深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

深圳市桑达实业股份有限公司

2025年半年度报告

2025年08月

1深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的

真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈士刚、主管会计工作负责人李安东及会计机构负责人(会计主

管人员)赵鹏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。

公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”中描述了公司可能存在的风险，敬请投资者予以关注。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

目录

第一节重要提示、目录和释义.........................................2

第二节公司简介和主要财务指标........................................7

第三节管理层讨论与分析..........................................10

第四节公司治理、环境和社会........................................28

第五节重要事项..............................................30

第六节股份变动及股东情况.........................................69

第七节债券相关情况............................................73

第八节财务报告..............................................74

第九节其他报送数据...........................................233

3深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

4深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

释义释义项指释义内容

公司/本公司/深桑达指深圳市桑达实业股份有限公司

中国电子/集团公司指中国电子信息产业集团有限公司

中电信息/控股股东指中国中电国际信息服务有限公司中电金投指中电金投控股有限公司中电进出口指中国电子进出口有限公司瑞达集团指中国瑞达投资发展集团有限公司中电财务指中国电子财务有限责任公司中国系统指中国电子系统技术有限公司中国电子云公司指中电云计算技术有限公司中电二公司指中国电子系统工程第二建设有限公司中电三公司指中国电子系统工程第三建设有限公司中电四公司指中国电子系统工程第四建设有限公司中电建设指中电系统建设工程有限公司中电招远指招远中电智慧产业发展有限公司中电智通指河北中电智通科技有限公司中电洲际指中电洲际环保科技发展有限公司河北煜泰指河北煜泰热能科技有限公司中电武强指中电武强热力有限公司中电万潍指潍坊中电万潍热电有限公司

中电淄博指中电（淄博）能源科技发展有限公司中电京安指河北中电京安节能环保科技有限公司中电行唐指中电行唐生物质能热电有限公司桑达无线指深圳市桑达无线通讯技术有限公司

桑达设备指中电桑达电子设备（江苏）有限公司中电桑飞指深圳中电桑飞智能照明科技有限公司

中电国际物流指中电国际物流（北京）有限公司，原捷达国际运输有限公司数字广东指数字广东网络建设有限公司

中电数创指中电数创（北京）科技有限公司

武汉数经指中电（武汉）数字经济技术有限公司

宏德嘉业指横琴宏德嘉业投资中心（有限合伙）

宏图嘉业指横琴宏图嘉业投资中心（有限合伙）

宏伟嘉业指海南宏伟嘉业投资中心（有限合伙），原横琴宏伟嘉业投资中心（有限合伙）宏达嘉业指海南宏达嘉业投资中心（有限合伙），原横琴宏达嘉业投资中心（有限合伙）宏景嘉业指横琴宏景嘉业投资中心（有限合伙）

宏寰嘉业指珠海宏寰嘉业投资中心（有限合伙）中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所中国信通院指中国信息通信研究院

International Data Corporation，简称 IDC，是全球著名的信息技术、电信行IDC 指

业和消费科技咨询、顾问和活动服务专业提供商。

IaaS 指 基础设施即服务，是 Infrastructure-as-a-Service 的缩写名称，指把 IT 基础

5深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

设施作为一种服务通过网络对外提供，并根据用户对资源的实际使用量或占用量进行计费的一种服务模式。

平台即服务，是 Platform-as-a-Service 的缩写名称，指将软件研发的平台作为PaaS 指 一种服务，以 SaaS 的模式提交给用户。在 PaaS 平台上，企业级用户可以快速开发应用，第三方软件提供商也可以快速开发出适合企业的定制化应用。

软件即服务，是 Software-as-a-Service 的缩写名称，即通过网络提供软件服SaaS 指务。

安全即服务，是 Security-as-a-Service 的缩写名称，它将安全服务作为一项服SECaaS 指

务提供给用户，包括网络安全、终端安全和数据安全等方面的保护。

人工智能，是 Artificial Intelligence 的缩写名称，是研究、开发用于模拟、AI 指

延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。

一种构建和运行应用程序的方法，是一套技术体系和方法论。云原生包含了一组云原生指应用的模式，用于帮助企业快速、持续、可靠、规模化地交付业务软件，云原生由微服务架构、DevOps 和以容器为代表的敏捷基础架构组成。

是云计算的核心技术之一，为云计算服务提供基础架构层面的支撑，是一种在软件中仿真计算机硬件，以虚拟资源为用户提供服务的计算形式。允许一个平台同虚拟化指

时运行多个操作系统，并且应用程序可以在相互独立的空间内运行而互不影响，从而显著提高计算机的工作效率。

一种数据存储技术，通过网络使用企业中的每台机器上的磁盘空间，并将这些分分布式存储指

散的存储资源构成一个虚拟的存储设备，数据分散地存储在企业的各个角落。

是一种集成了计算、存储和网络的技术架构，旨在将数据中心的硬件和软件资源超融合指

整合在一起，提供高度集成、可扩展、易管理的解决方案。

是指在保护数据本身不对外泄露的前提下实现数据分析计算的技术集合，达到对隐私计算指数据“可用不可见”的目的，在充分保护数据和隐私安全的前提下，实现数据价值的转化和释放。

铁路全球移动通信系统，是 Global System for Mobile Communications –GSM-R 指

Railway 的缩写名称，是一项用于铁路通信及应用的国际无线通信标准。

列车自动保护系统，是 Automatic Train Protection 的缩写名称，是确保列车ATP 指运行速度不超过目标速度的安全控制系统。

将一定空间范围内的空气中的微粒子、有害气体、细菌等污染物排除，并将室内的温度、湿度、洁净度、压力、气流速度与气流流向、噪音振动及照明、静电控洁净室指

制在某一需求范围内，而所给予特别设计的空间。洁净室在电子信息、生物医药、精细化工、新能源等行业的使用十分广泛，是重要的生产环境。

工程总承包，是 Engineering Procurement Construction 的缩写名称，是指承包方受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工等实行全过EPC 指

程或若干阶段的总承包。并对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责。

6深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称 深桑达 A 股票代码 000032

变更前的股票简称（如有）-股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称深圳市桑达实业股份有限公司

公司的中文简称（如有）-

公司的外文名称（如有） SHENZHEN SED INDUSTRY CO. LTD.公司的外文名称缩写（如-

有）

二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名李安东朱晨星深圳市南山区科技园科技路1号桑达深圳市南山区科技园科技路1号桑达联系地址

科技大厦15－17层科技大厦15－17层

电话0755-863160730755-86316073

传真0755-863160060755-86316006

电子信箱 sed@sedind.com sed@sedind.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

□适用□不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2024年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□适用□不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2024年年报。

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

□适用□不适用

7深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

四、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否追溯调整或重述原因会计政策变更本报告期比上年同期上年同期本报告期增减调整前调整后调整后

营业收入（元）23434208172.6133250166315.0133250166315.01-29.52%归属于上市公司股东的

-97489074.55-37891360.83-37891360.83-157.29%

净利润（元）归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净-113242367.84-89448599.83-89448599.83-26.60%利润（元）经营活动产生的现金流增加现金净流出

-4458353212.89-2841337600.80-2841337600.80

量净额（元）161701.56万元

基本每股收益（元/股）-0.0857-0.0333-0.0333-157.36%

稀释每股收益（元/股）-0.0857-0.0333-0.0333-157.36%

加权平均净资产收益率-1.52%-0.59%-0.59%减少0.93个百分点本报告期末比上年度上年度末本报告期末末增减调整前调整后调整后

总资产（元）67907205916.9270306974766.6970306974766.69-3.41%归属于上市公司股东的

6253887925.106494762605.596494762605.59-3.71%

净资产（元）会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2024年12月6日财政部《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》（财会〔2024〕24号）（以下简称“解释18号”）。本公司于2024年1月1日起执行解释18号中关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理，对会计政策相关内容进行调整。企业在首次执行本解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的，应当按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关规定，将上述保证类质量保证会计处理涉及的会计科目和报表列报项目的变更作为会计政策变更进行追溯调整。具体影响详见会计附注三、重要会计政策和会计估计(三十五)重要会计

政策、会计估计的变更。

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用□不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用□不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

8深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

六、非经常性损益项目及金额

□适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-731034.45计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

25763219.46规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回4949496.45

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5760756.03

其他符合非经常性损益定义的损益项目-

减：所得税影响额2342082.84

少数股东权益影响额（税后）6125549.30

合计15753293.29

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

9深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

第三节管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

中国电子锚定打造国家网信事业战略科技力量，大力实施强军首责、经营提升、技术产品攻关、核心能力建设、人才队伍提升五项行动，持续推动全面深化改革，高质量发展迈出坚实步伐。公司积极践行中国电子战略使命及重点业务布局，聚焦主责主业，持续推进科技创新及产品研发，以各类自研产品及服务满足下游用户需求，推动产业创新及数字化转型升级。

主要业务情况

（一）数字与信息服务

我国正在大力推进建设新质算力基础设施与数据基础设施等新型基础设施高质量发展，公司旗下“中国电子云”是中国电子唯一云产品及品牌，是中国电子自主计算产业体系的重要组成部分。依托中国电子自主计算体系，公司以市场需求为牵引，面向国防、能源、金融、交通、卫健、国家重点实验室等关键行业，以及党政、公共服务等领域提供数字化解决方案，致力于成为领先的专属云与 AI解决方案供应商。公司在数字与信息服务板块的主要产品及服务包括如下。

1、云计算产品及服务

公司自主研发了专属云平台软件 CECSTACK、服务器虚拟化软件 CeaSphere、新一代超融合产品 CeaCube 以及存算一体机

等核心产品，建立了基于云原生技术架构的完整云产品体系，为客户建设高安全算力基础设施，输出多元异构混合算力、先进存力和高效运载力。公司在云计算、存储和智算方面持续投入研发力量，不断迭代升级自研软件及产品，报告期内发布了CECSTACK V5.3 版本（支持涉密云、国防云），服务用户构建通用计算-智算-超算等不同算力协同、中心-分支-边缘计算合理布局的一体化异构算力服务体系，实现算力布局优化。同时，公司还结合客户需求，新增建设实施了一批运营型云项目，作为公司云服务的主要交付方式之一。

报告期内，CECSTACK 专属云平台支撑了河北省政务云项目、北京金融资产交易所有限公司新一代云平台项目、北京知识产权法院信创云项目、温州市信创云、苏州相城区信创云、山西大同信创云、南航边缘云等项目，助力党政军央国企等关键行业重点领域客户数智化转型。

根据 IDC 发布的中国智算服务市场跟踪系列报告，中国电子云位列智算市场 Top 厂商；根据 IDC 发布的《中国政务云市场份额，2024：政务专属云》报告显示，中国电子云位列政务专属云 PaaS 市场 Top5 厂商；根据 IDC 发布的《中国数据空间市场分析，2025》研究报告显示，中国电子云入选中国数据空间市场最佳实践厂商等；赛迪《2024中国央国企云市场研究报告》显示，中国电子云位列央国企云厂商市场竞争领导者地位；中国信通院、弗若斯特沙利文《2024央国企上云服务商供应能力矩阵》研究报告显示，中国电子云为央国企上云服务商技术引领者；相关项目获评中国电子技术标准化研究院央国企数字化“领航计划2024建云用云典型案例”，获评中国信通院“2024央国企十佳上云典型案例”、入选首批“软件创新应用”优选案例。

2、数据产品及服务

公司作为数据要素化实践先行者，基于“云数融合”技术体系及中国电子云的高安全算力基础设施，主动开展数据基础设施建设探索和实践。围绕数据供给、数据流通、数据交易及数据治理等数据要素核心环节，公司持续加强数据创新类产品研发与服务能力提升，形成了中国电子云数据智能平台、中国电子云可信数据空间、“中国电子云数据港”数据运营产品，并提供数据治理服务。

10深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

报告期内，数据智能平台迭代发布 V6.1 版本，将大模型技术融入数据存储、处理、流通全链条，实现数据智能盘点、智能数据开发、智能供需撮合功能，可广泛适用于企业数据管理、可信数据空间、城市数据基础设施、多元异构数据治理、高质量数据集、公共数据管理等业务。中国电子云可信数据空间以国家数据基础设施标准为指引，构建覆盖多方主体的数据基础设施体系，汇聚多源数据，形成高效、稳定、安全的数据流通网络，推动数据资源从“自给自足”向“流通赋能”发展，为全国数据基础设施互联互通奠定基础。“中国电子云数据港”以云上的分布式数据价值流转网络基础设施为基础，对接全国 20 个省市的授权公共数据及 50 多类高价值社会数据资源，面向数据应用场景孵化并自营“蓝盾”SaaS 服务数据产品和“积信宝”“婚信宝”等十余项“宝系列”基础数据产品，服务多个行业超20个企业用户。

截至目前，公司中标及签约数据创新相关项目120余个，向多层次客户提供数据创新服务。公司助力湖南、云南、河北、河南等地率先实现省市二级公共数据级联直通，服务地方公共数据归集共享和开发利用。公司已获得了20个省市的公共数据授权，已形成十余项数据产品，涵盖养殖、金融、文旅、交通、司法、医疗等多个产业领域。公司自研的数据智能平台、央国企一站式数据治理等解决方案，已服务中国化学、中国海油、中国船舶、中国华电、南京港集团、中国汽车研究中心、重庆两江集团等央国企数字化转型，为央国企高质量发展提供自主、安全、易用的数据基础设施和服务支撑。中国电子云可信数据空间作为报告期内新孵化的方案，目前已经深度参与第一批国家数据基础设施试点项目，并参与了多个可信数据空间创新发展试点项目。

IDC 发布的《中国数据空间市场分析，2025》研究报告显示，中国电子云入选中国数据空间市场最佳实践厂商等；根据IDC 的相关报告，中国电子云已成为数据产品技术和数据运营服务领域的核心提供商，是我国公共数据授权运营领域中技术提供、场景运营的主要代表厂商。

3、人工智能产品及服务

在人工智能领域，公司面向高新电子、科研、央国企、医疗、政务、能源等国家关键行业，打造“3+3+N”产品服务体系，以应用场景为牵引，形成从数据、模型、应用到服务的全链路 AI 解决方案，助力 AI融入客户生产经营。

“3+3+N”产品服务体系包括三大平台产品、三大服务体系、N 个场景应用。三大平台方面，多模态数据治理平台提供数据全流程闭环处理，支持客户生成高质量数据集；模型开发平台帮助客户构建行业模型，同时支持调用丰富的预制大模型、小模型、机理模型、运筹模型等；应用开发平台助力应用场景落地，无缝集成企业知识库、数据库，接入企业原有 IT系统，实现细粒度权限管理、敏感词干预等安全管控功能，实现企业级运营运维。三大服务方面，公司提供集团级战略规划以及部门级落地实施方案，提供高质量数据集构建、模型开发、应用开发服务等交付服务，以及提供涵盖人工智能基础知识、技术原理、平台工具使用、最优落地方法论的系统性培训服务。N 个模型应用包括多模态视觉融合应用内置多模态大模型、行业大模型与200+场景小模型，针对国防、政务、水利、能源等关键行业用户提供开箱即用的应用。采购管理智能体覆盖采购流程全链路，满足纵深业务场景和合规风险把控。情报分析应用通过情报深度挖掘为高新电子、政企客户提供实时预警，解决传统情报应用时效性、准确性、操作门槛高等问题。

报告期内，在高质量数据集方面，公司与国内多家国家实验室和央企达成了高质量数据集建立合作意向，现正在推动合作落地。AI 创新应用方面，公司与东方航空、南方航空共创航空领域智能体应用，赋能航司智能化转型；与中国经济信息社有限公司合作共研金融高端 AI一体机，为中小银行的对公业务场景从获客到留客的全场景 AI 赋能；为中国五环工程有限公司定制了智能体应用，助力化工工程行业智能化转型。

4、数字化终端产品

公司下属桑达无线为国家级专精特新“小巨人”企业，专注于行业通讯与控制领域，为铁路、轨道交通等行业客户提供专用通讯、控制产品及服务。在铁路 GSM-R 移动端领域，桑达无线拥有自主研发的核心技术和多项应用技术专利，拥有全套移动终端基带芯片级开发平台，可提供全套 GSM-R 终端解决方案，产品涵盖铁路通讯、列车控制、测试三大领域。凭借着自

11深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

主研发的国内首台自主化高铁 ATP 无线通信模块产品，桑达无线打破了高铁 ATP 系统中车地数据传输技术长期被国外公司垄断的局面，目前已成为国内 CTCS-3 级列控领域中领先的模块产品供应商。

报告期内，桑达无线自主研发的 GSM-R 通讯终端产品在国内市场占有率持续保持领先优势，并持续开拓海外市场，GSM-R 手持台设备获得坦桑尼亚铁路订单，这是继摩洛哥、南非铁路及阿尔及利亚铁路客户之后，非洲铁路客户进一步认可桑达无线公司技术和服务的标志。

（二）产业服务

公司是高科技产业服务领域的龙头企业，为电子信息、大健康及生物医药、新能源、新材料等战略新兴产业的生产企业提供洁净室整体解决方案及智能运维整体解决方案，为数字基础设施领域客户提供数据中心整体解决方案。同时，公司还在河北、山东等地从事数字供热与新能源服务。

1、洁净室整体解决方案

洁净室是高科技产业企业研发、生产过程中所必备的环境载体，是确保这类企业产品良品率、研发成果稳定性的关键组成之一。公司围绕电子信息（主要包括半导体及新型显示）、生命科学、新能源、新材料、高端装备及制造等产业客户，提供涵盖咨询、设计、交付及运维等全流程的洁净室整体解决方案。报告期内，公司继续巩固在半导体、新型显示等优势行业中的龙头地位，报告期内实现营业收入超200亿元。

半导体及新型显示领域业务是公司洁净室业务的重要组成部分。其中，在半导体领域，公司是国内集成电路、半导体设备、半导体材料工厂的主要建设者，服务客户涵盖12寸芯片、8寸芯片、化合物半导体、封装测试、半导体设备材料等领域国内外企业。报告期内公司中标及承建的重点项目中，半导体行业的主要客户（含关联方）包括士兰微电子、芯通科技、光峰科技、华虹半导体、先微半导体、上海天岳、长江存储等。在新型显示领域，公司是国内平板显示工厂的主力建设者，服务客户涵盖面板制造、显示模组、产品组装、电子终端部件等领域国内外企业。报告期内，公司中标及承建的重点项目中，新型显示行业的主要客户（含关联方）包括天马微电子、惠科光电、极光旭能等。

在大健康及生物医药领域，公司服务于国内外百强医药企业、疾控中心、知名三甲医院等，涵盖医疗卫生、生物制药、生物安全实验室等领域。报告期内，该领域的主要客户（含关联方）包括兰州生物、天方药业、海斯制药、中山康晟等生物医药类企业，以及青岛国家动卫中心兽医实验室一期、西安市公共卫生中心 P3实验室、成都生物制品研究所、四川大学华西天府医院等疾控中心或生物实验室。

在新材料、新能源领域，公司服务涵盖锂电（锂电池、干法/湿法制膜、正负极材料、锂电组件车间）、电子化学品、光刻胶、氟化工等细分产业核心生产车间建设。报告期内，公司新承建重点项目包括包头弘元能源高纯工业硅总承包（一期）项目、哈密市清电硅业辅助厂房一期项目、兰州裕氟新材料项目、潼南区巨科光伏总承包项目、扬州晶澳研发特化项目、安高特电固态电池厂房设计项目等项目。

公司在国防军工、航空航天设备制造、科学大设施、汽车制造、高端物流、食品饮料等高端装备制造行业同样积累了丰富经验，服务于此类客户的研发环境、生产环境建设。报告期内，公司新承建重点项目包括中国工程物理研究院化工材料研究所 DAF-3 项目、航空航天先进复合材料智能制造产业化项目施工总承包项目、香港国际机场东莞空港中心项目、GRB 复旦宁波特气二次配项目等。

与此同时，近年来公司积极开拓“一带一路”沿线国家，尤其是泰国、越南、马来西亚等东南亚国家的制造业产能提升市场机会，为国内制造业客户出海及当地制造业客户提供洁净室咨询及建设服务。报告期内，公司海外业务新签合同额约33亿元，同比增长约 300%，中标的重点项目包括玻利维亚 IBQ基础化工项目、吉尔吉斯斯坦分布式光伏项目等。

12深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

2、智能运维解决方案

围绕制造业客户的厂务运维、能源管理、设施设备管理等需求场景，基于工业互联网、物联网、大数据与人工智能、数字孪生等技术，并结合公司在云计算等领域的自研产品能力，公司构建了包含厂务运维、数字厂务底座（FMCS）、能源管理

系统（EMS）、资产管理系统（EAM）、巡检机器人等在内的智能运维解决方案，围绕工厂运维“人/机/料/法/环/数”核心要素，实现节能、降本、透明及提质等管理目标。报告期内，公司不断迭代 FMCS、EMS、EAM 产品版本，全系支持国产化方案。同时，中电二公司自主研发了应用于工业环境监测的智慧硬件产品，可形成软硬件一体的整体解决方案。

公司智能运维解决方案已实际应用于半导体、新型显示、生物医药等行业客户。报告期内，公司该部分业务新承接的重点项目包括莫斯科创新实验5#工业楼-洁净室项目、江西南易机电设备项目、成都科宁达数字化改造项目等。

3、数据中心整体解决方案

伴随着数据中心建设需求的快速增长，公司将长期深耕高科技产业工程服务所积累的工程技术及实施能力，延伸至数据中心建设领域。公司围绕数据中心全生命周期提供设计咨询、建设交付、运营管理等服务，并整合公司在供应链、设备运维、整体运营管理方面的经验及优势，将相关服务进行标准化及模块化，按客户实际需求提供产品组合，并提供模块化数据中心建设服务。公司将洁净室业务领域所沉淀的洁净管制、洁净交付经验应用于数据中心建设范畴，满足客户高标准、高规格需求。公司还拥有业内先进的机房热环境分析模拟技术，助力数据中心节能降耗。

公司数据中心解决方案业务所服务的客户或项目包括地方政府政务云、国有银行及商业银行等金融客户、中国移动等电

信运营商、互联网厂商自用数据中心、华为、苹果等大型企业集团自用数据中心等。报告期内重点项目包括四川省农村商业联合银行股份有限公司雅安数据中心机房专项工程(一期)、呼和浩特中国建行数据中心一期项目等。

同时，公司结合数据中心业主方、算力使用方的需求情况，积极探索联合投资、共同建设、共同运营的协同模式，并已在某运营商面向互联网厂商建设的大型智算中心项目中落地。

4、数字供热与新能源服务

公司的数字供热与新能源业务持续不断推进数字化转型、精益化管理和业务创新，通过数字赋能、创新发展、降本增效等主要途径，做优存量业务，创新增量业务，不断夯实合规基础，努力优化经营环境，矢志不渝地打造产业数字化的样板，提高企业科技属性，实现企业的高质量可持续发展。

公司在河北省邯郸市、石家庄市、衡水市以及山东潍坊市、淄博市等区域形成了稳定的业务布局，报告期内供热面积已达到1.18亿平方米。供热服务质量得到地方政府和市民认可。在为用户提供优质服务的同时，公司加大重大节能技改项目的推进，节能减排也取得明显成效，中电洲际获“中国供热行业能效领跑者”第14位，中电京安集中供热项目入选国家能源局《全国可再生能源供暖典型案例（2024）（第三批）》。此外，公司持续对供热业务的“源、网、站、户”四个关键环节进行数字化改造，持续完善数字供热智能管控一体化平台，利用自身的技术优势对现有供热项目进行数字赋能，持续优化智慧供热解决方案，中电洲际新发布7款数字化自研产品，河北煜泰公司智能防窃热系统上线，实现从“人防”到“智能防控”。

公司数字新能源业务以“绿色、低碳、助农、环保”为宗旨，公司在河北省石家庄市行唐县及衡水市安平县建设运营两座生物质热电联产示范项目，总装机容量为 65MW。报告期内累计实现外供绿色电力 2.53亿千瓦时、绿色工业蒸汽 2.9万吨。

报告期内，公司完成了《数字新能源创新业务的整体规划》，中电行唐公司炉渣高值化利用生产线、生物质颗粒生产线均如期投产；生物质热电机组智控系统、燃料智能管控系统、垃圾焚烧电厂 ACC 智控系统等自研数字化产品已得到行业认可，已累计签订10个销售合同。中电行唐公司获得5项国家发明专利授权，并完成河北省省级技术创新中心申报。中电京安与中电行唐均已完成国家绿证核发交易系统的建档立卡。

13深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

5、其他业务精密物流服务。公司所属中电国际物流主营业务包括国际货运代理、海外工程物流、项目物流、国内精密及普货陆运、冷链物流、仓储及搬入等，围绕液晶、半导体、新能源、医疗器械、航空航天等领域提供以“温控+减震”为特色的精密物流服务，可为客户定制一体化综合物流解决方案，已成为中国精密物流领域的一支重要力量。

物业租赁。公司在深圳市华强北及科技园片区有部分物业用于对外租赁，能为公司带来较为稳定的收益。

科技创新情况

报告期内，公司锚定“打造国内一流的高价值科技型公司”的战略目标，在产品培育、技术攻关、成果产出等方面取得积极成效。

加快产品发布和培育。发布基于 DeepSeek的视觉推理大模型、事件推理一体机、智慧工厂运维平台、低空管理服务平台等十余款产品，发布云数一体可信数据空间、新一代智慧光伏运维等解决方案，服务器虚拟化产品首批通过国家保密科技测评中心评测，自主安全可控列车车载无线接入单元鉴定为国际先进。

实施技术攻关行动。在研的23项国家级和省部级科研项目按计划完成节点目标，国家重点研发计划生物与信息融合专项顺利完成中期检查，“太湖之光”科技攻关计划电子行业异丙醇废液资源化利用项目成功通过验收；新获批工信部算力强基揭榜挂行动专项1项。

丰富科技创新成果。获得北京市科技进步一等奖1项、河北省技术发明一等奖1项、社会科技奖3项；新增申请发明专利105件，获得发明专利授权69件；新增软件著作权67件；新增牵头或参与发布国家标准项4项、团体标准30余项。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求参见上文

二、核心竞争力分析

1、紧跟中国电子战略，承担央企使命，具备战略布局优势

公司实际控制人中国电子是以网络安全和信息化为主业的中央企业，通过全方位超常规创新，中国电子闯出了一条服务国家战略、顺应行业规律、符合自身实际的自主计算产业发展之路，成功突破高端通用芯片、操作系统等关键核心技术，构建了兼容移动生态、比肩国际主流架构的中国自主计算技术体系和最具活力与朝气的应用生态与产业共同体。

公司作为中国电子重要二级企业，紧跟集团公司战略布局，在云计算、数据业务等主责主业领域，助力各地政府、央国企以安全数字底座实现数字化转型，为国家在新时代实现高水平科技自立自强和数字经济高质量发展提供技术保障，具备产业链优势。

2、市场化体制机制优势

公司下属高科技产业服务板块各企业均已完成混改并实现员工持股，信息服务板块下中国电子云公司亦已完成混改并引入核心骨干持股。通过实施混改及员工持股，在确保党的领导及中国电子控股的原则下，公司搭建市场化体制机制，符合国资委关于国企改革的相关精神，充分调动广大员工的积极性，有效提升公司经营效益。

14深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

3、人力资源优势

公司数字与信息服务板块持续建设高水平人才高地。一是科技人才占比高、覆盖领域广，中国电子云公司拥有科技人才

1330 人，占比 78.8%，其中青年科技人员占比 95%，广泛分布在云计算、云存储、数据、AI 业务等核心板块，具有行业影响

力和科技创新能力的领军人才5人。二是高精尖人才持续涌现，中国电子云累计拥有国家级科技人才1人，省部级科技人才

6人，集团级科技人才2人，中国电子云总工程师朱国平先生获选为中国电子首席科学家（计算体系），共拥有正高级工程

师11人，副高级工程师84人，硕士及以上学历占比32.13%。三是产学研深度融合，与电子科技大学、哈尔滨工业大学等高校在科研项目上深度合作，共建联合实验室，获得高校智力资源支持，在人工智能技术创新领域开展联合研发，并且柔性引进工程院院士、长江学者、国家级科创新基地主任、青年科学基金项目主持人等高层次人才9人。此外与国内多个高校建立校企联合培养项目，每年接收在职硕博士入企实践、推选优秀员工报考在职博士，集中在人工智能、关键软件、网络安全等

6大领域。

4、深耕高科技产业服务领域多年，具备多项核心优势

公司是洁净室整体解决方案的专业提供商和龙头企业，致力于为高科技产业领域企业提供洁净室工程一站式服务，洁净室净化工程级别最高已达到国际领先标准，在电子信息、生命科学、新能源等行业的洁净室工程领域处于国内技术领先地位，并多次获得全国洁净工程行业“鲁班奖”、中国安装协会科学技术进步奖、优秀施工企业、全国安装行业先进企业、中国电

子百强三甲等多项荣誉，是中国工程咨询协会成员单位及电子行业标准、规范的主要编写单位之一，先后参与几十项国家标准编制工作。公司先后参与数百个高科技领域内中国本土及国际巨头重大项目建设，为多家国内知名企业的洁净室提供系统集成工程服务，在行业内享有较高的声誉和市场影响力。

5、产品体系具备技术优势，高安全可靠公司旗下中国电子云，作为中国电子集团唯一云计算品牌，为国家重大工程、政府和关键行业提供数字时代具备“可靠设备、可靠技术、可靠力量”的新质算力基础设施。

中国电子云 CECSTACK 是基于“云原?+AI 原生”理念研制的?规模、高安全、高可靠和高性能的专属云产品，融合数据、智能和原?安全，提供 IaaS、PaaS、DaaS、SECaaS、AI 及智能边缘等全栈云服务，实现通?计算、智算、超算、边缘计算统?调度，提供数智基础设施，赋能政府、企业等千?百业“??智能+”。CECSTACK 智算云平台集成国产开源大模型，提供包括智能算力、模型服务和 AI应用的?站式、全链路、低?槛、高安全的?模型训推以及应?服务，助力千行百业快速普及 AI应用。技术先进，安全可控的国产虚拟化 CeaSphere产品，以“虚拟机+容器”双引擎架构、内置 AI算力和国产开源大模型、原生安全能力，?撑和赋能行业数字化转型和业务创新，实现 VMware 虚拟化的全面替代。

6、布局高质量数据集建设，争取先发优势

公司作为中国电子在人工智能业务的“排头兵”，已率先发布了多模态数据治理平台、模型开发平台以及应用开发平台等相关产品。报告期内，公司加快布局高质量数据集建设，并取得重要突破。公司已与多家国家重点实验室以及央企集团公司达成数据集建设合作意向，共同推动行业高质量数据集建设，并在此基础上合作进行数据运营以及行业垂类模型训练。

三、主营业务分析概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

15深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

本报告期上年同期同比增减变动原因

主要是受市场竞争激烈影响，本报告期公司高科技产业工程

营业收入23434208172.6133250166315.01-29.52%服务业务营业收入规模较去年同期下降所致。

主要是受市场竞争激烈影响，本报告期公司高科技产业工程

营业成本21275048822.9130077676444.56-29.27%服务业务营业收入规模较去年

同期下降，营业成本同比减少所致。

销售费用391370169.09466910074.41-16.18%主要是营业收入规模下降的情况下，公司积极调整经营策管理费用600678594.34901621964.96-33.38%略，加强降本增效措施，带动期间费用同比减少。

财务费用125232463.56170592837.03-26.59%无重大变动

所得税费用210082322.14224564995.50-6.45%无重大变动

研发投入791043248.961031148506.01-23.29%无重大变动主要是本报告期公司高科技产业工程服务业务营业收入规

净利润23329148.30147897138.89-84.23%

模、毛利率均较去年同期下降，净利润同比减少。

主要是本报告期公司高科技产归属于母公司所有者业工程服务业务营业收入规

-97489074.55-37891360.83-157.29%

的净利润模、毛利率均较去年同期下降，归母净利润同比减少。

主要由于随着业务规模下降，经营活动产生的现金增加现金净流出

-4458353212.89-2841337600.80本报告期销售商品、提供劳务

流量净额161701.56万元收到的现金减少所致。

投资活动产生的现金增加现金净流出主要由于上年同期处置参股单

-128204507.587238619.23

流量净额13544.31万元位股权及收回定期存款所致。

主要由于本报告期偿还债务所

筹资活动产生的现金减少现金净流入支付的现金、分配股利、利润

151006387.962323232096.46

流量净额217222.57万元或偿付利息所支付的现金的增加所致。

现金及现金等价物净增加现金净流出

-4431243446.86-513200576.99

增加额391804.29万元公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□适用□不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元本报告期上年同期同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重

营业收入合计23434208172.61100%33250166315.01100%-29.52%分行业

数字与信息服务529196303.582.26%682382977.682.05%-22.45%

产业服务22905011869.0397.74%32567783337.3397.95%-29.67%分产品

数字与信息服务529196303.582.26%682382977.682.05%-22.45%高科技产业工程

21660732089.8492.43%31316256464.7094.18%-30.83%

服务

16深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

数字供热与新能

1102037029.694.70%1112012753.733.34%-0.90%

源服务

其他产业服务142242749.500.61%139514118.900.42%1.96%分地区

境内22505477845.4396.04%32582218340.6597.99%-30.93%

境外928730327.183.96%667947974.362.01%39.04%

占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

□适用□不适用

单位：元营业收入比上营业成本比上毛利率比上年营业收入营业成本毛利率年同期增减年同期增减同期增减分行业数字与信息服

529196303.58358262597.9032.30%-22.45%-17.62%-3.97%

务

2290501186920916786225

产业服务8.68%-29.67%-29.44%-0.30%.03.01分产品数字与信息服

529196303.58358262597.9032.30%-22.45%-17.62%-3.97%

务高科技产业工2166073208919882121431

8.21%-30.83%-30.44%-0.52%

程服务.84.80

数字供热与新1102037029.

912295194.3417.22%-0.90%-5.28%3.84%

能源服务69分地区

2250547784520403668898

境内9.34%-30.93%-30.70%-0.30%.43.81

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用□不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

占公司营业收入或营业利润10%以上的行业情况

□适用□不适用

单位：元营业收入比上营业成本比上毛利率比上年营业收入营业成本毛利率年同期增减年同期增减同期增减分客户所处行业数字与信息服

529196303.58358262597.9032.30%-22.45%-17.62%-3.97%

务

其中：政府114291031.4878453066.8931.36%-48.56%-44.95%-4.50%企事业

414905272.10279809531.0132.56%-9.84%-4.30%-3.90%

单位分产品数字与信息服

529196303.58358262597.9032.30%-22.45%-17.62%-3.97%

务分地区

境内529196303.58358262597.9032.30%-22.45%-17.62%-3.97%主营业务成本构成

单位：元成本构成本报告期上年同期同比增减

17深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

占营业成本比占营业成本比金额金额重重

设备及原材料9720561031.7345.69%12687206428.8242.18%-23.38%

分包成本9093080634.1442.74%13647876705.1545.38%-33.37%

人工成本1251560411.985.88%1655298704.815.50%-24.39%

货运代理成本115400073.280.54%87053442.100.29%32.56%项目管理成本及

1094446671.785.15%2000241163.686.65%-45.28%

其他

合计21275048822.91100.00%30077676444.56100.00%-29.27%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

□适用□不适用

1.报告期内公司营业收入同比减少29.52%，其中，（1）高科技产业工程服务业务营业收入同比减少30.83%，主要是工

程整体业务规模缩减以及项目结算进度放缓导致，导致营业收入规模较去年同期有所减少；（2）数字与信息服务业务营业收入同比减少22.45%，主要是上半年部分项目正在交付，项目结算进度放缓导致营业收入规模较去年同期有所减少。

2.报告期内公司营业成本同比减少29.27%，其中，（1）高科技产业工程服务业务营业成本同比减少30.44%，主要是随

着公司营业收入的减少，设备及原材料、分包成本等营业成本亦相应减少所致；（2）数字与信息服务业务营业成本同比减少17.62%，主要是该板块业务收入同比减少，相应的营业成本亦有所减少。

四、非主营业务分析

□适用□不适用

单位：元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性主要是公司权益法核算的长期股

投资收益-43589188.88-18.67%权投资收益及处置子公司产生的不具有可持续性投资收益。

主要是公司计提的应收款项减

资产减值-10563483.23-4.53%值、合同资产减值损失以及长期不具有可持续性股权投资减值。

主要是非流动资产处置利得、违

营业外收入4635443.411.99%约金赔偿收入及无法支付的应付不具有可持续性款项收入等。

主要是非流动资产报废毁损损

营业外支出10003327.984.29%失、对外捐赠支出及滞纳金、违不具有可持续性约金支出。

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元本报告期末上年末占总资占总资比重增减重大变动说明金额金额产比例产比例货币资金较期初下降

34.41%，主要是本报

货币资金7871355750.8211.59%12000998339.2317.07%-5.48%告期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

应收账款12179117517.5217.93%13699289469.7919.48%-1.55%无重大变动

18深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

合同资产31050113357.3745.72%28193183662.9640.10%5.62%无重大变动存货较期初增加

44.04%，主要是本报

告期数字与信息服务

存货1551443052.832.28%1077124945.621.53%0.75%及高科技产业工程服务在建项目交付成本归集增加所致。

投资性房地产356582813.410.53%357593883.970.51%0.02%无重大变动

长期股权投资1516045912.152.23%1561240493.992.22%0.01%无重大变动

固定资产5026660072.447.40%5238106726.327.45%-0.05%无重大变动

在建工程666188995.180.98%536803233.060.76%0.22%无重大变动使用权资产较期初增

加177.98%，主要是使用权资产450046071.490.66%161900234.480.23%0.43%本报告期高科技产业工程服务项目融资租赁资产增加所致。

短期借款1572887476.612.32%1187127979.201.69%0.63%无重大变动

合同负债2268078630.993.34%3331065143.004.74%-1.40%无重大变动

长期借款7866914986.1811.58%6915712349.039.84%1.74%无重大变动租赁负债较期初增加

214.21%，主要是本

报告期高科技产业工

租赁负债376149511.170.55%119712502.880.17%0.38%程服务项目融资租赁相关租赁负债增加所致。

2、主要境外资产情况

□适用□不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

□适用□不适用

单位：元计入权益本期公允的累计公本期计提本期购买本期出售项目期初数价值变动其他变动期末数允价值变的减值金额金额损益动金融资产

1.交易性

金融资产

25177392517739

（不含衍

86.0286.02

生金融资

产）

4.其他权

648685243587936188595

益工具投

7.55.286.29

资金融资产316642543587933136599

小计13.57.2842.31应收款项5328482131544915347643135323

融资14.31060.82893.5981.54

19深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

84949074358793131544915347646271923

上述合计

27.88.28060.82893.5923.85

其他变动的内容无报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是□否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目期末账面价值受限原因

货币资金2003842303.73银行承兑汇票保证金、保函保证金、准备持有至到期的定期存款等

应收票据83667804.20已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期

应收账款1030982329.71质押借款

固定资产211452568.59抵押借款

无形资产53188998.45抵押借款

合计3383134004.68

六、投资状况分析

1、总体情况

□适用□不适用

报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度

194729672.82252957048.75-23.02%

注：上述投资额包括公司报告期内对非合并报表范围内的对外股权投资实缴金额及非股权投资实际发生额。

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用□不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用□不适用

单位：元是截至截止未达否报告报告到计为投资本报披露披露期末期末划进投资固项目告期资金项目预计日期索引项目名称累计累计度和方式定涉及投入来源进度收益（如（如实际实现预计资行业金额有）有）投入的收收益产金额益的原投

20深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

资因中国电子数字

65592006

云研发基与信50.00

自建是33525487自筹-----

地一期项息服%.725.62目务购置中国公告电子华北数字2023

4750编

总部（一与信50.00年10收购是0.000000自筹---号：

期）自用息服%月27.002023-研发办公务日

049

场地公告中电洲际2021

30592018编

东热西输智慧69.62年10自建是976.4224自筹---号：

热力管线供热%月26

694.442021-

工程日

082

68654499

合计------33299712------------.410.06

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

□适用□不适用

单位：元计入本期权益最初会计期初公允的累本期本期报告期末会计证券证券证券资金投资计量账面价值计公购买出售期损账面核算品种代码简称来源成本模式价值变动允价金额金额益价值科目损益值变动

-其他境内2237公允129083331057

43000华环2332权益自有

外股353.价值3462560.0913

9电子548.工具资金

票00计量.0010.10

90投资

-其他

境内2175公允1877-1564

83089粤开1427权益自有

外股400.价值400.3129500.

9证券420.工具资金

票00计量0000.0000

00投资

境内1000成本1697-1696长期

30119工大自有

外股0000法计513852709868股权

7科雅资金

票0.00量4.970.004.97投资期末持有的其他证券投

------资

-

104418456906-1818

2645

合计1275--3224140.52703409----

448.

3.006.97100.008.07

90

证券投资审批董事会公

--告披露日期证券投资审批股东会公

--

告披露日期(如有)

注：华环电子、粤开证券由重组前中国系统投资持有。中国系统于重组前持有工大科雅部分股权，工大科雅于2022年8月

21深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文上市。

（2）衍生品投资情况

□适用□不适用公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

□适用□不适用

（1）募集资金总体使用情况

□适用□不适用

单位：万元闲报告置期末报告累计两已累募集累计本期期内变更年计使资金变更尚未尚未使募集已使变更用途以证券募集用募使用用途使用用募集募集募集资金用募用途的募上上市资金集资比例的募募集资金用年份方式净额集资的募集资募

日期总额金总（3）集资资金途及去

（1）金总集资金总集

额=金总总额向额金总额比资

（2）（2）额额例金

/金

（1）额继续用于本次发行募投项股份目实施

2021

购买主体中14年1110099998867486.761454

2021资产0000.00%国系统540月1799.993.244.88%0.93

配套的现代.93日募集数字城资金市技术研发项目支出

10099998867486.761454

合计----0000.00%--

99.993.244.88%0.93

募集资金总体使用情况说明

2025年半年度发行股份购买资产配套募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1018 号文核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）67513362股，每股发行价格为人民币14.96元，募集资金总额为人民币1009999895.52元。扣除发行费用（含增值税）以及截至2021年10月19日募集资金到账日尚未支付的发行登记费用后，实际募集资金净额为人民币999832383.21元。

由于公司本次非公开发行股份募集配套资金净额为99983.24万元，低于拟募集的资金金额200000万元，公司于2021年12月7日召开第八届董事会第五十次会议审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》（详见公告：2021-109），对募集资金的投入顺序和金额进行调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。具体情况如下：

单位：万元序号项目名称项目总投资额调整前拟投入募集资金调整后拟投入募集资金

1现代数字城市技术研发项目70031.3370000.0070000.00

22深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

2偿还金融机构贷款50000.0050000.0029983.24

3高科技工程服务项目115321.9380000.00-

合计235353.26200000.0099983.24注：调整后的拟投入募集资金暂未包含募集资金专户孳息，本次全部募集资金孳息将根据实际划转日的金额分配至“偿还金融机构贷款”项目。

因本次募投项目实施主体为中国系统，上述董事会还审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》(详见公告：2021-110)同意使用募集资金专户余额及其孳息向中国系统提供有息借款，用于后续募投项目使用。

截至2025年6月30日，累计投入募投项目86744.88万元（含以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金

38102.65万元、偿还金融机构贷款30259.81万元），公司募集资金专户余额为14540.93万元(包含扣除手续费的利息收入净额1302.57万元）。

（2）募集资金承诺项目情况

□适用□不适用

单位：万元是否截至承诺项目截止项目已变截至期末投资募集调整达到本报报告可行更项本报期末投资是否融资证券项目资金后投预定告期期末性是项目目告期累计进度达到项目上市和超承诺资总可使实现累计否发

性质(含投入投入(3)预计名称日期募资投资额用状的效实现生重

部分金额金额＝效益

金投总额(1)态日益的效大变

变(2)(2)/向期益化

更)(1)承诺投资项目现代现代数字2021数字

700564

城市年11城市70070080.6不适不适不适不适

00.0否085.0否

技术月17技术00009%用用用用

07

研发日研发项目项目偿还2021偿还

299299299302

金融年11金融100.不适不适不适不适

83.2否83.283.2059.8否

机构月17机构92%用用用用

4441

贷款日贷款

999999867

不适不适

承诺投资项目小计--83.283.244.8--------用用

448

超募资金投向

分项目说明1.中国系统基于业务规划，在城市大脑、城市数字中台、信创新型基础设施等方向，以数据中台、大数未达到计划据平台等产品为基础，为客户提供用于构建数据资源体系的数据工具及数据基础设施。结合数字城市、进度、预计数字政府的发展趋势，以及党政及关键行业客户需求变化，中国系统不断迭代、完善自身产品，保证相收益的情况关产品和技术能更好满足数字政府领域从电子政务向“数字政府2.0”的提升，适应公司长期持续发展和原因（含需要。因此，本募投项目下各子研发项目均处于持续更新、迭代研发中，故未设定达到预定可使用状态“是否达到的具体日期。如后续需根据技术迭代需求调整募投项目，将按照规定履行审议披露程序。预计效益”2.现代数字城市技术研发项目是依据实施主体中国系统发展规划和战略部署，在现有研发体系基础上建选择“不适设专属的研发和测试环境，完善产品体系和技术研发创新探索，强化公司研发力量。本项目所形成的产用”的原品会通过中国系统及中国电子云公司承接的各类数字与信息服务项目共同对外销售，并交予党政及行业因）客户使用，一般不单独对外售卖或提供服务，因此未单独对本项目进行经济效益测算。

项目可行性无

23深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

发生重大变化的情况说明超募资金的

金额、用途不适用及使用进展情况存在擅自变更募集资金

用途、违规不适用占用募集资金的情形募集资金投资项目实施不适用地点变更情况适用以前年度发生

募集资金投为提高公司募集资金的使用效率、优化募投项目实施主体中国系统的资产结构，公司于2022年8月23资项目实施日召开的第九届董事会第七次会议、第九届监事会第四次会议，以及2022年10月10日召开的2022年方式调整情第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》及《关于以部分募集况资金对控股子公司增资暨关联交易议案》，将募投项目“现代数字城市技术研发项目、偿还金融机构贷款”的实施方式，由向中国系统提供借款的方式，变更为以部分借款资金10亿元向中国系统增资，其他内容保持不变。

适用

募集资金投截至2021年11月30日，本次募投项目实施主体中国系统以自筹资金预先投入现代数字城市技术研发资项目先期项目金额为人民币36490.41万元，公司使用自筹资金支付的增发登记费为人民币6.75万元。

投入及置换根据2021年12月22日公司第九届董事会第一次会议审议通过的《关于使用募集资金置换已预先投入情况募投项目及已支付增发登记费用的自筹资金的议案》，公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金36497.16万元。

用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况项目实施出现募集资金不适用结余的金额及原因

1.截至2025年6月30日，本公司剩余尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户，将继续用于本次

募投项目实施主体中国系统的现代数字城市技术研发项目支出。

2.截止本报告期末，调整后的拟用于“偿还金融机构贷款”的募集资金额度为29983.24万元（不含募尚未使用的集资金孳息），实际使用募集资金金额为30259.81万元，超出部分金额为276.57万元系公司募集资募集资金用

金存放期间产生的孳息，根据《募集资金四方监管协议》要求一并用于偿还金融机构贷款。鉴于公司用途及去向

于偿还金融机构贷款的募集专户资金已使用完毕，为规范募集资金账户管理，公司于2023年12月办理了该募集专户的销户手续。销户后，该募集专户不再使用，与之对应的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》随之终止（详见公告：2023-060）。

募集资金使用及披露中无存在的问题或其他情况

（3）募集资金变更项目情况

□适用□不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

24深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用□不适用公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□适用□不适用是否按计本期划如股权初起期实出售至出施，为上售日所涉如未市公该股与交及的按计交易出售司贡股权是否被出权为易对股权划实交易出售价格对公献的出售为关披露披露

售股上市方的是否施，对方日（万司的净利定价联交日期索引权公司关联已全应当

元）影响润占原则易贡献关系部过说明净利的净户原因润总利润及公额的

（万司已比例

元）采取的措施其业务对公司中国整体公告淄博系统影响编

2024

跃晟所持较号：

1301评估不涉年10

能源中电--小，-否否是2024-

2.83值及月30

有限淄博有利058；

日

公司80%股于增2025-权加上036市公司利润

注：截至2025年6月30日，淄博跃晟能源有限公司通过产权交易所进场摘牌方式，成为中电淄博80%股权的意向受让方。

目前该项交易已完成。

八、主要控股参股公司分析

□适用□不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：万元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润产业服务

100000.0631457512494622308148

中国系统子公司与数字与76155.1255348.61

0.98.23.03

信息服务

其中：中国系统高科技产2414388431004.9999560.8

10000.0037175.8130381.66

中电二公之子公司业工程服.5940

25深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

司务高科技产

中电四中国系统1822443429643.5940131.7

业工程服10125.0037951.0928495.01

公司之子公司.8473务

中国电子数字与信333333.3301971.9--

子公司56474.2431214.61

云公司息服务3147098.0847046.24数字与信

桑达无线子公司6660.0029966.6127664.398065.834134.843589.84息服务

数字与信384423.9

数字广东参股公司58554.2261496.8172554.91-8874.47-8872.47息服务7报告期内取得和处置子公司的情况

□适用□不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响

鼎智中电(邵阳)智慧城市科技有限公

部分股权处置，丧失控制权无重大影响司

临沧市大数据有限公司部分股权处置，丧失控制权无重大影响主要控股参股公司情况说明

1.中国系统：该公司主要从事数字与信息服务和产业服务业务，本报告期实现营业收入2308148.03万元，实现净利润

55348.61万元，较上年同期分别减少29.90%、28.92%。主要是公司高科技产业工程服务收入及利润规模减少所致，其中：

（1）中电二公司：该公司是中国系统的重要控股子公司之一，主要从事工业建筑及洁净室工程服务，致力于服务国家高科技产业，提供全方位工程服务。本报告期实现营业收入999560.80万元，较上年同期减少40.81%，实现净利润30381.66万元，较上年同期减少11.12%。主要是工程整体业务规模缩减以及项目结算进度放缓导致收入、利润同比减少；

（2）中电四公司：该公司是中国系统的重要控股子公司之一，主要从事工业建筑及洁净室工程服务、设计咨询、设施管理

及装备制造业务，致力于服务国家高科技产业，提供全方位工程服务。本报告期实现营业收入940131.73万元，较上年同期减少17.57%；实现净利润28495.01万元，较上年同期减少31.65%。主要是工程整体业务规模缩减以及项目结算进度放缓导致收入、利润同比减少；

2.中国电子云公司：该公司主要从事数字与信息服务业务，本报告期实现营业收入31214.61万元，较上年同期减少29.97%；

净利润-47046.24万元，较上年同期亏损减少13.08%。主要是上半年部分项目正在交付，项目结算进度放缓导致营业收入规模较去年同期有所减少，但随着公司积极进行战略调整，提升经营效率，降低期间费用，使亏损较去年同期减少。

3.桑达无线：该公司主要从事数字与信息服务业务，本报告期实现营业收入8065.83万元，较上年同期减少1.55%；净利润

3589.84万元，较上年同期利润减少0.68%。公司报告期内经营稳定，收入利润变动较小。

4.数字广东：该公司主要从事政务信息化建设业务，本报告期实现营业收入72554.91万元，较上年同期减少40.12%；净利

润-8872.47万元，较上年同期亏损增长213.71%。主要是2025年中标额下降，同时，公司部分项目正在交付，因此数字广东上半年收入与净利润同比下降。

九、公司控制的结构化主体情况

□适用□不适用

26深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

十、公司面临的风险和应对措施

1、宏观政策风险

在数字与信息服务领域，公司从事的云计算业务、数据业务、人工智能业务均属于建设数字基础设施、构建数据资源体系所需要的产品和技术；在产业服务领域，公司聚焦的电子信息、大健康、新基建、新能源等行业均属于“十四五”规划、二十大报告中重点强调的现代产业体系及战略新兴产业。如果国家政策和政府投资方向或力度有所调整，未来经济增速放缓或出现衰退，客户或投资减少，将可能对公司的经营业绩产生一定的影响。

针对宏观政策风险，公司一方面将加强发展环境分析与发展趋势研判，紧密围绕政策变化积极调整业务重点，另一方面积极开拓新的业务领域。

2、研发投入影响公司整体经营业绩的风险

公司所从事的“云数智”业务是数字经济时代的新型基础设施，具有战略意义，符合行业发展趋势。但考虑到行业竞争压力大、技术更新迭代快、高端人才相对稀缺的特点，以及伴随着人工智能技术的快速迭代发展，公司还需持续加大研发投入以满足客户需求，巩固和提升公司在行业中的竞争地位，可能会对公司整体经营业绩构成一定影响。

对此，公司一是继续以销售自研产品和自有解决方案为核心，进一步提高公司数字与信息服务业务的总体利润率水平；

二是通过全国性销售布局和重点行业推广，进一步提升公司业务规模、市场占有率和收入水平；三是通过创新联合体项目、创新实验室建设、生态合作等方式开展协同创新、联合研发，节约研发费用，提升研发水平。

3、财务风险

（1）应收账款无法按期收回的风险。公司客户多为政府机关、国有企业、上市公司等，资信良好、实力雄厚，应收账

款回收可能性较大，但若客户延迟付款，可能会导致公司生产经营活动资金紧张，增加发生坏账损失的风险。

公司高度重视应收账款管理，成立应收账款清收专班，拟订年度应收账款压降目标，按项目每月跟进应收账款回收进展。

明确每个项目应收账款回收责任人，并对每一个责任人制订明确的奖惩措施，将应收账款清收与业绩考核挂钩。对应收账款异常项目，建立商务、财务、法务联合管控小组，加快应收账款的回收。

（2）资产负债率较高的风险。公司下属高科技产业工程服务业务因行业特点，资产负债率相对较高。如果公司流动资金紧张，或客户拖欠款项时间较长，则可能影响公司的财务状况和项目的正常运转，会对公司偿债能力造成不利影响。

公司将通过以下举措，持续降低资产负债率：设置资产负债率警戒线和管控线，强化考核约束及责任追究机制；贯彻落实降本增效攻坚工程，提高公司盈利质量，增加公司经营积累；加强资金流动性管理，合理控制有息负债规模；拓展多渠道资本补充机制，优化公司资产负债结构。

十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况公司是否制定了市值管理制度。

□是□否公司是否披露了估值提升计划。

□是□否

十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

□是□否

27深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

第四节公司治理、环境和社会

一、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用□不适用姓名担任的职务类型日期原因司云聪董事长离任2025年05月29日退休陈士刚董事离任2025年06月23日工作调动陈士刚高级副总裁解聘2025年06月23日工作调动谢庆华董事离任2025年05月29日工作调动张向宏董事离任2025年05月29日退休

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□适用□不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□适用□不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

四、环境信息披露情况上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单

□是□否

纳入环境信息依法披露企业名单中的企业数量（家）6序号企业名称环境信息依法披露报告的查询索引

企业环境信息依法披露系统（河北）

1 中电武强热力有限公司 http://121.29.48.71:8080/#/fill/detailenpId=0F50

2683-5346-4BD6-88F7-A704D6EE2FAE&year=2024

企业环境信息依法披露系统（河北）

2 河北煜泰热能科技有限公司 http://121.29.48.71:8080/#/fill/detailenpId=907A

DAF1-3898-447D-B043-6BB08E99F09F&year=2024

企业环境信息依法披露系统（河北）

3 河北中电京安节能环保科技有限公司 http://121.29.48.71:8080/#/fill/detailenpId=165A

99E6-DEB6-434C-9012-2B544173E0D4&year=2024

企业环境信息依法披露系统（河北）

4 中电行唐生物质能热电有限公司 http://121.29.48.71:8080/#/fill/detailenpId=01F3

8FE8-6A63-4465-BC13-EF2F7E6DBB24&year=2024

企业环境信息依法披露系统（山东）

http://221.214.62.226:8090/EnvironmentDisclosure/

5潍坊中电万潍热电有限公司

publicReportDetail/lookReportDetailpageFrom=2&re

portId=25013&reportType=1&batchYear=2024

企业环境信息依法披露系统（河北）

6 中电洲际环保科技发展有限公司邱县分公司 http://121.29.48.71:8080/#/fill/detailenpId=D642

20AE-294D-4DDB-A352-2187C23C3530&year=2024

28深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

五、社会责任情况

公司积极践行央企责任，聚焦低碳环保、乡村振兴、志愿服务、数智赋能四大领域，推动可持续发展。

（一）深化低碳环保实践

智慧供热降能耗。中电洲际搭建智慧供热平台，动态优化供热参数，2025年推进“二网单元平衡阀改造”覆盖230万平方米，预计年省热量 5 万 G 焦耳；邯钢工业余热回收项目年增供热量 3.8 万 G 焦耳，替代化石能源消耗。

创新零碳农业。桑达全景光电设备在阜新零碳农业区应用，单台覆盖2000亩农地（等效200台传统设备），太阳能驱动实时预警，支撑精准生态农业。

促进环卫体系绿色转型。中国电子云为重庆环卫集团构建数据中台，打通垃圾全周期数据链，支撑20+业务场景，运营效率提升30%，助力“无废城市”建设。

助力工业节能增效。中电凯尔服务丹佛斯工厂十年，累计省电700万度、减碳5000吨；昆山协多利获评3A级绿色工厂，光伏与工艺升级降低传统能源依赖。

创新生物质能替代。中电行唐、中电京安以农林生物质替代燃煤，上半年减碳20万吨，完成17.9万吨碳资产交易核查。

（二）助力乡村振兴与产业振兴

助力消费帮扶兴农。中电三公司通过采购新疆和田18万元工装，带动棉农增收，惠及20户。

产业扶贫造血。中电行唐、中电京安在河北行唐县、安平县推进热电联产，发动277名散户交售燃料，支付135万元；

投入秸秆收购资金超4000万元，设立7个收购站，新增就业1800个，纳税超2400万元。

（三）开展志愿服务与公益行动助老护幼。中电洲际青年服务队为敬老院检修供暖设备、科普健康知识；中电四公司慰问单亲妈妈家庭，传递持续关怀。

助学帮扶。中电四公司赴石家庄鹿泉区特教学校开展“粽情六一”助学活动；公司举办高考志愿填报讲座，惠及50余家庭。

开展重大保障活动。中电二公司参与春运“暖冬行动”，为旅客及学子发放物资；中电四公司组织青年服务石家庄马拉松，提供补给与应急支持。

表彰见义勇为。中电二公司员工张锡勇救落水群众获表彰，彰显央企担当。

（四）数智赋能高质量发展升级灾害防御。中国电子云打造省级水利数字孪生平台，集成346项数据、400+图层，支撑水旱灾害“四预”体系。

创新文化传承。中国电子云中标蔚县博物馆 4A景区数字化项目，定制“云-边-端”智慧文旅方案，融合数字孪生与互动导览。

构建农业可信数据生态。中国电子云联合黑龙江农投发布农业可信数据空间，破解数据碎片化难题；推动12家单位签署智慧农业战略协议。

助力医药产业转型。中国电子云共建国家级药品可信数据空间，促进行业数据安全流通与惠民应用。

开源技术攻坚。中国电子云向开放原子开源基金会追加捐赠，支持 openEuler 社区发展，强化技术自主可控。

29深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

第五节重要事项

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

□适用□不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

中国电子、陈

士刚、宏德嘉根据审计结

业、宏图嘉果，中国系统业、宏伟嘉关于盈利预

资产重组时所业绩承诺及2021年01已实现2021-

业、宏达嘉测补偿的承2024年12月31日作承诺补偿安排月28日2024年累计业

业、宏景嘉诺绩承诺。该承业、宏寰嘉诺履行完毕。

业、中电金

投、瑞达集团根据审计结

在(i)在本次交易中果，中国系统以资产认购取得的深

中国电子、陈已实现2021-桑达非公开发行的股

士刚、宏德嘉2024年累计业份发行结束之日起36

业、宏图嘉绩承诺；根据

个月内及(ii)中国电

业、宏伟嘉资产评估结资产重组时所股份限售承关于股份锁2021年05子系统技术有限公司

业、宏达嘉果，中国系统作承诺诺定的承诺月17日实现《盈利预测补偿业、宏景嘉截至2024年12协议》及其补充协议

业、宏寰嘉月31日股东全项下承诺净利润或本

业、中电金部权益价值未企业履行完毕盈利补

投、瑞达集团发生减值。该偿及期末减值补偿义承诺履行完务前（以孰晚为准）毕。

承诺是否按时是履行如承诺超期未

履行完毕的，应当详细说明

未完成履行的-具体原因及下一步的工作计划

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用□不适用公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□适用□不适用公司报告期无违规对外担保情况。

30深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

四、聘任、解聘会计师事务所情况半年度财务报告是否已经审计

□是□否

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用□不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用□不适用

七、破产重整相关事项

□适用□不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项重大诉讼仲裁事项

□适用□不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

既往披露重大诉讼、仲裁事项进展：

是否

诉讼(仲涉案诉讼(仲裁)形成

裁)基本情金额诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影响判决执行披露日期披露索引预计况（万元）情况负债

1、2017年7月1、一审判决：（1）解除中电四公

29日，中电四公司与乌海城投于2017年7月29日、司与乌海市海勃2018年1月9日分别签订的《乌海湾区城市建设投市海勃湾工业园厂房（一期）项目融资有限责任公进场协议》、《<乌海市海勃湾工中国电子

司（以下简称：业园厂房（一期）项目进场协议>系统工程乌海城投）签订补充协议》；（2）被告乌海城2024年12

第四建设《乌海市海勃湾投、京运通于本判决生效后15日内月，乌海城有限公司工业园厂房建设共同向中电四公司支付工程款投向中电四诉乌海市（一期）项目进23560.6万元；（3）乌海城投、公司支付《发行股海勃湾区场协议》，乌海京运通于本判决生效后15日内共同1000万份购买资城市建设市京运通新材料向中电四公司支付工程款建设期利元。现第二产并募集投融资有28072.52021年2否科技有限公司息670.54万元及以工程款笔付款宽限配套资金限责任公2月8日

（以下简称：京23560.6万元为基数，自2019年9期已届满，暨关联交司、乌海

运通）实际占有月2日起至实际付清之日止按照同乌海城投未易报告市京运通该项目，后因乌期全国银行间同业拆借中心公布的能付款，中书》新材料科

海城投、京运通 LPR 计算的利息；（4）中电四公司 电四公司已技有限公未按约定支付工对其承建的案涉工程部分就工程折申请强制执司建设工程款，中电四公价或者拍卖的价款在23560.6万元行。

程施工合司遂于2019年8范围内享有优先受偿权。

同纠纷案

月7日向乌海市2、二审判决：（1）维持一审判决

中级人民法院第四项；（2）撤销一审判决第

（以下简称：乌一、二、三、五项；（3）乌海城海中院）起诉。投于本判决生效后15日内向中电四

2021年1月5公司支付工程款23560.6万元；

31深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文日，中电四公司（4）乌海城投于本判决生效后15收到乌海中院通日内向中电四公司支付工程款建设知，本案件进入期利息670.54万元及以工程款了造价鉴定程23560.6万元为基数，自2019年9序。2021年6月2日起至实际付清之日止按照同月，鉴定造价机期全国银行间同业拆借中心公布的构出具初稿意 LPR 计算的利息；（5）驳回中电四见，针对意见中公司的其他诉讼请求。

的部分内容，中3、民事调解书主要内容为：乌海电四公司提交了城投通过分期付款的方式向中电四异议书及资料。公司支付工程款本金21000万元，

2022年4月2并就逾期付款的违约责任进行约日，中电四公司定。

收到乌海中院作出的一审判决书。

2、中电四公司与

京运通均提起上诉。2023年7月

26日，收到二审判决。

3、中电四公司与

乌海城投均提起再审申请。2025年3月3日，最高人民法院作出民事调解书。

其他诉讼事项

□适用□不适用涉案是否形

诉讼(仲裁)诉讼(仲裁)审理结果诉讼(仲裁)判决

金额成预计诉讼(仲裁)进展披露日期披露索引基本情况及影响执行情况（万元）负债

2014年9月22日，原告与被中国电子系告签订《建设工程施工合统工程第二同》，双方在合同履行过程建设有限公中产生争议，故引发纠纷：《发行股份一审判令被告支付待其他相关案件

司诉融基1、2021年5月25日，一审购买资产并原告工程款出具生效判决2021年2（烟台）旅1181.86否法院裁定驳回中电二公司起募集配套资

1839792.83元及后，一并申请强月8日游开发有限诉。金暨关联交利息。制执行。

公司建设工2、中电二公司上诉，此案发易报告书》程施工合同回重审。

纠纷案3、已收到一审判决，双方均未上诉，本案已结案。

2011年3月、2015年4月，

一审判令广东汉能中电二公司与广东汉能薄膜中国电子系向中电二公司支付太阳能有限公司（以下简统工程第二2171.64万元及利被告破产，中电称：广东汉能）签订2份施工建设有限公息，且中电二公司二公司已完成债《发行股份合同，因广东汉能未按约定司诉广东汉在广东汉能欠付的权申报，已确认购买资产并支付工程款，中电二公司遂2021年2能薄膜太阳2171.64否工程款范围内就案优先债权募集配套资起诉。月8日能有限公司涉工程折价或拍卖2171.64万金暨关联交

2020年11月，法院作出一审建设工程施的价款享有优先受元，普通债权易报告书》判决，广东汉能未上诉，一工合同纠纷偿权，广东汉能未131.68万元。

审判决已生效。

案上诉。一审判决已目前，被告破产清算中，中生效。

电二公司等待分配方案。

中国电子系10900.42017年11月28日，中电二裁令江苏时代芯存已回款193万2021年2《发行股份否

统工程第二8公司与江苏时代芯存半导体向中电二公司支付元，剩余款项等月8日购买资产并

32深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文建设有限公有限公司（以下简称：江苏工程款11672.39万待管理人分配。募集配套资司申请仲裁时代芯存）签订施工合同，元及利息中电二公金暨关联交江苏时代芯因江苏时代芯存未按约定支司在11672.39万元易报告书》

存半导体有付工程款，中电二公司遂申工程款范围内就案限公司建设请仲裁。2020年12月29日，涉工程折价或拍卖工程施工合仲裁庭作出裁决。的价款享有优先受同纠纷案目前本案被告进入破产重整偿权。

程序，中电二公司作为债权人已申报债权，等待管理人分配财产。

2017年11月28日，中电二

公司与江苏时代全芯存储科中国电子系技股份有限公司（以下简裁令江苏时代全芯统工程第二称：江苏时代全芯）签订施向中电二公司支付

建设有限公工合同，因江苏时代全芯未工程款1180.8万元《发行股份司申请仲裁按约定支付工程款，中电二及利息中电二公司已回款487万购买资产并江苏时代全公司遂申请仲裁。2020年122021年2

1956.76否在1180.8万元工程元，剩余款项等募集配套资

芯存储科技月3日，仲裁庭作出裁决。月8日款范围内就案涉工待管理人分配。金暨关联交股份有限公2021年6月，双方就裁决达程折价或拍卖的价易报告书》司建设工程成执行和解协议。

款享有优先受偿施工合同纠目前本案被告进入破产重整权。

纷案程序，中电二公司作为债权人已申报债权，等待管理人分配财产。

2018年2月，中电二公司与

张家港康得新光电材料有限

公司（以下简称：张家港康中国电子系得新）签订《先进高分子膜被告清算中，被一审判令张家港康

统工程第二材料项目纳米层层叠膜-多层告管理人确定中得新向中电二公司建设有限公保护膜厂房洁净工程施工合电二公司的债权《发行股份支付2420万元及利司诉张家港同》，因张家港康得新未按为：普通债权购买资产并息中电二公司在2021年2康得新光电2971.18否约定支付工程款，2019年7286.16万元，募集配套资

2420万元工程款范月8日

材料有限公月中电二公司起诉。2020年8有财产担保债权金暨关联交围内就案涉工程折司建设工程月17日，法院作出一审判（或其他优先债易报告书》价或拍卖的价款享施工合同纠决，张家港康得新未上诉，权）2420万有优先受偿权。

纷案一审判决已生效。元。暂未回款。

目前，本案正在强制执行，被告破产清算中，债权已确认，等待分配。

2017年6月20日，中国系统与江苏时代芯存签订《建设工程施工合同》。2019年11月27日，中国系统与江苏时代芯存以及中电二公司、江苏时代全芯存储科技股份有中国电子系限公司签订《工程款支付协统技术有限议书》，约定由江苏时代芯裁令江苏时代芯存公司申请仲存分两次向中国系统支付工向中国系统支付被告破产重整《2021年裁江苏时代程款，但江苏时代芯存未按9174.87万元及利2021年8

9433.79否中，等待分配财半年度报

芯存半导体约履行付款义务，中国系统息并确认中国系统月31日产。告》有限公司建遂向无锡仲裁委员会提起仲对案涉工程享有优

设工程施工裁，请求裁令江苏时代芯存先受偿权。

合同纠纷案支付工程款9293.97万元。

2020年12月3日，无锡仲裁

委员会作出裁决。

目前本案被告进入破产重整程序，中国系统作为债权人已申报债权，等待管理人分配财产。

中国电子系2631.42否2015年，中国系统与宁波时裁令宁波时代向中被告破产重整2021年8《2021年

33深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文统技术有限代全芯科技有限公司（以下国系统支付2592.4中，等待分配财月31日半年度报公司申请仲简称：宁波时代）签订《工万元及利息，江苏产。告》裁江苏时代程总承包合同》，中国系统时代芯存对该工程芯存半导体依约履行合同，但宁波时代款支付承担连带责有限公司、未按约支付工程款。2019年任，并确认中国系宁波时代全11月27日，中国系统与江苏统对讼争工程享有芯科技有限时代芯存半导体有限公司优先受偿权。

公司建设工（以下简称：时代芯存）、程施工合同宁波时代签订《工程款支付纠纷案协议书》，约定由时代芯存代宁波时代支付工程款，但时代芯存未按约履行付款义务，中国系统遂向无锡仲裁委员会提起仲裁，请求裁令时代芯存、宁波时代支付工

程款2631.42万元。

2020年12月3日，无锡仲裁

委员会作出裁决。

目前本案被告进入破产重整程序，中国系统作为债权人已申报债权，等待管理人分配财产。

2017年9月，华夏易能（广东）新能源科技有限公司（以下简称：华夏易能）与中电二公司签订《施工合同》，2019年11月双方就案中国电子系

涉工程进行结算，但被告未统工程第二一审判决判令被告依约支付工程款。中电二公建设有限公向中电二公司支付司起诉请求判令被告支付司诉华夏易3114万元并确认案《2021年

3114万元工程款并确认其对被告破产清算2021年8能（广东）3114否涉工程折价或拍卖半年度报诉争工程享有优先受偿权。中。月31日新能源科技价款在3114万元内告》

2021年9月一审判令被告支

有限公司建中电二公司享有优

付工程款27802009.94元及设工程施工先受偿权。

利息，并确认中电二公司享合同纠纷案有优先受偿权。2021年10月申请强制执行，执行阶段暂未回款，中电二公司申请对被告进行破产清算，法院已裁定对被告进行破产清算。

2018年2月28日，中电二公2023年4月10日收

司与泸州金能移动能源科技到一审判决，判决有限公司（以下简称：泸州双方签订的施工合金能）签订《机电安装工程同解除；被告于判施工合同》。施工过程中，决生效后15日内支泸州金能无法按照约定支付付欠款中国电子系

工程进度款项，故中电二公18527146.38元及统工程第二司诉请法院判令泸州金能支利息；被告于判决建设有限公

付欠付工程款2544.63万生效后15日内支付中电二公司申请司诉泸州金《2021年元、利息46.29万元、损失工期延误损失泸州金能破产，2021年8能移动能源3714.22否半年度报

1123.29万元，解除讼争合33960.52元；中电现等待法院受理月31日科技有限公告》同并确认其对讼争工程享有二公司享有优先受破产申请。

司建设工程优先受偿权。偿权；案件受理费施工合同纠本案于2021年7月29日在泸被告承担117790纷案

州市中级人民法院立案。元，中电二公司承

2023年4月10日收到一审判担114721元；鉴定决，部分支持中电二公司诉费由中电二公司负讼请求。双方均提起上诉。担。2023年9月19

2023年9月19日收到二审判日收到二审判决决书。书，改判被告支付

34深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

2023年10月20日中电二公中电二公司工程款

司向泸州市中级人民法院申18579779.89元、

请强制执行，2024年6月法工期延误损失院作出终结本次执行的裁33960.52元，鉴定定。费由中电二公司负

2024年7月31日，中电二公担493861.12元、司向法院递交破产申请。被告负担740790元。

2024年7月30日收

2016年至2019年间，中电四

到一审判决，法院公司与金宇保灵生物药品有判令被告向中电四限公司（以下简称：金宇保公司支付工程款灵）签订系列《建设工程施

42266717.45元及工合同》，因金宇保灵未按利息、返还履约保

中国电子系约定支付工程款，中电四公证金100万元及利统工程第四司诉请判令金宇保灵支付工息，中电四公司向建设有限公程款且返还履约保证金共计被告支付质量违约《2021年司诉金宇保5902.7万元及利息，并确认2021年8

5902.71否金2722600元。-半年度报

灵生物药品其对讼争工程享有优先受偿月31日双方均提起上诉，告》有限公司建权。

一审判决未生效。

设工程施工呼和浩特市中级人民法院于最终影响金额需待合同纠纷案2021年7月29日受理本案。

审理终结后方能确

2024年7月30日收到一审判定，公司将依据最决。

终裁决结果，按照

2024年8月，中电四公司与

企业会计准则的规金宇保灵均提起上诉。2025定进行相应会计处年3月19日第一次开庭。

理。

2019年6月，中电四公司与江苏锦柏建设工程有限公司（以下简称：江苏锦柏）签订《建设工程施工合同》，合同约定由中电四公司承建徐州经济开中国电子系

发区凤凰湾电子信息产业园高2022年12月9日，法统工程第四

标准厂房（二期）建设项目 A-7 院出具一审判决，支建设有限公厂房机电设备安装及洁净室装持中电四公司司诉江苏锦修工程，因江苏锦柏未按约定55993006.12元的主柏建设工程

支付工程款，徐州经济技术开张。对方上诉，一审有限公司、

发区金龙湖城市投资有限公司判决未生效。2021年9月公告编号：

徐州经济技9780.69否-

作为案涉项目发包人，应当在最终影响金额需待审24日2021-072术开发区金

欠付江苏锦柏工程款范围内对理终结后方能确定，龙湖城市投中电四公司承担连带付款责公司将依据最终裁决资有限公司任。故中电四公司起诉诉请判结果，按照企业会计建设工程施令被告支付工程款及利息共计准则的规定进行相应工合同纠纷

9780.69万元，并确认其对讼会计处理。

案争工程享有优先受偿权。

2022年12月9日，法院出具一审判决，支持中电四公司

55993006.12元的主张；对方上诉，目前案件二审中。

2008年6月，中国系统与福建2021年5月31日一审

省广播电视中心工程办公室判决中国系统胜诉并中国电子系（以下简称：福建广电）签订驳回福建广电反诉请统技术有限《福建广播电视中心建筑智能求。公司诉福建本诉：

化工程施工项目施工合同》，2022年9月23日，二省广播电视627.51；2021年12公告编号：

否因福建广电未支付剩余工程审判决驳回福建广电执行中。

中心工程办反诉：月21日2021-116款，中国系统诉请判令被告支上诉。

公室建设工1311.65

付工程款及利息共计627.51万2023年4月，法院作程施工合同元。2021年10月11日，被告出终结本次执行裁纠纷案提起反诉诉请判令中国系统支定。

付1311.65万元。2024年2月24日，中

35深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

2021年5月31日，法院作出一国系统向法院申请恢审判决。2022年6月27日福建复执行，法院于2024广电上诉。2022年9月23日，年2月29日向被告的法院作出二审判决。后中国系债务人出具协助执行统申请强制执行。通知书。

2017年4月，中电四公司与儋州长宇旅游开发有限公司（以

1、（2024）琼9003下简称：儋州长宇）签订《恒民初9903号案件：

大海花岛海洋世界（极地世界

（1）一审判决：儋州区及热带世界区）维生系统设长宇向中电四公司支

备采购及安装工程施工合同，付欠付工程款因儋州长宇未按约定支付工程

2672749.71元及利款，中电四公司起诉诉请判令息。

儋州长宇支付工程款及利息共

（2）二审判决：驳回

计2960.96万元，并确认其对中国电子系上诉，维持原判。

讼争工程享有优先受偿权。

统工程第四（3）该案已申请再目前在一审中。由于审限问建设有限公审，再审材料已邮寄题，经与法院沟通，中电四公司诉儋州长至海南省高院，等待2022年4月《2021年年

2960.96否司已向法院提起撤诉申请，后-宇旅游开发审查。22日度报告》续会重新立案。

有限公司建2、（2024）琼9003

2024年10月-11月，法院已受

设工程施工民初9906号案件：

理重新立案，并分为四个案合同纠纷案（1）一审判决：儋州件。其中两个案件出具一审判长宇公司向中电四公决，中电四公司拟就优先受偿司支付欠付工程款权提起上诉；另两个案件已开

1354292.55元及利庭，等待一审判决。

息。

2025年6月，分别收到

（2）二审判决：驳回

（2024）琼9003民初9903号案上诉，维持原判。

件、（2024）琼9003民初9906

该案已申请再审，等号案件的二审判决，均驳回上待执行立案。

诉，维持原判。

现中电四公司已申请再审。

中电四公司与扬州恒大新能源科技发展有限公司（以下简称：恒大新能源）就扬州恒大中国电子系2023年7月21日收到

新能源科技项目年产 12GWH 先

统工程第四一审判决，支持中电进三元软包动力锂电首期机电建设有限公四公司诉求工程款及安装及室内精装修工程签署

司诉扬州恒利息、赶工奖及利

《施工合同》、系列补充协议

大新能源科息、复工索赔、担保及委托书。中电四公司按约履技发展有限费、鉴定费共因未能收回款行合同，但恒大新能源未按约公司、恒大82736211.34元、优项，中电四公司2022年8月《2022年半

10003.78否支付工程款。另外，恒大集团集团有限公先受偿权、恒大集团已申请强制执25日年度报告》

有限公司、恒大新能源科技集

司、恒大新承担汇票未兑付连带行。

团有限公司对恒大新能源欠付

能源科技集责任、恒大新能源对工程款提供连带责任保证。因团有限公司案件确认债务承担连

被告未按约支付工程款，中电建设工程施带责任。对方上诉，四公司遂起诉。

工合同纠纷二审判决驳回上诉，

2023年7月21日收到一审判案维持原判。

决。2023年9月8日收到上诉状。2025年6月20日，收到二审判决。

中国电子系2017年9月，中电二公司与被2024年3月8日，仲统工程第二申请人签订了一份《货物采购裁委作出裁决：被申履行期内，被申建设有限公合同》，约定中电二公司承接请人向申请人支付货请人未付款，中司申请仲裁其位于印度尼西亚的“1#生产款人民币电二公司已完成

2022年11公告编号：

PT.BIOTIS 5019.26 否 厂房、2#综合楼（3-4层）、3# 34121777.16元；被 仲裁文书海外认

月5日2022-084PRIMA 动物实验楼项目”，后中电二 申请人向申请人支付 证及执行程序。

AGRISINDO 建 公司收回 77674925 元，提起 违 约 金 人 民 币 被执行人已提起设工程施工仲裁，要求被申请人支付尚欠5700000.00元；被执行异议。

合同纠纷案货款、违约金及律师费。申请人向申请人赔偿

36深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

2024年3月收到裁决书。律师费人民币

300000.00元；本案

仲裁费人民币620963元，由被申请人承担，鉴于申请人已全额预缴本案仲裁费用，故被申请人应向申请人支付仲裁费人民币620963元。

本案案由为建设工程施工合同纠纷，原被告双方分别于2014年9月、2014年10月、2015年6月、2017年9月签订了《青海2020年1月双方达成汉能 300MW 铜铟镓硒（CIGS） 调解，约定 2020 年 5薄膜太阳能电池生产基地项目月31日前由被告向原洁净室安装工程合同》、《青告支付1836.72万海 汉 能 300MW 铜 铟 镓 硒 元。

（CIGS）薄膜太阳能电池生产 执行过程中，双方达

基地项目柔性封装区洁净室安成执行和解协议：

中国电子系装合同》、《青海汉能 300MW 2024年 12月双方签署统工程第三

铜铟镓硒（CIGS）薄膜太阳能 《债务协议》，确定建设有限公电池生产基地项目辅助用房施海东河湟实业（集2022年11公告编号：司诉青海首1908.31否执行中。

工工程合同》、《辅助用房补团）有限公司向中电月5日2022-084能公司建设充协议》、《洁净室安装工程三公司偿还债务工程施工合合同补充协议》。目前案涉工18367234.14元，协同纠纷案程项目自2015年以来已停工两议签订三十日内支付次，中电三公司因此多承担了7346893.65元，本机械、劳务、管理等费用，被协议生效之日起两年告拒不向中电三公司支付合同内分24个月支付款项，故引发纠纷。11020340.49元。

2020年1月，法院出具调解2024年12月中电三公书，后因被告未按期支付工程司收到200万元。

款，中电三公司申请强制执行。

目前案件在执行阶段。

本案案由为票据追索权纠纷，等待破产管理人

2021年5月20日，昆山聚创新完成最终债权债能源科技有限公司（以下简务的梳理以决定称：昆山聚创）开具给深圳建最终分配方案。

业工程集团股份有限公司（以在另案中，中电下简称：深圳建业）一张电子三公司申请保

商业承兑汇票，票据金额为人全，法院出具中国电子系民币1500万元，承兑汇票到《保全结果告知统工程第三期被拒付，因此引发纠纷。书》，昆山聚创建设有限公2022年3月，法院出具一审判管理人暂停向深司诉昆山聚决。2022年8月20日，中电三圳建业发放破产一审判决生效，判令创新能源科公司申请强制执行。2023年2分配款8650.29二被告向原告中电三2022年11公告编号：

技有限公1500.00否月9日，法院作出终结本次执万元（以实际分公司支付人民币1500月5日2022-084司、深圳建行程序裁定。2023年6月30日配金额为准）万元。

业工程集团发现新的财产线索，重新启动（其中包含本案股份有限公执行程序。判决金额），冻司票据追索2023年9月22日，昆山聚创进结期限为2023年权纠纷案入破产程序，目前仍在破产清10月17日至2025算中，中电三公司已申报债年10月16日。

权。2023年11月21日，昆山2023年10月收到聚创召开第一次债权人会议，债权确认书，经昆山聚创管理人审查认定，16076116为普中电三公司就本案享有通债权。

1607.61万元普通债权。2024年9月5日第目前，本案正在等待破产管理二次债权人会

37深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

人完成最终债权债务的梳理以议。

决定最终分配方案。等待破产管理人完成最终债权债务的梳理以决定最终分配方案。

本案案由为建设工程施工合同纠纷，2019年9月9日，原告中电三公司已申与深圳建业签订《试验工厂、请保全，法院已试制验证车间、动力站 A、安全出具《保全结果实验车间、危废品库、非机动告知书》，昆山车车棚 A---机电安装承包工程聚创管理人暂停中国电子系合同》，于2019年11月25日向深圳建业发放统工程第三签订《试验工厂、试制验证车破产分配款

建设有限公 间、动力站 A、安全实验车间、

8650.29万元

司诉深圳建 危废品库、非机动车车棚 A---

（以实际分配金业工程集团装饰装修承包工程合同》，额为准），冻结股份有限公2021年8月27日多方签署会议期限为2023年10司、深圳市纪要，因建设单位资金问题案月17日至2025年建业（集涉项目停工，并将已完工程进一审判决深圳建业支

10月16日。2022年11公告编号：

团）股份有8650.29否行移交撤场。至今双方进行结付款项5500.52万元

2024年7月24日月5日2022-084

限公司、深算，仅支付部分款项，故引发及逾期利息。

强制执行正式立圳博腾投资纠纷。

案，目前执行有限公司、2023年10月31日，法院作出中。已保全深圳昆山聚创新一审判决，判令深圳建业向中建业在昆山聚创

能源科技有电三公司支付工程款5509.52的应收款项8600限公司建设万元及利息。

万元，2024年9月工程承包合2023年12月8日，深圳建业提

5日第二次债权人

同纠纷案起上诉。

会议。等待破产后深圳建业申请撤诉，2024年管理人完成最终

5月23日法院作出裁定准许撤

债权债务的梳理诉。

以决定最终分配一审判决生效后深圳建业不履方案。

行判决，中电三公司申请强制执行，目前处于执行中。

2018年4月，双方签订施工合同，中电二公司依约进场施二审判决：驳回上中国电子系工，后因被告原因项目中止，诉，维持原判。法院已在执行程统工程第二被告欠付工程款未给付，遂起一审判决：1、案涉合序中拍卖被告财建设有限公诉。同解除；2、被告于判产。现被告资产司诉江苏中2024年1月31日收到一审判决决生效后30日内支付已拍卖成交，中2023年3月公告编号：

1471.49否芯联电子有书。被告不服一审判决提起上工程款8481365.37电二公司实现获3日2023-005限公司建设诉，2024年6月收到二审判元及利息；3、原告在偿2222864元，工程施工合决。8192725.21元范围被告已进入强制同纠纷案履行期满被告未付款，中电二内享有建设工程价款清算程序。

公司于2024年7月29日申请强优先受偿权。

制执行。

2020年11月，中电二公司与上

一审判决：上海碧博海碧博生物医药科技有限公司向中电二公司支付工（以下简称：上海碧博）签订

中国电子系程款52128835.88

一份建设工程施工合同，约定统工程第二元；中电二公司就案中电二公司承接其生物药大规建设有限公涉项目折价或拍卖价

本诉： 模 CDMO 综合平台 EPC 总承包工 截至 2025 年 5 月司诉上海碧款享有优先受偿权；

9794.95程项目，后上海碧博迟迟拖延14日，已收回全2023年3月公告编号：

博生物医药否中电二公司向上海碧

反诉：结算及付款，中电二公司遂起部款项。本案已3日2023-005科技有限公博支付逾期竣工违约

2551.23诉。结。

司建设工程金300万元。

1、上海碧博提出反诉请求，诉

施工合同纠中电二公司和上海碧请判令中电二公司支付逾期违

纷案博均提起上诉，二审约金1916.23万，违约金200驳回上诉，维持原万，维修整改60万，赔偿租赁判。

费损失225万，经营经济损失

38深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

150万元。

2、2024年7月收到一审判决。

3、中电二公司和上海碧博均提起上诉。

4、2024年12月3日，二审开庭。

5、2025年3月17日，收到二审判决。

一审判决：（1）确认中国系统与中鸿公司于2013年2月5日签订的《中鸿华美达酒店式公寓项目通风、空调采暖系统分包工程合同》于2017年4月4日解除；（2）中鸿公司于本判决生效之日起十日内向中国系统支付工程款

1633.3万元；（3）

中鸿公司向中国系统支付利息（以本案案由为建设工程施工合同1143.32万元为基纠纷，2013年2月双方签订数，自2017年4月5《建设工程施工合同》，施工日起至实际付清之日中国电子系过程中，中国系统按约定对工止，按照中国人民银统技术有限程进行了施工，但是中鸿酒店行同期同类贷款利率公司诉佛山投资有限公司（以下简称：中计算的利息；以被告破产中，已市中鸿酒店鸿公司或被告）未依约向中国489.99万元为基数，2023年4月《2022年年

1731.64否申报债权，等待投资有限公系统支付工程款，导致中国系自2018年5月14日起26日度报告》分配财产。

司建设工程统中途停工。为维护中国系统至实际付清之日止，施工合同纠的合法权益，遂起诉。按照中国人民银行同纷案目前案件一审判决已经生效；期同类贷款利率计算被告破产，现在在破产程序，的利息）；（4）中鸿已经申报债权，等待管理人分公司于本判决生效之配财产。日起十日内向中国系统支付材料款43.32万元及利息（以43.32万元为基数，自2017年4月4日起至实际付

清之日止，按照中国人民银行同期同类贷款利率计算的利息）；（5）案件诉讼

费17.93万元、财产

保全费0.5万元，共计18.43万元，中国系统负担0.38万元，中鸿公司负担18.05万元。

中国电子系本案案由为建设工程施工合同

统工程第四纠纷，中电四公司与二连浩特调解书主要内容：二建设有限公北控宏晖能源有限公司（以下连浩特公司通过分期司申请仲裁简称：二连浩特公司）签订施付款的方式向中电四二连浩特北工合同，并依约完成全部施工2023年4月《2022年年

15750.07否公司支付工程款调解书履行中。

控宏晖能源内容，二连浩特公司欠付中电26日度报告》

123014458元，并对

有限公司、四公司工程款，索要未果，因逾期付款的违约责任天宏阳光新此引发纠纷。

作出相应的约定。

能源股份有2024年11月27日，达成和解限公司建设协议。

39深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

工程施工合2025年7月21日，收到仲裁委同纠纷案出具的调解书。

CESE2(Thail

2020年9月、2021年5月，中

and)CO.LTD 因被申请人未能电二泰国公司与被申请人签订裁令被申请人向申请.申请仲裁履行付款义务，三份合同，约定中电二泰国承人支付工程款、违约Talesun 申请人正在办理建被申请人位于泰国的工程项金共计86025789.412023年8月《2023年度Technologie 1857.09 否 文书翻译及公证目，但被申请人未按照约定支泰铢，补偿律师费、24日半年度报告》s(Thailand) 工作，为后续申付工程款，遂申请仲裁。鉴定费、仲裁费共计Co.Ltd. 建 请强制执行做准

2025年6月3日，收到仲裁裁961361元。

设工程施工备。

决书。

合同纠纷案

2018年12月6日，原告与被告

中电系统建一签订《建设施工合同》，原一审判决被告一支付双方达成和解协

设工程有限告完工并验收合格后，被告一中电建设工程款议后，被告仅支公司诉贵州未按约定支付款项，遂起诉。34181365.70元及利付4期款项（已收遵铁物流开因被告二为被告一的股东，故息，确认中电建设对回568.14万发投资有限作为被告一并起诉。案涉项目在原告欠付元），剩余款项公司、遵义2024年1月30日，法院作出一工程款内享有优先受2023年8月《2023年度

5441.36否自2025年1月始市铁路建设审判决，双方未上诉，判决生偿权。24日半年度报告》停止支付。经多投资（集效。执行期间双方达成和次催告仍不支

团）股份有2024年3月2日，中电建设申解协议：被告一先行付，2025年8月，限公司建设请强制执行。支付约418万，自中电建设申请恢

工程施工合2024年6月，双方签署执行和2024年10月起每月支复执行。

同纠纷案解协议，中电建设撤回执行申付50万元。

请。

中电洲际和被申请人签订的供

热合同纠纷，被申请人欠申请中电洲际环1、2024年11月人供热工程建设费，故申请人保科技发展12日中电洲际向于2023年5月6日向邯郸仲裁有限公司申邯郸市中院申请委提起仲裁。

请仲裁邯郸恢复强制执行。

1、2024年2月，中电洲际收到

市勒泰城投仲裁委裁决：被申请2、2025年4月28裁决书。

房地产开发人二向中电洲际支付日双方签署执行2023年8月《2023年度

1582.82否2024年3月20日，中电洲际向有限公司、1546.37万元及利和解协议和承诺24日半年度报告》法院申请强制执行。

邯郸市建投息。函；

3、因被申请人二向邯郸市中级

文化置业有3、2025年5月6人民法院申请撤销裁决，2024限公司建设日法院送达同意年7月4日法院裁定中止执行。

工程合同纠中电洲际撤销执

3、2024年10月28日，邯郸市纷案行裁定。

中院驳回被申请人二的申请。

后恢复执行。

邯钢集团邯宝钢铁有限公司诉北京被告和原告签订的《邯钢余热亿玮坤节能利用协议》，被告欠原告供热科技有限公费，故原告于2023年5月11日原告撤诉，本案已结2023年8月《2023年度

1998.88否-司、中电惠向复兴区人民法院起诉。案。24日半年度报告》特热力设计2023年9月12日开庭。

技术服务邯2025年4月3日，原告撤诉。

郸有限公司合同纠纷案

2021年5月7日，中电二公司一审判令：（1）本诉

中国电子系

与华宇生物科技（腾冲）有限与反诉判项冲抵后，统工程第二公司（以下简称：华宇生物）华宇生物向中电二公建设有限公

本诉：签订《工程施工合同》，约定司支付工程款司诉华宇生

2334.16由中电二公司承接华宇生物动19456921.64元；2024年2月公告编号：

物科技（腾否-反诉：物生物制剂生产基地及配套建（2）华宇生物支付中8日2024-005

冲）有限公

1015.50设项目（一期二标段）实验动电二公司自2023年8

司建设工程

物房机电工程项目，工程总价月1日起至工程款本施工合同纠

款为70500000元，2022年7金23446921.64元清纷案月完工，2023年7月，中电二偿完毕之日止以未偿

40深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

公司向华宇生物递交结算申工程款为基数按年利请，截至日前，华宇生物应支率3.45%计算的工程款付至合同价款的80%，仅支付至利息。

53%，遂起诉。最终影响金额需待审

2023年11月14日，华宇生物理终结后方能确定，

提起反诉，诉请判令中电二公公司将依据最终裁决司支付违约金1015.5万元。结果，按照企业会计

2025年5月28日，收到一审判准则的规定进行相应决。后双方均上诉。会计处理。

2025年8月7日二审开庭，等待二审判决。

中国南海工程有限公司最终影响金额需待审中电四公司为案涉项目总承包

诉中国电子理终结后方能确定，方，原告为钢结构专业分包，系统工程第公司将依据最终裁决2024年2月公告编号：

1994.99否主张中电四公司欠付工程款，-

四建设有限结果，按照企业会计8日2024-005遂提起仲裁。

公司建设工准则的规定进行相应目前案件处于仲裁中。

程分包合同会计处理。

纠纷仲裁案中电四公司承接宏晖公司项目，天宏阳光新能源股份有限公司（以下简称：天宏阳光公司）为宏晖公司实际控制人，三方签订了《保证金支付协议》。后保证金支付协议约定的期限届满，宏晖公司及天宏中国电子系阳光公司皆未按照约定返还工统工程第四

程建设工程保证金，中电四公建设有限公司此前已向北京仲裁委提起仲

司诉天宏阳中电四公司已申请撤2024年2月公告编号：

8396.08否裁，因天宏阳光公司认为中电-光新能源股诉。8日2024-005四公司与其没有仲裁协议，无份有限公司

法一并仲裁处理，特另行提起保证合同纠诉讼。

纷案

2023年9月28日法院裁定：因

本案判决需等待其他案件的裁决结果，裁定中止审理。

因另案仲裁委已出具调解书，本案诉讼目的已实现，法院于

2025年7月24日裁定准许中电四公司撤诉。

被告一系项目总承包单位，被告二系上海复诺健南翔产业化基地项目净化工程项目的建设单位，中电二公司是专业承包中国电子系单位。2022年3月中电二公司统工程第二与被告一签订了一份《建设工建设有限公程施工合同》，施工过程中，司诉中国建被告一始终不能按照合同约定已向上海市嘉定

调解书约定：被告二

筑第八工程支付款项，故中电二公司起区人民法院申请于2024年12月15日局有限公诉。强制执行。后签2024年2月公告编号：

5582.80否前支付19534150

司、上海复2024年1月3日，上海市嘉定署执行和解协8日2024-005元，于2025年8月前诺健生物科区人民法院受理本案。议，被告履行付支付19534150元。

技有限公司2024年5月14日，中电二公司款义务中。

建设工程施与被告二签订备忘录，确定了工合同纠纷中电二公司享有的债权总额为

案3970.00万元，被告二欠付金额为3906.83万元，被告二同意于2024年12月15日前支付

上述款项的35%，剩余65%的款项于2025年8月31日前付清，

41深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

后续各方可依据该备忘录形成具体和解或调解方案。

2024年11月18日收到调解书，

约定被告二于2024年12月15日前支付19534150元，于

2025年8月前支付19534150元。

被告未履行，已申请强制执行。

中国电子系2019年7月，中电二公司与被统工程第二告签订一份建设工程施工合最终影响金额需待审

建设有限公同，被告未及时支付工程款，理终结后方能确定，司诉云阳县故中电二公司起诉。2024年1公司将依据最终裁决2024年2月公告编号：

人和投资开4586.36否月31日，中电二公司向云阳县-结果，按照企业会计8日2024-005发（集团）人民法院提起诉讼。

准则的规定进行相应

有限公司建2024年3月4日本案开庭，后会计处理。

设工程施工案件进入鉴定程序，目前案件合同纠纷案仍在审理中。

四川省欧荣被告二系案涉项目建设单位，岩土工程有中电二公司于2021年与被告二

限公司诉中签订一份承包合同，后将桩基国电子系统工程部分分包给原告，原告认

工程第二建为中电二公司未足额给付工程一审判令中电二公司

设有限公款，遂起诉。支付原告工程款司、四川好2024年4月11日，法院向中电4822735.69元及利中电二公司已履2024年2月公告编号：

1851.72否

医生攀西药二公司下发传票，于2024年4息。行生效判决。8日2024-005业有限责任月16日开庭质证。二审法院驳回上诉，公司、四川2024年12月11日收到一审判维持原判。

佳能达投资决书，判决中电二公司支付原有限公司建告工程款4822735.69元及利

设工程施工息，中电二公司已上诉。

合同纠纷案2025年5月，收到二审判决。

中国电子系中电四公司依据合同进行施工

统工程第四后，中国建筑一局(集团)有限建设有限公公司（以下简称：中建一局）一审判决：中建一局

司诉中国建未及时支付工程款，故中电四向中电四公司支付工

2024年2月公告编号：

筑一局(集1430.67否公司起诉。程款6800400.41元已执行收款完毕

8日2024-005

团)有限公司2024年8月18日，出具一审判及利息。

建设工程施决；2024年10月31日，出具二审维持原判。

工合同纠纷二审判决。现已通过强制执行案收回款项。

2024年9月27日，收

到一审判决：（1）青岛博华信诚装备科技中电系统建有限公司（下称“青

2022年11月，中电建设与被告设工程有限岛博华”）自本判决一签订《洁净厂房专业分包合公司诉青岛生效之日起10日内支同》，被告一为发包人，中电博华信诚装付原告工程款

建设为承包人，被告一生产设备科技有限11858188.85元；

备未到场导致中电建设无法进

公司、青岛（2）青岛博华自本判

行综合性调试，且被告一未向已申请强制执2024年2月公告编号：

融合装备科1298.71否决生效之日起10日内

中电建设支付部分工程款，遂行。8日2024-005技有限公支付原告工程款利息起诉。

司、成都霓（以欠付工程款

2024年1月8日，法院受理本

博科技有限10237201.35元为基案，2024年9月27日，收到一公司建设工数，自2023年5月14审判决。

程施工合同日起至2023年10月中电建设已申请强制执行。

纠纷案27日止，按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场

报价利率计算;以欠付

42深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

工程款11858188.85

元为基数，自2023年

10月28日起至实际付

清之日止，按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市

场报价利率计算)；

（3）青岛博华自本判决生效之日起10日内支付原告窝工损失

17175元；（4）成都

霓博科技有限公司对被告青岛博华的上述

一、二、三项金钱给付义务承担连带清偿责任；（5）驳回原告的其他诉讼请求。

中电建设依据合同进行施工中电系统建后，被告未及时支付工程款，法院判决：青海妇幼设工程有限遂起诉。于判决生效三十日内公司诉青海已收回2120万，

2024年1月4日，法院受理本向中电建设支付工程2024年2月公告编号：

省妇幼保健5801.15否本案仍在执行案。款2648.74万元，支8日2024-005院建设工程中。

2024年6月28日，法院作出判付逾期付款利息59.5

施工合同纠决，等待对方付款中。万元。

纷案中电建设申请强制执行。

中电（淄被告一拖欠中电淄博供热配套

博）能源科费，故中电淄博诉请判令被告技发展有限法院判决：被告一向

一支付欠款及逾期违约金，被公司诉淄博中电淄博支付供热配告二承担连带清偿责任。2024周村城市建套费1208.39万元及

年4月29日，法院作出判决。

设发展有限违约金，被告二对其2024年7月公告编号：

1208.39否二被告未履行判决，中电淄博执行中。

公司、淄博中1030.70万元供热9日2024-034

向法院申请强制执行，目前执市周村区人配套费承担连带清偿行中。

民政府大街责任。

2024年10月8日法院受理执行

街道办事处申请，2024年10月15日首次供用热力合约谈。

同纠纷案中电建设依据合同进行施工后，被告一未及时支付工程一审判令被告一于本中电系统建款。为此，中电建设诉请被告判决生效后立即给付设工程有限

一支付工程款及利息、工程进原告工程款公司诉中如

度款利息，被告二在欠付被告26426044.53元及利建工集团有

一的建设工程价款范围内承担息(以26426044.53

限公司、江2024年7月公告编号：

4106.02否责任，并由二被告承担诉讼相元为基数，自2025年-

苏如天光电9日2024-034关的各项费用。1月3日起至实际给付科技有限公

2024年3月29日，法院作出裁之日止，按全国银行

司建设工程定，对二被告的银行存款或其间同业拆借中心公布分包合同纠他等额财产进行保全。的贷款市场报价利率纷案

2025年3月，收到一审判决。计算)。

双方均未上诉，判决已生效。

淄博辉晟热原告向被告供应热源。因被告电有限公司未及时向原告支付供热费，故一审判令被告向原告1、本案已结案。

诉中电（淄原告诉请判令被告支付供热费支付供热费2、被告与原告协

博）能源科及其他费用并承担诉讼费用。2024年7月公告编号：

2948.45否17588424.33元。经商一致，预计

技发展有限2025年3月7日收到一审判决9日2024-034

双方协商，被告预计2025年9月支付案公司供用热书。后被告提起上诉，因其未于2025年9月付款。款。

力合同纠纷缴纳诉讼费，二审法院裁定视案为撤回上诉，本案已结案。

中国电子系中电二公司与被告于2022年7最终影响金额需待审2024年7月公告编号：

1530.24否-统工程第二月签订《建设工程施工合理终结后方能确定，9日2024-034

43深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文建设有限公同》，因被告不能按照合同约公司将依据最终裁决司诉安徽硕定付款，遂起诉。结果，按照企业会计柏化学制药由于审限问题，经与法院沟准则的规定进行相应有限公司建通，本案已经进行撤诉处理，会计处理。

设工程施工并已重新提起立案。案件处于合同纠纷案鉴定程序，目前仍在审理中。

河南省第二建设集团有最终影响金额需待审限公司申请

中电四公司为项目总包，申请理终结后方能确定，仲裁中国电

人为土建分包，主张中电四公公司将依据最终裁决2024年7月公告编号：

子系统工程1046.33否-

司欠付工程款，遂仲裁。结果，按照企业会计9日2024-034

第四建设有目前案件仍在仲裁中。准则的规定进行相应限公司建设会计处理。

工程施工合同纠纷案

2017年12月11日，中电洲际

与邯郸市热力公司、邯郸市仁达房地产开发有限公司（以下1、本案已结案。简称：仁达房地产）签订《债2、2024年10月权转让协议》，三方共同约定28日，通过司法邯郸市热力公司将对仁达房地程序拍卖仁达抵

中电洲际环裁决结果：仁达房地

产享有的13212151.00元债押房产，后流保科技发展产向中电洲际支付管权转让给中电洲际。2023年12拍。

有限公司申网建设费月1日，中电洲际与仁达房地3、2025年4月28请仲裁邯郸13212151.00元，中产签订《供热入网临时合日，签署三方协2024年7月公告编号：市仁达房地1321.22否电洲际就被申请人房同》，约定仁达房地产在2023议和执行和解协9日2024-034产开发有限产拍卖、变卖或折价年12月31日前付清议。后用于拍卖公司供用热所得价款在各自抵押

13212151.00元。仁达房地产的4套房产于2025

力合同纠纷登记的担保债权限额

未按约履行付款义务，故中电年5月6日过户到案内优先受偿。

洲际申请仲裁。中电洲际名下，

1、2024年6月13日，仲裁委剩余利息抵顶物作出裁决。业费。

2、被申请人不履行裁决，中电

洲际向邯郸市中级人民法院申请强制执行。

中国电子系统工程第二2024年9月3日收到中电二公司与被告一签订《施建设有限公调解书：两被告欠付工总承包合同》、《钢结构工司诉亚士防中电二公司工程款程施工合同》，中电二公司完已收到230万元，水科技（滁20980000元，于成项目施工后，被告一拖欠工及抵货部分230万州）有限公2024年10月1日前支2024年7月公告编号：

3313.42否程款。被告二系被告一唯一股元，针对剩余款

司、亚士创付2300000元，于9日2024-034东，故作为共同被告提起诉项已申请强制执能科技（上2025年1月10日前支讼。行。

海）股份有付15680000元，剩

2024年5月23日收到传票。

限公司建设余3000000元由被

2024年9月3日收到调解书。

工程施工合告以货抵款。

同纠纷案双方达成执行和中国电子系2024年11月18日收

被申请人一与中电二公司签订解:（1）2025年2统工程第二到调解书：被申请人

《专业专项工程分包合同》，月7日前向申请执建设有限公一于2024年11月30中电二公司作为专业分包单行人支付1300司申请仲裁日前支付位，被申请人一系案涉项目总万；（2）2025年潍坊昌大建3569593.21元；于包，被申请人二系案涉项目建9月30日前支付设集团有限2024年12月31日前2024年7月公告编号：

3962.96否设单位，因被申请人一在结算1200万；（3）

公司、潍坊支付12000000元；9日2024-034

后迟迟不予付款，遂申请仲2025年12月31日向洋投资发于2025年9月30日前裁。前支付1100万。

展有限公司支付12000000元，

2024年6月11日仲裁委受理本目前，已收到

建设工程施于2025年12月21日案。1566万元，对方工合同纠纷前支付12000000

2024年11月18日收到调解书；履行和解协议案元。

中。

44深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

后中电二公司申请强制执行，双方达成执行和解协议，对方履行中。

中国电子系统工程第二

建设有限公2020年11月，中电二公司与青最终影响金额需待审司申请仲裁羊兴光明签订一份建设工程施理终结后方能确定，成都青羊兴工合同，约定中电二公司承接公司将依据最终裁决2024年7月公告编号：

2419.84否-

光明眼科医案涉项目，后被申请人迟迟拖结果，按照企业会计9日2024-034院有限责任延结算及付款，故引发纠纷。准则的规定进行相应公司建设工目前案件仍在仲裁中。会计处理。

程施工合同纠纷案

2021年9月，中电二公司承接

被告案涉项目施工，合同金额

215000000元，后案涉工程完

成竣工验收，2024年5月，案涉项目二次报审金额为

247037075.1元，被告未予确

中国电子系认且欠付57277075.1元未给

统工程第二付，遂起诉。最终影响金额需待审建设有限公1、2024年7月1日立案；理终结后方能确定，司诉江苏威2、2024年9月12日开庭；公司将依据最终裁决2024年7月公告编号：

5741.86否-

蜂动力工业3、中电二公司申请追加天津市结果，按照企业会计9日2024-034有限公司建捷威动力工业有限公司作为共准则的规定进行相应

设工程施工同被告，法院于2024年9月13会计处理。

合同纠纷案日下发追加被告通知书；

4、2024年10月19日开庭；

5、应法院要求，本案先撤后立，于2025年1月2日收到撤诉裁定书；已重新提起立案。

案件处于鉴定程序，目前仍在审理中。

中国电子系

统工程第二2018年6月-2020年10月间，建设有限公原告与被告就五个项目签订施

司诉山西潞工合同，后经结算，其尚欠原已收回全部款公告编号：

安太阳能科1114.97否告工程款未给付，遂起诉。调解结案。2025年4月项。2024-053技有限责任1、2024年8月2日立案；

公司建设工2、2024年9月6日收到调解程施工合同书。

纠纷案中国电子系

统工程第二2020年7月，中电二公司与被1、调解结案。

建设有限公告签订一份《施工合同》，后2、调解书主要内容：

司诉怀来云案涉项目完成结算，被告欠付被告通过分期付款的已收回全部款公告编号：

交换网络科2765.62否中电二公司25934580元未方式向原告支付工程2025年4月项。2024-053技有限公司付，遂起诉。款28009580元，并建设工程施1、2024年9月13日开庭；对逾期付款的违约责

工合同纠纷2、2024年11月2日收到调解任作出相应的约定。

案书。

2021年6月，中电二公司与被1、撤诉结案。

中国电子系告签订一份《施工合同》，后2、双方和解，约定被统工程第二案涉项目完成结算，被告欠付告于2024年10月31建设有限公中电二公司9495853.62元未日前支付150万元，公告编号：

司诉河北亿否付，遂起诉。于2024年12月31日被告履行中。2025年4月

1022.912025-001

广云数据有1、2024年10月18日立案；日前支付250万元；

限公司服务2、双方签署和解协议，中电二于2025年3月30日前合同纠纷案公司撤诉，2024年11月4日收支付50万元，2024年到撤诉裁定书。6月30日前支付

45深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

1170351.01元。

中国电子系统工程第二建设有限公中电二公司于2021年与被告一最终影响金额需待审

司诉四川普签订一份施工合同，后案涉工理终结后方能确定，康药业有限程竣工验收后中电二公司申请

公司将依据最终裁决公告编号：

公司、成都否结算，但被告迟迟不予结算，—2025年4月

1227.93结果，按照企业会计2025-001

普康唯新生遂起诉。

准则的规定进行相应

物科技有限2024年11月7日立案，目前案会计处理。

公司建设工件正在一审中。

程施工合同纠纷案中国电子系

1、调解结案。

统工程第二2020年1月，中电二公司与被中电二公司收回

2、调解书约定：被告

建设有限公告签订一份《施工合同》，后1500万，剩余款于2025年1月20日前

司诉中建三被告不断拖延付款，遂起诉。项未付，已申请支付10000000元，局集团有限否1、2024年9月20日立案；强制执行。达成公告编号：

3574.92于2025年5月31日前2025年4月

公司、第三2、2024年12月19日开庭；执行和解，被申2025-001支付5000000元；

人万津实业3、2024年12月27日收到调解请人在2025年8于2025年6月30日前（赤壁）有书。月底前支付尾付清剩余款项。

限公司款。

2022年12月，中电二公司与申

徐州经济技

请人签订买卖合同，申请人认术开发区诚为中电二公司未足额给付其款

意商品混凝1、调解结案。

项，故申请仲裁。

土有限公司2、调解书约定，中电

1、2025年4月17日，第一次

申请中国电否二公司欠付申请人公告编号：

1191.59开庭；调解书履行中。2025年4月

子系统工程9231933.08元，中2025-001

2、2025年5月8日，第二次开

第二建设有电二公司分期支付。

庭；

限公司买卖

3、2025年5月20日，仲裁委

合同纠纷作出调解书。

2023年3月7日，中电三公司与被告一签订《长兴县煤山镇国康新能源年产 8GW 异质结光伏电池项目机电包合同》被告

一将浙江国康新能源年产 8GW异质结光伏电池项目机电包工程（以下简称“案涉工程”）分包给中电三公司施工。上述中国电子系合同签订后，中电三公司于统工程第三2022年3月22日按约进场施建设有限公工。2024年1月31日，案涉工最终影响金额需待审

司诉浙江长程相关工程的质量竣工验收，理终结后方能确定，兴市政建设均为合格。2024年5月，被告公司将依据最终裁决公告编号：

有限公司、否二对案涉工程进行整体竣工验—2025年4月

14278.09结果，按照企业会计2024-053长兴国康光收。2024年7月29日原告已按准则的规定进行相应

电科技有限约向被告一提交送审，但因被会计处理。

公司等建设告一和被告二拖延结算，至今工程施工合尚未完成审核，遂成诉。

同纠纷1、2024年8月18日，提交立案和保全资料；

2、2024年8月20日，补充提

交财产线索；

3、2024年9月7日正式立案，

9月12日缴费；

4、2024年12月26日完成保全，

实际保全银行账户2300万元，保全现场施工设备。

46深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

中电三公司与被申请人于2021年10月18日签订了《远景现代能源装备制造项目建设工程厂

房一、甲类车间、设施房机电中国电子系工程专业分包合同》，合同约统工程第三定由中电三公司向被申请人提最终影响金额需待审建设有限公

供承建厂房一、甲类车间、设理终结后方能确定，司诉陕西建

施房机电工程项目的服务，中公司将依据最终裁决公告编号：

工第五建设否—2025年4月

1960.16电三公司已于2022年9月28日结果，按照企业会计2024-053

集团有限公完成合同的施工内容并五方验准则的规定进行相应司建设工程收交付建设单位远景动力技术会计处理。

施工合同纠

(鄂尔多斯)有限公司，截至目纷案前，被申请人尚欠付工程款，故中电三公司申请仲裁。

1、2025年4月3日，开庭。

目前，本案仍在审理中。

1、调解结案。

2、调解书约定：

（1）确定工程造价总

计为167985497.33元，未支付工程款金额为67209625.33元，其中未支付进度工程款总额为

33612525.86元。

（2）对进度工程款

中国电子系33612525.86元进苏州仕净科技股份有限公司

统工程第三行分期支付，分别（以下简称：苏州仕净公司）

建设有限公于：2025年2月25日

逾期支付工程进度款，造成工司诉苏州仕前向中电三公司支付履行中。因被告存程停工，故而中电三公司起诉净科技股份500万，2025年3月在违约情形，原告总包苏州仕净与建设单位阜阳公告编号：

有限公司、否25日前向中电三公司已申请强制执行。2025年4月

8659.46经济开发区产业发展投资有限2025-001

阜阳经济开支付500万，2025年截至目前，已回款公司。

发区产业发4月25日前向中电三1700万。

1、2024年12月19日开庭；

展投资有限公司支付500万，2、2025年2月17日开庭调解，

公司分包合2025年5月25日前向调解结案。

同纠纷案中电三公司支付1000万；2025年6月25日前向中电三公司支付

8612525.86元。

（3）支付比例调整为

按完成的工程量85%计算，苏州仕净公司在

2025年7月30日前支

付进度款比例调整后

的应付款项，共计

8399274.87元等。

中电三公司与被告于2021年9月签订《150亿瓦时汽车用动力一审判决：（1）被告中国电子系电池项目公用电力及洁净工程向原告支付各项损失统工程第三总承包合同》合同签订后，中费用共计857167.39建设有限公

电三公司于2021年10月起陆续元；（2）驳回原告的司诉绵阳宏安排项目相关人员入驻项目现其他诉讼请求。

湃新能源科公告编号：

1421.73否场开展深化设计、施工图出图最终影响金额需待审—2025年4月

技发展有限2025-001

及项目招采等相关工作，但至理终结后方能确定，责任公司建今中电三公司尚未收到被告预公司将依据最终裁决设工程施工

付款或其他任何款项，也未收结果，按照企业会计合同纠纷到被告正式下发的开工通知。准则的规定进行相应案。

被告上述行为造成中电三公司会计处理。

在人、材、物多方面的直接损

47深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文失和间接损失。鉴于以上情况，中电三公司起诉解除合同并要求赔偿损失。

1、2025年6月20日，法院出具一审判决。

2、中电三公司已提起上诉，

2025年8月6日，二审开庭。

目前，本案处于二审审理中。

中国电子系中电四公司为总承包方，被告统工程第四为业主，被告欠付工程款，遂一审判决：被告于本建设有限公起诉。

判决生效之日起十日

司诉斯微1、2024年11月6日收到传票；因被告已被申请

内给付原告工程款公告编号：

（上海）生2049.05否2、2024年12月4日开庭。破产，原告已申2025年4月

20390530元及利2025-001

物科技股份3、2025年6月30日，收到一报债权。

息。

有限公司建审判决。

现该判决已生效。

设工程施工4、后双方均未上诉，一审判决合同纠纷案已生效。

中电四公司为项目总包，鲁京建设工程有限公司（以下简称：鲁京公司）为分包，原告何大春诉鲁称鲁京公司将土建劳务部分分京建设工程

包给原告，后原告与鲁京公司最终影响金额需待审有限公司、

因施工、结算等事项产生争理终结后方能确定，中国电子系议，遂诉至法院。公司将依据最终裁决公告编号：

统工程第四3299.83否—2025年4月

1、2024年11月5日收到案卷结果，按照企业会计2025-001

建设有限公材料。准则的规定进行相应司建设工程

2、2024年12月3日第一次开会计处理。

分包合同纠庭，12月13日第二次开庭，双纷案

方对案涉造价存在争议，原告申请鉴定。

目前本案审理中。

1、调解结案。

2、调解书约定：

（1）案涉项目结算金

额为46446592元，被申请人已付

33828287元，欠付

中国电子系12618305元。

统工程第四被申请人为总包，中电四公司（2）就欠款金额：

建设有限公为分包，被申请人欠付工程2025年4月30日司与中建三款，遂提起仲裁。前，被申请人支付

局第三建设1、2024年11月8日立案。400万；2025年5月本案已调解结案，公告编号：

1297.25否2025年4月

工程有限责2、2025年1月20日开庭。31日前，被申请人支对方履行中。2025-001任公司建设3、2025年3月25日仲裁委出付400万；2025年6工程分包合具调解书。月30日前，被申请人同纠纷仲裁本案已结案。支付200万；2025年案7月31日前，被申请人支付100万；2025年8月31日前，被申请人支付100万；

2025年9月30日前，被申请人支付

618305元。

中国电子系中电四公司与被告签订建设工最终影响金额需待审

统工程第四程施工合同，被告拖欠工程理终结后方能确定，建设有限公款，遂起诉。

公司将依据最终裁决公告编号：

司诉儋州长3150.67否1、2024年11月21日立案。—2025年4月结果，按照企业会计2025-001宇旅游开发2、2024年12月24日开庭。

准则的规定进行相应

有限公司建3、在诉讼过程中双方确定合同会计处理。

设工程施工结算金额并向法院反馈，等待

48深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

合同纠纷案法院判决。

目前，本案处于一审审理中。

被告一与被告二联合设立安庆经济开发区国土规划建设局及安庆市土地收购储备中心经开

区分中心，该分中心与被告三中国电子系签署《解除<土地使用权出让合统工程第四同>并收回地上附着物协议》，建设有限公约定分中心向被告三支付土地

司诉安庆经收购补偿款，但分中心仅向被济技术开发告三支付部分款项。中电四公一审判决驳回中电四区管理委员司与被告三签署《债权转让协公告编号：3299.83否公司的全部诉讼请—2025年4月会、安徽中议》，将被告三对分中心享有2025-001求。

跃电动车有的债权转让给中电四公司，被限公司、安告三对该款项承担连带担保责

庆市土地收任，但分中心已由被告一、被

购储备中心告二取消，相应土地收购补偿合同纠纷案款的支付义务应由被告一、被告二承担。

2025年7月，收到一审判决。

后中电四公司已提起上诉，目前处于二审审理中。

2025年2月收到一审

判决：（1）解除双方签订的《弘元能源科技(包头)有限公司年

2022年，原告与中电建设签订产15万吨高纯工业硅

专业分包合同，原告负责钢结项目建设项目钢结构构部分施工。后因案涉项目业工程主钢构部分专业主要求案涉钢结构部分暂停施分包合同》；

工，中电建设要求原告停止施（2）中电建设于本判工并撤场，后中电建设要求其决生效后十日内给付复工，但其未复工。现原告认本诉原告撤场费用、为根据合同约定中电建设未足已加工构件费用、已

额支付其预付款，故引发纠进场构件费用共计中恒丰建筑纷。13387365元及应付集团有限公1、2024年7月，收到案件材款的贷款利息，应付司与中电系料。款的贷款利息以公告编号：

统建设工程4092.17否2、2024年8月，中电建设提起1144723.75元为基—2025年4月有限公司建反诉。数，自2022年10月设工程施工3、2024年9月2日，中电建设15日起按照年利率合同纠纷收到原告变更诉讼请求申请3.65%的2倍即年利率书。7.3%计算至应付还清

4、2024年10月17日，一审开之日止；

庭。（3）驳回本诉原告其

5、2025年2月，收到一审判他诉讼请求；

决。（4）驳回反诉原告中

6、2025年3月，中电建设提起电建设的其他诉讼请上诉。求。

7、2025年6月，收到二审裁2025年6月，二审法定。院裁定撤销原判，发回重审。

最终影响金额需待审

理终结后方能确定，公司将依据最终裁决

49深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文结果，按照企业会计准则的规定进行相应会计处理。

徐州金霖新材料项目发生火中电系统建灾，原被告之间就保险理赔事设工程有限

宜无法达成一致，引发纠纷。最终影响金额需待审公司诉中国

1、2024年8月20日，原告缴理终结后方能确定，

人民财产保

纳诉讼费；公司将依据最终裁决公告编号：

险股份有限27000否—2025年4月

2、2024年9月25日，召开庭结果，按照企业会计2024-053

公司石家庄前会议，双方就证据资料交换准则的规定进行相应市分公司财质证意见；会计处理。

产保险合同

3、2024年10月23日，开庭；

纠纷

4、目前已进入鉴定程序。

中国电子系被告多次以未完成审计为由拖最终影响金额需待审统技术有限

欠中国系统款项，引发纠纷。理终结后方能确定，公司与湖南

1、2024年9月4日，立案。公司将依据最终裁决公告编号：

经远建筑有2008.19否—2025年4月

2、2024年11月26日，开庭。结果，按照企业会计2024-053

限公司建设

3、2025年1月10日，开庭。准则的规定进行相应

工程施工合目前本案审理中。会计处理。

同纠纷浙江爱康拖欠中电建设工程款，中电建设追加合肥美的合康光伏科技有限公司为第三人。2023年5月10日，因第三中电系统建人拖欠浙江爱康光电科技有限最终影响金额需待审设工程有限

公司工程款被告应当向第三人理终结后方能确定，公司与合肥

支付货款25126819.02元。公司将依据最终裁决公告编号：

美的合康光2512.68否—2025年4月

现因第三人怠于结算，故中电结果，按照企业会计2025-001伏科技有限建设提起诉讼。准则的规定进行相应公司代位权

1、2024年10月14日立案，等会计处理。

纠纷案件待开庭。

2、2024年11月27日，开庭。

3、2025年3月10日，开庭。

目前本案审理中。

本案案由为建设工程合同纠

裁决结果为：正在履行中。根纷，申请人中电数字城市(江

1、被申请人向申请人据本案裁决结果

中电数字城西)科技有限公司向被申请人南支付工程款及双方签署的市（江西）昌市新建区发展和改革委员会72017308.25元；《分期付款协科技有限公主张合同项下结算款项。

2、申请人预交的本案议》，2024年12公告编号：

司诉南昌市13802.68否1、2024年8月1日，完成立案2025年4月仲裁费639708元由月20日，被申请2024-053新建区发展受理；

申请人自行承担50%计人南昌市新建区

和改革委员2、2024年9月27日，庭审程

319854元，被申请人发改委向中电江

会案序结束，等待出具裁决书；

承担50%计319854西公司支付项目

3、2024年10月18日，本案出元。款3557万元。

具裁决书。

本案案由为建设工程施工合同2024年10月收到一审因中建四局未能中电系统建纠纷案件。本项目半途停工，判决：（1）案涉三份履行第三笔付款设工程有限

中建四局安装工程有限公司合同自本判决生效之义务，中电建设公司与中建（以下简称：中建四局）未对日起解除；（2）被告申请强制执行，公告编号：

四局安装工1338否2025年4月案涉标的物办理验收，至今仍于本判决生效之日起现已收回全部货2024-053程有限公司欠中电建设货款。十日内支付货款款本金买卖合同纠1、2024年7月，立案。11465913.99元；（1146.59纷

2、2024年9月2日，开庭。（3）被告于本判决生万），剩余利

50深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

3、2024年10月，收到一审判效之日起十日内支付息、诉讼费、保决。逾期付款利息(以全费、贴息费尚

4、后双方签署和解协议。11465913.99元为基未支付。

数，按照年利率3.45%的标准，自2023年10月25日起计算至全部款项清偿之日止）。

之后双方签署和解协议，和解内容：（1）针对判决确认的金额

（本金11465913.99元，诉讼费、保全费及利息357559元）

分六期支付；（2）如有任何一期未能按约支付，中电建设有权申请强制执行。

本案案由为互易合同纠纷。因中电建设已履行供货、安装及

调试义务，被申请人未能按约付款，故引发纠纷。

1、2025年1月9日，在廊坊仲

中电建设诉裁委员会立案。最终影响金额需待审中国共产党2、2025年3月5日，仲裁开理终结后方能确定，河北省固安庭。因被申请人要求与申请人公司将依据最终裁决2025年1月公告编号：

3526.69否—

县委员会党调解，故开庭取消。结果，按照企业会计25日2025-001校互易纠纷3、2025年4月2日，仲裁开准则的规定进行相应仲裁案庭。会计处理。

4、2025年7月21日，收到仲裁裁决，即被申请人向中电建设支付供货款29281032.15

元及利息、律师费30.000元、

仲裁费199448.1元。

原被告双方于2022年7月12日

一审判令：（1）被告签订《邯郸市东郊电厂二期供于本判决生效之日起

热专线项目魏武大街、创新河北鑫瑞得十日内给付所欠原告

路、东环路、保温管道材料采

管道设备有货款16033298.05购合同》，后双方签订增补协限公司诉中元，并以16033298.05议。原告按约供货，被告未按系建筑科技元为基数，支付自被告已付款，本2025年1月公告编号：

1814.63否照约定支付全部货款，故引发（安徽）有2022年12月1日起至案已结案。25日2025-001纠纷。

限公司买卖实际清偿之日止按两

1、2025年1月3日，收到案件

合同纠纷诉年期存款年利率相关材料。

讼案2.15%计算的逾期付款

2、2025年2月18日，开庭。

利息损失；（2）驳回

3、2025年3月31日，收到一

原告其他诉讼请求。

审判决。

弘元新材料2022年12月2日，案涉项目工（徐州）有程发生火灾，造成原告入场设限公司诉中备毁损、人员受伤，后因赔偿电系统建设事宜引发纠纷。

工程有限公1、2025年2月6日，收到案件最终影响金额需待审司、苏州市材料。理终结后方能确定，伟洁洁净工2、2025年2月14日，收到原公司将依据最终裁决2025年1月公告编号：

8790.88否—

程科技有限告追加被告的材料。结果，按照企业会计25日2025-003公司、如皋3、2025年2月20日，本案第准则的规定进行相应苏北洁萱机一次开庭。会计处理。

电安装工程4、2025年4月29日，本案第有限公司、二次开庭。

无锡东汇机5、2025年7月2日，法院组织电设备安装各方当事人再次进行质证。

51深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

有限公司、目前，处于一审审理中。

昆山杰瑞雅环保设备工程有限公

司、青岛市工程建设监理有限责任公司财产损害赔偿纠纷诉讼案弘元绿色能源股份有限公司诉中电系统建设工程有限公

2022年12月2日，案涉项目工

司、苏州市

程发生火灾，造成原告入场设伟洁洁净工备毁损，后因赔偿事宜引发纠程科技有限纷。

公司、如皋

1、2025年2月6日，收到案件

苏北洁萱机最终影响金额需待审材料。

电安装工程理终结后方能确定，

2、2025年2月14日，收到原

有限公司、公司将依据最终裁决2025年3公告编号：

7600.00否告追加被告的材料。—

无锡东汇机结果，按照企业会计月6日2025-003

3、2025年2月20日，本案第

电设备安装准则的规定进行相应一次开庭。

有限公司、会计处理。

4、2025年4月29日，本案第

昆山杰瑞雅二次开庭。

环保设备工

5、2025年7月2日，法院再次

程有限公组织各方当事人进行质证。

司、青岛市目前，处于一审审理中。

工程建设监理有限责任公司财产损害赔偿纠纷诉讼案

2018年12月，申请人与被申请

中国电子系人签订施工合同，后案涉工程统工程第二完成验收和结算，被申请人欠最终影响金额需待审建设有限公付工程款，故引发纠纷；理终结后方能确定，司诉福建兆1、2025年1月2日，受理。公司将依据最终裁决2025年1月公告编号：

1143.48否—

元光电有限2、2025年5月30日，第一次结果，按照企业会计25日2025-001公司建设工开庭。准则的规定进行相应程施工合同3、2025年6月16日，第二次会计处理。

纠纷仲裁案开庭。

目前，处于仲裁审理中。

中国电子系

2021年7月原告承接被告项

统工程第二最终影响金额需待审目，2022年12月案涉项目竣建设有限公理终结后方能确定，工，后被告拖延结算，故引发司诉山东产公司将依据最终裁决2025年3月公告编号：

1340.39否纠纷：—

业技术研究结果，按照企业会计6日2025-003

1、2025年4月1日开庭，法院

院建设工程准则的规定进行相应要求双方核对争议项。

施工合同纠会计处理。

目前，处于一审审理中。

纷诉讼案中国电子系2020年8月原告承接被告项

统工程第二目，2023年3月案涉项目竣最终影响金额需待审建设有限公工，2024年1月案涉项目结理终结后方能确定，司诉云南通算，后被告拖延付款，故引发公司将依据最终裁决2025年3月公告编号：

3075.37否—

盈药业有限纠纷：结果，按照企业会计6日2025-003公司、西藏1、2025年4月11日，开庭。准则的规定进行相应通盈企业管2、后被告二申请管辖权异议，会计处理。

理有限公司法院裁定驳回异议申请。被告

52深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

建设工程施不服提起上诉，2025年4月30工合同纠纷日收到法院裁定，驳回上诉，诉讼案维持一审裁定。

目前，处于一审审理中。

2020年5月20日，原告与被告

【被告曾用名：中电产城发展深圳中联电（深圳）有限公司】签订《房最终影响金额需待审子有限公司屋租赁合同》，原告向被告提理终结后方能确定，诉深圳中联供房屋，因被告拖欠房租，故公司将依据最终裁决2025年3月公告编号：

产城运营有3250.45否引发纠纷：—结果，按照企业会计6日2025-003限公司房屋1、2025年2月18日，立案。

准则的规定进行相应

租赁合同纠2、原定2025年8月14日开会计处理。

纷诉讼案庭，因被告提起反诉，开庭取消。

目前，处于一审审理中。

原告为被告业主，主张被告设计、施工存在问题导致项目不能满产，要求被告承担修复费用，故引发纠纷：

东营石大胜

1、2025年2月24日，收到案最终影响金额需待审

华新能源有件材料。理终结后方能确定，限公司诉中

2、2025年3月7日，被告提出公司将依据最终裁决2025年3月公告编号：

国电子系统8759.2否—管辖权异议。结果，按照企业会计6日2025-003

工程第四建

3、2025年4月27日，收到法准则的规定进行相应

设有限公司

院送达的民事裁定，驳回管辖会计处理。

诉讼案权异议申请。

4、被告提出管辖权异议上诉，已被法院驳回。

目前，处于一审审理中。

中国电子系

2019年2月，原告与被告双方

统工程第三签订《电子信息产业园爱矽半建设有限公最终影响金额需待审导体洁净室厂房机电安装工程

司诉徐州经理终结后方能确定，项目建设工程施工合同》，原诉讼期间已回款济技术开发公司将依据最终裁决2025年3月公告编号：

1860.79否告已履行施工义务，后因被告270万。

区金龙湖城结果，按照企业会计6日2025-003拖延结算及付款，故引发纠市投资有限准则的规定进行相应

纷：

公司建设工会计处理。

2025年1月，立案。

程合同纠纷目前，处于一审审理中。

诉讼案中国电子系2022年4月原告承接被告项

统工程第二目，2022年11月案涉项目移交建设有限公被告，后被告不断拖延结算，最终影响金额需待审

司诉江西宇故引发纠纷：

理终结后方能确定，泰新能源有1、2025年1月，立案。

公司将依据最终裁决2025年3月公告编号：

限公司、宜10814.59否2、2025年3月8日，收到反诉—结果，按照企业会计6日2025-003春市创业投状。

准则的规定进行相应

资有限公司3、2025年3月28日，开庭。

会计处理。

建设工程施4、2025年4月15日，开庭。

工合同纠纷5、2025年6月30日，开庭。

诉讼案目前，处于一审审理中。

2020年10月，原告与案外人世

中电系统建源科技工程有限公司组成联合设工程有限体，与被告一签署《江苏柒捌公司诉江苏玖电子科技有限公司半导体异因诉讼目的已初凯嘉电子科自原告提交立案材料

构集成封装设计与制造项目步实现，原告撤2025年3月公告编号：

技有限公7850.5否起，已陆续回款5000EPC 工程合同》。后，双方陆 诉 ， 本 案 已 结 6 日 2025-003司、建湖开万。

续签订系列补充协议。案涉工案。

发区经济开程于2022年5月16日竣工验收发有限责任合格。2024年8月24日，原告公司建设工与被告一就案涉项目结算金额

53深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

程施工合同达成一致，即双方认可按照纠纷诉讼案3.56亿作为最终的结算金额。

后因二被告未按期付款，故引发纠纷：

1、2024年11月，原告提交立案材料，案件处于诉调阶段。

2、2025年2月17日，正式立案。

3、2025年2月25日，鉴于诉

讼目的已初步实现，原告撤诉。

2018年11月9日，原告与被告

签订《城市供用热合同》，原国电电力邯最终影响金额需待审

告向被告进行热力供应，合同郸东郊热电理终结后方能确定，期间为2018年11月1日至2019

有限公司诉公司将依据最终裁决2025年3月公告编号：

3230.59否年3月15日。原告给被告进行—

中电洲际合结果，按照企业会计6日2025-003热力供应后，被告未按期支付同、准合同准则的规定进行相应

足额热费，故引发纠纷：

纠纷诉讼案会计处理。

1、2025年4月10日，开庭。

目前，处于一审审理中。

中国电子系

被告一系案涉项目总包，被告统工程第二

二系建设单位，原告于2022年建设有限公与被告一签订分包合同。因被最终影响金额需待审司诉江苏锦

告一拖延结算及付款，故引发理终结后方能确定，柏建设工程

纠纷：公司将依据最终裁决2025年3月公告编号：

有限公司、2252.93否—

1、2025年3月4日，收到缴费结果，按照企业会计27日2025-006

徐州经济技通知书。准则的规定进行相应术开发区金

2、2025年4月16日，开庭。会计处理。

龙湖城市投

3、2025年7月28日，开庭。

资有限公司目前，处于一审审理中。

诉讼案中国电子系统工程第二

2023年8月，原告承接被告一

建设有限公项目，后案涉项目因被告一原最终影响金额需待审司诉新疆中因停工，被告一拖延结算，故理终结后方能确定，部合盛硅业

引发纠纷：公司将依据最终裁决2025年3月公告编号：

有限公司、17905.5否—

1、2025年3月10日，收到缴结果，按照企业会计27日2025-006

合盛硅业股费通知书。准则的规定进行相应份有限公司

2、2025年8月8日，开庭。会计处理。

建设工程合目前，处于一审审理中。

同纠纷诉讼案

2022年12月28日，原告与被告签订《新疆中部合盛硅业有限公司硅基新材料产业一体化项目整理车间洁净厂房机电安装总承包合同》，原告积极履中国电子系行合同义务。2023年9月12统工程第三日，被告通知原告解除双方总最终影响金额需待审建设有限公承包合同中关于后处理一线洁理终结后方能确定，司诉新疆中净装修工程部分的合同内容，公司将依据最终裁决2025年3月公告编号：

4992.56否—

部合盛硅业但被告并未对原告在一线装修结果，按照企业会计27日2025-006有限公司建工作中投入的人工、材料以及准则的规定进行相应设工程合同已完成的工程量进行清算。在会计处理。

纠纷诉讼案原告完成二线工程的收尾施工事宜后，于2023年10月至11月期间，该工程通过了分部分项工程验收，且验收结果为合格。2024年1月，该工程正式投入使用。原告多次向被告提

54深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

出对已完工程进行竣工验收以

及结算的申请，但均未得到回应，故引发纠纷：

1、2025年3月，立案。

2、2025年7月15日，开庭。

3、2025年8月5日，开庭。

目前，处于一审审理中。

本案案由为担保追偿权纠纷，中电四公司为项目总承包方，被申请人二为业主，被申请人中国电子系一为业主指定供应商，三方签统工程第四署采购协议，约定中电四公司建设有限公与被申请人一签订采购合同，最终影响金额需待审

司诉变形积并支付预付款，若业主、中电理终结后方能确定，木（成都）四公司及第三方融资租赁公司

公司将依据最终裁决2025年3月公告编号：

科技有限公1061.03否未能签署融资租赁合同的，被—结果，按照企业会计27日2025-006司、北京思申请人一退还中电四公司预付准则的规定进行相应

弈婓拓科技款，业主对预付款退还承担连会计处理。

有限公司买带责任。后中电四公司依约向卖合同纠纷被申请人一支付预付款，但前仲裁案述融资租赁合同未能签署，中电四公司要求退还预付款，故引发纠纷：

目前，处于仲裁审理中。

原告为中电四公司业主，主张中电四公司设计、施工存在问

胜华新能源题导致项目不能满产，要求承科技（东担修复费用，故引发纠纷：最终影响金额需待审营）有限公1、2025年3月11日，收到案理终结后方能确定，司诉中国电件材料；公司将依据最终裁决2025年3月公告编号：

6856.8否—

子系统工程2、中电四公司提起管辖权异结果，按照企业会计27日2025-006

第四建设有议，2025年4月27日收到民事准则的规定进行相应

限公司诉讼裁定，驳回异议。会计处理。

案3、中电四公司提起管辖权异议上诉，已被法院驳回。

目前，处于一审审理中。

中国电子系统工程第二

建设有限公2023年2月，原告承接被告项最终影响金额需待审

司诉新疆中目，后被告拖延结算，故引发理终结后方能确定，部合盛硅业纠纷：

公司将依据最终裁决2025年3月公告编号：

有限公司、8307.17否1、2025年3月17日，收到缴—结果，按照企业会计27日2025-006合盛硅业股费通知书。

准则的规定进行相应

份有限公司2、2025年8月7日，开庭。

会计处理。

建设工程施目前，处于一审审理中。

工合同纠纷诉讼案中国电子系

统工程第二2021年5月，申请人承接被申最终影响金额需待审

建设有限公请人项目，后案涉项目已移理终结后方能确定，司诉中国建交，因被申请人拖延结算，故公司将依据最终裁决2025年3月公告编号：

筑第八工程1487.14否引发纠纷：—结果，按照企业会计27日2025-006局有限公司1、2025年3月10日，收到缴准则的规定进行相应建设工程施费通知书。

会计处理。

工合同纠纷目前，处于仲裁审理中。

仲裁案

55深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

调解书主要内容：

（1）针对无争议部分，被告欠付款项为

131649744.57元。

该部分款项双方同意

2022年8月15日，原告与被告采用保理或其它融资一签订《建设工程施工合方式在2025年12月中电系统建同》，后原告已按合同约定完31日前向原告支付，设工程有限成施工，案涉项目已投入使融资成本由被告一承公司诉淄博用，因被告一拖延结算及付担；（2）针对争议部高新城市投款，故引发纠纷：分，双方同意共同委资运营集团

1、2025年3月，立案。托第三方专业机构进

有限公司淄2025年3月公告编号：

20691.14否2、2025年4月10日，法院组行造价审计，并在调解书履行中。

博高新城市27日2025-006织交换证据并质证。2025年8月30日之前建设发展有

3、原定2025年4月16日开确认该部分应付款

限公司建设庭，因法院原因取消本次庭项，双方同意采用保工程施工合审。理或其它融资方式在同纠纷诉讼

4、2025年4月28日，法院出2025年12月31日之

案具调解书。前向原告支付完毕，现处于调解书履行期间。融资成本由被告一承

担。（3）另就被告一逾期付款设置了违约条款；（4）被告二对被告一的上述义务承担连带保证责任。

中国电子系统工程第二

建设有限公2021年8月，原告承接被告项司诉杭州源目，后案涉项目由于被告原因玺医药科技停工，被告拖延结算及付款，有限公司、故引发纠纷：撤诉后，双方持续核2025年3月公告编号：

2745.67否—

泰德医药1、2025年3月12日，收到受对账目。27日2025-006（浙江）股理通知书。

份有限公司2、2025年3月17日，申请撤建设工程施诉，同日收到撤诉裁定书。

工合同纠纷诉讼案

2020年3月，原告与被告签订施工合同。后双方签订补充合同。另在施工期间产生变更。

案涉项目于2020年6月完成验中国电子系最终影响金额需待审收，被告拖延付款，故引发纠统工程第二理终结后方能确定，纷：

建设有限公公司将依据最终裁决2025年5月公告编号：

3736.7否1、2024年4月9日，在诉前调—

司诉浙江鑫结果，按照企业会计22日2025-030阶段，原告申请对争议部分进柔科技有限准则的规定进行相应行造价鉴定。

公司诉讼案会计处理。

2、2024年7月10日，法院选定鉴定机构。

3、2025年3月24日，立案。

目前，处于一审审理中。

中国电子系

被告一系案涉项目总包，被告统工程第二

二系建设单位，原告于2020年最终影响金额需待审建设有限公

与被告一签订分包合同，因被理终结后方能确定，司诉江苏锦

告一拖延结算及付款，故引发公司将依据最终裁决2025年5月公告编号：

柏建设工程3417.79否—

纠纷：结果，按照企业会计22日2025-030有限公司、

1、2025年3月25日，收到缴准则的规定进行相应

徐州经济技费通知书。会计处理。

术开发区金目前，处于一审审理中。

龙湖城市投

56深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

资有限公司建设工程施工合同纠纷诉讼案四川荣杰飞原告与被告共签订4份劳务分建筑劳务有最终影响金额需待审包合同，签约金额共计限公司诉中理终结后方能确定，

11060969.04元。原告认为被

电系统建设公司将依据最终裁决2025年5月公告编号：

1315.33否告欠付工程款，故引发纠纷—

工程有限公结果，按照企业会计22日2025-030

1、2025年3月，收到案件材

司建设工程准则的规定进行相应料，原告申请鉴定。

分包合同纠会计处理。

目前，处于一审审理中。

纷诉讼案

2023年11月9日原告与被告签订《土建二标段（101#综合厂房 A区及 B区（西侧单晶车间及清洗车间）专业分包合同》，内蒙古陆海后案涉工程停工，原告主张工最终影响金额需待审建设有限公程款，故引发纠纷：理终结后方能确定，司诉中电建1、本案原定于2025年4月8日公司将依据最终裁决2025年5月公告编号：

2792.52否—

设建设工程开庭，因被告提起管辖权异议结果，按照企业会计22日2025-030合同纠纷诉申请，本次开庭取消。准则的规定进行相应讼案2、2025年4月，法院裁定驳回会计处理。

管辖权，后被告提起上诉，法院驳回上诉，维持原裁定。

3、2025年7月12日，开庭。

目前，处于一审审理中。

江苏诚意建2023年3月，申请人与被申请设工程科技人签订1份分包合同，申请人最终影响金额需待审有限公司诉认为被申请人未足额给付其款

理终结后方能确定，中国电子系项，故引发纠纷：

公司将依据最终裁决2025年5月公告编号：

统工程第二1148.45否1、2025年6月19日，开庭。—结果，按照企业会计22日2025-030建设有限公2、2025年6月23日，收到申准则的规定进行相应

司建设工程请人变更诉请材料，增加移桩会计处理。

分包合同纠费用33899元。

纷仲裁案目前，处于仲裁审理中。

中国电子系统工程第四最终影响金额需待审建设有限公本案案由为建设工程施工合同

理终结后方能确定，司诉深圳市纠纷，被告拖延支付工程款，公司将依据最终裁决2025年5月公告编号：

兆富德旅游2773.95否故引发纠纷：—结果，按照企业会计22日2025-030开发有限公1、2025年3月31日，立案。

准则的规定进行相应

司建设工程目前，处于一审审理中。

会计处理。

施工合同纠纷诉讼案

2023年4月25日，原告与被告一审判令中电建设于签订《配料站等土建专业分包判决生效后向原告支合同》及《雨水收集池、生活付10625032.37元污水站土建专业分包合同》，及利息（自2025年2内蒙古陆海约定被告将位于包头市固阳县月21日起，按照全国建设有限公的弘元能源科技(包头)有限公银行间同业拆借中心

司诉中电系司15万吨/年高纯工业硅工程公布的一年期贷款市

统建设工程配料站及雨水收集池、生活污场报价利率计算至实2025年5月公告编号：

1661.28否—有限公司建水站等土建工程分包给原告。际付清之日止）。22日2025-030设工程施工原告认为已履行施工义务，被因中电建设提起上合同纠纷诉告欠付款项，故引发纠纷：诉，该判决尚未生讼案1、2025年4月16日，开庭。效。

2、2025年5月8日，法院组织最终影响金额需待审

前往项目现场踏勘。理终结后方能确定，

3、2025年5月22日，收到一公司将依据最终裁决审判决。结果，按照企业会计

57深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

4、2025年6月，提起上诉。准则的规定进行相应

5、2025年8月18日，二审开会计处理。

庭。

目前，处于二审审理中。

无锡万阳建设工程有限上海益江建设工程有限公司

公司诉上海（以下简称：上海益江）系中

益江建设工电建设分包单位，原告系上海一审裁定驳回原告起程有限公益江分包单位。因原告认为已诉。

司、合肥德履行施工义务，尚未足额收到最终影响金额需待审瑞格光电科款项，故引发纠纷：理终结后方能确定，2025年5月公告编号：

1492.65否—

技有限公1、2025年4月25日，开庭。公司将依据最终裁决22日2025-030司、中电系2、2025年7月22日，收到一结果，按照企业会计统建设工程审裁定。准则的规定进行相应有限公司建3、2025年7月29日，原告提会计处理。

设工程施工起上诉。

合同纠纷诉目前，处于二审审理中。

讼案中国电子系

原告与被告签订施工合同，原统工程第四告按照合同约定履行施工义最终影响金额需待审建设有限公务，案涉工程验收合格后，被理终结后方能确定，司诉江苏瑞

告欠付原告工程款，故引发纠公司将依据最终裁决2025年5月公告编号：

兆科电子材6173.22否—

纷：结果，按照企业会计22日2025-030料有限公司

1、2025年5月6日，立案。准则的规定进行相应

建设工程施

2、2025年6月26日，开庭。会计处理。

工合同纠纷目前，处于一审审理中。

诉讼案原告与被告于2021年9月签订

施工合同，原告按照合同约定中国电子系履行施工义务，被告欠付原告最终影响金额需待审

统工程第二工程款，故引发纠纷：

理终结后方能确定，建设有限公1、2025年4月24日，收到缴公司将依据最终裁决2025年5月公告编号：

司诉上海传4293.41否费通知书。—结果，按照企业会计22日2025-030芯半导体有2、2025年7月3日，开庭。

准则的规定进行相应

限公司诉讼3、2025年7月2日收到传芯反会计处理。

案诉状，后撤回反诉请求。

4、2025年8月20日，开庭。

目前，处于一审审理中。

原告与被告一陆续签订多份服福建南威软最终影响金额需待审

务采购合同，原告认为已按照件有限公司理终结后方能确定，合同约定履行义务，被告一欠诉中国电子公司将依据最终裁决2025年5月公告编号：

3648.78否付款项，故引发纠纷：—

系统技术有结果，按照企业会计22日2025-030

1、2025年4月25日，收到案

限公司买卖准则的规定进行相应件材料。

合同纠纷会计处理。

目前，处于一审审理中。

中国建筑第原告与被告一、被告二就案涉二工程局有 工程签署一份《EPC总承包工程限公司诉大合同》及补充协议。原告与被理华晟新能告二、第三人（中电二公司）源科技有限共同作为联合体承包人。2024最终影响金额需待审

公司、中国年3月，案涉项目完成竣工验理终结后方能确定，电建集团华收，原告认为未足额收到工程公司将依据最终裁决2025年5月公告编号：

东勘测设计20359.21否款，故引发纠纷：—结果，按照企业会计22日2025-030研究院有限1、2025年5月8日，收到案件准则的规定进行相应

公司、安徽材料。

会计处理。

华晟新能源2、2025年5月28日，收到管科技股份有辖裁定书，被告一申请将本案限公司、中移送至大理市人民法院，法院国电子系统予以驳回。

工程第二建3、2025年6月17日，收悉被

58深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

设有限公司告一就管辖权异议提起上诉。

诉讼案4、2025年8月26日，开庭。

目前，处于一审审理中。

2022年1月，申请人与被申请

人签订《专业分包合同》，约定申请人承接上海新昇半导体中国电子系

科技有限公司作为发包人、被最终影响金额需待审统工程第二

申请人作为总包人的案涉项理终结后方能确定，建设有限公目。被申请人拖延付款，故引公司将依据最终裁决2025年5月公告编号：

司诉中建八4085.54否—

发纠纷：结果，按照企业会计22日2025-030

局第四建设

1、2025年5月12日，收到缴准则的规定进行相应

有限公司仲费通知。会计处理。

裁案

2、2025年5月28日，收到保全裁定书。

目前，处于仲裁审理中。

2022年8月，原告与被告就海

科(嘉兴)电力科技有限公司年产8千万只电力电子装修项目签订《机电洁净安装项目工程中国电子系总承包合同》。2023年12月，最终影响金额需待审统工程第二原告与被告就该项目二次配安

理终结后方能确定，建设有限公装工程签订《二次配安装工程公司将依据最终裁决2025年7月公告编号：

司诉海科5892.63否合同》。后原告履行己方义—结果，按照企业会计12日2025-037（嘉兴）电务，案涉项目已投产。被告拖准则的规定进行相应

力科技有限延办理结算与付款，故引发纠会计处理。

公司诉讼案纷：

1、2025年5月16日，收到缴费通知书。

2、2025年7月24日，开庭。

目前，处于一审审理中。

2022年2月，原告与被告签订

中国电子系

《采购合同》，约定原告承接统工程第二案涉项目施工。2022年8月，最终影响金额需待审建设有限公

案涉项目完成竣工验收，被告理终结后方能确定，司诉重庆医

拖延结算与付款，故引发纠公司将依据最终裁决2025年7月公告编号：

科大学附属1647.55否—

纷：结果，按照企业会计12日2025-037儿童医院建

1、2025年5月28日，收到受准则的规定进行相应

设工程施工理通知书。会计处理。

合同纠纷诉

2、2025年7月29日，开庭。

讼案目前，处于一审审理中。

中国电子系统工程第三2024年8月30日原告与被告最终影响金额需待审建设有限公签订结算及支付协议。因被告理终结后方能确定，司诉爱思开欠付款项，故引发纠纷：

公司将依据最终裁决2025年7月公告编号：

新能源（盐7507.22否1、2025年5月27日，正式立—结果，按照企业会计12日2025-037城）有限公案。

准则的规定进行相应

司建设工程2、2025年7月7日，开庭。

会计处理。

施工合同纠目前，处于一审审理中。

纷诉讼案原告与被告就弘元四期项目分中恒丰建筑别于2023年8月签订《主体钢集团有限公结构三标段专业分包合同》，最终影响金额需待审司诉中电系2023年9月签订《屋面维护钢理终结后方能确定，统建设工程结构一标段专业分包合同》。公司将依据最终裁决2025年7月公告编号：

2007.37否—

有限公司建原告认为其尚有部分工程未完结果，按照企业会计12日2025-037设工程施工工，因被告逾期付款，故引发准则的规定进行相应合同纠纷诉纠纷：会计处理。

讼案1、2025年5月20日，收到案件材料。

59深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

2、原定5月29日开庭，后经与

法院沟通，延期开庭。

3、2025年7月4日，被告已提起反诉。

4、2025年8月4日，开庭。

目前，处于一审审理中。

俞福根诉浙江宗创建设

被告一系被告二的分包单位，最终影响金额需待审有限公司、

原告称其系实际施工人，认为理终结后方能确定，中国电子系

二被告未足额给付其款项，故公司将依据最终裁决2025年7月公告编号：

统工程第二1602.43否—

引发纠纷：结果，按照企业会计12日2025-037建设有限公

1、2025年8月6日，开庭。准则的规定进行相应

司建设工程目前，处于一审审理中。会计处理。

施工合同纠纷诉讼案原告系被告承建的长兴县煤山

镇国康光电科技年产 6GWN 型

TOPCON 光伏电池项目的专业分

上海碧州环包，负责承做废水系统等相关保能源科技工程，双方已签订《专业分包最终影响金额需待审有限公司诉工程合同》及《物资采购合理终结后方能确定，中电智慧环同》。原告认为被告拖欠款公司将依据最终裁决2025年7月公告编号：

1359.66否—

境（四川）项，故引发纠纷：结果，按照企业会计12日2025-037

有限公司建1、2025年6月11日，庭前会准则的规定进行相应设工程合同议。因时间冲突，已申请延会计处理。

纠纷诉讼案期。

2、2025年6月23日，第一次庭前会议。

目前，处于一审审理中。

中国电子系2018年1月，原告与被告签订统工程第二了3份《合同书》，约定原告建设有限公承接案涉项目施工。2022年8最终影响金额需待审

司诉兰州重月，案涉项目完成竣工验收，理终结后方能确定，离子医学产被告拖延付款，故引发纠纷：

公司将依据最终裁决2025年7月公告编号：

业投资有限1736.08否1、2025年6月6日，立案。—结果，按照企业会计12日2025-037责任公司、2、2025年6月23日，收到开准则的规定进行相应

兰州市城市庭短信，即定于2025年6月24会计处理。

发展投资有日开庭。因时间冲突，已联系限公司诉讼法院重新安排时间。

案目前，处于一审审理中。

2025年1月17日，原告与广西沐邦高科新能源有限公司（以下简称：广西沐邦）签订《广西沐邦高科 10GWN 型高效光伏中国电子系电池项目合同》，签约价格为2统工程第三亿元。2025年2月27日，原告建设有限公（债权人）、广西沐邦（被担最终影响金额需待审司诉广西沐保人）、江西沐邦高科股份有

理终结后方能确定，邦高科新能限公司（以下简称：江西沐公司将依据最终裁决2025年7月公告编号：

源有限公5928.59否邦，即保证人）签订《支付担—结果，按照企业会计12日2025-037司、江西沐保补充协议》，约定江西沐邦准则的规定进行相应邦高科股份对广西沐邦的债务承担无限连会计处理。

有限公司建带责任，且江西沐邦于2025年设工程合同3月1日进行了披露公告。后原纠纷诉讼案告已按照合同约定履行施工义务。

2025年4月26日，广西沐邦明

确告知原告无法付款，要求原告撤场。鉴于广西沐邦严重违

60深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

约的行为，导致合同目的已无法实现，故引发纠纷：

1、2025年6月11日，案件受理。

2、2025年8月19日，开庭。

目前，处于一审审理中。

中国电子系

原告与被告签署施工合同，原统工程第四最终影响金额需待审告已按照合同约定完成施工内

建设有限公理终结后方能确定，容，被告欠付工程款，故引发司诉淮北翌公司将依据最终裁决2025年7月公告编号：

10060.27否纠纷：—

光科技有限结果，按照企业会计12日2025-037

1、2025年6月24日，立案。

公司建设工准则的规定进行相应

2、2025年8月1日，开庭。

程施工合同会计处理。

目前，处于一审审理中。

纠纷诉讼案中国电子系统技术有限公司诉齐河数字治理科原告与被告一签订《齐河县方技发展有限最终影响金额需待审舱医院弱电信息化建设合同

公司、齐河理终结后方能确定，书》，原告已按照合同约定履财金投资控公司将依据最终裁决2025年7月公告编号：

1411.33否行己方义务，后被告一未能付—

股集团有限结果，按照企业会计12日2025-037款，故引发纠纷：

公司、齐河准则的规定进行相应

1、2025年6月29日，立案。

县城市经营会计处理。

目前，处于一审审理中。

建设投资有限公司买卖合同纠纷诉讼案深圳市正源

环境科技有2017年，原告与被告签订分包最终影响金额需待审

限公司诉中合同，原告认为被告欠付工程理终结后方能确定，国电子系统款，故引发纠纷：

公司将依据最终裁决2025年7月公告编号：

工程第二建1330.38否1、2025年6月30日，收到案—结果，按照企业会计12日2025-037设有限公司件材料。

准则的规定进行相应

建设工程分2、2025年9月3日，开庭。

会计处理。

包合同纠纷目前，处于仲裁审理中。

仲裁案

其他诉讼合计：534件，标的额642031209.17元，已结240件，未结294件。

九、处罚及整改情况

□适用□不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用□不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□适用□不适用关联关联关联关联关联关联关联占同获批是否关联可获披露披露

61深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

交易关系交易交易交易交易交易类交的交超过交易得的日期索引方类型内容定价价格金额易金易额获批结算同类

原则（万额的度额度方式交易元）比例（万市价元）受同中国一最向关长城公告终控联人向关2025科技银行编制方采购联人市场市场10061000市场年04集团2.81%否存款/号：

控制原材采购价格价格.280价格月02股份票据2025-

的其料、商品日有限009他企商品公司业中国向关中电公告联人向关2025国际银行编

控股采购联人市场市场671.7市场年04信息0.03%4800否存款/号：

股东原材采购价格价格7价格月02服务票据2025-

料、商品日有限009商品公司中国接受接受中电关联公告关联2025国际人提银行编

控股人提市场市场306.0市场年04信息供的2.50%1800否存款/号：

股东供物价格价格8价格月02服务劳票据2025-业服日

有限务、009务公司服务受同中国接受一最接受瑞达关联公告终控关联2025投资人提银行编制方人提市场市场市场年04发展供的68.260.19%800否存款/号：

控制供物价格价格价格月02集团劳票据2025-的其业服日

有限务、009他企务公司服务业中国向关向关中电公告联人联人2025国际银行编控股销售销售市场市场2750市场年04信息5.20%8000否存款/号：

股东产产价格价格.49价格月02服务票据2025-

品、品、日有限009商品商品公司受同向关中国一最向关联人公告电子终控联人2025提供银行编

产业制方提供市场市场441.7市场年04国际3.11%1000否存款/号：

工程控制劳价格价格8价格月02货运票据2025-

有限的其务、日代理009公司他企服务服务业受深圳同一向关向关公告中电最终联人2025联人银行编

蓝海控制提供市场市场153.3市场年04提供0.01%500否存款/号：

控股方控劳价格价格2价格月02工程票据2025-

有限制的务、日服务009公司其他服务企业

62深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

受同向关中电一最向关联人公告数据终控联人2025提供银行编

产业制方提供市场市场352.5市场年04云平0.67%1000否存款/号：

集团控制劳价格价格5价格月02台产票据2025-

有限的其务、日品和009公司他企服务服务业向关受同联人中国一最向关提供长城公告终控联人云平2025科技银行编

制方提供台产市场市场115.6市场年04集团0.22%1000否存款/号：

控制劳品和价格价格5价格月02股份票据2025-

的其务、服日有限009

他企服务务、公司业工程服务受同向关中国一最向关联人公告电子终控联人2025提供银行编

进出制方提供市场市场314.1市场年04国际2.21%3000否存款/号：

口有控制劳价格价格1价格月02货运票据2025-

限公的其务、日代理009司他企服务服务业向关受同联人中国一最向关提供公告振华终控联人云平2025银行编

电子制方提供台产市场市场148.7市场年04

0.28%500否存款/号：

集团控制劳品和价格价格2价格月02票据2025-

有限的其务、服日

009

公司他企服务务、业工程服务受同向关数字一最向关联人公告广东终控联人2025提供银行编网络制方提供市场市场市场年04云平70.620.13%500否存款/号：

建设控制劳价格价格价格月02台产票据2025-

有限的其务、日品和009公司他企服务服务业中国中电公告租用租用2025国际银行编

控股关联关联市场市场442.6市场年04信息0.49%800否存款/号：

股东人物人物价格价格5价格月02服务票据2025-业业日有限009公司受同华大一最公告向关向关2025半导终控银行编联人联人市场市场市场年04体有制方57.910.41%240否存款/号：

出租出租价格价格价格月02限公控制票据2025-物业物业日司的其009他企

63深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

业

69003394

合计----------------.190大额销货退回的详细情况无

（1）经2025年4月1日公司第九届董事会第三十八次会议、2025年4月17日公司

2025年第一次临时股东大会审议，通过公司2025年度预计日常关联交易事宜。鉴于

公司及下属子公司开展日常生产运营的需要，预计2025年将涉及向关联方采购商品/接受服务、销售商品/提供服务等（具体内容详见公司公告2025-009号）。采购商品按类别对本期将发生的日常关联

/接受服务类日常关联交易全年预计20300万元，报告期实发金额2071.99万元；

交易进行总金额预计的，在报告销售商品/提供服务类日常关联交易全年预计22000万元，报告期实发金额4711.22期内的实际履行情况（如有）万元；上述所发生的日常关联交易均在公司预计2025年度各类日常关联交易预计总

金额内进行，未超全年预计总金额。

（2）上表列示的为报告期内累计金额较大的日常关联交易事项，关于其他关联交易

的情况详见财务报表附注中“关联方及关联交易”交易价格与市场参考价格差异较不适用

大的原因（如适用）

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用□不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□适用□不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□适用□不适用是否存在非经营性关联债权债务往来

□是□否公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

□适用□不适用存款业务本期发生额每日最高存存款利率范期初余额关联方关联关系款限额（万本期合计存本期合计取期末余额围（万元）（万元）元）入金额（万出金额（万元）元）受同一实际

中国电子财1822911.2502050.控制人控制15000000.1%~1.95%845429.98166290.75务有限公司0124的其他主体贷款业务本期发生额贷款额度贷款利率范期初余额关联方关联关系本期合计贷本期合计还期末余额（万元）围（万元）款金额（万款金额（万（万元）元）元）

64深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

受同一实际

中国电子财2.11%~3.85控制人控制15000005540812400020900158508

务有限公司%的其他主体授信或其他金融业务

关联方关联关系业务类型总额（万元）实际发生额（万元）中国电子财务有限公受同一实际控制人控

授信782856.47205946.86司制的其他主体

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□适用□不适用公司无控股的财务公司。

7、其他重大关联交易

□适用□不适用重大关联交易临时报告披露网站相关查询临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称关于2025年度日常关联交易预计的公告2025年04月02日巨潮资讯网关于2025年度开展应收账款保理业务暨关联交易的公告2025年04月25日巨潮资讯网

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□适用□不适用公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□适用□不适用公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□适用□不适用租赁情况说明公司部分物业用于对外出租，根据市场价格收取租金。公司之下属公司同时因业务发展需要租赁部分物业（详见财务报告附

注七（69）租赁；关联方租赁情况详见财务报告附注十四5.（2）.关联交易情况）为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□适用□不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

65深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

2、重大担保

□适用□不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保额反担保担保物是否为担保对度相关担保额实际发实际担担保类情况是否履

（如担保期关联方象名称公告披度生日期保金额型（如行完毕有）担保露日期有）公司对子公司的担保情况担保额反担保实际发担保物是否为担保对度相关担保额实际担担保类情况是否履生开始（如担保期关联方象名称公告披度保金额型（如行完毕日期有）担保露日期有）

2025年2023年

武汉数43500.17651.连带责300个

04月2510月07无无否否

经0060任担保月日日报告期内审批对子报告期内对子公司

公司担保额度合计-担保实际发生额合6076.89

（B1） 计（B2）报告期末已审批的报告期末对子公司

对子公司担保额度43500.00实际担保余额合计17651.60

合计（B3） （B4）子公司对子公司的担保情况担保额反担保实际发担保物是否为担保对度相关担保额实际担担保类情况是否履生开始（如担保期关联方象名称公告披度保金额型（如行完毕日期有）担保露日期有）

2025年2021年

中电武4200.0120个

04月258000.001月26无无否否

强0月日0日

2025年2019年

中电招17080.168个

04月2535000.10月28无无否否

远00月日00日

2025年2021年

河北煜

04月2510000.08月26700.00无无60个月否否

泰日00日中国电子系统

工程第2025年2024年

5740.0

二建设04月2540000.10月29无无24个月否否

8

（泰日00日国）有限公司中国电子系统

工程第2025年

二建设04月2540000.（越日00南）有限公司中电智2025年维（上04月252000.0海）科日0

66深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

技有限公司桑达

2025年

（香

04月258000.0无无26个月是否

港）有日0限公司报告期内审批对子报告期内对子公司

公司担保额度合计-担保实际发生额合-

（C1） 计（C2）报告期末已审批的报告期末对子公司

对子公司担保额度143000.00实际担保余额合计27720.08

合计（C3） （C4）公司担保总额（即前三大项的合计）报告期内审批担保报告期内担保实际

额度合计-发生额合计6076.89

（A1+B1+C1） （A2+B2+C2）报告期末已审批的报告期末实际担保

担保额度合计186500.00余额合计45371.68

（A3+B3+C3） （A4+B4+C4）实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资

7.25%

产的比例

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保

-

的余额（D）

直接或间接为资产负债率超过70%的被担

21280.00

保对象提供的债务担保余额（E）

担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 21240.89

上述三项担保金额合计（D+E+F） 42520.89

对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任无

的情况说明（如有）违反规定程序对外提供担保的说明（如无

有）

注：为支持子公司经营业务发展，公司下属公司为其子公司中国电子系统工程第二建设（泰国）有限公司、中国电子系统工

程第二建设（越南）有限公司、中电智维（上海）科技有限公司、桑达（香港）有限公司提供保函担保。

采用复合方式担保的具体情况说明

报告期内，公司为武汉数经固定资产投资贷款提供担保，发生额6076.89万元，期末余额17651.60万元；中国系统为中电武强固定资产投资贷款提供担保，发生额0.00万元，期末余额4200.00万元；为中电招远固定资产投资贷款提供担保，发生额0.00万元，期末余额10780.00万元；为河北煜泰提供流动资金贷款担保，发生额0.00万元，期末余额700.00万元。

3、委托理财

□适用□不适用公司报告期不存在委托理财。

4、其他重大合同

□适用□不适用

67深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

□适用□不适用

1.公司于2023年8月22日、9月13日分别召开第九届董事会第十九次会议、2023年第三次临时股东大会，审议通过

了《深圳市桑达实业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》等相关议案。为保证本次向特定对象发行股票顺利进行，并结合公司实际情况，公司于2023年11月21日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于〈深圳市桑达实业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》等议案，对募集资金金额和募投项目进行了调整。调整后，本次向特定对象发行募集资金总额不超过25亿元，用于投资运营型云项目、分布式存储研发、中国电子云研发基地等项目。该事项已于2025年3月21日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，公司已于2025年5月12日收到中国证监会同意注册的批复。目前，向特定对象发行股票事项暂未完成，公司根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

2.在公司发行股份购买中国系统96.7186%股权重大资产重组中，因中国系统已完成相关业绩承诺且未发生减值，公司向

中国电子、中电金投、陈士刚、宏德嘉业、宏图嘉业、宏达嘉业、宏伟嘉业、瑞达集团、宏景嘉业、宏寰嘉业等10名交易对方发行的493195423股股份已解除限售并于2025年6月13日上市流通（剔除高管锁定股后，实际上市流通股份数量为

456748821股，占公司总股本的40.14%）。敬请广大投资者注意投资风险。

十四、公司子公司重大事项

□适用□不适用

1.公司于2018年11月7日、11月23日分别召开第八届董事会第十一次会议、2018年第四次临时股东大会，审议通过

了《关于申请控股子公司深圳桑达国际电源科技有限公司破产清算的提案》，深圳市中级人民法院已裁定终结该破产案件，现管理人正推进深圳桑达国际电源科技有限公司的工商登记注销工作。

2.公司于2023年10月26日召开的第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于购置自用研发办公场地暨关联交易的议案》。为着力提升公司控股子公司中国电子系统技术有限公司在华北地区的数字城市业务市场拓展及研发支撑能力，同意中国电子系统技术有限公司在石家庄市购置由中电河北房地产开发有限公司开发的中电智慧广场房产，作为自用研发办公场地，购置面积约为7269平方米，投资金额最高不超过1亿元。截至本报告出具日，公司已按照约定分期缴纳部分款项，尚待该房产完工及交付。

3.公司于2024年4月28日召开的第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于转让中电数创100%股权及相关资产暨关联交易的议案》。为进一步优化公司数据创新业务布局，重点聚焦数据资源体系建设及数据运营两端，并提高上市公司盈利能力，公司拟将所持中电数创100%股权，以及基于数据元件理念下形成的数据金库、数据金柜、数据要素加工与交易系统相关的无形资产，转让至中电数据产业集团有限公司，转让价格合计14706.96万元。中电数创已完成股权及无形资产的过户及相关工商变更登记手续。截至本报告出具日，正推进无形资产后续事项。

4.公司于2024年10月29日召开第九届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于拟出售中电（淄博）能源科技发展有限公司80%股权的议案》。为进一步聚焦主责主业、增加上市公司利润，公司下属中国系统拟公开挂牌转让所持中电淄博80%股权，首次挂牌底价为1.4459亿元，因首次挂牌期间未产生意向受让方，以评估值90%的价格进行了二次挂牌，最终征得的一个意向受让方淄博跃晟能源有限公司（以下简称“淄博跃晟”）为最终的受让方，交易价格为13012.83万元人民币。中国系统已与淄博跃晟签订了《产权交易合同》。截至本报告出具日，已完成股权过户及相关工商变更登记手续。

68深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后发行新公积金转数量比例送股其他小计数量比例股股

一、有限--

493195485954

售条件股43.34%0004445994445994.27%

42370

份953953

1、国

00.00%0000000.00%

家持股

2、国--

296432

有法人持26.05%00029643229643200.00%

367

股367367

3、其--

196763485954

他内资持17.29%0001481671481670.04%

05670

股586586

其--

148167

中：境内13.02%00014816714816700.00%

586

法人持股586586境内

485954485954

自然人持4.27%000004.27%

7070

股

4、外

00.00%0000000.00%

资持股其

中：境外00.00%0000000.00%法人持股境外

自然人持00.00%0000000.00%股

二、无限

644763444599444599108936

售条件股56.66%00095.73%

8119539533764

份

1、人

644763444599444599108936

民币普通56.66%00095.73%

8119539533764

股

2、境

内上市的00.00%0000000.00%外资股

3、境

外上市的00.00%0000000.00%外资股

4、其

00.00%0000000.00%

他

69深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

三、股份113795113795

100.00%00000100.00%

总数92349234股份变动的原因

□适用□不适用

报告期内，公司有限售条件股份减少444599953股，无限售条件股份相应增加444599953股，股份总数保持不变，主要因为：

（1）发行股份购买资产相关有限售条件股份解除限售

公司发行股份购买中国系统96.7186%股权事项中向部分特定对象发行的股份达到解除限售条件，申请解除限售股份数量

493195423股，占公司总股份的43.34%，实际可上市流通股份数量为456748821股，占公司总股份的40.14%。本次解除限售股份已于2025年6月13日解除限售，导致股份结构发生变动。详见《关于发行股份购买资产相关限售条件股份解除限售的提示性公告》（2025-033）。

（2）高管锁定股份变动

报告期内，因公司董事兼高级管理人员陈士刚先生辞职，其持有的48595470股股份自离任之日起六个月内不得转让，导致高管锁定股及限售股份相应增加。

股份变动的批准情况

□适用□不适用股份变动的过户情况

□适用□不适用股份回购的实施进展情况

□适用□不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□适用□不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□适用□不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用□不适用

2、限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除限售本期增加限售股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期股数股数

陈士刚485954700048595470高管锁定股2025/12/23

中国电子19924142719924142700首发后限售股2025/6/13

中电金投777527527775275200首发后限售股2025/6/13

宏达嘉业306977583069775800首发后限售股2025/6/13

宏寰嘉业7240725724072500首发后限售股2025/6/13

宏景嘉业111623791116237900首发后限售股2025/6/13

宏伟嘉业279035182790351800首发后限售股2025/6/13

宏图嘉业355816033558160300首发后限售股2025/6/13

宏德嘉业355816033558160300首发后限售股2025/6/13

瑞达集团194381881943818800首发后限售股2025/6/13

合计4931954234445999530.0048595470----

70深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

二、证券发行与上市情况

□适用□不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数667630（如有）（参见注8）

持股5%以上的股东或前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

报告期质押、标记或冻结持有有限售持股比报告期末持内增减持有无限售条情况股东名称股东性质条件的股份例股数量变动情件的股份数量数量况股份状态数量

中电信息国有法人17.81%20265015400202650154不适用0

中国电子国有法人17.51%19924142700199241427不适用0

中电金投国有法人6.83%777527520077752752不适用0

陈士刚境内自然人4.27%485954700485954700不适用0

中电进出口国有法人3.37%383912380038391238不适用0

宏图嘉业其他3.13%355816030035581603不适用0

宏德嘉业其他3.13%355816030035581603不适用0

宏达嘉业其他2.70%306977580030697758不适用0

宏伟嘉业其他2.45%279035180027903518不适用0

瑞达集团国有法人1.71%194381880019438188不适用0战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东无

的情况（如有）（参见注

3）

上述股东关联关系或一致中国电子、中电信息、中电金投、中电进出口、瑞达集团存在关联关系，陈士刚与宏图嘉行动的说明业、宏德嘉业系一致行动人。

上述股东涉及委托/受托表

决权、放弃表决权情况的无说明前10名股东中存在回购专

户的特别说明（如有）无（参见注11）

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类数量中电信息202650154人民币普通股202650154中国电子199241427人民币普通股199241427中电金投77752752人民币普通股77752752中国电子进出口38391238人民币普通股38391238宏图嘉业35581603人民币普通股35581603宏德嘉业35581603人民币普通股35581603宏达嘉业30697758人民币普通股30697758宏伟嘉业27903518人民币普通股27903518中国瑞达19438188人民币普通股19438188吴安11690000人民币普通股11690000前10名无限售条件股东之

中国电子、中电信息、中电金投、中电进出口、瑞达集团存在关联关系，陈士刚与宏图嘉间，以及前10名无限售条业、宏德嘉业系一致行动人。

件股东和前10名股东之间

71深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

关联关系或一致行动的说明前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如无有）（参见注4）

注：陈士刚、宏图嘉业、宏德嘉业的一致行动关系已于2025年8月14日解除。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是□否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用□不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2024年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况控股股东报告期内变更

□适用□不适用公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用□不适用公司报告期实际控制人未发生变更。

六、优先股相关情况

□适用□不适用报告期公司不存在优先股。

72深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

第七节债券相关情况

□适用□不适用

73深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

第八节财务报告

一、审计报告半年度报告是否经过审计

□是□否公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

74深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

合并资产负债表

编制单位：深圳市桑达实业股份有限公司2025年6月30日单位：人民币元项目2025年6月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金7871355750.8212000998339.23

交易性金融资产251773986.02251773986.02衍生金融资产

应收票据122753854.65262307755.65

应收账款12179117517.5213699289469.79

应收款项融资313532381.54532848214.31

预付款项982732406.941151828202.12

其他应收款701213599.56636369016.63

存货1551443052.831077124945.62

合同资产31050113357.3728193183662.96持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产1244860187.871012011433.94

流动资产合计56268896095.1258817735026.27

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款1290744666.501396726913.65

长期股权投资1516045912.151561240493.99

其他权益工具投资61885956.2964868527.55其他非流动金融资产

投资性房地产356582813.41357593883.97

固定资产5026660072.445238106726.32

在建工程666188995.18536803233.06生产性生物资产油气资产

使用权资产450046071.49161900234.48

无形资产1029943164.631077377693.67

开发支出78314926.4432863035.38

商誉157614256.20157614256.20

长期待摊费用263602242.39183646723.79

递延所得税资产439207328.55444582499.94

其他非流动资产301473416.13275915518.42

非流动资产合计11638309821.8011489239740.42

资产总计67907205916.9270306974766.69（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：陈士刚主管会计工作负责人：李安东会计机构负责人：赵鹏

75深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

合并资产负债表（续）

编制单位：深圳市桑达实业股份有限公司2025年6月30日单位：人民币元项目2025年6月30日2024年12月31日

流动负债：

短期借款1572887476.611187127979.20交易性金融负债衍生金融负债

应付票据4930994314.145787196872.15

应付账款32560908996.3732811383139.04

预收款项965327.49803514.13

合同负债2268078630.993331065143.00

应付职工薪酬261387562.21873729992.68

应交税费277675923.32502462488.41

其他应付款948289225.111094833875.47持有待售负债

一年内到期的非流动负债2969833381.322914809594.24

其他流动负债184167825.31252154975.34

流动负债合计45975188662.8748755567573.66

非流动负债：

长期借款7866914986.186915712349.03应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债376149511.17119712502.88

长期应付款150289278.23171021826.51

长期应付职工薪酬101026628.78104940000.00

预计负债102179864.6489789922.26

递延收益147459977.93155655415.27

递延所得税负债97623852.39100892559.79

其他非流动负债1073591038.991499520477.39

非流动负债合计9915235138.319157245053.13

负债合计55890423801.1857912812626.79

股东权益：

股本1137959234.001137959234.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积3419772703.583420415672.81

减：库存股

其他综合收益-46603315.54-46218732.53

专项储备37203335.8943006281.51

盈余公积307518063.18307518063.18

未分配利润1398037903.991632082086.62

归属于母公司股东权益合计6253887925.106494762605.59

少数股东权益5762894190.645899399534.31

股东权益合计12016782115.7412394162139.90

负债和股东权益总计67907205916.9270306974766.69（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：陈士刚主管会计工作负责人：李安东会计机构负责人：赵鹏

76深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

母公司资产负债表

编制单位：深圳市桑达实业股份有限公司2025年6月30日单位：人民币元项目2025年6月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金25547472.5089067306.06

交易性金融资产251773986.02251773986.02衍生金融资产应收票据

应收账款15881158.2317825000.34

应收款项融资0.000.00

预付款项647066.37245412.54

其他应收款358098759.43336966406.39

其中：应收利息

应收股利1996124.03

存货4551905.054551905.05

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产14859965.0016800105.17

流动资产合计671360312.60717230121.57

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款315286512.63326883416.78

长期股权投资9889839712.409874839712.40其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产294340105.06298472586.27

固定资产10322753.6512050722.14

在建工程10452243.8710146240.07生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产30626652.0731264683.81

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用8461297.699872221.25

递延所得税资产9465540.709465540.70

其他非流动资产130701886.04117215183.57

非流动资产合计10699496704.1110690210306.99

资产总计11370857016.7111407440428.56后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：陈士刚主管会计工作负责人：李安东会计机构负责人：赵鹏

77深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

母公司资产负债表（续）

编制单位：深圳市桑达实业股份有限公司2025年6月30日单位：人民币元项目2025年6月30日2024年12月31日

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款298949584.57302367646.46预收款项

合同负债6311715.673005753.02

应付职工薪酬8465315.468760645.24

应交税费2281313.572718587.12

其他应付款364074248.14532390885.97

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债567996868.48185365540.00

其他流动负债328861.011949147.73

流动负债合计1248407906.901036558205.54

非流动负债：

长期借款2323420000.002371209999.98应付债券

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款234873.91234873.91长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债28360163.1728360163.17其他非流动负债

非流动负债合计2352015037.082399805037.06

负债合计3600422943.983436363242.60

所有者权益：

股本1137959234.001137959234.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积6134835368.686134835368.68

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积284304744.85284304744.85

未分配利润213334725.20413977838.43

所有者权益合计7770434072.737971077185.96

负债和所有者权益总计11370857016.7111407440428.56后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：陈士刚主管会计工作负责人：李安东会计机构负责人：赵鹏

78深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

合并利润表

编制单位：深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度单位：人民币元项目2025年半年度2024年半年度

一、营业收入23434208172.6133250166315.01

减：营业成本21275048822.9130077676444.56

税金及附加53255017.1882559199.78

销售费用391370169.09466910074.41

管理费用600678594.34901621964.96

研发费用745591357.901027400792.47

财务费用125232463.56170592837.03

其中：利息费用195677896.04233806708.66

利息收入90715956.8084768343.80

加：其他收益51015582.9742963990.21投资收益(损失以“-”号填列）-43589188.882978082.80

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-43494336.42-22393383.22

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-86250.03-6885.11净敞口套期收益(损失以“-”号填列）公允价值变动收益(损失以“-”号填列）信用减值损失(损失以“-”号填列）24095802.70-126550875.68资产减值损失(损失以“-”号填列）-34659285.93-77543561.45资产处置收益(损失以“-”号填列）-1115303.481806227.82二、营业利润(亏损以“-”号填列）238779355.01367058865.50

加：营业外收入4635443.417684492.32

减：营业外支出10003327.982281223.43三、利润总额(亏损总额以“-”号填列）233411470.44372462134.39

减：所得税费用210082322.14224564995.50四、净利润(净亏损以“-”号填列）23329148.30147897138.89

（一）按经营持续性分类：

1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）23329148.30147897138.89

2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：

1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-97489074.55-37891360.83

2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）120818222.85185788499.72

五、其他综合收益的税后净额1032900.00-213057.43

（一）归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额-384583.011079311.90

1、不能重分类进损益的其他综合收益-2221142.212064198.51

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）其他权益工具投资公允价值变动-2221142.212064198.51

2、将重分类进损益的其他综合收益1836559.20-984886.61

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）外币财务报表折算差额1836559.20-984886.61

(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额1417483.01-1292369.33

六、综合收益总额24362048.30147684081.46

（一）归属于母公司股东的综合收益总额-97873657.56-36812048.93

（二）归属于少数股东的综合收益总额122235705.86184496130.39

七、每股收益

（一）基本每股收益-0.0857-0.0333

（二）稀释每股收益-0.0857-0.0333（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

企业法定代表人：陈士刚主管会计工作负责人：李安东会计机构负责人：赵鹏

79深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

母公司利润表

编制单位：深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度单位：人民币元项目2025年半年度2024年半年度

一、营业收入30044467.9937732926.39

减：营业成本15231046.6412812877.89

税金及附加1521795.991553800.46

销售费用0.00247842.79

管理费用42359754.1845577418.78

研发费用0.000.00

财务费用30069685.5122862201.75

其中：利息费用39622213.8335921551.77

利息收入9557885.6313132644.38

加：其他收益187417.15570194.26

投资收益（损失以“—”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确

认收益（损失以“—”号填列）

净敞口套期收益（损失以“—”号填列）

公允价值变动收益（损失以“—”号填列）

信用减值损失（损失以“—”号填列）-11191.49731086.48

资产减值损失（损失以“—”号填列）-3626444.98-92603.58

资产处置收益（损失以“—”号填列）

二、营业利润（亏损以“—”号填列）-62588033.65-44112538.12

加：营业外收入12734.0439472.50

减：营业外支出1501721.041544489.65

三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）-64077020.65-45617555.27

减：所得税费用10984.503064975.09

四、净利润（净亏损以“—”号填列）-64088005.15-48682530.36

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填-64088005.15-48682530.36

列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.其他权益工具投资公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.外币财务报表折算差额

六、综合收益总额-64088005.15-48682530.36

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：陈士刚主管会计工作负责人：李安东会计机构负责人：赵鹏

80深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

合并现金流量表

编制单位：深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度单位：人民币元项目2025年半年度2024年半年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金21239005685.2023251686439.98

收到的税费返还120798941.7363998199.18

收到其他与经营活动有关的现金571147447.731130320498.61

经营活动现金流入小计21930952074.6624446005137.77

购买商品、接受劳务支付的现金21930182399.1621560662000.25

支付给职工以及为职工支付的现金3124549186.393563399838.81

支付的各项税费607946581.02736818402.80

支付其他与经营活动有关的现金726627120.981426462496.71

经营活动现金流出小计26389305287.5527287342738.57

经营活动产生的现金流量净额-4458353212.89-2841337600.80

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金122969220.61

取得投资收益收到的现金1996124.031813470.04

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

64198168.272793815.86

净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额382.45

收到其他与投资活动有关的现金604500.00115232216.67

投资活动现金流入小计66799174.75242808723.18

购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金187439948.35168442079.28

投资支付的现金6662167.4643984870.50取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金901566.5223143154.17

投资活动现金流出小计195003682.33235570103.95

投资活动产生的现金流量净额-128204507.587238619.23

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金0.00118060000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金0.00118060000.00

取得借款收到的现金3615057205.154245341466.02

收到其他与筹资活动有关的现金1654951.940

筹资活动现金流入小计3616712157.094363401466.02

偿还债务支付的现金2656807076.261666565543.20

分配股利、利润或偿付利息支付的现金552747127.14333383095.36

其中：子公司支付少数股东的股利、利润239877425.309847500.00

支付其他与筹资活动有关的现金256151565.7340220731.00

筹资活动现金流出小计3465705769.132040169369.56

筹资活动产生的现金流量净额151006387.962323232096.46

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4307885.65-2333691.88

五、现金及现金等价物净增加额-4431243446.86-513200576.99

加：期初现金及现金等价物余额10298756893.957966177021.31

六、期末现金及现金等价物余额5867513447.097452976444.32（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

企业法定代表人：陈士刚主管会计工作负责人：李安东会计机构负责人：赵鹏

81深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

母公司现金流量表

编制单位：深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度单位：人民币元项目2025年半年度2024年半年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金33143255.3582964653.49

收到的税费返还0.001908934.60

收到其他与经营活动有关的现金590934990.35867683281.96

经营活动现金流入小计624078245.70952556870.05

购买商品、接受劳务支付的现金9254078.5543583442.35

支付给职工以及为职工支付的现金23967657.5017068052.82

支付的各项税费1920473.779318740.11

支付其他与经营活动有关的现金620442905.63471749467.63

经营活动现金流出小计655585115.45541719702.91

经营活动产生的现金流量净额-31506869.75410837167.14

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金1996124.03

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金11065822.40

投资活动现金流入小计13061946.43

购建固定资产、无形资产和其他长

4103400.282807559.00

期资产支付的现金

投资支付的现金200003397.50433000679.50取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计204106797.78435808238.50

投资活动产生的现金流量净额-191044851.35-435808238.50

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金376000000.00253000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金0.000.00

筹资活动现金流入小计376000000.00253000000.00

偿还债务支付的现金42170000.0024840000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

174805001.04153490635.66

现金支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计216975001.04178330635.66

筹资活动产生的现金流量净额159024998.9674669364.34

四、汇率变动对现金及现金等价物的

6888.58284428.44

影响

五、现金及现金等价物净增加额-63519833.5649982721.42

加：期初现金及现金等价物余额89067306.06135264376.49

六、期末现金及现金等价物余额25547472.50185247097.91后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：陈士刚主管会计工作负责人：李安东会计机构负责人：赵鹏

82深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

合并股东权益变动表

编制单位：深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度单位：人民币元

2025年半年度

归属于母公司所有者权益

项目减：一般所有者权益合其他权资本公其他综合未分配其少数股东权益股本库存专项储备盈余公积风险小计计益工具积收益利润他股准备

113795923434204156721632082086

一、上年期末余额-46218732.5343006281.51307518063.186494762605.595899399534.3112394162139.90.00.81.62

加：会计政策变更前期差错更正

113795923434204156721632082086

二、本年期初余额-46218732.5343006281.51307518063.186494762605.595899399534.3112394162139.90.00.81.62三、本期增减变动金额（减--642969.23-384583.01-5802945.62234044182.6-240874680.49-136505343.67-377380024.16少以“—”号填列）3

-

（一）综合收益总额-384583.01-97873657.56122235705.8624362048.3097489074.55

（二）所有者投入和减少资

-642969.23-642969.23-2443901.68-3086870.91本

1．所有者投入的普通股

2．其他-642969.23-642969.23-2443901.68-3086870.91

-

（三）利润分配136555108.0-136555108.08-259594000.00-396149108.08

8

1．对所有者（或股东）的-

136555108.0-136555108.08-259594000.00-396149108.08

分配8

（四）所有者权益内部结转

（五）专项储备-5802945.62-5802945.623296852.15-2506093.47

1．本期提取97633950.0597633950.0591133289.15188767239.20

2．本期使用-103436895.67-103436895.67-87836437.00-191273332.67

113795923434197727031398037903

四、本期期末余额-46603315.5437203335.89307518063.186253887925.105762894190.6412016782115.74.00.58.99（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：陈士刚主管会计工作负责人：李安东会计机构负责人：赵鹏

83深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

合并股东权益变动表（续）

编制单位：深圳市桑达实业股份有限公司2024年半年度单位：人民币元

2024年半年度

归属于母公司所有者权益

项目减：一般所有者权益合其他权资本公其他综合未分配其少数股东权益股本库存专项储备盈余公积风险小计计益工具积收益利润他股准备

113795923435661761521395550901

一、上年期末余额-16295198.78100750899.96304676060.536488818048.975386155989.1811874974038.15.00.17.09

加：会计政策变更前期差错更正

113795923435661761521395550901

二、本年期初余额-16295198.78100750899.96304676060.536488818048.975386155989.1811874974038.15.00.17.09三、本期增减变动金额（减-

1079311.90310958.27163066876.5-161676606.40297140507.47135463901.07少以“—”号填列）7

-

（一）综合收益总额1079311.90-36812048.93184496130.39147684081.4637891360.83

（二）所有者投入和减少资

118060000.00118060000.00

本

1．所有者投入的普通股118060000.00118060000.00

2．其他

-

（三）利润分配125175515.7-125175515.74-9847500.00-135023015.74

4

1．对所有者（或股东）的-

125175515.7-125175515.74-9847500.00-135023015.74

分配4

（四）所有者权益内部结转

（五）专项储备310958.27310958.274431877.084742835.35

1．本期提取158949208.84158949208.84158274559.03317223767.87

2．本期使用-158638250.57-158638250.57-153842681.95-312480932.52

113795923435661761521232484024

四、本期期末余额-15215886.88101061858.23304676060.536327141442.575683296496.6512010437939.22.00.17.52（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：陈士刚主管会计工作负责人：李安东会计机构负责人：赵鹏

84深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

母公司股东权益变动表

编制单位：深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度单位：人民币元

2025年半年度

项目其他权益工具减：库其他综专项储股本资本公积盈余公积未分配利润其他所有者权益合计优先股永续债其他存股合收益备

一、上年期末余额1137959234.006134835368.68284304744.85413977838.437971077185.96

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初余额1137959234.006134835368.68284304744.85413977838.437971077185.96

三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）-200643113.23-200643113.23

（一）综合收益总额-64088005.15-64088005.15

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配-136555108.08-136555108.08

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分配-136555108.08-136555108.08

（四）所有者权益内部结转

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

四、本期期末余额1137959234.006134835368.68284304744.85213334725.207770434072.73（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

公司法定代表人：陈士刚主管会计工作的公司负责人：李安东公司会计机构负责人：赵鹏

85深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

母公司股东权益变动表（续）

编制单位：深圳市桑达实业股份有限公司2024年半年度单位：人民币元

2024年半年度

项目其他权益工具减：库其他综专项储盈余公积股本资本公积未分配利润其他所有者权益合计优先股永续债其他存股合收益备

一、上年期末余额1137959234.006134835368.68281462742.20513575330.328067832675.20

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初余额1137959234.006134835368.68281462742.20513575330.328067832675.20

三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）-173858046.10-173858046.10

（一）综合收益总额-48682530.36-48682530.36

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配-125175515.74-125175515.74

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分配-125175515.74-125175515.74

（四）所有者权益内部结转

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

四、本期期末余额1137959234.006134835368.68281462742.20339717284.227893974629.10（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

公司法定代表人：陈士刚主管会计工作的公司负责人：李安东公司会计机构负责人：赵鹏

86深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

三、公司基本情况

1、公司概况

深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系经深圳市人民政

府办公厅深府办复[1993]52号文批准，于1993年12月4日由中国中电国际信息服务有限公司（以下简称“中电信息”）、深圳市鑫德莱实业有限公司（原名：龙岗区工业发展总公司）、无锡市尧龙无线电变压器有限公司（原名：无锡市无线电变压器厂）三方共同发起

成立的股份有限公司，并以募集方式分别向公司内部职工发行 250万股 A股股票及向社会公众发行 2500 万股 A 股股票，总股本为 13081.20 万元。根据本公司 2002 年 5 月 10 日股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会2002年8月28日证监发行字（2002）93号文核准，本公司于2002年10月向社会公开增加发行1846.00万股股票。

根据本公司2003年5月20日召开的2002年年度股东大会决议和修改后的公司章程的规定，本公司以2002年12月31日的总股本为基准，用资本公积金转增股本，转增比例为每

10股转增3股。转增股本合计人民币4478.16万元，实施转增后总股本变更为人民币

19405.36万元。

本公司股权分置改革方案于2006年1月23日获股东大会审议通过，流通股股东按流通股数每10股获得3.2股的对价；2006年2月6日为方案实施股份变更登记日，方案实施后本公司的股份总数不变，为19405.36万股。

根据本公司2008年6月10日通过的2007年度股东大会决议和修改后的公司章程规定，本公司用资本公积金转增股本，转增比例为每10股转增2股。转增股份总数为38810720股，每股面值1元，转增股本合计人民币38810720.00元，实施转增后总股本变更为人民币

232864320.00元。

根据本公司2014年11月13日第七届董事会第二次会议决议、2015年5月14日第七届董事会第四次会议决议、2015年6月16日2015年第一次临时股东大会决议审议通过的《关于公司发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案》以及经中国证券监督管理委员会《关于深圳市桑达实业股份有限公司向中国中电国际信息服务有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2015】2763号）核准，本公司向中电信息及何兵等26名自然人股东发行78838028股股份，购买其合计持有的深圳市桑达无线通讯技术有限公司100%股权；

向中电信息及郎建国等28名自然人股东发行8183399股股份，购买其合计持有的深圳神彩

87深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

物流有限公司（以下简称“神彩物流”）100%股权；向中国电子进出口有限公司（原中国电子进出口总公司，以下简称“中电进出口”）发行31992698股股份，购买其持有的捷达国际运输有限公司100%股权。本次变更后的注册资本为人民币351878445.00元，股本为人民币351878445.00元。

根据本公司2016年5月16日通过的2015年度股东大会决议和修改后的公司章程规定，本公司用资本公积金转增股本，转增比例为每10股转增2股。转增股份总数为70375689股，每股面值1元，转增股本合计人民币70375689.00元，实施转增后总股本变更为人民币

422254134.00元。

因神彩物流未能完成业绩承诺，2018年4月24日，本公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于定向回购深圳神彩物流有限公司原股东应补偿股份及现金返还的提案》和

《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购股份后注销相关事宜的提案》等本次回购方

案的相关提案，对神彩物流原29名股东所持有的股份进行回购及注销。2018年6月26日，本公司2017年度股东大会审议通过了《关于定向回购深圳神彩物流有限公司原股东应补偿股份及现金返还的公告》等本次回购方案的相关提案。由于未能与神彩物流原股东文超先生取得联系，本公司将分两批办理回购注销事宜。本公司以0.92元总价回购了除文超先生以外的28名神彩物流原股东所持有的9034473股股份，并完成了注销。本次回购的股票于

2018年8月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，本公司股份

总数由422254134股减少至413219661股。为尽快完成回购注销、维护公司及全体股东的利益，2019年11月1日，公司向深圳市南山区人民法院（以下简称“南山法院”）提起诉讼，请求以0.08元回购文超先生所持公司785606股股份，并要求返还分红收益及支付逾期利息。南山法院于2021年7月15日作出（2019）粤0305民初27319号民事判决，支持了公司的诉讼请求。2021年11月11日，公司向南山法院申请强制执行。

根据本公司2020年第三次临时股东大会决议，公司与标的资产“中国电子系统技术有限公司”的15名股东签订的《发行股份购买资产协议》及补充协议，以及中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1018号文《关于核准深圳市桑达实业股份有限公司向中国电子信息产业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，同意公司以发行股份方式购买中国电子信息产业集团有限公司等持有中国电子系统技术有限公司共计96.7186%的股权。本次非公开发行658011817.00股股票，发行面值1元，发行价格11.29元/股，用于支付96.7186%股权的购买价款。截至2021年4月15日，本公司已取得各交易对方用以认缴新

88深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

增注册资本的资产。本次变更后的注册资本为人民币1071231478.00元，股本为人民币

1071231478.00元。

2021年 10月 19日，本公司非公开发行人民币普通股（A股）67513362股，发行价格为

14.96元/股，共募集资金人民币1009999895.52元，扣除承销费、本次发行股权登记等发行

费用共计9591992.75元（不含税），本次募集资金净额为人民币1000407902.77元，其中注册资本（股本）人民币67513362.00元，资本溢价932894540.77元，计入“资本公积”。

2022年7月14日，公司通过深圳市南山区人民法院强制执行，以0.08元回购了神彩物

流原股东文超先生所持有的公司785606股股份，经公司申请并经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，该等股份已于2022年8月11日予以注销。

截至2025年6月30日，本公司总股本为1137959234股，其中有限售条件股份48595470股，占总股本的4.27%；无限售条件股份1089363764股，占总股本的95.73%。

本公司企业法人统一社会信用代码为914403001922517431，注册资本为人民币

1137959234元，公司注册地址、办公地址：深圳市南山区科技园科技路1号桑达科技大厦

15－17层。本公司股票代码为000032；公司法定代表人：陈士刚。

本公司属装修装饰业和软件信息服务业，经营范围主要为：研发、生产、销售通信设备、交通通讯设备（生产场地营业执照另行办理）、计算机及软件、办公自动化设备、机

械、光机电一体化设备、电子检测设备、税控设备、税控收款机（不含限制项目）、半导

体照明产品；电子信息系统工程、建筑智能化工程、机电设备安装工程、变配电工程的规

划、设计、安装、调试、集成及技术咨询服务；智能交通设备及产品、通信设备及产品、

安防监控系统产品的技术开发、生产制造、调试、销售；软件及网络通讯产品的技术开发、技术服务、技术咨询；监控系统项目的设计、开发、咨询；国内商业、物资供销业（不含专营、专卖、专控商品）；进出口业务按深贸管审证字第523号外贸企业审定证书规定办理；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营，物业管理及自有物业租赁；兴办实业（具体项目另行申报）；仓储服务、国内外货物运输及代理服务（需许可经营项目另行办理申请）；大数据服务;数据处理和存储支持服务;计算机系统服务;互联网安全服务;信息

系统集成服务;软件销售;互联网数据服务;软件开发;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、

技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动)。

89深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

本公司之控股股东为中国中电国际信息服务有限公司，本公司最终控制人为中国电子信息产业集团有限公司。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权；董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；

管理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

本财务报表业经公司董事会于2025年8月26日批准报出。

2、合并财务报表范围本报告期合并范围变化情况及子公司的相关信息详见本附注“十、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业

会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2023年修订）的规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些投资性房地产和金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报，本公司自报告期末起至少12个月具有持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2025

90深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

年6月30日的合并及母公司财务状况以及2025年1-6月的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司下属子公司，根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，其中中国电子系统工程第二建设（越南）有限公司的记账本位币为越南盾，中国电子系统工程第二建设（泰国）有限公司的记账本位币为泰铢，本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；取得的净

资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

91深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后

12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；

除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注三、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个

别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日

92深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文所属当期投资收益）。

6、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

（1）控制的判断标准合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。通常包括母公司拥有其半数以上的表决权的被投资单位和公司虽拥有其半数以下的表决权但通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上表决权；根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营决策；有权任免被投资单位的董事会的多数成员；在被投资单位董事会占多数表决权。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金

流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

93深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、14“长期股权投资”或本附注三、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：*这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；*这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；*一项交易的发生取决于其他至少一

项交易的发生；*一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注三、14（2）*“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以

94深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公

司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的

期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务及外币财务报表折算

（1）外币交易的折算方法本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：*属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；*可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面

余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位

95深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。上年年末未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计

数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

上年年末数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了

对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营

控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

96深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

（1）金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

*以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

*以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

*以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收

益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（2）金融负债的分类、确认和计量

97深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

*以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

*其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、

财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：*收取该金融资产现金流量的合同权利终止；*该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；*该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

98深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿

99深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公

允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

11、金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且

其变动计入其他综合收益的债务工具投资，主要包括应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

（1）减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法

（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未

显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

（2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确

认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

100深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

1）债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；

2）债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

3）作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

4）债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

5）本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（3）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、应收款项性质等，在组合的基础上评估信用风险。

（4）金融资产减值的会计处理方法期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

（5）各类金融资产信用损失的确定方法

*应收票据本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目确定组合的依据计量预期信用损失的方法银行承兑汇票以银行承兑汇票中承兑银行的信用评级作为信用风险特征应收票据商业承兑汇票以商业承兑汇票中承兑公司的信用评级作为信用风险特征

101深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

*应收账款及合同资产

对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目确定组合的依据计量预期信用损失的方法

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的账龄组合预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失应收账款

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的应收国补电价组合预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，合规项目国补电价组合预期信用损失率为0

其他应收款确认组合的依据及计算预期信用损失方法如下：

项目确定组合的依据计量预期信用损失的方法

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况履约保证金、投标保证的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，金、意向金组合该组合预期信用损失率为0

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况其他应收款押金、备用金组合的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为0

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况代垫往来款、其他保证的预测，编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率金及其他应收款项组合对照表，计算预期信用损失其中：上述组合中，信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表如下：

账龄应收账款预期信用损失率(%)其他应收款项预期信用损失率(%)

1年以内（含1年）0-100-10

1－2年10-3010-30

2－3年20-5020-50

3－4年30-10030-100

4－5年50-10050-100

5年以上100.00100.00

按照单项认定单项计提的坏账准备的判断标准：

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

102深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

1）发行方或债务人发生重大财务困难；

2）债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

3）债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情

况下都不会做出的让步；

4）债务人很可能破产或进行其他财务重组；

5）发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

6）以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

*对于预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12、存货

（1）存货的分类和成本

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产

品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

（2）发出存货的计价方法

本公司存货按实际成本计价。原材料和库存商品发出时采用加权平均法计价，工程承包及设计服务原材料领用和发出按个别计价法计价。

（3）存货的盘存制度本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

（4）低值易耗品和包装物的摊销方法低值易耗品采用一次转销法；周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

（5）存货跌价准备的确认标准和计提方法

存货可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，

103深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；

需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

13、持有待售和终止经营

（1）持有待售的非流动资产和处置组

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；

预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予

104深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：

*划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；*可收回金额。

（2）终止经营的认定标准和列报方法

终止经营是指满足下列条件之一、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置

或划分为持有待售类别：*该组成部分代表一项独立的主要业务或一个独立的主营经营地区；*该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项

相关计划的一部分；*该组成部分是专为转售而取得的子公司。

公司在利润表中列报相关终止经营损益并在附注披露终止经营的影响。

14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响

的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融

资产核算，其会计政策详见附注三、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

105深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始

投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相

关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产

的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股

106深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

*成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

*权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值

107深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

*收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

*处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注三、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产

108深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投

资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间

109深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、20“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

16、固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能

110深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

（2）各类固定资产的折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。

各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别折旧年限（年）残值率（%）年折旧率（%）

房屋及建筑物20-503-101.80-4.85

机器设备5-203-104.50-19.40

运输设备4-103-109.00-24.50

电子设备3-103-109.00-32.33

办公设备3-103-109.00-32.33

管网资产20.005.004.75

其他3-103-109.00-32.33

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

（3）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、20“长期资产减值”。

（4）其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

17、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预

111深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、20“长期资产减值”。

18、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产

活动已经开始时，开始资本化；购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超

过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。

资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使

用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续

超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

112深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

19、无形资产

（1）无形资产无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

有限使用寿命的无形资产项目的使用寿命、确定依据及摊销方法如下：

项目使用寿命（年）摊销方法

软件3-10年限平均法

土地使用权20-70年限平均法

专利权5-10年限平均法

特许权3-20年限平均法

客户关系5-8年限平均法

非专利技术10.00年限平均法

其他3-20年限平均法

注：其他包含锅炉燃煤指标、软件著作权等。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

（2）研究与开发支出本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

113深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

本公司研发支出归集范围包括研发领用的材料、人工及劳务成本、研发设备摊销、在

开发过程中使用的其他无形资产及固定资产的摊销、水电等费用。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

研究阶段为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活

动的阶段；开发阶段为在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

*完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

*具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

*无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

*有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

*归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

（3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、20“长期资产减值”。

20、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、使用权资产、以成本模式计量

的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

114深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

22、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

23、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福

115深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、

工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。设定提存计划是本公司向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本公司的离职后福利包括为员工缴纳的基本养老保险、失业保险和企业年金计划，属于设定提存计划；为满足一定条件的离退休人员及内退人员提供的补充退休福利，属于设定受益计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。采用设定受益计划的，本公司聘请独立精算师根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。于资产负债表日，本公司将设定受益计划所产生的义务按现值列示，并将当期服务成本计入当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

24、预计负债

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本

116深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

25、股份支付

（1）股份支付的会计处理方法股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

*以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用；在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

*以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；

如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表

117深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

（2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

（3）涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本公司合并范围内，另一在本公司合并范围外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

*结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

*接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并

非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司合并范围内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同

118深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

26、优先股、永续债等其他金融工具

（1）永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

*该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

*如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

（2）永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注三、18“借款费用”）以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

119深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

27、收入

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

按照公司业务板块区分具体的收入确认政策：

（1）数字与信息服务业务

数字与信息服务业务主要包括云计算、数据、人工智能、数字化终端产品及服务收入。收入确认主要根据合同条款判断是某一时点履行的履约义务还是某一时段内履行的履约义务。对于某一时点履行的履约义务在验收环节确认收入。对于在某一时段内履行的履约义务，按照投入法确定的履约进度确认收入。对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入。合同成本不能收

120深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。如果合同总成本很可能超过合同总收入，则形成合同预计损失，计入预计负债，并确认为当期成本。

（2）产业服务业务

产业服务板块收入主要包括高科技产业工程服务业务、数字供热与新能源服务及其他业务，具体如下：

a.高科技产业工程服务

由于客户能够控制本公司履约过程中的在建商品，本公司将其作为某一时段内履行的履约义务，根据履约进度在一段时间内确认收入。本公司履约进度按照投入法确定。具体为根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入。

合同成本不能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。如果合同总成本很可能超过合同总收入，则形成合同预计损失，计入预计负债，并确认为当期成本。

b.数字供热与新能源服务数字供热与新能源服务收入主要是供热和生物质发电收入。数字供热与新能源服务收入确认在供热季开始到结束的时间段内，按照收取的供热费用，平均分摊到每月确认收入。生物质发电收入在月末根据与电网公司结算单上载明的发电量和发电单价确认收入。

c.其他业务

其他业务主要包括精密物流业务收入和房屋租赁收入等：

*精密物流收入：公司根据合同约定完成相应的物流服务，与客户完成对账且取得结算单后确认收入；

*房屋租赁收入：根据合同约定的承租人应付租金的日期确认收入的实现。

28、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

（2）该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

121深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

（3）该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

（1）因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

（2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

29、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的

122深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产和递延所得税负债根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面价值之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列

123深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

情况产生的所得税：企业合并；直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

（1）本公司作为承租人

本公司租赁资产的类别主要为房屋及建筑物、机器设备等。

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

*使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：*租赁负债的初始计量金额；*在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；*承租人发生的初始直接费用；*承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

*租赁负债租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：*固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

*取决于指数或比率的可变租赁付款额；*根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；

124深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

*购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；*行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

*短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产（价值低于

2000元）租赁，本公司采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内

各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

（2）本公司作为出租人

*经营租赁本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

*融资租赁

于租赁期开始日，本公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

125深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

32、安全生产费用本公司根据财政部、应急部《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财资（2022）136号）的有关规定，按建筑安装工程造价提取安全生产费用。

安全生产费用于提取时，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

33、分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活

动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和

现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

34、重要性标准确定方法和选择依据

项目重要性标准重要的单项计提坏账准备的应收款项单项金额超过1000万元的应收账款认定为重要应收账款单项金额超过500万元的应收账款认定为重要的应收账款坏账重要的应收账款坏账准备收回或转回准备收回或转回重要的核销应收账款单项金额超过500万元的应收账款认定为重要的核销应收账款

合同资产、合同负债账面价值发生重大单项金额超过资产总额0.5%认定为合同资产、合同负债账面价变动值发生重大变动重要的在建工程单项金额或当期发生额超过1000万元认定为重要的在建工程

重要的非全资子公司资产总额占比超过4%的子公司认定为重要的非全资子公司

重要的一年以上应付账款/其他应付款/预单项金额超过1000万元的一年以上应付账款/其他应付款/预付

付款项款项认定为重要的一年以上应付账款/其他应付款/预付款项重要的资本化开发项目累计资本化金额超过1000万元的资本化开发项目

126深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

35、重要会计政策、会计估计的变更

（1）会计政策变更2024年12月6日财政部《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》（财会〔2024〕24号）（以下简称“解释18号”）。本公司于2024年1月1日起执行解释18号中关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理，对会计政策相关内容进行调整。

根据《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）第三十三条等有关规定，对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，企业应当按照《企业会计准则第13号——或有事项》（财会〔2006〕3号）规定进行会计处理。在对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第13号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。企业在首次执行本解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的，应当按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关规定，将上述保证类质量保证会计处理涉及的会计科目和报表列报项目的变更作为会计政策变更进行追溯调整。企业进行上述调整的，应当在财务报表附注中披露相关情况。

会计政策变更的影响本公司执行解释18号中不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理相关规定对合并资产负债表及母公司资产负债表各项目无影响；

上述会计政策变更对2024年1-6月合并利润表各项目的影响汇总如下：

合并利润表变更前影响金额变更后项目

营业成本30076578374.441098070.1230077676444.56

销售费用468008144.53-1098070.12466910074.41

（2）会计估计变更本公司报告期内未发生会计估计变更。

127深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

六、税项

1、主要税种及税率

税种计税依据税率

按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣

0%、1%、3%、5%、增值税除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税；本公司亦有业

6%、9%、13%

务按简易方式征收增值税，不抵扣进项税额城市维护建设税按实际缴纳的增值税及消费税计缴5%、7%

8.25%、15%、16.5%、企业所得税按应纳税所得额计缴

20%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明：

纳税主体名称所得税税率

本公司25%

中电桑达电子设备（江苏）有限公司15%

深圳市桑达无线通讯技术有限公司15%

深圳中电桑飞智能照明科技有限公司15%

深圳中联电子有限公司25%

深圳市中电联合置业有限公司25%

中电国际物流（北京）有限公司（曾用名：捷达国际运输有限公司）25%

广东捷达国际运输有限公司20%

上海捷达国际运输有限公司20%

中电云计算技术有限公司15%

中国电子系统技术有限公司25%

中国电子系统工程第二建设有限公司15%、24%

中国电子系统工程第二建设（越南）有限公司20%

北京中瑞高科技产业服务有限公司25%

江苏中电创新环境科技有限公司15%

江苏中电安达工程技术有限公司25%

江苏中电创达建设装备科技有限公司25%

中电诚达医药工程设计（河北）有限公司15%

中国电子系统工程第二建设（泰国）有限公司20%

中电智维（上海）科技有限公司25%

江苏中电创新科技发展有限公司25%

中电系统建设工程有限公司15%中电（北京）信息技术研究院有限公司25%

中电慧峰邯郸网络科技有限公司20%

河北中电智通科技有限公司25%

招远中电智慧产业发展有限公司25%

中国电子系统工程第四建设有限公司25%

福维工程科技有限公司25%

128深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

纳税主体名称所得税税率

昆山协多利洁净系统股份有限公司15%

协多利洁净系统（常州）有限公司25%

中电科工环境技术（武汉）有限公司25%

北京中电凯尔设施管理有限公司15%

中电洲际环保科技发展有限公司25%

中电惠特热力设计技术服务邯郸有限公司5%

邯郸市新兴供热设备有限公司25%

山东中电富伦新能源投资有限公司25%

潍坊中电万潍热电有限公司25%

河北煜泰热能科技有限公司25%

中电辛集热力有限公司25%

中电武强热力有限公司25%

中电行唐生物质能热电有限公司15%

河北中电京安节能环保科技有限公司25%

中电京安安平热力有限公司25%

中系建筑科技（安徽）有限公司25%

中电易水环境投资有限公司25%中电（淄博）能源科技发展有限公司25%

中电通途（北京）科技有限公司15%中电（浙江）数字产业有限公司5%中电（武汉）数字科技有限公司5%

中电数字城市（江西）科技有限公司25%中电（陕西）数字产业发展有限公司25%

遂宁数字城市科技有限公司25%

中电国泰（江苏）数字技术有限公司25%中电（天津）大数据有限公司25%

安徽中电数字城市科技有限公司25%

湖南中电现代数字城市信息科技有限公司25%

中电智广系统技术有限公司20%中电（武汉）数字经济技术有限公司25%桑达（香港）有限公司8.25%、16.5%

中国电子系统工程第三建设有限公司15%

中电智慧环境（四川）有限公司15%

上海金瑞铂智能科技有限公司5%中电（重庆）数字技术有限公司25%

中电浦智数字技术（上海）有限公司20%

中系数字科技(湖北)有限公司5%

中电万维(合肥)科技有限公司5%

长江云通有限公司25%

129深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

纳税主体名称所得税税率

长江云通信息科技发展有限公司15%

广州数慧技术有限公司5%

中电信息系统（河北）有限公司5%

中电空间（北京）科技有限公司15%

信安数云（苏州）数字技术有限公司20%

2、税收优惠

公司在报告期间的增值税优惠政策：

1.深圳市桑达无线通讯技术有限公司，根据财税[2011]100号《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

2.供热企业中电京安安平热力有限公司、中电洲际环保科技发展有限公司、潍坊中电

万潍热电有限公司、中电（淄博）能源科技发展有限公司向居民个人供热而取得的采暖费收入免征增值税。根据《关于延续实施供热企业有关税收政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第56号）第一条，对供热企业向居民个人（以下称居民供热）取得的采暖费收入免征增值税。第二条，对向居民供热收取采暖费的供热企业，为居民供热所使用的厂房及土地免征房产税、城镇土地使用税。上述税收优惠政策执行至2027年供暖期结束。

3.根据财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》

的通知（财税〔2021〕40号）第一条，纳税人销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务，可享受增值税即征即退政策。河北中电京安节能环保科技有限公司、中电行唐生物质能热电有限公司满足税收优惠政策，对满足条件销售自产的资源综合利用产品，增值税享受即征即退政策。

4.根据财政部、国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知（财税[2008]第156号文）规定，江苏中电创达建设装备科技有限公司生产的金属面岩棉夹芯板享受增值税即征即退50%的优惠政策。

公司在报告期间的所得税优惠政策：

1.下列子公司获得高新技术企业认定资格，企业所得税税率为15%，具体如下：

公司名称证书编号获得年份有效期

深圳市桑达无线通讯技术有限公司 GR202444202614 2024 年 2024 年至 2026 年

中国电子系统工程第二建设有限公司 GR202432015271 2024 年 2024 年至 2026 年

130深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

公司名称证书编号获得年份有效期

中电诚达医药工程设计（河北）有限公

GR202413001562 2024 年 2024 年至 2026 年司

北京中电凯尔设施管理有限公司 GR202411004437 2024 年 2024 年至 2026 年

中国电子系统工程第三建设有限公司 GR202451003309 2024 年 2024 年至 2026 年

中电桑达电子设备(江苏)有限公司 GR202432007913 2024 年 2024 年至 2026 年

中电行唐生物质能热电有限公司 GR202313001470 2023 年 2023 年至 2025 年

昆山协多利洁净系统股份有限公司 GR202232009292 2022 年 2022 年至 2024 年

中电系统建设工程有限公司 GR202211001401 2022 年 2022 年至 2024 年

中电通途（北京）科技有限公司 GR202211002214 2022 年 2022 年至 2024 年

江苏中电创新环境科技有限公司 GR202332003782 2023 年 2023 年至 2025 年

中电云计算技术有限公司 GR202342009759 2023 年 2023 年至 2025 年

中电空间（北京）科技有限公司 GR202411003052 2024 年 2024 年至 2026 年

长江云通信息科技发展有限公司 GR202442003697 2024 年 2024 年至 2026 年

1.桑达（香港）有限公司，根据香港最新税收优惠政策，利润在200万港元以内的部分，

按照8.25%的税率进行征收，超过200万港元部分的利润，按照16.5%的税率全额征收。

2.河北中电京安节能环保科技有限公司、中电行唐生物质能热电有限公司根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十三条：企业生产属于环境保护、节能节水项目，符合国家产业政策规定的产品所取得的收入，可以在计算应纳税所得额时减计收入；及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十九条：企业以《资源综合利用企业所得税优惠目录》规定的资源作为主要原材料，生产国家非限制和禁止并符合国家和行业相关标准的产品取得的收入，减按90%计入收入总额；在财政部、国家税务总局国家发展改革委生态环境部关于公布《环境保护、节能节水项目企业所得税优惠目录(2021年版)》以及《资源综合利用企业所得税优惠目录(2021年版)》的规定范围内，相关收入减按90%计入应纳税所得额。

3.根据《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财政部税务总局公告2022年第13号)规定“自2022年1月1日至2024年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分减按25%计入应纳税所得额，按

20%的税率缴纳企业所得税”，根据《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第6号）规定“自2023年1月1日至2024年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税”。根据《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第12号），对小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按

20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至2027年12月31日。

131深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

4.安徽中电数字城市科技有限公司、中电（浙江）数字产业有限公司、中电（武汉）

数字科技有限公司、中系数字科技(湖北)有限公司等适用小型微利企业的税收优惠政策。

132深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元项目期末余额期初余额库存现金

银行存款5460276029.3810013925701.08

其中：存放财务公司款项1662907463.248454299848.09

其他货币资金2411079721.441987072638.15

合计7871355750.8212000998339.23

其中：存放在境外的款项总额158496437.70166838703.25

受限制的货币资金明细如下：

单位：元项目期末余额期初余额

银行承兑汇票保证金310141252.97227212720.61

农民工工资保证金及共管资金895795987.55478402745.31

保函保证金169746566.63250730111.52

准备持有至到期的定期存款及应计利息117288395.83117473873.61

银行冻结资金371411439.39268800893.46

三方监管资金-120000000.00

履约及其他保证金139458661.36239621100.77

合计2003842303.731702241445.28

2、交易性金融资产

单位：元项目期末余额期初余额

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产251773986.02251773986.02

其中：债务工具投资

权益工具投资251773986.02251773986.02

合计251773986.02251773986.02

3、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元项目期末余额上年年末余额

银行承兑汇票120756552.48243298811.46

133深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

项目期末余额上年年末余额

商业承兑汇票1997302.1719008944.19

小计122753854.65262307755.65

减：坏账准备

合计122753854.65262307755.65

（2）期末已质押的应收票据情况无。

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元种类期末终止确认金额期末未终止确认金额

银行承兑汇票83667804.20

合计83667804.20

（4）期末因出票人未履约而转为应收账款的票据无。

（5）按坏账计提方法分类列示

单位：元期末余额类别账面余额坏账准备账面价值

金额比例（%）金额计提比例（%）单项计提坏账准备的应收票据

按组合计提坏账准备的应收票据122753854.65100.00122753854.65

合计122753854.65100.00122753854.65（续上表）期初余额类别账面余额坏账准备账面价值

金额比例（%）金额计提比例（%）单项计提坏账准备的应收票据

按组合计提坏账准备的应收票据262307755.65100.00262307755.65

合计262307755.65100.00262307755.65

*期末单项计提坏账准备的应收票据无

*按组合计提坏账准备的应收票据

134深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

单位：元期末余额项目

应收票据坏账准备计提比例（%）

商业承兑汇票1997302.17——

银行承兑汇票120756552.48——

合计122753854.65（续上表）期初余额项目

应收票据坏账准备计提比例（%）

商业承兑汇票19008944.19——

银行承兑汇票243298811.46——

合计262307755.65

（6）坏账准备的情况无。

（7）本期实际核销的应收票据无。

4、应收账款

（1）按账龄披露

单位：元账龄期末余额期初余额

1年以内（含1年）9162774451.8810510461503.02

1至2年2686314049.632800397204.23

2至3年941115092.09932807968.99

3至4年371554273.01458094507.54

4至5年264899299.57432131770.81

5年以上634174435.86473327835.06

小计14060831602.0415607220789.65

减：坏账准备1881714084.521907931319.86

合计12179117517.5213699289469.79

135深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

（2）按坏账计提方法分类披露

单位：元期末数种类账面余额坏账准备

预期信用损失率/账面价值

金额比例(%)金额

计提比例(%)按单项计提坏账准备的应

862241275.146.13583424170.7367.66278817104.41

收账款按信用风险特征组合计提

13198590326.9093.871298289913.799.8411900300413.11

坏账准备的应收账款

其中：账龄组合12558123533.9389.311298289913.7910.3411259833620.14

应收国补电价组合640466792.974.55640466792.97

合计14060831602.041001881714084.52/12179117517.52（续上表）期初数种类账面余额坏账准备

预期信用损失率/账面价值

金额比例(%)金额

计提比例(%)按单项计提坏账准备的应

869347918.815.57589328435.6867.79280019483.13

收账款按信用风险特征组合计提

14737872870.8494.431318602884.188.9513419269986.66

坏账准备的应收账款

其中：账龄组合14181917611.5790.871318602884.189.3012863314727.39

应收国补电价组合555955259.273.56555955259.27

合计15607220789.65100.001907931319.86/13699289469.79

按单项计提坏账准备的应收账款：

单位：元期末余额名称计提比例账面余额坏账准备计提理由

（%）

江苏时代芯存半导体有限公司230326476.9169097943.0930信用风险显著提高

深圳建业工程集团股份有限公司71894513.2154905839.7476.37信用风险显著提高

江苏锦柏建设工程有限公司66034578.7733017289.3950信用风险显著提高

二连浩特北控宏晖能源有限公司60454458.0042318120.6070信用风险显著提高

恒大新能源汽车（天津）有限公司41373604.2941373604.29100预计难以收回

其他392157643.96342711373.6287.39

合计862241275.14583424170.7367.66续上表

136深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

期初余额名称计提比例账面余额坏账准备计提理由

（%）

江苏时代芯存半导体有限公司230326476.9169097943.0930.00信用风险显著提高

深圳建业工程集团股份有限公司71894513.2154905839.7476.37信用风险显著提高

江苏锦柏建设工程有限公司66034578.7733017289.3950.00信用风险显著提高

二连浩特北控宏晖能源有限公司60454458.0042318120.6070.00信用风险显著提高

恒大新能源汽车（天津）有限公司41373604.2941373604.29100.00预计难以收回

其他399264287.63348615638.5787.31

合计869347918.81589328435.6867.79按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款账龄组合

单位：元期末数期初数账龄账面余额账面余额坏账准备坏账准备

金额比例(%)金额比例(%)1年以内（含1

8745649985.6569.64225722081.0510129455855.2271.43179184095.83年）

1至2年2328808319.6618.54348725122.382433100463.9417.16364596141.67

2至3年834537675.396.65250600488.04881380111.926.21264732651.06

3至4年299824919.232.39150442951.68388545471.212.74194988409.38

4至5年132516816.991.06106013453.62171670615.251.21137336492.21

5年以上216785817.011.73216785817.02177765094.031.25177765094.03

合计12558123533.93100.001298289913.7914181917611.57100.001318602884.18其他组合

单位：元期末数期初数组合名称

账面余额计提比例(%)坏账准备账面余额计提比例(%)坏账准备

应收国补电价组合640466792.97555955259.27

合计640466792.97555955259.27

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

137深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

本期变动金额期末余额类别期初余额转销或核收购子公计提收回或转回其他变动销司按单项计提坏账准

589328435.68-954768.504949496.45583424170.73

备按组合计提坏账准

1318602884.18-20313161.73191.341298289913.79

备

合计1907931319.86-21267930.234949496.45191.341881714084.52

（4）本期实际核销的应收账款情况无。

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元占应收账款和应收账款坏账准应收账款期末余合同资产期末余应收账款和合同合同资产期末单位名称备和合同资产减额额资产期末余额余额合计数的值准备期末余额比例（%）信息产业电子第十一设计

研究院科技工程股份有限670223357.301465720693.772135944051.074.6960905961.98公司

杭州积海半导体有限公司1019117819.851019117819.852.2411006472.45

国网河北省电力有限公司968170823.91968170823.912.1386195702.78

南昌鹏勤置业有限公司3455037.23745949618.70749404655.931.658056255.89中国建筑第四工程局有限

53587865.10632468790.20686056655.301.5114868842.69

公司盐城分公司

合计1695437083.543863256922.525558694006.0612.22181033235.79

5、合同资产

（1）合同资产情况

单位：元期末余额项目账面余额减值准备账面价值

高科技产业工程服务29888296519.53413229154.9929475067364.54

数字与信息服务1599492216.7024446223.871575045992.83

合计31487788736.23437675378.8631050113357.37

138深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文（续上表）期初余额项目账面余额减值准备账面价值

高科技产业工程服务26959201031.68393090144.3226566110887.36

数字与信息服务1652508516.3925435740.791627072775.60

合计28611709548.07418525885.1128193183662.96

（2）报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

单位：元项目变动金额变动原因

高科技产业工程服务2908956477.18工程业务收入规模增加，结算周期延长导致合同资产增加合计2908956477.18

（3）按坏账计提方法分类披露

单位：元期末数种类账面余额坏账准备

预期信用损失率/账面价值

金额比例(%)金额

计提比例(%)按单项计提坏账准备的合

121893273.160.3999756958.1181.8422136315.05

同资产按信用风险特征组合计提

31365895463.0799.61337918420.751.0831027977042.32

坏账准备的合同资产

合计31487788736.23100437675378.861.3931050113357.37（续上表）期初数种类账面余额坏账准备

预期信用损失率/账面价值

金额比例(%)金额

计提比例(%)按单项计提坏账准备的合

136879508.930.48110572981.5880.7826306527.35

同资产按信用风险特征组合计提

28474830039.1499.52307952903.531.0828166877135.61

坏账准备的合同资产

合计28611709548.07100.00418525885.111.4628193183662.96

按单项计提坏账准备：

单位：元期末余额名称计提比例账面余额减值准备计提理由

（%）

江苏锦柏建设工程有限公司40711525.8620355762.9450.00信用风险显著提高

德科码（南京）半导体有限公司25311444.5725311444.57100.00预计难以收回

恒大恒驰新能源汽车（上海）有限公

15043653.3415043653.34100.00预计难以收回

司

139深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

期末余额名称计提比例账面余额减值准备计提理由

（%）成都青羊兴光明眼科医院有限责任公

9897768.119897768.11100.00预计难以收回

司

儋州长宇旅游开发有限公司8777087.108777087.10100.00预计难以收回

其他22151794.1820371242.0591.96

合计121893273.1699756958.1181.84（续上表）期初余额名称计提比例账面余额减值准备计提理由

（%）

江苏锦柏建设工程有限公司40711525.8620355762.9450.00信用风险显著提高

德科码（南京）半导体有限公司25311444.5725311444.57100.00信用风险显著提高

恒大恒驰新能源汽车（上海）有限公

15043653.3415043653.34100.00预计难以收回

司

重庆市瀚德高科机器人有限公司11349688.5611349688.56100.00信用风险显著提高成都青羊兴光明眼科医院有限责任公

9897768.114948884.0650.00信用风险显著提高

司

其他34565428.4933563548.1197.10

合计136879508.93110572981.5880.78

按组合计提减值准备：

期末余额名称

合同资产减值准备计提比例（%）

高科技产业工程服务29771694495.97318763446.481.07

数字与信息服务1594200967.1019154974.271.20

合计31365895463.07337918420.75（续上表）期初余额名称

合同资产减值准备计提比例（%）

高科技产业工程服务26827612772.35287808412.341.07

数字与信息服务1647217266.7920144491.191.22

合计28474830039.14307952903.53

（4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元本期变动金额项目上年年末余额期末余额计提收回或转回转销或核销其他

按单项计提减110572981.585738741.6116554765.0899756958.11

140深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

本期变动金额项目上年年末余额期末余额计提收回或转回转销或核销其他值准备按组合计提减

307952903.5329943987.1821530.04337918420.75

值准备

合计418525885.1135682728.7916554765.0821530.04437675378.86

6、应收款项融资

（1）应收款项融资分类列示

单位：元项目期末余额期初余额

应收票据313532381.54532848214.31应收账款

合计313532381.54532848214.31

（2）应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

单位：元上年年末余额本期变动期末余额项目成本公允价值变动成本公允价值变动成本公允价值变动

应收票据532848214.31-219315832.77313532381.54

合计532848214.31-219315832.77313532381.54

（3）期末已质押的应收款项融资情况无

（4）期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元项目期末终止确认金额期末未终止确认金额

银行承兑汇票1523948778.23

合计1523948778.23

7、其他应收款

单位：元项目期末余额期初余额应收利息

应收股利1996124.03

141深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

项目期末余额期初余额

其他应收款项701213599.56634372892.60

合计701213599.56636369016.63

（1）应收股利

单位：元项目（或被投资单位）期末余额期初余额

中电聚信股权投资（珠海）合伙企业

-1996124.03（有限合伙）

（2）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额

履约保证金、意向金192972748.20297373654.91其他保证金（质量保证金、安全保证金、农

26500791.0410071796.83民工工资保证金等）

投标保证金141327889.7152265008.63

其他单位往来394268660.46323359475.25

押金、备用金74707617.7876162710.31

代扣代缴16035412.2317675790.24

小计845813119.42776908436.17

减：坏账准备144599519.86142535543.57

合计701213599.56634372892.60

2）按账龄披露

单位：元账龄期末余额期初余额

1年以内（含1年）508377631.77361454762.89

1至2年57173906.20127567097.28

2至3年69591109.43113517213.43

3至4年55123989.7540079171.05

4至5年23650592.1972800867.15

5年以上131895890.0861489324.37

小计845813119.42776908436.17

142深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

账龄期末余额期初余额

减：坏账准备144599519.86142535543.57

合计701213599.56634372892.60

3）按坏账计提方法分类披露

单位：元期末数账面余额坏账准备账面价值种类预期信用损失比例

金额金额率/计提比例

(%)

（%）单项计提坏账准备的其他应收款

96604450.3711.4277826998.3780.5618777452.00

项按信用风险特征组合计提坏账准

749208669.0588.5866772521.498.91682436147.56

备的其他应收款项

其中：履约保证金、投标保证

294937958.1534.87294937958.15

金、意向金组合

押金、备用金组合74279898.338.7874279898.33

代垫往来款、其他保证金及

379990812.5744.9366772521.4917.57313218291.08

其他应收款项组合

合计845813119.42100144599519.86/701213599.56（续上表）期初数账面余额坏账准备账面价值种类预期信用损失比例

金额金额率/计提比例

(%)

（%）单项计提坏账准备的其他应收款

96903460.5612.4778126008.5680.6218777452.00

项按信用风险特征组合计提坏账准

680004975.6187.5364409535.019.47615595440.60

备的其他应收款项

其中：履约保证金、投标保证

294390482.5437.89294390482.54

金、意向金组合

押金、备用金组合91049138.2911.7291049138.29

代垫往来款、其他保证金及

294565354.7837.9264409535.0121.87230155819.77

其他应收款项组合

合计776908436.17100.00142535543.57/634372892.60

按单项计提坏账准备的其他应收款：

单位：元期末余额名称

账面余额坏账准备计提比例（%）计提理由

二连浩特北控宏晖能源有限公司62560000.0043792000.0070.00信用风险显著提高

深圳桑达国际电源科技有限公司24032365.8724032365.87100.00预计无法收回

山西鑫能物贸有限公司3303274.143303274.14100.00预计难以收回

143深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

期末余额名称

账面余额坏账准备计提比例（%）计提理由

上海紫恒投资发展有限公司1600000.001600000.00100.00预计难以收回

北京联合创誉教育科技有限公司800000.00800000.00100.00预计难以收回

其他4308810.364299358.3699.78

合计96604450.3777826998.3780.56（续上表）期初余额名称

账面余额坏账准备计提比例（%）计提理由

二连浩特北控宏晖能源有限公司62560000.0043792000.0070.00信用风险显著提高

深圳桑达国际电源科技有限公司24032365.8724032365.87100.00预计无法收回

山西鑫能物贸有限公司3303274.143303274.14100.00预计难以收回

上海紫恒投资发展有限公司1600000.001600000.00100.00预计难以收回

北京联合创誉教育科技有限公司800000.00800000.00100.00预计难以收回

其他4607820.554598368.5599.79

合计96903460.5678126008.5680.62坏账准备计提情况

单位：元

第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备整个存续期预期整个存续期预期合计未来12个月预期

信用损失(未发生信用损失(已发生信用损失

信用减值)信用减值)

期初余额64409535.0178126008.56142535543.57

期初余额在本期64409535.0178126008.56142535543.57

--转入第二阶段

--转入第三阶段

--转回第二阶段

--转回第一阶段

本期计提2362986.482362986.48

本期转回241362.50241362.50本期转销

本期核销57647.6957647.69

144深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备整个存续期预期整个存续期预期合计未来12个月预期

信用损失(未发生信用损失(已发生信用损失

信用减值)信用减值)其他变动

期末余额66772521.4977826998.37144599519.86

4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回转销或核销其他变动按单项计提坏

78126008.56241362.5057647.6977826998.37

账准备按组合计提坏

64409535.012362986.4866772521.49

账准备

合计142535543.572362986.48241362.5057647.69144599519.86本期无收回或转回重要的坏账准备

5）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元项目核销金额

实际核销的其他应收账款57647.69

其中重要的其他应收款核销情况：无。

6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元占其他应收款项坏账准备期末单位名称款项性质期末余额账龄期末余额合计数余额

的比例(%)二连浩特北控宏晖能源有限公

履约保证金62560000.005年以上7.4043792000.00司

1年以内，1-2

武汉光谷智能科技有限公司往来款24764984.952.936863154.72年，2-3年深圳桑达国际电源科技有限公

往来款24032365.875年以上2.84司

中电信用服务有限公司往来款20000000.005年以上2.3620000000.00

145深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

占其他应收款项坏账准备期末单位名称款项性质期末余额账龄期末余额合计数余额

的比例(%)

辛集市住房和城乡建设局供热补贴16649700.001年以内1.97

合计148007050.8217.5070655154.72

8、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元期末余额期初余额账龄

金额比例(%)金额比例(%)

1年以内682838960.7669.48834390075.0872.44

1至2年130204928.9013.25161872354.0514.05

2至3年77392862.747.8897753308.228.49

3年以上92295654.549.3957812464.775.02

合计982732406.94100.001151828202.12100.00

（2）期末无账龄超过1年以上重要的预付款项。

（3）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元占预付款项期末余额合计数的预付对象期末余额

比例(%)

上海诚墙网络信息有限公司19795776.802.01

中铁十七局集团有限公司17613487.011.79

江苏大发建设工程有限公司11219662.661.14

无锡中怡天安环境科技有限公司8545100.000.87

四川福源祥供应链管理有限公司7497508.280.76

合计102449957.076.58

9、存货

（1）存货分类

单位：元期末余额

项目存货跌价准备/合同履账面余额账面价值约成本减值准备原材料

288919677.252571620.34286348056.91

146深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

期末余额

项目存货跌价准备/合同履账面余额账面价值约成本减值准备周转材料

16019984.14016019984.14

库存商品

81055300.844304980.9476750319.90

合同履约成本

906409196.3427439233.80878969962.54

发出商品

151859165.140151859165.14

在产品

141495564.20141495564.20

合计

1585758887.9134315835.081551443052.83（续上表）期初余额

项目存货跌价准备/合同履账面余额账面价值约成本减值准备

原材料258703613.382515920.59256187692.79

周转材料12994178.7712994178.77

库存商品80308122.765808867.2874499255.48

合同履约成本675442485.5727439233.80648003251.77

发出商品85440566.8185440566.81

合计1112888967.2935764021.671077124945.62

（2）存货跌价准备及合同履约成本减值准备

单位：元期初本期增加金额本期减少金额项目期末余额余额计提其他转回或转销其他

原材料2515920.59530631.55474931.802571620.34

库存商品5808867.2814941.811518828.154304980.94

合同履约成本27439233.8027439233.80

合计35764021.6734315835.08

545573.361993759.95

10、其他流动资产

单位：元项目期末余额期初余额

预缴税金898144198.22727565263.69

待抵扣进项税247987939.25186410117.66

其他98728050.4098036052.59

合计1244860187.871012011433.94

147深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

11、其他权益工具投资

单位：元指定为以公允价值本期计入本期计入其他本期末累计计本期末累计计本期确认计量且其其他综合项目名称期初余额综合收益的损入其他综合收入其他综合收的股利收期末余额变动计入收益的利失益的利得益的损失入其他综合得收益的原因

粤开证券股份有限公司1877400.00312900.001427420.001564500.00

北京华环电子股份有限公司12903462.002332548.908333560.1010570913.10

中电智慧基金管理有限公司1312912.199323.97322236.161322236.16计划长期持有并非用于

喜利得（邯郸）制造有限公司2740000.00150000.001460000.002590000.00交易目的而嘉兴中电艾伽投资合伙企业（有限合持有的投资

4870428.51105264.004698902.654765164.51

伙）

内蒙古中天环境科技有限公司11542725.2442087.885779179.6911500637.36

云上陕西科技运营有限公司29621599.6149094.45329305.9429572505.16

合计64868527.559323.972991895.2313354698.918995905.6361885956.29

148深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

12、长期应收款

（1）长期应收款明细

单位：元期末余额期末折现率项目

账面余额坏账准备区间(%)账面价值

分期收款销售商品/提供劳务1297048113.866303447.361290744666.502.5-6

合计1297048113.866303447.361290744666.50（续上表）期初余额期末折现率项目

账面余额坏账准备账面价值区间(%)

分期收款销售商品/提供劳务1403030361.016303447.361396726913.652.5-4.99

合计1403030361.016303447.361396726913.65

（2）减值准备计提情况

单位：元

第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备整个存续期预期整个存续期预期信未来12个月预合计信用损失（未发用损失（已发生信期信用损失生信用减值）用减值）

上年年末余额6303447.366303447.36

上年年末长期应收款账面余额在本期：6303447.366303447.36

——转入第二阶段

——转入第三阶段

——转回第二阶段

——转回第一阶段本期计提本期转回本期转销本期核销其他变动

期末余额6303447.366303447.36

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备的情况无。

149深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

（4）本期实际核销的长期应收款情况无。

150深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

13、长期股权投资

单位：元本期增减变动减值准备期末余被投资单位投资成本期初余额宣告发放现期末余额权益法下确认的其他综合其他权益计提减值准额追加投资减少投资金股利或利其他投资损益收益调整变动备润

1．合营企业

泸州市数字创新科技有限公司3600000.006477789.41-224506.166253283.25-

T.E.CO CLEAN ROOM SA 18583493.09 5533900.05 - 5533900.05 13885971.56

中电智开系统技术有限公司35700000.0041783288.32-1200919.1440582369.18

德州数字城市建设运营有限公司5635000.007557134.11-293520.307263613.81

商丘市慧城数据服务有限公司49000000.0050757004.19300540.4551057544.64山东智城云享大数据信息技术有限

989359.00-221284.00-221284.00-

公司中电（济南）数字科技有限公司4900000.00---

数字大理建设运营有限公司24500000.0010329495.104225561.7914555056.89

湖北东楚通科技有限公司20580000.0021595937.62108722.5121704660.13中电（天津）智慧城市运营服务有

6120000.006345783.47-611061.295734722.18

限公司

凉山绿科数字科技有限公司9800000.0010247889.05878514.9611126404.01

西咸新区数字城市科技有限公司1960000.002391221.51-244414.252146807.26

四川圣洁云创科技有限公司4900000.006172826.93429524.726602351.65-

小计186267852.09169192269.76221284.003147159.29172560713.0513885971.56

2．联营企业

大连市数据产业有限公司10000000.009980000.0080000.0010060000.00

西双版纳州大数据有限公司2147747.392147747.393368.802151116.19

蓝信移动（北京）科技有限公司250897195.23226094406.60-7249423.02218844983.58

数字广东网络建设有限公司363550000.00416614683.29-28126501.40388488181.89

四川嘉陵江数字科技有限责任公司352000.00-352000.00-352000.00河北工大科雅能源科技集团股份有

100000000.00169751384.97-52700.00169698684.97

限公司

常州仁晟生物能源科技有限公司22000000.0016610890.74-418381.1716192509.57

151深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

本期增减变动减值准备期末余被投资单位投资成本期初余额宣告发放现期末余额权益法下确认的其他综合其他权益计提减值准额追加投资减少投资金股利或利其他投资损益收益调整变动备润

武汉碳普惠管理有限公司7500000.007738406.79-74389.407664017.39-

武汉光谷智能科技有限公司12000000.005502950.50-302090.845200859.669511255.04

楚客云行智能科技（湖北）有限公

2550000.00241676.32-241676.32924030.08

司

北京北控工业环保科技有限公司12500000.009109945.811327109.027481382.742955672.099299060.58

潍坊创源富新能源科技有限公司14000000.0011624762.68-414309.71-11210452.97139874.51北京中泰嘉华环保科技有限合伙企

998678.852054003.23-305778.37--1335334.91412889.95业（有限合伙）

湖北兴磷科技有限公司20000000.0018316578.86-1206678.6217109900.24中电（海南）数字科技产业集团有

22050000.0013026596.2831.6313026627.91

限公司

石家庄市智慧产业有限公司32000000.0014793723.63-398717.1014395006.53

德阳数字城市科技有限公司2940000.009495195.57-526156.208969039.37

安徽中电数城科技有限公司1176000.003868828.28-244959.453623868.83

中电黄陵数字产业发展有限公司400000.00400000.00-400000.00

武汉城市一卡通有限公司154221063.75136877292.61-259458.65136617833.96

北京易捷思达科技发展有限公司351000000.00270725354.20-7670000.00263055354.20芜湖信泽冀股权投资合伙企业（有

6040883.46-6040883.46-6040883.46限合伙）

上海晶宇环境工程股份有限公司13392000.0027831916.36--649080.85-74612.9027257448.417394741.61

临沧市大数据有限公司400280.00-400280.00-381018.7119261.29

扬州云电数启信息技术有限公司1113889.711086477.8427411.873590.941117480.65

中天智航（湖北）信息技术有限公

9799943.009632748.41--282637.729350110.69

司

数字抚州网络科技有限公司4550000.008522653.87-748361.439271015.30-

小计1417579681.391392048224.236820575.33-46641495.7174612.90-7481382.74-1335334.911343485199.1027268961.82

合计1603847533.481561240493.997041859.33-43494336.4274612.90-7481382.74-1335334.911516045912.1541154933.38

152深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

14、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元

项目房屋、建筑物土地使用权合计

一、账面原值

1.期初余额454993975.7712645152.10467639127.87

2.本期增加金额6831599.186831599.18

（1）外购

（2）固定资产转入6831599.186831599.18

3.本期减少金额153839.66153839.66

（1）处置

（2）其他153839.66153839.66

4.期末余额461671735.2912645152.10474316887.39

二、累计折旧和累计摊销

1.期初余额107449408.062595835.84110045243.90

2.本期增加金额7562378.58126451.507688830.08

（1）计提或摊销4661899.75126451.504788351.25

（2）固定资产转入2900478.832900478.83

3.本期减少金额

4.期末余额115011786.642722287.34117734073.98

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

3.本期减少金额

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值346659948.659922864.76356582813.41

2.期初账面价值347544567.7110049316.26357593883.97

（2）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元项目账面价值未办妥产权证书原因

414栋一层二层290069.50该房产证在中电信息名下，因政策原因，无法办理变更

415栋五层184932.00该房产证在中电信息名下，因政策原因，无法办理变更

415栋三层东侧99578.40该房产证在中电信息名下，因政策原因，无法办理变更

415栋厂房西三层85353.60该房产证在中电信息名下，因政策原因，无法办理变更

桑达新村裙楼188650.00因历史原因，不满足办理房产证的条件，未办妥产权证

153深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

项目账面价值未办妥产权证书原因

高新安居花园229408689.78正在办理中

合计230257273.28

15、固定资产

单位：元项目期末余额期初余额

固定资产5026660072.445238106726.32

合计5026660072.445238106726.32

154深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

（1）固定资产情况

单位：元项目房屋及建筑物机器设备运输设备电子设备办公设备管网资产其他合计

一、账面原值：

1.期初余额1436681205.331610527711.38172030019.93703654844.4688369813.573916742260.0946966654.647974972509.40

2.本期增加金额3540067.362121056.1533043430.584555050.6010134180.801024651.0854418436.57

（1）购置2832474.702121056.1527983399.304555050.603279293.91270654.3041041928.96

（2）在建工程转

259816.502826301.356854886.89753996.7810695001.52

入

（3）重分类447776.162233729.932681506.09

3.本期减少金额17689220.206697756.477406115.883445680.745529840.68816255.4241584869.39

（1）处置或报废3256949.206697756.477406115.88434325.704051815.7360550.4421907513.42

（2）转入投资性

6831599.186831599.18

房地产

（3）重分类447776.161478024.95755704.982681506.09

（4）处置子公司12995.0012995.00

（5）转入在建工

2998360.042998360.04

程

（6）其他变动7152895.667152895.66

4.期末余额1418991985.131607370022.27166744960.20733252594.3087395023.493926876440.8947175050.307987806076.58

二、累计折旧

1.期初余额413826398.56658586066.61105927240.62342118119.0563740454.23979558022.4522978785.002586735086.52

2.本期增加金额22865678.38115753788.705866293.5064307778.206536500.8532875876.271195390.12249401306.02

155深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

项目房屋及建筑物机器设备运输设备电子设备办公设备管网资产其他合计

（1）计提22865678.38115676623.695866293.5062295137.066536500.8532875876.271195390.12247311499.87

（2）重分类77165.012012641.142089806.15

3.本期减少金额5908898.124776135.136886136.201753647.155171591.27624677.0925121084.96

（1）处置或报废2931254.284776135.136886136.20278415.213726104.3057522.9218655568.04

（2）转入投资性

2900478.832900478.83

房地产

（3）重分类77165.011445486.97567154.172089806.15

（4）处置子公司12345.2412345.24

（5）转入在建工

1462886.701462886.70

程

4.期末余额430783178.82769563720.18104907397.92404672250.1065105363.811012433898.7223549498.032811015307.58

三、减值准备

1.期初余额7001942.82125872084.25150063.3852837.3125396.3617028372.44150130696.56

2.本期增加金额

3.本期减少金额

4.期末余额7001942.82125872084.25150063.3852837.3125396.3617028372.44150130696.56

四、账面价值

1.期末账面价值981206863.49711934217.8461687498.90328527506.8922264263.322897414169.7323625552.275026660072.44

2.期初账面价值1015852863.95826069560.5265952715.93361483888.1024603962.982920155865.2023987869.645238106726.32

156深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

（2）通过经营租赁租出的固定资产

单位：元项目期末账面价值

房屋建筑物72054692.20

合计72054692.20

（3）未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元项目账面价值未办妥产权证书的原因

中电二公司园区8号楼65482010.96正在办理中

集控附跨间、上料配电室、汽机主厂座落在工业用地与公用用地的两种类型上，不允许办

11327536.65

房、综合水泵房及配电室理产权证

邱县分公司锅炉主厂房9152769.78正在办理中

开发商原因，无法办理下来产权证书，等小区统一办辛集市京州幸福城小区3#-1、3#-2、3975753.40理中

国宏丽都嘉园5-1-2602764500.00正在办理中

国宏丽都嘉园5-1-2803764500.00正在办理中

振华路402栋第4层688550.12暂无法办理

合计92155620.91

16、在建工程

单位：元项目期末余额期初余额

在建工程666188995.18536803233.06

合计666188995.18536803233.06

（1）在建工程情况

单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值中电武汉电子云研发

200654875.62200654875.62135061522.90135061522.90

基地项目中电洲际东热西输热

135126105.34135126105.34132066128.65132066128.65

力管线工程中电洲际邯郸市主城

区集中供热管网配改58919114.4558919114.4556035033.4456035033.44项目中国电子云云计算金

55527868.4955527868.4948622111.5748622111.57

电金融云中电洲际热力管网工

47105645.0947105645.0932748095.5332748095.53

程汇总

中电智广石家庄人工18700247.9218700247.9218700247.9218700247.92

157深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值智能智算平台中国电子云行业云平

32586082.7432586082.7429860361.1829860361.18

台

中电万潍热力管道28196361.2128196361.2125292028.3725292028.37中电洲际东郊电厂至

18545603.5118545603.51

邯郸热电厂供热项目中电柏乡县环保科技

11697339.3611697339.3611697339.3611697339.36

有限公司桑达股份桑达园区

2、3号厂房升级改10452243.8710452243.8710146240.0710146240.07

造项目

中电万潍高温水管网5750675.545750675.545967567.475967567.47中国电子云红河州信

4973300.754973300.75

创云服务采购项目中国电子云华东院水

4893938.054893938.05

电院 ai中电行唐灰渣综合利

用钢架构、天然气、4593382.004593382.004365656.384365656.38炉渣项目中国电子云国家综合交通运输信息平台技

4434908.204434908.202306934.792306934.79

术支撑基座工程实施云资源租用中电洲际秦皇大街（建安路-响堂路）4153038.594153038.593828246.473828246.47热力管线工程中国电子云山东省德州市大数据局德州市

3249771.203249771.20

电子政务云平台服务采购项目中电浦智黄浦区信创

云配套安全密码系统3129738.053129738.05建设中电洲际李牧大街

(北仓路一建安路)热2144895.932144895.932039105.972039105.97力管线工程中国电子云2023年昆明市政务云服务项2129094.542129094.542129094.542129094.54目中电行唐生物质成型

1325425.331325425.33

颗粒项目中电二公司粉末喷涂

1306194.691306194.691306194.691306194.69

线设备安装中国电子云河北省政

1196781.651196781.65

务云服务项目中国电子云办公区专

5138357.285138357.28

项-北京锐创

中电万维换热站改造259816.50259816.50中国电子云中原银行

6291539.236291539.23

智算一体机项目

小额工程项目汇总17093702.4217093702.4214638950.1114638950.11

合计677886334.5411697339.36666188995.18548500572.4211697339.36536803233.06

158深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元本期本期工程累本期

转入其中：本期其他计投入工程进利息资本化累利息项目名称预算数期初余额本期增加金额固定期末余额利息资本化资金来源减少占预算度计金额资本资产金额金额比例化率金额

中电武汉电子云研发自有资金+银

459000000.00135061522.9065593352.72200654875.6250.00%50.00%4361871.352010770.732.65%

基地项目行贷款中电洲际东热西输热

289937300.00132066128.653059976.69135126105.3469.62%69.62%5901138.891031694.263.75%银行贷款

力管线工程中电洲际邯郸市主城

区集中供热管网配改380000000.0056035033.442884081.0158919114.45100.00%90.00%32146507.561915108.633.95%银行贷款项目中国电子云云计算金

171654395.2048622111.576905756.9255527868.4932.35%32.35%自有资金

电金融云中电智广石家庄人工

87928850.0018700247.9218700247.9290.02%90.02%自有资金

智能智算平台中国电子云行业云平

55200000.0029860361.182725721.5632586082.7457.91%57.91%自有资金

台

中电万潍热力管道60658250.4825292028.372904332.8428196361.2163.00%63.00%906517.39自有资金中电洲际东郊电厂至

451053200.0018545603.5118545603.514.11%4.11%自有资金

邯郸热电厂供热项目桑达股份桑达园区

2、3号厂房升级改造45000000.0010146240.07306003.8010452243.870.70%0.01%自有资金

项目

合计2000431995.68455783674.10102924829.05558708503.1543316035.194957573.62

159深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

17、使用权资产

单位：元电子及办公设项目房屋及建筑物机器设备运输工具土地合计备

一、账面原值

1.期初余额281862344.791988271.28295486.644692303.681875203.20290713609.59

2.本期增加金额30562306.82300927704.47331490011.29

（1）新增租赁30562306.82300927704.47331490011.29

3.本期减少金额12820483.3212820483.32

（1）合同终止12820483.3212820483.32

4.期末余额299604168.29302915975.75295486.644692303.681875203.20609383137.56

二、累计折旧

1.期初余额123225115.481193026.88104651.493312214.38978366.88128813375.11

2.本期增加金额30393889.977010584.17208316.4261147.9337673938.49

（1）计提30393889.977010584.17208316.4261147.9337673938.49

3.本期减少金额7150247.537150247.53

（1）合同终止7150247.537150247.53

4.期末余额146468757.928203611.05104651.493520530.801039514.81159337066.07

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

3.本期减少金额

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值153135410.37294712364.70190835.151171772.88835688.39450046071.49

2.期初账面价值158637229.31795244.40190835.151380089.30896836.32161900234.48

160深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

18、无形资产

单位：元项目土地使用权专利权非专利技术软件特许权客户关系其他合计

一、账面原值

1.期初余额1035540637.5423543959.9720541833.42281501501.78347842593.4025900000.008520417.921743390944.03

2.本期增加金额29702.976535417.926565120.89

（1）购置29702.976535417.926565120.89

3.本期减少金额848978.00212397.731061375.73

（1）处置848978.00848978.00

（2）重分类212397.73212397.73

4.期末余额1034691659.5423573662.9420541833.42287824521.97347842593.4025900000.008520417.921748894689.19

二、累计摊销

1.期初余额255900337.3623265793.1219651387.91104380073.98199239921.7625900000.006946406.54635283920.67

2.本期增加金额13424737.334000.0026318.5825928578.5313949580.1415397.6253348612.20

（1）计提13424737.334000.0026318.5825928578.5313949580.1415397.6253348612.20

3.本期减少金额410338.00410338.00

（1）处置410338.00410338.00

4.期末余额268914736.6923269793.1219677706.49130308652.51213189501.9025900000.006961804.16688222194.87

三、减值准备

1.期初余额9296859.0021432470.6930729329.69

2.本期增加金额

3.本期减少金额

4.期末余额9296859.0021432470.6930729329.69

四、账面价值

1.期末账面价值756480063.85303869.82864126.93157515869.46113220620.811558613.761029943164.63

2.期初账面价值770343441.18278166.85890445.51177121427.80127170200.951574011.381077377693.67

161深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

19、开发支出

本公司开发支出情况详见附注八、研发支出。

20、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元本期增加本期减少期末余额被投资单位名称或形成商誉的事项上年年末余额企业合并其他处置其他形成的

福维工程科技有限公司5000000.005000000.00

昆山协多利洁净系统股份有限公司146830.13146830.13

中电易水环境投资有限公司12354067.0012354067.00

河北煜泰热能科技有限责任公司3668050.613668050.61

中电惠特热力设计技术服务邯郸有限公司723289.56723289.56

邯郸市新兴供热设备有限公司2365619.912365619.91

中电洲际环保科技发展有限公司34296473.5634296473.56

山东中电富伦新能源投资有限公司52246826.5952246826.59

中电通途（北京）科技有限公司16514328.3716514328.37

中电诚达医药工程设计（河北）有限公司6160133.536160133.53

长江云通有限公司53995986.0453995986.04

中电空间（北京）科技有限公司16883732.6316883732.63

合计204355337.93204355337.93

（2）商誉减值准备

单位：元本期增加本期减少被投资单位名称或形成商誉的事项上年年末余额期末余额计提其他处置其他

福维工程科技有限公司4496600.004496600.00

中电易水环境投资有限公司12354067.0012354067.00

河北煜泰热能科技有限责任公司3668050.613668050.61

中电洲际环保科技发展有限公司26222364.1226222364.12

合计46741081.7346741081.73

注：企业合并取得的商誉已分配至相关资产组进行商誉减值测试。各资产组的可收回金额基于管理层的经营计划和调整后的折现率计算。在预测期之后的现金流按照稳定的增长率和终值推算。管理层根据相关假设分析各资产组的可收回金额，除对福维工程科技有限公司、中电易水环境投资有限公司、中电洲际环保科技发展有限公司（原收购邱县新源供热有限公司商誉减值部分）和河北煜泰四家公司的商

誉全额计提减值外，其他公司商誉无需计提减值准备。

162深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

21、长期待摊费用

单位：元项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额

装修改造费171773777.9616663009.3525508179.82162928607.49

项目运营费6380163.9591704772.322147915.3495937020.93

构筑物及临时设施1402555.71239415.241163140.47脱硫脱硝系统发电

2446422.6874323.83348835.342171911.17

机组升级改造

检修费261614.7858136.62203478.16

其他1382188.71184104.541198084.17

合计183646723.79108442105.5028486586.90263602242.39

22、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产

资产减值准备2121358858.05407389539.002143556901.40412500345.64

租赁负债475570441.79114710887.38191566740.8741858483.75

递延收益919993.98219932.861521315.20316157.18

未实现融资收益45832597.556874889.6345832597.556874889.63

应付职工薪酬10650000.002897500.0011590000.002897500.00

内部交易未实现利润1613360.53403340.131767027.12441756.78

预计负债93876323.2915854729.2880733078.4714202614.84

合计2749821575.19548350818.282476567660.61479091747.82

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元期末余额期初余额项目应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债

交易性金融工具、衍生金

113440652.6828360163.17113440652.6828360163.17

融工具的估值非同一控制企业合并资产

185545512.2442542597.14196692387.1945071020.64

评估增值

改制评估增值92077794.6423019448.6692077794.6423019448.66其他权益工具投资公允价

13735835.882720247.5716627224.843443094.81

值变动

拟出售联营企业投资收益4979706.31746955.954979706.31746955.95

163深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

期末余额期初余额项目应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债

使用权资产450046071.49109377929.63161900234.4834761124.44

合计859825573.24206767342.12585718000.14135401807.67

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元递延所得税资产和递延所得税资产和抵销后递延所得税资抵销后递延所得税资项目负债上年年末互抵负债期末互抵金额产期末余额产上年年末余额金额

资产减值准备407389539.00412500345.65

递延收益219932.86316157.18

租赁负债109143489.735567397.6534509247.887349235.86

应付职工薪酬2897500.002897500.00

预计负债15854729.2814202614.84

内部交易未实现利润403340.13441756.78

未实现融资收益6874889.636874889.63

合计109143489.73439207328.5534509247.88444582499.94递延所得税资产和递延所得税资产和抵销后递延所得税负抵销后递延所得税负项目负债上年年末互抵负债期末互抵金额债期末余额债上年年末余额金额

交易性金融工具、衍生金

28360163.1728360163.17

融工具的估值

使用权资产109143489.73234439.9034509247.88251876.56非同一控制企业合并资产

42542597.1445071020.64

评估增值

拟出售联营企业投资收益746955.95746955.95

改制评估增值23019448.6623019448.66其他权益工具投资公允价

2720247.573443094.81

值变动

合计109143489.7397623852.3934509247.88100892559.79

（4）未确认递延所得税资产明细

单位：元项目期末余额期初余额

可抵扣暂时性差异672658883.75641927043.43

可抵扣亏损5416872970.914923830751.89

合计6089531854.665565757795.32

164深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元年度期末余额期初余额备注

2025年度512515447.04513732328.82

2026年度250007167.07250444389.96

2027年度1447396829.841457592081.45

2028年度951637207.33952620131.69

2029年度及以后年度2255316319.631749441819.97

合计5416872970.914923830751.89

23、其他非流动资产

单位：元项目期末余额期初余额

已完工未结算工程253973416.13228415518.42

预付长期资产购置款47500000.0047500000.00

合计301473416.13275915518.42

24、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元项目期末账面价值受限原因

银行承兑汇票保证金、保函保证金、准备持有至到期的

货币资金2003842303.73定期存款等

应收票据83667804.20已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

应收账款1030982329.71质押借款

固定资产211452568.59抵押借款

无形资产53188998.45抵押借款

合计3383134004.68

25、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元项目期末余额期初余额

质押借款260000000.00100145290.31

抵押借款135000000.0080066380.56

信用借款1177887476.611006916308.33

合计1572887476.611187127979.20

165深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

注1：质押借款

（1）2024年11月13日，潍坊中电万潍热电有限公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司潍坊市分行签

订了合同编号为0637010370241113546593小企业授信业务支用单，该笔合同由中电万潍持有的供热收费权提供质押保证，截止2025年6月30日借款期末金额2000万元。

（2）2024年12月2日，潍坊中电万潍热电有限公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司潍坊市分行签

订了合同编号为0637010370241202613011小企业授信业务支用单，该笔合同由中电万潍持有的供热收费权提供质押保证，截止2025年6月30日借款期末金额1000.00万元。

（3）2024年8月，中电桑达电子设备(江苏)有限公司与中电惠融商业保理(深圳)有限公司签订了编号：

中电惠融[2024]线下保理第（009）号的应收账款保理合同，应收账款转让金额5000.00万元，截至2025年

6月30日，该笔短期借款-质押借款期末余额5000.00万元。2025年5月，中电桑达电子设备(江苏)有限公

司与中电惠融商业保理(深圳)有限公司签订了编号：中电惠融[2025]线下保理第(008)号，应收账款转让金额

5000.00万元截至2025年6月30日，该笔短期借款-质押借款期末余额5000万元。

（4）2025年6月，中电系统建设工程有限公司与平安商业保理有限公司签订了编号：

2025PASYBL0100249-ZR-01的应收账款保理合同，应收账款转让金额 13000.00万元，截至 2025年 6月 30日，

该笔短期借款-质押借款期末余额13000.00万元。

注2：抵押借款

（1）2025年3月11日，潍坊中电万潍热电有限公司与华夏银行股份有限公司潍坊分行签订了编号为

JN3210120250002 的流动资金借款合同及编号为 JN321（高抵）20250001 的抵押合同，取得借款 500.00 万元，抵押物为公司奎文、潍城部分管网资产，截止2025年6月30日，借款期末金额为500.00万元。

（2）2024年11月15日，潍坊中电万潍热电有限公司与招商银行股份有限公司潍坊分行签订了编号为

2024年信字第21240113号的授信合同及编号为2024年信字第21240113号的抵押合同，取得借款3000.00万元，抵押物为西部热源化验检测楼、1#车间等房产资产，截止2025年6月30日，借款期末金额为3000.00万元。

（3）2024年12月30日，潍坊中电万潍热电有限公司与中国建设银行股份有限公司潍坊奎文支行签

订了编号为 HTZ370678900LDZJ2024N006 的人民币流动资金贷款合同及编号为 HTC370678900ZCDB2024N00M

的最高额抵押合同，取得借款3500.00万元，抵押物为第三方土地资产，截止2025年6月30日，借款期末金额为3500.00万元。

166深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

（4）2025年1月17日，潍坊中电万潍热电有限公司与中国建设银行股份有限公司潍坊奎文支行签订

了编号为 HTZ370678900LDZJ2025N003 的人民币流动资金贷款合同及编号为 HTC370678900ZCDB2024N00M 的

最高额抵押合同，取得借款1500.00万元，抵押物为第三方土地资产，截止2025年6月30日，借款期末金额为1500.00万元。

（5）2025年1月7日，潍坊中电万潍热电有限公司与中国工商银行股份有限公司潍坊潍城支行签订

了0160700021-2024年（潍城）字00775的流动资金贷款合同及编号为0160700021-2023年（潍城）字00116

的最高额抵押合同，取得借款1000.00万元，抵押物为健康街管网资产，截止2025年6月30日，借款期末金额为1000.00万元

（6）2024年11月河北煜泰热能科技有限公司与交通银行股份有限公司河北省分行签订了编号为

C241122MG1315874 的抵押合同。以不动产作为抵押物，截至 2025 年 6 月 30 日，短期借款期末余额为

4000.00万元

（2）已逾期未偿还的短期借款情况无。

26、应付票据

单位：元种类期末余额期初余额

商业承兑汇票48678918.56242992971.40

银行承兑汇票4882315395.585544203900.75

合计4930994314.145787196872.15

27、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元账龄期末余额期初余额

1年以内（含1年）20851263559.9625425866670.01

1至2年（含2年）9401545252.914938864568.42

2至3年（含3年）1214626606.101250435482.80

3年以上1093473577.401196216417.81

合计32560908996.3732811383139.04

167深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

（2）账龄超过1年或逾期的重要应付账款

单位：元债权单位名称期末余额未偿还原因

浙江东南网架股份有限公司63616870.98未到付款期

中创博瑞建设工程有限公司52782333.20未到付款期

新兴铸管股份有限公司天津销售分公司46546561.43未到付款期

中建钢构股份有限公司45863393.19未到付款期

彰京開發股份有限公司43218627.73未到付款期

深川控股集团有限公司42119871.67未到付款期

KEY ENGINEERING CO.LTD 40941024.59 未到付款期

江西恒普实业有限公司37936003.82未到付款期

上海商汤智能科技有限公司35516211.41未到付款期

上海正帆科技股份有限公司34895715.81未到付款期

福建南威软件有限公司33060850.46未到付款期

上海中电电子系统科技股份有限公司27914064.71未到付款期

苏州仕净科技股份有限公司26991697.24未到付款期

惠亚科技（苏州）有限公司25667948.21未到付款期

深圳超纯水科技股份有限公司19530000.00未到付款期

中国通信建设第三工程局有限公司16349461.98未到付款期

河北容达劳务有限公司16159803.60未到付款期

浙江通得科技股份有限公司15417600.00未到付款期

江苏盛剑环境设备有限公司14595825.62未到付款期

河北乾海管道制造有限公司13216984.86未到付款期

科莱福工程（江苏）有限公司12793763.82未到付款期

易初明通机电设备（四川）有限公司12122128.38未到付款期美埃（中国）环境科技股份有限公司11878039.23未到付款期

石家庄中原建筑劳务分包有限公司11710932.81未到付款期

河北容博建筑工程有限公司11544232.79未到付款期

苏交科集团股份有限公司10687506.52未到付款期

中国联合网络通信有限公司莆田市分公司10263086.61未到付款期

成都新跃通科技有限公司10021289.04未到付款期

合计743361829.71

28、其他应付款

单位：元

168深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

项目期末余额期初余额应付利息

应付股利129251061.63109389000.00

其他应付款项819038163.48985444875.47

合计948289225.111094833875.47

（1）应付股利

单位：元项目期末余额期初余额

普通股股利129251061.63109389000.00

合计129251061.63109389000.00

（2）其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

单位：元项目期末余额期初余额

应付往来款377594773.97558431243.98

应付保证金及押金114926661.63129305262.67

代垫社保及公积金55588457.7040548286.40

其他270928270.18257160082.42

合计819038163.48985444875.47

2）账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

单位：元项目期末余额未偿还或未结转的原因

武汉产业投资发展集团有限公司37313206.00未到支付节点

合计37313206.00

29、预收款项

（1）预收款项列示

单位：元账龄期末余额期初余额

1年以内（含1年）965327.49801565.51

1年以上1948.62

合计965327.49803514.13

169深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

30、合同负债

单位：元项目期末余额期初余额

高科技产业工程服务1969111022.442379099783.86

数字与信息服务153990563.36101062946.48

数字供热与新能源服务128944292.25845281306.47

其他产业服务16032752.945621106.19

合计2268078630.993331065143.00报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元项目变动金额变动原因收到合同预付款及在合同负债年初账面价值中

高科技产业工程服务-409988761.42的金额所确认的收入

数字与信息服务52927616.88收到合同预付款在合同负债年初账面价值中的金额所确认的收

数字供热与新能源服务-716337014.22入

合计-1073398158.76

31、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额

一、短期薪酬862931589.212337471772.822945846648.66254556713.37

二、离职后福利-设定提存计划10018675.62254987172.63258175149.416830698.84

三、辞退福利779727.8541466359.5642245937.41150.00

四、一年内到期的其他福利

合计873729992.682633925305.013246267735.48261387562.21

（2）短期薪酬列示

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额

1、工资、奖金、津贴和补贴793680434.121902366037.012502277830.82193768640.31

2、职工福利费103496.4925028306.3524980471.59151331.25

3、社会保险费6030372.69134889882.94136116641.404803614.23

其中：医疗保险费5618488.67122979523.53124037587.914560424.29

工伤保险费411884.0211139022.8311307716.91243189.94

170深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

其他0771336.58771336.580

4、住房公积金5513862.75160462090.22161694695.594281257.38

5、工会经费和职工教育经费57043528.7914743753.0620561256.9851226024.87

6、其他短期薪酬559894.3799981703.24100215752.28325845.33

合计862931589.212337471772.822945846648.66254556713.37

（3）设定提存计划列示

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额

1、基本养老保险9262077.53242270019.59245390596.856141500.27

2、失业保险费756598.099582412.379649811.89689198.57

3、企业年金缴费03134740.673134740.670

合计10018675.62254987172.63258175149.416830698.84

32、应交税费

单位：元税费项目期末余额期初余额

增值税141413565.72268904441.16

企业所得税119730442.58204802054.73

个人所得税11733274.6023879771.93

城市维护建设税620000.921634190.62

教育费附加（含地方教育费附加）625789.551404167.80

其他税费461508.651285746.43

房产税2854058.45350917.86

土地使用税237282.85201197.88

合计277675923.32502462488.41

33、一年内到期的非流动负债

单位：元类别期末余额期初余额

一年内到期的长期借款2436774658.252802708272.13

一年内到期的租赁负债99420930.6271854237.99

一年内到期的长期应付款37637792.4540247084.12

一年内到期未终止确认的应收账款保理款项396000000.00

合计2969833381.322914809594.24

171深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

34、其他流动负债

单位：元项目期末余额期初余额

待转销项税73004557.5346372820.21已背书或贴现且在资产负债表日尚未

83667804.20193475598.46

到期的银行承兑汇票

未到期已转让供应链账单27495463.5812306556.67

合计184167825.31252154975.34

35、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元项目期末余额期初余额

信用借款8986053120.908379500242.90

质押借款1261023900.001288981444.26

抵押借款56612623.5349938934.00

小计10303689644.439718420621.16

减：一年内到期的长期借款2436774658.252802708272.13

合计7866914986.186915712349.03

注1：质押借款

（1）2022年，河北中电京安节能环保科技有限公司与中国建设银行股份有限公司安平支行签订了编

号为 HTZ130717700GDZC2022N002的长期借款合同，借款额度为 23785万元，实际借款额为 23783.19万元。

上述借款合同由本公司持有的从2017年5月10日至2030年8月18日止，因售电给国网河北省电力有限公司(付款人)而产生的“可再生能源电价附加补贴部分”的应收账款收款权质押保证。截至2025年6月30日，长期借款余额合计17498.19万元，其中2700万元已划分至一年内到期的非流动负债。

（2）2021年，中电武强热力有限公司与中国农业发展银行武强县支行签订借款以及质押合同，以集

中供热特许经营协议项下应收账款质押取得借款8000.00万元，其中，中国电子系统技术有限公司提供担保，与中国农业发展银行武强县支行签订担保合同，截至2025年6月30日，该笔借款期末余额为4204.20万元，其中704.20万元调整至一年内到期的非流动负债，调整后期末余额为3500.00万元。

（3）2019年，招远中电智慧产业发展有限公司与中国建设银行招远支行签订固定资产贷款合同，以

招远市“智慧金都”一期建设项目应收政府付费质押取得借款20000万元。截至2025年6月30日，该笔长期借款余额为14610.00万元，其中1430.00万元重分类至一年内到期的非流动负债。

172深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

（4）2021年，招远中电智慧产业发展有限公司与中国建设银行招远支行签订固定资产贷款合同，以

招远市“智慧金都”一期建设项目应收政府付费质押取得借款12000万元。截至2025年6月30日，该笔长期借款余额为9790.00万元，其中720.00万元重分类至一年内到期的非流动负债。

（5）2024年，中电云计算技术有限公司与中国工商银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行签订了编号为0320200087-2024年（沌口)字00752号的长期借款合同，以专利权质押，借款金额为80000.00万借款时间为2024年4月8日至2029年4月9日，截至2025年6月30日，该笔长期借款期末余额为80000.00万元，其中20000.00万元已划分至一年内到期的非流动负债。

注2：抵押借款2024年度，子公司中电行唐生物质能热电有限公司与河北银行签订了 DK241210000031号的《固定资产借款合同》ZY241210000174 号的质押合同、DY241210000166 抵押合同，该笔合同由子公司中电行唐生物质能热电有限公司冀（2020）行唐县不动产权证第0000969号抵押担保以及公司应收账款的收款权为质押担保，用于置换交通银行固定资产贷款和支付项目建设未支付合同款4000万元，截至2025年6月30日，该笔长期借款期末余额为5661.26万元，其中661.26万元已划分至一年内到期的非流动负债。

36、租赁负债

单位：元项目期末余额期初余额

租赁付款额531167985.24210194846.50

减：未确认的融资费用55597543.4518628105.63

重分类至一年内到期的非流动负债99420930.6271854237.99

租赁负债净额376149511.17119712502.88

37、长期应付款

单位：元项目期初余额期末余额

长期应付款项124452997.58140912316.61

专项应付款25836280.6530109509.90

合计150289278.23171021826.51

（1）按款项性质列示长期应付款

单位：元项目期末余额期初余额

应付融资租赁款116058855.22146076199.75

173深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

项目期末余额期初余额

其中：未实现融资费用-5006737.47-11430256.84

其他长期应付款51038672.2846513457.82

减：一年内到期的长期应付款37637792.4540247084.12

合计124452997.58140912316.61

（2）专项应付款

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因

三供一业补助资金2739401.19234873.912504527.28

职工安置费27370108.714038355.3423331753.37

合计30109509.904273229.2525836280.65

注：职工安置费，是子公司中国电子系统工程第四建设有限公司及中电洲际环保科技发展有限公司在企业改制过程中形成，其中：

（1）中国电子系统工程第四建设有限公司（改制前为中国电子系统工程第四建设公司），于2003年

经中国电子批准改制为有限责任公司（中电资[2003]89号），根据相关政策于2003年将中国电子系统工程

第四建设公司的净资产提留1124.27万元用于安置职工。截至2025年6月30日，剩余541.86万元尚未支付完毕。

（2）中电洲际环保科技发展有限公司，是公司与邯郸市热力公司于2017年9月共同设立的公司。

2018年，根据邯郸市政府批准的事业单位改制方案，邯郸市热力公司由事业单位转企改制，将其机器设备、管网等资产以131856.85万元出售给中电洲际环保科技发展有限公司，并根据《市热力公司转企改制职工安置方案》将上述资产转让款中的18894.60万元转给中电洲际环保科技发展有限公司用于职工安置。

截至2025年6月30日，剩余1791.31万元尚未支付完毕。

38、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位：元项目期末余额期初余额

一、离职后福利-设定受益计划净负债82025368.0884190000.00

二、辞退福利19001260.7020750000.00

合计101026628.78104940000.00

（2）设定受益计划变动情况

单位：元

174深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

项目本期金额上期金额

1．上年年末余额84190000.0074440000.00

2．计入当期损益的设定受益成本

（1）当期服务成本

（2）过去服务成本

（3）结算利得（损失以“－”表示）

（4）利息净额

3．计入其他综合收益的设定受益成本

（1）精算利得（损失以“－”表示）

4．其他变动-2164631.92-2194009.42

（1）结算时支付的对价

（2）已支付的福利-2164631.92-2194009.42

（3）处置子公司

（4）新增人员的影响

5．期末余额82025368.0872245990.58

42、预计负债

单位：元项目期末余额期初余额形成原因

未决诉讼12135397.8212135397.82

产品质量保证6449414.657518269.25

待执行的亏损合同82855052.1769246255.19

其他740000.00890000.00

合计102179864.6489789922.26

注：其他系子公司中电洲际环保科技发展有限公司2016年度因责任事故导致人身伤害预计的赔偿款，截至2025年6月30日，预计赔偿款余额74万元。

43、递延收益

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额

政府补助155655415.275445324.0513640761.39147459977.93

合计155655415.275445324.0513640761.39147459977.93

本公司政府补助详见附注十一、政府补助1.涉及政府补助的负债项目。

175深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

44、其他非流动负债

单位：元项目期末余额期初余额

管网建设费1006602134.701033448277.32

待转销项税66988904.2970072200.07

未终止确认的应收账款保理款项396000000.00

合计1073591038.991499520477.39

45、股本

单位：元

本次变动增减（+、-）期末余额项目期初余额发行新股送股公积金转股其他小计

股份总数1137959234.001137959234.00

46、资本公积

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额

一、资本（或股本）溢价2203577105.102203577105.10

二、其他资本公积1216838567.71642969.231216195598.48

合计3420415672.81642969.233419772703.58

176深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

47、其他综合收益

单位：元本期发生额

项目期初余额减：前期计入其减：前期计入其本期所得税前发税后归属于母公税后归属于少数期末余额

他综合收益当期他综合收益当期减：所得税费用生额司股东转入损益转入留存收益

一、不能重分类进

损益的其他综合收-48762981.28-2988974.88-729250.86-2221142.21-38581.81-50984123.49益

其中：重新计量设

-9083589.75-9083589.75定受益计划变动额其他权益工具

-39679391.53-2988974.88-729250.86-2221142.21-38581.81-41900533.74投资公允价值变动

二、将重分类进损

2544248.753601096.481836559.201764537.284380807.95

益的其他综合收益外币财务报表

2544248.753601096.481836559.201764537.284380807.95

折算差额

其他综合收益合计-46218732.53612121.60-729250.86-384583.011725955.47-46603315.54

177深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

48、专项储备

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额

安全生产费43006281.5197633950.05103436895.6737203335.89

合计43006281.5197633950.05103436895.6737203335.89

49、盈余公积

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额

法定盈余公积159888757.16159888757.16

任意盈余公积147629306.02147629306.02

合计307518063.18307518063.18

50、未分配利润

单位：元项目本期上期

调整前上期末未分配利润1632082086.621395550901.09

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）调整后期初未分配利润1632082086.621395550901.09

加：本期归属于母公司所有者的净利润-97489074.55-37891360.83

应付普通股股利136555108.08125175515.74

期末未分配利润1398037903.991232484024.52

51、营业收入和营业成本

单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

主营业务23414630261.3921268971832.1133201198340.3530055797799.65

其他业务19577911.226076990.8048967974.6621878644.91

合计23434208172.6121275048822.9133250166315.0130077676444.56公司收入主要按照行业、产品和客户收入来源地区三种分类方式，相关数据已在“第三节主营业务分析”章节填列。

52、税金及附加

单位：元项目本期发生额上期发生额

城市维护建设税16429127.9830435299.33

-178-深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文项目本期发生额上期发生额

教育费附加12640837.1322877955.83

资源税226507.00297968.50

房产税6556236.667766838.61

土地使用税1553373.581659496.04

车船使用税99534.42117268.88

印花税14414809.8617711559.67

其他1334590.551692812.92

合计53255017.1882559199.78

53、管理费用

单位：元项目本期发生额上期发生额

职工薪酬429859620.02645611340.72

差旅费22606468.7139545152.85

咨询费9393506.7511073196.27

无形资产摊销17986060.8118897954.50

折旧费16641208.3929956458.27

租赁及物业费26869484.0545474646.95

办公费5696711.387951875.25

长期待摊费用摊销8724074.3114150870.32

业务招待费13998807.6820935490.59

聘请中介机构费14015022.4315969557.15

车辆使用费1807750.673299635.98

会议费3101976.355680701.28

诉讼费196153.111439071.59

培训费897441.381990338.46

劳动保护费1145153.793038992.05

能源费586045.07489309.84

修理费859965.041378239.97

保险费593603.051564539.70

其他25699541.3533174593.22

合计600678594.34901621964.96

54、销售费用

单位：元项目本期发生额上期发生额

职工薪酬297584088.16355433375.94

差旅费36068356.8436352767.74

业务招待费16313258.3420068187.72

-179-深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文项目本期发生额上期发生额

租赁及物业费7401833.947315609.51

服务费2468064.986414572.14

招投标费用4609023.876637715.85

办公费1237355.871623162.93

折旧费2870479.692957623.25

修理费1627395.085236427.62

摊销费2118709.592693136.47

其他19071602.7322177495.24

合计391370169.09466910074.41

注：根据《企业会计准则第18号解释》，对2024年度销售费用-服务费进行追溯调减

1098070.12元，详见“附注五、35重要会计政策、会计估计的变更”。

55、研发费用

单位：元项目本期发生额上期发生额

材料费257257375.80390490307.91

职工薪酬428407890.78578580891.84

折旧与摊销费39247532.6534511466.62

其他20678558.6723818126.10

合计745591357.901027400792.47

56、财务费用

单位：元项目本期发生额上期发生额

利息支出195677896.04233806708.66

减：利息收入90715956.8084768343.80

汇兑损益2115755.592008495.52

其他18154768.7319545976.65

合计125232463.56170592837.03

57、其他收益

单位：元产生其他收益的来源本期发生额上期发生额

政府补助43160540.1031728156.14

进项税加计抵减1785690.194802911.95

代扣个人所得税手续费6069352.686432922.12

合计51015582.9742963990.21

-180-深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

58、公允价值变动收益无。

59、投资收益

单位：元项目本期发生额上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益-43494336.42-22393383.22

处置长期股权投资产生的投资收益-8602.4323564881.09

其他权益工具投资持有期间的投资收益1813470.04

其他-86250.03-6885.11

合计-43589188.882978082.80

60、信用减值损失

单位：元项目本期发生额上期发生额

应收账款坏账损失26217426.68-112928873.32

其他应收款坏账损失-2121623.98-13622002.36

合计24095802.70-126550875.68

61、资产减值损失

单位：元项目本期发生额上期发生额

存货跌价损失及合同履约成本减值损失-545573.36-2127014.18

合同资产减值损失-19127963.71-75323943.69

长期股权投资减值损失-7481382.74

其他非流动资产（一年以上的合同资产）减

-7504366.12-92603.58值损失

合计-34659285.93-77543561.45

62、资产处置收益

单位：元资产处置收益的来源本期发生额上期发生额

非流动资产处置利得或损失-1115303.481806227.82

合计-1115303.481806227.82

63、营业外收入

单位：元

-181-深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文计入当期非经常性损益的项目本期发生额上期发生额金额

非流动资产毁损报废利得727074.83102276.89727074.83

罚没利得、违约金54102.00302757.0454102.00

无法支付的应付款项50000.00544198.2450000.00

理赔款收入7492.355004352.327492.35

其他3796774.231730907.833796774.23

合计4635443.417684492.324635443.41

64、营业外支出

单位：元计入当期非经常性损益的项目本期发生额上期发生额金额

非流动资产毁损报废损失334203.37158298.80334203.37

对外捐赠支出1590000.001580000.001590000.00

滞纳金3039974.85158854.533039974.85

违约金、罚金支出4395702.00301519.744395702.00

其他643447.7682550.36643447.76

合计10003327.982281223.4310003327.98

65、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元项目本期发生额上期发生额

当期所得税费用207253010.91256918695.45

递延所得税费用2829311.23-32353699.95

合计210082322.14224564995.50

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元项目本期发生额

利润总额233411470.44

按法定/适用税率计算的所得税费用58352867.61

子公司适用不同税率的影响41424455.62

调整以前期间所得税的影响5341832.71

不可抵扣的成本、费用和损失的影响7138480.87

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-4961780.93

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响110646778.61

环保节能项目减免及研发费用加计扣除的影响-7860312.35

所得税费用210082322.14

-182-深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

66、现金流量表项目

（1）与经营活动有关的现金收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额

利息收入57472066.0384768343.80

收到的政府补助32710423.3036463679.60

收回保证金押金等170573857.83344102668.46

往来款310391100.57664985806.75

合计571147447.731130320498.61支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额

付现费用181724031.00325143840.43

支付的押金、保证金250724360.81333471268.87

往来款294178729.17767847387.41

合计726627120.981426462496.71

（2）与投资活动有关的现金收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额

收回的定期存款及利息604500.00115232216.67

合计604500.00115232216.67支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额

准备持有到期的定期存款23143154.17

处置子公司收到的现金净额重分类901566.52

合计901566.5223143154.17

（3）与筹资活动有关的现金收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额

票据贴现1654951.94

合计1654951.94支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

-183-深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文项目本期发生额上期发生额

收购中国系统少数股权185003397.50

中电桑飞退少数股东减资款34662758.68

融资租赁还款及手续费23173769.0223289306.65

融资手续费13311640.5316931424.35

合计256151565.7340220731.00

67、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元补充资料本期金额上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润23329148.30147897138.89

加：资产减值准备10563483.23204094437.13

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧250685183.44234196846.41

使用权资产折旧37673938.4945808891.35

无形资产摊销53348612.2054521085.44

长期待摊费用摊销28493913.5828519295.30处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收

1115303.48-1806227.82益以“－”号填列）

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）-392871.4656021.91

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）

财务费用（收益以“－”号填列）195677896.04233806708.66

投资损失（收益以“－”号填列）43589188.88-2978082.80

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）3268707.40-30855243.60

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）-5375171.39-666476.42

存货的减少（增加以“－”号填列）-472869920.62-447929332.27

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）-1461608357.41-6982555406.68

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）-3165852267.053676552743.70其他

经营活动产生的现金流量净额-4458353212.89-2841337600.80

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额5867513447.097452976444.32

减：现金的期初余额10298756893.957966177021.31

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

-184-深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文补充资料本期金额上期金额

现金及现金等价物净增加额-4431243446.86-513200576.99

（2）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元项目金额

本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物176420.00

其中：鼎智中电（邵阳）智慧城市科技有限公司176000.00

临沧市大数据有限公司420.00

减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物1050192.20

加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物

处置子公司收到的现金净额-873772.20

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元项目期末余额期初余额

一、现金5867513447.0910298756893.95

其中：库存现金0.00

可随时用于支付的银行存款5316866874.019827670907.15

可随时用于支付的其他货币资金550646573.08471085986.80可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项

二、现金等价物

其中：三个月内到期的债券投资

三、期末现金及现金等价物余额5867513447.0910298756893.95

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物

68、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额

货币资金——————

其中：美元12332595.757.158688284119.94

港币63105.240.932458839.33

越南盾45368199500.000.000313610459.85

林吉特6183402.031.695010480866.44

泰铢232366433.760.219751050905.50

-185-深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额

英镑9825.029.830096579.95

应收账款——————

其中：美元2379433.597.158617033413.30欧元港币

越南盾63607061133.000.000319082118.34

69、租赁

（1）本公司作为承租方

*使用权资产、租赁负债情况参见本附注七、17、36。

*计入本年损益情况

单位：元计入本年损益项目列报项目金额

租赁负债的利息财务费用2774111.22

短期租赁费用（适用简化处理）17356203.52

低价值资产租赁费用（适用简化处理）

注：上表中“短期租赁费用”不包含租赁期在1个月以内的租赁相关费用；“低价值资产租赁费用”不包含包括在“短期租赁费用”中的低价值资产短期租赁费用。

（2）本公司作为出租方与经营租赁有关的信息

A、计入本年损益的情况

单位：元计入本年损益项目列报项目金额

租赁收入营业收入54776862.53与未纳入租赁收款额计量的可变租赁付款额相关的收入

合计54776862.53

B、租赁收款额的收款情况

单位：元期间将收到的未折现租赁收款额

资产负债表日后第1年73739069.75

-186-深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文期间将收到的未折现租赁收款额

资产负债表日后第2年38610390.00

资产负债表日后第3年25201010.24

合计137550469.99

八、研发支出

单位：元项目本期发生额上期发生额

职工薪酬467100572.47581614296.42

材料费263906457.47390491685.83

折旧与摊销39357660.3534609329.57

其他20678558.6724433194.19

合计791043248.961031148506.01

其中：费用化研发支出745591357.901027400792.47

资本化研发支出45451891.063747713.54

1、符合资本化条件的研发项目

单位：元本期增加金额本期减少金额项目期初余额确认为无转入当期期末余额内部开发支出其他形资产损益

智算云平台项目20829688.4912048045.8232877734.31

一体化 AI 原生安全平台 AISP

11276759.2711276759.27

项目

算力调度平台项目11023509.9111023509.91

其他12033346.8910976217.5723009564.46

合计32863035.3845451891.0678314926.44

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并无。

2、同一控制下企业合并无。

3、反向购买无。

-187-深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

□是□否

单位：元按照公处置丧失允与原价款控制价子公与处权之丧失丧失值司股置投日合控制控制重权投资对并财权之权之新资相应的丧失务报丧失丧失丧失丧失日合日合计关的合并控制表层控制控制控制丧失控制并财并财量其他财务权之面剩权时权时权时控制权时务报务报剩综合子公司名称报表日剩余股点的点的点的权的点的表层表层余收益层面余股权公处置处置处置时点判断面剩面剩股转入享有权的允价价款比例方式依据余股余股权投资该子比例值的权的权的产损益公司确定账面公允生或留净资方法价值价值的存收产份及主利益的额的要假得金额差额设或损失

2025

鼎智中电(邵-

1760年4股权交35703520

阳)智慧城市17%出售252634%///

00.00月30割日52.5800.00

科技有限公司.29日

2025

临沧市大数据420.0年4股权交274.9280.0

60%出售7.6140%///

有限公司0月3割日20日

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□是√否

5、其他原因的合并范围变动无。

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

单位：元

主要经持股比例（%）取得方式子公司名称注册资本注册地业务性质营地直接间接

-188-深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文深圳市桑达无线通讯技电子产品生

66600000.00深圳市深圳市100.00同一控制下企业合并

术有限公司产

深圳中联电子有限公司180000000.00深圳市深圳市房屋租赁72.00投资设立深圳中电桑飞智能照明智慧照明系

100000000.00深圳市深圳市100.00投资设立

科技有限公司统集成

中电国际物流（北京）有限公司（曾用名：捷100000000.00北京市北京市物流服务100.00同一控制下企业合并达国际运输有限公司）中电桑达电子设备（江其他电子设

53000000.00江苏省南京市51.00同一控制下企业合并

苏）有限公司备制造中国电子系统技术有限高科技工程

1000000000.00北京市北京市100.00同一控制下企业合并

公司及信息服务中电云计算技术有限公软件和信息

3333333333.00湖北省武汉市60.00投资设立

司技术服务业中电（武汉）数字经济软件和信息

300000000.00湖北省武汉市100.00同一控制下企业合并

技术有限公司技术服务业中电智广系统技术有限石家庄软件和信息

100000000.00河北省51.00同一控制下企业合并

公司市技术服务业

中电信息系统（河北）软件和信息

110000000.00河北省唐山市51.00投资设立

有限公司技术服务业

（2）重要的非全资子公司

单位：元本期归属于少数股东本期向少数股东宣告期末少数股东权益余子公司名称少数股东持股比例的损益分派的股利额

中电云计算技术有限公司40.00%-172095155.71248616696.11

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元期末余额子公司名称流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计中电云计算技术

1827998898.371191720204.393019719102.761417957786.531037018905.732454976692.26

有限公司（续上表）期初余额子公司名称流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计中电云计算技术

2148989087.921217100643.933366089731.851451247194.79879588605.352330835800.14

有限公司

单位：元本期发生额子公司名称营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量

中电云计算技术有限公司312146100.19-470462426.76-470511521.21-347406737.03（续上表）上期发生额子公司名称营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量

中电云计算技术有限公司445744142.08-541278474.77-541277091.69-832622723.12

-189-深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

2、在合营企业或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业持股比例对合营企业或联营合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质企业投资的会计处直接间接理方法北京易捷思达科技发展有限

北京市北京市软件开发26.00%权益法公司

数字广东网络建设有限公司广东省广州市软件开发29.92%权益法

（2）重要联营企业的主要财务信息

单位：元

期末余额/本期发生额北京易捷思达科技发展有限公司数字广东网络建设有限公司

流动资产122279906.273625162338.28

非流动资产21409417.11219077395.57

资产合计143689323.383844239733.85

流动负债103038790.413181700882.60

非流动负债4338500.2947570776.50

负债合计107377290.703229271659.10

少数股东权益1950948.32

归属于母公司股东权益36312032.68613017126.43

按持股比例计算的净资产份额9441128.50183998447.97

调整事项254032477.50206916372.90

--商誉250474587.7521404324.71

--其他3557889.75185512048.19

对联营企业权益投资的账面价值263055354.20388488181.89存在公开报价的联营企业权益投资的

//公允价值

营业收入20015231.06725549099.02

净利润-27879116.97-88724712.81终止经营的净利润其他综合收益

综合收益总额-27879116.97-88724712.81本年度收到的来自联营企业的股利（续上表）

期初余额/上期发生额北京易捷思达科技发展有限公司数字广东网络建设有限公司

流动资产170587664.504294000921.86

非流动资产23223542.73242411566.48

资产合计193811207.234536412488.34

-190-深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

期初余额/上期发生额北京易捷思达科技发展有限公司数字广东网络建设有限公司

流动负债109884392.903775166957.24

非流动负债19723442.4057552743.54

负债合计129607835.303832719700.78

少数股东权益2040831.31

归属于母公司股东权益64203371.93701651956.25

按持股比例计算的净资产份额16692876.70204821049.82

调整事项254032477.50211793633.47

--商誉250474587.7521404324.71

--其他3557889.75190389308.76

对联营企业权益投资的账面价值270725354.20416614683.29存在公开报价的联营企业权益投资的

//公允价值

营业收入19664093.441211756112.67

净利润-8249360.00-8692282.90终止经营的净利润其他综合收益

综合收益总额-8249360.00-8692282.90本年度收到的来自联营企业的股利

（3）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额

合营企业：

投资账面价值合计172560713.05177714923.63下列各项按持股比例计算的合计数

--净利润3147159.296746219.06

--其他综合收益

--综合收益总额3147159.296746219.06

联营企业：

投资账面价值合计691941663.01687814780.13下列各项按持股比例计算的合计数

--净利润-10844994.31-12197959.38

--其他综合收益

--综合收益总额-10844994.31-12197959.38

-191-深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

十一、政府补助

1、涉及政府补助的负债项目

本期

本期新增补助本期计入当期其他与资产相关/与项目期初余额返还期末余额金额损益金额变动收益相关金额

石家庄市行唐县农作物秸秆综合利用专项资金36606969.27447402.6436159566.63与资产相关

产业培育基金31470546.98791924.051484049.6830778421.35与收益相关

锅炉关停补贴18050000.0018050000.00与收益相关

数字经济创新中心项目14117647.041200000.00478676.4814838970.56与资产相关

13号项目8700000.008700000.00与收益相关

拆迁补偿款6915345.21-6915345.21与收益相关

保障性安居工程5817499.95195000.005622499.95与收益相关

南通适配中心装修项目补贴8014483.872671494.605342989.27与资产相关

供热前期工作补贴4637499.7334999.984602499.75与收益相关

优势产业发展专项资金-热电联产项目3187500.29124999.983062500.31与资产相关

2024年某国家重点研发计划项目-2339800.00-2339800.00与收益相关

共建中国-南通信息技术应用创新产业园合作

3666666.641833333.341833333.30与资产相关

项目

超低排放补贴+保障房补贴1469700.00124200.001345500.00与收益相关

工信部恶意代码分析项目的国拨资金1498000.00299600.001198400.00与资产相关

安全生产费补贴803647.581113600.00762000.001155247.58与资产相关基于高性能图计算的生物信息增强智能技术及

1116000.00-1116000.00与资产相关

可信应用系统开发

人工智能专题基于生成式 AI 技术的自主专利

1787500.00769644.311017855.69与收益相关

服务创新平台项目补贴

供暖设备补贴1003333.56175000.02828333.54与收益相关

中电浙江宁波网安创新基地项目1666666.671000000.00666666.67与资产相关

2021溧阳市先进制造专项资金项目补贴607079.3537551.30569528.05与资产相关

秸秆倒料机补贴摊销、秸秆收储补贴款338333.5028999.98309333.52与资产相关

武汉市科技局专项资金300000.00300000.00与收益相关

2019溧阳市先进制造专项资金项目补贴272520.0022710.00249810.00与资产相关

农作物秸秆还田利用项目-装载机补贴226502.1237750.02188752.10与资产相关

农作物秸秆还田利用项目-自卸车、皮带机补

130938.3221819.12109119.20与资产相关

贴洁净室系统装备工程技术研究中心项目研发购

153573.8352917.90100655.93与资产相关

置补助

安平县2018年农作物秸秆综合利用试点项目67461.368612.0458849.32与资产相关

发改委某项目3030000.003030000.00与资产相关

合计155655415.275445324.0513640761.39147459977.93

2、计入当期损益的政府补助

单位：元

-192-深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

补助类型本期发生额上期发生额与资产相关/与收益相关

增值税即征即退15949918.0014591269.18与收益相关

产业扶持资金补贴5138661.30556831.30与收益相关

产业园区补贴4360418.605505827.94与资产相关/与收益相关

人才补贴4098700.002564719.29与收益相关

产业基金补贴3832233.95692125.64与资产相关

政府奖励补贴3498823.8651500.00与收益相关

稳岗就业补贴1076354.572626510.72与收益相关

供热运营补贴1000000.001674850.00与收益相关

研发经费补贴717939.51与收益相关

研发设备补贴52917.90352517.90与资产相关

税收补贴45224.80253150.83与收益相关

生产设备补贴225000.00与资产相关

其他补贴3389347.612633853.34与资产相关/与收益相关

合计43160540.1031728156.14

十二、与金融工具相关的风险-待补充

1、金融工具产生的各类风险

本公司的主要金融工具包括交易性金融资产、短期借款、长期借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

（1）市场风险

-193-深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文外汇风险外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。

此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元、泰铢、越南盾等计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目2025年6月30日2024年12月31日

现金及现金等价物163581771.01168050665.36

应收账款36115531.6442079587.57

外汇风险敏感性分析：

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

本期上期项目汇率变动对股东权益对股东权益的影对利润的影响对利润的影响的影响响

货币资金对人民币升值10%13243739.4113243739.415777202.795777202.79

应收账款对人民币升值10%2899486.062899486.067050509.417050509.41

货币资金对人民币贬值10%-13243739.41-13243739.41-5777202.79-5777202.79

应收账款对人民币贬值10%-2899486.06-2899486.06-7050509.41-7050509.41利率风险

浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

（2）信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、长期应收款等。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

-194-深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产和长期应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

（3）流动风险流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司持有各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

期末余额项目即时

1年以内1-2年2-5年5年以上合计

偿还

短期借款1572887476.611572887476.61

应付票据4930994314.144930994314.14

应付账款32560908996.3732560908996.37

其他应付款935612003.31935612003.31一年内到期的非

2926843709.242926843709.24

流动负债

租赁负债104963129.68188394459.83154270496.17447628085.68

长期借款3100800791.174505598202.76260515992.257866914986.18（续上表）期初余额项目即时

1年以内1-2年2-5年5年以上合计

偿还

短期借款1187127979.201187127979.20

应付票据5787196872.155787196872.15

应付账款32811383139.0432811383139.04

其他应付款1094833875.471094833875.47

一年内到期的非流动负债2879148376.362879148376.36

-195-深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文期初余额项目即时

1年以内1-2年2-5年5年以上合计

偿还

租赁负债41334260.5328792851.7763627629.97133754742.27

长期借款2197325040.504487140202.88231247105.656915712349.03

3、金融资产

（1）转移方式分类

单位：元终止确认情况的判断转移方式已转移金融资产性质已转移金融资产金额终止确认情况依据保留了几乎所有的风

保理应收账款526000000.00未终止确认险和报酬，包括相关的违约风险保留了几乎所有的风

背书应收票据83657377.50未终止确认险和报酬，包括相关的违约风险转移了几乎所有的风

背书应收款项融资1523948778.23终止确认险和报酬

合计2133606155.73

（2）因转移而终止确认的金融资产

□适用□不适用

单位：

与终止确认相关的利得或损项目金融资产转移的方式终止确认的金融资产金额失

应收款项融资背书1523948778.23

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元期末公允价值

项目第一层次公允价值第二层次公允价第三层次公允价值计合计计量值计量量

一、持续的公允价值计量--------

251773986.02251773986.02

（一）交易性金融资产

1.以公允价值计量且其变动251773986.02251773986.02

计入当期损益的金融资产

（2）权益工具投资251773986.02251773986.02

313532381.54313532381.54

（二）应收款项融资

（三）其他权益工具投资12135413.1049750543.1961885956.29

-196-深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司将输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价的金融

资产、金融负债及衍生金融工具作为第一层次公允价值计量项目。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信

息

公司将输入值是除第一层次输入值外直接或间接可观察的金融资产、金融负债及衍生金融工具作为第二层次公允价值计量项目。目前将新三板股票作为第二层次公允价值计量项目。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信

息

本公司将输入值是不可观察的金融资产、金融负债及衍生金融工具作为第三层次公允价值计量项目。本公司持有第三层次公允价值计量的交易性金融资产为股权投资，股权投资参考截止资产负债表日的净资产基础法确定公允价值；本公司持有第三层次公允价值计量的应收款项融资为

应收票据，持有意图为背书或者贴现，且其剩余期限较短，账面价值等同于公允价值；本公司持

有第三层次公允价值计量的其他权益工具投资为持有的非上市公司股权，以截止资产负债表日的净资产基础法确定公允价值。

-197-深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

持续的第三层次公允价值计量项目的调节信息对于在报告期末持有的资

转入转出当期利得或损失总额购买、发行、出售和结算期末余额产，计入损益项目期初余额第三第三的当期未实现层次层次利得或变动计入其他综合收计入损益购买发行出售结算益

◆交易性金融资产251773986.02251773986.02以公允价值计量且其

变动计入当期损益的251773986.02251773986.02金融资产

—权益工具投资251773986.02251773986.02

—其他

◆应收款项融资532848214.31313532381.54

1315449060.821534764893.59

◆其他权益工具投资64868527.554358793.2861885956.29

合计849490727.884358793.281315449060.821534764893.59627192323.85

其中：与金融资产有关的损益

◆交易性金融负债

-198-深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司对本企业母公司对本企业母公司名称注册地业务性质注册资本的持股比例的表决权比例

生产、开

中国中电国际信息服务有限公司深圳364000万元17.81%17.81%

发、销售本企业最终控制方是中国电子信息产业集团有限公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“十、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“十、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称与本公司关系泸州市数字创新科技有限公司合营企业中电智开系统技术有限公司合营企业德州数字城市建设运营有限公司合营企业山东智城云享大数据信息技术有限公司合营企业中电（济南）数字科技有限公司合营企业数字大理建设运营有限公司合营企业湖北东楚通科技有限公司合营企业中电（天津）智慧城市运营服务有限公司合营企业凉山绿科数字科技有限公司合营企业西咸新区数字城市科技有限公司合营企业四川圣洁云创科技有限公司合营企业

蓝信移动（北京）科技有限公司联营企业数字广东网络建设有限公司联营企业武汉光谷智能科技有限公司联营企业石家庄市智慧产业有限公司联营企业德阳数字城市科技有限公司联营企业安徽中电数城科技有限公司联营企业中电黄陵数字产业发展有限公司联营企业武汉城市一卡通有限公司联营企业北京易捷思达科技发展有限公司联营企业数字抚州网络科技有限公司联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称其他关联方与本企业关系中国电子财务有限责任公司受同一实际控制人控制的其他企业

-199-深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文其他关联方名称其他关联方与本企业关系湖南中电星河电子有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中电智能卡有限责任公司受同一实际控制人控制的其他企业北京确安科技股份有限公司受同一实际控制人控制的其他企业北京中电华大电子设计有限责任公司受同一实际控制人控制的其他企业北京中软万维网络技术有限公司受同一实际控制人控制的其他企业彩虹（佛山）平板显示有限公司受同一实际控制人控制的其他企业彩虹（合肥）光伏有限公司受同一实际控制人控制的其他企业彩虹（延安）新能源有限公司受同一实际控制人控制的其他企业彩虹集团有限公司受同一实际控制人控制的其他企业成都中电锦江信息产业有限公司受同一实际控制人控制的其他企业

高怡达科技（深圳）有限公司受同一实际控制人控制的其他企业广东长城科技发展有限公司受同一实际控制人控制的其他企业贵州振华群英电器有限公司受同一实际控制人控制的其他企业合肥彩虹蓝光科技有限公司受同一实际控制人控制的其他企业湖北长城计算机系统有限公司受同一实际控制人控制的其他企业华大半导体有限公司受同一实际控制人控制的其他企业江西彩虹光伏有限公司受同一实际控制人控制的其他企业南京华睿川电子科技有限公司受同一实际控制人控制的其他企业南京微盟电子有限公司受同一实际控制人控制的其他企业南京熊猫汉达科技有限公司受同一实际控制人控制的其他企业南京熊猫信息产业有限公司受同一实际控制人控制的其他企业南京中电熊猫液晶显示科技有限公司受同一实际控制人控制的其他企业南京中电熊猫照明有限公司受同一实际控制人控制的其他企业南京中电熊猫置业有限公司受同一实际控制人控制的其他企业麒麟软件有限公司受同一实际控制人控制的其他企业山西长城计算机系统有限公司受同一实际控制人控制的其他企业上海贝岭股份有限公司受同一实际控制人控制的其他企业上海华虹集成电路有限责任公司受同一实际控制人控制的其他企业所属企业集团的其他成员单位的合营企业或联上海积塔半导体有限公司营企业所属企业集团的其他成员单位的合营企业或联上海先进半导体制造有限公司营企业深圳迪富酒店管理有限公司受同一实际控制人控制的其他企业深圳市锐能微科技有限公司受同一实际控制人控制的其他企业深圳市振华微电子有限公司受同一实际控制人控制的其他企业深圳市中电电力技术股份有限公司受控股股东控制的其他企业深圳振华富电子有限公司受同一实际控制人控制的其他企业深圳中电蓝海控股有限公司受同一实际控制人控制的其他企业深圳中电投资有限公司受控股股东控制的其他企业深圳中电长城信息安全系统有限公司受同一实际控制人控制的其他企业深圳中软信息系统技术有限公司受同一实际控制人控制的其他企业

-200-深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文其他关联方名称其他关联方与本企业关系数字湖南有限公司受同一实际控制人控制的其他企业四川长城计算机系统有限公司受同一实际控制人控制的其他企业武汉中原电子信息有限公司受同一实际控制人控制的其他企业武汉中原长江科技发展有限公司受同一实际控制人控制的其他企业深圳桑达物业发展有限公司受控股股东控制的其他企业咸阳彩虹光伏玻璃有限公司受同一实际控制人控制的其他企业新长城科技有限公司受同一实际控制人控制的其他企业

银河麒麟软件（长沙）有限公司受同一实际控制人控制的其他企业云南长城计算机系统有限公司受同一实际控制人控制的其他企业长城科技产业发展有限公司受同一实际控制人控制的其他企业长城信息股份有限公司受同一实际控制人控制的其他企业浙江确安科技有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中电（海南）联合创新研究院有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中电（浙江）数据产业有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中电车联信安科技有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中电防务科技有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中电工业互联网有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中电和瑞科技有限公司受同一实际控制人控制的其他企业

中电惠融科技（深圳）有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中电基础产品装备有限公司受同一实际控制人控制的其他企业

中电金信软件（上海）有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中电凯杰科技有限公司受同一实际控制人控制的其他企业

中电科创智联（武汉）有限责任公司受同一实际控制人控制的其他企业中电鹏程智能装备有限公司受同一实际控制人控制的其他企业

中电商务（北京）有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中电数据产业集团有限公司受同一实际控制人控制的其他企业

中电数科（北京）科技产业发展有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中电数科科技有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中电泰日升马鞍山科技有限公司受控股股东控制的其他企业中电星原科技有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中电长城科技有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中电长城圣非凡信息系统有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中电长城网际系统应用有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中电智能科技有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中国电子数据产业有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中国电子东莞产业园有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中国电子进出口有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中国电子器材国际有限公司受控股股东控制的其他企业中国电子器材有限公司受控股股东控制的其他企业中国电子信息产业集团有限公司最终控制方

-201-深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文其他关联方名称其他关联方与本企业关系中国电子信息产业集团有限公司第六研究所受同一实际控制人控制的其他企业中国电子有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中国软件与技术服务股份有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中国瑞达投资发展集团有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中国信息安全研究院有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中国长城科技集团股份有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中国振华电子集团有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中国振华集团云科电子有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中软信息服务有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中软信息系统工程有限公司受同一实际控制人控制的其他企业重庆长城计算机系统有限公司受同一实际控制人控制的其他企业珠海南方软件园发展有限公司受控股股东控制的其他企业

艾弗世（苏州）专用设备股份有限公司受同一实际控制人控制的其他企业深圳中电港技术股份有限公司受控股股东控制的其他企业中电九天智能科技有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中电智能技术南京有限公司受同一实际控制人控制的其他企业深圳桑达国际电源科技有限公司本公司之子公司现进入破产清算广东艾矽易信息科技有限公司受控股股东控制的其他企业广东亿安仓供应链科技有限公司受控股股东控制的其他企业深圳市思尼克技术有限公司受控股股东控制的其他企业深圳市中电物业管理有限公司受控股股东控制的其他企业深圳思尔泰技术有限公司受控股股东控制的其他企业深圳中电智方舟运营有限公司受控股股东控制的其他企业长城电源技术有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中电数据产业有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中国电子进出口珠海有限公司受控股股东控制的其他企业北京中电瑞达物业有限公司受同一实际控制人控制的其他企业成都文思海辉智科科技有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中电河北房地产开发有限公司受同一实际控制人控制的其他企业

中电数创（北京）科技有限公司受同一实际控制人控制的其他企业深圳中电前海仓储运营有限公司受同一实际控制人控制的其他企业海南长城科技发展有限公司受同一实际控制人控制的其他企业陕西长城计算机系统有限公司受同一实际控制人控制的其他企业成都中电瑞科建设有限公司受控股股东控制的其他企业

中电惠融商业保理（深圳）有限公司受同一实际控制人控制的其他企业湖南长城科技信息有限公司受同一实际控制人控制的其他企业迈普通信技术股份有限公司受同一实际控制人控制的其他企业南京中电熊猫贸易发展有限公司受同一实际控制人控制的其他企业深圳南方信息企业有限公司受同一实际控制人控制的其他企业深圳桑达科技发展有限公司控股股东之联营企业

-202-深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文其他关联方名称其他关联方与本企业关系

中电金信（南京）信息技术有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中电金信软件有限公司受同一实际控制人控制的其他企业彩虹集团新能源股份有限公司受同一实际控制人控制的其他企业成都华微电子科技股份有限公司受同一实际控制人控制的其他企业东莞市新迪工贸有限公司受同一实际控制人控制的其他企业东莞市振华新能源科技有限公司受同一实际控制人控制的其他企业东莞市中电桑达科技有限公司受同一实际控制人控制的其他企业东莞中电熊猫科技发展有限公司受同一实际控制人控制的其他企业甘肃长风电子科技有限责任公司受同一实际控制人控制的其他企业

光测工业智能装备（南京）有限公司受同一实际控制人控制的其他企业贵州振华风光半导体股份有限公司受同一实际控制人控制的其他企业贵州振华华联电子有限公司受同一实际控制人控制的其他企业湖南弈安云信息技术有限公司受控股股东控制的其他企业江苏振华新云电子有限公司受同一实际控制人控制的其他企业南京华东电子集团有限公司受同一实际控制人控制的其他企业南京中电熊猫晶体科技有限公司受同一实际控制人控制的其他企业上海浦东软件园股份有限公司受同一实际控制人控制的其他企业深圳亿安仓供应链科技有限公司受控股股东控制的其他企业深圳长城开发科技股份有限公司受同一实际控制人控制的其他企业苏州云芯微电子科技有限公司受同一实际控制人控制的其他企业武汉长光电源有限公司受同一实际控制人控制的其他企业小华半导体有限公司受同一实际控制人控制的其他企业

亿安仓(香港)有限公司受控股股东控制的其他企业长沙湘计海盾科技有限公司受同一实际控制人控制的其他企业长沙亿安仓供应链科技有限公司受控股股东控制的其他企业振华集团深圳电子有限公司受同一实际控制人控制的其他企业

中电安世（成都）科技有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中电会展与信息传播有限公司受控股股东控制的其他企业中电金投控股有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中电六所智能系统有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中国电子物资东北有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中国通广电子有限公司受同一实际控制人控制的其他企业

中国振华（集团）科技股份有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中国振华电子集团新天动力有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中国振华集团永光电子有限公司受同一实际控制人控制的其他企业珠海中电科技产业投资有限公司受控股股东控制的其他企业湖南中软信息系统有限公司受同一实际控制人控制的其他企业湖南计算机厂有限公司受同一实际控制人控制的其他企业

冠捷视听科技（深圳）有限公司受同一实际控制人控制的其他企业

中电华大科技（深圳）有限公司受同一实际控制人控制的其他企业

-203-深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文其他关联方名称其他关联方与本企业关系合肥沛顿存储科技有限公司受同一实际控制人控制的其他企业桂林长海发展有限责任公司受同一实际控制人控制的其他企业湖南长城计算机系统有限公司受同一实际控制人控制的其他企业上海中软计算机系统工程有限公司受同一实际控制人控制的其他企业南京中电熊猫信息产业集团有限公司受同一实际控制人控制的其他企业广州中软信息技术有限公司受同一实际控制人控制的其他企业武汉中元通信股份有限公司受同一实际控制人控制的其他企业东莞市中电爱华电子有限公司受控股股东控制的其他企业中国长城桂林软件技术有限责任公司受同一实际控制人控制的其他企业北京华大九天科技股份有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中国中电浙江国际经贸有限公司受同一实际控制人控制的其他企业上海浦东软件园创业投资管理有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中国电子物资西北有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中软云智技术服务有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中国电子国际展览广告有限责任公司受同一实际控制人控制的其他企业南京中软软件与技术服务有限公司受同一实际控制人控制的其他企业中电（郑州）数据产业有限公司受同一实际控制人控制的其他企业

长城国际信息技术（深圳）有限公司受同一实际控制人控制的其他企业

中国振华集团永光电子有限公司（国营第八七三厂）受同一实际控制人控制的其他企业成都环宇芯科技有限公司受同一实际控制人控制的其他企业贵州振华新材料股份有限公司受同一实际控制人控制的其他企业广东中电亿科电子器材有限公司受控股股东控制的其他企业

振华研究院（贵阳）有限公司受同一实际控制人控制的其他企业上海浦软汇智商业经营管理有限公司受同一实际控制人控制的其他企业天津滨海新区科技金融投资集团有限公司受同一实际控制人控制的其他企业

亿安仓（香港）有限公司受控股股东控制的其他企业贵州振华电子信息产业技术研究有限公司受同一实际控制人控制的其他企业文思海辉技术有限公司受同一实际控制人控制的其他企业

中软云企信息服务（南京）有限公司受同一实际控制人控制的其他企业北京创思慧达国际经贸有限公司受同一实际控制人控制的其他企业

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元关联方关联交易内容本期发生额上期发生额

深圳市中电电力技术股份有限公司采购商品/接受劳务6717684.436476776.19

中电长城科技有限公司采购商品/接受劳务5185547.57235849.06

-204-深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文关联方关联交易内容本期发生额上期发生额

云南长城计算机系统有限公司采购商品/接受劳务4877209.74

深圳市中电物业管理有限公司采购商品/接受劳务3060826.853854340.45

泸州市数字创新科技有限公司采购商品/接受劳务719574.5394339.62

北京中电瑞达物业有限公司采购商品/接受劳务682606.933582473.09

迈普通信技术股份有限公司采购商品/接受劳务128672.60585840.71

中国电子国际展览广告有限责任公司采购商品/接受劳务67330.00

深圳桑达物业发展有限公司采购商品/接受劳务43160.22

北京易捷思达科技发展有限公司采购商品/接受劳务600471.70

中国信息安全研究院有限公司采购商品/接受劳务1216761.18

陕西长城计算机系统有限公司采购商品/接受劳务2021375.20

成都文思海辉智科科技有限公司采购商品/接受劳务242391.41

麒麟软件有限公司采购商品/接受劳务141592.92

河北工大科雅能源科技股份有限公司采购商品/接受劳务355713.33

深圳中电前海仓储运营有限公司采购商品/接受劳务12852.83

中国电子信息产业集团有限公司采购商品/接受劳务559594.35中电（天津）智慧城市运营服务有限公司采购商品/接受劳务141509.43

出售商品/提供劳务情况表

单位：元关联方关联交易内容本期发生额上期发生额

深圳中电投资有限公司出售商品/提供劳务26542009.207641.25

中国电子产业工程有限公司出售商品/提供劳务4417826.891122096.40

中电数创（北京）科技有限公司出售商品/提供劳务2670766.27

四川圣洁云创科技有限公司出售商品/提供劳务1546789.32

深圳中电蓝海控股有限公司出售商品/提供劳务1531991.583089594.34

北京创瑞璟国际经贸有限公司出售商品/提供劳务1289951.70

北京创思慧达国际经贸有限公司出售商品/提供劳务1149549.94贵州振华群英电器有限公司（国营第八九出售商品/提供劳务883277.46

一厂）

中电长城科技有限公司出售商品/提供劳务719084.69921297.99

数字广东网络建设有限公司出售商品/提供劳务706188.68606000.00

中国电子进出口有限公司出售商品/提供劳务649591.74946729.47

深圳市中电物业管理有限公司出售商品/提供劳务460890.9117889.62

上海积塔半导体有限公司出售商品/提供劳务458617.187154243.50

上海华虹集成电路有限责任公司出售商品/提供劳务410600.14

中电数据产业集团有限公司出售商品/提供劳务370384.0418313509.82

中国中电国际信息服务有限公司出售商品/提供劳务326192.1230138.58

中电金信软件有限公司出售商品/提供劳务297000.017533.52中电（浙江）数据产业有限公司出售商品/提供劳务278432.69

小华半导体有限公司出售商品/提供劳务257422.14303865.41

中电工业互联网有限公司出售商品/提供劳务254125.3480361.53

-205-深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文关联方关联交易内容本期发生额上期发生额

上海先进半导体制造有限公司出售商品/提供劳务244922.33221563.74

新长城科技有限公司出售商品/提供劳务198491.66181166.02

中国振华电子集团有限公司出售商品/提供劳务195950.99146343.47

中国长城科技集团股份有限公司出售商品/提供劳务167035.76188381.38

华大半导体有限公司出售商品/提供劳务158816.34163351.12

麒麟软件有限公司出售商品/提供劳务154785.22409397.86中电（海南）联合创新研究院有限公司出售商品/提供劳务127333.20162629.35

广州中软信息技术有限公司出售商品/提供劳务121600.7860834.62

湖南中电星河电子有限公司出售商品/提供劳务116950.74

彩虹集团有限公司出售商品/提供劳务116570.25154583.36

长城电源技术有限公司出售商品/提供劳务112907.60138840.36

南京熊猫汉达科技有限公司出售商品/提供劳务110588.28

咸阳彩虹光伏玻璃有限公司出售商品/提供劳务101662.4580398.52

上海中软计算机系统工程有限公司出售商品/提供劳务88498.87

贵州振华风光半导体股份有限公司出售商品/提供劳务80706.607602036.76

中电商务（北京）有限公司出售商品/提供劳务74924.07143767.68

成都中电锦江信息产业有限公司出售商品/提供劳务72003.032476.42

上海浦东软件园股份有限公司出售商品/提供劳务67804.4267803.10

数字大理建设运营有限公司出售商品/提供劳务66647.09

中电惠融科技（深圳）有限公司出售商品/提供劳务64805.19中国振华集团永光电子有限公司（国营第出售商品/提供劳务61320.75八七三厂）

中国振华集团云科电子有限公司出售商品/提供劳务61320.75

中国电子财务有限责任公司出售商品/提供劳务61254.1365952.29

中国瑞达投资发展集团有限公司出售商品/提供劳务59035.2065648.77

深圳市中电电力技术股份有限公司出售商品/提供劳务58373.292055.40

湖南长城计算机系统有限公司出售商品/提供劳务57718.007399.50

成都华微电子科技股份有限公司出售商品/提供劳务54952.83

上海贝岭股份有限公司出售商品/提供劳务54567.7151907.80

中电智能卡有限责任公司出售商品/提供劳务52786.955943.42

桂林长海发展有限责任公司出售商品/提供劳务51987.52312168.86

东莞中电熊猫科技发展有限公司出售商品/提供劳务51066.754041.48

深圳振华富电子有限公司出售商品/提供劳务49764.15中国电子信息产业集团有限公司第六研究

出售商品/提供劳务47169.8180188.68所

深圳中电港技术股份有限公司出售商品/提供劳务46344.3528655.65

深圳长城开发科技股份有限公司出售商品/提供劳务46154.1823733.96

北京中电瑞达物业有限公司出售商品/提供劳务42136.81103983.66

中电金投控股有限公司出售商品/提供劳务41409.1361396.98

北京中软万维网络技术有限公司出售商品/提供劳务37800.00

南京中电熊猫晶体科技有限公司出售商品/提供劳务37649.265448.12

-206-深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文关联方关联交易内容本期发生额上期发生额

中电长城网际系统应用有限公司出售商品/提供劳务36995.1036995.10

武汉中元通信股份有限公司出售商品/提供劳务35762.28

中软云企信息服务（南京）有限公司出售商品/提供劳务35762.27

南京中电熊猫信息产业集团有限公司出售商品/提供劳务35156.0435156.04

成都长城开发科技股份有限公司出售商品/提供劳务34980.70

深圳市振华微电子有限公司出售商品/提供劳务34688.0620925.14

北京中电华大电子设计有限责任公司出售商品/提供劳务29291.5357915.09

中电智能科技有限公司出售商品/提供劳务28962.8412971.70

中电惠融商业保理（深圳）有限公司出售商品/提供劳务27380.202526.41

中国电子东莞产业园有限公司出售商品/提供劳务27135.5126242.42

中软信息技术创新有限公司出售商品/提供劳务24390.56

武汉中原电子信息有限公司出售商品/提供劳务23765.10

武汉中原长江科技发展有限公司出售商品/提供劳务23510.4023510.38

浙江确安科技有限公司出售商品/提供劳务22206.2422206.24

深圳中软信息系统技术有限公司出售商品/提供劳务22206.24

中电数科科技有限公司出售商品/提供劳务22206.24

江苏振华新云电子有限公司出售商品/提供劳务21083.96

中电六所智能系统有限公司出售商品/提供劳务19078.9219574.22

南京中电熊猫置业有限公司出售商品/提供劳务18555.2418555.26

天津滨海新区科技金融投资集团有限公司出售商品/提供劳务17315.10

北京确安科技股份有限公司出售商品/提供劳务16245.84

湖南计算机厂有限公司出售商品/提供劳务15583.5615583.58

东莞市中电爱华电子有限公司出售商品/提供劳务13443.3812332.55

中电基础产品装备有限公司出售商品/提供劳务12300.0012300.00

珠海南方软件园发展有限公司出售商品/提供劳务12156.528580.13

中电和瑞科技有限公司出售商品/提供劳务11193.00

北京华大九天科技股份有限公司出售商品/提供劳务11070.00

中电智开系统技术有限公司出售商品/提供劳务10939.168397739.47

中国电子进出口珠海有限公司出售商品/提供劳务9950.959950.94

南京华东电子集团有限公司出售商品/提供劳务9691.689691.67

湖南中软信息系统有限公司出售商品/提供劳务9667.92

中电九天智能科技有限公司出售商品/提供劳务8955.848955.85

高怡达科技（深圳）有限公司出售商品/提供劳务8955.84

甘肃长风电子科技有限责任公司出售商品/提供劳务8753.048753.03

中国电子物资东北有限公司出售商品/提供劳务8701.149479.39

中国长城桂林软件技术有限责任公司出售商品/提供劳务8701.148701.13

深圳市锐能微科技有限公司出售商品/提供劳务8701.148701.13

广东亿安仓供应链科技有限公司出售商品/提供劳务8018.873144.65

长城国际信息技术（深圳）有限公司出售商品/提供劳务7399.50

中电安世（成都）科技有限公司出售商品/提供劳务7390.74

-207-深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文关联方关联交易内容本期发生额上期发生额

中电数科（北京）科技产业发展有限公司出售商品/提供劳务6745.286745.26

中国电子器材有限公司出售商品/提供劳务6622.419011.24

中国信息安全研究院有限公司出售商品/提供劳务6191.046191.04

湖南弈安云信息技术有限公司出售商品/提供劳务6132.072555.05

广东艾矽易信息科技有限公司出售商品/提供劳务4716.98

深圳市思尼克技术有限公司出售商品/提供劳务3773.581179.25

振华研究院（贵阳）有限公司出售商品/提供劳务3597.18

彩虹集团新能源股份有限公司出售商品/提供劳务3301.89

深圳亿安仓供应链科技有限公司出售商品/提供劳务3301.881375.80

数字湖南有限公司出售商品/提供劳务2470.39394864.81

深圳思尔泰技术有限公司出售商品/提供劳务2452.83786.16

振华集团深圳电子有限公司出售商品/提供劳务1426.86

苏州云芯微电子科技有限公司出售商品/提供劳务1297.16

深圳南方信息企业有限公司出售商品/提供劳务1233.2510181.77

上海浦东软件园创业投资管理有限公司出售商品/提供劳务518.911556.58

长沙亿安仓供应链科技有限公司出售商品/提供劳务471.69196.55

长沙湘计海盾科技有限公司出售商品/提供劳务357.637957.46

南京熊猫信息产业有限公司出售商品/提供劳务283.02

迈普通信技术股份有限公司出售商品/提供劳务283.02

东莞市中电桑达科技有限公司出售商品/提供劳务181.6彩虹（延安）新能源有限公司出售商品/提供劳务196385.11

冠捷视听科技（深圳）有限公司出售商品/提供劳务56263.22

中电华大科技（深圳）有限公司出售商品/提供劳务621136.32

深圳桑达科技发展有限公司出售商品/提供劳务264272.39

中软信息系统工程有限公司出售商品/提供劳务56773.58

中国通广电子有限公司出售商品/提供劳务236381.92

中电金信软件（上海）有限公司出售商品/提供劳务128376.90

中国电子信息产业集团有限公司出售商品/提供劳务2961647.85

德州数字城市建设运营有限公司出售商品/提供劳务5394500.00

合肥沛顿存储科技有限公司出售商品/提供劳务16847472.24

南京中电熊猫照明有限公司出售商品/提供劳务2119138.95

中国电子有限公司出售商品/提供劳务199211.38

深圳中电智方舟运营有限公司出售商品/提供劳务1233.25

亿安仓（香港）有限公司出售商品/提供劳务589.6

中电智能技术南京有限公司出售商品/提供劳务11234.71

中国电子器材国际有限公司出售商品/提供劳务589.6

中国中电浙江国际经贸有限公司出售商品/提供劳务4893.87

四川长城计算机系统有限公司出售商品/提供劳务38609.43

中国电子物资西北有限公司出售商品/提供劳务783

南京中软软件与技术服务有限公司出售商品/提供劳务35762.26

-208-深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文关联方关联交易内容本期发生额上期发生额

德阳数字城市科技有限公司出售商品/提供劳务406815.85

中电长城圣非凡信息系统有限公司出售商品/提供劳务70531.13

中电金信数字科技集团股份有限公司出售商品/提供劳务9728.30

贵州振华电子信息产业技术研究有限公司出售商品/提供劳务3597.18

艾弗世（苏州）专用设备股份有限公司出售商品/提供劳务17315.10

中软信息服务有限公司出售商品/提供劳务1169911.50

中电车联信安科技有限公司出售商品/提供劳务40344.33

数字抚州网络科技有限公司出售商品/提供劳务475315.89

安徽中电数城科技有限公司出售商品/提供劳务3169176.77

南京微盟电子有限公司出售商品/提供劳务3537.74

文思海辉技术有限公司出售商品/提供劳务209826.40

中电防务科技有限公司出售商品/提供劳务39776.43

（2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入

上海华虹集成电路有限责任公司房屋建筑物388855.80

小华半导体有限公司房屋建筑物190263.47203622.84

冠捷视听科技（深圳）有限公司房屋建筑物53904.74

中电华大科技（深圳）有限公司房屋建筑物562834.83

深圳桑达科技发展有限公司房屋建筑物237047.52

本公司作为承租方：

单位：元简化处理的短期未纳入租赁负租赁和低价值资债计量的可变承担的租赁负增加的使用权支付的租金产租赁的租金费租赁付款额债利息支出资产

出租方租赁资用（如适用）（如适用）名称产种类上期本期上期本期上期本期上期本期发上期发本期发发生发生发生发生发生发生发生生额生额生额额额额额额额额中国中电国际

4426443955894941178912805

信息服房屋

52.4841.20.188.59944.52

务有限公司中国电子信息

559594.

产业集房屋

35

团有限公司中国信息安全12161216761862727622房屋

研究院761.181.1837.2053.36有限公

-209-深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文简化处理的短期未纳入租赁负租赁和低价值资债计量的可变承担的租赁负增加的使用权支付的租金产租赁的租金费租赁付款额债利息支出资产

出租方租赁资用（如适用）（如适用）名称产种类上期本期上期本期上期本期上期本期发上期发本期发发生发生发生发生发生发生发生生额生额生额额额额额额额额司

（3）关联担保情况本公司作为担保方

单位：元担保是否担保方被担保方担保金额担保起始日担保到期日已经履行完毕

深圳市桑达实业股份中电（武汉）数字经2023年10月072048年10月06

176515992.25否

有限公司济技术有限公司日日中国电子系统技术有招远中电智慧产业发2019年11月122033年07月21

170800000.00否

限公司展有限公司日日中国电子系统工程第中国电子系统工程第2024年10月292026年10月20二建设（泰国）有限57400811.60否二建设有限公司日日公司中国电子系统技术有中电武强热力有限公2021年01月262031年01月24

42000000.00否

限公司司日日中国电子系统技术有河北煜泰热能科技有2021年08月252025年12月30

7000000.00否

限公司限公司日日

（4）关键管理人员报酬项目本期发生额上期发生额

关键管理人员584.30万元508.72万元

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元期末余额期初余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备货币资金

中国电子财务有限责任公司1662907463.248454299848.09应收票据

湖南中电星河电子有限公司247935.60

中电智能卡有限责任公司159841.73应收账款

安徽中电数城科技有限公司9845600.00346840.003706111.12

北京确安科技股份有限公司13470.60430.5230691.20

-210-深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文期末余额期初余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备北京中电华大电子设计有限

0.000.0055380.00

责任公司北京中软万维网络技术有限

97677.006887.2597677.00

公司彩虹（佛山）平板显示有限

1624684.181299747.351624684.181299747.35

公司彩虹（合肥）光伏有限公司307855.00307855.00307855.00246284.00彩虹（延安）新能源有限公

0.000.00251769.7912588.49

司

彩虹集团有限公司2617459.102595628.082594479.082594479.08成都中电锦江信息产业有限

16398.19536.835074.99

公司

德阳数字城市科技有限公司9328900.002318670.003618000.00德州数字城市建设运营有限

4732687.60709903.142743960.00

公司

高怡达科技（深圳）有限公

13975.20461.4323468.40

司

广东长城科技发展有限公司49190.407368.3149190.40

贵州振华群英电器有限公司0.000.0023540.66

合肥彩虹蓝光科技有限公司2652920.072652920.072652920.072652920.07

湖北东楚通科技有限公司0.000.004754000.00湖北长城计算机系统有限公

59757.506356.0359757.50

司

华大半导体有限公司345563.3015869.53309992.40

江西彩虹光伏有限公司795287.98119293.20795288.0039764.40

蓝信移动（北京）科技有限

0.000.001500000.00

公司

凉山绿科数字科技有限公司0.000.003222117.61泸州市数字创新科技有限公

3736301.00338436.357492744.03417725.48

司南京华睿川电子科技有限公

66692.6710003.9066692.67

司

南京微盟电子有限公司29036.001451.8029036.00

南京熊猫汉达科技有限公司67223.580.0082912.86

南京熊猫信息产业有限公司1128584.00324346.003051867.20825742.48南京中电熊猫液晶显示科技

165121.60157698.51165121.60157698.51

有限公司

南京中电熊猫照明有限公司5634203.941305925.115634203.94601724.39

南京中电熊猫置业有限公司18375.02840.0015225.02

麒麟软件有限公司0.000.00122410.45山西长城计算机系统有限公

144636.017231.80144636.01

司

上海贝岭股份有限公司3880.00194.003879.99上海华虹集成电路有限责任

69228.561384.5786852.26

公司

上海积塔半导体有限公司4100301.510.0017502349.672991290.67上海先进半导体制造有限公

2733924.923348.63612623.338819.43

司

-211-深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文期末余额期初余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备

深圳迪富酒店管理有限公司0.000.00490000.00

深圳市锐能微科技有限公司0.000.004115.99

深圳市振华微电子有限公司65826.00286.5029056.65深圳市中电电力技术股份有

65306.962583.8420495.95

限公司

深圳振华富电子有限公司0.000.001374.99

深圳中电蓝海控股有限公司804207.711332.804228002.721332.80

深圳中电投资有限公司18092341.46904617.0712904158.85203402.21深圳中电长城信息安全系统

0.000.0091000.00

有限公司深圳中软信息系统技术有限

70615.802942.3347077.20

公司

数字大理建设运营有限公司66214601.856666402.217306342.00

数字抚州网络科技有限公司0.000.003267736.35

数字广东网络建设有限公司1077399.0045299.10301993.99

数字湖南有限公司407739.0820665.651931851.44

四川圣洁云创科技有限公司3005927.20109306.445754555.26四川长城计算机系统有限公

0.000.00243350.98

司

武汉中原电子信息有限公司131552.966958.79158648.62武汉中原长江科技发展有限

19970.99870.534950.00

公司

咸阳彩虹光伏玻璃有限公司48256.452412.82437365.3521868.27

新长城科技有限公司940414.576393.753743763.46

银河麒麟软件（长沙）有限

8308.00415.408308.001246.20

公司云南长城计算机系统有限公

20495.983074.4040513.68

司

长城科技产业发展有限公司0.000.004482.00672.30

长城信息股份有限公司149027.607451.38427511.63

浙江确安科技有限公司70615.822942.3347077.22中电（海南）联合创新研究

0.000.005564.98

院有限公司中电（济南）数字科技有限

59680844.322984042.2223613360.007084008.00

公司中电（天津）智慧城市运营

17634498.78881724.942932232.57397536.63

服务有限公司中电（浙江）数据产业有限

295137.5911513.211744200.20

公司

中电车联信安科技有限公司0.000.0044258.00

中电防务科技有限公司0.000.007686.00

中电工业互联网有限公司63503.133175.16154239.67

中电和瑞科技有限公司30895.851248.1819031.27

中电惠融科技（深圳）有限

165082.918254.15159992.08

公司

中电基础产品装备有限公司52469.512747.5339431.51300.00

-212-深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文期末余额期初余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备

中电金信软件（上海）有限

0.000.00272159.02

公司

中电凯杰科技有限公司281876.0014093.80281876.00

中电科创智联（武汉）有限

0.000.0029676.00

责任公司

中电鹏程智能装备有限公司20496.001024.8067705.12

中电商务（北京）有限公司3224284.49165631.926242054.10

中电数据产业集团有限公司48290241.0956490.1297069610.70

中电数科（北京）科技产业

47035.002351.7561934.191251.75

发展有限公司

中电数科科技有限公司197767.842942.33174229.24中电泰日升马鞍山科技有限

68195.5020458.6568195.5020458.65

公司

中电星原科技有限公司49311.612465.5849311.61

中电长城科技有限公司17275819.990.0017861826.20中电长城圣非凡信息系统有

99684.004984.2099684.00

限公司中电长城网际系统应用有限

39214.79980.37187359.59

公司

中电智开系统技术有限公司67534481.8810998926.0674271181.888544138.80

中电智能卡有限责任公司49129.231228.2318824.03

中电智能科技有限公司0.000.0050944.24

中国电子财务有限责任公司67469.481874.742540.06

中国电子产业工程有限公司3205448.78160272.441722258.0584067.43中国电子东莞产业园有限公

22980.011149.0022980.01

司

中国电子进出口有限公司12742044.599152650.6114218204.117703229.76

中国电子器材国际有限公司0.000.00512.9676.94

中国电子器材有限公司46199.962310.0043633.30中国电子信息产业集团有限

406679.9320334.00406679.93

公司第六研究所

中国电子有限公司4844903.99300123.4711937903.99中国软件与技术服务股份有

0.000.0056017.00

限公司中国瑞达投资发展集团有限

224734.3515720.0330295.99

公司中国信息安全研究院有限公

0.000.00161349.33

司中国长城科技集团股份有限

0.000.0010128.2433506.88

公司

中国振华电子集团有限公司1200720.1736.011021330.68

中软信息服务有限公司104127.545206.38104127.54

中软信息系统工程有限公司122749.996137.50182929.996062.50重庆长城计算机系统有限公

36876.255514.6136876.25

司珠海南方软件园发展有限公

186.559.33186.55

司

-213-深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文期末余额期初余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备深圳中电港技术股份有限公

18749.990.00

司

中电九天智能科技有限公司100812.9713867.77中国中电国际信息服务有限

249946.0112497.30

公司

石家庄市智慧产业有限公司1844.00922.00广东艾矽易信息科技有限公

583.320.00

司广东亿安仓供应链科技有限

8000.000.00

公司

深圳市思尼克技术有限公司3932.010.00深圳市中电物业管理有限公

400259.987800.60

司

深圳思尔泰技术有限公司1999.990.00中国电子进出口珠海有限公

10548.00263.70

司山东智城云享大数据信息技

1260223.00189033.45

术有限公司中电金信数字科技集团股份

2062.40103.12

有限公司

中电数创（北京）科技有限

2755675.00245824.37

公司

中软信息技术创新有限公司25854.000.00

武汉中元通信股份有限公司26471.00947.70

小华半导体有限公司62008.210.00上海中软计算机系统工程有

93808.804690.44

限公司东莞中电熊猫科技发展有限

21895.163198.97

公司

南京华东电子集团有限公司9048.13230.58湖南长城计算机系统有限公

61181.041529.53

司

江苏振华新云电子有限公司11174.500.00

广州中软信息技术有限公司40926.010.00

中电金信软件有限公司213251.510.00贵州振华群英电器有限公司

859615.641266.41（国营第八九一厂）

武汉光谷智能科技有限公司5671059.821397646.44上海浦东软件园创业投资管

3299.92165.00

理有限公司

中国电子物资东北有限公司659.8932.99

中国通广电子有限公司65.193.26北京创瑞璟国际经贸有限公

39974.541998.73

司

桂林长海发展有限责任公司14617.00730.85成都长城开发科技股份有限

12273.20613.66

公司中电（郑州）数据产业有限

16000.00800.00

公司

-214-深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文期末余额期初余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备

预付款项0.000.00

北京中电瑞达物业有限公司3156.000.003156.00成都文思海辉智科科技有限

77506.510.0036865.24

公司河北工大科雅科技集团股份

46300.000.0046300.00

有限公司中电（海南）联合创新研究

3148.000.003148.00

院有限公司

中电商务（北京）有限公司0.000.0023860.00

中国电子进出口有限公司144300.000.00144300.00中国信息安全研究院有限公

15540.000.0015540.00

司

中电数创（北京）科技有限

150000.000.00150000.00

公司深圳中电长城信息安全系统

91000.000.00

有限公司深圳市中电电力技术股份有

920.000.00

限公司

中电长城科技有限公司1580683.450.00

麒麟软件有限公司141684.790.00云南长城计算机系统有限公

20017.700.00

司

合同资产0.000.00中国中电国际信息服务有限

24495350.49916126.1124495350.49916126.11

公司

中电智开系统技术有限公司10640000.00114912.00贵州振华群英电器有限公司

81858.41147.35（国营第八九一厂）

新长城科技有限公司33229.4959.81其他应收

0.000.00

款

安徽中电数城科技有限公司0.000.00301878.16

北京中电瑞达物业有限公司30510.000.0030510.00彩虹（合肥）光伏有限公司50000.0050000.0050000.0040000.00

成都中电瑞科建设有限公司493966.28100294.84493966.28德州数字城市建设运营有限

40441.362022.07459654.2817395.21

公司

华大半导体有限公司94031.180.0064568.23

数字抚州网络科技有限公司0.000.0019170.78

武汉城市一卡通有限公司0.000.00

咸阳彩虹光伏玻璃有限公司200000.000.00中电（济南）数字科技有限

37666.000.0035597.84

公司中电（天津）智慧城市运营

536406.9242762.301182953.62

服务有限公司中电河北房地产开发有限公

0.000.004000.00600.00

司中电黄陵数字产业发展有限

0.000.0027301.18

公司

-215-深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文期末余额期初余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备

中电商务（北京）有限公司389029.112733.541033001.40

中国电子进出口有限公司53782.500.0053782.50中国信息安全研究院有限公

210519.000.00210519.00

司

中国振华电子集团有限公司0.000.00150000.00中国中电国际信息服务有限

997500.0040800.00866000.0040800.00

公司

深圳桑达国际电源科技有限24032365.8

24032365.8724032365.8724032365.87

公司7

武汉光谷智能科技有限公司24764984.956863154.72

数字大理建设运营有限公司1197500.000.00泸州市数字创新科技有限公

350981.550.00

司彩虹（延安）新能源有限公

200000.000.00

司

中电智开系统技术有限公司25200.000.00其他非流

0.000.00

动资产中电河北房地产开发有限公

47500000.000.0047500000.00

司

（2）应付项目

单位：元项目名称关联方期末账面余额期初账面余额应付票据

深圳市中电电力技术股份有限公司0.001464104.11

应付账款0.00

安徽中电数城科技有限公司0.00220754.72

北京易捷思达科技发展有限公司4018989.814926791.40

北京中电瑞达物业有限公司1125116.23477587.45

德阳数字城市科技有限公司9473410.912236346.95

德州数字城市建设运营有限公司0.00177302.76

海南长城科技发展有限公司0.00732.71

河北工大科雅科技集团股份有限公司9095379.557712489.38

湖北东楚通科技有限公司0.002303526.54

湖北长城计算机系统有限公司0.0023628.33

湖南长城科技信息有限公司265486.73265486.73

蓝信移动（北京）科技有限公司2808632.552402094.91

凉山绿科数字科技有限公司0.0021600.00

泸州市数字创新科技有限公司762749.003767729.39

迈普通信技术股份有限公司2239439.233381526.92

南京中电熊猫贸易发展有限公司0.00185125.47

南京中电熊猫照明有限公司0.0015239.00

-216-深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文项目名称关联方期末账面余额期初账面余额

麒麟软件有限公司129247.79129247.79

山西长城计算机系统有限公司2034264.002034264.00

陕西长城计算机系统有限公司0.008.87

深圳市中电电力技术股份有限公司9450536.078997813.08

数字大理建设运营有限公司39056.6098113.21

数字广东网络建设有限公司0.00830775.00

新长城科技有限公司247760.00247760.00

云南长城计算机系统有限公司10406522.567018365.38

中电工业互联网有限公司4344635.564344635.56

中电黄陵数字产业发展有限公司0.0020913203.54

中电金信（南京）信息技术有限公司398729.05519899.05

中电金信软件有限公司1825391.592221108.57

中电九天智能科技有限公司838650.00838650.00

中电数据产业集团有限公司17443972.2918573217.57

中电长城科技有限公司1347373.3610420375.27

中国电子数据产业有限公司1654185.181654185.18

中国软件与技术服务股份有限公司106194.69106194.69

中国信息安全研究院有限公司1295422.951787594.98

中软信息系统工程有限公司0.0073394.50

中电数创（北京）科技有限公司21782401.7024163965.10

中国长城科技集团股份有限公司1287.69

中电智能科技有限公司2117523.64

中电智开系统技术有限公司1119347.30

西咸新区数字城市科技有限公司1300566.04中电（天津）智慧城市运营服务有限公司298576.56

合同负债0.00

北京中电瑞达物业有限公司36806.6426091.66

彩虹集团新能源股份有限公司7000.0010500.00

彩虹集团有限公司67670.2040995.81

成都华微电子科技股份有限公司35750.0044000.00

东莞市新迪工贸有限公司3398.853398.85

东莞市振华新能源科技有限公司4125.014125.01

东莞市中电桑达科技有限公司898.361090.84

东莞中电熊猫科技发展有限公司0.0032235.64

甘肃长风电子科技有限责任公司27674.1436952.36

光测工业智能装备（南京）有限公司0.0019749.00

广东艾矽易信息科技有限公司0.003250.01

广东亿安仓供应链科技有限公司0.00500.00

贵州振华风光半导体股份有限公司8250.0018524.50

贵州振华华联电子有限公司8250.008250.00

-217-深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文项目名称关联方期末账面余额期初账面余额

湖南弈安云信息技术有限公司0.006499.96

湖南中电星河电子有限公司29025.30144629.10

江苏振华新云电子有限公司0.0011174.50

南京华东电子集团有限公司0.001225.07

南京中电熊猫晶体科技有限公司15148.4619150.26

南京中电熊猫照明有限公司8799.998799.99

南京中电熊猫置业有限公司2381.4118900.01

麒麟软件有限公司429027.89163772.30

上海贝岭股份有限公司19640.5677482.36

上海浦东软件园股份有限公司98369.3055989.99

深圳南方信息企业有限公司0.001307.25

深圳市思尼克技术有限公司0.0067.99

深圳思尔泰技术有限公司0.00600.01

深圳亿安仓供应链科技有限公司0.003499.97

深圳长城开发科技股份有限公司42483.4112880.01

深圳中电港技术股份有限公司0.0030375.01

深圳中电蓝海控股有限公司16788.603159.00

深圳中电智方舟运营有限公司3137.413137.41

数字广东网络建设有限公司739512.00355920.00

苏州云芯微电子科技有限公司6416.647791.66

武汉长光电源有限公司880.00880.00

武汉中原长江科技发展有限公司0.009900.01

小华半导体有限公司0.009179.99

亿安仓(香港)有限公司0.001500.04

长城电源技术有限公司225556.71345238.71

长沙湘计海盾科技有限公司0.00379.10

长沙亿安仓供应链科技有限公司0.00499.97

振华集团深圳电子有限公司7058.368570.84

中电安世（成都）科技有限公司22196.9030031.10

中电和瑞科技有限公司0.00

中电会展与信息传播有限公司18480.0018480.00

中电惠融商业保理（深圳）有限公司31000.641977.65

中电金投控股有限公司20993.6064887.25

中电金信软件有限公司0.0025392.49

中电六所智能系统有限公司15838.8712594.07

中电长城科技有限公司17236.0043090.00

中电智能技术南京有限公司0.001050.00

中国电子东莞产业园有限公司72053.27100816.87

中国电子器材有限公司65053.2830073.04

中国电子物资东北有限公司37404.6046627.80

-218-深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文项目名称关联方期末账面余额期初账面余额

中国瑞达投资发展集团有限公司0.0059243.99

中国通广电子有限公司3750.003750.00

中国长城科技集团股份有限公司136763.50268709.23

中国振华（集团）科技股份有限公司9075.009075.00

中国振华电子集团新天动力有限公司2035.002035.00

中国振华电子集团有限公司13879.2323204.19

中国振华集团永光电子有限公司0.0011055.00

中国中电国际信息服务有限公司166881.12112946.86

珠海南方软件园发展有限公司0.0012885.88

珠海中电科技产业投资有限公司4706.104706.10

中电数创（北京）科技有限公司0.0065566.78

中电数据产业有限公司0.00

中国信息安全研究院有限公司6562.50

湖南中软信息系统有限公司10247.99

湖南计算机厂有限公司16518.60

中国电子进出口珠海有限公司0.00

中电惠融科技（深圳）有限公司141873.12

长城国际信息技术（深圳）有限公司45479.70

东莞市中电爱华电子有限公司42750.00中国振华集团永光电子有限公司（国营第八七三

8250.00

厂）

中国电子信息产业集团有限公司120000.00

上海浦东软件园创业投资管理有限公司3410.00

成都环宇芯科技有限公司3300.00

贵州振华新材料股份有限公司2750.00

深圳振华富电子有限公司12375.03

广东中电亿科电子器材有限公司4967.55

桂林长海发展有限责任公司36833.40

深圳市锐能微科技有限公司12241.21

中电智能科技有限公司20058.74

振华研究院（贵阳）有限公司10803.49

上海浦软汇智商业经营管理有限公司4200.00

深圳中电投资有限公司21275.04

中国电子产业工程有限公司81459.19

中国长城桂林软件技术有限责任公司9223.20

中电工业互联网有限公司162886.31

中国振华集团云科电子有限公司2805.00

南京中电熊猫信息产业集团有限公司37265.40

北京中电华大电子设计有限责任公司1999.00中电（海南）联合创新研究院有限公司29707.82

-219-深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文项目名称关联方期末账面余额期初账面余额

中电数科（北京）科技产业发展有限公司47035.00

中国中电浙江国际经贸有限公司4199.99

中电金信软件（上海）有限公司6187.16

中软云智技术服务有限公司3150.00

北京华大九天科技股份有限公司51826.05中电（浙江）数据产业有限公司5775.00

天津滨海新区科技金融投资集团有限公司3059.00

应付股利0.00

中国中电国际信息服务有限公司9750000.009750000.00

其他应付款0.00

中国中电国际信息服务有限公司6404924.346404924.34

中国电子财务有限责任公司0.00221650.00

德阳数字城市科技有限公司0.0048190.00

冠捷视听科技（深圳）有限公司20160.0020160.00

华大半导体有限公司77048.0077048.00

迈普通信技术股份有限公司0.00170738.24

上海华虹集成电路有限责任公司166695.20166695.20

深圳桑达国际电源科技有限公司5114900.005114900.00

深圳桑达科技发展有限公司0.0093618.20

深圳市中电物业管理有限公司1051949.67710220.09

数字广东网络建设有限公司0.00175891.11

小华半导体有限公司77048.0077048.00

中电华大科技（深圳）有限公司0.00256647.20

中电金投控股有限公司0.00185003397.50

中电长城圣非凡信息系统有限公司256750.9666995.21

中国电子器材有限公司100.00100.00

中国电子信息产业集团有限公司40000000.0040000000.00

中国通广电子有限公司0.005000.00

中国信息安全研究院有限公司0.00843201.00

中国长城科技集团股份有限公司2000.002000.00

中电数创（北京）科技有限公司0.00418299.19

湖北东楚通科技有限公司6602.20

泸州市数字创新科技有限公司139139.08

中国电子国际展览广告有限责任公司56283.02

深圳市中电电力技术股份有限公司10248.00

凉山绿科数字科技有限公司17559.04

中电智开系统技术有限公司22678.60

-220-深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

7、资金集中管理

（1）本公司归集至集团的资金本公司未归集至集团母公司账户而直接存入财务公司的资金

单位：元期末余额期初余额项目名称账面余额坏账准备账面余额坏账准备货币资金

1662907463.248454299848.09

合计

1662907463.248454299848.09

其中：因资金集中管理支取受限的资金

（2）本公司从集团母公司或成员单位拆入的资金

单位：元拆入公司名称拆出公司名称期初余额本期增加本期减少期末余额深圳市桑达实业中国电子财务

279000000.00200000000.000.00479000000.00

股份有限公司有限责任公司中电桑达电子设中国电子财务备（江苏）有限99000000.0099000000.0099000000.0099000000.00有限责任公司公司中国系统建设工中国电子财务

45000000.0050000000.0010000000.0085000000.00

程有限公司有限责任公司中国电子系统技中国电子财务

100000000.00586000000.000.00686000000.00

术有限公司有限责任公司深圳中联电子有中国电子财务

31080000.000031080000.00

限公司有限责任公司中国电子系统工中国电子财务

程第二建设有限0300000000.00100000000.00200000000.00有限责任公司公司中电通途（北中国电子财务

京）科技有限公5000000.000.005000000.00有限责任公司司

合计554080000.001240000000.00209000000.001585080000.00

-221-深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

（3）本公司从集团母公司或成员单位拆出的资金无。

（4）向关联方收取的利息

单位：元关联方本期金额上期金额中国电子财务有限责任公司

14251775.899611538.40

合计

14251775.899611538.40

（5）向关联方支付的利息

单位：元关联方本期金额上期金额中国电子财务有限责任公司

15523949.9217000787.51

中国中电国际信息服务有限公司

744132.90

合计

15523949.9217744920.41

十五、股份支付无。

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项无。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

详见“第五节重要事项：重大诉讼仲裁事项”章节

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项无。

-222-深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

2、利润分配情况无。

3、销售退回无。

4、其他资产负债表日后事项说明公司于2024年10月29日召开第九届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于拟出售中电（淄博）能源科技发展有限公司80%股权的议案》。为进一步聚焦主责主业、增加上市公司利润，公司下属中国系统拟公开挂牌转让所持中电淄博80%股权，首次挂牌底价为1.4459亿元，因首次挂牌期间未产生意向受让方，以评估值90%的价格进行了二次挂牌，最终征得的一个意向受让方淄博跃晟能源有限公司（以下简称“淄博跃晟”）为最终的受让方，交易价格为13012.83万元人民币。中国系统已与淄博跃晟签订了《产权交易合同》。截至本报告出具日，已完成股权过户及相关工商变更登记手续。

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正无。

2、债务重组无。

3、资产置换无。

4、年金计划无。

5、终止经营无。

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的业务板块确定了四个报告分部，分别为：高科技产业工程服务、数字与信息服务、数字供热与新能源服务及其他产业服务。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，-223-深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文以决定向其分配资源及评价其业绩。

分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配

-224-深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

（2）报告分部的财务信息

单位：元产业服务数字与信息服项目分部间抵销合计务高科技产业工程数字供热与新其他产业服务服务能源服务

1102037029.6-23434208172.

一、营业收入536318571.4821661126802.66153453413.03

918727644.2561

其中：对外交易收1102037029.623434208172.

529196303.5821660732089.84142242749.50

入961

分部间交易-

7122267.90394712.8211210663.53-

收入18727644.25

二、对联营和合营

-41116372.60-1930838.16263718.46-710844.12-43494336.42企业的投资收益

三、信用减值损失-32405795.6557428086.81554529.98-1481018.4424095802.70

四、资产减值损失-2888404.22-20663053.99-7481382.74-3626444.98-34659285.93

五、折旧费和摊销

101419671.5448413844.74163723304.6528665266.49342222087.42

费六、利润总额（亏--520595518.30797753170.28116932298.60-16187324.69144491155.4233411470.44损总额）

5

七、所得税费用4181187.00173711324.5731312864.81876945.76210082322.14八、净利润（净亏--524776705.30797753170.28116932298.60-222088459.83144491155.423329148.30

损）

5

9657141929.57013950162.51834215312.567907205916.

九、资产总额49403677442.18-1778929.96

93892

7901910887.34118113495.04164025762.955890423801.

十、负债总额39706833380.63-459724.80

42918

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项无。

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）按账龄披露

单位：元账龄期末账面余额期初账面余额

1年以内（含1年）15657141.0118119820.04

1至2年532163.7032659.24

2至3年30829.58

3至4年251462.65251462.65

225深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

4至5年

5年以上1204339.511204339.51

小计17675936.4519608281.44

减：坏账准备1794778.221783281.10

合计15881158.2317825000.34

（2）按坏账计提方法分类披露

单位：元期末余额类别账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例

按单项计提坏账准备的应收账款1382538.167.82%1382538.16100.00%0.00

其中：

按组合计提坏账准备的应收账款16293398.2992.18%412240.062.53%15881158.23

其中：

其中：账龄组合16293398.2992.18%412240.062.53%15881158.23合并内关联方余额

合计17675936.45100.00%1794778.2210.15%15881158.23续上表期初余额类别账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例

按单项计提坏账准备的应收账款1382538.167.05%1382538.16100.00%0.00

其中：

按组合计提坏账准备的应收账款18225743.2892.95%400742.942.20%17825000.34

其中：

账龄组合18148172.9892.55%400742.942.21%17747430.04

关联方组合77570.300.40%77570.30

合计19608281.44100.00%1783281.109.09%17825000.34期末单项计提坏账准备的应收账款

单位：元期初余额期末余额名称账面余额坏账准备账面余额坏账准备计提比例计提理由长沙桑达科技发展实

599000.00599000.00599000.00599000.00100.00%预计无法收回

业有限公司中远海运科技股份有

265200.00265200.00265200.00265200.00100.00%预计无法收回

限公司深圳市爱尔发智能设

91000.0091000.0091000.0091000.00100.00%预计无法收回

备有限公司

潘显东64195.0064195.0064195.0064195.00100.00%预计无法收回

226深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

期初余额期末余额名称账面余额坏账准备账面余额坏账准备计提比例计提理由广东飞达交通工程有

62154.5162154.5162154.5162154.51100.00%预计无法收回

限公司山西华远交通光电技

50000.0050000.0050000.0050000.00100.00%预计无法收回

术工程有限公司武汉烽火信息集成技

42420.0042420.0042420.0042420.00100.00%预计无法收回

术有限公司井冈山风景名胜区管

30370.0030370.0030370.0030370.00100.00%预计无法收回

理局

HOMING SYSTEMS

178198.65178198.65178198.65178198.65100.00%预计无法收回

LLC

合计1382538.161382538.161382538.161382538.16按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例

1年以内（含1年）15657141.01313142.822.00%

1至2年532163.7053216.3710.00%

2至3年30829.589248.8730.00%

3至4年73264.0036632.0050.00%

4至5年

5年以上

合计16293398.29412240.06

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他按单项计提坏

1382538.161382538.16

账准备按组合计提坏

400742.9411497.12412240.06

账准备

合计1783281.1011497.121794778.22

（4）本期实际核销的应收账款情况无。

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元单位名称应收账款期末余额占应收账款合计的比例坏账准备期末余额

盐城市公安局亭湖分局11128739.6862.96%222574.79

227深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

深流微智能科技（深圳）有限公司2484266.2214.05%87531.70

长沙桑达科技发展实业有限公司599000.003.39%599000.00

深圳市泰兴隆实业有限公司宜宾海鲜酒家479360.002.71%9587.20

深圳中科易农生物科技有限公司439677.402.49%12996.47

合计15131043.3085.60%931690.16

2、其他应收款

单位：元项目期末余额期初余额

应收股利1996124.03

其他应收款358098759.43334970282.36

合计358098759.43336966406.39

（1）应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)期末余额期初余额

中电聚信股权投资（珠海）合伙企业

1996124.03（有限合伙）

合计1996124.03

（2）其他应收款

1）按账龄披露

单位：元账龄期末账面余额期初账面余额

1年以内（含1年）282001550.69258368984.25

1至2年2110332.002614727.00

2至3年25000.00

3至4年25000.002925564.00

4至5年2925564.00

5年以上95093973.8595093973.85

小计382156420.54359028249.10

减：坏账准备24057661.1124057966.74

合计358098759.43334970282.36

2）按坏账计提方法分类披露

单位：元

228深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

期末余额类别账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例单项计提坏账准备的其他应收款

24032365.876.29%24032365.87100.00%

项按信用风险特征组合计提坏账准

358124054.6793.71%25295.240.01%358098759.43

备的其他应收款项

合计382156420.54100.00%24057661.116.30%358098759.43续上表期初余额类别账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例单项计提坏账准备的其他应收款

24032365.876.69%24032365.87100.00%

项按信用风险特征组合计提坏账准

334995883.2393.31%25600.871.00%334970282.36

备的其他应收款项

合计359028249.10100.00%24057966.746.70%334970282.36

3）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额

其他单位往来380429869.64354322606.77

押金、备用金1726550.904705642.33

小计382156420.54359028249.10

减：坏账准备24057661.1124057966.74

合计358098759.43334970282.36

4）坏账准备计提情况

单位：元

第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备整个存续期预期信用整个存续期预期信用未来12个月预期信用合计损失（未发生信用减损失（已发生信用减损失值）值）

2025年1月1日余额25600.8724032365.8724057966.74

2025年1月1日余额

在本期

本期计提-305.63-305.63

2025年6月30日余

25295.2424032365.8724057661.11

额

229深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

5）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回转销或核销其他按单项计提坏

24032365.8724032365.87

账准备按组合计提坏

25600.87-305.6325295.24

账准备

合计24057966.74-305.6324057661.11

6）本期实际核销的其他应收款情况无。

7）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元占其他应收款期坏账准备期末余单位名称款项的性质期末余额账龄末余额合计数的额比例中电桑达电子设备（江借款及利息271269778.501年以内70.98%

苏）有限公司

1年以内，5年以

深圳中联电子有限公司借款及利息80233686.0020.99%上深圳桑达国际电源科技有

往来款24032365.875年以上6.29%24032365.87限公司中国电子系统技术有限公

往来款2198867.551年以内0.58%司

铁旅科技有限公司往来款1594437.801年以内0.42%

合计379329135.7299.26%24032365.87

3、长期股权投资

单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

对子公司投资9900351279.0910511566.699889839712.409885351279.0910511566.699874839712.40

合计9900351279.0910511566.699889839712.409885351279.0910511566.699874839712.40

（1）对子公司投资

单位：元期末余额（账减值准备期期初余额（账面价减值准备期本期增减变动被投资单位面价值）末余额

值）初余额追加投资减少投资中电（武汉）数字

132038992.1015000000.00147038992.10

经济技术有限公司

230深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

中电云计算技术有

2000000000.002000000000.00

限公司深圳桑达国际电源

10511566.6910511566.69

科技有限公司深圳市桑达无线通

284703584.75284703584.75

讯技术有限公司深圳中联电子有限

165316455.86165316455.86

公司中电桑达电子设备

161087171.89161087171.89（江苏）有限公司中电国际物流（北

188954149.72188954149.72

京）有限公司深圳中电桑飞智能

70000000.0070000000.00

照明科技有限公司中电智广系统技术

51000000.0051000000.00

有限公司中国电子系统技术

6821229358.086821229358.08

有限公司中电信息系统（河

510000.00510000.00

北）有限公司

合计9874839712.4010511566.6915000000.009889839712.4010511566.69

4、营业收入和营业成本

单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

主营业务30044467.9915231046.6437732926.3912812877.89

合计30044467.9915231046.6437732926.3912812877.89

5、投资收益无。

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元项目金额说明

非流动性资产处置损益-731034.45计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

25763219.46

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）单独进行减值测试的应收款项减值准

4949496.45

备转回除上述各项之外的其他营业外收入和

-5760756.03支出其他符合非经常性损益定义的损益项

231深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

目

减：所得税影响额2342082.84

少数股东权益影响额（税后）6125549.30

合计15753293.29--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

2、净资产收益率及每股收益

单位：元每股收益报告期利润加权平均净资产收益率

基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）归属于公司普通股股东的净

-1.52%-0.0857-0.0857利润扣除非经常性损益后归属于

-1.77%-0.0995-0.0995公司普通股股东的净利润

232深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

第九节其他报送数据

一、其他重大社会安全问题情况上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

□是□否□不适用报告期内是否被行政处罚

□是□否□不适用

处罚事项、处罚措施及整改情况：

1、2025年3月6日，中电二（越南）有限公司因延迟提交纳税申报表，河内市税务局依据《政府2020年10月19日第

125/2020/ND-CP 号法令》向中电二（越南）有限公司作出行政处罚【13898/Q?-CTHN-KK-XPVPHC】：罚款 3500000 越南盾（约合人民币960元）。中电二（越南）有限公司收到处罚通知后按期缴纳罚款。中电二（越南）有限公司将加强对越南财税政策的学习与管理，完善公司财税制度；定期进行税务自查，及时发现和纠正潜在的税务问题；与税务机关保持良好的沟通，及时了解税收政策的变化，积极配合税务机关的工作。

2、2025年3月24日，中电诚达医药工程设计（河北）有限公司因未按照消防技术标准强制性要求进行消防设计，宝鸡

市住房和城乡建设局依据《中华人民共和国消防法》作出行政处罚【宝住建消行罚字[2024]14号】：罚款10000元。中电诚达医药工程设计（河北）有限公司收到处罚通知后按期缴纳罚款，并修改了图纸使之符合规范要求。

3、2025年5月19日，中电二（越南）有限公司因未按时缴纳企业所得税及个人所得税，越南河内税务局第一区域分局

依据《国会 2019 年 6 月 13 日第 38/2019/QH14 号税务管理》等法律法规向中电二（越南）有限公司作出行政处罚

【121464/TB-CCTKV01-KDT】：（1）未按时缴纳企业所得税对公司处以 1613739 越南盾（约合人民币 450 元）的滞纳金罚

款；（2）未按时缴纳个人所得税对公司处以948683越南盾（约合人民币265元）的滞纳金罚款。中电二（越南）有限公司收到处罚通知后按期缴纳罚款。中电二（越南）有限公司将加强对越南财税政策的学习与管理，完善公司财税制度；定期进行税务自查，及时发现和纠正潜在的税务问题；与税务机关保持良好的沟通，及时了解税收政策的变化，积极配合税务机关的工作。

4、2025年5月26日，中电二（越南）有限公司因增值税申报错误、发票使用不当及其他申报错误等，越南河内税务局

第一区域分局依据《行政处罚法》《税收管理法》及相关实施细则向中电二（越南）有限公司作出行政处罚【16657/Q?-

CCTKV01-TTKT5-XPVPHC】：（1）申报错误罚款 99450000越南盾；（2）发票使用不当罚款 74400000越南盾；（3）其他

申报错误罚款1000000越南盾，总罚款金额：174850000越南盾（约合人民币47961.36元）。中电二（越南）有限公司收到处罚通知后按期缴纳罚款。中电二（越南）有限公司将加强对越南财税政策的学习与管理，完善公司财税制度；定期进行税务自查，及时发现和纠正潜在的税务问题；与税务机关保持良好的沟通，及时了解税收政策的变化，积极配合税务机关的工作。

二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□适用□不适用谈论的主要接待对象调研的基本情接待时间接待地点接待方式接待对象内容及提供类型况索引的资料

广发证券、中信建

投、银河证券、东吴

证券、国泰海通证

北京市丰台区券、长城证券、国盛详见000032巨潮资讯网

小屯路实地调研及网证券、开源证券、长深桑达Ａ投2025 年 05 月 机构、个 （http://www

8号科研楼一络平台线上交江证券、国投证券、资者关系管

19 日 人 .cninfo.com.

楼科技报告厅流东方证券、东方财富理信息

cn）及线上直播证券等券商行业分析20250519师，兴业基金、银华基金、天风证券资

管、长城财富资管、

233深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

汇添富基金、创金合

信基金等机构代表，以及个人投资者共123人

三、上市公司与控股股东及其他关联方资金往来情况

□适用□不适用

单位：万元利息支往来方名称往来性质期初余额报告期发生额报告期偿还额期末余额利息收入出中国电子财务有限责任公司经营性往来

1425.18

845429.981822911.012502050.24166290.75

北京中电华大电子设计有限责任经营性往来

公司5.54-5.54-彩虹（佛山）平板显示有限公司经营性往来

162.47--162.47彩虹（合肥）光伏有限公司经营性往来

30.79--30.79

彩虹集团（邵阳）特种玻璃有限经营性往来

公司----彩虹集团有限公司经营性往来

259.452.30-261.75

东莞中电熊猫科技发展有限公司经营性往来

-2.19-2.19合肥彩虹蓝光科技有限公司经营性往来

265.29--265.29

湖北长城计算机系统有限公司经营性往来

5.98--5.98

湖南长城计算机系统有限公司经营性往来

-6.12-6.12华大半导体有限公司经营性往来

31.0016.8413.2834.56

南京华东电子集团有限公司经营性往来

-0.90-0.90南京熊猫信息产业有限公司经营性往来

305.19-192.33112.86

南京中电熊猫液晶显示科技有限经营性往来

公司16.51--16.51南京中电熊猫照明有限公司经营性往来

563.42--563.42

麒麟软件有限公司经营性往来

12.2418.5430.78-

山西长城计算机系统有限公司经营性往来

14.46--14.46

234深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

上海贝岭股份有限公司经营性往来

0.39--0.39

深圳市中电电力技术股份有限公经营性往来

司2.057.212.736.53深圳长城开发科技股份有限公司经营性往来

----深圳中电港技术股份有限公司经营性往来

-1.87-1.87深圳中电蓝海控股有限公司经营性往来

422.80-342.3880.42

深圳中电投资有限公司经营性往来

1290.42518.81-1809.23

深圳中软信息系统技术有限公司经营性往来

4.712.35-7.06

武汉中电通信有限责任公司经营性往来

----武汉中元通信股份有限公司经营性往来

-3.791.142.65武汉中原长江科技发展有限公司经营性往来

0.501.50-2.00

小华半导体有限公司经营性往来

-6.20-6.20新长城科技有限公司经营性往来

374.3821.04301.3894.04

浙江确安科技有限公司经营性往来

4.712.35-7.06

中电会展与信息传播有限公司经营性往来

----中电基础产品装备有限公司经营性往来

3.941.31-5.25

中电科创智联（武汉）有限责任经营性往来

公司2.97-2.97-

中电商务（北京）有限公司经营性往来

624.217.94309.72322.43

中电泰日升马鞍山科技有限公司经营性往来

6.82--6.82

中电长城网际系统应用有限公司经营性往来

18.743.9218.743.92

中电智能科技有限公司经营性往来

5.09-5.09-

中国电子进出口有限公司经营性往来

1421.8265.23212.851274.20

中国软件与技术服务股份有限公经营性往来

司5.60-5.60-中国信息安全研究院有限公司经营性往来

16.13-16.13-

中国长城科技集团股份有限公司经营性往来

1.01-1.01-

235深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

中国振华电子集团有限公司经营性往来

102.1317.94-120.07彩虹（延安）新能源有限公司经营性往来

25.18-25.18-

广东艾矽易信息科技有限公司经营性往来

-0.180.120.06广东亿安仓供应链科技有限公司经营性往来

-0.80-0.80广东长城科技发展有限公司经营性往来

4.92--4.92

江西彩虹光伏有限公司经营性往来

79.53--79.53

南京微盟电子有限公司经营性往来

2.90--2.90

深圳市锐能微科技有限公司经营性往来

0.41-0.41-

深圳市思尼克技术有限公司经营性往来

-0.39-0.39深圳市中电物业管理有限公司经营性往来

-40.03-40.03深圳中电智方舟运营有限公司经营性往来

----数字广东网络建设有限公司经营性往来

30.2077.54-107.74

咸阳彩虹光伏玻璃有限公司经营性往来

43.7411.0849.994.83

银河麒麟软件（长沙）有限公司经营性往来

0.83--0.83

云南长城计算机系统有限公司经营性往来

4.05-2.002.05

长城科技产业发展有限公司经营性往来

0.45-0.45-

长城信息股份有限公司经营性往来

42.75-27.8514.90中电（海南）联合创新研究院有经营性往来

限公司0.56-0.56-中电工业互联网有限公司经营性往来

15.42-9.076.35

中电惠融科技（深圳）有限公司经营性往来

16.000.51-16.51

中电数据产业集团有限公司经营性往来

9706.96135.325013.264829.02

中电数科（北京）科技产业发展经营性往来

有限公司6.191.494.70中国电子财务有限责任公司经营性往来

0.256.50-6.75

中国电子数据产业有限公司经营性往来

172.23-172.23-

236深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

中国电子器材国际有限公司经营性往来

0.05-0.05-

中国电子信息产业集团有限公司经营性往来

第六研究所40.675.005.0040.67中国电子有限公司经营性往来

1193.79-709.30484.49

中国瑞达投资发展集团有限公司经营性往来

3.0319.44-22.47

中国振华集团云科电子有限公司经营性往来

-6.506.50-重庆长城计算机系统有限公司经营性往来

3.69--3.69

华大半导体有限公司经营性往来

-47.8413.2834.56中电数科科技有限公司经营性往来

17.4215.0812.7219.78

南京华睿川电子科技有限公司经营性往来

6.67--6.67

中国电子东莞产业园有限公司经营性往来

2.30--2.30

珠海南方软件园发展有限公司经营性往来

0.02--0.02

武汉中原电子信息有限公司经营性往来

15.862.535.2313.16

南京中电熊猫置业有限公司经营性往来

1.520.32-1.84

中国电子器材有限公司经营性往来

4.360.26-4.62

中电金信软件（上海）有限公司经营性往来

27.22-27.22-

中软信息服务有限公司经营性往来

10.41-10.41

中软信息系统工程有限公司经营性往来

18.29-6.0212.27

深圳迪富酒店管理有限公司经营性往来

49.00-49.00-

中电凯杰科技有限公司经营性往来

28.19--28.19中电（浙江）数据产业有限公司经营性往来

174.4229.51174.4229.51

数字湖南有限公司经营性往来

193.190.25152.6740.77

四川长城计算机系统有限公司经营性往来

24.34-24.34-

深圳中电长城信息安全系统有限经营性往来

公司9.10-9.10-中电长城科技有限公司经营性往来

1786.1890.67149.271727.58

237深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

北京确安科技股份有限公司经营性往来

3.071.723.441.35

中电智能卡有限责任公司经营性往来

1.885.592.564.91

中电防务科技有限公司经营性往来

0.77-0.77-

中电长城圣非凡信息系统有限公经营性往来

司9.97--9.97成都中电锦江信息产业有限公司经营性往来

0.511.13-1.64

深圳市振华微电子有限公司经营性往来

2.917.804.136.58

高怡达科技（深圳）有限公司经营性往来

2.350.951.901.40

南京熊猫汉达科技有限公司经营性往来

8.296.728.296.72

中电和瑞科技有限公司经营性往来

1.901.19-3.09

深圳振华富电子有限公司经营性往来

0.145.005.14-

北京中软万维网络技术有限公司经营性往来

9.774.014.019.77

中电鹏程智能装备有限公司经营性往来

6.77-4.722.05

贵州振华群英电器有限公司经营性往来

2.35-2.35-

中电星原科技有限公司经营性往来

4.93--4.93

上海华虹集成电路有限责任公司经营性往来

8.69-1.776.92

上海积塔半导体有限公司经营性往来

1750.231340.20410.03

中电车联信安科技有限公司经营性往来

4.43-4.43-

上海先进半导体制造有限公司经营性往来

61.26248.5136.38273.39

冠捷视听科技（深圳）有限公司经营性往来

----中国电子产业工程有限公司经营性往来

424.69104.15320.54

中电金信数字科技集团股份有限经营性往来

公司0.21-0.21

中电数创（北京）科技有限公司经营性往来

276.701.13275.57

中软信息技术创新有限公司经营性往来

7.765.172.59

上海中软计算机系统工程有限公经营性往来

司9.38-9.38

238深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

江苏振华新云电子有限公司经营性往来

1.12-1.12

广州中软信息技术有限公司经营性往来

12.898.804.09

中电金信软件有限公司经营性往来

28.957.6221.33贵州振华群英电器有限公司（国经营性往来

营第八九一厂）36.4836.48-北京创瑞璟国际经贸有限公司经营性往来

125.00125.00-

桂林长海发展有限责任公司经营性往来

1.720.261.46

成都长城开发科技股份有限公司经营性往来

1.23-1.23中电（郑州）数据产业有限公司经营性往来

1.60-1.60彩虹（合肥）光伏有限公司经营性往来

5.00--5.00

中电商务（北京）有限公司经营性往来

103.30-64.4038.90

中国电子进出口有限公司经营性往来

5.38--5.38

中国信息安全研究院有限公司经营性往来

21.05--21.05

中国振华电子集团有限公司经营性往来

15.00-15.00-

中电河北房地产开发有限公司经营性往来

0.400.40-彩虹（延安）新能源有限公司经营性往来

-20.0020.00华大半导体有限公司经营性往来

6.462.94-9.40

北京中电瑞达物业有限公司经营性往来

3.05--3.05

中国中电国际信息服务有限公司经营性往来

86.6013.1599.75

深圳中电长城信息安全系统有限经营性往来

公司-9.109.10中电（海南）联合创新研究院有经营性往来

限公司0.310.31

中电商务（北京）有限公司经营性往来

2.392.39-

中国电子进出口有限公司经营性往来

14.4314.43

中国信息安全研究院有限公司经营性往来

1.551.55

北京中电瑞达物业有限公司经营性往来

0.320.32

239深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

云南长城计算机系统有限公司经营性往来

-2.002.00成都文思海辉智科科技有限公司经营性往来

3.694.067.75

中电数创（北京）科技有限公司经营性往来

15.0015.00

深圳市中电电力技术股份有限公经营性往来

司0.090.09中电长城科技有限公司经营性往来

158.07158.07

麒麟软件有限公司经营性往来

14.1714.17

中国中电国际信息服务有限公司经营性往来

2449.542449.54

新长城科技有限公司经营性往来

3.323.32贵州振华群英电器有限公司（国经营性往来

营第八九一厂）8.198.19中电河北房地产开发有限公司经营性往来

4750.004750.00

深圳中联电子有限公司非经营性往

来7992.007992.00深圳中联电子有限公司非经营性往

194.32

来11.97194.32174.9231.37

中电桑达电子设备（江苏）有限非经营性往

公司来24335.0029800.0027200.0026935.00

中电桑达电子设备（江苏）有限非经营性往

549.08

公司来568.99549.08928.29189.78

中电桑达电子设备（江苏）有限经营性往来

公司11.359.152.20中电（武汉）数字经济技术有限经营性往来

公司110.6436.09146.73深圳桑达国际电源科技有限公司非经营性往

来2403.242403.24中国电子系统工程第三建设有限经营性往来

公司5.805.80-中电系统建设工程有限公司经营性往来

1.961.96-

河北中电京安节能环保科技有限经营性往来

公司68.1761.516.66安徽中电数城科技有限公司经营性往来

370.61663.9550.00984.56

德阳数字城市科技有限公司经营性往来

361.80571.09-932.89

德州数字城市建设运营有限公司经营性往来

274.40198.87-473.27

湖北东楚通科技有限公司经营性往来

475.40-475.40-

240深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

泸州市数字创新科技有限公司经营性往来

749.27122.70498.34373.63

数字大理建设运营有限公司经营性往来

730.635930.8340.006621.46

四川圣洁云创科技有限公司经营性往来

575.46274.87300.59中电（济南）数字科技有限公司经营性往来

2361.343606.74-5968.08中电（天津）智慧城市运营服务经营性往来

有限公司293.221470.23-1763.45中电智开系统技术有限公司经营性往来

7427.12673.676753.45

石家庄市智慧产业有限公司经营性往来

-0.18-0.18山东智城云享大数据信息技术有经营性往来

限公司-126.02-126.02武汉光谷智能科技有限公司经营性往来

622.03-54.92567.11

凉山绿科数字科技有限公司经营性往来

322.21-322.21-

数字抚州网络科技有限公司经营性往来

326.77-326.77-

蓝信移动（北京）科技有限公司经营性往来

150.00-150.00-

武汉光谷智能科技有限公司经营性往来

2620.23-143.732476.50

德州数字城市建设运营有限公司经营性往来

45.97-41.934.04中电（济南）数字科技有限公司经营性往来

3.560.21-3.77中电（天津）智慧城市运营服务经营性往来

有限公司118.30-64.6653.64数字大理建设运营有限公司经营性往来

-119.75-119.75数字抚州网络科技有限公司经营性往来

1.92-1.92-

中电黄陵数字产业发展有限公司经营性往来

2.73-2.73-

安徽中电数城科技有限公司经营性往来

30.19-30.19-

泸州市数字创新科技有限公司经营性往来

35.10-35.10

中电智开系统技术有限公司经营性往来

2.52-2.52

河北工大科雅能源科技股份有限经营性往来

公司4.634.63中电智开系统技术有限公司经营性往来

1064.001064.00

241深圳市桑达实业股份有限公司2025年半年度报告全文

凉山绿科数字科技有限公司经营性往来

429.61429.61

四川圣洁云创科技有限公司经营性往来

524.42524.42

数字抚州网络科技有限公司经营性往来

84.7784.77中电（天津）智慧城市运营服务经营性往来

有限公司78.1878.18泸州市数字创新科技有限公司经营性往来

218.22218.22

安徽中电数城科技有限公司经营性往来

229.09229.09

数字大理建设运营有限公司经营性往来

257.97257.97

德阳数字城市科技有限公司经营性往来

90.9290.92

湖北东楚通科技有限公司经营性往来

343.26343.26

德州数字城市建设运营有限公司经营性往来

1257.651257.65

合计——932415.521869058.432548065.22253408.732168.58——

2025年度，公司与实际控制人中国电子（含下属企业）发生的日常关联交易预计额度，

相关的决策程序

已经公司第九届董事会第三十八次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过。

公司严格执行上市公司有关关联方资金往来的相关监管规则，并制定了《货币资金管理办法》《关联交易管理办法》等一系列制度确保公司关联方资金往来合规合理发生。公司与控股股东及其他关联方的关联交易及资金往来均严格履行相关审议决策流程，公司资金安全保障措施与中电财务公司关联交易均履行了必要的审批程序并相应进行了信息披露。为有效防范、及时控制和化解公司在中电财务存款的资金风险，维护资金安全，保证资金的流动性，公司审议并通过《公司关于在中国电子财务有限责任公司存款风险的应急处理预案》，并定期评估财务公司风险并出具《风险评估报告》，确保公司资金安全。

深圳市桑达实业股份有限公司

2025年8月26日

242