深圳市桑达实业股份有限公司

2023年年度报告

2024年04月

12023年年度报告

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内

容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司法定代表人及总裁陈士刚、总会计师及董事会秘书李安东及会

计机构负责人（会计主管人员）邱恒声明：保证本年度报告中财务报告

的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。

公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”中描述了公司可能

存在的风险，敬请投资者予以关注。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1137959234为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

2目录

第一节重要提示、目录和释义.........................................2

第二节公司简介和主要财务指标........................................7

第三节管理层讨论与分析..........................................11

第四节公司治理..............................................55

第五节环境和社会责任...........................................73

第六节重要事项..............................................76

第七节股份变动及股东情况........................................118

第八节优先股相关情况..........................................124

第九节债券相关情况...........................................125

第十节财务报告.............................................126

3备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

4释义

释义项指释义内容

公司/本公司/深桑达指深圳市桑达实业股份有限公司

中国电子/集团公司指中国电子信息产业集团有限公司

中电信息/控股股东指中国中电国际信息服务有限公司中电金投指中电金投控股有限公司中电进出口指中国电子进出口有限公司瑞达集团指中国瑞达投资发展集团有限公司

中电海河基金指中电海河智慧新兴产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）中电财务指中国电子财务有限责任公司中国系统指中国电子系统技术有限公司中国电子云公司指中电云计算技术有限公司中电二公司指中国电子系统工程第二建设有限公司中电三公司指中国电子系统工程第三建设有限公司中电四公司指中国电子系统工程第四建设有限公司中电建设指中电系统建设工程有限公司中电招远指招远中电智慧产业发展有限公司中电智通指河北中电智通科技有限公司中电洲际指中电洲际环保科技发展有限公司河北煜泰指河北煜泰热能科技有限公司中电武强指中电武强热力有限公司中电万潍指潍坊中电万潍热电有限公司

中电淄博指中电（淄博）能源科技发展有限公司中电京安指河北中电京安节能环保科技有限公司中电行唐指中电行唐生物质能热电有限公司桑达无线指深圳市桑达无线通讯技术有限公司

桑达设备指中电桑达电子设备（江苏）有限公司中电桑飞指深圳中电桑飞智能照明科技有限公司捷达国际指捷达国际运输有限公司数字广东指数字广东网络建设有限公司易捷思达指北京易捷思达科技发展有限公司

宏德嘉业指横琴宏德嘉业投资中心（有限合伙）

宏图嘉业指横琴宏图嘉业投资中心（有限合伙）

宏伟嘉业指横琴宏伟嘉业投资中心（有限合伙）

宏达嘉业指横琴宏达嘉业投资中心（有限合伙）

宏景嘉业指横琴宏景嘉业投资中心（有限合伙）

宏寰嘉业指珠海宏寰嘉业投资中心（有限合伙）国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会工信部指中华人民共和国工业和信息化部科技部指中华人民共和国科学技术部中央网信办指中共中央网络安全和信息化委员会办公室国资委指国务院国有资产监督管理委员会

5中国证监会指中国证券监督管理委员会

深交所指深圳证券交易所中国信通院指中国信息通信研究院

International Data Corporation，简称 IDC，是全球著名的信息技IDC 指

术、电信行业和消费科技咨询、顾问和活动服务专业提供商

基础即服务，是 Infrastructure-as-a-Service 的缩写名称，用户通IaaS 指 过 Internet 可以租用到完善的计算机基础设施，例如计算能力、存储能力、网络能力等。

平台即服务，是 Platform-as-a-Service 的缩写名称，指将软件研发的平台作为一种服务，以 SaaS 的模式提交给用户。在 PaaS 平台上，PaaS 指

企业级用户可以快速开发应用，第三方软件提供商也可以快速开发出适合企业的定制化应用。

软件即服务，是 Software-as-a-Service 的缩写名称，即通过网络提SaaS 指供软件服务。

人工智能，是 Artificial Intelligence 的缩写名称，是研究、开发AI 指 用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。

虚拟现实，是 Virtual Reality 的缩写，是虚拟和现实相互结合，是VR 指 一种可以创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统，它利用计算机生成一种模拟环境，使用户沉浸到该环境中。

混合现实，是 Mixed Reality 的缩写名称，是虚拟现实技术的进一步发展，该技术通过在虚拟环境中引入现实场景信息，在虚拟世界、现MR 指

实世界和用户之间搭起一个交互反馈的信息回路，以增强用户体验的真实感。

扩展现实，是 Extended Reality 的缩写名称，是指通过计算机将真XR 指 实与虚拟相结合，打造一个可人机交互的虚拟环境，也是 AR、VR、MR等多种技术的统称。

验证性测试，是 Proof of Concept 的缩写名称，它是一种针对客户POC 测试 指 具体应用的验证性测试，用于概念设计方案的评估和论证。POC 的评价可能会引起设计方案和规格的调整。

PB 级 指 指 Petabytes 级别，它是较高级的存储单位，1PB=1024TB。

一种构建和运行应用程序的方法，是一套技术体系和方法论。云原生包含了一组应用的模式，用于帮助企业快速、持续、可靠、规模化地云原生指

交付业务软件，云原生由微服务架构、DevOps 和以容器为代表的敏捷基础架构组成。

云基础设施由两个或多个云（私有云、公有云等）组成，独立存在，混合云指但是通过标准的或私有的技术绑定在一起，这些技术可促成数据和应用的可移植性，满足低成本和数据安全的双重要求。

分布式存储是一种数据存储技术，通过网络使用企业中的每台机器上分布式存储指的磁盘空间，并将这些分散的存储资源构成一个虚拟的存储设备，数据分散地存储在企业的各个角落。

是指在保护数据本身不对外泄露的前提下实现数据分析计算的技术集

隐私计算指合，达到对数据“可用不可见”的目的，在充分保护数据和隐私安全的前提下，实现数据价值的转化和释放。

将一定空间范围内的空气中的微粒子、有害气体、细菌等污染物排除，并将室内的温度、湿度、洁净度、压力、气流速度与气流流向、洁净室指噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内，而所给予特别设计的空间。洁净室在电子信息、生物医药、精细化工、新能源等行业的使用十分广泛，是重要的生产环境。

工程总承包，是 Engineering Procurement Construction 的缩写名称，是指承包方受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、EPC 指

采购、施工等实行全过程或若干阶段的总承包。并对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责。

6第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称 深桑达 A 股票代码 000032

变更前的股票简称（如有）-股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称深圳市桑达实业股份有限公司

公司的中文简称-

公司的外文名称（如有） SHENZHEN SED INDUSTRY CO. LTD.公司的外文名称缩写（如-

有）公司的法定代表人陈士刚

注册地址深圳市南山区科技园科技路1号桑达科技大厦15－17层注册地址的邮政编码518057

公司成立时注册地址为：深圳市福田区振华路17号414栋西半栋二楼；2000年8月变更

公司注册地址历史变更情况为：深圳市福田区振华路78号414栋西二楼；2008年5月变更为：深圳市南山区科技园

桑达科技大厦15－17层；2008年7月变更为现注册地址

办公地址深圳市南山区科技园科技路1号桑达科技大厦15－17层办公地址的邮政编码518057

公司网址 www.sedind.com

电子信箱 sed@sedind.com

二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名李安东朱晨星深圳市南山区科技园科技路1号桑达深圳市南山区科技园科技路1号桑达联系地址

科技大厦15－17层科技大厦15－17层

电话0755-863160730755-86316073

传真0755-863160060755-86316006

电子信箱 sed@sedind.com sed@sedind.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站《证券时报》《中国证券报》

公司披露年度报告的媒体名称及网址 www.cninfo.com.cn公司年度报告备置地点公司董事会办公室

四、注册变更情况统一社会信用代码914403001922517431

2015年，公司完成重大资产重组，新增高速铁路移动通讯

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）

GSM-R 系统终端业务以及专业仓储物流业务；2018 年 3

7月，公司现金收购桑达设备公司51%股权，新增智慧安防（含智能交通管控）、智慧公共设施管理等智慧产业业务；

2021年，公司完成发行股份购买中国系统96.7186%股权事项，进一步贯彻中国电子打造网信事业核心战略科技力量的战略目标，聚焦云计算及存储、数据创新、数字政府与行业数字化服务、高科技产业工程服务等四大主责主业方向，形成了数字与信息服务、产业服务两大业务布局。

历次控股股东的变更情况（如有）无

五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1号楼丽泽 SOHO B 座 20 层

签字会计师姓名申海洋、吴兴华公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□适用□不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用□不适用

六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否追溯调整或重述原因会计政策变更本年比上年增

2022年2021年

2023年减

调整前调整后调整后调整前调整后营业收入562837186510519211510519211427036357441343172

10.25%

（元）41.1542.6242.6285.5083.88

归属于上市公--

329641229.362231919.385577568.

司股东的净利162254738.158404699.308.10%

160197润（元）9008归属于上市公

司股东的扣除--

68582960.4339705037.338281308.

非经常性损益270888777.267038737.125.68%

84709

的净利润4058

（元）

经营活动产生--

655307988.94010748.6285850365.

的现金流量净246859123.246859123.365.46%

03271额（元）0202基本每股收益

0.2897-0.1425-0.1391308.27%0.36510.3887（元/股）稀释每股收益

0.2897-0.1425-0.1391308.27%0.36510.3887（元/股）

加权平均净资5.29%-2.75%-2.69%7.98%7.98%8.22%

8产收益率

本年末比上年

2022年末2021年末

2023年末末增减

调整前调整后调整后调整前调整后

565183878528404138528443732441301949459341569

总资产（元）6.95%

60.3344.9003.0213.5237.14

归属于上市公

648881804556983245557319522603376476619771861

司股东的净资16.43%

8.977.851.751.548.61产（元）

注：除本年度会计政策变更影响外，2021年财务数据追溯调整原因包含2022年因同一控制下企业合并进行追溯调整的影响，具体详见公司《2022年年度报告》。

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

执行《企业会计准则解释第16号》。

财政部于2022年11月30日发布的《企业会计准则解释第16号》（以下简称“解释第16号”），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，该部分内容自2023年1月1日起施行。公司自2023年1月1日起执行该解释内容，根据该解释内容的衔接规定，对首次执行该解释内容的累计影响数，调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目，具体影响详见会计附注三、重要会计政策和会计估计(三十五)重要会计政策、会计估计的变更。

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□是□否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

□是□否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用□不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用□不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

第一季度第二季度第三季度第四季度

营业收入12926328439.3813793353138.2611951674414.2417612362649.27归属于上市公司股东

-56570897.29-92262629.49-120963661.45599438417.39的净利润

归属于上市公司股东-73495169.03-109746560.00-156309773.39408134462.90

9的扣除非经常性损益

的净利润经营活动产生的现金

-2218343434.38-479327451.972754185445.31598793429.07流量净额

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是□否

九、非经常性损益项目及金额

□适用□不适用

单位：元项目2023年金额2022年金额2021年金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减-5020373.97-2099685.6310908176.25值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确

71095680.0256036066.8727467473.65

定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负

41013402.0367163859.802607595.93

债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回6912787.71862282.75654654.11同一控制下企业合并产生的子公司期初至合

9832196.91155336760.32

并日的当期净损益

债务重组损益-14454.62

受托经营取得的托管费收入4018215.754446623.63

除上述各项之外的其他营业外收入和支出196524690.627810681.28505491.27

其他符合非经常性损益定义的损益项目16173762.7011649967.899629437.00

减：所得税影响额39034322.1725885079.1214403647.99

少数股东权益影响额（税后）26607358.2620754468.00149841848.67

合计261058268.68108634038.5047296260.88--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用

项目涉及金额（元）原因高新公寓拆迁过渡期间参照同类房屋市场租金取得

高新公寓拆迁过渡期临时安置费8268105.67的临时安置费。

报告期内公司收取的个税手续费返还收入，因其与个税手续费返还7905657.03公司正常经营业务无直接关系，公司将其列为非经常性损益。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

10第三节管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求参见下文。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求参见下文。

（一）宏观政策及发展形势

当今世界，百年未有之大变局加速演进，复杂的国际环境凸显“关键核心技术是买不来的”这一论断的现实意义。中国共产党第二十次全国代表大会（简称“二十大”）胜利召开以来，党中央、国务院围绕推动高质量发展、加强科技创新、加快发展新质生产力等做出重要战略部署，并在数字中国建设及数字经济发展、高水平科技自立自强、现代化产业体系建设等关键领域进行布局，扎实推进中国式现代化。国家宏观政策为公司业务发展提供了良好的外部发展环境，主要包括：

1、发展新质生产力提升至战略高度，各地加快布局新质生产力

推动经济高质量发展，习近平总书记首次提出新质生产力。2023年9月，习近平总书记在黑龙江省召开新时代推动东北全面振兴座谈会上讲话时首次提出“积极培育新能源、新材料、先进制造、电子信息等战略性新兴产业，积极培育未来产业，加快形成新质生产力，增强发展新动能。”新质生产力有别于依靠大量资源投入、高度消耗资源能源的传统生产力，是依靠创新驱动的，具有高科技、高效能、高质量特征的，摆脱了传统增长路径、符合新发展理念的生产力。新质生产力的提出为我国新时代加快科技创新、推动高质量发展提供了科学指引，是持续驱动未来中国经济高质量发展的新动能。

以科技推动产业创新，加快发展新质生产力。2023年12月，习近平总书记在中央经济工作会议上强调“要以科技创新推动产业创新，特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能，发展新质生产力”，并列为2024年我国经济高质量发展九大重点任务的首要一项。如何充分发挥新型举国体制优势、在关键技术领域实现突破，大力发展战略新兴产业和未来产业，加速建设现代化产业体系、高标准市场体系、科技驱动创新体系，助力全要素生产率大幅提升，加快形成新质生产力，是我国现阶段的重要任务与战略选择。

2、数字中国顶层规划出台，数字中国建设进入加速期明确“2522”整体框架，为数字中国推进指明方向。2023年2月，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》（简称“规划”），强调建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑，明确数字中国“2522”整体框架，从夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基

11础”，推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合，强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”，优化数字化发展国内国际“两个环境”，为全国各地数字经济的发展提供顶层规划、指明了前进方向。同时，《规划》明确提出建立健全数字中国建设统筹协调机制，推动跨部门协同和上下联动，将数字中国建设工作情况作为对有关党政领导干部考核评价的参考，结合地区基础条件和优势特色，全面加快推动、督促落实各地数字中国建设。

组建国家数据局，做好数字中国建设的组织保障。2023年10月，国家数据局正式挂牌成立，负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设。国家数据局的成立，是我国强化国家数据资源建设顶层统筹和队伍建设、全面加强数字中国建设组织保障，加快建设全国统一、辐射全球的数据大市场，集中发挥中国特色社会主义制度优势、新型举国体制优势、超大规模市场优势的重大举措。

3、加快发展战略新兴产业，积极开辟培育未来产业持续聚焦八大新兴产业，前瞻布局九大未来产业。2023年8月，工信部等四部门印发《新产业标准化领航工程实施方案（2023—2035年）》，聚焦“8+9”战略新兴产业与未来产业，提出“持续完善新兴产业标准体系、前瞻布局未来产业标准研究，充分发挥标准的行业指导作用，系统提升标准的经济效益、社会效益、生态效益，引领新产业高质量发展。”2023年12月，习近平总书记在中央经济工作会议提出，“要大力推进新型工业化，发展数字经济，加快推动人工智能发展。打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业，开辟量子、生命科学等未来产业新赛道，广泛应用数智技术、绿色技术，加快传统产业转型升级”。在新一轮科技革命和产业变革加速演进背景下，重大前沿技术、颠覆性技术持续涌现，科技创新和产业发展融合不断加深，大力布局发展战略新兴产业与未来产业，既是我国引领科技进步、带动产业升级，加快形成发展新质生产力的战略机遇，也是我国保障经济发展与国家安全，在关键领域实现自主可控、避免被“卡脖子”，实现中国式现代化建设与高质量发展的关键挑战。

突破关键领域核心技术，推动未来产业创新发展。2024年1月，工信部等七部门联合印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，通过全面部署布局未来产业、加快技术创新和产业化、打造标志性产品、壮大产业主体、丰富应用场景、优化产业支撑体系六方面重点任务，聚焦推进未来制造、未来信息、未来材料、未来能源、未来空间和未来健康六大方向产业发展，在关键核心技术取得重大突破，一批新技术、新产品、新业态、新模式得到普遍应用，形成可持续发展的长效机制，加快形成新质生产力。

虚实融合发展未来产业，构建先进元宇宙产业体系。2023年8月，工信部等五部门印发《元宇宙产业创新发展三年行动计划（2023—2025 年）》，强调元宇宙是集合人工智能、区块链、5G、物联网、虚拟现实等新一代信息技术的未来产业，发展元宇宙产业将极大开辟数字经济的新场景、新应用、新生态，培育经济新动能。

12特别是发展虚实融合互促的工业元宇宙，将进一步加速制造业高端化、智能化、绿色化升级，是新型工业化建

设的重要发力点之一，具有广阔空间和巨大潜力。

央企在推动高质量发展，提高核心竞争力等方面承担重要使命。2023年7月，国务院国资委部署推进央企产业焕新行动和未来产业启航行动，聚焦新一代移动通信、人工智能、生物技术、新材料等15个重点产业领域方向，推动中央企业加快布局和发展战略性新兴产业和未来产业。2023年12月召开的中央企业负责人会议上，国务院国资委要求央企“加快建设现代化产业体系、实现高质量发展，更好发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用，为持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业作出新贡献”，并强调央企要“围绕增强核心功能、提高核心竞争力，突出重点、把握关键，更加注重提升五个方面的价值”。央企在推动我国经济高质量发展方面被赋予更高使命。

（二）行业发展情况

习近平总书记指出，“科技创新能够催生新产业、新模式、新动能，是发展新质生产力的核心要素”。当前，我国正处在从“科技大国”向“科技强国”迈进的关键跃升阶段，2023年12月召开的中央经济工作会议以及《2023年国务院政府工作报告》（简称“《政府工作报告》”）均将加快建设现代化产业体系、强化科技

创新对产业发展的支撑列入重要工作任务，体现出党中央、国务院对推进高水平科技自立自强的高度重视。

公司主营业务聚焦于云计算及存储、数据创新、数字政府与行业数字化、高科技产业工程服务等领域，在前文所述各项政策支撑下，公司各项业务均具有广阔发展空间。

1、数字中国建设及数字经济发展带动算力、存储等数字基础设施需求扩张，专属云预计将保持持续增长

《数字中国建设整体布局规划》指出要“打通数字基础设施大动脉”，加快建设网络基础设施，系统优化算力基础设施，整体提升应用基础设施水平。算力已成为数字经济时代的新型生产力。根据国家互联网信息办公室发布的《数字中国发展报告（2022年）》，截止2022年底，我国数据中心机架总规模已超过650万标准机架，近 5 年年均增速超过 30%，在用数据中心算力总规模超 180EFLOPS，位居世界第二；我国存力总规模超

1000EB，数据存储量达 724.5EB，同比增长 21.1%，占全球数据总存储量的 14.4%。

伴随着数字中国建设及我国数字经济规模不断提升，以及人工智能、工业互联网、政企数字化转型不断深入发展，数字经济与实体经济逐渐深度融合，算力、存储等数字基础设施需求还将继续扩张。《政府工作报告》提出要“适度超前建设数字基础设施，加快形成全国一体化算力体系，培育算力产业生态”，第三方科技市场分析机构 Canalys 最新报告显示，2023 年全年，中国云服务市场总体增长 16%，高于 2022 年的 10%。Canalys预计，2024年中国云基础设施服务支出的增速将进一步加快，达到18%。与此同时，专属云已成为我国云计算市场的增长主力。根据 IDC 发布的《中国专属云服务市场（2023 上半年）》报告，专属云服务贡献了整体市场

65.2%的营收，领跑整个云计算市场，成为市场增长的坚实动力。根据 IDC 预测，2027 年专属云服务市场规模

将突破1000亿元人民币。

13随着我国对网络安全、数据安全的重视程度及建设水平不断提升，自主可信的云平台还将迎来持续增长。

国家发改委、国家数据局、中央网信办、工信部、国家能源局等部委联合发布的《关于深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》（发改数据〔2023〕1779号，简称“《实施意见》”）中，提出“以算力高质量发展赋能经济高质量发展为主线，……打造中国式现代化的数字基座”。《实施意见》还指出，要构建可信计算网络环境、完善算网安全保障体系，并强调“面向党政机关、关键信息基础设施服务的云平台应当通过云计算服务安全评估”。以党政、关键行业央企国企、公共服务为代表的用户群体对自主安全计算、自主安全存储的需求还将逐步提升，基于国产 CPU、操作系统的自主安全云平台受到高度重视，为专属云、存储市场提供广阔市场空间。

2、数据资源体系加快建设，数据要素市场化改革加速发展

数据资源是数字中国建设的核心要素，近年来我国数据资源规模稳步提升，公共数据资源流通共享能力加强，推动数据要素价值充分释放。根据2024年全国数据工作会议信息，经初步测算，2023年我国数据生产总量预计超 32ZB。这表明我国已是全球数据大国，让流动的数据创造更多价值是未来方向。

2022年12月，中共中央、国务院印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》（“数据二十条”），开启我国数据要素市场建设新篇章。“数据二十条”系统提出我国数据基础制度框架，从数据产权、流通交易、收益分配、安全治理等四方面加快构建数据基础制度体系。其中，在数据资产登记确权方面，财政部于2023年8月印发《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，加速推动企业数据资源化与资产化进程，对于企业数据开发利用与流通共享具有重要意义；在数据资产流通交易方面，自“数据二十条”中明确提出“推进实施公共数据确权授权机制”以来，全国各地公共数据授权运营探索不断深入，多地纷纷出台地方性公共数据授权运营相关政策，建立授权运营工作机制，开展公共数据授权运营试点，大力推进公共数据授权运营，并已取得可喜进展。各地加快探索推进数据交易机构建设，多地交易机构联合开展数据要素流通标准体系研究，促进数据要素价值释放；在数据资产收益分配等方面，财政部于2023年12月印发《关于加强数据资产管理的指导意见》，在明晰数据资产权责关系、健全数据资产价值评估体系、畅通数据资产收益分配机制等方面提出重要指导意见。

同时，继2023年10月国家数据局成立以来，全国已有超过20个省级行政区挂牌成立地方数据主管部门，各地数据要素市场发展明显提速，在地方数据要素制度体系、资源体系、市场体系、生态体系、保障体系建设等方面取得突破性进展。国家数据局会同各部委于2023年12月发布了《“数据要素×”三年行动计划

（2024—2026年）》，聚焦12个行业领域激活数据要素潜能，推动数据要素价值创造的新业态成为经济增长新动力。

3、人工智能的加速发展带动算力需求进一步增长，“人工智能+”的快速落地将进一步推动我国数字经济

发展

142023 年是人工智能大模型的元年，人工智能发展取得重大突破，以 ChatGPT、Sora 为代表的各种大模型、生成式 AI 应用层出不穷，重视通用人工智能（AGI）发展已成为行业共识。2023 年 5 月，中国科学技术信息研究所、科技部新一代人工智能发展研究中心联合相关研究机构发布《中国人工智能大模型地图研究报告》，从全球已发布的大模型分布来看，中国和美国大幅领先，超过全球总数的80%，中国研发的大模型数量排名全球

第二，仅次于美国；在参数规模10亿以上的大模型中，美国已发布100个，中国已发布79个。根据信通院发

布的《2023智能算力发展白皮书》，我国智能算力正处于高速增长阶段，截止到2022年底，我国智能算力规模为 41EFLOPS，同比增速 41.4%，规模占比达 22.8%，超过全球整体智能算力增速（25.7%）。国家信息中心发布的《智能计算中心创新发展指南》显示，随着“东数西算”工程、新型基础设施等国家政策规划出台，我国智算中心掀起落地热潮，当前我国超过30个城市正在建设或提出建设智算中心。通过布局建设智算中心等人工智能基础设施，撬动人工智能产业与生态聚集，探索构建地方经济高质量新增长极。

人工智能正在驱动千行百业加速裂变，与实体经济的融合不断深入。《政府工作报告》中提出“深化大数据、人工智能等研发应用，开展人工智能+行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群”。人工智能技术的创新迭代驱动了应用场景的进一步落地，同时各行各业对自身“数字化”“数智化”转型的积极推动又进一步催生出对人工智能技术的多元化需求，为中国人工智能市场规模的长期增长奠定了基础。根据 IDC 预测数据，

2026年中国人工智能市场将实现264.4亿美元市场规模，2021-2026五年复合增长率将超过20%。在五年预测期内，人工智能领域的主要支出仍将来自于专业服务领域的行业用户，紧随其后的是政府和金融行业，三者合计约占市场总量的一半以上。以政务领域为例，大模型凭借其超强的语言理解能力、超高的预测准确率等优势，推动“互联网+政务服务”向“智能+政务服务”演进升级，在广泛的应用领域中发挥着重要作用，帮助政府机构提升信息处理效率和服务质量，全面监测、分析和预测政务运行状况、决策影响因素、施政效果等，为政府管理和服务提供智能化支持，为政府治理带来新机遇。AI 大模型已成数字政府建设标配，政务大模型已取得实践落地。根据中国信通院发布的《数字时代治理现代化研究报告（2023年）——大模型在政务领域应用的实践及前景》，我国至少有56家大模型厂商在政务领域开展了布局，超过15家厂商的政务大模型产品通过备案，在政务热线、智能客户、城市治理、教育、医疗等重点领域探索落地。

4、我国数字政府建设仍处重要窗口期，县域数字政务、政务云、一体化大数据体系等将成为建设重点

数字政府建设持续深化，全面进入县域治理时代。信通院研究数据显示，当前我国智慧城市的试点已超过

700个，开展新型智慧城市顶层设计的省会城市及计划单列市、地级市分别达94%和71%，城镇数字化建设呈现

放缓趋势，市场有望进一步下沉至区县，全面进入县域治理时代。作为我国数字经济发展的基石，发展县域数字政府，推动县域政府数字化转型是促进县域经济高质量发展的突破口。2022年5月，中共中央、国务院印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》，明确提出推进县城数字化改造，建设新型基础设施，发展智慧县城等要求。县域治理将成为未来数字政府建设市场全新驱动力。

15政府信息基础设施持续云化，政务云潜力有待挖掘。2023 年 11 月，根据 IDC 发布的《中国数字政府整体市场预测，2023-2028》，在“十四五”规划和数字政府政策的引导下，数字政府市场处在重要发展窗口期，数字化转型意识的持续深入，数字化应用场景不断涌现，以及国家政务信息化重大工程接连启动，应急、医保、水利、自然资源、生态环境、卫健等细分领域的数字化建设也在持续推进，政务云的应用场景在不断丰富创新，政务云市场将进入新的发展机遇期。其中政务云相关投资为超500亿元人民币，占比达到79%，当前基于云架构部署的政府信息系统大概仅占 25%，传统 IT 架构占比仍然高达 75%，未来还有很大的上云潜力有待挖掘。

深入推进政务数据共享开放和平台建设。国务院办公厅于2022年9月发布了《全国一体化政务大数据体系建设指南》，提出到“到2025年，全国一体化政务大数据体系更加完备，政务数据管理更加高效，政务数据资源全部纳入目录管理。政务数据质量显著提升，……有效支撑数字政府建设”。在我国构建统一大市场、推进全国数据资源体系建设的背景下，一体化政务大数据平台建设将进一步促进信息系统互联互通、数据按需共享、业务高效协同，提升政府科学决策水平，持续推进治理体系及治理能力现代化。

5、我国加快自立自强的科技创新产业布局，为高科技产业工程带来增量市场空间

随着世界百年未有之大变局加速演进以及全球产业链供应链深刻调整，我国着力打造未来发展新优势，加快构建新一代信息技术、人工智能、生物技术等一批新的增长引擎，推动制造业高端化、绿色化、智能化发展。

2022 年以来，我国战略性新兴产业增加值占 GDP 的比重超过 13%，“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要提

出目标比重超过17%。截至2023年9月，战略性新兴产业企业总数已突破200万家。其中，生物产业、相关服务业和新一代信息技术产业企业占比最多，分别为25%、19%和17%。随着战略性新兴产业的持续快速发展，高科技产业工程作为战略性新兴产业重要基础设施也具有较大增量市场空间。

集成电路方面，据国家统计局数据，2023年我国集成电路产量3514亿块，同比增长6.9%。据美国半导体行业协会（SIA）最新预测，2024 年全球半导体销售额预估将增长 13.1%至 5884 亿美元。新材料方面，2023 年前9个月，中国新材料产业总产值超过5万亿元，保持两位数增长。新材料产业结构逐渐向高端化、智能化、绿色化转型。据相关机构预计，到2025年产业规模有望突破11万亿元。生物医药方面，受社会各界健康保障意识增强等因素影响，我国生物医药行业迎来快速增长期，已成为仅次于美国的全球第二大市场，预计2025年我国制药行业市场规模将达5.2万亿元，生命科学行业总产值将达13万亿元。

战略性新兴产业在科技自立自强方面的发展要求，将带动集成电路、新能源、生物医药等战略性新兴产业的固定资产投资的快速增长，进而带动高洁净度、复杂生产工序为核心的生产环境建设需求，最终形成在工艺设计、咨询规划、生产设备、环保设施等全产业链上自主安全的增量需求，形成高科技产业工程发展的增量空间。

16二、报告期内公司从事的主要业务

中国电子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大精神，顺应网信技术发展趋势，聚焦服务国家战略和高质量发展，加快构建现代化产业体系，加快培育发展新质生产力，全力打造国家网信事业核心战略科技力量，着力推动网信领域高水平科技自立自强。公司积极践行中国电子战略使命以及重点业务布局，聚焦主责主业，构筑数字与信息服务、产业服务两大业务板块，推动产业创新升级。

（一）数字与信息服务板块

2023年内，国家有关部门相继出台了《数字中国建设整体布局规划》《算力基础设施高质量发展行动计划》

《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》等一系列重要政策，我国数字经济发展进入新阶段，数字基础设施及数据资源体系作为数字中国建设的基础组成部分，呈现快速增长趋势。公司是数字基础设施和数据资源体系的建设者和运营商，旗下“中国电子云”依托中国电子自主计算体系，以市场需求为牵引，面向党政军、能源、金融、教育、医疗、制造等领域提供数字化解决方案。

1、云计算及存储

“中国电子云”作为中国电子旗下唯一的云平台，经多年研发，形成专属云平台软件 CECSTACK、分布式存储软件 CeaStor、服务器虚拟化软件 CeaSphere 等核心自研产品，为客户建设高安全算力基础设施，输出多元异构算力、先进存力和高效运载力。

（1）自研产品进展情况

在专属云平台方面，报告期内迭代发布了面向智算中心、超算中心的 CECSTACK V5 一体化算力平台。

CECSTACK V5 具有以下特征：一是规模大、灵活弹性，单集群规模可达到 2 万台，支持“一池多芯”，可统一管理传统 IT 基础资源，实现计算、存储、网络资源的统一云原生分布式调度与协同；二是具有支撑多元混合异构算力的能力，支持全栈信创并兼容多体系、多架构芯片，现已兼容适配 6 款以上国产 GPU 芯片，可为政府和行业客户提供通用计算、智能计算和高性能计算等一体化算力服务，满足用户混合算力和异构算力部署需求。

在存储产品方面，公司以自研的“磐石引擎”等核心技术为基础，研发了具有自主知识产权的分布式存储CeaStor 产品，具备超大规模、高可靠、智能高效等先进特性，让用户数据跑得更快、存得更稳、管得更好。

报告期内，公司迭代发布了分布式通用存储产品 CeaStor 3.1.0 版本、分布式文件存储产品 CeaStor 5.0.0 版本。公司分布式存储产品在全球存储性能委员会 SPC-1 的测试认证中取得了性能和性价比方面的优异成绩。

同时，报告期内公司还研发了服务器虚拟化软件 CeaSphere，对标业内领先厂商，支持虚拟机与容器实例，实现国产替代。

报告期内，公司参与承担了工信部高质量发展专项之“分布式加速服务器项目”“面向工业互联网的高性能可靠多方安全计算项目”等专题，参与国务院国资委未来产业专项之“自主算力底座项目”等四个专项，参

17与国资央企信息化重大课题“国资央企自主可控应用适配云平台建设和标准规范体系研究”，发改委及科技部

国家重点研发计划“基于高性能图计算的生物医学信息增强智能技术及可信应用系统开发”“高性能安全云平台项目”等若干国家级重大科技专项。“中国电子云”亦成为中国信通院首批“全栈信创云解决方案”产品。

（2）业务进展情况

公司以上述各项核心自研软件及服务参与城市及央国企算力基础设施建设，支撑数字政府、央国企在安全可信算力底座上推进数字化转型。

报告期内，“中国电子云”在原有大理、遂宁等地政务云基础上，承建了温州信创云、上海黄浦区信创云、北京互联网法院信创云等多个政务云建设项目，支撑了石家庄、武汉经开区、北京经开区等地智算中心建设。

面向关键行业央国企，在持续服务管网集团、某通信行业央企集团等原有客户基础上，报告期内公司为南方电网、中石化、东风汽车等不同行业央国企建设信创云，并参与多个央企项目 POC 测试。同时，“中国电子云”在北京顺义打造了高安全算力服务中心，为国资央企、政务和国家金融云提供核心算力基础设施。

在落地模式上，公司专属云平台主要有交付云和运营云两种。其中，交付型云模式是指公司直接交付云计算软件产品，后期运营服务由业主方自主承担；运营型云模式是指公司自行投资或与第三方合作共同投资软硬件、网络、带宽等资源及技术服务，并以云服务的形式提供给用户，按使用量或使用周期结算，通过持续运营获取运营收益。截至2023年末，公司已建成使用或建设中的运营云项目共24个。

（3）所获认可情况

根据 IDC 发布的《IDC Technology Assessment：云基础架构技术能力评估，2023》报告显示，中国电子云在算力、安全、云边等三项能力评估上达到满分，在存储、网络、灾备、运维等多个能力业界领先，具备高安全、高可靠、高性能，拥有算力多元融合能力。

报告期内，“中国电子云”获评的其他主要认可包括：赛迪顾问《2022－2023年中国政务云市场研究年度报告》政务云领导厂商，IDC《MarketScape：中国政务云厂商评估，2023》政务云领导者厂商，IDC《中国专属云服务市场（2022 上半年）跟踪》专属云关键服务商，IDC《云基础架构技术能力评估，2023》领先技术厂商等。数字 CEC 项目入选“2023 IT 市场年会数字化创新实践案例”，中国华电燃机智慧云入选“第一批中央企业行业领域公有云项目清单”。

2、数据创新

公司坚持“云数融合”理念，面向全国一体化政务大数据建设、数据资产登记入表、数据资产登记交易等行业需求发展，自主研发形成了数据资源平台、数据资产登记平台、数据运营服务平台、数据交易平台等系列自研产品，开始与若干地市探索公共数据授权运营，并为国资央企提供各类数据服务，产品及服务涵盖数据资源体系建设及数据运营两端。

（1）自研产品进展情况

18报告期内，公司在原有飞瞰数据中台等数据管理平台产品基础上，迭代推出若干自研软件。

数据资源平台产品助力大型政企数字化。报告期内，公司全面践行《全国一体化政务大数据建设指南》八个一体化的建设要求，面向省级政府、部委及相关行业公司推出一体化公共大数据平台产品，可实现资源普查登记、资源编目挂接、数据共享交换、体系数据治理、数据供需协同、数据运营评估等多项功能。公司还迭代推出了数据中台 V4.0 版本，面向城市数字化治理、大型企业数据资产治理及混合数仓建设需求，可实现数仓规划、数据探查、数据集成、数据开发、数据治理等综合功能。

数据资产登记产品助力数据资产化。基于数据资源入表、数据资产管理等相关政策，公司以“卡位政府数据登记，布局企业数据入表”的打法，孵化数据资产登记平台、整合数据资产入表平台。

数据运营平台产品助力公共数据价值化。公司基于隐私计算、区块链、大数据等技术，自主研发推出了数据运营服务平台 V1.0 版本，首家通过中国信通院公共数据授权运营平台基础能力专项测试。

数据交易平台产品支撑场内交易规模化。公司参与深圳数据交易所交易商业平台建设，集安全保障、标准规范、业务运营、运行维护为一体。该交易平台由 4 大技术中心、4 大体系支撑、N 个数据要素服务工作站组成，融合应用数据沙箱、区块链、隐私计算、可信数据空间、AI 大模型及智能推荐等技术，支撑深圳数据交易所智能撮合、全域合规、产品图谱、估值定价的规模化发展要求。

（2）业务进展情况

公司向多层次客户提供数据创新服务。在公共数据领域，公司为深圳、湖南、四川、南阳、广州增城等全国多个地方政府建设公共数据资源中心，实现“数据赋能、协同智治”数字政府模式，累计梳理超100万目录、汇聚超4000亿条数据，助力地方政府服务企业主体超过1000万、服务个人主体超过1亿。在央国企客户领域，公司以云原生大数据平台、数据中台产品，为中海油、中国化学、南京港、广东机场等大型央国企提供支持 PB级海量数据、万级数据表、千级实时计算链路的全域数据治理服务，推动中海油智能油田上线、中国化学业财一体化上线、南京港产业链协同、广东机场数据目录等。

同时，公司积极参与各地公共数据授权运营。国家数据局成立后，公司已与河北省、石家庄、大连、唐山、沈阳、长春等地市签署数据运营合作协议，参与设计“蚝宝保”“婚信宝”等产品，实现公共数据资产价值发掘及增值保值。

（3）所获认可情况

报告期内，公司参与中国信通院《公共数据授权运营成效评估标准》、国家工信安全发展中心《公共数据授权运营平台技术标准》等标准编制，并协助各地发布地方公共数据运营管理办法等。同时，公司多款数据创新产品和服务能力获得业内奖项：2023 年 5 月，中国电子云 CeaInsight 智能数据云荣获 DDIS 2023 数字驱动创新峰会“2022-2023 数字化创新优秀产品”；2023 年 10 月，中国电子云飞瞰企业数据中台荣获 DAMA 中国数据管理峰会评选的“数据治理优秀产品奖”。

19公司数据创新业务位列 IDC《中国数据治理市场份额，2022》市场份额第二，IDC《中国数字政府数据治理市场份额，2022》市场份额第二，IDC《中国数字政府一体化大数据管理平台市场份额，2022》市场份额第五，IDC《MarketScape：中国数据安全管理平台 2023 年厂商评估》数据安全管理平台主要厂商。

3、人工智能

报告期内，公司制定了“1+N+M”的可信智算战略，即开发一套可信智算平台产品，建设 N 个可信智算中心，基于行业场景开发 M 个行业模型，推动人工智能技术的产业落地。公司积极推动“1+N+M”战略，已取得阶段性成果。

（1）打造人工智能在垂直行业中的应用

公司积极推动人工智能技术在不同行业的落地应用，开发了城市级大模型行业智能平台——星智2.0，可以提供强大的文本理解和生成能力以及深度多模态融合处理能力。

在政务领域，公司结合70个以上的城市数字化治理实践经验，打造了星智政务大模型，具备感知协同、治理协同、服务协同等特点，可基于大模型的多模态理解能力、对最优解秒级推理能力以及城市资源融会贯通能力，重塑城市感知能力、城市治理能力、城市服务能力，目前已在包括武汉在内的数个城市实现落地。

在公安、医疗、交通领域，与某省公安部门、武汉大学人民医院、湖北楚天高速等客户合作打造的垂直行业的模型已经实现落地应用。

（2）构建智算生态联盟

为推动人工智能应用创新，公司积极开展产学研合作，联合智源研究院共建大模型国产算力云平台开放实验室，与哈工大（深圳）共同成立人工智能创新应用联合实验室，与电子科技大学共同成立智能协同计算联合实验室，围绕人工智能及应用技术展开前沿研究。此外，公司牵头发起成立中电云人工智能创新应用产业联盟，整合产学研各界力量，共同推进人工智能场景应用创新，目前联盟成员已经超过150家。

4、产业元宇宙

公司深入探索产业元宇宙领域，以核心技术为基石，打磨自研产品。

（1）自研产品进展

在自研产品方面，公司充分利用云原生、大数据、AI 及 MR 技术，依托信创云平台和混合现实技术，成功构建了包括云境 XR OS、云境云渲染平台、云境 XR 培训平台等在内的 MR 产品矩阵。

（2）拓展应用场景

在应用拓展方面，公司积极与行业伙伴合作，为教育、文旅、能源、医疗、制造等关键行业提供全面的 MR解决方案，包括职业教育虚拟仿真实训、电网岗位技能智慧培评、矿山虚拟现实安全培训、文旅 VR 多人大空间沉浸式剧场等，有效促进了各行业的技术创新和业务发展。其中，南方电网智慧培评基地项目成功解决了南方电网全国各培评基地每年近百万人次的岗前培训、安全生产及培训评价问题，显著降低了培训相关成本。

205、数字政府及行业数字化

公司充分融合大数据、人工智能等新技术，迭代优化数字政府、央国企及行业数字化产品和解决方案，加速推动数字化应用落地。

（1）自研产品进展

公司自研“一网统管”基础平台，充分激活数据要素潜能，赋能城市治理、社会治理、安全治理和经济治理等四大业务域，强化长效监管与运营服务机制，构建数字城市发展新格局。公司围绕数字城市治理数百个细分的融合创新场景，以数字资源为基础、事件协同联动为抓手、智能应用为支撑，面向省、市、区县三级政府，打造“业数一体化”数字城市管理解决方案。报告期内，公司完成并发布繁星基础平台 V3.0、城市治理平台V2.0、安全治理平台 V2.0 等相关产品，并通过了中国信通院城市大脑运营中心测评认证。

（2）业务进展情况

在行业数字化领域，中国电子云聚焦关键领域、重点行业核心客户，基于安全为先、全面上云、融入移动三大原则推动“数字 CEC”顺利实施，并凭借丰富的央企信创云建设经验为某通信行业央企集团提供端到端的数字化解决方案。

截至2023年末，公司一网统管产品已经在20多个省、自治区、直辖市，30多个地市以及50多个区县进行了落地应用，打造了德阳“一网统管”项目、安庆社会治理项目、常州安全治理项目、重庆江津区运管服项目等一批标杆型项目。

在能源电力领域信息化转型中，中国电子云协助南方电网构建了南方电网调度云的异地灾备体系，为华电燃机提供了智能运维平台，助力中海油建设了“标准统一、集中管理、服务共享”的勘探开发数据湖项目。中

国电子云基于 CECSTACK 全栈云产品，推进河北高速集团数字化业务的 31 个业务子系统完成信创适配及优化上云工作，并参与河北高速集团智慧收费站研究及试点工程建设，为高速公路运营降本增效提供有力支撑。

（3）所获认可情况

公司获评一网统管市场主要技术厂商及最佳实践，IDC《中国数字政府 IT 解决方案市场份额，2022》核心厂商。中国数字政府 IT 解决方案市场核心厂商（Top5）。行业数字化业务位列艾瑞咨询《2023 年中国金融科技行业市场洞察报告》中国金融行业 Fintech 卓越者；IDC《中国智慧教育解决方案市场分析，2023》中国教育行业基础设施主要技术商等。

德阳城市大脑项目入选 2023 年 IDC 中国智慧城市特别奖-数字城市领军者；西咸新区智慧城市共性平台

（一期）项目获2023年第二届中国云计算和大数据技术与应用大会年度优秀实践案例；天津市西青区大数据

中心项目、智慧河东项目、洛阳市智慧西工建设项目、眉县数字政府建设项目入选标准化支撑数字政府建设50强；数字魏县项目、泸州市“城市大脑”、广州市增城区“增智管”城市运行管理中枢获2023年第二届中国

云计算和大数据技术与应用大会年度优秀实践案例；数字 CEC、重庆江津区城市大脑荣获赛迪 2023 IT 市场年

21会“数字化创新实践案例”；郴州市城市大脑入选2023年中国智慧城市年度优秀案例；“数字徐州”荣获

2023年数字政府建设实践领航案例；“数字黄陵”入选城市（区域）数字经济高质量发展典型案例等等。

（二）产业服务业务

公司产业服务业务包括高科技产业工程服务、数字供热与新能源服务及其他业务。

1、高科技产业工程服务

公司是高科技产业工程服务领域的龙头企业，为半导体、平板显示、生物医药、新能源、新材料、高端装备、数据中心、高端制造等产业客户，提供以洁净室工程咨询、设计、数字化交付及运维等各项产业服务。报告期内，公司继续巩固在半导体、平板显示等优势行业中的龙头地位，全年实现营业收入517.57亿元，较上年同期增长131%。

报告期内，公司通过持续增加设计人员，提升咨询设计收入规模。截至2023年末，该板块设计人员共

3198人，较年初增加216人，占工程业务总人数18.66%，较年初提高1.8个百分点。报告期内，公司累计实

现咨询设计业务收入 4.43 亿元，较上一年度增长 80.66%。公司设计能力的提升还体现在 EPC 业务收入增长。

2023 年 EPC 业务新签合同额超 160 亿元，较上一年度增长 60%。

在半导体领域，公司是国内集成电路、半导体设备、半导体材料工厂的主要建设者，服务客户涵盖12寸芯片、8寸芯片、化合物半导体、封装测试、半导体设备材料等领域国内外企业，主要客户包括中芯国际、长江存储、比亚迪半导体、合肥长鑫集成、北京集成电路装备创新中心有限公司等行业内龙头企业。2023年度公司新承建重点项目包括成都比亚迪半导体厂房、滁州半导体外延片项目、中国蚌埠传感谷二期（器件孵化中试厂房）EPC 项目、润鹏半导体 12 吋集成电路生产线项目工艺设备安装配套工程项目、芯恩（青岛）电子信息产业园配套项目等。

在平板显示领域，公司是国内平板显示工厂的主力建设者，服务客户涵盖面板制造、显示模组、产品组装、电子终端部件等领域国内外企业，主要客户包括京东方、华星光电、厦门天马、翌光科技、维信诺、闻泰科技等。2023年度新增承建了厦门天马第8.6代新型显示面板生产线等重点项目。

在生物医药领域，公司服务于国内外百强医药企业、疾控中心、知名三甲医院等，涵盖医疗卫生、生物制药、生物安全实验室等领域，为中国生物、中国医院科学院医学生物学研究所、华熙生物等生物医药行业知名企业和机构提供服务。

在新材料、新能源领域，公司服务涵盖锂电（锂电池、干法/湿法制膜、正负极材料、锂电组件车间）、电子化学品、光刻胶、氟化工等细分产业核心生产车间建设，主要客户有宁德时代、亿纬锂能、欣旺达、星源新能源、胜华新材料、中创新航、中船重工（邯郸）派瑞特种气体有限公司等。2023年度公司新承建重点项目包括徐州弘元新材料光伏产业一体化制造基地项目、包头弘元新材料四期 20GW 拉单晶项目、东台晶澳太阳能

科技 F3厂 10GW 项目、湾沚新能源协鑫能源 10GW 光伏电池项目等。

22在航空航天设备制造、汽车制造、食品饮料等高端制造行业，公司同样积累了丰富经验，主要项目及客户

包括无锡惠山航空航天产业园、特斯拉（上海）有限公司、华晨宝马汽车有限公司、中简科技股份有限公司、

阿法拉伐（江阴）设备制造有限公司、佛山市海天调味食品股份有限公司、全味食品有限公司、蚌埠大成食品有限公司等。

同时，随着近年来我国高端制造业企业向海外特别是“一带一路”沿线国家产业转移趋势，公司亦紧抓海外市场尤其是东南亚市场快速增长机会，为高端制造业客户在东南亚地区新增产能提供建设咨询及洁净室建设服务，扩大业务版图，提升盈利规模。报告期内，公司在越南、泰国等东南亚国家完成若干项目落地，新签合同额超10亿元。

报告期内，公司高科技产业工程服务板块获得了众多认可。下属中电建设获批成为第五批国家级专精特新“小巨人”企业，所获得的国家级协会重要奖项包括中电四公司承建的“特斯拉超级工厂”获评“中国钢结构工程金奖”，中电四公司“PCB 工厂高效制冷机房项目实践与研究”、中电二公司的“电子厂房能源管理系统应用平台开发研究”“防控应急设施设计与建设关键技术”荣获“2023年中国安装协会科学技术进步奖”，中电四公司承建的“卓朗新疆云计算数据中心项目”、中电二公司承建的普利项目等获评“2023年中国安装之星”，中电四公司承建的“京东方重庆第 6 代 AMOLED（柔性）生产线项目”“云南通威高纯晶硅有限公司水电硅材高纯晶硅绿色能源项目”获评“2022-2023年度国家优质工程奖”。

2、数字供热与新能源服务数字供热服务。公司的数字供热业务以低碳、舒适、高效为目标，依托云计算、大数据、物联网等数字基础设施，以“按需供热、精准供热”为导向，对“源、网、站、户”四个关键环节进行数字化改造，不断构建和完善数字供热智能管控一体化平台，目前已具备了端到端的自动化、智能化控制能力，全面实现数字化转型，不断聚焦主业，在为用户提供优质服务的同时，节能减排也取得明显成效，能耗水平在行业内处于领先地位。

公司在河北省邯郸市、石家庄市、衡水市以及山东潍坊市、淄博市等区域形成了稳定的业务布局。截至

2023年末，供热面积已超过一亿平方米。公司基于现有的企业级供热管控平台，进一步加强了与产业链优势企

业的合作，加大高科技硬件设备及软件技术产品的研发与投入，利用自身的技术优势对现有供热项目进行数字化、智能化改造升级，并在实际运行中持续优化智慧供热解决方案。2023年热耗、水耗、电单耗较去年同期明显下降，在节能降耗的同时进一步提升了供热服务品质。

供热业务通过数字技术切入到业务流，其中涉及财务、生产调度、资产、收费、客服等多个领域，实现生产经营过程可度量、可追溯、可预测、可传承，从而构建质量、效率、成本的核心竞争力。同时，为推动供热业务整体协同发展，公司建成并运行智慧供热集团级管控平台，实现了线上6家供热子公司的数据共享和联结，进一步加强管理能力，推动重点任务的执行与落地。同时，完成了智慧供热调控平台和客服系统的数字化优化升级。

23新能源服务。公司在河北省石家庄市行唐县及衡水市安平县建设运营两座生物质热电联产示范项目，总装

机容量为 65MW。根据生物质业务“走出去”战略，打造数字化“产品研发-销售应用-产品研发”的良性循环，完成了生物质电厂智控系统和智能燃料管控系统产品化，得到生物质发电行业认可，预计年内完成产品市场化推广。在生产运营精益化控制、全成本管理方面继续保持行业领先，借助技术优势开展技术及管理咨询工作。

3、其他业务精密物流服务。公司所属捷达国际提供以温控+减震为特色的精密物流服务。主营业务包括国际货运代理、项目物流、国内精密及普货陆运、冷链物流、仓储及搬入等，业务主要集中在液晶、半导体、新能源、医疗器械、航空航天等领域，可为客户定制一体化物流解决方案。多年来捷达国际在该行业领域不断拓展与深耕，发展成为中国精密物流领域的一支生力军。

物业租赁。公司在深圳市华强北及科技园片区有部分物业用于对外租赁，能为公司带来较为稳定的收益。

根据国家有关部门关于非房地产主业中央企业退出房地产业务的要求，公司已退出商业房地产开发业务。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求参见上文。

三、核心竞争力分析

1、紧跟中国电子战略，承担央企使命，具备战略布局优势

公司实际控制人中国电子是以网络安全和信息化为主业的中央企业，通过全方位超常规创新，中国电子闯出了一条服务国家战略、顺应行业规律、符合自身实际的自主计算产业发展之路，成功突破高端通用芯片、操作系统等关键核心技术，构建了兼容移动生态、比肩国际主流架构的中国自主计算技术体系和最具活力与朝气的应用生态与产业共同体。

中国电子认真贯彻落实习近平总书记网络强国战略思想和统筹“两个大局”重要指示精神，聚焦党和国家事业发展大局对网信工作的战略要求，主动承担国家使命，围绕“打造国家网信事业核心战略科技力量”的战略定位，努力打造自主安全计算原创技术“策源地”和自主计算产业链“链长”，聚焦重构自主安全计算产业体系。

公司作为中国电子重要二级企业，紧跟集团公司战略布局，坚持和加强党的领导，落实“两个一以贯之”，彰显国资央企的使命感和责任感。公司在云计算及存储、数据创新两大业务领域，肩负“云数”领域中国化时代化的战略使命，承担国家部委、中国电子集团等重要科技攻坚任务，助力各地政府、国资央企以安全数字底座实现数字化转型，为国家在新时代实现高水平科技自立自强和数字经济高质量发展提供技术保障，具备战略布局优势。

2、市场化体制机制优势

24公司下属高科技产业工程板块各企业均已完成混改并实现员工持股，信息服务板块下中电云公司亦已完成

混改并引入核心骨干持股。通过实施混改及员工持股，在确保党的领导及中国电子控股的原则下，公司搭建市场化体制机制，符合国资委关于国企改革的相关精神，充分调动广大员工的积极性，有效提升公司经营效益。

3、人力资源优势

公司数字与信息服务板块持续建设高水平人才高地。一是科技人才占比高、覆盖领域广，中国电子云公司拥有科技人才1557人，占比64.7%，其中青年科技人员占比72%，广泛分布在云计算、云存储、数据业务等核心板块。二是高精尖人才持续涌现，中国电子云累计拥有省部级科技人才6人，集团级科技人才2人，中国电子云公司高级副总裁朱国平先生获选为中国电子首席科学家（计算体系）。2023年成功申报中国电子科技人才奖1项。

4、深耕高科技产业工程领域多年，具备多项核心优势。

公司是从事工业建筑及洁净室工程系统整体解决方案专业提供商和龙头企业，致力于为高科技产业领域企业提供洁净室工程一站式服务，洁净室净化工程级别最高已达到国际领先标准，在电子信息、生物医药、新能源、新基建等高科技行业的洁净室工程领域处于国内技术领先地位，并多次获得全国洁净工程行业“鲁班奖”（同行业内首位获得者）、优秀施工企业、全国安装行业先进企业、中国电子百强三甲等多项荣誉，是中国工程咨询协会成员单位及电子行业标准、规范的主要编写单位之一，先后参与几十项国家标准编制工作。公司先后参与数百个高科技领域内中国本土及国际巨头重大项目建设，为多家国内知名企业的洁净室提供系统集成工程服务，在行业内享有较高的声誉和市场影响力。此外，公司供热业务的数字化、智能化、自动化也取得了可喜进展，并积极落实国家节能减排政策要求，能耗水平不断降低。供热业务的核心竞争力大幅提升。

5、产品体系具有安全基因，具备产品技术优势

公司旗下中国电子云品牌，作为中国电子旗下唯一云计算品牌，为国家重大工程、政府及关键行业提供数据时代具备“可靠设备、可靠技术、可靠力量”的高安全数字基础设施，具有安全基因，并具有产品技术优势。

一是自主研发、全面领先的 CECSTACK V5 一体化算力平台，基于先进的云原生理念设计，实现超大规模多元混合算力、异构算力的统一管理和调度，并在此基础上形成智算版本，可为政府和行业客户提供通用计算、智能计算和高性能计算等类型的一体化算力服务。二是全栈优化、专精“政务”的星智政务垂直大模型，在超过70个城市数字化治理实践的基础上，基于中国电子云自主研发的星智大模型行业智能平台构建，针对政务垂直领域特点全栈优化打造而成。

6、布局数据要素全新赛道，取得先发优势

公司作为中国电子在数据创新业务的“排头兵”，已率先在数据工具、数据安全与数据要素化领域进行产品和技术研发。报告期内，公司加快布局公共数据授权运营业务，并取得重要突破。一是具备完善的产品运营体系，依靠充足的技术储备，迅速打造技术领先、功能丰富、安全可靠的数据全生命周期管理平台，逐步构建

25“2+3+5+N”的一体化数据要素创新运营体系。二是具有丰富的实践案例，中标深圳数据交易所数据交易平台项目，并与深圳数据交易所达成战略合作建设全国性数据交易平台。在杭州、德阳和大理开展数据运营共创共建，在6个省级单位、30多家地级市和80多个区县落地开花——通过公共数据资源中心，主动赋能数字政府，实现一图观全数、看图管全数和数据全域一体化，加速数据价值转化。三是与广泛的生态伙伴对接合作，与数据管理部门、专业咨询机构、数据服务商建立广泛联系，合作成果丰硕。在杭州联合承办各地数据主管部门负责人参与的构建数据要素统一大市场地方数据局局长闭门会，在成都承办公共数据授权运营交流座谈会，联合赛迪顾问发布《公共数据授权运营创新指南》。四是创新探索数据运营模式，建设公共数据授权运营平台、数据交易商业平台，满足监管、集成、隐私计算、加工处理需求，实现公共数据资源流通与价值释放，探索公共数据授权运营新模式。2024年1月16日，与石家庄数据资源管理局就石家庄公共数据运营合作协议签约，打造公共数据运营新标杆；2024年2月27日，与河北省数据和政务服务局签署战略合作协议，其中包括探索公共数据授权运营等。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求参见上文。

四、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司整体实现营业收入562.84亿元，同比增长10.25%，实现利润总额13.44亿元，同比增长

13.40%，实现归属于上市公司股东的净利润3.30亿元，同比增长308.10%。主要业务详情参见第三节“管理层讨论与分析”之“二、报告期内从事的主要业务”。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

2023年2022年

占营业收入比占营业收入比同比增减金额金额重重

营业收入合计56283718641.15100%51051921142.62100%10.25%分行业

数字与信息服务2214537573.713.93%2644366078.725.18%-16.25%

产业服务54069181067.4496.07%48407555063.9094.82%11.70%分产品

数字与信息服务2214537573.713.93%2644366078.725.18%-16.25%高科技产业工程

51756986940.8691.96%45762282495.0889.64%13.10%

服务数字供热与新能

1974314969.163.51%1992003525.633.90%-0.89%

源服务

其他产业服务337879157.420.60%653269043.191.28%-48.28%

26分地区

境内55365889599.8498.37%50608915167.1099.13%9.40%

境外917829041.311.63%443005975.520.87%107.18%分销售模式

直销56283718641.15100.00%51051921142.62100.00%10.25%

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

单位：元

2023年度2022年度

第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度

12926321379335119516717612361102935106011311511171791025

营业收入

8439.383138.264414.242649.278476.686670.195332.490663.26

归属于上

------市公司股59943843884745

565708992262621209636128333720360752149379

东的净利17.3962.99

7.299.4961.4563.4401.7796.86

润

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

公司数字与信息服务业务主要服务于党政、关键行业央国企等客户，高科技产业工程服务业务主要服务于战略新兴产业的规模企业，此类客户通常在年初制定项目预算及安排，并通过招投标等方式选取供应商，于下半年完成交付实施、验收等工作。因此，根据会计准则及公司财务核算制度，总体上公司在第四季度确认的营业收入及利润高于前三季度。

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

□适用□不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求

单位：元营业收入比营业成本比毛利率比上营业收入营业成本毛利率上年同期增上年同期增年同期增减减减分行业

数字与信息服2214537573.711513963723.8431.64%-16.25%-21.36%4.44%务

产业服务54069181067.4448420468620.2010.45%11.70%11.82%-0.10%分产品数字与信息服

2214537573.711513963723.8431.64%-16.25%-21.36%4.44%

务高科技产业工

51756986940.8646523659529.6110.11%13.10%13.22%-0.10%

程服务数字供热与新

1974314969.161671849960.7115.32%-0.89%-1.22%0.29%

能源服务分地区

境内55365889599.8449062931705.9611.38%9.40%9.50%-0.08%分销售模式

直销56283718641.1549934432344.0411.28%10.25%10.41%-0.13%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

27□适用√不适用

公司不同业务类型的情况

单位：元业务类型营业收入营业成本毛利率

设计咨询487492815.63317260478.1534.92%

总承包21345060215.5919522624259.388.54%

专业承包27153195163.7124323039802.0610.42%

洁净室系统产品及解决方案1557642712.991305240661.8116.20%

数字厂务运维及工业数字服务1003000766.68871077700.1013.15%

数字供热与新能源服务1974314969.161671849960.7115.32%

精密运输253051292.85213659996.3515.57%

其他产业服务业务295423130.83195715761.6433.75%

合计54069181067.4448420468620.2010.45%公司是否需通过互联网渠道开展业务

□是√否公司是否需开展境外项目

√是□否项目所在地项目数量业务类型合同金额

泰国/越南37总承包、专业承包1788513861.73

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

单位：元营业收入比营业成本比上毛利率比上年营业收入营业成本毛利率上年同期增年同期增减同期增减减分客户所处行业

数字与信息服务2214537573.711513963723.8431.64%-16.25%-21.36%4.44%

其中：政府1340328147.12919810354.1031.37%-15.85%-22.80%6.18%

企事业单位874209426.59594153369.7432.04%-16.87%-19.01%1.80%分产品

数字与信息服务2214537573.711513963723.8431.64%-16.25%-21.36%4.44%分地区

境内2214537573.711513963723.8431.64%-16.25%-21.36%4.44%分销售模式

直销2214537573.711513963723.8431.64%-16.25%-21.36%4.44%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用□不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

□是□否

28（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用□不适用已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□适用□不适用

单位：万元合同本报本期确累计确合同合计已是否未正应收账对方当告期待履行认的销认的销合同标的总金履行金正常常履款回款事人履行金额售收入售收入额额履行行的情况金额金额金额说明杭州吉海半杭州吉导体制造厂海信息41362826461187130990108970272839273958

房项目工程是-

科技有37.52

（EPC）总 .96 77.63 .56 .30 .63 .00限公司承包高新区智能南昌鹏

制造产业园勤置业3293240611488688738.44834.236576183403

是-

项目及续建有限公50.10.629.744862.50.00项目司已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用□不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求

单位：元项目金额累计确认产值未完工部分金额

未完工项目162023134807.65104779640908.6557243493899.00是否存在重大未完工项目

□适用□不适用

单位：元履约本期确认收累计确认收应收账款余项目名称项目金额工期回款情况进度入入额杭州吉海半导体制造

44163700010897032728396273958014005834

厂房项目工程24个月62%

0001.30347.46000.001.71

（EPC）总承包高新区智能制造产业3157638784483461923657651834030

42个月75%0.00

园项目及续建项目1.917.12015.69000.00

注:上表项目金额为项目整体预计总收入（不含税）金额，包含项目施工过程中发生的项目变更影响。

其他说明：

□适用□不适用

单位：元已办理结算的金已完工未结算的累计已发生成本累计已确认毛利预计损失额余额

已完工未结算项15354130104712628614383.15045087197315624401998.

94641457.99

目.0344.9058是否存在重大已完工未结算项目

□适用□不适用

29其他说明：

□适用□不适用

公司于2021年6月1日披露了《关于项目中标的公告》（公告编号：2021-042），公司控股子公司中国系统之下属公司中电四公司中标“广西中伟新能源科技有限公司南部产业基地一期工程建设项目”，项目中标暂估总价为人民币10亿元。截至本公告出具日，中电四公司与招标单位湖南中伟新能源科技有限公司最终签署该项目合同，金额37602.13万元。广西中伟新能源科技有限公司南部产业基地一期工程建设项目已完工，正在结算中。

（5）营业成本构成行业和产品分类

单位：元

2023年2022年

行业分类项目占营业成占营业成本同比增减金额金额本比重比重数字与信息服设备及分包成

1079705854.162.16%1492819441.623.30%-27.67%

务本数字与信息服

人工成本187067049.240.37%181734199.620.40%2.93%务数字与信息服项目管理成本

247190820.440.50%250540582.710.55%-1.34%

务及其他

产业服务设备及原材料21707642723.9543.47%19476022646.3543.06%11.46%

产业服务分包成本20778380581.7141.62%17304373664.9538.26%20.08%

产业服务人工成本2957345754.325.92%2772705436.426.13%6.66%

产业服务货运代理成本213659996.350.43%481226915.481.06%-55.60%项目管理成本

产业服务2763439563.875.53%3268405213.307.23%-15.45%及其他

合计--49934432344.04100.00%45227828100.45100.00%10.41%

单位：元

2023年2022年

产品分类项目占营业成占营业成本同比增减金额金额本比重比重数字与信息服设备及分包成

1079705854.162.16%1492819441.623.30%-27.67%

务本数字与信息服

人工成本187067049.240.37%181734199.620.40%2.93%务数字与信息服项目管理成本

247190820.440.50%250540582.710.55%-1.34%

务及其他数字与信息服

小计1513963723.843.03%1925094223.954.25%-21.36%务高科技产业工

设备及原材料20510042153.2541.07%18311187292.0540.49%12.01%程服务高科技产业工

分包成本20748146757.0541.55%17240471289.4338.12%20.35%程服务高科技产业工

人工成本2813750567.775.63%2578207597.145.70%9.14%程服务高科技产业工项目管理成本

2451720051.544.92%2960989446.486.55%-17.20%

程服务及其他高科技产业工

小计46523659529.6193.17%41090855625.1090.86%13.22%程服务数字供热与新

设备及原材料1196313872.472.40%1154284244.452.55%3.64%能源服务

30数字供热与新

分包成本30233824.660.06%63902375.520.14%-52.69%能源服务数字供热与新

人工成本143595186.550.29%187750593.070.42%-23.52%能源服务数字供热与新项目管理成本

301707077.030.60%286604690.200.63%5.27%

能源服务及其他数字供热与新

小计1671849960.713.35%1692541903.243.74%-1.22%能源服务

其他产业服务设备及原材料1286698.230.00%10551109.850.02%-87.81%

其他产业服务人工成本0.000.00%6747246.210.01%-100.00%

其他产业服务货运代理成本213659996.350.43%481226915.481.06%-55.60%项目管理成本

其他产业服务10012435.300.02%20811076.620.06%-51.89%及其他

其他产业服务小计224959129.880.45%519336348.161.15%-56.68%说明无。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求主营业务成本构成参见上表。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求主营业务成本构成参见上表。

（6）报告期内合并范围是否发生变动

□是□否

报告期内，本公司新设成立及收购的子公司纳入合并范围，本公司丧失控制权的子公司及注销子公司不再纳入合并范围。（具体参见报表附注六-在其他主体中的权益）

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用□不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）8281080558.71

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例14.71%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前5大客户资料

序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例

1客户一2687027275.454.77%

2客户二1922301336.173.42%

313客户三1308170629.812.32%

4客户四1273878315.982.26%

5杭州吉海信息科技有限公司1089703001.301.94%

合计--8281080558.7114.71%主要客户其他情况说明

□适用□不适用公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）3667372381.50

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例6.15%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前5名供应商资料

序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例

1供应商一1309385174.372.20%

2供应商二996237524.481.67%

3供应商三413323936.210.68%

4供应商四563553390.930.95%

5供应商五384872355.510.65%

合计--3667372381.506.15%主要供应商其他情况说明

□适用□不适用

3、费用

单位：元

2023年2022年同比增减重大变动说明

销售费用965180673.74915694171.915.40%无重大变动

管理费用1736330913.691819811117.20-4.59%无重大变动

财务费用335633917.21315410901.036.41%无重大变动

主要由于公司“云数智”关键技

研发费用1835613474.501527299104.1720.19%术领域及高科技工程产业服务领域的研发投入大幅增加所致。

4、研发投入

□适用□不适用主要研发预计对公司未来发展的项目目的项目进展拟达到的目标项目名称影响

发布基于云原生架构 CECSTACK 专属云平台是

为政府、企业数字化建设 的 CECSTACK V5 产 中国电子云在专属云领

CECSTACK 发布有市场竞争力的专

提供高安全算力基础设品，支持多元混合异域的核心产品，整合中专属云平属云产品，拓展专属运施，提供通用计算、智构算力部署，可提供国电子的自主技术能力台研发项营云、私有云、智算中

算、超算和边缘计算一体 覆 盖 IaaS 、 PaaS 、 和网信产业资源优势，目心等市场。

化算力平台 DaaS、SECaaS 以及智 奠定公司在云计算行业

算、智能边缘等全栈全栈信创专属云和智算

32服务。生态的领先地位。

中国电子云高安全数字平

台以 CeaKE 为容器底座， 已发布高安全数字平结合云原生容器底座，高 安 全 数 集成 PaaS，数据库服务， 台 5.0 版本，并在深 为企业和政府数字化建使用自研高性能分布式

字 平 台 研 大数据分析，AI，智能边 圳数据交易所等多个 设提供统一的高安全数存储，打造业界领先的发项目缘服务及容器安全能力，重要市场项目中部署字平台数字平台。

为企业和数字化建设提供实施统一的数字平台。

兼容 X86 和国产信创环境 在政府、央国企、金 整合中国电子云的专属

融合部署，为客户提供安 已发布 CeaCube 5.1 融、医疗、教育等领域 云和自研分布式存储自CeaCube 超

全、先进、绿色的超融合版本，在医疗，交提供数字化转型支持，主技术能力和网信产业融合研发产品，助力政府、央国通，政务等领域部署与专属云平台一起形成资源优势，奠定公司在项目

企、金融、医疗、教育等实施。云、边、端整体解决方云计算行业全栈信创超客户数字化转型。案。融合生态的领先地位。

中国电子云计算虚拟化

传统的服务器虚拟化软 通过云原生虚拟化技 产品 CeaSphere，通过CeaSphere 已 发 布 CeaSphere件，以 VMware vSphere 为 术，国产信创环境的广 云原生虚拟化技术和国虚拟化软5.1版本，在多领域代表，CeaSphere 基于云原 泛兼容，推进各领域的 产信创环境的广泛兼件 研 发 项 完成 VMWare 产品替换

生虚拟化技术，替代国内 VMWare 产品替代和国产 容，在重点领域作为目和业务迁移。

VMWare vSphere 产品。 化转换。 VMWare 产品国产化替代。

CeaStor 技术领先的国通用存储产品分布式产自主可控高性能全闪研发自主知识产权和业界块存储和分布式对象通用存储产品大规模商和混闪分布式存储产

领先的分布式信创存储产存储已商业交付，在业交付，助力政府、医CeaStor 分 品，为公司“存算一体”品，为政府、央国企、金政府、公安、医疗等疗、央国企进行数字化布式存储“云数融合”的平台产

融、医疗、教育等行业客行业部署实施；分布转型；分布式信创存储

研发项目品体系提供稳定可靠、户的数字化转型提供高性式信创存储已发布上产品的技术规格达到业性能领先的数据存储底

能数据存储底座。市，持续推进商业交界领先水平。

座，跻身国内主流存储付中。

产品厂商系列。

将云原生技术延伸到边缘，采用云边一体化架提供高安全边缘算力基础构，统一管理调度传补齐分布式云战略在边设施，实现多元异构边缘统、虚机及容器应用，缘侧的能力场景，将边资源的统一管理和调度，提供虚机、容器和进程缘云技术和智算技术推

CeaEdge 边 为能源、交通、工业制

等多种边缘应用的部进到包括能源、制造、

缘云平台造、教育、医疗等多行业推进研发中署，为边缘计算、边缘交通在内的多个行业，研发项目客户提供支撑通用边缘计

智算应用场景提供边缘形成一整套能力方案，算、边缘智算等类型应用

节点及设备，支持云边打造业界领先的边缘云的云边端一体化解决方

端资源协同、应用协平台。

案。

同、数据系统和 AI 智能协同。

CeaInsigh CeaInsight 大数据平台基 持续研发迭代中。现 CeaInsight 大数据平台 CeaInsight 大数据平台t 大数据平 于自研核心能力，支撑部 有产品已经在多个重 打造成拥有水平扩展架 聚焦政府、交通、医

33台研发项委、政府、央企的大规模大关键数据平台项目构，对海量数据提供大疗、能源、制造，成为

目 海量数据分析处理。云原 中大规模交付 规模集群的分布式存 行业 ISV 国产化大数据生架构，解决海量数据存储，提供离线、实时、平台的首选，成为行业不起，查不出的情况。多交互、检索多种计算引国产大数据平台第一梯模融合计算，一站式处擎。队，打造中国电子云的理，简化客户/ISV 的数据 核心数据产品战略标业务开发签。

持续迭代优化中。已依托云原生技术优势，发布8款自研

为数字基础设施和数据资应对不断提升的数字安构建弹性、智能、可靠

CECSTACK 云原生安全

源体系构筑数字安全屏全风险，打造新一代云的新一代高安全能力，产和数据安全产品

云原生安障，满足政企、金融、能原生安全平台和数据安支撑公司云数智产品的

5.0版本，支持全栈

全研发项源、交通、医疗等关键行全平台，保障数字基础原生安全能力，提供高安全防护，满足等保目业提供云原生安全平台，设施。产品技术能力和安全属性，并可独立输

3/4级和攻防实战要

确保高等级对抗环境中云攻防能力达到行业一出防护多云、云原生容求，并已在多个重点环境安全和数据安全。流。器、数据业务等数字化专属云项目和数据创业务场景。

新项目中落地。

已构建包括数据中

一站式大数据开发、治

台、轻量级数据工

理、服务的运营化平不断完善强化数据中台

布局大型政企的数据治理坊、共享交换、数据台，提供涵盖数据集能力体系，扩展项目应及数据运营市场，构建面 沙箱、知识图谱、AI成、建模、标准、开用，为公司带来丰厚经向政府、部委、央企等客中台等覆盖数据资产

发、标签、资产、服务济效应的同时，也会带数据中台户数智融合的全栈数据治化、资产智能化、数的能力，帮助政企客户来更强的品牌效应，助研发项目理工程能力套件，赋能中据流动化全栈数据工汇集分散数据，提炼高力中国系统成为现代数国系统现代数字城市业务程能力体系，广泛应质量数据资产，并通过字城市头部企业，引领拓展，为政企数字化转型用在数字城市、能多元数据服务支撑应用并代表政务数据治理国提供能力支撑。源、医疗、央企等多创新需要，释放数据价家队实力个领域，帮助客户实值。

现数据治理工程化。

以一体化大数据体系建设目前已发布1.3版

指南为政策指导，以云数本，构建了包含普融合，可信链路为技术革查、填报、编目、供项目已服务多个省/市级支撑国家政策落地，以一体化公新手段，构建全域数据采需、直通等一体化闭政府客户，预期可持续新兴的刚需项目为切入

共大数据集、治理、存储、计算和环支撑能力，积累了助力公司在新的省/市级口，进入客户服务商名平台研发共享的一体化智能服务平配套制度规范，帮助政府客户取得突破，并单，为后续云、数产品项目台，促进数据资源可信交客户高效响应数据目为公司其他产品带来机的进入打开入口。

换与流通，支撑政府客户录和责任部门双清会。

高效完成一体化数据路网单，提升政府内部的体系建设。数据供需支撑能力。

为公共数据拥有方或运营以平台建设赋能公共数从数据治理红海转向数公共数据

方提供一体化运营平台，首批通过信通院评据运营、社会数据运据运营蓝海，紧跟国家授权运营

让数据在全链安全的基础测，当前在客户侧交营、生态运营、场景运数据基础设施建设步平台研发

上实现公共数据的接入以付。营，开拓数据要素统一伐，快速形成竞争力占项目

及数据产品的开发、交大市场，获得持续性运领市场。

34易、交付，确保公共数据营收入。

流通赋能，释放数据价值。

围绕国家数据要素政策通过数据交易商业平台

数据要素市场化加速推进发展，打造国内功能最卡位数据要素市场，为时代下，面向数据交易机全、活跃度最高、上架市场客户提供开箱即用数据交易

构提供主体准入、业务运数据产品最多的数据交的数据交易平台及服平台研发持续推进研发中

营、数据交易、产品交易商业平台。推广到全务，快速占领新的蓝海项目

付、过程监管等能力的交国多个个城市，构建互市场。构建年收入稳健易流通的在线服务平台。联互通数据要素大市的运营增长新产品模场。式。

已初步完成城市运管通过汇聚城市运行管理

服基础平台建设，基服务相关数据资源，支推动城市运行安全高效

本具备统筹协调、指撑城市设施运行安全和

搭建城市运行管理服务平健康、城市管理干净整

一网统管挥调度、监测预警、城市综合管理服务，实台，推动实现城市运行管洁有序、为民服务精准城市治理监督考核和综合评价现业务统筹协调、指挥

理“一网统管”，系统性提精细精致，引领科技赋平台研发等能力。目前正在逐调度、监测预警和综合升城市风险防控能力和精能城市精细化管理，业项目步拓展、丰富应用场评价，提升城市宜居环细化管理水平。数融合模式助推城市景，进一步拓宽城市境和优化城市市容市“智”治新业态。

治理业务多跨融合的貌，提高城市精细化管广度和深度。理和服务水平。

以国家相关政策要求为指已成功构建了基础平引，打造横向到边、纵向打造一个集态势监测、台的核心产品体系，到底，大事全网联动、小事件高效处置、应急指以领先的理念和产品为其中数字资源中心、

事格内解决的治理格局，挥、城市体征、评价考基础，持续参与标准制智能预警、事件服务

一网统管构建资源整合共享、信息核等核心功能于一体的定引领行业发展，提升总线、联动指挥、应

基础平台互联互通、工作协调联动综合性基础平台。做到公司在数字政府领域的用中枢、城市体征等

研发项目的治理体系，推进平安建队伍整合、信息互通、品牌影响力，让公司跻模块均已完成稳定版

设、城市治理、民生服资源共享、联动治理，身数字政府一网统管建本的研发，并在多个务、生态环境等领域的发打造一体化城市数字化设领域第一梯队，项目中得到了广泛应展，推动国家治理体系和治理新格局。

用与认可。

治理能力现代化。

遵循国家制定的2035年持续提升基础平台产以一体化平台和丰富的场市域社会治理现代化的

一网统管品标准化的程度，并景为依托，融入大数据和成为社会治理信息化领大方向，以及政府对精社会治理在多个项目中交付。

AI 技术，助力政府客户提 域头部企业，推进国家 细化治理日益增长的需一体化平打造社会风险防范、

升社会治理现代化水平，治理体系和治理能力现求，不断丰富治理场台研发项矛盾纠纷调解、平安

打造共建共治共享的社会代化。景，助力中国电子云成目指数等亮点应用场景治理数字化新格局。长为社会治理行业的领产品。

军企业。

基于政府营商需求，构建已经完成标杆项目的构建企业、政府、个人数字政府、数字经济、产业营商-

政府对外部企业服务综合落地上线，福建易企的全营商闭环体系。同数字社会的关联纽带。

企业服务服务体系。针对政府内部办帮助福建省打造统时针对企业高价值业务数字政府经济、营商体平台研发

所有对企服务进行统一归一的涉企营商闭环体和数据，进行企业服务系的全面支撑。政府内

35口和呈现。该产品以法人系。的运营，从而达到企业高价值涉企数据的融合为中心，通过数据价值转服务全面“增值化”。和运营创新。

化，实现业务创新赋能，全面覆盖企业全生命周期，塑造数字营商服务品牌。

已发布“星智”政务大模型，配套研发星迭代升级“星智”政务面向泛政府客户，构建高智·基础大模型、星大模型底层技术架构和落地人工智能在政务领

“星智”可用、高安全、低成本的

智·问政组件、星场景应用能力，构建新域的创新应用，构建公政务大模大模型智能产品，助力政智·看数组件、星一代人工智能（大模司在政务与行业应用智型项目务和行业传统产品与应用智·智能中心四大业型）在泛政务领域的应能化领域的领先地位。

场景的智能化升级。

务系统，并在多个项用典范和商业闭环。

目中部署实施。

通过融合 Slam 技术、手势

眼动追踪、空间计算等技已发布适配自有品牌

云境 XR 操 打造国产化通用元宇宙术，为各行业虚实融合场 云境 MIX ONE MR 设备 助力公司成为中国产业作系统研操作系统，支持各类景提供沉浸的终端体验， 的操作系统，其他 XR 元宇宙引领者发项目 MR/AR/VR 等元宇宙终端致力于打造成为国产化通设备持续适配优化中用元宇宙操作系统

以自研音视频 RTC 为基础，通过 GPU 资源统一管 助力公司扩大专属云全云境云渲已发布并具备实时云完成信创适配，打造全理，为各类终端提供 GPU 栈信创能力，扩大公司染研发项渲染平台通用能力，栈信创的元宇宙基础设算力支持和串流渲染服在产业元宇宙行业影响目性能在持续优化中施务，满足元宇宙时代海量力终端云渲染需求为用户提供一种更为沉浸已构建基于“云境云云境 XR 教 式和互动性的 XR 教学培训 渲染系统”和“云境成为国内职业教育虚拟扩大在教育和能源等关

学 培 训 与 体验，打造教育领域的 XR XR 专属培训操作系仿真实训基地和能源等键行业影响力，协同专资源共享课程资源共享与交易平统”为底层技术支撑重点行业培训核心服务属云等产品共同打造教

平台研发台，实现优质课程资源生的教学培训管理平商育智能云解决方案

项目产与交易闭环，促进教育台，资源交易共享平领域优质资源升级台持续优化中

静电消除设备是半导体厂进行中，目前已完成半导体厂房必不可少的风险防控设对国内主流产品的性研发成型具有自主知识扩充公司所可提供的产

房静电离备，目前仍以国外技术引能参数进行分析；对产权的国产设备，提升品及服务类型，提高公子棒设计进为主，受技术垄断的限不同产品进行实验测公司在半导体厂房该系司整体技术服务能力，的研究和制。通过本项目研发，意试；后续将对数据进统的技术能力，提高竞降低成本、提高效益。

应用图在国产静电消除设备领行整理并完成对应模争力域取得突破。型电子厂房通过对海绵城市的深度研形成海绵城市设计指导填补公司在海绵城市设待验收，已完成相关海绵城市究，提高专项设计能力，手册，补齐公司专项设计的技术空白，补齐技术成果，并授权两设 计 的 研 改变公司对外包的依赖， 计能力，形成内部统一 EPC 项目设计能力，提项专利。

究和应用全面提升公司专项设计水的海绵城市设计标准化升盈利规模、降低外包

36平文件费用。

1、对公司的生物制药工

艺等技术，进行整体

1、建立生物制药工艺单元

性、系统性的深入研究

技术整体性的知识体系，生物制药提炼，促进公司在生物提高项目实施人员的系统完成课题材料编制及有效提升公司制药行业

工 艺 的 单 制药行业 EPC 总包工程

性认知水平；验收工作，于2023年技术品牌影响力；改变元化设计上更高水平、更深层次

2、实现关键工艺设备从无4季度完成答辩验行业内对公司只做施工

研究与应的发展。

到有的突破；为公司积累收。安装的刻板印象。

用2、计划对关键的工艺设单元化工艺设备产品研发备进行梳理研究并研发能力；

出一款高附加值的发酵单元设备。

1、电子废水回用节能减

碳成套解决方案1套，聚焦电子工业废水回用过形成电子工业废水回用

实现减碳26-31%；

电子工业程的节能减排技术，通过节能减碳成套解决方

2、开发膜回收、膜浓

废水回用产学研合作技术攻关，解进行中，目前完成节案，申请碳排放核算团缩、光催化、电催化设

过程节能决电子工业废水再生回用能减碳初步方案，后标和技术指南，助力公备；

减排关键过程存在的高能耗、低效续计划进行设备开司成为水处理碳排放的

3、电子工业废水回用过

技术与设率问题，减少碳排放量，发。先行者，开拓电子工业程碳排放核算团体标

备研发为电子行业发展与生态环园区废水处理、再生水

准、技术指南各1份；

境保护带来显著效益。回用等业务。

4、申请发明6项，发表论文5篇。

将厂务运维系统和能源管理系统的通讯方式及协议开发一套集多数据源的集成第三方系统的基于系统完成课题材料编制及

进行标准化，使用统一的 采集中间件，为智慧厂 SDK，为智慧运维服务提运维平台验收工作，于2023年中间件进行数据的对接， 务运维、能源管理、Web 供安防等系统的支持；

的通用数3季度完成答辩验

可以提高部署效率，简化组态、报表、生产制造4、促进智慧运维产品的据协议开收，验收等级“良运维成本。未来可助力于执行系统提供数据支业务附加值和用户粘发与应用好”。

生产系统的数据标准化采撑。性。

集。

实现“基于 BIM 技术的三基 于 BIM 维可视化应用软件平台研 完成课题材料编制及

1、形成“基于 BIM 技术技术的三发”，在典型工业厂房及机验收工作，于2024年的数字孪生三维可视化 提升公司在 L-EPC 的核

维可视化构中对设备、厂房、各1季度完成答辩验应用平台”软件产品，心竞争力。

应用软件站、各子系统的运维可视收，验收等级“良形成相关软件著作权平台研发化管理与运行数据动态管好”。

理

实现参建各方基于 BIM 的 1、定制管理平台及形成 通过应用 BIM 正向设计

BIM 正向设 全过程信息协同、在线集 应用于设计与施工的 协同管理平台，提供高计 协 同 管 成浏览模型、基于模型问 《BIM 管理平台操作手 质量设计项目管理服待完成项目验证中。

理平台开题沟通交流等市场需求；册》，适用于公司管理的务，同时与业主间提供发与应用 同时，需要在 BIM 技术应 应用。 更便利的可视化、远用的基础上建设统一的协2、技术指标：首个三维程、在线方案沟通演

37作平台实现全过程数据管与二维结合的管理平示，有利于赢得更多客

理、分享、业务流程管 台；3、经济指标：项目 户和业务；此外，BIM控，用以实现及时沟通并沟通成本降低约10%以正向设计协同管理平台追踪解决各方之间的问上，是公司未来数字化转型题，实现项目管理的高效4、预期成果可达到行业的基础技术储备。

协作。领先水平。未使用管理平台的公司相比优势明显。

电子行业

以电子行业 IPA 废液为研 进行中，目前完成若异 丙 醇 形成电子行业有机危废 电子行业 IPA 废液为案究对象，系统分析 IPA 废 干技术成果，后续将（IPA）废 制备生物脱氮复合碳源 例，建立电子行业有机液成分以及其中潜在的生 继续以 IPA 复合碳源

液作生物产品关键技术，实现电危废制备技术规范，为物抑制因子，通过中试实为外加碳源的电子行脱 氮 碳 源 子企业 IPA 废液削减量 无锡市乃至全国电子行验验证和数据采集开展绩业含氮废水和城镇污

资源化利大于95%，降低吨水碳业有机废液资源化利用效评估，建立电子行业有水生物脱氮新工艺技用关键技源成本。提供科技支撑。

机危废制备技术规范。术开发术研究

通过 DMS 平台衍生开发，实现标准化、低误差、高实现高科技工厂设计软

质量、批量绘图，以提高件的国产替代，持续收开发一个能够快速完成设计环节生产效率，缩短集并丰富数据库，成为三维施工图纸的程序软二次配 5D

前期设计工期，降低一定持续推进研发中数字化工程研究平台件，提高出图质量与减设计研究的成本，为业主提供一套 （eLAB）的重要组成部 少项目时间和人工，达较优质的解决方案，从而分，逐步实现数字化孪到降本增效的目的提升企业在二次配工程上生工厂建设愿景一定的业务水平与竞争力废旧磷酸研究归纳磷酸铁锂电池回

铁锂电池收全流程设计要点、及关完成废旧磷酸铁锂电池自研形成自有技术工艺

金属资源键技术，为我司以后承接结题阶段金属资源回收利用全流包，为项目竞争提供技回收利用此类型项目提供技术指程工艺研究术支持，推动项目落地工艺研究导。

公司研发人员情况

2023年2022年变动比例

研发人员数量（人）4544279762.46%

研发人员数量占比18.07%11.57%6.50%研发人员学历结构

本科3365189277.83%

硕士101373537.86%研发人员年龄构成

30岁以下104082026.82%

30~40岁2809152184.69%

公司研发投入情况

2023年2022年变动比例

38研发投入金额（元）1855048384.721535568587.1520.81%

研发投入占营业收入比例3.30%3.01%0.29%

研发投入资本化的金额（元）19434910.228269482.98135.02%资本化研发投入占研发投入的

1.05%0.54%0.51%

比例公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□适用□不适用

研发人员占比较2022年增幅6.5%，人员增长主要来源于高科技工程业务和数字化业务。其中高科技工程企业加大对科技创新的投入，希望通过着眼于科技创新来寻找公司在未来竞争市场中新的利润增长点，保持健康、可持续的发展，2023年随着承接的科研项目数量较去年增加，支撑项目的研发人数增加。数字化业务重点引进云计算、存储、大数据、人工智能、数据安全领域资深技术专家支撑数字化信息业务能力建设。公司将持续提升科技创新的人才队伍素质和水平，推动科技创新成果转化。

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用□不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用□不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

单位：元项目名称研发资本化金额相关项目的基本情况实施进度分布式混闪存储产品研发自主知识产权和业界领先的分布式存储已开发完成并转入无形资

13315247.72

CeaStor3.1.0 产品，混闪产品技术规格进入行业第一阵营 产，相关产品持续迭代中注：上表研发资本化金额为该项目累计研发资本化金额。

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

（1）研究阶段：

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。主要包括概念及计划阶段，研究阶段的支出全部予以费用化。研发项目完成计划决策评审后进入开发阶段。

（2）开发阶段：

在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材

料、装置、产品等活动的阶段。

开发阶段的支出资本化的条件：

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

满足上述条件的开发阶段支出，自该项目到期验收且达到预定用途之日起转为无形资产。

395、现金流

单位：元项目2023年2022年同比增减

经营活动现金流入小计56599681197.4048045590971.8317.80%

经营活动现金流出小计55944373209.3748292450094.8515.84%

经营活动产生的现金流量净额655307988.03-246859123.02365.46%

投资活动现金流入小计474042010.9565438965.45624.40%

投资活动现金流出小计899823765.191520505956.28-40.82%

投资活动产生的现金流量净额-425781754.24-1455066990.8370.74%

筹资活动现金流入小计6932128229.558829502694.44-21.49%

筹资活动现金流出小计6741178635.026754288517.98-0.19%

筹资活动产生的现金流量净额190949594.532075214176.46-90.80%

现金及现金等价物净增加额423618436.70386981237.239.47%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

□适用□不适用

1.公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期转正且增幅365.46%，主要由于本年度高科技产业工程服

务业务加大项目回款催收力度，项目回款增幅高于付款增幅所致。

2.公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少净流出70.74%，主要由于本年度对长江云通有限公

司非等比例减资收回投资1.79亿元，以及上年度公司投资支付的现金及取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较高所致。

3.公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少90.8%，主要由于本年度新增的有息负债较上年同期减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□适用□不适用

五、非主营业务分析

□适用□不适用

单位：元是否具有可持续金额占利润总额比例形成原因说明性主要是对联营企业和合营企业

投资收益-17764171.79-1.32%的投资收益以及部分应收款项不具有可持续性终止确认损失。

主要是交易性金融资产公允价

公允价值变动损益36832872.882.74%不具有可持续性值变动产生。

主要是公司计提的应收款项减

资产减值-424668804.29-31.60%不具有可持续性值损失及合同资产减值损失。

主要是高新公寓回迁交房换入

营业外收入231303281.1617.21%价值高于换出价值，差额部分不具有可持续性确认营业外收入。

主要是预计诉讼损失、违约赔

营业外支出34402464.842.56%不具有可持续性偿支出及罚款滞纳金支出等。

40六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

2023年末2023年初

占总资产占总资产比重增减重大变动说明金额金额比例比例

货币资金9847526779.6117.42%9140861744.7217.30%0.12%无重大变动

应收账款11002139132.3319.47%10177995278.5819.26%0.21%无重大变动

合同资产17435190903.5230.85%17556786236.9733.22%-2.37%无重大变动

存货923473743.401.63%1123907417.132.13%-0.50%无重大变动

投资性房地产139987166.600.25%129718429.960.25%0.00%无重大变动

长期股权投资1633572598.692.89%1778491080.613.37%-0.48%无重大变动

固定资产4916125904.498.70%4385020329.428.30%0.40%无重大变动

在建工程1060340867.831.88%950575722.361.80%0.08%无重大变动

使用权资产241136916.640.43%194937743.470.37%0.06%无重大变动

短期借款1374676561.592.43%1851322157.333.50%-1.07%无重大变动

合同负债4777666533.848.45%5171826862.339.79%-1.34%无重大变动

长期借款5980810334.3410.58%5715687544.5110.82%-0.24%无重大变动

租赁负债214603017.560.38%187964075.980.36%0.02%无重大变动境外资产占比较高

□适用□不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

□适用□不适用

单位：元计入权益本期公允的累计公本期计提本期购买本期出售项目期初数价值变动其他变动期末数允价值变的减值金额金额损益动金融资产

1.交易性

金融资产

4760508368328720717723057064

（不含衍0.000.000.000.00

50.592.8840.1983.28

生金融资

产）

4.其他权

1152984418655930000001450359

益工具投0.000.000.00

48.631.980.0000.19

资金融资产591349236832874186559300000020717724507423

0.000.00

小计99.222.881.980.0040.1983.47应收款项2664103321735530679594158059

0.000.00

融资95.64197.13604.6688.11

857759636832874186559324735532751368665483

上述合计0.000.00

94.862.881.98197.13844.8571.58

41-

2649167

金融负债0.000.000.0026491670.00.86.86其他变动的内容无。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是□否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目期末账面价值受限原因

1881349758银行承兑汇票保证金、保函保证金、准备持

货币资金.30有至到期的定期存款等

167526640已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的

应收票据.89应收票据

100120387

应收账款质押借款

1.97

148020545.

固定资产抵押借款

74

55171197.1

无形资产质押借款

5

3253272014

合计--.05

七、投资状况分析

1、总体情况

□适用□不适用

报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度

1013137841.851190130229.16-14.91%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用□不适用

单位：元截至本资产主投投持资预期是披露披露被投资负债要资资股金投资产品计投否日期索引公司名合作方表日业方金比来期限类型收资涉（如（如称的进务式额例源益盈诉有）有）展情亏况

云上陕 信 30 联通数字科 594 2023 www.未约信息

西科技 息 收 000 6.0 自 技有限公 已完 00 年 04 cnin

定期技术-否

运营有 技 购 00 0% 筹 司、长安汇 成 0.0 月 26 fo.c限服务

限公司 术 0.0 通投资管理 0 日 om

42服0有限公司、务陕西广电网络传媒（集团）股份有

限公司、陕西电子信息集团有限公

司、中国移动通信集团陕西有限公

司、陕西广电融媒体集团有限公

司、中国电信集团投资有限公司信

凉山绿 息 49 凉山州工投 2023 www.未约信息

科数字 技 新 00 49. 自 集团实业开 已完 0.0 年 02 cnin

定期技术-否

科技有 术 设 000 00% 筹 发有限责任 成 0 月 18 fo.c限服务

限公司 服 .00 公司 日 om务信

数字抚 息 35 869 2023 www.抚州市数字未约信息

州网络 技 新 00 35. 自 已完 63 年 02 cnin

经济投资集定期技术-否

科技有 术 设 000 00% 筹 成 7.2 月 18 fo.c团有限公司限服务

限公司 服 .00 5 日 om务高科中国电技41

子系统 2023 www.产320未约

工程第 增 71. 自 工程 已完 年 04 cnin

业00-定期--否

三建设 资 00% 筹 服务 成 月 26 fo.c

工0.0限

有限公 日 om程0司服务信

四川圣 息 18 577 2023 www.未约信息

洁云创 技 新 60 49. 自 已完 06 年 02 cnin

-定期技术-否

科技有 术 设 000 00% 筹 成 8.1 月 18 fo.c限服务

限公司 服 .00 0 日 om务

81

20

580

40

合计----00-------------------

705

0.0.35

0

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用□不适用

单位：元投是投资本报截至报资截止未达披露披露项目进预计项目名称资否项目告期告期末金报告到计日期索引度收益方为涉及投入累计实来期末划进（如（如

43式固行业金额际投入源累计度和有）有）

定金额实现预计资的收收益产益的原投因资数字中国电子云研1354自与信135490自

发基地一期项是900029.45%-----

建息服000.00筹

目0.00务深桑达购置中数字国电子华北总4750收与信47500自

部（一期）自是000050.00%-----

购息服000.00筹

用研发办公场.00务地中电二公司中

3903

电创新园区8自工程63016自

是466870.02%-----

号楼商务用房建服务469.38筹.92项目中电洲际东热6745自智慧166764自

西输热力管线是004057.52%-----

建供热094.00筹

工程.41中电洲际东郊

2824

电厂至邯郸热自智慧415215自

是9725100.00%-----

电厂供热连接建供热414.39筹

9.66

线工程

5719

827985

合计------7196------------

977.77

8.99

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

□适用□不适用

单位：元计入本期权益最初会计期初公允的累本期本期报告期末会计证券证券证券资金投资计量账面价值计公购买出售期损账面核算品种代码简称来源成本模式价值变动允价金额金额益价值科目损益值变动其他境内4459公允714126997158

60071天津1741权益自有

外股1035价值478479310.000.000.008966

7港82.40工具资金

票.21计量.00.19.40投资

-其他境内2237公允155811211344

43000华环2134权益自有

外股353.价值341120240.000.000.009377

9电子034.工具资金

票00计量.80.70.70

10投资

其他

境内2175公允2011--1981

83089粤开权益自有

外股400.价值500.298019370.000.000.00700.

9证券工具资金

票00计量000.0000.0000投资

44境内1000成本160346951650长期

30119工大自有

外股0000法计18940.000.000.000.00140.1408股权

7科雅资金

票0.00量4.97004.97投资

-

14902493380146952520

1989

合计0378--286462550.000.00140.3412----

651.

8.210.77.89009.07

70

证券投资审批董事会公

-告披露日期证券投资审批股东公告

-

披露日期（如有）

注：天津港、华环电子、粤开证券由重组前中国系统投资持有。中国系统于重组前持有工大科雅部分股权，工大科雅于2022年8月上市。

（2）衍生品投资情况

□适用□不适用公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

□适用□不适用

（1）募集资金总体使用情况

□适用□不适用

单位：万元报告期累计变累计变尚未使本期已已累计尚未使闲置两内变更更用途更用途用募集募集年募集方募集资募集资使用募使用募用募集年以上用途的的募集的募集资金用份式金总额金净额集资金集资金资金总募集资募集资资金总资金总途及去总额总额额金金额金总额额额比例向继续用于本次募投项目实施非公开主体中

10099999834584.837771620516205

2021发行股000.00%国系统

9.99.2432.43.81.81

票的现代数字城市技术研发项目支出

10099999834584.837771620516205

合计--000.00%--

9.99.2432.43.81.81

募集资金总体使用情况说明

2023年度非公开发行股票募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1018 号文核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）67513362股，每股发行价格为人民币14.96元，募集资金总额为人民币1009999895.52元。扣除发行费用（含增值税）以及截至2021年10月19日募集资金到账日尚未支付的发行登记费用后，实际募集资金净额为人民币999832383.21元。

45由于公司本次非公开发行股份募集配套资金净额为99983.24万元，低于拟募集的资金金额200000万元，公司于2021年12月7日召开第八届董事会第五十次会议审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》（详见公告：2021-109），对募集资金的投入顺序和金额进行调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。具体情况如下：

单位：万元序号项目名称项目总投资额调整前拟投入募集资金调整后拟投入募集资金

1现代数字城市技术研发项目70031.3370000.0070000.00

2偿还金融机构贷款50000.0050000.0029983.24

3高科技工程服务项目115321.9380000.00-

合计235353.26200000.0099983.24注：调整后的拟投入募集资金暂未包含募集资金专户孳息，本次全部募集资金孳息将根据实际划转日的金额分配至“偿还金融机构贷款”项目。

因本次募投项目实施主体为公司控股子公司中国系统，上述董事会还审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》(详见公告：2021-110)同意使用募集资金专户余额及其孳息向中国系统提供有息借款，用于后续募投项目使用。

截至2023年12月31日，累计投入募投项目837774301.06元（含以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金381026491.76元、偿还金融机构贷款302598110.34元），公司募集资金专户余额为174125499.58元(包含扣除手续费的利息收入净额12067417.43元）。

（2）募集资金承诺项目情况

□适用□不适用

单位：万元是否已变截至期项目达项目可更项募集资截至期承诺投资项调整后本报告末投资到预定本报告是否达行性是目金承诺末累计

目和超募资投资总期投入进度(3)可使用期实现到预计否发生

（含投资总投入金金投向额（1）金额＝状态日的效益效益重大变

部分额额（2）

(2)/(1)期化变

更）承诺投资项目现代数字城

4124.553517.

市技术研发否700007000076.45%不适用不适用不适用否

162

项目

偿还金融机29983.29983.30259.否459.81100.92%不适用不适用不适用否构贷款242481

承诺投资项99983.99983.4584.383777.------不适用----目小计2424243超募资金投向

99983.99983.4584.383777.

合计------不适用----

2424243

分项目说明1.中国系统基于业务规划，在城市大脑、城市数字中台、信创新型基础设施等方向，以数据中台、大数据未达到计划平台等产品为基础，为客户提供用于构建数据资源体系的数据工具及数据基础设施。结合数字城市、数字进度、预计政府的发展趋势，以及党政及关键行业客户需求变化，中国系统不断迭代、完善自身产品，保证相关产品收益的情况和技术能更好满足数字政府领域从电子政务向“数字政府2.0”的提升，适应公司长期持续发展需要。因和原因（含此，本募投项目下各子研发项目均处于持续更新、迭代研发中，故未设定达到预定可使用状态的具体日“是否达到期。如后续需根据技术迭代需求调整募投项目，将按照规定履行审议披露程序。46预计效益”2.现代数字城市技术研发项目是依据实施主体中国系统发展规划和战略部署，在现有研发体系基础上建设选择“不适专属的研发和测试环境，完善产品体系和技术研发创新探索，强化公司研发力量。本项目所形成的产品会用”的原通过中国系统及中国电子云公司承接的各类数字与信息服务项目共同对外销售，并交予党政及行业客户使因）用，一般不单独对外售卖或提供服务，因此未单独对本项目进行经济效益测算。

项目可行性发生重大变无化的情况说明超募资金的

金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实施不适用地点变更情况适用以前年度发生

募集资金投为提高公司募集资金的使用效率、优化募投项目实施主体中国系统的资产结构，公司于2022年8月23日资项目实施召开的第九届董事会第七次会议、第九届监事会第四次会议，以及2022年10月10日召开的2022年第三方式调整情次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》及《关于以部分募集资金对况控股子公司增资暨关联交易议案》，将募投项目“现代数字城市技术研发项目、偿还金融机构贷款”的实施方式，由向控股子公司中国系统提供借款的方式，变更为以部分借款资金10亿元向中国系统增资，其他内容保持不变。

适用

截至2021年11月30日，本次募投项目实施主体公司控股子公司中国系统以自筹资金预先投入现代数字募集资金投

城市技术研发项目金额为人民币36490.41万元，公司使用自筹资金支付的增发登记费为人民币6.75万资项目先期元。

投入及置换根据2021年12月22日公司第九届董事会第一次会议审议通过的《关于使用募集资金置换已预先投入募情况投项目及已支付增发登记费用的自筹资金的议案》，公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金36497.16万元。

用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况项目实施出现募集资金不适用结余的金额及原因

1.截至2023年12月31日，本公司剩余尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户，将继续用于本次

募投项目实施主体中国系统的现代数字城市技术研发项目支出。

2.截止本报告期末，调整后的拟用于“偿还金融机构贷款”的募集资金额度为29983.24万元（不含募尚未使用的集资金孳息），实际使用募集资金金额为30259.81万元，超出部分金额为276.57万元系公司募集资金募集资金用

存放期间产生的孳息，根据《募集资金四方监管协议》要求一并用于偿还金融机构贷款。鉴于公司用于偿途及去向

还金融机构贷款的募集专户资金已使用完毕，为规范募集资金账户管理，公司于2023年12月办理了该募集专户的销户手续。销户后，该募集专户不再使用，与之对应的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》随之终止（详见公告：2023-060）。

募集资金使用及披露中无存在的问题或其他情况

（3）募集资金变更项目情况

□适用□不适用

47公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用□不适用公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□适用□不适用

九、主要控股参股公司分析

□适用□不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：万元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润产业服务

控股子公100000.0519740810495015542354219765.3176316.5中国系统与数字与

司0.83.32.8280信息服务高科技产

其中：中中国系统1695213346496.52425484

业工程服10000.0093446.2880800.58

电二公司之子公司.306.48务高科技产

中电中国系统1421897347287.52100868101583.3

业工程服10125.0080693.44

四公司之子公司.064.553务

中国电子数字与信333333.3264972.2107374.7109665.5--子公司

云公司息服务324693015.0693040.92报告期内取得和处置子公司的情况

□适用□不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响该公司的收购在报告期内未对公司整长江云通有限公司非同一控制下企业合并体生产经营和业绩产生重大影响。

该公司的收购在报告期内未对公司整武汉云通商务有限公司非同一控制下企业合并体生产经营和业绩产生重大影响。

该公司的收购在报告期内未对公司整武汉公交智通科技有限公司非同一控制下企业合并体生产经营和业绩产生重大影响。

该公司的收购在报告期内未对公司整长江云通信息科技发展有限公司非同一控制下企业合并体生产经营和业绩产生重大影响。

该公司的收购在报告期内未对公司整武汉通卡企业管理有限公司非同一控制下企业合并体生产经营和业绩产生重大影响。

临沧市大数据有限公司（曾用名:云端该公司的收购在报告期内未对公司整非同一控制下企业合并武汉互联网产业投资发展有限公司）体生产经营和业绩产生重大影响。

报告期内，该公司的处置未对公司整中电智慧环境治理发展有限公司清算注销体生产经营和业绩产生重大影响。

报告期内，该公司的处置未对公司整中电环保科技发展有限公司吸收合并体生产经营和业绩产生重大影响。

报告期内，该公司的处置未对公司整湖北兴磷科技有限公司股权被稀释，失去控股权体生产经营和业绩产生重大影响。

48主要控股参股公司情况说明

1.中国系统：该公司主要从事数字与信息服务和产业服务业务，本报告期实现营业收入5542354.82万元，实现净利润176316.50万元，较上年同期分别增长11.12%、23.41%。主要是公司高科技产业工程服务收入及利润规模保持稳步增长所致；其中：

（1）中电二公司：该公司是中国系统的重要控股子公司之一，主要从事工业建筑及洁净室工程服务，致

力于服务国家高科技产业，提供全方位工程服务。本报告期实现营业收入2425484.48万元，较上年同期增长21.96%，实现净利润80800.58万元，较上年同期增长4.32%。公司报告期内继续巩固在产业服务领域的优势地位，持续服务高新电子、集成电路、生物医药、新能源、新基建等战略新兴产业客户，报告期内新签合同较上年同期增长，项目施工进展顺利，整体业务规模稳步增长；

（2）中电四公司：该公司是中国系统的重要控股子公司之一，主要从事工业建筑及洁净室工程服务、设

计咨询、设施管理及装备制造业务，致力于服务国家高科技产业，提供全方位工程服务。本报告期实现营业收入2100868.55万元，较上年同期增长6.05%；实现净利润80693.44万元，较上年同期增长4.40%。公司报告期内继续巩固在产业服务领域的优势地位，持续服务高新电子、集成电路、生物医药、新能源、新基建等战略新兴产业客户，报告期内新签合同较上年同期增长，项目施工进展顺利，整体业务规模稳步增长；

2.中国电子云公司：该公司主要从事数字与信息服务业务，本报告期实现营业收入109665.56万元，较

上年同期增长262.17%；净利润-93040.92万元，较上年同期亏损增长31.64%。公司报告期内积极拓展数字与信息服务业务，收入大幅增加；与此同时，为提升公司在“云数智”关键技术领域的核心研发能力，公司持续加大研发投入，因此亏损额存在暂时性增长；

十、公司控制的结构化主体情况

□适用□不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略

公司以“践行国家发展战略，筑牢安全数字底座”为使命，致力于成为国内领先的数字基础设施及数据创新服务商，以及世界领先的高科技产业工程服务商。公司围绕打造国内一流高价值科技型公司的战略目标，坚持“国家战略、平台思维、爆款产品、合作共赢”的发展思路，加快提升数字与信息服务业务核心竞争力，聚焦党政和关键行业，持续完善和迭代自研产品体系，参与国家重大科研攻关项目，构建面向产业数字化的系统性解决方案；持续推动高科技产业服务业务升级提效，以咨询设计为核心提高传统工程业务发展质量，打造产品制造、数字工厂等增长曲线，积极拓展海外市场；全面提升数字供热与新能源服务业务的数字化与精益管理水平。

（二）2024年公司主要经营计划

2024年，公司将践行集团战略，进一步提升经营质量，聚焦科技创新，加强合规管理。

1、完成全年预算指标，实现高质量发展

公司将持续对标国内外、同行业领先企业，在市场开拓、降本控费、亏损治理、“两金”压降等方面狠下功夫，持续改善关键财务指标，确保完成全年预算目标任务，进一步提升经营质量，以更好回馈广大投资者。

49在数字与信息服务板块，公司将持续聚焦核心自研产品，加大在能源、金融、交通、医疗、教育、国防、先进制造等关键行业的投入，突破一批灯塔项目，打造业务根据地、形成长期产粮区。同时，公司将积极开展政企合作，依托政务云建设进一步拓展运营云，布局智算中心等先进算力网络，推进人工智能大模型建设。公司还将积极推进数据资源体系建设及公共数据授权运营合作，打造商业闭环的数据运营服务标杆案例，加速数据资源资产化、助力数据交易规模化、推动公共数据价值化。

在产业服务板块，公司将继续聚焦电子信息、生物医药、新能源、新基建等重点优势行业，在巩固原有市场领先优势的同时积极拓展国防军工、科学大装置、民航、新材料等新领域。同时，公司还将基于现有客户资源，选取重点优势客户，以公司“云”“数”业务能力为依托，为客户提供数字化转型、智能制造、智慧运维管理等服务，丰富业务收入类型。对于现有数字供热及新能源服务项目，公司将积极践行国家“双碳”战略，创新发展路径，稳步推进生物质能、地热能等低碳能源，对现有燃煤热源进行低碳、低成本替代，同时积极参与碳交易工作，提升企业综合价值。

2、强化科技创新，全面向科技型公司转型

公司将制定科技创新规划，健全科技管理体系，提升科研成果质量（国家级平台、省部级以上奖项），争取成为集团公司科技水平领先的企业，提升对集团打造国家网信事业核心战略科技力量的贡献。

在数字与信息服务板块，公司将聚焦关键技术“卡脖子”领域，服务国家战略，积极承担一批国家重大科技项目。公司将坚持推进“云数智”一体的整体产品布局，持续完善自有产品体系，并建立市场导向的研发管理体系，提升研发投入产出比，提高自有产品丰富度和竞争力，并通过加强产学研合作、联合实验室建设和落地、补充外部科研力量等，形成一批产业化的创新成果。公司还将深入研究国家政策，广泛开展生态合作，整合内外部资源，布局战新产业和未来产业，并通过投资、整合、并购等方式，补齐技术短板，布局产业新赛道。

在产业服务板块，公司将持续加大高水平工艺设计领军人才引进力度，培养工艺设计骨干人员和团队，充实设计与建造一体化的人才体系。同时积极构建第二增长曲线，通过设立关键工艺研究所和实验室，加强技术研发投入，打造一批核心自主知识产权和技术标准，并拓展纯废水处理系统等关键生产设备的国产化替代、工业制造领域环境工程国产化解决方案。公司还将构建数字工厂服务能力，提升运维业务数字化水平。

3、积极开拓境外市场，全面推动海外业务布局

中资企业近年来纷纷加大业务出海探索。在此背景下，公司立足现有业务布局，系统性布局高科技产业工程和数字化业务海外市场，“借船出海”和“造船出海”并重，将公司具备竞争优势的高科技产业工程服务、“中国电子云”系列产品、铁路通信领域终端产品、精密物流运输服务等产品及服务，全面推向境外市场，抢抓制造业产业转移机遇，推动海外业务布局。

4、全面提升数字化管理水平

50公司将进一步完善数字化总体规划，加强“管理驾驶舱”建设，完善业财一体化平台建设，组织跨板块推广应用，特别是推动工程板块以项目为中心的数字化管理平台建设及落地应用。公司将全面推广终端安全，建立常态化安全运营机制，推动数据安全试点落地。公司将制定数字化能力评价指标体系，加强数字化规范体系建设，不断提升投资企业及员工数字化能力和意识，并谋划对外输出数字化管理服务。

5、加强队伍建设，构筑人才发展高地

公司将持续引进应届毕业生及行业内专家等优秀人才，持续优化人才结构，深化干部队伍领导力培养，分层次开展人才管理。同时，公司将持续规范职业经理人管控，加强职业经理人绩效管理的刚性约束，规范工作行为、提升政治素养。按照任期制契约化要求，严格经理层任期管理和目标考核，确保收益与价值贡献挂钩。

公司还将进一步完善企业文化体系。开展企业文化氛围塑造的序列项目，有效促进目标认同、身份认同、文化认同。

6、加强合规管理，完善风险防控体系

根据国资委和中国电子要求，公司深入完善“五位一体”风控体系，宣贯全面风险管理理念，建立公司合规文化，着力防范化解合规风险、廉洁自律风险、安全风险等，保障企业合法合规经营。公司将制定《2024年合规管理体系建设方案》，深入推进公司及投资企业合规管理体系建设，继续推进内控体系建设工作，继续加强法律案件管理，完善案件管理制度机制并将案件管控指标纳入投资企业经营业绩考核指标。同时，公司还将落实审计与内控评价全覆盖。实现经济责任审计全覆盖，完工项目采购、结算审计全覆盖，海外项目审计全覆盖，内控评价全覆盖，并落实审计整改动态化监控，加强对审计发现问题的督促整改。

7、加强安全风险管控

公司将加强安全风险管控，对标世界一流企业安全管理，完善安全管理体系标准，通过强化安全生产检查，实现重点工程项目、合资公司和数字化业务重点在施项目安全检查全覆盖。公司将持续开展安全培训，确保全年安全生产零死亡、零重大损失。公司还将全面加强网络安全、数据安全管理，确保不发生重大信息安全事故。

以上经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

（三）风险和应对措施

1、宏观政策风险

在数字与信息服务领域，公司从事的“云数智”业务均属于建设数字基础设施、构建数据资源体系所需要的产品和技术；在产业服务领域，公司业务聚焦的电子信息、大健康、新基建、新能源等行业均属于“十四五”规划、二十大报告中重点强调的现代产业体系及战略新兴产业。如果国家政策和政府投资方向或力度有所调整，未来经济增速放缓或出现衰退，客户或投资减少，将可能对公司的经营业绩产生一定的影响。

51针对宏观政策风险，公司一方面将加强发展环境分析与发展趋势研判，紧密围绕政策变化积极调整业务重点，另一方面积极开拓新的业务领域。

2、“云数智”研发投入影响公司整体经营业绩的风险

公司所从事的“云数智”业务是数字经济时代的新型基础设施，具有战略意义，符合行业发展趋势。但考虑到行业竞争压力大、技术更新迭代快、高端人才相对稀缺的特点，公司还需持续加大研发投入以满足客户需求，确保公司在行业中的竞争地位，这可能会影响到公司的整体经营业绩。

对此，公司一是继续以销售自研产品和自有解决方案为核心，进一步提高公司数字与信息服务业务的总体利润率水平；二是通过全国性销售布局和重点行业推广，进一步提升公司业务规模、市场占有率和收入水平；

三是通过创新联合体项目、创新实验室建设、生态合作等方式开展协同创新、联合研发，节约研发费用，提升研发水平。

3、财务风险

（1）应收账款无法按期收回的风险。公司客户多为政府机关、国有企业、上市公司等，资信良好、实力雄厚，应收账款回收可能性较大，但若客户延迟付款，可能会导致公司生产经营活动资金紧张，增加发生坏账损失的风险。

公司高度重视应收账款管理，成立应收账款清收专班，拟订年度应收账款压降目标，按项目每月跟进应收账款回收进展。明确每个项目应收账款回收责任人，并对每一个责任人制订明确的奖惩措施，将应收账款清收与业绩考核挂钩。对应收账款异常项目，建立商务、财务、法务联合管控小组，加快应收账款的回收。

（2）资产负债率较高的风险。公司下属高科技产业工程服务业务因行业特点，资产负债率相对较高。如

果公司流动资金紧张，或客户拖欠款项时间较长，则可能影响公司的财务状况和项目的正常运转，会对公司偿债能力造成不利影响。

公司将通过以下举措，持续降低资产负债率：设置资产负债率警戒线和管控线，强化考核约束及责任追究机制；贯彻落实降本增效攻坚工程，提高公司盈利质量，增加公司经营积累；加强资金流动性管理，合理控制有息负债规模；拓展多渠道资本补充机制，优化公司资产负债结构。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

□适用□不适用接待谈论的主要调研的基接待时接待地点接待方式对象接待对象内容及提供本情况索间类型的资料引

云南省大理中信建投，兴业证券，国盛证券，东吴证详见000032巨潮资讯

2023年

白族自治州券，银河证券，申万宏源，东方证券，南深桑达Ａ调网

03月17实地调研机构大理市裕龙 方基金，国新投资，诺安基金，国寿安 研活动信息 （http:/日

大道大理创 保，嘉实基金，万家基金 20230317 /www.cni

52业园数字大 nfo.com.理建设运营 cn）有限公司

现场参会：中信证券、中信建投、中金公

司、招商证券、国泰君安、民生证券、广

发证券、安信证券、东吴证券、长城证巨潮资讯

深圳市福田券、浙商证券、光大证券、西南证券、东详见000032网

2023年区深业上城北证券、华创证券、财通证券、万联证深桑达Ａ业网络平台 （http:/

05 月 12 B 座 18 楼全 券、华安证券、开源证券、太平洋证券、 绩说明会、线上交流 /www.cni

日景网及线上银淞资本、前海开源基金、中国人保资路演活动信

nfo.com.直播管、生命保险资管、前海无忧基金、中国息20230515

cn）

新闻社、证券时报、中国证券报、经济日

报、证券日报、南方日报、21世纪经济报

道、财联社等线上直播：面向所有投资者江苏省无锡巨潮资讯市新吴区具详见000032网

2023年中信证券、长江证券、德邦证券等券商行区路 88号中 深桑达Ａ调 （http:/

06月19实地调研机构业分析师，以及百年保险资管、贝莱德基

国电子系统 研活动信息 /www.cni日金等投资机构代表共19人

工程第二建 20230620 nfo.com.设有限公司 cn）

中金公司、中信建投、国信证券、华泰证

券、平安证券、兴业证券、国金证券、招

商证券、长城证券、东吴证券、安信证巨潮资讯

券、天风证券、银河证券、广发证券、光详见000032网

2023年大证券、国联证券、国海证券、华西证 深桑达Ａ调 （http:/

08月27电话会议电话沟通机构

券、西南证券、开源证券、东北证券、德 研活动信息 /www.cni日

邦证券等券商行业分析师，以及国新投 20230828 nfo.com.资、博时基金、嘉实基金、广发基金、中 cn）

国人民保险、诺安基金、银华基金等投资机构代表共382人

中信建投、中金公司、中信证券、招商证巨潮资讯

券、国盛证券、东吴证券、财通证券、国详见000032网

2023年信证券、海通证券、浙商证券、开源证 深桑达Ａ调 （http:/

10月27电话会议电话沟通机构

券、德邦证券、华鑫证券等券商行业分析 研活动信息 /www.cni日师，以及国新投资、招商基金、银华基金 20231027 nfo.com.等投资机构代表共 154 人 cn）巨潮资讯上海市浦东详见000032网

2023年新区太平金东方证券，招银理财，人保资产，国泰基深桑达Ａ调 （http:/

11月01融大厦23楼实地调研机构金，农银汇理，富国基金，鹏华基金，财

研活动信息 /www.cni

日会议室及电通资管，天治基金，宁银理财

20231101 nfo.com.

话会议

cn）

1.谈论的

主要内容：

2023年公司报告期

1月1内经营情况

日电话和定增项目

电话沟通个人个人-

-2023沟通情况

年12月2.提供的

31日资料：公司

定期报告和定增预案等

十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。

53□是□否

54第四节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及上市公司规范性文件要求，持续提升公司治理水平，不断完善内控管理体系，提高规范运作水平。公司进一步建立健全公司的规章制度；股东大会、董事会、监事会、管理层等尽职尽责，形成良好的公司治理结构。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求不存在重大差异，与公司建立的各项制度要求不存在重大差异。公司在报告期内未收到监管部门采取行政监管措施的有关文件。公司根据国资委、财政部有关财务快报、合并报表、预算管理及工信部制定的电子信息产业统计制度等相关规定，存在向控股股东中电信息、实际控制人中国电子报送年度预算报告、月度财务报表、经营计划月度跟踪指标表等未公开信息。报告期内，公司向大股东、实际控制人报送未公开信息严格按照内幕信息内部流转和审批程序进行。

内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

1、公司高度重视内幕信息的管理，并按照《公司内幕信息登记管理制度》等规定，认真做好内幕信息知

情人的登记工作。公司严格遵照内幕信息内部流转和审批程序推进各项工作。

2、报告期内，公司持续加强内幕交易防控工作，以各种形式强化全体董事、监事、高级管理人员及关键

岗位人员的内幕交易防控意识。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

□是□否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司与控股股东及实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的自主经营能力。

（一）公司与控股股东及实际控制人在业务方面独立。公司具有独立的业务部门和管理体系，市场和产品

不同于控股股东及实际控制人，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司业务运营不受控股股东等股东单位、实际控制人及关联方的控制和影响。

（二）公司与控股股东及实际控制人在人员方面独立。公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立；公

司高级管理人员在公司领取薪酬，未在股东单位兼任除董事外的其他任何职务。公司拥有独立的劳动用工权力，不存在受股东干涉的情形。

（三）公司与控股股东及实际控制人在资产方面独立。公司资产独立完整，与控股股东及实际控制人之间

资产关系明晰、产权清晰。不存在控股股东及实际控制人无偿占有占用而损害公司利益的情形。

（四）公司与控股股东及实际控制人在机构方面独立。公司建立了完善的法人治理结构，设有股东大会、董事会及其下设的战略委员会、审计与风险管理委员会、提名、薪酬与考核委员会、信息披露委员会四个专业

委员会、监事会、公司经营管理层及相关经营管理部门，依法在各自职责范围内行使职权。公司拥有独立的办公场所和组织机构。

（五）公司与控股股东及实际控制人在财务方面独立。公司设置独立的财务部门，并建立了独立的会计核

算体系和财务管理制度，独立在银行开户。

55三、同业竞争情况

□适用□不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

投资者参会议届次会议类型召开日期披露日期会议决议与比例《2023年第一次临时股东

2023年第一次临临时股东大会36.67%2023年01月17日2023年01月18日大会决议公告》（公告编时股东大会号：2023-001）《2022年度股东大会决议

2022年度股东大年度股东大会36.45%2023年05月17日2023年05月18日公告》（公告编号：2023-会

021）《2023年第二次临时股东

2023年第二次临临时股东大会36.64%2023年06月14日2023年06月15日大会决议公告》（公告编时股东大会号：2023-025）《2023年第三次临时股东

2023年第三次临临时股东大会39.12%2023年09月13日2023年09月14日大会决议公告》（公告编时股东大会号：2023-045）《2023年第四次临时股东

2023年第四次临临时股东大会37.09%2023年12月08日2023年12月09日大会决议公告》（公告编时股东大会号：2023-059）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用□不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

本期本期期初其他期末股份增持减持任期任期持股增减持股增减任职股份股份姓名性别年龄职务起始终止数变动数变动状态数量数量日期日期（股（股（股的原（股（股）））因

））

20232024年06年12司云聪男59董事长现任000000月14月21日日

20202023

原董事年04年05刘桂林男52离任00000-长月20月26日日

20212024

副董事年12年1248594859男58现任000-陈士刚长月22月2154705470日日

男58总裁现任2021202448590004859-

56年05年1254705470月24月21日日

20202024

独立董年09年12周浪波男52现任00000-事月21月21日日

20212024

独立董年12年12赵磊男47现任00000-事月22月21日日

20212024

独立董年12年12孔繁敏男60现任00000-事月22月21日日

20202024年04年12谢庆华男57董事现任00000-月20月21日日

20212024年12年12姜军成男48董事现任00000-月22月21日日

20212024年12年12张向宏男59董事现任00000-月22月21日日

20232024年09年12穆国强男60董事现任00000-月13月21日日

20212023年12年06郑曦男49原董事离任00000-月22月13日日

20212024

监事会年12年12崔辉男62现任00000-主席月22月21日日

20212024年12年12陈扬男40监事现任00000-月22月21日日

20212024

职工监年12年12钞金屏女54现任00000-事月22月21日日高级副20212024

总裁、年12年12王晓亮男45现任00000-总法律月22月21顾问日日

20212024

高级副年12年12李知谕女45现任00000-总裁月22月21日日总会计20212024

李安东男50现任00000-师年12年12

57月22月21日日

20222024

董事会年08年12李安东男50现任00000-秘书月05月21日日

48594859

合计------------000--

54705470

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

□是□否

1、原董事长刘桂林先生因工作变动原因于2023年05月26日辞去公司第九届董事会董事长、董事、董事

会战略委员会主任委员、信息披露委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司其他职务；

2、原董事郑曦先生因工作变动原因于2023年06月13日辞去公司第九届董事会董事、董事会战略委员会

委员、审计与风险管理委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他职务；

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用□不适用姓名担任的职务类型日期原因刘桂林董事长离任2023年05月26日工作变动郑曦董事离任2023年06月13日工作变动司云聪董事长被选举2023年06月14日被选举穆国强董事被选举2023年09月13日被选举

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

司云聪男，1964年10月出生，博士学位，高级工程师。历任华东电子管厂生产安全部部长、总经理助理、副厂长，南京华东电子集团股份有限公司副总经理、党委委员，南京华东电子信息科技股份有限公司董事、总经理，南京华东电子集团有限公司执行董事（法定代表人）、总经理，彩虹集团公司副总经理，彩虹集团有限公司总经理，彩虹集团有限公司党委书记、董事长，咸阳中电彩虹集团控股有限公司董事长，彩虹显示器件股份有限公司副董事长，彩虹集团新能源股份有限公司董事长。现任中远海运控股股份有限公司独立监事，本公司党委书记、董事长。

陈士刚男，1966年3月出生，硕士学位，高级工程师。历任中国电子系统工程第四建设有限公司总经理、董事长，中国电子系统技术有限公司党委副书记、总经理、董事，现任中国电子系统技术有限公司执行董事、数字广东网络建设有限公司董事，本公司副董事长、总裁。

周浪波男，1971年10月出生，副教授，硕士生导师，会计学硕士、管理科学与工程博士，注册会计师。

主要研究方向为公司财务。现任中南大学商学院会计与财务系副教授、高层管理教育（EDP）中心执行主任，湖南邵东农村商业银行股份有限公司独立董事，财信证券股份有限公司独立董事，湖南郴电国际发展股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

赵磊男，1977年3月出生，英国杜伦大学法学院国际商法硕士，最近五年一直在北京市君泽君律师事务所工作。现任北京市君泽君律师事务所合伙人，北京京运通科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

孔繁敏 男，1963 年 6 月出生。美国明尼苏达大学博士（PhD in HRIR）。历任北京大学经济学院讲师；法国巴黎第一大学(索邦)访问学者；美国明尼苏达大学助教、研究员、访问教授；韩国庆熙大学访问教授；北京

大学光华管理学院副教授、博士生导师，企业文化研究所所长，本硕博项目执行主任；北京大学汇丰商学院副教授、博士生导师、院长助理兼 MBA 项目主任；深圳市人力资源管理协会副会长、常务理事、学术委员会主席。

现任延安大学乡村发展研究院副院长、硕士生导师；北京师范大学（珠海）湾区国际商学院访问教授、深圳市

政协特区研究会研究员；华帝股份有限公司独立董事，玉山银行（中国）有限公司独立董事，本公司独立董事。

58谢庆华，男，1967年4月出生，中共党员，博士学位，工程师。历任中国兵器工业集团(总)公司干部，吉

通通信有限公司部门经理，航天四创科技有限公司总经理助理，深圳市长城宽带网络服务有限公司总经理，中国长城计算机集团公司战略规划部总经理，中国电子信息产业集团有限公司对外合作部负责人，中国电子科技开发有限公司总经理，中国电子北海产业园发展有限公司董事长、中电（泸州）产业园发展有限公司董事长，中国电子集团控股有限公司董事总经理、中电光谷联合控股有限公司管理委员会副主任、中电光谷联合有限公司 CEO。现任中国电子科技开发有限公司董事长，海南生态软件园集团有限公司董事长，云南省中电科技产业发展有限公司董事长，中电(三亚)信息港发展有限公司董事长，中电基金管理有限公司董事长，中电创智(上海)科技有限公司董事长，中电新能源科技(杭州)有限公司董事长，深圳市中电科技产业集成创新服务有限公司董事长，中电科技产城发展（杭州）有限公司执行董事，中电盐城信息港发展有限公司董事，海宁江南总部基地实业有限公司董事，广东星北产业发展有限公司董事长，中电信创（盐城）产业园运营有限公司董事长，四川中电成渝科技发展有限公司任董事长，本公司董事。

姜军成男，1975年12月出生，硕士学位，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师。历任北京中电华大电子设计有限责任公司财务总监、副总经理，华大半导体有限公司总会计师，中电金投控股有限公司副总经理（主持工作）、总经理，中国电子信息产业集团有限公司资产经营部副主任，宁波麒飞网安科技有限公司执行董事兼总经理。现任中国电子信息产业集团有限公司产业规划部副主任，奇安信科技集团股份有限公司董事，中电智慧基金管理有限公司董事长，北京市经济和信息化局副局长（挂职），本公司董事。

张向宏男，1964年12月出生，博士学位。历任中国电子信息产业发展研究院中国计算机报社副总编，赛迪顾问股份有限公司高级副总裁，中国软件评测中心常务副主任，中国电子信息产业发展研究院副院长，中国信息安全研究院有限公司副院长。现任中国电子信息产业集团有限公司专职董事、科技委委员，北京可信华泰信息技术有限公司董事、本公司董事。

穆国强男，1964年1月出生，硕士学位，高级工程师。历任中国电子物资总公司副总经理、中国电子器材总公司总经理、中国中电国际信息服务有限公司副总经理、南京中电熊猫信息产业集团有限公司纪委书记。

现任中国瑞达投资发展集团有限公司董事，本公司董事。

崔辉男，1962年4月出生，经济学博士。曾任中国软件与技术服务股份有限公司党委书记、董事中软信息服务有限公司董事长中软科技创业投资有限公司董事长，中国计算机软件与技术服务总公司副总裁，中国软件国际有限公司董事长等职。现任中国中电国际信息服务有限公司、中国瑞达投资发展集团有限公司监事会主席，本公司监事会主席。

陈扬男，1983年7月出生，美国密西西比学院工商管理硕士，注册管理会计师，审计师。历任美国洛杉矶市史维克会计师事务所审计员，安永华明会计师事务所上海分所高级审计员，中国电子信息产业集团有限公司审计部治理审计处及管理审计处业务主管，深圳长城开发科技股份有限公司监事，中国电子信息产业集团有限公司审计部治理审计处副处长。现任中国电子信息产业集团有限公司审计与法律部经济责任审计处处长、电子元器件和集成电路国际交易中心股份有限公司监事，本公司监事。

钞金屏女，1969年10月出生，硕士学位，高级工程师。历任中国电子系统技术有限公司党委委员，工会主席，党群部主任。现任本公司纪检部主任、职工监事。

王晓亮男，1978年8月出生，博士学位，教授级高级工程师。历任中国铁通集团天津分公司总经理、党委副书记，共青团天津市委副书记、党组成员，天津市红桥区委常委、常务副区长、区政府党组副书记，中国电子系统技术有限公司高级副总裁、总法律顾问。现任本公司高级副总裁、总法律顾问。

李知谕女，1978年9月出生，工学硕士学位。历任万科集团本部人力资源部组织发展中心负责人，北京万科企业有限公司总经理办公室负责人、人力资源部负责人兼计划运营负责人，砂之船集团副总裁，乐享汁味（北京）餐饮管理有限公司联合创始人，趣店集团（金融科技）副总裁，中国电子系统技术有限公司副总裁、高级副总裁。现任本公司高级副总裁。

李安东男，1974年3月出生，博士学位。历任财政部预算司收入处副处长、收入处正处级一级调研员、中国电子系统技术有限公司高级副总裁、总会计师。现任本公司总会计师、董事会秘书。

在股东单位任职情况

59□适用□不适用

在股东单位在股东单位担任的职任职人员姓名股东单位名称任期起始日期任期终止日期是否领取报务酬津贴姜军成中国电子产业规划部副主任2022年12月23日是中国电子专职董事2021年11月01日是张向宏中国电子科技委委员2023年05月15日否穆国强瑞达集团董事2023年06月05日否中电信息监事会主席2019年01月22日是崔辉瑞达集团监事会主席2022年02月10日否审计部治理审计处副中国电子2019年03月11日2023年02月26日是处长陈扬审计与法律部经济责中国电子2023年02月26日是任审计处处长在股东单位任职无情况的说明在其他单位任职情况

□适用□不适用在其他单位任职人员在其他单位担任其他单位名称任期起始日期任期终止日期是否领取报姓名的职务酬津贴司云聪中远海运控股股份有限公司独立监事2023年11月16日是

副教授、高层管

中南大学商学院 理教育（EDP） 1998 年 09 月 01日 是中心执行主任湖南邵东农村商业银行股份周浪波独立董事2020年08月01日是有限公司财信证券股份有限公司独立董事2022年03月31日是湖南郴电国际发展股份有限独立董事2023年09月30日是公司北京市君泽君律师事务所合伙人2017年03月13日是赵磊北京京运通科技股份有限公独立董事2021年05月26日是司北京大学汇丰商学院副教授2014年08月14日2023年07月01日是华帝股份有限公司独立董事2019年05月21日是

玉山银行（中国）有限公司独立董事2019年04月15日是

北京师范大学（珠海）湾区孔繁敏访问教授2023年07月01日是国际商学院深圳市政协特区研究会研究员2021年11月22日否

副院长、硕士生延安大学乡村发展研究院2019年09月15日否导师海南生态软件园集团有限公董事长2008年11月01日否司中国电子科技开发有限公司董事长2012年07月30日是管理委员会副主中电光谷联合控股有限公司2021年09月08日2023年11月06日是任

中电光谷联合有限公司 CEO 2016 年 11 月 16日 2023 年 11月 15 日 否谢庆华中电盐城信息港发展有限公董事2018年03月01日否司深圳市中电科技产业集成创董事长2018年09月01日否新服务有限公司

中电科技产城发展（杭州）执行董事2019年03月01日否有限公司云南省中电科技产业发展有董事长2019年06月01日否

60限公司

中电创智（上海）科技有限董事长2019年11月01日否公司中电基金管理有限公司董事长2020年01月01日否

中电（三亚）信息港发展有董事长2019年12月19日否限公司海宁江南总部基地实业有限董事2018年03月22日否公司上海浦东软件园股份有限公董事长2020年04月28日否司中电（泸州）产业园发展有董事长2020年12月30日2024年02月06日否限公司广东星北产业发展有限公司董事长2021年02月19日否

中电信创（盐城）产业园运董事长2021年03月31日否营有限公司

中电新能源科技（杭州）有董事长2023年03月22日否限公司四川中电成渝科技发展有限董事长2021年11月04日否公司中国电子科技开发有限公司负责人2017年05月24日否深圳分公司

执行董事、总经宁波麒飞网安科技有限公司2019年04月18日2024年01月17日否理奇安信科技集团股份有限公姜军成董事2019年05月30日否司中电智慧基金管理有限公司董事长2020年06月17日否

北京市经济和信息化局副局长（挂职）2023年11月30日否北京可信华泰信息技术有限张向宏董事2023年03月30日否公司崔辉北京华利计算机有限公司执行董事兼经理2018年01月31日否电子元器件和集成电路国际陈扬监事2022年12月08日否交易中心股份有限公司北京易捷思达科技发展有限董事2019年12月15日2022年07月28日否公司陈士刚宏德嘉业执行事务合伙人2016年05月18日否宏图嘉业执行事务合伙人2016年05月13日否李知谕宏德嘉业有限合伙人2016年05月18日否钞金屏宏德嘉业有限合伙人2016年05月18日否在其他单位任职情无况的说明

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□适用□不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理公司董事、监事的报酬由股东大会决定，公司高级管理人员的报酬由董事会根据年度经人员报酬的决策程序营目标的完成情况决定。

公司董事会年初对公司高级管理人员下达各项指标，年末进行指标考核，监事会对其工董事、监事、高级管理

作情况进行监督。公司董事会根据《公司企业经营业绩考核与薪酬管理办法》针对每年人员报酬确定依据

考核目标及完成情况，确定其薪酬标准。

董事、监事和高级管理公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬。

61人员报酬的实际支付情

况

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元从公司获得的是否在公司关姓名性别年龄职务任职状态税前报酬总额联方获取报酬

司云聪男59董事长现任25.94否刘桂林男52原董事长离任0是副董事长

陈士刚男58现任144.18否总裁周浪波男52独立董事现任15否赵磊男47独立董事现任15否孔繁敏男60独立董事现任15否谢庆华男57董事现任0是姜军成男48董事现任0是张向宏男59董事现任0是穆国强男60董事现任0是郑曦男49原董事离任0是崔辉男62监事会主席现任0是陈扬男40监事现任0是

钞金屏女54职工监事现任69.62否

王晓亮男45高级副总裁、总法律顾问现任243.07否

李知谕女45高级副总裁现任251.11否

李安东男50总会计师现任229.49否

合计--------1008.41--其他情况说明

□适用□不适用

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次召开日期披露日期会议决议

《第九届董事会第十四次会议决议公告》

第九届董事会第十四次会议2023年02月17日2023年02月18日（公告编号：2023-004）

《第九届董事会第十五次会议决议公告》

第九届董事会第十五次会议2023年04月04日2023年04月06日（公告编号：2023-007）

《第九届董事会第十六次会议决议公告》

第九届董事会第十六次会议2023年04月24日2023年04月26日（公告编号：2023-009）《董事长辞职暨第九届董事会第十七次会

第九届董事会第十七次会议2023年05月28日2023年05月29日议决议公告》（公告编号：2023-022）

《第九届董事会第十八次会议决议公告》

第九届董事会第十八次会议2023年06月14日2023年06月15日（公告编号：2023-027）

《第九届董事会第十九次会议决议公告》

第九届董事会第十九次会议2023年08月22日2023年08月24日（公告编号：2023-030）

《第九届董事会第二十次会议决议公告》

第九届董事会第二十次会议2023年09月03日2023年09月04日（公告编号：2023-039）《第九届董事会第二十一次会议决议公

第九届董事会第二十一次会议2023年10月26日2023年10月27日告》（公告编号：2023-046）62《第九届董事会第二十二次会议决议公

第九届董事会第二十二次会议2023年11月21日2023年11月23日告》（公告编号：2023-052）《第九届董事会第二十三次会议决议公

第九届董事会第二十三次会议2023年12月29日2023年12月30日告》（公告编号：2023-062）

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况本报告期应以通讯方式是否连续两次现场出席董委托出席董缺席董事会出席股东董事姓名参加董事会参加董事会未亲自参加董事会次数事会次数次数大会次数次数次数事会会议刘桂林32010否2司云聪65100否1陈士刚106220否3周浪波108200否5赵磊108200否5孔繁敏108200否5谢庆华104240是3姜军成106220否5张向宏107210否4郑曦41120否1穆国强33000否2连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内，公司分别于2023年11月21日和2023年12月29日组织召开第九届董事会第二十二次会议和

第九届董事会第二十三次会议，公司董事谢庆华先生因公务原因连续两次未亲自出席董事会。谢庆华先生会前

认真研阅董事会议案材料，并提出明确表决意见，授权委托其他董事代为出席并代为表决。

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

□是□否报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

□是□否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事严格按照相关制度规定，继续秉持客观、独立、公正的立场，勤勉尽责地履行董事职责和义务，积极的出席了董事会下属专门委员会会议，并充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况其他异议委员召开履行事项成员情召开会名会议会议内容提出的重要意见和建议职责具体况日期称次数的情情况

况（如

63有）

审计与风险管理委员会严格按照

《公司法》、中国证监会及深圳证审计券交易所相关监管法规规则以及周浪2023与风会计师事务所向独董（审计《公司章程》《董事会审计与风险波、赵年01险管委员会）介绍2022年年报管理委员会实施细则》《审计与风无无磊、郑月17理委审计安排及预审问题险管理委员会年度报告工作规程》曦日

员会相关规定勤勉尽责开展工作，结合公司的实际情况提出了相关意见和工作要求。

审计与风险管理委员会严格按照

《公司法》、中国证监会及深圳证审计周浪2023券交易所相关监管法规规则以及与风关于继续为中国电子云提供

波、赵年04《公司章程》《董事会审计与风险险管担保并调整已有担保额度的无无磊、郑月04管理委员会实施细则》相关规定勤理委议案

曦日勉尽责开展工作，根据公司的实际员会情况，提出了相关的意见。经讨论，一致通过所有议案。

审计与风险管理委员会严格按照

《公司法》、中国证监会及深圳证审计券交易所相关监管法规规则以及周浪2023

与风2022年度财务决算审计与治《公司章程》《董事会审计与风险波、赵年04险管理层的沟通、公司经理层向管理委员会实施细则》《审计与风无无磊、郑月18理委独立董事汇报工作险管理委员会年度报告工作规程》曦日

员会相关规定勤勉尽责开展工作，结合公司的实际情况提出了相关意见和工作要求。

1.公司2022年度利润分配

4预案

2.公司2022年度依法治企

工作报告

3.公司2022年度风险管理

和内部控制工作报告

4.关于公司计提信用、资产

减值准备及核销资产减值准备的议案

5.关于因同一控制下企业合

并对已披露财务数据进行追溯调整的议案审计与风险管理委员会严格按照

（2022.12.31）《公司法》、中国证监会及深圳证审计周浪20236.《中电财务公司风险评估券交易所相关监管法规规则以及与风波、赵年04报告》（2022.12.31）《公司章程》《董事会审计与风险险管无无磊、郑月187.关于中国系统承诺盈利实管理委员会实施细则》相关规定勤理委

曦日现情况的专项说明勉尽责开展工作，根据公司的实际员会

8.关于2022年募集资金存情况，提出了相关的意见。经讨

放和使用情况的专项报告论，一致通过所有议案。

9.公司2022年度内部控制

评价报告

10.公司2022年度重大关联

交易

11.公司2022年度财务报告12.关于对《中兴华会计师事务所从事公司2022年度财务报告审计工作的总结报告》进行审议的提案

13.关于公司2023年为控股

子公司提供财务资助的提案

6414.关于公司2023年为控股

子公司提供担保的议案

15.关于因同一控制下企业

合并对已披露财务数据进行追溯调整的议案

（2023.03.31）16.《中电财务公司风险评估报告》（2023.03.31）

17.公司2023年第一季度财

务报告

18.关于公司2023年一季度

计提及转回信用及资产减值准备的议案

19.听取公司2022年度内部

审计工作总结

20.听取公司2023年度内部

审计工作计划

21.听取公司2023年一季度

内部审计工作总结22.听取

公司2022年度风险清单23.听取公司2023年一季度风险清单

1.关于公司2023年上半年

财务报告的议案2.关于因同一控制下企业合并对已披露财务数据进行追溯调整的议

案（2023.06.30）3.关于计提信用及资产减值准备的议审计与风险管理委员会严格按照

案4.关于对中国电子财务有

《公司法》、中国证监会及深圳证审计限责任公司风险评估报告进

2023券交易所相关监管法规规则以及

与风周浪行审议的议案

年08《公司章程》《董事会审计与风险险管波、赵(2023.6.30)5.关于2023年无无月16管理委员会实施细则》相关规定勤理委磊半年度募集资金存放与使用

日勉尽责开展工作，根据公司的实际员会情况的专项报告6.关于公司情况，提出了相关的意见。经讨前次募集资金使用情况报告论，一致通过所有议案。

的议案7.关于为控股子公司

提供财务资助的议案8.听取

2023年第二季度公司内部审

计工作报告9.听取2023年

第二季度公司重大重要风险

3

事项报告

1.关于公司2023年三季度

财务报告的议案2.关于公司审计与风险管理委员会严格按照计提信用及资产减值准备的

《公司法》、中国证监会及深圳证

审计议案3.关于因同一控制下企

2023券交易所相关监管法规规则以及

与风周浪业合并及会计政策变更对已

年10《公司章程》《董事会审计与风险险管波、赵披露财务报表进行追溯调整无无月21管理委员会实施细则》相关规定勤

理委磊的议案（2023.09.30）4.听

日勉尽责开展工作，根据公司的实际员会取2023年第三季度公司重情况，提出了相关的意见。经讨大重要风险事项报告5.听取论，一致通过所有议案。

2023年第三季度公司内部审

计工作报告审计与风险管理委员会严格按照审计

2023《公司法》、中国证监会及深圳证

与风周浪年11关于续聘2023年度会计师券交易所相关监管法规规则以及

险管波、赵无无

月21事务所的议案《公司章程》《董事会审计与风险理委磊日管理委员会实施细则》相关规定勤员会

勉尽责开展工作，根据公司的实际

65情况，提出了相关的意见。经讨论，一致通过所有议案。

审计与风险管理委员会严格按照

《公司法》、中国证监会及深圳证审计周浪2023券交易所相关监管法规规则以及与风关于与中国电子财务有限责

波、赵年12《公司章程》《董事会审计与风险险管1任公司签订《全面金融合作无无磊、孔月29管理委员会实施细则》相关规定勤理委协议》暨关联交易的议案

繁敏日勉尽责开展工作，根据公司的实际员会情况，提出了相关的意见。经讨论，一致通过所有议案。

刘桂

林、陈

士刚、战略委员会严格按照《公司法》、

1.关于参与投资设立凉山合孔繁2023中国证监会监管规则以及《公司章战略资公司的议案2.关于参与投敏、谢年02程》《董事会战略委员会实施细委员资设立甘孜合资公司的议案无无庆华、月17则》相关规定开展工作，勤勉尽会3.关于参与投资设立抚州合

姜军日责，根据公司的实际情况，一致通资公司的议案

成、张过所有议案。

向宏、郑曦刘桂

林、陈

士刚、战略委员会严格按照《公司法》、孔繁2023中国证监会监管规则以及《公司章战略1.关于中国系统增资中电三敏、谢年03程》《董事会战略委员会实施细委员公司的议案2.关于中国电子无无庆华、月27则》相关规定开展工作，勤勉尽会云投资云上陕西公司的议案

姜军日责，根据公司的实际情况，一致通成、张过所有议案。

向宏、郑曦刘桂

林、陈

士刚、战略委员会严格按照《公司法》、孔繁52023中国证监会监管规则以及《公司章战略敏、谢年04程》《董事会战略委员会实施细委员1.公司2023年度经营计划无无庆华、月24则》相关规定开展工作，勤勉尽会

姜军日责，根据公司的实际情况，一致通成、张过所有议案。

向宏、郑曦刘桂

林、陈

士刚、战略委员会严格按照《公司法》、孔繁20231.关于与信达资产共同合作中国证监会监管规则以及《公司章战略敏、谢年11设立资产盘活平台推进“两程》《董事会战略委员会实施细委员无无庆华、月21非”企业出清及亏损企业治则》相关规定开展工作，勤勉尽会

姜军日理的议案责，根据公司的实际情况，一致通成、张过所有议案。

向宏、郑曦刘桂

战略委员会严格按照《公司法》、

林、陈20231.关于中电三公司投资设立中国证监会监管规则以及《公司章战略士刚、年12越南子公司的议案2.关于调程》《董事会战略委员会实施细委员孔繁无无

月29整《公司“十四五”发展规则》相关规定开展工作，勤勉尽会敏、谢日划》的议案责，根据公司的实际情况，一致通庆华、过所有议案。

姜军

66成、张

向宏、郑曦

提提名、薪酬与考核委员会严格按照

名、孔繁2023《公司法》、中国证监会监管规则

1.核实公司2022年度报告

薪酬敏、谢年04以及《公司章程》《董事会提名、中董事、监事、高级管理人无无与考庆华、月24薪酬与考核委员会实施细则》相关员薪酬披露情况

核委赵磊日规定勤勉尽责开展工作。经讨论，员会一致通过所有议案。

提提名、薪酬与考核委员会严格按照

名、孔繁2023《公司法》、中国证监会监管规则

1.关于提名司云聪先生为公

薪酬敏、谢年05以及《公司章程》《董事会提名、

司第九届董事会非独立董事无无与考庆华、月28薪酬与考核委员会实施细则》相关候选人的议案

核委赵磊日规定勤勉尽责开展工作。经讨论，员会一致通过所有议案。

4

提提名、薪酬与考核委员会严格按照

名、孔繁2023《公司法》、中国证监会监管规则

1.关于提名穆国强先生为公

薪酬敏、谢年06以及《公司章程》《董事会提名、

司第九届董事会非独立董事无无与考庆华、月14薪酬与考核委员会实施细则》相关候选人的议案

核委赵磊日规定勤勉尽责开展工作。经讨论，员会一致通过所有议案。

提提名、薪酬与考核委员会严格按照

名、孔繁2023《公司法》、中国证监会监管规则

薪酬敏、谢年121.关于签订经理层成员2023以及《公司章程》《董事会提名、无无与考庆华、月29年度经营业绩责任书的议案薪酬与考核委员会实施细则》相关

核委赵磊日规定勤勉尽责开展工作。经讨论，员会一致通过所有议案。

刘桂信息披露委员会严格按照《公司林、陈1.公司2022年度内部控制信息2023法》、中国证监会监管规则以及

士刚、评价报告2.公司2022年度

披露年04《公司章程》《董事会信息披露委周浪报告及报告摘要3.公司无无委员月24员会实施细则》相关规定勤勉尽责

波、姜2022年度环境、社会责任和会日开展工作。经讨论，一致通过所有军成、公司治理报告议案。

李安东

2

刘桂信息披露委员会严格按照《公司林、陈信息2023法》、中国证监会监管规则以及

士刚、

披露年081.公司2023年半年度报告《公司章程》《董事会信息披露委周浪无无委员月22及报告摘要员会实施细则》相关规定勤勉尽责

波、姜会日开展工作。经讨论，一致通过所有军成、议案。

李安东

八、监事会工作情况监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是□否监事会对报告期内的监督事项无异议。

监事会对公司重大事项的意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据国家有关法律、行政法规，认真履行职责，出席了五次股东大会、列席了历次董事会会议。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责的情况进行了全过程的监督和检查。

监事会认为，公司董事会能够严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规规范运作，严格执行股东

67大会的各项决议，公司决策程序合法，公司各项管理制度健全并得到了有效的执行，内部控制制度完善。在监

事会的职权范围内，公司董事、高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务报表情况

监事会对2023年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真的监督、检查。监事会认为，公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好。公司财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、计提资产减值准备情况

监事会对公司2023年度计提资产减值准备进行了审核。监事会认为，公司按照企业会计准则和有关规定计提了资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，没有损害公司及中小股东利益。

4、募集资金投资情况

报告期内，监事会对公司募集资金的使用和管理进行了有效的监督，认为：2023年度，公司募集资金的使用能够严格按照相关法律法规以及公司《募集资金管理办法》的规定执行，募集资金的使用合法、合规，没有违反法律法规及损害股东利益的行为。

5、再融资

报告期内，公司启动了向特定对象发行股票募集资金事项，监事会认为，公司2023年8月22日召开的第九届董事会第十九次会议审议的《关于公司向特定对象发行 A股股票方案的议案》、2023 年 11 月 21 日召开的

第九届董事会第二十二次会议审议的《关于调整公司向特定对象发行 A股股票方案的议案》及其他相关议案，符合法律、法规和公司章程的规定，通过的表决结果合法、合规，没有违法法律法规及损害中小股东的利益。

6、关联交易情况

监事会认为，报告期内公司与关联公司的关联交易公平，未发现有损害公司利益的情况。相关提案表决时，关联董事依据有关规定回避表决，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

7、公司内部控制评价报告情况

监事会认为，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，制定了较为完善的内部控制制度，各项活动的控制目标基本实现。公司内部控制评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制制度的建设及运行情况。

8、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况监事会认为，为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，公司已根据有关法律法规建立了《公司内幕信息登记管理制度》，经公司监事会审核，公司按照制度规定，定期登记《上市公司向大股东、实际控制人提供未公开信息情况表》，其中包括未公开信息的知情人员名单及相关情况，该项制度执行有效。报告期内，公司没有发生内幕交易的情况。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）154

报告期末主要子公司在职员工的数量（人）23201

报告期末在职员工的数量合计（人）23355

当期领取薪酬员工总人数（人）23355

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）1169专业构成

专业构成类别专业构成人数（人）生产人员3266销售人员2244

68技术人员16082

财务人员272行政人员1491合计23355教育程度

教育程度类别数量（人）博士学历31硕士学历2363本科学历15289本科以下5672合计23355

2、薪酬政策

为了实现公司战略发展目标，公司致力于建立一个规范化、系统化的薪酬管理体系。坚持薪酬激励与公司经营状况、重点工作以及个人绩效完成情况相结合，通过薪酬与绩效管理改革，深化全员绩效管理理念，确保薪酬体系的外部竞争性和内部公平性，实现企业与员工的共同发展。公司重视对科技创新人才的培养工作，探索新的人才培养模式，提升关键岗位能力，加速科技创新人才成长，发挥科技创新人才在企业中的价值。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求职工薪酬总额（计入成本部分）及占公司成本总额的比重详见“第三节管理层讨论与分析四、主营业务分析2、收入与成本（5）营业成本构成”。

3、培训计划

公司围绕“以客为尊、服务领先”经营理念和“求实、诚信、和谐、勤奋”企业文化核心价值观，继续加强中高管企业经营与核心文化价值观教育，优化员工职业发展路径，建设支撑公司战略发展的人才培养体系，加速关键岗位人才和青年骨干人才培养；沿着 LTC 业务流程，开展铁三角培训认证，不断规范和优化铁三角作战阵型和作战方式，助力公司组织能力提升；训战结合，加快赋能信息服务领域成熟产品的复制推广和创新产品的孵化成长，加快赋能产业服务领域成员企业的数字化转型；持续提升后端职能、专业支撑平台的服务意识、工作效率、风险管控能力。

公司基于中国电子云学习平台，建立健全训、战、评、用一体化的新数字化赋能体系，不断提升员工培训效率和学习体验，高标准满足不同人群的学习需求，让学习和运动成为员工的一种生活方式。

4、劳务外包情况

□适用□不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况□适用□不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》执行利润分配政策。公司2023年度权益分派预案为：以2023年

12月31日公司总股本1137959234股为基数，每10股派发现金1.10元（含税），2023年度不进行公积金转增股本。该预案已经2024年4月16日召开的董事会审议通过，将在股东大会审议通过后实施。

69现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是

分红标准和比例是否明确和清晰：是

相关的决策程序和机制是否完备：是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是

公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投不适用

资者回报水平拟采取的举措：

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到是

了充分保护：

现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：不适用公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□适用□不适用本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□适用□不适用

每10股送红股数（股）0

每10股派息数（元）（含税）1.1

分配预案的股本基数（股）1137959234.00

现金分红金额（元）（含税）125175515.74

以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）0.00

现金分红总额（含其他方式）（元）125175515.74

可分配利润（元）513575330.32

现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例100%本次现金分红情况

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到

20％

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，按母公司口径，2023年度本公司实现净利润116475338.55元，提取

10%的法定盈余公积金计11647533.85元；扣除进行2022年度利润分配91036738.72元，加以前年度未分配利润

499784264.34元，可供股东分配的利润合计513575330.32元。公司拟以2023年12月31日公司总股本

1137959234股为基数，每10股派发现金1.10元（含税），计125175515.74元，余388399814.58元结转以后年度。公司2023年度不进行公积金转增股本。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□适用□不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

2023年公司持续完善优化公司内控体系。组织完成重点控股企业中电建设、中电三公司内控体系建设，截

止目前已完成中国系统、四家高科技工程板块企业及七家智慧供热板块企业内控体系建设，基本完成全系统企业内控体系建设全覆盖，同时针对部分企业的业务规模及发展阶段开展重点领域、关键环节内控体系建设。

70公司高度重视内控风险管理人才培训，组织开展为期两天的内控管理人才专题培训班，邀请专业学者、律

所合伙人、大型央企内控合规负责人等行业专家和资深从业者进行授课，主要内容包括内部控制管理实务、内控监管部门要求、公司内控体系建设项目案例、风险管理、合规管理实务及合规体系建设案例等。公司重视内控合规管理培训，通过党委中心组专题学习、法务体系工作汇报会、纪检工作交流会、内控体系建设启动会及项目巡察等各种机会宣贯合规风险，培养合规意识。

公司高度重视内控缺陷整改见效、落地有效，扎实开展内控体系建设“后半篇文章”，加强内控体系建设发现缺陷整改工作，深挖缺陷背后反映的管理问题。2023年共对三家重点企业进行缺陷整改现场检查并开展内控知识培训，加强内控执行的监督和检查，形成闭环机制。

公司着力加强以制度和流程为核心的内控体系建设，完善风险、合规、内控人才体系建设工作；逐步构建重点领域合规管理指引体系，完成《合规管理制度》《全面风险管理制度》《工程领域采购工作专项合规指引》《合规管理手册》的制定。公司总部制度流程经过一年多的梳理和修订已基本趋于完善，下属企业的制度和流程也更加完善，基本能和内部控制目标想契合。公司内控体系框架基本形成，风控理念逐步深入人心、融入业务，内控环境得到改善。

公司将内控工作成果风险控制矩阵（业务流程关键控制点、风险清单）实现信息化，确保内控检查和内控自评工作线上流转、工作全程留痕、控制实时跟进，完成公司70多家二、三级企业内控自评线上化。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是□否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况整合中遇到的已采取的解决公司名称整合计划整合进展解决进展后续解决计划问题措施不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期2024年04月18日

内部控制评价报告全文披露索引 www.cninfo.com.cn纳入评价范围单位资产总额占公司合

99.79%

并财务报表资产总额的比例纳入评价范围单位营业收入占公司合

100.00%

并财务报表营业收入的比例缺陷认定标准类别财务报告非财务报告详见公司同日披露的《公司2023年度详见公司同日披露的《公司2023年度定性标准内控评价报告》内控评价报告》详见公司同日披露的《公司2023年度详见公司同日披露的《公司2023年度定量标准内控评价报告》内控评价报告》

财务报告重大缺陷数量（个）0

非财务报告重大缺陷数量（个）0

财务报告重要缺陷数量（个）0

非财务报告重要缺陷数量（个）0

712、内部控制审计报告

□适用□不适用内部控制审计报告中的审议意见段

公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制内控审计报告披露情况披露内部控制审计报告全文披露日期2024年04月18日

内部控制审计报告全文披露索引 www.cninfo.com.cn内控审计报告意见类型标准无保留意见非财务报告是否存在重大缺陷否会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□是□否会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

□是□否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号）、《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字〔2020〕128号）的要求，并结合公司实际，公司于2021年第一季度对2018至2020三年的公司治理情况进行了全面梳理。经过自查，公司认为本公司治理情况符合《公司法》《证券法》《主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，公司建立了较为完善的治理体系，运作情况较为规范。需整改事项已于2021年内完成整改，具体情况如下：

1、董事会到期未换届情况

公司第八届董事会及监事会任期原应于2020年12月26日届满，鉴于公司推进重大资产重组事项，为保证重组工作的顺利推进，并保持董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司决定董事会和监事会延期换届（详见《关于董事会及监事会延期换届的公告》，公告编号：2020-084）。2021年12月22日，公司召开2021年第四次临时股东大会，审议通过了关于选举第九届董、监事相关议案，完成换届工作（详见《2021年第四次临时股东大会决议公告》，公告编号：2021-117）。

2、独立董事超期任职（连续任超过六年）情况

如上文所述，为顺利推进重大资产重组，公司原独立董事亦超期任职。公司已于2021年12月22日召开

2021年第四次临时股东大会选举出第九届董事会独立董事。

3、未建立相应的制度、流程、沟通和报告机制确定并及时更新关联方名单对此，公司制定了《关联人管理工作细则》，明确关联人识别流程和机制，并及时更新关联人名单，确保关联人名单真实、准确、完整。公司已于2021年9月完成此项整改工作。

72第五节环境和社会责任

一、重大环保问题上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

□是□否环境保护相关政策和行业标准

公司重点排污子公司在日常生产经营中严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《排污许可管理条例》《河北省大气污染防治条例》《河北省扬尘污染防治办法》《火力发电厂烟气污染物排放标准》《锅炉大气污染物排放标准》和《河北省燃煤电厂大气污染物排放标准》等环境保护相关法律法规及行业标准。

环境保护行政许可情况

公司重点排污子公司根据《排污许可证申请与核发技术规范》申领排污许可证，做到持证排污、合法合规排污。所有排污单位的许可证的申领时间及有效期如下表：

重点排污单位公司名称许可文件名称申领时间有效期限中电武强热力有限公司排污许可证2023年10月20日2028年10月19日河北煜泰热能科技有限公司排污许可证2021年8月11日2026年8月10日河北中电京安节能环保科技有限公司排污许可证2020年10月15日2025年10月30日中电行唐生物质能热电有限公司排污许可证2021年5月28日2026年5月27日潍坊中电万潍热电有限公司排污许可证2021年9月2日2026年9月1日中电洲际环保科技发展有限公司邱县分公司排污许可证2023年12月21日2028年12月20日行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况主要污染主要污执行的物及染物及排放排放核定的公司或子公司排放方排放口分污染物排放总超标排

特征特征污口数浓度/排放总名称式布情况排放标量放情况污染染物的量强度量准物的名称种类有组织锅炉烟气

废气烟尘10.45100.18无无排放排放口中电武强热力二氧化有组织锅炉烟气

废气12.44351.1933.20无有限公司硫排放排放口氮氧化有组织锅炉烟气

废气128.745010.28233.20无物排放排放口有组织锅炉烟气

废气烟尘32.22101.0833.676无排放排放口河北煜泰热能二氧化有组织锅炉烟气

废气35.35353.2987.266无科技有限公司硫排放排放口氮氧化有组织锅炉烟气

废气327.085014.789168.38无物排放排放口

河北中电京安废气烟尘有组织1锅炉烟气9.22206.2421.03无

73节能环保科技排放排气筒

有限公司二氧化有组织锅炉烟气

废气115.195020.4946.01无硫排放排气筒氮氧化有组织锅炉烟气

废气170.9510085.1692.02无物排放排气筒有组织生产厂区

废气烟尘10.96201.13730.69无排放锅炉烟囱中电行唐生物二氧化有组织生产厂区

质能热电有限废气120.795023.2572.30无硫排放锅炉烟囱公司氮氧化有组织生产厂区

废气166.5310071.94144.25无物排放锅炉烟囱有组织锅炉烟气

废气烟尘22.75100.443.33无排放排放口潍坊中电万潍二氧化有组织锅炉烟气

废气219.80504.6126.19无热电有限公司硫排放排放口氮氧化有组织锅炉烟气

废气255.8010012.9038.09无物排放排放口有组织热源厂院

废气烟尘33.50100.524.03无中电洲际环保排放内科技发展有限二氧化有组织热源厂院

废气12.50350.1226.89无公司邱县分公硫排放内司氮氧化有组织热源厂院

废气130.0502.8126.89无物排放内对污染物的处理

公司积极开展污染物源头削减及污染防治设施升级改造等工作，通过源头削减、过程管控及末端治理相结合的方式减少污染物排放。公司加大了环保设备升级提标工作和节能减碳项目的投入，烟气污染物排放总量同比降低8.7%，减碳量显著。以河北煜泰公司为例，公司完成#1炉电除尘器升级改造为电袋复合除尘器的工作，大大降低烟尘排放浓度；开展锅炉生物质掺烧改造工作，减少了二氧化硫和二氧化碳的排放量；公司下属中电行唐和中电京安生物质热电公司实施完成了生物质电厂智能控制平台、智能燃料管控平台、烟气余热回收利用、

超低温深度脱硝等重点节能减排项目。报告期内，除了中电洲际环保科技有限公司铁西第一热源厂、第二热源厂、东部热源处于长期停产状态并未运行以外，其他涉及污染物排放的下属企业防治污染设施正常运行，未出现超标排放情况。

突发环境事件应急预案

公司依据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国突发事件应对法》等相关法律、法规的要求，结合公司实际情况，编制了各项突发环境事件应急预案，并上报当地环保部门进行备案。

环境自行监测方案

公司按照环境污染物自行监测和信息公开的要求，编制环境自行监测方案并在环保部门进行备案，邀请第三方检测机构定期对污染物进行监测，按时如实公开企业排污情况，接受社会公众的监督和指导。自行监测指标主要为锅炉烟气的烟尘、二氧化硫和氮氧化物，监测频次为每季度一次。

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

公司倡导和践行环境可持续发展理念，持续加强环境治理和保护的投入，通过不断改进生产运营各环节对环境的保护手段，达到公司正常生产经营活动对环境产生的影响最小化。向环境排放应税污染物的子公司严格按照《中华人民共和国环境保护税法》及属地政府要求，缴纳环境保护税。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

□适用□不适用

公司主动践行国家“双碳”战略，创新发展路径，稳步推进热源的低碳能源替代。发挥各企业地域和资源的比较优势，实施“一厂一策”的精准治理方案，开展生物质能、地热能、工业余热等低碳能源，对现有燃煤

74热源进行低碳替代，减碳效果显著；运营的两个生物质热电公司，以农林生物质作为原料，不仅可以有效解决

农林废弃物露天焚烧导致的环境污染问题，而且生物质作为零碳能源，年度减碳量达到42万吨。完成了河北省减碳157万吨的核定认证工作。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况公司或子公司名对上市公司生产处罚原因违规情形处罚结果公司的整改措施称经营的影响无无无无无无其他应当公开的环境信息无。

其他环保相关信息无。

二、社会责任情况

详见与本报告同日披露的《公司2023年度可持续发展报告》。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

详见与本报告同日披露的《公司2023年度可持续发展报告》。

75第六节重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截

至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

□适用□不适用承诺类承诺时承诺事由承诺方承诺内容承诺期限履行情况型间

深桑达、深桑达的董事、

监事及高级管理人员、桑

2014年

达无线自然人股东、深圳关于所提供信息真实性、其他11月13长期有效持续履行中神彩物流有限公司自然人准确性和完整性的承诺日

股东、中电信息、中电进出口关于同2014年中国电子、中电信息、中业竞争关于避免同业竞争的承诺11月13长期有效持续履行中电进出口的承诺日关于关2014年中国电子、中电信息、中关于减少和规范关联交易联交易11月13长期有效持续履行中电进出口的承诺的承诺日

2014年

中国电子、中电信息、中其他对上市公司独立性的承诺11月13长期有效持续履行中电进出口日

2014年

关于无线通讯瑕疵租赁的中电信息其他11月13长期有效持续履行中说明和承诺日

中国电子、中电信息、中

电进出口、陈士刚、宏德关于同2020年资产重组嘉业、宏图嘉业、宏伟嘉业竞争关于避免同业竞争的承诺01月20长期有效持续履行中

时所作承业、宏达嘉业、宏景嘉的承诺日

诺业、宏寰嘉业、中电金

投、瑞达集团

中国电子、中电信息、中

电进出口、陈士刚、宏德

嘉业、宏图嘉业、宏伟嘉关于关2020年业、宏达嘉业、宏景嘉联交易关于规范关联交易的承诺07月31长期有效持续履行中

业、宏寰嘉业、中电金的承诺日

投、中电海河基金、瑞达集团根据审计结果，中国系中国电子、陈士刚、宏德统已完成

嘉业、宏图嘉业、宏伟嘉业绩承2021年

2024年122021、业、宏达嘉业、宏景嘉诺及补关于盈利预测补偿的承诺01月28月31日2022、2023

业、宏寰嘉业、中电金偿安排日年业绩承

投、瑞达集团诺。该承诺持续履行中

中国电子、陈士刚、宏德 在(i)在本

2021年

嘉业、宏图嘉业、宏伟嘉股份限次交易中关于股份锁定的承诺05月17持续履行中

业、宏达嘉业、宏景嘉售承诺以资产认日

业、宏寰嘉业、中电金购取得的

76投、瑞达集团深桑达非

公开发行的股份发行结束之日起36个月内及

(ii)中国电子系统技术有限公司实现《盈利预测补偿协议》及其补充协议项下承诺净利润或本企业履行完毕盈利补偿及期末减值补偿义务

前（以孰晚为准）为避免将来出现同业竞争现象，深圳桑达电子总公司（现中电信息）已出具

了《不竞争承诺函》，就有关不竞争事项承诺如

下：不直接或间接从事或经营与股份公司主营业务有竞争或可能构成竞争的关于同2002年业务；在今后的经营和投

首次公开控股股东：中电信息业竞争10月02长期有效持续履行中

资项目安排上，避免同业发行或再的承诺日竞争；如因国家政策原融资时所因，致使经营或投资项目作承诺不可避免构成或可能构成竞争时，在同等条件下，深圳市桑达实业股份有限

公司享有优先选择权，或由总公司与股份公司共同投资经营。

中国电子、中电有限、中关于同2023年电信息、中电金投、中电业竞争关于规范同业竞争的承诺12月31长期有效持续履行中

进出口、瑞达集团的承诺日

1、关于防止资金占用的

承诺：公司实际控制人中

国电子、中电财务承诺不会发生占用上市公司资金的现象和可能。2、关于其他对公

风险控制措施的承诺：中2024年司中小股

中国电子、中电财务其他国电子承诺：当中电财务1月17三年持续履行中东所作承出现支付困难的紧急情况日诺时，按照解决支付困难的实际需要，增加相应的资本金。该承诺已经中国银保监会核准列入中电财务公司章程第四十八条。

77其他对公

关于同2018年司中小股

中国电子、中电信息业竞争关于避免同业竞争的承诺03月06长期有效持续履行中东所作承的承诺日诺其他对公关于关2018年司中小股关于减少和规范关联交易

中国电子、中电信息联交易03月06长期有效持续履行中东所作承的承诺的承诺日诺公司在《未来三年股东回报规划（2022-2024）》中

其他对公明确了分红的方式、条

2023年

司中小股分红承件、比例等，详见公司2023-2025本公司08月22持续履行中东所作承诺2022年9月10日刊载于年日诺巨潮资讯网上的《未来三年股东回报规划（2022-

2024）》

鉴于国资委等监管部门关其他对公于非房地产主业中央企业

2021年

司中小股退出房地产业务的相关要本公司其他01月24长期有效持续履行中

东所作承求，公司未来不再从事房日

诺地产业务，现有物业将用于自用或对外租赁承诺是否是按时履行如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完

-成履行的具体原因及下一步的工作计划

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原

盈利预测及其原因做出说明

□适用□不适用未达预测盈利预测资当期预测预测起始时预测终止时当期实际业的原因原预测披露产或项目名业绩（万原预测披露索引间间绩（万元）（如适日期称元）

用）巨潮资讯网，《发发行股份购行股份购买资产并买中国系统2021年012024年122021年01

8000090269.16不适用募集配套资金暨关

96.7186%股月01日月31日月29日联交易报告书（草权案）》

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

□适用□不适用发行股份购买中国系统股权相关业绩承诺2021年4月，公司完成发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，根据《上市公司重大资产重组管理办法》和中国证监会相关规定，并经交易各方协商，本次重大资产重组由包含中国电子及其下属公司、陈

78士刚、中国系统核心骨干持股平台在内的10名交易对方作为业绩承诺补偿义务人，就中国系统于承诺期内实

际实现的净利润作出承诺和补偿安排。公司已与业绩承诺补偿义务人签署了《盈利预测补偿协议》及相关补充协议，对本次重组业绩承诺及补偿方式进行了如下安排：本次交易项下中国系统的业绩承诺期为2021年度、

2022年度、2023年度及2024年度四个完整会计年度。业绩承诺补偿义务人承诺，中国系统在2021年度、

2022年度、2023年度及2024年度的净利润应分别不低于52000万元、64000万元、80000万元

及87000万元（业绩承诺期各年度预测净利润数额以下简称承诺净利润）。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《深圳市桑达实业股份有限公司2021年度审计报告》（信会师报字[2022]第 ZG11106 号）和《关于深圳市桑达实业股份有限公司 2021 年度业绩承诺完成情况的审核报告》（信会师报字[2022]第 ZG11111 号），中国系统 2021 年度扣除非经常性损益后净利润实现数为 53378.86万元超过2021年度承诺净利润52000万元，净利润数完成率达到承诺净利润的102.65%.公司收购中国系统，为同一控制下企业合并，未形成商誉。

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市桑达实业股份有限公司2022年度审计报告》（中兴华审字[2023]第012630号）和深圳市桑达实业股份有限公司《关于中国系统2022年度业绩承诺完成情况的审核报告》（中兴华核字[2023]第010741号），中国系统2022年度扣除非经常性损益后净利润实现数为

65475.19万元超过2022年度承诺净利润64000万元，净利润数完成率达到承诺净利润的102.3%.公司收购

中国系统，为同一控制下企业合并，未形成商誉。

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市桑达实业股份有限公司2023年度审计报告》（中兴华审字（2024）第012329号）和深圳市桑达实业股份有限公司《关于中国系统2023年度业绩承诺完成情况的审核报告》（中兴华核字（2024）第010776号），中国系统2023年度扣除非经常性损益后净利润实现数为90269.16万元超过2023年度承诺净利润80000万元，净利润数完成率达到承诺净利润的112.84%.公司收购中国系统，为同一控制下企业合并，未形成商誉。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用□不适用公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□适用□不适用公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用□不适用五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用□不适用

79六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况

说明

□适用□不适用

财政部于2022年11月30日发布的《企业会计准则解释第16号》（以下简称“解释第16号”），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，该部分内容自2023年1月1日起施行。公司自2023年1月1日起执行该解释内容，根据该解释内容的衔接规定，对首次执行该解释内容的累计影响数，调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目，具体影响详见会计附注三、重要会计政策和会计估计(三十五)重要会计政策、会计估计的变更。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□适用□不适用

报告期内，本公司新设成立及收购的子公司纳入合并范围，本公司丧失控制权的子公司及注销子公司不再纳入合并范围。（具体参见财务报表附注六-在其他主体中的权益）八、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

境内会计师事务所报酬（万元）205境内会计师事务所审计服务的连续年限2

境内会计师事务所注册会计师姓名申海洋、吴兴华境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限2当期是否改聘会计师事务所

□是□否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□适用□不适用

经审计委员会调查后提议、董事会审议，并经公司2023年第四次临时股东大会审议通过，同意公司聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内部控制审计机构，聘任期为一年，内部控制审计总费用不超过人民币80万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

□适用□不适用

十、破产重整相关事项

□适用□不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

□适用□不适用

80本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

既往披露重大诉讼、仲裁事项进展：

是否诉讼涉案金

诉讼(仲裁)形成诉讼(仲裁)审理结果(仲裁)

额（万诉讼(仲裁)进展披露日期披露索引基本情况预计及影响判决执

元）负债行情况

一审判决：（1）解除中电四公司与乌海城投于2017年7月29日、2018年1月9日分别签订的《乌海市海勃湾工业园厂房

（一期）项目进场协议》、《<乌海市海勃湾工业园厂房（一期）项目进场协议>补充协议》；（2）被

2017729告乌海城投、京运通年月日，中电

于本判决生效后15四公司与乌海市海勃湾区日内共同向中电四公城市建设投融资有限责任司支付工程款

公司（以下简称：乌海城23560.6万元；（3）投）签订《乌海市海勃湾乌海城投、京运通于

工业园厂房建设（一期）本判决生效后15日项目进场协议》，乌海市内共同向中电四公司京运通新材料科技有限公支付工程款建设期利司（以下简称：京运通）

息670.54万元及以

中电四公司实际占有该项目，后因乌工程款23560.6万元中电四

诉乌海市海海城投、京运通未按约定为基数，自2019年公司对勃湾区城市支付工程款，中电四公司《发行股建设投融资遂于2019879月2日起至实际付二审判年月日向份购买资清之日止按照同期全决不有限责任公乌海市中级人民法院（以2021年产并募集

22000 国银行间同业拆借中 服，已司、乌海市 否 下简称：乌海中院）起 LPR 02 月 08 配套资金心公布的 计算 向最高京运通新材诉。2021年1月5日，中4日暨关联交的利息；（）中电四院申请料科技有限电四公司收到乌海中院的易报告公司对其承建的案涉再审。

公司建设工通知，本案件进入了造价书》工程部分就工程折价暂未申

程施工合同鉴定程序。2021年6月，或者拍卖的价款在请执行

纠纷鉴定造价机构出具初稿意23560.6万元范围内见，针对意见中的部分内享有优先受偿权。

容，中电四公司提交了异

20224二审判决：（1）维持议书及资料。年月

2一审判决第四项；日，中电四公司收到乌

（2）撤销一审判决海中院的一审判决书。

2023第一、二、三、五年7月26日，收到

项；（3）乌海城投于

二审判决，判决结果如右本判决生效后15日表所示。二审判决已生内向中电四公司支付效。

工程款23560.6万

元；（4）乌海城投于本判决生效后15日内向中电四公司支付工程款建设期利息

670.54万元及以工程

款23560.6万元为基数，自2019年9月

2日起至实际付清之

日止按照同期全国银行间同业拆借中心公

布的 LPR 计算的利

81息；（5）驳回中电四

公司的其他诉讼请求。

2018年8月底，中电二公

司通过招投标与中国建筑第八工程局有限公司（以下简称：中建八局）签订信利（仁寿）高端显示科

技有限公司第 5 代 TFT-

LCD 高端显示器项目系列施工合同中建八局作为项目的总承包人将该项目

中电二公司 洁净 A 包、废气系统 A

与中国建筑 包及废气系统 B 包分包给 本案已

双方达成调解，约定第八工程局中电二公司。中电二公司收回款2022年《关于重24379.3中建八局分期向中电有限公司建6否依约定完成所有分包义项01月29大仲裁事二公司支付工程款设工程施工务，但中电二公司申报的164464774.1355094日项公告》元。

合同仲裁纠工程量签证（大部分为根518元纷据中建八局指令增加工程量而申报）中建八局均未确认，更没有随月进度款支付。2021年6月上述工程完成最终竣工验收但中建八局至今未支付欠付工程款。为此，中电二公司向济南仲裁委员会申请仲裁。目前，双方达成调解。

其他诉讼事项：

诉讼(仲是否形

诉讼(仲裁)涉案金额诉讼(仲裁)审理结裁)判决披露日

成预计诉讼(仲裁)进展披露索引

基本情况（万元）果及影响执行情期负债况

马士基航运2019年1月，广东捷达接受中山天贸电池2022年2月21公司有限公司（简称“中山天贸”）委托代理开日，广州海事法院(MaerskA/S 展海运出口订舱业务，向马士基航运公司 就案件 1一审判决广东捷

)诉广东捷 (MaerskA/S)（简称“马士基”）订舱配载 2 驳回原告马士基诉达已完

达国际运输个集装箱的货物，集装箱船发生爆炸造成讼请求；就案件2全履行

有限公司、货损(包括广东捷达订舱的1个集装箱)，一审判决驳回原告判决，中山天贸电船舶停靠新加坡港进行事故调查后，马士中山天贸诉讼请向马士池有限公司基认为是中山天贸所托运的货物引发此次求。

基支付2020

(案件1)与爆炸。经中山天贸请求后，马士基仍未将2023年6月27日2020年半

1371.9否赔偿款年8月

中山天贸电另一个未受损集装箱运往目的地，导致货广东高院对案件2年度报告及利息29日

池有限公司物滞留。作出二审判决：驳共计人

诉广东捷达案件1：广州海事法院于2020年1月19回上诉，维持原民币

国际运输有日立案，马士基诉请判令广东捷达、中山判。

694734

限公司、马天贸连带赔偿人民币827.1万元并申请了2023年11月17

3.39

士基航运公财产保全。受案法院通知该(2020)粤72民日广东高院对案件元。

司(案件2)初145号海上货物运输合同纠纷案于20201作出二审判决：

海上货物运年3月31日开庭(不可抗力影响未开庭)，判令广东捷达向马输合同纠纷并裁定保全广东捷达、中山天贸名下财士基赔偿约591.6

82案产，冻结了广东捷达的基本账户794.6万万元人民币及利元，广东捷达申请复议后被受案法院于2息。

月28日裁定驳回复议请求。

案件2：广州海事法院于2020年5月25日立案，中山天贸诉请判令广东捷达、马士基继续履行海上货物运输合同，将另一个未受货损的集装箱货物运往目的地，如不能交付货物则赔偿经济损失人民币544.8万元及其利息损失。受案法院通知该

(2020)粤72民初531号海上货物运输合同

纠纷案于7月16日开庭(不可抗力影响未开庭)。

2020年7月14日，受案法院通知将“案件1”与“案件2”合并审理，并于2021年1月13、14日开庭审理。

2022年2月21日，广州海事法院就案件1

和案件2作出判决。

2023年6月27日，广东高院对案件2作

出二审判决；2023年11月17日，广东高院对案件1作出二审判决。

目前捷达运输已履行完毕判决，本案已终结。

一审裁定中电二公司诉讼请求表述不具体，驳回《发行中电二公

2014年9月22日，中电二公司与融基中电二公司起股份购

司诉融基（烟台）旅游开发有限公司签订《建设诉，中电二公司买资产（烟台）2021工程施工合同》，双方在合同履行过程中已上诉。最终影并募集旅游开发年2

1181.86否产生争议，中电二公司遂起诉。2021年响金额需待审理-配套资

有限公司月8

5月25日，一审法院裁定驳回中电二公终结后方能确金暨关

建设工程日司起诉。定，公司将依据联交易施工合同目前，中电二公司已上诉。最终裁决结果，报告纠纷案按照企业会计准书》则的规定进行相应会计处理。

2018年6月4日，中电二公司与浙江遨一审法院判令浙被告《发行中电二公优动力系统有限公司（以下简称：浙江江遨优返还中电破产股份购司起诉浙

遨优）签订《工程合同书》，因浙江遨优二公司履约保证清买资产江遨优动2021

未支付工程款且发生重大经营风险，中金132.5万元，算，并募集力系统有年2

2811.08否电二公司遂起诉。2020年7月22日，并支付工程款中电配套资

限公司建月8湖州市吴兴区人民法院作出一审判决。2138.8万元。二公金暨关设工程施日

浙江遨优上诉后，2020年10月29日，二审法院判决驳司作联交易工合同纠湖州市中级人民法院作出二审判决。回浙江遨优上为债报告纷目前，浙江遨优破产清算，中电二公司诉，维持原判。权人书》

83已收到分配款，案件终结。收到

分配款

4247

625.74元。

履行双方就山东晶泰执行星向中电二公司和解分期支付工程款协议

达成调解协议，中，约定山东晶泰星已回

分5期、于款893

2021年9月之万

前向中电二公司元；

2015年-2016年期间，中电二公司与山《发行中电二公支付欠付工程款山东东晶泰星光电科技有限公司（以下简股份购司诉山东1314余万及利晶泰称：山东晶泰星）签订系列《施工合买资产晶泰星光息；调解协议履星未2021同》，因山东晶泰星未按约定支付工程并募集电科技有行过程中山东晶严格年2

1343.06否款，中电二公司遂起诉。配套资

限公司建泰星未如约履按执月8双方达成调解协议，履行调解协议过程金暨关设工程施行，中电二公司行和日中中电二公司申请执行，执行过程中双联交易工合同纠遂申请强制执行解协

方又达成执行和解，现对方正履行执行报告纷调解协议，执行议履和解协议。书》过程中双方另行行，达成执行和解，现中约定山东晶泰星电二

分18期、于公司

2022年7月31又申

日之前向中电二请了公司支付工程款恢复及利息。执行。

被告

2019年5月22日，中电二公司与华夏

破产易能（南京）新能源有限公司（以下简一审判令南京华《发行中电二公清称：南京华夏易能）签订《洁净机电总夏易能向中电二股份购司诉华夏算，承包工程施工合同》，因南京华夏易能未公司支付买资产易能（南中电2021按约定支付工程款，中电二公司遂起4516.9万元及并募集京）新能二公年2

4516.95否诉。2021年3月15日，法院作出一审利息，二审确认配套资

源有限公司作月8判决。后南京华夏易能于2021年4月2中电二公司对南金暨关司建设工为债日日上诉。2021年11月8日，法院作出京华夏易能享有联交易程施工合权人

二审判决，维持原判。4516.95万元及报告同纠纷收到目前，被告破产清算，中电二公司已收利息的债权。书》分配

到分配款，本案终结。

款

8421979

489.1元。

中电二公司曾与山东润中药业有限公司（以下简称：山东润中）签订《乳膏剂车间及质量部净化工程施工合同》、《制剂/提取车间净化安装工程施工合同》、《制剂/提取车间机电设备安装工程合同》以及一份补充协议，截止2019年6月4日山东润中尚欠中电二公司工程款中电《发行中电二公

1376万元。后山东润中进入破产重整程二公股份购

司诉山东序，指定烟台瑞成资产清算有限公司司已买资产润中药业2021（以下简称：管理人）担任被告的管理一审法院驳回中收到并募集有限公司年2

1360.06否人，中电二公司按时向管理人申报了债电二公司诉讼请分配配套资

建设工程月8权。后在管理人公布的第三批债权中，求。款金暨关价款优先日确认中电二公司享有债权金额1360万1075联交易受偿权纠元，中电二公司对确认金额无异议，但571.48报告纷对该本应享有优先受偿权的债权被确认元。书》为普通债权存在异议，遂起诉。2020年

6月12日，烟台市莱山区人民法院作出

一审判决，中电二公司未上诉，一审判决已生效。

目前，被告已宣告破产，中电二公司已收到分配款，本案终结。

被告破产，中电二公司已2011年3月、2015年4月，中电二公司《发行中电二公完成与广东汉能薄膜太阳能有限公司（以下股份购司诉广东一审判令广东汉债权简称：广东汉能）签订2份施工合同，买资产汉能薄膜能向中电二公司申2021

因广东汉能未按约定支付工程款，中电并募集太阳能有支付2171.64万报，年2

2171.64否二公司遂起诉。配套资

限公司建元及利息，广东已确月8

2020年11月，法院作出一审判决，广金暨关

设工程施汉能未上诉。一认优日东汉能未上诉，一审判决已生效。联交易工合同纠审判决已生效。先债目前，被告破产清算中，中电二公司等报告纷权待分配方案。书》

2171

万元，普通债权

131万

85元。

已回2017年11月28日，中电二公司与江苏《发行中电二公款243时代芯存半导体有限公司（以下简称：股份购司诉江苏万江苏时代芯存）签订施工合同，因江苏裁令江苏时代芯买资产时代芯存元，2021时代芯存未按约定支付工程款，中电二存向中电二公司并募集半导体有10900.4剩余年2否公司遂申请仲裁。2020年12月3日，支付工程款配套资限公司建8款项月8仲裁庭作出裁决。11672.3万元及金暨关设工程施等待日

目前本案被告进入破产重整程序，中电利息。联交易工合同纠管理

二公司作为债权人已申报债权，等待管报告纷案人分理人分配财产。书》配。

2017年11月28日，中电二公司与江苏

已回中电二公时代全芯存储科技股份有限公司（以下《发行款487司诉江苏简称：江苏时代全芯）签订施工合同，股份购万

时代全芯因江苏时代全芯未按约定支付工程款，裁令江苏时代全买资产元，2021存储科技中电二公司遂申请仲裁。2020年12月3芯向中电二公司并募集剩余年2股份有限1956.76否日，仲裁庭作出裁决。支付工程款配套资款项月8公司建设2021年5月，双方就裁决达成执行和解1180.8万元及金暨关等待日工程施工协议。利息。联交易管理

合同纠纷目前本案被告进入破产重整程序，中电报告人分案二公司作为债权人已申报债权，等待管书》配。

理人分配财产。

被告重整中，被告管理人确

2018年2月，中电二公司与张家港康得

定中新光电材料有限公司（以下简称：张家《发行中电二公电二港康得新）签订《先进高分子膜材料项股份购司诉张家公司

目纳米层层叠膜-多层保护膜厂房洁净工买资产港康得新一审判令张家港的债2021程施工合同》，因张家港康得新未按约定并募集光电材料康得新向中电二权年2

2971.18否支付工程款，2019年7月中电二公司起配套资

有限公司公司支付2420为：月8诉。2020年8月17日，法院作出一审金暨关建设工程万元及利息。普通日判决，张家港康得新未上诉，一审判决联交易施工合同债权已生效。报告纠纷28616目前，本案正在强制执行，被告重整书》万中，债权已确认，等待分配。

元，有财产担保债权

（或

86其他

优先债

权）

2420

万元。

暂未执行回款。

《发行中电四公2018年，中电四公司与江西益丰泰光电股份购司诉江西技术有限公司（以下简称：江西益丰买资产益丰泰光泰）签订系列施工合同，因江西益丰泰判令江西益丰泰2021并募集

电技术有未按约定支付工程款，2020年5月19向中电四公司支执行年2

4052.32否配套资

限公司建日，中电四公司向法院提起诉讼。2020付3440.4万元中。月8金暨关

设工程施年12月17日，法院作出一审判决，江及利息。日联交易

工合同纠西益丰泰未上诉，一审判决已生效。

报告

纷案目前，正在强制执行中。

书》上海莎鸥建筑劳务有限公司（以下简《发行上海莎鸥称：上海莎鸥）与中电四公司于2018年

2023年7月11中电股份购建筑劳务8月20日签订《临桂溢达新建特纺厂项日收到裁决书，四公买资产有限公司目土建1标段工程劳务合同》，因结算分2021裁决中电四公司司已并募集

诉中电四歧大，2020年9月18日，上海莎鸥向年2

1249.07否支付质保金履行配套资

公司劳务北京仲裁委提起仲裁申请。月8

17188.99元并完毕金暨关

合同纠纷2023年7月11日收到裁决书，裁决中日赔偿窝工损失等裁联交易

案电四公司支付质保金17188.99元并赔偿

500000元。决。报告

窝工损失等500000。中电四公司已履行书》裁决，本案终结。

因河北润实月亮湾小区需接入城市集中

供热系统，中电洲际与河北润实房地产《发行中电洲际开发有限公司（以下简称：河北润实）一审判决河北润股份购诉河北润于2017年12月1日签订《供热入网合实向中电洲际支买资产实房地产同》。河北润实未按约定支付工程款，中付城市集中供热2021并募集开发有限电洲际遂起诉。管网工程建设费执行年2

1077.3否配套资

公司建设2020年7月7日，法院作出一审判决。1014.2万元及中。月8金暨关

工程施工2020年8月27日，河北润实提出上利息。二审法院日联交易合同纠纷诉。判决驳回上诉，报告

案2020年12月25日，法院作出二审判维持原判。

书》决。

目前，本案正在强制执行中。

中电四公2017年9月18日、2018年5月23日，2021年10月8已回2021公告编

2833否司诉安徽中电四公司与二被告分别签订2份《施日，一审判决被款55年6号:2021

87中跃电动工合同》，中电四公司已按约定进行施告向原告支付万月-048

车有限公工，因约定支付期限已届满，但安徽中2833万元及利元；24司、安庆跃电动车有限公司（以下简称：安徽中息，未支持优先再审日市土地收跃）、安庆市土地收购储备中心仍有部分受偿权。2022中。

购储备中款项未支付，中电四公司起诉请求判令年3月15日，心建设工安徽中跃支付工程款2833万元，安庆二审判决驳回上程施工合市土地收购储备中心对上述工程款承担诉，维持原判。

同纠纷连带责任。

安庆市中级人民法院于2021年4月28日受理本案。2021年10月8日，法院作出一审判决，中电四公司已上诉。

2022年3月15日，法院作出二审判决。

目前，本案正在执行中，同步中电四公司提交了再审申请。

2017年6月20日，中国系统与江苏时代芯存半导体有限公司（以下简称：时代芯存）签订《建设工程施工合同》。

2019年11月27日，中国系统与时代芯

存以及中电二公司、江苏时代全芯存储被告中国系统科技股份有限公司签订《工程款支付协裁令时代芯存向破产诉江苏时2021议书》，约定由时代芯存分两次向中国系中国系统支付重整《2021代芯存半年8统支付工程款，但时代芯存未按约履行9433.7万元并中，年半年导体有限9433.7否月

付款义务，中国系统遂向无锡仲裁委员确认中国系统对等待度报公司建设31会提起仲裁，请求裁令时代芯存支付工讼争工程享有优分配告》工程施工日

程款9433.7万元。先受偿权。财合同纠纷

2020年12月3日，无锡仲裁委员会作产。

出裁决。

目前本案被告进入破产重整程序，中国系统作为债权人已申报债权，等待管理人分配财产。

2015年，中国系统与宁波时代全芯科技

中国系统有限公司（以下简称：宁波时代）签订

诉江苏时《工程总承包合同》，中国系统依约履行裁令宁波时代向被告

代芯存半合同，但宁波时代未按约支付工程款。中国系统支付破产

导体有限2019年11月27日，中国系统与江苏时2592.4万元，时2021重整《2021公司、宁代芯存半导体有限公司（以下简称：时代芯存对该工程年8中，年半年波时代全2631.4否代芯存）、宁波时代签订《工程款支付协款支付承担连带月等待度报芯科技有议书》，约定由时代芯存代宁波时代支付责任，并确认中31分配告》

限公司建工程款，但时代芯存未按约履行付款义国系统对讼争工日财

设工程施务，中国系统遂向无锡仲裁委员会提起程享有优先受偿产。

工合同纠仲裁，请求裁令时代芯存、宁波时代支权。

纷付工程款2631.4万元。

2020年12月3日，无锡仲裁委员会作

88出裁决。

目前本案被告进入破产重整程序，中国系统作为债权人已申报债权，等待管理人分配财产。

2017年12月20日，盛隆电气集团电力

中电工程有限公司与中电二公司签订《工程二公分包合同》，因其施工原因导致重大质量司已

中电二公问题，造成中电二公司经济损失。中电一审判决驳回中履行司诉盛隆二公司起诉请求判令被告赔偿中电二公电二公司诉讼请判2021电气集团本诉司经济损失2710万元。被告于2021年求，中电二公司《2021决，年8电力工程2710/6月11日提起反诉，请求判令中电二公须向盛隆电气支年半年否向盛月有限公司反诉司支付工程欠款314万元及利息。付工程款度报隆电31建设工程3142022年8月29日收到一审判决，判决2733718.18告》气支日

分包合同驳回中电二公司诉讼请求，中电二公司元。二审判决维付

纠纷须向盛隆电气支付工程款2733718.18持原判。

2733元。双方均提起上诉。

718.18

2023年11月收到二审判决，维持原元。

判。中电二公司已付款，案件终结。

2017年9月，华夏易能（广东）新能源科技有限公司与中电二公司签订《施工中电二公合同》，2019年11月双方就案涉工程进一审判决判令被被告司诉华夏行结算，但被告未依约支付工程款。中告向中电二公司破产易能（广2021电二公司起诉请求判令被告支付3114支付3114万元重整《2021东）新能年8万元工程款并确认其对诉争工程享有优并确认案涉工程中，年半年源科技有3114否月先受偿权。折价或拍卖价款等待度报限公司建31

2021年9月一审判令被告支付工程款在3114万元内分配告》

设工程施日

27802009.94元及利息，并确认中电二中电二公司享有财

工合同纠公司享有优先受偿权。执行阶段暂未回优先受偿权。产。

纷款，中电二公司申请对被告进行破产清算。

2018年2月28日，中电二公司与泸州2023年4月10金能移动能源科技有限公司（以下简日收到一审判称：泸州金能）签订《机电安装工程施决，判决双方签中电二公工合同》。施工过程中，泸州金能无法按订的施工合同解司诉泸州照约定支付工程进度款项，故中电二公除；被告于判决

2021金能移动司诉请法院判令泸州金能支付欠付工程生效后15日内《2021年8能源科技款3714.2万元、解除讼争合同并确认其支付欠款执行年半年

3714.2否月

有限公司对讼争工程享有优先受偿权。18527146.38元中。度报

31建设工程本案于2021年7月29日在泸州市中级及利息；被告于告》日施工合同人民法院立案。判决生效后15纠纷2023年4月10日收到一审判决，部分日内支付工期延支持中电二公司诉讼请求。双方均提起误损失上诉。2023年9月19日收到二审判决33960.52元；

书。目前中电二公司已申请强制执行。中电二公司享有

89优先受偿权；案

件受理费被告承

担117790元，中电二公司承担

114721元；鉴

定费由中电二公司负担。2023年9月19日收

到二审判决书，改判被告支付中电二公司工程款

18579779.89

元、工期延误损

失33960.52元，鉴定费由中电二公司负担

493861.12元、被告负担

740790元。

2016年至2019年间，中电四公司与金宇保灵生物药品有限公司（以下简称：最终影响金额需中电四公金宇保灵）签订系列《建设工程施工合待审理终结后方司诉金宇同》，因金宇保灵未按约定支付工程款，2021能确定，公司将《2021保灵生物中电四公司起诉诉请判令金宇保灵支付年8依据最终审判结年半年

药品有限5902.7否工程款且返还履约保证金共计5902.7万-月果，按照企业会度报公司建设元及利息，并确认其对讼争工程享有优31计准则的规定进告》工程施工先受偿权。日行相应会计处合同纠纷呼和浩特市中级人民法院于2021年7月理。

29日受理本案。

目前，本案处于一审造价鉴定阶段。

2023年6月30

2019年7月1日，中电四公司与罗莱生日，法院出具一活科技股份有限公司（以下简称：罗莱审判决支持中电生活）签署《建设工程施工合同》，中电四公司中电四公四公司承建罗莱生活“罗莱家纺智能仓14307753.83元司诉罗莱储建设项目施工总承包工程”，因罗莱生的主张。对方上2021《关于生活科技

活未按约定支付工程款，中电四公司起诉，一审判决尚年9累计诉股份有限2556.97否-诉诉请判令罗莱生活支付工程款及利息未生效。目前本月2讼的公公司建设共计2556.97万元及利息，并确认其对案在二审中。日告》工程施工讼争工程享有优先受偿权。最终影响金额需合同纠纷

2023年6月30日收到一审判决。2023待审理终结后方

年7月25日对方提起上诉，目前，本案能确定，公司将二审中。依据最终裁决结果，按照企业会

90计准则的规定进

行相应会计处理。

2018年1月，中电二公司与远东电池江

中电

苏有限公司（以下简称：远东电池）签二公订《远东福斯特新能源江苏有限公司中

2023年9月，司与试线净化总包工程》合同。2018年6中电二公司与被被告中电二公月，中电二公司与远东电池签订《远东告及被告所属集及被司诉远东福斯特新能源江苏有限公司一期项目动2021团远东电缆公司告所《关于电池江苏力站机电工程》合同，因远东电池未按年9达成和解：约定属集累计诉

有限公司2159.46否约定支付工程款，中电二公司起诉诉请月中电二公司欠付团远讼的公建设工程判令远东电池支付工程款及利息共计24远东电缆公司的东电告》施工合同2159.46万元及利息，并确认解除《远日债务与本案被告缆达纠纷东福斯特新能源江苏有限公司一期项目欠付中电二公司成债动力站机电工程》合同。

债务相抵消。务抵

2023年9月，中电二公司与被告及被告

消协所属集团远东电缆达成和解（债务抵议。

消）结案，本案已终结。

2019年6月，中电四公司与江苏锦柏签

2022年12月9

订《建设工程施工合同》，合同约定由原告日，法院出具一审中电四公司承建徐州经济开发区凤凰湾电子信息产业判决，支持四公司诉江苏锦柏 园高标准厂房（二期）建设项目 A-7 厂房

55993006.12元的

建设工程有机电设备安装及洁净室装修工程，因被告主张。对方上诉，限公司、徐未按约定支付工程款，金龙湖城投作为案一审判决未生效。2021《关于累州经济技术涉项目发包人，应当在欠付江苏锦柏工程

9780.69否最终影响金额需待-年9月计诉讼的

开发区金龙款范围内对原告承担连带付款责任。故原审理终结后方能确24日公告》湖城市投资告起诉诉请判令被告支付工程款及利息共定，公司将依据最有限公司建计9780.69万元及利息，并确认其对讼争终裁决结果，按照设工程施工工程享有优先受偿权。

企业会计准则的规

合同纠纷2022年12月9日，法院出具一审判决，定进行相应会计处

支持中电四公司55993006.12元的主张；

理。

对方上诉，目前案件二审中。

2008年6月，中国系统与福建省广播电视

2021年5月31日

中心工程办公室（以下简称：福建广电）一审判决中国系统签订《福建广播电视中心建筑智能化工程胜诉并驳回福建省终结执中国系统诉施工项目施工合同》，因福建广电未支付剩广播电视中心工程行。如福建省广播本诉：余工程款，中国系统起诉诉请判令被告支2021办公室反诉请求。有财产《关于累电视中心工627.51；付工程款及利息共计627.51万元及利息。年12否2022年9月23线索，计诉讼的程办公室建反诉：2021年10月11日，被告提起反诉诉请判月21日，二审判决驳回将申请公告》设工程施工1311.65令中国系统支付1311.65万元。日福建广电上诉。恢复执合同纠纷2021年5月31日，法院作出一审判决。

2023年4月，法行。

2022年6月27日福建广电上诉。2022年

院作出终结本次执

9月23日，法院作出二审判决。后中国系行裁定。

统申请强制执行。

91香山红叶建设有限公司（以下简称：香山

2023年4月12红叶）与河北煜泰于2019年签订《河北日，收到一审判煜泰热能科技有限公司项目1#2#循环流化决，判令河北煜泰河北煜床锅炉深度减排、烟羽脱白及余热回收改香山红叶建向香山红叶支付工泰已履造项目总承包》，2022年1月，香山红叶设有限公司程款及违约金；行完毕2022《关于重起诉诉请判令河北煜泰支付1069.5万元。

诉河北煜泰1069.5否2023年8月8判决，年1月大仲裁事

2023年4月12日，收到一审判决，判令建设工程施日，法院二审判并提起29日项公告》河北煜泰向香山红叶支付工程款及违约

工合同决，驳回上诉维持再审申金；2023年4月23日，河北煜泰针对违原判。河北煜泰已请。

约金提起上诉；2023年8月8日，法院二履行完毕判决，本审判决，驳回上诉，维持原判。本案终案终结。

结。

中电四公司承建恒大新能源汽车（天津）

有限公司（以下简称：恒大汽车）国能新

能源汽车制造项目工程，并签订系列施工合同，其中三个合同一个已经结算，两个未结算，被告均未按约定支付工程款，原告就此三个合同起诉至广州黄埔区人民法中电四公司院诉请判令被告支付工程款及利息共计

2023年4月14日

诉恒大新能4122.79万元及利息。

收到一审判决，支源汽车（天一审庭前会议中法院提出三个合同不应在2022《关于重持中电四公司主张执行

津）有限公4122.79否同一案件中处理，经与法院协商确定保留年1月大仲裁事的工程款与赶工奖中。

司建设工程已结算合同的相关诉请（同步提交变更诉29日项公告》合计约96万元人

施工合同纠请申请书，诉讼请求变更为187.72万民币。

纷元）；另外两个施工合同未办理结算，考虑到要走鉴定程序，由中电四公司另行在天津滨海新区法院起诉。

目前，标的额187.72万元保留在广州黄埔区法院审理，2023年4月14日收到一审判决，目前一审判决已生效，中电四公司申请强制执行，案件处于执行中。

2017年4月，中电四公司与儋州长宇旅游

开发有限公司（以下简称：儋州长宇）签订《恒大海花岛海洋世界（极地世界区及最终影响金额需待中电四公司热带世界区）维生系统设备采购及安装工审理终结后方能确

诉儋州长宇程施工合同，因儋州长宇未按约定支付工定，公司将依据最2022《2021年旅游开发有程款，中电四公司起诉诉请判令儋州长宇

2960.96否终裁决结果，按照-年4月年度报

限公司建设支付工程款及利息共计2960.96万元及利企业会计准则的规22日告》

工程施工合息，并确认其对讼争工程享有优先受偿定进行相应会计处同纠纷权。

理。

目前在一审中。由于审限问题，经与法院沟通，中电四公司已向法院提起撤诉申请，后续会重新立案。

中电四公司2298.25否2019年10月29日，中电四公司与中建八2022年10月28-2022《2022年92诉中建八局局第一建设有限公司（以下简称中建八日一审判决，判令年8月半年度报第一建设有 局）签订《建设工程施工分包合同》（M1 中建八局向中电四 25日 告》限公司建设洁净室工程），并依约完成施工，中建八局公司支付工程进度工程施工合拖欠中电四公司工程款及利息未付。中电款183万及利息；

同纠纷四公司遂起诉，诉请判令中建八局支付欠中电四公司向中建付工程款及利息2298.25万元。八局支付水电费

2022年10月28日收到一审判决。2022年32万、房租15.8

12月23日，收到二审判决。中电四公司万、违约金11.3申请再审。2023年10月收到再审裁定，万。2022年12月发回一审法院重审。目前重审一审中。23日二审判决驳回上诉，维持原判。2023年10月收到再审裁定，发回一审法院重审。

2023年7月21日

收到一审判决，支持中电四公司诉求

工程款及利息、赶

中电四公司与扬州恒大新能源科技发展有工奖及利息、复工

中电四公司限公司（以下简称恒大新能源）就扬州恒索赔、担保费、鉴

诉扬州恒大 大新能源科技项目年产 12GWH 先进三元 定 费 共

新能源科技软包动力锂电首期机电安装及室内精装修82736211.34元、

发展有限公工程签署《施工合同》、系列补充协议及委优先受偿权、恒大

司、恒大集托书。中电四公司按约履行合同，但恒大集团承担汇票未兑2022《2022年团有限公新能源未按约支付工程款。另外，恒大集付连带责任、恒大

10003.78否-年8月半年度报

司、恒大新团有限公司、恒大新能源科技集团有限公新能源对案件确认

25日告》

能源科技集司对恒大新能源欠付工程款提供连带责任债务承担连带责

团有限公司保证。因被告未按约支付工程款，中电四任。对方上诉，一建设工程施公司遂起诉。审判决尚未生效。

工合同纠纷2023年7月21日收到一审判决。2023年最终影响金额需待案9月8日收到上诉状，目前案件处于二审审理终结后方能确中。定，公司将依据最终裁决结果，按照企业会计准则的规定进行相应会计处理。

河北大昌建2021年6月4日，河北大昌检材租赁有限材租赁有限公司（以下简称“河北大昌”）与安徽麟智公司诉安徽建筑工程有限公司（以下简称“安徽麟一审判决已生效，不涉及2022《2022年麟智建筑工智”）签订《周转材料租赁合同》。项目实

1003.58否中电二公司不承担履行或年8月半年度报

程有限公施过程中，由四川好医生攀西药业有限责责任。执行。25日告》司、四川好任公司、中电二公司、四川长虹新能源科

医生攀西药技股份有限公司、四川格润中天环保科技业有限责任有限公司实际使用租赁物。河北大昌提供

93公司、中电租赁物后，安徽麟智未按约定支付租赁

二公司、四费，河北大昌遂起诉要求安徽麟智支付租川长虹新能赁费，并要求租赁物实际使用方承担连带源科技股份责任。

有限公司、收到一审判决，中电二公司不承担责任，四川格润中一审判决已生效，本案终结。

天环保科技

有限公司、四川佳能达投资有限公

司、黄科、黄有爽建筑设备租赁合同纠纷案中电四公司承建内蒙古必威安泰生物科技

有限公司（以下简称“必威安泰”）发包的中电四公司检验用动物房及实验室的扩建工程机电项已回款诉内蒙古必2022年8月23目、GMP生产车间的改建工程机电安装项 530威安泰生物日，双方达成调2022《2022年目，双方先后签署了两份《建设工程施工万，剩科技有限公2254.37否解，对方分期支付年8月半年度报合同》。因上述项目均已竣工验收合格并交余款项司建设工程中电四公司应付款25日告》

付必威安泰使用，但必威安泰未按约支付持续回施工合同纠项。

工程款，中电四公司遂起诉。款中。

纷案

2022年8月23日，双方达成调解。目前

对方履行调解协议中。

2018年7月13日，辛集市东方纺织印染

有限公司（以下简称：东方印染）与河北

煜泰签订《供用热合同》，使用蒸汽用于生一审判决支持河北河北煜泰诉产，自2018年12月起东方印染未按合同煜泰诉讼请求。

辛集东方纺2022《2022年要求缴纳汽费，期间虽经历多方沟通协2023年4月24织印染有限1028.96否-年8月半年度报调，始终未能如期交纳费用，河北煜泰遂日，二审法院出具公司供用热25日告》起诉。裁定，撤销一审判力合同纠纷

一审法院出具判决后，对方上诉，2023年决，发回重审。

4月24日，二审法院出具裁定，撤销一审判决，发回重审。目前在重审一审中。

中电二公司2017年9月，中电二公司与被申请人签订最终影响金额需待

申请仲裁了一份《货物采购合同》，约定中电二公司审理终结后方能确PT.BIOTIS 承接其位于印度尼西亚的“1#生产厂房、定，公司将依据最2022《关于累PRIMA 2#综合楼（3-4层）、3#动物实验楼项目”，

5019.26否终裁决结果，按照-年11计诉讼的

AGRISIND 后中电二公司收回 77674925 元，现提起企业会计准则的规月5日公告》

O 建设工程 仲裁，要求被申请人支付尚欠货款、违约定进行相应会计处施工合同纠金及律师费。

理。

纷案目前案件正在仲裁庭审中。

中电三公司本案案由为建设工程施工合同纠纷，20182023年8月达成已回款2022《关于累

1328.16否

诉成都拓维年8月1日，原告中电三公司与被告成都调解：被告支付765万年11计诉讼的

94高科光电科拓维公司签订了《成都拓维高科光电科技765万元。元，回月5日公告》

技有限公司 有限公司有机发光半导体（OLED）制造 款 完

建设工程施装置膜剥离、精密再生及热喷涂项目机电毕。

工合同纠纷及洁净&非洁净工程包承包合同》。签订案后，拓维公司严重迟延向中电三公司交付工作界面，导致中电三公司产生了大量停工、窝工损失。中电三公司进场施工后，拓维公司又多次支付进度款迟延，经中电三公司多次催告后，仍未按约支付，最终导致案涉工程停工。因此引发纠纷。

2023年8月调解结案，2023年9月收回案款，本案终结。

本案案由为建设工程施工合同纠纷，原被告双方分别于2014年9月、2014年10月、2015年6月、2017年9月签订了《青海汉能 300MW 铜铟镓硒（CIGS）薄膜太阳能电池生产基地项目洁净室安装工程合2020年1月双方同 》、《 青 海 汉 能 300MW 铜 铟 镓 硒 达成调解，约定中电三公司 （CIGS）薄膜太阳能电池生产基地项目柔 2020 年 5 月 31 日诉青海首能性封装区洁净室安装合同》、《青海汉能前由被告向原告支2022《关于累执行

公司建设工 1908.31 否 300MW 铜铟镓硒（CIGS）薄膜太阳能电 付 1836.7 万元。 年 11 计诉讼的中。

程施工合同池生产基地项目辅助用房施工工程合同》、后被告未履行调解月5日公告》

纠纷案《辅助用房补充协议》、《洁净室安装工程协议，原告遂向法合同补充协议》。目前案涉工程项目自院申请执行。目前

2015年以来已停工两次，时间跨度四年之案件在执行阶段。

久，原告因此多承担了机械、劳务、管理等费用，被告拒不向原告支付合同款项，构成违约，因此引发纠纷。

目前案件在执行阶段。

本案案由为票据追索权纠纷，2021年5月中电三公司20日，被告聚创公司开具给被告深圳建业诉昆山聚创公司一张电子商业承兑汇票，票据金额为新能源科技人民币1500万元，承兑汇票到期被拒一审判决生效，判有限公司、付，因此引发纠纷。2022《关于累令二被告向原告中执行

深圳建业工1500否2022年5月，法院出具一审判决。2022年年11计诉讼的电三公司支付人民中。

程集团股份8月20日，中电三公司申请强制执行。月5日公告》币1500万元。

有限公司票2023年2月28日，法院出具执行终本裁据追索权纠定。2023年6月30日发现新的财产线纷索，重新启动执行程序，目前仍处于执行中。

中电三公司本案案由为建设工程施工合同纠纷，2019一审判决被告深圳2022《关于累诉深圳建业年9月9日，原告与被告签订《试验工建业支付款项

8650.29否-年11计诉讼的

工程集团股 厂、试制验证车间、动力站 A、安全实验 5500 万元及逾期月5日公告》

份 有 限 公 车间、危废品库、非机动车车棚 A---机电 利息，案件受理费

95司、深圳市安装承包工程合同》，于2019年11月25由被告承担，其余建业（集日签订《试验工厂、试制验证车间、动力诉讼请求驳回。目团）股份有 站 A、安全实验车间、危废品库、非机动 前处于二审阶段。

限公司、深 车车棚 A---装饰装修承包工程合同》，2021 最终影响金额需待圳博腾投资年8月27日多方签署会议纪要，因建设单审理终结后方能确有限公司、位资金问题案涉项目停工，并将已完工程定，公司将依据最昆山聚创新进行移交撤场。至今被告迟迟未与原告进终裁决结果，按照能源科技有行结算，仅支付了部分货款，剩余尾款一企业会计准则的规限公司建设直未支付，因此引发纠纷。定进行相应会计处工程承包合收到一审判决，深圳建业工程集团股份有理。

同纠纷案限公司提起上诉。目前处于二审阶段。

本案案由为建设工程施工合同纠纷，2016年11月原告与被告签订《兰州新区佛慈制中电三公司药科技工业园（一期）项目净化安装工程诉兰州佛慈二标段施工合同》，中电三公司按约定完成2022《关于累双方达成调解，对对方履制药有限公1802.91否施工，验收合格，2022年1月29日完成年11计诉讼的方分期支付。行中。

司工程承包结算二审工作，施工合同结算金额为月5日公告》合同纠纷案51214170.48元，但仅支付了部分款项，剩余尾款一直未支付，因此引发纠纷。

调解结案，对方履行中。

原告与第三人因买卖合同纠纷曾于2020年

8月24日向北京仲裁委进行仲裁；北京仲

裁委于2021年4月19日作出（2021）京

仲字第1132号裁决书，裁定由第三人支付

原告合同款22274546.5元及违约金、诉

2023年6月28日

讼保全费25000元、律师费100000元、

收到一审判决，支中电建设诉仲裁费208151.42元共计24067027.02持中电建设石家庄市轨元；被告为原告向第三人供货的货物使用2120600.65元主对方已2022《关于累道交通集团方，曾与第三人、案外人中铁公司签订采

2406.70否张。完成付年11计诉讼的

有限责任公购合同，根据合同约定被告应该向第三人

2023年11月8款。月5日公告》

司债权人代支付合同款项。然由于第三人怠于向被告日，二审判决驳回位权纠纷案提起支付申请，原告为维护合法权益，遂对方上诉，维持原根据民法典第五百三十五条之规定，提起判。

诉讼。

2023年6月28日收到一审判决。2023年

7月18日对方提起上诉。2023年11月8日，收到二审判决。对方已完成付款，本案已终结。

中电建设申本案案由为股东侵害债权人利益责任纠2022年11月11请追加北京纷，由于天乐泰力的债权人较多，中电建日，收到法院驳回2022《关于累天乐泰力科设与北京天乐泰力科技发展有限公司的执中电建设追加申请

2260.77否-年11计诉讼的

技发展有限行案件已终本，未执行到回款。通过查询的裁定；2022年月5日公告》

公司股东刘天乐泰力的银行流水及工商档案，发现天11月23日，提起春梅为被执乐泰力的股东存在出资不实、抽逃出资的执行异议之诉。

96行人异议之行为，于是提起股东损害公司债权人利益2023年5月，执诉之诉。行异议之诉收到一后股东损害公司债权人利益之诉撤诉，转审判决，驳回中电为继续向执行法院北京一中院申请追加天建设全部诉讼请

乐泰力股东未被执行人，被裁定驳回追加求。中电建设提起申请后，另行提起执行异议之诉。上诉。

目前本执行异议之诉于2023年5月收到一最终影响金额需待审判决，驳回中电建设全部诉讼请求。中审理终结后方能确电建设于2023年6月6日提起上诉，目前定，公司将依据最二审中。终裁决结果，按照企业会计准则的规定进行相应会计处理。

原告与第三人因买卖合同纠纷曾于2020年

8月24日向北京仲裁委进行仲裁；北京仲

裁委于2021年4月19日作出（2021）京

仲字第1132号裁决书，裁定由第三人支付

原告合同款22274546.5元及违约金、诉2023年7月14日中电建设诉

讼保全费25000元、律师费100000元、收到一审判决，支呼和浩特市

仲裁费208151.42元共计24067027.02持中电建设约地铁二号线已申请2022《关于累元；第三人曾与被告签订《采购安装合2145万元主张。建设管理有2417.84否强制执年11计诉讼的同》，按照合同约定竣工验收后应付款到签2023年11月3日限公司债权行。月5日公告》约合同价的90%。然由于第三人怠于向被收到二审判决，驳人代位权纠

告提起支付申请，原告为维护合法权益，回对方上诉，维持纷

遂根据民法典第五百三十五条之规定，提原判。

起诉讼。

2023年7月14日收到一审判决。对方上诉。2023年11月3日收到二审判决。已申请强制执行。

一审判决支持中电中国电子系二公司部分诉讼请

2020年3月24日，原告与被告就“汤河统工程第二求，与预期差距较子产业园基础设施项目-净化工程”签订了建设有限公大

一份建设工程施工合同，约定中电二公司司诉锦州汤最终影响金额需待2023《关于累承接该项目，后被告迟迟不予结算及付钛开发建设4206.63否审理终结后方能确-年3月计诉讼的款，中电二公司遂起诉。

管理有限公定，公司将依据最3日公告》一审判决支持中电二公司部分诉讼请求，司建设工程终裁决结果，按照但与预期差距较大。中电二公司提起上施工合同纠企业会计准则的规诉，目前处于二审中。

纷案定进行相应会计处理。

中国电子系2018年4月，双方签订施工合同，中电二一审判决：1、案2023《关于累统工程第二公司依约进场施工，后因被告原因项目中涉合同解除；2、

1471.49否-年3月计诉讼的

建设有限公止，被告欠付工程款未给付，遂起诉。被告于判决生效后

3日公告》

司诉江苏中2024年1月31日收到一审判决书。一审30日内支付工程

97芯联电子有判决已生效。款8481365.37元

限公司建设及利息；3、原告

工程施工合在8192725.21元同纠纷案范围内享有建设工程价款优先受偿权。一审判决已生效，等待对方履行。

最终影响金额需待审理终结后方能确定，公司将依据最终裁决结果，按照企业会计准则的规定进行相应会计处理。

中国电子系统工程第二最终影响金额需待

2020年11月，中电二公司与被告签订一

建设有限公审理终结后方能确

份建设工程施工合同，约定中电二公司承司诉上海碧定，公司将依据最2023《关于累接其生物药大规模 CDMO 综合平台 EPC

博生物医药10100.48否终裁决结果，按照-年3月计诉讼的总承包工程项目，后被告迟迟拖延结算及科技有限公企业会计准则的规3日公告》付款，中电二公司遂起诉。

司建设工程定进行相应会计处目前案件处于一审中。

施工合同纠理。

纷案中国电子系明通公司与中电三公司就厦门天马废水项最终影响金额需待

统工程第三目签订管道及电气分包合同，至今两合同审理终结后方能确

建设有限公未完成结算，明通公司上报结算金额定，公司将依据最2023《关于累司诉明通装30292979.81元（含管道和电气），项目部

2816.66否终裁决结果，按照-年3月计诉讼的

备科技集团初步确定产值为7385522.62元，已付款企业会计准则的规3日公告》

股份有限公6013787.09元。双方结算争议较大，故明定进行相应会计处司追偿权纠通公司提起诉讼。

理。

纷案目前案件处于一审阶段。

一审判决：（1）确认中国系统与中鸿

本案案由为建设工程施工合同纠纷，2013公司于2013年2年2月双方签订《建设工程施工施工合被告破中国系统诉月5日签订的《中同》，施工过程中，原告按约定对工程进行产中，佛山市中鸿鸿华美达酒店式公2023了施工，但是被告未依约向原告支付工程已申报《2022年酒店投资有寓项目通风、空调年04

1731.64否款，导致原告中途停工。为维护原告的合债权，年度报

限公司建设采暖系统分包工程月26法权益，遂起诉。等待分告》工程施工合合同》于2017年日

目前案件一审判决已经生效；被告破产，配财同纠纷案4月4日解除；

现在在破产程序，已经申报债权，等待管产。

（2）中鸿公司于理人分配财产。

本判决生效之日起十日内向中国系统

98支付工程款

￥1633.3万元；

（3）中鸿公司向中国系统支付利息

（以￥1143.32万元为基数，自

2017年4月5日

起至实际付清之日止，按照中国人民银行同期同类贷款利率计算的利息；

以￥489.99万元为基数，自2018年

5月14日起至实

际付清之日止，按照中国人民银行同期同类贷款利率计算的利息）；（4）中鸿公司于本判决生效之日起十日内向中国系统支付材

料款￥43.32万元及

利息（以￥43.32万元为基数，自

2017年4月4日

起至实际付清之日止，按照中国人民银行同期同类贷款利率计算的利息）；

（5）案件诉讼费

￥17.93万元、财产

保全费￥0.5万元，共计￥18.43万元，我公司负担￥0.38万元，中鸿公司负担￥18.05万元。

中电四公司

本案为建设工程施工合同纠纷，被告屡次最终影响金额需待诉远东电池

拖延进度款，多次催款无果，遂提起诉审理终结后方能确江苏有限公2023讼。定，公司将依据最《2022年司、远东智年04

3885.5否由于审限问题，法院协调中电四公司撤终裁决结果，按照-年度报

慧能源股份月26诉，2023年6月19日收到撤诉裁定；企业会计准则的规告》有限公司建日

2023年6月30日重新立案，目前仍处于定进行相应会计处

设工程施工一审中。理。

合同纠纷案

992023年10月31日，收到一审判决，支持中电二公司39849466.13

本案案由为建设工程施工合同纠纷，中电中电四公司元诉求及利息、优四公司承建恒大新能源汽车上海项目工诉恒大恒驰先受偿权。对方上程，中电四公司依约完成工程建设，被告2023新能源汽车诉，一审判决尚未《2022年仍欠付中电四公司工程款、赶工奖，遂提年04（上海）有4000.42否生效。-年度报起诉讼。月26限公司建设最终影响金额需待告》

2023年10月31日，收到一审判决。2023日

工程施工合审理终结后方能确

年11月13日，收到对方上诉状，目前处同纠纷案定，公司将依据最于二审中。

终裁决结果，按照企业会计准则的规定进行相应会计处理。

中电四公司诉二连浩特最终影响金额需待

北控宏晖能本案案由为建设工程施工合同纠纷，中电审理终结后方能确

源有限公四公司与二连浩特公司签订施工合同，并2023定，公司将依据最《2022年司、天宏阳依约完成全部施工内容，二连浩特公司欠年04

15750.07否终裁决结果，按照-年度报

光新能源股付中电四公司工程款，索要未果，因此引月26企业会计准则的规告》份有限公司发纠纷。日定进行相应会计处建设工程施目前案件处于仲裁中。

理。

工合同纠纷仲裁案

2023年3月3日，收到一审判决，支持

26911566.43元工

中电四公司本案案由为建设工程施工合同纠纷，中电程款及诉恒大新能四公司承建国能新能源汽车总装车间项

1957676.45元赶2023源汽车（天目，并依约完成工程建设，被告仍欠付中《2022年工奖，驳回其他诉执行年04津）有限公3241.44否电四公司工程款。年度报讼请求。中。月26司建设工程2023年3月3日，收到一审判决。中电四告》

2023年7月收到日

施工合同纠公司提起上诉。2023年7月收到二审判二审判决，改判中纷案决。目前处于执行中。

电四对欠付工程款本金享有优先受偿权，其他判决维持。

中国电子系原被告双方于2016年7月签订3份施工合双方达成调解，约被告履2023统工程第二同，2017年12月工程竣工验收，2022年定被告分期向中电《关于累行调解年08建设有限公1860.71否12月完成工程决算，其依旧拖延工程款支二公司支付工程款计诉讼的协议月05司起诉山东付，遂起诉。15472139.66元。公告》中。日鲁抗医药股双方达成调解，对方履行调解协议中。

100份有限公司

施工合同纠纷案中国电子系统工程第二建设有限公

司申请仲裁2019年，中电二公司承接案涉项目，后施

2023安庆市重点工完成，被申请人迟迟不予审计及付款，不涉及《关于累双方达成调解结年08工程建设1175.61否中电二公司遂提起仲裁。履行或计诉讼的案。月05处、安庆第双方就项目结算达成一致，中电二公司撤执行。公告》日

一人民医院回仲裁申请，本案终结。

建设工程施工合同纠纷案河北省第四一审判决福维支付

建筑工程有原告9350297.16限公司诉福元工程款及利息。

维工程科技一审判决尚未生

有限公司、申请人主张其为消防实际施工人，主张福效。2023《关于累内蒙古恒光维公司欠付工程款，遂提起诉讼。最终影响金额需待年08

1055.46否-计诉讼的

大药业股份收到一审判决，内蒙古恒光大药业上诉，审理终结后方能确月05公告》

有限公司、目前处于二审中。定，公司将依据最日邵航燕、郭终裁决结果，按照蔚冰建设工企业会计准则的规程施工合同定进行相应会计处纠纷案理。

一审判决支持福维福维工程科

10025032.76元诉

技有限公司求，目前一审判决诉内蒙古恒内蒙古恒光大为业主，欠付福维公司工程尚未生效。

光大药业股款。邵航燕、郭蔚冰为夫妻关系且为恒光2023最终影响金额需待《关于累份有限公大实际控制人，遂提起诉讼要求其承担连年08

1221.46否审理终结后方能确-计诉讼的

司、邵航带责任。月05定，公司将依据最公告》燕、郭蔚冰一审判决支持福维10025032.76元诉求，日终裁决结果，按照建设工程施目前一审判决尚未生效。

企业会计准则的规工合同纠纷定进行相应会计处案理。

江苏易安联

网络技术有2020年，原被告签订《销售合同》，原告

2023限公司诉武向被告支付了约1500万货款，但被告未不涉及《2023年

2023年10月，原年08

汉益士天慧2050.83否履行合同义务，诉请要求被告返还货款，履行或度半年度告撤诉。月24科技有限公将中国系统列为第三人。执行。报告》日

司，第三人2023年10月，原告撤诉，本案终结。

中国电子系

101统技术有限

公司合同纠纷案中国电子系

统工程第二被申请人系中电二公司业主，双方于2021中电二

建设有限公年1月签订施工合同，后案涉工程完工，公司收2023司申请仲裁但被申请人不予办理竣工验收及决算并投《2023年和解结案，原告撤回年08常州顺风太3055.04否入使用，其欠付中电二公司高额工程款，度半年度诉。107673月24阳能科技有遂申请仲裁。报告》

25.71日

限公司建设双方达成和解，中电二公司撤诉，本案终元。

工程施工合结。

同纠纷案

CESE2(Thai

land)CO.LT 最终影响金额需待

2020年9月、2021年5月，中电二泰国公

D.申请仲裁 审理终结后方能确

司与被申请人签订三份合同，约定中电二2023Talesun 定，公司将依据最 《2023 年泰国承建被申请人位于泰国的工程项目，年08Technologie 1857.09 否 终裁决结果，按照 - 度半年度但被申请人未按照约定支付工程款，遂申月24s(Thailand) 企业会计准则的规 报告》请仲裁。日Co.Ltd. 建 定进行相应会计处目前案件处于仲裁庭审阶段。

设工程施工理。

合同纠纷案

廖勇、杜江诉中国电子系统工程第二建设有限

公司、四川好医生攀西被告二四川好医生公司系中电二公司业

药业有限责主，中电二公司承接其案涉项目，后将部2023不涉及《2023年任公司、四分土建工程分包给第三人，原告自称系借原告撤诉，本案终年08

2192.63否履行或度半年度

川佳能达投用第三人名义施工的实际施工人，现向案结。月24执行。报告》资有限公涉项目各主体主张工程款支付责任。日

司、第三人原告撤诉，本案终结。

四川省欧荣岩土工程有限公司建设工程施工合同纠纷案中国电子系2023年3月29日

统工程第四本案案由为建设工程施工合同纠纷，被告法院作出一审判

2023建设有限公欠付中电四公司工程款，遂起诉。决，支持中电四公《2023年执行年08司诉舒城鼎2293.48否2023年3月29日，法院作出一审判决。司主张的商票贴息度半年度中。月24兴园区建设一审判决生效。中电四公司已申请强制执部分金额及建设工报告》日

发展有限公行，目前案件处于执行程序中。程价款优先受偿司建设工程权；确认结算金额

102施工合同纠22934846.26元，

纷案判令被告向中电四公司给付上述款项。

中国电子系已回款统工程第四

107516

建设有限公2023本案案由为建设工程施工合同纠纷，中电11.41《2023年司诉上海维年08

1829.51否四公司为上海维科项目总承包，依约完成双方和解结案。元剩余度半年度

科电子有限月24施工后，业主欠付工程款，遂起诉。款项持报告》公司建设工日

双方和解结案，对方履行中。续回款程施工合同中。

纠纷案中电系统建设工程有限对方履公司诉苏州2019年9月25日，原告与被告签订《建2023达成调解，对方分行中，《2023年爱康能源集设施工合同》，原告完工并验收合格后，被年08

5278.99否期支付5863万已收回度半年度

团股份有限告未按约定支付款项；遂起诉。月24元。3763万报告》公司建设工双方调解，被告履行调解协议中。日元。

程施工合同纠纷案江苏淳佑建

中电建设与江苏淳佑就钢筋、混凝土买卖筑劳务有限法院一审裁定驳回

事宜分别订立采购合同，现江苏淳佑认为2023公司与中电原告起诉。原告上不涉及《2023年中电建设未足额支付款项，故引发诉讼。年08系统建设工4092.32否诉。法院二审裁定履行或度半年度法院一审裁定驳回原告起诉。原告上诉。月24程有限公司驳回上诉，维持原执行。报告》法院二审裁定驳回上诉，维持原判。本案日买卖合同纠判终结。

纷案一审判决被告支付中电建设工程款中电系统建

34181365.70元及

设工程有限利息，确认中电建公司诉贵州设对案涉项目在原遵铁物流开告欠付工程款内享发投资有限2018年12月6日，原告与被告签订《建2023有优先受偿权。一《2023年公司、遵义设施工合同》，原告完工并验收合格后，被年08

5441.36否审判决尚未生效。-度半年度

市铁路建设告未按约定支付款项，遂起诉。月24最终影响金额需待报告》

投资（集一审判决尚未生效。日审理终结后方能确

团）股份有定，公司将依据最限公司建设

终裁决结果，按照工程施工合企业会计准则的规同纠纷案定进行相应会计处理。

天津丰盈科2019年4月30日，天津丰盈科技集团有不涉及2023《2023年

1185.42否原告撤诉。

技集团有限限公司（下称“丰盈公司”）与天津滕锐科履行或年08度半年度

103公司诉天津技发展有限公司（下称“腾锐公司”）签订执行。月24报告》

滕锐科技发《借款协议书》，约定腾锐公司向丰盈公司日展有限公申请借款1000万元整，后经丰盈公司核司、中电系查，腾锐公司通过天津市瑞邦数码科技有统建设工程限公司将借款交由中电建设使用，引发纠有限公司民纷。

间借贷纠纷2023年11月，原告撤诉，本案终结。

案中电洲际环最终影响金额需待保科技发展审理终结后方能确

有限公司诉被告和原告签订的供热合同纠纷，被告欠2023定，公司将依据最《2023年邯郸市勒泰原告供热工程建设费，故原告于2023年5年08

1582.82否终裁决结果，按照-度半年度

城投房地产月6日向邯郸仲裁委提起仲裁。月24企业会计准则的规报告》开发有限公目前案件处于仲裁中。日定进行相应会计处司建设工程理。

合同纠纷案

2023年12月，一

审判决中电洲际支河钢股份有付716万余元。

限公司邯郸被告和原告签订的邯钢余热利用协议纠最终影响金额需待2023分公司诉中纷，被告欠原告供热力费，故原告于2023《2023年审理终结后方能确年08电洲际、中1016.5否年5月11日向复兴区人民法院起诉。-度半年度定，公司将依据最月24电惠特、热2023年12月，收到一审判决。中电洲际报告》终裁决结果，按照日力公司合同提起上诉，目前处于二审中。

企业会计准则的规纠纷案定进行相应会计处理。

邯钢集团邯宝钢铁有限最终影响金额需待公司诉北京审理终结后方能确亿玮坤节能被告和原告签订的邯钢余热利用协议纠2023定，公司将依据最《2023年科技有限公纷，被告欠原告供热力费，故原告于2023年08

1998.88否终裁决结果，按照-度半年度

司、中电惠年5月11日向复兴区人民法院起诉。月24企业会计准则的规报告》特热力设计目前案件处于一审阶段。日定进行相应会计处技术服务邯理。

郸有限公司合同纠纷案

中国电子系2016年11月，中电二公司与襄城县汉达统工程第二新能源发展有限公司签订一份施工合同约2023年12月4日

建设有限公定中电二公司承接案涉项目施工，2017年双方达成调解，约2024已申请《关于累司诉襄城县案涉工程竣工，2022年完成第三方审计，定被告于2023年年02

1122.42否强制执计诉讼的

汉达新能源但被告迟迟不予付款，遂起诉。12月31日前支付月08行。公告》发展有限公2023年10月7日立案；2023年11月30工程款日

司、襄城县日开庭；2023年12月4日调解结案。9256489.98元。

裕达开发投目前对方未履行调解协议，中电二公司已

104资有限公司申请强制执行。

建设工程施工合同纠纷案中国电子系2021年5月7日，原被告双方签订《工程统工程第二施工合同》，约定由原告承接被告动物生物最终影响金额需待建设有限公制剂生产基地及配套建设项目（一期二标审理终结后方能确

2024司诉华宇生段）实验动物房机电工程项目，工程总价定，公司将依据最《关于累年02物科技（腾2334.16否款为70500000元，2022年7月完工，终裁决结果，按照-计诉讼的月08冲）有限公2023年7月，中电二公司向被告递交结算企业会计准则的规公告》日

司建设工程申请，截止日前，被告应支付至合同价款定进行相应会计处施工合同纠的80%，仅支付至53%，遂起诉。理。

纷案目前案件处于一审中。

中国南海工最终影响金额需待程有限公司审理终结后方能确

诉中国电子中电四公司为案涉项目总承包方，原告为2024定，公司将依据最《关于累系统工程第钢结构专业分包，主张中电四公司欠付工年02

1994.99否终裁决结果，按照-计诉讼的

四建设有限程款，遂提起仲裁。月08企业会计准则的规公告》公司建设工目前案件处于仲裁中。日定进行相应会计处程分包合同理。

纠纷仲裁案

中电四公司承接宏晖公司项目，天宏阳光中国电子系公司为宏晖公司实际控制人，三方签订了最终影响金额需待

统工程第四《保证金支付协议》。后保证金支付协议约审理终结后方能确

建设有限公定的期限届满，宏晖公司及天宏阳光公司2024定，公司将依据最《关于累司诉天宏阳皆未按照约定返还工程建设工程保证金，年02

8396.08否终裁决结果，按照-计诉讼的

光新能源股中电四公司此前已向北京仲裁委提起仲月08企业会计准则的规公告》

份有限公司裁，因天宏阳光公司认为中电四公司与其日定进行相应会计处

保证合同纠没有仲裁协议，无法一并仲裁处理，特另理。

纷案行提起诉讼。

目前案件处于一审中。

北京神州数码有限公司诉四川网讯最终影响金额需待盛世信息技审理终结后方能确

术有限公原告起诉后，追加中电四公司为第三人。2024定，公司将依据最《关于累司、北京网一审判决已出，中电四公司不承担责任。年02

3054.03否终裁决结果，按照-计诉讼的

讯基业科技原审原告、被告二上诉，与中电四公司无月08企业会计准则的规公告》

有限公司、实质关联。目前案件处于二审中。日定进行相应会计处

白银市、王理。

利梅、白银山买卖合同纠纷案芜湖长信科2132.90否中电四公司承包原告项目，后原告委托第最终影响金额需待-2024《关于累

105技股份有限三方审计后主张中电四公司有部分未按合审理终结后方能确年02计诉讼的公司诉中国同施工拒绝支付工程款，中电四公司遂起定，公司将依据最月08公告》电子系统工诉索要款项。终裁决结果，按照日

程第四建设目前案件处于一审中。企业会计准则的规有限公司建定进行相应会计处设工程施工理。

合同纠纷案中国二十二申请人和被申请人于2018年就案涉项目签冶集团有限中电洲

订《施工合同》，案涉项目已施工完毕，因2024公司诉中电际付款《关于累最终结算价格产生分歧，故申请人申请仲申请人撤回仲裁请年02洲际环保科1857.99否后申请计诉讼的裁。求，本案结案。月08技发展有限人撤回公告》

2023年11月22日申请人撤回仲裁申请，日

公司合同纠申请。

案件终结。

纷案

一审判决：（1）被告淄博辉晟热电有限公司于本判决生效之日起十日内退还原告中电（淄博）能源科技发展有限公司热费

11201804.00元，原告与被告于2022年12月19日签订《山并赔偿资金占用损东省淄博市周村区集中供热供用热合同》，失（以合同签订后原告即按照合同7.1条的约

11201804.00元为定，在2022年12月21日向被告支付了中电（淄基数，按照一年期

4200万元的热费预付款，因此原告已按约

博）能源科全国银行间同业拆履行完毕供用热合同的相关义务。按照供技发展有限借中心公布的贷款2024用热合同7.1条的约定被告应退还原告热暂未履《关于累公司诉淄博市场报价利率标年02

1123.22否费1123.22万元。原告就退热费事项已与行或执计诉讼的

辉晟热电有准，自2023年6月08被告多次沟通，但被告至今未按合同约定行。公告》限公司供用月12日起计算至日将相关款项退回原告。遂起诉。

热力合同纠款项实际付清之日一审判决支持原告诉讼请求。淄博辉晟热纷止）；（2）被告淄电有限公司提起上诉。二审判决驳回上博辉晟热电有限公诉，维持原判。

司于本判决生效之

中电淄博申请强制执行，目前处于执行阶日起十日内支付原段。

告中电（淄博）能源科技发展有限公司律师费

212322.00元；

（3）驳回原告中电（淄博）能源科技发展有限公司的其他诉讼请求。

106二审判决驳回辉晟

公司上诉，维持原判。

目前处于执行阶段。

其他诉讼合

102679.7

计：766否其中574件已结，尚余192件未结。----

6件。

十二、处罚及整改情况

□适用□不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用□不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□适用□不适用获批关联占同可获关联的交是否关联关联关联关联关联交易类交得的关联交易易额超过交易披露披露交易交易交易交易金额易金同类关系定价度获批结算日期索引方类型内容价格（万额的交易原则（万额度方式元）比例市价

元）受同中国一最向关长城公告终控联人采购2022科技银行编

制方采购软硬市场市场4452.1500市场年12集团3.10%否存款/号：

控制原材件设定价定价960价格月31股份票据2022-

的其料、备日有限102他企商品公司业受同一最向关中电公告终控联人采购2022数据银行编

制方采购软硬市场市场1930.市场年12产业1.34%是存款/号：

控制原材件设定价定价49价格月31有限票据2022-

的其料、备日公司102他企商品业中国向关公告中电联人采购2022银行编

国际控股采购软硬市场市场1332.市场年12

0.03%1000是存款/号：

信息股东原材件设定价定价13价格月31票据2022-

服务料、备日

102

有限商品

107公司

受同冠捷一最向关电子公告终控联人采购2022科技银行编

制方采购软硬市场市场621.3市场年12（四0.43%是存款/号：控制原材件设定价定价3价格月31川）票据2022-

的其料、备日有限102他企商品公司业受同北京一最向关公告中电终控联人2022银行编

瑞达制方采购水电市场市场605.3市场年12

0.42%600是存款/号：

物业控制原材费定价定价7价格月31票据2022-

有限的其料、日

102

公司他企商品业受同迈普一最向关公告通信终控联人采购2022银行编

技术制方采购软硬市场市场252.2市场年12

0.18%5000否存款/号：

股份控制原材件设定价定价4价格月31票据2022-

有限的其料、备日

102

公司他企商品业受同一最向关向关中电公告终控联人联人2022数据银行编

制方提供提供市场市场7997.市场年12产业3.74%是存款/号：

控制劳研究定价定价71价格月31有限票据2022-

的其务、技术日公司102他企服务服务业受同中国一最向关向关公告振华终控联人2022联人银行编

电子制方提供市场市场3653.市场年12提供0.07%6000否存款/号：

集团控制劳定价定价43价格月31工程票据2022-

有限的其务、日服务102公司他企服务业受同深圳一最向关长城向关公告终控联人2022开发联人银行编

制方提供市场市场3039.科技提供0.06%市场年12控制劳定价定价93

是存款/号：

价格月31股份工程票据2022-

的其务、日有限服务102他企服务公司业受同中国一最向关长城向关公告终控联人2022科技联人银行编

制方提供市场市场2050.集团提供0.04%市场年12控制劳定价定价21

是存款/号：

价格月31股份工程票据2022-

的其务、日有限服务102他企服务公司业

108受同

一最向关公告中国终控联人2022提供银行编

电子制方提供市场市场1585.市场年12云服0.74%是存款/号：

有限控制劳定价定价70价格月31务票据2022-

公司的其务、日

102

他企服务业受同数字一最向关向关公告广东终控联人联人2022银行编

网络制方提供提供市场市场1608.市场年12

0.75%是存款/号：

建设控制劳劳定价定价24价格月31票据2022-

有限的其务、务、日

102

公司他企服务服务业中国向关中电向关公告联人2022国际联人银行编

控股提供市场市场1277.市场年12信息提供0.02%1500否存款/号：

股东劳定价定价57价格月31服务工程票据2022-

务、日有限服务102服务公司受同向关一最向关联人公告彩虹终控联人提供2022银行编

集团制方提供工市场市场1013.市场年12

3.00%1500否存款/号：

有限控制劳程、定价定价57价格月31票据2022-

公司的其务、货运日

102

他企服务代理业服务中国受同软件一最向关公告与技终控联人2022提供银行编

术服制方提供市场市场727.6市场年12云服0.34%是存款/号：

务股控制劳定价定价1价格月31务票据2022-

份有的其务、日

102

限公他企服务司业受同中国一最向关向关公告电子终控联人2022联人银行编

进出制方提供市场市场812.9市场年12提供0.02%4000否存款/号：

口有控制劳定价定价4价格月31工程票据2022-

限公的其务、日服务102司他企服务业中国向关电子向关公告联人2022

信息实际联人415.1银行编提供市场市场

产业控制提供0.01%市场年12

68000否存款/号：劳定价定价价格月31

集团人工程票据2022-

务、日有限服务102服务公司南京受同向关向关银行2022公告市场市场市场

中电一最联人联人317.30.15%1000否存款/年12编定价定价价格

熊猫终控销售销售4票据月31号：

109信息制方产产日2022-

产业控制品、品、102集团的其商品商品有限他企公司业中国接受接受中电关联关联公告

2022

国际人提人提银行编

控股市场市场669.9市场年12信息供的供的2.98%700否存款/号：

股东定价定价1价格月31服务劳劳票据2022-日

有限务、务、102公司服务服务受同接受接受东莞一最关联关联公告长城终控2022人提人提银行编开发制方市场市场市场年12供的供的333.30.23%600否存款/号：

科技控制定价定价价格月31劳劳9票据2022-有限的其日

务、务、102公司他企服务服务业受同接受接受南京一最关联关联公告中电终控2022人提人提银行编熊猫制方市场市场市场年12供的供的1200.08%400否存款/号：

照明控制定价定价价格月31劳劳票据2022-有限的其日

务、务、102公司他企服务服务业中国中电公告租用租用2022国际银行编

控股关联关联市场市场528.6市场年12信息0.32%600否存款/号：

股东人物人物定价定价5价格月31服务票据2022-业业日有限102公司受同中国一最信息公告终控租用租用2022安全银行编

制方关联关联市场市场327.7市场年12研究0.23%400否存款/号：

控制人物人物定价定价7价格月31院有票据2022-的其业业日限公102他企司业中国电子公告租用租用2022信息实际

关联关联市场市场231.7银行编市场年12产业控制0.15%是存款/号：

人物人物定价定价3价格月31集团人票据2022-业业日有限102公司受同华大一最公告向关向关2022半导终控

联人联人市场市场177.2银行编

体有制方0.52%市场年12出租出租定价定价1

400否存款/号：

价格月31限公控制票据2022-物业物业日司的其102他企

110业

受同冠捷一最视听公告终控向关向关2022科技银行编制方联人联人市场市场市场年12（深121.50.36%400否存款/号：控制出租出租定价定价价格月31圳）票据2022-的其物业物业日有限102他企公司业

36204710

合计----------------

4.090

大额销货退回的详细情况无。

（1）经2022年12月31日公司第九届董事会第十三次会议、2023年1月17日公司

2023年第一次临时股东大会审议，通过公司2023年度预计日常关联交易事宜。鉴于

公司及下属子公司开展日常生产运营的需要，预计2023年将涉及向关联方采购商品/接受服务、销售商品/提供服务等（具体内容详见公司公告2022-102号）。采购商品/按类别对本期将发生的日常关联

接受服务类日常关联交易全年预计34000万元，报告期实发金额11602.12万元；

交易进行总金额预计的，在报告销售商品/提供服务类日常关联交易全年预计31000万元，报告期实发金额期内的实际履行情况（如有）

26319.73万元；上述所发生的日常关联交易均在公司预计2023年度各类日常关联

交易预计总金额内进行，未超全年预计总金额。（2）上表列示的为报告期内累计金额较大的日常关联交易事项，关于其他关联交易的情况详见财务报表附注中“关联方及关联交易”。

交易价格与市场参考价格差异较不适用

大的原因（如适用）

公司与关联方之间在业务上有上、下游关系，受市场行业需求波动、产业链供求变化等影响，公司关联交易预计与实际发生情况存在差异。公司在计划年度关联交易预计公司董事会对日常关联交易实际前，业务部门基于市场前景、产销计划、合作关系、实际履约能力等对关联交易进行发生情况与预计存在较大差异的

了充分的评估和测算，预计应当是合理的；主要误差出现在联合参与项目投标、公司说明作为备选供应商充分参与市场竞争等不可把控的情形；公司将一如既往地严控关联交易，保证公平、公正，价格公允。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用□不适用转让资转让资关联关联产的账产的评转让价关联交交易损关联关关联交易内交易披露日披露索关联方交易面价值估价值格（万易结算益（万系容定价期引

类型（万（万元）方式元）原则元）元）公告编

2022年

中电信控股股资产市场号：

收购房产969.92836.76836.76现金-12月息东收购定价2022-

30日

100

中电河受同一深桑达购置公告编北房地最终控中国电子华2023年资产市场9502.号：

产开发制方控北总部（一-9500现金-10月收购定价52023-有限公制的其期）自用研27日

049

司他企业发办公场地转让价格与账面价值或评估价值差异较不适用

大的原因（如有）对公司经营成果与财务状况的影响情况无重大影响

如相关交易涉及业绩约定的，报告期内不适用的业绩实现情况

1113、共同对外投资的关联交易

□适用□不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□适用□不适用是否存在非经营性关联债权债务往来

□是□否公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

□适用□不适用存款业务本期发生额每日最高存存款利率范期初余额关联方关联关系款限额（万本期合计存本期合计取期末余额围（万元）（万元）元）入金额（万出金额（万元）元）受同一实际

中国电子财0.35%~2.756283246.6257736.控制人控制800000612885.76638395.90

务有限公司%4127的其他主体贷款业务本期发生额贷款额度贷款利率范期初余额关联方关联关系本期合计贷本期合计还期末余额（万元）围（万元）款金额（万款金额（万（万元）元）元）

受同一实际 (LPR-中国电子财

控制人控制 1000000 25BP)~(LPR 121984.72 128900.00 160876.72 90008.00务有限公司

的其他主体 +50BP)授信或其他金融业务

关联方关联关系业务类型总额（万元）实际发生额（万元）

中国电子财务有限公司受同一实际控制人控制的其他主体授信719000202851.43

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□适用□不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

□适用□不适用公司报告期无其他重大关联交易。

112十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□适用□不适用公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□适用□不适用公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□适用□不适用租赁情况说明

公司部分物业用于对外出租，根据市场价格收取租金。公司之下属公司同时因业务发展需要租赁部分物业（详见财务报告附注五（六十七）租赁；关联方租赁情况详见财务报告附注九（五）2.关联交易情况）。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□适用□不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

2、重大担保

□适用□不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保额反担保担保物是否为担保对度相关担保额实际发实际担担保类情况是否履

（如担保期关联方象名称公告披度生日期保金额型（如行完毕有）担保露日期有）公司对子公司的担保情况担保额反担保担保物是否为担保对度相关担保额实际发实际担担保类情况是否履

（如担保期关联方象名称公告披度生日期保金额型（如行完毕有）担保露日期有）

中电(武

汉)数字2023年2023年连带责300个经济技04月264500010月073243无无否否任保证月术有限日日公司

2023年

中国电

4月26150000--------

子云日报告期内审批对子报告期内对子公司

450003243

公司担保额度合计担保实际发生额合

113（B1） 计（B2）

报告期末已审批的报告期末对子公司对子公司担保额度195000实际担保余额合计3243

合计（B3） （B4）子公司对子公司的担保情况担保额反担保担保物是否为担保对度相关担保额实际发实际担担保类情况是否履

（如担保期关联方象名称公告披度生日期保金额型（如行完毕有）担保露日期有）

2023年2021年

中电武连带责120个

04月26800001月265725无无否否

强任保证月日日

2023年2017年

中电智连带责120个

04月261780012月104822无无否否

通任保证月日日

2023年2019年

中电招连带责168个

04月263500010月2819040无无否否

远任保证月日日

2023年2021年

河北煜连带责

04月26700008月261400无无60个月否否

泰任保证日日

2023年2022年

中国电连带责

04月265000006月2050000无无60个月否否

子云任保证日日中国电子系统

工程第2023年2023年连带责二建设04月261500010月192504无无8个月否否任保证

（泰日日国）有限公司桑达

2023年2023年

（香3982.6连带责

04月26800004月03无无23个月否否

港）有4任保证日日限公司中国电子系统

工程第2023年

二建设04月2615000---

（越日南）有限公司中电智

维（上2023年海）科04月263000---技有限日公司报告期内审批对子报告期内对子公司

公司担保额度合计21000担保实际发生额合6486.64

（C1） 计（C2）报告期末已审批的报告期末对子公司

对子公司担保额度158800实际担保余额合计87474.64

合计（C3） （C4）公司担保总额（即前三大项的合计）

报告期内审批担保66000报告期内担保实际9729.64

114额度合计发生额合计

（A1+B1+C1） （A2+B2+C2）报告期末已审批的报告期末实际担保

担保额度合计353800余额合计90717.64

（A3+B3+C3） （A4+B4+C4）实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资

13.98%

产的比例

其中：

直接或间接为资产负债率超过70%的被担

32091.00

保对象提供的债务担保余额（E）

担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 20313.08

上述三项担保金额合计（D+E+F） 35104.61

对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任无

的情况说明（如有）违反规定程序对外提供担保的说明（如无

有）采用复合方式担保的具体情况说明

报告期内，公司为中电(武汉)数字经济技术有限公司固定资产投资贷款提供担保，发生额3243.00万元，期末余额3243.00万元；中国系统为中电武强固定资产投资贷款提供担保，发生额0.00万元，期末余额

5725.00万元；为中电智通固定资产投资贷款提供担保，发生额0.00万元，期末余额4822.00万元；为中电

招远固定资产投资贷款提供担保，发生额0.00万元，期末余额19040.00万元；为河北煜泰提供流动资金贷款担保，发生额0.00万元，期末余额1400.00万元。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

□适用□不适用公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

□适用□不适用公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□适用□不适用公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

□适用□不适用

1、公司于2023年8月22日、9月13日分别召开第九届董事会第十九次会议、2023年第三次临时股东大会，

审议通过了《深圳市桑达实业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》等相关议案。为保证本次向特定对象发行股票顺利进行，并结合公司实际情况，公司于2023年11月21日召开第九届董事会第二十

115二次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于<深圳市桑达实业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等议案，对募集资金金额和募投项目进行了调整。调整后，本次向特定对象发行募集资金总额不超过25亿元，用于投资运营型云项目、分布式存储研发、中国电子云研发基地等项目。2024年4月3日，公司收到了深交所出具的《关于受理深圳市桑达实业股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》。截至本报告出具日，该事项正在积极推进中。本次向特定对象发行 A股相关事项尚需深圳证券交易所审核通过以及中国证监会同意注册，敬请投资者注意风险。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求报告期内，公司下属中国电子云公司新取得 CMMI3 级、ITSS 运行维护三级、ITSS 云服务三级（IaaS 私有云）等认证，增加 IDC 增值电信业务许可证覆盖区域，还获得企业 3A 信用等级证书、全国重合同守信用企业等荣誉。

公司持续开展安全生产对标管理活动，学习国际一流企业安全管理经验和标准，履行企业安全主体责任，落实全员安全生产责任制，强化安全风险防控和隐患排查治理，夯实双重预防体系建设，持续推进安全标准化和安全管理强化年活动，为员工提供良好的安全与健康环境。2023年，公司未发生因工伤亡、职业健康损害及重大设备停运和非计划停运事件，预期完成了年度安全目标和工作计划，有效保障公司安全运营稳定发展。

十七、公司子公司重大事项

适用□不适用

1、公司于2018年11月7日、11月23日分别召开第八届董事会第十一次会议、2018年第四次临时股东大会，

审议通过了《关于申请控股子公司深圳桑达国际电源科技有限公司破产清算的提案》，深圳市中级人民法院已裁定终结该破产案件，现管理人正推进深圳桑达国际电源科技有限公司的工商登记注销工作。

2、公司于2023年2月17日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于投资设立凉山合资公司的议案》《关于投资设立甘孜合资公司的议案》《关于投资设立抚州合资公司的议案》，为了全面推动公司在凉山州、甘孜州、抚州数字政府及行业数字化业务拓展，同意中国系统（凉山合资公司、甘孜合资公司）、中国电子云公司（抚州合资公司）分别与地方国资平台共同投资设立上述三个合资公司。截至本公告出具日，数字抚州网络科技有限公司、四川圣洁云创科技有限公司及凉山绿科数字科技有限公司已完成工商注册登记。

3、公司于2023年4月4日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于中国系统增资中电三公司的议案》。截至本公告出具日，中电三公司已完成增资工商变更登记手续，注册资本已由8000万元增至10000万元，其中中国系统持股比例仍保持71%不变。

4、公司于2023年4月4日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于中国电子云公司投资云上陕西的议案》。为深度参与陕西省数字政府建设及运营、持续扩大公司在陕西省内影响力，董事会同意中国电子云公司合计出资3000万元，受让由陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司持有的云上陕西科技运营有限公司6%股权及完成剩余实缴出资义务。截至本公告出具日，已完成上述交易的股权过户及工商变更登记手续。

5、公司于2023年10月26日召开的第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于购置自用研发办公场地暨关联交易的议案》。为着力提升公司控股子公司中国系统在华北地区的数字城市业务市场拓展及研发支撑能力，同意中国系统在石家庄市购置由中电河北房地产开发有限公司开发的中电智慧广场房产，作为自用研发办公场地，购置面积约为7269平方米，投资金额最高不超过1亿元。截至本公告出具日，公司已按照约定分期缴纳部分款项，尚待该房产完工及交付。

6、公司于2023年11月21日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于与信达资产共同合作设立资产盘活平台推进“两非”企业出清及亏损企业治理的议案》。公司控股子公司中国系统计划出资32000万元，联合中国信达资产管理股份有限公司及信达资本管理有限公司设立合伙企业作为资产盘活平台，服务两非企业股权出清及亏损企业治理目的。本次计划列入股权出清的标的股权包括：中国系统持有的汾阳市中能生态

116修复有限公司100%股权、河北中电云城科技有限公司49%股权、中电易水环境投资有限公司51%股权。截至本

公告出具日，河北中电云城科技有限公司49%股权出清事项正在办理工商变更手续。

7、公司于2023年12月29日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于中电三公司投资设立越南子公司的议案》。为推动共建“一带一路”高质量发展，同意中电三公司在越南河内设立子公司。截至本公告出具日，该事项现正办理境外投资备案手续。

8、北京市住房和城乡建设委员会于2024年2月8日对公司子公司中电建设出具了《行政处罚决定书》（京建法罚（市）字[2024]第010010号），主要内容为：中电建设是徐州经济技术开发区金霖新材料（徐州）有限公司建设工地的总承包施工单位，2022年12月2日，该工地发生一起较大生产安全责任事故，中电建设对事故的发生负有责任，责令中电建设30日内改正违法行为，并处暂扣安全生产许可证60日的行政处罚。中电建设安全生产许可证已于2024年4月9日凌晨0:00恢复正常。

117第七节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后发公积行送其小数量比例金转数量比例新股他计股股

一、有限售条件股份49319542343.34%0000049319542343.34%

1、国家持股00.00%0000000.00%

2、国有法人持股29643236726.05%0000029643236726.05%

3、其他内资持股19676305617.29%0000019676305617.29%

其中：境内法人持股14816758613.02%0000014816758613.02%

境内自然人持股485954704.27%00000485954704.27%

4、外资持股00.00%0000000.00%

其中：境外法人持股00.00%0000000.00%

境外自然人持股00.00%0000000.00%

二、无限售条件股份64476381156.66%0000064476381156.66%

1、人民币普通股64476381156.66%0000064476381156.66%

2、境内上市的外资股00.00%0000000.00%

3、境外上市的外资股00.00%0000000.00%

4、其他00.00%0000000.00%

三、股份总数1137959234100.00%000001137959234100.00%股份变动的原因

□适用□不适用股份变动的批准情况

□适用□不适用股份变动的过户情况

□适用□不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□适用□不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用□不适用

2、限售股份变动情况

□适用□不适用

118二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□适用□不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□适用□不适用

3、现存的内部职工股情况

□适用□不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股年度报报告期末表告披露决权恢复的报告期末普日前上年度报告披露日前上一月末表优先股股东通股股东总75018一月末655760决权恢复的优先股股东总数0总数（如有）

数普通股（如有）（参见注8）

（参见注股东总

8）

数

持股5%以上的股东或前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结持有有限售持有无限售股东性持股比报告期末持报告期内增情况股东名称条件的股份条件的股份质例股数量减变动情况数量数量数股份状态量国有法

中电信息17.81%20265015400202650154无质押或冻结0人国有法

中国电子17.51%19924142701992414270无质押或冻结0人国有法

中电金投6.83%77752752-4110888777527520无质押或冻结0人境内自

陈士刚4.27%485954700485954700无质押或冻结0然人国有法

中电进出口3.37%383912380038391238无质押或冻结0人

宏图嘉业其他3.13%355816030355816030无质押或冻结0

宏德嘉业其他3.13%355816030355816030无质押或冻结0

宏达嘉业其他2.70%306977580306977580无质押或冻结0

宏伟嘉业其他2.45%279035180279035180无质押或冻结0国有法

瑞达集团1.71%194381880194381880无质押或冻结0人战略投资者或一般法人因配售新股成为前10无

名股东的情况（如有）（参见注3）

119上述股东关联关系或一中国电子、中电信息、中电金投、中电进出口、瑞达集团存在关联关系，陈士刚与宏图嘉业、致行动的说明宏德嘉业系一致行动人。

上述股东涉及委托/受

托表决权、放弃表决权无情况的说明前10名股东中存在回购专户的特别说明（如无有）（参见注10）前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类数量中电信息202650154人民币普通股202650154中电进出口38391238人民币普通股38391238香港中央结算有限公司14652785人民币普通股14652785国新投资有限公司14080035人民币普通股14080035申万宏源证券有限公司11367529人民币普通股11367529吴安8540000人民币普通股8540000全国社保基金五零三组

5500000人民币普通股5500000

合中国民生银行股份有限

公司－光大保德信信用

3889737人民币普通股3889737

添益债券型证券投资基金中国人寿保险股份有限

公司－传统－普通保险3055800人民币普通股3055800

产品－005L－CT001 沪王新2809172人民币普通股2809172前10名无限售流通股

股东之间，以及前10中电信息和中电进出口存在关联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否名无限售流通股股东和

属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东之间关联关系或一致行动的说明前10名普通股股东参

与融资融券业务情况说王新通过信用交易账户持有公司股票2804172股、本报告期增加2804172股，通过普通账明（如有）（参见注户持有公司股票5000股、本报告期减少328700股。4）

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用前十名股东较上期发生变化

□适用□不适用

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是□否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

法定代表人/控股股东名称成立日期组织机构代码主要经营业务单位负责人120一般经营项目是：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营网络信息产品、软件、通

信产品、消费电子产品、电子仪器与设备、电子元器件及其他电子产品；资产经营管理；自有物业租赁；物业管理（凭主管部门的资质证书经营）；酒店管理；进出口业务（凭进出口资中国中电国际信1985年05月9144030019217格证经营）；信息技术服务（不含国家限制项郭昭平息服务有限公司 24 日 4995A 目）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开

发经营、研发和技术服务、咨询服务；建筑工

程承包、设计与施工（凭资质证书经营）。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：生产网络信息产品、软件、通信产

品、消费电子产品、电子仪器与设备、电子元器件及其他电子产品。

控股股东报告期内控序号股票名称股票代码持股比例(%)

股和参股的其他境内 1 中电光谷 00798HK 33.67%

外上市公司的股权情2中电港00128731.34%

况3云天励飞6883431.62%控股股东报告期内变更

□适用□不适用公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

法定代表人/实际控制人名称成立日期组织机构代码主要经营业务单位负责人

电子原材料、电子元器件、电子仪器仪

表、电子整机产品、电子应用产品与应

用系统、电子专用设备、配套产品、软

件的科研、开发、设计、制造、产品配

套销售；电子应用系统工程、建筑工

中国电子信息产 1989 年 05 月 91110000100010249W 程、通讯工程、水处理工程的总承包与曾毅

业集团有限公司26日（统一社会信用代码）组织管理；环保和节能技术的开发、推

广、应用；房地产开发、经营；汽车、

汽车零配件、五金交电、照像器材、建

筑材料、装饰材料、服装的销售；承办展览；房屋修缮业务；咨询服务、技术服务及转让；家用电器的维修和销售。

截至2023年12月31日，实际控制人中国电子直接持股，及通过一致行动人持股：

序号股票名称股票代码持股比例(%)

1深科技00002134.51%

实际控制人报告2上海贝岭60017125.03%

期内控制的其他3中国长城00006640.32%

境内外上市公司4中国软件60053635.77%

的股权情况5冠捷科技00072728.13%

6 南京熊猫 600775/00553HK 29.98%

7振华科技00073330.71%

8彩虹股份60070721.06%

9 中电华大科技 00085HK 59.42%

12110 彩虹新能源 00438HK 74.91%

11 中电光谷 00798HK 33.67%

12 晶门半导体 02878HK 28.29%

13振华新材68870736.07%

14奇安信68856118.10%

15澜起科技6880087.24%

16振华风光68843943.04%

17华大九天30126934.06%

18安路科技68856129.11%

19盛科通信68870228.68%

20中电港00128735.65%

21云天励飞6883433.24%

实际控制人报告期内变更

□适用□不适用公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用□不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例

达到80%

□适用□不适用

5、其他持股在10%以上的法人股东

□适用□不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□适用□不适用

122四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

□适用□不适用采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

□适用□不适用

123第八节优先股相关情况

□适用□不适用报告期公司不存在优先股。

124第九节债券相关情况

□适用□不适用

125第十节财务报告

一、审计报告审计意见类型标准的无保留意见审计报告签署日期2024年04月16日

审计机构名称中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号中兴华审字（2024）第012329号

注册会计师姓名申海洋、吴兴华

二、财务报表（附后）

三、财务报表附注（附后）

126深圳市桑达实业股份有限公司

2023年度合并及母公司财务报表

审计报告书

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20层 邮编：100073

电话：(010)51423818传真：(010)51423816

127目录

一、审计报告1-5

二、审计报告附送

1.合并资产负债表1-2

2.母公司资产负债表3-4

3.合并利润表5

4.母公司利润表6

5.合并现金流量表7

6.母公司现金流量表8

7.合并股东权益变动表9-10

8.母公司股东权益变动表11-12

9.财务报表附注13-173

三、审计报告附件

1.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件

2.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件

3.注册会计师执业证书复印件

1中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P

地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层

2 0 / F To w e r B L i z e S O H O 2 0 L i z e R o a d F e n g t a i D i s t r i c t B e i j i n g P R C h i n a

电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6审计报告

中兴华审字（2024）第012329号

深圳市桑达实业股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“深桑达”）的财务报表，包括

2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母

公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了深桑达公司2023年12月31日合并及母公司的财务状况以及2023年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于深桑达公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是根据我们的职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

-1-中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

（一）高科技产业工程服务收入的确认

1、事项描述

关于收入的会计政策详见附注三、（二十七），关于收入的披露详见附注五、（四十八）。

深桑达营业收入主要来源于高科技产业工程服务收入，本年度高科技产业工程服务收入为517.57亿元，占深桑达营业收入比重为92%。

深桑达对所提供的高科技产业工程服务，根据履约进度在一段时间内确认收入。履约进度主要根据项目的性质，以投入法为计算方法，按照履行合同实际发生的成本占合同预计总成本的比例确定。管理层需要在项目初始阶段对合同预计总收入和总成本作出合理估计，并于合同执行过程中持续评估，当初始估计条件发生变化时，对合同预计总收入和预计总成本进行修订，并根据修订后的合同预计总收入和合同预计总成本调整履约进度和确认收入的金额。

由于高科技产业工程服务收入是深桑达关键财务指标之一，存在管理层为了达到特定目的或期望而操纵收入确认的固有风险；此外高科技产业工程服务收入还涉及管理层的重大会

计估计和判断，因此我们将高科技产业工程服务收入的确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对高科技产业工程服务收入确认执行的审计程序主要有：

（1）了解和评价管理层与工程承包合同预算编制和收入确认相关的关键内部控制的设计和运行的有效性；

（2）选取高科技产业工程服务项目承包合同样本，对合同进行识别，确认合同具有权利

和义务的法律约束力，具有商业实质。识别合同后，根据合同订立的商业目的和履约情况，通过合同合并、合同变更，来识别合同中的单项履约义务的构成；

（3）选取高科技产业工程服务项目工程承包合同样本，检查预计总收入、预计总成本所

依据的工程承包合同和成本预算资料，评估管理层对预计总收入和预计总成本的估计依据是否充分；

（4）对预计总收入、预计总成本或毛利率发生异常波动的大额项目实施询问、分析性复

核等相关程序，检查工程项目是否异常，并对异常执行进一步检查程序；

（5）选取高科技产业工程服务项目工程承包合同样本，对本年度发生的合同履约成本进

行测试；执行重新计算程序，复核工程承包合同履约进度的准确性；

-1-中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

（6）向客户函证与高科技产业工程服务收入相关的事项，如项目名称、合同金额、项目实施进度及项目结算情况等；

（7）选取高科技产业工程服务项目工程承包合同样本，对工程形象进度进行现场查看，与工程管理部门讨论确认工程完工进度，并与账面记录进行比较，对异常偏差执行进一步的检查程序；

（8）检查与高科技产业工程服务项目工程承包合同收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

（二）应收账款与合同资产的预期信用损失

1、事项描述

关于应收账款和合同资产减值的会计政策详见附注三、（十）；关于应收账款的披露详

见附注五、（四）；合同资产的披露详见附注五、（九）。

截至2023年12月31日，深桑达应收账款账面余额为124.14亿元，坏账准备余额为14.12亿元，应收账款账面价值为110.02亿元；合同资产账面余额为177.20亿元，减值准备余额为

2.84亿元，合同资产账面价值为174.35亿元。

深桑达管理层对应收账款与合同资产按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于单项计提且已发生信用损失的应收账款与合同资产，深桑达管理层基于已发生信用损失的客观证据，通过估计预期收取的现金流量单独确定信用损失。除单独确定信用损失之外的应收账款与合同资产，管理层基于共同信用风险特征以及考虑前瞻性信息，采用账龄分析法或其他方法确定预期信用损失。

应收账款与合同资产预期信用损失的确定涉及管理层运用重大会计估计和判断，且其对于财务报表整体具有重要性。基于上述原因，我们将应收账款与合同资产的预期信用损失识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对应收账款与合同资产的预期信用损失执行的审计程序主要有：

（1）了解和评价管理层与应收账款及合同资产预期信用损失相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

（2）复核以前年度应收账款与合同资产坏账计提后转回或实际发生损失的情况，判断管理层对历史数据预期的准确性；

（3）对于单项计提单独确定信用损失的应收账款与合同资产选取样本，复核管理层对预

-2-中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）计未来可获得的现金流量所作评估的依据及假设的合理性；

（4）对于以共同信用风险特征为依据采用组合计提的方法确定信用损失的应收账款与合同资产，抽样检查组合分类重点是账龄分类的适当性，同时，结合历史发生的损失率和前瞻性信息，评价管理层确定的预期信用损失率的合理性；

（5）检查与应收账款及合同资产预期信用损失相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

深桑达公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括深桑达公司

2023年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。

在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

深桑达公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估深桑达的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算、停止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督深桑达的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错-3-中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，并保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序

以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对深桑达公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致深桑达公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就深桑达公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财

务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

-4-中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国·北京中国注册会计师：

2024年4月16日

-5-合并资产负债表

2023年12月31日

编制单位：深圳市桑达实业股份有限公司单位：人民币元项目附注2023年12月31日2022年12月31日

流动资产：

货币资金五、（一）9847526779.619140861744.72

交易性金融资产五、（二）305706483.28476050850.59衍生金融资产

应收票据五、（三）238454480.92437156193.80

应收账款五、（四）11002139132.3310177995278.58

应收款项融资五、（五）415805988.11266410395.64

预付款项五、（六）2973958936.251747095445.89

其他应收款五、（七）740545118.81637117588.94

存货五、（八）923473743.401123907417.13

合同资产五、（九）17435190903.5217556786236.97持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产五、（十）1079933729.74745928088.86

流动资产合计44962735295.9742309309241.12

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款五、（十一）1124175598.23817199038.84

长期股权投资五、（十二）1633572598.691778491080.61

其他权益工具投资五、（十三）145035900.19115298448.63其他非流动金融资产

投资性房地产五、（十四）139987166.60129718429.96

固定资产五、（十五）4916125904.494385020329.42

在建工程五、（十六）1060340867.83950575722.36生产性生物资产油气资产

使用权资产五、（十七）241136916.64194937743.47

无形资产五、（十八）1101524329.161074365480.30

开发支出五、（十九）6409337.368269482.98

商誉五、（二十）140730523.5791231137.53

长期待摊费用五、（二十一）198478071.32134657542.10

递延所得税资产五、（二十二）343289100.51294249103.71

其他非流动资产五、（二十三）504846249.77561050421.99

非流动资产合计11555652564.3610535063961.90

资产总计56518387860.3352844373203.02（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

公司法定代表人：陈士刚主管会计工作的公司负责人：李安东公司会计机构负责人：邱恒

1合并资产负债表（续）

2023年12月31日

编制单位：深圳市桑达实业股份有限公司单位：人民币元项目附注2023年12月31日2022年12月31日

流动负债：

短期借款五、（二十四）1374676561.591851322157.33

交易性金融负债五、（二十五）2649167.86衍生金融负债

应付票据五、（二十六）6226481956.625557125852.28

应付账款五、（二十七）19296205077.4918033345604.32

预收款项五、（二十八）481499.1128912.40

合同负债五、（二十九）4777666533.845171826862.33

应付职工薪酬五、（三十）946942637.33860877838.63

应交税费五、（三十一）369614584.16344749486.16

其他应付款五、（三十二）1100111291.97636282883.10持有待售负债

一年内到期的非流动负债五、（三十三）1978396076.941651749087.00

其他流动负债五、（三十四）597080543.461030124498.02

流动负债合计36667656762.5135140082349.43

非流动负债：

长期借款五、（三十五）5980810334.345715687544.51应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债五、（三十六）214603017.56187964075.98

长期应付款五、（三十七）239369305.36412204554.00

长期应付职工薪酬五、（三十八）100450000.0092260000.00

预计负债五、（三十九）114553271.6076745853.58

递延收益五、（四十）156255795.71149908937.25

递延所得税负债五、（二十二）108586338.1290029637.91

其他非流动负债五、（四十一）1061128996.98850228523.59

非流动负债合计7975757059.677575029126.82

负债合计44643413822.1842715111476.25

股东权益：

股本五、（四十二）1137959234.001137959234.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积五、（四十三）3566176152.172928043121.08

减：库存股

其他综合收益五、（四十四）-16295198.78-15752667.83

专项储备五、（四十五）100750899.9661323063.32

盈余公积五、（四十六）304676060.53293028526.68

未分配利润五、（四十七）1395550901.091168593944.50

归属于母公司股东权益合计6488818048.975573195221.75

少数股东权益5386155989.184556066505.02

股东权益合计11874974038.1510129261726.77

负债和股东权益总计56518387860.3352844373203.02（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

公司法定代表人：陈士刚主管会计工作的公司负责人：李安东公司会计机构负责人：邱恒

2母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：深圳市桑达实业股份有限公司单位：人民币元项目附注2023年12月31日2022年12月31日

流动资产：

货币资金135264376.49465504239.40

交易性金融资产305706483.28265752630.40衍生金融资产应收票据

应收账款十三、（一）28187016.8727669113.34应收款项融资

预付款项474973.132210772.34

其他应收款十三、（二）350295555.29162660930.99

存货4702381.255229047.95合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产11326125.5511064395.49

流动资产合计835956911.86940091129.91

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款137291729.20

长期股权投资十三、（三）8908322917.408828322917.40其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产81492837.1187902439.66

固定资产13738239.8513245771.49

在建工程227971210.90生产性生物资产油气资产

无形资产31281917.0731689085.33使用权资产开发支出商誉

长期待摊费用5166183.595833114.96

递延所得税资产10029311.749494569.22

其他非流动资产302853062.03478242841.32

非流动资产合计9718147408.899454730739.38

资产总计10554104320.7510394821869.29（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

公司法定代表人：陈士刚主管会计工作的公司负责人：李安东公司会计机构负责人：邱恒

3母公司资产负债表（续）

2023年12月31日

编制单位：深圳市桑达实业股份有限公司单位：人民币元项目附注2023年12月31日2022年12月31日

流动负债：

短期借款300277902.77697790313.87

交易性金融负债2649167.86衍生金融负债应付票据

应付账款318734869.66349917325.42预收款项

合同负债2906362.5410811645.74

应付职工薪酬10211337.993115662.46

应交税费7922902.761412124.32

其他应付款263685676.47625511145.97持有待售负债

一年内到期的非流动负债61066950.903075625.00

其他流动负债1949147.732257939.94

流动负债合计966755150.821696540950.58

非流动负债：

长期借款1492380000.00655176969.43应付债券

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款234873.91234873.91长期应付职工薪酬预计负债

递延收益475000.00475000.00

递延所得税负债26426620.82其他非流动负债

非流动负债合计1519516494.73655886843.34

负债合计2486271645.552352427793.92

股东权益：

股本1137959234.001137959234.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积6134835368.686134835368.68

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积281462742.20269815208.35

未分配利润513575330.32499784264.34

股东权益合计8067832675.208042394075.37

负债和股东权益总计10554104320.7510394821869.29（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

公司法定代表人：陈士刚主管会计工作的公司负责人：李安东公司会计机构负责人：邱恒

4合并利润表

2023年度

编制单位：深圳市桑达实业股份有限公司单位：人民币元项目附注2023年度2022年度

一、营业收入五、（四十八）56283718641.1551051921142.62

减：营业成本五、（四十八）49934432344.0445227828100.45

税金及附加五、（四十九）133785905.3994478180.73

销售费用五、（五十）965180673.74915694171.91

管理费用五、（五十一）1736330913.691819811117.20

研发费用五、（五十二）1835613474.501527299104.17

财务费用五、（五十三）335633917.21315410901.03

其中：利息费用484837041.61406472925.69

利息收入195929687.63125156503.47

加：其他收益五、（五十四）211445845.07237882276.49投资收益(损失以“-”号填列）五、（五十五）-17764171.7915631812.75

其中：对联营企业和合营企业的投资收益1996308.6016061826.12以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“--20632532.47”号填列）净敞口套期收益(损失以“-”号填列）公允价值变动收益(损失以“-”号填列）五、（五十六）36832872.8865143624.49信用减值损失(损失以“-”号填列）五、（五十七）-255914871.10-195651964.39资产减值损失(损失以“-”号填列）五、（五十八）-168753933.19-84601267.53资产处置收益(损失以“-”号填列）五、（五十九）-1662152.77-6126883.83二、营业利润(亏损以“-”号填列）1146925001.681183677165.11

加：营业外收入五、（六十）231303281.1620109875.60

减：营业外支出五、（六十一）34402464.8418732208.62三、利润总额(亏损总额以“-”号填列）1343825818.001185054832.09

减：所得税费用五、（六十二）469393750.28467378313.48四、净利润(净亏损以“-”号填列）874432067.72717676518.61

（一）按经营持续性分类：

其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）874432067.72717676518.61

终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：

其中：归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号329641229.16-158404699.08填列）

少数股东损益（净亏损以“-”号填列）544790838.56876081217.69

五、其他综合收益的税后净额11262.6313261425.94

归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额-542530.957050572.53

（一）不能重分类进损益的其他综合收益-886915.637186211.87

1、重新计量设定受益计划变动额-530017.931092630.02

2、权益法下不能转损益的其他综合收益

3、其他权益工具投资公允价值变动-356897.706093581.85

（二）将重分类进损益的其他综合收益344384.68-135639.34

1、权益法下可转损益的其他综合收益

2、外币财务报表折算差额344384.68-135639.34

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额553793.586210853.41

六、综合收益总额874443330.35730937944.55

归属于母公司股东的综合收益总额329098698.21-151354126.55

归属于少数股东的综合收益总额545344632.14882292071.10

七、每股收益

（一）基本每股收益十四、（二）0.2897-0.1391

（二）稀释每股收益十四、（二）0.2897-0.1391（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

公司法定代表人：陈士刚主管会计工作的公司负责人：李安东公司会计机构负责人：邱恒母公司利润表

52023年度

编制单位：深圳市桑达实业股份有限公司单位：人民币元项目附注2023年度2022年度

一、营业收入十三、（四）87015214.03205627848.73

减：营业成本十三、（四）27866065.83135853328.01

税金及附加3185434.952563313.09

销售费用1867242.935901824.44

管理费用117820027.43164774142.77研发费用

财务费用51941486.91-7286961.54

其中：利息费用64268447.6334436936.60

利息收入12883669.9443430554.18

加：其他收益655803.56910662.10投资收益(损失以“-”号填列）十三、（五）10179614.50229890000.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益(损失以“-”号填列）公允价值变动收益(损失以“-”号填列）39953852.8862752630.40信用减值损失(损失以“-”号填列）6109058.01-534368.71资产减值损失(损失以“-”号填列）-3254292.35资产处置收益(损失以“-”号填列）二、营业利润(亏损以“-”号填列）-62021007.42196841125.75

加：营业外收入211430394.024266432.88

减：营业外支出1491823.811692755.33三、利润总额(亏损总额以“-”号填列）147917562.79199414803.30

减：所得税费用31442224.24-4630913.41四、净利润(净亏损以“-”号填列）116475338.55204045716.71

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）116475338.55204045716.71

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

（二）将重分类进损益的其他综合收益

六、综合收益总额116475338.55204045716.71（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

公司法定代表人：陈士刚主管会计工作的公司负责人：李安东公司会计机构负责人：邱恒合并现金流量表

2023年度

6编制单位：深圳市桑达实业股份有限公司单位：人民币元

项目附注2023年度2022年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金54263589007.0445917437617.19

收到的税费返还181154243.99195236026.22

收到其他与经营活动有关的现金五、（六十三）2154937946.371932917328.42

经营活动现金流入小计56599681197.4048045590971.83

购买商品、接受劳务支付的现金45737330927.9339563800550.07

支付给职工以及为职工支付的现金6368056184.505815234255.93

支付的各项税费1449817877.311150202502.38

支付其他与经营活动有关的现金五、（六十三）2389168219.631763212786.47

经营活动现金流出小计55944373209.3748292450094.85

经营活动产生的现金流量净额655307988.03-246859123.02

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金281512362.1032423930.00

取得投资收益收到的现金7176638.691880235.31

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的5454175.31770990.64现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额五、（六十四）1975.45

收到其他与投资活动有关的现金五、（六十三）179898834.8530361834.05

投资活动现金流入小计474042010.9565438965.45

购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金655380969.12640758043.06

投资支付的现金65446967.07388036270.23

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额五、（六十四）420641000.00

支付其他与投资活动有关的现金五、（六十三）178995829.0071070642.99

投资活动现金流出小计899823765.191520505956.28

投资活动产生的现金流量净额-425781754.24-1455066990.83

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金1111679000.00322957300.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金1111679000.00322957300.00

取得借款收到的现金5820449229.558408265999.99

收到其他与筹资活动有关的现金五、（六十三）98279394.45

筹资活动现金流入小计6932128229.558829502694.44

偿还债务支付的现金5782718468.956018632113.20

分配股利、利润或偿付利息支付的现金825119546.48680990817.00

其中：子公司支付少数股东的股利、利润302973620.45176388522.25

支付其他与筹资活动有关的现金五、（六十三）133340619.5954665587.78

筹资活动现金流出小计6741178635.026754288517.98

筹资活动产生的现金流量净额190949594.532075214176.46

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3142608.3813693174.62

五、现金及现金等价物净增加额423618436.70386981237.23

加：期初现金及现金等价物余额五、（六十四）7542558584.617155577347.38

六、期末现金及现金等价物余额五、（六十四）7966177021.317542558584.61（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

公司法定代表人：陈士刚主管会计工作的公司负责人：李安东公司会计机构负责人：邱恒母公司现金流量表

2023年度

编制单位：深圳市桑达实业股份有限公司单位：人民币元

7项目附注2023年度2022年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金157171416.61177509798.59

收到的税费返还6178254.7632848034.07

收到其他与经营活动有关的现金212808835.98679534000.79

经营活动现金流入小计376158507.35889891833.45

购买商品、接受劳务支付的现金83535213.16106891765.00

支付给职工以及为职工支付的现金32907930.2497937475.85

支付的各项税费10559907.625872704.75

支付其他与经营活动有关的现金640919370.97681933891.93

经营活动现金流出小计767922421.99892635837.53

经营活动产生的现金流量净额-391763914.64-2744004.08

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金10179614.50242130000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金68000000.0030361834.05

投资活动现金流入小计78179614.50272506834.05

购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金24412756.13354515.68

投资支付的现金80000000.00635040000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金264200000.00518000000.00

投资活动现金流出小计368612756.131153394515.68

投资活动产生的现金流量净额-290433141.63-880887681.63

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金1207000000.001566000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计1207000000.001566000000.00

偿还债务支付的现金709440000.00211501406.25

分配股利、利润或偿付利息支付的现金145617233.94133760212.30支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计855057233.94345261618.55

筹资活动产生的现金流量净额351942766.061220738381.45

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响14427.30-227009.91

五、现金及现金等价物净增加额-330239862.91336879685.83

加：期初现金及现金等价物余额465504239.40128624553.57

六、期末现金及现金等价物余额135264376.49465504239.40（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

公司法定代表人：陈士刚主管会计工作的公司负责人：李安东公司会计机构负责人：邱恒

8合并股东权益变动表

2023年度

编制单位：深圳市桑达实业股份有限公司单位：人民币元本期金额归属于母公司股东权益

项目减：一般少数股东股东权益股本资本公积库存其他综合收益专项储备盈余公积风险未分配利润小计权益合计股准备

一、上年年末余额1137959234.002928043121.08-15752667.8361323063.32293028526.681168593944.505573195221.754556066505.0210129261726.77

加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他

二、本年年初余额1137959234.002928043121.08-15752667.8361323063.32293028526.681168593944.505573195221.754556066505.0210129261726.77三、本年增减变动金额（减少以“-”638133031.09-542530.9539427836.6411647533.85226956956.59915622827.22830089484.161745712311.38号填列）

（一）综合收益总额-542530.95329641229.16329098698.21545344632.14874443330.35

（二）股东投入和减少资本638133031.09638133031.09517568269.611155701300.70

1．股东投入的普通股1111679000.001111679000.00

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入股东权益的金额

4．其他638133031.09638133031.09-594110730.3944022300.70

（三）利润分配11647533.85-102684272.57-91036738.72-269972507.42-361009246.14

1．提取盈余公积11647533.85-11647533.85

2．提取一般风险准备

3．对股东的分配-91036738.72-91036738.72-269972507.42-361009246.14

4．其他

（四）股东权益内部结转

1．资本公积转增股本

2．盈余公积转增股本

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备39427836.6439427836.6437149089.8376576926.47

1．本期提取184563473.12184563473.12151256694.56335820167.68

2．本期使用-145135636.48-145135636.48-114107604.73-259243241.21

（六）其他

四、本年年末余额1137959234.003566176152.17-16295198.78100750899.96304676060.531395550901.096488818048.975386155989.1811874974038.15（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

公司法定代表人：陈士刚主管会计工作的公司负责人：李安东公司会计机构负责人：邱恒

9合并股东权益变动表（续）

2023年度

编制单位：深圳市桑达实业股份有限公司单位：人民币元上期金额归属于母公司股东权益

项目减：一般少数股东股东权益股本资本公积库存其他综合收益专项储备盈余公积风险未分配利润小计权益合计股准备

一、上年年末余额1138744840.003317450996.06-16713722.8930502929.25272624557.791455596294.326198205894.533519568034.489717773929.01

加：会计政策变更-487275.92-487275.92-376995.04-864270.96前期差错更正同一控制下企业合并其他

二、本年年初余额1138744840.003317450996.06-16713722.8930502929.25272624557.791455109018.406197718618.613519191039.449716909658.05三、本年增减变动金额（减少以“--785606.00-389407874.98961055.0630820134.0720403968.89-286515073.90-624523396.861036875465.58412352068.72”号填列）

（一）综合收益总额7050572.53-158404699.08-151354126.55882292071.10730937944.55

（二）股东投入和减少资本-785606.00-389407874.98-390193480.98420738050.9030544569.92

1．股东投入的普通股442957300.00442957300.00

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入股东权益的金额

4．其他-785606.00-389407874.98-390193480.98-22219249.10-412412730.08

（三）利润分配20403968.89-134199892.29-113795923.40-290074776.25-403870699.65

1．提取盈余公积20403968.89-20403968.89

2．提取一般风险准备

3．对股东的分配-113795923.40-113795923.40-290074776.25-403870699.65

4．其他

（四）股东权益内部结转-6089517.476089517.47-6255812.53-6255812.53

1．资本公积转增股本

2．盈余公积转增股本

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收

益

5．其他综合收益结转留存收益-6089517.476089517.47-6255812.53-6255812.53

6．其他

（五）专项储备30820134.0730820134.0730175932.3660996066.43

1．本期提取48043272.9948043272.9951619536.4599662809.44

2．本期使用-17223138.92-17223138.92-21443604.09-38666743.01

（六）其他

四、本年年末余额1137959234.002928043121.08-15752667.8361323063.32293028526.681168593944.505573195221.754556066505.0210129261726.77（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

公司法定代表人：陈士刚主管会计工作的公司负责人：李安东公司会计机构负责人：邱恒

10母公司股东权益变动表

2023年度

编制单位：深圳市桑达实业股份有限公司单位：人民币元本期金额项目

股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润股东权益合计

一、上年年末余额1137959234.006134835368.68269815208.35499784264.348042394075.37

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年年初余额1137959234.006134835368.68269815208.35499784264.348042394075.37

三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）11647533.8513791065.9825438599.83

（一）综合收益总额116475338.55116475338.55

（二）股东投入和减少资本

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入股东权益的金额

4．其他

（三）利润分配11647533.85-102684272.57-91036738.72

1．提取盈余公积11647533.85-11647533.85

2．提取一般风险准备

3．对股东的分配-91036738.72-91036738.72

4．其他

（四）股东权益内部结转

1．资本公积转增股本

2．盈余公积转增股本

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本年年末余额1137959234.006134835368.68281462742.20513575330.328067832675.20（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

公司法定代表人：陈士刚主管会计工作的公司负责人：李安东公司会计机构负责人：邱恒

11母公司股东权益变动表（续）

2023年度

编制单位：深圳市桑达实业股份有限公司单位：人民币元上期金额项目

股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润股东权益合计

一、上年年末余额1138744840.006162050770.66249411239.46429938439.927980145290.04

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年年初余额1138744840.006162050770.66249411239.46429938439.927980145290.04

三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）-785606.00-27215401.9820403968.8969845824.4262248785.33

（一）综合收益总额204045716.71204045716.71

（二）股东投入和减少资本-785606.00-27215401.98-28001007.98

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入股东权益的金额

4．其他-785606.00-27215401.98-28001007.98

（三）利润分配20403968.89-134199892.29-113795923.40

1．提取盈余公积20403968.89-20403968.89

2．提取一般风险准备

3．对股东的分配-113795923.40-113795923.40

4．其他

（四）股东权益内部结转

1．资本公积转增股本

2．盈余公积转增股本

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本年年末余额1137959234.006134835368.68269815208.35499784264.348042394075.37（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

公司法定代表人：陈士刚主管会计工作的公司负责人：李安东公司会计机构负责人：邱恒

12深圳市桑达实业股份有限公司

财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）一、企业的基本情况

(一)公司概况

深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系经深圳市人民政府

办公厅深府办复[1993]52号文批准，于1993年12月4日由中国中电国际信息服务有限公司（以下简称“中电信息”）、深圳市鑫德莱实业有限公司（原名：龙岗区工业发展总公司）、

无锡市尧龙无线电变压器有限公司（原名：无锡市无线电变压器厂）三方共同发起成立的股

份有限公司，并以募集方式分别向公司内部职工发行 250 万股 A 股股票及向社会公众发行2500 万股 A 股股票，总股本为 13081.20 万元。根据本公司 2002 年 5 月 10 日股东大会决议，

并经中国证券监督管理委员会2002年8月28日证监发行字（2022）93号文核准，本公司于

2002年10月向社会公开增加发行1846.00万股股票。

根据本公司2003年5月20日召开的2002年年度股东大会决议和修改后的公司章程的规定，本公司以2002年12月31日的总股本为基准，用资本公积金转增股本，转增比例为每10股转增3股。转增股本合计人民币4478.16万元，实施转增后总股本变更为人民币19405.36万元。

本公司股权分置改革方案于2006年1月23日获股东大会审议通过，流通股股东按流通股数每10股获得3.2股的对价；2006年2月6日为方案实施股份变更登记日，方案实施后本公司的股份总数不变，为19405.36万股。

根据本公司2008年6月10日通过的2007年度股东大会决议和修改后的公司章程规定，本公司用资本公积金转增股本，转增比例为每10股转增2股。转增股份总数为38810720股，每股面值1元，转增股本合计人民币38810720.00元，实施转增后总股本变更为人民币

232864320.00元。

根据本公司2014年11月13日第七届董事会第二次会议决议、2015年5月14日第七届董事会第四次会议决议、2015年6月16日2015年第一次临时股东大会决议审议通过的《关于公司发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案》以及经中国证券监督管理委员会《关于深圳市桑达实业股份有限公司向中国中电国际信息服务有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2015】2763号）核准，本公司向中电信息及何兵等26名自然人股东发行-13-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

78838028股股份，购买其合计持有的深圳市桑达无线通讯技术有限公司100%股权；向中电

信息及郎建国等28名自然人股东发行8183399股股份，购买其合计持有的深圳神彩物流有限公司（以下简称“神彩物流”）100%股权；向中国电子进出口有限公司（原中国电子进出口总公司，以下简称“中电进出口”）发行31992698股股份，购买其持有的捷达国际运输有限公司100%股权。本次变更后的注册资本为人民币351878445.00元，股本为人民币

351878445.00元。

根据本公司2016年5月16日通过的2015年度股东大会决议和修改后的公司章程规定，本公司用资本公积金转增股本，转增比例为每10股转增2股。转增股份总数为70375689股，每股面值1元，转增股本合计人民币70375689.00元，实施转增后总股本变更为人民币

422254134.00元。

因神彩物流未能完成业绩承诺，2018年4月24日，本公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于定向回购深圳神彩物流有限公司原股东应补偿股份及现金返还的提案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购股份后注销相关事宜的提案》等本次回购方案的相关提案，对神彩物流原29名股东所持有的股份进行回购及注销。2018年6月26日，本公司2017年度股东大会审议通过了《关于定向回购深圳神彩物流有限公司原股东应补偿股份及现金返还的公告》等本次回购方案的相关提案。由于未能与神彩物流原股东文超先生取得联系，本公司将分两批办理回购注销事宜。本公司以0.92元总价回购了除文超先生以外的28名神彩物流原股东所持有的9034473股股份，并完成了注销。本次回购的股票于2018年8月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，本公司股份总数由422254134股减少至413219661股。为尽快完成回购注销、维护公司及全体股东的利益，

2019年11月1日，公司向深圳市南山区人民法院（以下简称“南山法院”）提起诉讼，请求

以0.08元回购文超先生所持公司785606股股份，并要求返还分红收益及支付逾期利息。南山法院于2021年7月15日作出（2019）粤0305民初27319号民事判决，支持了公司的诉讼请求。2021年11月11日，公司向南山法院申请强制执行。

根据本公司2020年第三次临时股东大会决议，公司与标的资产“中国电子系统技术有限公司”的15名股东签订的《发行股份购买资产协议》及补充协议，以及中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1018号文《关于核准深圳市桑达实业股份有限公司向中国电子信息产业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，同意公司以发行股份方式购买中国电子信息产业集团有限公司等持有中国电子系统技术有限公司共计96.7186%的股权。本次非公开发行658011817.00股股票，发行面值1元，发行价格11.29元/股，用于支付96.7186%股权的购买价款。截至2021年4月15日，本公司已取得各交易对方用以认缴新增注册资本-14-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日的资产。本次变更后的注册资本为人民币1071231478.00元，股本为人民币1071231478.00元。

2021 年 10 月 19 日，本公司非公开发行人民币普通股（A 股）67513362 股，发行价格为

14.96元/股，共募集资金人民币1009999895.52元，扣除承销费、本次发行股权登记等发行费

用共计9591992.75元（不含税），本次募集资金净额为人民币1000407902.77元，其中注册资本（股本）人民币67513362.00元，资本溢价932894540.77元，计入“资本公积”。

2022年7月14日，公司通过深圳市南山区人民法院强制执行，以0.08元回购了神彩物

流原股东文超先生所持有的公司785606股股份，经公司申请并经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，该等股份已于2022年8月11日予以注销。

截至2023年12月31日，本公司总股本为1137959234股，其中有限售条件股份

493195423股，占总股本的43.34%；无限售条件股份644763811股，占总股本的56.66%。

本公司企业法人统一社会信用代码为914403001922517431，注册资本为人民币

1137959234元，公司注册地址、办公地址：深圳市南山区科技园科技路1号桑达科技大厦

15－17层。本公司股票代码为000032；公司法定代表人：陈士刚。

本公司属装修装饰业和软件信息服务业，经营范围主要为：研发、生产、销售通信设备、交通通讯设备（生产场地营业执照另行办理）、计算机及软件、办公自动化设备、机械、光

机电一体化设备、电子检测设备、税控设备、税控收款机（不含限制项目）、半导体照明产品；电子信息系统工程、建筑智能化工程、机电设备安装工程、变配电工程的规划、设计、

安装、调试、集成及技术咨询服务；智能交通设备及产品、通信设备及产品、安防监控系统

产品的技术开发、生产制造、调试、销售；软件及网络通讯产品的技术开发、技术服务、技术咨询；监控系统项目的设计、开发、咨询；国内商业、物资供销业（不含专营、专卖、专控商品）；进出口业务按深贸管审证字第523号外贸企业审定证书规定办理；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营，物业管理及自有物业租赁；兴办实业（具体项目另行申报）；仓储服务、国内外货物运输及代理服务（需许可经营项目另行办理申请）。

本公司之控股股东为中国中电国际信息服务有限公司，本公司最终控制人为中国电子信息产业集团有限公司。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权；董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；管理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

本财务报表业经公司董事会于2024年4月16日批准报出。

(二)合并财务报表范围本报告期合并范围变化情况及子公司的相关信息详见本附注“六、在其他主体中的权-15-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日益”。

二、财务报表的编制基础

(一)编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计

准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2023年修订）的规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

(二)持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报，本公司自报告期末起至少12个月具有持续经营能力。

三、重要会计政策和会计估计

(一)遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2023年

12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司

现金流量等有关信息。

(二)会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

(三)营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

(四)记账本位币本公司采用人民币为记账本位币。

本公司下属子公司，根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，其中中国电子系统工程第二建设（越南）有限公司的记账本位币为越南盾，中国电子系统工程第二建设-16-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日（泰国）有限公司的记账本位币为泰铢，本财务报表以人民币列示。

(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

1.同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；取得的净资产

账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

2.非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

-17-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注三、（十四）“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

(六)控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

1．控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。通常包括母公司拥有其半数以上的表决权的被投资单位和公司虽拥有其半数以下的表决权但通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上表决权；

根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营决策；有权任免被投资单位的董事会的多数成员；在被投资单位董事会占多数表决权。

2．合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成-18-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、

（十四）“长期股权投资”或本附注三、（十）“金融工具”。本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：*这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；*这

些交易整体才能达成一项完整的商业结果；*一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；*一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长-19-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原

则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(七)合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注三、（十四）2、（2）“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独

所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

(八)现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期

限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(九)外币业务及外币财务报表折算

1.外币交易的折算方法本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布-20-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

2.对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：*属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；*可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变

动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

3.外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。上年年末未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

上年年末数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对

境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母-21-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

(十)金融工具在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

1.金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

（1）以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

-22-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益

的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

2.金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

（2）其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财

务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

3.金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；（2）该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入

方；（3）该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的

风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认-23-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

4.金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

5.金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

6.金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构-24-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金

流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

(十一)金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其

变动计入其他综合收益的债务工具投资，主要包括应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

1.减值准备的确认方法本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

2.信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认

时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

-25-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

1）债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；

2）债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

3）作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，

这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

4）债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

5）本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

3.以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等，在组合的基础上评估信用风险。

4.金融资产减值的会计处理方法期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

5.各类金融资产信用损失的确定方法

（1）应收票据本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目确定组合的依据计量预期信用损失的方法银行承兑汇票以银行承兑汇票中承兑银行的信用评级作为信用风险特征应收票据商业承兑汇票以商业承兑汇票中承兑公司的信用评级作为信用风险特征

（2）应收账款及合同资产

-26-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目确定组合的依据计量预期信用损失的方法

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预账龄组合测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失应收账款

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预应收国补电价组合测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为0

其他应收款确认组合的依据及计算预期信用损失方法如下：

项目确定组合的依据计量预期信用损失的方法

履约保证金、投标保证参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组金、意向金组合合预期信用损失率为0

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的其他应收款押金、备用金组合预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为0

代垫往来款、其他保证参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照金及其他应收款项组合表，计算预期信用损失其中：上述组合中，信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表如下：

账龄应收账款预期信用损失率(%)其他应收款项预期信用损失率(%)

1年以内（含1年）0-100-10

1－2年10-3010-30

2－3年20-5020-50

3－4年30-10030-100

4－5年50-10050-100

5年以上100.00100.00

按照单项认定单项计提的坏账准备的判断标准：

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

*发行方或债务人发生重大财务困难；

*债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

-27-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

*债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

*债务人很可能破产或进行其他财务重组；

*发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

*无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；；

*其他表明金融资产发生减值的客观证据。

（3）对于预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(十二)存货

1.存货的分类和成本

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2.发出存货的计价方法

本公司存货按实际成本计价。原材料和库存商品发出时采用加权平均法计价，工程承包及设计服务原材料领用和发出按个别计价法计价。

3.存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

4.低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法；

（2）周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

5.存货跌价准备的确认标准和计提方法

存货可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程-28-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(十三)持有待售和终止经营

1.持有待售的非流动资产和处置组

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出

售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金

额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

-29-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

2.终止经营的认定标准和列报方法

终止经营是指满足下列条件之一、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或

划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个独立的主营经营地区；

（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关

计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

公司在利润表中列报相关终止经营损益并在附注披露终止经营的影响。

(十四)长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注三、（十）“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

1.投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期

股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

-30-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份

新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为以公允价值计量且其变动计入其他综合

收益的金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关

管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允

价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

2.后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

（1）成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利-31-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

（2）权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

（3）收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算-32-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注三、（六）、2“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负

债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位

实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩-33-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

(十五)投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、（二十）“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价-34-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

值和相关税费后计入当期损益。

(十六)固定资产

1.固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

2.各类固定资产的折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别折旧年限（年）残值率（%）年折旧率（%）

房屋及建筑物20-503-101.80-4.85

机器设备5-203-104.50-19.40

运输设备4-103-109.00-24.50

电子设备3-103-109.00-32.33

办公设备3-103-109.00-32.33

管网资产20.005.004.75

其他3-103-109.00-32.33

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

3.固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、（二十）“长期资产减值”。

4.其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

(十七)在建工程

-35-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固

定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、（二十）“长期资产减值”。

(十八)借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已

经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专

门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用

或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超

过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

-36-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

(十九)无形资产

1.无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

有限使用寿命的无形资产项目的使用寿命、确定依据及摊销方法如下：

项目预计使用寿命（年）摊销方法

软件3-10年限平均法

土地使用权20-70年限平均法

专利权5-10年限平均法

特许权3-20年限平均法

客户关系5-8年限平均法

非专利技术10.00年限平均法

其他3-20年限平均法

注：其他包含锅炉燃煤指标、软件著作权等。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

2.研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

本公司研发支出归集范围包括研发领用的材料、人工及劳务成本、研发设备摊销、在开

发过程中使用的其他无形资产及固定资产的摊销、水电等费用。

-37-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

研究阶段为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动

的阶段；开发阶段为在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场

或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

3.无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、（二十）“长期资产减值”。

(二十)长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、使用权资产、以成本模式计量的

投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计-38-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(二十一)长期待摊费用长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

(二十二)合同资产和合同负债

1.合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

2.合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注三、（十一）4金融资产减值的测试方法及会计处理方法。

3.合同负债的确认方法及标准

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

(二十三)职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。

-39-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、

工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。本公司聘请独立精算师根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。于资产负债表日，本公司将设定受益计划所产生的义务按现值列示，并将当期服务成本计入当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

(二十四)预计负债

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公

司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

-40-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

(二十五)股份支付

1.股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（1）以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

（2）以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

2.修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速-41-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

3.涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本公司合并范围内，另一在本公司合并范围外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

（1）结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

（2）接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非

其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司合并范围内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

(二十六)优先股、永续债等其他金融工具

1.永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

（1）该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

（2）如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合-42-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

2.永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注

三、（十八）“借款费用”）以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

(二十七)收入

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：

合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳

务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本

公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，-43-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

按照公司业务板块区分具体的收入确认政策：

（1）数字与信息服务业务

数字与信息服务业务主要包括云计算及存储、数据创新、数字政府与行业数字化服务收入。收入确认主要根据合同条款判断是某一时点履行的履约义务还是某一时段内履行的履约义务。对于某一时点履行的履约义务在验收环节确认收入。对于在某一时段内履行的履约义务，按照投入法确定的履约进度确认收入。对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入。合同成本不能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。如果合同总成本很可能超过合同总收入，则形成合同预计损失，计入预计负债，并确认为当期成本。

（2）产业服务业务

产业服务板块收入主要包括高科技产业工程服务业务、数字供热与新能源服务及其他业务，具体如下：

a.高科技产业工程服务

由于客户能够控制本公司履约过程中的在建商品，本公司将其作为某一时段内履行的履约义务，根据履约进度在一段时间内确认收入。本公司履约进度按照投入法确定。具体为根据累计实际发成的合同成本占合同预计总成本的比例确定。对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入。合同成本不能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。如果合同总成本很可能超过合同总收入，则形成合同预计损失，计入预计负债，并确认为当期成本。

b.数字供热与新能源服务数字供热与新能源服务收入主要是供热和生物质发电收入。数字供热与新能源服务收入确认在供热季开始到结束的时间段内，按照收取的供热费用，平均分摊到每月确认收入。生物质发电收入在月末根据与电网公司结算单上载明的发电量和发电单价确认收入。

c.其他业务

其他业务主要包括电子商贸业务收入、电子物流业务收入、自有产品销售收入和房屋租

赁收入等：

-44-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

*电子商贸收入：国内贸易，根据合同约定客户取得相关商品控制权时确认收入；国外贸易，在已经办理完毕货物出口报关手续且取得货运提单后确认收入；

*电子物流收入：公司根据合同约定完成相应的物流服务，与客户完成对账且取得结算单后确认收入；

*自有产品销售收入：根据客户的订单需求，完成产品出库，取得客户确认的签收单后确认销售收入；

*房屋租赁收入：根据合同约定的承租人应付租金的日期确认收入的实现。

(二十八)合同成本合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

（2）该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

（3）该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；

但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

（1）因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

（2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

(二十九)政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相-45-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日关的政府补助。

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的

政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府

文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

(三十)递延所得税资产和递延所得税负债

-46-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。

在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：企业合并；直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

(三十一)租赁

1.本公司作为承租人

本公司租赁资产的类别主要为房屋及建筑物、机器设备等。

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

（1）使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：*租赁负债的初始计量金额；*在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；*承租人发生的初始直接费用；*承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

-47-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

（2）租赁负债租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：*固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；*取决于指数或比率的可变租赁付款额；*根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；*

购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；*行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

（3）短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产（价值低于

2000元）租赁，本公司采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各

个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

2.本公司作为出租人

（1）经营租赁本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁

于租赁期开始日，本公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。

本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

-48-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

(三十二)安全生产费用本公司根据财政部、应急部《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财资(2022）136号）的有关规定，按建筑安装工程造价提取安全生产费用。

安全生产费用于提取时，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

(三十三)分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动

中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流

量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

(三十四)重要性标准确定方法和选择依据项目重要性标准重要的单项计提坏账准备的应收款项单项金额超过1000万元的应收账款认定为重要应收账款单项金额超过500万元的应收账款认定为重要的应收账款坏账重要的应收账款坏账准备收回或转回准备收回或转回重要的核销应收账款单项金额超过500万元的应收账款认定为重要的核销应收账款

合同资产、合同负债账面价值发生重大单项金额超过资产总额0.5%认定为合同资产、合同负债账面变动价值发生重大变动重要的在建工程单项金额或当期发生额超过1000万元认定为重要的在建工程

重要的非全资子公司资产总额占比超过4%的子公司认定为重要的非全资子公司

重要的一年以上应付账款/其他应付款/预单项金额超过1000万元的一年以上应付账款/其他应付款/预付

付款项款项认定为重要的一年以上应付账款/其他应付款/预付款项重要的资本化开发项目累计资本化金额超过1000万元的资本化开发项目

(三十五)重要会计政策、会计估计的变更

1.会计政策变更

（1）会计政策变更及依据

-49-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

财政部于2022年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（“解释16号”）。

本公司于2023年1月1日起执行解释16号中与单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不

适用初始确认豁免的会计处理相关规定，对会计政策相关内容进行调整。

根据规定，对于租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易而产生的等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，本公司相应确认为递延所得税负债和递延所得税资产。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，并追溯调整可比期间信息。

（2）会计政策变更的影响本公司执行解释16号中与单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认

豁免的会计处理相关规定对公司资产负债表各项目的影响汇总如下：

变更前2022年12月31变更后2023年公司资产负债表项目影响金额日余额1月1日余额

资产：52840413844.903959358.1252844373203.02

递延所得税资产290289745.593959358.12294249103.71

负债：42714405782.62705693.6342715111476.25

递延所得税负债89323944.28705693.6390029637.91

股东权益：10126008062.283253664.4910129261726.77

未分配利润1165231180.603362763.901168593944.50

少数股东权益4556175604.43-109099.414556066505.02

上述会计政策变更对2022年度公司利润表各项目的影响汇总如下：

公司利润表变更前影响金额变更后项目

所得税费用471496248.93-4117935.45467378313.48

净利润713558583.164117935.45717676518.61

归属于母公司所有者的-162254738.903850039.82-158404699.08净利润

少数股东损益875813322.06267895.63876081217.69

2.会计估计变更

本公司报告期内未发生会计估计变更。

四、税项

(一)主要税种及税率税种计税依据税率

按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，0%、1%、5%、增值税在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税6%、9%、13%本公司亦有业务按简易方式征收增值税，不抵扣进项税额3%-50-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

税种计税依据税率

城市维护建设税按实际缴纳的增值税及消费税计缴5%、7%

8.25%、15%、企业所得税按应纳税所得额计缴16.5%、20%、25%

土地增值税按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计缴2%

教育费附加按所取得的增值额和规定的税率计缴1.5%、2%、3%

房产税房产原值的70%为计税依据1.2%存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明：

纳税主体名称所得税税率

本公司25%

中电桑达电子设备（江苏）有限公司15%

深圳市桑达无线通讯技术有限公司15%

深圳中电桑飞智能照明科技有限公司15%

深圳中联电子有限公司25%

深圳市中电联合置业有限公司25%

捷达国际运输有限公司25%

天津捷达国际运输有限公司20%

广东捷达国际运输有限公司25%

上海捷达国际运输有限公司20%

中电云计算技术有限公司15%

中国电子系统技术有限公司25%

中国电子系统工程第二建设有限公司15%

中国电子系统工程第二建设（越南）有限公司20%

北京中瑞高科技产业服务有限公司25%

江苏中电创新环境科技有限公司15%

江苏中电安达工程技术有限公司25%

江苏中电创达建设装备科技有限公司25%

中电诚达医药工程设计（河北）有限公司15%

中国电子系统工程第二建设（泰国）有限公司20%

中电智维（上海）科技有限公司25%

江苏中电创新科技发展有限公司25%

中电系统建设工程有限公司15%中电（天津）信息技术研究院有限公司20%

中电慧峰邯郸网络科技有限公司25%

-51-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

纳税主体名称所得税税率

河北中电智通科技有限公司25%

招远中电智慧产业发展有限公司25%

中国电子系统工程第四建设有限公司25%

福维工程科技有限公司25%

昆山协多利洁净系统股份有限公司15%

协多利洁净系统（常州）有限公司25%

中电科工环境技术（武汉）有限公司25%

北京中电凯尔设施管理有限公司15%

中电洲际环保科技发展有限公司25%

中电惠特热力设计技术服务邯郸有限公司25%

邯郸市新兴供热设备有限公司25%

山东中电富伦新能源投资有限公司25%

潍坊中电万潍热电有限公司25%

河北煜泰热能科技有限公司25%

中电辛集热力有限公司25%

中电武强热力有限公司25%

中电行唐生物质能热电有限公司25%

河北中电京安节能环保科技有限公司25%

中电京安安平热力有限公司25%

汾阳市中能生态修复有限公司25%

中系建筑科技（安徽）有限公司25%

中电易水环境投资有限公司25%中电（淄博）能源科技发展有限公司25%

中电通途（北京）科技有限公司15%中电（浙江）数字产业有限公司25%中电（武汉）数字科技有限公司25%

中电数字城市（江西）科技有限公司20%中电（山东）数字城市科技有限公司20%中电（陕西）数字产业发展有限公司25%

遂宁数字城市科技有限公司25%

中电国泰（江苏）数字技术有限公司25%中电（天津）大数据有限公司20%

中电数创（北京）科技有限公司25%

鼎智中电（邵阳）智慧城市科技有限公司20%

-52-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

纳税主体名称所得税税率

安徽中电数字城市科技有限公司20%

湖南中电现代数字城市信息科技有限公司20%

中电智广系统技术有限公司20%中电（武汉）数字经济技术有限公司25%桑达（香港）有限公司8.25%、16.5%

中国电子系统工程第三建设有限公司15%

中电智慧环境（四川）有限公司25%

上海金瑞铂智能科技有限公司25%中电（重庆）数字技术有限公司25%

中电浦智数字技术（上海）有限公司25%

中系数字科技(湖北)有限公司5%

中电万维(合肥)科技有限公司5%

长江云通有限公司25%

长江云通信息科技发展有限公司5%

武汉公交智通科技有限公司5%

武汉通卡企业管理有限公司15%

云端武汉互联网产业投资发展有限公司5%

武汉云通商务有限公司5%

(二)税收优惠及批文

-53-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

公司在报告期间的增值税优惠政策：

1.本公司之子公司深圳市桑达无线通讯技术有限公司、中电通途（北京）科技有限公司、中国电子系统技术有限公司根据财税[2011]100号《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

2.供热企业中电武强热力有限公司、中电京安安平热力有限公司、中电洲际环保科技发

展有限公司、潍坊中电万潍热电有限公司、中电（淄博）能源科技发展有限公司向居民个人供热而取得的采暖费收入免征增值税。根据《财政部税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》（财政部税务总局公告2021年第6号）第二条，对供热企业向居民个人供热取得的采暖费收入免征增值税，《财政部国家税务总局关于延续供热企业增值税房产税城镇土地使用税优惠政策的通知》（财税[2019]38号）文件税收优惠政策，执行期限延长至2023年供暖期结束。

3.根据财政部国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知（财税〔2021〕40号）第一条，纳税人销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务，可享受增值税即征即退政策。河北中电京安节能环保科技有限公司、中电行唐生物质能热电有限公司满足税收优惠政策，对满足条件销售自产的资源综合利用产品，增值税享受即征即退政策。

4.北京中电凯尔设施管理有限公司及北京中瑞高科技产业服务有限公司，根据财政部、税务总局发布《关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》的规定，自2023年

1月1日至2023年12月31日，允许生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计5%抵

减应纳税额，允许生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%抵减应纳税额。纳税人适用加计抵减政策的其他有关事项，按照《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告2019年第39号)、《财政部税务总局关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》(财政部税务总局公告2019年第87号)等有关规定执行。

5.根据财政部国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知（财税[2008]

第156号文）规定，江苏中电创达建设装备科技有限公司生产的金属面岩棉夹芯板的享受增

值税即征即退50%的优惠政策。

公司在报告期间的所得税优惠政策：

1.下列子公司获得高新技术企业认定资格，企业所得税税率为15%，具体如下：

-54-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

公司名称证书编号获得年份有效期

中电桑达电子设备（江苏）有限公司 GR202144201145 2021 年 2021 年至 2023 年

深圳市桑达无线通讯技术有限公司 GR202144202659 2021 年 2021 年至 2023 年

中国电子系统工程第二建设有限公司 GR202132000918 2021 年 2021 年至 2023 年

中电诚达医药工程设计（河北）有限公司 GR202113002265 2021 年 2021 年至 2023 年

北京中电凯尔设施管理有限公司 GR202111003042 2021 年 2021 年至 2023 年

中国电子系统工程第三建设有限公司 GR202151000632 2021 年 2021 年至 2023 年

昆山协多利洁净系统股份有限公司 GR202232009292 2022 年 2022 年至 2024 年

中电系统建设工程有限公司 GR202211001401 2022 年 2022 年至 2024 年

中电通途（北京）科技有限公司 GR202211002214 2022 年 2022 年至 2024 年

江苏中电创新环境科技有限公司 GR202332003782 2023 年 2023 年至 2026 年

深圳中电桑飞智能照明科技有限公司 GR202244206774 2022 年 2022 年至 2024 年

中电云计算技术有限公司 GR202342009759 2023 年 2023 年至 2026 年

注：1.本公司之子公司深圳中电桑飞智能照明科技有限公司，其实施节能效益分享型合同能源管理项目，若实行查账征收并符合企业所得税法，此项目可享受财税[2010]110号规定的企业所得税“三免三减半”优惠政策；若分享型合同约定的效益分享期短于6年的，按实际分享期享受优惠。

2.桑达（香港）有限公司，根据香港最新税收优惠政策，利润在200万港元以内的部分，

按照8.25%的税率进行征收，超过200万港元部分的利润，按照16.5%的税率全额征收。

3.河北中电京安节能环保科技有限公司、中电行唐生物质能热电有限公司根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十三条：企业生产属于环境保护、节能节水项目，符合国家产业政策规定的产品所取得的收入，可以在计算应纳税所得额时减计收入；及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十九条：企业以《资源综合利用企业所得税优惠目录》规定

的资源作为主要原材料，生产国家非限制和禁止并符合国家和行业相关标准的产品取得的收入，减按90%计入收入总额；在财政部国家税务总局国家发展改革委生态环境部关于公布《环境保护、节能节水项目企业所得税优惠目录(2021年版)》以及《资源综合利用企业所得税优惠目录(2021年版)》的规定范围内，相关收入减按90%计入应纳税所得额。

4.汾阳市中能生态修复有限公司根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》符合条

件的环境保护、节能节水项目-公共垃圾处理项目，适用所得税“三免三减半”优惠政策，本报告期所得税减半征收。

5.根据《财政部、税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第12号）对小型微利企业（从事国家非限制和禁止行-55-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日业，且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业）减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策。公告执行期限为2023年1月1日至2027年12月31日。

6.天津捷达国际运输有限公司、上海捷达国际运输有限公司、中电（天津）信息技术研

究院有限公司、中电数字城市（江西）科技有限公司、中电（山东）数字城市科技有限公司、湖南中电现代数字城市信息科技有限公司、安徽中电数字城市科技有限公司、鼎智中电（邵阳）智慧城市科技有限公司、中电（天津）大数据有限公司、中电智广系统技术有限公司等适用小型微利企业的税收优惠政策。

五、合并财务报表重要项目注释

(一)货币资金项目期末余额期初余额

库存现金31293.7757112.40

银行存款7771214158.107716077087.98

其中：存放财务公司款项6383958968.536128857594.75

其他货币资金2076281327.741424727544.34

合计9847526779.619140861744.72

其中：存放在境外的款项总额94562757.19110231822.69

受限制的货币资金明细如下：

项目期末余额期初余额

银行承兑汇票保证金689365078.31483581071.12

农民工工资保证金427800274.86580642314.01

保函保证金277338735.45131665998.62

准备持有至到期的定期存款及应计利息191245329.17158627006.00

银行冻结资金147880266.9992495430.87

三方监管资金120000000.00120000000.00

履约及其他保证金27720073.5231291339.49

合计1881349758.301598303160.11

(二)交易性金融资产项目期末公允价值期初公允价值

分类以公允价值计量且其变动计入当期损益305706483.28476050850.59的金融资产

其中：债务工具投资

权益工具投资305706483.28476050850.59

合计305706483.28476050850.59

-56-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

(三)应收票据

1.应收票据分类

期末数期初数种类坏账坏账账面余额账面价值账面余额账面价值准备准备

银行承兑汇票236506880.92236506880.92419242076.41419242076.41

商业承兑汇票1947600.001947600.0017914117.3917914117.39

合计238454480.92238454480.92437156193.80437156193.80

2.应收票据坏账准备

期末数类别账面余额坏账准备账面价值

金额比例(%)金额预期信用损失率(%)按单项计提坏账准备

按组合计提坏账准备238454480.92100.00238454480.92

其中：

银行承兑汇票236506880.9299.18236506880.92

商业承兑汇票1947600.000.821947600.00

合计238454480.92100.00/238454480.92（续上表）期初数类别账面余额坏账准备账面价值

金额比例(%)金额预期信用损失率(%)按单项计提坏账准备

按组合计提坏账准备437156193.80100.00437156193.80

其中：

银行承兑汇票419242076.4195.90419242076.41

商业承兑汇票17914117.394.1017914117.39

合计437156193.80100.00/437156193.80

3.期末已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

种类期末终止确认金额期末未终止确认金额

银行承兑汇票167526640.89

合计167526640.89

4.期末因出票人未履约而转为应收账款的票据

-57-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

无

(四)应收账款

1.按账龄披露应收账款

账龄期末余额期初余额

1年以内（含1年）8290307006.267411158669.39

1至2年1942902523.632055885528.15

2至3年955782592.301082428422.49

3至4年621694891.50611277316.65

4至5年387544294.04125410749.02

5年以上215434275.57159698677.33

小计12413665583.3011445859363.03

减：坏账准备1411526450.971267864084.45

合计11002139132.3310177995278.58

2.按坏账准备计提方法分类披露应收账款

期末数种类账面余额坏账准备

(%)预期信用损失率账面价值

金额比例金额/计提比例(%)

按单项计提坏账准备741880538.895.98430028575.4557.96311851963.44的应收账款按信用风险特征组合

计提坏账准备的应收11671785044.4194.02981497875.528.4110690287168.89账款

其中：账龄组合10730240180.1986.44981497875.529.159748742304.67

应收国补电价941544864.227.58941544864.22组合

合计12413665583.30100.001411526450.97/11002139132.33（续上表）期初数种类账面余额坏账准备

预期信用损失率/账面价值

金额比例(%)金额

计提比例(%)

按单项计提坏账准备的494824060.144.32238148150.0748.13256675910.07应收账款

按信用风险特征组合计10951035302.8995.681029715934.389.409921319368.51提坏账准备的应收账款

其中：账龄组合10183412448.4888.971029715934.3810.119153696514.10

应收国补电价组767622854.416.71767622854.41合

合计11445859363.03100.001267864084.45/10177995278.58

-58-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

期末单项计提坏账准备的应收账款期末余额名称计提比账面余额坏账准备例计提理由

（%）

江苏时代芯存半导体有限公司230326476.9169097943.0830信用风险显著提高

深圳建业工程集团股份有限公司71894513.2135947256.6150信用风险显著提高

江苏锦柏建设工程有限公司55993006.1227996503.0650信用风险显著提高

恒大新能源汽车（天津）有限公司35692905.0517846452.5350信用风险显著提高

宁波时代全芯科技有限公司30924214.009277264.2030信用风险显著提高

安徽中跃电动车有限公司27291194.6213645597.3150信用风险显著提高

华夏易能（广东）新能源科技有限公司27247724.5627247724.56100预计无法收回

张家港康得新光电材料有限公司22759174.3122759174.31100预计无法收回

儋州长宇旅游开发有限公司22723951.1212955053.5257.01信用风险显著提高

广东河嘉新能源科技有限公司22333486.3922333486.39100预计无法收回

泸州金能移动能源科技有限公司19269705.7719269705.77100预计无法收回

扬州恒大新能源科技发展有限公司16088778.008044389.0050信用风险显著提高

前途汽车（苏州）有限公司10082926.4010082926.40100预计无法收回

恒大国能新能源汽车（上海）有限公司10008379.525004189.7650信用风险显著提高

龙能科技（宁夏）有限责任公司8438500.008438500.00100预计无法收回

华夏易能（海南）新能源科技有限公司8251282.568251282.56100预计无法收回

深圳柔宇显示技术有限公司8138530.228138530.22100预计无法收回

天津赞普科技股份有限公司8031423.678031423.67100预计无法收回

湖南五夷芯视界（怀化高新区）电子科7845337.837845337.83100预计无法收回技有限公司

邯郸市宏达房地产开发有限公司7709022.007709022.00100预计无法收回

桂林融创城投资有限公司7550575.123775287.5650信用风险显著提高

国网河北省电力有限公司7402332.005871985.8479.33信用风险显著提高

江苏新一亭建设有限公司7000000.007000000.00100预计无法收回

华夏易能投资（浙江）有限公司6503138.746503138.74100预计无法收回

国能新能源汽车有限责任公司5680699.242840349.6250信用风险显著提高

湖南时变通讯科技有限公司5412421.115412421.11100预计无法收回

罕王微电子（辽宁）有限公司5030524.795030524.79100预计无法收回

舒城鼎兴园区建设发展有限公司4950700.042475350.0250信用风险显著提高

浙江遨优动力系统有限公司4800510.204800510.20100预计无法收回

邯郸市恒隆房地产开发有限公司4596176.504596176.50100预计无法收回

-59-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

期末余额名称计提比账面余额坏账准备例计提理由

（%）

广东正德新能源科技有限公司4530790.734530790.73100预计无法收回

邯郸市复兴区西苑街道办事处前郝村社3548343.703548343.70100预计无法收回区居民委员会

西安天星生物药业股份有限公司3172978.143172978.14100预计无法收回

扬州荣德新能源科技有限公司3040606.053040606.05100预计无法收回

邱县民和房地产开发有限公司2912385.882912385.88100预计无法收回

合肥彩虹蓝光科技有限公司2448327.422448327.42100预计无法收回

迈科锂电（江苏）有限公司2116513.762116513.76100预计无法收回

广东辰采能源科技有限公司2082916.832082916.83100预计无法收回

大庆科维建筑安装工程有限公司1523300.971523300.97100预计无法收回

四川裕健药业有限公司895678.58895678.58100预计无法收回

邯郸市新业房地产开发集团有限公司793750.00793750.00100预计无法收回

龙能科技（苏州）有限责任公司769600.38769600.38100预计无法收回

长沙桑达科技发展实业有限公司599000.00599000.00100预计无法收回

四川省长江国际贸易有限公司513372.27513372.27100预计无法收回

新纶光电材料（常州）有限公司505689.43505689.43100预计无法收回

河北海诺房地产开发集团有限公司270994.80270994.80100预计无法收回

中远海运科技股份有限公司265200.00265200.00100预计无法收回

陕西大洋立恒装饰有限公司262578.17262578.17100预计无法收回

无锡吉成芯半导体科技有限公司210000.00210000.00100预计无法收回

西安国美安迅网络科技有限公司209861.70209861.70100预计无法收回

海南恒乾材料设备有限公司203721.21101860.6150信用风险显著提高

HOMINGSYSTEMSLLC 178198.65 178198.65 100 预计无法收回

南京电子设备研究所173742.23173742.23100预计无法收回

福建晶安光电有限公司100000.00100000.00100预计无法收回

深圳市爱尔发智能设备有限公司91000.0091000.00100预计无法收回

邱县交通运输局90039.7590039.75100预计无法收回

邯郸市丛台区四季青街道办事处窦庄社90024.0090024.00100预计无法收回区居民委员会

潘显东64195.0064195.00100预计无法收回

广东飞达交通工程有限公司62154.5162154.51100预计无法收回

山西华远交通光电技术工程有限公司50000.0050000.00100预计无法收回

无锡市银仁房屋开发有限责任公司50000.0050000.00100预计无法收回

-60-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

期末余额名称计提比账面余额坏账准备例计提理由

（%）

武汉烽火信息集成技术有限公司42420.0042420.00100预计无法收回

井冈山风景名胜区管理局30370.0030370.00100预计无法收回

广西卡耐新能源有限公司5174.725174.72100预计无法收回

广州市重点公共建设项目管理办公室0.010.01100预计无法收回

合计741880538.89430028575.45按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

（1）账龄组合期末数期初数账龄账面余额账面余额坏账准备坏账准备

金额比例(%)金额比例(%)1年以内（含17793826124.4572.63102165701.077031775300.9569.04125959631.06年）

1至2年1558030625.7614.52225867587.441698963897.4016.68261347383.38

2至3年716795558.026.68214837908.88844851807.668.30250528800.37

3至4年358068140.393.34173633603.95365177468.363.59173687810.47

4至5年157666586.931.47119139929.54115701850.671.1491409538.24

5年以上145853144.641.36145853144.64126942123.441.25126782770.86

合计10730240180.19100.00981497875.5210183412448.48100.001029715934.38

（2）其他组合期末数期初数组合名称

账面余额计提比例(%)坏账准备账面余额计提比例(%)坏账准备

应收国补电价组合941544864.22767622854.41

合计941544864.22767622854.41

3.本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回转销或核销收购子公司其他变动按单项

计提坏238148150.07216282029.951113473.8823288130.69430028575.45账准备按组合

计提坏1029715934.38-14103413.2132902320.805091122.51-6303447.36981497875.52账准备

合计1267864084.45202178616.741113473.8856190451.495091122.51-6303447.361411526450.97

-61-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

注：其他变动系本年应收账款重分类至长期应收款所致。

其中本期坏账准备收回或转回金额：

转回或收回金确定原坏账准备的依转回或收单位名称收回方式额据及其合理性回原因

深圳桑达国际电源科技有限公司1010010.87信用状况明显下降收回款项银行转账

邯郸市丛台区四季青街道办事处窦庄社区62897.00信用状况明显下降收回款项银行转账居民委员会

恒大新能源汽车（天津）有限公司40566.01信用状况明显下降收回款项银行转账

合计1113473.88

4.本期实际核销的应收账款情况

项目核销金额

实际核销的应收账款56190451.49

本报告期实际核销的应收账款明细情况：

款项是否因应收账款性履行的核销单位名称核销金额核销原因关联交易产质程序生张家港康得新光电材料有限

工程款11604814.49执行终本董事会审批否公司邯郸市华宸房地产开发有限无法收回且诉讼

应收入网费10592460.00董事会审批否公司强制执行终止邯郸市锦江房地产开发有限无法收回且诉讼

应收入网费10202539.00董事会审批否公司强制执行终止

三圣埃塞（重庆）实业有限

工程款8000000.46执行终本董事会审批否公司邯郸市宁都房地产开发有限

应收入网费4324697.00无法收回且诉讼董事会审批否公司强制执行终止江西益丰泰光电技术有限公

应收工程款1920000.00对方破产董事会决议否司

米亚索乐装备集成（福建）

工程款1509600.00无法收回董事会决议否有限公司成都纽瑞特医疗科技有限公

应收工程款1385475.80无法收回董事会决议否司

浙江昱辉阳光能源有限公司应收工程款1278697.66对方破产董事会决议否

商丘新浩纸业有限公司应收工程款840000.00对方破产董事会决议否

道中道（山东）生物科技工

应收工程款801569.94诉讼调解失败董事会决议否程有限公司

商丘新荣纸业有限公司应收工程款637268.32对方破产董事会决议否张家港保税区康得菲尔实业

工程款589618.00执行终本董事会审批否有限公司

上海华力微电子有限公司工程款552426.05无法收回董事会决议否昆明北方红外光电子有限公

工程款498758.93无法收回董事会决议否司

深圳柔宇显示技术有限公司工程款443116.74执行终本董事会审批否

-62-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

款项是否因应收账款性履行的核销单位名称核销金额核销原因关联交易产质程序生重庆市音乐一号科技有限公

应收房租273443.59执行终本董事会审批否司

邯郸博特制药有限公司应收服务费210000.00无法收回董事会决议否

智联华通讯技术（深圳）有

应收房租194155.16对方注销董事会审批否限公司

长沙市第一医院应收服务费90000.00无法收回董事会决议否

河北海德生物科技有限公司应收服务费70000.00无法收回董事会决议否

河北九派实业集团有限公司应收服务费67388.35无法收回董事会决议否

博尔达医药科技有限公司应收服务费60000.00无法收回董事会审批否

山东润中药业有限公司应收工程款24422.00对方破产董事会决议否

武汉天惠生物工程有限公司应收服务费10000.00无法收回董事会决议否

四川制药股份有限公司应收服务费10000.00无法收回董事会审批否

合计56190451.49

5.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

占应收账款应收账款坏账应收账款和合应收账款期末合同资产期和合同资产准备和合同资单位名称同资产期末余余额末余额期末余额合产减值准备期额计数的比例末余额

国网河北省电力有限公952628692.76952628692.763.16%5871985.84司信息产业电子第十一设

计研究院科技工程股份275076280.87315450860.45590527141.321.96%49594398.24有限公司

中国建筑第四工程局有306413574.60208505189.27514918763.871.71%22975408.43限公司盐城分公司

中创新航科技（武汉）58217021.98309399757.37367616779.351.22%3369575.92有限公司

杭州吉海信息科技有限140058341.71151714557.06291772898.770.97%1638517.22公司

合计1732393911.92985070364.152717464276.079.02%83449885.65

6.由金融资产转移而终止确认的应收账款

与终止确认相关的利得和损项目金融资产转移的方式终止确认金额失（损失以“-”填列）

应收账款无追索权保理595930000.00-20632532.47

合计595930000.00-20632532.47

(五)应收款项融资

1.应收款项融资情况

项目期末余额期初余额

应收票据415805988.11266410395.64

-63-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

项目期末余额期初余额应收账款

合计415805988.11266410395.64

2.应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

累计在其他综其他项目期初余额本期新增本期终止确认期末余额合收益中确认变动的损失准备

应收票据266410395.643217355197.133067959604.66415805988.11应收账款

合计266410395.643217355197.133067959604.66415805988.11

3.期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

项目期末终止确认金额期末未终止确认金额

银行承兑汇票4640409798.50

合计4640409798.50

(六)预付款项

1.预付款项按账龄列示

期末余额期初余额账龄

金额比例(%)金额比例(%)

1年以内2514591406.8884.561531700397.6287.67

1至2年352772007.0411.86192498241.1311.02

2至3年87256707.192.9317823763.821.02

3年以上19338815.140.655073043.320.29

合计2973958936.25100.001747095445.89100.00

2.账龄超过1年的大额预付款项情况

债务单位期末余额账龄未结算的原因

AGRU Plastics (Hong Kong) Limited 116486112.47 1-2 年 合同在执行中

苏州弘亿创塑胶科技有限公司38650941.051-2年、2-3年合同在执行中

西门子中压开关技术（无锡）有限公司22869070.701-2年合同在执行中

江西中鹏建设有限责任公司21642791.551-2年服务未履行完毕

中垠物产有限公司21626329.621-2年服务未履行完毕

合肥阿雷斯提汽车配件有限公司14084256.461-2年未到结算期

厦门奇莱科技有限公司11744375.211-2年未到结算期

247103877.06————

-64-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

3.按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

占预付款项期末余额合计数预付对象期末余额

的比例(%)

AGRUPlastics(HongKong)Limited 116486112.47 3.92

南京华易泰电子科技有限公司57140982.911.92

镇江西门子母线有限公司47101709.931.58

天津世通新能供应链管理有限公司40730228.921.37

国能河北邯郸热电股份有限公司40157584.841.35

合计301616619.0710.14

(七)其他应收款项目期末余额期初余额应收利息应收股利

其他应收款项740545118.81637117588.94

合计740545118.81637117588.94

1.其他应收款项

（1）按账龄披露其他应收款项账龄期末余额期初余额

1年以内（含1年）328779656.94366012958.69

1至2年252253395.79118522709.21

2至3年113750756.8189042495.93

3至4年93602210.0448693331.30

4至5年24686355.4927367053.09

5年以上55411051.1356849927.93

小计868483426.20706488476.15

减：坏账准备127938307.3969370887.21

合计740545118.81637117588.94

（2）按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项期末数种类账面余额坏账准备预期信用损失率账面价值比例

金额(%)金额/计提比例（%）

单项计提坏账准备的其他应收款97976850.0611.2879208850.0680.8418768000.00项

-65-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

期末数种类账面余额坏账准备比例预期信用损失率账面价值

金额(%)金额/计提比例（%）

按信用风险特征组合计提坏账准770506576.1488.7248729457.336.32721777118.81备的其他应收款项

其中：履约保证金、投标保334352912.4838.50334352912.48

证金、意向金组合

押金、备用金组合82910454.279.5582910454.27

代垫往来款、其他保证353243209.3940.6748729457.3313.79304513752.06金及其他应收款项组合

合计868483426.20100.00127938307.39/740545118.81（续上表）期初数种类账面余额坏账准备

比例预期信用损失率/账面价值

金额(%)金额计提比例（%）

单项计提坏账准备的其他应收款40300020.305.7040300020.30100.00项

按信用风险特征组合计提坏账准666188455.8594.3029070866.914.36637117588.94备的其他应收款项

其中：履约保证金、投标保证434261691.9961.47434261691.99

金、意向金组合

押金、备用金组合81567086.0211.5581567086.02

代垫往来款、其他保证金150359677.8421.2829070866.9119.33121288810.93及其他应收款项组合

合计706488476.15100.0069370887.21/637117588.94期末单项计提坏账准备的其他应收款项期末余额名称计提比例账面余额坏账准备计提理由

（%）

二连浩特北控宏晖能源有限公司62560000.0043792000.0070.00信用风险显著提高

深圳桑达国际电源科技有限公司24032365.8724032365.87100.00预计无法收回

山西鑫能物贸有限公司3303274.143303274.14100.00预计无法收回

上海紫恒投资发展有限公司1600000.001600000.00100.00预计无法收回

浙江遨优动力系统有限公司1325000.001325000.00100.00预计无法收回

北京联合创誉教育科技有限公司800000.00800000.00100.00预计无法收回

北京易水投资管理有限公司770000.00770000.00100.00预计无法收回

东营恒力威管件有限公司754700.00754700.00100.00预计无法收回

上海集越制冷设备有限公司741724.00741724.00100.00预计无法收回

江苏时代芯存半导体有限公司631000.00631000.00100.00预计无法收回

李宝光295000.00295000.00100.00预计无法收回

-66-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

期末余额名称计提比例账面余额坏账准备计提理由

（%）

山东潍坊烟草有限公司241362.50241362.50100.00预计无法收回

航天智能科技（武汉）有限公司229617.83229617.83100.00预计无法收回

敖汉旗中电惠德新能源有限公司178333.33178333.33100.00预计无法收回

山东省发展集团商务总公司124656.63124656.63100.00预计无法收回

代扣代缴社保公积金及水电等97563.5897563.58100.00预计无法收回

潍坊捷锦创新环保科技有限公司96740.0096740.00100.00预计无法收回

肖云生77864.4977864.49100.00预计无法收回

潍坊诗琴轩建筑有限公司57647.6957647.69100.00预计无法收回

王廷新50000.0050000.00100.00预计无法收回

四川南玻节能玻璃有限公司10000.0010000.00100.00预计无法收回

合计97976850.0679208850.06/

2.按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

（1）代垫往来款、其他保证金及其他应收款项（按账龄划分）期末数账龄账面余额坏账准备

金额比例(%)

1年以内（含1年）223439096.4963.251821785.84

1至2年65846767.3318.649837627.51

2至3年12998409.433.683889161.31

3至4年32625161.919.2416229517.93

4至5年6912047.411.965529637.92

5年以上11421726.823.2311421726.82

合计353243209.39100.0048729457.33（续上表）期初数名称账面余额坏账准备

金额计提比例(%)

1年以内（含1年）76294035.6650.73965473.85

1-2年30237328.2020.114234050.47

2-3年15933766.0110.604656859.28

3-4年12473853.228.306104307.27

4-5年5348001.513.563937482.81

5年以上10072693.246.709172693.23

-67-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

期初数名称账面余额坏账准备

金额计提比例(%)

合计150359677.84100.0029070866.91

（2）其他组合期末数组合名称

账面余额计提比例(%)坏账准备

履约保证金、投标保证金、意向金组合334352912.48

押金、备用金组合82910454.27

合计417263366.75（续上表）期初数组合名称

账面余额计提比例(%)坏账准备

履约保证金、投标保证金、意向金组合434261691.99

押金、备用金组合81567086.02

合计515828778.01

（3）其他应收款坏账准备计提情况

第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备12整个存续期预整个存续期预合计未来个月预

期信用损失(未期信用损失(已期信用损失

发生信用减值)发生信用减值)

期初余额29070866.9140300020.3069370887.21

期初余额在本期29070866.9140300020.3069370887.21

--转入第二阶段

--转入第三阶段

--转回第二阶段

--转回第一阶段

本期计提12998849.6447650192.4360649042.07

本期转回5799313.835799313.83本期转销

本期核销3350000.003350000.00

其他变动6659740.78407951.167067691.94

期末余额48729457.3379208850.06127938307.39

-68-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

其他应收款项账面余额变动如下

第一阶段第二阶段第三阶段账面余额整个存续期预整个存续期预未来12个月预合计

期信用损失(未期信用损失(已期信用损失

发生信用减值)发生信用减值)

期初余额666188455.8540300020.30706488476.15

期初余额在本期666188455.8540300020.30706488476.15

--转入第二阶段

--转入第三阶段

--转回第二阶段

--转回第一阶段

本期新增4353508889.1758160617.904411669507.07

本期终止确认4322879101.95662121.474323541223.42

其他变动73688333.07178333.3373866666.40

期末余额770506576.1497976850.06868483426.20

（4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回转销或核销其他变动

按单项计提40300020.3044478525.765799313.83229617.8379208850.06坏账准备

按组合计提29070866.9116170516.313350000.006838074.1148729457.33坏账准备

合计69370887.2160649042.075799313.833350000.007067691.94127938307.39

注：其他变动系公司合并范围变动影响所致。

（5）本期实际核销的其他应收款项情况项目核销金额

实际核销的其他应收款项3350000.00

其中重要的其他应收款项核销情况：

其他应收款履行的核款项是否因关单位名称核销金额核销原因项性质销程序联交易产生江西益丰泰光电技术有限

投标保证金1850000.00董事会决预计无法收回否公司议

苏州龙泉建设工程有限公1000000.00董事会决投标保证金预计无法收回否司议

三圣埃塞（重庆）实业有

保证金500000.00无法收回且诉讼董事会审否限公司强制执行终止批

合计3350000.00

-69-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

（6）按款项性质分类情况款项性质期末账面余额期初账面余额

履约保证金、意向金223715657.24257921970.91其他保证金（质量保证金、安全保证金、67205603.6879488932.02农民工工资保证金等）

投标保证金123017437.83136298289.58

其他单位往来349711726.34114768254.02

押金、备用金82910454.2766466498.73

代扣代缴21922546.8451544530.89

合计868483426.20706488476.15

（7）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况占其他应收款坏账准备期单位名称款项性质期末余额账龄项期末余额合末余额

计数的比例(%)二连浩特北控宏晖能源有限

履约保证金62560000.003-4年7.2043792000.00公司

浙江煜博建设集团有限公司往来款56064408.061年以内6.46

武汉光谷智能科技有限公司往来款38554879.231-3年4.446365873.93

辛集市住房和城乡建设局政府补助28346000.001年以内3.26深圳桑达国际电源科技有限

往来款24032365.875年以上2.7724032365.87公司

合计209557653.1624.1374190239.80

（8）涉及政府补助的应收款项

政府补助项目名称期末余额期末账龄预计收取的时间、金额及依据

报告日前已收回1830万元，剩余款项将于供暖补贴款50919181.431年以内1-2年一年内收回。

增值税退税3609522.651年以内报告日前已收回

54528704.08

(八)存货

1.存货的分类

期末余额

项目存货跌价准备/合同履账面余额账面价值约成本减值准备

原材料183216430.693616709.99179599720.70

周转材料12414341.9612414341.96

委托加工物资46334.1646334.16

库存商品141695296.024638961.46137056334.56

-70-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

期末余额

项目存货跌价准备/合同履账面余额账面价值约成本减值准备

合同履约成本482465380.0615401579.58467063800.48

发出商品127293211.54127293211.54

合计947130994.4323657251.03923473743.40（续上表）期初余额

项目存货跌价准备/合同履账面余额账面价值约成本减值准备

原材料240024832.172780036.71237244795.46

周转材料12557656.3312557656.33

委托加工物资158635.90158635.90

在产品10612.8310612.83

库存商品63156841.432668800.2460488041.19

合同履约成本658616011.478520603.20650095408.27

发出商品163352267.15163352267.15

合计1137876857.2813969440.151123907417.13

2.存货跌价准备及合同履约成本减值准备

期初本期增加金额本期减少金额期末余额项目余额计提其他转回或转销其他

原材料2780036.711616604.12779930.843616709.99

库存商品2668800.241995545.6525384.434638961.46

合同履约成本8520603.206880976.3815401579.58

合计13969440.1510493126.15805315.2723657251.03

(九)合同资产

1.合同资产情况

期末余额项目账面余额减值准备账面价值

高科技产业工程服务15736137993.26257778368.5415478359624.72

数字与信息服务1983487042.9726655764.171956831278.80

合计17719625036.23284434132.7117435190903.52（续上表）期初余额项目账面余额减值准备账面价值

-71-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

期初余额项目账面余额减值准备账面价值

高科技产业工程服务15467161379.08122627921.5215344533457.56

数字与信息服务2210194786.1211293158.472198901627.65

数字供热与新能源服务13351151.7613351151.76

合计17690707316.96133921079.9917556786236.97

2.合同资产按减值计提方法分类披露

期末数种类账面余额坏账准备预期信用损失率账面价值

金额比例(%)金额/计提比例(%)

按单项计提坏账准备121885213.970.6994378542.6377.4327506671.34的应收账款按信用风险特征组合

计提坏账准备的应收17597739822.2699.31190055590.081.0817407684232.18账款

合计17719625036.23100.00284434132.71/17435190903.52（续上表）期初数种类账面余额坏账准备

(%)预期信用损失率/账面价值金额比例金额

计提比例(%)

按单项计提坏账准备的76429883.660.4340921152.3853.5435508731.28应收账款

按信用风险特征组合计17614277433.3099.5792999927.610.5317521277505.69提坏账准备的应收账款

合计17690707316.96100.00133921079.99/17556786236.97

按单项计提减值准备：

期末余额名称计提比例

账面余额减值准备%计提理由（）

二连浩特北控宏晖能源有限公司39999999.9927999999.9970.00信用风险显著提高

德科码（南京）半导体有限公司25311444.5725311444.57100.00预计无法收回

恒大国能新能源汽车（上海）有限公15043653.347521826.6750.00信用风险显著提高司

江苏中芯联电子有限公司9719253.829719253.82100.00预计无法收回

儋州长宇旅游开发有限公司8777087.104388543.5550.00信用风险显著提高

深圳柔宇显示技术有限公司4536769.004536769.00100.00预计无法收回

深圳建业工程集团股份有限公司4120179.592060089.8050.00信用风险显著提高

龙能科技（宁夏）有限责任公司3937007.613937007.61100.00预计无法收回

-72-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

期末余额名称计提比例

账面余额减值准备%计提理由（）

河北省邯郸市峰峰矿区应急监测预警3646751.083646751.08100.00预计无法收回平台组委会

恒大新能源汽车（天津）有限公司2865764.461432882.2450.00信用风险显著提高

广州市第八人民医院2076146.662076146.66100.00预计无法收回

商丘市梁园产业集聚区管理委员会1644498.521644498.52100.00预计无法收回

舒城鼎兴园区建设发展有限公司206658.23103329.1250.00信用风险显著提高

合计121885213.9794378542.63/

按组合计提减值准备：

期末余额名称

合同资产减值准备计提比例（%）

高科技产业工程服务15619544028.89168691075.511.08

数字与信息服务1978195793.3721364514.571.08

合计17597739822.26190055590.08/（续上表）期初余额名称

合同资产减值准备计提比例（%）

高科技产业工程服务15390731495.4281706769.140.53

数字与信息服务2201656498.0011218585.580.51

数字供热与新能源服务13351151.76

其他产业服务8538288.1274572.890.87

合计17614277433.392999927.61/

3.本期合同资产计提减值准备情况

本期转

项目本期计提本期转回/其他原因销核销

按单项计提减值53457390.25本公司结合款项可收回情况，对准备其全部或部分计提信用损失准备

按组合计提减值101212251.124176362.7519774.10本公司结合款项可收回情况，对准备其全部或部分计提信用损失准备

合计154669641.374176362.7519774.10

注：其他变动系因公司合并范围变动所致。

(十)其他流动资产项目期末余额期初余额

待抵扣进项税116393413.54241549259.15

-73-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

项目期末余额期初余额

预缴税金867952746.96485038517.94

代垫理赔款及其他95587569.2419340311.77

合计1079933729.74745928088.86

(十一)长期应收款

1.长期应收款明细

期末余额期末折现率项目

账面余额坏账准备账面价值区间(%)

分期收款销售商品317293771.46317293771.463.03-6

分期收款提供劳务813185274.136303447.36806881826.774.2-4.99

合计1130479045.596303447.361124175598.23/（续上表）期初余额期末折现率项目

账面余额坏账准备账面价值区间(%)

分期收款销售商品84449942.2084449942.204-6

分期收款提供劳务732749096.64732749096.645.2

合计817199038.84817199038.84/

2.长期应收款坏账准备变动

本期变动金额期初余类别期末余额额计提收回或转回转销或核销其他变动

分期收款提供劳务6303447.366303447.36

合计6303447.366303447.36

注：其他变动系本年应收账款重分类至长期应收款所致。

-74-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

(十二)长期股权投资本期增减变动减值准备期末余被投资单位投资成本期初余额宣告发放现权益法下确认的其他综合其他权益计提减值期末余额追加投资减少投资金股利或利其他额投资损益收益调整变动准备润

1．合营企业

中电智开系统技术有限公司35700000.0037094251.614477816.0641572067.67

德州数字城市建设运营有限公司5635000.006557822.26775836.607333658.86

数字大理建设运营有限公司24500000.008593687.44-7431601.651162085.79中电（济南）数字科技有限公司4900000.004162310.87-2176956.811985354.06

商丘市慧城数据服务有限公司49000000.0049801772.78292289.6850094062.46

湖北东楚通科技有限公司20580000.0019834078.43807820.8620641899.29西部（重庆）科学城数字科技有限400000.00400201.33400201.33公司中电（江苏）数字产业有限公司3350000.005076420.43-899617.424176803.01

山东智城云享大数据信息技术有限768075.00775105.65-775105.65公司

泸州市数字创新科技有限公司3600000.004247385.621320345.045567730.66中电（天津）智慧城市运营服务有6120000.006221803.82573509.566795313.38限公司

凉山绿科数字科技有限公司4900000.004900000.004900000.00

河北中电云城科技有限公司36745317.0073791190.6211062978.2284854168.84

中电黄陵数字产业发展有限公司400000.00400000.00400000.00

T.E.CO CLEAM ROOM SA 18583493.09 5533900.05 16636.07 16636.07 5533900.05 13885971.56

四川圣洁云创科技有限公司4900000.004900000.00577068.105477068.10

西咸新区数字城市科技有限公司1960000.001960000.0083109.392043109.39

数字抚州网络科技有限公司4550000.004550000.00869637.255419637.25

小计226591885.09213496243.4716710000.00400201.3325599054.3916636.07-7431601.65247956858.8113885971.56

2．联营企业

北京易捷思达科技发展有限公司351000000.00274604952.93-4509979.54270094973.39中电（海南）数字科技产业集团有22050000.0017502502.91-2239688.6715262814.24限公司

石家庄市智慧产业有限公司32000000.0017738871.19-1423698.3016315172.89

-75-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

本期增减变动减值准备期末余被投资单位投资成本期初余额宣告发放现权益法下确认的其他综合其他权益计提减值期末余额追加投资减少投资金股利或利其他额投资损益收益调整变动准备润

德阳数字城市科技有限公司2940000.009198848.9148012.169246861.07

河北工大科雅能源科技股份有限公100000000.00160318944.975965640.00-1270500.00165014084.97司

长江云通有限公司281980909.23284223159.17153159149.28179113629.67-22483822.48-235784856.30

安徽中电数城科技有限公司1176000.001015036.86735000.001312494.763062531.62

武汉城市一卡通有限公司100151005.77100404044.3354070057.98-7172785.91147301316.40

常州仁晟生物能源科技有限公司22000000.0017335316.47-318760.3817016556.09

北京中泰嘉华环保科技有限合伙企998678.851756570.57540416.562296987.13业（有限合伙）

湖北兴磷科技有限公司13995829.00-226784.1513995829.0013769044.85

潍坊创源富新能源科技有限公司14000000.0010866223.742321770.0113187993.75139874.51

上海晶宇环境工程股份有限公司13392000.0027576933.115567440.87-1541370.5131603003.477394741.61

北京北控工业环保科技有限公司12500000.0018903299.02-9573158.119330140.911817677.84

武汉光谷智能科技有限公司50682280.00176712.069896086.0710072798.139511255.04

长江云通智慧城市科技有限公司15300000.00-5591013.3619628825.9814037812.62

楚客云行智能科技(湖北)有限公司2104311.0073131.881312751.021385882.90

武汉碳普惠管理有限公司7500000.0097335.597500000.007597335.59

数字广东网络建设有限公司363550000.00384692743.8822491141.48407183885.36

蓝信移动（北京）科技有限公司250897195.23238857389.08-8657150.261636305.68231836544.50

小计1658218209.081564994837.14207964207.26179113629.67-23602745.791636305.68-2811870.51-183451364.231385615739.8818863549.00

合计1884810094.171778491080.61224674207.26179513831.001996308.601636305.68-2811870.5116636.07-190882965.881633572598.6932749520.56

注：1、控股子公司中国系统于2023年9月对联营企业长江云通非等比例减资，中国系统公司持股比例由38.88%提升至80%，中国系统公司将长江云通纳入合并范围；武汉光谷智能科技有限公司、长江云通智慧城市科技有限公司、楚客云行智能科技(湖北)有限公司、武汉碳普惠管理有限公司为长江云通的联营企业；

2、公司原下属公司湖北兴磷科技有限公司因其他股东增资，导致公司对其丧失控制权，转为权益法核算，详见附注六（三）处置子公司；

3、重要的合营企业、联营企业或不重要合营企业和联营企业相关财务信息见本附注六、在其他主体中的权益。

-76-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

(十三)其他权益工具投资

1.其他权益工具投资情况

项目期末余额期初余额

股票投资87020044.1089009695.80

其中：北京华环电子股份有限公司13449377.7015583411.80

天津港股份有限公司71588966.4071414784.00

粤开证券股份有限公司1981700.002011500.00

非上市公司股权投资58015856.0926288752.83

其中：嘉兴中电艾伽投资合伙企业（有限合伙）5386020.583683681.18

内蒙古中天环境科技有限公司18213552.3318213552.33

喜利得（邯郸）制造有限公司2640000.003224393.01

中电智慧基金管理有限公司1182283.181167126.31

云上陕西科技运营有限公司30594000.00

合计145035900.19115298448.63

2.非交易性权益工具投资的情况

指定为以公允其他综合其他综合价值计量且其本期确认的股收益转入收益转入项目累计利得累计损失变动计入其他利收入留存收益留存收益综合收益的原的金额的原因因

股票投资1341204.48174182.402163834.10

其中：北京华环电子股份有限2134034.10公司

天津港股份有限公司1341204.48174182.40

29800.00计划长期持有粤开证券股份有限公司

并非用于交易

非上市公司股权投资215649.682311496.27584393.01

其中：嘉兴中电艾伽投资合伙目的而持有的15649.681702339.40企业（有限合伙）投资

喜利得（邯郸）制造有限公司584393.01

中电智慧基金管理有限公司200000.0015156.87

云上陕西科技运营有限公司594000.00

合计1556854.162485678.672748227.11

(十四)投资性房地产

1.采用成本计量模式的投资性房地产

项目房屋、建筑物土地使用权合计

-77-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

项目房屋、建筑物土地使用权合计

1．账面原值

（1）期初余额254608257.7012645152.10267253409.80

（2）本期增加金额18549727.4018549727.40

—固定资产转入18549727.4018549727.40

（3）本期减少金额2026142.332026142.33

—转入固定资产2026142.332026142.33

（4）期末余额271131842.7712645152.10283776994.87

2．累计折旧和累计摊销

（1）期初余额135444950.002090029.84137534979.84

（2）本期增加金额8028087.76252903.008280990.76

—计提或摊销5802682.88252903.006055585.88

—固定资产转入2225404.882225404.88

（3）本期减少金额2026142.332026142.33

—转入固定资产2026142.332026142.33

（4）期末余额141446895.432342932.84143789828.27

3．减值准备

（1）期初余额

（2）本期增加金额

（3）本期减少金额

（4）期末余额

4．账面价值

（1）期末账面价值129684947.3410302219.26139987166.60

（2）期初账面价值119163307.7010555122.26129718429.96

2.未办妥产权证书的投资性房地产情况

项目期末账面价值未办妥产权证书原因

414栋一层二层290069.50该房产证在中电信息名下，因政策原因，无法办理变更

415栋五层184932.00该房产证在中电信息名下，因政策原因，无法办理变更

415栋三层东侧99578.40该房产证在中电信息名下，因政策原因，无法办理变更

415栋厂房西三层85353.60该房产证在中电信息名下，因政策原因，无法办理变更

桑达新村裙楼188650.00因历史原因，不满足办理房产证的条件，未办妥产权证合计848583.50

(十五)固定资产项目期末账面价值期初账面价值

固定资产4916125904.494385020329.42固定资产清理

合计4916125904.494385020329.42

-78-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

1.固定资产情况

项目房屋及建筑物机器设备运输设备电子设备办公设备管网资产其他合计

1．账面原值

（1）期初余额1320877757.111683539304.84161142599.78456236105.3068112397.422607556479.9329499123.266326963767.64

（2）本期增加金额35598680.1444902606.5117779404.48190014339.7617520365.89811201830.7812630217.311129647444.87

—购置13070900.8623208284.3316911940.41170664665.7815613083.9112630217.31252099092.60

—在建工程转入20501636.9521694322.1818266945.0225346.53678899874.00739388124.68

—投资性房地产转入2026142.332026142.33

—重分类93166.79132301956.78132395123.57

—企业合并增加867464.07989562.171881935.453738961.69

（3）本期减少金额24125226.86134509709.134283039.2319033702.302243136.45879343.42185074157.39

—处置或报废5575499.462342263.304197456.2619033702.302190481.91789903.1934129306.42

—转入投资性房地产18549727.4018549727.40

—重分类132167445.8385582.9752654.5489440.23132395123.57

—处置子公司

（4）期末余额1332351210.391593932202.22174638965.03627216742.7683389626.863418758310.7141249997.157271537055.12

2．累计折旧

（1）期初余额332130499.16524153378.7093427065.17129979366.8238459631.55644388703.3912179689.941774718334.73

（2）本期增加金额48136702.8476968835.5511346204.39114819179.2416735053.03174333428.443785003.47446124406.96

—计提46110560.5176968835.5510747575.50114001160.2815529786.72158198328.413785003.47425341250.44

-79-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

项目房屋及建筑物机器设备运输设备电子设备办公设备管网资产其他合计

—重分类304009.6316135100.0316439109.66

—投资性房地产转入2026142.332026142.33

—企业合并增加598628.89818018.96901256.682317904.53

（3）本期减少金额2805773.0817442260.554468229.365890969.261761484.89287977.4132656694.55

—处置或报废580368.202048924.624043314.535292394.781761484.89265692.9913992180.01

—重分类15393335.93424914.83598574.4822284.4216439109.66

—转入投资性房地产2225404.882225404.88

（4）期末余额377461428.92583679953.70100305040.20238907576.8053433199.69818722131.8315676716.002188186047.14

3．减值准备

（1）期初余额7001942.82142966491.18150063.3852837.3125396.3617028372.44167225103.49

（2）本期增加金额

—计提

（3）本期减少金额

—处置或报废

（4）期末余额7001942.82142966491.18150063.3852837.3125396.3617028372.44167225103.49

4．账面价值

（1）期末账面价值947887838.65867285757.3474183861.45388256328.6529931030.812583007806.4425573281.154916125904.49

（2）期初账面价值981745315.131016419434.9667565471.23326203901.1729627369.511946139404.1017319433.324385020329.42

-80-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

2.通过经营租赁租出的固定资产

项目期末账面价值

房屋及建筑物74867357.95

合计74867357.95

3.未办妥产权证书的固定资产情况

项目账面价值未办妥产权证书的原因该房产登记在原子公司深圳环球电

振华路402栋第4层749018.11容器有限公司名下，但该子公司已注销，无法办理产权过户手续邱县分公司锅炉主厂房9646134.12正在办理中

集控附跨间、上料配电室、汽机主厂房，13144261.35正在办理中综合水泵房及配电室

合计23539413.58

(十六)在建工程

1.在建工程及工程物资

项目期末余额期初余额

在建工程1060272250.05950507104.58

工程物资68617.7868617.78

合计1060340867.83950575722.36

2.在建工程情况

期末余额期初余额项目减值账面余额账面价值账面余额减值准备账面价值准备中电洲际邯郸市主城区集中供热

297504592.16297504592.16285326315.76285326315.76

管网配改项目

桑达高新公寓装修项目225958727.75225958727.75

中电洲际东热西输热力管线工程166764094.00166764094.0099314053.5999314053.59

中电万潍西部热源71579310.0871579310.0892591537.0692591537.06

中电洲际热力管网工程汇总64077164.3864077164.3833702513.0633702513.06中电洲际供热管网技术改造升级

1954470.941954470.9436555213.8636555213.86

工程中电二公司中电创新园区8号楼

63016469.3863016469.3823981800.4623981800.46

商务用房项目

中电武汉电子云研发基地项目61705144.4261705144.425328495.135328495.13

中电洲际新城东大街供热工程43987312.7643987312.76119685577.35119685577.35

中电万潍热力管道18794561.4918794561.4916169847.7116169847.71

-81-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

期末余额期初余额项目减值账面余额账面价值账面余额减值准备账面价值准备

云计算金电金融云14518646.3714518646.37中电行唐中电柏乡县环保科技有

11697339.3611697339.3611697339.3611697339.36

限公司

安徽中电安徽视界瑶海项目装修5658295.885658295.88中电浦智上海市黄浦区信创云项

--5595243.695595243.69目（系统浦智）

中电万潍高温水管网4766236.454766236.452826352.042826352.04

小额工程项目汇总4470041.804470041.8011941410.7011941410.70

中电洲际新区纬五路供热工程3952216.893952216.8915659738.7715659738.77

中电二公司党建数字化展馆2818106.442818106.44

桑达科技大厦入口改造项目2012483.152012483.15中国电子2021年信息部信息化专

1597728.491597728.49

项

云计算江西省抚州市信创云项目517597.57517597.57

中电万潍换热站改造259816.50259816.50259816.50259816.50中电二公司项目管理系统集成开

181132.08181132.084613021.024613021.02

发

云计算易派客专属云项目102427.24102427.24

云计算吉林省长春市政务云项目78158.6378158.63中电洲际东郊电厂至邯郸热电厂

132718154.73132718154.73

供热连接线工程

中电万潍汽改水工程17572150.1917572150.19

中电洲际太极路热力管线工程17855094.5817855094.58

中电洲际电厂街、北环路、丛台

7788423.467788423.46

东路过新开河和军亓沟工程

中电洲际分布式供能项目工程7263641.147263641.14中电洲际果园路管线顶管过滏阳

5948085.165948085.16

河工程中电二公司财务一体化平台购买

4501132.084501132.08

及实施中电洲际东环路南延（支漳河北

3108959.623108959.62岸—邯大路）供热工程

中电京安生物质热电联产项目1817704.371817704.37中电洲际电厂街（北环路—果园

1279869.901279869.90

北路）供热工程中电洲际学院北路（陵西街-浴新

674601.04674601.04

街）供热工程

中电云展厅专项装修工程425866.81425866.81

合计1071969589.4111697339.361060272250.05962204443.9411697339.36950507104.58

-82-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

3.重要在建工程项目本期变动情况

工程累计投本期利

本期转入固定本期其他减工程进利息资本化累其中：本期利

项目名称预算数期初余额本期增加金额期末余额入占预算比(%)息资本资金来源资产金额少金额(%)度计金额息资本化金额例化率(%)中电洲际邯郸市主城区集中供热

380000000.00285326315.7612178276.40297504592.1678.2980.0024373999.676700795.824.20银行贷款

管网配改项目

桑达高新公寓装修项目237958727.75225958727.75225958727.7594.9695.00自有资金

中电洲际东热西输热力管线工程289937300.0099314053.5967450040.41166764094.0057.5257.002305604.502305604.504.10银行贷款

中电万潍西部热源241220000.0092591537.0614879304.1635891531.1471579310.0844.5545.00自有资金

中电二公司中电创新园区8号楼90000000.0023981800.4639034668.9263016469.3870.0270.00自有资金商务用房项目

自有资金、

中电武汉电子云研发基地项目459000000.005328495.1356376649.2961705144.4213.4412.00104979.17104979.173.00银行贷款

中电洲际新城东大街供热工程176682500.00119685577.357487033.9783185298.5643987312.7671.9872.00自有资金

中电万潍热力管道36762200.0016169847.717878174.295253460.5118794561.4965.4265.00自有资金

云计算金电金融云171654395.2014518646.3714518646.378.4610.00自有资金

中电洲际新区纬五路供热工程40920000.0015659738.777272489.5418980011.423952216.8956.0456.00自有资金中电洲际供热管网技术改造升级

63625400.0036555213.86964803.9728301905.757263641.141954470.9458.9760.00自有资金

工程

中电洲际太极路热力管线工程37655700.0017855094.5814216950.3532072044.93100.00100.00自有资金

中电万潍汽改水工程103000000.0017572150.196704875.7024277025.89100.00100.00自有资金中电洲际东郊电厂至邯郸热电厂

451053200.00132718154.73282497259.66415215414.39100.00100.006260694.746260694.744.10银行贷款

供热连接线工程

二公司项目管理系统集成开发等20902886.4012341316.6810342592.74-22117683.01566226.41自有资金

合计2800372309.35875099295.87767760493.52643176692.5929381324.15970301772.6533045278.0815372074.23

-83-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

4.工程物资

期末余额期初余额项目工程物资减工程物资减值账面余额账面价值账面余额账面价值值准备准备

专用材料68617.7868617.7868617.7868617.78

合计68617.7868617.7868617.7868617.78

(十七)使用权资产电子及办项目房屋及建筑物机器设备运输工具土地合计公设备

1．账面原值

（1）年初余额339340205.355206600.48116876.4652102.391875203.20346590987.88

（2）本期增加金额117709501.65295486.644692303.68122697291.97

—新增租赁117709501.65295486.644692303.68122697291.97

（3）本期减少金额110472954.413218329.20116876.4652102.39113860262.46

—合同终止确认转出110472954.413218329.20116876.4652102.39113860262.46

（4）期末余额346576752.591988271.28295486.644692303.681875203.20355428017.39

2．累计折旧

（1）年初余额147309666.283710684.4397397.0546313.21489183.44151653244.41

（2）本期增加金额59570455.27142019.4050259.261661896.36244591.7261669222.01

—计提59570455.27142019.4050259.261661896.36244591.7261669222.01

（3）本期减少金额95644057.623218329.20116876.4652102.3999031365.67

—合同终止确认转出95644057.623218329.20116876.4652102.3999031365.67

（4）期末余额111236063.93634374.6330779.851656107.18733775.16114291100.75

3．减值准备

（1）年初余额

（2）本期增加金额

—计提

（3）本期减少金额

—处置

（4）期末余额

4．账面价值

（1）期末账面价值235340688.661353896.65264706.793036196.501141428.04241136916.64

（2）年初账面价值192030539.071495916.0519479.415789.181386019.76194937743.47

-84-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

(十八)无形资产项目软件土地使用权专利权非专利技术商标权著作权特许权客户关系其他合计

1．账面原值

（1）期初余额98194352.551089119103.4923543959.9720541833.42324582277.3825900000.008836725.271590718252.08

（2）本期增加金额99181345.7619399244.97118580590.73

—购置39291936.0519399244.9758691181.02

—在建工程转入23116076.6223116076.62

—企业合并增加282401.13282401.13

—开发支出转入36174624.6136174624.61

—重分类316307.35316307.35

（3）本期减少金额794817.0723541865.95316307.3524652990.37

—处置794817.0723541865.9524336683.02

—重分类316307.35316307.35

（4）期末余额196580881.241065577237.5423543959.9720541833.42343981522.3525900000.008520417.921684645852.44

2．累计摊销-

（1）期初余额40833721.18233272514.9023249793.1219546113.59136122972.2425809374.176788952.89485623442.09

（2）本期增加金额25001529.3027608519.978000.0052637.1637547763.8290625.8379488.6090388564.68

—企业合并增加50304.8550304.85

—计提24886524.4527608519.978000.0052637.1637547763.8290625.8379488.6090273559.83

-85-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

项目软件土地使用权专利权非专利技术商标权著作权特许权客户关系其他合计

—重分类64700.0064700.00

（3）本期减少金额13247.2323541865.9564700.0023619813.18

—处置13247.2323541865.9523555113.18

—重分类64700.0064700.00

（4）期末余额65822003.25237339168.9223257793.1219598750.75173670736.0625900000.006803741.49552392193.59

3．减值准备-

（1）期初余额9296859.0021432470.6930729329.69

（2）本期增加金额-

—计提-

（3）本期减少金额-

—处置-

（4）期末余额9296859.0021432470.6930729329.69

4．账面价值-

（1）期末账面价值130758877.99818941209.62286166.85943082.67148878315.601716676.431101524329.16

（2）期初账面价值57360631.37846549729.59294166.85995719.83167026834.4590625.832047772.381074365480.30

(十九)开发支出

本公司开发支出情况详见附注五、（六十九）研发支出。

-86-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

(二十)商誉被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额账面原值

福维工程科技有限公司5000000.005000000.00

昆山协多利洁净系统股份有限公司146830.13146830.13

中电易水环境投资有限公司12354067.0012354067.00

河北煜泰热能科技有限责任公司3668050.613668050.61

中电惠特热力设计技术服务邯郸有限723289.56723289.56公司

邯郸市新兴供热设备有限公司2365619.912365619.91

中电洲际环保科技发展有限公司34296473.5634296473.56

山东中电富伦新能源投资有限公司52246826.5952246826.59

中电通途（北京）科技有限公司16514328.3716514328.37

中电诚达医药工程设计（河北）有限6160133.536160133.53公司

长江云通有限公司53995986.0453995986.04

小计133475619.2653995986.04187471605.3减值准备

福维工程科技有限公司4496600.004496600.00

中电易水环境投资有限公司12354067.0012354067.00

河北煜泰热能科技有限责任公司3668050.613668050.61

中电洲际环保科技发展有限公司26222364.1226222364.12

小计42244481.734496600.0046741081.73

账面价值91231137.53140730523.57

注1：公司商誉的形成：

（1）子公司中国电子系统技术有限公司于2017年收购中电易水环境投资有限公司51%股权，收购价为51000000.00元，按照被收购资产公允价值计算的商誉为12354067.00元。

（2）子公司中国电子系统技术有限公司于2017年收购河北煜泰热能科技有限公司70%股权，收购价为185300000.00元，按照被收购资产公允价值计算的商誉为3668050.61元。

（3）下属公司中电洲际环保科技发展有限公司于2018年4月收购邱县新源供热有限公

司100%股权，收购价为54860400.00元，按照被收购资产公允价值计算的商誉为

26222364.12元；收购中电惠特热力设计技术服务邯郸有限公司100%股权，收购价为

4588800.00元，按照被收购资产公允价值计算的商誉为723289.56元；收购邯郸市新兴供热

-87-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

设备有限公司100%股权，收购价为3978900.00元，按照被收购资产公允价值计算的商誉为

2365619.91元；购买邯郸市热力公司资产构成业务合并，合并对价与被购买方可辨认净资产

公允价值之间的差额确认商誉为8074109.44元。2022年度，中电洲际完成对邱县新源供热有限公司的吸收合并，其收购邱县新源供热有限公司股权所形成的商誉及减值准备金额调整至中电洲际。

（4）子公司中国电子系统技术有限公司于2018年收购山东中电富伦新能源投资有限公

司80%股权，收购价为200000000.00元，按照被收购资产公允价值计算的商誉为

52246826.59元。

（5）子公司中国电子系统技术有限公司于2020年2月收购中电通途（北京）科技有限

公司58.14%股权，收购价为50000000.00元，按照被收购资产公允价值计算的商誉为

16514328.37元。

（6）下属公司中国电子系统工程第二建设有限公司于2020年5月收购中电诚达医药工

程设计（河北）有限公司100%股权，收购价为12462150.00元，按照被收购资产公允价值计算的商誉为6160133.53元。

（7）子公司中国电子系统技术有限公司于2023年9月对联营企业长江云通非等比例减资，中国电子系统技术有限公司对其持股比例由38.88%提升至80%，按照购买日公允价值计算的商誉为53995986.04元。

注2：企业合并取得的商誉已分配至相关资产组进行商誉减值测试。各资产组的可收回金额基于管理层的经营计划和调整后的折现率计算。在预测期之后的现金流按照稳定的增长率和终值推算。

（1）下属公司福维工程科技有限公司（原名为福斯特惠勒（河北）工程设计有限公司）

所处建设工程施工行业，因公司战略规划及工程资质变动导致未来现金流量无法可靠预测，故本次含商誉资产组的减值测试采用公允价值减处置费用后的净额作为可收回金额，并根据减值测试结果计提商誉减值449.66万元。

（2）下属公司邯郸市新兴供热设备有限公司所处管道和设备安装行业，在2023年度及

预测期采用的税前折现率为13.98%，稳定期采用的税前折现率为13.98%。预测期内收入增长率平均3%，稳定期增长率为0.00%。

（6）下属公司中电洲际环保科技发展有限公司所处热力生产和供应行业，在2023年度

及预测期采用的税前折现率为9.40%，稳定期采用的税前折现率为9.40%。预测期内收入增长率平均8%，稳定期增长率为0.00%。

（7）下属公司山东中电富伦新能源投资有限公司所处热力生产和供应行业，在2023年

-88-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

度及预测期采用的税前折现率为8.40%，稳定期采用的税前折现率为8.40%。预测期内收入增长率平均5%，稳定期增长率为0.00%。

（8）下属公司中电通途（北京）科技有限公司所处科技推广和应用服务业，在2023年

度及预测期采用的税前折现率为13.90%，稳定期采用的税前折现率为13.90%。预测期内收入增长率区间为3%~20%，稳定期增长率为0.00%。

（9）下属公司中电诚达（河北）医药设计有限公司所处医药设计行业，在2023度及预

测期采用的税前折现率为10.29%，稳定期采用的税前折现率为10.29%。预测期内收入增长率平均2.4%，稳定期增长率为0.00%。

（10）下属公司中电易水环境投资有限公司、邱县新源供热有限公司和河北煜泰热能科技有限公司已在以前年度全额计提减值。

计算各公司的预计未来现金流量现值采用了关键假设。以下详述了管理层为进行商誉的减值测试，在确定现金流量预测时作出的关键假设：

增长率—确定基础是在历史经营成果的平均增长率及对市场发展的预期基础上制定。

折现率—所采用的折现率是反映各公司特定风险的税前折现率。

分配至上述资产组的关键假设的金额与公司历史经验及外部信息一致。

管理层本年度根据上述假设分析各资产组的可收回金额进行减值测试，除福维工程科技有限公司商誉计提减值449.66万元外，其他公司商誉无需计提减值准备。

(二十一)长期待摊费用本期增加金本期摊销金其他减少金项目期初余额期末余额额额额

装修改造费127565644.30108055144.7756681723.31178939065.76

租赁费2829880.844954948.2925811.247759017.89

项目运营费7775560.65284062.147491498.51

构筑物及临时设施1213570.51378194.68159565.691432199.50

信息化及展厅建设支897491.24409256.58488234.66出

检修费497311.7317104.36136528.07377888.02

排污权22446.3379921.5231326.4971041.36

其他2528688.391696697.512306260.281919125.62

合计134657542.10123855063.0260034533.80198478071.32

(二十二)递延所得税资产、递延所得税负债

1.未经抵销的递延所得税资产

-89-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

期末余额期初余额项目应纳税暂时性差异递延所得税资产应纳税暂时性差异递延所得税资产

资产减值准备1603377932.01303917812.171394163344.74261825747.60

递延收益1259531.58288941.911528605.43345626.82

交易性金融负债2649167.86662291.97

租赁负债270253590.3561320015.69232449410.8948731866.33

应付职工薪酬14380000.003595000.0039768527.627231279.14

预计负债102661997.5918924800.1171779277.1313230062.49

内部交易未实现利润28839860.445629936.6827978950.286994737.57

未实现融资收益45832597.556874889.63

合计2066605509.52400551396.191770317283.95339021611.92

2.未经抵销的递延所得税负债

期末余额期初余额项目应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债

使用权资产241136916.6457535997.32199961669.6245478201.84

交易性金融工具、衍105706483.2826426620.82生金融工具的估值

非同一控制企业合并189954787.1846880796.30199314347.1650742630.14资产评估增值

拟出售联营企业投资4979706.31746955.954833131.25724969.69收益

改制评估增值94226051.0323556512.75108243498.6927088956.68

其他权益工具投资公42807002.6810701750.6743069551.0610767387.77允价值变动

合计678810947.12165848633.81555422197.78134802146.12

3.递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

期末余额期初余额项目应纳税暂时性差异递延所得税资产应纳税暂时性差异递延所得税资产

资产减值准备1603377932.01303917812.171394163344.74261825747.60

递延收益1259531.58288941.911528605.43345626.82

交易性金融负债2649167.86662291.97

租赁负债16533822.194057720.0116209363.923959358.12

应付职工薪酬14380000.003595000.0039768527.627231279.14

预计负债102661997.5918924800.1171779277.1313230062.49

内部交易未实现利润28839860.445629936.6827978950.286994737.57

未实现融资收益45832597.556874889.63

合计1812885741.36343289100.511554077236.98294249103.71

-90-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

期末余额期初余额项目应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债

交易性金融工具、衍105706483.2826426620.82生金融工具的估值

使用权资产1319276.36273701.633939615.43705693.63

非同一控制企业合并189954787.1846880796.30199314347.1650742630.14资产评估增值

拟出售联营企业投资4979706.31746955.954833131.25724969.69收益

改制评估增值94226051.0323556512.75108243498.6927088956.68

其他权益工具投资公42807002.6810701750.6743069551.0610767387.77允价值变动

合计438993306.84108586338.12359400143.5990029637.91

4.递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

项目期末余额

使用权资产/租赁负债57262295.68

合计57262295.68

5.未确认递延所得税资产明细

项目期末余额期初余额

可抵扣暂时性差异482251271.34373607678.84

可抵扣亏损3009863972.442289575353.15

合计3492115243.782663183031.99

6.未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年度期末余额期初余额备注

2023年度177780829.49

2024年度124499558.29125990288.43

2025年度505406737.58508784699.18

2026年度246247016.00249840300.10

2027年度1219344489.831227179235.95

2028年度及以后年度914366170.74

合计3009863972.442289575353.15

(二十三)其他非流动资产项目期末余额期初余额

-91-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

项目期末余额期初余额

已完工未结算工程款409242100.46533302382.07

预付长期资产购置款94620602.2020352556.88

龙港化工热源站工程拆迁费用983547.11983547.11

高新公寓拆迁转出6411935.93

合计504846249.77561050421.99

(二十四)短期借款

1.短期借款分类

项目期末余额期初余额

质押借款85548987.00206952541.90

抵押借款73570000.0074068400.00

保证借款3016041.67

信用借款1215557574.591567285173.76

合计1374676561.591851322157.33

注1：质押借款

（1）中电桑达电子设备（江苏）有限公司与中电惠融商业保理（深圳）有限公司在

2023年5月30日和2023年6月14日分别签署了合同编号为中电惠融[2023]线下保理第(004)、中电惠融[2023]线下保理第(005)号，截至2023年12月31日，借款余额为4000.00万元

（2）2023年2月20日，潍坊中电万潍热电有限公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司

潍坊市分行签订了合同编号为37000090100220020003小企业流动资金借款合同，该笔合同由中电万潍持有的供热收费权提供质押保证，截止2023年12月31日借款期末金额3000.00万元。

（3）2023年度子公司中电行唐生物质能热电有限公司与交通银行股份有限公司河北省

支行分别签订了编号为：Z2304LN15678440、Z2303LN15640424、Z2201LN15645583 的三笔流动资金借款合同。该三笔交易由中电行唐持有的国网河北省电力有限公司电费收费权提供质押，

2023年共取得借款1586.61万元，截至2023年12月31日，借款期末金额1554.90万元。

注2：抵押借款

（1）2023年11月6日，潍坊中电万潍热电有限公司与潍坊银行凤凰山支行签订了编号

为2023年1106第103号的流动资金借款合同及编号为2023年1106第103号的抵押合同，取得借款1000.00万元，抵押物为新华路等区域的管网资产，截至2023年12月31日，借款期末金额为1000.00万元。

-92-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

（2）2023年11月6日，潍坊中电万潍热电有限公司与潍坊银行凤凰山支行签订了编号

为2023年1106第102号的流动资金借款合同及编号为2023年1106第102号的抵押合同，取得借款1900.00万元，抵押物为马少野等区域的高温水资产，截至2023年12月31日，借款期末金额为1900.00万元。

（3）2023年11月9日，潍坊中电万潍热电有限公司与潍坊银行凤凰山支行签订了编号

为2023年1109第90号的流动资金借款合同及编号为2023年1119第71号的抵押合同，取得借款450.00万元，抵押物为第三方土地，截至2023年12月31日，借款期末金额为450.00万元。

（4）2023年12月21日潍坊中电万潍热电有限公司与中国工商银行股份有限公司潍城支

行签了编号为0160700021-2023年（潍城）字001756号借款合同取得借款1000万元，该笔借款以编号为0160700021-2023年潍城（抵）字00116号抵押合同项下的健康街（白浪和桥西-安顺路）高温水管道、青年路胶济铁路高温水管道、和平路（健康街-民生街）高温水管道以及

编号为0160700021-2023年潍城（质）字00116号质押合同项下的西湖御景小区供热收益权为

质押抵押物，截止2023年12月31日该笔借款余额为1000.00万元。

（5）2022年2月河北煜泰热能科技有限公司与交通银行股份有限公司河北省分行签订了

编号为 C220222MG1318006 的抵押合同。以不动产作为抵押物，截止 2023 年 12 月 31 日，短期借款期末余额为3007.00万元。

(二十五)交易性金融负债项目期末余额期初余额

对桑达设备少数股东超额奖励2649167.86

合计2649167.86

(二十六)应付票据项目期末余额期初余额

银行承兑汇票5962687265.145411553136.10

商业承兑汇票263794691.48145572716.18

合计6226481956.625557125852.28

(二十七)应付账款账龄期末余额期初余额

1年以内（含1年）15471302376.2415003223568.11

1至2年（含2年）2110924195.551551358088.73

-93-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

账龄期末余额期初余额

2至3年（含3年）692389629.58924699382.77

3年以上1021588876.12554064564.71

合计19296205077.4918033345604.32

账龄超过1年的重要应付账款：

债权单位名称期末余额未偿还原因

上海商汤智能科技有限公司37993518.53尚未结算

江西恒普实业有限公司37559510.89尚未结算

福建南威软件有限公司33713890.80尚未结算

中软国际科技服务有限公司31550355.53尚未结算

上海亮嘉环保工程设备有限公司23948619.46尚未结算

河北容达劳务有限公司21173188.74尚未结算

上海野村水处理工程有限公司21121222.76尚未结算

杭萧钢构股份有限公司19812671.93尚未结算

大唐融合通信股份有限公司重庆分公司18596665.94尚未结算

江苏地基工程有限公司18554886.33尚未结算

国泰新点软件股份有限公司14567934.40尚未结算

江西省中邦建设有限公司13197711.65尚未结算

无锡奥特维科技股份有限公司12209823.07尚未结算

深圳市正源环境科技有限公司12046133.42尚未结算

双杨信息科技（上海）有限公司11814521.36尚未结算

中国联合网络通信有限公司赤城县分公司11502849.35尚未结算

栗田工业（苏州）水处理有限公司10522387.41尚未结算

德州安防科技有限公司10477524.37尚未结算

中国移动通信集团福建有限公司莆田分公司10360674.25尚未结算

中国联合网络通信有限公司莆田市分公司10301674.53尚未结算

中航技国际经贸发展有限公司深圳分公司10233600.00尚未结算

中电科安科技股份有限公司10031316.65尚未结算

合计401290681.37

(二十八)预收款项账龄期末余额期初余额

1年以内（含1年）481499.1128912.40

1年以上

-94-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

账龄期末余额期初余额

合计481499.1128912.40

(二十九)合同负债

1.合同负债情况

项目期末余额期初余额

高科技产业工程服务3665927555.003428672055.32

数字与信息服务219288162.02765231710.00

数字供热与新能源服务889342977.23953669000.26

其他产业服务3107839.5924254096.75

合计4777666533.845171826862.33

2.报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

项目变动金额变动原因

237255499.68收到合同预付款及在合同负债年初账面价高科技产业工程服务

值中的金额所确认的收入

-545943547.98收到合同预付款及在合同负债年初账面价数字与信息服务值中的金额所确认的收入收到合同预付款及在合同负债年初账面价

数字供热与新能源服务-64326023.03值中的金额所确认的收入

其他产业服务-21146257.16收到合同预付款及在合同负债年初账面价值中的金额所确认的收入

合计-394160328.49

(三十)应付职工薪酬

1.应付职工薪酬列示

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

一、短期薪酬856562621.875893242490.715812607429.95937197682.63

二、离职后福利-设定提存计划4315216.76484877069.33479936773.349255512.75

三、辞退福利46951087.0146461645.06489441.95

四、一年内到期的其他福利

五、其他

合计860877838.636425070647.056339005848.35946942637.33

2.短期职工薪酬列示

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

一、工资、奖金、津贴和补贴782316706.024952338458.524870514959.07864140205.47

-95-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

二、职工福利费1797209.8746199746.1947882854.31114101.75

三、社会保险费3257392.78257469079.87255065933.615660539.04

其中：医疗及生育保险费3030326.78235098075.26232831117.985297284.06

工伤保险费225200.2022297365.8322159311.05363254.98

其他1865.8073638.7875504.58-

四、住房公积金1450639.99355548604.38352088651.894910592.48

五、工会经费和职工教育经费67428335.4449396201.8655177576.7161646960.59

六、短期带薪缺勤

七、短期利润分享计划

八、其他短期薪酬312337.77232290399.89231877454.36725283.30

合计856562621.875893242490.715812607429.95937197682.63

3.设定提存计划列示

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

一、基本养老保险3741802.83463730739.56458964329.378508213.02

二、失业保险费566648.9515612340.5215431689.74747299.73

三、企业年金缴费6764.985533989.255540754.23

合计4315216.76484877069.33479936773.349255512.75

(三十一)应交税费税费项目期末余额期初余额

增值税186410272.4095317244.07

企业所得税154547994.16218917596.56

城市维护建设税3045958.21652548.63

房产税351714.53781391.09

土地使用税168982.60168962.35

个人所得税22036950.4127378146.86

教育费附加（含地方教育费附加）2233585.93574291.56

其他税费819125.92959305.04

合计369614584.16344749486.16

(三十二)其他应付款

-96-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

项目期末余额期初余额应付利息

应付股利107534486.97140535600.00

其他应付款项992576805.00495747283.10

合计1100111291.97636282883.10

1.应付股利情况

项目期末余额期初余额

普通股股利107534486.97140535600.00

合计107534486.97140535600.00

2.其他应付款项

（1）按款项性质列示其他应付款项项目期末余额期初余额

应付往来款688514117.39213945992.47

应付保证金及押金141883615.25211525437.34

代垫社保及公积金48873480.0728270879.70

其他113305592.2942004973.59

合计992576805.00495747283.10

（2）账龄超过1年的重要其他应付款项公司期末无账龄超过1年的重要其他应付款项。

(三十三)一年内到期的非流动负债类别期末余额期初余额

一年内到期的长期借款1861498423.101581482035.68

一年内到期的长期应付款61247081.0525293574.38

一年内到期的其他长期负债488142.03

一年内到期的租赁负债55650572.7944485334.91

合计1978396076.941651749087.00

(三十四)其他流动负债项目期末余额期初余额

待转销项税416850409.73666836682.19

已背书或贴现且在资产负债表日尚未到3992901.81期的商业承兑汇票

已背书或贴现且在资产负债表日尚未到167526640.89355626787.31期的银行承兑汇票

-97-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

项目期末余额期初余额

长期借款应计利息101589.58

未到期已转让供应链账单12703492.843566537.13

合计597080543.461030124498.02

(三十五)长期借款项目期末余额期初余额

质押借款259201900.00346857517.32

抵押借款429115584.13505605266.31

保证借款-1225000000.00

信用借款7153991273.315219706796.56

小计7842308757.447297169580.19

减：一年内到期的长期借款1861498423.101581482035.68

合计5980810334.345715687544.51

注1：质押借款

（1）2022年，子公司河北中电京安节能环保科技有限公司与中国建设银行股份有限公

司安平支行签订了编号为 HTZ130717700GDZC2022N002 的长期借款合同，借款额度为 23785万元，实际借款额为23783.19万元。上述借款合同由本公司持有的从2017年5月10日至2030年8月18日止，因售电给国网河北省电力有限公司(付款人)而产生的“可再生能源电价附加补贴部分”的应收账款收款权质押保证。截止到2023年12月31日，长期借款余额为

21098.19万元，其中2300.00万元已划分至一年内到期的非流动负债。

（2）2017年，子公司河北中电智通科技有限公司与中国银行股份有限公司沧州分行签订固定资产借款合同，合同编号为：冀-09-2017-122（借），以《任丘市智能交通系统工程 PPP项目合同》项下的应收账款提供抵押担保并签订冀-09-2017-122（质）号的《最高额抵押合同》，向中国银行股份有限公司取得10.5年期长期借款12000.00万元。截至2023年12月31日，该笔长期借款余额为4822.00万元，其中一年内到期的非流动负债为1334.00万元。

注2：抵押借款

（1）2020年度，子公司中电行唐生物质能热电有限公司与交通银行股份有限公司河北

省支行签订了石贷字202001001号的长期借款合同及石质字202001001号的质押合同，该笔合同由子公司中电行唐生物质能热电有限公司冀（2020）行唐县不动产权证第0000969号抵押

-98-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

担保以及公司应收账款的收款权为质押担保，用于置换光大银行固定资产贷款和支付项目建设未支付合同款21346.74万元，截至2023年12月31日，该笔长期借款期末余额9979.04万元。其中4985.14万元已划分至一年内到期的非流动负债。

（2）2019年10月28日，招远中电智慧产业发展有限公司与中国建设银行股份有限公司

招远支行签订固定资产贷款合同，编号为：HTZ370666200GDZC201900003，取得 14 年期长期借款 20000.00 万元，利率为 LPR+5 基点。截至 2023年 12 月 31 日，该笔长期借款余额为

16500.00万元，其中1200.00万元重分类至一年内到期的非流动负债。

2021年6月30日，招远中电智慧产业发展有限公司与中国建设银行股份有限公司招远支

行签订固定资产贷款合同，合同编号为：HTZ370666200GDZC202100003，取得 12.25年期长期借款 12000.00 万元，利率为 LPR+98.5 基点。截至 2023年 12月 31 日，该笔长期借款余额为

10700.00万元，其中600.00万元重分类至一年内到期的非流动负债。

（3）2021年，子公司中电武强热力有限公司与中国农业发展银行武强县支行签订借款

以及质押合同，以固定资产质押取得借款8000万元，中国电子系统技术有限公司与中国农业发展银行武强县支行签订担保合同，截至2023年12月31日，该笔借款期末余额为

5732.52万元，其中1057.52万元重分类至一年内到期的非流动负债。

(三十六)租赁负债项目期末余额期初余额

租赁付款额360545954.14287320959.71

减：未确认的融资费用90292363.7954871548.82

重分类至一年内到期的非流动负债55650572.7944485334.91

租赁负债净额214603017.56187964075.98

(三十七)长期应付款项目期初余额本期增加本期减少期末余额

长期应付款项315122715.951152994.61119053014.82197222695.74

专项应付款97081838.051354102.9456289331.3742146609.62

合计412204554.002507097.55175342346.19239369305.36

1.长期应付款项期末余额

项目期末余额期初余额

应付融资租赁款175635946.07268281733.32

-99-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

项目期末余额期初余额

其中：未实现融资费用-20854786.44-34404060.15

BOT 项目长期应付款 18029237.86 18029237.86

其他长期应付款85659379.3088509379.30

减：一年内到期的长期应付款61247081.0525293574.38

合计197222695.74315122715.95

2.专项应付款期末余额

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

三供一业补助资金2739401.192739401.19

职工安置费54342436.8664002.9414999231.3739407208.43

中国电子云 CCOS 科研项目 20000000.00 20000000.00

数据治理工程项目20000000.0020000000.00

合计97081838.0564002.9454999231.3742146609.62

注：职工安置费，是子公司中国电子系统工程第四建设有限公司及中电洲际环保科技发展有限公司在企业改制过程中形成，其中：

（1）中国电子系统工程第四建设有限公司（改制前为中国电子系统工程第四建设公司），于2003年经中国电子批准改制为有限责任公司（中电资[2003]89号），根据相关政策于2003年将中国电子系统工程第四建设公司的净资产提留1124.27万元用于安置职工。截至2023年

12月31日，剩余541.86万元尚未支付完毕。

（2）中电洲际环保科技发展有限公司，是公司与邯郸市热力公司于2017年9月共同设立的公司。2018年，根据邯郸市政府批准的事业单位改制方案，邯郸市热力公司由事业单位转企改制，将其机器设备、管网等资产以131856.85万元出售给中电洲际环保科技发展有限公司，并根据《市热力公司转企改制职工安置方案》将上述资产转让款中的18894.60万元转给中电洲际环保科技发展有限公司用于职工安置。截至2023年12月31日，剩余3398.86万元尚未支付完毕。

(三十八)长期应付职工薪酬

1.长期应付职工薪酬明细表

项目期末余额期初余额

一、离职后福利-设定受益计划净负债74440000.0075060000.00

二、辞退福利26010000.0017200000.00

三、其他长期福利

-100-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

项目期末余额期初余额

合计100450000.0092260000.00

2.设定受益计划变动情况

项目本期金额上期金额

1．期初余额75060000.0077800000.00

2．计入当期损益的设定受益成本2760000.002860000.00

（1）当期服务成本570000.00610000.00

（2）过去服务成本

（3）结算利得（损失以"－"表示）

（4）利息净额2190000.002250000.00

3．计入其他综合收益的设定受益成本-490000.001170000.00

（1）精算利得（损失以“－”表示）-490000.001170000.00

4．其他变动-3870000.00-4430000.00

（1）结算时支付的对价-320000.00

（2）已支付的福利-3910000.00-4460000.00

（3）处置子公司

（4）新增人员的影响360000.0030000.00

5．期末余额74440000.0075060000.00

(三十九)预计负债项目期末余额期初余额

未决诉讼10739806.393846317.52

产品质量保证5232007.224936952.91

待执行的亏损合同94641457.9964272583.15

其他3940000.003690000.00

合计114553271.6076745853.58

注1、未决诉讼见附注十一、承诺及或有事项的披露。

2、其他：（1）子公司中电洲际环保科技发展有限公司2016年度因责任事故导致人身伤

害预计的赔偿款，2018年度中电洲际环保科技发展有限公司纳入合并范围，购买日尚未支付的预计赔偿款余额为1612.47万元，截至2023年12月31日，预计赔偿款余额194.00万元；

（2）子公司中电建设因徐州金霖项目现场发生意外事故，对可能产生的政府处罚进行预提负

债200.00万元。

-101-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

(四十)递延收益项目期初余额本期增加本期减少期末余额

政府补助149908937.2525151026.0018804167.54156255795.71

合计149908937.2525151026.0018804167.54156255795.71

-102-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

与政府补助相关的递延收益

本公司政府补助详见附注五、（七十）政府补助1.涉及政府补助的负债项目。

(四十一)其他非流动负债项目期末余额期初余额

管网建设费987871632.51776873132.55

待转销项税73257364.4762123789.55

联营企业内部未实现的交易损益7431601.65

递延收益3799999.84

合计1061128996.98850228523.59

(四十二)股本

本期变动增（+）减（－）项目期初余额期末余额发行新股送股公积金转股其他小计

股份总额1137959234.001137959234.00

(四十三)资本公积项目期初余额本期增加本期减少期末余额

一、资本（或股本）溢价1566425857.42637151247.682203577105.10

二、其他资本公积1361617263.66981783.411362599047.07

合计2928043121.08638133031.093566176152.17

注：1.公司子公司中电云计算技术有限公司混合所有制改革引入少数股东投资14.38亿元，根据持股比例计算公司应享有的资本溢价部分确认资本公积（股本溢价）6.37亿元。

2.公司子公司中电云计算技术有限公司之联营企业蓝信移动（北京）科技有限公司

本年度资本公积变动，确认其他资本公积变动98.18万元。

-103-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

(四十四)其他综合收益本期金额

项目期初余额减：前期计入减：前期计入其减：所得本期所得税后归属于税后归属于期末余额其他综合收益他综合收益当期税税前发生额母公司少数股东当期转入损益转入留存收益费用

1．不能重分类进损益的其他综合收益-16357882.90-752548.44-65637.10-886915.63200004.29-17244798.53

其中：重新计量设定受益计划变动额-626231.06-490000.00-530017.9340017.93-1156248.99权益法下不能转损益的其他综合收益

其他权益工具投资公允价值变动-15731651.84-262548.44-65637.10-356897.70159986.36-16088549.54企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益605215.07698173.97344384.68353789.29949599.75

其中：权益法下可转损益的其他综合收益其他债权投资公允价值变动金融资产重分类计入其他综合收益的金额其他债权投资信用减值准备现金流量套期储备

外币财务报表折算差额605215.07698173.97344384.68353789.29949599.75

其他综合收益合计-15752667.83-54374.47-65637.10-542530.95553793.58-16295198.78

-104-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

(四十五)专项储备项目期初余额本期增加本期减少期末余额备注

安全生产费61323063.32184563473.12145135636.48100750899.96

合计61323063.32184563473.12145135636.48100750899.96

(四十六)盈余公积项目期初余额本期增加本期减少期末余额

法定盈余公积145399220.6611647533.85157046754.51

任意盈余公积147629306.02147629306.02

合计293028526.6811647533.85304676060.53

(四十七)未分配利润项目本期金额上期金额

调整前上年年末未分配利润1168593944.501455596294.32

调整年初未分配利润合计数（调增+，调减－）-487275.92调整后年初未分配利润1168593944.501455109018.40

加：本期归属于母公司所有者的净利润329641229.16-158404699.08

其他综合收益结转留存收益6089517.47

减：提取法定盈余公积11647533.8520403968.89提取任意盈余公积提取一般风险准备

应付普通股股利91036738.72113795923.40

期末未分配利润1395550901.091168593944.50

注：根据《企业会计准则第16号解释》，对2022年年初未分配利润进行追溯调整-

487275.92元，详见“附注三、（三十五）重要会计政策、会计估计的变更”。

(四十八)营业收入、营业成本

1.营业收入和营业成本情况

本期金额上期金额项目收入成本收入成本

主营业务56017805921.0949711812035.7350710103470.2545032838385.16

其他业务265912720.06222620308.31341817672.37194989715.29

合计56283718641.1549934432344.0451051921142.6245227828100.45

2.营业收入明细

-105-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

项目本期金额上期金额

高科技产业工程服务51756986940.8645762282495.08

数字与信息服务2214537573.712644366078.72

数字供热与新能源服务1974314969.161992003525.63

其他产业服务337879157.42653269043.19

合计56283718641.1551051921142.62

(四十九)税金及附加项目本期发生额上期发生额

城市维护建设税45191255.3427218302.99

教育费附加（含地方教育费附加）34632965.9620610600.81

印花税29534877.8424823514.84

房产税15690848.2614069795.95

土地使用税3423432.972996536.39

环境保护税1997021.621917123.85

车船税234211.45239133.42

其他3081291.952603172.48

合计133785905.3994478180.73

(五十)销售费用项目本期发生额上期发生额

职工薪酬711497263.46694304335.53

差旅费78136526.7449288169.92

业务招待费47537259.3842897814.89

广告费14379418.8821404785.55

招投标费用22012126.8418254699.61

租赁及物业费17876936.1319735158.67

服务费22828679.4430512869.46

折旧费8019834.6712691248.98

摊销费5305425.169952367.51

办公费5637258.963833602.10

修理费4113701.513421535.88

代理费2085418.15994572.04

其他25750824.428403011.77

合计965180673.74915694171.91

(五十一)管理费用项目本期发生额上期发生额

-106-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

项目本期发生额上期发生额

职工薪酬1203196120.921319252010.59

折旧费65691620.8661488061.18

差旅费56903006.0246170207.73

租赁及物业费96600971.9993896027.32

无形资产摊销40021804.5431253688.87

咨询费7354814.6224503594.04

业务招待费41083958.1431593472.60

中介机构费51230378.9830729561.35

办公费28679398.1732716849.69

长期待摊费用摊销19161994.1618064965.69

修理费3070895.816138525.15

会议费11419677.657177611.97

能源费5422490.027013540.67

车辆使用费5807579.785949893.27

劳动保护费10943089.285559606.58

通讯费5854232.725620158.62

诉讼费2018797.77803272.34

其他81870082.2691880069.54

合计1736330913.691819811117.20

(五十二)研发费用项目本期发生额上期发生额

职工薪酬1037388658.32827616806.92

材料费670189291.14638562642.00

委托外部研究开发费用11316034.1510289337.22

折旧与摊销41172508.5616009551.45

其他75546982.3334820766.58

合计1835613474.501527299104.17

(五十三)财务费用项目本期发生额上期发生额

利息费用484837041.61406472925.69

减：利息收入195929687.63125156503.47

汇兑损失3193275.391171540.39

减：汇兑收益3373144.168355454.68

手续费支出27012855.5228082466.25

其他支出19893576.4813195926.85

合计335633917.21315410901.03

-107-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

(五十四)其他收益

1.其他收益明细情况

项目本期发生额上期发生额

政府补助199372314.99224629565.87

进项税加计抵减4167873.059477129.09

代扣个人所得税手续费7905657.033775581.53

合计211445845.07237882276.49

2.入其他收益的政府补助

本公司政府补助详见附注五、

（七十）政府补助2.计入当期损益的政府补助。

(五十五)投资收益

1.投资收益明细情况

产生投资收益的来源本期发生额上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益1996308.6016061826.12

处置长期股权投资产生的投资收益-3734346.9010460171.88

交易性金融资产持有期间的投资收益3791811.98

处置交易性金融资产取得的投资收益478.87

其他权益工具投资持有期间的投资收益1556854.162020235.31

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-20632532.47

其他-742746.03-12910420.56

合计-17764171.7915631812.75

(五十六)公允价值变动收益产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额

交易性金融资产36832872.8865143624.49

合计36832872.8865143624.49

(五十七)信用减值损失项目本期发生额上期发生额

应收账款坏账损失-201065142.86-209425374.31

其他应收款坏账损失-54849728.2413773409.92

合计-255914871.10-195651964.39

(五十八)资产减值损失

-108-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

项目本期发生额上期发生额

存货跌价损失-10493126.15-7340968.38

合同资产减值损失-150493278.62-52328847.76

长期股权投资减值损失-16636.07-129938.99

固定资产减值损失-56638.57

在建工程减值损失-11697339.36

无形资产减值损失-13047534.47

商誉减值损失-4496600.00

其他非流动资产（一年以上的合同资产）减值损失-3254292.35

合计-168753933.19-84601267.53

(五十九)资产处置收益计入当年非经常性损益项目本期发生额上期发生额的金额

非流动资产处置利得或损失-1662152.77-6126883.83-1662152.77

合计-1662152.77-6126883.83-1662152.77

(六十)营业外收入计入当期非经常性损项目本期发生额上期发生额益的金额

非流动资产毁损报废利得690527.3373996.70690527.33

与企业日常活动无关的政府补助15264.90

违约金及理赔款收入2136490.627521086.122136490.62

罚款收入339100.56550798.36339100.56

无法支付的应付款项22086241.358746286.4722086241.35

高新公寓回迁房屋确认收益202812144.07202812144.07

其他3238777.233202443.053238777.23

合计231303281.1620109875.60231303281.16与企业日常活动无关的政府补助明细项目本期发生额上期发生额

高新区财政局吸纳应届毕业生就业补贴12764.90

信用报告补贴2500.00

合计15264.90

(六十一)营业外支出计入当期非经常性损项目本期发生额上期发生额益的金额

非流动资产毁损报废损失314401.636506970.38314401.63

-109-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

计入当期非经常性损项目本期发生额上期发生额益的金额

对外捐赠支出1897760.002197825.831897760.00

罚款滞纳金支出3846931.001011064.373846931.00

预计诉讼损失10654076.9810654076.98

违约赔偿支出8116534.171483753.698116534.17

事故赔偿支出5156865.215156865.21

其他4415895.857532594.354415895.85

合计34402464.8418732208.6234402464.84

(六十二)所得税费用

1.所得税费用表

项目本期发生额上期发生额

当期所得税费用498407991.46518798365.25

递延所得税调整-29014241.18-51420051.77

其他-

合计469393750.28467378313.48

2.会计利润与所得税费用调整过程

项目本期金额

利润总额1343825818.00

按法定[或适用]税率计算的所得税费用335956454.50

子公司适用不同税率的影响25386488.35

调整以前期间所得税的影响-1092642.95非应税收入的影响

不可抵扣的成本、费用和损失的影响9773445.17

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-28522171.40

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响199606625.35

环保节能项目减免及研发费用加计扣除的影响-71714448.74其他

所得税费用469393750.28

(六十三)现金流量表项目

1.收到的其他与经营活动有关的现金

项目本期发生额上期发生额

-110-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

项目本期发生额上期发生额

利息收入195929687.63125818199.05

收到的政府补助214968173.45176368057.70

收回保证金押金等480051891.34521732581.77

其他1263988193.951108998489.90

合计2154937946.371932917328.42

2.支付的其他与经营活动有关的现金

项目本期发生额上期发生额

付现费用736134352.30633608714.56

支付的押金、保证金621646828.06450945147.93

往来款1031387039.27678658923.98

合计2389168219.631763212786.47

3.收到的其他与投资活动有关的现金

项目本期发生额上期发生额

取得子公司支付现金流重分类15096828.85

收到的定期存款及利息164802006.0030361834.05

合计179898834.8530361834.05

4.支付的其他与投资活动有关的现金

项目本期发生额上期发生额

准备持有到期的定期存款165000000.0053062335.71

处置子公司收到的现金净额重分类13995829.0012008307.28

支付业绩承诺款项6000000.00

合计178995829.0071070642.99

5.收到的其他与筹资活动有关的现金

项目本期发生额上期发生额

融资租赁款项98279394.45

合计98279394.45

6.支付的其他与筹资活动有关的现金

项目本期发生额上期发生额

融资租赁还款及手续费83409622.3533219184.53

支付银行承兑汇票保证金40416997.2413655403.25

担保费支出9514000.007791000.00

合计133340619.5954665587.78

-111-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

(六十四)现金流量表补充资料

1.现金流量表补充资料

项目本期发生额上期发生额

1.将净利润调节为经营活动现金流量：————

净利润874432067.72717676518.61

加：资产减值损失168753933.1984601267.53

信用减值损失255914871.10195651964.39

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧455845830.79308108598.99

使用权资产折旧61669222.0188183925.73

无形资产摊销90260312.6077568987.39

长期待摊费用摊销60034533.8038085627.04处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益“”1662152.776126883.83以－号填列）

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）-376125.706432973.68

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）-36832872.88-65143624.49

财务费用（收益以“－”号填列）450758309.80403861120.90

投资损失（收益以“－”号填列）17764171.79-15631812.75

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）-49039996.80-43899132.43

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）18556700.21-7520919.33

存货的减少（增加以“－”号填列）190745862.85-70035822.17

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）-3034939114.66-4142875478.19

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）1130098129.442171949798.25其他

经营活动产生的现金流量净额655307988.03-246859123.02

2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本一年内到期的可转换公司债券租入固定资产

3.现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额7966177021.317542558584.61

减：现金的期初余额7542558584.617155577347.38

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额423618436.70386981237.23

2.本期支付的取得子公司的现金净额

-112-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

项目金额本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物

其中：长江云通有限公司

减：购买日子公司持有的现金及现金等价物15096828.85

其中：长江云通有限公司15096828.85

加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物

其中：长江云通有限公司

取得子公司支付的现金净额-15096828.85

3.本期收到的处置子公司的现金净额

项目金额本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物

其中：湖北兴磷科技有限公司

减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物13995829.00

其中：湖北兴磷科技有限公司13995829.00

加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物

其中：湖北兴磷科技有限公司

处置子公司收到的现金净额-13995829.00

4.现金及现金等价物的构成

项目期末余额期初余额

一、现金7966177021.317542558584.61

其中：库存现金31293.7757112.40

可随时用于支付的银行存款7623206202.867374482202.37

可随时用于支付的其他货币资金342939524.68168019269.84可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项

二、现金等价物

其中：三个月内到期的债券投资

三、期末现金及现金等价物余额7966177021.317542558584.61

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物

(六十五)外币货币性项目项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额

货币资金————145104675.20

其中：美元12000541.117.082784996232.52

-113-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额

港币811062.910.9062734985.21

泰铢201368326.910.207441763791.00

越南盾58685633000.000.000317605689.90日元5051.000.0502253.56

台币16103.000.23123723.01

应收账款————22192161.64

其中：美元2961287.447.082720973910.55

欧元144055.647.85921132162.09

港币95000.000.906286089.00

(六十六)所有权和使用权受到限制的资产项目期末账面价值受限原因

1881349758.30银行承兑汇票保证金、保函保证金、准备货币资金

持有至到期的定期存款等

应收票据167526640.89已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期

应收账款1001203871.97质押借款

固定资产148020545.74抵押借款

无形资产55171197.15抵押借款

合计3253272014.05

(六十七)租赁

1.作为承租人

项目本期金额

租赁负债的利息费用5872839.79

计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用93107511.76计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外）计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

其中：售后租回交易产生部分转租使用权资产取得的收入

与租赁相关的总现金流出122891863.80售后租回交易产生的相关损益售后租回交易现金流入售后租回交易现金流出其他

-114-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

本公司已承诺但尚未开始的租赁预计未来年度现金流出的情况如下：

剩余租赁期未折现租赁付款额

1年以内52770322.59

1至2年41020397.06

2至3年16576116.02

3年以上250179118.47

合计360545954.14

2.作为出租人

（1）经营租赁项目本期金额

经营租赁收入103452112.70

于资产负债表日后将收到的未折现的租赁收款额如下：

剩余租赁期未折现租赁收款额

第1年92570580.41

第2年58396681.11

第3年24305809.57

合计175.273.071.09

(六十八) PPP 项目合同

2017年12月15日，由于本公司子公司招远中电智慧产业发展有限公司（简称招远公司）

还未成立，招远市财政局暂与本公司子公司中国电子系统技术有限公司签订项目编号为“XYCG-ZY2017-003”的《山东省招远市“智慧金都”PPP 项目合同》。

合同规定合作期限为20年，包括总建设期3年和运营期17年。项目计划建设内容包括6个领域32个子项目，估计总投资11.98亿元，项目资本金暂定为总投资的20%约23960.00万元。根据《招远市“智慧金都”顶层规划》把项目初步划分为：数据资源体系、融合窗口和共性平台、惠民服务、城市管理、产业服务和基础设施。

年度折现率为5.88%，运营合理利润率为5.9%。

非经营性项目：

1、采用“政府付费”的回报方式，运营期第 n 年政府付费额计算公式为：

An=P1*(1+i)^n/财政运营补贴周期（17）+年度运营成本*(1+r)-运维绩效罚款

说明：

-115-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

(1)P1为非经营性项目的全部建设成本=项目建设费用(包含工程费、软硬件设:备费、系统

集成费)+项目建设其他费+建设期利息-建设期绩效考核罚款；

(2)项目政府补贴周期为运营期 17 年，n=1、.....16..117；

(3)i为年度折现率，以乙方中标折现率计取，并根据调价机制调整；

(4)r 为运营合理利润率，以乙方中标利润率计取；

(5)年度运营成本以政府方审计结果为准(其中硬件设备更新和软件系统升级的外购费用单

独据实核算，不计算合理利润率)；

(6)后期项目运营过程中，若非经营性项目产生其他使用者付费收入，则该收入全部用于冲抵政府付费数额。

2、回报机制：准经营性项目采用“可行性缺口补助”的回报方式。运营期内第 n 年政府可

行性缺口补助额计算公式为：

Bn=P2*(1+i)^n/财政运营补贴周期（17）+年度运营成本*（1+r)-当年使用者付费数额-运维绩效罚款

说明:

（1）P2 为准经营性项目的全部建设成本=项目建设费用(包含工程费、软硬件设，备费、系统集成费)+项目建设其他费+建设期利息一建设期绩效考核罚款。

（2）项目政府补贴周期为运营期 17 年，n=1、.....16..17.

（3）i 为年度折现率，以方中标折现率计取，根据调价机制调整。

（4）r 为运营合理利润率，以乙方中标利润率计取。

（5）年度运营成本以政府方审计结果为准(其中硬件设备更新和软件系统升级的外购费

用单独据实核算，不计算合理利润率)。

（6）当年使用者付费数额最终以政府方审计结果为准。

（7）若运营期内某一年度核算 Bn为负值时，政府方当年不再向项目公司支付可行性缺口补助，该金额的绝对值可用于冲抵非经营性项目的政府付费金额。

3.激励与超额收益分配机制

对于准经营性项目，根据运营期内核算出的运营净收益情况，采用不同的激励与超额收益分配机制，各子项目单独核算。

运营期第 n 年运营净收益=当年运营成本-当年使用者付费数额

运营期第 n 年运营净收益累计净现值

= （运营期第年运营净收益/（ + ）^n

=

-116-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

（1）运营期第 n 年运营净收益累计净现值+经审计的项目建设投资额≤1时，按用上述

“可行性缺口补助”的计算方式向项目公司支付运营补贴。

（2）运营期第 n 年运营净收益累计净现值+经审计的项目建设投资额>1时，从电期第

n+1年起，政府方将不再向项目公司支付可行性缺口补助费用，并在剩余运百年对项目公司每年子以一定奖励，具体奖励机制如下:*剩余运营年政府按照上述回报机制中核算出的当年应付建设投资补贴额(不含运营成本)

的30%支付给本公司作为奖励。

*剩余运营年运营净收益政府方和本公司按照60%:40%的比例进行分成。

*若由于设备更新重置或软件升级等原因导致某一年度项目运营净收益小于0则政府方向本公司支付相应运营补贴。

经营性项目：

1.经营性项目采用“使用者付费”的回报方式，由本公司承担项目的建设投资并对项目进行

市场化运营，通过使用者付费获取项目投资收益。

如运营期内某年度实际的使用者付费额小于“项目年均建设成本(折算成各年度现值)+项目运营成本*(1+运营合理利润率 r)”之和时，该部分金额计入亏损资金池，亏损资金池未弥补的部分，按照年度折现率 i 复利计息，通过以后年度使用者付费额进行弥补，直至亏损资金池全部得到弥补。

如运营期结束时，亏损资金池累计余额依然大于0则政府方不再为亏损资金池额外向本公司支付任何补贴。

说明:

（1）年度折现率 i 以乙方中标折现率计取。

（2）运营合理利润率 r 以乙方中标利润率计取。

（3）项目年均建设成本(折算成各年度现值)=审定的项目建设投资/运营期年限(17)*（1+i）

^n

（4）年度运营成本以政府方审计结果为准(其中硬件设备更新和软件系统升级的外购费

用单独据实核算，不计算合理利润率)。

（5）当年使用者付费数额最终以政府方审计结果为准。

2.超额收益分配机制

运营期内各年度使用者付费额优先用于弥补项目年均建设成本(按年度折现率 i 折算成各

年度现值)、项目运营成本(考虑合理利润率 r)以及以前年度经营性项目的亏损资金池，若弥补完成后仍有剩余(Q)，则剩余的使用者付费额(Q)按照如下原则进行分配:-117-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

（1）若运营期第 n 年剩余的使用者付费额(Q)满足条件:

Q/(年均建设成本*(1+i)^n+项目运营成本*(1+r))≤10%时，则运营期第 n 年剩余的使用者付费额付惯额(Q)全部归本公司所有；

（2）若运营期第 n 年剩余的使用者付费额(Q)满足条件：

10%

10%部分的使用者付费额(Q1)的 80%归本公司所有，20%归政府方所有。

（3）若运营期第 n 年剩余的使用者付费额(Q)满足条件:

20%

的使用者付费额(Q2)的 50%归本公司所有，50%归政府方所有。10%至 20%的部分按照本条第(2)款分配。

若运营期第 n 年剩余的使用者付费额(Q)满足条件:Q/(年均建设成本*(1+i)^n+项目运营成本

*(1+r))>40%时，则运营期第 n年超出 40%部分的使用者付费额(Q3)的 20%归本公司所有，80%归政府方所有。10%至20%的部分按照本条第(2)款分配。20%至40%的部分按照本条第(3)款分配。

本项目采用 DBFOT（设计-建设-融资-运营-移交）的方式运作。合作期内，政府方负责项目的方案设计、初步设计、施工图设计等设计文件的审批，项目建设运营相关手续的协调，以及项目建设运营的监管、绩效考核、公共产品及服务定价和质量的监管、财政补贴费用的

拨付、相关优惠政策的落实等工作。本公司负责项目的设计、投融资、建设、运营维护和移交全生命周期工作。建设期内本公司负责本项目的方案设计、初步设计、施工图设计、投融资、建设，后续项目建设手续的办理，硬件设备购置及安装，相关软件系统的开发、购置等。

运营期内本公司负责项目的整体运营和管理，包括项目设施及数据库的维护、设备更新重置、软件系统的更新等，保证项目设施的正常使用和运行:在满足国家、地方政策法规及政府安全、保密要求的前提下，经过政府方许可，对可经营项目进行市场化运营，并通过数据开发和提供增值服务等获取部分运营收益。合作期满，本公司将项目设施和运营权全部无偿移交给政府方:运营期内项目公司自主开发经营形成的无形资产由政府方和项目公司另行协商处理。

本公司子公司招远公司享有本项目经营权并获取利益，有权要求招远市财政局按照约定支付可行性缺口补助费用。在本合同提前终止可根据合同约定获得赔偿。合同期满后如招远市财政局继续选择社会资本参与项目经营本公司享有在同等条件下的优选权。

待招远公司2018年01月30日成立后，于2018年04月18日签订了《山东省招远市“智慧金都”PPP 项目合同补充协议》（简称“补充协议（一）”），由招远公司承继 PPP 项目合同项下中选社会资本方的各项权利义务，负责项目投融资、建设、运营维护和移交等全部工作。

2019年08月09日，出于双方合作细节角度考虑，在“补充协议（一）”的基础上变更部

-118-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日分条款，签订《山东省招远市“智慧金都”PPP 项目合同补充协议（二）》。

2022年10月08日，招远市财政局、招远公司、招远市大数据服务中心签订了《山东省招远市“智慧金都”PPP 项目合同补充协议(三)》。根据协议：本项目建设结束日期为 2022 年

12月31日，自2023年1月1日起项目整体正式进入运营期，运营期限17年。完工项目24个，项目决算审定金额59880万元，其中：工程款54828万元、项目建设其他费用5052万元。

本年度，中电招远根据补充协议规定，重新调整结算金额并确认长期应收款。截止到

2023年12月31日累计收到政府回款2641万元，其中项目建设回款2341万元、已完工项目

运维收入回款300万元。

(六十九)研发支出

1.研发支出本期发生额情况

项目本期发生额上期发生额

职工薪酬1056589221.54835881928.84

材料费670189291.14638562642.00

委托外部研究开发费用11316034.1510289337.22

折旧与摊销41172508.5616009551.45

其他75781329.3334825127.64

合计1855048384.721535568587.15

其中：费用化研发支出1835613474.501527299104.17

资本化研发支出19434910.228269482.98

2.资本化开发项目情况

本期增加金额本期减少金额期初余额项目内部开发支企业合并增确认为无形转入当期末余额出加资产期损益

智能化生产管理系统220694.341228478.911449173.25

智能化燃料管控系统896226.421178382.792074609.21

厂区智能巡检系统4361.064361.06

高速公路云控平台1192597.22400833.941593431.16

智慧公路养护系统631947.80218235.90850183.70

物联网平台1074023.22369858.351443881.57

数字交通底座产品839452.00839452.00

智慧公路产品1791039.001791039.00

出行一体化平台项目2505362.282505362.28

机场快线项目5168081.595168081.59低代码开发平台（含移动

663589.76663589.76

端）

-119-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

本期增加金额本期减少金额期初余额内部开发支企业合并增确认为无形转入当期末余额项目出加资产期损益数字化防疫一体化服务平台

1882847.611882847.61

项目

青创贷2.02017702.482592730.514610432.99

潜江市商保一站式服务平台1502339.141502339.14

双活数据中台564617.88564617.88以安全为核心的医疗数字金

库暨与武汉大学人民医院成488162.63488162.63立联合实验室

人工智能模型服务平台产品1382133.631382133.63

人工智能应用平台产品455015.79455015.79分布式混闪存储产品

4249632.929065614.8013315247.72

CeaStor3.1.0

合计8269482.9819434910.2214879568.7736174624.616409337.36

（1）重要的资本化开发项目情况预计经济利益产生项目研发进度预计完成时间开始资本化的时点具体依据方式

分布式混闪存储产完成技术评审，品 CeaStor3.1.0 已完成 2023 年 05 月 31 日 自研产品销售收入 2023 年 09 月 01 日 进入开发阶段

（2）开发支出减值准备变动情况以及减值测试情况无

3.重要外购在研项目情况

无

(七十)政府补助

1.涉及政府补助的负债项目

本期新增补本期计入当本期返其他与资产相关/与项目期初余额期末余额助金额期损益金额还金额变动收益相关

石家庄市行唐县农作物秸秆38396579.83894805.2837501774.55与资产相关综合利用专项资金

无锡市高新区产业升级培育34239049.401384251.2232854798.18与资产相关资金

潍坊市燃煤锅炉关停补贴18050000.0018050000.00与资产相关

南通适配中心装修项目收入18700462.275342989.2013357473.07与资产相关

无锡市城市非住宅房屋拆迁7403487.237403487.23与资产相关补偿

共建中国-南通信息技术应用11000000.003666666.687333333.32与资产相关创新产业园合作项目

保障性安居工程补助6597499.95390000.006207499.95与资产相关

数字经济创新中心5000000.005000000.00与资产相关

衡水市安平县集中供热设备5337499.81350000.044987499.77与资产相关补贴资金

-120-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

本期新增补本期计入当本期返其他与资产相关/与项目期初余额期末余额助金额期损益金额还金额变动收益相关

中电浙江宁波网安创新基地5666666.672000000.003666666.67与资产相关项目衡水市安平县支持优势产业

发展专项“热电联产项目”3687500.21249999.963437500.25与资产相关资金

面向工业互联网的高性能可3150000.003150000.00与收益相关靠多方安全计算和产品项目

工信部软件开发测试工具项2250000.002250000.00与资产相关目分包1软件开发集成系统

工信部恶意代码分析项目的2996000.00898800.002097200.00与资产相关国拨资金

23年绿色建筑专项资金2000000.002000000.00与资产相关

燃煤锅炉改造补贴1966500.00248400.001718100.00与资产相关河北省传统基础设施领域

PPP项目“供热前期工作” 1143333.48 69999.96 1073333.52 与资产相关补贴资金

西咸新区适配中心项目补贴1275000.00450000.00825000.00与资产相关

2021溧阳市先进制造专项资751026.0068844.05682181.95与资产相关

金项目补贴

武汉市科技局专项资金1000000.00350000.00650000.00与收益相关

信息化重点项目资金475000.00475000.00与资产相关

秸秆倒料机补贴摊销、秸秆454333.4257999.96396333.46与资产相关收储补贴款

2019溧阳市先进制造专项资363360.0045420.00317940.00与资产相关

金项目补贴河北省农作物秸秆还田利用

试点项目“装载机”补贴资377502.2075500.04302002.16与资产相关金

研发设备购置补助365245.43105835.80259409.63与资产相关河北省农作物秸秆还田利用试点项目“自卸车、皮带218214.8043638.24174576.56与资产相关机”补贴资金衡水市安平县2018年农作物秸秆综合利用试点项目“秸510702.55426017.1184685.44与资产相关秆能源化”补贴资金

国家重点研发计划关键技术800000.00800000.00与资产相关研究补助

优势产业专项资金885000.00885000.00与资产相关

合计149908937.2525151026.0018804167.54156255795.71

2.计入当期损益的政府补助

补助类型本期金额上期金额与资产相关/与收益相关

供热运营补贴82742877.74138207182.12与收益相关

增值税即征即退45533757.2331400716.11与收益相关

研发经费补贴23150364.058345420.00与收益相关

研发设备补贴1889635.80105835.80与资产相关

-121-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

稳岗就业补贴8544016.009848745.80与收益相关

税收补贴7440500.0015811619.00与收益相关

产业园区补贴11459655.886824734.80与资产相关/与收益相关

人才补贴4087507.03375836.81与收益相关

生产设备补贴4095960.591828401.53与资产相关

产业扶持资金补贴3319950.893025042.85与收益相关

产业基金补贴1384251.221384251.18与资产相关

政府奖励补贴3199749.263514264.44与收益相关

其他补贴2524089.303957515.43与资产相关/与收益相关

合计199372314.99224629565.87

六、在其他主体中的权益

(一)企业集团的构成

1.在子公司中的权益

持股比例(%)主要经子公司名称注册地业务性质取得方式营地直接间接深圳市桑达无线通讯技术有限

深圳市深圳市电子产品生产100.00同一控制下企公司业合并

深圳中联电子有限公司深圳市深圳市房屋租赁72.00投资设立深圳中电桑飞智能照明科技有智慧照明系统

深圳市深圳市70.00投资设立限公司集成

捷达国际运输有限公司北京市北京市物流服务100.00同一控制下企业合并

中电桑达电子设备（江苏）有其他电子设备51.00同一控制下企江苏省南京市限公司制造业合并

建筑装饰、装同一控制下企

中国电子系统技术有限公司北京市北京市修和其他建筑96.72业合并业科技推广和应

中电云计算技术有限公司湖北省武汉市59.36投资设立用服务业

中电数创（北京）科技有限公其他技术推广

北京市北京市100.00投资设立司服务中电（武汉）数字经济技术有软件和信息技同一控制下企

湖北省武汉市100.00限公司术服务业业合并软件和信息技同一控制下企

中电智广系统技术有限公司河北省石家庄市100.00术服务业业合并

2.重要的非全资子公司

少数股东本期归属于少数本期向少数股东宣子公司名称期末少数股东权益余额持股比例股东的损益告分派的股利

中国电子系统技术有限公司3.2814%906823021.43269972507.424709879019.18

中电云计算技术有限公司40.6434%-342964098.87459358029.54

3.重要非全资子公司的主要财务信息

-122-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

期末余额子公司名称流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计

中国电子系统43072930607.998901157642.9151974088250.9035781579139.755697495903.4241479075043.17技术有限公司

中电云计算技1615455614.761034266631.802649722246.561063325878.93512648978.331575974857.26术有限公司（续上表）期初余额子公司名称流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计

中国电子系统40076713288.738515454672.4248592167961.1533485199034.746249318987.8539734518022.59技术有限公司

中电云计算技1389014184.02828641954.892217656138.91763521347.13540000000.001303521347.13术有限公司（续上表）本期金额子公司名称营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量

中国电子系统技术有限公司55423548239.241763165047.781762730810.412282493581.73

中电云计算技术有限公司1096655641.98-930409162.72-929963662.72-942093544.88（续上表）上期金额子公司名称营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量

中国电子系统技术有限公司49878575781.951428728515.021441989940.96874936645.13

中电云计算技术有限公司302797581.90-706791217.76-706791217.76-1084384905.60

(二)非同一控制下企业合并

2023年9月，公司控股子公司中国系统之原联营公司长江云通有限公司进行非等比例减资，中国系统持股比例由38.88%提升至80%，中国系统取得长江云通有限公司的控制权，构成非同一控制下企业合并。具体如下：

1.本期发生的非同一控制下企业合并

股权取得股权取得比股权取得方

被购买方名称股权取得成本%购买日购买日的确定依据时点例（）式

长江云通有限2023年9233446378.8480%非等比例减2023年9月实际取得被购买方控公司月30日资30日制权（续上表）购买日至期末被购买方购买日至期末被购买方的净购买日至期末被购买方被购买方名称的收入利润的现金流量

-123-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

长江云通有限公司35055688.55837618.1710592976.41

2.本期发生的非同一控制下企业合并

项目长江云通有限公司合并成本

—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值233446378.84

合并成本合计233446378.84

减：取得的可辨认净资产公允价值份额179450392.80

商誉53995986.04

3.被购买方于购买日可辨认资产、负债

长江云通有限公司项目购买日购买日公允价值账面价值

资产：

货币资金53927164.4053927164.40

交易性金融资产100000000.00100000000.00

应收款项110238353.77110238353.77

预付款项10743479.7410743479.74

其他应收款43188452.9043188452.90

存货9212710.689212710.68

其他流动资产6029446.156029446.15

长期应收款22826153.9222826153.92

长期股权投资38337663.0738337663.07

开发支出14889568.7714889568.77

其他非流动资产7407163.557407163.55

负债：

应付款项191184587.80191184587.80

其他非流动负债1302578.151302578.15

净资产224312991.00224312991.00

减：少数股东权益44862598.2044862598.20

取得的净资产179450392.80179450392.80

(三)处置子公司单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形处置价款与处置投资对应股权处股权处置比股权处置丧失控制权丧失控制权时

子公司名称%的合并报表层面享有该子置价款例（）方式的时点点的确定依据公司净资产份额的差额

湖北兴磷科技有限公司/51.73被动稀释2023年7月工商变更日/

（续）

-124-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

丧失控制权丧失控制权丧失控制权按照公允价值丧失控制权之日与原子公司股权之日剩余股之日剩余股之日剩余股重新计量剩余剩余股权公允价投资相关的其他子公司名称权的比例权的账面价权的公允价股权产生的利值的确定方法及综合收益转入投

（%）值值得或损失主要假设资损益的金额

湖北兴磷科技有限公司48.2713995829.0013995829.00///

(四)其他原因的合并范围变动

1.本报告期注销子公司中电智慧环境治理发展有限公司，于2023年1月18日完成注销登记；

2.本报告期注销子公司中电环保科技发展有限公司，于2023年10月27日完成注销登记。

(五)在合营安排或联营企业中的权益

1.重要的合营企业或联营企业

持股比例(%)对合营企业或对本公司活合营企业或联营主要经联营企业投资注册地业务性质动是否具有企业名称营地直接间接的会计处理方战略性法北京易捷思达科

北京市北京市软件开发26.00权益法是技发展有限公司数字广东网络建

广东省广州市软件开发29.92权益法是设有限公司

2.重要联营企业的主要财务信息

期末余额/本期金额项目北京易捷思达科技发展有限数字广东网络建设有限公司公司

流动资产166123054.344192287466.05

非流动资产22816563.88219821988.77

资产合计188939618.224412109454.82

流动负债89473298.473697917956.13

非流动负债9913523.0843805633.80

负债合计99386821.553741723589.93

净资产89552796.67670385864.89

按持股比例计算的净资产份额23283727.13200591517.72

调整事项246811246.26206592367.64

其中：商誉250474587.7521404324.71

其他-3663341.49185188042.93

对联营企业权益投资的账面价值270094973.39407183885.36存在公开报价的权益投资的公允价值

营业收入161007847.173717013938.04财务费用

-125-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

期末余额/本期金额项目北京易捷思达科技发展有限数字广东网络建设有限公司公司所得税费用

净利润-17346075.1776053285.76其他综合收益

综合收益总额-17346075.1776053285.76（续上表）

期初余额/上期金额项目北京易捷思达科技发展有数字广东网络建长江云通有限公司限公司设有限公司

流动资产197027823.681006367364.483662048301.39

非流动资产22456854.14399443693.02243941905.31

资产合计219484677.821405811057.503905990206.70

流动负债111671700.63290138124.023284437060.53

非流动负债12531000.368873809.9328968917.43

负债合计124202700.99299011933.953313405977.96

少数股东权益18635637.64

归属于母公司股东权益95281976.831088163485.91592584228.74

按持股比例计算的净资产24773313.98273999565.75177301201.24份额

调整事项249831638.9510973111.72207391542.64

—商誉250474587.7521404324.71

—其他-642948.8010973111.72185987217.93

对联营企业权益投资的账274604952.93284972677.47384692743.88面价值存在公开报价的权益投资的公允价值

营业收入134701788.84340680045.103811069330.94

净利润-82971973.5415418015.7470622412.92

其他综合收益279134.75

综合收益总额-82692838.7915418015.7470622412.92

注：控股子公司中国系统于2023年9月对联营企业长江云通非等比例减资，中国系统公司持股比例由

38.88%提升至80%，中国系统公司将长江云通纳入合并范围；

3.不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

项目期末余额/本期金额期初余额/上期金额

合营企业：

投资账面价值合计247956858.81213496243.47下列各项按持股比例计算的合计数

-126-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

项目期末余额/本期金额期初余额/上期金额

—净利润25599054.3915430875.82

—其他综合收益

—综合收益总额25599054.3915430875.82

联营企业：

投资账面价值合计708336881.13620724462.86下列各项按持股比例计算的合计数

—净利润-41583907.73-338887.07

—其他综合收益

—综合收益总额-41583907.73-338887.07

七、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括交易性金融资产、短期借款、长期借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

(一)各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1.市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波

动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

2.利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司的利率风险产生于银行借款等带息债务，主要为人民币的浮动利率借款合同。

3.汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

-127-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。

此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元、泰铢计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

期末余额项目美元港币泰铢其他外币合计

货币资金84996232.52734985.2141763791.0017609666.47145104675.20

应收账款20973910.5586089.001132162.0922192161.64

合计105970143.07821074.2141763791.0018741828.56167296836.84（续上表）期初余额项目美元港币泰铢其他外币合计

货币资金77883462.76106122.8387933557.21569254.48166492397.28

应收账款14711228.75724468.0915435696.84

合计92594691.51830590.9287933557.21569254.48181928094.12

4.信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、长期应收款等。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产和长期应收款等，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

5.流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量-128-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司持有的金融资产及各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

期末余额

项目即时1年以内1-2年2-5年5年以上合计偿还金融资产

货币资金9847526779.619847526779.61

交易性金融资产305706483.28305706483.28

应收票据238454480.92238454480.92

应收账款11002139132.3311002139132.33

应收款项融资415805988.11415805988.11

其他应收款740545118.81740545118.81金融负债

短期借款1374676561.591374676561.59交易性金融负债

应付票据6226481956.626226481956.62

应付账款19296205077.4919296205077.49

其他应付款1100111291.971100111291.97

一年内到期的非1978396076.941978396076.94流动负债

长期借款2718446641.792629866506.63632497185.925980810334.34（续上表）期初余额

项目即时1年以内1-2年2-5年5年以上合计偿还金融资产

货币资金9140861744.729140861744.72

交易性金融资产476050850.59476050850.59

应收票据437156193.80437156193.80

应收账款10177995278.5810177995278.58

应收款项融资266410395.64266410395.64

其他应收款637117588.94637117588.94金融负债

-129-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

期初余额

项目即时1年以内1-2年2-5年5年以上合计偿还

短期借款1851322157.331851322157.33

交易性金融负债2649167.862649167.86

应付票据5557125852.285557125852.28

应付账款18033345604.3218033345604.32

其他应付款636282883.10636282883.10

一年内到期的非流动1651749087.001651749087.00负债

长期借款3567645280.51758441430.001077118934.00312481900.005715687544.51

(二)金融资产转移

1.本公司发生的金融资产转移情况

已转移金融资产性已转移金融资产金转移方式终止确认情况终止确认情况的判断依据质额

595930000.00向保理公司进行的无追索应收账款保理应收账款终止确认

应收账款保理

162526640.89保留了几乎所有的风险和背书应收票据未终止确认

报酬

背书应收款项融资4022116970.08转移了几乎所有的风险和终止确认报酬

贴现应收款项融资618292828.42转移了几乎所有的风险和终止确认报酬

2.本公司发生的因转移而终止确认的金融资产

项目终止确认的金融资产与终止确认相关的利得金融资产转移方式金额或损失

应收账款应收账款保理595930000.00-20632532.47

应收款项融资贴现618292828.42-249506.95

应收款项融资背书4022116970.08

八、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

(一)以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

-130-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

期末公允价值

项目第一层次公允第二层次公允第三层次公允价值合计价值计量价值计量计量

一、持续的公允价值计量

◆交易性金融资产305706483.28305706483.28

1.以公允价值计量且其变动计入当305706483.28305706483.28

期损益的金融资产

权益工具投资305706483.28305706483.28

◆应收款项融资415805988.11415805988.11

◆其他权益工具投资71588966.4015431077.7058015856.09145035900.19

持续以公允价值计量的资产总额71588966.4015431077.70779528327.48866548371.58

◆交易性金融负债

1.交易性金融负债

其他持续以公允价值计量的负债总额

(二)持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据本公司将输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价的

金融资产、金融负债及衍生金融工具作为第一层次公允价值计量项目。

(三)持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司将输入值是除第一层次输入值外直接或间接可观察的金融资产、金融负债及衍生金融工具作为第二层次公允价值计量项目。目前将新三板股票作为第二层次公允价值计量项目。

(四)持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司将输入值是不可观察的金融资产、金融负债及衍生金融工具作为第三层次公允价值计量项目。本公司持有第三层次公允价值计量的交易性金融资产为股权投资，股权投资参考截止资产负债表日的净资产基础法确定公允价值；本公司持有第三层次公允价值计量的应

收款项融资为应收票据，持有意图为背书或者贴现，且其剩余期限较短，账面价值等同于公允价值；本公司持有第三层次公允价值计量的其他权益工具投资为持有的非上市公司股权，以截止资产负债表日的净资产基础法确定公允价值。

-131-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

(五)持续的第三层次公允价值计量项目，上年年末与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

1.持续的第三层次公允价值计量项目的调节信息

当期利得或损失总额购买、发行、出售和结算对于在报告期末

转入第转出第持有的资产，计项目期初余额期末余额三层次三层次计入其他综入损益的当期未计入损益购买发行出售结算合收益实现利得或变动

◆交易性金融资产476050850.5936832872.88207177240.19305706483.28

以公允价值计量且其变动476050850.5936832872.88207177240.19305706483.28计入当期损益的金融资产

—权益工具投资476050850.5936832872.88207177240.19305706483.28

—其他

◆应收款项融资266410395.643217355197.133067959604.66415805988.11

◆其他权益工具投资26288752.831727103.2630000000.0058015856.09

合计768749999.0636832872.881727103.263247355197.133275136844.85779528327.48

其中：与金融资产有关的36832872.88损益

◆交易性金融负债2649167.862649167.86

-132-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

九、关联方关系及其交易

(一)本企业的母公司母公司对本母公司对本母公司名称注册地业务性质注册资本公司的持股公司的表决

比例(%)权比例(%)

生产、开发、

中国中电国际信息服务有限公司深圳364000.0017.8117.81销售

本公司最终控制方是：中国电子信息产业集团有限公司。

(二)本企业的子公司

本公司子公司的情况详见本附注“六、在其他主体中的权益”。

(三)本企业的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“六、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称与本公司关系河北工大科雅能源科技股份有限公司联营企业

蓝信移动（北京）科技有限公司联营企业中电智开系统技术有限公司合营企业中电（天津）智慧城市运营服务有限公司合营企业德阳数字城市科技有限公司联营企业德州数字城市建设运营有限公司合营企业中电（江苏）数字产业有限公司合营企业武汉城市一卡通有限公司联营企业石家庄市智慧产业有限公司联营企业四川圣洁云创科技有限公司合营企业湖北东楚通科技有限公司合营企业泸州市数字创新科技有限公司合营企业数字广东网络建设有限公司联营企业中电（济南）数字科技有限公司合营企业河北中电云城科技有限公司合营企业数字大理建设运营有限公司合营企业北京易捷思达科技发展有限公司联营企业中电黄陵数字产业发展有限公司合营企业

-133-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

合营或联营企业名称与本公司关系安徽中电数城科技有限公司联营企业山东智城云享大数据信息技术有限公司合营企业

(四)本企业的其他关联方情况其他关联方名称其他关联方与本公司的关系东莞长城开发科技有限公司受同一实际控制人控制的其他企业海南长城科技发展有限公司受同一实际控制人控制的其他企业河南长城计算机系统有限公司受同一实际控制人控制的其他企业迈普通信技术股份有限公司受同一实际控制人控制的其他企业南京中电熊猫照明有限公司受同一实际控制人控制的其他企业麒麟软件有限公司受同一实际控制人控制的其他企业深圳桑达物业发展有限公司受控股股东控制的其他企业深圳市中电物业管理有限公司受控股股东控制的其他企业中国电子进出口有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中国信息安全研究院有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中国长城科技集团股份有限公司受同一实际控制人控制的其他企业深圳市中电电力技术股份有限公司受控股股东控制的其他企业云南长城计算机系统有限公司受同一实际控制人控制的其他企业

长城超云（北京）科技有限公司所属企业集团的其他成员单位的合营企业或联营企业中电长城科技有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中电智能科技有限公司受同一实际控制人控制的其他企业深圳南方信息企业有限公司受同一实际控制人控制的其他企业湖南长城科技信息有限公司受同一实际控制人控制的其他企业新长城科技有限公司受同一实际控制人控制的其他企业辽宁长城计算机系统有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中电金信软件有限公司受同一实际控制人控制的其他企业北京中电瑞达物业有限公司受同一实际控制人控制的其他企业山西长城计算机系统有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中电工业互联网有限公司受同一实际控制人控制的其他企业武汉中原电子信息有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中标软件有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中电长城网际系统应用有限公司受同一实际控制人控制的其他企业浙江长城计算机系统有限公司受同一实际控制人控制的其他企业

冠捷电子科技（四川）有限公司受同一实际控制人控制的其他企业

-134-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

其他关联方名称其他关联方与本公司的关系中国软件与技术服务股份有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中国电子信息产业集团有限公司第六研究所受同一实际控制人控制的其他企业成都文思海辉智科科技有限公司受控股股东控制的其他企业

中电金信（南京）信息技术有限公司受同一实际控制人控制的其他企业陕西长城计算机系统有限公司受同一实际控制人控制的其他企业广东长城科技发展有限公司受同一实际控制人控制的其他企业深圳桑达科技发展有限公司控股股东之联营企业深圳中电前海仓储运营有限公司受同一实际控制人控制的其他企业湖北长城计算机系统有限公司受同一实际控制人控制的其他企业天津长城计算机系统有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中电数据产业有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中国通广电子有限公司受同一实际控制人控制的其他企业彩虹（延安）新能源有限公司受同一实际控制人控制的其他企业

冠捷视听科技（深圳）有限公司受同一实际控制人控制的其他企业广东中电富嘉工贸有限公司受同一实际控制人控制的其他企业桂林长海发展有限责任公司受同一实际控制人控制的其他企业华大半导体有限公司受同一实际控制人控制的其他企业南京科瑞达电子装备有限责任公司受同一实际控制人控制的其他企业南京三乐集团有限公司受同一实际控制人控制的其他企业南京熊猫汉达科技有限公司受同一实际控制人控制的其他企业南京中电熊猫液晶材料科技有限公司受同一实际控制人控制的其他企业南京中电熊猫液晶显示科技有限公司受同一实际控制人控制的其他企业浙江确安科技有限公司受同一实际控制人控制的其他企业

中电华大科技（深圳）有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中电基础产品装备有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中国电子产业工程有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中国振华集团云科电子有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中软信息系统工程有限公司受同一实际控制人控制的其他企业北京创思慧达国际经贸有限公司受同一实际控制人控制的其他企业北京长城系统科技有限公司受同一实际控制人控制的其他企业广州中软信息技术有限公司受同一实际控制人控制的其他企业山东长城计算机系统有限公司受同一实际控制人控制的其他企业上海积塔半导体有限公司所属企业集团的其他成员单位的合营企业或联营企业深圳振华富电子有限公司受同一实际控制人控制的其他企业

-135-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

其他关联方名称其他关联方与本公司的关系深圳中电蓝海控股有限公司受同一实际控制人控制的其他企业小华半导体有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中电河北房地产开发有限公司受同一实际控制人控制的其他企业

中电惠融商业保理（深圳）有限公司受同一实际控制人控制的其他企业

中电商务（北京）有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中国电子信息产业集团有限公司最终控制方合肥沛顿存储科技有限公司受同一实际控制人控制的其他企业贵州振华风光半导体股份有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中国电子有限公司受同一实际控制人控制的其他企业咸阳彩虹光电科技有限公司所属企业集团的其他成员单位的合营企业或联营企业中电泰日升马鞍山科技有限公司受控股股东控制的其他企业彩虹集团有限公司受同一实际控制人控制的其他企业江西彩虹光伏有限公司受同一实际控制人控制的其他企业长城电源技术有限公司受同一实际控制人控制的其他企业

彩虹集团（邵阳）特种玻璃有限公司受同一实际控制人控制的其他企业深圳中电港技术股份有限公司受控股股东控制的其他企业中电（海南）联合创新研究院有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中国瑞达投资发展集团有限公司受同一实际控制人控制的其他企业北京中电华大电子设计有限责任公司受同一实际控制人控制的其他企业中国振华电子集团有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中电凯杰科技有限公司受同一实际控制人控制的其他企业江苏长城计算机系统有限公司受同一实际控制人控制的其他企业南京中电熊猫信息产业集团有限公司受同一实际控制人控制的其他企业上海浦东软件园股份有限公司受同一实际控制人控制的其他企业

中电惠融科技（海南）有限公司受同一实际控制人控制的其他企业湖南计算机厂有限公司受同一实际控制人控制的其他企业深圳中软信息系统技术有限公司受同一实际控制人控制的其他企业北京中软万维网络技术有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中国电子东莞产业园有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中电长城圣非凡信息系统有限公司受同一实际控制人控制的其他企业甘肃长风电子科技有限责任公司受同一实际控制人控制的其他企业中电九天智能科技有限公司受同一实际控制人控制的其他企业成都华微电子科技股份有限公司受同一实际控制人控制的其他企业重庆长城计算机系统有限公司受同一实际控制人控制的其他企业

-136-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

其他关联方名称其他关联方与本公司的关系上海贝岭股份有限公司受同一实际控制人控制的其他企业成都中电锦江信息产业有限公司受同一实际控制人控制的其他企业

中国振华集团永光电子有限公司(国营第八七三

)受同一实际控制人控制的其他企业厂

贵州振华群英电器有限公司（国营第八九一厂）受同一实际控制人控制的其他企业珠海南方软件园发展有限公司受控股股东控制的其他企业武汉中元通信股份有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中电智能技术南京有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中软信息服务有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中国振华电子集团宇光电工有限公司（国营第七受同一实际控制人控制的其他企业七一厂）中国电子物资东北有限公司受同一实际控制人控制的其他企业长沙湘计海盾科技有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中电金投控股有限公司受同一实际控制人控制的其他企业

中电数科（北京）科技产业发展有限公司受同一实际控制人控制的其他企业

中电科创智联（武汉）有限责任公司受同一实际控制人控制的其他企业中国电子器材有限公司受控股股东控制的其他企业

中电长城（长沙）信息技术有限公司受同一实际控制人控制的其他企业南京中电熊猫晶体科技有限公司受同一实际控制人控制的其他企业

高怡达科技（深圳）有限公司受同一实际控制人控制的其他企业东莞中电熊猫科技发展有限公司受同一实际控制人控制的其他企业吉林长城计算机系统有限公司受同一实际控制人控制的其他企业贵州振华华联电子有限公司受同一实际控制人控制的其他企业

中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司(国

)受同一实际控制人控制的其他企业营第四三二六厂深圳长城开发科技股份有限公司受同一实际控制人控制的其他企业武汉中电通信有限责任公司受同一实际控制人控制的其他企业中电会展与信息传播有限公司受控股股东控制的其他企业北京确安科技股份有限公司受同一实际控制人控制的其他企业武汉中原长江科技发展有限公司受同一实际控制人控制的其他企业南京长江电子信息产业集团有限公司受同一实际控制人控制的其他企业南京华东电子集团有限公司受同一实际控制人控制的其他企业南京中电熊猫置业有限公司受同一实际控制人控制的其他企业南京熊猫电子股份有限公司受同一实际控制人控制的其他企业南京熊猫信息产业有限公司受同一实际控制人控制的其他企业深圳市振华微电子有限公司受同一实际控制人控制的其他企业

-137-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

其他关联方名称其他关联方与本公司的关系

艾弗世（苏州）专用设备股份有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中电六所智能系统有限公司受同一实际控制人控制的其他企业东莞市振华新能源科技有限公司受同一实际控制人控制的其他企业江苏南极星新能源技术股份有限公司受同一实际控制人控制的其他企业

中国振华（集团）科技股份有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中国电子财务有限责任公司受同一实际控制人控制的其他企业上海浦东软件园创业投资管理有限公司受同一实际控制人控制的其他企业南京中电熊猫磁电科技有限公司受同一实际控制人控制的其他企业武汉长光电源有限公司受同一实际控制人控制的其他企业北京中泽林萃置业有限公司受同一实际控制人控制的其他企业

中电金信软件（上海）有限公司受同一实际控制人控制的其他企业安徽长城计算机系统有限公司受同一实际控制人控制的其他企业东莞市中电爱华电子有限公司受控股股东控制的其他企业广东艾矽易信息科技有限公司受控股股东控制的其他企业广东亿安仓供应链科技有限公司受控股股东控制的其他企业贵州振华电子信息产业技术研究有限公司受同一实际控制人控制的其他企业湖南弈安云信息技术有限公司受控股股东控制的其他企业湖南长城计算机系统有限公司受同一实际控制人控制的其他企业湖南中电星河电子有限公司受同一实际控制人控制的其他企业湖南中软信息系统有限公司受控股股东控制的其他企业南京华睿川电子科技有限公司受控股股东控制的其他企业南京微盟电子有限公司受同一实际控制人控制的其他企业南京熊猫智成科技有限公司受控股股东控制的其他企业南京中软软件与技术服务有限公司受控股股东控制的其他企业上海中软计算机系统工程有限公司受控股股东控制的其他企业深圳市锐能微科技有限公司受控股股东控制的其他企业深圳市思尼克技术有限公司受控股股东控制的其他企业深圳思尔泰技术有限公司受控股股东控制的其他企业深圳亿安仓供应链科技有限公司受控股股东控制的其他企业深圳中电投资有限公司受控股股东控制的其他企业深圳中电智方舟运营有限公司受控股股东控制的其他企业四川长城计算机系统有限公司受同一实际控制人控制的其他企业天津中软信息系统有限公司受控股股东控制的其他企业西藏长城计算机系统有限公司受同一实际控制人控制的其他企业

-138-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

其他关联方名称其他关联方与本公司的关系

亿安仓(香港)有限公司受控股股东控制的其他企业

银河麒麟软件（长沙）有限公司受同一实际控制人控制的其他企业长城科技产业发展有限公司受同一实际控制人控制的其他企业长城信息股份有限公司受控股股东控制的其他企业长沙亿安仓供应链科技有限公司受控股股东控制的其他企业中电防务科技有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中电鹏程智能装备有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中电数科科技有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中电星原科技有限公司受控股股东控制的其他企业中电智能卡有限责任公司受同一实际控制人控制的其他企业中国电子产业开发有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中国电子进出口珠海有限公司受控股股东控制的其他企业中国电子器材国际有限公司受控股股东控制的其他企业中国电子物资西北有限公司受控股股东控制的其他企业中国电子物资有限公司受控股股东控制的其他企业中国长城桂林软件技术有限责任公司受控股股东控制的其他企业中国中电浙江国际经贸有限公司受控股股东控制的其他企业合肥彩虹蓝光科技有限公司受同一实际控制人控制的其他企业上海先进半导体制造有限公司所属企业集团的其他成员单位的合营企业或联营企业彩虹（佛山）平板显示有限公司受同一实际控制人控制的其他企业彩虹（合肥）光伏有限公司受同一实际控制人控制的其他企业长城计算机软件与系统有限公司受同一实际控制人控制的其他企业深圳桑达国际电源科技有限公司本公司之子公司现进入破产清算咸阳彩虹光伏玻璃有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中电（泸州）产业园发展有限公司受同一实际控制人控制的其他企业深圳中电长城信息安全系统有限公司受同一实际控制人控制的其他企业长沙智能制造研究总院有限公司受同一实际控制人控制的其他企业河北长城计算机系统有限公司受同一实际控制人控制的其他企业江西长城计算机系统有限公司受同一实际控制人控制的其他企业

中电鹰硕（深圳）智慧互联有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中电和瑞科技有限公司受同一实际控制人控制的其他企业

(五)关联交易情况

1.购销商品、提供和接受劳务的关联交易

-139-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

（1）采购商品/接受劳务情况表关联方关联交易内容本期金额上期金额

北京易捷思达科技发展有限公司采购商品/接受劳务13419121.6829707511.66

东莞长城开发科技有限公司采购商品/接受劳务3333929.796183775.39

海南长城科技发展有限公司采购商品/接受劳务485044.25

河南长城计算机系统有限公司采购商品/接受劳务234690.27239823.01

迈普通信技术股份有限公司采购商品/接受劳务2522397.1510376888.53

南京中电熊猫照明有限公司采购商品/接受劳务1200000.002046400.00

麒麟软件有限公司采购商品/接受劳务229203.542165457.24

深圳桑达物业发展有限公司采购商品/接受劳务176992.785846610.04

深圳市中电物业管理有限公司采购商品/接受劳务6487369.12227032.39

中国电子进出口有限公司采购商品/接受劳务98334.71

中国信息安全研究院有限公司采购商品/接受劳务3277705.515381651.52

中国长城科技集团股份有限公司采购商品/接受劳务8993848.6748003289.46

河北工大科雅能源科技股份有限公司采购商品/接受劳务11977406.34

蓝信移动（北京）科技有限公司采购商品/接受劳务2209196.3723997360.87

深圳市中电电力技术股份有限公司采购商品/接受劳务13321322.532278576.00

深圳中电投资有限公司采购商品/接受劳务487162.00711383.40

云南长城计算机系统有限公司采购商品/接受劳务5701916.66176987.03

长城超云（北京）科技有限公司采购商品/接受劳务33074031.5428706015.85

中电长城科技有限公司采购商品/接受劳务27553915.1852001506.79

中电智能科技有限公司采购商品/接受劳务2315177.83

中国中电国际信息服务有限公司采购商品/接受劳务4802033.324241966.96

深圳南方信息企业有限公司采购商品/接受劳务175887.07

中电金信（南京）信息技术有限公司采购商品/接受劳务128773.58488490.57

湖南长城科技信息有限公司采购商品/接受劳务2371681.42

新长城科技有限公司采购商品/接受劳务247760.00371640.00

辽宁长城计算机系统有限公司采购商品/接受劳务81796.46

中电金信软件有限公司采购商品/接受劳务348962.277907580.56

北京中电瑞达物业有限公司采购商品/接受劳务6053663.185245989.90

山西长城计算机系统有限公司采购商品/接受劳务2034264.00

中电工业互联网有限公司采购商品/接受劳务4344635.56

武汉中原电子信息有限公司采购商品/接受劳务12699.1051044.25

中标软件有限公司采购商品/接受劳务426265.49

中电长城网际系统应用有限公司采购商品/接受劳务357964.60

中电智开系统技术有限公司采购商品/接受劳务461792.45中电（天津）智慧城市运营服务有限公司采购商品/接受劳务1366037.74

-140-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

关联方关联交易内容本期金额上期金额

长江云通有限公司采购商品/接受劳务1981132.08

成都文思海辉智科科技有限公司采购商品/接受劳务434209.43

德阳数字城市科技有限公司采购商品/接受劳务10897583.96

冠捷电子科技（四川）有限公司采购商品/接受劳务6213286.22

广东长城科技发展有限公司采购商品/接受劳务246902.65

湖北长城计算机系统有限公司采购商品/接受劳务100663.72

陕西长城计算机系统有限公司采购商品/接受劳务1629711.50

深圳桑达科技发展有限公司采购商品/接受劳务2587694.38

深圳中电前海仓储运营有限公司采购商品/接受劳务34788.68

天津长城计算机系统有限公司采购商品/接受劳务0.01

浙江长城计算机系统有限公司采购商品/接受劳务55221.24

中电金信（南京）信息技术有限公司采购商品/接受劳务128773.58

中电数据产业有限公司采购商品/接受劳务19057179.83

中国电子信息产业集团有限公司第六研究所采购商品/接受劳务322641.51

中国软件与技术服务股份有限公司采购商品/接受劳务106194.69

中国通广电子有限公司采购商品/接受劳务259967.69

泸州市数字创新科技有限公司采购商品/接受劳务16449704.87

安徽中电数城科技有限公司采购商品/接受劳务220754.72

（2）出售商品/提供劳务情况表关联方关联交易内容本期金额上期金额彩虹（延安）新能源有限公司出售商品/提供劳务5898483.095289132.64

成都京东方显示科技有限公司出售商品/提供劳务1467800.65

冠捷视听科技（深圳）有限公司出售商品/提供劳务1296581.432142351.00

广东中电富嘉工贸有限公司出售商品/提供劳务139393.00

桂林长海发展有限责任公司出售商品/提供劳务209337.52148271.84

华大半导体有限公司出售商品/提供劳务308849.91328257.00

南京科瑞达电子装备有限责任公司出售商品/提供劳务28301.8910849.06

南京三乐集团有限公司出售商品/提供劳务66037.7436792.46

南京熊猫汉达科技有限公司出售商品/提供劳务240849.06

南京中电熊猫液晶材料科技有限公司出售商品/提供劳务2350.00167221.66

南京中电熊猫液晶显示科技有限公司出售商品/提供劳务337264.151083494.02

南京中电熊猫照明有限公司出售商品/提供劳务4067854.712220454.82

深圳桑达科技发展有限公司出售商品/提供劳务534520.73356035.16

深圳桑达物业发展有限公司出售商品/提供劳务203773.60

浙江确安科技有限公司出售商品/提供劳务2092088.74

-141-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

关联方关联交易内容本期金额上期金额

中电华大科技（深圳）有限公司出售商品/提供劳务1507771.151519267.38

中电基础产品装备有限公司出售商品/提供劳务36633.5049064.72

中国电子产业工程有限公司出售商品/提供劳务1931766.571657647.51

中国电子进出口有限公司出售商品/提供劳务7920096.431768818.03

中国振华集团云科电子有限公司出售商品/提供劳务1153216.014848133.92

中软信息系统工程有限公司出售商品/提供劳务98944.65103441.88

北京创思慧达国际经贸有限公司出售商品/提供劳务132011.40

北京长城系统科技有限公司出售商品/提供劳务58639.05

广东长城科技发展有限公司出售商品/提供劳务19335.8427166.87

广州中软信息技术有限公司出售商品/提供劳务189476.7482676.40

河南长城计算机系统有限公司出售商品/提供劳务35196.2460933.73

湖北长城计算机系统有限公司出售商品/提供劳务24600.00230627.52

麒麟软件有限公司出售商品/提供劳务2329201.982033367.27

山东长城计算机系统有限公司出售商品/提供劳务34630.1949342.00

上海积塔半导体有限公司出售商品/提供劳务22003526.3715876820.53

深圳振华富电子有限公司出售商品/提供劳务47641.51

深圳中电蓝海控股有限公司出售商品/提供劳务4037851.1810926114.23

天津长城计算机系统有限公司出售商品/提供劳务48781.1065041.07

小华半导体有限公司出售商品/提供劳务684548.69481912.12

云南长城计算机系统有限公司出售商品/提供劳务19335.8429275.12

浙江长城计算机系统有限公司出售商品/提供劳务49347.1499026.94

中标软件有限公司出售商品/提供劳务86768.64332149.68

中电河北房地产开发有限公司出售商品/提供劳务243896.39533617.67

中电惠融商业保理（深圳）有限公司出售商品/提供劳务61479.5367851.32

中电金信软件有限公司出售商品/提供劳务272311.48355119.40

中电商务（北京）有限公司出售商品/提供劳务77534.25165580.24

中电智能科技有限公司出售商品/提供劳务64440.5758101.26

中国电子信息产业集团有限公司出售商品/提供劳务4151552.21880023.12

中国信息安全研究院有限公司出售商品/提供劳务232845.74165050.85

数字大理建设运营有限公司出售商品/提供劳务12916271.7124358693.80

合肥沛顿存储科技有限公司出售商品/提供劳务30187072.5495000965.00

贵州振华风光半导体股份有限公司出售商品/提供劳务14452819.6449571911.69

中国电子有限公司出售商品/提供劳务15856984.1321791648.49

新长城科技有限公司出售商品/提供劳务450655.258918981.02

咸阳彩虹光电科技有限公司出售商品/提供劳务271576.048815209.65

中电泰日升马鞍山科技有限公司出售商品/提供劳务11353682.447117105.16

-142-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

关联方关联交易内容本期金额上期金额

彩虹集团有限公司出售商品/提供劳务525747.253015696.41

中国软件与技术服务股份有限公司出售商品/提供劳务3334583.542903948.33中国电子信息产业集团有限公司第六研究

出售商品/提供劳务474685.142204679.41所

中国长城科技集团股份有限公司出售商品/提供劳务2863998.312067175.94

江西彩虹光伏有限公司出售商品/提供劳务3511906.761590576.00

长城电源技术有限公司出售商品/提供劳务486951.45505412.11

彩虹集团（邵阳）特种玻璃有限公司出售商品/提供劳务380000.00

深圳中电港技术股份有限公司出售商品/提供劳务221354.14339055.65中电（海南）联合创新研究院有限公司出售商品/提供劳务334051.43278002.08

中国瑞达投资发展集团有限公司出售商品/提供劳务168441.31220076.63

北京中电华大电子设计有限责任公司出售商品/提供劳务148471.68213498.50

北京中电瑞达物业有限公司出售商品/提供劳务184665.38211377.25

深圳中电投资有限公司出售商品/提供劳务21500.00199729.92

中国振华电子集团有限公司出售商品/提供劳务20792791.00188869.34

山西长城计算机系统有限公司出售商品/提供劳务136449.02168969.41

中电凯杰科技有限公司出售商品/提供劳务113966.04152524.55

江苏长城计算机系统有限公司出售商品/提供劳务77218.90110773.04

南京中电熊猫信息产业集团有限公司出售商品/提供劳务78124.55112491.66

上海浦东软件园股份有限公司出售商品/提供劳务124284.61106703.86

中电长城网际系统应用有限公司出售商品/提供劳务73990.19103175.21

中电惠融科技（海南）有限公司出售商品/提供劳务590534.90120826.71

湖南计算机厂有限公司出售商品/提供劳务35804.7398950.72

深圳中软信息系统技术有限公司出售商品/提供劳务34630.1994341.50

北京中软万维网络技术有限公司出售商品/提供劳务92148.1184788.02

中国电子东莞产业园有限公司出售商品/提供劳务78524.0374952.77

中电长城圣非凡信息系统有限公司出售商品/提供劳务80547.1488208.87

甘肃长风电子科技有限责任公司出售商品/提供劳务19439.6189864.04

中电九天智能科技有限公司出售商品/提供劳务22155.8565159.21

成都华微电子科技股份有限公司出售商品/提供劳务80188.6864150.94

重庆长城计算机系统有限公司出售商品/提供劳务34630.2059798.71

上海贝岭股份有限公司出售商品/提供劳务293777.6362119.18

成都中电锦江信息产业有限公司出售商品/提供劳务56045.28101496.11中国振华集团永光电子有限公司（国营第出售商品/提供劳务53773.59八七三厂）贵州振华群英电器有限公司（国营第八九出售商品/提供劳务53773.59

一厂）

珠海南方软件园发展有限公司出售商品/提供劳务50331.0654080.32

-143-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

关联方关联交易内容本期金额上期金额

武汉中元通信股份有限公司出售商品/提供劳务134240.3289330.54

中电智能技术南京有限公司出售商品/提供劳务9083.7745922.64

中软信息服务有限公司出售商品/提供劳务49205.6645478.02中国振华电子集团宇光电工有限公司（国出售商品/提供劳务21886.8045283.02

营第七七一厂）

中国电子物资东北有限公司出售商品/提供劳务43874.43

长沙湘计海盾科技有限公司出售商品/提供劳务19335.8470514.76

中电金投控股有限公司出售商品/提供劳务77350.5738604.71

中电数科（北京）科技产业发展有限公司出售商品/提供劳务65735.8237411.35

中电科创智联（武汉）有限责任公司出售商品/提供劳务27996.2434869.30

中国电子器材有限公司出售商品/提供劳务34170.4634104.72

深圳南方信息企业有限公司出售商品/提供劳务20055.2333451.03

中电长城（长沙）信息技术有限公司出售商品/提供劳务32075.48

南京中电熊猫晶体科技有限公司出售商品/提供劳务89813.2535457.10

高怡达科技（深圳）有限公司出售商品/提供劳务24383.8827670.92

东莞中电熊猫科技发展有限公司出售商品/提供劳务79805.6827484.00

吉林长城计算机系统有限公司出售商品/提供劳务27467.92

深圳市中电物业管理有限公司出售商品/提供劳务144053.7727054.72

贵州振华华联电子有限公司出售商品/提供劳务25471.70

中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公

出售商品/提供劳务25471.70

司(国营第四三二六厂)

深圳长城开发科技股份有限公司出售商品/提供劳务212184.9141018.86

武汉中电通信有限责任公司出售商品/提供劳务16630.2022240.66

中电会展与信息传播有限公司出售商品/提供劳务16630.4521243.73

北京确安科技股份有限公司出售商品/提供劳务41216.3219874.53

武汉中原长江科技发展有限公司出售商品/提供劳务63955.1635169.84

南京长江电子信息产业集团有限公司出售商品/提供劳务28301.8916037.73

南京华东电子集团有限公司出售商品/提供劳务49618.8124327.20

南京中电熊猫置业有限公司出售商品/提供劳务40573.5615910.62

南京熊猫电子股份有限公司出售商品/提供劳务50479.2214848.47

南京熊猫信息产业有限公司出售商品/提供劳务2876940.74

中电工业互联网有限公司出售商品/提供劳务173858.4712053.00

中国中电国际信息服务有限公司出售商品/提供劳务600127.514034514.03

深圳市振华微电子有限公司出售商品/提供劳务28301.8911792.45

艾弗世（苏州）专用设备股份有限公司出售商品/提供劳务38836.1310548.00

深圳市中电电力技术股份有限公司出售商品/提供劳务22213.4110248.00

中电六所智能系统有限公司出售商品/提供劳务43732.4817382.36

东莞市振华新能源科技有限公司出售商品/提供劳务8490.57

-144-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

关联方关联交易内容本期金额上期金额

江苏南极星新能源技术股份有限公司出售商品/提供劳务19335.847481.04

中国通广电子有限公司出售商品/提供劳务803851.35

中国振华（集团）科技股份有限公司出售商品/提供劳务4492.084245.28

中国电子财务有限责任公司出售商品/提供劳务287988.684150.95

上海浦东软件园创业投资管理有限公司出售商品/提供劳务3113.162594.34

南京中电熊猫磁电科技有限公司出售商品/提供劳务2358.49

武汉长光电源有限公司出售商品/提供劳务30421.17715.54

北京中泽林萃置业有限公司出售商品/提供劳务109767.01

中电金信软件（上海）有限公司出售商品/提供劳务279202.52256753.77

长江云通有限公司出售商品/提供劳务-8520321.33

长城超云（北京）科技有限公司出售商品/提供劳务314415.0845283.02

中电智开系统技术有限公司出售商品/提供劳务75010300.5893957999.61

德州数字城市建设运营有限公司出售商品/提供劳务3688103.356656144.15中电（江苏）数字产业有限公司出售商品/提供劳务9943396.23

上海先进半导体制造有限公司出售商品/提供劳务6965041.37797441.34

蓝信移动（北京）科技有限公司出售商品/提供劳务2830188.68

中电长城科技有限公司出售商品/提供劳务12799375.58

武汉中原电子信息有限公司出售商品/提供劳务111675.25中电（天津）智慧城市运营服务有限公司出售商品/提供劳务3096460.18

中电数据产业有限公司出售商品/提供劳务79526446.18

中国电子产业工程有限公司出售商品/提供劳务965418.74

安徽长城计算机系统有限公司出售商品/提供劳务2276677.49

东莞市中电爱华电子有限公司出售商品/提供劳务97982.77

广东艾矽易信息科技有限公司出售商品/提供劳务6862.25

广东亿安仓供应链科技有限公司出售商品/提供劳务4402.51

贵州振华电子信息产业技术研究有限公司出售商品/提供劳务599.53

湖北东楚通科技有限公司出售商品/提供劳务5573136.38

湖南弈安云信息技术有限公司出售商品/提供劳务3577.07

湖南长城计算机系统有限公司出售商品/提供劳务169782.96

湖南中电星河电子有限公司出售商品/提供劳务8377.36

湖南中软信息系统有限公司出售商品/提供劳务50659.60

泸州市数字创新科技有限公司出售商品/提供劳务3635216.26

南京华睿川电子科技有限公司出售商品/提供劳务62917.61

南京微盟电子有限公司出售商品/提供劳务119467.92

南京熊猫智成科技有限公司出售商品/提供劳务25743.37

南京中软软件与技术服务有限公司出售商品/提供劳务28729.02

-145-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

关联方关联交易内容本期金额上期金额

上海中软计算机系统工程有限公司出售商品/提供劳务844313.19

深圳市锐能微科技有限公司出售商品/提供劳务42822.30

深圳市思尼克技术有限公司出售商品/提供劳务2530.20

深圳思尔泰技术有限公司出售商品/提供劳务1100.61

深圳亿安仓供应链科技有限公司出售商品/提供劳务1926.12

深圳中电投资有限公司出售商品/提供劳务144515.74

深圳中电智方舟运营有限公司出售商品/提供劳务1726.55

数字广东网络建设有限公司出售商品/提供劳务16082365.31

四川长城计算机系统有限公司出售商品/提供劳务183008.75

天津中软信息系统有限公司出售商品/提供劳务90814.21

西藏长城计算机系统有限公司出售商品/提供劳务18046.79

亿安仓(香港)有限公司出售商品/提供劳务825.44

银河麒麟软件（长沙）有限公司出售商品/提供劳务7837.74

长城科技产业发展有限公司出售商品/提供劳务4228.30

长城信息股份有限公司出售商品/提供劳务711295.14

长沙亿安仓供应链科技有限公司出售商品/提供劳务275.17

中电防务科技有限公司出售商品/提供劳务246088.21

中电鹏程智能装备有限公司出售商品/提供劳务44536.91

中电数科科技有限公司出售商品/提供劳务119954.75

中电星原科技有限公司出售商品/提供劳务46520.39

中电智能卡有限责任公司出售商品/提供劳务74504.74

中国电子产业开发有限公司出售商品/提供劳务124083.02

中国电子进出口珠海有限公司出售商品/提供劳务45060.84

中国电子器材国际有限公司出售商品/提供劳务825.44

中国电子物资西北有限公司出售商品/提供劳务25210.62

中国电子物资有限公司出售商品/提供劳务32103.00

中国长城桂林软件技术有限责任公司出售商品/提供劳务21478.90

中国中电浙江国际经贸有限公司出售商品/提供劳务2936.32

咸阳彩虹光伏玻璃有限公司出售商品/提供劳务199611.69

德阳数字城市科技有限公司出售商品/提供劳务6363958.97

安徽中电数城科技有限公司出售商品/提供劳务4482200.72

2.关联租赁情况

（1）本公司作为出租方：

租赁资产种本年度确认的对方单位名称租赁起始日租赁终止日

类租赁收入/支出

-146-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

小华半导体有限公司房屋2023/4/12026/3/31407245.68

中电华大科技（深圳）有限公司房屋2023/1/12023/12/311364852.52

深圳桑达科技发展有限公司房屋2023/1/12025/12/31474095.04

冠捷视听科技（深圳）有限公司房屋2022/1/12023/12/311215035.22

深圳市中电物业管理有限公司房屋2023/1/12023/12/31113207.55

中电河北房地产开发有限公司房屋2023/1/12023/12/31205112.16

-147-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

（2）本公司作为承租方：

简化处理的短期租赁和低价未纳入租赁负债计量的可变租赁资值资产租赁的租金费用（如支付的租金承担的租赁负债利息支出增加的使用权资产出租方名称租赁付款额（如适用）产种类适用）本期发生额上期发生额本期发生额上期发生额本期发生额上期发生额本期发生额上期发生额本期发生额上期发生额中国电子信息产

房屋2317303.241217802.00业集团有限公司中国中电国际信

房屋4063454.31787691.7485558.34548351.0514221754.31息服务有限公司中国电子进出口

房屋98334.71有限公司深圳中电投资有

房屋487162.00711383.40487162.00限公司中国信息安全研

房屋3277705.515381651.52究院有限公司

-148-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

3.关联担保情况

本公司作为担保方：

担保是否担保起始担保到期担保方被担保方担保金额已经履行备注日日完毕

深圳市桑达实业股中电（武汉）数字经32430000.002023/10/72048/12/12否份有限公司济技术有限公司

深圳市桑达实业股深圳市桑达无线通讯23000.002021/10/182023/10/19是份有限公司技术有限公司

中国电子系统技术中电云计算技术有限500000000.002022/6/202027/6/20否有限公司公司

中国电子系统技术河北中电智通科技有48220000.002017/12/102027/12/10否有限公司限公司

中国电子系统技术招远中电智慧产业发190400000.002019/10/282033/10/28否有限公司展有限公司

中国电子系统技术中电武强热力有限公57250000.002021/1/262031/1/26否有限公司司

中国电子系统技术河北煜泰热能科技有14000000.002021/8/262026/8/26否有限公司限公司中国电子系统工程第中国电子系统工程

二建设（泰国）有限25040000.002023/10/192024/7/2否

第二建设有限公司公司

中国电子系统工程桑达（香港）有限公39826379.422023/4/32025/3/15否

第四建设有限公司司

4.关联方资产转让、债务重组情况

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额

中国中电国际信息服务购买房产8367600.00中电河北房地产开发有限公

购买房产47500000.00司

5.关键管理人员薪酬

项目本期金额（万元）上期金额（万元）

关键管理人员薪酬1008.412539.69

(六)关联方应收应付款项

1.应收项目

期末余额期初余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备货币资金

中国电子财务有限责任公司6383958968.536128857594.75应收账款

艾弗世（苏州）专用设备股份有21096.0010548.00限公司

-149-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

期末余额期初余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备

北京中电华大电子设计有限责任102000.00102000.0013500.16公司彩虹（佛山）平板显示有限公司1624684.18812342.091624684.18487405.25彩虹（合肥）光伏有限公司307855.00

彩虹集团（邵阳）特种玻璃有限388290.001149.00746556.8219000.00公司

彩虹集团有限公司4509194.382600779.084836479.082075583.26

成都京东方显示科技有限公司4532756.66226003.93

东莞中电熊猫科技发展有限公司27484.00

合肥彩虹蓝光科技有限公司5101247.495101247.496805497.495456420.07

河南长城计算机系统有限公司60933.73

湖北长城计算机系统有限公司33681.5033681.501684.08

湖南长城计算机系统有限公司196946.00

华大半导体有限公司17296.00864.80175614.8652684.46

泸州市数字创新科技有限公司10251717.02326652.0010430200.00

南京华东电子集团有限公司27960.00

南京熊猫信息产业有限公司3724963.20

南京中电熊猫液晶材料科技有限13880.00公司

南京中电熊猫液晶显示科技有限165121.60154729.27386734.60152502.34公司

南京中电熊猫照明有限公司3209491.94160474.605308778.79420263.22

麒麟软件有限公司317068.00

山东长城计算机系统有限公司49342.00

山西长城计算机系统有限公司178384.408919.22

上海贝岭股份有限公司97438.50

上海积塔半导体有限公司19569583.025912919.0417975066.122820842.90

深圳市中电电力技术股份有限公10248.001537.2010248.00512.40司

深圳长城开发科技股份有限公司87252.00

深圳中电港技术股份有限公司2750.00412.502750.00

深圳中电蓝海控股有限公司750670.70666.40

深圳中电投资有限公司199730.00

深圳中软信息系统技术有限公司99357.06

-150-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

期末余额期初余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备

武汉中电通信有限责任公司25859.1225859.121292.96

武汉中元通信股份有限公司15000.00

武汉中原长江科技发展有限公司20317.95

咸阳彩虹光电科技有限公司8003483.35913838.172273261.64548379.73

小华半导体有限公司155037.50

新长城科技有限公司7098049.311028764.707156349.31

浙江确安科技有限公司3948513.09190218.211743289.43

中标软件有限公司202486.86

中电会展与信息传播有限公司21244.00

中电基础产品装备有限公司600.00180.00600.0090.00

中电九天智能科技有限公司138323.8910231.0868207.23

中电科创智联（武汉）有限责任29676.0034869.30公司

中电商务（北京）有限公司181130.00181130.009056.50

中电泰日升马鞍山科技有限公司8968195.50

中电长城网际系统应用有限公司108930.00108930.00

中电智能技术南京有限公司14443.2014443.20

中电智能科技有限公司140163.4312774.5157663.43

中国电子进出口有限公司13846478.326764154.5013834866.743542262.64

中国电子信息产业集团有限公司641532.0159700.00398000.0019900.00

中国软件与技术服务股份有限公544168.00639220.41司

中国信息安全研究院有限公司5026.83754.02

中国长城科技集团股份有限公司670137.6033506.883627716.94302332.18

中国振华电子集团有限公司210708.00

中国中电国际信息服务有限公司23980.003597.0023980.00

深圳桑达国际电源科技有限公司1010010.871010010.87

湖北东楚通科技有限公司4900000.0084800.00

德阳数字城市科技有限公司13265900.0011061800.00718720.00中电（江苏）数字产业有限公司7103897.80744339.7813498729.40

石家庄市智慧产业有限公司1844.00178829.0026824.35

中电智开系统技术有限公司65692074.629256963.65153198589.323371636.27

-151-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

期末余额期初余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备

数字大理建设运营有限公司44811468.631040849.696992818.94

安徽长城计算机系统有限公司67710.003385.50彩虹（延安）新能源有限公司5200213.81260010.69

德州数字城市建设运营有限公司8891492.6074000.00

广东艾矽易信息科技有限公司1750.0087.50

广东亿安仓供应链科技有限公司8000.00400.00

广东长城科技发展有限公司49190.40

江西彩虹光伏有限公司2385863.9819882.20

南京微盟电子有限公司36480.001824.00

深圳市锐能微科技有限公司12290.00614.50

深圳市思尼克技术有限公司6932.00346.60

深圳市中电物业管理有限公司20916.00

深圳思尔泰技术有限公司2000.00100.00

深圳中电投资有限公司0.080.01

深圳中电智方舟运营有限公司3137.40156.87

数字广东网络建设有限公司13381597.29

四川圣洁云创科技有限公司12568078.65

咸阳彩虹光伏玻璃有限公司137576.746878.84

银河麒麟软件（长沙）有限公司8308.00415.40

云南长城计算机系统有限公司20496.00

长城超云（北京）科技有限公司381280.0011864.00

长城电源技术有限公司49302.00

长城科技产业发展有限公司8964.00448.20

长城信息股份有限公司663972.82中电（海南）联合创新研究院有1925.0096.25限公司中电（济南）数字科技有限公司23613360.003542004.00中电（泸州）产业园发展有限公100.0015.00司中电（天津）智慧城市运营服务2695887.001010.60有限公司

中电工业互联网有限公司35856.001792.80

中电惠融科技（海南）有限公司319306.4813166.32

-152-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

期末余额期初余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备

中电数据产业有限公司71757500.00

中电数科（北京）科技产业发展23517.501175.88有限公司

中国电子财务有限责任公司109932.00

中国电子产业工程有限公司554831.60137848.28

中国电子进出口珠海有限公司14300.00715.00

中国电子器材国际有限公司1500.0075.00

中国电子信息产业集团有限公司1037068.0048387.50

第六研究所

中国电子有限公司6838102.705000.00

中国瑞达投资发展集团有限公司40120.002006.00

中国振华集团云科电子有限公司750110.1237505.51

重庆长城计算机系统有限公司36708.00

上海先进半导体制造有限公司165856.714366.71

南京熊猫信息产业有限公司1923283.20

中电泰日升马鞍山科技有限公司68195.50彩虹（合肥）光伏有限公司307855.00

山东智城云享大数据信息技术有1285223.00限公司

安徽中电数城科技有限公司2630600.00预付款项

彩虹集团（邵阳）特种玻璃有限5000.00公司

深圳中电长城信息安全系统有限91000.0091000.00公司中电（海南）联合创新研究院有3148.003148.00限公司

中电商务（北京）有限公司10000.00120000.00

中电长城科技有限公司11000.00

中国电子进出口有限公司144300.00140000.00

中国软件与技术服务股份有限公128773.58128773.58司

中国信息安全研究院有限公司15540.0015540.00

中国长城科技集团股份有限公司137486.74137486.74

安徽长城计算机系统有限公司0.01

长沙智能制造研究总院有限公司0.03

-153-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

期末余额期初余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备

河北长城计算机系统有限公司0.01

武汉中原电子信息有限公司0.01

北京中电瑞达物业有限公司1675354.73

深圳中电前海仓储运营有限公司2736.00

中电河北房地产开发有限公司47500000.00

北京长城系统科技有限公司0.01

海南长城科技发展有限公司17143.40

陕西长城计算机系统有限公司54247.79

浙江长城计算机系统有限公司109292.03

云南长城计算机系统有限公司177283.86

成都文思海辉智科科技有限公司242391.41

四川长城计算机系统有限公司243350.98

中国电子信息产业集团有限公司725000.00

第六研究所应收款项融资

南京中电熊猫照明有限公司2507024.00其他应收款

深圳桑达国际电源科技有限公司24032365.8724032365.8729169558.2329169558.23彩虹（合肥）光伏有限公司50000.0050000.00

彩虹集团（邵阳）特种玻璃有限7500.007500.00公司

中电河北房地产开发有限公司4000.002000.00

中电惠融商业保理（深圳）有限233739.0011686.95公司

中电商务（北京）有限公司335000.00830000.00

中电长城圣非凡信息系统有限公318962.00318962.00318962.00318962.00司

中国电子产业开发有限公司214499.65214499.65214499.65214499.65

中国电子进出口有限公司820255.322940.00

中国电子信息产业集团有限公司386217.20627913.40

中国瑞达投资发展集团有限公司129751.00129751.00

中国信息安全研究院有限公司210519.00210519.00

中国振华电子集团有限公司150000.00150000.00

-154-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

期末余额期初余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备

德州数字城市建设运营有限公司962148.0237173.55261373.79

数字大理建设运营有限公司1197500.001197500.00中电（江苏）数字产业有限公司3404.36348011.23中电（天津）智慧城市运营服务1231055.49有限公司

泸州市数字创新科技有限公司7400.00370.00

中国长城科技集团股份有限公司1000.00彩虹（延安）新能源有限公司200000.00

河北中电云城科技有限公司662264.15

中电智开系统技术有限公司45867.15中电（济南）数字科技有限公司73263.84

华大半导体有限公司64568.23

北京中电瑞达物业有限公司30510.00合同资产

中国中电国际信息服务有限公司24495350.4924480384.12

2.应付项目

项目名称关联方期末账面余额期初账面余额应付账款

深圳南方信息企业有限公司359221.07

东莞长城开发科技有限公司1333648.56

中电长城科技有限公司7934932.25956989.00

江西长城计算机系统有限公司18560199.2518560199.25

深圳市中电电力技术股份有限公司985625.30782209.00

中国长城科技集团股份有限公司0.0347965930.97

北京中电瑞达物业有限公司9756372.776795313.26

河南长城计算机系统有限公司0.04259495.61

湖北长城计算机系统有限公司23628.3323628.33

湖南长城科技信息有限公司265486.73265486.73

迈普通信技术股份有限公司4468996.523050898.69

中电金信（南京）信息技术有限公司671103.77

南京中电熊猫照明有限公司1020333.355253251.81

-155-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

项目名称关联方期末账面余额期初账面余额

麒麟软件有限公司259315.191264940.50

陕西长城计算机系统有限公司8.87

四川长城计算机系统有限公司722711.01

云南长城计算机系统有限公司313358.30

中电金信软件有限公司3300541.494857004.49

中电九天智能科技有限公司838650.00838650.00

中电智能科技有限公司2134723.653433138.88

中国信息安全研究院有限公司1888250.031186203.95

中软信息系统工程有限公司73394.5073394.50

河北工大科雅能源科技股份有限公司10769551.545161345.12

北京易捷思达科技发展有限公司8936227.5929302532.81

蓝信移动（北京）科技有限公司3143906.463022069.99

中电工业互联网有限公司4344635.564344635.56

中电长城网际系统应用有限公司190000.00190000.00

成都文思海辉智科科技有限公司276139.38

德阳数字城市科技有限公司11069568.41

冠捷电子科技（四川）有限公司241942.04

山西长城计算机系统有限公司2034264.00

新长城科技有限公司247760.00

长城超云（北京）科技有限公司8883286.02

中电金信（南京）信息技术有限公司195339.62

中电商洛数字产业发展有限公司283018.87

中电数据产业有限公司19057179.83

中国电子产业开发有限公司1654185.18

中国电子信息产业集团有限公司第六研83207.55究所

中电鹰硕（深圳）智慧互联有限公司5524252.41

中国软件与技术服务股份有限公司106194.69

泸州市数字创新科技有限公司12638897.35

安徽中电数城科技有限公司220754.72其他应付款

冠捷视听科技（深圳）有限公司460.00468705.57

-156-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

项目名称关联方期末账面余额期初账面余额

深圳桑达科技发展有限公司93618.2093618.20

中国电子器材有限公司100.00100.00

华大半导体有限公司77048.0077048.00

中电华大科技（深圳）有限公司256647.20256647.20

深圳桑达物业发展有限公司486635.31

中国电子财务有限责任公司238333.33772226.53

深圳桑达国际电源科技有限公司5114900.005114900.00

中电长城圣非凡信息系统有限公司66995.21256750.96

中国软件与技术服务股份有限公司500000.00

中国电子信息产业集团有限公司43670000.007761000.00

中国中电国际信息服务有限公司6404924.344937626.87

中国电子信息产业集团有限公司第六研499000.00究所

深圳中电智方舟运营有限公司200000.00

德阳数字城市科技有限公司48190.00

中国电子进出口有限公司4452.84

湖北东楚通科技有限公司6602.20

德州数字城市建设运营有限公司50835.21

泸州市数字创新科技有限公司139139.08

数字广东网络建设有限公司299375.46

小华半导体有限公司77048.00

深圳市中电物业管理有限公司427673.07应付股利

中国中电国际信息服务有限公司9750000.00合同负债

中电和瑞科技有限公司20000.0020000.00

中国振华集团云科电子有限公司420365.80

中国振华电子集团有限公司7200030.00

中电数据产业有限公司40260.00

中国中电国际信息服务有限公司415009.24

中国信息安全研究院有限公司129720.00

麒麟软件有限公司1645753.96

-157-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

项目名称关联方期末账面余额期初账面余额

湖南中软信息系统有限公司28602.00

上海贝岭股份有限公司7636.00

湖南计算机厂有限公司1245.00

中国电子东莞产业园有限公司141231.60

中国电子进出口珠海有限公司21096.00

中电金信软件有限公司233465.49

深圳中电港技术股份有限公司119210.40长期应付款

中国电子信息产业集团有限公司40000000.00

(七)资金集中管理

1.本公司归集至集团的资金

本公司未归集至集团母公司账户而直接存入财务公司的资金期末余额期初余额项目名称账面余额坏账准备账面余额坏账准备

货币资金6383958968.536128857594.75

合计6383958968.536128857594.75

其中：因资金集中管理支取受限的资金本公司从集团母公司或成员单位拆借的资金拆入公司名称期末余额期初余额

深圳市桑达实业股份有限公司300000000.00647000000.00

中电桑达电子设备（江苏）有限公司169000000.00211767152.27

北京中电凯尔设施管理有限公司30000000.00

中国电子系统技术有限公司400000000.00300000000.00

深圳中联电子有限公司31080000.0031080000.00

合计900080000.001219847152.27

2.向关联方收取的利息

关联方本期金额上期金额

中国电子财务有限责任公司39606878.0423560663.38

3.向关联方支付的利息

-158-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

关联方本期金额上期金额

中国电子财务有限责任公司41044269.0446296381.14

中国中电国际信息服务有限公司1484199.501484199.50

十、承诺及或有事项

(一)重要承诺事项

1.资产负债表日存在的重要承诺无。

(二)或有事项

1.重要的诉讼及仲裁事项

(是否形诉讼仲裁)基涉案金额

成预计诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果

本情况（万元）负债

一审判决：（1）解除中电四公司与乌海城投于2017年7月29日、2018年1月9日分别签订的《乌海市海勃湾工业园厂房（一期）项目进场协议》、《<乌海市海勃湾工业园厂房

（一期）项目进场协议>补充协议》；（2）被告乌

海城投、京运通于本判决

2017年7月29日，中电四公司与乌海市海勃湾生效后15日内共同向中区城市建设投融资有限责任公司（以下简称：电四公司支付工程款中电四公司乌海城投）签订《乌海市海勃湾工业园厂房建23560.6万元；（3）乌海诉乌海市海设（一期）项目进场协议》，乌海市京运通新材城投、京运通于本判决生勃湾区城市料科技有限公司（以下简称：京运通）实际占效后15日内共同向中电

建设投融资有该项目，后因乌海城投、京运通未按约定支四公司支付工程款建设期有限责任公付工程款，中电四公司遂于2019年8月7日向利息670.54万元及以工程司、乌海市22000.00否乌海市中级人民法院（以下简称：乌海中院）款23560.6万元为基数，京运通新材起诉。2021年1月5日，中电四公司收到乌海自2019年9月2日起至实料科技有限中院的通知，本案件进入了造价鉴定程序。2021际付清之日止按照同期全公司建设工年6月，鉴定造价机构出具初稿意见，针对意见国银行间同业拆借中心公程施工合同 中的部分内容，中电四公司提交了异议书及资 布的 LPR 计算的利息；

纠纷料。2022年4月2日，中电四公司收到乌海中（4）中电四公司对其承院的一审判决书。2023年7月26日，收到二审建的案涉工程部分就工程判决。折价或者拍卖的价款在

23560.6万元范围内享有优先受偿权。

二审判决：（1）维持一审

判决第四项；（2）撤销一

审判决第一、二、三、五

项；（3）乌海城投于本判决生效后15日内向中电四公司支付工程款

23560.6万元；（4）乌海

城投于本判决生效后15

-159-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

(是否形诉讼仲裁)基涉案金额

成预计诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果

本情况（万元）负债日内向中电四公司支付工

程款建设期利息670.54万

元及以工程款23560.6万

元为基数，自2019年9月

2日起至实际付清之日止

按照同期全国银行间同业

拆借中心公布的 LPR 计算

的利息；（5）驳回中电四公司的其他诉讼请求。

中电四公司已向最高院申请再审。

2018年8月底，中电二公司通过招投标与中国建筑第八工程局有限公司（以下简称：中建八局）签订信利（仁寿）高端显示科技有限公司

第 5 代 TFT-LCD 高端显示器项目系列施工合同中电二公司

中建八局作为项目的总承包人将该项目洁净 A与中国建筑

包、废气系统 A 包及废气系统 B 包分包给中电 双方已签订合同解协议，

第八工程局

24379.36二公司。中电二公司依约定完成所有分包义约定对方分期向我司支付有限公司建否务，但中电二公司申报的工程量签证（大部分工程款16446.48万元现设工程施工为根据中建八局指令增加工程量而申报）中建已收回6775.47万元。

合同仲裁纠

八局均未确认，更没有随月进度款支付。2021纷年6月上述工程完成最终竣工验收但中建八局

至今未支付欠付工程款。为此，中电二公司向济南仲裁委员会申请仲裁。目前，双方达成调解。

2017年11月28日，中电二公司与江苏时代芯存裁令江苏时代芯存向中电

中电二公司

半导体有限公司（以下简称：江苏时代芯存）二公司支付工程款诉江苏时代

签订施工合同，因江苏时代芯存未按约定支付11672.3万元及利息，就芯存半导体10900.49否工程款，中电二公司遂申请仲裁。2020年12月案涉工程折价或者拍卖的有限公司建3日，仲裁庭作出裁决。目前本案被告进入破产价款享有优先受偿权。已设工程施工

重整程序，中电二公司作为债权人已申报债回款243万元，剩余款项合同纠纷案权，等待管理人分配财产。等待管理人分配。

中电二公司2017年11月28日，中电二公司与江苏时代全芯诉江苏时代存储科技股份有限公司（以下简称：江苏时代裁令江苏时代全芯向中电全芯存储科全芯）签订施工合同，因江苏时代全芯未按约二公司支付工程款1180.8技股份有限1956.76否定支付工程款，中电二公司遂申请仲裁。2020万元及利息。已回款487公司建设工年12月3日，仲裁庭作出裁决。目前本案被告万元，剩余款项等待管理程施工合同进入破产重整程序，中电二公司作为债权人已人分配。

纠纷案申报债权，等待管理人分配财产。

2018年2月，中电二公司与张家港康得新光电一审判令张家港康得新向

材料有限公司（以下简称：张家港康得新）签中电二公司支付2420万中电二公司订《先进高分子膜材料项目纳米层层叠膜-多层元及利息。被告重整中，诉张家港康保护膜厂房洁净工程施工合同》，因张家港康得被告管理人确定中电二公得新光电材2971.18否新未按约定支付工程款，中电二公司遂起诉。司的债权为：普通债权料有限公司2020年8月17日，法院作出一审判决，张家港28616万元，有财产担保建设工程施

康得新未上诉，一审判决已生效。目前，本案债权（或其他优先债权）工合同纠纷

正在强制执行，被告重整中，债权已确认，等2420万元。暂未执行回待分配。。款。

中国系统诉2015年，本公司与宁波时代全芯科技有限公司裁令宁波时代向本公司支江苏时代芯（以下简称：宁波时代）签订《工程总承包合付2592.42万元，时代芯存半导体有同》，本公司依约履行合同，但宁波时代未按约存对该工程款支付承担连

限公司、宁2631.42支付工程款。2019年11月27日，本公司与江苏否带责任，并确认本公司对波时代全芯时代芯存半导体有限公司（以下简称：时代芯讼争工程享有优先受偿科技有限公存）、宁波时代签订《工程款支付协议书》，约权。被告破产重整中，等司建设工程定由时代芯存代宁波时代支付工程款，但时代待分配财产。

施工合同纠芯存未按约履行付款义务，本公司遂向无锡仲-160-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

诉讼(仲裁)是否形基涉案金额

成预计诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果

本情况（万元）负债

纷裁委员会提起仲裁，请求裁令时代芯存、宁波时代支付工程款2631.4万元。2020年12月3日，无锡仲裁委员会作出裁决。目前本案被告进入破产重整程序，中国系统作为债权人已申报债权，等待管理人分配财产。

2017年6月20日，本公司与江苏时代芯存半导体有限公司（以下简称：时代芯存）签订《建设工程施工合同》。2019年11月27日，本公司中国系统诉与时代芯存以及中电二公司、江苏时代全芯存裁令时代芯存向本公司支江苏时代芯储科技股份有限公司签订《工程款支付协议付9433.79万元并确认本存半导体有9433.79书》，约定由时代芯存分两次向本公司支付工程否公司对讼争工程享有优先限公司建设款，但时代芯存未按约履行付款义务，本公司受偿权。被告破产重整工程施工合遂向无锡仲裁委员会提起仲裁，请求裁令时代同纠纷芯存支付工程款9433.72020123中，等待分配财产。万元。年月日，无锡仲裁委员会作出裁决。目前本案被告进入破产重整程序，中国系统作为债权人已申报债权，等待管理人分配财产。

中电四公司诉二连浩特北控宏晖能

本案案由为建设工程施工合同纠纷，中电四公源有限公

司与二连浩特公司签订施工合同，并依约完成司、天宏阳15750.07最终影响金额需待审理终否全部施工内容，二连浩特公司欠付中电四公司光新能源股结后方能确定。

工程款，索要未果，因此引发纠纷，目前案件份有限公司处于仲裁中。

建设工程施工合同纠纷仲裁案

中电二公司2020年11月，中电二公司与被告签订一份建设诉上海碧博

工程施工合同，约定中电二公司承接其生物药生物医药科 10100.48 CDMO EPC 最终影响金额需待审理终否 大规模 综合平台 总承包工程项目，技有限公司结后方能确定。

后被告迟迟拖延结算及付款，中电二公司遂起建设工程施诉。目前案件处于一审中。

工合同纠纷中国电子系2023年7月21日收到一统工程第四中电四公司与扬州恒大新能源科技发展有限公审判决，支持中电四公司建设有限公司（以下简称恒大新能源）就扬州恒大新能源

诉求工程款及利息、赶工

司诉扬州恒 科技项目年产 12GWH 先进三元软包动力锂电首

奖及利息、复工索赔、担大新能源科期机电安装及室内精装修工程签署《施工合保费、鉴定费共8273.62技发展有限同》、系列补充协议及委托书。中电四公司按约万元元、优先受偿权、恒

公司、恒大10003.78履行合同，但恒大新能源未按约支付工程款。否大集团承担汇票未兑付连集团有限公另外，恒大集团有限公司、恒大新能源科技集带责任、恒大新能源对案

司、恒大新团有限公司对恒大新能源欠付工程款提供连带件确认债务承担连带责

能源科技集责任保证。因被告未按约支付工程款，中电四任。对方上诉，一审判决团有限公司公司遂起诉。2023年7月21日收到一审判决。

尚未生效。最终影响金额建设工程施2023年9月8日收到上诉状，目前案件处于二需待审理终结后方能确工合同纠纷审中。

定。

案

本案案由为建设工程施工合同纠纷，2019年9中国电子系月9日，原告与被告签订《试验工厂、试制验证一审判决被告深圳建业支统工程第三

车间、动力站 A、安全实验车间、危废品库、非 付款项 5500 万元及逾期建设有限公机动车车棚 A---机电安装承包工程合同》，于 利息，案件受理费由被告司诉深圳建8650.29否2019年11月25日签订《试验工厂、试制验证车承担，其余诉讼请求驳业工程集团

间、动力站 A、安全实验车间、危废品库、非机 回。目前处于二审阶段。

股份有限公动车车棚 A---装饰装修承包工程合同》，2021 年 8 最终影响金额需待审理终司工程承包

月27日多方签署会议纪要，因建设单位资金问结后方能确定。

合同纠纷案

题案涉项目停工，并将已完工程进行移交撤-161-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

诉讼(仲裁)是否形基涉案金额

成预计诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果

本情况（万元）负债场。至今被告迟迟未与原告进行结算，仅支付了部分货款，剩余尾款一直未支付，因此引发纠纷。收到一审判决，深圳建业工程集团股份有限公司提起上诉。目前处于二审阶段。

中国电子系中电四公司承接宏晖公司项目，天宏阳光公司统工程第四为宏晖公司实际控制人，三方签订了《保证金建设有限公支付协议》。后保证金支付协议约定的期限届等待开庭，最终影响金额司诉天宏阳8396.08满，宏晖公司及天宏阳光公司皆未按照约定返否需待审理终结后方能确光新能源股还工程建设工程保证金，中电四公司此前已向定。

份有限公司北京仲裁委提起仲裁，因天宏阳光公司认为中保证合同纠电四公司与其没有仲裁协议，无法一并仲裁处纷案理，特另行提起诉讼。目前案件处于一审中。

中电系统建设工程有限公司诉贵州一审判决被告支付中电建

遵铁物流开设工程款3418.14万元及发投资有限201812利息，确认中电建设对案年月6日，原告与被告签订《建设施工公司、遵义5441.36涉项目在原告欠付工程款否合同》，原告完工并验收合格后，被告未按约定市铁路建设内享有优先受偿权。一审支付款项，遂起诉，一审判决尚未生效。

投资（集判决尚未生效，最终影响团）股份有金额需待审理终结后方能限公司建设确定。

工程施工合同纠纷

中电四公司2023年10月31日，收到本案案由为建设工程施工合同纠纷，中电四公诉恒大恒驰一审判决，支持中电四公司承建恒大新能源汽车上海项目工程，中电四新能源汽车司3984.95万元诉求及利

公司依约完成工程建设，被告仍欠付中电四公（上海）有4000.42否202310息、优先受偿权。对方上司工程款、赶工奖，遂提起诉讼。年月限公司建设3120231113诉，一审判决尚未生效。日，收到一审判决。年月日，收工程施工合最终影响金额需待审理终

到对方上诉状，目前处于二审中。

同纠纷案结后方能确定。

2023年3月3日，收到一

中电四公司

本案案由为建设工程施工合同纠纷，中电四公审判决，支持2691.16万诉恒大新能

司承建国能新能源汽车总装车间项目，并依约元工程款及195.77万元赶源汽车（天

3241.44完成工程建设，被告仍欠付中电四公司工程工奖，驳回其他诉讼请津）有限公否款。2023年3月3日，收到一审判决。中电四求。2023年7月收到二审司建设工程公司提起上诉。2023年7月收到二审判决。目判决，改判中电四对欠付施工合同纠前处于执行中。工程款本金享有优先受偿纷案权，其他判决维持。

2017年4月，中电四公司与儋州长宇旅游开发有限公司（以下简称：儋州长宇）签订《恒大中电四公司海花岛海洋世界（极地世界区及热带世界区）

诉儋州长宇维生系统设备采购及安装工程施工合同，因儋旅游开发有2960.96州长宇未按约定支付工程款，中电四公司起诉最终影响金额需待审理终否限公司建设诉请判令儋州长宇支付工程款及利息共计结后方能确定。

工程施工合2960.96万元及利息，并确认其对讼争工程享有同纠纷优先受偿权。目前在一审中。由于审限问题，经与法院沟通，中电四公司已向法院提起撤诉申请，后续会重新立案。

明通装备科明通公司与中电三公司就厦门天马废水项目签

技集团股份订管道及电气分包合同，至今两合同未完成结有限公司诉2816.66算，明通公司上报结算金额3029.30万元（含管最终影响金额需待审理终否中国电子系道和电气），项目部初步确定产值为738.55万结后方能确定。

统工程第三元，已付款601.38万元。双方结算争议较大，建设有限公故明通公司提起诉讼。目前案件处于一审阶-162-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

诉讼(是否形仲裁)基涉案金额

成预计诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果

本情况（万元）负债司工程分包段。

合同纠纷案

2016年至2019年间，中电四公司与金宇保灵生

物药品有限公司（以下简称：金宇保灵）签订中电四公司

系列《建设工程施工合同》，因金宇保灵未按约诉金宇保灵

定支付工程款，中电四公司起诉诉请判令金宇生物药品有5902.70最终影响金额需待审理终否保灵支付工程款且返还履约保证金共计5902.7限公司建设结后方能确定。

万元及利息，并确认其对讼争工程享有优先受工程施工合偿权。呼和浩特市中级人民法院于2021年7月同纠纷29日受理本案。目前，本案处于一审造价鉴定阶段。

中电二公司2017年9月，中电二公司与被申请人签订了一申请仲裁份《货物采购合同》，约定中电二公司承接其位PT.BIOTISPRI 于印度尼西亚的 “1#生产厂房、2#综合楼（3-4MAAGRISIND 5019.26 3# ” 最终影响金额需待审理终否 层）、 动物实验楼项目 ，后中电二公司收回O 建设工程 77674925 结后方能确定。元，现提起仲裁，要求被申请人支付施工合同纠尚欠货款、违约金及律师费。目前案件正在仲纷案裁庭审中。

2019年6月，中电四公司与江苏锦柏签订《建中电四公司设工程施工合同》，合同约定由原告承建徐州经诉江苏锦柏济开发区凤凰湾电子信息产业园高标准厂房

建设工程有 （二期）建设项目 A-7 厂房机电设备安装及洁净 2022 年 12 月 9 日，法院限公司、徐室装修工程，因被告未按约定支付工程款，金出具一审判决，支持四公州经济技术9780.69龙湖城投作为案涉项目发包人，应当在欠付江司5599.30万元的主张。否开发区金龙苏锦柏工程款范围内对原告承担连带付款责对方上诉，一审判决未生湖城市投资任。故原告起诉诉请判令被告支付工程款及利效。最终影响金额需待审有限公司建息共计9780.69万元及利息，并确认其对讼争工理终结后方能确定。

设工程施工程享有优先受偿权。2022年12月9日，法院出合同纠纷具一审判决，支持中电四公司5599.30万元的主张；对方上诉，目前案件二审中。

十一、资产负债表日后事项

1.向特定对象发行 A 股股票进展情况

公司于2023年8月22日、9月13日分别召开第九届董事会第十九次会议、2023年第三次临时股东大会，审议通过了《深圳市桑达实业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》等相关议案。为保证本次向特定对象发行股票顺利进行，并结合公司实际情况，公司于2023年11月21日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于<深圳市桑达实业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等议案，对募集资金金额和募投项目进行了调整。

调整后，本次向特定对象发行募集资金总额不超过25亿元，用于投资运营型云项目、分布式存储研发、中国电子云研发基地等项目。2024年4月3日，公司收到了深交所出具的《关于受理深圳市桑达实业股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》。截至本报告出具日，该事项正在积极推进中。

-163-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

2.利润分配情况

本公司母公司2023年度实现净利润116475338.55元，提取10%的法定盈余公积金计

11647533.85元，2023年度实际分配2022年股利91036738.72元，加以前年度未分配利润

499784264.34元，可供股东分配的利润合计513575330.32元。经综合考虑公司经营业绩及股

东利益等因素，公司拟以2023年12月31日公司总股数1137959234股为基数，每10股派发现金1.10元（含税），计125175515.74元，余388399814.58元结转以后年度。

十二、其他重要事项

(一)分部信息

1.报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的业务板块确定了四个报告分部，分别为：高科技产业工程服务、数字与信息服务、数字供热与新能源服务及其他产业服务。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配。

2.报告分部的财务信息

-164-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

产业服务项目数字与信息服务分部间抵销合计高科技产业工程服务数字供热与新能源服务其他产业服务

一、营业收入2323215739.6451767590093.341976186176.76341720465.00-124993833.5956283718641.15

其中：对外交易收入2214537573.7151756986940.861974314969.16337879157.4256283718641.15

分部间交易收入108678165.9310603152.481871207.603841308-124993833.59

二、对联营和合营企业的投资收益-9696483.5211508.10-1683947.2313365231.251996308.60

三、信用减值损失-70944551.94-182415791.74-7022120.724467593.30-255914871.10

四、资产减值损失-29966693.97-138787239.220.00--168753933.19

五、折旧费和摊销费204794081.37111989502.94310114813.7828314770.97655213169.06

六、利润总额（亏损总额）-987146775.682170163551.55225816038.6943963255.83-108970252.391343825818.00

七、所得税费用11824455.05373589931.7051990466.66546672.6331442224.24469393750.28

八、净利润（净亏损）-998971230.731796573619.85173825572.0343416583.20-140412476.63874432067.72

九、资产总额10233572791.9736585809904.027911934871.931787070292.4156518387860.33

十、负债总额8949786800.9128753855925.815017681125.401922089970.0644643413822.18

-165-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

(二)其他对投资者决策有影响的重要事项无。

十三、母公司财务报表主要项目注释

(一)应收账款

1.按账龄披露应收账款

账龄期末余额期初余额

1年以内（含1年）28658910.2527381671.86

1至2年601369.68

2至3年251462.65

3至4年916618.59

4至5年250000.00844004.87

5年以上1204339.511548800.67

小计30364712.4131292465.67

减：坏账准备2177695.543623352.33

合计28187016.8727669113.34

2.按坏账准备计提方法分类披露应收账款

期末数账面余额坏账准备种类预期信用损失账面价值

金额比例(%)金额

率/计提比例(%)

按单项计提坏账准备的应1382538.164.551382538.16100.00收账款

按信用风险特征组合计提28982174.2595.45795157.382.7428187016.87坏账准备的应收账款

其中：账龄组合28982174.2595.45795157.382.7428187016.87合并内关联方金额

合计30364712.41100.002177695.5428187016.87（续上表）期初数账面余额坏账准备种类预期信用损失账面价值

金额比例(%)金额

率/计提比例(%)

按单项计提坏账准备的应2392549.037.652392549.03100.00收账款

按信用风险特征组合计提28899916.6492.351230803.304.2627669113.34坏账准备的应收账款

其中：账龄组合28598523.7291.391230803.304.3027367720.42

合并内关联方金额301392.920.96301392.92

合计31292465.67100.003623352.3327669113.34

-166-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

期末单项计提坏账准备的应收账款预期信用损失率债务人名称账面余额坏账准备计提理由

（%）

长沙桑达科技发展实业有限公司599000.00599000.00100.00预计无法收回

中远海运科技股份有限公司265200.00265200.00100.00预计无法收回

深圳市爱尔发智能设备有限公司91000.0091000.00100.00预计无法收回

潘显东64195.0064195.00100.00预计无法收回

广东飞达交通工程有限公司62154.5162154.51100.00预计无法收回

山西华远交通光电技术工程有限公司50000.0050000.00100.00预计无法收回

武汉烽火信息集成技术有限公司42420.0042420.00100.00预计无法收回

井冈山风景名胜区管理局30370.0030370.00100.00预计无法收回

HOMINGSYSTEMSLLC 178198.65 178198.65 100.00 预计无法收回

合计1382538.161382538.16按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

（1）账龄组合期末数期初数账龄账面余额账面余额坏账准备坏账准备

金额比例(%)金额比例(%)1年以内（含128658910.2598.89573178.1827051951.9794.59541039.04年）

1至2年451498.001.5845149.80

2至3年73264.000.2521979.20

3至4年900918.593.15450459.30

4至5年250000.000.86200000.00

5年以上194155.160.68194155.16

合计28982174.25100.00795157.3828598523.72100.001230803.30

3.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

占应收账款合计的

债务人名称账面余额%坏账准备比例（）

盐城市公安局亭湖分局26452000.0087.11529040.00

ZHONGMUNICHBUSINESS(EUROPE)GMBH 1118408.49 3.68 22368.17

长沙桑达科技发展实业有限公司599000.001.97599000.00

深圳市泰兴隆实业有限公司宜宾海鲜酒家399426.721.327988.53

中远海运科技股份有限公司265200.000.87265200.00

-167-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

占应收账款合计的

债务人名称账面余额%坏账准备比例（）

合计28834035.2194.951423596.70

(二)其他应收款项目期末余额期初余额应收利息应收股利

其他应收款项350295555.29162660930.99

合计350295555.29162660930.99

1.其他应收款项

（1）按账龄披露其他应收款项账龄期末余额期初余额

1年以内（含1年）270732850.1161496809.31

1至2年46376.1021194554.87

2至3年5143628.664059854.41

3至4年459854.41625192.53

4至5年625192.531348916.04

5年以上97401822.10103180772.42

小计374409723.91191906099.58

减：坏账准备24114168.6229245168.59

合计350295555.29162660930.99

（2）按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项期末数种类账面余额坏账准备

预期信用损失率/账面价值

金额比例(%)金额

计提比例（%）

单项计提坏账准备的其他应收24032365.876.4224032365.87100.00款项

按信用风险特征组合计提坏账350377358.0493.5881802.750.02350295555.29准备的其他应收款项

其中：履约保证金、投标49390.000.0149390.00

保证金、意向金组合

押金、备用金组合2237928.340.602237928.34

关联方组合347978984.4292.94347978984.42

代垫往来款、其他保111055.280.0381802.7573.6629252.53证金及其他应收款项组合

-168-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

期末数种类账面余额坏账准备

(%)预期信用损失率/账面价值金额比例金额

计提比例（%）

合计374409723.91100.0024114168.62350295555.29（续上表）期初数账面余额坏账准备种类预期信用损失账面价值

金额比例(%)金额率/计提比例

（%）

单项计提坏账准备的其他应29169558.2315.2029169558.23100.00收款项

按信用风险特征组合计提坏162736541.3584.8075610.360.05162660930.99账准备的其他应收款项

其中：押金、备用金组合2840823.741.482840823.74

关联方组合159798785.6483.27159798785.64

代垫往来款、其他保96931.970.0575610.3678.0021321.61证金及其他应收款项组合

合计191906099.58100.0029245168.59162660930.99

2.按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

（1）代垫往来款、其他保证金及其他应收款项（按账龄划分）期末数账龄账面余额坏账准备

金额比例(%)

1年以内（含1年）15028.9213.53300.58

1至2年16137.9914.531613.80

5年以上79888.3771.9479888.37

合计111055.28100.0081802.75（续上表）期初数账龄账面余额坏账准备

金额比例(%)

1年以内（含1年）17043.6017.58340.87

4至5年23094.3923.8318475.51

5年以上56793.9858.5956793.98

合计96931.97100.0075610.36

（2）其他组合

-169-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

期末数组合名称

账面余额计提比例(%)坏账准备

履约保证金、投标保证金、49390.00意向金组合

押金、备用金2237928.34

关联方组合347978984.42

合计350266302.76（续上表）期初数组合名称

账面余额计提比例(%)坏账准备

履约保证金、投标保证金、意向金组合

押金、备用金2840823.74

关联方组合159798785.64

合计162639609.38

（3）其他应收款坏账准备计提情况

第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备未来12个月预整个存续期预期信用损整个存续期预期信用损合计

期信用损失失(未发生信用减值)失(已发生信用减值)

期初余额75610.3629169558.2329245168.59

期初余额在本期75610.3629169558.2329245168.59

--转入第二阶段

--转入第三阶段

--转回第二阶段

--转回第一阶段

本期计提6192.396192.39

本期转回5137192.365137192.36本期转销本期核销其他变动

期末余额81802.7524032365.8724114168.62

（4）本期计提、转回或收回的坏账准备情况本期变动金额类别期初余额转销或期末余额计提收回或转回其他变动核销

按单项计提29169558.235137192.3624032365.87

-170-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

本期变动金额类别期初余额转销或期末余额计提收回或转回其他变动核销坏账按账龄计提

75610.366192.3981802.75

坏账

合计29245168.596192.395137192.3624114168.62

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况占其他应收款项期末余坏账准备期末单位名称款项性质期末余额账龄额合计数的余额

比例(%)

中电桑达电子设备（江苏）

往来款204473610.561年以内54.61有限公司

深圳中联电子有限公司往来款80039658.001-5年21.38

中电数创（北京）科技有限

往来款61231100.111年以内16.35公司深圳桑达国际电源科技有限

往来款24032365.872-5年6.4224032365.8700公司深圳中电桑飞智能照明科技

往来款1542380.752-3年0.41有限公司

合计371319115.2999.1724032365.87

(三)长期股权投资项目期初余额本期增加额本期减少额期末余额

对子公司投资8838834484.0980000000.008918834484.09对合营企业投资对联营企业投资

小计8838834484.0980000000.008918834484.09

减：长期股权投资减值准备10511566.6910511566.69

合计8828322917.4080000000.008908322917.40

-171-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

1.对子公司投资

本期增减变动期初减值准备被投资单位权益法下确其他综其他宣告发放计提期末余额余额减少期末余额追加投资认的投资损合收益权益现金股利减值其他投资益调整变动或利润准备

深圳中电桑飞智能照明科技70000000.0070000000.00有限公司

深圳市桑达无线通讯技术有284703584.75284703584.75限公司

捷达国际运输有限公司188954149.72188954149.72

深圳中联电子有限公司165316455.86165316455.86

深圳桑达电子设备有限公司161087171.89161087171.89

中国电子系统技术有限公司6451222563.086451222563.08

中电云计算技术有限公司1400000000.001400000000.00

中电数创（北京）科技有限50000000.0050000000.00公司中电（武汉）数字经济产业57038992.1075000000.00132038992.10园发展有限公司

深圳桑达国际电源科技有限10511566.69公司

中电智广系统技术有限公司5000000.005000000.00

合计8828322917.4080000000.008908322917.4010511566.69

-172-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

(四)营业收入、营业成本

1.营业收入和营业成本情况

本期金额上期金额项目收入成本收入成本

主营业务87015214.0327866065.83205627848.73135853328.01其他业务

合计87015214.0327866065.83205627848.73135853328.01

2.营业收入和营业成本明细：

本期金额上期金额项目收入成本收入成本

数字与信息服务7781888.087203167.5338433460.0137523156.10

其他产业服务79233325.9520662898.30167194388.7298330171.91

合计87015214.0327866065.83205627848.73135853328.01

(五)投资收益产生投资收益的来源本期发生额上期发生额

成本法核算的长期股权投资收益7555939.51229890000.00

交易性金融资产持有期间的投资收益2623674.99

合计10179614.50229890000.00

十四、补充资料

(一)当期非经常性损益明细表项目金额说明

1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分；-5020373.97

2、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家

政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除71095680.02外；

3、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外非金融企业持有金融

资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产41013402.03生的损益；

4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费；

5、委托他人投资或管理资产的损益；

6、对外委托贷款取得的损益

7、因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失；

-173-深圳市桑达实业股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日—2023年12月31日

项目金额说明

8、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回；6912787.71

9、企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享

有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

10、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益；

11、非货币性资产交换损益；

12、债务重组损益；

13、企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等；

14、因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响；

15、因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费；

16、对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值

变动产生的损益；

17、采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益；

18、交易价格显失公允的交易产生的收益；

19、与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益；

20、受托经营取得的托管费收入；

21、除上述各项之外的其他营业外收入和支出。196524690.62

22、其他符合非经常性损益定义的损益项目16173762.70

扣除所得税前非经常性损益合计326699949.11

减：所得税影响金额39034322.17

扣除所得税后非经常性损益合计287665626.94

少数股东损益影响数（亏损以“-”表示）26607358.26

归属于母公司所有者的非经常性损益净利润额261058268.68

注：其他符合非经常性损益定义的损益项目项目涉及金额原因

8268105.67高新公寓拆迁过渡期间参照同类房屋市场租金高新公寓拆迁过渡期临时安置费

取得的临时安置费。

个税手续费返还7905657.03

合计16173762.70

-174-深圳市桑达实业股份有限公司2023年年度报告全文

(二)净资产收益率及每股收益

加权平均净资产每股收益（元）

报告期利润收益率（%）基本每股收益稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润5.290.28970.2897

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润1.100.06030.0603深圳市桑达实业股份有限公司

二〇二四年四月十六日

175