证券代码：000032 证券简称：深桑达 A 公告编号：2026-051

深圳市桑达实业股份有限公司

关于累计诉讼的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、诉讼仲裁事项

（一）尚未披露的诉讼仲裁事项自上一期诉讼公告披露日至今，深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司发生诉讼仲裁案件共计185件，涉案金额总计为人民币

948622992.58元，已超过公司最近一期经审计净资产（2025年年报数据）的

10%。其中公司及控股子公司作为原告的案件共计25件，涉案金额为人民币

776926080.44元；作为被告（含第三人）的案件共计160件，涉案金额为人

民币171696912.14元。

1.公司（包括控股子公司）诉讼仲裁案件情况：

建设工包头市

中电系统建东方日升（包（2026）内程施工固阳县

1设工程有限头）新材料有/56774941.790222民初一审中

合同纠人民法公司限公司1197号纷院华信咨询设计中国电子系研究院有限公建设工

（2026）鄂襄阳市

统工程第二司、襄阳襄江程施工

2/108049273.0206民初36中级人一审中

建设有限公国有资本投资合同纠号民法院司运营集团有限纷公司

1中国电子系建设工

锡仲无锡市统工程第二无锡华晟光伏程施工

3/79518621.62(2026)字仲裁委仲裁中

建设有限公科技有限公司合同纠

第0725号员会司纷安徽国坤新中国电子系统能源建设有工程第三建设

建设工（2024）皖凤阳县

限公司、安徽有限公司、凤

4/程合同32337422.151126民初人民法一审中

中盛联创建阳县城市资产纠纷4565号院设工程有限投资运营有限公司公司

中国电子系（2026）苏盐城市盐城市大数据技术合

5统技术有限/128555630.509民初33中级人一审中

集团有限公司同纠纷公司号民法院

中国电子系（2026）苏盐城市盐城市大数据技术合

6统技术有限/39646831.2909民初34中级人一审中

集团有限公司同纠纷公司号民法院中国电子系宣城经济技术建设工宣仲案字宣城仲统工程第二

7开发区建设投/程合同30476766.21〔2026〕第裁委员仲裁中

建设有限公资有限公司纠纷269号会司南通华浔

建设建设工（2026）苏张家港中电系统建设

8谢海峰有限程合同11371733.190582民初市人民已结案

工程有限公司公纠纷8777号法院

司、刘尉中国电子系建设工青岛市

(2026)鲁统工程第二青岛汇城产业程施工城阳区

9/31379041.290214民初一审中

建设有限公投资有限公司合同纠人民法

5265号

司纷院中国电子系建设工宜宾市

四川高景太阳（2026）川统工程第二程施工叙州区

10能科技有限公/34801587.641504民初一审中

建设有限公合同纠人民法司4751号司纷院中国电子系建设工

中建海峡(厦福州仲

统工程第二程施工(2026)榕

11门)建设发展/14657785.52裁委员仲裁中

建设有限公合同纠仲受882号有限公司会司纷中国电子系建设工

江苏科隆新能（2026）新新乡仲统工程第二程施工

12源科技有限公/21575354.56仲字第148裁委员仲裁中

建设有限公合同纠司号会司纷

2中国电子系建设工浙江省

（2026）浙统工程第二艾美坚持生物程施工宁海县

13/61887030.260226民初一审中

建设有限公制药有限公司合同纠人民法

6267号

司纷院中国电子系建设工宁波市艾美荣誉（宁(2026)浙统工程第二程施工北仑区

14波）生物制药/55150025.170206民初一审中

建设有限公合同纠人民法有限公司8161号司纷院中国电子系建设工遂宁市

（2026）川统工程第四汕头市建筑工程施工船山区

15/30933654.980903民初一审中

建设有限公程有限公司合同纠人民法

5603号

司纷院中交一航局第一工程有限公

司、河北晟世

中国电子系亿辉新能源产建设工（2026）冀河北省统工程第四业开发服务有程施工0921民初

16/48658148.33沧县人一审中

建设有限公限公司、中交合同纠1911号民法院

司第一航务工程纷

局有限公司、沧州建设发展集团有限公司

其他案件169件162849145.06元

合计948622992.58元

2.相关重大案件详细内容

（1）案件名称：中电系统建设工程有限公司诉东方日升（包头）新材料有限公司建设工程施工合同纠纷诉讼案

原告：中电系统建设工程有限公司

被告：东方日升（包头）新材料有限公司

案件标的额：56774941.79元

诉讼请求：

*判令被告支付原告工程款54348967.44元及自应当付款之日起至款项付清之日止以 LPR 利率计算的资金占用利息 2425974.35 元（暂计至 2026 年 3月20日）；

3* 原告对案涉年产 10GW 拉晶项目机电工程折价、拍卖或者变卖的价款，在

欠付工程款范围内享有建设工程价款优先受偿权；

*判令被告承担本案案件受理费、财产保全费、保全担保费等全部诉讼费用。

起诉主张：

原被告双方就东方日升（包头）新材料有限公司年产 10GW 拉晶项目签订《建设工程施工合同》，签约总价为21000万元，价格形式为固定总价，变更可调。

2024年4月26日，案涉项目经验收合格。施工期间产生38份变更签证，双方

无法就结算金额达成一致。截至目前，被告累计支付工程款178410344元，尚欠付工程款本金54348967.44元，故引发纠纷。

案件进展：一审中。

（2）案件名称：中国电子系统工程第二建设有限公司诉华信咨询设计研究

院有限公司、襄阳襄江国有资本投资运营集团有限公司建设工程施工合同纠纷诉讼案

原告：中国电子系统工程第二建设有限公司

被告一：华信咨询设计研究院有限公司

被告二：襄阳襄江国有资本投资运营集团有限公司

案件标的额：108049273.02元

诉讼请求：

*确认原告与被告签署的《工程总承包项目采购合同》及补充协议已解除；

*判令被告一向原告支付工程款108049273.02元及逾期付款利息（利息以108049273.02元为基数，以全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率为标准，自起诉之日起计算至实际支付之日止）；

*判令被告二在未付工程款内承担连带责任；

*判令本案诉讼费、保全费由二被告承担。

起诉主张：

原告与被告于2021年12月至2022年7月期间分别签订《工程总承包项目

4采购合同》及补充协议，原告全面履行合同各项义务，2023年2月15日案涉工

程完工并移交至被告。后案涉工程通过竣工验收，被告未按约定支付合同款项，故引发纠纷。

案件进展：2026年6月1日，襄阳市中级人民法院出具《交纳诉讼费用通知书》。

（3）案件名称：中国电子系统工程第二建设有限公司与无锡华晟光伏科技有限公司仲裁案

申请人：中国电子系统工程第二建设有限公司

被申请人：无锡华晟光伏科技有限公司

案件标的额：79518621.62

仲裁请求：

*裁决被申请人立即向申请人支付工程款78484384.98元及逾期付款利息，利息以 15151800.33 元为基数，自 2024 年 1 月 21 日起按照一年期 LPR利率计算至实际支付之日止，暂计至仲裁之日为1034236.64元；以

63332584.65元为基数，自提交仲裁之日起计算至实际支付之日止；

*裁决申请人在被申请人欠付工程款范围内对案涉工程拍卖或折价的价款享有优先受偿权；

*本案仲裁费用、保全费由被申请人承担。

仲裁主张：

申请人与被申请人于 2023 年 6 月签订《无锡华晟光伏科技有限公司 3.6GW高效异质结智能制造项目机电 EPC 总承包工程合同》，后申请人依约进场施工，

2024年1月21日案涉工程已整体投入使用。被申请人拖延结算及付款，仅向申

请人支付工程款197263199.67元，欠付工程款本金78484384.98元，故引发纠纷。

案件进展：仲裁中。

（4）案件名称：中国电子系统技术有限公司诉盐城市大数据集团有限公司

5技术合同纠纷诉讼案

原告：中国电子系统技术有限公司

被告：盐城市大数据集团有限公司

案件标的额：128555630.5元

诉讼请求：

*请求判令被告向原告支付合同价款人民币104192628.1元。

*请求判令被告按合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍的标准（15.4%）

向原告支付逾期付款违约金，其中以69648485.4元(70%付款节点)为基数自

2024年6月15日起计算至实际支付之日，以22964071.8元(90%付款节点)为

基数自2025年6月15日计算至实际支付之日，以5790035.45(95%付款节点)为基数自2026年6月15日计算至实际支付之日，以5790035.45(100%付款节点)为基数自三年质保期届满之日计算至实际支付之日(逾期付款违约金暂计

24363002.37元)。

*请求判令被告承担本案全部诉讼费、保全费、保全担保费。

起诉主张：

原被告双方于2021年8月签订《盐南高新区城市驾驶舱1.0项目合同书》，签约金额为116080809元。后原告依约完成案涉项目的建设内容，案涉项目已通过验收。截至目前，被告仅支付第一笔10%预付款，剩余90%的款项全部未支付，故引发纠纷。

案件进展：一审中。

（5）案件名称：中国电子系统工程第二建设有限公司诉艾美坚持生物制药有限公司建设工程施工合同纠纷诉讼案

原告：中国电子系统工程第二建设有限公司

被告：艾美坚持生物制药有限公司

案件标的额：61887030.26元

诉讼请求：

6*依法判令被告支付原告工程款59608466.32元；

*依法判令被告支付逾期付款利息(计算至实际给付之日，暂计算至2026年7月6日为2278563.94元，详见逾期付款利息计算表)；

*依法判令原告在被告欠付的工程款内享有工程价款优先受偿权；

*本案所有诉讼费用由被告承担。

起诉主张：

原被告双方于2020年9月20日就艾美卫信新型细菌性疫苗产业化建设一期

净化机电工程签订《建设工程施工合同》，签约金额为134500000元，合同形式为总价包干合同。后，双方签订多份协议，案涉工程已验收合格。截至目前，被告已支付原告工程款199826000元，尚有59608466.32元工程款未付，故引发纠纷。

案件进展：一审中。

（6）案件名称：中国电子系统工程第二建设有限公司诉艾美荣誉（宁波）生物制药有限公司建设工程施工合同纠纷诉讼案

原告：中国电子系统工程第二建设有限公司

被告：艾美荣誉（宁波）生物制药有限公司

案件标的额：55150025.17元

诉讼请求：

*依法判令被告支付原告工程款53896011.24元；

*依法判令被告支付逾期付款利息(计算至实际给付之日，暂计算至2026年7月3日为1254013.93元)；

*依法判令原告在被告欠付的工程款内享有工程价款优先受偿权；

*本案所有诉讼费用由被告承担。

起诉主张：

原被告双方于2020年至2024年期间就宁波荣安生物药业有限公司人用狂犬

疫苗产业化项目、新冠灭活疫苗产业化及高级别生物安全实验室项目陆续签订多

7份建设工程施工合同，2023年案涉工程通过竣工验收。截至目前，被告已支付

原告工程款523341685.35元，尚有53896011.24元工程款未付，故引发纠纷。

案件进展：一审中。

（二）已披露诉讼仲裁事项的进展更新情况

8原告/被告/第三诉讼诉讼金额案件管辖法院/

序号案件进展情况

申请人被申请人人类型（元）编号仲裁机构技术委

江苏鼎驰电中电桑达电子（2025）徐州市中托开发

1子科技有限设备（江苏）/10000000.00苏03民初级人民法二审中

合同纠公司有限公司417号院纷中国电子系建设工

(2025)赣

统工程第二江西科兴药业程施工德兴市人1.本案已调解结案；

2/29157521.871181民初

建设有限公有限公司合同纠民法院2.已申请强制执行。

1871号

司纷

建设工（2025）浙江东南网中国电子系统

程分包济仲裁字济南仲裁1.双方和解结案；

3架股份有限工程第二建设/63063316.61

合同纠第05508委员会2.我方履行义务中。

公司有限公司纷号

石家庄丰奥房建设工（2025）河北省辛

中电辛集热1.本案已调解结案；

4地产开发有限/程合同15028098.58冀0181民集市人民

力有限公司2.被告履行义务中。

公司纠纷初5924号法院

建设工（2025）上海传芯半中国电子系统上海市浦程施工沪0115民

5导体有限公工程第二建设/32001045.00东新区人一审中

合同纠初92199司有限公司民法院纷号

阳坤工业管建设工（2025）中国电子系统道系统（上程分包济仲裁字济南仲裁

6工程第二建设/20230241.87仲裁中

海）有限公合同纠第05962委员会有限公司司纷号

顺和太和建中国电子系统债权人（2025）杭州市钱

7材（北京）工程第二建设/代位权13443026.00浙0114民塘区人民二审中

有限公司有限公司纠纷初8678号法院中国电子系建设工

广东金湾高景（2025）珠海市金统工程第二程施工

8太阳能科技有/51838514.49粤0404民湾区人民一审中

建设有限公合同纠限公司初5948号法院司纷建设工

中电洲际环邯郸荣盛房地（2025）程施工邯郸仲裁

9保科技发展产开发有限公/11002435.99邯仲字第仲裁中

合同纠委员会有限公司司0541号纷建设工

中电洲际环邯郸荣盛房地（2025）程施工邯郸仲裁

10保科技发展产开发有限公/12538651.42邯仲字第仲裁中

合同纠委员会有限公司司0540号纷中国电子系建设工

（2025）统工程第三上海宝冶集团程施工上海仲裁

11/56803582.77沪仲案字仲裁中

建设有限公有限公司合同纠委员会

第5674号司纷

12中国人民财信息产业电子长鑫保险人49956120.41(2025)皖合肥市蜀一审中

9产保险股份第十一设计研存储代位求0104民初山区人民

有限公司究院科技工程技术偿权纠20732号法院股份有限公有限纷

司、中国电子公司系统工程第三建设有限公

司、上海宝冶集团有限公

司、合肥康尔信电力系统有限公司

中国电子系建设工江苏省连1.一审判决已生效，江苏瑞兆科电(2025)苏统工程第四程施工云港市连本案已结案；

13子材料有限公/61732240.270703民初

建设有限公合同纠云区人民2.被告履行付款义司2139号司纷法院务中。

中国电子系建设工（2025）上海市浦统工程第二上海传芯半导程施工沪0115民

14/42934054.35东新区人二审中

建设有限公体有限公司合同纠初49424民法院司纷号中国电子系建设工青仲庭通统工程第二中建八局第四程施工青岛仲裁

15/40855420.98字（2025）仲裁中

建设有限公建设有限公司合同纠委员会

第880号司纷

（2025）浙0483民桐乡市人中国电子系建设工初5466号民法院；

统工程第二浙江鑫柔科技程施工

16/37366975.66/浙江省嘉二审中

建设有限公有限公司合同纠

(2026)浙兴市中级司纷

04民终人民法院

1504号

（2025）北京市海

福建南威软中国电子系统买卖合京0108民本案已和解结案，被

17/36487775.4淀区人民

件有限公司技术有限公司同纠纷初25370告履行付款义务中。

法院号江苏锦柏建设中国电子系工程有限公建设工徐州经济

（2025）

统工程第二司、徐州经济程施工技术开发

18/34177932.96苏0391民一审中

建设有限公技术开发区金合同纠区人民法初4428号司龙湖城市投资纷院有限公司

建设工1.双方已达成和解，内蒙古陆海（2025）包头市青

中电系统建设程施工原告撤诉，本案已

19建设有限公/27925220.99内0204民山区人民

工程有限公司合同纠结。

司初1866号法院

纷2.被告履行付款义

10务中。

中国电子系建设工（2025）深圳市兆富德深圳市龙统工程第四程施工粤0307民

20旅游开发有限/27739477.6岗区人民一审中

建设有限公合同纠初41114公司法院司纷号

1.已收到二审判

（2025）固阳县人决，本案已结案；

建设工内0222民民法院、

内蒙古陆海2.后双方就与原告

中电系统建设程施工初420号/内蒙古自

21建设有限公/16612824.17相关的系列案件整

工程有限公司合同纠(2025)内治区包头

司体签署和解协议，纷02民终市中级人目前被告履行付款

2589号民法院义务中。

建设工（2025）1.已收到裁决，本案江苏诚意建中国电子系统程分包济仲裁字济南仲裁已结；

22设工程科技工程第二建设/11484540.72

合同纠第02868委员会2.目前被告履行付有限公司有限公司纷号款义务中。

中国电子系建设工本诉：

华宇生物科技（2023）

统工程第二程施工23341575.80腾冲市人

23（腾冲）有限/云0581民执行中

建设有限公合同纠反诉：民法院公司初5881号

司纷1015000.00中国建筑第八中国电子系建设工

工程局有限公（2024）上海市嘉执行期间签署和解统工程第二程施工

24司、上海复诺/55828002.63沪0114民定区人民协议，被告履行付

建设有限公合同纠健生物科技有初589号法院款义务中。

司纷限公司中国电子系建设工

云阳县人和投（2024）统工程第二程施工云阳县人

25资开发（集团）/45863561.61渝0235民二审中

建设有限公合同纠民法院有限公司初720号司纷青岛博华信诚装备科技有限建设工

中电系统建公司、青岛融（2024）青岛市黄程施工

26设工程有限合装备科技有/12987052.64鲁0211民岛区人民执行中

合同纠

公司限公司、成都初824号法院纷霓博科技有限公司建设工

中国电子系江苏时代芯存（2020）程施工淮安仲裁被申请人

27统技术有限半导体有限公/94337874.15淮仲裁字

合同纠委员会破产重整中公司司第0192号纷江苏时代芯存建设工

中国电子系（2020）半导体有限公程施工淮安仲裁被申请人

28统技术有限/26314227.82淮仲受字

司、宁波时代合同纠委员会破产重整中

公司第0193号全芯科技有限纷

11公司

中国电子系建设工

江苏时代芯存（2020）统工程第二程施工淮安仲裁被申请人

29半导体有限公/116723922.32淮仲受字

建设有限公合同纠委员会破产重整中

司第0180号司纷

1.本案已结案；

（2023）

盱眙县人2.原告已收到关于中国电子系建设工苏0830民

民法院、江被告的清算裁定

统工程第二江苏中芯联电程施工初192号/

30/14714931.34苏省淮安书，法院裁定对被

建设有限公子有限公司合同纠（2024）

市中级人告进行清算，后续司纷苏08民终民法院就案涉不动产的拍

1404号卖款进行受偿。

中国电子系建设工

江苏时代全芯（2020）统工程第二程施工淮安仲裁待关联公司破产重

31存储科技股份/19567623.04淮仲受字

建设有限公合同纠委员会整及财产分配中。

有限公司第0181号司纷上海国际中国电子系建设工经济贸易

（2024）

统工程第二 PT.BIOTISPRI 程施工 仲裁委员

32/50192564.02沪贸仲字执行中建设有限公 MAAGRISINDO 合同纠 会（上海国

第0122号司纷际仲裁中

心）

(2021)泸州市中中国电子系建设工川05民初

泸州金能移动级人民法本案执行已终结，统工程第二程施工71号/

33能源科技有限/37142162.62院、四川省原告已申请被告破

建设有限公合同纠（2023）公司高级人民产。

司纷川民终法院

360号

广东汉能薄膜中国电子系太阳能有限公建设工

（2019）河源市源统工程第二司（后更名为：程施工

34/21716450.89粤1602民城区人民被告破产清算中

建设有限公广东河嘉新能合同纠初4192号法院司源科技有限公纷

司）中国电子系建设工

张家港康得新（2019）统工程第二程施工张家港市

35光电材料有限/24200000.00苏0582民被告破产清算中

建设有限公合同纠人民法院公司初9155号司纷中国电子系建设工

（2019）海东市中

统工程第三青海首能光伏程施工已签署债务协议，

36/19083148.79青02民初级人民法

建设有限公有限公司合同纠执行回款中。

70号院

司纷

12（2021）

苏0583民初19568昆山聚创新能昆山市人

中国电子系号/

源科技有限公票据追民法院、江昆山聚创新能源科

统工程第三（2022）

37司、深圳建业/索权纠15000000.00苏省苏州技有限公司破产清

建设有限公苏05民终工程集团股份纷市中级人算中。

司6805号/有限公司民法院

（2022）苏0583执

6892号

二连浩特北控1.本案已调解结中国电子系建设工

宏晖能源有限（2022）案；

统工程第四程施工北京仲裁

38公司、天宏阳/157500720.80京仲案字2.因被申请人未履

建设有限公合同纠委员会

光新能源股份第7588号行付款义务，拟申司纷有限公司请强制执行。

江苏锦柏建设（2021）徐州市中中国电子系工程有限公建设工苏03民初级人民法

统工程第四司、徐州经济程施工1025号

39/97806913.41院、江苏省执行中

建设有限公开发区金龙湖合同纠/(2023)高级人民司城市投资有限纷苏民终法院公司1335号

（2019）乌海市中宁夏内03民初乌海市海勃湾级人民法

远高60号/

中国电子系区城市建设投建设工院、

绿色（2022）统工程第四融资有限责任程施工内蒙古自

40科技280725153.41内民终执行中

建设有限公公司、乌海市合同纠治区高级

建筑507号/

司京运通新材料纷人民法院、

有限（2023）科技有限公司最高人民公司最高法民法院申2188号扬州恒大新能

（2022）源科技发展有扬州市中中国电子系苏10民初

限公司、恒大建设工级人民法统工程第四139号

41集团有限公/程合同100037834.39院、江苏省执行中

建设有限公/(2023)

司、恒大新能纠纷高级人民司苏民终源科技集团有法院

1223号

限公司贵州遵铁物流开发投资有限建设工

中电系统建（2023）遵义市播

公司、遵义市程施工

42设工程有限54413585.98黔0304民州区人民执行中

铁路建设投资合同纠

公司/初3915号法院（集团）股份纷有限公司

13建设工

CESE2(Thai Technologies （2023）程施工常州仲裁

43 land)CO.L (Thailand)Co / 18570924.00 常仲字第 执行中

合同纠委员会

TD. .Ltd. 0326 号纷邯郸市勒泰城

/

中电洲际环投房地产开发建设工（2023）1.本案已结案；

邯郸仲裁

44保科技发展有限公司、邯程合同15828189.20邯仲字第2.恢复执行并签署

委员会有限公司郸市建投文化纠纷0264号执行和解协议。

置业有限公司深圳建业工程集团股份有限公司（下称“深（2022）申请人申请强制执圳建业”）、苏0583民昆山市人

中国电子系建设工行，因深圳建业已深圳市建业初11166民法院、江统工程第三程施工被法院受理破产审

45（集团）股份/86502947.28号/苏省苏州

建设有限公合同纠查，故本执行案件有限公司、深（2024）市中级人司纷已被裁定终结执圳博腾投资有苏05民终民法院行。

限公司、昆山5639号聚创新能源科技有限公司中如建工集团建设工

中电系统建(2025)苏江苏省如通过以房抵债方式

有限公司、江程分包

46设工程有限/41060197.210682民初皋市人民实现回款1195万

苏如天光电科合同纠公司766号法院元。

技有限公司纷中国电子系建设工

（2024）统工程第二安徽硕佰化学程施工太和县人

47/15302392.24皖1222民二审中

建设有限公制药有限公司合同纠民法院初3990号司纷亚士防水科技中国电子系建设工（滁州）有限（2024）统工程第二程施工全椒县人

48公司、亚士创/33194173.61皖1124民执行中

建设有限公合同纠民法院

能科技（上海）初2505号司纷股份有限公司中国电子系建设工

成都青羊兴光（2024）统工程第二程施工上海仲裁

49明眼科医院有/24198448.22沪仲案字仲裁中

建设有限公合同纠委员会限责任公司第3655号司纷

14中国电子系建设工盐城经济

（2024）

统工程第二江苏威蜂动力程施工技术开发1.判决已生效；

50/57418652.22苏0991民

建设有限公工业有限公司合同纠区人民法2.等待对方付款。

初2989号司纷院

（2024）固阳县人内0222民

建设工主诉：民法院、

中恒丰建筑初1380号已收到二审裁定，认中电系统建设程施工40921705.00；内蒙古自

51集团有限公//为本案事实不清，裁

工程有限公司合同纠反诉：治区包头

司(2025)内定发回重审。

纷10000000.00市中级人

02民终

民法院

1327号

中电数字城1.已收到仲裁裁决，南昌市新建区建设工(2024)洪市（江西）南昌仲裁支持我方仲裁请求；

52发展和改革委/程合同138026847.08仲案字第

科技有限公委员会2.被申请人履行付员会纠纷0804号司款义务中。

建设工

中国电子系(2024)常湖南经远建筑程施工常德仲裁

53统技术有限/20081952.32仲字第仲裁中

有限公司合同纠委员会公司1210号纷

(2024)苏徐州经济中国人民财产0391民初技术开发中电系统建财产保保险股份有限4475号区人民法

54设工程有限/险合同270000000.00二审中

公司石家庄市/(2026)院、徐州市公司纠纷分公司苏03民终中级人民

4791号法院

长兴浙江长兴市政太湖中国电子系建设工

建设有限公海韵(2024)浙浙江省湖1.本案已调解结案；

统工程第三程分包

55司、长兴国康工程142780953.0005民初州市中级2.被告履行付款义

建设有限公合同纠光电科技有限管理122号人民法院务中。

司纷公司有限公司

苏州（2024）合肥高新爱康皖0191民建设工技术产业中电系统建合肥美的合康能源初12512程施工开发区人

56设工程有限光伏科技有限集团25126819.02号二审中

合同纠民法院、合

公司公司股份/(2026)纷肥市中级有限皖01民终人民法院公司5166号

鲁京建设工程建设工(2024)京北京市大

57何大春/12863000.00二审中

有限公司、中程分包0115民初兴区人民

15国电子系统工合同纠28569号/法院、北京

程第四建设有纷（2026）市第二中限公司京02民级人民法终6055院号

（2024）琼9003民儋州市人中国电子系建设工

初11577民法院、

统工程第四儋州长宇旅游程施工已收到二审判决，被

58/31506741.47号/海南省第

建设有限公开发有限公司合同纠告破产重整中。

（2025）二中级人司纷琼97民终民法院

2894号

徐州经济技（2024）1.双方已调解结中国电子系统术开发区诚买卖合济仲裁字济南仲裁案；

59工程第二建设/11915915.25

意商品混凝同纠纷第11416委员会2.被申请人履行付有限公司土有限公司号款义务中。

中国电子系建设工

（2024）1.本案已调解结案；

统工程第二福建兆元光电程施工福州仲裁

60/11434824.36榕仲受2.被申请人履行付

建设有限公有限公司合同纠委员会

3792号款义务中。

司纷

中电系统建中国共产党河(2025)廊合同纠廊坊仲裁

61设工程有限北省固安县委/35266928.19仲案字7执行中

纷委员会公司员会党校号中国电子系云南通盈药业建设工

(2025)云昆明市呈

统工程第二有限公司、西程施工

62/30753730.750114民初贡区人民二审中

建设有限公藏通盈企业管合同纠

2336号法院

司理有限公司纷

（2025）房屋租深圳市福深圳中联电深圳中联产城粤0304民

63/赁合同32504543.23田区人民二审中

子有限公司运营有限公司初11911纠纷法院号中电系统建设工程有限公

司、苏州市伟洁洁净工程科

技有限公司、徐州经济

弘元绿色能如皋苏北洁萱财产损(2025)苏技术开发

64源股份有限机电安装工程/害赔偿760000000391民初一审中

区人民法

公司有限公司、无纠纷2173号院锡东汇机电设备安装有限公

司、昆山杰瑞雅环保设备工

程有限公司、

16青岛市工程建

设监理有限责任公司中电系统建设工程有限公

司、苏州市伟洁洁净工程科

技有限公司、如皋苏北洁萱机电安装工程徐州经济

弘元新材料财产损(2025)苏

有限公司、无技术开发

65（徐州）有/害赔偿87908825.060391民初一审中

锡东汇机电设区人民法限公司纠纷2174号备安装有限公院

司、昆山杰瑞雅环保设备工

程有限公司、青岛市工程建设监理有限责任公司

中国电子系江西宇泰新能建设工本诉：

(2025)赣宜春市袁

统工程第二源有限公司、程施工108145923.8；

66/0902民初州区人民一审中

建设有限公宜春市创业投合同纠反诉：

1162号法院

司资有限公司纷141827681.79建设工

东营石大胜中国电子系统(2025)鲁东营市垦程施工

67华新能源有工程第四建设/875920000505民初利区人民一审中

合同纠限公司有限公司696号法院纷中国电子系新疆中部合盛

建设工(2025)新乌鲁木齐统工程第二硅业有限公

68/程合同179054992.101民初51市中级人一审中

建设有限公司、合盛硅业纠纷号民法院司股份有限公司中国电子系新疆中部合盛建设工

(2025)新乌鲁木齐统工程第二硅业有限公程施工

69/83071743.401民初52市中级人一审中

建设有限公司、合盛硅业合同纠号民法院司股份有限公司纷

建设工本诉：

胜华新能源中国电子系统(2025)鲁东营市垦程施工68568000；

70科技（东营）工程第四建设/0505民初利区人民一审中

合同纠反诉：

有限公司有限公司1003号法院

纷75390441.98中国电子系

建设工（2025）乌鲁木齐统工程第三新疆中部合盛

71/程合同49925595.23新01民初市中级人一审中

建设有限公硅业有限公司纠纷210号民法院司

17江苏锦柏建设

中国电子系工程有限公徐州经济

建设工（2025）

统工程第二司、徐州经济技术开发1.判决已生效；

72/程合同22529288.31苏0391民

建设有限公技术开发区金区人民法2.已申请强制执行。

纠纷初4856号司龙湖城市投资院有限公司中国电子系建设工中国建筑第八青仲庭通统工程第二程施工青岛仲裁

73工程局有限公/14871385.85字（2025）仲裁中

建设有限公合同纠委员会

司第460号司纷建设工

中恒丰建筑（2025）包头市青中电系统建设程施工

74集团有限公/20073717.82内0204民山区人民目前处于上诉期间

工程有限公司合同纠司初2891号法院纷浙江宗创建设建设工

有限公司、中（2025）杭州市钱1.调解结案；

程施工

75俞福根国电子系统工/16024297.03浙0114民塘区人民2.我方履行付款义

合同纠

程第二建设有初7739号法院务中。

纷限公司

上海碧州环中电智慧环境建设工（2025）长兴县人

76保能源科技（四川）有限/程合同13596578.98浙0522民二审中

民法院有限公司公司纠纷初3602号兰州重离子医

中国电子系学产业投资有建设工（2025）兰州市城

统工程第二限责任公司、程施工甘0102民

77/17360773.4关区人民执行中

建设有限公兰州市城市发合同纠初19486法院司展投资有限公纷号司广西沐邦高科中国电子系广西壮族

新能源有限公建设工（2025）统工程第三自治区梧

78司、江西沐邦/程合同59285923.33桂04民初二审中

建设有限公州市中级高科股份有限纠纷12号司人民法院公司中国电子系建设工

（2025）安徽省淮1.本案已调解结案；

统工程第四淮北翌光科技程施工

79/100602681.37皖06民初北市中级2.被告履行付款义

建设有限公有限公司合同纠

50号人民法院务中。

司纷齐河数字治理科技发展有限

（2025）

中国电子系公司、齐河财北京市海

买卖合京0108民1.判决已生效；

80统技术有限金投资控股集/14113326.55淀区人民

同纠纷初882212.已申请强制执行。

公司团有限公司、法院号齐河县城市经营建设投资有

18限公司

中国电子系建设工海科（嘉兴）（2025）嘉兴市南统工程第二程施工

81电力科技有限/58926276.51浙0402民湖区人民一审中

建设有限公合同纠公司初7484号法院司纷中国建筑第二工程局有限公

中国电子系司、中国电建建设工

（2025）统工程第二集团华东勘测程施工大理市人目前处于上诉期

82/125529240.7云2901民

建设有限公设计研究院有合同纠民法院间。

初7937号

司限公司、大理纷华晟新能源科技有限公司中国电子系建设工

江苏科隆新能（2025）1.收到裁决书；

统工程第二程施工新乡仲裁

83源科技有限公/17916337.31新仲字第2.我方已申请强制

建设有限公合同纠委员会司290号执行。

司纷衡水源美新河北中国电子系统

能源科技有煜泰（2025）技术有限公北京市丰

限公司、辛热能股权转京0106民

84司、深圳市桑34216062.49台区人民我方已上诉

集市咨信科科技让纠纷初50197达实业股份有法院技发展有限有限号限公司公司公司建设工

中电洲际环河北峰琳房地（2025）1.本案已调解结程施工邯郸仲裁

85保科技发展产开发有限公/10222739.66邯仲字第案；

合同纠委员会

有限公司司0711号2.已申请强制执行。

纷四川

中国电子系华西本诉：

建设工（2025）宜宾市中

统工程第二宜宾英发德坤宜宾249283212.9；

86程合同川15民初级人民法一审中

建设有限公科技有限公司建设反诉：

纠纷16号院

司有限30768606.31公司中国电子系建设工南昌高新

（2025）统工程第二南昌兆和投资程施工技术产业

87/43435007.76赣0191民一审中

建设有限公有限公司合同纠开发区人初7127号司纷民法院建设工

中电系统建天津荣盛盟固(2025)津天津市宝程分包

88设工程有限利新能源科技/42184738.740115民初坻区人民一审中

合同纠公司有限公司15150号法院纷

19建设工上海国际

中国电子系上国仲

益科德（上海）程分包经济贸易

89统技术有限/28092961.82（2025）仲裁中

有限公司合同纠仲裁委员

公司第2997号纷会建设工上海国际中电系统建上国仲

益科德（上海）程分包经济贸易

90设工程有限/29098598.25（2025）仲裁中

有限公司合同纠仲裁委员

公司第2998号纷会

（2021）福州市台

建设工本诉：闵0103民江区人民中国电子系福建省广播电

程施工6275122.01初4812号法院、本案已结案，强制执

91统技术有限视中心工程办/

合同纠反诉：/（2022）福州市中行中。

公司公室

纷13116566.60闽01民终级人民法

5935号院

中国电子系建设工

珠仲裁字1.本案已和解结案；

统工程第二中铁建设集团程施工珠海市仲

92/11191165.67（2025）2.被告履行付款义

建设有限公有限公司合同纠裁委员会

第3449号务中。

司纷建设工芜湖经济

芜湖长信科中国电子系统(2025)皖程施工技术开发

93技股份有限工程第四建设/24517749.390291民初一审中

合同纠区人民法公司有限公司5763号纷院

中国电子系成都建工集团建设工（2025）成都高新1.一审判决已生统工程第四有限公司（成程施工川0191民技术产业效；94/53623746.05

建设有限公都建筑工程集合同纠初32369开发区人2.等待对方付款

司团总公司)纷号民法院中。

中国电子系（2025）郑州航空

建设工1.本案已调解结案；

统工程第二中建八局第一豫0192民港经济综

95/程合同59682152.932.被告履行付款义

建设有限公建设有限公司初11101合实验区纠纷务中。

司号人民法院中国电子系安徽普利药业

建设工（2025）安庆市大1.本案已调解结案；

统工程第二有限公司、海

96/程合同70395988.8皖0803民观区人民2.被告履行付款义

建设有限公南普利制药股纠纷初4400号法院务中。

司份有限公司中国电子系

东营石大胜华建设工（2025）山东省东统工程第四

97新能源有限公/程合同172134379.8鲁05民初营市中级一审中

建设有限公司纠纷51号人民法院司中国电子系

建设工(2025)京1.裁决已生效；

统工程第二安华数据（东北京仲裁

98/程合同34310823.92仲案字第2.等待被申请人履建设有限公莞）有限公司委员会纠纷09921号行中。

司

中国电子系昆山龙灯瑞迪建设工(2025)中中国国际

99/10127253.84仲裁中

统工程第二制药有限公司程合同国贸仲京经济贸易

20建设有限公纠纷字第仲裁委员

司080207号会中电系统建设建设工内蒙古自

工程有限公(2025)内1.调解结案；

海南瑞冈建程施工治区包头

100司、协佳电力/23080265.750204民初2.对方履行付款义

设有限公司合同纠市青山区工程设计有限7317号务中。

纷人民法院公司中国电子系统

工程第三建设

有限公司、盐城忠瑾劳务有

限公司、江苏建科工程咨询

爱思开新能（2025）上海市第

有限公司、员侵权责

101源（盐城）/451749815.85沪01民初一中级人一审中

邦建设工程任纠纷有限公司203号民法院（上海）有限

公司、上海恒工机电工程有

限公司、常州天衡检测技术有限公司

建设工（2025）郑州航空

江苏中电创1.本案已调解结案；

中建八局第一程施工豫0192民港经济综

102新环境科技/19921534.842.被告履行付款义

建设有限公司合同纠初12944合实验区有限公司务中。

纷号人民法院

上海韩科科中电智慧环境（2025）承揽合长兴县人

103技股份有限（四川）有限/15515770.24浙0522民一审中

同纠纷民法院公司公司初7743号中国电子系建设工

（2026）统工程第二湖北恺来医药程分包赤壁市人

104/10003784.05鄂1281民一审中

建设有限公股份有限公司合同纠民法院初407号司纷

建设工本诉：

上海浅田建（2026）

中电系统建设程施工24120581.43巢湖市人

105筑劳务有限/皖0181民一审中

工程有限公司合同纠反诉：民法院公司初1310号

纷10768418.87

中国电子系（2025）建设工上海市浦统工程第二上海盒马网络沪0115民

106/程合同12926516.5东新区人一审中

建设有限公科技有限公司初139494纠纷民法院司号

天津市赛达(2026)津天津市西

中电(天津)大租赁合

107伟业有限公/29044542.710111民初青区人民一审中

数据有限公司同纠纷司3629号法院

21中国电子系（2026）1.调解结案；

天津市西青区租赁合西青区人

108统技术有限/13230608.39津0111民2.等待对方履行

数据发展中心同纠纷民法院公司初3539号中。

建设工淄博高新

广东正德工（2025）中电系统建设程分包技术产业

109业科技股份/34120931.61鲁0391民目前处于上诉期间

工程有限公司合同纠开发区人有限公司初5700号纷民法院

（2025）中电云计算北京市海北京锐安科技合同纠京0108民

110技术有限公/31717089.05淀区人民一审中

有限公司纷初110466司法院号

中电系统建内蒙古栢特新建设工(2026)内包头市青1.判决已生效；

111设工程有限材料科技有限/程合同11330093.120204民初山区人民2.对方未履行，已

公司公司纠纷275号法院申请强制执行。

中国电子系统

工程第二建设建设工（2025）安徽麟智建

有限公司、四程分包川3401民西昌市人

112筑工程有限/38426152.06一审中

川好医生攀西合同纠初11402民法院公司药业有限责任纷号公司

中国电子系建设工本诉：

（2026）四川省盐

统工程第二安徽麟智建筑程分包24563154.75

113/川0723民亭县人民一审中

建设有限公工程有限公司合同纠反诉：

初288号法院

司纷21689971.75建设工绵阳高新

安徽麟智建中国电子系统（2026）程分包技术产业

114筑工程有限工程第二建设/27516151.36川0792民一审中

合同纠开发区人公司有限公司初676号纷民法院江苏淳佑建设工

建湖三龙混(2025)京北京市平中电系统建设建筑程施工

115凝土有限公15855284.960117民初谷区人民一审中

工程有限公司劳务合同纠司12256号法院有限纷公司

建设工（2025）上海市浦京安工程有中电系统建设程分包沪0115民

116/22666761.45东新区人一审中

限公司工程有限公司合同纠初103648民法院纷号

中国电子系建设工1.已收到仲裁裁上海信得天达上国仲统工程第二程施工上海国际决；

117云计算科技有/85218900.25(2026)第

建设有限公合同纠仲裁中心2.对方履行付款义限公司253号司纷务中。

上海商汤智长江云通有限买卖合(2026)鄂武汉市青

118/54541082.60上诉期内

能科技有限公司同纠纷0107民初山区人民

22公司963号法院

建设工

胜华新能源中国电子系统(2026)鄂武汉市青程施工

119科技(武汉)工程第四建设/45600000.000107民初山区人民一审中

合同纠有限公司有限公司3107号法院纷上海益江建设工程有限公建设工

无锡万阳建司、合肥德瑞(2026)皖程施工巢湖市人

120设工程有限格光电科技有/13693137.380181民初一审中

合同纠民法院

公司限公司、中电2316号纷系统建设工程有限公司中国电子系建设工

（2026）绍兴市柯统工程第二浙江日月光能程施工

121/80885854.34浙0603民桥区人民一审中

建设有限公科技有限公司合同纠初5010号法院司纷建设工

胜华新能源中国电子系统（2026）东营市垦程施工

122科技(东营)工程第四建设/31360000.00鲁0505民利区人民一审中

合同纠有限公司有限公司初1392号法院纷建设工

中国电子系统（2026）昆明市呈云南昊南科程分包

123工程第四建设/21597987.04云0114民贡区人民一审中

技有限公司合同纠有限公司初4971号法院纷建设工

CESE2(Thai RunergyPVTec程施工“.235/2泰国罗勇

124 land)CO.L hnology(Thai / 29246725.29 审理中

合同纠569府法院

TD land)Co.Ltd纷建设工

CESE2(Thai RunergyPVTec程施工“.257/2泰国罗勇

125 land)CO.L hnology(Thai / 75667882.66 审理中

合同纠569府法院

TD land)Co.Ltd纷

中国电子系（2026）鞍山市铁鞍山市数据中服务合

126统技术有限/14927003.96辽0302民东区人民一审中

心同纠纷公司初3917号法院宁夏华晟新材中国电子系

料科技有限公建设工（2026）银川市中统工程第二

127司、安徽华晟/程合同163011465.24宁01民初级人民法一审中

建设有限公新能源科技股纠纷359号院司份有限公司

中国电子系四川高景太阳建设工（2026）宜宾市中

128统工程第二能科技有限公/程合同134615926.92川15民初级人民法一审中

建设有限公司纠纷17号院

23司

建设工本诉：

上海益江建(2026)皖

中电系统建设程分包11654219.3巢湖市人

129设工程有限/0181民初一审中

工程有限公司合同纠反诉：民法院公司1361号

纷19720873.82青山区公安分湖北省武

(2026)鄂

长江云通有局、武汉市挚买卖合汉市青山

130/70410245.360107民初一审中

限公司诚工程项目管同纠纷区人民法

4165号

理公司院

二、本次公告的诉讼仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响

鉴于部分诉讼仲裁案件尚未结案或正在开庭审理，部分案件尚未执行完毕，上述诉讼事项对公司本期利润及期后利润的影响具有不确定性，公司已安排法务团队积极应对上述案件，并按照监管要求履行相应的信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1.《起诉状》《仲裁申请书》《上诉状》；

2.《受理通知书》《传票》；

3.《判决书》《裁决书》《裁定书》；

4.《撤诉申请书》《撤诉裁定》；

5.《执行终本裁定》等。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

24董事会

2026年7月23日

25