浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

浙江省建设投资集团股份有限公司

2024年半年度报告

【披露时间】

1浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容

的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陶关锋、主管会计工作负责人陈海燕（代行）及会计机构负

责人(会计主管人员)金宏亮声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司已在本报告中详细描述存在的宏观经济风险、市场风险、技术提升风

险、知识产权风险、客户信用风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中公司面临的风险和应对措施部分的内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

目录

第一节重要提示、目录和释义........................................2

第二节公司简介和主要财务指标......................................6

第三节管理层讨论与分析...........................................9

第四节公司治理..............................................29

第五节环境和社会责任...........................................30

第六节重要事项..............................................34

第七节股份变动及股东情况........................................143

第八节优先股相关情况..........................................149

第九节债券相关情况...........................................150

第十节财务报告...........................................15156

3浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

备查文件目录

一、经公司法定代表人签名、公司盖章的2024年半年度报告文本原件。

二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、其他有关资料。

五、备置地点：公司综合办公室（董事会办公室）。

4浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

释义释义项指释义内容

公司/集团/本公司/上市公司/浙江建投/浙建集团指浙江省建设投资集团股份有限公司

公司法指《中华人民共和国公司法》

证券法指《中华人民共和国证券法》现行有效的《浙江省建设投资集团股份有限公司公《公司章程》指司章程》浙江省国资委指浙江省人民政府国有资产监督管理委员会国资运营公司指浙江省国有资本运营有限公司工银投资指工银金融资产投资有限公司中国信达指中国信达资产管理股份有限公司浙江建阳指浙江建阳投资股份有限公司迪臣发展指迪臣发展国际集团投资有限公司鸿运建筑指鸿运建筑有限公司财务开发公司指浙江省财务开发公司

浙江建工/建工集团指浙江省建工集团有限责任公司浙江一建指浙江省一建建设集团有限公司浙江二建指浙江省二建建设集团有限公司浙江三建指浙江省三建建设集团有限公司浙江交建指浙江省建投交通基础建设集团有限公司浙江建机指浙江省建设工程机械集团有限公司浙建实业指浙江浙建实业发展有限公司建材集团指浙江省建材集团有限公司二建钢结构指浙江省二建钢结构有限公司二建安装指浙江省二建建设集团安装有限公司华营建筑指华营建筑有限公司中金公司指中国国际金融股份有限公司

中国证监会/证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所

元/万元指人民币元/人民币万元

报告期、本报告期、本期指2024年1月1日-2024年6月30日

上期指2023年1月1日-2023年6月30日控股股东指浙江省国有资本运营有限公司实际控制人指浙江省人民政府国有资产监督管理委员会股东大会指浙江省建设投资集团股份有限公司股东大会董事会指浙江省建设投资集团股份有限公司董事会监事会指浙江省建设投资集团股份有限公司监事会

5浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司简介股票简称浙江建投股票代码002761

变更前的股票简称（如有）无股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称浙江省建设投资集团股份有限公司

公司的中文简称（如有）浙江建投

公司的外文名称（如有） Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd公司的外文名称缩写（如ZCIGC

有）公司的法定代表人陶关锋

二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表

姓名沈康明（代行）张凯奇联系地址浙江省杭州市西湖区文三西路52号浙江省杭州市西湖区文三西路52号

电话0571-880571320571-88057132

传真0571-880521520571-88052152

电子信箱 zjjtzq@cnzgc.com zjjtzq@cnzgc.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

□适用□不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□适用□不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年报。

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

□适用□不适用

6浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

四、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减

营业收入（元）39939720728.8747988379008.66-16.77%归属于上市公司股东的净利

166550825.34539210625.84-69.11%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润205258052.48506859764.00-59.50%

（元）经营活动产生的现金流量净

-1545186064.45-273662948.09-464.63%额（元）

基本每股收益（元/股）0.15400.4496-65.75%

稀释每股收益（元/股）0.15400.4496-65.75%

加权平均净资产收益率2.55%7.35%-4.80%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）119711663401.06121650452738.90-1.59%归属于上市公司股东的净资

7929058427.827819209479.561.40%产（元）

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用□不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用□不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

□适用□不适用

单位：元项目金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提

13079956.51主要为房屋建筑物等资产处置损益资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策建筑业经济发展奖励、科技创新奖励

30034226.21

规定、按照确定的标准享有、对公司等各类政府补助损益产生持续影响的政府补助除外）单独进行减值测试的应收款项减值准以前年度单项计提减值准备的款项本

3034122.05

备转回期收回除上述各项之外的其他营业外收入和

-74310672.51境外项目保函损失等支出

7浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

其他符合非经常性损益定义的损益项

1397810.13个税手续费返还

目

减：所得税影响额7116329.89

少数股东权益影响额（税后）4826339.64

合计-38707227.14

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

8浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

第三节管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）行业发展情况

公司所属行业为建筑业，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754－2017），公司属于建筑业中的土木工程建筑业（E48）。

根据中国建筑业协会和国家统计局公布的数据，2024年上半年，国内生产总值同比增长5.0%，全国建筑业增加值比上年同期增长4.8%，增速低于国内生产总值增速0.2个百分点。建筑业增加值占国内生产总值的比重6.12%，建筑业作为国民经济支柱产业的地位稳固。建筑业企业新签合同额同比降低

3.3%，房屋建筑施工面积同比降低6.2%，全国房地产开发投资同比下降10.1%，房地产开发企业到位资

金同比下降22.6%，6月份全国房地产开发景气指数为92.11。房地产市场仍处在调整和转型的过程中，建筑业承受着一定压力，资质和融资能力相对较弱的建筑施工企业加速出清。同时，国家对房地产市场调控政策延续宽松态势且宽松力度不断加大，对建筑业有一定提振作用。保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造“三大工程”建设持续推进。2023年万亿国债增发以及从今年开始拟连续几年发行超长期特别国债，将逐步释放基础设施建设投资潜力，后续将有较大增长空间。在国家“一带一路”战略推动下，2024年上半年我国对外承包工程新签合同额同比大幅增长。2024年5月，国务院办公厅发布《关于创新完善机制推动招标投标市场规范健康发展的意见》，进一步推动建设公平竞争的招标投标市场。随着国家对基础设施建设不断投入和城市化进程的加速，建筑业面临的宏观环境及下游需求有望继续改善，为建筑业企业持续健康发展提供新动能。

（二）公司主要业务

集团专业门类齐全，产业链完整，高质量推进建筑施工、工程设计、产业投资、工业制造和专业运营服务五大业务板块发展，产业链从规划设计到物业管理，覆盖建筑业产业上下游。建筑施工业务是集团主要业务板块及收入来源，包括房屋建筑、市政路桥、轨道交通、水利水电、设备安装、装饰装修等施工业务。工程设计服务业务主要包括规划、设计和咨询以及设计引领的工程总承包业务。建筑产业投资作为集团建筑全产业链当中重要的一环，以投资带动施工，以投资来扩大产业格局，以投资带动建筑施工主业发展，提升整体竞争力。工业制造业务主要依托建筑施工业务，充分发挥了产业链协同效应，主要业务包括装配式、地铁管片、混凝土以及工程机械、电力施工机械、压力容器等的设计、制造、销

售、租赁、安装、改造与维修等。建筑专业运营服务依托于集团施工主业规模，以提供工程建设全过程服务和支撑能力为方向，包括工程商贸、工程金融、工程物业和工程租赁等专业服务业，进一步实现提质增效，全面推进集团产业一体化发展进程。

（三）公司经营模式

公司从事的建筑施工业务，主要包括单一型工程承包模式和投融资建造模式。单一型工程承包模式即公司以拥有的工程承包资质，向业主提供施工总承包服务或工程专业承包服务。投融资建造模式即集团利用自身投融资能力，将施工经营与资本经营相结合，采用 EPC 模式（设计-采购-施工）、EPC+F

9浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文模式（设计-采购-施工-融资）、BOT 模式（建造-运营-转让）和 PPP 模式（政府和社会资本合作模式）等，以投资带动总承包，向业主提供项目投融资服务和工程总承包服务。

（四）公司市场地位

公司是浙江省成立最早的国有建筑企业，是一家集投资、设计、建造、运营于一体的现代建筑服务全产业链企业集团，是整体上市的浙江省属国有企业。综合经济技术指标保持全国同行领先，连续入选 ENR 全球 250家最大国际承包商、中国承包商 10 强、中国企业 500 强、浙江省百强企业，成立以来共荣获中国建设工程鲁班奖63项、国家优质工程奖工程98项、詹天佑奖工程8项，连续30年蝉联浙江省建设工程钱江杯桂冠。公司在改革创新中已发展成为产业链完整、专业门类齐全、市场准入条件完备、品牌优势突出、技术实力较强的大型省属国有建筑企业集团，走在浙江省乃至全国建筑业企业前列。

二、核心竞争力分析

（一）行业资质优势公司在主营业务领域获得了一系列行业最高等级资质。目前，公司拥有各类资质99类305项（境内75类278项，境外24类27项），获得行业最高资质共计56类127项。建筑业企业资质36类210项，其中建筑工程施工总承包特级资质4项，公路工程施工总承包特级资质1项；设计资质10类22项，其中甲级设计资质14项。

（二）国企品牌优势

公司传承红色基因，秉持部队作风，锻造浙建铁军，坚决服从服务省委省政府决策部署，勇担国企政治、经济、社会三大责任。参与建设了北京人民大会堂、中国人民革命军事博物馆、北京火车站、毛主席纪念堂等首都标志性工程；出色完成了杭钢、衢化、镇海炼化等浙江大部分老工业基地和城市基

础设施建设；落实承担了对外经援、抗震抗台、抗疫援建、援川援藏援疆等任务；高水平承建了杭州国

家版本馆、之江实验室、之江文化中心、G20 峰会工程、杭州亚运会项目、杭州火车东站、浙江音乐学

院、杭州国际会议中心、西湖文化广场等省内一大批重点重大标志性工程；高标准建设了省内第一条杭甬高速公路及地铁轻轨项目。承建的华能玉环电厂系浙江省唯一入选的新中国成立60周年“百项经典暨精品工程”；投资建设了一大批“美丽乡村”、未来社区项目，为浙江乃至全国经济社会发展作出了积极的贡献。荣获“全国文明单位”“全国五一劳动奖状”“全国优秀施工企业”“浙江省十佳国际投资企业”等多项荣誉称号。今年以来，集团各单位持续推进“信用浙建”建设，打造重合同重契约、讲规则、讲信用的良好口碑，持续展现浙建铁军担当作为新风貌，收到属地政府、业主单位等发来的多封感谢信和表扬信，进一步提升公司品牌形象和影响力。

（三）规模布局优势

公司积极推行政府市场、两外市场（省外及海外）及大业主市场的“三大市场”经营战略，响应国家战略和省委省政府重大决策部署，结合整体宏观经济形势和行业走向，战略性地推进市场建设，有质量地完成市场布局。目前，公司生产经营业务遍布全国31个省市自治区以及香港、泰国、马来西亚、白俄罗斯、英国等全球多个国家和地区，是浙江省建筑业“走出去”发展、走向世界参与国际建筑和贸易市场竞争的重要窗口。2024年上半年，集团持续开展大走访大对接，与大业主大客户洽谈深化合作，主动走访优秀项目经济责任人，凝聚优秀项目经理、优秀科技人才等骨干力量投身市场经营；加强区域布局拓展，设立省内10个设区市办事处；抢抓长三角一体化发展机遇，设立上海区域总部。

（四）体制机制优势

10浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

公司坚持体制机制的改革创新，始终沿着国有企业改革发展脉络不断前进。公司于1998年完成公司制改造，2009年完成产权多元化改革，2016年完成股份制改造，2019年底实现整体上市。公司依法设立股东会、董事会，监事会和经理层，建立了高效运转、相互制衡、权责明确的法人治理结构，内控体系持续完善，管理体系持续优化。2024年上半年，公司推行总部及事业部机构改革，推进二、三级

单位本部机构改革，落实国有企业改革深化提升行动各项工作要求。

（五）人才和技术优势

公司打好人才强企组合拳，擦亮“浙建优才”金名片，推进“三支队伍”建设。截至2024年6月30日，全集团在册员工约2万人，其中各类专业技术人才1.2万人，中高级职称人员7620人（含正高级职称228人，高级职称1988人），国家注册建造师3900余人、注册造价师700余人。拥有省级高层次人才754人、高技能人才1562人。上半年获评国家级技能大师工作室1个，实现“零”的突破，拥有6个省级技能大师工作及5个省级创新工作室。拥有1家院士工作站、3家博士后科研工作站、4家省级企业研究院、5家省级工程研究中心、11家省级技术中心等科技创新平台。拥有15家国家高新技术企业，11家政府质量奖企业。拥有11项国际领先、17项国际先进、400余项国内核心技术。2024年上半年，公司高标准策划建设“浙建·未来建造中心”，打造“数智浙建”智能平台并投入应用，实现一屏统览，促进提升精细化管理水平。

今年以来，公司认真学习贯彻总书记考察浙江重要讲话精神，贯彻落实省委省政府各项重要指示精神，紧紧围绕“1510”高质量发展工作主线，深挖公司潜力优势，各项工作取得积极进展。

三、主营业务分析概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元本报告期上年同期同比增减变动原因报告期内建筑施工板

营业收入39939720728.8747988379008.66-16.77%块收入下降

营业成本38109095852.8845731936932.90-16.67%报告期内收入下降

销售费用11297581.2014033516.55-19.50%报告期内收入下降

管理费用751430947.21800351767.31-6.11%无重大变动

财务费用-149045172.03-145889169.46-2.16%无重大变动

所得税费用161800182.30249541541.24-35.16%报告期利润下降报告期内加大研发投

研发投入475707242.91345239564.7937.79%入力度报告期内营业收入下经营活动产生的现金

-1545186064.45-273662948.09-464.63%降，收到的工程款减流量净额少投资活动产生的现金报告期内股权投资减

-154493429.95-424389826.4563.60%流量净额少筹资活动产生的现金报告期内归还银行借

781408185.082163345622.60-63.88%

流量净额款增加经营活动现金流量净

现金及现金等价物净额、投资活动现金流

-918085482.111470185247.37-162.45%

增加额量净额、筹资活动现金流量净额变动影响公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

11浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

□适用□不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元本报告期上年同期同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重

39939720728.47988379008.

营业收入合计100%100%-16.77%

8766

分行业

31861914414.38730214111.

建筑施工79.78%80.71%-17.73%

4264

1077243886.9

工业制造634796103.881.59%2.24%-41.07%

5

6578503515.07016604341.7

工程相关其他16.47%14.62%-6.24%

46

1164316668.3

其他864506695.532.16%2.43%-25.75%分产品

31861914414.38730214111.

建筑施工79.78%80.71%-17.73%

4264

1077243886.9

工业制造634796103.881.59%2.24%-41.07%

5

6578503515.07016604341.7

工程相关其他16.47%14.62%-6.24%

46

1164316668.3

其他864506695.532.16%2.43%-25.75%

1

分地区

36985368220.44927716031.

中国境内92.60%93.62%-17.68%

6540

2954352508.23060662977.2

中国境外7.40%6.38%-3.47%

26

占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

□适用□不适用

单位：元营业收入比上营业成本比上毛利率比上年营业收入营业成本毛利率年同期增减年同期增减同期增减分行业

318619144304027677

建筑施工4.58%-17.73%-17.66%-0.08%

14.4213.61

657850351635986447

工程相关其他3.32%-6.24%-7.82%1.65%

5.045.06

分产品

318619144304027677

建筑施工4.58%-17.73%-17.66%-0.08%

14.4213.61

657850351635986447

工程相关其他3.32%-6.24%-7.82%1.65%

5.045.06

分地区

369853682352910114

中国境内4.58%-17.68%-17.54%-0.16%

20.6591.90

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据

12浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

□适用□不适用

四、非主营业务分析

□适用□不适用

单位：元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性

参股企业投资收益、

投资收益-6738662.79-1.62%否应收账款处置损失等

公允价值变动损益0.000.00%否主要系合同资产计提

资产减值-49226963.20-11.83%否减值

拆迁补偿、罚没收

营业外收入30693798.347.38%入、无需支付款项等否收入形成

境外保函损失、对外

营业外支出104360386.6625.08%捐赠、水利建设基金否等主要系应收账款计提

信用减值损失-123077953.49-29.58%否减值

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元本报告期末上年末比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例

815548676915331833

货币资金6.81%7.52%-0.71%

9.780.67

250528659261522957

应收账款20.93%21.50%-0.57%

34.3109.03

450020304448707687

合同资产37.59%36.88%0.71%

70.9082.23

451070441424028098

存货3.77%3.49%0.28%

6.716.99

332266272.353562612.

投资性房地产0.28%0.29%-0.01%

2263

199115674198040205

长期股权投资1.66%1.63%0.03%

6.169.38

312044455320561484

固定资产2.61%2.64%-0.03%

6.727.61

183395566.138873169.

在建工程0.15%0.11%0.04%

0514

178913653.220488613.

使用权资产0.15%0.18%-0.03%

9382

739348933760325111

短期借款6.18%6.25%-0.07%

2.989.77

386103365431656983

合同负债3.23%3.55%-0.32%

4.970.26

879351485914832221

长期借款7.35%7.52%-0.17%

9.896.32

13浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

111355001.138063938.

租赁负债0.09%0.11%-0.02%

9327

2、主要境外资产情况

□适用□不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

□适用□不适用

单位：元计入权益本期公允的累计公本期计提本期购买本期出售项目期初数价值变动其他变动期末数允价值变的减值金额金额损益动金融资产

4.其他权

433863155200004893430

益工具投1800.0029784.98

6.55.001.53

资应收款项368255916636635346223

融资80.4496.3076.74

4116422552000016639615835566

上述合计1800.00

96.99.0081.2878.27

金融负债0.000.00其他变动的内容

系应收银行承兑汇票及融信 e 信等债权凭证。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是□否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目期末账面余额（元）期末账面价值（元）受限情况

定期存款、诉讼冻结、保证金、职工住房基

货币资金737965044.43737965044.43金

应收账款762667588.64725135457.63应收账款保理、借款质押

合同资产11109638.0311109638.03借款抵质押

固定资产340807317.06340807317.06借款抵质押

一年内到期的非流动资产1482378638.841482378638.84借款抵质押

长期应收款8143368088.708143368088.70借款抵质押

其他非流动资产2767454789.872767454789.87借款抵质押

在建工程21300866.1721300866.17借款抵质押

合计14267051971.7414229519840.73

14浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

六、投资状况分析

1、总体情况

□适用□不适用

报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度

949560152.031188983092.70-20.14%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用□不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用□不适用

单位：元未达截至截止到计是否报告报告投资本报划进披露披露为固期末期末项目投资项目告期资金项目预计度和日期索引定资累计累计名称方式涉及投入来源进度收益预计（如（如产投实际实现行业金额收益有）有）资投入的收的原金额益因浙江师范大学

1151资本

行知655012009958

公用184金及100.0不适

学院其他否361.00004796

事业436.8银行0%用

迁建740.00.03

1贷款

工程

PPP 项目浙西资本数据9311

公用1094金及100.020002946不适中心其他否1423

事业88.24银行0%00.0068.27用

PPP 项 .89贷款目浙江师范大学行知学院拆迁资本

763085003884

安公用1678金及100.0不适其他否437200001374

置、事业5.33银行0%用

5.43.00.51

教师贷款宿舍

（一期）

PPP 项目

建德其他否公用21253891资本100.045003276不适

15浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

公用事业87.912554金及0%00009105用

事业1.11银行.00.17

包 PPP 贷款项目常山县“国际慢城”一期资本

379010001211

通景基础5662金及100.0不适其他否298900000540

路、设施.51银行0%用

3.23.00.92

府前贷款

路、文教路道

路 PPP项目由于前期蒋村地铁单元方介

D04、 入施

21地工后

块广迫使

场、资本-本项

1169

社会公用663.1金和1162目的其他否9674停车事业0股东1674施工

1.68

场及借款.35方案配套发生服务变设施更，PPP 项 造成目项目暂停。

资本台州

金、市飞1206

2153股东59005099

龙湖基础51065.00不适其他否7720借00008606

生态设施273.3%用

9.70款、0.00.93

区 PPP 0银行项目贷款天台县福溪街道水南资本

5046582586513256“城基础金和100.0不适其他否564.225329116959

中设施银行0%用

615.64.48.01村”贷款改造二期

PPP 项目“美18152272资本18016980基础100.0不适

丽新其他否911.8131金和6379948.设施0%用昌”392.11银行.8242

16浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

小城贷款镇环境综合整治工

程（2标

段）

PPP 项目长兴太湖图影资本山湖7360977510112880

基础金和100.0不适

花园其他否951.624812214247

设施银行0%用

及公318.890.00.32贷款共设

施 PPP项目镇海资本区骆金和驼街2622

1007银行54445862

道棚基础742100.0不适其他否9505贷64072069

户区设施832.00%用.80款、.86.00改造7股东

PPP 项借款目浙江省宁资本波市金和宁波

10315760银行94832548

科学公用100.0不适

其他否25957593贷843.0791

中学事业0%用.004.39款、12.58基础股东设施借款

PPP 项目翠苑单元西溪商务城地区

FG04-资本

R21/C 6536 4768 2776

基础金和100.0不适

2-02其他否0.00794316531444

设施银行0%用

地块8.55.08.94贷款农转非居民拆迁安置房

PPP 项目缙云资本

2902449640002410

县壶公用金和100.0不适

其他否918.018000003321

镇中事业银行0%用

928.08.00.72

学、贷

17浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

南顿款、小股东

学、借款体艺中心和中山街地下空间四个工程

PPP 项目长兴县人民医院改注册

-扩建25102690资金1191

公用100.09875不适

工程其他否126.4726本和400.事业0%858.用

二期259.22银行45

46

住院贷款综合

楼 PPP项目

G322

（56省

道）文成资本

1290857742871445

樟台基础金及100.0不适其他否6398588791736967

至龙设施银行0%用.063.75.35.90川段贷款改建工程

PPP 项目河北怀安经济资本

开发32231146-

基础金及52.166658

区基其他否196.41457058停工

设施银行%16.20

础设041.914.73贷款施建

设 PPP项目衢州绿色产业集聚区龙资本游湖4842399546822788

基础金及100.0不适

镇至其他否233.709033981331

设施银行0%用

童家561.89.20.57贷款公路一期工程

PPP 项目

18浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

中卫南站资本黄河1566716890963630

基础金及100.0不适大桥其他否3015523706551944

设施银行0%用

工程.466.63.31.51贷款

PPP 项目兰溪至江山公路江资本山清6959483142502558

基础金及100.0不适

湖至其他否103.175427115038

设施银行0%用

凤林011.96.41.73贷款段公路工

程 PPP项目遂昌县大桥至资本

1699412627324634

洋浩基础金及100.0不适

其他否640367325032299.公路设施银行0%用.790.71.4004工程贷款

PPP 项目丽水市区污水资本

1424941873442864

管网基础金及100.0不适

其他否564.3667001.700.修复设施银行0%用

32.592761

工程贷款

PPP 项目

（文成）

322国

道文

成西资本-

129696735466

坑至基础金及91.321955不适其他否945974559166

景宁设施银行%9519用

6.242.61.02

交界贷款.00段改建工

程 PPP项目楚门镇市资本政基1047388821861281

基础金及100.0不适础设其他否4137058200009151

设施银行0%用

施建.101.20.00.88贷款

设 PPP项目苍山资本污水408037794324

基础金、100.0不适

处理其他否0.0023205600350.设施项目0%用

厂 PPP .16 .00 68贷款项目

19浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

长兴湖滨资本

3273787411598829

路工基础金及100.0不适

其他否646.171629605419

程等设施银行0%用

056.548.24.13

PPP 项 贷款目新疆阿拉尔胡杨河整治工资本

2604451785047596

程、公用金及100.0不适

其他否341.183612589536

科技事业银行0%用

133.43.22.07

馆博贷款物馆青少年宫

PPP 项目长兴县美丽城资本镇1423289342739579

基础金及100.0不适

（标其他否899955784819970.设施银行0%用

段.814.16.6962贷款

三）

PPP 项目遂昌县小城镇环境综合整治资本

（王2208223819471661基础金和100.0不适

村口其他否353.969275002917

设施银行0%用

镇、807.98.00.01贷款石练镇和大柘

镇）

PPP 项目衢江区小城镇资本

7450619470003732

环境基础金和100.0不适其他否3944836000001848

综合设施银行0%用.169.47.00.72整治贷款

PPP 项目安吉县递资本

691278414703

铺镇公用1030金和100.0不适其他否805942008642

第三事业47.00银行0%用

4.88.00.64

小学贷款和昌

20浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

硕文化中心二期

（图书

馆）

PPP 项目注册美丽资本新昌

1621金、小城267512914293

基础883项目100.0不适镇综其他否193887506578

设施804.4贷0%用

合整.430.00.07

8款、治 PPP股东项目借款永嘉注册县职资本

业教金、

3505992468814268

育中基础项目100.0不适其他否2708010700003613

心一设施贷0%用.866.00.00.58

期工款、

程 PPP 股东项目借款绍兴新三江闸河道拓项目

浚、贷

文渊1833款、

103945361664

路南基础445注册98.00不适其他否093649725989

延一设施522.8资本%用

5.876.883.74

期、6金、越城股东区育借款才学校工

程 PPP项目衢宁铁路庆元站站前广场工

程、连接1403544914053614

基础项目100.0不适线工其他否2436917425205355

设施贷款0%用

程及.008.300.00.96岱根溪段综合治理工程

PPP 项目

21浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

绍兴市马山闸强排及配套河道工项目

程、贷

文渊1255款、

178040869703

路南基础689注册96.00不适其他否955859454044

延工设施479.5资本%用

4.764.79.85

程二0金、期及股东配套借款工程等基础设施工

程 PPP项目苍山污水资本处理484212136306

基础金、99.00不适

厂二其他否714.396912000.00

设施项目%用

期工628.67.00贷款

程 PPP项目项目浙建贷

（兰1748款、-

2545

溪）采矿980注册25.002036其他否8092在建

矿业业735.5资本%9400.15

有限9金、7.72公司股东借款

26113256

94959830

5174960

合计------6015----4283------

994.827.7

2.034.87

679

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

□适用□不适用公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

□适用□不适用公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

□适用□不适用

22浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

（1）募集资金总体使用情况

□适用□不适用

单位：万元报告期累计变累计变尚未使本期已已累计尚未使闲置两内变更更用途更用途用募集募集年募集方募集资募集资使用募使用募用募集年以上用途的的募集的募集资金用份式金总额金净额集资金集资金资金总募集资募集资资金总资金总途及去总额总额额金金额金总额额额比例向活期存可转换放于募

10000370166101638327

2023年公司债99117000.00%集资金0

0.96.96.17

券专项账户

10000370166101638327

合计--99117000.00%--0

0.96.96.17

募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2124号）的同意注册，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用网上资金申购定价发行的方式发行可转换公司债券100000万元。发行数量为1000万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，期限为6年。截至2024年1月31日，公司实际向不特定对象发行可转债募集资金总额共计人民币

1000000000.00元。扣除不含税承销费和保荐费5188679.24元后的募集资金为人民币994811320.76元，已由财

通证券股份有限公司于2023年12月29日存入公司开立在中国工商银行杭州市武林支行账号为1202021219900404307

的人民币账户；减除其他不含税发行费用人民币3641292.46元后，计募集资金净额为人民币991170028.30元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2023]000579号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2024年6月30日，公司对募集资金项目累计投入610169580.76元，其中：2023年使用募集资金人民币

240000000.00元；本年度使用募集资金370169580.76元。截止2024年6月30日，募集资金余额为人民币

386603883.33元。

（2）募集资金承诺项目情况

□适用□不适用

单位：万元承诺投截至期项目达项目可是否已募集资截至期资项目调整后本报告末投资到预定本报告是否达行性是变更项金承诺末累计

和超募投资总期投入进度(3)可使用期实现到预计否发生

目(含部投资总投入金

资金投额(1)金额＝状态日的效益效益重大变

分变更)额额(2)

向(2)/(1)期化承诺投资项目

1、施工

安全支2025年

24998.24998.

护设备否485004850051.54%12月310不适用否

6969

购置项日目

2、年产

15万方

2024年

固碳混4201.74201.7

否9745974543.12%12月310不适用否凝土制11日品技改项目

3、建筑2335.42335.4

否117551175519.87%0不适用否数字88

23浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

化、智能化研发与建设项目

4、偿还2024年

5481.029481.

银行贷否300003000098.27%12月310不适用否

808

款日承诺投

37016.61016.

资项目--100000100000----0----

9696

小计超募资金投向不适用否不适用否归还银行贷款

--00000.00%--------

（如有）补充流动资金

--00000.00%--------

（如有）超募资

金投向--0000----0----小计

37016.61016.

合计--100000100000----0----

9696

分项目说明未达到计划进2024年8月29日，公司召开第四届董事会第四十二次会议，第四届监事会第二十八次会议，审议通过《关度、预于部分募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目1施工安全支护设备购置项目达到预定可使用状态延期计收益

至2025年12月、募投项目2年产15万方固碳混凝土制品技改项目达到预定可使用状态延期至2024年12的情况月。

和原因

施工安全支护设备购置项目延期原因：受房地产行业调整影响，施工安全支护设备使用和租赁市场需求有所（含放缓，市场租赁价格和销售价格持续波动，且呈下降趋势。为加强物资周转效率、实现效益最大化，公司结“是否合内部、外部需求和价格变化，适当减缓采购进度。

达到预

年产15万方固碳混凝土制品技改项目延期原因：近年来，行业及市场经济环境复杂多变，周边区域商品混计效

凝土需求减缓，公司结合市场需求减缓了年产15万方固碳混凝土制品技改项目建设进度，尚未达到预定投益”选产目标。

择“不适用”的原

因）项目可行性发生重大不适用变化的情况说明超募资金的金

额、用不适用途及使用进展情况募集资不适用

24浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况募集资适用金投资项目先2024年4月23日，公司第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会二十四次会议审议通过了《关于以募期投入集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金合计及置换31763.01万元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

情况用闲置适用募集资金暂时2024年6月17日，公司第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于补充流使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金30000.00万元暂时补充流动资金动资金。截至2024年6月30日止，公司使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金金额为0元。

情况项目实施出现募集资不适用金结余的金额及原因尚未使用的募集资金尚未使用的募集资金活期存放于募集资金专项账户1202021219900404307用途及去向募集资金使用

及披露截至2024年6月30日止，本公司尚未使用的募集资金为383271740.00元，与尚未使用的募集资金账户中存在余额人民币386603883.33元的差异3332143.33元，差异原因：1、自开立募集资金账户累计利息收入的问题3334203.33元；2、自开立募集资金账户累计发生账户管理费用2060元。

或其他情况

（3）募集资金变更项目情况

□适用□不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用□不适用公司报告期未出售重大资产。

25浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

2、出售重大股权情况

□适用□不适用

八、主要控股参股公司分析

□适用□不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润浙江省建

--工集团有2000000368805920458217351106子公司建筑工程14621331284425

限责任公000.003593.10574.42426.42

69.3425.67

司浙江省一建建设集115015012167621664818476658748693054087537子公司建筑业

团有限公150.006209.94846.11013.988.745.59司浙江省二建建设集481207113099612008624577866515733481216392子公司建筑工程

团有限公40.009100.33418.37074.3851.0010.32司浙江省三建建设集680393415011331446502600114214598691099687子公司建筑工程

团有限公49.001006.84699.76688.6112.3618.31司新疆塔建三五九建235734636611653675075848602625525201933123子公司工程施工

工有限责47.00244.1899.1530.539.180.93任公司浙江省工业设备安300280061663357077272380750454186874901263子公司建筑安装

装集团有00.00999.4737.61514.656.409.65限公司浙江省建

投交通基--

1010000641259280040366925960

础建设集子公司建筑工程15319895251091

000.00928.7712.6223.03

团有限公4.41.73司浙江省建设装饰集200000036448924590397129894736465542675338子公司建筑装饰

团有限公00.00870.4677.32343.727.376.75司浙江建设

300000016595855132116624768647507943777545

商贸物流子公司建材贸易

00.00293.2030.22999.737.701.56

有限公司浙江省建设集团

21000000041394533444750258668826956801304767（香港）子公司建筑施工

港币040.3959.25309.803.639.90控股有限公司浙江浙建

400000028089761595179304456853222603990838

云采贸易子公司建材贸易

0.0078.6530.7994.843.290.07

有限公司

26浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

报告期内取得和处置子公司的情况

□适用□不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响安徽省争先建设工程有限公司新设对整体生产经营无重大影响浙江浙建产投发展有限公司新设对整体生产经营无重大影响浙江浙建工程设计有限公司新设对整体生产经营无重大影响浙江省建设机械钢结构有限公司注销对整体生产经营无重大影响主要控股参股公司情况说明

九、公司控制的结构化主体情况

□适用□不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、宏观经济政策风险

建筑行业与宏观经济运行情况及政策调整密切相关，公司主营业务业绩受国家宏观经济走势、产业发展政策、行业调控政策、基础建设投资规模、房屋建筑投资、城市化进程等因素的影响重大。为此，公司将对宏观经济走势及国家相关政策的变化进行合理预期并相应调整经营策略，控制外部风险，尽量降低宏观经济周期性波动及相关政策对公司经营的影响。

2、应收账款回收风险

建筑施工项目工期较长，工程付款与完工进度通常不能实现匹配；部分工程发包方付款意愿及付款能力不佳，导致公司应收账款回收不及时甚至发生坏账损失。为此，公司将继续密切关注应收账款的增减变动情况，通过加强合同管理，加强结算责任落实，增强催收清欠，强化应收账款整体性管控。

3、易涉诉风险

因建筑行业复杂性特点，公司在生产经营过程中可能发生发包方资金支付不及时、结算争议、工程质量争议等各类纠纷，在协商不得情况下，易发生诉讼、仲裁风险。为此，公司将通过信息化平台，积极跟进已发诉讼、仲裁案件进展，实现大数据管理，同时加大普法力度，将法务管理下沉至项目部，加强法务力量配备，不断完善法律风险管理体系。

4、市场竞争加剧的风险

建筑行业属于完全竞争性行业，市场规模庞大，行业集中度低，市场竞争激烈，导致市场份额争取愈加不易。为此，公司将积极推进建筑数智化、工业化建设，优化建筑施工方案，加强建筑施工过程管理，强化工程施工质量，同时坚持国企社会责任，提升市场品牌影响力，不断增强市场竞争优势。

5、履行业务合同过程中存在的价格风险

建筑工程施工合同按定价方式可分为可调价格合同和固定价格合同。可调价格合同依据实际工程量及工程施工时正在执行的定额标准进行结算，固定价格合同以合同约定的固定价格进行结算。可调价格合同可依据合同约定的方式进行调整，劳动力成本上升、通货膨胀等因素对可调价格合同影响较小。

由于固定价格合同的合同金额是以预估成本为基础确定，预估的过程涉及许多假设，包括对未来经济环境、劳动力成本、材料价格、人工及原料的取得的假设等，若上述假设不正确，可能造成预估成本的偏差。固定价格合同在执行过程中还可能受天气、技术问题等因素影响造成实际成本超过预估成本。此外，

27浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

若出现实际工作超过原定范围却无法获得客户相应补偿的情况，公司可能会面临项目成本增加、盈利减少的风险。

十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

□是□否

28浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

第四节公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期会议决议巨潮资讯网公司

2023年度股东大2024年06月172024年06月18年度股东大会54.18%第2024-041号公会日日告

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用□不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用□不适用姓名担任的职务类型日期原因

沈康明董事会秘书（代行）聘任2024年05月07日新增章磊董事被选举2024年06月17日新增赵珏监事被选举2024年06月17日新增叶秀昭监事会主席被选举2024年06月17日新增

陈海燕财务负责人（代行）聘任2024年06月27日新增因工作调整申请辞去潘建梦董事会秘书解聘2024年05月07日董事会秘书职务因控股股东内部工作甄建敏董事离任2024年06月17日调整不再担任公司董事因控股股东内部工作江建军监事离任2024年06月17日调整不再担任公司监事

因达法定退休年龄，方霞蓓监事会主席离任2024年06月17日不再担任公司监事会主席

因达法定退休年龄，王志祥财务负责人解聘2024年06月27日不再担任公司财务负责人

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□适用□不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□适用□不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

29浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

第五节环境和社会责任

一、重大环保问题情况上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

□是□否环境保护相关政策和行业标准公司严格执行各项行业标准和行业政策，所属城镇生活污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准（DB33∕2169-2018），以确保化学需氧量、氮、磷、等污染物达标排放。

环境保护行政许可情况

公司下属单位均严格执行排污许可证制度，按规定领取并更换排污许可证。长兴建投环保科技有限公司排污许可证发证日期为2022年11月25日，有效期限自2022年12月01日至2027年11月30日止。

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况主要污主要污执行的公司或染物及染物及排放口核定的排放方排放口排放浓污染物排放总超标排子公司特征污特征污分布情排放总

式数量度/强度排放标量放情况名称染物的染物的况量准种类名称

GB18918

-2002《城镇长兴建 COD ≤50位于长污水处

投环保氨氮直接排≤59890吨15000废水1兴县小理厂污无

科技有总磷入河道≤0.5/天吨/天浦港染物排

限公司总氮≤15放标准》一

级 A对污染物的处理

污水处理厂通过氧化沟生化处理后经二沉池沉淀，后经二级生化处理曝气生物滤池处理后进入高密度沉淀池沉淀，经深度处理和消毒后达标排放；在厂区内工艺段的构筑物加盖设施以收集处理废气，防止污染大气，运行正常。

突发环境事件应急预案

为了有效应对可能发生的突发环境事件，公司制定了全面的突发环境事件应急预案。预案不仅详细规定了应对各类环境突发事件的流程、措施和责任分工，还明确了预警机制、应急响应级别及后续处置方案。为确保预案的实用性和有效性，公司定期组织相关部门和人员进行预案的学习和解读，并严格按照计划安排进行应急演练。通过模拟真实场景下的应急处置，提升团队的协同作战能力和快速响应水平，以期在真实环境事件发生时能够迅速、有序地采取行动，最大限度地减少环境损害和社会影响。

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

30浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

2024年公司按要求及时足额缴纳环保税，无欠缴情况。

环境自行监测方案

按照环保部《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发【2013】81）相关要求，长兴建投环保科技有限公司委托第三方检测公司对煤山污水处理厂排放口水质每季度进行取样并检测污

染源相关指标的所有数据，同时按自行监测要求对厂内的噪声及废气情况进行检测并出具检测报告，并及时在浙江省重点污染源监测数据管理系统上公开。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况公司或子公司名对上市公司生产处罚原因违规情形处罚结果公司的整改措施称经营的影响地下室垫层浇筑施工工地未设置施工时，未采取浙江省建工集团硬质围挡，未采已整改，已缴纳湿水作业，导致罚款1.5万元无有限责任公司取有效防尘降尘罚款车辆行驶时施工措施场地扬尘飞扬未按规定利用和渣土运输车辆未

浙江省建工集团已整改，已缴纳处置施工产生的按至规定场所倾罚款30万元无有限责任公司罚款固体废物倒渣土渣土运输车辆未

浙江省建工集团处置超出核准范已整改，已缴纳办理相关处置手罚款15万元无有限责任公司围的建筑垃圾罚款续

浙江省建工集团未经核准擅自处未经核准擅自处已整改，已缴纳罚款21万元无有限责任公司置建筑垃圾置建筑垃圾罚款涉嫌生活垃圾分类投放管理责任

浙江省一建建设环境问题的行政已整改，已缴纳人未履行生活垃罚款5500元无集团有限公司处罚罚款圾分类投放管理责任

浙江省一建建设未编制建筑垃圾环境问题的行政已整改，已缴纳罚款10万元无集团有限公司处理方案报备案处罚罚款

浙江省一建建设未经核准擅自处环境问题的行政已整改，已缴纳罚款3万元无集团有限公司置建筑垃圾处罚罚款将建筑垃圾交由

浙江省一建建设环境问题的行政已整改，已缴纳未取得核准的单罚款30万元无集团有限公司处罚罚款位或者个人处置未按照规定取得证明在噪声敏感

浙江省一建建设建筑物集中区域环境问题的行政已整改，已缴纳罚款8.5万元无集团有限公司夜间进行产生噪处罚罚款声的建筑施工作业将工程渣土运至安徽省广德市一

浙江省三建建设未经核准擅自处已整改，已缴纳废矿处倾倒，一罚款35万元无集团有限公司置建筑垃圾罚款共运输520吨工程渣土倾倒输建筑垃圾未按规定利用或

浙江省三建建设（渣土）180已整改，已缴纳处置施工产生的罚款30万元无

集团有限公司方，占地面积90罚款固体废物平方米，高3米其他应当公开的环境信息无

31浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

□适用□不适用其他环保相关信息无

二、社会责任情况

一、社会公益责任

集团勇当浙江省共同富裕示范区建设排头兵，助力山区26县跨越式发展，高质量推进重大工程项目建设，投身各类公益慈善事业，展现浙建铁军担当。

集团积极响应省委省政府对服务“中小微”的号召，充分利用浙建集团供应链金融平台，通过“浙建 e链”、“浙建保函”等金融服务助力产业链上下游超 650家中小微企业解决融资难、融资贵问题，积极探索出一条通过数字普惠金融助力共同富裕示范区建设的有效路径。集团成立了助力共富示范区建设行动工作领导小组，制定专项方案，参与组建落地浙江未来社区股权投资基金。专班对接深化山区

26县合作，与柯城、开化、天台、龙泉、景宁、莲都、苍南等16个山区县建立了战略合作关系，目前

在山区26县投资总量达203亿元。截至2024年6月底，浙建云采数字平台累计入驻供应商124096家（山区26县供应商6031家）。今年新入驻供应商9102家，其中新入驻山区26县供应商656家。上半年平台累计中标金额303亿元，其中山区26县供应商19亿元。由集团投资设计建设运营的浙建金星培训中心落地开化县金星村2024年度1-6月份总营收92.01万元，客房出租率21.73%，营收接待8000人次，非营收接待6000左右人次（参观、学习、考察），截止6月30日，酒店在编人员17人，其中金星村及周边人员占88.2%（15人），解决村民就业的同时，增加了村民的收入。员工人均工资突破

28500元/年（含社保、工会等福利），为村集体增收10万余元（包括场地租赁、会议室出租、参观讲课费），带动周边民宿农家乐营收5万余元，实现了较好的社会效益。

2024年1-6月，集团向省、市慈善总会等组织捐赠220余万元，进一步履行好社会责任，服务国家大局，塑造责任国企形象，共同推进慈善事业发展。

二、安全责任

集团深入贯彻习近平总书记关于安全生产和应急管理的重要论述精神，认真落实省委省政府工作部署要求，牢固树立“两个至上”理念，切实把“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”要求落实落细落到位，大力推行风险分色系、分级别、分类别综合管理，不断强化专项整治与日常巡查工作，切实落实全员安全职责，有效防范化解重大安全风险。深入开展安全生产治本攻坚三年行动，制定“1+4+N”实施方案，细化制定安全生产 19项主要工作举措和 65个具体任务清单。举办了浙江省房屋市政工程全民安全素养提升行动现场观摩会暨“安全生产月”活动启动仪式、2024年“万人应急演练”启动仪式暨有限空间应急救援技能比武大赛。

三、环境责任

集团高度重视双碳工作，积极响应国家、省级地方政府以及国资委的相关工作要求，建立企业绿色低碳循环高质量发展理念，坚持以科技创新为核心竞争力，持续推动节能减排工作，助力行业、浙江省及国家绿色低碳转型，尽早实现双碳目标。集团实施“创新浙建”“数字浙建”科技创新发展战略，构建完善的科技创新体系，搭建了剩余工程物资处置与交易平台“咸渔台”，加强对建筑废弃物的分类、回收和利用，加快物资循环使用，从而减少巨大的资源浪费，降低废弃物对环境的污染，实现剩余工程物资的全链管理应用场景，做大循环经济。从全产业链发展战略布局，统筹策划布局节能减排工作，构建低能耗建设体系、发展绿色建筑和智能建造、降低碳排放等一系列政策措施。

32浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

集团在绿色建材、绿色施工、节能减排、废弃物管理、建筑工业化、智慧建造等领域加速发展；重

点加大建筑绿色节能环保技术的推广应用力度，大力发展资源节约型、高耐久性新材料、新设备、新工艺、新产品，完善并推广建筑碳信息“一码通”动态碳标签管理系统，积极推进建造全过程资源能源节约和综合循环利用，作为浙江省双碳实验室的发起单位之一，实施“低碳/零碳建筑关键技术及建筑高精度碳监测与动态碳标签管理平台研究和规模化转化应用”、“CO2捕集与资源化利用关键技术和装备”、“污废水减污降碳协同处理及再生利用关键技术”等多项科研项目研究与示范，助力碳达峰碳中和。

绿色施工作为建筑全寿命周期中的一个重要阶段，是实现建筑领域资源节约和节能减排的关键环节，也是完成建筑双碳任务重要环节。通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源并减少对环境负面影响的施工活动，加强实现节能、节地、节水、节材、节人和环境保护管理，积极创建省级绿色施工示范，

2024年1-6月，集团已验收省级绿色施工示范工程11项，“十四五”期间已累计在建及验收省级绿

色施工示范工程84项。

四、员工责任

集团开展“春送希望、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”和“送安全、送法律、送健康、送欢乐”

进工地的双“四送”活动，2024年元旦春节慰问12234人次，项目129个，共支付慰问金（品）

3057709.98元。

高质量抓好大学生招聘工作。以清单式、任务表一企一策落实2024年度人才目标。统筹抓好各类人才开发。新增认定入列省属企业高层次人才135人，1个国家级技能大师工作室。集团发挥好职业技能等级自主认定资质优势，为45名建筑工人申报了高技能人才，另新增省高技能领军人才1人、省高技能青年人才3人、浙江工匠6人、新时代突出贡献浙派工匠1人。集团所属浙江安装获评新时代浙派工匠培育突出贡献单位。牵头落实所属单位通用类课程共享培训15场次，涉及2125人次。依托两级各条线开展各类专业内训237场次，涉及14692人次。

五、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

2024 年上半年，集团作为山区 26县结对帮扶团组 A 类成员单位，持续结对云和县元和街道，通过

“直接拨付专项资金”“助推雪梨产业发展”“抓好乡村环境整治”“开展雪梨文化节”“派驻农村指导员”“驻村干部结对帮扶”等多种形式开展帮扶，助力村民村集体增收创富。2024年上半年集团采购帮扶产品150余万元，其中采购云和农副产品13万元，并制定年度资金帮扶方案，计划继续直接拨付120万元。同时，抓好雪梨文化广场和交易市场、村民住房外立面、村庄道路及河道等提升改造，有效改善了村容村貌，有效提振了村集体经济后劲。4月11日，浙江日报以《云和两百棵百年老梨树开出新花赴一场与梨花的浪漫约会》为题对“春赏梨花、夏游梨园、秋品梨果、冬尝梨酒”的梨庄村

文化之旅进行了专栏介绍。2024年上半年，集团荣获浙江省2023年度山区26县结对帮扶考评优秀荣誉1项。

在省外，集团积极助力四川省巩固拓展脱贫攻坚成果，深入推进东西部协作工作，自2021年与凉山州喜德县三个村分别签署“村企结对”帮扶协议后，坚持“一村一策”连续多年推动结对帮扶工作，抓好“民主村阳光玫瑰（葡萄）种植”“伍合村产业基础设施（道路）建设”“洛发村饮用水池维修加固”等帮扶项目实施和管理，在促进农产品种植销售、提升农旅产业升级、改善农村人居环境等方面取得了实际成效。

33浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

第六节重要事项

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

□适用□不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况自2023年10月19日起未来6个月内不以任何方式减持所持有的公司股份，且在自愿承诺不减上述承诺期间工银金融资产2023年10月持公司股份的内因浙江建投6个月内有效履行完毕投资有限公司19日

承诺送红股、转增

股本、配股等原因而增加的股份，对新增股份亦遵守前述不减持的承诺。

其他承诺自2023年10月17日起未来6个月内不以任何方式减持所持有的公司股份，且在浙江省财务开自愿承诺不减上述承诺期间

2023年10月

发有限责任公持公司股份的内因浙江建投6个月内有效履行完毕

17日

司承诺送红股、转增

股本、配股等原因而增加的股份，对新增股份亦遵守前述不减持的承诺。

承诺是否按时是履行如承诺超期未

履行完毕的，应当详细说明未完成履行的不适用具体原因及下一步的工作计划

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用□不适用公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

34浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

三、违规对外担保情况

□适用□不适用公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况半年度财务报告是否已经审计

□是□否公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用□不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用□不适用

七、破产重整相关事项

□适用□不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项重大诉讼仲裁事项

□适用□不适用

诉讼(仲裁)诉讼(仲裁)

诉讼(仲裁)涉案金额是否形成预诉讼(仲裁)审理结果及判决执行情披露日期披露索引

基本情况（万元）计负债进展影响况

2016年1月该案已由广于2022年3

22日，公司州市铁路运月30日向

下属子公司输中级法院法院申请强

浙江省建工立案受理，制执行，强集团有限责经建工申请制执行材料任公司（以财产保全，广州铁路法下简称建法院出具财院已签收并

工）就广州产保全裁审核通过，南沙商务机定，冻结南因几个原审巨潮资讯网二审判决，2024年04场项目的前5894.58否沙公司银行被告的二审公司2023维持一审。月25日期施工项存款判决书未签年度报告目，与广州58945833元收，需要公南沙商务机或保全等额告送达，因场有限公司的其他财此强制法院（以下简称务。本案将执行立案需南沙公司）于2020年6要等公告送签订《前期月30日上达以后。广工作合作协午9:30在州铁路运输议书》，双广州铁路运中级法院于

35浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

方初步确定输中级法院2022年5月的项目前期第六法庭开6日正式立合作内容为庭。因南沙案，案号：

项目场地内机场向法院（2022）粤的三通一平提出管辖权执55号。

工作，待项异议，原定建工接法院目前期相关于6月30通知后，于设计文件完日的开庭取2022年6月成后，双方消，广州铁16日和7月协商确定具路法院裁定8日向法院体的前期施驳回管辖权寄出合计

工范围；诚异议申请，954204.84信保证金6月19日收元收据，并

5000万元。到南沙机场于2022年7

协议签订向广东省高月21日收后，建工于院递交的管到该执行款

2016年1月辖权上诉项。后法院

29日向南沙状，8月10通知北京仁

公司缴纳了日收广东省和财富资产

5000万元诚高院驳回管管理中心信保证金。辖权异议裁（有限合此后，一直定。9月25伙）各合伙未能收到南日开庭，11人愿意履行沙公司的开月13日收1700万元付工通知。经一审判决款义务，故建工多方了书，判决确浙江建工分解，案涉项认案涉《前别开具420目已没有进期工作合作万、425行实施的可协议书》于万、405能。建工多2020年9月万、次向南沙公25日解除；442.669641司要求退还南沙机场向万元收据保证金，但建工返还诚（共均被以各种信保证金1692.66964理由推诿。5000万元及1万元，已因此，建工利息，新碧扣除于2019年航公司在7.330359万

12月向广州2000万元范元执行市铁路运输围内，仁和费），并于中级法院起财富在17002022年12诉，要求南万元范围月15日收沙公司返还内，南沙航到法院诚信保证金空公司在1692.66964并赔偿利息1050万元范1万元转损失；并起围内承担补账。2023年诉其股东要充赔偿责2月9日，求承担相应任。2021年浙江建工向责任。1月8日收法院申请追到上诉材加北京开航料，广州南通航投资中沙商务机场心（有限合有限公司、伙）、广州广州市新碧市碧桂园地航产业投资产有限公

有限公司就司、佛山市本案已提起成就双享投上诉，目前资有限公司等待二审法为被执行

36浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文院安排开人。4月25庭。二审法日，因未发院于2021现被执行人年12月21有其他可供

日、2022年执行的财

2月24日安产，广州铁

排两次开路运输中级庭，并于法院作出终

2022年3月结本次执行

28日向建工裁定书。

送达二审判2023年5月决书，驳回4日收到法上诉维持原院的裁定，判。建工于驳回了追加

2022年3月广州市新碧

30日向法院航产业投资

申请强制执管理有限责行。该案已任公司、广于2023年4州南沙航空月25日收产业投资管到法院作出理有限公司终结本次执股东为被执行裁定书。行人的申请。后浙江建工不服上述裁定，提起追加、变更被执行人异议之诉。

6月26日收

到广州铁路运输中级法院送达的两案传票及出

庭通知书，两案于8月

15日开庭。

2023年12月21日、

12月26日

分别收到

（2023）粤

71民初2

号、

（2023）粤

71民初3号

追加、变更被执行人异议之诉两案的一审判决，均被驳回诉讼请求。浙江建工已于2024年1月4日和8日针对两案提起上诉，广东省

37浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

高级人民法院已于2月

1日正式立案受理，3月4日收追加北京开航通航投资中

心（有限合伙）为被执行人异议之诉

【（2023）粤民终494

号】开庭传票，定于3月7日开庭，目前等待判决结果。另案追加广州市碧桂园地产有限公司和佛山市成就双享投资有限公司为被执行人异议之诉

【（2023）粤民终485

号】案件目前暂未收到传票。

2019年5月2019年12截至目前，

22日，建工月30日，中友自建期

向余杭法院余杭法院裁建工的优先申请中友公定宣告中友债权金额司破产，余公司破产。156626027.杭法院于目前，中友25元，分配2019年6月公司相关资比例100%，

14日受理，产均已在淘已全额获得

并于同日指宝司法拍卖分配；普通

定了破产管网成交，其债权金额理人。建工中车辆2辆96384521.9于2019年9成交金额分0元，第一巨潮资讯网

月25日完别为4.9万破产程序进次分配比例2024年04

51716.55否公司2023

成债权申元和11.8行中51.79%，分月25日年度报告报，申报金万元；红木配金额额共计家具成交金49917543.8

51716.5535额为36.329元，第二

98万元，第万元；摩托次分配比例

一次根据法车1辆成交5%，分配金院生效判决金额为17.5额

申报债权金万元；两块4819226.1

额为土地使用元，均已获

25758.9133权、地上建得分配。续

2万元，第筑物及办公建期债权中

二次针对项设备等成交的优先债权目续建部分金额为22852万元

38浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

申报债权金184581.050及普通债权额为7万元。上12858820.9

25957.6402述资产处置1元对应的

78万元。管金额合计清偿款建工

理人于2019184651.570指定支付至年10月47万元。省杭州余杭乔日向建工出建工债权包司国际商贸具债权审查括自建期债城建设发展单，临时确权和续建期有限公司账定建工的债债权两部户以归还垫

权额为分：自建期付款，此笔

51716.5535债权合计款中优先债96万元（其2.53亿元，权部分已全中25957.65其中优先债额获得分

万元为共益权1.57亿配，普通债债权部分，元，普通债权部分已按该部分为余权0.96亿56.79%的比杭区政府为元；续建期例获得分

复建工程投债权合计配，共分配入的资金，2.53亿元，金额以浙江建工其中优先债235822524.的名义申报权2.40亿39元。续建债权，但最元，普通债期质保金管终资金归属权0.13亿理人已向建于余杭区政元。根据第工支付府）。2019二次债权人9622247.08年10月15会议表决通元，剩余质日召开第一过的债权分保金

次债权人会配方案，普2413929.92议，对债务通债权首次元已于2024人财产管理清偿比例为年3月29及变价方51.79%。浙日到期，建案、债权人江建工已收工已向管理会议组织及到自建期债人申请返

表决规则、权所有分配还，目前正债权人委员款项2.065在协商管理会组成方案亿。2021年人报酬，待及议事规则5月27日我金额确认后等进行表司收到续建返还。综决。后经审期优先债权上，目前合计，中友公962.22万计回款司明显资不元。456807568.抵债。201971元（含建年12月30工指定支付日余杭法院款项），尚裁定宣告中余

友公司破49617978.3产。5元未回款（其中应当直接支付至建工的清偿款为

44061681.8

3元）。经

与管理人沟通，后续预计还会有第

三次分配，

39浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

但金额估计较小。截至

2024年3月

管理人称暂时不会启动

第三次分配程序。

建工中标成2019年12成都市中级

都尚岭置业月中旬，建人民法院于有限公司工向法院提2022年3月（以下简称交了造价鉴4日对该案尚岭公司）定申请，现立案强制执的项目后，法院已通知行，并于双方签订于2020年1二审判决判2022年3月《建设工程月16日选决尚岭公司4日作出该施工合取鉴定机向建工支付案由四川省同》、《补构，由于建工程款邛崃市人民充协议》。工保全查封3797.58万法院执行的后，建工与了尚领置业元及利息，裁定，目前尚岭公司、案涉项目约退还履约保该案正在执重庆金阳房1100套房证金20万行中。2022地产开发有产，购房人元，赔偿律年7月13限公司（以提出了执行师费损失25日，成都市下简称金阳异议，建工万元，支付武侯区人民开发公司）正在积极处鉴定费85法院受理了签订《担保理中。经重万元；确认成都尚岭置协议书》，庆市南岸区建工在尚岭业有限公司约定金阳开人民法院确公司欠付工的破产清

发公司对尚认，金阳开程款算。2023年岭公司向建发公司破产3797.58万2月10日，工履行义务管理人已经元的范围内召开了第一

提供连带担确定，现进享有建设工次债权人会巨潮资讯网

2024年04保责任。建6510.37否入司法鉴定程价款优先议。破产程公司2023月25日工依约进场阶段。2021受偿权；确序进行中。年度报告施工，施工年3月15认金阳开发2023年10期间，尚岭日建工收到公司对尚岭月8日召开公司未按照鉴定意见公司不能清了第二次债合同约定支书。2021年偿部分的损权人会议，付工程进度3月26日法失承担二分后建工对华款，致使工院进行了第之一的赔偿润渝康资产地缺乏建设二次复庭，责任；确认管理有限公资金数次停重庆银行作在重庆银行司提起破产工。2015年为有独立请抵押权未消债权确认之

7月9日，求权的第三灭的情况诉，2023年

建工与尚岭人参加了诉下，其享有12月28日公司签订讼，主要是的抵押权顺成都市武侯《补充协议对鉴定结论位优先于建区人民法院

（二）》，等进行了质工享有的建已正式立案

对尚岭公司证，就建工设工程价款受理，2024欠付的垫资是否享有优优先受偿年1月29款、进度款先权，优先权。已申请日已开庭，及资金占用权的顺位、强制执行2024年7月费、违约金重庆银行能1日收到一

作了约定；否作为有独审判决书，

2016年8月立请求权的驳回建工诉

4日，双方第三人，金讼请求。建

又签订了阳公司的担工不服一审《补充协议保责任是否判决，提起

40浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

（三）》，成立等争议上诉，2024对复工安焦点进行了年7月30排、已完成辩论。2021日收到二审的工程量及年4月23受理文书。

应付的工程日进行了第进度款等作三次复庭。

了约定。之2021年5月后，尚岭公6日收一审司陆续支付判决书，判了建工拖欠决尚岭公司工程进度向建工支付

款、停工损工程款

失、资金占3797.58万

用费、违约元及利息，金及复工后退还履约保至竣工期间证金20万

的工程进度元，赔偿律款。师费损失25万元，支付鉴定费109万元；确认建工在尚岭公司欠付工程款

2590.58万

元的范围内享有建设工程价款优先受偿权；确认金阳开发公司对尚岭公司不能清偿部分的损失承担二分之一的赔偿责任；确认在重庆银行抵押权未消灭的情况下，其享有的抵押权顺位优先于建工享有的建设工程价款优先受偿权。建工对判决的资金利息计算基

数和标准，优先权的顺序及重庆银行的独立请求权的问题不服，已经于2021年5月14日向四川省高级人民法院提

41浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文起上诉。

2021年8月

9日二审法

院进行了第

一次开庭，庭审围绕欠付工程款的利息计算方式，索赔金额是否已支付，优先受偿权的范围是否包含索赔金额1207万元，重庆银行基于抵押的优先受偿权是否因同意销售抵押物而涤除，重庆银行是否就本案有独立的请求权，尚岭公司主张扣除20万元场租费是否有法律和

事实依据、鉴定费用的分担等问题进行了审理。四川省高级人民法院于2021年10月8日作出二审判决，成都市中级人民法院于2022年3月4日立案强制执行。

2018年5月立案后建工一、满洲里因乾有公司

8日，建工申请财产保乾有国际宝未履行生效

与满洲里乾全和造价鉴玉石交易有判决，浙江有国际宝玉定；限公司于本建工于2023

石交易有限2021.6.10判决生效之年12月12公司签订了开庭；日起十五日日向呼伦贝

施工合同，2021.7.9法内向浙江省尔市中级人巨潮资讯网

2024年04

约定由建工6726.35否院摇号确定建工集团有民法院申请公司2023月25日承包国际宝鉴定机构为限责任公司强制执行。年度报告玉石加工项呼伦贝尔筑支付欠付工呼伦贝尔市目。由于乾信工程项目程款中级人民法有公司一直管理有限公38771868.院受理浙江未付进度司；99元及逾期建工的执行款，导致自2021.8.5收付款违约申请后已经

2018年季节保全裁定金，以欠付于2024年2

42浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

性停工至书，法院保工程款月22日裁

2019年6全了乾有公37440571.定冻结了乾月，工程一司名下土地44元为基有公司的银直处于停工使用权（价数，支付自行账户。现状态。2019值940.55582019年12由于乾有公年6月21万元）。现月25司除了案涉日满洲里市处于鉴定程日起至付清工程占用范人民政府向序中。之日止按照围内的土地建工发函，2022.1.10同期全国银使用权和在称乾有公司收工程造价行间同业拆建工程外，已呈报转让鉴定报告；借中心公布没有发现有

此项目的报2022.1.18的贷款市场其他财产，告，政府决收新传票报价利率计土地使用权定由国有企2.17开庭；算的利息；已经由法院业承接，为受相关环境以1331297.查封。

了不影响工影响向法院55元停工损程建设进提交延期开失工程价款度，要求建庭申请和线为基数，支工继续施上开庭申付自2021工。于是建请；原告方年3月29工于2019代理人目前日起至付清

年6月25无法联系，之日止按照日复工继续法院无法送同期全国银

施工至2019达传票，开行间同业拆年11月15庭时间取借中心公布

日冬季停消，再次向的贷款市场工。后乾有法院提交延报价利率计公司未能实期开庭申请算的利息；

现项目转及线上开庭二、原告浙让，资金链申请。已与江省建工集断裂，未支法院沟通尽团有限责任付工程款，快开庭。公司对巳完导致工程停2022.5.23工部分的工工至今。建收一审判决程折价、拍工遂向呼伦书。我司不卖的价款享贝尔市中级服一审判有优先受偿

人民法院起决，于6月权。三、诉，请求判6日寄送上驳回原告浙决解除施工诉状。江省建工集合同；支付2022.7.13团有限责任已完工程款收上诉费交公司其他诉

4000.52万纳通知，已讼请求。

元、逾期付缴纳上诉款违约金费。

（暂计2023.1.5电

1872.31万话查询二审

元）、停工已立案。

期间的损失2023.2.14

144.23万律师收到法

元、合同解院口头通知

除后的损失3.3开庭；

709.27万3.3已开

元、确认优庭，本次开先受偿权。庭，满洲里诉讼标的合乾有国际宝

计6726.35玉石交易有万元。限公司法定代表人张林

43浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文未到庭，也没有委托其他代理人出庭，人民法院依法缺席审理。庭审主要围绕《建设工程施工合同》

的效力、逾期付款违约金的起算时

间、合同解除后的索赔是否应予支持三个争议焦点来进行。代理律师对合同解除后的索赔金额逐一向

法庭说明，

2023年9月

22日法院作

出二审判决。

浙江建工与本案双方达已对永新公永新公司于成调解结司申请强制

2016年9月案，调解结执行，目前

10日签订果：1、兰浙江建工就《建设工程州永新公司案涉工程一施工合支付建工工层商铺已向同》，约定程欠款法院申请评由浙江建工97973596.4估及拍卖。

承建东瓯世3元、保证2022年2贸广场项目金5000000月，建工收（以下简称元，上述两到评估报“案涉项笔利息暂计告，评估结目”）。案至果明显高于涉项目于2021.6.10资产实际价

2017年5月诉讼阶段已日为值，故建工

巨潮资讯网

1日开工，调解结案，2838365.9就评估结果2024年04

10978.21否公司2023

2018年12正在执行阶元，上述共提出异议申月25日

年度报告月28日永段计请。2022年新公司出具105811962.3月10日，竣工报告同3元，永新建工收到评意该工程竣公司于2021估公司的工验收合年6月10《异议答复格，但至今日前一次性函》。目前案涉项目未付清；2、执行法院还办理竣工验永新公司若未就该异议收备案手不能按时付作出书面回续。2019年清，则承担复。

1月8日，自2021年6因已查封的

案涉项目投月11日至一层商铺未

入实际使完全清偿之进行测绘，用。2021年日止的利息每间商铺无

1月16日，损失，利息法单独估

44浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

浙江建工与按年利率6%价，法院告永新公司确计算；3、知无法分割定结算价为建工在未付拍卖。出于

35800万工程款中院年度结元。2021年97973596.4案率考虑，

2月7日，3元范围经与法院沟

浙江建工与内，对承建通决定对本永新公司在的东欧世贸次执行采取

结算价的基广场项目折终结程序，础上商定，价或拍卖、终本后法院扣除水电、变卖的价款承诺我司可

甲供材、税享有优先于在掌握新的

金等费用，抵押权和其财产线索后最终结算价他债权的受随时申请恢

为偿权；4、复执行，原

35301.1386案件受理费来的查封措

18万元。目由永新公司施仍然有

前永新公司承担。效。目前经已支付专题会研

25503.7789讨，拟引进

75万元，剩第三方资产

余工程款公司对不良

9797.35964资产进行处

3万元未支置，尚在磋

付及500万商中。2023元履约保证年8月浙江金未退还。建工于2023由于目前永年10月申新公司资金请恢复强制紧张，浙江执行程序，建工起诉永同时向法院新公司，要提交了评估求其支付欠及拍卖申

付工程款请，目前处

9797.35964于容积率评

3万元、返估阶段。

还500万元2024年3月履约保证13日评估报金，及相应告已出具，利息，并确目前待异议认浙江建工期结束后申对以上欠付请拍卖。

工程款本金2024年5享有优先受月，浙江建偿权。工对案涉房产申请挂网拍卖，后经历两次流拍后，鉴于被执行人无其他可供执行的财产，

2024年7月

23日，法院

向浙江建工送达执行裁定书，裁定书载明拍卖

45浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

的房产将以二次拍卖保留价

145657976.

8元交付浙

江建工以抵偿相应的债权。

调解书签订后，被告拒不履行调解书约定的义务；一建遂向法院申请

2012年5强制执行，月，公司下后一建得属子公司浙知，被告将江省一建建4#、14#房设集团有限产出售小业公司（以下主。因被告简称一建）无可供执行调解书确认

与被告淮北财产，2018被告拖欠一

唯一置业有年5月，法建工程款限公司就淮院裁定终结

12547.86万

北金汇花园执行本案。

元；以金汇项目签订建案涉项目于

花园4#、设工程施工2019年由淮

14#、19#房合同，合同北市政府接产折价

暂定价管，已经召

15951.86万

21000万开债权人沟

元用于支付元，工期通会并成立调解结案，一建工程

480天。合工作组，由

2014年8款；扣除欠巨潮资讯网

同签订后，政府工作组2024年04

14422.09否月，安徽省付的工程款公司2023

一建积极履牵头，要求月25日高级法院出后，剩余年度报告行施工义一建将工程

具调解书3404.0039务，截止起未完部分做万元用于支诉之日，一好，然后工付调解书签建总计完成作组会同被订后的工程工程造价告相关人员款，多退少

25713.53万偿还一建部补。如按调元，但被告分债务。

解书约定履仅支付工程2022年3行，一建放款13165.67月，一建向弃违约金和万元，无故淮北市政府逾期付款利拖欠一建工发送了情况息的主张。

程款报告，请求

12547.86万协助办理19元，虽经一号楼等不动建催促，被产权登记等告仍未付事宜，推动款，故一建款项回收。

起诉。2022年8月，双方与会，工作组要求一建继续完成项目剩余施工内容，关于19

46浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

号楼不动产登记由一建提供相应内容于项目所在地街道办进行确权。

目前该项目的大证和初始登记已办理完毕，小证均未办理。一建于

2022年12月20日已向安徽省高级人民法院重新申请强制执行，法院反馈因申请人数较多，需等待确认整体申请人情况及申请执行金额后再行处置。2023年

8月与政府

工作组对接，经淮北市领导会议批示政府工作组，全力配合浙江一建处理好金汇广场后续工作，目前项目外电接入工程已基本完工，但供电局还未通电，政府工作组与供电局协商解决中，待通电完成后我方将进入调试阶段预计一个月完成，验收调试完毕后政府工作组将配合办理19号楼不动产登记。2023年11月，浙江一建向淮北市中级人民法院申

47浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

请恢复执行金汇广场19号楼，目前因项目消防验收及土地质押问题无法办理19号楼分户产权证。2024年1月金汇广场经过消防初验存在部分电气元件老化问题，为确保淮北金汇广场项目消防

验收通过，已通过淮北工作组提报淮北市相山区职能部门，目前正在协调更换。

2011年5月2017年7月二审判决

23日，三建12日，根据后，已于

与被告二陕三建申请，2021年2月西林凯置业陕西省高级一审判决凯1日向陕西发展有限公人民法院出创公司支付省高级人民

司签订陈扬具（2015）工程款法院申请强

世纪城小区陕民一初字13280.1068制执行。

（陈扬新第00030号44万元及利（诉讼中过界）工程民事裁定息，三建在程中已财产《建筑工程书，裁定冻13280.1068保全：已向施工合结两被告名44万元工程陕西高院申同》，2012下14000万款范围内享请冻结了凯年10月16元的银行存有优先受偿创置业3个日，被告二款，368套权，凯创公账户、林凯向三建发送住宅房屋及司返还履约置业1个账《债权债务土地。2019保证金500户，共冻结巨潮资讯网

2024年04

转让通30640.23否年12月27万元及利808万元，公司2023月25日知》，2012日陕西省高息。三建移查封凯创置年度报告年11月15级人民法院交工程资料业陈杨新界日，三建与出具和开具发项目未出售被告一咸阳（2015）陕票。二审驳房屋住宅和凯创置业有民一初字第回上诉，维商铺共394限责任公司00030号民持原判。套及其对应签订《建筑事判决书。2021年6月的土地）。工程施工合双方均不服18日最高人2021年6月同》，截至一审判决，民法院驳回2日执行回

2014年12分别向最高咸阳凯创置款月5日，两人民法院提业有限责任8419850.38被告共计支起上诉。公司的再审元。现对无付三建工程2020年5月申请。争议的查封款31035万11日最高院房产申请司元，代付款下达受理通法拍卖程项675万知书，案号序。

48浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文元，尚欠工（2020）最经法院调查程款高法民终确认后，就

23554.8021483号。无争议的万元。三建2020年12290个车多次与两被月30日，位，19套商告协商未最高人民法铺，2套住果，遂于院作出民事宅先行进行

2015年7月判决，驳回评估和拍

7日向陕西上诉，维持卖，评估公

省高级人民原判。2021司查阅双方法院提起诉年3月18提交相关资讼，要求两日咸阳凯创料及勘察现被告支付剩置业有限责场后，对上余工程款及任公司向最述财产的评利息。后凯高人民法院估价为创公司亦提提出再审申61076400起反诉。请，案号元。上述财

2019年12（2021）最产于2022月27日陕高法民申年11月28西省高级人2950号。日进行了一民法院出具拍，起拍价

（2015）陕为评估价民一初字第61076400

00030号民元，在一拍

事判决书，期限内无人判决凯创公竞买；咸阳司支付工程中院于2022款年12月24

13280.1068日对上述财

44万元及利产进行了二息，凯创公拍，二拍价司返还履约格为评估价

保证金5009折，即万元及利54968760息。元，在规定期限内仍无人竞买。因上述财产二拍流拍，公司根据法律规定向法院申请以二拍价格以物抵债，咸阳市中级人民法院于2023年1月30日作出

（2022）陕

04恢85号

之二执行裁定书，裁定拍卖资产作价54968760元交付公司抵偿债务。

剩余工程款尚在执行当

49浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文中。针对小区业主有异

议的房产，现处执行异议中。其中

11户业主在

缴纳购房尾款合计272万余元，该部分款项法院已向我司发放。同时我司亦向法院提起申请追加咸阳凯创置业有限责任公司股东侯建忠为被执行人的执行异议之诉，一审已判决同意追加被执行人，二审维持原判。

2021年8月

申请冻结了浙江建工诉成都市南洋成都市南洋置业有限公置业有限公司银行账户司案，浙江以及房产2023年5月建工与成都

585套202112日召开了

南洋置业于年10月26成都南洋置

2017年7月

日进行了第业有限公司签订了有关

一次开庭，申请破产预被告开发建开庭主要进重整一案听设的“领航行了质证和证会；2023中心”总承争议焦点归年7月26包项目的建纳，争议焦日我司向破设工程施工

点主要为：产法院申报

合同（以下实施合同及二审判决驳了债权。巨潮资讯网简称合2024年04

11196.02否系列补充协回上诉，维2024年3月公司2023同），由浙月25日议是否无持一审判决19日收到成年度报告江建工承担效，工程款都市成华区该项目的施实际付款金人民法院受工总承包任

额（对方主理成都市南务。截止张1300多洋置业有限

2021年6月

万的履约保公司破产重

16日，浙江

证金利息系整的裁定。

建工已完成支付的工程破产程序进产值款），是否行中，浙江

17402.5893

达到合同应建工已申报万元，但南付的节点，债权。

洋置业仅支应付进度款付了金额

3068.75万

等;2022月元。

1月26日进

行了第二次

50浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文开庭，主要针对应付款

金额、是否到达支付节点，履约保证金是否已

支付利息、是否享有优先权等问题进行了调查和辩论。

2022年10月28日收一审判决书，支持了浙江建工工程款及利息共计

11265.1925

66万元，因

工程尚未竣工验收，法院暂未支持优先权的请求；对方上诉。2023年

6月16日收

二审判决书。

浙江建工诉浙江建工于一审法院判诉讼保全情

威海国盛润2022年3月决:况：浙江建

禾置业有限8日缴纳诉一、国盛公工申请保全公司案，浙讼费，尚未司于判决生威海国盛润江建工承建通知开庭日效后十五日禾置业有限施工。2016期。威海市内支付浙建公司年12月双中院于2022公司工程款201941677.方签订建设年4月13135394288.77元的财

工程施工合日开庭审理08元及利产，法院对同，暂定造此案，因双息(以应查封了其价方证据较135394288.名下105处

372675558多，本次开08元为基不动产。

元，建筑面庭双方主要数，自执行进展情积约19万为核实证2022年况：2023年巨潮资讯网

2024年04平方。项目20194.17否据，未实际3月3日起6月6日向公司2023月25日

于2017年3审理，尚未至实际付款法院申请强年度报告月开工，目确定下次开之日止，按制执行；

前 A 座地上 庭时间。威 每日万分之 2023 年 12

27层主体结海市中院自一标准计月25日收

构已经验2022年4月算);二、执行终本裁收；内墙抹13日起，先浙建公司在定。据分公灰完成至25后三次开庭上述工程款司了解，国层；卫生审理此案，135394288.盛公司债方间、阳台防因双方对部08元范围较多，牵涉水及保护层分工程造价内，对其施面较广，从完成至24及窝工损失工的金海滩维稳的角度层；卫生间无法达成一1号工程折出发，目前厨房给排水致意见，我价或者拍卖政府、法院管道安装完方已提交鉴的价款享有正主导破产

51浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

成、4-6层定申请。优先受偿重整。为盘消防支管完2023年3月权;三、浙活项目，已

成、喷淋主6日收一审建公司于判引进较有实

管道1-16判决书，浙决生效后十力的重整层完成；外江建工已上五日内按照方，并把其墙保温、门诉。2023年工程造价对中的一栋楼窗、地暖工5月24日收应税率向国由公寓性质程建设单位二审判决盛公司开具变更为住已分包。B 书。 449206837. 宅，促进后座地上302续开发建

层：主体结元工程款发设。根据律构完成至23票;四、驳师分析意层，回浙建公司见，现保全裙房主体结其他诉讼请资产价值可

构全部完求;五、驳以覆盖最终成；幕墙回国盛公司判决金额，工程建设单其他反诉请判决结果支位已经分求。如果未持浙江建工包。C 座地 按判决指定 优先受偿上30层，的期间履行权，对浙江主体结构已给付金钱义建工有利。

经验收。内务，应当按目前处于预墙抹灰完成照《中华人重整阶段，至完成；卫民共和国民浙江建工已生间、阳台事诉讼法》申报债权。

防水及保护第二百六十

层完成至24条规定，加层；卫生间倍支付迟延厨房给排水履行期间的管道安装完债务利息。

成、6-7层案件受理费消防主管完1051508

成、喷淋支元，浙建公管道6层完司负担成，走廊桥346511架6-22层元，国盛公完成。；外司负担墙保温、门704997元;

窗、地暖工保全费

程建设单位5000元，已分包；地由国盛公司

下工程2负担;鉴定层，主体结费1800000构全部完元浙建公成，二次结司、国盛公构完成司各负担

70%；消防900000元;

主管道完成反诉费

A 座负一 70900 元，层。截止浙建公司负

2021年6担100月，原告实元，国盛公际完成工程司负担量所产生的70800元。

工程款项共二审判决驳

计人民币回上诉，维

385361677.持一审。

77元；截止

52浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

2020年9月，被告累计支付原告工程款项人民币

183420000元，尚欠人民币

201941677.

77元未支付。

浙江建工诉一审法院判

启东勤盛置决:被告启业有限公司东勤盛置业案，2017年有限公司于

5月27日，本判决生效

浙江建工与后十日内给启东勤盛置付原告浙江业有限公司省建工集团签订《恒大有限责任公海上威尼斯司工程款标段五（3-浙江建工于58123524.3

2地块）主2022年4月9元。

体及配套工24日网上立二、被告启程施工合案；2022年东勤盛置业同》（以下5月13日收有限公司于简称“施工诉讼费缴费本判决生效合同”），通知；5月后十日内给启东勤盛置19日完成诉付原告浙江

业有限公司讼费缴纳，省建工集团将恒大海上目前处于法有限责任公威尼斯标段院审查保全司逾期付款因两被告未

五（3-2地阶段。12月利息履行生效判块）主体及8日已开庭9242048.11决，浙江建巨潮资讯网

2024年04配套工程项14814.82否（庭前会元，以及:工于2024公司2023月25日目发包给原议），因双以年6月24年度报告告。施工合方未完成结36443010.1日申请强制同中对工程算，进度资7元为基执行。

内容、承包料无恒大盖数，自2024范围、合同章确认，变年3月12价、工程款更诉请为以日起至实际支付方式等未兑付商票给付之日

内容作出了诉讼。2024止，按9%年明确约定。年4月25利率标准计后在施工合日一审开算的利息:同的履行过庭。2024年以5000000程中，原被5月22日收元为基数自告双方就案一审判决2021年10涉项目的维月19日起

保修、合同至实际给付

奖励、增加之日止以

合同额、商8619527.71

票贴息、支元为基数自付工程进度2021年11款、项目设月12日起计施工采购至实际给付

变更等事项之日止，以共签订151240000元

53浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

份补充协为基数自议。2021年12上述施工合月27日起

同签订后，至实际给付案涉项目之日止，以

912#、3060986.68

913#、915#元为基数自

单位工程于2022年6月

2017年7月26日起至实

10日开工，际给付之日

2020年6月止，以

29日竣工验3760000元收。案涉项为基数自目909、2022年8月

910、916-28日起至实

921#单位工际给付之日

程于2017止，均按全年8月10国银行间同日开工，业拆借中心

2020年10公布的同期

月15日竣贷款市场报工验收。案价利率标准涉工程均已计算的利完成竣工验息。

收备案和移三、原告浙交手续。原江省建工集告已于2021团有限责任年9月28公司对上述日向被告提第一项未付交工程结算工程款

书及完整的58123524.3

结算资料，9元范围内案涉工程结就恒大海上算送审总造威尼斯标段

价为五(3-2地

585303970.块)主体及

62元。截至配套工程项起诉日，被目工程项下告欠付原告未出售房屋的结算价款享有建设工总计为程价款优先

148148169.受偿权。

68元。四、驳回原

告浙江省建工集团有限责任公司的其他诉讼请求。

浙江建工诉浙江建工于一审法院判

启东通誉置2022年4月决:仍在履行

业有限公司24网上立一、被告启期，待履行案，2017年案；2022年东通誉置业期满后如符巨潮资讯网

5月27日，6月22日收有限公司于2024年04

7596.64否合条件，将公司2023

浙江建工与诉讼费缴纳本判决生效月25日向法院提交年度报告启东通誉置通知及保全之日起十日强制执行申业有限公司费用缴纳通内向原告浙请。

签订《恒大知.6月23江省建工集海上威尼斯日完成保全团有限责任

54浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文标段五（6-费缴纳；6公司支付工

1地块）主月28日完程款

体及配套工成诉讼费缴23168515.9程施工合纳；7月286元及利息同》（以下日收保全裁(1.以简称“施工定、传票，2252697.83合同”），8月30日上元为基数，被告将恒大午9点开自2021年3海上威尼斯庭。2023年月21日起标段五（6-2月3日鉴至2021年8

1地块）主定费已缴，月7日

体及配套工鉴定中。6止:2.以程项目发包月19日收8031097.83给原告。施一审判决元为基数，工合同中对书，我方已自2021年8工程内容、上诉，经二月8日起至承包范围、审法院审实际给付之

合同价、工查，2023年日止，1-2程款支付方11月14日项均按年利

式等内容作裁定发回重率9%计出了明确约审。2024年算;3.以定。后在施7月24日收2979100.93工合同的履发回重审一元为基数，行过程中，审判决。自2021年原被告双方10月13日就案涉项目起至2021

的维保修、年11月30合同奖励、日止;4.以

增加合同4924560.93

额、商票贴元为基数，息、支付工自2021年程进度款、12月1日起项目设计施至2022年5工采购变更月26等事项共签日止;5.以

订14份补7251514.51充协议。元为基数，上述施工合自2022

同签订后，年5月27案涉项目日起至2022

902、903、年5月31

905、901单日止;6.以

位工程于13087894.5

2017年7月1元为基数

10日开工，自2022年6

2020年6月月1日起至

29日竣工验2022年6月收。案涉项16日止;7.目906-908#以

单位工程于15033354.5

2017年8月1元为基

10日开工，数，自2022

2020年10年6月17月15日竣日起至2023工验收。案年6月7日涉工程均已止;8.以

完成竣工验15137418.1收备案和移3元为基

55浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文交手续。原数，自2023告已于2021年6月8日年9月28起至实际给

日向被告提付之日止，交工程结算以上3-8项书及完整的均按中国人

结算资料，民银行公布案涉工程结的一年期存

算送审总造款利率/365

价为天计算);

366381094.二、原告浙

40元。截至江省建工集起诉日，被团有限责任告欠付原告公司就其承的结算价款建的启东恒总计为大海上威尼

75966426.1斯标段五

6元。(6-1地

块)902#、

903#、

905#-

908#、901#

商业、地下室主体及配套工程在折价或者拍卖的价款在

23168515.9

6

元范围内优

先受偿:

三、被告启东通誉置业有限公司于本判决生效之日起十日内向原告浙江省建工集团有限责任公司支付赶工奖

6120353.09

元及利息

(1.以

960000元为基数，自

2021年3月

26日起至

2021年3月

30日止;2.

以1320000

元为基数，自2021年3月31日起至

2021年4月

10日止:3.

以

56浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

2573438.02

元为基数，自2021年

4月11日起至2021年7月13日止;4.以

3267422.13

元为基数，自2021年7月14日起至2021年8月6日

止;6.以

5762860.98

元元为基数，自2021年8月8日起至实际给

付之日止，以上

1-6项均按

年利率9%

计算;7.以

357492.11

元为基数:自2021年

11月27日起至实际给付之日止，按中国人民银行公布的一年期存款利率

/365天计

算);

四、驳回原告浙江省建工集团有限责任公司的其他诉讼请求

浙江建工诉浙江建工于生效判决：

武汉巴登城2022年3月一、解除原投资有限公25日网上立告浙江省建因两被告未

司（以下简案；4月20工集团有限履行生效判称“被告日已向武汉责任公司与决，浙江建

1”）、广中院提交立武汉巴登城

工于2024东贸琪投资案并被受投资有限公年6月24巨潮资讯网有限公司理；4月21司签订的2024年04

25340.95否日线上申请公司2023（以下简称日收缴费通《武汉恒大月25日执行，法院年度报告“被告知，4月27旅游科技城于2024年7

2”）案，日完成诉讼首期项目住

月3日执行

2018年8月费缴纳。5宅6#地块、立案，目前

10日，浙江月20日完公建2#地块执行中。

建工与被告成保全保险及5#地块公1签订《武缴费；6月寓主体及配汉恒大旅游21日收法院套建设工程

57浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文科技城首期保全缴费通施工合同》

项目住宅6#知；7月14及补充协

地块、公建日反馈冻结议；二、被

2#地块及5#裁定，轮候告武汉巴登

地块公寓主冻结城投资有限

体及配套建4548.98万公司于本判设工程施工元。2023年决生效之日合同》（以1月10日已起十日内向下简称“施开庭，待双原告浙江省工合方对账。建工集团有同”），被2023年10限责任公司告1将武汉月25日收支付工程款

恒大旅游科一审判决，240085882.技城首期项一审判决：2元及逾期

目住宅6#地一、解除原付款违约金块、公建2#告浙江省建（逾期付款地块及5#地工集团有限违约金以

块公寓主体责任公司与240085882.及配套建设武汉巴登城2

工程项目发投资有限公元为基数，包给原告。司签订的自2022年施工合同中《武汉恒大4月1日对工程内旅游科技城起，按照全容、合同暂首期项目住国银行间同

定总价、工宅6#地块、业拆借中心

程款支付方公建2#地块公布的贷款

式等内容作及5#地块公市场报价利出了明确约寓主体及配率计算至实定。后浙江套建设工程际付清之日建工与武汉施工合同》止）；三、巴登城投资及补充协原告浙江省

有限公司就议；二、被建工集团有案涉武汉恒告武汉巴登限责任公司大旅游科技城投资有限在

城首期项目公司于本判235199471.住宅6#地决生效之日14

块、公建2#起十日内向元范围内对

地块及5#地原告浙江省武汉恒大旅块公寓主体建工集团有游科技城首及配套建设限责任公司期项目住宅

工程的总价支付工程款6#地块、公

包干部分调240085882.建2#地块及

整、工期调2元及逾期5#地块公寓整等事项共付款违约金主体及配套签订三份补（逾期付款建设工程的充协议。违约金以折价、拍卖上述施工合240085882.款享有优先

同签订后，2受偿权；

案涉项目于元为基数，四、被告广

2018年9月自2022年东贸琪投资

10日开工，4月1有限公司对

目前案涉项日起，按照上述第一项目原告方已全国银行间被告武汉巴完工程产值同业拆借中登城投资有

283433553.心公布的贷限公司的付

1元。被告款市场报价款义务承担

1以电子商利率计算至连带清偿责

业承兑汇票实际付清之任；五、驳

58浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文的方式支付日止）；回原告浙江

原告的工程三、原告浙省建工集团款江省建工集有限责任公

19936236.2团有限责任司的其他诉

4元，在电公司在讼请求。

子商业承兑235199471.汇票到期14后，被告1元范围内对均拒绝兑武汉恒大旅付。截至起游科技城首诉日，被告期项目住宅

1仅现金支6#地块、公

付工程款建2#地块及

300240965#地块公寓元。主体及配套被告1系被建设工程的

告2设立的折价、拍卖一人有限责款享有优先任公司，根受偿权；

据《公司四、被告广

法》第六十东贸琪投资

三条规定：有限公司对“一人有上述第一项限责任公司被告武汉巴的股东不能登城投资有证明公司财限公司的付产独立于股款义务承担东自己的财连带清偿责产的，应当任；五、驳对公司债务回原告浙江承担连带责省建工集团任。”根据有限责任公法律规定，司的其他诉被告2应当讼请求。后对被告1的武汉巴登城付款义务承公司提起上

担连带责诉，二审已任。由湖北省高级人民法院受理，2024年4月2日收二审开庭传票，将于

4月11日开庭。2024年

5月17日收

二审判决书，驳回武汉巴登城公司的上诉请求，维持一审判决。

浙江建工诉2022年3月武汉巴登城24日向广州巨潮资讯网投资有限公中院提起网2024年04

17442.86否//公司2023

司（以下简上立案；3月25日年度报告称“被告月25日转

1”）、广入诉调；4

59浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

东贸琪投资月21日向有限公司武汉中院提

（以下简称交立案并被“被告受理；4月

2”）案，24日收诉讼

2018年10费缴费通

月18日浙知；4月29江建工与被日诉讼费已告1签订缴。10月《武汉恒大18日收保全科技旅游城裁定书及银

首期（4#、行回执，法

5#）公建地院裁定冻结

块主体及配217445488.套建设工程65元，实冻施工合同》0元。11月（以下简称17日收案件“施工合受理通知同”），被书、合议庭告1将武汉组成通知

恒大科技旅书、传票，游城首期定于12月9

（4#、5#）日开庭前会

公建主体及议，组织证配套建设工据交换。1程发包给浙月11日收江建工。施传票定于2工合同中对月8日开工程内容、庭。2月9承包范围、日收到传票

合同价、工定于2月27程款支付方日开庭。2式等内容作月22日就出了明确约争议部分提定。在施工交鉴定申期间，因被请。本案在告1调整施武汉市中级

工范围、设人民法院立

计变更、指案后，已经令停工、逾于2023年2期支付工程月8日和

款等原因，2023年2月导致工程进27日进行过度严重滞两次庭前证后。其后因据交换，已被告1继续就争议部分大量欠付浙提交鉴定申江建工工程请。9月7款，导致工日收鉴定意程无法正常见书。10月施工，并全25日收一审面停工。截判决书，判至2020年3决支持了工

月20日，程款浙江建工施140644403.工的已完工88元及利程造价共计息。一审判

285739300决遗漏了赶

60浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文元，被告1工奖部分，已支付工程11月8日建款金额仅工提起上

111310700诉。11月元。根据17日收上诉《公司法》费缴费通知

第六十三条书，及对方规定：“上诉状。二一人有限责审已立案，任公司的股定于4月12东不能证明日开庭。

公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。”被告

2应当对被

告1的付款义务承担连带责任。

浙江建工诉2022年4月一、确认原扬中市恒瑞25日网上提告浙江省建

置业有限公交立案，法工集团有限司（以下简院反馈恒大责任公司与称“被告案件由广州被告扬中市

1”）、恒中院集中管恒瑞置业有大健康产业辖。6月17限公司签订集团有限公日律师前往的《扬中养司（以下简法院现场立生谷花园称“被告 案，法院接 B

2”）案，收了立案材区主体及配

2019年8月料；6月24套建设工程

29日浙江建日正式立施工合同》工与被告1案。10月于2022年4签订《扬中12日收财产月26日解养生谷花园保全结果告除；二、被

2024年4月

B 区主体及 知书，实冻 告扬中市恒

28日申请强巨潮资讯网

配套建设工1155.74瑞置业有限2024年04

22988.49否制执行，6公司2023

程施工合元，轮候冻公司应于本月25日月5日执行年度报告同》（以下结判决生效之立案。

简称“施工132508.58日起十日内合同”），元。10月给付原告浙被告1将扬31日收指定江省建工集

中养生谷花管辖裁定，团有限责任园 B 区主体 江苏镇江中 公司工程进

及配套建设院指定扬中度款、赶工工程发包给法院管辖。奖和已开票浙江建工。2023年1月部分桩基工施工合同中13日收保全程结算款对工程内裁定书。2（不含质保容、承包范月15日收金）合计

围、合同传票，定于125804528.价、工程款3月31日开87元、逾期支付方式等庭。3月10付款违约金内容作出了日收传票，（以明确约定。因为被告送125804528.

61浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

在施工期达问题，开87元为基间，因被告庭时间从3数，

1调整施工月31日更自2022年6

范围、设计改为4月24月24日起变更、指令日。7月14至实际付清停工、逾期日再次开之日止，按支付工程款庭，主要对照年利率等原因，导上次开庭后10%计致工程进度补充的部分算）；三、严重滞后。证据质证以被告恒大健其后因被告及选取鉴定康产业集团

1继续大量机构。经法有限公司对

欠付浙江建院摇号，确上述第二项工工程款，定首选鉴定债务承担连导致工程无机构是镇江带清偿责法正常施智诚工程管任。

工，并全面理有限公停工。截至司，备选鉴

2021年8定机构是江月，浙江建苏恒信建设工施工的已项目管理有

完工程造价限公司，已共计交鉴定费。

498403035.2024年1月

57元，被告31日收一审

1仅支付工判决书，一

程款审判决书支

268518127.持了工程进

55元。根据度款、赶工

《公司法》奖和已开票

第六十三条部分桩基工规定：“程结算款一人有限责（不含质保任公司的股金）合计

东不能证明125804528.公司财产独87元及逾期立于股东自付款违约金己的财产（以的，应当对125804528.公司债务承87元为基

担连带责数，自2022任。”被告年6月24

2应当对被日起至实际

告1的付款付清之日

义务承担连止，按照年带责任。利率10%计算）。2024年2月26日收对方上诉状。对方未交上诉费，2024年

4月25日收

二审撤回上诉裁定，一审判决生效。

浙江建工诉11350.09否2022年6月一、浙江省2024年6月2024年04巨潮资讯网

62浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

南京恒康置22日律师及建工集团有4日申请强月25日公司2023业有限公司项目部人员限责任公司制执行。年度报告（以下简称前往南京中与南京恒康“被告院立案，6置业有限公

1”）、恒月29日收司签订的大健康产业立案受理通《南京六合集团有限公知书及诉讼养生谷项目

司（以下简费缴费通知首期一标段称“被告书；7月4主体及配套

2”）案，日收短信通建设工程施

2018年9月知，定于8工合同》及

6日浙江建月31日开补充协议于工与被告1庭。7月62022年5月签订《南京日缴纳诉讼6日解除；六合养生谷费。11月二、南京恒项目首期一22日收传康置业有限

标段主体及票，定于11公司于本判配套建设工月28日开决发生法律

程施工合庭，组织对效力之日起同》（以下鉴定资料的十五日内向简称“施工质证。11月浙江省建工合同”），24日向法院集团有限责被告1将南寄出鉴定申任公司支付京六合养生请书。1月工程款谷项目首期17日律师收74590428.4

一标段主体到短信通1元，并以及配套建设知，鉴定机74590428.4工程发包给构选择结果1元为基浙江建工。已出，最终数，自2022施工合同中确定鉴定机年6月29对工程内构为江苏华日起，按照容、承包范信土地房地全国银行间

围、合同产评估造价同业拆借中

价、工程款咨询有限公心公布的贷

支付方式等司，2月9款市场报价内容作出了日收鉴定费利率明确约定。 缴费通知， （LPR）标在施工期3月3日收准向浙江省间，因被告传票，定于建工集团有

1调整施工3月16日开限责任公司范围、设计庭。开庭针支付逾期付变更、指令对案件各方款利息；

停工、逾期提交的已付三、恒大健

支付工程款款金额、商康产业集团等原因，导票等相关情有限公司对致工程进度况进行了询南京恒康置严重滞后。问和举证，业有限公司其后因被告同时对两次所负上述债

1继续大量补充提交的务承担连带

欠付浙江建鉴定资料开清偿责任；

工工程款，展质证工四、浙江省导致工程无作。8月14建工集团有法正常施日收鉴定初限责任公司工，并全面稿。2024年在工程款停工。2月5日收74590428.4现浙江建工鉴定报告。1元范围内施工的已完3月26日收对南京六合

工程造价共一审判决：养生谷项目

63浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

计一、施工合首期一标段

227449401.同于2022主体及配套

59元，被告年5月6日工程享有建

1仅支付工解除。二、设工程价款

程款被告一向原优先受偿

113948457.告支付工程权；

39元。根据款

《公司法》74590428.4

第六十三条1元，并自规定：“2022年6月一人有限责29日起按

任公司的股 LPR 计算的

东不能证明利息。三、公司财产独被告二对被立于股东自告一的债务己的财产承担连带责的，应当对任。四、原公司债务承告就涉案项担连带责目享有优先任。”被告受偿权。

2应当对被2024年3月

告1的付款27日公告，义务承担连2024年4月带责任。28日一审判决生效。

浙江建工起一、诸暨盛诉诸暨盛建建置业有限置业有限公公司应支付

司、恒大地浙江省建工

2022年7月

产集团上海集团有限责

22日收立案

盛建置业有任公司工程缴费通知；

限公司案，款

8月8日收

2019年9月173335678.

开庭传票9

6日，原告3元，于本

月15日上与被告1签判决生效之午开庭；10订《诸暨恒日起30日月10日收

大悦珑府二内付清;传票，2022期主体及配二、诸暨盛已申请强制年10月24套工程施工建置业有限执行，法院日9:30开合同》（以公司应支付定于2024庭，已开下简称“施浙江省建工年4月29巨潮资讯网庭；2023年2024年04工合26802.67否集团有限责日拍卖房公司2023

1月17日收月25日同”），被任公司逾期产。抵进房年度报告一审判决告1将诸暨付款违约产25套估书；2023年恒大悦珑府金，其中值3757万

2月2日收

二期主体及2021年2元上诉状及补配套工程项月26日的正裁定。

目发包给原13574404.6

2023年6月告。施工合6元和

9日收二审

同中对工程2021年法院裁定

内容、承包5月31日书，恒大撤范围、合同4870525.6回上诉，一价、工程款元自对应的审判决生支付方式等商业承兑汇效。

内容作出了票到期之日明确约定。后第31天施工合同第起至实际付十条明确约清之日止按

64浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文定，发包人同期全国银违反合同约行间同业拆定延迟向承借中心公布包人支付合的贷款市场同款项，以报价利率延迟付款额 (LPR)( 一为基数，发年期)包人自延迟/365”支

之日第2天付，其余的起按日以以各商业承

10%/365向兑汇票未付

承包人偿付金额为基

延迟付款的数，自各对违约金。后应的商业承在施工合同兑汇票到期的履行过程日次日起至中，原告与实际付清之被告1就案日止按日以

涉项目签订10%/365

11份补充协支付;议。三、浙江省除上述主体建工集团有及配套工程限公司有权外，被告1就上述第一还将诸暨恒项款项就相大悦珑府二对应的工程期项目土石折价或者拍

方工程、诸卖的价款优

暨恒大悦珑先受偿，其府项目地下中双方核对室顶板档土一致为支付墙工程发包四期施工合给原告施同项下的工工，并签订程款，建工了相应的施集团有权对工合同和委诸暨恒大悦托书。珑府四期主案涉项目于体及配套建

2019年7月设工程享有

1日开工，在折价或者

经被告1确拍卖的价款认，目前案优先受偿涉项目下的权;其余的已完工程产建工集团有值为权对诸暨恒

281946879.大悦珑府二

8元。期主体及配

截至目前，套建设工程被告1以现享有在折价金方式支付或者拍卖的原告工程款价款优先受

9592015.20偿权;元；以电子四、恒大地商业承兑汇产集团上海票的方式支盛建置业有付原告工程限公司对上

款述第一项第

4328116.48二项款项承

65浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文元，其余的担连带责任电子商业承兑汇票被告

1均未兑付。被告1实际仅支付原告工程款

13920131.6

8元。截至起诉日，被告欠付原告的结算价款总计为

268026748.

12元

浙江建工起一、判决被诉儋州中润告儋州中润旅游开发有旅游开发有

限公司、海限公司于判南鼎昌投资决生效之日有限公司起十五日内案，2018年支付原告浙

3月14日，江省建工集

原告与被告团有限责任一签订《中公司工程款国海南海花53913306.6

10月12日

岛3#岛3-元及利息收立案材04-1地块（以料；已开

387-391#公53913306.6庭；2023年寓室内精装元为基数，

2月23日其

修工程施工按年利率中三栋双方合同》，约10%，自结算已完定原告承建2022年5月成，还有两“中国海南31日起计算栋待补充材

海花岛3#岛至实际付款料。2024年

3-04-1地块之日止）；巨潮资讯网

1月2日收已申请强制2024年04

387-391#公7076.64否二、判决被公司2023

一审判决执行月25日寓室内精装告海南鼎昌年度报告书，对方就修工程”。投资有限公利息部分上合同对工司对上述第诉；2024年期、质量、一项付款义

3月13日收

结算、价款务承担连带二审传票；

支付等进行清偿责任；

2024年4月

了详细约三、判决原

9日二审开定。合同签告浙江省建庭；2024年订后，原告工集团有限

5月6日收

组织人员根责任公司在二审判决书据被告一提海花岛3号

供的施工图岛3-04-1

开始施工，地块上的于2019年7387#-391#月陆续竣工住宅楼整体验收合格。折价、拍卖双方合同第时，对折八条明确约价、拍卖价定“本工程款在上述工采用总价包程款干方式”，53913306.6

66浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

包干总价为元范围内享

12772.8004有优先受偿

49万元，而权；

被告一目前四、驳回原仅支付了告浙江省建

5696.15737工集团有限

7万元，仍责任公司的

欠付其他诉讼请

7076.64307求

2万元一直未支付。

浙江建工诉2022年7月2023年9月郑州恒泽通14日收立案5日网上申健康置业有通知书及诉请强制执限公司（以讼费缴费通行，9月6下简称“被知书；诉讼日执行立告1”）、费已缴；已案，执行案河南恒鹏健网上开庭。号：(2023)康产业有限庭审中，在豫01执公司（以下法官的主持2707号。经简称“被告下原、被告调查，冻结

2”）案，各方完成了的资金已被

2018年1月首次证据交荥阳法院强

11日，浙江换。11月份制划扣，计

建工与被告确定鉴定机划提异议，1签订《郑构：河南联要求法院出州恒大养生创工程造价判决支持了书面材料说谷项目首期管理有限公工程款明情况。12二标段主体司，已缴纳21815.9866月11日收及配套建设鉴定费。01万元、逾终本裁定。

工程施工合2023年2月期付款违约2024年1月同》（以下13日收保全金29日邮寄执简称“施工费缴费通知1723.05572行异议材合同”），（已缴2万元、停料。2024年巨潮资讯网

2024年04被告1将郑19382.99否纳），3月工损失4月9日收公司2023月25日

州恒大养生9日收冻结3951.81176到执行异议年度报告

谷项目首期裁定书及协8万元、鉴裁定，裁定二标段主体助执行通知定费92.67书中认为已

及配套建设书，实冻万元，并支穷尽财产调工程项目发49254274.6持了优先受查措施，未包给原告。6元。3月偿权，被告发现被执行在项目施工10日收协助二承担连带人名下有可过程中，因执行通知书责任。供执行的财政府管控、2，实冻产，法院裁

被告1等原10776765.3定终结本次因等造成停5元。2023执行程序并工、工期延年6月28无不当，驳长等产生各日收鉴定意回建工的执

项人工、材见征求意见行异议。4料、机械、书，7月3月11日寄临设等各项日提交异议出复议申损失。和补充鉴定请。4月16浙江建工施资料。7.19日复议立工的已完工收鉴定报案，案号程产值为告，安装部(2024)豫执

344902446.分造价复200号。

33元，被告1486.795395月6日河

1仅实际支5万元，争南高院通知

67浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

付工程款议及损失部5月8号对

151072580.分造价执行异议复

43元。根据12796.4513议进行网络

《公司法》03万元。7听证。

第六十三条月18日提5月8日法规定：“交变更诉请院组织了执一人有限责申请书。8行异议复议任公司的股月9日收一网络听证，东不能证明审判决书。被执行人陈公司财产独述所有网签立于股东自在荥阳城投己的财产的房产均未的，应当对处置，后续公司债务承将进入破产担连带责重整。

任。”被告5月26日收

2应当对被执行复议裁

告1的付款定书，河南义务承担连高院裁定驳带责任。回浙江建工的执行复议申请。

浙江建工诉2022年8月句容恒毅旅29日正式立

游开发有限案，收立案公司（以下通知书及诉简称“被告讼费缴费通

1”）、句知书；11月

容恒大童世3日收保全界旅游开发情况告知有限公司书；11月4（以下简称日收指定管“被告辖裁定书，

2”）案，镇江中院指

被告1发包定句容法院的句容恒大管辖；11月童世界首期14日收句容D 标段（A- 法院立案通

032、A-033 知书及诉讼

巨潮资讯网一标段）住费缴费通知2024年04

24700.48否//公司2023

宅主体及配书；11月月25日年度报告套建设工程17日收传

（以下简称票，定于12“工程”）月19日开由浙江建工庭；2023年承包施工，1月13日收双方就工程保全裁定施工签订有书。11月《句容恒大29日收驳回童世界首期起诉裁定。

D 标段（A- 已上诉。12

032、A-033 月 29 日收一标段）住上诉费缴费宅主体及配通知书。

套建设工程2024年1月施工合同》16日收二审等相应合同立案通知文件。在施书。2月6

68浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文工期间，因日收二审裁被告1前期定书，驳回报批手续不一审裁定，完备、逾期指定句容市支付工程款人民法院审等原因，导理。

致工程进度

严重滞后，

1-3#楼于

2018年12月开始停工至今。

浙江建工施工的已完工程造价共计

353719460.

42元，被告

1仅支付工

程款

106714619.41元（现金收款

3413.34万元，已兑付商票

72581219.4

1元），欠

付工程款

247004841.

01元。根据

《公司法》

第六十三条规定：“一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。”被告

2应当对被

告1的付款义务承担连带责任。

浙江建工起2022年诉句容童世8.29正式立

界旅游发展案，收立案有限公司通知书及诉

（以下简称讼费缴费通巨潮资讯网

2024年04“被告16001.17否知书；11月//公司2023月25日

1”）、句4日收指定年度报告

容恒大童世管辖裁定

界旅游开发书，镇江中有限公司院指定句容

（以下简称法院管辖；69浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文“被告11月14日

2”）案，收句容法院

被告1发包立案通知书的句容恒大及诉讼费缴童世界入口费通知书；

主城堡、人11月17日工湖主体及收合议庭组配套建设工成告知书。

程（以下简2023年1月称“工13日收保全程”）由浙裁定书；2江建工承包月21日收施工，双方传票定于3就工程施工月24日开签订有《句庭；3月1容恒大童世日提交鉴定界入口主城申请。11月堡、人工湖29日收驳回主体及配套起诉裁定后建设工程施上诉。2024工合同》等年1月16相应合同文日收二审立件。案涉工案通知书。

程入口主城2月6日收堡主体结构二审裁定

施工完成，书，驳回一地下室负一审裁定，指层、负二层定句容市人

砌体、二次民法院审结构及粉刷理。

工程部分完成，人工湖工程已完成

竣工验收，其余工程因被告1原因未开。

浙江建工施工的已完工程造价共计

485216160.

47元，被告

1仅支付工

程款

325204439.85元（现金收款

14187000

元、保理

12000867.9

9元、已兑

付商票

299016571.

86元），欠

付工程款

160011720.

62元。根据

《公司法》

70浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

第六十三条规定：“一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。”被告

2应当对被

告1的付款义务承担连带责任。

浙江建工起诉句容童世界旅游发展有限公司

（以下简称

2022年8月“被告

29日正式立

1”）、句案，收立案容恒大童世通知书及诉界旅游开发讼费缴费通有限公司知书；11月（以下简称

4日收指定“被告管辖裁定2”）案，书，镇江中被告1发包院指定句容的句容恒大法院管辖；

童世界主题

11月14日

乐园建设工收句容法院

程（以下简立案通知书称“工及诉讼费缴程”）由浙费通知书；巨潮资讯网江建工承包2024年04

68002.52否2023年2月//公司2023施工，双方月25日

22收传票定年度报告

就工程施工于3月17签订有《句日开庭；3容恒大童世月1日提交界主题乐园鉴定申请。

建设工程施

12月4日收工合同》等驳回起诉裁相应合同文定。已上件。在施工诉。2024年期间，因被

5月10日收

告1前期报二审裁定批手续不完书，驳回一备、逾期支审裁定，指付工程款等定句容市人原因，导致民法院审工程进度严理。

重滞后，其后根据被告

1指令陆续全面停工。

浙江建工施

71浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

工的已完工程造价共计

1265759754.56元，被告1仅支付工程款

678664132.

2元，欠付

工程款

587095622.

36元。故浙

江建工起诉被告要求支

付工程款、支付违约

金、赔偿损失。

根据《公司

法》第六十

三条规定：

“一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。”被告

2应当对被

告1的付款义务承担连带责任。

2017年3月2022年10

30日，浙江月31日收

建工与被告诉调通知

一湖州市乌书，定于11虹湖置业有月10日下限公司签订午诉调开《湖州恒大庭，庭上法一审判决支悦珑湾一期院组织双方

持：1、工

主体及配套进行对账，2023年9月程款建设工程施被告认可欠19日执行立

50137328.6工合同》款金额，但案。暂未执巨潮资讯网

4元及逾期2024年04

（以下简称5220.05否认为有0.5%行到财产。公司2023利息；2、月25日“《施工合质保金未到2024年8月年度报告享有优先受同》”），期。11月13日收执行偿权；3、约定由浙江28日收诉讼终本裁定。

股东承担连建工承包涉费缴费通知带责任。

案工程。书；11月

2019年6月29日收传

30日涉案工票，定于12

程经竣工验月9日开收合格。庭，已开

2021年12庭，主要争

月20日浙议点涉及未

72浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

江建工同意到期0.5%质

定案造价，保金是否应经双方盖章支付，是否确认结算价应按《在建为工程转让协

412639213.议书》履

66元。但累行，利息计

计已收工程算时间以及款仅为被告二是否

360438688.应承担连带

95元。被告责任，目前

一系一人有等待宣判限责任公中。2023年司，被告二9月4日收恒大地产集一审判决书团上海盛建置业有限公司系被告一的独资股东。被告一欠付工程款共计

52200524.7

1元，故建

工起诉被告支付欠付的工程款及相应利息。

浙江建工起诉西安恒宁健康置业有

限公司、陕西恒鹏健康产业有限公司案，2017年7月24日，原告与被告1签订浙江建工于《西安恒大

7月25日收

养生谷受理缴费通

（CA06-29-知书；已开

1）项目施庭，鉴定巨潮资讯网工合同》2024年04

15383.65否中。20204//公司2023

（以下简称月25日年5月10年度报告“施工合日收一审判同”），被决，浙江建告1将西安

工已上诉，恒大养生谷二审中

（CA06-29-

1）项目发包给原告。

施工合同中对工程内

容、承包范

围、合同

价、工程款支付方式等内容作出了

73浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文明确约定。

后原告与被告1就案涉西安恒大养生谷

（CA06-29-

1）工程共

签订五份补充协议。施工合同第三十三条明确约定，因发包人原因，延迟付款超过30天不付款或未达成延迟付款协议，发包

人自第31天起以延期付款额为基数，按日以中国人民银行公布的一年期贷款利

率/365向承包人支付违约金。

上述施工合

同签订后，原告按约施工，案涉项目原告的送审结算金额为

263567405.

5元。在项

目施工过程中，因发包人延迟开

工、政府管

控、发包人原因导致停

工、工期延长等产生的

各项人工、

材料、机

械、商票贴息等各项损失达到

28085468.7

6元。

截至目前，被告1以现金方式支付原告工程款

24915427.1

2元；以电

74浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

子商业承兑汇票的方式支付原告工程款

107666067.

38元，其中

22850590.7

5元的电子

商业承兑汇票被告1未予兑付。被告1实际仅支付原告工程款

109730903.

75元。

浙江建工起被告儋州中诉儋州中润润旅游开发旅游开发有有限公司于

限公司、海本判决生效南鼎昌投资之日起十五有限公司日内向原告案，2015年浙江省建工

9月14日，集团有限责

原告与被告任公司支付

1（原名：欠付工程款儋州中润房52666974.6地产开发有8元及逾期限公司）签付款利息订《海南恒(其中第一大海花岛3#部分以

岛首期一标22469612.8浙江建工于段主体及配7元为基数

7月27日提

套建设工程自2021年3交立案；已施工合同》月27日开开庭。法官（以下简称始计算至款要求庭后对已申请强制巨潮资讯网“主体工程项实际付清2024年04

5096.93否账。2023年执行，未立公司2023

施工合之日止;第月25日

5月25日收案年度报告同”），被二部分以一审判决，告1将“海15000000元

2023年8月

南恒大海花为基数自

24日收撤回

岛3#岛首期2021年10上诉裁定。

一标段主体月30日开及配套建设始计算至款工程”项实际付清

发包给原告之日止;第施工。主体三部分以工程施工合2109526.73

同中对工程元为基数，概况、承包自2021年范围、合同12月25日

价、工程款开始计算至的支付等内款项实际付

容作出了明清之日止;确约定。主第四部分以体工程施工1200000元合同的履行为基数自过程中，原2022年1月

75浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

告和被告127日开始计就涉案项目算至款项实

的材料、合际付清之日

同奖励、赶止;第五部

工奖、风险分以

包干费、增3747795.6

加工程量、元为基数，材料补偿、自2022年1追加支付工月28日开程款等事项始计算至款共签订17项实际付清

份补充协之日止;第议。同时，六部分以被告1与原1539739.61告签订4份元为基数工程委托自2023年1书，被告1月16日开将涉案工程始计算至款部分零星增项实际付清

加的工程等之日止;第委托给原告七部分以施工。6600299.87除上述主体元为基数，和配套工程自2022年外，因本工12月14日程施工道路开始计算至的临时路灯款项实际付需要，被告清之日止。

1又将施工上述利率均

道路临时路按同期全国灯工程发包银行间同业给原告施拆借中心公工，双方签布的一年期署了《海南贷款市场报恒大海花岛价利率计

3#岛施工道算);

路临时路灯二、被告海工程施工合南鼎昌投资同》一份。有限公司对此外，项目上述第一项施工过程付款义务承中，因部分担连带清偿项目的整责任;改，被告1三、驳回原又与原告签告浙江省建署了《海南工集团有限恒大海花岛责任公司的

3#岛首期一其他诉讼请

标段露台起

鼓、露台卷

材上返、溢水口及过水坑整改工程施工合同》一份，由原告施工了该合同约定的整改工程。

76浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

上述合同签订后，原告按约施工并已经全部完工。经结算，上述主体工程结算总金额为

308459025.

66元，目前

被告仅支付工程款

257489756.

22元，欠付

原告工程款

（含质保金）合计

50969269.4

4元。

浙江建工起被告湖州市诉湖州市乌乌虹湖置业虹湖置业有有限公司支

限公司、恒付原告浙江大地产集团省建工集团上海盛建置有限责任公业有限公司司工程款案，2017年61670954.3

8月21日，0

原告与被告元及逾期付1签订《湖款利息州恒大悦珑2280025.75

湾项目二期元(以

主体及配套61670954.3建设工程施0元为基工合同》数，自2021浙江建工于

（以下简称年4月13

7月27日提“施工合日起按同期交立案；11同”），被全国银行间已申请强制巨潮资讯网月10日已2024年04告1将湖州6167.1否同业拆借中执行，未立公司2023开庭。待判月25日恒大悦珑湾心公布的贷案年度报告决。2023年项目二期主款市场报价

9月4日收

体及配套建利率计算至一审判决设工程发包2022年12给原告。后月5日为续双方就案2280025.75

涉项目的维元;自2022

保修、合同年

金额调整、12月6日

材料价格补期，以偿、赶工奖61670954.3等内容共签0元为基

订10份补数，按同期充协议。全国银行间后在2018同业拆借中年10月23心公布的贷日，原告与款市场报价被告1签订利率计算至《湖州恒大清偿之

77浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

悦珑湾项目日)，限于二期剩余主本判决生效体及配套建之日起十日

设工程施工内付清;合同》（以二、原告浙下简称“剩江省建工集余工程施工团有限责任合同”），公司有权在双方就案涉工程款

项目的剩余61670954.3部分主体及0元范围内配套工程施就案涉工程工达成一折价或者拍致，并就合卖的价款优同金额调先受偿;

整、赶工奖三、被告恒等内容共签大地产集团订7份补充上海盛建置协议。上述业有限公司施工合同签对上述第一订后，原告项债务承担按约施工，连带清偿责案涉项目任:

20#-26#、四、驳回原

1#-2#变电告浙江省建

所、地下室工集团有限工程于2020责任公司的年5月13其他诉讼日竣工验请求。

收，2020年

8月31日备案；27#-

34#楼、3#

变电所、4#变电所及开

关站、地下室工程于

2020年4月

29日竣工验收，于2020年5月11日备案。经原告与被告

1结算确认，案涉湖州恒大悦珑湾项目二期主体及配套工程的结算价为

222188475.

04元，湖州

恒大悦珑湾项目二期剩余部分主体及配套工程的结算价为

144262162.

78浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

10元。

截至目前，被告1仅支付原告工程款

302947429.

65元，剩余

工程款及保修金一直未按约支付。

欠付款项暂合计

61670954.3

0元

浙江建工起一、被告海诉海南金萃南金萃房地房地产开发产开发有限

有限公司、公司于本判恒大地产集决书生效后团海南有限三十日内支公司案，付原告浙江

2017年1月省建工集团

4日，原告有限责任公

与被告1签司工程款订《海南恒40463017.8大御海天下0元及逾期浙江建工于

（C13、 付款利息

7月26日已

D11、D09 地 (以提交立案；

块）主体及40463017.8

8月26日收

配套建设工0元为本受理缴费通

程施工合金，以中国知及传票，同》（以下人民银行授已开庭。法简称“施工权全国银行官要求庭后合同”），间同业拆借已申请强制对账。变更被告1将海中心公布的执行，未执诉请为无争巨潮资讯网

南恒大御海一年期贷款行到财产，2024年04

4046.3否议部分公司2023

天下市场报价利2024年5月月25日

4046.30178年度报告

（C13、 率为利息标 30 日已终结万元双方就

D11、D09 地 准，自 2022 本次执行。

争议部分决

块）主体及年8月19定另行起配套建设工日起计算至诉。10月程发包给原欠付工程款

23日收一审告。后续，付清之日判决书，11在2017年1止);月13日收

月19日被二、原告浙修正后新一告1与原告江省建工集审判决。

签订《海南团有限责任恒大御海天公司在

下项目40463017.8

D09、C11 地 0 元工程款块临时施工范围内对其道路工程施在海南恒大工合同》、御海天下承在2018年1建的工程折月18日被价或者拍卖告1与原告的价款享有签订《海南优先受偿恒大御海天权;

79浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

下项目红线三、被告恒外木栈道土大地产集团石方工程施海南公司对工合同》，被告金萃公被告1将案司的上述债涉项目的临务范围内承时施工道路担连带责工程、红线任。

外木栈道土石方工程发包给原告施工。另外，就案涉项目下被告1还将部分零星工程委托原告施工，并签订31份委托书。

2022年2月

14日，被告

1与原告签订《海南恒大御海天下

（C13、D11、D09）地块主体工程施工合同解除协议》，经双方协商一致解除了案涉

施工合同，并明确原告目前已完成的各项工程内容及范围以双方现场实际确认为准，结算工作依据原合同约定的相关条款进行办理，双方承诺互不追究原合同在

签订、履

行、解除过程中任何可能存在的其

他违约、赔偿及补偿等法律责任。

经原告与被告1结算确

认：案涉临时施工道路工程的结算

80浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

总价为

396172.03元，被告1仅支付工程款

376363.43元；红线外木栈道土石方工程的结算总价为

493680.96元，被告1仅支付工程款

454347.01元。另外就案涉御海天

下（C13、D11、D09 地

块）主体及配套建设工程及零星委托工程原告的已完工程造价为

539803233.

86元，被告

1仅支付工

程款

482948528.

42元。欠付

款项暂合计

56913847.9

9元

建工起诉都2022年8月一、解除被诉讼保全情

匀市保利置5日收法院告都匀市保况：查封了业有限公司立案通知利置业有限都匀市保利

（以下简称书、缴费通公司与原告置业有限公“都匀公知书等材浙江省建工司名下宗地司”）、深料；2022年集团有限责编号为

圳市铜锣湾 8 月 16 日收 任公司于 GP2018-53

商业管理有保全费缴纳2016年11的土地(首限公司（以通知。2023月7日签订查封)。下简称“铜年1月18的《都执行进展情锣湾公日开庭；2匀·三江堰况：2023年巨潮资讯网司”）案。月16日收文化旅游项10月19日2024年04

5574.3否公司2023

2016.11.7鉴定人员组目一期一标收执行受理月25日

年度报告

建工与都匀成、鉴定委段工程施工通知书。现公司签订了托的复函、合同补充协在正在积极中标合同鉴送鉴证据议一》；推进土地及《都匀·三材料目录；二、被告都地上房屋的江堰文化旅3月7日西匀市保利置评估、拍卖

游项目一期南收保全结业有限公司工作，初步一标段建设果告知书；于本判决生预测查封土工程施工合2023年8月效之日起十地及地上建同补充协议22日收一审五日内向原筑资产价值一》，约定判决书；9告浙江省建约1.2亿元建工承建三月25日收工集团有限（浙江建工

81浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

江堰文化旅续保裁定。责任公司给享有工程款游项目一一审判决书付工程款优先权），期，并对项已生效。52006454当前法院已目建设规.79元，并经就拟拍卖模、承包范自2023年6的土地及地

围、承包方月21日起上建筑物进

式、合同以行公告，并价、工期及52006454指定评估单

付款方式进.79元为基位对土地及行了约定。数按年利率地上建筑物协议签订12%计付工价值进行评后，建工按程款逾期付估，下一步约进场施款损至清偿将积极推动工。因被告时止；尽快拍卖变开发节奏放三、被告都现。另外：

缓、场地延匀市保利置我司还查询迟交付等情业有限公司并统计了都况导致开工于本判决生匀市保利置量不足，工效之日起十业有限公司期延长，且五日内向原当前已经被长期拖延工告浙江省建执行的案程进度款。工集团有限件，并分别

2020.4项目责任公司给向各个被执

被迫全面停付工程款进行案件的承工。截止度款逾期利办法官递交

2020.4，建息损失参与分配优

工完成产值11225288先受偿的申

102590177..95元(以请书。浙江

85元，都匀27293035建工已向法

公司仅支付.34元为基院提交执转

46847223数按12%年破申请书。

元。都匀公利率自2020司为铜锣湾年1月16公司独资成日计算至立的一人有2023年6月限公司。根20日止)；

据《公司四、被告都法》63条规匀市西摩尔定，铜锣湾置业有限公公司对都匀司、深圳市公司的债务铜锣湾商业承担连带清管理有限公偿责任。司对本判决

第二、第三项债务承担连带支付责任；

五、原告浙江省建工集团有限责任公司在

52006454.79元限额内，对其施工的“都匀·三江堰文化旅游项目一期一标

82浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

段工程项目”折价或者拍卖获得的价款享有优先受偿权；

六、驳回原告浙江省建工集团有限责任公司的其他诉讼请。

一、被告宁波穗华置业有限公司应于本判决生效之日起十浙建基础与日内支付给被告一宁波原告浙江浙穗华置业有建基础设施限公司签订工程有限公案涉工程施司工程款工合同，

2022.7.18161403586.

2021年11

收诉讼费缴89元及自月4日，案费通知书，2022年4月涉工程验收

8.3收举证6日起以合格。经双通知书和组161403586.方结算，案被告未按时庭人员通知89元为基数涉工程总价履行付款义书，定于11按照同期全款金额为务，浙建基月25日开国银行间同

228147142.础已申请强庭。目前已业拆借中心46元。但是制执行，开庭，开庭公布的一年截止至起诉2023年7月巨潮资讯网

情况：被告期贷款市场2024年04之日，被告18090.78否28日强制执公司2023

2未到庭也报价利率至月25日

一仍有工程行立案；年度报告未提交材实际清偿之款2023年9月料，被告1日止的逾期

180907761.4日收执行

对逾期利息付款利息；

16元未付。裁定书，移

起算点、优二、被告恒被告二恒大送宁波市奉

先权、连带大地产集团地产集团上化区法院。

责任、律师上海盛建置海盛建置业费等进行答业有限公司有限公司系辩。一审判对本判决第被告一持股决书已生一项确定的

比例100%的效。被告宁波穗股东。故浙华置业有限建基础起诉公司的债务被告支付欠承担连带责付的工程款任；

及相应利

三、驳回原息。

告浙江浙建基础设施工程有限公司的其他诉讼请求。

2018年，菏该案件于、被告菏泽被告已按约

巨潮资讯网

泽嘉利置业2022.7.15嘉利置业有履行，剩余2024年04

10026.57否公司2023

有限公司将正式立案，限公司应支50万质保金月25日年度报告嘉利学府诉讼过程付原告浙江未到期

83浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

（又称李峨中，已保全省建工集团嘉园）直接嘉利置业有限责任公发包与浙江2300万银行司工程款为建工，双方存款及7420344950签订的《施套房产。现元，扣除被工合同》约处于司法调告菏泽嘉利定了以下内解中。以房置业有限公容。计价方抵款后，剩司已向原告式：定额计余现金还款支付的1价。付款方部分5月30400万元，式：按每个日收调解书剩余6344

单体形象进950元，由度节点付被告菏泽嘉款。发包方利置业有限逾期付款责公司于

任：逾期付2023年1款30天月20日前内，按同期向原告浙江贷款利率计省建工集团息。逾期付有限责任公款30天以司支付5上，按日万844950分之五计元，2024息，且承包年12月人有权停30工，发包人前向原告浙赔偿承包人江省建工集因停工造成团有限责任的损失。逾公司支付期付款9050万元日以上，发二、原告浙包人不再享江省建工集有总价下浮团有限责任

8.5%的优公司在上述惠。2022年剩余未支付

1月15日，款项范围

承发包双方内，对李娥对该标段达 嘉园 A 区成《结算报 及 D1#楼、告》，结算 D2#楼工程价为2.149折价款或拍亿元。按照卖款在法律结算价，发规定的期限包人应付至内享有建设结算价的工程价款优

95%，截至先受偿权。

起诉之日实际付款仍不

足75%，拖欠结算款本金达

4835.38万元，造成了我方巨额财务损失及不可估量的经济损失。故浙江建工起

84浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

诉被告支付欠付的工程

款、逾期付

款利息、补

偿金、质保

金、停工损失。

浙江建工起5月26日网诉台州恒熠上提交立房地产开发案；6月2有限公司日诉调立

（以下简称案；定于6“被告月28日开

1”）、恒庭，已开

大地产集团庭；6月10珠三角房地日收保全费产开发有限缴费通知；

公司（以下后缴纳保全简称“被告费，6月16

2”）案，日保全立

被告1发包案；6月20的台州恒大日收保全裁御景半岛定；7月12（黄岩）项日提交变更

目首期主体诉请申请，及配套建设增加了预期

工程（以下利益的诉简称“工请；12月程”）由浙19日收诉讼江建工承包费缴费通施工，双方知。2023年一审判决被就工程施工1月12日收告向原告支2024年5月巨潮资讯网

2024年04签订有《台5773.14否传票，定于付停工损失30收执行终公司2023月25日

州恒大御景2月6日开16445207.0本裁定年度报告半岛（黄庭。2月64元。岩）项目首日提交变更期主体及配诉请申请

套建设工程书，撤回工施工合同》程款本金及等相应合同预期利益部文件。在施分，仅保留工期间，因了损失部被告1前期分，变更后报批手续不标的额为

完备、逾期3200.7893支付工程款万元。已续等原因，导保。6月2致工程进度日收一审判

严重滞后并决书，判决于2019年8被告向原告月4日开始支付停工损全面停工。失浙江建工施16445207.0工的已完工4元。6月程造价共计12日收对方

12264318.8上诉状。二

0元，被告审已立案。

1仅支付工8.25收撤回

85浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

程款上诉裁定书

9811455.04

元（均为商票兑付，另贴息

1177374.6元），欠付工程款

2452863.76元。故浙建建工起诉被告1支付欠付的工程

款、赔偿损

失、支付逾期利润。

根据《公司

法》第六十

三条规定：

“一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。”被告

2应当对被

告1的付款义务承担连带责任。

2019年8月法院判决：

15日浙江一一、被告

建与聚银公(反诉原告司就“遵义)贵州聚银奥特莱斯城投资置业有

市广场1#地限公司、被已对贵州聚

块（商业综告贵州银之银投资置业

合体）项源置业有限

有限公司、目”施工事公司于本判经遵义市汇贵州银之源宜签订了决生效后十川区人民法置业有限公《建设工程日内支付原院受理，司申请强制巨潮资讯网施工合告(反诉被2024年04

8343.36否2023年2月执行。目前公司2023同》，合同告)浙江月25日

9日开庭，业主已申请年度报告

价50000万省一建建设

现已判决结破产，于元，建筑面集团有限公案。2024年3月积约40万司尚欠工程

27日召开了平方米。因款4053826

第一次债权甲方资金问元及逾期付人会议。

题要求停款违约金工，同年12(违约金以月，浙江一尚欠工程款建停止施为基数从工，因建设2022年10单位长期未月7日起按

86浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文付款，经协日利率万分商，浙江一之零点五计建于2020算至前述款年8月撤项付清之日场。2020年止):二、

10月22日被告(反

与贵州聚银诉原告

投资置业有)贵州聚银

限公司、贵投资置业有州银之源置限公司于本业有限公判决生效后

司、遵义市十日内支付

汇川区推进原告(反诉

奥特莱斯项被告)浙目建设领导江省一建建小组签订补设集团有限

充协议、补公司尚欠工

充协议二，程款约定贵州聚66810680.3银投资置业9元及逾期有限公司前付款违约金

期按揭款按(违约金以2610万（未尚欠工程款扣除甲方至为基数从今代付民工2022年10工资月7日起按

3524030.5日利率万分

元）支付至之零点五计浙江一建公算至前述款司账户，其项付清之日他未付款以止);

有效资产抵三、原告

押方式支(反诉被付，并约定告)浙江结算审定的省一建建设期限。2021集团有限公年5月24司有权在被日，浙江一告(反诉建代表与贵原告)贵州聚银投资州聚银投资置业有限公置业有限公

司、贵州银司尚欠工程之源置业有款价款

限公司、遵70864506.3义市汇川区9推进奥特莱元范围内就斯项目建设其施工的位领导小组及于遵义市汇业主代表签川区奥特莱

订补充协议斯1#地块三，约定4(商业综合个月内分期体)项目

付清民工工1#楼、2#

资546万楼、3#楼、元。因该项4#楼及地下目施工前我室的土建工

方与建设单程、安装工

位就工程造程、给排水

87浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

价、工程结工程等算等已进行(详见《遵充分沟通，义奥特莱斯而我方在工城市广场

程停工前也1#抵扣(商

切实投入大业综合体)量人力物力已完工程结保障工程施算审查报告工的平稳运书》)折价行。故在我或者拍卖、方与各方单变卖的价款位积极协商享有优先受下，2022年偿权;

7月12日，四、被告

浙江一建与(反诉原

聚银公司签告)贵州署《已完工聚银投资置程结算审核业有限公司定案表》，于本判决生就我方已完效后十日内工程结算价支付原告

最终确定为(反诉被

79642970.3告)浙江

5元。省一建建设

集团有限公

工程已于司钢管、扣

2019年12件等租赁及月停工，并损失费合计于2020年8298780.68月撤场，至元;今已近2五、驳回原年，根据合告(反诉被同及协议约告)浙江定的付款条省一建建设件，业主向集团有限公浙江一建支司其余本诉

付至结算金诉讼请求;

额100%的条六、驳回被

件早已成告(反诉原就，至今业告)贵州主只代付民聚银投资置工工资业有限公司

3524030.5反诉诉讼请元，浙江一求建多次与业

主方联系，至今业主方仍未支付剩余工程款。

为维护公司

合法权益，欲起诉业主，请求其支付剩余工程款及质保金

76118939.8

5元、逾期

88浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

付款利息

7992592.96

元（暂计至

2022年8月

底）以及项目停工期间的损失

2178990元。

已于2022年10月12日向法院提

交起诉状，请求判令两被告支付原告欠付工程款及质保金

76118939.8

5元（不含停工损失）及逾期支付工程款的利息损失暂计

8304680.61元。并向法院提交了财产保全申请。

浙江一建与调解书明

利辛县莱弗确：

置业有限公一、被告利司于2017辛县莱弗置年11月12业有限公司日签订利辛自愿于县莱弗广场2023年6

5#地块的施月15日前工合同，合支付原告浙已对利辛县同约定建筑江省一建建莱弗置业有面积约为设集团有限限公司申请

199483平方公司工程款强制执行。

米，造价为经安徽省利46767600目前业主已

33912万辛县人民法元(其中工进入破产重巨潮资讯网

2024年04元。合同签5141.1否院受理并开程款整程序，公司2023月25日署后，浙江庭审理，已417676002023年12年度报告一建按时完调解结案。元，脚手月浙江一建成各项工程架、人货电已向法院申

建设节点，梯、塔吊超报预重整债利辛县莱弗期等损失权9762.41置业有限公5000000万元。

司也开始预元)。

售房产。后二、原告浙利辛县莱弗江省一建建置业有限公设集团有限司未按合同公司在工程约定节点向款浙江一建足41767600元额支付工程范围内对被

89浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文款，从而造告利辛县莱成浙江一建弗广场5#

后续工程建 地块 Z1-29设无法正常号楼及地下施工。在室的在建工

2018年6月程享有优先

至9月期间受偿权。

一度停工达三、原告浙

2个月以江省一建建上，双方于设集团有限

2018年10公司放弃本

月14日，案中的其他

11月16日诉讼请求。

签署了两份

补充协议，协议约定案涉建设建筑面积调整到

10万平方米左右，合同造价调整到

1.8亿元左右。浙江一建又重新投

入人力、物

力、财力，增加施工成本后，将工程建设推进到2019年5月份，但利辛县莱弗置业有限公司的资产和公司账户却被上海司法机关冻结，因未按合同约定支付工程款，浙江一建于2019年上半年被迫停工，浙江一建已建设面积达到了9万余平方米。

利辛县莱弗置业有限公司于2020年春节前召开

了开发商、

购房业主、施工单位三

方见面会，会上承诺会很快下拨工

90浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文程款，启动工程建设，按期交房。

后期利辛县莱弗置业有限公司仍然未按合同约定按时按额付款，该工程停工至今，浙江一建还一直在维护该工程。2022年上半年双方核定了已完工程实体造价审定及被告违约造成

的脚手架、

塔吊、人货电梯的超期损失合计

114643406.

3元，被告

累计已付工程款

6323.24万元。故浙江一建提起诉讼，要求利辛县莱弗置业有限公司支付工程款及双方已确认的脚手

架、塔吊、人货电梯超期损失合计

51411006.3元，并保留对延迟付款

利息、总包配合服务

费、预期利

润损失、维护费等其他各项损失的追索权。

2018年10月12日浙江二建同浙

江巨科实业一审中，正巨潮资讯网

2024年04

有限公司13669.52否在司法鉴定//公司2023月25日

（后更名为中年度报告铭岛公司）签订《巨科二期建安项

91浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

目一标段施工合同》一份，合同造价3.5亿元，随后在施工过程中签订3份补充协议，合计总价为：

4.3亿元。

目前已经支付工程款

为：3.36元。2021年

1月26日案

涉工程竣工验收合格并依法备案完毕。2021年

4月20日二

建将案涉项目的结算书

（送审价

4.7亿元）

提交给铭岛公司，铭岛公司时隔一年后出具初稿审计总价

为4.26亿元，且其反馈还要再找

第二家审价单位再次扣减。为维护合法权益，二建公司起诉铭岛公司要求其支付

工程款1.3亿元。

原告：浙江调解结果：截止到2023

省建材集团一、中铁三年1月18有限公司，局集团桥隧日，支付被告中铁三工程有限公500万元。

局集团桥隧司、中铁三我司于2023工程有限公局集团有年9月25司、中铁三限公司应支日申请执行

局集团有限付浙江省建立案，执行巨潮资讯网

2024年04公司，20206608.14否调解结案材集团有限案号：2023公司2023月25日年9月1公司货款本川0106执年度报告日，原告与金12977号，被告1签订65761396.2立案后中铁《中铁三局4元，分期三局支付货集团桥隧工支付如下：款4850万

程有限公司2023年1元，截止杭州机场快月20日前2024年4月线土建施工支付11日已累计

92浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

SGJC-8 标工 20000000 支付货款程盾构管片元；2023年5350万元。

买卖合4月30日前同》，买卖支付合同约定桥6000000隧公司向贵元；2023年集团采购盾6月30日前构管片，合支付同总价为6000000

73275200元；2023年元。2022年8月30日前

6月10日，支付

就上述项9000000目，原告与元；2023年被告1就合10月30同总价的增日前支付加再行签订10000000《中铁三局元；2023年集团桥隧工12月30日程有限公司前支付

杭州机场快14761396.2

线土建施工4元。二、

SGJC-8 标工 中铁三局集程盾构管片团桥隧工程

买卖合有限公司、同》，约定中铁三局集合同总价为团有

23222781.5限公司应支

7元。上述付浙江省建

两份合同统材集团有限称为买卖合公司逾期利同。根截止息160000

2021年10元，于

月25日，2023年1月经原被告确20日前支认案涉买卖付。三、合同下原告诉讼费已供货款总187543额为元，由中铁

89561396.2三局集团桥

4元，原告隧工程有限

已足额向被公司、中铁告2开具增三局集团有值税专用发限公司承担票，但截止并直接支付起诉日，两给成都市金被告仅支付牛区人民

原告货款法院，浙江

2380万元，省建材集团

欠付货款有限公司向

65761396.2成都市金牛

4元。区人民法院申请退费。

2019年9月2023年5月

29日，浙江31日收立案巨潮资讯网

2024年04

建工与台州19305.03否通知书、诉//公司2023月25日

极富房地产讼费、保全年度报告开发有限公费交纳通知

93浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

司（以下简书；2023年称“台州极7月20日收富公司”）冻结裁定，签订《台州实际冻结台三门县城州极富3个

XB-05-18- 账户共计现

01地块施工金1226.72

总承包工程万元及房合同》，将产；2023年位于三门县7月25日收城西区的台台州极富公州三门县城司反诉状。

XB-05-18- 2023 年 9 月

01地块施工7日，于三

总承包工程门县人民法发包给浙江院召开庭前建工施工。会议，原被合同对承包告双方对于

范围、工本案是否应

期、合同价启动鉴定、

款、款项支工期延误责

付、违约责任、逾期付任等进行了款责任等争约定。2021议发表意年11月24见。2023年日，因工程11月23量增加，双日，选定浙方签订《补江财信工程充协议咨询有限公一》。上述司作为本案合同签订工程总造价后，浙江建的鉴定机工按约施构。

工。现案涉2024年1月工程已竣工5日，各方验收合格并于三门县人完成备案。民法院签署经核算，案鉴定协商笔涉工程造价录。

为目前正在鉴

574005313定过程中。

元，然截至起诉之日，虽经浙江建工多次催讨，台州极富公司仅支付

380955000元，尚欠付

193050313元。综上，台州极富公司拒不付款的行为严重损害了浙江建工的合法权益，故浙

94浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

江建工向台州市三门县人民法院提起诉讼。

2017年07月10日浙江建工中标了由西安兰轩置业有限公司开发建设的香榭御澄项目总承包施工工程

（第一标段），并在

2018年4月

16日签订香

榭御澄项目总承包施工本案已进行

工程（第一财产保全；标段）协议被告提起反书，合同价诉；2023年格7月28日收

165725000二次开庭短元。合同签信通知。

订后，浙江2023年10建工按照合月26日案同完成施件进入鉴定工，工程于程序，并于

2020年062023年11

巨潮资讯网月08日完月30号完2024年04

10271.85否//公司2023

成竣工验收成现场勘月25日年度报告工作，在探，2024年

2020年072月28日鉴

月17日竣定意见书出

工备案通具，目前双过。该项目方处于鉴定经多次送异议阶段。

审，业主均2024年8月以资料不2日法院组

全、签字流织双方针对程为理由拒鉴定机构的绝签收送审异议回复进资料，最后行开庭。

于2022年9月9日签收浙江建工送审材料，也已超过180天的审核期。浙江建工已收工程款

159136085.

62元，业主

仍拖欠浙江建工工程款

8118.00276

95浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

2元。故浙

江建工起诉被告支付欠付的工程款及相应利

息、劳保统筹费。

2018年10月8日，浙江建工与贵阳品筑置业有限公司

（以下简称品筑置业）签订了《建设工程施工合同》，后相继签订贵阳优品新城五期建安工程施工补充合同》《贵阳优品新城五期建安工程施工补充

2023年4月合同》《贵

24日正式立

阳优品新城案；2023年五期建安工

5月22日收

程施工补充品筑置业反合同》补充诉状；2024协议年4月25

（二）。浙巨潮资讯网日收到一审2024年04江建工按约5670.17否//公司2023判决书，浙月25日进场施工，年度报告江建工不服施工过程

一审判决，中，承包范提起上诉；

围发生了工

2024年6月

程量的增加

21日收到二等变更。

审受理材

2021年6月料。

20日取得了

竣工验收报告。2022年3月9日，

浙江建工向品筑置业报送了最终结算。但品筑置业一直拖延结算。浙江建工与贵阳优品道投资发展有限公司签订了《框架协议》，约定优品道对包括优品新城

96浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

五期在内的一系列优品道项目的工程款支付义务提供连带担保责任。

为维护自身利益，浙江建工遂起诉。

浙江建工与一审生效判

庆元香菇市决：一、被场有限公司告庆元香菇于2013年市场有限公

11月19日司应于本判

签订了施工决生效之日合同，约定起十五日内由浙江建工支付原告浙承建庆元香江省建工集菇市场迁建团有限责任与物流中心公司工程款

2023年12项目，暂定浙江建工已44013500元月25日收合同价为于起诉前申及一审判决552228400请财产保利息（利息书，2024年元。案涉工全，后法院自2023年1

1月25日收

程分三期进于2022年月13日起破产清算受行施工，目12月16日至工程款实理裁定和破

前案涉工程作出裁定，际支付之日产债权申报已全部验收查封相关房止以工程款材料，法院合格并投入产。该案件44013500已受理庆元使用，经审于2023年1元为基数按香菇市场有计一期工程月13日由同期全国银限公司的破结算总价为庆元县人民行间同业拆产清算申巨潮资讯网

245036605法院正式立借中心公布2024年04

9839.63否请，并由破公司2023

元（此一期案受理；3的一月25日产管理人送年度报告结算款尚不月1日收开年期贷款市达债权申报

包含水电安庭传票，于场报价利率材料。浙江装总包管理3月21日开计算）；

建工后续根费），二期庭审理，庭二、原告浙据生效裁判工程结算总后法官组织江省建工集文书内容申价为双方针对结团有限责任报债权，

266952504算争议部分公司在欠付

2024年3月元，三期工进行沟通协工程款

19日召开第程结算总价商。2023年44013500一次债权人为12月25日元范围内对会议，破产

276653255收一审判决庆元香菇市

清算进行元（此三期书。场迁建及物中。

结算款尚不流中心工程

包含安装、的案涉工程

市政工程3%项目中现仍管理费及室属于被告庆内装修工程元香菇市场

13%管理费有限公司财等款项），产部分折价上述三期工或拍卖、变程结算总价卖所得价款共计享有优先受

788642364偿的权利；

97浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文元。截止目三、驳回原前，庆元香告浙江省建菇市场有限工集团有限公司实际支责任公司的付浙江建工其他诉讼请工程款共计求。

690246014.

01元，尚欠

工程款

98396349.9

9元未支付。浙江建工遂起诉维权。

2020年浙一审判决：

江二建与吉一、被告

安市文华置(反诉原告)业有限公司吉安市文华签订《吉安置业有限公市城南三水司在本判决文苑项目生效之日起

（二标段）十五日内向

建设工程施原告(反诉工合同》等被告)浙江一系列文件省二建建设材料，双方集团有限公就工程司支付工程

概况、工进度款

期、工程质29195626元

量、合同价以及逾期付

格、违约责款的利息

任等进行了(以约定。浙江29195626元二建从开工为基数，按至今已经基8月6日收年利率巨潮资讯网

本完成合同到一审判3.65%标准2024年04

11562.82否/公司2023

约定的工程决，已生自2023年2月25日年度报告量，达到竣效。月25日起工验收条计算至实际件，经吉安付清之日市文华置业止);

有限公司审二、驳回原

核完成工作告(反诉被

量27794.2告)浙江省万元，按合二建建设集同工程款支团有限公司付比例约定的其他诉讼

吉安市文华请求:

置业有限公三、驳回被

司应向浙江告(反诉原

二建支付工告)吉安市程款文华置业有

11562.8226限公司的反万元。但经诉请求。

过浙江二建如果未按本长期协商并判决指定的索取工程款期间履行给未果，为付金钱义

98浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文此，浙江二务，应当按建起诉吉安照《中华人市文华置业民共和国民有限公司要事诉讼法》求其支付工第二百六十程款四条之规

11562.8226定，加倍支万元。付迟延履行期间的债务利息。

本诉案件受理费625941元，由原告(反诉被告)浙江省二建建设集团有限公司负担

65941元，

被告(反诉

原告)吉安市文华置业有限公司负担560000元。反诉案件受理费

41204.5元，由被告(反诉原告)吉安市文华置业有限公司负担。

建设单位为一审判决一审判决生

海盐恒悦置1、被告效后，向海业有限公（反诉原盐县人民法司，2018年告）海盐恒院申请了强

3月27日，悦置业有限制执行，于

建设单位海公司于本判2024年1月盐恒悦置业法院于2023决生效之日2日执行立

有限公司与年4月25起十日内支案，执行案这三建就案日对该案转付原告（反号（2024）涉工程签订为正式立诉被告）浙浙0424执

总包施工合案，并依法建三建工程18号。诉讼同，此后，适用普通程款（不含质过程中查封双方又陆续序，组成合保金）海盐恒悦置巨潮资讯网

2024年04

签订了剩余35668.3否议庭于2023294806252.业有限公司公司2023月25日

楼栋的合同年5月3090元及逾期名下房产，年度报告及多份补充日公开开庭付款违约损执行过程中协议。现，进行了审失申请司法拍案涉工程一理。于202317015262.4卖，评估价期于2020年10月253元（暂算格18365500年12月25日作出一审至2022年5元。上述财日竣工验判决。月9日，之产于2024收，二期于后损失以年7月5日

2022年4月250620768.进行了一

15日竣工验17元为基拍，起拍价收，但建设数，按年利为12855850单位未按合率4%付至款元，在一拍同约定付项实际结清期限内无人

99浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文款，恶意拖之日止；以竞买；海盐欠工程款，44185484.7县人民法院且存在大量3元为基于2024年7到期商票无础，从2023月25日对法兑付的情年8月1日上述财产进况。曾多次起算，按年行了二拍，与建设单位利率4%付至二拍价格为交涉，但交款项实际结一拍价格的涉无果，为清之日8折，即维护公司合止）；2、10284680法利益，故被告（反诉元，在规定原告浙江三原告）海盐期限内仍无建依法提起恒悦置业有人竞买；后诉讼。截至限公司于本续将于2024

2022年1月判决生效之年8月14

4日，被告日十日内支日10时至海盐恒悦置付原告（反2024年10业有限公司诉被告）浙月13日10累计支付工江三建工程时进行公开程进度款质保金拍卖（变

56898919.94397158.44卖）。海盐

9元，2022元及逾期付县人民法院

年4月7日款违约损失于2024年7支付100073727元月9日裁定万元，2022（暂算至终结年4月22023年5月（2024）浙日，被告与30日，之后0424执18原告签订以损失以号案件执行

房抵工程款4397158.44程序。

协议，被告元为基数，以房屋和车按年利率4%位抵计付至款项

13212531元实际付清之（综合楼的日止）；

抵房价格双3、原告方发生争议（反诉被尚未办理抵告）浙江三房手续）。建在被告根据原告送（反诉原审价告）海盐恒

441200822.悦置业有限

15元计算，公司欠付其

质量保修金工程款

按造价的3%294806252.计算，为90元及质保

13236024.6金

6元，故被4397158.44

告欠付原告元范围内，工程款就本案建设

347853346.工程折价或

50元，质量拍卖所得的

保修金将在价款优先受

到期后增加偿；4、驳诉讼请求或回原告（反另行主张，诉被告）浙同时诉请法江三建的其院确认原告余诉讼请

对前述工程求；5、驳

100浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文款享有优先回被告（反受偿权。诉原告）海盐恒悦置业有限公的全部反诉请求。

建设单位为内蒙古华洲药业有限公司，2020年

4月13日三

建与华洲药业公司签订了《建设工程施工合同》一份，由三建承建该项目施工，工程内容包括:生

产车间、仓

储用房、办

公楼、宿舍楼及场区硬

化、绿地等，合同价

8000万元。

此外，安徽法院于2023金泉生物科年7月4日

技股份有限立案受理，公司对上述案件尚在审巨潮资讯网

合同提供最理阶段，造2024年04

7134.66否//公司2023

高额为伍千价、质量鉴月25日年度报告

万元的连带定已出，目担保。该项前修复方案目实际于和修复费用

2020年4月尚在鉴定。

28日开工。

2021年3月

17日双方又

就上述项目补充签订两份《建设工程施工合同》，新增“研发楼、宿舍楼”以及“车间十、罐区及三废处理区等厂区内所属单体”施工内容，新增合同价分别为1600万元以及

3600万元。

在合同履行

101浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文过程中，华洲药业一直未按照合同如期履行付款义务。

2021年9月，由华洲药业、三建以及监理三方共同签字盖章的《工程形象进度报表》，确定了截止至

2021年9月份，已经完成的工程产值为人民币

118304549.

2元。2021年10月，华洲药业在没有进行竣工验收的情况下就已经开始使用已经全部完工的部分。之前因建设单位自己装设

设备安装，通水、通

电、通路未完成，工期无法闭合。

至2021年

12月，三建

已经完成了

除办公楼、部分宿舍楼以及绿化以外合同约定的其他施工内容，其中宿舍楼及车间四车间

五、绿化等因华洲药业原因暂停施工，包括但不限于厂区内不能建宿

舍楼、车间四车间五的资金不足等原因。截止目前为止，华洲药业仅

102浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

向三建支付价款共计人民币

60599062.28元，尚欠工程款

68905948.1

4元，浙江

三建遂向法院提起诉讼，要求被告华洲药业公司支付工程款及相应利息，同时请求法院确认浙江三建对前述工程款享有优先受偿权，并确认安徽金泉生物科技股份有限公司对华洲药业公司的上述债权在

5000万元的

范围内承担连带责任。

香港华营公司承接涉案项目，将项目中的幕墙工程分包于仲裁申请人喜而利幕墙工程有限公司，分包合同中约定分包工程应由

第三方

Secco 公司

制造、加工巨潮资讯网

2024年04和供应。分6955.13否仲裁审理中//公司2023月25日包合同履行年度报告中，项目业主更改了幕墙材质，但仲裁申请人

及第三方

Secco 公司无法供应业主要求的材质，导致合同目的落空，故我司终止了原幕墙分包合

103浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文同。仲裁申请人不服，现申请仲裁要求按原幕墙分包合同支付相应的价款并赔偿损失。

浙建集团阿尔及利亚分公司在阿尔及利亚承接

的 Sidi

Abdellah76

0套住房项目，业主方为 AADL 阿尔及尔东地区局。业主方于2023年11月8日通过法院巨潮资讯网

2024年04

执达员将单6866.84否一审中//公司2023月25日方面解除合年度报告同决定书送交我司。同时业主方于

2023年12月19日通过法院执达员将行政起诉书送交我司，我司对业主发起的诉讼积极应对，并发起反诉。

浙建集团阿尔及利亚分公司在阿尔及利亚承接的

Meftah2500套住房项目，业主方为 AADL 阿尔及尔西地巨潮资讯网

2024年04区局。业主24001.74否一审中//公司2023月25日方于2023年度报告年11月6日通过法院执达员将单方面解除合同决定书送交我司。同时业主方于

2023年12月07日通

104浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

过法院执达员将行政起诉书送交我司，我司对业主发起的诉讼积极应对，并发起反诉。

浙建集团阿尔及利亚分公司在阿尔及利亚承接的

Meftah2500套住房项目，业主方为住房发展与改善司

（AADL）阿尔及尔西地区局。业主巨潮资讯网

2024年04

方单方面强5460否一审中//公司2023月25日制解约本项年度报告目后以我司

延误工期、未履行合同义务及非法使用劳工为由，起诉我司，要求我司赔偿项目

重启费用、新合同差

额、解约损失。

杭州盛都置业有限公

司、杭州荣都企业管理有限公司2023年9月

2018年1月26日收保全

24日中标大费交纳通

江东储出知；

【2017】52023年11号地块工程月28日收项目。双方冻结裁定、巨潮资讯网

2024年04

就大江东储6840.25否11.29收财//公司2023月25日

出【2017】产保全事项年度报告

5号地块工告知书；

程签订《建2023年12设工程施工月25日收合同》，约受理通知定浙江建工书，目前一总承包工审中程，合同总价为1.9亿元，采固定单价合同形

105浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文式。后双方又签订《补充协议》，协议约定结算价款经双方确认后一个月内，支付至结算价

款的97%，尾款3%作为质量保证金；质量保修期满后结清余款（满

2年退还质

保金的

70%，满5年退还质保

金的25%，满8年退还质保金的

5%），不计息。

合同签订后，浙江建工依约履行合同，案涉工程于2020年12月10日竣工验收合格。建工于2022年4月7日将结算资料备齐送审，工程送审造价为

227552663元。然业主以各种理由拖延审定工程量，多次催促，至今仍未果。根据双方《建设工程施工合同》14.2条约定，发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提

出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请

106浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书。故

2020年5月

6日视为结算完成，业主应当在

2020年6月

5日前付至

送审造价的

97%。

截止起诉之日，质保期期已满2年，被告一应当支付

225504689.03元（其中包括97%的结算价款

220726083.

11元及70%

的质保金

4778605.92元）。被告一已支付工程款

176689585.

66元，尚欠

工程款

47855775.9

9元（扣除原告应付工程施工电费

959327.38元）。故浙江建工起诉被告支付欠付的工程款及相应利息。

诸暨盛建置一审判决：

2023年9月

业有限公一、诸暨盛

4收正式立

司、恒大地建置业有限案材料，11产集团上海公司应支付月3日收诸盛建置业有浙江省建工暨一审判决已申请强巨潮资讯网限公司2017集团有限责2024年04

6977.89否书，11月执，暂未立公司2023年8月24任公司工程月25日

24日收恒大案。年度报告日，双方签款上诉状，12订《诸暨恒64292250.1月27日收大悦珑府首5恒大撤回上

期主体及配元，支付计诉裁定套工程施工算至2023

107浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文合同》（以年8月29下简称“施日止的逾期工合付款利息损同”），诸失暨恒大悦珑3379278.12

府首期主体元，并支付及配套工程以

项目发包给64292250.1浙江建工。5施工合同中元为基数自对工程内2023年8月容、承包范30日起至该

围、合同款付清日止

价、工程款按同期全国支付方式等银行间同业内容作出了拆借中心公明确约定。布的一年期后在施工合贷款市场报同的履行过价利率标准程中，双方计算的利息就案涉项目损失，款限的增加合同本判决生效

额、支付工之日起十日

程进度款、内付清;

支付赶工奖二、确认浙等事项共签江省建工集订8份补充团有限责任协议。公司在除上述主体64292250.1及配套工程5元工程款外，恒大还范围内对其将诸暨恒大承建的案涉悦珑府首期诸暨恒大悦

A 区地库抢 珑府首期主工临时道路体及配套建及料场工设工程项目

程、诸暨恒折价或者拍大悦珑府售卖的价款享楼处卫生间有优先受偿

排风工程、权(在具备诸暨恒大悦折价或拍卖

珑府售楼处的条件下):

临时展示区三、恒大地综合网馆调产集团上海

整工程、诸盛建置业有暨恒大悦珑限公司对上府项目物业述第一项债食堂及餐厅务承担连带

工程、诸暨清偿责任;

恒大悦珑府四、驳回浙首期临时售江省建工集楼处南侧室团有限责任外排水主管公司的其余改向工程发诉讼请求。

包给浙江建工施工，并签订了相应的施工合同

108浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文和委托书。

案涉项目于

2017年9月

27日开工，

2020年8月

27日竣工验

收并完成竣工验收备案。建工提交工程结算书及完整的

结算资料，案涉工程结算送审总造价为

294315979.

9元，目前

恒大仅支付原告工程款

239798176.

44元，欠付

原告的结算价款总计为

39802004.4

7元。故浙

江建工起诉被告支付欠付的工程款及相应利息。

建设单位为一审判决

台州市茂信1、被告台置业有限公州市茂信置司，2020年业有限公司

9月4日三法院于2023于判决发生

建与台州市年12月19法律效力之茂信置业有日立案受日起十日内

限公司签订理，于2024偿付原告浙了《施工合年1月31江省三建建同》一份，日公开审设集团有限由三建承建理，2024年公司工程款该项目施4月12日二人民币工，工程于次开庭，后53557909.7巨潮资讯网

2020年10于2024年67元、前期2024年04

5966.68否/公司2023月4日开月11日作违约金月25日年度报告工，2023年出一审判1091251元

4月23日完决。被告台及以

成竣工验收州市茂信置53557909.7并交付。由业有限公司7元为基数于前期赶工于2024年6按年利率

补偿未谈月19日提3.45%自

妥、工期延起上诉，目2024年4月误处罚及较前案件二审29日起至实多的经济联审理阶段。际履行之日系单未签复止计算的违等问题，项约金。2、目部、分公原告浙江省司多轮商谈三建建设集

109浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文无果，后经团有限公司双方高层领对其所承建导谈判于完成的位于

2023年4月台州市路桥

17日签订协区双水路以议书，最终北、中心大结算包干总道以西地块

价为2.45项目(一标亿元，明确段)涉案工了付款比程折价、拍

例、时间节卖的价款在点及双方义被告台州市

务和责任，茂信置业有项目工期逾限公司欠付期和标化标工程款

杆工地创评53557909.7等违约责任7元范围内

均已闭环，享有优先受双方互不追偿权。3、究。三建按驳回原告浙协议书约定江省三建建已全部履设集团有限约，按各时公司的其他间节点已完诉讼请求。

成各项工作并办理交接手续，但建设单位以相关付款申请资料均需扣除相关款项

（分包单位伤亡事故

265万元、

第三方维修扣款35万

元、甲供材料超领26

万元、水电费扣款35万元，合计

361万元）

要求三建认可并要求三建承诺临设用地复垦完成时间为由拒绝签收及付款。截至目前，台州市茂信置业有限公司近向三建支付工程款

185521633元，余款经三建多次催讨，均未能

110浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文支付，遂向法院提起诉讼，要求台州市茂信置业有限公司支付工程款及相应违约金，同时请求法院确认三建对前述工程款享有优先受偿权，因台州喜大置业有限公司是台州市茂信置业有限公司的唯一股东，要求确认台州喜大置业有限公司就台州市茂信置业有限公司在上述付款义务承担连带清偿责任。

2017年3月

12日，被告

成都中港置业有限公司与被告浙江建工签订两份《建设工程施工合同》分别约定原告承建成都市锦江区外东五桂

2023年11

桥(E)(三月22日正

期)新建商式立案；

业用房及附巨潮资讯网

2024年4月2024年04

属设施项目22440.32否//公司2023

2日已开月25日

一标段和二年度报告庭；目前在标段建安总一审中，鉴承包工程。

定中。

一标段暂定合同价为

30185122

5.00元；二

标段暂定合同价为

57433363

5.00元。

2017年6月

6日，原被

告双方签订《[中港广

111浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

场]项目建安总承包工程施工合同》，将两份《建设工程施工合同》的工程内容合并为一个总承包合同，该《总承包合同》总价暂定为

44479359

5.40元。该

合同对工程款进度款支

付、竣工验

收、工程款竣工结算及

支付、质量

保证金、违约责任等作了约定，为原被告双方实际履行。

后续原被告双方签订了五分补充协议。项目通过被告组织的竣工验收，于2022年5月23日取得《建筑工程竣工验收报告》，于

2022年6月

23日取得《成都市建设工程竣工验收备案表》。

施工过程中，被告没有按照合同约定足额支付原告工程进度款，原告克服资金困难坚持施工至项目竣工验收合格。原告于

2022年11月29日报送了最终结

112浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文算资料，送审产值

58206807

1.56元(含

已完成结算办理的样板间金额

266163.00元)，被告拖延至今未确认。原告经核算向法院起诉，向被告主张欠付工程款

21476875

2.98元及结

算款逾期支付违约金。

2018年，康

山置业公司将湖州西凤漾单元地块

的（A 组团）项目和

（B 组团）项目发包给浙江二建施工，后双方对案涉项目结算发生重大争议，后康山公司起巨潮资讯网

2024年04

诉浙江二5248.74否一审中//公司2023月25日建，主要涉年度报告及工期索赔和过程中委

托第三方施工扣款。浙江二建认为康山公司拖

欠二建 A 组

团工程款，故反诉康山

公司 A 组团工程款

26320989.5

1元。

2019年4月仲裁委裁决浙江建工已

2日，被申海南州云慧于2024年3

请人海南州案件于2023大数据产业月12日向云慧大数据年12月21园管理有限法院申请强巨潮资讯网

产业园管理日开庭，公司应于制执行，法2024年04

6681.59否公司2023

有限公司与2024年2月2024年3月院已于2024月25日年度报告申请人浙江27日仲裁委7日前支付年3月20建工、深圳作出裁决。48534533.4日立案受市奇信建设0元、违约理。双方在集团股份有金执行过程中

113浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文限公司（以1674441.40达成执行和下简称“奇元、利息解，但被申信”）签订3348882.80请人未履行《建设工程元、并按照付款义务，施工合48534533.4目前仍在执同》，将青0元为基数行中。

海省海南藏自2024年1族自治州大月27日起数据产业园按照全国银一期基础设行同业拆借施建设项目利率的支付发包给浙江违约金及自

建工、奇信2024年1月承包，各方27日起按照对工程范全国银行同

围、工期、业拆借利率

质量、价款的两倍支付及支付方利息。并承式、违约责担仲裁费

任等进行了287186、律约定。同师费日，浙江建50000、保工与奇信签全费5000、订《联合体保险费施工协议20044.78合书》，明确计双方各自与362230.78被申请人结元。在算并收取工48534533.4程款。申请0元范围内人按约进场对案涉工程施工。2020拍卖享有优年12月11先受偿权，日，案涉工前述裁决合程竣工验收计合格。202253920088.3年11月108元（不含日，被申请计算后的利人与申请人息）在上述施工合同的基础上，签订《建设工程建筑工程消防整改协议》，对新增的施工范

围、工期、工程价款等进行了约定。后消防部分亦竣工验收合格。

2022年11月，申请人与被申请人就申请人施工部分完成

114浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

最终结算，结算价为

125720009.

51元。2023年1月4日，被申请人与申请人签订《青海省海南藏族自治州大数据产业园一期基础设施建设项目补充协议》，明确截至该协议签订之日，被申请人尚欠付工程款

48534533.4元；同时双方约定了上述欠款的付

款期限、逾期付款的违

约责任、管辖等内容。

然截至申请人申请仲裁之日，被申请人分文未付。此外，申请人为实现本案债权，支出律师费基本费5万元（风险费待实际发生后另行

主张）和保费。被申请人拖延付款，为维护权益，申请人遂申请仲裁。

2020年，四

川凯立源房地产开发有限公司与浙江二建签订巨潮资讯网总承包合2024年04

13844.44否二审中//公司2023同，约定二月25日年度报告建承建的凯立现代城二期项目，合同额为2.36亿元。后因

115浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

业主资金断裂逾期支付工程进度款

119821515.

4元，浙江

二建在业主久拖不决的情况下起诉要求支付工程款及违约金（利息）

1.38亿元，

以及就上述款项针对现承建的凯立现代城二期项目享受优先受偿权。

被告武汉金林房地产开发有限公司与浙江建工于2017年4月5日就永利村城中村

改造 K2-A 2023 年 7 月地块11号25日收立案

楼、12号楼受理缴费通签订了合同知书；2023编号为年8月28YLK2-2017- 日向法院提

001号的交变更诉讼《湖北省建请求申请设工程施工书，诉请由合同》，本4900万元变项目合同总更为

价为11104.18万巨潮资讯网

944613576.元。因诉请2024年04

11104.18否//公司2023

10元。该项标的增加，月25日

年度报告目于2020该案移送至年8月10武汉市中级日顺利通过人民法院管

竣工验收，辖，武汉中符合法律规院于2024定的交付使年4月1日用条件，完正式立案受成了约定的理。2024年全部合同义6月28日第务，并向业一次开庭。

主提交了项目前一审目结算资中。

料。按备案合同约定经过浙江建工计算，业主应付合同价款总额为

26054.1761

116浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

54万元，已

支付14950万元，未付合同价款为

11104.1761

54万元。按

照框架协议约定业主应向浙江建工支付工程款

18976.2196

85万元，剩

余应付工程款约为4000万元。为维护自身权益，浙江建工遂起诉。

华营建筑有限公司承接尖沙咀中间道11号海员俱乐部重

建项目后，将案涉项目的钢筋工程分包给仲裁被申请人皇石控股有限公司，分包在履行分包合同时延迟

工程进度，巨潮资讯网

2024年04

且未向我司5268.02否仲裁审理中//公司2023月25日提供所供货年度报告

钢筋的 Mill

Certificat

e（钢筋合格证书），故我司决定终止与皇石控股有限公司之间的分包合同，另同时追讨

MRC 及其他

３个项目相应已超付的工程款。

2020年9月2023年7月

8日，原告21日收诉讼

浙江建工与费交纳通

第三人拉萨知、组庭通巨潮资讯网

2024年04

市城市规划8199否知、传票；//公司2023月25日设计院作为2023年8月年度报告联合体中标19日收被告了由被告西反诉材料；

藏天达房地2023年9月

117浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

产开发有限4日向提交公司开发建变更诉讼请

设的拉萨市求申请书，虎峰城市广诉请由

场建设项目4003.4874

EPC 总承包 万元变更为

工程项目，8199万元；

并于20212023年11年1月13月7日收鉴日与被告就定材料；目该项目签订前一审中《建设项目工程总承包合同》。上述总承包合

同签订后，原告按约施工。被告于

2022年6月

25日和

2022年8月

8日分别出具两份《虎峰广场项目工程款支付同意书》，共计确认应当支付给原告的工程款为69363129元。被告仅支付原告工程款

29328255元，欠付原告工程款

40034874元。

2019年1月，原告浙江建工承包

2024年5月

被告台州卓

10日收到受

舜房地产开

理通知书，发有限公司正式立案受的章安街道理。浙江建章梓路以工申请了财

东、章安大产保全。联道以南地块

6086.92否系单、材料//

开发建设项

动态调差、目二标段工索赔三项内程。工程于容经司法鉴

2022年9月

定已出具意

26日竣工验见书。案件收，原告于目前处于一

2022年10审阶段。

月9日向被告送达结算书。原告认

118浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

为被告长期拖延结算付款，起诉要求支付工程余款

60869238元

及逾期付款利息，并主张优先受偿权。

2024年5月

20日收立案

恒大项目多受理通知起主诉案件

书、诉讼费胜诉后未执缴费通知书

行到财产，等材料，7浙江省建工月5日收传集团有限责票，定于7任公司通过月22日开法人人格混庭。7月13同，起诉杭日，被告城州穗华置业

博置业、宁

有限公司、波城市之光宁波城市之

及第三人上光置业有限海盛建共同

公司、城博提起管辖权（宁波）置62714.21否//异议，请求业有限公裁定将本案

司、恒大地移送宁波市产集团上海中级人民法盛建置业有院审理，7限公司（第月15日浙三人），要江建工提交求三被告对管辖权异议

第三人所负答辩状。7的债务承担月18日收连带清偿责一审驳回管任，起诉标辖权异议裁的定。7月25

627142064.

日对方向浙

05元。

江省高院提起上诉。

2021年10月28日，

2024年3月

原告浙江建

15日法院正

工与被告武式立案受汉中央商务理，并送达区股份有限缴费通知公司于2022书，2024年年3月8日

12476.18否7月9日法//签订了《建院组织开设工程施工庭。2024年合同》，对

8月2日选

工程概况/定鉴定机

范围、工期构，目前处节点、合同于鉴定中。

总价款

（33480000

119浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

0元）以及

工程款支付

标准、方式等方面进行了约定。后施工过程中，因被告拖欠巨额工程款致使原告无力再垫付农民工工

资、材料款等，故该项目工程已从

2022年9月

30日停工至今。截至目前被告仍尚欠

7241.69722

万元工程款未付，并持续造成了浙江建工停工人员人工

费、工程材

料费、机械

/设备窝工

费等停工、窝工损失已达5234万余元。为维护权益，浙江建工遂起诉追讨。

安吉恒大御峰花园项目首期主体及配套建设工程由浙江建工承建，案2024年4月涉工程施工2日收立案过程中，因受理通知书被告原因及和诉讼费缴被告指令反费通知书。

复停工窝4月11日收工，极大增16217.72否到传票，定//加了原告施于5月13工等成本，日开庭。7给原告造成月16收到

极其重大经传票，定于济损失，且8月9日开工程款未按庭。

时支付。截至起诉之日，原告施工已审定的工程款共计

120浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

334864677.44元（包括总价包干部分

17308075

3.69元、赶

工奖励

35594343.41元、非总价包干部分

126189580.34元），

被告仅支付工程款

188228599.10元（现金收款

13207579

9.23元，已

兑付商票

56152799.87元）。

为维护权益，浙江建工遂起诉追讨。

绍兴恒大郦一、

湖湾（越原告浙江省城）项目主建工集团有体及配套建限责任公司设工程由浙与被告绍兴江建工于恒悦房地产

2018年8月开发有限公

起陆续开始司签订的施工，2019《绍兴恒大年11月至郦湖湾(越

2020年12城)项目主月期间，主2024年2月体及配套建体结构工程1日收案件设工程施工陆续通过中受理通知合同》于间验收。在书、缴费通2022年3一审判决已施工期间，46470.84否知书、举证月生效，待申因被告调整通知书。623日解请强制执行施工范围、月28日收除；

设计变更、一审判决二、被告指令停工、书。绍兴恒悦房逾期支付工地产开发有程款等原限公司于本因，导致工判决生效之程进度严重日起三十日滞后；就工内支付给原

期延期、停告浙江省建

工等事宜，工集团有限原、被告双责任公司工方签订有相程款

应补充协377371245.议，约定被17元，并

121浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

告向原告补支付该款自偿停工损2022年5失，但该尚月16日起远远不能弥至实际清偿补原告实际之日止按同损失。其后期全国银行因被告继续间同业拆借大量欠付原中心公布的

告工程款，一年期贷款导致工程无市场报价利法正常施率工，并再次1.3倍计算全面停工。的逾期利原告施工的息；

已完工程造三、原告价共计浙江省建工

581713964.集团有限责

20任公司在其元，被告已施工的绍兴付工程款仅恒大郦湖湾

163285468.项目主体及

85元，欠付配套建设工418428495.程（截至

35元。为维2022年8护权益，浙月18日江建工遂起止）诉追讨。在具备折价或拍卖条件时，就折价或者拍卖的价款在工程价款

377371245.

17元范围

内享有优先受偿权。

2019年11一、温州国

月18日，鹏置业有限浙江浙建基公司于本判础设施工程决生效后十有限公司与日内支付浙温州国鹏置江浙建基础业有限公司设施工程有签订《温州限公司工程

2024年1月

恒大逸合城款

17日收受理2024年5月

项目04#地61720735.5通知书和缴13日提交强块灌注桩工4元及逾期

6172.07否费通知书；制执行申

程施工合付款利息

4月12日收请，法院反同》，双方(以一审判决馈已立案

约定国鹏置58874803.5书。

业将温州恒4大逸合城项元为基数从

目04#地块2023年12灌注桩工程月21日起发包给浙建至实际履行基础施工。完毕之日双方对工程止，按同期概况，合同全国银行间

122浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文价，付款时同业拆借中间、条件及心公布的贷付款方式等款市场报价进行了约利率计定。后双方算)，同时又签订了补浙江浙建基充协议。上础设施工程述合同签订有限公司应后，浙建基于本判决生础按约进行效后十五日施工。但截内交付温州至起诉之国鹏置业有日，虽经多限公司票面次催讨，国金额为鹏置业仍欠18680018.5付9

61720735.5元的增值税

4元。上海专用发票:

鹏仓置业有二、浙江浙

限公司、上建基础设施海鹏力置业工程有限公有限公司为司就其承建国鹏置业股的温州恒大东。逸合城项目

04#地块灌

注桩工程折价或者拍卖所得的价款在

61720735.5

4

元范围内优

先受偿;

三、上海鹏仓置业有限

公司、上海鹏力置业有限公司就上

述第一项温州国鹏置业有限公司债务在各自未出资本息范围内对温州国鹏置业有限公司不能清偿的部分承担补充赔

偿责任:

四、温州国鹏置业有限公司于本判决生效后十日内支付浙江浙建基础设施工程有限公司鉴定费521309

123浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文元。

一、温州国鹏置业有限公司于本判决生效后十日内支付浙江浙建基础

2019年11

设施工程有

月18日，限公司工程浙江浙建基款础设施工程

51288832.2

有限公司与

4

温州国鹏置元及逾期付业有限公司

款利息(以签订《温州

49131045.7

恒大逸合城

5元为基数

项目03#地从2023年块灌注桩工

12月30

程施工合日起至实际同》，双方履行完毕之约定国鹏置日止，按同业将温州恒期全国银行大逸合城项间同业拆借

目04#地块中心公布的灌注桩工程贷款市场报发包给浙建价利率计基础施工。

2024年1月算)同时浙

双方对工程

17日收受理江浙建基础2024年5月概况，合同通知书和缴设施工程有13日提交强价，付款时

5628.88否费通知书；限公司应于制执行申

间、条件及

4月12日收本判决生效请，法院反

付款方式等一审判决后十五日内馈已立案进行了约书。交付温州国定。后双方鹏置业有限又签订了补公司票面金充协议。上额为述合同签订

16616521.2后，浙建基

9

础按约进行元的增值税施工。但截专用发票:至起诉之

二、浙江浙日，虽经多建基础设施次催讨，国工程有限公鹏置业仍欠司就其承建付的温州恒大

56288832.2

逸合城项目

4元。上海

03#地块灌

鹏仓置业有注桩工程折

限公司、上价或者拍卖海鹏力置业所得的价款有限公司为在国鹏置业股

51288832.2东。

4

元范围内优

先受偿;

三、上海鹏力置业有限

公司、上海

124浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

鹏仓置业有限公司就上

述第一项温州国鹏置业有限公司债务在各自未出资本息范围内对温州国鹏置业有限公司不能清偿的部分承担补充赔

偿责任:

四、温州国鹏置业有限公司于本判决生效后十日内支付浙江浙建基础设施工程有限公司鉴定费421300元。

浙江省三建建设集团有限公司诉恒大地产集团上海盛建置业有限公

司、中信银行股份有限公司嘉兴海

盐支行、深圳恒大材料设备有限公

司、广州市恒合工程监理有限公司侵权责任纠法院于2024纷案。年5月6日

2022年4月24000否立案受理，//

26日，海盐案件尚在审

县人民法院理阶段。

做出

（2021）浙

0424刑初

362号刑事

判决书法院认定被告恒大地产集团上海盛建置业有限公司通过伪造原告的印

章、伪造《工程款支付证明》、《付款说

125浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文明》等请款资料，提交给被告中信银行海盐支行，先后多次将预售资金监管专户中的资金

2.4亿元转

移至被告深圳恒大材料设备有限公司账户再转移至被告恒大地产集团上海盛建置业有限公司账户用于他处并判处被告恒大地产集团上海盛建置业有限公司资金部员工吴春安和海盐恒悦员工方其济犯伪造公司印章罪。

2022年6月

7日，三建

向海盐县人民法院提起诉讼，要求海盐恒悦置业有限公司支付工程款，诉讼标的总额

356683044.96元（经三次变更诉讼请求后）。

2022年9月

19日，三建

起诉被告中信银行股份有限公司嘉兴海盐支

行、深圳恒大材料设备

有限公司、广州市恒合工程监理有限公司，并追加被告恒大地产集团上海盛建置

126浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

业有限公司侵权纠纷一案，嘉兴市中级人民法院开庭审理

后认为：三建与建设单位海盐恒悦置业有限公司之间的诉讼结果未定，无法确定三建的损失，故建议三建先行撤诉，待前案判决后再行起诉，如若坚持诉讼，或将承担不利后果。

2022年9月

30日，原告撤回起诉。

2023年10月25日，海盐县人民法院做出

（2023）浙

0424民初

1684号民事判决书，判决被告海盐恒悦置业有限公司支付三建工程款

294806252.

90元及逾期

付款违约损失

17015262.4

3元，同时

要求被告海盐恒悦置业有限公司支付三建工程质保金

4397158.44

元及逾期付款违约损失

73727元，

并确认了三建的建设工程价款优先权。

2024年1月

2日，海盐

县人民法院

127浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

立案执行，海盐恒悦的被执行标的为

332659423.

46元，其名

下除案涉工程10号楼会所外，无其它财产可供执行。

综上，因被告恒大地产集团上海盛建置业有限公司伪造印

章、伪造请款资料，被告广州市恒合工程监理

有限公司、深圳恒大材料设备有限公司配合提供并使用虚假资料，通过被告中信银行海盐支行多次挪

用、转移预售款监管账户中的款项

至少2.4亿元。且，案涉楼盘已经

销售完毕，已无剩余资产，各被告的违法行为导致三建案涉工程无法

正常竣工、三建工程款无资金可支

付、无财产可执行，客观上已经给三建造成损失。各被告均有违法行为，相互结合，明显具有过错，与三建的损失有因果关系，依法应共同承担赔偿责任，故

128浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

提起诉讼，请求法院判令各被告共同赔偿三建

损失2.4亿元及判令各被告共同承担本案产生的受理费等全部费用。

浙建集团阿尔及利亚分公司在阿尔及利亚承接的斯基克达省1000套

（2008）住房项目，业主为斯基克达省房地产开发和管理局（OPGI）。

该项目在施工期间业主多次下发停工令。该项目已于2017年进行验收，但最终的结算报表一直未签订。2023年10月4日，

12124.34否一审中//

业主单方宣布撤销施工过程中已经下发并执行

的停工令，要求对我司进行工期罚款。我司起诉业主进行

赔偿：28号

工程报表、

28号工程报

表的延迟利

息、1号调

价报表、1号调价报表导致的滞纳

金、28号报表延迟支付造成的损

失、1号调价报表延迟支付造成的

损失、自项

129浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

目交付以来的安保费

用、保函产生的银行费用和未释放

的保函、精神损失赔偿。

浙建集团阿尔及利亚分公司在阿尔及利亚承接的斯基克达省500套

（2005-

2009）住房项目，业主为斯基克达省房地产开发和管理局（OPGI）。

该项目在施工期间业主多次下发停工令，项目已于2015年4月16日进行验收，但最终的结算报表一直未签订。2023年10月4日，

12205.48否一审中//

业主单方宣布撤销施工过程中已经下发并执行

的停工令，要求对我司进行工期罚款。现我司起诉要求业主进行赔

偿：14号工

程报表、14号工程报表的延迟利

息、2号调

价报表、2号调价报表

延迟利息、

14号工程报

表延迟支付导致的损

失、2号调价报表延迟支付导致的

损失、自项

130浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

目交付以来的安保费

用、保函产生的银行费用和未释放

的保函、精神损失赔偿。

浙建集团阿尔及利亚分公司在阿尔及利亚承接的斯基克达省1000套

（2007）住房项目，业主为斯基克达省房地产开发和管理局（OPGI）。

案涉项目在施工期间业主多次下发停工令，项目已于2017年进行验收，但最终的结算报表一直未签订。2023年10月4日，

业主单方宣

16924.35否一审中//

布撤销施工过程中已经下发并执行

的停工令，要求对我司进行工期罚款。我司起诉要求业主

进行赔偿：

21号报表、

21号报表的

延迟利息、

2号调价报

表、2号调价报表延迟

利息、21号报表延迟支

付的损失、

2号调价报

表延迟支付

的损失、自项目交付以来的安保费

用、保函产生的银行费

131浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

用和未释放

的保函、精神损失赔偿。

浙建集团阿尔及利亚分公司在阿尔及利亚承接的斯基克达省500套

（2011）住房项目，业主为斯基克达省房地产开发和管理局（OPGI）。

案涉项目在施工期间业主多次下发停工令，项目已于2017年进行验收，但最终的结算报表一直未签订。2023年10月4日，

业主单方宣布撤销施工过程中已经

7409.22否一审中//

下发并执行

的停工令，要求对我司进行工期罚款。我司起诉要求业主

进行赔偿：

5号工程报

表、5号工程报表延迟

利息、1号

调价报表、

1号调价报

表延迟利

息、5号报表延迟支付导致的损

失、1号调价报表延迟支付导致的

损失、自项目交付以来的安保费

用、保函产生的费用和未释放的保

函、精神损

132浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文失赔偿。

浙建集团阿尔及利亚分公司在阿尔及利亚承接的杜维拉四万人体育场，业主为阿尔及利亚住房部及其代表阿尔及尔省公共设施局（DEP），因与我司就

项目结算、

合约、工期等问题存在一系列严重

120880否一审中//争议。业主方于2024年1月21日登报单方面解除合同，同时对我司发起诉讼。我司对业主方发起反诉。我司以业主解约为滥用职权，主张归还保函并赔偿解约损失

229亿阿尔

及利亚第纳尔。

浙建集团阿尔及利亚分公司在阿尔及利亚承接的杜维拉四万人体育场，业主为阿尔及利亚住房部及其代表阿尔及

尔省公共设52786否一审中//施局（DEP），因与我司就

项目结算、

合约、工期等问题存在一系列严重争议。业主方于2024年1月21

133浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

日登报单方面解除合同，同时对我司发起诉讼。以我司未良好履约为由，要求赔偿100亿阿尔及利亚第纳尔。

浙建集团阿尔及利亚分公司在阿尔及利亚承接的杜维拉四万人体育场，业主为阿尔及利亚住房部及其代表阿尔及尔省公共设施局（DEP），因与我司就

项目结算、

合约、工期

52786否一审中//

等问题存在一系列严重争议。业主方于2024年1月21日登报单方面解除合同，同时对我司发起诉讼。业主以解约损失为由，要求我司赔偿解约损失100亿阿尔及利亚第纳尔。

湖州吴兴农发牧业有限公司未履行

到期债务，浙建集团向杭州仲裁委

提起仲裁，请求裁决湖

5127.67否仲裁审理中//

州吴兴农发牧业有限公司立即支付工程款及管理费

40240671.72元，资金占用费

134浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

10042985.93元，违约金

993091.38元；杭州汉世伟食品有

限公司、天邦食品股份有限公司承担连带清偿责任。浙建集团就湖州吴兴农发牧业生猪养殖产业项目享有建设工程价款优先受偿权。

湖州吴兴农发牧业有限公司未履行

到期债务，浙建集团向杭州仲裁委

提起仲裁，请求裁决湖州吴兴农发牧业有限公司立即支付裁决工程款工程款及管理费

17489688174896883.

3.24元，资24元，资金

已向杭州中金占用费占用费院申请强制

132825329216154.95执行，目前.66元，违18909.48否已裁决元，违约金在执行和解

约金855423.43期，尚未正

855423.43元，优先权

式立案元；杭州汉156987721.世伟食品有36元，律师限公司、天费及仲裁费邦食品股份用一并支持有限公司承担连带清偿责任。浙建集团就湖州吴兴农发牧业生猪养殖产业项目享有建设工程价款优先受偿权。

湖州南浔农裁决工程款已向杭州中发牧业有限及管理费院申请强制

公司未履行230227679.执行，目前到期债务，24653.89否已裁决07元，资金在执行和解浙建集团向占用费期，尚未正杭州仲裁委13860473.6式立案

提起仲裁，6元，违约

135浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

请求裁决湖金

州南浔农发1380431.01

牧业有限公元，优先权司立即支付187485861.工程款33元，律师

23080467费及仲裁费

1.53元，资用一并支持

金占用费

14052292.90元，违约金

1621939.

48元；杭州

汉世伟食品

有限公司、天邦食品股份有限公司承担连带清偿责任。浙建集团就湖州南浔农发牧业有限公司生猪养殖

基地（环境改造提升）项目享有建设工程价款优先受偿权。

建德农发牧业科技有限公司未履行

到期债务，浙建集团向杭州仲裁委提出仲裁申请，请求裁裁决工程款决建德农发及管理费牧业科技有

277082156

限公司立即元，资金占支付工程款用费已向杭州中

27729063

20796348.7院申请强制

8.57元，资

2元，违约执行，目前

金占用费30008.66否已裁决金在执行和解

20972687

1529602.6期，尚未正.81元，违元，优先权式立案约金

216892652.

1763244.

01元，律师

63元；杭州

费及仲裁费汉世伟食品用一并支持

有限公司、天邦食品股份有限公司承担连带清偿责任；浙建集团就建德大同生猪养殖生态循

136浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

环农业产业项目享有建设工程价款优先受偿权。

杭州富阳农发生态养殖有限公司未履行到期债务，浙建集团向杭州仲裁委提起仲裁，要求裁决杭州富阳农发生态养殖有限公司裁决工程款立即支付工及管理费

程款275093278.

2751930009元，资金

9.27元，资占用费已向杭州中

金占用费18233980.2院申请强制

189289473元，违约执行，目前

29586.68否已裁决.70元，违金在执行和解约金1477010.69期，尚未正

1684859.元，优先权式立案

85元；杭州191346426.

汉世伟食品62元，律师有限公司、费及仲裁费天邦食品股用一并支持份有限公司承担连带清偿责任。浙建集团就富阳农发桐坞生猪养殖场项目享有建设工程价款优先受偿权。

衢州一海农业发展有限公司未履行裁决工程款

到期债务，及管理费浙建集团向

193652501

杭州仲裁委元，资金占提起仲裁，用费已向杭州中请求裁决衢

18029047.8院申请强制

州一海农业

4元，违约执行，目前

发展有限公21347.74否已裁决金在执行和解司立即支付

1451440.15期，尚未正

工程款元，优先权式立案

19365618

145632279.

4.01元，资

25元，律师

金占用费费及仲裁费

18146763

用一并支持.48元，违约金

1614471.

137浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

07元；杭州

汉世伟食品

有限公司、天邦食品股份有限公司承担连带清偿责任。浙建集团就衢州一海农业发展有限公司生猪养殖基地项目享有建设工程价款优先受偿权。

其他诉讼事项

□适用□不适用

九、处罚及整改情况

□适用□不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用□不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□适用□不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用□不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□适用□不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□适用□不适用是否存在非经营性关联债权债务往来

□是□否

138浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

□适用□不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□适用□不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

□适用□不适用公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□适用□不适用公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□适用□不适用公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□适用□不适用公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

□适用□不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保额反担保担保物是否为担保对度相关担保额实际发实际担担保类情况是否履

（如担保期关联方象名称公告披度生日期保金额型（如行完毕有）担保露日期有）报告期内审批的对报告期内对外担保

462000

外担保额度合计实际发生额合计

139浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

（A1） （A2）报告期末已审批的报告期末实际对外对外担保额度合计46200担保余额合计0

（A3） （A4）公司对子公司的担保情况担保额反担保担保物是否为担保对度相关担保额实际发实际担担保类情况是否履

（如担保期关联方象名称公告披度生日期保金额型（如行完毕有）担保露日期有）新昌县浙建投2024年2018年

42993.连带责10年2

资管理04月256489512月26否否

88任担保个月

有限公日日司长兴建图建设2024年2019年连带责13年8投资管04月257128002月0133957否否任担保个月理有限日日公司浙江省建工集2024年2023年连带责团有限04月259000001月095486824个月否否任担保责任公日日司浙建

（兰2024年2022年

52157.连带责

溪）矿04月255430001月015年否否

14任担保

业有限日日公司浙建

（兰2024年2022年

57142.连带责

溪）矿04月256000001月015年否否

86任担保

业有限日日公司华营建2024年2023年连带责无固定筑有限04月2538383812月20383838否否任担保期限公司日日报告期内审批对子报告期内对子公司公司担保额度合计1773500担保实际发生额合175850

（B1） 计（B2）报告期末已审批的报告期末对子公司

对子公司担保额度1773500实际担保余额合计1028924.7

合计（B3） （B4）子公司对子公司的担保情况担保额反担保担保物是否为担保对度相关担保额实际发实际担担保类情况是否履

（如担保期关联方象名称公告披度生日期保金额型（如行完毕有）担保露日期有）华营建2024年2020年

75462.连带责无固定

筑有限04月2510920005月27否否

35任担保期限

公司日日华营建2024年2024年

38383.连带责无固定

筑有限04月255278002月27否否

8任担保期限

公司日日报告期内审批对子400700报告期内对子公司86580

140浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

公司担保额度合计担保实际发生额合

（C1） 计（C2）报告期末已审批的报告期末对子公司

对子公司担保额度400700实际担保余额合计192638.24

合计（C3） （C4）公司担保总额（即前三大项的合计）报告期内审批担保报告期内担保实际额度合计2220400发生额合计262430

（A1+B1+C1） （A2+B2+C2）报告期末已审批的报告期末实际担保

担保额度合计2220400余额合计1221562.94

（A3+B3+C3） （A4+B4+C4）实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资

154.06%

产的比例

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保

0

的余额（D）

直接或间接为资产负债率超过70%的被担

1067409.01

保对象提供的债务担保余额（E）

担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 825112.94

上述三项担保金额合计（D+E+F） 1892521.96

对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任无

的情况说明（如有）违反规定程序对外提供担保的说明（如无

有）采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托理财

□适用□不适用公司报告期不存在委托理财。

4、其他重大合同

□适用□不适用公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

□适用□不适用

1、公司因阿尔及利亚杜维拉四万人体育场项目施工总承包合同纠纷，涉及四个诉讼案件，其中被诉

金额约人民币10亿元，主诉金额约为人民币13亿元，公司已于2024年3月25日在巨潮资讯网披露了《关于公司新增重大诉讼的公告》（公告编号：2024-013）。

2、经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕2124号”文予以注册，公司于2023年12月25日公开发行了1000万张可转债，每张面值100元，发行总额10亿元。经深交所同意，公司100000万元可转换公司债券于2024年1月16日起在深交所挂牌交易，债券简称“浙建转债”，债券代码

141浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文“127102”。根据有关规定和公司《浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“浙建转债”自2024年7月1日起可转换为本公司股份。公司于2024年6月27日在巨潮资讯网披露了《关于浙建转债开始转股的提示性公告》（公告编号：2024-052）。

十四、公司子公司重大事项

□适用□不适用

1、公司子公司浙江三建收到杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司发来的中标通知书，浙

江三建成功中标工程项目—大运河杭钢工业旧址综保项目 GS1303-07地块文化设施二标段，中标价

11.79亿元。公司于1月5日在巨潮资讯网披露了《关于子公司收到中标通知书的自愿信息披露公告》（公告编号：2024-001）。

2、公司子公司浙江一建收到杭州北星置业有限公司发来的中标通知书，浙江一建成功中标工程项目—杭政储出[2022]64号地块项目，中标价10.20亿元。公司于2月1日在巨潮资讯网披露了《关于子公司收到中标通知书的自愿信息披露公告》（公告编号：2024-006）。

3、公司子公司浙江一建收到浙江中国小商品城集团股份有限公司发来的中标通知书，浙江一建成功

中标工程项目—春风大道与诚信大道交叉口东南侧地块（义乌全球数字自贸中心超高层工程），中标价

10.81亿元。公司于4月8日在巨潮资讯网披露了《关于子公司收到中标通知书的自愿信息披露公告》（公告编号：2024-014）。

4、公司子公司浙江建工收到宁波市三坊十洲保护开发有限公司发来的中标通知书，浙江建工与浙江

华展研究设计院股份有限公司、浙江南方建筑设计有限公司成功中标工程项目—天一阁南馆及周边配套设施项目工程总承包，中标价10.19亿元。公司于4月9日在巨潮资讯网披露了《关于子公司收到中标通知书的自愿信息披露公告》（公告编号：2024-016）。

5、公司子公司华营建筑收到中标通知书，华营建筑成功中标工程项目—香港石硖尾白田村第十三期公营房屋重建项目，中标价约为22亿港元。公司于6月21日在巨潮资讯网披露了《关于子公司收到中标通知书的自愿信息披露公告》（公告编号：2024-051）。

142浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

第七节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后公积金转数量比例发行新股送股其他小计数量比例股

一、有限

售条件股37000.00%000-925-92527750.00%份

1、国

00.00%0000000.00%

家持股

2、国

有法人持00.00%0000000.00%股

3、其

他内资持37000.00%000-925-92527750.00%股其

中：境内00.00%0000000.00%法人持股境内

自然人持37000.00%000-925-92527750.00%股

4、外

00.00%000000.00%

资持股其

中：境外00.00%0000000.00%法人持股境外

自然人持00.00%0000000.00%股

二、无限

108133108133

售条件股100.00%000925925100.00%

63987323

份

1、人

108133108133

民币普通100.00%000925925100.00%

63987323

股

2、境

内上市的00.00%0000000.00%外资股

3、境

外上市的00.00%0000000.00%外资股

4、其00.00%00000

143浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

他

三、股份108134108134

100.00%00000100.00%

总数00980098股份变动的原因

□适用□不适用股份变动的批准情况

□适用□不适用股份变动的过户情况

□适用□不适用股份回购的实施进展情况

□适用□不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□适用□不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□适用□不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用□不适用

2、限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除限售本期增加限售股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期股数股数

2024年7月

王莲军370092502775高管锁定股

15日

合计370092502775----

二、证券发行与上市情况

□适用□不适用股票及其发行价格获准上市交易终止衍生证券发行日期（或利发行数量上市日期披露索引披露日期交易数量日期名称率）股票类

可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类具体内容详见公司在巨潮资讯网

（http://

2023年1210000002024年0110000002029年122024年01

浙建转债 100 元/张 www.cninf月25日0月16日0月24日月11日

o.com.cn

）披露的《浙江省建设投资集团股份

144浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》其他衍生证券类报告期内证券发行情况的说明

经中国证监会“证监许可〔2023〕2124号”文核准，公司于2023年12月25日向不特定对象发行了1000.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额100000.00万元，期限6年。经深交所同意，上述可转换公司债券于2024年1月16日起在深交所上市交易，债券简称“浙建转债”，债券代码“127102”。

三、公司股东数量及持股情况

单位：股报告期末普通股股东总报告期末表决权恢复的优先股股东总

1099280数数（如有）（参见注8）

持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限持有无限质押、标记或冻结情况报告期末报告期内售条件的售条件的股东名称股东性质持股比例持有的普增减变动普通股数普通股数通股数量情况股份状态数量量量浙江省国有资

38822983882298

本运营有国有法人35.90%00不适用0

8484

限公司工银金融资产78332467833246

国有法人7.24%00不适用0投资有限88公司浙江省财务开

46975604697560

发有限责国有法人4.34%00不适用0

99

任公司中国信达资产

3700000-3700000

管理股份国有法人3.42%0不适用0

038500000

有限公司鴻運建築

32446913244691

有限境外法人3.00%00不适用0

33

公司交通银行股份有限公司

其他0.31%3336139-29930003336139不适用0

－广发中证基建工

145浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

程交易型开放式指数证券投资基金香港中央

-

结算境外法人0.30%325688103256881不适用0

5101625

有限公司招商银行股份有限

公司－南方中证

1000交易其他0.27%2878600287860002878600不适用0

型开放式指数证券投资基金境内自然

李博之0.19%2041900187940002041900不适用0人招商银行股份有限公司

－华

夏中证其他0.15%1668500166850001668500不适用0

1000交易

型开放式指数证券投资基金战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名不适用普通股股东的情况（如有）（参见注3）公司于2019年实施重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易事项。为顺利完成交易事项，2019年4月11日，公司股东浙江省国有资本运营有限公司、浙江建阳投资股份有限公司、迪臣发展国际集团投资有限公司、鸿运建筑有限公司、浙上述股东关联关系或一

江省财务开发有限责任公司共同签署了《一致行动协议》，《一致行动协议》于2023年4致行动的说明

月22日到期，经各方协商，决定不再续签一致行动协议，上述各方一致行动关系于2023年

4月22日解除。除上述情况外，本公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于

《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

上述股东涉及委托/受托

表决权、放弃表决权情无况的说明前10名股东中存在回购专户的特别说明（如无有）（参见注11）

前10名无限售条件普通股股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称报告期末持有无限售条件普通股股份数量股份种类数量浙江省国有资本运营有人民币普3882298

388229884

限公司通股84工银金融资产投资有限人民币普7833246

78332468

公司通股8浙江省财务开发有限责人民币普4697560

46975609

任公司通股9中国信达资产管理股份37000000人民币普3700000

146浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

有限公司通股0人民币普3244691鴻運建築有限公司32446913通股3交通银行股份有限公司

－广发中证基建工程交人民币普

33361393336139

易型开放式指数证券投通股资基金人民币普香港中央结算有限公司32568813256881通股招商银行股份有限公司

－南方中证1000交易型人民币普

28786002878600

开放式指数证券投资基通股金人民币普李博之20419002041900通股招商银行股份有限公司

－华夏中证1000交易型人民币普

16685001668500

开放式指数证券投资基通股金公司于2019年实施重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联前10名无限售条件普通交易事项。为顺利完成交易事项，2019年4月11日，公司股东浙江省国有资本运营有限公股股东之间，以及前10司、浙江建阳投资股份有限公司、迪臣发展国际集团投资有限公司、鸿运建筑有限公司、浙名无限售条件普通股股

江省财务开发有限责任公司共同签署了《一致行动协议》，《一致行动协议》于2023年4东和前10名普通股股东

月22日到期，经各方协商，决定不再续签一致行动协议，上述各方一致行动关系于2023年之间关联关系或一致行

4月22日解除。除上述情况外，本公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于

动的说明

《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明前10名普通股股东未参与融资融券业务（如有）（参见注4）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

期初普通账户、信用账期初转融通出借股份且期末普通账户、信用账期末转融通出借股份且股东名称户持股尚未归还户持股尚未归还（全称）占总股本占总股本占总股本占总股本数量合计数量合计数量合计数量合计的比例的比例的比例的比例招商银行股份有限

公司－南方中证

1000交易00.00%00.00%28786000.27%705000.01%

型开放式指数证券投资基金招商银行股份有限

公司－华夏中证

00.00%00.00%16685000.15%47000.00%

1000交易

型开放式指数证券投

147浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

资基金交通银行股份有限

公司－广发中证基

建工程交36354390.34%5800000.05%33361390.31%4220000.04%易型开放式指数证券投资基金

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是□否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用□不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2023年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况控股股东报告期内变更

□适用□不适用公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用□不适用公司报告期实际控制人未发生变更。

148浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

第八节优先股相关情况

□适用□不适用报告期公司不存在优先股。

149浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

第九节债券相关情况

□适用□不适用

一、企业债券

□适用□不适用报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

□适用□不适用

1、公司债券基本信息

单位：万元还本付息债券名称债券简称债券代码发行日起息日到期日债券余额利率交易场所方式浙江省建设投资集团股份有限公司按年付

2023年2023年2023年2099年

23 浙建 148474.S 息，无固

面向专业09月2509月2709月27370005.00%深交所

Y1 Z 定到期期投资者公日日日限开发行可续期公司

债券(第

一期)浙江省建设投资集团股份有利息每年限公司支付一

2023年次，到期

2023年2023年2026年

面向专业 23 浙建 148337.S 一次还

06月1606月2006月20500003.70%深交所

投资者公 02 Z 本，最后日日日开发行公一期利息司债券随本金一

(第一起支付

期)(品种

二)浙江省建2023年6设投资集月20日-利息每年团股份有2024年6支付一限公司月19次，到期

2023年2023年2023年2025年日，票面

23 浙建 148336.S 一次还

面向专业06月1606月2006月2030000利率：深交所

01 Z 本，最后

投资者公日日日3.55%；

一期利息开发行公2024年6随本金一

司债券月20日-起支付

(第一2025年6

期)(品种月19

150浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文一)日，票面利率：

2.70%

“23 浙建 01”、“23浙建 02”和“23 浙建Y1”三期债券仅面向合格机构投资者

投资者适当性安排（如有）发行

“23 浙建 01”、“23浙建 02”和“23 浙建Y1”均在深圳证券交易所上市，采用适用的交易机制集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易的交易机制

是否存在终止上市交易的风险 报告期内，“23 浙建 01”、“23浙建 02”和“23 浙建Y1”不存在终止上市交易（如有）和应对措施的风险逾期未偿还债券

□适用□不适用

2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

□适用□不适用

3、报告期内信用评级结果调整情况

□适用□不适用

4、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的

影响

□适用□不适用

（1）担保情况

“23浙建 01”、“23浙建 02”和“23浙建 Y1”为无担保债券。报告期内，浙江省建设投资集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)、浙江省建设投资集团股份有

限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)、浙江省建设投资集团股份有限公

司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)担保情况未发生变更。

（2）偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，浙江省建设投资集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)、浙江省建设投资集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)、

浙江省建设投资集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)偿债计划及偿债保障措施未发生变更。公司严格按照募集说明书约定的还本付息安排向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金。

（3）专项偿债账户

公司已于2023年6月20日，与债券受托管理人中国国际金融股份有限公司、存放募集资金的渤海银行萧山支行、杭州联合银行康桥支行、华夏银行杭州天目山路支行、民生银行杭州城西支行签订了《浙江省建设投资集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集资金三方监管协议》。

公司已于2023年9月25日，与债券受托管理人招商证券股份有限公司、存放募集资金的中信银行股份有限公司杭州分行、渤海银行股份有限公司杭州分行签订了《浙江省建设投资集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集资金三方监管协议》。

“23浙建 01”、“23浙建 02”和“23浙建 Y1”募集资金扣除发行费用后，由主承销商直接将款项划转至公司募集资金专项账户，募集资金的接收在专项账户内进行。

151浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

三、非金融企业债务融资工具

□适用□不适用

1、非金融企业债务融资工具基本信息

单位：万元还本付息债券名称债券简称债券代码发行日起息日到期日债券余额利率交易场所方式浙江省建设投资集团股份有

24浙江2024年2024年2025年

限公司01248172到期一次银行间市

建投06月0306月0403月01500002.06%

2024 年 5.IB 还本付息 场

SCP004 日 日 日

度第四期超短期融资券浙江省建设投资集团股份有24浙江2024年2024年2027年

10248171到期一次银行间市

限公司建投04月2204月2404月241000002.85%

3.IB 还本付息 场

2024 年 MTN001 日 日 日

度第一期中期票据浙江省建设投资集团股份有

24浙江2024年2024年2025年

限公司01248125到期一次银行间市

建投04月1004月1101月06500002.26%

2024 年 0.IB 还本付息 场

SCP003 日 日 日

度第三期超短期融资券浙江省建设投资集团股份有

24浙江2024年2024年2024年

限公司01248086到期一次银行间市

建投03月1303月1412月09500002.48%

2024 年 7.IB 还本付息 场

SCP002 日 日 日

度第二期超短期融资券浙江省建设投资集团股份有22浙建2022年2022年2099年

10228205到期一次银行间市

限公司投09月0209月0609月06900005%

4.IB 还本付息 场

2022 年 MTN001 日 日 日

度第一期中期票据

投资者适当性安排（如有）无适用的交易机制无是否存在终止上市交易的风险无（如有）和应对措施逾期未偿还债券

□适用□不适用

152浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

□适用□不适用

3、报告期内信用评级结果调整情况

□适用□不适用

4、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的

影响

□适用□不适用

四、可转换公司债券

□适用□不适用

1、转股价格历次调整、修正情况

报告期公司不存在可转换公司债券转股情况。

2、累计转股情况

□适用□不适用

3、前十名可转债持有人情况

可转债持有人名可转债持有人性报告期末持有可报告期末持有可报告期末持有可序号

称质转债数量（张）转债金额（元）转债占比浙江省国有资本

1国有法人3589962358996200.0035.90%

运营有限公司西北投资管理（香港）有限公

2境外法人39999439999400.004.00%

司－西北飞龙基金有限公司国信证券股份有

3国有法人27369027369000.002.74%

限公司江苏省拾号职业

4年金计划－建设其他19974919974900.002.00%

银行中国工商银行股份有限公司企业

5年金计划－中国其他16641616641600.001.66%

建设银行股份有限公司中国农业银行股

份有限公司－富

6其他13224713224700.001.32%

国可转换债券证券投资基金招商银行股份有

7限公司－中银转其他13000013000000.001.30%

债增强债券型证

153浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

券投资基金瑞众人寿保险有

8限责任公司－分其他12999312999300.001.30%

红产品招商银行股份有

限公司－博时中证可转债及可交

9其他12836212836200.001.28%

换债券交易型开放式指数证券投资基金华夏人寿保险股

10份有限公司－分其他12299212299200.001.23%

红保险产品

4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

□适用□不适用

5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

1、可转债报告期末资产负债率、利息保障倍数、贷款偿还率、利息偿付率等相关指标详见“第九节债券相关情况六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标”

2、根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》等有关规定，中诚信国际信用评级有限责任公司对公司向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“浙建转债”)进行信用评级，于2024年6月24日出具跟踪评级报告《2023年度浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2024年度跟踪评级报告》，评级结果等级为“AA+”，评级展望为“稳定”。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%

□适用□不适用

六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元项目本报告期末上年末本报告期末比上年末增减

流动比率0.93670.93360.33%

资产负债率91.39%91.64%-0.25%

速动比率0.42310.4379-3.38%本报告期上年同期本报告期比上年同期增减

扣除非经常性损益后净利润28822.0361765.83-53.34%

EBITDA 全部债务比 1.00% 1.51% -0.51%

利息保障倍数1.852.84-34.86%

现金利息保障倍数-1.331.67-179.64%

EBITDA 利息保障倍数 2.30 3.27 -29.66%

贷款偿还率100.00%100.00%0.00%

154浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

利息偿付率100.00%100.00%0.00%

155浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

第十节财务报告

一、审计报告半年度报告是否经过审计

□是□否公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江省建设投资集团股份有限公司

2024年06月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金8155486769.789153318330.67结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据14069801.2135509284.08

应收账款25052865934.3126152295709.03

应收款项融资534622376.74368255980.44

预付款项1354166517.061455923188.35应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1742208279.291862738940.85

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货4510704416.714240280986.99

其中：数据资源

合同资产45002030470.9044870768782.23持有待售资产

一年内到期的非流动资产2820506191.663144196111.96

其他流动资产1114354990.541210454212.20

流动资产合计90301015748.2092493741526.80

156浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款11621034233.3611764400560.66

长期股权投资1991156746.161980402059.38

其他权益工具投资48934301.5343386316.55其他非流动金融资产

投资性房地产332266272.22353562612.63

固定资产3120444556.723205614847.61

在建工程183395566.05138873169.14生产性生物资产油气资产

使用权资产178913653.93220488613.82

无形资产2306310573.322311559565.42

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉190938231.81190513798.28

长期待摊费用77347108.6278692981.83

递延所得税资产1659650159.631614671042.44

其他非流动资产7700256249.517254545644.34

非流动资产合计29410647652.8629156711212.10

资产总计119711663401.06121650452738.90

流动负债：

短期借款7393489332.987603251119.77向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据755988112.99783710645.05

应付账款65334114617.9967915173508.84

预收款项13459213.0514504569.96

合同负债3861033654.974316569830.26卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬279855653.45470368753.27

应交税费301670238.77630531496.67

其他应付款10176058372.689751337865.89

其中：应付利息

157浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

应付股利72944598.3713321953.70应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1873825190.812503977600.69

其他流动负债6418087136.565086784614.64

流动负债合计96407581524.2599076210005.04

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款8793514859.899148322216.32

应付债券2737715613.871730531592.14

其中：优先股永续债

租赁负债111355001.93138063938.27

长期应付款1136297536.341184107914.05长期应付职工薪酬

预计负债4865503.296201078.29

递延收益132064986.44128473156.14

递延所得税负债77150740.8367010272.72其他非流动负债

非流动负债合计12992964242.5912402710167.93

负债合计109400545766.84111478920172.97

所有者权益：

股本1081340098.001081340098.00

其他权益工具1345107113.321345107113.32

其中：优先股

永续债1269325849.061269325849.06

资本公积905284536.92905284536.92

减：库存股

其他综合收益-34222489.05-37866121.41

专项储备22607901.9628886406.50

盈余公积308778715.46308778715.46一般风险准备

未分配利润4300162551.214187678730.77

归属于母公司所有者权益合计7929058427.827819209479.56

少数股东权益2382059206.402352323086.37

所有者权益合计10311117634.2210171532565.93

负债和所有者权益总计119711663401.06121650452738.90

法定代表人：陶关锋主管会计工作负责人：陈海燕（代行）会计机构负责人：金宏亮

2、母公司资产负债表

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金2369383935.453054523526.81

158浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款1305343184.001329060102.54

应收款项融资420000.00

预付款项152969702.98141042212.23

其他应收款5978609997.215361287198.54

其中：应收利息

应收股利22847895.002000000.00

存货7197041.678361335.54

其中：数据资源

合同资产957648542.95771370629.73持有待售资产

一年内到期的非流动资产716259793.34716259793.34

其他流动资产124173278.25113392008.14

流动资产合计11612005475.8511495296806.87

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款1725735296.891821988213.14

长期股权投资8823360384.428608135197.37

其他权益工具投资15820000.0010300000.00其他非流动金融资产

投资性房地产69734803.1469552550.16

固定资产69613352.3271449083.93

在建工程5182296.362435315.08生产性生物资产油气资产

使用权资产1460248.511885359.19

无形资产13643316.3115039252.86

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用13094110.3614190095.25

递延所得税资产33874328.1834281640.80

其他非流动资产18009071.0318009071.03

非流动资产合计10789527207.5210667265778.81

资产总计22401532683.3722162562585.68

流动负债：

短期借款3502912916.674265446222.22交易性金融负债

159浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

衍生金融负债应付票据

应付账款1942322216.451907043405.08预收款项

合同负债402234551.15416631875.95

应付职工薪酬22101368.7544888383.65

应交税费26718614.3549057125.77

其他应付款5496568917.906576381480.49

其中：应付利息

应付股利54067004.90持有待售负债

一年内到期的非流动负债162254512.50

其他流动负债1799493996.01276248405.69

流动负债合计13192352581.2813697951411.35

非流动负债：

长期借款1300933194.441561334384.02

应付债券2737715613.871730531592.14

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款855023040.92855023040.92长期应付职工薪酬预计负债

递延收益1120363.24127534.21递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计4894792212.474147016551.29

负债合计18087144793.7517844967962.64

所有者权益：

股本1081340098.001081340098.00

其他权益工具1345107113.321345107113.32

其中：优先股

永续债1269325849.061269325849.06

资本公积343460264.33343460264.33

减：库存股其他综合收益

专项储备1402483.291093130.83

盈余公积308778715.46308778715.46

未分配利润1234299215.221237815301.10

所有者权益合计4314387889.624317594623.04

负债和所有者权益总计22401532683.3722162562585.68

3、合并利润表

单位：元项目2024年半年度2023年半年度

160浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

一、营业总收入39939720728.8747988379008.66

其中：营业收入39939720728.8747988379008.66利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本39317566640.0046863235298.59

其中：营业成本38109095852.8845731936932.90利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加119080187.83117562686.50

销售费用11297581.2014033516.55

管理费用751430947.21800351767.31

研发费用475707242.91345239564.79

财务费用-149045172.03-145889169.46

其中：利息费用446067163.97480709915.72

利息收入607332744.62632714045.04

加：其他收益34311647.7118936867.32投资收益（损失以“—”号填-6738662.79-37592893.68

列）

其中：对联营企业和合营

667712.25-18562048.43

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“—”号填列）净敞口套期收益（损失以“—”号填列）公允价值变动收益（损失以“—”号填列）信用减值损失（损失以“—”-123077953.49-181228018.95号填列）资产减值损失（损失以“—”-49226963.20-37305842.32号填列）资产处置收益（损失以“—”

12384032.166011682.83号填列）三、营业利润（亏损以“—”号填

489806189.26893965505.27

列）

加：营业外收入30693798.3411753843.22

减：营业外支出104360386.662617540.28四、利润总额（亏损总额以“—”号416139600.94903101808.21

161浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

填列）

减：所得税费用161800182.30249541541.24五、净利润（净亏损以“—”号填

254339418.64653560266.97

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

254339418.64653560266.97“—”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

166550825.34539210625.84（净亏损以“—”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“—

87788593.30114349641.13”号填列）

六、其他综合收益的税后净额3643632.364456987.05归属母公司所有者的其他综合收益

3643632.364456987.05

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

3643632.364456987.05

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额3643632.364456987.05

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额257983051.00658017254.02归属于母公司所有者的综合收益总

170194457.70543667612.89

额

归属于少数股东的综合收益总额87788593.30114349641.13

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.15400.4496

（二）稀释每股收益0.15400.4496

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：陶关锋主管会计工作负责人：陈海燕（代行）会计机构负责人：金宏亮

4、母公司利润表

单位：元

162浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

项目2024年半年度2023年半年度

一、营业收入656267390.10873665780.47

减：营业成本594195237.58813582313.40

税金及附加4547319.157457755.89销售费用

管理费用76119596.4483594614.21

研发费用6211592.714589320.14

财务费用46262213.2716991391.77

其中：利息费用157362677.97122743555.07

利息收入95321785.6391440910.55

加：其他收益463384.99392122.51投资收益（损失以“—”号填

236568203.60131973153.40

列）

其中：对联营企业和合营企

1531269.904173228.35

业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列）净敞口套期收益（损失以“—”号填列）公允价值变动收益（损失以“—”号填列）信用减值损失（损失以“—”-9765346.135486531.08号填列）资产减值损失（损失以“—”

48696.16号填列）资产处置收益（损失以“—”

267069.1867540.13号填列）二、营业利润（亏损以“—”号填

156464742.5985418428.34

列）

加：营业外收入3107045.46180573.83

减：营业外支出98503588.91110136.63三、利润总额（亏损总额以“—”号

61068199.1485488865.54

填列）

减：所得税费用10517280.1223554711.03四、净利润（净亏损以“—”号填

50550919.0261934154.51

列）

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以

50550919.0261934154.51“—”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

163浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额50550919.0261934154.51

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元项目2024年半年度2023年半年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金42204167339.0549747725872.29客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还15127606.9549070140.97

收到其他与经营活动有关的现金2979708705.132254969919.69

经营活动现金流入小计45199003651.1352051765932.95

购买商品、接受劳务支付的现金40318635138.4146395868754.02客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金2094597737.811926898863.20

支付的各项税费1169494299.821255080712.66

支付其他与经营活动有关的现金3161462539.542747580551.16

经营活动现金流出小计46744189715.5852325428881.04

经营活动产生的现金流量净额-1545186064.45-273662948.09

二、投资活动产生的现金流量：

164浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

收回投资收到的现金1800.00

取得投资收益收到的现金3950420.345441375.60

处置固定资产、无形资产和其他长

30652743.04245447808.49

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计34604963.38250889184.09

购建固定资产、无形资产和其他长

170405893.33268623372.95

期资产支付的现金

投资支付的现金18692500.00429593991.74质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的

-49688354.15现金净额

支付其他与投资活动有关的现金26750000.00

投资活动现金流出小计189098393.33675279010.54

投资活动产生的现金流量净额-154493429.95-424389826.45

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金16660000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收

16660000.00

到的现金

取得借款收到的现金9877969194.4110069480393.64

收到其他与筹资活动有关的现金2057288344.52879316631.98

筹资活动现金流入小计11935257538.9310965457025.62

偿还债务支付的现金9890326262.835783401818.67

分配股利、利润或偿付利息支付的

468401375.79539147836.30

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

5377320.336360000.00

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金795121715.232479561748.05

筹资活动现金流出小计11153849353.858802111403.02

筹资活动产生的现金流量净额781408185.082163345622.60

四、汇率变动对现金及现金等价物的

185827.214892399.31

影响

五、现金及现金等价物净增加额-918085482.111470185247.37

加：期初现金及现金等价物余额8335607207.466915235007.95

六、期末现金及现金等价物余额7417521725.358385420255.32

6、母公司现金流量表

单位：元项目2024年半年度2023年半年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金726620484.641461306795.13

收到的税费返还407585.0617215111.46

收到其他与经营活动有关的现金3951955706.414971524047.09

经营活动现金流入小计4678983776.116450045953.68

购买商品、接受劳务支付的现金948006213.951552643475.66

支付给职工以及为职工支付的现金113020345.13110858069.48

支付的各项税费39300273.6123458640.12

支付其他与经营活动有关的现金972139660.031158874915.01

经营活动现金流出小计2072466492.722845835100.27

经营活动产生的现金流量净额2606517283.393604210853.41

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金10175111.04

165浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

取得投资收益收到的现金67673194.6224396000.00

处置固定资产、无形资产和其他长

280333.183327457.84

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金803645165.261697835858.09

投资活动现金流入小计871598693.061735734426.97

购建固定资产、无形资产和其他长

19629807.1642404170.13

期资产支付的现金

投资支付的现金221670000.00111175487.74取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金1345517600.002661586424.00

投资活动现金流出小计1586817407.162815166081.87

投资活动产生的现金流量净额-715218714.10-1079431654.90

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金5130086298.666219415000.00

收到其他与筹资活动有关的现金2034938030.68499887500.00

筹资活动现金流入小计7165024329.346719302500.00

偿还债务支付的现金5313950000.003017500000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

125976667.95164723218.46

现金

支付其他与筹资活动有关的现金4371043701.394876002740.08

筹资活动现金流出小计9810970369.348058225958.54

筹资活动产生的现金流量净额-2645946040.00-1338923458.54

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-754647470.711185855739.97

加：期初现金及现金等价物余额2627999663.961492907621.80

六、期末现金及现金等价物余额1873352193.252678763361.77

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

2024年半年度

归属于母公司所有者权益所少其他权益工具其一有减未数

项目资他专盈般者：分股股优永本综项余风其小权其库配东本先续公合储公险他计益权他存利股债积收备积准合股润益益备计

1012-41782310

7590528308

816937871952171

7812888677

一、上年期34032586667820932353

26454087

末余额09841273470825

4.236.6.515.

8.09.01.40.79.56.365.

692046

06176793

加：会计政策变更前期差错更正

166浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

其他

1012-41782310

7590528308

816937871952171

7812888677

二、本年期34032586667820932353

26454087

初余额09841273470825

4.236.6.515.

8.09.01.40.79.56.365.

692046

06176793

三、本期增-11210929139

36

减变动金额62488473658

43

（减少以7838891250

632

“—”号填50420.48.0.068..36

列）.544426329

16617087257

36

551978898

（一）综合43

08445930

收益总额632

25.57.3.351..36

3470000

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者

投入的普通股

2．其他权

益工具持有者投入资本

3．股份支

付计入所有者权益的金额

4．其他

---

-

545462

86

（三）利润067067718

51

分配000085

848

4.94.93.8.98

008

1．提取盈

余公积

2．提取一

般风险准备

---

-

545462

3．对所有86

067067718

者（或股51

000085

东）的分配848

4.94.93.8.98

008

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公

167浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

积转增资本（或股本）

2．盈余公

积转增资本（或股本）

3．盈余公

积弥补亏损

4．设定受

益计划变动额结转留存收益

5．其他综

合收益结转留存收益

6．其他

----

62622083

（五）专项

78782402

储备

504504428932.54.54.41.95

582582108691

73733811

1．本期提

63632791

取

65.65.52.18.

77773007

----

589589110699

2．本期使01014042

用48487120

70.70.80.51.

31317102

--

4747

376376

（六）其他

1919

5.85.8

88

1012-43792310

7590522308

816934002982311

7812860777

四、本期期34032522216205805911

26459087

末余额09844855422076

4.236.1.915.

8.09.09.01.27.86.434.

692646

06512022

上年金额

单位：元

2023年半年度

归属于母公司所有者权益所少其他权益工具其一有减未数

项目资他专盈般者：分股股优永本综项余风其小权库配东本其先续公合储公险他计益他存利权股债积收备积准合股润益益备计

168浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

1018-41821910

91622272

819838459842240

5935941

一、上年期34022457497833918051

543750

末余额09903348081191

84.0.376.

8.05.64.05.96.92.399.

84130

06869534

加：会计政策变更前期差错更正其他

1018-41821910

91622272

819838459842240

5935941

二、本年期34022457497833918051

543750

初余额09903348081191

84.0.376.

8.05.64.05.96.92.399.

84130

06869534

---

三、本期增27075620

9981244735

减变动金额521935419

580575693

（减少以994566465

494698767

“—”号填.4530.17.9.6

05.4.4.0557.

列）62603

66397

539543114658

44

21663401

（一）综合56

06769672

收益总额987

25.12.41.54..05

84891302

-

--

-10650

998352

（二）所有430267

5824

者投入和减3191607

4956

少资本4643739.

05.30..430.080

6629

9

1616

1．所有者660660

投入的普通0000

股0.00.0

00

-

998

2．其他权

58

益工具持有

49

者投入资本

05.

66

3．股份支

付计入所有者权益的金额

--634629

43430167

4．其他31310792

46446439.75..43.438037

169浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

---

-

269269275

63

（三）利润262662

60

分配808080

000

19.19.19..00

606060

1．提取盈

余公积

2．提取一

般风险准备

---

-

216216222

3．对所有63

262662

者（或股60

808080

东）的分配000

19.19.19..00

606060

---

535353

000000000

4．其他

000000

0.00.00.0

000

----

253

（四）所有77742196

02

者权益内部26729972

4.3

结转000975527502

8.00.62.12.74

1．资本公

积转增资本（或股本）

2．盈余公

积转增资本（或股本）

3．盈余公

积弥补亏损

4．设定受

益计划变动额结转留存收益

5．其他综

合收益结转留存收益

----

253

77742196

02

6．其他26729972

4.3

000975527502

8.00.62.12.74

-

-

5252104

（五）专项51

99499443

储备441.45.456.2.76

1

733733119852

1．本期提

06068793

取

04046166

170浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

65.65.82.48.

50505303

----

733733119852

2．本期使00009898

用74740680

71.71.18.89.

05057479

（六）其他

10-44752610

89990422272

8134166298260

645341241

四、本期期34011717440253693

00803650

末余额093411325288

00.20.4.776.

8.07.06.59.09.958.

0041630

0382597

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

2024年半年度

其他权益工具所有

项目减：其他未分资本专项盈余者权股本优先永续库存综合配利其他其他公积储备公积益合股债股收益润计

1081126912374317

7578343410933087

一、上年期340325815594

12646026130.7871

末余额098.0849.0301.1623.0.264.33835.46

0604

加：会计政策变更前期差错更正其他

1081126912374317

7578343410933087

二、本年期340325815594

12646026130.7871

初余额098.0849.0301.1623.0.264.33835.46

0604

三、本期增

--减变动金额

309335163206

（减少以

52.46085.733.

“—”号填

8842

列）

50555055

（一）综合

09190919

收益总额.02.02

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者

投入的普通股

171浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

2．其他权

益工具持有者投入资本

3．股份支

付计入所有者权益的金额

4．其他

--

（三）利润54065406分配70047004.90.90

1．提取盈

余公积

--

2．对所有

54065406

者（或股

70047004

东）的分配.90.90

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公

积转增资本（或股本）

2．盈余公

积转增资本（或股本）

3．盈余公

积弥补亏损

4．设定受

益计划变动额结转留存收益

5．其他综

合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项30933093

储备52.4652.46

1．本期提33283328

取10.0510.05

--

2．本期使

23452345

用

7.597.59

（六）其他

1081126912344314

7578343414023087

四、本期期340325299387

12646026483.7871

末余额098.0849.0215.2889.6.264.33295.46

0622

上年金额

172浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

单位：元

2023年半年度

其他权益工具所有

项目减：其他未分资本专项盈余者权股本优先永续库存综合配利其他其他公积储备公积益合股债股收益润计

1081189812244820

34342724

一、上年期3402241956810446

60261507

末余额098.0905.645.77568.2558.3

4.336.30

0673

加：会计政策变更前期差错更正其他

1081189812244820

34342724

二、本年期3402241956810446

60261507

初余额098.0905.645.77568.2558.3

4.336.30

0673

三、本期增-

--减变动金额1205

998547032073

（减少以448

849006.253386

“—”号填464.5

5.665.09

列）0

61936193

（一）综合

41544154

收益总额.51.51

--

（二）所有

99859985

者投入和减

84908490

少资本

5.665.66

1．所有者

投入的普通股

--

2．其他权

99859985

益工具持有

84908490

者投入资本

5.665.66

3．股份支

付计入所有者权益的金额

4．其他

--

（三）利润26922692分配68016801

9.609.60

1．提取盈

余公积

2．对所有--

者（或股21622162东）的分配68016801

173浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

9.609.60

--

53005300

3．其他

00000000.00.00

（四）所有者权益内部结转

1．资本公

积转增资本（或股本）

2．盈余公

积转增资本（或股本）

3．盈余公

积弥补亏损

4．设定受

益计划变动额结转留存收益

5．其他综

合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项47034703

储备06.2506.25

16261626

1．本期提

580.580.

取

5454

--

2．本期使11561156

用274.274.

2929

（六）其他

108110173614

899634342724

四、本期期3406659476998

400060261507

末余额098.052.02703.1093.8

0.004.336.30

083

三、公司基本情况

(一)公司注册地、组织形式和总部地址

浙江省建设投资集团股份有限公司（更名前为多喜爱集团股份有限公司，以下简称本公司或公司）是由湖南多喜爱纺织科技有限公司（以下简称多喜爱纺织公司）整体变更而成立的股份有限公司。多喜爱纺织公司原名湖南多喜爱保健科技有限公司，系由自然人陈军和黄娅妮共同出资组建的有限责任公司，于2006年12月21日取得湖南省工商行政管理局核发的4000020089070号《企业法人营业执照》。

2015年6月，本公司经中国证券监督管理委员会《证监许可[2015]960号文》核准，首次向社会公开发

174浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

行3000万股人民币普通股股票，并于2015年6月10日在深圳证券交易所挂牌交易。公司于2017年取得湖南省工商行政管理局核发的统一社会信用代码为 91430000796858896G的营业执照。

根据公司第三届董事会第十五次会议、第三届董事会第十八次会议、第三届董事会第二十二次会议、第三届董事会第二十四次会议和2019年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及吸收合并申请的批复》（证监许可（2019）2858号）核准，本公司向浙江省建设投资集团有限公司（以下简称浙建集团）全体股东非公开发行人民币普通股

838002098股（A股）（每股面值 1元，发行价为 8.69元股），并对浙建集团进行吸收合并。鉴于浙

建集团于本次被吸收合并前持有的本公司103462000股股份将于本次吸收合并后应予以注销，本公司本次吸收合并浙建集团实际新增股份数为734540098股。本次重组完成后公司股本增加至

1081340098股。

2019年12月26日，本公司与浙建集团签署了《多喜爱集团股份有限公司与浙江省建设投资集团有限公司之吸收合并资产交割确认书》。本次置出资产交割日为2019年12月26日，自交割日起，浙建集团的全部资产、负债、业务、合同及其他一切权利和义务将由本公司享有和承担。涉及需要办理权属变更登记手续而该等资产暂未办理形式上的权属变更登记手续的，相关资产所涉及的各项权利、义务、风险及收益均自吸收合并交割日起概括转移至本公司，而不论该等资产是否已实际过户登记至本公司名下。本次变更完成后，本公司持有浙建集团100.00%股权，公司最终控制方相应地变更为浙江省国有资本运营有限公司（以下简称浙江国资公司）与浙江建阳投资股份有限公司、迪臣发展国际集团投资有限

公司、鸿运建筑有限公司、浙江省财务开发公司构成的一致行动方。2020年4月23日，与重组交易相关的公司股份过户及公司新增股份登记手续全部完成。2021年6月25日，公司完成对浙建集团母公司的吸收合并，经浙江省市场监督管理局核准，浙建集团母公司完成注销。

浙建集团系根据浙江省人民政府《关于浙江省建筑工程集团总公司在企业改制中有关问题的批复》浙政发[97]230号文）组建而成的浙江省政府直属国有独资公司，于1998年4月14日在浙江省工商行政管理局登记注册成立，取得注册号为14291279-3的企业法人营业执照。

2021年6月28日，公司名称变更为浙江省建设投资集团股份有限公司，并取得浙江省市场监督管

理局企业登记信息文件。总部位于浙江省杭州市文三西路52号，公司现持有统一社会信用代码为

91430000796858896G的营业执照，注册资本为 1081340098.00元。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截止2024年6月30日，本公司累计发行股本总数1081340098股，股票代码002761。

175浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

母公司为浙江省国有资本运营有限公司，集团最终实际控制人为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。

（二）公司业务性质和主要经营活动

本公司及各子公司属建筑业及工程相关其他行业，主要从事建筑工程、设备安装、建筑机械制造、设备租赁和建筑材料生产、销售。

（三）财务报表的批准报出本财务报表经公司董事会于2024年8月29日批准报出。

本公司本期纳入合并范围的子公司共159户，子公司的持股比例不同于表决权比例的原因、以及持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据详见本附注十、在其他主体中的权益。本期纳入合并财

务报表范围的主体较上期相比，增加3户，减少1户合并范围变更主体的具体信息详见附注九、合并范围的变更。主要包括：

子公司名称子公司类型级次持股比例（%）表决权比例（%）

浙江省建工集团有限责任公司全资子公司2100.00100.00

浙江省一建建设集团有限公司控股子公司286.9586.95

浙江省二建建设集团有限公司控股子公司275.2775.27

浙江省三建建设集团有限公司控股子公司275.2275.22

新疆塔建三五九建工有限责任公司控股子公司266.0066.00

新疆阿拉尔上游水利水电工程有限责任公司控股子公司254.2854.28

浙江省工业设备安装集团有限公司控股子公司298.4398.43

浙江省建投交通基础建设集团有限公司全资子公司2100.00100.00

浙江省建设工程机械集团有限公司全资子公司2100.00100.00

苏州浙建地产发展有限公司控股子公司285.0085.00

浙江浙建实业发展有限公司全资子公司2100.00100.00

浙江建工建筑工程咨询有限公司全资子公司2100.00100.00

浙江浙建建筑设计有限公司控股子公司251.0051.00

浙江建设商贸物流有限公司控股子公司294.2594.25

太仓中茵建设投资有限公司控股子公司270.0070.00

长兴浙建投资有限公司全资子公司2100.00100.00

阿拉尔浙建城市建设投资有限公司控股子公司260.0060.00

安吉浙建投资有限公司控股子公司290.0090.00

176浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

遂昌浙建投资有限公司控股子公司295.0095.00

长兴浙永建设投资有限公司控股子公司290.0090.00

玉环市浙建城镇建设投资有限公司控股子公司297.6997.69

长兴浙建城镇建设有限公司全资子公司2100.00100.00

新昌县浙建投资管理有限公司控股子公司299.3199.31

衢州市衢江区浙建投资管理有限公司控股子公司270.0070.00

绍兴市越城区浙建投资有限公司控股子公司290.0090.00

永嘉县浙建投资有限公司控股子公司295.0095.00

庆元县浙建项目管理有限公司全资子公司2100.00100.00

绍兴市越城区浙建建设项目管理有限公司控股子公司290.0090.00

浙江浙建美丽乡村建设有限公司全资子公司2100.00100.00

浙江省建设装饰集团有限公司控股子公司293.1893.18浙建（兰溪）矿业有限公司全资子公司2100.00100.00

浙江省建设集团（香港）控股有限公司全资子公司2100.00100.00

浙江建设投资（尼）有限公司全资子公司2100.00100.00日中建设实业有限公司全资子公司2100.00100.00

浙江建设投资集团-日本株式会社全资子公司2100.00100.00

浙建集团（阿尔及利亚）有限责任公司全资子公司2100.00100.00ZCIGC（RWANDA)CO.LTD 全资子公司 2 100.00 100.00浙江浙建云采贸易有限公司控股子公司296.8396.83

浙江建投创新科技有限公司全资子公司2100.00100.00

浙江建投数字技术有限公司全资子公司2100.00100.00

浙江建投工程物资设备有限公司控股子公司294.5894.58

浙建项目管理（杭州）有限公司全资子公司2100.00100.00

浙江浙建产投发展有限公司全资子公司2100.00100.00

浙江浙建工程设计有限公司全资子公司2100.00100.00

177浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则

第15号——财务报告的一般规定》（2023年修订）》的规定，编制财务报表。

2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在存货的计价方法（附注五[17]）、应收款项坏账准备计提的方法（附注五[13]）、固定资产折旧和无形资产摊销（附注五[24、27]）、投

资性房地产的计量模式（附注五[23）、收入确认的具体方法（附注五[34]）等。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

178浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

5、重要性标准确定方法和选择依据

□适用□不适用项目重要性标准

账龄超过一年且金额重要的预付款项金额>=200万

账龄超过一年的重要应付账款金额>=8000万

账龄超过一年的重要预收款项金额>=1000万

账龄超过一年的重要其他应付款金额>=3000万

重要的在建工程单个项目金额>=2000万

重要的合营和联营企业期末账面价值金额>=1000万

重要的非全资子公司资产总额>=合并资产总额5%以上

重大诉讼单个案件标的金额>=5000万

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

（2）同一控制下的企业合并本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；

资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单

179浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中

除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

（3）非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

1）企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。

2）企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。

3）已办理了必要的财产权转移手续。

4）本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。

5）本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

（4）为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

180浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

（1）控制的判断标准控制，是指投资方拥有对被投资方的权力通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

本公司在综合考虑所有相关事实和情况的基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致对控制定义所涉及的相关要素发生变化的，本公司会进行重新评估。相关事实和情况主要包括：

1）被投资方的设立目的。

2）被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策。

3）投资方享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动。

4）投资方是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报。

5）投资方是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

6）投资方与其他方的关系。

（2）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

（3）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合

并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

181浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所

有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期

期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及

其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；

将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

182浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

2）处置子公司或业务

*一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

*分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

A.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

B.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

C.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

D.一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

183浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

3）购买子公司少数股权本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投

资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1）合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

1）合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

2）合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

3）其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如

合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

（2）共同经营会计处理方法

184浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

9、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期

限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四

个条件的投资，确定为现金等价物。

10、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

185浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（2）外币财务报表的折算资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

11、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

186浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

（1）金融资产的分类、确认和计量

本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

1.）以摊余成本计量的金融资产。

2.）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

3.）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

1.）分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、长期应收款等。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

*对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

187浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

*对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

2）分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

3）指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

188浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

4）分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

5）指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

*嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

*在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

（2）金融负债的分类、确认和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初

189浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

能够消除或显著减少会计错配。

*根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

2）其他金融负债

190浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

*不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第1）类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

（3）金融资产和金融负债的终止确认

1）金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：

收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

*该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

2）金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

191浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

1）转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或

保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

2）保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

3）既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

*未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

*保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

1.）金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

*被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

*因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

2）金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

终止确认部分在终止确认日的账面价值。

192浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

*终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负

债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

（6）金融工具减值

本公司对以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资

产、租赁应收款、合同资产、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及因金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成金融负债的财务担保合同以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

193浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

本公司对由收入准则规范的交易形成的全部合同资产和应收票据及应收账款以及由租赁准则规范的

交易形成的租赁应收款/应收融资租赁款/应收经营租赁款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

1）如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融

工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

2）如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，

则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

3）如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融

工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

194浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

1.信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；

债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

2.已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

3.预期信用损失的确定

195浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

*对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

*对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

*对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有

关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

4.减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

（7）金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

196浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

12、应收票据

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注10-(6).金融工具减值。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称确定组合的依据计提方法

应收银行承兑汇票参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险票据类型敞口和整个存续期预期信用损失率，计算应收商业承兑汇票预期信用损失

13、应收账款

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注10-(6).金融工具减值。

本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称确定组合的依据计提方法

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济应收账款——账龄

账龄状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用组合损失率对照表，计算预期信用损失应收账款——合并参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济范围内关联方往来浙江建投合并范围内关联方状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用组合损失率，计算预期信用损失

14、应收款项融资

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注11-(6).金融工具减值。

15、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注10-(6).金融工具减值。

本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的其他应收款单独确定其信用损失。

197浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称确定组合的依据计提方法

其他应收款——账龄组合账龄参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约其他应收款——履约保证金组合款项性质风险敞口和未来12个月内或整个存续

其他应收款——合并范围内关联方往来期预期信用损失率，计算预期信用损浙江建投合并范围内关联方组合失。

16、合同资产

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注11（6）金融工具减值。

17、存货

（1）存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

1存货类别

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或

提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品、开发成本等。

2）存货发出计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。

*发出材料、设备采用月末一次加权平均法。

*项目开发时，开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。

*发出开发产品按建筑面积平均法核算。

*意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。

3）存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

4）低值易耗品和包装物的摊销方法

1）低值易耗品采用一次转销法进行摊销；

2）包装物采用一次转销法进行摊销；

3）其他周转材料按预计使用次数或年限分次或分期进行摊销。

（2）存货跌价准备的确认标准和计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营

198浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（3）开发用土地的核算方法

纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；

连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象的，一般按实际面积分摊记入商品房成本。

18、持有待售资产

（1）划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准，且获得确定的

购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

（2）持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关

会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

19、债权投资

本公司对债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注11（6）金融工具减值。

20、其他债权投资

本公司对其他债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注11（6）金融工具减值。

199浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

21、长期应收款

本公司对长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注11（6）金融工具减值。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称确定组合的依据计提方法

一年内到期的非流动资产——PPP 项目投资款组合 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过长期应收款——PPP 项目投资款组合 具有类似信用风险特征违约风险敞口和整个存续期预期信用

其他非流动资产——PPP 项目投资款组合 损失率，计算预期信用损失。

22、长期股权投资

（1）初始投资成本的确定

1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注6.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；

不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（2）后续计量及损益确认

1）成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

2）权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公

司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

200浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

（3）长期股权投资核算方法的转换

1公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净

资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

2）公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

3）权益法核算转公允价值计量本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准

则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

4）成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

5）成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

（4）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

201浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

1这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

2这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

3一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

4一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1）在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够

对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

2）在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对享有子公司自

购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1）在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认

为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

2）在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其

他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

（5）共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；3）与被投资单位之间发生重要交易；4）向被投资单位派出管理人员；5）向被投资单位提供关键技术资料。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。此外，对于本公司持有以备经营出租的空

202浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别预计使用寿命（年）预计净残值率（%）年折旧（摊销）率（%）

土地使用权402.5

房屋建筑物27~503~51.9~3.59

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

24、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率

房屋及建筑物年限平均法20~703~51.36~4.85

通用设备年限平均法3~203~54.75~32.33

专用设备年限平均法3~153~205.33~32.33

运输工具年限平均法4~123~57.92~24.25

临时设施[注]年限平均法施工期

[注]临时设施按工程项目实际工期进行摊销，不留残值。

203浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

25、在建工程

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。

所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

26、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现

金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

2）借款费用已经发生；

3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售

状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

（4）借款费用资本化金额的计算方法专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

204浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

27、无形资产

（1）使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括包括土地使用权、软件、车位使用权、特许经营权、专利权、特许权、采矿权等。

1.无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2.无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

205浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

*使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法/产量法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目预计使用寿命（年）

土地使用权40~50

软件2~10车位使用权10

特许经营权11~30专利权10

特许权[注1]工程项目预计施工年限

采矿权[注2]采矿许可证有效期限

[注1]系工程弃方统料采购权。

[注2]采矿权采用产量法摊销。

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

（2）研发支出的归集范围及相关会计处理方法

1)划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

2)开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

*完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

*具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

*无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

*有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

206浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

*归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。内部开发活动形成的无形资产的成本仅包括满足资本化条件的时点至无形资产达到预定用途前发生的支出总额，对于同一项无形资产在开发过程中达到资本化条件之前已经费用化计入损益的支出不再进行调整。

28、长期资产减值

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资、采用成本法计量的投资性房地产、固定资产、无

形资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产、是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象，则以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，

207浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

29、长期待摊费用

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。

长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

30、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

31、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失

业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

208浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

32、预计负债

（1）预计负债的确认标准

当与亏损合同等或有事项相关的义务是本公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。

（2）预计负债的计量方法本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

33、优先股、永续债等其他金融工具

本公司按照金融工具准则的规定，根据所发行优先股、永续债等金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具：

（1）符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：

1）向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务；

2）在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

3）将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量

的自身权益工具；

4）将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固

定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

（2）同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：

1）该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产

或金融负债的合同义务；

2）将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可

变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

（3）会计处理方法

对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理，手续费、佣金等交易费用从权益中扣除；

对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益，手续费、佣金等交易费用计入所发行工具的初始计量金额。

209浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

34、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

本公司的收入主要来源于如下业务类型：

（1）建筑施工业务

（2）建材、塔吊、钢结构销售

（3）PPP项目收入

（1）收入确认的一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：1)客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；2)客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；3)本公司履约过程中所产出的商品具

有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用投入法确定恰当的履约进度。

产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度（投入法是根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度）。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

（2）收入确认的具体方法

1）建筑施工业务

本公司提供建筑施工服务属于在某一时段内履行的履约义务，根据已发生成本占预计总成本的比例确定提供服务的履约进度，并按履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

2）建材、塔吊、钢结构销售

公司建材、塔吊、钢结构销售业务属于在某一时点履行的履约义务，收入在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。

3）PPP项目收入

本公司作为社会资本方与政府方订立 PPP项目合同，并提供建设、运营、维护等多项服务，本公司识别合同中的单项履约义务，将交易价格按照各项履约义务的单独售价的相对比例分摊至各项履约义务。在提供建造服务或将项目发包给其他方时，确定本公司的身份是主要责任人还是代理人，对建造收入进行会计处理，确认合同资产。PPP项目达到预定可使用状态后，本公司确认运营及维护服务相关收入。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“土木工程建筑业务”的披露要求

35、合同成本

（1）合同履约成本

210浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：

1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承

担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2）该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

3）该成本预期能够收回。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

（2）合同取得成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

（3）合同成本摊销

上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

（4）合同成本减值

上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

36、政府补助

（1）类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（2）会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

211浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

37、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

（1）确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：1）该交易不是企业合并；2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

（2）确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）

所形成的暂时性差异；

3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预

见的未来很可能不会转回。

38、租赁

（1）作为承租方租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，除应用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

1）短期租赁和低价值资产租赁

短期租赁是指不包含购买选择权且租赁期不超过12个月的租赁。低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。

本公司对以下短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，相关租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

212浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

（2）作为出租方租赁的会计处理方法

1）租赁的分类

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本公司通常分类为融资租赁：

*在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。

*承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权。

*资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

*在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值。

*租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本公司也可能分类为融资租赁：

*若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担。

*资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人。

*承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

2）对融资租赁的会计处理

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。

应收融资租赁款初始计量时，以未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和作为应收融资租赁款的入账价值。租赁收款额包括：

*扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；

*取决于指数或比率的可变租赁付款额；

*合理确定承租人将行使购买选择权的情况下，租赁收款额包括购买选择权的行权价格；

*租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下，租赁收款额包括承租人行使终止租赁选择权需支付的款项；

*由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

本公司按照固定的租赁内含利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入，所取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

3）对经营租赁的会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入；发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益；取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

39、其他重要的会计政策和会计估计

（1）终止经营

本公司将满足下列条件之一的，且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分：

1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

213浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。

本公司在资产负债表中区别于其他资产单独列示持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产，区别于其他负债单独列示持有待售的处置组中的负债。持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，本公司在当期财务报表中，将原来作为终止经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

（2）资产证券化业务

本公司将部分应收款项证券化，一般将这些资产出售给特殊目的实体，然后再由该实体向投资者发行证券。证券化金融资产的权益以信用增级、次级债券或其他剩余权益（“保留权益”）的形式保留。保留权益本公司的资产负债表中以公允价值入账。证券化过程中，终止确认的金融资产的账面价值与其对价之间（包括保留权益）的差额，确认为证券化的利得或损失，计入当期损益。

（3）安全生产费

本公司按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。

使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

（4）债务重组

1)作为债务人记录债务重组义务

以资产清偿债务方式进行债务重组的，本公司在相关资产和所清偿债务符合终止确认条件时予以终止确认，所清偿债务账面价值与转让资产账面价值之间的差额计入当期损益。

将债务转为权益工具方式进行债务重组的，本公司在所清偿债务符合终止确认条件时予以终止确认。本公司初始确认权益工具时按照权益工具的公允价值计量，权益工具的公允价值不能可靠计量的，按照所清偿债务的公允价值计量。所清偿债务账面价值与权益工具确认金额之间的差额，计入当期损益。

采用修改其他条款方式进行债务重组的，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》的规定，确认和计量重组债务。

以多项资产清偿债务或者组合方式进行债务重组的，本公司按照前述方法确认和计量权益工具和重组债务，所清偿债务的账面价值与转让资产的账面价值以及权益工具和重组债务的确认金额之和的差额，计入当期损益。

2)作为债权人记录债务重组义务

以资产清偿债务方式进行债务重组的，本公司初始确认受让的金融资产以外的资产时，以成本计量，其中存货的成本，包括放弃债权的公允价值和使该资产达到当前位置和状态所发生的可直接归属于该资产的税金、运输费、装卸费、保险费等其他成本。对联营企业或合营企业投资的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本。投资性房地产的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本。固定资产的成本，包括放弃债权的公允价值和使该资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的税金、运输费、装卸费、安装费、专业人员服务费等其他成本。无形资产的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

将债务转为权益工具方式进行的债务重组导致本公司将债权转为对联营企业或合营企业的权益性投资的，本公司按照放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本计量其初始投资成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

214浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

采用修改其他条款方式进行债务重组的，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，确认和计量重组债权。

采用多项资产清偿债务或者组合方式进行债务重组的，首先按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定确认和计量受让的金融资产和重组债权，然后按照受让的金融资产以外的各项资产的公允价值比例，对放弃债权的公允价值扣除受让金融资产和重组债权确认金额后的净额进行分配，并以此为基础按照前述方法分别确定各项资产的成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

40、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

□适用□不适用

单位：元会计政策变更的内容和原因受重要影响的报表项目名称影响金额本公司自2024年1月1日起执行财政部2023年10月25日发布的《企业会不适用0.00计准则解释第17号》执行企业会计准则解释第17号对本公司的影响

财政部于2023年10月25日颁布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号），其中“关于流动负债与非流动负债的划分”，“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”内容自2024年1月1日起实施。本公司及其子公司于2024年1月1日执行解释17号的相关项规定，采用该规定未对本公司的财务状况及经营成果产生重大影响。

（2）重要会计估计变更

□适用□不适用

（3）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种计税依据税率提供有形动产租赁服务；

销售或进口货物（另有列举的除外）；销售劳务；

增值税13%、9%、6%、5%、3%销售或者进口；

自来水、暖气、冷气、热水、石油液

化气、天然气、二甲醚、沼气、居民

215浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

用煤炭制品；

提供交通运输、邮政、基础电信、建

筑、不动产租赁服务，销售不动产，转让土地使用权其他应税销售服务行为；简易计税方法

城市维护建设税实缴流转税税额1%、5%、7%企业所得税应纳税所得额详见下表

教育费附加实缴流转税税额1.5%、3%

地方教育附加实缴流转税税额1%、2%

从价计征的，按房产原值一次减除房产税30%后余值的1.2%计缴；从租计征1.2%、12%的，按租金收入的12%计缴有偿转让国有土地使用权及地上建筑按增值额与扣除项目金额的比率，实土地增值税物和其他附着物产权产生的增值额行四级超率累进税率（30%～60%)存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明纳税主体名称所得税税率

浙江省建材集团建筑产业化有限公司15%

浙江省建材集团浙西建筑产业化有限公司15%

浙江建工绿智钢结构有限公司15%

浙江建工装饰材料有限公司15%

浙江建投环保工程有限公司15%

浙江省建设工程机械集团有限公司15%

浙江省工业设备安装集团有限公司15%

浙江建装工程技术研究有限公司15%

浙江省二建建设集团安装有限公司15%

浙江省二建钢结构有限公司15%

浙江省建设集团（香港）控股有限公司及其子公司16.50%ZCIGC（RWANDA)CO.LTD 30%中国浙江建设集团·日本株式会社30%

日中建设实业有限公司30%

浙江建设投资（尼）有限公司及其子公司30%西藏大成交通工程建设有限责任公司系在西藏注册并经营的公司，根据西藏自治区人民政府下发的《西藏自治区企业所得税政策实施办法(暂行)》的通知（藏政发〔2022〕西藏大成交通工程建设有限责任公司11号），对从事鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税，自2022年1月1日至2025年12月31日止，符合条件的免缴企业所得税中属于地方分享的部分。因此，西藏大成本期按9%的实际税率计缴企业所得税。

根据《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部税务总局国家发展改革委公告2020年第23号）有关规定，自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。主营业务符合《财政部国家税务总局关于执行公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财中卫卫民黄河大桥建设投资有限公司税〔2008〕46号）和《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》（国税发〔2009〕80号）的规定，项目投资经营所得自项目取

得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年

免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。

本年度处于减半征收期。

主营业务符合《财政部国家税务总局关于执行公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税龙游大成交通建设有限公司〔2008〕46号）和《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》（国税

216浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文发〔2009〕80号）的规定，项目投资经营所得自项目取得

第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免

征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。本年度处于减半征收期。

主营业务符合《财政部国家税务总局关于执行公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税〔2008〕46号）和《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》（国税遂昌大成交通投资有限公司发〔2009〕80号）的规定，项目投资经营所得自项目取得

第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免

征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。本年度遂昌大成公司处于免税期。

主营业务符合《财政部国家税务总局关于执行公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税〔2008〕46号）和《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》（国税江山大成交通投资有限公司发〔2009〕80号）的规定，项目投资经营所得自项目取得

第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免

征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。本年度处于减半征收期。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财税〔2023〕12号）规定：

自2023年1月1日至2027年12月31日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地

使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和

教育费附加、地方教育附加。根据财政部、国家税务总局《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财税〔2022〕13号），自2022年1月1日至2024年12月

31日，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不

浙江交基工程技术有限公司超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据财政部、国家税务总局《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财税

〔2023〕6号)规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超

过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，执行期限为2023年1月1日至2024年12月31日。根据财政部、国家税务总局《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财税〔2023〕12号)规定：对小型微利企业减按25%

计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至2027年12月31日。符合小型微利企业标准，本期享受上述优惠政策。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财税〔2023〕12号）规定：

自2023年1月1日至2027年12月31日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地

使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和

宁波市奉化区建投基础设施建设有限公司教育费附加、地方教育附加。根据财政部、国家税务总局《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财税〔2022〕13号），自2022年1月1日至2024年12月

31日，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不

超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据财政部、国家税务总局《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财税

〔2023〕6号)规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超

217浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，执行期限为2023年1月1日至2024年12月31日。根据财政部、国家税务总局《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财税〔2023〕12号)规定：对小型微利企业减按25%

计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至2027年12月31日。符合小型微利企业标准，本期享受上述优惠政策。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财税〔2023〕12号）规定：

自2023年1月1日至2027年12月31日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地

使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和

教育费附加、地方教育附加。根据财政部、国家税务总局《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财税〔2022〕13号），自2022年1月1日至2024年12月

31日，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不

遂昌县峡北公路建设管理有限公司超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据财政部、国家税务总局《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财税

〔2023〕6号)规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超

过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，执行期限为2023年1月1日至2024年12月31日。根据财政部、国家税务总局《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财税〔2023〕12号)规定：对小型微利企业减按25%

计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至2027年12月31日。符合小型微利企业标准，本期享受上述优惠政策。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财税〔2023〕12号）规定：

自2023年1月1日至2027年12月31日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地

使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和

教育费附加、地方教育附加。根据财政部、国家税务总局《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财税〔2022〕13号），自2022年1月1日至2024年12月

31日，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不

浙江建工新材料有限公司超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据财政部、国家税务总局《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财税

〔2023〕6号)规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超

过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，执行期限为2023年1月1日至2024年12月31日。根据财政部、国家税务总局《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财税〔2023〕12号)规定：对小型微利企业减按25%

计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至2027年12月31日。符合小型微利企业标准，本期享受上述优惠政策。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户浙江德清天和新型建材有限公司发展有关税费政策的公告》（财税〔2023〕12号）规定：

自2023年1月1日至2027年12月31日，对增值税小规

218浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地

使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和

教育费附加、地方教育附加。根据财政部、国家税务总局《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财税〔2022〕13号），自2022年1月1日至2024年12月

31日，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不

超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据财政部、国家税务总局《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财税

〔2023〕6号)规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超

过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，执行期限为2023年1月1日至2024年12月31日。根据财政部、国家税务总局《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财税〔2023〕12号)规定：对小型微利企业减按25%

计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至2027年12月31日。符合小型微利企业标准，本期享受上述优惠政策。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财税〔2023〕12号）规定：

自2023年1月1日至2027年12月31日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地

使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和

教育费附加、地方教育附加。根据财政部、国家税务总局《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财税〔2022〕13号），自2022年1月1日至2024年12月

31日，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不

浙江天和建设运输有限公司超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据财政部、国家税务总局《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财税

〔2023〕6号)规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超

过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，执行期限为2023年1月1日至2024年12月31日。根据财政部、国家税务总局《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财税〔2023〕12号)规定：对小型微利企业减按25%

计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至2027年12月31日。符合小型微利企业标准，本期享受上述优惠政策。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财税〔2023〕12号）规定：

自2023年1月1日至2027年12月31日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地

使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和

教育费附加、地方教育附加。根据财政部、国家税务总局浙江亚克建筑门窗有限公司《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财税〔2022〕13号），自2022年1月1日至2024年12月

31日，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不

超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据财政部、国家税务总局《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财税

〔2023〕6号)规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超

过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的

219浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

税率缴纳企业所得税，执行期限为2023年1月1日至2024年12月31日。根据财政部、国家税务总局《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财税〔2023〕12号)规定：对小型微利企业减按25%

计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至2027年12月31日。符合小型微利企业标准，本期享受上述优惠政策。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财税〔2023〕12号）规定：

自2023年1月1日至2027年12月31日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地

使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和

教育费附加、地方教育附加。根据财政部、国家税务总局《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财税〔2022〕13号），自2022年1月1日至2024年12月

31日，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不

浙江省二建建设集团装饰工程有限公司超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据财政部、国家税务总局《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财税

〔2023〕6号)规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超

过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，执行期限为2023年1月1日至2024年12月31日。根据财政部、国家税务总局《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财税〔2023〕12号)规定：对小型微利企业减按25%

计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至2027年12月31日。符合小型微利企业标准，本期享受上述优惠政策。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财税〔2023〕12号）规定：

自2023年1月1日至2027年12月31日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地

使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和

教育费附加、地方教育附加。根据财政部、国家税务总局《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财税〔2022〕13号），自2022年1月1日至2024年12月

31日，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不

宁波市建设工程设计院有限公司超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据财政部、国家税务总局《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财税

〔2023〕6号)规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超

过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，执行期限为2023年1月1日至2024年12月31日。根据财政部、国家税务总局《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财税〔2023〕12号)规定：对小型微利企业减按25%

计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至2027年12月31日。符合小型微利企业标准，本期享受上述优惠政策。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户常山建投水务有限公司发展有关税费政策的公告》（财税〔2023〕12号）规定：

自2023年1月1日至2027年12月31日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税

220浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地

使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和

教育费附加、地方教育附加。根据财政部、国家税务总局《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财税〔2022〕13号），自2022年1月1日至2024年12月

31日，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不

超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据财政部、国家税务总局《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财税

〔2023〕6号)规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超

过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，执行期限为2023年1月1日至2024年12月31日。根据财政部、国家税务总局《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财税〔2023〕12号)规定：对小型微利企业减按25%

计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至2027年12月31日。符合小型微利企业标准，本期享受上述优惠政策。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财税〔2023〕12号）规定：

自2023年1月1日至2027年12月31日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地

使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和

教育费附加、地方教育附加。根据财政部、国家税务总局《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财税〔2022〕13号），自2022年1月1日至2024年12月

31日，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不

长兴建投水务有限公司超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据财政部、国家税务总局《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财税

〔2023〕6号)规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超

过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，执行期限为2023年1月1日至2024年12月31日。根据财政部、国家税务总局《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财税〔2023〕12号)规定：对小型微利企业减按25%

计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至2027年12月31日。符合小型微利企业标准，本期享受上述优惠政策。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财税〔2023〕12号）规定：

自2023年1月1日至2027年12月31日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地

使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和

教育费附加、地方教育附加。根据财政部、国家税务总局浙江天台建投水务有限公司《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财税〔2022〕13号），自2022年1月1日至2024年12月

31日，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不

超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据财政部、国家税务总局《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财税

〔2023〕6号)规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超

过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，执行期限为2023年1月1日至

221浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文2024年12月31日。根据财政部、国家税务总局《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财税〔2023〕12号)规定：对小型微利企业减按25%

计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至2027年12月31日。符合小型微利企业标准，本期享受上述优惠政策。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财税〔2023〕12号）规定：

自2023年1月1日至2027年12月31日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地

使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和

教育费附加、地方教育附加。根据财政部、国家税务总局《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财税〔2022〕13号），自2022年1月1日至2024年12月

31日，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不

浙江建机数智机械制造有限公司超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据财政部、国家税务总局《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财税

〔2023〕6号)规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超

过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，执行期限为2023年1月1日至2024年12月31日。根据财政部、国家税务总局《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财税〔2023〕12号)规定：对小型微利企业减按25%

计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至2027年12月31日。符合小型微利企业标准，本期享受上述优惠政策。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财税〔2023〕12号）规定：

自2023年1月1日至2027年12月31日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地

使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和

教育费附加、地方教育附加。根据财政部、国家税务总局《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财税〔2022〕13号），自2022年1月1日至2024年12月

31日，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不

浙江建机科技研发有限公司超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据财政部、国家税务总局《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财税

〔2023〕6号)规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超

过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，执行期限为2023年1月1日至2024年12月31日。根据财政部、国家税务总局《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财税〔2023〕12号)规定：对小型微利企业减按25%

计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至2027年12月31日。符合小型微利企业标准，本期享受上述优惠政策。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财税〔2023〕12号）规定：

浙江武林建筑装饰有限公司

自2023年1月1日至2027年12月31日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地

222浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和

教育费附加、地方教育附加。根据财政部、国家税务总局《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财税〔2022〕13号），自2022年1月1日至2024年12月

31日，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不

超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据财政部、国家税务总局《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财税

〔2023〕6号)规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超

过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，执行期限为2023年1月1日至2024年12月31日。根据财政部、国家税务总局《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财税〔2023〕12号)规定：对小型微利企业减按25%

计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至2027年12月31日。符合小型微利企业标准，本期享受上述优惠政策。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财税〔2023〕12号）规定：

自2023年1月1日至2027年12月31日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地

使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和

教育费附加、地方教育附加。根据财政部、国家税务总局《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财税〔2022〕13号），自2022年1月1日至2024年12月

31日，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不

开化浙建美丽乡村建设投资有限公司超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据财政部、国家税务总局《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财税

〔2023〕6号)规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超

过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，执行期限为2023年1月1日至2024年12月31日。根据财政部、国家税务总局《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财税〔2023〕12号)规定：对小型微利企业减按25%

计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至2027年12月31日。符合小型微利企业标准，本期享受上述优惠政策。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财税〔2023〕12号）规定：

自2023年1月1日至2027年12月31日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地

使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和

教育费附加、地方教育附加。根据财政部、国家税务总局《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财浙江建工建筑工程咨询有限公司税〔2022〕13号），自2022年1月1日至2024年12月

31日，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不

超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据财政部、国家税务总局《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财税

〔2023〕6号)规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超

过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，执行期限为2023年1月1日至2024年12月31日。根据财政部、国家税务总局《关于进

223浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财税〔2023〕12号)规定：对小型微利企业减按25%

计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至2027年12月31日。符合小型微利企业标准，本期享受上述优惠政策。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财税〔2023〕12号）规定：

自2023年1月1日至2027年12月31日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地

使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和

教育费附加、地方教育附加。根据财政部、国家税务总局《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财税〔2022〕13号），自2022年1月1日至2024年12月

31日，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不

浙江建投数字技术有限公司超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据财政部、国家税务总局《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财税

〔2023〕6号)规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超

过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，执行期限为2023年1月1日至2024年12月31日。根据财政部、国家税务总局《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财税〔2023〕12号)规定：对小型微利企业减按25%

计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至2027年12月31日。符合小型微利企业标准，本期享受上述优惠政策。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财税〔2023〕12号）规定：

自2023年1月1日至2027年12月31日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地

使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和

教育费附加、地方教育附加。根据财政部、国家税务总局《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财税〔2022〕13号），自2022年1月1日至2024年12月

31日，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不

浙江建投创新科技有限公司超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据财政部、国家税务总局《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财税

〔2023〕6号)规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超

过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，执行期限为2023年1月1日至2024年12月31日。根据财政部、国家税务总局《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财税〔2023〕12号)规定：对小型微利企业减按25%

计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至2027年12月31日。符合小型微利企业标准，本期享受上述优惠政策。

除上述以外的其他纳税主体25%

2、税收优惠

（1）根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）有关规定，浙江省建材集团建筑产业化有限公司、浙江省建材

224浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

集团浙西建筑产业化有限公司、浙江建工绿智钢结构有限公司、浙江建工装饰材料有限公司、浙江建投

环保工程有限公司、浙江省建设机械集团有限公司、浙江省工业设备安装集团有限公司、浙江建装工程

技术研究有限公司、浙江省二建建设集团安装有限公司、浙江省二建钢结构有限公司被认定为高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，本年减按15%的税率征收企业所得税。

（2）根据《关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2021年第40号）有关规定，纳税人从事《目录》2.15“污水处理厂出水、工业排水（矿井水）、生活污水、垃圾处理厂渗透（滤）液等”项目、5.1“垃圾处理、污泥处理处置劳务”、5.2“污水处理劳务”项目，可适用本公告“三”规定的增值税即征即退政策，也可选择适用免征增值税政策。孙公司常山建投水务有限公司享受上述政策。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元项目期末余额期初余额

库存现金1827872.111331489.97

银行存款7995570815.079005369887.15

其他货币资金158088082.60146616953.55

合计8155486769.789153318330.67

其中：存放在境外的款项总额465010554.27463080433.46其他说明项目期末余额期初余额

因诉讼而冻结的银行存款628381538.76684196776.14

银行承兑汇票保证金2477275.7417803983.46

保函保证金4864103.3116209522.36

担保保证金24372357.9622527704.79

民工工资保证金22446798.1921301638.38

复耕保证金2627055.942477930.79

职工住房基金50683984.1349780300.92

其他2111930.403413266.37

合计737965044.43817711123.21

2、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元项目期末余额期初余额

225浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

商业承兑票据14069801.2135509284.08

合计14069801.2135509284.08

（2）按坏账计提方法分类披露

单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面价账面价计提比计提比金额比例金额值金额比例金额值例例其

中：

按组合计提坏

1487980996914069366071098235509

账准备100.00%5.44%100.00%3.00%

770.89.68801.21509.3625.28284.08

的应收票据其

中：

商业承

1487980996914069366071098235509

兑汇票100.00%5.44%100.00%3.00%

770.89.68801.21509.3625.28284.08

组合

1487980996914069366071098235509

合计100.00%5.44%100.00%3.00%

770.89.68801.21509.3625.28284.08

按组合计提坏账准备类别名称：商业承兑汇票

单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例

商业承兑汇票14879770.89809969.685.44%

合计14879770.89809969.68

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

□适用□不适用

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他商业承兑汇票

1098225.28-288255.60809969.68

组合

合计1098225.28-288255.60809969.68

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用□不适用

226浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

（4）期末公司已质押的应收票据

单位：元项目期末已质押金额

（5）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元项目期末终止确认金额期末未终止确认金额

商业承兑票据2769027.28

合计2769027.28

（6）本期实际核销的应收票据情况

单位：元项目核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元款项是否由关联单位名称应收票据性质核销金额核销原因履行的核销程序交易产生

应收票据核销说明：

3、应收账款

（1）按账龄披露

单位：元账龄期末账面余额期初账面余额

1年以内（含1年）15187006324.8615906067644.07

1至2年5447235246.358165642834.60

2至3年3065563277.163148318005.61

3年以上6711774055.974171132226.05

3至4年3863484020.112925089906.88

4至5年1692739651.97488985148.73

5年以上1155550383.89757057170.44

合计30411578904.3431391160710.33

（2）按坏账计提方法分类披露

单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面价账面价计提比计提比金额比例金额值金额比例金额值例例

227浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

按单项计提坏663233049635827662162910737109

账准备10934.21.81%06305.45.98%04628.87948.21.09%62488.43.96%25460.的应收071097796910账款其

中：

按组合计提坏237792309121470247692328122441

账准备26797078.19%06664.9.71%16130547276178.91%02512.9.40%370248

的应收.2793.34.5461.93账款其

中：

237792309121470247692328122441

账龄组

26797078.19%06664.9.71%16130547276178.91%02512.9.40%370248

合.2793.34.5461.93

304115358725052313915238826152

合计578904100.00%12970.17.62%865934160710100.00%65001.16.69%295709.3403.31.3330.03

按单项计提坏账准备类别名称：

单位：元期初余额期末余额名称账面余额坏账准备账面余额坏账准备计提比例计提理由

567829903252426598569623783264275604预计存在收回

中国恒大集团46.39%

9.153.750.052.29风险

芜湖中睿置业55259621.016684019.449896374.016684019.4预计存在收回

33.44%

有限公司7878风险

西安国力置业31646870.531646870.5预计存在收回

8544655.068544655.0627.00%

有限公司99风险

成都尚岭置业33907718.810172315.633907718.810172315.6预计存在收回

30.00%

有限公司1414风险

成都市南洋置92742784.727822835.498340796.027822835.4预计存在收回

28.29%

业有限公司0101风险

都匀市保利置35829688.017914844.052006454.717914844.0预计存在收回

34.45%

业有限公司1191风险

咸阳凯创置业71695859.055641226.871695859.055641226.8预计存在收回

77.61%

有限责任公司5354风险温州恒腾房地

78924170.310062479.236499165.410062479.2预计存在收回

产开发有限公27.57%

7686风险

司

543382197.239654129.562079865.260007887.预计存在收回

其他单项汇总46.26%

04252311风险

662168794291076248663231093304960630

合计

8.798.694.075.10

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例

账龄组合23779267970.272309106664.939.71%

合计23779267970.272309106664.93

228浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

□适用□不适用

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他单项计提坏账

291450386135118241.304960630

准备的应收账15800.00

4.04065.10

款

按组合计提坏-

232436113230910666

账准备的应收15254472.3

7.264.93

账款3

523886500119863768.535871297

合计15800.00

1.30730.03

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元确定原坏账准备计提单位名称收回或转回金额转回原因收回方式比例的依据及其合理性

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元占应收账款和合应收账款坏账准应收账款期末余合同资产期末余应收账款和合同单位名称同资产期末余额备和合同资产减额额资产期末余额合计数的比例值准备期末余额中国建筑第八工

249484516.11249484516.110.33%14007408.49

程局有限公司新昌县住房和城

315210224.24315210224.240.41%17487742.84

乡建设局杭州萧山瓜沥镇

城建投资开发有362443619.14362443619.140.48%31794226.30限公司景宁畲族自治县

城市建设发展有225239461.11225239461.110.30%13895909.98限公司

5696237830.06688851369.03209424035.5

中国恒大集团992613538.988.80%

538

6848615650.67841229189.63286609323.1

合计992613538.9810.32%

539

229浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

4、合同资产

（1）合同资产情况

单位：元期末余额期初余额项目账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值建造合同形成

453765844579715765.447968687453213071543642966.447776641

的已完工未结

87.067521.3115.211649.05

算资产

211701244.205161749.95984157.993104633.1

应收质保金6539494.622879524.73

215918

455882857586255260.450020304454172912546522490.448707687

合计

31.273770.9073.128982.23

（2）按坏账计提方法分类披露

单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面价账面价计提比计提比金额比例金额值金额比例金额值例例按单项1057111959

579715477430543642652328

计提坏45832.2.32%54.84%71691.2.63%45.46%

765.75067.11966.16724.87

账准备8603

其中：

建造合同形成1057111959

579715477430543642652328

的已完45832.2.32%54.84%71691.2.63%45.46%

765.75067.11966.16724.87

工未结8603算资产按组合44531445244422144218

6539428795

计提坏13989897.68%0.01%60040331958297.37%440057

94.6224.73

账准备.41.79.09.36

其中：

建造合同形成44319443194412544125

的已完43865497.22%0.00%43865433542497.16%335424

工未结.20.20.18.18算资产应收质21170165394205161959842879593104

0.46%3.09%0.21%3.00%

保金244.2194.62749.59157.9124.73633.18

45588450024541744870

586255546522

合计285731100.00%1.29%030470291273100.00%1.20%768782

260.37490.89.27.90.12.23

按单项计提坏账准备类别名称：

单位：元期初余额期末余额名称账面余额坏账准备账面余额坏账准备计提比例计提理由

建造合同形成119597169543642966.105714583579715765.预计存在收回

54.84%

的已完工未结1.03162.8675风险

230浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

算资产

119597169543642966.105714583579715765.

合计

1.03162.8675

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例建造合同形成的已完工未结

44319438654.20

算资产

应收质保金211701244.216539494.623.09%

合计44531139898.416539494.62

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用□不适用

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目本期计提本期收回或转回本期转销/核销原因

单项计提43106744.91294548.976739396.35

按组合计提3659969.89

合计46766714.80294548.976739396.35

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元确定原坏账准备计提单位名称收回或转回金额转回原因收回方式比例的依据及其合理性其他说明

合同资产单项计提明细：

预计信用损单位账面余额减值准备计提理由失率（%）

中国恒大集团992613538.98566667993.2957.09预计存在收回风险

武汉中大十里房地产开发有限公司18518561.295534568.3929.89预计存在收回风险

淮北唯一置业有限公司31350625.003135062.5010.00预计存在收回风险

其他零星项目14663107.594378141.5729.86预计存在收回风险

合计1057145832.86579715765.75——

5、应收款项融资

（1）应收款项融资分类列示

单位：元项目期末余额期初余额

应收银行承兑汇票491037323.38318975920.33

融信 e 信等债权凭证 43585053.36 49280060.11

231浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

合计534622376.74368255980.44

（2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元项目期末终止确认金额期末未终止确认金额

银行承兑汇票876386983.62

融信 e 信等债权凭证 3602810.61

合计879989794.23

6、其他应收款

单位：元项目期末余额期初余额

其他应收款1742208279.291862738940.85

合计1742208279.291862738940.85

（1）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额

履约保证金740753852.58845352082.11

押金保证金373366131.89444859099.88

应收暂付款961969980.68865151969.21

拆借款166797628.40162588424.62

备用金5086030.79848780.65

其他116493200.00162629861.14

合计2364466824.342481430217.61

2）按账龄披露

单位：元账龄期末账面余额期初账面余额

1年以内（含1年）952862406.93875260561.09

1至2年341632345.55400406105.52

2至3年273001570.62304249197.15

3年以上796970501.24901514353.85

3至4年135652896.17175326111.95

4至5年201180176.7663914652.99

5年以上460137428.31662273588.91

合计2364466824.342481430217.61

3）按坏账计提方法分类披露

□适用□不适用

232浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面价账面价计提比值计提比金额比例金额金额比例金额值例例按单项

2686672503861828027087325227518598

计提坏11.36%93.20%10.92%93.13%

232.34270.28962.06672.92264.84408.08

账准备

其中：

按组合20957172392210518441

371872366416

计提坏99592.88.64%17.74%27317.56544.89.08%16.58%40532.

274.77011.92

账准备00236977

其中：

1355013652

账龄组371872983173366416998788

45739.57.31%27.44%04462.89.08%16.58%

合274.77464.65011.92450.66

4258

履约保

740753740753845352845352

证金组31.33%34.06%

852.58852.58082.11082.11

合

23644174222481418627

622258618691

合计66824.100.00%26.32%08279.30217.100.00%24.93%38940.

545.05276.76

34296185

按单项计提坏账准备类别名称：

单位：元期初余额期末余额名称账面余额坏账准备账面余额坏账准备计提比例计提理由

270873672.252275264.268667232.250386270.

单项计提93.20%存在信用风险

92843428

270873672.252275264.268667232.250386270.

合计

92843428

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例

账龄组合1355045739.42371872274.7727.44%

履约保证金组合740753852.58

合计2095799592.00371872274.77

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备整个存续期预期信用整个存续期预期信用未来12个月预期信用合计损失（未发生信用减损失（已发生信用减损失值）值）

2024年1月1日余额17446712.0915377655.17585866909.50618691276.76

2024年1月1日余额

在本期

——转入第二阶段-2658949.972658949.97

——转入第三阶段-1841842.851841842.85

233浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

本期计提1707170.25-1709020.336292891.456291041.37

本期转回2723773.082723773.08

2024年6月30日余

16494932.3714485741.96591277870.72622258545.05

额各阶段划分依据和坏账准备计提比例损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用□不适用

4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回转销或核销其他

252275264.250386270.

单项计提834778.522723773.08

8428

366416011.371872274.

账龄组合5456262.85

9277

618691276.622258545.

合计6291041.372723773.08

7605

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元确定原坏账准备计提单位名称收回或转回金额转回原因收回方式比例的依据及其合理性

预计无法收回，全额吴再均等160户2722173.08收回部分现金收回现金计提坏账

合计2722173.08

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元占其他应收款期坏账准备期末余单位名称款项的性质期末余额账龄末余额合计数的额比例

江西省东部实业履约保证金、应

105000000.001年以内4.44%3150000.00

有限责任公司收暂付款宁波浙建建福建

履约保证金、应

设开发有限责任102358144.301-2年4.33%70744.33收暂付款公司衢州市慧城星展

履约保证金、应

房地产开发有限98266884.081年以内4.16%876727.90收暂付款公司新疆塔里木建筑安装工程（集拆借款、应收暂

87345287.271年以上3.69%12858497.70

团）有限责任公付款司

234浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

西宁绿城青坤置

履约保证金182907872.701年以内7.74%业有限公司

合计575878188.3524.36%16955969.93

7、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元期末余额期初余额账龄金额比例金额比例

1年以内1211152967.6689.44%1301635837.9689.40%

1至2年95468050.567.05%107757417.147.40%

2至3年31582711.182.33%25160585.561.73%

3年以上15962787.661.18%21369347.691.47%

合计1354166517.061455923188.35

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称期末余额账龄未及时结算原因

成都芯谷产业园发展有限公司46387466.43

1-2年未达结算条件

中铁十七局集团有限公司8948251.82

2-3年未达结算条件

浙江诸安建设集团有限公司2394943.20

2-3年未达结算条件

COMPUTER SERVICES ＆ MANAGEMENT (HK) 2409015.80

1-2年未达结算条件

合计60139677.25——

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况占预付款项总额单位名称期末余额未结算原因

的比例(%)

浙江东冶物资有限公司51240412.003.78%未达结算条件

广州金博物流贸易集团有限公司49508709.323.66%未达结算条件

杭州热联集团股份有限公司48698904.213.60%未达结算条件

成都芯谷产业园发展有限公司46387466.433.43%未达结算条件

上海宝钢钢材贸易有限公司38320649.792.83%未达结算条件

合计234156141.7517.30%

其他说明：

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否

235浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

（1）存货分类

单位：元期末余额期初余额项目存货跌价准备存货跌价准备账面余额或合同履约成账面价值账面余额或合同履约成账面价值本减值准备本减值准备

494803886.494803886.488900283.488900283.

原材料

79790909

392980278.13492478.3379487799.210158075.13492478.3196665597.

库存商品

1197293954

35228789.535228789.535993798.335993798.3

周转材料

3311

251465064.251465064.205416343.205416343.

发出商品

62625656

13360693.113360693.1

委托加工物资8254665.908254665.90

22

307207481307207481306745507306745507

开发成本

2.572.575.525.52

自制半成品及269389397.269389397.232489195.232489195.在产品58588585

45241968913492478.345107044142537734613492478.3424028098

合计

5.1096.715.3896.99

（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元本期增加金额本期减少金额项目期初余额期末余额计提其他转回或转销其他

13492478.313492478.3

库存商品

99

13492478.313492478.3

合计

99

（3）存货期末余额中利息资本化金额的情况及其计算标准和依据本期减少本期确认资本化存货项目名称期初余额本期增加期末余额金额的资本化率

出售减少其他减少(%)杭政储出

【2020】71号

75481141.583623550.3179104691.895.00

地块商业商务用房项目浙江大学舟山

校区（海洋学

22382891.4722382891.47

院）教师住宅项目

合计97864033.053623550.31101487583.36按组合计提存货跌价准备

单位：元

236浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

期末期初组合名称跌价准备计提跌价准备计提期末余额跌价准备期初余额跌价准备比例比例按组合计提存货跌价准备的计提标准

9、一年内到期的非流动资产

单位：元项目期末余额期初余额

应收质保金446336398.96579685117.48

已完工 PPP 项目工程款 1678883720.83 1858120300.85

BT 等其他代垫项目款 716259793.34 728634082.40

减值准备-20973721.47-22243388.77

合计2820506191.663144196111.96

10、其他流动资产

单位：元项目期末余额期初余额

待抵扣及待认证进项税1081233324.151149753768.19

预缴税金31010117.6257586384.24

预付保理费2111548.773114059.77

合计1114354990.541210454212.20

其他说明：

11、其他权益工具投资

单位：元指定为以公允价值本期计入本期计入本期末累本期末累本期确认计量且其其他综合其他综合计计入其计计入其项目名称期初余额的股利收期末余额变动计入收益的利收益的损他综合收他综合收入其他综合得失益的利得益的损失收益的原因杭州水务

14700001470000

银湖制水

0.000.00

有限公司湘西自治州首创环22000002200000

保有限公.00.00司浙江省国资国企研12000001200000

究院有限.00.00公司遂昌县交投客运建10000001000000

设投资有0.000.00限公司中电建华71258007124000

明（新.00.00

237浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

昌）投资发展有限公司亚迪机械

34305163460301

租赁有限.55.53公司南水北调（开化）46800001020000

水务有限.000.00公司浙江武辉

建设有限50000.0050000.00公司武汉和庆金属制品有限公司

[注1]海杰德發

展（香港）有限

公司[注2]

43386314893430

合计

6.551.53

本期存在终止确认

单位：元项目名称转入留存收益的累计利得转入留存收益的累计损失终止确认的原因分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元指定为以公允其他综合收益价值计量且其其他综合收益确认的股利收项目名称累计利得累计损失转入留存收益变动计入其他转入留存收益入的金额综合收益的原的原因因持有目的为收

杭州水务银湖取固定回报，制水有限公司对其无控制或重大影响持有目的为收湘西自治州首

取固定回报，创环保有限公对其无控制或司重大影响持有目的为收遂昌县交投客

取固定回报，运建设投资有对其无控制或限公司重大影响持有目的为收中电建华明

取固定回报，（新昌）投资对其无控制或发展有限公司重大影响持有目的为收

亚迪机械租赁取固定回报，有限公司对其无控制或重大影响南水北调（开持有目的为收

238浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

化）水务有限取固定回报，公司对其无控制或重大影响持有目的为收

浙江武辉建设取固定回报，有限公司对其无控制或重大影响持有目的为收

武汉和庆金属取固定回报，-999600.00制品有限公司对其无控制或重大影响持有目的为收

海杰德發展-

取固定回报，（香港）有限19043655.3对其无控制或公司4重大影响

-

合计20043255.3

4

其他说明：

注1：本公司之孙公司建材集团持有武汉和庆金属制品有限公司42.00%股权，该公司系承包经营，建材集团收取固定回报，对其无控制或重大影响，将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。该公司营业执照已吊销，投资成本预计无法收回。

注2：中国浙江建设国际集团有限公司（以下简称浙建国际）对海杰德發展（香港）有限公司投资成本19043655.34元，以前年度已计提减值准备19043655.34元。

12、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位：元期末余额期初余额项目折现率区间账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值分期收款提87157985871579858715798587157985

供劳务.97.97.97.97

已完工 PPP 9789956 9789956 9864992 9864992

项目工程款637.95637.95714.78714.78

BT 等其他代 1750477 6558033. 1743919 1818807 6558033. 1812249

垫项目款642.4400609.44892.9100859.91

116275926558033.11621034117709586558033.11764400

合计

266.3600233.36593.6600560.66

13、长期股权投资

单位：元本期增减变动期初期末减值减值被投余额权益宣告余额准备其他

资单（账法下其他发放计提准备期初追加减少综合

（账期末位面价确认权益现金减值其他余额投资投资收益面价

值）的投变动股利准备余额调整值）资损或利

239浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

益润

一、合营企业浙江建投发展房地

923124533903

产开.3727.74.63发有限公司新昌县浙建如

35003500

城产

000.000.

业发

0000

展有限公司浙江浙浦527537178993

建设777.323.100.有限024143公司衢州市慧

--城酒62136137

51922365

店管19166083

987.344.

理有2.520.08

5490

限公司嘉兴浙建运河

10171017

湾开

25002500

发建.00.00设有限公司金华

浙武3000-2056

建设000.9431847.有限0052.7228公司龙泉市浙

建昊-

13401326

天建1451

80732911

设发619.

5.135.59

展有54限公司

--

802913178095

41152365

小计0490250096290.00

764.344.

6.04.007.01

1390

二、联营企业

五矿5070-4681

240浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

财富350838867085

投资.05422..25管理80有限公司台州东部建材

110667268468

科技.4637.56.90有限公司南昌

城建1577-1571构件824664333908

有限.727.78.94公司浙建联城

-

（浙36941850

1843

江）045.989.

056.

建设8114

67

有限公司浙建长三

角-

47094597

（嘉1127

93441567

善）777..57.08建设49有限公司宁波钢杰

人力4524-4106

4800

资源276.8981160.

00.00

开发1115.6348有限公司浙江浙景

49074972

建设6427

87521511

发展59.15.09.24有限公司浙江浙丽建设282311062934

发展8477534.5012

有限.1895.13责任公司浙江浙兰898825391152

建设411.682.8094

有限3398.31公司宁波213912732266

241浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

奉化6729147.9876

交投.0691.97基础建设工程有限公司泰顺交投

基础-

3340

建设33400.00

65.99

工程65.99有限公司浙江中衡

工程1359-1200

设计537.1590518.咨询9319.6330有限公司缙云县仙旭建17971859

6249

设管18216769

48.20

理有.27.47限公司金华网新科技产业

20002000

孵化

00.0000.00

园建设有限公司苍南县建投基925422351148

础建211.508.9720

设有5763.20限公司衢州滨江浙建物业40004000

管理00.0000.00服务有限公司丽水

市振2160-2159兴乡943714484953

村建0.2437.153.09设发

242浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

展有限公司浙江湖州

梓城4034-4032建设267316306364

开发7.2390.956.28有限公司阿拉尔市浙建

618227356456

新型

8351085.3436

建材.3827.65集团有限公司浙江基建投资

576.2918676.

管理

1999.9722

有限公司浙江建投机械

542.2842297.

租赁

7545.3144

有限公司浙江财金未来

社区-

65824052

股权2529

07.5646.74

投资60.82有限责任公司杭州财金未来社区

-股权151526051516

2456

投资1671703.6633

082.

合伙8.53749.42

85

企业

（有限合

伙）

China

Zheji

ang- 2847 2634 3110

Westf 2505 017. 6523

ields .83 91 .74

const

ructi

243浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

on

Limit

ed

Joint

Ventu

re温州市浙建未

来社6012-5777

区建609.2355067.设发4942.3316展有限公司

47832634

497200033545602000

小计476.017.

153.300.00198.449.100.00

3891

4485

1980--1991

13172634

40220006677335423651562000

合计2500017.

059.300.0012.25198.344.746.100.00.0091

848906

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用□不适用可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用□不适用前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因其他说明

14、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

□适用□不适用

单位：元

项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计

一、账面原值

1.期初余额429412086.3543989006.83473401093.18

2.本期增加金额35974.6535974.65

（1）外购

（2）存货\

固定资产\在建工程转入

（3）企业合并增加

（4）汇率变动35974.6535974.65

3.本期减少金额15094737.4415094737.44

244浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

（1）处置

（2）其他转

15094737.4415094737.44

出

4.期末余额414353323.5643989006.83458342330.39

二、累计折旧和累计摊销

1.期初余额106341220.7813497259.77119838480.55

2.本期增加金额5487788.791544072.017031860.80

（1）计提或

5396519.681544072.016940591.69

摊销

（2）汇率变动91269.1191269.11

3.本期减少金额794283.18794283.18

（1）处置

（2）其他转

794283.18794283.18

出

4.期末余额111034726.3915041331.78126076058.17

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额

（1）处置

（2）其他转出

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值303318597.1728947675.05332266272.22

2.期初账面价值323070865.5730491747.06353562612.63

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用□不适用可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用□不适用前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

15、固定资产

单位：元项目期末余额期初余额

固定资产3120439080.753205466776.71

245浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

固定资产清理5475.97148070.90

合计3120444556.723205614847.61

（1）固定资产情况

单位：元项目房屋及建筑物通用设备专用设备运输工具临时设施合计

一、账面原

值：

1.期初余273315731383087554.140749302136263671.195852881.485585445

额3.74529.6164981.49

2.本期增65629794.245780409.8135047243.

8824923.986155096.928657018.24

加金额4321

（142598395.371946339.5

6163713.968394360.626132851.318657018.24

）购置92

（2

44786020.548203572.7

）在建工程转410472.573007079.65

02

入

（3）企业合并增加

（4）外币报

-414677.6620090.79174934.7922245.61-197406.47表折算差额

15094737.415094737.4

（5）其他

44

3.本期减84655712.465224902.0167379429.

5175179.724803194.357520440.95

少金额0850

（184655712.465224902.0167379429.

5175179.724803194.357520440.95

）处置或报废0850

4.期末余271413139386737298.138804853137615574.196989459.482352226

额5.58787.3621275.20

二、累计折旧

1.期初余548749797.140507448.717382736.96709648.9147038043.165038767

额4385298234.78

2.本期增42457966.710752657.957072774.717622382.0135712921.

7807139.55

加金额354906

（141854410.810696044.956939375.417622382.0134919619.

7807405.90

）计提343919

（2）企业合并增加

（3）外币报

-190727.2856613.01133399.31-266.35-981.31表折算差额

（4）其他794283.18794283.18

3.本期减61368770.483017411.3

5623279.124050332.534418014.687557014.61

少金额59

（161368770.483017411.3

5623279.124050332.534418014.687557014.61

）处置或报废59

（2）转入投资性房地产

246浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

4.期末余585584485.147209774.713086740.100098773.157103410.170308318

额04275885714.45

三、减值准备

1.期初余

额

2.本期增

加金额

（1）计提

3.本期减

少金额

（1）处置或报废

4.期末余

额

四、账面价值

1.期末账212854691239527524.674961796.37516800.339886048.5312043908

面价值0.545178660.75

2.期初账218440751242580105.690110293.39554022.648814838.7320546677

面价值6.316732656.71

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位：元项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注

房屋及建筑物262200646.5020419281.06241781365.44

（3）未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元项目账面价值未办妥产权证书的原因

浙西产业化房屋76966601.56尚在办理中

西溪诚品办公楼56878239.64尚在办理中

固碳项目基地58526358.66尚在办理中

陈杨新界小区商业19套、车位290个52682820.58尚在办理中

建工装饰厂房41557641.78尚在办理中

新鹿园住宅9套、车位27个3595292.23尚在办理中

绍兴润樾山名邸和润园4-3-4064433849.28尚在办理中上海松江区三迪创富中心4幢9号

4288505.67尚在办理中

754室

其他房屋55735842.56尚在办理中

合计354665151.96其他说明

（4）固定资产清理

单位：元

247浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

项目期末余额期初余额

通用设备5475.9712371.24

房屋及建筑物135699.66

合计5475.97148070.90

其他说明：

16、在建工程

单位：元项目期末余额期初余额

在建工程183395566.05138873169.14

合计183395566.05138873169.14

（1）在建工程情况

单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

镇海新城 D2、

70926507.570926507.5

D4 商务楼地块

22

项目

建工装饰生产38946006.138946006.1厂房99

总部大楼及安28869339.428869339.428869339.428869339.4置房补偿工程4444年产10000套大型工程机械

21300866.121300866.122211358.422211358.4

制造项目建设

7733

（二期项目建设）

生产线提升工12771912.512771912.513434259.113434259.1程5544年产10000台

17719916.417719916.413311264.513311264.5

套大型工程机

4455

械制造项目

17709987.017709987.012167787.112167787.1

信息化建设

5599

浙西产业化 PC

构件龙游生产4420098.274420098.274321408.254321408.25基地二期项目

零星工程9052130.019052130.014963647.514963647.51固碳混凝土制

624808.60624808.60648098.44648098.44

品技改项目

183395566.183395566.138873169.138873169.

合计0.00

05051414

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元本期本期本期工程利息其本期项目预算期初期末工程资金

增加转入其他累计资本中：利息名称数余额余额进度来源金额固定减少投入化累本期资本

248浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

资产金额占预计金利息化率金额算比额资本例化金额镇海新城

D2、 7400 7092 7092

95.85

D4 商 0000 6507 6507 95.85 其他

%

务楼.00.52.52地块项目

4245389434504239

生产91.74

11006006737.67430.0091.74其他

厂房%.00.1979.98总部大楼

178428862886

及安26.88

648093390.000.00933910.70其他

置房%

0.00.44.44

补偿工程年产

10000

套大型工程机

400022212407331821309130

械制71.42

00001358908.400.086671.42245.其他

造项%

0.00.431440.1747

目建设

（二期项

目)

694990027678457112109130

合计15906704515351449671245.

0.00.06.45.383.1347

（3）在建工程的减值测试情况

□适用□不适用

17、使用权资产

（1）使用权资产情况

单位：元项目房屋及建筑机器设备运输工具合计

一、账面原值

1.期初余额230809590.56144917581.6610011178.49385738350.71

2.本期增加金额3826997.254800627.488627624.73

租赁3826997.254800627.488627624.73

3.本期减少金额4567839.396913684.77201486.5811683010.74

租赁到期4567839.396913684.77201486.5811683010.74

4.期末余额230068748.42142804524.379809691.91382682964.70

249浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

二、累计折旧

1.期初余额106199278.7354914625.784135832.38165249736.89

2.本期增加金额28095219.1217858815.341048213.0447002247.50

（1）计提28095219.1217858815.341048213.0447002247.50

3.本期减少金额1421232.016913684.77147756.848482673.62

（1）处置1421232.016913684.77147756.848482673.62

4.期末余额132873265.8465859756.355036288.58203769310.77

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额

（1）处置

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值97195482.5876944768.024773403.33178913653.93

2.期初账面价值124610311.8390002955.885875346.11220488613.82

18、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元土地使非专利车位使特许经项目专利权软件采矿权特许权合计用权技术用权营权

一、账面原值

1.1542625838

674167301091880595157124749526090

期初余24003.95124.

571.39.48042.5642.86319.34953.00

额7740

2.

226555313.2361398829535104

本期增

177.40074.2959.62024.51

加金额

（236805313.2330268829535817

1）购置161.53053.5459.62687.89

（

2）内部

研发

（

3）企业

合并增加

（4）在311320311320

建工程/.75.75

250浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

投资性房地产转回

（5）外

--币报表

1024910249

折算差

84.1384.13

额

3.

2303544271123478

本期减

508.32.42219.74

少金额

（2303544271123478

1）处置508.32.42219.74

4.1542625955

673787306404912305157125632426090

期末余24003.20929.

240.47.68305.4342.86878.96953.00

额7717

二、累计摊销

1.

1483421515916224825401224772130126090263981

期初余

499.78.32856.6718.69735.7552.27953.00907.48

额

2.

1287620133.598862997614825724011

本期增

771.563621.34.8895.78083.92

加金额

（1287620133.598862997614825724011

1）计提771.563621.34.8895.78083.92

3.

6948418788271362

本期减

04.26.7987.05

少金额

（6948418788271362

1）处置04.26.7987.05

4.

1542701717246804928398273032130126090280856

期末余

867.08.68595.2280.57531.5352.27953.00704.35

额

三、减值准备

1.

8353683536

期初余

51.5051.50

额

2.

本期增加金额

（

1）计提

3.

本期减少金额

（

1）处置

251浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

4.

83536

期末余

51.50

额

四、账面价值

1.1532123063

5195161346802318023172229021

期末账40200.10573.

373.39.00710.2162.29347.43

面价值0032

2.1532123115

5258251495002581026170225017

期初账40200.59565.

071.61.16185.8924.17583.59

面价值0042本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例

19、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元被投资单位名本期增加本期减少称或形成商誉期初余额企业合并形成期末余额的事项其他处置的苏州天地设计

120820648.120820648.

研究院有限公

4646

司

华营建筑有限59356504.959780938.4

424433.53

公司[注]14新疆塔建三五

34764135.634764135.6

九建工有限责

44

任公司

福建浙建建设13000000.013000000.0工程有限公司00浙江建工五建

9330000.009330000.00

建设有限公司浙江建工交通

工程建设有限3900000.003900000.00公司浙江建工水利

水电建设有限3548625.163548625.16公司浙江浙建基础

设施工程有限1012953.301012953.30公司宁波市建设工

程设计院有限640546.31640546.31公司太仓中茵建设

639706.33639706.33

投资有限公司江西天和建设

387207.49387207.49

有限公司浙江亚克建筑

132281.83132281.83

门窗有限公司

252浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

247532609.247957042.

合计424433.53

4396

（2）商誉减值准备

单位：元被投资单位名本期增加本期减少称或形成商誉期初余额期末余额的事项计提处置苏州天地设计

56246822.956246822.9

研究院有限公

99

司浙江亚克建筑

132281.83132281.83

门窗有限公司太仓中茵建设

639706.33639706.33

投资有限公司

57018811.157018811.1

合计

55

（3）商誉所在资产组或资产组组合的相关信息所属资产组或组合的构成及名称所属经营分部及依据是否与以前年度保持一致依据资产组或资产组组合发生变化名称变化前的构成变化后的构成导致变化的客观事实及依据其他说明

*苏州天地设计研究院有限公司商誉资产组或资产组组合的构成苏州天地设计研究院有限公司的资产和负债

资产组或资产组组合的账面价值26594075.34元

公司持有苏州天地设计研究院有限公司100.00%股权，分摊至分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法

其资产组的商誉价值为120820648.46元

包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值147414723.80元

资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测是试时所确定的资产组或资产组组合一致

*华营建筑有限公司商誉资产组或资产组组合的构成华营建筑有限公司的资产和负债

资产组或资产组组合的账面价值601719208.89元

公司持有华营建筑有限公司72.23%股权，分摊至其资产分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法

组的商誉价值为82764693.95元

包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值684483902.84元

资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时是所确定的资产组或资产组组合一致

253浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

*新疆塔建三五九建工有限责任公司商誉资产组或资产组组合的构成新疆塔建三五九建工有限责任公司的长期资产

资产组或资产组组合的账面价值28931294.51元

公司持有塔建三五九66.00%股权，分摊至其资产组的分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法

商誉价值为52672932.79元

包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值81604227.30元

资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所是确定的资产组或资产组组合一致

*福建浙建建设工程有限公司商誉资产组或资产组组合的构成福建浙建建设工程有限公司的资产和负债

5293305.29元

资产组或资产组组合的账面价值

公司持有福建浙建100%股权，分摊至其资产组的商分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法誉价值为13000000.00元

包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值18293305.29元

资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致是

2）商誉减值测试的过程与方法、结论

*苏州天地设计研究院有限公司商誉

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的五年期

（2024年7月-2028年7月）现金流量预测为基础，其现金流量预测使用的折现率为9.50%，预测期以后的收益状况保持在2028年的水平不变。

减值测试中采用的其他关键数据包括：预计销售收入、预计毛利率及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司采用收益法的评估结果，包含商誉的资产组可收回金额为91600000.00元，低于账面价值147414723.80元，按公司持股比例100.00%计算确认商誉减值准备55814723.80元，截至2024年6月30日，公司累计已确认商誉减值准备56246822.99元，故本期无需计提商誉减值准备*华营建筑有限公司商誉

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的五年期

（2024年7月-2028年7月）现金流量预测为基础，其现金流量预测使用的折现率10.00%，预测期以后的收益状况保持在2028年的水平不变。

减值测试中采用的其他关键数据包括：预计销售收入、预计毛利率、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

华营建筑有限公司可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

*新疆塔建三五九建工有限责任公司商誉

254浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的五年期

（2024年7月-2028年7月）现金流量预测为基础，其现金流量预测使用的折现率9.79%，预测期以后的收益状况保持在2028年的水平不变。

减值测试中采用的其他关键数据包括：预计销售收入、预计毛利率、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

新疆塔建三五九建工有限责任公司可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

*福建浙建建设工程有限公司商誉商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据五年期（2024年7月-

2028年7月）现金流量预测为基础，其现金流量预测使用的折现率为10.97%，预测期以后的收益状况

保持在2028年的水平不变。

减值测试中采用的其他关键数据包括：预计销售收入、预计毛利率及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

福建浙建建设工程有限公司可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

20、长期待摊费用

单位：元项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额

装修费58882106.986533308.4910400577.4255014838.05

车位款4865977.540.00222718.594643258.95

租赁费7535709.637467320.093816307.9711186721.75

长期资产改造费7307897.1394932.461449126.015953703.58

其他101290.55491562.0044266.26548586.29

合计78692981.8314587123.0415932996.2577347108.62其他说明

21、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产

资产减值准备5940191305.961468904317.755791278960.101412225002.04

可抵扣亏损456237392.71114059348.17388941456.4697235364.11

应付职工薪酬19156451.004789112.7528755679.017080595.76

预计负债4865503.291216375.825999015.691499753.92

租赁负债170172306.9036139515.77193617946.9340206749.50

递延收益29886380.977471595.2428197815.977049453.99

未取得发票的成本43058723.6410764680.91139389843.3134847460.82

未实现内部交易损益73094560.9816305213.2265980357.3014526662.30

合计6736662625.451659650159.636642161074.771614671042.44

255浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元期末余额期初余额项目应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债固定资产账面价值与

127122455.5527877050.6379754618.9917904366.39

计税基础差异使用权资产账面价值

153528993.1638359669.22174948317.9738381588.55

与计税基础差异未纳税的非货币性资

38685127.929671281.9838685127.929671281.98

产交换利得投资性房地产账面价

7531748.001242739.006382035.141053035.80

值与计税基础差异

合计326868324.6377150740.83299770100.0267010272.72

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元递延所得税资产和负抵销后递延所得税资递延所得税资产和负抵销后递延所得税资项目债期末互抵金额产或负债期末余额债期初互抵金额产或负债期初余额

递延所得税资产1659650159.631614671042.44

递延所得税负债77150740.8367010272.72

（4）未确认递延所得税资产明细

单位：元项目期末余额期初余额

可抵扣暂时性差异654608646.01606113938.82

可抵扣亏损412047169.71575415173.09

合计1066655815.721181529111.91

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元年份期末金额期初金额备注

2024年31364600.8536102626.00

2025年28269144.9829206262.35

2026年63550327.8764794552.62

2027年112568127.57161379751.27

2028年84290726.66160532866.02

2029年32662669.625423746.19

2030年14984897.7923139507.23

2031年18342040.7038599747.46

2032年9919204.9029171750.83

2033年16095428.7727064363.12

2034年

合计412047169.71575415173.09其他说明

256浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

22、其他非流动资产

单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

19000231560642795.518393803517940556856618330.8173743735

合同资产

3.5338.009.8168.95

未完工 PPP 项 427074562 427074562 401796083 401796083

目工程款3.163.161.861.86

房产车位购置50099019.650099019.650099019.650099019.6款8888

其他长期资产10753670.610753670.6

2842896.922842896.92

购置款77

BT 等其他代垫 153718835 153718835 143829476 143829476

项目款1.751.753.183.18

77608990460642795.577002562473111639756618330.8725454564

合计

5.0439.515.2064.34

其他说明：

23、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元期末期初项目账面余额账面价值受限类型受限情况账面余额账面价值受限类型受限情况定期存定期存定期存定期存

款、诉讼款、诉讼款、诉讼款、诉讼

73796507379650冻结、保冻结、保81771118177111冻结、保冻结、保

货币资金

44.4344.43证金、职证金、职23.2123.21证金、职证金、职

工住房基工住房基工住房基工住房基金金金金

34080733408073借款抵质借款抵质23815712381571借款抵质借款抵质

固定资产

17.0617.06押押3.163.16押押

56336915633691借款抵质借款抵质

无形资产

9.449.44押押

应收账款应收账款应收账款应收账款

7626675725135477611747495036

应收账款保理、借保理、借保理、借保理、借

88.6457.6347.5999.22

款质押款质押款质押款质押

11109631110963借款抵质借款抵质11109631110963借款抵质借款抵质

合同资产

8.038.03押押8.038.03押押

长期应收81433688143368借款抵质借款抵质81460238146023借款抵质借款抵质

款088.70088.70押押309.42309.42押押

21300862130086借款抵质借款抵质24998772499877借款抵质借款抵质

在建工程

6.176.17押押85.1485.14押押

一年内到

14823781482378借款抵质借款抵质13947701394770借款抵质借款抵质

期非流动

638.84638.84押押797.64797.64押押

资产其他非流27674542767454借款抵质借款抵质26605092660509借款抵质借款抵质

动资产789.87789.87押押560.89560.89押押

1426705142295114136381410976

合计

1971.749840.732294.528546.15

其他说明：

257浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

24、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元项目期末余额期初余额

质押借款128000000.00

抵押借款7700000.00

保证借款3175651823.352164301084.93

信用借款4051494122.895169200852.40

融信通97128844.0075832087.14

信用证借款59521055.0358749656.93

应付利息1993487.717167438.37

合计7393489332.987603251119.77

短期借款分类的说明：

25、应付票据

单位：元种类期末余额期初余额

商业承兑汇票2721233.026814952.28

银行承兑汇票753266879.97776895692.77

合计755988112.99783710645.05

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元，到期未付的原因为。

26、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元项目期末余额期初余额

应付货款19464498846.3419858446971.49

购买长期资产款1753012.512111003.00

应付工程款37919267452.6240311062158.02

应付劳务分包款7948595306.527743553376.33应付集团内部款项

合计65334114617.9967915173508.84

（2）账龄超过1年或逾期的重要应付账款

单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因

浙江雷霆建筑劳务有限公司156707527.57未结算

东阳市明德建筑劳务有限公司149387915.67未结算

杭州晟霆建筑劳务有限公司105010427.27未结算

浙江工匠建设劳务有限公司98429601.11未结算

海南国豪建设工程有限公司95495365.32未结算

浙江诸安建设集团有限公司80743639.95未结算

258浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

合计685774476.89

其他说明：

27、其他应付款

单位：元项目期末余额期初余额

应付股利72944598.3713321953.70

其他应付款10103113774.319738015912.19

合计10176058372.689751337865.89

（1）应付股利

单位：元项目期末余额期初余额

普通股股利70879432.57

应付子公司少数股东股利2065165.8013321953.70

合计72944598.3713321953.70

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

（2）其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

单位：元项目期末余额期初余额

押金及保证金2465041880.862809472239.63

垫资款5653724941.915527404127.84

应付暂收款1569995229.611087291494.72

其他414351721.93313848050.00

合计10103113774.319738015912.19

2）账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因

童列波139727876.94押金及垫资款未偿还

张贵福136475720.00押金及垫资款未偿还

高建伟102405056.80押金及垫资款未偿还

王卫中68053116.01押金及垫资款未偿还

郑昌云58729485.72押金及垫资款未偿还

项佳雅51897830.99押金及垫资款未偿还

王嘉婧47602662.85押金及垫资款未偿还

王苗忠45000000.00押金及垫资款未偿还

楼可东39548507.30押金及垫资款未偿还

陈培锋34255112.00押金及垫资款未偿还

杭州上塘城市建设发展有限公司32967040.00押金及垫资款未偿还

杨大民32030365.26押金及垫资款未偿还

259浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

合计788692773.87其他说明

28、预收款项

（1）预收款项列示

单位：元项目期末余额期初余额

1年以内（含1年）1001821.50588258.77

1年以上12457391.5513916311.19

合计13459213.0514504569.96

（2）账龄超过1年或逾期的重要预收款项

单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因

预收租金11903533.45按租赁期结转

合计11903533.45

单位：元项目变动金额变动原因

其他说明：

29、合同负债

单位：元项目期末余额期初余额

预收工程款3407456952.263584351857.05

预收货款427444694.37725225274.00

预收服务费4546038.086784189.77

预收设计款21585970.26208509.44

合计3861033654.974316569830.26账龄超过1年的重要合同负债

单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元变动金项目变动原因额

30、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额

260浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

一、短期薪酬426593320.731781629822.011947123333.80261099808.94

二、离职后福利-设定

43775432.54226894776.05251939364.0818730844.51

提存计划

三、辞退福利2450710.602425710.6025000.00

合计470368753.272010975308.662201488408.48279855653.45

（2）短期薪酬列示

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额

1、工资、奖金、津贴

383754678.041411995362.501570072506.08225677534.46

和补贴

2、职工福利费33673342.5933663542.599800.00

3、社会保险费10893460.99134063479.23137916678.357040261.87

其中：医疗保险

8489544.75106424787.28110624252.484290079.55

费工伤保险

562826.5212975328.6812616900.20921255.00

费生育保险

11350.73432609.03432609.0311350.73

费

补充医疗保险2139.462139.46

其他1829738.9914228614.7814240777.181817576.59

4、住房公积金10159574.67152531942.28151906168.9810785347.97

5、工会经费和职工教

21034339.1624444650.7830552147.7314926842.21

育经费

8、人才工作专项经费533539.232098221.422631760.65

9、劳务派遣费用93794.106658946.136654533.1298207.11

10、其他短期薪酬123934.5416163877.0813725996.302561815.32

合计426593320.731781629822.011947123333.80261099808.94

（3）设定提存计划列示

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额

1、基本养老保险13561750.07202060791.31207028363.618594177.77

2、失业保险费469057.427714776.777925654.76258179.43

3、企业年金缴费29744625.0517119207.9736985345.719878487.31

合计43775432.54226894776.05251939364.0818730844.51其他说明

31、应交税费

单位：元项目期末余额期初余额

增值税75878557.79104663127.92

企业所得税186102034.57450594062.52

261浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

个人所得税5900559.8716661811.30

城市维护建设税3837964.839296623.74

房产税7417212.9915114949.45

土地使用税2633565.568145745.86

教育费附加1765561.194048383.48

地方教育附加1023350.842773962.86

地方水利建设基金1386880.511381124.44

印花税12146410.2614223593.74

土地增值税2737235.572737235.57

残疾人保障金19683.91

环境保护税698746.43691293.40

资源税82915.68

其他142158.3696982.80

合计301670238.77630531496.67其他说明

32、一年内到期的非流动负债

单位：元项目期末余额期初余额

一年内到期的长期借款1524725263.022037315901.89

一年内到期的租赁负债71927523.7790960868.83

一年内到期的长期借款利息2334203.194455110.64

一年内到期的应付融资租赁款274838200.83371245719.33

合计1873825190.812503977600.69

其他说明：

33、其他流动负债

单位：元项目期末余额期初余额

待转销项税额4908343109.285077584614.64

已背书未到期商业承兑汇票2769027.289200000.00

超短期融资券1506975000.00

合计6418087136.565086784614.64

短期应付债券的增减变动：

单位：元按面溢折债券票面发行债券发行期初本期值计本期期末是否面值价摊名称利率日期期限金额余额发行提利偿还余额违约销息

24浙

2024

江建50005000500031565031年01120投00002.99%00000.000000111.0.0056110.00否月12天

SCP00 0.00 0.00 0.00 11 1.11日

1

24浙2024

50005000500037205037

江建年03270

00002.48%00000.000000000.0.000.002000否

投月13天

0.000.000.00000.00

SCP00 日

262浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

2

24浙

2024

江建50005000500025115025年04270投00002.26%00000.000000111.0.000.001111否月10天

SCP00 0.00 0.00 0.00 11 1.11日

3

24浙

2024

江建5000500050005007年062707438投00002.06%00000.0000000.000.004388否

月03天88.89

SCP00 0.00 0.00 0.00 8.89日

4

200020001506

10135031

000000975

合计0.0011115611

000.0000.0000.0.111.11

000

其他说明：

34、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元项目期末余额期初余额

质押借款5907150314.636073662793.34

抵押借款317423160.00177289724.95

保证借款877619806.35872326022.51

信用借款1350000000.001651728324.60

担保及质押借款332332876.04362200000.00

长期借款利息8988702.8711115350.92

合计8793514859.899148322216.32

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

期末质押借款利率区间为3.70%-5.04%，期末抵押借款利率区间为3.99%-4.85%，期末保证借款利率区间为3.00%-3.80%，期末信用借款利率区间为3.40%-3.65%，期末担保及质押借款利率区间为4.20%。

35、应付债券

（1）应付债券

单位：元项目期末余额期初余额

可转换公司债券931100191.22914822981.02

公司债[注1]1806615422.65815708611.12

合计2737715613.871730531592.14

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

263浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

按面溢折债券票面发行债券发行期初本期值计本期期末是否面值价摊名称利率日期期限金额余额发行提利偿还余额违约销息

2023

3000300030577008531280653004

23浙年06

00003.55%2年000039167700166.00008903否

建01月16

0.000.006.67.4166.003.74日

2023

500050005099935218505008

23浙年06

00003.70%3年00006944777.00002222否

建02月16

0.000.004.4579.002.24日

24浙10002024100010001005

5304

建投000年04000000304

2.85%3年166.否

MTN00 000.0 月 22 000.0 000.0 166.6

67

10日007

180010701806

815719969915

000087615

合计086191110000

000.0700.4422.6

1.12.12.00

015

（3）可转换公司债券的说明经本公司2022年12月26日股东大会审议通过，并于2023年9月15日经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换债券注册的批复》（证监许可[2023]2124号）批准，本公司于2023年12月25日公开发行票面金额为10亿元的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。本次可转债存续期限6年，

即自2023年12月25日至2029年12月24日，本次发行可转债票面利率为第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.60%，

第四年 1.50%，第五年 1.80%，第六年 2.00%。可转债持有人可在可转债发行结束之日(2023 年 12 月 29 日，T+4 日)满六个月后的第一个交易日(2024年7月1日)起至可转换公司债券到期日(2029年12月24日)止的期间（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息)（以下简称：“转股期”）内，按照当期转股价格行使本次可转债转换本公司 A 股股票的权利。在本次发行的可转债期满后的五个交易日内，本公司将以本次发行的可转债的票面面值的108%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。

本公司已发行可转债的负债和权益成分分拆如下：

项目负债成分权益成分合计

可转换公司债券发行金额923500000.0076500000.001000000000.00

直接交易费用-8677018.98-718735.74-9395754.72

于发行日余额914822981.0275781264.26990604245.28年初累计摊销年初累计转股金额

年初余额914822981.0275781264.26990604245.28

本年摊销16277210.2016277210.20本年转股金额

于2024年6月30日余额931100191.2275781264.261006881455.48

264浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

在本次发行可转债的转股期内，如果本公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。本公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。此外，当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币3000万元时，本行有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。根据可转债募集说明书上的转股价格的计算方式，本次发行可转债的初始转股价格为 11.01 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，及公司最近一期经审计的每股净资产，且不得向上修正。截至 2024年 6月30日，暂无可转债转股，截至2024年6月30日，本公司暂未支付可转债利息。

36、租赁负债

单位：元项目期末余额期初余额

1年以内76691263.2298239266.38

1-2年65803541.6883304386.12

2-3年45221969.5057992630.52

3-4年583980.582958237.98

4-5年1918291.65753929.69

5年以上

减：未确认融资费用-6936520.93-14223643.59

减：一年内到期的租赁负债-71927523.77-90960868.83

合计111355001.93138063938.27

其他说明：

37、长期应付款

单位：元项目期末余额期初余额

长期应付款1118928703.891166562606.38

专项应付款17368832.4517545307.67

合计1136297536.341184107914.05

（1）按款项性质列示长期应付款

单位：元项目期末余额期初余额

应付融资租赁款95010098.37

改制提留各项费用4416152.004416152.00

企业改制核销挂账893007.24893007.24

提留退休人员医药费106888.92106888.92

股权回购款1113512655.731066136459.85

合计1118928703.891166562606.38

其他说明：

（2）专项应付款

单位：元

265浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因旧城改造房屋拆

迁、子公司搬迁

拆迁补偿16911858.3249990.6416861867.68和萧山厂房拆迁补偿

财政扶持资金483361.45483361.45

民兵补助经费82711.0082711.00人才项目资助费

27376.903773.5823603.32

用科技局拨付研发

40000.0040000.00

经费

合计17545307.67176475.2217368832.45

其他说明：

38、预计负债

单位：元项目期末余额期初余额形成原因

待执行的亏损合同4865503.296201078.29

合计4865503.296201078.29

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

39、递延收益

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因与资产相关政府

101907004.262277048.801896322.48102287730.58

补助与收益相关政府

9883698.931195000.00303820.7210774878.21

补助未实现内部交易

16682452.952319924.7019002377.65

损益

合计128473156.145791973.502200143.20132064986.44

其他说明：

40、股本

单位：元

本次变动增减（+、-）期初余额期末余额发行新股送股公积金转股其他小计

10813401081340

股份总数

098.00098.00

其他说明：

266浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

41、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

根据浙江省建设投资集团股份有限公司2021年9月17日召开的2021年第二次临时股东大会授权，向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币10亿元的长期限含权中期票据。公司于

2022年 6月 7日收到了《接受注册通知书》(中市协注[2022]MTN548号)，获准注册的中期票据额度为

人民币10亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日(即2022年6月7日)起2年内有效。根据公司资金计划安排和银行间市场情况，2022年9月2日，公司发行了2022年第一期中期票据，发行金额为9亿元。

根据浙江省建设投资集团股份有限公司2021年9月17日召开的2021年第二次临时股东大会授权，公司已于2023年3月24日获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]656号”文同意注册在中国

境内面向专业投资者公开发行面值不超过10亿元的可续期公司债券。2023年9月27日，本期债券发行工作结束，债券发行规模为3.7亿元，票面利率5.00%。

根据浙江省建设投资集团股份有限公司2022年12月26日召开的2022年第三次临时股东大会授权，向不特定对象发行100000.00万元可转换公司债券，经中国证券监督管理委员会批复（证监许可[2023]2124号）《关于同意浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换债券注册的批复》，详见应付债券披露。

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元发行在外期初本期增加本期减少期末的金融工具数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值

22浙建投9000000899640090000008996400

MTN001 .00 00.00 .00 00.00

3700000369685837000003696858

23 浙建 Y1.0049.06.0049.06可转换债1000000757812610000007578126

券0.004.260.004.26

2270000134510722700001345107

合计

0.00113.320.00113.32

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

42、资本公积

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价（股本溢

255487397.65255487397.65

价）

其他资本公积649797139.27649797139.27

合计905284536.92905284536.92

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

267浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

43、其他综合收益

单位：元本期发生额

减：前期减：前期

项目期初余额本期所得计入其他计入其他税后归属减：所得税后归属期末余额税前发生综合收益综合收益于少数股税费用于母公司额当期转入当期转入东损益留存收益

一、不能

重分类进--损益的其25006772500677

他综合收.13.13益其他

--权益工具

25006772500677

投资公允.13.13价值变动

二、将重

--分类进损3643632

35365443172181

益的其他.36

4.281.92

综合收益

外币--

3643632

财务报表35365443172181.36

折算差额4.281.92

--其他综合3643632

37866123422248

收益合计.36

1.419.05

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

44、专项储备

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额

安全生产费28886406.50582736365.77589014870.3122607901.96

合计28886406.50582736365.77589014870.3122607901.96

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）的规定，以上一年度营业收入为依据，按照规定标准计算提取安全生产费用以本年营业收入为依据，按照规定标准计算提取安全生产费用。

45、盈余公积

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额

法定盈余公积308778715.46308778715.46

合计308778715.46308778715.46

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

268浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

46、未分配利润

单位：元项目本期上期

调整前上期末未分配利润4187678730.774146600257.53

调整后期初未分配利润4187678730.774146600257.53

加：本期归属于母公司所有者的净利

166550825.34391710132.00

润

减：提取法定盈余公积36363639.16

应付普通股股利54067004.90216268019.60

其他减少98000000.00

期末未分配利润4300162551.214187678730.77

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

47、营业收入和营业成本

单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

主营业务39225930044.4037521051407.0547407533039.5045246940190.42

其他业务713790684.47588044445.83580845969.16484996742.48

合计39939720728.8738109095852.8847988379008.6645731936932.90

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元分部1分部2合计合同分类营业收入营业成本营业收入营业成本营业收入营业成本营业收入营业成本业务类型

其中：

3186191304027631861913040276

建筑施工

4414.427713.614414.427713.61

6347961604337763479616043377

工业制造

03.8879.5503.8879.55

工程相关6578503635986465785036359864

其他515.04475.06515.04475.06

8645066742125886450667421258

其他

95.5384.6695.5384.66

按经营地区分类

其中：

3698536352910136985363529101

中国境内

8220.651491.908220.651491.90

中国境外2954352281808429543522818084

269浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

508.22360.98508.22360.98

市场或客户类型

其中：

合同类型

其中：

按商品转让的时间分类

其中：

按合同期限分类

其中：

按销售渠道分类

其中：

3993972381090939939723810909

合计

0728.875852.880728.875852.88

与履约义务相关的信息：

公司承担的预公司提供的质履行履约义务重要的支付条公司承诺转让是否为主要责项目期将退还给客量保证类型及的时间款商品的性质任人户的款项相关义务其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为

105750085728.47元，其中，44664257804.94元预计将于2025年度确认收入，

15199032344.29元预计将于2026年度确认收入，7946986121.15元预计将于2027及以后年度确认收入。

合同中可变对价相关信息：

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元项目会计处理方法对收入的影响金额其他说明

48、税金及附加

单位：元项目本期发生额上期发生额

城市维护建设税36901324.4136359305.42

教育费附加17145383.2117036819.62

房产税13128154.4513527512.55

270浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

土地使用税3417205.441180126.20

车船使用税61952.4382420.22

印花税24165445.5828966499.22

地方教育附加11353793.2711369156.81

营业税2100833.055832095.13

土地增值税5306429.041589429.76

耕地占用税370389.00673197.00

环境保护税4963865.56107972.88

其他165412.39838151.69

合计119080187.83117562686.50

其他说明：

49、管理费用

单位：元项目本期发生额上期发生额

职工薪酬584905602.52632858717.39

折旧、摊销65965640.7764144451.10

办公费22416068.9722573603.60

租赁费13125592.8311013615.52

中介、咨询费20021614.3934129776.75

差旅费14047353.777789582.49

业务招待费3366510.543977836.67

诉讼费4196669.451531685.87

其他23385893.9722332497.92

合计751430947.21800351767.31其他说明

50、销售费用

单位：元项目本期发生额上期发生额

职工薪酬8386491.708092555.39

运输装卸费88865.89625130.23

差旅费618207.71848694.79

销售服务费0.002257313.89

办公费181190.46256861.61

业务招待费265326.12230595.03

广告费468145.4133840.69

折旧费34556.7246615.56

其他1254797.191641909.36

合计11297581.2014033516.55

其他说明：

51、研发费用

单位：元项目本期发生额上期发生额

职工薪酬148794906.91121991396.07

直接投入303937595.91214566280.32

271浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

委托开发费6068373.25962567.41

折旧摊销费4049367.713498535.47

其他12856999.134220785.52

合计475707242.91345239564.79其他说明

52、财务费用

单位：元项目本期发生额上期发生额

利息支出446067163.97480709915.72

减：利息收入607332744.62632714045.04

手续费13380197.3613244981.35

汇兑损益-2447227.47-7247888.19

其他1287438.73117866.70

合计-149045172.03-145889169.46其他说明

53、其他收益

单位：元产生其他收益的来源本期发生额上期发生额

与资产相关的政府补助1896322.481923917.08

与收益相关的政府补助31017515.1015704750.47

代扣个人所得税手续费返还1397810.131308199.77

合计34311647.7118936867.32

54、投资收益

单位：元项目本期发生额上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益667712.25-18562048.43

处置长期股权投资产生的投资收益210916.54其他权益工具投资在持有期间取得的

596221.86

股利收入

应收账款处置收益(ABS) -3753320.49 -23404866.25

资金拆借利息收入7300074.77

银行承兑票据贴现损失-4249276.41-3136970.31

合计-6738662.79-37592893.68其他说明

55、信用减值损失

单位：元项目本期发生额上期发生额

应收票据坏账损失288255.60-3230070.96

应收账款坏账损失-119847968.73-171285190.11

其他应收款坏账损失-3567268.29-6667629.62

272浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

预付账款坏账损失49027.93-45128.26

合计-123077953.49-181228018.95其他说明

56、资产减值损失

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、存货跌价损失及合同履约成本减

4285155.38

值损失

十一、合同资产减值损失-46472165.83-48117176.97

十二、其他-2754797.376526179.27

合计-49226963.20-37305842.32

其他说明：

57、资产处置收益

单位：元资产处置收益的来源本期发生额上期发生额

固定资产处置收益12364115.496011682.83

无形资产处置收益19916.67

合计12384032.166011682.83

58、营业外收入

单位：元计入当期非经常性损益的金项目本期发生额上期发生额额

政府补助270100.0018353.60270100.00

罚没及违约金收入5601063.131162131.905601063.13

非流动资产损毁报废利得1074845.82200986.241074845.82

无需支付款项16687051.244157917.6716687051.24

自然灾害保险赔偿收入41006.314528770.7941006.31

拆迁补偿收入4704000.004704000.00

其他2315731.841685683.022315731.84

合计30693798.3411753843.2230693798.34

其他说明：

59、营业外支出

单位：元计入当期非经常性损益的金项目本期发生额上期发生额额

对外捐赠2171000.00405140.652171000.00

罚款支出、税收滞纳金3481683.211042446.823481683.21

保函损失96973743.9096973743.90

非流动资产毁损报废损失389319.70587636.18389319.70

地方水利建设基金285242.82286904.20285242.82

273浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

其他1059397.03295412.431059397.03

合计104360386.662617540.28104360386.66

其他说明：

60、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元项目本期发生额上期发生额

当期所得税费用196638831.38294319693.48

递延所得税费用-34838649.08-44778152.24

合计161800182.30249541541.24

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元项目本期发生额

利润总额416139600.94

按法定/适用税率计算的所得税费用104034900.24

子公司适用不同税率的影响21825596.75

调整以前期间所得税的影响5967700.79

非应税收入的影响22981.71

不可抵扣的成本、费用和损失的影响-573842.52

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-3258338.80本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣

16930343.71

亏损的影响

研发费加计扣除的影响-1436256.47

其他18287096.89

所得税费用161800182.30其他说明

61、现金流量表项目

（1）与经营活动有关的现金收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额

收到各类保证金723731191.61722223870.69

往来款1236740682.88754988591.48

利息收入128061808.23174313824.71

ABS 回款 744620846.93 400728314.80

其他146554175.48202715318.01

合计2979708705.132254969919.69

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

274浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额

往来款1309444403.35779361755.45

支付各类保证金545699448.79718999959.58

付现费用342627847.20423769301.43

其他219069993.27239973324.33

支付 ABS 资管计划回款 744620846.93 585476210.37

合计3161462539.542747580551.16

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）与投资活动有关的现金收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额收到的重要的与投资活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额

拆借款及利息26750000.00

合计26750000.00支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（3）与筹资活动有关的现金收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额

收到票据贴现款38025844.5290000000.00

收到拆借款19600000.00

收到融资租赁款250000000.00

收到超短融1999662500.00499887500.00

收到融信贴现款39429131.98

合计2057288344.52879316631.98

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额

275浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

支付保理业务款179823747.50支付信用证贴现款

支付票据贴现款11117876.98111683185.78

支付融资租赁款249373694.41128151145.02

支付拆借款及利息7155274.52

支付租赁负债本金及利息34630143.8452748395.23

兑付可续债、永续债1000000000.00

兑付超短融500000000.001000000000.00

合计795121715.232479561748.05

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

□适用□不适用

62、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元补充资料本期金额上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流

量：

净利润254339418.64653560266.97

加：资产减值准备49226963.2037305842.32

固定资产折旧、油气资产折

171990756.07129024027.87

耗、生产性生物资产折旧

使用权资产折旧47002247.5050296796.34

无形资产摊销25555155.9319723323.11

长期待摊费用摊销15932996.2511102566.37

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号-12384032.16-6011682.83填列）固定资产报废损失（收益以-685526.12-200986.24“－”号填列）公允价值变动损失（收益以“－”号填列）财务费用（收益以“－”号填

446067163.97480709915.72

列）投资损失（收益以“－”号填-1263934.1111051057.12

列）递延所得税资产减少（增加以-44979117.1948214045.33“－”号填列）递延所得税负债增加（减少以

10140468.1131697801.68“－”号填列）存货的减少（增加以“－”号-270423429.72-559136876.35

填列）经营性应收项目的减少（增加

1036528780.48-1830712088.98以“－”号填列）经营性应付项目的增加（减少-3395311928.79468485024.53

276浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文以“－”号填列）

其他123077953.49181228018.95

经营活动产生的现金流量净额-1545186064.45-273662948.09

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资

活动：

债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额7417521725.358385420255.32

减：现金的期初余额8335607207.466915235007.95

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额-918085482.111470185247.37

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元金额

其中：

其中：

其中：

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元金额

其中：

其中：

其中：

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元项目期末余额期初余额

一、现金7417521725.358335607207.46

其中：库存现金1827872.111331489.97

可随时用于支付的银行存款7415693853.248334275717.49

三、期末现金及现金等价物余额7417521725.358335607207.46

（5）使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

277浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

仍属于现金及现金等价物的项目本期金额上期金额理由

（6）不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元不属于现金及现金等价物的项目本期金额上期金额理由

其他说明：

（7）其他重大活动说明

63、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额货币资金

其中：美元3239770.777.126823089198.39

欧元900668.487.66186900741.76

港币294609169.550.9127268889789.05

新加坡元13092.145.279169114.71

阿尔及利亚第纳尔45452395770.510.05292404431736.26日元1011144.080.044745198.14

卢旺达法郎1941077.620.0055410753.57

英镑2047955.269.043218520069.03

马来西亚林吉特1955741.401.50952952191.65

澳门元65701.500.886058211.53

澳大利亚元6294.484.765129993.83

泰铢33553366.790.19516546261.86应收账款

其中：美元欧元

港币1881691418.530.91271717419757.69

阿尔及利亚第纳尔624157622.680.052933017938.24日元5555.930.0447248.35

卢旺达法郎352182287.000.005541951089.87

英镑16662192.159.0432150679536.08

马来西亚林吉特196271464.391.5095296271775.49其他应收款

其中：港币171550144.260.9127156573816.67

阿尔及利亚第纳尔2644359245.740.0529139886604.10日元43577838.030.04471947929.36

卢旺达法郎465783.390.005542580.44

英镑460606.809.04324165359.41

马来西亚林吉特1197683.271.50951807902.89

泰铢20541587.600.19514007663.74应付账款

278浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

其中：美元14627.467.1268104246.95

阿尔及利亚第纳尔6002850924.570.0529317550813.91日元893200.000.044739926.04

卢旺达法郎186047120.940.005541030701.05

港币2343497891.200.91272138910525.30

泰铢5687019.840.19511109537.57

马来西亚林吉特58019862.291.509587580982.12长期应付款

其中：日元420573271.360.044718799625.23合同资产

其中：阿尔及利亚第纳尔4711624624.950.0529249244942.66短期借款

其中：港币464987730.050.9127424394301.22其他应付款

其中：阿尔及利亚第纳尔3353915622.500.0529177422136.43日元226537091.050.044710126207.97

港币699788449.880.9127638696918.21

英镑5633158.079.043250941775.04

泰铢19459173.300.19513796484.71

马来西亚林吉特952529.121.50951437842.71长期借款

其中：美元欧元港币

其他说明：

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及

选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□适用□不适用记账本位币发生变境外经营实体主要经营地记账本位币选择依据化的原因企业主要的经营环境

浙建集团（阿尔及利亚）有限阿尔及利亚阿尔及利亚第纳尔中所使用的货币责任公司是阿尔及利亚第纳尔企业主要的经营环境

浙江建设投资（尼）有限公司尼日利亚尼日利亚奈拉中所使用的货币是尼日利亚奈拉企业主要的经营环境

浙江建设投资集团·日本株式日本日元中所使用的货币是日会社元企业主要的经营环境日中建設実業有限会社日本日元中所使用的货币是日元企业主要的经营环境

浙江省建设集团（香港）控股中国香港港币中所使用的货币是港有限公司币企业主要的经营环境

ZCIG (Thailand) CO. LTD 泰国 泰铢 中所使用的货币是泰铢

CR SEA(Malaysia)Sdn.Bhd 马来西亚 马来西亚林吉特 企业主要的经营环境

279浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

中所使用的货币是马币企业主要的经营环境

CR Construction英国英镑中所使用的货币是英

（U.K.)Company Limited镑企业主要的经营环境

华营建筑（楼宇）有限公司澳门澳门元中所使用的货币是澳门元企业主要的经营环境

ZCIGC(RWANDA)CO.LTD 卢旺达 卢旺达法郎 中所使用的货币是卢旺达法郎

64、租赁

（1）本公司作为承租方

□适用□不适用未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

□适用□不适用简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

□适用□不适用

本公司使用权资产、租赁负债和与租赁相关的总现金流出情况详见注释17、注释36和注释62。本公司作为承租人，计入损益情况如下：

项目本期发生额上期发生额

租赁负债的利息2850635.084586407.32

本公司作为承租人其他信息如下：

1．租赁活动

本公司承租的租赁资产包括经营过程中使用的房屋及建筑物、施工机械，房屋及建筑物租赁期限在1年至20年，施工机械的租赁期限通常为1年至5年。

2．简化处理的短期租赁和低价值资产租赁情况

公司针对施工机械租赁（如推土机、挖掘机、吊塔等）、运输设备租赁，租赁期限不超过1年或租赁价格不超过4万元，公司按照短期租赁和低价值资产租赁处理。

涉及售后租回交易的情况

（2）本公司作为出租方作为出租人的经营租赁

280浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

□适用□不适用

单位：元

其中：未计入租赁收款额的可变租赁项目租赁收入付款额相关的收入

设备租赁96939602.15

房屋租赁26885579.71

合计123825181.86作为出租人的融资租赁

□适用□不适用未来五年每年未折现租赁收款额

□适用□不适用未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

（3）作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

□适用□不适用

八、研发支出

单位：元项目本期发生额上期发生额

职工薪酬148794906.91121991396.07

直接投入303937595.91214566280.32

委托开发费6068373.25962567.41

折旧摊销费4049367.713498535.47

其他12856999.134220785.52

合计475707242.91345239564.79

其中：费用化研发支出475707242.91345239564.79

九、合并范围的变更

1、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

□是□否是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□是□否

2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

1、合并范围的增加

公司名称股权取得方式股权取得时点出资额出资比例（%）

安徽省争先建设工程有限公司新设2024年1月8日[注1]100.00

281浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

浙江浙建产投发展有限公司新设2024年6月28日[注2]100.00

浙江浙建工程设计有限公司新设2024年5月31日[注3]100.00

[注1]本期，子公司浙江省三建建设集团有限公司投资设立安徽省争先建设工程有限公司，注册资本1000.00万元，于2024年1月8日完成工商设立登记。截至2024年6月30日，子公司暂未出资。

[注2]本期，本公司投资设立浙江浙建产投发展有限公司，注册资本60000.00万元，于2024年6月28日完成工商设立登记。截至2024年6月30日，本公司已缴付出资10000.00万元。

[注3]本期，本公司投资设立浙江浙建工程设计有限公司，注册资本5000.00万元，于2024年5月

31日完成工商设立登记。截至2024年6月30日，本公司已缴付出资5000.00万元。

2、合并范围的减少

截至2024年6月30日，已注销控股公司浙江省建设机械钢结构有限公司。

3、其他

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

单位：元持股比例子公司名称注册资本主要经营地注册地业务性质取得方式直接间接浙江省建工

2000000

集团有限责杭州市杭州市工程施工100.00%投资设立

000.00

任公司浙江省一建

1150150

建设集团有杭州市杭州市工程施工86.95%投资设立

150.00

限公司浙江省二建

48120714

建设集团有宁波市宁波市工程施工75.27%投资设立

0.00

限公司浙江省三建

68039344

建设集团有杭州市杭州市工程施工75.22%投资设立

9.00

限公司新疆塔建三非同一控制

23573464

五九建工有杭州市杭州市工程施工66.00%下的企业合

7.00

限责任公司并新疆阿拉尔非同一控制上游水利水28149780

阿拉尔市阿拉尔市工程施工54.28%下的企业合

电工程有限.00并责任公司浙江省工业

30028000

设备安装集杭州市杭州市工程施工98.43%投资设立

0.00

团有限公司浙江省建投1010000

杭州市杭州市工程施工100.00%投资设立

交通基础建000.00

282浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

设集团有限公司浙江建投环

20000000

保工程有限杭州市杭州市工程施工100.00%投资设立

0.00

公司浙江省建设

10188000

工程机械集杭州市杭州市机械制造100.00%投资设立

0.00

团有限公司苏州浙建地

10000000同一控制下

产发展有限苏州市苏州市房产开发85.00%.00的企业合并公司浙江浙建实

50000000

业发展有限杭州市杭州市服务业100.00%投资设立.00公司浙江省建材

35000000

集团有限公杭州市杭州市建材销售22.96%77.04%投资设立

0.00

司[注1]浙江建工建租赁和商贸同一控制下

筑工程咨询500000.00杭州市杭州市100.00%服务业的企业合并有限公司浙江浙建建

5000000.

筑设计有限武义县武义县建筑设计51.00%投资设立

00

公司浙江建设商

30000000

贸物流有限杭州市杭州市商品贸易60.85%33.40%投资设立

0.00

公司[注2]太仓中茵建

10000000

设投资有限太仓市太仓市工程施工70.00%投资设立.00公司长兴浙建投23100000

长兴县长兴县工程施工100.00%投资设立

资有限公司0.00阿拉尔浙建

12000000

城市建设投阿拉尔市阿拉尔市工程施工60.00%投资设立

0.00

资有限公司安吉浙建投11760000

安吉县安吉县工程施工90.00%投资设立

资有限公司0.00遂昌浙建投10000000

遂昌县遂昌县工程施工95.00%投资设立

资有限公司0.00长兴浙永建

75600000

设投资有限长兴县长兴县工程施工90.00%投资设立.00公司玉环市浙建城镇建设投13806000

玉环市玉环市工程施工41.00%56.69%投资设立

资有限公司0.00

[注3]长兴浙建城

74700000

镇建设有限长兴县长兴县工程施工100.00%投资设立.00公司新昌县浙建投资管理有36000000

新昌县新昌县工程施工98.00%1.31%投资设立

限公司[注0.00

4]

衢州市衢江区浙建投资18042000

衢州市衢州市工程施工70.00%投资设立

管理有限公0.00司

绍兴市越城57106000绍兴市绍兴市工程施工90.00%投资设立

283浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

区浙建投资0.00有限公司永嘉县浙建

20000000

投资有限公永嘉县永嘉县工程施工76.00%19.00%投资设立

0.00

司[注5]庆元县浙建项目管理有12000000

庆元县庆元县工程施工99.00%1.00%投资设立

限公司[注0.00

6]

绍兴市越城区浙建建设

34671000

项目管理有绍兴市绍兴市工程施工80.00%10.00%投资设立

0.00

限公司[注

7]

浙江浙建美

20000000

丽乡村建设杭州市杭州市工程施工100.00%投资设立

0.00

有限公司

浙建（兰

40000000

溪）矿业有兰溪市兰溪市工程施工100.00%投资设立

0.00

限公司浙江省建设

集团（香93484417香港香港工程施工100.00%投资设立

港）控股有.99限公司浙江建设投资（尼）有1672598.尼日利亚尼日利亚工程施工99.00%1.00%投资设立

限公司[注41

8]

日中建设实

231789.00日本日本服务业100.00%投资设立

业有限公司中国浙江建

设集团-日644680.00日本日本房产租赁100.00%投资设立本株式会社浙建集团

（阿尔及利3213194.阿尔及利亚阿尔及利亚工程施工100.00%投资设立

亚）有限责00任公司

ZCIGC

（RWANDA)C 0.00 卢旺达 卢旺达 工程施工 100.00% 投资设立O.LTD浙江浙建云

40000000

采贸易有限杭州市杭州市批发业67.50%29.33%投资设立.00

公司[注9]浙江建投创

50000000

新科技有限杭州市杭州市服务业100.00%投资设立.00公司浙江建投工程物资设备20000000

杭州市杭州市批发业70.00%24.58%投资设立

有限公司0.00

[注10]浙建项目管

50000000理（杭州）杭州市杭州市服务业100.00%投资设立.00有限公司浙江建投数

10000000

字技术有限杭州市杭州市服务业100.00%投资设立.00公司

浙江省建设20000000杭州市杭州市建筑装修70.00%23.18%投资设立

284浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

装饰集团有0.00

限公司[注

11]

浙江浙建产

投发展有限60000.00杭州市杭州市服务业100.00%投资设立公司浙江浙建工

程设计有限5000.00杭州市杭州市服务业100.00%投资设立公司

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

[注1]本公司持有浙江省建材集团有限公司22.96%的股权，子公司浙江省建工集团有限责任公司持有浙江省建材集团有限公司77.04%的股权，本公司直接间接合计持有浙江省建材集团有限公司100.00%的股权，拥有权益比例100.00%。

[注2]本公司持有浙江建设商贸物流有限公司60.85%的股权，子公司浙江省建工集团有限责任公司持有浙江建设商贸物流有限公司15.18%的股权，浙江省一建建设集团有限公司、浙江省二建建设集团有限公司和浙江省三建建设集团有限公司各持有商贸物流7.99%的股权，本公司直接间接持有浙江建设商贸物流有限公司94.25%的股权，拥有权益比例94.25%。

[注3]本公司持有玉环市浙建城镇建设投资有限公司41.00%的股权，子公司浙江省建设装饰集团有限公司持有玉环市浙建城镇建设投资有限公司59.00%的股权，本公司直接间接合计持有玉环市浙建城镇建设投资有限公司97.69%的股权，拥有权益比例97.69%。

[注4]本公司持有新昌县浙建投资管理有限公司98.00%的股权，子公司浙江省一建建设集团有限公司持有新昌县浙建投资管理有限公司1.00%的股权，本公司直接间接合计持有新昌县浙建投资管理有限公司99.31%的股权，拥有权益比例99.31%。

[注5]本公司持有永嘉县浙建投资有限公司76.00%的股权，子公司浙江省建工集团有限责任公司持有永嘉县浙建投资有限公司19.00%的股权，本公司直接间接合计持有永嘉县浙建投资有限公司95.00%的股权，拥有权益比例95.00%。

[注6]本公司持有庆元县浙建项目管理有限公司99.00%的股权，子公司浙江省建投交通基础建设集团有限公司持有庆元县浙建项目管理有限公司1.00%的股权，本公司直接间接合计持有庆元县浙建项目管理有限公司100.00%的股权，拥有权益比例100.00%。

[注7]本公司持有绍兴市越城区浙建建设项目管理有限公司80.00%的股权，子公司浙江省建工集团有限责任公司持有绍兴市越城区浙建建设项目管理有限公司9.00%的股权，浙江省建工集团有限责任公司子公司浙江建工水利水电建设有限公司持有绍兴市越城区浙建建设项目管理有限公司1.00%的股权，本公司直接间接合计持有绍兴市越城区浙建建设项目管理有限公司90.00%的股权，拥有权益比例

90.00%。

285浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

[注8]本公司持有浙江建设投资（尼）有限公司99.00%的股权，浙江省建设集团（香港）控股有限公司控股子公司中国浙江建设国际集团有限公司（以下简称浙建国际）持有浙江建设投资（尼）有限公

司1.00%的股权，本公司直接间接合计持有浙江建设投资（尼）有限公司100.00%的股权，拥有权益比例100.00%。

[注9]本公司持有浙江浙建云采贸易有限公司67.50%的股权，子公司浙江省一建建设集团有限公司、浙江省二建建设集团有限公司和浙江省三建建设集团有限公司各持有浙江浙建云采贸易有限公司5.00%的股权，浙江省工业设备安装集团有限公司、浙江省建投交通基础建设集团有限公司、浙江省建设工程机械集团有限公司、浙江省建材集团有限公司、浙江浙建美丽乡村建设有限公司各持有浙江浙建云采贸

易有限公司2.50%的股权，本公司直接间接合计持有浙江浙建云采贸易有限公司96.83%的股权，拥有权益比例96.83%。

[注10]本公司持有浙江建投工程物资设备有限公司70.00%的股权，子公司浙江省一建建设集团有限公司、浙江省二建建设集团有限公司和浙江省三建建设集团有限公司各持有浙江建投工程物资设备有

限公司7.50%的股权，本公司直接间接合计持有浙江建投工程物资设备有限公司94.58%的股权，拥有权益比例94.58%。

[注11]本公司持有浙江省建设装饰集团有限公司70.00%的股权，子公司浙江省一建建设集团有限公司持有浙江省建设装饰集团有限公司30.00%的股权，本公司直接间接合计持有浙江省建设装饰集团有限公司96.09%的股权，拥有权益比例96.09%。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

持股比享有表决级未纳入合并序号企业名称例注册资本投资额权（%）次范围原因

（%）

China Zhejiang-

英镑529.70英镑285.60

1 Westfields construction 51.00 50.00 1 [注]

Limited Joint Venture 万元 万元不能通过控

新昌县浙建如城产人民币人民币350.00

270.0070.001制实现可变

业发展有限公司45000.00万元万元回报嘉兴浙建运河湾不能通过控

开发建设有限公人民币365.0065.0010000万元1制实现可变

1017.25万元

司回报

[注]根据 2018年 4月浙建国际与 Westfields Construction Limited公司签订的联合体协议，双方共同组成一个新的联合体，公司持股比例为51.00%，但表决权比例为50.00%，无法形成控制，故作为权益法下核算的长期股权投资。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

286浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

（2）重要的非全资子公司

单位：元本期归属于少数股东本期向少数股东宣告期末少数股东权益余子公司名称少数股东持股比例的损益分派的股利额浙江省一建建设集团

22.74%8548044.60327131116.64

有限公司浙江省二建建设集团

24.73%29988580.08474776519.00

有限公司浙江省三建建设集团

24.78%27278962.96342418895.75

有限公司浙江省工业设备安装

1.57%769498.44377320.3310702826.69

集团有限公司

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

[注]：本公司对浙江一建、浙江二建、浙江三建的少数股东权益负有回购义务，本公司认为该回购义务很可能发生，故在合并报表层面将不可避免要交付的现金的现值重分类为长期应付款。

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元期末余额期初余额子公司名非流非流非流非流流动资产流动负债流动资产流动负债称动资动负动资动负资产合计负债合计资产合计负债合计产债产债浙江省一

1016200212169955105098551953118096371018

建建54765471

49187077626140280781706888867944942

设集66794850

993.216.1209.573.1363.576.0681.3257.278.8786.

团有0.718.12

804942838846294

限公司浙江省二

9459364013091105110993603541129010971100

建建33033460

360258961979610994546776232225457151

设集36435699

970.0130.2100.038.681.353.0301.6654.623.322.

团有.86.55

4933109633662883

限公司浙江省三

1353148115011345135612851489143412801300

建建11111982

03260041331365148285019647466698588132

设集76477424

316.690.3006.829.307.143.396.5540.316.558.

团有7.232.03

486848508651166871

限公司浙江省工

59456166545854585819605053675367

业设22032312

9363356086080313000055581563

备安99140.006845

857.2999.4761.8761.8713.2168.7041.828.97170.7

装集2.215.55

67660529

团有限公

287浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

司

单位：元本期发生额上期发生额子公司名称综合收益经营活动综合收益经营活动营业收入净利润营业收入净利润总额现金流量总额现金流量浙江省一

-建建设集4766587408753740875375701056962646196264614524312

2595777

团有限公013.985.595.59667.133.723.7262.54

15.42

司浙江省二建建设集57786651216392121639275575166570948136062613606264621321

团有限公074.3810.3210.323.12816.5700.0400.0474.77司浙江省三建建设集60011421099687109968785785436709281112464211246425067312

团有限公688.6118.3118.319.00533.0011.4511.4568.27司浙江省工

--业设备安380750449012634901263353183954017565401756

11797251323615

装集团有514.659.659.65012.674.164.16

18.5415.48

限公司

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业持股比例对合营企业或合营企业或联联营企业投资主要经营地注册地业务性质营企业名称直接间接的会计处理方法浙江建投发展

房地产开发有浙江省浙江省房地产业50.00%权益法核算限公司五矿财富投资

杭州市杭州市投资咨询40.00%权益法核算管理有限公司台州东部建材

台州市台州市建材销售42.50%权益法核算科技有限公司南昌城建构件

南昌市南昌市建材销售40.00%权益法核算有限公司浙江建投机械

杭州市杭州市设备租赁20.00%权益法核算租赁有限公司浙江基建投资租赁和商务服

杭州市杭州市44.00%权益法核算管理有限公司务业

ChinaZhejian

g–

Westfields

construction 英国 建筑施工 51.00% 权益法核算

Limited

Joint

Venture宁波钢杰人力租赁和商务服

资源开发有限宁波市宁波市40.00%权益法核算务业公司

288浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

浙江浙丽建设土木工程建筑

发展有限责任丽水市丽水市49.00%权益法核算业公司宁波奉化交投土木工程建筑

基础建设工程宁波市宁波市49.00%权益法核算业有限公司衢州市慧城酒

店管理有限公衢州市衢州市酒店管理50.00%权益法核算司温州市浙建未

来社区建设发温州市温州市房地产业7.00%权益法核算展有限公司丽水市振兴乡

村建设发展有丽水市丽水市土地管理业39.00%权益法核算限公司龙泉市浙建昊

天建设发展有龙泉市龙泉市建筑装饰50.00%权益法核算限公司浙江湖州梓城

建设开发有限湖州市湖州市房地产业49.00%权益法核算公司泰顺交投基础

建设工程有限温州市温州市公路建筑49.00%权益法核算公司浙江中衡工程

设计咨询有限杭州市杭州市技术服务业40.00%权益法核算公司苍南县建投基土木工程建筑

础建设有限公温州市温州市40.00%权益法核算业司缙云县仙旭建

设管理有限公丽水市丽水市工程管理服务49.00%权益法核算司浙江财金未来投资与资产管

社区股权投资杭州市杭州市20.00%权益法核算理有限责任公司杭州财金未来社区股权投资投资与资产管

杭州市杭州市33.30%权益法核算合伙企业（有理限合伙）浙江浙浦建设

金华市金华市房屋建筑业50.00%权益法核算有限公司阿拉尔市浙建

新型建材集团阿拉尔市阿拉尔市制造业49.00%权益法核算有限公司浙建长三角（嘉善）建设嘉兴市嘉兴市房屋建筑业49.00%权益法核算有限公司浙建联城（浙江）建设有限绍兴市绍兴市房屋建筑业50.00%权益法核算公司浙江浙景建设

丽水市丽水市房屋建筑业49.00%权益法核算发展有限公司浙江浙兰建设

金华市金华市房屋建筑业50.00%权益法核算有限公司衢州滨江浙建

衢州市衢州市房地产业50.00%权益法核算物业管理服务

289浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

有限公司金华网新科技

产业孵化园建金华市金华市房屋建筑业20.00%权益法核算设有限公司金华浙武建设

金华市金华市房屋建筑业50.00%权益法核算有限公司

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位：元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额浙江建投衢州市慧龙泉市浙嘉兴浙建浙江建投衢州市慧龙泉市浙嘉兴浙建发展房地城酒店管建昊天建运河湾开发展房地城酒店管建昊天建运河湾开产开发有理有限公设发展有发建设有产开发有理有限公设发展有发建设有限公司司限公司限公司限公司司限公司限公司

2489523249264637779681521666261918522937704886686

流动资产

09.82793.4146.921.1553.74430.363.59

其中：现

11559596870694442416637538812489673

金和现金24887.8526183.77

15.95.59.712.580.36

等价物

非流动资1916866109161.5356917.719219322738532

42377.6342852.65

产2.37602.5234.11

2489946251181537790601557357261961423129893227200

资产合计

87.45455.7808.488.8506.39752.8897.70

172026868121225170551184502956077052556624

流动负债6250.00

80.2035.12.3743.6657.15.74

非流动负5588951107427247012515195200

债21.9725.9121.972.69

172026812401071125977184502910308955450862

负债合计6250.00

80.20357.0977.2843.66679.127.43

少数股东权益归属于母

7696780127170826530821556732774584612820942682114

公司股东

7.25098.6931.208.852.73073.7670.27

权益按持股比例计算的3848390635854013265411011876387292364104701341057

净资产份3.6349.3515.603.751.3736.8835.13额

--

-

调整事项220932153736.25197278725000.00

25000.01

9.274.36

--商誉

--内部交易未实现利润

--其他对合营企

3848390613760813262911017250387292362131911340807

业权益投

3.6330.0815.590.001.3762.5235.13

资的账面

290浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

价值存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值

289302.82179104

营业收入

18.51

----

财务费用1793821156921.8-1651.29-1226.406545469785530.7-786.91.858.899所得税费9166475

用.87

-----

-5118100

净利润490655.4103859729032394041547794439.3

82671.156.08

85.07.07.889

终止经营的净利润其他综合收益

-----

综合收益-5118100

490655.4103859729032394041547794439.3

总额82671.156.08

85.07.07.889

本年度收到的来自合营企业的股利其他说明

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位：元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额

杭 C 杭 C

州 h 州 h

宁 阿 财 i 宁 阿 财 i浙丽浙丽

浙 波 浙 拉 金 n 浙 波 浙 拉 金 n建缙苍水建缙苍水

五 台 浙 江 奉 江 尔 未 a 五 台 浙 江 奉 江 尔 未 a长云南市长云南市

矿 州 南 江 浙 浙 化 湖 市 来 Z 矿 州 南 江 浙 浙 化 湖 市 来 Z三县县振三县县振

财 东 昌 浙 丽 江 交 州 浙 社 h 财 东 昌 浙 丽 江 交 州 浙 社 h角仙建兴角仙建兴

富 部 城 景 建 浙 投 梓 建 区 e 富 部 城 景 建 浙 投 梓 建 区 e（旭投乡（旭投乡投 建 建 建 设 兰 基 城 新 股 j 投 建 建 建 设 兰 基 城 新 股 j

嘉 建 基 村 嘉 建 基 村资 材 构 设 发 建 础 建 型 权 i 资 材 构 设 发 建 础 建 型 权 i善设础建善设础建

管 科 件 发 展 设 建 设 建 投 a 管 科 件 发 展 设 建 设 建 投 a）管建设）管建设

理 技 有 展 有 有 设 开 材 资 n 理 技 有 展 有 有 设 开 材 资 n建理设发建理设发

有 有 限 有 限 限 工 发 集 合 g 有 有 限 有 限 限 工 发 集 合 g设有有展设有有展

限限公限责公程有团伙–限限公限责公程有团伙–有限限有有限限有

公 公 司 公 任 司 有 限 有 企 W 公 公 司 公 任 司 有 限 有 企 W限公公限限公公限

司 司 司 公 限 公 限 业 e 司 司 司 公 限 公 限 业 e公司司公公司司公司 公 司 公 （ s 司 公 司 公 （ s司司司司

司 司 有 t 司 司 有 t

限 f 限 f

合 i 合 i

291浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

伙 e 伙 e） l ） l

d d

s s

c c

o o

n n

s s

t t

r r

u u

c c

t t

i i

o o

n n

L L

i i

m m

i i

t t

e e

d d

J J

o o

i i

n n

t t

V V

e e

n n

t t

u u

r r

e e

21

19111314814218121138142

89948

5579419002556758019912256

02328

8046457398867783009115085

91

76330

72147326526239854391993

81783

流8407353222658779438967950

35019

动3285044407101214850464449资04

83746

产70175916977920726796977

81896

1229523910511138382369490

98199

2017051442135230033752865.............3...........5....

12779

87973675.63233545659.7347

19829

7382845746196115000803121

94

2421251131141214211511312412

非359257294269845129

00

流9604263965227891297..动7542366276159026444

00

资8671089913236576318687438113

00

产733320329734566693

7223671224.369215676.

292浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

7579.57821.75052..4203.3

2636162090077087262122278046.495.6..0..561447.04.5..21

60..905.560.1..24.715

1.12236269.4.5009279.

96716110350

0446

1211

1111131148242121212138242

4

63909419201285692110102912456

2

18908568840936718031113315885

6113

5

7614259290863542703615193

3

资69899590241095156285208399953

0

产21176543877460114756375813149合4243

3

计4660359282575783838848371

6

86658870013011697045469425693

1

56149472855513837482255599369..1........4.....4.......3....

9

4.13606351.49207.9877927.7340

6

86484471031159626510094525727

3853

711213127111312

49951928

6662953650160562220

26047547

70632787827179867

392427

737356270176256917152

597876950

流8985332127279483333

975484338

动46688373899617168

9

负173992

446.72757

债682238561052110068600

541003930

8894841.63590375.7400

237677798

88.89741.90804180.7.4..........7....24.......28.1.

85784429

0722026596111955792

82504498

799573151959093

1

545

1

24595

0

9479

36

5

6580

非1

02000000006000080000000020000

流4

3........0....4........4....

动

30000000040000000000000000

负3

1900000000000020000000010000

债1

91707

5.3855.

4.7..

72.55

0

2493

5

4116912193161-2611119218352122

负

46629503580467054576520

债

3036327527482717992677

合

7171240971135075

计

1738935672711.7902659560983132

293浙江省建设投资集团股份有限公司2024年半年度报告全文

99753352207374933488633

3616883533685961759628

702460101275780

78894238152605231319300037600

28.348471.353073797857.4.0.687.897.45490.50.4..1.818714

30.25...7.65..60.4.42.9..5.9.

5172202563960314149985572.99573.15.9590593

257

970

少数股东权益

115814115814

639124365749114325

105225205225

993836778136573638

归723266604326属

628802975111696611

于026876710302

081956523342276750

母496075564150

649965243181966711

公289231807941司