证券代码：000430 证券简称：ST张家界 公告编号：2025-027

张家界旅游集团股份有限公司

关于公司及子公司诉讼的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.案件所处的诉讼阶段:法院已受理，尚未开庭。

2.上市公司所处的当事人地位:被告。

3.涉案的金额:385777004.64元(除诉讼相关费用外)。

4.对上市公司损益产生的影响:截至本公告日，上述诉讼案件尚

未开庭审理，对公司本期利润或期后利润的影响尚具有不确定性。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

一、本次诉讼事项受理的基本情况2025年5月14日，张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“张旅集团”或“公司”）、公司全资子公司张家界大庸古城发展有限公司（以下简称“大庸古城”）收到湖南省张家界市中级人民法院（以下简称“张家界中院”）分别送达的《民事起诉状》《应诉通知书》，获悉湖南建工集团有限公司（以下简称“湖南建工集团”）起诉张旅

集团、大庸古城，并将上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司（以下简称“上海市政总院”）列为第三人的破产债权确认纠纷一案已于2025年5月12日被张家界中院受理。

（一）诉讼各方当事人

原告：湖南建工集团

被告一：大庸古城被告二：张旅集团

第三人：上海市政总院

（二）受理法院名称及其所在地

受理法院：张家界中院

受理法院所在地：湖南省张家界市

二、有关本案的基本情况

（一）本案基本情况

原告起诉状主要内容如下：

2016年6月21日，被告二（发包方）、原告与第三人（联合承

包方）签订《建设项目工程总承包合同》，约定由原告负责张家界市南门口特色街区项目施工(即大庸古城项目），第三人负责设计，被告二授权被告一作为合同履行主体。

2021年3月30日，原告完成工程竣工验收，被告一于次日确认

工程合格并交付使用。案涉工程总工期1744天，因被告与第三人的共同过错导致工期延误共计1070天，原告认为存在重大损失，请求被告及第三人承担相应的赔偿责任。

2024年9月11日，大庸古城被张家界中院裁定受理重整；10月

16日，张旅集团被张家界中院决定启动预重整。2024年12月，湖南

建工集团同时向大庸古城管理人和张旅集团预重整临时管理人申报

破产债权，申报金额共计530071221.50元。经审查，大庸古城管理人确认破产债权金额144294216.86元，未予确认金额

385777004.64元。

以上为本案原告起诉状中载明的相关内容，案件具体情况以法院查明的事实为准。（二）原告诉讼请求

1.请求确认原告对被告一享有385777004.64元的破产债权；

2.请求确认原告就上述债权中的324471517.10元在被告一破

产债权中享有优先受偿权；

3.请求判令被告二对被告一的上述债务承担连带清偿责任；

4.请求判令第三人对因设计变更导致的工期延误损失

235363742.75元承担连带责任；

5.本案诉讼费用由各被告共同承担。

三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

截至本公告日，除本次公告及前期已披露的诉讼、仲裁案件外，公司累计新增2项诉讼事项，涉案金额合计人民币21，297，504.85元。除此以外，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。

四、本次诉讼案件对公司本期利润或期后利润的可能影响

截至本公告日，上述诉讼案件尚未开庭审理，对公司本期利润或期后利润的影响尚有不确定性，最终实际影响需以法院判决为准。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

1.《民事起诉状》；

2.《应诉通知书》。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2025年5月15日