深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

深圳市科陆电子科技股份有限公司

2025年年度报告

2026年3月

1深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李葛丰、主管会计工作负责人谢伟光及会计机构负责人（会计主管人员）翁丽华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

如本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损截至本报告期末，公司母公司报表层面未分配利润-3045888190.66元，合并报表层面未分配利润-3959836001.39元，未弥补亏损金额较大，结合公司实际经营情况，可能存在较长时间内无法实施现金分红的风险。敬请投资者关注该情形，并注意投资风险。

2深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

目录

第一节重要提示、目录和释义........................................2

第二节公司简介和主要财务指标......................................6

第三节管理层讨论与分析..........................................10

第四节公司治理、环境和社会.......................................33

第五节重要事项..............................................48

第六节股份变动及股东情况.........................................67

第七节债券相关情况............................................73

第八节财务报告..............................................74

3深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

备查文件目录

一、载有公司负责人李葛丰先生、主管会计工作负责人谢伟光先生及会计机构负责人（会计主管人员）翁丽华女士签名并盖章的财务报表。

二、载有立信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、其他有关资料。

五、备查文件备置地点：公司证券部。

4深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

释义释义项指释义内容

公司、本公司、科陆电子指深圳市科陆电子科技股份有限公司

中国证监会/证监会指中国证券监督管理委员会

美的集团指美的集团股份有限公司，系公司控股股东深圳资本集团指深圳市资本运营集团有限公司，系公司第二大股东国网、国家电网指国家电网有限公司

南网、南方电网指中国南方电网有限责任公司

高级计量架构（Advanced Metering Infrastructure），高级测量架构，用来采集、AMI 指 测量、储存、分析和运用用户信息的完整网络系统，由智能电能表、通信网络、测量数据管理系统和用户户内网络四部分构成。

电池管理系统（Battery Management System），即管理电池的充放电，使电池处BMS 指于一个最佳的状态的系统。

能量管理系统（Energy Management System），用于监视、控制和优化发电或输EMS 指电系统的性能。

储能变流器（Power Conversion System），在储能系统中用于连接蓄电池组和电PCS 指网（或负荷）之间，是实现电能在直流和交流之间双向转换的装置。

董事会指深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会监事会指深圳市科陆电子科技股份有限公司监事会

股东会、股东大会指深圳市科陆电子科技股份有限公司股东会公司章程指深圳市科陆电子科技股份有限公司章程

公司法指《中华人民共和国公司法》

证券法指《中华人民共和国证券法》元指人民币元

5深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息股票简称科陆电子股票代码002121股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称深圳市科陆电子科技股份有限公司公司的中文简称科陆电子

公司的外文名称 ShenZhen Clou Electronics Co. Ltd.公司的外文名称缩写 szclou公司的法定代表人李葛丰

注册地址 深圳市光明区玉塘街道玉塘社区科陆智慧能源产业园 5 栋 A101注册地址的邮政编码518107

1997年7月，公司注册地址由“深圳市福田区上梅林工业区梅华路东方陶瓷大厦1栋3楼”变更为“深圳市福田区下梅林新欣电子大厦6层东座”；1999年6月，公司注册地址由“深圳市福田区下梅林新欣电子大厦6层东座”变更为“深圳市福田区下梅林新欣电子大厦3、6楼东座”；2000年12月，公司注册地址由“深圳市福田区下梅林新欣电子大厦

3、6楼东座”变更为“深圳市福田区下梅林新欣电子大厦6楼”；2002年3月，公司注册地址由“深圳市福田区下梅林新欣电子大厦6楼”变更为“深圳市南山区高新技术产业园南区 T2 栋 A、B 区五楼”；2015 年 6 月，公司注册地址由“深圳市南山区高新技术产公司注册地址历史变更情况业园南区 T2栋 A、B区五楼”变更为“深圳市南山区科技园北区宝深路科陆大厦 A座 13-

24 楼”；2016 年 11 月，公司注册地址由“深圳市南山区科技园北区宝深路科陆大厦 A座

13-24楼”变更为“深圳市光明新区观光路 3009号招商局光明科技园 A6栋 2A”；2022年

4 月，公司注册地址由“深圳市光明新区观光路 3009 号招商局光明科技园 A6 栋 2A”变

更为“深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路高科科技园第1栋425”；2026年1月，公司注册地址由“深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路高科科技园第1栋425”变更为

“深圳市光明区玉塘街道玉塘社区科陆智慧能源产业园 5 栋 A101”。

办公地址深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦办公地址的邮政编码518057

公司网址 http://www.szclou.com

电子信箱 sz-clou@szclou.com

二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表

姓名黄幼平古文、张小芳深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦联系地址

22楼22楼

电话0755－267195280755－26719528

传真0755－267196790755－26719679

电子信箱 huangyouping@szclou.com guwen@szclou.com、zhangxiaofang@szclou.com

6深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 http://www.szse.cn

《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网公司披露年度报告的媒体名称及网址（http://www.cninfo.com.cn）深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦22楼深圳市科陆电子科公司年度报告备置地点技股份有限公司证券部

四、注册变更情况

统一社会信用代码 91440300279261223W公司上市以来主营业务的变化情况无变更

1、2021年6月4日，公司完成董事会换届，公司控股股东由饶陆华先生变更为深

历次控股股东的变更情况 圳市资本运营集团有限公司。2、2023 年 6 月 2 日，公司向美的集团发行 A股股票事项完成，公司控股股东变更为美的集团股份有限公司。

五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址上海市黄浦区南京东路61号四楼

签字会计师姓名郑荣富、刘国军公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□适用□不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用□不适用

六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本年比上年

2025年2024年2023年

增减

营业收入（元）6310392248.344431000255.6642.41%4199965152.46

归属于上市公司股东的净利润（元）-156213051.32-463902659.3166.33%-528612123.26归属于上市公司股东的扣除非经常性

-160915039.29-476944827.4266.26%-362336691.59

损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）144342237.02812368240.58-82.23%474302158.50

基本每股收益（元/股）-0.0941-0.279366.31%-0.3398

稀释每股收益（元/股）-0.0941-0.279366.31%-0.3398

加权平均净资产收益率-36.51%-64.44%27.93%-61.28%

7深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

本年末比上

2025年末2024年末2023年末

年末增减

总资产（元）8272664595.117604742764.908.78%7909663595.54

归属于上市公司股东的净资产（元）356458945.34499194631.08-28.59%940611039.09

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□是□否

公司报告期内经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值

□是□否项目2025年2024年备注

主营业务、物业收入、销售材

营业收入（元）6310392248.344431000255.66料及废料等

营业收入扣除金额（元）41167572.4511726549.97物业收入、销售材料及废料等

营业收入扣除后金额（元）6269224675.894419273705.69主营业务

存在股权激励、员工持股计划的公司，可以披露扣除股份支付影响后的净利润本期比上年同主要会计数据2025年2024年2023年期增减(%)

扣除股份支付影响后的净利润（元）-145743959.71-463902659.3168.58%-528612123.26

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用□不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用□不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

第一季度第二季度第三季度第四季度

营业收入1213551312.871359905155.101012310757.692724625022.68

归属于上市公司股东的净利润67450933.37122629384.5741776304.65-388069673.91归属于上市公司股东的扣除非经

38789814.32105155807.1324870654.89-329731315.63

常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-161662232.53155049187.94113734936.7237220344.89

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

8深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

□是□否

九、非经常性损益项目及金额

□适用□不适用

单位：元项目2025年金额2024年金额2023年金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减

14772069.6920470109.61-19846682.82值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确

12464778.1634088769.0020123537.20

定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负

6124565.86-45770668.4816631878.61

债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回19329371.001165144.6512603707.08

债务重组损益-12197779.43企业因相关经营活动不再持续而发生的一次

-9166650.00性费用，如安置职工的支出等与公司正常经营业务无关的或有事项产生的

-15028197.90损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-41676011.3514001127.53-197869059.08

减：所得税影响额3694814.34-5611495.97-24633698.25

少数股东权益影响额（税后）2617971.051495612.271188081.48

合计4701987.9713042168.11-166275431.67--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

9深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

第三节管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

1、主要业务

公司是一家以能源的发、配、用、储产品业务为核心，集自主研发、生产、销售及服务为一体的国家重点高新技术企业。公司是国内领先的能源领域的综合服务商，主要业务涉及智能电网和新型电化学储能领域。

（1）智能电网业务

智能电网板块业务是公司的核心基础，核心技术是高精度量测技术、边缘计算技术、电力系统保护控制技术和一二次融合技术，为智能电网建设提供产品服务和系统解决方案。主要包括标准仪器仪表、智能电表、用电信息采集和智能配电网一二次产品和设备。

A、标准仪器仪表。包括高精度交直流电力测量、计量检定用标准仪表和标准源、新一代柔性自动化检定线及智能仓储，主要用于电网各省级计量院和供电所，为智能电表、智能终端、智能开关、分布式电源接入单元及电动汽车充电桩等产品提供智能检定服务。

B、智能用电设备。为智能电网建设提供各种标准的智能电表、用电信息采集装置及提供 AMI 解决方案。

C、智能配电网一二次设备。聚焦智能配电网建设，提供一二次融合柱上开关、一二次融合环网箱、智能配电终端、故障指示器、柱上开关、环网箱、配电变压器、高低压配电柜等设备。

（2）新型电化学储能业务

公司新型电化学储能业务主要产品包括集装箱式电池储能系统（BESS）、储能变流器（PCS）、电池管理系统（BMS）、

能量管理系统（EMS）等，可适配多场景储能需求，具体包括：发电侧储能场景，包括火电厂联合调频、新能源配套储能；

电网侧支撑场景，包括独立储能电站、输配电拥堵缓解、输配电安全支撑，以及面向配电网末端的台区储能应用；用户侧场景，包括工商储调峰、用户侧峰谷套利；同时，打造新一代物联网区块链数字孪生架构的区域虚拟电厂系统，包括现货市场出清系统平台、聚合系统平台、云边协调装备等，满足电力能源数字化资产建设需求。

2、主要经营模式

公司聚焦智能电网与储能领域，采用“研发-设计-生产-销售-服务”的经营模式，在核心产品研发生产与销售的基础上，深度聚焦客户的多元化需求，为客户提供整体解决方案，并配套覆盖产品全生命周期的售后服务、专业运维服务等全价值链服务，持续提升为客户创造价值的能力。报告期内，公司经营模式未发生重大变化。

3、业绩驱动因素

公司业绩由多方面因素协同驱动。一方面，国家产业政策的大力支持以及电力市场化改革的不断深化，特别是现货市场的加速推进，为行业创造了广阔的发展空间；另一方面，电网公司、省级能源企业、地方电力公司以及海外电力公司等各类客户的需求释放，为公司提供了稳定的市场机会。同时，公司内部精细化的管理运作，筑牢了业绩稳步提升的运营根基。

在此背景下，公司积极参与各类客户的招投标活动，并通过战略合作、代理商合作、科技项目、运营服务等多元方式获取订单，持续挖掘市场机会。与此同时，公司持续推进业务模式升级，已实现从产品功能终端向智能化终端、从设备供应商向系统集成服务商的转型，业务也从产品销售向全生命周期服务延伸。依托精细化的内部管理、持续强化的技术壁垒以及全球化布局，公司在巩固既有市场的同时，也在新兴应用场景和区域市场中不断取得突破，为公司的持续发展奠定坚

10深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文实的基础。

二、报告期内公司所处行业情况

1、智能电网

在全球能源转型和“双碳”目标的推动下，新型电力系统的建设逐渐成为能源电力行业的核心议题。面对新能源大规模并网以及数字经济和新型技术发展对电能质量需求的提高，电网投资屡创新高。“十五五”期间，国家电网将锚定国家自主贡献减排目标，加快构建以主干电网和配电网为重要基础、智能微电网为有益补充的新型电网平台；同期固定资产投资预计达4万亿元，较“十四五”增长40%，年均投资规模突破8000亿元，创下历史新高。加上南方电网、蒙西电网的投资规划，三大电网总投资将超5万亿元。以上投资不仅是简单的基础设施扩张，更预示着电网建设逻辑从周期波动转向结构性重塑，以消纳可再生能源、承载数字经济为目标，实现对能源系统底层架构的全面升级。

海外市场方面，全球电网设备的结构性短缺的现状，叠加不同区域发展阶段的差异化需求，推动海外智能电网市场形成“发达经济体升级迭代、新兴市场增量扩张”的二元格局，为行业发展提供了多元化机遇。欧美等发达经济体的电网设施普遍老旧，难以承受新能源并网和用电负荷激增的压力，大规模更新换代势在必行。美国面临电网设施普遍老旧与用电需求激增的双重压力，一方面需大规模更新换代老化设备以解决电网拥堵问题，另一方面要适配 AI 算力中心、制造业回流带来的电力负荷增长。欧盟于2025年12月发布了“欧洲电网一揽子计划”，预计到2040年投资1.2万亿欧元用于电网建设，旨在使电网适应更分散、数字化和灵活的电力系统。亚洲、非洲、拉美等新兴市场仍处于经济快速发展阶段，以补齐电网基础设施、保障供电可靠性为首要任务，对性价比高的电力设备与基础智能电网解决方案需求迫切。国际能源署数据显示，全球数据中心用电量将从 2024年的 415太瓦时（TWh）增长至 2035年的 1200-1700TWh，年复合增长率（CAGR）约为 10%-15%，发达经济体数据中心用电增量占其总电力需求增量的 20%以上。AI算力爆发、制造业回流等因素催生的用电负荷激增，进一步加剧了全球电网升级的紧迫性。

2、新型电化学储能

在全球能源结构深度转型的浪潮下，电力系统运行逻辑正从传统“源随荷动”向“源荷双向调节”深刻转变，电网对灵活性与稳定性的需求持续攀升。以电化学储能为代表的新型储能，凭借布局灵活、响应迅速、技术迭代快等核心优势，已成为破解新能源消纳难题、保障能源系统安全的关键抓手，在国内外市场均迎来规模化增长机遇。

2025年，我国风电光伏发电装机首次超过火电装机，新型储能装机突破1亿千瓦，占全球总装机比例超40%，稳居世界首位。随着政策体系持续完善，新型储能行业正加速迈向市场化、商业化新阶段，行业发展逻辑从过去满足新能源强制配储的“被动装机”，转向通过参与市场交易、实现商业盈利的“主动布局”。

2025年2月，国家发展改革委、国家能源局印发《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》，明确取消新能源项目强制配储要求，推动新能源全面入市；同年12月，国家发展改革委将储能设施纳入基础设施REITs 申报范畴，为储能资产提供了盘活存量、拓宽融资的重要渠道。与此同时，电力现货市场、辅助服务市场、容量电价等配套政策持续落地，逐步构建起多元化收益体系，推动行业进入内生经济性驱动的良性循环。2026年1月，国家发展改革委、国家能源局印发《关于完善发电侧容量电价机制的通知》，首次在国家层面建立电网侧独立新型储能容量电价机制，新型储能的商业回报模式迎来制度性保障。当前，不同类型储能的盈利模式逐步清晰：电网侧独立储能依托现货交易、辅助服务、容量电价实现多元收益；发电侧储能聚焦支撑新能源高效并网与消纳，经济价值正从隐性成本向可量化收益逐步转化；工商业储能则通过峰谷电价差、需量管理等方式降低用能成本，市场化应用空间不断拓展。

全球能源转型加速、电价波动加剧及能源安全诉求提升，推动储能市场规模化增长，中美欧三大市场构成核心增长引擎，中东、亚太新兴市场快速崛起，形成多点开花的格局。欧美市场作为成熟板块，需求结构与盈利模式持续升级。美国市场需求主要集中在电网级储能领域，虽然大而美法案对多项清洁能源税收抵免进行了收窄与资格限制，强化供应链合规约束，增加海外企业进入成本，但本土化要求也重塑了市场竞争结构，具备合规能力与本土化布局的企业将持续受益。欧洲市场正经历从户用储能向电网级储能的结构性转变，英国、德国、意大利领衔增长，盈利模式向虚拟电厂（VPP）聚合

11深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

调度、需求侧响应延伸。新兴市场成为全球储能增量的重要补充，增长潜力巨大。中东地区明确以新能源叠加储能为能源转型核心路径，沙特等海湾国家加速落地多个 GWh级电网侧储能项目，有望成为全球第三大储能市场增量来源。亚太市场中，东南亚受电网约束、化石燃料进口价格波动及可再生能源并网需求驱动，光储需求加速释放，巴基斯坦等市场在高电价与供电可靠性诉求下，需求持续上升。澳大利亚电网侧储能需求强劲，联邦 CIS 等政策持续推进，大型项目招标超额申报、金融关闭加速，落地节奏明显加快。

三、核心竞争力分析

1、雄厚的研发实力和技术创新能力

公司深耕电力行业近三十载，凭借深厚的行业积淀，多次参与国家规程与行业标准的制定，对新型电力系统有着深刻理解。公司不仅掌握物联通信、高级量测、边缘计算、配电控制等核心技术，更能为用户提供高级量测溯源、柔性智能检定、软件管理等数字化整体解决方案，核心竞争力主要体现在三大领域：（1）高精计量领域：持续深耕智能检测技术和数字计量技术两大核心路线，构建起贯穿计量数据采集、分析、应用的完整技术链条。（2）智能量测领域：拥有新型智能终端、通信模块、智能表箱、智能开关、负荷分支装置、空调柔性调控网关等丰富的产品矩阵，聚焦虚拟电厂、需求响应及电力市场交易等核心场景，可提供更强的感知和调控能力，适配新型电力系统下低压侧能源全域管控需求。公司海外智能电表产品已获得基于最新 IEC/EN 标准的 KEMA 认证、G3-PLC 通信认证、IDIS 互联互通认证及 IEC2020 版证书等多项国

际前沿认证，构建起涵盖 MID、DLMS、STS、SABS、ALT 等的标准/认证体系。（3）配电自动化领域：以一二次融合设备、成套开关设备、变电装置及智能终端为核心产品矩阵，具备物联化改造、平台化集成及服务化延伸能力，构建起覆盖配网“感知-决策-执行”全链条的智能装备体系，为客户提供“设备-服务”一站式托管服务。

公司作为国内储能系统集成领域的先行者，多次参加行业相关技术标准制定，在储能领域拥有深厚的技术积累和丰富的项目经验，已实现 PCS、BMS、EMS、DC/DC（直流-直流变换器）和 O&MS 等储能系统控制核心单元全面自研自产，具备储能整站解决方案服务能力。合规认证方面，公司产品通过 UL、IEC、VDE 等多项国际权威认证，通过 TUV 南德、CSA 等知名国际第三方权威认证机构认可，充分彰显产品的可融资性与合规适配能力，降低了海外客户的合作门槛，为公司订单转化和全球化业务拓展筑牢坚实基础。

报告期内，公司研发投入40040.11万元，占营业收入的6.35%。2025年度，公司（含控股子/孙公司）共申请专利212项，获得专利145项；截至2025年12月31日，共申请专利2461项，获得专利1649项。

2、品牌优势

公司是国家高新技术企业、国家技术创新示范企业、国家规划布局内重点软件企业，曾承担国家863计划项目、国家火炬计划项目等重大科研项目。公司不仅连续多年荣膺“深圳知名品牌”，报告期内更被联合国工业发展组织与深圳知名品牌评价委员会联合授予“国际信誉品牌”殊荣。凭借技术创新、市场影响力及项目交付能力，公司持续上榜彭博新能源

财经（BNEF）Tier1 一级储能厂商榜单，公司微电网系统解决方案荣获新质生产力产业实践“新能源”示范案例，在业内树立了良好形象。

3、产业链与服务优势

公司在电力行业深耕多年，积累了丰富的行业经验，能够针对客户的不同需求快速响应，为客户提供高质量的解决方案。公司产品已覆盖电力能源的发、配、用、储各个环节，可为电力客户实现源-网-荷-储的协调控制提供产品与服务，提供完整的 AMI 和智能配电网系统解决方案。公司储能整站集成全生命周期服务覆盖储能系统的全价值链体系，从产品选型、容量配置、站级规划设计到整站安装运维、全栈数据监测优化和售后服务等全流程，为客户提供一站式服务。

4、股东优势

公司依托控股股东美的集团的全球战略布局与多维资源赋能，聚焦智能电网与储能两大核心业务，在研发创新、智能制造、全球供应链整合、渠道拓展及品牌建设等方面获得有力支撑。通过共享美的集团全球供应链资源，优化采购成本，

12深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

缩短产品交付周期。报告期内，公司工商储产品实施“科陆+美的”双品牌战略，依托美的集团在制造、研发与渠道端的核心优势，叠加自身在电力领域近30年的深厚积淀，针对不同客户群体进行差异化定位，覆盖更广泛的市场需求。

四、主营业务分析

1、概述

2025年，全球政治、经济与市场环境变数迭出。面对复杂形势，公司坚定聚力核心业务、聚焦核心市场，紧跟行业发

展趋势主动作为，在技术创新、产品迭代和全球化布局等多个方面取得突破性成果，各项业务齐头并进。2025年，公司实现营业收入631039.22万元，同比增长42.41%；归属上市公司股东的净利润-15621.31万元，较上年同期减亏30768.96万元。

（1）储能业务

报告期内，公司积极构建“储能产品+能源服务”的双轮驱动发展模式，提供从储能变流器（PCS）、电池管理系统

（BMS）、能量管理系统（EMS）到储能系统集成、全生命周期运维的产品与技术服务，并依托储能系统拓展售电、虚拟电厂（MVPP）等多元化增值服务，积极参与电力市场化交易，紧抓行业发展机遇。

国内市场方面，公司锚定央企与国企等战略客户，通过战略绑定与生态共建推动合作项目落地，报告期内顺利完成多个大型储能项目的交付。其中，宁夏项目总容量 2GWh，是所在地区目前单体容量最大的电化学储能电站；蒙西 GW 级智慧混储项目中，公司承担核心磷酸铁锂电池舱任务，验证了公司储能技术在快速响应、高精度调频方面的技术性能及商业化运营价值；绵阳港青项目作为四川省首批新型储能示范项目之一，为当地新型储能规模化应用提供了实践范本。工商储业务聚焦电力现货市场建设成熟、收益机制多元的省份，完成多个项目的投运。与此同时，公司创新推出“区域运营商共创模式”，将渠道合作伙伴转变为长期利益共享的“区域能源运营商”，携手深耕本地市场、挖掘区域需求。能源服务领域，依托丰富的工商业储能项目资源、自主研发的能源管理系统及电力交易资质，积极布局虚拟电厂业务，通过聚合分布式储能、可调负荷等灵活性资源，参与电网调峰、需求侧响应及辅助服务市场。海外市场方面，公司持续深化全球化布局，积极响应数字经济与新型电力系统建设需求，在美洲、欧洲搭建集销售、支持、服务于一体的区域化团队，深度挖掘当地客户差异化需求，推动业务落地；中东非及亚太市场通过区域营销团队联合当地合作伙伴渗透市场，逐步建立市场认知与渠道网络。报告期内，公司海外业务拓展成效显著，在波黑、日本、希腊、保加利亚等国家实现市场突破，在美洲地区签署GW 级储能系统供应合同，产品将应用于数据中心储能场景；在北美、欧洲、拉美、亚太等地区顺利完成多个储能项目交付；公司全栈自研的 Aqua C2.5 集装箱式储能系统实现大规模商用，不仅验证了公司产品与技术的国际竞争力，更进一步完善了全球市场布局，为持续抢占海外储能市场份额奠定坚实的基础。2025 年，公司新签储能项目总容量约 11.6GWh，储能系统出货量约 6.9GWh。

市场的快速拓展，离不开持续的技术创新作为支撑。公司依托核心环节自研技术体系与高安全标准产品，精准匹配海外高端储能市场的严苛准入要求。公司自主研发的液冷储能系统经过极端环境验证，在安全性、稳定性与长周期运行能力上性能优异，符合欧美市场严格的安全规范与运行标准。报告期内，公司发布 Thermo Flux主动通风防爆系统白皮书，该白皮书以 Aqua C2.5 系列产品在加拿大标准协会（CSA）鉴证目击下通过大规模火烧测试、取得 CSA/ASNIC-800 认证的表现（该系列产品在测试中实现热失控跨箱零蔓延）为依据，阐述了公司在整站级消防中的安全设计体系。

公司在强化技术优势的同时，始终坚持以客户需求为导向，深度洞察国内外不同市场、不同场景的客户核心需求，持续推进产品迭代升级，构建起覆盖国内与国外市场的储能产品矩阵。报告期内，公司推出多款适配不同场景的储能产品：

推出 Aqua C2.5 交直流一体系列产品，实现自研组串式 PCS 的量产；全新一代 Aqua C3.0 储能系统在宜春储能基地正式下线，该产品以“高能量密度、集约化布局、低成本投资”为核心优势，可为国内外大型储能电站建设提供更高效、更经济的解决方案；依托云-边-端架构与智能算法，公司 AI 智能运维平台已落地应用于多个站点，显著提升客户运维效率与能力；

光储一体柜 Aqua-EX，采用光储直流耦合集成设计理念，柜内集成光伏 MPPT 模块、电池、电池管理系统 BMS、能量管理系统 EMS、模块化变流器 PCS、液冷系统和消防系统，可适应多种场景应用；推出面向国内的 261kWh/522kWh 系列及海

13深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

外版 Aqua E 系列工商储产品，为客户提供多样化、高适配的选型方案。

为匹配储能业务发展需求，并更灵活地应对宏观经济波动、产业政策调整及国际贸易格局变化，公司持续优化产能布局，增强综合竞争力与抗风险能力。公司宜春储能基地目前年产能为 12GWh；印度尼西亚储能生产基地初期规划产能

3GWh，计划 2026 年正式投产；后续公司将根据业务发展和市场拓展的需要，适时调整产能规划，为全球业务持续拓展提供产能支撑。

（2）智能电网业务

在全球能源转型加速与新型电力系统建设的背景下，公司智能电网业务以高精计量为基础，深化智能检测与数字计量两大核心技术路线，稳步推动从单一设备制造商向能源数据与智能化解决方案提供商的战略升级。报告期内，公司聚焦精密计量领域市场需求，持续加大研发投入，成功推出万分之一级高精度标准表、随器计量装置、电碳表、国产化高端关口表、电力鸿蒙智能台区终端等多款创新产品。针对低压侧台区电能质量治理需求，公司推出融合储能技术的台区治理方案，并成功中标国家电网相关招标项目。同时，公司依托核心技术积淀，推出柔性检定流水线解决方案，进一步拓宽产品矩阵与服务边界。

报告期内，公司持续深耕国内电网市场，积极拓展非电网市场，依托自研 AMI 系统及整套用电信息采集解决方案，稳步推进海外市场开拓。区域市场方面，非洲市场 AMI 项目订单突破 2 亿元；南非市场取得标志性成果，公司全系列智能电表产品成功入围南非国家电力公司合格供应商短名单；欧洲市场保持稳定出货，业务结构持续优化。与此同时，公司加快推进海外本土化布局，积极筹建海外子公司与生产基地，不断完善全球化运营体系。

生产保障方面，公司以精益制造为基础，以客户需求为导向，持续推进制造体系升级，实现生产效率、产品质量与绿色发展的协同提升。报告期内，公司继续加大工厂自动化和信息化建设，通过数字化流程与大数据应用，推动生产自动化、个性化、柔性化，不断优化工艺流程，减少人为干预，持续提升生产效率和产品一致性；完成实验室智能化改造，优化功能布局，新增高精度检测、多场景实验及数据采集分析等核心设备，通过智能化实验平台与数字化检测手段，完善测试标准，强化全流程质量管控，提升产品可靠性与质量风险防控能力。公司积极践行绿色制造与智能发展理念，遵循节能环保标准，推进生产环节节能降耗、减排减碳，完善绿色生产管理体系，于报告期内获评“国家级绿色工厂”“深圳市先进级智能工厂”。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

2025年2024年

同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重

营业收入合计6310392248.34100%4431000255.66100%42.41%分行业

主营业务6305155571.1199.92%4419273705.6999.74%42.67%

其他业务收入5236677.230.08%11726549.970.26%-55.34%分产品

智能电网2453823760.7538.89%2864617723.6264.65%-14.34%

储能业务3796833276.7860.17%1456176741.6732.86%160.74%

综合能源管理及服务18567638.360.29%51790360.071.17%-64.15%

物业35930895.220.57%46688880.331.05%-23.04%

其他业务收入5236677.230.08%11726549.970.27%-55.34%

14深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

分地区

国内3540700855.1056.11%2946221016.1866.49%20.18%

国外2769691393.2443.89%1484779239.4833.51%86.54%分销售模式

在某一时点转让6119513231.9996.98%4384311375.3398.95%39.58%

在某一时段内转让190879016.353.02%46688880.331.05%308.83%

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

□适用□不适用

单位：元营业收入比营业成本比毛利率比上营业收入营业成本毛利率上年同期增上年同期增年同期增减减减分行业

主营业务6305155571.114866880509.2722.81%42.67%56.11%-6.65%

其他业务收入5236677.232465335.6852.92%-55.34%-70.43%24.02%分产品

智能电网2453823760.751683942165.8131.37%-14.34%-13.21%-0.90%

储能业务3796833276.783150401273.7917.03%160.74%184.29%-6.87%

综合能源管理及服务18567638.3617542796.835.52%-64.15%-67.70%10.39%

物业35930895.2214994272.8458.27%-23.04%0.67%-9.83%

其他业务5236677.232465335.6852.92%-55.34%-70.43%24.02%分地区

国内3540700855.102969214577.4016.14%20.18%40.57%-12.17%

国外2769691393.241900131267.5531.40%86.54%87.45%-0.33%分销售模式

在某一时点转让6119513231.994711382141.7723.01%39.58%51.44%-6.03%

在某一时段内转让190879016.35157963703.1817.24%308.83%960.55%-50.86%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用□不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

□是□否行业分类项目单位2025年2024年同比增减

销售量台/套66275539184567-27.84%

电气产品生产量台/套58061809531225-39.08%

库存量台/套4291251250498-65.68%

销售量 兆瓦时（MWh） 6754 1386 387.30%储能设备

生产量 兆瓦时（MWh） 7036 1694 315.35%

15深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

库存量 兆瓦时（MWh） 943 661 42.66%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

□适用□不适用

1）电气产品销售量减少的主要原因：2024年，公司在中国南方电网供应链统一服务平台查询得知，公司被南方电网

采取市场禁入处理措施，处理期限18个月，自2024年7月29日起计。受上述事项及行业市场竞争加剧等多重因素综合影响，公司智能电网业务销售量同比减少。2026年1月，公司通过上述平台查询确认，前述处理措施已解除。

生产量减少的主要原因：因出货需求量同比减少，工厂产量相应减少。

库存量减少的主要原因：*因部分海外客户订单要求2025年一季度准时交货，为保障及时交付，2024年末提前备货，库存较高；*本报告期末在手订单同比有所减少，期末库存相应降低。

2）储能设备销售量增加的主要原因：*报告期内，储能市场需求持续增长，公司积极把握行业发展机遇，储能产品销

售量提升；*储能设备销售量增幅大于营业收入增幅，主要系受市场环境影响，销售价格下降；

生产量增加的主要原因：因出货需求量同比增加，工厂产量相应增加；

库存量增加的主要原因：应合同交付安排需要，年末时点的库存量增加。

（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用□不适用

（5）营业成本构成行业分类

单位：元

2025年2024年

行业分类项目同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重

工业直接材料4085417575.9983.90%2589513556.0182.84%57.77%

工业直接人工121881323.462.51%116339772.453.72%4.76%

工业制造费用549823007.6611.29%376737059.3812.05%45.94%

工业产品质量保证112223937.832.30%43274735.101.39%159.33%

合计4869345844.95100.00%3125865122.94100.00%55.78%

说明：直接材料、制造费用、产品质量保证费用同比大幅增长，主要系报告期内公司储能业务收入大幅增长，各成本项目随之增加。

（6）报告期内合并范围是否发生变动

□是□否

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加12户，减少5户，具体如下：

公司名称变更原因乐至县科兴新能源科技有限公司本期新设

CLOU Energy Storage B.V. 本期新设

PT KLOU TEKNOLOGI INDONESIA 本期新设盐城科陆储能技术有限公司本期新设广东穗开科陆新能源有限公司本期新设

CLOU GLOBAL TECHNOLOGY PERU S.A.C 本期新设

16深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

大竹鑫能综储科技有限公司本期新设达州通川新能综储科技有限公司本期新设乐山科陆储能技术有限公司本期新设河北穗开科华新能源有限公司本期新设安庆市科陆储能科技有限公司本期新设珠海穗开新能源有限公司本期新设

深南电能源科技（四川）有限公司本期转让佛山市顺德区顺又捷售后服务有限公司本期注销江苏科陆创响新能源有限公司本期注销南昌市科陆智能电网科技有限公司本期转让深圳市科陆新能源技术有限公司本期注销

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用□不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）3142386426.43

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例49.79%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前5大客户资料

序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例

1第一名1425184984.3522.58%

2第二名595744727.809.44%

3第三名520148085.888.24%

4第四名312459070.894.95%

5第五名288849557.514.58%

合计--3142386426.4349.79%主要客户其他情况说明

□适用□不适用公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）1593821229.75

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例39.17%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前5名供应商资料

序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例

1第一名584353096.3414.36%

2第二名511633150.2712.58%

17深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

3第三名284096922.776.98%

4第四名129938053.093.19%

5第五名83800007.282.06%

合计--1593821229.7539.17%主要供应商其他情况说明

□适用□不适用

报告期内公司贸易业务收入占营业收入比例超过10%

□适用□不适用

3、费用

单位：元

2025年2024年同比增减重大变动说明

销售费用392416692.19353729526.6610.94%业务规模增长，营销费用增加管理费用354355821.83405552271.46-12.62%降本增效，对费用进行有效管控*融资成本下降，利息支出减少；*2024年度因财务费用94459582.44223488789.07-57.73%埃及镑汇率大幅下跌产生汇兑损失11067.01万元，而本期埃及镑汇率波动产生汇兑收益研发费用400401087.61377095021.726.18%为保持市场竞争力，加大研发投入力度

4、研发投入

□适用□不适用主要研发项预计对公司未来发展的项目目的项目进展拟达到的目标目名称影响作为电能计量高端产

高端智能电研发一款高稳定高精度设计上采用全国产化方案，用于替代进口关口已结项品，提升公司在智能电能表关口表表。

网市场的影响力。

计量自动化终端操作系研发满足新一代企业标

使用国产化鸿蒙操作系统，实现智能台区终端和统国产化刚性需求，支电鸿智能量准并支持国产化鸿蒙操

已结项 智能量测终端电鸿化、软件 APP 化和硬件模组化 撑未来国内智能量测终测终端作系统的自动化终端产设计，满足多场景应用。端市场产品快速切换需品求。

研发一套适用于电力配

电站或配电台区内，用在台区治理细分领域迅

台区治理装于应对配电网中的瞬时通过安装台区治理装置，解决分布式光伏消纳、已结项速占有市场份额、积累

置负荷波动和峰值负荷需末端低电压、扩容、电能质量治理中的难题。

技术与项目经验。

求，提高电网的稳定性和响应速度的治理装置

0.01级三相研发一款高精度、高稳通过本项目实现的技术成果及应用，为公司积累作为高精度、高稳定及

已结项

标准表定及高效的高等级标准更多先进的电测计量技术，保持在电力测量行业高效的电测量产品，提

18深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文表，巩固公司在电力测的技术领先性，增强公司标准表产品的市场竞争升公司在电能表检定领量行业的技术领先性力。域的影响力和竞争优势研发一套面向企业园区

的数字化能源管理平通过集成物联网、大数据和云计算技术，实现对支撑分布式能源 EPC 项台，作为园区内部园区内“源、网、荷、储”全链条能源设施的数园区零碳能目、综合能源管理业

“源、网、荷、储”全开发据采集、实时监控、数据分析、能效优化管理及

源管理平台务、新能源运维业务的

链条能源监控器和能效日常运维，帮助园区管理者达成降本增效、安全开展分析器，解决园区能源运营与绿色低碳的核心目标。

管理痛点。

用于精确计量和分摊多联机系统中各终端用户

研发出用于中央空调、（或区域）的能耗，解决多台室内机共用同一室多联机等楼宇用电设

外机时的电费公平分摊问题。其核心功能包括分拓展随器计量市场，形随器计量备，精确计量和分摊各已结项户计量、预付费管理、能耗监测及故障定位，通成新的业务增长点。

终端用户能耗的智能电

过智能算法实现外机耗电按比例拆分，适用于商能表

业建筑、高端住宅、公共机构等场景。

为新能源（风电、光 研发包括 10kV、35kV 电压等级，最大电流到智能型全绝 伏、储能）提供更高可 2500A，最大短路开断电流到 40kA 的产品，满足 增加新的产品系列，提缘开关设备靠性，尺寸更小更紧已结项国网、南网技术规范要求，同时适应风电场站、升公司在智能电网市场

（C-GIS） 凑，耐气候，耐环境能 光伏升压站、储能集成仓等应用场景的需求，提 的影响力。

力更强智能开关设备。升智能化水平。

充电场站专 为集成式充电场站建设 研发 10kV 电压等级、高集成度、采用双层结构布 增加新的产品系列，提用预装式变提供一体化配电解决方已结项局、尺寸紧凑、占地面积小、智能化水平高的变升公司在智能电网市场电站案。配充一体化解决方案。的影响力。

新一代锂电研发一款高容量新一代进一步优化液冷产品的设计，从结构、热、电提升产品竞争力，提升池液冷储能液冷储能系统，提升产已结项气、消防、系统管理等多维度，提高产品容量和市场优势。

系统品综合竞争力。能效，提升产品的可靠性、稳定性和安全性。

研发新一代工商业储能

锂电池液冷采用集成设计理念，模块化设计灵活扩容，适应产品，适应最新的国内优化工商业储能产品，工商业储能已结项多种场景应用。满足国内、海外市场对工商业储外标准，产品指标达到提升市场优势。

系统能产品的需求。

同行业先进水平。

基于云-边-端架构和智能算法，搭建储能智能运维研发新一代储能智能运新平台，开展数据治理、安全运维和能量管理研储能智能运维平台产品，实现储能究。实现“预警-控制-运维”三级主动安全闭环以增强储能系统的安全已结项

维平台项目智能主动运维和主动能提升系统安全稳定和场站设备利用率，降低运维性、可靠性、经济性。

量管理。周期成本；实现“源、网、荷、储”主动能量协同优化管理，提升系统灵活性和能源利用效率。

研发新一代组串式采用模块化的设计，具备构网能力，离网模式下大型储能组PCS，实现极致安全、 48 台 PCS 并联可实现可靠黑启动；可适配 10 尺 增加产品系列，提升市串式 PCS 产 开发

效率先进、性能领先、/20尺储能系统，兼容不同规格电芯，满足客户差场竞争优势品卓越构网等能力。异化的需求。

19深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

采用平台化、模块化的设计，具备高拓展性和兼研发新一代集中式容性；搭载智能散热系统，优化产品体积并提升大型储能集PCS， 适 应 宽 温 度 范 功率密度，满足高海拔、高防护等级户外运行要 优化集中式 PCS 产品，中式 PCS 产 开发

围、高海拔、高防护工 求 ； 提 升 产 品 可 靠 性 ， 可 适 配 5MWh、 提升产品竞争力品

作需求 6.25MWh、6.9MWh 等多规格大型储能系统，满足国内外客户多样化需求。

通过创新液冷技术实现能量密度显著提升，系统体积大幅优化，支持场站集约化布局与高效运Aqua3新一代 研发一款高容量新一代 技术持续迭代引领，提输；采用部件平台化、模块化设计，搭配智能运锂电池液冷液冷储能系统，提升产开发升产品竞争力，提高市维预警系统，全面提升系统可靠性；具备高抗储能系统品综合竞争力场竞争优势

震、高防腐、宽温域、防风沙适应能力，可适配高原、沿海、荒漠等复杂恶劣场景。

公司研发人员情况

2025年2024年变动比例

研发人员数量（人）112594618.92%

研发人员数量占比42.10%37.29%4.81%研发人员学历结构

本科66158512.99%

硕士13210525.71%研发人员年龄构成

30岁以下39234114.96%

30~40岁51542620.89%

公司研发投入情况

2025年2024年变动比例

研发投入金额（元）400401087.61377095021.726.18%

研发投入占营业收入比例6.35%8.51%-2.16%

研发投入资本化的金额（元）0.000.000.00%

资本化研发投入占研发投入的比例0.00%0.00%0.00%公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□适用□不适用

2025年，为支撑储能业务快速发展，公司加大高端人才引进力度，并通过校招等方式充实研发梯队，推动研发人员数

量同比增长18.92%。研发人员的扩充不仅强化了公司产品迭代与技术创新能力，也为公司长期竞争力和可持续发展奠定了人才基础。

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用□不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用□不适用

5、现金流

单位：元

20深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

项目2025年2024年同比增减

经营活动现金流入小计5351123170.254619407878.1315.84%

经营活动现金流出小计5206780933.233807039637.5536.77%

经营活动产生的现金流量净额144342237.02812368240.58-82.23%

投资活动现金流入小计208489898.90286105408.83-27.13%

投资活动现金流出小计124585375.09282843751.71-55.95%

投资活动产生的现金流量净额83904523.813261657.122472.45%

筹资活动现金流入小计5070977665.194139400000.0022.51%

筹资活动现金流出小计4856805980.304935413333.04-1.59%

筹资活动产生的现金流量净额214171684.89-796013333.04126.91%

现金及现金等价物净增加额435686921.99-26342352.651753.94%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

□适用□不适用

（1）报告期内，经营活动产生的现金净流量同比减少66802.60万元，主要系：报告期内，公司储能产品出货量大幅增长，且部分上游核心原材料供应相对紧张，采购结算及预付款项相应增加，导致采购支付同比增加，经营活动现金流出同比上升。

（2）报告期内，投资活动产生的现金净流量同比增加8064.29万元，主要系本报告期内光明智慧能源产业园等项目基建现金投入同比减少。

（3）报告期内，筹资活动产生的现金净流量同比增加101018.50万元，主要系报告期末有息负债较期初增加33280.54万元；2024年末有息负债较期初减少58224.01万元。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□适用□不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异主要系：

（1）2025年度公司实现净利润-12068.74万元，其中计提信用减值损失1028.12万元，计提各项资产减值损失3820.74万元，筹资产生利息费用10817.86万元，营业成本中计提产品质量保证11222.39万元，营业外支出中计提中国南海工程有限公司建设工程合同纠纷预计诉讼支出6220.79万元，冲回所得税-递延所得税费用17988.55万元。上述事项均不影响经营活动产生的现金净流量；

（2）海外收入出口退税的现金流入事项不影响利润表项目；

（3）以前年度海外储能合同收到大额预收款项并计入收款年度的经营活动现金流入，其中部分合同于2025年度完成交付，影响本报告期内公司实现的收入及净利润但不影响本报告期的经营活动现金流量。

五、非主营业务分析

□适用□不适用

单位：元占利润总是否具有金额形成原因说明额比例可持续性

*主要系参股子公司深圳市车电网络有限公司权益法核权益法确

投资收益-9790664.12-11.30%算确认的投资损失；*处置南昌市科陆智能电网科技有认的投资

限公司、深南电能源科技（四川）有限公司、广东顺德收益具有

21深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

农村商业银行股份有限公司的股权产生的投资收益。可持续性参股子公司西藏国科鼎奕投资中心（有限合伙）1.25%

公允价值变动损益-4215067.57-4.87%股权根据报告期末的股权公允价值形成公允价值变动损否失对资产进行全面清查和资产减值测试后计提各项资产减

资产减值-38207359.60-44.11%否值损失

*核销长期挂账无需支付的应付款项；

营业外收入32067302.8537.02%否

*供应商的质量赔款。

营业外支出73743314.2085.14%主要系合同履约的诉讼及赔偿支出否

信用减值损失-10281225.94-11.87%根据会计准则计提信用减值损失否主要系玉门风光储电站储能设备等长期资产处置产生的

资产处置收益2269453.672.62%否收益

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

2025年末2025年初

比重增占总资产占总资产重大变动说明金额金额减比例比例

货币资金1474066186.4017.82%1311378676.6817.24%0.58%

应收账款2013656642.6924.34%1165784739.4315.33%9.01%营业收入同比增长

存货943312551.6411.40%878207936.7511.55%-0.15%重分类至固定资产导致减

投资性房地产19528470.860.24%127223796.251.67%-1.43%少

*确认参股子公司深圳市车电网络有限公司权益法

核算确认的投资损失；*

长期股权投资257849689.863.12%320722290.854.22%-1.10%对持有的深圳市车电网络有限公司的股权计提减值准备。

*处置南昌市科陆智能电

网科技有限公司100%股

权导致固定资产减少；*根据公司与中国南海工程有限公司建设工程合同纠

固定资产2129586396.7425.74%2087388599.2127.45%-1.71%

纷案一审《民事判决书》

的有关判决结果，追加调整光明智慧能源产业园原值；*投资性房地产重分类至固定资产导致增加。

储能液冷自动化产线、液

在建工程39748932.310.48%58595793.900.77%-0.29%

冷模组 PACK 半自动化线

22深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

转固

使用权资产22308635.980.27%0.00%0.27%

短期借款2700264089.8832.64%2774764583.8936.49%-3.85%储能海外项目确认收入核

合同负债665306514.728.04%892372642.4511.73%-3.69%销预收款项导致减少

长期借款292117333.333.53%141957080.001.87%1.66%报告期内长期借款增加

租赁负债16261598.160.20%0.00%0.20%境外资产占比较高

□适用□不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

□适用□不适用

单位：元计入权益本期本期公允价的累计公计提本期购买金本期出售其他项目期初数期末数值变动损益允价值变的减额金额变动动值金融资产1.交易性金融资产（不

6426.002503.208929.20含衍生金融资产）

2.衍生金融资产23301.97-138644.3723301.97

5.其他非流动金融资产104904692.60-4078926.40100825766.20

6.应收融资款项3222530.143222530.14

金融资产小计104934420.57-4215067.573222530.1423301.97104057225.54

上述合计104934420.57-4215067.573222530.1423301.97104057225.54

金融负债0.000.00

其他变动的内容：无报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是□否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

23深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

期末上年年末项目受限类受限情受限类受限情账面余额账面价值账面余额账面价值型况型况保证保证保证保证

货币资金471991917.55471991917.55金、冻金、冻783244145.06783244145.06金、冻金、冻结结结结定期存定期存

货币资金40000000.0040000000.00款款

在途资在途应货币资金1747184.761747184.76金收利息未终止未终止未终止确认的未终止确认的

应收票据36555793.5436555793.5444010927.2044010927.20确认应收票确认应收票据据用于质

应收账款77815.8977815.89质押押借款

抵押受用于抵投资性房地产106894146.20106894146.20限押借款抵押受用于抵抵押受用于抵

固定资产311662895.28311662895.28215476506.10215476506.10限押借款限押借款

无形资产-土地抵押受用于抵抵押受用于抵

50313460.4750313460.4751512688.7851512688.78

使用权限押借款限押借款

合计910601882.73910601882.731202885598.101202885598.10

七、投资状况分析

1、总体情况

□适用□不适用

报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度

129117086.2556616347.08128.06%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用□不适用被投投投资金持资投产截至资产预是合本期资公主要资额股金资品负债表日计否披露作投资披露索引司名业务方（万比来期类的进展情收涉日期方盈亏称式元）例源限型况益诉

详见刊登在《证券时报》、《中香港2025国证券报》、《证券日报》、《上港科进口增100自年12海证券报》及巨潮资讯网

实业采购5969.56---正常运营--否

资 % 筹 月 30 （www.cninfo.com.cn）上的有限等日《关于向全资子公司增资的公公司告》（公告编号：2025070）

合计----5969.56--------------------

备注：美元按2025年12月31日中国人民银行公布的人民币汇率中间价7.0288折算。

24深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用□不适用

单位：元是否截止报未达到投投资截至报告资为固告期末计划进项目名资项目本报告期期末累计金项目预计披露日定资累计实度和预披露索引称方涉及投入金额实际投入来进度收益期产投现的收计收益式行业金额源资益的原因详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、

智慧能2017年《证券日报》、《上海证源产业自06月券报》及巨潮资讯网

园项目 自 6942148 1974640 有 94.65 02 日、 （www.cninfo.com.cn）

是储能---（光明建7.85241.37资%2019年上的《关于竞得土地使产业金02月用权的公告》（公告编园）23日号：2017075）、《关于固定资产投资的公告》（公告编号：2019019）

69421481974640

合计------------------

7.85241.37

备注：*智慧能源产业园项目（光明产业园）已于2023年5月暂估转固，截至本报告期末尚未完成竣工决算。

*2025年末，根据公司与中国南海工程有限公司建设工程合同纠纷案一审《民事判决书》的有关判决结果，追加调整光明智慧能源产业园原值。

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

□适用□不适用

单位：元计入权本期公益的累证券品证券代证券简最初投会计计期初账允价值本期购本期出报告期期末账会计核算资金计公允种码称资成本量模式面价值变动损买金额售金额损益面价值科目来源价值变益动境内外千里科公允价交易性金债务

6017775678.406426.002503.200.000.000.002503.208929.20

股票技值计量融资产重组

期末持有的其他证券投资0.00--0.000.000.000.000.000.000.00----

合计5678.40--6426.002503.200.000.000.002503.208929.20----证券投资审批董事会公告此投资系公司下属子公司四川科陆新能电气有限公司在追讨债务过程中接受人民法院的司法划

披露日期转，接受债务人以股抵债所得，是被动形成的，并非主动投资，因此无需审议。

证券投资审批股东会公告不适用披露日期

25深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

（2）衍生品投资情况

□适用□不适用

1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

□适用□不适用

单位：万元计入权益的报告期报告期期末投资金额占初始投资金本期公允价期末衍生品投资类型期初金额累计公允价内购入内售出公司报告期末净额值变动损益金额值变动金额金额资产比例

外汇合约191.47191.47-13.8600191.4700.00%

合计191.47191.47-13.8600191.4700.00%报告期内套期保值业务的会

计政策、会计核算具体原不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明

报告期实际损益情况的说明报告期内衍生品投资实际损益为-13.86万元。

为规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，增强财务稳定性，保证公司持续稳健发展和目标利润的实现，公司及子公司开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易套期保值效果的说明业务。公司适度开展外汇衍生品交易业务不会影响公司主营业务的发展，公司根据实际情况合理安排资金的使用。

公司用于开展外汇衍生品交易业务的资金来源为自有资金或自筹资金，不涉及使用募集资衍生品投资资金来源金。

为了应对外汇衍生品交易业务带来的上述风险，公司采取风险控制措施如下：

1、制度管控：公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，建立严格有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防、发现和降低各种风险。

2、灵活调整：密切关注国际外汇市场动态变化，加强对汇率的研究分析，在外汇市场发生

报告期衍生品持仓的风险分重大变化时，及时调整外汇衍生品交易策略，最大限度地避免汇兑损失。

析及控制措施说明（包括但3、金额时间控制：公司严禁超过正常业务规模的外汇衍生品交易业务，并严格控制外汇资不限于市场风险、流动性风金金额和结售汇时间，确保外汇回款金额和时间与锁定的金额和时间相匹配。同时加强应收险、信用风险、操作风险、账款管理，避免出现应收账款逾期现象。

法律风险等）4、对手选择：公司慎重选择从事外汇衍生品交易业务的交易对手，仅与经营稳定、资信良好的具有合法资质的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。

5、部门跟踪：财经将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍

生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。

已投资衍生品报告期内市场

公司按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确价格或产品公允价值变动的

认计量：

情况，对衍生品公允价值的报告期内确认的衍生品公允价值变动为-13.86万元。

分析应披露具体使用的方法外汇合约公允价值按照银行的外汇产品报价厘定。

及相关假设与参数的设定

26深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

涉诉情况不适用衍生品投资审批董事会公告

2024年12月14日

披露日期衍生品投资审批股东会公告

2024年12月31日

披露日期

2）报告期内以投机为目的的衍生品投资

□适用□不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用□不适用公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□适用□不适用本期初是否按计股权出起至出所涉划如期实售为上

售日该与交及的施，如未交易出售市公司股权是否股权为易对股权按计划实交易被出售出售价格对公贡献的出售为关披露

上市公方的是否施，应当披露索引对方股权日（万司的净利润定价联交日期司贡献关联已全说明原因

元）影响占净利原则易的净利关系部过及公司已润总额

润（万户采取的措的比例

元）施详见刊登在《证券时2025报》、《中国证券报》、

年03《证券日报》、《上海证月22券报》及巨潮资讯网南昌市

南昌 2025 日、 （www.cninfo.com.cn）上科陆智 投资 参考康鑫年2025的《关于转让全资子公司能电网收益评估泰商08125不适年04南昌市科陆智能电网科技

科技有381.281420.-9.09%值协否是是

贸有月00用月15有限公司100%股权的公限公司58万商确限公21日、告》（公告编号：100%股元定司日20252025021）、《关于转让全权年07资子公司南昌市科陆智能

月17电网科技有限公司100%股日权的进展公告》（公告编号：2025035、2025041）

27深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

九、主要控股参股公司分析

□适用□不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元公司主要业注册资本公司名称总资产净资产营业收入营业利润净利润

类型务（万元）

科陆国际技术有子公电气产219664139.460830380.

5000.00728014481.1867757321.8963194525.96

限公司司品3954

宜春市科陆储能子公2207274633.6146958733.219996944

新能源10000.0034461757.1832797552.44

技术有限公司司4443.72科陆中电绿源

新能源-（天津）新能源子公

车辆运2000.0056220811.48134807409.480796.46-15437105.43-15548140.95汽车科技有限公司营94司

EGYPTIAN

-

SMART METERS 子公 电气产 2500 万 222695796.

235057969.4860426516.650458183.4052341709.08

COMPANY(S.A.E 司 品 埃及镑 60

9

)

苏州科陆东自电子公电气产240466788.435521131.

11000.00547637540.4336604684.5526938425.35

气有限公司司品1094

广东省顺德开关子公电气产108682081.430568903.

12000.00636556693.0345874516.8639740633.84

厂有限公司司品3275

-

四川科陆新能电子公92527500.6

新能源5000.00145640729.17127284531.-29722183.08-29561287.16气有限公司司5

67

深圳市车电网络参股充电桩138445092.204301929.

21875.00585957380.87-102567959.06-104110676.81

有限公司公司及运营2529报告期内取得和处置子公司的情况

□适用□不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响

乐至县科兴新能源科技有限公司本期新设--

CLOU Energy Storage B.V. 本期新设 本期净利润-622.25 万元

PT KLOU TEKNOLOGI INDONESIA 本期新设 本期净利润-275.83 万元

盐城科陆储能技术有限公司本期新设--

广东穗开科陆新能源有限公司本期新设--

CLOU GLOBAL TECHNOLOGY PERU S.A.C 本期新设 本期净利润-8.47 万元

大竹鑫能综储科技有限公司本期新设--

达州通川新能综储科技有限公司本期新设--

乐山科陆储能技术有限公司本期新设--

河北穗开科华新能源有限公司本期新设--

安庆市科陆储能科技有限公司本期新设本期净利润-28.04万元

珠海穗开新能源有限公司本期新设--

深南电能源科技（四川）有限公司本期转让投资收益-100.89万元

28深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

佛山市顺德区顺又捷售后服务有限公司本期注销--

江苏科陆创响新能源有限公司本期注销本期净利润128.78万元

南昌市科陆智能电网科技有限公司本期转让投资收益1420.58万元

深圳市科陆新能源技术有限公司本期注销本期净利润-16.75万元

主要控股参股公司情况说明：无

十、公司控制的结构化主体情况

□适用□不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）公司未来的发展战略

面对全球能源转型与新型电力系统建设的发展机遇，公司将积极响应“碳达峰、碳中和”倡议，持续深耕智能电网与储能两大主业，打造世界级能源服务商。

公司将持续做优做强智能电网业务，稳固国内市场基本盘，大力拓展海外市场，提升全球化市场份额与品牌影响力；

加快产线智能化、数字化升级，全面提升精益制造与综合交付能力。储能业务方面，公司将依托自主核心技术，面向发电侧、电网侧、用户侧开展多元化、规模化商业应用，不断完善产品集成、安全运营及全生命周期整站服务能力；坚持全球化布局，深耕重点区域市场，持续拓宽海外业务版图，助力全球能源转型与绿色可持续发展。

（二）公司经营计划

2026年，公司将紧密把握能源行业从价格竞争向价值竞争转型的核心趋势，以战略定力应对市场变化，以创新驱动和

客户价值为核心，持续构筑可持续的竞争优势。

1、聚焦储能核心赛道，优化全球市场布局。以“成熟市场稳增提质、新兴市场破局放量”为策略，国内市场深化与央

国企及大型能源集团的战略合作，创新布局虚拟电厂、零碳园区与复杂微网场景；美洲市场深化长时储能、数据中心等高价值场景合作；欧洲市场聚焦核心国家，升级本地化体系与政策适配；亚太市场推进印尼储能基地投产，同步拓展日本、新加坡、马来西亚等市场；中东非、澳洲以“组建团队+合作伙伴”模式落地示范项目。通过多区域协同突破，实现全球市场份额与运营效率双提升。

2、深耕智能电网业务，拓展多元应用场景。紧跟新型电力系统建设步伐，积极响应行业技术迭代与客户需求升级，稳

固智能电网终端业务基本盘，在此基础上创新并拓展非电网领域产品与应用场景，提升业务抗风险能力与盈利韧性。同时，稳步推进国际化战略，进一步提升非洲、亚洲等重点区域的市场份额，全面布局欧洲、拉美等市场，构建全球化业务新格局。

3、坚持产品领先，强化技术赋能。持续加大研发投入，重点布局高性能、高安全、高可靠的储能系统产品，适配储能

规模化并网、集群化调度等行业发展趋势；聚焦算力数据中心核心能源需求，适时开展高效电能转换、能源智能协同等方面的前沿技术研究；优化产品软硬件设计，推进模块化与平台化升级，提升产品的兼容性、可扩展性与系统集成能力，助力客户价值提升。

4、围绕供应安全、成本领先、全球布局核心目标，深挖供应链、制造、库存、销售各环节效率潜力，以精益化、自动

化、数字化为抓手夯实运营根基，提升整体运营效能。

（三）公司面临的风险和应对措施

1、行业政策风险

29深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

电力能源行业作为国民经济的基础性产业，其发展进程与国民经济整体发展态势密切相关，同时受国家宏观经济政策、产业发展规划及基础设施建设相关政策的影响。未来若国家基于宏观调控的整体需求，对储能及智能电网相关产业政策进行调整，或是高新技术企业享有的税收优惠政策发生变化，有可能对公司的经营发展带来一定的不利影响。

公司将持续密切关注国家宏观政策导向、宏观经济运行形势及行业发展动态，强化政策研判与市场研究能力，及时优化自身经营策略与产品开发，保障公司经营稳健推进。

2、贸易摩擦及关税壁垒风险

当前国际政治经济格局复杂多变，各类不确定性因素凸显，部分国家和地区为维护本土产业发展、实现自身政治经济目标，加大贸易保护力度，通过强化关税壁垒、出台本土产能制造限制等相关政策，阻碍海外企业进入其市场。若未来国际贸易摩擦进一步升级加剧，可能导致公司产品出口难度增加、出口成本上升，进而影响公司海外市场布局进度及海外业务收益水平。

公司将采取多元化应对策略，积极拓展全球市场布局，降低对单一海外市场的依赖度；强化海外合规管理与风险防控，提升本地化运营能力；加强与国际权威检测认证机构的合作，确保公司产品符合目标市场的相关标准与要求，突破各类贸易壁垒限制。

3、行业竞争加剧风险当前，构建以新能源为主体的新型电力系统已成为行业发展趋势，在此背景下，储能行业迎来快速发展期，业内企业纷纷加大资金投入与技术研发力度，行业市场竞争日趋激烈。同时，储能领域新技术迭代速度加快，产品生命周期不断缩短，市场客户对产品性能指标、个性化服务的要求也不断提升。若公司未能紧跟行业技术革新步伐、及时推进研发成果转化，或是在经营决策过程中出现失误、市场开拓工作推进不力，将面临市场份额下滑的风险。

公司将持续跟踪行业发展动态与技术革新趋势，结合市场实际需求及时调整研发方向与重点；强化项目技术风险管理，深化产学研协同，联合开展前沿技术研究与新产品开发工作，加速科技成果向实际生产力转化，持续推出适配市场需求的新产品；加强市场开拓力度，积极拓展新市场、新场景，优化客户结构，降低单一市场竞争冲击。

4、原材料价格波动风险

由于全球市场供应链受供求关系、投机炒作、市场预期、地缘政治等多重因素影响，原材料市场可能出现价格大幅波动或阶段性供需失衡等问题，短期内直接影响公司的采购成本，挤压公司业务利润空间，同时也可能对公司项目交付进度造成不利影响。

公司将进一步完善原材料库存管理，合理规划库存水平，持续优化供应链管理方式，及时跟踪重要原材料市场供求动态和价格变动趋势，与核心原材料供应商建立长期稳定的战略合作伙伴关系，同时优化采购成本结构，有效对冲原材料价格波动带来的各类风险。

5、汇率波动风险

随着公司全球化战略布局的不断推进，海外市场业务占比持续提升，目前公司产品已远销非洲、美洲、亚洲等多个地区，境外销售业务主要采用美元、埃及镑等货币结算。受国内外政治局势、经济发展水平、货币政策调整等多种因素影响，全球汇率市场变动存在不确定性。若未来美元和埃及镑等结算货币汇率出现持续大幅波动，将可能导致公司产生汇兑损失。

公司将密切关注全球金融市场动态与国家汇率政策调整方向，加强对境外客户所在国家及地区经济形势、汇率走势的研判与分析，优化进出口业务结构，灵活运用套期保值、及时结售汇等金融工具与手段，强化外汇形势监测分析能力，有效规避汇率波动风险。

30深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

□适用□不适用接待方接待对象类谈论的主要内容接待时间接待地点接待对象调研的基本情况索引式型及提供的资料深圳证券交详见披露于巨潮资讯网易所“互动公司经营管理情 （www.cninfo.com.cn）的《 深易”平台网络平

2025年04况、经营计划、圳市科陆电子科技股份有限公

（http://irm.c 台线上 其他 网上不特定投资者月02日股东限售股解禁司2025年4月2日投资者关系

ninfo.com.cn 交流等活动记录表》（编号：2025-）“云访

001）谈”栏目

广发证券、民生证

券、平安基金、华创详见披露于巨潮资讯网

证券、国寿安保、诺（www.cninfo.com.cn）的《 深安基金、长城证券、公司储能业务有

2025年04实地调圳市科陆电子科技股份有限公

公司机构金信基金、博时基关情况、经营目月22日研司2025年04月22日投资者关

金、善行四海资产、标等系活动记录表》（编号：2025-平安证券、长江证

002）

券、大成基金、中信建投详见披露于巨潮资讯网公司上半年经营 （www.cninfo.com.cn）的《 深中金公司、中信证

2025年08实地调情况、储能业务圳市科陆电子科技股份有限公

公司机构券、东吴证券、天治

月20日研有关情况、技术司2025年08月20日投资者关基金竞争优势等系活动记录表》（编号：2025-

003）

详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《 深中信证券、国信证公司储能业务有

2025年10实地调圳市科陆电子科技股份有限公

公司机构券、广发证券、广发关情况、股权激月13日研司2025年10月13日投资者关

基金、平安基金励目标等系活动记录表》（编号：2025-

004）

中信证券、中金公

司、东兴证券、中泰详见披露于巨潮资讯网

公司在生产、市证券、南方基金、景 （www.cninfo.com.cn）的《 深场、产品方面的

2025年11实地调顺长城基金、长城证圳市科陆电子科技股份有限公

公司机构布局情况，业绩月06日研券、国联基金、九方司2025年11月06日投资者关目标，储能业务智投、晨燕资产、金系活动记录表》（编号：2025-竞争优势等鹰基金、冲积资产、005）青骊投资详见披露于巨潮资讯网中泰证券、申万宏源 公司储能业务产 （www.cninfo.com.cn）的《 深

2025年11实地调证券、金鹰基金、上能、海外市场拓圳市科陆电子科技股份有限公

公司机构

月10日研善如是基金、博芮东展情况，业绩目司2025年11月10日投资者关方、Redient Capital 标等 系活动记录表》（编号：2025-

006）“全景路公司储能业务订详见披露于巨潮资讯网演”网站单、交付、产能（www.cninfo.com.cn）的《 深（https://rs.p5 网络平 利用及规划等情

2025年11圳市科陆电子科技股份有限公w.net）、微信 台线上 其他 网上不特定投资者 况，融资及偿债月20日司2025年11月20日投资者关

公众号：全交流安排，智慧能源系活动记录表》（编号：2025-景财经、全产业园有关情

007）

景路演 APP 况，未来经营计

31深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

划等详见披露于巨潮资讯网

淡水泉投资、爱建证公司储能业务产（www.cninfo.com.cn）的《 深券、中信证券、万泰能、海外布局、

2025年12实地调圳市科陆电子科技股份有限公

公司机构华瑞投资、资瑞兴投竞争优势等情月09日研司2025年12月09日投资者关

资、量度资本、泓铭况，智能电网业系活动记录表》（编号：2025-资本、创富兆业务情况等

008）

十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况公司是否制定了市值管理制度。

□是□否公司是否披露了估值提升计划。

□是□否

十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

□是□否

32深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

第四节公司治理、环境和社会

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等规章制度进行修订和完善，并制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》，进一步建立健全内部管理机制，促进公司规范运作，提升公司治理水平。

报告期内，公司治理主要情况如下：

1、股东与股东会

报告期内，公司共召开3次股东会，所有会议均依法由董事会召集，并聘请律师事务所律师对会议进行现场见证；各次会议均向全体股东提供网络投票渠道，保障股东参与便利，并在会议议程中增设投资者交流环节，便于股东质询。经律师事务所出具的《法律意见书》确认，公司报告期内3次股东会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。在选举两名非独立董事过程中，公司采用了累积投票制。

2、董事与董事会

报告期内，公司共召开8次董事会，会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》的有关规定；董事会下设的提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会依职责对相关事项进行研究、审议，充分发挥了专门委员会在董事遴选、财务信息及其披露的审核、内外部审计工作和内部控制的监督及评估、董事及高级管理人员薪酬政策与方案的审查等

方面的积极作用；独立董事通过专门会议机制，依照《上市公司独立董事管理办法》等规定，对关联交易事项履行了董事会审议前的事前认可程序。报告期内，董事会全体成员认真审议各项议案，对所议事项发表明确意见，积极出席股东会、参加相关培训，勤勉尽责履行各项职责。

3、监事与监事会

报告期内，公司共召开5次监事会，会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》等的相关规定；全体监事依照《公司法》《公司章程》赋予的职权，通过检查公司财务报告、列席董事会及管理层会议等方式，对公司财务状况、董事及高级管理人员履职的合法合规性等开展监督工作，维护公司及股东的合法权益。2025年9月，公司召开股东会审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，根据《公司法》《上市公司章程指引》等的相关规定，本次章程修订删除了原章程中关于监事、监事会设置及相关职权的条款，本次章程修订自股东会审议通过之日起正式生效，生效后公司不再设置监事会，由董事会下设的审计委员会依法承接《公司法》赋予监事会的法定职权。

4、高级管理人员与公司激励约束机制

公司建立了与发展战略相适配的高级管理人员履职管理及激励约束机制。激励层面，以公司经营发展目标为导向，构建了与业绩挂钩的薪酬体系与长效激励机制，将高管薪酬、激励收益与公司经营业绩紧密绑定，充分调动高管团队经营积极性与创造力；约束层面，通过制定高级管理人员履职规范、建立严格的绩效考核与履职问责机制，结合董事会审计委员会监督、公司内部控制体系管控等多重方式，强化高管合规履职与风险管控意识，确保其经营决策及履职行为符合《公司法》《公司章程》等规定，切实维护公司及全体股东的合法权益。

5、控股股东与公司

公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立。报告期内，公司控股股东严格规范自身行为，依法行使股东权利，履行股东义务，不存在利用其控制权损害公司及其他股东的合法权益，或利用对公司的控制地位谋取非法利益情形。

6、利益相关者与社会责任

报告期内，公司在聚焦经营发展的同时，充分尊重银行及其他债权人、员工、客户、供应商、社区等利益相关者的合法权利，与各方开展有效的交流和合作，积极践行绿色发展理念、履行社会责任，努力实现各方利益的协调平衡，共同推动公司持续健康发展。

33深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

7、信息披露与透明度

报告期内，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司严格依照有关法律法规、自律规则和《公司章程》的相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。同时，公司通过深圳证券交易所互动易平台、网上业绩说明会、上市公司投资者网上集体接待日、实地调研接待、投资者热线电话等多元化渠道，与投资者开展常态化沟通交流，保障投资者的知情权与参与权。此外，公司与监管机构保持顺畅的沟通对接，及时回复监管问询、主动报备公司相关重大事项，确保公司信息披露规范。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

□是□否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

报告期内，公司与控股股东、实际控制人实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。

1、人员独立情况：公司设有独立的人事管理部门，建立了独立的劳动、人事及薪酬管理体系；公司总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任行政职务。

2、资产独立情况：公司资产独立完整，与控股股东、实际控制人之间的产权关系清晰，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况。

3、财务独立情况：公司设有独立的财务会计部门，配备专职、独立的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和完

善的财务、会计管理制度，独立开展财务核算与会计处理活动；公司拥有独立的银行账户，依法独立申报、缴纳各项税款。

4、机构独立情况：公司建立了完善的法人治理结构，董事会及其他内部机构均独立运作，不存在控股股东、实际控制

人及其关联方违反法律法规、《公司章程》和相关规定程序，干涉公司内部机构的设立、调整、撤销及正常运作的情形。

5、业务独立情况：公司拥有独立的研发、采购、生产、销售体系，独立面向市场，自主经营，不依赖控股股东及其他关联方，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在显失公平的关联交易。

三、同业竞争情况

□适用□不适用

四、董事和高级管理人员情况

1、基本情况

本期其他股份增持本期减期初持增减期末持增减性年任职股份持股份姓名职务任期起始日期任期终止日期股数变动股数变动别龄状态数量数量

（股）（股（股）的原（股（股）

）因

）董事长2025年12月29日

李葛丰男44董事现任2024年05月13日2026年06月25日120000000120000-总裁2024年04月25日

徐腊平男48董事现任2023年11月10日2026年06月25日00000-

34深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

沙小兰女35董事现任2026年01月14日-00000-

张铭男38董事现任2023年06月26日2026年06月25日00000-董事2026年01月14日

谢伟光男47现任2026年06月25日00000-财务总监2023年06月08日

赖亮生男35董事现任2026年01月14日2026年06月25日00000-

谢东明男51独立董事现任2023年06月26日2026年06月25日00000-

姜齐荣男58独立董事现任2023年06月26日2026年06月25日00000-

李建林男50独立董事现任2023年06月26日2026年06月25日00000-

彭建春男62独立董事现任2025年11月10日2026年06月25日00000-

钟胜朋男32职工董事现任2025年11月10日2026年06月25日00000-董事会秘

黄幼平女46现任2009年11月12日2026年06月25日210000000210000-书

伏拥军男58原董事长离任2023年06月26日2025年03月23日00000-

吴德海男43原董事离任2023年06月26日2025年03月27日00000-

邱向伟男45原董事长离任2025年04月14日2025年12月22日----0-

职帅男39原董事离任2023年06月26日2025年12月22日00000-

王宗浩男45原董事离任2025年04月14日2026年01月14日----0-

合计------------330000000330000--

备注：2026年3月9日，沙小兰女士因工作需要已申请辞去公司第九届董事会董事职务，同时一并辞去审计委员会委员职务，辞去上述职务后，沙小兰女士不在公司担任任何职务。因沙小兰女士的辞任将导致公司董事会审计委员会成员低于法定最低人数，其辞任将在公司补选董事会审计委员会新任委员后生效。

报告期是否存在任期内董事和高级管理人员离任的情况

□是□否

1、2025年03月23日，伏拥军先生因工作变动原因申请辞去公司第九届董事会董事、董事长职务，同时一并辞去战略

委员会主任委员、提名委员会委员职务，辞去上述职务后，伏拥军先生不在公司担任任何职务。

2、2025年03月27日，吴德海先生因工作需要申请辞去公司第九届董事会董事职务，同时一并辞去审计委员会委员职务，辞去上述职务后，吴德海先生不在公司担任任何职务。

3、2025年12月22日，邱向伟先生因工作需要申请辞去公司第九届董事会董事、董事长职务，同时一并辞去战略委员会

召集人、提名委员会委员职务，辞去上述职务后，邱向伟先生不在公司担任任何职务。

4、2025年12月22日，职帅先生因工作需要申请辞去公司第九届董事会董事职务，同时一并辞去战略委员会委员职务，

辞去上述职务后，职帅先生不在公司担任任何职务。

5、2025年12月22日，王宗浩先生因工作需要申请辞去公司第九届董事会董事职务，同时一并辞去审计委员会委员职务，

辞去上述职务后，王宗浩先生不在公司担任任何职务。王宗浩先生的辞职申请自2026年1月14日补选董事会审计委员会新任委员后生效。

公司董事、高级管理人员变动情况

□适用□不适用姓名担任的职务类型日期原因邱向伟董事长被选举2025年04月14日工作调动王宗浩董事被选举2025年04月14日工作调动

35深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

伏拥军董事长离任2025年03月23日工作调动吴德海董事离任2025年03月27日工作调动彭建春独立董事被选举2025年11月10日股东会选举钟胜朋职工董事被选举2025年11月10日职工代表大会选举沙小兰董事被选举2026年01月14日工作调动谢伟光董事被选举2026年01月14日股东会选举赖亮生董事被选举2026年01月14日工作调动邱向伟董事长离任2025年12月22日工作调动职帅董事离任2025年12月22日工作调动王宗浩董事离任2026年01月14日工作调动

2、任职情况

公司现任董事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（1）董事李葛丰，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年加入美的集团，曾任楼宇科技事业部研发中心多联机设计室经理、内销用户服务中心部长、内销经营部总监，重庆美的通用制冷设备有限公司总经理。现任公司董事长、总裁。

徐腊平，男，1978年出生，中国国籍，暨南大学应用经济学专业毕业，研究生学历，经济学博士，高级经济师。曾任深圳市宝安区发展研究中心研究员，深圳市国资委资本运作处特聘人员，深圳市远致投资有限公司高级经理、副部长，曾主导过多个重大资产重组项目，在企业价值提升与战略诊断方面具有较强的理论与实操经验。现任公司董事，深圳市资本运营集团有限公司党委委员、副总经理，深圳市天健（集团）股份有限公司董事，深圳市柳鑫实业股份有限公司董事长，深圳市赛格集团有限公司董事，深圳市兆驰股份有限公司副董事长，深圳市融资租赁（集团）有限公司董事长，国联人寿保险股份有限公司董事，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事。

沙小兰，女，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任美的集团洗衣机事业部制造成本管理专员、制造成本管理主任专员、制造财务负责人，美的集团家用空调事业部财务管理经理、财务部长。现任公司董事，美的集团微波和烤箱事业部财经总监。

张铭，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历。曾任黑龙江省委组织部选调生，深圳市华景管理咨询有限公司要素市场研究中心负责人，深圳市资本运营集团有限公司战略研究部经理、资本运作部经理、资产管理部高级经理，深圳市能源集团有限公司董事。现任公司董事，深圳市资本运营集团有限公司资产管理部副部长，深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事，深圳市能源集团有限公司总经理，深圳市远致科技投资有限公司执行董事、总经理，深圳资本（香港）集装箱投资有限公司董事。

谢伟光，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾任美的集团空调事业部海外营销公司财务经理、中央空调事业部财务部长，奥克斯集团有限公司空调事业部财务总监，主力智业（深圳）电器实业有限公司董事兼财务总监，美的集团生活电器事业部财务部长等职务。现任公司董事、财务总监。

赖亮生，男，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，特许金融分析师（CFA）、中国注册会计师非执业会员（CPA）。曾任职于星展银行（中国）有限公司、盛富资本国际有限公司，现任公司董事，美的集团战略发展高级经理。

谢东明，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南财经大学会计学博士。现任公司独立董事，天津财经大学会计学院教授，天津市园林规划设计研究总院有限公司董事，青岛森麒麟轮胎股份有限公司独立董事，中环洁集团股份有限公司独立董事。

姜齐荣，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，教授。1992年7月于清华大学电机系本科毕业，获工学学士学位，1997年7月博士毕业后留校任教，现为清华大学电机系教授，主要研究方向为电力电子化电力系统稳定分

36深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

析与控制技术、柔性交直流输配电技术、新能源发电技术、微电网技术、现代电能质量分析与控制。曾任石家庄科林电气股份有限公司、北京殷图网联科技股份有限公司、北京市九州风神科技股份有限公司独立董事，现任公司独立董事。

李建林，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授级高级工程师。曾任中科院电工所副研究员、副组长，中国电力科学研究院储能所科室主任。现任公司独立董事，北方工业大学教授、博导。

彭建春，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国ASU博士后，湖南大学博士。曾先后任湖南大学教授、博士生导师、副院长。现任公司独立董事，深圳大学教授、博士生导师，国际IEEE高级会员，科技部和国家自然科学基金委以及国家教委等科技项目评审专家，国际IEEE和IET等期刊论文评审专家，中国电机工程学会城市供电专委会委员，《电力系统保护与控制》杂志编委，深圳科士达科技股份有限公司独立董事，深圳市长盈精密技术股份有限公司董事。

钟胜朋，男，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任广东美的暖通设备有限公司成本管理专员，库卡机器人（广东）有限公司成本经理，现任公司职工董事，制造成本高级专员。

（2）高级管理人员李葛丰，总裁，简历同上。

谢伟光，财务总监，简历同上。

黄幼平，女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2005年迄今在本公司任职，现任公司董事会秘书，深圳市法本信息技术股份有限公司独立董事，安徽富印新材料股份有限公司独立董事，深圳麓邦光学技术股份有限公司独立董事。

控股股东、实际控制人同时担任上市公司董事长和总经理的情况

□适用□不适用在股东单位任职情况

□适用□不适用在股东单位担任的职任期终止在股东单位是否任职人员姓名股东单位名称任期起始日期务日期领取报酬津贴微波和烤箱事业部财沙小兰美的集团股份有限公司2026年02月04日是经总监赖亮生美的集团股份有限公司战略发展高级经理2023年11月01日是深圳市资本运营集团有

徐腊平党委委员、副总经理2023年11月是限公司深圳市资本运营集团有张铭资产管理部副部长2023年6月是限公司在股东单位任无职情况的说明在其他单位任职情况

□适用□不适用在其他单位任职人员在其他单位担其他单位名称任期起始日期任期终止日期是否领取报姓名任的职务酬津贴深圳市柳鑫实业股份有限公司董事长2021年11月22日否喀什深圳城有限公司董事2022年12月09日2025年11月27日否

执行董事、总深圳市远致科技投资有限公司2024年01月22日2025年09月02日否经理徐腊平深圳市兆驰股份有限公司副董事长2022年11月09日否深圳市赛格集团有限公司董事2017年09月20日否深圳赛格股份有限公司董事2017年07月21日2026年01月26日否深圳深爱半导体股份有限公司董事2018年01月18日2025年05月30日否

37深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

深圳市企业服务集团有限公司董事2021年04月30日2026年01月08日否

深圳市天健（集团）股份有限公司董事2023年01月13日否深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司董事2023年07月25日2025年09月23日否深圳资本国际有限公司董事2021年01月11日2025年03月12日否

深圳市融资租赁（集团）有限公司董事长2024年01月10日否国联人寿保险股份有限公司董事2024年03月22日否

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事2025年05月15日否沙小兰北京合康新能科技股份有限公司董事2026年01月19日否深圳市能源集团有限公司总经理2024年08月26日否深圳市环水投资集团有限公司监事2023年01月16日2025年12月22日否

雅昌文化（集团）有限公司董事2024年03月08日2026年01月26日否深圳南山热电股份有限公司监事2024年06月20日2025年09月10日否张铭深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事2024年07月10日否

执行董事、总深圳市远致科技投资有限公司2025年09月02日否经理

深圳资本（香港）集装箱投资有限公司董事2025年07月14日否深圳市远致文化控股有限公司董事2025年07月14日2026年01月26日否谢伟光深圳市车电网络有限公司董事2024年06月28日否北京合康新能科技股份有限公司董事2026年01月19日否赖亮生美的创新投资有限公司总经理2022年11月16日否美的投资有限公司董事2023年04月26日否天津财经大学教授2015年06月是天津市园林规划设计研究总院有限公司董事2021年06月是谢东明青岛森麒麟轮胎股份有限公司独立董事2023年11月09日是中环洁集团股份有限公司独立董事2024年04月09日是清华大学教授2006年12月是姜齐荣北京市九州风神科技股份有限公司独立董事2019年08月05日2025年08月04日是李建林北方工业大学教授2019年10月是深圳大学教授2008年11月01日是彭建春深圳科士达科技股份有限公司独立董事2022年12月23日是深圳市长盈精密技术股份有限公司董事2019年01月25日是深圳市法本信息技术股份有限公司独立董事2021年01月29日是黄幼平安徽富印新材料股份有限公司独立董事2023年12月16日是深圳麓邦光学技术股份有限公司独立董事2025年12月08日是在其他单位任职情无况的说明公司现任及报告期内离任董事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□适用□不适用

38深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

3、董事、高级管理人员薪酬情况

董事、高级管理人员薪酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、高级管理人员薪酬决策程序：董事、高级管理人员薪酬方案由人力资源部门负责拟订，提交公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后，董事薪酬方案报董事会审议同意并提交股东会审批通过后实施，高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后实施。

报告期内公司董事、高级管理人员薪酬确定依据：

1、在公司兼任其他职务的董事，根据其在公司的任职岗位领取相应报酬，不额外领取董事职务报酬。在公司兼任其他职务的董事的年度薪酬由基本年薪、绩效年薪、专项奖金构成。其中，基本年薪按照《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法（2024年3月）》的相关规定确定，按月平均发放；绩效年薪、专项奖金按照《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法（2024年3月）》的相关规定进行考核，年终由公司董事会薪酬与考核委员会评定，报董事会同意及股东会批准。不在公司兼任其他职务的非独立董事均不在公司领取报酬和津贴。经公司第七届董事会第十八次会议及2019年年度股东大会审议通过，公司独立董事的津贴调整为每年12万元（含税），除领取津贴外，独立董事不享受其他福利待遇。

2、公司高级管理人员的年度薪酬由基本年薪、绩效年薪、专项奖金构成。其中，基本年薪按照《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法（2024年3月）》的相关规定确定，按月平均发放；绩效年薪、专项奖金按照《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法（2024年3月）》的相关规定进行考核，年终由公司董事会薪酬与考核委员会评定，报董事会批准。

公司报告期内董事和高级管理人员薪酬情况

单位：万元从公司获得的税前报是否在公司关联姓名性别年龄职务任职状态酬总额方获取报酬

李葛丰男44董事长、总裁现任399.59否

徐腊平男48董事现任0.00是

张铭男38董事现任0.00是

谢伟光男47董事、财务总监现任150.99否

谢东明男51独立董事现任12.00否

姜齐荣男58独立董事现任12.00否

李建林男50独立董事现任12.00否

彭建春男62独立董事现任1.70否

钟胜朋男32职工董事现任9.93否

黄幼平女46董事会秘书现任135.40否

伏拥军男58原董事长离任0.00是

吴德海男43原董事离任0.00是

邱向伟男45原董事长离任0.00是

职帅男39原董事离任0.00是

王宗浩男45原董事离任0.00是

合计————733.61—

备注：1、2025年11月10日，彭建春先生被选举为公司独立董事，钟胜朋先生被选举为公司职工代表董事。

2、上述为2025年担任董事、高级管理人员期间从公司获得的税前报酬总额。

39深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文2025年度，董事、高级管理人员的薪酬根据《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩报告期末全体董事和高级管理人效管理办法（2024年3月）》等公司具体规章制度、公司薪酬体系及绩效考核体系员实际获得薪酬的考核依据确定。

报告期末全体董事和高级管理人已完成。

员实际获得薪酬的考核完成情况

报告期末全体董事和高级管理人2025年度，独立董事领取的独立董事津贴不适用相关规定；在公司兼任其他职务的员实际获得薪酬的递延支付安排非独立董事和高级管理人员一定比例的绩效薪酬在2025年年度报告披露后支付。

报告期末全体董事和高级管理人2025年度，独立董事领取的独立董事津贴不适用相关规定；在公司兼任其他职务的员实际获得薪酬的止付追索情况非独立董事和高级管理人员薪酬暂无止付追索情况。

其他情况说明

□适用□不适用

五、报告期内董事履行职责的情况

1、董事出席董事会及股东会的情况

董事出席董事会及股东会的情况本报告期应以通讯方式是否连续两次现场出席董委托出席董缺席董事会出席股东董事姓名参加董事会参加董事会未亲自参加董事会次数事会次数次数会次数次数次数事会会议李葛丰83500否3徐腊平82510否3张铭83500否3谢东明82600否3姜齐荣81700否3李建林81700否3彭建春10100否0钟胜朋10100否0伏拥军21100否0吴德海20200否0邱向伟42200否1职帅71600否3王宗浩52300否1

连续两次未亲自出席董事会的说明：无

2、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

□是□否报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

3、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

□是□否

40深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等法律法规和制度的规定，忠实、勤勉履行职责，对公司的内部控制建设、公司治理、重大经营决策等事项提出了相关意见，促进提高公司规范运作和科学决策水平，推动公司持续、健康、稳定发展。

六、董事会下设专门委员会在报告期内的情况提出的重其他履行委员会召开会异议事项具成员情况召开日期会议内容要意见和职责的情名称议次数体情况建议况

2025年02同意该项

《审计部2024年度工作总结》--月28日议案

1、《公司2024年度财务会计报告》；2、《公谢东明、司2024年度内部控制自我评价报告》；3、姜齐荣、2《公司2024年度控股股东及其他关联方资金吴德海2025年03同意各项占用情况报告》；4、《关于会计政策变更的议--月20日议案案》；5、《董事会审计委员会对会计师事务所

2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

1、《公司2025年第一季度财务会计报告》；

2025年04同意各项2、《审计部2025年第一季度工作总结及--月14日议案审计委2025年第二季度工作计划》。

员会1、《公司2025年半年度财务会计报告》；2、《公司2025年半年度控股股东及其他关联方2025年08资金占用情况报告》；3、《关于续聘立信会计同意各项--

谢东明、月12日师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度议案姜齐荣、4审计机构的议案》；4、《审计部2025年上半王宗浩年度工作总结及下半年度工作计划》。

1、《公司2025年第三季度报告》；2、《审计

2025年10同意各项

部2025年第三季度工作总结及第四季度工作--月23日议案计划》。

1、《关于开展套期保值型外汇衍生品交易业

2025年12同意各项务的议案》；2、《审计部2026年度工作计--月29日议案划》。

李建林、2025年03同意该项

1《关于增补公司非独立董事的议案》--

谢东明月27日议案

李建林、提名委2025年10同意该项

谢东明、1《关于增选公司独立董事的议案》--员会月13日议案邱向伟

李建林、2025年12同意该项

1《关于增补公司非独立董事的议案》--

谢东明月26日议案1、《关于调整2024年股票期权激励计划首次

2025年01授予激励对象名单及授予数量的议案》；2、同意各项

--月13日《关于向2024年股票期权激励计划激励对象议案姜齐荣、首次授予股票期权的议案》。

薪酬与谢东明、考核委李建林、2025年03《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪同意该项4--员会李葛丰、月07日酬确定及2025年度薪酬方案的议案》议案张铭2025年08《关于修订＜董事、监事、高级管理人员薪同意该项--月12日酬与绩效管理办法＞的议案》议案2025年12《关于向2024年股票期权激励计划激励对象同意该项--

41深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文月26日授予预留部分股票期权的议案》议案

七、审计委员会工作情况审计委员会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是□否审计委员会对报告期内的监督事项无异议。

八、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）1137

报告期末主要子公司在职员工的数量（人）1535

报告期末在职员工的数量合计（人）2672

当期领取薪酬员工总人数（人）2672

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）0专业构成

专业构成类别专业构成人数（人）生产人员875销售人员413技术人员1125财务人员66行政人员92采购人员101合计2672教育程度

教育程度类别数量（人）硕士及以上187本科1113大专461中专及以下911合计2672

2、薪酬政策

为吸引、激励和保留优秀人才，公司制定与业务发展相匹配的薪酬策略，构建统筹兼顾内部公平性、激励性与外部竞争力的薪酬绩效制度体系。员工基薪水平以岗位价值评估为基础，结合个人业绩贡献综合确定。在人才激励体系建设方面，公司持续完善多元化激励机制，形成短期绩效奖励、中期专项激励与长期股权激励相结合的立体化薪酬体系。结合不同岗位序列特性，公司推行差异化激励举措：针对销售岗位序列，建立以业绩为核心的专项激励机制，有效激发业务端价值创造动力；针对研发岗位序列，建立以创新为导向的研发专项激励机制，加速核心技术攻关与新产品迭代。为进一步稳定核心人才队伍、增强核心人员归属感与凝聚力，实现核心人才与公司长期价值的深度绑定，公司于2024年推出股票期权激励计划。该计划经董事会薪酬与考核委员会审议、董事会同意及股东会批准，激励对象覆盖核心管理人员及技术骨干，旨在通过权益工具绑定公司长期业绩目标，夯实人才竞争优势。

42深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

3、培训计划

在全球化竞争加剧的背景下，公司始终将人才梯队建设作为战略支撑的重点工程。2025年，公司通过构建多维培养体系，持续推进人才发展与企业战略深度协同。在领导力赋能方面，公司推出“能”系列培养计划，对管理者后备—新任管理者—在职管理者全方位关注与赋能，整合内外部资源，通过系统化培养课程全面提升管理者的管理技能、经营意识和价值链协同能力。在新生代人才培养方面，公司制定了毕业生三年培养计划，构建了“课程赋能—导师带教—价值链轮岗—项目/岗位实践”四维培养架构，帮助毕业生快速完成角色转换与能力进阶，为公司各业务板块人才补充与储备打下了良好基础。同时，公司积极与高校联动，成立校企合作工作站，共同培养人才。针对研发、产品、营销、制造等领域核心骨干人员，公司围绕“专业入门—能力进阶—专家引领”成长轨迹，联合内部专家系统开发并沉淀316门专业能力课程；同时对关键岗位人员开展“靶向能力提升专项”，结合短期绩效激励与长期股权激励的“推拉结合”机制，加速核心人才能力跃迁，夯实各梯队人才储备厚度，有力支撑业务持续发展。

4、劳务外包情况

□适用□不适用

九、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况□适用□不适用

为进一步完善和健全公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的股东回报机制，公司董事会根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了未来三年（2023—2025年）股东回报规划，并经公司第八届董事会第二十八次会议、2022年年度股东大会审议通过。

现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东会决议的要求：是

分红标准和比例是否明确和清晰：是

相关的决策程序和机制是否完备：是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是

公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措：是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：不适用公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□适用□不适用本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□适用□不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□适用□不适用

43深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

1、股权激励

公司2024年12月13日召开的第九届董事会第十三次（临时）会议、第九届监事会第十一次（临时）会议及2024年12月30日召开的2024年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司﹤2024年股票期权激励计划（草案）﹥及其摘要的议案》等有关议案，同意公司2024年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）。本次激励计划拟授予激励对象的股票期权所涉及的标的股票总数为5312万股，占本次激励计划草案公告日公司股本总额的3.20%；其中，首次授予4250万份，占本次激励计划草案公告日公司股本总额的2.56%，占本次激励计划拟授予股票期权总数的80.01%；预留1062万份，占本次激励计划草案公告日公司股本总额的0.64%，占本次激励计划拟授予股票期权总数的19.99%；本次激励计划首次授予激励对象为124人。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年股票期权激励计划（草案）》等文件。

公司2025年1月14日召开的第九届董事会第十四次（临时）会议、第九届监事会第十二次（临时）会议审议通过了

《关于调整2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，同意对本次激励计划的首次授予激励对象名单及授予数量进行调整，调整后，公司本次激励计划的首次授予激励对象为123人，首次授予股票期权的总数由4250万份调整为4150万份，预留授予的股票期权数量由

1062万份调整为1037万份；同时同意以2025年1月14日为首次授予日，向以上符合条件的123名激励对象授予4150万份股票期权。具体内容详见公司2025年1月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2025004）、《关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2025005）。

2025年1月27日，公司完成本次激励计划首次授予登记工作，具体内容详见公司2025年2月5日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2025008）。

公司2025年12月29日召开的第九届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》，同意以2025年12月29日为预留授予日，向符合条件的43名激励对象授予1037万份预留股票期权。具体内容详见公司2025年12月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的公告》（公告编号：2025069）。

2026年1月19日，公司完成本次激励计划预留授予登记工作，具体内容详见公司2026年1月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年股票期权激励计划预留部分授予登记完成的公告》（公告编号：2026006）。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

□适用□不适用

单位：股报告期期初期末年初报告报告报告本期报告期限制性内已行持有持有持有报告期新期内期内期末持有期末已解新授予股票的权股数限制限制姓名职务股票授予股票可行已行股票期权市价锁股限制性授予价行权价性股性股期权期权数量权股权股数量（元/份数股票数格（元/格（元/票数票数数量数数股）量量股）

股）量量

李葛丰董事长、总裁0300000000-30000007.70000-0

董事、财务总

谢伟光0120000000-12000007.70000-0监

黄幼平董事会秘书090000000-9000007.70000-0

合计--0510000000--5100000--000--0

报告期内，公司完成2024年股票期权激励计划的首次授予登记；截至报告期末，本次激励计划首备注次授予部分股票期权尚未到行权期。

44深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司建立了较为完善的激励约束机制，激励高级管理人员勤勉尽责，努力提升经营管理水平与经营业绩。高级管理人员工作绩效与其收入直接挂钩，公司董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员薪酬制度的具体执行和考核情况进行监督与管理。报告期内，公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度执行情况良好。

2、员工持股计划的实施情况

□适用□不适用

3、其他员工激励措施

□适用□不适用

十一、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规的要求，公司已建立并持续完善权责清晰、运作规范的法人治理结构，切实保障公司及全体股东的合法权益。报告期内，公司紧密围绕发展战略与经营目标，系统推进内部控制与全面风险管理体系建设，将风险管理要求深度嵌入业务流程和关键决策环节，不断提升内控体系的完整性、有效性与运行效能。通过开展多层次、常态化的合规培训与风险文化宣导，进一步强化全员合规意识和风险责任意识，为公司实现可持续、高质量发展夯实了内部治理基础。

公司《2025年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，全文详见2026年3月 21 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是□否

十二、公司报告期内对子公司的管理控制情况公司名称整合计划整合进展整合中遇到的问题已采取的解决措施解决进展后续解决计划不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用对子公司的管理控制存在异常

□是□否

十三、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期2026年03月21日详见 2026 年 03 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度内内部控制评价报告全文披露索引部控制自我评价报告》

纳入评价范围单位资产总额占公司合87.02%

45深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

并财务报表资产总额的比例纳入评价范围单位营业收入占公司合

91.65%

并财务报表营业收入的比例缺陷认定标准类别财务报告非财务报告

*以下迹象通常表明非财务报告内部

控制可能存在重大缺陷：严重偏离控制目标且不采取任何控制措施；决策

*以下迹象通常表明财务报告内部控程序导致重大失误；违反国家法律法

制可能存在重大缺陷：控制环境无规并受到处罚；与公司治理及日常运效；公司董事和高级管理人员舞弊并营相关的关键制度或机制均缺失，导造成重大损失和不利影响；外部审计致全局性系统性管理失效；业务流程

发现当期财务报告存在重大错报，公的一般控制与关键控制组合缺失；内司内部控制体系未能识别该错报；内部控制重大缺陷未得到整改；管理层外部审计已经发现并报告给管理层的及治理层舞弊。

重大缺陷在合理时间内未加以整改；*以下迹象通常表明非财务报告内部

公司审计委员会和公司审计部对内部控制可能存在重要缺陷：一定程度偏控制的监督无效。离控制目标且不采取任何控制措施；

*以下迹象通常表明财务报告内部控决策程序导致重要失误；违反企业内定性标准

制可能存在重要缺陷：未按公认会计部规章，形成损失；与公司治理及日准则选择和应用会计政策；未建立反常运营相关的制度或机制在某领域存

舞弊程序和控制措施；对于非常规或在重要缺失，导致局部性管理失效；

特殊交易的账务处理没有建立有效的业务流程的关键控制缺失；内部控制控制机制且没有相应补偿性控制措重要缺陷未得到整改；员工舞弊。

施；财务报告过程中出现单独或多项*以下迹象通常表明非财务报告内部缺陷，虽未达到重大缺陷认定标准，控制可能存在一般缺陷：较小范围偏但影响到财务报告的真实性、准确性离控制目标且不采取任何控制措施；

及完整性的目标。决策程序导致一般失误；违反企业内*一般缺陷：不构成重大缺陷、重要部规章，但未形成损失；日常运营相缺陷的内部控制缺陷。关的制度或机制存在持续改善空间，但不构成管理失效；业务流程的一般控制缺失；内部控制一般缺陷未得到整改；关联第三方舞弊。

一般缺陷：潜在错报<营业收入总额的

0.5%*50%，或潜在错报<资产总额的

0.5%*50%

重要缺陷：营业收入总额的一般缺陷：损失＜100万元

定量标准0.5%*50%≤潜在错报<营业收入总额的重要缺陷：100万元≤损失＜1000万元

0.5%，或资产总额的0.5%*50%≤潜在重大缺陷：损失≥1000万元

错报<资产总额的0.5%

重大缺陷：潜在错报≥营业收入总额的

0.5%，或潜在错报≥资产总额的0.5%

财务报告重大缺陷数量（个）0

非财务报告重大缺陷数量（个）0

财务报告重要缺陷数量（个）0

非财务报告重要缺陷数量（个）0

2、内部控制审计报告

□适用□不适用内部控制审计报告中的审议意见段

我们认为，科陆电子于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

46深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

内控审计报告披露情况披露内部控制审计报告全文披露日期2026年03月21日

详见 2026年 03 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的由立信会内部控制审计报告全文披露索引计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市科陆电子科技股份有限公司二〇二五年内部控制审计报告》【信会师报字[2026]第 ZI10042 号】。

内控审计报告意见类型标准无保留意见非财务报告是否存在重大缺陷否会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□是□否会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

□是□否报告期或上年度是否被出具内部控制非标准审计意见

□是□否

十四、上市公司治理专项行动自查问题整改情况不适用。

十五、环境信息披露情况上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单

□是□否

十六、社会责任情况

详见公司于2026年03月21日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

十七、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告期内暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴相关工作。

47深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

第五节重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末

尚未履行完毕的承诺事项

□适用□不适用承诺承诺类承诺承诺承诺事由承诺内容履行情况方型时间期限

股改承诺无—————直接或间

深圳资本集团将持续在资产、人员、业务、财务、机构等方面与上

2019接持

深圳市公司保持相互独立，严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的其他承年04有科

资本相关规定，不利用股东地位违反上市公司规范运作程序和干预上市正在履行诺月01陆电

集团公司经营决策，深圳资本集团及深圳资本集团控制的其他企业保证日子股不以任何方式占用上市公司及其子公司的资产。

份期间

同业竞争：本次交易完成后，深圳资本集团及其控制的其他企业将不会从事与上市公司主营业务相同或类似并构成竞争的业务。

减少和规范与上市公司关联交易：1、深圳资本集团将尽可能地避免与上市公司之间不必要的关联交易发生；对持续经营所发生的必

关于同要的关联交易，深圳资本集团将在平等、自愿的基础上，按照公平直接业竞合理和正常的商业交易条件与上市公司进行交易，不会要求或接受或间争、关上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，2019接持深圳

联交并善意、严格地履行与上市公司签订的各项关联交易协议；2、深年04有科资本正在履行

收购报告书或易、资圳资本集团将根据有关法律、法规和规范性文件以及上市公司的公月01陆电集团

权益变动报告金占用司章程、关联交易制度的规定，履行关联交易决策程序及信息披露日子股书中所作承诺方面的义务；3、深圳资本集团将确保不通过与上市公司之间的关联交易份期

承诺非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易恶意损害上市公间司及其股东的合法权益；4、深圳资本集团有关规范关联交易的承诺，将同样适用于深圳资本集团关联方；深圳资本集团将在合法权限范围内促成深圳资本集团关联方履行规范与上市公司之间可能发生的关联交易的义务。

1、在本人成为科陆电子的实际控制人后，本人及本人控制的下属

企业将继续按照法律、法规及科陆电子公司章程依法行使股东权为上利，不会利用上市公司股东的身份影响上市公司的独立性，并按照市公

A 股上市公司相关法律法规及规范性文件的相关要求保证科陆电子

2023司科

在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。

何享其他承年06陆电

健诺2、本承诺函满足下述条件之日起生效：

正在履行月02子实

（1）本函经本人签署；日际控

（2）本人成为科陆电子的实际控制人。制人

3、本承诺函自生效之日起至发生以下情形时终止（以较早为准）：期间

（1）本人不再是科陆电子的实际控制人；

48深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

（2）科陆电子终止上市。

4、本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任。

1、在本公司成为科陆电子的间接控股股东后，本公司及本公司控

制的其他下属企业将继续按照法律、法规及科陆电子公司章程依法

行使股东权利，不会利用上市公司股东的身份影响上市公司的独立为上性，并按照 A 股上市公司相关法律法规及规范性文件的相关要求保 市公证科陆电子在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。司科美的2023

2、本承诺函满足下述条件之日起生效：陆电

控股其他承年06有限诺（1）本函经本公司签署；

子间正在履行月02接控

公司（2）本公司成为科陆电子的间接控股股东。日股股

3、本承诺函自生效之日起至发生以下情形时终止（以较早为准）：

东期

（1）本公司不再是科陆电子的间接控股股东；间

（2）科陆电子终止上市。

4、本公司将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任。

1、在本公司成为科陆电子的直接控股股东后，本公司及本公司控

制的其他下属企业将继续按照法律、法规及科陆电子公司章程依法

行使股东权利，不会利用上市公司股东的身份影响上市公司的独立为上性，并按照 A 股上市公司相关法律法规及规范性文件的相关要求保 市公证科陆电子在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。司科

2023

2、本承诺函满足下述条件之日起生效：陆电

美的其他承年06集团诺（1）本函经本公司签署；

子直正在履行月02接控

（2）本公司成为科陆电子的直接控股股东。日股股

3、本承诺函自生效之日起至发生以下情形时终止（以较早为准）：

东期

（1）本公司不再是科陆电子的直接控股股东；间

（2）科陆电子终止上市。

4、本公司将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任。

避免同业竞争：1、截至本函出具日，除目前本人控制的美的集团下属企业从事的少量储能业务（以下简称“竞争业务”）外，本人及本人控制的其他企业与科陆电子及其附属企业主营业务之间不存收购报告书或在同业竞争。2、本人将促使本人控制的企业避免发生与科陆电子权益变动报告

及其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。3、书中所作承诺

如本人控制的其他企业获得从事新业务的机会，而该等业务与科陆电子及其附属企业主营业务构成或可能构成同业竞争时，本人将在关于同条件许可的前提下，以有利于科陆电子的利益为原则，将尽最大努为上业竞力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给科陆电子市公

争、关或其附属企业。4、就前述竞争业务，本人承诺将在本人成为科陆2023司科何享联交电子实际控制人之日起5年内，采取法律法规允许的方式，妥善解年06陆电正在履行

健易、资决潜在同业竞争问题，以避免和解决可能对科陆电子造成的不利影月02子实金占用响。5、本承诺函满足下述条件之日起生效：（1）本函经本人签日际控方面的署；（2）本人成为科陆电子的实际控制人。6、本承诺函自生效之制人承诺日起至发生以下情形时终止（以较早为准）：（1）本人不再是科陆期间

电子的实际控制人；（2）科陆电子终止上市。7、本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任。

减少和规范与上市公司关联交易：1、本人将尽量减少本人控制的

其他企业与科陆电子及其附属企业之间的关联交易。2、对于无法避免或者合理存在的关联交易，本人控制的其他企业与科陆电子及其附属企业将按照公平的市场原则和正常的商业条件进行，保证关联交易价格的公允性，并依法履行关联交易决策程序，保证不利用

49深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

关联交易非法转移科陆电子的资金、利润，保证不利用关联交易损害科陆电子及其股东的合法权益。3、本承诺函满足下述条件之日起生效：（1）本函经本人签署；（2）本人成为科陆电子的实际控制人。4、本承诺函自生效之日起至发生以下情形时终止（以较早为准）：（1）本人不再是科陆电子的实际控制人；（2）科陆电子终止上市。5、本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任。

避免同业竞争：1、截至本函出具日，除目前本公司控制的美的集团下属企业从事的少量储能业务（以下简称“竞争业务”）外，本公司及本公司控制的其他企业与科陆电子及其附属企业主营业务之

间不存在同业竞争。2、本公司将采取积极措施避免发生与科陆电子及其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，并促使本公司控制的其他企业避免发生与科陆电子及其附属企业主营

业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。3、如本公司及本公司控制的其他企业获得从事新业务的机会，而该等业务与科陆电子及其附属企业主营业务构成或可能构成同业竞争时，本公司将在条件许可的前提下，以有利于科陆电子的利益为原则，将尽最大努力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给科陆电子或其附属企业。4、就前述竞争业务，本公司承诺将在本公司成为科陆为上关于同

电子间接控股股东之日起5年内，采取法律法规允许的方式，妥善市公业竞

解决潜在同业竞争问题，以避免和解决可能对科陆电子造成的不利司科美的争、关2023影响。5、本承诺函满足下述条件之日起生效：（1）本函经本公司陆电控股联交年06签署；（2）本公司成为科陆电子的间接控股股东。6、本承诺函自子间正在履行有限易、资月02生效之日起至发生以下情形时终止（以较早为准）：（1）本公司不接控公司金占用日

再是科陆电子的间接控股股东；（2）科陆电子终止上市。7、本公股股方面的

司将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任。东期承诺

减少和规范与上市公司关联交易：1、本公司将尽量减少本公司及间本公司控制的其他企业与科陆电子及其附属企业之间的关联交易。

2、对于无法避免或者合理存在的关联交易，本公司及本公司控制

的其他企业与科陆电子及其附属企业将按照公平的市场原则和正常

的商业条件进行，保证关联交易价格的公允性，并依法履行关联交易决策程序，保证不利用关联交易非法转移科陆电子的资金、利润，保证不利用关联交易损害科陆电子及其股东的合法权益。3、本承诺函满足下述条件之日起生效：（1）本函经本公司签署；（2）

本公司成为科陆电子的间接控股股东。4、本承诺函自生效之日起至发生以下情形时终止（以较早为准）：（1）本公司不再是科陆电

子的间接控股股东；（2）科陆电子终止上市。5、本公司将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任。

避免同业竞争：1、截至本函出具日，除目前本公司下属企业从事的少量储能业务（以下简称“竞争业务”）外，本公司及本公司控制的其他企业与科陆电子及其附属企业主营业务之间不存在同业竞为上关于同争。2、本公司将采取积极措施避免发生与科陆电子及其附属企业市公

业竞主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，并促使本公司控制司科

争、关的其他企业避免发生与科陆电子及其附属企业主营业务有竞争或可2023收购报告书或陆电

美的联交能构成竞争的业务或活动。3、如本公司及本公司控制的其他企业年06权益变动报告子直正在履行

集团易、资获得从事新业务的机会，而该等业务与科陆电子及其附属企业主营月02书中所作承诺接控

金占用业务构成或可能构成同业竞争时，本公司将在条件许可的前提下，日股股

方面的以有利于科陆电子的利益为原则，将尽最大努力促使该业务机会按东期

承诺合理和公平的条款和条件首先提供给科陆电子或其附属企业。4、间

就前述竞争业务，本公司承诺将在本公司成为科陆电子直接控股股东之日起5年内，采取法律法规允许的方式，妥善解决潜在同业竞争问题，以避免和解决可能对科陆电子造成的不利影响。5、本承

50深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

诺函满足下述条件之日起生效：（1）本函经本公司签署；（2）本公

司成为科陆电子的直接控股股东。6、本承诺函自生效之日起至发生以下情形时终止（以较早为准）：（1）本公司不再是科陆电子的

直接控股股东；（2）科陆电子终止上市。7、本公司将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任。

减少和规范与上市公司关联交易：1、本公司将尽量减少本公司及本公司控制的其他企业与科陆电子及其附属企业之间的关联交易。

2、对于无法避免或者合理存在的关联交易，本公司及本公司控制

的其他企业与科陆电子及其附属企业将按照公平的市场原则和正常

的商业条件进行，保证关联交易价格的公允性，并依法履行关联交易决策程序，保证不利用关联交易非法转移科陆电子的资金、利润，保证不利用关联交易损害科陆电子及其股东的合法权益。3、本承诺函满足下述条件之日起生效：（1）本函经本公司签署；（2）

本公司成为科陆电子的直接控股股东。4、本承诺函自生效之日起至发生以下情形时终止（以较早为准）：（1）本公司不再是科陆电

子的直接控股股东；（2）科陆电子终止上市。5、本公司将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任。

资产重组时所

无—————作承诺

2023年6月8日，刘标、熊晓建分别

辞去总裁、财务总监职务。2023年6刘月26日，因

1、本人承诺忠实、勤勉地履行公司董事及/或高级管理人员的职

标、董事会提前责，维护公司和全体股东的合法权益；

周云换届，刘福、2、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，标、孙慧孙慧也不采用其他方式损害公司利益；荣、熊晓

荣、3、本人承诺对在公司任职期间的职务消费行为进行约束；建、黄幼

熊晓4、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活平、张文、

建、动；丘运良、谢黄幼

首次公开发行5、本人承诺在本人自身职责和合法权限范围内，全力促使由公司

2022华清不再担

平、其他承董事会或董事会薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报年05任公司董事或再融资时所长期

张诺措施的执行情况相挂钩；月23职务，曾驱作承诺文、6、如公司未来制订股权激励计划的，本人承诺在本人自身职责和日虎、蔡赟东丘运合法权限范围内，全力促使公司制订的股权激励计划的行权条件与不再担任公良、公司填补回报措施的执行情况相挂钩；司副总裁职谢华务。2023年

7、自承诺出具日至公司本次向特定对象发行 A 股股票实施完毕

清、10月19日，前，若中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出曾驱周云福辞去

关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能虎、公司董事职

满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最蔡赟务。刘标、新规定出具补充承诺。

东孙慧荣、熊

晓建、张

文、丘运

良、谢华

清、曾驱

虎、蔡赟

东、周云福

51深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

承诺履行完毕。

1、依照相关法律、法规以及《深圳市科陆电子科技股份有限公司章程》的有关规定行使控股股东/实际控制人权利，不越权干预公美的司的经营管理活动，不侵占公司利益。

2022

首次公开发行集2、作为填补回报措施相关责任主体之一，切实履行公司制定的有其他承年05或再融资时所团、关填补即期回报的相关措施以及本公司/本人对此作出的任何有关长期正在履行诺月23作承诺何享填补回报措施的承诺，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意日健中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其

制定或发布的有关规定、规则，作出的相关处罚或采取的相关管理措施。

2024

公司承诺，不为激励对象依2024年股票期权激励计划有关股票期其他承年12股权激励承诺公司权行权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供-正在履行诺月13担保。

日

1、利润分配形式

未来三年（2023—2025年）公司可以采取现金、股票、现金与股票

相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，在满足现金分配条件情况下，公司将优先采用现金分红进行利润分配。

2、现金分红条件

公司实施现金分红时须同时满足下列条件：

（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

（2）公司累计可供分配利润为正值；

（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

（4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

3、现金分红的比例及时间间隔

20232025

其他对公司中

分红承在满足现金分红条件且保证公司正常经营和长远发展的前提下，未年05年12小股东所作承公司

诺来三年（2023—2025年）公司原则上每年度进行一次现金分红，每已履行完毕月19月31诺年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，日日且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均

可分配利润的30%。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模

式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

未来三年（2023—2025年）公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

52深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

4、股票股利

在满足现金股利分配的条件下，若公司经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益，未来三年

（2023—2025年）可以提出股票股利分配预案。公司如采用股票股

利进行利润分配，应具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速

度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。

承诺是否按时是履行如承诺超期未

履行完毕的，应当详细说明未完成履行的不适用具体原因及下一步的工作计划

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及

其原因做出说明

□适用□不适用

3、公司涉及业绩承诺

□适用□不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用□不适用公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□适用□不适用公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用□不适用

五、董事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用□不适用

53深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

□适用□不适用

执行《金融工具准则实施问答》关于标准仓单交易相关会计处理的规定

财政部于2025年7月8日发布标准仓单交易相关会计处理实施问答，明确规定，根据金融工具确认计量准则，企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在短期内将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照金融工具确认计量准则的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。对于按照前述合同约定取得的标准仓单，如果能够消除或显著减少会计错配的，企业可以在初始确认时选择以公允价值计量且其变动计入当期损益，并一致应用于符合选择条件的所有标准仓单。对于初始确认时已选择以公允价值计量且其变动计入当期损益的标准仓单，企业在后续期间不得撤销该选择。

根据《关于严格执行企业会计准则切实做好企业2025年年报工作的通知》（财会〔2025〕33号）的要求，企业因执行上述标准仓单相关规定而调整会计处理方法的，应当对财务报表可比期间信息进行调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□适用□不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加12户，减少5户，具体如下：

公司名称变更原因乐至县科兴新能源科技有限公司本期新设

CLOU Energy Storage B.V. 本期新设

PT KLOU TEKNOLOGI INDONESIA 本期新设盐城科陆储能技术有限公司本期新设广东穗开科陆新能源有限公司本期新设

CLOU GLOBAL TECHNOLOGY PERU S.A.C 本期新设大竹鑫能综储科技有限公司本期新设达州通川新能综储科技有限公司本期新设乐山科陆储能技术有限公司本期新设河北穗开科华新能源有限公司本期新设安庆市科陆储能科技有限公司本期新设珠海穗开新能源有限公司本期新设

深南电能源科技（四川）有限公司本期转让佛山市顺德区顺又捷售后服务有限公司本期注销江苏科陆创响新能源有限公司本期注销南昌市科陆智能电网科技有限公司本期转让深圳市科陆新能源技术有限公司本期注销

八、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）

境内会计师事务所报酬（万元）200境内会计师事务所审计服务的连续年限2

境内会计师事务所注册会计师姓名郑荣富、刘国军

54深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限郑荣富2年、刘国军1年当期是否改聘会计师事务所

□是□否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□适用□不适用公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。经协商，公司2025年度内部控制审计费用为60万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

□适用□不适用

十、破产重整相关事项

□适用□不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

□适用□不适用诉讼涉案是否诉讼（仲诉讼（仲金额形成（仲裁）披露披露索

裁）基本情诉讼（仲裁）审理结果及影响（万预计裁）判决日期引况

元）负债进展执行情况

原告深圳市国龙建筑装饰工程有限公司请求判令：1、被告立即向原告支付工程款1019.96万元并向原告支付资金占用利息88.25万元（暂计至2022年10月19日）；2、被告向原告支付资金占用利息至实际清偿之日止；3、本案诉讼费全部由被告承担。

深圳市国龙一审判决如下：1、被告于本判决生效之日起十日内向原告支付工程款建筑装饰工477.99万元及资金占用利息（按照全国银行间同业拆借中心公布的一年程有限公司期贷款市场报价利率，以工程款368.98万元为基数，自2021年4月15（以下简称1108.已结日起计算至款项付清之日止；以工程款227.14万元为基数，自2021年不适否“国龙建21案2月3日计算至2022年11月29日；以工程款200万元为基数，自2022--用筑”）与公年11月30日起计算至款项付清之日止；以156.74万元为基数，自2020司建设施工年10月21日起计算至款项付清之日止）。2、驳回原告的其他诉讼请合同纠纷求。

深圳市国龙建筑装饰工程有限公司上诉请求：1、撤销一审判决，依法改判支持国龙建筑全部诉请；2、本案诉讼费全部由公司承担。

二审驳回上诉，维持原判。

已支付完毕，结案。

公司与段小(2021)皖0123民初5943号裁定如下：1、被告中投广聚(北京)新能源投

广、中投广资有限公司于判决生效后10日内向原告段小广偿还借款本金1050万二审聚(北京)新1652.元，截止于2020年8月19日利息344.85万元及后期利息（以1050万不适是程序--

能源投资有 05 元为基数，自 2020 年 8 月 20 日起按照 LPR 一年期 3.85%的 4 倍即年利 用中限公司、安率15.4%计算利息至款清之日止）；2、被告百年金海科技有限公司、安

徽汇川电子徽汇川电子科技有限公司对中投广聚(北京)新能源投资有限公司上述的

55深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

科技有限公借款本息承担连带清偿责任。

司、百年金(2023)皖0123执异22号裁定如下：1、追加深圳市科陆电子科技股份有

海科技有限限公司为本案的被执行人；2、深圳市科陆电子科技股份有限公司应在

公司执行异本裁定生效之日起向申请人段小广履行(2021)皖0123民初5943号民事议之诉判决书所确定的义务。

公司请求判令：1、法院撤销(2023)皖0123执异22号裁定；2、不予追

加深圳市科陆电子科技股份有限公司为(2021)皖0123民初5943号案件

的被执行人；3、本案诉讼费由被告段小广承担。

一审判决驳回公司的全部诉讼请求。

公司已提起上诉：1、依法撤销一审判决，发回重审或改判支持公司的全部诉讼请求；2、依法判令本案一、二审全部诉讼费由段小广承担。

原告深圳市科陆驱动技术有限公司请求判令：1、被告山西绿扬新能源

汽车服务有限公司向原告偿还欠款2445.78万元；2、被告支付已到期部分欠款违约金20.17万元（以750万元为基数，按照年化百分之八的深圳市科陆利率，自2023年10月31日起，暂计至2024年2月29日，实际至欠款驱动技术有付清之日止）；3、被告支付剩余欠款资金占用费（以1695.78万元为基限公司与山一审

2465. 数，自起诉之日起按同期一年期LPR至欠款付清之日止）；4、被告承担

西绿扬新能否已判---

95本案全部诉讼费用。

源汽车服务决

一审已判决：山西绿扬新能源汽车服务有限公司于本判决生效之日起十有限公司合

日内向深圳市科陆驱动技术有限公司一次性支付欠款2445.78万元、违同纠纷

约金（以750万元为基数，自2023年10月31日起至实际付清之日止，按年利率8%计算）及剩余欠款资金占用费（以1695.78万元为基数，自 2024 年 3 月 21 日起至实际付清之日止，按一年期 LPR 计算）。

原告中国南海工程有限公司请求判令：1、公司向南海工程支付欠付的详见在工程款11014.01万元；2、公司向南海工程支付工程桩赶工费用958.74《证券万元；3、公司向南海工程支付汇票及建信融通贴现费用1103.20万时元；4、公司向南海工程支付停工补偿费用1124.56万元；5、公司向南报》、海工程支付工期延误损失5107.62万元；6、公司向南海工程支付截至《中国

2024年8月20日止的违约金、利息4419.85万元，并以欠付款为基数证券按全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率两倍标准支付报》、自2024年8月21日起至欠款全部付清之日止的后续违约金；7、南海工《上海程对案涉工程折价或拍卖的价款享有优先受偿权；8、公司承担本案受证券理费、财产保全费、财产保全担保费等费用。报》、公司反诉请求：1、南海工程向公司支付工期延误违约金531万元；2、2024《证券南海工程向公司支付因其延期竣工而产生的损失15959.31万元；3、南年10日报》

中国南海工海工程向公司支付质量等其他违约事项违约金共计240.15万元；4、南月26和巨潮

程有限公司海工程向公司支付施工水电费664.34万元；5、南海工程向公司按案涉

日、资讯网

（以下简称二审合同约定承担案涉工程质量问题的整改、保修义务；6、南海工程按案2025 （www

23727“南海工是程序涉合同约定履行工程移交义务；7、南海工程承担本案的全部诉讼费不适 年 03 .cninfo..98 用 月 22 com.cn程”）与公中用。

日、

司建设工程一审已判决：1、公司应于本判决生效之日起一个月内向南海工程支付

）披露

2026合同纠纷工程款11014.01万元及利息（以11014.01万元为基数，从2024年8的《关月 年 0120 日起，按 2024 年 8 月的一年期 LPR 标准，计算至公司实际清偿 于诉讼之日止）；2、公司应于本判决生效之日起一个月内向南海工程支付工程月07事项的桩赶工费661.74万元；3、公司应于本判决生效之日起一个月内向南海日公告》工程支付汇票贴现手续费822.22万元；4、公司应于本判决生效之日起（公告一个月内向南海工程支付特殊时期停工期间管理人员窝工费31.78万编号：

元、劳务人员窝工费200.07万元、防疫措施费38.84万元、住宿费202406

71.93万元、伙食费39.06万元；5、公司应于本判决生效之日起一个月2）、内向南海工程支付工期延误期间管理人员窝工费665.44万元、伙食费《关于

72.84万元；6、公司应于本判决生效之日起一个月内向南海工程支付逾诉讼事

期支付进度款的利息3768.20万元；7、南海工程对案涉工程折价或拍项进展

卖的价款依法享有优先受偿权；8、南海工程应于本判决生效之日起一的公个月内支付公司水电费664.34万元；9、驳回南海工程的其他本诉请告》求；10、驳回公司的其他反诉请求。（公告

56深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

公司已提起上诉：1、撤销一审判决第1项，改判驳回南海工程一审关编号：

于支付欠付的工程款及利息的诉讼请求。2、撤销一审判决第3项，改202502判公司不承担南海工程汇票贴现手续费。3、撤销一审判决第4项，改5、判驳回南海工程一审关于支付特殊时期停工补偿费用的诉讼请求。4、202600撤销一审判决第5项，改判驳回南海工程一审关于支付工期延误损失的2）诉讼请求。5、撤销一审判决第6项，改判驳回南海工程一审关于要求公司承担逾期支付进度款利息的诉讼请求。6、撤销一审判决第7项，改判驳回南海工程一审关于对案涉工程折价或拍卖的价款享有优先受偿权的诉讼请求。7、撤销一审判决第10项，改判支持公司一审的反诉请求，具体包括：（1）南海工程向公司支付工期延误违约金531万元；

（2）南海工程向公司支付因其延期竣工而产生的损失798.33万元；

（3）南海工程向公司支付质量等其他违约事项违约金共计240.15万

元；（4）南海工程向公司按案涉合同约定承担案涉工程质量问题的整

改、保修义务；（5）南海工程按案涉合同约定履行工程移交义务。8、南海工程承担本案诉讼费用。

广东科陆顺

广东科陆顺新机电设备安装有限公司请求判令：1、张凤云、郑江涛对新机电设备

新疆建工集团建设工程有限责任公司在兰州新区人民法院(2021)甘0191安装有限公一审

2031.民初5145号《民事调解书》项下未履行的付款义务2031.70万元承担不适

司与张凤否程序--70连带清偿责任（其中货款1746.08万元，违约金273.31万元，案件受理用云、郑江涛中费11.81万元，财产保全费0.5万元）；2、本案诉讼费由张凤云、郑江涛股东损害债承担。

权人纠纷审理部分

其他重要诉7132.或执部分诉讼处于审理阶段、部分诉讼已于报告期内作出驳回、调解或判正在

-讼事项汇总97行阶决。执行段中

十二、处罚及整改情况

□适用□不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用□不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□适用□不适用占同可获关联获批的是否关联关联关联关联交易类交得的关联交易交易交易额超过交易披露日披露索关联交易方关联关系交易交易金额（万易金同类类型定价度（万获批结算期引内容价格元）额的交易原则元）额度方式比例市价深圳深爱半

徐腊平曾向关联方市场市场电汇/

导体股份有产品0.000.00%25否-任董事采购产品价格价格票据限公司

美的集团股美的集团向关联方市场市场电汇/

产品2247.340.55%15000否-份有限公司为公司控采购产品价格价格票据

57深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

及其下属子股股东详见刊公司登在会通新材料《证券股份有限公实际控制时

向关联方市场市场电汇/2024年司及其下属人子女何产品59.670.01%1800否-报》、采购产品价格价格票据12月子公司倩嫦控股《中国14日、证券2025年报》、盈峰环境科03月《证券技集团股份实际控制22日

向关联方市场市场电汇/日

有限公司及人子女何产品0.000.00%2500否-采购产品价格价格票据报》、其下属子公剑锋控股《上海司证券美的置业控报》以实际控制

股有限公司向关联方市场市场电汇/及巨潮

人控制的产品22.160.01%---及其下属子采购产品价格价格票据资讯网公司公司 （www.深圳市车电 cninfo.c

谢伟光任向关联方市场市场电汇/

网络有限公 产品 6.49 0.00% 700 否 - om.cn董事采购产品价格价格票据

司）上的《关于美的集团股接受关联美的集团公司

份有限公司方提供的市场市场电汇/

为公司控服务10.750.00%-2025年及其下属子租赁及物价格价格票据股股东度日常公司业服务

3250否关联交

美的集团股易预计美的集团接受关联

份有限公司市场市场电汇/的公

为公司控方提供的服务337.020.08%及其下属子价格价格票据告》股股东其他服务

公司（公告美的集团股编号：

美的集团

份有限公司向关联方市场市场电汇/202407

为公司控产品8514.181.36%21500否-及其下属子销售产品价格价格票据2）、股股东公司《关于增加公盈峰环境科司2025技集团股份实际控制

向关联方市场市场电汇/年度日

有限公司及人子女何产品2.690.00%5000否-销售产品价格价格票据常关联其下属子公剑锋控股交易预司计的公会通新材料告》实际控制股份有限公向关联方市场市场电汇/（公告人子女何产品0.000.00%1000否-

司及其下属销售产品价格价格票据编号：

倩嫦控股子公司202502深圳市车电2）

谢伟光任向关联方市场市场电汇/

网络有限公产品17.730.00%2500否-董事销售产品价格价格票据司美的集团股向关联方美的集团

份有限公司提供租赁市场市场电汇/

为公司控服务41.761.16%3600否-及其下属子及物业服价格价格票据股股东公司务向关联方深圳市车电

谢伟光任提供租赁市场市场电汇/

网络有限公服务24.370.68%-----董事及物业服价格价格票据司务

合计----11284.16--56875----------

58深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

大额销货退回的详细情况不适用

1、公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额

是根据双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，导致日常关联交易实际按类别对本期将发生的日常关联交易进行

发生额与预计金额存在差异。2、公司向美的置业控股有限公司控制的公司采购总金额预计的，在报告期内的实际履行情产品事项、向深圳市车电网络有限公司提供物业及租赁服务事项在2025年度未况预计，金额较小，其他交易均在预计范围内。3、公司2025年度日常关联交易实际发生总额在预计范围内。

交易价格与市场参考价格差异较大的原因不适用（如适用）

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用□不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□适用□不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□适用□不适用是否存在非经营性关联债权债务往来

□是□否应付关联方债务期初余额本期新增金本期归还金本期利息期末余额关联方关联关系形成原因利率（万元）额（万元）额（万元）（万元）（万元）控股股东美美的商业保应收账款

的集团全资40044.61602.8140647.423.65%602.810理有限公司保理业务孙公司

关联债务对公司经营成果及公司与美的商业保理有限公司开展应收账款保理业务，有利于公司补充流动资金，保障财务状况的影响公司的正常生产经营和持续发展。

备注：2023年5月，公司与美的商业保理有限公司（以下简称“美的保理”）开展应收账款保理业务的融资利率为

4.5%，2024年1月利率下调至3.95%，2024年5月利率再次下调至3.65%。截至报告期末，该笔应收账款保理业务已结清。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

□适用□不适用存款业务本期发生额每日最高存款存款利率期初余额期末余额关联方关联关系限额（万元）范围（万元）本期合计存入本期合计取出（万元）金额（万元）金额（万元）控股股东美美的集团财

的集团控制45000.25%1.514860.414424.00437.92务有限公司的公司

59深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

备注：2025年，公司及下属子公司通过美的集团财务有限公司累计开具商业汇票48000万元，保证金比例10%；截至

2025年12月31日，上述商业汇票未到期金额为4000万元。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□适用□不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

□适用□不适用

2023年1月19日召开的第八届董事会第二十三次（临时）会议及2023年2月6日召开的2023年第一次临时股东大会审议通

过了《关于开展保理业务暨关联交易的议案》，同意公司与美的商业保理有限公司开展应收账款保理业务，融资额度不超过（含）人民币40000万元，期限不超过24个月，融资费率不高于（含）6.5%/年，公司将以持有的权属凭证号为粤（2017）深圳市不动产权第0153451号的光明产业园土地向美的保理提供抵押担保；同意公司与美的保理合作供应链反向保理业务，公司光明智慧能源产业园项目工程商拟将其持有的对公司的应收账款转让给美的保理，美的保理向公司光明智慧能源产业园项目工程商提供保理融资服务，融资额度不超过（含）人民币40000万元，期限不超过24个月，融资费率不高于（含）

6.5%/年，公司向美的保理承诺到期支付相关款项，同时将以持有的权属凭证号为粤（2017）深圳市不动产权第0153451号

的光明产业园土地向美的保理提供抵押担保。公司与美的保理开展的4亿元应收账款保理业务已于2025年5月29日到期，公司与美的保理实际未开展供应链反向保理业务。

2025年3月20日召开的第九届董事会第十五次会议及2025年4月14日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》，同意公司与美的保理开展应收账款保理业务，融资额度不超过（含）人民币

40000万元，期限不超过24个月，融资费率不高于（含）4.5%/年，公司将根据美的保理的要求提供相应的抵质押物。

2025年5月12日召开的第九届董事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于签订＜商标许可协议＞暨关联交易的议案》，同意公司与美的集团签订《商标许可协议》，美的集团允许公司的被许可产品在被许可地域使用美的集团的被许可商标，许可期限三年，公司按被许可产品在被许可区域内的（不含税）销售收入的0.6%向美的集团支付许可费。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称《关于开展保理业务暨关联交易的公告》（公告编号：2023 年 01 月 20 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

2023009）《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》（公告

2025 年 03 月 22 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn编号：2025018）《关于签订＜商标许可协议＞暨关联交易的公告》（公告

2025 年 05 月 13 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn编号：2025038）

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□适用□不适用公司报告期不存在托管情况。

60深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

（2）承包情况

□适用□不适用公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□适用□不适用租赁情况说明

公司于2024年10月24日召开的第九届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于对外出租部分资产的议案》，同意公司将坐落于深圳市光明区科陆智慧能源产业园（工业区）5B栋 4-30层整租给深圳市光明新城产业投资发展有限公司（以下简称“光明产投”），租赁期限14年零7个月，租金（含税）合计13485.60万元，董事会授权委托子公司深圳市科陆园区运营管理有限公司（以下简称“科陆园区”）代为与光明产投签署《深圳市房屋租赁合同书》（以下简称“原合同”），具体内容详见公司2024年10月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外出租部分资产的公告》（公告编号：2024059）。公司于 2025 年 12 月 29 日召开

的第九届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于租赁合同主体变更的议案》，同意公司、科陆园区与光明产投、深圳市惠友酒店管理有限公司（以下简称“惠友酒店”）四方签订《＜深圳市房屋租赁合同书＞商务条款补充协议》，约定原合同中关于科陆园区的全部权利和义务转让给公司，科陆园区退出原合同；原合同中关于光明产投的全部权利和义务转让给惠友酒店，光明产投退出原合同。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□适用□不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

2、重大担保

□适用□不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保额度相是否是否为实际发生日实际担保金担保反担保担保对象名称关公告披露担保额度担保类型担保期履行关联方期额物情况日期完毕担保无报告期内审批的对外担保额度报告期内对外担保实

00

合计（A1） 际发生额合计（A2）报告期末已审批的对外担保额报告期末实际对外担

00

度合计（A3） 保余额合计（A4）公司对子公司的担保情况担保额度相是否是否为实际发生日实际担保金担保反担保担保对象名称关公告披露担保额度担保类型担保期履行关联方期额物情况日期完毕担保

CL Energy Storage 2023 年 12 2024 年 08 连带责任 债务期限届

7595.88否否

Corporation 月 14 日 月 09 日 保证 满后三年止

100000

CL Energy Storage 2023 年 12 2024 年 08 连带责任 债务期限届

22632.74否否

Corporation 月 14 日 月 30 日 保证 满后三年止

61深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

CL Energy Storage 2023 年 12 2024 年 12 连带责任 债务期限届

4934.22否否

Corporation 月 14 日 月 30 日 保证 满后三年止

CL Energy Storage 2023 年 12 2024 年 12 连带责任 债务期限届

2526.15否否

Corporation 月 14 日 月 30 日 保证 满后三年止宜春市科陆储能2024年122025年10连带责任债务期限届

6601.49否否

技术有限公司月14日月30日保证满后三年止宜春市科陆储能2024年122025年09连带责任债务期限届

7000否否

技术有限公司月14日月08日保证满后三年止

80000

宜春市科陆储能2024年122025年04连带责任债务期限届

1800否否

技术有限公司月14日月27日保证满后三年止宜春市科陆储能2024年122025年09连带责任债务期限届

5000否否

技术有限公司月14日月24日保证满后三年止

CL Energy Storage 2024 年 12 连带责任 债务期限届

100000否否

Corporation 月 14 日 保证 满后三年止深圳市科陆智慧2024年12连带责任债务期限届

5000否否

工业有限公司月14日保证满后三年止科陆国际技术有2024年12连带责任债务期限届

5000否否

限公司月14日保证满后三年止宜春市科陆储能2025年12连带责任债务期限届

80000否否

技术有限公司月30日保证满后三年止

CL Energy Storage 2025 年 12 连带责任 债务期限届

70000否否

Corporation 月 30 日 保证 满后三年止

CLOU Energy 2025 年 12 连带责任 债务期限届

36000否否

Storage B.V. 月 30 日 保证 满后三年止

PT KLOU

2025年12连带责任债务期限届

TEKNOLOGI 40000 否 否月30日保证满后三年止

INDONESIA四川科陆新能电2025年12连带责任债务期限届

3000否否

气有限公司月30日保证满后三年止佛山市科陆储能2025年12连带责任债务期限届

3000否否

技术有限公司月30日保证满后三年止深圳市科陆智慧2025年12连带责任债务期限届

10000否否

工业有限公司月30日保证满后三年止科陆国际技术有2025年12连带责任债务期限届

10000否否

限公司月30日保证满后三年止报告期内对子公司担报告期内审批对子公司担保额

252000保实际发生额合计7546.22

度合计（B1）

（B2）报告期末对子公司实报告期末已审批的对子公司担

282000际担保余额合计58090.48

保额度合计（B3）

（B4）子公司对子公司的担保情况担保担保额度相是否是否为实际发生日实际担保金物反担保担保对象名称关公告披露担保额度担保类型担保期履行关联方

期额（如情况日期完毕担保

有）广东省顺德开关2023年032023年03连带责任债务期限届

1360012200否否

厂有限公司月16日月17日保证满后三年止

苏州科陆东自电2024年1230002025年051967.8连带责任债务期限届否否

62深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

气有限公司月14日月21日保证满后三年止苏州科陆东自电2024年122025年08连带责任债务期限届

80002712.52否否

气有限公司月14日月25日保证满后三年止苏州科陆东自电2024年122025年10连带责任债务期限届

1000982.2否否

气有限公司月14日月27日保证满后三年止苏州科陆东自电2024年122025年03连带责任债务期限届

2000833否否

气有限公司月14日月13日保证满后三年止苏州科陆东自电2024年122025年10连带责任债务期限届

5000225否否

气有限公司月14日月10日保证满后三年止苏州科陆东自电2024年122025年01连带责任债务期限届

40002234否否

气有限公司月14日月09日保证满后三年止广东省顺德开关2024年122025年03连带责任债务期限届

40001298.82否否

厂有限公司月14日月06日保证满后三年止广东省顺德开关2024年122025年04连带责任债务期限届

90003230.72否否

厂有限公司月14日月28日保证满后三年止广东省顺德开关2024年122025年04连带责任债务期限届

20001940否否

厂有限公司月14日月28日保证满后三年止广东省顺德开关2024年122025年03连带责任债务期限届

6000303.27否否

厂有限公司月14日月26日保证满后三年止广东省顺德开关2024年12连带责任债务期限届

3000否否

厂有限公司月14日保证满后三年止广东省顺德开关2024年12连带责任债务期限届

5000否否

厂有限公司月14日保证满后三年止广东省顺德开关2024年12连带责任债务期限届

6000否否

厂有限公司月14日保证满后三年止广东科陆顺新机

2025年10连带责任债务期限届

电设备安装有限1000否否月25日保证满后三年止公司广东科陆顺新机

2025年102025年12连带责任债务期限届

电设备安装有限1000100否否月25日月25日保证满后三年止公司广东科陆顺新机

2025年10连带责任债务期限届

电设备安装有限1000否否月25日保证满后三年止公司广东科陆顺新机

2025年10连带责任债务期限届

电设备安装有限1000否否月25日保证满后三年止公司广东科陆顺新机

2025年10连带责任债务期限届

电设备安装有限1000否否月25日保证满后三年止公司广东科陆顺新机

2025年10连带责任债务期限届

电设备安装有限1000否否月25日保证满后三年止公司苏州科陆东自电2025年12连带责任债务期限届

3000否否

气有限公司月30日保证满后三年止苏州科陆东自电2025年12连带责任债务期限届

8000否否

气有限公司月30日保证满后三年止苏州科陆东自电2025年12连带责任债务期限届

2000否否

气有限公司月30日保证满后三年止苏州科陆东自电2025年123000连带责任债务期限届否否

63深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

气有限公司月30日保证满后三年止苏州科陆东自电2025年12连带责任债务期限届

4000否否

气有限公司月30日保证满后三年止苏州科陆东自电2025年12连带责任债务期限届

8000否否

气有限公司月30日保证满后三年止苏州科陆东自电2025年12连带责任债务期限届

5000否否

气有限公司月30日保证满后三年止苏州科陆东自电2025年12连带责任债务期限届

3000否否

气有限公司月30日保证满后三年止广东省顺德开关2025年12连带责任债务期限届

4000否否

厂有限公司月30日保证满后三年止广东省顺德开关2025年12连带责任债务期限届

9000否否

厂有限公司月30日保证满后三年止广东省顺德开关2025年12连带责任债务期限届

2000否否

厂有限公司月30日保证满后三年止广东省顺德开关2025年12连带责任债务期限届

6000否否

厂有限公司月30日保证满后三年止广东省顺德开关2025年12连带责任债务期限届

3000否否

厂有限公司月30日保证满后三年止广东省顺德开关2025年12连带责任债务期限届

6000否否

厂有限公司月30日保证满后三年止广东科陆顺新机

2025年12连带责任债务期限届

电设备安装有限1000否否月30日保证满后三年止公司广东科陆顺新机

2025年12连带责任债务期限届

电设备安装有限2000否否月30日保证满后三年止公司广东科陆顺新机

2025年12连带责任债务期限届

电设备安装有限1000否否月30日保证满后三年止公司广东科陆顺新机

2025年12连带责任债务期限届

电设备安装有限1000否否月30日保证满后三年止公司广东科陆顺新机

2025年12连带责任债务期限届

电设备安装有限1000否否月30日保证满后三年止公司报告期内对子公司担报告期内审批对子公司担保额

73000保实际发生额合计-2774.23

度合计（C1）

（C2）报告期末对子公司实报告期末已审批的对子公司担

92600际担保余额合计28027.33

保额度合计（C3）

（C4）

公司担保总额（即前三大项的合计）报告期内担保实际发报告期内审批担保额度合计

325000生额合计4771.99

（A1+B1+C1）

（A2+B2+C2）报告期末实际担保余报告期末已审批的担保额度合

374600额合计86117.81

计（A3+B3+C3）

（A4+B4+C4）

64深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

全部担保余额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 241.59%

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额

0.00

（D）

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供

77163.29

的债务担保余额（E）

担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 68294.86

上述三项担保金额合计（D+E+F） 145458.15

对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据无

表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）

违反规定程序对外提供担保的说明（如有）无

采用复合方式担保的具体情况说明：无

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

□适用□不适用公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

□适用□不适用公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□适用□不适用公司报告期不存在其他重大合同。

十六、募集资金使用情况

□适用□不适用公司报告期无募集资金使用情况。

十七、其他重大事项的说明

□适用□不适用

1、公司2025年8月13日召开的第九届董事会第十九次会议及2025年9月1日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围及修订＜公司章程＞的议案》，根据公司经营发展的需要，公司经营范围增加“发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务（根据国家规定须要审批的，取得批准后方可经营）”的内容。

2、根据《企业会计准则第18号—所得税》的相关规定，企业对于能够结转以后年度的可抵扣亏损，应当以很可能获

得用来抵扣可抵扣亏损的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。公司通过分析现有经营状况、未来盈利预测等情况，鉴于未来能否足额取得应纳税所得额抵扣可抵扣亏损存在不确定性，出于谨慎性考虑，公司于本报告期末冲减部分递延所得税资产，由此导致所得税费用增加约1.6亿元。

65深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

3、2025年12月31日，公司与深圳市光明科学城产业发展集团有限公司、中国科技开发院有限公司、美的创新投资有

限公司（合称“收购方”）签订了《科陆光明智慧能源产业园资产收购意向性协议》，收购方（或其指定的主体）拟联合通过现金收购方式，取得公司所持光明智慧能源产业园相关资产，包括厂房、研发办公用房、配套公寓等，具体内容详见公司 2026 年 1 月 5 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披

露的《关于筹划资产出售暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2026001）。

十八、公司子公司重大事项

□适用□不适用

1、有关基金投资事项2015年-2016年，公司全资子公司深圳科陆能源服务控股有限公司累计出资1400万元投资西藏国科鼎弈投资中心（有限合伙），目前持有其1.247%股权。截至2025年12月31日，西藏国科鼎弈投资中心（有限合伙）累计对外投资63家企业，深圳科陆能源服务控股有限公司通过分红累计回收资金1377.65万元。

为发展储能业务，2021年10月，公司作为有限合伙人与深能上银绿色能源（深圳）有限公司、深圳能源集团股份有限公司发起设立了“深能上银二号（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）”（以下简称“深能上银基金”），深能上银基金募集资金规模为人民币2600万元，其中公司认缴出资人民币1980万元，占深能上银基金总规模的76.15%。2021年11月，深能上银基金各合伙人完成实缴出资，深能上银基金完成中国证券投资基金业协会私募投资基金备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》。2021年11月，深能上银基金向深圳市深能致诚科技有限公司增资2540万元，取得深圳市深能致诚科技有限公司99.61%股权。鉴于深能上银基金原定投资目的已无法实现，深能上银基金全体合伙人一致决定解散深能上银基金，以2025年4月22日为基准日进行清算。截至本报告期末，深能上银基金的清算已完成，公司作为合伙人已收到剩余财产分配款人民币1978.19万元，目前正按相关规定办理深能上银基金的注销登记手续。

66深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后发行送公积金数量比例其他小计数量比例新股股转股

一、有限售条件股份26089428415.71%1250125026089553415.71%

1、国家持股

2、国有法人持股

3、其他内资持股26089428415.71%1250125026089553415.71%

其中：境内法人持股25246754115.20%25246754115.20%

境内自然人持股84267430.51%1250125084279930.51%

4、外资持股

其中：境外法人持股境外自然人持股

二、无限售条件股份139992240484.29%-1250-1250139992115484.29%

1、人民币普通股139992240484.29%-1250-1250139992115484.29%

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数1660816688100.00%001660816688100.00%股份变动的原因

□适用□不适用公司2025年9月1日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，根据《公司法》《上市公司章程指引》等的相关规定，本次章程修订删除了原章程中关于监事、监事会设置及相关职权的条款，本次章程修订自股东会审议通过之日起正式生效，生效后公司不再设置监事会，由董事会下设的审计委员会依法承接《公司法》赋予监事会的法定职权。公司原职工监事张树宏先生于2025年9月1日离任，其所持公司股份自2025年

9月1日起6个月内不得转让。

股份变动的批准情况

□适用□不适用股份变动的过户情况

□适用□不适用

67深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□适用□不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用□不适用

2、限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股期初限售股本期增加本期解除期末限售股股东名称限售原因解除限售日期数限售股数限售股数数每年转让的股份不得超过其所持有公司黄幼平15750000157500高管锁定股

股份总数的25%股份限售期为上市首日（2017年3月23郭伟8265493008265493首发后限售股日）起三十六个月，截至报告期末尚未申请解除限售。

股份限售期为上市首日（2023年6月2美的集团股份有

25246754100252467541首发后限售股日）起十八个月，截至报告期末尚未申

限公司请解除限售。

张树宏于2025年9月1日离任，其所持公司股份自离任之日起6个月内不得转

张树宏3750125005000高管锁定股让，在其就任时确定任期内及任期届满

（2026年6月25日）后6个月内转让的

股份不得超过其所持公司股份的25%。

合计26089428412500260895534----

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□适用□不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□适用□不适用

3、现存的内部职工股情况

□适用□不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股报告期末普通股股东总

77231年度报告报告期末表年度报告披露日前上一8213100

数披露日前决权恢复的月末表决权恢复的优先

68深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

上一月末优先股股东股股东总数普通股股总数东总数

持股5%以上的股东或前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售持有无限售质押、标记或冻结情报告期末持报告期内增股东名称股东性质持股比例条件的股份条件的股份况股数量减变动情况数量数量股份状态数量境内非国有

美的集团股份有限公司22.79%3785147890252467541126047248不适用0法人深圳市资本运营集团有

国有法人12.98%21563804300215638043不适用0限公司

香港中央结算有限公司境外法人5.35%8881075681484176088810756不适用0

潘美红境内自然人2.57%4269160026582500042691600不适用0

胡宏伟境内自然人1.66%27530000-3060000027530000不适用0上海安放私募基金管理

有限公司－安放悦盈2其他0.79%1317490013174900013174900不适用0号私募证券投资基金

郭伟境内自然人0.50%8265493082654930冻结8265493

林金坤境内自然人0.49%809013042995008090130不适用0

张洁境内自然人0.32%5279300527930005279300不适用0

曾哲奇境内自然人0.28%4719900-561890004719900不适用0战略投资者或一般法人因配售新股无成为前10名股东的情况上述股东关联关系或一致行动的说

公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

明

上述股东涉及委托/受托表决权、放无弃表决权情况的说明前10名股东中存在回购专户的特别无说明

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）报告期末持有无限售条件股份种类股东名称股份数量股份种类数量深圳市资本运营集团有限公司215638043人民币普通股215638043美的集团股份有限公司126047248人民币普通股126047248香港中央结算有限公司88810756人民币普通股88810756潘美红42691600人民币普通股42691600胡宏伟27530000人民币普通股27530000

上海安放私募基金管理有限公司－安放悦盈2号私募证券

13174900人民币普通股13174900

投资基金林金坤8090130人民币普通股8090130

69深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

张洁5279300人民币普通股5279300曾哲奇4719900人民币普通股4719900何松兰4700000人民币普通股4700000

前10名无限售流通股股东之间，以及公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10前10名无限售流通股股东和前10名股

名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

东之间关联关系或一致行动的说明

1、股东潘美红除通过普通证券账户持有3531600股外，还通过信用证券账户持

有39160000股，实际合计持有42691600股；2、股东胡宏伟除通过普通证券账户持有18660000股外，还通过信用证券账户持有8870000股，实际合计持有

27530000股；3、股东上海安放私募基金管理有限公司－安放悦盈2号私募证券

前10名普通股股东参与融资融券业务

投资基金除通过普通证券账户持有5022100股外，还通过信用证券账户持有情况说明

8152800股，实际合计持有13174900股；4、股东林金坤除通过普通证券账户持

有4430041股外，还通过信用证券账户持有3660089股，实际合计持有

8090130股；5、股东曾哲奇除通过普通证券账户持有700股外，还通过信用证券

账户持有4719200股，实际合计持有4719900股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是□否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人法定代表组织控股股东名成立日

人/单位机构主要经营业务称期负责人代码

生产经营家用电器、电机及其零部件；中央空调、采暖设备、通风设

备、热泵设备、照明设备、燃气设备、压缩机及相关通用设备、专用设

备、家用空调设备及其零部件的研发、制造、销售、安装、维修及售后

91440

2000年服务；从事家用电器、家电原材料及零配件的进出口、批发及加工业务

美的集团股60672方洪波04月07（不设店铺，不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的份有限公司24733日按国家规定办理）；信息技术服务；为企业提供投资顾问及管理服务；计

44C

算机软件、硬件开发；家电产品的安装、维修及售后服务；工业产品设计；酒店管理；广告代理；物业管理；企业所需的工程和技术研究、开发及其销售和推广；对金融业进行投资。

控股股东报

告期内控股 控股：万东医疗（600055.SH）、合康新能（300048.SZ）

和参股的其 参 股 ： 埃 夫 特 （688165.SH）、 奥 比 中 光 （688322.SH）、 晶 合 集 成 （688249.SH）、 巨 一 科 技

他境内外上 （688162.SH）、瑞德智能（301135.SZ）、博众精工（688097.SH）、英华特（301272.SZ）、正邦科技

市公司的股 （002157.SZ）、傲基股份（02519.HK）权情况控股股东报告期内变更

□适用□不适用公司报告期控股股东未发生变更。

70深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人是否取得其他国家或地区居实际控制人姓名与实际控制人关系国籍留权何享健本人中国否主要职业及职务现任美的控股有限公司董事长

美的集团（000333.SZ/00300.HK）、科陆电子（002121.SZ）、合康新能（300048.SZ）、万东医过去10年曾控股的境内

疗（600055.SH）、美的置业（03990.HK）、库卡集团（KU2.DE）（2022 年已退市）、小天鹅外上市公司情况

（A：000418.SZ；B：200418)（2019 年已退市）、威灵控股（00382.HK）（2018 年已退市）。

实际控制人报告期内变更

□适用□不适用公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用□不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%

□适用□不适用

5、其他持股在10%以上的法人股东

□适用□不适用

法人股东名称法定代表人/单位负责人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动深圳市资本运营2007年6月2013200万投资兴办各类实业（具体项目另行申胡国斌集团有限公司22日元报）；投资业务；投资管理；资产管理。

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□适用□不适用

71深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

四、股份回购在报告期的具体实施情况股份回购的实施进展情况

□适用□不适用采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

□适用□不适用

五、优先股相关情况

□适用□不适用报告期公司不存在优先股。

72深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

第七节债券相关情况

□适用□不适用

73深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

第八节财务报告

一、审计报告审计意见类型标准的无保留意见审计报告签署日期2026年03月19日

审计机构名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）

审计报告文号 信会师报字[2026]第 ZI10041 号

注册会计师姓名郑荣富、刘国军审计报告正文审计报告

信会师报字[2026]第 ZI10041号

深圳市科陆电子科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称科陆电子）财务报表，包括2025年12月

31日的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及

母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了科陆电子

2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和中国注册会计师职业道德守则，我们独立于科陆电子，并履行了职业道德方面的其他责任。我们在审计中遵循了对公众利益实体审计的独立性要求。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

74深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项该事项在审计中是如何应对的

（一）收入确认

如财务报表附注五、（三十七）收入及附注七、我们对于收入确认所实施的重要审计程序包括：

(六十一）所示，2025年度科陆电子公司合并营业1、了解、评价、测试与科陆电子公司收入确认相

收入631039.22万元。科陆电子公司的业务种类较关的关键财务报告内部控制，并评价其设计的合多，科陆电子公司综合评估相关合同和业务安排，理性和运行的有效性；

识别合同中的各项履约义务，在履约义务完成时确2、选取科陆电子公司与客户签订的合同，检查其认收入。由于收入是衡量科陆电子公司的关键业绩主要条款，评价科陆电子公司收入确认的会计政指标之一，对财务报表影响重大，存在管理层为了策是否符合企业会计准则的要求；

达到特定目标或预期而提前或推迟收入确认的风3、选取项目执行细节测试，核对业务合同关键条险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。款和履约义务对应的支持性文件和证据：核查出库记录、验收单、报关单、提单、发票及资金流水等，检查收入确认是否真实发生；确认收入的金额是否准确；

4、在抽样的基础上，对年度销售额和应收账款余

额实施函证程序，对未回函的实施了替代测试程序；

5、选取接近资产负债表日前后的收入确认记录，

核对至相关收入确认的支持性文件，以评价收入是否记录于恰当的会计期间。

（二）持续经营

科陆电子截至2025年12月31日的资产负债率为我们对于持续经营所实施的重要审计程序包括：

95.15%，流动比率为65.46%，短期借款及一年内1、审阅管理层编制的未来12个月现金流预测，

到期债务规模为30.91亿元。在行业竞争加剧、融评估其假设收入增长率、成本控制、融资计划的资环境收紧以及公司高资产负债率的情况下，公司合理性；分析历史预测准确性，判断当前预测的将面临偿债压力以及现金流压力。对此管理层已制可信度。

定综合授信续签计划，积极开拓融资渠道、资产出2、核查债务及偿债安排检查借款合同条款，确认售以及强化公司内部管控提高经营活动现金流等应是否存在交叉违约、加速还款等风险；获取并验对措施，但相关措施的实施效果存在不确定性，可证债务展期协议、新增授信函等文件。

能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑。因此我3、分析资产处置或融资计划的可行性评估拟出售们将持续经营识别为关键审计事项。资产的市场价值及变现能力，对评估师评估的资产价值进行复核。

75深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

4、获取管理层书面声明，确认其持续经营假设的合理性。

四、其他信息

科陆电子管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括科陆电子2025年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估科陆电子的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督科陆电子的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意

76深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对科陆电子持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；

如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致科陆电子不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就科陆电子中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所中国注册会计师：郑荣富（特殊普通合伙）（项目合伙人）

中国注册会计师：刘国军

中国*上海2026年3月19日

77深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市科陆电子科技股份有限公司

2025年12月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金1474066186.401311378676.68结算备付金拆出资金

交易性金融资产8929.2029727.97衍生金融资产

应收票据44253569.8148045232.49

应收账款2013656642.691165784739.43

应收款项融资3222530.14

预付款项101857527.1765038351.99应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款63259405.63123879842.43

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货943312551.64878207936.75

其中：数据资源

合同资产0.000.00

持有待售资产25087074.48一年内到期的非流动资产

其他流动资产146424500.25129594436.17

流动资产合计4790061842.933747046018.39

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

78深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

长期应收款5050000.0013064420.56

长期股权投资257849689.86320722290.85其他权益工具投资

其他非流动金融资产100825766.20104904692.60

投资性房地产19528470.86127223796.25

固定资产2129586396.742087388599.21

在建工程39748932.3158595793.90生产性生物资产油气资产

使用权资产22308635.98

无形资产412148974.63439368535.51

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉70359286.4473322469.26

长期待摊费用48518155.2160302507.17

递延所得税资产364906697.10551833966.35

其他非流动资产11771746.8520969674.85

非流动资产合计3482602752.183857696746.51

资产总计8272664595.117604742764.90

流动负债：

短期借款2700264089.882774764583.89向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据801418609.70698237311.84

应付账款2146953929.121544500884.79预收款项

合同负债665306514.72892372642.45卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬198378352.38160027811.69

应交税费60200897.1426524153.19

79深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

其他应付款333896956.49237141365.51

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债390823105.42419846111.11

其他流动负债19808497.2511840387.12

流动负债合计7317050952.106765255251.59

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款292117333.33141957080.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债16261598.16长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债220858266.79156235973.44

递延收益24540194.0927250021.83

递延所得税负债973372.753394211.17其他非流动负债

非流动负债合计554750765.12328837286.44

负债合计7871801717.227094092538.03

所有者权益：

股本1660816688.001660816688.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2493798247.872480158603.95

减：库存股

其他综合收益27174127.3126427284.07

专项储备909121.58

盈余公积134505883.55134505883.55一般风险准备

未分配利润-3959836001.39-3803622950.07

归属于母公司所有者权益合计356458945.34499194631.08

少数股东权益44403932.5511455595.79

所有者权益合计400862877.89510650226.87

80深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

负债和所有者权益总计8272664595.117604742764.90

法定代表人：李葛丰主管会计工作负责人：谢伟光会计机构负责人：翁丽华

2、母公司资产负债表

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金902210411.94830809940.37

交易性金融资产8929.206426.00衍生金融资产

应收票据20570073.7215828034.38

应收账款2484771064.491811988114.64应收款项融资

预付款项5989927.4642565711.34

其他应收款1638687647.062058182314.89

其中：应收利息应收股利

存货656023620.30409430753.18

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产6461801.6025519565.09

流动资产合计5714723475.775194330859.89

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款13064420.56

长期股权投资2294405173.062884496589.20其他权益工具投资

其他非流动金融资产82041378.0382041378.03

投资性房地产1573021.56108467167.72

固定资产1544569939.021415209210.80

在建工程5733893.8113383533.10生产性生物资产油气资产

81深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

使用权资产

无形资产283265178.00297120641.43

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用44250610.5950047031.18

递延所得税资产348395631.07502668397.28

其他非流动资产4321561.374438360.33

非流动资产合计4608556386.515370936729.63

资产总计10323279862.2810565267589.52

流动负债：

短期借款2043053208.611593197818.62交易性金融负债衍生金融负债

应付票据671325048.701483590170.63

应付账款3646833706.582960949190.27预收款项

合同负债353639057.09740542958.52

应付职工薪酬143303502.35113305537.83

应交税费22269060.658616509.03

其他应付款1557520236.441278870723.84

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债368578980.35400446111.11

其他流动负债15143833.976428801.53

流动负债合计8821666634.748585947821.38

非流动负债：

长期借款90000000.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

82深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

预计负债170290317.38151245557.56

递延收益1384220.972336544.86递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计261674538.35153582102.42

负债合计9083341173.098739529923.80

所有者权益：

股本1660816688.001660816688.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2490504308.302479880410.16

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积134505883.55134505883.55

未分配利润-3045888190.66-2449465315.99

所有者权益合计1239938689.191825737665.72

负债和所有者权益总计10323279862.2810565267589.52

3、合并利润表

单位：元项目2025年度2024年度

一、营业总收入6310392248.344431000255.66

其中：营业收入6310392248.344431000255.66利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本6149577087.844513839360.14

其中：营业成本4869345844.953125865122.94利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加38598058.8228108628.29

83深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

销售费用392416692.19353729526.66

管理费用354355821.83405552271.46

研发费用400401087.61377095021.72

财务费用94459582.44223488789.07

其中：利息费用108178627.61128367123.01

利息收入26494265.3121630403.09

加：其他收益27700929.4335047011.90

投资收益（损失以“－”号填列）-9790664.12-32158101.37

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-33407178.30-35787752.71以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-4215067.57-54759222.43

信用减值损失（损失以“-”号填列）-10281225.94-73428726.18

资产减值损失（损失以“-”号填列）-38207359.60-272366340.84

资产处置收益（损失以“-”号填列）2269453.6728421574.55

三、营业利润（亏损以“－”号填列）128291226.37-452082908.85

加：营业外收入32067302.8563869877.06

减：营业外支出73743314.2067466421.96

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）86615215.02-455679453.75

减：所得税费用207302640.8635603639.59

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-120687425.84-491283093.34

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-120687425.84-491283093.34

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润-156213051.32-463902659.31

2.少数股东损益35525625.48-27380434.03

六、其他综合收益的税后净额746843.2417248159.51

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额746843.2417248159.51

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益746843.2417248159.51

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

84深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额746843.2417248159.51

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-119940582.60-474034933.83

归属于母公司所有者的综合收益总额-155466208.08-446654499.80

归属于少数股东的综合收益总额35525625.48-27380434.03

八、每股收益

（一）基本每股收益-0.0941-0.2793

（二）稀释每股收益-0.0941-0.2793

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：李葛丰主管会计工作负责人：谢伟光会计机构负责人：翁丽华

4、母公司利润表

单位：元项目2025年度2024年度

一、营业收入5109730943.063239320615.44

减：营业成本4226934494.422318185572.13

税金及附加22543726.189926046.11

销售费用248078352.40204766183.22

管理费用237882468.02285652063.85

研发费用266756906.22274659035.21

财务费用89359764.3286896412.67

其中：利息费用76520651.4989313566.63

利息收入9879651.399202667.77

加：其他收益16480769.3420364147.62

投资收益（损失以“－”号填列）-413303132.60-96174008.83

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-33407188.30-11079597.69以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）2503.20-35274836.72

信用减值损失（损失以“-”号填列）-6485116.08-4715947.55

资产减值损失（损失以“-”号填列）-7139113.03-168952987.93

资产处置收益（损失以“-”号填列）305552.00280359.14

二、营业利润（亏损以“－”号填列）-391963305.67-225237972.02

加：营业外收入15115545.7140008870.69

减：营业外支出65268348.7850061187.50

85深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-442116108.74-235290288.83

减：所得税费用154306765.9317932521.51

四、净利润（净亏损以“－”号填列）-596422874.67-253222810.34

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-596422874.67-253222810.34

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-596422874.67-253222810.34

七、每股收益

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元项目2025年度2024年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金5162169579.304465796859.27客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还127742068.6575002137.58

收到其他与经营活动有关的现金61211522.3078608881.28

86深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

经营活动现金流入小计5351123170.254619407878.13

购买商品、接受劳务支付的现金3777948322.672316265872.25客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金653502026.12699088134.24

支付的各项税费153885978.31132190711.28

支付其他与经营活动有关的现金621444606.13659494919.78

经营活动现金流出小计5206780933.233807039637.55

经营活动产生的现金流量净额144342237.02812368240.58

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金21051578.0279485703.60

取得投资收益收到的现金1008797.118409160.97

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额68726672.69171184528.36

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额117702851.0822026015.90

收到其他与投资活动有关的现金5000000.00

投资活动现金流入小计208489898.90286105408.83

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金82196832.00282843751.71

投资支付的现金40000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金2388543.09

投资活动现金流出小计124585375.09282843751.71

投资活动产生的现金流量净额83904523.813261657.12

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金4794318950.004139400000.00

收到其他与筹资活动有关的现金276658715.19

筹资活动现金流入小计5070977665.194139400000.00

偿还债务支付的现金4748700000.004437405158.19

分配股利、利润或偿付利息支付的现金108105980.30125914009.40

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金372094165.45

筹资活动现金流出小计4856805980.304935413333.04

筹资活动产生的现金流量净额214171684.89-796013333.04

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6731523.73-45958917.31

五、现金及现金等价物净增加额435686921.99-26342352.65

加：期初现金及现金等价物余额526387346.86552729699.51

六、期末现金及现金等价物余额962074268.85526387346.86

87深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

6、母公司现金流量表

单位：元项目2025年度2024年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金3617289384.733164890902.88

收到的税费返还92847907.0243320310.21

收到其他与经营活动有关的现金3985864017.752217831711.34

经营活动现金流入小计7696001309.505426042924.43

购买商品、接受劳务支付的现金2753966567.991749863885.21

支付给职工以及为职工支付的现金378719308.92466693946.66

支付的各项税费39951840.9023699238.04

支付其他与经营活动有关的现金2730162434.16366060717.13

经营活动现金流出小计5902800151.972606317787.04

经营活动产生的现金流量净额1793201157.532819725137.39

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金20971578.0269515702.60

取得投资收益收到的现金3123945.604842166.47

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额135379856.9822570939.49

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额118453631.1223746732.49

收到其他与投资活动有关的现金5000000.00

投资活动现金流入小计277929011.72125675541.05

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金95811809.03256469988.26投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5660720.0010707700.00

支付其他与投资活动有关的现金694529.31

投资活动现金流出小计102167058.34267177688.26

投资活动产生的现金流量净额175761953.38-141502147.21

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金2842618950.001894400000.00

收到其他与筹资活动有关的现金286658715.19

筹资活动现金流入小计3129277665.191894400000.00

偿还债务支付的现金4630000000.004069133713.80

分配股利、利润或偿付利息支付的现金75151342.2694672846.35

支付其他与筹资活动有关的现金357500000.00

筹资活动现金流出小计4705151342.264521306560.15

筹资活动产生的现金流量净额-1575873677.07-2626906560.15

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4377649.971657833.26

五、现金及现金等价物净增加额388711783.8752974263.29

加：期初现金及现金等价物余额223194633.29170220370.00

六、期末现金及现金等价物余额611906417.16223194633.29

7、合并所有者权益变动表

本期金额

88深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

单位：元

2025年度

归属于母公司所有者权益所有项目其他权益工具少数

减：一般者权优永资本其他综专项盈余未分配其股东股本其库存风险小计益合先续公积合收益储备公积利润他权益计他股准备股债

1660248013450-4991951065

一、上年期末余2642729091211455

81668158605883.3803624631.0226.

额84.071.58595.79

8.003.95552950.070887

加：会计政策变更前期差错更正其他

1660248013450-4991951065

二、本年期初余2642729091211455

81668158605883.3803624631.0226.

额84.071.58595.79

8.003.95552950.070887

--

三、本期增减变13639--32948

746843.1427310978动金额（减少以643.990912156213336.7

245685.7348.“－”号填列）21.58051.326

7498

--

-35525

（一）综合收益746843.1554611994

156213625.4

总额246208.0582.

051.328

0860

1363913639-12738

（二）所有者投

643.9643.990112515.2

入和减少资本

228.720

1．所有者投入

的普通股

2．其他权益工

具持有者投入资本

3．股份支付计136391363913639

入所有者权益的643.9643.9643.9金额222

--

4．其他9011290112

8.728.72

--

（三）利润分配16761676

160.00160.00

1．提取盈余公

积

2．提取一般风

险准备

89深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

3．对所有者--（或股东）的分16761676

配160.00160.00

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥

补亏损

4．设定受益计

划变动额结转留存收益

5．其他综合收

益结转留存收益

6．其他

---

（五）专项储备909129091290912

1.581.581.58

1．本期提取

909129091290912

2．本期使用

1.581.581.58

（六）其他

1660249313450-356454440340086

四、本期期末余271741

81668798245883.3959838945.932.52877.

额27.31

8.007.87556001.3934589

上期金额

单位：元

2024年度

归属于母公司所有者权益所有

项目少数其他权益工具减：其他一般者权资本专项盈余未分配其股东股本优先永续其库存综合风险小计益合公积储备公积利润他权益计股债他股收益准备

1660247413450-940613988098049

一、上年期末余917996407

81668865555883.3339721039.664.71703.

额124.569.13

8.004.61550290.7609988

加：会计政策变更前期差错更正

90深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

其他

1660247413450-940613988098049

二、本年期初余917996407

81668865555883.3339721039.664.71703.

额124.569.13

8.004.61550290.7609988

---

三、本期增减变17248--

5293441412842546984动金额（减少以159.554957463902

049.346408.069.01477.“－”号填列）1.55659.31

01001

---

17248-

（一）综合收益446652738047403

159.5463902

总额4499.434.04933.

1659.31

80383

（二）所有者投5293529313576650

入和减少资本049.34049.34861.03910.37

1．所有者投入

的普通股

2．其他权益工

具持有者投入资本

3．股份支付计

529352935293

入所有者权益的

049.34049.34049.34

金额

13571357

4．其他

861.03861.03

--

（三）利润分配24022402

496.00496.00

1．提取盈余公

积

2．提取一般风

险准备

3．对所有者--（或股东）的分24022402

配496.00496.00

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥

补亏损

4．设定受益计

划变动额结转留

91深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

存收益

5．其他综合收

益结转留存收益

6．其他

---

（五）专项储备549575495754957.55.55.55

129331293312933

1．本期提取

2.042.042.04

184281842818428

2．本期使用

9.599.599.59

（六）其他

166024802642713450-4991951065

四、本期期末余9091211455

8166815860284.05883.3803624631.0226.

额1.58595.79

8.003.957552950.070887

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

2025年度

其他权益工具专

项目减：其他优永资本公项其股本其库存综合盈余公积未分配利润所有者权益合计先续积储他他股收益股债备

一、上年期末1660812479881345058

-2449465315.991825737665.72

余额6688.000410.1683.55

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初1660812479881345058

-2449465315.991825737665.72

余额6688.000410.1683.55

三、本期增减变动金额（减106238-596422874.67-585798976.53

少以“－”号填98.14

列）

（一）综合收

-596422874.67-596422874.67益总额

（二）所有者

106238

投入和减少资10623898.14

98.14

本

1．所有者投

入的普通股

92深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

2．其他权益

工具持有者投入资本

3．股份支付

106238

计入所有者权10623898.14

98.14

益的金额

4．其他

（三）利润分配

1．提取盈余

公积

2．对所有者（或股东）的分配

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积

弥补亏损

4．设定受益

计划变动额结转留存收益

5．其他综合

收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末1660812490501345058

-3045888190.661239938689.19

余额6688.004308.3083.55上期金额

单位：元

2024年度

项目

股本其他权益工具资本公减：其他专盈余公积未分配利润其所有者权益合计

93深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

优永积库存综合项他先续其他股收益储股债备

一、上年期末1660812475391345058

-2196242505.652074472249.67

余额6688.002183.7783.55

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初1660812475391345058

-2196242505.652074472249.67

余额6688.002183.7783.55

三、本期增减变动金额（减448822-253222810.34-248734583.95

少以“－”号填6.39

列）

（一）综合收

-253222810.34-253222810.34益总额

（二）所有者

448822

投入和减少资4488226.39

6.39

本

1．所有者投

入的普通股

2．其他权益

工具持有者投入资本

3．股份支付

448822

计入所有者权4488226.39

6.39

益的金额

4．其他

（三）利润分配

1．提取盈余

公积

2．对所有者（或股东）的分配

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或

94深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

股本）

3．盈余公积

弥补亏损

4．设定受益

计划变动额结转留存收益

5．其他综合

收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末1660812479881345058

-2449465315.991825737665.72

余额6688.000410.1683.55

三、公司基本情况

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于1996年8月由饶陆华、曾驱虎、严砺生共

同设立的有限公司，2000 年整体变更为股份有限公司。公司统一社会信用代码：91440300279261223W，并于 2007 年 3 月

6日在深圳证券交易所上市。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截至2025年12月31日止，本公司累计发行股本总数

166081.6688万股，注册资本为人民币166081.6688万元，注册地址：深圳市光明区玉塘街道玉塘社区科陆智慧能源产业园

5 栋 A101，公司控股股东为美的集团股份有限公司，公司实际控制人为何享健。

本财务报表业经公司董事会于2026年3月19日批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

95深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备计提的方法、收入的确认时点等。详见本附注十一、附注三十七等。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。本财务报表以人民币列示。

5、重要性标准确定方法和选择依据

□适用□不适用

本公司结合自身所处的行业情况和生产经营特点，基于事项的性质和金额两方面综合判断相关财务信息的重要性。其中，根据该事项是否属于日常活动、是否显著影响财务状况、经营成果和现金流量等因素判断性质的重要性；根据该事项相关

的金额占资产总额、负债总额、股东权益总额、营业收入总额、营业成本总额、净利润、综合收益总额等关键财务指标的比重判断金额的重要性。

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行

的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成

96深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

（1）控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

（2）合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

2）处置子公司

*一般处理方法

97深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

*分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

3）购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份

额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；

98深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“五、（二十二）长期股权投资”。

9、现金及现金等价物的确定标准现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

10、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

11、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

（1）金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

－业务模式是以收取合同现金流量为目标；

－合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

99深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

－业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；

－合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行

管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

100深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

（3）金融资产终止确认和金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

－收取金融资产现金流量的合同权利终止；

－金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

－金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

本公司与交易对手方修改或者重新议定合同而且构成实质性修改的，则终止确认原金融资产，同时按照修改后的条款确认一项新金融资产。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

101深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1）所转移金融资产的账面价值；

2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1）终止确认部分的账面价值；

2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

（6）金融工具减值的测试方法及会计处理方法

102深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于由《企业会计准则第21号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于由《企业会计准则第21号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款和由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的包含重大融资成分的应收款项和合同资产（根据《企业会计准则第14号——收入》规定不考虑不超过一年的合同中的融资成分的除外），企业也可以选择采用一般金融资产的减值方法，即按照自初始确认后信用风险是否已显著增加分别按照相当于未来12个月的预期信用损失（阶段一）或整个存续期的预期信用损失（阶段二和阶段三）计量损失准备。

对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

12、应收票据

13、应收账款

14、应收款项融资

15、其他应收款

16、合同资产

（1）合同资产的确认方法及标准本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

103深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

（2）合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、（十一）6、金融工具减值的测试方法及会计处理方法”。

17、存货

（1）存货的分类和成本

存货分类为：原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品、合同履约成本等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

（2）发出存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按移动加权平均法计价。

（3）存货的盘存制度采用永续盘存制。

（4）低值易耗品和包装物的摊销方法

1）低值易耗品采用一次转销法；

2）包装物采用一次转销法。

（5）存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

18、持有待售资产

（1）持有待售

104深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规

定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

（2）终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

（1）共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

105深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

（2）初始投资成本的确定

1）企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（3）后续计量及损益确认方法

1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

106深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式：成本法计量

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

24、固定资产

（1）固定资产的确认和初始计量

107深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

（2）折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别折旧方法折旧年限（年）残值率（%）年折旧率（%）

房屋及建筑物年限平均法20~405.00-10.004.50~2.25

机器设备年限平均法5~255.00-10.0018.00~3.60

运输设备年限平均法55.00-10.0019.00~18.00

电子设备年限平均法3~55.00-10.0031.67~18.00

房屋装修年限平均法155.00-10.006.33~6.00

（3）固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

25、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

26、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

108深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

（2）借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息

债务形式发生的支出；

2）借款费用已经发生；

3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

27、生物资产

28、油气资产

29、无形资产

（1）无形资产的计价方法

1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

109深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况项目预计使用寿命摊销方法残值率预计使用寿命的确定依据

土地使用权30-50年平均年限摊销受益期限土地使用权

技术使用权5-10年平均年限摊销受益期限技术使用权软件5年平均年限摊销受益期限软件商标注册费5年平均年限摊销受益期限商标注册费

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注（三十）长期资产减值。

（4）研发支出的归集范围公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

（5）划分研究阶段和开发阶段的具体标准

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产

将在内部使用的，能够证明其有用性；

110深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。内部开发活动形成的无形资产的成本仅包括满足资本化条件的时点至无形资产达到预定用途前发生的支出总额，对于同一项无形资产在开发过程中达到资本化条件之前已经费用化计入损益的支出不再进行调整。

30、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气

资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

32、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

111深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受

益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

34、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

（1）该义务是本公司承担的现时义务；

（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

（3）该义务的金额能够可靠地计量。

112深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

*或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

*或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

35、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（1）以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

（2）以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是等待期结束后），本公司按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入

113深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，本公司按照修改后的等待期进行会计处理。

36、优先股、永续债等其他金融工具

37、收入

（1）收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

*客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

*客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

*本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。

本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

*本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。

*本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

*本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

*本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

*客户已接受该商品或服务等。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

（2）按照业务类型披露具体收入确认方式及计量方法

114深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

本公司有四大业务板块，一是智能电网业务，二是储能业务，三是综合能源管理及服务业务，四是物业业务。智能电网业务和储能业务既有内销也有外销，综合能源管理及服务业务和物业业务只有内销。依据本公司自身的经营模式和结算方式，各类业务销售收入确认的具体方法披露如下：

1）智能电网

本公司智能电网业务属于在某一时点履行的履约义务，在客户签收、验收或取得报关单或到港确认单且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

*内销收入确认

对于需要提供安装的产品销售，公司根据合同约定将产品发送至客户指定地点，进行安装调试并取得经客户确认的验收文件后，确认收入。

对于无需提供安装的产品销售，收入确认时点以货物移交时客户签收的回执单的签收日期作为收入的确认时点。

*外销收入确认

对于需要提供安装的产品销售，公司根据合同约定将产品发送至客户指定地点，进行安装调试并取得经客户确认的验收文件后，确认收入。

对于无需提供安装的产品销售，收入确认时点依据合同销售模式以签收单、出口报关、到港确认单的日期作为收入的确认时点。

2）储能业务

本公司储能业务属于在某一时点履行的履约义务，在客户签收、验收或取得报关单或到港确认单且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

*内销收入确认

对于需要提供安装的产品销售，公司根据合同约定将产品发送至客户指定地点，进行安装调试并取得经客户确认的验收文件后，确认收入。

对于无需提供安装的产品销售，收入确认时点以货物移交时客户签收的回执单的签收日期作为收入的确认时点。

*外销收入确认

对于需要提供安装的产品销售，公司根据合同约定将产品发送至客户指定地点，进行安装调试并取得经客户确认的验收文件后，确认收入。

对于无需提供安装的产品销售，收入确认时点依据合同销售模式以签收单、出口报关、到港确认单的日期作为收入的确认时点。

3）综合能源管理业务

本公司综合能源管理业务属于在某一时点履行的履约义务，在取得结算单、对账单且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

4）物业业务

本公司物业业务属于在某一时段履行的履约义务，根据合同约定且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

38、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

115深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

*该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。

*该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

*该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未

超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

（1）因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

（2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

39、政府补助

（1）类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

（2）确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

（3）会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或

116深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额

作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

40、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

*商誉的初始确认；

*既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)，且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

117深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

*纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

*递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

41、租赁租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别对各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

（1）本公司作为承租人

1）使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

*租赁负债的初始计量金额；

*在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

*本公司发生的初始直接费用；

*本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“五、（三十）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

2）租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

*固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

*取决于指数或比率的可变租赁付款额；

*根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

*购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

*行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

118深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

*当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

*当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债的，将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

4）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

*该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

*增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

（2）本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

1）经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

119深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

2）融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、（十一）金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

*该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

*增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

*假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

*假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、（十一）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

（3）售后租回交易

公司按照本附注“五、（三十七）收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

（1）作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

在租赁期开始日后，使用权资产和租赁负债的后续计量及租赁变更详见本附注“五、（四十一）租赁1、本公司作为承租人”。在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，公司确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不会导致确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“五、（十一）金融工具”。

（2）作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“五、（十一）金融工具”。

120深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

42、其他重要的会计政策和会计估计

（一）套期会计

（1）套期保值的分类

1）公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。

2）现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交

易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

3）境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

（2）套期关系的指定及套期有效性的认定

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式的指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具性质及其数量、被套期项目性质及其数量、被套期风险的性质、套期类型、以及本公司对套期工具有效性的评估。套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。

本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否满足运用套期会计对于有效性的要求。如果不满足，则终止运用套期关系。

运用套期会计，应当符合下列套期有效性的要求：

1）被套期项目与套期工具之间存在经济关系。

2）被套期项目与套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。

3）采用适当的套期比率，该套期比率不会形成被套期项目与套期工具相对权重的失衡，从而产生与套期会计目标不一致的会计结果。如果套期比率不再适当，但套期风险管理目标没有改变的，应当对被套期项目或套期工具的数量进行调整，以使得套期比率重新满足有效性的要求。

（3）套期会计处理方法

1）公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

121深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

2）现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的，则原在其他综合收益中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或者原在其他综合收益中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益）。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入其他综合收益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但并未被替换或展期)，或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

3）境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入其他综合收益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

（二）债务重组

（1）本公司作为债权人本公司在收取债权现金流量的合同权力终止时终止确认债权。以资产清偿债务或者将债务转为权益工具方式进行债务重组的，本公司在相关资产符合其定义和确认条件时予以确认。

以资产清偿债务方式进行债务重组的，本公司初始确认受让的非金融资产时，以成本计量。存货的成本，包括放弃债权的公允价值和使该资产达到当前位置和状态所发生的可直接归属于该资产的税金、运输费、装卸费、保险费等其他成本。对联营企业或合营企业投资的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本。投资性房地产的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本。固定资产的成本，包括放弃债权的公允价值和使该资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的税金、运输费、装卸费、安装费、专业人员服务费等其他成本。生物资产的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金、运输费、保险费等其他成本。无形资产的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本。将债务转为权益工具方式进行的债务重组导致债权人将债权转为对联营企业或合营企业的权益性投资的，本公司按照放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本计量其初始投资成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

采用修改其他条款方式进行债务重组的，本公司按照本附注“五、（十一）金融工具”确认和计量重组债权。

以多项资产清偿债务或者组合方式进行债务重组的，本公司首先按照本附注“五、（十一）金融工具”确认和计量受让的

金融资产和重组债权，然后按照受让的金融资产以外的各项资产的公允价值比例，对放弃债权的公允价值扣除受让金融资产和重组债权确认金额后的净额进行分配，并以此为基础按照前述方法分别确定各项资产的成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，应当计入当期损益。

122深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

（2）本公司作为债务人本公司在债务的现时义务解除时终止确认债务。

以资产清偿债务方式进行债务重组的，本公司在相关资产和所清偿债务符合终止确认条件时予以终止确认，所清偿债务账面价值与转让资产账面价值之间的差额计入当期损益。

将债务转为权益工具方式进行债务重组的，本公司在所清偿债务符合终止确认条件时予以终止确认。本公司初始确认权益工具时按照权益工具的公允价值计量，权益工具的公允价值不能可靠计量的，按照所清偿债务的公允价值计量。所清偿债务账面价值与权益工具确认金额之间的差额，应当计入当期损益。

采用修改其他条款方式进行债务重组的，本公司按照本附注“五、（十一）金融工具”确认和计量重组债务。

以多项资产清偿债务或者组合方式进行债务重组的，本公司首先按照本附注“五、（十一）金融工具”确认和计量受让的

金融资产和重组债权，然后按照受让的金融资产以外的各项资产的公允价值比例，对放弃债权的公允价值扣除受让金融资产和重组债权确认金额后的净额进行分配，并以此为基础按照前述方法分别确定各项资产的成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，应当计入当期损益。

43、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

□适用□不适用

执行《金融工具准则实施问答》关于标准仓单交易相关会计处理的规定

财政部于2025年7月8日发布标准仓单交易相关会计处理实施问答，明确规定，根据金融工具确认计量准则，企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在短期内将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照金融工具确认计量准则的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。对于按照前述合同约定取得的标准仓单，如果能够消除或显著减少会计错配的，企业可以在初始确认时选择以公允价值计量且其变动计入当期损益，并一致应用于符合选择条件的所有标准仓单。对于初始确认时已选择以公允价值计量且其变动计入当期损益的标准仓单，企业在后续期间不得撤销该选择。

根据《关于严格执行企业会计准则切实做好企业2025年年报工作的通知》（财会〔2025〕33号）的要求，企业因执行上述标准仓单相关规定而调整会计处理方法的，应当对财务报表可比期间信息进行调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（2）重要会计估计变更

□适用□不适用

（3）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

123深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

44、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种计税依据税率

销售货物、应税劳务收入和应税服务收入13%

提供交通运输、不动产租赁服务，销售不动产，增值税9%转让土地使用权

其他应税销售服务行为6%

7.25%、8.25%、15%、22%、22.5%、25%、企业所得税按应纳税所得额计缴

25.8%、29.5%

城市维护建设税按实际缴纳的增值税及消费税计缴5%、7%

教育附加税实缴流转税税额3%

地方教育附加税实缴流转税税额2%

房产税按照房产原值的70%为纳税基准；以租金

房产税1.2%、12%收入为纳税基准

员工个人所得税由本公司代扣代缴，独立董事津个人所得税---贴个人所得税由本公司代扣代缴

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明纳税主体名称所得税税率

深圳市科陆电子科技股份有限公司15%

深圳市科陆智慧工业有限公司15%

四川科陆新能电气有限公司15%

苏州科陆东自电气有限公司15%

广东省顺德开关厂有限公司15%

深圳市科陆精密仪器有限公司15%

科陆国际技术有限公司15%

托克逊县东丰风力发电有限公司15%

玉门市科陆新能源有限公司15%

香港港科实业有限公司8.25%

CL ENERGY STORAGE CORPORATION 联邦企业所得税 21%，纽约州所得税 7.25%CLOU GLOBAL TECHNOLOGY PERU S.A.C. 29.5%

EGYPTIAN SMART METERS COMPANY(S.A.E) 22.5%

CLOU Energy Storage B.V. 不超过 20 万欧元部分：19%；超过 20 万欧元部分：25.8%

48亿印尼盾以下：0.5%；

PT KLOU TEKNOLOGI INDONESIA 500 亿印尼盾及以下：其中 48 亿以内 11%、48 亿-500 亿 22%；

500亿印尼盾以上：22%

合并范围内的其他公司25%

124深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

2、税收优惠

（1）增值税税收优惠

1）出口退税

本公司从2004年开始直接出口销售增值税执行“免、抵、退”政策。

2）软件行业增值税即征即退

2011年10月14日，为了贯彻落实《国务院关于印发进一步鼓励软件和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2011]4号文)，财政部和国家税务总局联合发布了《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号文)。根据财税[2011]100号文的相关规定：增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。《关于软件产品增值税政策的通知》自2011年1月1日起执行。

本公司之孙公司广东省顺德开关厂有限公司按照上述税收优惠政策，享受相关的增值税即征即退税收优惠。

（2）企业所得税税收优惠政策

1）高新技术企业所得税优惠政策

依据科技部、财政部、国家税务总局2016年1月修订的《高新技术企业认定管理办法》及《国家重点支持的高新技术领域》认定的高新技术企业，可以依照2008年1月1日起实施的新《企业所得税法》及其《实施条例》、《中华人民共和国税收征收管理法》（以下称《税收征管法》）及《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》等有关规定享受减至15%的税率征收企业所得税税收优惠政策。

*本公司2023年11月15日，公司通过了高新技术企业复审，获得了深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的编号为 GR202344204605 号的《高新技术企业证书》，认定有效期为 3 年。公司自 2023 年（含

2023年）起连续3年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，2025年度按15%的税率计算所得税。

*深圳市科陆智慧工业有限公司

2024年12月26日，本公司之子公司深圳市科陆智慧工业有限公司获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家

税务总局深圳市税务局联合颁发的编号为 GR202444202265 的《高新技术企业证书》，认定有效期为 3 年。公司自 2024 年（含2024年）起连续3年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，2025年度按15%的税率计算所得税。

*四川科陆新能电气有限公司

2023年10月16日，本公司之子公司四川科陆新能电气有限公司通过了高新技术企业复审，获得四川省科学技术厅、四川

省财政厅、国家税务总局四川省税务局联合颁发编号为 GR202351003347 的《高新技术企业证书》，认定有效期为 3 年。公司自2023年（含2023年）起连续3年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，2025年度公司按15%的税率计算所得税。

*广东省顺德开关厂有限公司

2023年10月8日，本公司之孙公司广东省顺德开关厂有限公司通过了高新技术企业复审，获得广东省科学技术厅、广东

省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的编号为 GR202344003261 的《高新技术企业证书》，有效期为 3 年，公司自2023年（含2023年）起连续3年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，2025年度公司按15%的税率计算所得税。

*苏州科陆东自电气有限公司

125深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

2023年11月6日，本公司之孙公司苏州科陆东自电气有限公司通过了高新技术企业复审，获得江苏省科学技术厅、江苏

省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的编号为 GR202332003299 的《高新技术企业证书》，有效期为 3 年，公司自2023年（含2023年）起连续3年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，2025年度按15%的税率计算所得税。

*深圳市科陆精密仪器有限公司

2024年12月26日，本公司之子公司深圳市科陆精密仪器有限公司获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家

税务总局深圳市税务局联合颁发编号为 GR202444207257 的《高新技术企业证书》，认定有效期为 3 年。公司自 2024 年（含2024年）起连续3年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，2025年度按15%的税率计算所得税。

*科陆国际技术有限公司

2024年12月26日，本公司之子公司科陆国际技术有限公司获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局联合颁发编号为 GR202444206922 的《高新技术企业证书》，认定有效期为 3 年。公司自 2024 年（含 2024年）起连续3年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，2025年度按15%的税率计算所得税。

2）西部地区的鼓励类产业企业所得税优惠政策

根据《企业所得税法》、《企业所得税法实施条例》和《财政部国家税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》财政部公告2020年第23号第一条之规定，公司风力发电项目符合《西部地区鼓励类产业目录》，自

2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。

本公司之孙公司托克逊县东丰风力发电有限公司，本公司之子公司玉门市科陆新能源有限公司按照上述税收优惠政策，享受相关所得税税率的政策。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元项目期末余额期初余额

库存现金0.0530.00

银行存款1001695101.30526372235.71

其他货币资金467991917.55784991329.82

存放财务公司款项4379167.5015081.15

其中：银行存款379167.5015081.15

其他货币资金4000000.00

合计1474066186.401311378676.68

其中：存放在境外的款项总额132248656.3182910843.79

其他说明：

货币资金受限情况说明详见附注七、（三十一）所有权或使用权受到限制的资产。

126深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

2、交易性金融资产

单位：元项目期末余额期初余额

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产8929.2029727.97

其中：

债务工具投资

权益工具投资8929.206426.00

远期外汇工具23301.97

合计8929.2029727.97

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元项目期末余额期初余额

其他说明：

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元项目期末余额期初余额

银行承兑票据30911125.2327023253.24

商业承兑票据13705994.0222107874.06

减：坏账准备-363549.44-1085894.81

合计44253569.8148045232.49

（2）按坏账计提方法分类披露

单位：元期末余额期初余额类别账面余额坏账准备账面余额坏账准备账面价值账面价值金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例按单项计提坏账准备的应收票据

127深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

按组合计

提坏账准44617119363549.4442535649131121085894.4804523

100.00%0.81%100.00%2.21%

备的应收.2549.817.30812.49票据

其中：

银行承兑309111253091112527023252702325

69.28%55.00%

汇票.23.233.243.24

商业承兑1370599363549.4133424422107871085894.2102197

30.72%2.65%45.00%4.91%

汇票4.0244.584.06819.25

44617119363549.4442535649131121085894.4804523

合计100.00%0.81%100.00%2.21%.2549.817.30812.49

按组合计提坏账准备：

单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例

银行承兑汇票30911125.23

商业承兑汇票13705994.02363549.442.65%

合计44617119.25363549.44

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

□适用□不适用

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他银行承兑汇票

商业承兑汇票1085894.81370880.941093226.31363549.44

合计1085894.81370880.941093226.31363549.44

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用□不适用

（4）期末公司已质押的应收票据

单位：元项目期末已质押金额

128深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

（5）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元项目期末终止确认金额期末未终止确认金额

银行承兑票据24613061.54

商业承兑票据11942732.00

合计36555793.54

（6）本期实际核销的应收票据情况本期无实际核销的应收票据。

5、应收账款

（1）按账龄披露

单位：元账龄期末账面余额期初账面余额

1年以内（含1年）1817538695.88963437456.72

1至2年222990980.29194787374.23

2至3年79725371.0290828102.15

3年以上545503084.98579896189.41

3至4年49518273.7563054219.56

4至5年37211749.4267837708.42

5年以上458773061.81449004261.43

合计2665758132.171828949122.51

（2）按坏账计提方法分类披露

单位：元期末余额期初余额类别账面余额坏账准备账面余额坏账准备账面价值账面价值金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例按单项计提坏账准188494718849471978121119781211

7.07%100.00%0.0010.82%100.00%0.00

备的应收23.1223.122.802.80账款

其中：

按组合计247726346360672013656163113746535221165784

92.93%18.71%89.18%28.53%

提坏账准409.0566.36642.69009.7170.28739.43

129深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

备的应收账款

其中：

247726346360672013656163113746535221165784

账龄组合92.93%18.71%89.18%28.53%

409.0566.36642.69009.7170.28739.43

266575865210142013656182894966316431165784

合计100.00%24.46%100.00%36.26%

132.1789.48642.69122.5183.08739.43

按单项计提坏账准备：

单位：元期初余额期末余额名称账面余额坏账准备账面余额坏账准备计提比例计提理由预计无法

绿色储能技术研究院有限公司74307042.3474307042.3474307042.3474307042.34100.00%收回中安创盈能源科技产业有限公预计无法

30608045.2930608045.2930608045.2930608045.29100.00%

司收回

华泰超威（北京）新能源科技预计无法

16329700.0016329700.0016329700.0016329700.00100.00%

有限公司收回鄂尔多斯市华泰超威能源开发预计无法

14713366.0914713366.0914713366.0914713366.09100.00%

有限公司收回预计无法

平高集团国际工程有限公司11571508.5111571508.5111571508.5111571508.51100.00%收回兰州新区土地开发建设工程有预计无法

10674752.471930617.4010747191.1210747191.12100.00%

限公司收回预计无法

江西科陆售电有限公司4090819.404090819.404090819.404090819.40100.00%收回预计无法

分宜县陆能新能源有限公司4053042.594053042.594053042.594053042.59100.00%收回预计无法

广东聚益建设工程有限公司3591365.94108425.493823506.423823506.42100.00%收回深圳车多多新能源汽车服务有预计无法

3817100.003817100.003817100.003817100.00100.00%

限公司收回德州车多多新能源汽车销售有预计无法

3764580.003764580.003764580.003764580.00100.00%

限公司收回预计无法

中电建宁夏工程有限公司2575700.002575700.002575700.002575700.00100.00%收回山西华道友润能源科技有限公预计无法

21835496.9721835496.972561191.972561191.97100.00%

司收回广东顺德宽原电子科技有限公预计无法

1817861.30271809.991817861.301817861.30100.00%

司收回预计无法

上海博置实业有限公司1099462.63249167.141195811.041195811.04100.00%收回

广东邦晟电力工程有限公司1773504.221773504.22

绛县双友新能源技术有限公司1499444.431499444.43山东艾妮屹晟电气设备有限公

1234179.621234179.62

司

山西明业电力工程有限公司1575000.001575000.00预计无法

其他4755356.334331594.112518257.052518257.05100.00%收回

215687328.1200640143.5188494723.1188494723.1

合计

3922

130深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

注：期初相关单位按信用风险特征组合计提坏账准备，期末按照单项计提坏账准备。

按组合计提坏账准备：

单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例

1年以内（含1年）1813398146.2548096841.732.65%

1至2年221969193.0328355292.1812.77%

2至3年64314331.8221697302.8633.74%

3至4年30042823.2318478397.3561.51%

4至5年20012545.8719452563.3997.20%

5年以上327526368.85327526368.85100.00%

合计2477263409.05463606766.36

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

□适用□不适用

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他按单项计提坏

197812112.8020905252.3919329371.0010893271.07188494723.12

账准备按组合计提坏

465352270.2849562908.4137035556.3613753455.70-519400.27463606766.36

账准备

合计663164383.0870468160.8056364927.3624646726.77-519400.27652101489.48

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元确定原坏账准备计提单位名称收回或转回金额转回原因收回方式比例的依据及其合理性

（4）本期实际核销的应收账款情况

单位：元项目核销金额

实际核销的应收账款24646726.77

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

131深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

款项是否由关联单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序交易产生

应收账款核销说明：

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元占应收账款和合应收账款坏账准备合同资产期应收账款和合同单位名称应收账款期末余额同资产期末余额和合同资产减值准末余额资产期末余额合计数的比例备期末余额

第一名336595771.20336595771.2012.63%8584876.05

第二名206822237.38206822237.387.76%5275001.72

第三名130560000.00130560000.004.90%3329933.15

第四名91594831.7491594831.743.44%2336126.43

第五名81836343.7481836343.743.07%3217960.98

合计847409184.06847409184.0631.80%22743898.33

6、合同资产

（1）合同资产情况

单位：元期末余额期初余额项目账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值

（2）报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

单位：元项目变动金额变动原因

（3）按坏账计提方法分类披露

单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面价账面价计提比金额比例金额值计提比金额比例金额值例例

其中：

其中：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用□不适用

132深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

（4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目本期计提本期收回或转回本期转销/核销原因

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元确定原坏账准备计提单位名称收回或转回金额转回原因收回方式比例的依据及其合理性

其他说明：

（5）本期实际核销的合同资产情况

单位：元项目核销金额其中重要的合同资产核销情况

单位：元款项是否由关联单位名称款项性质核销金额核销原因履行的核销程序交易产生

合同资产核销说明：

其他说明：

7、应收款项融资

（1）应收款项融资分类列示

单位：元项目期末余额期初余额

应收票据3222530.14

合计3222530.14

（2）按坏账计提方法分类披露

单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面价账面价计提比计提比金额比例金额值金额比例金额值例例其

中：

其

中：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

133深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备整个存续期预期信用整个存续期预期信用未来12个月预期信用合计损失（未发生信用减损失（已发生信用减损失值）值）

2025年1月1日余额

在本期各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回转销或核销其他变动

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元确定原坏账准备计提单位名称收回或转回金额转回原因收回方式比例的依据及其合理性

其他说明：

（4）期末公司已质押的应收款项融资

单位：元项目期末已质押金额

（5）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元项目期末终止确认金额期末未终止确认金额

银行承兑汇票915667966.10

合计915667966.10

（6）本期实际核销的应收款项融资情况

单位：元项目核销金额其中重要的应收款项融资核销情况

单位：元款项是否由关联单位名称款项性质核销金额核销原因履行的核销程序交易产生

核销说明：

134深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

（7）应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

（8）其他说明

8、其他应收款

单位：元项目期末余额期初余额

其他应收款63259405.63123879842.43

合计63259405.63123879842.43

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位：元项目期末余额期初余额

2）重要逾期利息

单位：元是否发生减值及其判借款单位期末余额逾期时间逾期原因断依据

其他说明：

3）按坏账计提方法分类披露

□适用□不适用

4）本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回转销或核销其他变动

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元确定原坏账准备计提单位名称收回或转回金额转回原因收回方式比例的依据及其合理性

其他说明：

5）本期实际核销的应收利息情况

单位：元

135深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

项目核销金额其中重要的应收利息核销情况

单位：元款项是否由关联单位名称款项性质核销金额核销原因履行的核销程序交易产生

核销说明：

其他说明：

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位：元项目（或被投资单位）期末余额期初余额

2）重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元

项目（或被投资单是否发生减值及其判期末余额账龄未收回的原因

位）断依据

3）按坏账计提方法分类披露

□适用□不适用

4）本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回转销或核销其他变动

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元确定原坏账准备计提单位名称收回或转回金额转回原因收回方式比例的依据及其合理性

其他说明：

5）本期实际核销的应收股利情况

单位：元项目核销金额其中重要的应收股利核销情况

单位：元款项是否由关联单位名称款项性质核销金额核销原因履行的核销程序交易产生

核销说明：

136深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

其他说明：

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额

往来款758351327.06868258043.17

股权转让款6171170.75145050763.00

保证金及押金34321798.0329881778.28

待取得抵扣凭证的进项税9106588.86

应收资产处置款9194000.00

备用金101318.48147168.25

其他4351202.503734225.64

合计821597405.681047071978.34

2）按账龄披露

单位：元账龄期末账面余额期初账面余额

1年以内（含1年）59500851.67120109588.70

其中：6个月以内（含6个月）39948594.5340851235.21

6个月-1年以内（含1年）19552257.1479258353.49

1至2年5469348.038335053.29

2至3年1509530.612425463.39

3年以上755117675.37916201872.96

合计821597405.681047071978.34

3）按坏账计提方法分类披露

□适用□不适用

单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面价值计提比账面价值金额比例金额计提比例金额比例金额例按单项计提坏账73630147363018844613884461

89.62%100.00%0.0084.47%100.00%0.00

准备22.83422.8317.62317.62

137深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

其中：

按组合计提坏账8529598220365632594016261063873081238798

10.38%25.84%15.53%23.82%

准备2.8577.225.6360.7218.2942.43

其中：

70205742203654816916150915438730811218465

无合同纠纷组合8.54%31.39%14.41%25.66%

3.2677.226.0472.1018.293.81

15090231509023116951811695188

特定款项组合1.84%1.12%

9.599.598.62.62

8215974758338632594010470719231921238798

合计100.00%92.30%100.00%88.17%

05.68000.055.63978.34135.9142.43

按单项计提坏账准备：

单位：元期初余额期末余额名称账面余额坏账准备账面余额坏账准备计提比例计提理由中核国缆新能源有限预计无法

391321500.00391321500.00391321500.00391321500.00100.00%

公司回收百年金海科技有限公预计无法

344967924.83344967924.83344967924.83344967924.83100.00%

司回收恒大新能源动力科技

134561850.00134561850.00（深圳）有限公司

张波10760786.0410760786.04死海旅游度假有限公

2472100.002472100.00

司

脱佳鑫311160.95311160.95四川华盛强航空地面

53997.8053997.80

设备有限公司润峰格尔木电力有限预计无法

11998.0011998.0011998.0011998.00100.00%

公司回收

合计884461317.62884461317.62736301422.83736301422.83

按组合计提坏账准备：

单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例

6个月以内（含6个月）24858354.941242917.745.00%

6个月-1年以内（含1年）19552257.14977612.965.00%

1至2年5469348.03546934.8010.00%

2至3年1509530.61452859.1830.00%

3年以上18816252.5418816252.54100.00%

合计70205743.2622036577.22

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

138深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例

特定款项组合15090239.590.000.00%

合计15090239.590.00

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备未来12个月预整个存续期预期信用损整个存续期预期信用损合计

期信用损失失（未发生信用减值）失（已发生信用减值）

2025年1月1日余额5420720.0033310098.29884461317.62923192135.91

2025年1月1日余额在本期

——转入第二阶段-546934.80546934.80

本期计提2082821.312082821.31

本期转回4736075.81446407.635182483.44

本期核销8454526.07134927008.75143381534.82

其他变动5140052.8713232886.0418372938.91

2025年12月31日余额2220530.7019816046.52736301422.83758338000.05

各阶段划分依据和坏账准备计提比例损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用□不适用

4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回转销或核销其他

按单项计提坏账准备884461317.62134927008.7513232886.04736301422.83

按组合计提坏账准备38730818.292082821.315182483.448454526.075140052.8722036577.22

合计923192135.912082821.315182483.44143381534.8218372938.91758338000.05

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元确定原坏账准备计提单位名称收回或转回金额转回原因收回方式比例的依据及其合理性

139深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

5）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元项目核销金额

实际核销的其他应收款项143381534.82

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元其他应收履行的核销款项是否由关单位名称核销金额核销原因款性质程序联交易产生

恒大新能源动力科技（深圳）有限公司往来款134561850.00无法收回管理层审批否

合计134561850.00

其他应收款核销说明：

6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元占其他应收款期末坏账准备期末单位名称款项的性质期末余额账龄余额合计数的比例余额

第一名往来款391321500.003年以上47.63%391321500.00

第二名往来款344967924.833年以上41.99%344967924.83

6个月-1年以

第三名应收资产处置款9194000.001.12%459700.00内（含1年）待取得抵扣凭证6个月以内

第四名9106588.861.11%455329.44

的进项税（含6个月）

第五名保证金及押金6795163.313年以上0.83%6795163.31

合计761385177.0092.68%743999617.58

7）因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

9、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元期末余额期初余额账龄金额比例金额比例

1年以内97845501.5296.06%60806362.8993.49%

1至2年2491376.302.45%3311852.045.09%

140深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

2至3年1423560.951.39%67990.930.11%

3年以上97088.400.10%852146.131.31%

合计101857527.1765038351.99

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

预付对象期末余额占预付款项期末余额合计数的比例(%)

第一名55519416.0454.51

第二名8119478.287.97

第三名4985948.704.90

第四名4107136.004.03

第五名2000000.001.96

合计74731979.0273.37

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求：否

（1）存货分类

单位：元期末余额期初余额存货跌价准备存货跌价准备项目账面余额或合同履约成账面价值账面余额或合同履约成账面价值本减值准备本减值准备

原材料219304120.895712011.75213592109.14101498295.098735223.0292763072.07

在产品101028193.961644295.3099383898.66152493941.291594664.55150899276.74

库存商品74284667.522368991.3871915676.1492537683.892919892.0389617791.86

合同履约成本533864790.6554293028.75479571761.90406082544.7945833441.15360249103.64

发出商品83378194.284529088.4878849105.80191806751.997128059.55184678692.44

合计1011859967.3068547415.66943312551.64944419217.0566211280.30878207936.75

（2）确认为存货的数据资源

单位：元自行加工的数据资源其他方式取得的数据项目外购的数据资源存货合计存货资源存货

141深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

（3）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元本期增加金额本期减少金额项目期初余额期末余额计提其他转回或转销其他

原材料8735223.024796723.987819935.255712011.75

在产品1594664.552355588.492305957.741644295.30

库存商品2919892.033223505.563774406.212368991.38

合同履约成本45833441.159158562.24698974.6454293028.75

发出商品7128059.551990278.054589249.124529088.48

合计66211280.3021524658.3219188522.9668547415.66按组合计提存货跌价准备

单位：元期末期初组合名称跌价准备计提跌价准备计提期末余额跌价准备期初余额跌价准备比例比例按组合计提存货跌价准备的计提标准

（4）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（5）合同履约成本本期摊销金额的说明

11、持有待售资产

单位：元项目期末账面余额减值准备期末账面价值公允价值预计处置费用预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元项目期末余额期初余额

（1）一年内到期的债权投资

□适用□不适用

（2）一年内到期的其他债权投资

□适用□不适用

142深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

13、其他流动资产

单位：元项目期末余额期初余额

增值税留抵扣额131437269.93125083320.21

所得税预缴税额14008040.03447803.42

其他979190.294063312.54

合计146424500.25129594436.17

其他说明：

14、债权投资

（1）债权投资的情况

单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值债权投资减值准备本期变动情况

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额

（2）期末重要的债权投资

单位：元期末余额期初余额债权项目票面利实际利逾期本票面利实际利逾期本面值到期日面值到期日率率金率率金

（3）减值准备计提情况

单位：元

第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备整个存续期预期信用整个存续期预期信用未来12个月预期信用合计损失（未发生信用减损失（已发生信用减损失值）值）

2025年1月1日余额

在本期各阶段划分依据和坏账准备计提比例

（4）本期实际核销的债权投资情况

单位：元项目核销金额

143深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

其中重要的债权投资核销情况

债权投资核销说明：

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用□不适用

其他说明：

15、其他债权投资

（1）其他债权投资的情况

单位：元累计在其他综合收本期公允累计公允项目期初余额应计利息利息调整期末余额成本益中确认备注价值变动价值变动的减值准备其他债权投资减值准备本期变动情况

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额

（2）期末重要的其他债权投资

单位：元期末余额期初余额其他债权项目票面利实际利逾期本票面利实际利逾期本面值到期日面值到期日率率金率率金

（3）减值准备计提情况

单位：元

第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备整个存续期预期信用整个存续期预期信用未来12个月预期信用合计损失（未发生信用减损失（已发生信用减损失值）值）

2025年1月1日余额

在本期各阶段划分依据和坏账准备计提比例

（4）本期实际核销的其他债权投资情况

单位：元项目核销金额其中重要的其他债权投资核销情况

其他债权投资核销说明：

144深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用□不适用

其他说明：

16、其他权益工具投资

单位：元指定为以公允价值本期计入本期计入本期末累本期末累本期确认计量且其其他综合其他综合计计入其计计入其项目名称期末余额期初余额的股利收变动计入收益的利收益的损他综合收他综合收入其他综合得失益的利得益的损失收益的原因本期存在终止确认

单位：元项目名称转入留存收益的累计利得转入留存收益的累计损失终止确认的原因分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元指定为以公允其他综合收益价值计量且其其他综合收益确认的股利收项目名称累计利得累计损失转入留存收益变动计入其他转入留存收益入的金额综合收益的原的原因因

其他说明：

17、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位：元期末余额期初余额折现率项目账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值区间

分期收款销售商品5050000.005050000.0013064420.5613064420.56

合计5050000.005050000.0013064420.5613064420.56

（2）按坏账计提方法分类披露

单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面价账面价计提比金额比例金额值计提比金额比例金额值例例

145深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

其

中：

其

中：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备整个存续期预期信用整个存续期预期信用未来12个月预期信用合计损失（未发生信用减损失（已发生信用减损失值）值）

2025年1月1日余额

在本期各阶段划分依据和坏账准备计提比例

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回转销或核销其他

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元确定原坏账准备计提单位名称收回或转回金额转回原因收回方式比例的依据及其合理性

其他说明：

（4）本期实际核销的长期应收款情况

单位：元项目核销金额

其中重要的长期应收款核销情况：

单位：元款项是否由关联单位名称款项性质核销金额核销原因履行的核销程序交易产生

长期应收款核销说明：

18、长期股权投资

单位：元期初余额减值准本期增减变动期末余减值准被投资单位（账面价备期初备期末追减少投权益法下其他综其他宣告发计提减额（账值）余额其他加资余额确认的投合收益权益放现金值准备面价

146深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文投资损益调整变动股利或值）资利润

一、合营企业江西科能储能电440471440471

0.000.00

池系统有限公司91.8991.89

440471440471

小计0.000.00

91.8991.89

二、联营企业

江苏兴盛诚速通-

1476319.38086.9

新能源科技有限1438233.

971

公司06深南电能源科技

386748.44890527674

（四川）有限公

6000.008.46

司

-

广东科陆智泊信3905889.276330

1142585.

息科技有限公司333.9340丰镇市联昌能源327564327564

科技有限公司3.413.41深能上银二号

-

(嘉兴)股权投资1956536216539.5

197819

合伙企业(有限1.54001.04

合伙)

-深圳芯珑电子技2038390187715

1612349.

术有限公司0.5250.5696

--深圳市车电网络2753908231000145735

2981729145735

有限公司19.49000.0021.657.8421.65科路国达（内蒙

301258

古）新能源有限

8.13

公司

---

32072226288234890257849178491

小计1978193340717145735

90.851.54000.00689.8665.06

01.048.3021.65

---

32072225033544890257849618963

合计1978193340717145735

90.8523.43000.00689.8656.95

01.048.3021.65

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用□不适用可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用□不适用前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

147深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元项目期末余额期初余额

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产100825766.20104904692.60

合计100825766.20104904692.60

其他说明：

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

□适用□不适用

单位：元

项目房屋、建筑物土地使用权合计

一、账面原值

1.期初余额172167245.0814390116.08186557361.16

2.本期增加金额

（1）外购

（2）存货\固定资产\在建工程转入

（3）企业合并增加

3.本期减少金额138936339.45138936339.45

（1）处置

（2）其他转出138936339.45138936339.45

4.期末余额33230905.6314390116.0847621021.71

二、累计折旧和累计摊销

1.期初余额49795320.345954710.0055750030.34

2.本期增加金额3716227.04211019.833927246.87

（1）计提或摊销3716227.04211019.833927246.87

3.本期减少金额35168260.9335168260.93

（1）处置

（2）其他转出35168260.9335168260.93

4.期末余额18343286.456165729.8324509016.28

三、减值准备

148深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

1.期初余额3583534.573583534.57

2.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额

（1）处置

（2）其他转出

4.期末余额3583534.573583534.57

四、账面价值

1.期末账面价值11304084.618224386.2519528470.86

2.期初账面价值118788390.178435406.08127223796.25

注：其他转出系转入固定资产核算。

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用□不适用可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用□不适用前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用□不适用

（3）转换为投资性房地产并采用公允价值计量

单位：元转换前核算科对其他综合收项目金额转换理由审批程序对损益的影响目益的影响

（4）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元项目账面价值未办妥产权证书原因

其他说明：

21、固定资产

单位：元项目期末余额期初余额

固定资产2129586396.742087388599.21

149深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

固定资产清理

合计2129586396.742087388599.21

（1）固定资产情况

单位：元项目房屋及建筑物机器设备运输设备电子设备合计

一、账面原值：

1.期初余额2229386585.56662298497.8138759128.77100027793.763030472005.90

2.本期增加金额210932168.6188145239.301244938.5914737168.18315059514.68

（1）购置1262263.4123548003.55691895.226105154.0431607316.22

（2）在建工程转入774455.7151748125.97553043.377415984.0660491609.11

（3）企业合并增加

（4）其他转入208895449.4912849109.781216030.08222960589.35

3.本期减少金额239975554.9570230307.0928488051.9216193856.55354887770.51

（1）处置或报废68987379.1228168587.8215927287.42113083254.36

（2）其他转出239975554.951242927.97319464.10266569.13241804516.15

4.期末余额2200343199.22680213430.0211516015.4498571105.392990643750.07

二、累计折旧

1.期初余额272498316.45227795792.7626295931.6461201132.51587791173.36

2.本期增加金额110097751.2136074847.181520770.3711947348.61159640717.37

（1）计提74929490.2835108830.021520770.3711977565.01123536655.68

（2）其他转入35168260.93966017.16-30216.4036104061.69

3.本期减少金额92280346.0924804439.5019351030.5810945035.60147380851.77

（1）处置或报废24583664.9216478996.1310729304.2151791965.26

（2）其他转出92280346.09220774.582872034.45215731.3995588886.51

4.期末余额290315721.57239066200.448465671.4362203445.52600051038.96

三、减值准备

1.期初余额184424176.09159651691.727055415.374160950.15355292233.33

2.本期增加金额

（1）计提

（2）其他转入

3.本期减少金额44162797.6839120481.817024759.153977880.3294285918.96

（1）处置或报废39120481.816087465.153977880.3249185827.28

（2）其他转出44162797.68937294.0045100091.68

4.期末余额140261378.41120531209.9130656.22183069.83261006314.37

四、账面价值

1.期末账面价值1769766099.24320616019.673019687.7936184590.042129586396.74

150深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

2.期初账面价值1772464093.02274851013.335407781.7634665711.102087388599.21

注：房屋建筑物其他转出主要系本期处置子公司南昌市科陆智能电网科技有限公司股权，期末不再纳入合并报表范围所致。

（2）暂时闲置的固定资产情况

科陆光明智慧能源产业园存在部分房屋建筑物暂未出租的情况，未能出租部分对应的固定资产账面原值为1263808147.70元。

（3）通过经营租赁租出的固定资产

单位：元项目期末账面价值

（4）未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元项目账面价值未办妥产权证书的原因

宜春扩展区厂房45368220.91正在申办过程中

（5）固定资产的减值测试情况

□适用□不适用

其他说明：

（6）固定资产清理

单位：元项目期末余额期初余额

其他说明：

22、在建工程

单位：元项目期末余额期初余额

在建工程39748932.3158595793.90

合计39748932.3158595793.90

（1）在建工程情况

单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

151深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

三相表自动化线项

3950000.003950000.0011797338.4111797338.41

目

云南江川翠峰项目54351479.9954351479.9954351479.9954351479.99

液冷自动化产线21035779.8221035779.82

液冷模组 PACK 半

16133628.3216133628.32

自动化线

佛山储能基地9006960.506396297.972610662.5310872651.926396297.974476353.95

综合能源平台1994319.141994319.14

13PPM 液冷产线 4667382.84 4667382.84

储能印尼工厂基建7583605.267583605.26

314Ah 液冷 PACK

6633628.326633628.32

线

4MVA电网模拟器

2805309.732805309.73

户外舱

430kW 组串式 PCS

2389380.532389380.53

生产线设备

其他9108963.109108963.103158374.263158374.26

合计100496710.2760747777.9639748932.31119343571.8660747777.9658595793.90

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元本期

期本期其中：

转入工程累计利息资本期利项目名初本期增加金其他工程进本期利资金预算数固定期末余额投入占预本化累息资本称余额减少度息资本来源资产算比例计金额化率额金额化金额金额储能印

21200000.自有

尼工厂0.007583605.267583605.2635.77%21.12%0.000.000.00%

00资金

基建

21200000.

合计0.007583605.267583605.260.000.000.00%

00

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额计提原因

其他说明：

（4）在建工程的减值测试情况

□适用□不适用

（5）工程物资

单位：元

152深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

其他说明：

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用□不适用

（2）采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用□不适用

（3）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用□不适用

24、油气资产

□适用□不适用

25、使用权资产

（1）使用权资产情况

单位：元项目房屋及建筑物合计

一、账面原值

1.期初余额2172806.332172806.33

2.本期增加金额23934847.3023934847.30

（1）新增租赁23934847.3023934847.30

3.本期减少金额

（1）转出至固定资产

（2）处置

4.期末余额26107653.6326107653.63

二、累计折旧

1.期初余额2172806.332172806.33

2.本期增加金额1626211.321626211.32

（1）计提1626211.321626211.32

3.本期减少金额

（1）处置

153深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

4.期末余额3799017.653799017.65

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额

（1）处置

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值22308635.9822308635.98

2.期初账面价值0.000.00

（2）使用权资产的减值测试情况

□适用□不适用

其他说明：

26、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元项目土地使用权技术使用权软件合计

一、账面原值

1.期初余额611876205.6313363566.2537448393.30662688165.18

2.本期增加金额1114268.674823156.345937425.01

（1）购置1053249.854698156.345751406.19

（2）内部研发

（3）企业合并增加

（4）其他转入61018.82125000.00186018.82

3.本期减少金额26299585.806532448.3832832034.18

（1）处置6506384.106506384.10

（2）失效且终止确认的部分

（3）其他转出26299585.8026064.2826325650.08

4.期末余额586690888.5013363566.2535739101.26635793556.01

二、累计摊销

154深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

1.期初余额130592877.9012338764.2332022316.60174953958.73

2.本期增加金额16303175.482413218.6818716394.16

（1）计提16303175.482386135.3518689310.83

（2）其他转入27083.3327083.33

3.本期减少金额6807422.805927618.6812735041.48

（1）处置5902143.435902143.43

（2）失效且终止确认的部分

（3）其他转出6807422.8025475.256832898.05

4.期末余额140088630.5812338764.2328507916.60180935311.41

三、减值准备

1.期初余额47340868.921024802.0248365670.94

2.本期增加金额

（1）计提

（2）其他转入

3.本期减少金额5656400.975656400.97

（1）处置

（2）失效且终止确认的部分

（3）其他转出5656400.975656400.97

4.期末余额41684467.951024802.0242709269.97

四、账面价值

1.期末账面价值404917789.977231184.66412148974.63

2.期初账面价值433942458.815426076.70439368535.51注：土地使用权其他转出、软件其他转出的原因分别为本期处置南昌市科陆智能电网科技有限公司、深南电能源科技（四川）有限公司股权，期末不再纳入合并报表出表导致的减少范围所致。

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。

（2）确认为无形资产的数据资源

□适用□不适用

（3）未办妥产权证书的土地使用权情况期末不存在未办妥产权证书的土地使用权情况。

（4）无形资产的减值测试情况

□适用□不适用

155深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

27、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元本期增加本期减少被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额企业合并期末余额其他处置其他形成的

上海东自电气有限公司12978821.0312978821.03

深南电能源科技（四川）有限公司2963182.822963182.820.00深圳市创响绿源新能源汽车发展有限

22504108.6122504108.61

公司

广东省顺德开关厂有限公司46476789.0946476789.09

EGYPTIAN SMART METERS

10903676.3210903676.32

COMPANY(S.A.E)

合计95826577.872963182.8292863395.05

（2）商誉减值准备

单位：元本期增加本期减少被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额期末余额计提其他处置其他

深圳市创响绿源新能源汽车发展有限公司22504108.6122504108.61

合计22504108.6122504108.61

（3）商誉所在资产组或资产组组合的相关信息是否与以前年度名称所属资产组或组合的构成及依据所属经营分部及依据保持一致

资产组涉及的资产为固定资产、上海东自电气有限公司资产组法人主体是

投资性房产、无形资产和商誉

资产组涉及的资产为固定资产、广东省顺德开关厂有限公司资产组法人主体是

投资性房产、无形资产和商誉

EGYPTIAN SMART METERS 资产组涉及的资产为固定资产、法人主体是

COMPANY(S.A.E)资产组 投资性房产、无形资产和商誉资产组或资产组组合发生变化名称变化前的构成变化后的构成导致变化的客观事实及依据其他说明

（4）可收回金额的具体确定方法可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用□不适用可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用□不适用

156深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

单位：元预测稳定期稳定期的关减值项目账面价值可收回金额期的预测期的关键参数的关键键参数的确金额年限参数定依据企业管理层根据企业历稳定期

史经营情况，行业发展 收入增 采用 WACC上海东自电趋势，企业发展规划预长率为模型计算的气有限公司47173862.34315100000.000.005年测前5年收入复合增长0，利润折现率为资产组

率4.44%，预测期利润率14.36%率6.15%~6.94%。6.94%企业管理层根据企业历稳定期

史经营情况，行业发展 收入增 采用 WACC广东省顺德趋势，企业发展规划，长率为模型计算的开关厂资产260957865.88276600000.000.005年预测前5年收入复合增0，利润折现率为组

长率5.87%，预测期利率12.21%润率6.29%~7.29%。7.30%企业管理层根据企业历稳定期

EGYPTIAN

史经营情况，行业发展 收入增 采用 WACCSMARTME趋势，企业发展规划预长率为模型计算的TERSCOM 23821338.41 100000000.00 0.00 5 年

测前5年收入复合增长0，利润折现率为

PANY(S.A.率1.02%，预测期利润率16.00%E)资产组

率7.27%~7.81%。7.27%合计331953066.63691700000.000.00前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

（5）业绩承诺完成及对应商誉减值情况形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

□适用□不适用

其他说明：

28、长期待摊费用

单位：元项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额

装修费48556271.7555655.977287050.9547209.4041277667.37

土地租赁费875952.44875952.44

孔雀河储能变流器276915.92127643.88149272.04

330KV 聚明变电站 8091425.18 362438.27 4111321.87 3617665.04

软件2501941.883275249.662303640.783473550.76

合计60302507.173330905.6310956726.324158531.2748518155.21

其他说明：

157深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

29、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产

资产减值准备960912595.24145938123.191216225911.67186239067.02

内部交易未实现利润33844252.315076637.858821760.711323264.11

可抵扣亏损1317369196.65197605379.502327215052.71349082257.91

租赁负债19021031.40967148.17

预计负债101822309.5415319408.39101262515.4915189377.31

合计2432969385.14364906697.103653525240.58551833966.35

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元期末余额期初余额项目应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债

非同一控制企业合并资产评估增值22628074.483394211.17

使用权资产22308636.27973372.75

合计22308636.27973372.7522628074.483394211.17

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元递延所得税资产和负抵销后递延所得税资递延所得税资产和负抵销后递延所得税资项目债期末互抵金额产或负债期末余额债期初互抵金额产或负债期初余额

递延所得税资产364906697.10551833966.35

递延所得税负债973372.753394211.17

（4）未确认递延所得税资产明细

单位：元项目期末余额期初余额

可抵扣亏损2290087091.19612239838.08

资产减值准备957058094.27952168888.10

其他113554621.8382223479.78

合计3360699807.291646632205.96

158深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元年份期末金额备注

2026年65054032.09

2027年52763515.36

2028年324586217.25

2029年872457459.20

2030年及以后年度975225867.29

合计2290087091.19

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

预付工程款4982008.444982008.447179425.837179425.83

预付设备款6789738.416789738.411459189.021459189.02

车辆补贴款100991266.00100991266.000.00100991266.0088660206.0012331060.00

合计112763012.85100991266.0011771746.85109629880.8588660206.0020969674.85

其他说明：

31、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元期末上年年末项目受限类受限情受限类受限情账面余额账面价值账面余额账面价值型况型况保证保证保证保证

货币资金471991917.55471991917.55金、冻金、冻783244145.06783244145.06金、冻金、冻结结结结定期存定期存

货币资金40000000.0040000000.00款款

在途资在途应货币资金1747184.761747184.76金收利息未终止未终止未终止确认的未终止确认的

应收票据36555793.5436555793.5444010927.2044010927.20确认应收票确认应收票据据用于质

应收账款77815.8977815.89质押押借款抵押受用于抵

投资性房地产106894146.20106894146.20限押借款

159深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

期末上年年末项目受限类受限情受限类受限情账面余额账面价值账面余额账面价值型况型况抵押受用于抵抵押受用于抵

固定资产311662895.28311662895.28215476506.10215476506.10限押借款限押借款

无形资产-土地抵押受用于抵抵押受用于抵

50313460.4750313460.4751512688.7851512688.78

使用权限押借款限押借款

合计910601882.73910601882.731202885598.101202885598.10

其他说明：

32、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元项目期末余额期初余额

保证借款724400000.00308400000.00

信用借款1328000000.00874500000.00

质押+抵押+保证借款446500000.00456500000.00

质押+保证借款10000000.00

应计利息5221668.883848360.29

票据贴现196142421.001121516223.60

合计2700264089.882774764583.89

短期借款分类的说明：

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元借款单位期末余额借款利率逾期时间逾期利率

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元项目期末余额期初余额

其中：

其中：

其他说明：

160深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

34、衍生金融负债

单位：元项目期末余额期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位：元种类期末余额期初余额

商业承兑汇票54215294.3347079840.04

银行承兑汇票747203315.37651157471.80

合计801418609.70698237311.84

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

36、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元项目期末余额期初余额

应付工程款152621839.63216102319.33

应付设备款9096384.5740122215.74

应付材料款1985235704.921288276349.72

合计2146953929.121544500884.79

（2）账龄超过1年或逾期的重要应付账款

单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因

其他说明：

（3）是否存在逾期尚未支付中小企业款项的情况是否属于大型企业

□是□否是否存在逾期尚未支付中小企业款项的情况

□是□否

37、其他应付款

单位：元

161深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

项目期末余额期初余额

其他应付款333896956.49237141365.51

合计333896956.49237141365.51

（1）应付利息

单位：元项目期末余额期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元借款单位逾期金额逾期原因

其他说明：

（2）应付股利

单位：元项目期末余额期初余额

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

（3）其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

单位：元项目期末余额期初余额

押金、保证金及质保金30094617.7530476969.13

应付运输和保险费112110825.763981694.71

员工往来款2289670.09273840.32

往来款181902397.03186556469.35

应付股权收购款1100000.001100000.00

其他6399445.8614752392.00

合计333896956.49237141365.51

2）账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因

其他说明：

162深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

38、预收款项

（1）预收款项列示

单位：元项目期末余额期初余额

（2）账龄超过1年或逾期的重要预收款项

单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因

单位：元项目变动金额变动原因

39、合同负债

单位：元项目期末余额期初余额

产品销售款665306514.72892372642.45

合计665306514.72892372642.45账龄超过1年的重要合同负债

单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元项目变动金额变动原因

40、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额

一、短期薪酬150687276.74742021239.80706108432.56186600083.98

二、离职后福利-设定提存计划33999367.9633998746.66621.30

三、辞退福利9340534.9517527398.0415090285.8911777647.10

合计160027811.69793548005.80755197465.11198378352.38

（2）短期薪酬列示

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额

163深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

1、工资、奖金、津贴和补贴150687035.94685500805.16649810762.44186377078.66

2、职工福利费11072640.3411072640.34

3、社会保险费27370582.9827319354.8651228.12

其中：医疗保险费23986329.7323941554.5544775.18

工伤保险费2110370.702104926.295444.41

生育保险费1273882.551272874.021008.53

4、住房公积金17955372.7517794190.75161182.00

5、工会经费和职工教育经费240.80121838.57111484.1710595.20

合计150687276.74742021239.80706108432.56186600083.98

（3）设定提存计划列示

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额

1、基本养老保险32448315.9332447712.64603.29

2、失业保险费1551052.031551034.0218.01

合计33999367.9633998746.66621.30

其他说明：

41、应交税费

单位：元项目期末余额期初余额

增值税38365198.1214939767.35

企业所得税7642100.623850982.95

个人所得税3829611.745579660.83

城市维护建设税5086369.86326402.55

房产税453587.59905202.05

教育费附加3625006.10227031.71

土地使用税161770.01245559.91

印花税793011.91449545.84

其他244241.19

合计60200897.1426524153.19

其他说明：

42、持有待售负债

单位：元

164深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

项目期末余额期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元项目期末余额期初余额

一年内到期的长期借款387518950.00419400000.00

一年内到期的租赁负债2759421.87

一年内到期的长期借款的应计利息544733.55446111.11

合计390823105.42419846111.11

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元项目期末余额期初余额

待转销项税19808497.2511840387.12

合计19808497.2511840387.12

其他说明：

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元项目期末余额期初余额

质押借款400000000.00

抵押+保证借款141400000.00161200000.00

质押+抵押+保证借款171500000.00

信用借款208900000.00

保证借款70000000.00

应计利息568500.00603191.11

减：一年内到期的长期借款-300251166.67-419846111.11

合计292117333.33141957080.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

165深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

46、应付债券

（1）应付债券

单位：元项目期末余额期初余额

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元按面溢折债券票面发行债券发行期初本期值计本期期末是否面值价摊名称利率日期期限金额余额发行提利偿还余额违约销息

合计————

（3）可转换公司债券的说明

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元发行在外期初本期增加本期减少期末的金融工具数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明：

47、租赁负债

单位：元项目期末余额期初余额

租赁负债16261598.16

合计16261598.16

其他说明：

166深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

48、长期应付款

单位：元项目期末余额期初余额

（1）按款项性质列示长期应付款

单位：元项目期末余额期初余额

其他说明：

（2）专项应付款

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位：元项目期末余额期初余额

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元项目本期发生额上期发生额

计划资产：

单位：元项目本期发生额上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元项目本期发生额上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

167深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

项目期末余额期初余额形成原因

未决诉讼21692365.0035078969.43预计诉讼赔偿款

产品质量保证198512820.8486288883.01计提售后服务费用

待执行的亏损合同15679956.39计提亏损合同

延期交付赔偿653080.955560516.80计提延期交付赔偿

质量赔偿及罚款13627647.81计提质量赔偿及罚款

合计220858266.79156235973.44

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因

政府补助27250021.839240000.0011949827.7424540194.09收到专项政府补助

合计27250021.839240000.0011949827.7424540194.09--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元项目期末余额期初余额

其他说明：

53、股本

单位：元

本次变动增减（+、-）期初余额期末余额发行新股送股公积金转股其他小计

股份总数1660816688.001660816688.00

其他说明：

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

168深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元发行在外期初本期增加本期减少期末的金融工具数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额

资本溢价（股本溢价）2470378525.832470378525.83

其他资本公积9780078.1213639643.9223419722.04

合计2480158603.9513639643.922493798247.87

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元本期发生额

减：前期计减：前期计

项目期初余额减：所税后归本期所得税入其他综合入其他综合税后归属于期末余额得税费属于少前发生额收益当期转收益当期转母公司用数股东入损益入留存收益

二、将重分类进损

26427284.07746843.24746843.2427174127.31

益的其他综合收益外币财务报表

26427284.07746843.24746843.2427174127.31

折算差额

其他综合收益合计26427284.07746843.24746843.2427174127.31

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

169深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

58、专项储备

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额

安全生产费909121.58909121.58

合计909121.58909121.58

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额

法定盈余公积134505883.55134505883.55

合计134505883.55134505883.55

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元项目本期上期

调整前上期末未分配利润-3803622950.07-3339720290.76

调整后期初未分配利润-3803622950.07-3339720290.76

加：本期归属于母公司所有者的净利润-156213051.32-463902659.31

期末未分配利润-3959836001.39-3803622950.07

调整期初未分配利润明细：

1）、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。

2）、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。

3）、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。

4）、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。

5）、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

使用资本公积弥补亏损详细情况说明：

61、营业收入和营业成本

单位：元项目本期发生额上期发生额

170深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

收入成本收入成本

主营业务6305155571.114866880509.274419273705.693117527084.49

其他业务5236677.232465335.6811726549.978338038.45

合计6310392248.344869345844.954431000255.663125865122.94

公司报告期内经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值

□是□否

单位：元项目本年度上年度具体扣除情况

营业收入金额6310392248.344431000255.66主营业务、销售材料及废料等

营业收入扣除项目合计金额41167572.4511726549.97物业收入、销售材料及废料等

营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重0.65%0.26%

一、与主营业务无关的业务收入

1．正常经营之外的其他业务收入。如出租固

定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务41167572.4511726549.97物业收入、销售材料及废料等等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。

与主营业务无关的业务收入小计41167572.4511726549.97物业收入、销售材料及废料等

二、不具备商业实质的收入

不具备商业实质的收入小计0.000.00不适用

三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他

0.000.00不适用

收入

营业收入扣除后金额6269224675.894419273705.69主营业务

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元综合能源管理及智能电网储能物业其他合计服务合同分类营业收营业成营业收营业成营业收营业成营业收营业成营业营业营业收入营业成本入本入本入本入本收入成本按商品转让的时间分类

其中：

在某一时点2298871540973796833150401856761754275236246561195134711382

确认5639.622735.473276.781273.7938.3696.83677.23335.68231.99141.77在某一时段15494814296935930814994219087901579637

内确认121.13430.3495.2272.8416.3503.18

2453821683943796833150401856761754273593081499425236246563103924869345

合计

3760.752165.813276.781273.7938.3696.8395.2272.84677.23335.68248.34844.95

与履约义务相关的信息：

履行履约义务重要的支付条公司承诺转让是否为主要责公司承担的预公司提供的质项目的时间款商品的性质任人期将退还给客量保证类型及

171深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

户的款项相关义务其他说明重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元项目会计处理方法对收入的影响金额

其他说明：

62、税金及附加

单位：元项目本期发生额上期发生额

城市维护建设税12833016.455872605.81

教育费附加9350793.294393933.79

房产税6562716.898146501.57

土地使用税1632248.112752487.28

车船使用税2793.901602.06

印花税7221096.045283651.99

土地增值税994973.041657845.79

其他421.10

合计38598058.8228108628.29

其他说明：

63、管理费用

单位：元项目本期发生额上期发生额

工资薪金及福利费198948090.84208473816.13

折旧及摊销费78883433.1590791223.07

咨询服务费24406747.3743668575.39

差旅费8058545.127855242.80

保险费6835989.666473647.90

办公及培训费7174925.165749784.52

业务招待费5955702.765553052.41

股权激励6491437.014581860.63

租赁费3066627.424219971.72

水电费3516148.933729854.27

维修维护费3953743.402488256.22

车辆使用费1018370.611079345.89

检测费932776.091374667.49

172深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

残疾人就业保证金944335.031088338.29

广告宣传费1082384.9568907.00

其他3086564.3318355727.73

合计354355821.83405552271.46

其他说明：

64、销售费用

单位：元项目本期发生额上期发生额

工资薪金及福利费170233183.16148699293.22

咨询服务费118698279.62108232251.60

差旅费29839436.2325462376.24

业务招待费20855954.7625447336.52

车辆使用费1718580.843986579.36

广告宣传费16197044.2011393757.37

保险费7143438.857198338.46

维修维护费3177640.655187874.21

租赁费4127361.693710555.07

办公及培训费3184556.113513656.92

检测费88383.051721145.39

折旧及摊销费1059051.92832310.36

水电费426007.99409090.33

股权激励2212453.24

其他13455319.887934961.61

合计392416692.19353729526.66

其他说明：

65、研发费用

单位：元项目本期发生额上期发生额

工资薪金及福利费258052840.99267901480.59

直接投入16489376.6424361054.17

检测费36821730.5027522778.33

差旅费12064087.2615976422.70

折旧及摊销费11854806.3711787538.88

咨询服务费29112215.439272326.49

173深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

办公费2066943.182233673.85

水电费2288727.621783439.58

业务招待费727823.241520101.98

车辆使用费1270537.39634985.15

租赁费1059970.28488952.37

维修维护费319072.75447545.57

股权激励4342294.69

其他23930661.2713164722.06

合计400401087.61377095021.72

其他说明：

66、财务费用

单位：元项目本期发生额上期发生额

利息费用108178627.61128367123.01

其中：租赁负债利息费用544878.49

减：利息收入-26494265.31-21630403.09

汇兑损益1981110.06102726610.34

手续费10794110.0814025458.81

合计94459582.44223488789.07

其他说明：

67、其他收益

单位：元产生其他收益的来源本期发生额上期发生额

政府补助13122503.6120536496.30

进项税加计抵减14565709.2314510515.60

代扣个人所得税手续费12716.59

合计27700929.4335047011.90

68、净敞口套期收益

单位：元项目本期发生额上期发生额

其他说明：

174深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

69、公允价值变动收益

单位：元产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额

交易性金融资产-138644.37-2075417.44

其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益-138644.37-2078836.24

其他非流动金融资产-4076423.20-52683804.99

合计-4215067.57-54759222.43

其他说明：

70、投资收益

单位：元项目本期发生额上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益-33407178.30-35787752.71

处置长期股权投资产生的投资收益12502616.02-5381990.41

交易性金融资产在持有期间的投资收益30643.60

处置交易性金融资产取得的投资收益1120288.05

其他非流动金融资产在持有期间的投资收益1008797.117868114.54

处置其他非流动金融资产取得的投资收益9300192.7223087.80

丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得774264.73其他151.36

合计-9790664.12-32158101.37

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元项目本期发生额上期发生额

应收票据坏账损失722345.37882054.93

应收账款坏账损失-14103233.44-53228884.05

其他应收款坏账损失3099662.13-21081897.06

合计-10281225.94-73428726.18

其他说明：

175深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

72、资产减值损失

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失-11302777.95-7169109.24

二、长期股权投资减值损失-14573521.65

三、投资性房地产减值损失-3583534.57

四、固定资产减值损失-207876530.14

六、在建工程减值损失-6396297.97

九、无形资产减值损失-47340868.92

十二、其他非流动资产减值损失-12331060.00

合计-38207359.60-272366340.84

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元资产处置收益的来源本期发生额上期发生额

处置非流动资产损益2269453.6728421574.55

合计2269453.6728421574.55

74、营业外收入

单位：元项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额

政府补助269868.1817773957.83269868.18

无需支付的款项23239665.0412626856.0023239665.04

赔偿款5372850.6331004589.265372850.63

罚款收入9469.0376100.009469.03

其他3175449.972388373.973175449.97

合计32067302.8563869877.0632067302.85

其他说明：

75、营业外支出

单位：元项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额

对外捐赠32780.0051760.0032780.00

176深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

违约金及罚款支出6012036.551001259.336012036.55

诉讼及赔偿支出56649803.4150198544.6456649803.41

固定资产报废损失1210243.082569474.531210243.08

其他9838451.1613645383.469838451.16

合计73743314.2067466421.9673743314.20

其他说明：

76、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元项目本期发生额上期发生额

当期所得税费用27417094.5013489579.58

递延所得税费用179885546.3622114060.01

合计207302640.8635603639.59

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元项目本期发生额

利润总额86615215.02

按法定/适用税率计算的所得税费用12992282.25

子公司适用不同税率的影响6077987.51

调整以前期间所得税的影响1816724.26

非应税收入的影响203946.32

不可抵扣的成本、费用和损失的影响1964389.25

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响161142999.74

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响65622654.30

研发费用加计扣除-42578765.16

其他60422.39

所得税费用207302640.86

其他说明：

77、其他综合收益详见附注57。

177深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

78、现金流量表项目

（1）与经营活动有关的现金收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额

利息收入26331465.4721630403.09

政府拨款17836322.7439163422.11

其他往来收现17043734.0917815056.08

合计61211522.3078608881.28

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额

往来款及保证金163926754.78238812053.76

付现费用457517851.35420682866.02

合计621444606.13659494919.78

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）与投资活动有关的现金收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额

股权转让认购款5000000.00

合计5000000.00收到的重要的与投资活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额

处置子公司支付的款项2388543.09

合计2388543.09支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额

178深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（3）与筹资活动有关的现金收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额

收到的保证金276658715.19

合计276658715.19

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额

融资租赁支付的租金14594165.45

支付的保证金357500000.00

合计372094165.45

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

□适用□不适用

（4）以净额列报现金流量的说明项目相关事实情况采用净额列报的依据财务影响

（5）不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

79、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元补充资料本期金额上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流量

净利润-120687425.84-491283093.34

加：资产减值准备48488585.54345795067.02

179深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧123536655.68132210559.42

使用权资产折旧1626211.32189165.65

无形资产摊销18689310.8324629287.07

长期待摊费用摊销10956726.3213295827.59

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）-2269453.67-28421574.55

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）1210243.082569474.53

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）4215067.5754759222.43

财务费用（收益以“－”号填列）103428213.94185134816.04

投资损失（收益以“－”号填列）9790664.1232158101.37

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）186927269.2526191599.83

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）-2420838.42

存货的减少（增加以“－”号填列）-67440750.2523478336.19

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）-832317152.6250317985.60

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）646968128.41441343465.73

其他13640781.76

经营活动产生的现金流量净额144342237.02812368240.58

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动

债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额962074268.85526387346.86

减：现金的期初余额526387346.86552729699.51

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额435686921.99-26342352.65

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元金额

其中：

其中：

其中：

其他说明：

180深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元金额

本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物113504031.12

其中：

南昌市科陆智能电网科技有限公司113504031.12

减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物750780.04

其中：

南昌市科陆智能电网科技有限公司750780.04

加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物4949600.00

其中：

深圳市车电网络有限公司4449600.00

深圳市陆润能源有限公司500000.00

处置子公司收到的现金净额117702851.08

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元项目期末余额期初余额

一、现金962074268.85526387346.86

其中：库存现金0.0530.00

可随时用于支付的银行存款962074268.80526387316.86

三、期末现金及现金等价物余额962074268.85526387346.86

（5）使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元仍属于现金及现金等价物的项目本期金额上期金额理由

（6）不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元不属于现金及现金等价物的项目本期金额上期金额理由

其他说明：

（7）其他重大活动说明

181深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额

货币资金618368363.46

其中：美元68783235.427.0288483463605.12

欧元5469178.128.235545041416.41

港币52436.150.903247360.33

埃及镑590184151.820.146986698051.90

新索尔342.132.0783711.05

尼泊尔卢比41721828.460.04872031853.05

印尼盾2713413996.000.00041085365.60

应收账款851594385.36

其中：美元84791098.597.0288595979673.77

欧元19058978.988.2355156960221.39

埃及镑652225552.000.146995811933.59

尼泊尔卢比58368718.850.04872842556.61

其他应收款80509810.19

其中：美元10797279.517.028875891918.22

埃及镑28460534.000.14694180852.44

印尼盾885925044.000.0004354370.02

新索尔8076.562.078316785.51

欧元8000.008.235565884.00

应付账款1697714852.68

其中：美元202030604.327.02881420032711.64

埃及镑1882886668.000.1469276596051.53

印尼盾76974655.000.000430789.86

新索尔15.002.078331.17

尼泊尔卢比21668757.350.04871055268.48

其他应付款198429086.63

其中：美元15354427.187.0288107923197.76

欧元8729352.548.235571890582.84

182深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

埃及镑1089270.000.1469160013.76

印尼盾45988905030.000.000418395562.01

新索尔28739.962.078359730.26

其他说明：

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□适用□不适用

82、租赁

（1）本公司作为承租方

□适用□不适用未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

□适用□不适用简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

□适用□不适用

单位：元项目本期金额上期金额

租赁负债的利息费用544878.49计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租

107543.11135764.69

赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外）计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

其中：售后租回交易产生部分转租使用权资产取得的收入

与租赁相关的总现金流出7824308.56143910.57售后租回交易产生的相关损益售后租回交易现金流入售后租回交易现金流出涉及售后租回交易的情况

（2）本公司作为出租方作为出租人的经营租赁

□适用□不适用作为出租人的融资租赁

□适用□不适用

183深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

未来五年每年未折现租赁收款额

□适用□不适用未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

（3）作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

□适用□不适用

83、数据资源

84、其他

八、研发支出

单位：元项目本期发生额上期发生额

研发支出400401087.61377095021.72

合计400401087.61377095021.72

其中：费用化研发支出400401087.61377095021.72

资本化研发支出0.000.00

1、符合资本化条件的研发项目

单位：元本期增加金额本期减少金额项目期初余额内部开发确认为无转入当期期末余额其他支出形资产损益合计重要的资本化研发项目预计经济利益产开始资本化的时开始资本化的具项目研发进度预计完成时间生方式点体依据开发支出减值准备

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额减值测试情况

2、重要外购在研项目

项目名称预期产生经济利益的方式资本化或费用化的判断标准和具体依

184深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

据

其他说明：

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

本期无发生的非同一控制下企业合并。

2、同一控制下企业合并

本期无发生的同一控制下企业合并。

3、反向购买

本期无发生反向购买情况。

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

□是□否

单位：元处置价丧失控与原子款与处制权之公司股置投资丧失控丧失控按照公日合并权投资丧失丧失丧失对应的制权之制权之允价值丧失控财务报相关的控制控制控制合并财日合并日合并重新计丧失控制丧失控制权之表层面其他综权时权时权时务报表财务报财务报量剩余子公司名称权时点的制权的日剩余剩余股合收益点的点的点的层面享表层面表层面股权产处置比例时点股权的权公允转入投处置处置判断有该子剩余股剩余股生的利比例价值的资损益价款方式依据公司净权的账权的公得或损确定方或留存资产份面价值允价值失法及主收益的额的差要假设金额额

深南电能源科19560控制-

2025年411573489000774264.

技（四川）有000.080.00%转让权转17831520.00%

05月5.270.0073

限公司0移3.23佛山市顺德区

2025年工商

顺又捷售后服100.00%注销

04月注销

务有限公司江苏科陆创响

2025年工商

新能源有限公100.00%注销

07月注销

司

185深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

南昌市科陆智12500控制

2025年142057

能电网科技有0000.100.00%转让权转

08月69.25

限公司00移深圳市科陆新

2025年工商

能源技术有限100.00%注销

12月注销

公司

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□是□否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

持股比例(%)子公司名称增减方式注册地业务性质取得方式直接间接

乐至县科兴新能源科技有限公司本年新增四川新能源---100.00投资设立

CLOU Energy Storage B.V. 本年新增 荷兰 新能源 --- 100.00 投资设立

PT KLOU TEKNOLOGI INDONESIA 本年新增 印度尼西亚 新能源 1.00 99.00 投资设立

盐城科陆储能技术有限公司本年新增盐城新能源---100.00投资设立

广东穗开科陆新能源有限公司本年新增广州新能源---100.00投资设立

CLOU GLOBAL TECHNOLOGY

本年新增秘鲁电气产品---100.00投资设立

PERU S.A.C

大竹鑫能综储科技有限公司本年新增四川新能源---100.00投资设立

达州通川新能综储科技有限公司本年新增四川新能源---100.00投资设立

乐山科陆储能技术有限公司本年新增四川新能源---100.00投资设立

河北穗开科华新能源有限公司本年新增河北新能源---100.00投资设立

安庆市科陆储能科技有限公司本年新增安徽新能源99.001.00投资设立

珠海穗开新能源有限公司本年新增珠海新能源---100.00投资设立

6、其他

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

单位：万元主要经持股比例子公司名称注册资本注册地业务性质取得方式营地直接间接

186深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

非同一控

上海东自电气有限公司3809.00上海上海电气产品65.08%制下合并

深圳科泰商业有限公司5000.00深圳深圳商业服务100.00%投资设立

深圳科陆能源服务控股有限公司5000.00深圳深圳金融服务100.00%投资设立

深圳市鸿志软件有限公司50000.00深圳深圳软件业99.00%1.00%投资设立

深圳市科陆精密仪器有限公司5000.00深圳深圳电气产品99.00%1.00%投资设立

深圳市科陆能源服务有限公司50000.00深圳深圳光伏项目投资99.00%1.00%投资设立

深圳市科陆驱动技术有限公司7611.02深圳深圳电子产品100.00%投资设立

深圳市科陆售电有限公司20000.00深圳深圳售电100.00%投资设立

科陆国际技术有限公司5000.00深圳深圳电气产品99.00%1.00%投资设立

深圳市科陆物业管理有限公司5050.00深圳深圳物业管理100.00%投资设立

深圳市科陆智慧工业有限公司5000.00深圳深圳智慧工业99.00%1.00%投资设立

深圳市科陆智慧能源有限公司5000.00深圳深圳新能源100.00%投资设立深圳市创响绿源新能源汽车发展有限新能源车辆运非同一控

5000.00深圳深圳95.50%

公司营制下合并

四川科陆新能电气有限公司5000.00成都成都新能源100.00%投资设立

香港港科实业有限公司849.3万美元香港香港进口采购100.00%投资设立

宜春市科陆储能技术有限公司10000.00宜春宜春新能源99.00%1.00%投资设立

玉门市科陆新能源有限公司10000.00玉门玉门风力发电99.00%1.00%投资设立

深圳市科陆园区运营管理有限公司500.00深圳深圳物业99.00%1.00%投资设立

EGYPTIAN SMART METERS

2500万埃及镑埃及埃及电气产品60.00%投资设立

COMPANY(S.A.E)非同一控

广东省顺德开关厂有限公司12000.00佛山佛山电气产品100.00%制下合并深圳市中电绿源纯电动汽车运营有限新能源车辆运非同一控

10000.00深圳深圳100.00%

公司营制下合并非同一控

苏州科陆东自电气有限公司11000.00苏州苏州电气产品100.00%制下合并非同一控

托克逊县东丰风力发电有限公司8500.00托克逊托克逊风力发电100.00%制下合并

广东科陆顺新机电设备安装有限公司3000.00佛山佛山电气产品100.00%投资设立新能源车辆运

深圳市科陆新能源汽车有限公司2000.00广州广州100.00%投资设立营湖南科陆中电绿源新能源汽车有限公新能源车辆运

2000.00湖南湖南80.00%投资设立

司营

科陆中电绿源（天津）新能源汽车科新能源车辆运

2000.00天津天津100.00%投资设立

技有限公司营

河北万酷新能源科技有限公司1000.00河北河北光伏项目60.00%投资设立

CL Energy Storage Corporation 100 万美元 美国 美国 新能源 100.00% 投资设立

187深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

佛山市科陆储能技术有限公司10000.00佛山佛山新能源99.00%1.00%投资设立

乐至县科兴新能源科技有限公司1000.00四川四川新能源100.00%投资设立

CLOU Energy Storage B.V. 2000 欧元 荷兰 荷兰 新能源 100.00% 投资设立印度尼印度尼

PT KLOU TEKNOLOGI INDONESIA 842 亿印尼盾 新能源 1.00% 99.00% 投资设立西亚西亚

盐城科陆储能技术有限公司1000.00盐城盐城新能源100.00%投资设立

广东穗开科陆新能源有限公司1000.00广州广州新能源100.00%投资设立

160万

CLOU GLOBAL TECHNOLOGY

CNY/22.3135 秘鲁 秘鲁 电气产品 100.00% 投资设立

PERU S.A.C 万 USD

大竹鑫能综储科技有限公司2000.00四川四川新能源100.00%投资设立

达州通川新能综储科技有限公司2000.00四川四川新能源100.00%投资设立

乐山科陆储能技术有限公司60万美元四川四川新能源100.00%投资设立

河北穗开科华新能源有限公司1000.00河北河北新能源100.00%投资设立

安庆市科陆储能科技有限公司1000.00安徽安徽新能源99.00%1.00%投资设立

珠海穗开新能源有限公司2000.00珠海珠海新能源100.00%投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元少数股东持股本期归属于少数股东的本期向少数股东宣告分派期末少数股东权益子公司名称比例损益的股利余额

上海东自电气有限公司34.92%14999613.151676160.0088709323.45

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元期末余额期初余额子公司名称流动资非流动资产合流动负非流动负债合流动资非流动资产合流动负非流动负债合产资产计债负债计产资产计债负债计上海东839136320234115937777919127415905335793050325873111892752778150827903605

188深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

自电气693.64193.430887.07446.37577.44023.81822.33404.674227.00414.87543.84958.71有限公司

单位：元本期发生额上期发生额子公司名称综合收益经营活动综合收益经营活动现营业收入净利润营业收入净利润总额现金流量总额金流量

上海东自电978403533429542429542160421141.8308123216121514.16121514.46938273.0

气有限公司.9718.648.64826.4819197

其他说明：

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价

--现金

--非现金资产的公允价值

购买成本/处置对价合计

减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额差额

其中：调整资本公积调整盈余公积调整未分配利润

其他说明：

3、在合营企业或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业合营企业或联营企业名称主要经注册业务性质持股比例对合营企业或联

189深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

营地地营企业投资的会直接间接计处理方法

新能源汽车充电技联营企业/长期股

江苏兴盛诚速通新能源科技有限公司无锡无锡42.00%

术权投资/权益法

联营企业/长期股

深圳芯珑电子技术有限公司深圳深圳芯片制造20.00%

权投资/权益法

联营企业/长期股

深圳市车电网络有限公司深圳深圳充电桩及运营28.64%

权投资/权益法

合营企业/长期股

江西科能储能电池系统有限公司南昌南昌储能电池48.94%

权投资/权益法

联营企业/长期股

广东科陆智泊信息科技有限公司佛山佛山技术开发20.00%

权投资/权益法

内蒙联营企业/长期股

丰镇市联昌能源科技有限公司内蒙古技术开发30.00%

古权投资/权益法

联营企业/长期股

山西绿扬新能源汽车服务有限公司山西山西新能源汽车运营60.00%

权投资/权益法

联营企业/长期股

浙江山顶资产管理有限公司浙江浙江投资30.00%

权投资/权益法

联营企业/长期股

深南电能源科技（四川）有限公司四川四川工程项目20.00%

权投资/权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

（2）重要合营企业的主要财务信息

其他说明：

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位：元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额深圳市车电网络有限公司深圳市车电网络有限公司

流动资产429859571.93619820349.72

非流动资产156097808.94137863274.49

资产合计585957380.87757683624.21

流动负债370374264.48417441508.27

非流动负债77138024.1484540515.11

负债合计447512288.62501982023.38

少数股东权益-126966.14-105830.28

归属于母公司股东权益138572058.39255807431.11

按持股比例计算的净资产份额39687037.5273255062.43调整事项

--商誉191312962.48202135757.06

--内部交易未实现利润

--其他

190深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

对联营企业权益投资的账面价值231000000.00275390819.49存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值

营业收入204301929.29422404645.99

净利润-104110676.81-42630581.85终止经营的净利润其他综合收益

综合收益总额-104110676.81-42630581.85

本年度收到的来自联营企业的股利0.000.00

其他说明：

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额

合营企业：

下列各项按持股比例计算的合计数

联营企业：

下列各项按持股比例计算的合计数

其他说明：

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元本期未确认的损失（或本期合营企业或联营企业名称累积未确认前期累计的损失本期末累积未确认的损失分享的净利润）

其他说明：

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

持股比例/享有的份额共同经营名称主要经营地注册地业务性质直接间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明：

191深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

□适用□不适用

应收款项的期末余额：100991266.00元。

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

□适用□不适用

2、涉及政府补助的负债项目

□适用□不适用

单位：元本期计入营

本期新增补本期转入其本期其他变与资产/收会计科目期初余额业外收入金期末余额助金额他收益金额动益相关额与资产相关

递延收益27250021.839240000.00269868.182100872.60-9579086.9624540194.09政府补助

注：本期其他变动减少9579086.96元系南昌市科陆智能电网科技有限公司股权转让后丧失控制权不再纳入公司合并报表范围。

3、计入当期损益的政府补助

□适用□不适用

单位：元会计科目本期发生额上期发生额

与资产相关的政府补助2370740.7824337547.62

与收益相关的政府补助11021631.0113972906.51

合计13392371.7938310454.13

其他说明：

4、政府补助的退回

单位：元金额原因

本期退回的政府补助474000.00不符合资助条件

192深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

（1）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款、债权投资等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。除附注十四、（五）所载本公司作出的财务担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家 GDP 增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于长期应收款，本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。

截止2025年12月31日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

单位：元项目账面余额减值准备

应收票据44617119.25363549.44

应收账款2665758132.17652101489.48

应收款项融资3222530.14---

193深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

其他应收账款821597405.68758338000.05

合计3535195187.241410803038.97

（2）流动性风险流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司下属财务部门基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。此外，本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议，为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。截止2025年12月31日，本公司已拥有国内多家银行提供的银行授信额度，金额75.61亿元，其中：已使用授信金额为43.38亿元。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元期末余额项目即时未折现合同金额

1年以内1-2年2-3年3年以上账面价值

偿还合计

短期借款2788076606.762788076606.762788076606.76

应付票据801418609.70801418609.70801418609.70

应付账款2146953929.122146953929.122146953929.12

其他应付款333896956.49333896956.49333896956.49一年内到期的

303010588.54303010588.54303010588.54

非流动负债

长期借款160117333.3310000000.00122000000.00292117333.33292117333.33

合计6373356690.61160117333.3310000000.00122000000.006665474023.946665474023.94上年年末余额项目即时未折现合同金额

1年以内1-2年2-3年3年以上账面价值

偿还合计

短期借款2774764583.892774764583.892774764583.89

应付票据698237311.84698237311.84698237311.84

应付账款1544500884.791544500884.791544500884.79

其他应付款237141365.51237141365.51237141365.51一年内到期的

419846111.11419846111.11419846111.11

非流动负债

长期借款19957080.00122000000.00141957080.00141957080.00

合计5674490257.1419957080.00122000000.005816447337.145816447337.14

（3）市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1）利率风险

194深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整来降低利率风险。

2）汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。2024年度公司累计签署426.6357万美元远期外汇合约，2025年度公司未签署远期外汇合约。

2、套期

（1）公司开展套期业务进行风险管理

□适用□不适用

（2）公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

单位：元已确认的被套期项目与被套期项目以及套账面价值中所包含的套期有效性和套期无套期会计对公司的财项目期工具相关账面价值被套期项目累计公允效部分来源务报表相关影响价值套期调整套期风险类型套期类别其他说明

（3）公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

□适用□不适用

3、金融资产

（1）转移方式分类

□适用□不适用

（2）因转移而终止确认的金融资产

□适用□不适用

195深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

（3）继续涉入的资产转移金融资产

□适用□不适用其他说明

十三、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元期末公允价值

项目第一层次公允价值第二层次公允价值第三层次公允价值合计计量计量计量

一、持续的公允价值计量--------

（一）交易性金融资产8929.208929.20

1.以公允价值计量且其变动计入当期

8929.208929.20

损益的金融资产

（1）其他8929.208929.20

（二）其他非流动金融资产100825766.20100825766.20

1.以公允价值计量且其变动计入当期

100825766.20100825766.20

损益的金融资产

（1）权益工具投资100825766.20100825766.20

（三）应收融资款项3222530.143222530.14

持续以公允价值计量的负债总额8929.20104048296.34104057225.54

二、非持续的公允价值计量--------

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

注册实收资母公司对本企母公司对本企业母公司名称业务性质地本业的持股比例的表决权比例

196深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

家用空调、中央空调、供暖及通风系统、厨房

家电、冰箱、洗衣机、各类小家电、机器人及

美的集团股广东自动化系统业务；其他业务包括智能供应链、759714.

22.79%22.79%

份有限公司佛山家电原材料销售、批发及加工业务，以及吸收53万元存款、同业拆借、消费信贷、买方信贷及融资租赁等金融业务。

本企业最终控制方是何享健。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“十、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“十、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称与本企业关系

其他说明：

4、其他关联方情况

其他关联方名称其他关联方与本企业关系美的集团股份有限公司控股股东美的集团财务有限公司美的集团控制的公司广东威灵电机制造有限公司美的集团控制的公司广东美芝制冷设备有限公司美的集团控制的公司合肥美的洗衣机有限公司美的集团控制的公司威灵（芜湖）电机制造有限公司美的集团控制的公司北京合康新能变频技术有限公司美的集团控制的公司广东美的供应链有限公司美的集团控制的公司广东美的暖通设备有限公司美的集团控制的公司安徽美芝制冷设备有限公司美的集团控制的公司北京华泰润达节能科技有限公司美的集团控制的公司

美的威灵电机技术（上海）有限公司美的集团控制的公司

库卡机器人（上海）有限公司美的集团控制的公司

库卡机器人（广东）有限公司美的集团控制的公司

高创传动科技开发（深圳）有限公司美的集团控制的公司广东美创希科技有限公司美的集团控制的公司广东美的环境科技有限公司美的集团控制的公司美云智数科技有限公司美的集团控制的公司

美的集团（上海）有限公司美的集团控制的公司

197深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

上海凯昭商贸有限公司美的集团控制的公司安庆威灵汽车部件有限公司美的集团控制的公司海口美的智慧家电器销售有限公司美的集团控制的公司北京美的智慧家居有限公司美的集团控制的公司贵州美的智慧家居有限公司美的集团控制的公司福州美的智慧家居有限公司美的集团控制的公司安徽美的合康电力工程有限公司美的集团控制的公司安徽美芝精密制造有限公司美的集团控制的公司广东极亚精机科技有限公司美的集团控制的公司广东美的厨房电器制造有限公司美的集团控制的公司广东美的制冷设备有限公司美的集团控制的公司广东美的智能科技有限公司美的集团控制的公司广东美芝精密制造有限公司美的集团控制的公司广州华凌制冷设备有限公司美的集团控制的公司邯郸美的制冷设备有限公司美的集团控制的公司芜湖美智空调设备有限公司美的集团控制的公司重庆美的制冷设备有限公司美的集团控制的公司海南美的国际物流科技有限公司美的集团控制的公司广东菱王电梯工程有限公司美的集团控制的公司广东顺德美瑞企业管理有限公司美的集团控制的公司广东天元建筑设计有限公司美的集团控制的公司湖北美的楼宇科技有限公司美的集团控制的公司菱王电梯有限公司美的集团控制的公司美的集团武汉制冷设备有限公司美的集团控制的公司

美的网络信息服务（深圳）有限公司美的集团控制的公司芜湖美的厨房电器制造有限公司美的集团控制的公司广东睿住智能科技有限公司美的置业控股有限公司控制广东天元建筑设计有限公司美的置业控股有限公司控制广东圆融新材料有限公司何享健子女何倩嫦控制的公司长沙盈峰新能源有限公司何享健子女何剑锋控制的公司

深圳市资本运营集团有限公司公司5%持股以上股东

深圳市车电网络有限公司谢伟光任董事，参股公司深圳深爱半导体股份有限公司徐腊平曾任董事何享健公司实际控制人何倩兴公司实际控制人子女何倩嫦公司实际控制人子女何剑锋公司实际控制人子女

李葛丰公司董事长、总裁

谢伟光公司董事、财务总监

徐腊平公司董事，深圳资本集团党委委员、副总经理

198深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

沙小兰公司董事赖亮生公司董事张铭公司董事钟胜朋公司职工董事谢东明公司独立董事姜齐荣公司独立董事李建林公司独立董事彭建春公司独立董事黄幼平公司董事会秘书

伏拥军公司原董事长，美的集团原董事、副总裁邱向伟公司原董事长王宗浩公司原董事吴德海公司原董事职帅公司原董事李文赢公司原监事会主席林婕萍公司原监事张树宏公司原职工监事江西省科能伟达储能电池系统有限公司参股公司的全资子公司江苏兴盛诚速通新能源科技有限公司参股公司深圳鲁电电力设计研究院有限公司参股公司深圳芯珑电子技术有限公司参股公司丰镇市联昌能源科技有限公司参股公司广东科陆智泊信息科技有限公司参股公司

深能上银二号（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）参股公司广东喜途新能源科技有限公司参股公司北京国能电池科技股份有限公司参股公司上海卡耐新能源有限公司参股公司

地上铁租车（深圳）有限公司参股公司

深南电能源科技（四川）有限公司参股公司山西绿扬新能源汽车服务有限公司子公司参股公司浙江山顶资产管理有限公司子公司参股公司

科路国达（内蒙古）新能源有限公司原子公司参股公司

西藏国科鼎奕投资中心（有限合伙）子公司参股公司广西科华新能源有限公司子公司参股公司广东顺德农村商业银行股份有限公司原子公司参股公司

车电网（南通）新能源科技有限公司参股公司的全资子公司

其他说明：

199深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元关联交易内获批的交易额度是否超过关联方本期发生额上期发生额容（万元）交易额度

深圳深爱半导体股份有限公司采购商品25.00否55760.00

深圳芯珑电子技术有限公司采购商品13936702.4925446978.96

深圳市车电网络有限公司采购商品64884.90700.00否2806911.93

广东美的暖通设备有限公司采购商品13434860.3813123331.19

广东美的供应链有限公司采购商品3106222.24

库卡机器人（广东）有限公司采购商品1016199.56175221.24

广东美创希科技有限公司采购商品397467.50

15000.00否

广东美芝制冷设备有限公司采购商品5605.63

上海凯昭商贸有限公司采购商品1490081.907507247.96

安徽美的合康电力工程有限公司采购商品6474631.79

安庆威灵汽车部件有限公司采购商品57657.52

广东圆融新材料有限公司采购商品596749.501800.00否2388671.50

长沙盈峰新能源有限公司采购商品2500.00否16505665.93

美云智数科技有限公司接受服务516379.92604150.95

广东美的暖通设备有限公司接受服务29077.88

广东美的供应链有限公司接受服务1473015.87

安徽美芝精密制造有限公司接受服务123095.50

广东菱王电梯工程有限公司接受服务19245.28

广东美的制冷设备有限公司接受服务94339.62

广东顺德美瑞企业管理有限公司接受服务16159.43

广东天元建筑设计有限公司接受服务45283.62

3250.00否-

广州华凌制冷设备有限公司接受服务205286.12

湖北美的楼宇科技有限公司接受服务549426.65

菱王电梯有限公司接受服务13145.12

美的集团股份有限公司接受服务1766.00

美的集团武汉制冷设备有限公司接受服务27806.33

美的网络信息服务(深圳)有限公司接受服务4549.78

芜湖美的厨房电器制造有限公司接受服务5600.00

重庆美的制冷设备有限公司接受服务246018.25

广东睿住智能科技有限公司采购商品221574.39

合计40663537.8072123235.03

200深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

出售商品/提供劳务情况表

单位：元关联方关联交易内容本期发生额上期发生额

安庆威灵汽车部件有限公司销售商品5931325.68

北京合康新能变频技术有限公司销售商品1464601.77

北京华泰润达节能科技有限公司销售商品7679838.124472999.10

广东美的环境科技有限公司销售商品9734.51

广东美芝制冷设备有限公司销售商品22757656.765201694.63

合肥美的洗衣机有限公司销售商品7218919.96546902.65

美的集团（上海）有限公司销售商品244447.27898230.08

美的威灵电机技术（上海）有限公司销售商品953982.3057433.63

长沙盈峰新能源有限公司销售商品26899.3222907050.02

深圳市车电网络有限公司销售商品2433846.84

车电网（南通）新能源科技有限公司销售商品177270.87139291.89

深圳芯珑电子技术有限公司销售商品291717.90101061.95

广西科华新能源有限公司销售商品3418289.743115270.48

安徽美芝制冷设备有限公司销售商品20895470.51

安徽美芝制冷设备有限公司提供服务8420.14

广东威灵电机制造有限公司提供服务9359.86

深圳市车电网络有限公司提供服务57539.63威灵（芜湖）电机制造有限公司提供服务175682.47

深圳市资本运营集团有限公司提供服务366.97

安徽美的合康电力工程有限公司销售商品816530.97

安徽美芝精密制造有限公司销售商品3706306.82

广东极亚精机科技有限公司销售商品2045871.56

广东美的厨房电器制造有限公司销售商品2245127.23

广东美的供应链有限公司销售商品1605.61

广东美的暖通设备有限公司销售商品263716.81

广东美的制冷设备有限公司销售商品7329628.17

广东美的智能科技有限公司销售商品57339.45

广东美芝精密制造有限公司销售商品691627.54

广州华凌制冷设备有限公司销售商品2165137.61

邯郸美的制冷设备有限公司销售商品2577145.41

美的集团股份有限公司销售商品3137614.68

芜湖美智空调设备有限公司销售商品353805.31

合计89055949.9247530812.30

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

201深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

单位：元

托管收益/承本期确认的托

委托方/出包受托方/承包受托/承包资受托/承包起受托/承包终

包收益定价依管收益/承包方名称方名称产类型始日止日据收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包受托方/承包委托/出包资委托/出包起委托/出包终托管费/出包本期确认的托

方名称方名称产类型始日止日费定价依据管费/出包费

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入

深圳市车电网络有限公司房屋建筑物243682.36189869.83

高创传动科技开发（深圳）有限公司房屋建筑物417645.48259113.43

合计661327.84448983.26

本公司作为承租方：

单位：元

简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）出租方名称租赁资产种类本期发生额上期发生额

美的集团股份有限公司房屋建筑物107543.1143417.02

海口美的智慧家电器销售有限公司房屋建筑物38172.80

福州美的智慧家居有限公司房屋建筑物19808.70

北京美的智慧家居有限公司房屋建筑物16824.89

贵州美的智慧家居有限公司房屋建筑物17541.28

合计107543.11135764.69关联租赁情况说明

（4）关联担保情况本公司作为担保方

单位：万元担保是否已被担保方担保金额担保起始日担保到期日经履行完毕

CL Energy Storage Corporation 7595.88 2024 年 08 月 09 日 以实际签署的保函协议为准 否

CL Energy Storage Corporation 22632.74 2024 年 08 月 30 日 以实际签署的保函协议为准 否

CL Energy Storage Corporation 4934.22 2024 年 12 月 30 日 以实际签署的保函协议为准 否

202深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

CL Energy Storage Corporation 2526.15 2024 年 12 月 30 日 以实际签署的保函协议为准 否

宜春市科陆储能技术有限公司6601.492025年10月30日债务期限届满后三年止否

宜春市科陆储能技术有限公司7000.002025年09月08日债务期限届满后三年止否

宜春市科陆储能技术有限公司1800.002025年04月27日债务期限届满后三年止否

宜春市科陆储能技术有限公司5000.002025年09月24日债务期限届满后三年止否

广东省顺德开关厂有限公司12200.002023年03月17日债务期限届满后三年止否

苏州科陆东自电气有限公司1967.802025年05月21日债务期限届满后三年止否

苏州科陆东自电气有限公司2712.522025年08月25日债务期限届满后三年止否

苏州科陆东自电气有限公司982.202025年10月27日债务期限届满后三年止否

苏州科陆东自电气有限公司833.002025年03月13日债务期限届满后三年止否

苏州科陆东自电气有限公司225.002025年10月10日债务期限届满后三年止否

苏州科陆东自电气有限公司2234.002025年01月09日债务期限届满后三年止否

广东省顺德开关厂有限公司1298.822025年03月06日债务期限届满后三年止否

广东省顺德开关厂有限公司3230.722025年04月28日债务期限届满后三年止否

广东省顺德开关厂有限公司1940.002025年04月28日债务期限届满后三年止否

广东省顺德开关厂有限公司303.272025年03月26日债务期限届满后三年止否

广东科陆顺新机电设备安装有限公司100.002025年12月25日债务期限届满后三年止否

合计86117.81本公司作为被担保方

单位：元担保是否已经履行完担保方担保金额担保起始日担保到期日毕关联担保情况说明

（5）关联方资金拆借

单位：万元关联方拆借金额起始日到期日说明拆入

美的商业保理有限公司40000.002023年05月29日2025年05月29日---拆出

注：拆入金额本年度已结清，本年度因拆入金额发生额利息费用金额为602.81万元。

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元关联方关联交易内容本期发生额上期发生额

（7）关键管理人员报酬

单位：万元项目本期发生额上期发生额

203深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

关键管理人员薪酬733.61673.41

关键管理人员的股份支付费用200.50

合计934.11673.41

（8）其他关联交易

2025年度，美的集团财务有限公司向公司授信额度不超过人民币6亿元。报告期内，公司及下属子公司通过美的集团

财务有限公司累计开具商业汇票48000万元，保证金比例10%；截至2025年12月31日，上述商业汇票未到期金额为

4000万元。

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元期末余额期初余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备其他非流动

美云智数科技有限公司537900.00资产其他非流动

广东美的供应链有限公司30157.00资产

预付账款广东美的供应链有限公司189390.0821277.82

预付账款库卡机器人（广东）有限公司171000.002978.76

预付账款长沙盈峰新能源有限公司540302.31

应收账款安庆威灵汽车部件有限公司265034.2733856.04646922.0119530.96

应收账款北京合康新能变频技术有限公司409000.0061154.44

应收账款北京华泰润达节能科技有限公司3363138.99102678.452504846.1775622.81

应收账款地上铁租车（深圳）有限公司5377105.555377105.555377105.555377105.55

应收账款丰镇市联昌能源科技有限公司23830215.8223830215.8223830215.8223790875.74

应收账款广东美芝制冷设备有限公司3678050.14104384.32203014.926129.14

应收账款广东威灵电机制造有限公司3392.29102.42

应收账款广西科华新能源有限公司2671163.97225542.5049165962.215485772.52

应收账款合肥美的洗衣机有限公司441950.0010587.39247200.007463.12江西省科能伟达储能电池系统有限

应收账款5376068.385376068.385376068.385376068.38公司

应收账款美的集团（上海）有限公司81645.004528.13389200.0011750.18

应收账款山西绿扬新能源汽车服务有限公司24457750.0024457750.0024457750.0024457750.00

应收账款深圳市车电网络有限公司1820.0054.95

应收账款长沙盈峰新能源有限公司1244248.35158942.954721863.30142555.88

应收账款安徽美芝精密制造有限公司712192.5018890.80

应收账款安徽美芝制冷设备有限公司6343335.20168256.01

应收账款广东极亚精机科技有限公司223000.005915.04

应收账款广东美的厨房电器制造有限公司13700.00363.39

204深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

应收账款广东美的制冷设备有限公司1063199.3728201.20

应收账款广东美芝精密制造有限公司34639.76918.81

应收账款邯郸美的制冷设备有限公司1137200.0030164.06

应收账款美的集团股份有限公司1710000.0045357.49

其他应收款广东美的供应链有限公司131081.786566.59224707.5711235.39

其他应收款山西绿扬新能源汽车服务有限公司341050.00341050.00341050.00341050.00

其他应收款深圳芯珑电子技术有限公司440.6644.07

其他应收款浙江山顶资产管理有限公司6100000.006100000.00

其他应收款广东美的暖通设备有限公司200000.0010000.00

其他应收款美的集团股份有限公司10000.00500.00

其他应收款重庆美的制冷设备有限公司200000.0010000.00

（2）应付项目

单位：元项目名称关联方期末账面余额期初账面余额

合同负债安徽美芝精密制造有限公司940366.97

合同负债安徽美芝制冷设备有限公司10352293.58

合同负债广东美的厨房电器制造有限公司844036.70

合同负债广东美的智能科技有限公司52605.00

合同负债科路国达（内蒙古）新能源有限公司15880.5315880.53

合同负债美的威灵电机技术（上海）有限公司311692.38

合同负债深圳市车电网络有限公司142194.69142194.69

合同负债深圳芯珑电子技术有限公司8872.2526592.92

合同负债北京华泰润达节能科技有限公司87550.63

合同负债广东美的制冷设备有限公司563086.38

合同负债广东美的暖通设备有限公司2912844.04

合同负债广东美芝制冷设备有限公司78314.67

其他流动负债安徽美芝精密制造有限公司84633.03

其他流动负债安徽美芝制冷设备有限公司931706.42

其他流动负债广东美的厨房电器制造有限公司75963.30

其他流动负债广东美的智能科技有限公司4734.45

其他流动负债科路国达（内蒙古）新能源有限公司2064.472064.47

其他流动负债美的威灵电机技术（上海）有限公司40520.01

其他流动负债深圳市车电网络有限公司18485.3118485.31

其他流动负债深圳芯珑电子技术有限公司1153.393457.08

其他流动负债广东美的制冷设备有限公司73201.23

其他流动负债北京华泰润达节能科技有限公司11381.58

其他流动负债广东美的暖通设备有限公司262155.96

其他流动负债广东美芝制冷设备有限公司10180.91

205深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

其他应付款高创传动科技开发（深圳）有限公司65966.6665966.66

其他应付款广东美的供应链有限公司87404.2451741.85

其他应付款海南美的国际物流科技有限公司375932.86

其他应付款立信会计师事务所（特殊普通合伙）1286507.69

其他应付款广东美芝制冷设备有限公司1114600.00

其他应付款深南电能源科技（四川）有限公司330829.51

其他应付款张树宏9893.00

其他应付款钟胜朋4236.16

其他应付款广州华凌制冷设备有限公司11520.69

其他应付款重庆美的制冷设备有限公司141516.56

其他应付款深圳市车电网络有限公司2801.27

其他应付款邯郸美的制冷设备有限公司744246.44

应付账款北京国能电池科技股份有限公司35508352.2238786419.27

应付账款广东美创希科技有限公司141.00141.00

应付账款广东美的暖通设备有限公司9439287.5713351287.51

应付账款广东睿住智能科技有限公司73750.25646137.58

应付账款广东圆融新材料有限公司55892.102010575.26

应付账款江西省科能伟达储能电池系统有限公司8897055.138897055.13

应付账款上海凯昭商贸有限公司16679.25251196.28

应付账款深圳市车电网络有限公司4160529.9713680143.62

应付账款深圳芯珑电子技术有限公司10920525.6117738316.76

应付账款库卡机器人（广东）有限公司90304.71

应付账款安徽美的合康电力工程有限公司6474631.79

应付账款美云智数科技有限公司23815.40

应付账款深南电能源科技（四川）有限公司21264.00

7、关联方承诺

8、其他

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

□适用□不适用

单位：元本期授予本期行权本期解锁本期失效授予对象类别数量金额数量金额数量金额数量金额

2024年股票期权首次授予4150000019232300.00

206深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

2024年股票期权预留授予1037000035779200.00

合计5187000055011500.00期末发行在外的股票期权或其他权益工具

□适用□不适用期末发行在外的股票期权期末发行在外的其他权益工具授予对象类别行权价格的行权价格的范合同剩余期合同剩余期限范围围限

第一个等待期剩余0个月，第二个等待期

2024年股票期权首次授予4.47元/股剩余12个月，第三个等待期剩余24个月。

第一个等待期剩余12个月，第二个等待期

2024年股票期权预留授予4.47元/股剩余24个月。

其他说明：

2、以权益结算的股份支付情况

□适用□不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法 公司采用“Black-Scholes”模型计算期权的公允价值

首次授予：

1、标的股价：4.47元/股；

2、有效期分别为：12个月、24个月、36个月（股票期权授予完成之日至每期首个行权日的期限）；

3、历史波动率：29.3214%、23.2844%、23.1749%（分别采用深证成指最近1年、2年、3年的年化波动率）；

4、无风险利率：1.2361%、1.2516%、1.3039%（分别采用中债国债1年期、2年期、3年期到期收益率）；

5、股息率：0%。

授予日权益工具公允价值的重要参数

预留授予：

1、标的股价：7.81元/股；（2025年12月29日收盘价）；

2、有效期分别为：12个月、24个月（股票期权授予完成之日至每期首个行权日的期限）；

3、历史波动率：21.1369%、25.2850%（分别采用深证成指最近1年、2年的年化波动率）；

4、无风险利率：1.2872%、1.3378%（分别采用中债国债1年期、

2年期到期收益率）；

5、股息率：0%。

根据最新的可行权职工人数变动、考核结果等后续信息作出最佳可行权权益工具数量的确定依据估计，修正预计可行权的权益工具数量本期估计与上期估计有重大差异的原因无

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额10467953.77

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额10469091.61

其他说明：

2024年12月30日，公司召开2024年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司﹤2024年股票期权激励计划（草案）﹥及其摘要的议案》、《关于公司﹤2024年股票期权激励计划实施考核管理办法﹥的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司2024年股票期权激励计划获得公司2024年第五次临

207深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

时股东大会批准，董事会被授权办理本次激励计划相关事宜。公司于2025年1月14日召开第九届董事会第十四次（临时）会议、第九届监事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，确定以2025年1月14日为首次授予日，向符合条件的123名激励对象首次授予股票期权4150万份，行权价格为

4.47元/份。

公司于2025年12月29日召开第九届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》，确定以2025年12月29日为预留股票期权的授予日，向符合条件的43名激励对象授予1037万份预留股票期权，行权价格为4.47元/份。2024年股票期权激励计划中授予预留部分股票期权的登记工作已于2026年1月19日完成。

3、以现金结算的股份支付情况

□适用□不适用

4、本期股份支付费用

□适用□不适用

单位：元授予对象类别以权益结算的股份支付费用以现金结算的股份支付费用

2024年股票期权首次授予10469091.610.00

合计10469091.610.00

其他说明：

5、股份支付的修改、终止情况

6、其他

本公司控股股东美的集团股份有限公司通过了多种股票期权激励计划向本公司员工授予股票期权。本公司在2025年度确认股份支付费用折合人民币3171690.15元，其中，母公司确认金额为人民币2935623.27元，子公司佛山市科陆储能技术有限公司确认金额为人民币115181.19元，孙公司广东省顺德开关厂有限公司确认金额为人民币120885.69元。

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺：无

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

原告/申请

被告/被申请人诉讼事宜案件进展情况人

208深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

绿色储能 一审判决：确认双方 EPC合同所涉权利义务已

技术研究 深圳市科陆电 原告请求判令：1、解除双方 EPC合同；2、两 终止，驳回原告其他诉讼请求。

院有限公子科技股份有被告将广东省东莞市长安镇新民详街2号东莞原告绿色储能研究院已上诉：撤销原一审判

司（以下 限公司、四川 新溢眼镜制造有限公司的储能电站项目拆除并 决，解除双方 EPC合同，两被告将广东省东莞简称“绿陆纵电力设计恢复原状；3、两被告向原告支付违约金82.65市长安镇新民详街2号东莞新溢眼镜制造有限色储能研有限责任公司万元；4、两被告承担诉讼费。公司的储能电站项目拆除并恢复原状。

究院”）二审驳回上诉，维持原判。

绿色储能研究院请求判令：1、解除原告与两一审判决：1、绿色储能研究院于判决生效之

被告签订的《电储能系统项目采购订单》；日十日内向科陆电子支付230.85万元及违约金

2、两被告将广东省佛山市高明区沧江工业园（自2017年10月13日至清偿之日止计算）；

深圳市科陆电兴洲路9号“佛山高明骏腾塑胶有限公司”电2、绿色储能研究院于判决生效之日十日内向科子科技股份有储能项目拆除，恢复原状；3、两被告向原告陆电子支付230.85万元及违约金（自2019年4绿色储能限公司/四川陆返还合同款230.85万元、向原告支付违约金月28日至清偿之日止计算）；3、驳回绿色储

技术研究纵电力设计有69.26万元；4、两被告承担本案全部诉讼费能研究院全部诉讼请求；4、驳回科陆电子其他院有限公限责任公司用。反诉请求。

司（以下简称公司反诉请求：1、绿色储能研究院支付合同绿色储能研究院上诉请求：1、撤销一审判“四川陆到货款本金230.85万元及逾期违约金127.50万决；2、本案发回重审，或依法改判支持绿色储纵”）元（暂计至2022年10月27日）、支付合同第能研究院的全部一审诉讼请求、驳回公司的全

三笔工程款本金230.85万元及违约金88.58万部反诉请求。

元（暂计至2022年10月27日）；2、本案诉二审驳回上诉，维持原判。

讼费由绿色储能研究院承担。绿色储能研究院已提起审判监督、听证程序。

绿色储能研究院请求判令：1、解除原告与两被告签订的《北京拉斐特城堡酒店电储能系统一审判决如下：1、原告与两被告签署的《北深圳市科陆电绿色储能 总承包（EPC）合同》；2、两被告将北京市 京拉菲特城堡酒店电储能系统项目总承包(EPC)子科技股份有技术研究昌平区永安路昌平区北七家镇羊各庄村北拉斐合同》于2023年4月7日解除：2、两被告于

限公司/四川陆

院有限公特城堡的储能电站项目拆除并恢复原状；3、判决生效后七日内返还原告合同款177.84万纵电力设计有

司两被告向原告返还合同款177.84万元、向原告元、向原告支付违约金53.35万元。

限责任公司

支付违约金53.35万元；4、两被告承担本案全执行程序中。

部诉讼费用。

绿色储能研究院请求判令：1、解除原告与被

告签订的《电储能系统项目采购订单》；2、一审判决如下：1、确认原告与两被告签订的深圳市科陆电绿色储能被告将北京市大兴区西红门地区办事处兴华大《电储能系统项目采购订单于2023年5月17子科技股份有

技术研究街三段商业综合区一期“北京盛玺置业”储能日解除；2、两被告于判决生效之日起十日内向

限公司/四川陆

院有限公电站项目拆除，恢复该处原状；3、被告向原原告返还合同价款108.50万元，向原告支付违纵电力设计有

司告返还合同款108.50万元；4、被告向原告支约金32.55万元。

限责任公司

付违约金32.55万元；5、被告承担本案全部诉执行程序中。

讼费用。

(2021)皖0123民初5943号裁定如下：1、被告

中投广聚(北京)新能源投资有限公司于判决生效后10日内向原告段小广偿还借款本金1050万元，截止于2020年8月19日利息344.85万元及后期利息（以1050万元为基数，自2020年 8 月 20 日起按照 LPR一年期 3.85%的 4 倍即被告段小广；年利率15.4%计算利息至款清之日止）；2、被

第三人：百年告百年金海科技有限公司、安徽汇川电子科技

金海科技有限有限公司对中投广聚(北京)新能源投资有限公一审判决驳回原告的全部诉讼请求。

深圳市科

公司、中投广司上述的借款本息承担连带清偿责任。公司已提起上诉：1、依法撤销一审判决，发陆电子科聚（北京）新(2023)皖0123执异22号裁定如下：1、追加深回重审或改判支持公司的全部诉讼请求；2、依技股份有

能源投资有限圳市科陆电子科技股份有限公司为本案的被执法判令本案一、二审全部诉讼费由段小广承限公司

公司、安徽汇行人；2、深圳市科陆电子科技股份有限公司担。

川电子科技有应在本裁定生效之日起向申请人段小广履行

限公司(2021)皖0123民初5943号民事判决书所确定的义务。

公司请求判令：1、法院撤销(2023)皖0123执异

22号裁定；2、不予追加深圳市科陆电子科技

股份有限公司为(2021)皖0123民初5943号案件

的被执行人；3、本案诉讼费由被告段小广承担。

209深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

一审已判决：1、长沙道勤物流有限公司、唐

原告请求判令：1、两被告及第三人连带向原健明于本判决生效之日起十日内向湖南科陆中告支付应付而未付的合同内租赁车辆租金电绿源新能源汽车有限公司支付涉诉案件费用44.89万元以及违约金4.74万元（暂计至2023

3.82万元、支付车辆租金60.96万元及违约金年8月17日）；2、两被告及第三人连带向原

（以 60.96 万元为基数，按照一年期 LPR的标告支付合同外租赁车辆的租金共计47.12万元

被告一：长沙准从2023年12月28日计算至债务清偿之日以及违约金3.68万元（暂计至2023年8月17湖南科陆道勤物流有限止)；2、易中威对长沙道勤物流有限公司上述日）；3、两被告及第三人连带向原告支付车损

中电绿源公司；第1项债务承担连带清偿责任；3、长沙道勤物

费用、事故考核扣款、涉诉案件费用共计6.33

新能源汽被告二：易中流有限公司、唐健明于本判决生效之日起六十万元；4、两被告及第三人退回车牌号为湘车有限公威日内向湖南科陆中电绿源新能源汽车有限公司

AD06309 的车辆；5、两被告及第三人处理原告

司 第三人：唐健 返还湘 AD06309 车辆；4、长沙道勤物流有限公

交付的所有车辆违章情况；6、本案全部诉讼

明司、唐健明于本判决生效之日起十日内对案涉费用由两被告及第三人承担。

车辆的违章进行处理，湖南科陆中电绿源新能唐健明反诉请求：1、湖南科陆中电绿源新能

源汽车有限公司应予配合；5、驳回湖南科陆中

源汽车有限公司向唐健明支付12.49万元；2、电绿源新能源汽车有限公司的其他诉讼请求；

本案诉讼费、律师费由湖南科陆中电绿源新能

6、驳回唐健明的其他反诉请求

源汽车有限公司承担。

二审维持原判。已申请强制执行。

原告请求判令：1、被告向原告偿还欠款

2445.78万元；2、被告支付已到期部分欠款违一审已判决：被告山西绿扬新能源汽车服务有

约金20.17万元(以750万元为基数，按照年化限公司于本判决生效之日起十日内一次性支付深圳市科

山西绿扬新能百分之八的利率，自2023年10月31日起，暂原告欠款2445.78万元、违约金(以750万元为陆驱动技

源汽车服务有计至2024年2月29日，实际至欠款付清之日基数，自2023年10月31日起至实际付清之日术有限公

限公司止)；3、被告支付剩余欠款资金占用费(以止，按年利率8%计算)及剩余欠款资金占用费司

1695.78万元为基数，自起诉之日起按同期一(以1695.78万元为基数，自2024年3月21日起

年期 LPR至欠款付清之日止)；4、被告承担本 至实际付清之日止，按一年期 LPR 计算)。

案全部诉讼费用。

210深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

一审已判决：1、公司应于本判决生效之日起

一个月内向南海工程支付工程款11014.01万元及利息（以11014.01万元为基数，从2024年8月 20 日起，按 2024 年 8 月的一年期 LPR标准，计算至公司实际清偿之日止）；2、公司应于本判决生效之日起一个月内向南海工程支付

工程桩赶工费661.74万元；3、公司应于本判决生效之日起一个月内向南海工程支付汇票贴现

手续费822.22万元；4、公司应于本判决生效之日起一个月内向南海工程支付特殊时期停工期

原告请求判令：1、公司向南海工程支付欠付间管理人员窝工费31.78万元、劳务人员窝工

的工程款11014.01万元；2、公司向南海工程费200.07万元、防疫措施费38.84万元、住宿费

支付工程桩赶工费用958.74万元；3、公司向71.93万元、伙食费39.06万元；5、公司应于本南海工程支付汇票及建信融通贴现费用判决生效之日起一个月内向南海工程支付工期

1103.20万元；4、公司向南海工程支付停工补延误期间管理人员窝工费665.44万元、伙食费

偿费用1124.56万元；5、公司向南海工程支付72.84万元；6、公司应于本判决生效之日起一

工期延误损失5107.62万元；6、公司向南海工个月内向南海工程支付逾期支付进度款的利息

程支付截至2024年8月20日止的违约金、利3768.20万元；7、南海工程对案涉工程折价或

息4419.85万元，并以欠付款为基数按全国银拍卖的价款依法享有优先受偿权；8、南海工程行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利应于本判决生效之日起一个月内支付公司水电

率两倍标准支付自2024年8月21日起至欠款费664.34万元；9、驳回南海工程的其他本诉请

中国南海深圳市科陆电全部付清之日止的后续违约金；7、南海工程求；10、驳回公司的其他反诉请求。

工程有限子科技股份有对案涉工程折价或拍卖的价款享有优先受偿公司已提起上诉：1、撤销一审判决第1项，改公司限公司权；8、公司承担本案受理费、财产保全费、判驳回南海工程一审关于支付欠付的工程款及

财产保全担保费等费用。利息的诉讼请求。2、撤销一审判决第3项，改公司反诉请求：1、南海工程向公司支付工期判公司不承担南海工程汇票贴现手续费。3、撤延误违约金531万元；2、南海工程向公司支销一审判决第4项，改判驳回南海工程一审关付因其延期竣工而产生的损失15959.31万元；于支付特殊时期停工补偿费用的诉讼请求。4、

3、南海工程向公司支付质量等其他违约事项撤销一审判决第5项，改判驳回南海工程一审

违约金共计240.15万元；4、南海工程向公司关于支付工期延误损失的诉讼请求。5、撤销一支付施工水电费664.34万元；5、南海工程向审判决第6项，改判驳回南海工程一审关于要公司按案涉合同约定承担案涉工程质量问题的求公司承担逾期支付进度款利息的诉讼请求。

整改、保修义务；6、南海工程按案涉合同约6、撤销一审判决第7项，改判驳回南海工程一定履行工程移交义务；7、南海工程承担本案审关于对案涉工程折价或拍卖的价款享有优先

的全部诉讼费用。受偿权的诉讼请求。7、撤销一审判决第10项，改判支持公司一审的反诉请求，具体包

括：（1）南海工程向公司支付工期延误违约金

531万元；（2）南海工程向公司支付因其延期

竣工而产生的损失798.33万元；（3）南海工程向公司支付质量等其他违约事项违约金共计

240.15万元；（4）南海工程向公司按案涉合同

约定承担案涉工程质量问题的整改、保修义

务；（5）南海工程按案涉合同约定履行工程移交义务。8、南海工程承担本案诉讼费用。

二审程序中

原告请求判令：1、被告向原告支付拖欠的合

一审判决如下：1、被告于本判决生效之日起

同款110.55万元；2、被告向原告支付逾期付

深圳市科十日内给付原告货款105.03万元及逾期利息(该

款利息损失 17.56 万元(按照同期 LPR(3.85%)1.5

陆电子科内蒙古快充王利息以105.03万元为基数，自2023年6月6日倍，自2020年8月1日开始起算，暂计算至技股份有 科技有限公司 起，按照一年期 LPR 计算至实际付清之日)；

2023年4月18日，实际应计算至全部清偿之

限公司2、驳回原告的其他诉讼请求。

日止。)；3、被告承担本案诉讼费、保全费已申请强制执行。

等。

211深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

一审已判决：1、被告一于本判决生效之日起

十五日内返还原告租赁车辆21台，其中12台车原告请求判令：1、被告一返还原告租赁车辆

被告一：天津辆如若无法归还，则按相应折价款进行折价赔共计21台（估价20万元）；2、被告一支付

科陆中电千信汇通新能偿；2、被告一于本判决生效之日起十日内给付

原告租金及车辆占用费218.18万元、支付违约

绿源（天源汽车租赁有原告租赁费及车辆占用费218.18万元、处理违金49.28万元（以未付租金为基数，自2022年津）新能限公司；章费用0.15万元、律师费1.75万元；3、被告一

7月1日暂计至2024年3月20日，按一年期

源汽车科被告二：汤根于本判决生效之日起十日内给付原告违约金(以LPR四倍计算）；3、被告一支付原告处理车

技有限公宝；未付租金为基数，自2022年7月1日起至实际辆罚款费用0.15万元及律师费；4、被告二、

司 被告三：王小 付清之日止，按照一年期 LPR 的 1.5 倍计算)；

被告三对前述债务承担连带责任；5、本案诉

雪4、被告二对上述款项承担连带责任；5、驳回

讼费、保全费由三被告承担。

原告其他诉讼请求。

已申请强制执行。

一审已判决：1、被告于本判决生效之日起十

原告请求判令：1、被告返还原告11台新能源五日内返还原告租赁车辆10台；2、被告于本

电动货车；2、被告向原告支付欠付车辆租金判决生效之日起十日内给付原告租金152.66万

152.66万元（60台车辆租金）；3、被告向原元及租金滞纳金（以152.66万元为基数自2023告支付60台车辆租金滞纳金（以152.66万元年7月15日起至实际支付之日止按照1年期科陆中电为基数，自 2023 年 7 月 15 日开始，至实际给 LPR计算）；3、被告于本判决生效之日起十日绿源（天付租金之日止，按照当日年化利率14.2%计内给付原告车辆占用费（57台车辆自逾期返还津）新能河北易拼车新算）；4、被告向原告支付被告逾期返还车辆车辆之日至2024年6月12日的车辆占用费源汽车科能源有限公司

之日至2024年6月12日的57台车辆占用费123.49万元；2024年6月13日起尚未返还车辆技有限公

123.49万元(并要求自2024年6月12日开始，至实际返还之日止车辆占用费按照每台每日

司共57台车，按照每台车每日150元标准，就150元标准计算）；4、驳回原告其他诉讼请尚未返还车辆的占用费，支付至实际返还相应求；5、案件受理费、保全费由被告负担。

车辆之日)。5、本案诉讼费、保全费由被告承河北易拼车新能源有限公司已上诉。

担。二审驳回上诉，维持原判。

已申请强制执行。

一审已判决：1、被告于本判决生效之日起十

原告请求判令：1、被告向原告支付被告截至日内给付原告截至2024年12月1日的车辆租赁

科陆中电2024年12月1日车辆租金及占用费126.44万费及车辆占用费126.44万元及逾期付款违约金绿源（天元；2、被告向原告支付违约金（以126.44万(以126.44万元为基数，自2024年12月2日起至津）新能 南通东特汽车 元为基数，自 2024 年 12 月 2 日起至实际付清 实际付清之日止，按照一年期 LPR 的 1.5 倍计源汽车科 有限公司 之日止，按照一年期 LPR 的 1.5 倍计算）；3、 算)；2、被告于本判决生效之日起十日内给付技有限公被告向原告支付律师代理费3.8万元；4、被告原告律师代理费3.8万元；3、被告于本判决生

司向原告返还9台车；5、被告承担本案诉讼效之日起十日内返还原告9台车辆；4、案件受费、保全费。理费由被告负担。

已申请强制执行。

一审已判决：1、原告与被告签订的《新能源物流车租赁合同（续签）》及《变更车辆确认原告请求判令：1、解除原告与被告签订的有书》于2024年11月19日解除；2、被告于本判

关车辆租赁合同及变更车辆确认书；2、被告决生效之日起十五日内返还原告租赁车辆共计科陆中电

向原告支付租赁费及占用费180.46万元，并要三十四辆；3、被告于本判决生效之日起十日内绿源（天大连绿德新能求以180.46万元为基数，自2024年4月1日起给付原告租赁费及车辆占用费133.93万元；4、津）新能

源汽车销售有 至实际付清之日按照 LPR 的 1.5 倍计算违约 被告于本判决生效之日起十日内给付原告违约源汽车科限公司金；3、被告向原告支付律师代理费1.4万元；金（以133.93万元为基数，自2024年4月1日技有限公

4、被告向原告返还 34 台车；5、本案诉讼 起至实际付清之日止，按照一年期 LPR的 1.5

司费、保全费、保全保险费、公告费等实现债权倍计算）；5、被告于本判决生效之日起十日内

的费用由被告承担。给付原告律师费1万元；6、驳回原告其他诉讼请求。

二审维持原判。已申请强制执行。

212深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

一审判决如下：1、被告二应于本判决生效之

日起十日内向原告支付货款601.93万元及逾期付款利息（从 2023 年 12 月 10 日起，按 LPR 的被告一：深圳

1.5倍计算至清偿完毕之日止）；2、被告二应

市中外建安装

原告请求判令：1、二被告向原告支付所欠货于本判决生效之日起十日内向原告支付律师费有限公司；

款 601.93万元及按照一年期 LPR的 1.5 倍向原 11 万元；3、驳回原告的其他诉讼请求。

广东省顺被告二：深圳

告支付逾期付款利息至实际付清之日止，暂计广东省顺德开关厂有限公司上诉请求：1、撤德开关厂市衡隆机电工

至2024年10月15日为26.69万元；2、二被告销一审判决第1项，依法改判两被告于一审判有限公司程有限公司；

向原告支付律师费11万元；3、本案诉讼费由决生效之日起十日内向广东省顺德开关厂有限

第三人：中建二被告承担。公司支付货款601.93万元及逾期付款利息(从三局集团有限

2023 年 12 月 10 日起，按 LPR 的 1.5 倍计算至清

公司

偿完毕之日止)；2、本案一、二审的全部诉讼费用由两被告承担。

二审驳回上诉，维持原判。

原告请求判令：1、被告一向原告支付拖欠的

工程款527.40万元；2、被告一支付逾期付款

被告一：英山利息损失54.69万元（暂计算至2024年12月县惠众新能源

04日）；3、被告二对被告一的上述债务承担连一审已判决：1、被告一于本判决生效之日起

深圳市科投资开发有限

带清偿责任；4、两被告承担案件诉讼费、保十五日内向原告支付下欠工程款14.87万元及逾陆电子科公司；被告全费等。期付款利息损失；2、被告二对上述债务承担连技股份有二：英山县九

英山县惠众新能源投资开发有限公司反诉请带责任。3、驳回英山县惠众新能源投资开发有限公司昇城乡发展投

求：1、判令公司退还多领取工程款、承担工限公司的反诉请求。

资集团有限公期延误及质保期内未达到设计发电量而应承担司

的赔偿责任852.66万元；2、本案诉讼费由公司承担。

被告：山西东

请求判令：1、被告在拖欠第三人江苏银基烯闳盛能科技有

四川科陆碳能源科技有限公司的货款及违约金等范围内一审已判决：驳回原告所有诉讼请求。

限公司新能电气向原告支付货款本金230万元及逾期付款违约原告已上诉。

第三人：江苏

有限公司金73.66万元；2、被告承担本案全部诉讼费二审裁定发回重审。

银基烯碳能源用。

科技有限公司深圳市科陆电

子科技股份有原告王良田、陈军岭等诉被告深圳市科陆电子

王良田、王良田等原告（涉案金额总计3439.33万元）

限公司、百年科技股份有限公司等系列民事纠纷涉案金额总陈军岭等已撤诉；剩余其他案件正在诉讼过程中。

金海科技有限计为4188.75万元。

公司等

被告：深圳市一审已判决：1、被告于本判决生效之日起十

原告请求判令：1、被告向原告支付设计费

水木清建筑设日内向原告支付设计费389.5万元；2、驳回原

389.5万元；2、被告向原告支付逾期违约金

深圳和华计事务所；告其他诉讼请求。

1.16万元，自2024年9月10日起以389.5万元

国际工程第三人1：深深圳市水木清建筑设计事务所已提起上诉：

为基数，按照同期人民银行贷款利率(LPR)标与设计有圳市科陆电子1、撤销一审判决，改判驳回深圳和华国际工程准暂计算至2024年10月11日为1.16万元，实限公司科技股份有限与设计有限公司的全部诉讼请求；2、深圳和华

际计算至全部款项付清之日止；3、被告承担公司；第三人国际工程与设计有限公司承担本案一、二审全

本案的诉讼费、保全费。

2：陈云涛部诉讼费用。

原告请求判令：1、被告一向原告支付拖欠的

被告一：湖南

款项176万元；2、被告一向原告支付资金占科陆中电绿源深圳市科用利息（以176万元为基数，自2018年7月12新能源汽车有一审已判决：1、被告一于本判决生效之日起

陆电子科日起计至全部款项还清为止，暂计至2025年6限公司；被告十日内偿还原告176万元及资金占用的利息；

技股份有月1日为58.43万元）；3、被告二以其对被告

二：湖南嘉实2、驳回原告的其他诉讼请求。

限公司一的未缴纳出资额向原告承担补充清偿责任宇实业有限公

234.43万元；4、两被告承担本案全部诉讼费

司

用、财产保全费用、担保费用。

原告请求判令：1、被告向原告支付所欠货款一审已判决：1、被告于本判决发生法律效力

广东省顺367.59万元及支付逾期付款利息至实际付清之之日起十日内向原告支付货款364.57万元及逾广东聚益建设德开关厂日止（暂计至2024年12月5日为9.98万期利息；2、被告于本判决发生法律效力之日起工程有限公司有限公司元）；2、被告向原告支付律师费8.5万元；十日内向原告支付律师费8.5万元；3、驳回原

3、本案诉讼费由被告承担。告的其他诉讼请求。

213深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

一审已判决：被告于本判决生效之日起十日内

在未缴纳出资3500万元范围内对（2019）赣

被告：深圳市原告请求判令：1、被告在其尚未实缴注册资0521民初2239号民事判决书所确定的第三人江

新余市长科陆电子科技本的范围内对(2019)赣0521民初2239号民事判西科能储能电池系统有限公司对原告不能清偿兴电力设股份有限公司决书所确定的第三人江西科能储能电池系统有的债务承担补充赔偿责任。

备安装有第三人：江西限公司应向原告承担的债务(暂计至2025年6公司已提起上诉：1、撤销一审判决；2、改判

限公司科能储能电池月18日为322.64万元)不能清偿的部分承担补驳回新余市长兴电力设备安装有限公司对公司

系统有限公司充赔偿责任；2、本案诉讼费用由被告承担。的全部诉讼请求或发回深圳市光明区人民法院重审；3、本案一、二审诉讼费用由新余市长兴电力设备安装有限公司承担。

原告请求判令：1、两被告对新疆建工集团建设工程有限责任公司在兰州新区人民法院广东科陆

(2021)甘0191民初5145号《民事调解书》项下

顺新机电张凤云、郑江

未履行的付款义务2031.70万元承担连带清偿一审程序中设备安装涛

责任(其中货款1746.08万元，违约金273.31万有限公司元，案件受理费11.81万元，财产保全费0.5万元)；2、本案诉讼费由两被告承担。

一审已判决：1、被告于本判决发生法律效力

之日起十日内向原告支付货款90.89万元及支付利息（截至2023年12月13日止，利息为

20.51万元；从2023年12月14日起，以90.89

1、判令被告向原告支付所欠货款181.79万元

广东省顺广东顺德宽原万元为基数，按年利率5.48%计算至实际清偿及支付逾期付款利息至实际付清之日止（暂计德开关厂电子科技有限之日止）；2、被告于本判决发生法律效力之日至2025年1月20日为32.60万元）；2、判令

有限公司公司起十日内向原告支付货款90.89万元及支付利本案诉讼费由被告承担。

息（从2023年8月14日起，以90.89万元为基数，按年利率5.48%计算至实际清偿之日止）；

3、驳回原告的其他诉讼请求。

原告已申请强制执行。

一审已判决：1、杨静斋在未出资的1800万元

本息范围内，对成都市武侯区人民法院(2019)川

1、判令杨静斋在其认缴未出资的1800万元本

0107民初4314号民事判决书项下，明泉公司未被告一：杨静息范围内，对(2019)川0107民初4314号《民事能向原告清偿的债务承担补充赔偿责任；2、杨斋；被告二：判决书》项下明泉公司不能清偿的债务暂计共

国华在未出资的300万元本息范围内，对成都杨国华；被告85.94万元承担补充赔偿责任；2、判令杨国华

市武侯区人民法院(2019)川0107民初4314号民

四川科陆三：贾磊；在其认缴未出资的300万元本息范围内，对事判决书项下，明泉公司未能向原告清偿的债新能电气第三人：青海(2019)川0107民初4314号《民事判决书》项下

务承担补充赔偿责任；3、驳回原告的其他诉讼

有限公司明泉新能源设明泉公司不能清偿的债务暂计共85.94万元承请求。

备有限公司担补充赔偿责任；3、判令贾磊在其未实缴出

四川科陆新能电气有限公司已上诉：请求依法（简称“明泉资即转让的150万元股权范围内对杨国华的上撤销一审判决第3项，改判支持四川科陆新能公司”）述债务承担连带责任；4、判令本案诉讼费用

电气有限公司一审关于贾磊的诉讼请求，即判由三被告共同承担。

令贾磊在其未实缴出资即转让的150万元股权范围内对杨国华的案涉债务承担连带责任。

1、判令被告向原告支付货款148万元；2、判

令被告向原告支付迟延支付违约金，暂计至

2025年9月25日为17.22万元；3、判令被告

承担本案诉讼费。

开封时代新能源科技有限公司反诉：1、四川四川科陆开封时代新能科陆新能电气有限公司向开封时代新能源科技新能电气源科技有限公一审程序中有限公司支付因设备质量不合格导致设备无法有限公司司正常使用产生的损失370万元；四川科陆新能电气有限公司向开封时代新能源科技有限公司

支付因设备质量问题造成的电量损失29.45万元；3、反诉诉讼费用由四川科陆新能电气有限公司承担。

214深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

一审已判决：1、被告一应于本判决发生法律

1、判令被告一向原告支付所欠货款93.80万元

效力之日起十五日内向原告支付款项93.80万元被告一：广西及逾期付款利息（暂计至2025年8月14日为广东省顺及逾期付款利息；2、被告一应于本判决发生法资冠电力工程11.92万元）；2、判令被告一向原告支付律师

德开关厂律效力之日起十五日内向原告支付律师费4.37

有限公司；被费4.37万元；3、判令被告二对被告一的上述

有限公司万元；3、被告二对上述判决第1、2项确定的

告二：黄坚付款义务承担连带清偿责任；4、判令本案诉

债务承担连带清偿责任；4、驳回原告的其他诉讼费由二被告承担。

讼请求。

1、判令被告向原告退还多支付的设计费

277.99万元；2、判令被告向原告支付原告因

深圳市科深圳和华国际被告保全财产而额外支付的逾期加倍履行利息陆电子科

工程与设计有5.24万元；3、判令被告向原告支付原告因被一审程序中技股份有限公司告保全财产而额外支付的深圳市光明区人民法限公司

院强制执行费4.16万元；4、判令被告承担案

件诉讼费、保全费等。

被告一：深圳市科陆电子科

1、判令三被告连带向原告支付建筑工程款项

技股份有限公

262.15万元，并向原告支付资金占有使用费司；被告二：

彭新款3.28万元(暂计至2025年6月23日)；一审程序中深圳市博大建

2、本案诉讼费用、保全费、担保费由三被告

设集团有限公承担。

司；被告三：

李小松

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十七、资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，公司无应披露的重要资产负债表日后事项。

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元受影响的各个比较期间报表会计差错更正的内容处理程序累积影响数项目名称

（2）未来适用法

单位：元会计差错更正的内容批准程序采用未来适用法的原因

215深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元归属于母公司项目收入费用利润总额所得税费用净利润所有者的终止经营利润

其他说明：

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

（2）报告分部的财务信息

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

（一）持续经营问题

针对持续经营问题企业未来应对措施：

（1）强化公司内部管控、加强应收账款管理，每月制定应收账款回款计划，落实各业务单元回款指标，分解应收账

款回款指标到具体经办人，加快应收账款回笼。公司电气业务主要客户为各省市电力企业，储能国内业务主要客户为大型国央企（如：五大四小、电建系、能建系客户等），这部分客户账期较长但信用资质较好，回款稳定，整体风险较小；储能外销业务主要客户为境外电站项目总包商，截止目前，回款情况良好。

（2）加强资金计划管理，每月制定并严格执行资金收支计划，科学合理调度资金。

（3）公司将继续加大对非主业资产、风险资产的处置力度，适时退出非主业，加速资产变现及资金回笼，将资源投

入到核心业务，同时降低负债规模，改善资产负债率。

（二）科陆光明智慧能源产业园资产出售

为盘活存量资产、回笼资金，公司于2025年12月31日与深圳市光明科学城产业发展集团有限公司、中国科技开发院有限公司、美的创新投资有限公司（合称“收购方”）签订了《科陆光明智慧能源产业园资产收购意向性协议》，收购

216深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文方（或其指定的主体）拟联合通过现金收购方式，取得公司所持光明智慧能源产业园相关资产，包括厂房、研发办公用房、配套公寓等。

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）按账龄披露

单位：元账龄期末账面余额期初账面余额

1年以内（含1年）2387401967.52601284585.55

1至2年119260537.83170691099.14

2至3年32184906.12143082734.60

3年以上357621253.071302904344.99

3至4年16078295.9725716217.96

4至5年20788907.5663467252.74

5年以上320754049.541213720874.29

合计2896468664.542217962764.28

（2）按坏账计提方法分类披露

单位：元期末余额期初余额类别账面余额坏账准备账面余额坏账准备账面价值账面价值金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例按单项计提坏账准1588104158810417808471780847

5.48%100.00%0.008.03%100.00%0.00

备的应收16.1916.1921.1921.19账款

其中：

按组合计提坏账准273765825288712484771203987822788991811988

94.52%9.24%91.97%11.17%

备的应收248.3583.86064.49043.0928.45114.64账款

其中：

无合同纠141120848.72%252887117.92%11583217141581132.20%227889931.91%4862681

217深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

纷组合727.7683.86543.904.3128.4585.86特定款项1326449132644913257191325719

45.80%59.77%

组合520.59520.59928.78928.78

2896468411697602484771221796240597461811988

合计100.00%14.21%100.00%18.30%

664.540.05064.49764.2849.64114.64

按单项计提坏账准备：

单位：元期初余额期末余额名称账面余额坏账准备账面余额坏账准备计提比例计提理由绿色储能技术研究

74307042.3474307042.3474307042.3474307042.34100.00%预计无法回收

院有限公司山西华道友润能源

21835496.9721835496.972561191.972561191.97100.00%预计无法回收

科技有限公司平高集团国际工程

11571508.5111571508.5111571508.5111571508.51100.00%预计无法回收

有限公司鄂尔多斯市华泰超

威能源开发有限公14713366.0914713366.0914713366.0914713366.09100.00%预计无法回收司分宜县陆能新能源

4053042.594053042.594053042.594053042.59100.00%预计无法回收

有限公司江西科陆售电有限

2090819.402090819.402090819.402090819.40100.00%预计无法回收

公司

华泰超威(北京)新能

16329700.0016329700.0016329700.0016329700.00100.00%预计无法回收

源科技有限公司中安创盈能源科技

30608045.2930608045.2930608045.2930608045.29100.00%预计无法回收

产业有限公司中电建宁夏工程有

2575700.002575700.002575700.002575700.00100.00%预计无法回收

限公司

合计178084721.19178084721.19158810416.19158810416.19

按组合计提坏账准备：

单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例

1年以内（含1年）1060952446.9328141604.382.65%

1至2年119260537.8315234596.2112.77%

2至3年29609206.129989063.0133.74%

3至4年4506787.462775744.0561.59%

4至5年4459207.564325634.3597.00%

5年以上192420541.86192420541.86100.00%

合计1411208727.76252887183.86

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

218深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

期末余额名称账面余额坏账准备计提比例

特定款项组合1326449520.590.000.00%

合计1326449520.590.00

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

□适用□不适用

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他

按单项计提坏账准备178084721.1919274305.00158810416.19

按组合计提坏账准备227889928.4525478521.23357243.95124021.87252887183.86

合计405974649.6425478521.2319631548.95124021.87411697600.05

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元确定原坏账准备计提单位名称收回或转回金额转回原因收回方式比例的依据及其合理性

（4）本期实际核销的应收账款情况

单位：元项目核销金额

实际核销的应收账款124021.87

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元款项是否由关联单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序交易产生

应收账款核销说明：

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元占应收账款和合应收账款坏账准合同资产应收账款和合同单位名称应收账款期末余额同资产期末余额备和合同资产减期末余额资产期末余额合计数的比例值准备期末余额

第一名336595771.20336595771.2011.62%8584876.05

第二名323971787.82323971787.8211.19%

219深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

第三名298709020.05298709020.0510.31%

第四名206822237.38206822237.387.14%5275001.72

第五名160982415.32160982415.325.56%

合计1327081231.771327081231.7745.82%13859877.77

2、其他应收款

单位：元项目期末余额期初余额

其他应收款1638687647.062058182314.89

合计1638687647.062058182314.89

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位：元项目期末余额期初余额

2）重要逾期利息

单位：元是否发生减值及其判借款单位期末余额逾期时间逾期原因断依据

其他说明：

3）按坏账计提方法分类披露

□适用□不适用

4）本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回转销或核销其他变动

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元确定原坏账准备计提单位名称收回或转回金额转回原因收回方式比例的依据及其合理性

其他说明：

5）本期实际核销的应收利息情况

单位：元

220深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

项目核销金额其中重要的应收利息核销情况

单位：元款项是否由关联单位名称款项性质核销金额核销原因履行的核销程序交易产生

核销说明：

其他说明：

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位：元项目（或被投资单位）期末余额期初余额

2）重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元

项目（或被投资单是否发生减值及其判期末余额账龄未收回的原因

位）断依据

3）按坏账计提方法分类披露

□适用□不适用

4）本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回转销或核销其他变动

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元确定原坏账准备计提单位名称收回或转回金额转回原因收回方式比例的依据及其合理性

其他说明：

5）本期实际核销的应收股利情况

单位：元项目核销金额其中重要的应收股利核销情况

单位：元款项是否由关联单位名称款项性质核销金额核销原因履行的核销程序交易产生

221深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

核销说明：

其他说明：

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额

保证金及押金23444131.9924401005.29

备用金494.64

往来款352285733.49354984106.47

股权转让款6169113.00145050763.00

关联方往来1599141978.452036874443.59

应收资产处置款9194000.00

其他11471776.73

合计2001707228.302561310318.35

2）按账龄披露

单位：元账龄期末账面余额期初账面余额

1年以内（含1年）1636849332.192054141638.45

其中：6个月以内（含6个月）1622440861.862048808944.62

6个月－1年以内（含1年）14408470.335332693.83

1至2年3350072.215307486.61

2至3年455552.61181854.61

3年以上361052271.29501679338.68

合计2001707228.302561310318.35

3）按坏账计提方法分类披露

单位：元期末余额期初余额类别账面余额坏账准备账面余额坏账准备账面价值账面价值金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例按单项计

3449679344967947952974795297

提坏账准17.23%100.00%0.0018.72%100.00%0.00

24.8324.8374.8374.83

备

222深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

其中：

按组合计

165673918051651638687208178023598222058182

提坏账准82.77%1.09%81.28%1.13%

303.476.41647.06543.528.63314.89

备

其中：

无合同纠498027118051653175105449060923598222130787

2.49%36.25%1.75%52.55%

纷组合0.256.413.849.938.631.30特定款项1606936160693620368742036874

80.28%79.53%

组合593.22593.22443.59443.59

200170736301951638687256131050312802058182

合计100.00%18.14%100.00%19.64%

228.3081.24647.06318.3503.46314.89

按单项计提坏账准备：

单位：元期初余额期末余额名称计提比账面余额坏账准备账面余额坏账准备计提理由例恒大新能源动力科技（深

134561850.00134561850.00

圳）有限公司

百年金海科技有限公司344967924.83344967924.83344967924.83344967924.83100.00%无法收回

合计479529774.83479529774.83344967924.83344967924.83

按组合计提坏账准备：

单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例

6个月以内（含6个月）15504268.64775213.435.00%

6个月－1年以内（含1年）14408470.33720423.525.00%

1－2年3350072.21335007.2210.00%

2－3年455552.61136665.7830.00%

3年以上16084346.4616084346.46100.00%

合计49802710.2518051656.41

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例

特定款项组合1606936593.220.000.00%

合计1606936593.220.00

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

223深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备未来12个月预整个存续期预期信用损整个存续期预期信用损合计

期信用损失失（未发生信用减值）失（已发生信用减值）

2025年1月1日余额863359.7422734868.89479529774.83503128003.46

2025年1月1日余额在本期

——转入第二阶段-335007.22335007.22

本期计提1495636.951495636.95

本期转回528352.52382190.33910542.85

本期核销6131666.32134561850.00140693516.32

2025年12月31日余额1495636.9516556019.46344967924.83363019581.24

各阶段划分依据和坏账准备计提比例损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用□不适用

4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回转销或核销其他

按单项计提坏账准备479529774.83134561850.00344967924.83

按组合计提坏账准备23598228.631495636.95910542.856131666.3218051656.41

合计503128003.461495636.95910542.85140693516.32363019581.24

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元确定原坏账准备计提单位名称收回或转回金额转回原因收回方式比例的依据及其合理性

5）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元项目核销金额

实际核销的其他应收款项140693516.32

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元款项是否由关联单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序交易产生恒大新能源动力科技

往来款134561850.00无法收回管理层审批否（深圳）有限公司

合计134561850.00

224深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

其他应收款核销说明：

6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元占其他应收款期末坏账准备期末单位名称款项的性质期末余额账龄余额合计数的比例余额

第一名关联方往来477783792.633个月以内23.87%

第二名关联方往来367650135.313个月以内18.37%

第三名往来款344967924.833年以上17.23%344967924.83

第四名关联方往来190980247.753个月以内9.54%

第五名关联方往来91210644.473个月以内4.56%

合计1472592744.9973.57%344967924.83

7）因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

对子公司投资2163591993.0822504108.612141087884.472704610055.1522504108.612682105946.54

对联营、合营企

200640123.8947322835.30153317288.59249713477.9647322835.30202390642.66

业投资

合计2364232116.9769826943.912294405173.062954323533.1169826943.912884496589.20

（1）对子公司投资

单位：元本期增减变动期初余额减值准计提期末余额（账减值准备被投资单位（账面价备期初值）余额追加投资减少投资减值其他面价值）期末余额准备

深圳市科陆智慧工业有5069587500000.0

50195879.44

限公司9.440深圳市科陆驱动技术有7234814

72348143.24

限公司3.24

深圳市鸿志软件有限公51210345000000.

507103452.03

司52.0300

225深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

5000000500000.0

科陆国际技术有限公司49500000.00

0.000

深圳市科陆能源服务有50000005000000.

495000000.00

限公司00.0000深圳市科陆新能源技术50000005000000

有限公司0.000.00南昌市科陆智能电网科45467134546713

技有限公司00.0000.00

8456370

上海东自电气有限公司84563700.00

0.00

四川科陆新能电气有限5560000

55600000.00

公司0.00深圳科陆能源服务控股5000000

50000000.00

有限公司0.00

玉门市科陆新能源有限10000001000000.

99000000.00

公司00.0000

香港港科实业有限公司83767.445660720.005744487.44

深圳市科陆物业管理有500000.0

50000000.0050500000.00

限公司0深南电能源科技（四77550176204014-15510035.00

川）有限公司5.000.00

深圳市创响绿源新能源608743722504122504108.

60874378.39

汽车发展有限公司8.3908.6161

深圳市科陆精密仪器有5000000500000.0

49500000.00

限公司0.000深圳市科陆售电有限公2000000

200000000.00

司00.00

4999000

深圳科泰商业有限公司49990001.00

1.00

深圳市科陆智慧能源有5000000

50000000.00

限公司0.00

宜春市科陆储能技术有10000001000000.

99000000.00

限公司00.0000

河北万酷新能源科技有6000000.

6000000.00

限公司00

CL Energy Storage 7125150.

7125150.00

Corporation 00

佛山市科陆储能技术有10000001000000.

99000000.00

限公司00.0000

PT KLOU TEKNOLOGI

42692.9342692.93

INDONESIA

268210522504158121142141087884.22504108.

合计55703412.93-15510035.00

946.5408.6140.004761

（2）对联营、合营企业投资

单位：元被投资单位期初余减值准本期增减变动期末余减值准

226深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文额（账备期初权益法下其他综其他宣告发放计提额（账备期末追加投减少投面价余额确认的投合收益权益现金股利减值其他面价余额资资值）资损益调整变动或利润准备值）

一、合营企业江西科能储能

440471440471

电池系统有限

91.8991.89

公司

440471440471

小计

91.8991.89

二、联营企业

江苏兴盛诚速-

14763138086.9

通新能源科技1438233.

9.971

有限公司06深南电能源科

386738.44115450247

技（四川）有

6735.273.73

限公司丰镇市联昌能

327564327564

源科技有限公

3.413.41

司

广东科陆智泊-

390588276330

信息科技有限1142585.

9.333.93

公司40深能上银二号（嘉兴）股权195653197819216539.5

投资合伙企业61.5401.040（有限合伙）

-深圳芯珑电子114889113276

1612349.

技术有限公司202.42852.46

96

-深圳市车电网625538327365

2981729

络有限公司69.4071.56

7.84

-

2023903275641978194115153317327564

小计3340718

642.663.4101.04735.27288.593.41

8.30

-

2023904732281978194115153317473228

合计3340718

642.6635.3001.04735.27288.5935.30

8.30

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用□不适用可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用□不适用前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

227深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

主营业务5107038891.224226256130.493236551250.822317220716.03

其他业务2692051.84678363.932769364.62964856.10

合计5109730943.064226934494.423239320615.442318185572.13

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元智能电网储能物业其他合计合同分类营业收营业成营业收入营业成本营业收入营业成本营业收入营业成本营业收入营业成本入本按商品转让的时间分类

其中：

在某一时点

11451882797039139361583418173269205678363.508403842158914

转让23.1427.11408.37936.311.8493683.3527.35

在某一时段25692251104306256922511043067.内转让9.717.079.7107

1145188279703913936158341817325692251104306269205678363.510973042269344

合计

23.1427.11408.37936.319.717.071.8493943.0694.42

与履约义务相关的信息：

公司承担的预公司提供的质履行履约义务重要的支付条公司承诺转让是否为主要责项目期将退还给客量保证类型及的时间款商品的性质任人户的款项相关义务其他说明重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元项目会计处理方法对收入的影响金额

其他说明：

5、投资收益

单位：元

228深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

项目本期发生额上期发生额

成本法核算的长期股权投资收益3123945.604477655.36

权益法核算的长期股权投资收益-33407188.30-11079597.69

处置长期股权投资产生的投资收益-383019889.90-90715441.35

处置交易性金融资产取得的投资收益1120288.05

处置其他非流动金融资产取得的投资收益23086.80

合计-413303132.60-96174008.83

6、其他

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

□适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动性资产处置损益14772069.69计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政12464778.16府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产6124565.86和金融负债产生的损益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回19329371.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-41676011.35

减：所得税影响额3694814.34

少数股东权益影响额（税后）2617971.05

合计4701987.97--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润加权平均净资产收益每股收益

229深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年年度报告全文

率基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）

归属于公司普通股股东的净利润-36.51%-0.0941-0.0941扣除非经常性损益后归属于公司

-37.61%-0.0969-0.0969普通股股东的净利润

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用□不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用□不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事长：李葛丰

二〇二六年三月十九日

230