宁波建工股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：601789证券简称：宁波建工

宁波建工股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度

(%)(%)

营业收入4401915131.100.7613575421246.92-5.69

利润总额78560719.63-38.51240260195.96-20.53归属于上市公司股东的

52082687.21-31.18182404729.39-16.93

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净46547142.38-35.08159751509.56-15.92利润经营活动产生的现金流

-562184916.91不适用-1798223024.67不适用量净额

1/17宁波建工股份有限公司2025年第三季度报告

基本每股收益（元/股）0.0439-32.980.1557-17.97

稀释每股收益（元/股）0.0439-32.980.1557-17.97

加权平均净资产收益率减少0.6个减少1.02个百

1.033.70

（%）百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产30651489748.2232035262076.88-4.32归属于上市公司股东的

4541045926.524982349733.77-8.86

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值

770405.241025074.24

准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定

6103380.2022976236.06

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回-3244734.65

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

2/17宁波建工股份有限公司2025年第三季度报告

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-21752.573996439.65其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额1105843.686570426.47

少数股东权益影响额（税后）210644.362018838.30

合计5535544.8322653219.83

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因主要由于本期已背书未到期的银行承兑汇票期末

应收款项融资_本报告期末-36.69余额较上期末减少。

主要由于本期预付材料款较多，导致期末余额较上预付款项_本报告期末39.73期末增加。

一年内到期的非流动资产_主要由于本期末将债权投资重分类至一年内到期

30.10

本报告期末的非流动资产，导致本期末余额较上期末增加。

主要由于本期末将债权投资重分类至一年内到期

债权投资_本报告期末-100.00

的非流动资产，导致本期末余额较上期末减少。

主要由于本期子公司新增生产线在建工程，导致本在建工程_本报告期末944.95期末余额较上期末增加。

短期借款_本报告期末60.86本期新增银行短期借款融资较多。

应付职工薪酬_本报告期末-79.81本期发放了2024年度年终奖金。

一年内到期的非流动负债_本期归还了中期票据本息5.18亿元。

-81.01本报告期末

应付债券_本报告期末98.80本期新发行中期票据5亿元。

其他权益工具_本报告期末-100.00本期归还永续债5亿元。

资产减值损失_年初至报告不适用主要由于本期计提合同资产坏账准备较上年同期

3/17宁波建工股份有限公司2025年第三季度报告期末减少。

资产处置收益_年初至报告主要由于本期固定资产处置收益较上年同期增加。

818.45

期末

利润总额_本报告期-38.51主要由于本报告期毛利较上年同期减少。

归属于上市公司股东的净主要由于本报告期毛利较上年同期减少。

-31.18

利润_本报告期归属于上市公司股东的扣主要由于本报告期毛利较上年同期减少。

除非经常性损益的净利润_-35.08本报告期

基本每股收益（元/股）_本主要由于本报告期毛利较上年同期减少。

-32.98报告期

稀释每股收益（元/股）_本主要由于本报告期毛利较上年同期减少。

-32.98报告期

投资活动产生的现金流量不适用主要由于上年同期基金投资支出较多，本期未发净额_年初至报告期末生。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数75690不适用

东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻持股持有有限结情况股东名称股东性质持股数量比例售条件股

(%)份数量股份数量状态

宁波交通投资集团有限公司国有法人29200000026.87无

吴庆胜未知161521001.49未知

香港中央结算有限公司未知80516250.74未知

徐文卫境内自然人60000000.55无

王一丁境内自然人42700000.39无宁波广天日月建设股份有限境内非国有

40000000.37无

公司法人

陈江未知35000000.32未知

林梅未知33936000.31未知

金龙未知30187000.28未知

UBS AG 未知 3000251 0.28 未知

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流通股的股份种类及数量股东名称数量股份种类数量宁波交通投资集团有限公司292000000人民币普通股292000000

4/17宁波建工股份有限公司2025年第三季度报告

吴庆胜16152100人民币普通股16152100香港中央结算有限公司8051625人民币普通股8051625徐文卫6000000人民币普通股6000000王一丁4270000人民币普通股4270000宁波广天日月建设股份有限

4000000人民币普通股4000000

公司陈江3500000人民币普通股3500000林梅3393600人民币普通股3393600金龙3018700人民币普通股3018700

UBS AG 3000251 人民币普通股 3000251

上述股东关联关系或一致行徐文卫为宁波广天日月建设股份有限公司董事长、法定代表人，王动的说明一丁为宁波广天日月建设股份有限公司副董事长。除前述情况外，未知前十名无限售流通股股东中其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。

前10名股东及前10名无限吴庆胜持有公司16152100股股份，其中11873100股股份通过售股东参与融资融券及转融信用证券账户持有；陈江持有公司3500000股股份，全部通过信通业务情况说明（如有）用账户持有。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

（一）重大诉讼仲裁事项：

1．本公司与吉林白山和丰置业有限公司建设工程施工合同纠纷。浙江省高级人民法院出具民

事调解书后，2015年5月8日，吉林白山和丰置业有限公司与本公司签订协议，承诺以部分房产折抵执行款38464504.00元。2021年6月，吉林省高级人民法院下发（2020）吉民初34号民事判决书，判决撤销吉林省高级人民法院（2016）吉民初11号民事调解书中部分登记证下的抵押物行使抵押权的内容。双方不服上述判决，均提起上诉，2023年10月，最高人民法院下发（2023）最高法民终305号民事判决书，判决撤销（2020）吉民初34号民事判决书。2024年5月公司申请再审，2024年8月最高院裁定驳回再审申请。

2.本公司与宁波香格房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷。2014年6月25日宁波市江

东区人民法院作出民事调解书，确认截止2014年6月26日尚欠本公司工程款32200000.00元。

2023年2月收到慈溪市法院受理香格房地产破产清算的裁定，公司已申报相应债权。截止报告期末，累计收款1000万元。

3.本公司与盛宏永（九江）实业发展有限公司建设工程产生合同纠纷。江西省九江市中级人民

法院2018年12月出具民事判决书，判决双方解除合同，盛宏永支付本公司剩余工程款3834785元并返还垫资款1800万元，盛宏永支付本公司停、窝工损失398868元，本公司对涉案工程拍卖、变卖所得价款范围内享受优先受偿权。盛宏永公司不服判决提出上诉，2019年6月，江西省高级

5/17宁波建工股份有限公司2025年第三季度报告

人民法院判决驳回上诉维持原判。截止报告期末，公司已将部分折抵工程款的房产过户至本公司名下，剩余款项继续执行中。

4.本公司与镇江深国投商用置业有限公司建设工程合同纠纷。根据镇江市润州区人民法院2017年3月28日下发的《执行裁定书》，深国投公司以其房产作价4027.9488万元交付给本公司抵偿债务。公司于2017年11月向破产管理人申报了债权，2021年9月深国投破产管理人核定本公司相应债权。

5.本公司与宁波广隆房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷。经北仑区人民法院2015年5月18日主持调解，双方达成协议，确认广隆房地产应支付本公司工程款、配合费、水电费及利息共计5300万元。2018年6月，公司起诉要求广隆房地产支付21354661元及支付违约金，并要求确认对涉案工程折价或拍卖的价款在上述确定金额范围内享有优先受偿权。2018年8月，北仑区人民法院判决广隆房地产支付本公司工程款21354661元及违约金2217243元。2018年10月，

因第三方申请，广隆房地产启动破产程序，我公司已向管理人申报债权。截止报告期末，累计收

到32637690.60元。

6.本公司与宁波千和置业有限公司建设工程施工合同纠纷。2020年3月，宁波市北仑区人民法

院下发民事判决书，判决解除双方《建设工程施工合同》，并判决千和置业支付工程款39432865元，确认本公司在上述工程款范围内对涉案工程折价或拍卖所得的价款享有优先受偿权。因债务纠纷，千和置业于2021年9月被申请破产清算，公司已申报相应债权。千和置业破产管理人核定公司优先债权39432865元，普通债权15817692.64元，暂未确认债权20492623.35元。

7.本公司与第五医院、太仓康来特房地产有限公司建设工程施工合同纠纷。2015年7月镇海区

人民法院主持双方达成调解。2016年1月，本公司又与第五医院、太仓康来特达成执行和解协议。

第五医院、太仓康来特未按约支付，公司申请强制执行。因第五医院破产，公司申报债权89687437元。截止报告期末，累计收款54468885.59元。

8.本公司与宁波金地置业有限公司建设工程施工合同纠纷。公司向宁波市鄞州区人民法院判决

金地置业支付工程款16166538元及相应利息，判决后双方均上诉，二审法院判决维持原判。2017年2月公司再次提起诉讼，2017年6月宁波市鄞州区人民法院判决金地置业支付工程款8696936元及违约金235343.78元及相应利息，判决本公司在24863474元范围内对该项目享有优先受偿权。现执行中。

9.本公司与河南百通置业有限公司建设工程施工合同纠纷。2018年12月河南省洛阳市中级人

民法院判决百通置业支付工程款28904231元及相应利息。本公司提起上诉。2019年5月河南省高级人民法院判决本公司在28904231元建设工程价款范围内对涉案工程享有拍卖或者折价价款的优先受偿权。截止报告期末，累计收款4129830元。2024年4月，洛阳市涧西区人民法院裁定将两套二拍流拍房子折抵3015284元。

10.公司子公司宁波建工工程集团有限公司与舟山阿鲁亚大酒店开发有限公司建设工程施工合同纠纷。2019年6月舟山市普陀区人民法院判决阿鲁亚公司支付工程款（进度款）66348667元并返还履约保证金1800万元，建工集团对上述工程款（进度款）66348667元在阿鲁亚大酒店工程折价或拍卖价款中享有优先受偿权。普陀区人民法院裁定受理阿鲁亚公司破产清算后，公司申报相应债权。浙商资产管理公司对建工集团债权金额有异议提起诉讼，舟山市普陀区人民法院

2024年2月判决认定阿鲁亚公司尚欠建工集团工程款（进度款）63270640.91元，且以上述金额

在阿鲁亚大酒店工程折价或拍卖款中享有优先受偿权。浙商资产管理公司不服上述判决已提起上诉。2024年6月，舟山市人民法院下发民事判决书，确认阿鲁亚公司尚欠建工集团工程款（进度款）62171140.91元，并就上述金额在阿鲁亚大酒店工程折价或拍卖款中享有优先受偿权。浙商资产管理公司不服上述判决提起再审，浙江省高级人民法院已受理后，2024年12月浙商资产管理公司撤回再审申请。

11.公司子公司市政集团与安顺市交通建设投资有限责任公司建设工程施工合同纠纷。市政集

6/17宁波建工股份有限公司2025年第三季度报告

团于2021年9月向贵州省安顺市中级人民法院提起诉讼，安顺市中级人民法院受理后于2022年

3月判决安顺交建于判决生效之日起十五日内向市政集团支付尚欠工程款140122596.46元、违约

金10595879.67元及及逾期违约金。判决生效后经法院协调，双方就案件执行事宜进行磋商，安顺交建投资提出了还款方案，经友好协商双方达成《执行和解协议》，安顺市中级人民法院于2023年3月出具了民事裁定书予以确认。但安顺交建投资未按和解协议履行义务，市政集团已经向法院申请恢复执行。

12.公司子公司建工集团与余姚盛建置业有限公司建设工程施工合同纠纷。广州市黄埔区人民

法院于2023年7月判决余姚盛建支付工程款110741369.72元及利息，建工集团在上述工程价款范围内享有优先受偿权。2023年11月，余姚市人民法院发放执行财产分配方案，裁定债权人宁波建工工程集团有限公司在(2023)浙0281执2862号案件中受偿9269912.91元。

13.公司子公司建工集团与宁波御城置业有限公司建设工程施工合同纠纷。广州市黄埔区人民

法院2023年8月判决御城置业支付工程款70515386.36元及利息，建工集团在上述工程价款范围内享有优先受偿权。建工集团不服上述判决提起上诉。2023年12月广州市中级人民法院改判御城置业支付工程款及质保金共计71004982.8元及利息，建工集团在工程价款70978410.21元范围内享有优先受偿权。

14.公司子公司建工集团与舟山景顺房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷。广州市黄埔

区人民法院于2022年12月判决景顺房地产于判决发生法律效力之日起十日内向建工集团支付工

程款及4.5%质保金共计20564782.57元及利息，并判决建工集团在上述工程价款范围内享有优先受偿权。

15.公司子公司建工集团与宁波奉化盛建置业有限公司建设工程施工合同纠纷。广州市黄埔区

人民法院于2023年7月判决奉化盛建支付工程款54756170.76元及利息，建工集团在上述工程价款范围内享有优先受偿权。建工集团不服上述判决提起上诉。2023年11月，广州市中级人民法院判决奉化盛建置业支付工程款54756170.76元及利息并退还质保金7975322.73元并支付相应利息，建工集团在上述工程价款范围内享有优先受偿权。

16.公司子公司建工集团与宁波奉化盛建置业有限公司建设工程施工合同纠纷。奉化区人民法

院于2024年1月判决奉化盛建置业支付工程款57261847.40元及相应利息，恒大地产集团上海盛建置业有限公司承担连带责任，建工集团在上述工程价款范围内享有优先受偿权。

17.公司子公司建工集团与宁波穗华置业有限公司、恒大地产集团上海盛建置业有限公司建设

工程施工合同纠纷。宁波市中级人民法院于2024年6月判决穗华置业支付工程进度款

132113647.39元以及逾期付款利息，并判决建工集团对上述涉案工程享有优先受偿权，上海盛建

置业上述债权承担连带责任。此外，建工集团另案起诉要求穗华置业支付工程款10828580.29元宁波市奉化区人民法院2023年4月受理后，判决穗华置业支付工程款10683743.89元及利息，建工集团就其施工完成本案主体及配套工程的折价或者拍卖的价款在工程价款9108020.74元范围内享有优先受偿权。

18.公司子公司建工集团与宁波景顺置业有限公司、恒大地产集团上海盛建置业有限公司建设施工合同纠纷。宁波市奉化区人民法院2023年4月判决景顺置业支付工程集团工程进度款

19810351.48元及相应利息，并判决建工集团在19810351.48元范围内对涉案工程拍卖或折价的

价款享有优先受偿权。现已申请执行。

19.公司子公司建工建乐与郑州杭嘉新能源有限公司仲裁案。建工建乐向上海仲裁委员会提出

仲裁申请，请求依法裁决被申请人郑州杭嘉新能源有限公司向申请人支付工程款199662304.72元，并请求支付因杭嘉新能源逾期支付造成的建工建乐利息损失及本次律师费。上海仲裁委员会于2023年2月受理。

20.公司子公司建工建乐与山东郓城锐鸣能源科技有限公司仲裁案。建工建乐向上海仲裁委员

会提出仲裁申请，请求依法裁决被申请人山东郓城锐鸣能源科技有限公司向申请人支付工程款

7/17宁波建工股份有限公司2025年第三季度报告

42050894.8元，并请求支付因锐鸣能源科技逾期支付造成的建工建乐利息损失及本次律师费。上

海仲裁委员会于2023年2月受理。

21.公司子公司建工集团与宁波恒跃房地产开发有限公司建设施工合同纠纷。宁波市奉化区人

民法院2023年12月判决宁波恒跃房地产支付工程款80815980.6元及相关利息，建工集团在上述工程款范围内就涉案工程拍卖或折价价款享有优先受偿权。

22.公司子公司建工集团与宁波永姚置业有限公司、南通中南新世界中心开发有限公司、苏州

易锦城企业管理咨询有限公司建设施工合同纠纷。余姚市中级人民法院于2023年5月判决永姚置业支付建工集团工程款54478214.14元及相应利息，并判决建工集团在上述金额范围内就涉案工程折价或拍卖的价款享有优先受偿权。截止报告期末，已收款295851.44元。

23.公司子公司建工集团与江西省洪电置业有限公司仲裁案。南昌仲裁委员会于2023年11月

裁决洪电置业支付损失赔偿款73997377.80元及支付13#楼精装修工程款4243631.94元，建工集团在上述工程价款范围内享有优先受偿权。截止报告期末，累计收款75969934.74元。

24.公司子公司建工集团与息县碧天置业有限公司建设工程施工合同纠纷。建工集团向广州仲

裁委员会提请仲裁，要求息县碧天置业有限公司支付工程款38408354.99元及相应利息，广州仲裁委员会2023年11月受理。

25.公司与太仓康来特房地产开发有限公司管理人纠纷。公司向太仓市人民法院起诉要求太仓

康来特管理人赔偿35000000元。太仓市人民法院2024年3月受理后，于2025年2月下发民事判决书，判决驳回公司诉讼请求，本公司已提起上诉。

26.公司子公司建工集团与宁波奉化盛建置业有限公司、恒大地产集团上海盛建置业有限公司

建设工程施工合同纠纷。奉化区人民法院2025年3月判决奉化盛建置业支付剩余工程款

59540402.56元及相应利息，恒大地产集团上海盛建置业有限公司对被告宁波奉化盛建置业有限

公司的上述债务本息承担连带责任，建工集团在上述工程价款范围内享有优先受偿权。

27.公司子公司市政集团与昆明市城建投资开发有限责任公司纠纷。市政集团向宁波市中级人

民法院起诉，要求昆明市城建投资退还因2022年2月签订的《合作协议》诚意金及相应利息。宁波市中级人民法院受理后，于2024年7月下发民事判决书，判决昆明城建投资开发有限公司于判决生效之日起三十日内偿还市政集团本金1亿元并支付相应利息。

28.公司子公司建工集团与平阳锦城置业有限公司、宁波锦财置业有限公司、宁波锦宏置业有

限公司、上海中南锦时置业有限责任公司建设工程施工合同纠纷。建工集团向平阳县人民法院起诉，要求平阳锦城置业有限公司支付工程款36342551.93元及相应利息，并要求对涉案项目享有优先受偿权。平阳县人民法院2024年6月受理。平阳锦城公司已被裁定破产，建工集团已向管理人申报债权。

29.公司子公司建工集团与宁波同润鼎贸易有限公司买卖合同纠纷。宁波同润鼎贸易有限公司向宁波市鄞州区人民法院起诉要求建工集团支付同润鼎公司钢材利息41206397.86元（计算至

2023年1月21日），2023年1月22日至2023年6月8日的利息：692353.96元。宁波市鄞州区

人民法院受理后，经法院调解，确认建工集团支付款项2000万元，目前履行中。

30.公司子公司建工集团与余姚广天建昌房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷。余姚市

人民法院2024年12月受理后，经法院主持调解，双方达成协议，确认余姚广天建昌支付工程款

43899067.19元，目前该协议履行中。

31.公司子公司建工集团与宁波御都置业有限公司建设工程施工合同纠纷。宁波市中级人民法

院2025年6月判决御都置业支付工程款241351398.76元及相应利息，恒大地产集团上海盛建置业有限公司对上述应付款承担连带清偿责任。

32.公司子公司建工集团与宁波御都置业有限公司建设工程施工合同纠纷。宁波市中级人民法

院2025年7月判决御都置业支付工程款158206012.85元及相应利息，恒大地产集团上海盛建置业有限公司对上述应付款承担连带清偿责任。

8/17宁波建工股份有限公司2025年第三季度报告

33.公司子公司建工集团与宁波祥源旅游开发有限公司、祥源房地产集团有限公司、祥源控股

集团有限责任公司建设工程施工合同纠纷。建工集团向宁波市中级人民法院提起诉讼，诉请判决宁波祥源旅游开发有限公司支付拖欠的工程款111905151.68元及工程款利息，请求判令祥源房地产集团有限公司、祥源控股集团有限责任公司对欠付的工程款本息承担连带担保责任，请求判令确认建工集团有权对案涉工程项目折价或以拍卖所得价款在诉请范围内优先受偿。宁波市中级人民法院已受理。

34.公司子公司建工建乐与慈溪市卓樾房地产开发有限公司、宁波市卓业置业有限公司建设工

程施工合同纠纷。建工建乐向慈溪市人民法院提起诉讼，要求卓樾房地产支付工程款33101341.10元及相应利息，并请求对案涉项目折价或以拍卖所得价款在上述范围内优先受偿，并请求卓业置业对上述工程款本息承担连带付款责任。慈溪市人民法院2025年4月受理。

35.公司子公司温州宁建投资有限公司与温州东部新城建设投资集团有限公司建设工程施工合同纠纷。温州宁建投资有限公司向温州市龙湾区人民法院提起诉讼，要求温州东部新城建设投资集团有限公司支付工程款（含质保金）106710147.9元及相应并赔偿逾期付款违约金16594718.3

元及支付 BT回购款 12566249.99元及相应利息。温州市龙湾区人民法院已受理。

36.公司子公司市政集团与嘉兴市快速路建设发展有限公司建设工程施工合同纠纷。市政集团

向嘉兴市秀洲区人民法院提起诉讼，要求嘉兴市快速路建设发展有限公司支付工程款

101251032.59元及逾期付款损失8771640.23元及相应利息并要求对方支付因取消工程钢管桩

施工造成的损失1890000元。嘉兴市秀洲区人民法院已受理。

37.公司子公司建工建乐与宁波国源置业有限公司建设工程施工合同纠纷。建工建乐向象山县

人民法院提起诉讼，诉请判决宁波国源置业有限公司支付所欠工程款217018312元及逾期付款利息，并请求判令确认建工建乐有权对案涉工程项目拍卖或折价价款享有优先受偿权。象山县人民法院已受理。

38.公司子公司建工建乐与宁波三立海城置业有限公司建设工程施工合同纠纷。建工建乐向象

山县人民法院提起诉讼，诉请判决三立海城置业支付所欠工程款51841571元及逾期付款利息，并请求判令确认建工建乐有权对案涉工程项目拍卖或折价价款享有优先受偿权。象山县人民法院

2025年7月受理。

39.公司子公司建工集团与龙港和立房地产有限公司、温州银和房地产有限公司建设工程施工合同纠纷。建工集团向龙港市人民法院起诉要求被告支付工程款30609394元及相应利息，并请求对涉案工程折价或拍卖所得价款在上述范围内优先受偿。龙港市人民法院2025年7月受理。

40.公司子公司建工集团与宁波城市之光置业有限公司、城博（宁波）置业有限公司损害公司

债权人利益责任纠纷。建工集团向宁波市鄞州区人民法院提起诉讼，要求持有宁波御城置业有限公司100%股权的宁波城市之光置业有限公司、城博（宁波）置业有限公司对御城置业的债务承担连带责任。宁波市鄞州区人民法院于2025年8月受理本案。

41.公司子公司建工集团与宁波久望置业有限公司、宁波甬望商贸有限公司建设工程施工合同纠纷。建工集团向宁波市鄞州区人民法院起诉要求被告支付工程款44806410.51元，支付逾期付款利息2657269.07元，并请求对涉案工程折价或拍卖所得价款在上述范围内优先受偿。宁波市鄞州区人民法院2025年9月受理。

（二）报告期内签订的重大合同：

1.公司子公司宁波建工工程集团有限公司及宁波明森建筑设计院有限公司与中能建未来社区

建设发展（宁波）有限公司签订鄞州区 JD04-05-06、JD04-05-07地块设计施工总承包（EPC）项目合同，合同金额为人民币78680.48万元。（注1）

2.公司子公司宁波建工工程集团有限公司与宁波市城市基础设施建设发展中心签订环城南路

9/17宁波建工股份有限公司2025年第三季度报告

东延快速路一期工程（主线段、富春江立交段）施工Ⅴ标段项目合同，合同金额为人民币57684.30万元。

3.公司子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司及浙江义甬建设有限公司与安康新经济产

业园区开发建设有限公司签订安康高新区智能终端产业园三期工程项目 EPC总承包项目合同，合同金额为人民币155005.82万元。

4.公司子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司与宁波市城市基础设施建设发展中心签订

环城南路东延快速路一期工程（主线段、富春江立交段）施工Ⅰ标段项目合同，合同金额为人民币53972.32万元。

5.公司子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司与宁波市绕城高速连接线建设有限公司签

订世纪大道快速路南延（东苑立交-鄞州南收费站）工程一期(东苑立交-鄞州大道）Ⅰ～Ⅳ标段（Ⅱ标段）项目合同，合同金额为人民币44290.04万元。

6.公司子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司与温岭市交通实业有限公司签订228国道温

岭城东至温峤段工程及温岭城东至温峤道路南环互通新增匝道工程第 LM-1标段项目合同，合同金额为人民币21087.67万元。

7.公司子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司与鄂州临空集团有限公司签订亚洲基础设

施投资银行贷款湖北国际航空货运项目-土方工程项目合同，合同金额为人民币24769.52万元。

8.公司子公司浙信建工（重庆）有限公司与重庆足源置业有限公司签订大足区壹锦宸房地产开

发项目合同，合同金额为人民币33800.00万元。

9.公司子公司宁波建工建乐工程有限公司与宁波城宏置业有限公司签订江北区01-06-01、06地

块三标段项目合同，合同金额为人民币72860.70万元。

注1：该项目为联合体项目，本公司以子公司实际承接业务金额约77883.92万元暂计入新签合同金额统计。

（三）公司发行股份购买资产事项：

公司于2024年8月2日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议审议发行

股份购买资产相关事项，后续于2024年11月29日召开公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议审议，并经公司2024年第二次股东大会审议通过。

公司于2024年12月31日收到上海证券交易所出具的《关于受理宁波建工股份有限公司发行股份购买资产申请的通知》（上证上审（并购重组）〔2024〕43号），并于2025年1月3日披露了《宁波建工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》等相关文件；

公司于2025年1月10日收到上海证券交易所下发的《关于宁波建工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2025〕6号），并于2025年3月15日披露了《关于宁波建工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易申请的审核问询函之回复》等相关文件。现因公司相关数据过了有效期，向交易所申请中止审核。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

10/17宁波建工股份有限公司2025年第三季度报告

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：宁波建工股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金4584602535.835547965925.31结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据21404672.4024531489.80

应收账款4719156328.285104727901.52

应收款项融资37577975.2759351646.35

预付款项516487885.03369620795.88应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1530907358.421552217340.08

其中：应收利息16386653.0319118959.84应收股利买入返售金融资产

存货778538123.63774877377.52

其中：数据资源

合同资产8120970642.678915653627.08持有待售资产

一年内到期的非流动资产502317845.43386111470.18

其他流动资产1102953915.791098084272.63

流动资产合计21914917282.7523833141846.35

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资100000000.00其他债权投资

长期应收款550858553.23638683006.81

长期股权投资186226255.23182602895.72

其他权益工具投资393432940.00393432940.00

其他非流动金融资产181741909.00181741909.00投资性房地产

固定资产1621534654.811521799605.25

在建工程54229186.035189633.18生产性生物资产

11/17宁波建工股份有限公司2025年第三季度报告

油气资产

使用权资产150766977.69193651304.93

无形资产249653681.23256430769.87

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉164538013.20164538013.20

长期待摊费用110308654.19127774233.02

递延所得税资产458344796.85437898271.54

其他非流动资产4614936844.013998377648.01

非流动资产合计8736572465.478202120230.53

资产总计30651489748.2232035262076.88

流动负债：

短期借款4592574451.762855037306.59向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据1342988407.821677168034.90

应付账款6446994732.428582472595.00预收款项

合同负债6048534082.405937531241.44卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬25189727.71124785667.98

应交税费84095527.3799139951.61

其他应付款2285446506.642325233094.01

其中：应付利息

应付股利989545.89989545.89应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债153452187.77808186661.37

其他流动负债1080272921.541477265586.75

流动负债合计22059548545.4323886820139.65

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款2353142500.001970677465.55

应付债券1002082657.50504074565.44

其中：优先股

12/17宁波建工股份有限公司2025年第三季度报告

永续债

租赁负债149640088.08186922607.09

长期应付款1400000.001400000.00长期应付职工薪酬预计负债

递延收益45566528.8746407944.82递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计3551831774.452709482582.90

负债合计25611380319.8826596302722.55

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1086798590.001086798590.00

其他权益工具500000000.00

其中：优先股

永续债500000000.00

资本公积957566668.56954845346.20

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积168810202.64168810202.64一般风险准备

未分配利润2327870465.322271895594.93

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计4541045926.524982349733.77

少数股东权益499063501.82456609620.56

所有者权益（或股东权益）合计5040109428.345438959354.33

负债和所有者权益（或股东权益）总计30651489748.2232035262076.88

公司负责人：周孝棠主管会计工作负责人：吴植勇会计机构负责人：王菊侠合并利润表

2025年1—9月

编制单位：宁波建工股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入13575421246.9214393943582.97

其中：营业收入13575421246.9214393943582.97利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本13265053088.3813986650708.95

其中：营业成本12332749266.6613019346766.35利息支出

13/17宁波建工股份有限公司2025年第三季度报告

手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加48286005.8743308758.53

销售费用4023833.193485049.26

管理费用435346602.21386547083.37

研发费用309215056.22371047562.60

财务费用135432324.23162915488.84

其中：利息费用168419513.74166515121.47

利息收入49043497.3939061662.09

加：其他收益23713852.9628429346.77

投资收益（损失以“-”号填列）24154691.2019622890.17

其中：对联营企业和合营企业的投资收益1723359.513130696.49以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-95105508.02-91995034.46

资产减值损失（损失以“-”号填列）-28986587.21-66265989.26

资产处置收益（损失以“-”号填列）1062105.78115640.98

三、营业利润（亏损以“-”号填列）235206713.25297199728.22

加：营业外收入9031717.869461199.93

减：营业外支出3978235.154326891.44

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）240260195.96302334036.71

减：所得税费用49669662.9569815147.52

五、净利润（净亏损以“-”号填列）190590533.01232518889.19

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）190590533.01232518889.19

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”182404729.39219573213.14号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）8185803.6212945676.05

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

14/17宁波建工股份有限公司2025年第三季度报告

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额190590533.01232518889.19

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额182404729.39219573213.14

（二）归属于少数股东的综合收益总额8185803.6212945676.05

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.15570.1898

（二）稀释每股收益(元/股)0.15570.1898

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：周孝棠主管会计工作负责人：吴植勇会计机构负责人：王菊侠合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：宁波建工股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金14477252669.3915348134826.69客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还671744.832259705.57

15/17宁波建工股份有限公司2025年第三季度报告

收到其他与经营活动有关的现金3423717515.643294297415.12

经营活动现金流入小计17901641929.8618644691947.38

购买商品、接受劳务支付的现金16070512135.7216986383651.03客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金805283627.11828671256.93

支付的各项税费482636674.22502538562.92

支付其他与经营活动有关的现金2341432517.482103633746.24

经营活动现金流出小计19699864954.5320421227217.12

经营活动产生的现金流量净额-1798223024.67-1776535269.74

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金6038487.023567836.33

处置固定资产、无形资产和其他长期资13671411.6617998643.30产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金16901240.00净额

收到其他与投资活动有关的现金42618428.83

投资活动现金流入小计19709898.6881086148.46

购建固定资产、无形资产和其他长期资13595873.0160740671.78产支付的现金

投资支付的现金1900000.00100400000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金106250000.00

投资活动现金流出小计15495873.01267390671.78

投资活动产生的现金流量净额4214025.67-186304523.32

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金32380000.0014515000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的32380000.0014515000.00现金

取得借款收到的现金7834781126.865134346196.44收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计7867161126.865148861196.44

偿还债务支付的现金6664573722.373793441964.61

分配股利、利润或偿付利息支付的现金284221196.31288932968.16

其中：子公司支付给少数股东的股利、

16/17宁波建工股份有限公司2025年第三季度报告

利润

支付其他与筹资活动有关的现金19258192.2540577032.75

筹资活动现金流出小计6968053110.934122951965.52

筹资活动产生的现金流量净额899108015.931025909230.92

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-894900983.07-936930562.14

加：期初现金及现金等价物余额5310926545.725074091794.83

六、期末现金及现金等价物余额4416025562.654137161232.69

公司负责人：周孝棠主管会计工作负责人：吴植勇会计机构负责人：王菊侠

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2025年10月27日