安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

公司代码：603815公司简称：交建股份

安徽省交通建设股份有限公司

2025年半年度报告

1/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确

性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人吴小辉、主管会计工作负责人施秀莹及会计机构负责人（会计主管人员）孙宏

芳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无

六、前瞻性陈述的风险声明

√适用□不适用

本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、重大风险提示

报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描述了可能面对的风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析五、其他披露事项（一）可能面对的风险”中相关陈述。

十一、其他

□适用√不适用

2/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

目录

第一节释义.................................................4

第二节公司简介和主要财务指标........................................4

第三节管理层讨论与分析...........................................6

第四节公司治理、环境和社会........................................15

第五节重要事项..............................................16

第六节股份变动及股东情况.........................................31

第七节债券相关情况............................................35

第八节财务报告..............................................36载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表备查文件目录报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

3/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

第一节释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义

本公司、公司、安徽交建、交建股份指安徽省交通建设股份有限公司

控股股东、祥源控股指祥源控股集团有限责任公司兴源路面指安徽交建兴源路面有限公司路通检测指安徽省路通公路工程检测有限公司宿松振兴指宿松县振兴基础设施管理有限责任公司亳州祥居指亳州市祥居建设工程有限公司界首齐美指界首市齐美项目管理有限公司交建建筑指安徽交建建筑有限责任公司

《公司法》指《中华人民共和国公司法》

《证券法》指《中华人民共和国证券法》

《公司章程》指《安徽省交通建设股份有限公司章程》股东大会指安徽省交通建设股份有限公司股东大会董事会指安徽省交通建设股份有限公司董事会监事会指安徽省交通建设股份有限公司监事会上交所指上海证券交易所

报告期指2025年1月1日-2025年6月30日

会计师指容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息公司的中文名称安徽省交通建设股份有限公司公司的中文简称交建股份

公司的外文名称 Anhui Gourgen Traffic Construction Co.Ltd.公司的外文名称缩写 Anhui Gourgen公司的法定代表人吴小辉

二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表

姓名施秀莹（代行董事会秘书职责）林玲联系地址安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号

电话0551-671165200551-67116520

传真0551-671269290551-67126929

电子信箱 ahjj@gourgen.com ahjj@gourgen.com

三、基本情况变更简介公司注册地址安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号公司注册地址的历史变更情况不适用公司办公地址安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号

4/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

公司办公地址的邮政编码230041

公司网址 http://www.gourgen.com

电子信箱 ahjj@gourgen.com报告期内变更情况查询索引不适用

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》

登载半年度报告的网站地址 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司半年度报告备置地点公司董事会办公室报告期内变更情况查询索引不适用

五、公司股票简况股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称上海证券交易所交建股份603815无

六、其他有关资料

□适用√不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元币种：人民币本报告期本报告期比上年主要会计数据

（16上年同期－月）同期增减(%)

营业收入1962402647.941800226416.469.01

利润总额155596308.37102539083.9851.74

归属于上市公司股东的净利润112545582.9975706265.0248.66归属于上市公司股东的扣除非

113834451.4676755883.3248.31

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-168176610.59-219786334.54不适用本报告期末比上本报告期末上年度末

年度末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产2392390024.252350251759.201.79

总资产10003170728.5210150046865.47-1.45

(二)主要财务指标本报告期上年同本报告期比上年同主要财务指标

（1－6月）期期增减(%)

基本每股收益（元／股）0.180.1250.00

稀释每股收益（元／股）0.180.1250.00

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）0.180.1250.00

加权平均净资产收益率（%）4.693.27增加1.42个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.743.32增加1.42个百分点公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用□不适用

5/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

利润总额、归属于上市公司股东的净利润增长的主要原因系公司项目采购成本降低及“降本增效”措施推行。与上年同期相比，公司成本有效压缩，投资项目收益增长，经营利润显著提升。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用√不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目金额附注（如适用）

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的

418.02

冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、302033.65对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值-2239096.00变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-650367.67

其他符合非经常性损益定义的损益项目1445552.19

减：所得税影响额-287410.64

少数股东权益影响额（税后）434819.30

合计-1288868.47

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

十、存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

□适用√不适用

十一、其他

□适用√不适用

第三节管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）主要业务

公司以公路、市政基础设施施工业务为核心，打造“投资、设计、施工、养护”一体化的产业格局，主要从事公路、市政基础设施建设领域相关的工程施工、勘察设计、试验检测等业务。

（二）经营模式

公司的公路、市政基础设施施工业务主要以施工总承包、PPP模式、工程总承包为主，主要经营模式如下：

1、施工总承包

施工总承包是指发包方将全部施工任务发包给一个施工单位或由多个施工单位组成的施工联

合体或施工合作体，施工总承包单位主要依靠自己的力量完成施工任务。经发包人同意，施工总承包单位可以根据需要将施工任务的一部分分包给其他符合资质的分包人。

6/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

2、PPP模式

PPP模式是指政府为增强公共产品和服务供给能力、提高供给效率，通过特许经营、购买服务、股权合作等方式，与社会资本建立的利益共享、风险分担及长期合作关系。根据业主的要求，可按照建设－移交（BT）、建设－经营－移交（BOT）、建设－拥有－经营（BOO）、建设－拥

有－经营－移交（BOOT）等方式组织实施。

3、工程总承包

工程总承包是指从事工程总承包的企业受业主委托，按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包，主要包括设计-采购-施工总

承包（EPC）、设计-施工总承包（D-B）等。(三)公司所在行业情况

公司所属行业为土木工程建筑业，报告期内，随着我国经济的持续发展及基础设施建设的持续推进，公司所属行业呈现稳步发展态势。《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出统筹推进传统基础设施和新型基础设施建设，打造系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。根据《纲要》内容，“十四五”期间，基础设施仍为重要建设内容之一，投资结构将不断优化，投资空间持续拓展，主要建设领域包括“两新一重”重大工程、城镇化建设、区域一体化、生态环保建设等，基础设施、市政工程、农村建设和民生保障等多个领域补短板仍待加快需求。

上半年，我国基础设施投资同比增长4.6%。其中，国家重大战略实施和重点领域安全能力建设项目（以下简称“两重”），涉及资金规模大、覆盖面广，扮演了至关重要的角色。2025年6月底，2025年8000亿元“两重”建设项目清单已全部下达完毕。涉及长江经济带重大交通基础设施、长江生态保护修复、西部陆海新通道、高标准农田、重大水利工程、城市地下管网、“三北”工程等多个重点领域。

在区域经济协同发展的背景下，安徽省以重大交通工程为牵引，持续扩大有效投资规模。上半年，安徽省基础设施投资增长较快，“两重”建设项目加速推进，基础设施投资增长7.3%。安徽省上半年加速推进53个续建高速公路项目，总里程2448公里，多个重点项目取得突破性进展。

这些项目的集中落地，不仅完善了省内"五纵九横"高速路网结构，更强化了与沪苏浙地区的快速联通能力，在区域交通竞争中占据主动。

报告期内公司新增重要非主营业务的说明

□适用√不适用

二、经营情况的讨论与分析

2025年上半年，面对复杂多变的市场环境，公司紧紧围绕年度经营目标和战略部署，以高质

量发展为主线，统筹推进业务拓展、项目建设、管理提升和创新各项工作，不断深化改革，增强内生动力，推动高质量发展，为实现全年生产经营目标奠定了坚实基础。

1、利润总额同比增长超50%，核心经营指标完成较好

报告期内，公司实现营业收入19.62亿元，同比增长9.01%；利润总额1.56亿元，同比增长

51.74%；归属于上市公司股东的净利润为1.13亿元，同比增长48.66%；归属于上市公司股东扣

除非经常性损益净利润1.14亿元，同比增长48.31%。截止2025年6月30日，公司总资产100.03亿元，净资产23.92亿元。

2、深化合作伙伴战略协同，省外市场拓展取得突破

2025年，我国基建投资预计突破7.2万亿元，同时，安徽省出台综合交通能级提升行动方案，

谋划了400余个总投资约7500亿元项目，释放了巨大的交通投资需求。公司抓住政策机遇，持续加强市场拓展力度，深耕安徽的同时，积极拓展省外市场。公司在华东、西南市场均有突破，成功中标嵊州市越王谷文化旅游区项目、攀枝花大道南段老旧小区改造配套基础设施项目（EPC）等多个重点项目。

公司拓宽业务渠道，深化与合作伙伴的战略协同。报告期，公司与央国企联合体中标合肥市高新区排水防涝工程（EPC）3 标段等项目。此外，公司探索营销新型经营模式，制定并实施灵活高效的营销激励机制，精准定位市场趋势，打造个性化营销方案，确保公司在复杂多变的环境中

7/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

实现持续稳健发展。报告期，公司市场拓展工作取得了不易的成绩，业务承揽保持良好的态势，为公司稳定健康发展提供有力保障。

3、立足“项目管理”，推动项目高质量建设

公司致力于打造精品工程、标杆项目，强化质量、安全、进度、成本“四控”协同，精益求精推进项目全要素、全过程高标准、高效率实施。基于精细化成本核算体系及资源优化配置策略，有效提升项目利润率，达成经济效益、社会效益与环境效益的协同发展。报告期，公司承建的项目荣获2项“国家市政最高质量评价奖”、6项“安徽省市政工程优质奖”、1项“安徽交通优质工程奖”、2项“庐州杯奖项”等多个荣誉奖项。

4、立足“创新驱动”，激发内生发展动能

公司继续加大了研发投入，技术创新是公司持续发展的关键动力，重点聚焦于项目数字化、智慧建造等领域，推动技术成果转化，通过持续的创新实践，推动管理智能化水平迈上新台阶，增强了公司的核心竞争力。今年上半年，公司在技术创新方面取得了各项成果：取得省级工法9项，国家级发明专利 7 项，国家级实用新型专利 11 项；荣获安徽省科学技术奖 1 项，国家级 QC成果奖 6 项、省级 QC 成果奖 9 项、市级 QC 成果奖 6 项。

5、实施精细化管理，强化执行效能

公司坚持以提升整体运营效率为导向，着力优化管理流程、强化成本管控、深化工作作风建设，推进精细化管理贯穿项目全周期。公司建立健全项目成本预警标准，实行项目分类分级管理机制，完成标准合同范本和结算模板修订及套打开发应用，切实加强项目成本核算与结算锁口管理，有效提升“工、料、机”的核算能力。公司全力破解应收账款清缴难题，通过分账龄管理、分类型处置、精准施策，多措并举提升应收账款清收成效，有效维护公司整体合法权益。

6、股东回报持续优化，提质增效逐步展开

公司高度重视对投资者的合理投资回报，积极推行提升股东回报水平的计划，切实增强投资者获得感。公司第三届董事会第二十次会议和2024年年度股东大会分别审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，同意向全体股东每10股派发现金股利人民币0.65元（含税），

派发现金股利总额为3980.45万元；截至报告日，上述利润分配方案已实施完毕。回顾过去三个会计年度，公司累计现金分红高达1.54亿元，占同期归母净利润的比例达31.79%。

公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，同意以自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购资金总额不低于人民币4000万元（含），不超过人民币6000万元（含）。2025年上半年，上述股份回购计划实施完毕，截至报告日，公司已累计回购股份6546700股，回购总金额达4000.88万元。这一举措不仅优化了公司资本结构，还为维护股价稳定、保护中小股东利益提供了有力保障。通过分红与回购并举，公司以实际行动向市场传递了稳健经营与价值回馈并重的经营理念。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用√不适用

三、报告期内核心竞争力分析

√适用□不适用

（一）卓越的运营管理团队，构建完善的人才梯队

公司的核心管理运营团队成员多数拥有十年以上从业经验和较强的专业能力，且对公司文化高度认同，形成了团结、稳定、奋斗、创新的团队氛围。公司不断完善人力资源标准化体系建设，注重人才梯队建设和骨干人员的培养，打造了一支专业化、有活力的技术人才团队；人才梯队专业全面、结构合理：公司35岁以下员工占比75%，拥有中、高级工程师111人，一、二级建造

师330人，注册造价师、注册安全工程师、试验检测工程师、注册会计师等职/执业资格人员133人。

公司结合业务发展需求，不断优化激励及考核体系，营造人才发展良好生态环境，提升团队凝聚力与战斗力，全面建设满足公司高质量发展的人才队伍。

（二）过硬的项目管理能力，项目管理高质量发展

8/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

公司通过多年来的实践和总结，逐步形成了有效的目标考核机制、科学合理的项目策划管理体系、“先策划、后控制”的动态成本管理思想、“标准流程化、流程信息化”的管控手段等为

核心的项目管理模式，提高项目管理效率，保证了工程的品质。公司对在建项目执行全生命周期管理，以客户、类型、区域等不同维度为切入点，结合分类分级管理基础，设立建设管理前台，发挥职能前延优势；通过项目全案策划，对项目重难点、清单复核、重大施工方案、施工场地部署等细节梳理，结合现场调查情况及实施方案，形成施工部署、成本策划、税务规划、重难点分析及项目风险提示等全面管控体系，实现项目高质量管控。公司完成建设了多个高品质项目，获得了“中国建设工程鲁班奖”、“李春奖”、“中国土木工程詹天佑奖”、“公路交通优质工程奖一等奖”、“全国市政金杯示范工程奖”、“国家优质工程奖”等多项国家级奖项。

（三）优良的科技创新能力，专业技术优势巩固

公司以服务施工现场、打造核心能力、构建创新平台为目标，不断加大科技研发投入，提升科技创新能力。公司以项目重大课题为抓手，联合高校研所成立大跨径钢结构拱桥智能建造、异形独塔斜拉桥塔梁同步施工及城市复杂区域隧道施工等课题攻关小组。截至报告日，公司拥有发明专利42项，实用新型专利58项，国家级、省部级工法74项，省部级科技奖56项，标准12项，在基坑围堰、大跨径桥梁及地下工程施工中的关键技术达到国内领先水平。同时，公司明确数字化建造为公司未来的核心竞争力，通过建立以 BIM为核心的“产品数字化、工地可视化、项目可塑化、决策智能化"交建数字建造平台，为工程建造品质提供全面保障。

（四）领先的资信体系，市场信用评价提升

公司及控股子公司拥有公路工程施工总承包特级，市政公用工程、建筑工程施工总承包壹级，水利水电工程、港口与航道工程、机电工程施工、矿山工程施工、通信工程施工、电力工程施工

总承包贰级，桥梁工程、隧道工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程(公路安全设施)、环保工程、建筑装修装饰工程、消防设施工程、古建筑工程施工专业承包壹级，公路行业甲级、市政行业桥梁道路工程乙级设计资质，桥梁隧道路基路面养护甲级，交通安全设施养护资质，公路专业甲级工程咨询单位资格等一系列资质。公司作为安徽省资质齐全、资质等级较高的公路、市政基础设施施工企业之一，在招投标中处于优势地位，是公司持续发展的重要保障。公司综合施工能力得到市场广泛认可，在全国建设市场信用评价连续 5年保持 AA级，安徽省公路工程建设项目、养护施工单位信用评价保持 AA级，合肥市信用评价连续多年保持 AAA 级且总体排名前列，为公司拓展新市场奠定坚实基础。

（五）良好的品牌形象，品牌美誉度提高

公司秉承“建优质工程、铸百年企业”的发展理念，凭借丰富的项目管理经验和过硬的工程品质，在行业内拥有着良好的品牌形象和优秀的工程业绩，已成为行业内具备较强影响力的综合型施工企业。报告期，公司承建的多个优质项目荣获“安徽交通优质工程奖、“安徽省市政工程优质奖”；在诚信体系评价方面，公司获评中国施工企业管理协会企业信用等级 AAA、安徽省“守合同重信用”AAA企业、中国建筑业协会企业信用等级 AAA、中国企业联合会企业信用等级 AAA

等多项最高评价。公司项目管理能力持续提升，保障了各项目的良好效益，也为社会打造了多个精品基建项目，为公司塑造了良好的品牌形象。

四、报告期内主要经营情况

(一)主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

科目本期数上年同期数变动比例（%）

营业收入1962402647.941800226416.469.01

营业成本1714046385.391644917711.534.20

销售费用10792420.8510133135.196.51

管理费用37011363.5838495265.32-3.85

财务费用33338262.4025742038.8629.51

研发费用6882571.303541161.0894.36

9/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

经营活动产生的现金流量净额-168176610.59-219786334.54不适用

投资活动产生的现金流量净额-11864623.06-9194562.09不适用

筹资活动产生的现金流量净额-8777669.76-60418398.90不适用

研发费用变动原因说明：主要系新型材料技术研发投入增加所致

2、本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用√不适用

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用√不适用

10/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

(三)资产、负债情况分析

√适用□不适用

1、资产及负债状况

单位：元本期期末数上年期末数占本期期末金额较项目名称本期期末数占总资产的上年期末数总资产的比例上年期末变动比情况说明比例（%）（%）例（%）

合同负债67392851.790.6750315933.800.5033.94主要系预收工程款项增加所致

递延所得税负债304228.850.00521681.220.01-41.68主要系本期固定资产税前扣除转回所致

租赁负债6283764.490.0612147656.030.12-48.27主要系租赁付款额减少所致

应收票据12309825.330.122949600.000.03317.34主要系应收款项票据结算增加所致

其他应收款249375171.812.49218761088.402.1613.99主要系项目保证金增加所致

长期待摊费用5080382.890.057462121.200.07-31.92主要系本期费用摊销增加所致

应付票据128628717.841.2984791622.670.8451.70主要系票据结算增加所致

11/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

2、境外资产情况

□适用√不适用

3、截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

详见“第八节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“31、所有权或使用权受限资产”

4、其他说明

□适用√不适用

(四)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

2025年对外股权投资总额2024年末金额变动金额变动比例

320653792.74320653792.740.000.00%

(1).重大的股权投资

□适用√不适用

(2).重大的非股权投资

□适用√不适用

(3).以公允价值计量的金融资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期计入权本期公允益的累本期本期出

资产计提/其他期初数价值计公允购买售赎期末数类别的减变动变动价值变金额回金额值损益动

其他320653792.74320653792.74

合计320653792.74320653792.74证券投资情况

□适用√不适用证券投资情况的说明

□适用√不适用私募基金投资情况

□适用√不适用衍生品投资情况

□适用√不适用

12/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

(五)重大资产和股权出售

□适用√不适用

(六)主要控股参股公司分析

√适用□不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润基础设施

亳州祥居子公司15000.0088780.5425065.282780.381512.191138.52建设基础设施

界首齐美子公司32973.08136245.7532039.562926.872372.111804.28建设基础设施

欣耘建设子公司500.0026661.083447.1829091.603104.782335.35建设报告期内取得和处置子公司的情况

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

(七)公司控制的结构化主体情况

□适用√不适用

五、其他披露事项

(一)可能面对的风险

√适用□不适用

（一）宏观经济波动风险

本公司所从事的主营业务为公路、市政基础设施建设，与宏观经济环境和国民经济周期性波动紧密相关，受国家宏观经济走势、产业政策调整、固定资产投资规模、城市化进程等因素的影响较大。近年来，我国国民经济增长速度放缓，经济下行压力较大。

如果国内宏观经济形势及相关政策出现较大波动，特别是新增固定资产投资规模的大幅度变动或者是公路、市政等领域的投资结构大规模调整，将对公司的经营造成不利影响。

（二）市场竞争风险

公路、市政基础设施施工行业企业众多，行业集中度较低，市场竞争较为激烈，少数大型央企占据行业领先地位。公司在区域市场内主要面临央企和地方大型国有企业的竞争；另外，公司在业务区域扩大过程中还需要与新进入区域内原有优势企业进行竞争，公司可能面临因市场竞争加剧造成业务拓展不能达到预期发展目标或者综合收益率水平下降的风险。

（三）可能发生施工安全、环保事故而受到处罚的风险

公路、市政基础设施施工主要在露天作业，施工过程状况复杂，施工环境存在一定的危险性，如防护不当可能出现安全事故，从而造成财产损失和人员伤亡；同时，施工过程产生的噪声和扬尘会对环境造成一定的影响，如环保措施不到位，甚至可能引起环境污染事故。近年来，国家有关主管部门对建筑施工行业的施工安全、环保等方面提出了更高的要求，如发行人未高度重视安全生产和施工过程中的环境保护，或者在业务开展过程中未严格执行安全、环保制度，可能存在因施工安全、环保事故而受到处罚的风险。

（四）规模扩张可能带来的管理风险

13/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

本公司在安徽省内外均有施工作业项目，施工场所分散给公司在施工过程控制、成本核算等环节的经营管理带来一定的困难。尽管本公司已经对各工程项目部实行了严格的管理，且在实际执行中效果良好，但随着工程项目部数量增多、分散区域更加广泛，若不能及时提升管理能力并不断完善相关管理制度，仍可能存在管理不到位的风险。

（五）原材料价格波动风险

公司主要从事公路、市政基础设施建设，施工所需主要原材料为钢材、水泥、沥青等。公司项目工期通常较长，施工期内主要原材料价格非预期波动将导致实际施工成本与工程预算总成本出现差异，进而影响公司经营业绩。

针对主要原材料价格的非预期波动，公司采取在项目投标前向供应商询价，工程施工中按进度实施采购计划，同时，公司已签署并执行的部分合同中包含价格调整条款，在原材料价格上涨幅度超过预期水平情况下，业主将对公司产生的额外成本进行相应补偿。这些合同条款可在一定程度内降低由于原材料价格非预期上涨给公司带来的经营风险。尽管如此，公司在合同执行中仍可能出现一些意外因素，如设计变更、作业环境变化而导致工程延期、材料成本受无法预见因素影响大幅上涨等，若上述价格调整条款不能完全抵偿成本的增加，将导致公司实际合同毛利低于预期的风险。

(二)其他披露事项

□适用√不适用

14/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

第四节公司治理、环境和社会

一、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用□不适用姓名担任的职务变动情形曹振明董事会秘书离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用□不适用

2025年5月28日，公司董事会收到董事会秘书曹振明提交的书面辞职报告，曹振明先生因个人

原因辞去担任的公司董事、董事会秘书职务辞职后将不再担任公司任何职务。

二、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案是否分配或转增否

每10股送红股数（股）0

每10股派息数(元)（含税）0

每10股转增数（股）0利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明不适用

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用√不适用

(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用员工持股计划情况

□适用√不适用其他激励措施

□适用√不适用

四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

五、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

□适用√不适用

15/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

第五节重要事项

一、承诺事项履行情况

(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用□不适用如未能及时如未能及是否有是否及承诺承诺承诺时承诺履行应说明时履行应承诺背景承诺方履行期时严格类型内容间期限未完成履行说明下一限履行的具体原因步计划

控股股本公司/本人承诺不越权干预安徽交建经营管理活动，不侵东祥源占安徽交建利益。本公司/本人承诺切实履行安徽交建制定２０１控股、实的有关填补回报的相关措施以及本公司/本人对此作出的任９年１长期

其他/否是不适用不适用际控制何有关填补回报措施的承诺，若本公司本人违反该等承诺０月２有效人俞发并给公司或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承１日祥担对安徽交建或者投资者的补偿责任。

1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对个人的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与其履与首次公

行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬委开发行相员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂关的承诺钩。5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补２０１董事、高

回报措施的执行情况相挂钩。6、本承诺出具日后，如中国９年１长期其他级管理否是不适用不适用

证监会作出关于填补回报措施及其承诺的新的监管规定０月２有效人员的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定的，本人承１日诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。7、如本人未能履行上述承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并道歉；同时，若因违反该等承诺给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任

16/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

在承诺函签署之日，本公司及下属子公司/本人及本人控制的公司及其下属子公司均未开展与安徽交建及其下属子公

司主营业务构成竞争或可能竞争的业务，未直接或间接经营任何与安徽交建及其下属子公司经营的业务构成竞争或

可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与安徽交建及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自承诺函签署之日起，本公司及下属子公司/本人及本人控制的公司及其下属子公司将不直接或间接经营任何与控股股安徽交建及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成

东祥源２０１

解决竞争的业务，也不参与投资任何与安徽交建及其下属子公控股、实９年１长期同业司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自承否是不适用不适用际控制０月２有效竞争诺函签署之日起如安徽交建及其下属子公司进一步拓展业

人俞发１日

务范围本公司及下属子公司/本人及本人控制的公司及其祥下属子公司将不与安徽交建及其下属子公司拓展后的业务相竞争；若与安徽交建及其下属子公司拓展后的业务产生

竞争则本公司及下属子公司/本人及本人控制的公司及其

下属子公司将以停止经营相竞争业务的方式、或者将相竞

争的业务纳入到安徽交建经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守本公司/本人将向安徽交建赔偿一切直接和间接损失。

1、本公司/本人承诺本公司/本人及本公司/本人所控制的其

他企业将尽量避免与安徽交建发生关联交易。2、如本公司控股股/本人及本公司/本人所控制的其他企业与安徽交建不可避

东祥源免地出现关联交易，将依据《公司法》等国家法律、法规２０１解决

控股、实和安徽交建的公司章程及有关制度的规定，依照市场规则，９年１长期关联否是不适用不适用

际控制本着一般商业原则，通过签订书面协议，公平合理地进行０月２有效交易

人俞发交易，以维护安徽交建及其他股东的利益，本公司/本人将１日祥不利用在安徽交建中的控股股东/实际控制人地位，为本公司/本人及本公司/本人所控制的其他企业在与安徽交建的

关联交易中谋取不正当利益。3、如违反前述承诺，本公司

17/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

/本人将在安徽交建或中国证监会的要求下，在限期内采取有效措施予以纠正，造成安徽交建或其他股东利益受损的，本公司/本人将承担全额赔偿责任。

控股股

本公司/本人不再将安徽交建纳入统一资金管理的范畴，自东祥源2016101２０１年月日至今，本公司/本人及本公司/本人控制的控股、实９年１长期

其他其他企业不存在违法占用安徽交建及其前身资金的情况，否是不适用不适用际控制

本公司/０月２有效本人承诺本公司/本人及本公司/本人控制的其他企

人俞发１日业未来也不会以任何方式占用安徽交建资金。

祥

将严格履行《关联交易管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》等各项制度，并确保本公司董事、２０１

监事、高管人员就职前签署相关承诺函，要求董监高在任９年１长期

其他公司职期间严格依照《公司章程》及《防范控股股东及关联方否是不适用不适用０月２有效资金占用管理制度》内控制度，以公司利益为首选考量，１日

严格履行关联交易决策程序，尤其切实杜绝关联方资金占用情形发生。

董事、监在本人任职期间：严格依照《公司章程》及《防范控股股２０１事、高级东及关联方资金占用管理制度》等内控制度，以安徽省交９年１长期其他否是不适用不适用

管理人通建设股份有限公司利益为首选考量，严格履行关联交易０月２有效员决策程序，尤其切实杜绝关联方资金占用情形发生。１日控股股

在本人任职期间，严格依照相关法律法规规定，不以任何东的董２０１方式占用安徽省交通建设股份有限公司（以下简称‘安徽交事、监事９年１长期其他建’）资金，督促控股股东严格遵守相关制度，严格履行关否是不适用不适用及高级０月２有效

联交易决策程序，切实杜绝控股股东或关联方占用安徽交管理人１日建的情形发生。

员

公司、控公司承诺：如《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或

２０１

股股东、者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公９年１长期其他实际控司将在该事项经有权机关认定之日起30日内依法赔偿投资否是不适用不适用

０月２有效

制人、董者损失。赔偿金额依据本公司与投资者协商确定的金额，１日事、监或中国证监会、司法机关认定的方式或金额确定。如《招

18/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告事、高级股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判管理人断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质性

员影响的，在该事项经有权机关认定之日起30日内，本公司将在股东大会审批批准回购方案后依法回购首次公开发行

的全部新股，回购价格按公司股票首次公开发行价格加计同期银行存款利息。若回购时，法律法规及中国证监会、上海证券交易所颁布的规范性文件有新规定的，从其规定。

控股股东承诺：如《招股说明书》有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将在该事项经有权机关认定之日起30日内依法赔偿投资者损失。如《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断安徽交建是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的情形，则本公司承诺督促安徽交建依法回购其首次公开发行的全部新股。实际控制人承诺：如《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在该事项经有权机关认定之日起30日内依法赔偿投资者损失。

如《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断安徽交建是否符合法律规定的发行条件构成重大、

实质影响的情形，则本人承诺督促安徽交建依法回购其首次公开发行的全部新股。董事、监事、高级管理人员承诺：

如《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。赔偿金额依据本人与投资者协商确定的金额，或中国证监会、司法机关认定的方式或金额确定。

1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对与再融资董事、高２０２

本人的职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资长期

相关的承其他级管理１年７否是不适用不适用

产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承有效

诺人员月５日诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报

措施的执行情况相挂钩；5、未来公司如实施股权激励，本

19/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

人承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措

施的执行情况相挂钩；6、自本承诺出具日至公司本次非公

开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

1、依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东权利，本公司/本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。2、本公司/本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及本公司对此作出的任何有关填补

控股股回报措施的承诺，若本公司/本人违反该等承诺并给公司或２０２长期

其他东、实际者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担对公司或１年７否是不适用不适用有效

控制人者投资者的补偿责任。3、自本承诺出具日至公司本次非公月５日开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

1、在本次交易完成后，本公司/本人及关联企业将尽量减少

与上市公司及其控制的公司和企业（以下简称“附属企业”）

之间发生关联交易，不会谋求与上市公司及其附属企业在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利。2、在本次交易完成后，若发生无法避免或有合理理由存在的关联交易，本公司/本人或关联企业将与上市公司及附属企业按照公２０２控股股

平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的１年９长期其他承诺其他东、实际否是不适用不适用

合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规月２７有效控制人

定履行交易审批程序及信息披露义务。3、本公司/本人应按日照有关法律、法规和其他规范性文件及上市公司章程、关

联交易决策制度的规定，履行关联交易决策程序，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益。4、本公司/本人保证将按照上市公司章程行使相应权利，承担相应义务，不利用股东身份谋

20/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

取不正当利益，亦不利用股东身份促使上市公司股东大会或董事会作出侵犯中小股东合法权益的决议。5、本公司/本人保证不利用关联交易非法转移上市公司及其附属企业

的资金、利润，亦不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用上市公司及其附属企业的资金，保证不损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益。6、如违反上述声明和承诺，本公司/本人愿意承担相应的法律责任。”综上，标的公司主要通过招标流程获取业务订单，保障了交易的定价公允性。同时，上市公司将严格遵循相关法律法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，对于必要的关联交易，在保证关联交易价格合理、公允的基础上，履行相应决策程序及时进行信息披露，维护公司及广大中小股东的合法权益。上市公司控股股东、实际控制人亦已出具《关于规范和减少关联交易的承诺》，前述具体承诺及措施能够有效保证标的公司与控股股东及其关联

方的相关交易定价公允、上市公司的利益不受侵害。

21/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用√不适用

三、违规担保情况

□适用√不适用

四、半年报审计情况

□适用√不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用√不适用

六、破产重整相关事项

□适用√不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项□本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一)诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用□不适用事项概述及类型查询索引

2025年5月21日，公司发布于上交所网站

公司诉灵璧县交通投资有限责任公司等两名被 www.sse.com.cn及本公司信息披露媒体的公告告施工合同纠纷案，涉案金额1.34亿元。：《安徽省交通建设股份有限公司关于涉及仲裁的公告》（公告编号：2025-034）

22/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

(二)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

报告期内：

起

承担(诉讼(仲诉讼(仲诉诉讼诉讼仲

(应诉（被申请）连带诉讼(仲裁)涉及裁)是否形诉讼(仲裁)裁)判决申仲裁裁)基本诉讼(仲裁)审理结果及影响

)方责任金额成预计负进展情况执行情请类型情况方债及金额况方广西德合泰和

投资有限公司、广西德合泰和诉请被二审已于

投资有限公司告支付20257判决情况如下：1、广西德合泰和投资有限公司年月

公融安县分公司、/工程款2向公司支付工程款55045853.28元及逾期利息二审审诉讼101146600.00否日开庭，司北京创时空科、保证金。2、广西德合泰和投资有限公司向公司退还履理中目前仍在审

技发展有限公及相关约保证金7551210.75元及资金占用费。

理中

司、第三人融安利息。

县自然资源和规划局

本院认为：临港公司与湘柏公司尚未最终结算，且安徽省高级人民法院（2023）皖民终84号判决书中明确载明“交建公司可在临港公司与湘柏蚌埠市临港基二审已于公司的整体工程结算后或双方以其他方式确定建投资发展有诉请被2025年8月欠付工程款数额后另行向临港公司主张权利”，公二审审

限公司、第三人/诉讼告支付44569474.10否14日开庭，现临港公司与湘柏公司在庭审中均称双方没有司理中

湖南湘柏建设工程款目前仍在审最终结算，且双方现在正在进行诉讼，临港公司工程有限公司理中。是否欠付湘柏公司工程款及其欠付金额均无法确认，鉴于交建公司的现有证据不足以证明其事实主张，故对于交建公司的诉讼请求，本院不予支持。根据相关法律规定，判决如下：驳回原告

23/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告的诉讼请求。

1、被告阜阳市重点工程建设管理处于本判决生

效之日起三十日内支付原告安徽省交通建设股

份有限公司工程款54990741.58元及逾期付款

利息(利息以45894016.31元为基数，自2024年3月20日起至2024年5月14日，按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一二审已于

20257年期贷款市场报价利率计算；自2024年5月15诉请被年月

公阜阳市重点工/日起，按中国人民银行授权全国银行间同业拆借二审审诉讼告支付57694622.67否30日开庭，司程建设管理处中心公布的一年期贷款市场报价利率的两倍计理中工程款目前仍在审

算至实际付清之日。以9096725.27元为基数，理中。

自2023年4月10日起，按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款报价

利率计算至款项付清之日)。

2、被告阜阳市重点工程建设管理处于本判决生

效之日起三十日内赔偿原告安徽省交通建设股

份有限公司工期延误损失2703881.09元。

24/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

(三)其他说明

□适用√不适用

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用√不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用√不适用

十、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用√不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

25/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

□适用√不适用

(六)其他重大关联交易

□适用√不适用

(七)其他

□适用√不适用

十一、重大合同及其履行情况

(一)托管、承包、租赁事项

□适用√不适用

26/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

(二)报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保方担保发担保是是否为与上市被担保生日期担保担保主债务担保物否已经担保是担保逾期反担保关联担保方担保金额担保类型关联方

公司的方(协议签起始日到期日情况（如有）履行完否逾期金额情况关系担保

关系署日)毕

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）-

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） -公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计-5139.22

报告期末对子公司担保余额合计（B） 146238.84

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

担保总额（A+B） 146238.84

担保总额占公司净资产的比例(%)58.56

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保

金额（D）

担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 21367.05

上述三项担保金额合计（C+D+E） 21367.05未到期担保可能承担连带清偿责任说明担保情况说明

(三)其他重大合同

□适用√不适用

27/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

十二、募集资金使用进展说明

√适用□不适用

(一)募集资金整体使用情况

√适用□不适用

单位：万元截至报告本年度

其中：截变更招股书或募超募资截至报告期期末超募投入金截至报告期至报告期用途募集资集说明书中金总额末募集资金资金累计本年度额占比募集资募集资金总募集资金净末累计投入末超募资的募

金到位募集资金承（3）=累计投入进投入进度投入金（%）

金来源额额（1）募集资金总金累计投集资

时间诺投资总额（1）-度（%）(6)（%）(7)额（8）（9）

额（4）入总额金总

（2）（2）＝(4)/(1)＝=(8)/(

（5）额

(5)/(3)1)向特定2021

对象发年6月87064.9985921.3085921.3086143.45100.2649.880.06行股票17日

合计/87064.9985921.3085921.3086143.45//49.88/其他说明

□适用√不适用

(二)募投项目明细

√适用□不适用

1、募集资金明细使用情况

√适用□不适用

单位：万元是否为是截至报项目达是投入本本项项目可截至报告期募集项招股书否募集资金计告期末到预定否进度年目已行性是节项目本年投末累计投入投入进度未达计划资金目或者募涉划投资总额累计投可使用已是否实实现否发生余名称入金额募集资金总的具体原因

来源性集说明及(1)入进度状态日结符合现的效重大变金

额（2）

质书中的变（%）期项计划的益或化，如额

28/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

承诺投更(3)＝的进效者研是，请资项目投(2)/(1度益发成说明具

向)果体情况向特补定对偿还流

象发银行是否4915.004915.00100.00否/否还行股贷款贷票“界首市美丽乡村建设整市推进 PPP项目”，因项目业主方原因征地拆迁界首进度较原计划滞后

市美等因素影响，项目向特丽乡建设进度较整体建生定对村建设计划有所延迟。

产

象发设整是否81006.3049.8881228.45100.27否否为保障项目合理实否建

行股市推施，公司与项目业设票进主方友好协商一PPP 致，签订《界首市项目美丽乡村建设整市

推进 PPP 项目延期协议》，约定项目建设期延期至2026年6月22日。

合计////85921.3049.8886143.45///////

29/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

2、超募资金明细使用情况

□适用√不适用

(三)报告期内募投变更或终止情况

□适用√不适用

(四)报告期内募集资金使用的其他情况

1、募集资金投资项目先期投入及置换情况

□适用√不适用

2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

□适用√不适用

3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

□适用√不适用

4、其他

□适用√不适用

(五)中介机构关于募集资金存储与使用情况的专项核查、鉴证的结论性意见

□适用√不适用核查异常的相关情况说明

□适用√不适用

(六)擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的后续整改情况

□适用√不适用

十三、其他重大事项的说明

□适用√不适用

30/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

第六节股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一)股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

□适用√不适用3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用√不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用√不适用

(二)限售股份变动情况

□适用√不适用

二、股东情况

(一)股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)20552

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）0

31/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

(二)截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称持有有限售条质押、标记或冻结情况

报告期内增减期末持股数量比例(%)股东性质（全称）件股份数量股份状态数量

祥源控股集团有限责任公司027429329044.320质押210950000境内非国有法人

俞发祥0157291002.540质押12420000境内自然人

黄山市为众投资管理中心（有限合伙）086900001.400质押4000000境内非国有法人

俞水祥072949301.180质押5760000境内自然人

黄山市行远投资管理中心（有限合伙）069650001.130无0境内非国有法人

俞伟儿644895264489521.040无0境内自然人

黄山市启建投资管理中心（有限合伙）052195000.840无0境内非国有法人

唐朝阳047695000.770无0境内自然人

潘昕榆409460040946000.660无0境内自然人

余龙生385690038569000.620无0境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流通股的股份种类及数量股东名称数量种类数量祥源控股集团有限责任公司274293290人民币普通股274293290俞发祥15729100人民币普通股15729100

黄山市为众投资管理中心（有限合伙）8690000人民币普通股8690000俞水祥7294930人民币普通股7294930

黄山市行远投资管理中心（有限合伙）6965000人民币普通股6965000俞伟儿6448952人民币普通股6448952

黄山市启建投资管理中心（有限合伙）5219500人民币普通股5219500唐朝阳4769500人民币普通股4769500潘昕榆4094600人民币普通股4094600余龙生3856900人民币普通股3856900

32/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

安徽省交通建设股份有限公司回购专用证券账户持有公司股票6546700股，持有比例为1.06%前十名股东中回购专户情况说明。

上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明无

祥源控股与俞发祥为一致行动人；祥源控股系黄山市为众投资管理中心（有限合伙）、黄山市

上述股东关联关系或一致行动的说明行远投资管理中心（有限合伙）、黄山市启建投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；俞发祥和俞水祥系兄弟关系。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无

持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用√不适用

33/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□适用√不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

□适用√不适用其它情况说明

□适用√不适用

(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用√不适用

(三)其他说明

□适用√不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

五、优先股相关情况

□适用√不适用

34/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

第七节债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

□适用√不适用

二、可转换公司债券情况

□适用√不适用

35/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

第八节财务报告

一、审计报告

□适用√不适用

二、财务报表合并资产负债表

2025年6月30日

编制单位：安徽省交通建设股份有限公司

单位：元币种：人民币项目附注2025年6月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金694708613.42849406736.30结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据12309825.332949600.00

应收账款4289855999.964518348169.33

应收款项融资100000.00

预付款项17341398.2517683144.86应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款249375171.81218761088.40

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货115248294.37123578564.63

其中：数据资源

合同资产1201444102.821065949806.06持有待售资产

一年内到期的非流动资产72774854.9471826730.78

其他流动资产147273843.53156358163.48

流动资产合计6800432104.437024862003.84

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款1184308927.761181133638.24

长期股权投资4828219.824828219.83其他权益工具投资

其他非流动金融资产320653792.74320653792.74

投资性房地产81486147.2483280401.82

固定资产68941009.5473180322.00在建工程生产性生物资产

36/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

油气资产

使用权资产17440084.4421900769.80

无形资产1966190.972396370.30

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用5080382.897462121.20

递延所得税资产112450793.15112313862.57

其他非流动资产1405583075.531318035363.13

非流动资产合计3202738624.093125184861.63

资产总计10003170728.5210150046865.47

流动负债：

短期借款451668234.29456497777.10向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债92232400.00112617940.00衍生金融负债

应付票据128628717.8484791622.67

应付账款4717055251.055039680220.93预收款项

合同负债67392851.7950315933.80卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬29354282.7640915318.14

应交税费37432338.6447224973.67

其他应付款294084170.36266814554.08

其中：应付利息

应付股利43204539.783400000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债190827021.21171504766.54

其他流动负债348244483.33347192988.21

流动负债合计6356919751.276617556095.14

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款1060229265.95970575690.44应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债6283764.4912147656.03长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债3119720.843973242.03递延收益

37/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

递延所得税负债304228.85521681.22

其他非流动负债78878101.3979847205.14

非流动负债合计1148815081.521067065474.86

负债合计7505734832.797684621570.00

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）618924235.00618924235.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积902030303.38902030303.38

减：库存股40008800.009999496.86其他综合收益

专项储备17553677.3918147152.41

盈余公积75768441.5375768441.53一般风险准备

未分配利润818122166.95745381123.74归属于母公司所有者权益

2392390024.252350251759.20（或股东权益）合计

少数股东权益105045871.48115173536.27所有者权益（或股东权

2497435895.732465425295.47

益）合计负债和所有者权益（或

10003170728.5210150046865.47股东权益）总计

公司负责人：吴小辉主管会计工作负责人：施秀莹会计机构负责人：孙宏芳母公司资产负债表

2025年6月30日

编制单位：安徽省交通建设股份有限公司

单位：元币种：人民币项目附注2025年6月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金393260369.14699580790.72交易性金融资产衍生金融资产

应收票据4854776.25

应收账款2849483692.453073017120.24应收款项融资

预付款项4083710.935221166.55

其他应收款837248772.82789172067.69

其中：应收利息524262.0975731360.16应收股利

存货27121366.9323478831.63

其中：数据资源

合同资产648653981.37615659577.28持有待售资产一年内到期的非流动资产

38/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

其他流动资产28819965.2111849670.42

流动资产合计4793526635.105217979224.53

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款597991445.16597991445.16

长期股权投资678220412.00661720412.00其他权益工具投资

其他非流动金融资产320653792.74320653792.74

投资性房地产81486147.2483280401.82

固定资产51362339.9553989908.18在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产5131269.396339014.22

无形资产1921007.802304925.90

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产85343945.3887547194.69

其他非流动资产11635447.1830596269.11

非流动资产合计1833745806.841844423363.82

资产总计6627272441.947062402588.35

流动负债：

短期借款181513696.24265851765.37

交易性金融负债92232400.00112617940.00衍生金融负债

应付票据101811510.4175231918.67

应付账款3628530212.203799044150.89预收款项

合同负债46155965.7556823272.41

应付职工薪酬18360419.7128825917.12

应交税费6692757.7723667402.70

其他应付款207814193.27317245207.60

其中：应付利息

应付股利39804539.78持有待售负债

一年内到期的非流动负债41888841.6140616421.80

其他流动负债228826844.53227687985.34

流动负债合计4553826841.494947611981.90

非流动负债：

长期借款65703970.5764859460.13应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债2774152.273779327.45

39/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债3108246.883961768.07递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计71586369.7272600555.65

负债合计4625413211.215020212537.55

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）618924235.00618924235.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积948554348.81948554348.81

减：库存股40008800.009999496.86其他综合收益

专项储备14613900.1714910509.35

盈余公积75768441.5375768441.53

未分配利润384007105.22394032012.97所有者权益（或股东权

2001859230.732042190050.80

益）合计负债和所有者权益（或

6627272441.947062402588.35股东权益）总计

公司负责人：吴小辉主管会计工作负责人：施秀莹会计机构负责人：孙宏芳合并利润表

2025年1—6月

单位：元币种：人民币项目附注2025年半年度2024年半年度

一、营业总收入1962402647.941800226416.46

其中：营业收入1962402647.941800226416.46利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1807729056.551728390092.62

其中：营业成本1714046385.391644917711.53利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加5658053.035560780.64

销售费用10792420.8510133135.19

管理费用37011363.5838495265.32

40/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

研发费用6882571.303541161.08

财务费用33338262.4025742038.86

其中：利息费用47794721.8048060908.20

利息收入20773861.0526550888.91

加：其他收益1445552.19213147.54投资收益（损失以“－”号填-3784796.00-408816.00

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以

1545700.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”-1639189.0231103709.40号填列）资产减值损失（损失以“-”

3703365.81969539.61号填列）资产处置收益（损失以“－”

113.53-147170.99号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）155944337.90103566733.40

加：营业外收入851621.69385577.38

减：营业外支出1199651.221413226.80四、利润总额（亏损总额以“－”号

155596308.37102539083.98

填列）

减：所得税费用36678390.1726926792.15

五、净利润（净亏损以“－”号填列）118917918.2075612291.83

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

118917918.2075612291.83“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

112545582.9975706265.02（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”

6372335.21-93973.19号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综

合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

41/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合

收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额118917918.2075612291.83

（一）归属于母公司所有者的综合

112545582.9975706265.02

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

6372335.21-93973.19

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.180.12

（二）稀释每股收益(元/股)0.180.12

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：吴小辉主管会计工作负责人：施秀莹会计机构负责人：孙宏芳母公司利润表

2025年1—6月

单位：元币种：人民币项目附注2025年半年度2024年半年度

一、营业收入881614224.041142679542.37

减：营业成本807117083.641079097439.56

税金及附加2429797.062847169.80

销售费用8684904.808815596.39

管理费用20613048.0622022182.80研发费用

财务费用9053436.008610838.50

其中：利息费用19242408.9317937191.78

利息收入15320733.2313353013.52

加：其他收益145947.00168309.46投资收益（损失以“－”号填-3784796.00-408816.00

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

42/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以

1545700.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”

3939823.4230937364.86号填列）资产减值损失（损失以“-”

4498668.401189092.37号填列）资产处置收益（损失以“－”

113.53-147606.16号填列）

二、营业利润（亏损以“－”号填列）40061410.8353024659.85

加：营业外收入808088.77257981.08

减：营业外支出1163323.561409501.31三、利润总额（亏损总额以“－”号

39706176.0451873139.62

填列）

减：所得税费用9926544.0112968284.91

四、净利润（净亏损以“－”号填列）29779632.0338904854.71

（一）持续经营净利润（净亏损以

29779632.0338904854.71“－”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额29779632.0338904854.71

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

43/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：吴小辉主管会计工作负责人：施秀莹会计机构负责人：孙宏芳合并现金流量表

2025年1—6月

单位：元币种：人民币项目附注2025年半年度2024年半年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2209031953.182248739326.95客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金219697948.5659945749.02

经营活动现金流入小计2428729901.742308685075.97

购买商品、接受劳务支付的现金2341627182.232253880054.88客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金103375070.02127038777.87

支付的各项税费88362454.89117205078.97

支付其他与经营活动有关的现金63541805.1930347498.79

经营活动现金流出小计2596906512.332528471410.51

经营活动产生的现金流量净额-168176610.59-219786334.54

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期

5465.00474240.00

资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金960543.701812575.25

投资活动现金流入小计966008.702286815.25

购建固定资产、无形资产和其他长期

12830631.766826340.10

资产支付的现金

投资支付的现金4655037.24

44/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计12830631.7611481377.34

投资活动产生的现金流量净额-11864623.06-9194562.09

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金498038100.00487077989.13收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计498038100.00487077989.13

偿还债务支付的现金424406547.65500414826.39

分配股利、利润或偿付利息支付的现

45742038.5041577583.31

金

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金36667183.615503978.33

筹资活动现金流出小计506815769.76547496388.03

筹资活动产生的现金流量净额-8777669.76-60418398.90

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-188818903.41-289399295.53

加：期初现金及现金等价物余额775957308.061160187187.41

六、期末现金及现金等价物余额587138404.65870787891.88

公司负责人：吴小辉主管会计工作负责人：施秀莹会计机构负责人：孙宏芳母公司现金流量表

2025年1—6月

单位：元币种：人民币项目附注2025年半年度2024年半年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1193159322.441432695954.74收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金479721631.76139994820.89

经营活动现金流入小计1672880954.201572690775.63

购买商品、接受劳务支付的现金1697245921.711584852638.79

支付给职工及为职工支付的现金64616770.5786179877.44

支付的各项税费45217923.4358208398.13

支付其他与经营活动有关的现金32499157.7139989430.29

经营活动现金流出小计1839579773.421769230344.65

经营活动产生的现金流量净额-166698819.22-196539569.02

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资1465.006240.00

45/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金856920.081311154.04

投资活动现金流入小计858385.081317394.04

购建固定资产、无形资产和其他长期资

8931524.665208004.53

产支付的现金

投资支付的现金32000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计8931524.6637208004.53

投资活动产生的现金流量净额-8073139.58-35890610.49

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金205778100.00317877989.13收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计205778100.00317877989.13

偿还债务支付的现金302314324.40408531689.72

分配股利、利润或偿付利息支付的现金19643455.2916972179.01

支付其他与筹资活动有关的现金31212551.951153790.00

筹资活动现金流出小计353170331.64426657658.73

筹资活动产生的现金流量净额-147392231.64-108779669.60

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-322164190.44-341209849.11

加：期初现金及现金等价物余额639609265.06833787030.02

六、期末现金及现金等价物余额317445074.62492577180.91

公司负责人：吴小辉主管会计工作负责人：施秀莹会计机构负责人：孙宏芳

46/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

合并所有者权益变动表

2025年1—6月

单位：元币种：人民币

2025年半年度

归属于母公司所有者权益其他权益项目工具其一少数股东权所有者权益合他般实收资本益计

资本公积减：库存股综专项储备盈余公积风未分配利润其小计

(或股本)优永其合险他先续他收准股债益备

一、

上年6189242359020303039999496.181471527576844174538112323502517591151735362465425295

期末.00.3886.41.53.74.20.27.47余额

加：

会计政策变更前期差错更正其他

二、

本年6189242359020303039999496.181471527576844174538112323502517591151735362465425295

期初.00.3886.41.53.74.20.27.47余额

三、

30009303-593475.072741043.-10127664

本期42138265.0532010600.26.14221.79增减

47/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

变动金额

（减少以

“－”号填

列）

（一）

综合112545582112545582.96372335.2118917918.2

收益.99910总额

（二）所有

者投-16500000-16500000.0

入和.000减少资本

1．所

有者投入的普通股

2．其

他权益工具持有者投入资本

3．股

份支付计入所有者权益的金

48/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

额

4．其-16500000-16500000.0

他.000

（三）

-39804539-39804539.7-39804539.7利润.7888分配

1．提

取盈余公积

2．提

取一般风险准备

3．对

所有者

（或-39804539-39804539.7-39804539.7股.7888

东）的分配

4．其

他

（四）所有者权益内部结转

1．资

本公积转增资

49/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

本

（或股

本）

2．盈

余公积转增资本

（或股

本）

3．盈

余公积弥补亏损

4．设

定受益计划变动额结转留存收益

5．其

他综合收益结转留存收益

6．其

他

（五）-593475.0

-593475.02-593475.02专项2

50/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

储备

1．本

36496499

期提36496499.1336496499.13.13取

2．本

37089974

期使37089974.1537089974.15.15用

（六）30009303-30009303.1-30009303.1

其他.1444

四、本期61892423590203030340008800175536777576844181812216623923900241050458712497435895

期末.00.38.00.39.53.95.25.48.73余额

2024年半年度

归属于母公司所有者权益其他权益工具其一

项目减：所有者权益合他般

(少数股东权益实收资本或库计资本公积综专项储备盈余公积风未分配利润其小计

股本)优永存其合险他先续股他收准股债益备

一、上

年期618924235.902030303.17848859.71117967.672398362.2282319727126711756.2409031484

末余0038467727.8885.73额

加：会计政策变更前期

51/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

差错更正其他

二、本

年期618924235.902030303.17848859.71117967.672398362.2282319727126711756.2409031484

初余0038467727.8885.73额

三、本期增减变动金

3486655.923097705.0

额（减26584360.95-93973.1926490387.76

14

少以

“－”号填

列）

（一）

综合75706265.0

75706265.02-93973.1975612291.83

收益2总额

（二）所有者投入和减少资本

1．所

有者投入的普通股

2．其

他权益工具持

52/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

有者投入资本

3．股

份支付计入所有者权益的金额

4．其

他

（三）

-52608559.-52608559.9-52608559.9利润

9888

分配

1．提

取盈余公积

2．提

取一般风险准备

3．对

所有

者（或-52608559.-52608559.9-52608559.9股东）9888的分配

4．其

他

（四）所有

53/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

者权益内部结转

1．资

本公积转增资

本（或股本）

2．盈

余公积转增资

本（或股本）

3．盈

余公积弥补亏损

4．设

定受益计划变动额结转留存收益

5．其

他综合收益结转留存收益

54/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

6．其

他

（五）

3486655.9

专项3486655.913486655.91储备

1．本

31816938.

期提31816938.3031816938.30

30

取

2．本

28330282.

期使28330282.3928330282.39

39

用

（六）其他

四、本

期期618924235.902030303.21335515.71117967.695496067.2308904088126617783.2435521872

末余0038377731.8366.49额

公司负责人：吴小辉主管会计工作负责人：施秀莹会计机构负责人：孙宏芳母公司所有者权益变动表

2025年1—6月

单位：元币种：人民币

2025年半年度

项目实收资本其他权益工具其他综合未分配利所有者权

资本公积减：库存股专项储备盈余公积

(或股本)优先股永续债其他收益润益合计

61892429485543999949614910507576843940322042190

一、上年期末余额

35.0048.81.869.3541.53012.97050.80

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初余额61892429485543999949614910507576843940322042190

55/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

35.0048.81.869.3541.53012.97050.80三、本期增减变动金额（减3000930-296609.-10024-403308少以“－”号填列）3.1418907.7520.07

2977962977963

（一）综合收益总额

32.032.03

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入

资本

3．股份支付计入所有者权益

的金额

4．其他

-39804-398045

（三）利润分配

539.7839.78

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分-39804-398045

配539.7839.78

3．其他

（四）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转

留存收益

5．其他综合收益结转留存收

益

6．其他

-296609.-296609.

（五）专项储备

1818

18042301804230

1．本期提取

6.146.14

56/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

18338911833891

2．本期使用

5.325.32

3000930-300093

（六）其他

3.1403.14

61892429485543400088014613907576843840072001859

四、本期期末余额

35.0048.810.000.1741.53105.22230.73

2024年半年度

项目实收资本其他权益工具其他综合未分配利所有者权

资本公积减：库存股专项储备盈余公积

(或股本)优先股永续债其他收益润益合计

6189242948554311525197111794047862054908

一、上年期末余额

35.0048.810.5667.77309.15051.29

加：会计政策变更前期差错更正其他

6189242948554311525197111794047862054908

二、本年期初余额

35.0048.810.5667.77309.15051.29三、本期增减变动金额（减1909041-13703-117946-少以“－”号填列）.84705.2763.43

3890483890485

（一）综合收益总额

54.714.71

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入

资本

3．股份支付计入所有者权益

的金额

4．其他

-52608-526085

（三）利润分配

559.9859.98

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分-52608-526085

57/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

配559.9859.98

3．其他

（四）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转

留存收益

5．其他综合收益结转留存收

益

6．其他

19090411909041

（五）专项储备.84.84

17156101715610

1．本期提取

1.081.08

15247051524705

2．本期使用

9.249.24

（六）其他

6189242948554313434237111793910822043113

四、本期期末余额

35.0048.812.4067.77603.88387.86

公司负责人：吴小辉主管会计工作负责人：施秀莹会计机构负责人：孙宏芳

58/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

三、公司基本情况

1、公司概况

√适用□不适用

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是由安徽省交通建设有限责任公司整体变更设立的股份公司，安徽省交通建设有限责任公司（以下简称“交建有限”）系由安徽省公路工程总公司于2004年4月经安徽省省属企业国有资产管理办公

室批复（皖资函【2003】65号）改制成立，注册资本为6486.07万元。

2016年11月14日，交通有限全体股东审议通过《关于安徽省交通建设有限责任公司整体变更为股份有限公司的议案》，决定以2016年9月30日经审计扣除专项储备后的净资产整体变更为股份有限公司，变更后公司股本为44910.00万元，整体变更后的注册资本业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年11月29日出具了会验字【2016】5108号《验资报告》；同时公司名称变更为安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“交建股份”）。

2019年10月，经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省交通建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1555号）文件核准，同意交建股份向社会公众公开发行股票人民币普通股4990万股，并于2019年10月21日在上海证券交易所上市。

本次公开发行股票后，公司股本总数由44910万股增加至49900万股，公司注册资本由人民币44910万元变更为人民币49900万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年10月16日对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了会验字[2019]7676号《验资报告》。

2021年1月，经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省交通建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕18号）文件核准，同意交建股份非公开发行股票人民币普通股119924235股，发行后公司总股本为618924235股，公司注册资本变更为61892.4235万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年6月18日对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2021]230Z0133 号《验资报告》。

法定代表人：吴小辉

注册资本：61892.4235万元

注册地址：安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号

经营范围：建设工程施工；建设工程设计；公路管理与养护；路基路面养护作业；

房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑用钢筋产品生产；建筑劳务分包；施工

专业作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：建筑工程机械与设备租赁；非居住房地产租赁；土石方工程施工；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；水污染治理；水环境污染防治服务；生态恢复及生态保

护服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）财务报表批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于2025年8月21日决议批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2

023年修订）》披露有关财务信息

2、持续经营

√适用□不适用

本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

59/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用□不适用

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

√适用□不适用本公司正常营业周期为一年。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

√适用□不适用项目重要性标准

重要的单项计提坏账准备的应单项计提坏账准备的应收款项金额占资产总额的0.1%以上且金

收款项额大于1000.00万元

1单项账龄超过1年的其他应付款金额占资产总额的0.1%以上且账龄超过年的重要预付款项

金额大于1000.00万元

1单项账龄超过1年的应付账款金额占资产总额的0.5%以上且金账龄超过年的重要应付账款

额大于5000.00万元

1单项账龄超过1年的合同负债金额占资产总额的0.1%以上且金账龄超过年的重要合同负债

额大于1000.00万元

账龄超过1年的重要其他应付单项账龄超过1年的其他应付款金额占资产总额的0.1%以上且

款金额大于1000.00万元

单项投资活动现金流量金额占资产总额的0.5%以上且金额大于重要的投资活动现金流量

5000.00万元

重要的非全资子公司子公司营业收入或净利润占营业收入或净利润的15%以上

对单个被投资单位的长期股权投资账面价值占净资产的5%以重要的合营企业或联营企业上，或长期股权投资权益法下投资损益占合并净利润的5%以上

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

（1）同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策和会计期间不同的，基于重要性原则统一会计政策和会计期间，即按照本公司的会计政策和会计期间对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

60/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

通过分步交易实现同一控制下企业合并的会计处理方法详见“第八节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“7.控制的判断标准和合并财务报表的编制方法（6）”。

（2）非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。

其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策和会计期间不同的，基于重要性原则统一会计政策和会计期间，即按照本公司的会计政策和会计期间对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

通过分步交易实现非同一控制下企业合并的会计处理方法详见“第八节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“7.控制的判断标准和合并财务报表的编制方法（6）”。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

（1）控制的判断标准和合并范围的确定

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。控制的定义包含三项基本要素：一是投资方拥有对被投资方的权力，二是因参与被投资方的相关活动而享有可变回报，三是有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。当本公司对被投资方的投资具备上述三要素时，表明本公司能够控制被投资方。

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身

或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

（2）关于母公司是投资性主体的特殊规定

如果母公司是投资性主体，则只将那些为投资性主体的投资活动提供相关服务的子公司纳入合并范围，其他子公司不予以合并，对不纳入合并范围的子公司的股权投资方确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：

*该公司是以向投资方提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金。

*该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报。

*该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

当母公司由非投资性主体转变为投资性主体时，除仅将为其投资活动提供相关服务的子公司纳入合并财务报表范围编制合并财务报表外，企业自转变日起对其他子公司不再予以合并，并参照部分处置子公司股权但未丧失控制权的原则处理。

当母公司由投资性主体转变为非投资性主体时，应将原未纳入合并财务报表范围的子公司于转变日纳入合并财务报表范围，原未纳入合并财务报表范围的子公司在转变日的公允价值视同为购买的交易对价，按照非同一控制下企业合并的会计处理方法进行处理。

（3）合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策和会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

61/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

*合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

*抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

*抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

*站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

（4）报告期内增减子公司的处理

*增加子公司或业务

A.同一控制下企业合并增加的子公司或业务

（a）编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

（b）编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

（c）编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

B.非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

（a）编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

（b）编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

（c）编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

*处置子公司或业务

A.编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

B.编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C.编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

（5）合并抵销中的特殊考虑

*子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

*“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

*因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税

主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

*本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

*子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

（6）特殊交易的会计处理

*购买少数股东股权

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的

62/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

*通过多次交易分步取得子公司控制权的

A.通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策和会计期间不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有

者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

B.通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，购买日之前持有的被购买方股权被指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，公允价值与其账面价值之间的差额计入留存收益，该股权原计入其他综合收益的累计公允价值变动转出至留存收益；购买日之前持有的被购买方的股权作为以公允价值计

量且其变动计入当期损益的金融资产或者权益法核算的长期股权投资的，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益

以及权益法核算下的除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益在购买日采用与被投资方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，与其相关的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

*本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

*本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

A.一次交易处置

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。

与原子公司的股权投资相关的其他综合收益在丧失控制权时采用与原有子公司直接处置相关

资产或负债相同的基础进行会计处理，与原有子公司相关的涉及权益法核算下的其他所有者权益变动在丧失控制权时转入当期损益。

B.多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，对丧失子公司控制权之前的各项交易，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；在合并财务报表中，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在个别财务报表中，在丧失控制权之前的每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧

63/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

失控制权的当期损益；在合并财务报表中，对于丧失控制权之前的每一次交易，处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：

（a）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。

（b）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。

（c）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。

（d）一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

*因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。

在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

*确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

*确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

*确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

*按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

*确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（2）合营企业合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

9、现金及现金等价物的确定标准现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

10、外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

（1）外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、

与交易发生日即期汇率近似的汇率（以下简称即期汇率的近似汇率）折算为记账本位币。

（2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对于以成本与可变现净值孰低计量的存货，在以外币购入存货并且该存货在资产负债表日的可变现净值以外币反映的情况下，先将可变现净值按资产负债表日即期汇率折算为记账本位币金额，再与以记账本位币反映的存货成本进行比较，从而确定该项存货的期末价值；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资

64/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告产，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额之间的差额计入当期损益，对于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，其折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额之间的差额计入其他综合收益。

（3）外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

*资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

*利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

*外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

*产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下的“其他综合收益”项目列示。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

11、金融工具

√适用□不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

*收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

*该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

（2）金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

*以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

65/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

*以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其

他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

*以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之

外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

（3）金融负债的分类与计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

*以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量

且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

*贷款承诺及财务担保合同负债贷款承诺是本公司向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的承诺。

贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失。

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

*以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

*如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

*如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具以衍生交易合同签订当日的公允价值进行初始计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

66/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计

入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同、单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

（5）金融工具减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权

投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

*预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流

量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。

金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处

于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认

后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

A.应收款项

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划

分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合1商业承兑汇票应收票据组合2银行承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合1应收合并范围内关联方

67/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

应收账款组合2应收合并范围外关联方应收账款组合3应收外部客户

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合1应收利息其他应收款组合2应收股利其他应收款组合3应收合并范围内关联方其他应收款组合4应收保证金其他应收款组合5应收其他款项

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收款项融资确定组合的依据如下：

应收款项融资组合1银行承兑汇票应收款项融资组合2商业承兑汇票

对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

合同资产确定组合的依据如下：

合同资产组合1已完工未结算资产合同资产组合2未到期质保金

合同资产组合 3 处于建设期的金融资产模式的 PPP 目

对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整个存续期预期损失率，计算预期损失。

长期应收款确定组合的依据如下：

长期应收款组合 1 应收 BT（PPP）项目工程款长期应收款组合2应收其他款项

对于划分为组合1的长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合2的长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

B.债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

*具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义

务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

*信用风险显著增加本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时

所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

A.信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

B.预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

68/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

C.债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

D.作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

E.预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

F.借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

G.债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

H.合同付款是否发生逾期超过（含）30 日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

*已发生信用减值的金融资产本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃

市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

*预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

*核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

（6）金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B.将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

*终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.所转移金融资产的账面价值；

69/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

B.因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.终止确认部分在终止确认日的账面价值；

B.终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

*继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

*继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。

（7）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

（8）金融工具公允价值的确定方法

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

*估值技术

本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

*公允价值层次

70/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次

使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

12、应收票据

√适用□不适用按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用□不适用

详见“第八节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“11.金融工具”表述。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

□适用√不适用按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

□适用√不适用

13、应收账款

√适用□不适用按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用□不适用

详见“第八节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“11.金融工具”表述。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

□适用√不适用按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

□适用√不适用

14、应收款项融资

√适用□不适用按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用□不适用

详见“第八节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“11.金融工具”表述。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

□适用√不适用按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

□适用√不适用

15、其他应收款

√适用□不适用按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用□不适用

详见“第八节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“11.金融工具”表述。

71/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

□适用√不适用按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

□适用√不适用

16、存货

√适用□不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

√适用□不适用

（1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在

生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、半成品、产成品、库存商品、周转材料等。

（2）发出存货的计价方法本公司存货发出时采用加权平均法计价。

（3）存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

（4）周转材料的摊销方法

*低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

*包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

√适用□不适用

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

*产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

*需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

*本公司一般按单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

*资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

□适用√不适用基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

□适用√不适用

17、合同资产

√适用□不适用

72/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

合同资产的确认方法及标准

√适用□不适用本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“第八节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“11.金融工具”。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用□不适用

详见“第八节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“11.金融工具”。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

□适用√不适用按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

□适用√不适用

18、持有待售的非流动资产或处置组

√适用□不适用

（1）持有待售的非流动资产或处置组的分类

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

*根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

*出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，本公司在取得日将其划分为持有待售类别。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

（2）持有待售的非流动资产或处置组的计量

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量

的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产及由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利的计量分别适用于其他相关会计准则。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值不得转回。

73/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或

非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

*划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

*可收回金额。

（3）终止经营的认定标准

终止经营，是指本公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

*该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

*该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

*该组成部分是专为转售而取得的子公司。

（4）列报本公司在资产负债表中区别于其他资产单独列示持有待售的非流动资产或持有待售的处置组

中的资产，区别于其他负债单独列示持有待售的处置组中的负债。持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。

本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，本公司在当期财务报表中，将原来作为终止经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

□适用√不适用终止经营的认定标准和列报方法

□适用√不适用

19、长期股权投资

√适用□不适用

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

（1）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权

在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

（2）初始投资成本确定

*企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

74/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

A.同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B.同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C.非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

*除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

C.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D.通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

（3）后续计量及损益确认方法本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

*成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

*权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单

位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计利得或损失应当在改按权益法核算的当期从其他综合收益中转出，计入留存收益。

75/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

（4）持有待售的权益性投资

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理详见

“第八节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“18.持有待售的非流动资产或处置组”。

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表做相应调整。

（5）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法详见“第八节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“27.长期资产减值”。

20、投资性房地产

(1).如果采用成本计量模式的折旧或摊销方法投资性房地产的分类

投资性房产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

*已出租的土地使用权。

*持有并准备增值后转让的土地使用权。

*已出租的建筑物。

（2）投资性房地产的计量模式本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，计提资产减值方法详见“第八节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“27.长期资产减值”。

本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法计算折旧或摊销，投资性房地产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：

类别折旧年限（年）残值率（%）年折旧率（%）

房屋、建筑物10-3059.50-3.17

土地使用权50-2.00

21、固定资产

(1).确认条件

√适用□不适用

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

*与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。

*该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(2).折旧方法

√适用□不适用

类别折旧方法折旧年限（年）残值率年折旧率

房屋及建筑物年限平均法10-3059.50-3.17

76/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

机器设备年限平均法5-10319.40-9.70

运输设备年限平均法5-10319.40-9.70

电子设备及其他年限平均法3-10332.33-9.70

*年限平均法：按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如上。

*工作量法：本公司对施工机械中盾构机按工作量法计提折旧。即按照盾构机的预计工作总量平均计算折旧额。折旧方法为：单位工作量折旧额=固定资产原值/（1-预计净残值率）/预计工作量。

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

22、在建工程

√适用□不适用

（1）在建工程以立项项目分类核算。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。

所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

23、借款费用

√适用□不适用

（1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列

条件时予以资本化计入相关资产成本：

*资产支出已经发生；

*借款费用已经发生；

*为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

（2）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

24、生物资产

□适用√不适用

77/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

25、油气资产

□适用√不适用

26、无形资产

(1).使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

√适用□不适用

（1）无形资产的计价方法按取得时的实际成本入账。

（2）无形资产使用寿命及摊销

*使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目预计使用寿命依据土地使用权50年法定使用权计算机软件5年参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

*无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于资产负债表日进行减值测试。

*无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时确定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益或计入相关资产的成本。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值视为零，但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

(2).研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用□不适用

（1）研发支出归集范围

本公司将与开展研发活动直接相关的各项费用归集为研发支出，包括研发人员薪酬、咨询测试费、技术服务费和其他等与研发活动相关的支出等。

（2）划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

*本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

*在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

（3）开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

A.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

D.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

78/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

27、长期资产减值

√适用□不适用

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

28、长期待摊费用

√适用□不适用长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销。

29、合同负债

√适用□不适用本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“第八节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“11.金融工具”。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

30、职工薪酬

(1).短期薪酬的会计处理方法

√适用□不适用

*职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

79/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

*职工福利费

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

*医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

*短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

*短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

A.企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

B.因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2).离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

*设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定提存计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

*设定受益计划

A.确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

B.确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

C.确定应计入资产成本或当期损益的金额

服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。

设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。

D.确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

（a）精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；

（b）计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额;

80/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

（c）资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益并且在后续会

计期间不允许转回至损益，在原设定受益计划终止时，本公司在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

(3).辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

*企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

*企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(4).其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用

*符合设定提存计划条件的

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

*符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

A.服务成本；

B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；

C.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

31、预计负债

√适用□不适用

（1）预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

*该义务是本公司承担的现时义务；

*该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

*该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

32、股份支付

√适用□不适用

（1）股份支付的种类本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

*对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。*对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

81/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

（4）股份支付计划实施的会计处理以现金结算的股份支付

*授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

*完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

以权益结算的股份支付

*授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

*完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

（5）股份支付计划修改的会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

（6）股份支付计划终止的会计处理如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本公司：

*将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

*在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。

33、优先股、永续债等其他金融工具

□适用√不适用

34、收入

(1).按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

√适用□不适用

（1）一般原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确

82/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

*客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

*客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

*本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

*本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

*本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；

*本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

*本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

*客户已接受该商品。

销售退回条款

对于附有销售退回条款的销售，公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而与其有权取得的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，公司重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

质保义务

根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品、所建造的工程等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照《企业会计准则第13号——或有事项》进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。

主要责任人与代理人

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司是主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

应付客户对价

合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。

客户未行使的合同权利

83/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

本公司向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当本公司预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本公司预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本公司只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时，才将上述负债的相关余额转为收入。

合同变更

本公司与客户之间的建造合同发生合同变更时：

*如果合同变更增加了可明确区分的建造服务及合同价款，且新增合同价款反映了新增建造服务单独售价的，本公司将该合同变更作为一份单独的合同进行会计处理；

*如果合同变更不属于上述第*种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间可明确区分的，本公司将其视为原合同终止，同时，将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理；

*如果合同变更不属于上述第*种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间不可明确区分，本公司将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理，由此产生的对已确认收入的影响，在合同变更日调整当期收入。

（2）具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

*商品销售合同

本公司与客户之间的销售商品合同包含转让商品的履约义务，属于在某一时点履行履约义务。

销售产品收入确认需满足以下条件：本公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移；

*建造合同

本公司与客户之间的建造合同包含工程建设的履约义务，由于客户能够控制本公司履约过程中在建的商品，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法确定提供服务的履约进度。履约进度按已经完成的为履行合同实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。于资产负债表日，本公司对已完工或已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

* PPP 项目合同

本公司提供基础设施建设服务或发包给其他方等，按照收入准则确定本公司身份是主要责任人还是代理人，进行会计处理，确认合同资产。本公司将相关 PPP 项目资产的对价金额或确认的建造收入金额确认为无形资产的部分，在相关建造期间确认的合同资产在资产负债表“无形资产”项目中列报；对于其他在建造期间确认的合同资产根据其预计是否自资产负债表日起一年内变现，在资产负债表“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列报。

本公司根据 PPP 项目合同约定，提供 PPP 项目资产建造服务又提供建成后的运营服务、维护服务的，识别合同中的单项履约义务，并将交易价格按照各项履约义务的单独售价的相对比例分摊至各项履约义务。

合同规定本公司在项目运营期间，有权向获取公共产品和服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，本公司在 PPP 项目资产达到预定可使用状态时，将相关 PPP 项目资产的对价金额或确认的建造收入金额确认为无形资产。

合同规定本公司在项目运营期间，有权收取可确定金额的现金（或其他金融资产）条件的，本公司在拥有收取该对价的权利（该权利仅取决于时间流逝的因素）时，将相关 PPP 项目资产的对价金额或确认的建造收入金额确认为应收款项。本公司在 PPP 项目资产达到预定可使用状态时，将相关 PPP 项目资产的对价金额或确认的建造收入金额，超过有权收取可确定金额的现金（或其他金融资产）的差额，确认为无形资产。

本公司根据 PPP 项目合同，自政府方取得其他资产，该资产构成政府方应付合同对价的一部分的，按照收入准则的规定进行会计处理，不作为政府补助。

本公司在 PPP 项目资产达到预定可使用状态后确认与运营服务相关的收入。

为使 PPP 项目资产保持一定的服务能力或在移交给政府方之前保持一定的使用状态，本公司从事的维护或修理，构成单项履约义务的，在服务提供时确认相关收入和成本；不构成单项履约

84/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告义务的，发生的支出按照“第八节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“31.预计负债”所述的会计政策确认预计负债。

* BT 合同

对于本公司提供基础设施建设服务的，于建设阶段，按照“第八节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“34.收入（2）”*所述的会计政策确认相关基础设施建设服务收入和成本，基础设施建设服务收入按照收取或有权收取的对价计量，在确认收入的同时确认合同资产，并对合同安排中的重大融资成分进行会计处理。待拥有无条件收取对价权利时，转入“长期应收款”，待收到业主支付的款项后，进行冲减。

*勘察设计服务合同

本公司与客户之间的勘察设计服务合同都是在一段时间内履行，履约过程中向客户提供的商品或服务都具有不可替代用途，且公司有权就已完工并经客户验收的部分收取款项，属于某一时段履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。公司勘察设计服务按照产出法确定提供服务的履约进度。

*检测服务合同本公司检测业务的收入于将检测成果转移给客户时确认。基于检测项目提供服务时间和成果不同，在取得业主认定的计量单或业主签收正式检测报告时确认收入。

(2).同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

□适用√不适用

35、合同成本

√适用□不适用合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

*该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。

*该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

*该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是

对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

*因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

*为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

36、政府补助

√适用□不适用

（1）政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

*本公司能够满足政府补助所附条件；

85/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

*本公司能够收到政府补助。

（2）政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额1元计量。

（3）政府补助的会计处理

*与资产相关的政府补助

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

*与收益相关的政府补助除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

*政策性优惠贷款贴息

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

*政府补助退回

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

37、递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量为递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

（1）递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所

得税的影响额不确认为递延所得税资产：

A.该项交易不是企业合并；

B.交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

但同时满足上述两个条件，且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不适用该项豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。

对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，本公司在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

A.暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

B.未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

86/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（2）递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

*因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

A.商誉的初始确认；

B.具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

*本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

A.本公司能够控制暂时性差异转回的时间；

B.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

（3）特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

*与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

*直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。

暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：其他债权投资公允价值变动等形

成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述

法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

*可弥补亏损和税款抵减

A.本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

B.因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

*合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

*以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额

87/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所有者权益。

（4）递延所得税资产和递延所得税负债以净额列示的依据

本公司在同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：

*本公司拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

*递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相

关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

38、租赁

√适用□不适用作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用□不适用

（1）租赁的识别

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

（2）单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：*承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；*该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

（3）本公司作为承租人的会计处理方法

在租赁期开始日，本公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

*使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

*租赁负债的初始计量金额；

*在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

*承租人发生的初始直接费用；

*承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状

态预计将发生的成本。本公司按照预计负债的确认标准和计量方法对该成本进行确认和计量，详

见“第八节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“31.预计负债”。前述成本属于为生产存货而发生的将计入存货成本。

使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内，根据使用权资产类别和预计净残值率确定折旧率；

对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内，根据使用权资产类别确定折旧率。

*租赁负债

88/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括以下五项内容:

*固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

*取决于指数或比率的可变租赁付款额；

*购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；

*行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

*根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际

行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用□不适用

（1）本公司作为出租人的会计处理方法

在租赁开始日，本公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

*经营租赁

本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

*融资租赁在租赁开始日，本公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，本公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

（2）租赁变更的会计处理

*租赁变更作为一项单独租赁

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

A.该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；B.增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

*租赁变更未作为一项单独租赁

A.本公司作为承租人

在租赁变更生效日，本公司重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的增量借款利率作为折现率。

就上述租赁负债调整的影响，区分以下情形进行会计处理：

*租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益；

*其他租赁变更，相应调整使用权资产的账面价值。

B.本公司作为出租人

89/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：如果租赁变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；如果租赁变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

（3）售后租回

本公司按照“第八节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“34.收入”的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

*本公司作为卖方（承租人）

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照“第八节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“11.金融工具”对该金融负债进行会计处理。该资产转让属于销售的，本公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

*本公司作为买方（出租人）

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照“第八节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”

之“11.金融工具”对该金融资产进行会计处理。该资产转让属于销售的，本公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并对资产出租进行会计处理。

39、其他重要的会计政策和会计估计

√适用□不适用安全生产费用及维简费本公司根据财政部、应急部《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财资[2022]136号）及《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定计提安全生产费用。

安全生产费用及维简费于提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费及维简费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

40、重要会计政策和会计估计的变更

(1).重要会计政策变更

□适用√不适用

(2).重要会计估计变更

□适用√不适用

(3).2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

41、其他

□适用√不适用

90/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

六、税项

1、主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用□不适用税种计税依据税率销售过程或提供应税服务过程中的增值

增值税13%、9%、6%、5%、3%额

城市维护建设税流转税额7%、5%、1%

企业所得税应纳税所得额25%

教育费附加流转税额3%

地方教育费附加流转税额2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明√适用□不适用

纳税主体名称所得税税率（%）安徽省路通公路工程检测有限公司15海宁市聚合新材料有限公司15

2、税收优惠

√适用□不适用本公司子公司海宁市聚合新材料有限公司于2024年12月6日取得浙江省经济和信息化

厅、浙江省财政厅、浙江省税务局批准颁发的高新技术企业证书，通过了高新技术企业认定，证书号 GR202433007584。依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税实施条例》第九十三条规定，海宁市聚合新材料有限公司自2024年1月1日起三年内享受国家高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。

本公司子公司安徽省路通公路工程检测有限公司于2024年11月28日通过高新技术企业复审，取得安徽省工业和信息化厅、安徽省财政厅、安徽省税务局批准颁发的高新技术企业证书，证书号 GR202434005334。依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税实施条例》第九十三条规定，安徽省路通公路工程检测有限公司自2024年1月1日起三年内享受国家高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。

3、其他

□适用√不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

库存现金5847.0010000.00

银行存款620731119.67799656181.53

其他货币资金73971646.7549740554.77

合计694708613.42849406736.30其他说明

2025年6月30日银行存款中33598562.02元系诉讼法院冻结资金；其他货币资金余额系票据保

证金48906296.07元、保函保证金9916191.27元及农业复垦保证金15149159.41元。除此之外，

91/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

2025年6月30日货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

1、交易性金融资产

□适用√不适用

2、衍生金融资产

□适用√不适用

3、应收票据

(1).应收票据分类列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额银行承兑票据

商业承兑票据12309825.332949600.00

合计12309825.332949600.00

(2).期末公司已质押的应收票据

□适用√不适用

(3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末终止确认金额期末未终止确认金额

商业承兑票据9727525.67

合计9727525.67

92/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

(4).按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提比账面价值计提比例账面价值

金额比例(%)金额金额比例(%)金额

例(%)(%)

按组合计提坏账准备12437610.72100127785.391.0312309825.333000000.00100.0050400.001.682949600.00

其中：

1.商业承兑汇票12437610.72100127785.391.0312309825.333000000.00100.0050400.001.682949600.00

2.银行承兑汇票

合计12437610.72/127785.39/12309825.333000000.00/50400.00/2949600.00

按单项计提坏账准备：

□适用√不适用

93/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

按组合计提坏账准备：

√适用□不适用

组合计提项目：1.商业承兑汇票

单位：元币种：人民币期末余额名称

账面余额坏账准备计提比例（%）

商业承兑汇票12437610.72127785.391.03

合计12437610.72127785.391.03按组合计提坏账准备的说明

□适用√不适用按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用√不适用各阶段划分依据和坏账准备计提比例

按组合计提坏账准备的确认标准及说明详见“第八节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“11.金融工具”。

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

(5).坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回转销或核销其他变动

商业承兑汇票50400.0077385.39127785.39

合计50400.0077385.39127785.39

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用√不适用

(6).本期实际核销的应收票据情况

□适用√不适用

其中重要的应收票据核销情况：

□适用√不适用

应收票据核销说明：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

94/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

4、应收账款

(1).按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币账龄期末账面余额期初账面余额

1年以内（含1年）1821711163.972298962593.56

其中：1年以内分项

1年以内1821711163.972298962593.56

1年以内小计1821711163.972298962593.56

1至2年1387292926.311245070002.60

2至3年844139884.62715796380.22

3年以上

3至4年260806684.84230832568.17

4至5年158184056.61211618544.00

5年以上186889390.53170338180.12

合计4659024106.884872618268.67

95/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

(2).按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提账面计提账面比例比例金额金额比例价值金额金额比例价值

(%)(%)

(%)(%)按单项计

提坏71659646.121.5565598993.5991.546060652.5371659646.121.4765598993.5991.546060652.53账准备按组合计

提坏4587364460.7698.46303569113.336.624283795347.434800958622.5598.53288671105.756.014512287516.80账准备

其中：

应收合并

范围703604850.7914.9511041587.431.57692563263.36708390027.2714.549003632.231.27699386395.04外关联方应收

外部3883759609.9783.36292527525.907.533591232084.074092568595.2883.99279667473.526.833812901121.76客户

合计4659024106.88/369168106.92/4289855999.964872618268.67/354270099.34/4518348169.33

96/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

按单项计提坏账准备：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额名称

账面余额坏账准备计提比例（%）计提理由海口海中城建项目

71659646.1265598993.5991.54预计无法全额收回

管理公司

合计71659646.1265598993.5991.54/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用√不适用

按组合计提坏账准备：

√适用□不适用

组合计提项目：应收合并范围外关联方

单位：元币种：人民币期末余额名称

账面余额坏账准备计提比例（%）

1年以内301760013.591870912.080.62

1至2年354088076.265948897.141.68

2至3年32098765.941178370.553.67

3至4年12085831.091101019.219.11

4至5年3530373.82900598.3625.51

5年以上41790.0941790.09100.00

合计703604850.7911041587.431.57

按组合计提坏账准备的说明：

□适用√不适用

组合计提项目：应收外部客户

单位：元币种：人民币期末余额名称

账面余额坏账准备计提比例（%）

1年以内1519951150.389992504.610.66

1至2年1033204850.0534325027.233.32

2至3年806420651.4550436846.666.25

3至4年248720853.7536290807.2814.59

4至5年154653682.7940673918.5726.30

5年以上120808421.55120808421.56100.00

合计3883759609.97292527525.907.53

按组合计提坏账准备的说明：

□适用√不适用按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用√不适用各阶段划分依据和坏账准备计提比例

97/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

按组合计提坏账准备的确认标准及说明详见“第八节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“11.金融工具”。

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

(3).坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期变动金额类别期初余额收回或转销或其他期末余额计提转回核销变动按单项计提

65598993.5965598993.59

坏账准备按组合计提

288671105.7514898007.58303569113.33

坏账准备

合计354270099.3414898007.58369168106.92

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用√不适用

(4).本期实际核销的应收账款情况

□适用√不适用其中重要的应收账款核销情况

□适用√不适用

应收账款核销说明：

□适用√不适用

98/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币占应收账款和合同合同资产期末余应收账款和合同资单位名称应收账款期末余额资产期末余额合计坏账准备期末余额额产期末余额

数的比例（%）

安徽省五蒙高速公路开发有限公司112169678.84304175519.48416345198.327.092809013.20

合肥城建投资控股有限公司235716125.0651099389.10286815514.164.8816539878.35

凤台县和瑞资产运营管理有限公司181626378.4066706706.91248333085.314.231474817.08

合肥市重点工程建设管理局223244028.709368368.97232612397.673.9623786956.42

合肥交投合滁高速公路有限公司168287394.675331752.35173619147.022.962796596.73

合计921043605.67436681736.811357725342.4823.1247407261.78

其他说明：

□适用√不适用

5、合同资产

(1).合同资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值

已完工未结算资产1068662889.255343314.441063319574.81889476746.834447383.74885029363.09

未到期的质保金204385610.987709208.33196676402.65282767159.0512704158.56270063000.49

处于建设期的金融资产模式的PPP项目 1331049856.04 6500125.16 1324549730.88 1220894288.42 6104471.44 1214789816.98

列示于其他非流动资产的合同资产-1390844506.94-7742901.42-1383101605.52-1314143879.86-10211505.36-1303932374.50

合计1213253849.3311809746.511201444102.821078994314.4413044508.381065949806.06

99/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用√不适用

(3).按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面账面比例计提比比例计提比金额金额价值金额金额价值

(%)例(%)(%)例(%)按组合计提坏

1213253849.33100.0011809746.510.971201444102.821078994314.44100.0013044508.381.211065949806.06

账准备

其中：

组合1：已完工

1068662889.2588.085343314.440.501063319574.81889476746.8382.444447383.740.50885029363.09

未结算资产

组合2：未到期

质保金144590960.0811.926466432.074.47138124528.01189517567.6117.568597124.644.54180920442.97

合计1213253849.33/11809746.51/1201444102.821078994314.44/13044508.38/1065949806.06

100/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

按单项计提坏账准备：

□适用√不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用√不适用

按组合计提坏账准备：

□适用√不适用按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用√不适用各阶段划分依据和坏账准备计提比例

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见“第八节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“11.金融工具”。

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

(4).本期合同资产计提坏账准备情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期变动金额原

项目期初余额收回或转销/其他期末余额计提因转回核销变动按组合计

提减值准13044508.38-1234761.8711809746.51备

合计13044508.38-1234761.8711809746.51/

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用√不适用

(5).本期实际核销的合同资产情况

□适用√不适用其中重要的合同资产核销情况

□适用√不适用

合同资产核销说明：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

6、应收款项融资

(1).应收款项融资分类列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

101/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

应收票据100000.00

合计100000.00

(2).期末公司已质押的应收款项融资

□适用√不适用

(3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末终止确认金额期末未终止确认金额银行承兑汇票5000000合计5000000

(4).按坏账计提方法分类披露

□适用√不适用

按单项计提坏账准备：

□适用√不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用√不适用

按组合计提坏账准备：

□适用√不适用按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用√不适用各阶段划分依据和坏账准备计提比例

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见“第八节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“11.金融工具”。

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

(5).坏账准备的情况

□适用√不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用√不适用

(6).本期实际核销的应收款项融资情况

□适用√不适用其中重要的应收款项融资核销情况

□适用√不适用

核销说明：

102/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

□适用√不适用

(7).应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用√不适用

(8).其他说明：

□适用√不适用

7、预付款项

(1).预付款项按账龄列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额账龄

金额比例(%)金额比例(%)

1年以内16030346.6092.4416110693.1191.11

1至2年1311051.657.561572451.758.89

合计17341398.25100.0017683144.86100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

本公司无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

(2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

单位名称期末余额占预付款项期末余额合计数的比例(%)

安徽海螺水泥股份有限公司4858778.7028.02

中巢实业（西安）有限公司3211009.1718.52

凤阳中都水泥有限公司833732.864.81

浙江先卓建筑科技有限公司750600.004.33

合肥龙兴钢结构有限公司740000.004.27

合计10394120.7359.94其他说明

□适用√不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

其他应收款249375171.81218761088.40

合计249375171.81218761088.40

其他说明：

□适用√不适用

103/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

应收利息

(1).应收利息分类

□适用√不适用

(2).重要逾期利息

□适用√不适用

(3).按坏账计提方法分类披露

□适用√不适用

按单项计提坏账准备：

□适用√不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用√不适用

按组合计提坏账准备：

□适用√不适用

(4).按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用√不适用

(5).坏账准备的情况

□适用√不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用√不适用

(6).本期实际核销的应收利息情况

□适用√不适用其中重要的应收利息核销情况

□适用√不适用

核销说明：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用应收股利

(7).应收股利

□适用√不适用

(8).重要的账龄超过1年的应收股利

□适用√不适用

104/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

(9).按坏账计提方法分类披露

□适用√不适用

按单项计提坏账准备：

□适用√不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用√不适用

按组合计提坏账准备：

□适用√不适用

(10).按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用√不适用

(11).坏账准备的情况

□适用√不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用√不适用

(12).本期实际核销的应收股利情况

□适用√不适用其中重要的应收股利核销情况

□适用√不适用

核销说明：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用其他应收款

(13).按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币账龄期末账面余额期初账面余额

1年以内（含1年）120192102.4380547707.49

其中：1年以内分项

1年以内120192102.4380547707.49

1年以内小计120192102.4380547707.49

1至2年93332867.68104186330.40

2至3年18731507.748129400.88

3年以上-

3至4年27977298.6130974725.83

4至5年857933.6018372033.60

5年以上41828643.4543883901.45

合计302920353.51286094099.65

105/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

(14).按款项性质分类情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币款项性质期末账面余额期初账面余额

投标、履约保证金及农民工保障金122751114.40103493486.42

其他保证金、押金143725905.94123087533.38

往来款及备用金35842405.1559386039.37

其他600928.02127040.48

合计302920353.51286094099.65

(15).坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

第一阶段第二阶段第三阶段整个存续期预期整个存续期预期坏账准备未来12个月预期合计

信用损失(未发信用损失(已发信用损失

生信用减值)生信用减值)

2025年1月1日余额26792810.9740540200.2867333011.25

2025年1月1日余额

在本期

--转入第二阶段

--转入第三阶段

--转回第二阶段

--转回第一阶段

本期计提-12984907.55-12984907.55

本期转回802922.00802922.00本期转销本期核销其他变动

2025年6月30日余额13807903.4239737278.2853545181.70

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

按组合计提坏账准备的确认标准及说明详见“第八节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“11.金融工具”。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用√不适用

(16).坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回转销或其他

106/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

核销变动按单项计

提坏账准40540200.28802922.0039737278.28备按组合计

提坏账准26792810.97-12984907.5513807903.42备

合计67333011.25-12984907.55802922.0053545181.70

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用√不适用

(17).本期实际核销的其他应收款情况

□适用√不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用√不适用

其他应收款核销说明：

□适用√不适用

(18).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币占其他应收款坏账准备单位名称期末余额期末余额合计款项的性质账龄

(%)期末余额数的比例凤台县和瑞资产运

79168875.3126.14其他保证金1-2年4750132.52

营管理有限公司五河县新型城镇化

32910000.0010.86其他保证金1年以内987300.00

建设投资有限公司合肥城建投资控股

31920000.0010.54其他保证金1年以内957600.00

有限公司泰富建设工程有限

29199498.009.64履约保函金5年以上29199498.00

公司合肥祥瀚房地产开

18867542.176.23履约保函金3-4年566026.27

发有限公司

合计192065915.4863.40//36460556.79

(19).因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

9、存货

(1).存货分类

√适用□不适用

107/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

单位：元币种：人民币期末余额期初余额存货跌存货跌

价准备/价准备/项目合同履合同履账面余额账面价值账面余额账面价值约成本约成本减值准减值准备备

原材料42820035.3542820035.3548243630.5348243630.53

库存商品60444360.3260444360.3266675679.2966675679.29

周转材料11983898.7011983898.708606596.048606596.04委托加

52658.7752658.77

工物资

合计115248294.37115248294.37123578564.63123578564.63

(2).确认为存货的数据资源

□适用√不适用

(3).存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用√不适用本期转回或转销存货跌价准备的原因

□适用√不适用按组合计提存货跌价准备

□适用√不适用按组合计提存货跌价准备的计提标准

□适用√不适用

(4).存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

□适用√不适用

(5).合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

10、持有待售资产

□适用√不适用

11、一年内到期的非流动资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

一年内到期的长期应收款72774854.9471826730.78

合计72774854.9471826730.78

108/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

一年内到期的债权投资

□适用√不适用一年内到期的其他债权投资

□适用√不适用

12、其他流动资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

待抵扣进项税143796417.01152734861.83

预交税费3477426.523623301.65

合计147273843.53156358163.48

13、债权投资

(1).债权投资情况

□适用√不适用债权投资减值准备本期变动情况

□适用√不适用

(2).期末重要的债权投资

□适用√不适用

(3).减值准备计提情况

□适用√不适用

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用√不适用

(4).本期实际的核销债权投资情况

□适用√不适用其中重要的债权投资情况核销情况

□适用√不适用

债权投资的核销说明：

□适用√不适用

109/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

14、其他债权投资

(1).其他债权投资情况

□适用√不适用其他债权投资减值准备本期变动情况

□适用√不适用

(2).期末重要的其他债权投资

□适用√不适用

(3).减值准备计提情况

□适用√不适用

(4).本期实际核销的其他债权投资情况

□适用√不适用其中重要的其他债权投资情况核销情况

□适用√不适用

其他债权投资的核销说明：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

110/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

15、长期应收款

(1).长期应收款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目折现率区间账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值

应收 BT（PPP）项

1272608636.2315524853.531257083782.701268033596.9515073227.931252960369.024.75%~6.15%

目工程款

减：一年内到期的

73663872.00889017.0672774854.9472715747.84889017.0671826730.784.75%~6.15%

长期应收款

合计1198944764.2314635836.471184308927.761195317849.1114184210.871181133638.24/

(2).按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面账面比例计提比比例计提比金额金额价值金额金额价值

(%)例(%)(%)例(%)按组合计提坏

1198944764.2310014635836.471.221184308927.76

账准备1195317849.1110014184210.871.191181133638.24

其中：

应收 BT（PPP）

项目工程款1198944764.2310014635836.471.221184308927.761195317849.1110014184210.871.191181133638.24

合计1198944764.23/14635836.47/1184308927.761195317849.11/14184210.87/1181133638.24

按单项计提坏账准备：

□适用√不适用

111/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

按单项计提坏账准备的说明：

□适用√不适用

按组合计提坏账准备：

□适用√不适用按预期信用损失一般模型计提坏账准备

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

第一阶段第二阶段第三阶段

12整个存续期预期整个存续期预期坏账准备未来个月预期合计

信用损失(未发信用损失(已发信用损失

生信用减值)生信用减值)

2025年1月1日余额14184210.8714184210.87

2025年1月1日余额

在本期

--转入第二阶段

--转入第三阶段

--转回第二阶段

--转回第一阶段

本期计提451625.60451625.60本期转回本期转销本期核销其他变动

2025年6月30日余额14635836.4714635836.47

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见“第八节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“11.金融工具”。

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用√不适用

(3).坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期变动金额类别期初余额收回或转销或其他期末余额计提转回核销变动按组合计提

14184210.87451625.6014635836.47

坏账准备

合计14184210.87451625.6014635836.47

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

112/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

□适用√不适用

(4).本期实际核销的长期应收款情况

□适用√不适用其中重要的长期应收款核销情况

□适用√不适用

核销说明：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

113/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

16、长期股权投资

(1).长期股权投资情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期增减变动期末减值准期初减值准备权益法下其他综宣告发放被投资单位追加减少其他权计提减其余额（账面价备期末余额（账面价值）期初余额确认的投合收益现金股利投资投资益变动值准备他值）余额资损益调整或利润

一、合营企业小计

二、联营企业宁波广天盛

合新材料科4828219.834828219.83技有限公司

小计4828219.834828219.83

合计4828219.834828219.83

(2).长期股权投资的减值测试情况

□适用√不适用

17、其他权益工具投资

(1).其他权益工具投资情况

□适用√不适用

(2).本期存在终止确认的情况说明

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

114/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

18、其他非流动金融资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

权益工具投资320653792.74320653792.74

合计320653792.74320653792.74

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1).采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计

一、账面原值

1.期初余额113321351.61113321351.61

2.本期增加金额

（1）外购

（2）存货\固定资产\在建工程转入

（3）企业合并增加

3.本期减少金额

（1）处置

（2）其他转出

4.期末余额113321351.61113321351.61

二、累计折旧和累计摊销

1.期初余额30040949.7930040949.79

2.本期增加金额1794254.581794254.58

（1）计提或摊销1794254.581794254.58

3.本期减少金额

（1）处置

（2）其他转出

4.期末余额31835204.3731835204.37

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额

（1）处置

（2）其他转出

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值81486147.2481486147.24

2.期初账面价值83280401.8283280401.82

(2).未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用√不适用

115/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

(3).采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

20、固定资产

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

固定资产68941009.5473180322.00

合计68941009.5473180322.00固定资产

(1).固定资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币电子设备及其项目房屋及建筑物机器设备运输工具合计他

一、账面原值：

1.期初余额9083638.6771830584.6710406534.3522790579.51114111337.20

2.本期增加

380822.98306442.49570741.611258007.08

金额

（1）购置380822.98306442.49570741.611258007.08

（2）在建工程转入

（3）企业合并增加

3.本期减少

74717.8793676.001182301.601350695.47

金额

（1）处置

74717.8793676.001182301.601350695.47

或报废

4.期末余额9083638.6772136689.7810619300.8422179019.52114018648.81

二、累计折旧

1.期初余额1473101.3319397398.175334740.0914725775.6140931015.20

2.本期增加

144604.262608984.24878252.171677622.575309463.24

金额

（1）计提144604.262608984.24878252.171677622.575309463.24

（2）调拨

3.本期减少

48602.46227532.90886703.811162839.17

金额

（1）处置

48602.46227532.90886703.811162839.17

或报废

4.期末余额1617705.5921957779.955985459.3615516694.3745077639.27

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加

116/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

金额

（1）计提

3.本期减少

金额

（1）处置或报废

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面

7465933.0850178909.834633841.486662325.1568941009.54

价值

2.期初账面

7610537.3452433186.505071794.268064803.9073180322.00

价值

(2).暂时闲置的固定资产情况

□适用√不适用

(3).通过经营租赁租出的固定资产

□适用√不适用

(4).未办妥产权证书的固定资产情况

□适用√不适用

(5).固定资产的减值测试情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用固定资产清理

□适用√不适用

21、在建工程

项目列示

□适用√不适用在建工程

(1).在建工程情况

□适用√不适用

(2).重要在建工程项目本期变动情况

□适用√不适用

(3).本期计提在建工程减值准备情况

□适用√不适用

(4).在建工程的减值测试情况

□适用√不适用

117/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

其他说明

□适用√不适用工程物资

□适用√不适用

22、生产性生物资产

(1).采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

(2).采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用√不适用

(3).采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

23、油气资产

(1).油气资产情况

□适用√不适用

(2).油气资产的减值测试情况

□适用√不适用

24、使用权资产

(1).使用权资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目房屋及建筑物合计

一、账面原值

1.期初余额43791320.7043791320.70

2.本期增加金额

（1）增加

3.本期减少金额159068.15159068.15

4.期末余额43632252.5543632252.55

二、累计折旧

1.期初余额21890550.9021890550.90

2.本期增加金额4301617.214301617.21

(1)计提4301617.214301617.21

3.本期减少金额

(1)处置

4.期末余额26192168.1126192168.11

三、减值准备

1.期初余额

118/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

2.本期增加金额

(1)计提

3.本期减少金额

(1)处置

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值17440084.4417440084.44

2.期初账面价值21900769.8021900769.80

(2).使用权资产的减值测试情况

□适用√不适用

25、无形资产

(1).无形资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目土地使用权专利权非专利技术软件合计

一、账面原值

1.期初余额8166441.808166441.80

2.本期增加金额

3.本期减少金额

(1)处置

4.期末余额8166441.808166441.80

二、累计摊销

1.期初余额5770071.505770071.50

2.本期增加金额430179.33430179.33

（1）计提430179.33430179.33

3.本期减少金额

(1)处置

4.期末余额6200250.836200250.83

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

3.本期减少金额

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值1966190.971966190.97

2.期初账面价值2396370.302396370.30

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%

(2).确认为无形资产的数据资源

□适用√不适用

(3).未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用√不适用

119/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

(4).无形资产的减值测试情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

26、商誉

(1).商誉账面原值

□适用√不适用

(2).商誉减值准备

□适用√不适用

(3).商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用√不适用资产组或资产组组合发生变化

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

(4).可收回金额的具体确定方法可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用√不适用可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用√不适用前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用√不适用公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用√不适用

(5).业绩承诺及对应商誉减值情况形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

27、长期待摊费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额厂房建设

7462121.20384200.712765939.025080382.89

及装修支出

合计7462121.20384200.712765939.025080382.89

120/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

28、递延所得税资产/递延所得税负债

(1).未经抵销的递延所得税资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差递延所得税可抵扣暂时性差递延所得税异资产异资产

资产减值准备/信

460485640.63114751941.78462705734.85115433902.28

用减值准备

可抵扣亏损54787797.0612905708.6748559330.2011594460.03

预计负债3619077.72904769.433973242.03993310.51

租赁负债16036840.443011747.1321791492.933879027.22

合计534929355.85131574167.01537029800.01131900700.04

(2).未经抵销的递延所得税负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目递延所得税递延所得税应纳税暂时性差异应纳税暂时性差异负债负债固定资产税前扣

11507567.732640359.8213076097.502980100.76

除递延纳税其他非流动金融资

49043467.8812260866.97

产公允价值变动49043467.8812260866.97交易性金融负债公

5115520.001278880.00

允价值变动3569820.00892455.00

使用权资产17440084.433247495.9221900769.803975095.96

合计83106640.0419427602.7187590155.1820108518.69

(3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额递延所得税资抵销后递延所得项目抵销后递延所得税递延所得税资产产和负债互抵税资产或负债余资产或负债余额和负债互抵金额金额额

递延所得税资产19123373.86112450793.1519586837.47112313862.57

递延所得税负债19123373.86304228.8519586837.47521681.22

(4).未确认递延所得税资产明细

□适用√不适用

(5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用√不适用

其他说明：

121/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

□适用√不适用

122/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

29、其他非流动资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值处于建设期的金融资产模式的

PPP 1331049856.04 6500125.16 1324549730.88 1220894288.42 6104471.44 1214789816.98项目合同资产

未到期质保金59794650.901242776.2658551874.6493249591.444107033.9289142557.52

抵债资产21900936.3321900936.3314001101.8414001101.84

预付长期资产款580533.68580533.68101886.79101886.79

合计1413325976.957742901.421405583075.531328246868.4910211505.361318035363.13

30、所有权或使用权受限资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末期初项目受限受限账面余额账面价值受限情况账面余额账面价值受限情况类型类型

冻结资金、保冻结资金、保证

货币资金107570208.77107570208.77其他73449428.2473449428.24其他证金金用于金融机构抵押用于金融机构

固定资产42662831.8632350421.79抵押42415044.2830593610.22借款抵押借款抵押用于银行借款用于银行借款

应收账款100000000.0080000000.00质押60000000.0059628000.00质押质押质押用于银行借款用于银行借

长期应收款1104329321.041092731463.19质押1100702405.921089556173.67质押质押款质押一年内到期的用于银行借款用于银行借

73663872.0072774854.94质押72715747.8471826730.78

非流动资产质押质押款质押

其他非流动1331049856.041324549730.88质押用于银行借款1220894288.421214789816.98质押用于银行借款

123/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

资产质押质押用于银行借款用于银行借款

投资性房地产113321351.6181486147.24抵押113321351.6183280401.82抵押抵押抵押

合计2872597441.322791462826.81//2683498266.312623124161.71//

124/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

31、短期借款

(1).短期借款分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

质押借款35557875.1957231560.03

保证借款345797299.26315563380.39

信用借款69500000.0082557284.00

应计利息813059.841145552.68

合计451668234.29456497777.10

(2).已逾期未偿还的短期借款情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

32、交易性金融负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期初余额期末余额指定的理由和依据

交易性金融负债112617940.0092232400.00/以公允价值计量且其变动计入

112617940.0092232400.00/

当期损益的金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

合计112617940.0092232400.00/

其他说明：

□适用√不适用

33、衍生金融负债

□适用√不适用

34、应付票据

√适用□不适用

单位：元币种：人民币种类期末余额期初余额

商业承兑汇票23530000.0056722622.67

银行承兑汇票105098717.8428069000.00

合计128628717.8484791622.67本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。到期未付的原因是无

125/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

35、应付账款

(1).应付账款列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

应付劳务及工程款3403855566.813544117739.02

应付货款1193633398.761367065020.02

其他119566285.48128497461.89

合计4717055251.055039680220.93

(2).账龄超过1年或逾期的重要应付账款

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

36、预收款项

(1).预收账款项列示

□适用√不适用

(2).账龄超过1年的重要预收款项

□适用√不适用

(3).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

37、合同负债

(1).合同负债情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

预收工程款37659636.2935031903.75

预收货款537281.98

已结算未完工款29733215.5014746748.07

合计67392851.7950315933.80

(2).账龄超过1年的重要合同负债

□适用√不适用

(3).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

126/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

38、应付职工薪酬

(1).应付职工薪酬列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

一、短期薪酬40875145.4099548044.06111088013.7129335175.75

二、离职后福利-

40172.745588574.015609639.7419107.01

设定提存计划

三、辞退福利

四、一年内到期的其他福利

合计40915318.14105136618.07116697653.4529354282.76

(2).短期薪酬列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

一、工资、奖金、津贴

40839363.1089595218.44101142279.4629292302.08

和补贴

二、职工福利费4649691.344645033.044658.30

三、社会保险费25225.102738185.892737270.8226140.17

其中：医疗保险费24246.232354039.682353168.7525117.16

工伤保险费978.87384146.21384102.071023.01生育保险费

四、住房公积金10290.002147036.002145518.0011808.00

五、工会经费和职工教

267.2417912.39417912.39267.2

育经费

六、短期带薪缺勤

七、短期利润分享计划

合计40875145.4099548044.06111088013.7129335175.75

(3).设定提存计划列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

1、基本养老保险38876.705383454.025404566.5917764.13

2、失业保险费1296.04205119.99205073.151342.88

3、企业年金缴费

合计40172.745588574.015609639.7419107.01

其他说明：

□适用√不适用

39、应交税费

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

127/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

项目期末余额期初余额

增值税3341794.8910252886.30

企业所得税32805380.8734086355.31

个人所得税17532.93197664.01

城市维护建设税77369.78689818.93

教育费附加44261.19348382.54

地方教育费附加29507.46232255.03

其他1116491.521417611.55

合计37432338.6447224973.67

40、其他应付款

(1).项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

应付股利43204539.783400000.00

其他应付款250879630.58263414554.08

合计294084170.36266814554.08

(2).应付利息

□适用√不适用

(3).应付股利

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

普通股股利43204539.783400000.00

合计43204539.783400000.00

(4).其他应付款按款项性质列示其他应付款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

投标保证金40615434.6658522816.70

往来款及其他194945772.64189548729.10

安全风险金15318423.2815343008.28

合计250879630.58263414554.08账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额未偿还或结转的原因

安徽多伟建设工程有限公司27866790.11未达到返还条件

合计27866790.11/

128/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

其他说明：

□适用√不适用

41、持有待售负债

□适用√不适用

42、1年内到期的非流动负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

1年内到期的长期借款181073945.26161860929.63

1年内到期的租赁负债9753075.959643836.91

合计190827021.21171504766.54

43、其他流动负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

待转销项税额338516957.66344332988.21

已背书未到期的商业承兑汇票9727525.672860000.00

合计348244483.33347192988.21

短期应付债券的增减变动：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

44、长期借款

(1).长期借款分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

质押借款1172621973.161062553637.86

保证借款68681238.0569882982.21

减：一年内到期的长期借款-181073945.26-161860929.63

合计1060229265.95970575690.44其他说明

□适用√不适用

45、应付债券

(1).应付债券

□适用√不适用

129/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

(2).应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用√不适用

(3).可转换公司债券的说明

□适用√不适用转股权会计处理及判断依据

□适用√不适用

(4).划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用√不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用√不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

46、租赁负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

租赁付款额16970279.1722886820.57

减：未确认融资费用933438.731095327.63

小计16036840.4421791492.94

减：一年内到期的租赁负债9753075.959643836.91

合计6283764.4912147656.03

47、长期应付款

项目列示

□适用√不适用长期应付款

□适用√不适用专项应付款

□适用√不适用

48、长期应付职工薪酬

□适用√不适用

130/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

49、预计负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额形成原因

待执行的亏损合同3119720.843973242.03亏损合同

合计3119720.843973242.03/

50、递延收益

递延收益情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

51、其他非流动负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

待转销项税额78878101.3979847205.14

合计78878101.3979847205.14

52、股本

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

本次变动增减（+、一）期初余额期末余额发行新股送股公积金转股其他小计

股份总数618924235.00618924235.00

53、其他权益工具

(1).期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用√不适用

(2).期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用√不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

54、资本公积

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

131/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

资本溢价（股本溢价）902030303.38902030303.38

合计902030303.38902030303.38

55、库存股

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

库存股9999496.8630009303.1440008800.00

合计9999496.8630009303.1440008800.00

56、其他综合收益

□适用√不适用

57、专项储备

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

安全生产费18147152.4136496499.1337089974.1517553677.39

合计18147152.4136496499.1337089974.1517553677.39

58、盈余公积

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

法定盈余公积75768441.5375768441.53

合计75768441.5375768441.53

59、未分配利润

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期上年度

调整前上期末未分配利润745381123.74672398362.27

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）调整后期初未分配利润745381123.74672398362.27

加：本期归属于母公司所有者的净利润112545582.99130241795.21

减：提取法定盈余公积4650473.76提取任意盈余公积提取一般风险准备

应付普通股股利39804539.7852608559.98转作股本的普通股股利

期末未分配利润818122166.95745381123.74

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。

3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。

132/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

60、营业收入和营业成本

(1).营业收入和营业成本情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

主营业务1886904745.571709889321.101761474214.531642457067.35

其他业务75497902.374157064.2938752201.932460644.18

合计1962402647.941714046385.391800226416.461644917711.53

(2).营业收入、营业成本的分解信息

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

XXX-分部 合计合同分类营业收入营业成本营业收入营业成本

商品类型1886904745.571709889321.101886904745.571709889321.10

公路、市政基

1407717247.751282737858.211407717247.751282737858.21

础设施建设房屋建筑及

附属设施建278286422.84259944027.69278286422.84259944027.69设勘察设计及

4139537.243612499.684139537.243612499.68

试验检测建筑材料销

196761537.74163594935.52196761537.74163594935.52

售

合计1886904745.571709889321.101886904745.571709889321.10其他说明

□适用√不适用

(3).履约义务的说明

□适用√不适用

(4).分摊至剩余履约义务的说明

□适用√不适用

(5).重大合同变更或重大交易价格调整

□适用√不适用

61、税金及附加

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

133/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

项目本期发生额上期发生额

城市维护建设税1397117.711211119.96

教育费附加729088.90441435.18

房产税287193.51235759.89

印花税844380.541073242.77

水利基金1188198.231306382.85

地方教育费附加486059.24516060.11

其他726014.90776779.88

合计5658053.035560780.64

62、销售费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

职工薪酬6898403.575808738.06

业务招待费1105408.071316881.51

办公差旅费330420.37799703.85

其他费用2458188.842207811.77

合计10792420.8510133135.19

63、管理费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

职工薪酬26795752.8824458317.35

中介机构费1278081.143258857.74

办公差旅费2104315.261782655.57

业务招待费1525951.032557205.00

租赁费1132906.58752805.78

折旧及摊销费3168977.542155791.43

其他1005379.153529632.45

合计37011363.5838495265.32

64、研发费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

人工费1789597.231873213.41

材料费4719914.801397394.45

折旧与摊销90088.4982580.37

其他费用282970.78187972.85

合计6882571.303541161.08

65、财务费用

√适用□不适用

134/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

利息净支出28009886.9321510019.29

银行手续费4865973.183130510.35

担保费462401.951101509.22

汇兑损失0.34

合计33338262.4025742038.86

66、其他收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币按性质分类本期发生额上期发生额

一、计入其他收益的政府补助

其中：与递延收益相关的政府补助

二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目1445552.19213147.54

合计1445552.19213147.54

67、投资收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

处置交易性金融负债取得的投资收益-3784796.00-408816.00

合计-3784796.00-408816.00

68、净敞口套期收益

□适用√不适用

69、公允价值变动收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额

交易性金融负债1545700.00-

合计1545700.00-

70、信用减值损失

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

应收票据坏账损失-77385.39-36149.65

应收账款坏账损失-14898007.5828097935.27

其他应收款坏账损失13787829.55-515985.39

长期应收款坏账损失-451625.603557909.17

合计-1639189.0231103709.40

135/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

71、资产减值损失

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

一、合同资产减值损失3703365.81969539.61

二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失

三、长期股权投资减值损失

四、投资性房地产减值损失

五、固定资产减值损失

六、工程物资减值损失

七、在建工程减值损失

八、生产性生物资产减值损失

九、油气资产减值损失

十、无形资产减值损失

十一、商誉减值损失

十二、其他

合计3703365.81969539.61

72、资产处置收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产

113.53-147170.99

性生物资产及无形资产的处置利得或损失

合计113.53-147170.99

其他说明：

□适用√不适用

73、营业外收入

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额

非流动资产处置利得合计1155.88

其中：固定资产处置利得1155.88无形资产处置利得债务重组利得非货币性资产交换利得接受捐赠

政府补助302033.6583500.00302033.65

其他549588.04300921.50549588.04

合计851621.69385577.38851621.69

其他说明：

□适用√不适用

136/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

74、营业外支出

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额

非流动资产处置损失合计50430.95219959.7650430.95

其中：固定资产处置损失50430.95219959.7650430.95无形资产处置损失债务重组损失非货币性资产交换损失

对外捐赠91700.007809.4091700.00

其他1057520.271185457.641057520.27

合计1199651.221413226.801199651.22

75、所得税费用

(1).所得税费用表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

当期所得税费用36324007.2225164197.41

递延所得税费用354382.951762594.74

合计36678390.1726926792.15

(2).会计利润与所得税费用调整过程

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额

利润总额155596308.37

按法定/适用税率计算的所得税费用38899077.09

子公司适用不同税率的影响-2575069.87调整以前期间所得税的影响非应税收入的影响

不可抵扣的成本、费用和损失的影响使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏

354382.95

损的影响

所得税费用36678390.17

其他说明：

□适用√不适用

76、其他综合收益

□适用√不适用

77、现金流量表项目

(1).与经营活动有关的现金收到的其他与经营活动有关的现金

137/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

政府补助302033.6583500.00

租赁收入963649.901032035.98

投标、履约保证金33551267.08

保函及其他保证金16079211.0325278945.96

往来款及其他202353053.98

合计219697948.5659945749.02支付的其他与经营活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

投标、履约保证金30495150.68

备用金及往来款17623056.0812651700.43

管理费用6623579.189493545.27

销售费用2734394.853511344.95

财务费用4865973.183130510.35

其他1199651.221560397.79

合计63541805.1930347498.79

(2).与投资活动有关的现金收到的重要的投资活动有关的现金

□适用√不适用支付的重要的投资活动有关的现金

□适用√不适用收到的其他与投资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

利息收入960543.701812575.25

合计960543.701812575.25支付的其他与投资活动有关的现金

□适用√不适用

(3).与筹资活动有关的现金收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用√不适用支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

138/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

项目本期发生额上期发生额

支付租赁负债的本金和利息6194781.664402469.11

库存股回购30009303.14

担保费及其他463098.811101509.22

合计36667183.615503978.33筹资活动产生的各项负债变动情况

□适用√不适用

(4).以净额列报现金流量的说明

√适用□不适用采用净额列报的依项目相关事实情况财务影响据

根据行业惯例，公司在项目投标和实施前，需要向业主或总包方支付一定比例周转快、金额大、的投标保证金和履约保证金，对于此类期限短的现金流量保证金，公司均在其他应收款科目核按收支净额列示，其他与经营活算。因项目数量较多且保证金的收付较能更合理地反应公

30495150.68

动有关的现金为频繁，故对于各个施工项目当期缴纳司现金流量的（支付）或退回（收到）的投标及履约情况，使得各期的保证金，按照净额列示为收到其他与数据更具有可比经营活动相关的现金流量或支付其性。

他与经营活动相关的现金流量。

(5).不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

□适用√不适用

78、现金流量表补充资料

(1).现金流量表补充资料

√适用□不适用

单位：元币种：人民币补充资料本期金额上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润118917918.2075612291.83

加：资产减值准备-3703365.81-969539.61

信用减值损失1639189.02-31103709.40

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧7103717.829908329.05

使用权资产摊销4301617.215018314.86

无形资产摊销430179.33388075.91

长期待摊费用摊销2765939.02873383.06处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”-113.53147170.99号填列）

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）-1545700.00

财务费用（收益以“－”号填列）27483262.7022611528.51

投资损失（收益以“－”号填列）3784796.00408816.00

139/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）-261079.721562517.07

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）-93303.23200077.67

存货的减少（增加以“－”号填列）-8330270.26-18286717.88

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）-49553887.43183925789.92

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）-269668513.70-473569318.43

其他-1446996.213486655.91

经营活动产生的现金流量净额-168176610.59-219786334.54

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额587138404.65870787891.88

减：现金的期初余额775957308.061160187187.41

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额-188818903.41-289399295.53

(2).本期支付的取得子公司的现金净额

□适用√不适用

(3).本期收到的处置子公司的现金净额

□适用√不适用

(4).现金和现金等价物的构成

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

一、现金587138404.65775957308.06

其中：库存现金5847.0010000.00

可随时用于支付的银行存款587132557.65775947308.06可随时用于支付的其他货币资金可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项

二、现金等价物

其中：三个月内到期的债券投资

三、期末现金及现金等价物余额587138404.65775957308.06

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

(5).使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用√不适用

(6).不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

140/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

项目期末余额期初余额理由

冻结资金、保证金107570208.7779825877.50使用范围受限

合计107570208.7779825877.50/

其他说明：

□适用√不适用

79、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用√不适用

80、外币货币性项目

(1).外币货币性项目

√适用□不适用

单位：元项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额

货币资金-

其中：美元欧元港币

应收账款--

其中：美元欧元港币

长期借款--

其中：美元欧元港币

交易性金融负债-

其中：美元13000000.007.094892232400.00

(2).境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币

及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因□适用√不适用

81、租赁

(1).作为承租人

√适用□不适用未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

□适用√不适用简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

□适用√不适用售后租回交易及判断依据

□适用√不适用

与租赁相关的现金流出总额12523362.00(单位：元币种：人民币)

141/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

(2).作为出租人作为出租人的经营租赁

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

其中:未计入租赁收款额的可变项目租赁收入租赁付款额相关的收入

租赁收入5678571.27

合计5678571.27作为出租人的融资租赁

□适用√不适用未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

□适用√不适用未来五年未折现租赁收款额

□适用√不适用

(3).作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

□适用√不适用

82、数据资源

□适用√不适用

83、其他

□适用√不适用

八、研发支出

1、按费用性质列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

人工费1789597.231873213.41

材料费4719914.801397394.45

折旧与摊销90088.4982580.37

其他费用282970.78187972.85

合计6882571.303541161.08

其中：费用化研发支出6882571.303541161.08

2、符合资本化条件的研发项目开发支出

□适用√不适用重要的资本化研发项目

□适用√不适用开发支出减值准备

□适用√不适用

142/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

3、重要的外购在研项目

□适用√不适用

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

□适用√不适用

2、同一控制下企业合并

□适用√不适用

3、反向购买

□适用√不适用

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用□不适用

本期公司新增子公司交建股份（广东）建设有限公司、安徽交建池路建设工程有限公司、上海

耶伽雪啡实业发展有限公司，具体情况见财务报告附注八“在其他主体中的权益”。

6、其他

□适用√不适用

143/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1).企业集团的构成

√适用□不适用

单位:万元币种:人民币

持股比例(%)取得子公司名称主要经营地注册资本注册地业务性质直接间接方式

安徽交建兴源路面有限公司合肥市1500.00合肥市工程施工100.00设立

安徽省路通公路工程检测有限公司合肥市200.00合肥市工程检测100.00设立

亳州市祥居建设工程有限公司亳州市15000.00亳州市基础设施建设90.00设立

宿松县振兴基础设施管理有限责任公司安庆市2000.00安庆市基础设施建设90.00设立

界首市齐美项目管理有限公司阜阳市32973.08阜阳市基础设施建设89.00设立

凤台博佳建设工程有限责任公司淮南市800.00淮南市房屋建筑30.0070.00设立

安徽交建益辉公路工程有限公司芜湖市500.00芜湖市基础设施建设100.00设立

安徽省诚锦建设工程有限公司蚌埠市1000.00蚌埠市基础设施建设100.00设立

安徽省欣耘建设工程有限公司蚌埠市500.00蚌埠市工程施工100.00设立

安徽通达盛材料科技有限公司合肥市3000.00合肥市材料销售90.0010.00设立

安徽锦祥融达建筑劳务有限公司合肥市2000.00合肥市工程施工90.0010.00设立

浙江交建城市服务科技集团有限公司杭州市20100.00杭州市技术服务55.00设立

安徽交建建筑工程有限责任公司合肥市11000.00合肥市房屋建筑100.00同一控制下企业合并

五河祥源星河建设有限公司蚌埠市5000.00蚌埠市房屋建筑100.00同一控制下企业合并

合肥市祥湖墅建设工程有限责任公司合肥市1000.00合肥市房屋建筑100.00设立

安徽道霖建设工程有限公司合肥市1000.00合肥市房屋建筑100.00非同一控制下合并（非业务合并）

安徽乾耀建设工程有限责任公司芜湖市500.00芜湖市房屋建筑100.00设立

安徽振凌建设工程有限公司芜湖市1000.00芜湖市房屋建筑100.00非同一控制下合并（非业务合并）

海宁市聚合新材料有限公司嘉兴市200.00嘉兴市建筑材料制造49.00非同一控制下合并

安徽交建装饰有限责任公司合肥市2000.00合肥市建筑装饰100.00非同一控制下合并（非业务合并）

交建股份（广东）建设有限公司广州市4100.00广州市建筑材料批发100.00设立

安徽交建池路建设工程有限公司池州市500.00池州市基础设施建设90.0010.00设立

144/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

上海耶伽雪啡实业发展有限公司上海市10000.00上海市家用轻工批发80.00设立

(2).重要的非全资子公司

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

子公司名称少数股东持股比例（%）本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额

亳州祥居10.00239.093628.74

界首齐美11.003627.04

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

(3).重要非全资子公司的主要财务信息

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币子公司名期末余额期初余额称流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计

亳州祥居4475.0384305.5188780.5415077.6448637.6263715.264079.0781853.8885932.9511480.9950525.2062006.19

界首齐美2818.57133427.18136245.758593.7795612.42104206.1911372.32122384.87133757.1920315.2383206.68103521.91本期发生额上期发生额子公司名称营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量

亳州祥居2780.381138.521138.522892.222905.901048.441048.442494.33

界首齐美2926.871804.281804.28-13297.54-0.24-375.94-375.94-6794.07

145/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

(4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用√不适用

(5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用√不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

□适用√不适用

4、重要的共同经营

□适用√不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用√不适用

6、其他

□适用√不适用

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

□适用√不适用未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

□适用√不适用

2、涉及政府补助的负债项目

□适用√不适用

3、计入当期损益的政府补助

√适用□不适用

单位：元币种：人民币类型本期发生额上期发生额

其他302033.6583500.00

合计302033.6583500.00

146/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具的风险

□适用√不适用

2、套期

(1).公司开展套期业务进行风险管理

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

(2).公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

(3).公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

3、金融资产转移

(1).转移方式分类

□适用√不适用

(2).因转移而终止确认的金融资产

□适用√不适用

(3).继续涉入的转移金融资产

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末公允价值

项目第一层次公允第二层次公允价第三层次公允价合计价值计量值计量值计量

一、持续的公允价值计量

（一）交易性金融资产

1.以公允价值计量且变动计

147/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

入当期损益的金融资产

（1）债务工具投资

（2）权益工具投资

（3）衍生金融资产

2.指定以公允价值计量且

其变动计入当期损益的金融资产

（1）债务工具投资

（2）权益工具投资

（二）其他债权投资

（三）其他权益工具投资

（四）投资性房地产

1.出租用的土地使用权

2.出租的建筑物

3.持有并准备增值后转让的

土地使用权

（五）生物资产

1.消耗性生物资产

2.生产性生物资产

（六）其他非流动金融资产320653792.74320653792.74持续以公允价值计量的资

320653792.74320653792.74

产总额

（六）交易性金融负债92232400.0092232400.00

1.以公允价值计量且变动计

入当期损益的金融负债

其中：发行的交易性债券衍生金融负债其他

2.指定为以公允价值计量且

变动计入当期损益的金融负债持续以公允价值计量的负

92232400.0092232400.00

债总额

二、非持续的公允价值计量

（一）持有待售资产非持续以公允价值计量的资产总额非持续以公允价值计量的负债总额

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用√不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用□不适用

148/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

对于以公允价值计量且变动计入当期损益的银行理财产品，以其预期收益率作为公允价值计算依据。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的远期外汇合约，按照贷款发放日汇率与合同约定的交割汇率之间差额计算确定。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用□不适用

对于非上市的股权投资，若近期内被投资单位存在引入外部投资者的行为，则以近期交易价格作为该股权投资的公允价值。若被投资单位的经营环境和经营情况、财务状况等未发生重大变化，则以所占净资产份额作为公允价值的合理估计进行计量。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感

性分析

□适用√不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政

策

□适用√不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用√不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

√适用□不适用

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收

账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的长期借款和长期借款等。

9、其他

□适用√不适用

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币母公司对本企母公司对本企业母公司名称注册地业务性质注册资本业的持股比例

(%)的表决权比例(%)

祥源控股浙江绍兴实业投资90000.0044.3244.32本企业最终控制方是俞发祥

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用□不适用

本公司子公司的情况详见“第八节财务报告”之“十、在其他主体中的权益”

149/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用√不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用√不适用

4、其他关联方情况

√适用□不适用其他关联方名称其他关联方与本企业关系上海祥源原信息咨询有限公司母公司的控股子公司安徽誉华投资管理有限公司母公司的控股子公司北京原善科技有限公司其他青岛祥源旅游发展股份有限公司母公司的控股子公司青岛流清文化旅游发展有限公司母公司的控股子公司祥源旅游开发有限公司母公司的控股子公司海南祥耘投资发展有限公司母公司的控股子公司安徽益祥文旅产业有限公司母公司的控股子公司浙江祥源文旅股份有限公司母公司的控股子公司齐云山投资集团有限公司母公司的控股子公司祁门县祥源小镇房地产开发有限公司母公司的控股子公司黄山市祥源企业管理咨询有限公司母公司的控股子公司黄山市齐云山水上游乐管理有限公司母公司的控股子公司休宁齐云山文化旅游发展股份有限公司母公司的控股子公司黄山市祥东健康科技有限公司母公司的控股子公司安徽齐云山旅游开发有限公司母公司的控股子公司安徽祥源文化发展有限公司母公司的全资子公司浙江万好万家矿业投资有限公司母公司的控股子公司永德万好万家矿业有限公司母公司的控股子公司

祥源天鸿（上海）资产管理有限公司母公司的控股子公司祥源（苏州）资产管理有限公司母公司的控股子公司安徽祥益旅游发展有限公司母公司的控股子公司安徽祥源旅游产业研究院有限公司母公司的控股子公司黄山市齐云博明置业有限公司母公司的控股子公司张家界祥源文化发展有限责任公司母公司的控股子公司滁州祥源旅游发展有限公司母公司的控股子公司滁州山市文化发展有限公司母公司的控股子公司合肥辉源旅游发展有限公司母公司的控股子公司合肥堃佑企业管理咨询有限公司母公司的控股子公司

合肥金嘉木投资管理合伙企业（有限合伙）其他

安徽祥准企业管理咨询合伙企业（有限合伙）其他

安徽源胤祥企业管理咨询合伙企业（有限合伙）其他

绍兴市祥源茂瑞企业管理合伙企业（有限合伙）及其其他担任执行事务合伙人的有限合伙企业海南源盛共赢咨询服务有限公司母公司的控股子公司

桑瑞沃（海南）咨询服务合伙企业（有限合伙）其他安徽知本文化科技有限公司母公司的控股子公司安徽居正原商业运营管理有限公司母公司的控股子公司

150/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

安徽阅行者教育科技有限公司母公司的控股子公司安徽美邻社信息技术有限公司母公司的控股子公司安徽知艮鸟商业运营管理有限公司母公司的控股子公司安徽居正原工程管理服务有限公司母公司的控股子公司

祥源荒野（海南）教育咨询服务合伙企业（有限合伙）母公司的控股子公司广东祥源企业发展股份有限公司母公司的控股子公司东莞市景星凤凰房地产开发有限公司母公司的控股子公司

黄山市为众投资管理中心（有限合伙）其他祥源房地产集团有限公司母公司的控股子公司安徽祥源物业服务有限公司其他上海祥家信息科技有限公司母公司的控股子公司安徽祥祯信息科技有限公司母公司的控股子公司安徽祥意商业经营管理有限公司母公司的控股子公司肥西祥源物业服务有限公司母公司的控股子公司五河祥源投资开发有限公司母公司的控股子公司五河祥源商业管理有限公司母公司的控股子公司深圳市祥晟源房地产开发有限公司母公司的控股子公司合肥蜀西祥源房地产开发有限公司母公司的控股子公司安徽祥源文商旅游发展有限公司母公司的控股子公司安徽省海源联创商业运营管理有限公司母公司的控股子公司合肥奥祥商业运营管理有限公司母公司的控股子公司六安市西都百货经营管理有限公司母公司的控股子公司合肥祥禾商业管理有限公司母公司的控股子公司合肥汇博商业管理有限公司母公司的控股子公司合肥祥瀚房地产开发有限公司母公司的控股子公司安徽祥源城市更新有限公司母公司的控股子公司合肥祥汇房地产开发有限公司母公司的控股子公司六安祥源房地产开发有限公司母公司的控股子公司合肥蜀西祥源房地产开发有限公司母公司的控股子公司合肥中居拱辰企业管理有限公司母公司的控股子公司

巢湖市祥辰辉企业管理合伙企业（有限合伙）其他安徽天路公路服务有限公司母公司的控股子公司绍兴市祥源绿信置业有限公司母公司的控股子公司绍兴市祥源房地产开发有限公司母公司的控股子公司杭州祥源商业管理有限公司母公司的控股子公司安徽祥源花世界旅游文化投资有限公司母公司的控股子公司安徽祥悦源企业管理有限公司母公司的控股子公司安徽祥富瑞企业管理有限公司母公司的控股子公司上海桑尔酒店管理有限公司母公司的控股子公司上海祥源企业发展有限公司母公司的控股子公司上海万锦置业发展有限公司母公司的控股子公司上海祥稞商贸有限公司母公司的控股子公司祥源花世界生态文化旅游区开发有限公司母公司的控股子公司安徽祥源花海旅游开发有限公司母公司的控股子公司安徽星球花园旅游发展有限公司母公司的控股子公司合肥祥源茶会商贸有限公司母公司的控股子公司祥源梅溪湖文化旅游发展有限公司母公司的控股子公司祥源（苏州）企业管理有限公司母公司的控股子公司常熟祥翰房地产开发有限公司母公司的控股子公司

151/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

常熟祥源房地产开发有限公司母公司的控股子公司昆山祥瀚房地产开发有限公司母公司的控股子公司安徽源海房地产开发有限公司母公司的控股子公司阜阳源海房地产开发有限公司母公司的控股子公司安徽新祥源房地产开发有限公司母公司的控股子公司常熟源银房地产开发有限公司母公司的控股子公司阜南县祥源生态文化旅游开发有限公司母公司的控股子公司十堰祥源太极湖房地产有限公司母公司的控股子公司十堰市祥盛商业管理有限公司母公司的控股子公司杭州萧山君夏企业管理咨询有限责任公司母公司的控股子公司杭州祥源寰熙企业管理咨询有限责任公司母公司的控股子公司岳阳祥源实业有限公司母公司的控股子公司阜南县城北祥源房地产开发有限公司母公司的控股子公司宁波祥源旅游开发有限公司母公司的控股子公司海南祥源旅游发展有限公司母公司的控股子公司万宁新潭湾投资开发有限公司母公司的控股子公司祥源凤凰旅游发展有限公司母公司的控股子公司凤凰古城旅游开发有限公司母公司的控股子公司凤凰古城文化旅游投资股份有限公司母公司的控股子公司湘西砚咖啡餐饮管理有限公司其他凤凰古城景区旅游管理服务有限公司其他湖南祥源文商旅游有限责任公司母公司的控股子公司湘潭山市晴岚文化传播有限公司母公司的控股子公司安徽祥卉源企业管理有限公司母公司的控股子公司上海源溧商业管理有限公司母公司的控股子公司上海原竹信息科技有限公司母公司的控股子公司上海源申景竹商业管理有限责任公司母公司的控股子公司上海竹壹商业管理有限责任公司母公司的控股子公司上海竹康品元餐饮管理有限公司母公司的控股子公司上海品苏宇餐饮服务有限公司母公司的控股子公司上海祥源旅游发展有限公司母公司的控股子公司安徽欧力电器有限公司母公司的控股子公司安徽新欧力电器有限公司母公司的控股子公司合肥迪玛特电器制冷设备有限公司母公司的控股子公司安徽源君生物科技有限公司母公司的控股子公司安徽祥融园林有限公司母公司的控股子公司上海祥源庐境景观设计有限公司母公司的控股子公司安徽祥晟生态农业发展有限公司母公司的控股子公司阜阳穹达建筑安装工程有限公司母公司的控股子公司湖南永润园林有限公司母公司的控股子公司安徽汉家园林有限公司母公司的控股子公司福建源溯景观设计有限公司母公司的控股子公司上海祥源原村经济发展有限公司母公司的控股子公司玉环祥源旅游开发有限公司母公司的控股子公司海南祥源创业咨询有限公司母公司的控股子公司上海祥源云文化创意有限责任公司母公司的控股子公司祥源颍淮生态文化旅游区开发有限公司母公司的控股子公司祥源颍淮旅游开发股份有限公司母公司的控股子公司湖北郧阳岛度假区开发有限公司母公司的控股子公司

152/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

湖北中祥置业有限公司母公司的控股子公司

长兴万钰投资合伙企业（有限合伙）其他

长兴万缘投资合伙企业（有限合伙）其他

长兴万捷投资合伙企业（有限合伙）其他嵊州市祥源房产开发有限公司母公司的控股子公司安徽祥源旅游管理有限公司母公司的控股子公司阜阳文化旅游发展股份有限公司母公司的控股子公司安徽北城祥源房地产开发有限公司母公司的控股子公司上海源策锦城置业有限公司母公司的控股子公司上海祥笈实业有限公司母公司的控股子公司上海源业实业有限公司母公司的控股子公司云南白药大理置业有限公司母公司的控股子公司云南叶榆园林绿化工程有限公司母公司的控股子公司上海祁能置业有限公司母公司的控股子公司

黄山市启建投资管理中心（有限合伙）其他

黄山市行远投资管理中心（有限合伙）其他嘉兴市臻程企业管理有限公司母公司的控股子公司嘉兴市臻源企业管理有限公司母公司的控股子公司上海亿能置业有限公司母公司的控股子公司上海竹梓欣和商业管理有限责任公司母公司的控股子公司上海祥源源生态科技有限公司母公司的控股子公司安徽欧力智能装备科技有限公司母公司的控股子公司上海金佑祁贸易有限公司母公司的控股子公司浙江祥源文商旅游发展有限责任公司母公司的控股子公司上海祥源旅文建设管理有限责任公司母公司的控股子公司大理颐云商业管理有限公司母公司的控股子公司成都祥源品牌管理有限责任公司母公司的控股子公司合肥祥宸置业有限公司母公司的控股子公司安徽祥源自由家企业管理有限公司母公司的控股子公司黄山市自由家营地景区管理有限公司母公司的控股子公司杭州微游荟旅游度假管理有限公司母公司的控股子公司湘西烟雨凤凰旅游演艺有限公司母公司的控股子公司安徽祥源规划设计有限公司母公司的控股子公司宜章县莽山自由家露营地服务有限公司母公司的控股子公司安徽智行千里国际旅行社有限公司母公司的控股子公司安徽庐梦令商业管理有限公司母公司的控股子公司东莞祥晟源房地产开发有限公司母公司的控股子公司临海祥源文商旅游发展有限责任公司母公司的控股子公司临海祥源文旅商业运营管理有限责任公司母公司的控股子公司蒲江临溪文化旅游发展有限公司母公司的控股子公司宜章溶家洞民宿服务有限公司母公司的控股子公司雅安祥源青碧旅游开发有限公司母公司的控股子公司厦门翔通信息科技有限公司母公司的控股子公司北京讯宇创世科技有限公司母公司的控股子公司霍尔果斯讯宇创世信息科技有限公司母公司的控股子公司北京通联天地科技有限公司母公司的控股子公司深圳市创世互动科技有限公司母公司的控股子公司霍尔果斯翔通信息科技有限公司母公司的控股子公司厦门易我玩信息科技有限公司母公司的控股子公司

153/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

上海祥源益堃旅游文化有限公司母公司的控股子公司义乌祥源文商旅游发展有限责任公司母公司的控股子公司合肥源晟房地产开发有限公司母公司的控股子公司合肥祥毅置业有限公司母公司的控股子公司上海昇祥远企业管理有限公司母公司的控股子公司十堰市至道游乐有限公司母公司的控股子公司宿州祥晖物业服务有限公司母公司的控股子公司上海祥源佑祁旅游文化有限公司母公司的控股子公司合肥拓翌时创工程设计咨询有限公司母公司的控股子公司上海祥源国瑞旅游开发有限公司母公司的控股子公司台州源粟旅游文化发展有限公司母公司的控股子公司三亚源途远旅行社有限公司母公司的控股子公司杭州良径文商旅管理有限公司母公司的控股子公司江山市祥源旅游发展有限公司母公司的控股子公司临海祥源括苍文旅发展有限责任公司母公司的控股子公司深圳市祥源文商旅游发展有限责任公司母公司的控股子公司合肥源祥文商旅游发展有限公司母公司的控股子公司玉环市文核旅游发展有限公司母公司的控股子公司安徽祥源公园城开发有限公司母公司的控股子公司合肥合乡运营管理有限公司母公司的控股子公司合肥花畔星娱文化传播有限公司母公司的控股子公司合肥鸿柏裕企业管理有限公司母公司的控股子公司清远市祥源飞霞旅游景区开发有限责任公司母公司的控股子公司其他说明

上市公司浙江祥源文旅股份有限公司（祥源文化，600576）控制的公司为本公司关联方，详见祥源文化的相关公告。

5、关联交易情况

(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币关联交易内获批的交易额是否超过交易关联方本期发生额上期发生额容度（如适用）额度（如适用）祥源茶业有限

茶叶109201.00610160.00责任公司

安徽祥源物业物业管理费、

576903.21971045.71

服务有限公司电费、停车费祥源花世界生

态文化旅游区餐费50180.00157399.00开发有限公司祥源房地产集

餐费11990.00381230.00团有限公司安徽祥融园林园林绿化服

5825893.143877323.70

有限公司务

其他关联方零星采购34556.9924652.79

出售商品/提供劳务情况表

154/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

√适用□不适用

单位：元币种：人民币关联方关联交易内容本期发生额上期发生额

安徽北城祥源房地产开发有限公司房屋建筑及附属设施建设57963.60

安徽祥源城市更新有限公司房屋建筑及附属设施建设7330627.59

安徽祥源公园城开发有限公司房屋建筑及附属设施建设-5971.288977658.72

安徽新祥源房地产开发有限公司房屋建筑及附属设施建设8759529.08

滁州祥源旅游发展有限公司房屋建筑及附属设施建设-19201.32

阜南县城北祥源房地产开发有限公司房屋建筑及附属设施建设26324344.6926452120.33阜南县祥源生态文化旅游开发有限公

房屋建筑及附属设施建设-5859786.75司

阜阳源海房地产开发有限公司房屋建筑及附属设施建设17814.42367802.43

合肥蜀西祥源房地产开发有限公司房屋建筑及附属设施建设342974.67

合肥祥瀚房地产开发有限公司房屋建筑及附属设施建设28885520.4111504624.55

宁波祥源旅游开发有限公司房屋建筑及附属设施建设12200631.7864801583.81

上海万锦置业发展有限公司房屋建筑及附属设施建设133492.253397050.41

绍兴市祥源绿信置业有限公司房屋建筑及附属设施建设-44844.7370298.10

五河祥源投资开发有限公司房屋建筑及附属设施建设512450.004286355.66

祥源房地产集团有限公司房屋建筑及附属设施建设175680.19祥源花世界生态文化旅游区开发有限

房屋建筑及附属设施建设5148.06公司

黄山市祥源云谷酒店管理有限公司房屋建筑及附属设施建设1291517.52

合肥祥毅置业有限公司房屋建筑及附属设施建设2565772.05韶关市祥源丹霞山文旅产业发展有限

房屋建筑及附属设施建设3528.02公司

东莞祥晟源房地产开发有限公司房屋建筑及附属设施建设33018.87

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用√不适用

(2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用√不适用

关联托管/承包情况说明

□适用√不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用√不适用

关联管理/出包情况说明

□适用√不适用

155/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

(3).关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用√不适用

本公司作为承租方：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额简化处理未纳入租简化处理的未纳入租的短期租租赁赁负债计增加短期租赁和赁负债计赁和低价承担的租赁承担的租出租方名称资产量的可变的使低价值资产量的可变增加的使值资产租支付的租金负债利息支支付的租金赁负债利种类租赁付款用权租赁的租金租赁付款用权资产赁的租金出息支出额（如适资产费用（如适额（如适费用（如适用）用）用）

用）合肥源祥文办公

商旅游发展8400.0051945096081.55楼有限公司安徽祥源文办公

商旅游发展25000.001961378073.9434780.411253990.83242705.67188807.84楼有限公司安徽天路公办公

路服务有限120000.0017981.65114285.7223549.54楼公司安徽祥晟生小庙

态农业发展10000.00场地有限公司关联租赁情况说明

□适用√不适用

156/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

(4).关联担保情况本公司作为担保方

□适用√不适用本公司作为被担保方

√适用□不适用

单位：元币种：人民币担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕

祥源控股18000.002023-10-132028-10-13否

祥源控股58500.002024-11-292029-11-29否

祥源控股20000.002024-5-282025-5-27否

祥源控股2000.002025-3-42028-3-26否

祥源控股44700.002025-2-262026-2-19否

祥源控股30000.002024-2-52025-1-23否

祥源控股32000.002023-5-52024-5-4否

祥源控股20000.002023-6-82025-6-8否

祥源控股10000.002024-6-112025-5-24否

祥源控股2000.002025-4-232027-4-23否

祥源控股11700.002021-12-172028-12-16否关联担保情况说明

□适用√不适用

(5).关联方资金拆借

□适用√不适用

(6).关联方资产转让、债务重组情况

□适用√不适用

(7).关键管理人员报酬

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

关键管理人员报酬547.52427.72

(8).其他关联交易

□适用√不适用

6、应收、应付关联方等未结算项目情况

(1).应收项目

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备阜南县城北祥源房地产

应收票据2000000.0033600.00开发有限公司宁波祥源旅游开发有限

应收账款157894337.402121682.43151274244.451047834.70公司

157/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

阜南县城北祥源房地产

应收账款110595408.76929604.13118080062.041034403.27开发有限公司合肥祥瀚房地产开发有

应收账款98486191.121177518.3899699132.571468518.50限公司安徽新祥源房地产开发

应收账款59660225.271134066.6358393329.07920304.67有限公司五河祥源投资开发有限

应收账款52392094.791389820.2355093325.301332186.99公司安徽祥源公园城开发有

应收账款59964827.39584846.8454306215.01524261.18限公司滁州祥源旅游发展有限

应收账款48885708.62828742.9048885708.62716585.76公司上海万锦置业发展有限

应收账款40853125.72616501.2835795669.08223217.94公司阜南县祥源生态文化旅

应收账款22340911.47422278.2029500453.15561743.88游开发有限公司安徽祥源城市更新有限

应收账款13806007.91356401.2218230869.93363219.32公司阜阳源海房地产开发有

应收账款11880929.38419199.8112695474.82198893.35限公司祥源花世界生态文化旅

应收账款7808163.39234817.747955450.23216927.01游区开发有限公司合肥蜀西祥源房地产开

应收账款3747986.97293119.963747986.97123302.52发有限公司祥源房地产集团有限公

应收账款3333846.7747887.553374400.5647123.62司

应收账款湖北中祥置业有限公司1834653.0430822.171845171.9430887.39黄山市祥源云谷酒店管

应收账款1800518.7930248.721800518.7926827.13理有限公司湘潭山市晴岚文化传播

应收账款1653296.1110250.441653296.1110250.44有限公司

应收账款安徽祥融园林有限公司1622672.19142635.181622672.1958161.95齐云山投资集团有限公

应收账款1465610.4520279.241465610.4512976.62司滁州山市文化发展有限

应收账款937809.4585434.44937809.4515755.20公司绍兴市祥源绿信置业有

应收账款856185.455308.35837440.705192.13限公司安徽北城祥源房地产开

应收账款596290.31130827.98596290.3148980.66发有限公司

应收账款岳阳祥源实业有限公司334900.9924004.02334900.999620.39上海桑尔酒店管理有限

应收账款0.680.06251093.1022874.58公司祥源颍淮旅游开发股份

应收账款12901.4479.99有限公司

应收账款合肥祥毅置业有限公司853148.375289.53安徽新祥源房地产开发

应收票据800000.004960.00有限公司

应收票据安徽祥源城市更新有限5000000.0079717.39

158/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

公司上海万锦置业发展有限

应收票据350580.072173.60公司其他应收合肥祥瀚房地产开发有

18867542.17566026.2718867542.17566026.27

款限公司其他应收阜南县城北祥源房地产

11000000.00330000.0011000000.00330000.00

款开发有限公司上海万锦置业发展有限

合同资产26554777.50132773.8932736073.60163680.37公司宁波祥源旅游开发有限

合同资产15355604.0381826.9828830874.39149203.33公司阜南县城北祥源房地产

合同资产28441287.62142206.4427176033.77135880.17开发有限公司五河祥源投资开发有限

合同资产17530878.2187654.3917530878.2187654.39公司合肥祥瀚房地产开发有

合同资产31713323.98158566.6215891250.1279456.25限公司安徽新祥源房地产开发

合同资产3971155.3119855.786459107.6332295.54有限公司祥源花世界生态文化旅

合同资产1818748.049093.741818748.049093.74游区开发有限公司滁州祥源旅游发展有限

合同资产764096.723820.48783298.043916.49公司安徽祥源城市更新有限

合同资产198612.15993.06749305.523746.53公司安徽祥源公园城开发有

合同资产428871.962408.53475800.592643.17限公司

合同资产合肥祥毅置业有限公司761002.273805.01143072.76715.36合肥汇博商业管理有限

合同资产98401.68492.0198401.68492.01公司阜南县祥源生态文化旅

合同资产10615.6153.0810615.6153.08游开发有限公司阜阳源海房地产开发有

合同资产759132.533795.66限公司韶关市祥源丹霞山文旅

合同资产3528.0217.64产业发展有限公司其他非流安徽祥源城市更新有限

19979055.98335648.1419979055.98335648.14

动资产公司其他非流阜南县城北祥源房地产

10630128.37128677.6210630128.37128677.62

动资产开发有限公司其他非流宁波祥源旅游开发有限

8530124.9452886.778530124.9452886.77

动资产公司其他非流五河祥源投资开发有限

7150340.60413071.267150340.60413071.26

动资产公司其他非流安徽祥源公园城开发有

6593268.21109060.356593268.21109060.35

动资产限公司其他非流绍兴市祥源绿信置业有

3145121.42115425.96

动资产限公司

其他非流滁州祥源旅游发展有限2456729.4590161.972456729.4590161.97

159/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

动资产公司其他非流祥源房地产集团有限公

710539.2564730.13710539.2564730.13

动资产司

(2).应付项目

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目名称关联方期末账面余额期初账面余额

合同负债绍兴市祥源绿信置业有限公司4167606.502328641.57

合同负债祥源颍淮旅游开发股份有限公司358142.91

合同负债阜南县祥源生态文化旅游开发有限公司288572.18

合同负债祥源房地产集团有限公司397098.57208999.33

合同负债祥源花世界生态文化旅游区开发有限公司135125.54

合同负债阜南县城北祥源房地产开发有限公司5685.05

应付账款安徽祥融园林有限公司9189184.858818808.19

应付账款安徽祥源物业服务有限公司1971668.991963265.40

应付账款安徽祥源文商旅游发展有限公司577685.00

应付账款五河祥源投资开发有限公司146466.18146466.18

应付账款祥源茶业有限责任公司15423.00

应付账款合肥源祥文商旅游发展有限公司734918.71

其他应付款祥源茶业有限责任公司322753.60322753.60

其他应付款安徽祥源公园城开发有限公司65000.0065000.00

其他应付款安徽祥源物业服务有限公司5000.005000.00

租赁负债安徽祥源文商旅游发展有限公司3163752.85

租赁负债合肥源祥文商旅游发展有限公司2774152.27

租赁负债安徽天路公路服务有限公司328529.41427766.25

一年内到期的非流动负债合肥源祥文商旅游发展有限公司2629672.60

一年内到期的非流动负债安徽祥源文商旅游发展有限公司2013241.62

一年内到期的非流动负债安徽天路公路服务有限公司198451.70195518.92

(3).其他项目

□适用√不适用

7、关联方承诺

□适用√不适用

8、其他

□适用√不适用

十五、股份支付

1、各项权益工具

(1).明细情况

□适用√不适用

(2).期末发行在外的股票期权或其他权益工具

□适用√不适用

160/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

2、以权益结算的股份支付情况

□适用√不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用√不适用

4、本期股份支付费用

□适用√不适用

5、股份支付的修改、终止情况

□适用√不适用

6、其他

□适用√不适用

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

□适用√不适用

2、或有事项

(1).资产负债表日存在的重要或有事项

√适用□不适用

（1）截至2025年06月30日止，本公司未决诉讼或仲裁形成的或有事项如下：

序号原告被告案件简要情况本公司以三被告欠付工程款为由诉至柳州市中级人民法院，同时将融安县自然资源和规划局列为第三人。具体诉请如下：1、判令三被告支付工程款61709300.97元；

被告一：广西德

2、判令三被告支付工程款利息；3、判令三被告退还原

合泰和投资有

告履约保证金15709767.8元并支付暂计利息3071259.6限公司元；4、判令三被告支付原告律师费20万元；5、判令三

被告二：广西德

被告退还原告履约保证金12093169.53元并支付暂计利安徽省合泰和投资有

息3071259.6元。

交通建限公司融安县

柳州市中级人民法院一审判决如下：1、广西德合泰和投

1设股份分公司

资有限公司向安徽交建支付工程款55045853.28元及逾

有限公被告三：北京创

期利息；2、广西德合泰和投资有限公司向安徽交建退还司时空科技发展

履约保证金7551210.75元及资金占用费；3、驳回安徽有限公司

交建的其他诉讼请求；4、驳回广西德合泰和投资有限公

第三人：融安县

司、广西德合泰和投资有限公司融安县分公司的全部反自然资源和规诉请求。

划局本公司及被告广西德合泰和投资有限公司均上诉至广西

壮族自治区高级人民法院，二审已于2025年7月2日开庭，目前仍在审理中。

2安徽省蚌埠市临港基本公司以被告欠付工程款为由诉至蚌埠市蚌山区人民法

161/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

交通建建投资发展有院。具体诉请如下：1、请求法院判令被告支付原告工程设股份限公司款44569474.1元及利息；2、本案诉讼费、保全费和担有限公保费等费用由被告承担。

司蚌埠市蚌山区人民法院一审判决如下:驳回原告的诉讼请求。

本公司上诉至蚌埠市中级人民法院，二审已于2025年8月14日开庭，目前仍在审理中。

本公司以被告欠付工程款且双方就审计结果存在争议为

由诉至阜阳市颍州区人民法院。具体诉请如下：1、判令撤销双方于2018年7月23日签订的《建设工程施工合

同》第三部分专用合同条款第21.3条第28款的约定；2、判令被告立即给付原告工程款65981923.51元以及延期

安徽省支付工程款的利息9195618.28元；3、判令被告赔偿原

交通建告因工期延误造成的损失13175006.57元；4、案件诉讼阜阳市重点工

3设股份费用由被告承担。

程管理处

有限公阜阳市颍州区人民法院一审判决如下：1、被告于本判决

司生效之日起三十日内支付原告工程款54990741.58元及

逾期付款利息；2、被告于本判决生效之日起三十日内赔

偿原告工期延误损失2703881.09元；3、驳回原告的其他诉讼请求。

本公司及被告均上诉至阜阳市中级人民法院，二审已于

2025年7月30日开庭，目前仍在审理中。

原告以本公司来安县分公司欠付其货款为由，将本公司与来安县分公司列为共同被告诉至合肥市庐阳区人民法院。

具体诉请如下：1、判令被告向原告支付工程款本金共计

5552069.6元；2、判令被告向原告支付逾期付款损失

555206.96元及后续逾期付款损失；3、判令被告承担原

被告一：安徽省

告为实现债权支出的律师代理费240000元；4、判令被来安县交通建设股份

告承担本案受理费、保全费、保函费。

金鼎商有限公司

合肥市庐阳区人民法院一审判决如下:1、被告安徽交建

4品混凝被告二：安徽省

来安县分公司于本判决生效之日起十日内向原告支付截土有限交通建设股份

至2024年4月15日的工程款4631847元；2、被告安徽公司有限公司来安交建来安县分公司于本判决生效之日起十日内向原告支县分公司

付逾期付款损失；3、被告安徽交建对本判决第一、二项

确定的付款义务，在被告安徽交建来安县分公司不能给付的范围内承担补充清偿责任；4、驳回原告的其他诉讼请求。

本公司及原告均上诉至合肥市中级人民法院，二审已于

2025年6月17日开庭，目前仍在审理中。

原告以被告一拖欠工程款为由，并将本公司列为共同被被告一：安徽鸿告诉至肥东县人民法院。具体诉请如下：1、请求依法判宸路桥工程集令被告一偿还原告拖欠的工程款853627.22元及超额收

团有限公司取的管理费170750.72元及利息，合计1034054.04元；

5王洪星被告二：安徽省2、请求法院依法判令被告二安徽交建向原告直接支付剩

交通建设股份余工程款387279.83元；3、依法判令被告承担本案的诉

有限公司讼费、保全费、保函费。

一审已于2025年7月18日在肥东县人民法院开庭，目前仍在审理中。

6安徽正被告一：安徽明原告以三被告拖欠工程款为由，起诉至来安县人民法院。

162/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

泽建筑鼎建筑有限公具体诉请如下：1、判令三被告立即支付原告工程款

安装工司2872879.42元及利息；2、本案诉讼费用由三被告共同承

程有限被告二：安徽省担。

公司交通建设股份一审已于2025年8月15日在来安县人民法院开庭，目有限公司前仍在审理中。

被告三：中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司

被告一：安徽省交通建设股份原告以本公司合肥经济技术开发区分公司欠付其混凝土

合肥新有限公司合肥货款为由，起诉至合肥市庐阳区人民法院，并将本公司金工贸经济技术开发列为共同被告。具体诉请如下：1、判令被告一与被告二

7

有限公区分公司共同支付原告货款本金1387361.68元并支付暂计利息

司被告二：安徽省152740元；2、判令两被告承担本案全部诉讼费用。

交通建设股份目前仍在诉前调解阶段。

有限公司

被告一：安徽省交通建设股份原告以本公司合肥经济技术开发区分公司欠付其钢材货

合肥新有限公司合肥款为由，起诉至合肥市庐阳区人民法院，并将本公司列金工贸经济技术开发为共同被告。具体诉请如下：1、判令被告一与被告二共

8

有限公区分公司同支付原告货款本金2983274.23元并支付暂计利息

司被告二：安徽省328442元；2、判令两被告承担本案全部诉讼费用。

交通建设股份目前仍在诉前调解阶段。

有限公司本公司就被申请人拖欠本公司工程款及工期索赔等事项

仲裁至宿州仲裁委员会。仲裁请求如下：1、请求依法裁决解除申请人与被申请人签订的《新下河航道（宿县闸至徐岗段）整治工程灵西闸大桥项目标段施工合同》及

补充协议书；2、请求依法裁决被申请人向申请人支付工

被申请人一：灵程款130725269.2元及暂计利息738182.35元；3、请求安徽省璧县交通投资依法裁决被申请人向申请人赔偿履约保证金保函费用交通建

有限责任公司80000元及利息；4、请求依法裁决被申请人向申请人支

9设股份

被申请人二：灵付停工、窝工期间产生的材料人工、机械设备和环保疫有限公璧灵马建设投情费用等各项费用约1500000元（暂定，最终依据鉴定司资有限公司结果计算）及利息；5、请求依法裁决被申请人向申请人支付预期可得利润损失约1000000元（暂定，最终依据鉴定结算计算）及利息；6、本案仲裁费用、保全费用、鉴定费用等由被申请人承担。

本案已于2025年7月22日在宿州仲裁委员会开庭，目前仍在仲裁中。

被告一：安徽省原告以本公司合肥经济技术开发区分公司欠付其工程款交通建设股份为由诉至合肥高新技术产业开发区人民法院。具体诉请合肥丽有限公司合肥

如下：1、判令被告一与被告二共同支付原告工程款本金清环保经济技术开发

107000000元及利息；2、判令两被告承担本案全部诉讼费

设备有区分公司用。

限公司被告二：安徽省一审已于2025年7月21日在合肥高新技术产业开发区交通建设股份

人民法院开庭，目前仍在审理中。

有限公司

163/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

被告一：安徽省原告以本公司滁州分公司欠付混凝土货款为由诉至合肥交通建设股份

明光军市庐阳区人民法院。具体诉请如下：1、判令被告支付商有限公司

瑶新型品砼款2071817.66元；2、判令被告支付违约金63398

11被告二：安徽省

建材有元及利息；3、本案诉讼费由被告承担。

交通建设股份限公司一审已于2025年7月23日在合肥市庐阳区人民法院开有限公司滁州庭，目前仍在审理中。

分公司原告以本公司欠付其货款为由诉至合肥市庐阳区人民法院。具体诉请如下：1、判令被告向原告支付货款本金共安徽百安徽省交通建

计2290493.31元及款清之日止的逾期利息；2、判令被丰新型设股份有限公

12告向原告支付为实现债权支付的律师费150000元；3、建材有司

判令被告承担本案受理费、保全费、保函费等诉讼费用。

限公司一审已于2025年8月18日在合肥市庐阳区人民法院开庭，目前仍在审理中。

原告以本公司欠付其货款为由诉至合肥市庐阳区人民法院。具体诉请如下：1、判令被告向原告支付货款本金共安徽百安徽省交通建

计1342223.14元及暂计利息191845.02元；2、判令被丰新型设股份有限公

13告向原告支付为实现债权支付的律师费100000元；3、建材有司

判令被告承担本案受理费、保全费、保函费等诉讼费用。

限公司一审已于2025年8月18日在合肥市庐阳区人民法院开庭，目前仍在审理中。

原告以本公司子公司安徽省诚锦建设工程有限公司欠付

其货款为由诉至法院。具体诉请如下：1、请求法院解除合肥哲

安徽省诚锦建双方签订的《材料采购合同》；2、请求法院依法判令被旭建筑

14设工程有限公告支付货款2704949.49元及利息；3、本案诉讼费、保

工程有司全费由被告承担。

限公司一审将于2025年9月16日在合肥市庐阳区人民法院开庭审理。

原告以本公司欠付其货款为由诉至合肥市庐阳区人民法

合肥宇安徽省交通建院。具体诉请如下：1、判令被告支付水稳货款3239325.63睿建材设股份有限公元、支付级配碎石货款1367933.76元；2、判令被告负

15

销售有司担逾期付款暂定利息12158元；3、判令被告负担本案诉

限公司讼、保全费用。

目前仍在诉前调解阶段。

原告以被告欠付其工程款为由诉至慈溪市人民法院。具安徽众体诉请如下：1、判令被告支付工程款1966325.482元及安徽交建建筑

富劳务暂计利息27198.15元；2、判令被告支付律师费30000

16工程有限责任

有限公元；3、判令诉讼费、保全费由被告承担。

公司

司一审已于2025年4月21日在慈溪市人民法院开庭，目前仍在审理中。

原告以被告欠付其货款为由诉至合肥市庐阳区人民法院。具体诉请如下：1、判令原被告双方签订的《商品砼合肥天安徽交建建筑采购合同》于2024年6月22日解除；2、判令被告支付鑫新型

17工程有限责任货款790065.3元；3、判令被告支付暂计利息16615.51

建材有

公司元；4、判令被告支付律师费30000元；5、诉讼费、保限公司

全费、保全担保费由被告承担。

一审已于2025年7月29日开庭，目前仍在审理中。

合肥天安徽交建建筑原告以被告欠付其货款为由诉至合肥市庐阳区人民法

18鑫新型工程有限责任院。具体诉请如下：1、判令原被告双方签订的采购合同

建材有公司于2024年6月22日解除；2、判令被告支付货款2132422.5

164/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

限公司元；3、判令被告支付暂计利息44846.03元；4、判令被

告支付律师费60000元；5、判令诉讼费、保全费、保全担保费由被告承担。

一审已于2025年7月29日开庭，目前仍在审理中。

原告以被告欠付其货款为由诉至合肥市庐阳区人民法院。具体诉请如下：1、判令原被告双方签订的采购合同合肥天

安徽交建建筑于2024年6月22日解除；2、判令被告支付货款鑫新型

19工程有限责任3466016.87元；3、判令被告支付暂计利息72892.26元；

建材有

公司4、判令被告支付律师费100000元；5、诉讼费、保全费、限公司保全担保费由被告承担。一审已于2025年7月29日开庭，目前仍在审理中。

原告以被告欠付其货款为由诉至慈溪市人民法院。

余姚万具体诉请如下：1、判令被告向原告支付货款808572.89安徽交建建筑

成新型元；2、判令被告向原告支付利息；3、判令被告向原告

20工程有限责任

材料有支付律师费50000元；4、判令诉讼费、保全费、保函费公司

限公司由被告承担。一审已于2025年5月12日开庭，目前仍在审理中。

被告一：马俊生

被告二：安徽交原告以被告一欠付其工程款为由诉至五河县人民法院。

建建筑工程有具体诉请如下：1、判令三被告支付原告工程款

陈凡胜、

21限责任公司6326920.26元及利息；2、判令诉讼费、鉴定费与保全费

陈雪超

被告三：五河祥由三被告承担。一审已于2025年8月6日开庭，目前仍源投资开发有在审理中。

限公司安徽正原告以被告欠付其货款为由诉至合肥市庐阳区人民法院。具安徽交建建筑

威电器体诉请如下：1、判令被告立即向原告支付货款238227.45

22工程有限责任

科技有元及暂计利息5913元，合计244140.45元；2、判令诉讼费公司限公司由被告承担。目前仍在诉前调解阶段。

原告以被告欠付其货款为由诉至合肥市庐阳区人民法烟台市

安徽交建建筑院。具体诉请如下：1、判令被告支付欠款964708.89元维纳斯

23工程有限责任及暂计利息20000元；2、判令被告支付保全保费1200

建材有

公司元；3、判令诉讼费、保全费由被告承担。一审将于2025限公司年9月9日开庭。

原告以被告欠付其货款为由诉至合肥市庐阳区人民法巢湖兴安徽交建建筑院。具体诉请如下：1、判令解除原被告双方签订的《采宇金属

24工程有限责任购合同》；2、判令被告支付原告货款本金3639015.46

有限公

公司元及暂计利息1047946.26元、供应链税金10286.17元；

司

3、判令诉讼费由被告承担。目前仍在诉前调解阶段。

原告以被告欠付其工程款为由诉至慈溪市人民法院。

浙江佰

具体诉请如下：1、判令被告支付工程款1790444.01元朝建筑安徽交建建筑

及利息；2、判令原告在该工程折价或者拍卖的价款范围

25装饰工工程有限责任

内优先受偿；3、判令被告返还投标保证金20000元；4、程有限公司判令诉讼费由被告承担。一审已于2025年5月15日开公司庭，目前仍在审理中。

原告以被告欠付其工程款为由诉至阜阳市颍泉区人民法江苏瑞院。具体诉请如下：1、判令被告支付工程款1114438.25安徽交建建筑

淼建设元及利息；2、判令诉讼费由被告承担。

26工程有限责任

工程有阜阳市颍泉区人民法院一审判决如下：1、被告于本判决公司

限公司生效之日起二十日内支付原告工程款1073601.12元及利息；2、驳回原告其他诉讼请求。

165/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

本公司已上诉至阜阳市中级人民法院，目前二审尚未开庭。

原告以被告欠付其工程款为由诉至阜阳市颍州区人民法安徽谊院。具体诉请如下：1、判令被告支付工程款2091039.79安徽交建建筑华建筑元及利息；2、判令赔偿原告损失1000000元（暂定，以

27工程有限责任劳务有鉴定为准）；3、判令被告返还保证金100000元及利息；

公司

限公司4、判令诉讼费由被告承担。一审已于2025年8月18日开庭，目前仍在审理中。

被告一：马俊生

被告二：安徽交原告以被告一欠付其工程款为由诉至五河县人民法院。

建建筑工程有具体诉请如下：1、判令请求判令三被告支付二原告工程

周成和、

28限责任公司款4640733.77元及利息；2、判令诉讼费、鉴定费、保

周健康

被告三：五河祥全费等由三被告承担。一审已于2025年3月24日开庭，源投资开发有目前仍在审理中。

限公司

被告一：安徽交原告以被告欠付其工程款为由诉至慈溪市人民法院。具安徽长建建筑工程有

体诉请如下：1、判令被告一支付工程款9136686.40元武建筑限责任公司

29及利息；2、判令被告二宁波祥源在欠付被告一工程款范

劳务有被告二：宁波祥

围内承担责任；3、判令诉讼费、保全费由二被告承担。

限公司源旅游开发有

一审已于2025年7月28日开庭，目前仍在审理中。

限公司青岛前原告以被告欠付其工程款为由诉至邹平市人民法院。具盛业建安徽交建建筑体诉请如下：1、判令被告支付原告工程款1522340.48

30设工程工程有限责任元（最终以评估鉴定为准）及逾期付款违约金；2、判令

有限公公司诉讼费、保全费等由被告承担。一审已于2025年4月18司日开庭，目前仍在审理中。

被告一：安徽交原告以被告欠付其工程款为由诉至肥西县人民法院。具建建筑工程有

合肥志体诉请如下：1、判令被告一支付原告工程尾款及质保金限责任公司

杰装饰合计1919275元及暂计利息101527元；2、判令被告二

31被告二：祥源花

工程有在被告一欠付原告的工程款项在未支付工程款范围内承世界生态文化

限公司担支付责任；3、判令诉讼费、保全费等由二被告承担。

旅游区开发有

一审已于2025年7月21日开庭，目前仍在审理中。

限公司青岛丹原告以被告欠付未支付工程款为由诉至邹平市人民法斯佳建安徽交建建筑院。具体诉请如下：1、判令被告支付工程款1848887.76

32筑科技工程有限责任

元及利息；2、判令诉讼费、保全费由被告承担。一审已有限公公司

于2025年5月13日开庭，目前仍在审理中。

司上海建原告以被告欠付其租赁款为由诉至慈溪市人民法院。具枫工程安徽交建建筑体诉请如下：1、判令被告支付租赁款2253433.17元及

33机械设工程有限责任逾期付款违约金；2、判令被告支付原告为实现债权支出

备有限公司的财产保全担保费3000元；3、判令诉讼费由被告承担。

公司一审将于2025年8月27日开庭。

寿县寿原告以被告未退还保证金为由诉至寿县人民法院。具体春瑶海安徽交建建筑诉请如下：1、判决被告支付900000元农民工工资保证

34综合大工程有限责任金及暂计利息441252.64元；2、判决被告支付940000

市场投公司元质保金及暂计利息252485.3元；3、判决被告支付

资开发4248424284元工伤保险金及暂计利息19384.45元；4、

166/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

有限公判令诉讼费由被告承担。

司寿县人民法院一审判决如下：被告于本公司在判决生效

后15日内返还农民工工资保障金、质量保障金、保险费

用合计1868509.12元及利息。

本公司已上诉至淮南市中级人民法院，目前二审尚未开庭。

被申请人一：安徽交建建筑工申请人以被申请人欠付其工程款为由诉至绍兴仲裁委员浙江世

程有限责任公会。仲裁请求如下：1、裁决二被申请人支付工程款贸装饰

35司5360650.86元及逾期利息；2、裁决仲裁费、保全费、保

股份有

被申请人二：绍全保险费等由二被申请人承担。本案已于2025年7月21限公司

兴市祥源绿信日开庭，目前仍在仲裁中。

置业有限公司原告以被告欠付其货款为由诉至合肥市庐阳区人民法安徽领安徽交建建筑院。

捷建材

36工程有限责任具体诉请如下：1、判决被告支付货款1107107.84元及

有限公

公司利息；2、判令诉讼费、保全费由被告承担。

司

一审已于2025年8月7日开庭，目前仍在审理中。

安徽交本公司以被告未偿还借款为由诉至合肥市庐阳区人民法建建筑院。具体诉请如下：1、判决被告支付借款本金700000

37工程有韩立新

元及暂计利息620200元；2、判令诉讼费、保全费等由限责任被告承担。目前仍在诉前调解阶段。

公司阜南县原告以被告欠付其租赁费为由诉至合肥市庐阳区人民法

天成建安徽交建建筑院。具体诉请如下：1、判令被告支付欠款1092634.15

38筑机械工程有限责任元；2、判令被告支付暂计利息149259.89元；3、判令

租赁有公司诉讼费、保全费、保函费由被告承担。目前仍在诉前调限公司解阶段。

被告一：安徽交建建筑工程有

原告作为债权受让人，以被告一欠付其工程款为由诉至限责任公司

阜阳市颍州区人民法院。具体诉请如下：1、判令被告一被告二：祥源房支付工程款暂定6769063.76元（具体以司法鉴定意见为地产集团有限

准）及暂计利息1895018.23元；2、判令被告一向原告公司

39李浩返还保证金2723650元及暂计利息762493.38元；3、判

被告三：安徽省

令被告二、被告三就上述第一、二项诉讼请求承担连带交通建设股份

清偿责任；4、判令被告四在欠付被告一工程款范围内对有限公司

原告承担清偿责任；5、判令诉讼费、保全费、保全保险

被告四：安徽祥

费、鉴定费等由四被告共同负担。一审开庭时间未定。

源城市更新有限公司原告以被告欠付其租赁款为由诉至慈溪市人民法院。具宁波杭体诉请如下：1、判令解除原被告双方签订的《宁波杭州州 湾 新 安徽交建建筑 湾新区6#-d及8#地块总承包项目钢管扣件和盘扣租赁合

40区润泰工程有限责任同》；2、判令被告支付租赁款625801.85元及利息；3、钢管租公司判令被告支付赔偿款641470.14元及利息；4、判令返还

赁站租赁物，如无法返还，则判令赔偿原告损失；5、判令诉讼费由被告承担。一审将于2025年9月1日开庭。

安徽省安徽交建建筑原告以被告欠付其货款为由诉至合肥市庐阳区人民法

41友邦混工程有限责任院。

凝土有公司具体诉请如下：1、判令被告支付货款9583664.91元；2、

167/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

限公司判令被告支付暂计利息284004.69元；3、判令诉讼费、

保全费、保函费由被告承担。目前仍在诉前调解阶段。

（2）为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响被担保单位名称担保事项金额期限备注

一、子公司

亳州祥居长期借款48000.002018-12-6至2033-12-6

宿松振兴长期借款10250.002018-12-18至2020-11-20

界首齐美长期借款69208.042022-6-17至2032-12-21

交建建筑银承-信用证2000.002025-3-14至2026-3-13

道霖建设短期借款1000.002025-1-22至2030-1-22

道霖建设长期借款960.802024-6-14至2027-6-11

星河建设短期借款970.002024-5-16至2026-5-16

乾耀建设短期借款1000.002024-9-11至2029-9-11

凤台博佳长期借款3950.002024-9-27至2026-3-27

通达盛供应链贷款2950.002025-1-23至2026-1-23

浙江交建长期借款1950.002024-9-19至2027-9-18

浙江交建国内信用证1000.002024-9-13至2027-9-12

浙江交建短期借款/银承/保函3000.002024-09-10至2025-12-31

合计—146238.84—

(2).公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用√不适用

3、其他

□适用√不适用

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

□适用√不适用

2、利润分配情况

□适用√不适用

3、销售退回

□适用√不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

□适用√不适用

168/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1).追溯重述法

□适用√不适用

(2).未来适用法

□适用√不适用

2、重要债务重组

□适用√不适用

3、资产置换

(1).非货币性资产交换

□适用√不适用

(2).其他资产置换

□适用√不适用

4、年金计划

□适用√不适用

5、终止经营

□适用√不适用

6、分部信息

(1).报告分部的确定依据与会计政策

□适用√不适用

(2).报告分部的财务信息

□适用√不适用

(3).公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用√不适用

(4).其他说明

□适用√不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用√不适用

8、其他

□适用√不适用

169/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1).按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币账龄期末账面余额期初账面余额

1年以内（含1年）1030691925.871278292072.32

其中：1年以内分项

1年以内1030691925.871278292072.32

1年以内小计1030691925.871278292072.32

1至2年796313781.65861879703.11

2至3年778970444.53666306582.29

3年以上

3至4年247073778.54220916109.19

4至5年154503682.79211378158.42

5年以上186248880.74169672644.69

合计3193802494.123408445270.02

170/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

(2).按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面账面比例计提比比例计提比

金额金额价值(%)(%)金额价值

例(%)金额例(%)按单项计

提坏账准71659646.122.1765598993.5991.546060652.5371659646.122.1065598993.5991.546060652.53备按组合计

提坏账准3122142848.0097.76278719808.088.932843423039.923336785623.9097.90269829156.198.093066956467.71备

其中：

应收合并

范围内关59843121.241.8759843121.2491247229.752.6891247229.75联方应收合并

范围外关26200.000.001264.154.8324935.8526200.001264.154.8324935.85联方应收外部

3062273526.7695.88278718543.939.102783554982.833245512194.1595.22269827892.048.312975684302.11

客户

合计3193802494.12/344318801.67/2849483692.453408445270.02/335428149.78/3073017120.24

171/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

按单项计提坏账准备：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额名称

账面余额坏账准备计提比例（%）计提理由海口海中城建项目预计无法全额收

71659646.1265598993.5991.54

管理公司回

合计71659646.1265598993.5991.54/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用√不适用

按组合计提坏账准备：

√适用□不适用

组合计提项目：应收合并范围外关联方

单位：元币种：人民币期末余额名称

账面余额坏账准备计提比例（%）

1年以内

1至2年13100.00437.543.34

2至3年13100.00826.616.31

3至4年

4至5年

5年以上

合计26200.001264.154.83

按组合计提坏账准备的说明：

□适用√不适用

组合计提项目：应收外部客户

单位：元币种：人民币期末余额名称

账面余额坏账准备计提比例（%）

1年以内970848804.636407602.110.66

1至2年796300681.6526596442.773.34

2至3年773336877.3048797556.966.31

3至4年247073778.5436072771.6714.60

4至5年154503682.7940634468.5726.30

5年以上120209701.85120209701.85100.00

合计3062273526.76278718543.939.10

按组合计提坏账准备的说明：

□适用√不适用按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用√不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

172/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

(3).坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期变动金额类别期初余额收回或转销或其他期末余额计提转回核销变动按单项计

65598993.5965598993.59

提坏账准备按组合计提

269829156.198890651.89278719808.08

坏账准备

合计335428149.788890651.89344318801.67

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用√不适用

(4).本期实际核销的应收账款情况

□适用√不适用其中重要的应收账款核销情况

□适用√不适用

应收账款核销说明：

□适用√不适用

(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币占应收账款和合同应收账款期末余合同资产期末余应收账款和合同资产期末坏账准备期末单位名称额额资产期末余额余额合计余额数的比例

（%）合肥城建

投资控股235716125.0651099389.10286815514.167.4616539878.35有限公司合肥市重

点工程建223244028.709368368.97232612397.676.0523786956.42设管理局合肥交投合滁高速

168287394.675331752.35173619147.024.522796596.73

公路有限公司合肥市轨道交通集

141152394.4121463111.15162615505.564.234443982.10

团有限公司

173/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

安徽来安汊河经济

125714008.7613646762.28139360771.043.6315864033.26

开发区管理委员会

合计894113951.60100909383.85995023335.4525.9063431446.87

其他说明：

□适用√不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

应收利息524262.0975731360.16

其他应收款836724510.73713440707.53

合计837248772.82789172067.69

其他说明：

□适用√不适用应收利息

(1).应收利息分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

向子公司借款524262.0975731360.16

合计524262.0975731360.16

(2).重要逾期利息

□适用√不适用

(3).按坏账计提方法分类披露

□适用√不适用

按单项计提坏账准备：

□适用√不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用√不适用

按组合计提坏账准备：

□适用√不适用

(4).按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用√不适用

174/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

(5).坏账准备的情况

□适用√不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用√不适用

(6).本期实际核销的应收利息情况

□适用√不适用其中重要的应收利息核销情况

□适用√不适用

核销说明：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用应收股利

(7).应收股利

□适用√不适用

(8).重要的账龄超过1年的应收股利

□适用√不适用

(9).按坏账计提方法分类披露

□适用√不适用

按单项计提坏账准备：

□适用√不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用√不适用

按组合计提坏账准备：

□适用√不适用

(10).按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用√不适用

(11).坏账准备的情况

□适用√不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用√不适用

(12).本期实际核销的应收股利情况

□适用√不适用

175/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

其中重要的应收股利核销情况

□适用√不适用

核销说明：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用其他应收款

(13).按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币账龄期末账面余额期初账面余额

1年以内（含1年）743612866.43615863339.29

其中：1年以内分项

1年以内743612866.43615863339.29

1年以内小计743612866.43615863339.29

1至2年86731494.1183898153.40

2至3年6566163.747658197.88

3年以上

3至4年8976756.449249244.66

4至5年857933.6018369033.60

5年以上31869344.1933155516.19

合计878614558.51768193485.02

(14).按款项性质分类情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币款项性质期末账面余额期初账面余额

内部单位往来款637940201.22544672476.74

投标、履约保证金及农民工保障金73521053.1648069550.08

其他保证金、押金136562686.22122601529.38

往来款及备用金30590617.9152849928.82股权意向金其他

减：坏账准备41890047.7854752777.49

合计836724510.73713440707.53

(15).坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

第一阶段第二阶段第三阶段整个存续期预期坏账准备未来12个月预期信整个存续期预期信用损合计

信用损失(未发

用损失失(已发生信用减值)

生信用减值)

176/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

2025年1月

24653279.4930099498.0054752777.49

1日余额

2025年1月

1日余额在

本期

--转入第二阶段

--转入第三阶段

--转回第二阶段

--转回第一阶段

本期计提-12862729.71-12862729.71本期转回本期转销本期核销其他变动

2025年6月

11790549.7830099498.0041890047.78

30日余额

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

按组合计提坏账准备的确认标准及说明详见“第八节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“11、金融工具”。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用√不适用

(16).坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期变动金额类别期初余额收回或转销或其他期末余额计提转回核销变动按单项计提

30099498.0030099498.00

坏账准备按组合计提

24653279.49-12862729.7111790549.78

坏账准备

合计54752777.49-12862729.7141890047.78

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用√不适用

(17).本期实际核销的其他应收款情况

□适用√不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

177/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

□适用√不适用

其他应收款核销说明：

□适用√不适用

(18).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币占其他应收款款项的坏账准备单位名称期末余额期末余额合计账龄性质期末余额

数的比例(%)安徽交建建筑工程有限

240918247.6327.42往来款1年以内

责任公司界首市齐美项目管理有

116066775.0413.21往来款1年以内

限公司宿松县振兴基础设施管

112538839.7512.81往来款1年以内

理有限责任公司亳州市祥居建设工程有

90901891.5710.35往来款1年以内

限公司凤台县和瑞资产运营管其他保

79168875.319.011-2年4750132.52

理有限公司证金

合计639594629.3072.80//4750132.52

(19).因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

178/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

3、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

对子公司投资678220412.00678220412.00661720412.00661720412.00

合计678220412.00678220412.00661720412.00661720412.00

(1).对子公司投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期增减变动减值准备

被投资单位期初余额（账面价值）减值准备期初余额期末余额（账面价值）追加投资减少投资计提减值准备其他期末余额

兴源路面15260000.0015260000.00

路通检测2000000.002000000.00

亳州祥居118500000.0016500000.00135000000.00

宿松振兴18000000.0018000000.00

界首齐美293460412.00293460412.00

交建建筑150000000.00150000000.00

浙江交建27500000.0027500000.00

诚锦建设9000000.009000000.00

通达盛27000000.0027000000.00

欣耘建设1000000.001000000.00

合计661720412.00678220412.00

(2).对联营、合营企业投资

□适用√不适用

179/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

(3).长期股权投资的减值测试情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

4、营业收入和营业成本

(1).营业收入和营业成本情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

主营业务867854762.57803070788.181137808555.431076790131.16

其他业务13759461.474046295.464870986.942307308.40

合计881614224.04807117083.641142679542.371079097439.56

(2).营业收入、营业成本的分解信息

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

(3).履约义务的说明

□适用√不适用

(4).分摊至剩余履约义务的说明

□适用√不适用

(5).重大合同变更或重大交易价格调整

□适用√不适用

5、投资收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

处置交易性金融负债取得的投资收益-3784796.00-408816.00

合计-3784796.00-408816.00

6、其他

□适用√不适用

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用□不适用

180/181安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告

单位：元币种：人民币项目金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分418.02计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府302033.65补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和-2239096.00金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-650367.67

其他符合非经常性损益定义的损益项目1445552.19

减：所得税影响额-287410.64

少数股东权益影响额（税后）434819.30

合计-1288868.47

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

2、净资产收益率及每股收益

√适用□不适用每股收益加权平均净资产收报告期利润稀释每股收益率（%）基本每股收益益

归属于公司普通股股东的净利润4.690.180.18扣除非经常性损益后归属于公司普通股

4.740.180.18

股东的净利润

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用√不适用

4、其他

□适用√不适用

董事长：胡先宽

董事会批准报送日期：2025年8月21日修订信息

□适用√不适用