安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

公司代码：600502公司简称：安徽建工

安徽建工集团股份有限公司

2025年年度报告

1/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

重要提示

一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人钱申春、主管会计工作负责人刘强及会计机构负责人（会计主管人员）李

成建声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司于2026年1月23日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年前三季度利润分配方案的议案》，拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共派发现金红利17165.34万元，该利润分配方案为公司2025年度利润分配的一部分。本次

2025年前三季度利润分配方案符合股东会授权范围。

公司于2026年3月26日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《2025年年度利润分配方案》，拟向全体股东每10股派送现金1.7元（含税），剩余未分配利润全部结转下一年度，不送股；资本公积金转增股本方案为不转增。

根据上述两项利润分配方案，2025年度公司将向全体股东每10股共计派发现金红利2.7元（含税），现金分红总额为46346.42万元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.38%。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响□适用√不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

√适用□不适用

本报告中关于本公司未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否

2/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

十、重大风险提示

报告期内，公司未发现存在对未来发展战略、持续经营活动产生不利影响的重大风险。

本公司已在本报告中详述经营活动可能遇到的风险，具体内容请参阅本报告“第三节：管理层讨论与分析”之“六、（四）可能面对的风险”。

十一、其他

□适用√不适用

3/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

目录

第一节释义.................................................5

第二节公司简介和主要财务指标........................................6

第三节管理层讨论与分析..........................................10

第四节公司治理、环境和社会........................................31

第五节重要事项..............................................46

第六节股份变动及股东情况.........................................65

第七节债券相关情况............................................71

第八节财务报告..............................................86

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

备查文件目录二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内公司在指定的信息披露媒体上披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。

4/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

第一节释义

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义公司、本公司、安徽安徽建工集团股份有限公司，原名“安徽水利开发股份有限指建工公司”，原简称“安徽水利”报告期指2025年1月1日至2025年12月31日本报告指安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告上期指2024年1月1日至2024年12月31日上交所指上海证券交易所

证监会、中国证监会指中国证券监督管理委员会

安徽省人民政府国有资产监督管理委员会，本公司实际控制安徽省国资委指人建工控股指安徽建工集团控股有限公司建工水利指安徽建工水利开发投资集团有限公司建工三建指安徽建工三建集团有限公司建工路桥指安徽建工公路桥梁建设集团有限公司建工建投指安徽建工建设投资集团有限公司建工路港指安徽建工路港建设集团有限公司建工交航指安徽建工交通航务集团有限公司建工建材指安徽建工集团建材科技有限公司建工商贸指安徽建工现代商贸物流集团有限公司长城置业指安徽长城置业集团有限公司建工工业化指安徽建工建筑工业化智能建造集团有限公司安徽建科指安徽省建筑科学研究设计院建工检测指安徽建工检测科技集团有限公司建工智能制造指安徽建工智能制造集团有限公司

PPP 政府和社会资本合作模式（Public-Private Partnership），即社指会资本方与政府进行合作，参与公共基础设施建设的模式。

BOT 建设-经营-转让（Build-Operate-Transfer）是社会资本方参与指

基础设施建设，向社会提供公共服务的一种方式。

MW 指 兆瓦，电站装机功率本公司信息披露媒中国证券报、证券日报、上海证券报、证券时报指体

5/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息公司的中文名称安徽建工集团股份有限公司公司的中文简称安徽建工

Anhui Construction Engineering Group Corporation

公司的外文名称 Limited

公司的外文名称缩写 ACEG公司的法定代表人钱申春

二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表

姓名刘强许丽、储诚焰安徽省合肥市蜀山区黄山路459号安安徽省合肥市蜀山区黄山路459联系地址建国际大厦号安建国际大厦电话055162865300055162865300传真055162865010055162865010

电子信箱 ahjgzqb@163.com ahjgzqb@163.com

三、基本情况简介公司注册地址安徽省蚌埠市东海大道5183号

公司1998年成立时注册地址为：安徽省蚌埠市交通路

143号；2002年2月变更为：安徽省蚌埠市黑虎山路21

公司注册地址的历史变更情况号；2005年5月变更为：安徽省蚌埠市东海大道张公山南侧；2019年8月变更为现址：安徽省蚌埠市东海大道

5183号。

公司办公地址安徽省合肥市蜀山区黄山路459号安建国际大厦公司办公地址的邮政编码230031

公司网址 www.aceg.com.cn

电子信箱 ahjgzqb@163.com

四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址中国证券报、证券日报、上海证券报、证券时报

公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn公司年度报告备置地点公司证券事务部

五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称

A股 上海证券交易所 安徽建工 600502 安徽水利

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）

内）办公地址浙江省杭州市上城区钱江路1366号华润大厦

6/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

B16楼

签字会计师姓名沃巍勇、胡燕华、刘壮

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据2025年2024本期比上年同期年(%)2023年增减

营业收入83197999413.0096501992541.09-13.7991243816521.51

利润总额3075819789.372651329083.7416.012629934410.66

归属于上市公司股1525783433.201344871166.7513.451553468710.50东的净利润归属于上市公司股

东的扣除非经常性1375292037.291258180050.959.311422448788.45损益的净利润

经营活动产生的现1288344697.371214636231.306.073670789077.21金流量净额

2025年末2024本期末比上年同年末2023年末

期末增减（%）

归属于上市公司股19101969823.2015448307143.4823.6512467649769.79东的净资产

总资产228367406777.16201979062896.5213.06171083595695.07

(二)主要财务指标

20252024本期比上年同主要财务指标年年2023年

期增减(%)

基本每股收益（元／股）0.800.782.560.91

稀释每股收益（元／股）0.800.782.560.91

扣除非经常性损益后的基本每股收0.710.73-2.740.83益（元／股）

减少1.36个百

加权平均净资产收益率（%）9.0510.4111.41分点

扣除非经常性损益后的加权平均净8.169.74减少1.58个百%10.45资产收益率（）分点报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

□适用√不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用√不适用

7/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用√不适用

(三)境内外会计准则差异的说明：

□适用√不适用

九、2025年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

第一季度第二季度第三季度第四季度

（1-3月份）（4-6月份）（7-9月份）（10-12月份）营业收入14542034450.3415643037060.0314841001941.8638171925960.77

归属于上市公司股311169028.21241707079.59255864685.40717042640.00东的净利润归属于上市公司股

东的扣除非经常性270587606.84232944706.02238275350.45633484373.98损益后的净利润

经营活动产生的现-2640062682.93-157405647.11830661514.183255151513.23金流量净额季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元币种：人民币附注非经常性损益项目2025年金额（如适2024年金额2023年金额用）

非流动性资产处置损益，包括已计提资24376544.4457832323.99127143324.39产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规21893363.7511175964.8654795289.39

定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期

保值业务外，非金融企业持有金融资产19670859.7520261500.46-43371097.90和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

单独进行减值测试的应收款项减值准备105029130.7421825401.5050377651.95转回

除上述各项之外的其他营业外收入和支24374619.0624228938.49-6264223.64出

减：所得税影响额28901492.0826841322.9841351198.99

少数股东权益影响额（税后）15951629.7521791690.5310309823.15

合计150491395.9186691115.80131019922.05

8/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公

告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

十一、存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

□适用√不适用

十二、采用公允价值计量的项目

√适用□不适用

单位：元币种：人民币对当期利润的影响项目名称期初余额期末余额当期变动金额

交易性金融资产120824400.00100257878.08-20566521.9219670859.75

应收款项融资277758074.48159503826.19-118254248.29

其他权益工具投资660309653.97765723227.92105413573.95

其他非流动金融资产15000000.0010000000.00-5000000.00

合计1073892128.451035484932.19-38407196.2619670859.75

十三、其他

9/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

第三节管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的业务情况

公司业务范围涵盖高速公路投资建设运营，工程施工，智能制造，房地产+康养，建材商贸物流，新兴产业（新能源、新材料、低空科技），工程设计、检测及现代服务业等。

1.投资业务

公司充分发挥“投建运”一体化优势，围绕国家重大战略、重大工程、重点产业进行投资布局，在高速公路、片区开发等领域持续发力。公司积极抢抓长三角一体化发展、长江经济带发展、成渝地区双城经济圈等国家战略机遇，持续加大高速公路 BOT项目等基础设施投资，截至目前投资建设高速公路30条。

2.工程施工

工程施工业务是公司传统优势业务，公司拥有建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利工程、港航工程等5类11项施工总承包特级资质，具有研发、投资、设计、采购、建造和运营一体化工程服务能力。公司先后承接了大批国家、省、市重点工程，累计获得乔治·理查德森奖、鲁班奖、詹天佑奖、大禹奖、李春奖等国际、国家级、行业级奖项140余项，省部级奖项400余项。公司所属建工水利、建工三建、建工路桥、建工建投、建工路港等子公司在水利、房建、公路、市政、港航等建筑施工领域均具有较强的专业优势和市场竞争力。

3.智能制造

公司在合肥、芜湖、六安、蚌埠、铜陵等地投资建成3个智能制造产业园和5个建筑工

业化产业园，产品涵盖装配式钢结构建筑、桥梁钢结构、船舶制造、交通安全设施、PC构件、管桩、管片等。公司所属智能制造集团构建起涵盖钢结构设计研发、智能生产、工程安装、终身维护的产业链，在深耕省内市场基础上，积极布局长三角、西南等区域市场，成功通过欧标、国际焊接体系认证，2025年荣获“安徽省钢结构优质工程”“装配式与智能建筑技术创新单位”“全国设备管理与创新成果一等奖”等荣誉。公司所属建筑工业化集团在省内率先建成国家级装配式建筑产业基地，拥有国家级装配式建筑研究基地、安徽省建筑抗震减灾与绿色运维重点实验室，具备设计、生产、施工一体化能力，2025年获评“安徽省企业技术中心”“合肥市智能建造试点城市骨干企业”等称号。

4.房地产（康养产业）

房地产开发业务是公司产业链重要环节，公司所属长城置业集团累计开发80余楼盘。

为适应房地产新模式新市场新趋势，公司聚焦“康养产业、科技园区、品质住宅”等领域推动房地产业务转型升级，池州、滁州、安庆等地康养项目用地成功摘牌，加快项目落地实施；

投资建设合肥蜀山科技园、高新科技园，其中蜀山科技园已开园运营；积极践行“好房子”建设理念，打造“安全、舒适、绿色、智慧”高品质住宅。

5.建材商贸物流

公司所属建工建材集团在省内布局11个建材生产基地，主要产品为商品混凝土和沥青混凝土，同时开展新型绿色建材研发生产，搭建运行“皖建砼行”交易平台，荣获“中国商品混凝土企业10强”“安徽省混凝土行业‘十四五’时期技术创新企业”等称号。公司所属建工商贸集团是建筑主材采购供应平台，设有6个仓储基地、9个区域销售中心，完成省内16个地市和省外近20个重点城市业务布局，搭建运行“皖建云商”“皖建物联”服务平台，投资建设运营西藏空港智慧物流枢纽中心，努力从传统贸易商向工贸一体集成供应商转型，2025年荣获“中国建筑材料行业前50”“安徽服务业企业100强”等称号。

6.新兴产业

公司围绕新能源、新材料、低空科技等领域和林下经济积极布局新兴业务。公司将绿色发展理念融入产业实践，投资运营安徽霍山白莲崖电站、安徽金寨流波电站和云南怒江贡山恒远电站等 7座水电站，总装机容量 246MW；积极应用光伏建筑一体化技术，建设运营 3座分布式光伏电站。同时，公司积极拓展储能、园区源网荷储一体化、交通+新能源等业务。

为满足市场对绿色、节能、耐久建材多元化需求，公司研发彩色、透水、自密实、清水滑膜、超高性能特种混凝土以及高弹高粘沥青混合料等多种产品，并大力推进科技成果转化，

10/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

“沥青混合料低碳节能综合技术应用研究”“混凝土外加剂关键技术研究及产业化”等成果

有效降低成本、实现收益。

为抢抓低空经济发展机遇，2025年12月，公司与合肥市属企业联合成立低空科技公司，围绕低空产业投资、低空物流运输、低空基础设施建设、低空技术研发等方面开展业务布局。

7.设计检测咨询

公司拥有建筑、市政、公路、水利等15项设计甲级资质，所属安徽建科业务涵盖规划设计、项目管理、施工总承包等全过程咨询，在绿色/低碳/零能耗建筑设计、装配式建筑设计、抗震鉴定和加固等多项技术领域处于国内较高水平。公司所属建工检测集团业务覆盖房建、交通、水利、市政、轨道交通、特种设备等领域，是省内首家具备建设工程质量检测全部9项资质的检测机构，属于国家最高人民法院诉讼资产网入库机构。

8.社会服务业

公司围绕设备租赁、物业管理、酒店管理、食品等领域，打造现代服务业矩阵。公司所属设备租赁公司主要从事大型设备、工程机械等租赁服务业务，持续优化网格化经营格局，业务覆盖省内及省外重点区域，搭建运行“皖建云租”租赁交易平台，积极拓展经营业态和产品服务。公司所属新时代物业公司努力由传统物业向城市运营商转型，荣获“2025年中国物业服务综合实力百强企业”“2025年中国物业品牌影响力百强企业”等荣誉。公司所属新时代酒店公司主营蚌埠、合肥、六安3家高标准酒店、1家快捷酒店，聚焦中高端住宿、商务接待等服务。公司组建现代农业公司，积极推动黄山、太湖生产基地落地，聚焦特色农产品，发展农产品精深加工产业。

报告期内公司新增重要非主营业务的说明

□适用√不适用

二、报告期内公司所处行业情况

2025年是“十四五”规划收官之年。面对复杂变化的国内外经济环境，我国经济顶住

多重压力，保持稳中有进发展态势，高质量发展取得新成效。同时，外部环境不确定性上升，国内供强需弱矛盾依然突出，经济发展面临的老问题和新挑战相互交织。根据国家统计局数据（如无注明，下同），2025年全国建筑业实现增加值8.64万亿元，同比降低1.1%，低于国内生产总值增速6.1个百分点；全国建筑业企业签订合同总额69.90万亿元，同比下降

3.24%，其中新签合同额31.53万亿元，同比下降5.51%。总体上看，建筑业增加值占国内

生产总值比重虽达6.16%，但占比逐年下滑，景气度有所承压。今年以来，受固定资产投资增速放缓、房地产持续调整等因素影响，行业经营压力明显加大。同时，随着宏观政策协同发力、有效投资扎实推进、区域战略深入实施，行业在部分重点领域、重点区域彰显韧性。

面对市场环境的深刻变化，建筑企业主动识变、应变、求变，加快构建现代化产业体系，努力提升经营质效，积极推进转型升级，推动实现高质量发展。

1.行业整体经营压力凸显。报告期内，在防范化解地方政府债务风险、扩大有效投资政

策引导下，投资更加注重项目质量和效益，投资总量有所收缩、结构持续优化。我国全年完成固定资产投资（不含农户）48.52万亿元，同比下降3.8%。其中，基础设施投资同比下降2.2%，进入负增长区间，对建筑业需求拉动作用减弱；房地产市场景气度延续下行趋势，

房地产开发投资降幅持续扩大，进一步拖累房建市场需求；制造业投资小幅增长0.6%，增速同比下降8.6个百分点，对需求端支撑有限。建筑业市场空间收窄，行业经营压力持续加大，市场竞争日趋激烈。

2.重点领域仍具市场机遇。今年以来，各地区各部门聚焦关键领域和薄弱环节扩大有效投资。“两重”建设稳步推进，重点领域基础设施投资增长较快，其中管道运输业投资同比增长36.0%，多式联运和运输代理业投资同比增长22.9%，水上运输业投资同比增长7.7%。

现代化产业体系加快建设，新质生产力加快发展培育，工业投资同比增长2.6%，高技术产业中，信息服务业投资同比增长28.4%，航空、航天器及设备制造业投资同比增长16.9%，产业基础设施新建及改造需求有序释放。随着西部大开发战略和国家战略腹地建设深入推进，雅下水电工程、新藏铁路等重大项目取得重要进展，西部地区投资需求景气度较高。

11/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

3.转型升级增添发展动能。当前，传统建筑业依靠资源投入和规模扩张的发展模式难以为继，建筑企业积极通过资源整合、科技创新、资本运作等方式，延伸产业链、提升价值链，布局新兴领域和未来产业，拓展发展空间。主要方向有：依托运营类资产运营周期长、现金流稳定等优势，涉足高速公路、矿产资源等领域；抢抓能源转型和循环经济机遇，布局新型储能、微电网、废物处理、生态环境治理等业务；通过技术研发及应用，发展新材料、先进装备制造等高技术产业；结合新一代信息技术，打造城市建设运营数字资源集成平台，拓展数据资产应用场景；积极参与城市地下空间、深部地下空间、海洋资源开发和利用；通过多

种方式切入算力、半导体、低空经济等战新领域。

三、经营情况讨论与分析

2025年，面对国内外经济环境和行业形势的复杂变化，公司积极识变应变求变，保持

战略定力，奋力攻坚克难，全力以赴促发展、拓市场、强管理、防风险，转型发展、创新发展、高质量发展取得新成效。公司荣列《财富》中国企业500强、中国上市公司500强、中国最具价值品牌500强，发展潜能和韧性进一步彰显，综合实力和品牌影响力进一步增强，实现“十四五”圆满收官。

1.经营发展状况稳中有进。公司实现营业收入831.98亿元、利润总额30.76亿元、归

属于上市公司股东的净利润15.26亿元，利润总额和归母净利润较上年同期分别增加16.01%、

13.45%。公司自主投资建设的首条高速公路徐淮阜高速淮北段、宿州段通车运营，智能制造（长丰）产业园一期全面建成投产，全年新增1家省级企业技术中心、1家高新技术企业、

4家专精特新中小企业，新增施工总承包特级资质1项，荣获“市政工程最高质量水平评价”

“黄山杯”等省部级优质工程奖40项，企业综合实力持续增强。

2.转型发展动能更加强劲。坚持“投资+施工”双轮驱动，充分发挥“投建运”一体化优势，持续加大高速公路 BOT 等基础设施投资，全年独立或参股投资高速公路 12 条。长丰智能制造基地一期全面投产、二期有序推进，装配式钢结构、船舶制造、智慧交安产品等业务快速发展。聚焦康养产业、科技园区、品质住宅等业务领域，推动房地产业转型提质，池州、滁州、安庆等地康养项目用地成功摘牌；投资建设合肥蜀山科技园、合肥高新科技园，蜀山科技产业园已开园运营；积极践行“好房子”建设理念，打造“安全、舒适、绿色、智慧”高品质住宅。公司与合肥市属企业联合成立安徽省低空科技发展有限公司，布局低空经济发展先机。

3.市场拓展成效更加明显。全面实施“四大战略布局”，发挥市场开发体系整体效能，

推动地市建投公司深度融入地方经济发展，中标宿遂高速亳州段、G236 平天湖隧道工程等重点项目，省内市场优势巩固。省外分支机构全面发力，设立东南、西北区域指挥部，深耕长三角、京津冀、成渝等重点区域，中标重庆荣昌、北碚高速等项目，省外市场实现新突破。

推动智能制造、建筑工业化、设备租赁等产业链业务全省全国布局，拓展发展空间。整合成立国际工程公司，积极开拓国际市场。2025年，公司基建投资及工程业务新签合同金额

1626.08亿元，同比增长4.86%；智能制造、检测、设计咨询等业务新签合同金额39.32亿元，同比增长85.42%。

4.科技创新成果更加丰硕。公司依托高新技术研究院等科创平台，深化与中国科学技

术大学、同济大学、浙江大学、武汉大学等高校、科研院所合作，获评省部级和行业级科技进步奖28项，取得发明专利138项、实用新型专利227项。打造数智管理平台，项目、财务、投资等十大管理系统上线运行，数字化赋能企业管理作用逐步彰显。积极推进科技成果转化，无人智能摊压、沥青混合料低碳节能加热、混凝土外加剂等技术在多个在建项目推广应用，有效节约成本，实现增效创收。

5.企业管理质效更加凸显。持续推进项目管理，健全完善制度机制，推动制度学习常态化；构建科学完善的生产调度管理体系，加强重大项目专项包保督导；强化目标成本管控，严控过程成本支出，深化技术降本增效，广泛开展“红黄旗”项目评比、项目经理分级评定、劳动竞赛等活动，项目盈利水平逐步提升。同时，进一步强化企业管理，完善现代企业制度，全面加强财务、招投标、合同、审计等全方位管理，不断提升企业管理水平和治理效能，圆满完成国企改革深化提升行动，为公司高质量发展奠定坚实基础。

12/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

6.风险防控堤坝更加巩固。持续加大债权清收力度，制定项目逾期债权清收工作方案，

深化专项督导，债权清收取得积极成效。持续防控项目，加强项目审计，严肃开展追责问责。

持续保障资金安全，充分发挥 AAA 主体信用等级优势，拓宽融资渠道，降低融资成本。持续控降资产负债率，制定工作方案，多措并举优化债务结构。持续强化安全质量管理，深入开展安全生产治本攻坚三年行动，健全完善安全管理责任体系，加强应急处置能力建设，系统开展高速公路工程专项整治，安全生产形势总体稳定向好。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用□不适用

1.产业链条完备，资质体系齐全。公司业务覆盖建筑业上下游，主业产业链条持续延伸，

细分市场布局日益完善，业务范围涵盖高速公路投资建设运营，工程施工，智能制造，房地产+康养，建材商贸物流，新兴产业（新能源、新材料、低空科技），工程设计、检测及现代服务业等，构筑了强大的产业链合力和综合竞争力。公司拥有建筑工程、市政公用工程、公路工程、港口与航道工程、水利水电工程总承包特级资质11项，设计甲级资质15项，检测甲级资质5项，拥有对外援助成套项目施工任务实施企业资格。资质优势、“投融建运”一体化能力、AAA主体信用等级，进一步增强了公司的综合实力和发展韧性。

2.转型成效显著，新兴产业壮大。公司持续优化业务结构，致力于打造“传统业务焕新机、新兴业务挑大梁”的格局。传统产业升级步伐加快，高标准建设数字工厂、智慧工地，广泛应用智能无人塔机、建筑机器人、无人摊铺等智能装备，以数字化、智能化、绿色化赋能传统产业转型升级。新兴产业培育势头强劲，高速公路投资运营规模持续扩大，截至目前累计自主或参股投资高速公路30条。智能制造业务快速发展，率先在安徽省建成国家级装配式建筑产业基地，产品涵盖建筑、桥梁、船舶钢结构、智能钢结构装配式住宅、交通安全设施等，已形成多元化钢结构产品供给能力。检测业务竞争力持续增强，拥有工程建设九项全资质，检测能力、设备与场所均居全省同行业首位。

3.创新机制完善，科技成果涌现。公司持续强化科技创新引领作用，构建了以国家级技

术中心、博士后科研工作站为引领，以高新技术研究院为核心引擎，以省级技术中心为支撑，高新技术企业协同发力的多层次创新矩阵。深化产学研融合，联动科研院校开展全产业链科技研发和技术攻关，大力推进科技成果转化，产业化效益逐步显现。公司累计取得安徽省科学技术奖48项、国家行业科技进步奖63项，拥有发明专利500余项，主参编国家标准14项、行业标准18项、地方标准180余项，获国家级工法17项、省部级工法500余项。

4.人才基石稳固，治理科学高效。公司深入实施“人才强企”战略，构建“引育用留”

全链条体系，打造了一支高素质、专业化的人才队伍。拥有各类专业技术人员1.28万余人，其中高级职称超3000人，拥有一级建造师、一级建筑师、注册结构工程师、造价工程师等职/执业资格人员6100人，科研人员近2500人，人才结构合理、梯次完备，为高质量发展注入源头活水。持续完善现代企业制度，强化财务、招采、合同、审计等全方位精益管理，加强项目精细化、标准化管理，狠抓财务管理与债权清收，做好物资采购监管，突出法务合同管理，健全常态化重点工作调度机制，企业治理效能进一步提升。

5.文化润企铸魂，品牌价值彰显。文化润企铸魂，品牌价值彰显。公司深耕厚植“诚信共赢、卓越创新、忠诚担当、敬业清正”的核心价值观，文化认同感与员工归属感不断增强，企业向心力与员工创造力同频共振，有效激发员工创新创造活力，铸就了大批优质精品工程。

公司入选《财富》中国 500 强、中国上市公司 500 强、ENR 全球最大 250家国际承包商、

“中国最具价值品牌500强”，累计获得乔治·理查德森奖、鲁班奖、詹天佑奖、大禹奖、李春奖等国际、国家级、行业级奖项140余项，省部级奖项400余项，品牌美誉度和行业影响力不断提升，为企业持续健康发展提供了强大的软实力支撑。

13/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

五、报告期内主要经营情况

2025年，面对复杂多变的内外经济与行业形势，公司全力以赴促发展、拓市场、强管

理、防风险，转型创新与高质量发展取得新成效，综合实力与品牌影响力持续提升。公司自主投资首条高速通车，智能制造产业园建成投产，资质升级、科创平台及优质工程奖项成果丰硕。公司坚持“投资+施工”双轮驱动，深化“投建运”一体化，加大高速公路投资建设运营，布局智能制造、房地产+康养，探索新能源、新材料、低空科技等新赛道。市场开拓成效显著，省内外市场多点突破，工程建设与产业链业务新签合同额保持增长。公司实现营业收入831.98亿元，同比下降13.79%；实现利润总额30.76亿元，较上年同期增加16.01%；

实现归属于上市公司股东的净利润15.26亿元，较上年同期增加13.45%。

(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

科目本期数上年同期数变动比例（%）

营业收入83197999413.0096501992541.09-13.79

营业成本70880986373.9984539280178.19-16.16

销售费用270503067.30273159356.51-0.97

管理费用2547656662.592366369571.427.66

财务费用1822573064.252017845894.64-9.68

研发费用1953273151.972144623740.66-8.92

经营活动产生的现金流量净额1288344697.371214636231.306.07

投资活动产生的现金流量净额-13113459057.71-9917858740.5932.22

筹资活动产生的现金流量净额13707220029.2611051757909.8024.03

营业收入变动原因说明：主要系建筑施工业务收入减少所致

营业成本变动原因说明：主要系建筑施工业务成本减少所致

销售费用变动原因说明：主要系广告及销售代理费减少所致

管理费用变动原因说明：主要系职工薪酬增加所致

财务费用变动原因说明：主要系利息净支出减少所致

研发费用变动原因说明：主要系研发投入减少所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系施工项目净流入增加所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系支付高速投资项目支出增加所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系高速投资项目筹资净流入增加所致

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用√不适用

2、收入和成本分析

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

2025年度2024年度

项目收入成本收入成本

主营业务80851741100.2870632545368.3793709043475.0884056399675.06

其他业务2346258312.72248441005.622792949066.01482880503.13

合计83197999413.0070880986373.9996501992541.0984539280178.19

14/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

(1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元币种：人民币主营业务分行业情况营业收入营业成本毛利率比毛利率

分行业营业收入营业成本%比上年增比上年增上年增减（）减（%）减（%）（%）

基建投资与3.1367315520846.2758217923673.9413.51-11.83-14.91增加工程业务个百分点

房地产5487931493.164977707240.819.30-15.82-17.55增加1.90个百分点

3.88

其他8048288760.857436914453.627.60-25.79-22.54减少个百分点主营业务分产品情况营业收入营业成本毛利率比毛利率

分产品营业收入营业成本%比上年增比上年增上年增减（）减（%）减（%）（%）

投资与工程66874901228.5057804008278.7713.56-13.17-15.67增加2.56施工业务个百分点

智能制造业750029939.57653870010.0612.82-6.53-4.57减少1.79务个百分点商品房销售

与社会服务5746184342.665205806826.399.40-15.61-19.61增加4.51个百分点业务

建材、商贸物6736700640.356475838243.503.87-17.72-18.00增加0.33流业务个百分点

设计检测咨591101610.77406118954.8031.29-17.765.41减少15.10询业务个百分点

新兴产业业152823338.4386903054.8543.13-13.0720.66减少15.90务个百分点主营业务分地区情况营业收入营业成本毛利率比毛利率

分地区营业收入营业成本%比上年增比上年增上年增减（）减（%）减（%）（%）

增加2.27

安徽省内66186791127.2857351670372.0813.35-16.87-18.99个百分点

增加3.83

安徽省外14518264488.8113091751329.159.835.140.86个百分点

减少29.93

国外146685484.19189123667.14-28.93-47.88-32.12个百分点

(2).产销量情况分析表

□适用√不适用

(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用√不适用

15/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

(4).成本分析表

单位：元币种：人民币分行业情况本期金本期占上年同情额较上总成本期占总况分行业成本构成项目本期金额上年同期金额年同期比例成本比说

(%)(%)变动比例

例(%)明

直接人工费3910361623.315.544455656592.565.3-12.24

直接材料费8059821580.0111.419247001189.6211-12.84

机械使用费454553637.660.64612622898.020.73-25.80

房建安装分包支出10480418345.8314.8412702826735.8615.11-17.50

其他直接费568836260.690.81775901812.020.92-26.69

间接费1313803250.341.861711076360.472.04-23.22

小计24787794697.8435.0929505085588.5535.1-15.99

直接人工费2939122611.994.163378822367.824.02-13.01

直接材料费8911055515.2312.6210799859179.3312.85-17.49

机械使用费752234355.091.07897034009.841.07-16.14

基建分包支出17995015690.9725.5920834144879.8424.79-13.63

其他直接费1354864208.321.921492679739.611.78-9.23

间接费1477836594.492.091510703297.481.8-2.18

小计33430128976.0947.4438913243473.9246.29-14.09

土地拆迁费2537130851.043.591474692570.411.7572.04

前期工程费72114861.540.1069178159.760.084.25

建安工程费1698984974.232.413714393333.554.42-54.26

房地产基础设施费239402243.660.34489768453.530.58-51.12

配套设施费51764534.980.0739786486.460.0530.11

开发间接费378309775.360.54249072772.640.351.89

小计4977707240.817.056036891776.357.18-17.55

折旧费10094150.190.0111275585.460.01-10.48

运营费849966.880.00856373.220-0.75

维修费92393.380.0093338.570-1.01水利发电

人工费2032724.340.002058249.180-1.24

其他费用56209102.950.0854510011.970.063.12

小计69278337.740.1068793558.400.080.70

运营成本146163044.130.21147728940.160.18-1.06酒店业

小计146163044.130.21147728940.160.18-1.06

直接人工费378603784.700.54490626396.990.58-22.83

直接材料费6524982338.289.228498736457.2310.11-23.22

机械使用费15110236.920.0216837510.830.02-10.26其他业务

其他直接费289737077.700.41360897451.370.43-19.72

间接费13039634.160.0217558521.260.02-25.74

小计7221473071.7610.219384656337.6811.16-23.05

合计70632545368.37100.0084056399675.06100-15.97

16/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

(5).报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用√不适用

(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用√不适用

(7).主要销售客户及主要供应商情况

A.公司主要销售客户及主要供应商情况

√适用□不适用

前五名客户销售额506125.79万元，占年度销售总额6.08%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0。

前五名供应商采购额407113.33万元，占年度采购总额5.74%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0。

B.报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

序号客户名称销售额占年度销售总额比例（%）

1合肥市重点工程建设管理局133599.831.61

2安徽省长高高速公路有限责任公司100858.431.21

3重庆成渝垫丰武高速公路有限公司98616.941.19

4池州市交通运输局90104.741.08

5合肥交投合桐高速公路有限公司82945.841.00

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

序号供应商名称采购额占年度采购总额比例（%）

1安徽长江钢铁股份有限公司172619.962.44%

2常州中天浩云供应链有限公司88869.541.25%

3湖北省金属材料有限公司50803.010.72%

4山西兴合邦物资有限公司51406.970.73%

5马鞍山钢铁有限公司43413.840.61%

C.报告期内公司股票被实施退市风险警示或其他风险警示前五名销售客户

□适用√不适用前五名供应商

□适用√不适用

D.报告期内公司存在贸易业务收入

√适用□不适用

17/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

单位：元币种：人民币本期营业收入比上年贸易业务开展情况本期营业收入上期营业收入

同期增减（%）

建材、商贸物流业务6736700640.358187059746.59-17.72%

贸易业务占营业收入比例超过10%前五名销售客户

□适用√不适用

贸易业务收入占营业收入比例超过10%前五名供应商

□适用√不适用

3、费用

√适用□不适用

报告期内，公司销售费用为270503067.30元，较上年同期下降0.97%，主要系广告及销售代理费减少所致；公司管理费用为2547656662.59元，较上年同期增长7.66%，主要系职工薪酬增加所致；公司财务费用净额为1822573064.25元，较上年同期下降9.68%，主要系利息净支出减少所致。

4、研发投入

(1).研发投入情况表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

本期费用化研发投入1953273151.97

本期资本化研发投入-

研发投入合计1953273151.97

研发投入总额占营业收入比例（%）2.35

研发投入资本化的比重（%）-

(2).研发人员情况表

√适用□不适用公司研发人员的数量2476

研发人员数量占公司总人数的比例（%）14.53%研发人员学历结构学历结构类别学历结构人数博士研究生9硕士研究生260本科2076专科131高中及以下0研发人员年龄结构年龄结构类别年龄结构人数

30岁以下（不含30岁）517

30-40岁（含30岁，不含40岁）1627

40-50岁（含40岁，不含50岁）256

50-60岁（含50岁，不含60岁）76

60岁及以上0

18/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

(3).情况说明

□适用√不适用

(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用√不适用

5、现金流

□适用√不适用

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用√不适用

(三)资产、负债情况分析

√适用□不适用

1、资产及负债状况

单位：元币种：人民币本期期末上期期末本期期末金数占总资数占总资额较上期期项目名称本期期末数上期期末数情况说明产的比例产的比例末变动比例

（%）（%）（%）

应收票据1123411393.590.49582538280.090.2992.85主要系采用商业承兑汇票结算方式增加所致

应收款项融资159503826.190.07277758074.480.14-42.57主要系采用银行承兑汇票结算方式增加所致

预付款项2076617715.160.911205319079.490.6072.29主要系预付材料采购款增加所致

存货8527773217.673.7312444190716.696.16-31.47主要系房地产项目交付减少所致

长期股权投资1828205253.710.801311102931.230.6539.44主要系对外投资增加所致

其他非流动金融10000000.000.0015000000.000.01-33.33主要系本期减少永续债信托资产保障基金影响所致

在建工程516782218.510.23994485677.250.49-48.04主要系项目完工减少所致

无形资产9717252993.524.26813770502.950.401094.10主要系本期高速公路通车运营增加所致

其他非流动资产26997561445.3111.8219318865731.499.5739.75主要系本期高速公路项目投资增加所致

应付债券3500000000.001.532400000000.001.1945.83主要系本期发行债券影响所致

长期应付款995220775.340.44295724573.320.15236.54主要系新增售后回租业务影响所致

其他权益工具7000000000.003.074500000000.002.2355.56主要系发行永续债影响所致

2、境外资产情况

√适用□不适用

19/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

(1).资产规模

其中：境外资产883499059.73（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为0.39%。

(2).境外资产占比较高的相关说明

□适用√不适用

3、截至报告期末主要资产受限情况

□适用√不适用

4、其他说明

□适用√不适用

(四)行业经营性信息分析

√适用□不适用本公司主要业务所处行业为建筑业建筑行业经营性信息分析

1、报告期内竣工验收的项目情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币细分行业房屋建设基建工程专业工程建筑装饰其他总计

项目数（个）1341554340336

总金额3032258.472479981.60172232.377625.7005692098.14

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

项目地区项目数量（个）总金额

境内3355568541.79

境外6123556.35

其中：

阿尔及利亚592678.57

巴基斯坦130877.78

总计3415692098.14

其他说明：

□适用√不适用

2、报告期内在建项目情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币建筑装其细分行业房屋建设基建工程专业工程总计饰他

项目数量（个）2845096660865

总金额7529244.6618956167.7418112.0616779.5026920303.92

20/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

单位：万元币种：人民币

项目地区项目数量（个）总金额

境内86026728849.92境外5191454

其中：

尼日利亚15897巴基斯坦4185557

总计86526920303.92

3、在建重大项目情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币业项目进付款进截至期末务项目工完工百本期确认累计确认本期成本累计成本度是否度是否项目名称累计回款模金额期分比收入收入投入投入符合预符合预金额式期期宣城至东融至高速公资

路泾县至合400407.97385.33%111324.46313439.20100780.28246515.20251460.59是是青阳界段同年特许经营模项目式

4、报告期内累计新签项目

√适用□不适用

报告期内累计新签项目数量539（个），金额1626.08亿元人民币。

5、报告期末在手订单情况

√适用□不适用

报告期末，基建投资类及工程类项目在手订单总金额20848654.12万元人民币。其中，已签订合同但尚未开工项目金额10093060.93万元人民币，在建项目中未完工部分金额

10755593.19万元人民币。

其他说明：

√适用□不适用

在手订单按细分行业分类情况如下：

单位：万元币种：人民币类型房屋建设基建工程专业工程建筑装饰合计

在手订单总额3389432.1617364472.6491441.333307.9920848654.12

已签订合同尚未983744.389081065.9728250.58010093060.93开工项目金额

在建未完工2405687.788283406.6763190.753307.9910755593.19

6、其他说明

√适用□不适用

21/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

（1）公司工程项目的主要业务模式

报告期内，公司工程项目的主要业务模式有三种：单一施工模式、特许经营模式和交钥匙工程合同模式（EPC）。

各业务模式在报告期内实现的营业收入与毛利如下：

单位：万元币种：人民币业务模式营业收入毛利

单一施工模式4321343.91538347.31

特许经营模式1534312.56263965.10

交钥匙工程合同模式（EPC、EPC+F） 875895.62 107447.31

合计6731552.08909759.72

（2）新取得的主要资质

报告期内，公司所属子公司新取得1项建筑工程施工总承包特级资质，1项建筑工程施工总承包一级资质。

（3）公司质量控制体系、执行标准、控制措施及整体评价

公司严格贯彻执行国家法律法规，以及行业主管部门和地方政府的相关规定与强制性标准，切实遵守《建设工程质量管理条例》《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定(试行)》《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》《建筑市场信用管理暂行办法》《安徽省建设工程质量管理办法》《安徽省建设工程质量投诉处理办法》《安徽省建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法实施细则》《安徽省建设工程质量检测管理实施细则》《关于进一步加强工程质量安全管理工作的通知》等法律法规

和地方性标准，确保工程（产品）质量。

本公司构建了公司、分（子）公司、项目部三级质量管理体系，配备了专职的质量管理人员，形成工程质量监控体系。公司建立了以《工程质量事故调查处理和责任追究办法》为底线约束，以《工程质量创优管理办法》为提升导向，以《“建工杯”奖评审办法》为激励抓手的“三位一体”管控机制，三者相互衔接、协同发力，构建起科学完善的质量管理制度体系。同时，通过半年度综合检查、红黄旗检查、“四不两直”日常检查、专项检查、过程监测、项目业主和监理方评价、标杆创建和示范推广等措施，对控制效果实施监控。全年未出现较大及以上的工程质量问题。

公司是全省建设行业中首家通过“三位一体认证”的企业，现依据标准 GB/T19001-2016、GB/T50430-2017、GB/T14001-2016、GB/T45001-2020建立质量、环境和职业健康安全整合

型管理体系，2025年三体系已通过认证，质量管控体系运行良好。

公司大力推进质量创新管理，积极开展四新技术应用、工程创优以及科技创新活动，倡导绿色施工理念，强化施工质量运行监控，有力推动工程质量实现显著提升。2025年，公司创优夺杯活动成果丰硕，荣获市政工程最高质量水平评价及黄山杯等省部级优质工程奖共

40项。

（4）公司安全生产制度的运行情况

安全管理制度完善。依法依规建立健全《安全生产责任制管理规定》《安全生产费用投入和使用管理办法》《安全生产教育培训管理办法》《安全技术交底管理办法》《安全生产检查管理办法》《生产安全事故隐患排查治理管理办法》《生产安全事故应急救援管理办法》

《职业病危害防治管理办法》《施工现场卫生防疫管理办法》《生产安全事故调查和责任追究办法》《设备安全管理办法》《应急救援管理办法》《生产安全事故综合应急预案》等制

22/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告度，并有效落实。新增十余项项目管理制度，并推动制度学习常态化，持续推进项目管理精细化、科学化、规范化、制度化。

安全组织机构健全。公司及所属分（子）公司均设立了由主要负责人为主任的安全生产委员会，设置了安全生产管理机构，所属项目部均成立了由项目经理为组长的安全生产领导小组，设置了安全部，负责安全生产监督管理工作。公司、分（子）公司、项目部均按规定配备了相应数量的专职安全生产管理人员，实行岗位全员安全生产责任制，形成了总部-二级单位-三级单位-项目一线的矩阵管理网络体系。

安全管理目标清晰。各分（子）公司、项目部签订年度安全生产目标管理责任书，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的原则，严格目标考核和责任追究。坚持安全标准化建设，推进“科技铸安”“科技治安”“科技兴安”，推广信息技术、智能装备、在线监控、机械化换人、自动化减人等技术使用，提高安全预警防控能力建设。

安全制度执行有力。定期召开安全生产委员会会议，部署安全生产管理工作。及时开展安全教育培训、警示教育、技术交底、安全生产检查、巡查、隐患排查治理及闭环管理工作。

严格生产安全事故责任追究，倒逼安全责任落实。

安全标准化建设成效显著。2025年度创建全国建设工程安全生产标准化工地5项、华东六省一市建筑施工安全生产标准化工地16项、市级建筑安全生产标准化工地49项。2025年度未发生较大及以上生产安全事故。

(五)投资状况分析对外股权投资总体分析

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

2025年对外股权投资总

上年同期金额变动金额变动比例(%)额

476682.58877029.68-400347.10-45.65%

序号被投资公司名称投资金额（万元）主要业务安徽建工建筑工业化智能建造

12000.00制造业

集团有限公司安徽建工集团投资发展有限公

2107646.91项目投融资、建设、运营

司

安徽建工集团（霍邱）高速公

334300.00项目投融资、建设、运营

路有限公司

安徽建工集团（宿州）项目管

419500.00项目投融资、建设、运营

理有限公司

安徽建工集团（六安）高速公

512859.67项目投融资、建设、运营

路有限公司安徽建工云定制房屋科技有限

68457.00制造业

公司

安徽建工（六安）建设投资有

74000.00项目投融资、建设、运营

限公司安徽建工路港建设集团有限公

820000.00建筑业

司

安徽建工(淮北)建设投资有限

9500.00项目投融资、建设、运营

公司安徽建工交通航务集团有限公

1050000.00建筑业

司

23/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

11安徽建工新能源科技有限公司300.00技术服务

安徽建工集团新时代酒店管理

12500.00租赁和商务服务业

有限公司

安徽建工（马来西亚）有限公

13195.52建筑业

司

安徽建工国际贸易（海南）有

147.99批发和零售业

限公司安徽建工淮河建设投资有限公

154080.00建筑业

司安徽建工皖岳建设投资有限公

16450.00建筑业

司

17深圳徽建投资发展有限公司200.00建筑业

18广东徽建投资开发有限公司140.00建筑业

安徽建工淮旅建设投资有限公水利、环境和公共设施管

19102.00

司理业

安徽建工蔡楚建设投资有限公水利、环境和公共设施管

20102.00

司理业安徽建工集团合六高速公路有

2115132.27项目投融资、建设、运营

限公司安徽建工集团绩旌高速公路有

222000.00项目投融资、建设、运营

限公司

安徽建工集团（呼和浩特）高

2311800.00项目投融资、建设、运营

速公路有限公司安徽建工集团宿埇高速公路有

2428600.00项目投融资、建设、运营

限公司

安徽建工集团（滁州）高速公

2525208.00项目投融资、建设、运营

路有限公司

安徽建工集团（重庆荣昌）高

2614400.00项目投融资、建设、运营

速公路有限公司

安徽建工集团（重庆永川）高

277360.00项目投融资、建设、运营

速公路有限公司

安徽建工集团（巢湖）高速公

2811250.00项目投融资、建设、运营

路有限公司

安徽建工集团（铜陵）高速公

2923721.60项目投融资、建设、运营

路有限公司安徽建工集团宁九高速公路有

3059000.00项目投融资、建设、运营

限公司

安徽建工（安庆）建设投资有

31500.00项目投融资、建设、运营

限公司安徽建工集团涡利高速公路有

325820.00项目投融资、建设、运营

限公司安徽建工集团五亳高速公路有

331940.00项目投融资、建设、运营

限公司

34新疆安和投资发展有限公司51.00租赁和商务服务业

35伊犁安建投资发展有限公司127.50建筑业

24/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

36新疆安建投资发展有限公司100.00建筑业

37喀什安建投资发展有限公司75.00建筑业

水利、环境和公共设施管

38西藏安建城市建设有限公司156.12

理业

39安徽省低空科技发展有限公司3500.00科学研究和技术服务业

安徽喜乐康宁食品科技有限公

40600.00制造业

司

合计476682.58

1、重大的股权投资

□适用√不适用

2、重大的非股权投资

□适用√不适用

3、以公允价值计量的金融资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币计入权益的本期公允价本期计提其他

资产类别期初数累计公允价本期购买金额本期出售/赎回金额期末数值变动损益的减值变动值变动

其他120824400.0019670859.750.000.0018068000000.0018108376081.670.00100119178.08

衍生工具0.00-456.970.000.00206160.0067003.030.00138700.00

合计120824400.0019670402.780.000.0018068206160.0018108443084.700.00100257878.08证券投资情况

□适用√不适用证券投资情况的说明

□适用√不适用私募基金投资情况

□适用√不适用

4、报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用√不适用

(六)重大资产和股权出售

□适用√不适用

(七)主要控股参股公司分析

√适用□不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

√适用□不适用

25/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

单位：万元币种：人民币公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润

建工水利子公司工程建设投资252603.584366403.381147486.811658054.4460528.0846783.44

公路、桥梁、市

建工路桥子公司221532.423145423.48474172.171331407.2648155.6640834.19

政、隧道

基础设施建设、

建工建投子公司201222.032340763.61405417.08964481.2237792.9229261.90投资

公路、桥梁、市

建工路港子公司130054.351633999.26267509.83656339.5425013.6821318.42政

建工三建子公司房屋建筑工程252000.002991883.42327614.541047736.2810465.427752.73港口与航道工

建工交航子公司100000.001167844.45156891.95299203.837240.475842.29程

建工商贸子公司建筑材料销售39857.14724694.1845547.39966065.141205.602980.08报告期内取得和处置子公司的情况

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

(八)公司控制的结构化主体情况

□适用√不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

√适用□不适用

2026年是“十五五”规划开局之年。当前，我国经济发展中老问题、新挑战仍然不少，

外部环境变化影响加深，国内供强需弱矛盾突出，重点领域风险隐患较多，但我国经济长期向好的支撑条件和基本趋势没有改变。建筑企业要坚定信心、用好优势、应对挑战，努力把各方面积极因素转化为发展实绩。

1.基建投资有望企稳。《“十五五”规划建议》提出构建现代化基础设施体系，适度超

前布局新型基础设施，并对交通强国、能源强国、国家水网建设等做出部署，未来五年我国将推动基础设施高质量发展，更好支撑中国式现代化。2025年12月召开的中央经济工作会议强调，2026年宏观经济政策取向要加大逆周期和跨周期调节力度，继续实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，提出推动投资止跌回稳、适当增加中央预算内投资规模、优化实施“两重”项目等具体要求，全年固定资产投资具备一定基础。2026年作为“十五五”规划开局之年，在规划密集落地和项目储备释放的背景下，投资节奏有望进入周期抬升阶段，基建投资预计将根据经济总需求的变化态势，适时适度发力。

2.细分领域蕴含机遇。行业细分领域景气分化，市场机遇呈现结构性和区域性特点。《国家水网建设发展规划纲要》提出到2035年基本建成国家水网总体格局，预计水利防洪、内河航运、水生态治理等领域将保持较高景气度。在“双碳”和“电改”政策推动下，国家加快构建以新能源为主体的新型电力系统，抽水蓄能、新型储能等领域具有广阔发展空间。新型城镇化与城市更新领域政策支持力度强，危旧房和城中村改造、地下管网设施改造、房屋检测修缮、城市运营等领域具有需求潜力。在“两新”政策推动下，制造业投资或维持一定增长，将带动工业厂房等配套设施新建和改造需求。当前，国家大力培育发展新质生产力，推动新一代信息技术融合应用，洁净室设施、低空经济、智慧交通、智慧城市等新型基建具有广阔前景。西部大开发、国家战略腹地建设等区域战略深入实施，西藏、新疆、川渝等西部地区基建补短板空间较大。

26/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

3.创新驱动提质增效。当前新一轮科技革命和产业变革深入推进，数字化、工业化、绿

色化正重塑行业生态，科技创新是建筑企业构筑核心竞争力、实现可持续发展的必由之路。

建筑业要与新一代信息技术深度融合，大力推动“数转智改”，应用人工智能技术重塑项目设计、施工、运营全生命周期，同时探索数字孪生，挖掘数据价值，推动实现从“经验驱动”向“数据驱动”的根本转变。以装配式模块化为核心的建筑工业化，实现建筑构件大规模标准化生产，有效提高建筑质量和建设效率，建筑机器人的普及和应用亦提升建筑生产的智能化自动化水平，行业有望从劳动密集型向技术密集型转变。在“双碳”目标引领下，建筑行业应积极研发应用低碳、可再生、生物基材料等新型绿色建材，使用光伏建筑一体化、节能降碳等设计建造技术，在零碳建筑、低碳园区、低碳城市建设中占据先机。

4.产业转型拓展空间。2025年12月召开的全国住房城乡建设工作会议明确提出，要加

快建筑业提质升级，培育现代化建筑产业链。建筑企业应当正确认识和把握发展环境发生的深刻变化，积极寻求新增长源，构建“传统主业+新兴业务”双轮驱动的业务模式，提升盈利和抗风险能力。要着力打造“中国建造”升级版，统筹内部资源，强化业务协同，巩固提升传统产业；要积极探索新技术、新材料、新能源、装备制造等方向，培育壮大新兴产业和未来产业，实现产业结构跃迁升级。

(二)公司发展战略

√适用□不适用

展望未来，公司将完整准确全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进、提质增效工作总基调，以推动高质量发展为主题，以培育发展新质生产力为重点，以改革创新为根本动力，以全面从严治党为根本保障，聚力抓好促转型、谋创新、拓市场、强管理、防风险、育人才等工作，持续增强核心功能、提升核心竞争力，着力实现质的有效提升和量的合理增长，全力推进公司转型发展、创新发展、高质量发展。

在发展举措上，公司重点开展以下工作：一是在转型发展上展现新作为，构建产业新发展格局。大力拓展高速公路投资业务，推进商贸物流、设备租赁、酒店物业等现代服务业向专业化和价值链高端延伸。培育壮大新兴产业和未来产业，加大对智能制造、康养、新能源、新材料、低空科技等领域布局力度。改造提升传统产业，做强做优检测、设计板块，推动传统施工专业化发展，推动房地产业提质升级。二是在深化改革上展现新作为，激活内生发展动力源。扎实推进新一轮国企改革，持续深化三项制度改革。优化管理运营体系，加快组织形态和管理流程变革，持续推进扁平化管理，优化管理层级，提升运营效率。三是在市场开拓上展现新作为，全面提升市场占有率。持续大力实施“四大战略布局”，推动构建“总部统筹+区域公司联动+专业板块支撑”的协同开发体系，巩固提升省内市场，大力拓展全国市场，推动全产业链协同发展，稳步拓展海外市场，全面提升市场占有率。四是在科技创新上展现新作为，加快发展新质生产力。推动科技创新与产业创新深度融合，构建全链条科技成果转化体系，深化与高校、科研院所产学研合作，聚焦新材料、新能源、智能制造、低空科技、绿色低碳建筑等重点领域，加速推动科技成果向现实生产力转化。五是在企业管理上展现新作为，推动治理能力现代化。进一步健全完善现代企业制度。加强学习教育培训，打造学习型组织。持续加强财务、合同、招投标、审计等管理，持续防范化解重大风险。六是在项目管理上展现新作为，夯实降本增效硬支撑。强化成本管控，严格落实项目管理制度文件。加强安全质量管理，持续开展安全生产治本攻坚三年行动，不断提升本质安全水平。加强项目经理队伍建设，严把项目经理选任关，增强项目经理职业荣誉感、责任感。

(三)经营计划

√适用□不适用

2026年是“十五五”开局之年，公司坚持稳中求进、提质增效，以战略主动应对形势挑战，聚焦增强核心功能、提升核心竞争力，统筹推进转型发展、创新发展、高质量发展，全力以赴谋好篇、开好局。

27/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

2026年，公司力争实现以下经营目标：营业收入900亿元，同比增长8.18%，利润总

额33.85亿元，同比增长10.05%。

1.大力推进转型发展，加快培育壮大新动能。持续扩大高速公路投资，强化高速公路运营管理，拓展“交通+”融合业态。壮大智能制造产业，推动人工智能、BIM 技术等智能化手段深度嵌入生产全流程，加快构建智能制造产业集群。聚力发展康养产业，努力打造特色鲜明的康养品牌。前瞻布局低空科技产业，尽快实现业务准入，构建低空运输基础设施网络。

积极布局新能源、新材料产业，探索“新能源+”融合发展模式。

2.巩固提升传统产业，筑牢高质量发展根基。做专做精传统施工产业，紧扣“专精特强”

发展方向，深耕传统优势领域，强化专业能力建设，加快向工程建设综合服务商转型，培育一批具有核心竞争力的专业品牌。聚焦高端市场，重点承接技术含量高、市场影响大、利润空间好的大型项目，提升项目品质和附加值。做细做实商贸物流、设计检测、设备租赁、酒店物业等业务，提升专业服务能力，培育新的增长极。

3.大力实施“四大战略布局”，持续提升市场占有率。深耕省内市场，推动地市公司属

地化发展，持续巩固合肥市场龙头地位，加大区域中心城市开拓力度，积极承接城市更新、智能工厂、生态环保等重点业务领域项目。加快拓展全国市场，统筹公司资源支持省外市场开发，坚持“投资+施工”双轮驱动，聚焦高速公路等重点领域挖掘投资机会。推动产业链协同发展，加快设计检测、商贸物流等业务在全省、全国布局，拓展发展新空间。稳妥实施海外业务，探索布局东南亚、中亚区域市场。

4.持之以恒加强项目管理，深入推进降本增效。夯实项目经理队伍建设，严格选拔任用

与分级评定，健全考核评价与激励约束机制，打造高素质项目经理梯队。强化项目全流程管控，狠抓制度执行与学习宣贯，规范产业链协同工作，加强物资采购、劳务用工、结算决算等关键环节管理，提升项目策划与成本管控能力。深化项目部作风建设，严格落实项目部工作人员行为规范，营造风清气正的发展环境。

5.不断强化企业管理，提升企业治理效能。健全现代公司治理体系，厘清各治理主体权责事项，加强子公司董事会建设，完善分类考核体系，压减无效法人户数。强化财务运营管理，稳步降低资产负债率，持续优化债务结构，严格预算执行与动态调整，拓展多元化融资渠道，建立健全财务风险监测体系。

6.坚持创新驱动，加快培育发展新质生产力。强化科技创新体系建设，紧扣公司战略制

定年度攻关计划，推动科技创新与生产经营深度融合。加强关键核心技术攻关，聚焦新材料、新能源、智能制造等重点领域，联合高校、科研院所组建创新联合体，加快形成自主知识产权成果。全面推进数字化智能化转型，推动智能制造基地建设，加快智能设备规模化应用，完善公司数智管理平台功能，提升管理决策智能化、精准化水平。

7.牢牢守住安全底线，防范化解重大风险。着力化解逾期债权与存量资产风险，强化债权清收，加大地产项目风险化解力度，加快存量房产出清。严格落实公司“六个严禁”要求，规范联合体投标，严查违规经营，做实投资项目可行性研究分析与成本收益测算，严控市场经营风险。筑牢安全、质量等风险防线，强化安全生产检查与应急处置，健全质量保证体系，确保企业平稳运行。

(四)可能面对的风险

√适用□不适用

1.宏观经济风险。建筑行业发展和宏观经济运行与政策环境紧密关联，若宏观经济出现

波动、政策出台或执行力度不及预期，而公司不能灵活调整经营策略，则可能对经营业绩造成不利影响。

2.市场竞争风险。当前，基础设施建设等固定资产投资需求放缓，房地产市场景气度延

续下行态势，市场空间进一步压缩。国内建筑市场竞争日趋激烈，同质化竞争加剧，对建筑企业市场经营带来不确定性影响。

28/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

3.资金运营风险。随着公司转型发展步伐加快，基建、新兴业务等投资规模扩大，公司

周转资金需求增加，资金支付压力增大。公司在建项目体量大、建设周期长、资金占用高，面临上游资金回收滞后与下游分包采购资金刚性支付双重压力，可能给公司带来流动性风险。

4.安全质量风险。工程项目多在户外、高空及复杂环境下作业，存在设备故障、操作失

误等风险，可能导致安全生产事故。工程施工人员操作不规范、工艺不达标、环保控制措施不严等情况均可能导致工程质量问题，进而影响项目进度、成本管控、企业声誉等。

5.法律诉讼风险。随着公司业务规模扩大，叠加建筑行业特性，公司可能面临项目业主

资金支付不及时、结算拖延、款项争议等情况，易发生诉讼、仲裁纠纷。公司积极通过法律途径维护自身利益，诉讼案件数量有所增多，若出现胜诉案件执行困难或败诉的情形，将会给公司造成一定损失。

6.技术迭代风险。传统建筑业依靠资源投入和规模扩张的发展模式难以为继，数智化、工业化、绿色化正引领行业发展，技术升级迭代对企业研发能力、技术储备及人才队伍建设等提出更高要求。

7.不可抗力风险。公司业务所处地域广泛、作业人数多、作业环境复杂，暴雨、洪水、地震、台风、火灾等自然灾害以及突发性公共卫生事件均可能对作业人员和财产造成损害，影响项目建设进度，增加运营成本。

应对措施：一是加强政策研究，推进转型升级。加强宏观经济政策和行业研究，适时优化调整经营策略。全力推进转型升级，坚持“投资+施工”双轮驱动，发挥“投建运”一体化综合优势，积极拓展新兴业务，推动传统产业提质增效。二是完善企业管理，健全防控机制。健全完善现代企业制度，强化财务、招投标、合同、审计等全链条管控。坚持底线思维，建立健全风险防控体系，压实风险防控主体责任，强化风险预警与流程管控，分类防控资金、投资、经营、诉讼、安全生产等各类风险。三是强化运营管控，防范资金风险。

充分发挥 AAA主体信用评级优势，拓展多元化融资渠道，加大资产盘活力度。落实投资全过程管理，严格执行项目论证和决策流程，严控投资成本。持续优化债务结构，多措并举回收到期债权，改善经营性现金流，促进公司稳健发展。四是精细项目管理，保障安全质量。

持续加强项目精细化管理，对质量、进度、成本、安全等进行全方位管控，多措并举推动降本增效，保障项目规范有序推进。持续锻造素质过硬的项目经理队伍，落实项目管理主体责任，提升项目管理水平。五是深化科技攻关，推动数智赋能。大力推动创新发展，加大研发投入力度，深化建筑全产业链核心技术攻关，构建产学研融合发展机制，加快推进科技创新成果转化应用。积极推进数智管控平台建设和应用，大力发展数智建造、智能生产、智慧运营等，以数字化转型赋能企业发展。

(五)其他

□适用√不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用√不适用

29/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

第四节公司治理、环境和社会

一、公司治理相关情况说明

√适用□不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，同时加强信息披露，做好投资者关系管理工作，促进公司规范运作，提高公司治理水平，切实维护公司全体股东利益。报告期内，公司推动取消监事会，由董事会审计委员会承接监事会职能。同步修订公司章程及配套议事规则。公司治理的实际情况与中国证监会有关文件的要求不存在重大差异。具体情况如下：

（一）关于股东与股东会

公司严格按照《上市公司股东会规则》《公司章程》等规定，规范股东会的召集、召开和表决程序，并利用现场及网络投票相结合的方式，保障全体股东能够充分、平等地行使自己的权利。股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时均对中小投资者表决进行了单独计票，并及时披露中小投资者的表决结果。同时，公司聘请律师列席股东会，并对股东会的召开和表决程序出具法律意见书，充分维护股东合法权益。

（二）控股股东与上市公司

公司控股股东依法通过股东会行使股东权利，未超越股东会直接干预公司决策和经营。

公司与控股股东在业务、人员、资产、财务等方面保持独立，具有独立完整的业务和自主经营能力。公司董事会和经营层独立运作，公司高级管理人员均在本公司领取报酬。

（三）关于董事与董事会

公司董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。董事会下设战略、审计、提名和薪酬与考核委员会，各专门委员会各尽其责，有效提高了公司董事会的运行效率和决策水平。公司董事熟悉相关法律法规，了解董事的权利、义务和责任，按时出席董事会、董事会专门委员会和股东会，勤勉尽责地履行职责和义务。公司独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，保护了中小股东合法权益。

（四）关于绩效评价与激励约束机制

公司制定了对高管人员的绩效评价和激励约束机制，成立了董事会薪酬与考核委员会，负责制订、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案；高管人员聘任程序公开、透明，符合法律法规的要求。

（五）关于利益相关者

公司充分尊重并维护包括股东、债权人、职工、客户和供应商在内的所有利益相关者的

合法权益，积极与各方利益相关者充分沟通交流，努力实现各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳定、健康发展。

（六）关于信息披露与透明度

公司修订《信息披露管理制度》等制度，确保公司信息披露的合规性和有效性。公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司《信息披露管理制度》的要求，规范公司信息披露行为，真实、准确、完整、及时的履行信息披露义务，充分保障投资者的知情权。公司指定董事会秘书和证券事务代表负责信息披露、接待股东来访与咨询，加强与股东的交流，维护股东尤其是中小股东的合法权益。

（七）关于内幕信息知情人登记管理和保密工作

公司修订《内幕信息知情人登记管理制度》，进一步规范公司内幕信息管理。公司在信息流转和信息传递、使用等各个环节严格执行以上制度的有关规定，及时做好内幕信息知情人登记管理工作，要求所有内幕信息知情人签署保密协议，建立内幕信息知情人档案。经自查，公司在报告期内未出现内幕信息泄露和内幕交易的情形，较好地维护了上市公司和股东的权益。

30/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有

重大差异，应当说明原因□适用√不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性

的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划□适用√不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

√适用□不适用

因国资产权调整，公司控股股东建工控股承接的安徽建工集团有限公司剥离资产中存在部分企业与本公司经营相同或相近的业务，与本公司存在同业竞争。建工控股承诺在本次吸收合并安徽建工集团完成后3年内将对承接的安徽建工集团剥离资产中与吸收合并后的上

市公司存在同业竞争的资产将通过放弃控股权、转让全部股权、资产出售、注销、注入上市公司等方式进行处置。

公司已通过如下措施解决同业竞争问题：（1）建工控股将安徽一建、安徽二建委托本

公司进行管理，以避免同业竞争；（2）安徽省施工机械租赁公司、安徽省机械施工公司完成注销；（3）安徽省装饰工程公司、安徽建工路桥工程有限公司已停止经营；（4）安徽三

建集团公司已变更经营范围，不再从事工程施工业务。通过以上分类处置，建工控股已履行了上述承诺。

31/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

三、董事和高级管理人员的情况

(一)现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况

√适用□不适用

单位：股报告期内从公司获是否在公任期起始任期终止年初持股年末持股年度内股份增减变动姓名职务性别年龄得的税前司关联方日期日期数数增减变动量原因薪酬总额获取薪酬（万元）

杨善斌董事长男572023-1-32027-9-20000-是

李有贵董事男552021-9-222027-9-20146789146789081.81否

总经理2025-8-152027-9-20

钱申春男50000112.68否

副董事长2025-9-52027-9-20

盛明泉独立董事男632021-9-222027-9-2000010.00否

汪金兰独立董事女592021-9-222027-9-2000010.00否

王潇独立董事女442024-9-202027-9-2000010.00否

张键副总经理男512021-9-222027-9-2089890115.76否

朱忠明副总经理男502021-9-222027-9-2000084.44否

吴红星副总经理男512021-9-222027-9-2000087.37否

何洪春副总经理男562024-9-202027-9-209174391743071.68董事会秘

刘强书、财务总男462024-9-202027-9-204494344943083.95监

张冲副总经理男462023-4-272027-9-2017431743078.59董事

王淑德男572021-9-222025-12-26000-是（离任）董事

盛明宏男532024-9-202026-2-13000-是（离任）

32/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

合计/////285307285307//746.28/

注：董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的报酬统计口径为自2025年1月1日至2025年12月31日从公司领取报酬总额，包含归属于2023、2024年但于2025年发放的报酬，不包含社保、公积金、企业年金等由公司缴纳部分。

姓名主要工作经历

大学学历、工商管理硕士。历任马鞍山市农经委水利设计室技术员，马鞍山市建设监理公司工程师、副经理、经理，马鞍山市建设委员会城建科副科长、建筑业管理科科长，当涂县博望镇党委副书记、镇长，当涂县工业园区管委会主任，当涂县委常委、县工业园区管委杨善斌会主任，当涂县委常委、副县长、县工业园区管委会主任，当涂县委常委、副县长，当涂县委副书记、代县长、县长，当涂县委书记，马鞍山市政府副市长，马鞍山市委常委、政法委书记。现任本公司党委书记、董事长，安徽建工集团控股有限公司党委书记、董事长。

大学学历，管理学学士，正高级会计师，正高级经济师，注册会计师，一级建造师，注册资产评估师，安徽省会计领军人才，安徽省属企业538英才工程领军人才。曾任安徽省疏浚公司会计、项目副经理、项目经理、工程处副主任、主任、党支部书记，安徽恒通交通工李有贵程有限公司财务经理，安徽省路桥集团工程有限公司财务审计部部长，安徽建工集团资产运营部主任、监事会办事处主任、上市办主任、财务资产部主任、投资运营部主任，安徽建工小额贷款有限公司董事长，安建商业保理有限公司董事长，安徽建工集团副总经理、副总会计师，本公司党委副书记、副董事长、总经理，现任本公司董事，安徽建工集团控股有限公司党委委员、副总经理。

大学学历，工商管理硕士，正高级工程师，一级建造师，公路水运甲级造价工程师，中国公路学会百名优秀工程师，中国公路学会最美公路科技工作者，安徽省学术和技术带头人，安徽省住房和城乡建设系统优秀中青年专家，“鲁班奖”项目经理，安徽省优秀项目经理，曾获中国产学研工匠精神奖和多项省级科技进步奖，享受省政府特殊津贴。曾任安徽省公路桥梁工程有限公司（现更名为安徽建工公路钱申春桥梁建设集团有限公司）技术员、项目经理、分公司副经理、总经理助理，党委委员、副总经理，党委副书记、董事、总经理，党委书记、董事长，安徽建筑机械有限公司党委书记、董事长，安徽建工集团控股有限公司副总工程师。现任本公司党委副书记、副董事长、总经理，安徽建工公路桥梁建设集团有限公司党委书记、董事长。

天津财经大学会计学博士，南开大学工商管理博士后，二级教授，博士生导师，注册会计师，享受国务院特殊津贴。现任安徽财经大学盛明泉

学术委员会副主任委员，凯盛科技股份有限公司独立董事，安徽安凯汽车股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

武汉大学法学博士。现任安徽大学法学院教授、博士生导师，涉外法治方向学科带头人，中国国际私法学会常务理事，中国国际法学会汪金兰理事，安徽省法学会国际法研究会副会长，中国贸促会安徽调解中心调解员，合肥仲裁委仲裁员，本公司独立董事。

北京大学经济学学士、硕士，美国威斯康星大学麦迪逊分校经济学博士，省百人计划获得者。曾任美国北达科他大学商学院访问助理教王潇授、助理教授、副教授（永久教职），现任中国科学技术大学管理学院统计与金融系教授、博士生导师、国际金融研究院院长助理，本公司独立董事。

大学学历，工学学士，工商管理硕士，正高级工程师，安徽省属企业538英才工程领军人才。曾任安徽省水利建筑工程总公司技术员、张键

总经济师，安徽水利开发股份有限公司直属项目部副经理、租赁分公司经理、经贸分公司经理、路面工程公司董事长、设备器材部副部

33/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

长、部长、总经理助理、监事、副总经理，安徽建工建筑材料有限公司党委副书记、执行董事、总经理、党委书记、董事长。现任本公司副总经理，安徽建工水利开发投资集团有限公司党委书记、董事长。

大学学历，正高级工程师，一级建造师。曾任安徽省路港工程公司技术员、项目经理、直属分公司副经理、总经理助理、副总经理、党委委员、总经理、董事，安徽建工集团投资管理公司党总支副书记、党委副书记、总经理，安徽建工和顺地产集团有限公司党委书记、朱忠明董事长，安徽建工建筑工业化智能建造集团有限公司党委书记、董事长，安徽建工（宿州）投资发展集团有限公司党委书记、董事长。

现任本公司党委委员、副总经理、东南区域指挥部指挥长、江西分公司总经理（兼）。

博士研究生学历，工学博士，正高级工程师，博士生导师，享受国务院特殊津贴，安徽省学术和技术带头人，安徽省特支计划创新领军人才，获安徽省青年科技奖和多项省科技进步奖。曾任安徽省徽商集团有限公司信息部副部长、部长、副总信息师，安徽建工集团副总吴红星

工程师兼信息管理部主任，安徽建工集团控股有限公司副总工程师兼信息管理部部长，本公司信息管理部部长、首席信息官。现任本公司副总经理。

研究生学历，正高级工程师，一级建造师，安徽省属企业538英才工程领军人才。曾任安徽建工三建集团有限公司施工队长、施工负责何洪春人、第一建筑公司副经理、第一工程管理部项目经理、第七工程管理部主任、七公司经理、总经理助理、副总经理、党委委员、总经理、

董事、党委副书记、党委书记、董事长。现任本公司副总经理。

大学学历，管理学学士，正高级会计师，正高级经济师，审计师，税务师，安徽省会计领军人才，安徽省属企业538英才工程拔尖人才。

刘强曾任安徽省公路桥梁工程有限公司项目会计、财务部副经理，安徽建工集团财务资产部主管、副主任，本公司财务部副部长、部长。现任本公司董事会秘书、财务总监。

研究生学历，工商管理硕士，正高级工程师、高级经济师、一级建造师、国有企业一级法律顾问，中国施工企业管理协会战略咨询专家、信用（企业管理）专家，合肥工业大学硕士研究生行业导师，安徽省属企业538英才工程高端人才。曾任安徽省水利建筑工程总公司施张冲工员、项目副经理、项目经理、团委副书记、分公司副经理、子公司副总经理等，安徽建工集团国内工程公司（现为总承包公司）总经理助理、副总经理、党委副书记、党委书记、总经理，集团市场开发和投资部部长，安徽建工现代商贸物流集团党委书记、董事长。现任本公司党委委员、副总经理，西北区域指挥部指挥长，新疆分公司党支部书记、总经理。

其它情况说明

□适用√不适用

34/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

(二)现任及报告期内离任董事和高级管理人员的任职情况

1、在股东单位任职情况

√适用□不适用在股东单位担任任职人员姓名股东单位名称任期起始日期任期终止日期的职务安徽建工集团控股有限

杨善斌党委书记、董事长2022年11月-公司

安徽建工集团控股有限党委委员、总会计王淑德2022年4月2025年12月公司师

安徽建工集团控股有限党委委员、副总经盛明宏2022年4月2026年1月公司理

安徽建工集团控股有限党委委员2025年4月-李有贵

公司副总经理2025年8月-

在股东单位任职-情况的说明

2、在其他单位任职情况

√适用□不适用在其他单位担任任职人员姓名其他单位名称任期起始日期任期终止日期的职务安徽财经大学会计学院教授2020年1月安徽安凯汽车股份有限盛明泉独立董事2020年8月公司凯盛科技股份有限公司独立董事2021年4月汪金兰安徽大学法学院教授2003年10月中国科学技术大学管理王潇教授2018年7月学院

在其他单位任职-情况的说明

(三)董事、高级管理人员薪酬情况

√适用□不适用

由董事会薪酬与考核委员会提出董事、高级管理人员薪酬与考核办

董事、高级管理人员薪酬的

法并确认当年薪酬，提交董事会审议。董事薪酬考核事项经董事会决策程序审议通过后由股东会审议批准。

董事在董事会讨论本人薪酬是事项时是否回避薪酬与考核委员会或独立董

事专门会议关于董事、高级根据公司薪酬管理政策，结合公司年度主要经营目标、重点工作完管理人员薪酬事项发表建议成情况及公司实际，对董事、高管人员进行考核兑现。

的具体情况

未兼任高级管理人员的非独立董事不在本公司领取薪酬，兼任高级董事、高级管理人员薪酬确管理人员的非独立董事按高级管理人员职务领取薪酬。独立董事薪定依据酬根据股东会审议批准的金额确定。高级管理人员根据公司薪酬管理制度确定。

董事和高级管理人员薪酬的详见本章节“现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及

35/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告实际支付情况报酬情况”部分。

报告期末全体董事和高级管

报告期内，公司实际支付董事、高级管理人员报酬746.28万元。

理人员实际获得的薪酬合计公司董事及高级管理人员薪酬严格依据国家相关法律法规及公司

报告期末全体董事和高级管内部管理制度，由薪酬与考核委员会结合公司经营业绩、个人履职理人员实际获得薪酬的考核情况开展考核，实行基本薪酬与绩效薪酬相结合的分配方式，独立依据和完成情况董事实行固定津贴。不存在违规发放情形，相关信息真实、准确、完整披露。

报告期末全体董事和高级管公司对董事、高级管理人员绩效薪酬实施递延支付，递延比例、期理人员实际获得薪酬的递延限及兑付条件按制度执行，相关安排经薪酬与考核委员会、董事会支付安排审议，符合监管规定。

报告期末全体董事和高级管

理人员实际获得薪酬的止付公司不存在对董事、高级管理人员薪酬予以止付、追索扣回的情形。

追索情况

(四)公司董事、高级管理人员变动情况

√适用□不适用姓名担任的职务变动情形变动原因王淑德董事离任工作调动盛明宏董事离任工作调动

李有贵副董事长、总经理离任工作调动

钱申春副董事长、总经理聘任工作调动

(五)近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用√不适用

(六)其他

□适用√不适用

四、董事履行职责情况

(一)董事参加董事会和股东会的情况参加股东参加董事会情况是否会情况董事独立本年应参以通讯是否连续两姓名亲自出委托出缺席出席股东董事加董事会方式参次未亲自参席次数席次数次数会的次数次数加次数加会议杨善斌否1111300否4李有贵否1111300否4钱申春否33000否1盛明泉是1111300否4汪金兰是1111200否4王潇是1111300否4王淑德否1111200否4（离任）盛明宏否1111400否4

36/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告（离任）连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用√不适用年内召开董事会会议次数11

其中：现场会议次数5通讯方式召开会议次数2现场结合通讯方式召开会议次数4

(二)董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用√不适用

(三)其他

□适用√不适用

五、董事会下设专门委员会情况

√适用□不适用

(一)董事会下设专门委员会成员情况专门委员会类别成员姓名

战略委员会杨善斌、钱申春

审计委员会盛明泉、杨善斌、汪金兰

提名委员会汪金兰、杨善斌、王潇

薪酬与考核委员会王潇、盛明泉

(二)报告期内审计委员会召开7次会议其他履召开日期会议内容重要意见和建议行职责情况

2025-3-14关于2024年报审计工作进展情况暨年报审计初步对审计进展情况给

结果的报告予肯定关于2024年度财务报告及年度报告财务信息的报

2025-3-26告、关于2024年度董事会审计委员会履职情况报审议通过各项议案

告、2024年度内部控制评价报告和2024年审计工并提交董事会审议作总结，以及2025年度工作计划审议通过一季度报

2025-4-24审议《安徽建工2025第一季度报告》告并提交董事会审

议

2025-7-16关于开展钢材期货套期保值业务的议案、关于制定审议通过各项议案

《期货套期保值业务管理办法》的议案并提交董事会审议

关于公司《2025年半年度报告》全文及摘要的议案、

2025-8-28审议通过各项议案关于聘请2025年度财务报告及内控审计机构的议

并提交董事会审议案

2025-10-29审议《安徽建工2025第三季度报告》、关于会计审议通过各项议案

估计变更的议案并提交董事会审议

37/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

同意年度审计计划、审议通过《安徽建工2025-12-29审议《关于2025年度财务报告和内部控制审计工内部审计工作管理作计划的报告》《安徽建工内部审计工作管理办法》办法》并提交董事会审议

(三)报告期内提名委员会召开1次会议召开日期会议内容重要意见和建议其他履行职责情况

2025-8-15审议《关于提名总经理候选人的议案》审议各项议案提

《关于提名董事候选人的议案》交董事会审议

(四)报告期内薪酬与考核委员会召开2次会议其他履行职责情召开日期会议内容重要意见和建议况2025-3-14审议《关于确认董事、高级管理人员2024审议通过该议案并提年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》交董事会审议2025-11-17审议《关于2024年度董事、高级管理人审议通过该议案并提员薪酬考核情况的议案》交董事会审议

(五)存在异议事项的具体情况

□适用√不适用

六、审计委员会发现公司存在风险的说明

□适用□不适用

七、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一)员工情况母公司在职员工的数量1381主要子公司在职员工的数量15651在职员工的数量合计17032母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数3160专业构成专业构成类别专业构成人数工程管理与技术人员10421管理人员2280财务人员1412行政人员1078销售人员750其他人员1091合计17032教育程度

教育程度类别数量（人）硕士研究生及以上1282大学本科11939专科及以下3811合计17032

38/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

(二)薪酬政策

√适用□不适用

根据岗位性质和工作形式不同，公司薪酬分配形式主要有年薪制、岗位绩效工资制、提成（计件）制、协议工资制四种形式，其中以岗位绩效工资制为主。企业工资水平根据生产经营状况能增能减，职工收入根据岗位责任和贡献大小能增能减。

薪酬分配基本原则：定岗定薪、薪随岗变；注重绩效、兼顾平衡；预算管理、总额控制；

薪酬收入与公司整体效益及个人绩效挂钩的原则。

(三)培训计划

√适用□不适用

公司在每年年初制定全年的职工培训计划，培训方式采用内部培训和外部培训相结合的方式。培训一般分为新职工入职培训、工程技术类、财务金融、企业管理、投资、经营、法务、党务、安全教育等培训。2025年，公司举办各类培训599项，培训59955人次。

(四)劳务外包情况

√适用□不适用劳务外包的工时总数18294万工时

劳务外包支付的报酬总额（万元）487218

八、利润分配或资本公积金转增预案

(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用□不适用

1、利润分配政策的制定情况

2014年，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》的相关规定，

公司修订《公司章程》中关于利润分配政策的条款，进一步明确利润分配的方式、不同发展阶段的分配比例、独立董事在制定利润分配政策中的职权等事项。本次章程修订经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，并经公司2014年第三次临时股东大会审议批准，公司独立董事对本次利润分配政策调整事项发表了独立意见，公司为中小股东参与本次股东大会提供了网络投票，充分保护了中小投资者的合法权益，《公司章程》有明确的利润分配标准和分配比例，本次利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明。

2025年，根据中国证监会《上市公司章程指引》（证监会公告〔2025〕6号）的相关规定，修订《公司章程》中有关利润分配的条款，在《公司章程》中明确了公司利润分配原则、利润分配决策程序和机制、利润分配的形式和期间间隔、现金分红的具体条件和比例、差异

化的现金分红政策、为充分听取中小股东意见所采取的措施等重要条款。本次章程修订经公

司第九届董事会第十三次会议审议通过，并经公司2025年第三次临时股东会审议批准。

本公司具体利润分配政策详见《公司章程》第一百六十四条。

2、利润分配政策的执行情况

2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案：

公司于2026年1月23日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年前三季度利润分配方案的议案》，拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共派发现金红利17165.34万元，该利润分配方案为公司2025年度利润分配的一部分。本次

2025年前三季度利润分配方案符合股东会授权范围。

公司于2026年3月26日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《2025年年度利润分配方案》，拟向全体股东每10股派送现金1.7元（含税），剩余未分配利润全部结转下一年度，不送股；资本公积金转增股本方案为不转增。

39/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

根据上述两项利润分配方案，2025年度公司将向全体股东每10股共计派发现金红利2.7元（含税），现金分红总额为46346.42万元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.38%。

(二)现金分红政策的专项说明

√适用□不适用

是否符合公司章程的规定或股东会决议的要求√是□否

分红标准和比例是否明确和清晰√是□否

相关的决策程序和机制是否完备√是□否

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用√是□否

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保√是□否护

(三)报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用√不适用

(四)本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

每10股送红股数（股）0

每10股派息数（元）（含税）2.7

每10股转增数（股）0

现金分红金额（含税）46346.42

合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润152578.34

现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）30.38以现金方式回购股份计入现金分红的金额0

合计分红金额（含税）46346.42

合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）30.38

(五)最近三个会计年度现金分红情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）(1)137322.72

最近三个会计年度累计回购并注销金额(2)0

最近三个会计年度现金分红和回购并注销累计金额(3)=(1)+(2)137322.72

最近三个会计年度年均净利润金额(4)147470.78

最近三个会计年度现金分红比例（%）(5)=(3)/(4)93.12%

最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润152578.34

最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润195958.22

40/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用√不适用

(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用员工持股计划情况

□适用√不适用其他激励措施

□适用√不适用

(三)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用√不适用

(四)报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

□适用√不适用

十、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用□不适用为顺应业务发展，提升经营管理水平，完善公司内部控制体系，本报告期内完成《内部控制管理手册》的修订。此次修订立足公司实际业务，严格遵循《企业内部控制基本规范》及其配套指引，修订内容涵盖公司重要业务流程。

公司按规定在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2025年度内部控制评价报告》。公司日常严格执行内控制度和内控手册的管理要求。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用√不适用

十一、报告期内对子公司的管理控制情况

√适用□不适用

公司通过建章立制、监督评价等方式，在重大事项和关键环节对下属全资及控股子公司实施有效管控。管控架构方面，规范子公司法人治理结构的建设与运行，理顺经理层、董事会、股东会之间的关系，规范决策权限和决策流程。内控方面，本公司已建立较为系统的内部控制体系，持续完善内控工作体制机制建设；落实监事会改革任务，指导督促所属各级子企业全面完成章程修订工作，进一步规范公司治理，有效防范风险。关联交易方面，本公司制定关联交易管理制度，明确对子公司开展关联交易的管理和审批流程、监督检查等事项。

信息披露方面，本公司制定信息披露、重大事项内部报告和内幕信息管理等相关制度，用以规范本集团的信息披露工作标准，明确信息披露工作的组织方式和职责分工，确保信息披露依法合规。

41/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

对子公司的管理控制存在异常的风险提示

□适用√不适用

十二、内部控制审计报告的相关情况说明

√适用□不适用

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了《2025年内部控制审计报告》，具体内容详见本公司于本报告发布同日披露于上交所网站的报告。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见报告期或上年度是否被出具内部控制非标准审计意见

□是√否

十三、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

上市公司治理专项行动自查问题均已整改完成。报告期内，公司整体运作规范、治理情况良好，未发现重大问题。

十四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

√适用□不适用纳入环境信息依法披露企业名单中的2

企业数量（个）序企业名称环境信息依法披露报告的查询索引号

https://39.145.37.16:8081/zhhb/yfplpub_html/#/companyDetailsname=%

安徽建工交通 E5%AE%89%E5%BE%BD%E5%BB%BA%E5%B7%A5%E4%BA%A4

1 智造有限责任 %E9%80%9A%E6%99%BA%E9%80%A0%E6%9C%89%E9%99%90%

公司 E8%B4%A3%E4%BB%BB%E5%85%AC%E5%8F%B8&entpId=202517

43564201540&type=1

https://39.145.37.16:8081/zhhb/yfplpub_html/#/companyDetailsname=%

E5%AE%89%E5%BE%BD%E5%BB%BA%E5%B7%A5%E6%96%B0

2 安徽新途建材 %E9%80%94%E5%BB%BA%E6%9D%90%E7%A7%91%E6%8A%80

有限责任公司 %E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8&entpId=202517

43406857742&type=1

其他说明

□适用√不适用

十五、社会责任工作情况

(一)是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

√适用□不适用详见本公司于本报告发布之日披露于上交所网站的《安徽建工2025年度社会责任报告暨环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

42/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

(二)社会责任工作具体情况

√适用□不适用

对外捐赠、公益项目数量/内容情况说明

主要用于对口帮扶、定点帮扶等乡村振兴公益捐

总投入（万元）675.68赠及事业。此外，其中有495.68万元为采购农产品，进行消费帮扶。

其中：资金（万元）675.68

物资折款（万元）-

惠及人数（人）2100具体说明

□适用√不适用

十六、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用□不适用

扶贫及乡村振兴项目数量/内容情况说明

宿松县趾凤村升级百亩桃产业园灌溉设施，推进红色主题民宿及凤翔生态度假村建设，种植17亩丹参，完成1500米沿线路灯升级改造及线路治理，安装4套校园高杆灯组，

180实施28户改厕工程等；全椒县太平村新建标总投入（万元）

准化厂房及屋顶光伏项目，硬化750米入户道路及5公里农业生产道路，修缮4处排灌渠闸口，架设 1.5km农田抽水线路，改造 1.5公里入户道路等；阜南县段郢乡推进村组道

路硬化与破损修复，进行环境整治等。

其中：资金（万元）180

物资折款（万元）-

惠及人数（人）2100通过产业振兴、就业帮扶等方式提高当地村

集体收入，惠及2100余人产业帮扶、基础针对宿松县趾凤村及全椒县太平村开展产业帮扶形式（如产业扶贫、就业扶及公共设施、就帮扶、基础设施建设、文化建设和困难慰问贫、教育扶贫等）业帮扶、困难帮等；针对阜南县段郢乡开展基础建设和其他扶等。帮扶等。

具体说明

√适用□不适用

2025年，公司深入贯彻党中央、国务院及省委、省政府关于乡村振兴的决策部署，切

实履行国有企业社会责任，以高度的政治担当统筹推进定点帮扶工作。公司聚焦帮扶对象实际需求，精准施策、靶向发力，推动各项帮扶任务取得扎实成效。全年实施各类帮扶项目

15个，累计捐赠帮扶资金180万元；全年开展消费帮扶495.68万元。

在推动产业振兴与产业链创新延伸方面，公司构建了“政府引导+企业帮扶+集体经济”的发展模式。在趾凤村，通过升级百亩桃产业园灌溉设施，并采用“村合作社+日常管护责任承包+集团承销”运营机制，2025年实现鲜桃产量约4万公斤，带动村集体经济增收10万元；稳步推进红色主题民宿及凤翔生态度假村建设，项目计划于2026年投入运营，预计带动4户脱贫户户均年增收1000元，助力村集体经济年收入增加不低于4万元；种植17亩丹参，不仅为村集体经济增收0.5万元，还带动10余户脱贫户就业。在太平村，持续巩

43/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

固碧根果产业发展成果，优化菊花种植布局，新建1500平方米标准化厂房及屋顶光伏项目，成功引进酒业公司，每年可为村集体经济增加28万元收益，并带动周边10人实现稳定就业。

在改善基础设施与基本公共服务方面，公司聚焦“补短板、惠民生”目标，着力推动乡村基础设施提质升级。在趾凤村完成1500米沿线路灯升级改造及线路治理工程，安装4套校园高杆灯组，实施28户改厕工程（新建标准化厕所17座），建成寺前组生态标准化污水池，并对村庄通组路及中心小学校园运动场照明设施进行修缮。在太平村硬化上封组750米入户道路及5公里农业生产道路，修缮4处排灌渠闸口，架设1.5公里农田抽水线路，改造1.5公里入户道路，并解决了3户居民屋后下水道淤堵问题。在段郢乡持续推进村组道路硬化与破损路段修复工程，不断完善和美乡村关键节点基础设施，持续改善当地群众出行与生产生活条件。

在深化消费帮扶方面，公司积极落实消费帮扶工作，持续推动单位“定向采购”机制。

2025年累计助销农产品495.68万元。通过开展“消费帮扶新春行动”及“金秋行动”，工

会印发消费帮扶通知，引导各单位结合工会福利采购帮扶产品，营造全员参与氛围。全年累计采购援藏产品36.05万元、援疆产品200.48万元，采购全椒县太平村农产品210.20万元、宿松县趾凤村农产品48.95万元。

十七、其他

□适用√不适用

44/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

第五节重要事项

一、承诺事项履行情况

(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用□不适用如未是是如未能能及否否及时履时履承有承及行应说承诺承诺承诺行应承诺背景诺履诺时明未完类型方内容说明时行期严成履行下一间期限格的具体步计限履原因划行

关于减少及规范关联交易的承诺：（1）尽量避免或减少建工控股及所控制的其他子公司、分公司、合营或

联营公司与安徽水利及其子公司之间发生关联交易；（2）不利用股东地位及影响谋求安徽水利及其子公司

在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；（3）不利用股东地位及影响谋求与安徽水利及其子公司达长

成交易的优先权利；（4）将以市场公允价格与安徽水利及其子公司进行交易，不利用该类交易从事任何损解决关建工期

害安徽水利及其子公司利益的行为；（5）就建工控股及下属公司与安徽水利及其子公司之间将来可能发生否是--联交易控股有是

的关联交易，将督促上市公司履行合法决策程序，按照《上海证券交易所股票上市规则》和安徽水利《公司与重大资效章程》的相关要求及时详细进行信息披露；对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则，采用公开招标产重组相

或者市场定价等方式。若因不履行或不适当履行上述承诺，给安徽水利及其相关股东造成损失的，建工控股关的承诺将以现金方式全额承担该等损失。

关于保持上市公司独立性的承诺：一、保证安徽水利的人员独立。保证安徽水利的高级管理人员专职在安徽

长水利工作并在安徽水利领取薪酬，不在承诺人及承诺人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，建工期

其他不在承诺人及承诺人控制的其他企业领薪；保证安徽水利的财务人员不在承诺人及承诺人控制的其他企业中否是是--控股有兼职；保证依法依规提名、选举、聘任董事、监事和高级管理人员，不干预安徽水利人事任免决定。二、保效

证安徽水利的财务独立。1、保证安徽水利及控制的子公司建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算

45/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

体系和财务管理制度。2、保证安徽水利及其控制的子公司能够独立做出财务决策，不干预安徽水利的资金使用。3、保证安徽水利及其控制的子公司独立在银行开户，不与承诺人及其关联企业共用一个银行账户。4、保证安徽水利及控制的子公司依法独立纳税。三、保证安徽水利的机构独立。1、保证安徽水利及其控制的

子公司（包括但不限于）依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，并与承诺人的机构完全分开；安徽水利及其控制的子公司（包括但不限于）与承诺人及其关联企业之间在办公机构和生产经营场

所等方面完全分开。2、保证安徽水利及其控制的子公司（包括但不限于）独立自主地运作，承诺人不会超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营。四、保证安徽水利的资产独立、完整。1、保证安徽水利及

其控制的子公司具有完整的经营性资产。2、保证不违规占用安徽水利的资金、资产及其他资源。五、保证

安徽水利的业务独立。1、保证安徽水利在本次交易完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖承诺人。2、保证承诺人及其控制的其他关联人避免与安徽水利及控制的子公司发生同业竞争。3、保证严格控制关联交易事项尽量减少安徽水利及控制的子公司（包括但不限于）与承诺人及关联公司之间的持续性关联交易。杜绝非法占用公司资金、资产的行为。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则定价。同时，对重大关联交易按照有关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》和安徽水利的《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理

有关报批程序，及时进行有关信息披露。4、保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预安徽水利的重大决策事项，影响公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。

关于物业瑕疵的承诺：（1）积极解决目前存在的物业瑕疵问题，对于因手续不全造成瑕疵的物业，尽快补办相关手续，办理相关权属文件；对于无法通过补办手续获得相关权属文件的物业，论证寻找相应地段的可替代的合法合规的经营场所，在稳健经营的同时，逐步更换目前使用的瑕疵物业。（2）如果第三方权利人提出合法要求或通过诉讼取得该等房屋的房屋所有权或该等房屋所占土地的土地使用权，或相关政府作出行政处罚及/或需要搬迁时，建工集团及相关下属公司将立即搬移至权属文件齐全或合法租赁的场所继续经营业长

解决土务，该等搬迁预计不会对建工集团及相关下属公司的生产经营和财务状况产生重大不利影响。（3）若因上建工期地等产述物业瑕疵导致安徽水利及相关下属公司产生额外支出或损失（包括政府罚款、政府责令搬迁或强制拆迁费否是是--控股有权瑕疵用、第三方索赔等），建工控股将在接到安徽水利及相关下属公司的书面通知后10个工作日内，与政府相效

关主管部门及其他相关方积极协调磋商，以在最大程度上支持相关企业正常经营，避免或控制损害继续扩大。

（4）针对因物业瑕疵产生的经济支出或损失，建工控股将在确认安徽水利及各相关下属公司损失后的30个

工作日内，以现金或其他合理方式进行一次性补偿，从而减轻或消除不利影响。如违反上述保证和声明，建工集团及建工控股将承担个别和连带的法律责任，并对因物业瑕疵导致的安徽水利损失承担全额的赔偿责任。

其他建工关于非生产性人员安置费用的承诺：（1）本次吸收合并涉及建工集团历史遗留的非生产性人员共计5818人，长否是--

46/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

控股费用初步测算金额为31407.23万元。（2）建工控股承诺将全额承担上述非生产性人员费用，如因国资监管期是部门审核确定的费用总额超出初步测算金额的部分，亦由其承担。（3）未来若发生建工集团非生产性人员有因本次重大资产重组出现其他费用或纠纷，而导致上市公司承担相应赔偿责任的，建工控股承诺补偿上市公效司因前述事项而遭受的相关一切损失。（4）建工控股若因不履行或不适当履行上述承诺，给安徽水利及其相关股东造成损失的，建工控股将全额承担。

建工控股放弃与本公司进行同业竞争，保证今后不在中国境内从事与本公司有竞争或可能构成竞争的业务或长

与首次公活动；保证在经营范围和投资方向上，避免与本公司相同或相似；对本公司已建设或拟投资兴建的项目，将解决同建工期

开发行相不会进行同样的建设或投资；在生产、经营和市场竞争中，不与本公司发生任何利益冲突；以公平、公允的否是--业竞争控股有是

关的承诺原则处理关联交易；不利用其控股地位对公司财务、人事和经营决策等方面进行控制，不利用其在股份公司效中的控股地位转移利润或以其他行为损害股份公司及其他股东的利益。

关于规范关联交易的承诺：建工控股将尽量减少或避免与本公司的关联交易，在进行确有必要且无法避免的长

关联交易时，将严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行，并按相关解决关建工期

法律、法规以及规范性文件的有关规定履行交易程序及信息披露义务。(具体承诺内容详见本公司于2015年否是--联交易控股有是2月14日发布于上海证券交易所外部网站的公告《安徽水利开发股份有限公司控股股东水建总公司关于规范效关联交易以及避免和解决同业竞争、保持上市公司独立性承诺的公告》)

与再融资关于避免和解决同业竞争、保持上市公司独立性承诺：建工控股承诺未来除因国有企业改革或国有经济结构

相关的承调整等政府原因外，建工控股不投资或经营与本公司相同或相近的业务，避免同业竞争。按照法律、法规及诺中国证监会、证券交易所规范性文件的要求，做到与本公司在资产、业务、机构、人员、财务方面完全分开，长解决同建工切实保障上市公司在资产、业务、机构、人员、财务方面的独立运作。如因建工控股违反承诺中所作出的承期否是--

业竞争控股诺而导致本公司遭受损失的，建工控股将立即停止并纠正该违反承诺之行为，并赔偿本公司因此而遭受的全有是部经济损失。(具体承诺内容详见本公司于2015年2月14日发布于上海证券交易所外部网站的公告《安徽水效利开发股份有限公司控股股东水建总公司关于规范关联交易以及避免和解决同业竞争、保持上市公司独立性承诺的公告》)

47/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

(二)公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到□未达到√不适用

(三)业绩承诺情况

□适用√不适用业绩承诺变更情况

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用√不适用

三、违规担保情况

□适用√不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用√不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

1、重要会计政策变更

□适用√不适用

2、重要会计估计变更

√适用□不适用

单位：元币种：人民币受重要影响的报会计估计变更的内容和原因开始适用的时点影响金额表项目名称

公司第九届董事会第十三次会议审议通

无形资产116596407.57

过了《关于会计估计变更的议案》，原对收费公路特许经营权按其入账价值在特2025年7月1日许经营权期限采用年限平均法摊销。为了客观反映公司财务状况和经营成果，同意未分配利润116596407.57改按车流量法核算。

营业成本-116596407.57

48/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用√不适用

（四）审批程序及其他说明

□适用√不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元币种：人民币现聘任

境内会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）境内会计师事务所报酬345境内会计师事务所审计年限1年境内会计师事务所注册会计师姓名沃巍勇、胡燕华、刘壮境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计1年年限名称报酬

内部控制审计会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）35

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用√不适用审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用√不适用

审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）的情况说明

□适用√不适用

七、面临退市风险的情况

(一)导致退市风险警示的原因

□适用√不适用

(二)公司拟采取的应对措施

□适用√不适用

(三)面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

八、破产重整相关事项

□适用√不适用

49/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

九、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项□本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一)诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用□不适用

1.报告期内已结案案件

事项概述及类型查询索引安徽建工公路桥梁建设集团有限公司诉阜阳交通能源2025年1月21日本公司发布于上交所

投资有限公司等建设工程施工合同纠纷案，涉案金额 网站 www.sse.com.cn 及本公司信息披露6398.65万元。双方签订和解协议，原告撤诉。媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2025-004）。

安徽建工水利开发投资集团有限公司诉蚌埠光睿房地2025年1月21日本公司发布于上交所

产开发有限公司、安徽阳昇光城房地产有限公司建设工 网站 www.sse.com.cn及本公司信息披露程施工合同纠纷案，涉案金额3171.07万元，本案一审媒体的公告：《安徽建工关于公司及子判决被告蚌埠光睿房地产开发有限公司支付工程款公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：1345.13万元及利息；被告安徽阳昇光城房地产有限公2025-004）。

司承担连带责任；原告享有优先受偿权；原告向被告蚌埠光睿房地产开发有限公司支付违约金14万元。被告蚌埠光睿房地产开发有限公司上诉，二审维持原判。被告已全额支付判决金额。

安徽建工三建集团有限公司诉山东力高凯力房地产有2025年3月7日本公司发布于上交所网

限公司建设工程施工合同纠纷案，涉案金额 9681.38万 站 www.sse.com.cn及本公司信息披露媒元。本案一审调解被告支付工程款及质保金共计体的公告：《安徽建工关于公司及子公5978.42万元，原告享有优先权。被告已全额支付判决司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：金额。2025-008）。

安徽建工三建集团有限公司诉亳州城房置业有限公司、2025年3月7日本公司发布于上交所网

安徽城房房地产开发有限公司、合肥城房投资集团有限 站 www.sse.com.cn及本公司信息披露媒公司、北京城房科技集团有限公司、北京城房企业管理体的公告：《安徽建工关于公司及子公有限公司建设工程施工合同纠纷案，涉案金额5590.81司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：万元。追加被告及变更诉讼请求，本案一审判决被告亳2025-008）。

州城房置业有限公司支付工程款2827.12万元及逾期违约金，原告在欠付工程款范围内享有优先权，被告合肥城房投资集团有限公司承担连带清偿责任，被告亳州城房置业有限公司支付鉴定费10万元。原告与被告亳州城房置业有限公司均上诉，后双方撤回上诉。双方签订债权清偿协议。被告已全额支付判决金额。

安徽建工三建集团有限公司诉亳州城房置业有限公司、2025年3月7日本公司发布于上交所网

合肥城房投资集团有限公司、北京城房科技集团有限公 站 www.sse.com.cn及本公司信息披露媒司、北京城房企业管理有限公司建设工程施工合同纠纷体的公告：《安徽建工关于公司及子公案，涉案金额6828.85万元。本案一审判决被告亳州城司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：房置业有限公司支付工程款6152.82万元及违约金，支2025-008）。

付质保金82.02万元；被告合肥城房投资集团有限公司承担连带责任；原告享有优先受偿权。被告亳州城房置业有限公司上诉，后撤回上诉。双方签订债权清偿协议。

被告已全额支付判决金额。

马鞍山和顺置业发展有限公司诉马鞍山市自然资源和2025年3月7日本公司发布于上交所网

规划局建设用地使用权出让合同纠纷仲裁案，涉案金额 站 www.sse.com.cn及本公司信息披露媒

50/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告9673.53万元。仲裁裁决被申请人支付申请人损失总计体的公告：《安徽建工关于公司及子公司6433.75万元。被申请人已全额支付裁决金额。涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2025-008）。

蒙城交航建设投资管理有限公司诉蒙城县教育局等建2025年3月7日本公司发布于上交所网

设工程施工合同纠纷案，涉案金额 57518.16 万元。双 站 www.sse.com.cn及本公司信息披露媒方达成一致意见，原告变更诉讼请求，亳州市中级人民体的公告：《安徽建工关于公司及子公法院裁定本案移送蒙城县人民法院审理。原告申请撤司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：诉，蒙城县人民法院裁定撤诉。2025-008）。

安徽建工三建集团有限公司诉灵璧县人民医院建设工2025年3月7日本公司发布于上交所网

程施工合同纠纷案，涉案金额 3682.85 万元。双方达 站 www.sse.com.cn 及本公司信息披露成一致意见，原告撤诉。媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2025-008）。

安徽建工三建集团有限公司诉天长市粤恒置业有限公2025年3月29日本公司发布于上交所

司、恒大地产集团合肥有限公司建设工程施工合同纠纷 网站 www.sse.com.cn 及本公司信息披案，涉案金额79014.84万元。本案一审判决双方签订露媒体的公告：《安徽建工关于公司及的施工合同解除，被告天长市粤恒置业有限公司支付工子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：程款58933.31万元及利息，原告享有优先受偿权；被2025-024）。

告天长市粤恒置业有限公司支付停工损失964.82万元，被告恒大地产集团合肥有限公司承担连带清偿责任。被告上诉，因被告未缴纳诉讼费，二审按撤诉处理。原告已申请强制执行。被告已全额支付判决金额。

安徽建工三建集团有限公司诉天长市粤通置业有限公2025年3月29日本公司发布于上交所

司建设工程施工合同纠纷案，涉案金额14804.01万元。 网站 www.sse.com.cn 及本公司信息披本案一审判决双方签订的施工合同解除，被告支付工程露媒体的公告：《安徽建工关于公司及款14115.06万元及利息，原告享有优先受偿权。被告子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：上诉，二审维持原判。原告已申请强制执行。被告已全2025-024）。

额支付判决金额。

甘肃大宇建设工程有限公司诉安徽裕和建筑劳务有限2025年5月31日本公司发布于上交所

公司、安徽建工集团股份有限公司、兰州瑞建投资发展 网站 www.sse.com.cn 及本公司信息披有限公司建设工程施工合同纠纷案，涉案金额4000.00露媒体的公告：《安徽建工关于公司及万元。本案一审判决驳回原告起诉。原告上诉，二审判子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：决被告安徽裕和建筑劳务有限公司支付工程款160.872025-041）。

万元及利息，被告安徽建工集团股份有限公司不承担任何责任。

安徽安粮建设工程有限公司诉安徽建工水利开发投资2025年7月31日本公司发布于上交所

集团有限公司建设工程施工合同纠纷案，涉案金额 网站 www.sse.com.cn 及本公司信息披5552.30万元。本案一审判决被告支付工程款1377.96露媒体的公告：《安徽建工关于公司及万元及利息、返还履约保证金236.14万元及利息；原子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：告支付被告水电费用46.29万元。原告、被告均上诉，2025-051）。

二审维持原判。被告已全额支付判决金额。

陈华诉安徽建工集团股份有限公司建设工程施工合同2025年7月31日本公司发布于上交所纠纷案，涉案金额 3577.78 万元。本案一审判决被告 网站 www.sse.com.cn 及本公司信息披支付工程款1628.69万元及利息。被告上诉，二审判露媒体的公告：《安徽建工关于公司及决被告支付工程款429.07万元及利息。被告已全额支子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：付判决金额。2025-051）。

安徽建工三建集团有限公司诉芜湖融翼置业有限公司2025年7月31日本公司发布于上交所

建设工程施工合同纠纷案，涉案金额 3429.02 万元。 网站 www.sse.com.cn 及本公司信息披本案一审判决被告支付工程款3327.73万元及违约金，露媒体的公告：《安徽建工关于公司及

51/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告原告享有优先受偿权。原告已申请强制执行。被告已全子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：额支付判决金额。2025-051）。

安徽建工三建集团有限公司诉合肥神力健身器材厂、朱2025年10月31日本公司发布于上交所

习庆建设工程施工合同纠纷案，涉案金额 5788.90 万 网站 www.sse.com.cn 及本公司信息披元。本案一审判决被告支付工程款、保证金及利息合计露媒体的公告：《安徽建工关于公司及5504.6万元，原告享有优先受偿权。被告上诉，二审子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：维持原判。原告已申请强制执行。被告已全额支付判决2025-083）。

金额。

安徽建工三建集团有限公司诉宜春顺奥置业有限公司、2025年10月31日本公司发布于上交所

九江中奥顺航置业有限公司、江西中奥置业有限公司建 网站 www.sse.com.cn 及本公司信息披设工程施工合同纠纷案，涉案金额6517.10万元。本露媒体的公告：《安徽建工关于公司及案一审调解双方确认尚欠工程款4688.60万元，原告子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：享有优先受偿权。被告已全额支付判决金额。2025-083）。

阜阳安建建设管理有限公司诉阜阳市颍东区卫生健康2025年10月31日本公司发布于上交所

委员会、安徽建工建设安装集团有限公司（第三人）行 网站 www.sse.com.cn 及本公司信息披政协议纠纷案，涉案金额4427.23万元。本案一审判露媒体的公告：《安徽建工关于公司及决被告阜阳市颍东区卫生健康委员会继续履行协议，并子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：将错漏项费用4427.23万元计入项目总投入。被告阜2025-083）。

阳市颍东区卫生健康委员会上诉，法院驳回上诉请求并维持原判。

安徽建工三建集团有限公司诉合肥宝湾国际物流中心2026年2月14日本公司发布于上交所

有限公司、中国南山开发（集团）股份有限公司建设工 网站 www.sse.com.cn 及本公司信息披程施工合同纠纷案，案涉金额3161.11万元。本案一露媒体的公告：《安徽建工关于公司及审判决被告合肥宝湾国际物流中心有限公司支付结算子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：款和质保金2491.04万元及利息，原告享有优先受偿2026-009）。

权。原告、被告合肥宝湾国际物流中心有限公司均提起上诉，二审维持原判。原告已申请强制执行。被告已全额支付判决金额。

安徽建工三建集团有限公司诉宁波余姚晟明房地产开2026年2月14日本公司发布于上交所

发有限公司建设工程施工合同纠纷案，涉案金额 网站 www.sse.com.cn 及本公司信息披5664.41万元。本案一审判决被告支付工程款5320.02露媒体的公告：《安徽建工关于公司及万元及利息，支付商票贴息460.27万元；原告享有优子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：先受偿权。被告上诉，因被告未缴纳诉讼费，二审按撤2026-009）。

回上诉处理。原告已申请强制执行。已全部回款结案。

北海亿博房地产开发有限公司诉安徽建工三建集团有2026年2月14日本公司发布于上交所

限公司建设工程施工合同纠纷案，涉案金额 5408.38万 网站 www.sse.com.cn 及本公司信息披元。一审判决驳回原告诉讼请求。一审判决已生效。露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2026-009）。

安徽建工三建集团有限公司诉北海亿博房地产开发有2026年2月14日本公司发布于上交所

限公司建设工程施工合同纠纷案，涉案金额 4223.28万 网站 www.sse.com.cn 及本公司信息披元。一审判决被告支付工程款3299.55万元，原告享有露媒体的公告：《安徽建工关于公司及优先受偿权，被告支付违约金，支付保全费0.39万元。子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：被告上诉，二审维持原判。原告已申请强制执行。被告2026-009）。

已全额支付判决金额。

安徽建工三建集团有限公司诉安徽省阳光半岛文化发2026年2月14日本公司发布于上交所

展有限公司、恒大地产集团合肥有限公司、恒大地产集 网站 www.sse.com.cn 及本公司信息披团有限公司建设工程施工合同纠纷案，涉案金额露媒体的公告：《安徽建工关于公司及22518.75万元。一审判决被告支付工程款、商业承兑子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：52/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告汇票贴息、逾期利息合计20656.83万元，恒大地产集2026-009）。

团合肥有限公司对商票贴息承担共同付款责任，原告享有优先受偿权。已签订债权清偿协议。被告已全额支付判决金额。

蚌埠荣盛伟业房地产开发有限公司诉安徽建工三建集2026年3月17日本公司发布于上交所

团有限公司建设工程施工合同纠纷案，涉案金额 网站 www.sse.com.cn 及本公司信息披3217.94万元。原告撤诉。露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2026-012）。

2.已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型查询索引

安徽建工三建集团有限公司诉平潭鸿新房地产开 2026 年 2 月 14 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及发有限公司建设工程施工合同纠纷案。本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2026-009）。

安徽建工三建集团有限公司与当涂县城乡建设投 2025 年 1 月 21 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及资有限责任公司等建设工程施工合同纠纷仲裁案。本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2025-004）。

安徽建工交通航务集团有限公司诉京农（新疆）农 2025 年 3 月 7日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及业产业发展有限公司（曾用名：蓝田建邦（新疆）本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉农业有限公司）、德州国淼综合贸易有限公司、北及诉讼、仲裁的公告》（编号：2025-008）。

京中诚智汇科技发展有限公司、蓝田建邦实业有限

公司、中猪（杭州）农业科技有限公司、国开建邦（成都）实业集团有限公司、中安神州（北京）建

设发展有限公司、中科润通科技（成都）集团有限公司、新疆生产建设兵团第十二师二二二团（第三人）建设工程施工合同纠纷案。

安徽建工三建集团有限公司诉安庆梁生置业有限 2025 年 12 月 17 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn公司、安徽梁生置业有限公司、河南倍福利置业有及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司限公司（第三人）合同纠纷案。涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2025-092）。

安徽建工三建集团有限公司诉海南新庄园房地产 2025 年 3 月 29 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及开发有限公司建设工程施工合同纠纷案。本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2025-024）。

武汉凌云建筑装饰工程有限公司诉安徽建工（黄 2025 年 4 月 26 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及山）建设投资有限公司（曾用名：安徽蓬程建设工本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉程有限公司）、安徽建工公路桥梁建设集团有限公及诉讼、仲裁的公告》（编号：2025-032）。

司建设工程合同纠纷案。

安徽建工三建集团有限公司与安徽省六安第一中 2025 年 4 月 26 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及学建设工程施工合同纠纷仲裁案。本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2025-032）。

安徽建工三建集团有限公司诉南昌市力资房地产 2025 年 4 月 26 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及开发有限公司建设工程施工合同纠纷案。本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2025-032）。

安徽建工公路桥梁建设集团有限公司诉蓝海建设 2026 年 3 月 17 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及集团有限公司合伙合同纠纷案。本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2026-012）。

张博钧诉南宁高速公路建设发展有限公司、安徽建 2025 年 4 月 26 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及工路港建设集团有限公司建设工程施工合同纠纷本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉案。及诉讼、仲裁的公告》（编号：2025-032）。

53/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

安徽政顺建设有限公司诉安徽建工交通航务集团 2026 年 2 月 14 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及有限公司、安徽金鲁班市政工程有限公司（第三人）本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉建设工程合同纠纷案。及诉讼、仲裁的公告》（编号：2026-009）。

安徽建工交通航务集团有限公司诉泗县自然资源 2026 年 2 月 14 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及和规划局建设工程施工合同纠纷案。本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2026-009）。

安徽建工水利开发投资集团有限公司诉陕西科达 2025 年 7 月 31 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷案。本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2025-051）。

安徽建工交通航务集团有限公司诉天宫科技园开 2025 年 11 月 14 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn发（滁州）有限公司建设工程合同纠纷案。及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2025-086）。

安徽建工三建集团有限公司诉明发集团睢宁房地 2025 年 7 月 31 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及产开发有限公司建设工程施工合同纠纷案。本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2025-051）。

安徽建工三建集团有限公司诉安徽紫蓬山置业投 2025 年 7 月 31 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及资有限公司建设工程施工合同纠纷案。本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2025-051）。

安徽建工集团股份有限公司诉陕西西咸新区秦汉 2026 年 3 月 17 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及产业发展集团有限公司、陕西省西咸新区秦汉新城本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉开发建设集团有限责任公司建设工程合同纠纷案。及诉讼、仲裁的公告》（编号：2026-012）。

安徽建工三建集团有限公司诉蒙城安高房地产有 2025 年 7 月 31 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及限公司等建设工程合同纠纷案。本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2025-051）。

安徽建工三建集团有限公司与融新建设投资（漳 2025 年 7 月 31 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及州）有限公司建设工程施工合同纠纷仲裁案。本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2025-051）。

安徽建工集团股份有限公司诉合肥蓝科投资有限 2025 年 7 月 31 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及公司等建设工程施工合同纠纷案。本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2025-051）。

宜昌市大壮建筑工程有限公司诉安徽建工水利开 2025 年 7 月 31 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及发投资集团有限公司、宜昌市黄柏河流域管理局建本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉设工程施工合同纠纷案。及诉讼、仲裁的公告》（编号：2025-051）。

漳州恒煜房地产开发有限公司诉安徽建工三建集 2026 年 3 月 17 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及团有限公司建设工程施工合同纠纷案。本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2026-012）。

山东特朗环保工程有限公司诉安徽建工建设投资 2025 年 10 月 31 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn集团有限公司建设工程施工合同纠纷案。及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2025-083）。

安徽建工集团太和投资有限公司诉太和县重点工 2026 年 2 月 14 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及程建设管理中心等行政协议纠纷案。本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2026-009）。

安徽建工集团股份有限公司诉贵阳清怡城市建设 2025 年 7 月 31 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及投资有限公司建设工程施工合同纠纷案。本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2025-051）。

安徽建工集团股份有限公司与淮南恒皖旅游开发 2025 年 8 月 14 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及有限公司建设工程合同纠纷仲裁案。本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2025-055）。

54/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

安徽建工水利开发投资集团有限公司诉天长市城 2025 年 8 月 14 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及镇发展（集团）有限公司等建设工程施工合同纠纷本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉案。及诉讼、仲裁的公告》（编号：2025-055）。

安徽建工交通航务集团有限公司诉淮北市商运房 2026 年 3 月 17 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及地产开发有限公司等建设工程施工合同纠纷案。本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2026-012）。

安徽建工三建集团有限公司诉湛江嘉福投资有限 2025 年 10 月 31 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn公司建设工程施工合同纠纷案。及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2025-083）。

安徽建工三建集团有限公司诉秦汉新城保障房建 2025 年 10 月 31 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn设管理有限公司、西咸新区新城创远房地产开发有及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司限公司、陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2025-083）。

限责任公司合同纠纷案。

安徽建工集团（安哥拉）有限责任公司诉 2025 年 10 月 31 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cnGBV-CONSULTINGLDA 民事纠纷案。 及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2025-083）。

安徽建工水利开发投资集团有限公司诉贵州大龙 2026 年 3 月 17 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及汇源开发投资有限公司、贵州省铜仁市黔开产业投本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉资发展集团有限责任公司建设工程施工合同纠纷及诉讼、仲裁的公告》（编号：2026-012）。

案。

安徽建工三建集团有限公司诉聊城市兴业控股集 2025 年 10 月 31 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn团有限公司保证合同纠纷案。及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2025-083）。

安徽建工公路桥梁建设集团有限公司诉北京城建 2025 年 10 月 31 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn道桥建设集团有限公司建设工程施工合同纠纷案。及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2025-083）。

安徽建工三建集团有限公司诉济南国融置业有限 2025 年 10 月 31 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn责任公司建设工程施工合同纠纷案。及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2025-083）。

安徽建工三建集团有限公司诉定远明发置业有限 2026 年 2 月 14 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及公司、明发集团泰州房地产开发有限公司建设工程本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉施工合同纠纷案。及诉讼、仲裁的公告》（编号：2026-009）。

项城市图建建筑劳务工程有限公司诉安徽建工建 2025 年 11 月 14 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn设投资集团有限公司、长江勘测规划设计研究有限及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司责任公司、宁南县交通运输局、中国长江三峡集团涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2025-086）。

有限公司建设工程施工合同纠纷案。

安徽建工集团固镇投资有限公司诉固镇县重点工 2025 年 11 月 14 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn程建设中心等行政协议纠纷案。及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2025-086）。

安徽建工三建集团有限公司诉明发集团（淄博）房 2025 年 11 月 14 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷案。及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2025-086）。

安徽建工三建集团有限公司诉丰县明城房地产开 2025 年 12 月 17 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn发有限公司、明发集团南京房地产开发有限公司、及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司丰县保障性住房建设有限公司建设工程合同纠纷涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2025-092）。

案。

陕西建工第十一建设集团有限公司诉安徽建工水 2025 年 12 月 17 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn利开发投资集团有限公司、安徽建工集团股份有限及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司公司、安徽融城高新技术产业发展集团有限公司建涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2025-092）。

55/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

设工程合同纠纷案。

安徽建工三建集团有限公司诉长沙明发城市建设 2025 年 12 月 17 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn开发有限公司、明发集团泰州房地产开发有限公及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司司、明发集团南京房地产开发有限公司、明发集团涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2025-092）。

有限公司建设工程施工合同纠纷案。

安徽建工集团股份有限公司诉淮南市重点工程建 2025 年 12 月 17 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn设管理中心建设工程施工合同纠纷案。及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2025-092）。

安徽建工集团股份有限公司诉临沂市罗庄区住房 2025 年 12 月 17 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn和城乡建设局建设工程施工合同纠纷案。及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2025-092）。

安徽建工三建集团有限公司诉明发集团江苏大数 2025 年 12 月 17 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn据产业发展有限公司、明发集团南京房地产开发有及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司限公司、江苏锡沂高新区科技发展有限公司建设工涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2025-092）。

程施工合同纠纷案。

安徽建工集团固镇房地产开发有限公司诉固镇县 2025 年 12 月 17 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn重点工程建设中心等合同纠纷案。及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2025-092）。

安徽建工集团固镇房地产开发有限公司诉固镇县 2025 年 12 月 17 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn住房和城乡建设局合同纠纷案。及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2025-092）。

安徽建工水利开发投资集团有限公司诉彬州市水 2025 年 12 月 17 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn利局建设工程施工合同纠纷案。及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2025-092）。

安徽建工三建集团有限公司诉灵璧县人民医院建 2025 年 12 月 17 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn设工程施工合同纠纷案。及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2025-092）。

安徽建工三建集团有限公司诉中山市浩域房地产 2025 年 12 月 17 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn开发有限公司建设工程施工合同纠纷案。及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2025-092）。

安徽建工三建集团有限公司诉陕西省西咸新区秦 2026 年 2 月 14 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及汉新城开发建设集团有限责任公司、西咸新区秦汉本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉新城天马城文化旅游发展有限公司、西咸新区新城及诉讼、仲裁的公告》（编号：2026-009）。

创远房地产开发有限公司合同纠纷案。

安徽建工三建集团有限公司诉六安明发城市开发 2025 年 12 月 17 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn有限公司、明发集团安徽金寨城市开发有限公司、及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司明发集团(马鞍山)环境建设有限公司、明发集团南涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2025-092）。

京房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷案。

安徽建工水利开发投资集团有限公司诉西南政法 2025 年 12 月 17 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn大学建设工程合同纠纷案。及本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（编号：2025-092）。

(二)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

报告期内:

起诉(承担诉讼诉讼(仲诉讼诉讼(仲(应诉被诉讼(仲裁)诉讼(仲裁)审申)连带仲裁裁)涉及(仲诉讼(仲裁)进展情况裁)判决)申请方基本情况)理结果及影响请方责任类型金额裁是执行情况

56/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

方否形成预计负债及金额裁决被申请人支付申请人工

程款1677.43万元，预留质保金645.68万元，申请人承建截止目前履约保证金203格尔木宁被申请人项收回工程建工

靓置业有无仲裁目，被申请6467.59万元。仲裁费由否已审结、执行中款水利申请人承担

限公司人未能按合23.631735.5万元，被同约定付款万元。

申请人承担

15.11万元。反

请求仲裁费

17.40万元，由被申请人承担。

仲裁裁决被申请人向申请人支付工程款985964157.55第纳尔（依按照合同约中国建筑据中华人民共和国外汇

本公定提请仲已裁决，影响暂强制执行集团有限无仲裁30908.73否管理局发布的“各种货币司裁，索要欠时不能判断中公司对美元折算率（2024年2付工程款。

月29日）”，折算约等于5204.55万元人民币）及其他内容。

陈宝

和、是，一审判决被告赔付终本执陈良

福建和烨原告起诉要已全6397.60万元及利息损二审审结，暂不行，后期建工栋、民事

建筑劳务求被告支付7997额计失，被告陈宝和不服判决能判断最终结发现财产路港林光诉讼

有限公司赔偿款提坏提起上诉，二审维持一审果线索恢复明、账判决。执行。

卓秀如一审未支持工程款优先受偿权，原告上诉至安徽原告已申原告承建被省高院，二审判决被告支2020年9月14报债权，蚌埠天湖

建工民事告项目，被9964.1付工程款8558.97万元及日二审审结，影已通过资置业有限无否三建诉讼告拖欠支付利息，并支持原告工程款响暂时无法判产抵偿公司工程款。优先受偿权。被告已进入断8313.91破产重组程序，原告已申万元。

报债权。

原告为两被一审判决两被告返还超

告垫付材料付工程款1460.12万元及

建工方国传、民事

无款、农民工3031.93否利息，工期逾期损失67.4已审结，影响暂强制执行三建林文松诉讼时不能判断中

工资、税款万元。被告林文松上诉至等，诉请被安徽省高级法院。因未缴

57/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

告支付代垫纳上诉费，二审裁定按撤款项回上诉处理。

一审判决钰隆公司返还

宁夏钰隆借款本金2577.79万元及2020年11月24被告借款逾

工程有限利息，支付被冻结资金的日二审审结，安建工民事期不还借4652.0541.94强制执行公司、蒋无否利息万元，蒋淑珍、徽三建申请执三建诉讼款，原告起中淑珍、武武权承担连带责任。双方行中。影响暂时诉还款

权均上诉至安徽省高院，二不能判断审维持原判。

一审判决被告支付工程

款814.34万元及利息，返悦康药业诉请被告支还保证金513.3万元及利

二审审结，原告收回款项建工集团安徽民事付工程款、

无7176.41息；原告在被告欠付的否1327.64已收回全部款1435.36三建美景房地诉讼保证金及相万元的范围内享项。万元产公司关利息。有优先受偿权。原告上诉至安徽省高院，二审维持原判。

一审判决被告支付工程

款888.04万元及利息，原告上诉至安徽省高院。二审维持原判，原告向最高人民法院申请再审。再审判决：1、撤销原二审判诉请被告支决。维持一审判决第三项付工程款、2022年8月8即被告返还履约保证金

东至县汉保证金及相400日再审审结，原建工民事万元及利息，第四项强制执行唐置业有无关利息，并4228.04否告已申请执行，三建诉讼即原告配合被告完成竣中。

限公司判令原告享影响暂时不能

工验收及备案手续，并提有优先受偿判断。

交资料，第六项即驳回被权。

告的其他反诉请求；2、变更一审判决第一项为

被告支付工程款3470.33

万元及利息，变更第二项为原告在欠付的工程款范围内享有优先受偿权。

诉请被告承一审判决被告返还超付担原告多支

工程款、利息及相应损失二审审结，原告付的工程

建工民事合计3277.23万元。被告已申请执行，影强制执行鲍萌霞无款、保证金、6345.62否三建诉讼上诉至安徽省高院。二审响暂时不能判中因诉讼支付

因被告未缴纳诉讼费，按断的相关费撤回上诉处理。

用。

一审判决被告支付工程诉请被告支

款4148.89万元。原告上南昌欣荣付工程款及二审审结，原告诉至江西省高院。二审判建工房地产开民事利息，且支5010.88已申请执行，影强制执行无否决撤销一审判决，改判原三建发有限公诉讼持原告享有响暂时不能判中

告向被告开具发票，被告司工程款优先断收到发票后支付工程款受偿权。

4855.27万元。

58/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

原告提起诉讼，请求支一审判决被告支付工程淮南仁爱

付欠付款项进度款3937.78万元及逾原告已申请执建工天鹅湾置民事

无并确认原告10805.04否期付款违约金33.64强制执行万行，影响暂时不三建业有限公诉讼中的建设工程元。法院裁定查封被告能判断司

价款优先受1.08亿元财产。

偿权。

原告提起诉黄山粤恒一审判决被告支付工程讼，请求支置业有限款7413.21万元及利息；

付欠付款项

建工公司、恒民事原告在欠付工程款范围10598.7已审结，影响暂强制执行无并确认原告否三建大地产集诉讼内享有优先受偿权；被告时不能判断中的建设工程团合肥公恒大地产集团合肥公司价款优先受司承担连带责任。

偿权。

美丽之冠（黄山）文化旅游原告提起诉一审判决被告支付工程

发展有限讼，请求支款8108.07万元及逾期利

公司、恒付欠付款项

建工民事息；被告支付停工损失已审结，影响暂强制执行大地产集无并确认原告15408.24否

三建诉讼3739.43万元；原告在时不能判断中

团合肥有的建设工程8108.07万元范围内享有

限公司、价款优先受优先受偿权。

恒大地产偿权。

集团有限公司一审调解被告支付剩余诉请被告支

工程款1902.25万元。担付工程款及原告收回铜川靖源保人邢雅江对被告的支

建工民事利息，且支物业管理无12988.26原告已收回部工程款项否付承担保证责任，保证期三建诉讼持原告享有分款项。1722.25有限公司间2年。原告在欠付工程工程款优先万元款范围内享有优先受偿受偿权。

权。

(三)其他说明

□适用√不适用

十、上市公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用√不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用√不适用

59/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

十二、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用□不适用公司于2025年3月27日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，并经2025年5月16日召开的2024年年度股东大会审议批准，预计公司2025年度与关联方发生日常关联交易金额总计不超过143.75亿元，详见公司于2025年3月29日披露的《安徽建工关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-021）。公司于2025年10月30日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》，同意公司增加日常关联交易额度6.20亿元，并经2025年11月17日召开的2025年第三次临时股东大会审议批准，详见公司于2025年10月31日披露的《安徽建工关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-077）。

2025年，实际发生日常关联交易金额635698.11万元，其中接受关联人劳务132982.16万元，向关联人提供劳务41186.67万元，向关联人出售商品20976.09万元，其他业务

440553.19万元。

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用√不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

60/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

□适用√不适用

(六)其他

□适用√不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一)托管、承包、租赁事项

1、托管情况

□适用√不适用

2、承包情况

□适用√不适用

3、租赁情况

□适用√不适用

61/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

(二)担保情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币公司及其子公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计1857779.53

报告期末对子公司担保余额合计（B） 2773524.96

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

担保总额（A+B） 2773524.96

担保总额占公司净资产的比例(%)89.90%

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的

金额（C）

直接或间接为资产负债率超过70%的被担

D 2727348.03保对象提供的债务担保金额（ ）

担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 1230969.47

上述三项担保金额合计（C+D+E） 2727348.03未到期担保可能承担连带清偿责任说明担保情况说明

(三)委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

(1).委托理财总体情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币类型风险特征未到期余额逾期未收回金额

不高于 PR2 或类似等银行理财产品100000级其他情况

□适用√不适用

(2).单项委托理财情况

□适用√不适用其他情况

□适用√不适用

(3).委托理财减值准备

□适用√不适用

62/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

2、委托贷款情况

(1).委托贷款总体情况

□适用√不适用其他情况

□适用√不适用

(2).单项委托贷款情况

□适用√不适用其他情况

□适用√不适用

(3).委托贷款减值准备

□适用√不适用

3、其他情况

□适用√不适用

(四)其他重大合同

□适用√不适用

十四、募集资金使用进展说明

□适用√不适用

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

□适用√不适用

63/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

第六节股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一)股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

□适用√不适用

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用√不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用√不适用

(二)限售股份变动情况

□适用√不适用

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

□适用√不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用□不适用

公司债券、银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行情况详见第七节“债券相关情况”。

(二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用√不适用

(三)现存的内部职工股情况

□适用√不适用

三、股东和实际控制人情况

(一)股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)51835年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数

()49919户截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数0

（户）

64/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先0

股股东总数（户）

(二)截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或冻结股东名称报告期内增期末持股数情况

比例(%)限售条股东性质（全称）减量件股份股份数量数量状态

安徽建工集团控股有限3433001058596879434.140无国有法人公司中国建设银行股份有限

公司－华泰柏瑞中证红28558326738027334.30无未知利低波动交易型开放式指数证券投资基金

凤台县永幸河灌区管理0361929222.110质押18090000国有法人处

金寨水电开发有限责任0250248971.460无国有法人公司招商银行股份有限公司

－易方达中证红利低波17034825202601251.180无未知动交易型开放式指数证券投资基金招商银行股份有限公司

－创金合信中证红利低7422698179931841.050无未知波动指数发起式证券投资基金

香港中央结算有限公司-3888813173818581.010无未知交通银行股份有限公司

－景顺长城中证红利低

波动100-756400156918200.910无未知交易型开放式指数证券投资基金国泰海通证券股份有限

公司－天弘中证红利低

10013763272137632720.80无未知波动交易型开放式

指数证券投资基金

黄允革3918460131195600.760无境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量种类数量

585968794人民币普通安徽建工集团控股有限公司585968794

股

中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞人民币普通中证红利低波动交易型开放式指数证券7380273373802733股投资基金凤台县永幸河灌区管理处36192922人民币普通36192922股

65/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

金寨水电开发有限责任公司25024897人民币普通25024897股

招商银行股份有限公司－易方达中证红人民币普通利低波动交易型开放式指数证券投资基2026012520260125股金

招商银行股份有限公司－创金合信中证17993184人民币普通17993184红利低波动指数发起式证券投资基金股人民币普通香港中央结算有限公司1738185817381858股

交通银行股份有限公司－景顺长城中证人民币普通红利低波动100交易型开放式指数证券1569182015691820股投资基金

国泰海通证券股份有限公司－天弘中证红利低波动100交易型开放式指数证券13763272人民币普通13763272股投资基金黄允革13119560人民币普通13119560股前十名股东中回购专户情况说明无

上述股东委托表决权、受托表决权、放无弃表决权的说明本公司控股股东和前十名其他股东没有关联关系不存在一致行动关

上述股东关联关系或一致行动的说明系，本公司未知前十名中其他无限售条件的股东是否存在关联关系或一致行动。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的无说明

持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用√不适用

(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用√不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一)控股股东情况

1、法人

√适用□不适用名称安徽建工集团控股有限公司单位负责人或法定代表人杨善斌

成立日期1989-6-30主要经营业务一般经营项目；建设项目投资；技术信息中介咨询。

66/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

报告期内控股和参股的其他境内外

除本公司外，建工控股未控股和参股其他境内外上市公司。

上市公司的股权情况其他情况说明无

2、自然人

□适用√不适用

3、公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用√不适用

4、报告期内控股股东变更情况的说明

□适用√不适用

5、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

(二)实际控制人情况

1、法人

√适用□不适用名称安徽省国资委单位负责人或法定代表人王宏

2、自然人

□适用√不适用

3、公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用√不适用

4、报告期内公司控制权发生变更的情况说明

□适用√不适用

67/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

5、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

6、实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用√不适用

(三)控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用√不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量

比例达到80%以上

□适用√不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用√不适用

七、股份限制减持情况说明

□适用√不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

□适用√不适用

九、优先股相关情况

□适用√不适用

68/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

第七节债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

√适用□不适用

(一)公司债券（含企业债券）

√适用□不适用

1、公司债券基本情况

单位：亿元币种：人民币

2026年4是否存投资

30受托在终止月日债券利率还本付息方交易者适

债券名称简称代码发行日起息日到期日%主承销商管理交易机制上市或

后的最近余额（）式场所当性人挂牌的回售日安排风险安徽建工集团股份有限公每年付息一中信

司2026上海竞价、报年面向专业投资次，不续期则中信证券证券安建证券不适价、询价

者公开发行科技创新可续 KY01 244606.SH 2026-2-2 2026-2-3 - 2029-2-3 12.00 2.90 到期一次还 股 份 有 限 股 份 否交易 用 和协议交期公司债券（高成长产业本并偿还当公司有限所易方式债）（第一期）期利息公司中信证券安徽建工集团股份有限公中信

司2025每年付息1上海股份有限竞价、报年面向专业投资25证券安

者公开发行科技创新公司 K1 243120.SH 2025-06-17 2025-06-19 - 2030-06-19 15.00 2.57次，到期一次证券公司中信不适价、询价股份否

()(建还本并偿还交易建投证券用和协议交债券高成长产业债第一有限

)当期利息所股份有限易方式期公司公司

安徽建工集团股份有限公24每年付息一上海中信证券中信竞价、报

司 2024 安年面向专业投资 Y2 241222.SH 2024-07-24 2024-07-26 - 2027-07-26 5.00 2.27不适否次，不续期则证券股份有限证券价、询价建用者公开发行可续期公司债到期一次还交易公司股份和协议交

69/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

券(第二期)本并偿还当所有限易方式期利息公司每年付息一中信

安徽建工集团股份有限公上海竞价、报

2024 24 次，不续期则 中 信 证 券 证 券司 年面向专业投资 安 241002.SH 2024-06-06 2024-06-11 - 2026-06-11 15.00 2.50 证券 不适 价、询价到期一次还 股 份 有 限 股 份 否

者公开发行可续期公司债 建 Y1 交易 用 和协议交

(本并偿还当公司有限券第一期)所易方式期利息公司公司对债券终止上市或挂牌风险的应对措施

□适用√不适用报告期内债券付息兑付情况

√适用□不适用债券名称付息兑付情况的说明

24安建 Y2 正常兑付付息

24安建 Y1 正常兑付付息

22安建01正常到期兑付兑息

2、公司或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

□适用√不适用

3、为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构签字会计师姓名（如适中介机构名称办公地址联系人联系电话

用）

中信证券股份有限公司北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦-观淦壬010-60837896

中信建投证券股份有限公司北京市朝阳区安立路66号4号楼-江俊010-56052029

安徽天禾律师事务所 安徽省合肥市庐阳区濉溪路 278号财富广场 B座东区 16 层 - 汪明月 0551-62620450容诚会计师事务所（特殊普通北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26黄敬臣、孔晶晶、王书黄敬臣、冯屹巍010-66001391

70/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

合伙）彦、冯屹巍、谭冉冉天健会计师事务所（特殊普通浙江省杭州市上城区钱江路 1366号华润大厦 B16楼 翁宗将 翁宗将 0571-88216888

合伙）

东方金诚国际信用评估有限公北京市朝阳区朝外西街3号1幢南座11层1101、1102、1103单元

12120112021203-吕春阳、薛梅0551-65109937司层、、单元

上述中介机构发生变更的情况

√适用□不适用中介机构名称变更原因履行程序对债券投资者权益的影响

天健会计师事务所（特殊普通合伙）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）合同到期经公司董事会、股东会审议表决通过无影响

4、信用评级结果调整情况

□适用√不适用

5、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的变更、变化和执行情况及其影响

□适用√不适用

71/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

(二)公司债券募集资金情况

√公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

□本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

1、基本情况

单位：亿元币种：人民币是否为专项专项品种债券募集资金报告期末募报告期末募集资债券代码债券简称品种债券的具体类型总额集资金余额金专项账户余额

243120.SH 25 K1 科技创新公司安建 是 15 0 0

债券

241222.SH 24安建 Y2 是 可续期 5 0 0

241002.SH 24安建 Y1 是 可续期 15 0 0

2、募集资金用途变更调整情况

□适用√不适用

3、募集资金的使用情况

(1).实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元币种：人民币股权投报告期偿还有

固定资资、债权内募集息债务偿还公补充流债券代债券简产投资投资或其他用资金实（不含司债券动资金码称项目涉资产收途金额际使用公司债金额金额及金额购涉及金额券）金额金额

243120.25安建

SH K1 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(2).募集资金用于偿还公司债券及其他有息债务

√适用□不适用偿还公司债券

债券代码债券简称偿还其他有息债务（不含公司债券）的具体情况的具体情况偿还5.00亿元非金融企业债务融资工具“24安徽建工 SCP003(科创票据)”和 10.00 亿元银行借款

243120.SH 25 K1 (均为发行人银行贷款，其中兴业银行 1.6亿元，安建 不适用

中国工商银行1亿元，徽商银行1亿元，中国进出口银行2.5亿元，中国银行0.9亿元，中国农业银行3亿元)

(3).募集资金用于补充流动资金（此处不含临时补流）

□适用√不适用

(4).募集资金用于特定项目

□适用√不适用

72/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

(5).募集资金用于其他用途

□适用√不适用

(6).临时补流

□适用√不适用

4、募集资金使用的合规性

实际用途与截至报告期约定用途报告期内募末募集资金（含募集说募集资金使募集说明书集资金使用实际用途明书约定用用是否符合债券代码债券简称约定的募集和募集资金

（包括实际途和合规变地方政府债资金用途专项账户管使用和临时更后的用务管理规定理是否合规补流）途）是否一致

243120.SH 25安建 K1 偿还有息债 偿还有息债 是 是 是

务务募集资金使用和募集资金账户管理存在违规情况

□适用√不适用

(三)专项品种债券应当披露的其他事项

√适用□不适用

1、公司为可交换公司债券发行人

□适用√不适用

2、公司为绿色公司债券发行人

□适用√不适用

3、公司为可续期公司债券发行人

√适用□不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码 241002.SH

债券简称 24安建 Y1债券余额15续期情况暂不涉及利率跳升情况未触发利息递延情况未触发强制付息情况未触发

是否仍计入权益及相关会计处理是，计入所有者权益其他事项不适用

债券代码 241222.SH

债券简称 24安建 Y2债券余额5

73/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

续期情况暂不涉及利率跳升情况未触发利息递延情况未触发强制付息情况未触发

是否仍计入权益及相关会计处理是，计入所有者权益其他事项不适用

4、公司为扶贫公司债券发行人

□适用√不适用

5、公司为乡村振兴公司债券发行人

□适用√不适用

6、公司为一带一路公司债券发行人

□适用√不适用

7、公司科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

√适用□不适用

单位：亿元币种：人民币

本次债券所适用的发行人主体类√科创企业类□科创升级类□科创投资类□科创孵化类

别□金融机构

债券代码 243120.SH

债券简称 25安建 K1债券余额15科创项目或金融机构募集资金投不适用向科技创新领域进展情况促进科技创新发展效果不适用

基金产品的运作情况（如有）不适用

公司属于科创企业类发行人，2022-2024年度，发行人的研发投入分别为14.74亿元、18.39亿元和21.45亿元，截至2024年末，发行人授权发明专利102项、实用新型专利400余项其他事项，满足“最近3年研发投入金额累计在6000万元以上、形成核心技术和主营业务收入的发行专利（含国防专利）合计30项以上”相关条件，公司科创企业类属性不变。募集资金全部用于偿还约定的有息负债。

8、公司为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

□适用√不适用

9、公司为纾困公司债券发行人

□适用√不适用

10、公司为中小微企业支持债券发行人

□适用√不适用

74/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

11、其他专项品种公司债券事项

□适用√不适用

(四)报告期内公司债券相关重要事项

√适用□不适用

1、非经营性往来占款和资金拆借

(1).非经营性往来占款和资金拆借余额报告期初，公司合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0亿元；

报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0亿元，收回：0亿元；

报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□是√否

报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0亿元。

(2).非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，公司合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：

0%

是否超过合并口径净资产的10%：□是√否

(3).以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行□未完全执行□不适用

2、负债情况

(1).有息债务及其变动情况

1.1公司债务结构情况

报告期初和报告期末，公司（非公司合并范围口径）有息债务余额分别为57.24亿元和48.17亿元，报告期内有息债务余额同比变动-15.85%。

单位：亿元币种：人民币到期时间金额占有息债有息债务类别1年以内（含超过1年（不金额合计已逾期务的占比（%）

）含）

公司信用类债券-6152143.60

银行贷款-13.9513.2227.1756.40

非银行金融机构贷-----款

75/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

其他有息债务-----

合计19.9528.2248.17-

报告期末公司存续的公司信用类债券中，公司债券余额15亿元，企业债券余额0亿元，非金融企业债务融资工具余额6亿元。且共有6亿元公司信用类债券在2026年5至12月内到期或回售偿付。

1.2公司合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，公司合并报表范围内公司有息债务余额分别为609.28亿元和742.01亿元，报告期内有息债务余额同比变动21.78%。

单位：亿元币种：人民币到期时间金额占有息债有息债务类别1年以内（含超过1年（不金额合计已逾期务的占比（%）

）含）

公司信用类债券01435496.60

银行贷款-125.96556.78682.7492.01

非银行金融机构贷--10.2710.271.38款

其他有息债务-----

合计139.96602.05742.01-

报告期末，公司合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额15亿元，企业债券余额0亿元，非金融企业债务融资工具余额34亿元。且共有14亿元公司信用类债券在2026年5至12月内到期或回售偿付。

1.3境外债券情况

截止报告期末，公司合并报表范围内发行的境外债券余额0亿元人民币。

(2).报告期末公司及其子公司存在逾期金额超过1000万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

□适用√不适用

(3).可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，公司合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

□适用√不适用

3、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

□发生变更√未发生变更

76/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

(五)银行间债券市场非金融企业债务融资工具

√适用□不适用

1、非金融企业债务融资工具基本情况

单位：亿元币种：人民币是否存在投资者适还本付息方终止上市

债券名称简称代码发行日起息日到期日债券余额利率（%）交易场所当性安排交易机制式交易的风（如有）险安徽建工集团股

份有限公司202424竞价、报安徽建工

年度第三期超短 SCP003( 科 012483192.IB 2024-0-24 2024-9-25 2025-6-22 0 2.09 到期一次还 银行间债 价、询价 否不适用

()本付息券市场和协议交期融资券科创票创票据易方式

据)安徽建工集团股

竞价、报份有限公司202424安徽建工

年度第二期超短 SCP002( 科 012482062.IB 2024-7-4 2024-7-5 2025-4-1 0 2.03 到期一次还 银行间债 价、询价不适用 否

()本付息券市场和协议交期融资券科创票创票据

)易方式据

按年付息，安徽建工集团股竞价、报

2025 25安徽建工 不续期则到份有限公司 MTN003(科 102584184.IB 2025-10-10 2025-10-13 2028-10-13 5 2.99 银行间债 价、询价期一次还本 不适用 否

年度第三期科技)+券市场和协议交创债最后一年创新债券易方式利息

按年付息，安徽建工集团股竞价、报

份有限公司 2025 25安徽建工 不续期则到MTN002(科 102584149.IB 2025-09-29 2025-09-29 2028-09-29 5 3.00 银行间债 价、询价期一次还本 不适用 否

年度第二期科技)+券市场和协议交创债最后一年创新债券易方式利息

77/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

按年付息，安徽建工集团股

202525

竞价、报安徽建工不续期则到

份有限公司 MTN001( 102581334.IB 2025-03-24 2025-03-26 2028-03-26 10 3.09 银行间债 价、询价科 期一次还本 不适用 否

年度第一期中期)+券市场和协议交

()创票据最后一年票据科创票据易方式利息

按年付息，安徽建工集团股 24 竞价、报2024 安徽建工 不续期则到份有限公司 MTN001(科 102485240.IB 2024-12-2 2024-12-4 2027-12-4 10 2.80 银行间债 价、询价期一次还本 不适用 否

年度第一期中期

()创票据)+券市场和协议交最后一年票据科创票据易方式利息

安徽建工集团股 23 按年付息， 竞价、报2023 安徽建工份有限公司 MTN001( 102383212.IB 2023-11-27 2023-11-29 2026-11-29 6 3.80 到期一次还 银行间债 价、询价科 不适用 否

年度第一期中期)本+最后一券市场和协议交创票据

票据(科创票据)年利息易方式

安徽建工公路桥按年付息，竞价、报梁建设集团有限25建工路桥

2025 MTN001 102583237.IB 2025-08-06 2025-08-07 2028-08-07 5 2.24

到期一次还银行间债价、询价

公司年度第本+不适用否最后一券市场和协议交一期中期票据年利息易方式

按年付息，安徽建工水利开竞价、报不续期则到发投资集团有限25安徽水利

2025 MTN002 102585363.IB 2025-12-25 2025-12-26 2027-12-26 5 2.80

银行间债价、询价期一次还本不适用否

公司年度第券市场和协议交+最后一年二期中期票据易方式利息

按年付息，安徽建工水利开竞价、报不续期则到发投资集团有限25安徽水利

2025 MTN001 102585061.IB 2025-12-02 2025-12-04 2027-12-04 5 2.80

银行间债价、询价期一次还本不适用否

公司年度第+券市场和协议交最后一年一期中期票据易方式利息安徽水利开发有24安徽水利

2024 PPN001 032480712.IB 2024-7-12 2024-7-16 2027-7-16 10 2.58

按年付息，银行间债竞价、报不适用否

限公司年度到期一次还券市场价、询价

78/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

第一期定向债务本+最后一和协议交融资工具年利息易方式

安徽水利开发有按年付息，竞价、报限公司 2023 年度 23安徽水利 032380625.IB 2023-8-17 2023-8-21 2026-8-21 8 4.18 到期一次还 银行间债 价、询价不适用 否

第一期定向债务 PPN001 本+最后一 券市场 和协议交融资工具年利息易方式

安徽建工建设投按年付息，竞价、报资集团有限公司25建工建投

2025 MTN001 102584650.IB 2025-11-05 2025-11-06 2028-11-06 5 2.18

到期一次还银行间债价、询价不适用否

年度第一期本+最后一券市场和协议交中期票据年利息易方式公司对债券终止上市交易风险的应对措施

□适用√不适用逾期未偿还债券

□适用√不适用报告期内债券付息兑付情况

√适用□不适用债券名称付息兑付情况的说明

安徽建工集团股份有限公司2024年度第三期超短期融资券(科创票据)正常到期兑付兑息

安徽建工集团股份有限公司2024年度第二期超短期融资券(科创票据)正常到期兑付兑息

安徽建工集团股份有限公司2024年度第一期中期票据(科创票据)正常兑付兑息

安徽建工集团股份有限公司2023年度第一期中期票据(科创票据)正常兑付兑息安徽水利开发有限公司2024年度第一期定向债务融资工具正常兑付兑息安徽水利开发有限公司2023年度第一期定向债务融资工具正常兑付兑息

2、公司或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

□适用√不适用

79/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

3、为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称办公地址签字会计师姓名（如适用）联系人联系电话上海浦东发展银行股份有限上海市浦东新区世博大道

909-秦沼杨021-61616251公司号浦发银行大厦

安徽省合肥市云谷路1699号

徽商银行股份有限公司-贾瑞跃、王颖、李强0551-62667732徽银大厦深圳市深南大道7088号招商

招商银行股份有限公司-0755-86977769、叶志凯、于石林

银行大厦0551-65809106北京市西城区月坛南街1号

招商证券股份有限公司317-邱承、巩康、石永磊010-60840902院号楼招商银行大厦层北京市朝阳区光华路10号院

中信银行股份有限公司1-李雨桥010-66635907号楼北京市朝阳区亮马桥路48号

中信证券股份有限公司-观淦壬010-60837896中信证券大厦北京市朝阳区朝阳门北大街

兴业银行股份有限公司2015-林晓歌010-89926551号兴业银行楼北京市西城区复兴门内大街

中国银行股份有限公司1-陈荃010-66593432号北京市西城区复兴门内大街

中国民生银行股份有限公司2-吕金亭010-56367037号合肥市怀宁路200号置地广

安徽承义律师事务所李鹏峰、张可欣

5-0551-65609215场栢悦中心大厦楼

安徽省合肥市庐阳区濉溪路

安徽天禾律师事务所 278号财富广场 B座东区 16 - 汪明月 0551-62620450层北京市西城区阜成门外大街容诚会计师事务所（特殊普22号1幢外经贸大厦901-22黄敬臣、孔晶晶、王书彦、黄敬臣、冯屹巍010-66001391通合伙）901-26冯屹巍、谭冉冉、宁云至

80/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告天健会计师事务所（特殊普浙江省杭州市西湖区灵隐街

128翁宗将翁宗将0571-88216888通合伙）道西溪路号

北京市朝阳区朝外西街3号1

东方金诚国际信用评估有限幢南座11层1101、1102、1103-吕春阳、薛梅0551-65109937

公司单元12层1201、1202、1203单元上述中介机构发生变更的情况

√适用□不适用中介机构名称变更原因履行程序对债券投资者权益的影响天健会计师事务所（特殊普容诚会计师事务所（特殊普经公司董事会、股东会审议无影响通合伙）通合伙）合同到期表决通过

4、报告期末募集资金使用情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币募集资募集资金专项募集资金违规是否与募集说明书已使用未使用

债券名称金总金账户运作情况使用的整改情承诺的用途、使用计金额金额额（如有）况（如有）划及其他约定一致是安徽建工集团股份有限公司2025年度第三期科技创新债券550已使用完毕不涉及是安徽建工集团股份有限公司2025年度第二期科技创新债券550已使用完毕不涉及是

安徽建工集团股份有限公司2025年度第一期中期票据(科创票据)10100已使用完毕不涉及是安徽建工公路桥梁建设集团有限公司2025年度第一期中期票据550已使用完毕不涉及是安徽建工水利开发投资集团有限公司2025年度第二期中期票据550已使用完毕不涉及

81/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

是安徽建工水利开发投资集团有限公司2025年度第一期中期票据550已使用完毕不涉及安徽建工建设投资集团有限公司2025年度第一期中期票据550已使用完毕不涉及是募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

□适用√不适用报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

82/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

5、信用评级结果调整情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

6、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响

□适用√不适用

7、非金融企业债务融资工具其他情况的说明

□适用√不适用

(六)公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%

□适用√不适用

(七)报告期末除债券外的有息债务逾期情况

□适用√不适用

(八)报告期内违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况对债券投资者权益的影响

□适用√不适用

(九)截至报告期末公司近2年的会计数据和财务指标

√适用□不适用

单位：元币种：人民币主要指标2025年2024本期比上年同期变动年增减（%）原因

归属于上市公司股东的扣除非1375292037.291258180050.959.31经常性损益的净利润

流动比率0.981.01-2.97

速动比率0.920.911.10

资产负债率（%）86.4986.51-0.02

EBITDA全部债务比 3.04% 3.30% -7.88

利息保障倍数2.131.9111.52

现金利息保障倍数1.971.7910.06

EBITDA利息保障倍数 2.45 2.18 12.39

贷款偿还率（%）100.00100.00-

利息偿付率（%）100.2599.520.73

二、可转换公司债券情况

□适用√不适用

83/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

第八节财务报告

一、审计报告

√适用□不适用审计报告

天健审〔2026〕1865号

安徽建工集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了安徽建工集团股份有限公司（以下简称安徽建工公司）财务报表，包括2025年

12月31日的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流

量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了安徽建工公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照《中国注册会计师独立性准

则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和中国注册会计师职业道德守则，我们

独立于安徽建工公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们在审计中遵循了对公众利益实体审计的独立性要求。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

(一)应收款项减值准备

1.事项描述相关信息披露详见财务报表附注三(十二）、五(一)4及五(二)10。

截至2025年12月31日，安徽建工公司应收账款余额为人民币6234923.18万元，坏账准备为人民币1001176.80万元，账面价值为人民币5233746.39万元。

安徽建工公司管理层（以下简称管理层）基于单项和组合并考虑客户的信用风险，评估应收款项的预期信用损失。由于应收款项信用减值损失的确定需要管理层运用会计估计和判断，并且应收款项减值准备的计提对于财务报表具有重要性，因此，我们将应收款项的减值认定为关键审计事项。

2.审计应对

针对应收款项减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1)了解和评价与应收款项减值准备计提相关的内部控制设计的有效性，并测试了关键控制执行的有效性；

(2)对于管理层按照单项计提坏账准备的应收款项，结合客户的历史回款、资信状况、管理

层预期未来收取的现金流量等情况，评价减值准备计提的合理性；

(3)对于管理层按照组合计提坏账准备的应收款项，评价管理层组合划分的合理性，并结合

客户信用风险特征、账龄分析、应收款项回函、历史回款、期后回款等情况，评估减值准备计提的合理性；

(4)获取管理层编制的应收款项组合和账龄明细表，选取样本检查相关支持文件，以验证应收款项组合和账龄划分的准确性；

(5)选取样本检查应收款项账龄和历史还款记录，并评估交易对方是否出现财务问题而对应收款项的可收回性产生影响；

84/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

(6)复核管理层计算预期信用损失率的历史信用损失经验数据及关键假设的合理性，评估管理层对应收款项的信用风险评估和识别的合理性；测试管理层使用数据的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确。

(7)检查与应收款项减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二)建筑施工收入确认

1.事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十八)及五(二)1。

安徽建工公司营业收入主要来源于建筑施工收入，2025年度，安徽建工公司营业收入金额为人民币8319799.94万元。

根据新收入准则及安徽建工公司的会计政策，建筑施工收入根据履约进度在某一时段内确认收入。履约进度涉及管理层的重大判断和估计，包括对完成的进度、交付的范围以及所需的服务、合同总成本、尚未完工成本、合同总收入和合同风险的估计。此外，由于情况的改变，合同总成本及合同总收入会较原有的估计发生变化（有时可能是重大的）。因此，我们将建筑施工收入确认认定为关键审计事项。

2.审计应对

针对建筑施工收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1)了解和评价与建筑施工收入确认相关的内部控制设计的有效性，测试了关键控制执行的有效性，包括合同成本、合同收入及履约进度确认流程等；

(2)检查工程承包合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法（包括判断履约义务是在某一时段内履行以及采用投入法确定履约进度）是否适当；

(3)获取重大建筑施工合同样本，检查管理层预计合同总收入和预计合同总成本所依据的关

键合同条款和成本预算等支持性文件，评价管理层所作判断和估计是否合理、依据是否充分；

(4)按年度、项目等对营业收入和毛利率实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明原因；

(5)选取样本进行检查，核对相关支持性文件以验证已发生的合同成本；

(6)实施截止测试，选取样本检查相关合同成本是否被记录在恰当的会计期间；

(7)抽取相关建筑施工合同样本，结合监理报告、客户结算单等文件对工程形象进度进行现场查看，与工程管理部门确认工程的完工程度，并与账面记录进行比较，评价管理层确认的工程履约进度的合理性；

(8)根据已发生成本和预计合同总成本重新计算履约进度及按照履约进度确认的收入；

(9)抽取相关建筑施工项目样本，结合应收账款函证，对工程项目合同金额、变更金额、结算金额等进行函证；

(10)检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估安徽建工公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

安徽建工公司治理层（以下简称治理层）负责监督安徽建工公司的财务报告过程。

85/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对

这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对安徽建工公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致安徽建工公司不能持续经营。

(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六)就安徽建工公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报

表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：沃巍勇（项目合伙人）

中国·杭州中国注册会计师：胡燕华

中国注册会计师：刘壮

二〇二六年三月二十六日

86/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

二、财务报表合并资产负债表

2025年12月31日

编制单位：安徽建工集团股份有限公司

单位：元币种：人民币项目附注2025年12月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金20546876642.5418409682961.90结算备付金拆出资金

交易性金融资产100257878.08120824400.00衍生金融资产

应收票据1123411393.59582538280.09

应收账款52337463862.2354250066926.60

应收款项融资159503826.19277758074.48

预付款项2076617715.161205319079.49应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款5027366261.934444945707.49

其中：应收利息636289.274398888.83

应收股利2518108.87买入返售金融资产

存货8527773217.6712444190716.69

其中：数据资源

合同资产36351389494.1829795915841.60持有待售资产

一年内到期的非流动资产3430537008.173052437611.07

其他流动资产5509152517.545107328227.10

流动资产合计135190349817.28129691007826.51

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款43868690897.2541380010580.19

长期股权投资1828205253.711311102931.23

其他权益工具投资765723227.92660309653.97

其他非流动金融资产10000000.0015000000.00

投资性房地产500658891.04466958213.37

固定资产6075473274.284757981909.28

在建工程516782218.51994485677.25生产性生物资产油气资产

使用权资产82784871.9688443760.05

无形资产9717252993.52813770502.95

其中：数据资源开发支出

87/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

其中：数据资源

商誉14384693.7914384693.79长期待摊费用

递延所得税资产2799539192.592466741416.44

其他非流动资产26997561445.3119318865731.49

非流动资产合计93177056959.8872288055070.01

资产总计228367406777.16201979062896.52

流动负债：

短期借款19339534537.4916633947992.89向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据3851160246.604848642864.25

应付账款70713753307.2866847096996.53

预收款项599149.70811194.15

合同负债14388773818.7412554840268.72卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬655162790.75581667172.12

应交税费1352579544.681293464513.80

其他应付款9604315901.138197054720.76

其中：应付利息

应付股利76365932.5893208586.35应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债7650749576.917680760333.10

其他流动负债10049452901.7410378918267.22

流动负债合计137606081775.02129017204323.54

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款53507654239.9841408827257.80

应付债券3500000000.002400000000.00

其中：优先股永续债

租赁负债58148694.3960585413.06

长期应付款995220775.34295724573.32长期应付职工薪酬

预计负债362653980.72304988076.33

递延收益163837085.43134871389.21

递延所得税负债4930404.748420787.00

其他非流动负债1318785530.411111264119.28

非流动负债合计59911230711.0145724681616.00

负债合计197517312486.03174741885939.54

所有者权益（或股东权益）：

88/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

实收资本（或股本）1716533938.001716533938.00

其他权益工具7000000000.004500000000.00

其中：优先股

永续债7000000000.004500000000.00

资本公积1652262655.281650665085.68

减：库存股

其他综合收益-258295259.26-248837809.17

专项储备1187675471.96933412781.52

盈余公积869905197.04764293140.12一般风险准备

未分配利润6933887820.186132240007.33

归属于母公司所有者权益19101969823.2015448307143.48（或股东权益）合计

少数股东权益11748124467.9311788869813.50所有者权益（或股东权30850094291.1327237176956.98益）合计负债和所有者权益（或228367406777.16201979062896.52股东权益）总计

公司负责人：钱申春主管会计工作负责人：刘强会计机构负责人：李成建母公司资产负债表

2025年12月31日

编制单位：安徽建工集团股份有限公司

单位：元币种：人民币项目附注2025年12月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金3018085215.604583414099.19

交易性金融资产100119178.08120824400.00衍生金融资产

应收票据173169325.00169840037.15

应收账款9358934539.037221089901.17

应收款项融资53138939.12386659.69

预付款项469988182.78274393537.29

其他应收款10090299212.559784719362.63

其中：应收利息

应收股利532543016.68463676292.68

存货33519590.9132420967.76

其中：数据资源

合同资产2512216488.521445773016.54持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产65037489.26259302845.27

流动资产合计25874508160.8523892164826.69

非流动资产：

债权投资其他债权投资

89/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

长期应收款

长期股权投资30936210307.5326152699722.82

其他权益工具投资614110227.92554508828.97

其他非流动金融资产10000000.0015000000.00投资性房地产

固定资产27232646.1627268468.07在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产3988551.603954259.94

无形资产7581368.148341779.30

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产335162808.11303378942.84其他非流动资产

非流动资产合计31934285909.4627065152001.94

资产总计57808794070.3150957316828.63

流动负债：

短期借款1179441916.671415914666.67交易性金融负债衍生金融负债

应付票据415000000.00525571987.84

应付账款9730345994.807097962947.89预收款项

合同负债4614136942.45865102997.44

应付职工薪酬45542429.1365097492.34

应交税费73749897.2982565295.11

其他应付款23821623121.8324428046304.27

其中：应付利息

应付股利58515084.7928535484.94持有待售负债

一年内到期的非流动负债1180354139.281254706980.55

其他流动负债860773995.752070206834.52

流动负债合计41920968437.2037805175506.63

非流动负债：

长期借款1490110000.001654200000.00

应付债券1500000000.00600000000.00

其中：优先股永续债

租赁负债2684485.581636554.93长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债25043889.4020850000.00递延收益递延所得税负债

90/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

其他非流动负债

非流动负债合计3017838374.982276686554.93

负债合计44938806812.1840081862061.56

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1716533938.001716533938.00

其他权益工具6000000000.004500000000.00

其中：优先股

永续债6000000000.004500000000.00

资本公积2501543990.552501543990.55

减：库存股

其他综合收益-193115161.79-182670420.46

专项储备119355542.5947368836.24

盈余公积766086767.48660474710.56

未分配利润1959582181.301632203712.18所有者权益（或股东权12869987258.1310875454767.07益）合计负债和所有者权益（或57808794070.3150957316828.63股东权益）总计

公司负责人：钱申春主管会计工作负责人：刘强会计机构负责人：李成建合并利润表

2025年1—12月

单位：元币种：人民币项目附注2025年度2024年度

一、营业总收入83197999413.0096501992541.09

其中：营业收入83197999413.0096501992541.09利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本77808003691.3591644530690.16

其中：营业成本70880986373.9984539280178.19利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加333011371.25303251948.74

销售费用270503067.30273159356.51

管理费用2547656662.592366369571.42

研发费用1953273151.972144623740.66

财务费用1822573064.252017845894.64

其中：利息费用2146856174.412417314746.59

利息收入496785990.61534946393.34

加：其他收益36713652.1821950770.64

91/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告投资收益（损失以“－”号填22084693.6383870208.28列）

其中：对联营企业和合营企业-35950377.5222214067.30的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“”119178.08207600.00－号填列）信用减值损失（损失以“-”号-2270224759.77-2172861909.50填列）资产减值损失（损失以“-”号-152936272.97-191255784.16填列）资产处置收益（损失以“－”号24958394.0622184113.07填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）3050710606.862621556849.26

加：营业外收入63795339.3568582102.04

减：营业外支出38686156.8438809867.56四、利润总额（亏损总额以“－”号填3075819789.372651329083.74列）

减：所得税费用855583540.21621977074.04

五、净利润（净亏损以“－”号填列）2220236249.162029352009.70

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”2220236249.162029352009.70－号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

“-”1525783433.201344871166.75（净亏损以号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”694452815.96684480842.95号填列）

六、其他综合收益的税后净额-3567637.01-13733320.52

（一）归属母公司所有者的其他综-3567637.01-13733320.52合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综6028513.08

合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值5889813.08变动

（4）其他138700.00

2．将重分类进损益的其他综合-9596150.09-13733320.52

收益

92/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-9596150.09-13733320.52

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额2216668612.152015618689.18

（一）归属于母公司所有者的综合1522215796.191331137846.23收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益694452815.96684480842.95总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.800.78

（二）稀释每股收益(元/股)0.800.78

公司负责人：钱申春主管会计工作负责人：刘强会计机构负责人：李成建母公司利润表

2025年1—12月

单位：元币种：人民币项目附注2025年度2024年度

一、营业收入10016249806.396882107729.89

减：营业成本8833645175.995993568861.21

税金及附加24122110.4315878037.22

销售费用1063445.061548878.40

管理费用361768391.19334431167.24

研发费用119640234.3763638884.12

财务费用32293274.94131058807.61

其中：利息费用222858247.53208292058.95

利息收入195997392.96101888777.78

加：其他收益1290492.37685766.98投资收益（损失以“－”号填667480665.42550958631.68列）

其中：对联营企业和合营企业4631636.16-5353682.47的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“”119178.08207600.00－号填列）信用减值损失（损失以“-”号-111055376.26-83713270.66填列）资产减值损失（损失以“-”号-21144078.3120578310.50

93/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

填列）资产处置收益（损失以“－”号539796.151284486.23填列）

二、营业利润（亏损以“－”号填列）1180947851.86831984618.82

加：营业外收入5208964.0516194791.30

减：营业外支出4192858.056499720.09三、利润总额（亏损总额以“－”号填1181963957.86841679690.03列）

减：所得税费用125843388.6452983906.09

四、净利润（净亏损以“－”号填列）1056120569.22788695783.94

（一）持续经营净利润（净亏损以“”1056120569.22788695783.94－号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额-10444741.33-15936462.65

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

（二）将重分类进损益的其他综合-10444741.33-15936462.65收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-10444741.33-15936462.65

7.其他

六、综合收益总额1045675827.89772759321.29

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：钱申春主管会计工作负责人：刘强会计机构负责人：李成建合并现金流量表

2025年1—12月

单位：元币种：人民币项目附注2025年度2024年度

一、经营活动产生的现金流量：

94/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

销售商品、提供劳务收到的现85313127264.4189007868886.33金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还96960925.37103135876.42

收到其他与经营活动有关的885267923.18467784194.13现金

经营活动现金流入小计86295356112.9689578788956.88

购买商品、接受劳务支付的现74698873210.9277354594984.03金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的4434366962.844292151910.95现金

支付的各项税费2843110917.762596878267.35

支付其他与经营活动有关的3030660324.074120527563.25现金

经营活动现金流出小计85007011415.5988364152725.58

经营活动产生的现金流1288344697.371214636231.30量净额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金200202647.097910248.80

取得投资收益收到的现金22037723.2517766809.62

处置固定资产、无形资产和其80746286.4583963390.55他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位114894531.75收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的500548590.17440017060.23现金

95/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

投资活动现金流入小计803535246.96664552040.95

购建固定资产、无形资产和其13089429429.679643100904.99他长期资产支付的现金

投资支付的现金827564875.00920729625.00质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位18580251.55支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计13916994304.6710582410781.54

投资活动产生的现金流-13113459057.71-9917858740.59量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金4360429429.003447617018.40

其中：子公司吸收少数股东投360429429.00447617018.40资收到的现金

取得借款收到的现金48405329307.2240778481645.15收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计52765758736.2244226098663.55

偿还债务支付的现金33317237236.5630018137976.77

分配股利、利润或偿付利息支3471416788.583100449518.85付的现金

其中：子公司支付给少数股东363907177.76375996240.73

的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的2269884681.8255753258.13现金

筹资活动现金流出小计39058538706.9633174340753.75

筹资活动产生的现金流13707220029.2611051757909.80量净额

四、汇率变动对现金及现金等价-11210292.69736174.02物的影响

五、现金及现金等价物净增加额1870895376.232349271574.53

加：期初现金及现金等价物余16251331770.6513902060196.12额

六、期末现金及现金等价物余额18122227146.8816251331770.65

公司负责人：钱申春主管会计工作负责人：刘强会计机构负责人：李成建母公司现金流量表

2025年1—12月

单位：元币种：人民币项目附注2025年度2024年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现10709305815.816078274375.05金收到的税费返还

96/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

收到其他与经营活动有关的298758451.956237077392.70现金

经营活动现金流入小计11008064267.7612315351767.75

购买商品、接受劳务支付的现6802293366.584693724896.36金

支付给职工及为职工支付的386115525.95324968296.85现金

支付的各项税费158547966.00504345064.05

支付其他与经营活动有关的2358009554.242657443318.23现金

经营活动现金流出小计9704966412.778180481575.49

经营活动产生的现金流量净1303097854.994134870192.26额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金594000461.75102910248.80

取得投资收益收到的现金607503444.56460714655.87

处置固定资产、无形资产和其3764514.7518661669.40他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位128.75收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的195997392.96101888777.78现金

投资活动现金流入小计1401265814.02684175480.60

购建固定资产、无形资产和其9728558.386945984.99他长期资产支付的现金

投资支付的现金5418077548.555385924043.84取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计5427806106.935392870028.83

投资活动产生的现金流-4026540292.91-4708694548.23量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金2000000000.003000000000.00

取得借款收到的现金5069160000.009472488998.60收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计7069160000.0012472488998.60

偿还债务支付的现金4644075591.278708438998.60

分配股利、利润或偿付利息支816008690.86794220569.02付的现金

支付其他与筹资活动有关的500882858.405620296.37现金

筹资活动现金流出小计5960967140.539508279863.99

筹资活动产生的现金流1108192859.472964209134.61量净额

四、汇率变动对现金及现金等价-10444741.33-63931.38物的影响

97/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

五、现金及现金等价物净增加额-1625694319.782390320847.26

加：期初现金及现金等价物余4551601994.372161281147.11额

六、期末现金及现金等价物余额2925907674.594551601994.37

公司负责人：钱申春主管会计工作负责人：刘强会计机构负责人：李成建

98/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

合并所有者权益变动表

2025年1—12月

单位：元币种：人民币

2025年度

归属于母公司所有者权益项目其他权益工具少数股东权益所有者权益合计

实收资本(或股减：库一般风

优先其资本公积其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润本)永续债存股险准备股他

一、上年年末余额1716533938.004500000000.001650665085.68-248837809.17933412781.52764293140.126132240007.3311788869813.5027237176956.98

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初余额1716533938.004500000000.001650665085.68-248837809.17933412781.52764293140.126132240007.3311788869813.5027237176956.98三、本期增减变动金额（减少2500000000.001597569.60-9457450.09254262690.44105612056.92801647812.85-40745345.573612917334.15以“－”号填列）

（一）综合收益总额-3567637.011525783433.20694452815.962216668612.15

（二）所有者投入和减少资本2500000000.001597569.60-371290983.772130306585.83

1．所有者投入的普通股360429429.00360429429.00

2．其他权益工具持有者投入资

2500000000.002500000000.00

本

3．股份支付计入所有者权益的

金额

4．其他1597569.60-731720412.77-730122843.17

（三）利润分配105612056.92-730025433.43-363907177.76-988320554.27

1．提取盈余公积105612056.92-105612056.92

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配-624413376.51-363907177.76-988320554.27

4．其他

（四）所有者权益内部结转-5889813.085889813.08

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留

存收益

5．其他综合收益结转留存收益-5889813.085889813.08

6．其他

（五）专项储备254262690.44254262690.44

1．本期提取1473329550.471473329550.47

99/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

2．本期使用1219066860.031219066860.03

（六）其他

四、本期期末余额1716533938.007000000000.001652262655.28-258295259.261187675471.96869905197.046933887820.1811748124467.9330850094291.13

2024年度

归属于母公司所有者权益项目其他权益工具少数股东权益所有者权益合计

实收资本(或股减：库一般风资本公积其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润

本)优先其永续债存股险准备股他

一、上年年末余额1716533938.002500000000.001650665085.68-235104488.65699972274.62685423561.735450159398.4111564500957.4624032150727.25

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初余额1716533938.002500000000.001650665085.68-235104488.65699972274.62685423561.735450159398.4111564500957.4624032150727.25三、本期增减变动金额（减少2000000000.00-13733320.52233440506.9078869578.39682080608.92224368856.043205026229.73以“－”号填列）

（一）综合收益总额-13733320.521344871166.75684480842.952015618689.18

（二）所有者投入和减少资本2000000000.00-84115746.181915884253.82

1．所有者投入的普通股447617018.40447617018.40

2．其他权益工具持有者投入资2000000000.002000000000.00

本

3．股份支付计入所有者权益的

金额

4．其他-531732764.58-531732764.58

（三）利润分配78869578.39-662790557.83-375996240.73-959917220.17

1．提取盈余公积78869578.39-78869578.39

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配-583920979.44-375996240.73-959917220.17

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留

存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备233440506.90233440506.90

1．本期提取1286202137.841286202137.84

100/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

2．本期使用1052761630.941052761630.94

（六）其他

四、本期期末余额1716533938.004500000000.001650665085.68-248837809.17933412781.52764293140.126132240007.3311788869813.5027237176956.98

公司负责人：钱申春主管会计工作负责人：刘强会计机构负责人：李成建

101/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

母公司所有者权益变动表

2025年1—12月

单位：元币种：人民币

2025年度

项目其他权益工具

实收资本(或股本)资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他

一、上年年末余额1716533938.004500000000.002501543990.55-182670420.4647368836.24660474710.561632203712.1810875454767.07

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初余额1716533938.004500000000.002501543990.55-182670420.4647368836.24660474710.561632203712.1810875454767.07

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）1500000000.00-10444741.3371986706.35105612056.92327378469.121994532491.06

（一）综合收益总额-10444741.331056120569.221045675827.89

（二）所有者投入和减少资本1500000000.001500000000.00

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本1500000000.001500000000.00

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配105612056.92-728742100.10-623130043.18

1．提取盈余公积105612056.92-105612056.92

2．对所有者（或股东）的分配-623130043.18-623130043.18

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备71986706.3571986706.35

1．本期提取178431773.36178431773.36

2．本期使用106445067.01106445067.01

（六）其他

四、本期期末余额1716533938.006000000000.002501543990.55-193115161.79119355542.59766086767.481959582181.3012869987258.13

2024年度

项目

实收资本(或股本)其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计

102/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

优先股永续债其他

一、上年年末余额1716533938.002500000000.002263816208.87-166733957.8174040751.96581605132.171506298486.078475560559.26

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初余额1716533938.002500000000.002263816208.87-166733957.8174040751.96581605132.171506298486.078475560559.26

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）2000000000.00237727781.68-15936462.65-26671915.7278869578.39125905226.112399894207.81

（一）综合收益总额-15936462.65788695783.94772759321.29

（二）所有者投入和减少资本2000000000.002000000000.00

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本2000000000.002000000000.00

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配78869578.39-662790557.83-583920979.44

1．提取盈余公积78869578.39-78869578.39

2．对所有者（或股东）的分配-583920979.44-583920979.44

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备-26671915.72-26671915.72

1．本期提取170385432.15170385432.15

2．本期使用197057347.87197057347.87

（六）其他237727781.68237727781.68

四、本期期末余额1716533938.004500000000.002501543990.55-182670420.4647368836.24660474710.561632203712.1810875454767.07

公司负责人：钱申春主管会计工作负责人：刘强会计机构负责人：李成建

103/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

三、公司基本情况

1、公司概况

√适用□不适用

安徽建工集团股份有限公司（以下简称本公司或公司），由安徽省水利建筑工程总公司、金寨水电开发有限责任公司、凤台县永幸河灌区管理总站、蚌埠市建设投资有限公司、安徽省水利

水电勘测设计院等五家单位采用发起设立方式设立，经安徽省人民政府皖府股字[1998]第20号文批准，于1998年6月15日在安徽省工商行政管理局登记注册，注册资本1100万元，注册名称为安徽水建建设股份有限公司。

2000年7月，公司2000年度临时股东大会决定增资扩股，经安徽省人民政府皖府股字[2000]

第40号文批准，股本增至6200万股，2000年11月，经安徽省工商行政管理局核准，公司更名为安徽水利开发股份有限公司。

2003年4月3日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]25号文核准，公司通过向二

级市场投资者定价配售方式向社会公开发行了人民币普通股5800万股。公司于2003年4月办理了注册资本变更登记，变更后的注册资本为12000万元。

2004年3月，公司2003年度股东大会决定，以2003年末总股本12000万股为基数，用资本

公积金向全体股东每10股转增2股，用未分配利润向全体股东每10股送红股1股，转增和送红股共计3600万股，公司总股本变更为15600万股。

2006年 6月，根据公司召开的股权分置改革 A股市场相关股东会议审议通过股权分置改革方案，即公司非流通股股东向全体流通股股东每10股送3.2股普通股，公司总股本未发生变化。

2007年7月，公司2006年度股东大会决定，以公司2006年末总股本15600万股为基数，用

未分配利润向全体股东每10股送红股1股，共计1560万股，公司总股本变更为17160万股。

2008年4月，公司2007年度股东大会决定，以公司2007年12月31日总股本17160万股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股，共计转增5148万股。变更后公司总股本为22308万股。

2011年4月，公司2010年股东大会决定，以公司2010年12月31日总股本22308万股为基数，以未分配利润和资本公积转增股本，向全体股东每10股送2股、转增3股，共计增加了11154万股。变更后公司总股本为33462万股。

2013年5月，公司2012年度股东大会决定，以公司2012年12月31日总股本33462万股为基数，以未分配利润和资本公积转增股本，向全体股东每10股送2股、转增3股，共计增加了

16731万股。变更后公司总股本为50193万股。

2015年6月，经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽水利开发股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1001号）的核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股2998万股。公司于2015年9月办理了注册资本变更登记，变更后的总股本为53191万股。

2016年4月，根据国务院国有资产监督管理委员会《关于安徽水利开发股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权（2016）328号），安徽省水利建筑工程总公司持有本公司85473813股权无偿划转给安徽建工集团有限公司，变更后安徽建工集团有限公司持有本公司16.07%股权。

2016年4月，公司2015年度股东大会决定，以公司2015年12月31日总股本53191万股为基数，以未分配利润和资本公积转增股本，向全体股东每10股送2股、转增5股，共计增加了

37234万股。变更后公司总股本为90425万股。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准安徽水利开发股份有限公司吸收合并建工集团并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3191号文），2017年5月，公司向安徽省水利建筑总公司发行人民币普通股46355万股，每股人民币1元，购买资产每股发行价为人民币6.54元；同时公司将安徽建工集团有限公司持有公司股本14531万元予以注销。本次吸收合并新增注册资本

31825万元，变更完成后，公司的总股本为122249.60万股；2017年8月，本公司向7名投资者

非公开发行人民币普通股211804276股，募集资金138520万元，扣除发行费用后实际募集配套资金净额为人民币135658万元（不含税净额为人民币135820万元）。发行完成后，公司总股本增至1434300227股。

104/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

2018年4月，公司2017年度股东大会决定，以方案实施前的公司总股本1434300227股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税），每股派送红股0.2股，共计派发现金红利

71715011.35元，派送红股286860045股，本次分配后总股本为1721160272股。

2018年8月，公司召开第六届董事会第六十九次会议及2018年第二次临时股东大会，审议

通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司住所的议案》、《关于变更注册资本的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司根据实际情况需要变更公司名称、住所、注册资本、经营范围及修改公司章程部分条款。

2022年11月，根据《补偿协议》、《补充协议》等生效法律文件，对于建工控股本次补偿

的股份4626334股，公司以总价1.00元的价格定向回购补偿股份并注销股份。业绩补偿完成后，公司股本总额和建工控股持股比例发生变更，公司总股本变更为1716533938股。

公司总部的经营地址：安徽省蚌埠市东海大道5183号。

法定代表人：钱申春。

公司主要的经营活动为：基础设施建设与投资、房屋建设等。

财务报表批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于2026年3月26日决议批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

√适用□不适用本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用□不适用

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、存货、固定资产折旧、在建工

程、无形资产、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

√适用□不适用公司经营业务的营业周期以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，境外（分）子公司从事境外经营，选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

105/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

5、重要性标准确定方法和选择依据

√适用□不适用项目重要性标准单项计提金额占各类应收款项坏账准备总额的重要的单项计提坏账准备的应收款项

10%以上或金额大于1亿元

单项收回或转回金额占各类应收款项总额的重要的应收款项本期坏账准备收回或转回金额

10%以上或金额大于1亿元

单项核销金额占各类应收款项坏账准备总额的本期重要的应收款项核销

10%以上或金额大于1亿元

单项核销金额占各类应收款项坏账准备总额的重要的在建工程

10%以上或金额大于1亿元

重要的非全资子公司非全资子公司收入金额占集团总收入≥10%重要的或有事项金额超过100万元

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

(1)同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2)非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

（1）控制的判断

拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其可变回报金额的，认定为控制。

（2）合并财务报表的编制方法母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

（1）合营安排分为共同经营和合营企业。

（2）当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

1、确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

2、确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

3、确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

4、按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

5、确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

106/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

9、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为

已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

10、外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

（1）外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率（以下简称即期汇率的近似汇率）折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

（2）外币财务报表折算资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

11、金融工具

√适用□不适用

1.金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计

量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负

债；(2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)不

属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以摊余成本计量的金融负债。

2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1)金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2)金融资产的后续计量方法

1)以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从

107/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

其他综合收益中转出，计入留存收益。

4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3)金融负债的后续计量方法

1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额

计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3)不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承

诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：*按照金融工具的减值规定确

定的损失准备金额；*初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4)以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4)金融资产和金融负债的终止确认

1)当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

*收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

*金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2)当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3.金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2)保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2)因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融

资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

108/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：

活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的

其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察

市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5.金融工具减值

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量

之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

6.金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1)公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2)公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

12、应收票据

□适用√不适用

13、应收账款

√适用□不适用按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

□适用√不适用

109/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

□适用√不适用按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

□适用√不适用

14、应收款项融资

□适用√不适用

15、其他应收款

√适用□不适用按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

□适用√不适用基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

□适用√不适用按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

□适用√不适用

16、存货

√适用□不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

√适用□不适用

1.存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2.发出存货的计价方法

材料和物料等发出时采用月末一次加权平均法计价。

房地产开发存货主要包括库存材料、在建开发产品、已完工开发产品和意图出售而暂时出租的开发产品等。存货按实际成本进行初始计量。开发产品的实际成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。开发产品发出时，采用个别计价法确定其实际成本。

3.存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

4.低值易耗品和周转材料的摊销方法

(1)低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

(2)周转材料

钢管、扣件等出租的周转材料按20年平均摊销。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

√适用□不适用

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。一般按单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货按存货类别计提。资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

110/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

(1)产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

(2)需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至

完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

(3)房地产企业存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存

货跌价准备，计入当期损益。

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

□适用√不适用基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

□适用√不适用

17、合同资产

√适用□不适用合同资产的确认方法及标准

√适用□不适用公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

□适用√不适用基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

□适用√不适用按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

□适用√不适用

18、持有待售的非流动资产或处置组

√适用□不适用

1.持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1)根据类似交易中出

售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2)出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1)买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导

111/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；(2)因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2.持有待售的非流动资产或处置组的会计处理

(1)初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(2)资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3)不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或

非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1)划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2)可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

□适用√不适用终止经营的认定标准和列报方法

√适用□不适用终止经营的确认标准

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为

终止经营：

(1)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

(3)该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的列报方法公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中将原来作为终止经营损益列报的信息重新作为可比期间的持续经营损益列报。

112/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

19、长期股权投资

√适用□不适用

1.共同控制、重大影响的判断

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权

在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20（含20）以上但低于50的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

2.投资成本的确定

(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权

益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1)在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按

成本法核算的初始投资成本。

2)在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易

作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3.后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1)是否属于“一揽子交易”的判断原则

113/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，公司结合分步交易的各个步骤的交易协议条款、分别取得的处置对价、出售股权的对象、处置方式、处置时点等信息来判断分

步交易是否属于“一揽子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于“一揽子交易”：

1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

4)一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2)不属于“一揽子交易”的会计处理

1)个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

2)合并财务报表

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。

处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3)属于“一揽子交易”的会计处理

1)个别财务报表

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

2)合并财务报表

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

20、投资性房地产

(1).如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2.投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形

资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

21、固定资产

(1).确认条件

√适用□不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

114/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

(2).折旧方法

√适用□不适用

类别折旧方法折旧年限（年）残值率年折旧率

房屋及建筑物年限平均法30-5033.23-1.94

机器设备年限平均法10-1439.70-6.93

运输设备年限平均法6-12316.17-8.08

实验仪器年限平均法7-12313.86-8.08

其他设备年限平均法7-14313.86-6.93

发电设备年限平均法20-2534.85-3.88

输电配电线路年限平均法20-3034.85-3.23

22、在建工程

√适用□不适用

1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造

该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态

但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

23、借款费用

√适用□不适用

1.借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2.借款费用资本化期间

(1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过

3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或

者生产活动重新开始。

(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3.借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

24、生物资产

√适用□不适用

生物资产是指有生命的动物和植物，包括消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。生物资产同时满足下列条件时予以确认：(1)因过去的交易或者事项对其拥有或者控制；(2)与其有关的经济利益很可能流入公司；(3)其成本能够可靠计量时予以确认。

25、油气资产

□适用√不适用

115/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

26、无形资产

(1).使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

√适用□不适用

1.无形资产包括土地使用权、计算机软件、专利权及非专利技术和收费公路特许经营权等，

按成本进行初始计量。

2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现

方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体如下：

项目使用寿命及其确定依据摊销方法土地使用权按产权登记期限确定使用寿命为40或70年直线法计算机软件按预期受益期限确定使用寿命为3年直线法

专利权及非专利技术按预期受益期限确定使用寿命为5-10年直线法收费公路特许经营权按特许经营期内车辆通行量车流量法

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

(2).研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用□不适用

3.研发支出的归集范围

与开展研发活动直接相关的各项费用归集为研发支出，包括材料费、人工费、装备调试及检测费、折旧与摊销费用、燃料动力费用、委外研发费用等。

4.内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

5.公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

27、长期资产减值

√适用□不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、

使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

28、长期待摊费用

√适用□不适用

116/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

29、合同负债

√适用□不适用公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

30、职工薪酬

(1).短期薪酬的会计处理方法

√适用□不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资

(2).离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变

量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2)设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形

成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资

产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3).辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4).其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关

117/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

31、预计负债

√适用□不适用

1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承

担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2.公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负

债表日对预计负债的账面价值进行复核。

32、股份支付

√适用□不适用

1.股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1)以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2)以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3)修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

33、优先股、永续债等其他金融工具

√适用□不适用

根据金融工具相关准则和《永续债相关会计处理的规定》（财会〔2019〕2号），对发行的永

118/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

续债等金融工具，公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

在资产负债表日，对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配作为公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

34、收入

(1).按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

√适用□不适用

1.收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义

务：(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制公司

履约过程中在建商品；(3)公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1)公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3)公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5)客户已接受该商品；(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2.收入计量原则

(1)公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品

或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2)合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3)合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付

的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4)合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品

的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3.收入确认的具体方法

(1)商品销售业务

公司与客户之间的销售商品合同包含转让商品的履约义务，属于在某一时点履行履约义务。

销售产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

(2)建筑施工业务

1)建造合同业务

公司与客户之间的建造合同包含工程建设的履约义务，由于客户能够控制公司履约过程中在建的商品，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。公司按照投入法确定提供服务的履约进度，履约进度按已经完成的为履行合同实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

119/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

于资产负债表日，公司对已完工或已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

2)BOT 项目合同业务

建设、运营及移交合同项于建设阶段提供实际建造服务的，按照前述建造合同业务的会计政策确认基础设施建设服务的收入和成本。基础设施建设服务收入按照收取或有权收取的对价计量，并在确认收入的同时确认合同资产或无形资产，并对合同安排中的重大融资成分进行会计处理。

合同规定基础设施建成后的一定期间内，公司可以无条件地自合同授予方收取确定金额的货币资金或其他金融资产的，于项目建造完成时，将合同资产转入金融资产核算。

合同规定公司在有关基础设施建成后，从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，公司在确认收入的同时确认无形资产。并在该项目竣工验收之日起至运营期及其延展期届满或特许经营权终止之日的期间采用年限平均法摊销。于运营阶段，当提供劳务时确认相应的收入；发生的日常维护或修理费用，确认为当期费用。

3)BT 项目合同业务

建设及移交合同项于建设阶段提供实际建造服务的，按照前述建造合同业务的会计政策确认相关基础设施建设服务收入和成本。基础设施建设服务收入按照收取或有权收取的对价计量，在确认收入的同时确认合同资产，并对合同安排中的重大融资成分进行会计处理。待拥有无条件收取对价权利时，转入“长期应收款”，待收到业主支付的款项后，进行冲减。

(3)房地产销售业务公司房地产开发业务的收入于将物业的控制权转移给客户时确认。基于销售合同条款及适用于合同的法律规定，物业的控制权可在某一时段内或在某一时点转移。仅当公司在履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项的情况下，按照合同期间已完成履约义务的进度在一段时间内确认收入，已完成履约义务的进度按照为完成履约义务而实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。否则，收入于客户获得实物所有权或已完工物业的法定所有权且公司已获得现时收款权并很可能收回对价时确认。

在确认合同交易价格时，若融资成分重大，公司将根据合同的融资成分来调整合同承诺对价。

(2).同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

□适用√不适用

35、合同成本

√适用□不适用

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2.该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

3.该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得

的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

120/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

36、政府补助

√适用□不适用

1.政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1)公司能够满足政府补助所附的条件；(2)公

司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。

政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4.与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5.政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实

际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2)财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

37、递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产

负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足

够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产

生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

5.同时满足下列条件时，公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：(1)

拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；(2)递延所得税资产和递延所得税

负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

38、租赁

√适用□不适用作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用□不适用

121/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

1.公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；

将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

(1)使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1)租赁负债的初始计量金额；2)在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3)承租人发生的初始直接费用；4)承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(2)租赁负债

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际

行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用□不适用

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1)经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2)融资租赁在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

3.售后租回

(1)公司作为承租人

公司按照《企业会计准则第14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

122/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

(2)公司作为出租人

公司按照《企业会计准则第14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第21号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

39、其他重要的会计政策和会计估计

√适用□不适用

1.采用套期会计的依据、会计处理方法

(1)套期包括公允价值套期/现金流量套期/境外经营净投资套期。

(2)对于满足下列条件的套期，运用套期会计方法进行处理：1)套期关系仅由符合条件的套期

工具和被套期工具组成；2)在套期开始时，公司正式指定了套期工具和被套期项目，并准备了关于套期关系和公司从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件；3)该套期关系符合套期有效性要求。

套期同时满足下列条件时，公司认定套期关系符合套期有效性要求：1)被套期项目和套期工具之间存在经济关系；2)被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位；3)套期关系的套期比率等于公司实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期

工具实际数量之比，但不反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡。

公司在套期开始日及以后期间持续地对套期关系是否符合套期有效性要求进行评估。套期关系由于套期比率的原因而不再符合套期有效性要求，但指定该套期关系的风险管理目标没有改变的，公司进行套期关系再平衡。

(3)套期会计处理

1)公允价值套期

*套期工具产生的利得或损失计入当期损益。如果套期工具是对选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得或损失计入其他综合收益。

*被套期项目因风险敞口形成的利得或损失计当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。被套期项目为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》

第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（或其组成部分）的，其

因被套期风险敞口形成的利得或损失计入当期损益，其账面价值已经按公允价值计量，不再调整；

被套期项目为公司选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入其他综合收益，其账面价值已经按公允价值计量，不再调整。

被套期项目为尚未确认的确定承诺（或其组成部分）的，其在套期关系指定后因被套期风险引起的公允价值累计变动额确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入各相关期间损益。当履行确定承诺而取得资产或承担负债时，调整该资产或负债的初始确认金额，以包括已确认的被套期项目的公允价值累计变动额。

被套期项目为以摊余成本计量的金融工具（或其组成部分）的，公司对被套期项目账面价值所作的调整按照开始摊销日重新计算的实际利率进行摊销，并计入当期损益。被套期项目为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入

其他综合收益的金融资产（或其组成部分）的，按照相同的方式对累计已确认的套期利得或损失进行摊销，并计入当期损益，但不调整金融资产（或其组成部分）的账面价值。

2)现金流量套期

*套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，作为现金流量套期储备，计入其他综合收益，无效部分计入当期损益。现金流量套期储备的金额按照以下两项的绝对额中较低者确认：A.套期工具自套期开始的累计利得或损失；B.被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

123/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

*被套期项目为预期交易，且该预期交易使公司随后确认一项非金融资产或非金融负债的，或者非金融资产和非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。

*其他现金流量套期，原计入其他综合收益的现金流量套期储备金额，在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

3)境外经营净投资套期

套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分，确认为其他综合收益，并在处置境外经营时，将其转出计入当期损益；套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。

2.资产证券化业务的会计处理方法和判断依据

公司将部分应收账款（“信托财产”）证券化，将资产信托给特定目的实体，由该实体向投资者发行优先级资产支持证券和次级资产支持证券，公司持有部分次级资产支持证券，次级资产支持证券在优先级资产支持证券本息偿付完毕前不得转让。公司作为资产服务机构，提供资产及其回收有关的管理服务、基础合同的变更管理及其他服务。信托财产在支付信托税负和相关费用之后，优先用于偿付优先级资产支持证券的本息，全部本息偿付之后剩余的信托财产作为次级资产支持证券的收益，公司根据持有次级资产支持证券比例享有相关收益。

在运用证券化金融资产的会计政策时，公司已考虑转移至其他实体的资产的风险和报酬程度，以及公司对该实体行使控制权的程度：

(1)终止确认证券化资产公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时终止确认该金融资产并将该金融

资产的账面价值与因转让而收到的对价之间的差额，确认为当期损益。

(2)继续确认证券化资产

公司保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬时，不终止确认该金融资产；转让该金融资产收到的对价，确认为一项负债。在随后的会计期间，公司继续确认该金融资产的收益及其相关负债的费用。

(3)继续涉入证券化资产

不属于上述两种情形的，公司分别以下两种情况进行处理：

1)公司未保留对该金融资产控制的，在转让日终止确认该金融资产，并将该金融资产的账面

价值与因转让而收到的对价之间的差额，确认为当期损益。

2)公司保留对该金融资产控制的，在转让日按其继续涉入该金融资产的程度确认有关资产，

并相应确认有关负债。

40、重要会计政策和会计估计的变更

详见“重要事项”的“公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明”

41、2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

42、其他

□适用√不适用

六、税项

1、主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用□不适用税种计税依据税率

124/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销

增值税项税额，扣除当期允许抵扣的进13%、9%、6%、5%、3%项税额后，差额部分为应交增值税

城市维护建设税实际缴纳的流转税税额7%、5%、1%

企业所得税应纳税所得额25%有偿转让国有土地使用权及地

土地增值税上建筑物和其他附着物产权产30%-60%生的增值额

从价计征的，房屋及建筑物余房产税1.2%、12%值；从租计征的，按租金收入教育费附加实际缴纳的流转税税额3%

地方教育附加实际缴纳的流转税税额2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明√适用□不适用

纳税主体名称所得税税率（%）安徽省路桥试验检测有限公司15安徽建科城乡勘察测绘咨询有限公司15安徽建工中仑智能制造有限公司15安徽水利嘉和机电设备安装有限公司15安徽建工水利开发投资集团设备制造有限责任公司15安徽建工公路桥梁建设集团有限公司15安徽建工建筑工业有限公司15安徽建工交通航务集团有限公司15安徽建工北城工业有限公司15安徽建工检测科技集团有限公司15安徽建工水利开发投资集团生态科技有限责任公司15安徽省建筑科学研究设计院15安徽建工路港建设集团设备新材料有限公司15安徽和达工程检测有限公司15安徽环通工程试验检测有限公司15安徽建工路港建设集团有限公司15安徽建工交通设施科技有限公司15安徽建工瑞特新材料科技有限公司15芜湖市建昌工程质量检测中心有限公司15安徽建工新材料科技有限公司15安徽建工嘉和建筑工业有限公司15安徽路港通工程试验检测有限公司15安徽新鑫工程试验检测有限公司15安徽建工建设投资集团有限公司15安徽建工三建集团有限公司15安徽省建科建设监理有限公司15除上述以外的其他纳税主体25

2、税收优惠

√适用□不适用

125/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的认定备案，子公司安徽省路桥试验检测有限公司、安徽建科城乡勘察测绘咨询有限公司、安徽建工中仑智能制造有限公司、安徽

水利嘉和机电设备安装有限公司、安徽建工水利开发投资集团设备制造有限责任公司、安徽建工

公路桥梁建设集团有限公司、安徽建工建筑工业有限公司、安徽建工北城工业有限公司、安徽建

工水利开发投资集团生态科技有限责任公司和安徽省建筑科学研究设计院为高新技术企业，

2023-2025年度企业所得税按15%的税率计缴；子公司安徽建工路港建设集团设备新材料有限公

司、安徽和达工程检测有限公司、安徽环通工程试验检测有限公司、安徽建工路港建设集团有限

公司、安徽建工交通设施科技有限公司、安徽建工瑞特新材料科技有限公司、芜湖市建昌工程质

量检测中心有限公司和安徽建工新材料科技有限公司为高新技术企业，2024-2026年度企业所得税按15%的税率计缴；子公司安徽建工交通航务集团有限公司、安徽建工检测科技集团有限公司、

安徽建工嘉和建筑工业有限公司、安徽路港通工程试验检测有限公司、安徽新鑫工程试验检测有

限公司、安徽建工建设投资集团有限公司、安徽建工三建集团有限公司和安徽省建科建设监理有

限公司为高新技术企业，2025-2027年度企业所得税按15%的税率计缴。

3、其他

□适用√不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

库存现金33639054.7435349035.70

银行存款18653172902.7516597138195.33

其他货币资金1860064685.051777195730.87存放财务公司存款

合计20546876642.5418409682961.90

其中：存放在境外--的款项总额

其他说明：

期末银行存款中，564584810.61元系诉讼等冻结资金；期末其他货币资金中1586668695.54元系为开具银行承兑汇票存入的保证金，72514119.93元系为开具保函存入的保证金，30809652.49元系为按揭贷款存入的保证金，90629000.00元系为开具信用证存入的保证金，

79443217.09元系土地复垦及其他各类保证金。除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押

或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额指定理由和依据

以公允价值计量且其变动计100257878.08120824400.00/入当期损益的金融资产

其中：

理财产品100119178.08120824400.00/

衍生金融工具138700.00/

合计100257878.08120824400.00/

126/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

其他说明：

□适用√不适用

3、衍生金融资产

□适用√不适用

4、应收票据

(1).应收票据分类列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

商业承兑票据1123411393.59582538280.09

合计1123411393.59582538280.09

(2).期末公司已质押的应收票据

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末已质押金额

商业承兑票据532550000.00

合计532550000.00

(3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末终止确认金额期末未终止确认金额

商业承兑票据754529326.67

合计754529326.67

(4).按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备计类别计提账面提账面比例比例

金额(%)金额比例价值金额金额比价值

(%)(%)例

(%)按单项计提坏账准备

其中：

商业承兑汇票按组合计

提坏账准1185336834.44100.0061925440.855.221123411393.59614137384.57100.0031599104.485.15582538280.09备

其中：

127/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

商业承兑

1185336834.44100.0061925440.855.221123411393.59614137384.57100.0031599104.485.15582538280.09

汇票

合计1185336834.44100.0061925440.855.221123411393.59614137384.57100.0031599104.485.15582538280.09

按单项计提坏账准备：

□适用√不适用

按组合计提坏账准备：

√适用□不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元币种：人民币期末余额名称

账面余额坏账准备计提比例（%）

商业承兑汇票组合1185336834.4461925440.855.22

合计1185336834.4461925440.855.22按组合计提坏账准备的说明

□适用√不适用按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用√不适用

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

(5).坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回转销或核销其他变动

按组合计提坏账准备31599104.4830326336.3761925440.85

合计31599104.4830326336.3761925440.85

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用√不适用

(6).本期实际核销的应收票据情况

□适用√不适用

其中重要的应收票据核销情况：

□适用√不适用

应收票据核销说明：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

128/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

5、应收账款

(1).按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币账龄期末账面余额期初账面余额

1年以内（含1年）29327654404.6334284652716.94

1年以内（含1年）29327654404.6334284652716.94

1至2年14436474697.6414043056943.29

2至3年8150455174.667344123559.62

3年以上

3至4年5378306617.013219273345.68

4至5年2255576433.241450293861.48

5年以上2800764505.072229172395.26

合计62349231832.2562570572822.27

(2).按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提账面计提账面比例比例

金额金额比例价值金额金额比例价值(%)(%)(%)(%)按单项计

提坏1778689935.162.85918932825.7151.66859757109.451513262224.692.42866318218.2357.25646944006.46账准备

其中：

按组合计

提坏60570541897.0997.159092835144.3115.0151477706752.7861057310597.5897.587454187677.4412.2153603122920.14账准备

其中：

合计62349231832.25100.0010011767970.0216.0652337463862.2362570572822.27100.008320505895.6713.3054250066926.60

按单项计提坏账准备：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额名称

账面余额坏账准备计提比例（%）计提理由

明发集团（淄博）房144170885.5922836622.2415.84预计收回风险较地产开发有限公司大

美丽之冠（黄山）文预计收回风险较

化旅游发展有限公123981661.7492986246.3175.00大司

淄博成易创业房地87299842.3587299842.35100.00预计无法收回产开发有限公司

Arabest公司 77748594.91 77748594.91 100.00 预计无法收回

129/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

黄山粤恒置业有限73890172.8455417629.6375.00预计收回风险较公司大江苏省建筑工程集

团供应链管理有限67505568.5650629176.4375.00预计收回风险较大公司预计收回风险较

应收其他单位1204093209.17532014713.8444.18大或根据保全资产情况单项认定

合计1778689935.16918932825.7151.66/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用√不适用

按组合计提坏账准备：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额名称

账面余额坏账准备计提比例（%）

1年以内29422604913.541471130245.685.00

1-2年13896896954.201111751756.308.00

2-3年7852235223.84785223522.4210.00

3-4年5165179349.422066071739.7740.00

4-5年1916558586.541341591010.5970.00

5年以上2317066869.552317066869.55100.00

合计60570541897.099092835144.3115.01

按组合计提坏账准备的说明：

□适用√不适用按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用√不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

(3).坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回转销或核销其他变动

单项计提坏账准备866318218.23150979931.6198365324.13918932825.71

按组合计提坏账准备7454187677.441638647466.879092835144.31

合计8320505895.671789627398.4898365324.1310011767970.02

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用√不适用

(4).本期实际核销的应收账款情况

□适用√不适用

130/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

其中重要的应收账款核销情况

□适用√不适用

应收账款核销说明：

□适用√不适用

(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币占应收账款和合同资产应收账款期末余合同资产期末余应收账款和合同坏账准备期末余单位名称期末余额合额额资产期末余额额计数的比例

（%）合肥市重

点工程建2365794706.68488736574.332854531281.012.88509802692.64设管理局重庆成渝

垫丰武高442504396.271339166026.361781670422.631.8041936443.05速公路有限公司舒城县舒

兴资产运1650117182.0887979951.481738097133.561.75341849041.90营管理有限公司安徽省长

高高速公868676302.76279842230.681148518533.441.1646417827.74路有限责任公司陕西省西咸新区秦

汉新城开925636791.19121212927.231046849718.421.06153112536.41发建设集团有限责任公司

合计6252729378.982316937710.088569667089.068.651093118541.74

其他说明：

□适用√不适用

6、合同资产

(1).合同资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值

已完工未结35877705491.51161301491.8235716403999.6929249295566.01162953056.3129086342509.70算资产

131/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

未到期的质818916178.86183930684.37634985494.49821934460.53112361128.63709573331.90保金

建设期PPP

和特许经营25647555385.3150034915.3325597520469.9818692179875.9050719183.8818641460692.02权项目资产

小计62344177055.68395267091.5261948909964.1648763409902.44326033368.8248437376533.62

减：列示于

其他非流动25647555385.3150034915.3325597520469.9818692179875.9050719183.8818641460692.02资产的合同资产

合计36696621670.37345232176.1936351389494.1830071230026.54275314184.9429795915841.60

(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用√不适用

(3).按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提账面计提账面比例比例

金额(%)金额比例价值金额金额比例价值

(%)(%)(%)按单项计

提坏账准3459592.660.013459592.66100.0033522030.760.1133233928.9099.14288101.86备

其中：

按组合计

提坏账准36693162077.7199.99341772583.530.9336351389494.1830037707995.7899.89242080256.040.8129795627739.74备

其中：

已完工未35877705491.5197.77161301491.820.4535716403999.6929231155460.1797.21134096875.290.4629097058584.88结算资产

未到期质815456586.202.22180471091.7122.13634985494.49806552535.612.68107983380.7513.39698569154.86保金

合计36696621670.37100.00345232176.190.9436351389494.1830071230026.54100.00275314184.940.9229795915841.60

按单项计提坏账准备：

□适用√不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用√不适用

按组合计提坏账准备：

□适用√不适用按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用√不适用

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

132/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

(4).本期合同资产计提坏账准备情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期变动金额原

项目期初余额本期收回本期转销/其他变期末余额本期计提因或转回核销动

单项计提减值33233928.90-29774336.243459592.66准备

按组合计提减242080256.0499692327.49341772583.53值准备

合计275314184.9469917991.25345232176.19/

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用√不适用

(5).本期实际核销的合同资产情况

□适用√不适用其中重要的合同资产核销情况

□适用√不适用

合同资产核销说明：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

7、应收款项融资

(1).应收款项融资分类列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

银行承兑汇票159503826.19277758074.48

合计159503826.19277758074.48

(2).期末公司已质押的应收款项融资

□适用√不适用

(3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末终止确认金额期末未终止确认金额

银行承兑汇票883014262.63

合计883014262.63

133/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

(4).按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面账面比例金计提比比例金计提比

金额价值价值(%)金额额例(%)(%)额例(%)按单项计提坏账准备

其中：

按组合计提坏159503826.19100.00159503826.19277758074.48100.00277758074.48账准备

其中：

银行承兑汇票159503826.19100.00159503826.19277758074.48100.00277758074.48

合计159503826.19100.00159503826.19277758074.48100.00277758074.48

按单项计提坏账准备：

□适用√不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用√不适用

按组合计提坏账准备：

□适用√不适用按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用√不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

(5).坏账准备的情况

□适用√不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用√不适用

(6).本期实际核销的应收款项融资情况

□适用√不适用其中重要的应收款项融资核销情况

□适用√不适用

核销说明：

□适用√不适用

(7).应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用√不适用

134/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

(8).其他说明

√适用□不适用

银行承兑汇票的承兑人是具有较高信用的商业银行，由其承兑的银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故公司将已背书或贴现的该等银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

期末应收款项融资账面价值较期初减少较多，主要系采用银行承兑汇票结算方式减少所致。

8、预付款项

(1).预付款项按账龄列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额账龄

金额比例(%)金额比例(%)

1年以内1729589352.8283.29924518825.2176.70

1至2年250764257.0412.08186015349.3715.43

2至3年67973389.993.2785951581.547.13

3年以上28290715.311.368833323.370.73

合计2076617715.16100.001205319079.49100.00

(2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币占预付款项期末余额合计数的单位名称期末余额

比例(%)

福建中闽大秦工程管理有限公司132540884.046.38

蚌埠市融达经贸有限责任公司100680000.004.85

安徽长江钢铁股份有限公司94572820.114.55

安徽首矿大昌金属材料有限公司79206761.363.81

蚌埠融兴供应链有限责任公司70000000.003.37

合计477000465.5122.96

其他说明：

√适用□不适用

期末预付账款金额较期初增长较多，主要系本期新增部分项目供应商结算方式导致。

9、其他应收款

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

应收利息636289.274398888.83

应收股利2518108.87

其他应收款5024211863.794440546818.66

合计5027366261.934444945707.49

其他说明：

135/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

□适用√不适用应收利息

(1).应收利息分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

定期存款及其他636289.274398888.83

合计636289.274398888.83

(2).重要逾期利息

□适用√不适用

(3).按坏账计提方法分类披露

□适用√不适用

按单项计提坏账准备：

□适用√不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用√不适用

按组合计提坏账准备：

□适用√不适用

(4).按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用√不适用

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

(5).坏账准备的情况

□适用√不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用√不适用

(6).本期实际核销的应收利息情况

□适用√不适用其中重要的应收利息核销情况

□适用√不适用

核销说明：

□适用√不适用

其他说明：

136/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

□适用√不适用应收股利

(7).应收股利

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)期末余额期初余额

蒙城县康润安建水务有限公司2518108.87

合计2518108.87

(8).重要的账龄超过1年的应收股利

□适用√不适用

(9).按坏账计提方法分类披露

□适用√不适用

按单项计提坏账准备：

□适用√不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用√不适用

按组合计提坏账准备：

□适用√不适用

(10).按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用√不适用

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

(11).坏账准备的情况

□适用√不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用√不适用

(12).本期实际核销的应收股利情况

□适用√不适用其中重要的应收股利核销情况

□适用√不适用

核销说明：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

137/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

其他应收款

(1).按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币账龄期末账面余额期初账面余额

1年以内（含1年）2378619472.761084088699.73

1年以内2378619472.761084088699.73

1至2年956087616.032386466486.20

2至3年1707451965.93831825426.14

3至4年585252685.41392836831.06

4至5年153439004.78260479805.67

5年以上725954299.86706189326.00

合计6506805044.775661886574.80

(13).按款项性质分类情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币款项性质期末账面余额期初账面余额

投标保证金、履约保证金851869946.39663029335.67

其他保证金及往来款5654935098.384998857239.13

小计6506805044.775661886574.80

减：坏账准备1482593180.981221339756.14

合计5024211863.794440546818.66

(14).坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

第一阶段第二阶段第三阶段整个存续期预期信用整个存续期预期信用坏账准备未来12个月预期合计

损失(未发生信用减损失(已发生信用减信用损失

值)值)

2025年1月1日余额807036867.9112394549.13401908339.101221339756.14

2025年1月1日余额

在本期

--转入第二阶段

--转入第三阶段

--转回第二阶段

--转回第一阶段

本期计提274628829.49-6756598.045000.00267877231.45

本期转回6663806.616663806.61本期转销本期核销

其他变动40000.0040000.00

2025年12月31日余1081665697.405637951.09395289532.491482593180.98

额

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

138/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

□适用√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用√不适用

(15).坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期变动金额转销类别期初余额期末余额计提收回或转回或核其他变动销

单项计提401908339.105000.006663806.6140000.00395289532.49坏账准备按组合计

提坏账准819431417.04267872231.451087303648.49备

合计1221339756.14267877231.456663806.61-40000.001482593180.98

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用√不适用

(16).本期实际核销的其他应收款情况

□适用√不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用√不适用

其他应收款核销说明：

□适用√不适用

(17).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币占其他应收款期坏账准备单位名称期末余额末余额合计数的款项的性质账龄期末余额

比例(%)安徽保利房地与子公司合作

产开发有限公486090000.007.47方股东的往来2-3年48609000.00司款与子公司合作

武汉康景实业486090000.007.47方股东的往来2-3年48609000.00投资有限公司款

舒城县舒兴资1年以内，1-2产运营管理有164888031.092.53资金实力金5134127133.31年，年以上限公司舒城县舒兴资

产运营管理有90000000.001.38履约保证金4-5年限公司

139/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

秦汉新城保障

231351607.863.561年以内，1-2房建设管理有意向金3-482022435.86年，年

限公司汉中航空智慧

新城投资集团133461282.932.05其他保证金及1-2年，2-3往来款年，3-427007755.06年有限公司汉中航空智慧

投标保证金、

新城投资集团49100000.000.751-2年-履约保证金有限公司

合计1640980921.8825.22--340375324.23

(18).因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

10、存货

(1).存货分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额存货跌价准备存货跌价准备项目

账面余额/合同履约成账面价值账面余额/合同履约成账面价值本减值准备本减值准备

原材料557702384.28390758.51557311625.77595084324.85390758.51594693566.34

在产品12399073.1612399073.167797701.817797701.81

库存商品495949660.05495949660.05256725442.71256725442.71

周转材料525384753.81525384753.81478875840.95478875840.95

消耗性生13847271.2813847271.2813592656.2113592656.21物资产

开发产品4058095990.23208722790.153849373200.085305040255.80228235472.915076804782.89

开发成本3091316208.2917808574.773073507633.526072993513.9057292788.126015700725.78

合计8754695341.10226922123.438527773217.6712730109736.23285919019.5412444190716.69

(2).确认为存货的数据资源

□适用√不适用

(3).存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期增加金额本期减少金额项目期初余额期末余额计提其他转回或转销其他

原材料390758.51390758.51

开发产品228235472.9150453501.8769966184.63208722790.15

开发成本57292788.1233249048.4072733261.7517808574.77

140/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

合计285919019.5483702550.27142699446.38226922123.43本期转回或转销存货跌价准备的原因

□适用√不适用按组合计提存货跌价准备

□适用√不适用按组合计提存货跌价准备的计提标准

□适用√不适用

(4).存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

√适用□不适用

截至2025年12月31日，存货余额中借款费用资本化金额462142042.46元。

(5).合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

11、持有待售资产

□适用√不适用

12、一年内到期的非流动资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

一年内到期的长期应收款3430537008.173052437611.07

合计3430537008.173052437611.07一年内到期的债权投资

□适用√不适用一年内到期的其他债权投资

□适用√不适用

13、其他流动资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额合同取得成本应收退货成本

待抵扣/认证进项税、预缴增值税4606772978.704420509751.52

预缴其他税费902379538.84686818475.58

合计5509152517.545107328227.10

141/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

14、债权投资

(1).债权投资情况

□适用√不适用债权投资减值准备本期变动情况

□适用√不适用

(2).期末重要的债权投资

□适用√不适用

(3).减值准备计提情况

□适用√不适用

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用√不适用

(4).本期实际的核销债权投资情况

□适用√不适用其中重要的债权投资情况核销情况

□适用√不适用

债权投资的核销说明：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

15、其他债权投资

(1).其他债权投资情况

□适用√不适用其他债权投资减值准备本期变动情况

□适用√不适用

(2).期末重要的其他债权投资

□适用√不适用

(3).减值准备计提情况

□适用√不适用

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：

142/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

□适用√不适用本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用√不适用

(4).本期实际核销的其他债权投资情况

□适用√不适用其中重要的其他债权投资情况核销情况

□适用√不适用

其他债权投资的核销说明：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

16、长期应收款

(1).长期应收款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额折现项目率账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值区间

PPP项

目长期48250240720.14951012814.7247299227905.4245096038081.77663589890.5144432448191.26应收款

减：一年内到

期的长3457143413.3726606405.203430537008.173077145251.5724707640.503052437611.07期应收款

合计44793097306.77924406409.5243868690897.2542018892830.20638882250.0141380010580.19/

(2).按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备计计类别提账面提账面比例比例

金额(%)金额比

价值金额(%)金额比价值例例

(%)(%)按单项计提坏账准备

143/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

其中：

按组合计

提坏账准44793097306.77100.00924406409.522.0643868690897.2542018892830.20100.00638882250.011.5241380010580.19备

其中：

44793097306.77100.00924406409.522.0643868690897.2542018892830.20100.00638882250.011.5241380010580.19

合计44793097306.77100.00924406409.522.0643868690897.2542018892830.20100.00638882250.011.5241380010580.19

按单项计提坏账准备：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额名称

账面余额坏账准备计提比例（%）计提理由

PPP项目长期应收款 44793097306.77 924406409.52 2.06

合计44793097306.77924406409.522.06/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用√不适用

按组合计提坏账准备：

□适用√不适用

(3).按预期信用损失一般模型计提坏账准备

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备未来12整个存续期预期信整个存续期预期信个月预合计

用损失(未发生信用用损失(已发生信用期信用损失

减值)减值)

2025年1月1日余638882250.01638882250.01

额

2025年1月1日余

额在本期

--转入第二阶段

--转入第三阶段

--转回第二阶段

--转回第一阶段

本期计提285524159.51285524159.51本期转回本期转销本期核销其他变动

2025年12月31日924406409.52924406409.52

余额

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用√不适用

144/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

(4).坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期变动金额类别期初余额收回或转转销或核其他变期末余额计提回销动单项计提坏账准备

按组合计提坏账准638882250.01285524159.51924406409.52备

合计638882250.01285524159.51924406409.52

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用√不适用

(5).本期实际核销的长期应收款情况

□适用√不适用其中重要的长期应收款核销情况

□适用√不适用

长期应收款核销说明：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

17、长期股权投资

(1).长期股权投资情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期增减变动宣告减其发值他其计放准减综他提期初现期末备被投资单位少权益法下确认合权减其余额（账面价值）追加投资金余额（账面价值）期投的投资损益收益值他股末资益变准利余调动备或额整利润

一、合营企业小计

二、联营企业

中航国际联营体公1333014.131333014.13司

145/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

利辛县安建新润建192054145.775855274.74197909420.51设投资有限公司

陕西秦汉汽车产业41080637.62303764.4341384402.05园发展有限公司

怀宁安建发展有限15971748.208643139.1124614887.31公司

安徽省宣泾高速公211648130.926293500.00-41935446.50176006184.42路有限责任公司

安徽建工舒城建设35872920.81-4812.5735868108.24发展有限公司

安徽建工皖北建设6852219.02243123.797095342.81投资有限公司中能建安建工（定远）建设发展有限16145603.519400000.00-5311610.0320233993.48公司肥西县安建产融第

肆建设工程管理有4000000.00-102864.483897135.52限公司甘肃公航旅永积高

速公路项目管理有33334736.4433334736.44限公司甘肃公航旅漳三高

速公路项目管理有29874760.0029874760.00限公司安徽建工集团（濉溪）建设发展有限626116.30-102961.54523154.76公司

安徽建工集团宿徐2368728.69-14595.502354133.19建设有限公司安徽建元城市发展

股权投资基金合伙6273266.491765227.088038493.57企业（有限合伙）

安徽皖能建工智慧3639643.78254129.033893772.81城市发展有限公司安庆交投股权投资基金合伙企业（有89527800.0354510.9289582310.95限合伙）苍溪县苍旺公路建

设工程管理有限公33097318.1085178.8833182496.98司

安徽省城更徽盐建63929202.10-615779.1863313422.92设发展有限公司

合肥星阔置业有限73491836.25-6711746.0866780090.17公司濉溪富鑫通达股权投资合伙企业（有195568566.37-15468.34195553098.03限公司）

合肥海众新能源科150772020.1637500000.006829911.13195101931.29技发展有限公司

合肥恒众新能源科35685671.4726100000.00-691983.7761093687.70

146/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

技发展有限公司

安徽省泾宣高速公67954845.07-2651001.5165303843.56路有限责任公司

安徽省东鄱高速公64800000.0064800000.00路有限责任公司

安徽省宁枞高速公84000000.0084000000.00路有限责任公司肥西县安建产融第

贰建设工程管理有-187017.95-187017.95限公司肥西县安建产融建

设工程管理有限公-1052191.45-1052191.45司

淮北新濉建设工程3529.023529.02有限公司

中好建造（安徽）5600000.00-590885.875009114.13科技有限公司芜湖市泰山路长江

大桥建设开发有限291519200.00199.12291519399.12公司重庆涪陵绕城西环

高速公路发展有限27840000.0027840000.00公司

合计1311102931.23553052700.00-35950377.521828205253.71

(2).长期股权投资的减值测试情况

□适用√不适用

18、其他权益工具投资

(1).其他权益工具投资情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期增减变动指定为以本期累计计累计计公允价值本期计本期计追减确认入其他入其他计量且其期初入其他入其他期末项目加少其的股综合收综合收变动计入余额综合收综合收余额投投他利收益的利益的损其他综合益的利益的损资资入得失收益的原得失因上市权

益工具40000.0040000.00投资非上市

权益工660269653.97765683227.92具投资

合计660309653.97765723227.92/

147/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

(2).本期存在终止确认的情况说明

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

19、其他非流动金融资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

永续债信托保障基金10000000.0015000000.00

合计10000000.0015000000.00

其他说明：

□适用√不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1).采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计

一、账面原值

1.期初余额611633283.361393126.88613026410.24

2.本期增加金额73518506.9973518506.99

（1）外购300538.42300538.42

（2）存货\固定资产\在建73217968.5773217968.57工程转入

（3）企业合并增加

3.本期减少金额22036362.5422036362.54

（1）处置22036362.5422036362.54

（2）其他转出

4.期末余额663115427.811393126.88664508554.69

二、累计折旧和累计摊销

1.期初余额145591403.38476793.49146068196.87

2.本期增加金额18812171.2831808.3818843979.66

（1）计提或摊销18812171.2831808.3818843979.66

3.本期减少金额1062512.881062512.88

（1）处置1062512.881062512.88

（2）其他转出

4.期末余额163341061.78508601.87163849663.65

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

3、本期减少金额

（1）处置

（2）其他转出

148/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值499774366.03884525.01500658891.04

2.期初账面价值466041879.98916333.39466958213.37

(2).未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用√不适用

(3).采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

21、固定资产

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

固定资产6075473274.284757981909.28固定资产清理

合计6075473274.284757981909.28

其他说明：

□适用√不适用固定资产

(1).固定资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币输电配电线项目房屋及建筑物机器设备运输工具实验仪器其他设备发电设备合计路

一、账面原值：

1.期初4183414384.331987360372.91159841397.12225367857.67412752362.12330723225.334313655.797303773255.27

余额

2.本期1304294202.05328005659.8716611246.8760553066.959070804.996331003.38444498.231725310482.34

增加金额

（1）86194443.81154202234.8413646645.0960022381.128363632.525368426.49444498.23328242262.10购置

（2）

在建工程1218099758.24173803425.032964601.78530685.83707172.47962576.891397068220.24转入

3.本期14434541.2587433516.1712343614.279663344.8544054899.8861946.90167991863.32

减少金额

（1）

处置或报14434541.2587433516.1712343614.279663344.8544054899.8861946.90167991863.32废

4.期末5473274045.132227932516.61164109029.72276257579.77377768267.23336992281.814758154.028861091874.29

余额

149/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

二、累计折旧

1.期初877420420.081010023387.03111478781.64142191656.26238095756.65161806844.311521189.202542538035.17

余额

2.本期106048125.53181900758.8710648845.5552890733.9716652904.3212347714.27261540.43380750622.94

增加金额

（1）106048125.53181900758.8710648845.5552890733.9716652904.3212347714.27261540.43380750622.94计提

3.本期6996818.7976189953.499925748.437427918.3640375203.057726.80140923368.92

减少金额

（1）

处置或报6996818.7976189953.499925748.437427918.3640375203.057726.80140923368.92废

4.期末976471726.821115734192.41112201878.76187654471.87214373457.92174146831.781782729.632782365289.19

余额

三、减值准备

1.期初3253310.823253310.82

余额

2.本期

增加金额

（1）计提

3.本期

减少金额

（1）处置或报废

4.期末3253310.823253310.82

余额

四、账面价值

1.期末4496802318.311108945013.3851907150.9688603107.90163394809.31162845450.032975424.396075473274.28

账面价值

2.期初3305993964.25974083675.0648362615.4883176201.41174656605.47168916381.022792466.594757981909.28

账面价值

(2).暂时闲置的固定资产情况

□适用√不适用

(3).通过经营租赁租出的固定资产

□适用√不适用

(4).未办妥产权证书的固定资产情况

□适用√不适用

(5).固定资产的减值测试情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用固定资产清理

□适用√不适用

150/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

22、在建工程

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

在建工程516782218.51994485677.25工程物资

合计516782218.51994485677.25

其他说明：

□适用√不适用在建工程

(1).在建工程情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目减值减值账面余额账面价值账面余额账面价值准备准备

顺宁工业园66549834.6166549834.61

安徽建工蜀山经济产业园项304096695.93304096695.93目

安徽建工科研试验基地项目250897347.23250897347.2326892291.0226892291.02

安徽建工（芜湖）绿色新材100193902.32100193902.32料智能智造产业园项目

天长恒大项目大酒店136183984.39136183984.39132536200.00132536200.00

管桩厂房32725609.3432725609.34

安徽建工集团智能绿色制造1277899.571277899.5779160007.5679160007.56（长丰）产业园（一期土建）

安徽建工钢结构绿色智造2859651.182859651.18104220157.46104220157.46

（六安）项目

包河产业园14992422.6914992422.697781745.147781745.14

银通建材产业园11962195.1411962195.14

安徽建工集团喜乐康宁饮用60001184.3360001184.33水项目

涡阳新材料科技园1632778.621632778.62

安徽建工（六安）建材科技1129013.491129013.49有限公司基建项目

安徽建工（淮南）建材科技461432.65461432.65园项目

肥西项目191926.19191926.19

其他35192383.0335192383.03140329233.87140329233.87

合计516782218.51516782218.51994485677.25994485677.25

(2).重要在建工程项目本期变动情况

√适用□不适用

151/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

单位：元币种：人民币工程累本期

计投入其中：本期利利息项目期初本期转入固定资期末工程利息资本化资金预算数本期增加金额占预算息资本化金资本名称余额产金额余额进度累计金额来源比例额化率

(%)(%)顺宁

工业77956471.4466549834.6111406636.8377956471.44100.00100.00自有资金园安徽建工蜀山金融

经济608780000.00304096695.93283491616.69587588312.6296.52100.0013215646.432.40机构产业贷款园项目安徽建工自有

科研1187750000.0026892291.02224005056.21250897347.2321.1221.128041527.778041527.772.92资金+试验贷款基地项目安徽建工

（芜湖）绿色金融

新材172680069.00100193902.3268154891.26168348793.58-0.00100.00100.002758130.292.55机构料智贷款能智造产业园项目天长恒大

项目192536200.00132536200.003647784.39136183984.3970.7370.73自有资金大酒店安徽建工集团智能绿色制造金融

（长296482600.0079160007.56194811788.99272693896.981277899.5792.4193.122634910.782.95机构丰）贷款产业园

（一期土

建）安徽建工自有

钢结129590613.79104220157.4622589085.31123949591.592859651.1897.8597.74资金+构绿贷款色智造

152/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

（六安）项目包河自有

产业499750000.007781745.147210677.5514992422.693.003.00资金+园贷款银通

建材189037900.0011962195.1411962195.146.335.00自有产业资金园安徽建工集团

喜乐287610000.0060001184.3360001184.3320.8620.00自有康宁资金饮用水项目涡阳

新材223162800.001632778.621632778.621.001.00自有料科资金技园安徽建工

（六安）

建材227960900.001129013.491129013.491.001.00自有科技资金有限公司基建项目安徽建工

（淮南）318155600.00461432.65461432.651.001.00自有建材资金科技园项目

肥西207514000.00191926.19191926.191.001.00自有项目资金

合计4618967154.23821430834.04890696067.651230537066.21481589835.48//8041527.7726650215.27//

(3).本期计提在建工程减值准备情况

□适用√不适用

(4).在建工程的减值测试情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

153/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

工程物资

(5).工程物资情况

□适用√不适用

23、生产性生物资产

(1).采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

(2).采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用√不适用

(3).采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

24、油气资产

(1).油气资产情况

□适用√不适用

(2).油气资产的减值测试情况

□适用√不适用

25、使用权资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目房屋及建筑物运输工具合计

一、账面原值

1.期初余额147050498.078554801.13155605299.20

2.本期增加金额40170477.04119947.3140290424.35

1)租入40170477.04119947.3140290424.35

3.本期减少金额41602543.938216269.1349818813.06

1)处置41602543.938216269.1349818813.06

4.期末余额145618431.18458479.31146076910.49

二、累计折旧

1.期初余额59532717.467628821.6967161539.15

2.本期增加金额31487334.36679844.1132167178.47

（1）计提31487334.36679844.1132167178.47

3.本期减少金额27891873.728144805.3736036679.09

（1）处置27891873.728144805.3736036679.09

4.期末余额63128178.10163860.4363292038.53

154/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额

（1）处置

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值82490253.08294618.8882784871.96

2.期初账面价值87517780.61925979.4488443760.05

(1).使用权资产的减值测试情况

□适用√不适用

26、无形资产

(1).无形资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币专利权及非专收费公路特许经项目土地使用权计算机软件合计利技术营权

一、账面原值

1.期初余额931471143.1541080164.376645075.25979196382.77

2.本期增加219589287.445413864.51513105.728737386067.568962902325.23

金额

（1）购置219589287.445413864.51513105.72225516257.67

（2）内部研发

（3）企业合并增加

（4）其他非8737386067.568737386067.56流动资产转入

3.本期减少17185498.3698763.8117284262.17

金额

（1）处置17185498.3698763.8117284262.17

4.期末余额1133874932.2346395265.077158180.978737386067.569924814445.83

二、累计摊销

1.期初余额134186288.9424847819.196391771.69165425879.82

2.本期增加28596521.044324463.20295619.2317661600.2850878203.75

金额

（1）计提28596521.044324463.20295619.2317661600.2850878203.75

3.本期减少8650170.8092460.468742631.26

金额

（1）处置8650170.8092460.468742631.26

4.期末余额154132639.1829079821.936687390.9217661600.28207561452.31

155/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加

金额

（1）计提

3.本期减少

金额

（1）处置

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面979742293.0517315443.14470790.058719724467.289717252993.52

价值

2.期初账面797284854.2116232345.18253303.56813770502.95

价值

(2).确认为无形资产的数据资源

□适用√不适用

(3).未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用√不适用

(4).无形资产的减值测试情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

27、商誉

(1).商誉账面原值

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期增加本期减少被投资单位名称或形期初余额企业合并形期末余额成商誉的事项处置成的

安徽省路桥试验检测685109.49685109.49有限公司

芜湖市建昌工程质量13699584.3013699584.30检测中心有限公司

合计14384693.7914384693.79

(2).商誉减值准备

□适用√不适用

156/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

(3).商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用√不适用资产组或资产组组合发生变化

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

(4).可收回金额的具体确定方法可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用√不适用可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用√不适用前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用√不适用公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用√不适用

(5).业绩承诺及对应商誉减值情况形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

28、长期待摊费用

□适用√不适用

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1).未经抵销的递延所得税资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目可抵扣暂时性递延所得税可抵扣暂时性递延所得税差异资产差异资产

资产减值准备12347035066.682506952634.2910212698407.092046624648.07

内部交易未实现利润580671027.92145167756.98609415652.41152353913.11

可抵扣亏损243982389.0847994478.02772925752.94182494447.14

预提费用413897769.0595519070.97382846606.3585052832.69

递延收益139436794.0921030826.6480221351.3212147621.94

租赁负债72279561.3014086636.8465418581.9811339464.04

合计13797302608.122830751403.7412123526352.092490012926.99

157/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

(2).未经抵销的递延所得税负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目应纳税暂时性递延所得税应纳税暂时性递延所得税差异负债差异负债非同一控制企业合并资产评估增值其他债权投资公允价值变动其他权益工具投资公允价值变动

长期资产评估增值13453068.702793425.1015463780.963262775.78

设备、器具一次性税前108118588.4517754791.3497701477.4916442510.17扣除

使用权资产78904764.7915564604.9368343490.8911935111.60

公允价值变动119178.0829794.52207600.0051900.00

合计200595600.0236142615.89181716349.3431692297.55

(3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额递延所得税资抵销后递延所抵销后递延所项目递延所得税资产产和负债互抵得税资产或负得税资产或负和负债互抵金额金额债余额债余额

递延所得税资产31212211.152799539192.5923271510.552466741416.44

递延所得税负债31212211.154930404.7423271510.558420787.00

(4).未确认递延所得税资产明细

□适用√不适用

(5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

30、其他非流动资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值建设期

PPP 和特 25647555385.31 50034915.33 25597520469.98 18692179875.90 50719183.88 18641460692.02许经营权

158/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

项目资产预付长期

1400040975.331400040975.33677405039.47677405039.47

资产款

合计27047596360.6450034915.3326997561445.3119369584915.3750719183.8819318865731.49

31、所有权或使用权受限资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末期初受受项目限受限限账面余额账面价值账面余额账面价值受限情况类情况类型型法院冻结资法院冻结资

货币资金2424649495.662424649495.66冻金、2158351191.252158351191.25冻金、各类保证结结各类金保证金质押

应收票据532550000.00506222500.00质取得453450000.0022672500.00质质押取得借款押押借款存货

其中：数据资源抵押

固定资产2139124341.941957833472.64抵取得532962241.70480394705.40抵抵押取得借款押押借款抵

押、收费公路

无形资产8964964361.418935696284.56抵特许339707760.31316767814.41抵抵押取得借款押经营押权质押取得借款

其中：数据资源质押

应收账款5924457830.885506311212.94质取得4281516246.093690425492.07质质押取得借款押押借款抵押

开发成本、开1713732213.781278892937.29抵取得2605519925.302605519925.30抵抵押取得借款发产品押押借款

在建工程8737568.808737568.80抵抵押12810173.0012810173.00抵抵押取得借款押取得押

159/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

借款抵押

投资性房地124069951.4599626141.03抵取得产押借款

PPP 项目之

应收账款、长

期应收款、一质押质

年内到期的52417274300.0348241425124.93取得59491357090.7757715878374.45质质押取得借款押押

非流动资产、借款其他非流动资产

合计74249560063.9568959394737.85//69875674628.4267002820175.88//

32、短期借款

(1).短期借款分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

质押借款2021186000.002462184296.30

抵押借款9852929.8134019973.28

保证借款5565336333.075231802216.67

信用借款11733599212.518896719125.30

应计利息9560062.109222381.34

合计19339534537.4916633947992.89

(2).已逾期未偿还的短期借款情况

□适用√不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

33、交易性金融负债

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

34、衍生金融负债

□适用√不适用

35、应付票据

(1).应付票据列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

160/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

种类期末余额期初余额

银行承兑汇票2135540257.773488261488.64

商业承兑汇票1715619988.831360381375.61

合计3851160246.604848642864.25

36、应付账款

(1).应付账款列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

应付采购款69812886921.0565895155315.20

其他900866386.23951941681.33

合计70713753307.2866847096996.53

(2).账龄超过1年或逾期的重要应付账款

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

37、预收款项

(1).预收款项列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

预收租金款599149.70811194.15

合计599149.70811194.15

(2).账龄超过1年的重要预收款项

□适用√不适用

(3).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

38、合同负债

(1).合同负债情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

预售房产款3907765597.316254831806.92

已结算未完工款7272505191.054237554632.59

161/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

施工劳务款、材料款及其他3208503030.382062453829.21

合计14388773818.7412554840268.72

(2).账龄超过1年的重要合同负债

□适用√不适用

(3).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

39、应付职工薪酬

(1).应付职工薪酬列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

一、短期薪酬563526210.714137740577.084067391569.90633875217.89

二、离职后福利-设定提存计18140961.41370428215.89367281604.4421287572.86划

三、辞退福利

四、一年内到期的其他福利

合计581667172.124508168792.974434673174.34655162790.75

(2).短期薪酬列示

√适用□不适用

单位：元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

一、工资、奖金、津贴和补534604619.143422061001.233348312881.29608352739.08贴

二、职工福利费140379244.34140379244.34-

三、社会保险费1635416.61168094638.51167939279.621790775.50

其中：医疗保险费1572620.19142483930.48142326504.581730046.09

工伤保险费57965.9716085752.5616091954.1451764.39

生育保险费4830.459524955.479520820.908965.02

四、住房公积金8120774.22341027255.59343156493.385991536.43

五、工会经费和职工教育经19165400.7466178437.4167603671.2717740166.88费

六、短期带薪缺勤

七、短期利润分享计划

合计563526210.714137740577.084067391569.90633875217.89

(3).设定提存计划列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

162/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

1、基本养老保险1752789.13252771324.52253257767.951266345.70

2、失业保险费269224.098830563.738781965.56317822.26

3、企业年金缴费16118948.19108826327.64105241870.9319703404.90

合计18140961.41370428215.89367281604.4421287572.86

其他说明：

□适用√不适用

40、应交税费

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

增值税258275772.98311524362.38消费税营业税

企业所得税961700137.35873557828.92

个人所得税27239925.3226933713.82

城市维护建设税32330772.2526838612.76

教育费附加24192924.5319720110.60

土地增值税17124837.704659259.66

土地使用税4228275.054427812.87

房产税7169334.6010206365.05

水利基金10610470.656014965.92

其他9707094.259581481.82

合计1352579544.681293464513.80

41、其他应付款

(1).项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

应付股利76365932.5893208586.35

其他应付款9527949968.558103846134.41

合计9604315901.138197054720.76

其他说明：

□适用√不适用

(2).应付利息分类列示

□适用√不适用

逾期的重要应付利息：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

163/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

(3).应付股利分类列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

普通股股利22524932.5867972172.95

划分为权益工具的优先股\永53841000.0025236413.40续债股利

权益工具的永续债股利53841000.0025236413.40

合计76365932.5893208586.35

(4).其他应付款按款项性质列示其他应付款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

保证金4601394788.894284578825.90

工程保修金71973679.38121973246.85

安全风险金387925781.27463356880.21

往来款及其他4466655719.013233937181.45

合计9527949968.558103846134.41账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

42、持有待售负债

□适用√不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

一年内到期的长期借款5987549623.866937014293.87

一年内到期的长期应付款192402010.0167167312.93

一年内到期的应付债券1453794039.57651673666.70

一年内到期的租赁负债17003903.4724905059.60

合计7650749576.917680760333.10

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

164/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

待转销项税额10049452901.748866008961.66

超短期融资券1512909305.56

合计10049452901.7410378918267.22

短期应付债券的增减变动：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

45、长期借款

(1).长期借款分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

质押借款48087577452.9537674912099.31

抵押借款3104616419.442382895729.50

保证借款2272856670.002769030002.00

信用借款5975970000.005456130000.00

应计利息54183321.4562873720.86

小计59495203863.8448345841551.67

减：一年内到期的长期借款5987549623.866937014293.87

合计53507654239.9841408827257.80

其他说明：

□适用√不适用

46、应付债券

(1).应付债券

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

22安建01600000000.00

23安徽建工MTN001 600000000.00 600000000.00

25安建 K1募集资金 1500000000.00

23安徽水利 PPN001 800000000.00 800000000.00

24安徽水利 PPN001 1000000000.00 1000000000.00

25建工路桥MTN001 500000000.00

25建工建投MTN001 500000000.00

应付利息53794039.5751673666.70

减：一年内到期的应付债券1453794039.57651673666.70

合计3500000000.002400000000.00

165/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

166/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

(2).应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用□不适用

单位：元币种：人民币票面溢折债券面值发行债券发行期初本期按面值计提利本期期末是否利率价摊名称（元）%日期期限金额余额发行息偿还余额违约（）销

22安建011002022/1/75年600000000.00623400000.00623400000.00否

23安徽建工1002023/11/303年600000000.00601950000.0024750000.0022800000.00603900000.00否

MTN001

25安建 K1募集 100 2025/6/19 5年 1500000000.00 1500000000.00 19275000.00 1519275000.00 否

资金

23安徽水利

PPN001 100 2023/8/21 3年 800000000.00 814212000.02 32046666.71 33904444.49 812354222.24 否

24安徽水利

PPN001 100 2024/7/16 3年 1000000000.00 1012111666.68 25083333.33 25083333.36 1012111666.65 否

25建工路桥

MTN001 100 2025/8/7 3年 500000000.00 500000000.00 4510684.93 504510684.93 否

25建工建投

MTN001 100 2025/11/6 3年 500000000.00 500000000.00 1642465.75 501642465.75 否

合计//5500000000.003051673666.702500000000.00107308150.72705187777.854953794039.57

(3).可转换公司债券的说明

□适用√不适用转股权会计处理及判断依据

□适用√不适用

167/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

(4).划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用√不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用√不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

168/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

47、租赁负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

租赁付款额89658284.1199434208.05

减：未确认融资费用14505686.2513943735.39

小计75152597.8685490472.66

减：一年内到期的租赁负债17003903.4724905059.60

合计58148694.3960585413.06

48、长期应付款

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

应付融资租赁、售后回租款1187622785.35362891886.25

小计1187622785.35362891886.25

减：一年内到期的长期应付款项192402010.0167167312.93

合计995220775.34295724573.32

其他说明：

□适用√不适用长期应付款

(1).按款项性质列示长期应付款

□适用√不适用专项应付款

(2).按款项性质列示专项应付款

□适用√不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用√不适用

(1).长期应付职工薪酬表

□适用√不适用

(2).设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

□适用√不适用

计划资产：

□适用√不适用

设定受益计划净负债（净资产）

169/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

□适用√不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

□适用√不适用设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

50、预计负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额形成原因

产品质量保证9055797.98569548.42

待执行的亏损合同9368017.0217218966.34

更新改造支出344230165.72287199561.57

合计362653980.72304988076.33/

51、递延收益

递延收益情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因

政府补助134871389.2137940080.008974383.78163837085.43

合计134871389.2137940080.008974383.78163837085.43/

其他说明：

□适用√不适用

52、其他非流动负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

待转销项税额1318785530.411111264119.28

合计1318785530.411111264119.28

53、股本

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

本次变动增减（+、-）期初余额发行公积金期末余额送股其他小计新股转股股份总数17165339381716533938

170/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

54、其他权益工具

(1).期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

√适用□不适用发行在外的金融工具期初余额本期增加本期减少期末余额

江苏信托永续债500000000.00500000000.00

渤海信托·2023恒庐1号1000000000.001000000000.00

24安徽建工MTN001 1000000000.00 1000000000.00

24安建 Y1募集资金 1500000000.00 1500000000.00

24安建 Y2募集资金 500000000.00 500000000.00

25建工MTN001 1000000000.00 1000000000.00

25建工MTN002 500000000.00 500000000.00

25建工MTN003 500000000.00 500000000.00

渤海信托·2025恒庐2号1000000000.001000000000.00

25安徽水利MTN001 500000000.00 500000000.00

25安徽水利MTN002 500000000.00 500000000.00

合计4500000000.004000000000.001500000000.007000000000.00

(2).期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用√不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用√不适用

其他说明：

√适用□不适用

1、公司于2023年3月30日发行江苏省国际信托有限责任公司永续债5.00亿元，并以信托

项下的信托资金以发放可续期信托贷款的形式向本公司进行可续期债权式投资。初始投资期限为

2年，初始投资期内适用初始投资收益率，初始投资收益率为固定利率，为每年5%，初始投资期限内利率不变。初始投资期限届满后，每一年为一个延续投资期限。每个投资期限届满后的次日起，每次重置后的年化投资收益率应在前一个投资期限届满之日所适用的年化投资收益率的基础上跳升300个基点，每个递延周期内最多跳升2次，累计跳升不超过600基点且重置后的投资收益率以最高每年10%为限。

2、公司于2023年9月22日发行渤海国际信托股份有限公司永续债10.00亿元，并以信托项

下的信托资金以发放可续期信托贷款的形式向本公司进行可续期债权式投资。初始投资期限为2年，初始投资期内适用初始投资收益率，初始投资收益率为固定利率，为5.5%每年。初始投资投期内利率不变。初始投资期限届满后，每一年为一个延续投资期限。每个投资期限届满后的次日起，每次重置后的年化投资收益率应在前一个投资期限届满之日所适用的年化投资收益率的基础上跳升300个基点，重置后的投资收益率以最高每年10.5%为限。

3、公司于 2024年 12 月 2日发行 24 安徽建工MTN001（科创票据）10.00亿元。债券初始投

资期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在约定的基础期限期末及每一个周期期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长1个周期，发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。

4、公司于2024年6月6日发行安徽建工集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发

行可续期公司债券（第一期）15.00亿元。债券初始投资期限为2年，以每2个计息年度为1个周期，在约定的基础期限期末及每一个周期期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长1个周期，发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。首个周期的票面利率为初始基准利率

171/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。

5、公司于2024年7月24日发行24安徽建工集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开

发行可续期公司债券（第二期）5.00亿元。债券初始投资期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在约定的基础期限期末及每一个周期期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长1个周期，发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。

6、公司于 2025 年 3月 24日发行 25 安徽建工MTN001第一期中期票据（科创票据）10.00 亿元。债券初始投资期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在约定的基础期限期末及每一个周期期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长1个周期，发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。

7、公司于 2025年 9月 25 日发行 25 安徽建工MTN002 第一期中期票据（科创票据）5.00 亿元。债券初始投资期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在约定的基础期限期末及每一个周期期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长1个周期，发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。

8、公司于 2025 年 10 月 10 日发行 25 安徽建工 MTN003（科创票据）5.00 亿元。债券初始

投资期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在约定的基础期限期末及每一个周期期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长1个周期，发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。

9、公司于2025年9月28日与渤海国际信托股份有限公司签订10.00亿元可续期信托贷款合同，贷款资金来源于渤海国际信托股份有限公司管理下“渤海信托·2025恒庐2号集合资金信托计划”项下的信托资金。双方确认该信托贷款为可续期信托贷款，初始贷款期限应为5年，初始贷款期内适用初始借款收益率，初始借款利率为基准利率（五年期 LPR）基础上上浮 1.45%，根据合同签署日定价基准利率计算的年化利率为4.95%。初始投资期限内利率不变。初始投资期限届满后，每一年为一个延续投资期限。在每个贷款期限届满前四十日，公司有权将该合同项下贷款期限延续12个月，或选择在每个贷款期限届满之日向贷款人全额归还全部信托贷款本金余额及所有应付但尚未支付利息、孳息、罚息（“资金成本”）和其他费用（如有）。

10、公司于 2025年 12月 4日发行 25安徽水利MTN001 第一期中票据 5.00 亿元。债券初始

投资期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在约定的基础期限期末及每一个周期期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长1个周期，发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。

11、公司于 2025年 12月 26日发行 25安徽水利MTN002第二期中票据 5.00 亿元。债券初始

投资期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在约定的基础期限期末及每一个周期期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长1个周期，发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。

55、资本公积

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

股本溢价1618726886.511597569.601620324456.11

其他资本公积31938199.1731938199.17

172/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

合计1650665085.681597569.601652262655.28

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司本期购买子公司少数股东股权，相应增加资本公积-股本溢价1597569.60元。

56、库存股

□适用√不适用

57、其他综合收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期发生金额

减：前期计入其

减：前期计入

期初他综减：所税后归期末项目本期所得税其他综合收益税后归属于余额合收得税费属于少余额前发生额当期转入留存母公司益当用数股东收益期转入损益

一、不能重分类进

损益的其他综合6028513.085889813.086028513.08138700.00收益其他权益工具

投资公允价值变5889813.085889813.085889813.08动

其他138700.00138700.00138700.00

二、将重分类进损

益的其他综合收-248837809.17-9596150.09-9596150.09-258433959.26益

外币财务报表-248837809.17-9596150.09-9596150.09-258433959.26折算差额

其他综合收益合-248837809.17-3567637.015889813.08-3567637.01-258295259.26计

58、专项储备

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

安全生产费933412781.521473329550.471219066860.031187675471.96

合计933412781.521473329550.471219066860.031187675471.96

59、盈余公积

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

173/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

法定盈余公积764293140.12105612056.92869905197.04

合计764293140.12105612056.92869905197.04

60、未分配利润

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期上期

调整前上期末未分配利润6132240007.335450159398.41调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）调整后期初未分配利润6132240007.335450159398.41

加：本期归属于母公司所有者的净利1525783433.201344871166.75润

减：提取法定盈余公积105612056.9278869578.39

应付普通股股利463464163.26446298823.88

应付权益类工具利息160949213.25137622155.56

加：其他综合收益结转留存收益5889813.08

期末未分配利润6933887820.186132240007.33

61、营业收入和营业成本

(1).营业收入和营业成本情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

主营业务80851741100.2870632545368.3793709043475.0884056399675.06

其他业务2346258312.72248441005.622792949066.01482880503.13

合计83197999413.0070880986373.9996501992541.0984539280178.19

(2).营业收入、营业成本的分解信息

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

XXX-分部 合计合同分类营业收入营业成本营业收入营业成本

按行业分类80851741100.2870632545368.3780851741100.2870632545368.37

建筑施工行业67315520846.2758217923673.9467315520846.2758217923673.94

房地产业5487931493.164977707240.815487931493.164977707240.81

其他8048288760.857436914453.628048288760.857436914453.62

商品类型80851741100.2870632545368.3780851741100.2870632545368.37

投资与工程施工业务66874901228.5057804008278.7766874901228.5057804008278.77

智能制造业务750029939.57653870010.06750029939.57653870010.06

商品房销售与社会服务5746184342.665205806826.395746184342.665205806826.39业务

建材、商贸物流业务6736700640.356475838243.506736700640.356475838243.50

设计检测咨询业591101610.77406118954.80591101610.77406118954.80

新兴产业业务152823338.4386903054.85152823338.4386903054.85

按经营地区分类80851741100.2870632545368.3780851741100.2870631467976.31

174/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

安徽省内66186791127.2857351670372.0866186791127.2857351670372.08

安徽省外14518264488.8113091751329.1514518264488.8113091751329.15

国外146685484.19189123667.14146685484.19189123667.14

其他说明：

□适用√不适用

(3).履约义务的说明

□适用√不适用

(4).分摊至剩余履约义务的说明

□适用√不适用

(5).重大合同变更或重大交易价格调整

□适用√不适用

62、税金及附加

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

城市维护建设税68438012.1459677803.77

教育费附加53036006.7049161488.00

土地增值税24654249.0617625152.35

土地使用税20127193.0123601069.48

房产税27221019.6829394226.32

印花税58649007.0061211247.60

水利基金及其他80885883.6662580961.22

合计333011371.25303251948.74

63、销售费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

薪酬费90548869.8888093183.79

广告及销售代理费129358716.99135876695.93

办公费9728680.408387836.37

差旅费5613464.412391777.52

招待费3758565.883122755.34

投标费11102193.8411310081.00

其他20392575.9023977026.56

合计270503067.30273159356.51

64、管理费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

薪酬费1936595617.131828170089.98

175/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

办公费133720494.23129265406.73

折旧费88399187.8486485767.66

差旅费38136192.1935071579.44

会务及招待费24044095.4432705458.94

车辆费31704799.6729698775.00

水电费19419052.3117452616.65

无形资产摊销14627998.9113950299.15

安全风险金8045204.901688411.59

其他252964019.97191881166.28

合计2547656662.592366369571.42

65、研发费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

装备调试及检测费562650349.06490254454.29

人工费163506269.79254382931.15

材料费1029324196.971191504514.24

折旧与摊销11070401.2614620340.65

燃料动力及其他186721934.89193861500.33

合计1953273151.972144623740.66

66、财务费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

利息支出2146856174.412417314746.59

减：利息收入496785990.61534946393.34

利息净支出1650070183.801882368353.25

汇兑净损失1614142.60-8385573.82

银行手续费114943930.61104386617.12

其他55944807.2439476498.09

合计1822573064.252017845894.64

67、其他收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币计入本期非经常性按性质分类本期发生额上期发生额损益的金额

政府补助29337101.5016275087.7420362717.72

代扣个人所得税手续3150644.901838301.75费返还

增值税加计抵减4225905.783837381.15

合计36713652.1821950770.6420362717.72

68、投资收益

√适用□不适用

176/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益-35950377.5222214067.30

处置长期股权投资产生的投资收益214232.9641280879.79

理财产品收益19551681.6717355202.31

其他38269156.523020058.88

合计22084693.6383870208.28

69、净敞口套期收益

□适用√不适用

70、公允价值变动收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额

交易性金融资产119178.08207600.00

合计119178.08207600.00

71、信用减值损失

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

应收票据坏账损失-30326336.37-16442775.53应收款项坏账损失（含应收账款、长期应-1978684998.56-2040111407.45收款、一年内到期的非流动资产）

其他应收款坏账损失-261213424.84-116307726.52

合计-2270224759.77-2172861909.50

72、资产减值损失

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额一、合同资产减值损失（含其他非-69233722.70-49945726.45流动资产）

二、存货跌价损失-83702550.27-141310057.71

合计-152936272.97-191255784.16

73、资产处置收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币计入本期非经常性项目本期发生额上期发生额损益的金额

177/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

处置未划分为持有待售

的固定资产、在建工程24958394.0622184113.0724958394.06等长期资产的处置利得或损失

合计24958394.0622184113.0724958394.06

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币计入当期非经常性损益项目本期发生额上期发生额的金额

与企业日常活动无关的政1530646.0311175964.861530646.03府补助

非流动资产毁损报废利得3729517.2015352784.983729517.20

罚款、赔偿等其他收入58535176.1242053352.2058535176.12

合计63795339.3568582102.0463795339.35

其他说明：

□适用√不适用

75、营业外支出

√适用□不适用

单位：元币种：人民币计入当期非经常性损益项目本期发生额上期发生额的金额

公益性捐赠支出2123000.001600000.002123000.00

非流动资产毁损报废损失4525599.7820985453.854525599.78

罚款、赔偿等其他支出32037557.0616224413.7132037557.06

合计38686156.8438809867.5638686156.84

76、所得税费用

(1).所得税费用表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

当期所得税费用1191871698.621017743676.89

递延所得税费用-336288158.41-395766602.85

合计855583540.21621977074.04

(2).会计利润与所得税费用调整过程

□适用√不适用

178/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

其他说明：

□适用√不适用

77、现金流量表项目

(1).与经营活动有关的现金收到的其他与经营活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

租赁收入59344672.2742053894.92

政府补助59833443.7566685987.46

往来款及其他579579278.77

投标、履约等保证金净额127975352.27235795771.84

安全风险金及其他净额81195187.71

营业外收入58535176.1242053352.20

合计885267923.18467784194.13支付的其他与经营活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

管理费用及研发费用2254563161.162313035918.59

货币资金使用受限资金净额266298304.4134962716.54

往来款及其他1425916438.49

安全风险金及其他净额124795366.17

销售费用179954197.42184924960.71

财务费用170888737.85143863115.21

营业外支出34160557.0617824413.71

合计3030660324.074120527563.25

(2).与投资活动有关的现金收到的重要的投资活动有关的现金

□适用√不适用支付的重要的投资活动有关的现金

□适用√不适用收到的其他与投资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

利息收入500548590.17440017060.23

合计500548590.17440017060.23支付的其他与投资活动有关的现金

□适用√不适用

179/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

(3).与筹资活动有关的现金收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用√不适用支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

购买子公司少数股东股权支付的款项730093541.50

租赁本金及利息39791140.3250753258.13

融资费用及其他5000000.00

永续债归还1500000000.00

合计2269884681.8255753258.13筹资活动产生的各项负债变动情况

□适用√不适用

(4).以净额列报现金流量的说明

□适用√不适用

(5).不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

□适用√不适用

78、现金流量表补充资料

(1).现金流量表补充资料

√适用□不适用

单位：元币种：人民币补充资料本期金额上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润2220236249.162029352009.70

加：资产减值准备152936272.97191255784.16

信用减值准备2270224759.772172861909.50

固定资产折旧、油气资产折耗、生产399562794.22388735318.00性生物资产折旧

使用权资产折旧、无形资产摊销83077190.6082623469.07长期待摊费用摊销

处置固定资产、无形资产和其他长期-24958394.06-22184113.07

资产的损失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”号796082.585632668.87填列）公允价值变动损失（收益以“－”号-119178.08-207600.00填列）

财务费用（收益以“－”号填列）1651684326.401972898797.53

投资损失（收益以“－”号填列）-22084693.63-83870208.28递延所得税资产减少（增加以“－”-332797776.15-386952426.03

180/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告号填列）递延所得税负债增加（减少以“－”-3490382.26-8814176.81号填列）

存货的减少（增加以“－”号填列）3832714948.753351653103.38经营性应收项目的减少（增加以“－”-10251096347.98-24628005994.09号填列）经营性应付项目的增加（减少以“－”1057396154.6415772310142.18号填列）

其他254262690.44377347547.19

经营活动产生的现金流量净额1288344697.371214636231.30

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本一年内到期的可转换公司债券新增使用权资产

3．现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额18122227146.8816251331770.65

减：现金的期初余额16251331770.6513902060196.12

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额1870895376.232349271574.53

(2).本期支付的取得子公司的现金净额

□适用√不适用

(3).本期收到的处置子公司的现金净额

□适用√不适用

(4).现金和现金等价物的构成

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

一、现金18122227146.8816251331770.65

其中：库存现金33639054.7435349035.70

可随时用于支付的银行存款18088588092.1416215982734.95

二、现金等价物

三、期末现金及现金等价物余额18122227146.8816251331770.65

(5).使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用√不适用

(6).不属于现金及现金等价物的货币资金

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

181/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

79、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用√不适用

80、外币货币性项目

(1).外币货币性项目

√适用□不适用

单位：元期末折算人民币项目期末外币余额折算汇率余额

货币资金--

其中：美元4597983.537.0288032318306.64

欧元49489.688.23550407572.26

越南盾4288000.000.000271157.76

阿尔及利亚第纳尔708895152.060.0542838478828.85

利比亚第纳尔8791199.071.3000011428558.79

基普1252000.000.00033413.16

泰铢7.000.222521.56

宽扎2856191.410.0076521849.86

巴基斯坦卢比70830519.130.025091777137.72

林吉特691037.681.731931196828.89

澳门元25237775.400.8762722115105.45

印尼币866998.000.00042364.14

港币1069660.050.90322966138.35

奈拉80669596.260.00483389634.15

伊拉克第纳尔7366351.960.0053739557.31应收账款

其中：奈拉75901068.920.00483366602.16

中非法郎4068711340.200.0126151306450.00

阿尔及利亚第纳尔3395214583.310.05428184292247.58

巴基斯坦卢比1889304368.890.0250947402646.62

宽扎6342447252.580.0076548519721.48其他应收款

其中：阿尔及利亚第纳尔1466374144.120.0542879594788.54

美元1779156.787.0288012505337.18

宽扎12541311.130.0076595941.03

巴基斯坦卢比3241996.350.0250981341.69

奈拉4086064619.050.0048319735692.11

林吉特102002.291.73193176660.83应付账款

其中：阿尔及利亚第纳尔704323391.660.0542838230673.70

中非法郎788310.000.012619940.59

澳门元16847861.010.8762714763275.17

巴基斯坦卢比1180996.990.0250929631.21

宽扎811251948.650.007656206077.41

美元59258.907.02880416518.96

奈拉269127735.750.004831299886.96

182/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

其他应付款

其中：中非法郎22345116.000.01261281771.91

奈拉51175155.900.00483247176.00

林吉特5039832.511.731938728637.12

宽扎7770521614.130.0076559444490.35

阿尔及利亚第纳尔8722123718.600.05428473436875.45

巴基斯坦卢比1000000.000.0250925090.00

(2).境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币

及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因□适用√不适用

81、租赁

(1).作为承租人

□适用√不适用

(2).作为出租人作为出租人的经营租赁

□适用√不适用作为出租人的融资租赁

□适用√不适用未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

□适用√不适用未来五年未折现租赁收款额

□适用√不适用

(3).作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

□适用√不适用

82、数据资源

□适用√不适用

83、其他

□适用√不适用

八、研发支出

1、按费用性质列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

183/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

装备调试及检测费562650349.06490254454.29

人工费163506269.79254382931.15

材料费1029324196.971191504514.24

折旧与摊销11070401.2614620340.65

燃料动力及其他186721934.89193861500.33

合计1953273151.972144623740.66

其中：费用化研发支出1953273151.972144623740.66资本化研发支出00

2、符合资本化条件的研发项目开发支出

□适用√不适用重要的资本化研发项目

□适用√不适用开发支出减值准备

□适用√不适用

3、重要的外购在研项目

□适用√不适用

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

□适用√不适用

2、同一控制下企业合并

□适用√不适用

3、反向购买

□适用√不适用

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

□适用√不适用

184/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

6、其他

□适用√不适用

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1).企业集团的构成

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

注册资本持股比例(%)

子公司名称()注册地业务性质取得方式万元直接间接

安徽建工水利开发投资集团第二公路3000.00安徽省蚌埠建筑业100.00设立工程有限责任公司市蚌山区同一控制

安徽兴皖市政园林工程有限责任公司10000.00安徽省合肥建筑业100.00下企业合市巢湖市并新疆维吾尔同一控制自治区乌鲁

新疆大漠长河旅游发展有限公司10500.00建筑业100.00下企业合木齐市头屯并河区同一控制安徽省芜湖

安徽安建装饰工程有限责任公司5000.00建筑业100.00下企业合市鸠江区并同一控制

深圳皖建投资发展有限公司10000.00深圳市龙岗建筑业100.00下企业合区并同一控制

安徽建工集团舒城投资建设有限公司20000.00安徽省六安租赁和商50.0050.00下企业合市舒城县务服务业并

水利、环

彬州安建红岩河水库管理有限责任公44900.00陕西省咸阳境和公共51.00设立司市彬州市设施管理业

水利、环同一控制

安徽建工集团淮北中湖矿山地质环境45000.00安徽省淮北境和公共80.00下企业合治理有限公司市相山区设施管理并业

郎溪县省道建设管理有限公司20000.00安徽省宣城建筑业80.00设立市郎溪县同一控制

安徽建工集团太和投资有限公司21000.00安徽省阜阳租赁和商90.00下企业合市太和县务服务业并同一控制

1000.00安徽省安庆安徽安建公路工程有限责任公司建筑业100.00下企业合

市宜秀区并

宿州市安水建设项目管理有限公司28900.00安徽省宿州建筑业69.90设立

185/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

市埇桥区同一控制

安徽建工集团舒城投资有限公司16825.00安徽省六安建筑业80.00下企业合市舒城县并

水利、环

28862.00安徽省安庆境和公共桐城市安建公路工程有限公司80.00设立

市桐城市设施管理业安徽省安庆

安徽建工集团太湖投资有限公司16000.00金融业80.00设立市太湖县

水利、环

南平市延平水美城市建设管理有限公15000.00福建省南平境和公共70.00设立司市延平区设施管理业安徽省淮北

安徽建工集团淮北交通建设有限公司17000.00金融业80.00设立市烈山区安徽省蚌埠

蚌埠市城市防涝工程建设有限公司8746.77建筑业90.00设立市龙子湖区科学研究

38074.00安徽省亳州蒙城县安水建设项目管理有限公司和技术服98.69设立

市蒙城县务业

33400.00安徽省宿州租赁和商安徽建工集团灵璧投资有限公司90.00设立

市灵璧县务服务业安徽省宣城租赁和商

泾县安建基础设施投资有限公司52770.29100.00设立市泾县务服务业安徽省阜阳租赁和商

阜阳安建建设管理有限公司7502.0090.00设立市颍东区务服务业

18647.06安徽省宣城租赁和商泾县安建交通投资有限公司100.00设立

市泾县务服务业安徽省宿州租赁和商

萧县安水建设投资有限公司27563.8189.99设立市萧县务服务业

阜阳安水建设项目管理有限公司24320.82安徽省阜阳租赁和商95.00设立市颍泉区务服务业科学研究安徽省六安

六安市裕新建设管理有限公司24000.00和技术服57.00设立市裕安区务业

富平县安水市政建设项目管理有限公16948.07陕西省渭南建筑业80.00设立司市富平县福建省漳州租赁和商

漳浦安建建设投资有限公司5000.0063.0027.00设立市漳浦县务服务业

水利、环吉林省延边

图们市吉皖建设管理有限公司42538.32境和公共朝鲜族自治66.0010.00设立设施管理州图们市业

蚌埠安水项目管理有限公司67932.20安徽省蚌埠租赁和商80.00设立市淮上区务服务业

水利、环安徽省滁州

来安县安水投资管理有限公司21666.00境和公共90.00设立市来安县设施管理

186/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

业

水利、环

安徽建工集团绩溪基础设施投资有限10919.05安徽省宣城境和公共90.00设立公司市绩溪县设施管理业浙江省舟山租赁和商

嵊泗安建交通投资有限公司10000.0090.00设立市嵊泗县务服务业

临泉安建交通投资管理有限公司31405.07安徽省阜阳建筑业60.0020.00设立市临泉县安徽省安庆租赁和商

安徽建工集团怀宁投资有限公司15112.2880.00设立市怀宁县务服务业非同一控安徽省六安

安徽建工舒城金龙建设投资有限公司10000.00建筑业51.00制下企业市舒城县合并

10000.00安徽省铜陵租赁和商安徽建工集团铜陵投资有限公司80.00设立

市义安区务服务业云南省昆明

安徽建工集团（云南）有限公司2000.00建筑业100.00设立市官渡区

48987.96安徽省安庆安徽建工集团太湖交通投资有限公司建筑业72.00设立

市太湖县安徽省蚌埠

安徽建工集团固镇投资有限公司11945.80建筑业80.00设立市固镇县

安徽建工集团固镇房地产开发有限公100.00安徽省蚌埠房地产业100.00设立司市固镇县安徽省铜陵租赁和商

安徽建工长江建设投资有限公司10000.0060.00设立市义安区务服务业安徽省安庆租赁和商

安徽建工集团潜山投资有限公司28243.8780.00设立市潜山市务服务业

安徽建工集团濉溪房地产开发有限公800.00安徽省淮北房地产业100.00设立司市濉溪县

安徽建工集团宿州投资有限公司26116.89安徽省宿州建筑业60.00设立市埇桥区安徽省滁州

安徽建工皖东建设投资有限公司10000.00建筑业65.00设立市琅琊区安徽省淮南

安徽建工淮河建设投资有限公司10000.00建筑业51.00设立市潘集区安徽省宣城租赁和商

安徽建工新安江建设投资有限公司30000.0051.00设立市绩溪县务服务业安徽省阜阳

安徽建工王家坝建设投资有限公司10000.00建筑业51.00设立市阜南县安徽省铜陵

安徽建工枞阳恒越建设投资有限公司20000.00建筑业51.0044.00设立市枞阳县

安徽建工集团滁州房地产开发有限公800.00安徽省滁州房地产业100.00设立司市琅琊区

安徽建工集团岳西基础设施投资有限19888.54安徽省安庆租赁和商90.00设立公司市岳西县务服务业安徽省马鞍租赁和商

安徽建工江东建设投资有限公司30000.0055.00设立山市含山县务服务业

安徽建工（尼日利亚）有限公司尼日利亚阿建筑业70.0030.00同一控制

187/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

布雷市下企业合并同一控制安哥拉罗安

安徽建工（安哥拉）有限责任公司建筑业100.00下企业合达省并同一控制马来西亚吉

安徽建工（马来西亚）有限公司建筑业100.00下企业合隆坡市并同一控制

Anhui Construction 肯尼亚内罗

Engineering(Kenya) Company Limited 建筑业 99.90 下企业合毕市并

安徽建工水利开发投资集团有限公司252603.58安徽省蚌埠建筑业79.18设立市禹会区非同一控

安徽建工水利开发投资集团设备制造1000.00安徽省蚌埠制造业100.00制下企业有限责任公司市禹会区合并同一控制

安徽建工水利开发投资集团市政工程1020.00安徽省蚌埠房地产业100.00下企业合有限责任公司市龙子湖区并

安徽水利和顺酒店管理有限公司4000.00安徽省蚌埠住宿和餐100.00设立市禹会区饮业同一控制安徽省合肥

合肥沃尔特置业发展有限公司4000.00房地产业100.00下企业合市肥东县并

水利、环安徽省蚌埠境和公共

安徽水利环境治理工程有限公司40200.00100.00设立市怀远县设施管理业

六安和顺实业发展有限公司3000.00安徽省六安建筑业100.00设立市裕安区

电力、热

安徽省六安力、燃气

安徽白莲崖水库开发有限责任公司4000.00100.00设立市霍山县及水生产和供应业安徽省蚌埠

安徽水利嘉和机电设备安装有限公司2000.00制造业100.00设立市禹会区

电力、热

安徽省六安力、燃气

安徽金寨流波水力发电有限公司4056.0051.01设立市金寨县及水生产和供应业云南省怒江

电力、热傈僳族自治非同一控

力、燃气

贡山县恒远水电开发有限公司90500.00州贡山独龙73.26制下企业及水生产族怒族自治合并和供应业县

安徽建工水利开发投资集团第二水利4000.00安徽省蚌埠建筑业100.00设立工程有限责任公司市禹会区

陕西安建投资建设有限公司51250.00陕西省咸阳租赁和商100.00设立市渭城区务服务业

188/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

安徽建工水利开发投资集团建筑工程800.00安徽省蚌埠建筑业100.00设立有限责任公司市淮上区安徽省蚌埠租赁和商

安徽建工顺安设备租赁有限公司500.00100.00设立市禹会区务服务业

安徽水利新川工程建设有限公司19000.00安徽省淮南建筑业100.00设立市寿县科学研究安徽省蚌埠

安徽和达工程检测有限公司600.00和技术服100.00设立市禹会区务业广西壮族自

广西安建建设投资有限公司4100.00治区河池市建筑业100.00设立天峨县

安徽建工嘉和工程科技有限公司6000.00安徽省蚌埠建筑业100.00设立市龙子湖区安徽省铜陵

安徽水利铜江建设工程有限公司1000.00建筑业100.00设立市义安区科学研究

安徽建工水利开发投资集团生态科技12539.33安徽省蚌埠和技术服95.70设立有限责任公司市禹会区务业

安徽建工集团新时代物业管理有限公1000.00安徽省合肥租赁和商100.00设立司市蜀山区务服务业

37912.30安徽省蚌埠安徽建工嘉和建筑工业有限公司制造业100.00设立

市龙子湖区

安徽建工水利开发投资集团第一水利100.00安徽省滁州房地产业100.00设立工程有限责任公司市来安县安徽省蚌埠

安徽水利固镇建筑工程有限公司800.00建筑业100.00设立市固镇县

安徽水利郎川工程建设有限公司20000.00安徽省宣城建筑业51.00设立市郎溪县安徽省安庆

望江安建基础工程建设管理有限公司12040.00建筑业80.00设立市望江县陕西省汉中

汉中安建开发建设有限公司30000.00房地产业60.00设立市汉台区

安徽水利皖河建设工程有限公司1000.00安徽省安庆建筑业100.00设立市怀宁县

重庆安建建设工程有限公司20000.00重庆市渝北建筑业100.00设立区安徽省蚌埠

安徽建工五水建设工程有限公司20000.00建筑业51.00设立市五河县安徽省阜阳

安徽建工中泉建设工程有限公司20000.00建筑业51.00设立市临泉县非同一控安徽省六安

六安水利建设有限责任公司10000.00建筑业51.00制下企业市裕安区合并科学研究非同一控

1000.00安徽省六安安徽建科鑫水工程监理咨询有限公司和技术服100.00制下企业

市裕安区务业合并科学研究非同一控

399.00安徽省六安六安市利水工程质量检测有限公司和技术服51.00制下企业

市裕安区务业合并

189/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

安徽建工和顺地产集团有限公司100000.00安徽省蚌埠房地产业100.00设立市龙子湖区

水利、环安徽省芜湖境和公共

南陵和顺实业发展有限公司3000.00100.00设立市南陵县设施管理业安徽省滁州

滁州喜乐康宁健康产业有限公司15040.00建筑业100.00设立市南谯区安徽省蚌埠

安徽水利（蚌埠）和顺地产有限公司3000.00房地产业100.00设立市禹会区安徽省合肥

安徽水利（庐江）和顺地产有限公司3000.00房地产业100.00设立市庐江县安徽省合肥

安徽水利（合肥）和顺地产有限公司20000.00房地产业100.00设立市庐阳区安徽省阜阳

安徽水利（临泉）和顺地产有限公司5000.00房地产业100.00设立市临泉县

5000.00安徽省亳州涡阳县和顺房地产有限公司金融业100.00设立

市涡阳县安徽省宿州

泗县和顺房地产有限公司5000.00房地产业100.00设立市泗县安徽省蚌埠

安徽水利淮上和顺地产有限公司5000.00房地产业100.00设立市淮上区河南省商丘

商丘和顺地产有限公司5000.00房地产业100.00设立市睢阳区

100.00安徽省蚌埠固镇和顺地产有限公司房地产业100.00设立

市固镇县安徽省铜陵

安徽水利（铜陵）和顺地产有限公司5000.00房地产业100.00设立市义安区同一控制

安徽建工公路桥梁建设集团有限公司221532.42安徽省合肥建筑业50.364.43下企业合市蜀山区并

50000.00安徽省宣城安徽建工（宣城）建设投资有限公司建筑业100.00设立

市宣州区科学研究同一控制

安徽环通工程试验检测有限公司1500.00安徽省合肥和技术服100.00下企业合市蜀山区务业并同一控制

安徽建工公路桥梁建设集团第二公路500.00安徽省合肥建筑业100.00下企业合工程有限责任公司市肥东县并同一控制

海南徽建建设发展有限公司1000.00海南省三亚建筑业100.00下企业合市吉阳区并同一控制安徽省合肥

长丰县安建建设工程有限公司20000.00建筑业100.00下企业合市长丰县并同一控制

宁国新途建设工程有限公司3972.00安徽省宣城建筑业90.00下企业合市宁国市并

陕西徽路工程建设有限公司5000.00陕西省渭南交通运60.00设立

市合阳县输、仓储

190/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

和邮政业

5000.00安徽省宣城宣城新通达公路工程有限公司建筑业90.00设立

市宣州区安徽省芜湖

芜湖安路交通投资有限公司4083.76金融业80.00设立市湾沚区安徽省亳州租赁和商

蒙城安路蓝海交通投资有限公司58809.3055.80设立市蒙城县务服务业安徽省滁州

凤阳安建交通投资管理有限公司9785.44建筑业90.00设立市凤阳县安徽省合肥

安徽建工新途建材科技有限公司4000.00制造业100.00设立市肥东县安徽省合肥

安徽安建路桥工程有限公司1000.00建筑业100.00设立市庐江县

安徽建工中仑智能制造有限公司7000.00安徽省合肥制造业100.00设立市长丰县

15000.00安徽省芜湖安徽建工钢构智能制造有限公司制造业100.00设立

市弋江区

安徽建工公路桥梁建设集团设备安装1000.00安徽省六安建筑业100.00设立有限责任公司市舒城县安徽省黄山

安徽建工（黄山）建设投资有限公司10000.00建筑业100.00设立市屯溪区同一控制安徽省合肥

安徽长城置业集团有限公司317152.59房地产业32.3367.67下企业合市蜀山区并同一控制安徽省合肥

安徽建工现代农业有限公司20000.00房地产业100.00下企业合市蜀山区并同一控制

2000.00安徽省合肥安徽俱欢颜房屋租赁有限公司房地产业100.00下企业合

市蜀山区并同一控制

2000.00上海市普陀上海俱欢颜房屋租赁有限公司房地产业100.00下企业合

区并同一控制安徽省阜阳

安徽建工地产阜阳有限公司10000.00房地产业100.00下企业合市颍东区并同一控制

10000.00安徽省安庆安徽建工地产宿松有限公司房地产业100.00下企业合

市宿松县并同一控制安徽省淮北

安徽建工地产淮北有限公司10000.00房地产业100.00下企业合市相山区并同一控制

安徽建工地产瑶海有限公司20000.00安徽省合肥房地产业100.00下企业合市瑶海区并

10000.00江苏省徐州安建房地产开发（沛县）有限公司房地产业100.00设立

市沛县安徽省蚌埠

安徽建工地产固镇有限公司10000.00房地产业100.00设立市固镇县

191/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

安徽省淮北

淮北安建房地产开发有限公司10000.00房地产业100.00设立市杜集区

安徽建工地产阜南有限公司10000.00安徽省阜阳房地产业100.00设立市阜南县安徽省滁州

定远安建房地产开发有限公司10000.00房地产业100.00设立市定远县同一控制

安徽建工三建集团有限公司252000.00安徽省合肥建筑业86.05下企业合市长丰县并科学研究同一控制安徽省合肥

安徽三建工程科技有限公司800.00和技术服100.00下企业合市蜀山区务业并同一控制

安徽广建架业有限责任公司170.50安徽省合肥租赁和商100.00下企业合市包河区务服务业并科学研究同一控制

500.00安徽省合肥安徽新鑫工程试验检测有限公司和技术服100.00下企业合

市包河区务业并同一控制

安徽擎工建材有限公司1000.00安徽省合肥批发和零100.00下企业合市肥东县售业并同一控制

安徽建工建筑工业有限公司22800.00安徽省合肥建筑业100.00下企业合市肥东县并安徽省蚌埠

蚌埠安建工程有限公司800.00建筑业100.00设立市蚌山区

安徽建工北城工业有限公司21200.00安徽省合肥制造业100.00设立市长丰县安徽省蚌埠

安徽三建汉城工程有限公司800.00建筑业100.00设立市固镇县安徽省合肥

安徽三建皖西工程有限公司800.00建筑业100.00设立市肥西县

安徽三建至诚工程有限公司1000.00安徽省芜湖房地产业100.00设立市鸠江区

安徽建工三建集团（天长）建设投资4000.00安徽省滁州建筑业100.00设立有限公司市天长市河北省保定

安徽三建胜泰工程有限公司4000.00建筑业100.00设立市雄县安徽省合肥

安徽三建庐西工程有限公司30000.00建筑业100.00设立市肥西县

安徽三建建庐工程有限公司1000.00安徽省合肥建筑业100.00设立市庐江县同一控制

201222.03安徽省合肥租赁和商安徽建工建设投资集团有限公司70.16下企业合

市蜀山区务服务业并同一控制安徽省淮北

安徽省新源交通建设投资有限公司4500.00建筑业100.00下企业合市烈山区并

1500.00安徽省合肥科学研究安徽省路桥试验检测有限公司100.00同一控制

市蜀山区和技术服下企业合

192/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

务业并科学研究同一控制

安徽建科城乡勘察测绘咨询4000.00安徽省合肥和技术服100.00下企业合有限公司市肥西县务业并同一控制

安徽省新阳交通建设投资有限责任公7500.00安徽省芜湖租赁和商100.00下企业合司市弋江区务服务业并西藏自治区同一控制

西藏新瑞交通建设有限公司20000.00拉萨市堆龙建筑业100.00下企业合德庆区并安徽省安庆

望江安建安九公路建设有限公司12216.06建筑业90.00设立市望江县

望江安建交通建设管理有限公司22505.35安徽省安庆建筑业80.00设立市望江县安徽省合肥

安徽建工交通建设有限公司1000.00建筑业100.00设立市瑶海区安徽省六安

安徽建工舒城交通建设投资有限公司10000.00建筑业51.00设立市舒城县

重庆安建两江建设发展有限公司10000.00重庆市两江建筑业100.00设立新区安徽省芜湖

安徽建工繁昌建设有限公司10000.00建筑业51.00设立市繁昌区安徽省芜湖租赁和商

安徽建工无为建设投资有限公司10000.0051.00设立市无为市务服务业科学研究同一控制

12905.00安徽省合肥安徽省建筑科学研究设计院和技术服100.00下企业合

市蜀山区务业并同一控制

安徽建科特种技术工程有限2000.00安徽省合肥建筑业100.00下企业合公司市蜀山区并科学研究同一控制安徽省合肥

安徽省建科建设监理有限公司1100.00和技术服100.00下企业合市蜀山区务业并科学研究同一控制安徽省合肥

安徽建工检测科技集团有限公司1600.00和技术服100.00下企业合市蜀山区务业并科学研究同一控制安徽省合肥

安徽建科施工图审查有限公司300.00和技术服100.00下企业合市蜀山区务业并

文化、体同一控制

安徽建筑杂志社10.00安徽省合肥育和娱乐100.00下企业合市蜀山区业并同一控制

39857.14安徽省合肥批发和零安徽建工现代商贸物流集团有限公司100.00下企业合

市包河区售业并同一控制

安徽建工瑞特新材料科技有限公司6000.00安徽省合肥制造业100.00下企业合市庐江县并

安徽建工合肥建材有限公司4000.00安徽省合肥批发和零100.00同一控制

193/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

市肥西县售业下企业合并同一控制

4000.00安徽省蚌埠安徽建工集团蚌埠建材有限公司制造业100.00下企业合

市禹会区并同一控制安徽省阜阳

安徽建工交通航务集团有限公司100000.00建筑业100.00下企业合市颍州区并

蒙城交航建设投资管理有限公司25500.00安徽省亳州建筑业90.59设立市蒙城县安徽省亳州租赁和商

利辛县安建交通建设管理有限公司5000.0090.00设立市利辛县务服务业

亳州交航市政建设管理有限公司10000.00安徽省亳州建筑业51.00设立市谯城区科学研究

安徽安建品创检测技术有限公司500.00安徽省合肥和技术服100.00设立市瑶海区务业

安徽建工全椒建设投资有限公司10000.00安徽省滁州建筑业51.00设立市全椒县交通运同一控制安徽省芜湖

安徽建工路港建设集团有限公司130054.35输、仓储61.734.10下企业合市鸠江区和邮政业并同一控制

安徽建工路港建设集团港航4000.00安徽省合肥建筑业100.00下企业合工程有限公司市并科学研究同一控制安徽省合肥

安徽路港通工程试验检测有限公司500.00和技术服100.00下企业合市包河区务业并

安徽建工路港建设集团水利1000.00安徽省蚌埠建筑业100.00设立建筑工程有限公司市蚌山区同一控制

11670.98安徽省合肥安徽建工交通设施科技有限公司制造业100.00下企业合

市肥西县并同一控制

28136.50安徽省合肥租赁和商安徽建工集团设备租赁服务有限公司25.3674.64下企业合

市务服务业并科学研究同一控制安徽省合肥

安徽天筑智检信息技术有限公司380.00和技术服100.00下企业合市蜀山区务业并同一控制

安徽建工建设安装集团有限公司25000.00安徽省滁州建筑业100.00下企业合市南谯区并

蚌埠安建经开设备安装有限公司10000.00安徽省蚌埠建筑业100.00设立市淮上区南省海口市批发和零

安徽建工国际贸易（海南）有限公司2000.00100.00设立秀英区售业

1000.00安徽省宿州安徽建工集团宿徐投资有限公司建筑业93.00设立

市埇桥区安徽省宿州

安徽建工集团宿州高速公路有限公司10000.00建筑业100.00设立市萧县

194/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

交通运

10000.00安徽省淮北安徽建工集团淮北高速公路有限公司输、仓储100.00设立

市相山区和邮政业安徽省安庆

安徽建工集团岳西建设投资有限公司28650.00建筑业90.00设立市岳西县

3000.00安徽省滁州天长和顺地产有限公司房地产业100.00设立

市天长市

安徽水开庐西建设工程有限公司20000.00安徽省合肥建筑业100.00设立市肥西县安徽省合肥

安徽水利新安建设有限公司4100.00建筑业100.00设立市瑶海区

安徽建工集团霍邱基础设施投资有限27413.75安徽省六安金融业90.00设立公司市霍邱县安徽省六安

安徽建工交通智造有限责任公司10500.00制造业100.00设立市金安区安徽省安庆租赁和商

安徽建工集团宜秀投资有限公司1000.0060.0020.00设立市宜秀区务服务业

安徽三建萧城工程有限公司1000.00安徽省蚌埠建筑业100.00设立市龙子湖区安徽省合肥

安徽安建高新建设有限公司1000.00建筑业100.00设立市蜀山区安徽省合肥

安徽三建庐州工程有限公司1000.00建筑业100.00设立市庐阳区

5000.00安徽省合肥安徽建工三建城北建设投资有限公司建筑业100.00设立

市长丰县

4000.00安徽省合肥安徽三建合瀚工程有限公司建筑业100.00设立

市巢湖市安徽省合肥

安徽省高速路桥建设工程有限公司5000.00建筑业100.00设立市长丰县安徽省芜湖

芜湖安路建设有限公司1000.00建筑业100.00设立市鸠江区山东省烟台

山东安建煜霞建设工程有限公司1000.00建筑业100.00设立市栖霞市

安徽建工集团桐城投资有限公司10000.00安徽省安庆建筑业70.00设立市桐城市安徽省淮南

淮南安建路桥工程有限公司4100.00建筑业100.00设立市田家庵区安徽省合肥

青阳安建路桥工程有限公司4100.00建筑业100.00设立市蜀山区安徽省芜湖

安徽安建空港建设工程有限公司4100.00建筑业100.00设立市湾沚区安徽省六安

霍邱县安建路桥工程有限公司4100.00建筑业100.00设立市霍邱县

1000.00安徽省池州安徽建工（池州）建设投资有限公司建筑业100.00设立

市贵池区

安徽建工集团黟县投资有限公司19401.60安徽省黄山租赁和商80.00设立市黟县务服务业科学研究

肥西县安建产融第叁建设工程管理有1000.00安徽省合肥和技术服90.00设立限公司市肥西县务业

195/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

水利、环

安徽建工交通航务集团港航水利工程50000.00安徽省阜阳境和公共100.00设立有限责任公司市颍泉区设施管理业

安徽建工交通航务集团公路工程有限4100.00安徽省合肥建筑业100.00设立责任公司市肥西县

安徽建工（马鞍山）建设投资有限公1000.00安徽省马鞍建筑业100.00设立司山市花山区安徽省宿州

安徽建工淮海建设投资有限公司30000.00建筑业60.00设立市埇桥区安徽省铜陵

安徽建工长江建投建筑工业有限公司20000.00制造业100.00设立市义安区科学研究安徽省铜陵

安徽建工长江建投建材科技有限公司3000.00和技术服100.00设立市义安区务业

安徽建工长丰建设工程有限公司13725.49安徽省合肥建筑业51.00设立市长丰县

安徽建工路港建设集团市政工程有限10000.00安徽省合肥建筑业100.00设立公司市蜀山区科学研究

安徽建工路港建设集团设备新材料有2000.00安徽省合肥和技术服100.00设立限公司市肥东县务业

安徽路港颍洲建设工程有限公司4000.00安徽省阜阳建筑业100.00设立市颍上县科学研究安徽省蚌埠

安徽建工新材料科技有限公司3000.00和技术服100.00设立市淮上区务业

安徽建工皖江建设投资有限公司50000.00安徽省芜湖建筑业51.00设立市鸠江区安徽省合肥租赁和商

安徽建工城市更新有限公司15300.00100.00设立市蜀山区务服务业

安徽建工集团合肥建设投资有限公司30000.00安徽省合肥建筑业51.00设立市长丰县安徽省淮南

安徽建工州来建设投资有限公司30000.00建筑业51.00设立市凤台县湖南省衡阳

湖南安建建设开发有限公司20000.00建筑业60.00设立市耒阳市

安徽建工禹投建设工程有限公司20000.00安徽省蚌埠建筑业51.00设立市禹会区安徽省六安

安徽建工六安建设有限公司10000.00建筑业55.00设立市金安区安徽省蚌埠

安徽安建虹城工程有限公司20000.00建筑业51.00设立市五河县

安徽建工灵璧建设投资有限公司10000.00安徽省宿州建筑业51.00设立市灵璧县安徽省黄山

安徽建工徽航建设发展有限公司10000.00建筑业51.00设立市徽州区安徽省安庆

安徽建工安桐建设工程有限公司10000.00建筑业51.00设立市桐城市

196/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

安徽省亳州

安徽建工（亳州）建设投资有限公司30000.00建筑业50.00设立市涡阳县

安徽建工农投建设发展有限公司10000.00安徽省合肥建筑业100.00设立市长丰县安徽省黄山

安徽建工桃花源建设工程有限公司4000.00建筑业50.00设立市黟县安徽省合肥

肥西和顺地产有限公司140000.00房地产业34.00设立市肥西县安徽省宣城

安徽建工集团泾县高速公路有限公司10000.00建筑业100.00设立市泾县

湖南安建徽泓建设工程有限公司20000.00湖南省长沙建筑业50.00设立市岳麓区

30000.00安徽省阜阳租赁和商安徽建工融城建设投资有限公司51.00设立

市界首市务服务业科学研究安徽省芜湖

安徽建工皖江新材料科技有限公司10000.00和技术服51.00设立市鸠江区务业安徽省合肥批发和零

安徽建工集团电子商务有限公司5000.00100.00设立市蜀山区售业

安徽建工路港建设集团第一公路工程50000.00安徽省芜湖租赁和商100.00设立有限责任公司市繁昌区务服务业科学研究

安徽省建筑工程质量第二监督检测站2000.00安徽省合肥和技术服100.00设立有限公司市蜀山区务业信息传

安徽省池州输、软件

安徽建工集团青阳工程咨询有限公司200.0051.00设立市青阳县和信息技术服务业

50000.00安徽省池州金属船舶安徽皖江船舶制造科技有限公司100.00设立

市贵池区制造西藏自治区

西藏高原红旅游发展有限公司2000.00山南市乃东房地产业100.00设立区

安徽建工建设投资集团第二市政工程4100.00安徽省合肥租赁和商100.00设立有限责任公司市巢湖市务服务业

安徽建工建设投资集团建筑工程有限1000.00安徽省蚌埠建筑业100.00设立责任公司市怀远县安徽省淮北

安徽建工集团淮北交通投资有限公司10000.00建筑业60.00设立市相山区

20000.00安徽省黄山安徽建工集团祁门建设投资有限公司建筑业51.00设立

市祁门县安徽省淮北租赁和商

安徽建工（淮北）建设投资有限公司50000.00100.00设立市濉溪县务服务业安徽省安庆

安徽建工集团宿松建设投资有限公司20000.00建筑业56.00设立市宿松县

安徽建工（宣城）水务建设科技有限50000.00安徽省宣城租赁和商100.00设立公司市宣州区务服务业安徽省池州

安徽水利安建建设工程有限公司4000.00建筑业100.00设立市贵池区

197/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

科学研究

1000.00安徽省蚌埠安徽建工珠城项目管理有限公司和技术服100.00设立

市禹会区务业安徽省芜湖

安徽建工濡兴城乡建设工程有限公司20000.00建筑业51.00设立市无为市

安徽建工兹元建设工程有限公司20000.00安徽省安庆建筑业51.00设立市宿松县安徽省宣城

安徽建工江南水利开发建设有限公司20000.00建筑业50.00设立市广德市

安徽建工集团新时代酒店管理有限公10000.00安徽省合肥租赁和商100.00设立司市蜀山区务服务业

电力、热

安徽建工六安新能源投资建设有限公800.00安徽省六安力、燃气100.00设立司市金安区及水生产和供应业

电力、热

安徽省合肥力、燃气

安徽庐东新能源有限公司500.00100.00设立市肥东县及水生产和供应业

水利、环河南省开封境和公共

通许县安建市政设施管理有限公司17282.1495.00设立市通许县设施管理业安徽省池州租赁和商

安徽建工（石台）建设投资有限公司10000.0051.00设立市石台县务服务业

安徽建工嘉航建设工程有限公司10000.00安徽省滁州建筑业51.00设立市明光市安徽省合肥租赁和商

安徽长城产业园发展有限公司15000.00100.00设立市蜀山区务服务业

长丰县长城置业有限公司3000.00安徽省合肥房地产业100.00设立市长丰县

建工长城置业（合肥市瑶海区）有限50000.00安徽省合肥房地产业55.00设立公司市瑶海区

安徽长城高新产业投资有限公司20000.00安徽省合肥租赁和商100.00设立市蜀山区务服务业安徽省亳州租赁和商

安徽建工（亳州）建设发展有限公司50000.00100.00设立市谯城区务服务业

安徽建工公路桥梁建设集团工程养护27053.41安徽省合肥建筑业100.00设立有限公司市瑶海区

安徽建工公路桥梁建设集团桥梁工程4100.00安徽省合肥建筑业100.00设立有限责任公司市庐阳区

4100.00安徽省芜湖芜湖安建公路工程有限公司建筑业100.00设立

市繁昌区安徽省芜湖

安徽安路城市建设工程有限公司4100.00建筑业100.00设立市鸠江区

安徽建工公路桥梁建设集团第一公路4100.00安徽省合肥建筑业100.00设立工程有限责任公司市蜀山区

安徽建工（马鞍山）建设发展有限公50000.00安徽省马鞍租赁和商80.00设立司山市花山区务服务业

198/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

10100.00重庆市大渡重庆安路建设工程有限公司建筑业51.0049.00设立

口区

安徽建工智能制造集团有限公司37711.59安徽省合肥制造业21.2178.79设立市蜀山区

安徽建工建筑工业化智能建造集团有131039.97安徽省合肥制造业19.7580.25设立限公司市包河区安徽省六安租赁和商

安徽建工（六安）建设投资有限公司50000.00100.00设立市霍邱县务服务业

安徽建工昱信建设投资有限公司50000.00安徽省黄山租赁和商100.00设立市屯溪区务服务业陕西省西安

陕西安建秦岭建设工程有限公司10000.00建筑业100.00设立市雁塔区

20000.00安徽省芜湖租赁和商安徽建工（弋江）建设投资有限公司10.0041.00设立

市弋江区务服务业重庆市南岸

重庆皖建建设有限公司10006.00建筑业51.0049.00设立区安徽省合肥租赁和商

安徽建工集团投资运营管理有限公司20000.00100.00设立市包河区务服务业安徽省合肥

庐江县安建通达建设工程有限公司1000.00建筑业100.00设立市庐江县

20000.00安徽省合肥安徽建工装饰工程有限公司建筑业100.00设立

市肥东县

安徽建工路港建设集团第二公路工程4100.00安徽省合肥建筑业100.00设立有限责任公司市瑶海区安徽省安庆

安徽建工皖岳建设投资有限公司10000.00建筑业50.00收购市岳西县非同一控

陕西安建凤城建设工程有限公司4000.00陕西省建筑业100.00制下企业合并

安徽建工三建集团市政园林工程有限5000.00安徽省合肥建筑业100.00收购责任公司市瑶海区

芜湖市建昌工程质量检测中心有限公1000.00安徽省芜湖租赁和商51.00收购司市鸠江区务服务业

安徽建工集团投资发展有限公司600000.00安徽省合肥租赁和商100.00设立市蜀山区务服务业

20000.00安徽省合肥安徽建工云定制房屋科技有限公司制造业100.00设立

市长丰县

20000.00安徽省合肥安徽建工新能源科技有限公司技术服务100.00设立

市蜀山区安徽省安庆

安徽建工（安庆）建设投资有限公司10000.00建筑业100.00设立市大观区

10000.00安徽省宿州安徽建工（宿州）建设投资有限公司建筑业100.00设立

市埇桥区广东省深圳

深圳徽建投资发展有限公司10000.00建筑业100.00设立市罗湖区

安徽建工建设安装集团电梯有限责任3100.00安徽省合肥建筑业100.00设立公司市包河区

安徽建工集团（铜陵）高速公路有限10000.00安徽省铜陵道路运输96.004.00设立公司市枞阳县业

199/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

交通运

安徽建工集团（霍邱）高速公路有限20000.00安徽省六安输、仓储96.004.00设立公司市霍邱县和邮政业

安徽建工集团（六安）高速公路有限20000.00安徽省六安建筑业45.0055.00设立公司市金安区科学研究

安徽建工集团（宿州）项目管理有限10000.00安徽省宿州和技术服95.005.00设立公司市埇桥区务业安徽省合肥租赁和商

肥西安建设备租赁有限公司3000.00100.00设立市肥西县务服务业科学研究

安徽建工集团建材科技有限公司45582.52安徽省合肥和技术服65.8134.19设立市包河区务业科学研究

10000.00安徽省淮南安徽建工（淮南）建材科技有限公司和技术服100.00设立

市田家庵区务业科学研究安徽省六安

安徽建工（六安）建材科技有限公司10000.00和技术服100.00设立市裕安区务业科学研究安徽省合肥

安徽建工（肥西）建材科技有限公司7000.00和技术服100.00设立市肥西县务业

安徽建工集团（巢湖）高速公路有限10000.00安徽省合肥道路运输82.506.50设立公司市巢湖市业安徽省合肥租赁和商

安徽长城产业投资有限公司5000.00100.00设立市包河区务服务业

北京安建徽泓建设工程有限公司10000.00北京市海淀建筑业100.00设立区科学研究安徽省合肥

合肥市庐阳区安建项目管理有限公司1000.00和技术服90.00设立市庐阳区务业安徽省淮北

淮北安建路通建设有限公司1000.00建筑业100.00设立市烈山区安徽省宣城

绩溪县安建通达建设工程有限公司4000.00建筑业100.00设立市绩溪县安徽省淮北租赁和商

淮北安建产业投资有限公司2000.00100.00设立市杜集区务服务业安徽省安庆道路运输

安徽建工集团宁九高速公路有限公司10000.0058.0042.00设立市宜秀区业

20000.00安徽省芜湖租赁和商安徽建工（镜湖）建设投资有限公司65.00设立

市镜湖区务服务业科学研究安徽省合肥

合肥市庐阳区安建工程管理有限公司2000.00和技术服60.00设立市庐阳区务业安徽省马鞍租赁和商

安徽建工和州建设投资有限公司10000.0051.00设立山市和县务服务业

安徽建工（宿州）建材科技有限公司10000.00安徽省宿州科学研究51.00设立市埇桥区和技术服

200/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

务业科学研究

安徽建工（涡阳）建材科技有限公司5000.00安徽省亳州和技术服51.00设立市涡阳县务业安徽省淮南租赁和商

安徽建工（淮南）建设投资有限公司10000.0051.00设立市大通区务服务业中马（安徽）股权投资合伙企业（有10000.00安徽省合肥商务服务100.00设立限合伙）市蜀山区

4000.00安徽省合肥安徽三建蜀弘工程有限公司建筑业100.00设立

市蜀山区广东省深圳

广东徽建投资开发有限公司10000.00建筑业100.00新设市龙华区

水利、环安徽省淮南境和公共

安徽建工淮旅建设投资有限公司10000.0051.00新设市潘集区设施管理业

水利、环

4000.00安徽省淮南境和公共安徽建工蔡楚建设投资有限公司51.00新设

市谢家集区设施管理业安徽省合肥

安徽建工喜乐康宁商贸有限公司20000.00装卸搬运100.00新设市蜀山区安徽省六安

安徽建工喜乐康宁饮用水有限公司20000.00制造业100.00新设市金寨县

安徽建工集团合六高速公路有限公司20000.00安徽省六安建筑业62.0038.00新设市裕安区交通运安徽省宣城

安徽建工集团绩旌高速公路有限公司10000.00输、仓储95.804.20新设市绩溪县和邮政业内蒙古自治

安徽建工集团（呼和浩特）高速公路20000.00区呼和浩特建筑业77.7022.30新设有限公司市托克托县安徽省宿州

安徽建工集团宿埇高速公路有限公司10000.00建筑业61.5038.50新设市埇桥区交通运

安徽建工集团（滁州）高速公路有限20000.00安徽省滁州输、仓储61.0039.00新设公司市南谯区和邮政业

安徽建工集团（重庆荣昌）高速公路20000.00重庆市荣昌建筑业61.004.00新设有限公司区安徽省亳州

安徽建工集团宿遂高速公路有限公司10000.00建筑业61.0039.00新设市蒙城县

安徽建工集团（重庆永川）高速公路10000.00重重庆市永建筑业92.008.00新设有限公司川区安徽省亳州卫生和社

安徽建工集团涡利高速公路有限公司10000.0062.0038.00新设市利辛县会工作

10000.00安徽省亳州卫生和社安徽建工集团五亳高速公路有限公司62.0038.00新设

市谯城区会工作新疆维吾尔

和田安建投资发展有限公司4000.00建筑业60.00新设自治区和田

201/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

地区皮山县

肇庆安建建设投资发展有限公司4000.00广东省肇庆租赁和商100.00新设市四会市务服务业辽宁省大连

辽宁徽建建设发展有限公司10000.00建筑业100.00新设市瓦房店市

安徽安建蓬程建设有限公司4000.00安徽省合肥建筑业100.00新设市肥西县安徽省淮南

安徽路桥安建建设工程有限公司4000.00建筑业100.00新设市寿县河南省郑州

河南安建投资发展有限公司10000.00建筑业100.00新设市中原区浙江省杭州

浙江徽建建设发展有限公司10000.00建筑业100.00新设市余杭区江西省南昌

江西徽建建设开发有限公司10000.00建筑业100.00新设市红谷滩区广西壮族自

广西安建建设发展有限公司10000.00治区南宁市建筑业100.00新设江南区

安徽建工交通航务集团市政工程有限10000.00安徽省阜阳建筑业100.00新设责任公司市颍东区

安徽建工建设安装集团公路工程有限10000.00安徽省滁州建筑业100.00新设责任公司市南谯区

安徽建工建设安装集团市政工程有限10000.00安徽省安庆建筑业100.00新设责任公司市大观区

安徽建工建设安装集团建筑工程有限10000.00安徽省合肥建筑业100.00新设责任公司市蜀山区交通运

池州安建智慧物流有限公司10000.00安徽省池州输、仓储65.00新设市贵池区和邮政业科学研究

10000.00安徽省池州安徽安建智源科技有限公司和技术服51.00新设

市贵池区务业新疆维吾尔租赁和商

新疆安和投资发展有限公司5000.00自治区和田51.00新设务服务业地区洛浦县新疆维吾尔自治区伊犁

伊犁安建投资发展有限公司5000.00建筑业51.00新设哈萨克自治州伊宁市新疆维吾尔

新疆安建投资发展有限公司10000.00自治区和田制造业100.00新设地区和田市新疆维吾尔

喀什安建投资发展有限公司5000.00自治区喀什金融业60.00新设地区喀什市四川省成都租赁和商

四川安建投资发展有限公司10000.00100.00新设市武侯区务服务业

西藏安建城市建设有限公司5000.00西藏自治区水利、环51.00新设山南市错那境和公共

202/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

市设施管理业科学研究安徽省合肥

安徽省低空科技发展有限公司10000.00和技术服70.00新设市蜀山区务业

河南徽建投资发展有限公司10000.00河南省郑州租赁和商100.00新设市中牟县务服务业

安徽喜乐康宁食品科技有限公司1000.00安徽省合肥制造业100.00新设市蜀山区安徽省合肥租赁和商

安徽喜乐康宁餐饮管理有限公司1000.000100.00新设市蜀山区务服务业安徽省合肥卫生和社

安徽喜乐康宁健康产业有限公司10000.00100.00新设市蜀山区会工作

山西徽建建设发展有限公司10000.00山西省晋中建筑业100.00新设市榆次区福建省厦门租赁和商

福建徽建投资发展有限公司10000.00100.00新设市翔安区务服务业

安徽建工集团国际工程（海南）有限10000.00海南省海口建筑业100.00新设公司市秀英区安徽省合肥租赁和商

安徽建工驿路传媒科技有限公司2000.00100.00新设市蜀山区务服务业

10000.00湖北省武汉租赁和商湖北安建投资发展有限公司100.00新设

市江岸区务服务业海南省海口

海南皖投建设发展有限公司10000.00建筑业100.00新设市秀英区

(2).重要的非全资子公司

√适用□不适用

单位：元币种：人民币少数股东持股本期归属于少数股本期向少数股东宣期末少数股东权子公司名称比例东的损益告分派的股利益余额

安徽建工水利开发投20.8285045565.7093000000.001672709827.78资集团有限公司

安徽建工三建集团有13.9510726792.03447803233.18限公司

安徽建工公路桥梁建45.21171864801.4199685417.831844574501.28设集团有限公司

安徽建工建设投资集29.8487585874.1065800000.001240159516.00团有限公司

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

√适用□不适用

其他说明：

□适用√不适用

203/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

(3).重要非全资子公司的主要财务信息

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额子公司名称流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计

安徽建工水利开发3529091.68837311.704366403.382788723.81430192.773218916.583440634.56805684.844246319.402802758.83408936.853211695.68投资集团有限公司

安徽建工三建集团2602840.44389042.982991883.422559884.84104384.042664268.882352304.41333971.142686275.552325866.8239852.422365719.24有限公司

安徽建工公路桥梁2471944.00673479.483145423.482326570.18344681.132671251.311964492.69650754.902615247.591843103.05323201.462166304.51建设集团有限公司

安徽建工建设投资2029127.24311636.372340763.611795039.18140307.341935346.521722512.46283933.262006445.721494792.03121658.671616450.70集团有限公司本期发生额上期发生额子公司名称营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量安徽建工水利开发

1658054.4446783.4447372.4211352.541901326.2949877.6441890.7339755.05

投资集团有限公司安徽建工三建集团

1047736.287752.737752.736987.281482054.195519.575339.8718082.74

有限公司安徽建工公路桥梁

1331407.2640834.1940834.1945704.421396454.0134680.6032340.1365015.48

建设集团有限公司安徽建工建设投资

964481.2229261.9029261.9013045.761114382.6927778.6028108.124813.25

集团有限公司

204/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

(4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用√不适用

(5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用√不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

□适用√不适用

4、重要的共同经营

□适用√不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用√不适用

6、其他

√适用□不适用

项目期末数/本期数期初数/上年同期数

联营企业：

中航国际联营体公司1333014.131333014.13

利辛县安建新润建设投资有限公司197909420.51192054145.77

陕西秦汉汽车产业园发展有限公司41384402.0541080637.62

怀宁安建发展有限公司24614887.3115971748.20

安徽省宣泾高速公路有限责任公司176006184.42211648130.92

安徽建工舒城建设发展有限公司35868108.2435872920.81

安徽建工皖北建设投资有限公司7095342.816852219.02

中能建安建工（定远）建设发展有限公司20233993.4816145603.51

肥西县安建产融第肆建设工程管理有限公司3897135.524000000.00

甘肃公航旅永积高速公路项目管理有限公司33334736.4433334736.44

甘肃公航旅漳三高速公路项目管理有限公司29874760.0029874760.00

安徽建工集团宿徐建设有限公司2354133.192368728.69安徽建元城市发展股权投资基金合伙企业（有8038493.576273266.49限合伙）

安徽建工集团（濉溪）建设发展有限公司523154.76626116.30

安徽皖能建工智慧城市发展有限公司3893772.813639643.78

安徽省城更徽盐建设发展有限公司63313422.9263929202.10

安庆交投股权投资基金合伙企业（有限合伙）89582310.9589527800.03

205/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

濉溪富鑫通达股权投资合伙企业（有限公司）195553098.03195568566.37

合肥星阔置业有限公司66780090.1773491836.25

苍溪县苍旺公路建设工程管理有限公司33182496.9833097318.10

合肥海众新能源科技发展有限公司195101931.29150772020.16

合肥恒众新能源科技发展有限公司61093687.7035685671.47

安徽省泾宣高速公路有限责任公司65303843.5667954845.07

安徽省东鄱高速公路有限责任公司64800000.00

安徽省宁枞高速公路有限责任公司84000000.00

肥西县安建产融第贰建设工程管理有限公司-187017.95

肥西县安建产融建设工程管理有限公司-1052191.45

淮北新濉建设工程有限公司3529.02

芜湖市泰山路长江大桥建设开发有限公司291519399.12

重庆涪陵绕城西环高速公路发展有限公司27840000.00

中好建造（安徽）科技有限公司5009114.13

投资账面价值合计1828205253.711311102931.23下列各项按持股比例计算的合计数

——净利润-35950377.5222214067.29

——其他综合收益

——综合收益总额-35950377.5222214067.29

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

□适用√不适用未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

□适用√不适用

2、涉及政府补助的负债项目

√适用□不适用

单位：元币种：人民币财务本期计入本期与资产本期新增补助本期转入其他

报表期初余额营业外收其他期末余额/收益金额收益项目入金额变动相关

递延134871389.2137940080.008974383.78163837085.43与资产收益相关

合计134871389.2137940080.008974383.78163837085.43与资产相关

3、计入当期损益的政府补助

√适用□不适用

单位：元币种：人民币类型本期发生额上期发生额

与资产相关29337101.5016275087.74

与收益相关1530646.0311175964.86

合计30867747.5327451052.60

206/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具的风险

√适用□不适用本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理（例如本公司信用管理部对公司发生的赊销业务进行逐笔进行审核）。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一)信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、

合同资产以及长期应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产及长期应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。

本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

1.信用风险显著增加判断标准

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；定性标

准为主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

2.已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致同时考虑定量、定性指标。

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大

幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

3.预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以

12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违

约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方

207/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算；

违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

(二)流动性风险流动性风险为本公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司在资金正常和紧张的情况下，确保有足够的流动性来履行到期债务，且与金融机构进行融资磋商，保持一定水平的备用授信额度以降低流动性风险。

(三)市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。

市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1.外汇风险

因外汇市场变动引起汇率的变动，致使以外币计价的资产上涨或者下降的可能性。公司目前承接了以外币结算的境外工程，汇率的变动使公司存在一定的外汇风险。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)1之说明。

2.利率风险

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款、应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

截至2025年12月31日，在其他风险变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，本公司当年的净利润就会下降或增加41345.30万元。

2、套期

(1).公司开展套期业务进行风险管理

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

(2).公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

208/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

(3).公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

3、金融资产转移

(1).转移方式分类

□适用√不适用

(2).因转移而终止确认的金融资产

□适用√不适用

(3).继续涉入的转移金融资产

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末公允价值

项目第一层次公允价第二层次公允第三层次公允价合计值计量价值计量值计量

一、持续的公允价值计量

（一）交易性金融资产138700.00100119178.08100257878.08

1.以公允价值计量且变

动计入当期损益的金融138700.00100119178.08100257878.08资产

（1）债务工具投资

（2）权益工具投资

（3）衍生金融资产

2.指定以公允价值计量

且其变动计入当期损益的金融资产

（1）债务工具投资

（2）权益工具投资

（二）其他债权投资

（三）其他权益工具投资40000.00765683227.92765723227.92

（四）投资性房地产

1.出租用的土地使用权

209/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

2.出租的建筑物

3.持有并准备增值后转

让的土地使用权

（五）生物资产

1.消耗性生物资产

2.生产性生物资产

应收款项融资159503826.19159503826.19

其他非流动资产10000000.0010000000.00

持续以公允价值计量的178700.001035306232.191035484932.19资产总额

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用□不适用本公司持有的第一层次公允价值计量的交易性金融资产为在活跃市场上交易的期货合

约套期和股票，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量

信息

√适用□不适用

本公司持有的第三层次公允价值计量的交易性金融资产为银行理财产品，本公司以预期收益率估计未来现金流量并折现来确定其公允价值。

本公司持有的第三层次公允价值计量的应收款项融资为应收银行承兑汇票，其信用风险较小且剩余期限较短，本公司以其票面余额确定其公允价值。

对于非上市的权益工具投资，本公司综合考虑采用市场法和未来现金流折现等方法估计公允价值。对于被投资企业经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化的，本公司以投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量

信息

□适用√不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参

数敏感性分析

□适用√不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时

点的政策

□适用√不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用√不适用

210/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用√不适用

9、其他

□适用√不适用

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币母公司对本企母公司对本企业母公司名称注册地业务性质注册资本业的持股比例

(%)的表决权比例(%)安徽建工集团安徽省合

建设投资391063.2534.1434.14控股有限公司肥市本企业的母公司情况的说明本公司最终控制方为安徽省人民政府国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用□不适用本公司的子公司情况详见本财务报表附注七之说明

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用√不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用□不适用合营或联营企业名称与本企业关系安徽省宣泾高速公路有限责任公司联营企业安徽省泾宣高速公路有限责任公司联营企业甘肃公航旅漳三高速公路项目管理有限联营企业公司甘肃公航旅永积高速公路项目管理有限联营企业公司芜湖市泰山路长江大桥建设开发有限公联营企业司陕西秦汉汽车产业园发展有限公司联营企业肥西县安建产融建设工程管理有限公司联营企业肥西县安建产融第肆建设工程管理有限联营企业公司肥西县安建产融第贰建设工程管理有限联营企业

211/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

公司利辛县安建新润建设投资有限公司联营企业

中能建安建工（定远）建设发展有限公司联营企业

安徽建工集团（濉溪）建设发展有限公司联营企业安徽建工舒城建设发展有限公司联营企业安徽建工皖北建设投资有限公司联营企业安徽省宁枞高速公路有限责任公司联营企业安徽省城更徽盐建设发展有限公司联营企业怀宁安建发展有限公司联营企业合肥恒众新能源科技发展有限公司联营企业合肥海众新能源科技发展有限公司联营企业安徽建工集团宿徐建设有限公司联营企业安徽省东鄱高速公路有限责任公司联营企业合肥星阔置业有限公司联营企业安徽相元股权投资基金合伙企业（有限合联营企业

伙）淮北新濉建设工程有限公司联营企业重庆涪陵绕城西环高速公路发展有限公联营企业司

其他说明：

□适用√不适用

4、其他关联方情况

√适用□不适用其他关联方名称其他关联方与本企业关系安徽建工集团不动产资产管理有限公司同受安徽建工集团控股有限公司控制

安徽建工（宿州）投资发展集团有限公司同受安徽建工集团控股有限公司控制安徽方圆建筑劳务有限公司同受安徽建工集团控股有限公司控制安徽二建浩方建筑工程有限公司同受安徽建工集团控股有限公司控制安徽二建天逸建设工程有限责任公司同受安徽建工集团控股有限公司控制安徽建工二建建设投资有限公司同受安徽建工集团控股有限公司控制

安徽建工（宿州）投资发展集团公路工程同受安徽建工集团控股有限公司控制有限责任公司安徽建工资本管理有限公司同受安徽建工集团控股有限公司控制安徽建工集团金融发展公司同受安徽建工集团控股有限公司控制安徽建工小额贷款有限公司同受安徽建工集团控股有限公司控制安建商业保理有限公司同受安徽建工集团控股有限公司控制安徽建工数字科技有限公司同受安徽建工集团控股有限公司控制安徽建工私募基金管理有限公司同受安徽建工集团控股有限公司控制安徽建工高速能源有限公司同受安徽建工集团控股有限公司控制

安徽建工（安庆）投资发展集团有限公司同受安徽建工集团控股有限公司控制安徽省众亿劳务有限公司同受安徽建工集团控股有限公司控制

安徽建工（安庆）投资发展集团公路工程同受安徽建工集团控股有限公司控制有限责任公司

安徽建工（安庆）投资发展集团建筑工程同受安徽建工集团控股有限公司控制有限责任公司

212/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

安徽三建技术咨询服务有限公司同受安徽建工集团控股有限公司控制安徽华之力建筑工程有限公司同受安徽建工集团控股有限公司控制安徽骏瑞地基基础工程有限公司同受安徽建工集团控股有限公司控制安徽顺宁建筑工程有限公司同受安徽建工集团控股有限公司控制合肥新鑫建筑工程有限公司同受安徽建工集团控股有限公司控制蚌埠长城置业有限责任公司同受安徽建工集团控股有限公司控制安徽省安建医院有限公司同受安徽建工集团控股有限公司控制安徽省装饰工程公司同受安徽建工集团控股有限公司控制安徽建工医院同受安徽建工集团控股有限公司控制安徽建工技师学院同受安徽建工集团控股有限公司控制安徽建工汉城建设投资有限公司同受安徽建工集团控股有限公司控制安徽建工服务中心有限公司同受安徽建工集团控股有限公司控制安徽建工集团有限公司职业技能培训中同受安徽建工集团控股有限公司控制心安徽省机械施工公司同受安徽建工集团控股有限公司控制安徽相元股权投资基金合伙企业（有限合联营企业、同受安徽建工集团控股有限公司控制

伙）

5、关联交易情况

(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币关联交易内获批的交易额度是否超过交易额关联方本期发生额上期发生额容（如适用）度（如适用）

安徽建工（安庆）投资

接受劳务1047427171.3644000000.00否520111425.11发展集团有限公司

安徽建工（宿州）投资

接受劳务114108703.711500000000.00否550270000.25发展集团有限公司安徽建工二建建设投

接受劳务104138884.40800000000.00否资有限公司安徽华之力建筑工程

接受劳务41384820.2920000000.00否865135545.76有限公司淮北新濉建设工程有

接受劳务30091743.12120000000.00否限公司安徽相元股权投资基金合伙企业（有限合接受劳务22739158.90-伙）安徽顺宁建筑工程有

接受劳务13628405.07-362703700.67限公司合肥新鑫建筑工程有

接受劳务9063321.38-385577392.43限公司安徽建工集团不动产

接收劳务4120968.6720000000.00否资产管理有限公司陕西秦汉汽车产业园

接受劳务1412396.426000000.00否发展有限公司

安徽方圆建筑劳务有接受劳务1375133.47-2869081.18

213/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

限公司安徽骏瑞地基基础工

接受劳务1065011.524641500.00否879270.71程有限公司

安徽建工医院接收劳务1005360.40170000000.00否安徽建工高速能源有

采购商品524831.6718900000.00否限公司安徽建工皖北建设投

接受劳务306828.285100000.00否33705238.72资有限公司安徽建工私募基金管

接受劳务29480.1050000.00否理有限公司

安徽建工技师学院接受劳务22200.0010300000.00否安徽省众亿劳务有限

接受劳务300000000.00否2323517.11公司

出售商品/提供劳务情况表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币关联方关联交易内容本期发生额上期发生额芜湖市泰山路长江大桥建设开发

提供劳务731641703.19有限公司合肥恒众新能源科技发展有限公

提供劳务454718181.33370515795.07司

安徽建工（安庆）投资发展集团

提供劳务323634629.68387856286.04有限公司

淮北新濉建设工程有限公司提供劳务270594294.77合肥海众新能源科技发展有限公

提供劳务365319501.952205458052.30司安徽省宁枞高速公路有限责任公

提供劳务223886260.81司重庆涪陵绕城西环高速公路发展

提供劳务186765966.89有限公司

安徽建工（安庆）投资发展集团

销售商品73821122.39618212.76公路工程有限责任公司

安徽建工（安庆）投资发展集团

销售商品62763738.9418560672.67有限公司

安徽建工（安庆）投资发展集团

提供劳务49890978.6368873045.22建筑工程有限责任公司安徽省泾宣高速公路有限责任公

提供劳务40873000.14273333270.51司

安徽建工二建建设投资有限公司销售商品31294091.223760653.97安徽省东鄱高速公路有限责任公

提供劳务26746872.89司肥西县安建产融第肆建设工程管

提供劳务24441704.44理有限公司利辛县安建新润建设投资有限公

提供劳务23760635.00司

安徽建工（宿州）投资发展集团

销售商品23618743.7619517460.51公路工程有限责任公司

214/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

安徽建工舒城建设发展有限公司提供劳务21760355.2062306144.58

安徽建工（宿州）投资发展集团

销售商品14976568.6744479896.39有限公司

安徽建工医院提供劳务14663592.054285371.72

安徽建工（宿州）投资发展集团

提供劳务14047514.5328123955.20有限公司

怀宁安建发展有限公司提供劳务13550323.8423838485.27

安徽建工（宿州）投资发展集团

提供劳务9030477.02公路工程有限责任公司

安徽建工技师学院提供劳务7341231.24827132.53

中能建安建工（定远）建设发展

提供劳务6840787.658686800.18有限公司安徽省宣泾高速公路有限责任公

提供劳务6794040.13195462845.17司

安徽省安建医院有限公司提供劳务5870343.91

安徽建工集团（濉溪）建设发展

提供劳务4993762.2242486558.44有限公司

安徽建工（安庆）投资发展集团

提供劳务4650880.98公路工程有限责任公司

安徽建工二建建设投资有限公司提供劳务4396189.81

安徽建工（安庆）投资发展集团

销售商品2211698.08建筑工程有限责任公司甘肃公航旅永积高速公路项目管

提供劳务1651376.16理有限公司

安徽顺宁建筑工程有限公司提供劳务1050588.22

安徽建工医院销售商品858696.02

安徽建工皖北建设投资有限公司销售商品320152.832226342.06安徽建工集团不动产资产管理有

提供劳务213969.20限公司

安建商业保理有限公司销售商品125700.00

安建商业保理有限公司提供劳务89842.80

安徽建工小额贷款有限公司提供劳务89041.28212562.80

安徽建工集团控股有限公司提供劳务70045.53

安徽建工服务中心有限公司销售商品40676.24安徽省城更徽盐建设发展有限公

提供劳务132687272.2324360185.85司安徽建工集团不动产资产管理有

销售商品30500.00限公司

安徽建工小额贷款有限公司销售商品17000.00

安徽建工私募基金管理有限公司提供劳务16964.32

安徽建工数字科技有限公司提供劳务7411.04

安徽建工资本管理有限公司提供劳务3742.66

安徽建工资本管理有限公司销售商品2376.24

安徽建工高速能源有限公司提供劳务990.83

安徽建工汉城建设投资有限公司销售商品1414759.38

安徽二建浩方建筑工程有限公司销售商品134200.02安徽二建天逸建设工程有限责任

销售商品68572.91公司

215/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

安徽省众亿劳务有限公司销售商品3508.02

合肥新鑫建筑工程有限公司销售商品2801.27

安徽华之力建筑工程有限公司销售商品1453.56安徽建工集团有限公司职业技能

销售商品943.40培训中心

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用√不适用

(2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用√不适用

关联托管/承包情况说明

□适用√不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用√不适用

关联管理/出包情况说明

□适用√不适用

(3).关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入

安徽建工（宿州）投资发展集

租赁收入9751637.6221014678.51团有限公司

安徽建工（安庆）投资发展集

租赁收入6333595.237263861.19团有限公司

安徽省安建医院有限公司租赁收入4492283.99安徽建工二建建设投资有限公

租赁收入4120840.19司

安徽顺宁建筑工程有限公司租赁收入4805787.57

安徽建工集团控股有限公司租赁收入164608.91721773.17

安建商业保理有限公司租赁收入582046.69644823.79

安徽建工小额贷款有限公司租赁收入519816.79573424.50

安徽建工资本管理有限公司租赁收入236572.37225315.21

安徽建工集团金融发展公司租赁收入412029.39

安徽建工（安庆）投资发展集

租赁收入425253.32团公路工程有限责任公司

安徽建工（宿州）投资发展集

租赁收入31799.80团公路工程有限责任公司安徽建工集团不动产资产管理

租赁收入218328.62有限公司安徽二建天逸建设工程有限责

租赁收入157725.40任公司

216/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

安徽建工技师学院租赁收入166158.70

本公司作为承租方：

□适用√不适用关联租赁情况说明

□适用√不适用

(4).关联担保情况本公司作为担保方

□适用√不适用本公司作为被担保方

√适用□不适用

单位：元币种：人民币担保是否已经履行完担保方担保金额担保起始日担保到期日毕

安徽建工集团控490000000.002023/12/272026/12/26否股有限公司关联担保情况说明

□适用√不适用

(5).关联方资金拆借

√适用□不适用

单位：元币种：人民币关联方拆借金额起始日到期日说明拆入

安建商业保理有限公司11610000.002025-11-252027-05-19正向保理

安建商业保理有限公司40000000.002025-10-142028-10-13正向保理

安建商业保理有限公司20000000.002025-09-302027-03-24正向保理

安建商业保理有限公司78550000.002025-07-182027-01-08正向保理

安建商业保理有限公司77000000.002025-05-302026-11-21正向保理

安建商业保理有限公司40000000.002025-05-152026-11-06正向保理

安建商业保理有限公司50000000.002025-04-232028-04-22正向保理

安建商业保理有限公司11450000.002025-01-242026-07-18正向保理

安建商业保理有限公司12390000.002025-01-222026-07-16正向保理

安建商业保理有限公司40000000.002025-01-222026-07-16正向保理

安建商业保理有限公司23560000.002025-01-212026-01-16正向保理

安建商业保理有限公司20000000.002025-11-262026-11-21正向保理

安建商业保理有限公司80000000.002025-11-262026-11-21正向保理

安建商业保理有限公司51400000.002025-08-052026-07-31正向保理

安建商业保理有限公司20000000.002025-07-242026-07-19正向保理

安建商业保理有限公司27600000.002025-07-232026-07-18正向保理

安建商业保理有限公司31000000.002025-07-182026-07-13正向保理

安建商业保理有限公司70000000.002025-06-302026-06-25正向保理

安建商业保理有限公司120000000.002025-01-242026-01-23正向保理

安建商业保理有限公司50000000.002025-12-082026-12-07正向保理

217/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

安建商业保理有限公司50000000.002025-12-082026-12-07正向保理

安建商业保理有限公司20000000.002025-03-272027-03-26正向保理

安建商业保理有限公司15000000.002025-03-272027-03-26正向保理

安建商业保理有限公司59300000.002025-01-232027-01-22正向保理

安建商业保理有限公司70000000.002025-08-042027-08-02正向保理

安建商业保理有限公司50000000.002025-06-302027-06-29正向保理

安建商业保理有限公司50000000.002025-06-302027-06-29正向保理

安建商业保理有限公司50000000.002025-06-302027-06-29正向保理

安建商业保理有限公司50000000.002025-04-302027-04-29正向保理

安建商业保理有限公司30000000.002025-01-272027-01-26正向保理

安建商业保理有限公司20000000.002025-01-272027-01-26正向保理

安建商业保理有限公司50000000.002025-01-262027-01-25正向保理

安建商业保理有限公司90000000.002025-01-062027-01-05正向保理

安建商业保理有限公司5000000.002025-06-302026-06-25正向保理

安建商业保理有限公司100000000.002025-03-142026-03-13正向保理

安建商业保理有限公司3510000.002025-01-262026-01-26正向保理

安建商业保理有限公司20000000.002025-05-122027-05-12正向保理

安建商业保理有限公司15000000.002025-03-192027-03-19正向保理

安建商业保理有限公司67000000.002025-01-232027-01-23正向保理

安建商业保理有限公司15100000.002025-01-162026-01-16正向保理

安建商业保理有限公司45000000.002025-09-102026-06-07正向保理

安建商业保理有限公司40000000.002025-09-102026-09-10正向保理

安建商业保理有限公司50000000.002025-09-082026-03-07正向保理

安建商业保理有限公司30000000.002025-12-312026-12-25正向保理

安建商业保理有限公司35500000.002025-09-182027-09-18正向保理

安建商业保理有限公司20000000.002025-01-222027-01-22正向保理

安建商业保理有限公司20000000.002025-01-102027-01-08正向保理

安建商业保理有限公司50000000.002025-01-032025-12-29正向保理

安建商业保理有限公司2249754958.60//内部安信内部贴现

(6).关联方资产转让、债务重组情况

□适用√不适用

(7).关键管理人员报酬

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

关键管理人员报酬746.281139.71

(8).其他关联交易

√适用□不适用关联方关联交易内容本期发生额上期发生额安徽建工舒城建设

利息收入2858046.28发展有限公司

安建商业保理有限利息支出48998998.8990638049.05

218/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

公司安徽建工集团控股

利息支出10089101.95有限公司安徽建工小额贷款

利息支出10987662.504094207.55有限公司

6、应收、应付关联方等未结算项目情况

(1).应收项目

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备安徽建工舒城建设发

应收账款735023360.9071720513.59688486908.9052416290.33展有限公司合肥海众新能源科技

应收账款575690834.2735638713.02882548396.1244127419.81发展有限公司肥西县安建产融第贰

应收账款建设工程管理有限公420643234.8628397856.26司芜湖市泰山路长江大

应收账款281815608.1214090780.41桥建设开发有限公司肥西县安建产融第肆

应收账款建设工程管理有限公259403217.8116361781.20司肥西县安建产融建设

应收账款233309073.0917708439.22工程管理有限公司安徽省宁枞高速公路

应收账款223886260.8111194313.04有限责任公司合肥恒众新能源科技

应收账款198585391.339929269.57发展有限公司重庆涪陵绕城西环高

应收账款185995412.849299770.64速公路发展有限公司

安徽建工（安庆）投资

应收账款173036610.109352886.94195773914.369827672.24发展集团有限公司陕西秦汉汽车产业园

应收账款153051972.0356455484.18154551972.0315234871.25发展有限公司

安徽建工集团（濉溪）

应收账款93442000.654672100.03155892417.327794620.87建设发展有限公司怀宁安建发展有限公

应收账款57433865.552871693.28司安徽省城更徽盐建设

应收账款55569911.342778495.5711044466.69552223.33发展有限公司

安徽建工（安庆）投资

应收账款发展集团公路工程有55247097.412771672.68限责任公司利辛县安建新润建设

应收账款37642984.1620184825.4653876011.6916673826.05投资有限公司

219/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

甘肃公航旅漳三高速

应收账款公路项目管理有限公30326567.573032656.7685399404.846831952.39司

安徽建工（宿州）投资

应收账款29468863.861644594.2866668987.233537774.67发展集团有限公司

安徽建工（安庆）投资

应收账款发展集团建筑工程有28941892.281982578.2442808439.112140421.96限责任公司

安徽建工（宿州）投资

应收账款发展集团公路工程有15241572.34819699.9021567859.421078392.97限责任公司

中能建安建工（定远）

应收账款9390081.27469504.067865903.86393295.19建设发展有限公司安徽建工二建建设投

应收账款9147404.28495436.378798000.20439900.01资有限公司安徽省安建医院有限

应收账款7825903.19391295.16公司安徽省宣泾高速公路

应收账款7246748.60367523.0017502504.04875125.20有限责任公司蚌埠长城置业有限责

应收账款1699722.731699722.731699722.731699722.73任公司安徽建工皖北建设投

应收账款1196522.9090936.871487024.02115780.80资有限公司

应收账款安徽建工医院477546.1023877.314407295.74220364.79

应收账款安徽省机械施工公司23057.241844.5823057.2423057.24

应收账款安徽建工技师学院5913.00295.6517059.12852.96安徽建工小额贷款有

应收账款2211.75110.5931557.801577.89限公司甘肃公航旅永积高速

应收账款公路项目管理有限公22793110.001823448.80司安徽顺宁建筑工程有

应收账款9379637.66468981.88限公司安徽建工汉城建设投

应收账款1840923.80104158.48资有限公司安徽二建天逸建设工

应收账款570552.7543587.03程有限责任公司安徽二建浩方建筑工

应收账款151646.017582.30程有限公司

小计3880770842.38324448670.592435186772.68166432901.17安建商业保理有限公

应收票据159550000.007977500.00120000001.006000000.05司

安徽建工（宿州）投资

应收票据14365218.86718260.94700000.0035000.00发展集团有限公司安徽建工二建建设投

应收票据1660000.0083000.00资有限公司

安徽建工（安庆）投资

应收票据1321436.4666071.82发展集团有限公司

220/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

陕西秦汉汽车产业园

应收票据22500000.001125000.00发展有限公司

小计176896655.328844832.76143200001.007160000.05

安徽建工（安庆）投资应收款项融

发展集团建筑工程有1238710.17资限责任公司

应收款项融安建商业保理有限公170160882.41资司

应收款项融安徽建工（安庆）投资10070000.00资发展集团有限公司

小计1238710.17180230882.41

安徽建工（宿州）投资

预付款项发展集团公路工程有33013932.52限责任公司安徽建工二建建设投

预付款项4010759.93资有限公司安徽省城更徽盐建设

预付款项50000.00发展有限公司

小计4060759.93

长期应收款安徽建工医院327552350.033684359.89426716516.402133582.58

小计327552350.033684359.89426716516.402133582.58安徽省城更徽盐建设

其他应收款36019500.002413992.7532036775.001601838.75发展有限公司安徽建工集团宿徐建

其他应收款16170724.51808536.23设有限公司合肥星阔置业有限公

其他应收款1200000.0096000.0021200000.001060000.00司肥西县安建产融建设

其他应收款1090178.1054508.91工程管理有限公司安徽省安建医院有限

其他应收款765000.0038250.00公司芜湖市泰山路长江大

其他应收款440790.7222039.54桥建设开发有限公司

安徽建工（安庆）投资

其他应收款430842.50169137.00570842.5049584.25发展集团有限公司

安徽建工集团（濉溪）

其他应收款328541.9916427.10建设发展有限公司安徽省宣泾高速公路

其他应收款231512.3518520.99231512.35有限责任公司

其他应收款安徽建工技师学院196903.00204403.002345.15安徽建工皖北建设投

其他应收款54402.382720.12资有限公司安徽建工集团不动产

其他应收款33300.001665.00资产管理有限公司

其他应收款安徽建工医院30000.001500.0092500.00安徽建工集团控股有

其他应收款10535.00526.75限公司

小计56991695.553643297.6454346567.852714294.90

221/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

合同资产安徽建工技师学院438351.4943835.152588351.4912941.76

小计438351.4943835.152588351.4912941.76

(2).应付项目

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目名称关联方期末账面余额期初账面余额

安徽建工（安庆）投资发展集团

应付账款740205545.49245398432.73有限公司

应付账款安徽华之力建筑工程有限公司239474191.64468261690.77

应付账款安徽顺宁建筑工程有限公司160990390.70603809822.10

应付账款合肥新鑫建筑工程有限公司159151149.61331816807.76

安徽建工（宿州）投资发展集团

应付账款90760474.36293541521.22有限公司

应付账款淮北新濉建设工程有限公司32800000.00

应付账款安徽省机械施工公司17039423.7817037923.78

安徽建工（宿州）投资发展集团

应付账款12717738.0671649225.34公路工程有限责任公司

应付账款安徽建工皖北建设投资有限公司12493902.8733876914.89

应付账款安徽省众亿劳务有限公司12308272.6010720272.60安徽建工集团不动产资产管理有

应付账款3676022.94限公司

应付账款安徽骏瑞地基基础工程有限公司3605273.315118733.98

应付账款安徽方圆建筑劳务有限公司575347.641687656.08

应付账款安徽建工医院395800.00495000.00

应付账款安徽省装饰工程公司246754.70299964.23

应付账款安徽省安建医院有限公司70000.00

应付账款安徽建工二建建设投资有限公司7513482.73

应付账款安徽三建技术咨询服务有限公司2331699.41

应付账款怀宁安建发展有限公司1681419.84

应付账款安徽建工技师学院117393.26

小计1486510287.702095357960.72

安徽建工（安庆）投资发展集团

应付票据66000000.00有限公司

应付票据安徽建工二建建设投资有限公司10000000.00

应付票据安徽顺宁建筑工程有限公司591100.00

小计76000000.00591100.00芜湖市泰山路长江大桥建设开发

合同负债102289498.30有限公司

合同负债淮北新濉建设工程有限公司34587448.35

合同负债安徽建工二建建设投资有限公司30000000.00安徽省东鄱高速公路有限责任公

合同负债14757682.85司

合同负债安徽建工资本管理有限公司154106.34135186.71安徽建工集团不动产资产管理有

合同负债37500.00限公司

合同负债安徽三建技术咨询服务有限公司6400.006400.00

222/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

合同负债怀宁安建发展有限公司13230722.66甘肃公航旅漳三高速公路项目管

合同负债7983565.37理有限公司

安徽建工（安庆）投资发展集团

合同负债366234.40有限公司

合同负债安徽建工小额贷款有限公司344044.53

合同负债安徽建工医院331149.00

合同负债安徽建工集团金融发展公司235213.74

合同负债安建商业保理有限公司185913.21

合同负债安徽顺宁建筑工程有限公司185301.76

合同负债安徽建工数字科技有限公司74434.27

安徽建工（宿州）投资发展集团

合同负债53032.48有限公司

小计181832635.8423131198.13

其他应付款安建商业保理有限公司2455792915.932236476134.30

其他应付款安徽建工集团控股有限公司266852635.98262733936.99

安徽建工集团（濉溪）建设发展

其他应付款91000000.0052450416.67有限公司

安徽建工（安庆）投资发展集团

其他应付款28597146.7145316732.94有限公司

安徽建工（宿州）投资发展集团

其他应付款17755452.7018707200.47有限公司

其他应付款合肥星阔置业有限公司16133186.0019213682.00

其他应付款安徽三建技术咨询服务有限公司12851615.1817424912.77

其他应付款安徽建工舒城建设发展有限公司5524193.75595255.19

其他应付款安徽华之力建筑工程有限公司4585626.235249092.25

其他应付款安徽顺宁建筑工程有限公司3498590.5710451060.97安徽省城更徽盐建设发展有限公

其他应付款2000000.00司

其他应付款安徽建工医院988784.9319800.00安徽建工集团不动产资产管理有

其他应付款699041.63限公司

其他应付款合肥新鑫建筑工程有限公司333462.37363462.37

其他应付款安徽省众亿劳务有限公司236844.51236844.51

其他应付款淮北新濉建设工程有限公司59163.38

其他应付款安徽骏瑞地基基础工程有限公司30000.0030000.00

其他应付款安徽建工高速能源有限公司6441.00

其他应付款安徽建工皖北建设投资有限公司6000.006000.00

其他应付款安徽建工集团宿徐建设有限公司31559960.42

其他应付款安徽省装饰工程公司1000.00

小计2906951100.872700835491.85

短期借款安建商业保理有限公司598610000.001295099765.36

短期借款安徽建工小额贷款有限公司19710000.006600000.00

小计618320000.001301699765.36一年内到期的非流动

安建商业保理有限公司794275000.00272080620.22负债

小计794275000.00272080620.22

长期借款安建商业保理有限公司1033972500.00908700000.00

223/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

小计1033972500.00908700000.00

(3).其他项目

□适用√不适用

7、关联方承诺

□适用√不适用

8、其他

□适用√不适用

十五、股份支付

1、各项权益工具

(1).明细情况

□适用√不适用

(2).期末发行在外的股票期权或其他权益工具

□适用√不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用√不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用√不适用

4、本期股份支付费用

□适用√不适用

5、股份支付的修改、终止情况

□适用√不适用

6、其他

□适用√不适用

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

√适用□不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至2025年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项

224/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

2、或有事项

(1).资产负债表日存在的重要或有事项

√适用□不适用序号原告被告案件简要情况2018年11月，建工路桥公司与蓝海建设集团有限公司签订《蒙安徽建工 城县 G237及 S305蒙城绕城段一级公路改建工程 PPP 项目合

1公路桥梁蓝海建设集同》，建工路桥公司于2025年8月向安徽省合肥市合肥高新技

建设集团团有限公司术产业开发区人民法院提起诉讼，要求蓝海建设集团有限公司支有限公司付代为偿还的贷款80799059.90元及利息。目前本案正在二审审理中。

2017年11月，建工路桥公司与北京城建道桥建设集团有限公司签订《S11芜湖至黄山高速公路路基工程施工WHLJ-01标段项安徽建工目经营合作协议》。建工路桥公司于2025年10月向芜湖市繁昌北京城建道

2公路桥梁区人民法院提起诉讼，要求北京城建道桥建设集团有限公司支付桥建设集团

建设集团工程款33030065.14元及逾期付款利息；退还保证金有限公司

有限公司8222542.69元并支付资金占用利息损失；退还保险理赔金额

750000.00元并支付资金占用利息损失。目前本案正在一审审理中。

云南农垦国2023年5月，国贸公司与云南农垦国际发展有限公司签订了《咖安徽建工际发展有限啡粉购销合同》，2023年6月，双方签署了补充协议。本公司

3国际贸易公司、云南商提起诉讼，要求云南农垦国际发展有限公司支付货款2291.14（海南）有

业集团有限万元，逾期违约金625.66万元，云南商业集团有限公司承担连限公司公司带责任。目前本案正在二审审理中。

中建安装集2021年5月8日，建工建材公司与中建安装集团有限公司就福安徽建工团有限公司、田雷萨总部及特种车辆智能制造基地建设项目（一期）签订《物

4合肥建材中建安装集资采购与供应合同》。截至2025年1月7日，被告尚欠货款本

有限公司团有限公司金及贴息费用、手续费用合计7040049.75元；未结算资金占用

安庆分公司费2023514.86元。

2021年11月，建工建材公司与中建安装集团有限公司就徐工（邳中建安装集州）环保科技有限公司固体废物集中处置项目签订《物资采购与安徽建工团有限公司、

5供应合同》。合同签订后，建工建材公司按约向项目供应了钢筋合肥建材中建安装集

并进行多次结算。截至2025年1月6日，被告尚欠货款本金及有限公司团有限公司

贴息费、手续费1698015.11元；未结算资金占用费1119023.05安庆分公司元。

2022年9月27日，建工建材公司与中建安装集团有限公司就宿

安徽建工

6中建安装集迁国际饭店项目签订《物资采购与供应合同》。截至2025年1合肥建材

团有限公司月13日，被告尚欠本金及贴息费用、手续费用9138439.66元；

有限公司

未结算资金占用费1078246.13元。

2022年10月，建工建材公司与中建安装集团有限公司就中化连

安徽建工7中建安装集云港循环经济产业园罐区项目二期工程项目签订《物资采购与供合肥建材团有限公司应合同》。截至2025年1月6日，被告尚欠货款及手续费有限公司2932789.60元；未结算资金占用费662，229.67元。

2022年9月8日，建工建材公司与中建安装集团有限公司就苏

安徽建工

8 中建安装集 地 2021-WG-13 地块项目签订《物资采购与供应合同》。截至合肥建材

团有限公司2025年1月6日，被告欠付原告货款本金及贴息费用、手续费有限公司2263130.40元；未结算逾期利息105，084.69元。

225/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

2022年12月23日建工建材公司与中国建筑第七工程局有限公

安徽建工中国建筑第

9司就无锡海吉亚医院新建项目签订《钢材采购合同》。截至2025合肥建材七工程局有

年1月9日，被告欠付原告货款14，297475.36元；未结算资金有限公司限公司

占用费2303405.14元。

由安哥拉公司承建的 Boa vida小区项目于 2014年 12月 24日开安徽建工工。鉴于当地币汇率贬值幅度加大，2017年11月6日，安哥拉10 集团（安哥 GBV-CONSU 公司与 GBV-CONSULTINGLDA 签订补充协议。2024年 9月拉）有限责 LTINGLDA 12日，业主方共签字确认了 Boa vida小区项目两张合计 545.18任公司万美元的结算单，但因汇率问题一直未就付款达成一致。安哥拉公司已委托当地律所于2025年9月向法院提起诉讼。

安徽建工中国建筑第蚌埠建材公司于2022年7月24日与中国建筑第七工程局有限公

11集团蚌埠七工程局有司签订《钢材采购合同》，合同履行期间，中国建筑第七工程局

建材有限

限公司有限公司共付货款三次，剩余6699413.13元未支付。

公司2020年9月本公司与淮安市淮创商务有限公司签订《金品商务安徽建工淮安市淮创广场1-2号楼提升改造项目总承包工程合同》，由于双方对工程

12集团股份商务有限公增项部分(约12000000元)未能达成一致，本公司于2025年2

有限公司司月向江苏省淮安市清江浦区提起诉讼，目前本案正在一审审理中。

2016年4月27日本公司与淮南市总工会、第三人淮南市重点工程建设管理中心就淮南市工人文化宫项目签订《建设工程施工合安徽建工

13淮南市总工同》。案涉项目竣工验收后，于2022年11月23日完成决算审集团股份会计定案。本公司于2025年5月向淮南市田家庵区人民法院提起有限公司诉讼要求淮南市总工会立即支付到期工程款及相关逾期利息合

计9374.088.35元。目前本案正在一审审理中。

陕西西咸新2023年9月，本公司与陕西西咸新区秦汉产业发展集团有限公区秦汉产业

司、陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司签订发展集团有

《合作协议》并缴纳诚意金40000000元取得西安美谷-医美科

安徽建工限公司、陕西

14技生物产业园项目的施工权。本公司于2025年6月向西咸新区集团股份省西咸新区

人民法院提起诉讼，要求陕西西咸新区秦汉产业发展集团有限公有限公司秦汉新城开

司退还合作诚意金及资金利息为44157291.67元；陕西省西咸发建设集团新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司承担连带责任。本案一有限责任公

审已判决，目前正在申请执行中。

司

2023年6月20日，本公司、安徽广旭建设工程有限公司，深圳

市建筑设计研究总院有限公司与合肥建投北城产业投资有限公合肥建投北司就宇桥生态科技园项目（一期）EPC总承包项目签订《建设安徽建工城产业投资

15工程施工合同》。本公司于2025年5月向安徽省长丰县人民法集团股份有限公司、合

院提起诉讼，要求合肥建投北城产业投资有限公司增加支付价款有限公司肥蓝科投资并赔偿损失154541600元；申请在上述诉讼请求范围内对宇桥生有限公司

态科技园项目（一期）工程折价或者拍卖的价款享有优先受偿权。

目前本案正在一审审理中。

六盘水红果2020年10月30日本公司六盘水分公司与六盘水红果经济开发经济开发区区金果房地产开发有限公司红桥分公司于签订《建设工程施工合安徽建工金果房地产同》，因对方违约本公司六盘水分公司于2025年7月向六盘水

16集团股份开发有限公仲裁委员会提起仲裁，仲裁委不予受理。后于2025年12月向六

有限公司司红桥分公盘水市水城区人民法院提起诉讼要求被告支付工程款

司、六盘水红10114625.80元及资金占用利息3461219.01元；支付违约赔偿

果经济开发金2811550.69元；申请对金果文化城一期住宅项目3#4#5#6#

226/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

区金果房地楼房产享有优先受偿权。目前本案正在一审审理中。

产开发有限公司

2020年3月9日，本公司与淮南恒皖旅游开发有限公司签订了

安徽建工淮南恒皖旅《恒大空港小镇建设工程施工合同》。本公司于2025年8月向

17集团股份游开发有限淮南仲裁委员会会提起仲裁要求淮南恒皖旅游开发有限公司支

有限公司公司付所欠工程款161749092.03元及逾期利息；申请对案涉工程折

价或拍卖、变卖价款享有优先受偿权。目前仲裁正在审理中。

2020年4月28日，本公司与滁州市琅琊国有资产运营有限公司

安徽建工滁州市琅琊

18签订《建设工程施工合同》。本公司于2025年11月向滁州市琅集团股份国有资产运

琊区人民法院提起诉讼，要求就三个争议项增加支付价款有限公司营有限公司8135292.13元。目前本案正在一审审理中。

本公司于2018年4月8日中标淮南卫校项目。2018年4月27日，本公司与淮南市重点工程建设管理局（现已更名为淮南市重点工程建设管理中心）签订《建设工程施工合同》。本公司于安徽建工淮南市重点

192025年10月向淮南市田家庵区人民法院提起诉讼，要求被告支集团股份工程建设管

付工程款41028618.34元，并支付逾期付款利息1080990.12有限公司理中心元；返还工程质量保修金11759338.71元，并支付利息

560822.43元；申请享有对其承建的项目工程折价或拍卖的价款

享有建设工程价款优先受偿权。目前本案正在一审审理中。

本公司与济南市市政工程设计研究院（集团）有限责任公司组成

联合体于 2023年 6月 9日中标罗庄区双月湖路改造工程 EPC总安徽建工临沂市罗庄

20承包项目，并于2023年6月19日与临沂市罗庄区住房和城乡建集团股份区住房和城

设局签订建设工程施工合同。本公司于2025年11月向临沂市罗有限公司乡建设局

庄区人民法院提起诉讼，要求被告支付工程进度款37330387.2元以及逾期付款、诉讼费用。目前本案正在一审审理中。

叶贵超因以本公司名义实施黔西南布依族苗族自治州人民医院

项目欠付六盘水博羽商贸有限公司工程款，六盘水博羽商贸有限安徽建工公司以本公司欠其工程款为由诉至兴义市人民法院，兴义市人民

21集团股份叶贵超法院判令本公司支付工程款2406269.3元及逾期付款利息。

有限公司本公司于2025年11月向兴义市人民法院提起诉讼，要求被告立即偿还垫付款项1958812.36元及利息65184.38元（暂计至2025年9月24日）。目前本案正在一审审理中。

2021年7月5日本公司与贵阳清怡城市建设投资有限公司签订

《建设工程施工合同》，约定由本公司承担位于清镇职教城时光校区鲤鱼村黑城组的“清镇职教城时光校区鲤鱼村黑城组（凤凰栖一期 B区）城市棚户区改造项目施工一标段 20#楼”红线及施安徽建工贵阳清怡城

22工图范围内的部分施工。本公司于2025年11月向清镇市人民法集团股份市建设投资

院提起诉讼，要求被告一次性依法优先支付原告工程款及利息暂有限公司有限公司

合计2089917.12元；申请在上述第1、2项诉请范围内对被告建设的位于清镇职教城时光校区鲤鱼村黑城组（凤凰栖一期 B区）城市棚户区改造项目施工一标段20#楼享有优先受偿权。目前本案正在一审审理中。

2020年10月10日，建工固镇房地产公司与固镇县住房和城乡

安徽建工

建设局签订《东风家园住宅项目回购协议书》，后又签订《东风集团固镇固镇县住房

23家园住宅小区补充协议书》。2025年3月，经各方决算案涉项房地产开和城乡建设

目总回购款为434127660元。建工固镇房地产公司于2025年发有限公局11月向蚌埠仲裁委员会提起仲裁要求固镇县住房和城乡建设局司

支付拖欠的项目回购款62073456.80元及利息。目前仲裁正在

227/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告审理中。

2021年12月，建工固镇房地产公司与固镇县重点工程建设中心、固镇县城市建设投资发展有限责任公司签订《固镇县立新花园住固镇县重点安徽建工宅小区项目回购协议书》，约定本公司采取“限房价、竞地价、工程建设中集团固镇统一回购”模式开发建设固镇县立新花园住宅小区项目，固镇县

24心、固镇县城房地产开重点工程建设中心、固镇县城市建设投资发展有限责任公司共同

市建设投资发有限公承担回购的合同义务。建工固镇房地产公司2025年11月向蚌埠发展有限责司仲裁委员会提起仲裁要求支付回购款109784560元和违约利任公司息。

目前仲裁正在审理中。

PPP项目于 2024年完成决算审计工作，截至 2025年 12月 22日，安徽建工固镇县重点工程建设中心尚余100980138.44元运维服务费及可固镇县重点

集团固镇 用性服务费未支付。根据《PPP项目合同》中关于逾期付款违约

25工程建设中

投资有限金的约定条款，截至2025年12月22日，被告一固镇县重点工心等公司程建设中心因逾期支付前述费用所产生的违约金已达

8657172.66元。该案件已于2026年1月26日开庭。

建工安装公司为被申请人安徽润迅数据有限公司润迅数据（合肥）中心产业园项目施工总承包。2024年10月17日，建工安装公司就已竣工验收合格的部分工程向被申请人报送结算资料审核，多次要求被申请人安排后续工程的建设，均未果，双方于安徽建工2025年11月22日解除合同。

26建设安装安徽润迅数经计算，被申请人尚欠建工安装公司工程款14222873.74元及

集团有限据有限公司逾期付款利息885917.58元相应总包服务费1365808.68元；因

公司在施工期间多次调整规划、变更设计等致前期建设工程工期延误

造成的经济损失9988634.70元；逾期退还投标保证金的利息损

失50666.67元；并申请对施工的润迅数据中心（合肥）产业园

项目1#、2#、5#楼及配套建设工程折价或拍卖的价款享有优先受偿权。

2013年3月，建工安装公司与被申请人合肥高新城市发展集团

有限公司签订《建设工程施工合同》2017年9月25日，审计单位、施工单位、项目实施单位、建发局及财政局五方就施工合同

所涉项目形成《结算审计会签表》工程审定额合计安徽建工

合肥高新城160220027.41元。

27建设安装市发展集团2025年8月，双方针对于案涉工程达成了《协议书》，协议书

集团有限

有限公司约定欠付工程款金额3923840.41元，其中1785023.84元被申公司请人在60个工作日内支付给申请人。

建工安装公司要求被申请人支付剩余工程款1209811.26元以及

逾期利息；对明珠产业园1#厂房及配套管理用房工程、明珠公寓工程在剩余工程款范围内享有建设工程价款优先受偿权。

2021年10月20日，建工安装公司与中国中元国际工程有限公司作为联合体中标被申请人合肥市第一人民医院“合肥市滨湖医院发热门诊及感染病区应急改造工程设计施工一体化项目”。

安徽建工

2021年12月7日案涉项目竣工验收合格。2022年11月17日，28建设安装合肥市第一新誉时代工程咨询有限公司出具《合肥市滨湖医院发热门诊及感集团有限人民医院染病区应急改造工程设计施工一体化项目结算审核报告书》（编公司号：XYSD-SJ-2022-003），2022年 12月 8日，建工安装公司与被申请人及监理单位安徽省建设监理有限公司签订《备忘录》。

建工安装公司认为，案涉项目已经依约完成施工，对于超出合同

228/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

内容的暖通工程、室外液氧站、气体管路及附属工程的施工申请

人也予以了确认，建工安装公司要求被申请人支付工程款

6198502.48元及逾期付款利息621520.44元；在上述款项范围内，对合肥市滨湖医院发热门诊及感染病区应急改造工程设计施工一体化项目折价或者拍卖的价款享有优先受偿权。

吴亚东系公司承建的“恒基城开元广场”项目之实际施工人。在项目施工期间，吴亚东以公司名义与下游单位签订合同，因其未按约支付工程款，导致公司被生效裁判文书判令向多家下游单位支付工程款，并承担相应仲裁费及律师费。根据安徽省淮北市中安徽建工级人民法院（2024）皖06民终1437号民事判决，吴亚东被认定

29建设安装为挂靠公司的实际施工主体，并判令建设单位淮北恒基置业集团吴亚东

集团有限有限公司直接向其支付工程款。

公司公司已就上述事项向吴亚东提起诉讼，要求其支付公司代为垫付的工程款、仲裁费、律师费等款项合计6535768.15元，并赔偿利息损失802745.24元。2026年2月，被告提出管辖权异议，肥西县人民法院裁定将该案移送至淮北市相山区人民法院审理；

公司于2026年3月就该管辖裁定提起上诉。

2019年1月，公司中标安徽省（水利部淮河水利委员会）水利

科学研究院（安徽省水利工程质量检测中心站）发包的淮河试验安徽省（水利研究中心（水工河工模型试验厅）一期工程，并于同月签订《建部淮河水利安徽建工设工程施工合同》。该工程于2020年10月12日竣工验收合格委员会）水利建设安装

30并交付使用，2022年12月28日由山东博大工程咨询有限公司科学研究院

集团有限出具《结算审核报告》。

（安徽省水公司因工程款支付事宜，公司已提起诉讼，要求被告支付工程款人民利工程质量

币3527261.10元及逾期付款利息350193.33元，并就上述工程检测中心站）折价或拍卖的价款主张优先受偿权。该案已于2026年3月开庭审理，尚未收到法院判决。

2018年6月11日，公司与湖南格兰博智能科技有限责任公司签订《格兰博年产400万台家用智能机器人项目2#厂房施工施工湖南格兰博总承包合同》（合同编号：GLB2018-A12）。该工程于 2021年安徽建工智能科技有11月25日由长沙信达工程管理有限公司完成审计结算。

31建设安装限责任公司、因工程款支付事宜，公司提起诉讼，要求被告支付欠款

集团有限湖南格兰博4262241.76元，并主张逾期利息、违约金及律师费，同时申请公司科技股份有其股东湖南格兰博科技股份有限公司承担连带赔偿责任。经法院限公司

一审判决，被告应向公司支付工程款283.49万元。截至2026年

2月，上述款项已全部收回。

2024年5月7日，公司与六安钢铁控股集团有限公司签订《六钢大厦（酒店）工程施工总承包项目》合同（合同编号：LGGC24-031）。2024年 7月 31 日，因项目设计方案及图纸发六安钢铁控生重大变更，工程暂停施工。公司多次发函询问，但未获明确复安徽建工股集团有限工安排。

32建设安装公司、中建融因项目停滞产生的相关费用及履约保证金返还事宜，公司提起诉

集团有限

东投资控股讼，要求被告支付临时设施、人员工资、房租、材料机械设备费、公司

有限公司水电费等各项费用合计3077921.90元，退还履约保证金50万元，并申请其股东中建融东投资控股有限公司承担连带赔偿责任。2026年2月，二审法院裁定撤销一审判决，发回原审法院重审。

33安徽建工山东悦彩工2023年12月及2024年1月，公司与山东悦彩工程安装有限公

建设安装程安装有限司分别签订劳务分包合同。因工程款及原材料款项事宜，公司于

229/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

集团有限公司2024年8月向仲裁委员会提起仲裁，要求对方返还多支付的工公司程款153.37万元，并赔偿多领取的原材料款36.14万元。目前，本案尚在仲裁审理中，仲裁庭已委托第三方机构进行相关鉴定工作。

公司与山东浩德工程劳务有限公司就“日照钢铁有限公司3×安徽建工 3000m3高炉工程”存在专业劳务分包合同关系。因材料款项事山东浩德工

34建设安装宜，公司于2024年10月向仲裁委员会提起仲裁，要求对方返还程劳务有限

集团有限308.539吨钢材材料款147.39万元，以及29.702吨钢管件材料款公司

公司22.93万元。目前，本案尚在仲裁审理中，仲裁庭已委托第三方机构进行相关鉴定工作。

安徽建工2025年11月，建工建投公司向滁州市南谯区人民法院提起诉讼，北京城建道

35建设投资要求北京城建道桥建设集团有限公司支付拖欠工程款桥建设集团

集团有限11302855.86万元（暂定金额）、履约保证金836539元及利息。

有限公司公司目前案件正在一审审理中。

北京城建道桥建设集团

有限公司、安2025年12月，建工建投公司向六安市裕安区人民法院提起诉讼，安徽建工徽省合六高要求北京城建道桥建设集团有限公司支付欠款工程款项

36建设投资速公路有限45399219.22元，要求安徽省合六高速公路有限责任公司在欠付

集团有限

责任公司、广北京城建道桥建设集团有限公司工程款范围内承担支付责任。目公司东添虹交通前案件正在一审审理中。

工程有限公

司（第三人）

2023年1月29日，建工建投公司中标广西玉林市博白县城南产

业园基础设施（一期）建设 PPP项目，并于 2023年 2月 20 日与博白县工业集中区管委会及博白交旅签订博白县城南产业园

基础设施（一期）建设 PPP项目合同，2023年 4月 7日我司按安徽建工

博白县工业照合同约定成立项目公司，博白县工业集中区管委会一直未能按

37建设投资集中区管委照合同约定落实项目用地指标、项目用地投放等义务，导致合同

集团有限

会无法履行，且在建工建投公司中标后多次向其上级部门请示调整公司

项目建议书，并最终以资金无法完成闭环，难以通过提级论证为由请示撤销案涉项目，其行为已构成根本违约。建工建投公司起诉主张前期投入相关费用及利息4609110.78元。目前案件正在一审审理中。

建筑工业公司分别于2019年6月23日、2019年10月与安徽望

湖建筑工业有限公司签订《PC构件专用存放架销售(供货)合同》

《装配式 PC构件供货合同》，合同项下欠款总额 3484620.18安徽建工安徽望湖建

38元。双方于2020年12月15日在法院主持下达成调解，但被告建筑工业筑工业有限

未按调解书支付。2022年8月3日法院裁定被告自2022年8月有限公司公司3日起进行重整。2023年3月22日，法院宣告被告破产。合肥北城建设投资发展控股集团有限公司于2025年12月9日签订

《望湖资产购买协议书》。

2022年8月8日，原被告就九龙园租赁性住宅项目设计施工一

体化总承包项目签订《PC构件采购合同》，供货总额累计为安徽建工4003.05万元和累计支付货款金额1770万元，剩余2233.05万

39中天建设集建筑工业元经多次催告，被告一直拒不支付，原告于2024年10月23日

团有限公司有限公司起诉至法院。

该案于2025年5月8日一审开庭。2025年12月9日收一审判决：被告中天建设集团有限公司于本判决生效之日起十日内向原

230/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

告安徽建工建筑工业有限公司支付货款22188970.36元。双方均已上诉，目前待二审立案。

安徽建工天宫合和（滁诉前调法官已于2026年1月将案件交至立案庭。2026年2月5

40交通航务州）置业有限日收到法院的缴纳诉讼费通知书，已按法院要求缴款诉讼费。案

集团有限

公司号为（2026）皖1103民初451号。

公司安徽建工泗县自然资

一审判决被告泗县自然资源和规划局支付工程款137171061.19

41交通航务源和规划局元及利息；被告泗县自然资源和规划局支付逾期付款违约金集团有限（原泗县城24076662.86元。截至目前，该案已回款共计5751万元。公司乡规划局）

2026年1月16日一审法院出具判决书，判决如下：一、淮北市

商运房地产开发有限公司于本判决生效之日起十五日内给付安

徽建工交通航务集团有限公司工程款41585916.14元及2024年4月30日之前的利息2578946.54元，2024年5月1日之后的利息以41585916.14元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR)计付至清偿止；二、淮北淮北市商运市商运房地产开发有限公司于本判决生效之日起十五日内给付安徽建工

房地产开发安徽建工交通航务集团有限公司鉴定费185000元；三、安徽建

42交通航务有限公司、淮工交通航务集团有限公司对淮北市商运房地产开发有限公司开

集团有限

北市自然资发的金百合二期5幢、7幢、8幢房产折价、拍卖的价款在公司

源和规划局41585916.14元内享有优先受偿权；四、安徽建工交通航务集团有限公司于本判决生效之日起十五日内给付淮北市商运房地产

开发有限公司损失4000000元；五、驳回安徽建工交通航务集

团有限公司的其他诉讼请求；六、驳回淮北市商运房地产开发有限公司的其他反诉请求。2026年1月30日我公司已提起上诉。

2026年2月2日收到淮北市商运房地产开发有限公司上诉状。

公司已缴纳上诉费。

滁州城房京开置业有限

公司、滁州市

一审判决滁州城房京开置业有限公司支付工程款11624.85万华明房地产

元、进度款延期支付违约金124.80万元及逾期付款违约金；被开发有限公

安徽建工告滁州市华明房地产开发有限公司、合肥城房投资集团有限公

司、合肥城房

43交通航务司、北京城房科技集团有限公司承担连带清偿责任；原告享有优投资集团有

集团有限先受偿权；原告支付被告滁州城房京开置业有限公司工期延误违

限公司、北京

公司约金380万元。原告、被告均上诉。上诉材料高院已收到，已组城房科技集合议庭。安徽省高级人民法院已受理本案二审，案号为(2025)皖团有限公司、民终437号。二审已于2026年3月13日开庭。

北京城房企业管理有限公司

2026年1月16日一审判决淮北市商运房地产开发有限公司支付建工交航公司工程款41585916.14元及利息2578946.54元（暂安徽建工淮北市商运计至2024年4月30日）；支付鉴定费185000元；对淮北市商

44交通航务房地产开发运房地产开发有限公司开发的金百合二期5幢、7幢、8幢房

集团有限

有限公司等产折价、拍卖的价款在41585916.14元内享有优先受偿权；建公司工交航公司支付淮北市商运房地产开发有限公司损失4000000元。2026年双方均上诉，二审将于2026年3月27日开庭。

45安徽建工黄山市南山建工交航公司于2025年8月25日申请强制执行，因购房户异议，

交通航务旅游产业发暂搁置争议房产，先行启动无异议房产的拍卖。2026年1月，

231/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

集团有限展有限公司、黄山龙骏项目已发布选定鉴定机构公告。

公司深圳市龙骏就本案赔偿损失部分，建工交航公司于2025年9月向黄山市徽投资发展有州区人民法院提起诉讼，索赔损失为4462.8万元，案件于2026限公司、深圳年3月2日开庭。

龙骏健康管理咨询集团有限公司京农（新疆）农业产业发展有限公司

（曾用名：蓝田建邦（新疆）农业有限

公司）、德州国淼综合贸

易有限公司、北京中诚智汇科技发展

有限公司、蓝2025年10月30日新疆法院已送达保全裁定，查封京农（新疆）田建邦实业

农业产业发展有限公司十二师现代畜牧业“千百万工程”建设项

安徽建工有限公司、中

目设计施工总承包工程已建成部分及设施，查封财产价值不超过

46交通航务猪（杭州）农104503030.53元，查封期限三年。2025年11月11日，新疆十

集团有限业科技有限

二师中院已裁定查封明细，包括施工范围四至和具体建筑，并派公司公司、国开建员前往项目现场张贴查封裁定及明细。因前期向法院申请中止审邦（成都）实理，现已向法院递交恢复审理申请书。

业集团有限

公司、中安神州（北京）建设发展有限

公司、中科润通科技（成都）集团有限

公司、新疆生产建设兵团

第十二师二二二团（第三人）

2021年10月，建工交航公司与重庆筑精建筑劳务有限公司就新疆十二师现代畜牧业“千百万工程”建设项目施工工作签订了《合作施工合同（协议）书》，项目的施工实际由重庆筑精建筑劳务安徽建工重庆筑精建

有限公司、林朝贵、陈祥共同进行。交航公司向法院提起诉讼，

47交通航务筑劳务有限要求三被告支付先行垫付的农民工工资2604.55万元；向案外人

集团有限公司、林朝

河南辰亿钢铁有限公司垫付钢材款、资金占用利息等费用合计

公司贵、陈祥

31152.00万元。

二审法院判决驳回我公司上诉，建工交航公司拟向法院申请再审。

安徽建工临泉县嘉润2019年，建工三建公司与临泉县嘉润房地产开发有限公司签订

48三建集团房地产开发《阜阳临泉项目一标段土建安装总承包工程项目》。建工三建公

有限公司有限公司司于2022年11月向安徽省临泉县人民法院提起诉讼，2023年

232/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

12月，临泉县法院作出一审判决，建工三建公司不服判决，提出上诉。

2026年1月，阜阳市中级法院重审二审判决被告支付工程款

5262.9969万元及利息；退还履约保证金30万元；支付鉴定费

103.97万元。建工三建公司享有优先受偿权。

2022年1月，建工三建公司与六安茂政置业有限公司就六安市

裕安区六出2021-7号地块住宅地块总承包工程（力高君逸府）施工及有关事宜签订合同。建工三建公司于2023年6月向安徽省六安市裕安区人民法院提起诉讼，2025年6月，六安市裕安安徽建工区法院一审判决被告支付工程款（含项目现场设施费用、项目其

49六安茂政置三建集团他措施费）13298014.48元及利息1056.97元；支付项目索赔费

业有限公司

有限公司用3092750.58元；支付因合同解除导致的保险保函损失

366573.98元；返还投标保证金300000元及逾期付款利息；支

付鉴定费236288.11元；建工三建公司在13298014.48元范围内享有优先受偿权。对应建工三建公司支付工程进度及质量罚款等158500元。目前本案正在强制执行中。

2018年，建工三建公司与安徽皖辉置业有限公司就金辉中梁优

步学府项目一标段总承包工程、配套用房售楼部工程施工及有关安徽皖辉置事宜签订合同。建工三建公司于2023年6月向安徽省肥西县人安徽建工业有限公司、民法院提起诉讼，2025年5月，肥西县法院一审判决被告安徽

50三建集团句容弘源房皖辉置业有限公司支付工程款35724688.54元及逾期利息；句

有限公司地产开发有容弘源房地产开发有限公司对上述债务承担连带责任；建工三建

限公司公司在35724688.54元范围内享有优先受偿权。被告不服判决，提出上诉，合肥中级人民法院二审维持原判。目前本案正在强制执行中。

2018年8月，建工三建公司与海口市新埠岛开发建设总公司就

和风福湾签订了《建设工程施工合同》。建工三建公司于2023安徽建工海口市新埠年10月向海南省海口市美兰区人民法院提起诉讼，2025年11

51三建集团岛开发建设月，海南省海口市美兰区人民法院一审判决被告海口市新埠岛开

有限公司总公司发建设总公司支付工程款46232688.27元；质保金6643735.7元；建工三建公司在52876423.97元范围内享有优先权。被告不服判决，提出上诉。目前本案正在二审审理中。

合肥银弘房2019年1月，安徽建工三建集团有限公司与合肥银弘房地产开地产开发有安徽建工发有限公司就樾溪台签订施工总承包补充协议。建工三建公司于

52限公司、南京三建集团2024年8月向安徽省合肥市瑶海区人民法院提起诉讼。

银卓房地产

有限公司2025年11月24日，合肥市瑶海区人民法院一审判决被告合肥开发有限公

银弘房地产开发有限公司支付工程款5610886.67元及利息。

司

2021年，建工三建公司与漳州恒煜房地产开发有限公司就漳州

龙文项目 S总承包工程土建及水电施工工程签署总承包施工合同。建工三建公司于2024年12月向福建省漳州市龙文区人民法院提起诉讼，2025年12月，漳州市龙文区法院一审判决被告支安徽建工漳州恒煜房

53付工程价款、质保金、履约保证金及利息等款项合计三建集团地产开发有47881808.25元；建工三建公司在该范围内对其承建的总承包工

有限公司限公司程折价或者拍卖的价款享有优先受偿权。相对应建工三建公司应承担因未施工等减少工程价款及修复费等合计2109006元，从应付工程价款中抵扣。被告不服判决，提出上诉。目前本案正在二审审理中。

233/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

2019年10月，建工三建公司与当涂县交通运输局、当涂县城乡当涂县交通 建设投资有限责任公司签订《涂山大道西延至 G205国道工程(非安徽建工 运输局、当涂 涉铁路)EPC总承包建设工程 EPC总承包合同》。建工三建公司

54三建集团县城乡建设于2025年1月向马鞍山仲裁委员会提起仲裁，要求当涂县交通

有限公司投资有限责运输局、当涂县城乡建设投资有限责任公司支付工程款

任公司27924864.40元及违约金338138.47元；支付工期延误损失

8475893.01元。目前本案正在仲裁审理中。

2018年5月，建工三建公司与第三人河南倍福利置业有限公司

就平顶山市中梁鹰城壹号院项目签订施工总承包合同。建工三建安庆梁生置

安徽建工公司于2025年1月向安徽省安庆市迎江区人民法院提起诉讼，

55业有限公司、三建集团2025年11月，安庆市迎江区法院一审判决安庆梁生置业有限公

安徽梁生置

有限公司司给付房价款43322551元及利息，安徽梁生置业有限公司对本业有限公司

判承担连带清偿责任。被告不服判决，提出上诉，目前本案二审审理中。

2020年11月，建工三建公司与海南新庄园房地产开发有限公司

签订《乐山颐和广场 EPC项目设计施工总承包合同》。建工三建公司于2025年3月向海南省乐东黎族自治县人民法院提起诉讼，要求解除双方签订的《乐山居颐和广场 EPC项目设计施工安徽建工海南新庄园56 总承包合同》和《乐山居颐和广场 EPC总承包补充协议》；支三建集团 房地产开发

付工程款63219666.73元及违约金20068993.21元(暂计至2024有限公司有限公司

年12月30日，实际应计至付清之日)；申请在上述工程款范围内对案涉工程享有工程折价或者拍卖价款的优先受偿权；赔偿停

工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际

费用13653418.12元。目前本案一审审理中。

2021年10月，建工三建公司承建淮南淮富房地产开发有限公司

开发的淮南富力城酒店、幼儿园及 NS2-NS3#商业施工总承包工淮南淮富房程。建工三建公司于2025年3月向安徽省淮南市大通区法院人安徽建工地产开发有

57民法院提起诉讼，2026年2月，淮南市大通区法院一审调解确三建集团限公司、富力

认淮南淮富房地产开发有限公司共欠付工程款7913609.36元；

有限公司南京地产开

若被告淮南淮富房地产开发有限公司不能按时还款，被告富力南发有限公司京地产开发有限公司自愿承担共同还款责任；原告对案涉工程在

7913609.36元范围内享有优先受偿权。

2021年7月，建工三建公司与南昌市力资房地产开发有限公司

就力高国资尚郡项目签订施工合同。建工三建公司于2025年4月向江西省南昌市中级人民法院提起诉讼，要求解除协议并由被安徽建工南昌市力资

58告支付违约金40545699.31元；支付所欠工程款49532882.23三建集团房地产开发

元及逾期支付违约金777394.84元(暂计算至2025年3月20日)；

有限公司有限公司

支付工程签证费4295915.32元；停工期间损失48889249元；

申请对其所承建力高国资尚郡项目工程及额外签证工程等折价、拍卖的价款享有优先受偿权。目前本案一审审理中。

2020年8月，建工三建公司承建安徽合力股份有限公司新能源

电动车托盘车、堆垛车整机及关键零部件制造项目，工程实际由聂祖斌、吴

安徽建工聂祖斌、吴琦、中徽杰水利建设有限公司施工。建工三建公司于59琦、中徽杰水三建集团2025年4月向安徽省高新技术产业开发区人民法院提起诉讼，

利建设有限

有限公司要求聂祖斌、吴琦支付项目垫付的费用合计25375282.7元及资公司金占用费；中徽杰水利建设有限公司承担连带责任。目前本案一审审理中。

60安徽建工河南倍福利2018年5月，建工三建公司与河南倍福利置业有限公司就平顶

三建集团置业有限公山市中梁鹰城壹号院项目施工及有关事项签订施工总承包合同。

234/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

有限公司司、常州梁鸿建工三建公司于2025年4月向河南省平顶山市新华区人民法院

置业有限公提起诉讼，2026年2月26日，河南省平顶山市新华区法院人民司法院一审判决被告给付工程款6877468.99元及利息。原告不服判决，提起上诉。目前本案二审上诉中。

建工三建公承建漳浦县黄龙建设投资有限公司迎宾城工程项目。

建工三建公司于2025年5月向厦门仲裁委员会提起仲裁，要求安徽建工漳浦县黄龙

61漳浦县黄龙建设投资有限公司支付所欠工程款及逾期付款暂计三建集团建设投资有

利息合计9283455.34元；申请工程款本金8780726.92元在迎有限公司限公司

宾城一期1#-2#楼享有建设工程价款优先受偿权。目前本案仲裁审理中。

2018年5月，建工三建公司与融新建设投资（漳州）有限公司

就御景山庄一期22#-33#楼及地下室工程签订施工合同。建工三安徽建工融新建设投建公司于2025年5月向厦门仲裁委员会提起仲裁，要求融新建

62三建集团资（漳州）有设投资（漳州）有限公司立即支付所欠工程款及逾期付款暂计利

有限公司限公司息合计59859113.29元；申请工程款本金50390564.18元在御

景山庄一期22#-33#楼及地下室工程享有建设工程价款优先受偿权。目前本案仲裁审理中。

2021年3月，建工三建公司与陕西逸阳房地产开发有限公司就

西安乐华城首开区一期二标段工程签订施工合同。建工三建公司于2025年3月向陕西省西咸新区人民法院提起诉讼，要求陕西安徽建工陕西逸阳房

63逸阳房地产开发有限公司支付工程款24320923.48元及利息三建集团地产开发有2128274.25元（利息暂计至2024年12月31日）；申请欠付

有限公司限公司

工程款24320923.48元在案涉乐华城首开区一期二标段建安总承包（含消防）工程折价或者拍卖的价款享有优先受偿权。目前本案一审审理中。

2021年2月，建工三建公司与蒙城安高房地产有限公司就蒙城

高速·时代首府总承包工程1标段签订合同。2023年6月20日，蒙城安高房案涉工程竣工验收合格。建工三建公司于2025年6月向安徽省安徽建工地产有限公蒙城县人民法院提起诉讼，要求蒙城安高房地产有限公司支付欠64三建集团司、安徽省高付工程款31558944.78元及利息1551385.13元（暂计至2025有限公司速地产集团年5月20日）；安徽省高速地产集团有限公司承担连带责任；

有限公司申请欠付工程款范围内对其承建的蒙城高速·时代首府项目总承

包工程1标段折价、变价或者拍卖所得的价款享有优先受偿权。

目前本案一审审理中。

2020年11月，建工三建公司与安徽紫蓬山置业投资有限公司就

承建紫蓬山云台项目签订《建设工程施工合同》及补充协议。建工三建公司于2025年6月向安徽省肥西县人民法院提起诉讼，安徽建工安徽紫蓬山要求确认双方建设工程施工合同关系已于2021年10月9日解

65三建集团置业投资有除；安徽紫蓬山置业投资有限公司支付工程款27201648.4元及

有限公司限公司利息5569745元（暂计至2025年6月30日）；支付总包管理

费和配合费用100000元；赔偿停工、窝工损失7854107元；

申请在诉请金额范围内对案涉工程享有建设工程价款优先受偿权。目前本案一审审理中。

2020年建工三建公司与湛江嘉福投资有限公司签订《悦璟湾花园项目施工总承包合同》和《悦璟湾花园项目基坑支护工程施工安徽建工

66湛江嘉福投合同》。建工三建公司于2025年8月向湛江市中级人民法院提三建集团

资有限公司起诉讼，要求湛江嘉福投资有限公司支付拖欠的工程款人民币有限公司117538410.63元并在该范围内享有优先受偿权；支付逾期付款

违约金28678469.23元(暂计至2025年7月31日)。目前本案一

235/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告审审理中。

建工三建公司与秦汉新城保障房建设管理有限公司、西咸新区新秦汉新城保

城创远房地产开发有限公司、陕西省西咸新区秦汉新城开发建设障房建设管集团有限责任公司就合作诚意金及资金占用费的清偿和担保事

理有限公司、

宜协商签订《还款协议》。建工三建公司于2025年9月向安徽西咸新区新

省合肥市包河区人民法院提起诉讼，要求秦汉新城保障房建设管安徽建工城创远房地

理有限公司偿还欠款208136986.30元及利息12000000.00元

67三建集团产开发有限（暂计至2025年7月31日），并承担以200000000.00元为基有限公司公司、陕西省数自2025年8月1日起至实际清偿之日的逾期付款利息；申请西咸新区秦对西咸新区新城创远房地产开发有限公司为上述债务所提供抵汉新城开发

押物折价或者拍卖、变卖的价款优先受偿；陕西省西咸新区秦汉建设集团有新城开发建设集团有限责任公司承担连带清偿责任。目前本案一限责任公司审审理中。

2021年7月2日，建工三建公司与定远明发置业有限公司、明

发集团泰州房地产开发有限公司签订定远明发财富中心项目施定远明发置工总承包合同。建工三建公司于2025年8月向安徽省定远县人安徽建工业有限公司、

68民法院提起诉讼，要求解除双方签订的《建设工程施工合同》；三建集团明发集团泰

定远明发置业有限公司、明发集团泰州房地产开发有限公司支付有限公司州房地产开

工程款32252567.69元及利息；申请对定远明发财富中心项目发有限公司施工总承包工程拍卖或折价所得的价款享有建设工程价款优先受偿权。目前本案一审审理中。

2022年7月11日，建工三建公司与济南国融置业有限责任公司

签订《君悦府项目大区施工总承包合同》及《君悦府项目幼儿园施工总承包合同》。建工三建公司于2025年10月向济南市中级安徽建工济南国融置人民法院提起诉讼，要求济南国融置业有限责任公司支付工程款

69三建集团业有限责任131169173.37元及利息损失712661.86元(暂计至2025年9月

有限公司公司29日)；赔偿逾期支付工程进度款利息损失1903742.77元(暂计

至2025年9月9日)；申请就欠付工程款范围内对原告施工的君悦府项目总承包工程拍卖或折价所得的价款享有建设工程价款优先受偿权。目前本案一审审理中。

2023年6月16日，建工三建公司与第三人聊城旭润建设有限公司签订《聊城经济技术开发区引调水与供水能力提升(EPC)项目安徽建工聊城市兴业框架合作协议》。建工三建公司于2025年10月向安徽省合肥市

70三建集团控股集团有包河区人民法院提起诉讼，要求聊城市兴业控股集团有限公司支

有限公司限公司付合作诚意金及资金占用利息(暂计至2025年4月14日)合计

91680277.77元；按照一年期 LPR的 4倍支付违约金。目前本案一审审理中。

陕西省西咸2024年12月20日，建工三建公司与陕西省西咸新区秦汉新城新区秦汉新开发建设集团有限责任公司、西咸新区秦汉新城天马城文化旅游

城开发建设发展有限公司、西咸新区新城创远房地产开发有限公司就解决相

集团有限责关票据纠纷及担保事宜签订了《协议书》。建工三建公司于2025安徽建工任公司、西咸年9月向安徽省合肥市包河区人民法院提起诉讼，要求陕西省西

71三建集团新区秦汉新咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司、西咸新区秦汉新城

有限公司城天马城文天马城文化旅游发展有限公司支付欠款57500000.00元，资金化旅游发展占用费3177083.33元及逾期付款利息604069.44元（暂计至有限公司、西2025年7月31日），并继续承担以57500000.00元为基数按照咸新区新城 年利率 6.2%（二倍 LPR）的标准自 2025 年 8月 1日起至实际清

创远房地产偿之日的逾期付款利息；判令被告一、被告二连带支付原告律师

236/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

开发有限公费用60000元；申请对西咸新区新城创远房地产开发有限公司所

司提供抵押物折价或者拍卖、变卖的价款优先受偿。目前本案一审审理中。

六安明发城市开发有限建工三建公司与六安明发城市开发有限公司签订有7份合同并

公司、明发集均已实施完毕。建工三建公司于2025年10月向安徽省六安市叶团安徽金寨集区人民法院提起诉讼，要求六安明发城市开发有限公司支付工城市开发有程款50353120.63元及利息损失1172017.5元(暂计至2025年安徽建工

72限公司、明发10月20日)；申请其承建工程的价款对工程折价或拍卖价款享三建集团

集团(马鞍山)有建设工程价款优先受偿权；申请对明发集团安徽金寨城市开发有限公司

环境建设有有限公司提供的抵押物拍卖、变卖价款享有优先受偿权；明发集

限公司、明发团南京房地产开发有限公司承担连带责任；明发集团(马鞍山)环集团南京房境建设有限公司在对被告六安明发城市开发有限公司未实缴出地产开发有资范围内承担支付责任。目前本案一审审理中。

限公司

陕西西咸新2023年1月18日，建工三建公司与陕西西咸新区秦汉房地产开区秦汉房地

发有限公司、陕西西咸新区秦汉城市发展集团有限公司就秦汉佳安徽建工产开发有限苑住宅小区项目(二期)工程项目签订《秦汉佳苑住宅小区项目(二

73三建集团公司、陕西西期)施工合同》。建工三建公司于2025年10月向陕西省西咸新有限公司咸新区秦汉

区人民法院提起诉讼，要求支付工程款76154320.67元。目前城市发展集本案一审审理中。

团有限公司

2020年7月2日，建工三建公司与明发集团（淄博）房地产开发有限公司签订《淄博明发世贸中心北区一标段施工总承包建设工程施工合同》及《淄博明发世贸中心北区二标段施工总承包建安徽建工明发集团（淄设工程施工合同》。建工三建公司于2025年10月向山东省淄博74三建集团博）房地产开市中级人民法院提起诉讼，要求明发集团（淄博）房地产开发有

有限公司发有限公司限公司支付工程款216226008.63元及赔偿逾期支付利息；申请

在欠付工程款范围内对淄博明发世贸中心北区一标段、二标段总承包工程拍卖或折价所得的价款享有建设工程价款优先受偿权。

目前本案一审审理中。

丰县明城房2021年4月28日，建工三建公司与县明城房地产开发有限公司、地产开发有明发集团南京房地产开发有限公司、丰县保障性住房建设有限公

限公司、明发司就丰县星悦城一号地块首开区工程签订《建设工程施工合同》。

安徽建工集团南京房建工三建公司于2025年10月向江苏省丰县人民法院提起诉讼，

75三建集团地产开发有要求丰县明城房地产开发有限公司支付原告工程款及逾期付款

有限公司限公司、丰县利息合计为99454598.24元；明发集团南京房地产开发有限公

保障性住房司、丰县保障性住房建设有限公司在未出资范围内对上述债务承建设有限公担连带支付责任；申请对丰县星悦城一号地块工程拍卖或折价价司款享有建设工程价款优先受偿权。目前本案一审审理中。

建工三建公司与天津力高大道置业发展有限公司碧锦园一期、二

期一标段、二期二标段签订施工合同。建工三建公司于2025年10月向天津市滨海新区人民法院提起诉讼，要求解除双方《津安徽建工 天津力高大 滨汉(挂)2017-9-A 号地块项目二期二标段总承包工程补充协议

76三建集团道置业发展书》；支付工程款86627382元及利息5291167.63元；支付工有限公司有限公司程赔偿款500000元；申请在87127382元范围内对“津滨汉(挂)2017-9-A 号地块项目”的拍卖价款享有优先受偿权；返还

津滨汉(挂)2017-9-A 号地块项目三期投标保证金 267000元及

利息22405.39元。目前本案一审审理中。

237/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

长沙明发城2021年9月13日，建工三建公司与长沙明发城市建设开发有限市建设开发

公司就长沙明发商业广场东小地块3-01~3-05、幼儿园、地下室

有限公司、明

施工总承包工程签订建设工程施工合同，建工三建公司于2025发集团泰州

年10月向湖南省长沙市望城区人民法院提起诉讼，要求长沙明安徽建工房地产开发

77发城市建设开发有限公司支付暂定工程款71451370元及逾期三建集团有限公司、明

付款利息；申请对长沙明发商业广场东小地块3-1#、3-3#、3-4#、

有限公司发集团南京3-5#工程拍卖或折价价款享有建设工程价款优先受偿权；明发集房地产开发

团泰州房地产开发有限公司、被告明发集团南京房地产开发有限

有限公司、明

公司、被告明发集团有限公司在未出资范围内对上述债务承担连发集团有限带支付责任。目前本案一审审理中。

公司

明发集团江2019年4月24日，建工三建公司与明发集团江苏大数据产业发苏大数据产展有限公司就锡沂数据谷项目签订《锡沂数据谷项目总承包施工业发展有限战略合作框架协议》。建工三建公司于2025年10月向江苏省新公司、明发集沂市人民法院提起诉讼，要求确认双方协议已于2024年6月24安徽建工

78团南京房地日解除；明发集团江苏大数据产业发展有限公司支付工程款及逾三建集团

产开发有限期付款利息（暂计至2025年11月4日）合计50391375.52元；

有限公司

公司、江苏锡明发集团南京房地产开发有限公司、被告江苏锡沂高新区科技发沂高新区科展有限公司在未出资范围内对上述债务承担连带支付责任；申请技发展有限对锡沂数据谷项目工程拍卖或折价价款享有建设工程价款优先公司受偿权。目前本案一审审理中。

2019年4月，安徽建工三建集团有限公司向淮北市相山区人民

法院提起诉讼，要求判令被告立即返还原告垫付工程款安徽建工

791679902.00元及利息。三建集团王少兵2021年5月，淮北市相山区人民法院一审判决驳回安徽建工三

有限公司建集团有限公司诉讼请求。安徽建工三建集团有限公司不服判决提出上诉，目前本案正在二审审理中。

2021年4月，建工三建公司与宿州首创锦天房地产有限公司签

宿州首创锦订施工合同。建工三建公司于2023年8月向安徽省宿州市埇桥安徽建工天房地产有区人民法院提起诉讼，要求支付工程款54570942元及利息；支

80三建集团限公司、安徽付停工损失3185424.57元；申请在上述诉请的工程价款范围内

有限公司锦天房地产对案涉工程享有建设工程价款优先受偿权；安徽锦天房地产有限有限公司公司在36700000元范围内向原告承担连带清偿责任。目前本案正在一审审理中。

2017年9月，建工三建公司与亳州三巽公馆置业有限公司签订

安徽三巽投

《建设工程施工合同》《三巽·亳公馆项目总包建安工程合同附资集团有限件》。建工三建公司于2023年6月向安徽省亳州市谯城区人民安徽建工公司、亳州三

81法院提起诉讼，2024年6月，亳州市谯城区法院一审判决被告三建集团巽公馆置业

亳州三巽公馆置业有限公司、安徽三巽投资集团有限公司支付工

有限公司有限公司、滁

程款24155845元及利息；就欠付工程款对承建的三巽·亳公馆州三巽置业所涉房屋等在折价或拍卖的价款范围内享有优先受偿权。原告不有限公司服判决，提出上诉。目前本案正在二审审理中。

2017年10月，建工三建公司与安徽三巽投资集团有限公司、亳

安徽三巽投州三巽金芙蓉置业有限公司签订《建设工程施工合同》及《三安徽建工资集团有限巽·亳州公园里项目总包建安工程总包合同附件》《亳州公园里

82三建集团公司、亳州三项目补充协议》。建工三建公司于2023年6月向安徽省亳州市

有限公司巽金芙蓉置谯城区人民法院提起诉讼，要求安徽三巽投资集团有限公司、亳业有限公司州三巽金芙蓉置业有限公司立即给付工程款93809870.49元及

逾期付款的违约金；申请对三巽·亳州公园里项目工程所涉房屋

238/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

等在折价或拍卖的价款范围内享有优先受偿权；赔偿因其停工、

分批开工及未能按约定支付工程进度款造成的资金利息损失、人工费用损失及租赁施工设备租期扩大的租金损失等

53805449.82元。目前本案正在一审审理中。

亳州三巽金芙蓉置业有

限公司、亳州2017年10月，安徽建工三建集团有限公司与被告亳州三巽金芙三巽公馆置蓉置业有限公司就承建案涉项目亳州公园里工程签订建设工程

业有限公司、

施工合同，因被告怠于支付工程款，安徽建工三建集团有限公司滁州三巽苏

于2024年6月向安徽省亳州市谯城区人民法院提起诉讼，要求安徽建工滁置业有限

83判令：一、被申请人共同支付结欠的工程款43356689元，并裁三建集团公司、滁州三

决赔偿申请人因其逾期应付转让的工程款及逾期支付保理融资有限公司巽城南置业

款而承担的违约金；二、确认申请人对上述欠款在亳州三巽亳州

有限公司、三公园里工程所涉房屋折价或拍卖的价款范围内享有优先受偿权；

巽控股集团

三、被申请人三巽控股公司、三巽置业公司、钱堃及安娟对申请

有限公司、滁

人第一项仲裁请求承担连带责任。目前本案正在一审审理中。

州三巽置业

有限公司、钱

堃、安娟亳州三巽公馆置业有限

公司、滁州三2017年9月，安徽建工三建集团有限公司与被告亳州三巽公馆巽苏滁置业

置业有限公司就亳公馆工程签订建设工程施工合同，因被告怠于有限公司、滁

支付工程款，安徽建工三建集团有限公司于2024年6月向安徽州三巽城南

省亳州市谯城区人民法院提起诉讼，要求判令：一、被申请人共安徽建工置业有限公

84同支付工程款21031600元，并裁决赔偿申请人因其逾期应付转三建集团司、亳州三巽

让的工程款及逾期支付保理融资款而承担的违约金；二、确认申有限公司金芙蓉置业请人在申请人承建的亳州三巽亳公馆工程所涉房屋折价或拍卖

有限公司、三

的价款范围内享有优先受偿权。三、被申请人三巽控股公司、滁巽控股集团

州三巽置业有限公司、钱堃及安娟对申请人第一项仲裁请求承担

有限公司、滁连带责任。目前本案正在一审审理中。

州三巽置业

有限公司、钱

堃、安娟滁州三巽苏滁置业有限

公司、滁州三

巽城南置业2016年12月，建工三建公司与滁州三巽苏滁置业有限公司就滁有限公司、亳州英伦华第（和悦郡）工程签订建设工程施工合同。建工三建公州三巽公馆司于2024年6月向安徽省亳州市谯城区人民法院提起诉讼，要安徽建工置业有限公求滁州三巽苏滁置业有限公司、滁州三巽城南置业有限公司、亳

85三建集团司、亳州三巽州三巽公馆置业有限公司、亳州三巽金芙蓉置业有限公司共同支

有限公司金芙蓉置业付工程款23978441元及逾期支付相关违约金；申请对承建的

有限公司、三滁州三巽英伦华第(和悦郡)项目所涉房屋折价或拍卖的价款享

巽控股集团有优先受偿权；三巽控股集团有限公司、滁州三巽置业有限公司、

有限公司、滁钱堃及安娟承担连带责任。目前本案正在一审审理中。

州三巽置业

有限公司、钱

堃、安娟

239/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

滁州三巽城南置业有限

公司、滁州三巽苏滁置业

有限公司、亳2016年12月，建工三建公司与滁州三巽城南置业有限公司就琅州三巽公馆琊府工程签订建设工程施工合同。建工三建公司于2024年6月置业有限公

向安徽省亳州市谯城区人民法院提起诉讼，要求滁州三巽苏滁置司、亳州三巽

安徽建工业有限公司、亳州三巽公馆置业有限公司、亳州三巽公馆置业有

86公馆置业有三建集团限公司、亳州三巽金芙蓉置业有限公司共同支付工程款

限公司、亳州有限公司14799336元及逾期支付相关违约金；申请上述欠款对承建的滁三巽金芙蓉

州三巽琅琊府项目(滁州三悦澜山)所涉房屋折价或拍卖的价款置业有限公

享有优先受偿权；三巽控股集团有限公司、滁州三巽置业有限公

司、三巽控股

司、钱堃及安娟承担连带责任。目前本案正在一审审理中。

集团有限公

司、滁州三巽置业有限公

司、钱堃、安娟

2020年8月，建工三建公司与合肥瑞荣置业有限公司就力高君

逸花园项目签订施工总承包合同。建工三建公司于2024年7月向安徽省肥东县人民法院提起诉讼，要求支付工程款及利息（暂安徽建工计至2024年6月20日）合计43118462.80元；支付工程款（商

87合肥瑞荣置三建集团票未兑付部分）及利息、贴息合计7766364.63元；支付工期延

业有限公司

有限公司误损失1350824.24元；返还未退还的农民工工资保证金及利息

合计1147695.70；支付水电费增值税及企业所得税损失

166724.60元；申请在被告欠付工程款范围内对工程拍卖或变卖

等处置对价享有优先受偿权。目前本案正在一审审理中。

安徽蜀山城2019年6月，建工三建公司与徽蜀山城投置业有限公司、合肥安徽建工投置业有限市蜀山区西园街道办事处就蜀山区动力三村改造工程签订建设

88三建集团公司、合肥市工程施工合同。建工三建公司于2024年8月向合肥仲裁委员会

有限公司蜀山区西园提起诉讼，要求支付工程款21955283.55元及逾期付款利息街道办事处324419.80元。目前本案正在仲裁审理中。

2015年12月，建工三建公司与咸阳力高房地产开发有限公司就

咸阳力高御景湾12、14-16#楼及附属车库工程签订施工总承包咸阳力高房合同。建工三建公司于2024年7月向陕西省咸阳市秦都区人民地产开发有

安徽建工法院提起诉讼，要求咸阳力高房地产开发有限公司支付工程质保限公司、江西89三建集团金2328485.77元及利息51721.08元（暂计至2024年6月30力高房地产有限公司日）；申请在工程质保金范围内对咸阳御景湾项目12、14-16#开发有限公楼及附属车库工程的折价或者拍卖价款享有优先权；江西力高房司地产开发有限公司对工程质保金承担连带责任。目前本案一审审理中。

2018年11月，建工三建公司与被告安徽临晟投资发展集团有限

安徽临晟投公司、临泉县重点工程建设服务中心签订《临泉县银杏苑安置区资发展集团安徽建工项目签建设工程施工合同》。建工三建公司于2024年8月向安有限公司、临

90三建集团徽省临泉县人民法院提起诉讼，2024年12月，临泉县法院一审

泉县重点工

有限公司判决，2025年7月，阜阳中院二审调解由安徽临晟投资发展集程建设服务

团有限公司向建工三建公司支付11185.79万元工程款。目前本中心案正在履行调解协议中。

240/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告2020年7月，建工三建公司与安徽省六安第一中学签订《建设安徽建工

91安徽省六安工程施工合同》，实施安徽省六安第一中学扩建项目。建工三建三建集团

第一中学公司于2025年3月向六安仲裁委员会申请仲裁，要求支付工程有限公司

款128560264.49元及利息。目前本案仲裁审理中。

2018年8月，建工三建公司与灵璧县人民医院签订《新县人民医院二期及配套附属工程建设 (EPC) 总承包工程项目建设工程安徽建工施工合同》。建工三建公司于2025年11月向安徽省灵璧县人民

92灵璧县人民三建集团法院提起诉讼，要求支付工程款20690268.16及逾期利息

医院

有限公司5718669.45元(暂计至2025年10月15日)；支付违约金

5347327.28元(暂计至2025年10月15日)。目前本案一审审理中。

2021年2月，建工三建公司与蒙城安高房地产有限公司等就蒙

城高速·时代首府总承包工程1标段签订合同。建工三建公司于蒙城安高房2025年6月向安徽省蒙城县人民法院提起诉讼，要求蒙城安高安徽建工地产有限公

93房地产有限公司支付工程欠款31558944.78元及利息三建集团司、安徽省高1551385.13元（暂计至2025年5月20日）；被告二承担连带

有限公司速地产集团责任；申请在欠付工程款范围内对其承建的蒙城高速·时代首府有限公司

项目总承包工程1标段折价、变价或者拍卖所得的价款享有优先受偿权。目前本案一审审理中。

2021年12月，建工三建公司与明发集团睢宁房地产开发有限公

司签订《睢宁明发中心二期项目总承包合同》。建工三建公司于安徽建工明发集团睢

942025年7月向睢宁县人民法院提起诉讼，要求支付工程款三建集团宁房地产开67201580.32元及逾期付款利息；申请欠付建设工程价款，以相

有限公司发有限公司对应的工程折价或者拍卖后所得价款由原告优先受偿。目前本案一审审理中。

2019年2月，建工三建公司与咸阳桦洋里置业有限公司签订《力高君御世家项目施工总承包合同》。建工三建公司于2023年1安徽建工咸阳桦洋里

95月向陕西省咸阳市中级人民法院提起诉讼，2024年12月，陕西三建集团置业有限公

省咸阳市中级人民法院一审判决被告支付工程款44456514元有限公司司（含质保金3603649元）及利息，享有优先受偿权。双方均不服判决，提出上诉。目前本案二审审理中。

2017年11月，建工三建公司与中山市浩域房地产开发有限公司

安徽建工中山市浩域签订《力高君御花园项目建设工程施工合同补充协议书》。建工

96三建集团房地产开发三建公司于2025年12月向中山市第一人民法院提起诉讼，要求

有限公司有限公司支付工程款49064839元及利息；申请债权对本案建设工程折价或者拍卖的价款享有优先受偿权。目前本案一审审理中。

2022年7月26日，建工水利公司与利辛县农业综合开发服务中

安徽建工利辛县农业心签订《2022年利辛县新张集乡高标准农田建设项目施工合

97水利开发综合开发服同》，工程2023年7月28日已通过完工验收并投入使用，2025

投资集团

务中心年7月28日质保期已满。截至目前，利辛县农业综合开发服务有限公司

中心工程欠款7085868.31元，建工水利公司就此提起仲裁。

2016年3月25日建工水利公司与西南政法大学签订《肖家河西政段综合整治工程施工合同》，2024年3月27日上述工程通过安徽建工竣工验收，重庆嘉豪工程造价咨询有限公司出具《肖家河西政段

98水利开发西南政法大综合整治工程结算审核报告》(嘉造字跟结〔2025〕9号)，双方

投资集团学据此审定目结算总金额为128223671.93元并签订《结算审核定有限公司案表》。截至目前西南政法大学工程欠款59287921.83元，建工水利公司就此提起诉讼。

241/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

安徽建工2021年4月，建工水利公司与蚌埠世茂房地产开发有限公司签蚌埠世茂房

99水利开发订《蚌埠龙子湖项目1.1总承包合同文件》，合同金额17240地产开发有投资集团万元。2023年8月工程交付使用。截至目前，蚌埠世茂房地产限公司

有限公司开发有限公司尚欠工程款3723.88万元。

安徽建工2018年7月30日，建工水利公司成功中标彬州市水利局发包的100水利开发彬州市水利彬县新民高端能源化工园区备用水源工程1标项目。截至目前，

投资集团局彬州市水利局欠付工程款4012.62万元；未退还工程前期费用有限公司1100万元。目前本案一审审理中。

阜阳城房京

一审判决阜阳城房京开置业有限公司支付工程款27111.05万开置业有限元；原告享有优先受偿权；建工水利公司向阜阳城房京开置业有

公司、合肥城

限公司支付工期延误违约金1775万元。建工水利公司上诉，二安徽建工房投资集团审裁定发回重审。重审一审判决被告阜阳城房京开置业有限公司

101水利开发有限公司、北支付工程款25128.13万元，原告享有优先受偿权，被告合肥城

投资集团京城房科技

房投资集团有限公司、北京城房科技集团有限公司、北京城房企有限公司集团有限公

业管理有限公司承担连带清偿责任，建工水利公司告向被告阜阳司、北京城房

城房京开置业有限公司支付工期延误违约金1312.00万元。建工企业管理有水利公司已上诉。

限公司

建工水利公司作为牵头单位并负责投资、采购和施工任务，合同签订后，建工水利公司和设计院按照上述约定履行了义务，全民健身中心、安置六区北区、炳辉中学、新河路、天宁大道等13

个子项目已竣工验收。现诉索要剩余工程款。要求判令：一、判安徽建工

天长市城镇令两被告向原告支付到期合同价款779636427.78元；二、判令

102水利开发发展（集团）两被告向原告支付以779636427.78元为基数，按照5.6%的年利

投资集团

有限公司等率，自2025年2月12日起计算至实际付清之日止的逾期付款利有限公司息，暂计至2025年7月15日为18676623.76元；三、判定原告

在779636427.78元以内对原告建设的工程进行折价或者拍卖以

优先受偿；四、案件受理费、保全费等诉讼费用由两被告承担。

目前本案正在一审审理中。

2018年3月建工水利公司与图们市住建局签订《图们市石岘浆纸木质素化工循环经济特色工业园区政府与社会资本合作 PPP项目》。2018年5月原告项目公司成立，承继水利股份的合同安徽建工图们市住房关系。2021年3月水利与住建局签订《补充协议(二)》，约定案

103水利开发和城乡建设涉项目退出财政部项目库，但住建局应向原告及时履行回购义

投资集团局、图们市人务。2021年10月项目竣工验收。至今图们市住建局仅支付了200有限公司民政府万元，并未完整履行回购义务。一审判决被告图们市人民政府支付项目回购款46081.35万元及利息。原告上诉。二审开庭时间未定。

原告分别于2014年1月、2017年9月与贵州大龙汇源开发贵州大龙汇

投资有限公司签订《施工合同协议书》（主体工程）、《施工源开发投资合同》（附属工程），因被告怠于支付工程款向铜仁市中级人安徽建工有限公司、贵

民法院提起诉讼，要求判令：一、被告支付原告欠付主体工程

104水利开发州大龙经济价款8681.36万元以及利息；二、支付欠付附属工程价款

投资集团开发区管委11982.94万元以及利息；三、上述工程款范围内就其承建的建

有限公司会、国开发展

设工程折价或者拍卖的价款享有优先受偿权；四、被告贵州大基金有限公

龙经济开发区管委会、国开发展基金有限公司承担连带责任。

司目前本案正在仲裁审理中。

105陕西安建陕西省西咸2023年5月22日建工三建公司与陕西省西咸新区秦汉新城开发投资建设新区秦汉新建设集团有限责任公司订立《西咸新区秦汉自动驾驶产业园起步

242/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告有限公司城开发建设区施工总承包合同》。建工三建公司于2025年10月向陕西省西集团有限责咸新区人民法院提起诉讼提起诉讼，要求解除双方协议；支付工任公司、西咸程款及利息、赔偿损失三项合计375052362.44元；申请就该范新区秦汉新围对案涉西咸新区秦汉自动驾驶产业园起步区工程折价或者拍城创拓产业卖的价款享有优先受偿权。目前本案一审审理中。

发展有限公司安徽建工路港建设集团

原告安徽畅造建筑工程有限公司系滨河南路道路工程施工方，其水利建筑工

于2025年向蚌埠市龙子湖区人民法院提起诉讼，要求建工路港安徽畅造程有限公司、

106水利建筑公司及安徽中旭环境建设有限责任公司共同支付拖欠建筑工程安徽中旭环

的工程款12927400.00元（最终以鉴定结果为准）、赔偿因工有限公司境建设有限

程迟延付款导致的停工窝工损失500000.00元。

公司、蚌埠市目前本案正在一审审理中。

重点工程建设中心

2025年12月31日收到一审判决，判决：一、安徽建工交通航

安徽方州安徽建工交务集团有限公司于本判决生效之日起十日内返还安徽方州建设

107建设工程通航务集团工程有限公司保证金800万元及利息；二、驳回安徽方州建设工

有限公司有限公司程有限公司的其他诉讼请求。2026年1月12日我公司已向法院提起上诉，2026年1月13日法院送达安徽方州上诉状。

建工路港公司与安徽凤阳路达交通设施有限公司就凤阳县功臣安徽凤阳庙路二期、洪武大道两侧环境治理（绿道）工程交通工程签订《交安徽建工路

108路达交通通工程专业分包合同》。安徽凤阳路达交通设施有限公司于2025港建设集团

设施有限年向凤阳县人民法院提起诉讼，要求建工路港公司支付工程款有限公司

公司2076328.41元，并支付逾期付款利息。

目前本案正在一审审理中。

合肥新创投原告安徽国辉电力建设有限公司分包合肥市新站区双凤路等三资控股有限

条道路施工工程项目土石方施工工程，其于2025年6月向合肥公司、安徽建

市瑶海区人民法院提起诉讼，要求被告合肥新创投资控股有限公安徽国辉工路港建设

109司在欠付工程款范围内代位清偿工程款及逾期付款利息合计电力建设集团有限公1510729.48元；申请其在上述工程款范围内对案涉工程项目折

有限公司司（第三人）、价或拍卖的价款享有优先受偿权。

中煤建工集

一审驳回起诉，安徽国辉电力建设有限公司不服上诉，目前本案团有限公司正在二审审理中。

合肥分公司安徽建工路原告安徽锦捷建筑工程有限公司分包合肥市部分城市道路综合港建设集团

安徽锦捷整治工程(市政道路)-1标段防腐涂装施工工程其于2025年向

110有限公司、安建筑工程合肥市蜀山区人民法院提起诉讼，要求建工路港公司在向第三人

徽陶阳建设

有限公司应付工程款范围内直接向原告支付工程款1306603.68元。目前有限公司（第本案正在一审审理中。

三人）安徽建工建设投资集团

安徽坤旭有限公司、河2025年7月，安徽坤旭建设有限公司向无为市人民法院提起诉

111建设有限南公路工程讼，主张剩余工程款16823844.96元。目前案件正在一审审理

公司局集团有限中。

公司、安徽省交通控股集

243/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

团有限公司、安徽省岳黄高速公路有限责任公司建工嘉和公司于2022年2月18日与安徽磐石建设工程有限公司

签订《2022年度 PC预制构件生产加工劳务分包合同》，2023安徽磐石安徽建工嘉112 年 4月 4日，双方再次签订《PC预制构件生产及钢筋加工加工建设工程 和建筑工业劳务合同》，由安徽磐石建设工程有限公司提供预制构件生产加有限公司有限公司工。原告要求建工嘉和公司退还履约保证金10万元；支付剩余劳务款1032895.04元及逾期付款利息损失12万元。

2024年6月，安徽新鸿伟钢结构有限公司向合肥市蜀山区人民

安徽新鸿安徽建工建法院提起诉讼，要求建工建投公司支付拖欠的材料款1219999.8113伟钢结构设投资集团元。2025年12月，安徽省合肥市蜀山区人民法院做出一审判决，

有限公司有限公司驳回原告诉请。原被告双方均不服一审判决向合肥市中级人民法院提起上诉，目前案件待二审开庭。

安徽建工地安徽新宇安徽新宇环保科技股份有限公司系建工瑶海公司开发的翰林天产瑶海有限

114环保科技筑小区景观绿化施工单位，因未能就最终竣工结算价格达成一公司、安徽长

股份有限致，起诉建工瑶海公司支付剩余工程款1145.25万元。案件处于城置业集团公司一审重审中。

有限公司2020年1月，建工水利公司与银江技术股份有限公司订《建设银江技术股工程施工专业分包合同》，蚌埠顺通交通设施工程有限公司挂靠蚌埠顺通份有限公司、银江技术股份有限公司施工。2022年1月蚌埠顺通交通设施工

115交通设施

安徽建工水程有限公司与建工水利公司协商退场，建工水利公司与银江技术工程有限利开发投资股份有限公司解除合同。

公司集团有限公2023年12月三方决算，确认工程量2776.80万元。截至目前，司银江技术股份有限公司尚欠蚌埠顺通交通设施工程有限公司

833.60万元。

安徽建工水利开发投资巢湖现代建工水利公司与巢湖现代建设工程有限公司就责阜阳时代名门

116集团有限公建设工程项目一、三标段签订《标前承诺函》。现巢湖现代建设工程有限

司、阜阳城京

有限公司公司要求结算工程欠款5884.83万元，并赔偿损失1530.34万元。

房开置业有限公司滁州市鑫建工路港公司与滁州市鑫祥路用工程有限公司明光分公司就国

祥路用工安徽建工路道104明光绕城线建设工程01标签订《施工分包协议》滁州市

117程有限公港建设集团鑫祥路用工程有限公司明光分公司于2025年12月向明光市人民

司明光分有限公司法院提起诉讼，要求建工路港公司支付工程款12762544.80元公司及利息。目前本案正在一审审理中。

安徽建工水贵州建工贵州建工欣欣园建筑劳务有限责任公司于2025年4月16日向贵利开发投资

欣欣园建州省玉屏侗族自治县人民法院提起诉讼，一审判决建工水利公司

118集团有限公筑劳务有支付工程款13725402.71元，利息按2020年12月12日至付清

司、安徽建工

限责任公 日按照一年期 LPR计算。建工水利公司不服判决，提起上诉。

集团股份有司目前本案正在二审审理中。

限公司

合肥华奥2018年12月，公司与合肥华奥防水环境节能工程有限公司签订安徽建工建

119防水环境《防水工程分包合同》。该工程于2021年2月竣工验收合格，设安装集团

节能工程并于2023年3月完成结算。2024年10月，合肥华奥防水环境有限公司

有限公司节能工程有限公司提起诉讼，要求支付工程欠款128.21万元。

244/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

本案一审法院判决公司不承担付款责任。后吴亚东不服一审判决提起上诉，二审已于2026年2月开庭审理，截至本报告期末，尚未收到二审判决。

2022年4月20日及11月4日，公司就“甘肃西部鑫宇15000吨/农药原药、制剂及中间体建设项目安装工程（二标段）”所需型钢、管材等材料，分别与合肥天创钢铁贸易有限公司签订《材合肥天创 安徽建工建 料采购合同》（合同编号：WZ-GSXY-2022.04.15-01）及增补合

120 钢铁贸易 设安装集团 同（合同编号：WZ-GSXY-2022.04.02-01补 1）。公司已按约定

有限公司有限公司完成供货义务。

因货款支付事宜，公司提起诉讼，要求被告支付所欠货款本金及利息合计1864921.30元（暂计至2025年7月23日）。后经双方沟通达成一致，公司已于2026年2月撤诉。

界首市恩安徽建工公建工路桥公司与界首市恩硕建筑工程有限公司签订《混凝土罐车

121硕建筑工路桥梁建设运输租赁合同》其于2025年6月向合肥市蜀山区人民法院提起

程有限公集团有限公诉讼，要求建工路桥公司支付工程款及利息共计1566113.45元。

司司目前本案正在一审审理中。

刘爱民系本公司金乡县金城大道东延新建道路工程（路基、管网安徽建工集工程）的实际施工人其于2025年5月12日向金乡县人民法院

122刘爱民团股份有限提起诉讼，要求本公司支付欠付工程款及利息3022942.49元。

公司一审2次开庭审理，驳回原告起诉。原告上诉，目前本案正在二审审理中。

江西循翔建原告于2023年6月向安徽省怀宁县人民法院提起诉讼，诉称设工程有限 S238怀宁段公路改建工程二期三桥至平山段 PPP项目路基工程

公司、安徽建 0i标结算该工程总价款1547.89万元，扣除被告一已付工程款(含

123工集团股份被告二代付款)，被告一尚欠原告工程款294.38万元，履约保证骆方龙

有限公司、安金79.23万元和外经证押金0.5万元。2023年11月，安徽省怀徽建工集团宁县人民法院驳回原告骆方龙的诉讼请求，原告不服判决于怀宁投资有2023年12月向安庆市中级人民法院提起上诉。

限公司目前本案正在重审，二审已开庭，未判决。

建工路港公司与宁波驰海建筑工程有限公司就宁波市宁海县旗

滨码头、栈桥上部结构劳务工程签订《上部结构劳务合作合同》宁波驰海安徽建工路

124宁波驰海建筑工程有限公司于2025年10月向宁海县人民法院提建筑工程港建设集团起诉讼，要求建工路港公司支付剩余工程款3713275.37元及利有限公司有限公司息，赔偿窝工、怠工损失1843615.00元及利息。目前本案正在一审审理中。

2021年1月及4月，公司与山东浩德工程劳务有限公司分别签

订两份《工程劳务承包协议书》。2024年7月，山东浩德工程山东浩德安徽建工建

125劳务有限公司向仲裁委员会提起仲裁，要求公司支付上述两份协工程劳务设安装集团

议项下的工程欠款595.11万元、29.40万元，以及零星工程款有限公司有限公司89.93万元。目前，本案尚在仲裁审理中，仲裁庭已委托第三方机构进行相关鉴定工作。

山东特朗安徽建工建2025年6月，山东特朗环保工程有限公司向栖霞市人民法院提

126环保工程设投资集团起诉讼，要求建工建投公司支付采购设备、安装及新增安装等

有限公司有限公司40978631.21元。目前案件正在一审审理中。

山东伟胜房地产开发有限公司于2025年5月向山东省济南市天山东伟胜

安徽建工三桥区人民法院提起诉讼，认为在建工三建公司诉山东伟胜房地产

127房地产开建集团有限开发有限公司工程款支付纠纷案件中，法院按照双方签署的会议

发有限公

公司纪要进行判决有误，要求建工三建公司返还工程款24148516.67司元。目前案件正在一审审理中。

245/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

安徽建工水利开发投资集团有限公

陕西建工司、安徽建工陕西建工第十一建设集团有限公司系界首市进出口企业培育基

128 第十一建 集团股份有 地 A-1#楼扩建改造项目建设工程施工方，项目工程已于 2020年

设集团有限公司、安徽12月20日竣工验收并交付使用，已满两年质保期，现起诉索要限公司融城高新技欠付工程款及利息。目前本案正在一审审理中。

术产业发展集团有限公司

一审判决：一、被告秦皇岛筑本建筑安装工程有限公司于本判决唐山曹妃甸生效后10日内赔偿原告水山建设集团有限公司财产损失

惠通水产科895647元，被告安徽建工交通航务集团有限公司对上述债务承水山建设

技有限公司、

129担连带责任。二、被告秦皇岛筑本建筑安装工程有限公司于本判集团有限

安徽建工交决生效后10日内给付原告水山建设集团有限公司鉴定评估费公司

通航务集团27672元。三、驳回原告的其他诉讼请求。我公司已上诉。河北

有限公司省唐山市中级人民法院已送达上诉费缴纳通知，已缴纳上诉费。

目前暂未收到二审开庭通知。

长江勘测规

划设计研究2025年11月，四川南鸿建筑工程有限公司向四川省宁南县人民有限责任公

四川南鸿法院提起诉讼，要求长江勘测规划设计研究有限责任公司支付工

130司、安徽建工建筑工程程款1011540.34元，建工建投公司对欠款承担连带责任，宁南

建设投资集有限公司县交通局在欠付工程款范围内对欠款承担补充责任。目前案件正团有限公司、在一审审理中。

宁南县交通局

安徽建工（黄山）建设投资有限公司（曾用名为安徽蓬程建设工安徽建工（黄程有限公司）、安徽建工公路桥梁建设集团有限公司与武汉凌云武汉凌云山）建设投资

建筑装饰工程有限公司就肥西县桃花科创产业园 EPC项目外装

131建筑装饰

有限公司、安修工程签订专业分包工程。武汉凌云建筑装饰工程有限公司于工程有限徽建工公路2025年4月向安徽省肥西县人民法院提起诉讼，要求支付工程公司桥梁建设集

款28891063.97元、保证金1542000.00元及利息。目前案件正团有限公司在一审审理中。

四川桓宇建

筑工程有限2016年10月，安徽建工集团股份有限公司与四川桓宇建筑工程责任公司、安

有限责任公司签订《联合体协议》，组成投标联合体竞标西安涝徽建工集团河水系建设管理有限公司为发包人的“涝河渼陂湖水系生态修复股份有限公西安重阳项目”工程。2016年随后，安徽建工集团股份有限公司与四川

132司、安徽建工路桥建设桓宇建筑工程有限责任公司将所承包的工程分拆转包给西安重

水利开发投

有限公司阳路桥建设有限公司，并收取的10%转包利润。原告认为，自资集团有限

己系该工程的实际施工人，案涉劳务分包合同无效，联合体收取公司、西安涝

的10%的工程款9236.99万元应当向原告支付。原告变更诉讼河水系建设请求，法院裁定移送至西安市中级人民法院审理。一审审理中。

管理有限公司项城市图安徽建工建项城市图建建筑劳务工程有限公司于2025年11月6日向四川省

133建建筑劳设投资集团宁南县人民法院提起诉讼，要求安徽建工建设投资集团有限公

务工程有有限公司、长司、长江勘测规划设计研究有限责任公司共同支付工程款

限公司江勘测规划5523.83万元（含利息）；宁南县交通运输局、中国长江三峡集

246/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

设计研究有团有限公司在欠付款项范围内承担支付责任。目前案件正在一审限责任公司、审理中。

宁南县交通

运输局、中国长江三峡集团有限公司安徽建工水建工水利公司与宜昌市大壮建筑有限公司签订《建设工程施工分利开发投资宜昌市大包框架协议》。宜昌市大壮建筑有限公司于2025年6月19日向

134集团有限公壮建筑有湖北省长阳土家族自治县人民法院提起诉讼，要求建工水利公司

司、宜昌市黄

限公司支付工程款及利息共计5747.43万元。目前本案正在一审审理柏河流域管中。

理局安徽建工三

尤传仁于2021年1月向江苏省扬州市广陵区人民法院提起诉讼，建集团有限2022年12月，江苏省扬州市广陵区人民法院一审判决本公司支

135公司、明发集尤传仁付工程款3800521.08元及利息。原告不服判决，提出上诉。江

团扬州房地苏省扬州市中级人民法院二审裁定发回重审。目前重审一审审理产开发有限中。

公司

建工路港公司、张文书及中亿远达信息科技股份有限公司与袁旺

安徽建工路签订《建设工程施工合同》袁旺于2025年3月向徐州市泉山区

港建设集团人民法院提起诉讼，要求中亿远达信息科技股份有限公司支付工有限公司、张程款1232758.03元及利息，同时要求张文书、建工路港公司在

136袁旺文书、中亿远欠付工程款范围内承担连带清偿责任。

达信息科技2025年9月，徐州市泉山区人民法院一审判决被告中亿远达信股份有限公息科技股份有限公司支付原告工程款1232758.03元及利息。中司亿远达信息科技股份有限公司不服判决，提出上诉。目前本案正在二审审理中。

南宁高速公

原告张博钧系张村至六景公路一期工程（K0+000~K14+300 段）路建设发展

项目实际施工人，其于2024年10月向南宁市中级人民法院提起

137有限公司、安张博钧诉讼，要求南宁高速公路建设发展有限公司和建工路港公司支付

徽建工路港

合同欠款及相应资金占用利息共计139489031.00元。目前本案建设集团有正在一审审理中。

限公司

张云龙承包由杜绍森、建工三建公司发包的满洲里市扎赉诺尔区

杜绍森、安徽

138全民健身中心一期钢结构、玻璃幕墙制作安装工程。2021年5张云龙建工三建集月，张云龙向扎赉诺尔区人民法院提起诉讼，要求给付工程款团有限公司

1402808.00元及逾期付款利息。目前本案正在一审审理中。

建工三建公司与漳州恒煜房地产开发有限公司就漳州龙文项目

S总承包工程（漳州吾悦广场）、漳州龙文项目东南角底商处（售漳州恒煜安徽建工三 楼部）和首开区（S6号楼）及其地下室工程签订施工合同及补

139房地产开建集团有限充协议。漳州恒煜房地产开发有限公司于2025年6月向福建省

发有限公公司漳州市龙文区人民法院提起诉讼。

司2025年12月，福建省漳州市龙文区人民法院一审判决驳回原告诉讼请求。原告不服判决，提出上诉。目前本案正在二审审理中。

安徽建工建该案于2025年7月30日开庭，2025年12月4日收一审判决，中天建设筑工业有限判决主要内容为：一、被告安徽建工建筑工业有限公司于本判决

140集团有限公司、安徽建生效之日起十日内支付原告中天建设集团有限公司逾期供货违

公司工嘉和建筑约金580000元；二、被告安徽建工建筑工业有限公司于本判决工业有限公生效之日起十日内赔偿原告中天建设集团有限公司经济损失

247/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

司、安徽建工465000元；三、被告安徽建工建筑工业化智能建造集团有限公

建筑工业化司对本判决第一、二项确认的付款义务承担连带责任；四、驳回智能建造集原告中天建设集团有限公司其他诉讼请求。目前该案处于待二审团有限公司立案阶段建工嘉和公司于2022年5月27日与中铁四局集团第一工程有限

公司下设滨湖花园（二区）EPC总承包项目经理部就 PC构件采中铁四局

安徽建工嘉购事宜签订《买卖合同》。嘉和工业公司就合同项下欠款

141集团第一和建筑工业12502000.16元及利息向合肥仲裁委员会申请仲裁。2025年3

工程有限

有限公司月7日，中铁四局集团第一工程有限公司向合肥仲裁委员会申请公司

裁决嘉和工业公司支付其误工损失暂计算为4563309.70元(实

际损失以鉴定后结果为准)。

安徽建工交2025年10月16日鉴定报告征求意见稿已经出具，专家辅助人通航务集团

已拟好反馈意见，代理律师已修改审核提交给法院。2026年1有限公司、中

月12日法院出具补充鉴定意见征求意见稿，要求我公司1月16

交第四航务重庆筑精日前将意见反馈至法院。外聘专家已拟定补充鉴定意见稿回复意

142工程勘察设建筑劳务见，律所已审核修改提交法院。2026年2月10日法院已送达鉴

计院有限公

有限公司定报告终稿。法院通知案件将于3月23日开庭审理，交航公司司、京农（新已向法院申请中止审理。法院回复3月23日继续开庭，未同意疆）农业产业

中止审理，我公司已安排外聘专家拟好庭审提问提纲及鉴定报告发展有限公

异议材料，并向法院申请要求鉴定机构人员出庭。

司舟山雪域石油化工有限公司于2024年10月向安徽省合肥市蜀山

区人民法院提起诉讼，要求建工路港公司支付西藏自治区 S303安徽建工路舟山雪域线郭庆至同卡段整治改建工程项目货款及违约金共计

143港建设集团石油化工1936503.53元。

有限公司、梁

有限公司2025年10月，安徽省合肥高新技术产业开发区人民法院一审判少君

决建工路港公司支付原告货款及违约金共计1936503.53元。建工路港公司不服判决，提出上诉。目前本案正在二审审理中。

陈茂川、安徽2016年7月，被申请人陈茂川需要资金周转向申请人借款400建工集团股万元。2023年9月，申请人提起诉讼，请求裁决被申请人陈茂份有限公司、川向申请人偿还借款400万元和暂计利息583.13万元;申请人追

144左宗德安徽建工集加本公司为被申请人，并对安徽建工集团控股有限公司（陈茂川团股份有限现未付款范围内）款项的债务承担连带清偿责任。目前本案仲裁公司委，裁决不支持申请人仲裁请求，本公司不承担责任。

(2).公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用√不适用

3、其他

□适用√不适用

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

□适用√不适用

248/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

2、利润分配情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

拟分配的利润或股利46346.42

经审议批准宣告发放的利润或股利46346.42

3、销售退回

□适用√不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

□适用√不适用

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

详见“重要事项”的“公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明”

2、重要债务重组

□适用√不适用

3、资产置换

(1).非货币性资产交换

□适用√不适用

(2).其他资产置换

□适用√不适用

4、年金计划

□适用√不适用

5、终止经营

□适用√不适用

6、分部信息

(1).报告分部的确定依据与会计政策

√适用□不适用

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以

249/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

公司目前主要分为六个分部，即：投资与工程施工业务、智能制造业务、商品房销售与社会服务业务、建材与商贸物流业务、设计检测咨询业务、新兴产业业务。

本公司经营分部的会计政策与本公司主要会计政策相同。

(2).报告分部的财务信息

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

投资与工程施智能制造业商品房销售与建材、商贸物设计检测咨新兴产业业项目分部间抵销合计工业务务社会服务业务流业务询业务务

资产总额28776730.97641525.811556386.981185128.98157244.26202773.18-9683049.5022836740.68

负债总额23695836.06472135.711280180.851084907.0287033.6996706.23-6965068.3119751731.25

营业收入7785488.91306155.18571022.301271869.6381472.7114408.62-1710617.418319799.94

营业成本6696508.53272200.53515916.951222664.4155280.378946.44-1683418.597088098.64

(3).公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用√不适用

(4).其他说明

□适用√不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用√不适用

8、其他

□适用√不适用

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1).按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币账龄期末账面余额期初账面余额

1年以内（含1年）7925518541.636130958114.79

1年以内（含1年）小计7925518541.636130958114.79

1至2年1077525136.32538016838.04

2至3年244030633.45530548037.99

3年以上

3至4年369388887.70203652589.11

4至5年184750621.96242650717.10

5年以上862098877.84775966824.47

合计10663312698.908421793121.50

250/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

(2).按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额类账面余额坏账准备账面余额坏账准备账面账面别比例计提比比例计提比

金额价值(%)金额(%)金额价值

例(%)金额例(%)按单项计

提104173263.580.98104173263.58100.00110744189.861.31110744189.86100.00坏账准备

其中：

104173263.580.98104173263.58100.00110744189.861.31110744189.86100.00

按组合计

提10559139435.3299.021200204896.2911.379358934539.038311048931.6498.691089959030.4713.117221089901.17坏账准备

其中：

10559139435.3299.021200204896.2911.379358934539.038311048931.6498.691089959030.4713.117221089901.17

合10663312698.90100.001304378159.8712.239358934539.038421793121.50100.001200703220.3314.267221089901.17计

按单项计提坏账准备：

√适用□不适用

位：元币种：人民币期末余额名称

账面余额坏账准备计提比例（%）计提理由

Arabest公司 77748594.91 77748594.91 100.00 预计无法收回

北京桑德环境工程8955170.438955170.43100.00预计无法收回有限公司

其他应收单位17469498.2417469498.24100.00预计无法收回

合计104173263.58104173263.58100.00/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用√不适用

按组合计提坏账准备：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币名称期末余额

251/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

账面余额坏账准备计提比例（%）

1年以内1595768166.3379788408.315.00

1-2年784113163.7462729053.108.00

2-3年244030633.4524403063.3510.00

3-4年367934817.22147173926.9040.00

4-5年184750621.96129325435.3670.00

5年以上756785009.27756785009.27100.00

合计3933382411.971200204896.2930.51

按组合计提坏账准备的说明：

□适用√不适用按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用√不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

(3).坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期变动金额转销类别期初余额期末余额计提收回或转回或核其他变动销

单项计提坏110744189.866570926.28104173263.58账准备

按组合计提1089959030.47110134098.05-111767.771200204896.29坏账准备

合计1200703220.33110134098.056570926.28-111767.771304378159.87

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用√不适用

(4).本期实际核销的应收账款情况

□适用√不适用其中重要的应收账款核销情况

□适用√不适用

应收账款核销说明：

□适用√不适用

(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币应收账款期末余合同资产期末应收账款和合同资占应收账款和坏账准备期末单位名称额余额产期末余额合同资产期末余额

252/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

余额合计数的比例（%）安徽建工集团（重庆荣974801874.60974801874.607.38昌）高速公路有限公司

枞阳恒越实业投资有限478934152.80263017578.70741951731.505.6231936072.50公司

安徽建工集团（铜陵）651117235.9388103908.30739221144.235.60高速公路有限公司

安徽建工集团（霍邱）594576760.74594576760.744.50高速公路有限公司

安徽建工舒城金龙建设563037964.12563037964.124.26投资有限公司

合计3262467988.19351121487.003613589475.1927.3531936072.50

其他说明：

□适用√不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

应收利息--

应收股利532543016.68463676292.68

其他应收款9557756195.879321043069.95

合计10090299212.559784719362.63

其他说明：

□适用√不适用应收利息

(1).应收利息分类

□适用√不适用

(2).重要逾期利息

□适用√不适用

(3).按坏账计提方法分类披露

□适用√不适用

按单项计提坏账准备：

□适用√不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用√不适用

253/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

按组合计提坏账准备：

□适用√不适用

(4).按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用√不适用

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

(5).坏账准备的情况

□适用√不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用√不适用

(6).本期实际核销的应收利息情况

□适用√不适用其中重要的应收利息核销情况

□适用√不适用

核销说明：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用应收股利

(7).应收股利

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)期末余额期初余额

安徽建工水利开发投资集团有限公195187560.80195187560.80司

安徽建工三建集团有限公司22751266.7214884375.12

安徽建工检测科技集团有限公司111858154.0061603466.10

安徽建工集团设备租赁服务有限公1404204.04753406.13司

安徽长城置业集团有限公司179114400.00179114400.00

安徽建工淮河建设投资有限公司1240741.79

安徽建工舒城金龙建设投资有限公11987168.965100000.00司

安徽建工王家坝建设投资有限公司1554619.08

安徽建工（亳州）建设投资有限公5623779.835623779.83司

254/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

安徽建工州来建设投资有限公司1056121.46

安徽建工皖江建设投资有限公司765000.00

安徽建工交通设施科技有限公司1409304.70

合计532543016.68463676292.68

(8).重要的账龄超过1年的应收股利

□适用√不适用

(9).按坏账计提方法分类披露

□适用√不适用

按单项计提坏账准备：

□适用√不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用√不适用

按组合计提坏账准备：

□适用√不适用

(10).按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用√不适用

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

(11).坏账准备的情况

□适用√不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用√不适用

(12).本期实际核销的应收股利情况

□适用√不适用其中重要的应收股利核销情况

□适用√不适用

核销说明：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

255/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

其他应收款

(13).按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币账龄期末账面余额期初账面余额

1年以内（含1年）9342432269.179148785907.02

1年以内（含1年）9342432269.179148785907.02

1至2年110355215.04116713669.80

2至3年65486197.4424298527.01

3年以上

3至4年21814615.4919901115.87

4至5年19593949.908742347.15

5年以上233429127.54233970167.32

账面余额小计9793111374.589552411734.17

减：坏账准备235355178.71231368664.22

合计9557756195.879321043069.95

(14).按款项性质分类情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币款项性质期末账面余额期初账面余额

合并范围内关联方9216419081.479008558890.79

投标保证金、履约保证金66376977.3194372134.38

其他保证金及往来款510315315.80449480709.00

账面余额小计9793111374.589552411734.17

减：坏账准备235355178.71231368664.22

合计9557756195.879321043069.95

(15).坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

第一阶段第二阶段第三阶段整个存续期预期信整个存续期预期信坏账准备未来12个月预合计

用损失(未发生信用损失(已发生信期信用损失

用减值)用减值)

2025年1月1日余171887880.1659480784.06231368664.22

额

2025年1月1日余

额在本期

--转入第二阶段-2809418.562809418.56

--转入第三阶段

--转回第二阶段

--转回第一阶段

本期计提7661272.5440648.567701921.10

本期转回3715406.613715406.61

256/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

本期转销本期核销其他变动

2025年12月31日176739734.142850067.1255765377.45235355178.71

余额

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用√不适用

(16).坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期变动金额类别期初余额转销或核期末余额计提收回或转回其他变动销单项计提坏账

59480784.063715406.6155765377.45

准备按组合计提坏

171887880.167701921.10179589801.26

账准备

合计231368664.227701921.103715406.61235355178.71

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用√不适用

(17).本期实际核销的其他应收款情况

□适用√不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用√不适用

其他应收款核销说明：

□适用√不适用

(18).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币坏账占其他应收款期末余额合款项的准备单位名称期末余额账龄

计数的比例(%)性质期末余额

安徽建工三建集团有2371897047.5724.221年往来款限公司以内

安徽长城置业集团有1895491260.4319.361年往来款限公司以内

257/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

安徽建工交通航务集929980687.009.501年往来款团有限公司以内

安徽建工现代商贸物832610000.008.501年往来款流集团有限公司以内

安徽建工建设投资集321519012.483.281年往来款团有限公司以内

合计6351498007.4864.86//

(19).因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

3、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目减值账面余额账面价值账面余额减值准备账面价值准备

对子公司投资30458260510.9930458260510.9926104033262.442100000.0026101933262.44

对联营、合营477949796.54477949796.5450766460.3850766460.38企业投资

合计30936210307.5330936210307.5326154799722.822100000.0026152699722.82

(1).对子公司投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期增减变动计提期初余额（账面价减值准备期期末余额（账面价减值准备期被投资单位减其值）初余额追加投资减少投资值）末余额值他准备安徽建工水利开

发投资集团第二28000000.0028000000.00公路工程有限责任公司彬州安建红岩河

水库管理有限责229000000.00229000000.00任公司

郎溪县省道建设160000000.00160000000.00管理有限公司宿州市安水建设

项目管理有限公202000000.00202000000.00司

桐城市安建公路230896000.00230896000.00

258/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

工程有限公司南平市延平水美

城市建设管理有142340000.00142340000.00限公司蚌埠市城市防涝

工程建设有限公78720948.0078720948.00司蒙城县安水建设

项目管理有限公375740000.00375740000.00司

萧县安水建设投248046726.19248046726.19资有限公司

阜阳安水建设项231047790.00231047790.00目管理有限公司富平县安水市政

建设项目管理有135584600.00135584600.00限公司

六安市裕新建设136800000.00136800000.00管理有限公司安徽建工水利开

发投资集团有限5858239685.625858239685.62公司

图们市吉皖建设280752938.40280752938.40管理有限公司

蚌埠安水项目管543457600.00543457600.00理有限公司

临泉安建交通投60297724.8060297724.80资管理有限公司安徽建工建筑工

业化智能建造集210872089.6420000000.00230872089.64团有限公司

安徽建工集团太128000000.00128000000.00湖投资有限公司安徽建工集团太

湖交通投资有限253198600.00253198600.00公司

安徽建工集团固95566400.0095566400.00镇投资有限公司

安徽建工集团宿156701400.00156701400.00州投资有限公司

安徽建工集团宿9300000.009300000.00徐投资有限公司

安徽建工集团桐70000000.0070000000.00城投资有限公司

安徽建工集团宜6000000.006000000.00秀投资有限公司

安徽建工集团投4535266096.821076469141.525611735238.34资发展有限公司

259/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

安徽建工集团（霍邱）高速公506272153.60343000000.00849272153.60路有限公司安徽建工集团（宿州）项目管409200000.00195000000.00604200000.00理有限公司安徽建工集团

（六安）高速公131209767.00128596722.16259806489.16路有限公司安徽兴皖市政园

林工程有限责任6000000.006000000.00公司

安徽建工集团电50000000.0050000000.00子商务有限公司安徽建工集团安

庆高速公路有限5000000.005000000.00公司安徽建工云定制

房屋科技有限公115430000.0084570000.00200000000.00司

安徽建工三建集2527154151.202527154151.20团有限公司

安徽建工（六安）

建设投资有限公10000000.0040000000.0050000000.00司

安徽建工昱信建3000000.003000000.00设投资有限公司

安徽建工建设投2038363409.892038363409.89资集团有限公司

安徽皖江船舶制35423654.6535423654.65造科技有限公司安徽建工公路桥

梁建设集团有限1069867879.161069867879.16公司安徽建工（马鞍山）建设发展有2218313.652218313.65限公司

安徽建工（亳州）

建设发展有限公12403325.1812403325.18司

安徽建工（亳州）

建设投资有限公10000000.0010000000.00司

安徽建工路港建708615605.90200000000.00908615605.90设集团有限公司

安徽建工建设安252450946.55252450946.55装集团有限公司

安徽长城置业集872700000.00872700000.00

260/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

团有限公司

安徽建工(淮北)

建设投资有限公728325.915000000.005728325.91司

安徽建工交通航636394900.00500000000.001136394900.00务集团有限公司

安徽建工新能源20000000.003000000.0023000000.00科技有限公司安徽建工现代商

贸物流集团有限936202800.00936202800.00公司

安徽建工集团建300000000.00300000000.00材科技有限公司安徽建工集团新

时代酒店管理有10000000.005000000.0015000000.00限公司

安徽建工交通设117604800.00117604800.00施科技有限公司安徽建工集团设

备租赁服务有限77306374.2777306374.27公司

安徽省建筑科学97024550.8197024550.81研究设计院

安徽建工检测科16000000.0016000000.00技集团有限公司

安徽建工智能制80000000.0080000000.00造集团有限公司安徽建工集团（云南）有限公4000000.004000000.00司

安徽建工（老挝）1300000.002100000.003400000.00有限责任公司安徽建工（安哥拉）有限责任公7000000.007000000.00司安徽建工（马来1293084.001955244.803248328.80西亚）有限公司

安徽建工萧龙建8000000.008000000.00设投资有限公司安徽建工国际贸易（海南）有限3012589.3779864.753092454.12公司

新疆大漠长河旅105000000.00105000000.00游发展有限公司

安徽安建装饰工50000000.0050000000.00程有限责任公司

马鞍山安建建设80000000.0080000000.00投资有限公司

261/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

安徽建工集团舒

城投资建设有限95535331.8395535331.83公司

安徽安建公路工10000000.0010000000.00程有限责任公司安徽建工集团固

镇房地产开发有1000000.001000000.00限公司

安徽建工长江建60000000.0060000000.00设投资有限公司安徽建工集团濉

溪房地产开发有8000000.008000000.00限公司

安徽建工皖东建6350000.006350000.00设投资有限公司

安徽建工淮河建10200000.0040800000.0051000000.00设投资有限公司安徽建工舒城金

龙建设投资有限43561000.0043561000.00公司安徽建工新安江

建设投资有限公2550000.002550000.00司安徽建工王家坝

建设投资有限公1530000.001530000.00司安徽建工枞阳恒

越建设投资有限53681700.0053681700.00公司安徽建工集团滁

州房地产开发有8000000.008000000.00限公司

安徽建工江东建8250000.008250000.00设投资有限公司

安徽建工淮海建3000000.003000000.00设投资有限公司

安徽建工皖江建2550000.002550000.00设投资有限公司安徽建工集团合

肥建设投资有限5100000.005100000.00公司

安徽建工州来建56100000.0056100000.00设投资有限公司

安徽建工融城建1020000.001020000.00设投资有限公司

安徽建工皖岳建500000.004500000.005000000.00设投资有限公司

安徽建工和州建1000000.001000000.00

262/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

设投资有限公司

深圳徽建投资发2000000.002000000.004000000.00展有限公司

广东徽建投资开1400000.001400000.00发有限公司

安徽建工淮旅建1020000.001020000.00设投资有限公司

安徽建工蔡楚建1020000.001020000.00设投资有限公司安徽建工集团合

六高速公路有限151322651.04151322651.04公司安徽建工集团绩

旌高速公路有限20000000.0020000000.00公司安徽建工集团（呼和浩特）高118000000.00118000000.00速公路有限公司安徽建工集团宿

埇高速公路有限286000000.00286000000.00公司安徽建工集团（滁州）高速公252080024.28252080024.28路有限公司安徽建工集团（重庆荣昌）高144000000.00144000000.00速公路有限公司安徽建工集团（重庆永川）高73600000.0073600000.00速公路有限公司安徽建工集团（巢湖）高速公112500000.00112500000.00路有限公司安徽建工集团（铜陵）高速公237216000.00237216000.00路有限公司安徽建工集团宁

九高速公路有限590000000.00590000000.00公司

安徽建工（安庆）

建设投资有限公5000000.005000000.00司安徽建工集团涡

利高速公路有限58200000.0058200000.00公司安徽建工集团五

亳高速公路有限19400000.0019400000.00公司

263/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

新疆安和投资发510000.00510000.00展有限公司

伊犁安建投资发1275000.001275000.00展有限公司

新疆安建投资发1000000.001000000.00展有限公司

喀什安建投资发750000.00750000.00展有限公司

西藏安建城市建1561200.001561200.00设有限公司

安徽省低空科技35000000.0035000000.00发展有限公司

安徽喜乐康宁食6000000.006000000.00品科技有限公司

合计26101933262.442100000.004766825848.55412598600.0030458260510.99

(2).对联营、合营企业投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期增减变动宣告减其发值他其计放准期初减综他提期末投资权益法下确现备余额（账面价少合权减其余额（账面价单位追加投资认的投资损金期值）投收益值他值）益股末资益变准利余调动备或额整利润

一、合营企业小计

二、联营企业

安徽建工集团宿2368728.69-14595.502354133.19徐建设有限公司安徽建元城市发

展股权投资基金6273266.491765227.088038493.57合伙企业（有限合伙）

怀宁安建发展有15971748.208643139.1124614887.31限公司

中航国际联营体1333014.131333014.13公司

安徽建工舒城建1195764.031195764.03设发展有限公司

安徽建工皖北建6852219.02243123.797095342.81设投资有限公司

264/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

安徽建工集团（濉溪）建设发626116.31-102961.54523154.77展有限公司中能建安建工（定远）建设发16145603.519400000.00-5311610.0320233993.48展有限公司

中好建造（安徽）5600000.00-590885.875009114.13科技有限公司芜湖市泰山路长

江大桥建设开发272911700.00199.12272911899.12有限公司安徽省东鄱高速

公路有限责任公64800000.0064800000.00司安徽省宁枞高速

公路有限责任公42000000.0042000000.00司重庆涪陵绕城西

环高速公路发展27840000.0027840000.00有限公司

小计50766460.38422551700.004631636.16477949796.54

合计50766460.38422551700.004631636.16477949796.54

(3).长期股权投资的减值测试情况

□适用√不适用

4、营业收入和营业成本

(1).营业收入和营业成本情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

主营业务9679027097.678722936417.816488415756.505898566190.80

其他业务337222708.72110708758.18393691973.3995002670.41

合计10016249806.398833645175.996882107729.895993568861.21

(2).营业收入、营业成本的分解信息

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

(3).履约义务的说明

□适用√不适用

265/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

(4).分摊至剩余履约义务的说明

□适用√不适用

(5).重大合同变更或重大交易价格调整

□适用√不适用

5、投资收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

成本法核算的长期股权投资收益645374099.34545025602.79

权益法核算的长期股权投资收益4631636.16-5353682.47

理财产品收益19551681.6717355202.31

其他-2076751.75-6068490.95

合计667480665.42550958631.68

6、其他

□适用√不适用

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值24376544.44准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定21893363.75

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产19670859.75生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回105029130.74

除上述各项之外的其他营业外收入和支出24374619.06

减：所得税影响额28901492.08

少数股东权益影响额（税后）15951629.75

合计150491395.91

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公

告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

266/267安徽建工集团股份有限公司2025年年度报告

2、净资产收益率及每股收益

√适用□不适用加权平均净资产每股收益报告期利润

收益率（%）基本每股收益稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净9.050.800.80利润

扣除非经常性损益后归属于8.160.710.71公司普通股股东的净利润

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用√不适用

4、其他

□适用√不适用

法定代表人：钱申春

董事会批准报送日期：2026年3月26日修订信息

□适用√不适用