深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文 深圳市桑达实业股份有限公司 2025年年度报告 2026年04月 1深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文 2025年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘桂林、主管会计工作负责人李安东及会计机构负责人（会计主管人员）赵鹏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 以上涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。 公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”中描述了公司可能存在的风险，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1215179311为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 2深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义.........................................2 第二节公司简介和主要财务指标........................................7 第三节管理层讨论与分析..........................................11 第四节公司治理、环境和社会........................................40 第五节重要事项..............................................57 第六节股份变动及股东情况........................................101 第七节债券相关情况...........................................107 第八节财务报告.............................................108 3深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 4深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文 释义释义项指释义内容 公司/本公司/深桑达指深圳市桑达实业股份有限公司 中国电子/集团公司指中国电子信息产业集团有限公司 中电信息/控股股东指中国中电国际信息服务有限公司中电金投指中电金投控股有限公司中电进出口指中国电子进出口有限公司中国瑞达指中国瑞达投资发展集团有限公司中电财务指中国电子财务有限责任公司中国系统指中国电子系统技术有限公司中国电子云公司指中电云计算技术有限公司桑达无线指深圳市桑达无线通讯技术有限公司中电二公司指中国电子系统工程第二建设有限公司中电三公司指中国电子系统工程第三建设有限公司中电四公司指中国电子系统工程第四建设有限公司中电建设指中电系统建设工程有限公司中电洲际指中电洲际环保科技发展有限公司中电环境指江苏中电创新环境科技有限公司 宏德嘉业指横琴宏德嘉业投资中心（有限合伙） 宏图嘉业指横琴宏图嘉业投资中心（有限合伙） 宏伟嘉业指海南宏伟嘉业投资中心（有限合伙），原横琴宏伟嘉业投资中心（有限合伙）宏达嘉业指海南宏达嘉业投资中心（有限合伙），原横琴宏达嘉业投资中心（有限合伙）宏景嘉业指横琴宏景嘉业投资中心（有限合伙） 宏寰嘉业指珠海宏寰嘉业投资中心（有限合伙）中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所中国信通院指中国信息通信研究院 International Data Corporation，简称 IDC，是全球著名的信息技术、电信行业和IDC 指 消费科技咨询、顾问和活动服务专业提供商。 SaaS 指 软件即服务，是 Software-as-a-Service 的缩写名称，即通过网络提供软件服务。 人工智能，是 Artificial Intelligence 的缩写名称，是研究、开发用于模拟、延伸AI 指 和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。 一种构建和运行应用程序的方法，是一套技术体系和方法论。云原生包含了一组应用云原生指的模式，用于帮助企业快速、持续、可靠、规模化地交付业务软件，云原生由微服务架构、DevOps 和以容器为代表的敏捷基础架构组成。 是云计算的核心技术之一，为云计算服务提供基础架构层面的支撑，是一种在软件中仿真计算机硬件，以虚拟资源为用户提供服务的计算形式。允许一个平台同时运行多虚拟化指 个操作系统，并且应用程序可以在相互独立的空间内运行而互不影响，从而显著提高计算机的工作效率。 一种数据存储技术，通过网络使用企业中的每台机器上的磁盘空间，并将这些分散的分布式存储指 存储资源构成一个虚拟的存储设备，数据分散地存储在企业的各个角落。 是指在保护数据本身不对外泄露的前提下实现数据分析计算的技术集合，达到对数据隐私计算指“可用不可见”的目的，在充分保护数据和隐私安全的前提下，实现数据价值的转化和释放。 铁路全球移动通信系统，是 Global System for Mobile Communications – RailwayGSM-R 指 的缩写名称，是一项用于铁路通信及应用的国际无线通信标准。 5深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文 列车自动保护系统，是 Automatic Train Protection 的缩写名称，是确保列车运行ATP 指速度不超过目标速度的安全控制系统。 将一定空间范围内的空气中的微粒子、有害气体、细菌等污染物排除，并将室内的温度、湿度、洁净度、压力、气流速度与气流流向、噪音振动及照明、静电控制在某一洁净室指 需求范围内，而所给予特别设计的空间。洁净室在电子信息、生物医药、精细化工、新能源等行业的使用十分广泛，是重要的生产环境。 工程总承包，是 Engineering Procurement Construction 的缩写名称，是指承包方EPC 指 受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工等实行全过程或若干阶段的总承包。并对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责。 6深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 深桑达 A 股票代码 000032 变更前的股票简称（如有）-股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称深圳市桑达实业股份有限公司 公司的中文简称- 公司的外文名称（如有） SHENZHEN SED INDUSTRY CO. LTD.公司的外文名称缩写（如有）-公司的法定代表人刘桂林 注册地址深圳市南山区科技园科技路1号桑达科技大厦15－17层注册地址的邮政编码518057 公司成立时注册地址为：深圳市福田区振华路17号414栋西半栋二楼；2000年公司注册地址历史变更情况8月变更为：深圳市福田区振华路78号414栋西二楼；2008年5月变更为：深 圳市南山区科技园桑达科技大厦15－17层；2008年7月变更为现注册地址 办公地址深圳市南山区科技园科技路1号桑达科技大厦15－17层办公地址的邮政编码518057 公司网址 www.sedind.com 电子信箱 sed@sedind.com 二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名李安东朱晨星深圳市南山区科技园科技路1号桑达科深圳市南山区科技园科技路1号桑达联系地址 技大厦15－17层科技大厦15－17层 电话0755-863160730755-86316073 传真0755-863160060755-86316006 电子信箱 sed@sedind.com sed@sedind.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站《证券时报》《中国证券报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址 www.cninfo.com.cn公司年度报告备置地点公司董事会办公室 四、注册变更情况统一社会信用代码914403001922517431 2015 年，公司完成重大资产重组，新增高速铁路移动通讯 GSM-R 系统终端业务 公司上市以来主营业务的变化情况以及专业仓储物流业务；2018年3月，公司现金收购中电桑达电子设备（江（如有） 苏）有限公司51%股权，新增智慧安防（含智能交通管控）、智慧公共设施管理 7深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文 等智慧产业业务；2021年，公司完成发行股份购买中国系统股权事项，进一步贯彻中国电子打造国家网信事业战略科技力量的目标，现已形成高科技产业服务、数字与信息服务两大业务布局。 五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层 签字会计师姓名申海洋、王宝成公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用□不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间北京市朝阳区景辉街16号院1 中信建投证券股份有限公司黄多，孙明轩2026.01.30-2027.12.31号楼泰康集团大厦11层公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用□不适用 六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是□否 2025年2024年本年比上年增减2023年 营业收入（元）49170356917.1567389424494.27-27.04%56283718641.15归属于上市公司股东 -127069431.40329726273.71-138.54%329641229.16 的净利润（元）归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益-345090460.468285336.92-4265.07%68582960.48 的净利润（元）经营活动产生的现金 -296557412.71820791360.47-136.13%655307988.03 流量净额（元）基本每股收益（元/-0.11170.2898-138.54%0.2897 股）稀释每股收益（元/-0.11170.2898-138.54%0.2897 股）加权平均净资产收益 -2.00%5.07%下降7.07个百分点5.29%率 2025年末2024年末本年末比上年末增减2023年末 总资产（元）73045450627.6870306974766.693.90%56518387860.33归属于上市公司股东 7462163163.976494762605.5914.90%6488818048.97 的净资产（元） 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是□否 公司报告期内经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值 □是□否 8深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文 项目2025年2024年备注 营业收入（元）49170356917.1567389424494.27与主营业务无关的营业收入与主营业务无关的营业 158622946.74263976592.43 （元）收入 营业收入扣除金额（元）158622946.74263976592.43房租收入、材料收入等 营业收入扣除后金额（元）49011733970.4167125447901.84 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用□不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用□不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入12545228614.6910888979557.929584336796.5516151811947.99归属于上市公司股东 -34056072.04-63433002.51-201333581.01171753224.16的净利润归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益-50965999.13-62276368.71-339200628.67107352536.05的净利润经营活动产生的现金 -1910976429.76-2547376783.13-213431919.924375227720.10流量净额 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是□否 九、非经常性损益项目及金额 □适用□不适用 单位：元项目2025年金额2024年金额2023年金额说明非流动性资产处置损益（包括已计 67696733.39299041441.39-5020373.97提资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家 66339765.7065069294.3271095680.02 政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补 9深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文助除外）除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价1490220.929554606.4041013402.03值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益单独进行减值测试的应收款项减值 35555291.2612223075.826912787.71 准备转回除上述各项之外的其他营业外收入 -22743475.1317483705.00196524690.62和支出其他符合非经常性损益定义的损益 259303907.498597512.3816173762.70 项目 减：所得税影响额72209171.8227794810.8739034322.17 少数股东权益影响额（税后）117412242.7562733887.6526607358.26 合计218021029.06321440936.79261058268.68-- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用□不适用其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为公司调整及退减部分人员薪酬待遇影响所致。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用□不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 10深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 2025年是“十四五”收官之年，公司践行中国电子打造国家网信事业战略科技力量的战略使命和业务布局，持续聚焦高 科技产业服务和数字与信息服务两大主业，不断深化改革创新，提升经营质量，推动转型升级，各项工作取得积极成效。公司实现营业收入491.7亿元，在连续高速增长后呈现一定调整态势。总资产730.5亿元，较上年末增长3.9%；归属于上市公司股东的净资产74.6亿元，较上年末增长14.9%；每股净资产6.14元，较上年末增长7.6%。 主要业务情况 （一）高科技产业服务 公司是高科技产业服务领域的龙头企业，主要为电子信息、生物医药、算力中心、新能源及精细化工、科学实验室、航空航天等高科技制造业及新兴支柱产业提供洁净室整体解决方案及专业化产品。 1.洁净室整体解决方案 洁净室是高科技产业企业研发、生产过程中所必备的环境载体，是确保这类企业产品良品率、研发成果稳定性的关键组成之一。公司围绕电子信息、生物医药、算力中心、新能源及其他新兴产业客户，提供涵盖咨询设计、工程建造、智慧运维全生命周期技术服务能力的洁净室整体解决方案。报告期内，洁净室整体解决方案业务营业收入超398亿元。 （1）电子信息行业是公司洁净室业务的重要组成部分。在半导体领域，公司是国内集成电路、半导体设备、半导体材料工 厂的主要建设者，服务客户涵盖12寸芯片、8寸芯片、化合物半导体、封装测试、半导体设备材料等领域国内外企业。报告期内公司中标及承建的重点项目中，半导体行业的主要客户（含关联方）包括中芯国际、长鑫存储、长江存储、华虹半导体、晶合集成、士兰微电子、三安光电等。在显示面板领域，公司是国内显示面板工厂的主力建设者，服务客户涵盖面板制造、显示模组、产品组装、电子终端部件等领域国内外企业。报告期内，公司中标及承建的重点项目中，显示面板行业的主要客户（含关联方）包括京东方、华星光电、维信诺、沃格光电等。报告期内，电子信息领域新签合同额235.7亿元，营业收入260.6亿元。 （2）生物医药行业，公司服务于国内外百强医药企业、疾控中心、知名三甲医院等。报告期内，该领域的主要客户（含关联方）包括药明康德、齐鲁制药、云南白药、神州细胞等生物医药类企业，以及军事科学院军事医学研究院服务保障中心、生态环境部华南环境科学研究所、四川大学华西天府医院、西安市公共卫生中心 P3 实验室、华中农业大学人兽共患传染病跨种 传播及防控研究中心、广州生物岛等疾控中心或生物实验室。报告期内，生物医药领域新签合同额53.2亿元，营业收入56.2亿元。 （3）算力中心行业，公司将洁净室业务领域所沉淀的洁净管制、洁净交付经验应用于数据中心建设范畴，满足客户高标 准、高规格需求。公司拥有业内先进的机房热环境分析模拟技术，助力数据中心节能降耗。公司数据中心解决方案业务所服务的客户或项目包括地方政府政务云、国有银行及商业银行等金融客户、中国移动等电信运营商、互联网厂商自用数据中心、华 为、苹果等大型企业集团自用数据中心等。报告期内重点项目包括四川省农村商业联合银行股份有限公司雅安数据中心机房专项工程(一期)、呼和浩特中国建行数据中心一期项目、中国移动呼和浩特数据中心算力基础设施建维服务采购项目、新疆神威 云鹏智算中心一期项目，内蒙古中联绿色智慧算力产业园一期1号数据中心项目等。报告期内，算力中心领域新签合同额69亿元，营业收入21.3亿元。 （4）新能源行业，公司服务涵盖锂电、电子化学品、光刻胶、氟化工等细分产业核心生产车间建设。报告期内，公司新承 建重点项目包括弘元能源高纯工业硅总承包（一期）项目、西安隆基光伏新建 HPBC2.0（210R 半片）电池项目、奇华顿华南研 发生产中心施工总承包、欣旺达新能源枣庄独资园区项目、宜宾新能源光伏及储能等项目。报告期内，新能源领域新签合同额 15.2亿元，营业收入39.7亿元。 （5）公司在精细化工、科学实验室、航空航天、食品及新农业等新兴产业方面同样积累了丰富经验，服务于此类客户的研 发环境、生产环境建设。报告期内，公司新承建重点项目包括香港国际机场东莞空港中心项目 EPC 总承包项目、中国工程物理 11深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文 研究院化工材料研究所 DAF-3项目、中国科学院等离子所聚变能紧凑燃烧等离子体装置 (BEST) 项目、西安工业大学光子未来 中心超净实验室项目、廊坊市低空经济基础设施及场景应用项目（一期）、湖北裕兴农业双孢菇及果蔬食品加工施工总承包项目等。 （注：以上新签合同额及营业收入数据，包含了洁净室专业化产品服务、海外业务相关数据） 2.洁净室专业化产品服务 围绕洁净室业务核心主线，公司全面梳理优化业务结构、集中优势资源发展技术优势突出、市场潜力较大的专业化产品。 报告期内，重点布局水处理、洁净室系统产品、智能工厂三大方向，推动公司在洁净室产业链上下游及延伸领域实现高质量发展。 （1）在水处理产品方面，下属公司中电环境持续聚焦半导体、显示面板等领域，为客户提供电子超纯水制备、工业废水处 理等产品及服务，是国内电子工业水处理领域领军品牌。联合清华大学等高校攻关研发的电子超纯水制备系统、工业废水处理及回用技术，成功打破外资垄断，广泛应用于中芯国际、华虹半导体、长江存储、长鑫存储等国内头部半导体企业，以及京东方、华星光电等显示面板企业，并持续推进关键设备与材料国产化替代，助力电子信息产业用水供应链安全。 报告期内，中电环境中标长鑫、永芯、长江存储、京东方等半导体与显示面板龙头企业的超纯水制备、工业废水处理、废气系统维保项目，国内市场占有率连续多年保持领先；多个大型半导体超纯水项目规模超 600t/h，水质指标达到国内最高要求。在保持国内传统业务规模优势的同时，中电环境还创新实施芯恩回收水 EMC 项目，打造工业水资源高值化循环利用新模式；报告期内在泰国成功实施两个项目，实现国际业务重大突破。2025年，水处理相关业务实现营业收入28亿元。 （2）在洁净系统产品方面，公司为洁净室工程提供包括围护系统、装配预制化在内的配套产品及相关系统集成服务。报告期内，公司深耕技术研发与产品创新，推出了自主研发的气浮式减振平台，发布了电子级特殊气体供应柜，洁净室围护结构系统已通过国际权威Factory Mutual认证，微振业务应用于中国工程物理研究院、半导体研发基地、科学实验室等高科技领域。 2025年，洁净系统产品业务实现营业收入7亿元。 （3）在智能工厂产品方面，公司基于洁净室业务的市场优势，从“工程咨询—设计—建造—运维”一体化，有效延伸至 “智能工厂建设+智能工厂运维”领域。现主要包含数字厂务、设施运维两类业务，并将结合市场需求，进一步拓展数字车间等新业务，构建形成智能工厂整体解决方案能力。2025年，智能工厂产品业务实现营业收入12亿元。 其中：数字厂务业务以数字技术与低碳技术为“双轮驱动”，为泛半导体、大健康、新能源等领域客户提供厂务设备监控 系统（FMCS）、GMS/GDS、BMS/EMS、MES、能源管理、SCADA 等数字业务，以及高效机房等低碳业务，打造了 iFOMS、Cediworks 两大系列智慧软件，以数智化与低碳化综合解决方案助力工业领域智慧升级。设施运维业务为泛半导体、生物医药、数据中心、汽车制造等行业客户提供设施运维、泛工程改造、环境清洁、低碳节能等综合设施管理服务，研发 E-care 智慧运维平台，融合 IoT、AI、数字孪生、机器人等技术，实现远程运维、无人值守、预测性维护。 3.海外业务 报告期内，公司进一步明晰了国际业务方向和运营策略，积极推进海外业务布局优化与管理体系升级，搭建统一高效的海外业务投资运营平台，建立健全“总部统筹+区域协同”的一体化管理模式，提升海外资源配置效率与风险管控能力。公司持续深化“一带一路”沿线重点市场开拓，深度挖掘泰国、越南、马来西亚等东南亚国家制造业产能升级与产业转移带来的市场机遇，为国内制造业客户出海布局、产能转移以及当地制造业企业产能提升提供专业化、一站式洁净室工程咨询、设计、建造及配套解决方案，稳步提升公司在海外洁净室市场的品牌影响力与市场份额。 报告期内，公司中标的重点项目有泰国 Nava Nakorn EPC 项目、泰国欣强电子新建工厂施工总承包项目、中联数据中心泰国建设项目土建及机电安装工程项目、马来西亚莱顿电子新建工厂设计施工项目、越南美微科半导体工厂扩产项目等。报告期内，高科技产业服务海外业务新签合同额约63.6亿元，同比增长约177%，高科技产业服务海外营业收入24亿元，同比增长约 37%，是公司未来重点布局和大力推动的业绩增长点。 4.其他业务 （1）物业租赁。公司在深圳市华强北及科技园片区有部分物业用于对外租赁，能为公司带来较为稳定的收益。 12深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文 （2）数字供热与新能源服务。公司在河北省邯郸市、石家庄市、衡水市以及山东省潍坊市、淄博市等区域提供供热服务，并运营了两个生物质热电联产项目。为进一步聚焦主责主业、提升上市公司核心竞争力，公司正在推进相关项目对外转让。 （二）数字与信息服务 我国正在大力推进建设新质算力基础设施与数据基础设施等新型基础设施高质量发展，公司旗下“中国电子云”是中国电子唯一云产品及品牌，中国电子云公司是国家级专精特新“小巨人”企业，依托中国电子自主计算体系，以专属云平台软件CECSTACK 以及“新星”全链路 AI 解决方案为基础，通过自研软件交付以及计算、AI 能力输出，为国防、科研、央企等关键行业客户提供数智化转型服务。公司在数字与信息服务板块的主要产品及服务包括如下。 1.云计算产品及服务 在云计算领域，中国电子云紧密围绕国防、科研院所、央企、政府等关键领域在 AI 时代的云计算需求，推出自主研发的专属云软件 CECSTACK，并持续加大在智算与数据领域的技术研发，推动产品不断迭代升级。中国电子云已构建起覆盖通算、智算与超算的一体化算力平台，重点打造三大核心能力：高效异构算力解决方案、软件工厂与应用支撑平台、全模态数据湖，并逐步演进为集算力基础设施、数据基础设施和 AI 基础设施于一体的融合基础设施体系，全面支撑国防军工、科研院所、央企及政府等领域的智能化转型。 报告期内，CECSTACK 专属云平台支撑了河北省政务云项目、中国石油自主可控云项目、中国海油勘探开发数据湖平台项目、北京亦庄数据训练基地项目、长春市城市可信数据空间项目、温州市信创云、湖南高速公路数字底座与数据运营专享工 程、南航边缘云等项目，助力党政军央国企等关键行业重点领域客户数智化转型。 2.人工智能产品及服务 在人工智能领域，公司从平台、服务、模型应用三个方面着手，构建“3+3+N”产品服务体系，以应用场景为牵引，形成从数据到模型到应用及服务的“中国电子云·新星”全链路 AI 解决方案，助力 AI 融入客户生产经营。 三大平台方面，多模态数据治理平台提供数据全流程闭环处理，支持客户生成高质量数据集；模型开发平台帮助客户构建行业模型，同时支持调用丰富的预制大模型、小模型、机理模型、运筹模型等；应用开发平台助力应用场景落地，无缝集成企业知识库、数据库，接入企业原有 IT 系统，实现细粒度权限管理、敏感词干预等安全管控功能，实现企业级运营运维。三大服务方面，公司提供集团级战略规划以及部门级落地实施方案；提供高质量数据集构建、模型开发、应用开发服务等交付服务；以及提供涵盖人工智能基础知识、技术原理、平台工具使用、最优落地方法论的系统性培训服务。N 个模型应用包括多模态视觉融合应用内置多模态大模型、行业大模型与200+场景小模型，针对国防、应急等关键行业用户提供开箱即用的应用； 采购管理智能体覆盖采购流程全链路，满足纵深业务场景和合规风险把控；情报分析应用通过情报深度挖掘为国防客户提供实时预警，解决传统情报应用时效性、准确性、操作门槛高等问题。 报告期内，中国电子云与国内多家公司搭建 AI 平台与应用。对传统能源行业数据查询方式效率低、结果不精准等问题，为中海油打造基于人工智能技术的勘探开发数据湖智能分析工具，重点部署“智能问数”和“智能问答”两款应用，通过构建AI 统一入口，实现了更高效便捷的数据服务，共同打造能源行业数据智能应用标杆。为东方航空构建支撑 AI 应用落地的高质量数据集，覆盖国产大飞机全领域管理需求，通过了中国信通院人工智能数据集质量最高等级（4级）评估，成为航空行业首家获此等级的中央企业。为北京安贞医院基于近百部医学指南和近万份高质量真实世界病历数据，构建超18万问答对的心血管高质量数据集。 3.数字化终端产品 公司下属桑达无线为国家级专精特新“小巨人”企业，专注于行业通讯与控制领域，为铁路、轨道交通等行业客户提供专用通讯、控制产品及服务。在铁路 GSM-R 移动端领域，桑达无线拥有自主研发的核心技术和多项应用技术专利，拥有全套移动终端基带芯片级开发平台，可提供全套 GSM-R 终端解决方案，产品涵盖铁路通讯、列车控制、测试三大领域。凭借着自主研发的国内首台自主化高铁 ATP 无线通信模块产品，桑达无线打破了高铁 ATP 系统中车地数据传输技术长期被国外公司垄断的局面，目前已成为国内 CTCS-3 级列控领域中领先的模块产品供应商。 报告期内，桑达无线自主研发的 GSM-R 通讯终端产品在国内市场占有率持续保持领先优势，并持续开拓海外市场，GSM-R手持台设备获得坦桑尼亚铁路订单，中标了英法海底隧道 Eurotunnel GSM-R 手持终端项目。2025 年度，桑达无线海外收入实 13深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文 现 6674 万元，同比增长 50.62%.此外，桑达无线加快推进 5G-R 终端试验任务。参与合新铁路 5G-R 高速试验、系统及 CTCS-3级列控适配 5G-R 科学试验，按要求交付参试设备，按照《合新铁路 5G-R 高速试验》要求，如期完成相应的试验任务，测试情况正常。 科技创新情况 报告期内，公司锚定“打造国内一流的高价值科技型企业”的战略目标，在技术产品攻关、科技项目、成果产出等方面取得积极成效。 核心产品技术攻关持续深化。制定《企业产品培育三年行动计划（2025-2027年）》，自研产品市场竞争力快速提升。迭代开发半导体高端制造洁净室用装配可拆式绿色隔墙系统、基于深度除氟的智慧加药系统，研制基于树枝状聚合物直接捕捉技术的阻垢剂配方。发布多模态数据治理平台、模型开发平台、应用开发平台 3 大 AI 平台产品，数据智能平台被认定为湖北省首版次软件产品。 国家重大科技项目取得突破。新增承担创新联合体7项，未来产业、战新产业等专项按进度完成年度任务目标。新增承担国家级科技项目4项、省市级项目4项，2个国家重点研发计划项目通过中期检查，1个重点研发计划项目具备验收条件。 科技创新平台资质不断夯实。报告期内，中国电子云公司获得国家级专精特新“小巨人”企业认定，2家企业获批省级专精特新中小企业，3家企业新获批国家高新技术企业。新增获批河北省技术创新中心、成都市和无锡市企业技术中心、无锡市绿色智能建筑材料工程技术研究中心。 科技创新奖项实现全面开花。获批北京市科技进步一等奖、河北省技术发明一等奖、湖北省科技进步一等奖等省级一等奖 3项、省级三等奖2项，国家级协会奖8项、集团公司奖4项，获奖数量再创新高。 知识产权成果不断丰富。全年申请专利450件，其中发明专利317件，全年授权专利361件，其中发明专利169件，荣获 1 项 PCT 国际专利授权。全年新增软著 160 件，新增参与发布国家标准 9 项、团体标准 57项。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求 公司洁净室整体解决方案业务按项目类型主要分为咨询设计项目、EPC 总承包项目、施工总承包项目、专业施工项目等。公司主要以招投标市场为核心订单来源，主动参与国内外大中型企业的洁净室相关工程招标项目，以技术实力、工程质量、服务能力和综合性价比参与市场竞争。在设计阶段，由具备专业资质的设计团队承担规划设计任务。在采购阶段，根据客户需求及合同约定，由专业采购人员进行项目物资采购。在项目施工阶段，依托成熟的项目管理经验、丰富的供应商资源，对相关任务实行专业化分包与统筹管理。 为实施标准化的产品质量管控程序，业务相关子公司严格遵守《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国安全生产法》及运营所在地相关法律法规和行业标准，构建了“上市公司—下属企业—执行单元”三级质量管理组织体系，按需搭建了ISO 9001、GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》等产品质量相关管理体系，以及 ISO 14001、ISO 45001、ISO 27001等多项管理体系认证。制定了《质量管理自查与评价控制程序》《服务项目质量策划控制程序》《服务过程质量控制程序》《项目安全、质量检查与评价控制程序》《不符合、纠正和预防措施控制程序》《内部审核控制程序》《工程质量通病防治手册》等，系统构建事前预防、过程控制与事后改进的闭环机制，从源头提升质量风险防控能力。2025年公司质量管控工作成效显著，质量可控目标得以有效实现，未发生重大影响的质量安全事故或与质量安全相关的处罚事件。 二、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求 （一）宏观政策近年来，党的二十大、二十届三中、四中全会明确了“十五五”及未来一段时期国家重点产业发展方向，主要包括：巩固壮大实体经济根基，坚持智能化、绿色化、融合化方向，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国，构 14深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文 建以先进制造业为骨干的现代化产业体系；优化提升传统产业，提升产业链自主可控水平，发展壮大战略性新兴产业，前瞻布局未来产业；适度超前建设全国一体化算力网、卫星互联网、数据基础设施、低空基础设施等新型基础设施；加强原始创新和 关键核心技术攻关，推动科技创新和产业创新深度融合，不断催生新质生产力，全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器、基础软件、先进材料、生物制造等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破；深入推进数字中国建设，强化算力算法数据高效供给，全面实施“人工智能+”行动，全方位推进数智技术赋能千行百业。 公司主营业务中，洁净室相关业务及专业化产品主要服务于战略性新兴产业，云计算、人工智能等产品及业务属于数字经济信息技术范畴，国家宏观政策为公司相关业务发展提供了良好的外部发展环境，具有广阔的发展空间。 （二）高科技产业服务行业情况 1.智能建造与建筑工业化将实现协同发展 建筑行业步入高质量发展阶段。近年来我国经济从高速增长向高质量发展转变，建筑行业增速放缓，企业谋求转型发展。 主要表现如下：行业竞争激烈，企业普遍重视降本增效，向存量要效益；立足既有优势适度延伸，培育第二增长曲线；发力科技创新，建立技术优势；实施全球化战略，实现高质量出海。 数字建造逐步向智能建造演进。我国建筑行业数字化、智能化、绿色化水平将大幅提升，2035年将迈入智能建造世界强国。2026年政府工作报告指出，要发展智能建造培育现代化建筑产业链。数字设计、智能生产、智能施工、智慧运维成为发展趋势。BIM技术在设计、造价阶段应用成熟，在生产、施工环节将进一步加快应用，多模态建筑 AI大模型将加快发展并在设计、建造、运维、监管、造价等方面推广应用，建筑机器人将进入快速增长期，在生产、施工、维保等领域加快推广应用。 新型建筑工业化将快速推进。2025年我国装配式建筑占新建建筑的比例达到30%以上，2035年建筑工业化将全面实现。 《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》指出，大力发展装配式建筑，建立以标准部品为基础的专业化、规模化、信息化生产体系。模块化建造是装配式建筑的高阶形态，具备高效、低碳的核心优势，占建筑工业化市场规模近25%，远超传统建造模式增速，在数据中心、生物医药、光伏、海外园区等多个行业应用前景广阔。 2.战略性新兴产业具有较大发展空间 战新产业和未来产业将加快培育壮大。国家“十五五”规划纲要指出，要加快新一代信息技术、新能源、新材料、智能网联新能源汽车、机器人、生物医药、高端装备、航空航天等战略性新兴产业发展，拓展海洋经济发展空间，推进低空经济健康有序发展、国产大飞机规模化系列化发展，扎实推进智能驾驶、新型太阳能电池、新型储能等关键技术创新，支持创新药临床使用；前瞻布局未来产业成为新的经济增长点。 产业链国产化替代、行业升级驱动洁净技术升级。我国洁净室工程市场规模将稳步增长，分产业来看，集成电路设备和材料国产化替代进程加快，光刻机等高端设备卡脖子提振先进封装需求，第三、四代半导体进入快速发展阶段，再加上先进制程的突破，需要更高效、更稳定、更低能耗的超洁净室技术；生物医药行业逐步企稳复苏，生物药制造、实验室存在高速增长机会，生物技术进步对厂房建设提出更高要求，GMP（药品生产质量管理规范）标准提高使洁净室验证标准从静态监测升级为动态粒子计数；人工智能行业应用将推动算力中心快速增长，算力中心液冷技术、智能运维、模块化技术应用，对环境温湿度、精度提出更高要求；低空经济、国家实验室、装备制造等领域发展亦将带来新的洁净环境应用场景。 绿色智能工厂建设进程加快。国家“十五五”规划纲要指出，推动重点产业技术改造升级，发展智能制造、绿色制造、服务型制造，聚焦研发设计类、生产制造类、经营管理类等工业软件，全链条推动技术攻关和成果应用。工信部牵头推动基础级、先进级、卓越级和领航级智能工厂梯度培育，推动工厂建设、研发设计、生产作业、生产管理、运营管理等领域的智能工厂建设，且至少覆盖生产作业环节。工信部等发布的《关于开展零碳工厂建设工作的指导意见》提出，2027年要在汽车、锂电池、光伏、电子电器、算力设施等行业领域，培育建设一批零碳工厂。绿色智能工厂建设将推动工业软件自主供给和低碳建筑材料等节能低碳技术应用。 3.中国制造业产业链外迁趋势明显 中国制造业转型升级推动全球化发展。随着中国制造业转型升级战略落地生根，加快产能转移和本地化生产，越来越多的在华加工组装制造环节正向“一带一路”沿线国家和非洲地区转移。越南、墨西哥、马来西亚、土耳其、泰国、印度尼西亚、巴西等国最有可能成为我国企业外迁目的国，将带来国际业务的发展机会。 15深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文 4.细分行业竞争日益激烈 建设施工企业加快进行国际化布局，大型建筑企业积极拓展工业建筑施工总承包业务。设备企业正向工程全产业链延伸，或通过在细分领域构筑竞争力，或通过并购进行补强，或依托技术优势拓展相关行业 EPC 业务，加速产业链布局延伸。行业参与者亦持续强化设计、咨询、配套信息化等整体解决方案能力。 （三）数字与信息服务行业情况 1.数字中国建设将深入推进 中共中央、国务院印发的《数字中国建设整体布局规划》擘画了数字中国建设“2522”的整体框架和发展蓝图；国务院 《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》推动人工智能与经济社会各行业各领域广泛深度融合，全方位赋能千行百业；国家“十五五”规划纲要提出，要深入推进数字中国建设、提升数智化发展水平，强化算力算法数据高效供给，全方位推进数智技术赋能。 2.云数智加速融合打造数智化底座 云数智技术加速融合创新。随着央国企和关键行业上云进入深水区，云服务逐步向面向大模型的一体化异构算力服务转变，AI 原生、云边端协同、异构算力统一调度技术成为发展趋势；数据要素市场化实践模式不断丰富，公共数据授权运营、数据流通交易进入商业落地阶段，可信数据空间发展进入快车道，加快建设人工智能语料库，打造多模态高质量数据集；人工智能+行动将赋能千行百业智能化转型，DeepSeek 等开源模型私有化部署降低应用门槛，模型算法持续迭代，强化“模芯云用”协同创新，多模态、行业智能体、具身智能将加快落地。 云数智软件市场空间可期。据 IDC 数据，2024 年中国软件定义计算(SDC)软件市场总规模达 155 亿元，五年复合年均增长率达12.3%，容器基础架构软件成为其最大增长引擎；2025年中国可信数据空间市场规模为30.4亿元，随着数据要素的深化应用，行业数据空间和企业数据空间的增长，数据空间前景广阔；AI大模型性能不断突破和 AI应用市场需求深化助力 AI软件市场持续增长，2026 年中国生成式 AI 软件市场规模约 97 亿元，预计到 2028 年将达到 257亿元，5 年年均增速为 70%。 3.关键行业加快数智化转型步伐 国防、科研、能源、交通、医疗、政务等领域加快数智化转型。国防领域围绕先进战斗力建设，构建智能化军事体系；科研领域发展“人工智能驱动科研”新范式，加快科学大模型建设应用，推动基础科研平台和重大科技基础设施智能化升级，打造开放共享的高质量科学数据集，提升跨模态复杂科学数据处理水平；能源领域推进算电协同发展，提升电力系统源网荷储安全可靠运行水平，推动电网智能调度与设备运维升级，实现新能源高精度预测与智能运维突破，提升水电、火电、核电、煤炭、油气生产、运维、安全数智化水平；交通领域围绕智能综合立体交通网一体化构建，实现多方式协同与自主可控，打造综合交通运输大模型技术底座，支撑全业务领域智能决策；医疗领域从智能辅助诊疗向全场景渗透+精度升级演变，实现智能辅疗“常见病全覆盖”，临床诊断从单病向多病种升级；政务领域提高政府治理数智化水平，发展泛在可及、智慧便捷、公平普惠的数智化政务服务，通过 AI 技术实现服务提效，释放公共数据资源要素潜能，推动市政基础设施智能化改造升级，加强人工智能在安全生产监管、防灾减灾救灾、公共安全预警、社会治安管理等方面的应用。 4.多方主体加剧行业竞争 主流云服务商技术、资金、生态方面较为完备，拥有云数智一体产品与解决方案。运营商拥有云网融合优势，在算力网络布局中占领先机。互联网厂商加速切入人工智能赛道，依托自身生态、技术与差异化策略，落地大模型与云服务，在多行业场景持续拓展应用。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求参见上文。 三、核心竞争力分析 1.践行央企使命，具备战略布局优势 16深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文 公司实际控制人中国电子是以网络安全和信息化为主业的中央企业，通过全方位超常规创新，中国电子闯出了一条服务国家战略、顺应行业规律、符合自身实际的自主计算产业发展之路，成功突破高端通用芯片、操作系统等关键核心技术，构建了兼容移动生态、比肩国际主流架构的中国自主计算技术体系和最具活力与朝气的应用生态与产业共同体。 公司作为中国电子重要二级企业，紧跟集团公司战略布局，在电子信息主责主业领域，助力国防军工、科研院所及央国企以安全数字底座实现数智化转型，为国家在新时代实现高水平科技自立自强和数字经济高质量发展提供技术保障，具备产业链优势。 2.深化市场改革，形成体制机制优势 公司下属高科技产业服务板块各企业均已完成混改并实现员工持股，数字与信息服务板块下中国电子云公司亦已完成混改并引入核心骨干持股。通过实施混改及员工持股，在确保党的领导及中国电子控股的原则下，公司搭建市场化体制机制，符合国资委关于国企改革的相关精神，充分调动广大员工的积极性，有效提升公司经营效益。 3.集聚优质人才，夯实人力资源优势 公司现拥有一支规模宏大、素质优良的人才队伍，公司员工中本科及以上学历占比73%，毕业于“双一流”建设高校的员工占比25%，为持续创新与高质量发展奠定了坚实的人才基础。在高端人才储备方面，公司拥有享受国务院政府特殊津贴专家 2人，国家级科技进步奖1人，省部级人才称号、科技奖项获得者13人，荣获中国电子集团科技人才奖项8人，中国电子首席科学家1人。同时，公司柔性引进工程院院士、长江学者、国家级科创新基地主任、国家优秀青年科学基金项目主持人等领军人才12人，为核心技术攻关与前沿探索提供了顶尖智力支持。科技人才占比71.31%，拥有正高级职称近200人、副高级职称近1600人，形成了结构合理、专业过硬的技术梯队。 4.积淀行业经验，汇聚产业核心优势 公司是洁净室整体解决方案的专业提供商和龙头企业，致力于为高科技产业领域企业提供洁净室工程一站式服务，洁净室净化工程级别最高已达到国际领先标准，在电子信息、生命科学、新能源等行业的洁净室工程领域处于国内技术领先地位，并多次获得全国洁净工程行业“鲁班奖”、中国安装协会科学技术进步奖、优秀施工企业、全国安装行业先进企业、中国电子百 强三甲等多项荣誉，是中国工程咨询协会成员单位及电子行业标准、规范的主要编写单位之一，先后参与几十项国家标准编制工作。公司先后参与数百个高科技领域内中国本土及国际巨头重大项目建设，为多家国内知名企业的洁净室提供系统集成工程服务，在行业内享有较高的声誉和市场影响力。 5.深化云智融合，筑牢安全可信优势公司旗下中国电子云，作为中国电子集团唯一云计算品牌，为国家重大工程、政府和关键行业提供数字时代具备“可靠设备、可靠技术、可靠力量”的新质算力基础设施。 中国电子云 CECSTACK是基于“云原?+AI原生”理念研制的?规模、高安全、?可靠和?性能的专属云产品，融合数据、智能和原?安全，提供 IaaS、PaaS、DaaS、SECaaS、AI 及智能边缘等全栈云服务，实现通?计算、智算、超算、边缘计算统?调度，提供数智基础设施，赋能政府、企业等千?百业“??智能+”。CECSTACK 智算云平台集成国产开源大模型，提供包括智能算力、模型服务和 AI 应用的?站式、全链路、低?槛、?安全的?模型训推以及应?服务，助力千行百业快速普及 AI应用。技术先进，安全可控的国产虚拟化 CeaSphere 产品，以“虚拟机+容器”双引擎架构、内置 AI 算力和国产开源大模型、原生安全能力，?撑和赋能行业数字化转型和业务创新，实现 VMware 虚拟化的全面替代。为推动云计算与人工智能深度融合，还推出“新星”系列 AI+云产品体系，涵盖多模态数据治理、模型开发、应用开发三大核心产品，配套提供战略咨询、落地交付、技术培训全流程服务，可灵活适配政务、能源、工业等多行业智能应用需求。其中，旗下“新星·应用开发平台”通过中国信通院权威测试，技术完备性获得行业认可；公司成功入选 IDC《中国央国企数字化平台厂商图谱及领导者实践》，在数字基础设施、智能云平台建设等领域被列为代表厂商，持续以技术创新推动产品迭代升级。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求参见上文。 17深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司整体实现营业收入491.70亿元，同比下降27.04%，实现利润总额5.08亿元，同比下降59.12%，实现归属于上市公司股东的净利润-1.27亿元，同比下降138.54%。主要业务详情参见第三节“管理层讨论与分析”之“一、报告期内从事的主要业务”。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2025年2024年 占营业收入占营业收同比增减金额金额比重入比重 营业收入合计49170356917.15100%67389424494.27100%-27.04%分行业 高科技产业服务46700371352.8694.98%65330404421.8296.94%-28.52% 数字与信息服务2469985564.295.02%2059020072.453.06%19.96%分产品洁净室整体解决方 39845277011.2481.04%58249896013.9686.44%-31.60% 案洁净室专业化产品 4707586406.799.57%4719258040.597.00%-0.25% 服务 数字与信息服务2469985564.295.02%2059020072.453.06%19.96%数字供热与新能源 1862455525.143.79%2020993007.073.00%-7.84% 服务 其他产业服务285052409.690.58%340257360.200.50%-16.22%分地区 境内46703716057.5594.98%65633961920.5497.40%-28.84% 境外2466640859.605.02%1755462573.732.60%40.51%分销售模式 直销49170356917.15100.00%67389424494.27100.00%-27.04% 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求 单位：元 2025年度2024年度 第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度 12545221088897958433616151811537556178746015171511896774 营业收入 8614.699557.92796.551947.995844.380470.636906.411272.85 归属于上 -----市公司股171753217054944563407 34056076343300201333554946308872315 东的净利24.166.0887.09 2.042.5181.016.912.55 润 说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险 18深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文 公司高科技产业服务业务主要服务于战略新兴产业的规模企业，数字与信息服务业务主要服务于党政、关键行业央国企等客户，此类客户通常在年初制定项目预算及安排，并通过招投标等方式选取供应商，于下半年完成交付实施、验收等工作。因此，根据会计准则及公司财务核算制度，总体上公司在第四季度确认的营业收入及利润高于前三季度。 （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 □适用□不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求 单位：元营业收入营业成本毛利率比营业收入营业成本毛利率比上年同比上年同上年同期期增减期增减增减分行业 高科技产业服务46700371352.8642784992769.508.38%-28.52%-27.71%-1.03% 数字与信息服务2469985564.291612133408.5934.73%19.96%19.79%0.09%分产品 洁净室整体解决方案39845277011.2436869444443.757.47%-31.60%-30.62%-1.30%洁净室专业化产品服 4707586406.794069110535.8413.56%-0.25%-0.79%0.47% 务 数字与信息服务2469985564.291612133408.5934.73%19.96%19.79%0.09%数字供热与新能源服 1862455525.141599100548.9714.14%-7.84%-5.94%-1.74% 务分地区 境内46703716057.5542179122830.759.69%-28.84%-28.38%-0.58%分销售模式 直销49170356917.1544397126178.099.71%-27.04%-26.65%-0.47% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年（2024年）按报告期末口径调整后的主营业务数据?适用□不适用营业收入营业成本毛利率比营业收入营业成本毛利率比上年同比上年同上年同期期增减期增减增减分行业 高科技产业服务65330404421.8259185755905.509.41%20.83%22.23%-1.04% 数字与信息服务2059020072.451345829271.1734.64%-7.02%-11.11%3.00%分产品 洁净室整体解决方案58249896013.9653139090188.968.77%21.97%23.21%-0.92%洁净室专业化产品服 4719258040.594101613623.0213.09%17.98%20.70%-1.95% 务 数字与信息服务2059020072.451345829271.1734.64%-7.02%-11.11%3.00%数字供热与新能源服 2020993007.071700032617.0215.88%2.36%1.69%0.56% 务分地区 境内65633961920.5458894521360.0010.27%18.55%20.03%-1.11%分销售模式 直销67389424494.2760531585176.6710.18%19.73%21.22%-1.10% 变更口径的理由： 2025年，公司围绕洁净室业务核心主线，全面梳理优化业务结构、聚集中优势资源发展技术优势突出、市场潜力较大的专业化产品。报告期内，重点布局水处理、洁净系统产品、智能工厂三大方向，推动公司在洁净室产业链上下游及延伸领域实现高 19深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文质量发展。基于内部优化整合调整，将主营业务中分产品数据统计口径由原“数字与信息服务、高科技产业工程服务、数字供热与新能源服务、其他产业服务”四类调整为“洁净室整体解决方案、洁净室专业化产品服务、数字与信息服务、数字供热与新能源服务、其他产业服务”五类。 公司不同业务类型的情况 单位：元业务类型营业收入营业成本毛利率 设计咨询538952535.46424739143.5121.19% 总承包18923034111.9617617620791.716.90% 专业承包20383290363.8218827084508.537.63% 水处理产品及解决方案2793409770.982438920862.4012.69% 洁净系统产品及解决方案701293314.62612421654.5112.67% 智能工厂整体解决方案1212883321.191017768018.9316.09% 数字供热与新能源服务1862455525.141599100548.9714.14% 其他产业服务285052409.69247337240.9413.23% 合计46700371352.8642784992769.508.38%注：公司高科技产业服务行业营业收入、营业成本、毛利率相关数据参照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求进行披露。 公司是否需通过互联网渠道开展业务 □是□否公司是否需开展境外项目 ?是□否单位：元项目所在地项目数量业务类型合同金额 东南亚地区46总承包、专业承包6916846104.87 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求 单位：元营业收入比上营业成本比上毛利率比上年同营业收入营业成本毛利率年同期增减年同期增减期增减分客户所处行业 数字与信息服800575482.529810872. 33.82%14.61%24.92%-5.47% 务-政府1096数字与信息服 166941008108232253 务-企事业单35.17%22.71%17.42%2.92% 2.195.63 位分产品数字与信息服246998556161213340 34.73%19.96%19.79%0.09% 务4.298.59分地区 境内24032419315966433033.56%16.72%18.64%-1.08% 7.742.05 分销售模式 246998556161213340 直销34.73%19.96%19.79%0.09% 4.298.59注：公司数字与信息服务业务营业收入、营业成本、毛利率相关数据参照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求进行披露。 20深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用□不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是□否 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用□不适用已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用□不适用 单位：万元合同未本期确累计确对方合计已本报告应收账合同总待履行是否正正常履认的销认的销合同标的当事履行金期履行款回款金额金额常履行行的说售收入售收入人额金额情况明金额金额杭州吉海杭州半导体制吉海 造厂房项信息4416374415438986.68431.7418808361030 不适用是- 目工程科技.52.0626.18.65 （EPC） 有限总承包公司高新区智南昌能制造产鹏勤 328111274436267608210157 业园项目置业289.09不适用是-265.23.29.16.19.00及续建项有限目公司 注：上述项目合同总金额根据实际建设情况有所调减，现均已完工，目前处于验收结算阶段。 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用□不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求 单位：元项目金额累计确认产值未完工部分金额 未完工项目71920815914.2541348964460.2430571851454.01是否存在重大未完工项目 □适用□不适用 其他说明： □适用□不适用 单位：元已办理结算的金已完工未结算的累计已发生成本累计已确认毛利预计损失额余额 已完工未结算项11875865308312859049969.11416234540520755721512. 5145181.80 目.3255.5931是否存在重大已完工未结算项目 □适用□不适用 21深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文 其他说明： □适用□不适用 （5）营业成本构成行业和产品分类 单位：元 2025年2024年 行业分类项目占营业成占营业成同比增减金额金额本比重本比重 高科技产业服务设备及原材料16748254288.0237.73%23946037341.4939.56%-30.06% 高科技产业服务分包成本17878756038.3640.27%27362816645.9345.20%-34.66% 高科技产业服务人工成本2167442109.554.88%3442642743.845.69%-37.04% 高科技产业服务货运代理成本217567869.730.49%227474896.570.37%-4.36%项目管理成本及其 高科技产业服务5772972463.8413.00%4206784277.676.95%37.23%他 数字与信息服务设备及分包成本1370565220.773.09%1118427462.241.85%22.54% 数字与信息服务人工成本95101296.880.21%90064684.470.15%5.59%项目管理成本及其 数字与信息服务146466890.940.33%137337124.460.23%6.65%他 合计44397126178.09100.00%60531585176.67100.00%-26.65% 单位：元 2025年2024年 产品分类项目占营业成占营业成同比增减金额金额本比重本比重洁净室整体解决 设备及原材料13505970836.5330.42%20308292021.8733.55%-33.50%方案洁净室整体解决 分包成本16805829963.5037.85%26451977914.5943.70%-36.47%方案洁净室整体解决 人工成本1560878939.043.52%2864480269.034.73%-45.51%方案洁净室整体解决项目管理成本及其 4996764704.6811.25%3514339983.475.81%42.18% 方案他 洁净室整体解决方案小计36869444443.7583.04%53139090188.9687.79%-30.62%洁净室专业化产 设备及原材料2225458132.765.01%2369332002.523.91%-6.07%品服务洁净室专业化产 分包成本939344342.312.12%856485019.931.42%9.67%品服务洁净室专业化产 人工成本450759579.311.02%434627514.910.72%3.71%品服务洁净室专业化产项目管理成本及其 453548481.461.02%441169085.660.73%2.81% 品服务他 洁净室专业化产品服务小计4069110535.849.17%4101613623.026.78%-0.79% 数字与信息服务设备及原材料1370565220.773.09%1118427462.241.85%22.54% 数字与信息服务人工成本95101296.880.21%90064684.470.15%5.59%项目管理成本及其 数字与信息服务146466890.940.33%137337124.460.22%6.65%他 数字与信息服务小计1612133408.593.63%1345829271.172.22%19.79%数字供热与新能 设备及原材料1016825318.732.29%1267270179.942.09%-19.76%源服务 22深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文 数字供热与新能 分包成本133581732.550.30%53256129.030.09%150.83%源服务数字供热与新能 人工成本152606491.210.34%143067536.040.24%6.67%源服务数字供热与新能项目管理成本及其 296087006.480.67%236438772.010.39%25.23% 源服务他 数字供热与新能源服务小计1599100548.973.60%1700032617.022.81%-5.94% 其他产业服务设备及原材料0.000.00%1143137.160.00%-100.00% 其他产业服务分包成本0.000.00%1097582.380.00%-100.00% 其他产业服务人工成本3197099.990.01%467423.860.00%583.98% 其他产业服务货运代理成本217567869.730.49%227474896.570.38%-4.36%项目管理成本及其 其他产业服务26572271.220.06%14836436.530.02%79.10%他 其他产业服务小计247337240.940.56%245019476.500.40%0.95% 合计44397126178.09100.00%60531585176.67100.00%-26.65%说明无。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求主营业务成本构成参见上表。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求主营业务成本构成参见上表。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □是□否 报告期内，本公司不存在新设成立及收购的子公司纳入合并范围的情形，部分子公司因丧失控制权或注销等原因不再纳入合并范围，具体参见“九、主要控股参股公司分析”之“报告期内取得和处置子公司的情况”。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用□不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）8484477405.36 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例17.26% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1第一名3182990170.126.47% 23深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文 2第二名2154707122.544.38% 3第三名1481982775.943.01% 4第四名860246377.831.75% 5第五名804550958.931.64% 合计--8484477405.3617.26%主要客户其他情况说明 □适用□不适用公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1865875388.56 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例4.20% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1第一名784089366.331.77% 2第二名359092429.730.81% 3第三名298563764.500.67% 4第四名216131648.680.49% 5第五名207998179.320.47% 合计--1865875388.564.20%主要供应商其他情况说明 □适用□不适用 报告期内公司贸易业务收入占营业收入比例超过10% □适用□不适用 3、费用 单位：元 2025年2024年同比增减重大变动说明 主要是营业收入规模下降的情况下，公司积极调整经营策销售费用843684005.591032436301.82-18.28%略，加强降本增效措施，优化组织架构和人才结构，调整及退减部分人员薪酬待遇所致主要是营业收入规模下降的情况下，公司积极调整经营策管理费用1212852624.171861654375.83-34.85%略，加强降本增效措施，优化组织架构和人才结构，调整及退减部分人员薪酬待遇所致 财务费用308792456.17337536051.18-8.52%无重大变动主要是高科技产业服务的研发 研发费用1405446274.152070871982.85-32.13%投入减少所致。 4、研发投入 □适用□不适用 24深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文 预计对公司未来主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标发展的影响 迭 代 发 布 CECSTACKV5.5.0。实现对 6 款中国电子云 CECSTACK 国产 GPU 全面兼容适专属云平台是专为政配。以沐曦 C550 GPU府、大型央国企及关为测试对象的验证显键行业客户打造的新示，在百卡集群环境质算力基础设施，通下，核心指标均处于过对各个数据中心、国产同类产品性能表边缘站点以及客户所现的领先梯队。推出租用的公有云资源进 研发 CECSTACK 专属云平台高性能信创智算存夯实中国电子云行整合，对私有云、产品，丰富覆盖全栈云、储，具有开放、完备助力打造国家网边缘云以及公有云资运营云、虚拟化、边缘云的国产化平台支持能信事业战略科技 源进行统一管理，提和天基云五种形态，通力、异构存储数据流力量的使命定 供计算、存储、网算、智算、超算一体化调 CECSTACK 专属云平台 动能力以及超越国内 位，提升以云和络、安全、灾备等服度，具备一云多芯、一云产品研发 友商同类产品的性 AI 为主的关键核务，为包括传统应 多算和一云多 Region 能能，是兼具海量和高心技术产品研用、基于云原生的现力，支持计算、存储、网性能的行业领先产制、交付运营能 代应用、AI/ML 以及 络、安全、数据库、中间品。突破云边弱网环力和效益，推进高性能计算等涵盖客件、边缘计算、智算、灾 境下的协同技术，边高质量发展。 户所有类型的应用提备和云管理十项云服务。 缘设备主动发现和自 供算力支撑，有效满动组网技术，面向战足数字城市、关键行术场景的边边协同技业用户数字化转型等术。突破轻量化天基不同场景对信息化基 容器平台技术，面向础设施的需求，赋能太空的抗单粒子反转千行百业高质量发 存储技术，天基节点展。 断电数据损坏自动修复技术。 提供涵盖多模态数据治理夯实中国电子云 平台、模型开发平台、应助力打造国家网多模态数据治理平用开发平台三大核心产品信事业战略科技 旨在从数据、模型、 台、模型开发平台、 支撑；构建了 AI 战略咨 力 量 的 使 命 定“中国电子云·新应用、服务四个维应用开发三大平台发询、交付、课程三大服务位，提升以云和星”全链路 AI 解决方度，构建一个完整的 布，并打造多模态视 体系；并提供涵盖多模态 AI 为主的关键核案研发 AI 落地闭环。 觉平台、采购管理智 视觉融合应用、采购管理 心 技 术 产 品 研能体两大应用。智能体、写作智能体、问制、交付运营能数智能体在内的多个行业力和效益，推进通用应用。高质量发展。 LLM+RAG 技术、Agent 长短 期记忆功能、高效利用私 域知识、深度理解用户意 通过结合开源大模图、提供精确回应、显著夯实中国电子云 型、融合外部工具、 完成企业级 RAG，精 降低大模型幻觉。无需编助力打造国家网 私域知识及行业小模细化的知识管理体程背景，人人皆可上手、信事业战略科技型，构建贯通感知、系，端到端的知识检典型应用场景开箱即用、力量的使命定 规划、决策、执行与 索能力。完成 Agent 个性化 AI 应用零代码快速位，提升以云和应用开发平台研发记忆的智能闭环，快开发工具链，零代码搭建、工作流可视化编AI 为主的关键核 速打造面向行业特定快速构建应用验证想排、知识库自动自主管心技术产品研 场景的高阶智能体应法，低代码编排特定理。强大的工作流引擎、制、交付运营能用，为用户提供前沿流程圈定复杂流程执丰富的工具插件、无限扩力和效益，推进的大模型决策引擎与 行思路。 展 Agent 的功能边界、轻高质量发展。 执行赋能。松应对各种复杂多变的业务场景与任务流程。支持本地部署和调用本地大模 型、多重防护策略，杜绝 25深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文 恶意攻击、知识库分级授权，保障数据安全。 平台提供覆盖从数据接入一套“端到端高质量到产生高质量数据集的全夯实中国电子云实现语义知识解析，AI 数据底座”，将企 生命周期一体化能力。对 助力打造国家网基础元数据管理完业全域的多模态数据多模态数据进行自动解信事业战略科技成，并支持全域数据一键接入、解析、清析、清洗和增强，以及版力量的使命定资产查询。完成数据多模态数据治理平台 洗、增强并版本化为 本管理能力，快速生成 AI 位，提升以云和治理加工，完整标注研发 可追溯的高质量数据 就绪高质量数据集。平台 AI 为主的关键核功能链路打通。结构集，持续为行业大模提供秒级数据检索、全链心技术产品研化与非结构化数据开 型预训练和微调、RAG 路数据血缘追溯和安全便 制、交付运营能 发能力完成，非结构与智能体应用输送高捷的数据集分享，为企业力和效益，推进化数据全链路溯源。 质量的数据燃料。提供高效可控的高质量数高质量发展。 据集服务。 支持灵活扩展大小模型，适配不同深度学习框架，支持大模型训练，预支持英伟达及多种国产化夯实中国电子云围绕企业开发流程， 置 DeepSeek、Qwen 等 芯片。提供高代码、低代 助力打造国家网提供从数据管理、大主流模型，并支持码及零代码建模工具，大信事业战略科技小模型开发、模型管 Pretrain、SFT、DPO 小模型统一开发、部署， 力 量 的 使 命 定理到在线推理的一站 训练方法，满足端到 预置 DeepSeek 等大模型实 位，提升以云和模型开发平台研发式开发工具。助力企 端训练诉求。完成镜 现预训练、场景调优。并 AI 为主的关键核业高效开发行业/场景 像管理，自定义镜像 行文件存储技术实现 I/O 心 技 术 产 品 研模型，快速实现智能 构建，包括 tar 包上 高速处理，RDMA 及并行加 制、交付运营能化升级。传、镜像导出、在线速框架实现训练加速。私力和效益，推进构建镜像。有化部署实现环境隔离，高质量发展。 自动感知故障，快速恢复，实时监控服务状态。 基于语义图谱数据管理体平台在多个企业级客系，提供智能“感知-规划户项目中完成突破，-执行”的上下文能力，为新一代数据智能平台帮助客户完成新一代平台智能化提供技术支夯实中国电子云 聚焦贯彻国家数据发架构升级，有效缩短撑。数据管理智能引擎，助力打造国家网展战略，将数据与 AI 客户 50%数据建设周DataIQ 围绕数据采集、加 信事业战略科技 深度融合，提供数据期和降低30%建运成工、应用环节提供各类智力量的使命定 集成、开发、治理、本；在深圳、大连、 新一代 DataLIM 数据 能体，提升 30%管理效率。 位，提升以云和流通、运营、交易的北京、长春、济南、 智能平台产品研发 多租户多项目多环境任务 AI 为主的关键核 数据基础能力底座，郑州、西安、广州、发布，满足大型集团型企心技术产品研降低客户盘数、治大连、徐州等政府项 业复杂环境的数据开发管制、交付运营能 数、用数成本，保障目落地验证，并承载理需求。多元异构数据统力和效益，推进数据安全可信流通，全国首笔跨城市互联一管理针对结构化、非结高质量发展。 提升数据价值。互通数据生产流通场构化数据提供统一管理视景验证，受到国家数图，提升数据找数、用数据局高度认可。 效率。 旨在构建安全可信、聚焦数据要素流通，“数场”“可信空间”双 互联互通、开放共享与数据港深度融合，模架构，原子化组合能的数据环境，打造跨提供数据登记确权、夯实中国电子云力，可同时满足数场和可云数据流通基础设流通交易、入表融资助力打造国家网 信空间两种技术路线，扩施。严格遵循“数据等一站式服务。依托信事业战略科技大市场机会。SaaS 轻量化可用不可见，原始数“供给港-数港网络-力量的使命定连接器，提供基于云计算可信数据空间产品研据不出域”原则，运需求港”三层架构，位，提升以云和的 SaaS 连接器，满足客户发 用隐私计算、区块链 实现了公共数据与社 AI 为主的关键核 希望低成本、高效率接入 等前沿技术，提供全会数据的高效融合，心技术产品研基础设施需求。数据空间流程动态安全防护，形成了多维数据资制、交付运营能的多子空间，支持平台运确保数据的安全流产，为金融、社保、力和效益，推进营方，虚拟化多套子空通。支持 API、数据 不动产、医疗、车 高质量发展。 间，帮助客户集约化建设集、数据沙箱、联邦辆、文旅、公积金等数据空间流通体系。 学习、多方安全计算14个领域开发高价值 26深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文 等多元交付模式。数据产品奠定了坚实基础。 5G-R 手持终端：阳光直射 下屏幕清晰可见三防设计，满足 IP68 坚固耐用，电池可拆卸满足国内 5G-R 业务和 GSM-R 点呼支持单北斗定位。MCX系统：符合 3GPP 标准架构，兼容性良 成功研制出 5G-R 手持 好，RX及 N5接口与国内外终端、MCX 系统、5G- 主流 5G 核心网厂家完成对构建轨道交通信创产 R 列控车载通信模块 接，符合地铁 MCX 业务需 构建轨道交通信品线实现从底层芯片 和通信单元三大创新 求，符合 FRMCS/FRMCS-T 创产品线，持续无线通信产品研发到应用系统的全栈自 信创产品，技术指标业务需求，完成夯实无线通信产主化，在地铁、高速满足设计要求，已在 Plugtests，具有良好互联 品领先能力。 公路等行业应用。 地铁、高速公路等行 互通性。5G-R 列控车载通业应用。信模块和通信单元：满足国铁 5G-R C3 列控试验要求，具有良好的高速适应性，满足 350km/h 高速场景适配国内信号厂商所有 ATP 设备兼容铁路现有的 GSM-R 网络与未来的 5G-R网络。 针对传统邻硝基苯甲醛合成工艺存在安全 风险高、效率低、污已经成功应用于沧州 染重等突出问题，本兴柏原料药、西岳扶项目系统开展了从微 风制药等项目中，对突破了硝化、溴化等关键成功将公司在工反应器 CFD 设计、工促进化工行业向绿色高危反应在微通道内连程建设领域的系艺路径重构到中试验 化、低碳化、连续续、安全、高效运行的技统集成优势，延邻硝基苯甲醛生产绿证的全链条技术开 化、智能化转型具有术瓶颈，形成了具备自主伸至上游核心工色新工艺研发发，突破了硝化、溴积极的示范作用和推知识产权、包含完整工程艺技术的研发，化等关键高危反应在广价值，获得2025亚化工艺包的绿色制造新工开辟了新的业务微通道内连续、安洲阿赫玛流程工业创艺。增长点。 全、高效运行的技术 新奖-化学工程技术与瓶颈，形成了具备自装备奖。 主知识产权、包含完整工程化工艺包的绿色制造新工艺。 现有高等级生物安全实验室管理系统仍面 临管理效率不足、环 境控制难度高、人工项目成果应用于广州运维效率低以及节能医科大学附属市八医围绕高等级生物安全实验显著提升了高等 降耗水平有限等问院、军事科学院军事室数字孪生三维可视化管级生物安全实验题。为应对上述挑医学研究院微生物流理、核心设备预测性维高等级生物安全实验室的安全防护水战，针对高等级生物行病研究所、山东农护、智慧化能源管理等关室智慧化管理系统开平、运行效率与安全实验室数字孪生科种业科技有限公键技术开展系统研究工 发与应用能源利用效率，三维可视化管理、核司、中国食品药品检作，为行业提供了可复制具有推广应用价 心设备预测性维护、定研究院等示范工的技术方案与标准化规值。 智慧化能源管理等关程，验证了成果的实范。 键技术开展系统研究用性与场景适配性。 工作，构建高等级生物安全实验室智慧化管理技术体系。 深耕电子等高科技产完成基于深度除氟的实现氟化物精准检测+“前实现公司在高科水处理产品研发业领域，为客户提供智慧加药系统迭代，置预测&后置反馈”除氟剂技工程服务领域 27深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文 可信和可靠的生产用完成对小分子去除装智慧控制；实现高效抑制的强链补链，打水从供给到排放的整置的结构设计优化及金属垢及胶体形成；具备造产品制造第二体服务。全流程中试测试，完高抑制碳酸/硫酸钙垢形成增长曲线。 成基于树枝状聚合物及微粒聚积沉淀的功能。 直接捕捉技术的阻垢剂配方研制。 已迭代发布数字工厂智慧运维等产品系统，支持中、英等多语言，根据不同地域为工厂提供高效、精用户自主切换。增加以通用易用性为切入点，准、实时的运维解决 AI 助手，基于 RAG 框提供客制化增值服务，结方案，为智慧化厂务 架和 DeepSeek 模型，合厂务运维的丰富实际经实现公司在高科 管理树立行业标杆，充分学习厂务运维相验，为客户提供超预期的技工程服务领域智慧工厂数字运维管持续赋能电子、大健关的专业知识、标准 软件产品，聚焦半导体、的强链补链，打理系统平台产品研发 康、新能源等高科技 SOP 及历史经验，为电子行业板块，开展新能造产品制造第二工业建筑领域，以数用户日常运维作业提源、实验室等行业探索，增长曲线。 字化转型助力高质量供专业性建议通过精 开辟医药、综合等领域新发展，开启智能工厂细化能源管理、统计市场。 新时代。过程控制等，助力工厂实现节能降碳、零 缺陷生产目标，打造一体化的综合厂务管理平台。 推动快速可拆装隔墙 体系（包括防微振隔融合模块化装配设计墙、立柱式及对夹式整个系统通过材料科学与与耐腐蚀钢板材料，系统）有效解决了高工程技术的深度融合，实实现公司在高科 开发新一代产品，旨端电子厂房建设中的现了洁净环境的高度可控高端制造洁净室用装技工程服务领域在显著降低出口项目微振动控制与快速改性与生产布局的极致灵活 配可拆式绿色隔墙系的强链补链，打成本、缩短建设周造难题。相关技术已性，为生物制药企业提供统开发及应用造产品制造第二 期、提升质量稳定应用于泰国英飞凌等了符合国际标准、可验证增长曲线。 性，并增强对腐蚀环重大项目，其中对夹且可持续发展的洁净室解境的抵抗能力。式可拆墙系统实现我决方案。 国洁净墙板技术首次规模化出海。 在设计与建造阶段，以 BIM 技术为核心枢 通过 BIM 建模与数控加工纽，通过建立建筑的技术结合，构建动力站及三维数字化模型，整已获国际发明展览会二次配预制化阀组等模块提升公司在洁净合设计、施工、运维金奖，入选首批“高智能建造技术开发与化设计库，实现建筑系统室智能建造应用各阶段的几何信息、科技工程数智化建设 应用单元工厂化生产，将传统领域技术实力和物理信息和管理信及智能建造技术”优 串联工程转为并联作业，行业影响力。 息，实现全流程的协秀成果库。 大幅减少现场施工量与材同工作，联动预制化料损耗。 与 CFD 技术打造智能建造技术。 用 BIM 建模实现设计 - 预 制数据贯通，工厂标准化借“工厂预制+现生产降管理变量，构件编提升公司在洁净场组装”模式，以数已获中国建筑材料流预制化建造技术开发码溯源提质量管控精度，室智能建造应用字化技术打破传统施通协会科技进步奖三与应用打通供应链数据链路优化领域技术实力和 工管理的碎片化、经等奖。 资源调配，推动管理从行业影响力。 验化瓶颈。 “现场协调”向“全链精益”转型。 整合“三维模型+已获中国信息协会建施工前优化进度与成本计提升公司在洁净BIM4D/5D 技术开发与时间 + 成本” 数 筑信息模型（BIM）技 划，减少偏差；过程中实 室智能建造应用应用据，推动管理多维度术应用赛项团体一等时联动现场数据，动态调领域技术实力和 28深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文创新。奖、“龙图杯”全国整资源、预警风险；竣工行业影响力。 BIM 大赛施工组一等 后沉淀数据支撑运维，实奖。现全周期可视化管控，打破信息孤岛，提升决策效率，适配多项目协同与精益化管理需求。 聚焦电子半导体厂 房、生物医药洁净工 程、新能源厂房等高三大核心技术通过云端工程领域，以“云边端协同构建智能建实现工程建设与运营全生提升公司在洁净基于云边端协同的智边端协同”为技术核造底层架构，以数字命周期的提质增效升级、室智能建造应用 能建造关键技术及产心，构建覆盖全生命化预建造实现全周期绿色低碳转型及智能建造领域技术实力和 业化应用 周期的智能建造体 精准管控，用 CFD 虚深度落地。行业影响力。 系，破解高能耗、低拟调试践行绿色节能效率、紧工期等核心目标。 痛点，锚定高质量交付目标。 Fabsoft 的 DMS数据库管理模块注重于生产设备信息 的采集管理，整合了在生在 DMS 数据库、P&ID 产线建设过程的主要信图纸设计出图等单环息。不论是在新建厂房的建立公司在二次二次配项目设计成本 节显著提升工作效率建设过程中，还是在现存配工程建设中的Fabsoft 电子行业二 较高，使用传统的人与质量。已在深圳润厂房的改造、扩建等项个性化服务能次配工程设计软件研工设计模式，无法有鹏、盛和晶微、张家目，都为相关企业提供完力，提高服务水发效满足降低设计成本 港康得新光电材料、整的设备信息数据库支平，增强业主服的项目要求。 北京芯力等项目中应 持。Fabsoft 的 P&ID 自动 务满意度。 用。批量设计模块，可以协助项目设计人员，快速进行二次配设计，有效降低设计投入。 公司研发人员情况 2025年2024年变动比例 研发人员数量（人）30583917-21.93% 研发人员数量占比16.66%19.58%-2.92%研发人员学历结构 本科20612697-23.58% 硕士768821-6.46% 博士19--研发人员年龄构成 30岁以下705759-7.11% 30~40岁17182380-27.82% 公司研发投入情况 2025年2024年变动比例 研发投入金额（元）1502227568.232137329770.30-29.71% 研发投入占营业收入比例3.06%3.17%-0.11%研发投入资本化的金额 96781294.0866457787.4545.63% （元）资本化研发投入占研发投入 6.44%3.11%3.33% 的比例 29深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □适用□不适用研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用□不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用□不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求 单位：元项目名称研发资本化金额相关项目的基本情况实施进度 研发全栈可信的?体化智能算力云平台，成为智算云领已开发完成并转入 域的头部供应商，为 AI 赋能千行百业提供完备解决方智算云平台项目27011574.36无形资产，相关产案，该项目属于 CECSTACK 专属云平台产品研发项目子品持续迭代中项。 研发构建“企业级、云原生、信创适配”的组装式开发平台，助力企业实现业务系统的快速构建与迭代，已开发完成并转入组装式开发平台-V5 12745833.76 推动组织数字化转型进程，降低技术依赖、提升协作 无形资产，相关产效率、赋能业务创新，该项目属于 CECSTACK 专属云平 品持续迭代中台产品研发项目子项。 研发建设基于多要素融合智能算法的异构算力基础设 基于多要素融合智能施协同调度系统，实现智能化、绿色节能的算力调持续开发中，预估算法的异构算力基础20964664.78度，降低算力成本，为数字经济发展和"双碳"目标将于2026年开发设施协同调度系统 实现提供有力支撑，该项目属于 CECSTACK 专属云平台 完成产品研发项目子项。 研发基于 AI 原生的大模型全生命周期安全防御技术，围绕大模型典型安全风险场景，构建模块化大模型安持续开发中，预估一体化 AI 原生安全 22227586.88全平台底座，提供原生安全能力防护大模型服务、应将于2026年开发 平台 AISP 项目 用、数据与业务安全，该项目属于 CECSTACK 专属云平 完成台产品研发项目子项。 公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。 （1）研究阶段： 为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。主要包括概念及计划阶段，研究阶段的支出全部予以费用化。研发项目完成计划决策评审后进入开发阶段。 （2）开发阶段： 在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。 开发阶段的支出资本化的条件： 开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益： a.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； b.具有完成该无形资产并使用或出售的意图； c.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性； d. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产； e. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。 30深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文 5、现金流 单位：元项目2025年2024年同比增减 经营活动现金流入小计47441945150.0150686224693.10-6.40% 经营活动现金流出小计47738502562.7249865433332.63-4.27%经营活动产生的现金流量净 -296557412.71820791360.47-136.13%额 投资活动现金流入小计273672908.02581160964.06-52.91% 投资活动现金流出小计506661420.25623248681.01-18.71%投资活动产生的现金流量净 -232988512.23-42087716.95-453.58%额 筹资活动现金流入小计8441712295.759576470012.93-11.85% 筹资活动现金流出小计7717883063.878027774498.71-3.86%筹资活动产生的现金流量净 723829231.881548695514.22-53.26% 额 现金及现金等价物净增加额189914667.672332579872.64-91.86%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 □适用□不适用 1.公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加净流出111734.88万元，主要由于本年度公司销售商品、提供劳务收到 的现金较上年同期大幅减少所致。 2.公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加现金净流出19090.08万元，主要由于本年度公司处置股权及固定资产 收到的现金较上年同期减少所致。 3.公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少净流入82486.63万元，主要由于本年度子公司取得借款及偿还债务产 生的现金净流入减少、以及子公司支付少数股东股利的现金流出增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用□不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量为-29655.74万元，本年度公司归属于母公司股东的净利润为-12706.94万元，公司经营活动产生的现金净流量较本年度归属于母公司股东的净利润减少16948.80万元，主要原因为客户资金紧张，部分经营收入尚未回款导致公司经营性现金流入大幅减少。 五、非主营业务分析 □适用□不适用 单位：元是否具有金额占利润总额比例形成原因说明可持续性 主要是处置中电（淄博）能源科技 投资收益58902502.4311.59%否发展有限公司股权产生的处置收益主要是交易性金融资产公允价值变 公允价值变动损益-4440980.30-0.87%否动产生主要是公司计提的应收款项减值损 资产减值-554902830.56-109.15%否失及合同资产减值损失 主要是非流动资产处置利得、违约 营业外收入15972835.403.14%金罚款以及无法支付的应付款项产否生的收入 31深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文 主要是罚款、滞纳金、违约赔偿以 营业外支出38493495.997.57%否及捐赠产生的支出 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2025年末2025年初 比重增占总资占总资重大变动说明金额金额减产比例产比例 货币资金12426491868.8917.01%12000998339.2317.07%-0.06%无重大变动 应收账款11975347468.0316.39%13699289469.7919.48%-3.09%无重大变动 合同资产32617531391.3744.65%28193183662.9640.10%4.55%无重大变动 存货1139399427.691.56%1077124945.621.53%0.03%无重大变动 投资性房地产349976214.100.48%357593883.970.51%-0.03%无重大变动 长期股权投资1578559702.592.16%1561240493.992.22%-0.06%无重大变动 固定资产4989463291.446.83%5238106726.327.45%-0.62%无重大变动 在建工程383349820.180.52%536803233.060.76%-0.24%无重大变动使用权资产较期初增 加136.09%，主要是本使用权资产382233076.360.52%161900234.480.23%0.29%报告期高科技产业服务项目融资租赁资产增加所致。 短期借款1176374111.331.61%1187127979.201.69%-0.08%无重大变动 合同负债3056514328.244.18%3331065143.004.74%-0.56%无重大变动 长期借款8317554814.1611.39%6915712349.039.84%1.55%无重大变动使用权资产较期初增 加162.89%，主要是本租赁负债314708315.390.43%119712502.880.17%0.26%报告期高科技产业服务项目融资租赁相关租赁负债增加所致。 境外资产占比较高 □适用□不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用□不适用 单位：元计入权益本期公允的累计公本期计提本期购买本期出售项目期初数价值变动其他变动期末数允价值变的减值金额金额损益动金融资产 1.交易性 -金融资产25177392473330 4440980 （不含衍86.0205.72.30生金融资 32深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文 产） 4.其他权 648685217700865120230 益工具投7005719 7.55.662.02 资.00 -金融资产3166425177008670057192985353 4440980 小计13.57.66.0007.74.30应收款项5328482329452734187994085761 融资14.31020.77089.6445.44 - 84949071770086329452734258047071114 上述合计4440980 27.88.66020.77808.6453.18.30 金融负债0.000.000.000.000.000.000.000.00其他变动的内容无。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是□否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元项目期末账面价值受限原因 银行承兑汇票保证金、保函保证金、准备 货币资金1937820307.27持有至到期的定期存款等已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期 应收票据175586922.08的应收票据 应收账款1236102245.25质押借款 固定资产191448396.16抵押借款 无形资产52528265.55抵押借款 合计3593486136.31- 七、投资状况分析 1、总体情况 □适用□不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 495823778.501059821630.74-53.22% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用□不适用 33深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用□不适用 单位：元是未达否截至截止到计为报告报告投投资本报划进披露披露固期末期末资项目告期资金项目进预计度和日期索引项目名称定累计累计方涉及投入来源度收益预计（如（如资实际实现式行业金额收益有）有）产投入的收的原投金额益因资数字中国电子云10402390自与信 研发基地一是07026854自筹59%-----建息服 期项目0.993.89务购置中国电公告数字2023子华北总部4750编收与信年10 （一期）自是00000自筹50%---号： 购息服月27用研发办公.002023-务日场地049公告 2021 中电洲际东20472193编自智慧年10热西输热力是52162887自筹100%---号： 建供热月26管线工程.354.682021-日 082 12445058 合计------82239741------------ 7.348.57 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □适用□不适用 单位：元计入本期权益最初会计期初公允的累本期本期报告期末会计证券证券证券资金投资计量账面价值计公购买出售期损账面核算品种代码简称来源成本模式价值变动允价金额金额益价值科目损益值变动其他境内2237公允129036685905 43000华环权益自有 外股353.价值34620.00462.0.000.000.00815. 9电子工具资金 票00计量.003030投资 -其他境内2175公允18771504 83089粤开1487权益自有 外股400.价值400.0.000.000.002279900. 9证券020.工具资金 票00计量004.5900 00投资 境内30119工大1000成本16970.000.000.000.00-1662长期自有 34深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文 外股7科雅0000法计513835440657股权资金 票0.00量4.97809.5.67投资 30 - 1044184521811736 3522 合计1275--32240.00442.0.000.001729---- 014. 3.006.97300.97 71 注：华环电子、粤开证券由重组前中国系统投资持有。中国系统于重组前持有工大科雅部分股权，工大科雅于2022年8月上市。 （2）衍生品投资情况 □适用□不适用公司报告期不存在衍生品投资。 八、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用□不适用公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用□不适用是否按计本期划如股权初起期实出售至出施，为上售日是所涉如未市公该股否与交及的按计交易出售司贡权为股权出为易对股权划实交易被出售出售价格对公献的披露披露 上市售定价关方的是否施，对方股权日（万司的净利日期索引公司原则联关联已全应当 元）影响润占贡献交关系部过说明净利的净易户原因润总利润及公额的 （万司已比例 元）采取的措施以经中中电增加国电子 （淄2025上市备案的淄博公告 博）能年公司评估值2025跃晟编 源科技081301利润35.93为底不涉年08能源428.9否是是号： 发展有月2.83总额%价，通及月28有限02025- 限公司264565.过产权日公司043 80%股日29万交易所 权元公开挂牌确定 35深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文 九、主要控股参股公司分析 □适用□不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：万元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润高科技产 业服务、100000.0664745812890444778983132463.5 中国系统子公司93138.76 数字与信0.49.59.264息服务 其中：中中国系统高科技产2446047448364.22043150 10000.0065710.9643997.51 电二公司之子公司业服务.791.05 中电中国系统高科技产2047033458642.31832290 10125.0069764.4354681.12 四公司之子公司业服务.177.58 中国电子数字与信333333.3389867.2167729.6-- 子公司50812.59 云公司息服务31552771.8252669.95数字与信 桑达无线子公司6660.0032858.4330463.5618753.077284.226389.01息服务报告期内取得和处置子公司的情况 □适用□不适用报告期内取得和处置子公司名称对整体生产经营和业绩的影响公司方式报告期内，该公司的处置确认投资收益（股权处置中电（淄博）能源科技发展有限公司对外转让80%股权 收益)金额4565.29万元 报告期内，该公司的处置未对公司整体生产经营和四川嘉陵江数字科技有限责任公司对外转让17%股权业绩产生重大影响。 报告期内，该公司的处置未对公司整体生产经营和临沧市大数据有限公司对外转让60%股权业绩产生重大影响。 报告期内，该公司的处置未对公司整体生产经营和山东问海海洋科技有限公司对外转让80%股权业绩产生重大影响。 报告期内，该公司的处置未对公司整体生产经营和信安数云（苏州）数字技术有限公司吸收合并注销业绩产生重大影响。 主要控股参股公司情况说明 1.中国系统：该公司主要从事高科技产业服务和数字与信息服务，本报告期实现营业收入4778983.26万元，实现净利 润93138.76万元，较上年同期分别下降27.98%、49.78%。主要是公司高科技产业服务收入及利润规模缩减所致，其中： （1）中电二公司：该公司是中国系统的重要控股子公司之一，主要从事洁净室工程服务，致力于服务国家高科技产业，提供全方位工程服务。本报告期实现营业收入2043150.05万元，较上年同期下降37.9%，实现净利润43997.51万元，较上年同期下降46.31%。主要是受行业竞争日益激烈的影响，营业收入及毛利率下降所致。 （2）中电四公司：该公司是中国系统的重要控股子公司之一，主要从事洁净室工程服务，致力于服务国家高科技产业，提供全方位工程服务。本报告期实现营业收入1832290.58万元，较上年同期下降22.65%；实现净利润54681.12万元，较上年同期下降33.86%。主要是受行业竞争日益激烈的影响，营业收入及毛利率下降所致。 2.中国电子云公司：该公司主要从事数字与信息服务业务，本报告期实现营业收入167729.65万元，较上年同期增长 24.67%；净利润-52669.94万元，较上年同期亏损下降45.44%。公司报告期内积极拓展数字与信息服务业务，收入持续增长； 且随着公司积极进行战略调整，提升经营效率，降低期间费用，使亏损较去年同期减少。 3.桑达无线：该公司主要从事数字与信息服务业务，本报告期实现营业收入18753.07万元，较上年同期增长9.76%；净 利润6389.01万元，较上年同期利润下降1.1%。公司报告期内经营稳定，收入利润变动较小。 36深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文 十、公司控制的结构化主体情况 □适用□不适用 十一、公司未来发展的展望 2026年乃至“十五五”时期，公司以“科技赋能产业，服务创造价值”为使命，以“打造国内一流的高价值科技型企业，成为世界领先的高科技产业服务商、国内领先的专属云与人工智能解决方案供应商”为定位，以高科技产业服务、数字与信息服务为主业，以持续实施强军首责、经营提升、技术产品攻关、核心能力建设、人才队伍提升“五项行动”为路径，以“强总部”建设为保障，强基础，调结构，提能力，转作风，努力实现高质量发展。 高科技产业服务业务是公司的“压舱石”业务，发展愿景是成为世界领先的高科技产业服务商。“十五五”期间，按照“前端分工专业化、后端能力集约化、统筹做好国际化”的思路，优化高科技产业服务业务内部分工协作模式，开展内外部资源整合，持续实施“五项行动”，努力打造具备“咨询设计-数字建造-产品服务-智慧运维”全生命周期技术服务能力的高科技产业服务商。到“十五五”末，公司业务规模和洁净室建造技术达到世界一流水平，产品技术能力达到国内一流水平，成为集团公司制造服务板块核心企业，为国家战略性新兴产业发展提供坚强支撑。 数字与信息服务业务是公司发展的“新引擎”，发展愿景是成为国内领先的专属云与人工智能解决方案供应商。“十五五”期间，围绕国防、科研、央企、政府四大领域，以“云+AI”产品体系构建面向关键行业的云基础设施和全链路 AI 解决方案，持续实施“五项行动”，立足自主，创新服务，合力打造云平台单项冠军产品。到“十五五”末，云计算关键技术达到国内领先水平，成为集团公司网信产业板块核心企业，为党政军、央国企数智化转型提供安全数字底座。 为了更好地实现公司“十五五”发展规划，2026年公司计划开展的工作包括但不限于： 1.深入强化技术创新 公司将持续完善科技创新体系建设，积极参与承担国家级重大科技项目，力争实现科技创新奖项的突破。在高科技产业服务板块，水处理、洁净室系统产品、智能工厂等专业化产品的技术攻关、形成自有核心技术。在数字与信息服务板块，持续升级迭代专属云 CECSTACK能力，完善 AI模型开发平台、AI应用开发平台、多模态数据治理平台等平台产品能力，同时围绕国防军工等核心客户，构建可拆可合、功能完备的 AI 落地全链路平台，并发布企业级智能体落地解决方案，还将聚焦 5G-R 高铁无线通信技术升级。 2.聚力产业内外拓展 在高科技产业服务板块，洁净室相关业务要抢抓制造业产业转移机遇、加快布局海外市场，以东南亚市场为重心并逐步延伸至“一带一路”沿线国家，实现海外新增签约规模再创历史新高；完善海外业务管理体系与运营平台；建立国际业务朋友圈，与集团内兄弟单位、军贸企业、海外投资的央国企、属地企业完善合作关系，加强与服务于国际业务的政府机构和行业协会沟通对接。洁净室专业化产品服务还要强化资源统筹与体系协同，提速推进业务布局、技术服务、运营管理的全方位专业化整合进程。 数字与信息服务板块，云计算业务将重点布局国防领域，深化与国家级实验室、科研院所及研究型高校的合作联动，深耕央企核心市场，并持续拓展能源、交通、先进制造、金融等重点行业业务覆盖范围，扩大市场渗透；人工智能业务要聚焦核心目标客群，深耕重点行业场景，打造可复制、可推广的标杆项目，形成样板效应并扩大市场辐射；铁路通信终端等产品及服务将全面推进国际化布局，积极拓展海外市场。 3.精益管控稳健经营 公司将持续优化管理体系建设，健全管控流程与运行机制，提升运营效率与管控效能。在“两金”压降、精细化运营、亏损治理、压降低效无效企业法人、数字化管理等方面持续发力，多措并举实现提质增效，持续改善上市公司归母净利润等关键财务指标，确保完成全年预算目标任务，夯实企业价值根基，以更好回馈广大投资者。 4.强基育才深化激励 37深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文 在干部人才队伍建设方面，坚持党管干部，面向国际业务发展、咨询设计能力提升、产品能力集约化建设等重点工作，配备管理团队以及技术、设计咨询、营销、项目管理等专业岗位人才。在干部人才队伍建设方面，完善与个人绩效、团队贡献、项目收益强挂钩的薪酬管理机制，严控亏损企业、效益下降企业奖金支出，实现领导班子成员、中层干部薪酬水平能升能降，落实刚性考核兑现。 5.集采赋能降本增效 统筹搭建公司一体化供应链管理平台，推行集中采购模式，实现资源整合与统一管控。同步建设供应链数字化信息系统，打通采购全流程，提升流转效率与透明化管理水平。完善配套制度体系，健全供应商准入评价、动态考核及黑名单管理机制，细化采购实施细则与供应链财务管控制度，形成流程规范、权责清晰、风险可控的闭环管理体系。依托集采优势优化采购策略，压缩中间环节、强化成本管控，确保达成年度采购降本目标。 6.合规风控安筑根基深入推动内控合规管理体系建设，构建国际业务合规风险管控体系，提升法律纠纷案件管理效能，持续深化“以案促管”长效机制。实现内部控制评价、经济责任审计全覆盖，提升投资后评价效能。强化专责监督，从严纠治“四风”，严肃执纪问责，提升巡察质量。面向法务、审计、纪检条线布局公司全系统共享中心，实现总部和子公司职能条线的资源统筹、专业协同、人才互通，增强穿透式监管能力。落实2026年度“安全生产、治本攻坚”工作任务，完成安全生产标准化建设。 以上涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。 风险和应对措施 1.宏观政策风险 在数字与信息服务领域，公司从事的“云数智”业务均属于建设数字基础设施、构建数据资源体系所需要的产品和技术； 在产业服务领域，公司业务聚焦的电子信息、大健康、新基建、新能源等行业均属于“十五五”规划中重点强调的战略新兴产业。如果国家政策和政府投资方向或力度有所调整，未来经济增速放缓或出现衰退，客户或投资减少，将可能对公司的经营业绩产生一定的影响。 针对宏观政策风险，公司一方面将加强发展环境分析与发展趋势研判，紧密围绕政策变化积极调整业务重点，另一方面积极开拓新的业务领域。 2.研发投入影响公司整体经营业绩的风险 公司所从事的“云数智”业务是数字经济时代的新型基础设施，符合行业发展趋势。但考虑到行业竞争压力大、技术更新迭代快、高端人才相对稀缺的特点，以及人工智能行业发展整体处于探索阶段，持续大规模研发投入可能会对公司整体经营业绩构成一定影响。 对此，公司一是继续以销售自研产品和自有解决方案为核心，进一步提高公司数字与信息服务业务的总体利润率水平；二是加大成熟产品 CECSTACK 专属云产品销售力度，以收回前期研发投入并为人工智能相关产品研发提供支持，同时在人工智能相关产品研发中坚持“小步快跑，不断迭代”，通过市场反馈修正产品研发方向目标及路径；三是通过创新联合体项目、创新实验室建设、生态合作等方式开展协同创新、联合研发，节约研发费用，提升研发水平。 3.财务风险 （1）应收账款及合同资产无法按期结算并收回的风险。公司客户多为政府机关、国有企业、上市公司等，资信良好、实力雄厚，应收账款回收可能性较大，但若客户延迟付款，可能会导致公司生产经营活动资金紧张，增加发生坏账损失的风险。 公司高度重视合同资产及应收账款管理，成立应收款项清收专班，拟订年度应收账款压降目标，按项目每月跟进应收账款回收进展。明确每个项目应收账款回收责任人，并对每一个责任人制订明确的奖惩措施，将应收账款清收与业绩考核挂钩。对应收账款异常项目，建立商务、财务、法务联合管控小组，加快应收账款的回收。 38深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文 （2）资产负债率较高的风险。公司从事洁净室工程业务的子公司因行业特点，资产负债率相对较高。如果公司流动资金紧张，或客户拖欠款项时间较长，则可能影响公司的财务状况和项目的正常运转，会对公司偿债能力造成不利影响。 公司将通过以下举措，持续降低资产负债率：设置资产负债率警戒线和管控线，强化考核约束及责任追究机制；贯彻落实降本增效攻坚工程，提高公司盈利质量，增加公司经营积累；加强资金流动性管理，合理控制有息负债规模；拓展多渠道资本补充机制，优化公司资产负债结构。 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动 □适用□不适用谈论的主接待对要内容及调研的基本接待时间接待地点接待方式接待对象象类型提供的资情况索引料 广发证券、中信建投、银河证 现场会议地点：券、东吴证券、国泰海通证券、 北京市丰台区小长城证券、国盛证券、开源证详见 屯路8号科研楼券、长江证券、国投证券、东方000032深巨潮资讯网2025 年 05 一楼科技报告厅 机构、 证券、东方财富证券等券商行业 桑达Ａ投 （ http://ww实地调研 月 19 日 个人 分析师，兴业基金、银华基金、 资者关系 w.cninfo.co线上直播地址： 天风证券资管、长城财富资管、 管理信息 m.cn） https://s.comei 汇添富基金、创金合信基金等机 20250519 n.cn/114dj7aj 构代表，以及个人投资者共 123人 十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况公司是否制定了市值管理制度。 □是□否公司是否披露了估值提升计划。 □是□否 十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况 公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。 □是□否 39深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文 第四节公司治理、环境和社会 一、公司治理的基本状况 报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及上市公司规范性文件要求，持续提升公司治理水平，不断完善内控管理体系，提高规范运作水平。公司进一步建立健全公司的规章制度；股东会、董事会、管理层等尽职尽责，形成良好的公司治理结构。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求不存在重大差异，与公司建立的各项制度要求不存在重大差异。公司在报告期内未收到监管部门采取行政监管措施的有关文件。公司根据国资委、财政部有关财务快报、合并报表、预算管理及工信部制定的电子信息产业统计制度等相关规定，存在向控股股东中电信息、实际控制人中国电子报送年度预算报告、月度财务报表、经营计划月度跟踪指标表等未公开信息。报告期内，公司向大股东、实际控制人报送未公开信息严格按照内幕信息内部流转和审批程序进行。 内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况 1.公司高度重视内幕信息的管理，并按照《公司内幕信息登记管理制度》等规定，认真做好内幕信息知情人的登记工作。 公司严格遵照内幕信息内部流转和审批程序推进各项工作。 2.报告期内，公司持续加强内幕交易防控工作，以各种形式强化全体董事、高级管理人员及关键岗位人员的内幕交易防控意识。 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异 □是□否 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况 公司与控股股东及实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的自主经营能力。 1.公司与控股股东及实际控制人在业务方面独立。公司具有独立的业务部门和管理体系，市场和产品不同于控股股东及实 际控制人，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司业务运营不受控股股东等股东单位、实际控制人及关联方的控制和影响。 2.公司与控股股东及实际控制人在人员方面独立。公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立；公司高级管理人员在公 司领取薪酬，未在股东单位兼任除董事外的其他任何职务。公司拥有独立的劳动用工权利，不存在受股东干涉的情形。 3.公司与控股股东及实际控制人在资产方面独立。公司资产独立完整，与控股股东及实际控制人之间资产关系明晰、产权清晰。不存在控股股东及实际控制人无偿占有占用而损害公司利益的情形。 4.公司与控股股东及实际控制人在机构方面独立。公司建立了完善的法人治理结构，设有股东会、董事会及其下设的战略 委员会、审计与风险管理委员会、提名薪酬与考核委员会、信息披露委员会四个专业委员会、公司经营管理层及相关经营管理部门，依法在各自职责范围内行使职权。公司拥有独立的办公场所和组织机构。 5.公司与控股股东及实际控制人在财务方面独立。公司设置独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户。 三、同业竞争情况 □适用□不适用 40深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文 四、董事和高级管理人员情况 1、基本情况 本期其增他本期期初持增期末减持持股股减持股股份增减年任职任期起任期终股份姓名性别职务数份变数变动的原龄状态始日期止日期数量（股数动（股因（股）量（） ） （股股） ） 2025年 刘桂林男54董事长现任12月01-00000-日 2023年2025年 司云聪男61原董事长离任06月1405月2900000-日日离任后股 原董事、2021年2025年 485910004858份限售期 陈士刚男60原高级副离任12月2206月2300 547005470届满后减 总裁日日持 2020年2025年 原独立董 周浪波男54离任09月2111月3000000-事日日 2021年2025年 原独立董 赵磊男49离任12月2211月3000000-事日日 2025年 李世辉男58独立董事现任12月01-00000-日 2021年 孔繁敏男62独立董事现任12月22-00000-日 2025年 宋云锋男56独立董事现任12月01-00000-日 2025年 唐乐民男44独立董事现任12月01-00000-日 2020年2025年 谢庆华男59原董事离任04月2005月2900000-日日 2025年 孔雪屏女56董事现任12月01-00000-日 2021年 姜军成男50董事现任12月22-00000-日 2021年2025年 张向宏男61原董事离任12月2205月2900000-日日 41深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文 2023年 穆国强男62董事现任09月13-00000-日 2025年 孙秀丽女47职工董事现任12月01-00000-日 2021年 高级副总 王晓亮男47现任12月22-00000-裁日 2021年2025年 高级副总 李知谕女47离任12月2211月3000000-裁日日 2021年 总会计师现任12月22-00000-日李安东男52 2022年 董事会秘 现任08月05-00000-书日 2024年 高级副总 王江舟男48现任06月27-00000-裁日 2025年 高级副总 蔡宏展男45现任12月1-00000-裁日 2026年 总法律顾 李芳女42现任4月24-00000-问日 485910004858 合计------------00-- 547005470 报告期是否存在任期内董事和高级管理人员离任的情况 □是□否 1、司云聪先生因退休原因，辞去公司第九届董事会董事长、董事，董事会战略委员会主任委员及信息披露委员会主任委员职务。 2、谢庆华先生因工作变动原因，辞去公司第九届董事会董事，董事会战略委员会委员及提名、薪酬与考核委员会委员职务。 3、张向宏先生因退休原因，辞去公司第九届董事会董事及董事会战略委员会委员职务。 4、陈士刚先生因工作变动原因，辞去公司第九届董事会董事，董事会战略委员会委员、信息披露委员会委员，以及公司 高级副总裁职务。 5、李知谕女士因任期届满原因，离任公司高级副总裁职务。 公司董事、高级管理人员变动情况 □适用□不适用姓名担任的职务类型日期原因司云聪董事长离任2025年05月29日退休陈士刚董事离任2025年06月23日工作调动陈士刚高级副总裁离任2025年06月23日工作调动谢庆华董事离任2025年05月29日退休张向宏董事离任2025年05月29日退休周浪波独立董事任期满离任2025年11月30日换届赵磊独立董事任期满离任2025年11月30日换届刘桂林董事长被选举2025年12月01日被选举李世辉独立董事被选举2025年12月01日被选举 42深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文 宋云锋独立董事被选举2025年12月01日被选举唐乐民独立董事被选举2025年12月01日被选举孔雪屏董事被选举2025年12月01日被选举孙秀丽职工董事被选举2025年12月01日被选举李知谕高级副总裁任期满离任2025年11月30日换届蔡宏展高级副总裁聘任2025年12月1日聘任李芳总法律顾问聘任2026年4月24日聘任 2、任职情况 公司现任董事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 刘桂林男，汉族，1971年10月出生，中共党员，硕士学位，教授级高级政工师。曾任山西省煤炭进出口集团公司干部、经理办公室副主任、天津公司经理、集团公司经理助理兼天津公司经理、集团公司经理助理兼秦皇岛公司经理、集团公司党委 委员、副总经理，山西省经贸资产经营有限责任公司副董事长、党委委员、总经理，山西省经贸投资控股集团有限公司副董事长、党委委员、总经理，中国瑞达系统装备公司委员会书记，中国瑞达投资发展集团公司党委书记、副总经理，中国电子信息产业集团有限公司党群工作部（党组办公室）主任、办公厅主任、基建办公室主任，中国中电国际信息服务有限公司党委副书记、总经理、党委书记、董事长，本公司董事长，中电光谷联合控股有限公司董事长，深圳中电蓝海控股有限公司执行董事，中国电子财务有限责任公司党委书记、董事长。现任本公司党委书记、董事长。 李世辉男，1967年7月出生，中共党员，工商管理博士，教授，博士研究生导师。曾任中南大学商学院会计学系支部书记兼教学系主任、京沪高速铁路股份有限公司独立董事、中粮生物科技股份有限公司独立董事，现任中南大学商学院会计学教授、会计研究中心副主任，兼任酒鬼酒股份有限公司独立董事、长缆科技集团股份有限公司独立董事、湖南省建筑设计院集团股份有限公司独立董事、湖南银行股份有限公司独立董事、本公司独立董事。 孔繁敏 男，1963 年 6 月出生，美国明尼苏达大学博士（PhDinHRIR），北大汇丰商学院荣休教授。历任北京大学经济学院讲师；法国巴黎第一大学(索邦)访问学者，美国明尼苏达大学助教、研究员、访问教授，韩国庆熙大学访问教授，北京大学光华管理学院副教授、博士生导师、企业文化研究所所长、本硕博项目执行主任，北京大学汇丰商学院副教授、博士生导师、院长助理兼 MBA 项目主任，深圳市人力资源管理协会副会长、常务理事、学术委员会主席，华帝股份有限公司第七届、第八届董事会独立董事，玉山银行（中国）有限公司第二届、第三届董事会独立董事。现兼任延安大学乡村发展研究院副院长、硕士生导师，北京师范大学（珠海）湾区国际商学院访问教授，本公司独立董事。 宋云锋男，1970年3月出生，博士学位，律师、仲裁员。历任首都师范大学辅导员、分团委书记，北京市人民政府外事办公室、港澳事务办公室科员。现任北京大成律师事务所高级合伙人、律师、万物云空间科技服务股份有限公司独立董事、北京热景生物技术股份有限公司独立董事、本公司独立董事。 唐乐民男，1981年9月出生，本科学位，国际注册管理咨询师。历任北京金海泰资本市场研究中心高级经理、北京恒成智远企业顾问集团股份有限公司合伙人、高级合伙人，山东省和君恒成管理咨询有限公司执行董事。现任北京恒成智远企业顾问集团股份有限公司董事、执行总裁、国企改革改制研究院院长，中国中小企业协会管理咨询专业委员会副主任、本公司独立董事。 孔雪屏女，1969年12月出生，北京大学法学硕士学位，律师执业资格、高级风险管理师资格、司法部注册公司执业律师。历任中国电子信息产业集团有限公司法律事务部主任、审计与法律部主任、副总法律顾问、总法律顾问兼首席合规官。现任中国电子信息产业集团有限公司兼职外部董事，中国企业联合会企业合规工作委员会副主任，中国国际经济贸易仲裁委员会、北京仲裁委员会及深圳国际仲裁院仲裁员、本公司董事。 姜军成男，1975年12月出生，硕士学位，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师。历任北京中电华大电子设计有限责任公司财务总监、副总经理，华大半导体有限公司总会计师，中电金投控股有限公司副总经理（主持工作）、总经理，中国电子信息产业集团有限公司资产经营部副主任，宁波麒飞网安科技有限公司执行董事兼总经理，中电智慧基金管理有限公司 43深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文董事长。现任中国电子信息产业集团有限公司产业规划部副主任（部门正职级），奇安信科技集团股份有限公司董事，本公司董事。 穆国强男，1964年1月出生，硕士学位，高级工程师。历任中国电子物资总公司副总经理、中国电子器材总公司总经理、中国中电国际信息服务有限公司副总经理、南京中电熊猫信息产业集团有限公司纪委书记。现任中国瑞达投资发展集团有限公司董事，本公司董事。 孙秀丽女，1978年9月出生，管理学硕士学位，会计师。历任长城计算机软件与系统有限公司财务部主管会计，中国电子信息产业集团公司审计部专项副经理、纪检监察部（审计部）三处副处长（主持工作）、审计部经济责任审计处处长，彩虹集团有限公司党委委员、纪委书记，中国中电国际信息服务有限公司党委委员、纪委书记。现任本公司职工董事、党委委员、党委副书记、工会主席。 王晓亮男，1978年8月出生，管理学博士学位，正高级工程师。历任中国铁通集团有限公司天津分公司总经理、党委副书记，共青团天津市委副书记、党组成员，天津市红桥区委常委、常务副区长、区政府党组副书记，中国电子系统技术有限公司高级副总裁、总法律顾问。现任本公司党委委员、高级副总裁。 李安东男，1974年3月出生，经济学博士学位。曾就职于国家财政部。现任本公司党委委员、总会计师、董事会秘书。 王江舟男，1977年2月出生，经济学硕士学位。历任河南省三门峡市人民政府副秘书长，三门峡市政务服务和大数据管理局局长、党组书记，中国电子系统技术有限公司副总裁、现代数字城市研究院院长，本公司副总裁。现任本公司高级副总裁。 蔡宏展男，1980年4月出生，工商管理硕士学位，正高级工程师，无锡市政协委员。历任中国电子系统工程第二建设有限公司采购部经理、生产计划部经理、总承包公司经理、总经理助理、高级副总经理、总经理、总法律顾问。现任本公司高级副总裁。 李芳女，1983年12月出生，法学硕士学位。历任北大方正信产集团法务总监，中国电子系统技术有限公司高级法务经理、风险法务部副总经理（主持工作），本公司风险法务部副总经理（主持工作）。现任本公司总法律顾问、首席合规官、助理总裁、风险法务部总经理。 控股股东、实际控制人同时担任上市公司董事长和总经理的情况 □适用□不适用在股东单位任职情况 □适用□不适用在股东单位担任在股东单位是否任职人员姓名股东单位名称任期起始日期任期终止日期的职务领取报酬津贴产业规划部副主2022年12月23姜军成中国电子-是任日 2025年10月21 孔雪屏中国电子兼职外部董事-是日 2023年06月05 穆国强中国瑞达董事-否日在股东单位任职无情况的说明在其他单位任职情况 □适用□不适用在其他单位担任在其他单位是否任职人员姓名其他单位名称任期起始日期任期终止日期的职务领取报酬津贴会计研究中心副2018年05月03中南大学商学院-是李世辉主任日 酒鬼酒股份有限独立董事2024年02月22-是 44深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文 公司日长缆科技集团股2025年04月08独立董事-是份有限公司日湖南省建筑设计 2024年07月29 院集团股份有限独立董事-是日公司湖南银行股份有2025年04月23独立董事-是限公司日北京师范大学 2023年07月01（珠海）湾区国访问教授-否日孔繁敏际商学院 延安大学乡村发副院长、硕士生2019年09月15-否展研究院导师日 北京大成律师事高级合伙人、律2004年12月01-是务所师日万物云空间科技 2022年09月01 宋云锋服务股份有限公独立董事-是日司北京热景生物技2022年07月04独立董事-是术股份有限公司日北京恒成智远企 2019年01月01 业顾问集团股份董事、执行总裁-是日有限公司山东省和君恒成 2023年01月182026年1月16 唐乐民管理咨询有限公执行董事否日日司中国中小企业协 2019年09月18 会管理咨询专业副主任-否日委员会中国企业联合会 2023年11月16 企业合规工作委副主任-否日员会中国国际经济贸2021年05月112026年4月30仲裁员否孔雪屏易仲裁委员会日日 2024年05月25 北京仲裁委员会仲裁员-否日 2025年02月21 深圳国际仲裁院仲裁员-否日奇安信科技集团2019年05月30姜军成董事-否股份有限公司日南开大学经济学2023年01月01孙秀丽校外导师-否院日中国经济体制改2025年11月01王晓亮理事-否革研究会日财政部内部控制2023年11月012025年10月31李安东咨询专家否标准委员会日日中国老龄协会老 2022年07月01年人才信息中心特聘专家-否日专家委员会郑州市大数据标2023年08月01委员-否准化技术委员会日王江舟荥阳市人民政府2022年05月01特聘专家-否数字城市研究日郑州航空港经济 2023年07月01 综合实验区大数专家-否日据专家库在其他单位任职无 45深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文 情况的说明公司现任及报告期内离任董事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □适用□不适用 3、董事、高级管理人员薪酬情况 董事、高级管理人员薪酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 董事、高级管理人员报酬公司董事的报酬由股东会决定，公司高级管理人员的报酬由董事会根据年度经营目标的完成情况的决策程序决定。 公司董事会年初对公司高级管理人员下达各项指标，年末进行指标考核。公司董事会根据薪酬管董事、高级管理人员报酬 理及考核相关制度，针对每年考核目标及完成情况确定其薪酬。独立董事依据股东会决议确定固确定依据定报酬。于股东单位任职的董事不在公司领取薪酬。 董事、高级管理人员报酬 公司严格按照董事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬。的实际支付情况公司报告期内董事和高级管理人员薪酬情况 单位：万元从公司获得的是否在公司关姓名性别年龄职务任职状态税前报酬总额联方获取报酬 刘桂林男54董事长现任28.93否 李世辉男58独立董事现任1.25否孔繁敏男62独立董事现任15否 宋云锋男56独立董事现任1.25否 唐乐民男44独立董事现任1.25否孔雪屏女56董事现任0是姜军成男50董事现任0是穆国强男62董事现任0是 孙秀丽女47职工董事现任5.87否 王晓亮男47高级副总裁、总法律顾问现任137.15否 李安东男52总会计师、董事会秘书现任113.21否 王江舟男48高级副总裁现任107.54否 蔡宏展男45高级副总裁现任18.58否司云聪男61原董事长离任0否 陈士刚男60原董事、高级副总裁离任45.81否周浪波男54原独立董事离任15否赵磊男49原独立董事离任15否 李知谕女47原高级副总裁离任137.21否 合计--------643.05-- 公司董事、高级管理人员薪酬考核依据领导人员薪酬与考报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的考核依 核管理有关制度，结合年度经营目标完成度、个人履职表据 现、行业薪酬水平等维度综合评定。 报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的考核完 报告期内，相关人员均完成2024年度对应考核指标。 成情况 根据公司制度，担任管理职务的非独立董事及高级管理人报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的递延支员的绩效薪酬实行递延支付。报告期内获取以前年度的绩付安排效薪酬详见下文“其他情况说明”。归属2025年绩效薪酬将递延至2026-2028年发放。 报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的止付追不适用 46深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文 索情况其他情况说明 □适用□不适用 本次披露的董事及高管薪酬为按权责发生制归属于本报告期的薪酬。此外，报告期内，公司董事和高级管理人员获取归属于以前年度的薪酬情况如下： 1、高级副总裁、总法律顾问王晓亮获取归属于2023年度的薪酬58.55万元，归属于2024年度的薪酬141.62万元。 2、总会计师、董事会秘书李安东获取归属于2023年度的薪酬69.95万元，归属于2024年度的薪酬158.65万元。 3、原董事长司云聪获取归属于2022-2024任期和2024年度的薪酬172.77万元。 4、原董事、高级副总裁陈士刚获取归属于2023年度的薪酬107.18万元，归属于2024年度的薪酬142.07万元。 5、原高级副总裁李知谕获取归属于2023年度的薪酬32.78万元，归属于2024年度的薪酬130.04万元。 五、报告期内董事履行职责的情况 1、董事出席董事会及股东会的情况 董事出席董事会及股东会的情况是否连续两本报告期应以通讯方式现场出席董委托出席董缺席董事会次未亲自参出席股东会董事姓名参加董事会参加董事会事会次数事会次数次数加董事会会次数次数次数议刘桂林22000否0司云聪31200否1陈士刚31200否0周浪波84400否5赵磊84400否5孔繁敏106400否5李世辉22000否0宋云锋22000否0唐乐民22000否0谢庆华31200否0孔雪屏22000否0姜军成106400否0张向宏30210否0穆国强106400否5孙秀丽22000否0连续两次未亲自出席董事会的说明无 2、董事对公司有关事项提出异议的情况 董事对公司有关事项是否提出异议 □是□否报告期内董事对公司有关事项未提出异议。 3、董事履行职责的其他说明 董事对公司有关建议是否被采纳 47深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文 □是□否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 报告期内，公司董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等法律法规及 公司制度的规定，依法履行职责，对提交董事会审议的各项议案各抒己见、深入讨论，为公司的健康发展建言献策，并在决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性与可行性。董事通过出席股东会、董事会及各专门委员会会议、结合董事专项调研、现场办公及与管理层及相关部门日常沟通等方式，对公司经营管理情况进行了全面深入的了解，为上市公司战略规划、业务发展、内部管理等提供了专业建议，不断促进提升董事会决策水平；重点深入研讨对公司整体利益、中小股东合法权益有重大影响的事项，独立履行职责、发表独立意见，在公司治理中发挥了重要作用。 六、董事会下设专门委员会在报告期内的情况异议其事他召项履开具行委员会会召开体成员情况会议内容提出的重要意见和建议职名称议日期情责次况的 数（情如况有 ）审计与风险管理委员会严格按 照《公司法》、中国证监会及深圳证券交易所相关监管法规 第九届董事会 审计与2025规则以及《公司章程》《董事审计与风险管会计师事务所向独董、审计与风险管年01会审计与风险管理委员会实施理委员会委风险管理委员会介绍2024年年无无理委员月14细则》《审计与风险管理委员员：周浪波、报审计安排及预审问题会日会年度报告工作规程》相关规 赵磊、孔繁敏 定勤勉尽责开展工作，结合公司的实际情况提出了相关意见和工作要求。 审计与风险管理委员会严格按 照《公司法》、中国证监会及 第九届董事会深圳证券交易所相关监管法规 审计与审计与风险管2025规则以及《公司章程》《董事 2024年度财务决算审计与治理 风险管理委员会委年04会审计与风险管理委员会实施 层的沟通、公司经理层向独立无无理委员员：周浪波、7月17细则》《审计与风险管理委员董事汇报工作会赵磊、孔繁敏日会年度报告工作规程》相关规 定勤勉尽责开展工作，结合公司的实际情况提出了相关意见和工作要求。 1.审议公司2024年度风险管理 与内控体系工作报告审计与风险管理委员会严格按 2.审议公司2024年度依法治企照《公司法》、中国证监会及 第九届董事会工作总结暨2025年度工作计划深圳证券交易所相关监管法规审计与审计与风险管2025 3.听取公司2025年一季度风险规则以及《公司章程》《董事 风险管理委员会委年04事项会审计与风险管理委员会实施无无 理委员员：周浪波、月17 4.审议公司2024年度内部控制细则》相关规定勤勉尽责开展 会赵磊、孔繁敏日 自我评价报告工作，根据公司的实际情况，5.听取公司2024年度内部审计提出了相关的意见。经讨论， 工作总结一致通过所有议案。 6.审议公司2025年度内部审计 48深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文 工作计划 7.听取公司2025年一季度内部 审计工作总结 8.审议公司2024年度财务报告 9.审议公司2024年重大关联交 易 10.审议公司2024年度利润分配 预案 11.审议关于公司2024年度计提 与核销信用及资产减值准备的议案 12.审议关于会计政策变更及因 会计政策变更对已披露财务报表进行追溯调整的议案 （2024.12.31） 13.审议关于中国系统2024年度 业绩承诺完成情况及业绩承诺期届满减值测试情况的专项说明 14.审议关于2024年度募集资金 存放与使用情况的专项报告15.审议关于对《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》 (2024.12.31)进行审议的议案 16.审议关于公司2025年度财务 预算的议案 17.审议关于公司2025年度担保 额度预计的议案 18.审议关于公司2025年为控股 子公司提供财务资助的议案 19.审议关于公司2025年度开展 应收账款保理业务的议案 20.审议关于公司2025年度开展 应收账款保理业务暨关联交易的议案 21.审议公司2025年一季度财务 报告 22.审议关于因会计政策变更对 已披露财务报表进行追溯调整 的提案（2025.3.31） 23.审议2024年年审会计师履职 情况评估报告 24.审议董事会审计与风险管理 委员会对年审会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行 监督职责情况报告 1.公司2025年半年度财务报告 2.关于2025年半年度募集资金 审计与风险管理委员会严格按存放与使用情况的专项报告 照《公司法》、中国证监会及 第九届董事会3.关于因会计政策变更对已披深圳证券交易所相关监管法规审计与审计与风险管2025露财务报表进行追溯调整的议 规则以及《公司章程》《董事风险管理委员会委年08案（2025.6.30）会审计与风险管理委员会实施无无理委员员：周浪波、月224.关于对《中国电子财务有限细则》相关规定勤勉尽责开展会赵磊、孔繁敏日责任公司风险评估报告》工作，根据公司的实际情况， （2025.6.30）进行审议的议案 提出了相关的意见。经讨论， 5.听取2025年第二季度公司内 一致通过所有议案。 部审计工作报告 6.公司2025年内控合规管理体 49深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文 系建设工作方案 7.2025年第二季度企业重大重 要风险事项进展报告 1.公司2025年第三季度财务报 告 2.关于因会计政策变更对已披 审计与风险管理委员会严格按露财务报表进行追溯调整的议 照《公司法》、中国证监会及 第九届董事会案（2025.9.30）深圳证券交易所相关监管法规 审计与审计与风险管20253.关于续聘2025年度会计师事 规则以及《公司章程》《董事风险管理委员会委年10务所的议案会审计与风险管理委员会实施无无理委员员：周浪波、月234.关于修订《董事会审计与风细则》相关规定勤勉尽责开展会赵磊、孔繁敏日险管理委员会实施细则》的议工作，根据公司的实际情况，案 提出了相关的意见。经讨论， 5.听取2025年第三季度企业重 一致通过所有议案。 大重要风险事项进展报告 6.听取2025年第三季度公司内 部审计工作报告审计与风险管理委员会严格按 照《公司法》、中国证监会及 第九届董事会深圳证券交易所相关监管法规审计与审计与风险管2025 规则以及《公司章程》《董事风险管理委员会委年11关于参与战略配售的议案会审计与风险管理委员会实施无无 理委员员：周浪波、月03细则》相关规定勤勉尽责开展 会赵磊、孔繁敏日工作，根据公司的实际情况，提出了相关的意见。经讨论，一致通过所有议案。 审计与风险管理委员会严格按 照《公司法》、中国证监会及 第十届董事会深圳证券交易所相关监管法规审计与审计与风险管2025 关于选举公司第十届董事会审规则以及《公司章程》《董事风险管理委员会委年12计与风险管理委员会主任委员会审计与风险管理委员会实施无无 理委员员：李世辉、月01的议案细则》相关规定勤勉尽责开展 会宋云锋、孔雪日工作，根据公司的实际情况，屏 提出了相关的意见。经讨论，一致通过所有议案。 第九届董事提提名、薪酬与考核委员会严格 名、薪酬与考按照《公司法》、中国证监会 提名、2025 核委员会委监管规则以及《公司章程》 薪酬与年04公司2024年度报告中董事、监员：孔繁敏、《董事会提名、薪酬与考核委无无考核委月23事、高级管理人员薪酬谢庆华、赵磊员会实施细则》相关规定勤勉员会日尽责开展工作。经讨论，一致通过所有议案。 提名、薪酬与考核委员会严格 第九届董事提 按照《公司法》、中国证监会 提名、名、薪酬与考2025 监管规则以及《公司章程》薪酬与核委员会委年10关于签订经理层成员2025年度《董事会提名、薪酬与考核委无无考核委员：孔繁敏、4月28经营业绩责任书的议案员会实施细则》相关规定勤勉 员会谢庆华、赵磊日尽责开展工作。经讨论，一致通过所有议案。 1.关于公司董事会换届提名非提名、薪酬与考核委员会严格 第九届董事提 独立董事候选人的议案按照《公司法》、中国证监会 提名、名、薪酬与考2025 2.关于公司董事会换届提名独监管规则以及《公司章程》 薪酬与核委员会委年11立董事候选人的议案《董事会提名、薪酬与考核委无无考核委员：孔繁敏、月14 3.关于修订《董事会提名、薪员会实施细则》相关规定勤勉 员会谢庆华、赵磊日酬与考核委员会实施细则》的尽责开展工作。经讨论，一致议案通过所有议案。 提名、第十届董事会20251.关于选举公司第十届董事会提名、薪酬与考核委员会严格无无 50深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文 薪酬与提名、薪酬与年12提名、薪酬与考核委员会主任按照《公司法》、中国证监会 考核委考核委员会委月01委员的议案监管规则以及《公司章程》员会员：宋云锋、日2.关于聘任公司高级管理人员《董事会提名、薪酬与考核委唐乐民、穆国的议案员会实施细则》相关规定勤勉 强3.关于聘任公司证券事务代表尽责开展工作。经讨论，一致的议案通过所有议案。 4.关于核定公司经理层2024年 度绩效薪酬以及2022-2024任期奖励的议案第九届董事会战略委员会严格按照《公司战略委员会委法》、中国证监会监管规则以 2025 员：司云聪、及《公司章程》《董事会战略战略委年04陈士刚、孔繁公司2025年度经营计划委员会实施细则》相关规定开无无员会月23敏、谢庆华、展工作，勤勉尽责，根据公司日 姜军成、张向的实际情况，一致通过所有议宏案。 第九届董事会战略委员会严格按照《公司战略委员会委法》、中国证监会监管规则以 2025 员：司云聪、及《公司章程》《董事会战略战略委年11陈士刚、孔繁关于参与战略配售的决议委员会实施细则》相关规定开无无员会月03敏、谢庆华、展工作，勤勉尽责，根据公司日 姜军成、张向的实际情况，一致通过所有议宏案。 1.关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案 2.关于出售中电洲际环保科技 发展有限公司80%股权的议案 3.关于出售河北煜泰热能科技 第九届董事会有限公司70%股权的议案战略委员会严格按照《公司战略委员会委4.关于出售山东中电富伦新能法》、中国证监会监管规则以 员：司云聪、2025源投资有限公司70%股权的议案 及《公司章程》《董事会战略战略委陈士刚、孔繁年115.关于出售中电武强热力有限 5委员会实施细则》相关规定开无无 员会敏、谢庆华、月14公司100%股权的议案展工作，勤勉尽责，根据公司姜军成、张向日6.关于出售中电行唐生物质能 的实际情况，一致通过所有议宏热电有限公司100%股权的议案案。 7.关于河北中电京安节能环保 科技有限公司变更注册资本和股权结构调整的议案 8.关于转让所持河北中电京安 节能环保科技有限公司全部股权的议案战略委员会严格按照《公司 第十届战略委法》、中国证监会监管规则以 员会委员：刘20251.关于桑达（香港）投资设立 及《公司章程》《董事会战略战略委桂林、唐乐年12马来西亚公司的议案委员会实施细则》相关规定开无无 员会民、孔雪屏、月012.关于中电二公司增资中电二展工作，勤勉尽责，根据公司姜军成、穆国日（越南）有限公司的议案 的实际情况，一致通过所有议强案。 战略委员会严格按照《公司 第十届战略委1.关于投资设立深圳市桑达实法》、中国证监会监管规则以 员会委员：刘2025业股份有限公司巴西子公司的 及《公司章程》《董事会战略战略委桂林、唐乐年12议案委员会实施细则》相关规定开无无 员会民、孔雪屏、月302.关于深圳市桑达无线通讯技展工作，勤勉尽责，根据公司姜军成、穆国日术有限公司以未分配利润转增 的实际情况，一致通过所有议强注册资本的议案案。 信息披第九届董事会20251.公司2024年度内部控制自我信息披露委员会严格按照《公露委员信息披露委员3年04评价报告司法》、中国证监会监管规则无无 会会委员：司云月232.公司2024年度报告及报告摘以及《公司章程》《董事会信 51深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文聪、陈士刚、日要息披露委员会实施细则》相关 周浪波、姜军3.公司2024年度可持续发展报规定勤勉尽责开展工作。经讨成、李安东告论，一致通过所有议案。 第九届董事会信息披露委员会严格按照《公信息披露委员2025司法》、中国证监会监管规则信息披 会委员：司云年08公司2025年半年度报告及报告以及《公司章程》《董事会信露委员无无聪、陈士刚、月26摘要息披露委员会实施细则》相关会 周浪波、姜军日规定勤勉尽责开展工作。经讨成、李安东论，一致通过所有议案。 第九届董事会信息披露委员会严格按照《公信息披露委员2025司法》、中国证监会监管规则信息披 会委员：司云年11关于修订《董事会信息披露委以及《公司章程》《董事会信露委员无无聪、陈士刚、月14员会实施细则》的议案息披露委员会实施细则》相关会 周浪波、姜军日规定勤勉尽责开展工作。经讨成、李安东论，一致通过所有议案。 七、审计委员会工作情况审计委员会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □是□否审计委员会对报告期内的监督事项无异议。 八、公司员工情况 1、员工数量、专业构成及教育程度 报告期末母公司在职员工的数量（人）138 报告期末主要子公司在职员工的数量（人）18222 报告期末在职员工的数量合计（人）18360 当期领取薪酬员工总人数（人）18360 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）1336专业构成 专业构成类别专业构成人数（人）生产人员2648销售人员1083技术人员13310财务人员313行政人员1006合计18360教育程度 教育程度类别数量（人）博士学历41硕士学历1848本科学历12217本科以下4254合计18360 52深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文 2、薪酬政策 公司持续落实系统化、规范化的职级体系和薪酬体系，以岗位价值作为职级评估基准确定薪酬结构，定期结合业务变化对岗位价值进行外部评估对标，确保薪酬体系的外部竞争性和内部公平性。同时，公司坚持优化激励的精准性，将部门及个人奖金与公司经营目标挂钩，差异化分配绩效奖金，确保激励效果。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求 报告期内，公司职工薪酬总额（计入成本部分）226254.34万元，同比下降35.95%；职工薪酬总额占公司成本总额的比重为5.10%，去年同期为5.84%。报告期公司利润同比下滑，人工成本也相应下降。核心技术人员数量占在职员工数量的4.45%，核心技术人员薪酬占职工薪酬总额的9.24%。 3、培训计划 报告期内，公司员工培训投入655.89万元，覆盖36151人次。公司进一步完善中、基层培训体系，持续开展小荷、虎鲸等领导力培养项目，覆盖1838人次，输入科学、有效的管理技巧和工具。各企业层面开展各专业培训473次，覆盖33504人次。 4、劳务外包情况 □适用□不适用 九、公司利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况□适用□不适用 报告期内，公司严格按照《公司章程》执行利润分配政策。公司2025年度权益分派预案为：以公司总股本1215179311股为基数，每10股派发现金0.25元（含税），2025年度不进行公积金转增股本。该预案已经2026年4月24日召开的董事会审议通过，将在股东会审议通过后实施。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步不适用 为增强投资者回报水平拟采取的举措： 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 是否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、不适用 透明： 公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □适用□不适用本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □适用□不适用 53深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文 每10股送红股数（股）0 每10股派息数（元）（含税）0.25 分配预案的股本基数（股）1215179311 现金分红金额（元）（含税）30379482.78 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）0.00 现金分红总额（含其他方式）（元）30379482.78 可分配利润（元）142890819.40 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例100%本次现金分红情况 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，按母公司口径，2025年度本公司实现净利润-134531910.95元；扣除进行2024年度利润分配136555108.08元，加以前年度未分配利润413977838.43元，可供股东分配的利润合计 142890819.40元。公司拟以总股本1215179311股为基数，每10股派发现金0.25元（含税），计30379482.78元，余112511336.62元结转以后年度。公司2025年度不进行公积金转增股本。 十、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用□不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十一、报告期内的内部控制制度建设及实施情况 1、内部控制建设及实施情况 2025年，公司依据《2025年内控合规管理体系建设工作方案》有序推进各项工作，着力推动内控合规管理体系全覆盖， 顺利完成下属长江云通、中国电子云公司两家企业的内控体系建设。自2021年内控体系建设重塑以来，公司已累计完成18家企业内控体系搭建，实现全系统控股企业内控体系全覆盖。期间，对各企业排查发现内控缺陷整改完成率达99%；同时，顺利完成18家企业内控风险控制矩阵底稿上线工作，有效助力内控评价线上化推进，推动企业内控管理从“被动合规”向“主动管理”转型升级。 公司持续强化内控缺陷整改闭环管理，重点对中电桑达电子设备（江苏）有限公司、桑达无线、中电国际物流（北京）有限公司三家企业在2024年内控体系建设中发现的缺陷整改情况开展监督检查，重点核查整改措施落实成效，对未完成整改事项进行专项督办。其中，中电桑达电子设备（江苏）有限公司相关缺陷全部整改到位，并同步新建或修订制度22项；桑达无线完成规章制度“立改废”34项，进一步完善制度体系；中电国际物流（北京）有限公司正持续推进缺陷整改。 公司以强化穿透式监管、提升制度执行力为主线，组织开展制度刚性执行综合检查，成立专项工作组推进内控穿透式检查工作，构建形成“检查－反馈－整改－提升”的闭环管理机制。7月，公司下发制度刚性执行专项检查通知，围绕15个核心业务领域开展全面检查，各重点子企业进行了缺陷排查与反馈，现正在稳步推进整改工作；7月下旬，专项工作组对中电四公司开展抽查，目前正持续督导其完成整改，同时针对检查中发现的共性问题强化源头治理，建立健全常态化监督机制，筑牢内控合规防线。公司持续开展“法规制度大讲堂”活动。在保留原有规章制度培训的基础上，结合公司业务实际，延伸增加相关法律法规解读宣贯内容，丰富培训内涵。全年共开展培训9次，线上线下累计参训人员达1200人次，有效夯实了全员合规管理基础，提升全员合规意识，推动合规理念深入人心。 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 □是□否 54深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文 十二、公司报告期内对子公司的管理控制情况整合中遇到的已采取的解决公司名称整合计划整合进展解决进展后续解决计划问题措施不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用对子公司的管理控制存在异常 □是□否 十三、内部控制评价报告或内部控制审计报告 1、内控评价报告 内部控制评价报告全文披露日期2026年04月28日 内部控制评价报告全文披露索引 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）纳入评价范围单位资产总额占公司合 99.73% 并财务报表资产总额的比例纳入评价范围单位营业收入占公司合 100.00% 并财务报表营业收入的比例缺陷认定标准类别财务报告非财务报告详见公司同日披露的《公司2025年度详见公司同日披露的《公司2025年度定性标准内控评价报告》内控评价报告》详见公司同日披露的《公司2025年度详见公司同日披露的《公司2025年度定量标准内控评价报告》内控评价报告》 财务报告重大缺陷数量（个）0 非财务报告重大缺陷数量（个）0 财务报告重要缺陷数量（个）0 非财务报告重要缺陷数量（个）0 2、内部控制审计报告 □适用□不适用内部控制审计报告中的审议意见段 公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制内控审计报告披露情况披露内部控制审计报告全文披露日期2026年04月28日 内部控制审计报告全文披露索引 www.cninfo.com.cn内控审计报告意见类型标准无保留意见非财务报告是否存在重大缺陷否会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告 □是□否会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 □是□否报告期或上年度是否被出具内部控制非标准审计意见 □是□否 55深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文 十四、上市公司治理专项行动自查问题整改情况不适用。 十五、环境信息披露情况上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单 □是□否纳入环境信息依法披露企业名单中的企业数 6量（家）序号企业名称环境信息依法披露报告的查询索引 http://121.29.48.71:8080/#/fill/detailenpId=0F502683-5346- 1中电武强热力有限公司 4BD6-88F7-A704D6EE2FAE&year=2025 http://121.29.48.71:8080/#/fill/detailenpId=907ADAF1-3898- 2河北煜泰热能科技有限公司 447D-B043-6BB08E99F09F&year=2025 http://121.29.48.71:8080/#/fill/detailenpId=165A99E6-DEB6- 3河北中电京安节能环保科技有限公司 434C-9012-2B544173E0D4&year=2025 http://121.29.48.71:8080/#/fill/detailenpId=01F38FE8-6A63- 4中电行唐生物质能热电有限公司 4465-BC13-EF2F7E6DBB24&year=2025 http://221.214.62.226:8090/EnvironmentDisclosure/enterpriseRost 5潍坊中电万潍热电有限公司 er/openEnterpriseDetailscomDetailFrom=0&id=913707057317120018 中电洲际环保科技发展有限公司邱县 http://121.29.48.71:8080/#/fill/detailenpId=9C20082D-AAE3- 6 分公司 411C-BC66-5B84CB3CB1DB&year=2025 十六、社会责任情况 详见与本报告同日披露的《公司2025年度可持续发展报告》。 十七、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况 详见与本报告同日披露的《公司2025年度可持续发展报告》。 56深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文 第五节重要事项 一、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚 未履行完毕的承诺事项 □适用□不适用承诺类承诺时承诺事由承诺方承诺内容承诺期限履行情况型间 股改承诺------收购报告书或 权益变动报告------书中所作承诺 深桑达、深桑 达的董事、监事及高级管理 人员、桑达无 2014年 线自然人股关于所提供信息真实性、准确其他11月13长期有效持续履行中 东、深圳神彩性和完整性的承诺日物流有限公司 自然人股东、 中电信息、中电进出口 中国电子、中关于同2014年电信息、中电业竞争关于避免同业竞争的承诺11月13长期有效持续履行中进出口的承诺日 中国电子、中关于关2014年关于减少和规范关联交易的承 电信息、中电联交易11月13长期有效持续履行中诺进出口的承诺日 中国电子、中2014年电信息、中电其他对上市公司独立性的承诺11月13长期有效持续履行中资产重组时所进出口日作承诺2014年关于无线通讯瑕疵租赁的说明中电信息其他11月13长期有效持续履行中和承诺日 中国电子、中 电信息、中电 进出口、陈士 刚、宏德嘉 业、宏图嘉关于同2020年业、宏伟嘉业竞争关于避免同业竞争的承诺01月20长期有效持续履行中 业、宏达嘉的承诺日 业、宏景嘉 业、宏寰嘉 业、中电金 投、中国瑞达 中国电子、中 电信息、中电关于关2020年进出口、陈士联交易关于规范关联交易的承诺07月31长期有效持续履行中 刚、宏德嘉的承诺日 业、宏图嘉 57深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文 业、宏伟嘉 业、宏达嘉 业、宏景嘉 业、宏寰嘉 业、中电金 投、中电海河 基金、中国瑞达 中国电子、陈 士刚、宏德嘉 业、宏图嘉根据审计结果，业、宏伟嘉业绩承2021年2024年中国系统已实现 业、宏达嘉诺及补关于盈利预测补偿的承诺01月2812月312021-2024年累 业、宏景嘉偿安排日日计业绩承诺。该业、宏寰嘉承诺履行完毕。 业、中电金 投、中国瑞达 在(i)在本次交易中以资产认购取得的深桑达非公开发行的股份 根据审计结果，发行结束中国系统已实现之日起36 2021-2024年累 中国电子、陈个月内及计业绩承诺；根 士刚、宏德嘉 (ii)中国据资产评估结 业、宏图嘉电子系统果，中国系统截业、宏伟嘉2021年技术有限股份限至2024年12月业、宏达嘉关于股份锁定的承诺05月17公司实现售承诺31日股东全部权业、宏景嘉日《盈利预益价值未发生减 业、宏寰嘉测补偿协值。该承诺履行业、中电金议》及其完毕，相关股份投、中国瑞达补充协议已于2025年6项下承诺月13日上市流净利润或通。 本企业履行完毕盈利补偿及期末减值补偿义务 前（以孰晚为准）为避免将来出现同业竞争现象，深圳桑达电子总公司（现中电信息）已出具了《不竞争承诺函》，就有关不竞争事项承诺如下：不直接或间接从事首次公开发行或经营与股份公司主营业务有关于同2002年或再融资时所控股股东：中竞争或可能构成竞争的业务； 业竞争10月02长期有效持续履行中作承诺电信息在今后的经营和投资项目安排的承诺日上，避免同业竞争；如因国家政策原因，致使经营或投资项目不可避免构成或可能构成竞争时，在同等条件下，深圳市桑达实业股份有限公司享有优 先选择权，或由总公司与股份 58深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文 公司共同投资经营。 中国电子、中 电有限、中电关于同2023年信息、中电金业竞争关于规范同业竞争的承诺12月31长期有效持续履行中 投、中电进出的承诺日 口、中国瑞达 本公司本次发行募投项目中， 2024年 中国电子云研发基地一期项目本公司其他07月09长期有效持续履行中 所建设房产仅限于自用，不会日用于对外出租或出售 1.本次发行募集资金项目不涉 及住宅开发和商业地产开发等 房地产开发业务，且本公司目前没有从事房地产相关业务的计划。2.本公司已制定并执行健全有效的《募集资金管理办法》，本次发行募集资金到位后，本公司将严格按照法律法 2024年规和监管部门的要求以及《募本公司其他06月07长期有效持续履行中集资金管理办法》使用本次发日 行的募集资金，不会通过变更募集资金用途的方式使本次募集资金用于或变相用于房地产 开发、经营，销售等业务，补充流动资金时亦不会投向房地 产相关业务，亦不会通过其他方式使本次募集资金直接或间接流入房地产业务。 1、关于防止资金占用的承诺： 公司实际控制人中国电子、中电财务承诺不会发生占用上市 公司资金的现象和可能。2、关于风险控制措施的承诺：中国2024年中国电子、中 其他电子承诺：当中电财务出现支01月17三年持续履行中电财务 付困难的紧急情况时，按照解日决支付困难的实际需要，增加相应的资本金。该承诺已经中国银保监会核准列入中电财务公司章程第四十八条。 关于同2018年中国电子、中其他对公司中业竞争关于避免同业竞争的承诺03月06长期有效持续履行中电信息小股东所作承的承诺日诺关于关2018年中国电子、中关于减少和规范关联交易的承联交易03月06长期有效持续履行中电信息诺的承诺日公司在《未来三年股东回报规 划（2023-2025）》中明确了分 2023年 分红承红的方式、条件、比例等，详2023-本公司08月22持续履行中诺见公司2023年8月24日刊载2025年日于巨潮资讯网上的《未来三年股东回报规划（2023-2025）》鉴于国资委等监管部门关于非房地产主业中央企业退出房地2021年本公司其他产业务的相关要求，公司未来01月24长期有效持续履行中不再从事房地产业务，现有物日业将用于自用或对外租赁其他承诺唐乐民其他承诺参加最近一次独立董事培2025年2026年已参加深交所举 59深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文 训并取得深圳证券交易所认可11月0602月28办的上市公司独 的独立董事资格证书日日立董事培训，并取得了由深交所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。该承诺履行完毕。 承诺是否按时是履行如承诺超期未 履行完毕的，应当详细说明未完成履行的不适用具体原因及下一步的工作计划 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其 原因做出说明 □适用□不适用 3、公司涉及业绩承诺 □适用□不适用 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用□不适用公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。 三、违规对外担保情况 □适用□不适用公司报告期无违规对外担保情况。 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用□不适用 五、董事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用□不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明 □适用□不适用 公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。 60深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □适用□不适用 报告期内，本公司不存在新设成立及收购的子公司纳入合并范围的情形，部分子公司因丧失控制权或注销等原因不再纳入合并范围，具体参见“九、主要控股参股公司分析”之“报告期内取得和处置子公司的情况”。 八、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元）205境内会计师事务所审计服务的连续年限4 境内会计师事务所注册会计师姓名申海洋、王宝成境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限4当期是否改聘会计师事务所 □是□否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □适用□不适用 报告期内，经审计与风险管理委员会调查后提议、董事会审议，并经公司2025年第三次临时股东大会审议通过，同意公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内部控制审计机构，聘任期为一年。共支付审计费75万元。 九、年度报告披露后面临退市情况 □适用□不适用 十、破产重整相关事项 □适用□不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。 十一、重大诉讼、仲裁事项 □适用□不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 既往披露重大诉讼、仲裁事项进展： 是否 涉案形诉讼(仲披 诉讼(仲裁)基本情金额成诉讼(仲裁)审理结果及裁)判决露披露索 诉讼(仲裁)进展 况（万预影响执行日引元）计情况期负债中国电子系统工程2017年7月29日，中电四公司与乌海市海调解书主要内容为：乌202《发行第四建设有限公司2807勃湾区城市建设投融资有限责任公司（以海城投通过分期付款的执行1年股份购否诉乌海市海勃湾区2.52下简称：乌海城投）签订《乌海市海勃湾方式向中电四公司支付中。2月买资产城市建设投融资有工业园厂房建设（一期）项目进场协工程款本金21000万8日并募集 61深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文限责任公司、乌海议》，乌海市京运通新材料科技有限公司元，并就逾期付款的违配套资市京运通新材料科（以下简称：京运通）实际占有该项目，约责任进行约定。金暨关技有限公司建设工后因乌海城投、京运通未按约定支付工程联交易 程施工合同纠纷案款，故引发纠纷：报告 1.2019年8月7日，起诉；书》 2.2022年4月2日，收到一审判决； 3.中电四公司与京运通均提起上诉，2023年7月26日，收到二审判决。 4.中电四公司与乌海城投均提起再审申请，2025年3月3日，最高人民法院作出民事调解书。本案已结。 《发行2014年9月22日，原告与被告签订《建设股份购中国电子系统工程工程施工合同》，双方在合同履行过程中买资产 第二建设有限公司产生争议，故引发纠纷：一审判令被告支付原告202并募集 诉融基（烟台）旅11811.2021年5月25日，一审法院裁定驳回中工程款1839792.83元执行1年否配套资 游开发有限公司建.86电二公司起诉。2.中电二公司上诉，此案及利息。中。2月金暨关设工程施工合同纠发回重审。8日联交易 纷案3.已收到一审判决，双方均未上诉，本案报告已结。 书》被告破产，中电二公司已完成债权2011年3月、2015年4月，中电二公司与《发行申报，广东汉能薄膜太阳能有限公司（以下简一审判令广东汉能向中股份购中国电子系统工程已确认称：广东汉能）签订2份施工合同，因广电二公司支付2171.64买资产 第二建设有限公司优先债202 东汉能未按约定支付工程款，故引发纠万元及利息，且中电二并募集诉广东汉能薄膜太2171权1年否纷：公司在广东汉能欠付的配套资 阳能有限公司建设.642171.62月 1.2020年11月，法院作出一审判决，广东工程款范围内就案涉工金暨关 工程施工合同纠纷4万8日 汉能未上诉，一审判决已生效。程折价或拍卖的价款享联交易案元，普 2.目前，被告破产清算中，中电二公司等有优先受偿权。报告 通债权待分配方案。书》 131.6万元。 已收款 209.9万元。 2017年11月28日，中电二公司与江苏时《发行裁令江苏时代芯存向中代芯存半导体有限公司（以下简称：江苏已回款股份购中国电子系统工程电二公司支付工程款时代芯存）签订施工合同，因江苏时代芯193万买资产 第二建设有限公司11672.39万元及利202 存未按约定支付工程款，中电二公司遂申元，剩并募集申请仲裁江苏时代1090息，中电二公司在1年否请仲裁。1.2020年12月29日，仲裁庭作余款项配套资芯存半导体有限公0.4811672.39万元工程款2月出裁决。等待管金暨关司建设工程施工合范围内就案涉工程折价8日 2.目前本案被告进入破产重整程序，中电理人分联交易 同纠纷案或拍卖的价款享有优先 二公司作为债权人已申报债权，等待管理配。报告受偿权。 人分配财产。书》 2017年11月28日，中电二公司与江苏时代全芯存储科技股份有限公司（以下简《发行称：江苏时代全芯）签订施工合同，因江裁令江苏时代全芯向中已回款股份购中国电子系统工程 苏时代全芯未按约定支付工程款，中电二电二公司支付工程款487万买资产 第二建设有限公司202 公司遂申请仲裁。2020年12月3日，仲裁1180.8万元及利息，元，剩并募集申请仲裁江苏时代19561年否庭作出裁决。中电二公司在1180.8余款项配套资全芯存储科技股份.762月 1.2021年6月，双方就裁决达成执行和解万元工程款范围内就案等待管金暨关 有限公司建设工程8日协议。涉工程折价或拍卖的价理人分联交易施工合同纠纷案 2.目前本案被告进入破产重整程序，中电款享有优先受偿权。配。报告二公司作为债权人已申报债权，等待管理书》人分配财产。 中国电子系统工程2971否2018年2月，中电二公司与张家港康得新一审判令张家港康得新被告清202《发行 62深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文第二建设有限公司.18光电材料有限公司（以下简称：张家港康向中电二公司支付算中，1年股份购诉张家港康得新光得新）签订《先进高分子膜材料项目纳米2420万元及利息，中被告管2月买资产电材料有限公司建层层叠膜－多层保护膜厂房洁净工程施工电二公司在2420万元理人确8日并募集设工程施工合同纠合同》，因张家港康得新未按约定支付工工程款范围内就案涉工定中电配套资纷案程款，故引发纠纷：程折价或拍卖的价款享二公司金暨关 1.2019年7月，中电二公司起诉。有优先受偿权。的债权联交易 2.2020年8月17日，法院作出一审判决，为：普报告双方均未上诉，一审判决已生效。通债权书》 3.目前，本案正在强制执行，被告破产清286.16算中，债权已确认，等待分配。万元，有财产担保债 权（或其他优先债 权） 2420万元。 暂未回款。 2017年6月20日，中国系统与江苏时代芯 存签订《建设工程施工合同》。2019年11月27日，中国系统与江苏时代芯存以及中电二公司、江苏时代全芯存储科技股份有 中国电子系统技术限公司签订《工程款支付协议书》，约定裁令江苏时代芯存向中被告破202《2021有限公司申请仲裁由江苏时代芯存分两次向中国系统支付工国系统支付9174.87万产重整1年 9433年半年 江苏时代芯存半导否程款，但江苏时代芯存未按约履行付款义元及利息并确认中国系中，等8月.79度报 体有限公司建设工务，故引发纠纷：统对案涉工程享有优先待分配31告》 程施工合同纠纷案1.2020年12月3日，无锡仲裁委员会作出受偿权。财产。日裁决。 2.目前本案被告进入破产重整程序，中国 系统作为债权人已申报债权，等待管理人分配财产。 2015年，中国系统与宁波时代全芯科技有限公司（以下简称：宁波时代）签订《工程总承包合同》，中国系统依约履行合同，但宁波时代未按约支付工程款。2019年11月27日，中国系统与江苏时代芯存中国电子系统技术半导体有限公司（以下简称：时代芯裁令宁波时代向中国系有限公司申请仲裁存）、宁波时代签订《工程款支付协议统支付2592.4万元及被告破202《2021江苏时代芯存半导书》，约定由时代芯存代宁波时代支付工利息，江苏时代芯存对产重整1年 2631年半年 体有限公司、宁波否程款，但时代芯存未按约履行付款义务，该工程款支付承担连带中，等8月.42度报 时代全芯科技有限中国系统遂向无锡仲裁委员会提起仲裁，责任，并确认中国系统待分配31告》 公司建设工程施工请求裁令时代芯存、宁波时代支付工程款对讼争工程享有优先受财产。日合同纠纷案2631.42万元。偿权。 1.2020年12月3日，无锡仲裁委员会作出裁决。 2.目前本案被告进入破产重整程序，中国 系统作为债权人已申报债权，等待管理人分配财产。 2017年9月，华夏易能（广东）新能源科 技有限公司（以下简称：华夏易能）与中 中国电子系统工程一审判决：被告向中电 电二公司签订《施工合同》，2019年11月202第二建设有限公司二公司支付3114万元《2021双方就案涉工程进行结算，但被告未依约被告破1年诉华夏易能（广并确认案涉工程折价或年半年 3114否支付工程款。中电二公司起诉请求判令被产清算8月 东）新能源科技有拍卖价款在3114万元度报告支付3114万元工程款并确认其对案涉中。31限公司建设工程施内中电二公司享有优先告》工程享有优先受偿权。日工合同纠纷案受偿权。 1.2021年9月一审判令被告支付工程款 27802009.94元及利息，并确认中电二 63深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文 公司享有优先受偿权。 2.2021年10月申请强制执行，执行阶段暂未回款，中电二公司申请对被告进行破产清算，法院已裁定对被告进行破产清算。 2018年2月28日，中电二公司与泸州金能移动能源科技有限公司（以下简称：泸州金能）签订《机电安装工程施工合同》。 1.一审判决：（1）解除 施工过程中，泸州金能无法按照约定支付案涉施工合同；（2）被 工程进度款项，故中电二公司诉请法院判告向原告支付 令泸州金能支付欠付工程款2544.63万 18527146.38元及利中电二 元、利息46.29万元、损失1123.29万 息；（3）被告向原告支公司申 中国电子系统工程元，解除讼争合同并确认其对讼争工程享付工期延误损失请泸州202第二建设有限公司有优先受偿权。《2021 33960.52元；（4）中金能破1年 诉泸州金能移动能3714本案于2021年7月29日在泸州市中级人年半年 否电二公司享有优先受偿产，现8月源科技有限公司建.22民法院立案。度报权；等待法31设工程施工合同纠1.2023年4月10日收到一审判决，部分支告》 2.二审判决：改判泸州院受理日 纷案持中电二公司诉讼请求。 金能支付中电二公司工破产申 2.双方均提起上诉。2023年9月19日收到 程款18579779.89请。 二审判决书。 元、工期延误损失 3.2023年10月20日中电二公司向泸州市 33960.52元。 中级人民法院申请强制执行，2024年6月法院作出终结本次执行的裁定。 2024年7月31日，中电二公司向法院递交破产申请。 2016年至2019年间，中电四公司与金宇保灵生物药品有限公司（以下简称：金宇保灵）签订系列《建设工程施工合同》，因金宇保灵未按约定支付工程款，中电四公司诉请判令金宇保灵支付工程款且返还履中国电子系统工程202约保证金共计5902.7万元及利息，并确调解书主要内容：被告《2021 第四建设有限公司收回全1年 5902认其对讼争工程享有优先受偿权。呼和浩自本调解书出具之日起年半年 诉金宇保灵生物药否部案8月.71特市中级人民法院于2021年7月29日受一个月内给付原告度报品有限公司建设工款。31理本案。4900万元。告》程施工合同纠纷案日 1.2024年7月30日收到一审判决。 2.2024年8月，中电四公司与金宇保灵均提起上诉。 3.2025年9月12日，收到民事调解书。 本案已结。 2019年6月，中电四公司与江苏锦柏建设工 程有限公司（以下简称：江苏锦柏）签订 《建设工程施工合同》，合同约定由中电四中国电子系统工程第公司承建案涉项目机电设备安装及洁净室装 四建设有限公司诉江修工程，因江苏锦柏未按约定支付工程款， 2021 苏锦柏建设工程有限故中电四公司起诉诉请判令被告支付工程款生效判决支持中电四公司公告编 9780.6年9 公司、徐州经济技术否及利息共计9780.69万元，并确认其对讼争55993006.12元的主执行中。号： 9月24 开发区金龙湖城市投工程享有优先受偿权。张。2021-072日 资有限公司建设工程1.2022年12月9日，法院出具一审判决，施工合同纠纷案支持中电四公司55993006.12元的主张； 2.江苏锦柏提起上诉。 3.2025年9月22日，收到二审判决书。 本案已结。 2008年6月，原告与被告签订《福建广播电本诉：视中心建筑智能化工程施工项目施工合1.一审判决：中国系统胜中国电子系统技术有 627.51同》，原告履行施工义务后，被告拖欠工程诉并驳回福建广电反诉请2021 限公司诉福建省广播公告编；款，故引发纠纷：求。年12电视中心工程办公室否执行中。号： 反诉：1.2021年10月11日，被告提起反诉；2.二审判决：驳回福建广月21建设工程施工合同纠2021-116 1311.62.2022年5月31日，法院作出一审判决；电上诉，维持原判。日 纷案 53.2022年6月27日，被告上诉； 4.2022年9月23日，法院作出二审判决。 64深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文 1.（2024）琼9003民初 2017年4月，中电四公司与儋州长宇旅游开 9903号案件： 发有限公司（以下简称：儋州长宇）签订 （1）一审判决：儋州长宇《恒大海花岛海洋世界（极地世界区及热带向中电四公司支付欠付工世界区）卫生系统设备采购及安装工程施工 程款2672749.71元及利合同》，因儋州长宇未按约定支付工程款，息。 中电四公司起诉诉请判令儋州长宇支付工程 （2）二审判决：驳回上暂未回 款及利息共计2960.96万元，并确认其对讼诉，维持原判。款，儋州争工程享有优先受偿权。 中国电子系统工程第（3）该案已申请再审，再长宇公司目前在一审中。由于审限问题，经与法院沟2022四建设有限公司诉儋审材料已邮寄至海南省高合并重《2021年 2960.9通，中电四公司已向法院提起撤诉申请，后年4 州长宇旅游开发有限否院，等待审查。整，中电年度报 6续会重新立案。月22公司建设工程施工合2.（2024）琼9003民初四公司已告》 2024年10月至11月，法院已受理重新立日 同纠纷案9906号案件：提报债权案，并分为四个案件。其中两个案件出具一 （1）一审判决：儋州长宇申报资审判决，中电四公司拟就优先受偿权提起上公司向中电四公司支付欠料。 诉；另两个案件已开庭，等待一审判决。 付工程款1354292.55元 2025年6月，分别收到（2024）琼9003民及利息。 初9903号案件、（2024）琼9003民初9906 （2）二审判决：驳回上 号案件的二审判决，均驳回上诉，维持原诉，维持原判。 判。 该案已申请再审，等待执现中电四公司已申请再审。 行立案。 1.一审判决：支持中电四 中电四公司与扬州恒大新能源科技发展有限公司诉求工程款及利息、中国电子系统工程第公司（以下简称：恒大新能源）签订施工合赶工奖及利息、复工索 四建设有限公司诉扬执行中，同及系列补充协议。中电四公司按约履行合赔、担保费、鉴定费共州恒大新能源科技发已收回案2022同，但恒大新能源未按约支付工程款，故引82736211.34元、优先《2022年展有限公司、恒大集10003.款年8否发纠纷：受偿权、恒大集团承担汇半年度报 团有限公司、恒大新78114263月25 1.2023年7月21日，收到一审判决；票未兑付连带责任、恒大告》 能源科技集团有限公07.75日 2.2023年9月8日，收到上诉状；新能源对案件确认债务承 司建设工程施工合同元。 3.2025年6月20日，收到二审判决。担连带责任。 纠纷案 4.2026年3月，收到再审申请书。2.二审判决：驳回上诉，维持原判。 仲裁委裁决：被申请人向中国电子系统工程第申请人支付货款人民币 2017年9月，中电二公司与被申请人签订 二建设有限公司申请34121777.16元；被申2022 《货物采购合同》，后因被申请人拖延付公告编仲 裁 PT.BIOTIS 5019.2 请人向申请人支付违约金 年 11否款，故引发纠纷：执行中。号： PRIMA AGRISINDO 建 6 人民币 5700000.00 元； 月 5 1.2022年1月，申请仲裁；2022-084 设工程施工合同纠纷被申请人向申请人赔偿律日 2.2024年3月收到裁决书。 案师费人民币300000.00元。 执行中达 中国电子系统工程第原告与被告签订多份施工合同及补充协议，调解书主要内容：2020年成和解协2022公告编 三建设有限公司诉青1908.3因被告拖延支付款项，故引发纠纷：5月31日前由被告向原告议，已收年11否号： 海首能公司建设工程11.2019年11月25日，立案；支付1836.72万元。回案款月5施工合同纠纷案2.2020年1月，法院出具调解书。200200日 0元。 1.本案案由为票据追索权纠纷，2021年5月等待破产中国电子系统工程第20日，昆山聚创新能源科技有限公司（以下管理人完三建设有限公司诉昆简称：昆山聚创）开具给深圳建业工程集团成最终债2022 一审判决生效，判令二被公告编山聚创新能源科技有1500.0股份有限公司（以下简称：深圳建业）一张权债务的年11否告向原告中电三公司支付号： 限公司、深圳建业工0电子商业承兑汇票，票据金额为人民币确认，进月5人民币1500万元。2022-084程集团股份有限公司1500万元，承兑汇票到期被拒付，因此引而决定最日票据追索权纠纷案发纠纷。终分配方 2.2022年3月，法院出具一审判决。案。 中国电子系统工程第1.本案案由为建设工程施工合同纠纷，原告等待破产 2022 三建设有限公司诉深与深圳建业于2019年9月9日签订机电安装一审判决深圳建业支付款管理人完公告编 8650.2年11 圳建业工程集团股份否承包工程合同，于2019年11月25日签订装项5509.52万元及逾期利成最终债号： 9月5 有限公司、深圳市建饰装修承包工程合同，2021年8月27日多息。权债务的2022-084日业（集团）股份有限方签署会议纪要，因建设单位资金问题案涉确认，进 65深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文 公司、深圳博腾投资项目停工，并将已完工程进行移交撤场。因而决定最有限公司、昆山聚创双方未完成结算，且深圳建业欠付款项，故终分配方新能源科技有限公司引发纠纷。案。 建设工程承包合同纠2.2023年10月31日，法院作出一审判决，纷案判令深圳建业向中电三公司支付工程款 5509.52万元及利息。 3.2023年12月8日，深圳建业提起上诉。 4.2024年5月23日法院作出裁定，准许深圳建业撤诉。 法院已在执行程序 1.一审判决：（1）解除案中拍卖被 涉合同；（2）被告支付工告财产。 1.2018年4月，双方签订施工合同，中电二 程款8481365.37元及利现被告资 中国电子系统工程第公司依约进场施工，后因被告原因项目终 息；（3）原告在产已拍卖2023 二建设有限公司诉江止，被告欠付工程款未给付，遂起诉。公告编 1471.48192725.21元范围内享成交，中年3 苏中芯联电子有限公否2.2024年1月31日收到一审判决书。号： 9有建设工程价款优先受偿电二公司月3 司建设工程施工合同3.被告提起上诉，2024年6月收到二审判2023-005权。实现获偿日纠纷案决。 2.二审判决：驳回上诉，222286维持原判。4元，被告已进入强制清算程序。 一审判决：（1）确认案涉 本案案由为建设工程施工合同纠纷，2013年中国电子系统技术有合同解除；（2）中鸿公司被告破产 2月双方签订施工合同，后中国系统按约履2023限公司诉佛山市中鸿向中国系统支付工程款中，已申《2022年1731.6行施工义务，因中鸿酒店投资有限公司（以年4酒店投资有限公司建否1633.3万元及利息；报债权，年度报 4下简称：中鸿公司）未依约向中国系统支付月26设工程施工合同纠纷（3）中鸿公司向中国系统等待分配告》工程款，引发纠纷。日案支付材料款43.32万元及财产。 目前案件一审判决已经生效。 利息。 调解书履中国电子系统工程第中电四公司与二连浩特北控宏晖能源有限公 调解书主要内容：二连浩行中，收四建设有限公司申请司（以下简称：二连浩特公司）签订施工合特公司通过分期付款的方回案款2023仲裁二连浩特北控宏同，并依约完成全部施工内容，二连浩特公《2022年 15750.式向中电四公司支付工程751445年4 晖能源有限公司、天否司欠付中电四公司工程款，故引发纠纷。年度报 07款123014458元，并对8元。剩月26宏阳光新能源股份有1.2024年11月27日，达成和解协议。告》逾期付款的违约责任作出余款项拟日 限公司建设工程施工2.2025年7月21日，收到仲裁委出具的调相应的约定。申请强制合同纠纷案解书。 执行。 CESE2(Thailand)CO. 2020 年至 2021 年期间，申请人与被申请人 裁决主要内容：被申请人LTD. 申 请 仲 裁 签订三份合同，约定申请人承建被申请人位 向申请人支付工程款、违 2023《2023年Talesun 1857.0 于泰国的工程项目，因被申请人未按照约定 约金共计 86025789.41 年 8否执行中。度半年度Technologies(Thail 9 支付工程款，故引发纠纷： 泰铢，补偿律师费、鉴定 月 24报告》 and)Co.Ltd.建设工 1.2022 年 5 月 22 日，立案； 费、仲裁费共计 961361 日程施工合同纠纷案2.2025年6月3日，收到仲裁裁决书。元。 1.执行期 间双方达成和解协 议：被告2018年12月6日，原告与被告一签订《建一审判决主要内容：中电系统建设工程有一先行支设施工合同》，原告完工并验收合格后，被1.被告一支付原告工程款限公司诉贵州遵铁物付约418 告一未按约定支付款项，故引发纠纷。因被34181365.70元及利2023流开发投资有限公万元，自《2023年 5441.3告二为被告一的股东，故作为被告一并起息；年8 司、遵义市铁路建设否2024年10度半年度 6诉：2.确认中电建设对案涉项月24投资（集团）股份有月起每月报告》 1.2023年5月16日，立案；目在原告欠付工程款内享日 限公司建设工程施工支付50万 2.2024年1月30日，法院作出一审判决，有优先受偿权。 合同纠纷案元。 双方未上诉，判决生效。本案已结。 2.已收回 568.14万元，因被告一未能 66深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文 继续履行和解协议，中电建设于 2025年8月申请恢复执行。 1.2024年 11月12日，中电洲际向邯郸市中院申请恢复强制执 中电洲际环保科技发被申请人欠付申请人供热工程建设费，故引行。 展有限公司申请仲裁发纠纷；2.2025年 2023邯郸市勒泰城投房地1.2023年5月6日，申请仲裁仲裁委裁决：被申请人二4月28《2023年 1582.8年8 产开发有限公司、邯否2.2024年2月，中电洲际收到裁决书。向中电洲际支付1546.37日，双方度半年度 2月24郸市建投文化置业有3.因被申请人二向邯郸市中级人民法院申请万元及利息。签署执行报告》日 限公司建设工程合同撤销裁决，邯郸市中院于2024年10月28日和解协议纠纷案驳回被申请人二的申请。及承诺函。 3.2026年 1月，已 向法院申请恢复执行和解协议。 2021年5月7日，原告与被告签订《工程施2025年11工合同》，约定由原告承接案涉机电工程项二审判决书内容：（1）撤月26日，本诉： 中国电子系统工程第目，2022年7月完工。因被告拖延结算及付销一审判决；（2）华宇生申请强制 2334.12024 二建设有限公司诉华款，故引发纠纷：物向中电二公司支付工程执行，后公告编 6；反年2 宇生物科技（腾冲）否1.2023年11月14日，华宇生物提起反诉，款20926211.76元及利签署执行号： 诉：月8有限公司建设工程施主张中电二公司支付违约金1015.5万元；息；（3）中电二公司享有和解协2024-005 1015.5日 工合同纠纷案2.2025年5月28日，收到一审判决；优先受偿权。议。已收 0 3.后双方均上诉；回865.76 4.2025年9月23日，收到二审判决。万元。 中国南海工程有限公中电四公司为案涉项目总承包方，原告为钢最终影响金额需待审理终 2024 司诉中国电子系统工结构专业分包，主张中电四公司欠付工程结后方能确定，公司将依公告编 1994.9年2 程第四建设有限公司否款，故引发纠纷：据最终裁决结果，按照企—号： 9月8 建设工程分包合同纠1.2023年8月4日，收到案件材料；业会计准则的规定进行相2024-005日 纷仲裁案2.目前案件处于仲裁中。应会计处理。 1.已向上 海市嘉定 被告一系项目总承包单位，被告二系建设单区人民法位，原告系专业承包单位。2022年3月，原中国电子系统工程第院申请强 告与被告一签订《建设工程施工合同》，因二建设有限公司诉中调解书主要内容：被告二制执行。 被告一未按约定支付款项，故引发纠纷：2024国建筑第八工程局有于2024年12月15日前支2.后签署公告编 5582.81.2024年1月3日，上海市嘉定区人民法院年2 限公司、上海复诺健否付19534150元，于2025执行和解号： 0受理本案。月8 生物科技有限公司建年8月前支付19534150协议，被2024-005 2.2024年5月14日，原告与被告二签订备日 设工程施工合同纠纷元。告履行忘录，后续各方可依据该备忘录形成具体和案中，现已解或调解方案。 收回 4.2024年11月18日，收到调解书。 3711.75万元。 中国电子系统工程第2019年7月，中电二公司与被告签订一份建1.一审判决主要内容：2024公告编 二建设有限公司诉云4586.3设工程施工合同，被告未及时支付工程款，（1）被告支付原告工程款年2否—号： 阳县人和投资开发6故引发纠纷：8791206.7元及利息、月8（集团）有限公司建1.2024年1月31日，中电二公司起诉。鉴定费471305.75元；日 67深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文 设工程施工合同纠纷2.2026年1月4日，收到一审判决；（2）中电二公司就案涉工案3.2026年1月15日，被告上诉。程享有优先受偿权。 目前案件仍在审理中。2.最终影响金额需待审理终结后方能确定，公司将依据最终裁决结果，按照企业会计准则的规定进行相应会计处理。 2022年11月，中电建设与被告一签订《洁一审判决主要内容：（1）中电系统建设工程有净厂房专业分包合同》，被告一为发包人，被告一支付原告工程款 限公司诉青岛博华信中电建设为承包人，被告一生产设备未到场 11858188.85元及利2024 诚装备科技有限公导致中电建设无法进行综合性调试，且被告公告编 1298.7息；（2）被告一支付原告年2 司、青岛融合装备科否一未向中电建设支付部分工程款，故引发纠执行中。号： 1窝工损失17175元；月8 技有限公司、成都霓纷：2024-005 （3）被告三对被告一的上日 博科技有限公司建设1.2024年1月8日，立案； 述金钱给付义务承担连带 工程施工合同纠纷案2.2024年9月27日，收到一审判决。因双清偿责任。 方均未上诉，本判决已生效。 中电系统建设工程有中电建设依据合同进行施工后，被告未及时一审判决主要内容：被告已收回全2024公告编 限公司诉青海省妇幼5801.1支付工程款，故引发纠纷：向原告支付工程款部案款年2否号： 保健院建设工程施工51.2024年1月4日，立案；2648.74万元及逾期付款3060万月8合同纠纷案2.2024年6月28日，法院作出一审判决。利息59.5万元。元。日中电系统建设工程有 本案为建设工程合同纠纷，原告系被告一的一审判决主要内容：被告通过以房限公司诉中如建工集2024分包，因被告一拖欠工程款，故引发纠纷：一向原告支付工程款抵债方式公告编团有限公司、江苏如4106.0年7否1.2025年1月9日，立案；26426044.53元及利实现回款号： 天光电科技有限公司2月9 2.2025年3月，收到一审判决。双方均未上息。1195万2024-034 建设工程分包合同纠日诉，该判决已生效。本案已结。元。 纷案 1.一审判决主要内容： （1）确认原告与被告签订 的《建设工程施工合同》中电二公司与被告于2022年7月签订《建设于2023年8月28日解除； 中国电子系统工程第工程施工合同》，因被告不能按照合同约定 （2）被告向原告支付工程 二建设有限公司诉安付款，故引发纠纷： 款177282.06元及利息；2024 徽硕佰化学制药有限1.由于审限问题，经与法院沟通，本案已进公告编 1530.2（3）被告向原告支付停工年7 公司、北京硕佰医药否行撤诉处理，并已于2025年3月4日重新立—号： 4损失5406212元、材料月9 科技有限责任公司建案；2024-034 损失15315.79元。日设工程施工合同纠纷2.2026年2月12日，法院作出一审判决； 2.最终影响金额需待审理 案3.2026年4月2日，原告不服一审判决，提终结后方能确定，公司将起上诉。 依据最终裁决结果，按照企业会计准则的规定进行相应会计处理。 裁决主要内容：(1)被申请人向申请人支付欠付工程 河南省第二建设集团中电四公司为项目总包方，申请人为土建分款(不含质保金)共计2024 有限公司申请仲裁中包单位，因结算产生纠纷，故引发纠纷：公告编 5955685.25元及逾期付已履行付年7 国电子系统工程第四1046.33否1.2024年4月22日，收到案件材料；号： 款违约金；（2）被申请人款义务。月9建设有限公司建设工2.2026年2月2日，收到仲裁裁决书。本案2024-034向申请人支付质保金日程施工合同纠纷案已结。 1347113.46元及逾期付款违约金。 1.2024年 2017年12月11日，中电洲际与邯郸市热力 10月28公司、邯郸市仁达房地产开发有限公司（以裁决结果：仁达房地产向日，通过下简称：仁达房地产）签订《债权转让协中电洲际环保科技发中电洲际支付管网建设费司法程序议》，三方共同约定邯郸市热力公司将对仁2024展有限公司申请仲裁13212151.00元，中电拍卖仁达公告编达房地产享有的13212151.00元债权转让年7邯郸市仁达房地产开1321.22否洲际就被申请人房产拍抵押房号： 给中电洲际。2023年12月1日，中电洲际月9发有限公司供用热力卖、变卖或折价所得价款产，后流2024-034与仁达房地产签订《供热入网临时合同》，日合同纠纷案在各自抵押登记的担保债拍。 约定仁达房地产在2023年12月31日前付清 权限额内优先受偿。2.2025年 13212151.00元。仁达房地产未按约履行 4月28 付款义务，故中电洲际申请仲裁： 日，签署 68深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文 2024年6月13日，仲裁委作出裁决。本案三方协议已结。和执行和解协议。 后用于拍卖的4套房产于 2025年5月6日过户到中电洲际名下，剩余利息抵顶物业费。 3.剩余57 万利息抵顶物业费。截至目前，已收回全部案款。 已收到 230万元，及以货抵款中国电子系统工程第中电二公司与被告一签订《施工总承包合 230万二建设有限公司诉亚同》《钢结构工程施工合同》，中电二公司调解书主要内容：两被告元，针对2024士防水科技（滁州）完成项目施工后，被告一拖欠工程款。被告欠付原告工程款公告编剩余款项年7有限公司、亚士创能3313.42否二系被告一唯一股东，故作为共同被告提起20980000元，并分期支号： 已申请强月9科技（上海）股份有诉讼。付，其中部分款项原告同2024-034制执行。日限公司建设工程施工1.2024年5月23日，收到传票。2.2024年意以货抵款。 中电二公 合同纠纷案9月3日，收到调解书。本案已结。 司已通过另案诉请确认优先受偿权。 1.因被申 请人未履行付款义务，申请人申请强制执行。 2.执行期间，双方调解书主要内容：被申请达成执行被申请人一与中电二公司签订《专业专项工中国电子系统工程第人一于2024年11月30日和解： 程分包合同》，中电二公司作为专业分包单二建设有限公司申请前支付3569593.21元；（1）位，被申请人一系案涉项目总包，被申请人2024仲裁潍坊昌大建设集于2024年12月31日前支2025年2公告编 3962.9二系案涉项目建设单位，因被申请人一在结年7 团有限公司、潍坊向否付12000000元；于2025月7日前号： 6算后拖延付款，故引发纠纷：月9 洋投资发展有限公司年9月30日前支付向申请执2024-034 1.2024年6月11日仲裁委受理本案。日 建设工程施工合同纠12000000元，于2025年行人支付 2.2024年11月18日收到调解书。本案已 纷案12月21日前支付1300万结。 12000000元。元； （2） 2025年9月30日前支付 1200万元； （3） 2025年12 69深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文 月31日前支付 1100万元。 3.已收回 全部案款 3956.95万元。 中国电子系统工程第2020年11月，中电二公司与青羊兴光明签最终影响金额需待审理终 二建设有限公司申请订建设工程施工合同，约定中电二公司承接2024结后方能确定，公司将依公告编仲裁成都青羊兴光明案涉项目，后被申请人拖延结算及付款，故年7 2419.84否据最终裁决结果，按照企—号： 眼科医院有限责任公引发纠纷：月9业会计准则的规定进行相2024-034 司建设工程施工合同1.2024年6月13日，立案；日应会计处理。 纠纷案2.目前，本案处于仲裁中。 2021年9月，中电二公司承接被告案涉项目施工，合同金额215000000元。后案涉工程完成竣工验收，2024年5月，案涉项目二中国电子系统工程第次报审金额为247037075.1元，被告未予最终影响金额需待审理终 2024 二建设有限公司诉江确认且欠付57277075.1元，故引发纠纷：结后方能确定，公司将依公告编 5741.8年7 苏威蜂动力工业有限否1.2024年7月1日，立案；据最终裁决结果，按照企—号： 6月9 公司建设工程施工合2.中电二公司申请追加天津市捷威动力工业业会计准则的规定进行相2024-034日 同纠纷案有限公司作为共同被告，法院准许；应会计处理。 3.应法院要求，本案先撤后立，于2025年1月2日收到撤诉裁定书；已重新提起立案。 目前仍在审理中。 2021年6月，中电二公司与被告签订一份 和解协议主要内容，约定《施工合同》，后案涉项目完成结算，被告被告于2024年10月31日 欠付中电二公司9495853.62元未付，故引被告履行中国电子系统工程第前支付150万元，于2024发纠纷：中，收回2025公告编二建设有限公司诉河年12月31日前支付250 1022.9否1.2024年10月18日，立案；案件年4号： 北亿广云数据有限公万元；于2025年3月30 12.双方签署和解协议，中电二公司撤诉，456.61万月2025-001 司服务合同纠纷案日前支付50万元，2025年 2024年11月4日收到撤诉裁定书。本案已元。 6月30日前支付结。 1170351.01元。 判决主要内容： 1.被告（反诉原告）向原告（反诉被告）支付工程 2021年原告与被告一签订施工合同，后案涉 欠款及其他费用共计 工程竣工验收后原告申请结算，但被告拖延中国电子系统工程第3327127.62元，并对欠收回案款结算，故引发纠纷。 二建设有限公司诉四付的2815372.96元承担333780 1.2024年11月7日，立案；2025公告编 川普康药业有限公逾期支付违约责任；2.原7.76元； 1227.9否2.2024年12月16日，收到反诉状；年4号： 司、成都普康唯新生告（反诉被告）在判决内容 33.2025年9月23日，收到一审判决；月2025-001 物科技有限公司建设2801183.18元范围内对均已履行 4.2025年9月26日，原告提起上诉； 工程施工合同纠纷案案涉工程折价或拍卖所得完毕。 5.2025年9月29日，撤回上诉。 价款享有优先受偿权；3.本案已结。 原告（反诉被告）向被告（反诉原告）支付逾期竣工违约金450000元。 2020年1月，中电二公司与被告签订《施工中国电子系统工程第合同》，后被告不断拖延付款，故引发纠收回案款二建设有限公司诉中 纷：调解书主要内容：被告分3345352025公告编 建三局集团有限公3574.9否 1.2024年9月20日，立案；期支付欠付款项。48.23年4号： 司、第三人万津实业2 2.2024年12月27日收到调解书。本案已元，本案月2025-001（赤壁）有限公司结。已结。 徐州经济技术开发区2022年12月，中电二公司与申请人签订买调解书主要内容：中电二诚意商品混凝土有限1191.5否卖合同，申请人认为中电二公司未足额给付公司欠付申请人调解书已2025公告编公司申请中国电子系9其款项，故申请仲裁。9231933.08元，中电二履行完年4号： 70深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文 统工程第二建设有限1.2025年4月17日，第一次开庭；公司分期支付。毕。月2025-001公司买卖合同纠纷2.2025年5月20日，仲裁委作出调解书。 本案已结。 调解协议主要内容： 甲方采取分期支付方式， 2023年3月7日，中电三公司与被告一签订 具体如下： 《长兴县煤山镇国康新能源年产 8GW 异质结中国电子系统工程第1.法院出具正式民事调被告履行光伏电池项目机电包合同》。中电三公司按三建设有限公司诉浙解书后三个工作日内，甲中，截至约进场施工，被告二于2024年5月对案涉工2025公告编江长兴市政建设有限方向乙方定收款账户支付目前已收 14278.否程进行整体竣工验收。后因被告一和被告二年4号： 公司、长兴国康光电人民币3600万元；回案款 09拖延结算，故引发纠纷：月2024-053 科技有限公司等建设2.2026年2月14日前，901181 1.2024年9月7日正式立案； 工程施工合同纠纷支付至应付未付工程款总80元。 2.2025年12月，签订和解协议，后法院出具 额的97%;调解书。本案已结。 3.2026年12月31日前，付清全部款项。 2021年10月18日，申请人与被申请人签订《远景现代能源装备制造项目建设工程厂房裁决主要内容：被申请人中国电子系统工程第收回全部 一、甲类车间、设施房机电工程专业分包合向申请人支付剩余工程款三建设有限公司诉陕案款2025公告编同》。后申请人完成施工内容，案涉工程通11564322.944元，资金西建工第五建设集团1960.1否129914年4号： 过验收并完成交付。因被申请人欠付工程占用利息，贴息费用有限公司建设工程施627.84月2024-053款，故引发纠纷：338910元。 工合同纠纷案元。 1.2025年4月3日，开庭； 2.2025年9月1日，收到裁决。本案已结。 调解书主要内容： （1）确定工程造价总计为 167985497.33元，未支 付工程款金额为 67209625.33元，其中 未支付进度工程款总额为 33612525.86元。 原告已申 中国电子系统工程第苏州仕净科技股份有限公司（以下简称：苏（2）对进度工程款请强制执三建设有限公司诉苏州仕净公司）逾期支付工程进度款，造成工33612525.86元进行分行，已收2025公告编州仕净科技股份有限程停工，故引发纠纷：期支付。 8659.4否回案款年4号： 公司、阜阳经济开发1.2024年11月20日，立案；（3）若涉诉项目在进度工 6212072月2025-001 区产业发展投资有限2.2025年2月17日，法院出具调解书，本程款33612525.86元付清 75.08 公司分包合同纠纷案案已结。之日起3个月内，或双方元。 协商的复工期限前未复工，则《承包合同一》《承包合同二》解除，被告应于2025年12月25日前支付剩余工程款25197824.6元（含质保金）。 2021年9月，原告与被告签订《150亿瓦时汽车用动力电池项目公用电力及洁净工程总承包合同》，原告于2021年10月起陆续安排项目相关人员入驻项目现场开展深化设 中国电子系统工程第1.一审判决主要内容：被 计、施工图出图及项目招采等相关工作，但三建设有限公司诉绵告向原告支付各项损失费已收回全 至今尚未收到被告预付款或其他任何款项，2025公告编阳宏湃新能源科技发1421.7用共计857167.39元。部案款否也未收到被告正式下发的开工通知，故引发年4号： 展有限责任公司建设32.二审判决：驳回上诉，857167.纠纷：月2025-001工程施工合同纠纷维持原判。39元。 1.2024年12月，立案案。 2.2025年6月20日，法院出具一审判决； 3.中电三公司已提起上诉； 4.2025年12月22日，收到二审判决。本案已结。 71深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文 中电四公司为总承包方，被告为业主，被告中国电子系统工程第欠付工程款，遂起诉。被告已被四建设有限公司诉斯1.2024年11月6日收到传票；2.2024年12一审判决主要内容：被告申请破2025公告编 2049.0微（上海）生物科技否月4日开庭。向原告支付工程款产，原告年4号： 5 股份有限公司建设工3.2025年6月30日，收到一审判决。20390530元及利息。已申报债月2025-001程施工合同纠纷案4.后双方均未上诉，一审判决已生效。本案权。 已结。 中电四公司为项目总包，鲁京建设工程有限公司（以下简称：鲁京公司）为分包，原告1.一审判决中电四公司不何大春诉鲁京建设工称鲁京公司将土建劳务部分分包给原告，后承担责任。 程有限公司、中国电原告与鲁京公司因施工、结算等事项产生争2.最终影响金额需待审理2025公告编 3299.8 子系统工程第四建设否议，故引发纠纷：终结后方能确定，公司将—年4号： 3 有限公司建设工程分1.2024年11月5日，收到案卷材料；依据最终裁决结果，按照月2025-001包合同纠纷案2.2025年12月26日，收到一审判决书；企业会计准则的规定进行 3.2026年1月16日，收到上诉状。目前，相应会计处理。 本案二审审理中。 中国电子系统工程第 被申请人为总包，中电四公司为分包，被申调解书主要内容：被申请四建设有限公司与中收回全部 请人欠付工程款，故引发纠纷：人向申请人分期支付工程2025公告编建三局第三建设工程1297.2案款 否1.2024年11月8日，立案；款12618305元。年4号： 有限责任公司建设工51261830 2.2025年3月25日，仲裁委出具调解书。月2025-001 程分包合同纠纷仲裁5元。 本案已结。 案 二审判决主要内容： 中电四公司与被告签订建设工程施工合同， 1.撤销一审判决；暂未回 被告拖欠工程款，遂起诉。 2.确认中电四公司对被告款，儋州 1.2024年11月21日，立案。 中国电子系统工程第债权为28267474.21元长宇公司 2.2024年12月24日，开庭。 四建设有限公司诉儋及利息；中电四公司就前合并重2025公告编 3150.63.在诉讼过程中双方确定合同结算金额并向 州长宇旅游开发有限否述债权可依法在破产重整整，中电年4号： 7法院反馈，等待法院判决； 公司建设工程施工合程序中主张行使，不得单四公司已月2025-001 1.2025年8月25日，收到一审判决书； 同纠纷案独提起清偿；提报债权 2.2025年9月8日，收到被告上诉状； 3.中电四公司在欠付工程申报资 3.2026年1月19日，收到二审判决书。 款28267474.21元范围料。 本案已结。 内享有优先受偿权。 被告一与被告二联合设立安庆经济开发区国土规划建设局及安庆市土地收购储备中心经开区分中心，该分中心与被告三签署《解除〈土地使用权出让合同〉并收回地上附着物协议》，约定分中心向被告三支付土地收购中国电子系统工程第补偿款，但分中心仅向被告三支付部分款四建设有限公司诉安项。中电四公司与被告三签署《债权转让协庆经济技术开发区管不涉及履2025公告编 3299.8议》，将被告三对分中心享有的债权转让给 理委员会、安徽中跃否—行，本案年4号： 3中电四公司，被告三对该款项承担连带担保 电动车有限公司、安已结。月2025-001责任，但分中心已由被告一、被告二取消，庆市土地收购储备中相应土地收购补偿款的支付义务应由被告心合同纠纷案 一、被告二承担。 1.2025年7月，收到一审判决。2.中电四公 司已提起上诉； 3.2025年9月22日，收到民事裁定书，按撤诉处理。本案已结。 2022年，原告与中电建设签订专业分包合 1.一审判决主要内容： 同，原告负责钢结构部分施工。后因案涉项 （1）解除案涉合同； 目业主要求案涉钢结构部分暂停施工，中电 （2）本诉被告向本诉原告 中恒丰建筑集团有限主诉：建设要求原告停止施工并撤场，后中电建设给付撤场费用、已加工构2025公告编 公司与中电系统建设4092；要求其复工，但其未复工。现原告认为根据否件费用、已进场构件费用—年4号： 工程有限公司建设工反诉：合同约定中电建设未足额支付其预付款，故共计13387365元及相应月2024-053程施工合同纠纷1000引发纠纷。 利息。 1.2024年7月，收到案件材料。 2.二审裁定：撤销原判， 2.2024年8月，中电建设提起反诉。 发回重审。 3.2024年9月2日，中电建设收到原告变更 72深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文 诉讼请求申请书。3.最终影响金额需待审理 4.2025年2月，收到一审判决。终结后方能确定，公司将 5.2025年3月，中电建设提起上诉。依据最终裁决结果，按照 6.2025年6月，收到二审裁定。目前，处于企业会计准则的规定进行 发回重审一审中。相应会计处理。 徐州金霖新材料项目发生火灾，原被告之间中电系统建设工程有最终影响金额需待审理终 就保险理赔事宜无法达成一致，引发纠纷。 限公司诉中国人民财结后方能确定，公司将依2025公告编 1.2024年8月20日，原告交纳诉讼费； 产保险股份有限公司27000否据最终裁决结果，按照企—年4号： 2.2025年12月，法院作出先行判决。 石家庄市分公司财产业会计准则的规定进行相月2024-053 3.2026年1月，被告提起上诉。 保险合同纠纷应会计处理。 目前处于审理中。 最终影响金额需待审理终中国电子系统技术有被告多次以未完成审计为由拖欠中国系统款 结后方能确定，公司将依2025公告编限公司与湖南经远建2008.1项，引发纠纷。 否据最终裁决结果，按照企—年4号： 筑有限公司建设工程91.2024年9月4日，立案。 业会计准则的规定进行相月2024-053 施工合同纠纷2.目前本案审理中。 应会计处理。 1.一审判决主要内容： 第三人苏州爱康能源集团股份有限公司拖欠（1）被告代替第三人向原中电系统建设工程有案件审理 中电建设工程款，其与被告合肥美的合康光告清偿债务1445313.19限公司诉合肥美的合过程中，伏科技有限公司存在合作关系，第三人怠于元；（2）第三人向原告支康光伏科技有限公已先行实2025公告编 2512.6向被告提起结算，故原告提起代位权之诉：付律师代理费40000元； 司、苏州爱康能源集否现回款年4号： 81.2024年10月14日，立案；2.最终影响金额需待审理 团股份有限公司建设112771月2025-001 2.2025年10月30日，法院作出一审判决。终结后方能确定，公司将 工程施工合同纠纷诉13.37 3.原告提起上诉，目前处于二审中。依据最终裁决结果，按照讼案元。 企业会计准则的规定进行相应会计处理。 中电数字城市（江本案案由为建设工程合同纠纷，因被申请人被申请人西）科技有限公司诉欠付申请人工程款，故引发纠纷：裁决主要内容为：被申请履行中，2025公告编 13802. 南昌市新建区发展和否1.2024年8月1日，完成立案受理；人向申请人支付工程款已回款年4号： 68 改革委员会建设工程2.2024年10月18日，本案出具裁决书。本72017308.25元；7201万月2024-053合同纠纷仲裁案案已结。元。 1.一审判决主要内容： （1）案涉三份合同自本判 决生效之日起解除；（2）因被告未被告向原告支付货款能履行第 11465913.99元及利 本案案由为买卖合同纠纷案件。本项目中途三笔付款息。 中电系统建设工程有停工，被告未对案涉标的物办理验收，至今义务，原 2.为尽快回款，双方签署公告编 限公司诉中建四局安仍欠付原告货款。告申请强2025 1338否和解协议，主要内容：号： 装工程有限公司买卖1.2024年7月，立案。制执行，年4月 （1）针对判决确认的金额2024-053 合同纠纷2.2024年10月，收到一审判决。现已收回（本金11465913.99 3.后双方签署和解协议。本案已结。全部案款元，诉讼费、保全费及利 1146.59息357559元）分六期支万元。 付；（2）如有任何一期未 能按约支付，中电建设有权申请强制执行。 73深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文 本案案由为互易合同纠纷。因中电建设已履行供货、安装及调试义务，被申请人未能按裁决书主要内容：被申请中电建设诉中国共产2025年122025约付款，故引发纠纷。人向中电建设支付供货款公告编党河北省固安县委员3526.6月5日，年1否1.2025年1月9日，在廊坊仲裁委员会立29281032.15元及利号： 会党校互易纠纷仲裁9已申请强月25案。息。2025-001案制执行。日 2.2025年7月21日，收到仲裁裁决。本案已结。 弘元新材料（徐州）有限公司诉中电系统 建设工程有限公司、苏州市伟洁洁净工程 2022年12月2日，案涉项目工程发生火灾， 科技有限公司、如皋 造成原告入场设备毁损、人员受伤，后因赔最终影响金额需待审理终苏北洁萱机电安装工2025 偿事宜引发纠纷。结后方能确定，公司将依公告编程有限公司、无锡东8790.8年1是1.2025年2月6日，收到案件材料。据最终裁决结果，按照企—号： 汇机电设备安装有限8月25 2.2025年2月14日，收到原告追加被告的业会计准则的规定进行相2025-003 公司、昆山杰瑞雅环日材料。应会计处理。 保设备工程有限公 3.目前，处于一审审理中。 司、青岛市工程建设监理有限责任公司财产损害赔偿纠纷诉讼案弘元绿色能源股份有限公司诉中电系统建 设工程有限公司、苏 州市伟洁洁净工程科2022年12月2日，案涉项目工程发生火灾，技有限公司、如皋苏造成原告入场设备毁损，后因赔偿事宜引发最终影响金额需待审理终 2025 北洁萱机电安装工程纠纷。结后方能确定，公司将依公告编 7600.0年3 有限公司、无锡东汇是1.2025年2月6日，收到案件材料。据最终裁决结果，按照企—号： 0月6 机电设备安装有限公2.2025年2月14日，收到原告追加被告的业会计准则的规定进行相2025-003日 司、昆山杰瑞雅环保材料。应会计处理。 设备工程有限公司、3.目前，处于一审审理中。 青岛市工程建设监理有限责任公司财产损害赔偿纠纷诉讼案 2018年12月，申请人与被申请人签订施工 中国电子系统工程第调解书主要内容：1.被申被申请人合同，后案涉工程完成验收和结算，被申请2025二建设有限公司诉福请人欠付申请人款项共计履行中，公告编 1143.4人欠付工程款，故引发纠纷；年1 建兆元光电有限公司否9435027.17元，自2025中电二公号： 81.2025年1月2日，受理。月25 建设工程施工合同纠年11月30日前至2026年司已收回2025-001 2.2025年11月10日，收到调解书。本案已日 纷仲裁案4月30日前分期支付。80万元。 结。 1.一审判决主要内容： 2021年7月原告承接被告项目，2022年12 （1）被告向原告支付工程 月案涉项目竣工，后被告拖延结算，故引发中国电子系统工程第款8368785.69元及利 纠纷：已收回全2025 二建设有限公司诉山息；（2）原告在公告编 1340.31.2025年1月24日，立案；部案款年3 东产业技术研究院建否8368785.69元范围内享号： 92.2025年9月2日，收到一审判决；870.37万月6 设工程施工合同纠纷有建设工程价款优先受偿2025-003 3.2025年11月11日，收到被告上诉状；元。日诉讼案权。 4.2025年12月16日，收到二审判决。本案 2.二审判决：驳回上诉，已结。 维持原判。 中国电子系统工程第 2020年8月，原告承接被告项目，后案涉项最终影响金额需待审理终 二建设有限公司诉云2025 目通过竣工验收。2024年1月，案涉项目结结后方能确定，公司将依公告编南通盈药业有限公3075.3年3否算，因被告拖延付款，故引发纠纷：据最终裁决结果，按照企—号： 司、西藏通盈企业管7月6 1.2025年1月，开庭。业会计准则的规定进行相2025-003 理有限公司建设工程日 2.目前，处于一审审理中。应会计处理。 施工合同纠纷诉讼案2020年5月20日，原告与被告签订《房屋1.一审判决主要内容：公告编深圳中联电子有限公3250.42025否租赁合同》，原告向被告提供房屋，因被告（1）被告向原告支付—号： 司诉深圳中联产城运5年3拖欠房租，故引发纠纷：2020年1月1日至2025年2025-003 74深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文 营有限公司房屋租赁1.2025年2月18日，立案；6月30日租金28919204月6合同纠纷诉讼案2.后被告提起反诉；元及违约金；（2）被告向日 3.2025年12月24日，收到一审判决；原告支付押金3253946 4.2026年1月，被告上诉；元；（3）驳回被告全部反 5.目前，处于二审审理中。诉请求。 2.最终影响金额需待审理 终结后方能确定，公司将依据最终裁决结果，按照企业会计准则的规定进行相应会计处理。 原告为被告业主，主张被告设计、施工存在最终影响金额需待审理终东营石大胜华新能源2025 问题导致项目不能满产，要求被告承担修复结后方能确定，公司将依公告编有限公司诉中国电子年3 8759.2否费用，故引发纠纷：据最终裁决结果，按照企—号： 系统工程第四建设有月6 1.2025年2月24日，收到案件材料。业会计准则的规定进行相2025-003 限公司诉讼案日 2.目前，处于一审审理中。应会计处理。 2019年2月，原告与被告双方签订《电子信中国电子系统工程第息产业园爱硅半导体洁净室厂房机电安装工调解书主要内容：被告自对方履行三建设有限公司诉徐程项目建设工程施工合同》，原告已履行施2025年11月30日前至2025中，已回公告编州经济技术开发区金1860.7工义务，后因被告拖延结算及付款，故引发2026年4月30日前分期向年3否款1250万号： 龙湖城市投资有限公9纠纷：原告支付工程款尾款月6元。2025-003司建设工程合同纠纷1.2025年1月，立案；10674133.14元。日诉讼案2.2025年12月5日，收到调解书。本案已结。 本诉： 中国电子系统工程第2022年4月，原告承接被告项目，2022年11 10814.最终影响金额需待审理终 二建设有限公司诉江月案涉项目移交被告，后被告不断拖延结2025 59结后方能确定，公司将依公告编 西宇泰新能源有限公算，故引发纠纷：年3反诉：否据最终裁决结果，按照企—号： 司、宜春市创业投资1.2025年1月，立案；月6 14182.业会计准则的规定进行相2025-003 有限公司建设工程施2.2025年3月8日，收到反诉状；日 77应会计处理。 工合同纠纷诉讼案3.目前，处于一审审理中。 被告已于 2025年11月向原告2018年11月9日，原告与被告签订《城市调解书主要内容：支付本金国电电力邯郸东郊热供用热合同》，原告向被告供应热力，因被2025 1.被告一次性向原告支付及利息共公告编 电有限公司诉中电洲3230.5告未按期支付足额热费，故引发纠纷：年3否热费1720.2320万元；179455号： 际供用热力合同纠纷91.2025年4月10日，开庭；月6 2.被告就其中304.1627万62元。截2025-003 诉讼案2.2025年10月31日，法院出具调解书。本日元向原告支付利息。至目前，案已结。 已履行完毕全部付款义务。 中国电子系统工程第 二建设有限公司诉江原告系案涉项目专业分包单位，被告一系总最终影响金额需待审理终 2025 苏锦柏建设工程有限包单位，被告二系建设单位。因被告一拖延结后方能确定，公司将依公告编 2252.9年3 公司、徐州经济技术否结算及付款，故引发纠纷：据最终裁决结果，按照企—号： 3月27 开发区金龙湖城市投1.2025年3月4日，收到缴费通知书；业会计准则的规定进行相2025-006日 资有限公司建设工程2.目前，处于一审审理中。应会计处理。 合同纠纷诉讼案中国电子系统工程第 2023年8月，原告承接被告一项目，后案涉最终影响金额需待审理终 二建设有限公司诉新2025 项目因被告一原因停工，被告一拖延结算，结后方能确定，公司将依公告编疆中部合盛硅业有限17905.年3否故引发纠纷：据最终裁决结果，按照企—号： 公司、合盛硅业股份5月27 1.2025年3月10日，收到缴费通知书；业会计准则的规定进行相2025-006 有限公司建设工程合日 2.目前，处于一审审理中。应会计处理。 同纠纷诉讼案中国电子系统工程第2022年12月28日，原告与被告签订《新疆最终影响金额需待审理终 2025 三建设有限公司诉新中部合盛硅业有限公司硅基新材料产业一体结后方能确定，公司将依公告编 4992.5年3 疆中部合盛硅业有限否化项目整理车间洁净厂房机电安装总承包合据最终裁决结果，按照企—号： 6月27公司建设工程合同纠同》。2023年9月12日，被告要求解除案业会计准则的规定进行相2025-006日纷诉讼案涉合同关于后处理一线洁净装修工程部分内应会计处理。 75深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文容，但被告并未进行结算。后原告完成二线工程的收尾施工事宜后，该工程通过分部分项工程验收并投入使用。因被告拖延结算及付款，故引发纠纷： 1.2025年3月，立案； 2.目前，处于一审审理中。 本案案由为担保追偿权纠纷，中电四公司为项目总承包方，被申请人二为业主，被申请人一为业主指定供应商，三方签署采购协议，约定中电四公司与被申请人一签订采购中国电子系统工程第合同，并支付预付款，若业主、中电四公司四建设有限公司诉变及第三方融资租赁公司未能签署融资租赁合调解书主要内容：被申请收回案款2025公告编 形积木（成都）科技1061.0同的，被申请人一退还中电四公司预付款，人二于2025年12月31日106500年3否号： 有限公司、北京思弈3业主对预付款退还承担连带责任。后中电四前向申请人支付利息及仲00元，本月27婓拓科技有限公司买公司依约向被申请人一支付预付款，但前述裁费共计250000元。案已结。日卖合同纠纷仲裁案融资租赁合同未能签署，中电四公司要求退还预付款，故引发纠纷： 1.2025年3月10日，立案； 2.2026年1月4日，收到调解书。本案已结。 原告系被告业主，主张被告设计、施工存在本诉： 胜华新能源科技（东问题导致项目不能满产，要求承担修复费最终影响金额需待审理终 6856.82025 营）有限公司诉中国用，故引发纠纷：结后方能确定，公司将依公告编反诉：年3电子系统工程第四建否1.2025年3月11日，收到案件材料；据最终裁决结果，按照企—号： 7539.0月27 设有限公司建设工程2.2025年10月27日，中电四公司提起反业会计准则的规定进行相2025-006 4日 合同纠纷诉讼案诉；应会计处理。 3.目前，处于一审审理中。 中国电子系统工程第最终影响金额需待审理终 二建设有限公司诉新2023年2月，原告承接被告项目，后被告拖2025结后方能确定，公司将依公告编疆中部合盛硅业有限8307.1延结算，故引发纠纷：年3否据最终裁决结果，按照企—号： 公司、合盛硅业股份71.2025年3月17日，收到缴费通知书。月27业会计准则的规定进行相2025-006 有限公司建设工程施2.目前，处于一审审理中。日应会计处理。 工合同纠纷诉讼案 中国电子系统工程第2021年5月，申请人承接被申请人项目，后最终影响金额需待审理终 2025 二建设有限公司诉中案涉项目已移交，因被申请人拖延结算，故结后方能确定，公司将依公告编 1487.1年3 国建筑第八工程局有否引发纠纷：据最终裁决结果，按照企—号： 4月27 限公司建设工程施工1.2025年3月10日，收到缴费通知书；业会计准则的规定进行相2025-006日 合同纠纷仲裁案2.目前，处于仲裁审理中。应会计处理。 调解书主要内容：（1）针 对无争议部分，被告欠付款项为131649744.57元。该部分款项双方同意采用保理或其他融资方式在2025年12月31日前向 原告支付，融资成本由被中电系统建设工程有2022年8月15日，原告与被告一签订《建告一承担；（2）针对争议限公司诉淄博高新城设工程施工合同》，后原告已按合同约定完部分，双方同意共同委托 2025 市投资运营集团有限成施工，案涉项目已投入使用，因被告一拖第三方专业机构进行造价已收回全公告编 20691.年3 公司淄博高新城市否延结算及付款，故引发纠纷：审计，并在2025年8月30部案款，号： 14月27 建设发展有限公司建1.2025年3月，立案。日之前确认该部分应付款结案。2025-006日 设工程施工合同纠纷2.2025年4月28日，法院出具调解书。本项，双方同意采用保理或诉讼案案已结。其他融资方式在2025年12月31日之前向原告支付完毕，融资成本由被告一承 担。（3）另就被告一逾期付款设置了违约条款； （4）被告二对被告一的上述义务承担连带保证责任。 76深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文 中国电子系统工程第2021年8月，原告承接被告项目，后案涉项二建设有限公司诉杭目由于被告原因停工，被告拖延结算及付 2025 州源玺医药科技有限款，故引发纠纷：公告编 2745.6撤诉后，双方持续核对账年3公司、泰德医药（浙否1.2025年3月12日，收到受理通知书。—号：7目。月27 江）股份有限公司建2.2025年3月17日，申请撤诉，同日收到2025-006日设工程施工合同纠纷撤诉裁定书。 诉讼案本案已结。 1.一审判决： （1）被告向原告支付工程 2020年3月，原告与被告签订施工合同。款14146206.69元及逾 中国电子系统工程第2020年6月，案涉项目完成验收。因被告拖期付款利息；（2）原告在 2025 二建设有限公司诉浙延付款，故引发纠纷：工程款14146206.69元公告编年5江鑫柔科技有限公司3736.7否1.2025年3月24日，立案；范围内享有优先受偿权。—号： 月22建设工程施工合同纠2.2026年2月27日，收到一审判决；2.最终影响金额需待审理2025-030日 纷诉讼案3.2026年3月，原告不服一审判决，提起上终结后方能确定，公司将诉。依据最终裁决结果，按照企业会计准则的规定进行相应会计处理。 中国电子系统工程第 二建设有限公司诉江被告一系案涉项目总包，被告二系建设单最终影响金额需待审理终 2025 苏锦柏建设工程有限位，原告于2020年与被告一签订分包合同，结后方能确定，公司将依公告编 3417.7年5 公司、徐州经济技术否因被告一拖延结算及付款，故引发纠纷：据最终裁决结果，按照企—号： 9月22 开发区金龙湖城市投1.2025年3月25日，收到缴费通知书。业会计准则的规定进行相2025-030日 资有限公司建设工程2.目前，处于一审审理中。应会计处理。 施工合同纠纷诉讼案四川荣杰飞建筑劳务最终影响金额需待审理终原告与被告签订多份劳务分包合同。原告认2025有限公司诉中电系统结后方能确定，公司将依公告编 1315.3为被告欠付工程款，故引发纠纷年5 建设工程有限公司建否据最终裁决结果，按照企—号： 31.2025年3月，收到案件材料；月22 设工程分包合同纠纷业会计准则的规定进行相2025-030 2.目前，处于一审审理中。日 诉讼案应会计处理。 2023年11月9日，原告与被告签订《土建和解协议主要内容：二标段 101#综合厂房 A 区及 B 区（西侧单晶 1.双方就系列合作项目无车间及清洗车间）专业分包合同》，后案涉争议部分确认双方债权，内蒙古陆海建设有限2025 工程停工，原告主张工程款，故引发纠纷：对于存在争议部分确认结公告编公司诉中电系统建设2792.5履行和解年5否1.2025年3月，收到案件材料。算期限；号： 工程有限公司建设工2协议中。月22 3.2025年7月12日，开庭；2.被告分期履行，对于无2025-030 程合同纠纷诉讼案日 4.2025年12月5日，双方签署和解协议。争议部分，已于2026年3本案已结。月25日前履行完毕付款义务。 江苏诚意建设工程科2023年3月，申请人与被申请人签订分包合最终影响金额需待审理终 2025 技有限公司诉中国电同，申请人认为被申请人未足额给付其款结后方能确定，公司将依公告编 1148.4年5 子系统工程第二建设否项，故引发纠纷：据最终裁决结果，按照企—号： 5月22 有限公司建设工程分1.2025年6月19日，开庭。业会计准则的规定进行相2025-030日 包合同纠纷仲裁案2.目前，处于仲裁审理中。应会计处理。 中国电子系统工程第原告与被告签署施工合同，被告拖延支付工最终影响金额需待审理终 2025 四建设有限公司诉深程款，故引发纠纷：结后方能确定，公司将依公告编 2773.9年5 圳市兆富德旅游开发否1.2025年3月31日，立案；据最终裁决结果，按照企—号： 5月22 有限公司建设工程施2.2026年1月21日，开庭。业会计准则的规定进行相2025-030日 工合同纠纷诉讼案目前，处于一审审理中。应会计处理。 2023年4月25日，原告与被告签订《配料 1.生效判站等土建专业分包合同》及《雨水收集池、决作出生活污水站土建专业分包合同》。原告认为内蒙古陆海建设有限1.一审判决：中电建设向后，双方已履行施工义务，被告欠付款项，故引发纠2025公司诉中电系统建设原告支付10625032.37针对合作公告编 1661.2纷：年5 工程有限公司建设工否元及利息。的多个合号： 81.2025年2月，收到案件材料。月22 程施工合同纠纷诉讼2.二审判决：驳回上诉，同的结2025-030 2.2025年5月22日，收到一审判决。日案维持原判。算、款项 3.2025年6月，提起上诉。 支付已达 4.2025年8月29日，收到二审判决。本案 成分期付已结。 77深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文 款和解协议。 2.本案涉 及付款义务已履行完毕。 被告一上海益江建设工程有限公司系中电建无锡万阳建设工程有 设分包单位，原告系被告一分包单位。因原限公司诉上海益江建 告认为已履行施工义务，尚未足额收到款设工程有限公司、合1.一审裁定：驳回原告起2025项，故引发纠纷：不涉及付公告编肥德瑞格光电科技有1492.6诉。年5否1.2025年4月，收到案件材料；款义务，号： 限公司、中电系统建52.二审裁定：驳回上诉，月22 2.2025年7月22日，收到一审裁定；已结案。2025-030 设工程有限公司建设维持原裁定。日 3.2025年7月29日，原告提起上诉； 工程施工合同纠纷诉 4.2025年9月28日，收到二审裁定。本案 讼案已结。 生效判决主要内容： 原告与被告签订施工合同，原告按照合同约1.被告向原告支付工程款对方履行中国电子系统工程第 定履行施工义务，案涉工程验收合格后，被58266834.54元及利中，已回2025四建设有限公司诉江公告编 6173.2告欠付原告工程款，故引发纠纷：息；款年5 苏瑞兆科电子材料有否号： 21.2025年5月6日，立案。2.原告对其施工的案涉工407867月22 限公司建设工程施工2025-030 2.2025年10月20日，收到一审判决书。本程折价或拍卖的价款在上84.18日 合同纠纷诉讼案案已结。述58266834.54元范围元。 内享有优先受偿权。 一审判决主要内容： 1.被告向原告支付土建及 安装工程款 27537707.43元、机电 安装及洁净室工程款 原告与被告于2021年9月签订施工合同，原11031687.48元、大宗告按照合同约定履行施工义务，被告欠付原气体标段工程款中国电子系统工程第告工程款，故引发纠纷：1861800元； 2025 二建设有限公司诉上1.2025年4月24日，收到缴费通知书。2.被告向原告支付逾期付公告编 4293.4年5 海传芯半导体有限公否2.2025年7月3日，开庭。款违约金；-号： 1月22 司建设工程施工合同3.2025年7月2日收到传芯反诉状，后撤回3.原告在被告欠付工程款2025-030日纠纷诉讼案反诉请求。范围内就案涉项目享有优 4.2026年1月4日，收到一审判决书。先受偿权。 5.后，被告已提起上诉。最终影响金额需待审理终 结后方能确定，公司将依据最终裁决结果，按照企业会计准则的规定进行相应会计处理。 调解书主要内容：自2025 原告与被告陆续签订多份服务采购合同，原年10月31日前至2026年调解书履 福建南威软件有限公告认为已按照合同约定履行义务，被告欠付2025 10月31日前，被告向原告行中，目公告编 司诉中国电子系统技3648.7款项，故引发纠纷：年5否分三期支付款项前前两期号： 术有限公司买卖合同81.2025年4月25日，收到案件材料；月22 34429410.71元及诉讼已经履行2025-030 纠纷2.2025年10月22日，收到调解书。本案已日费损失106973.53元。完毕。 结。 原告与被告一、被告二就案涉工程签署一份中国建筑第二工程局 《EPC 总承包工程合同》及补充协议。原告 1.一审判决：(1)被告一向有限公司诉大理华晟 与被告二、第三人（中电二公司）共同作为原告支付工程款新能源科技有限公联合体承包人。2024年3月，案涉项目完成172028182.50元及利息；2025司、中国电建集团华不涉及付公告编 20359.竣工验收，原告认为未足额收到工程款，故（2）原告对案涉项目其施年5 东勘测设计研究院有否款义务，号： 21引发纠纷：工工程部分享有优先受偿月22 限公司、安徽华晟新已结案。2025-030 1.2025年5月8日，收到案件材料；权。日 能源科技股份有限公 2.2025年10月21日，收到一审判决；2.二审裁定：准许撤回上 司、中国电子系统工 3.2025年11月12日，原告及被告一均提起诉。 程第二建设有限公司上诉； 78深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文 建设工程施工合同纠4.2025年12月18日，上诉人撤回上诉，法纷诉讼案院作出撤诉裁定，本案已结。 2022年1月，申请人与被申请人签订《专业最终影响金额需待审理终中国电子系统工程第2025分包合同》，因被申请人拖延付款，故引发结后方能确定，公司将依公告编二建设有限公司诉中4085.5年5否纠纷：据最终裁决结果，按照企—号： 建八局第四建设有限4月22 1.2025年5月12日，收到缴费通知。业会计准则的规定进行相2025-030 公司仲裁案日 2.目前，处于仲裁审理中。应会计处理。 2022年8月至2023年12月，原告与被告就 海科(嘉兴)电力科技有限公司年产8000万只中国电子系统工程第最终影响金额需待审理终电力电子装修项目签订《机电洁净安装项目2025二建设有限公司诉海结后方能确定，公司将依公告编5892.6工程总承包合同》《二次配安装工程合年7科（嘉兴）电力科技否据最终裁决结果，按照企—号： 3同》。后，原告履行完毕施工义务。因被告月12 有限公司建设工程施业会计准则的规定进行相2025-037 长期拖延结算及付款，故引发纠纷：日工合同纠纷诉讼案应会计处理。 1.2025年5月16日，收到缴费通知书。 2.目前，处于一审审理中。 一审判决主要内容： 被告于原告向其开具金额原告与被告于2022年2月签订《采购合为606026.49元的发票后中国电子系统工程第同》。2022年8月，案涉项目完成竣工验五日内向原告支付工程款2025 二建设有限公司诉重收，被告拖延结算与付款，故引发纠纷：公告编 1647.5606026.49元。年7 庆医科大学附属儿童否1.2025年5月28日，收到受理通知书；—号： 5最终影响金额需待审理终月12 医院建设工程施工合2.2025年12月31日，收到一审判决；2025-037结后方能确定，公司将依日同纠纷诉讼案3.2026年1月，双方均提起上诉。 据最终裁决结果，按照企 4.目前，处于二审审理中。 业会计准则的规定进行相应会计处理。 2024年8月30日，原告与被告签订结算及已收回支付协议。因被告欠付款项，故引发纠纷：《三方债中国电子系统工程第 1.2025年5月27日，正式立案。权转让协2025 三建设有限公司诉爱公告编 7507.22.2025年10月，原告与被告、盐城东方公议》涉及年7 思开新能源（盐城）否-号： 2司（债务履行方）签订《三方债权转让协的全部案月12有限公司建设工程施2025-037议》。款日工合同纠纷诉讼案 3.2025年10月22日，原告撤诉。本案已750721结。59.6元。 中恒丰建筑集团有限原告与被告就弘元四期项目于2023年8月—最终影响金额需待审理终 2025 公司诉中电系统建设9月期间签订分包。原告认为被告欠付款结后方能确定，公司将依公告编 2007.3年7 工程有限公司建设工否项，故引发纠纷：据最终裁决结果，按照企—号： 7月12 程施工合同纠纷诉讼1.2025年5月20日，收到案件材料。业会计准则的规定进行相2025-037日 案2.目前，处于一审审理中。应会计处理。 俞福根诉浙江宗创建被告一系被告二的分包单位，原告认为其系最终影响金额需待审理终 2025 设有限公司、中国电实际施工人，二被告未足额给付其款项，故结后方能确定，公司将依公告编 1602.4年7 子系统工程第二建设否引发纠纷：据最终裁决结果，按照企—号： 3月12 有限公司建设工程施1.2025年5月，收到案件材料。业会计准则的规定进行相2025-037日 工合同纠纷诉讼案2.目前，处于一审审理中。应会计处理。 原告系被告承建的长兴县煤山镇国康光电科 上海碧州环保能源科 技年产 6GWN 型 TOPCON 光伏电池项目的专业 最终影响金额需待审理终 2025 技有限公司诉中电智分包，双方签订《专业分包工程合同》及结后方能确定，公司将依公告编 1359.6年7 慧环境（四川）有限否《物资采购合同》。原告认为被告拖欠款据最终裁决结果，按照企—号： 6月12 公司建设工程合同纠项，故引发纠纷：业会计准则的规定进行相2025-037日 纷诉讼案1.2025年6月，收到案件材料；应会计处理。 2.目前，处于一审审理中。 中国电子系统工程第2018年1月，原告与被告陆续签订三份《合已于2025二建设有限公司诉兰同书》，约定原告承接案涉项目施工。2022判决书主要内容：年12月2025州重离子医学产业投年8月，案涉项目完成竣工验收，被告拖延公告编 1736.0被告向原告支付工程款30日申请年7 资有限责任公司、兰否付款，故引发纠纷：号： 816403938.87元及逾期强制执月12 州市城市发展投资有1.2025年6月6日，立案。2025-037付款违约金。行，暂无日限公司建设工程施工2.2025年10月29日，收到一审判决。本案回款。 合同诉讼案已结。 79深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文2025年1月17日，原告与被告一签订《广 1.一审判决主要内容： 西沐邦高科 10GWN 型高效光伏电池项目合 （1）被告一向原告支付工同》，签约价格为2亿元。2025年2月27程款43400000元及利日，原告（债权人）、被告一（被担保中国电子系统工程第息；（2）被告二承担连带人）、被告二（即保证人）签订《支付担保三建设有限公司诉广责任；（3）原告就案涉工2025补充协议》，约定被告二对被告一的债务承公告编西沐邦高科新能源有5928.5程享有建设工程优先受偿年7否担无限连带责任。后原告已按照合同约定履—号： 限公司、江西沐邦高9权。月12行施工义务。因被告一拒不付款并要求撤2025-037科股份有限公司建设2.最终影响金额需待审理日场，故引发纠纷： 工程合同纠纷诉讼案终结后方能确定，公司将 1.2025年6月11日，案件受理。 依据最终裁决结果，按照 2.2025年12月，收到一审判决书。 企业会计准则的规定进行 3.后被告一提起上诉，案件处于二审审理相应会计处理。 中。 原告与被告签署施工合同，原告已按照合同调解书主要内容：（1）被中国电子系统工程第对方履行 约定完成施工内容，被告欠付工程款，故引告欠付原告工程款2025四建设有限公司诉淮中，已回公告编 10060.发纠纷：78395319.02元，并于年7 北翌光科技有限公司否款号： 271.2025年6月24日，立案。2026年1月31日前至2026月12 建设工程施工合同纠5553072025-037 2.2025年11月26日，收到民事调解书。本年9月30日前支付前述款日 纷诉讼案29.9元。 案已结。项。 1.一审判决主要内容： （1）被告向原告支付合同中国电子系统技术有原告与被告一签订《齐河县方舱医院弱电信价款11861692.91元；限公司诉齐河数字治息化建设合同书》，原告已按照合同约定履（2）被告二及被告三对本理科技发展有限公2025 行己方义务，后被告一未能付款，故引发纠判决第一项确定的债务承公告编司、齐河财金投资控1411.3年7否纷：担连带责任。—号： 股集团有限公司、齐3月12 1.2025年6月29日，立案。2.最终影响金额需待审理2025-037 河县城市经营建设投日 2.2026年2月28日，收到一审判决。目前，终结后方能确定，公司将 资有限公司买卖合同处于上诉期内。依据最终裁决结果，按照纠纷诉讼案企业会计准则的规定进行相应会计处理。 2017年，原告与被告签订分包合同，原告认裁决书：（1）被申请人向 深圳市正源环境科技 为被告欠付工程款，故引发纠纷：申请人支付工程款被申请人2025有限公司诉中国电子公告编 1330.31.2025年6月30日，收到案件材料。8441265.15元及逾期付已履行全年7 系统工程第二建设有否号： 82.2025年9月3日，开庭；款利息损失；（2）被申请部付款义月12 限公司建设工程分包2025-037 3.2025年12月1日，收到裁决书。人向申请人支付税金调差务。日 合同纠纷仲裁案本案已结。款462812.75元。 南京华易泰电子科技2022年7月，申请人与被申请人签订买卖合最终影响金额需待审理终 2025 有限公司诉中国电子同，申请人认为被申请人未足额给付其款结后方能确定，公司将依公告编 1925.2年7 系统工程第二建设有否项，故引发纠纷：据最终裁决结果，按照企—号： 7月12 限公司买卖合同纠纷1.2025年7月3日，收到仲裁申请材料。业会计准则的规定进行相2025-037日 仲裁案2.目前，处于仲裁审理中。应会计处理。 2022年10月，申请人与被申请人签订买卖最终影响金额需待审理终 南京华易泰电子科技合同，申请人认为被申请人未足额给付其款结后方能确定，公司将依2025公告编有限公司诉中国电子5581.2否项，故引发纠纷：据最终裁决结果，按照企—年7月号： 系统工程第二建设有2 1.2025年7月3日，收到仲裁申请材料。业会计准则的规定进行相12日2025-037 限公司仲裁案 2.目前，处于仲裁审理中。应会计处理。 中电桑达电子设备 2017年，原被告双方签订专业分包合同，后本案已回款3700万元，（江苏）有限公司诉2025公告编 6297.3被告未及时付款，故引发纠纷：诉讼目的已实现，故未在 江苏启安建设集团有否—年9月号： 51.2025年7月7日，立案；规定期限内预交案件受理 限公司建设工程分包10日2025-044 2.2026年3月，法院裁定按原告撤诉处理。费。 合同纠纷诉讼案 2023年原被告双方签订施工合同，原告履行 中国电子系统工程第 施工义务后，后因被告拖延结算，故引发纠二建设有限公司诉扬备忘录：被告于2025年9已回款2025公告编 7375.3纷： 州阿特斯太阳能电池否月底前支付至合同金额的169400年9月号： 61.2025年7月10日，立案； 有限公司建设工程施95%。00元。10日2025-044 2.2025年7月28日，原被告签署备忘录。 工合同纠纷诉讼案本案已结。 80深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文2020年12月25日，原被告签订《集中供热增容合同》，完工后被告欠付工程款、取暖调解书主要内容：1.被告中电辛集热力有限公费。后双方签订《房屋抵债合同》抵付被告以其开发建设房产抵付原已收回2025公告编 司诉石家庄丰奥房地1502.8债务，但被告未支付剩余款项及移交房产，告2168784元工程费； 否120万年9月号： 产开发有限公司建设1故引发纠纷：2.被告分期向原告支付剩元。10日2025-044工程合同纠纷诉讼案1.2024年7月21日，立案；余7066520.97元。 2.2025年9月17日，法院出具调解书。本案已结。 1.2025年 9月8日， 原告申请强制执 调解书主要内容：（1）被行； 2021年4月，原告与被告签订一份施工合告欠付原告工程款 中国电子系统工程第2.2025年同，原告与被告完成结算后被告不付款，故27657521.87元，自二建设有限公司诉江12月312025公告编 2915.7引发纠纷：2025年8月31日前至2026 西科兴药业有限公司否日，法院年9月号： 51.2025年7月31日，立案；年12月31日前分期支付 建设工程施工合同纠出具终止10日2025-044 2.2025年7月31日，收到调解书。本案已前述款项。（2）原告就案 纷诉讼案执行裁结。涉工程享有建设工程价款定。后申优先受偿权。 请恢复执行，已回款1135万元。 浙江东南网架股份有2022年2月，申请人与被申请人签订分包合最终影响金额需待审理终限公司诉中国电子系同，申请人认为被申请人欠付工程款，故引结后方能确定，公司将依2025公告编 6306.3 统工程第二建设有限否发纠纷：据最终裁决结果，按照企—年9月号： 3 公司建设工程分包合1.2025年8月1日，收到仲裁材料；业会计准则的规定进行相10日2025-044同纠纷仲裁案2.目前，仲裁审理中。应会计处理。 2021年9月，原被告签订《施工合同》，案 涉工程已完成结算，原告认为该工程存在质最终影响金额需待审理终上海传芯半导体有限量问题，故引发纠纷：结后方能确定，公司将依2025公告编公司诉中国电子系统3200.1 否1.2025年8月1日，收到案件材料；据最终裁决结果，按照企—年9月号： 工程第二建设有限公0 2.2025年9月29日，提交反诉状及反诉保业会计准则的规定进行相10日2025-044 司诉讼案全；应会计处理。 3.目前，一审审理中。 中国电子系统工程第2022年11月，原告与被告签订合同，后案已实现回 二建设有限公司诉赋涉项目竣工，但被告拖延结算及付款，故引2025公告编 5500.0备忘录约定：被告先行支款 成生物制药（浙江）否发纠纷：年9月号： 1付我司部分款项。219637 有限公司建设工程施2025年8月11日，双方签署合作备忘录，10日2025-044 1.45元。工合同纠纷诉讼案后我司申请撤诉。本案已结。 2023年11月29日，申请人与被申请人签订最终影响金额需待审理终 中电洲际诉邯郸荣盛《供热入网合同》，后被申请人欠付工程建结后方能确定，公司将依2025公告编 1100.2 地产建设工程施工合否设款，故引发纠纷：据最终裁决结果，按照企—年9月号： 4 同纠纷仲裁案1.2025年8月4日，立案。业会计准则的规定进行相10日2025-044 2.目前，仲裁审理中。应会计处理。 2023年11月29日，申请人与被申请人签订最终影响金额需待审理终 中电洲际诉邯郸荣盛《供热入网合同》，后被申请人欠付工程建结后方能确定，公司将依2025公告编 1253.8 地产建设工程施工合否设款，故引发纠纷：据最终裁决结果，按照企—年9月号： 7 同纠纷仲裁案1.2025年8月4日，立案。业会计准则的规定进行相10日2025-044 2.目前，仲裁审理中。应会计处理。 阳坤工业管道系统2022年10月，申请人与被申请人签订《工最终影响金额需待审理终（上海）有限公司诉程施工分包合同》，申请人认为被申请人欠结后方能确定，公司将依2025公告编中国电子系统工程第2023.0 否付其款项，故引发纠纷：据最终裁决结果，按照企—年9月号： 二建设有限公司建设2 1.2025年8月13日，收到仲裁材料；业会计准则的规定进行相10日2025-044 工程分包合同纠纷仲 2.目前，仲裁审理中。应会计处理。 裁案顺和太和建材（北原告与第三人中航蓝天工程技术有限公司签最终影响金额需待审理终2025公告编 1344.3 京）有限公司诉中国否订《采购合同》，第三人欠付其材料款。因结后方能确定，公司将依—年9月号： 0 电子系统工程第二建被告与第三人签订《施工合同》，被告欠付据最终裁决结果，按照企10日2025-044 81深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文 设有限公司、中航蓝第三人工程款，且怠于行使债权，故引发纠业会计准则的规定进行相天工程技术有限公司纷：应会计处理。 债权人代位权纠纷诉1.2025年8月21日，收到案件材料； 讼案2.2025年10月21日，开庭。 3.目前，一审审理中。 中国电子系统工程第2022年12月，原告与被告签订施工合同。最终影响金额需待审理终二建设有限公司诉广2024年9月，案涉项目竣工，但被告一直拖结后方能确定，公司将依2025公告编 5183.8 东金湾高景太阳能科否延结算及付款，故引发纠纷：据最终裁决结果，按照企—年9月号： 技有限公司建设工程1.2025年8月22日，立案；业会计准则的规定进行相10日2025-044施工合同纠纷诉讼案2.目前，一审审理中。应会计处理。 原告与被告自2022年以来陆续签订多份《采购合同》，原告认为被告欠付其货款，故引调解书主要内容：被告欠陕西秦净源净化制品 发纠纷：付原告货款中电建设科技有限公司诉中电2025公告编 1694.51.2025年8月25日，收到案件材料；11868467.37元，并于已履行全 系统建设工程有限公否年9月号： 42.2025年9月25日，收到调解书。本案已2025年9月30日前至2026部付款义 司买卖合同纠纷诉讼10日2025-044 由调解书确认：被告欠付原告货款年1月31日前分期支付。务。 案 11868467.37元，并分期进行支付。 本案已结。 2020年12月，原告与被告签订合同。2022年2月，案涉项目竣工，因被告拖延结算及备忘录内容： 中国电子系统工程第付款，故引发纠纷： 双方于2025年11月10日2025公告编 二建设有限公司诉浙4373.81.2025年8月26日，立案；双方尚在否前完成结算工作，结算完年9月号： 江竹子制药有限公司12.2025年10月22日，原被告签订备忘录；结算中。 成双方认可后于次月付清10日2025-044 诉讼案3.2025年10月23日，申请撤诉。 剩余款项。 4.2025年10月28日，收到撤诉裁定。本案已结。 2020年 10月，原告与被告一签订《EPC工程中电系统建设工程有合同》，案涉工程于2022年5月16日竣工限公司诉江苏凯嘉电验收合格，2024年10月21日，原告与被告现已收回2025公告编 子科技有限公司、建2167.3一就案涉项目结算金额达成一致。被告一拖否—案款1397年9月号： 湖开发区经济开发有9欠原告工程款，被告二自愿加入前述合同与万元。10日2025-044限责任公司建设工程被告一共同承担债务，故引发纠纷： 合同纠纷诉讼案1.2025年8月28日，立案； 2.2025年11月3日，撤诉。本案已结。 2022年5月20日，申请人与被申请人签订 中国电子系统工程第最终影响金额需待审理终 《专业分包合同》，案涉工程于2023年7月三建设有限公司与上结后方能确定，公司将依2025公告编5680.33日完工验收，被申请人拖延支付工程款， 海宝冶集团有限公司否据最终裁决结果，按照企—年9月号： 6故引发纠纷： 建设工程施工合同仲业会计准则的规定进行相10日2025-044 1.2025年9月1日，立案。 裁案应会计处理。 2.目前，处于仲裁审理中。 2023年5月，原告与被告签订合同，原告进场施工。2024年8月，因被告原因导致项目中国电子系统工程第停工，被告未按合同约定支付款项，故引发二建设有限公司诉腾 纠纷：2025公告编 冲市建安城乡投资开3158.4 否1.2025年9月4日，立案；——年9月号： 发（集团）有限公司2 2.2025年11月11日，申请撤诉；10日2025-044 建设工程施工合同纠 4.2025年11月14日，法院裁定撤诉。目 纷诉讼案前，本案已结。 中国人民财产保险股 2021年6月30日，原告与长鑫存储技术有 份有限公司诉信息产 限公司（以下简称：长鑫公司）签订保险合业电子第十一设计研最终影响金额需待审理终同，事故发生后，原告向长鑫公司支付保险究院科技工程股份有结后方能确定，公司将依2025公告编 4995.6赔款。原告认为案涉损失系电缆短路造成跳 限公司、中国电子系否据最终裁决结果，按照企—年9月号： 1 闸进而引发 DUPS宕机事故，要求各被告连带 统工程第三建设有限业会计准则的规定进行相10日2025-044 向原告赔偿保险金损失，故引发纠纷： 公司、上海宝冶集团应会计处理。 1.2025年9月8日，收到案件材料； 有限公司、合肥康尔 2.目前，一审审理中。 信电力系统有限公司 82深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文 保险人代位求偿权纠纷诉讼案中国电子系统工程第二建设有限公司诉中 国建筑第二工程局有2022年，原告与被告一、被告二组成联合最终影响金额需待审理终 2025 限公司、中国电建集体，共同承接被告三发包的项目，因被告未结后方能确定，公司将依公告编 12552.年10 团华东勘测设计研究否依约付款，故引发纠纷：据最终裁决结果，按照企—号： 92月29 院有限公司、大理华1.2025年9月11日，立案；业会计准则的规定进行相2025-057日 晟新能源科技有限公2.目前，一审审理中。应会计处理。 司建设工程施工合同纠纷诉讼案建湖三龙混凝土有限原告与江苏淳佑建筑劳务有限公司（以下简公司诉中电系统建设称：江苏淳佑）存在合法到期债权，江苏淳本案原告工程有限公司、江苏1585.5佑对被告存在债权，故引发纠纷：撤诉，不首次否-/ 淳佑建筑劳务有限公31.2025年9月11日，收到案件材料；涉及付披露司建设工程施工合同2.2026年2月24日，收到撤诉裁定。本案款。 纠纷诉讼案已结。 2022年6月2日，原告与被告签订《购销合中电四公石家庄科林电气设备同》，原告认为其履行交付义务后，被告欠司已履行 2025 有限公司诉中国电子付其货款，故引发纠纷：和解协议主要内容：被告全部付款公告编 3179.7年10 系统工程第四建设有否1.2025年9月16日，收到案件材料；分两期支付原告货款共计号： 6月29 限公司买卖合同纠纷2.后双方和解，2025年11月26日，收到撤23084966.38元。2308492025-057日 诉讼案诉裁定书。66.38本案已结。元。 2023年6月，申请人与被申请人签订合同， 中国电子系统工程第原告履行合同义务后，被申请人拖延付款，裁决书：被申请人向申请被申请人2025 二建设有限公司诉江故引发纠纷：公告编 1791.6人支付工程进度款履行中，年10 苏科隆新能源科技有否1.2025年9月16日，收到案件材料；号： 39771191.66元及利息。暂未收到月29 限公司建设工程施工2.2026年3月2日，收到裁决书。本案已2025-057款项。日合同纠纷仲裁案结。 原告与被告签订《工程施工分包合同》，项《付款协议》内容：（1） 目完成结算后，被告拖欠工程款，故引发纠中国电子系统工程第被告签订原告工程款因被告未 纷：2025 二建设有限公司诉中58742276.51元；（2）履行付款公告编 5968.21.2025年9月23日，立案；年10 建八局第一建设有限否被告于2025年9月30日协议，故号： 22.原被告双方达成《付款协议》；月29 公司建设工程施工合前至2026年9月30日前原告再次2025-057 3.2025年9月22日，提交撤诉申请。本案日 同纠纷诉讼案分期支付前述款项。起诉。 已结。 衡水源美新能源科技 有限公司、辛集市咨2017年2月14日，原告与被告一、被告二最终影响金额需待审理终 2025 信科技发展有限公司签订《股权转让协议》，原告认为被告欠付结后方能确定，公司将依公告编 3421.6年10 诉中国电子系统技术否股权转让款，故引发纠纷：据最终裁决结果，按照企—号： 1月29 有限公司、河北煜泰1.2025年9月26日，收到案件材料；业会计准则的规定进行相2025-057日 热能科技有限公司股2.目前，一审审理中。应会计处理。 权转让纠纷诉讼案 调解书主要内容：（1）被申请人拖欠申请人供热管 2023年1月23日，申请人与被申请人签订 网工程建设费2025 中电洲际诉峰琳地产《供热入网合同》，后被申请人欠付工程建申请人已公告编 1022.28990053.5元、利息年10 建设工程施工合同纠否设款，故引发纠纷：申请强制号： 7190239.52元及违约金。月29 纷仲裁案1.2025年9月25日，立案；执行。2025-057 （2）申请人对被申请人名日 2.2026年2月28日，仲裁委出具调解书。 下部分房产享有优先受偿权。 中国电子系统工程第2023年8月，原告与被告签订《工程施工合最终影响金额需待审理终 2025二建设有限公司诉宜同》，被告拖延结算，欠付工程款，故引发结后方能确定，公司将依公告编 24928.年10 宾英发德坤科技有限否纠纷：据最终裁决结果，按照企—号： 32月29 公司建设工程合同纠1.2025年9月28日，立案；业会计准则的规定进行相2025-057日 纷诉讼案2.2025年11月27日，收到反诉状；应会计处理。 83深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文 3.目前，一审审理中。 2016年3月，原告与被告签订合同，案涉项最终影响金额需待审理终 中国电子系统工程第2025 目于2017年竣工验收，结算完成后，被告拖结后方能确定，公司将依公告编二建设有限公司诉南4343.5年10否欠原告工程款，故引发纠纷：据最终裁决结果，按照企—号： 昌兆和投资有限公司0月29 1.2025年10月9日，立案；业会计准则的规定进行相2025-057 诉讼案日 2.目前，一审审理中。应会计处理。 中国电子系统技术有2021年9月1日，申请人与被申请人签订最终影响金额需待审理终 2025限公司诉益科德（上《设备材料供应合同》，被申请人拖欠合同结后方能确定，公司将依公告编 2809.3年10 海）有限公司建设工否款，故引发纠纷：据最终裁决结果，按照企—号： 0月29 程施工合同纠纷仲裁1.2025年10月15日，立案。业会计准则的规定进行相2025-057日 案2.目前，处于仲裁审理中。应会计处理。 2021年9月1日，申请人与被申请人签订最终影响金额需待审理终 2025 中电系统建设工程有《设备材料供应合同》，被申请人拖欠合同结后方能确定，公司将依公告编 2909.8年10限公司诉益科德（上否款，故引发纠纷：据最终裁决结果，按照企—号：6月29 海）有限公司仲裁案1.2025年10月15日，立案。业会计准则的规定进行相2025-057日 2.目前，处于仲裁审理中。应会计处理。 中电系统建设工程有2020年6月16日，原告与被告签订《安装最终影响金额需待审理终 2025限公司诉天津荣盛盟合同》，原告履行施工义务后，被告拖欠工结后方能确定，公司将依公告编 4218.4年10 固利新能源科技有限否程款，故引发纠纷：据最终裁决结果，按照企—号： 7月29 公司建设工程施工合1.2025年10月15日，立案；业会计准则的规定进行相2025-057日 同纠纷诉讼案2.目前，一审审理中。应会计处理。 中国电子系统工程第2020年9月，申请人与被申请人签订《施工二建设有限公司诉昆合同》，项目结算完成后，被告拖欠原告工最终影响金额需待审理终山龙灯瑞迪制药有限2025程款，故引发纠纷：结后方能确定，公司将依公告编公司 Kunshan Rotam 1012.7 年 12 否1.2025年10月16日，立案；据最终裁决结果，按照企—号： Reddy 3 月 20 2.2025年11月10日，收到仲裁反请求申请业会计准则的规定进行相2025-081 Pharmaceutical 日书。应会计处理。 Co. Ltd建设工程合 3.目前，仲裁审理中。 同纠纷仲裁案宜宾英发德坤科技有2022年8月28日，原告与被告签订《施工限公司诉中国电子系总承包合同》，原告认为被告工期延误，主本案原告2025公告编 统工程第二建设有限2580.0张违约金，故引发纠纷：撤诉，不年10否-号： 公司、四川华西宜宾01.2025年10月21日，收到案件材料；涉及付月29建设有限公司建设工2.2025年11月21日，收到撤诉裁定。本案款。日程合同纠纷诉讼案已结。 中国电子系统工程第2021年1月，申请人与被申请人签订《施工最终影响金额需待审理终 2025二建设有限公司诉安合同》，项目结算完成后，被申请人拖欠工结后方能确定，公司将依公告编 3431.0年12 华数据（东莞）有限否程款，故引发纠纷：据最终裁决结果，按照企—号： 8月20 公司建设工程合同纠1.2025年11月18日，立案。业会计准则的规定进行相2025-081日 纷仲裁案2.目前，仲裁审理中。应会计处理。 原告与被告签订《工程施工分包合同》，项调解书主要内容：（1）被中国电子系统工程第 目结算完成后，被告拖欠原告工程款，故引告欠付原告工程款被告履行2025二建设有限公司诉中公告编 5968.2发纠纷：58742276.51元；（2）中，已回年12 建八局第一建设有限否号： 21.2025年10月27日，立案；自2025年11月30日前至款2500月20 公司建设工程合同纠2025-081 2.2025年11月27日，收到调解书。本案调2026年9月30日前分期支万元。日 纷诉讼案解结案。付前述款项。 2022年1月14日，原告与被告签订《机电最终影响金额需待审理终南通华浔建设有限公2025专业分包合同》，项目结算完成后，原告认结后方能确定，公司将依公告编司诉中电系统建设工1258.2年12否为被告欠付其工程款，故引发纠纷：据最终裁决结果，按照企—号： 程有限公司建设工程6月20 1.2025年11月5日，收到案件材料。业会计准则的规定进行相2025-081 分包合同纠纷诉讼案日 2.目前，一审审理中。应会计处理。 中国电子系统工程第 2022 年 9 月 1 日，原告与被告签订《EPC 工 最终影响金额需待审理终 2025四建设有限公司诉东程总承包合同》，项目竣工验收合格，被告结后方能确定，公司将依公告编 17213.年12 营石大胜华新能源有否拖欠原告工程款，故引发纠纷：据最终裁决结果，按照企—号： 44月20 限公司建设工程合同1.2025年11月10日，立案。业会计准则的规定进行相2025-081日 纠纷诉讼案2.目前，一审审理中。应会计处理。 海南瑞冈建设有限公2023年8月21日，原告与被告签订《专业最终影响金额需待审理终公告编 2308.02025司诉中电系统建设工否分包合同》并完成结算，被告拖欠支付工程结后方能确定，公司将依—号： 3年12 程有限公司、协佳电款，故引发纠纷：据最终裁决结果，按照企2025-081 84深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文 力工程设计有限公司1.2025年11月10日，收到案件材料；业会计准则的规定进行相月20建设工程合同纠纷诉2.目前，一审审理中。应会计处理。日讼案2021年，申请人与被申请人签订《施工合中国电子系统工程第同》，原告认为被告拖欠工程款，故引发纠仲裁后回2025 二建设有限公司诉中纷：和解协议内容：被申请人公告编 1119.1款800万年12 铁建设集团有限公司否1.2025年11月17日，立案；分期向申请人支付欠付工号： 2元，对方月20 建设工程施工合同纠2.2026年2月4日，双方签署和解协议；程款8004417.48元。2025-081付款中。日纷仲裁案3.2026年1月30日，申请撤诉。 本案已结。 2020年至2022年期间，原告与被告签订《工芜湖长信科技股份有程合同》《物料质量保证协议》，原告认为最终影响金额需待审理终 2025 限公司诉中国电子系被告未按约进行施工，采购物资不符合要结后方能确定，公司将依公告编 2451.7年12 统工程第四建设有限否求，主张返还减少工程量款、违约金等，故据最终裁决结果，按照企—号： 7月20 公司建设工程施工合引发纠纷：业会计准则的规定进行相2025-081日 同纠纷诉讼案1.2025年11月12日，收到案件材料。应会计处理。 2.目前，一审审理中。 2022年4月28日，原告与被告签订《消防最终影响金额需待审理终京安工程有限公司诉专业分包合同》，原告认为案涉工程已验收结后方能确定，公司将依中电系统建设工程有2266.6首次否合格，被告欠付其工程款，故引发纠纷：据最终裁决结果，按照企—/限公司建设工程分包8披露 1.2025年11月12日，收到案件材料；业会计准则的规定进行相 合同纠纷诉讼案 2.目前，一审审理中。应会计处理。 江苏科中信息技术有 原告系被告一的股东，因为股东分红引发纠限公司诉中电桑达电 纷：2025 子设备（江苏）有限公告编 1069.31.2025年11月，收到案件材料；年12 公司、中电桑达电子否——号： 82.后双方达成和解协议；月20设备（江苏）有限公2025-081 3.2025年11月19日，收到撤诉裁定。本案日 司扬中分公司公司盈已结。 余分配纠纷诉讼案 调解书主要内容：（1）被告一欠付原告工程款 中国电子系统工程第原告与被告一签订《工程施工合同》，项目 68383109.6元，于2026 二建设有限公司诉安竣工验收并完成结算后，因被告欠付工程2025年4月30日前至2027年9公告编 徽普利药业有限公7039.6款，故引发纠纷：等待对方年12否月30日前分期支付；号： 司、海南普利制药股01.2025年11月18日，立案；履行中。月20 （2）被告二就被告一前述2025-081 份有限公司建设工程2.2026年1月7日，收到调解书。日付款义务承担连带责任； 合同纠纷诉讼案本案已结。 （3）原告对讼争工程享有优先受偿权。 原告与被告签订合同，约定原告提供工程项最终影响金额需待审理终江苏淳佑建筑劳务有2025目材料。原告认为被告拖欠其材料款，故引结后方能确定，公司将依公告编限公司诉中电系统建1597.8年12否发纠纷：据最终裁决结果，按照企—号： 设工程有限公司建设1月20 1.2025年11月28日，收到案件材料；业会计准则的规定进行相2025-081 工程合同纠纷诉讼案日 2.目前，一审审理中。应会计处理。 中国电子系统工程第2017年9月15日，原告与被告签订《施工最终影响金额需待审理终四建设有限公司诉成2025承包合同》，案涉项目结算完成后，被告拖结后方能确定，公司将依公告编都建工集团有限公司年12 5362.38否欠工程款，故引发纠纷：据最终裁决结果，按照企—号： （成都建筑工程集团月20 1.2025年12月3日，立案。业会计准则的规定进行相2025-081 总公司)建设工程施日 2.目前，一审审理中。应会计处理。 工合同纠纷诉讼案2019年9月，原告与被告签订《工程施工分调解书主要内容：（1）原江苏中电创新环境科包合同》，项目验收合格并完成结算后，被告尚欠付被告工程款2025技有限公司诉中建八回款公告编 1992.1告拖欠原告工程款，故引发纠纷：19296254.56元；（2）年12 局第一建设有限公司否307.06万号： 51、2025年12月9日，立案；被告自2026年2月14日月20 建设工程合同纠纷诉元。2025-081 2、2026年2月9日，收到调解书。前至2026年9月30日前日 讼案本案调解结案。分期支付前述款项。 爱思开新能源（盐2022年6月，盐城东方建设投资股份有限公2025最终影响金额需待审理终公告编 城）有限公司诉中国45174.司及总承包方中国建筑第四工程局有限公司年12否结后方能确定，公司将依—号： 电子系统工程第三建98将韩国动力电池项目二期标准厂房配套机电月20据最终裁决结果，按照企2025-081设有限公司、盐城忠安装工程发包给被告1，被告2是被告1的日 85深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文 瑾劳务有限公司、江分包单位，被告3为该工程的监理人。原告业会计准则的规定进行相苏建科工程咨询有限将部分工程发包给被告4，被告4将其中部应会计处理。 公司、员邦建设工程分工程分包给被告5。被告5在支管安装完（上海）有限公司、工后委托被告6对管道对接焊缝进行检测。 上海恒工机电工程有后在设备调试过程中发生火灾，原告要求六限公司、常州天衡检被告连带赔偿损失，故引发纠纷： 测技术有限公司侵权1.2025年12月18日，收到案件材料； 责任纠纷诉讼案2.目前，一审审理中。 2022年11月8日，原告与被告签订《专业最终影响金额需待审理终广东正德工业科技股2026分包合同》，原告认为其已履行施工义务，结后方能确定，公司将依公告编份有限公司诉中电系3412.0年03否被告拖延验收及付款，故引发纠纷：据最终裁决结果，按照企—号： 统建设工程有限公司9月12 1.2025年12月22日，收到案件材料；业会计准则的规定进行相2026-013 诉讼案日 2.目前，一审审理中。应会计处理。 2024年3月1日，原告与被告签订《采购项最终影响金额需待审理终中电云计算技术有限目合同书》，原告按约提供货物及服务，被2026结后方能确定，公司将依公告编公司诉北京锐安科技3171.7告已验收，拖欠原告合同款项，故引发纠年03否据最终裁决结果，按照企—号： 有限公司合同纠纷诉1纷：月12业会计准则的规定进行相2026-013 讼案1.2025年12月24日，立案。日应会计处理。 2.目前，一审审理中。 2022年11月，原告和被告签订《买卖合最终影响金额需待审理终苏州制氧机股份有限2026同》，原告认为被告未足额支付货款，故引结后方能确定，公司将依公告编公司诉中国电子系统1049.1年03否发纠纷：据最终裁决结果，按照企—号： 工程第二建设有限公7月12 1.2025年12月25日，立案；业会计准则的规定进行相2026-013 司诉讼案日 2.目前，一审审理中。应会计处理。 其他诉讼合计：1176件，标的额1497890849.33元，已结748件，未结428件。 十二、处罚及整改情况 □适用□不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用□不适用 十四、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用□不适用获批关联占同可获关联的交是否关联关联关联关联关联交易类交得的关联交易易额超过交易披露披露交易交易交易交易金额易金同类关系定价度获批结算日期索引方类型内容价格（万额的交易原则（万额度方式元）比例市价 元）受同向关向关公告彩虹一实联人联人2025银行编集团际控提供提供市场市场市场年04 116.70.41%是存款/号： 有限制方劳货运价格价格价格月02 1票据2025- 公司控制务、代理日 009 的其服务服务 86深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文 他企业受同向关中国一实向关联人公告电子际控联人2025提供银行编产业制方提供市场市场市场年04云平10120.41%是存款/号： 工程控制劳价格价格价格月02台产.63票据2025- 有限的其务、日品和009公司他企服务服务业受同中国一实向关向关公告电子际控联人联人2025银行编产业制方提供提供市场市场市场年04 900.03.16%是存款/号： 工程控制劳货运价格价格价格月02 7票据2025- 有限的其务、代理日 009 公司他企服务服务业受同一实向关华大公告际控联人向关2025半导银行编制方提供联人市场市场市场年04体有117.70.41%是存款/号： 控制劳出租价格价格价格月02限公3票据2025- 的其务、物业日司009他企服务业中国向关电子向关公告联人2025信息实际联人银行编提供市场市场市场年04产业控制提供299.90.01%是存款/号： 劳价格价格价格月02集团方工程9票据2025- 务、日有限服务009服务公司受同深圳一实向关长城向关公告际控联人2025开发联人银行编制方提供市场市场1000市场年04科技提供17570.04%是存款/号： 控制劳价格价格.00价格月02股份工程.72票据2025- 的其务、日有限服务009他企服务公司业受同向关中电一实向关联人公告数据际控联人2025提供银行编产业制方提供市场市场1000市场年04云平717.10.29%否存款/号： 集团控制劳价格价格.00价格月02台产5票据2025- 有限的其务、日品和009公司他企服务服务业受同向关数字一实向关联人公告广东际控联人2025提供银行编网络制方提供市场市场市场年04云平131.20.05%是存款/号： 建设控制劳价格价格价格月02台产2票据2025- 有限的其务、日品和009公司他企服务服务业 87深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文 受同中国一实向关向关公告电子际控联人联人2025银行编进出制方提供提供市场市场1000市场年04 468.31.64%否存款/号： 口有控制劳货运价格价格.00价格月02 5票据2025- 限公的其务、代理日 009 司他企服务服务业受同中国一实向关向关公告电子际控联人2025联人银行编进出制方提供市场市场2000市场年04提供617.90.01%否存款/号： 口有控制劳价格价格.00价格月02工程8票据2025- 限公的其务、日服务009司他企服务业受同向关深圳一实向关联人公告中电际控联人2025提供银行编蓝海制方提供市场市场市场年04云平174.30.07%是存款/号： 控股控制劳价格价格价格月02台产5票据2025- 有限的其务、日品和009公司他企服务服务业受同深圳一实向关向关公告中电际控联人2025联人银行编 蓝海制方提供市场市场308.3市场年04提供0.01%是存款/号： 控股控制劳价格价格2价格月02工程票据2025- 有限的其务、日服务009公司他企服务业中国向关向关中电联人公告联人2025国际提供银行编控股提供市场市场市场年04信息云平200.40.08%是存款/号： 股东劳价格价格价格月02服务台产2票据2025- 务、日有限品和009服务公司服务中国中电公告向关向关2025国际银行编控股联人联人市场市场市场年04信息116.60.41%是存款/号： 股东出租出租价格价格价格月02服务7票据2025-物业物业日有限009公司中国向关向关中电公告联人联人2025国际银行编控股销售销售市场市场8000市场年04信息66742.70%否存款/号： 股东产产价格价格.00价格月02服务.36票据2025- 品、品、日有限009商品商品公司受同向关向关公告中国一实联人2025联人银行编电子际控提供市场市场2000市场年04提供10430.42%否存款/号： 有限制方劳价格价格.00价格月02云平.93票据2025- 公司控制务、日台产009的其服务 88深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文 他企品和业服务中国受同向关软件一实向关联人公告与技际控联人2025提供银行编术服制方提供市场市场市场年04云平13330.54%是存款/号： 务股控制劳价格价格价格月02台产.82票据2025- 份有的其务、日品和009限公他企服务服务司业受同中国向关一实向关信息联人公告际控联人2025安全提供银行编制方提供市场市场市场年04研究云平570.60.23%是存款/号： 控制劳价格价格价格月02院有台产4票据2025- 的其务、日限公品和009他企服务司服务业受同中国向关一实向关长城联人公告际控联人2025科技提供银行编制方提供市场市场市场年04集团云平287.20.12%是存款/号： 控制劳价格价格价格月02股份台产3票据2025- 的其务、日有限品和009他企服务公司服务业受同中国一实向关向关公告振华际控联人2025联人银行编电子制方提供市场市场市场年04提供17060.04%是存款/号： 集团控制劳价格价格价格月02工程.23票据2025- 有限的其务、日服务009公司他企服务业受同接受接受数字一实关联关联公告广东际控2025人提人提银行编网络制方市场市场市场年04供的供信129.60.08%是存款/号： 建设控制价格价格价格月02劳息技5票据2025-有限的其日 务、术服009公司他企服务务业中电受同接受接受金信一实关联关联公告数字际控2025人提人提银行编科技制方市场市场市场年04供的供信174.00.11%是存款/号： 集团控制价格价格价格月02劳息技0票据2025-股份的其日 务、术服009有限他企服务务公司业中国向关中电公告联人向关2025国际银行编控股采购联人市场市场市场年04信息15870.04%4800否存款/号： 股东原材采购价格价格价格月02服务.38.00票据2025- 料、商品日有限009商品公司 89深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文 中国中电公告租用租用2025国际银行编控股关联关联市场市场市场年04信息585.12.37%800.0否存款/号： 股东人物人物价格价格价格月02服务70票据2025-业业日有限009公司受同中国一实瑞达公告际控租用租用2025投资银行编制方关联关联市场市场市场年04发展405.30.25%是存款/号： 控制人物人物价格价格价格月02集团1票据2025-的其业业日有限009他企公司业受同中国一实向关长城公告际控联人向关2025科技银行编制方采购联人市场市场市场年04集团21211.32%1000否存款/号： 控制原材采购价格价格价格月02股份.680.00票据2025- 的其料、商品日有限009他企商品公司业 23553060 合计---------------- 8.710.00 大额销货退回的详细情况无 （1）经2025年4月2日公司第九届董事会独立董事第八次专门会议、2025年4月 18日公司2025年第一次临时股东大会审议，通过公司2025年度预计日常关联交易事宜。鉴于公司及下属子公司开展日常生产运营的需要，预计2025年将涉及向关联方采购商品/接受服务、销售商品/提供服务等（具体内容详见公司公告2025-009按类别对本期将发生的日常关联号）。采购商品/接受服务类日常关联交易全年预计21100万元，报告期实发金额交易进行总金额预计的，在报告 5364.00万元；销售商品/提供服务类日常关联交易全年预计22250万元，报告期实 期内的实际履行情况（如有） 发金额19072.37万元；上述所发生的日常关联交易均在公司预计2025年度各类日 常关联交易预计总金额内进行，未超全年预计总金额。（2）上表列示的为报告期内累计金额较大的日常关联交易事项，关于其他关联交易的情况详见财务报表附注中“关联方及关联交易”。 交易价格与市场参考价格差异较不适用 大的原因（如适用） 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用□不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用□不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用□不适用是否存在非经营性关联债权债务往来 □是□否 90深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况 □适用□不适用存款业务本期发生额每日最高存存款利率范期初余额关联方关联关系款限额（万本期合计存本期合计取期末余额围（万元）元）入金额（万出金额（万（万元）元）元）受同一实际 中国电子财4091039.4191574.控制人控制15000000.1%-1.95%845429.98744894.75务有限公司5881的其他主体贷款业务本期发生额贷款额度贷款利率范期初余额关联方关联关系本期合计贷本期合计还期末余额（万元）围（万元）款金额（万款金额（万（万元）元）元）受同一实际 中国电子财2.11%-控制人控制150000055408307684135650227442 务有限公司3.85%的其他主体授信或其他金融业务 关联方关联关系业务类型总额（万元）实际发生额（万元）中国电子财务有限公受同一实际控制人控 授信841356.47290607.93司制的其他主体 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况 □适用□不适用 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 7、其他重大关联交易 □适用□不适用见下表。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称关于2025年度日常关联交易预计的公告2025年04月02日巨潮资讯网关于2025年度开展应收账款保理业务暨 2025年04月25日巨潮资讯网 关联交易的公告 91深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文 十五、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用□不适用公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用□不适用公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □适用□不适用租赁情况说明公司部分物业用于对外出租，根据市场价格收取租金。公司之下属公司同时因业务发展需要租赁部分物业（详见财务报告附注 五（67）租赁；关联方租赁情况详见财务报告附注十（5）2.关联交易情况）为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □适用□不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、重大担保 □适用□不适用 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保额反担保担保物是否为担保对度相关担保额实际发实际担担保类情况是否履 （如担保期关联方象名称公告披度生日期保金额型（如行完毕有）担保露日期有）公司对子公司的担保情况担保额反担保担保物是否为担保对度相关担保额实际发实际担担保类情况是否履 （如担保期关联方象名称公告披度生日期保金额型（如行完毕有）担保露日期有）中电 （武 2025年2023年 汉）数19778.连带责300个 04月254350010月07无无否否 字经济97任保证月日日技术有限公司报告期内审批对子报告期内对子公司 8204.26 公司担保额度合计担保实际发生额合 92深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文 （B1） 计（B2）报告期末已审批的报告期末对子公司 对子公司担保额度43500实际担保余额合计19778.97 合计（B3） （B4）子公司对子公司的担保情况担保额反担保担保物是否为担保对度相关担保额实际发实际担担保类情况是否履 （如担保期关联方象名称公告披度生日期保金额型（如行完毕有）担保露日期有）中电武 2025年2021年 强热力连带责120个 04月25800001月263850无无否否 有限公任保证月日日司招远中电智慧2025年2019年连带责168个产业发04月253500010月2816380无无否否任保证月展有限日日公司河北煜 2025年2021年 泰热能连带责 04月251000008月26-无无60个月是否 科技有任保证日日限公司中国电子系统 工程第2025年2024年 33109.连带责 二建设04月254000010月29无无32个月否否 6任保证 （泰日日国）有限公司中国电子系统 工程第2025年2025年连带责 二建设04月254000010月20122.5无无3个月否否任保证 （越日日南）有限公司中电智 维（上2025年海）科04月252000技有限日公司桑达 2025年2025年 （香连带责 04月25800006月19200.83无无26个月否否 港）有任保证日日限公司报告期内审批对子报告期内对子公司 公司担保额度合计担保实际发生额合32768.26 （C1） 计（C2）报告期末已审批的报告期末对子公司 对子公司担保额度143000实际担保余额合计53662.94 合计（C3） （C4）公司担保总额（即前三大项的合计）报告期内审批担保报告期内担保实际 额度合计发生额合计40972.52 （A1+B1+C1） （A2+B2+C2） 93深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文 报告期末已审批的报告期末实际担保 担保额度合计186500余额合计73441.91 （A3+B3+C3） （A4+B4+C4）全部担保余额（即 A4+B4+C4）占公司净资 9.84% 产的比例 其中： 直接或间接为资产负债率超过70%的被担 20352.50 保对象提供的债务担保余额（E） 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 43789.41 上述三项担保金额合计（D+E+F） 64141.91 对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任无 的情况说明（如有）违反规定程序对外提供担保的说明（如无 有）采用复合方式担保的具体情况说明 报告期内，公司为中电（武汉）数字经济技术有限公司固定资产投资贷款提供担保，发生额8204.26万元，期末余额 19778.97万元；中国系统为中电武强热力有限公司固定资产投资贷款提供担保，发生额0.00万元，期末余额3850.00万元； 为招远中电智慧产业发展有限公司固定资产投资贷款提供担保，发生额0.00万元，期末余额16380.00万元。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 □适用□不适用公司报告期不存在委托理财。 （2）委托贷款情况 □适用□不适用公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 □适用□不适用公司报告期不存在其他重大合同。 十六、募集资金使用情况 □适用□不适用 1、募集资金总体使用情况 □适用□不适用 单位：万元募集年募集证募集募集本期已累报告报告累累计尚未尚未使闲置两 94深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文 份方式券资金资金已使计使期末期内计变更使用用募集年以上上总额净额用募用募募集变更变用途募集资金用募集资 市（1）集资集资资金用途更的募资金途及去金金额日金总金总使用的募用集资总额向期额额比例集资途金总 （2）（3金总的额比）=额募例 （2集）/资 （1金）总额发行 202 股份 1年按照相 购买 1110099998867486.71456关法律14560 2021资产0000.00% 月99.993.244.886%0.93法规合.93配套 17理使用 募集日资金向特 202 定对 6年继续用 象发 01120011980.001198于本次 2025行股00000.00%0月0008.94%08.94募投项票募 30目支出 集资日金 22092197867439.4134314560 合计----0000.00%-- 99.9992.184.887%69.87.93 募集资金总体使用情况说明： 一、2021年度发行股份购买资产配套募集资金使用情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1018 号文核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）67513362 股，每股发行价格为人民币14.96元，募集资金总额为人民币1009999895.52元。扣除发行费用（含增值税）以及截至2021年10月19日募集资金到账日尚未支付的发行登记费用后，实际募集资金净额为人民币999832383.21元。 由于公司本次非公开发行股份募集配套资金净额为99983.24万元，低于拟募集的资金金额200000.00万元，公司于2021年12月7日召开第八届董事会第五十次会议审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》（详见公告：2021- 109），对募集资金的投入顺序和金额进行调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。具体情况如下： 单位：万元序号项目名称项目总投资额调整前拟投入募集资金调整后拟投入募集资金 1现代数字城市技术研发项目70031.3370000.0070000.00 2偿还金融机构贷款50000.0050000.0029983.24 3高科技工程服务项目115321.9380000.00- 合计235353.26200000.0099983.24注：调整后的拟投入募集资金暂未包含募集资金专户孳息，本次全部募集资金孳息将根据实际划转日的金额分配至“偿还金融机构贷款”项目。 因本次募投项目实施主体为中国系统，上述董事会还审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》(详见公告：2021-110)同意使用募集资金专户余额及其孳息向中国系统提供有息借款，用于后续募投项目使用。 截至2025年12月31日，累计投入募投项目86744.88万元（含以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金 38102.65万元、偿还金融机构贷款30259.81万元），公司募集资金专户余额为14560.93万元(包含扣除手续费的利息收入净额1322.57万元）。 二、2025年向特定对象发行股票募集资金使用情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕991号文批复，公司于2025年12月公司向特定对象发行人民币普通股股票 77220077股，发行价格15.54元/股，募集资金总额为人民币1199999996.58元，扣除发行费用1910584.97元后，公司实际募集资金净额为人民币1198089411.61元。由于公司向特定对象发行股票实际募集资金净额少于原计划投入募投项目金额，公司于2026年1月29日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目使用金额的议案》（详见公告：2026-010），根据实际募集资金净额并结合各募投项目的实际进展情况，公司拟对募集资金 95深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文 投资项目金额作如下调整： 单位：万元序号项目名称项目总投资额调整前拟投入的金额调整后拟投入的金额 1运营型云项目135645.7380000.0050000.00 2分布式存储研发项目53440.0030000.00- 3中国电子云研发基地一期项目45952.6140000.00- 单晶硅拉晶建设项目84079.2018000.00- 4 中国埠传感谷二期 EPC项目 75261.01 14000.00 14000.00 无锡国家软件园六期项目工程总承包68169.2720000.0020000.00 5补充流动资金或偿还银行贷款48000.0048000.0035808.94 合计510547.82250000.00119808.94截至2025年12月31日，累计投入募投项目0万元，公司募集资金专户余额为119898.11万元（包含尚未支付的发行费用89.17万元）。 2、募集资金承诺项目情况 □适用□不适用 单位：万元是否截至承诺项目截止项目已变截至期末投资募集调整达到本报报告可行更项本报期末投资是否融资证券项目资金后投预定告期期末性是项目目告期累计进度达到项目上市和超承诺资总可使实现累计否发 性质(含投入投入(3)预计名称日期募资投资额用状的效实现生重 部分金额金额＝效益 金投总额(1)态日益的效大变 变(2)(2)/向期益化 更)(1)承诺投资项目现代现代数字2021数字 564 城市年11城市研发70070080.6不适不适不适不适 否085.0否 技术月17技术项目00009%用用用用研发日研发项目项目偿还2021偿还 299299302 金融年11金融100.不适不适不适不适 还贷否83.283.2059.8否 机构月17机构92%用用用用 441 贷款日贷款 2026 运营运营2028年01生产5005000.00不适不适不适型云型云否00年12否 月30建设0000%用用用项目项目月日中国中国埠传2026埠传 2025 感谷年01感谷生产1401400.0088.2589否00年6是否 二期月30二期建设0000%92.33月 EPC 日 EPC项目项目无锡无锡 2026 国家国家2025年01生产2002000.00157571软件软件否00年8是否 月30建设0000%4.132.81园六园六月日期项期项 96深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文 目工目工程总程总承包承包项目项目补充补充流动流动 2026 资金资金358358年010.00不适不适不适不适 或偿或偿还贷否08.908.900否 月30%用用用用还银还银44日行贷行贷款款 219219867116 166 承诺投资项目小计--792.792.044.8----05.1---- 2.42 181884 超募资金投向 不适不适0.00不适 000000否 用用%用 219219867116 166 合计--792.792.044.8----05.1---- 2.42 181884 1.中国系统基于业务规划，在城市大脑、城市数字中台、信创新型基础设施等方向，以数据中台、大数 项目说明未 据平台等产品为基础，为客户提供用于构建数据资源体系的数据工具及数据基础设施。结合数字城市、达到计划进 数字政府的发展趋势，以及党政及关键行业客户需求变化，中国系统不断迭代、完善自身产品，保证相度、预计收 关产品和技术能更好满足数字政府领域从电子政务向“数字政府2.0”的提升，适应公司长期持续发展益的情况和需要。因此，“现代数字城市技术研发项目”下各子研发项目均处于持续更新、迭代研发中，故未设定原因（含达到预定可使用状态的具体日期。如后续需根据技术迭代需求调整募投项目，将按照规定履行审议披露“是否达到程序。 预计效益” 2.现代数字城市技术研发项目是依据实施主体中国系统发展规划和战略部署，在现有研发体系基础上建选择“不适设专属的研发和测试环境，完善产品体系和技术研发创新探索，强化公司研发力量。本项目所形成的产用”的原 品会通过中国系统及中国电子云公司承接的各类数字与信息服务项目共同对外销售，并交予党政及行业因） 客户使用，一般不单独对外售卖或提供服务，因此未单独对本项目进行经济效益测算。 项目可行性发生重大变无化的情况说明超募资金的 金额、用途不适用及使用进展情况存在擅自变更募集资金 用途、违规不适用占用募集资金的情形募集资金投资项目实施不适用地点变更情况适用以前年度发生 募集资金投为提高公司募集资金的使用效率、优化募投项目实施主体中国系统的资产结构，公司于2022年8月23资项目实施日召开的第九届董事会第七次会议、第九届监事会第四次会议，以及2022年10月10日召开的2022年方式调整情第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》及《关于以部分募集况资金对控股子公司增资暨关联交易议案》，将募投项目“现代数字城市技术研发项目、偿还金融机构贷款”的实施方式，由向中国系统提供借款的方式，变更为以部分借款资金10亿元向中国系统增资，其他内容保持不变。 97深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文 适用 募集资金投截至2021年11月30日，2021年发行股份购买资产配套募集资金募投项目实施主体中国系统以自筹资资项目先期金预先投入现代数字城市技术研发项目金额为人民币36490.41万元，公司使用自筹资金支付的增发登投入及置换记费为人民币6.75万元。根据2021年12月22日公司第九届董事会第一次会议审议通过的《关于使用情况募集资金置换已预先投入募投项目及已支付增发登记费用的自筹资金的议案》，公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金36497.16万元。 用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况项目实施出现募集资金不适用结余的金额及原因 1.截至2025年12月31日，剩余尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户，并计划按照相关法律 尚未使用的法规合理使用。 募集资金用 2.截至2025年12月31日，剩余尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户，将继续用于本次募投 途及去向项目支出。 募集资金使用及披露中无存在的问题或其他情况 3、募集资金变更项目情况 □适用□不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 4、中介机构关于募集资金存储与使用情况的核查意见 □适用□不适用 平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）作为公司向中国电子信息产业集团有限公司等发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易事项的独立财务顾问，对公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了审慎核查。经核查，平安证券认为：深桑达2025年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会和深圳证券交易所有关募集资金管理的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为公司向特定对象发行股票的保荐机构，对公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了审慎核查。经核查，中信建投证券认为：公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。中信建投证券对公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况无异议。 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年审会计师，在执行鉴证工作的基础上，对公司《董事会关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》发表了鉴证意见，认为公司截至2025年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定编制。 98深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文 十七、其他重大事项的说明 □适用□不适用 1.公司于2023年8月22日、9月13日分别召开第九届董事会第十九次会议、2023年第三次临时股东大会，审议通过了 《深圳市桑达实业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》等相关议案。为保证本次向特定对象发行股票顺利进行，并结合公司实际情况，公司于2023年11月21日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A股股票方案的议案》《关于〈深圳市桑达实业股份有限公司 2023年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）〉的议案》等议案，对募集资金金额和募投项目进行了调整。调整后，本次向特定对象发行募集资金总额不超过25亿元，用于投资运营型云项目、分布式存储研发、中国电子云研发基地等项目。该事项已于2025年3月21日获得深交所上市审核中心审核通过，公司已于2025年5月12日收到中国证监会同意注册的批复。报告期内，公司完成了向特定对象发行股票事项，发行价格15.54元/股，发行对象共9家，发行股数77220077股，募集资金总额1199999996.58元，扣除不含增值税的发行费用后实际募集资金净额为1198089411.61元，相关新增股份已于2026年1月30日上市。 2.在公司发行股份购买中国系统96.7186%股权重大资产重组中，因中国系统已完成相关业绩承诺且未发生减值，公司向 中国电子、中电金投、陈士刚、宏德嘉业、宏图嘉业、宏达嘉业、宏伟嘉业、中国瑞达、宏景嘉业、宏寰嘉业等10名交易对方发行的493195423股股份已解除限售并于2025年6月13日上市流通。敬请广大投资者注意投资风险。 3.报告期内，公司控股股东的一致行动人中电金投与中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）全资子公司中 电太极（集团）有限公司（以下简称“中电太极”）、中电科投资控股有限公司（以下简称“电科投资”）签署了股份转让协议，通过非公开协议转让方式向中电太极转让持有的公司22679527股无限售流通普通股股份，每股转让价格为人民币5.71元；向电科投资转让持有的公司11573046股无限售流通普通股股份，每股转让价格为人民币5.71元。本次协议转让事项已于2025年12月31日完成了股份过户登记手续。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求 报告期内，公司新取得的主要资质有：中电二公司取得建筑业企业资质（环保工程专业承包贰级），承装（修、试）电力设施许可证承装类三级、承修类三级、承试类三级等资质。中电三公司取得工程设计电子通信广电行业电子系统工程专业甲级，工程设计电力行业新能源发电专业乙级，石油化工工程施工总承包二级等资质。中电四公司取得工程咨询单位乙级资信证书（化工医药）等资质。中电建设取得建筑装修装饰工程专业承包一级，CS-信息系统建设和服务能力等级证书（三级）等资质。中电智维取得建筑业企业资质（建筑工程施工总承包二级）等资质。中电环境取得建筑业企业资质（建筑机电安装工程专业承包壹级、消防设施工程专业承包壹级、地基基础工程专业承包壹级）等资质。中国电子云公司取得 DTMM 数字化转型成熟度标准符合性证书（三级），信息系统建设和服务能力等级证书 CS3，DSMM3 级资质证书，DCMM 数据管理能力成熟度（乙方）等级证书-稳健级 3 级以及 ISO42001 认证等资质。公司部分资质将于 2025 年有效期届满，公司符合相关资质续期的要求，办理续期不存在重大障碍。 公司按照“三管三必须”的总体要求，建立安全生产“层层负责、人人有责、各负其责”的责任体系，报告期内，公司结合法律法规和公司安全管理要求，更新完善了《安全生产管理手册》《境外机构和项目安全管理制度》《重要时段及法定节假日安全管理办法》等3项制度，确保安全生产工作有效管理与持续优化。公司结合生产业务运营管理实际情况，持续修订和完善各业务板块安全生产管理制度和操作规程。报告期内，公司全年安全生产形势总体平稳，未发生一般以上安全生产事故，未发生职业健康损害及重大设备停运和非计划停运事件，预期完成了年度安全目标和工作计划，有效保障公司安全运营稳定发展。 十八、公司子公司重大事项 □适用□不适用 99深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文 1.公司于2018年11月7日、11月23日分别召开第八届董事会第十一次会议、2018年第四次临时股东大会，审议通过了 《关于申请控股子公司深圳桑达国际电源科技有限公司破产清算的提案》，深圳市中级人民法院已裁定终结该破产案件，现管理人正推进深圳桑达国际电源科技有限公司的工商登记注销工作。 2.公司于2023年10月26日召开的第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于购置自用研发办公场地暨关联交易的议案》，同意中国系统在石家庄市购置由中电河北房地产开发有限公司开发的中电智慧广场房产，作为自用研发办公场地，购置面积约为7269平方米，投资金额最高不超过1亿元。截至本报告出具日，公司已按照约定分期缴纳部分款项，尚待该房产完工及交付。 3.公司于2024年4月28日召开的第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于转让中电数创100%股权及相关资产暨关联交易的议案》。为进一步优化公司数据创新业务布局，重点聚焦数据资源体系建设及数据运营两端，并提高上市公司盈利能力，公司拟将所持中电数创（北京）科技有限公司100%股权，以及基于数据元件理念下形成的数据金库、数据金柜、数据要素加工与交易系统相关的无形资产，转让至中电数据产业集团有限公司，转让价格合计14706.96万元。中电数创（北京）科技有限公司已完成股权及无形资产的过户及相关工商变更登记手续。截至本报告出具日，正推进无形资产后续事项。 4.公司于2025年11月14日召开第九届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于河北中电京安节能环保科技有限公司变更注册资本和股权结构调整的议案》。现持有其16.67%股权的中国农发重点建设基金有限公司拟减资退出，退出后河北中电京安节能环保科技有限公司注册资本将由12000万元降为10000万元。截至本报告出具日，相关工作正在按计划推进。 5.公司于2025年11月14日、12月1日分别召开第九届董事会第四十五次会议、2025年第四次临时股东大会，审议通过 了《关于出售中电洲际环保科技发展有限公司80%股权的议案》《关于出售河北煜泰热能科技有限公司70%股权的议案》《关于出售山东中电富伦新能源投资有限公司70%股权的议案》《关于出售中电武强热力有限公司100%股权的议案》《关于出售中电行唐生物质能热电有限公司100%股权的议案》《关于出售所持河北中电京安节能环保科技有限公司全部股权的议案》。为进一步聚焦主责主业、提升上市公司核心竞争力，公司拟公开挂牌转让供热板块上述公司股权。截至本报告出具日，相关工作正在按计划推进。 6.公司于2025年11月26日召开的第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于桑达（香港）投资设立马来西亚公司的议案》。为加快海外市场拓展，公司下属桑达（香港）有限公司拟投资160万令吉（约合270万元人民币）在马来西亚槟城设立子公司，以承接与经营当地高科技产业工程等业务。截至本报告出具日，中电桑达马来西亚技术有限公司已完成工商注册登记。 7.公司于2025年11月26日召开的第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于中电二公司增资中电二（越南）有限公司的议案》。为提升中电二（越南）有限公司在越南高科技产业工程业务的市场竞争力，将其注册资本由23亿越南盾（约合 70万元人民币)增至700亿越南盾（约合2000万元人民币）。截至本报告出具日，相关工作正在按计划推进。 8.公司于2025年12月30日召开的第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于投资设立巴西子公司的议案》。为加快 海外市场拓展，提升公司品牌国际影响力，公司拟投资273万雷亚尔（约合人民币360万元）在巴西设立全资子公司，以承接与经营当地高科技产业工程等业务。截至本报告出具日，中电桑达巴西创新技术有限公司已完成工商注册登记。 9.公司于2025年12月30日召开的第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于深圳市桑达无线通讯技术有限公司以未分配利润转增注册资本的议案》。为支持桑达无线提升企业核心竞争力，以满足其在 5G-R、新一代宽带集群系统、低空经济三大业务方向的研发投入、核心团队及能力建设需要，拟以桑达无线2024年12月31日经审计净资产为基准，通过未分配利润转增注册资本方式，将其注册资本由6660万元增加至1亿元。截至本报告出具日，相关工作正在按计划推进。 100深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后公发积行送数量比例金其他小计数量比例新股转股股 -- 一、有限售条件股 49319542343.34%000493195424931954200.00% 份 33 1、国家持股00.00%0000000.00% -- 2、国有法人持 29643236726.05%000296432362964323600.00% 股 77 -- 3、其他内资持 19676305617.29%000196763051967630500.00% 股 66 -- 其中：境内法 14816758613.02%000148167581481675800.00% 人持股 66 境内自然人持-- 485954704.27%00000.00% 股4859547048595470 4、外资持股00.00%0000000.00% 其中：境外法 00.00%0000000.00% 人持股境外自然人持 00.00%0000000.00% 股 二、无限售条件股49319542493195421137959 64476381156.66%000100.00% 份33234 1、人民币普通49319542493195421137959 64476381156.66%000100.00% 股33234 2、境内上市的 00.00%0000000.00% 外资股 3、境外上市的 00.00%0000000.00% 外资股 4、其他00.00%0000000.00% 1137959 三、股份总数1137959234100.00%00000100.00% 234 股份变动的原因 □适用□不适用 报告期内，公司有限售条件股份减少493195423股，无限售条件股份相应增加493195423股，股份总数保持不变。原因如下： 101深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文 （1）公司发行股份购买中国系统96.7186%股权事项中向部分特定对象发行的股份达到解除限售条件，申请解除限售股份数量 493195423股，占公司总股份的43.34%，实际可上市流通股份数量为456748821股，占公司总股份的40.14%。本次解除限 售股份已于2025年6月13日解除限售，导致股份结构发生变动。 （2）高管锁定股份变动 2025年6月，因公司原董事兼高级管理人员陈士刚先生辞职，其持有的48595470股股份自离任之日起六个月内不得转让。 截至报告期末，该等股份已解除锁定。 股份变动的批准情况 □适用□不适用股份变动的过户情况 □适用□不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □适用□不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用□不适用 报告期内公司完成了向特定对象发行股票事项，新增的77220077股股份于2026年1月30日上市。截至本报告出具日，公司股份总数1215179311股。 2、限售股份变动情况 □适用□不适用 单位：股期末本期增加本期解除限股东名称期初限售股数限售限售原因解除限售日期限售股数售股数股数期初限售股为增发新增限售股份；解除限售后因辞2025年06月13陈士刚485954700485954700去公司董事及高管职务，日；2025年12月所持股份被全部锁定，报24日告期末锁定期已满中国电子19924142701992414270增发新增限售股份2025年06月13日中电金投777527520777527520增发新增限售股份2025年06月13日宏达嘉业306977580306977580增发新增限售股份2025年06月13日宏寰嘉业7240725072407250增发新增限售股份2025年06月13日宏景嘉业111623790111623790增发新增限售股份2025年06月13日宏伟嘉业279035180279035180增发新增限售股份2025年06月13日宏图嘉业355816030355816030增发新增限售股份2025年06月13日宏德嘉业355816030355816030增发新增限售股份2025年06月13日中国瑞达194381880194381880增发新增限售股份2025年06月13日 合计49319542304931954230---- 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 □适用□不适用 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □适用□不适用 102深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文 3、现存的内部职工股情况 □适用□不适用 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股年度报报告期末表告披露决权恢复的年度报告披露日前上一报告期末普日前上优先股股东月末表决权恢复的优先通股股东总71420一月末7044400 总数（如股股东总数（如有）数普通股 有）（参见（参见注8）股东总 注8）数 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 持有有质押、标记或冻结持有无限售持股比报告期末持报告期内增限售条情况股东名称股东性质条件的股份例股数量减变动情况件的股数量股份状份数量数量态 中电信息国有法人17.81%20265015400202650154不适用0 中国电子国有法人17.51%19924142700199241427不适用0 146500 陈士刚境内自然人4.27%48585470-10000048585470质押 00 中电金投国有法人3.82%43500179-34252573043500179不适用0 中电进出口国有法人3.37%383912380038391238不适用0 宏达嘉业其他1.99%22697758-8000000022697758不适用0中电太极（集团）有国有法人1.99%2267952722679527022679527不适用0限公司 480000 宏图嘉业其他1.75%19886203-15695400019886203质押 0 中国瑞达国有法人1.71%194381880019438188不适用0 285000 宏德嘉业其他1.63%18603272-16978331018603272质押 0 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况无（如有）（参见注3）上述股东关联关系或一致行动 中国电子、中电信息、中电金投、中电进出口、中国瑞达存在关联关系的说明 上述股东涉及委托/受托表决无 权、放弃表决权情况的说明前10名股东中存在回购专户 的特别说明（如有）（参见注无 10） 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 103深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文 股份种类股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类数量中电信息202650154人民币普通股202650154中国电子199241427人民币普通股199241427陈士刚48585470人民币普通股48585470中电金投43500179人民币普通股43500179中电进出口38391238人民币普通股38391238宏达嘉业22697758人民币普通股22697758 中电太极（集团）有限公司22679527人民币普通股22679527宏图嘉业19886203人民币普通股19886203中国瑞达19438188人民币普通股19438188宏德嘉业18603272人民币普通股18603272前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通中国电子、中电信息、中电金投、中电进出口、中国瑞达存在关联关系股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明前10名普通股股东参与融资 融券业务情况说明（如有）无（参见注4） 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用□不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用□不适用 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是□否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司控股股东情况 控股股东性质：中央国有控股 控股股东类型：法人 控股股东名法定代表人/成立日期组织机构代码主要经营业务称单位负责人 一般经营项目：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营网络信息产品、软件、通信产品、消费电 子产品、电子仪器与设备、电子元器件及其他电子产品；资产经营管理；自有物业租赁；物业管理（凭主 9144030019217管部门的资质证书经营）；酒店管理；进出口业务 中国中电国 1985 年 05 月 4995A （凭进出口资格证经营）；信息技术服务（不含国家 际信息服务郭昭平 24日（统一社会信限制项目）；在合法取得使用权的土地上从事房地产 有限公司用代码）开发经营、研发和技术服务、咨询服务；建筑工程承 包、设计与施工（凭资质证书经营）。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项目：生产网络信息产 品、软件、通信产品、消费电子产品、电子仪器与设 备、电子元器件及其他电子产品。 控股股东报告期内控序号股票名称股票代码持股比例(%)股和参股的其他境内 外上市公司的股权情 1 中电光谷 00798HK 33.94% 况2中电港00128731.34% 104深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文 控股股东报告期内变更 □适用□不适用公司报告期控股股东未发生变更。 3、公司实际控制人及其一致行动人 实际控制人性质：中央国资管理机构 实际控制人类型：法人法定代表人组织机构代 实际控制人名称/单位负责成立日期主要经营业务码人 电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子 整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用 设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制 造、产品配套销售；电子应用系统工程、建筑工 程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管 91110000100理；环保和节能技术的开发、推广、应用；房地 中国电子信息产业集 1989 年 05 010249W 产开发、经营；汽车、汽车零配件、五金交电、李立功团有限公司月26日（统一社会照像器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售；信用代码）承办展览；房屋修缮业务；咨询服务、技术服务及转让；家用电器的维修和销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）截至2025年12月31日，实际控制人中国电子直接持股，及通过一致行动人持股： 序号股票名称股票代码持股比例(%) 1深科技00002134.27% 2上海贝岭60017125.14% 3中国长城00006640.32% 4中国软件60053642.58% 5冠捷科技00072728.13% 6 南京熊猫 600775/00553HK 29.98% 7振华科技00073331.01% 8彩虹股份60070721.06% 9 中电华大科技 00085HK 59.42% 实际控制人报告期内 10 彩虹新能源 00438HK 74.91% 控制的其他境内外上 11 中电光谷 00798HK 34.42% 市公司的股权情况 12 晶门半导体 02878HK 28.27% 13振华新材68870731.41% 14奇安信68856123.19% 15澜起科技6880084.19% 16振华风光68843943.04% 17华大九天30126933.90% 18安路科技68856129.11% 19盛科通信68870230.14% 20中电港00128735.65% 21成都华微68870965.18% 22达梦数据68869223.00% 23开发科技92002950.40% 24太极股份0023684.64% 实际控制人报告期内变更 □适用□不适用 105深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用□不适用 4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80% □适用□不适用 5、其他持股在10%以上的法人股东 □适用□不适用 6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 □适用□不适用 四、股份回购在报告期的具体实施情况股份回购的实施进展情况 □适用□不适用采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况 □适用□不适用 五、优先股相关情况 □适用□不适用报告期公司不存在优先股。 106深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文 第七节债券相关情况 □适用□不适用 107深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文 第八节财务报告 一、审计报告审计意见类型标准的无保留意见审计报告签署日期2026年04月24日 审计机构名称中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师姓名申海洋、王宝成审计报告正文 二、财务报表（附后） 三、财务报表附注（附后） 108深圳市桑达实业股份有限公司2025年年度报告全文 深圳市桑达实业股份有限公司 2025年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUACERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20号丽泽 SOHOＢ座 20层邮编：100073 电话：(010)51423818传真：(010)51423816 109目录 一、审计报告1-6 二、审计报告附送 1.合并资产负债表1-2 2.母公司资产负债表3-4 3.合并利润表5 4.母公司利润表6 5.合并现金流量表7 6.母公司现金流量表8 7.合并股东权益变动表9-10 8.母公司股东权益变动表11-12 9.财务报表附注13-168 三、审计报告附件 1.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3.注册会计师执业证书复印件 110中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ） ： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 2 0 / F T o w e r B L i z e S O H O 2 0 L i z e R o a d F e n g t a i D i s t r i c t B e i j i n g P R C h i n a 电 话 （ t e l ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6审计报告 中兴华审字（2026）第00006740号 深圳市桑达实业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“深桑达”）财务报表，包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了深桑达2025年12月31日合并及母公司的财务状况以及2025年度合并及母公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德守则，我们独立于深桑达，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。 （一）洁净室服务收入的确认 11、事项描述 关于收入的会计政策详见附注三、27，关于收入的披露详见附注五、49。 深桑达营业收入主要来源于洁净室服务收入，本年度洁净室服务收入为 445.53亿元，占深桑达营业收入比重为90.61%。 深桑达对所提供的洁净室服务，根据履约进度在一段时间内确认收入。履约进度主要根据项目的性质，以投入法为计算方法，按照履行合同实际发生的成本占合同预计总成本的比例确定。管理层需要在项目初始阶段对合同预计总收入和总成本作出合理估计，并于合同执行过程中持续评估，当初始估计条件发生变化时，对合同预计总收入和预计总成本进行修订，并根据修订后的合同预计总收入和合同预计总成本调整履约进度和确认收入的金额。 由于洁净室服务收入是深桑达关键财务指标之一，存在管理层为了达到特定目的或期望而操纵收入确认的固有风险；此外洁净室服务收入还涉及管理层的重 大会计估计和判断，因此我们将洁净室服务收入的确认识别为关键审计事项。 2、审计应对 我们针对洁净室服务收入确认执行的审计程序主要有： （1）了解和评价管理层与工程承包合同预算编制和收入确认相关的关键内部控制的设计和运行的有效性； （2）选取洁净室服务项目承包合同样本，对合同进行识别，确认合同具有权 利和义务的法律约束力，具有商业实质。识别合同后，根据合同订立的商业目的和履约情况，通过合同合并、合同变更，来识别合同中的单项履约义务的构成； （3）选取洁净室服务项目工程承包合同样本，检查预计总收入、预计总成本 所依据的工程承包合同和成本预算资料，评估管理层对预计总收入和预计总成本的估计依据是否充分； （4）对预计总收入、预计总成本或毛利率发生异常波动的大额项目实施询问、分析性复核等相关程序，检查工程项目是否异常，并对异常执行进一步检查程序； （5）选取洁净室服务项目工程承包合同样本，对本年度发生的合同履约成本 进行测试；执行重新计算程序，复核工程承包合同履约进度的准确性； 1中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （6）向客户函证与洁净室服务收入相关的事项，如项目名称、合同金额、项目实施进度及项目结算情况等； （7）选取洁净室服务项目工程承包合同样本，对工程形象进度进行现场查看，与工程管理部门讨论确认工程完工进度，并与账面记录进行比较，对异常偏差执行进一步的检查程序； （8）检查与洁净室服务项目工程承包合同收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。 （二）应收账款与合同资产的预期信用损失 1、事项描述 关于应收账款和合同资产减值的会计政策详见附注三、11；关于应收账款的 披露详见附注五、4；合同资产的披露详见附注五、9。 截至2025年12月31日，深桑达应收账款账面余额为140.73亿元，坏账准备余额为20.98亿元，应收账款账面价值为119.75亿元；合同资产账面余额为333.02亿元，减值准备余额为6.84亿元，合同资产账面价值为326.18亿元。 深桑达管理层对应收账款与合同资产按照相当于整个存续期内的预期信用损 失金额计量其损失准备。对于单项计提且已发生信用损失的应收账款与合同资产，深桑达管理层基于已发生信用损失的客观证据，通过估计预期收取的现金流量单独确定信用损失。除单独确定信用损失之外的应收账款与合同资产，管理层基于共同信用风险特征以及考虑前瞻性信息，采用账龄分析法或其他方法确定预期信用损失。 应收账款与合同资产预期信用损失的确定涉及管理层运用重大会计估计和判断，且其对于财务报表整体具有重要性。基于上述原因，我们将应收账款与合同资产的预期信用损失识别为关键审计事项。 2、审计应对 我们针对应收账款与合同资产的预期信用损失执行的审计程序主要有： （1）了解和评价管理层与应收账款及合同资产预期信用损失相关的关键内部控制的设计和运行有效性； （2）复核以前年度应收账款与合同资产坏账计提后转回或实际发生损失的情 2中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）况，判断管理层对历史数据预期的准确性； （3）对于单项计提单独确定信用损失的应收账款与合同资产选取样本，复核管理层对预计未来可获得的现金流量所作评估的依据及假设的合理性； （4）对于以共同信用风险特征为依据采用组合计提的方法确定信用损失的应 收账款与合同资产，抽样检查组合分类重点是账龄分类的适当性，同时，结合历史发生的损失率和前瞻性信息，评价管理层确定的预期信用损失率的合理性； （5）检查与应收账款及合同资产预期信用损失相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。 四、其他信息 深桑达管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括深桑达2025年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 五、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估深桑达的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算深桑达、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督深桑达的财务报告过程。 3中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 六、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获 取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。 同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施 审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对深桑达持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致深桑达不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 （6）就深桑达中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以 对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理 4中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。 中兴华会计师事务所（特殊普通合中国注册会计师：申海洋伙） 中国·北京中国注册会计师：王宝成 2026年4月24日 5中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 合并资产负债表 编制单位：深圳市桑达实业股份有限公司2025年12月31日单位：人民币元项目附注期末余额期初余额 流动资产： 货币资金五、112426491868.8912000998339.23 交易性金融资产五、2247333005.72251773986.02 衍生金融资产-- 应收票据五、3345184724.67262307755.65 应收账款五、411975347468.0313699289469.79 应收款项融资五、5408576145.44532848214.31 预付款项五、61041795725.521151828202.12 其他应收款五、7691722763.63636369016.63 存货五、81139399427.691077124945.62 合同资产五、932617531391.3728193183662.96 持有待售资产五、101936865.01- 一年内到期的非流动资产-- 其他流动资产五、11974408521.251012011433.94 流动资产合计61869727907.2258817735026.27 非流动资产： 债权投资-- 其他债权投资-- 长期应收款五、121297466551.801396726913.65 长期股权投资五、131578559702.591561240493.99 其他权益工具投资五、1451202302.0264868527.55 其他非流动金融资产-- 投资性房地产五、15349976214.10357593883.97 固定资产五、164989463291.445238106726.32 在建工程五、17383349820.18536803233.06 生产性生物资产-- 油气资产-- 使用权资产五、18382233076.36161900234.48 无形资产五、191066617660.881077377693.67 开发支出五、2049641782.6132863035.38 商誉五、21157614256.20157614256.20 长期待摊费用五、22303251629.34183646723.79 递延所得税资产五、23502781008.37444582499.94 其他非流动资产五、2463565424.57275915518.42 非流动资产合计11175722720.4611489239740.42 资产合计73045450627.6870306974766.69（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分） 法定代表人：刘桂林主管会计工作负责人：李安东会计机构负责人：赵鹏 -1-中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 合并资产负债表（续） 编制单位：深圳市桑达实业股份有限公司2025年12月31日单位：人民币元项目附注期末余额期初余额 流动负债： 短期借款五、261176374111.331187127979.20 交易性金融负债-- 衍生金融负债-- 应付票据五、275313374774.735787196872.15 应付账款五、2835281063300.5532811383139.04 预收款项五、291991306.23803514.13 合同负债五、303056514328.243331065143.00 应付职工薪酬五、31729635530.92873729992.68 应交税费五、32382825424.78502462488.41 其他应付款五、33570442826.281094833875.47 持有待售负债-- 一年内到期的非流动负债五、342649481507.842914809594.24 其他流动负债五、35401356976.96252154975.34 流动负债合计49563060087.8648755567573.66 非流动负债： 长期借款五、368317554814.166915712349.03 应付债券-- 其中：优先股-- 永续债-- 租赁负债五、37314708315.39119712502.88 长期应付款五、3872791734.22171021826.51 长期应付职工薪酬五、39102310000.00104940000.00 预计负债五、4066489696.3689789922.26 递延收益五、41163274665.77155655415.27 递延所得税负债五、4291236869.04100892559.79 其他非流动负债五、421014818597.711499520477.39 非流动负债合计10143184692.659157245053.13 负债合计59706244780.5157912812626.79 股东权益： 股本五、431215179311.001137959234.00 其他权益工具-- 其中：优先股-- 永续债-- 资本公积五、444540642039.203420415672.81 减：库存股-- 其他综合收益五、45-46955871.19-46218732.53 专项储备五、4624932231.0343006281.51 盈余公积五、47307518063.18307518063.18 未分配利润五、481420847390.751632082086.62 归属于母公司股东权益合计7462163163.976494762605.59 少数股东权益5877042683.205899399534.31 股东权益合计13339205847.1712394162139.90 负债和股东权益总计73045450627.6870306974766.69（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分） 法定代表人：刘桂林主管会计工作负责人：李安东会计机构负责人：赵鹏 -2-中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）母公司资产负债表 编制单位：深圳市桑达实业股份有限公司2025年12月31日单位：人民币元项目附注期末余额期初余额 流动资产： 货币资金1244300514.5689067306.06 交易性金融资产247333005.72251773986.02 衍生金融资产-- 应收票据-- 应收账款十四、（一）34216273.8117825000.34 应收款项融资-- 预付款项965988.00245412.54 其他应收款十四、（二）409689158.14336966406.39 存货4551905.054551905.05 合同资产-- 持有待售资产-- 一年内到期的非流动资产-- 其他流动资产246583.3016800105.17 流动资产合计1941303428.58717230121.57 非流动资产： 债权投资-- 其他债权投资-- 长期应收款380336614.67326883416.78 长期股权投资十四、（三）9946996412.409874839712.40 其他权益工具投资-- 其他非流动金融资产-- 投资性房地产289891960.95298472586.27 固定资产9612038.3012050722.14 在建工程14303186.2910146240.07 生产性生物资产-- 油气资产-- 使用权资产-- 无形资产29988620.2931264683.81 开发支出-- 商誉-- 长期待摊费用7106457.809872221.25 递延所得税资产9762924.699465540.70 其他非流动资产566463.15117215183.57 非流动资产合计10688564678.5410690210306.99 资产合计12629868107.1211407440428.56（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分） 法定代表人：刘桂林主管会计工作负责人：李安东会计机构负责人：赵鹏 -3-中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 母公司资产负债表（续） 编制单位：深圳市桑达实业股份有限公司2025年12月31日单位：人民币元项目附注期末余额期初余额 流动负债： 短期借款120000000.00- 交易性金融负债-- 衍生金融负债-- 应付票据-- 应付账款259622495.74302367646.46 预收款项-- 合同负债589748.963005753.02 应付职工薪酬10133115.258760645.24 应交税费4395196.462718587.12 其他应付款316409702.03532390885.97 持有待售负债-- 一年内到期的非流动负债626877692.68185365540.00 其他流动负债6990659.371949147.73 流动负债合计1345018610.491036558205.54 非流动负债： 长期借款2359520000.002371209999.98 应付债券-- 其中：优先股-- 永续债-- 租赁负债-- 长期应付款-234873.91 长期应付职工薪酬-- 预计负债-- 递延收益-- 递延所得税负债27249918.0928360163.17 其他非流动负债-- 非流动负债合计2386769918.092399805037.06 负债合计3731788528.583436363242.60 股东权益： 股本1215179311.001137959234.00 其他权益工具-- 其中：优先股-- 永续债-- 资本公积7255704703.296134835368.68 减：库存股-- 其他综合收益-- 专项储备-- 盈余公积284304744.85284304744.85 未分配利润142890819.40413977838.43 股东权益合计8898079578.547971077185.96 负债和股东权益总计12629868107.1211407440428.56（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分） 法定代表人：刘桂林主管会计工作负责人：李安东会计机构负责人：赵鹏 -4-中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合并利润表 编制单位：深圳市桑达实业股份有限公司2025年度单位：人民币元项目附注2025年度2024年度 一、营业收入五、4949170356917.1567389424494.27 减：营业成本五、4944397126178.0960531585176.67 税金及附加五、50114429082.39139342093.24 销售费用五、51843684005.591032436301.82 管理费用五、521212852624.171861654375.83 研发费用五、531405446274.152070871982.85 财务费用五、54308792456.17337536051.18 其中：利息费用五、54391820151.54484646819.98 利息收入五、54139379231.19205497352.88 加：其他收益五、55123109990.29172086595.13投资收益(损失以“-”号填列）五、5658902502.43144926562.24 其中：对联营企业和合营企业的投资收益五、565768322.27-1908420.74 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益五、56-91416.72-1420810.11净敞口套期收益(损失以“-”号填列）公允价值变动收益(损失以“-”号填列）五、57-4440980.307734169.41信用减值损失(损失以“-”号填列）五、58-265884570.79-520826451.44资产减值损失(损失以“-”号填列）五、59-289018259.77-148340392.21资产处置收益(损失以“-”号填列）五、6020202317.78154721156.47二、营业利润(亏损以“-”号填列）530897296.231226300152.28 加：营业外收入五、6115972835.4042902974.80 减：营业外支出五、6238493495.9925580511.58三、利润总额(亏损总额以“-”号填列）508376635.641243622615.50 减：所得税费用五、63379891950.60423579861.48四、净利润(净亏损以“-”号填列）128484685.04820042754.02 （一）按经营持续性分类： 1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）128484685.04820042754.02 2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类： 1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-127069431.40329726273.71 2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）255554116.44490316480.31 五、其他综合收益的税后净额5728343.002764220.85 （一）归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额4059918.984898896.46 1、不能重分类进损益的其他综合收益1119379.043304247.46 （1）重新计量设定受益计划变动额3960300.00-7927340.76 （2）其他权益工具投资公允价值变动-2840920.9611231588.22 2、将重分类进损益的其他综合收益2940539.941594649.00 （1）权益法下可转损益的其他综合收益-- （2）外币财务报表折算差额2940539.941594649.00 (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额1668424.02-2134675.61 六、综合收益总额134213028.04822806974.87 （一）归属于母公司股东的综合收益总额-123009512.42334625170.17 （二）归属于少数股东的综合收益总额257222540.46488181804.70 七、每股收益 （一）基本每股收益十五、2-0.11170.2898 （二）稀释每股收益十五、2-0.11170.2898（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分） 法定代表人：刘桂林主管会计工作负责人：李安东会计机构负责人：赵鹏 -5-中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）母公司利润表 编制单位：深圳市桑达实业股份有限公司2025年度单位：人民币元项目附注本期金额上期金额 十四、 一、营业收入31771509.9775925099.07 （四） 十四、 减：营业成本3872453.5534040401.95 （四） 税金及附加3400267.463176240.33 销售费用-329696.73 管理费用114969907.28126023051.13 研发费用-- 财务费用59161932.1850209481.94 其中：利息费用80247491.0875238602.51 利息收入21074804.2025077576.62 加：其他收益508288.031090569.36 十四、 投资收益（损失以“－”号填列）17931201.22161996124.03 （五） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-- 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-- 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）-- 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-4440980.307734169.41 信用减值损失（损失以“－”号填列）-2641265.24450616.32 资产减值损失（损失以“－”号填列）1451729.281802563.07 资产处置收益（损失以“—”号填列）-- 二、营业利润（亏损以“－”号填列）-136824077.5135220269.18 加：营业外收入3150236.66210295.68 其中：政府补助-- 减：营业外支出2247261.591607989.65 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-135921102.4433822575.21 减：所得税费用-1389191.495402548.71 四、净利润（净亏损以“－”号填列）-134531910.9528420026.50 （一）持续经营净利润-134531910.9528420026.50 （二）终止经营净利润-- 五、其他综合收益的税后净额-- （一）不能重分类进损益的其他综合收益-- （二）将重分类进损益的其他综合收益-- 六、综合收益总额-134531910.9528420026.50（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分） 法定代表人：刘桂林主管会计工作负责人：李安东会计机构负责人：赵鹏 -6-中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合并现金流量表 编制单位：深圳市桑达实业股份有限公司2025年度单位：人民币元项目附注本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金45533325840.8748709204155.06 收到的税费返还178615815.37148195751.50 收到其他与经营活动有关的现金五、641730003493.771828824786.54 经营活动现金流入小计47441945150.0150686224693.10 购买商品、接受劳务支付的现金38554078381.6839971448543.78 支付给职工及为职工支付的现金5687316222.876375555190.11 支付的各项税费1180713805.121346929216.33 支付其他与经营活动有关的现金五、642316394153.052171500382.41 经营活动现金流出小计47738502562.7249865433332.63 经营活动产生的现金流量净额-296557412.71820791360.47 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金1418984.28230847694.49 取得投资收益收到的现金5470577.6442501397.21 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 65398224.7798027495.36 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额五、65129275621.3348974725.60 收到其他与投资活动有关的现金五、6472109500.00160809651.40 投资活动现金流入小计273672908.02581160964.06 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 382666118.17534734136.54 的现金 投资支付的现金29209579.3334054325.84 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-26264327.02 支付其他与投资活动有关的现金五、6494785722.7528195891.61 投资活动现金流出小计506661420.25623248681.01 投资活动产生的现金流量净额-232988512.23-42087716.95 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金1198981128.66341060000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金-341060000.00 取得借款收到的现金7078335828.218805942332.14 收到其他与筹资活动有关的现金五、64164395338.88429467680.79 筹资活动现金流入小计8441712295.759576470012.93 偿还债务支付的现金6539296835.187185050254.70 分配股利、利润或偿付利息支付的现金806999956.88579775338.10 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润332258245.2642506136.72 支付其他与筹资活动有关的现金五、64371586271.81262948905.91 筹资活动现金流出小计7717883063.878027774498.71 筹资活动产生的现金流量净额723829231.881548695514.22 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4368639.275180714.90 五、现金及现金等价物净增加额五、65189914667.672332579872.64 加：期初现金及现金等价物余额五、6510298756893.957966177021.31 六、期末现金及现金等价物余额五、6510488671561.6210298756893.95（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分） 法定代表人：刘桂林主管会计工作负责人：李安东会计机构负责人：赵鹏 -7-中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）母公司现金流量表 编制单位：深圳市桑达实业股份有限公司2025年度单位：人民币元项目附注本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金96508583.03117858747.09 收到的税费返还-3797261.61 收到其他与经营活动有关的现金507667946.301032632126.29 经营活动现金流入小计604176529.331154288134.99 购买商品、接受劳务支付的现金16495153.1167893615.35 支付给职工及为职工支付的现金53991624.8645635310.86 支付的各项税费6230539.9513570163.83 支付其他与经营活动有关的现金474213241.531031129917.26 经营活动现金流出小计550930559.451158229007.30 经营活动产生的现金流量净额53245969.88-3940872.31 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金-112156666.67 取得投资收益收到的现金1996124.03160000000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 --净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-- 收到其他与投资活动有关的现金329065822.40277403967.74 投资活动现金流入小计331061946.43549560634.41 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8287612.4310498174.68 投资支付的现金257160097.50832003397.50 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-- 支付其他与投资活动有关的现金374650000.00254150000.00 投资活动现金流出小计640097709.931096651572.18 投资活动产生的现金流量净额-309035763.50-547090937.77 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金1198981128.66- 取得借款收到的现金1141840000.001444000000.00 收到其他与筹资活动有关的现金-- 筹资活动现金流入小计2340821128.661444000000.00 偿还债务支付的现金712230000.00741510000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金217576568.72198065168.66 支付其他与筹资活动有关的现金-- 筹资活动现金流出小计929806568.72939575168.66 筹资活动产生的现金流量净额1411014559.94504424831.34 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8442.18409908.31 五、现金及现金等价物净增加额1155233208.50-46197070.43 加：期初现金及现金等价物余额89067306.06135264376.49 六、期末现金及现金等价物余额1244300514.5689067306.06（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分） 法定代表人：刘桂林主管会计工作负责人：李安东会计机构负责人：赵鹏 -8-中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合并股东权益变动表 编制单位：深圳市桑达实业股份有限公司2025年度单位：人民币元本年金额归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计其他权益工具 项目减： 优永其他综合收股本其资本公积库存专项储备盈余公积未分配利润小计先续益他股股债 一、上年年末余额1137959234.00---3420415672.81--46218732.5343006281.51307518063.181632082086.626494762605.595899399534.3112394162139.90 加：会计政策变更————————————— 前期差错更正————————————— 其他------------- 二、本年年初余额1137959234.00---3420415672.81--46218732.5343006281.51307518063.181632082086.626494762605.595899399534.3112394162139.90三、本年增减变动金额（减少以“－” 77220077.00---1120226366.39--737138.66-18074050.48--211234695.87967400558.38-22356851.11945043707.27号填列） （一）综合收益总额——————4059918.98——-127069431.40-123009512.42257222540.46134213028.04 （二）股东投入和减少资本77220077.00---1120226366.39-----1197446443.39-22841105.701174605337.69 1.股东投入的普通股77220077.00———1120869334.61—————1198089411.61-1198089411.61 2.其他权益工具持有者投入资本-----—————--- 3.股份支付计入股东权益的金额-———-—————--- 4.其他-———-642968.22------642968.22-22841105.70-23484073.92 （三）利润分配----------88962322.11-88962322.11-24754841739.82 1.提取盈余公积—————————---——- 2.提取一般风险准备———————————--——- 3.对股东的分配———————————-136555108.08-136555108.08-293274819.92-429829928.00 4.其他---------47592785.9747592785.9745726402.2193319188.18 （四）股东权益内部结转-------4797057.64--4797057.64--- 1.资本公积转增股本-———-—————-—- 2.盈余公积转增股本-———————-—-—- 3.弥补亏损-———-———---—- 4.设定受益计划变动额结转留存收益——————-——--—- 5.其他综合收益结转留存收益——————-4797057.64—-4797057.64-—- 6.其他------------- （五）专项储备提取和使用-———----18074050.48---18074050.48-9189868.16-27263918.64 1.提取专项储备———————120169166.88————120169166.88102047502.83222216669.71 2.使用专项储备———————-138243217.36————-138243217.36-111237370.99-249480588.35 四、本年年末余额1215179311.00---4540642039.20--46955871.1924932231.03307518063.181420847390.757462163163.975877042683.2013339205847.17（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分） 法定代表人：刘桂林主管会计工作负责人：李安东会计机构负责人：赵鹏 -9-中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 合并股东权益变动表（续） 编制单位：深圳市桑达实业股份有限公司2025年度单位：人民币元上年金额归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计其他权益工具 项目减： 优永股本其资本公积库存其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润小计先续他股股债 一、上年年末余额1137959234.00---3566176152.17--16295198.78100750899.96304676060.531395550901.096488818048.975386155989.1811874974038.15 加：会计政策变更------------- 前期差错更正------------- 其他------------- 二、本年年初余额1137959234.00---3566176152.17--16295198.78100750899.96304676060.531395550901.096488818048.975386155989.1811874974038.15三、本年增减变动金额（减少以“－”-----145760479.36--29923533.75-57744618.452842002.65236531185.535944556.62513243545.13519188101.75号填列） （一）综合收益总额——————4898896.46——329726273.71334625170.17488181804.70822806974.87 （二）股东投入和减少资本-----145760479.36------145760479.36117804428.76-27956050.60 1.股东投入的普通股-———-—————-341060000.00341060000.00 2.其他权益工具持有者投入资本-----—————--- 3.股份支付计入股东权益的金额-———-—————--- 4.其他-———-145760479.36------145760479.36-223255571.24-369016050.60 （三）利润分配--------2842002.65-128017518.39-125175515.74-44506136.72-169681652.46 1.提取盈余公积————————2842002.65-2842002.65-—- 2.提取一般风险准备—————————--—- 3.对股东的分配—————————-125175515.74-125175515.74-44506136.72-169681652.46 4.其他------------- （四）股东权益内部结转-------34822430.21--34822430.21--- 1.资本公积转增股本-———-—————-—- 2.盈余公积转增股本-———————-—-—- 3.弥补亏损-———-———---—- 4.设定受益计划变动额结转留存收益——————-——--—- 5.其他综合收益结转留存收益——————-34822430.21—-34822430.21-—- 6.其他------------- （五）专项储备提取和使用-———----57744618.45---57744618.45-48236551.61-105981170.06 1.提取专项储备———————137564841.74——137564841.74129453218.74267018060.48 2.使用专项储备———————-195309460.19——-195309460.19-177689770.35-372999230.54 四、本年年末余额1137959234.00---3420415672.81--46218732.5343006281.51307518063.181632082086.626494762605.595899399534.3112394162139.90（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分） 法定代表人：刘桂林主管会计工作负责人：李安东会计机构负责人：赵鹏 -10-中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）母公司股东权益变动表 编制单位：深圳市桑达实业股份有限公司2025年度单位：人民币元本年金额 其他权益工具减： 项目其他综合收股本优先永续其资本公积库存专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计益股债他股 一、上年年末余额1137959234.00---6134835368.68---284304744.85413977838.437971077185.96 加：会计政策变更——————————— 前期差错更正——————————— 其他----------- 二、本年年初余额1137959234.00---6134835368.68---284304744.85413977838.437971077185.96 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）77220077.00---1120869334.61-----271087019.03927002392.58 （一）综合收益总额——————-——-134531910.95-134531910.95 （二）股东投入和减少资本77220077.00---1120869334.61-----1198089411.61 1.股东投入的普通股77220077.00———1120869334.61—————1198089411.61 2.其他权益工具持有者投入资本-----—————- 3.股份支付计入股东权益的金额-———-—————- 4.其他-———------- （三）利润分配----------136555108.08-136555108.08 1.提取盈余公积————————--- 2.对股东的分配—————————-136555108.08-136555108.08 3.其他----------- （四）股东权益内部结转----------- 1.资本公积转增股本-———-—————- 2.盈余公积转增股本-———————-—- 3.弥补亏损-———-———--- 4.设定受益计划变动额结转留存收益——————-——-- 5.其他综合收益结转留存收益——————-—--- 6.其他----------- （五）专项储备提取和使用-———------- 1.提取专项储备———————-——- 2.使用专项储备———————-——- 四、本年年末余额1215179311.00---7255704703.29---284304744.85142890819.408898079578.54（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分） 法定代表人：刘桂林主管会计工作负责人：李安东会计机构负责人：赵鹏 -11-中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 母公司股东权益变动表（续） 编制单位：深圳市桑达实业股份有限公司2025年度单位：人民币元上年金额归属于母公司所有者权益 项目其他权益工具减： 其他综合收股本优先永续其资本公积库存专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计益股债他股 一、上年年末余额1137959234.00---6134835368.68---281462742.20513575330.328067832675.20 加：会计政策变更----------- 前期差错更正----------- 其他----------- 二、本年年初余额1137959234.00---6134835368.68---281462742.20513575330.328067832675.20 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）--------2842002.65-99597491.89-96755489.24 （一）综合收益总额——————-——28420026.5028420026.50 （二）股东投入和减少资本----------- 1.股东投入的普通股-———-—————- 2.其他权益工具持有者投入资本-----—————- 3.股份支付计入股东权益的金额-———-—————- 4.其他-———------- （三）利润分配--------2842002.65-128017518.39-125175515.74 1.提取盈余公积————————2842002.65-2842002.65- 2.对股东的分配—————————-125175515.74-125175515.74 3.其他----------- （四）股东权益内部结转----------- 1.资本公积转增股本-———-—————- 2.盈余公积转增股本-———————-—- 3.盈余公积弥补亏损-———-———--- 4.设定受益计划变动额结转留存收益——————-——-- 5.其他综合收益结转留存收益——————-—--- 6.其他----------- （五）专项储备提取和使用-———------- 1.提取专项储备———————-——- 2.使用专项储备———————-——- 四、本年年末余额1137959234.00---6134835368.68---284304744.85413977838.437971077185.96（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分） 法定代表人：刘桂林主管会计工作负责人：李安东会计机构负责人：赵鹏 -12-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注深圳市桑达实业股份有限公司 2025年度合并财务报表附注（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）一、企业的基本情况 (一)公司概况 深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系经深圳市人民政府办公厅深府办复[1993]52号文批准，于1993年12月4日由中国中电国际信息服务有限公司（以下简称“中电信息”）、深圳市鑫德莱实业有限公司（原名：龙岗区工业发展总公司）、无 锡市尧龙无线电变压器有限公司（原名：无锡市无线电变压器厂）三方共同发起成立的股份 有限公司，并以募集方式分别向公司内部职工发行 250 万股 A 股股票及向社会公众发行 2500万股 A股股票，总股本为 13081.20万元。根据本公司 2002年 5月 10日股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会2002年8月28日证监发行字（2022）93号文核准，本公司于2002年10月向社会公开增加发行1846.00万股股票。 根据本公司2003年5月20日召开的2002年年度股东大会决议和修改后的公司章程的规定，本公司以2002年12月31日的总股本为基准，用资本公积金转增股本，转增比例为每10股转增3股。转增股本合计人民币4478.16万元，实施转增后总股本变更为人民币19405.36万元。 本公司股权分置改革方案于2006年1月23日获股东大会审议通过，流通股股东按流通股数每10股获得3.2股的对价；2006年2月6日为方案实施股份变更登记日，方案实施后本公司的股份总数不变，为19405.36万股。 根据本公司2008年6月10日通过的2007年度股东大会决议和修改后的公司章程规定，本公司用资本公积金转增股本，转增比例为每10股转增2股。转增股份总数为38810720股，每股面值1元，转增股本合计人民币38810720.00元，实施转增后总股本变更为人民币 232864320.00元。 根据本公司2014年11月13日第七届董事会第二次会议决议、2015年5月14日第七届董事会第四次会议决议、2015年6月16日2015年第一次临时股东大会决议审议通过的《关于公司发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案》以及经中国证券监督管理委员会《关于深圳市桑达实业股份有限公司向中国中电国际信息服务有限公司等发行股份购买资产的批复》 -13-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注（证监许可【2015】2763号）核准，本公司向中电信息及何兵等26名自然人股东发行 78838028股股份，购买其合计持有的深圳市桑达无线通讯技术有限公司100%股权；向中电信 息及郎建国等28名自然人股东发行8183399股股份，购买其合计持有的深圳神彩物流有限公司（以下简称“神彩物流”）100%股权；向中国电子进出口有限公司（原中国电子进出口总公司，以下简称“中电进出口”）发行31992698股股份，购买其持有的捷达国际运输有限公司100%股权。本次变更后的注册资本为人民币351878445.00元，股本为人民币351878445.00元。 根据本公司2016年5月16日通过的2015年度股东大会决议和修改后的公司章程规定，本公司用资本公积金转增股本，转增比例为每10股转增2股。转增股份总数为70375689股，每股面值1元，转增股本合计人民币70375689.00元，实施转增后总股本变更为人民币 422254134.00元。 因神彩物流未能完成业绩承诺，2018年4月24日，本公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于定向回购深圳神彩物流有限公司原股东应补偿股份及现金返还的提案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购股份后注销相关事宜的提案》等本次回购方案的相关提案，对神彩物流原29名股东所持有的股份进行回购及注销。2018年6月26日，本公司2017年度股东大会审议通过了《关于定向回购深圳神彩物流有限公司原股东应补偿股份及现金返还的公告》等本次回购方案的相关提案。由于未能与神彩物流原股东文超先生取得联系，本公司将分两批办理回购注销事宜。本公司以0.92元总价回购了除文超先生以外的28名神彩物流原股东所持有的9034473股股份，并完成了注销。本次回购的股票于2018年8月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，本公司股份总数由422254134股减少至413219661股。为尽快完成回购注销、维护公司及全体股东的利益，2019年11月1日，公司向深圳市南山区人民法院（以下简称“南山法院”）提起诉讼，请求以0.08元回购文超先生所持公司785606股股份，并要求返还分红收益及支付逾期利息。南山法院于2021年7月 15日作出（2019）粤0305民初27319号民事判决，支持了公司的诉讼请求。2021年11月11日，公司向南山法院申请强制执行。 根据本公司2020年第三次临时股东大会决议，公司与标的资产“中国电子系统技术有限公司”的15名股东签订的《发行股份购买资产协议》及补充协议，以及中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1018号文《关于核准深圳市桑达实业股份有限公司向中国电子信息产业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，同意公司以发行股份方式购买中国电子信息产业集团有限公司等持有中国电子系统技术有限公司共计96.7186%的股权。本次非公开发行658011817.00股股票，发行面值1元，发行价格11.29元/股，用于支付96.7186%股-14-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注权的购买价款。截至2021年4月15日，本公司已取得各交易对方用以认缴新增注册资本的资产。本次变更后的注册资本为人民币1071231478.00元，股本为人民币1071231478.00元。 2021 年 10 月 19 日，本公司非公开发行人民币普通股（A 股）67513362 股，发行价格为 14.96元/股，共募集资金人民币1009999895.52元，扣除承销费、本次发行股权登记等发行费 用共计9591992.75元（不含税），本次募集资金净额为人民币1000407902.77元，其中注册资本（股本）人民币67513362.00元，资本溢价932894540.77元，计入“资本公积”。 2022年7月14日，公司通过深圳市南山区人民法院强制执行，以0.08元回购了神彩物流 原股东文超先生所持有的公司785606股股份，经公司申请并经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，该等股份已于2022年8月11日予以注销。 2025年 12月 31日，本公司向特定对象发行人民币普通股（A股）77220077 股，发行价格为15.54元，共计募集资金人民币1199999996.58元，扣除中介机构和其他发行费用（不含增值税）人民币1910584.97元，本次募集资金净额为人民币1198089411.61元，其中计入股本 77220077.00元，计入资本公积1120869334.61元。 本次新增股份上市后，本公司总股本为1215179311.00股，其中无限售条件股份 1137959234股，占总股本的93.65%；本次定向增发的股份为限售条件股份77220077股，占 总股本的6.35%。 本公司企业法人统一社会信用代码为914403001922517431，注册资本为人民币 1215179311.00元，公司注册地址、办公地址：深圳市南山区科技园科技路1号桑达科技大厦 15－17层。本公司股票代码为000032；公司法定代表人：刘桂林。 本公司属建筑安装业，经营范围主要为：一般经营项目是：研发、生产、销售通信设备、交通通讯设备（生产场地营业执照另行办理）、计算机及软件、办公自动化设备、机械、光 机电一体化设备、电子检测设备、税控设备、税控收款机（不含限制项目）、半导体照明产品；电子信息系统工程、建筑智能化工程、机电设备安装工程、变配电工程的规划、设计、 安装、调试、集成及技术咨询服务；智能交通设备及产品、通信设备及产品、安防监控系统 产品的技术开发、生产制造、调试、销售；软件及网络通讯产品的技术开发、技术服务、技术咨询；监控系统项目的设计、开发、咨询；国内商业、物资供销业（不含专营、专卖、专控商品）；进出口业务按深贸管审证字第523号外贸企业审定证书规定办理；物业管理及自有 物业租赁；兴办实业（具体项目另行申报）；仓储服务、国内外货物运输及代理服务（需许可经营项目另行办理申请）；大数据服务；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；互联网安全服务；信息系统集成服务；软件销售；互联网数据服务；软件开发；信息技术咨询 -15-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 本公司之控股股东为中国中电国际信息服务有限公司，本公司最终控制人为中国电子信息产业集团有限公司。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权；董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；管理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。 本财务报表业经公司董事会于2026年4月24日批准报出。 (二)合并财务报表范围本报告期合并范围变化情况及子公司的相关信息详见本附注“七、在其他主体中的权益”。 二、财务报表的编制基础 1、编制基础 本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2023年修订）的规定编制。 根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外和投资性房地产，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。 2、持续经营 本财务报表以持续经营为基础列报，本公司自报告期末起至少12个月具有持续经营能力。 三、重要会计政策和会计估计 1、遵循企业会计准则的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2025年 12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现 金流量等有关信息。 2、会计期间 本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。 -16-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注 本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。 3、营业周期 本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。 4、记账本位币 本公司下属子公司，根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，其中中国电子系统工程第二建设（越南）有限公司的记账本位币为越南盾，中国电子系统工程第二建设（泰国）有限公司的记账本位币为泰铢，桑达（香港）有限公司（2026年更名为桑达国际有限公司）的记账本位币为美元，本公司编制本财务报表时所采用的记账本位币为人民币。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。 （1）同一控制下的企业合并 参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。 公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；取得的净资产 账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中股本溢价不足冲减的，调整留存收益。 合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。 （2）非同一控制下企业合并 参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。 对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出-17-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注 现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。 购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。 通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注三、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别 财务报表和合并财务报表进行相关会计处理： 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。 6、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法 （1）控制的判断标准合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。通常包括母公司拥有其半数以上的表决权的被投资单位和公司虽拥有其半数以下的表决权但通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上表决权； -18-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注 根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营决策；有权任免被投资单位的董事会的多数成员；在被投资单位董事会占多数表决权。 （2）合并财务报表编制的方法 从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。 在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。 公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。 子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。 当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、14“长期股权投资”或本附注三、10“金融工具”。 本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项-19-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注 交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：*这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；*这 些交易整体才能达成一项完整的商业结果；*一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；*一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 7、合营安排的分类及共同经营的会计处理方法 合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。 本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注三、14（2）*“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。 本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独 所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。 当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。 8、现金及现金等价物的确定标准 本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期 限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 9、外币业务及外币财务报表折算 -20-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注 （1）外币交易的折算方法本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。 （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法 资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：*属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；*可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变 动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。 编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。 （3）外币财务报表的折算方法 编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。 境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。上年年末未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。 外币现金流量，采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。 上年年末数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。 -21-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对 境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。 在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。 10、金融工具 在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 （1）金融资产的分类、确认和计量 本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产； 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。 *以摊余成本计量的金融资产 本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。 *以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。 此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。 -22-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注 *以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。 （2）金融负债的分类、确认和计量金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。 *以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。 被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。 *其他金融负债 除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财 务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。 （3）金融资产转移的确认依据和计量方法 满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：*收取该金融资产现金流量的合同权利终止；*该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； *该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。 若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该-23-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注 金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。 本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。 （4）金融负债的终止确认 金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。 金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。 （5）金融资产和金融负债的抵销 当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 （6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定-24-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金 流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。 11、金融资产减值 本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其 变动计入其他综合收益的债务工具投资，主要包括应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。 （1）减值准备的确认方法本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。 信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。 预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。 （2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认 时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。 -25-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注 通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。 本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素： 1）债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化； 2）债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化； 3）作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化， 这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率； 4）债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化； 5）本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。 于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。 （3）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法 本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。 除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等，在组合的基础上评估信用风险。 （4）金融资产减值的会计处理方法期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。 （5）各类金融资产信用损失的确定方法 *应收票据本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合： 项目确定组合的依据计量预期信用损失的方法银行承兑汇票以银行承兑汇票中承兑银行的信用评级作为信用风险特征应收票据商业承兑汇票以商业承兑汇票中承兑公司的信用评级作为信用风险特征 -26-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注 *应收账款及合同资产 对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。 对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。 除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合： 项目确定组合的依据计量预期信用损失的方法 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的账龄组合预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失应收账款 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的应收国补电价组合预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为0 其他应收款确认组合的依据及计算预期信用损失方法如下： 项目确定组合的依据计量预期信用损失的方法 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的履约保证金、投标保证预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组金、意向金组合合预期信用损失率为0 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的其他应收款押金、备用金组合预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为0 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的代垫往来款、其他保证预测，编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照金及其他应收款项组合表，计算预期信用损失其中：上述组合中，信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表如下： 账龄应收账款预期信用损失率(%)其他应收款项预期信用损失率(%) 1年以内（含1年）0-100-10 1－2年10-3010-30 2－3年20-5020-50 3－4年30-10030-100 4－5年50-10050-100 5年以上100.00100.00 按照单项认定单项计提的坏账准备的判断标准： 当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息： 1）发行方或债务人发生重大财务困难； 2）债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等； -27-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注 3）债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况 下都不会做出的让步； 4）债务人很可能破产或进行其他财务重组； 5）发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失； 6）以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。 金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。 *对于预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 12、存货 （1）存货的分类和成本 存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。 （2）发出存货的计价方法 本公司存货按实际成本计价。原材料和库存商品发出时采用加权平均法计价，工程承包及设计服务原材料领用和发出按个别计价法计价。 （3）存货的盘存制度本公司的存货盘存制度为永续盘存制。 （4）低值易耗品和包装物的摊销方法低值易耗品采用一次转销法；周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。 （5）存货跌价准备的确认标准和计提方法 存货可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。 在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。 产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行-28-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注 销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。 计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。 13、持有待售和终止经营 （1）持有待售的非流动资产和处置组 本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出 售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。 本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金 额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。 -29-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注 非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：*划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；*可收回金额。 （2）终止经营的认定标准和列报方法 终止经营是指满足下列条件之一、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或 划分为持有待售类别：*该组成部分代表一项独立的主要业务或一个独立的主营经营地区； *该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关计 划的一部分；*该组成部分是专为转售而取得的子公司。 公司在利润表中列报相关终止经营损益并在附注披露终止经营的影响。 14、长期股权投资 本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注三、10“金融工具”。 共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。 （1）投资成本的确定 对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期 股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者-30-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注 权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份 新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为以公允价值计量且其变动计入其他综合 收益的金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。 对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。 合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关 管理费用，于发生时计入当期损益。 除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允 价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。 （2）后续计量及损益确认方法 对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。 *成本法核算的长期股权投资 采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。 *权益法核算的长期股权投资 -31-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注 采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。 采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。 被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。 在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。 对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。 *收购少数股权 在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。 -32-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注 *处置长期股权投资 在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注三、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。 其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。 采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负 债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。 采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。 本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位 实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。 本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，-33-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。 本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。 15、投资性房地产 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。 投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。 本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。 投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、20“长期资产减值”。 自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。 投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。 当投资性房地产被处置或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。 16、固定资产 （1）固定资产确认条件 -34-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。 （2）各类固定资产的折旧方法 固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下： 类别折旧年限（年）残值率（%）年折旧率（%） 房屋及建筑物20-503-101.80-4.85 机器设备5-203-104.50-19.40 运输设备4-103-109.00-24.50 电子设备3-103-109.00-32.33 办公设备3-103-109.00-32.33 管网资产2054.75 其他3-103-109.00-32.33 预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。 （3）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法 固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、20“长期资产减值”。 （4）其他说明 与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。 当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。 本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。 17、在建工程 本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，-35-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注 并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固 定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。 在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、20“长期资产减值”。 18、借款费用 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已 经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。 专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专 门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。 资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。 符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用 或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断并且中断时间连续超过 3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。 符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 19、无形资产 （1）无形资产无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。 无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。 -36-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注 取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。 使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。 有限使用寿命的无形资产项目的使用寿命、确定依据及摊销方法如下： 项目使用寿命（年）摊销方法 软件3-10年限平均法 土地使用权20-70年限平均法 专利权5-10年限平均法 特许权3-20年限平均法 客户关系5-8年限平均法非专利技术10年限平均法 其他3-20年限平均法 注：其他包含锅炉燃煤指标、软件著作权等。 期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。 （2）研究与开发支出本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。 研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。 本公司研发支出归集范围包括研发领用的材料、人工及劳务成本、研发设备摊销、在开 发过程中使用的其他无形资产及固定资产的摊销、水电等费用。 本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准： 研究阶段为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动 的阶段；开发阶段为在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。 开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益： -37-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注 *完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； *具有完成该无形资产并使用或出售的意图； *无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性； *有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产； *归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。 （3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法 无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、20“长期资产减值”。 20、长期资产减值 对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、使用权资产、以成本模式计量的 投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。 减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。 在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。 -38-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注 上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。 21、长期待摊费用 长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。 22、合同负债 合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。 23、职工薪酬 本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。 其中： 短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、 工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。 离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。本公司聘请独立精算师根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。于资产负债表日，本公司将设定受益计划所产生的义务按现值列示，并将当期服务成本计入当期损益。 在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。 职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。 -39-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注 本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。 24、预计负债 因对外提供担保、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担 的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。 于资产负债表日，结合所获得的法律意见，对未决诉讼等或有事项可能导致的经济利益流出进行审慎评估。当管理层能够对诉讼结果形成合理估计，且认为很可能导致本公司承担现时义务时，则就预计损失金额计提预计负债。若诉讼结果无法合理估计，或管理层判断经济利益流出的可能性较低，则不确认预计负债，仅按照相关规定进行或有事项披露。 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。 如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。 25、股份支付 （1）股份支付的会计处理方法股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。 *以权益结算的股份支付 用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。 在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。 用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。 *以现金结算的股份支付 -40-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注 以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。 在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。 （2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理 本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。 在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。 （3）涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本公司合并范围内，另一在本公司合并范围外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理： *结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理； 除此之外，作为现金结算的股份支付处理。 结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。 *接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其 本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。 -41-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注 本公司合并范围内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。 26、优先股、永续债等其他金融工具 （1）永续债和优先股等的区分 本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具： *该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务； *如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。 除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。 本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。 （2）永续债和优先股等的会计处理方法 归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注三、18“借款费用”）以外，均计入当期损益。 归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。 本公司不确认权益工具的公允价值变动。 27、收入 本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入： 合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳 务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。 -42-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注 在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。 对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。 如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象： 企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。 按照公司业务板块区分具体的收入确认政策： （1）数字与信息服务业务 数字与信息服务业务主要包括云计算及存储、数据创新、数字政府与行业数字化服务收入。收入确认主要根据合同条款判断是某一时点履行的履约义务还是某一时段内履行的履约义务。对于某一时点履行的履约义务在验收环节确认收入。对于在某一时段内履行的履约义务，按照投入法确定的履约进度确认收入。对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入。合同成本不能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。如果合同总成本很可能超过合同总收入，则形成合同预计损失，计入预计负债，并确认为当期成本。 （2）高科技产业服务业务 产业服务板块收入主要包括洁净室服务业务、数字供热与新能源服务及其他业务，具体如下： a.洁净室服务 -43-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注 由于客户能够控制本公司履约过程中的在建商品，本公司将其作为某一时段内履行的履约义务，根据履约进度在一段时间内确认收入。本公司履约进度按照投入法确定。具体为根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入。合同成本不能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。如果合同总成本很可能超过合同总收入，则形成合同预计损失，计入预计负债，并确认为当期成本。 b.数字供热与新能源服务数字供热与新能源服务收入主要是供热和生物质发电收入。数字供热与新能源服务收入确认在供热季开始到结束的时间段内，按照收取的供热费用，平均分摊到每月确认收入。生物质发电收入在月末根据与电网公司结算单上载明的发电量和发电单价确认收入。 c.其他业务 其他业务主要包括电子商贸业务收入、电子物流业务收入、自有产品销售收入和房屋租 赁收入等： *电子商贸收入：国内贸易，根据合同约定客户取得相关商品控制权时确认收入；国外贸易，在已经办理完毕货物出口报关手续且取得货运提单后确认收入； *电子物流收入：公司根据合同约定完成相应的物流服务，与客户完成对账且取得结算单后确认收入； *自有产品销售收入：根据客户的订单需求，完成产品出库，取得客户确认的签收单后确认销售收入； *房屋租赁收入：根据合同约定的承租人应付租金的日期确认收入的实现。 28、合同成本 合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。 本公司企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产： （1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本； （2）该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源； （3）该成本预期能够收回。 本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产； 但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。 与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。 -44-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注 与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失： （1）因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价； （2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。 上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。 29、政府补助 政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的 政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府 文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。 本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到。 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损-45-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。 同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。 与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。 已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。 30、递延所得税资产和递延所得税负债根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。 在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：企业合并；直接在所有者权益中确认的交易或者事项。 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。 31、租赁 （1）本公司作为承租人 本公司租赁资产的类别主要为房屋及建筑物、机器设备等。 在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。 本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。 *使用权资产 -46-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注 使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：*租赁负债的初始计量金额；*在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；*承租人发生的初始直接费用；*承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。 本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。 本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。 *租赁负债租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：*固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；*取决于指数或比率的可变租赁付款额；*根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；* 购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；*行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权； 本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。 当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。 *短期租赁和低价值资产租赁 对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产（价值低于 2000元）租赁，本公司采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各 个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。 （2）本公司作为出租人 -47-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注 *经营租赁本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。 *融资租赁 于租赁期开始日，本公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。 本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。 32、安全生产费用本公司根据财政部、应急部《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财资(2022）136号）的有关规定，按建筑安装工程造价提取安全生产费用。 安全生产费用于提取时，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。 提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。 33、分部报告 本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动 中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流 量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。 34、重要性标准确定方法和选择依据 项目重要性标准重要的单项计提坏账准备的应收款项单项金额超过1000万元的应收账款认定为重要应收账款单项金额超过500万元的应收账款认定为重要的应收账款坏账重要的应收账款坏账准备收回或转回准备收回或转回重要的核销应收账款单项金额超过500万元的应收账款认定为重要的核销应收账款 合同资产、合同负债账面价值发生重大单项金额超过资产总额0.5%认定为合同资产、合同负债账面价变动值发生重大变动重要的在建工程单项金额或当期发生额超过1000万元认定为重要的在建工程 -48-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注项目重要性标准 重要的非全资子公司资产总额占比超过4%的子公司认定为重要的非全资子公司 重要的一年以上应付账款/其他应付款/预单项金额超过1000万元的一年以上应付账款/其他应付款/预付 付款项款项认定为重要的一年以上应付账款/其他应付款/预付款项单项金额超过5000万元的重大承诺事项和或有事项认定为重要重要的承诺事项和或有事项的承诺事项和或有事项重要的资本化开发项目累计资本化金额超过1000万元的资本化开发项目 35、重要会计政策、会计估计的变更 （1）会计政策变更本公司报告期内无会计政策变更。 （2）会计估计变更本公司报告期内无会计估计变更。 四、税项 （一）主要税种及税率税种计税依据税率 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税0%、1%、5%、 增值税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税6%、9%、13%本公司亦有业务按简易方式征收增值税，不抵扣进项税额3%城市维护建设税按实际缴纳的增值税及消费税计缴5%、7% 8.25%、15%、企业所得税按应纳税所得额计缴16.5%、20%、 25% 土地增值税按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计缴2% 教育费附加按所取得的增值额和规定的税率计缴1.5%、2%、3% 房产税房产原值的70%为计税依据1.2% 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明： 纳税主体名称所得税税率 本公司25% 中电桑达电子设备（江苏）有限公司15% 深圳市桑达无线通讯技术有限公司15% 深圳中电桑飞智能照明科技有限公司25% 深圳中联电子有限公司25% 深圳市中电联合置业有限公司25% 中电国际物流（北京）有限公司25% 广东捷达国际运输有限公司25% 上海捷达国际运输有限公司20% 中电云计算技术有限公司15% -49-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注纳税主体名称所得税税率 中国电子系统技术有限公司25% 中电系统建设工程有限公司25% 中国电子系统工程第二建设有限公司15% 中国电子系统工程第二建设（越南）有限公司20% 北京中瑞高科技产业服务有限公司25% 江苏中电创新环境科技有限公司15% 江苏中电安达工程技术有限公司25% 江苏中电创达建设装备科技有限公司25% 中电诚达工程设计（河北）有限公司15% 中国电子系统工程第二建设（泰国）有限公司20% 中电智维（上海）科技有限公司15% 江苏中电创新科技发展有限公司25% 中电慧峰邯郸网络科技有限公司25% 河北中电智通科技有限公司25% 招远中电智慧产业发展有限公司25% 中国电子系统工程第四建设有限公司25% 福维工程科技有限公司25% 昆山协多利洁净系统股份有限公司15% 协多利洁净系统（常州）有限公司25% 中电科工环境技术（武汉）有限公司25% 北京中电凯尔设施管理有限公司15% 中电洲际环保科技发展有限公司25% 中电惠特热力设计技术服务邯郸有限公司25% 邯郸云汉未来科技有限公司25% 山东中电富伦新能源投资有限公司25% 潍坊中电万潍热电有限公司25% 河北煜泰热能科技有限公司25% 中电辛集热力有限公司25% 中电武强热力有限公司25% 中电行唐生物质能热电有限公司15% 河北中电京安节能环保科技有限公司25% 中电京安安平热力有限公司25% 中系建筑科技（安徽）有限公司25% 中电易水环境投资有限公司25% -50-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注纳税主体名称所得税税率 中电通途（北京）科技有限公司15%中电（浙江）数字产业有限公司25%中电（武汉）数字科技有限公司25%中电（陕西）数字产业发展有限公司25% 遂宁数字城市科技有限公司25% 中电国泰（江苏）数字技术有限公司25%中电（天津）大数据有限公司20% 安徽中电数字城市科技有限公司20% 湖南中电现代数字城市信息科技有限公司20% 中电智广系统技术有限公司20%中电（武汉）数字经济技术有限公司25%桑达（香港）有限公司（2026年更名为桑达国际有限公司）8.25%、16.5% 中国电子系统工程第三建设有限公司15% 四川中电新创智慧科技有限公司15% 上海金瑞铂智能科技有限公司25%中电（重庆）数字技术有限公司25% 中电浦智数字技术（上海）有限公司25% 中系数字科技(湖北)有限公司5% 中电万维(合肥)科技有限公司5% 长江云通有限公司25% 长江云通信息科技发展有限公司5% 深圳云智数慧科技有限公司5% 中电信息系统（河北）有限公司5%中电（北京）信息技术研究院有限公司25% 中电空间（北京）科技有限公司15% （二）税收优惠及批文 公司在报告期间的增值税优惠政策： 1.子公司中电通途（北京）科技有限公司、深圳市桑达无线通讯技术有限公司，根据财 税[2011]100号《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。 2.供热企业中电武强热力有限公司、中电京安安平热力有限公司、中电洲际环保科技发 展有限公司、潍坊中电万潍热电有限公司向居民个人供热而取得的采暖费收入免征增值税。 根据《关于延续实施供热企业有关税收政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第56号） -51-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注第一条，对供热企业向居民个人（以下称居民供热）取得的采暖费收入免征增值税。第二条，对向居民供热收取采暖费的供热企业，为居民供热所使用的厂房及土地免征房产税、城镇土地使用税。上述税收优惠政策执行至2027年供暖期结束。 3.根据财政部国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知（财税〔2021〕40号）第一条，纳税人销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务，可享受增值税即征即退政策。河北中电京安节能环保科技有限公司、中电行唐生物质能热电有限公司满足税收优惠政策，对满足条件销售自产的资源综合利用产品，增值税享受即征即退政策。 4.根据财政部国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知（财税[2008] 第156号文）规定，江苏中电创达建设装备科技有限公司生产的金属面岩棉夹芯板的享受增 值税即征即退50%的优惠政策。 公司在报告期间的所得税优惠政策： 1.下列子公司获得高新技术企业认定资格，企业所得税税率为15%，具体如下： 公司名称证书编号获得年份有效期 深圳市桑达无线通讯技术有限公司 GR202444202614 2024 年 2024 年至 2026 年 中国电子系统工程第二建设有限公司 GR202432015271 2024 年 2024 年至 2026 年 中电诚达工程设计（河北）有限公司 GR202413001562 2024 年 2024 年至 2026 年 北京中电凯尔设施管理有限公司 GR202411004437 2024 年 2024 年至 2026 年 中国电子系统工程第三建设有限公司 GR202451003309 2024 年 2024 年至 2026 年 中电行唐生物质能热电有限公司 GR202313001470 2023 年 2023 年至 2026 年 昆山协多利洁净系统股份有限公司 GR202532003687 2025 年 2025 年至 2028 年 中电通途（北京）科技有限公司 GR202511000213 2025 年 2025 年至 2028 年 江苏中电创新环境科技有限公司 GR202332003782 2023 年 2023 年至 2026 年 四川中电新创智慧科技有限公司 GR202451002468 2025 年 2025 年至 2028 年 中电智维（上海）科技有限公司 GR202531001671 2025 年 2025 年至 2028 年 中电云计算技术有限公司 GR202342009759 2023 年 2023 年至 2026 年 中电桑达电子设备（江苏）有限公司 GR202432007913 2024 年 2024 年至 2026 年 中电空间（北京）科技有限公司 GR202411003052 2024 年 2024 年至 2027 年 注：1.桑达（香港）有限公司（2026年更名为桑达国际有限公司），根据香港最新税收优惠政策，利润在200万港元以内的部分，按照8.25%的税率进行征收，超过200万港元部分的利润，按照16.5%的税率全额征收。 2.河北中电京安节能环保科技有限公司、中电行唐生物质能热电有限公司根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十三条：企业生产属于环境保护、节能节水项目，符合国家产业政策规定的产品所取得的收入，可以在计算应纳税所得额时减计收入；及《中华人民共和-52-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注国企业所得税法实施条例》第九十九条：企业以《资源综合利用企业所得税优惠目录》规定 的资源作为主要原材料，生产国家非限制和禁止并符合国家和行业相关标准的产品取得的收入，减按90%计入收入总额；在财政部国家税务总局国家发展改革委生态环境部关于公布《环境保护、节能节水项目企业所得税优惠目录（2021年版）》以及《资源综合利用企业所得税优惠目录（2021年版）》的规定范围内，相关收入减按90%计入应纳税所得额。 3.根据《财政部、税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第12号）对小型微利企业（从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过 5000万元等三个条件的企业）减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策。该公告执行期限为2023年1月1日至2027年12月31日。 4.湖南中电现代数字城市信息科技有限公司、安徽中电数字城市科技有限公司、中电（天津）大数据有限公司、中电智广系统技术有限公司等适用小型微利企业的税收优惠政策。 五、合并财务报表重要项目注释 1．货币资金 项目期末余额期初余额 库存现金-- 银行存款10285939048.7910013925701.08 其中：存放财务公司款项7448947561.958454299848.09 其他货币资金2140552820.101987072638.15 合计12426491868.8912000998339.23 其中：存放在境外的款项总额302858689.92166838703.25 受限制的货币资金明细如下： 项目期末余额期初余额 银行承兑汇票保证金192579095.60227212720.61 履约保证金及其他保证金80194579.98239621100.77 保函保证金141141107.37250730111.52 农民工工资保证金483838455.12478402745.31 银行冻结资金571327977.98268800893.46 三方监管资金328370595.40120000000.00准备持有至到期的定期存款及应 140368495.82117473873.61 计利息 合计1937820307.271702241445.28 2．交易性金融资产 -53-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注项目期末公允价值期初公允价值分类以公允价值计量且其变动计入 247333005.72251773986.02 当期损益的金融资产 其中：债务工具投资-- 权益工具投资247333005.72251773986.02 合计247333005.72251773986.02 3．应收票据 （1）应收票据分类种类期末余额期初余额 银行承兑汇票243981516.87243298811.46 商业承兑汇票101203207.8019008944.19 小计345184724.67262307755.65 减：坏账准备-- 合计345184724.67262307755.65 （2）期末已质押的应收票据无。 （3）期末已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据种类期末终止确认金额期末未终止确认金额 银行承兑汇票-175586922.08 合计-175586922.08 （4）期末因出票人未履约而转为应收账款的票据无。 （5）按坏账准备计提方法分类列示期末数类别账面余额坏账准备预期信用损账面价值 金额比例(%)金额 失率(%) 按单项计提坏账准备----- 按组合计提坏账准备345184724.67100.00--345184724.67 合计345184724.67100.00--345184724.67（续上表）期初数类别账面余额坏账准备预期信用损账面价值 金额比例(%)金额 失率(%) 按单项计提坏账准备----- 按组合计提坏账准备262307755.65100.00--262307755.65 -54-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注期初数类别账面余额坏账准备预期信用损账面价值 金额比例(%)金额 失率(%) 合计262307755.65100.00--262307755.65 *期末单项计提坏账准备的应收票据无。 *按组合计提坏账准备的应收票据期末数承兑人名称 应收票据坏账准备预期信用损失率(%) 商业承兑汇票小计101203207.80-—— 银行承兑汇票小计243981516.87-—— 合计345184724.67-（续上表）期初数承兑人名称 应收票据坏账准备预期信用损失率(%) 商业承兑汇票小计19008944.19-—— 银行承兑汇票小计243298811.46-—— 合计262307755.65- （6）坏账准备的情况无。 4．应收账款 （1）按账龄披露应收账款账龄期末余额期初余额 1年以内（含1年）8466543416.4710510461503.02 1至2年2973846040.202800397204.23 2至3年1109854563.46932807968.99 3至4年567723833.13458094507.54 4至5年223178653.32432131770.81 5年以上731825800.27473327835.06 小计14072972306.8515607220789.65 减：坏账准备2097624838.821907931319.86 合计11975347468.0313699289469.79 -55-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注 （2）按坏账准备计提方法分类列示期末余额账面余额坏账准备种类预期信用损失账面价值 金额比例(%)金额率/计提比例 (%)按单项计提坏账准备的 1183294385.358.41707577558.9859.80475716826.37 应收账款按信用风险特征组合计 12889677921.5091.591390047279.8410.7811499630641.66 提坏账准备的应收账款 其中：账龄组合12408513993.3688.171390047279.8411.2011018466713.52应收国补电价组 481163928.143.42--481163928.14 合 合计14072972306.85100.002097624838.8214.9111975347468.03（续上表）期初余额账面余额坏账准备种类预期信用损失账面价值 金额比例(%)金额率/计提比例 (%)按单项计提坏账准备的 869347918.815.57589328435.6867.79280019483.13 应收账款按信用风险特征组合计 14737872870.8494.431318602884.188.9513419269986.66 提坏账准备的应收账款 其中：账龄组合14181917611.5790.871318602884.189.3012863314727.39应收国补电价组 555955259.273.56--555955259.27 合 合计15607220789.65100.001907931319.8612.2213699289469.79 *单项计提坏账准备的应收账款期末余额债务人名称计提比例账面余额坏账准备计提理由 （%） 江苏时代芯存半导体有限公司230326476.9169097943.0830.00信用风险显著提高 江苏锦柏建设工程有限公司86572018.9245840581.2852.95信用风险显著提高 深圳建业工程集团股份有限公司71894513.2154905839.7476.37信用风险显著提高 安徽普利药业有限公司63917162.9715979290.7425.00信用风险显著提高 二连浩特北控宏晖能源有限公司52940000.0037058000.0070.00信用风险显著提高 其他677644213.34484695904.1471.53 合计1183294385.35707577558.9859.80——（续上表）期初余额债务人名称计提比例账面余额坏账准备计提理由 （%） 江苏时代芯存半导体有限公司230326476.9169097943.0930.00信用风险显著提高 -56-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注期初余额债务人名称计提比例账面余额坏账准备计提理由 （%） 深圳建业工程集团股份有限公司71894513.2154905839.7476.37信用风险显著提高 江苏锦柏建设工程有限公司66034578.7733017289.3950.00信用风险显著提高 二连浩特北控宏晖能源有限公司60454458.0042318120.6070.00信用风险显著提高 恒大新能源汽车（天津）有限公41373604.2941373604.29100.00预计难以收回司 其他399264287.63348615638.5787.31 合计869347918.81589328435.6867.79 *按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 1）账龄组合 期末数期初数账龄账面余额账面余额坏账准备坏账准备 金额比例(%)金额比例(%) 1年以内 （含17896466999.4863.64121784857.0610129455855.2271.43179184095.83年） 1至2年2663182634.5621.46398985941.452433100463.9417.16364596141.67 2至3年977723704.197.88293889960.74881380111.926.21264732651.06 3至4年528401197.604.26264370337.02388545471.212.74194988409.38 4至5年158616369.791.28126893095.84171670615.251.21137336492.21 5年以上184123087.741.48184123087.73177765094.031.25177765094.03 合计12408513993.36100.001390047279.8414181917611.57100.001318602884.18 2）其他组合 期末数期初数组合名称 账面余额计提比例(%)坏账准备账面余额计提比例(%)坏账准备应收国补电价组 481163928.14--555955259.27-- 合 合计481163928.14--555955259.27-- （3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期变动金额期末余额类别期初余额收购子计提收回或转回转销或核销公司其他变动按单项 计提坏589328435.68190099902.4734813567.2637037211.91---707577558.98账准备按组合 计提坏1318602884.1874542729.91-----3098334.251390047279.84账准备 -57-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注 合计1907931319.86264642632.3834813567.2637037211.91---3098334.252097624838.82 注：其他变动具体情况如下： *因与客户签订分期付款协议由应收账款坏账重分类至长期应收款坏账影响 的金额为-3092118.39元； *因外币坏账准备余额汇率变动的影响的金额为1980.23元； *因合并范围变动影响的金额为-8196.09元。 本期无收回或转回重要的坏账准备。 （4）本报告期实际核销的应收账款情况应收账款性履行的核销是否因关联债务人名称核销金额核销原因质程序交易产生 业主破产清算，按比例德科码（南京）半清偿债务，已清算完工程款25311444.57董事会决议否 导体科技有限公司成，单位已注销，现申请核销华夏易能投资（浙业主破产清算，单位已工程款6178445.14董事会决议否 江）有限公司注销，现申请核销无可执行财产，目前公迈科锂电（江苏） 工程款2116513.76司处于停业状态，款项董事会决议否有限公司 无法追回，现申请核销君泰创新（北京）业主破产清算，已清算工程款1278000.00董事会决议否 科技有限公司完成，无可分配财产其他工程款2152808.44无法收回董事会决议否 合计——37037211.91—————— （5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况占应收账款应收账款坏账应收账款和合和合同资产应收账款期末余合同资产期末余准备和合同资单位名称同资产期末余期末余额合额额产减值准备期额计数的比例末余额 （%） 第一名339564177.581503767602.021843331779.603.8940223271.95 第二名-970312471.91970312471.912.0514069530.84 第三名815418665.57-815418665.571.72144951957.17 第四名-748581025.86748581025.861.5810854424.87 第五名27865.10609680923.60609708788.701.298840373.39 合计1155010708.253832342023.394987352731.6410.53218939558.22 （6）本公司金融资产转移情况见附注八、3、金融资产转移 5．应收款项融资 （1）应收款项融资情况 -58-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注项目期末余额期初余额 应收票据408576145.44532848214.31 应收账款-- 合计408576145.44532848214.31 （2）应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况上年年末余额本期变动期末余额项目成本公允价值变动成本公允价值变动成本公允价值变动 应收票532848214.31--124272068.87-408576145.44-据 合计532848214.31--124272068.87-408576145.44- （3）期末已质押的应收款项融资情况无。 （4）期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资项目期末终止确认金额期末未终止确认金额 银行承兑汇票1386931497.11- 合计1386931497.11- 6．预付款项 （1）预付款项账龄列示期末数期初数账龄 金额比例(%)金额比例(%) 1年以内（含1年）802261200.8677.01834390075.0872.44 1至2年72650701.826.97161872354.0514.05 2至3年69038968.456.6397753308.228.49 3年以上97844854.399.3957812464.775.02 合计1041795725.52100.001151828202.12100.00 （2）账龄超过1年的大额预付款项情况无。 （3）按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况 债务人名称账面余额占预付款项合计的比例（%） 第一名46599541.294.47 第二名41081784.963.94 第三名33050000.143.17 第四名30000000.002.88 第五名22895347.572.20 合计173626673.9616.66 7．其他应收款 -59-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注项目期末余额期初余额 应收利息-- 应收股利5931201.221996124.03 其他应收款项685791562.41634372892.60 合计691722763.63636369016.63 （1）应收利息无。 （2）应收股利 *应收股利情况项目期末余额期初余额 中电聚信股权投资（珠海）合伙企业（有限合 1097868.221996124.03 伙） 中电信创控股（深圳）合伙企业（有限合伙）4833333.00- 合计5931201.221996124.03 *期末无重要的账龄超过1年的应收股利 （3）其他应收款 *按账龄披露账龄期末余额期初余额 1年以内（含1年）380385727.56361454762.89 1至2年147680424.28127567097.28 2至3年90139369.74113517213.43 3至4年58536330.7340079171.05 4至5年38622663.4372800867.15 5年以上134078625.0061489324.37 小计849443140.74776908436.17 减：坏账准备163651578.33142535543.57 合计685791562.41634372892.60 *按款项性质分类情况款项性质期末余额期初余额 履约保证金、意向金264200794.44297373654.91其他保证金（质量保证金、安全保证 10896954.9810071796.83金、农民工工资保证金等） 投标保证金99143314.0252265008.63 其他单位往来359686966.12323359475.25 -60-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注款项性质期末余额期初余额 押金、备用金93660458.8876162710.31 代扣代缴21854652.3017675790.24 小计849443140.74776908436.17 减：坏账准备163651578.33142535543.57 合计685791562.41634372892.60 *按坏账准备计提方法分类披露其他应收款期末数账面余额坏账准备种类预期信用损比例账面价值 金额金额失率/计提比 (%)例（%） 单项计提坏账准备的其他应收款项101475922.3611.9582707922.3681.5018768000.00按信用风险特征组合计提坏账准备 747967218.3888.0580943655.9710.82667023562.41 的其他应收款项 其中：履约保证金、投标保证金、 325123287.1538.27--325123287.15 意向金组合 押金、备用金组合96378161.5911.35--96378161.59 代垫往来款、其他保证金及 326465769.6438.4380943655.9724.79245522113.67 其他应收款项组合 合计849443140.74100.00163651578.3319.27685791562.41（续上表）期初数账面余额坏账准备种类预期信用损比例账面价值 金额金额失率/计提比 (%)例（%） 单项计提坏账准备的其他应收款项96903460.5612.4778126008.5680.6218777452.00按信用风险特征组合计提坏账准备 680004975.6187.5364409535.019.47615595440.60 的其他应收款项 其中：履约保证金、投标保证金、 294390482.5437.89--294390482.54 意向金组合 押金、备用金组合91049138.2911.72--91049138.29 代垫往来款、其他保证金及 294565354.7837.9264409535.0121.87230155819.77 其他应收款项组合 合计776908436.17100.00142535543.5718.35634372892.60单项计提坏账准备的其他应收款期末余额债务人名称预期信用损账面余额坏账准备计提理由失率（%）信用风险显著 二连浩特北控宏晖能源有限公司62560000.0043792000.0070.00提高 深圳桑达国际电源科技有限公司24032365.8724032365.87100.00预计无法收回 -61-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注期末余额债务人名称预期信用损账面余额坏账准备计提理由失率（%） 潍坊市热力有限公司3874092.623874092.62100.00预计难以收回 山西鑫能物贸有限公司3303274.143303274.14100.00预计难以收回 上海紫恒投资发展有限公司1600000.001600000.00100.00预计难以收回 其他6106189.736106189.73100.00预计难以收回 合计101475922.3682707922.3681.50——（续上表）期初余额名称预期信用账面余额坏账准备损失率计提理由 （%）信用风险显著提高 二连浩特北控宏晖能源有限公司62560000.0043792000.0070.00预计无法收回 深圳桑达国际电源科技有限公司24032365.8724032365.87100.00预计难以收回 山西鑫能物贸有限公司3303274.143303274.14100.00预计难以收回 上海紫恒投资发展有限公司1600000.001600000.00100.00预计难以收回 北京联合创誉教育科技有限公司800000.00800000.00100.00 其他4607820.554598368.5599.79 合计96903460.5678126008.5680.62 *其他应收款坏账准备计提情况 第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备未来12个月预期整个存续期预期信用整个存续期预期信用合计 信用损失损失(未发生信用减值)损失(已发生信用减值) 期初余额64409535.01-78126008.56142535543.57 期初余额在本期64409535.01-78126008.56142535543.57 --转入第二阶段---- --转入第三阶段---- --转回第二阶段---- --转回第一阶段---- 本期计提16534120.96-6698733.1223232854.08 本期转回--741724.00741724.00 本期转销---- 本期核销--1375095.321375095.32 其他变动---- 期末余额80943655.97-82707922.36163651578.33 *本期计提、收回或转回的坏账准备情况 -62-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注本期变动金额期末余额类别期初余额其他变计提收回或转回转销或核销动按单项 计提坏78126008.566698733.12741724.001375095.32-82707922.36账准备按组合 计提坏64409535.0116534120.96---80943655.97账准备 合计142535543.5723232854.08741724.001375095.32-163651578.33 其中：本期坏账准备转回或收回金额重要的无。 *本报告期实际核销的其他应收款项情况是否因关履行的核销程债务人名称款项性质核销金额核销原因联交易产序生东营恒力威管件 往来款855724.20破产并终结裁定总经办会议否有限公司山东省发展集团 往来款124656.63工商注销总经办会议否商务总公司潍坊捷锦创新环 往来款96740.00工商注销总经办会议否保科技有限公司新华招标有限公 投标保证金80000.00确定无法收回董事会议案否司潍坊诗琴轩建筑 往来款57647.69工商注销总经办会议否有限公司 董事会议案、 其他押金及往来款160326.80确定无法收回否总经办会议 合计1375095.32 *按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况占其他应收债务人名称款项性质账面余额账龄款项合计的坏账准备比例（%）二连浩特北控宏晖能 履约保证金62560000.005年以上7.3643792000.00源有限公司深圳桑达国际电源科 往来款24032365.875年以上2.8324032365.87技有限公司 辛集市住房和城乡建1年以内、1-2 政府补助22035898.002.59736500.00设局年中电信息用服务有限 往来款20000000.005年以上2.3520000000.00公司 1年以内、1-2 武汉光谷智能科技有 往来款18224925.18年、2-3年、2.158272851.78限公司 3-4年 合计146853189.0517.2996833717.65 *涉及政府补助的应收款项 -63-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注 政府补助项目名称期末余额期末账龄预计收取的时间、金额及依据 供暖补贴款54429399.741年以内、1-2年款项将于一年内收回 增值税退税3678353.591年以内报告日前已收回 合计58107753.33 8．存货 （1）存货的分类期末余额 项目存货跌价准备/合同履约账面余额账面价值成本减值准备 原材料291113282.9215485283.75275627999.17 库存商品74000955.611808512.1272192443.49 周转材料15289537.79-15289537.79 合同履约成本735073240.5827439233.80707634006.78 发出商品68546876.27-68546876.27 委托加工物资108564.19-108564.19 合计1184132457.3644733029.671139399427.69（续上表）期初余额 项目存货跌价准备/合同履账面余额账面价值约成本减值准备 原材料258703613.382515920.59256187692.79 库存商品80308122.765808867.2874499255.48 周转材料12994178.77-12994178.77 合同履约成本675442485.5727439233.80648003251.77 发出商品85440566.81-85440566.81 合计1112888967.2935764021.671077124945.62 （2）存货跌价准备及合同履约成本减值准备期初本期增加金额本期减少金额项目期末余额余额计提其他转回或转销其他 原材料2515920.5914054066.48-1084703.32-15485283.75 库存商品5808867.289361.38-4009716.54-1808512.12 合同履约成本27439233.80----27439233.80 合计35764021.6714063427.86-5094419.86-44733029.67 9．合同资产 （1）合同资产情况 -64-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注期末余额项目账面余额减值准备账面价值 洁净室服务31596144219.59652367429.6130943776789.98 数字与信息服务1705446693.0231692091.631673754601.39 合计33301590912.61684059521.2432617531391.37（续上表）期初余额项目账面余额减值准备账面价值 洁净室服务26959201031.68393090144.3226566110887.36 数字与信息服务1652508516.3925435740.791627072775.60 合计28611709548.07418525885.1128193183662.96 （2）本期账面价值发生重大变动的金额和原因项目变动金额变动原因 洁净室服务4377665902.62结算周期延长所致导致合同资产增加 合计4377665902.62 （3）按坏账计提方法分类列示期末数账面余额坏账准备种类预期信用损失账面价值 金额比例(%)金额 率/计提比例 (%)按单项计提坏账 420505324.851.26206059970.0049.00214445354.85 准备的合同资产按信用风险特征 组合计提坏账准32881085587.7698.74477999551.241.4532403086036.52备的合同资产 合计33301590912.61100.00684059521.242.0532617531391.37（续上表）期初数种类账面余额坏账准备预期信用损失账面价值 金额比例(%)金额 率/计提比例 (%)按单项计提坏账 136879508.930.48110572981.5880.7826306527.35 准备的合同资产按信用风险特征 组合计提坏账准28474830039.1499.52307952903.531.0828166877135.61备的合同资产 合计28611709548.07100.00418525885.111.4628193183662.96 *按单项计提减值准备 -65-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注期末余额名称计提比例账面余额减值准备计提理由 （%）浙江国康新能源科技有限公 125220490.9331305122.7325.00信用风险显著提高 司四川远大蜀阳药业股份有限 58039777.0146431821.6080.00信用风险显著提高 公司海科（嘉兴）电力科技有限 56409591.7514102397.9425.00信用风险显著提高 公司 江苏威蜂动力工业有限公司42864232.1210716058.0325.00信用风险显著提高 中建八局第一建设有限公司33210117.7633210117.76100.00预计难以收回 其他104761115.2870294451.9467.10 合计420505324.85206059970.0049.00（续上表）期初余额名称计提比例账面余额减值准备计提理由 （%） 江苏锦柏建设工程有限公司40711525.8620355762.9450.00信用风险显著提高 德科码（南京）半导体有限公司25311444.5725311444.57100.00信用风险显著提高 恒大国能新能源汽车（上海）有 限公司15043653.3415043653.34100.00预计难以收回 重庆市瀚德高科机器人有限公司11349688.5611349688.56100.00信用风险显著提高成都青羊兴光明眼科医院有限责 任公司9897768.114948884.0650.00信用风险显著提高 其他34565428.4933563548.1197.10 合计136879508.93110572981.5880.78 *按组合计提减值准备： 期末余额名称 合同资产减值准备计提比例（%） 洁净室服务31180930144.34451598709.211.45 数字与信息服务1700155443.4226400842.031.55 合计32881085587.76477999551.24（续上表）期初余额名称 合同资产减值准备计提比例（%） 洁净室服务26827612772.35287808412.341.07 数字与信息服务1647217266.7920144491.191.22 合计28474830039.14307952903.53 （4）合同资产减值准备 -66-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注本期变动金额项目上年年末余额期末余额计提收回或转回转销或核销其他按单项计提减 110572981.5895486988.42---206059970.00 值准备按组合计提减 307952903.53169969490.03--77157.68477999551.24 值准备 合计418525885.11265456478.45--77157.68684059521.24 10．持有待售资产 项目期末账面价值期末公允价值预计处置费用时间安排对外投资长期股权投 1936865.011936865.01-2026年4月30日 资转入（teco） 合计1936865.011936865.01-—— 11．其他流动资产 项目期末余额期初余额 待抵扣进项税132998679.93186410117.66 预缴税金743929396.98727565263.69 其他97480444.3498036052.59 合计974408521.251012011433.94 12．长期应收款 （1）长期应收款明细期末余额期末折现项目 账面余额坏账准备账面价值率区间(%) 分期收款销售商品557597416.275857561.07551739855.202.5-6 分期收款提供劳务762829076.8717102380.27745726696.603.25-4.99 合计1320426493.1422959941.341297466551.80（续上表）期初余额期末折现项目 账面余额坏账准备账面价值率区间(%) 分期收款销售商品617911054.60-617911054.602.5 分期收款提供劳务785119306.416303447.36778815859.054.99 合计1403030361.016303447.361396726913.65 （2）坏账准备计提情况 第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备整个存续期预期整个存续期预期信未来12个月预合计信用损失（未发用损失（已发生信期信用损失生信用减值）用减值） 上年年末余额6303447.36--6303447.36 -67-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注 第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备整个存续期预期整个存续期预期信未来12个月预合计信用损失（未发用损失（已发生信期信用损失生信用减值）用减值）上年年末长期应收款账面 余额在本期：6303447.36--6303447.36 ——转入第二阶段 ---- ——转入第三阶段 ---- ——转回第二阶段 ---- ——转回第一阶段 ---- 本期计提13564375.59--13564375.59本期转回 ----本期转销 ----本期核销 ---- 其他变动3092118.39--3092118.39 期末余额22959941.34--22959941.34 注：其他变动中，因与客户签订分期付款协议由应收账款坏账重分类至长期应收款坏账影响的金额为3092118.39元。 （3）本期实际核销的长期应收款情况无。 -68-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注 13．长期股权投资 本期增减变动减值准备期末被投资单位投资成本期初余额宣告发放现期末余额权益法下确认其他综合收其他权益计提减值余额追加投资减少投资金股利或利其他的投资损益益调整变动准备润 一、合营企业-中电（天津）智慧 城市运营服务有限6120000.006345783.47--271102.19-----6616885.66-公司泸州市数字创新科 3600000.006477789.41--657977.54--360000.00--6775766.95- 技有限公司山东智城云享大数 据信息技术有限公989359.00-221284.00--221284.00-------司商丘市慧城数据服 49000000.0050757004.19--591571.76-----51348575.95- 务有限公司湖北东楚通科技有 20580000.0021595937.62--650993.94-----22246931.56- 限公司智慧（山东）数据 5635000.007557134.11--260092.16-----7817226.27- 产业有限公司湖北省智开系统技 51000000.0041783288.32-463116.98-----57546405.30- 术有限公司15300000.00数字大理建设运营 24500000.0010329495.10--7137226.16-----17466721.26- 有限公司中电（济南）数字 4900000.00----------- 科技有限公司凉山绿科数字科技 9800000.0010247889.05--1349978.67-----11597867.72- 有限公司 T.E.CO CLEAM ROOM 18583493.095533900.05-5533900.05-------- SA西咸新区数字城市 1960000.002391221.51---119199.80-----2272021.71- 科技有限公司四川圣洁云创科技 4900000.006172826.93--791711.81-----6964538.74- 有限公司 小计201567852.09169192269.7615521284.005533900.0511833287.41--360000.00--190652941.12- 二、联营企业- -69-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注本期增减变动减值准备期末被投资单位投资成本期初余额宣告发放现期末余额权益法下确认其他综合收其他权益计提减值余额追加投资减少投资金股利或利其他的投资损益益调整变动准备润武汉碳普惠管理有 7500000.007738406.79--399464.24-----8137871.03- 限公司上海晶宇环境工程 13392000.0027831916.36--4323032.64-74612.901541370.51--30688191.397394741.61 股份有限公司潍坊创源富新能源 14000000.0011624762.68---1023928.28-----10600834.40139874.51 科技有限公司湖北兴磷科技有限 20000000.0018316578.86---2620505.73-----15696073.13- 公司常州仁晟生物能源 22000000.0016610890.74---614661.19-----15996229.55- 科技有限公司山东问海海洋科技 --32225.00-------32225.00-有限公司临沧市大数据有限 1160280.00-1160280.00--930590.57-----229689.43- 公司德阳数字城市科技 2940000.009495195.57--46507.48-----9541703.05- 有限公司四川嘉陵江数字科 6812000.00-6812000.00--29974.75-----6782025.25- 技有限责任公司芜湖信泽冀股权投资合伙企业（有限6040883.46-6040883.46--151026.50-----5889856.96-合伙）北京易捷思达科技 351000000.00270725354.20---4650506.47-----266074847.73- 发展有限公司武汉城市一卡通支 154221063.75136877292.61--44217.16-----136921509.77- 付有限公司河北工大科雅科技 100000000.00169751384.97---2274309.30--1270500.00--166206575.67- 集团股份有限公司中电黄陵数字产业 400000.00400000.00--------400000.00- 发展有限公司安徽中电数城科技 2156000.003868828.28---739974.79-----3128853.49- 有限公司石家庄市智慧产业 32000000.0014793723.63---966484.47-----13827239.16- 有限公司海南蔚亦科技有限 22050000.0013026596.28---80641.65-----12945954.63- 公司 -70-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注本期增减变动减值准备期末被投资单位投资成本期初余额宣告发放现期末余额权益法下确认其他综合收其他权益计提减值余额追加投资减少投资金股利或利其他的投资损益益调整变动准备润北京中泰嘉华环保 - 科技有限合伙企业998678.852054003.23-998678.85-320774.66---600785.19-- 1335334.91（有限合伙） 北创环保（北京） 12500000.009109945.81--2758143.09---7481382.74-4386706.169299060.58 有限公司武汉光谷智能科技 50682280.005502950.50---1255470.37-----4247480.139511255.04 有限公司楚客云行智能科技 2104311.00241676.32-197429.03-44247.29-------（湖北）有限公司数字广东网络建设 363550000.00416614683.29--3923233.11-----420537916.40- 有限公司 蓝信移动（北京） 250897195.23226094406.60---6302476.00-----219791930.60- 科技有限公司西双版纳州大数据 4383128.392147747.39--1460905.03-----3608652.42- 有限公司扬州云电数启信息 2217249.841086477.8427411.87--73159.15-----1040730.56- 技术有限公司大连市数据产业有 10000000.009980000.00--28752.99-----10008752.99- 限公司数字抚州网络科技 4550000.008522653.87--2846474.86-----11369128.73- 有限公司 中天智航（湖北） 9799943.009632748.41--183035.43-----9815783.84- 信息技术有限公司 - 小计1467355013.521392048224.2314072800.331196107.88-6064965.14-2811870.517481382.74600785.191387906761.4726344931.74 1260722.01 - 合计1668922865.611561240493.9929594084.336730007.935768322.27-3171870.517481382.74600785.191578559702.5926344931.74 1260722.01 -71-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注 14．其他权益工具投资 （1）其他权益工具投资情况项目期末余额期初余额 股票投资7410715.3014780862.00 其中： 粤开证券股份有限公司1504900.001877400.00 北京华环电子股份有限公司5905815.3012903462.00 非上市公司股权投资43791586.7250087665.55 其中： 中电智慧基金管理有限公司1225882.571312912.19 喜利得（邯郸）制造有限公司-2740000.00 嘉兴中电艾伽投资合伙企业（有限合伙）1829405.214870428.51 内蒙古中天环境科技有限公司11543298.9411542725.24 云上陕西科技运营有限公司29193000.0029621599.61 合计51202302.0264868527.55 （2）非交易性权益工具投资的情况指定为以公允价本期计入其他综合本期末累计计入其他本期确认的值计量且其变动项目收益的利得和损失综合收益的利得和损股利收入计入其他综合收（损失为“-”）失（损失为“-”）益的原因 粤开证券股份有限公司-372500.00-1487020.0022794.59 北京华环电子股份有限公司-6997646.703668462.30- 中电智慧基金管理有限公司-87029.62225882.57- 喜利得（邯郸）制造有限公 4265719.002655719.00- 司计划长期持有并非嘉兴中电艾伽投资合伙企业用于交易目的而持 -1833422.802970743.85-（有限合伙）有的投资内蒙古中天环境科技有限公 573.70-5456701.06- 司 云上陕西科技运营有限公司-504234.84-807000.00- 合计-5528541.261770086.6622794.59 （3）本期终止确认情况因终止确认转入留存收益的累计项目终止确认的原因 利得和损失（损失为“-”） 喜利得（邯郸）制造有限处置全部股份，累计公允价值变动产生 2655719.00 公司的其他综合收益结转嘉兴中电艾伽投资合伙企 2141338.64投资单位取得南芯退出款业（有限合伙） 合计4797057.64 -72-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注 15．投资性房地产 （1）以成本计量的投资性房地产 项目房屋、建筑物土地使用权合计 1．账面原值 （1）期初余额454993975.7712645152.10467639127.87 （2）本期增加金额9168325.69-9168325.69 —固定资产转入9168325.69-9168325.69 —外购--- （3）本期减少金额2844095.16-2844095.16 —处置--- —处置子公司--- —转入固定资产2690255.50-2690255.50 -其他153839.66-153839.66 （4）期末余额461318206.3012645152.10473963358.40 2．累计折旧和累计摊销 （1）期初余额107449408.062595835.84110045243.90 （2）本期增加金额15413917.76249322.9115663240.67 —计提或摊销11313074.28249322.9111562397.19 —固定资产转入4100843.48-4100843.48 （3）本期减少金额1721340.27-1721340.27 —处置--- —处置子公司--- —转入固定资产1721340.27-1721340.27 （4）期末余额121141985.552845158.75123987144.30 3．减值准备- （1）期初余额--- （2）本期增加金额--- —计提--- （3）本期减少金额--- —处置--- （4）期末余额--- 4．账面价值- （1）期末账面价值340176220.759799993.35349976214.10 （2）期初账面价值347544567.7110049316.26357593883.97 -73-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注 （2）未办妥产权证书的投资性房地产账面价值及原因项目期末账面价值未办妥产权证书原因 安居高新花园227204882.52正在办理中 该房产证在中电信息名下，因政策原 414栋一层二层290069.50因，无法办理变更该房产证在中电信息名下，因政策原 415栋五层184932.00因，无法办理变更该房产证在中电信息名下，因政策原 415栋三层东侧99578.40因，无法办理变更该房产证在中电信息名下，因政策原 415栋厂房西三层85353.60因，无法办理变更因历史原因，不满足办理房产证的条桑达新村裙楼188650.00件，未办妥产权证合计228053466.02 16．固定资产 项目期末账面价值期初账面价值 固定资产5143062688.005388237422.88 固定资产清理-- 减：减值准备153599396.56150130696.56 合计4989463291.445238106726.32 -74-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注 （1）固定资产情况项目房屋及建筑物机器设备运输设备电子设备办公设备管网资产其他合计 1．账面原值 （1）期初余额1436681205.331610527711.38172030019.93703654844.4688369813.573916742260.0946966654.647974972509.40 （2）本期增加金额24026724.0329130911.7214464933.60108467224.4912459797.92374966085.202201255.10565716932.06 —购置7636857.1412087205.8314392767.5155255198.0912459797.922278573.622201255.10106311655.21 —在建工程转入13699611.3915905454.00-50981429.06-372687511.58-453274006.03 —投资性房地产转入2690255.50------2690255.50 —重分类-1138251.8972166.092230597.34---3441015.32 —企业合并增加-------- —其他变动-------- （3）本期减少金额20025946.717755645.9814622065.1519416215.6913081925.58379215849.862419934.21456537583.18 —处置或报废10409844.867683479.8913948073.9915971465.3710980068.421141720.9460134653.47 —转入投资性房地产9168325.69------9168325.69 —转入在建工程3407902.343407902.34 —重分类447776.1672166.09157116.11-1485743.69-1278213.273441015.32 —处置子公司-516875.0536847.98616113.47379215849.86-380385686.36 -75-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注项目房屋及建筑物机器设备运输设备电子设备办公设备管网资产其他合计 —其他变动-------- （4）期末余额1440681982.651631902977.12171872888.38792705853.2687747685.913912492495.4346747975.538084151858.28 2．累计折旧-------- （1）期初余额413826398.56658586066.61105927240.62342118119.0563740454.23979558022.4522978785.002586735086.52 （2）本期增加金额47727079.4482479418.9312298584.03128187154.1914925772.11206465620.572155069.33494238698.60 —计提46005739.1782218882.7712248268.41126163944.6114925772.11206465620.572155069.33490183296.97 —重分类260536.1650315.622023209.58---2334061.36 —投资性房地产转入1721340.27------1721340.27 —企业合并增加------- —其他变动------- （3）本期减少金额7109262.775277800.5713146971.017889620.3110393483.5694417060.291650416.33139884614.84 —处置或报废2931254.285229651.1612863767.236214067.428411890.60-903623.2036554253.89 —转入投资性房地产4100843.48------4100843.48 —转入在建工程1650754.331650754.33 —重分类77165.0148149.412813.95-1459139.86-746793.132334061.36 —处置子公司--280389.8324798.56522453.1094417060.29-95244701.78 —其他变动-------- -76-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注项目房屋及建筑物机器设备运输设备电子设备办公设备管网资产其他合计 （4）期末余额454444215.23735787684.97105078853.64462415652.9368272742.781091606582.7323483438.002941089170.28 3．减值准备-------- （1）期初余额7001942.82125872084.25150063.3852837.3125396.3617028372.44-150130696.56 （2）本期增加金额3468700.00------3468700.00 —计提3468700.00------3468700.00 （3）本期减少金额-------- —处置或报废-------- —处置子公司-------- （4）期末余额10470642.82125872084.25150063.3852837.3125396.3617028372.44-153599396.56 4．账面价值-------- （1）期末账面价值975767124.60770243207.9066643971.36330237363.0219449546.772803857540.2623264537.534989463291.44 （2）期初账面价值1015852863.95826069560.5265952715.93361483888.1024603962.982920155865.2023987869.645238106726.32 -77-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注 （2）暂时闲置的固定资产情况无。 （3）通过经营租赁租出的固定资产项目期末账面价值 房屋及建筑物69444873.56 合计69444873.56 （4）未办妥产权证书的固定资产情况项目期末账面价值未办妥产权证书原因 邱县分公司锅炉主厂房8988315.00正在办理中 辛集市京州幸福城小区3#-1、3#-2、3#-开发商原因，无法办理下来产权证 3872768.68 3、3#-5、3#-6五套商铺书，等小区统一办理中 该房产登记在原子公司深圳环球电容 振华路402栋第4层670647.00器有限公司名下，但该子公司已注销，无法办理产权过户手续中电二公司园区8号楼64388121.62正在办理中 集控附跨间、上料配电室、汽机主厂坐落在工业用地与公用用地的两种类 10532621.80 房、综合水泵房及配电室型上，不允许办理产权证合计88452474.10 17．在建工程 项目期末余额期初余额 在建工程395047159.54548500572.42 工程物资-- 减：减值准备11697339.3611697339.36 合计383349820.18536803233.06 （1）在建工程情况期末数期初数项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值中电武汉电子云研 239068543.89-239068543.89135061522.90-135061522.90 发基地项目云计算金 37577230.62-37577230.6248622111.57-48622111.57 电金融云中电万潍 24191642.96-24191642.9625292028.37-25292028.37 热力管道石家庄人 工智能智18700247.92-18700247.9218700247.92-18700247.92算平台桑达园区 2、3号厂 12443210.07-12443210.0710146240.07-10146240.07 房升级改造项目中电柏乡 11697339.3611697339.36-11697339.3611697339.36- 县环保科 -78-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注期末数期初数项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值技有限公司中国电子 云行业云7697669.84-7697669.8429860361.18-29860361.18平台国家综合交通运输信息平台技术支撑 基座工程5512370.25-5512370.252306934.79-2306934.79实施云资源租用 （系统-云）中电万潍 高温水管5380149.81-5380149.815967567.47-5967567.47网中电洲际 热力管网482013.43-482013.4332748095.53-32748095.53工程汇总中电洲际东热西输 ---132066128.65-132066128.65热力管线工程中电洲际邯郸市主 城区集中---56035033.44-56035033.44供热管网配改项目中原银行 智算一体---6291539.23-6291539.23机项目办公区专 项-北京锐---5138357.28-5138357.28创灰渣综合利用钢架 构、天然---4365656.38-4365656.38 气、炉渣项目秦皇大街 （建安路-响堂路）---3828246.47-3828246.47热力管线工程 2023年昆 明市政务 ---2129094.54-2129094.54云服务项目李牧大街 (北仓路一 建安路)热---2039105.97-2039105.97力管线工程粉末喷涂 线设备安---1306194.69-1306194.69装 -79-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注期末数期初数项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值中电万维 换热站改---259816.50-259816.50造中电二工公司项目 ---181132.08-181132.08管理系统集成开发小额工程 32296741.39-32296741.3914457818.03-14457818.03 项目汇总 合计395047159.5411697339.36383349820.18548500572.4211697339.36536803233.06 -80-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注 （2）重要在建工程项目本期变动情况 工程累计其中：本期本期利息本期转入固定本期其他减工程利息资本化累项目名称预算数期初余额本期增加额期末余额投入占预利息资本化资本化率资金来源 资产金额少额进度(%)计金额 算比例(%)金额(%) 自有资金+ 中电武汉电子云研发基地项目459000000.00135061522.90104007020.99--239068543.8959.0059.006714087.334362986.712.65银行贷款 云计算金电金融云85890000.0048622111.57-11044880.95-37577230.6256.7760.00---自有资金自有资 中电万潍热力管道60658250.4825292028.377046623.298147008.70-24191642.9651.0051.00915829.48915829.485.51金、银行贷款 石家庄人工智能智算平台87928850.0018700247.92---18700247.9290.0290.02---自有资金 桑达园区2、3号厂房升级改 70000000.0010146240.072296970.00--12443210.0717.7817.78---自有资金 造项目中电洲际东热西输热力管线工 289937300.00132066128.6520475216.35152541345.00--100.00100.006854821.931985377.302.85银行贷款 程中电洲际邯郸市主城区集中供 410000000.0056035033.447008366.9163043400.35--100.00100.0033903870.013672471.082.85自有资金 热管网配改项目 合计1463414400.48425923312.92140834197.54234776635.00-331980875.4648388608.7510936664.57 -81-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注 18．使用权资产 电子及办项目房屋及建筑物机器设备运输工具土地合计公设备 1．账面原值 （1）年初余额281862344.791988271.28295486.644692303.681875203.20290713609.59 （2）本期增加金额68021032.35266307703.07---334328735.42 —新增租赁68021032.35266307703.07---334328735.42 （3）本期减少金额51864050.58--4692303.68-56556354.26 —合同终止确认转出51864050.58--4692303.68-56556354.26 （4）期末余额298019326.56268295974.35295486.64-1875203.20568485990.75 2．累计折旧------ （1）年初余额123225115.481193026.88104651.493312214.38978366.88128813375.11 （2）本期增加金额71755752.5524879708.5173871.641380089.30244591.7298334013.72 —计提71755752.5524879708.5173871.641380089.30244591.7298334013.72 （3）本期减少金额36202170.76--4692303.68-40894474.44 —合同终止确认转出36202170.76--4692303.68-40894474.44 （4）期末余额158778697.2726072735.39178523.13-1222958.60186252914.39 3．减值准备------ （1）年初余额------ （2）本期增加金额------ —计提------ （3）本期减少金额------ —处置------ （4）期末余额------ 4．账面价值------ （1）期末账面价值139240629.29242223238.96116963.51-652244.60382233076.36 （2）年初账面价值158637229.31795244.40190835.151380089.30896836.32161900234.48 -82-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注 19．无形资产 项目软件土地使用权专利权非专利技术特许权客户关系其他合计 1．账面原值 （1）期初余额281501501.781035540637.5423543959.9720541833.42347842593.4025900000.008520417.921743390944.03 （2）本期增加金额93934906.22-217078.44-1871978.76--96023963.42 —购置13506572.71-217078.44----13723651.15 —在建工程转入425786.66---1871978.76--2297765.42 —重分类-------- —企业合并增加-------- —开发支出转入80002546.85------80002546.85 （3）本期减少金额486650.74848978.00-----1335628.74 —处置423836.58848978.00-----1272814.58 —重分类-------- —合并范围减少62814.16------62814.16 （4）期末余额374949757.261034691659.5423761038.4120541833.42349714572.1625900000.008520417.921838079278.71 2．累计摊销-------- （1）期初余额104380073.98255900337.3623265793.1219651387.91199239921.7625900000.006946406.54635283920.67 （2）本期增加金额57811325.5125951553.3111617.9652637.1622202901.36-95495.24106125530.54 -83-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注项目软件土地使用权专利权非专利技术特许权客户关系其他合计 —计提57811325.5125951553.3111617.9652637.1622202901.36-95495.24106125530.54 —重分类-------- —企业合并增加-------- （3）本期减少金额266825.07410338.00-----677163.07 —处置204010.91410338.00-----614348.91 —重分类-------- —合并范围减少62814.16------62814.16 （4）期末余额161924574.42281441552.6723277411.0819704025.07221442823.1225900000.007041901.78740732288.14 3．减值准备-------- （1）期初余额-9296859.00--21432470.69--30729329.69 （2）本期增加金额-------- （3）本期减少金额-------- —处置-------- （4）期末余额-9296859.00--21432470.69--30729329.69 4．账面价值-------- （1）期末账面价值213025182.84743953247.87483627.33837808.35106839278.35-1478516.141066617660.88 （2）期初账面价值177121427.80770343441.18278166.85890445.51127170200.95-1574011.381077377693.67 -84-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注 20．开发支出 本公司开发支出情况详见附注六、研发支出。 21．商誉 商誉账面原值被投资单位名称本期增加本期减少或形成商誉的事期初余额企业合项其他处置其他期末余额并形成福维工程科技有 5000000.00----5000000.00 限公司昆山协多利洁净 系统股份有限公146830.13----146830.13司中电易水环境投 12354067.00----12354067.00 资有限公司河北煜泰热能科 3668050.61----3668050.61 技有限责任公司中电惠特热力设 计技术服务邯郸723289.56----723289.56有限公司邯郸云汉未来科 2365619.91----2365619.91 技有限公司中电洲际环保科 34296473.56----34296473.56 技发展有限公司山东中电富伦新 能源投资有限公52246826.59----52246826.59司中电通途（北京）科技有限公16514328.37----16514328.37司中电诚达工程设计（河北）有限6160133.53----6160133.53公司长江云通有限公 53995986.04----53995986.04 司中电空间（北京）科技有限公16883732.63----16883732.63司 合计204355337.93----204355337.93商誉减值准备被投资单位名称或形成商誉的事本期增加本期减少上年年末余额期末余额项计提其他处置其他 福维工程科技有限公司4496600.00----4496600.00 中电易水环境投资有限公司12354067.00----12354067.00 河北煜泰热能科技有限责任公司3668050.61----3668050.61 中电洲际环保科技发展有限公司26222364.12----26222364.12 合计46741081.73----46741081.73 -85-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注 注1：公司商誉的形成： （1）子公司中国电子系统技术有限公司于2017年收购中电易水环境投资有限公司51%股权，收购价为51000000.00元，按照被收购资产公允价值计算的商誉为12354067.00元。 （2）子公司中国电子系统技术有限公司于2017年收购河北煜泰热能科技有限公司70%股权，收购价为185300000.00元，按照被收购资产公允价值计算的商誉为3668050.61元。 （3）子公司中电洲际环保科技发展有限公司于2018年4月收购邱县新源供热有限公司 100%股权，收购价为54860400.00元，按照被收购资产公允价值计算的商誉为26222364.12元； 收购中电惠特热力设计技术服务邯郸有限公司100%股权，收购价为4588800.00元，按照被收购资产公允价值计算的商誉为723289.56元；收购邯郸云汉未来科技有限公司100%股权，收购价为3978900.00元，按照被收购资产公允价值计算的商誉为2365619.91元；购买邯郸市热力公司资产构成业务合并，合并对价与被购买方可辨认净资产公允价值之间的差额确认商誉为8074109.44元。2022年度，中电洲际完成对邱县新源供热有限公司的吸收合并，其收购邱县新源供热有限公司股权所形成的商誉及减值准备金额调整至中电洲际环保科技发展有限公司。 （4）子公司中国电子系统技术有限公司于2018年收购山东中电富伦新能源投资有限公 司80%股权，收购价为200000000.00元，按照被收购资产公允价值计算的商誉为52246826.59元。 （5）子公司中国电子系统技术有限公司于2020年2月收购中电通途（北京）科技有限公 司58.14%股权，收购价为50000000.00元，按照被收购资产公允价值计算的商誉为 16514328.37元。 （6）子公司中国电子系统工程第二建设有限公司于2020年5月收购中电诚达工程设计（河北）有限公司100%股权，收购价为12462150.00元，按照被收购资产公允价值计算的商誉为6160133.53元。 （7）子公司中国电子系统技术有限公司于2023年9月对联营企业长江云通非等比例减资，中国电子系统技术有限公司对其持股比例由38.88%提升至80%，按照购买日公允价值计算的商誉为53995986.04元。 （8）子公司中电云计算技术有限公司于2024年11月收购中电空间（北京）科技有限公 司51%股权，收购价为54050000.00元，按照被收购资产公允价值计算的商誉为16883732.63-86-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注元。 注2：企业合并取得的商誉已分配至相关资产组进行商誉减值测试。各资产组的可收回金额基于管理层的经营计划和调整后的折现率计算。在预测期之后的现金流按照稳定的增长率和终值推算。 （1）子公司邯郸云汉未来科技有限公司所处管道和设备安装行业，在2025年度及预测 期采用的税前折现率为10.14%，稳定期采用的税前折现率为10.14%。预测期内收入增长率平均0.00%，稳定期增长率为0.00%。 （2）子公司中电洲际环保科技发展有限公司所处热力生产和供应行业，在2025年度及 预测期采用的税前折现率为9.06%，稳定期采用的税前折现率为9.06%。预测期内收入增长率平均1.51%，稳定期增长率为0.00%。 （3）子公司山东中电富伦新能源投资有限公司所处热力生产和供应行业，在2025年度 及预测期采用的税前折现率为8.12%，稳定期采用的税前折现率为8.12%。预测期内收入增长率平均1.02%，稳定期增长率为0.00%。 （4）子公司中电通途（北京）科技有限公司所处科技推广和应用服务业，在2025年度 及预测期采用的税前折现率为14.27%，稳定期采用的税前折现率为14.27%。预测期内收入增长率区间为9.24%，稳定期增长率为0.00%。 （5）子公司中电诚达工程设计（河北）有限公司所处医药设计行业，在2025度及预测 期采用的税前折现率为8.41%，稳定期采用的税前折现率为8.41%。预测期内收入增长率平均 2.60%，稳定期增长率为0.00%。 （6）子公司长江云通有限公司所处软件和信息技术服务业，在2025年度及预测期采用 的税前折现率为12.34%，稳定期采用的税前折现率为12.34%。预测期内收入增长率平均0.00%，稳定期增长率为0.00%。 （7）子公司中电空间（北京）科技有限公司所处软件和信息技术服务业，在2025年度 及预测期采用的税前折现率为11.17%，稳定期采用的税前折现率为11.17%。预测期内收入增长率平均4.32%，稳定期增长率为0.00%。 （8）子公司中电易水环境投资有限公司、福维工程科技有限公司和河北煜泰热能科技有 限公司商誉已在以前年度全额计提减值，中电洲际环保科技发展有限公司吸收合并邱县新源供热有限公司商誉已在以前年度全额计提减值。 -87-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注计算各公司的预计未来现金流量现值采用了关键假设。以下详述了管理层为进行商誉的减值测试，在确定现金流量预测时作出的关键假设： 增长率—确定基础是在历史经营成果的平均增长率及对市场发展的预期基础上制定。 折现率—所采用的折现率是反映各公司特定风险的税前折现率。 分配至上述资产组的关键假设的金额与公司历史经验及外部信息一致。 管理层本年度根据上述假设分析各资产组的可收回金额进行减值测试，商誉无需计提减值准备。 22．长期待摊费用 项目期初余额本期增加额本期摊销额其他减少额期末余额其他减少的原因 装修改造费171773777.9633532242.5048095519.23-157210501.23 项目运营费6380163.95148581028.0014365298.77-140595893.18 构筑物及临时设施1402555.711418490.971521173.36-1299873.32脱硫脱硝系统发电 2446422.68532057.34658306.01-2320174.01 机组升级改造 检修费261614.78116273.24-145341.54 其他1382188.71852569.13554911.78-1679846.06 合计183646723.79184916387.9465311482.39-303251629.34—— 23．递延所得税资产、递延所得税负债 （1）未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债期末余额期初余额 可抵扣/应纳税递延所得税可抵扣/应纳税递延所得税 项目暂时性差异资产/负债暂时性差异资产/负债 一、递延所得税资产3023031140.74593332125.032476567660.61479091747.82 资产减值准备2487191859.69472819977.232143556901.40412500345.64 租赁负债413425616.3899280700.18191566740.8741858483.75 递延收益1820703.67450402.031521315.20316157.18 未实现融资收益45832597.556874889.6345832597.556874889.63 应付职工薪酬10810000.002702500.0011590000.002897500.00 内部交易未实现利润2029133.73507283.431767027.12441756.78 预计负债61921229.7210696372.5380733078.4714202614.84 二、递延所得税负债760973582.75181787985.70585718000.14135401807.67 -88-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注期末余额期初余额 可抵扣/应纳税递延所得税可抵扣/应纳税递延所得税 项目暂时性差异资产/负债暂时性差异资产/负债 交易性金融工具、衍生金融工具的估 108999672.3827249918.09113440652.6828360163.17 值 使用权资产382233076.3690874422.87161900234.4834761124.44 非同一控制企业合并资产评估增值173552836.6139790935.12196692387.1945071020.64 改制评估增值90494658.7622623664.6892077794.6423019448.66 其他权益工具投资公允价值变动3950441.47987610.3616627224.843443094.81 拟出售联营企业投资收益1742897.17261434.584979706.31746955.95 （2）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债期末期初项目抵销后递延所得抵销后递延所得递延所得税资产递延所得税资产税资产或负债余税资产或负债余和负债互抵金额和负债互抵金额额额 一、递延所得税资产90551116.66502781008.3734509247.88444582499.94 二、递延所得税负债90551116.6691236869.0434509247.88100892559.79 （3）未确认递延所得税资产明细项目期末余额期初余额 可抵扣暂时性差异786689765.47641927043.43 可抵扣亏损5884938819.504923830751.89 合计6671628584.975565757795.32 （4）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期年份期末余额期初余额备注 2025年513732328.82 2026年250086328.42250444389.96 2027年1347747238.881457592081.45 2028年1255456081.45952620131.69 2029年1456939504.001684547051.44 2030年末及以后年末1574709666.7564894768.53 合计5884938819.504923830751.89 24．其他非流动资产 项目期末余额期初余额 预付长期资产购置款56881525.7947500000.00 已完工未结算工程6683898.78228415518.42 合计63565424.57275915518.42 -89-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注 25．所有权和使用权受到限制的资产 项目期末账面价值受限原因 银行承兑汇票保证金、保函保证 货币资金1937820307.27 金、准备持有到期的定期存款等已背书或贴现且在资产负债表日尚 应收票据175586922.08未到期的应收票据 应收账款1226097245.25质押借款 固定资产191448396.16抵押借款 无形资产52528265.55抵押借款 合计3583481136.31 26．短期借款 （1）短期借款分类项目期末余额期初余额 质押借款310370733.80100145290.31 抵押借款110081944.4580066380.56 信用借款755921433.081006916308.33 合计1176374111.331187127979.20 注1：质押借款 *2025年12月，子公司潍坊中电万潍热电有限公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司潍坊市健康街支行签订了编号为0137010370251203588366的借款合同，以本公司在景苑等区域的供热收益权质押取得借款3000.00万元。截止2025年12月 31日，短期借款-质押借款期末余额3001.75万元。 *2025年5月29日，子公司中电桑达电子设备(江苏)有限公司与中电惠融商业保理(深圳)有限公司签订了编号为中电惠融[2025]线下保理第（008）号的应收账款 保理合同，应收账款转让金额5000.00万元。截止2025年12月31日，短期借款-质押借款期末余额5000.00万元。 *2025年8月8日，子公司中电桑达电子设备(江苏)有限公司与中电惠融商业保理(深圳)有限公司签订了编号为中电惠融[2025]线下保理第（019）号的应收账款 保理合同，应收账款转让金额3000.00万元。截止2025年12月31日，短期借款-质押借款期末余额3000.00万元。 *2025年8月22日，子公司中电桑达电子设备(江苏)有限公司与中电惠融商业保理(深圳)有限公司签订了编号为中电惠融[2025]线下保理第（020）号的应收账款 -90-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注 保理合同，应收账款转让金额3000.00万元。截止2025年12月31日，短期借款-质押借款期末余额3000.00万元。 *2025年9月8日，子公司中电桑达电子设备(江苏)有限公司与中电惠融商业保理(深圳)有限公司签订了编号为中电惠融[2025]线下保理第（022）号的应收账款 保理合同，应收账款转让金额2000.00万元。截止2025年12月31日，短期借款-质押借款期末余额2000.00万元。 *2025年12月5日，子公司中电桑达电子设备(江苏)有限公司与中国光大银行股份有限公司南京分行签订了编号为202501731310014的应收账款保理合同，应收账款转让金额5000.00万元。截止2025年12月31日，短期借款-质押借款期末余额5000.00万元。 *2025年9月12日，子公司中电云计算技术有限公司与中电惠融商业保理(深圳)有限公司签订了编号为中电惠融[2025]线下保理第(023)号的应收账款保理合同，中电云计算技术有限公司以10000.00万元作价转让应收账款10223.95万元。截止 2025年12月31日，短期借款-抵押借款期末余额10000.00万元。 *质押借款中存在不能终止确认的应收票据贴现款35.32万元。 注2：抵押借款 *2025年12月，子公司河北煜泰热能科技有限公司与交通银行股份有限公司石家庄建设南大街支行签订了编号为 Z2551LN15665782 的借款合同，以市南区沧辛过境路南段西侧、富源大街北侧及工业路西侧的不动产作为抵押标的取得借款 1000.00万元。截止2025年12月31日，短期借款-抵押借款期末余额1000.00万元。 *2025年11月，子公司潍坊中电万潍热电有限公司与华夏银行股份有限公司潍坊分行签订了编号为 JN3210120250012 的流动资金借款合同，以本公司部分供热管网作为抵押标的取得借款1500.00万元。截止2025年12月31日，短期借款-抵押借款期末余额1500.00万元。 *2025年11月，子公司潍坊中电万潍热电有限公司与中国建设银行股份有限公司潍坊奎文支行签订了编号为 HTC370678900ZGDB2025N012 的借款合同，以本公司部分供热管网作为抵押标的取得借款5000.00万元。截止2025年12月31日，短期借款-抵押借款期末余额5007.70万元。 -91-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注 *2025年7月，子公司潍坊中电万潍热电有限公司与潍坊农村商业银行股份有限公司奎文支行签订编号为(潍农商奎文)流借字(2025)年第0124-1号的借款合同，以本公司部分供热管网作为抵押标的取得借款500.00万元。截止2025年12月31日，短期借款-抵押借款期末余额500.00万元。 *2025年7月，子公司潍坊中电万潍热电有限公司与潍坊农村商业银行股份有限公司奎文支行签订编号为(潍农商奎文)流借字(2025)年第0124-1号的借款合同，以本公司部分供热管网作为抵押标的取得借款500.00万元。截止2025年12月31日，短期借款-抵押借款期末余额500.00万元。 *2025年9月，子公司潍坊中电万潍热电有限公司与潍坊农村商业银行股份有限公司奎文支行签订编号为(潍农商奎文)流借字(2025)年第0142号的借款合同，以本公司部分供热管网作为抵押标的取得借款1000.00万元。截止2025年12月31日，短期借款-抵押借款期末余额1000.00万元。 *2025年3月，子公司潍坊中电万潍热电有限公司与华夏银行股份有限公司潍坊分行签订了编号为 JN3210120250002 的流动资金借款合同，以本公司部分供热管网作为抵押标的取得借款500.00万元。截止2025年12月31日，短期借款-抵押借款期末余额500.00万元。 *2024年11月，子公司河北煜泰热能科技有限公司与交通银行股份有限公司签订了编号为 C241122MG1315874 的抵押合同，以市南区沧辛过境路南段西侧等处的不动产取得抵押借款额度，最高债权额7800万元。2025年12月，子公司河北煜泰热能科技有限公司与交通银行股份有限公司河北省分行基于该抵押合同签订 了编号为 Z2549TD15612431 的应收账款转让暨保理合同额度申请书，申请金额 1000.00万元。截止2025年12月31日，短期借款-质押借款期末余额1000.50万元。 （2）已逾期未偿还的短期借款情况本期末无已逾期未偿还的短期借款。 27．应付票据 项目期末余额期初余额 商业承兑汇票477172048.37242992971.40 银行承兑汇票4836202726.365544203900.75 合计5313374774.735787196872.15 -92-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注 28．应付账款 账龄期末余额期初余额 1年以内（含1年）21785394013.5725425866670.01 1至2年（含2年）9628797306.854938864568.42 2至3年（含3年）2498696866.231250435482.80 3年以上1368175113.901196216417.81 合计35281063300.5532811383139.04 报告期末，本公司账龄超过1年的重要应付账款余额合计2125900766.86元，由于相关工程进度尚未达到合同约定的付款节点，上述款项尚未结清。 29．预收款项 账龄期末余额期初余额 1年以内（含1年）1991306.23801565.51 1年以上-1948.62 合计1991306.23803514.13 30．合同负债 （1）合同负债情况项目期末余额期初余额 洁净室服务2207576196.912379099783.86 数字与信息服务157144994.02101062946.48 数字供热与新能源服务683988209.75845281306.47 其他产业服务7804927.565621106.19 合计3056514328.243331065143.00 （2）报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因项目变动金额变动原因收到合同预付款及在合同负债年初 洁净室服务-171523586.95账面价值中的金额所确认的收入收到合同预付款及在合同负债年初 数字与信息服务56082047.54账面价值中的金额所确认的收入收到合同预付款及在合同负债年初 数字供热与新能源服务-161293096.72账面价值中的金额所确认的收入 合计-276734636.13 （3）账龄超过1年的重要合同负债本公司期末无账龄超过1年的重要合同负债。 31．应付职工薪酬 （1）应付职工薪酬列示 -93-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注项目期初余额本期增加本期减少期末余额 一、短期薪酬862931589.215087582953.635229786004.37720728538.47 二、离职后福利-设定提存计划10018675.62515488985.96516687072.138820589.45 三、辞退福利779727.8592283342.6792976667.5286403.00 四、一年内到期的其他福利---- 五、其他---- 合计873729992.685695355282.265839449744.02729635530.92 （2）短期职工薪酬列示项目期初余额本期增加本期减少期末余额 一、工资、奖金、津贴和补贴793680434.124223539087.364372103147.43645116374.05 二、职工福利费103496.4953319094.2152607361.81815228.89 三、社会保险费6030372.69278137355.03277464475.326703252.40 其中：医疗及生育保险费5618488.67254443775.97253970834.896091429.75 工伤保险费411884.0223693579.0623493640.43611822.65 其他-- 四、住房公积金5513862.75331112048.51331763442.944862468.32 五、工会经费和职工教育经费57043528.7949250965.5143664991.1562629503.15 六、短期带薪缺勤- 七、短期利润分享计划- 八、其他短期薪酬559894.37152224403.01152182585.72601711.66 合计862931589.215087582953.635229786004.37720728538.47 （3）设定提存计划列示项目期初余额本期增加本期减少期末余额 一、基本养老保险9262077.53490847350.55492028541.138080886.95 二、失业保险费756598.0918373295.0618390190.65739702.50 三、企业年金缴费-6268340.356268340.35- 合计10018675.62515488985.96516687072.138820589.45 32．应交税费 项目期末余额期初余额 增值税183658911.33268904441.16 资源税210000.00- 企业所得税163649273.56204802054.73 城市维护建设税1233954.361634190.62 房产税1169602.34350917.86 土地使用税163544.37201197.88 个人所得税30559101.2123879771.93 教育费附加（含地方教育费附加）976913.121404167.80 -94-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注项目期末余额期初余额 其他税费1204124.491285746.43 合计382825424.78502462488.41 33．其他应付款 项目期末余额期初余额 应付利息-- 应付股利70551061.63109389000.00 其他应付款项499891764.65985444875.47 合计570442826.281094833875.47 （1）应付股利情况项目期末余额期初余额 普通股股利70551061.63109389000.00 合计70551061.63109389000.00 （2）其他应付款项 *按款项性质列示其他应付款项项目期末余额期初余额 应付往来款283244738.34558431243.98 应付保证金及押金119988803.38129305262.67 代垫社保及公积金44198372.0340548286.40 其他52459850.90257160082.42 合计499891764.65985444875.47 *账龄超过1年的重要其他应付款项债权单位名称期末金额未偿还原因 武汉产业投资发展集团有限公司37313206.00未到支付节点 合计37313206.00—— 34．一年内到期的非流动负债 项目期末余额期初余额 1年内到期的长期借款2134485086.732802708272.13 1年内到期的长期应付款20279120.1240247084.12 1年内到期的租赁负债98717300.9971854237.99 未终止确认的应收账款保理款项396000000.00- 合计2649481507.842914809594.24 35．其他流动负债 -95-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注项目期末余额期初余额 待转销项税80141326.4646372820.21已背书或贴现且在资产负债表日尚 175233688.28193475598.46 未到期的银行承兑汇票 未到期已转让供应链账单27981962.2212306556.67 未到期保理118000000.00- 合计401356976.96252154975.34 36．长期借款 项目期末余额期初余额 质押借款1357645512.951288981444.26 抵押借款29958000.0049938934.00 信用借款9064436387.948379500242.90 小计10452039900.899718420621.16 减：一年内到期的长期借款2134485086.732802708272.13 合计8317554814.166915712349.03 注1：质押借款 （1）2025年，子公司中电云计算技术有限公司与中国建设银行股份有限公司武汉经济技 术开发区支行分别签订了编号为 HTZ420250000LDZJ2025N008 和 HTZ420250000LDZJ2025N00X 的 长期借款合同，以专利权质押，借款金额分别为20000.00万元、3700.00万元，借款时间分别为2025年3月28日至2028年3月27日、2025年7月7日至2028年7月6日。截止2025年12月31日，该笔长期借款本余额为23700.00万元。 2024年，子公司中电云计算技术有限公司与中国工商银行股份有限公司武汉经济技术开 发区支行签订了编号为0320200087-2024年(沌口)字00752号的长期借款合同，以专利权质押，借款金额为80000.00万元，借款时间为2024年4月8日至2029年4月9日。截止2025年12月 31日，该笔长期借款余额为70000.00万元，其中20000.00万元划分至一年内到期的非流动负债。 （2）2019年，子公司招远中电智慧产业发展有限公司与中国建设银行招远支行签订编号 为 HTZ370666200GDZC201900003的固定资产贷款合同，以招远市“智慧金都”一期建设项目应收政府付费质押取得借款20000.00万元。截止2025年12月31日，该笔长期借款余额为 13930.00万元，其中1500.00万元划分至一年内到期的非流动负债。 2021年，子公司招远中电智慧产业发展有限公司与中国建设银行招远支行签订编号为 HTZ370666200GDZC202100003 的固定资产贷款合同，以招远市“智慧金都”一期建设项目应收-96-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注 政府付费质押取得借款12000.00万元。截止2025年12月31日，该笔长期借款余额为9470.00万元，其中800.00万元划分至一年内到期的非流动负债。 （3）2022年，子公司中电京安节能环保科技发展有限公司与中国建设银行股份有限公司 安平支行签订了编号为 HTZ130717700GDZC2022N002 的长期借款合同，借款额度为 23785.00 万元，实际借款额为23783.19万元。本次借款以持有的自2017年5月10日至2030年8月18日售电给国网河北省电力有限公司（付款人）而产生的“可再生能源电价附加补贴部分”收款 权作为质押保证。截止2025年12月31日，借款余额为14810.32万元，其中1412.13万元划分至一年内到期的非流动负债。 （4）2021年，子公司中电武强热力有限公司与中国农业发展银行武强县支行签订了编号 为13110600-2021年(衡强)字0005号的借款合同，借款金额8000.00万元。本次借款以集中供热特许经营协议项下应收账款进行质押，同时子公司中国电子系统技术有限公司为本次借款提供连带责任担保。截止2025年12月31日，借款余额为3854.24万元，其中704.24万元划分至一年内到期的非流动负债。 注2：抵押借款 2025年，子公司中电行唐生物质能热电有限公司与河北银行股份有限公司石家庄分行签 订合同编号为 DK241210000031的固定资产借款合同，借款金额 4993.00万元。本次借款以行唐经济开发区光明路东侧、新合街北侧等8处不动产作为抵押，同时以应收账款作为质押。截止到2025年12月31日，借款余额为2995.80万元，其中1000万元划分至一年内到期的非流动负债。 37．租赁负债 项目期末余额期初余额 租赁付款额450458617.61210194846.50 减：未确认的融资费用37033001.2318628105.63 重分类至一年内到期的非流动负债98717300.9971854237.99 租赁负债净额314708315.39119712502.88 38．长期应付款 项目期末余额期初余额 长期应付款项53975907.91140912316.61 专项应付款18815826.3130109509.90 合计72791734.22171021826.51 -97-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注 （1）长期应付款项期末余额项目期末余额期初余额 应付融资租赁款27569468.44146076199.75 其中：未实现融资费用-1500541.04-11430256.84 其他长期应付款48186100.6346513457.82 减：一年内到期的长期应付款20279120.1240247084.12 合计53975907.91140912316.61 （2）专项应付款项期末余额项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因三供一业补助资 2739401.19-234873.912504527.28- 金 职工安置费27370108.71-11058809.6816311299.03- 合计30109509.90-11293683.5918815826.31- 注：职工安置费，是子公司中国电子系统工程第四建设有限公司及中电洲际环保科技发展有限公司在企业改制过程中形成，其中： （1）中国电子系统工程第四建设有限公司（改制前为中国电子系统工程第四建设公司），于2003年经中国电子批准改制为有限责任公司（中电资[2003]89号），根据相关政策于 2003年将中国电子系统工程第四建设公司的净资产提留1124.27万元用于安置职工。截至 2025年12月31日，剩余541.86万元尚未支付完毕。 （2）中电洲际环保科技发展有限公司，是公司与邯郸市热力公司于2017年9月共同设立的公司。2018年，根据邯郸市政府批准的事业单位改制方案，邯郸市热力公司由事业单位转企改制，将其机器设备、管网等资产以131856.85万元出售给中电洲际环保科技发展有限公司，并根据《市热力公司转企改制职工安置方案》将上述资产转让款中的18894.60万元转给中 电洲际环保科技发展有限公司用于职工安置。截至2025年12月31日，剩余1089.27万元尚未支付完毕。 39．长期应付职工薪酬 （1）长期应付职工薪酬明细表项目期初余额本期增加本期减少期末余额 一、离职后福利-设定受益计划净负债84190000.003170183.294730183.2982630000.00 二、辞退福利20750000.003025267.914095267.9119680000.00 三、其他长期福利---- 合计104940000.006195451.208825451.20102310000.00 （2）设定受益计划变动情况 -98-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注项目本期金额上期金额 1．上年年末余额84190000.0074440000.00 2．计入当期损益的设定受益成本5530000.005799420.00 （1）当期服务成本680000.00529420.00 （2）过去服务成本3410000.003300000.00 （3）结算利得（损失以"－"表示）-- （4）利息净额1440000.001970000.00 3．计入其他综合收益的设定受益成 2960000.00-7620000.00 本 （1）精算利得（损失以"－"表示）2960000.00-7620000.00 4．其他变动-4130000.00-3669420.00 （1）结算时支付的对价--340000.00 （2）已支付的福利-4130000.00-3329420.00 （3）处置子公司-- （4）新增人员的影响-- 5．期末余额82630000.0084190000.00 40．预计负债 项目期末余额期初余额 未决诉讼10000000.0012135397.82 产品质量保证5068611.537518269.25 待执行的亏损合同50681084.8369246255.19 其他740000.00890000.00 合计66489696.3689789922.26 41．递延收益 项目期初余额本期增加本期减少期末余额 政府补助155655415.2738413824.0530794573.55163274665.77 合计155655415.2738413824.0530794573.55163274665.77涉及政府补助的项目情况 与资产相关/与项目期初余额本期增加本期减少期末余额收益相关 产业培育基金31470546.98811424.052195675.2530086295.78与收益相关 锅炉关停补贴18050000.0018050000.00与收益相关数字经济创新中 14117647.0417000000.001436140.8229681506.22与资产相关 心项目 13号项目8700000.00--8700000.00与收益相关 南通适配中心装 8014483.87-5342989.202671494.67与资产相关 修项目补贴 拆迁补偿款6915345.21-488142.026427203.19与收益相关供热前期工作补 4637499.73-350000.044287499.69与收益相关 贴 -99-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注 与资产相关/与项目期初余额本期增加本期减少期末余额收益相关 共建中国-南通信 息技术应用创新3666666.64-3666666.64-与资产相关产业园合作项目优势产业发展专 项资金-热电联产3187500.29-249999.962937500.33与资产相关项目 发改委某项目3030000.00-3030000.00-与资产相关人工智能专题基 于生成式 AI 技术 的自主专利服务1787500.00-1270555.93516944.07与收益相关创新平台项目补贴中电浙江宁波网 1666666.67-1666666.67-与资产相关 安创新基地项目工信部恶意代码 分析项目的国拨1498000.00-599200.00898800.00与资产相关资金政府补助（锅炉 1469700.00-248400.001221300.00与收益相关 补贴）基于高性能图计算的生物医学信 息增强智能技术1116000.00--1116000.00与资产相关及可信应用系统开发 供暖设备补贴1003333.56-69999.96933333.60与收益相关解聚再造过程数 字孪生优化及智803647.581113600.00762000.001155247.58与资产相关慧工厂构建技术 2021溧阳市先进 制造专项资金项607079.35-75102.60531976.75与收益相关目补贴秸秆倒料机补贴 摊销、秸秆收储338333.50-57999.96280333.54与资产相关补贴款武汉市科技局专 300000.00-300000.00-与收益相关 项资金 2019溧阳市先进 制造专项资金项272520.00-45420.00227100.00与收益相关目补贴农作物秸秆还田 利用项目-装载机226502.12-75500.04151002.08与资产相关补贴洁净室系统装备工程技术研究中 153573.83-105835.8047738.03与资产相关 心项目研发购置补助农作物秸秆还田 利用项目-自卸130938.32-43638.2487300.08与资产相关 车、皮带机补贴 农林局补贴-安平县2018年农作物 67461.36-17224.0850237.28与资产相关 秸秆综合利用试点项目智慧医疗心血管类多模态大模型 -8500000.00-8500000.00与收益相关的技术攻关及示范应用项目 -100-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注 与资产相关/与项目期初余额本期增加本期减少期末余额收益相关研发项目补贴资 -1500000.00486111.111013888.89与收益相关金 2025年某国家重 -4900000.00-4900000.00与资产相关点研发计划 2024年某国家重 -3838800.001499000.002339800.00与收益相关点研发计划项目 工信部某项目-750000.00-750000.00与资产相关石家庄市行唐县 农作物秸秆综合36606969.27-894805.2835712163.99与资产相关利用专项资金 保障性安居工程5817499.95-5817499.95-与收益相关 合计155655415.2738413824.0530794573.55163274665.77 42．其他非流动负债 项目期末余额期初余额 管网建设费948147595.381033448277.32 待转销项税额66671002.3370072200.07未终止确认的应收账款保理款 -396000000.00项 合计1014818597.711499520477.39 43．股本 期初余额期末余额投资者名称所占本期增加本期减少所占投资金额比例投资金额比例 (%)(%) 股份总数1137959234.00100.0077220077.00-1215179311.00100.00 合计1137959234.00100.0077220077.00-1215179311.00100.00 根据本公司于2023年8月22日、2023年11月21日、2023年9月13日召开第九届董事会 第十九次会议、第九届董事会第二十二次会议及2023年第三次临时股东大会审议通过了关于公司向特定对象发行 A 股股票事宜的相关议案以及《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》、深圳证券交易所《关于深圳市桑达实业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核意见告知函》审核通过并经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市桑达实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕991 号)同意注册，同意本公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）77220077股。本公司于2025年12月31日分别向中汇人寿保险股份有限公司、徐岱群、华泰资产管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、 华安证券资产管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司、田新铭定向增发人民币普通股(A 股)股票5148005股、6435006股、5791505股、4774774股、24388674股、21036036股、 2863577股、4382239股、2400261股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币 15.54元，募集金额分别为79999997.70元、99999993.24元、89999987.70元、74199987.96元、 378999993.96元、326899999.44元、44499986.58元、68099994.06元、37300055.94元，共计 -101-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注 募集资金人民币1199999996.58元，其中计入股本77220077.00元，中介机构和其他发行费用（不含增值税）人民币1910584.97元，计入资本公积1120869334.61元。经此发行，注册资本变更为人民币1215179311.00元。 44．资本公积 项目期初余额本期增加本期减少期末余额 一、资本（或股本）溢价2203577105.101120869334.61-3324446439.71 二、其他资本公积1216838567.7138052.58681020.801216195599.49 合计3420415672.811120907387.19681020.804540642039.20 注：（1）本公司股本溢价增减变动情况见附注五、43.股本中关于资本公积相关描述； （2）本公司之子公司中电易水环境投资有限公司之联营企业其他权益变动，根据持股比 例计算增加其他资本公积38052.58元； （3）本公司之子公司中国电子系统工程第四建设有限公司之联营企业其他权益变动，根 据持股比例计算减少其他资本公积681020.80元。 -102-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注 45．其他综合收益 本期金额 项目期初余额减：前期计入减：前期计入其期末余额 本期所得税前减：所得税税后归属于母税后归属于少其他综合收益他综合收益当期其他发生额费用公司数股东当期转入损益转入留存收益 1．不能重分类进损益的其他综合收益-48762981.28-2568541.26-4797057.64-2531119.67-3677678.60-1156800.63--52440659.88 其中：重新计量设定受益计划变动额-9083589.752960000.00---3960300.00-1000300.00--5123289.75 权益法下不能转损益的其他综合收益--------- 其他权益工具投资公允价值变动-39679391.53-5528541.264797057.64-2531119.67-7637978.60-156500.63-47317370.13 企业自身信用风险公允价值变动--------- 2．将重分类进损益的其他综合收益2544248.755765764.59---2940539.942825224.65-5484788.69 其中：权益法下可转损益的其他综合收益--------- 其他债权投资公允价值变动--------- 金融资产重分类计入其他综合收益的金额--------- 其他债权投资信用减值准备--------- 现金流量套期储备--------- 外币财务报表折算差额2544248.755765764.59---2940539.942825224.65-5484788.69 合计-46218732.533197223.33-4797057.64-2531119.67-737138.661668424.02--46955871.19 注：前期计入其他综合收益当期转入留存收益4797057.64元，其中本期处置在其他权益工具投资核算的喜利得（邯郸）制造有限公司其他综合收益结转留存收益2655719.00、在其他权益工具核算的嘉兴中电艾伽投资合伙企业（有限合伙）所投资标的部分退出亦将其他综合收益结转至留存收益2141338.64元。 -103-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注 46．专项储备 项目期初余额本期增加本期减少期末余额备注 安全生产费43006281.51120169166.88138243217.3624932231.03 合计43006281.51120169166.88138243217.3624932231.03 47．盈余公积 项目期初余额本期增加本期减少期末余额 法定盈余公积159888757.16--159888757.16 任意盈余公积147629306.02--147629306.02 合计307518063.18--307518063.18 48．未分配利润 项目本期金额上期金额 上年年末余额1632082086.621395550901.09 期初调整金额-- 本期期初余额1632082086.621395550901.09 本期增加额-74679587.79364548703.92 其中：本期净利润转入-127069431.40329726273.71 盈余公积弥补亏损转入-- 资本公积弥补亏损转入-- 其他综合收益结转留存收益4797057.6434822430.21 其他调整因素47592785.97- 本期减少额136555108.08128017518.39 其中：本期提取盈余公积数-2842002.65 本期提取一般风险准备-- 本期分配现金股利数136555108.08125175515.74 转增资本-- 其他减少-- 本期期末余额1420847390.751632082086.62 注：其他调整因素系子公司部分少数股东退回以前年度分红。 49．营业收入、营业成本 （1）营业收入和营业成本情况本期金额上期金额项目收入成本收入成本 主营业务49084700464.8844354339613.3167202994059.3760419084076.87 其他业务85656452.2742786564.78186430434.90112501099.80 -104-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注本期金额上期金额项目收入成本收入成本 合计49170356917.1544397126178.0967389424494.2760531585176.67 （2）营业收入、营业成本明细本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本 洁净室服务44552863418.0340938554979.5962969154054.5557240703811.98 数字与信息服务2469985564.291612133408.592059020072.451345829271.17 数字供热与新能源服务1862455525.141599100548.972020993007.071700032617.02 其他产业服务285052409.69247337240.94340257360.20245019476.50 合计49170356917.1544397126178.0967389424494.2760531585176.67 50．税金及附加 项目本期金额上期金额 城市维护建设税31959619.2044093339.82 教育费附加（含地方教育费附加）25089273.6434495773.75 印花税35892581.0236484507.80 房产税14514502.7915239866.32 土地使用税3236647.693508976.12 环境保护税2336332.881402979.43 车船税217687.33236837.40 其他1182437.843879812.60 合计114429082.39139342093.24 51．销售费用 项目本期发生额上期发生额 职工薪酬625640175.74786815419.58 差旅费77229411.5474684321.26 业务招待费33445043.7245111695.05 广告费1290233.736128365.51 招投标费用10705631.4314178765.65 租赁及物业费16348581.0214563383.35 服务费28423080.7725220971.01 折旧费4596908.586471732.53 摊销费2498912.649055806.60 办公费3178838.507542769.92 修理费3138993.136393616.02 代理费1741770.137190694.94 其他35446424.6629078760.40 -105-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注项目本期发生额上期发生额 合计843684005.591032436301.82 52．管理费用 项目本期发生额上期发生额 职工薪酬797641813.861245535554.77 折旧费47773186.6264546603.47 差旅费42378970.0972851448.81 租赁及物业费45482705.31119752822.30 无形资产摊销39209082.7634326678.38 咨询费23243962.013094861.43 业务招待费28691848.0239715729.95 中介机构费41471984.2779074871.47 办公费10684084.2922625849.54 长期待摊费用摊销22949273.5426607967.28 修理费5028867.902591190.67 会议费4865887.547568808.42 能源费2587891.606934806.01 车辆使用费4341952.4210236715.71 劳动保护费53730.7613228725.18 通讯费4739225.827946132.50 诉讼费4435051.804760189.00 其他87273105.56100255420.94 合计1212852624.171861654375.83 53．研发费用 项目本期发生额上期发生额 职工薪酬894738228.971104245647.94 材料费376096503.19821229277.99 委托外部研究开发费用2689810.8814281859.49 折旧与摊销54417737.1849043890.81 其他77503993.9382071306.62 合计1405446274.152070871982.85 54．财务费用 项目本期发生额上期发生额 利息费用391820151.54484646819.98 减：利息收入139379231.19205497352.88 汇兑损失15452828.402721297.03 减：汇兑收益600003.37501374.20 -106-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注项目本期发生额上期发生额 手续费支出36853835.9146999425.63 其他4644874.889167235.62 合计308792456.17337536051.18 55．其他收益 （1）其他收益明细情况项目本期发生额上期发生额 政府补助114923952.84160068808.32 进项税加计抵减1977856.255567521.16 代扣个人所得税手续费6208181.206450265.65 合计123109990.29172086595.13 （2）计入其他收益的政府补助 补助类型本期金额上期金额与资产相关/与收益相关 供热运营补贴16658131.7254144870.31与收益相关 增值税即征即退31926055.4240854643.69与收益相关 研发经费补贴6521091.099706552.96与收益相关 研发设备补贴599200.00350000.04与收益相关 稳岗就业补贴4592322.074843793.74与收益相关 税收补贴8498063.109247670.83与收益相关 产业园区补贴20722862.6811009655.88与资产相关/与收益相关 人才补贴4429260.003803839.44与收益相关 生产设备补贴3105834.313774805.28与资产相关 产业扶持资金补贴5028000.005542320.00与收益相关 产业基金补贴1879251.16458629.26与资产相关 政府奖励补贴4159661.007542795.68与收益相关 其他补贴6804220.298789231.21与资产相关/与收益相关 合计114923952.84160068808.32 56．投资收益 产生投资收益的来源本期发生额上期发生额 权益法核算的长期股权投资收益5768322.27-1908420.74 处置长期股权投资产生的投资收益47271601.07144439232.07 交易性金融资产持有期间的投资收益5931201.221996124.03 其他权益工具投资持有期间的投资收益22794.591820436.99 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-91416.72-1420810.11 合计58902502.43144926562.24 57．公允价值变动收益 -107-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额 交易性金融资产-4440980.307734169.41 合计-4440980.307734169.41 58．信用减值损失 项目本期发生额上期发生额 应收账款坏账损失-229829065.12-506229215.26 其他应收款坏账损失-22491130.08-14597236.18 长期应收款坏账损失-13564375.59 合计-265884570.79-520826451.44 59．资产减值损失 项目本期发生额上期发生额 存货跌价损失-14063427.86-15124232.83 合同资产减值损失-265456478.45-134094692.37 长期股权投资减值损失-7481382.74-924030.08 固定资产减值损失-3468700.00- 其他非流动资产减值损失1451729.281802563.07 合计-289018259.77-148340392.21 60．资产处置收益 项目本期发生额上期发生额固定资产处置利得（损失以“-”填 19038188.6562609799.94 列）无形资产处置利得（损失以“-”填-92129921.29 列）租赁资产处置利得（损失以“-”填 1164129.13-18564.76 列） 合计20202317.78154721156.47 61．营业外收入 项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额 非流动资产毁损报废利得1157504.00307627.121157504.00 违约金及理赔款收入816217.499223238.51816217.49 罚款收入383195.0051733.98383195.00 无法支付的应付款项9256965.8825388141.759256965.88 其他4358953.037932233.444358953.03 合计15972835.4042902974.8015972835.40 62．营业外支出 项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额 非流动资产毁损报废损失934689.46468868.90934689.46 -108-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额 对外捐赠支出1945000.001920599.991945000.00 罚款滞纳金支出31218349.50658023.1531218349.50 预计诉讼损失-12146499.98- 违约赔偿支出2212438.161342867.782212438.16 其他2183018.879043651.782183018.85 合计38493495.9925580511.5838493495.97 63．所得税费用 （1）所得税费用表项目本期发生额上期发生额 当期所得税费用445267459.49525509745.90 递延所得税调整-65375508.89-101929884.42 合计379891950.60423579861.48 （2）会计利润与所得税费用调整过程项目本期金额 利润总额508376635.64 按法定[或适用]税率计算的所得税费用127094158.91 子公司适用不同税率的影响-14570518.53 调整以前期间所得税的影响89339285.44 非应税收入的影响-2991502.58 不可抵扣的成本、费用和损失的影响12774245.93 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-18194301.86 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响304210876.24 环保节能项目减免及研发费用加计扣除的影响-117770292.95 所得税费用379891950.60 64．现金流量表项目 （1）收到的其他与经营活动有关的现金项目本期发生额上期发生额 利息收入139379231.19205497352.88 收到的政府补助108098882.01112959840.83 收回保证金押金等490594129.68496169309.57 其他991931250.891014198283.26 合计1730003493.771828824786.54 -109-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注 （2）支付的其他与经营活动有关的现金项目本期发生额上期发生额 付现费用889133185.76860724549.05 支付的押金、保证金577438540.44674029163.74 往来款849822426.85636746669.62 合计2316394153.052171500382.41 （3）收到的其他与投资活动有关的现金项目本期发生额上期发生额 收到的定期存款及利息72109500.00100809651.40 收回借款-60000000.00 合计72109500.00160809651.40 （4）支付的其他与投资活动有关的现金项目本期发生额上期发生额 准备持有到期的定期存款93000000.0026126297.17 处置子公司收到的现金净额重分类1785722.752069594.44 合计94785722.7528195891.61 （5）收到的其他与筹资活动有关的现金项目本期发生额上期发生额 应收保理融资款118000000.00396000000.00 票据及供应链贴现46395338.8833467680.79 合计164395338.88429467680.79 （6）支付的其他与筹资活动有关的现金项目本期发生额上期发生额 收购中国系统少数股权185003397.50185003397.50 融资租赁还款及手续费151169974.3177945508.41 担保费支出529900.00- 退少数股东减资款34883000.00- 合计371586271.81262948905.91 65．现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料 -110-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注项目本期发生额上期发生额 1.将净利润调节为经营活动现金流量：———— 净利润128484685.04820042754.02 加：资产减值损失289018259.77148340392.21 信用减值损失265884570.79520826451.44 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧501745694.16473150771.04 使用权资产折旧98334013.7285385838.56 无形资产摊销106125530.5491227641.12 长期待摊费用摊销65311482.3959121314.60处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收-20202317.78-154721156.47益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）-222814.54161241.78 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）4440980.30-7734169.41 财务费用（收益以“－”号填列）391820151.54484646819.98 投资损失（收益以“－”号填列）-58902502.43-144926562.24 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）-58198508.43-101293399.43 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）-7177000.46-7693778.33 存货的减少（增加以“－”号填列）-71243490.07-165757972.86 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）-2771528696.52-12342718110.19 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）839752549.2711062733284.65 其他- 经营活动产生的现金流量净额-296557412.71820791360.47 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本-- 一年内到期的可转换公司债券-- 租入固定资产-- 3.现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额10488671561.6210298756893.95 减：现金的期初余额10298756893.957966177021.31 加：现金等价物的期末余额-- 减：现金等价物的期初余额-- 现金及现金等价物净增加额189914667.672332579872.64 （2）本期支付的取得子公司的现金净额项目金额 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物- 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物- 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物- 取得子公司支付的现金净额- （3）本期收到的处置子公司的现金净额项目金额 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物130304720.00 -111-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注项目金额 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物2814821.42 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物- 加：处置收到现金小于被处置公司货币资金余额重分类到支付的其他与投资活动 1785722.75 有关的现金 处置子公司收到的现金净额129275621.33 （4）现金及现金等价物的构成项目期末余额期初余额 一、现金10488671561.6210298756893.95 其中：库存现金-- 可随时用于支付的银行存款9770467703.519827670907.15 可随时用于支付的其他货币资金718203858.11471085986.80 可用于支付的存放中央银行款项-- 存放同业款项-- 拆放同业款项- 二、现金等价物-- 其中：三个月内到期的债券投资-- 三、期末现金及现金等价物余额10488671561.6210298756893.95 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等 --价物 66．外币货币性项目 项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额 货币资金316480301.20 其中：美元29707788.237.0288208810101.91 港币60648.210.903254777.46 林吉特1924895.101.73193333725.82 越南盾119856614266.670.000335956984.28 泰铢307077356.080.222568324711.73 应收账款105357426.86 其中：美元9493994.047.028866731385.31 越南盾67663352833.000.000320299005.85 泰铢53990213.590.222512012822.52 林吉特3645830.121.73196314213.18 短期借款13855200.00 林吉特8000000.001.731913855200.00 67．租赁 （1）本公司作为承租人 -112-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注 *使用权资产、租赁负债情况参见附注五、18\附注五、37。 *计入本年损益的情况计入本年损益项目列报项目金额 租赁负债的利息财务费用12088672.83 短期租赁费用（适用简化处理）管理费用、销售费用等36822461.83 低价值资产租赁费用（适用简化处理）- 注：上表中“短期租赁费用”不包含租赁期在1个月以内的租赁相关费用；“低价值资产租赁费用”不包含包括在“短期租赁费用”中的低价值资产短期租赁费用。 *与租赁相关的现金流量流出情况项目现金流量类别本年金额 偿还租赁负债本金和利息所支付的现金筹资活动现金流出105451637.17对短期租赁和低价值资产支付的付款额（适用于经营活动现金流出37378074.21简化处理） 支付的未纳入租赁负债的可变租赁付款额经营活动现金流出- 合计142829711.38 （2）本公司作为出租人 *与融资租赁有关的信息无。 *与经营租赁有关的信息 A、计入本年损益的情况计入本年损益项目列报项目金额 租赁收入营业收入81494977.35与未纳入租赁收款额计量的可变租赁付款额相关的收 -入 合计81494977.35 B、租赁收款额的收款情况期间将收到的未折现租赁收款额 资产负债表日后第1年51914219.50 资产负债表日后第2年28576170.05 资产负债表日后第3年22900429.10 资产负债表日后第4年12201561.04 资产负债表日后第5年12102619.94 剩余年度54026326.35 合计181721325.98 -113-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注 2．PPP 项目合同 2017年12月15日，由于本公司子公司招远中电智慧产业发展有限公司（简称招远公司） 还未成立，招远市财政局暂与本公司之子公司中国电子系统技术有限公司签订项目编号为“XYCG-ZY2017-003”的《山东省招远市“智慧金都”PPP项目合同》。 合同规定合作期限为20年，包括总建设期3年和运营期17年。项目计划建设内容包括 6个领域32个子项目，估计总投资11.98亿元，项目资本金暂定为总投资的20%约23960.00万元。根据《招远市“智慧金都”顶层规划》把项目初步划分为：数据资源体系、融合窗口和共性平台、惠民服务、城市管理、产业服务和基础设施。 年度折现率为5.88%，运营合理利润率为5.9%。 非经营性项目： 1、采用“政府付费”的回报方式，运营期第 n年政府付费额计算公式为： An=P1*(1+i)^n/财政运营补贴周期（17）+年度运营成本*(1+r)-运维绩效罚款 说明： (1)P1 为非经营性项目的全部建设成本=项目建设费用(包含工程费、软硬件设:备费、系 统集成费)+项目建设其他费+建设期利息-建设期绩效考核罚款； (2)项目政府补贴周期为运营期 17年，n=1、.....16..117； (3)i为年度折现率，以乙方中标折现率计取，并根据调价机制调整； (4)r为运营合理利润率，以乙方中标利润率计取； (5)年度运营成本以政府方审计结果为准(其中硬件设备更新和软件系统升级的外购费用 单独据实核算，不计算合理利润率)； (6)后期项目运营过程中，若非经营性项目产生其他使用者付费收入，则该收入全部用于冲抵政府付费数额。 2、回报机制：准经营性项目采用“可行性缺口补助”的回报方式。运营期内第 n年政府 可行性缺口补助额计算公式为： Bn=P2*(1+i)^n/财政运营补贴周期（17）+年度运营成本*（1+r)-当年使用者付费数额-运维绩效罚款 说明: （1）P2 为准经营性项目的全部建设成本=项目建设费用(包含工程费、软硬件设，备费、系统集成费)+项目建设其他费+建设期利息一建设期绩效考核罚款。 （2）项目政府补贴周期为运营期 17年，n=1、.....16..17. -114-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注 （3）i为年度折现率，以方中标折现率计取，根据调价机制调整。 （4）r为运营合理利润率，以乙方中标利润率计取。 （5）年度运营成本以政府方审计结果为准(其中硬件设备更新和软件系统升级的外购费 用单独据实核算，不计算合理利润率)。 （6）当年使用者付费数额最终以政府方审计结果为准。 （7）若运营期内某一年度核算 Bn 为负值时，政府方当年不再向项目公司支付可行性缺口补助，该金额的绝对值可用于冲抵非经营性项目的政府付费金额。 3.激励与超额收益分配机制 对于准经营性项目，根据运营期内核算出的运营净收益情况，采用不同的激励与超额收益分配机制，各子项目单独核算。 运营期第 n年运营净收益=当年运营成本-当年使用者付费数额 运营期第 n年运营净收益累计净现值 ?? =∑ （运营期第??年运营净收益/（?? + ??）^n ??=?? （1）运营期第 n年运营净收益累计净现值+经审计的项目建设投资额≤1时，按上述“可行性缺口补助”的计算方式向项目公司支付运营补贴。 （2）运营期第 n 年运营净收益累计净现值+经审计的项目建设投资额>1 时，从运营期第 n+1 年起，政府方将不再向项目公司支付可行性缺口补助费用，并在剩余运营期对项目公司每年予以一定奖励，具体奖励机制如下:*剩余运营年政府按照上述回报机制中核算出的当年应付建设投资补贴额(不含运营成 本)的30%支付给本公司作为奖励。 *剩余运营年运营净收益政府方和本公司按照60%:40%的比例进行分成。 *若由于设备更新重置或软件升级等原因导致某一年度项目运营净收益小于0则政府方向本公司支付相应运营补贴。 经营性项目： 1.经营性项目采用“使用者付费”的回报方式，由本公司承担项目的建设投资并对项目 进行市场化运营，通过使用者付费获取项目投资收益。 如运营期内某年度实际的使用者付费额小于“项目年均建设成本(折算成各年度现值)+项目运营成本*(1+运营合理利润率 r)”之和时，该部分金额计入亏损资金池，亏损资金池未弥补的部分，按照年度折现率 i 复利计息，通过以后年度使用者付费额进行弥补，直至亏损资金池全部得到弥补。 -115-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注 如运营期结束时，亏损资金池累计余额依然大于0则政府方不再为亏损资金池额外向本公司支付任何补贴。 说明: （1）年度折现率 i以乙方中标折现率计取。 （2）运营合理利润率 r以乙方中标利润率计取。 （3）项目年均建设成本(折算成各年度现值)=审定的项目建设投资/运营期年限(17)* （1+i）^n （4）年度运营成本以政府方审计结果为准(其中硬件设备更新和软件系统升级的外购费 用单独据实核算，不计算合理利润率)。 （5）当年使用者付费数额最终以政府方审计结果为准。 2.超额收益分配机制 运营期内各年度使用者付费额优先用于弥补项目年均建设成本(按年度折现率 i折算成各 年度现值)、项目运营成本(考虑合理利润率 r)以及以前年度经营性项目的亏损资金池，若弥补完成后仍有剩余(Q)，则剩余的使用者付费额(Q)按照如下原则进行分配: （1）若运营期第 n年剩余的使用者付费额(Q)满足条件: Q/(年均建设成本*(1+i)^n+项目运营成本*(1+r))≤10%时，则运营期第 n 年剩余的使用者付费额付惯额(Q)全部归本公司所有； （2）若运营期第 n年剩余的使用者付费额(Q)满足条件： 10%40%时，则运营期第 n 年超出 40%部分的使用者付费额(Q3)的 20%归本公司所有， 80%归政府方所有。10%至20%的部分按照本条第(2)款分配。20%至40%的部分按照本条第(3)款分配。 本项目采用 DBFOT（设计-建设-融资-运营-移交）的方式运作。合作期内，政府方负责项目的方案设计、初步设计、施工图设计等设计文件的审批，项目建设运营相关手续的协调，-116-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注 以及项目建设运营的监管、绩效考核、公共产品及服务定价和质量的监管、财政补贴费用的 拨付、相关优惠政策的落实等工作。本公司负责项目的设计、投融资、建设、运营维护和移交全生命周期工作。建设期内本公司负责本项目的方案设计、初步设计、施工图设计、投融资、建设，后续项目建设手续的办理，硬件设备购置及安装，相关软件系统的开发、购置等。 运营期内本公司负责项目的整体运营和管理，包括项目设施及数据库的维护、设备更新重置、软件系统的更新等，保证项目设施的正常使用和运行:在满足国家、地方政策法规及政府安全、保密要求的前提下，经过政府方许可，对可经营项目进行市场化运营，并通过数据开发和提供增值服务等获取部分运营收益。合作期满，本公司将项目设施和运营权全部无偿移交给政府方:运营期内项目公司自主开发经营形成的无形资产由政府方和项目公司另行协商处理。 本公司子公司招远公司享有本项目经营权并获取利益，有权要求招远市财政局按照约定支付可行性缺口补助费用。在本合同提前终止可根据合同约定获得赔偿。合同期满后如招远市财政局继续选择社会资本参与项目经营本公司享有在同等条件下的优先权。 待招远公司2018年01月30日成立后，于2018年04月18日签订了《山东省招远市“智慧金都”PPP 项目合同补充协议》（简称“补充协议（一）”），由招远公司承继 PPP 项目合同项下中选社会资本方的各项权利义务，负责项目投融资、建设、运营维护和移交等全部工作。 2019年08月09日，出于双方合作细节角度考虑，在“补充协议（一）”的基础上变更 部分条款，签订《山东省招远市“智慧金都”PPP项目合同补充协议（二）》。 2022年10月08日，招远市财政局、招远公司、招远市大数据服务中心签订了《山东省招远市“智慧金都”PPP 项目合同补充协议(三)》。根据协议：本项目建设结束日期为 2022年12月31日，自2023年1月1日起项目整体正式进入运营期，运营期限17年。 招远市“智慧金都”项目于2022年12月31日已全部建设完毕，完工项目24个，项目决算审定金额59880万元，其中：工程款54828万元、其他费用5052万元。 根据以上新规定，2023年为项目进入运营期第一年，按照财务决算报告决算值59880万元计算。按照招远市政府要求，统一按“智慧金都”一个整体项目付费，而以前年度不同时间段完成的项目政府部分预付款，截至到2025年12月31日累计政府付费7422.70万元，其中项目建设成本回款7122.70万元，运维付费300.00万元。 六、研发支出 1．研发支出本期发生额情况 -117-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注项目本期发生额上期发生额 费用化研发支出1405446274.152070871982.85 资本化研发支出96781294.0866457787.45 合计1502227568.232137329770.30 （1）费用化研发支出项目本期发生额上期发生额 职工薪酬894738228.971104245647.94 材料费376096503.19821229277.99 委托外部研究开发费用2689810.8814281859.49 折旧与摊销54417737.1849043890.81 其他77503993.9382071306.62 合计1405446274.152070871982.85 （2）资本化研发支出项目本期发生额上期发生额 职工薪酬95947743.9865022826.68 折旧与摊销194210.3262925.55 其他639339.781372035.22 合计96781294.0866457787.45 2．资本化开发项目情况 项目期初余额本期增加本期减少期末余额 智算云平台项目20829688.4927011574.3647841262.85 一体化 AI 原生安全平台 AISP 项目 - 22227586.88 - 22227586.88基于多要素融合智能算法的异构 -20964664.78-20964664.78算力基础设施协同调度系统 组装式开发平台-V5 - 12745833.76 12745833.76 - 交通仿真软件3594231.865952.383600184.24- AI 建筑产品 174925.68 5694173.00 5869098.68 - TVM-R1 视觉大模型 3076123.13 3076123.13 - 行业大模型研发项目864096.051482994.662347090.71- 其他7400093.303572391.134522953.486449530.95 合计32863035.3896781294.0880002546.8549641782.61重要的资本化开发项目情况预计经济利益产生项目研发进度预计完成时间开始资本化的时点具体依据方式 智算云平台项目 已完成 已完成 销售 2024 年 10 月 tr4 阶段评审 一体化 AI 原生安 开发阶段 2026 年 12 月 销售 2025 年 1 月 tr4 阶段评审 全平台 AISP 项目基于多要素融合智 开发阶段 2026 年 12 月 销售 2025 年 1 月 tr4 阶段评审能算法的异构算力 -118-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注预计经济利益产生项目研发进度预计完成时间开始资本化的时点具体依据方式基础设施协同调度系统 组装式开发平台- 已完成 已完成 销售 2025 年 1 月 tr4 阶段评审 V5 七、在其他主体中的权益 1．企业集团的构成 主要经持股比例(%)子公司名称注册地业务性质取得方式营地直接间接深圳市桑达无线通讯技术有电子产品生同一控制下企 深圳市深圳市100.00限公司产业合并 深圳中联电子有限公司深圳市深圳市房屋租赁72.00投资设立深圳中电桑飞智能照明科技智慧照明系 深圳市深圳市100.00投资设立有限公司统集成 中电国际物流（北京）有限同一控制下企 北京市北京市物流服务100.00公司业合并 中电桑达电子设备（江苏）其他电子设同一控制下企 江苏省南京市51.00有限公司备制造业合并 建筑装饰、同一控制下企 中国电子系统技术有限公司北京市北京市装修和其他100.00业合并建筑业科技推广和 中电云计算技术有限公司湖北省武汉市60.00投资设立应用服务业中电（武汉）数字经济技术软件和信息同一控制下企 湖北省武汉市100.00有限公司技术服务业业合并软件和信息同一控制下企 中电智广系统技术有限公司河北省石家庄市51.00技术服务业业合并 中电信息系统（河北）有限信息系统集 河北省唐山市51.00投资设立公司成桑达（香港）有限公司建筑装饰、 （2026年更名为桑达国际有香港香港装修和其他100.00投资设立限公司）建筑业 2．非同一控制下企业合并无。 3．同一控制下企业合并无。 4．处置子公司 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 -119-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注处置价款与处置投资对丧失控制权股权处置比股权处置丧失控制权应的合并报表层面享有子公司名称股权处置价款时点的确定例（%）方式的时点该子公司净资产份额的依据差额四川嘉陵江数 字科技有限责176000.0017.00出售2025/4/30工商变更日-2526.29任公司中电（淄博） 能源科技发展130128300.0080.00出售2025/8/31工商变更日45652945.58有限公司临沧市大数据 420.0060.00出售2025/1/10工商变更日12.69 有限公司山东问海海洋 128900.0080.00出售2025/12/31工商变更日-4720.48 科技有限公司（续上表）丧失控制权丧失控制权丧失控制权按照公允价值丧失控制权之日与原子公司股权之日剩余股之日剩余股之日剩余股重新计量剩余剩余股权公允价投资相关的其他子公司名称权的比例权的账面价权的公允价股权产生的利值的确定方法及综合收益转入投 （%）值值得或损失主要假设资损益的金额四川嘉陵江数字科技 34.00357052.58352000.00-5052.58// 有限责任公司中电（淄博）能源科 ----//技发展有限公司临沧市大数据有限公 40.002147747.392147747.39-// 司山东问海海洋科技有 20.0033405.1232225.00-1180.12// 限公司 5．其他原因的合并范围变动无。 6．子公司少数股东持有的权益 （1）重要的非全资子公司少数股东本期归属于少数本期向少数股东宣期末少数股东权益余子公司名称持股比例股东的损益告分派的股利额 中电云计算技术有限公司40.00-193867998.09-182979963.32 （2）重要非全资子公司的主要财务信息期末余额子公司名称流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计中电云计算技 2658022653.881240649492.183898672146.061889076106.851501470179.123390546285.97 术有限公司（续上表）期初余额子公司名称流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计中电云计算技 2148989087.921217100643.933366089731.851451247194.79879588605.352330835800.14 术有限公司 -120-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注（续上表）本期金额子公司名称营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量 中电云计算技术有限公司1677296510.57-526699472.01-527128071.62-518178336.37（续上表）上期金额子公司名称营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量 中电云计算技术有限公司1345425425.14-965438323.88-966262224.27-1122127011.71 7．在合营安排或联营企业中的权益 （1）重要的合营企业或联营企业 持股比例(%)对合营企业或联合营企业或联营企主要经注册地业务性质营企业投资的会业名称营地直接间接计处理方法北京易捷思达科技 北京市北京市软件开发26.00-权益法发展有限公司数字广东网络建设 广东省广州市软件开发29.92-权益法有限公司 （2）重要联营企业的主要财务信息 期末余额/本期金额项目北京易捷思达科技发展有限数字广东网络建设有限公司公司 流动资产121557811.653647913266.17 非流动资产34228233.04218246696.98 资产合计155786044.693866159963.15 流动负债102303381.843103661045.32 非流动负债3074020.0945610508.90 负债合计105377401.933149271554.22 少数股东权益-2124831.36 归属于母公司股东权益50408642.76714763577.57 按持股比例计算的净资产份额13106247.12214505915.94 调整事项252968600.61206032000.46 其中：商誉250474587.7521404324.71 其他2494012.86184627675.75 对联营企业权益投资的账面价值266074847.73420537916.40 存在公开报价的权益投资的公允价值-- -121-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注 期末余额/本期金额项目北京易捷思达科技发展有限数字广东网络建设有限公司公司 营业收入86120929.371929298888.75 净利润-17886563.3413195621.37 其他综合收益-- 综合收益总额-17886563.3413195621.37（续上表） 期初余额/上期金额项目北京易捷思达科技发展有限公司数字广东网络建设有限公司 流动资产170587664.504294000921.86 非流动资产23223542.73242411566.48 资产合计193811207.234536412488.34 流动负债109884392.903775166957.24 非流动负债19723442.4057552743.54 负债合计129607835.303832719700.78 少数股东权益2040831.31 归属于母公司股东权益64203371.93701651956.25 按持股比例计算的净资产份额16692876.70204821049.82 调整事项254032477.50211793633.47 —商誉250474587.7521404324.71 —其他3557889.75190389308.76 对联营企业权益投资的账面价值270725354.20416614683.29存在公开报价的权益投资的公允 --价值 营业收入111163360.502649535350.30 净利润2424541.5732306922.67 其他综合收益-- 综合收益总额2424541.5732306922.67 （3）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息 项目期末余额/本期金额期初余额/上期金额 合营企业： 投资账面价值合计190652941.12177714923.63下列各项按持股比例计算的合计数 —净利润11833287.4114367745.31 —其他综合收益-- -122-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注 项目期末余额/本期金额期初余额/上期金额 —综合收益总额11833287.4114367745.31 联营企业： 投资账面价值合计701293997.34696185532.87下列各项按持股比例计算的合计数 —净利润-5337691.78-26337344.79 —其他综合收益-- —综合收益总额-5337691.78-26337344.79 八、与金融工具相关的风险 本公司的主要金融工具包括交易性金融资产、短期借款、长期借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。 本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。 1．风险管理目标和政策 本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。 （1）市场风险外汇风险外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。 此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。 本公司面临的汇率风险主要来源于以美元、泰铢、越南盾等计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下： -123-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注项目2025年12月31日2024年12月31日 现金及现金等价物316480301.20168050665.36 应收账款105357426.8642079587.57 外汇风险敏感性分析： 外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下： 本期上期项目汇率变动对股东权益对股东权益的对利润的影响对利润的影响的影响影响 货币资金对人民币升值10%31648030.1231648030.1215571231.7815571231.78 应收账款对人民币升值10%10535742.6910535742.693253082.543253082.54 货币资金对人民币贬值10%-31648030.12-31648030.12-15571231.78-15571231.78 应收账款对人民币贬值10%-10535742.69-10535742.69-3253082.54-3253082.54利率风险 浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2025年12月31日，本公司带息债务主要为人民币计价的浮动利率合同及固定利率合同，浮动利率合同金额为10594737099.02元，固定利率合同金额为1565775335.59元。 （2）信用风险 本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、长期应收款等。 本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。 对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产和长期应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。 （3）流动风险流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。 -124-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。 本公司持有各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下： 期末余额项目即时 1年以内1-2年2-5年5年以上合计 偿还 短期借款-1176374111.33---1176374111.33 应付票据-5313374774.73---5313374774.73 应付账款-35281063300.55---35281063300.55 其他应付款-570442826.28---570442826.28一年内到期的非 -2235027370.46---2235027370.46流动负债 租赁负债--130113798.62142636043.7077166491.56349916333.88 长期借款--3818684917.004251580185.92247289711.248317554814.16（续上表）期初余额项目即时 1年以内1-2年2-5年5年以上合计 偿还 短期借款-1187127979.20---1187127979.20 应付票据-5787196872.15---5787196872.15 应付账款-32811383139.04---32811383139.04 其他应付款-1094833875.47---1094833875.47一年内到期的非 -2879148376.36---2879148376.36流动负债 租赁负债--41334260.5328792851.7763627629.97133754742.27 长期借款--2197325040.504487140202.88231247105.656915712349.03 2．关于供应商融资安排的对该企业负债、现金流量以及该企业流动性风险 敞口的影响： （1）供应商融资安排的条款和条件 报告期内，本公司基于延长付款期限进行了供应商融资安排，具体条款和条件如下： 本公司与多家供应链金融服务平台办理反向保理业务，为供应链平台持有的由本公司到-125-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注 期付款的电子债权凭证的卖方提供服务。本公司相关银行收到本公司提供的应收账款信息，通知原始债权人（本公司供应商）通过供应链平台发起申请生成对应的电子债权凭证，原始债权人提供应收账款信息和贸易背景资料，经供应链平台审核通过，生成电子债权凭证，并通过供应链平台提交本公司确认。本公司在电子债权凭证项下的付款义务的履行是无条件且不可撤销的，不受电子债权凭证流转相关方之间任何商业纠纷的影响，本公司不就该付款责任主张抵销或者进行抗辩。本公司将根据供应链平台业务规则于付款日划付等额于电子债权凭证项下金额。电子债权凭证可持有到期、转让、融资。 （2）资产负债表中的列报项目和相关信息列报项目期末余额 应付账款4698459141.63 其中：供应商已收到款项2289284340.86 短期借款158115944.44 其中：供应商已收到款项10000000.00 合计4856575086.07 3．金融资产转移 （1）本公司发生的金融资产转移情况已转移金融资产性已转移金融资产金转移方式终止确认情况终止确认情况的判断依据质额保留了几乎所有的风险和保理应收账款未终止确认 796239491.01报酬，包括相关的违约风 险保留了几乎所有的风险和背书应收票据未终止确认 175233688.28报酬，包括相关的违约风 险保留了几乎所有的风险和贴现应收票据未终止确认 353233.80报酬，包括相关的违约风 险转移了几乎所有的风险和背书应收款项融资终止确认 1370606934.77 报酬转移了几乎所有的风险和贴现应收款项融资终止确认 16324562.34 报酬 （2）本公司发生的因转移而终止确认的金融资产 -126-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注终止确认的金融资产与终止确认相关的利得项目金融资产转移方式金额或损失应收款项融资背书 1370606934.77 应收款项融资贴现 16324562.34 （3）本已转移但未整体终止确认的金融资产 于2025年12月31日，本公司已保理但尚未到付款期的应收账款的账面原值合计为人民币796239491.01元（2024年12月31日：人民币446000000.00元），如该应收账款到期未能付款，保理商有权要求本公司付清未结算的余额，本公司认为，本公司保留了其几乎所有的风险和报酬，包括与其相关的违约风险，因此，继续全额确认其及与之相关的其他流动负债或短期借款。保理后，本公司不再保留使用其的权利，包括将其出售、转让或质押给其他第三方的权利。 于2025年12月31日，本公司已背书或贴现但尚未到付款期的银行承兑汇票的账面价值合计为人民币175586922.08元（2024年12月31日：人民币213592555.44元），如该商业承兑汇票到期未能承兑，银行有权要求本公司付清未结算的余额，本公司认为，本公司保留了其几乎所有的风险和报酬，包括与其相关的违约风险，因此，继续全额确认其及与之相关的其他流动负债或短期借款。背书或贴现后，本公司不再保留使用其的权利，包括将其出售、转让或质押给其他第三方的权利。 （4）已整体终止确认但继续涉入的已转移金融资产 于2025年12月31日，本公司已背书或贴现但尚未到付款期的银行承兑汇票的账面价值合计为人民币1386931497.11元（2024年12月31日：人民币2345715462.17元）。于2025年 12月31日及2024年12月31日，其到期日为1至12个月，根据《票据法》相关规定，若承兑 银行拒绝付款的，其持有人有权向本公司追索（“继续涉入”）。本公司认为，本公司已经转移了其几乎所有的风险和报酬，因此，本公司终止确认已贴现未到期的银行承兑汇票。继续涉入及回购的最大损失和未折现现金流量等于其账面价值。本公司认为，继续涉入公允价值并不重大。本财务报表期间内，本公司无因继续涉入已终止确认金融资产当年度和累计确认的收益或费用。背书或贴现在本年度大致均衡发生。 九、公允价值的披露 1．以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值 -127-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注期末公允价值 项目第一层次公第二层次公允第三层次公允合计允价值计量价值计量价值计量 一、持续的公允价值计量 （一）交易性金融资产--247333005.72247333005.72 1、以公允价值计量且其变动计入当 --247333005.72247333005.72期损益的金融资产 （1）权益工具投资--247333005.72247333005.72 （二）应收款项融资--408576145.44408576145.44 （三）其他权益工具投资7410715.3043791586.7251202302.02 2．持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 本公司将输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价的 金融资产、金融负债及衍生金融工具作为第一层次公允价值计量项目。 3．持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数 的定性及定量信息 本公司将输入值是除第一层次输入值外直接或间接可观察的金融资产、金融负债及衍生金融工具作为第二层次公允价值计量项目。目前将新三板股票作为第二层次公允价值计量项目。 4．持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数 的定性及定量信息 本公司将输入值是不可观察的金融资产、金融负债及衍生金融工具作为第三层次公允价值计量项目。本公司持有第三层次公允价值计量的交易性金融资产为股权投资，股权投资参考截止资产负债表日的净资产基础法确定公允价值；本公司持有第三层次公允价值计量的应 收款项融资为应收票据，持有意图为背书或者贴现，且其剩余期限较短，账面价值等同于公允价值；本公司持有第三层次公允价值计量的其他权益工具投资为持有的非上市公司股权，以截止资产负债表日的净资产基础法确定公允价值。 -128-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注 5．持续的第三层次公允价值计量项目，上年年末与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析 持续的第三层次公允价值计量项目的调节信息 当期利得或损失总额购买、发行、出售和结算对于在报告期转入转出末持有的资 项目期初余额第三第三计入其他期末余额产，计入损益层次层次计入损益购买发行出售结算综合收益的当期未实现利得或变动 ◆交易性金融资产251773986.02---4440980.30-----247333005.72-以公允价值计量且其 变动计入当期损益的251773986.02---4440980.30-----247333005.72-金融资产 权益工具投资251773986.02---4440980.30-----247333005.72- 其他---------- ◆应收款项融资532848214.31--3294527020.773418799089.64408576145.44- ◆其他权益工具投资50087665.55--709640.177005719.0043791586.72- 合计834709865.88---4440980.30709640.173294527020.77-3425804808.64-699700737.88-其中与金融资产有关 -----------的损益 ◆交易性金融负债----------- -129-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注 十、关联方关系及其交易 1．本企业的母公司 母公司对母公司对母公司名称注册业务性质注册资本本本地公司的持公司的股表决权 比例(%)比例(%) 生产、开 中国中电国际信息服务有限公深圳364000万17.17.发、销售司元8181 本公司最终控制方是：中国电子信息产业集团有限公司。 2．本企业的子公司 详见附注七、1、企业集团的构成。 3．本企业的合营和联营企业情况 合营或联营企业名称与本公司关系安徽中电数城科技有限公司联营企业北京易捷思达科技发展有限公司联营企业大连市数据产业有限公司联营企业德阳数字城市科技有限公司联营企业海南蔚亦科技有限公司联营企业河北工大科雅科技集团股份有限公司联营企业湖北东楚通科技有限公司合营企业湖北省智开系统技术有限公司合营企业 蓝信移动（北京）科技有限公司联营企业凉山绿科数字科技有限公司合营企业泸州市数字创新科技有限公司合营企业山东智城云享大数据信息技术有限公司合营企业商丘市慧城数据服务有限公司合营企业石家庄市智慧产业有限公司联营企业数字大理建设运营有限公司合营企业数字抚州网络科技有限公司联营企业数字广东网络建设有限公司联营企业四川圣洁云创科技有限公司合营企业武汉城市一卡通支付有限公司联营企业武汉光谷智能科技有限公司联营企业西双版纳州大数据有限公司联营企业四川嘉陵江数字科技有限责任公司联营企业山东问海海洋科技有限公司联营企业 中天智航（湖北）信息技术有限公司联营企业西咸新区数字城市科技有限公司合营企业 -130-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注合营或联营企业名称与本公司关系扬州云电数启信息技术有限公司联营企业 智慧(山东)数据产业有限公司合营企业中电（济南）数字科技有限公司合营企业中电（天津）智慧城市运营服务有限公司合营企业中电黄陵数字产业发展有限公司联营企业 4．本企业的其他关联方情况 关联方与本公司关系中国电子财务有限责任公司受同一实际控制人控制的其他企业南京熊猫汉达科技有限公司受同一实际控制人控制的其他企业山西长城计算机系统有限公司受同一实际控制人控制的其他企业湖南中电星河电子有限公司受同一实际控制人控制的其他企业南京熊猫信息产业有限公司受同一实际控制人控制的其他企业华大半导体有限公司受同一实际控制人控制的其他企业北京确安科技股份有限公司受同一实际控制人控制的其他企业广东长城科技发展有限公司受同一实际控制人控制的其他企业北京中电华大电子设计有限责任公司受同一实际控制人控制的其他企业北京中软万维网络技术有限公司受同一实际控制人控制的其他企业合肥彩虹蓝光科技有限公司受同一实际控制人控制的其他企业上海华虹集成电路有限责任公司受同一实际控制人控制的其他企业贵州振华群英电器有限公司受同一实际控制人控制的其他企业 彩虹(佛山)平板显示有限公司受同一实际控制人控制的其他企业 彩虹(合肥)光伏有限公司受同一实际控制人控制的其他企业 彩虹(延安)新能源有限公司受同一实际控制人控制的其他企业彩虹集团有限公司受同一实际控制人控制的其他企业江西彩虹光伏有限公司受同一实际控制人控制的其他企业南京中电熊猫液晶显示科技有限公司受同一实际控制人控制的其他企业南京中电熊猫照明有限公司受同一实际控制人控制的其他企业上海贝岭股份有限公司受同一实际控制人控制的其他企业湖北长城计算机系统有限公司受同一实际控制人控制的其他企业南京微盟电子有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中电智能卡有限责任公司受同一实际控制人控制的其他企业成都中电锦江信息产业有限公司受同一实际控制人控制的其他企业 高怡达科技(深圳)有限公司受同一实际控制人控制的其他企业南京华睿川电子科技有限公司受同一实际控制人控制的其他企业南京中电熊猫置业有限公司受同一实际控制人控制的其他企业麒麟软件有限公司受同一实际控制人控制的其他企业所属企业集团的其他成员单位的合营企业或联上海积塔半导体有限公司营企业所属企业集团的其他成员单位的合营企业或联上海先进半导体制造有限公司营企业 -131-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注关联方与本公司关系深圳迪富酒店管理有限公司受控股股东控制的其他企业深圳市锐能微科技有限公司受同一实际控制人控制的其他企业深圳市振华微电子有限公司受同一实际控制人控制的其他企业深圳市中电电力技术股份有限公司受控股股东控制的其他企业深圳振华富电子有限公司受同一实际控制人控制的其他企业深圳中电蓝海控股有限公司受同一实际控制人控制的其他企业深圳中电投资有限公司受控股股东控制的其他企业深圳中电长城信息安全系统有限公司受同一实际控制人控制的其他企业深圳中软信息系统技术有限公司受同一实际控制人控制的其他企业数字湖南有限公司受同一实际控制人控制的其他企业四川长城计算机系统有限公司受同一实际控制人控制的其他企业武汉中原电子信息有限公司受同一实际控制人控制的其他企业武汉中原长江科技发展有限公司受同一实际控制人控制的其他企业咸阳彩虹光伏玻璃有限公司受同一实际控制人控制的其他企业新长城科技有限公司受同一实际控制人控制的其他企业 银河麒麟软件(长沙)有限公司受同一实际控制人控制的其他企业云南长城计算机系统有限公司受同一实际控制人控制的其他企业长城科技产业发展有限公司受同一实际控制人控制的其他企业长城信息股份有限公司受同一实际控制人控制的其他企业浙江确安科技有限公司受同一实际控制人控制的其他企业 中电(海南)联合创新研究院有限公司受同一实际控制人控制的其他企业 中电(浙江)数据产业有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中电车联信安科技有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中电防务科技股份有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中电工业互联网有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中电和瑞科技有限公司受同一实际控制人控制的其他企业 中电惠融科技(深圳)有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中电基础产品装备有限公司受同一实际控制人控制的其他企业 中电金信软件(上海)有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中电凯杰科技有限公司受同一实际控制人控制的其他企业 中电科创智联(武汉)有限责任公司受同一实际控制人控制的其他企业中电鹏程智能装备有限公司受同一实际控制人控制的其他企业 中电商务(北京)有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中电数据产业集团有限公司受同一实际控制人控制的其他企业 中电数科(北京)科技产业发展有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中电数科科技有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中电泰日升马鞍山科技有限公司受控股股东控制的其他企业中电星原科技有限公司受同一实际控制人控制的其他企业 -132-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注关联方与本公司关系中电长城科技有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中电长城圣非凡信息系统有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中电长城网际系统应用有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中电智能科技有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中国电子数据产业有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中国电子东莞产业园有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中国电子进出口有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中国电子器材国际有限公司受控股股东控制的其他企业中国电子器材有限公司受控股股东控制的其他企业中国电子信息产业集团有限公司最终控制方中国电子信息产业集团有限公司第六研究所受同一实际控制人控制的其他企业中国电子有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中国软件与技术服务股份有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中国瑞达投资发展集团有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中国信息安全研究院有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中国长城科技集团股份有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中国振华电子集团有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中国振华集团云科电子有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中软信息服务有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中软信息系统工程有限公司受同一实际控制人控制的其他企业重庆长城计算机系统有限公司受同一实际控制人控制的其他企业珠海南方软件园发展有限公司受控股股东控制的其他企业 艾弗世(苏州)专用设备股份有限公司受同一实际控制人控制的其他企业 彩虹集团(邵阳)特种玻璃有限公司受同一实际控制人控制的其他企业深圳中电港技术股份有限公司受控股股东控制的其他企业武汉中电通信有限责任公司受同一实际控制人控制的其他企业中电九天智能科技有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中电智能技术南京有限公司受同一实际控制人控制的其他企业深圳桑达国际电源科技有限公司本公司之子公司现进入破产清算广东艾矽易信息科技有限公司受控股股东控制的其他企业广东亿安仓供应链科技有限公司受控股股东控制的其他企业深圳市思尼克技术有限公司受控股股东控制的其他企业深圳市中电物业管理有限公司受控股股东控制的其他企业深圳思尔泰技术有限公司受控股股东控制的其他企业深圳中电智方舟运营有限公司受控股股东控制的其他企业长城电源技术有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中国电子进出口珠海有限公司受控股股东控制的其他企业北京中电瑞达物业有限公司受同一实际控制人控制的其他企业 -133-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注关联方与本公司关系成都文思海辉智科科技有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中电河北房地产开发有限公司受同一实际控制人控制的其他企业 中电数创(北京)科技有限公司受同一实际控制人控制的其他企业深圳中电前海仓储运营有限公司受控股股东控制的其他企业海南长城科技发展有限公司受同一实际控制人控制的其他企业陕西长城计算机系统有限公司受同一实际控制人控制的其他企业浙江长城计算机系统有限公司受同一实际控制人控制的其他企业成都中电瑞科建设有限公司受控股股东控制的其他企业 中电惠融商业保理(深圳)有限公司受同一实际控制人控制的其他企业湖南长城科技信息有限公司受同一实际控制人控制的其他企业迈普通信技术股份有限公司受同一实际控制人控制的其他企业南京中电熊猫贸易发展有限公司受同一实际控制人控制的其他企业深圳南方信息企业有限公司受同一实际控制人控制的其他企业深圳桑达科技发展有限公司控股股东之联营企业 中电金信(南京)信息技术有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中电金信软件有限公司受同一实际控制人控制的其他企业 冠捷电子科技（四川）有限公司受同一实际控制人控制的其他企业彩虹集团新能源股份有限公司受同一实际控制人控制的其他企业成都华微电子科技股份有限公司受同一实际控制人控制的其他企业东莞市新迪工贸有限公司受同一实际控制人控制的其他企业东莞市振华新能源科技有限公司受同一实际控制人控制的其他企业东莞市中电桑达科技有限公司受同一实际控制人控制的其他企业东莞中电熊猫科技发展有限公司受同一实际控制人控制的其他企业甘肃长风电子科技有限责任公司受同一实际控制人控制的其他企业 光测工业智能装备(南京)有限公司受同一实际控制人控制的其他企业贵州振华风光半导体股份有限公司受同一实际控制人控制的其他企业贵州振华华联电子有限公司受同一实际控制人控制的其他企业湖南弈安云信息技术有限公司受控股股东控制的其他企业江苏振华新云电子有限公司受同一实际控制人控制的其他企业南京华东电子集团有限公司受同一实际控制人控制的其他企业南京中电熊猫晶体科技有限公司受同一实际控制人控制的其他企业上海浦东软件园股份有限公司受同一实际控制人控制的其他企业深圳亿安仓供应链科技有限公司受控股股东控制的其他企业深圳长城开发科技股份有限公司受同一实际控制人控制的其他企业苏州云芯微电子科技有限公司受同一实际控制人控制的其他企业武汉长光电源有限公司受同一实际控制人控制的其他企业小华半导体有限公司受同一实际控制人控制的其他企业 亿安仓(香港)有限公司受控股股东控制的其他企业 -134-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注关联方与本公司关系长沙湘计海盾科技有限公司受同一实际控制人控制的其他企业长沙亿安仓供应链科技有限公司受控股股东控制的其他企业振华集团深圳电子有限公司受同一实际控制人控制的其他企业 中电安世(成都)科技有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中电会展与信息传播有限公司受控股股东控制的其他企业中电金投控股有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中电六所智能系统有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中国电子物资东北有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中国通广电子有限公司受同一实际控制人控制的其他企业 中国振华(集团)科技股份有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中国振华电子集团新天动力有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中国振华集团永光电子有限公司（国营第八七三受同一实际控制人控制的其他企业 厂）珠海中电科技产业投资有限公司受控股股东控制的其他企业湖南中软信息系统有限公司受同一实际控制人控制的其他企业湖南计算机厂有限公司受同一实际控制人控制的其他企业 冠捷视听科技(深圳)有限公司受同一实际控制人控制的其他企业 中电华大科技（深圳）有限公司受同一实际控制人控制的其他企业合肥沛顿存储科技有限公司受同一实际控制人控制的其他企业桂林长海发展有限责任公司受同一实际控制人控制的其他企业湖南长城计算机系统有限公司受同一实际控制人控制的其他企业上海中软计算机系统工程有限公司受控股股东控制的其他企业南京中电熊猫信息产业集团有限公司受同一实际控制人控制的其他企业广州中软信息技术有限公司受同一实际控制人控制的其他企业武汉中元通信股份有限公司受同一实际控制人控制的其他企业南京熊猫电子股份有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中国电子物资有限公司受同一实际控制人控制的其他企业东莞市中电爱华电子有限公司受控股股东控制的其他企业中国长城桂林软件技术有限责任公司受同一实际控制人控制的其他企业北京华大九天科技股份有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中国中电浙江国际经贸有限公司受控股股东控制的其他企业上海浦东软件园创业投资管理有限公司受同一实际控制人控制的其他企业深圳中电投资股份有限公司受控股股东控制的其他企业中国电子物资西北有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中软云智技术服务有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中国电子国际展览广告有限责任公司受同一实际控制人控制的其他企业中国中电国际信息服务有限公司控股股东之母公司 中电(郑州)数据产业有限公司受同一实际控制人控制的其他企业 -135-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注关联方与本公司关系中国电子产业工程有限公司受同一实际控制人控制的其他企业大连中软软件有限公司受同一实际控制人控制的其他企业上海浦软汇智商业经营管理有限公司受同一实际控制人控制的其他企业天津滨海新区科技金融投资集团有限公司受同一实际控制人控制的其他企业 长城国际信息技术(深圳)有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中资信息技术应用创新促进中心有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中国振华电子集团宇光电工有限公司（国营第七受同一实际控制人控制的其他企业七一厂） 中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司受同一实际控制人控制的其他企业（国营第四三二六厂） 中电数产天恒(北京)数据产业有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中电智慧基金管理有限公司受同一实际控制人控制的其他企业 振华研究院(贵阳)有限公司受同一实际控制人控制的其他企业长沙中电国为科技有限公司受同一实际控制人控制的其他企业北京创瑞璟国际经贸有限公司受同一实际控制人控制的其他企业北京创思慧达国际经贸有限公司受同一实际控制人控制的其他企业成都长城开发科技股份有限公司受同一实际控制人控制的其他企业广东中电亿科电子器材有限公司受控股股东控制的其他企业贵州振华新材料股份有限公司受同一实际控制人控制的其他企业南京科瑞达电子装备有限责任公司受同一实际控制人控制的其他企业南京三乐集团有限公司受同一实际控制人控制的其他企业南京长江电子信息产业集团有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中软信息技术创新有限公司受同一实际控制人控制的其他企业 中软云企信息服务(南京)有限公司受同一实际控制人控制的其他企业 中电信创控股（深圳）合伙企业（有限合伙）受同一实际控制人控制的其他企业 中电聚信股权投资（珠海）合伙企业（有限合受同一实际控制人控制的其他企业 伙） 贵州振华群英电器有限公司（国营第八九一厂）受同一实际控制人控制的其他企业数字广东网络建设有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中电防务科技有限公司受同一实际控制人控制的其他企业深圳桑达物业发展有限公司受控股股东控制的其他企业 5．关联交易情况 （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易 *采购商品/接受劳务情况表关联方关联交易内容本期金额上期金额 北京易捷思达科技发展有限公司采购商品/接受劳务5665741.821009070.62 北京中电瑞达物业有限公司采购商品/接受劳务4776681.21- 德阳数字城市科技有限公司采购商品/接受劳务2443396.231479165.02 -136-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注关联方关联交易内容本期金额上期金额 广州中软信息技术有限公司采购商品/接受劳务-270077.10 河北工大科雅科技集团股份有限公司采购商品/接受劳务6666439.344992798.52 湖北东楚通科技有限公司采购商品/接受劳务5270521.815732767.49 蓝信移动(北京)科技有限公司采购商品/接受劳务7657229.091422781.79 泸州市数字创新科技有限公司采购商品/接受劳务27628211.15- 迈普通信技术股份有限公司采购商品/接受劳务527442.501907033.69 南京中电熊猫照明有限公司采购商品/接受劳务-36697.25 麒麟软件有限公司采购商品/接受劳务748580.73356194.69 深圳桑达物业发展有限公司采购商品/接受劳务3763.00- 深圳市中电电力技术股份有限公司采购商品/接受劳务15873822.1413236961.50 深圳市中电物业管理有限公司采购商品/接受劳务5847923.777336376.73 数字大理建设运营有限公司采购商品/接受劳务94625.4598113.21 数字抚州网络科技有限公司采购商品/接受劳务21325398.22- 数字广东网络建设有限公司采购商品/接受劳务1296458.63- 西咸新区数字城市科技有限公司采购商品/接受劳务4468511.32- 智慧(山东)数据产业有限公司采购商品/接受劳务9649685.484391203.55 中电(天津)智慧城市运营服务有限公 采购商品/接受劳务9433.96-司 中电金信软件(上海)有限公司采购商品/接受劳务1362452.83- 中电金信软件有限公司采购商品/接受劳务377527.44152830.19 中电商务(北京)有限公司采购商品/接受劳务685248.47255073.00 中电长城科技有限公司采购商品/接受劳务21212669.415328238.94 中国信息安全研究院有限公司采购商品/接受劳务923310.53- 中国长城科技集团股份有限公司采购商品/接受劳务4095.24- 中电数创（北京）科技有限公司采购商品/接受劳务-353773.59 中软云智技术服务有限公司采购商品/接受劳务-57522.12 深圳中电前海仓储运营有限公司采购商品/接受劳务-10943.40 云南长城计算机系统有限公司采购商品/接受劳务-6368931.21 *出售商品/提供劳务情况表关联方关联交易内容本期金额上期金额 艾弗世(苏州)专用设备股份有限公司出售商品/提供劳务34630.1934630.20 北京创瑞璟国际经贸有限公司出售商品/提供劳务2523318.99- 北京创思慧达国际经贸有限公司出售商品/提供劳务1312913.80- 北京华大九天科技股份有限公司出售商品/提供劳务22139.9916400.01 北京确安科技股份有限公司出售商品/提供劳务36029.7832491.69 北京中电华大电子设计有限责任公司出售商品/提供劳务29291.5376018.84 北京中电瑞达物业有限公司出售商品/提供劳务84274.23132455.91 北京中软万维网络技术有限公司出售商品/提供劳务75600.00- 彩虹(延安)新能源有限公司出售商品/提供劳务778368.26444566.58 -137-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注关联方关联交易内容本期金额上期金额 彩虹集团新能源股份有限公司出售商品/提供劳务3301.89- 彩虹集团有限公司出售商品/提供劳务229602.16223888.31 成都华微电子科技股份有限公司出售商品/提供劳务218396.065188.68 成都长城开发科技股份有限公司出售商品/提供劳务58104.09- 成都中电锦江信息产业有限公司出售商品/提供劳务23964.5536203.70 大连中软软件有限公司出售商品/提供劳务8056.60- 德阳数字城市科技有限公司出售商品/提供劳务-325770.954585188.68 东莞市新迪工贸有限公司出售商品/提供劳务3391.47- 东莞市振华新能源科技有限公司出售商品/提供劳务3891.5122575.47 东莞市中电爱华电子有限公司出售商品/提供劳务64126.2619783.02 东莞市中电桑达科技有限公司出售商品/提供劳务362.9060.54 东莞中电熊猫科技发展有限公司出售商品/提供劳务102360.3584706.54 甘肃长风电子科技有限责任公司出售商品/提供劳务81609.9323854.69 高怡达科技(深圳)有限公司出售商品/提供劳务17911.0417658.00 光测工业智能装备(南京)有限公司出售商品/提供劳务18631.13- 广东艾矽易信息科技有限公司出售商品/提供劳务4716.98- 广东亿安仓供应链科技有限公司出售商品/提供劳务8018.873144.65 广东中电亿科电子器材有限公司出售商品/提供劳务4686.37- 广州中软信息技术有限公司出售商品/提供劳务209039.8999444.08 贵州振华风光半导体股份有限公司出售商品/提供劳务2588696.6312130026.57 贵州振华群英电器有限公司出售商品/提供劳务894149.9622208.18 贵州振华新材料股份有限公司出售商品/提供劳务2594.34- 桂林长海发展有限责任公司出售商品/提供劳务115472.62384236.85 合肥沛顿存储科技有限公司出售商品/提供劳务17427100.9443682978.08 湖北东楚通科技有限公司出售商品/提供劳务7231939.805712839.37 湖北省智开系统技术有限公司出售商品/提供劳务56317999.1217932452.91 湖南计算机厂有限公司出售商品/提供劳务31166.8631167.14 湖南弈安云信息技术有限公司出售商品/提供劳务6132.072555.05 湖南长城计算机系统有限公司出售商品/提供劳务115436.30311383.06 湖南中电星河电子有限公司出售商品/提供劳务208402.7797458.95 湖南中软信息系统有限公司出售商品/提供劳务19335.8519335.85 华大半导体有限公司出售商品/提供劳务332054.07369496.35 江苏振华新云电子有限公司出售商品/提供劳务21083.96- 凉山绿科数字科技有限公司出售商品/提供劳务4784863.265599898.59 泸州市数字创新科技有限公司出售商品/提供劳务7048535.992311750.86 南京华东电子集团有限公司出售商品/提供劳务8591.4519383.35 南京科瑞达电子装备有限责任公司出售商品/提供劳务64150.94- 南京三乐集团有限公司出售商品/提供劳务61320.75- 南京微盟电子有限公司出售商品/提供劳务19335.85- 南京熊猫电子股份有限公司出售商品/提供劳务42289.6243738.13 -138-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注关联方关联交易内容本期金额上期金额 南京熊猫汉达科技有限公司出售商品/提供劳务210212.9678219.68 南京长江电子信息产业集团有限公司出售商品/提供劳务64150.94- 南京中电熊猫晶体科技有限公司出售商品/提供劳务50676.4050184.66 南京中电熊猫信息产业集团有限公司出售商品/提供劳务70311.74128225.23 南京中电熊猫照明有限公司出售商品/提供劳务9512.592154037.18 南京中电熊猫置业有限公司出售商品/提供劳务34922.8036951.25 麒麟软件有限公司出售商品/提供劳务1119311.851373516.71 商丘市慧城数据服务有限公司出售商品/提供劳务14738903.82- 上海贝岭股份有限公司出售商品/提供劳务105597.71135878.05 上海华虹集成电路有限责任公司出售商品/提供劳务810739.05503380.77 上海积塔半导体有限公司出售商品/提供劳务740994.7852964065.21 上海浦东软件园创业投资管理有限公司出售商品/提供劳务518.913113.16 上海浦东软件园股份有限公司出售商品/提供劳务135608.82127825.80 上海浦软汇智商业经营管理有限公司出售商品/提供劳务3962.26- 上海先进半导体制造有限公司出售商品/提供劳务387517.33561705.76 上海中软计算机系统工程有限公司出售商品/提供劳务10764000.76135883.04 深圳南方信息企业有限公司出售商品/提供劳务1233.2515337.99 深圳市锐能微科技有限公司出售商品/提供劳务20594.5417402.27 深圳市思尼克技术有限公司出售商品/提供劳务3773.581179.25 深圳市振华微电子有限公司出售商品/提供劳务115848.3253359.10 深圳市中电电力技术股份有限公司出售商品/提供劳务63090.092055.40 深圳市中电物业管理有限公司出售商品/提供劳务1213145.74559498.25 深圳思尔泰技术有限公司出售商品/提供劳务2452.83786.16 深圳亿安仓供应链科技有限公司出售商品/提供劳务3301.881375.80 深圳长城开发科技股份有限公司出售商品/提供劳务92034.43111802.64 深圳振华富电子有限公司出售商品/提供劳务52358.101297.17 深圳中电港技术股份有限公司出售商品/提供劳务383140.51236584.88 深圳中电蓝海控股有限公司出售商品/提供劳务4825426.355370881.88 深圳中电投资有限公司出售商品/提供劳务66995268.1118518576.83 深圳中电智方舟运营有限公司出售商品/提供劳务2959.811233.25 深圳中软信息系统技术有限公司出售商品/提供劳务75089.24101890.19 数字大理建设运营有限公司出售商品/提供劳务1871789.2210661511.86 数字抚州网络科技有限公司出售商品/提供劳务4013681.625532091.80 数字广东网络建设有限公司出售商品/提供劳务1312188.341412377.36 数字湖南有限公司出售商品/提供劳务4940.095169788.02 四川圣洁云创科技有限公司出售商品/提供劳务10367985.223016635.74 苏州云芯微电子科技有限公司出售商品/提供劳务2594.16432.38天津滨海新区科技金融投资集团有限公 出售商品/提供劳务34630.19-司 武汉长光电源有限公司出售商品/提供劳务25776.0924600.00 武汉中电通信有限责任公司出售商品/提供劳务16630.1816630.19 -139-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注关联方关联交易内容本期金额上期金额 武汉中元通信股份有限公司出售商品/提供劳务132844.9371524.53 武汉中原电子信息有限公司出售商品/提供劳务69751.1047530.19 武汉中原长江科技发展有限公司出售商品/提供劳务52469.5150856.12 西双版纳州大数据有限公司出售商品/提供劳务14517351.78- 咸阳彩虹光伏玻璃有限公司出售商品/提供劳务155856.49708521.66 小华半导体有限公司出售商品/提供劳务523455.53669874.87 新长城科技有限公司出售商品/提供劳务634206.71414068.76 扬州云电数启信息技术有限公司出售商品/提供劳务2196482.83- 亿安仓(香港)有限公司出售商品/提供劳务0.02589.60 长城电源技术有限公司出售商品/提供劳务432154.28470955.42 长城国际信息技术(深圳)有限公司出售商品/提供劳务50304.93- 长沙湘计海盾科技有限公司出售商品/提供劳务29999.3335608.41 长沙亿安仓供应链科技有限公司出售商品/提供劳务471.69196.55 长沙中电国为科技有限公司出售商品/提供劳务9905.66- 浙江确安科技有限公司出售商品/提供劳务44412.4344412.48 振华集团深圳电子有限公司出售商品/提供劳务2853.91475.62 振华研究院(贵阳)有限公司出售商品/提供劳务7194.83- 中电(海南)联合创新研究院有限公司出售商品/提供劳务194239.95315219.50 中电(天津)智慧城市运营服务有限公司出售商品/提供劳务4295.97281504.54 中电(浙江)数据产业有限公司出售商品/提供劳务6174.531645472.89 中电安世(成都)科技有限公司出售商品/提供劳务14781.691231.79 中电车联信安科技有限公司出售商品/提供劳务32275.8274028.28 中电防务科技股份有限公司出售商品/提供劳务17402.0947027.38 中电工业互联网有限公司出售商品/提供劳务487980.80252099.00 中电和瑞科技有限公司出售商品/提供劳务22385.5017954.03 中电惠融科技(深圳)有限公司出售商品/提供劳务119766.83- 中电惠融商业保理(深圳)有限公司出售商品/提供劳务88410.5560641.66 中电基础产品装备有限公司出售商品/提供劳务24600.0024600.00 中电金投控股有限公司出售商品/提供劳务177220.18122793.97 中电金信软件有限公司出售商品/提供劳务320954.71356122.35 中电九天智能科技有限公司出售商品/提供劳务17911.0418548.70 中电凯杰科技有限公司出售商品/提供劳务7369.81- 中电科创智联(武汉)有限责任公司出售商品/提供劳务24600.0027996.23 中电六所智能系统有限公司出售商品/提供劳务34021.1537497.48 中电商务(北京)有限公司出售商品/提供劳务9758262.396310617.10 中电数创(北京)科技有限公司出售商品/提供劳务4075771.532254415.73 中电数据产业集团有限公司出售商品/提供劳务2435584.8757150.25 中电数科(北京)科技产业发展有限公司出售商品/提供劳务65173.82108340.86 中电数科科技有限公司出售商品/提供劳务44412.4444412.46 中电长城科技有限公司出售商品/提供劳务1112009.012190027.99 -140-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注关联方关联交易内容本期金额上期金额 中电长城网际系统应用有限公司出售商品/提供劳务73990.1873579.13 中电智能技术南京有限公司出售商品/提供劳务20326.4330570.56 中电智能卡有限责任公司出售商品/提供劳务99135.55105934.66 中电智能科技有限公司出售商品/提供劳务54552.8357925.67 中国电子财务有限责任公司出售商品/提供劳务92005.11131904.59 中国电子产业工程有限公司出售商品/提供劳务9368061.864801056.70 中国电子东莞产业园有限公司出售商品/提供劳务51240.2347667.24 中国电子国际展览广告有限责任公司出售商品/提供劳务695.78283.02 中国电子进出口有限公司出售商品/提供劳务6911554.921126695.63 中国电子进出口珠海有限公司出售商品/提供劳务9950.4619901.88 中国电子器材有限公司出售商品/提供劳务15647.9427281.25 中国电子物资东北有限公司出售商品/提供劳务22661.6421638.12 中国电子物资西北有限公司出售商品/提供劳务0.02783.00 中国电子物资有限公司出售商品/提供劳务24600.0024883.02 中国电子信息产业集团有限公司出售商品/提供劳务2999885.804966309.20中国电子信息产业集团有限公司第六研 出售商品/提供劳务50471.70463848.99究所 中国电子有限公司出售商品/提供劳务10439286.199026405.76 中国软件与技术服务股份有限公司出售商品/提供劳务881733.021809957.78 中国瑞达投资发展集团有限公司出售商品/提供劳务208610.51165893.93 中国通广电子有限公司出售商品/提供劳务3537.74236381.92 中国信息安全研究院有限公司出售商品/提供劳务30153.48165015.35 中国长城桂林软件技术有限责任公司出售商品/提供劳务17402.0917402.27 中国长城科技集团股份有限公司出售商品/提供劳务792456.97984737.44 中国振华（集团）新云电子元器件有限 出售商品/提供劳务61320.75- 责任公司（国营第四三二六厂） 中国振华电子集团新天动力有限公司出售商品/提供劳务1919.81- 中国振华电子集团有限公司出售商品/提供劳务222449.63565265.44中国振华电子集团宇光电工有限公司 出售商品/提供劳务65282.84-（国营第七七一厂）中国振华集团永光电子有限公司（国营出售商品/提供劳务13424972.10- 第八七三厂） 中国振华集团云科电子有限公司出售商品/提供劳务63966.98- 中国中电国际信息服务有限公司出售商品/提供劳务1066187.77587817.90 中国中电浙江国际经贸有限公司出售商品/提供劳务-4893.87 中软信息服务有限公司出售商品/提供劳务31138.631218692.62 中软信息技术创新有限公司出售商品/提供劳务48781.13- 中软信息系统工程有限公司出售商品/提供劳务5676258.55113547.15 中软云企信息服务(南京)有限公司出售商品/提供劳务71524.54-中资信息技术应用创新促进中心有限公 出售商品/提供劳务628.93-司 珠海南方软件园发展有限公司出售商品/提供劳务54085.0948965.04 安徽中电数城科技有限公司出售商品/提供劳务-3169176.77 -141-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注关联方关联交易内容本期金额上期金额 北京易捷思达科技发展有限公司出售商品/提供劳务-283.02 智慧(山东)数据产业有限公司出售商品/提供劳务-17776761.06 冠捷电子科技(四川)有限公司出售商品/提供劳务-2211963.95 冠捷视听科技(深圳)有限公司出售商品/提供劳务-112515.20 河北工大科雅科技集团股份有限公司出售商品/提供劳务-566.04 蓝信移动(北京)科技有限公司出售商品/提供劳务-283.02 迈普通信技术股份有限公司出售商品/提供劳务-283.02 南京熊猫信息产业有限公司出售商品/提供劳务-998746.91 南京中电熊猫液晶显示科技有限公司出售商品/提供劳务-10887224.95 深圳中电投资股份有限公司出售商品/提供劳务-1475.00 四川长城计算机系统有限公司出售商品/提供劳务-77501.91 云南长城计算机系统有限公司出售商品/提供劳务-283.02 长城信息股份有限公司出售商品/提供劳务-140592.08 中电会展与信息传播有限公司出售商品/提供劳务-9700.94 中电金信软件(上海)有限公司出售商品/提供劳务-128659.92 中电鹏程智能装备有限公司出售商品/提供劳务-19335.85 中电长城圣非凡信息系统有限公司出售商品/提供劳务-141062.27 中国电子器材国际有限公司出售商品/提供劳务-589.60 中软云智技术服务有限公司出售商品/提供劳务-283.02 武汉城市一卡通支付有限公司出售商品/提供劳务-4421254.33 浙江长城计算机系统有限公司出售商品/提供劳务-33397.64 中天智航(湖北)信息技术有限公司出售商品/提供劳务10235811.99- 四川嘉陵江数字科技有限责任公司出售商品/提供劳务14610619.48- （2）关联租赁情况 *本公司作为出租方租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入 华大半导体有限公司房屋-968152.41 小华半导体有限公司房屋388309.16464771.64 中电华大科技（深圳）有限公司房屋-621136.32 湖北省智开系统技术有限公司房屋212567.04300000.00 中国中电国际信息服务有限公司房屋-56603.77 上海华虹集成电路有限责任公司房屋788994.71503380.77 冠捷视听科技（深圳）有限公司房屋-112515.20 *本公司作为承租方出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费 中国中电国际信息服务有限公司房屋3601962.824759740.18 -142-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注 （3）关联担保情况担保是否已担保方被担保方担保余额担保起始日担保到期日经履行完毕 深圳市桑达实业股中电（武汉）数字经济 197789711.202023/10/72035/6/21否 份有限公司技术有限公司中国电子系统技术招远中电智慧产业发展 163800000.002019/11/122033/7/21否 有限公司有限公司中国电子系统技术 中电武强热力有限公司38500000.002021/1/262031/1/24否有限公司中国电子系统技术河北煜泰热能科技有限 -2021/8/252025/12/30是有限公司公司桑达（香港）有限公司中国电子系统工程 （2026年更名为桑达国2023/4/32025/5/30是 第四建设有限公司际有限公司）桑达（香港）有限公司中国电子系统工程 （2026年更名为桑达国2008344.862025/6/192026/12/24否 第四建设有限公司际有限公司）中国电子系统工程中国电子系统工程第二 4638428.402024/10/292026/10/20否 第二建设有限公司建设（泰国）有限公司中国电子系统工程中国电子系统工程第二 6245723.602025/9/102026/2/28否 第二建设有限公司建设（泰国）有限公司中国电子系统工程中国电子系统工程第二 34932000.002025/9/262026/3/27否 第二建设有限公司建设（泰国）有限公司中国电子系统工程中国电子系统工程第二 17466000.002025/9/252027/5/27否 第二建设有限公司建设（泰国）有限公司中国电子系统工程中国电子系统工程第二 10733020.002025/9/252026/11/23否 第二建设有限公司建设（泰国）有限公司中国电子系统工程中国电子系统工程第二 83462400.002025/10/302027/6/30否 第二建设有限公司建设（泰国）有限公司中国电子系统工程中国电子系统工程第二 166924800.002025/10/302026/6/30否 第二建设有限公司建设（泰国）有限公司中国电子系统工程中国电子系统工程第二 6693657.682025/12/52026/3/31否 第二建设有限公司建设（泰国）有限公司中国电子系统工程中国电子系统工程第二 1225000.002025/10/202026/1/22否 第二建设有限公司建设（越南）有限公司 （4）关键管理人员薪酬 项目本期金额（万元）上期金额（万元） 关键管理人员薪酬643.05729.80 注：上述金额为按权责发生制归属于本报告期的董事及高管薪酬。此外，报告期内，公司董事及高管获取归属于以前年度的薪酬1013.61万元（2025年：711.98万元）。 6．资金集中管理 （1）本公司归集至集团的资金本公司未归集至集团母公司账户而直接存入财务公司的资金 -143-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注期末余额期初余额项目名称账面余额坏账准备账面余额坏账准备 -- 货币资金7448947561.958454299848.09 -- 合计7448947561.958454299848.09 其中：因资金集中管理支取 ----受限的资金 （2）本公司从集团母公司或成员单位拆入的资金拆入公司名称拆出公司名称期初余额本期增加本期减少期末余额深圳市桑达实中国电子财务有限 业股份有限公279000000.00606840000.00230000000.00655840000.00责任公司司中电桑达电子中国电子财务有限设备（江苏）99000000.00129000000.00131000000.0097000000.00责任公司有限公司中电系统建设中国电子财务有限 45000000.00100000000.0095000000.0050000000.00 工程有限公司责任公司中国电子系统中国电子财务有限 100000000.001186000000.00500000.001285500000.00 技术有限公司责任公司深圳中联电子中国电子财务有限 31080000.00--31080000.00 有限公司责任公司中国电子系统中国电子财务有限 工程第二建设-900000000.00900000000.00-责任公司有限公司中电云计算技中国电子财务有限 -150000000.00-150000000.00术有限公司责任公司中电通途（北中国电子财务有限 京）科技有限-5000000.00-5000000.00责任公司公司中电桑达电子中电惠融商业保理设备（江苏）-130000000.00-130000000.00（深圳）有限公司有限公司中电云计算技中电惠融商业保理 -100000000.00-100000000.00 术有限公司（深圳）有限公司 合计554080000.003306840000.001356500000.002504420000.00 （3）本公司从集团母公司或成员单位拆出的资金无。 （4）向关联方收取的利息关联方本期金额上期金额 中国电子财务有限责任公司21052924.6123697819.71 合计21052924.6123697819.71 （5）向关联方支付的利息 -144-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注关联方本期金额上期金额 中国电子财务有限责任公司44580939.3830892679.72 合计44580939.3830892679.72 7．关联方应收应付款项 （1）应收项目期末余额期初余额项目名称关联方期末余额账面余期末余额坏账准期初余额账面期初余额坏账准额备余额备货币资金中国电子财务有限 7448947561.95-8454299848.09 责任公司 应收票据-湖南中电星河电子 --247935.60-有限公司中电智能卡有限责 112433.40-159841.73- 任公司彩虹（延安）新能 19666.38--- 源有限公司咸阳彩虹光伏玻璃 50000.00--- 有限公司应收账款安徽中电数城科技 12107511.121265216.633706111.12- 有限公司北京确安科技股份 --30691.20-有限公司北京中电华大电子 --55380.00-设计有限责任公司北京中软万维网络 --97677.00技术有限公司彩虹（佛山）平板 1624684.181624684.181624684.181299747.35 显示有限公司彩虹（合肥）光伏 --307855.00246284.00有限公司彩虹（延安）新能 828755.0241437.75251769.7912588.49 源有限公司 彩虹集团有限公司2617459.092597926.082594479.082594479.08成都中电锦江信息 8006.04-5074.99- 产业有限公司德阳数字城市科技 2737500.00512700.003618000.00- 有限公司智慧（山东）数据 17644952.601419806.282743960.00- 产业有限公司高怡达科技（深 4481.80-23468.40- 圳）有限公司广东长城科技发展 49190.4014741.7549190.40- 有限公司 -145-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注期末余额期初余额项目名称关联方期末余额账面余期末余额坏账准期初余额账面期初余额坏账准额备余额备贵州振华群英电器有限公司（国营第549841.79-23540.66-八九一厂）合肥彩虹蓝光科技 2652920.072652920.072652920.072652920.07 有限公司湖北东楚通科技有 3923020.32162403.054754000.00- 限公司湖北长城计算机系 --59757.50-统有限公司华大半导体有限公 360730.39-309992.40- 司江西彩虹光伏有限 795287.98238586.39795288.0039764.40 公司 蓝信移动（北京） 1446134.51-1500000.00- 科技有限公司凉山绿科数字科技 9113737.61-3222117.61- 有限公司泸州市数字创新科 16301314.04411474.727492744.03417725.48 技有限公司南京华睿川电子科 --66692.67-技有限公司南京微盟电子有限 --29036.00-公司南京熊猫汉达科技 --82912.86-有限公司南京熊猫信息产业 1438806.00411850.003051867.20825742.48 有限公司南京中电熊猫液晶 165121.60162152.36165121.60157698.51 显示科技有限公司南京中电熊猫照明 5634203.941325151.885634203.94601724.39 有限公司南京中电熊猫置业 18900.022467.5015225.02- 有限公司 麒麟软件有限公司--122410.45-山西长城计算机系 144636.0121695.40144636.01- 统有限公司上海贝岭股份有限 34580.94582.003879.99- 公司上海华虹集成电路 --86852.26-有限责任公司上海积塔半导体有 606508.9912321.4217502349.672991290.67 限公司上海先进半导体制 55153.602757.68612623.338819.43 造有限公司深圳迪富酒店管理 --490000.00-有限公司深圳市锐能微科技 365.79-4115.99- 有限公司深圳市振华微电子 98556.00-29056.65- 有限公司深圳市中电电力技 19662.31-20495.95- 术股份有限公司深圳振华富电子有 --1374.99-限公司 -146-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注期末余额期初余额项目名称关联方期末余额账面余期末余额坏账准期初余额账面期初余额坏账准额备余额备深圳中电蓝海控股 4442.66-4228002.721332.80 有限公司深圳中电投资有限 3035438.44151771.9212904158.85203402.21 公司深圳中电长城信息 --91000.00-安全系统有限公司深圳中软信息系统 47077.10-47077.20- 技术有限公司数字大理建设运营 61798859.4411381425.187306342.00- 有限公司数字抚州网络科技 3853539.25-3267736.35- 有限公司数字广东网络建设 1614642.00129368.45301993.99- 有限公司 数字湖南有限公司399857.28-1931851.44-四川圣洁云创科技 6052539.1533641.365754555.26- 有限公司四川长城计算机系 --243350.98-统有限公司武汉中原电子信息 118139.469913.36158648.62- 有限公司武汉中原长江科技 4950.00742.504950.00- 发展有限公司咸阳彩虹光伏玻璃 57327.952866.40437365.3521868.27 有限公司新长城科技有限公 1337862.1718150.003743763.46- 司银河麒麟软件（长 8308.00-8308.001246.20 沙）有限公司云南长城计算机系 --40513.68-统有限公司长城科技产业发展 --4482.00672.30有限公司长城信息股份有限 --427511.63-公司浙江确安科技有限 94154.32-47077.22- 公司中电（海南）联合 创新研究院有限公6720.18-5564.98-司中电（济南）数字 59680844.328952126.6523613360.007084008.00 科技有限公司中电（天津）智慧 城市运营服务有限18936152.512510602.322932232.57397536.63公司中电（浙江）数据 114845.01-1744200.20- 产业有限公司中电车联信安科技 78470.00-44258.00- 有限公司中电防务科技有限 --7686.00-公司中电工业互联网有 63503.139525.47154239.67- 限公司 -147-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注期末余额期初余额项目名称关联方期末余额账面余期末余额坏账准期初余额账面期初余额坏账准额备余额备中电和瑞科技有限 42760.00-19031.27- 公司中电惠融科技（深 165082.9124253.35159992.08- 圳）有限公司中电基础产品装备 38831.515824.7339431.51300.00 有限公司中电金信软件（上--272159.02- 海）有限公司中电凯杰科技有限 289688.0042281.40281876.00- 公司中电科创智联（武 26076.00-29676.00- 汉）有限责任公司中电鹏程智能装备 20496.00-67705.12- 有限公司 中电商务（北京） 10194172.57-6242054.10- 有限公司中电数据产业集团 50071442.825590176.8697069610.70- 有限公司 中电数科（北京） 科技产业发展有限61338.357055.2561934.191251.75公司中电数科科技有限 94154.30-174229.24- 公司中电泰日升马鞍山 68195.5034097.7568195.5020458.65 科技有限公司中电星原科技有限 49311.61-49311.61- 公司中电长城科技有限 168000.02-17861826.20- 公司中电长城圣非凡信 99684.00-99684.00- 息系统有限公司中电长城网际系统 --187359.59-应用有限公司湖北省智开系统技 92877939.239861836.7974271181.888544138.80 术有限公司中电智能卡有限责 --18824.03-任公司中电智能科技有限 --50944.24-公司中国电子财务有限 --2540.06-责任公司中国电子产业工程 2224370.52144901.741722258.0584067.43 有限公司中国电子东莞产业 22980.013447.0022980.01- 园有限公司中国电子进出口有 3697545.722396788.5114218204.117703229.76 限公司中国电子器材国际 --512.9676.94有限公司中国电子器材有限 46199.966673.3343633.30- 公司中国电子信息产业 758505.35--- 集团有限公司 -148-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注期末余额期初余额项目名称关联方期末余额账面余期末余额坏账准期初余额账面期初余额坏账准额备余额备中国电子信息产业 集团有限公司第六402929.93-406679.93-研究所 中国电子有限公司10865304.99-11937903.99-中国软件与技术服 698532.00-56017.00- 务股份有限公司中国瑞达投资发展 --30295.99-集团有限公司中国信息安全研究 23864.764021.46161349.33- 院有限公司中国长城科技集团 --10128.2410128.24股份有限公司中国振华电子集团 1094541.41108.031021330.68- 有限公司中软信息服务有限 137134.4839.23104127.54- 公司中软信息系统工程 5775196.20-182929.996062.50 有限公司重庆长城计算机系 --36876.25-统有限公司珠海南方软件园发 186.5527.98186.55- 展有限公司中电九天智能科技 42098.746832.47-- 有限公司中国中电国际信息 249946.0137491.90-- 服务有限公司石家庄市智慧产业 1844.001475.20-- 有限公司广东亿安仓供应链 1003.42--- 科技有限公司深圳市思尼克技术 2058.04--- 有限公司深圳市中电物业管 11.991.80-- 理有限公司深圳思尔泰技术有 787.2517395.21-- 限公司山东智城云享大数 据信息技术有限公1285223.00388085.80--司扬州云电数启信息 2144000.00--- 技术有限公司四川嘉陵江数字科 14859000.00--- 技有限责任公司小华半导体有限公 133338.82--- 司上海中软计算机系 8860383.99--- 统工程有限公司桂林长海发展有限 25419.101270.95-- 责任公司西双版纳州大数据 2918194.00--- 有限公司山东问海海洋科技 908800.01--- 有限公司 -149-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注期末余额期初余额项目名称关联方期末余额账面余期末余额坏账准期初余额账面期初余额坏账准额备余额备 中天智航（湖北） 4782497.18--- 信息技术有限公司中国通广电子有限 65.199.78-- 公司中国电子物资东北 ----有限公司武汉光谷智能科技 5507032.692292895.00-- 有限公司中电（郑州）数据 12000.00--- 产业有限公司 中电数创（北京） 4297142.97--- 科技有限公司 预付款项--北京中电瑞达物业 3156.00 有限公司---成都文思海辉智科 36865.24 科技有限公司---河北工大科雅科技 --46300.00-集团股份有限公司中电（海南）联合 创新研究院有限公--3148.00-司 中电商务（北京） 1432726.63-23860.00- 有限公司中国电子进出口有 144300.00-144300.00- 限公司中国信息安全研究 --15540.00-院有限公司 中电数创（北京） --150000.00-科技有限公司 应收股利-中电信创控股（深圳）合伙企业（有4833333.00---限合伙）中电聚信股权投资（珠海）合伙企业1097868.22---（有限合伙）其他应收款安徽中电数城科技 545082.70-301878.16- 有限公司北京中电瑞达物业 --30510.00-有限公司彩虹（合肥）光伏 50000.0050000.0050000.0040000.00 有限公司成都中电瑞科建设 493966.28100884.51493966.28- 有限公司智慧（山东）数据 497359.646066.20459654.2817395.21 产业有限公司华大半导体有限公 64568.23-64568.23- 司数字抚州网络科技 50.00-19170.78- 有限公司 -150-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注期末余额期初余额项目名称关联方期末余额账面余期末余额坏账准期初余额账面期初余额坏账准额备余额备中电（济南）数字 73263.8418833.0035597.84- 科技有限公司中电（天津）智慧 城市运营服务有限1611175.15-1182953.62-公司中电河北房地产开 --4000.00600.00发有限公司中电黄陵数字产业 27301.18-27301.18- 发展有限公司 中电商务（北京） 422685.72-1033001.40- 有限公司中国电子进出口有 26891.25-53782.50- 限公司中国信息安全研究 210519.00-210519.00- 院有限公司中国振华电子集团 150000.00-150000.00- 有限公司中国中电国际信息 1097500.00138975.00866000.0040800.00 服务有限公司深圳桑达国际电源 24032365.8724032365.8724032365.8724032365.87 科技有限公司 彩虹集团（邵阳） 7500.00--- 特种玻璃有限公司数字大理建设运营 1197500.00--- 有限公司泸州市数字创新科 350981.55--- 技有限公司中国长城科技集团 8600.00--- 股份有限公司湖北省智开系统技 25200.00--- 术有限公司扬州云电数启信息 3404.361702.18-- 技术有限公司四川圣洁云创科技 37524.60--- 有限公司中国电子国际展览 9660.37--- 广告有限责任公司迈普通信技术股份 196762.12--- 有限公司四川嘉陵江数字科 52024.51423.90-- 技有限责任公司武汉城市一卡通支 2843487.60--- 付有限公司武汉光谷智能科技 18224925.188272851.78-- 有限公司东莞市中电爱华电 100000.00--- 子有限公司中电信用服务有限 20000000.0020000000.00-- 公司 合同资产--中国中电国际信息 24495350.49916126.1124495350.49916126.11 服务有限公司贵州振华风光半导 2646329.9438371.78-- 体股份有限公司 -151-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注期末余额期初余额项目名称关联方期末余额账面余期末余额坏账准期初余额账面期初余额坏账准额备余额备中国振华集团永光电子有限公司（国4553081.0766019.68-- 营第八七三厂）深圳中电蓝海控股 1665876.3024155.21-- 有限公司合肥沛顿存储科技 38576489.45559359.10-- 有限公司湖北省智开系统技 17365333.65251797.34-- 术有限公司其他非流动资产中电河北房地产开 47500000.00-47500000.00- 发有限公司 （2）应付项目项目名称关联方期末账面余额上年年末账面余额应付票据 深圳市中电电力技术股份有限公司242436.001464104.11应付账款 安徽中电数城科技有限公司220754.72220754.72 北京易捷思达科技发展有限公司12873308.244926791.40 北京中电瑞达物业有限公司1284440.12477587.45 德阳数字城市科技有限公司12897394.292236346.95智慧（山东）数据产业有限公司6902459.97177302.76 海南长城科技发展有限公司-732.71 河北工大科雅科技集团股份有限公司9556498.877712489.38 湖北东楚通科技有限公司7574048.352303526.54 湖北长城计算机系统有限公司-23628.33 湖南长城科技信息有限公司265486.73265486.73 蓝信移动（北京）科技有限公司10481152.572402094.91 凉山绿科数字科技有限公司21600.0021600.00 泸州市数字创新科技有限公司15173544.623767729.39 迈普通信技术股份有限公司2600489.613381526.92 南京中电熊猫贸易发展有限公司-185125.47 南京中电熊猫照明有限公司15239.0015239.00 麒麟软件有限公司172681.42129247.79 山西长城计算机系统有限公司2034264.002034264.00 陕西长城计算机系统有限公司-8.87 深圳市中电电力技术股份有限公司4916789.558997813.08 数字大理建设运营有限公司210792.2598113.21 数字广东网络建设有限公司1343483.63830775.00 新长城科技有限公司-247760.00 云南长城计算机系统有限公司-7018365.38 -152-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注项目名称关联方期末账面余额上年年末账面余额 中电工业互联网有限公司4344635.564344635.56 中电黄陵数字产业发展有限公司20913203.5420913203.54 中电金信（南京）信息技术有限公司79682.28519899.05 中电金信软件有限公司774812.352221108.57 中电九天智能科技有限公司838650.00838650.00 中电数据产业集团有限公司12982858.8118573217.57 中电长城科技有限公司9757905.2310420375.27 中国电子数据产业有限公司1654185.181654185.18 中国软件与技术服务股份有限公司106194.69106194.69 中国信息安全研究院有限公司-1787594.98 中软信息系统工程有限公司73394.5073394.50 中电数创（北京）科技有限公司18699213.0224163965.10 中国长城科技集团股份有限公司40806.73- 中电智能科技有限公司254165.15- 成都文思海辉智科科技有限公司42619.28- 大连市数据产业有限公司7429.72- 中电金信软件（上海）有限公司1362452.83- 中天智航（湖北）信息技术有限公司4158680.01-中电（天津）智慧城市运营服务有限公 157067.13- 司 海南蔚亦科技有限公司381568.11- 数字抚州网络科技有限公司17060624.58- 中国电子进出口有限公司4300.00-彩虹（合肥）光伏有限公司50000.00- 成都中电瑞科建设有限公司493966.28-合同负债 北京中电瑞达物业有限公司12259.1126091.66 彩虹集团新能源股份有限公司7000.0010500.00 彩虹集团有限公司40995.8540995.81 成都华微电子科技股份有限公司27500.0044000.00 东莞市新迪工贸有限公司392.223398.85 东莞市振华新能源科技有限公司-4125.01 东莞市中电桑达科技有限公司705.961090.84 东莞中电熊猫科技发展有限公司6857.8432235.64 甘肃长风电子科技有限责任公司18776.1436952.36 光测工业智能装备（南京）有限公司-19749.00 广东艾矽易信息科技有限公司1608.943250.01 广东亿安仓供应链科技有限公司-500.00 贵州振华风光半导体股份有限公司-18524.50 贵州振华华联电子有限公司8250.008250.00 湖南弈安云信息技术有限公司3031.856499.96 湖南中电星河电子有限公司90701.28144629.10 -153-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注项目名称关联方期末账面余额上年年末账面余额 江苏振华新云电子有限公司-11174.50 南京华东电子集团有限公司5250.871225.07 南京中电熊猫晶体科技有限公司19489.6119150.26 南京中电熊猫照明有限公司6416.658799.99 南京中电熊猫置业有限公司18900.1118900.01 麒麟软件有限公司277200.55163772.30 上海贝岭股份有限公司-77482.36 上海浦东软件园股份有限公司26496.4055989.99 深圳南方信息企业有限公司-1307.25 深圳市思尼克技术有限公司-67.99 深圳思尔泰技术有限公司-600.01 深圳亿安仓供应链科技有限公司-3499.97 深圳长城开发科技股份有限公司50370.7412880.01 深圳中电港技术股份有限公司31659.3630375.01 深圳中电蓝海控股有限公司3726.103159.00 深圳中电智方舟运营有限公司-3137.41 数字广东网络建设有限公司97152.00355920.00 苏州云芯微电子科技有限公司5041.797791.66 武汉长光电源有限公司513.35880.00 武汉中原长江科技发展有限公司20324.519900.01 小华半导体有限公司-9179.99 亿安仓(香港)有限公司-1500.04 长城电源技术有限公司145512.87345238.71 长沙湘计海盾科技有限公司-379.10 长沙亿安仓供应链科技有限公司-499.97 振华集团深圳电子有限公司5545.968570.84 中电安世（成都）科技有限公司14362.4030031.10 中电会展与信息传播有限公司18480.0018480.00 中电惠融商业保理（深圳）有限公司40900.391977.65 中电金投控股有限公司134638.4664887.25 中电金信软件有限公司-25392.49 中电六所智能系统有限公司-12594.07 中电长城科技有限公司-43090.00 中电智能技术南京有限公司7094.391050.00 中国电子东莞产业园有限公司53452.68100816.87 中国电子器材有限公司58052.9730073.04 中国电子物资东北有限公司82534.7246627.80 中国瑞达投资发展集团有限公司13041.3159243.99 中国通广电子有限公司3750.003750.00 中国长城科技集团股份有限公司290446.40268709.23 中国振华（集团）科技股份有限公司9075.009075.00 -154-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注项目名称关联方期末账面余额上年年末账面余额 中国振华电子集团新天动力有限公司-2035.00 中国振华电子集团有限公司9047.7423204.19中国振华集团永光电子有限公司（国 8250.0011055.00 营第八七三厂） 中国中电国际信息服务有限公司6713235.80112946.86 珠海南方软件园发展有限公司10218.4112885.88 珠海中电科技产业投资有限公司566.544706.10 中电数创（北京）科技有限公司-65566.78中资信息技术应用创新促进中心有限 7333.33- 公司 中电数产天恒（北京）数据产业有限 2400.00- 公司 大连市数据产业有限公司19580.00-天津滨海新区科技金融投资集团有限 82996.64- 公司中电（浙江）数据产业有限公司3850.00- 中软云智技术服务有限公司3150.00- 中电金信软件（上海）有限公司6187.16- 中国中电浙江国际经贸有限公司8984.00- 中电智能卡有限责任公司14175.20- 中电防务科技股份有限公司1040.89- 中国电子财务有限责任公司27707.47- 中国电子国际展览广告有限责任公司1475.07- 武汉中元通信股份有限公司22874.00- 北京中电华大电子设计有限责任公司1999.00- 大连中软软件有限公司11956.00- 中电工业互联网有限公司207136.90- 中电智慧基金管理有限公司3750.00- 深圳中电投资有限公司2178.19- 上海浦软汇智商业经营管理有限公司4200.00- 振华研究院（贵阳）有限公司6989.99- 中电智能科技有限公司76144.90- 深圳振华富电子有限公司9625.38- 南京微盟电子有限公司3750.00- 长城科技产业发展有限公司3174.75-上海浦东软件园创业投资管理有限公 3410.00- 司 中国电子信息产业集团有限公司120000.00- 东莞市中电爱华电子有限公司14250.00- 长沙中电国为科技有限公司9960.00- 中国振华（集团）新云电子元器件有限 2200.00- 责任公司（国营第四三二六厂） 中电惠融科技（深圳）有限公司83613.35-中国振华电子集团宇光电工有限公司 1399.98-（国营第七七一厂） -155-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注项目名称关联方期末账面余额上年年末账面余额 北京华大九天科技股份有限公司40091.55- 中软信息系统工程有限公司985975.21-应付股利 中国中电国际信息服务有限公司9750000.009750000.00其他应付款 中国中电国际信息服务有限公司6404924.346404924.34 中国电子财务有限责任公司744132.90221650.00 德阳数字城市科技有限公司35990.0048190.00 冠捷视听科技（深圳）有限公司-20160.00 华大半导体有限公司77048.0077048.00 迈普通信技术股份有限公司-170738.24 上海华虹集成电路有限责任公司166695.20166695.20 深圳桑达国际电源科技有限公司5114900.005114900.00 深圳桑达科技发展有限公司-93618.20 深圳市中电物业管理有限公司411163.52710220.09 数字广东网络建设有限公司-175891.11 小华半导体有限公司77048.0077048.00 中电华大科技（深圳）有限公司-256647.20 中电金投控股有限公司-185003397.50 中电长城圣非凡信息系统有限公司256750.9666995.21 中国电子器材有限公司-100.00 中国电子信息产业集团有限公司41634500.0040000000.00 中国通广电子有限公司5000.005000.00 中国信息安全研究院有限公司843201.00843201.00 中国长城科技集团股份有限公司2000.002000.00 中电数创（北京）科技有限公司602503.35418299.19 湖北东楚通科技有限公司6602.20- 泸州市数字创新科技有限公司139139.08- 中国电子物资有限公司70000.00- 凉山绿科数字科技有限公司17559.04- 彩虹集团有限公司81362.00- 中电金信软件（上海）有限公司56000.00- 数字抚州网络科技有限公司617932.15- 十一、承诺及或有事项 1．重要承诺事项无。 2．或有事项 （1）重要未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响 -156-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注涉案是否形 诉讼(仲裁)基本情况金额成预计诉讼(仲裁)进展（万元）负债 爱思开新能源（盐城）有 2022年6月，盐城东方建设投资股份有限公司及总承包方中国建筑 限公司诉中国电子系统工 第四工程局有限公司将韩国动力电池项目二期标准厂房配套机电安 程第三建设有限公司、盐 装工程发包给被告1，被告2是被告1的分包单位，被告3为该工 城忠瑾劳务有限公司、江程的监理人。原告将部分工程发包给被告4，被告4将其中部分工苏建科工程咨询有限公 45174.98否程分包给被告5。被告5在支管安装完工后委托被告6对管道对接司、员邦建设工程（上焊缝进行检测。后在设备调试过程中发生火灾，原告要求六被告连海）有限公司、上海恒工 带赔偿损失，故引发纠纷： 机电工程有限公司、常州 1.2025年12月18日，收到案件材料； 天衡检测技术有限公司侵 2.目前，一审审理中。 权责任纠纷诉讼案 徐州金霖新材料项目发生火灾，原被告之间就保险理赔事宜无法达中电系统建设工程有限公成一致，引发纠纷。 司诉中国人民财产保险股1.2024年8月20日，原告交纳诉讼费； 27000否 份有限公司石家庄市分公2.2025年12月，法院作出先行判决。 司财产保险合同纠纷3.2026年1月，被告提起上诉。 目前处于审理中。 弘元新材料（徐州）有限公司诉中电系统建设工程 有限公司、苏州市伟洁洁 净工程科技有限公司、如2022年12月2日，案涉项目工程发生火灾，造成原告入场设备毁皋苏北洁萱机电安装工程损、人员受伤，后因赔偿事宜引发纠纷。 有限公司、无锡东汇机电8790.88是1.2025年2月6日，收到案件材料。 设备安装有限公司、昆山2.2025年2月14日，收到原告追加被告的材料。 杰瑞雅环保设备工程有限3.目前，处于一审审理中。 公司、青岛市工程建设监理有限责任公司财产损害赔偿纠纷诉讼案弘元绿色能源股份有限公司诉中电系统建设工程有 限公司、苏州市伟洁洁净 工程科技有限公司、如皋2022年12月2日，案涉项目工程发生火灾，造成原告入场设备毁苏北洁萱机电安装工程有损，后因赔偿事宜引发纠纷。 限公司、无锡东汇机电设7600.00是1.2025年2月6日，收到案件材料。 备安装有限公司、昆山杰2.2025年2月14日，收到原告追加被告的材料。 瑞雅环保设备工程有限公3.目前，处于一审审理中。 司、青岛市工程建设监理有限责任公司财产损害赔偿纠纷诉讼案 2023年8月，原告与被告签订《工程施工合同》，被告拖延结算， 中国电子系统工程第二建 欠付工程款，故引发纠纷： 设有限公司诉宜宾英发德 24928.32否1.2025年9月28日，立案； 坤科技有限公司建设工程 2.2025年11月27日，收到反诉状； 合同纠纷诉讼案 3.目前，一审审理中。 宜宾英发德坤科技有限公 2022年8月28日，原告与被告签订《施工总承包合同》，原告认为 司诉中国电子系统工程第 被告工期延误，主张违约金，故引发纠纷： 二建设有限公司、四川华2580.00否 1.2025年10月21日，收到案件材料； 西宜宾建设有限公司建设 2.2025年11月21日，收到撤诉裁定。本案已结。 工程合同纠纷诉讼案 中国电子系统工程第四建 2022 年 9 月 1 日，原告与被告签订《EPC工程总承包合同》，项目设有限公司诉东营石大胜竣工验收合格，被告拖欠原告工程款，故引发纠纷： 17213.44否 华新能源有限公司建设工1.2025年11月10日，立案。 程合同纠纷诉讼案2.目前，一审审理中。 原告为被告业主，主张被告设计、施工存在问题导致项目不能满东营石大胜华新能源有限产，要求被告承担修复费用，故引发纠纷： 公司诉中国电子系统工程8759.2否 1.2025年2月24日，收到案件材料。 第四建设有限公司诉讼案 2.目前，处于一审审理中。 -157-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注涉案是否形 诉讼(仲裁)基本情况金额成预计诉讼(仲裁)进展（万元）负债 原告系被告业主，主张被告设计、施工存在问题导致项目不能满胜华新能源科技（东营）本诉：6856.8产，要求承担修复费用，故引发纠纷： 有限公司诉中国电子系统反诉： 否1.2025年3月11日，收到案件材料； 工程第四建设有限公司建7539.04 2.2025年10月27日，中电四公司提起反诉； 设工程合同纠纷诉讼案 3.目前，处于一审审理中。 浙江东南网架股份有限公2022年2月，申请人与被申请人签订分包合同，申请人认为被申请司诉中国电子系统工程第人欠付工程款，故引发纠纷： 6306.33否 二建设有限公司建设工程1.2025年8月1日，收到仲裁材料； 分包合同纠纷仲裁案2.目前，仲裁审理中。 中电四公司与扬州恒大新能源科技发展有限公司（以下简称：恒大中国电子系统工程第四建新能源）签订施工合同及系列补充协议。中电四公司按约履行合设有限公司诉扬州恒大新同，但恒大新能源未按约支付工程款，故引发纠纷： 能源科技发展有限公司、 10003.78否1.2023年7月21日，收到一审判决； 恒大集团有限公司、恒大 2.2023年9月8日，收到上诉状； 新能源科技集团有限公司 3.2025年6月20日，收到二审判决。 建设工程施工合同纠纷案 4.2026年3月，收到再审申请书。 2021年9月，中电二公司承接被告案涉项目施工，合同金额 215000000元。后案涉工程完成竣工验收，2024年5月，案涉项目 二次报审金额为247037075.1元，被告未予确认且欠付57277075.1中国电子系统工程第二建元，故引发纠纷： 设有限公司诉江苏威蜂动 5741.86否1.2024年7月1日，立案； 力工业有限公司建设工程 2.中电二公司申请追加天津市捷威动力工业有限公司作为共同被 施工合同纠纷案告，法院准许； 3.应法院要求，本案先撤后立，于2025年1月2日收到撤诉裁定书；已重新提起立案。目前仍在审理中。 2022年10月，申请人与被申请人签订买卖合同，申请人认为被申 南京华易泰电子科技有限 请人未足额给付其款项，故引发纠纷： 公司诉中国电子系统工程5581.22否 1.2025年7月3日，收到仲裁申请材料。 第二建设有限公司仲裁案 2.目前，处于仲裁审理中。 （2）为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响无。 （3）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债无。 （4）其他或有负债及其财务影响无。 十二、资产负债表日后事项 1．利润分配情况 本公司母公司2025年度实现净利润-134531910.95元，2025年度实际分配2024年股利136555108.08元，加以前年度未分配利润413977838.43元，可供股东分配的利润合计142890819.40元。经综合考虑公司经营业绩及股东利益等因素，公司拟以总股数1215179311股为基数，每10股派发现金0.25元（含税），计 30379482.78元，余112511336.62元结转以后年度。公司2025年度不进行公积金转增股本。 -158-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注 2．其他重要的资产负债表日后非调整事项无。 十三、其他重要事项 1．分部信息 （1）报告分部的确定依据与会计政策 根据本公司的业务板块确定了四个报告分部，分别为：洁净室服务、数字与信息服务、数字供热与新能源服务及其他产业服务。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。 分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配。 -159-深圳市桑达实业股份有限公司2025年度财务报表附注 （2）报告分部的财务信息高科技产业服务项目数字与信息服务分部间抵销合计数字供热与新能源服洁净室服务其他产业服务务 一、营业收入2518994328.5944555184940.041877210134.79310888359.68-91920845.9549170356917.15 其中：对外交易收入2469985564.2944552863418.031862455525.14285052409.69-49170356917.15 分部间交易收入49008764.302321522.0114754609.6525835949.99-91920845.95- 二、对联营和合营企业的投资收益3267016.40-3555941.58-1023928.287081175.73-5768322.27 三、信用减值损失-154962092.52-991173.37-85710087.61-24221217.29--265884570.79 四、资产减值损失-4921939.59-271240837.44-7481382.74-5374100.00--289018259.77 五、折旧费和摊销费247334034.89142558639.76335567396.7446056649.42-771516720.81 六、利润总额（亏损总额）-727926370.161474198018.6552456954.83-54161992.85-236189974.83508376635.64 七、所得税费用6805992.99365330033.59-42595032.4851740147.99-1389191.49379891950.60 八、净利润（净亏损）-734732363.151108867985.0695051987.31-105902140.84-234800783.34128484685.04 九、资产总额10215335567.9162830115059.776583252063.5611155526351.48-17738778415.0473045450627.68 十、负债总额8618954563.3551087290217.163937499608.99637543966.39-4575043575.3859706244780.51 -160-十四、母公司财务报表主要项目注释 （一）应收账款 1．按账龄披露应收账款 账龄期末余额期初余额 1年以内（含1年）24261286.4718119820.04 1至2年11554136.2332659.24 2至3年32659.24- 3至4年-251462.65 4至5年251462.65- 5年以上1204339.511204339.51 小计37303884.1019608281.44 减：坏账准备3087610.291783281.10 合计34216273.8117825000.34 2．按坏账准备计提方法分类披露应收账款 期末数种类账面余额坏账准备预期信用损失账面价值 金额比例(%)金额 率/计提比例(%)按单项计提坏账准备的 1382538.163.711382538.16100.00- 应收账款按信用风险特征组合计 35921345.9496.291705072.134.7534216273.81 提坏账准备的应收账款 账龄组合35722536.3499.451705072.134.7734017464.21合并范围内关联方 198809.600.55--198809.60 组合 合计37303884.10100.003087610.298.2834216273.81（续上表）期初数种类账面余额坏账准备预期信用损失账面价值 金额比例(%)金额 率/计提比例(%)按单项计提坏账准备的 1382538.167.051382538.16100.00- 应收账款按信用风险特征组合计 18225743.2892.95400742.942.2017825000.34 提坏账准备的应收账款 账龄组合18148172.9899.57400742.942.2117747430.04合并范围内关联方 77570.300.43--77570.30 组合 合计19608281.44100.001783281.109.0917825000.34 （1）期末单项计提坏账准备的应收账款 161期末余额 债务人名称计提比例账面余额坏账准备计提理由 （%） 长沙桑达科技发展实业有限公司599000.00599000.00100.00预计无法收回 中远海运科技股份有限公司265200.00265200.00100.00预计无法收回 深圳市爱尔发智能设备有限公司91000.0091000.00100.00预计无法收回 潘显东64195.0064195.00100.00预计无法收回 广东飞达交通工程有限公司62154.5162154.51100.00预计无法收回山西华远交通光电技术工程有限公 50000.0050000.00100.00预计无法收回 司 武汉烽火信息集成技术有限公司42420.0042420.00100.00预计无法收回 井冈山风景名胜区管理局30370.0030370.00100.00预计无法收回 HOMINGSYSTEMSLLC 178198.65 178198.65 100.00 预计无法收回 合计1382538.161382538.16——（续上表）期初余额 应收账款（按单位）计提比例账面余额坏账准备计提依据 （%） 长沙桑达科技发展实业有限公司599000.00599000.00100.00预计无法收回 中远海运科技股份有限公司265200.00265200.00100.00预计无法收回 深圳市爱尔发智能设备有限公司91000.0091000.00100.00预计无法收回 潘显东64195.0064195.00100.00预计无法收回 广东飞达交通工程有限公司62154.5162154.51100.00预计无法收回山西华远交通光电技术工程有限公 50000.0050000.00100.00预计无法收回 司 武汉烽火信息集成技术有限公司42420.0042420.00100.00预计无法收回 井冈山风景名胜区管理局30370.0030370.00100.00预计无法收回 HOMING SYSTEMS LLC 178198.65 178198.65 100.00 预计无法收回 合计1382538.161382538.16 （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 *账龄组合期末数期初数账龄账面余额账面余额坏账准备坏账准备 金额比例(%)金额比例(%)1年以内（含 24062476.8767.36481249.5418042249.7499.42360845.02 1年） 1至2年11554136.2332.341155413.6232659.240.183265.92 2至3年32659.240.099797.77--- 162期末数期初数 账龄账面余额账面余额坏账准备坏账准备 金额比例(%)金额比例(%) 3至4年---73264.000.4036632.00 4至5年73264.000.2158611.20--- 合计35722536.34——1705072.1318148172.98——400742.94 *其他组合期末数期初数组合名称 账面余额计提比例(%)坏账准备账面余额计提比例(%)坏账准备合并范围内关联方 198809.60--77570.30-- 组合 合计198809.60--77570.30-- 3．本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期变动金额类别上年年末余额期末余额计提收回或转回转销或核销其他按单项计提坏 1382538.16----1382538.16 账准备按组合计提坏 400742.941304329.19---1705072.13 账准备 合计1783281.101304329.19---3087610.29 4．本报告期实际核销的应收账款情况无。 5．按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 占应收账款合计的比例债务人名称账面余额坏账准备 （%） 盐城市公安局亭湖分局31918788.9485.561332729.27 深流微智能科技（深圳）有限 2484266.226.66248330.62 公司长沙桑达科技发展实业有限公 599000.001.61599000.00 司 深圳市正合科技有限公司341425.400.926828.51深圳中科易农生物科技有限公 335299.400.9033529.94 司 合计35678779.9695.652220418.34 （二）其他应收款项目期末余额期初余额 应收股利17931201.221996124.03 其他应收款项391757956.92334970282.36 合计409689158.14336966406.39 1631．其他应收款项 （1）按账龄披露其他应收款项账龄期末余额期初余额 1年以内（含1年）311276664.67258368984.25 1至2年4368081.552614727.00 2至3年2140222.0025000.00 3至4年12500.002925564.00 4至5年2925564.00- 5年以上95093973.8595093973.85 小计415817006.07359028249.10 减：坏账准备24059049.1524057966.74 合计391757956.92334970282.36 （2）按款项性质分类情况款项性质期末余额期初余额其他保证金（质量保证金、安全保证 29890.0049390.00金、农民工工资保证金等） 其他单位往来415719319.68358938659.10 押金67796.3940200.00 小计415817006.07359028249.10 减：坏账准备24059049.1524057966.74 合计391757956.92334970282.36 （3）按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项期末数种类账面余额坏账准备 比例预期信用损失率/账面价值金额金额 (%)计提比例（%） 单项计提坏账准备的其他应收款项24032365.875.7824032365.87100.00-按信用风险特征组合计提坏账准备的其他 391784640.2094.2226683.280.01391757956.92 应收款项 合计415817006.07100.0024059049.155.79391757956.92（续上表） 164期初数 种类账面余额坏账准备 比例预期信用损失率/账面价值金额金额 (%)计提比例（%） 单项计提坏账准备的其他应收款项24032365.876.6924032365.87100.00-按信用风险特征组合计提坏账准备的其他 334995883.2393.3125600.870.01334970282.36 应收款项 合计359028249.10100.0024057966.746.70334970282.36 （4）其他应收款坏账准备计提情况 第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备未来12个月预期整个存续期预期信用整个存续期预期信用合计 信用损失损失(未发生信用减值)损失(已发生信用减值) 期初余额25600.87-24032365.8724057966.74 期初余额在本期25600.87-24032365.8724057966.74 --转入第二阶段---- --转入第三阶段---- --转回第二阶段---- --转回第一阶段---- 本期计提1082.41--1082.41 本期转回---- 本期转销---- 本期核销---- 其他变动---- 期末余额26683.28-24032365.8724059049.15 （5）收回或转回的坏账准备情况无。 （6）本报告期实际核销的其他应收款项情况无。 （7）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况占其他应收款项合债务人名称款项性质账面余额账龄坏账准备 计的比例（%）中电桑达电子设备（江往来款306363324.571年以内73.68- 苏）有限公司 1年以内、1-2年、2-3 深圳中联电子有限公司往来款82157626.8019.76- 年、4-5年、5年以上深圳桑达国际电源科技有 往来款24032365.875年以上5.7824032365.87限公司中电（武汉）数字经济技 往来款981279.331年以内、1-2年0.24-术有限公司 铁旅科技有限公司往来款810116.001年以内0.19- 合计——414344712.57——99.6524032365.87 165（三）长期股权投资 1．长期股权投资分类 项目期初余额本期增加本期减少期末余额 对子公司投资9885351279.0972156700.00-9957507979.09 对合营企业投资---- 对联营企业投资---- 小计9885351279.0972156700.00-9957507979.09 减：长期股权投资减值准备10511566.69--10511566.69 合计9874839712.4072156700.00-9946996412.40 2．对子公司投资 本期计提减减值准备期末余被投资单位上年年末余额本期增加本期减少期末余额值准备额中电（武汉）数字经济技 132038992.1030000000.00-162038992.10-- 术有限公司 中电云计算技术有限公司2000000000.00--2000000000.00--深圳桑达国际电源科技有 10511566.69--10511566.69-10511566.69 限公司深圳市桑达无线通讯技术 284703584.75--284703584.75-- 有限公司 深圳中联电子有限公司165316455.86--165316455.86--中电桑达电子设备（江 161087171.89--161087171.89-- 苏）有限公司 中电国际物流（北京）有 188954149.72--188954149.72-- 限公司深圳中电桑飞智能照明科 70000000.00--70000000.00-- 技有限公司中电智广系统技术有限公 51000000.00--51000000.00-- 司中国电子系统技术有限公 6821229358.08--6821229358.08-- 司 中电信息系统（河北）有 510000.00--510000.00-- 限公司桑达（香港）有限公司 （2026年更名为桑达国际-42156700.00-42156700.00--有限公司） 合计9885351279.0972156700.00-9957507979.09-10511566.69 （四）营业收入、营业成本本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本 主营业务31482039.083861953.5573505059.6833868925.75 其他业务289470.8910500.002420039.39171476.20 合计31771509.973872453.5575925099.0734040401.95 （五）投资收益产生投资收益的来源本期发生额上期发生额 成本法核算的长期股权投资收益12000000.00160000000.00 166产生投资收益的来源本期发生额上期发生额 交易性金融资产持有期间的投资收益5931201.221996124.03 合计17931201.22161996124.03 十五、补充资料 1．当期非经常性损益明细表 项目金额说明处置中电淄博损 1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分；67696733.39 益、资产处置损益 2、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、 66339765.70政府补助 按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外； 3、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外非金融企业持有金融资产和金融交易性金融资产公 1490220.92 负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益；允价值变动及分红 4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费；- 5、委托他人投资或管理资产的损益；- 6、对外委托贷款取得的损益- 7、因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失；- 单项计提坏账准备 的应收款项，当期 8、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回；35555291.26 收回款项转回的坏账 9、企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单 -位可辨认净资产公允价值产生的收益 10、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益；- 11、非货币性资产交换损益；- 12、债务重组损益；- 13、企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等；- 14、因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响；- 15、因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费；- 16、对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的 -损益； 17、采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益；- 18、交易价格显失公允的交易产生的收益；- 19、与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益；- 20、受托经营取得的托管费收入；- 营业外收支、罚款 21、除上述各项之外的其他营业外收入和支出。-22743475.13 滞纳金等公司调整及退减部 22、其他符合非经常性损益定义的损益项目259303907.49分人员薪酬待遇影 响所致 扣除所得税前非经常性损益合计407642443.63 减：所得税影响金额72209171.82 扣除所得税后非经常性损益合计335433271.81 少数股东损益影响数（亏损以“-”表示）117412242.75 167项目金额说明 归属于母公司所有者的非经常性损益净利润额218021029.06 注：其他符合非经常性损益项目定义的损益项目项目涉及金额原因主要为公司调整及退减部分人员薪酬 其他259303907.49待遇影响所致。 合计259303907.49 2．净资产收益率及每股收益 加权平均净资产每股收益报告期利润 收益率（%）基本每股收益稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润-2.00-0.1117-0.1117 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润-5.42-0.3033-0.3033深圳市桑达实业股份有限公司 2026年4月24日 168