证券代码：600248证券简称：陕建股份公告编号：2026-006

陕西建工集团股份有限公司

关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*案件所处的诉讼（仲裁）阶段：共计61起案件，59起处于审理（仲裁）中；1起撤诉结案；1起调解结案

*上市公司所处的当事人地位：36起为原告（申请人），涉案金额25.44亿元；25起为被告（被申请人）、第三人，涉案金额5.31亿元*涉案的金额：合计30.75亿元

*对上市公司损益产生负面影响：暂无法确定对公司本期利润或期后利润的影响金额为加强应收款项催收，加快资金回笼，陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）积极实施清欠策略，主张通过法律途径维护公司利益。公司及子公司对长期拖欠工程款的建设单位提起了诉讼、仲裁，同时在日常生产经营过程中，亦发生部分公司或子公司作为被告或被申请人的诉讼及仲裁案件。自前次诉讼仲裁公告披露至本公告披露之日，公司及子公司新发生的重大诉讼、仲裁事项累计涉案金额合计30.75亿元。现将相关情况公告如下：

一、本次相关诉讼、仲裁事项基本情况

序原告被告起诉/受理涉案金额受理法院/进展案由号（申请人）(被申请人)日期（万元）仲裁委情况建设工程河南省郑州河南云之上市政一审审理

1陕西建工安装集团有限公司2025-07-25施工合同3597.83市管城回族

工程有限公司中纠纷区人民法院澄城县永峰商混陕西建工第八建设集团有限买卖合同陕西省澄城一审审理

22025-11-043090.84

有限责任公司公司纠纷县人民法院中建设工程陕西省西安陕西古建园林建中国水电建设集团十五工程一审审理

32025-09-29施工合同1467.30市新城区人

设集团有限公司局有限公司西安分公司中纠纷民法院四川多禾消防工建设工程浙江省金华一审审理

4程有限公司嘉兴陕西建工安装集团有限公司2025-06-05分包合同1390.82市婺城区人

中分公司纠纷民法院建设工程陕西省西安陕西建工第十五一审审理

5西安唐荣置业有限公司2025-12-05施工合同9083.05市灞桥区人

建设有限公司中纠纷民法院

杭州融伦置业有限公司、嘉建设工程浙江省杭州陕西建工集团股一审审理

6兴融盈置业有限公司、上海2025-11-19施工合同8579.92市钱塘区人

份有限公司中融伦置业有限公司纠纷民法院

杭州融伦置业有限公司、嘉建设工程浙江省杭州陕西建工集团股一审审理

7兴融盈置业有限公司、上海2025-11-20施工合同6542.98市钱塘区人

份有限公司中融伦置业有限公司纠纷民法院汉中市亚华混凝陕西建工十建汉晟建设工程买卖合同陕西省城固一审审理

82025-09-241431.50

土有限责任公司有限公司纠纷县人民法院中陕西明媚意境房地产开发有建设工程

陕西建工新型建限公司、曹杨、谷元波、程陕西省眉县一审审理

92025-11-17施工合同2442.96

设有限公司光明、邹峣、尚雅君、赵莉、人民法院中纠纷万军建设工程陕西省西安西安奥昱晟智能陕西建工第三建设集团有限一审审理

102025-07-07分包合同1073.53市未央区人

设备有限公司公司中纠纷民法院建设工程陕西华山建设集陕西鸿佳建筑劳务开发有限西安仲裁委仲裁审理

112025-10-30施工合同2633.81

团有限公司公司、张孝洪、张红良员会中纠纷陕西省榆林陕西建工第九建西安中骄西谷生物医药集团一审审理

122025-11-24合同纠纷2891.67市榆阳区人

设集团有限公司有限公司、李银山中民法院陕西建工第七建设集团有限

公司阎良分公司、陕西建工陕西省西安

第七建设集团有限公司、西建设工程一审审理

13冷洪霞2025-09-221378.62市阎良区人

安富阎航天产业发展有限公合同纠纷中民法院

司、西安市建总工程集团有

限公司（第三人）陕西省西咸新区沣东新城市建设工程陕西华山路桥集陕西西咸新一审审理

14政园林配套中心、西安沣东2025-09-28施工合同6422.98

团有限公司区人民法院中基础设施建设投资有限公司纠纷榆林昊泰宇房地产开发有限建设工程陕西省榆林陕西建工第十建一审审理

15公司、西安集润房地产开发2025-12-15施工合同5021.45市榆阳区人

设集团有限公司中有限公司纠纷民法院鄂尔多斯市亚峰房地产开发建设工程内蒙古鄂尔

陕西建工第五建有限责任公司、伊金霍洛旗一审审理

162025-11-28施工合同10027.30多斯市中级

设集团有限公司众汇聚业房屋运营服务有限中纠纷人民法院责任公司

17陕西华山路桥集陕西空港市政配套管理有限2025-09-08建设工程4142.53陕西西咸新一审审理团有限公司公司施工合同区人民法院中

纠纷陕西古建园林建设集团有限建设工程陕西省西安陕西妙笔建设有一审审理

18公司、陕西建工集团股份有2025-09-25分包合同2079.24市鄠邑区人

限公司中

限公司、西安国家版本馆纠纷民法院建设工程陕西省西安陕西建工安装集一审审理

19西安曲江新区土地储备中心2025-12-01施工合同1026.35市雁塔区人

团有限公司中纠纷民法院陕西秦博置业有陕西建工第六建设集团有限咸阳仲裁委仲裁审理

202025-10-16合同纠纷3942.25

限公司公司员会中建设工程云南省昆明陕西建工集团股一审审理

21云南文滇置业有限公司2025-12-02施工合同13919.46市中级人民

份有限公司中纠纷法院建设工程陕西省渭南陕西建工第二建一审审理

22陕西润城置业有限责任公司2025-12-04施工合同4200.19市临渭区人

设集团有限公司中纠纷民法院陕西省渭南陕西建工第四建一审审理

23姚文华2025-11-18合同纠纷3255.77市临渭区人

设集团有限公司中民法院建设工程陕西省西安陕西建工第七建一审审理

24西安浐灞发展集团有限公司2025-08-06施工合同2350.24市灞桥区人

设集团有限公司中纠纷民法院内蒙古大全新能源有限公建设工程内蒙古包头陕西化建工程有一审审理

25司、新疆大全新能源股份有2025-11-24施工合同2898.89市九原区人

限责任公司中限公司纠纷民法院陕西建工第十二建设工程陕西省安康一审审理

26建设集团有限公安康正泓润泽实业有限公司2025-11-05施工合同6697.90市汉滨区人

中司纠纷民法院建设工程陕西建工第六建资阳市城市建设投资有限公资阳仲裁委仲裁审理

272025-11-09施工合同1780.29

设集团有限公司司员会中纠纷建设工程陕西省西安陕西华山建设集西安市秦宝投资有限责任公一审审理

282025-05-26施工合同1983.91市莲湖区人

团有限公司司中纠纷民法院陕西建工第十三建设集团有陕西省西安

河北物流集团金限公司、陕西建工集团股份买卖合同一审审理

292025-11-114010.24市碑林区人

属材料有限公司有限公司、延安城市建设投纠纷中民法院资（集团）有限责任公司建设工程陕西省安康陕西钜锋建筑工陕西建工第十二建设集团有一审审理

302025-06-25施工合同4902.63市汉滨区人

程有限公司限公司中纠纷民法院建设工程陕西省安康安康市佳和市政陕西建工第十二建设集团有一审审理

312025-06-25施工合同1917.49市汉滨区人

工程有限公司限公司中纠纷民法院陕西建工集团股份有限公陕西省西安陕西佳英宸建材买卖合同一审审理

32司、陕西建工集团混凝土有2025-11-251002.34市新城区人

有限公司纠纷中

限公司（第三人）民法院建设工程广东省广州陕西建工集团股珠江惠仁医疗健康投资有限一审审理

332025-11-18施工合同10427.72市中级人民

份有限公司公司中纠纷法院陕西省西安陕西固基实业有陕西建工机械施工集团有限买卖合同一审审理

342025-08-111797.54市新城区人

限公司公司纠纷中民法院陕西省渭南陕西昱通建达建陕西建工第四建设集团有限租赁合同

352024-12-011049.39市临渭区人原告撤诉

筑材料有限公司公司纠纷民法院建设工程陕西省西安陕西骏基建设工陕西建工第二建设集团有限一审审理

362025-07-30分包合同1430.48市雁塔区人

程有限公司公司中纠纷民法院陕西省西安陕西金沙誉建筑陕西建工第三建设集团有限一审审理

372025-11-20合同纠纷1048.13市未央区人

劳务有限公司公司中民法院陕西南湾房地产开发有限责建设工程陕西省西安陕西建工集团股一审审理

38任公司、南宁市仁德房地产2025-12-17施工合同45491.18市中级人民

份有限公司中开发有限责任公司纠纷法院建设工程陕西建工集团股安徽省界首一审审理

39界首市乐居建设有限公司2025-10-24施工合同2895.12

份有限公司市人民法院中纠纷陕西省西安陕西众一混凝土买卖合同一审审理

40陕西华山建设集团有限公司2025-11-251062.84市长安区人

工程有限公司纠纷中民法院建设工程陕西省咸阳陕西建工第七建咸阳市北塬新城发展集团有一审审理

412025-11-17施工合同1507.09市秦都区人

设集团有限公司限公司中纠纷民法院陕西省西安咸阳东大洋混凝买卖合同一审审理

42陕西华山路桥集团有限公司2025-03-061087.09市灞桥区人

土有限公司纠纷中民法院建设工程山东省滨州惠民广莱置业有陕西建工第十二建设集团有一审审理

432025-09-26施工合同2067.92市惠民县人

限公司限公司中纠纷民法院建设工程陕西省西安陕西建工集团股一审审理

44陕西华翼房地产有限公司2026-01-05施工合同36638.58市雁塔区人

份有限公司中纠纷民法院陕西建工第十二建设工程陕西省柞水一审审理

45建设集团有限公柞水县卫生健康局2026-01-04施工合同2963.69

县人民法院中司纠纷陕西建工第五建淮南市社会发展投资有限公建设工程安徽省淮南一审审理

462026-01-051537.69

设集团有限公司司、淮南市重点工程建设管施工合同市田家庵区中理中心纠纷人民法院

重庆望江工业有限公司、重建设工程陕西建工第三建庆长安望江工业集团有限公重庆市江北一审审理

472026-01-06施工合同2462.85

设集团有限公司司、中才万信项目管理有限区人民法院中纠纷公司（第三人）建设工程陕西省西安

陕西建工安装集中国建筑一局（集团）有限一审审理

482026-01-05施工合同2999.53市雁塔区人

团有限公司公司中纠纷民法院陕西建工第十一陕西群鑫置业有限责任公司建设工程陕西省宜君一审审理

49建设集团有限公宜君分公司、陕西群鑫置业2025-12-09施工合同4971.56

县人民法院中司有限责任公司纠纷建设工程北京市第一陕西建工集团股一审审理

50北京景晟乾通置业有限公司2025-10-25施工合同11601.40中级人民法

份有限公司中纠纷院调解结

案：我方陕西省咸阳咸阳秦汉混凝土陕西建工第六建设集团有限买卖合同分期支付

512025-11-243629.21市秦都区人

有限公司公司纠纷原告民法院

3423.78

万元建设工程陕西建工集团股安徽省界首一审审理

52界首市乐居建设有限公司2025-10-24施工合同1722.51

份有限公司市人民法院中纠纷武威瑞林生物质能发电有限

公司、浙江国聿新能源科技建设工程甘肃省武威陕西建工安装集一审审理

53有限公司、浙江中展铝业有2025-12-17施工合同1555.53市古浪县人

团有限公司中

限公司、中机第一设计研究纠纷民法院

院有限公司（第三人）建设工程新疆乌鲁木陕西建工第十建新疆天美佳华房地产开发有一审审理

542026-01-07施工合同4900.00齐市水磨沟

设集团有限公司限公司中纠纷区人民法院陕西省西安西安百固源混凝买卖合同一审审理

55陕西建工集团股份有限公司2025-12-241484.15市未央区人

土有限公司纠纷中民法院陕西建工安装集团有限公建设工程

河南省交通建设司、濮阳豫开百城建设有限河南省濮阳一审审理

562026-01-04施工合同4443.29

工程有限公司公司、北京银河兴业资产管县人民法院中纠纷

理有限公司（第三人）建设工程创业惠康科技股陕西建工第五建设集团有限西安仲裁委仲裁审理

572025-11-13分包合同1528.18

份有限公司公司员会中纠纷陕西建工集团股份有限公陕西省西安陕西金众水泥制买卖合同一审审理

58司、陕西建工集团混凝土有2025-10-201146.95市新城区人

品有限公司纠纷中

限公司（第三人）民法院陕西建工集团股份有限公陕西省西安陕西金众水泥制买卖合同一审审理

59司、陕西建工集团混凝土有2025-10-201553.84市新城区人

品有限公司纠纷中

限公司（第三人）民法院上海源策锦城置业有限公建设工程陕西建工集团股上海市青浦一审审理

60司、安徽北城祥源房地产开2026-01-06施工合同2036.97

份有限公司区人民法院中发有限公司纠纷

陕西建工第十三陕西朴华实业有限公司、西建设工程陕西省西安一审审理

61建设集团有限公安市碑林城市开发建设投资2026-01-15施工合同23285.18市碑林区人

中司有限责任公司纠纷民法院

二、前期已披露案件最新进展情况

序原告被告起诉/申请涉案金额受理法院/案由进展情况号（申请人）(被申请人)日期（万元）仲裁委

西安新意达陕西省西安调解结案，我方分期支付陕西建工第八建设买卖合同

1建筑制品有2025-02-151206.04市碑林区人原告货款982.19万元，承

集团有限公司纠纷

限公司民法院担案件受理费4.71万元

陕西省西安调解结案，我方分期支付银川森淼工陕西建工第八建设买卖合同

22024-12-251663.40市碑林区人原告货款1126.90万元，

程有限公司集团有限公司纠纷

民法院承担案件受理费4.47万元

陕西省渭南二审中调解，四建集团分陕西建工第四建设市临渭区人期支付原告1616.42万元，中建材大宗

集团有限公司、陕买卖合同民法院/陕原告向四建集团开具发

3物联有限公2024-01-151180.22

西建工集团股份有纠纷西省渭南市票，案件受理费1.96万元司

限公司中级人民法由四建集团承担，陕建股院份不承担支付责任

仲裁裁决，我方支付申请沈阳远大压人货款1100.79万元及利北京石油化工工程买卖合同北京仲裁委

4缩机有限公2024-08-221262.22息54.44万元，支付申请

有限公司纠纷员会

司人律师费6.85万元，我方承担仲裁费14.87万元陕西建工第二建设

陕西华邦圣集团有限公司、陕建设工程陕西省西安调解结案，我方分期支付

5泰建设有限西省西咸新区沣东2024-09-11分包合同1017.18市长安区人原告1000.11万元，原告

公司新城市政园林配套纠纷民法院向我方开具发票中心陕西建工集团股份上海住总住陕西省西安

有限公司、陕西建买卖合同调解结案，我方分期支付

6博建筑科技2025-06-191192.77市新城区人

工集团股份有限公纠纷原告货款1224.02万元有限公司民法院司上海分公司

陕西建工第六建设陕西省咸阳一审判决，我方支付原告西安固海建集团有限公司西安市渭城区人940.93万元及违约金，承买卖合同

7材有限公司高新分公司、陕西2025-01-161076.47民法院/陕担案件受理费4.32万元。

纠纷

长安分公司建工第六建设集团西省咸阳市二审中调解，我方支付原有限公司中级人民法告货款940.93万元，承担院二审受理费0.4万元陕西恒盛混陕西省西安

陕西建工第一建设买卖合同调解结案，我方分期支付

8凝土有限公2025-02-131874.20市碑林区人

集团有限公司纠纷原告货款1731.01万元司民法院陕西建工第一建设

陕西恒盛混集团有限公司、陕陕西省西安

买卖合同调解结案，我方分期支付

9凝土有限公西建工第一建设集2025-02-131346.51市碑林区人

纠纷原告货款1258.72万元司团有限公司高新分民法院公司陕西省西安

市灞桥区人一审判决，我方支付原告陕西诺鼎信陕西建工灞桥建设建设工程

民法院/陕工程款1258.33万元及违

10建设工程有投资有限公司、刘2024-08-13分包合同1352.7

西省宝鸡市约金，承担案件受理费限公司一乾（第三人）纠纷

渭滨区人民10.30万元法院

西安秦力混陕西省宝鸡调解结案，我方分期支付陕西建工第七建设买卖合同

11凝土有限公2025-06-172199.79市渭滨区人原告2219.79万元，承担

集团有限公司纠纷

司民法院案件受理费7.59万元陕西建工临潼建设

南通市帕源投资有限公司、西陕西省西安

买卖合同调解结案，我方分期支付

12路桥建设有安临潼城乡融合发2025-06-171126.62市临潼区人

纠纷原告货款978.89万元限公司展投资有限责任公民法院司陕西创荣达建设工程陕西省西安陕西建工集团股份

13建筑工程有2025-05-26分包合同3339.27市高陵区人原告撤诉

有限公司限公司纠纷民法院陕西建工集团股份陕西创荣达建设工程陕西省西安

有限公司、陕西建

14建筑工程有2025-05-26分包合同2685.19市高陵区人原告撤诉

工集团股份有限公限公司纠纷民法院司高陵分公司陕西建工集团股份

陕西丰通建有限公司、杨国章建设工程

陕西省乾县一审判决，驳回原告诉讼

15筑安装工程（第三人）、乾县2024-12-03分包合同1226.15

人民法院请求有限公司住房和城乡建设局纠纷

（第三人）

一审判决，我方支付原告

6279.42万元及利息，支付

陕西省周至原告鉴定费123.08万元，浙江精工钢建设工程县法院/陕承担案件受理费37.44万陕西建工第一建设

16结构集团有2023-07-13施工合同6569.67西省西安市元；二审裁定发回重审。

集团有限公司

限公司纠纷中级人民法重审后一审判决，我方支院付原告6279.42万元及利息，支付原告鉴定费

123.08万元，承担案件受理费40.33万元及保全费

0.5万元；二审改判，我方

支付原告6254万元及利息，支付原告鉴定费

123.08万元，承担二审案

件受理费38.83万元

调解结案，我方认可欠付原告工程款874.86万元及

陕西建工第一建设质保金135万元，同意上江苏九翔建建设工程

集团有限公司、涟江苏省涟水述款项由涟水县成集镇人

17设工程有限2024-04-30施工合同1044.36

水县成集镇人民政县人民法院民政府直接向原告分期支公司纠纷

府付600万元及326.19万元，剩余83.66万元由我方进行支付陕西建工第一建设

江苏道同环集团有限公司、陕陕西省西安

承揽合同调解结案，我方分期支付

18境科技有限西建工第一建设集2024-11-061085.27市长安区人

纠纷原告工程款1039.35万元公司团有限公司航天分民法院公司陕西建工第陕西省咸阳杨凌秦琪置业有限建设工程

19一建设集团2022-01-046098.5市杨凌区人款项已回收

公司施工合同有限公司民法院陕西建工第建设工程陕西省西安

悦达华美（西安）

20一建设集团2024-01-17施工合同5374.12市长安区人款项已回收

置业有限公司有限公司纠纷民法院西安曲江建设集团

陕西建工第有限公司、西安曲建设工程陕西省西安

21一建设集团江新区事业资产管2024-06-06施工合同2409.08市雁塔区人款项已回收

有限公司理中心、西安曲江纠纷民法院新区管理委员会

陕西建工第泾阳县城区第一初建设工程一审判决，被告支付我方陕西省泾阳

22十建设集团级中学、泾阳县教2024-04-01施工合同1016.36工程款929.31万元及利

县人民法院

有限公司育局纠纷息，我方已申请强制执行内蒙古鄂尔一审判决，被告支付我方多斯市伊金工程款9009.63万元，我陕西建工第霍洛旗人民方承担案件受理费0.2万金威建设集团有限

23十建设集团2024-09-18其他9093.03法院/内蒙元；二审改判，被告支付

公司

有限公司古鄂尔多斯我方工程款9009.63万元，市中级人民确认我方工程款优先权；

法院我方已申请强制执行

一审判决，被告汉中中策陕西建工第建设工程汉中中策实业有限陕西省勉县公司支付我方工程款

24十建设集团2025-03-11施工合同3051.11

公司、刘晓东人民法院2119.30万元及利息，支付有限公司纠纷

我方基坑支护降水工程款45.01万元及利息，确认我方工程价款优先权，我方承担案件受理费5.44万元；我方已申请强制执行陕西建工集

团股份有限仲裁裁决，各方解除合同，公司、陕西西安轨道公司支付我方律西安轨道交通西安

建工第六建师费60万元我方支付西站发展有限责任公西安仲裁委

25设集团有限2022-03-05合同纠纷2120.64安轨道公司律师费52.5万

司、西安市住房和员会公司、陕西元。驳回双方其他请求，城乡建设局

建工机械施我方承担仲裁费11.78万工集团有限元公司

一审判决，被告桐城市东部新城公司支付我方工程安徽省桐城

桐城市东部新城建款4104.79万元及利息，陕西建工集建设工程市人民法院

设发展有限公司、确认我方工程款优先权，

26团股份有限2024-12-23施工合同7589.54/安徽省安

桐城经济技术开发我方承担案件受理费公司纠纷庆市中级人

区管理委员会17.42万元；二审维持原民法院判，我方承担二审案件受理费17.74万元

陕西省西安一审判决，我方支付原告市长安区人工程款1387.71万元及利陕西金柱建陕西建工集团股份建设工程

民法院/陕息，承担诉讼费、鉴定费27筑工程有限有限公司、王刚（第2021-09-13施工合同2240.06西省西安市12万元；二审撤销原判，公司三人）纠纷

中级人民法驳回原告诉讼请求，一二院审诉讼费由原告承担浙江省杭州杭州崇贤港投资有市临平区人

陕西建工集限公司、杭州北港建设工程

民法院/浙

28团股份有限物流有限公司、富2025-06-20施工合同1029.15原告撤诉

江省杭州市公司春控股集团有限公纠纷富阳区人民司法院浙江省杭州杭州崇贤港投资有市临平区人

陕西建工集限公司、杭州北港建设工程

民法院/浙

29团股份有限物流有限公司、富2025-05-29施工合同3500.79原告撤诉

江省杭州市公司春控股集团有限公纠纷富阳区人民司法院

一审判决，双方解除合同，陕西建工集建设工程被告向我方支付工程款和平县鸿海实业投广东省和平

30团股份有限2025-08-12施工合同6600.24092.67万元及利息，我方

资有限公司县人民法院

公司纠纷承担案件受理费14.85万

元调解结案，被告向我方支付质保金380.7万元，我陕西通合电子科技方向被告开具发票，我方

31有限公司、西安霍承担案件受理费1.86万元陕西建工集威电源有限公司、建设工程陕西省西安及保全费0.5万元（调解团股份有限石家庄通合电子科施工合同市长安区人前被告已支付1349.07万公司技股份有限公司2025-09-15纠纷1858.41民法院元及逾期利息30万元）

仲裁裁决，被申请人支付我方工程款416.92万元及利息，支付我方合同外工程增加量工程款79.93万

西安仲裁委元，支付我方窝工损失陕西建工第建设工程

员会/陕西892.68万元，支付我方养

32八建设集团西安建筑科技大学2021-10-13施工合同3645.98

省西安市中老保险费用380.94万元及有限公司纠纷级人民法院利息；我方承担仲裁费

10.86万元、鉴定费49万元；被申请人申请撤裁，西安市中院裁定驳回；我方已申请强制执行陕西省西安

一审判决，被告支付我方市长安区人

陕西建工集建设工程工程款2316.97万元及利

西安嘉翔房地产开民法院/陕

33团股份有限2022-11-16施工合同3511.54息，我方承担案件受理费

发有限公司西省西安市

公司纠纷6.80万元；二审维持原判；

中级人民法我方已申请强制执行院北京石油化工工程上海市浦东

一审判决，我方支付原告中机国能电有限公司、陕西延新区人民法

工程款1241.58万元，我

34力工程有限长石油延安能源化2023-10-24合同纠纷8720.83院/陕西省

方承担案件受理费47.78公司工有限责任公司富县人民法万元

（第三人）院

西安紫薇地产开发仲裁裁决，被申请人支付陕西建工集建设工程

有限公司、西安市西安仲裁委我方工程款1162.97万元、

35团股份有限2022-08-05施工合同1980.14

长安区郭杜街道办员会劳保统筹275.24万元及利公司纠纷事处息；我方已申请强制执行北京石油化工工程

陕西坤幸坚建设工程调解结案，我方分期支付有限公司、陕西化陕西省靖边

36商贸有限公2024-10-11施工合同1087.03原告1078万元，我方承担

建工程有限责任公县人民法院

司纠纷案件受理费4.35万元

司（第三人）西安蓝晓科

北京石油化工工程买卖合同北京仲裁委仲裁调解，我方支付申请

37技新材料股2024-10-221301.02

有限公司纠纷员会人货款543万元份有限公司上海东润换北京石油化工工程买卖合同北京仲裁委

38热设备股份有限公司、内蒙古2024-09-201018.07申请人撤回仲裁申请

纠纷员会有限公司东景生物环保科技有限公司北京石油化工工程无锡熙源工建设工程

有限公司、内蒙古北京仲裁委

39程技术有限2025-03-21分包合同2186.88申请人撤回仲裁申请

东景生物环保科技员会公司纠纷有限公司北京智盛华

北京石油化工工程买卖合同北京仲裁委仲裁调解，我方分期支付

40宇科技有限2025-07-111394.75

有限公司纠纷员会申请人1233.84万元公司

三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润等的影响

鉴于上述诉讼、仲裁事项尚未结案或未履行完毕，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应会计处理，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会

2026年1月16日