浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

浙江省建设投资集团股份有限公司

2025年半年度报告

【披露时间】

1浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容

的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陶关锋、主管会计工作负责人陈海燕（代行）及会计机构负

责人(会计主管人员)楼启明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司已在本报告中详细描述存在的宏观经济政策风险、应收账款回收风险、

易涉诉风险、市场竞争加剧风险、履行业务活动中存在的价格风险，敬请查

阅第三节管理层讨论与分析中关于公司面临的风险和应对措施部分的内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

目录

第一节重要提示、目录和释义.........................................2

第二节公司简介和主要财务指标........................................6

第三节管理层讨论与分析...........................................9

第四节公司治理、环境和社会........................................30

第五节重要事项..............................................34

第六节股份变动及股东情况........................................228

第七节债券相关情况...........................................234

第八节财务报告.............................................241

第九节其他报送数据...........................................391

3浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

备查文件目录

一、经公司法定代表人签名、公司盖章的2025年半年度报告文本原件。

二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、其他有关资料。

五、备置地点：公司综合办公室（董事会办公室）。

4浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

释义释义项指释义内容

公司/集团/本公司/上市公司/浙江建投/浙建集团指浙江省建设投资集团股份有限公司

公司法指《中华人民共和国公司法》

证券法指《中华人民共和国证券法》现行有效的《浙江省建设投资集团股份有限公司公《公司章程》指司章程》浙江省国资委指浙江省人民政府国有资产监督管理委员会国资运营公司指浙江省国有资本运营有限公司工银投资指工银金融资产投资有限公司中国信达指中国信达资产管理股份有限公司鸿运建筑指鸿运建筑有限公司财务开发公司指浙江省财务开发公司

浙江建工/建工集团指浙江省建工集团有限责任公司浙江一建指浙江省一建建设集团有限公司浙江二建指浙江省二建建设集团有限公司浙江三建指浙江省三建建设集团有限公司浙江交建指浙江省建投交通基础建设集团有限公司浙建环保指浙江建投环保工程有限公司浙江建机指浙江省建设工程机械集团有限公司浙建实业指浙江浙建实业发展有限公司武林建筑指浙江省武林建筑装饰集团有限公司建工五建指浙江省建工集团有限责任公司第五建设公司建材集团指浙江省建材集团有限公司二建钢结构指浙江浙建九建工程建设有限公司二建安装指浙江省二建建设集团安装有限公司华营建筑指华营建筑有限公司中金公司指中国国际金融股份有限公司

中国证监会/证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所

元/万元指人民币元/人民币万元

报告期、本报告期、本期指2025年1月1日-2025年6月30日

上期指2024年1月1日-2024年6月30日控股股东指浙江省国有资本运营有限公司实际控制人指浙江省人民政府国有资产监督管理委员会股东大会指浙江省建设投资集团股份有限公司股东大会董事会指浙江省建设投资集团股份有限公司董事会监事会指浙江省建设投资集团股份有限公司监事会

5浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司简介股票简称浙江建投股票代码002761股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称浙江省建设投资集团股份有限公司

公司的中文简称（如有）浙江建投

公司的外文名称（如有） Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd公司的外文名称缩写（如ZCIGC

有）公司的法定代表人陶关锋

二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名陈智涛张凯奇联系地址浙江省杭州市西湖区文三西路52号浙江省杭州市西湖区文三西路52号

电话0571-880571320571-88057132

传真0571-880521520571-88052152

电子信箱 zjjtzq@cnzgc.com zjjtzq@cnzgc.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

□适用□不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2024年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□适用□不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2024年年报。

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

□适用□不适用

6浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

四、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减

营业收入（元）40138369395.9439939720728.870.50%归属于上市公司股东的净利

167090081.11166550825.340.32%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润112515394.95205258052.48-45.18%

（元）经营活动产生的现金流量净

-1763636104.89-1545186064.45-14.14%额（元）

基本每股收益（元/股）0.15450.15400.32%

稀释每股收益（元/股）0.15450.15400.32%

加权平均净资产收益率1.93%2.55%-0.62%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）120099936228.95120882423836.88-0.65%归属于上市公司股东的净资

9486098198.748353815261.2513.55%产（元）

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用□不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用□不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

□适用□不适用

单位：元项目金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提主要系房产、设备等固定资产处置收

20252700.91资产减值准备的冲销部分）益计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

26825247.12主要系收到各类政府补助

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）单独进行减值测试的应收款项减值准

1283046.51其他应收款单项减值转回

备转回除上述各项之外的其他营业外收入和

18137888.68主要系三供一业移交支出、退款等

支出

7浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

减：所得税影响额13074851.51

少数股东权益影响额（税后）-1150654.45

合计54574686.16

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

8浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

第三节管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）行业发展情况

公司所属行业为建筑业，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754－2017），公司属于建筑业中的土木工程建筑业（E48）。

根据中国建筑业协会和国家统计局公布的数据，2025年上半年，国内生产总值按不变价格计算同比增长5.3%，全国建筑业增加值比上年同期增长0.7%，增速低于国内生产总值增速4.6个百分点。建筑业增加值占国内生产总值的比重降至5.78%。对外承包工程业务完成营业额同比增长9.3%，在共建“一带一路”国家新签承包工程合同额同比增长21%。1-6月，全国房地产开发投资额同比下降11.2%，房企到位资金同比下降6.2%，6月份建筑业商务活动指数为52.8%，比5月上升1.8个百分点，景气水平回升。其中，土木工程建筑业商务活动指数为56.7%，连续三个月位于55.0%以上较高景气区间。

上半年，中央财政积极发力、地方政府偿债压力有所缓解，广义基建投资保持较快增长。2025年政府工作报告特别提出“推动建设好房子”，标志着住房供给从注重“量”的满足转变为追求“质”的提升，7月中旬的中央城市工作会议指出我国城市发展正从大规模增量扩张阶段转向存量提质增效为主的阶段。建筑业不再仅仅局限于传统的大规模增量建设，而是更多地聚焦于城市存量空间的优化与提升，深度参与到城市更新、品质塑造以及绿色发展等领域。

（二）公司主要业务

集团专业门类齐全，产业链完整，高质量推进建筑施工、工程设计、建筑产业投资、建筑工业制造和建筑专业服务五大板块。集团核心主业为建筑业、工程设计及专业运营服务，培育主业为建筑工业制造。建筑施工业务是集团主要业务板块及收入来源，包括房屋建筑、市政路桥、轨道交通、水利水电、设备安装、装饰装修等施工业务。工程设计服务业务主要包括规划、设计和咨询以及设计引领的工程总承包业务。建筑产业投资作为集团建筑全产业链当中重要的一环，以投资带动施工，以投资来扩大产业格局，以投资带动建筑施工主业发展，提升整体竞争力。工业制造业务主要依托建筑施工业务，充分发挥了产业链协同效应，主要业务包括装配式、地铁管片、混凝土以及工程机械、电力施工机械、压力容器等的设计、制造、销售、租赁、安装、改造与维修等。建筑专业运营服务依托于集团施工主业规模，以提供工程建设全过程服务和支撑能力为方向，包括工程商贸、工程金融、工程物业和工程租赁等专业服务业，进一步实现提质增效，全面推进集团产业一体化发展进程。

公司在报告期内未新增重要非主营业务。

（三）公司经营模式

公司从事的建筑施工业务，主要包括单一型工程承包模式和投融资建造模式。单一型工程承包模式即公司以拥有的工程承包资质，向业主提供施工总承包服务或工程专业承包服务。投融资建造模式即集团利用自身投融资能力，将施工经营与资本经营相结合，采用 EPC 模式（设计-采购-施工）、EPC+F模式（设计-采购-施工-融资）、BOT 模式（建造-运营-转让）和 PPP 模式（政府和社会资本合作模式）等，以投资带动总承包，向业主提供项目投融资服务和工程总承包服务。

（四）融资情况

集团融资途径主要为银行贷款、债券、银行承兑汇票及国内证等。截至2025年6月末，境内银行贷款余额为166.25亿元，融资成本区间为2.30%--4.69%，融资期限为150天—19.24年；银行承兑汇票及国内证余额为12.99亿元，融资期限为179天—1年；债券余额为57.95亿元，融资成本区间为

0.40%-5.00%（包含可续期公司债、永续中票及可转债），融资期限为 261 天—3+N 年。

（五）公司市场地位

9浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

公司是浙江省成立最早的国有建筑企业，是一家集投资、设计、建造、运营于一体的现代建筑服务全产业链企业集团，是整体上市的浙江省属国有企业。综合经济技术指标保持全国同行领先，连续入选 ENR 全球 250 家最大国际承包商、中国企业 500 强、浙江省百强企业，成立至今已获得中国建设工程鲁班奖63项、国家优质工程奖工程98项、詹天佑奖工程8项。公司在改革创新中已发展成为产业链完整、专业门类齐全、市场准入条件完备、品牌优势突出、技术实力较强的大型省属国有建筑企业集团，走在浙江省乃至全国建筑业企业前列。

二、核心竞争力分析

（一）行业资质优势

公司在主营业务领域获得了一系列行业最高等级资质。目前，集团拥有各类资质共计101类311项，涵盖境内77类284项和境外24类27项，其中行业最高资质达到了56类130项。在建筑业领域拥有37类215项资质，包括建筑工程施工总承包特级资质4项，公路工程施工总承包特级资质1项；设计资质9类21项，其中甲级设计资质14项。

（二）国企品牌优势

公司传承红色基因，秉持部队作风，锻造浙建铁军，坚决服从服务省委省政府决策部署，勇担国企政治、经济、社会三大责任。参与建设了北京人民大会堂、中国人民革命军事博物馆、北京火车站、毛主席纪念堂等首都标志性工程；出色完成了杭钢、衢化、镇海炼化等浙江大部分老工业基地和城市基

础设施建设；落实承担了对外经援、抗震抗台、抗疫援建、援川援藏援疆等任务；高水平承建了杭州国

家版本馆、之江实验室、之江文化中心、G20 峰会工程、杭州亚运会项目、杭州火车东站、浙江音乐学

院、杭州国际会议中心、西湖文化广场等省内一大批重点重大标志性工程；高标准建设了省内第一条杭甬高速公路及地铁轻轨项目。承建的华能玉环电厂系浙江省唯一入选的新中国成立60周年“百项经典暨精品工程”；投资建设了一大批“美丽乡村”、未来社区项目，为浙江乃至全国经济社会发展作出了积极的贡献。荣获“全国文明单位”“全国五一劳动奖状”“全国优秀施工企业”“浙江省十佳国际投资企业”等多项荣誉称号。今年以来，集团党建引领保障作用持续增强，持续创建省级“红色工地”，推进大走访大对接升级版，各级班子带队跑市场、跟项目、谈合作，实施以“三服务”为主题的蹲点调研，实干攻坚工作作风持续强化。

（三）规模布局优势

公司积极推行政府市场、两外市场（省外及海外）及大业主市场的“三大市场”经营战略，响应国家战略和省委省政府重大决策部署，结合整体宏观经济形势和行业走向，战略性地推进市场建设，有质量地完成市场布局。目前，公司生产经营业务遍布全国31个省市自治区以及香港、泰国、马来西亚、白俄罗斯、英国等全球多个国家和地区，是浙江省建筑业“走出去”发展、走向世界参与国际建筑和贸易市场竞争的重要窗口。2025年上半年，集团进一步完善市场经营布局，10个省内区域办事处、上海区域总部释放经营活力，梳理优势产品线与培育产品线，“根据地”市场建设多点开花，创新建立经营信息研究联席会议机制，推进“浙建+”“+浙建”商业模式，落地数个省内城市更新重点项目、新模式项目。

（四）体制机制优势

公司坚持体制机制的改革创新，始终沿着国有企业改革发展脉络不断前进。公司于1998年完成公司制改造，2009年完成产权多元化改革，2016年完成股份制改造，2019年底实现整体上市。公司依法设立股东会、董事会，监事会和经理层，建立了高效运转、相互制衡、权责明确的法人治理结构，内控体系持续完善，管理体系持续优化。2025年上半年，集团深入推进以做强二级公司为目的“扩权强企”行动；整合公司律师资源，组建法务共享中心（浙建律所）。

10浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

（五）人才和技术优势

集团人才与技术要素资源保障不断强化、支撑有力。截至目前，集团管理人员约1.55万人，建筑工人约15万人，各类专业技术人才10898人，中高级职称人员7644人（含正高级职称211人，高级职称2006人），国家注册建造师3456人、注册造价师856人。拥有在职享受国务院特殊津贴5人，全国和省部级劳模138人，省级高层次人才1002人，高技能人才2107人。获评国家级技能大师工作室1个，省级技能大师工作室8个，省级创新工作室6个。截至目前，集团拥有国家企业技术中心、院士工作站、博士后科研工作站、省级工程研究中心等36个省级及以上科技创新平台，15项国际领先、27项国际先进、500余项国内核心技术。2025年上半年，集团加快盘活人才队伍资源，开展二级单位领导班子建设“回头看”等专项调研，完成两级中层管理人员“精气神大体检”和结果运用，创新实施内部人才“活水计划”；集团科创及投资平台实现突破，成功创建国家企业技术中心，浙建未来建造中心建成投用，成为集团探索新质生产力发展、承办技术论坛活动、对外交流展示的重要平台。

（六）创新转型优势

集团2025年工作报告明确了打造“国际一流的投资建设运营一体化产业集团”发展愿景，提出“建筑资源集成商、城市综合服务商、美好生活运营商”的战略方向。在此战略引导下，集团对标我省加快建设创新浙江和科技创新产业创新深度融合的决策部署，于今年3月召开转型升级发展大会、5月召开科技发展大会，进一步明晰转型战略路径，锚定智能建造、新材料、高端装备、城市投资运营、数字经济五大新赛道，建立转型升级工作专班，组建转型提升新赛道攻坚团队。2025年上半年，集团成立智能建造工作领导小组，制定《智能建造行动方案》《智能建造工程实施管理办法》，组建智能建造专业工程公司；子公司浙江建材积极推动新材料业务，浙江建机坚定发展高端电力机械装备；发布“浙建·好房子”住宅装饰品牌，布局银发经济基础设施建设投资运营业务；推进数字化产业服务平台的系统整合，发布面向全省的“浙建采”绿色供应链综合服务平台。

2025年上半年，集团坚决落实省委省政府各项重要指示精神，全面融入发展大局，承压推进改革

创新、重整重塑、转型升级和风险化解，经济运行稳进提质，创新转型破局成势，各项工作取得了积极进展。

三、主营业务分析概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元本报告期上年同期同比增减变动原因

营业收入40138369395.9439939720728.870.50%

营业成本38192177694.3638109095852.880.22%

销售费用10169360.0511297581.20-9.99%

管理费用752766520.39751430947.210.18%

财务费用-200261263.29-149045172.0334.36%利息费用同比下降

所得税费用206347536.37161800182.3027.53%

研发投入442439158.60475707242.91-6.99%经营活动产生的现金

-1763636104.89-1545186064.45-14.14%流量净额

投资活动产生的现金-125137964.57-154493429.9519.00%

11浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

流量净额筹资活动产生的现金

1492740551.42781408185.0891.03%偿还债务较上年减少

流量净额现金及现金等价物净

-395118033.21-918085482.1156.96%偿还债务较上年减少增加额公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□适用□不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元本报告期上年同期同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重

40138369395.39939720728.

营业收入合计100%100%0.50%

9487

分行业

29878127884.31861914414.

建筑施工业务74.44%79.78%-6.23%

5442

工业制造业务693124076.071.73%634796103.881.59%9.19%

工程相关其他业8556170812.06578503515.0

21.32%16.47%30.06%

务34

1010946623.3

其他2.52%864506695.532.16%16.94%

0

分产品

29878127884.31861914414.

建筑施工业务74.44%79.78%-6.23%

5442

工业制造业务693124076.071.73%634796103.881.59%9.19%

工程相关其他业8556170812.06578503515.0

21.32%16.47%30.06%

务34

1010946623.3

其他2.52%864506695.532.16%16.94%

0

分地区

36762219805.36985368220.

境内地区91.59%92.60%-0.60%

0365

3376149590.92954352508.2

境外地区8.41%7.40%14.28%

12

占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

□适用□不适用

单位：元营业收入比上营业成本比上毛利率比上年营业收入营业成本毛利率年同期增减年同期增减同期增减分行业

298781278285096983

建筑施工业务4.58%-6.23%-6.23%0.00%

84.5406.67

工程相关其他855617081823391932

3.77%30.06%29.47%0.45%

业务2.038.70分产品

298781278285096983

建筑施工业务4.58%-6.23%-6.23%0.00%

84.5406.67

工程相关其他8556170818233919323.77%30.06%29.47%0.45%

12浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

业务2.038.70分地区

367622198349297572

境内地区4.98%-0.60%-1.02%0.40%

05.0397.31

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用□不适用

四、非主营业务分析

□适用□不适用

单位：元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性

投资收益-17467323.10-3.73%参股企业投资收益等否

公允价值变动损益0.000.00%主要系合同资产计提

资产减值-25523343.57-5.45%否减值

政府补助、罚没收入

营业外收入11035833.932.36%否等

营业外支出24644850.815.26%三供一业支出等否主要系应收账款计提

信用减值准备-358578435.46-76.53%否减值

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元本报告期末上年末比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例

961626824100868273

货币资金8.01%8.34%-0.33%

3.2916.59

258628420266025294

应收账款21.53%22.01%-0.48%

95.1196.44

479297983481004289

合同资产39.91%39.79%0.12%

45.3569.08

187640564114420160

存货1.56%0.95%0.61%

4.908.85

287345174.292448441.

投资性房地产0.24%0.24%0.00%

3152

229921458211774471

长期股权投资1.91%1.75%0.16%

0.920.57

332567089342707573

固定资产2.77%2.84%-0.07%

3.888.23

209137421.130171500.

在建工程0.17%0.11%0.06%

2925

79770168.295622447.9

使用权资产0.07%0.08%-0.01%

47

849642548551443445

短期借款7.07%4.56%2.51%

4.332.32

450482456379851159

合同负债3.75%3.14%0.61%

0.103.70

13浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

704404570778970047

长期借款5.87%6.44%-0.57%

8.000.63

62737397.459476449.1

租赁负债0.05%0.05%0.00%

65

2、主要境外资产情况

□适用□不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

□适用□不适用

单位：元计入权益本期公允的累计公本期计提本期购买本期出售项目期初数价值变动其他变动期末数允价值变的减值金额金额损益动金融资产

4.其他权-

5146019212367122313637241612

益工具投576477.4

02.6999.81.6061.50

资0

-金融资产5146019212367122313637241612

576477.4

小计02.6999.81.6061.50

0

-

5146019212367122313637241612

上述合计576477.4

02.6999.81.6061.50

0

金融负债0.000.00其他变动的内容

系公司持有亚迪机械租赁有限公司股权，本期计入其他综合收益的利得和损失。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是□否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

期末账面余额期末账面价值项目受限类型受限原因

（元）（元）

保证金、冻

货币资金1294889984.261294889984.26冻结结存款、司法冻结等应收账款保

应收账款1472497536.731417034344.08保理、质押理、借款质押

合同资产11109638.0311109638.03抵押、质押借款抵质押一年内到期的非

1353342039.451353342039.45抵押、质押借款抵质押

流动资产

14浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

长期应收款8514044124.398514044124.39抵押、质押借款抵质押

固定资产463948877.65384693317.68抵押借款抵押

无形资产130920331.42110889904.42抵押、质押借款抵质押

其他非流动资产631939280.66631939280.66抵押、质押借款抵质押

合计13872691812.5913717942632.97

六、投资状况分析

1、总体情况

□适用□不适用

报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度

819590240.56949560152.03-13.69%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用□不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用□不适用

单位：元未达截至截止到计是否报告报告投资本报划进披露披露为固期末期末项目投资项目告期资金项目预计度和日期索引定资累计累计名称方式涉及投入来源进度收益预计（如（如产投实际实现行业金额收益有）有）资投入的收的原金额益因浙江师范大

1164资本

学行公426210009854

516金及100.0不适

知学其他否用事831.00004306

330.5银行0%用

院迁业940.00.22

9贷款

建工

程 PPP项目因政府方浙原因资本西数公93004000提前

金及100.07937

据中其他否用事0.001935000.回

银行0%99.39

心 PPP 业 .65 00 购，贷款项目收益减少

（项

15浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

目公司

2025年6月已注

销）浙江师范大学行知学院拆资本公5219781145003312

迁安金及100.0不适

其他否用事247.929000004080

置、银行0%用

业833.21.00.08教师贷款宿舍

（一期）

PPP 项目建德公资本公1761399440002919

用事金及100.0不适

其他否用事926.110100009458

业包银行0%用

业760.76.00.62

PPP 项 贷款目常山县“国际慢城”一期资本基2880387910001010

通景金及100.0不适

其他否础设424.650300007221

路、银行0%用

施041.91.00.75府前贷款

路、文教路道

路 PPP项目蒋村单元

D04、

21地

块广资本

场、公1415项目金和6296社会其他否用事0863已解

股东3.45

停车业6.00除借款场及配套服务设施

PPP 项目

台基16451389资本75.0045007243不适其他否

州市础设2997511金、%00000115用

16浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

飞龙施9.46538.6股东0.00.75湖生9借

态区款、

PPP 项 银行目贷款天台县福溪资本街道金和水南基20305882银行86513941“城100.0不适其他否础设691.3116贷29111615

中0%用

施684.21款、.48.68村”股东改造借款二期

PPP 项目“美丽新昌”资本小城金和镇环基17322311银行18018496

境综100.0不适

其他否础设377.1450贷6379396.合整0%用

施760.99款、.8260治工股东

程（2借款标

段）

PPP 项目长兴太资本湖图金和影山基43409908银行10113523

湖花100.0不适

其他否础设447.7308贷12216278

园及0%用

施230.54款、0.00.67公共股东设施借款

PPP 项目镇资本海区金和骆驼2757基1835银行65006312

街道305100.0不适其他否础设1401贷00001054

棚户477.40%用

施.54款、.00.63区改8股东

造 PPP借款项目浙江省资本宁波金和市宁公41805563银行25002345

100.0不适

波科其他否用事428.7845贷00000719

0%用

学中业295.90款、.00.36学基股东础设借款

施 PPP

17浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

项目翠苑单元西溪商务城地区

FG04-资本

R21/C 基 3301 6569 4768 3326

金及100.0不

2-02其他否础设031.804716537365

银行0%适用

地块施790.34.08.05贷款农转非居民拆迁安置房

PPP 项目缙云县壶镇中

学、南顿资本小金和

学、公43574630银行40003106

体艺100.0不

其他否用事343.0009贷00006783

中心0%适用

业236.62款、.00.92和中股东山街借款地下空间四个工程

PPP 项目长兴县人民医院注册

改扩-公72342798资本1191

建工100.04403不

其他否用事083.4489金和400.程二0%043.适用

业770.02银行45期住62贷款院综合楼

PPP 项目

G32

2（56省

道）资本基1041884849011878

文成金及100.0不其他否础设2101633223797804

樟台银行0%适用

施.772.63.73.81至龙贷款川段改建工程

18浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

PPP 项目河北怀安经济开资本基142960896089

发区4640金及59.69不

其他否础设6572691.691.基础59.41银行%适用

施7.403434设施贷款建设

PPP 项目衢州绿色产业集聚区资本龙游基2448403840403652

金及100.0不

湖镇其他否础设013.363263308257

银行0%适用

至童施753.33.76.90贷款家公路一期工

程 PPP项目中卫南资本站黄基9362737085554674

金及100.0不

河大其他否础设944.551785693213

银行0%适用

桥工施007.14.87.57贷款

程 PPP项目兰溪至江山公路江山资本基6058503741223229

清湖金及100.0不

其他否础设939.860473690543

至凤银行0%适用

施363.18.96.03林段贷款公路工程

PPP 项目遂昌县大桥资本基5796423030696743

至洋金及100.0不

其他否础设752.43662015615.浩公银行0%适用

施770.39.1156路工贷款

程 PPP项目丽水市资本基1080986073933896

区污金及100.0不

其他否础设044.3058982.724.水管银行0%适用

施99.241794网修贷款复工

19浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

程 PPP项目

（文

成）

322国

道文

1007资本-

成西基35995570

271金及98.971365不

坑至其他否础设90663751

365.4银行%4719适用

景宁施.10.29

8贷款.57

交界段改建工

程 PPP项目资本苍金和山污基4080银行37406561

水处100.0不适

其他否础设2320贷4600113.理厂0%用

施.16款、.0088

PPP 项股东目借款苍山污水处资本基138547291796

理厂2077金、100.0不

其他否础设01235900860.二期54.78项目0%适用

施9.18.0036工程贷款

PPP 项目楚门镇市政资本基386121861861

基础金及100.0不适其他否础设939200005119

设施银行0%用

施8.80.00.26建设贷款

PPP 项目长兴湖资本基826710211876

滨路金和100.0不适其他否础设820618952384

工程银行0%用

施5.079.677.41

等 PPP 贷款项目新疆阿拉尔胡杨河整注册治工公19594558资本92148761

程、100.0不

其他否用事835.5476金、07021401

科技0%适用

业550.97项目.01.54馆博贷款物馆青少年宫

PPP 项目

20浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

长兴县美丽资本城镇基275255136242

金和100.0不适

（标其他否础设367815411273银行0%用

段施4.35.38.47贷款

三）

PPP 项目遂昌县小城镇环境综合整治资本基1810227924541977

（王金和100.0不其他否础设625.065363004254

村口银行0%适用

施567.66.00.63

镇、贷款石练镇和大柘

镇）

PPP 项目衢江区小城资本基589370006013

镇环金、100.0不其他否础设796200003100

境综银行0%适用

施3.21.00.88合整贷款

治 PPP项目安吉县递铺镇第注册三小资本学和

金、昌硕公692178155202

项目100.0不适文化其他否用事228800000560

贷0%用

中心业3.79.00.16

款、二期股东

（图借款书

馆）

PPP 项目美注册丽新资本

昌小1621金、基170015657280

城镇457项目100.0不其他否础设000007021603

综合419.0贷0%适用

施.009.96.50

整治5款、

PPP 项 股东目借款

永基31569581注册100.068814782不适其他否

嘉县础设28.805783资本0%00005351用

21浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

职业施3.10金、.00.21教育项目中心贷

一期款、工程股东

PPP 项 借款目绍兴新三江闸河道拓项目

浚、贷

文渊1857款、基49402014

路南7645711注册99.00不其他否础设41524924

延一62.48031.0资本%适用

施3.257.71

期、9金、越城股东区育借款才学校工

程 PPP项目衢宁铁路庆元站站前广场工

程、资本基6581552916624878

连接金和100.0不

其他否础设741.823497204266

线工银行0%适用

施229.370.00.67程及贷款岱根溪段综合治理工程

PPP 项目绍兴市马山闸强排及项目配套贷河道

1341款、工基587149771083

877注册100.0不

程、其他否础设861956417762

103.0资本0%适用

文渊施.078.004.59

9金、路南股东延工借款程二期及配套工程等基

22浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

础设施工

程 PPP项目项目浙贷建

1802款、-

（兰2289采645注册20.002573停

溪）其他否9817

矿业759.3资本%5632工

矿业.86

9金、9.07

有限股东公司借款

268432611329

4060

9871658773

合计------6272----------

838.819.3543.3

2.79

9833

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

□适用□不适用公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

□适用□不适用公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

□适用□不适用

（1）募集资金总体使用情况

□适用□不适用

单位：万元报告期末报告累计已累募集累计尚未本期期内变更闲置计使资金变更尚未使用募集已使变更用途两年证券募集用募使用用途使用募集募集募集资金用募用途的募以上上市资金集资比例的募募集资金年份方式净额集资的募集资募集

日期总额金总（3）集资资金用途

（1）金总集资金总资金

额=金总总额及去额金总额比金额

（2）（2）额向额例

/

（1）向不存放

2024

特定于募

年01100099112237660066.593000300030.273357

2023对象集资0月16007.336.92%00%8.05发行金存日可转款专

23浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

换公户司债券

100099112237660066.593000300030.273357

合计------0

007.336.92%00%8.05

募集资金总体使用情况说明根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2124号），本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用网上资金申购定价发行方式，向不特定对象发行可转换公司债券1000万张，每张面值为人民币100元，期限为6年，共计募集资金100000.00万元，坐扣承销和保荐费用518.87万元后的募集资金为99481.13万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于2023年12月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除其他与发行相关的费用364.13万元后，公司本次募集资金净额为

99117.00万元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（大华验字〔2023〕000579号）。截至2025年6月30日，公司对募集资金项目累计投入66006.92万元，其中：本年度使用募集资金2237.33万元。截至2025年6月30日，募集资金余额为人民币33.578.05万元，其中存放于募集资金存款专户。

（2）募集资金承诺项目情况

□适用□不适用

单位：万元是否截至承诺项目截止项目已变截至期末投资募集调整达到本报报告可行更项本报期末投资是否融资证券项目资金后投预定告期期末性是项目目告期累计进度达到项目上市和超承诺资总可使实现累计否发

性质(含投入投入(3)预计名称日期募资投资额用状的效实现生重

部分金额金额＝效益

金投总额(1)态日益的效大变

变(2)(2)/向期益化

更)(1)承诺投资项目

2023年向施工不特

2024安全2025

定对269269年01支护生产485100.年05不适

象发是17.6017.600是

月16设备建设0000%月09用行可44日购置日转换项目公司债券

2023年产年向

15万

不特

2024方固2025

定对

年01碳混生产97497413455456.9年12不适象发否00否

月16凝土建设555.637.342%月31用行可日制品日转换技改公司项目债券

2023建筑

年向数字

不特2024化、2025

定对年01智能研发117269269100.年05不适

是46.700是

象发月16化研项目556.946.9400%月09用行可日发与日转换建设公司项目

24浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

债券

2023年向不特

20242024

定对偿还

年01300300300100.年12不适象发银行还贷否000否

月1600000000%月31用行可贷款日日转换公司债券

638

国道

2023

景宁年向九龙不特

2024至红2027

定对

年01星段生产1500.00年12不适象发是00000否

月16改建建设00%月31用行可日工程日转换第公司

EPC0债券

1标

段浙江省智能船

2023

舶创年向新中不特

2024心设2026

定对

年01计-生产1505.63年11不适象发是084584500否

月16采建设00%月30用行可

日购-日转换施工公司

(EPC债券

)工程总承包

993660

100223

承诺投资项目小计--59.506.9----00----

0007.33

82

超募资金投向

2025

不适年06不适不适0.00不适否000000否

用月30用用%用日

超募资金投向小计--0000----00----

993660

100223

合计--59.506.9----00----

0007.33

82

分项目说明未达到计划

进度、预计收益的情况和原因（含不适用“是否达到预计效益”选择“不适用”的原

25浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

因）2025年5月8日公司第四届董事会第四十九次会议审议通过了《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目结项及终止并将节（结）余募集资金用于新增募投项目的议案》，募集资金投资项目施工安全支护设备购置项目、“未来工地”建筑数智化管理平台研发与建设项目，以及钢构件长焊缝机器人焊接工作站系统研发与应用项目终止。

施工安全支护设备购置项目终止主要系施工安全支护设备租赁市场需求量下降，支护设备租赁价格持续走低。公司施工安全支护设备购置项目已累计投入募集资金金额26917.64万元，在目前行业环境下，公司持有的施工安全支护设备总量已基本满足现阶段业务需求，而纯租赁业务利润极低甚至存在亏损风险。同时，受支护设备采购价格波动较大影响，施工安全支护设备还面临存货跌价风险。

项目可行性

发生重大变“未来工地”建筑数智化管理平台研发与建设项目终止主要系(1)因行业需求下降，公司施工项目数量化的情况说出现一定程度的下滑，在建项目回款周期延长，企业资金链紧张，在此背景下，平台的潜在客户数字化明预算大幅削减，平台商业化落地缺乏足够的市场容量支撑。(2)建筑业数字化程度较低，应用场景碎片化，缺乏统一的数据标准和平台。这种标准化的缺位，增加了数字化开发的难度和成本。此外，施工现场管理人员中具备独立操作数字化系统能力的占比较低，且一线工人对新技术接受度更低。建筑业数字化人才断层使得平台推广必须配备专职人员进行驻场长期培训，隐性成本远超预期。

钢构件长焊缝机器人焊接工作站系统研发与应用项目终止主要系经过钢构件长焊缝机器人焊接工作站系

统反复研发试验发现，目前长焊缝设备对于中厚板钢构件难以做到全熔透的多层多道焊接工艺规划，虽然项目研发建立了焊缝焊接工艺数据库，但是对于构件的焊接还是存在着夹渣、未熔透以及表面成型不美观等问题。研发初试产品合格率不及预期，机器人焊接后需要人工修补。若要达到全机器焊接作业，公司测算投入与人工焊接相比，成本较高，不适于目前市场需求。

超募资金的

金额、用途不适用及使用进展情况存在擅自变更募集资金

用途、违规不适用占用募集资金的情形募集资金投资项目实施不适用地点变更情况募集资金投资项目实施不适用方式调整情况募集资金投适用资项目先期2024年4月23日，公司第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投投入及置换项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金合计31763.01万元置换已预先投情况入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

适用用闲置募集2024年6月17日，公司第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金30000.00万元暂时补充流动资金。

充流动资金

情况截至2025年6月30日止，公司使用闲置募集资金30000.00万元暂时补充流动资金均已于2025年6月16日归还，使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金金额为0.00万元。

适用项目实施出2025年5月8日公司第四届董事会第四十九次会议审议通过了《关于部分可转换公司债券募集资金投现募集资金资项目结项及终止并将节（结）余募集资金用于新增募投项目的议案》，募集资金投资项目基于人工智结余的金额能与工业协同的应急建筑快速建造关键技术研发与应用项目已全部建设完毕，节余募集资金约为人民币及原因1324.52万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。

26浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

在募集资金投资项目建设过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定使用募集资金，根据项目规划结合实际情况加强费用的控制、监督和管理，在确保募集资金投资项目质量的前提下，公司充分改造和整合了《基于 BIM 和机器人的 H形钢智能自动化生产线关键技术研究与应用》《钢构智能制造技术深化研究与应用》《钢结构智能制造中 BIM 数据传递技术研究》《未来社区数字化关键技术研究与应用》等

研发项目中的部分固定资产和无形资产，用于应急建筑快速设计和应急建筑核心构件智能制造，大大加快了基于工业级模型的应急建筑快速设计技术与面向平战结合的应急建筑核心构件智能制造技术的研发进度，节约了部分募集资金。

尚未使用的用途：尚未使用的募集资金余额为33578.05万元，将按计划投入募集资金项目及新增募集资金项目。

募集资金用

途及去向去向：剩余募集资金存放于募集资金存款专户33578.05万元。

募集资金使用及披露中不适用存在的问题或其他情况

（3）募集资金变更项目情况

□适用□不适用

单位：万元变更后变更后截至期截至期项目达项目拟本报告的项目对应的末实际末投资到预定本报告是否达融资项募集方变更后投入募期实际可行性原承诺累计投进度可使用期实现到预计目名称式的项目集资金投入金是否发

项目入金额(3)=(2状态日的效益效益总额额生重大

(2))/(1)期

(1)变化施工安

638国全支护

2023年道景宁设备购

向不特向不特九龙至置项目定对象2027年定对象红星段及建筑

发行可15000000.00%12月0不适用否发行可改建工数字转换公31日

转换公程第化、智司债券

司债券 EPC01 能化研标段发与建设项目浙江省施工安智能船全支护

2023年舶创新设备购

向不特向不特中心设置项目定对象2026年定对象计-采及建筑

发行可150008458455.63%11月0不适用否

发行可购-施数字转换公30日

转换公工化、智司债券

司债券 (EPC) 能化研工程总发与建承包设项目

合计------30000845845----0----

变更原因：原募集资金投资项目施工安全支护设备购置项目、“未来工地”建筑数智化

管理平台研发与建设项目、以及钢构件长焊缝机器人焊接工作站系统研发与应用项目终止，原募集资金投资项目基于人工智能与工业协同的应急建筑快速建造关键技术研发与变更原因、决策程序及信息应用项目已全部建设完毕，上述项目节（结）余部分募集资金共计30000万元人民币披露情况说明(分具体项目)（具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准），公司为提高募集资金使用效率并结合公司实际经营情况，将节（结）余部分募集资金用于新增募投项目638国道景宁九龙至红星段改建工程第 EPC01 标段项目及浙江省智能船舶创新中心设计-采购-施工

(EPC)工程总承包项目。

27浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

决策程序：2025年5月8日公司召开第四届董事会第四十九次会议，2025年5月19日公司召开2024年度股东大会，审议通过了《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目结项及终止并将节（结）余募集资金用于新增募投项目的议案》。

该议案经2025年5月23日召开的“浙建转债”2025年第一次债券持有人会议审议通过。信息披露情况：公司于2025年5月9日发布《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目结项及终止并将节（结）余募集资金用于新增募投项目的公告》将变更情况对外公告。

未达到计划进度或预计收益不适用

的情况和原因(分具体项目)变更后的项目可行性发生重不适用大变化的情况说明

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用□不适用公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□适用□不适用

八、主要控股参股公司分析

□适用□不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润浙江省一建建设集1150113259101805047530697910671338348625子公司建筑工程

团有限公50150.002135.20672.79249.3441.699.15司浙江省二建建设集48120713745042200198510771515395391194418子公司建筑工程

团有限公140.007692.25560.38496.5167.9188.16司浙江省三建建设集68039315580021497487489685912141388164711子公司建筑工程

团有限公449.006724.35165.07771.0281.510.83司浙江省工业设备安30028070146768502261334013564681706014356子公司建筑安装

装集团有000.00832.6517.61483.345.646.08限公司浙江省建投交通基

1010067547598433584113118633480772998872

础建设集子公司建筑工程

00000.00248.7028.72061.572.239.19

团有限公司

28浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

浙江省建设装饰集27498042950387029996150677939088282849706子公司建筑装饰

团有限公000.00401.8176.66997.450.971.46司浙江建设

30000019129985325177665730151702603791127

商贸物流子公司建材贸易

000.00372.7915.92441.382.729.51

有限公司浙江浙建互联网生

4000039675912011861239955139121703049293

云采科技子公司产服务平

000.0056.2778.0935.181.977.38

有限公司台报告期内取得和处置子公司的情况

□适用□不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响

浙建锐新（浦江）建筑科技有限公司新设无重大影响浙江建投智能建造工程有限公司新设无重大影响浙江钱东建筑科技有限公司新设无重大影响浙江云渔科技发展有限公司新设无重大影响浙江云起智能机械有限公司新设无重大影响浙江浙建产投咨询管理有限公司新设无重大影响建德市建恒投资管理有限公司注销无重大影响浙江省一建建设集团安徽工程有限公司注销无重大影响苏州浙建地产发展有限公司注销无重大影响杭州云辰置业有限公司转让无重大影响主要控股参股公司情况说明

九、公司控制的结构化主体情况

□适用□不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、宏观经济政策风险

建筑行业与宏观经济运行情况及政策调整密切相关，公司主营业务业绩受国家宏观经济走势、产业发展政策、行业调控政策、基础建设投资规模、房屋建筑投资、城市化进程等因素的影响重大。为此，公司将积极研究宏观经济走势及国家相关政策的变化，把握政策机遇，调整经营策略，控制外部风险。

2、市场竞争加剧的风险

建筑行业属于完全竞争性行业，行业参与者众多，市场集中度较低，市场竞争非常激烈，市场份额争取愈加不易。为此，公司将充分利用技术、管理、装备和资质优势，强化工程施工质量，持续深化项目精治专项行动，推动项目全生命周期精细化管理，同时坚持国企社会责任，提升市场品牌影响力，不断增强市场竞争优势。

3、应收账款回收风险

建筑施工项目工期较长，工程付款与完工进度通常不能实现匹配；部分工程发包方付款意愿及付款能力不佳，导致公司应收账款回收不及时甚至发生坏账损失。为此，公司将继续密切关注应收账款的增减变动情况，通过加强合同管理，加强结算责任落实，增强催收清欠，强化应收账款整体性管控。

4、易涉诉风险

29浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

因建筑行业复杂性特点，公司在生产经营过程中可能发生发包方资金支付不及时、结算争议、工程质量争议等各类纠纷，在协商不得情况下，易发生诉讼风险。为此，公司将推进法务共享中心建设运行，推动诉讼案件“控增量、提质量、去存量”，加大普法力度，不断完善法律风险合规管理体系。

5、履行业务合同过程中存在的价格风险

建筑工程施工合同按定价方式可分为可调价格合同和固定价格合同。由于固定价格合同的合同金额是以预估成本为基础确定，预估的过程涉及许多假设，包括对未来经济环境、劳动力成本、材料价格、人工及原料的取得的假设等，若上述假设不正确，可能造成预估成本的偏差。固定价格合同在执行过程中还可能受天气、技术问题等因素影响造成实际成本超过预估成本。此外，若出现实际工作超过原定范围却无法获得客户相应补偿的情况，公司可能会面临项目成本增加、盈利减少的风险。为此，公司长期推行示范合同适用，设置规范严密的合同条款，加强固定价格项目风险管理。

十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况公司是否制定了市值管理制度。

□是□否公司是否披露了估值提升计划。

□是□否

十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

□是□否

第四节公司治理、环境和社会

一、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用□不适用姓名担任的职务类型日期原因管满宇副总经理离任2025年06月18日个人原因

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□适用□不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□适用□不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

30浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

四、环境信息披露情况上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单

□是□否

纳入环境信息依法披露企业名单中的企业数量（家）5序号企业名称环境信息依法披露报告的查询索引

浙江省生态环境厅-企业环境信息依法披露系

1浙江省工业设备安装集团有限公司

统 https://mlzj.sthjt.zj.gov.cn

/eps/index/enterprise-search

浙江省生态环境厅-企业环境信息依法浙江省工业设备安装集团有限公司第披露系

2

五分公司 统 https://mlzj.sthjt.zj.gov.cn

/eps/index/enterprise-search

浙江省生态环境厅-企业环境信息依法披露系

3浙江省二建钢结构有限公司

统 https://mlzj.sthjt.zj.gov.cn

/eps/index/enterprise-search

浙江省生态环境厅-企业环境信息依法披露系

4浙江建机起重机械有限公司

统 https://mlzj.sthjt.zj.gov.cn

/eps/index/enterprise-search

浙江省生态环境厅-企业环境信息依法披露系

5长兴建投环保科技有限公司

统 https://mlzj.sthjt.zj.gov.cn

/eps/index/enterprise-search

五、社会责任情况

一、社会公益责任

作为全省唯一一家以建筑施工为主业的整体上市省属国企，公司始终在服务我省高质量发展建设共同富裕示范区上挺身在前、担当实干，贯彻落实省委省政府关于山海协作的重大战略决策部署，奋力打造山海协作新典范。公司和缙云县形成了以推进城市建设、乡村振兴和生态环保、交通市政基础设施、产业合作、农产品推广和疗休养、人才创新等六大合作领域为重点的工作体系。开展项目合作20多个，累计合同额40.21亿元。其中，省“千项万亿”项目4个；政府和社会资本合作项目4个，投资额

4.19亿元。仙都路北延伸工程被缙云县委县政府作为施工样板推介应用。浙江交建与缙云城投合作设

立了缙云县首家市政总承包一级资质施工企业，实现合同额28.04亿元。通过项目“搭桥”实现建筑工人“家门口”就业，累计吸收缙云籍建筑工人3000多人，占总用工人数的80%以上。“浙建采”建筑产业链服务平台，吸收276家缙云县供应商入驻，其中2025年新增32家，累计在“浙建采”平台中标业务金额超9亿元。组织浙建设计、建工设计院开展了建筑设计师、工程师“双师下乡”服务行动，与缙云县全部18个乡镇签订下乡服务协议。助力“共富湖羊”乡村振兴试点项目，已参与大源镇庙下村牧旅融合场景打造及配套基础设施提升、胡源乡蛟坑村美丽宜居村庄建设等6个项目设计。在浙建商城开设线上缙云共富专区，多措并举带动当地农村农民增收。

2025年1-6月，公司向中国儿童少年基金会等组织捐赠11万元，并收到省慈善总会感谢信。

二、安全责任

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于安全生产和应急管理的重要论述精神，认真落实省委省政府工作部署要求，牢固树立“隐患就是事故”理念和“时时放心不下”的责任意识。公司推动安全生产治本攻坚三年行动走深走实，扎实开展“本质安全提升年”安全生产综合整治行动，在第一轮综合治理阶段总结归纳出5项有推广应用价值的标志性成果，同时联

31浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

合杭州市消防救援支队举办了2025年“安全生产月”活动启动仪式暨建筑施工消防安全专题活动，让安全治理效能覆盖每个项目、每个岗位，为集团高质量发展筑牢坚实根基。

三、环境责任

公司全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，深入践行全面节约战略，更高水平更高质量做好节能工作，广泛开展节能降碳宣传教育，推动形成绿色低碳的生产方式，推动发展全面绿色转型。以开发运用“咸渔台”为契机，构建剩余物资循环利用体系建设，促进绿色低碳循环利用；以“双碳”目标为引领，将绿色低碳理念贯穿于项目设计、采购、施工、运营全过程，推动实现减污降碳协同增效。

绿色施工是实现建筑领域资源节约和节能减排的关键环节，也是完成建筑双碳任务的重要一环。

公司严格遵循绿色施工标准，通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源并减少对环境负面影响。

在施工过程中，有针对性地开展环境管理、绿色施工和节能减排等宣传教育培训工作，并建立健全项目环境管理机构，配备必要的环境监测设备、设施，明确环境管理工作责任。公司推广“无废工地”创建工作，积极开展建筑垃圾分类，推进建筑垃圾源头减量和资源循环利用，加强节能、节地、节水、节材、节人和环境保护管理，积极创建省级绿色施工示范。项目施工现场严格落实“控尘十条”以及施工扬尘“七个百分之百”防治措施。持续做好绿色施工管理，施工现场统一标准化管理，积极推广使用定型化宿舍、定型化围墙，配备围墙、塔吊喷淋系统等设施有效抑制扬尘，安装循环水洗车设备有效节约用水并保护环境。

公司围绕智能建造开展各项科技攻关，在研“工业机器人典型工艺示范应用”、“工业机器人离线编程虚拟仿真平台”、“建筑工程施工数字化、可视化及施工质量大数据管理技术研究”等多项十四

五国家重点研发计划项目，推动建筑行业向智能化、绿色化、数字化方向转型升级。同时公司获得浙江省智能建造首批试点企业，7个项目获得浙江省智能建造试点项目（第一批）的认定。

四、员工责任

公司坚持开展“春送希望、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”和“送安全、送法律、送健康、送欢乐”进工地的双“四送”活动，2025年春送温暖慰问10455人次，项目99个，共支付慰问金（品）

168万元；高温慰问83612人次，项目612个，共支付慰问金（品）456.5万元。

公司高质量抓好大学生招聘工作。以清单式、任务表一企一策落实2025年度人才目标。统筹抓好各类人才开发。新增认定入列省属企业高层次人才75人，1个省级技能大师工作室。集团发挥好职业技能等级自主认定资质优势，为41名建筑工人申报了高技能人才，另新增省高技能领军人才1人、省高技能青年人才1人、浙江建设工匠7人。牵头落实所属单位通用类课程共享培训21场次，涉及3217人次。依托两级各条线开展各类专业内训263场次，涉及15316人次。

五、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

2025 年上半年，公司作为山区海岛县结对帮扶团组 A类成员单位，持续结对云和县元和街道，通

过“直接拨付专项资金”“助推雪梨产业发展”“抓好乡村环境整治”“开展雪梨文化节”“派驻农村指导员”“驻村干部结对帮扶”等多种形式开展帮扶，助力村民村集体增收创富。上半年公司制定年度资金帮扶方案，已直接拨付120万元。同时，抓好雪梨文化广场和交易市场、村民住房外立面、村庄道路及河道等提升改造，有效改善村容村貌，提振村集体经济后劲。公司还积极参加全省“村企共建促共富”对接会，全省深化新时代“千万工程”推进乡村片区组团发展现场会，省级结对帮扶缙云团组工作推进会等，形成了以推进城市建设、乡村振兴和生态环保、交通市政基础设施、产业合作、农产品推广和疗休养、人才创新等合作领域为重点的工作体系，多措并举带动当地农村农民增收致富。

在省外，公司积极助力四川省巩固拓展脱贫攻坚成果，深入推进东西部协作工作，自2021年与凉山州喜德县三个村分别签署“村企结对”帮扶协议后，坚持“一村一策”连续多年推动结对帮扶工作，抓好“民主村阳光玫瑰（葡萄）种植”“伍合村产业基础设施（道路）建设”“洛发村饮用水池维修加固”等帮扶项目实施和管理，在促进农产品种植销售、提升农旅产业升级、改善农村人居环境等方面取得了实际成效并制定年度资金帮扶方案。

32浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

公司切实履行消费帮扶职责，2025年上半年举办各类消费帮扶展销活动9场次，采购农副产品196.84万元，帮助销售农副产品108.5万元。

33浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

第五节重要事项

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

□适用□不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用□不适用公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□适用□不适用公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况半年度财务报告是否已经审计

□是□否公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用□不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用□不适用

七、破产重整相关事项

□适用□不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项重大诉讼仲裁事项

□适用□不适用

诉讼(仲裁)诉讼(仲裁)

诉讼(仲裁)涉案金额是否形成预诉讼(仲裁)审理结果及判决执行情披露日期披露索引

基本情况（万元）计负债进展影响况

34浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

2016年1月该案已由广于2022年3

22日，公司州市铁路运月30日向

下属子公司输中级法院法院申请强

浙江省建工立案受理，制执行，强集团有限责经建工申请制执行材料任公司（以财产保全，广州铁路法下简称建法院出具财院已签收并

工）就广州产保全裁审核通过，南沙商务机定，冻结南因几个原审场项目的前沙公司银行被告的二审期施工项存款判决书未签目，与广州58945833元收，需要公南沙商务机或保全等额告送达，因场有限公司的其他财此强制法院（以下简称务。本案将执行立案需南沙公司）于2020年6要等公告送签订《前期月30日上达以后。广工作合作协午9:30在州铁路运输议书》，双广州铁路运中级法院于方初步确定输中级法院2022年5月的项目前期第六法庭开6日正式立合作内容为庭。因南沙案，案号：

项目场地内机场向法院（2022）粤的三通一平提出管辖权执55号。

工作，待项异议，原定建工接法院目前期相关于6月30通知后，于设计文件完日的开庭取2022年6月成后，双方消，广州铁16日和7月巨潮资讯网

协商确定具路法院裁定二审判决，8日向法院2025年04

5894.58否公司2024

体的前期施驳回管辖权维持一审。寄出合计月29日年度报告

工范围；诚异议申请，954204.84信保证金6月19日收元收据，并

5000万元。到南沙机场于2022年7

协议签订向广东省高月21日收后，建工于院递交的管到该执行款

2016年1月辖权上诉项。后法院

29日向南沙状，8月10通知北京仁

公司缴纳了日收广东省和财富资产

5000万元诚高院驳回管管理中心信保证金。辖权异议裁（有限合此后，一直定。9月25伙）各合伙未能收到南日开庭，11人愿意履行沙公司的开月13日收1700万元付工通知。经一审判决款义务，故建工多方了书，判决确浙江建工分解，案涉项认案涉《前别开具420目已没有进期工作合作万、425行实施的可协议书》于万、405能。建工多2020年9月万、次向南沙公25日解除；442.669641司要求退还南沙机场向万元收据保证金，但建工返还诚（共均被以各种信保证金1692.66964理由推诿。5000万元及1万元，已因此，建工利息，新碧扣除于2019年航公司在7.330359万

12月向广州2000万元范元执行市铁路运输围内，仁和费），并于

35浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

中级法院起财富在17002022年12诉，要求南万元范围月15日收沙公司返还内，南沙航到法院诚信保证金空公司在1692.66964并赔偿利息1050万元范1万元转损失；并起围内承担补账。2023年诉其股东要充赔偿责2月9日，求承担相应任。2021年浙江建工向责任。1月8日收法院申请追到上诉材加北京开航料，广州南通航投资中沙商务机场心（有限合有限公司、伙）、广州广州市新碧市碧桂园地航产业投资产有限公

有限公司就司、佛山市本案已提起成就双享投上诉，目前资有限公司等待二审法为被执行院安排开人。4月25庭。二审法日，因未发院于2021现被执行人年12月21有其他可供

日、2022年执行的财

2月24日安产，广州铁

排两次开路运输中级庭，并于法院作出终

2022年3月结本次执行

28日向建工裁定书。

送达二审判2023年5月决书，驳回4日收到法上诉维持原院的裁定，判。建工于驳回了追加

2022年3月广州市新碧

30日向法院航产业投资

申请强制执管理有限责行。该案已任公司、广于2023年4州南沙航空月25日收产业投资管到法院作出理有限公司终结本次执股东为被执行裁定书。行人的申请。后浙江建工不服上述裁定，提起追加、变更被执行人异议之诉。

6月26日收

到广州铁路运输中级法院送达的两案传票及出

庭通知书，两案于8月

15日开庭。

2023年12月21日、

36浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

12月26日

分别收到

（2023）粤

71民初2

号、

（2023）粤

71民初3号

追加、变更被执行人异议之诉两案的一审判决，均被驳回诉讼请求。浙江建工已于2024年1月4日和8日针对两案提起上诉，广东省高级人民法院已于2月

1日正式立案受理，3月4日收追加北京开航通航投资中

心（有限合伙）为被执行人异议之诉

【（2023）粤民终494

号】开庭传票，定于3月7日开庭，目前等待判决结果。另案追加广州市碧桂园地产有限公司和佛山市成就双享投资有限公司为被执行人异议之诉

【（2023）粤民终485

号】案件目前暂未收到传票。

2019年5月2019年12截至目前，

22日，建工月30日，中友自建期

向余杭法院余杭法院裁建工的优先巨潮资讯网破产程序进2025年04申请中友公51716.55否定宣告中友债权金额公司2024行中月29日司破产，余公司破产。156626027.年度报告杭法院于目前，中友25元，分配2019年6月公司相关资比例100%，

37浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

14日受理，产均已在淘已全额获得

并于同日指宝司法拍卖分配；普通

定了破产管网成交，其债权金额理人。建工中车辆2辆96384521.9于2019年9成交金额分0元，第一月25日完别为4.9万次分配比例

成债权申元和11.851.79%，分报，申报金万元；红木配金额额共计家具成交金49917543.8

51716.5535额为36.329元，第二

98万元，第万元；摩托次分配比例

一次根据法车1辆成交5%，分配金院生效判决金额为17.5额

申报债权金万元；两块4819226.1

额为土地使用元，均已获

25758.9133权、地上建得分配。续

2万元，第筑物及办公建期债权中

二次针对项设备等成交的优先债权目续建部分金额为22852万元

申报债权金184581.050及普通债权额为7万元。上12858820.9

25957.6402述资产处置1元对应的

78万元。管金额合计清偿款建工

理人于2019184651.570指定支付至年10月47万元。省杭州余杭乔日向建工出建工债权包司国际商贸具债权审查括自建期债城建设发展单，临时确权和续建期有限公司账定建工的债债权两部户以归还垫

权额为分：自建期付款，此笔

51716.5535债权合计款中优先债96万元（其2.53亿元，权部分已全中25957.65其中优先债额获得分

万元为共益权1.57亿配，普通债债权部分，元，普通债权部分已按该部分为余权0.96亿56.79%的比杭区政府为元；续建期例获得分

复建工程投债权合计配，共分配入的资金，2.53亿元，金额以浙江建工其中优先债235822524.的名义申报权2.40亿39元。续建债权，但最元，普通债期质保金终资金归属权0.13亿12036177元于余杭区政元。根据第管理人已向府）。2019二次债权人建工付清。

年10月15会议表决通综上，目前日召开第一过的债权分合计回款

次债权人会配方案，普459221498.议，对债务通债权首次63元（含建人财产管理清偿比例为工指定支付及变价方51.79%。浙款项），尚案、债权人江建工已收余

会议组织及到自建期债47204048.4

表决规则、权所有分配3元未回款债权人委员款项2.065（其中应当会组成方案亿。2021年直接支付至及议事规则5月27日我建工的清偿等进行表司收到续建款为

38浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文决。后经审期优先债权41647751.9计，中友公962.22万1元）。经司明显资不元。与管理人沟抵债。2019通，后续预年12月30计还会有第

日余杭法院三次分配，裁定宣告中但金额估计友公司破较小。截至产。2025年7月管理人暂未

启动第三次分配程序。

建工中标成2019年12成都市中级

都尚岭置业月中旬，建人民法院于有限公司工向法院提2022年3月（以下简称交了造价鉴4日对该案二审判决判尚岭公司）定申请，现立案强制执决尚岭公司

的项目后，法院已通知行，并于向建工支付双方签订于2020年12022年3月工程款《建设工程月16日选4日作出该

3797.58万

施工合取鉴定机案由四川省

元及利息，同》、《补构，由于建邛崃市人民退还履约保充协议》。工保全查封法院执行的证金20万后，建工与了尚领置业裁定，目前元，赔偿律尚岭公司、案涉项目约该案正在执师费损失25重庆金阳房1100套房行中。2022万元，支付地产开发有产，购房人年7月13鉴定费85限公司（以提出了执行日，成都市万元；确认

下简称金阳异议，建工武侯区人民建工在尚岭开发公司）正在积极处法院受理了公司欠付工签订《担保理中。经重成都尚岭置程款协议书》，庆市南岸区业有限公司

3797.58万

约定金阳开人民法院确的破产清元的范围内

发公司对尚认，金阳开算。2023年享有建设工巨潮资讯网

岭公司向建发公司破产2月10日，2025年04

6510.37否程价款优先公司2024

工履行义务管理人已经召开了第一月29日受偿权；确年度报告

提供连带担确定，现进次债权人会认金阳开发保责任。建入司法鉴定议。破产程公司对尚岭工依约进场阶段。2021序进行中。

公司不能清施工，施工年3月152023年10偿部分的损期间，尚岭日建工收到月8日召开失承担二分公司未按照鉴定意见了第二次债之一的赔偿合同约定支书。2021年权人会议，责任；确认付工程进度3月26日法后建工对华在重庆银行款，致使工院进行了第润渝康资产抵押权未消

地缺乏建设二次复庭，管理有限公灭的情况资金数次停重庆银行作司提起破产下，其享有工。2015年为有独立请债权确认之的抵押权顺

7月9日，求权的第三诉，2023年

位优先于建建工与尚岭人参加了诉12月28日工享有的建

公司签订讼，主要是成都市武侯设工程价款《补充协议对鉴定结论区人民法院优先受偿

（二）》，等进行了质已正式立案权。已申请对尚岭公司证，就建工受理，2024强制执行。

欠付的垫资是否享有优年1月29款、进度款先权，优先日已开庭，及资金占用权的顺位、2024年7月费、违约金重庆银行能1日收到一

39浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

作了约定；否作为有独审判决书，

2016年8月立请求权的驳回建工诉

4日，双方第三人，金讼请求。建

又签订了阳公司的担工不服一审《补充协议保责任是否判决，提起

（三）》，成立等争议上诉，2024对复工安焦点进行了年7月30排、已完成辩论。2021日收到二审的工程量及年4月23受理文书。

应付的工程日进行了第2025年4月进度款等作三次复庭。7日收到破了约定。之2021年5月产债权确认后，尚岭公6日收一审纠纷一案的司陆续支付判决书，判二审判决：

了建工拖欠决尚岭公司维持原判，工程进度向建工支付具体为：浙

款、停工损工程款江建工的债

失、资金占3797.58万权排在华润

用费、违约元及利息，渝康之后。

金及复工后退还履约保由于判决结至竣工期间证金20万果回避了涤

的工程进度元，赔偿律除抵押权的款。师费损失25判例，浙江万元，支付建工拟提出鉴定费109再审。

万元；确认建工在尚岭公司欠付工程款

2590.58万

元的范围内享有建设工程价款优先受偿权；确认金阳开发公司对尚岭公司不能清偿部分的损失承担二分之一的赔偿责任；确认在重庆银行抵押权未消灭的情况下，其享有的抵押权顺位优先于建工享有的建设工程价款优先受偿权。建工对判决的资金利息计算基

数和标准，优先权的顺序及重庆银行的独立请求权的问题

40浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文不服，已经于2021年5月14日向四川省高级人民法院提起上诉。

2021年8月

9日二审法

院进行了第

一次开庭，庭审围绕欠付工程款的利息计算方式，索赔金额是否已支付，优先受偿权的范围是否包含索赔金额1207万元，重庆银行基于抵押的优先受偿权是否因同意销售抵押物而涤除，重庆银行是否就本案有独立的请求权，尚岭公司主张扣除20万元场租费是否有法律和

事实依据、鉴定费用的分担等问题进行了审理。四川省高级人民法院于2021年10月8日作出二审判决，成都市中级人民法院于2022年3月4日立案强制执行。

2018年5月立案后建工一、满洲里因乾有公司

8日，建工申请财产保乾有国际宝未履行生效

与满洲里乾全和造价鉴玉石交易有判决，浙江有国际宝玉定；2021年限公司于本建工于2023巨潮资讯网石交易有限6月10日开判决生效之年12月122025年04

6726.35否公司2024

公司签订了庭；2021年日起十五日日向呼伦贝月29日年度报告

施工合同，7月9日法内向浙江省尔市中级人约定由建工院摇号确定建工集团有民法院申请承包国际宝鉴定机构为限责任公司强制执行。

玉石加工项呼伦贝尔筑支付欠付工呼伦贝尔市

41浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文目。由于乾信工程项目程款中级人民法有公司一直管理有限公38771868.院受理浙江未付进度司；2021年99元及逾期建工的执行款，导致自8月5日收付款违约申请后已经

2018年季节保全裁定金，以欠付于2024年2

性停工至书，法院保工程款月22日裁

2019年6全了乾有公37440571.定冻结了乾月，工程一司名下土地44元为基有公司的银直处于停工使用权（价数，支付自行账户。现状态。2019值940.55582019年12由于乾有公年6月21万元）。现月25日起司除了案涉日满洲里市处于鉴定程至付清之日工程占用范人民政府向序中。2022止按照同期围内的土地建工发函，年1月10全国银行间使用权和在称乾有公司日收工程造同业拆借中建工程外，已呈报转让价鉴定报心公布的贷没有发现有

此项目的报告；2022年款市场报价其他财产，告，政府决1月18日收利率计算的土地使用权定由国有企新传票2月利息；以已经由法院业承接，为17日开庭；1331297.查封。2024了不影响工受相关环境55元停工损年8月12程建设进影响向法院失工程价款日作出执行度，要求建提交延期开为基数，支终本。

工继续施庭申请和线付自2021工。于是建上开庭申年3月29工于2019请；原告方日起至付清年6月25代理人目前之日止按照

日复工继续无法联系，同期全国银施工至2019法院无法送行间同业拆

年11月15达传票，开借中心公布日冬季停庭时间取的贷款市场工。后乾有消，再次向报价利率计公司未能实法院提交延算的利息；

现项目转期开庭申请二、原告浙让，资金链及线上开庭江省建工集断裂，未支申请。已与团有限责任付工程款，法院沟通尽公司对巳完导致工程停快开庭。工部分的工工至今。建2022年5月程折价、拍工遂向呼伦23日收一审卖的价款享贝尔市中级判决书。我有优先受偿人民法院起司不服一审权。三、诉，请求判判决，于6驳回原告浙决解除施工月6日寄送江省建工集合同；支付上诉状。团有限责任已完工程款2022年7月公司其他诉

4000.52万13日收上诉讼请求。

元、逾期付费交纳通

款违约金知，已缴纳（暂计上诉费。1872.31万2023年1月

元）、停工5日电话查期间的损失询二审已立

144.23万案。2023年

元、合同解2月14日律除后的损失师收到法院

709.27万口头通知3

元、确认优月3日开

42浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文先受偿权。庭；3月3诉讼标的合日已开庭，计6726.35本次开庭，万元。满洲里乾有国际宝玉石交易有限公司法定代表人张林未到庭，也没有委托其他代

理人出庭，人民法院依法缺席审理。庭审主要围绕《建设工程施工合同》的效

力、逾期付款违约金的

起算时间、合同解除后的索赔是否应予支持三个争议焦点来进行。代理律师对合同解除后的索赔金额逐一向法庭说明，2023年

9月22日法

院作出二审判决。

2012年5调解书确认调解书签订月，公司下被告拖欠一后，被告拒属子公司浙建工程款不履行调解

江省一建建12547.86万书约定的义设集团有限元；以金汇务；一建遂

公司（以下花园4#、向法院申请简称一建）14#、19#房强制执行，与被告淮北产折价后一建得

唯一置业有15951.86万知，被告将限公司就淮元用于支付4#、14#房

北金汇花园调解结案，一建工程产出售小业项目签订建2014年8款；扣除欠主。因被告巨潮资讯网

2025年04

设工程施工14422.09否月，安徽省付的工程款无可供执行公司2024月29日合同，合同高级法院出后，剩余财产，2018年度报告暂定价具调解书。3404.0039年5月，法

21000万万元用于支院裁定终结元，工期付调解书签执行本案。

480天。合订后的工程案涉项目于

同签订后，款，多退少2019年由淮一建积极履补。如按调北市政府接行施工义解书约定履管，已经召务，截止起行，一建放开债权人沟诉之日，一弃违约金和通会并成立建总计完成逾期付款利工作组，由工程造价息的主张。政府工作组

43浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

25713.53万牵头，要求元，但被告一建将工程仅支付工程未完部分做

款13165.67好，然后工万元，无故作组会同被拖欠一建工告相关人员程款偿还一建部

12547.86万分债务。

元，虽经一2022年3建催促，被月，一建向告仍未付淮北市政府款，故一建发送了情况起诉。报告，请求协助办理19号楼等不动产权登记等事宜，推动款项回收。

2022年8月，双方与会，工作组要求一建继续完成项目剩余施工内容，关于19号楼不动产登记由一建提供相应内容于项目所在地街道办进行确权。

目前该项目的大证和初始登记已办理完毕，小证均未办理。一建于

2022年12月20日已向安徽省高级人民法院重新申请强制执行，法院反馈因申请人数较多，需等待确认整体申请人情况及申请执行金额后再行处置。2023年

8月与政府

工作组对接，经淮北市领导会议批示政府工作组，全力配合浙江一

44浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

建处理好金汇广场后续工作，目前项目外电接入工程已基本完工，但供电局还未通电，政府工作组与供电局协商解决中，待通电完成后我方将进入调试阶段预计一个月完成，验收调试完毕后政府工作组将配合办理19号楼不动产登记。2023年11月，浙江一建向淮北市中级人民法院申请恢复执行金汇广场19号楼，目前因项目消防验收及土地质押问题无法办理19号楼分户产权证。2024年1月金汇广场经过消防初验存在部分电气元件老化问题，为确保淮北金汇广场项目消防

验收通过，已通过淮北工作组提报淮北市相山区职能部门，目前正在协调更换。

2011年5月2017年7月一审判决凯二审判决

23日，三建12日，根据创公司支付后，已于

与被告二陕三建申请，工程款2021年2月巨潮资讯网

西林凯置业陕西省高级13280.10681日向陕西2025年04

30640.23否公司2024

发展有限公人民法院出44万元及利省高级人民月29日年度报告

司签订陈扬具（2015）息，三建在法院申请强世纪城小区陕民一初字13280.1068制执行。

（陈扬新第00030号44万元工程（诉讼中过

45浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

界）工程民事裁定款范围内享程中已财产《建筑工程书，裁定冻有优先受偿保全：已向施工合结两被告名权，凯创公陕西高院申同》，2012下14000万司返还履约请冻结了凯年10月16元的银行存保证金500创置业3个日，被告二款，368套万元及利账户、林凯向三建发送住宅房屋及息。三建移置业1个账《债权债务土地。2019交工程资料户，共冻结转让通年12月27和开具发808万元，知》，2012日陕西省高票。二审驳查封凯创置年11月15级人民法院回上诉，维业陈杨新界日，三建与出具持原判。项目未出售被告一咸阳（2015）陕2021年6月房屋住宅和凯创置业有民一初字第18日最高人商铺共394限责任公司00030号民民法院驳回套及其对应签订《建筑事判决书。咸阳凯创置的土地）。工程施工合双方均不服业有限责任2021年6月同》，截至一审判决，公司的再审2日执行回

2014年12分别向最高申请。款月5日，两人民法院提8419850.38被告共计支起上诉。元。现对无付三建工程2020年5月争议的查封款31035万11日最高院房产申请司元，代付款下达受理通法拍卖程项675万知书，案号序。经法院元，尚欠工（2020）最调查确认程款高法民终后，就无争

23554.8021483号。议的290个万元。三建2020年12车位，19套多次与两被月30日，商铺，2套告协商未最高人民法住宅先行进果，遂于院作出民事行评估和拍

2015年7月判决，驳回卖，评估公

7日向陕西上诉，维持司查阅双方

省高级人民原判。2021提交相关资法院提起诉年3月18料及勘察现讼，要求两日咸阳凯创场后，对上被告支付剩置业有限责述财产的评余工程款及任公司向最估价为利息。后凯高人民法院61076400创公司亦提提出再审申元。上述财起反诉。请，案号产于2022

2019年12（2021）最年11月28月27日陕高法民申日进行了一

西省高级人2950号。拍，起拍价民法院出具为评估价

（2015）陕61076400

民一初字第元，在一拍

00030号民期限内无人

事判决书，竞买；咸阳判决凯创公中院于2022司支付工程年12月24款日对上述财

13280.1068产进行了二

44万元及利拍，二拍价息，凯创公格为评估价司返还履约9折，即保证金50054968760

46浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

万元及利元，在规定息。期限内仍无人竞买。因上述财产二拍流拍，公司根据法律规定向法院申请以二拍价格以物抵债，咸阳市中级人民法院于2023年1月30日作出

（2022）陕

04恢85号

之二执行裁定书，裁定拍卖资产作价54968760元交付公司抵偿债务。

剩余工程款尚在执行当中。针对小区业主有异

议的房产，现处执行异议中。其中

11户业主在

缴纳购房尾款合计272万余元，该部分款项法院已向三建发放。同时三建亦向法院提起申请追加咸阳凯创置业有限责任公司股东侯建忠为被执行人的执行异议之诉，一审已判决同意追加被执行人，二审维持原判。法院已对被执行人侯建忠名下的财产

进行查询，基于查询结果，三建于

2025年7月

31日将追究

侯建忠拒执

47浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

的申请提交法院。另有一业主提出的执行异议已于2025年7月达成和解，待业主将款项付至法院后法院再向三建发放。

2021年8月

申请冻结了成都市南洋置业有限公司银行账户以及房产

585套2021年10月26日进行了第浙江建工诉2023年5月一次开庭，成都市南洋12日召开了开庭主要进置业有限公成都南洋置行了质证和司案，浙江业有限公司争议焦点归建工与成都申请破产预纳，争议焦南洋置业于重整一案听

点主要为：

2017年7月证会；2023

实施合同及签订了有关年7月26系列补充协被告开发建日我司向破议是否无设的“领航产法院申报效，工程款中心”总承了债权。

实际付款金包项目的建2024年3月额（对方主设工程施工12日收到法张1300多

合同（以下二审判决驳院终本告知万的履约保巨潮资讯网

简称合回上诉，维书。2024年2025年04

11196.02否证金利息系公司2024同），由浙持一审判3月19日收月29日支付的工程年度报告江建工承担决。到成都市成款），是否该项目的施华区人民法达到合同应工总承包任院受理成都

付的节点，务。截止市南洋置业应付进度款

2021年6月有限公司破

金额

16日，浙江产重整的裁

等;2022月建工已完成定。破产程

1月26日进

产值序进行中，

行了第二次

17402.5893浙江建工已开庭，主要万元，但南申报债权。

针对应付款洋置业仅支2025年2月金额、是否付了完成场地移到达支付节

3068.75万交，建工退点，履约保元。场。

证金是否已

支付利息、是否享有优先权等问题进行了调查和辩论。

2022年10月28日收一审判决

48浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文书，支持了浙江建工工程款及利息共计

11265.1925

66万元，因

工程尚未竣工验收，法院暂未支持优先权的请求；对方上诉。2023年

6月16日收

二审判决书。

浙江建工诉一审法院判诉讼保全情

威海国盛润决:一、国况：浙江建禾置业有限盛公司于判工申请保全浙江建工于公司案，浙决生效后十威海国盛润

2022年3月

江建工承建五日内支付禾置业有限

8日缴纳诉施工。2016浙建公司工公司讼费，尚未年12月双程款201941677.通知开庭日

方签订建设135394288.77元的财期。威海市工程施工合08元及利产，法院对中院于2022同，暂定造息(以应查封了其年4月13价135394288.名下105处日开庭审理

37267555808元为基不动产。执此案，因双元，建筑面数，自行进展情方证据较

积约19万2022年3况：2023年多，本次开平方。项目月3日起至6月6日向庭双方主要于2017年3实际付款之法院申请强为核实证月开工，目日止，按每制执行；

据，未实际前 A座地上 日万分之一 2023 年 12审理，尚未

27层主体结标准计月25日收

确定下次开

构已经验算);二、执行终本裁庭时间。威收；内墙抹浙建公司在定。据分公巨潮资讯网海市中院自2025年04灰完成至2520194.17否上述工程款司了解，国公司2024

2022年4月月29日层；卫生135394288.盛公司债方年度报告

13日起，先

间、阳台防08元范围较多，牵涉后三次开庭

水及保护层内，对其施面较广，从审理此案，完成至24工的金海滩维稳的角度因双方对部层；卫生间1号工程折出发，目前分工程造价

厨房给排水价或者拍卖政府、法院及窝工损失管道安装完的价款享有正主导破产无法达成一

成、4-6层优先受偿重整。为盘致意见，我消防支管完权;三、浙活项目，已方已提交鉴

成、喷淋主建公司于判引进较有实定申请。

管道1-16决生效后十力的重整

2023年3月

层完成；外五日内按照方，并把其

6日收一审

墙保温、门工程造价对中的一栋楼判决书，浙窗、地暖工应税率向国由公寓性质江建工已上程建设单位盛公司开具变更为住诉。2023年已分包。B 449206837. 宅，促进后

5月24日收

座地上302元工程款续开发建二审判决

层：主体结发票;四、设。根据律书。

构完成至23驳回浙建公师分析意层，裙房司其他诉讼见，现保全主体结构全请求;五、资产价值可

49浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

部完成；驳回国盛公以覆盖最终

幕墙工程建司其他反诉判决金额，设单位已经请求。如果判决结果支分包。C 座 未按判决指 持浙江建工地上30定的期间履优先受偿层，主体结行给付金钱权，对浙江构已经验义务，应当建工有利。

收。内墙抹按照《中华目前处于预灰完成至完人民共和国重整阶段，成；卫生民事诉讼浙江建工已间、阳台防法》第二百申报债权。

水及保护层六十条规2025年3月完成至24定，加倍支22日管理人层；卫生间付迟延履行召开债权人

厨房给排水期间的债务大会，对我管道安装完利息。案件司确认优先成、6-7层受理费债权为

消防主管完1051508148870493.成、喷淋支元，浙建公2元，受偿管道6层完司负担金额成，走廊桥346511138691798.架6-22层元，国盛公73元，优先完成。；外司负担受偿比例为墙保温、门704997元;93.16%，转窗、地暖工保全费入普通债权

程建设单位5000元，部分为已分包；地由国盛公司10178694.4

下工程2负担;鉴定7元。清偿层，主体结费1800000方案三选构全部完元浙建公一：1、在成，二次结司、国盛公法院裁定批构完成司各负担准重整计划

70%；消防900000元;之日起36

主管道完成反诉费个月内现金

A 座负一 70900 元， 受偿，12 个层。截止浙建公司负月对应日前2021年6担100支付20%，月，原告实元，国盛公24个月对应际完成工程司负担日前支付

量所产生的70800元。30%，36个工程款项共二审判决驳月对应日前

计人民币回上诉，维支付50%；

385361677.持一审。2、在法院

77元；截止裁定批准计

2020年9划之日全部月，被告累以房抵偿；

计支付原告3、方案1、工程款项人2混合清民币偿。我司不

183420000同意该重整元，尚欠人方案，经表民币决优先债权

201941677.组未通过、

77元未支职工债权组付。通过、税款债权组通

过、普通债权组未通

50浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

过、出资人组通过，故预重整方案未通过。

2025年7月

10日，威海

国盛润禾置业有限公司以不能清偿

到期债务，并且资产不足以清偿全部债务为由，向威海高区法院申请进行破产清算，2025年8月1日，威海高区法院作出受理破产清算申请的裁定，预计后面破产清算转破产重整。

浙江建工诉一审法院判

启东勤盛置决:被告启业有限公司东勤盛置业浙江建工于案，2017年有限公司于

2022年4月

5月27日，本判决生效

24日网上立

浙江建工与后十日内给案；2022年启东勤盛置付原告浙江

5月13日收

业有限公司省建工集团诉讼费缴费签订《恒大有限责任公通知；5月海上威尼斯司工程款

19日完成诉标段五（3-58123524.3讼费缴纳，

2地块）主9元。二、因两被告未

目前处于法体及配套工被告启东勤履行生效判院审查保全

程施工合盛置业有限决，浙江建阶段。12月同》（以下公司于本判工于2024

8日已开庭巨潮资讯网简称“施工决生效后十年6月242025年0414814.82否（庭前会公司2024合同”），日内给付原日申请强制月29日议），因双年度报告启东勤盛置告浙江省建执行。2024方未完成结业有限公司工集团有限年11月22算，进度资将恒大海上责任公司逾日，执行终料无恒大盖威尼斯标段期付款利息本。

章确认，变五（3-2地9242048.11更诉请为以

块）主体及元，以及:未兑付商票配套工程项以诉讼。2024目发包给原36443010.1年4月25告。施工合7元为基日一审开

同中对工程数，自2024庭。2024年内容、承包年3月12

5月22日收

范围、合同日起至实际一审判决

价、工程款给付之日

支付方式等止，按9%年内容作出了利率标准计

51浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文明确约定。算的利息:后在施工合以5000000同的履行过元为基数自程中，原被2021年10告双方就案月19日起涉项目的维至实际给付

保修、合同之日止以

奖励、增加8619527.71

合同额、商元为基数自

票贴息、支2021年11付工程进度月12日起

款、项目设至实际给付

计施工采购之日止，以变更等事项1240000元共签订15为基数自份补充协2021年12议。上述施月27日起工合同签订至实际给付后，案涉项之日止，以目912#、3060986.68

913#、915#元为基数自

单位工程于2022年6月

2017年7月26日起至实

10日开工，际给付之日

2020年6月止，以

29日竣工验3760000元收。案涉项为基数自目909、2022年8月

910、916-28日起至实

921#单位工际给付之日

程于2017止，均按全年8月10国银行间同日开工，业拆借中心

2020年10公布的同期

月15日竣贷款市场报工验收。案价利率标准涉工程均已计算的利完成竣工验息。三、原收备案和移告浙江省建交手续。原工集团有限告已于2021责任公司对年9月28上述第一项日向被告提未付工程款

交工程结算58123524.3书及完整的9元范围内

结算资料，就恒大海上案涉工程结威尼斯标段

算送审总造五(3-2地

价为块)主体及

585303970.配套工程项

62元。截至目工程项下起诉日，被未出售房屋告欠付原告享有建设工的结算价款程价款优先总计为受偿权。

148148169.四、驳回原

68元。告浙江省建

工集团有限

52浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

责任公司的其他诉讼请求。

浙江建工诉一审法院判

启东通誉置决:一、被业有限公司告启东通誉案，2017年置业有限公

5月27日，司于本判决

浙江建工与生效之日起启东通誉置十日内向原业有限公司告浙江省建签订《恒大工集团有限海上威尼斯责任公司支标段五（6-付工程款浙江建工于

1地块）主23168515.9

2022年4月

体及配套工6元及利息

24网上立

程施工合(1.以案；2022年同》（以下2252697.83

6月22日收简称“施工元为基数，诉讼费缴纳合同”），自2021年3通知及保全被告将恒大月21日起费用缴纳通海上威尼斯至2021年8知.6月23标段五（6-月7日日完成保全

1地块）主止:2.以

费缴纳；6

体及配套工8031097.83于2024年9月28日完

程项目发包元为基数，月11日提成诉讼费缴给原告。施自2021年8请强制执纳；7月28工合同中对月8日起至行，执行案日收保全裁

工程内容、实际给付之号：(2025)

定、传票，承包范围、日止，1-2苏0681执巨潮资讯网

8月30日上2025年04

合同价、工7596.64否项均按年利265号已于公司2024午9点开月29日

程款支付方率9%计2025年01年度报告庭。2023年式等内容作算;3.以月08日立

2月3日鉴

出了明确约2979100.93案执行。

定费已缴，定。后在施元为基数，2025年4月鉴定中。6工合同的履自2021年25日收终本月19日收

行过程中，10月13日裁定一审判决原被告双方起至2021书，我方已就案涉项目年11月30上诉，经二的维保修、日止;4.以审法院审

合同奖励、4924560.93查，2023年增加合同元为基数，

11月14日

额、商票贴自2021年裁定发回重

息、支付工12月1日起审。2024年程进度款、至2022年5

7月24日收

项目设计施月26日发回重审一

工采购变更止;5.以审判决。

等事项共签7251514.51

订14份补元为基数，充协议。上自2022年述施工合同5月27日起签订后，案至2022年5涉项目月31日

902、903、止;6.以

905、901单13087894.5

位工程于1元为基数

2017年7月自2022年6

10日开工，月1日起至

53浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

2020年6月2022年6月

29日竣工验16日止;7.收。案涉项以目906-908#15033354.5单位工程于1元为基

2017年8月数，自2022

10日开工，年6月17

2020年10日起至2023月15日竣年6月7日工验收。案止;8.以涉工程均已15137418.1完成竣工验3元为基

收备案和移数，自2023交手续。原年6月8日告已于2021起至实际给

年9月28付之日止，日向被告提以上3-8项交工程结算均按中国人书及完整的民银行公布

结算资料，的一年期存案涉工程结款利率/365

算送审总造天计算);

价为二、原告浙

366381094.江省建工集

40元。截至团有限责任起诉日，被公司就其承告欠付原告建的启东恒的结算价款大海上威尼总计为斯标段五

75966426.1(6-1地

6元。块)902#、

903#、

905#-

908#、901#

商业、地下室主体及配套工程在折价或者拍卖的价款在

23168515.9

6元范围内

优先受偿:

三、被告启东通誉置业有限公司于本判决生效之日起十日内向原告浙江省建工集团有限责任公司支付赶工奖

6120353.09

元及利息

(1.以

960000元为基数，自

2021年3月

54浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

26日起至

2021年3月

30日止;2.

以1320000

元为基数，自2021年3月31日起至2021年

4月10日

止:3.以

2573438.02

元为基数，自2021年

4月11日

起至2021年7月13日止;4.以

3267422.13

元为基数，自2021年7月14日起至2021年8月6日

止;6.以

5762860.98

元元为基数，自2021年8月8日起至实际给

付之日止，以上1-6项均按年利

率9%计

算;7.以

357492.11

元为基数:自2021年

11月27日

起至实际给

付之日止，按中国人民银行公布的一年期存款

利率/365

天计算);

四、驳回原告浙江省建工集团有限责任公司的其他诉讼请求。

浙江建工诉浙江建工于生效判决：因两被告未

武汉巴登城2022年3月一、解除原履行生效判

投资有限公25日网上立告浙江省建决，浙江建巨潮资讯网

2025年04

司（以下简25340.95否案；4月20工集团有限工于2024公司2024月29日称“被告日已向武汉责任公司与年6月24年度报告

1”）、广中院提交立武汉巴登城日线上申请

东贸琪投资案并被受投资有限公执行，法院

55浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

有限公司理；4月21司签订的于2024年7（以下简称日收缴费通《武汉恒大月3日执行“被告知，4月27旅游科技城立案，目前

2”）案，日完成诉讼首期项目住执行中。

2018年8月费缴纳。5宅6#地块、2024年12

10日，浙江月20日完公建2#地块月17日收

建工与被告成保全保险及5#地块公终本裁定。

1签订《武缴费；6月寓主体及配汉恒大旅游21日收法院套建设工程科技城首期保全缴费通施工合同》

项目住宅6#知；7月14及补充协

地块、公建日反馈冻结议；二、被

2#地块及5#裁定，轮候告武汉巴登

地块公寓主冻结城投资有限

体及配套建4548.98万公司于本判设工程施工元。2023年决生效之日合同》（以1月10日已起十日内向下简称“施开庭，待双原告浙江省工合方对账。建工集团有同”），被2023年10限责任公司告1将武汉月25日收支付工程款

恒大旅游科一审判决，240085882.技城首期项一审判决：2元及逾期

目住宅6#地一、解除原付款违约金块、公建2#告浙江省建（逾期付款地块及5#地工集团有限违约金以

块公寓主体责任公司与240085882.及配套建设武汉巴登城2元为基

工程项目发投资有限公数，自2022包给原告。司签订的年4月1施工合同中《武汉恒大日起，按照对工程内旅游科技城全国银行间

容、合同暂首期项目住同业拆借中

定总价、工宅6#地块、心公布的贷

程款支付方公建2#地块款市场报价

式等内容作及5#地块公利率计算至出了明确约寓主体及配实际付清之定。后浙江套建设工程日止）；

建工与武汉施工合同》三、原告浙巴登城投资及补充协江省建工集

有限公司就议；二、被团有限责任案涉武汉恒告武汉巴登公司在

大旅游科技城投资有限235199471.城首期项目公司于本判14元范围

住宅6#地决生效之日内对武汉恒

块、公建2#起十日内向大旅游科技

地块及5#地原告浙江省城首期项目

块公寓主体建工集团有住宅6#地

及配套建设限责任公司块、公建2#

工程的总价支付工程款地块及5#地

包干部分调240085882.块公寓主体

整、工期调2元及逾期及配套建设整等事项共付款违约金工程的折签订三份补（逾期付款价、拍卖款充协议。上违约金以享有优先受述施工合同240085882.偿权；四、签订后，案2元为基被告广东贸涉项目于数，自2022琪投资有限

56浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

2018年9月年4月1公司对上述

10日开工，日起，按照第一项被告

目前案涉项全国银行间武汉巴登城目原告方已同业拆借中投资有限公完工程产值心公布的贷司的付款义

283433553.款市场报价务承担连带

1元。被告利率计算至清偿责任；

1以电子商实际付清之五、驳回原业承兑汇票日止）；告浙江省建

的方式支付三、原告浙工集团有限原告的工程江省建工集责任公司的款团有限责任其他诉讼请

19936236.2公司在求。

4元，在电235199471.

子商业承兑14元范围汇票到期内对武汉恒后，被告1大旅游科技均拒绝兑城首期项目付。截至起住宅6#地诉日，被告块、公建2#

1仅现金支地块及5#地

付工程款块公寓主体

30024096及配套建设元。被告1工程的折系被告2设价、拍卖款立的一人有享有优先受

限责任公偿权；四、司，根据被告广东贸《公司法》琪投资有限

第六十三条公司对上述

规定：第一项被告“一人有武汉巴登城限责任公司投资有限公的股东不能司的付款义证明公司财务承担连带产独立于股清偿责任；

东自己的财五、驳回原产的，应当告浙江省建对公司债务工集团有限承担连带责责任公司的任。”根据其他诉讼请法律规定，求。后武汉被告2应当巴登城公司

对被告1的提起上诉，付款义务承二审已由湖担连带责北省高级人任。民法院受理，2024年

4月2日收

二审开庭传票，将于4月11日开庭。2024年

5月17日收

二审判决书，驳回武汉巴登城公司的上诉请

57浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文求，维持一审判决。

浙江建工诉2022年3月二审判决：

武汉巴登城24日向广州一、维持湖投资有限公中院提起网北省武汉市

司（以下简上立案；3中级人民法称“被告月25日转院(2022)鄂

1”）、广入诉调；401民初

东贸琪投资月21日向773号民事有限公司武汉中院提判决第一

（以下简称交立案并被项、第二“被告受理；4月项、第三

2”）案，24日收诉讼项、第四

2018年10费缴费通项;即:浙江

月18日浙知；4月29省建工集团江建工与被日诉讼费已有限责任公告1签订缴。10月司与武汉巴《武汉恒大18日收保全登城投资有科技旅游城裁定书及银限公司签订首期（4#、行回执，法的《武汉恒

5#）公建地院裁定冻结大科技旅游

块主体及配217445488.城首期

套建设工程65元，实冻(4#、5#)公施工合同》0元。11月建地块主体（以下简称17日收案件及配套建设“施工合受理通知工程施工合同”），被书、合议庭同》于告1将武汉组成通知2022年11恒大科技旅书、传票，月16日解

2025年2月巨潮资讯网

游城首期定于12月9除;武汉巴2025年04

17442.86否21日申请强公司2024

（4#、5#）日开庭前会登城投资有月29日执。年度报告公建主体及议，组织证限公司于本配套建设工据交换。1判决生效之程发包给浙月11日收日起十日内江建工。施传票定于2向浙江省建工合同中对月8日开工集团有限工程内容、庭。2月9责任公司支承包范围、日收到传票付工程款

合同价、工定于2月27140644403.程款支付方日开庭。288元及利式等内容作月22日就息(利息以

出了明确约争议部分提140644403.定。在施工交鉴定申88元为基期间，因被请。本案在数，从告1调整施武汉市中级2022年4月工范围、设人民法院立24日起按

计变更、指案后，已经全国银行同令停工、逾于2023年2业拆借中心期支付工程月8日和公布的贷款

款等原因，2023年2月利率计算至导致工程进27日进行过实际付清日

度严重滞两次庭前证止):浙江省后。其后因据交换，已建工集团有被告1继续就争议部分限责任公司大量欠付浙提交鉴定申在江建工工程请。9月7134832438.款，导致工日收鉴定意17元范围程无法正常见书。10月内，对案涉

58浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文施工，并全25日收一审工程即武汉面停工。截判决书，判恒大科技旅至2020年3决支持了工游城首期

月20日，程款(4#、5#)公浙江建工施140644403.建主体及配工的已完工88元及利套建设工程程造价共计息。一审判享有建设工

285739300决遗漏了赶程价款优先元，被告1工奖部分，受偿权:广已支付工程11月8日建东贸琪投资款金额仅工提起上有限公司对

111310700诉。11月武汉巴登城元。根据17日收上诉投资有限公《公司法》费缴费通知司应付的工

第六十三条书，及对方程款规定：上诉状。二140644403.“一人有审已立案，88元及利限责任公司定于4月12息(利息以

的股东不能日开庭。140644403.证明公司财2025年2月88元为基

产独立于股12日收二审数，从东自己的财判决书。2022年4月产的，应当2025年2月24日起按对公司债务21日申请强全国银行同承担连带责执。业拆借中心任。”被告公布的贷款

2应当对被利率计算至

告1的付款实际付清日

义务承担连止)承担连带责任。带清偿责任;二、撤销湖北省武汉市中级人民法院

(2022)鄂

01民初

773号民事

判决第五

项;三、武汉巴登城投资有限公司于本判决生效之日起十日内向浙江省建工集团有限责任公司支付赶工奖

18823144.5

1元，广东

贸琪投资有限公司承担连带清偿责

任:四、驳回浙江省建工集团有限责任公司的其他诉讼请

59浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文求。

浙江建工诉2022年4月扬中市恒瑞25日网上提

置业有限公交立案，法司（以下简院反馈恒大一、确认原称“被告案件由广州告浙江省建

1”）、恒中院集中管

工集团有限大健康产业辖。6月17责任公司与集团有限公日律师前往被告扬中市

司（以下简法院现场立恒瑞置业有称“被告案，法院接限公司签订

2”）案，收了立案材的《扬中养

2019年8月料；6月24

生谷花园 B

29日浙江建日正式立

区主体及配工与被告1案。10月套建设工程签订《扬中12日收财产施工合同》养生谷花园保全结果告于2022年4B 区主体及 知书，实冻月26日解

配套建设工1155.74除；二、被

程施工合元，轮候冻告扬中市恒同》（以下结瑞置业有限简称“施工132508.58公司应于本合同”），元。10月判决生效之被告1将扬31日收指定日起十日内

中养生谷花管辖裁定，给付原告浙

园 B区主体 江苏镇江中 2024 年 4 月江省建工集及配套建设院指定扬中28日申请强团有限责任

工程发包给法院管辖。制执行，6公司工程进浙江建工。2023年1月月5日执行巨潮资讯网度款、赶工2025年04施工合同中22988.49否13日收保全立案。2024公司2024奖和已开票月29日对工程内裁定书。2年11月25年度报告部分桩基工

容、承包范月15日收日执行终程结算款

围、合同传票，定于本，未收到（不含质保价、工程款3月31日开终本裁定。

金）合计支付方式等庭。3月10

125804528.

内容作出了日收传票，

87元、逾期明确约定。因为被告送付款违约金

在施工期达问题，开（以间，因被告庭时间从3

125804528.

1调整施工月31日更

87元为基

范围、设计改为4月24数，自变更、指令日。7月14

2022年6月

停工、逾期日再次开

24日起至实

支付工程款庭，主要对际付清之日等原因，导上次开庭后止，按照年致工程进度补充的部分

利率10%计严重滞后。证据质证以算）；三、其后因被告及选取鉴定被告恒大健

1继续大量机构。经法

康产业集团

欠付浙江建院摇号，确有限公司对

工工程款，定首选鉴定

上述第二项导致工程无机构是镇江债务承担连法正常施智诚工程管带清偿责工，并全面理有限公任。

停工。截至司，备选鉴

2021年8定机构是江月，浙江建苏恒信建设工施工的已项目管理有

60浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

完工程造价限公司，已共计交鉴定费。

498403035.2024年1月

57元，被告31日收一审

1仅支付工判决书，一

程款审判决书支

268518127.持了工程进

55元。根据度款、赶工

《公司法》奖和已开票

第六十三条部分桩基工

规定：程结算款“一人有（不含质保限责任公司金）合计

的股东不能125804528.证明公司财87元及逾期产独立于股付款违约金东自己的财（以产的，应当125804528.对公司债务87元为基

承担连带责数，自2022任。”被告年6月24

2应当对被日起至实际

告1的付款付清之日

义务承担连止，按照年带责任。利率10%计算）。2024年2月26日收对方上诉状。对方未交上诉费，2024年

4月25日收

二审撤回上诉裁定，一审判决生效。强制执行材料2024年4月28日向法院申请立案，执行案号：

(2024)苏

1182执

1343号。法

院于2024年5月24日退回案件受理费

822682元。

2024年7月

29日向执行

法官书面提供可供执行

的幼儿园、会所等财产线索，2024年8月12日法官电话

61浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

回复：会所幼儿园因为保交楼的原因，即使拍卖，拍卖以后价款会交给政府。

2024年11月25日，据代理律师与法官联系被告知终结本次执行程序，但因具体分配方案需政府确定，未收到终本裁定。

2024年9月

启动对项目内部承包人的追责程序，配合律师提供起诉王前跃的资料，2024年

12月13日正式立案。

2025年6月

4日上午10点已开庭。

浙江建工诉2022年6月一、浙江省南京恒康置22日律师及建工集团有业有限公司项目部人员限责任公司

（以下简称前往南京中与南京恒康“被告院立案，6置业有限公

1”）、恒月29日收司签订的大健康产业立案受理通《南京六合集团有限公知书及诉讼养生谷项目

司（以下简费缴费通知首期一标段称“被告书；7月4主体及配套

2”）案，日收短信通建设工程施

2024年6月

2018年9月知，定于8工合同》及

4日申请强

6日浙江建月31日开补充协议于巨潮资讯网制执行。2025年04工与被告111350.09否庭。7月62022年5月公司2024

2025年2月月29日签订《南京日缴纳诉讼6日解除；年度报告

28日收终本六合养生谷费。11月二、南京恒裁定书。

项目首期一22日收传康置业有限

标段主体及票，定于11公司于本判配套建设工月28日开决发生法律

程施工合庭，组织对效力之日起同》（以下鉴定资料的十五日内向简称“施工质证。11月浙江省建工合同”），24日向法院集团有限责被告1将南寄出鉴定申任公司支付京六合养生请书。1月工程款谷项目首期17日律师收74590428.4

一标段主体到短信通1元，并以

62浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

及配套建设知，鉴定机74590428.4工程发包给构选择结果1元为基浙江建工。已出，最终数，自2022施工合同中确定鉴定机年6月29对工程内构为江苏华日起，按照容、承包范信土地房地全国银行间

围、合同产评估造价同业拆借中

价、工程款咨询有限公心公布的贷

支付方式等司，2月9款市场报价内容作出了日收鉴定费利率明确约定。 缴费通知， （LPR）标在施工期3月3日收准向浙江省间，因被告传票，定于建工集团有

1调整施工3月16日开限责任公司范围、设计庭。开庭针支付逾期付变更、指令对案件各方款利息；

停工、逾期提交的已付三、恒大健

支付工程款款金额、商康产业集团等原因，导票等相关情有限公司对致工程进度况进行了询南京恒康置严重滞后。问和举证，业有限公司其后因被告同时对两次所负上述债

1继续大量补充提交的务承担连带

欠付浙江建鉴定资料开清偿责任；

工工程款，展质证工四、浙江省导致工程无作。8月14建工集团有法正常施日收鉴定初限责任公司工，并全面稿。2024年在工程款停工。现浙2月5日收74590428.4江建工施工鉴定报告。1元范围内的已完工程3月26日收对南京六合

造价共计一审判决：养生谷项目

227449401.一、施工合首期一标段

59元，被告同于2022主体及配套

1仅支付工年5月6日工程享有建程款解除。二、设工程价款

113948457.被告一向原优先受偿

39元。根据告支付工程权。

《公司法》款

第六十三条74590428.4

规定：1元，并自“一人有2022年6月限责任公司29日起按

的股东不能 LPR 计算的

证明公司财利息。三、产独立于股被告二对被东自己的财告一的债务产的，应当承担连带责对公司债务任。四、原承担连带责告就涉案项任。”被告目享有优先

2应当对被受偿权。

告1的付款2024年3月义务承担连27日公告，带责任。2024年4月

28日一审判决生效。

浙江建工起26802.67否2022年7月一、诸暨盛已申请强制2025年04巨潮资讯网

63浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

诉诸暨盛建22日收立案建置业有限执行，法院月29日公司2024置业有限公缴费通知；公司应支付定于2024年度报告

司、恒大地8月8日收浙江省建工年4月29产集团上海开庭传票9集团有限责日拍卖房盛建置业有月15日上任公司工程产。抵进房限公司案，午开庭；10款产25套估

2019年9月月10日收173335678.值3757万

6日，原告传票，20223元，于本元。2024年

与被告1签年10月24判决生效之7月26日收订《诸暨恒日9:30开日起30日终本裁定。大悦珑府二庭，已开内付清；

期主体及配庭；2023年二、诸暨盛套工程施工1月17日收建置业有限合同》（以一审判决公司应支付下简称“施书；2023年浙江省建工工合2月2日收集团有限责同”），被上诉状及补任公司逾期告1将诸暨正裁定。付款违约恒大悦珑府2023年6月金，其中二期主体及9日收二审2021年2配套工程项法院裁定月26日的

目发包给原书，恒大撤13574404.6告。施工合回上诉，一6元和同中对工程审判决生2021年5内容、承包效。月31日范围、合同4870525.6

价、工程款元自对应的支付方式等商业承兑汇内容作出了票到期之日明确约定。后第31天施工合同第起至实际付十条明确约清之日止按定，发包人同期全国银违反合同约行间同业拆定延迟向承借中心公布包人支付合的贷款市场同款项，以报价利率延迟付款额 (LPR)( 一为基数，发年期)包人自延迟/365”支

之日第2天付，其余的起按日以以各商业承

10%/365向兑汇票未付

承包人偿付金额为基

延迟付款的数，自各对违约金。后应的商业承在施工合同兑汇票到期的履行过程日次日起至中，原告与实际付清之被告1就案日止按日以

涉项目签订10%/365支

11份补充协付；三、浙议。除上述江省建工集主体及配套团有限公司工程外，被有权就上述告1还将诸第一项款项暨恒大悦珑就相对应的府二期项目工程折价或

64浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

土石方工者拍卖的价

程、诸暨恒款优先受

大悦珑府项偿，其中双目地下室顶方核对一致板档土墙工为支付四期程发包给原施工合同项告施工，并下的工程签订了相应款，建工集的施工合同团有权对诸和委托书。暨恒大悦珑案涉项目于府四期主体

2019年7月及配套建设

1日开工，工程享有在

经被告1确折价或者拍认，目前案卖的价款优涉项目下的先受偿权;已完工程产其余的建工值为集团有权对

281946879.诸暨恒大悦

8元。截至珑府二期主目前，被告体及配套建

1以现金方设工程享有

式支付原告在折价或者工程款拍卖的价款

9592015.20优先受偿元；以电子权；四、恒商业承兑汇大地产集团票的方式支上海盛建置付原告工程业有限公司款对上述第一

4328116.48项第二项款元，其余的项承担连带电子商业承责任。

兑汇票被告

1均未兑付。被告1实际仅支付原告工程款

13920131.6

8元。截至起诉日，被告欠付原告的结算价款总计为

268026748.

12元。

浙江建工起10月12日一、判决被诉儋州中润收立案材告儋州中润旅游开发有料；已开旅游开发有

限公司、海庭；2023年限公司于判已申请强制南鼎昌投资2月23日其决生效之日执行，2025巨潮资讯网有限公司中三栋双方起十五日内2025年04

7076.64否年1月16公司2024案，2018年结算已完支付原告浙月29日日收执行终年度报告

3月14日，成，还有两江省建工集本裁定。

原告与被告栋待补充材团有限责任一签订《中料。2024年公司工程款国海南海花1月2日收53913306.6

岛3#岛3-一审判决元及利息

65浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文04-1地块书，对方就（以

387-391#公利息部分上53913306.6

寓室内精装诉；2024年元为基数，修工程施工3月13日收按年利率合同》，约二审传票；10%，自定原告承建2024年4月2022年5月“中国海南9日二审开31日起计算海花岛3#岛庭；2024年至实际付款

3-04-1地块5月6日收之日止）；

387-391#公二审判决二、判决被寓室内精装书。告海南鼎昌修工程”。投资有限公合同对工司对上述第

期、质量、一项付款义

结算、价款务承担连带支付等进行清偿责任；

了详细约三、判决原定。合同签告浙江省建订后，原告工集团有限组织人员根责任公司在据被告一提海花岛3号

供的施工图岛3-04-1

开始施工，地块上的于2019年7387#-391#月陆续竣工住宅楼整体验收合格。折价、拍卖双方合同第时，对折八条明确约价、拍卖价定“本工程款在上述工采用总价包程款干方式”，53913306.6包干总价为元范围内享

12772.8004有优先受偿

49万元，而权；四、驳

被告一目前回原告浙江仅支付了省建工集团

5696.15737有限责任公

7万元，仍司的其他诉欠付讼请求。

7076.64307

2万元一直未支付。

浙江建工诉2022年8月一审生效判

句容恒毅旅29日正式立决：一、原

游开发有限案，收立案告浙江省建公司（以下通知书及诉工集团有限简称“被告讼费缴费通责任公司与

1”）、句知书；11月被告句容恒

容恒大童世3日收保全毅旅游开发

2025年3月巨潮资讯网

界旅游开发情况告知有限公司于2025年04

24700.48否29日已申请公司2024

有限公司书；11月42018年2月月29日强制执行。年度报告（以下简称日收指定管8日签订的“被告辖裁定书，《句容恒大

2”）案，镇江中院指童世界首期

被告 1发包 定句容法院 D标段(A-

的句容恒大 管辖；11 月 032、A-033

童世界首期14日收句容一标段)住D 标段（A- 法院立案通 宅主体及配

66浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

032、A-033 知书及诉讼 套建设工程一标段）住费缴费通知施工合同》宅主体及配书；11月合同于套建设工程17日收传2022年8月（以下简称票，定于1219日解除；“工程”）月19日开二、被告句由浙江建工庭；2023年容恒毅旅游

承包施工，1月13日收开发有限公双方就工程保全裁定司于本判决施工签订有书。11月生效后十日《句容恒大29日收驳回内给付原告童世界首期起诉裁定。浙江省建工D 标段（A- 已上诉。12 集团有限责

032、A-033 月 29 日收 任公司工程一标段）住上诉费缴费款

宅主体及配通知书。218126763.套建设工程2024年1月22元及逾施工合同》16日收二审期利息(以

等相应合同立案通知218126763.文件。在施书。2月622元为基工期间，因日收二审裁数，自2022被告1前期定书，驳回年8月29报批手续不一审裁定，日起至实际完备、逾期指定句容市支付之日

支付工程款人民法院审止，按中国等原因，导理。2025年人民银行授致工程进度2月11日收权全国银行

严重滞后，一审判决间同业拆借

1-3#楼于书。中心公布的

2018年12同期贷款市

月开始停工场报价利率至今。浙江计付)；

建工施工的三、被告句已完工程造容恒大童世价共计界旅游开发

353719460.有限公司对

42元，被告被告句容恒

1仅支付工毅旅游开发

程款有限公司上

106714619.述债务承担41元（现金连带清偿责收款任；四、原

3413.34万告浙江省建元，已兑付工集团有限商票责任公司对

72581219.4被告句容恒

1元），欠毅旅游开发

付工程款有限公司位

247004841.于句容市恒

01元。根据大童世界首

《公司法》期目标段住

第六十三条宅主体及配

规定：套建设工程“一人有折价或拍卖限责任公司的价格在

的股东不能218126763.证明公司财22元范围产独立于股内优先受

67浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

东自己的财偿；五、驳产的，应当回原告浙江对公司债务省建工集团承担连带责有限责任公任。”被告司的其他诉

2应当对被讼请求。

告1的付款义务承担连带责任。

浙江建工起一审生效判

诉句容童世决：一、确界旅游发展认原告浙江

2022年8月

有限公司省建工集团

29日正式立

（以下简称有限责任公案，收立案“被告司与被告句通知书及诉

1”）、句容童世界旅

讼费缴费通容恒大童世游发展有限知书；11月界旅游开发公司签订的

4日收指定有限公司《句容恒大管辖裁定

（以下简称童世界入口书，镇江中“被告主城堡、人院指定句容

2”）案，工湖主体及

法院管辖；

被告1发包配套建设工

11月14日

的句容恒大程施工合收句容法院童世界入口同》于2022立案通知书

主城堡、人年8月19及诉讼费缴工湖主体及日解除；

费通知书；

配套建设工二、被告句

11月17日

程（以下简容童世界旅收合议庭组称“工游发展有限成告知书。

程”）由浙公司于本判

2023年1月

江建工承包决生效之日

13日收保全施工，双方起十五日内2025年3月巨潮资讯网裁定书；22025年04就工程施工16001.17否给付原告浙21日已申请公司2024月21日收月29日签订有《句江省建工集强制执行。年度报告传票定于3容恒大童世团有限责任月24日开界入口主城公司工程款庭；3月1堡、人工湖157281630.日提交鉴定

主体及配套47元，并申请。11月建设工程施支付利息

29日收驳回工合同》等(以起诉裁定后

相应合同文157281630.上诉。2024件。案涉工47为基数年1月16程入口主城自2022年日收二审立堡主体结构8月29日起案通知书。

施工完成，按照中国人

2月6日收

地下室负一民银行授权二审裁定

层、负二层全国银行间书，驳回一砌体、二次同业拆借中审裁定，指结构及粉刷心公布的同定句容市人工程部分完期贷款市场民法院审成，人工湖报价利率计理。2025年工程已完成算至实际给

2月11日收

竣工验收，付之日一审判决

其余工程因止)；三、书。

被告1原因被告句容恒未开。浙江大童世界旅建工施工的游开发有限

68浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

已完工程造公司就被告价共计句容童世界

485216160.旅游发展有

47元，被告限公司上述

1仅支付工债务承担连

程款带责任；

325204439.四、原告浙85元（现金江省建工集收款团有限责任

14187000公司对被告

元、保理句容童世界

12000867.9旅游发展有

9元、已兑限公司位于

付商票句容恒大童

299016571.世界入口主

86元），欠城堡、人工

付工程款湖主体及配

160011720.套建设工程

62元。根据折价或拍卖

《公司法》的价款在

第六十三条157281630.

规定：47元范围“一人有优先受偿；限责任公司五、驳回原的股东不能告浙江省建证明公司财工集团有限产独立于股责任公司的东自己的财其他诉讼请产的，应当求。

对公司债务承担连带责任。”被告

2应当对被

告1的付款义务承担连带责任。

浙江建工起2022年8月诉句容童世29日正式立

界旅游发展案，收立案有限公司通知书及诉

（以下简称讼费缴费通“被告知书；11月

1”）、句4日收指定

容恒大童世管辖裁定

界旅游开发书，镇江中有限公司院指定句容巨潮资讯网

（以下简称法院管辖；2025年04

68002.52否//公司2024“被告11月14日月29日年度报告

2”）案，收句容法院

被告1发包立案通知书的句容恒大及诉讼费缴童世界主题费通知书；

乐园建设工2023年2月程（以下简22收传票定称“工于3月17程”）由浙日开庭；3江建工承包月1日提交施工，双方鉴定申请。

69浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

就工程施工12月4日收签订有《句驳回起诉裁容恒大童世定。已上界主题乐园诉。2024年建设工程施5月10日收工合同》等二审裁定

相应合同文书，驳回一件。在施工审裁定，指期间，因被定句容市人告1前期报民法院审批手续不完理。2025年备、逾期支3月12日重付工程款等审一审正式原因，导致立案。2025工程进度严年05月20重滞后，其日开庭，待后根据被告判决。

1指令陆续全面停工。

浙江建工施工的已完工程造价共计

1265759754.56元，被告1仅支付工程款

678664132.

2元，欠付

工程款

587095622.

36元。故浙

江建工起诉被告要求支

付工程款、支付违约

金、赔偿损失。根据《公司法》

第六十三条

规定：

“一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。”被告

2应当对被

告1的付款义务承担连带责任。

2017年3月2022年10一审判决支2023年9月

巨潮资讯网

30日，浙江月31日收持：1、工19日执行立2025年04

5220.05否公司2024

建工与被告诉调通知程款案。暂未执月29日年度报告

一湖州市乌书，定于1150137328.6行到财产。

70浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

虹湖置业有月10日下4元及逾期2024年8月限公司签订午诉调开利息；2、13日收执行《湖州恒大庭，庭上法享有优先受终本裁定。悦珑湾一期院组织双方偿权；3、

主体及配套进行对账，股东承担连建设工程施被告认可欠带责任。

工合同》款金额，但（以下简称认为有0.5%“《施工合质保金未到同》”），期。11月约定由浙江28日收诉讼建工承包涉费缴费通知案工程。书；11月

2019年6月29日收传

30日涉案工票，定于12

程经竣工验月9日开收合格。庭，已开

2021年12庭，主要争

月20日浙议点涉及未

江建工同意到期0.5%质

定案造价，保金是否应经双方盖章支付，是否确认结算价应按《在建为工程转让协

412639213.议书》履

66元。但累行，利息计

计已收工程算时间以及款仅为被告二是否

360438688.应承担连带

95元。被告责任，目前

一系一人有等待宣判限责任公中。2023年司，被告二9月4日收恒大地产集一审判决团上海盛建书。

置业有限公司系被告一的独资股东。被告一欠付工程款共计

52200524.7

1元，故建

工起诉被告支付欠付的工程款及相应利息。

浙江建工起浙江建工于诉西安恒宁7月25日收健康置业有受理缴费通

限公司、陕知书；已开

西恒鹏健康庭，鉴定巨潮资讯网

2025年04

产业有限公15383.65否中。2024年//公司2024月29日司案，20175月10日收年度报告年7月24一审判决，日，原告与2024年6月被告1签订5日支付上《西安恒大诉费。2024

71浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

养生谷年11月8（CA06-29- 日二审开

1）项目施庭，待判工合同》决。

（以下简称“施工合同”），被告1将西安恒大养生谷

（CA06-29-

1）项目发包给原告。

施工合同中对工程内

容、承包范

围、合同

价、工程款支付方式等内容作出了明确约定。

后原告与被告1就案涉西安恒大养生谷

（CA06-29-

1）工程共

签订五份补充协议。施工合同第三十三条明确约定，因发包人原因，延迟付款超过30天不付款或未达成延迟付款协议，发包

人自第31天起以延期付款额为基数，按日以中国人民银行公布的一年期贷款利

率/365向承包人支付违约金。上述施工合同签订后，原告按约施工，案涉项目原告的送审结算金额为

263567405.

5元。在项

目施工过程中，因发包人延迟开

72浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

工、政府管

控、发包人原因导致停

工、工期延长等产生的

各项人工、

材料、机

械、商票贴息等各项损失达到

28085468.7

6元。截至目前，被告

1以现金方

式支付原告工程款

24915427.1

2元；以电

子商业承兑汇票的方式支付原告工程款

107666067.

38元，其中

22850590.7

5元的电子

商业承兑汇票被告1未予兑付。被告1实际仅支付原告工程款

109730903.

75元。

浙江建工起2022年7月被告儋州中诉儋州中润9日起诉儋润旅游开发旅游开发有州中润旅游有限公司于

限公司、海开发有限公本判决生效

南鼎昌投资司，于7月之日起十五有限公司27日提交立日内向原告案，2015年案；已开浙江省建工

9月14日，庭。法官要集团有限责

原告与被告求庭后对账任公司支付

1（原名：法院。于欠付工程款儋州中润房2022年1252666974.6已申请强制巨潮资讯网地产开发有月14日受8元及逾期2025年04

5096.93否执行，未立公司2024限公司）签理案件，付款利息月29日案。年度报告订《海南恒2023年5月(其中第一大海花岛3#19日收到法部分以

岛首期一标院一审判决22469612.8

段主体及配书，判决被7元为基数套建设工程告向原告支自2021年3施工合同》付工程款月27日开

（以下简称52666974.6始计算至款“主体工程8元及逾期项实际付清施工合付款利息。之日止;第同”），被2023年8月二部分以告1将“海24日收撤回15000000元

73浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

南恒大海花上诉裁定。为基数自岛3#岛首期我司于20232021年10一标段主体年9月20月30日开及配套建设日向法院申始计算至款工程”发请强制执项实际付清

包给原告施行，执行之日止;第工。主体工中，未终三部分以程施工合同本。2109526.73中对工程概元为基数，况、承包范自2021年围、合同12月25日

价、工程款开始计算至的支付等内款项实际付

容作出了明清之日止;确约定。主第四部分以体工程施工1200000元合同的履行为基数自过程中，原2022年1月告和被告127日开始计就涉案项目算至款项实

的材料、合际付清之日

同奖励、赶止;第五部

工奖、风险分以

包干费、增3747795.6

加工程量、元为基数，材料补偿、自2022年1追加支付工月28日开程款等事项始计算至款共签订17项实际付清

份补充协之日止;第议。同时，六部分以被告1与原1539739.61告签订4份元为基数工程委托自2023年1书，被告1月16日开将涉案工程始计算至款部分零星增项实际付清

加的工程等之日止;第委托给原告七部分以施工。除上6600299.87述主体和配元为基数，套工程外，自2022年因本工程施12月14日工道路的临开始计算至时路灯需款项实际付要，被告1清之日止。

又将施工道上述利率均路临时路灯按同期全国工程发包给银行间同业

原告施工，拆借中心公双方签署了布的一年期《海南恒大贷款市场报海花岛3#岛价利率计

施工道路临算)；二、时路灯工程被告海南鼎施工合同》昌投资有限一份。此公司对上述外，项目施第一项付款

74浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

工过程中，义务承担连因部分项目带清偿责的整改，被任；三、驳告1又与原回原告浙江告签署了省建工集团《海南恒大有限责任公海花岛3#岛司的其他诉首期一标段讼请。

露台起鼓、露台卷材上

返、溢水口及过水坑整改工程施工合同》一份，由原告施工了该合同约定的整改工程。上述合同签订后，原告按约施工并已经全部完工。经结算，上述主体工程结算总金额为

308459025.

66元，目前

被告仅支付工程款

257489756.

22元，欠付

原告工程款

（含质保金）合计

50969269.4

4元。

浙江建工起被告湖州市诉湖州市乌乌虹湖置业虹湖置业有有限公司支

限公司、恒付原告浙江大地产集团省建工集团上海盛建置有限责任公业有限公司司工程款浙江建工于案，2017年61670954.3

7月27日提

8月21日，0元及逾期已申请强制

交立案；11

原告与被告付款利息执行，2024巨潮资讯网月10日已2025年041签订《湖6167.1否2280025.75年7月24公司2024开庭。待判月29日州恒大悦珑元(以日收终本裁年度报告决。2023年湾项目二期61670954.3定。

9月4日收

主体及配套0元为基一审判决。

建设工程施数，自2021工合同》年4月13（以下简称日起按同期“施工合全国银行间同”），被同业拆借中告1将湖州心公布的贷恒大悦珑湾款市场报价

75浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

项目二期主利率计算至体及配套建2022年12设工程发包月5日为给原告。后2280025.75续双方就案元;自2022涉项目的维年12月6保修、合同日期，以金额调整、61670954.3材料价格补0元为基

偿、赶工奖数，按同期等内容共签全国银行间订10份补同业拆借中充协议。后心公布的贷在2018年款市场报价

10月23利率计算至日，原告与清偿之被告1签订日)，限于《湖州恒大本判决生效悦珑湾项目之日起十日二期剩余主内付清；

体及配套建二、原告浙设工程施工江省建工集合同》（以团有限责任下简称“剩公司有权在余工程施工工程款合同”），61670954.3双方就案涉0元范围内项目的剩余就案涉工程部分主体及折价或者拍配套工程施卖的价款优工达成一先受偿；

致，并就合三、被告恒同金额调大地产集团

整、赶工奖上海盛建置等内容共签业有限公司订7份补充对上述第一协议。上述项债务承担施工合同签连带清偿责订后，原告任；四、驳

按约施工，回原告浙江案涉项目省建工集团

20#-26#、有限责任公

1#-2#变电司的其他诉

所、地下室讼请求。

工程于2020年5月13日竣工验收，2020年

8月31日备案；27#-

34#楼、3#

变电所、4#变电所及开

关站、地下室工程于

2020年4月

29日竣工验收，于2020

76浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

年5月11日备案。经原告与被告

1结算确认，案涉湖州恒大悦珑湾项目二期主体及配套工程的结算价为

222188475.

04元，湖州

恒大悦珑湾项目二期剩余部分主体及配套工程的结算价为

144262162.

10元。截至目前，被告

1仅支付原

告工程款

302947429.

65元，剩余

工程款及保修金一直未按约支付。

欠付款项暂合计

61670954.3

0元。

建工起诉都2022年8月一、解除被诉讼保全情

匀市保利置5日收法院告都匀市保况：查封了业有限公司立案通知利置业有限都匀市保利

（以下简称书、缴费通公司与原告置业有限公“都匀公知书等材浙江省建工司名下宗地司”）、深料；2022年集团有限责编号为

圳市铜锣湾 8月 16 日收 任公司于 GP2018-53

商业管理有保全费缴纳2016年11的土地(首限公司（以通知。2023月7日签订查封)。执下简称“铜年1月18的《都行进展情锣湾公日开庭；2匀·三江堰况：2023年司”）案。月16日收文化旅游项10月19日

2016.11.7鉴定人员组目一期一标收执行受理巨潮资讯网

2025年04

建工与都匀5574.3否成、鉴定委段工程施工通知书。现公司2024月29日

公司签订了托的复函、合同补充协在正在积极年度报告中标合同鉴送鉴证据议一》；推进土地及《都匀·三材料目录；二、被告都地上房屋的江堰文化旅3月7日西匀市保利置评估、拍卖

游项目一期南收保全结业有限公司工作，初步一标段建设果告知书；于本判决生预测查封土工程施工合2023年8月效之日起十地及地上建同补充协议22日收一审五日内向原筑资产价值一》，约定判决书；9告浙江省建约1.2亿元建工承建三月25日收工集团有限（浙江建工江堰文化旅续保裁定。责任公司给享有工程款游项目一一审判决书付工程款优先权），期，并对项已生效。52006454当前法院已

77浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

目建设规.79元，并经就拟拍卖模、承包范自2023年6的土地及地

围、承包方月21日起上建筑物进

式、合同以行公告，并价、工期及52006454指定评估单

付款方式进.79元为基位对土地及行了约定。数按年利率地上建筑物协议签订12%计付工价值进行评后，建工按程款逾期付估，下一步约进场施款损至清偿将积极推动工。因被告时止；三、尽快拍卖变

开发节奏放被告都匀市现。另外：

缓、场地延保利置业有我司还查询迟交付等情限公司于本并统计了都况导致开工判决生效之匀市保利置量不足，工日起十五日业有限公司期延长，且内向原告浙当前已经被长期拖延工江省建工集执行的案程进度款。团有限责任件，并分别

2020年4月公司给付工向各个被执

项目被迫全程款进度款行案件的承面停工。截逾期利息损办法官递交止2020年4失参与分配优月，建工完11225288先受偿的申成产值.95元(以请书。浙江

102590177.27293035建工已向法

85元，都匀.34元为基院提交执转

公司仅支付数按12%年破申请书。

46847223利率自20202025年1月元。都匀公年1月163日，执行司为铜锣湾日计算至法院移送破公司独资成2023年6月产审查。

立的一人有20日止)；

限公司。根四、被告都据《公司匀市西摩尔法》63条规置业有限公定，铜锣湾司、深圳市公司对都匀铜锣湾商业公司的债务管理有限公承担连带清司对本判决偿责任。第二、第三项债务承担连带支付责任；五、原告浙江省建工集团有限责任公司在

52006454.79元限额内，对其施工的“都匀·三江堰文化旅游项目一期一标段工程项目”折价或者拍卖获得的价款享有

78浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

优先受偿权；六、驳回原告浙江省建工集团有限责任公司的其他诉讼请。

一、被告宁波穗华置业有限公司应于本判决生浙建基础与效之日起十被告一宁波日内支付给穗华置业有原告浙江浙限公司签订建基础设施案涉工程施工程有限公工合同，2022年7月司工程款

2021年1118日收诉讼161403586.月4日，案费缴费通知89元及自涉工程验收书，8月32022年4月被告未按时合格。经双日收举证通6日起以履行付款义方结算，案知书和组庭161403586.务，浙建基涉工程总价人员通知89元为基数础已申请强

款金额为书，定于11按照同期全制执行，

228147142.月25日开国银行间同2023年7月

46元。但是庭。目前已业拆借中心28日强制执

截止至起诉开庭，开庭公布的一年行立案；巨潮资讯网

2025年04之日，被告18090.78否情况：被告期贷款市场2023年9月公司2024月29日一仍有工程2未到庭也报价利率至4日收执行年度报告

款未提交材实际清偿之裁定书，移

180907761.料，被告1日止的逾期送宁波市奉

16元未付。对逾期利息付款利息；化区法院；

被告二恒大起算点、优二、被告恒2024年6月地产集团上先权、连带大地产集团7日法院裁

海盛建置业责任、律师上海盛建置定执行终有限公司系费等进行答业有限公司本。

被告一持股辩。一审判对本判决第比例100%的决书已生一项确定的股东。故浙效。被告宁波穗建基础起诉华置业有限被告支付欠公司的债务付的工程款承担连带责

及相应利任；三、驳息。回原告浙江浙建基础设施工程有限公司的其他诉讼请求。

2018年，菏该案件于、被告菏泽

泽嘉利置业2022年7月嘉利置业有被告大部分有限公司将15日正式立限公司应支款项已按约

嘉利学府案，诉讼过付原告浙江履行，剩余巨潮资讯网（又称李峨程中，已保省建工集团2025年04

10026.57否80.33万元公司2024

嘉园）直接全嘉利置业有限责任公月29日未付，我司年度报告发包与浙江2300万银行司工程款为正催促被告建工，双方存款及7420344950履行。

签订的《施套房产。诉元，扣除被工合同》约讼过程中，告菏泽嘉利

79浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

定了以下内被告履行部置业有限公容。计价方分款项，故司已向原告式：定额计2022年12支付的1价。付款方月31日达400万元，式：按每个成民事调解剩余6344

单体形象进书结案。950元，由度节点付被告菏泽嘉款。发包方利置业有限逾期付款责公司于

任：逾期付2023年1款30天月20日前内，按同期向原告浙江贷款利率计省建工集团息。逾期付有限责任公款30天以司支付5上，按日万844950分之五计元，2024息，且承包年12月人有权停30前向原工，发包人告浙江省建赔偿承包人工集团有限因停工造成责任公司支的损失。逾付50万期付款90元；二、原日以上，发告浙江省建包人不再享工集团有限有总价下浮责任公司在

8.5%的优上述剩余未惠。2022年支付款项范

1月15日，围内，对李

承发包双方 娥嘉园 A

对该标段达 区及 D1#成《结算报 楼、D2#楼告》，结算工程折价款价为2.149或拍卖款在亿元。按照法律规定的结算价，发期限内享有包人应付至建设工程价结算价的款优先受偿

95%，截至权。

起诉之日实际付款仍不

足75%，拖欠结算款本金达

4835.38万元，造成了我方巨额财务损失及不可估量的经济损失。故浙江建工起诉被告支付欠付的工程

款、逾期付

款利息、补

偿金、质保

金、停工损

80浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文失。

2019年8月法院判决：

15日浙江一一、被告

建与聚银公(反诉原司就“遵义告)贵州奥特莱斯城聚银投资置

市广场1#地业有限公

块（商业综司、被告贵合体）项州银之源置目”施工事业有限公司宜签订了于本判决生《建设工程效后十日内施工合支付原告同》，合同(反诉被价50000万告)浙江已对贵州聚元，建筑面省一建建设银投资置业积约40万集团有限公有限公司、平方米。因司尚欠工程贵州银之源甲方资金问款4053826置业有限公题要求停元及逾期付司申请强制工，同年12款违约金执行。目前月，浙江一(违约金以业主已申请建停止施尚欠工程款破产，于工，因建设为基数从2024年3月单位长期未2022年1027日召开了付款，经协月7日起按第一次债权商，浙江一经遵义市汇日利率万分人会议。遵建于2020川区人民法之零点五计义市汇川区

年8月撤院受理，算至前述款人民法院巨潮资讯网

2025年04场。2020年8343.36否2023年2月项付清之日2025年6月公司2024月29日

10月22日9日开庭，止):二、27日发布公年度报告

与贵州聚银现已判决结被告(反告，因业主投资置业有案。诉原告)股东陈建华限公司、贵贵州聚银投涉嫌非法吸州银之源置资置业有限收公众存款业有限公公司于本判被侦查立

司、遵义市决生效后十案。2025年汇川区推进日内支付原6月13日法

奥特莱斯项告(反诉被院作出

目建设领导告)浙江(2023)黔

小组签订补省一建建设0303破9、

充协议、补集团有限公10号之一民

充协议二，司尚欠工程事裁定驳回约定贵州聚款破产重整申

银投资置业66810680.3请。

有限公司前9元及逾期期按揭款按付款违约金2610万（未(违约金以扣除甲方至尚欠工程款今代付民工为基数从工资2022年10

3524030.5月7日起按

元）支付至日利率万分浙江一建公之零点五计司账户，其算至前述款他未付款以项付清之日

有效资产抵止)；

押方式支三、原告

81浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文付，并约定(反诉被结算审定的告)浙江期限。2021省一建建设年5月24集团有限公日，浙江一司有权在被建代表与贵告(反诉

州聚银投资原告)贵置业有限公州聚银投资

司、贵州银置业有限公之源置业有司尚欠工程

限公司、遵款价款

义市汇川区70864506.3推进奥特莱9元范围内斯项目建设就其施工的领导小组及位于遵义市业主代表签汇川区奥特

订补充协议莱斯1#地三，约定4块(商业综个月内分期合体)项目

付清民工工1#楼、2#

资546万楼、3#楼、元。因该项4#楼及地下目施工前我室的土建工

方与建设单程、安装工

位就工程造程、给排水

价、工程结工程等(详算等已进行见《遵义奥充分沟通，特莱斯城市而我方在工广场1#抵

程停工前也扣(商业综

切实投入大合体)已量人力物力完工程结算保障工程施审查报告工的平稳运书》)折价行。故在我或者拍卖、方与各方单变卖的价款位积极协商享有优先受下，2022年偿权;四、

7月12日，被告(反诉

浙江一建与原告)贵聚银公司签州聚银投资署《已完工置业有限公程结算审核司于本判决定案表》，生效后十日就我方已完内支付原告

工程结算价(反诉被

最终确定为告)浙江

79642970.3省一建建设

5集团有限公元。司钢管、扣工程已于件等租赁及

2019年12损失费合计月停工，并298780.68于2020年8元；五、驳月撤场，至回原告(反今已近2诉被告)年，根据合浙江省一建同及协议约建设集团有

82浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

定的付款条限公司其余件，业主向本诉诉讼请浙江一建支求；六、驳

付至结算金回被告(反

额100%的条诉原告)件早已成贵州聚银投就，至今业资置业有限主只代付民公司反诉诉工工资讼请求。

3524030.5元，浙江一建多次与业

主方联系，至今业主方仍未支付剩余工程款。

为维护公司

合法权益，欲起诉业主，请求其支付剩余工程款及质保金

76118939.8

5元、逾期

付款利息

7992592.96

元（暂计至

2022年8月

底）以及项目停工期间的损失

2178990元。

已于2022年10月12日向法院提

交起诉状，请求判令两被告支付原告欠付工程款及质保金

76118939.8

5元（不含停工损失）及逾期支付工程款的利息损失暂计

8304680.61元。并向法院提交了财产保全申请。

浙江一建与经安徽省利调解书明已对利辛县

利辛县莱弗辛县人民法确：一、被莱弗置业有巨潮资讯网

2025年04

置业有限公5141.1否院受理并开告利辛县莱限公司申请公司2024月29日

司于2017庭审理，已弗置业有限强制执行。年度报告年11月12调解结案。公司自愿于目前业主已

83浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

日签订利辛2023年6进入破产重

县莱弗广场月15日前整程序，

5#地块的施支付原告浙2023年12工合同，合江省一建建月浙江一建同约定建筑设集团有限已向法院申面积约为公司工程款报预重整债

199483平方46767600权9762.41米，造价为元(其中工万元。

33912万程款元。合同签41767600署后，浙江元，脚手一建按时完架、人货电

成各项工程梯、塔吊超

建设节点，期等损失利辛县莱弗5000000

置业有限公元)。二、司也开始预原告浙江省售房产。后一建建设集利辛县莱弗团有限公司置业有限公在工程款司未按合同41767600元约定节点向范围内对被浙江一建足告利辛县莱

额支付工程弗广场5#款，从而造 地块 Z1-29成浙江一建号楼及地下后续工程建室的在建工设无法正常程享有优先施工。在受偿权。

2018年6月三、原告浙

至9月期间江省一建建一度停工达设集团有限

2个月以公司放弃本上，双方于案中的其他

2018年10诉讼请求。

月14日，

11月16日

签署了两份

补充协议，协议约定案涉建设建筑面积调整到

10万平方米左右，合同造价调整到

1.8亿元左右。浙江一建又重新投

入人力、物

力、财力，增加施工成本后，将工程建设推进到2019年5月份，但利辛县莱弗置业有限公司的资产和公

84浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

司账户却被上海司法机关冻结，因未按合同约定支付工程款，浙江一建于2019年上半年被迫停工，浙江一建已建设面积达到了9万余平方米。

利辛县莱弗置业有限公司于2020年春节前召开了开发

商、购房业

主、施工单位三方见面会，会上承诺会很快下

拨工程款，启动工程建设，按期交房。后期利辛县莱弗置业有限公司仍然未按合同约定按时

按额付款，该工程停工至今，浙江一建还一直在维护该工程。2022年上半年双方核定了已完工程实体造价审定及被告违约造成

的脚手架、

塔吊、人货电梯的超期损失合计

114643406.

3元，被告

累计已付工程款

6323.24万元。故浙江一建提起诉讼，要求利辛县莱弗置业有限公司支付工程款

85浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

及双方已确认的脚手

架、塔吊、人货电梯超期损失合计

51411006.3元，并保留对延迟付款

利息、总包配合服务

费、预期利

润损失、维护费等其他各项损失的追索权。

2018年10月12日浙江二建同浙江巨科实业有限公司

（后更名为铭岛公司）签订《巨科二期建安项目一标段施工合同》一份，合同造价3.5亿元，随后在施工过程中签订3份补根据调解裁充协议，合定书，铭岛计总价为：公司已于

4.3亿元。2025年3月

双方于2025目前已经支31日支付第年2月达成付工程款一笔款项巨潮资讯网调解，铭岛2025年04为：3.3613669.52否调解结案5500万元，公司2024公司支付工月29日元。2021年2025年6月年度报告程款1.1

1月26日案30日支付亿。

涉工程竣工2750万元。

验收合格并剩余9月30依法备案完日应支付毕。2021年2750万元。

4月20日二

建将案涉项目的结算书

（送审价

4.7亿元）

提交给铭岛公司，铭岛公司时隔一年后出具初稿审计总价

为4.26亿元，且其反馈还要再找

第二家审价单位再次扣

86浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文减。为维护合法权益，二建公司起诉铭岛公司要求其支付

工程款1.3亿元。

原告：浙江调解结果：

省建材集团一、中铁三

有限公司，局集团桥隧被告中铁三工程有限公

局集团桥隧司、中铁三工程有限公局集团有

司、中铁三限公司应支局集团有限付浙江省建公司，2020材集团有限年9月1公司货款本日，原告与金被告1签订65761396.2《中铁三局4元，分期集团桥隧工支付如下：

程有限公司2023年1杭州机场快月20日前线土建施工支付截止到2023

SGJC-8 标工 20000000 年 1 月 18

程盾构管片元；2023年日，支付买卖合4月30日前500万元。

同》，买卖支付我司于2023合同约定桥6000000年9月25隧公司向贵元；2023年日申请执行

集团采购盾6月30日前立案，执行构管片，合支付案号：2023巨潮资讯网

2025年04

同总价为6608.14是调解结案6000000川0106执公司2024月29日

73275200元；2023年12977号，年度报告元。2022年8月30日前立案后中铁

6月10日，支付三局支付货

就上述项9000000款4850万目，原告与元；2023年元，截止被告1就合10月30日2025年6月同总价的增前支付30日已累计加再行签订10000000支付货款《中铁三局元；2023年5350万元。集团桥隧工12月30日程有限公司前支付

杭州机场快14761396.2

线土建施工4元。二、

SGJC-8 标工 中铁三局集程盾构管片团桥隧工程

买卖合有限公司、同》，约定中铁三局集合同总价为团有限公

23222781.5司应支付浙

7元。上述江省建材集

两份合同统团有限公司称为买卖合逾期利息同。根截止160000

2021年10元，于

月25日，2023年1月

87浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

经原被告确20日前支认案涉买卖付。三、合同下原告诉讼费已供货款总187543额为元，由中铁

89561396.2三局集团桥

4元，原告隧工程有限

已足额向被公司、中铁告2开具增三局集团有值税专用发限公司承担票，但截止并直接支付起诉日，两给成都市金被告仅支付牛区人民

原告货款法院，浙江

2380万元，省建材集团

欠付货款有限公司向

65761396.2成都市金牛

4元。区人民法院申请退费。

2019年9月2023年5月

29日，浙江31日收立案

建工与台州通知书、诉

极富房地产讼费、保全开发有限公费交纳通知

司（以下简书；2023年称“台州极7月20日收富公司”）冻结裁定，签订《台州实际冻结台三门县城州极富3个

XB-05-18- 账户共计现

01地块施工金1226.72

总承包工程万元及房合同》，将产；2023年位于三门县7月25日收城西区的台台州极富公州三门县城司反诉状。

XB-05-18- 2023 年 9 月

01地块施工7日，于三巨潮资讯网

2025年04

总承包工程19305.03否门县人民法//公司2024月29日发包给浙江院召开庭前年度报告建工施工。会议，原被合同对承包告双方对于

范围、工本案是否应

期、合同价启动鉴定、

款、款项支工期延误责

付、违约责任、逾期付任等进行了款责任等争约定。2021议发表意年11月24见。2023年日，因工程11月23量增加，双日，选定浙方签订《补江财信工程充协议咨询有限公一》。上述司作为本案合同签订工程总造价后，浙江建的鉴定机工按约施构。2024年工。现案涉1月5日，

88浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

工程已竣工各方于三门验收合格并县人民法院完成备案。签署鉴定协经核算，案商笔录。目涉工程造价前正在鉴定为过程中。

5740053132024年9月元，然截至9日收到法起诉之日，院告知函，虽经浙江建极富申请破

工多次催产，由台州讨，台州极中衡会计事富公司仅支务所接手管付理。2025年

3809550002月鉴定初元，尚欠付稿已出，定

193050313于2025年3元。综上，月25日开台州极富公庭。2025年司拒不付款3月25日庭的行为严重审过程中双损害了浙江方主要针对建工的合法鉴定发表意权益，故浙见、质证。

江建工向台州市三门县人民法院提起诉讼。

2017年072023年6月

月10日浙14日开庭，江建工中标对方在庭上

了由西安兰提交反诉，轩置业有限2023年7月公司开发建28日收二次设的香榭御开庭短信通澄项目总承知。2023年包施工工程10月26日

（第一标案件进入鉴段），并在定程序，并

2018年4月于2023年

16日签订香11月30号

榭御澄项目完成现场勘巨潮资讯网

总承包施工探，2024年2025年04

10271.85否//公司2024

工程（第一2月28日鉴月29日年度报告

标段）协议定意见书出书，合同价具。2025年格4月9日本

165725000案一审判决元。合同签被告西安兰订后，浙江轩置业有限建工按照合公司于本判同完成施决生效之日工，工程于起十日内支

2020年06付原告浙江

月08日完省建工集团成竣工验收有限责任公工作，在司剩余工程

2020年07款

89浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

月17日竣19113594

工备案通.6元被告西过。该项目安兰轩置业经多次送有限公司于审，业主均本判决生效以资料不之日起十日

全、签字流内支付原告程为理由拒浙江省建工绝签收送审集团有限责资料，最后任公司逾期于2022年9付款违约

月9日签收金：以浙江建工送12603975审材料，也.77元为基已超过180数，自2020天的审核年7月18期。浙江建日起按照日工已收工程万分之三计款算至2021

159136085.年2月6

62元，业主日；以

仍拖欠浙江10201110

建工工程款.59元为基

8118.00276数，自2023

2元。故浙年4月21

江建工起诉日起按照日被告支付欠万分之三计付的工程款算至实际给及相应利付之日；以

息、劳保统8912484.筹费。01元为基数，自2022年7月18日起按照日万分之三计算至实际给付之日；反诉被告浙江省建工集团有限责任公司于本判决生效之日起十日内支付反诉原告西安兰轩置业有限公司送审价超过最

终审定价5%之上产生的违约金

898304元；反诉被告浙江省建工集团有限责任公司于本判决生效之日起十日内支付反诉

90浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

原告西安兰轩置业有限公司罚款违约金20000元；本诉案件受理费

555392

元、保全费

5000元，

由原告负担

456116元，被告负担104276元；反诉案件受理费

80319.67

元、保全费

5000元，

由反诉原告负担

82023.67元，反诉被告负担

3296元；

鉴定费

1370350元，由原告和被告各负担685175元。现案件双方均已上诉，等待二审开庭。

2018年10一审判决：

月8日，浙一、被告贵江建工与贵2023年4月阳品筑置业阳品筑置业24日正式立有限公司于2024年11有限公司案；2023年本判决生效月28日西

（以下简称5月22日收之日起十五南公司收执品筑置业）品筑置业反日内支付原行立案通知签订了《建诉状；2024告浙江省建书；2025年设工程施工年4月25工集团有限3月，优品合同》，后日收到一审责任公司工五期正在做相继签订贵判决书，浙程款拍卖前的资阳优品新城江建工不服42390413.5产评估，因巨潮资讯网

2025年04

五期建安工5670.17否一审判决，元；二、原房产量大，公司2024月29日程施工补充提起上诉；告浙江省建分给了三家年度报告合同》《贵2024年6月工集团有限辅拍机构在阳优品新城21日收到二责任公司有进行评估，五期建安工审受理材权在本判决预估3月份程施工补充料。2024年第一项金额评估结果会合同》《贵9月14日西范围内就被出来，下一阳优品新城南收二审判告贵阳品筑步进一步加五期建安工决书；11月置业有限公强辅拍机构程施工补充28日收执行司开发建设的沟通。

合同》补充立案通知。的贵阳市白协议云区云环路

（二）。浙757号“优

91浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

江建工按约品新城

进场施工，39、40、施工过程41、50号楼中，承包范及地下室”围发生了工工程折价或程量的增加者拍卖的价等变更。款优先受偿

2021年6月权;三、被

20日取得了告贵阳优品

竣工验收报道投资发展告。2022年有限公司对

3月9日，本判决第一

浙江建工向项的履行承品筑置业报担连带责

送了最终结任；四、驳算。但品筑回原告浙江置业一直拖省建工集团延结算。浙有限责任公江建工与贵司的其余诉阳优品道投讼请求；

资发展有限五、驳回反公司签订了诉原告贵阳《框架协品筑置业有议》，约定限公司的反优品道对包诉请求。二括优品新城审判决：驳

五期在内的回上诉，维一系列优品持原判。

道项目的工程款支付义务提供连带担保责任。

为维护自身利益，浙江建工遂起诉。

浙江建工与浙江建工已一审生效判2023年12庆元香菇市于起诉前申决：一、被月25日收场有限公司请财产保告庆元香菇一审判决

于2013年全，后法院市场有限公书，2024年

11月19日于2022年司应于本判1月25日收

签订了施工12月16日决生效之日破产清算受合同，约定作出裁定，起十五日内理裁定和破由浙江建工查封相关房支付原告浙产债权申报承建庆元香产。该案件江省建工集材料，法院菇市场迁建于2023年1团有限责任已受理庆元巨潮资讯网与物流中心月13日由公司工程款香菇市场有2025年04

9839.63否公司2024项目，暂定庆元县人民44013500元限公司的破月29日年度报告合同价为法院正式立及利息（利产清算申

552228400案受理；3息自2023请，并由破元。案涉工月1日收开年1月13产管理人送程分三期进庭传票，于日起至工程达债权申报行施工，目3月21日开款实际支付材料。浙江前案涉工程庭审理，庭之日止以工建工后续根已全部验收后法官组织程款据生效裁判合格并投入双方针对结44013500文书内容申使用，经审算争议部分元为基数按报债权，计一期工程进行沟通协同期全国银2024年3月

92浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文结算总价为商。2023年行间同业拆19日召开第

24503660512月25日借中心公布一次债权人

元（此一期收一审判决的一年期贷会议，破产结算款尚不书。款市场报价清算进行包含水电安利率计中。破产管装总包管理算）；二、理人还在核费），二期原告浙江省对部分申报工程结算总建工集团有债权。

价为限责任公司

266952504在欠付工程元，三期工款44013500程结算总价元范围内对为庆元香菇市

276653255场迁建及物

元（此三期流中心工程结算款尚不的案涉工程

包含安装、项目中现仍

市政工程3%属于被告庆管理费及室元香菇市场内装修工程有限公司财

13%管理费产部分折价等款项），或拍卖、变上述三期工卖所得价款程结算总价享有优先受共计偿的权利；

788642364三、驳回原元。截止目告浙江省建前，庆元香工集团有限菇市场有限责任公司的公司实际支其他诉讼请付浙江建工求。

工程款共计

690246014.

01元，尚欠

工程款

98396349.9

9元未支付。浙江建工遂起诉维权。

2020年浙江一审判决：1、2024年

二建与吉安一、被告10月9日，

市文华置业(反诉原告)吉安市中级有限公司签吉安市文华人民法院正订《吉安市置业有限公式立案受理城南三水文司在本判决浙江省二建苑项目（二生效之日起建设集团有标段）建设8月6日收十五日内向限公司对吉巨潮资讯网

工程施工合到一审判原告(反诉安市文华置2025年04

11562.82否公司2024同》等一系决，已生被告)浙江业有限公司月29日年度报告列文件材效。省二建建设建设工程施料，双方就集团有限公工合同纠纷工程概况、司支付工程案（2023）

工期、工程进度款赣08民初

质量、合同2919.562618号判决的

价格、违约万元以及逾强制执行申责任等进行期付款的利请了约定。浙息(以【（2024）

93浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

江二建从开2919.5626赣08执409

工至今已经万元为基号】。执行基本完成合数，按年利过程中查封同约定的工率3.65%标了被申请人程量，达到准自2023名下的1152竣工验收条年2月25个车位。

件，经吉安日起计算至2、因为执市文华置业实际付清之行过程中地有限公司审日止)；方政府“保核完成工作二、驳回原交楼”专班

量27794.2告(反诉被的介入，以万元，按合告)浙江省案涉项目未同工程款支二建建设集售房产应当付比例约定团有限公司用于“保交吉安市文华的其他诉讼楼”配套资

置业有限公请求；三、金，不宜查

司应向浙江驳回被告封为由，要二建支付工(反诉原告)求法院不得

程款吉安市文华处置，导致

11562.8226置业有限公本案执行多万元。但经司的反诉请次约谈但毫过浙江二建求。如果未无进展。

长期协商并按本判决指2025年5月索取工程款定的期间履13日，吉安未果，为行给付金钱市中级人民此，浙江二义务，应当法院对本案建起诉吉安按照《中华执行作出终市文华置业人民共和国结本次执行有限公司要民事诉讼程序裁定。

求其支付工法》第二百随即浙江二程款六十四条之建对该裁定

11562.8226规定，加倍提出异议。

万元。支付迟延履3、为加快行期间的债案件执行进务利息。本展，敦促吉诉案件受理安中院保障

费62.5941施工企业合万元，由原法权益，浙告(反诉被江二建于

告)浙江省2025年5月二建建设集12日向江西

团有限公司省高院、项负担65941目部于同年元，被告6月16日向(反诉原告)中央巡视组吉安市文华反馈执行情

置业有限公况，希望各司负担56方能够介入万元。反诉本案推进执案件受理费行，目前两

41204.5份反馈信均元，由被告转至吉安中(反诉原告)院处理。

吉安市文华4、2025年置业有限公7月15日，司负担。吉安市中级人民法院对浙江二建提

94浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

出的执行异议作出裁定，对该院作出终结本次执行程序的裁定予以维持，首封了在建工程三水文苑项

目的15#、

17#号楼，

并对1152个车位进行解封。

建设单位为一审判决：一审判决生

海盐恒悦置1、被告效后，向海业有限公（反诉原盐县人民法司，2018年告）海盐恒院申请了强

3月27日，悦置业有限制执行，于

建设单位海公司于本判2024年1月盐恒悦置业决生效之日2日执行立

有限公司与起十日内支案，执行案这三建就案付原告（反号（2024）涉工程签订诉被告）浙浙0424执总包施工合建三建工程18号。诉讼同，此后，款（不含质过程中查封双方又陆续保金）海盐恒悦置

签订了剩余294806252.业有限公司

楼栋的合同90元及逾期名下房产，法院于2023及多份补充付款违约损执行过程中年4月25协议。现，失申请司法拍日对该案转

案涉工程一17015262.4卖，评估价为正式立期于20203元（暂算格18365500案，并依法年12月25至2022年5元。上述财适用普通程

日竣工验月9日，之产于2024序，组成合巨潮资讯网收，二期于后损失以年7月5日2025年04

35668.3否议庭于2023公司2024

2022年4月250620768.进行了一月29日

年5月30年度报告

15日竣工验17元为基拍，起拍价

日公开开庭收，但建设数，按年利为12855850进行了审

单位未按合率4%付至款元，在一拍理。于2023同约定付项实际结清期限内无人年10月25款，恶意拖之日止；以竞买；海盐日作出一审

欠工程款，44185484.7县人民法院判决。

且存在大量3元为基于2024年7到期商票无础，从2023月25日对法兑付的情年8月1日上述财产进况。曾多次起算，按年行了二拍，与建设单位利率4%付至二拍价格为交涉，但交款项实际结一拍价格的涉无果，为清之日8折，即维护公司合止）；2、10284680法利益，故被告（反诉元，在规定原告浙江三原告）海盐期限内仍无建依法提起恒悦置业有人竞买；于诉讼。截至限公司于本2024年8月

2022年1月判决生效之14日至

4日，被告日十日内支2024年10海盐恒悦置付原告（反月13日对

95浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文业有限公司诉被告）浙上述财产进累计支付工江三建工程行了公开拍程进度款质保金卖（变

56898919.94397158.44卖），在规

9元，2022元及逾期付定期限内无

年4月7日款违约损失人竞买，变支付100073727元卖保留价万元，2022（暂算至10284680年4月22023年5月元。海盐县日，被告与30日，之后人民法院于原告签订以损失以2025年1月房抵工程款4397158.4427日作出执协议，被告元为基数，行裁定将上以房屋和车按年利率4%述财产作价位抵计付至款项10284680元

13212531元实际付清之交付抵偿债（综合楼的日止）；务。另，海抵房价格双3、原告盐县人民法方发生争议（反诉被院于2024尚未办理抵告）浙江三年7月9日房手续）。建在被告裁定终结根据原告送（反诉原（2024）浙审价告）海盐恒0424执18

441200822.悦置业有限号案件执行

15元计算，公司欠付其程序。浙江

质量保修金工程款三建于2025

按造价的3%294806252.年7月30计算，为90元及质保日办理完毕

13236024.6金上述抵债资

6元，故被4397158.44产的过户及

告欠付原告元范围内，产证等相关工程款就本案建设手续。

347853346.工程折价或

50元，质量拍卖所得的

保修金将在价款优先受

到期后增加偿；4、驳诉讼请求或回原告（反另行主张，诉被告）浙同时诉请法江三建的其院确认原告余诉讼请

对前述工程求；5、驳款享有优先回被告（反受偿权。诉原告）海盐恒悦置业有限公的全部反诉请求。

建设单位为一审判决：

内蒙古华洲1、本诉被药业有限公告（反诉原司，2020年告）内蒙古浙江省三建

4月13日三华洲药业有巨潮资讯网

建设集团有2025年04建与华洲药7134.66否限公司于判/公司2024限公司已提月29日业公司签订决生效之日年度报告起上诉。

了《建设工起15日内程施工合给付本诉原同》一份，告（反诉被由三建承建告）浙江省

96浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

该项目施三建建设集工，工程内团有限公司容包括:生工程款

产车间、仓41250483.7

储用房、办2元；2、本

公楼、宿舍诉被告(反

楼及场区硬诉原告)内

化、绿地蒙古华洲药等，合同价业有限公司

8000万元。于本判决生此外，安徽效之日起十金泉生物科五日内给付技股份有限本诉原告

公司对上述(反诉被告)合同提供最浙江省三建高额为伍千建设集团有万元的连带限公司工程担保。该项款逾期利息目实际于(以

2020年4月42150483.7

28日开工。2元为基数

2021年3月从2022年

17日双方又12月15日

就上述项目开始按照全补充签订两国银行间同份《建设工业拆借中心程施工合公布的贷款同》，新增市场报价利“研发楼、率计算至实宿舍楼”以际付清之日及“车间止);3、本十、罐区及诉原告(反

三废处理区诉被告)浙等厂区内所江省三建建属单体”施设集团有限工内容，新公司对案涉增合同价分内蒙古华洲别为1600药业19000万元以及吨医药化工

3600万元。中间体工程

在合同履行项目折价或过程中，华拍卖的价款洲药业一直在欠付工程未按照合同款范围内享如期履行付有优先受偿款义务。权;4、本诉

2021年9原告(反诉月，由华洲被告)浙江药业、三建省三建建设以及监理三集团有限公方共同签字司于本判决盖章的《工生效之日起程形象进度十五日内给报表》，确付本诉被告定了截止至(反诉原告)

2021年9月内蒙古华洲份，已经完药业有限公成的工程产司质量维修

97浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

值为人民币款

118304549.15668642.

2元。202149元;5、驳

年10月，回本诉原告华洲药业在(反诉被告)没有进行竣浙江省三建工验收的情建设集团有况下就已经限公司其他开始使用已诉讼请

经全部完工求;6、驳回的部分。之本诉被告前因建设单(反诉原告)位自己装设内蒙古华洲

设备安装，药业有限通水、通公.司其他

电、通路未诉讼请求。

完成，工期无法闭合。

至2021年

12月，三建

已经完成了

除办公楼、部分宿舍楼以及绿化以外合同约定的其他施工内容，其中宿舍楼及车间四车间

五、绿化等因华洲药业原因暂停施工，包括但不限于厂区内不能建宿

舍楼、车间四车间五的资金不足等原因。截止目前为止，华洲药业仅向三建支付价款共计人民币

60599062.28元，尚欠工程款

68905948.1

4元，浙江

三建遂向法院提起诉讼，要求被告华洲药业公司支付工程款及相应利息，同时请求法院确认浙江三建

98浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

对前述工程款享有优先受偿权，并确认安徽金泉生物科技股份有限公司对华洲药业公司的上述债权在

5000万元的

范围内承担连带责任。

反诉原告华洲药业公司的诉讼请

求:1、依法判令反诉被告对其承包反诉原告的污水处理站工程拆除并重建或者承担重建费用15000000

元(最终重建价款以鉴

定为准);并赔偿因污水处理站重建造成污水处理站安装的环保装置拆

除、安装以及报废物件的重置费用7000000

元(最终赔偿数额以

鉴定为准);

2、依法判

令反诉被告对其承包反诉原告的基

建工程(新建生产车

间、仓储用

房、办公

楼、研发

楼、宿舍

楼、罐区、三废处理区

等)存在的质量问题的工程承担质量维修义务或者承担维修费用

2000000元

99浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

(具体维修范围和维修所需费用以鉴定结果

为准);3、依法判令反诉被告向反诉原告支付因逾期交工和未按时办理竣工验收造成原告的直接经济损失

0000000

元;4、本案

诉讼费、保全费全部由反诉被告承担。

香港华营公司承接涉案项目，将项目中的幕墙工程分包于仲裁申请人喜而利幕墙工程有限公司，分包合同中约定分包工程应由

第三方

Secco 公司

制造、加工和供应。分包合同履行仲裁审理中，项目业中，但仲裁主更改了幕巨潮资讯网申请人已被2025年04墙材质，但6955.13否//公司2024清盘，并由月29日仲裁申请人年度报告公司资产清

及第三方理人接管。

Secco 公司无法供应业主要求的材质，导致合同目的落空，故我司终止了原幕墙分包合同。仲裁申请人不服，现申请仲裁要求按原幕墙分包合同支付相应的价款并赔偿损失。

浙建集团阿6866.84否一审中//2025年04巨潮资讯网

100浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

尔及利亚分月29日公司2024公司在阿尔年度报告及利亚承接

的 Sidi

Abdellah76

0套住房项目，业主方为 AADL 阿尔及尔东地区局。业主方于2023年11月8日通过法院执达员将单方面解除合同决定书送交我司。同时业主方于

2023年12月19日通过法院执达员将行政起诉书送交我司，我司对业主发起的诉讼积极应对，并发起反诉。

浙建集团阿尔及利亚分公司在阿尔及利亚承接的

Meftah2500套住房项目，业主方为 AADL 阿尔及尔西地区局。业主方于2023年11月6日通过法院巨潮资讯网

2025年04

执达员将单24001.74否一审中//公司2024月29日方面解除合年度报告同决定书送交我司。同时业主方于

2023年12月07日通过法院执达员将行政起诉书送交我司，我司对业主发起的诉讼积极应对，并发起反诉。

浙建集团阿5460否一审中//2025年04巨潮资讯网

101浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

尔及利亚分月29日公司2024公司在阿尔年度报告及利亚承接的

Meftah2500套住房项目，业主方为住房发展与改善司

（AADL）阿尔及尔西地区局。业主方单方面强制解约本项目后以我司

延误工期、未履行合同义务及非法使用劳工为由，起诉我司，要求我司赔偿项目

重启费用、新合同差

额、解约损失。

杭州盛都置业有限公

司、杭州荣都企业管理有限公司

2018年1月

24日中标大

2023年9月

江东储出

26日收保全

【2017】5费交纳通号地块工程知；2023年项目。双方

11月28日

就大江东储收冻结裁

出【2017】

定、11月

5号地块工

29日收财产程签订《建保全事项告巨潮资讯网设工程施工2025年04

6840.25是知书；2023//公司2024合同》，约月29日年12月25年度报告定浙江建工日收受理通总承包工知书，目前程，合同总一审中；

价为1.9亿

2024年12元，采固定月31日收单价合同形一审判决式。后双方书；已上诉又签订《补二审中。

充协议》，协议约定结算价款经双方确认后一个月内，支付至结算价

款的97%，

102浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

尾款3%作为质量保证金；质量保修期满后结清余款（满

2年退还质

保金的

70%，满5年退还质保

金的25%，满8年退还质保金的

5%），不计息。合同签订后，浙江建工依约履行合同，案涉工程于

2020年12月10日竣工验收合格。建工于

2022年4月

7日将结算

资料备齐送审，工程送审造价为

227552663元。然业主以各种理由拖延审定工程量，多次催促，至今仍未果。根据双方《建设工程施工合同》14.2条约定，发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提

出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书。故

2020年5月

103浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

6日视为结算完成，业主应当在

2020年6月

5日前付至

送审造价的

97%。截止

起诉之日，质保期期已满2年，被告一应当支付

225504689.03元（其中包括97%的结算价款

220726083.

11元及70%

的质保金

4778605.92元）。被告一已支付工程款

176689585.

66元，尚欠

工程款

47855775.9

9元（扣除原告应付工程施工电费

959327.38元）。故浙江建工起诉被告支付欠付的工程款及相应利息。

诸暨盛建置一审判决：

业有限公一、诸暨盛

司、恒大地建置业有限产集团上海公司应支付盛建置业有浙江省建工限公司20172023年9月集团有限责年8月244收正式立任公司工程日，双方签案材料，11款订《诸暨恒月3日收诸64292250.1大悦珑府首暨一审判决5元，支付已申请强巨潮资讯网

2025年04

期主体及配6977.89否书，11月计算至2023执，暂未立公司2024月29日套工程施工24日收恒大年8月29案。年度报告合同》（以上诉状，12日止的逾期下简称“施月27日收付款利息损工合恒大撤回上失同”），诸诉裁定。3379278.12暨恒大悦珑元，并支付府首期主体以

及配套工程64292250.1项目发包给5元为基数浙江建工。自2023年8

104浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

施工合同中月30日起对工程内至该款付清

容、承包范日止按同期

围、合同全国银行间

价、工程款同业拆借中支付方式等心公布的一内容作出了年期贷款市明确约定。场报价利率后在施工合标准计算的

同的履行过利息损失，程中，双方款限本判决就案涉项目生效之日起的增加合同十日内付

额、支付工清；二、确

程进度款、认浙江省建支付赶工奖工集团有限等事项共签责任公司在

订8份补充64292250.1协议。除上5元工程款述主体及配范围内对其

套工程外，承建的案涉恒大还将诸诸暨恒大悦暨恒大悦珑珑府首期主

府首期 A区 体及配套建地库抢工临设工程项目时道路及料折价或者拍

场工程、诸卖的价款享暨恒大悦珑有优先受偿

府售楼处卫权(在具备生间排风工折价或拍卖

程、诸暨恒的条件

大悦珑府售下)；三、楼处临时展恒大地产集示区综合网团上海盛建馆调整工置业有限公

程、诸暨恒司对上述第大悦珑府项一项债务承目物业食堂担连带清偿

及餐厅工责任;四、

程、诸暨恒驳回浙江省大悦珑府首建工集团有期临时售楼限责任公司处南侧室外的其余诉讼排水主管改请求。

向工程发包给浙江建工施工，并签订了相应的施工合同和委托书。案涉项目于

2017年9月

27日开工，

2020年8月

27日竣工验

收并完成竣工验收备案。建工提

105浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

交工程结算书及完整的

结算资料，案涉工程结算送审总造价为

294315979.

9元，目前

恒大仅支付原告工程款

239798176.

44元，欠付

原告的结算价款总计为

39802004.4

7元。故浙

江建工起诉被告支付欠付的工程款及相应利息。

2017年3月

12日，被告

成都中港置业有限公司与被告浙江建工签订两份《建设工程施工合同》分别约定原告承建

2023年11

成都市锦江月22日正区外东五桂式立案；

桥(E)(三

2024年4月

期)新建商

2日已开

业用房及附庭；目前在属设施项目一审中，鉴一标段和二定中。2025标段建安总巨潮资讯网年3月向鉴2025年04承包工程。22440.32否//公司2024定机构补充月29日一标段暂定年度报告提交了工程合同价为量相关证

30185122据，鉴定机

5.00元；二

构法院进行标段暂定合审查，预计同价为

2025年4月

57433363

出鉴定意见

5.00元。

初稿。

2017年6月

6日，原被

告双方签订《[中港广场]项目建安总承包工程施工合同》，将两份《建设工程施工合

106浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文同》的工程内容合并为一个总承包合同，该《总承包合同》总价暂定为

44479359

5.40元。该

合同对工程款进度款支

付、竣工验

收、工程款竣工结算及

支付、质量

保证金、违约责任等作了约定，为原被告双方实际履行。

后续原被告双方签订了五分补充协议。项目通过被告组织的竣工验收，于2022年5月23日取得《建筑工程竣工验收报告》，于

2022年6月

23日取得《成都市建设工程竣工验收备案表》。施工过程中，被告没有按照合同约定足额支付原告工程进度款，原告克服资金困难坚持施工至项目竣工验收合格。原告于2022年11月29日报送了最终结算资料，送审产值

58206807

1.56元(含

已完成结算办理的样板

107浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

间金额

266163.00元)，被告拖延至今未确认。原告经核算向法院起诉，向被告主张欠付工程款

21476875

2.98元及结

算款逾期支付违约金。

2018年，康

山置业公司将湖州西凤

漾单元地块1、湖州海

的（A 组 王康山置业团）项目和发展有限公

（B 组团） 司应支付浙项目发包给江省二建建浙江二建施设集团有限工，后双方公司工程款湖州海王康对案涉项目合计山置业发展

结算发生重1647.11180有限公司无大争议，后7万元并支可执行财康山公司起付工程价款产，2025年巨潮资讯网

2025年04

诉浙江二5248.74否二审判决利息；2、3月起正在公司2024月29日建，主要涉浙江省二建法拍中（车年度报告及工期索赔建设集团有位），一拍和过程中委限公司对湖10个车位流

托第三方施州西凤漾单拍。等待二工扣款。浙 元 XSS-03- 拍。

江二建认为02-14地块

康山公司拖 A组团项目

欠二建 A组 在上述工程

团工程款，款范围内享故反诉康山有优先受偿

公司 A组团 权。

工程款

2632.09895

1万元。

2019年4月仲裁委裁决浙江建工已

2日，被申海南州云慧于2024年3

请人海南州大数据产业月12日向云慧大数据园管理有限法院申请强

产业园管理公司应于制执行，法有限公司与案件于20232024年3月院已于2024申请人浙江年12月217日前支付年3月20巨潮资讯网

建工、深圳日开庭，48534533.4日立案受2025年04

6681.59否公司2024

市奇信建设2024年2月0元、违约理。双方在月29日年度报告集团股份有27日仲裁委金执行过程中限公司（以作出裁决。1674441.40达成执行和下简称“奇元、利息解，目前经信”）签订3348882.80第二次执行《建设工程元、并按照和解后已收施工合48534533.4款3200余同》，将青0元为基数万元。

108浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

海省海南藏自2024年1族自治州大月27日起数据产业园按照全国银一期基础设行同业拆借施建设项目利率的支付发包给浙江违约金及自

建工、奇信2024年1月承包，各方27日起按照对工程范全国银行同

围、工期、业拆借利率

质量、价款的两倍支付及支付方利息。并承式、违约责担仲裁费

任等进行了287186、律约定。同师费日，浙江建50000、保工与奇信签全费5000、订《联合体保险费施工协议20044.78合书》，明确计双方各自与362230.78被申请人结元。在算并收取工48534533.4程款。申请0元范围内人按约进场对案涉工程施工。2020拍卖享有优年12月11先受偿权，日，案涉工前述裁决合程竣工验收计合格。202253920088.3年11月108元（不含日，被申请计算后的利人与申请人息）。

在上述施工合同的基础上，签订《建设工程建筑工程消防整改协议》，对新增的施工范

围、工期、工程价款等进行了约定。后消防部分亦竣工验收合格。

2022年11月，申请人与被申请人就申请人施工部分完成

最终结算，结算价为

125720009.

51元。2023年1月4日，被申请

109浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

人与申请人签订《青海省海南藏族自治州大数据产业园一期基础设施建设项目补充协议》，明确截至该协议签订之日，被申请人尚欠付工程款

48534533.4元；同时双方约定了上述欠款的付

款期限、逾期付款的违

约责任、管辖等内容。

然截至申请人申请仲裁之日，被申请人分文未付。此外，申请人为实现本案债权，支出律师费基本费5万元（风险费待实际发生后另行

主张）和保费。被申请人拖延付款，为维护权益，申请人遂申请仲裁。

2020年，四1、二建公1、二建公

川凯立源房司解封凯立司按约定解地产开发有公司的账户除对凯立公

限公司与浙冻结；2、司的账户保

江二建签订按前述约定全；2、目总承包合部分解封前凯立公司

二审调解，同，约定二后凯立公申报的贷款二审上诉调

建承建的凯司及时申办未完成，二整诉讼请巨潮资讯网

立现代城二“白名单”建公司未收2025年04

12294.8否求，起诉总公司2024期项目，合贷款(拟申取款项，已月29日金额调整为年度报告

同额为2.36请贷款额度向法院申请

12294.80万亿元。后因为≥1亿)，强制执行；

元。

业主资金断所贷金额中3、二建公裂逾期支付的6000万司已报送项

工程进度款元支付至二目结算，预

11982.1515建公司账计2025年6

4万元，浙户。3、双月底完成最

江二建在业方于在2025终审定。

110浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

主久拖不决年4月26的情况下起日前完成项诉要求支付目整体的结工程款及违算。

约金（利息）1.38亿元，以及就上述款项针对现承建的凯立现代城二期项目享受优先受偿权。

被告武汉金生效判决：

林房地产开1.武汉金林发有限公司房地产开发与浙江建工有限公司于于2017年4本判决生效月5日就永之日起十五利村城中村日内向我司

改造 K2-A 支付欠付的

2023年7月

地块11号工程款

25日收立案

楼、12号楼15852591.8受理缴费通

签订了合同2元；2.武知书；2023编号为汉金林房地年8月28YLK2-2017- 产开发有限日向法院提

001号的公司于本判

交变更诉讼《湖北省建决生效之日请求申请设工程施工起十五日内书，诉请由合同》，本向我司支付

4900万元变

项目合同总交易平台信更为

价为息服务费、

11104.18万

944613576.印花税、工元。因诉请

10元。该项伤保险费用

标的增加，2025年7月目于2020821630.17巨潮资讯网该案移送至17日收一审2025年04年8月1011104.18否元；3.武汉公司2024

武汉市中级判决，双方月29日日顺利通过金林房地产年度报告人民法院管均未上诉。

竣工验收，开发有限公辖，武汉中符合法律规司于本判决院于2024定的交付使生效之日起年4月1日用条件，完十五日内向正式立案受成了约定的我司支付工理。2024年全部合同义期延误索赔

6月28日第务，并向业费用一次开庭。

主提交了项2954229.02

2025年7月

目结算资元；4.武汉

17日收一审料。按备案金林房地产判决，双方合同约定经开发有限公

均未上诉，过浙江建工司于本判决判决已生计算，业主生效之日起效。

应付合同价十五日内向款总额为我司支付逾

26054.1761期付款利息54万元，已（以支付1495016674221.9万元，未付9元为基合同价款为数，按全国

11104.1761银行间同业

111浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

54万元。按拆借中心公

照框架协议布的一年期约定业主应贷款市场报向浙江建工价利率为标支付工程款准自2023

18976.2196年7月25

85万元，剩日起计算至

余应付工程款项付清之款约为4000日止）；5.万元。为维湖北金太阳护自身权投资集团有益，浙江建限公司、武工遂起诉。汉荣聚利景置业发展有限公司对本

判决第一、二、三、四项所确定的义务承担连

带责任；6.我司就本判

决第一项中的

15852591.8

2元工程款

对被告武汉金林房地产开发有限公司位于武汉市硚口区永利城开发

K2-A 地块

11号楼、12

号楼及地下室工程折价或拍卖的价款享有优先

受偿权；7.驳回浙江省建工集团有限责任公司的其他诉讼请求。

华营建筑有限公司承接尖沙咀中间道11号海员俱乐部重

建项目后，将案涉项目巨潮资讯网

2025年04

的钢筋工程5268.02否仲裁审理中//公司2024月29日分包给仲裁年度报告被申请人皇石控股有限公司，分包在履行分包合同时延迟

工程进度，

112浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

且未向我司提供所供货

钢筋的 Mill

Certificat

e（钢筋合格证书），故我司决定终止与皇石控股有限公司之间的分包合同，另同时追讨

MRC 及其他

３个项目相应已超付的工程款。

判决：一、被告台州卓舜房地产开发有限公司于判决发生法律效力之

2019年1日起十日内月，原告浙偿付给原告江建工承包浙江省建工被告台州卓集团有限公舜房地产开司工程款

发有限公司37813308.4的章安街道2024年5月4元及利息章梓路以10日收到受（以东、章安大理通知书，10561546.1道以南地块正式立案受4元为基数开发建设项理。浙江建从2022年目二标段工工申请了财10月10日程。工程于产保全。联开始计付，已申请强制

2022年9月系单、材料以执行，椒江巨潮资讯网

26日竣工验动态调差、25218359.52025年04

6086.92否法院于2025公司2024收，原告于索赔三项内1元为基数月29日年1月8日年度报告

2022年10容经司法鉴从2024年5执行立案。

月9日向被定出具意见月10日开告送达结算书。2024年始计付，上书。原告认11月29日述利息均按为被告长期收到一审判照同期全国拖延结算付决书。一审银行间同业款，起诉要判决已生拆借中心公求支付工程效。布的贷款市余款场报价利率

60869238元计算至实际

及逾期付款履行之日利息，并主止）；二、张优先受偿原告浙江省权。建工集团有限责任公司就章安街道章梓路以

东、章安大道以南地块开发建设项

113浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

目二标段工程的折价或者拍卖的价款享有优先受偿权。

2024年5月

20日收立案

受理通知

书、诉讼费缴费通知书等材料，7月5日收传票，定于7月22日开庭。7月13日，被告城博置业、宁恒大项目多波城市之光起主诉案件及第三人上胜诉后未执海盛建共同

行到财产，提起管辖权浙江省建工异议，请求集团有限责裁定将本案任公司通过移送宁波市法人人格混中级人民法同，起诉杭院审理，7州穗华置业月15日浙

有限公司、江建工提交宁波城市之管辖权异议光置业有限答辩状。7公司、城博月18日收巨潮资讯网

2025年04（宁波）置62714.21否一审驳回管//公司2024月29日业有限公辖权异议裁年度报告司、恒大地定。7月25产集团上海日对方向浙盛建置业有江省高院提限公司（第起上诉。三人），要2024年8月求三被告对19日浙江高

第三人所负院裁定维持

的债务承担原裁定，仍连带清偿责由杭州中院任，起诉标审理。2024的年8月27

627142064.日，杭州中

05元。院就城市之

光人格混同诉讼案件召开庭前会议，双方代理律师对案件进行陈

述、完成举证质证程序。原定于

9月19日进

行调解会议，因宁波

114浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

市专班、恒大方人员均不到场参加，仅有恒大代理律师出席，调解会议取消。

2025年2月

25日收重新

立案受理通知书，标的变更为

10.39亿元。

2021年10月28日，原告浙江建工与被告武汉中央商务区股份有限公司于2022年3月8日签订了《建设工程施工合同》，对

2024年3月

工程概况/

15日法院正

范围、工期式立案受

节点、合同理，并送达总价款缴费通知

（33480000书，2024年

0元）以及

7月9日法

工程款支付院组织开

标准、方式庭。2024年2025年7月等方面进行

8月2日选29日收二审了约定。后定鉴定机开庭传票，巨潮资讯网施工过程2025年04

12476.18否构，目前处/定于2025公司2024中，因被告月29日于鉴定中。年8月13年度报告拖欠巨额工

2024年3月日开庭审

程款致使原

15日收到缴理。

告无力再垫费通知书；

付农民工工

10月12日

资、材料款收一审判决等，故该项书；10月目工程已从

21日收上诉

2022年9月状，该案正

30日停工至

在二审审理今。截至目中。

前被告仍尚欠

7241.69722

万元工程款未付，并持续造成了浙江建工停工人员人工

费、工程材

料费、机械

/设备窝工

115浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

费等停工、窝工损失已达5234万余元。为维护权益，浙江建工遂起诉追讨。

2024年4月

安吉恒大御

2日收立案

峰花园项目受理通知书首期主体及和诉讼费缴配套建设工费通知书。

程由浙江建

4月11日收工承建，案到传票，定涉工程施工于5月13过程中，因日开庭。7被告原因及月16收到被告指令反传票，定于复停工窝

8月9日开工，极大增庭。2025年加了原告施

3月28日收

工等成本，一审判决，给原告造成判决工程款极其重大经

106544385.济损失，且

48元，并享

工程款未按有优先受偿时支付。截权，逾期付至起诉之款利息日，原告施

22413140元

工已审定的

（截止到工程款共计

2023年12

33486467月31日巨潮资讯网7.44元（包2025年04

16217.72否止，次日起//公司2024

括总价包干月29日至实际清偿年度报告部分之日止以

17308075

106544385.

3.69元、赶

48元为基

工奖励数按年利率

35594343

10%计.41元、非算）。法律总价包干部意见书为不分上诉，待一

12618958

审判决生0.34元），效，立刻申被告仅支付请强制执工程款行。2025年

18822859

5月14日被9.10元（现告上诉立金收款案。2025年

13207579

6月11日上

9.23元，已

午9点二审兑付商票开庭，待判

56152799决。2025年.87元）。

7月29日向

为维护权法院邮寄强益，浙江建制执行、财工遂起诉追产保全材讨。

料。

116浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

绍兴恒大郦一、原告

湖湾（越浙江省建工城）项目主集团有限责体及配套建任公司与被设工程由浙告绍兴恒悦江建工于房地产开发

2018年8月有限公司签起陆续开始订的《绍兴施工，2019恒大郦湖湾年11月至(越城)项目

2020年12主体及配套月期间，主建设工程施体结构工程工合同》陆续通过中于2022年间验收。在3月23日施工期间，解除；二、因被告调整被告绍兴恒

施工范围、悦房地产开

设计变更、发有限公司

指令停工、于本判决生逾期支付工效之日起三程款等原十日内支付因，导致工给原告浙江一审判决已程进度严重省建工集团生效，待申滞后；就工有限责任公

2024年2月请强制执

期延期、停司工程款

1日收案件行。2024年

工等事宜，377371245.受理通知8月27日申

原、被告双17元，并书、缴费通请强制执巨潮资讯网方签订有相支付该款自2025年04

46470.84否知书、举证行，2024年公司2024

应补充协2022年5月29日通知书。69月3日强年度报告议，约定被月16日起月28日收制执行立告向原告补至实际清偿

一审判决案，2024年偿停工损之日止按同书。12月31日失，但该尚期全国银行收执行终本远远不能弥间同业拆借裁定。

补原告实际中心公布的损失。其后一年期贷款因被告继续市场报价利

大量欠付原率1.3倍

告工程款，计算的逾期导致工程无利息；三、法正常施原告浙江省工，并再次建工集团有全面停工。限责任公司原告施工的在其施工的已完工程造绍兴恒大郦价共计湖湾项目主

581713964.体及配套建

20元，被设工程告已付工程（截至款仅2022年8

163285468.月18日

85元，欠付止）在具

418428495.备折价或拍35元。为维卖条件时，护权益，浙就折价或者江建工遂起拍卖的价款诉追讨。在工程价款

117浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

377371245.

17元范围

内享有优先受偿权。

一、温州国鹏置业有限公司于本判决生效后十

2019年11日内支付浙

月18日，江浙建基础浙江浙建基设施工程有础设施工程限公司工程有限公司与款

温州国鹏置61720735.5业有限公司4元及逾期签订《温州付款利息恒大逸合城(以

项目04#地58874803.5块灌注桩工4元为基数程施工合从2023年同》，双方12月21日约定国鹏置起至实际履业将温州恒行完毕之日

大逸合城项止，按同期目04#地块全国银行间灌注桩工程同业拆借中发包给浙建心公布的贷

2024年5月基础施工。款市场报价

2024年1月13日提交强

双方对工程利率计

17日收受理制执行申概况，合同算)，同时通知书和缴请，法院反巨潮资讯网价，付款时浙江浙建基2025年04

6172.07否费通知书；馈已立案；公司2024

间、条件及础设施工程月29日

4月12日收2024年11年度报告

付款方式等有限公司应一审判决月12日法进行了约于本判决生书。院裁定执行定。后双方效后十五日终本。

又签订了补内交付温州充协议。上国鹏置业有述合同签订限公司票面后，浙建基金额为础按约进行18680018.5施工。但截9元的增值至起诉之税专用发日，虽经多票:二、浙次催讨，国江浙建基础鹏置业仍欠设施工程有付限公司就其

61720735.5承建的温州

4元。上海恒大逸合城

鹏仓置业有项目04#地

限公司、上块灌注桩工海鹏力置业程折价或者有限公司为拍卖所得的国鹏置业股价款在东。61720735.5

4元范围内

优先受偿;

三、上海鹏仓置业有限

118浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

公司、上海鹏力置业有限公司就上

述第一项温州国鹏置业有限公司债务在各自未出资本息范围内对温州国鹏置业有限公司不能清偿的部分承担补充赔

偿责任:

四、温州国鹏置业有限公司于本判决生效后十日内支付浙江浙建基础设施工程有限公司鉴定费521309元。

2019年11一、温州国

月18日，鹏置业有限浙江浙建基公司于本判础设施工程决生效后十有限公司与日内支付浙温州国鹏置江浙建基础业有限公司设施工程有签订《温州限公司工程恒大逸合城款

项目03#地51288832.2块灌注桩工4元及逾期程施工合付款利息同》，双方(以

2024年5月

约定国鹏置49131045.7

2024年1月13日提交强

业将温州恒5元为基数

17日收受理制执行申

大逸合城项从2023年通知书和缴请，法院反巨潮资讯网目04#地块12月30日2025年04

5628.88否费通知书；馈已立案；公司2024

灌注桩工程起至实际履月29日

4月12日收2024年11年度报告

发包给浙建行完毕之日一审判决月12日法基础施工。止，按同期书。院裁定执行双方对工程全国银行间终本。

概况，合同同业拆借中价，付款时心公布的贷间、条件及款市场报价

付款方式等利率计算)进行了约同时浙江浙定。后双方建基础设施又签订了补工程有限公充协议。上司应于本判述合同签订决生效后十后，浙建基五日内交付础按约进行温州国鹏置施工。但截业有限公司至起诉之票面金额为

119浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文日，虽经多16616521.2次催讨，国9元的增值鹏置业仍欠税专用发

付票:二、浙

56288832.2江浙建基础

4元。上海设施工程有

鹏仓置业有限公司就其

限公司、上承建的温州海鹏力置业恒大逸合城

有限公司为项目03#地国鹏置业股块灌注桩工东。程折价或者拍卖所得的价款在

51288832.2

4元范围内

优先受偿;

三、上海鹏力置业有限

公司、上海鹏仓置业有限公司就上

述第一项温州国鹏置业有限公司债务在各自未出资本息范围内对温州国鹏置业有限公司不能清偿的部分承担补充赔

偿责任:

四、温州国鹏置业有限公司于本判决生效后十日内支付浙江浙建基础设施工程有限公司鉴定费421300元。

浙江省三建法院于2024建设集团有年5月6日

限公司诉恒立案受理，大地产集团案号

上海盛建置（2024）浙业有限公01民初107

司、中信银号，一审于巨潮资讯网

2025年04

行股份有限24000否2025年5月//公司2024月29日

公司嘉兴海12日判决，年度报告盐支行、深法院认定圳恒大材料“中信银行设备有限公海盐支行已

司、广州市尽到相应的恒合工程监监管义务理有限公司“，并判

120浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文侵权责任纠令：“恒大纷案。2022地产集团上年4月26海盛建置业日，海盐县有限公司、人民法院做深圳恒大材

出（2021）料设备有限

浙0424刑公司、广州初362号刑市恒合工程事判决书监理有限公法院认定被司共同赔偿告恒大地产浙江三建损集团上海盛失建置业有限240000000公司通过伪元。”2025造原告的印年5月25章、伪造日，深圳恒《工程款支大材料设备付证明》、有限公司、《付款说广州市恒合明》等请款工程监理有资料，提交限公司，均给被告中信提起上诉。

银行海盐支5月28日，行，先后多浙江三建提次将预售资起上诉。二金监管专户审于7月11中的资金日开庭审

2.4亿元转理，目前暂

移至被告深未判决。

圳恒大材料设备有限公司账户再转移至被告恒大地产集团上海盛建置业有限公司账户用于他处并判处被告恒大地产集团上海盛建置业有限公司资金部员工吴春安和海盐恒悦员工方其济犯伪造公司印章罪。2022年6月7日，

三建向海盐县人民法院

提起诉讼，要求海盐恒悦置业有限公司支付工程款，诉讼标的总额

356683044.

121浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文96元（经三次变更诉讼请求后）。

2022年9月

19日，三建

起诉被告中信银行股份有限公司嘉兴海盐支

行、深圳恒大材料设备

有限公司、广州市恒合工程监理有限公司，并追加被告恒大地产集团上海盛建置业有限公司侵权纠纷一案，嘉兴市中级人民法院开庭审理

后认为：三建与建设单位海盐恒悦置业有限公司之间的诉讼结果未定，无法确定三建的损失，故建议三建先行撤诉，待前案判决后再行起诉，如若坚持诉讼，或将承担不利后果。

2022年9月

30日，原告撤回起诉。

2023年10月25日，海盐县人民法院做出

（2023）浙

0424民初

1684号民事判决书，判决被告海盐恒悦置业有限公司支付三建工程款

294806252.

90元及逾期

付款违约损失

122浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

17015262.4

3元，同时

要求被告海盐恒悦置业有限公司支付三建工程质保金

4397158.44

元及逾期付款违约损失

73727元，

并确认了三建的建设工程价款优先权。2024年1月2日，

海盐县人民法院立案执行，海盐恒悦的被执行标的为

332659423.

46元，其名

下除案涉工程10号楼会所外，无其它财产可供执行。综上，因被告恒大地产集团上海盛建置业有限公司伪造印

章、伪造请款资料，被告广州市恒合工程监理

有限公司、深圳恒大材料设备有限公司配合提供并使用虚假资料，通过被告中信银行海盐支行多次挪

用、转移预售款监管账户中的款项

至少2.4亿元。且，案涉楼盘已经

销售完毕，已无剩余资产，各被告的违法行为导致三建案涉工程无法

123浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

正常竣工、三建工程款无资金可支

付、无财产可执行，客观上已经给三建造成损失。各被告均有违法行为，相互结合，明显具有过错，与三建的损失有因果关系，依法应共同承担赔偿责任，故提起诉讼，请求法院判令各被告共同赔偿三建

损失2.4亿元及判令各被告共同承担本案产生的受理费等全部费用。

浙建集团阿尔及利亚分公司在阿尔及利亚承接的斯基克达省1000套

（2008）住房项目，业主为斯基克达省房地产开发和管理局（OPGI）。

该项目在施工期间业主巨潮资讯网

2025年04

多次下发停12124.34否一审中//公司2024月29日工令。该项年度报告目已于2017年进行验收，但最终的结算报表一直未签订。2023年10月4日，

业主单方宣布撤销施工过程中已经下发并执行

的停工令，要求对我司进行工期罚

124浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文款。我司起诉业主进行

赔偿：28号

工程报表、

28号工程报

表的延迟利

息、1号调

价报表、1号调价报表导致的滞纳

金、28号报表延迟支付造成的损

失、1号调价报表延迟支付造成的

损失、自项目交付以来的安保费

用、保函产生的银行费用和未释放

的保函、精神损失赔偿。

浙建集团阿尔及利亚分公司在阿尔及利亚承接的斯基克达省500套

（2005-

2009）住房项目，业主为斯基克达省房地产开发和管理局（OPGI）。

该项目在施工期间业主多次下发停巨潮资讯网

2025年04工令，项目12205.48否一审中//公司2024月29日已于2015年度报告年4月16日进行验收，但最终的结算报表一直未签订。2023年10月4日，

业主单方宣布撤销施工过程中已经下发并执行

的停工令，要求对我司进行工期罚款。现我司

125浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

起诉要求业主进行赔

偿：14号工

程报表、14号工程报表的延迟利

息、2号调

价报表、2号调价报表

延迟利息、

14号工程报

表延迟支付导致的损

失、2号调价报表延迟支付导致的

损失、自项目交付以来的安保费

用、保函产生的银行费用和未释放

的保函、精神损失赔偿。

浙建集团阿尔及利亚分公司在阿尔及利亚承接的斯基克达省1000套

（2007）住房项目，业主为斯基克达省房地产开发和管理局（OPGI）。

案涉项目在施工期间业主多次下发巨潮资讯网

2025年04停工令，项16924.35否一审中//公司2024月29日目已于2017年度报告年进行验收，但最终的结算报表一直未签订。2023年10月4日，

业主单方宣布撤销施工过程中已经下发并执行

的停工令，要求对我司进行工期罚款。我司起诉要求业主

126浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

进行赔偿：

21号报表、

21号报表的

延迟利息、

2号调价报

表、2号调价报表延迟

利息、21号报表延迟支

付的损失、

2号调价报

表延迟支付

的损失、自项目交付以来的安保费

用、保函产生的银行费用和未释放

的保函、精神损失赔偿。

浙建集团阿尔及利亚分公司在阿尔及利亚承接的斯基克达省500套

（2011）住房项目，业主为斯基克达省房地产开发和管理局（OPGI）。

案涉项目在施工期间业主多次下发停工令，项目已于2017巨潮资讯网

2025年04年进行验7409.22否一审中//公司2024月29日收，但最终年度报告的结算报表一直未签订。2023年10月4日，

业主单方宣布撤销施工过程中已经下发并执行

的停工令，要求对我司进行工期罚款。我司起诉要求业主

进行赔偿：

5号工程报

表、5号工程报表延迟

127浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

利息、1号

调价报表、

1号调价报

表延迟利

息、5号报表延迟支付导致的损

失、1号调价报表延迟支付导致的

损失、自项目交付以来的安保费

用、保函产生的费用和未释放的保

函、精神损失赔偿。

浙建集团阿尔及利亚分公司在阿尔及利亚承接的杜维拉四万人体育场，业主为阿尔及利亚住房部及其代表阿尔及尔省公共设施局（DEP），因与我司就

项目结算、

合约、工期等问题存在巨潮资讯网一系列严重2025年04

120880否一审中//公司2024争议。业主月29日年度报告方于2024年1月21日登报单方面解除合同，同时对我司发起诉讼。我司对业主方发起反诉。我司以业主解约为滥用职权，主张归还保函并赔偿解约损失

229亿阿尔

及利亚第纳尔。

浙建集团阿巨潮资讯网尔及利亚分2025年04

52786否一审中//公司2024

公司在阿尔月29日年度报告及利亚承接

128浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

的杜维拉四万人体育场，业主为阿尔及利亚住房部及其代表阿尔及尔省公共设施局（DEP），因与我司就

项目结算、

合约、工期等问题存在一系列严重争议。业主方于2024年1月21日登报单方面解除合同，同时对我司发起诉讼。以我司未良好履约为由，要求赔偿100亿阿尔及利亚第纳尔。

浙建集团阿尔及利亚分公司在阿尔及利亚承接的杜维拉四万人体育场，业主为阿尔及利亚住房部及其代表阿尔及尔省公共设施局（DEP），因与我司就

项目结算、巨潮资讯网

2025年04

合约、工期52786否一审中//公司2024月29日等问题存在年度报告一系列严重争议。业主方于2024年1月21日登报单方面解除合同，同时对我司发起诉讼。业主以解约损失为由，要求我司赔偿解约损失100亿阿尔及利亚

129浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文第纳尔。

湖州吴兴农发牧业有限公司未履行

到期债务，浙建集团向杭州仲裁委

提起仲裁，请求裁决湖州吴兴农发牧业有限公司立即支付工程款及管裁决工程款已向杭州中理费及管理费院申请强制

4024.067174024.06717执行，2024

2万元，资2万元，资年12月湖

金占用费金占用费州吴兴农发巨潮资讯网

1004.298591004.25720牧业有限公2025年04

5127.67否已裁决公司2024

3万元，违4万元，违司申请执行月29日

年度报告约金约金转破产。截

99.30913827.064734至6月底尚万元；杭州万元，律师处于执行转汉世伟食品费及仲裁费破产审查阶

有限公司、用一并支持段。

天邦食品股份有限公司承担连带清偿责任。浙建集团就湖州吴兴农发牧业生猪养殖产业项目享有建设工程价款优先受偿权。

湖州吴兴农发牧业有限公司未履行

到期债务，裁决工程款浙建集团向及管理费杭州仲裁委

17489.6883已向杭州中

提起仲裁，

24万元，资院申请强制

请求裁决湖

金占用费执行，2024州吴兴农发

921.615495年12月湖

牧业有限公万元，违约州吴兴农发司立即支付巨潮资讯网金牧业有限公2025年04工程款18909.48否已裁决公司2024

85.542343司申请执行月29日

17489.6883年度报告万元，优先转破产。截

24万元，资

权至6月底尚金占用费

15698.7721处于执行转

1328.25326

36万元，律破产审查阶

6万元，违师费及仲裁段。

约金费用一并支

85.542343

持万元；杭州汉世伟食品

有限公司、天邦食品股

130浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

份有限公司承担连带清偿责任。浙建集团就湖州吴兴农发牧业生猪养殖产业项目享有建设工程价款优先受偿权。

湖州南浔农发牧业有限公司未履行

到期债务，浙建集团向杭州仲裁委

提起仲裁，请求裁决湖州南浔农发牧业有限公司立即支付裁决工程款工程款及管理费

23080.467123022.7679已向杭州中

53万元，资07万元，资院申请强制

金占用费金占用费执行，2024

1405.229291386.04736年12月湖万元，违6万元，违州南浔农发巨潮资讯网约金约金牧业有限公2025年04

24653.89否已裁决公司2024

162.193948138.043101司申请执行月29日

年度报告万元；杭州万元，优先转破产。截汉世伟食品权至6月底尚

有限公司、18748.5861处于执行转

天邦食品股33万元，律破产审查阶份有限公司师费及仲裁段。

承担连带清费用一并支偿责任。浙持建集团就湖州南浔农发牧业有限公司生猪养殖

基地（环境改造提升）项目享有建设工程价款优先受偿权。

建德农发牧裁决工程款已向杭州中业科技有限及管理费院申请强制

公司未履行27708.2156执行，2024到期债务，万元，资金年12月建浙建集团向占用费德农发牧业巨潮资讯网

杭州仲裁委2079.63487科技有限公2025年04

30008.66否已裁决公司2024

提出仲裁申2万元，违司申请执行月29日年度报告请，请求裁约金转破产。截决建德农发152.96026至6月底尚

牧业科技有万元，优先处于执行转限公司立即权破产审查阶

支付工程款21689.2652段。

131浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

27729.063801万元，律

57万元，资师费及仲裁

金占用费费用一并支

2097.26878持。

1万元，违

约金

176.324463万元；杭州汉世伟食品

有限公司、天邦食品股份有限公司承担连带清偿责任；浙建集团就建德大同生猪养殖生态循环农业产业项目享有建设工程价款优先受偿权。

杭州富阳农发生态养殖有限公司未履行到期债务，浙建集团向杭州仲裁委提起仲裁，要求裁决杭州富阳农发生态养裁决工程款殖有限公司及管理费2025年6立即支付工27509.3278月5日，程款09万元，资杭州市中级

27519.3009金占用费人民法院作

27万元，资1823.39802出（2025）

金占用费3万元，违浙01破申巨潮资讯网

1892.89477约金56号决定2025年04

29586.68否已裁决公司2024万元，违约147.701069书，决定受月29日年度报告金万元，优先理杭州富阳

168.485985权农发生态养万元；杭州19134.6426殖有限公司

汉世伟食品62万元，律的预重整申有限公司、师费及仲裁请，我方已天邦食品股费用一并支申报债权份有限公司持。

承担连带清偿责任。浙建集团就富阳农发桐坞生猪养殖场项目享有建设工程价款优先受偿权。

衢州一海农裁决工程款已向杭州中2025年04巨潮资讯网

21347.74否已裁决

业发展有限及管理费院申请强制月29日公司2024

132浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

公司未履行19365.2501执行，2024年度报告到期债务，万元，资金年12月衢浙建集团向占用费州一海农业

杭州仲裁委1802.90478发展有限公

提起仲裁，4万元，违司申请执行请求裁决衢约金转破产。截州一海农业145.144015至6月底尚

发展有限公万元，优先处于执行转司立即支付权破产审查阶

工程款14563.2279段。

19365.618425万元，律

01万元，资师费及仲裁

金占用费费用一并支

1814.67634持。

8万元，违

约金

161.447107万元；杭州汉世伟食品

有限公司、天邦食品股份有限公司承担连带清偿责任。浙建集团就衢州一海农业发展有限公司生猪养殖基地项目享有建设工程价款优先受偿权。

2019年9月1、裁决被

2024年12

30日，浙江申请人淮阴

月13日收建工与淮阴师范学院附受理通知师范学院附属中学于裁书，仲裁审属中学签订决书送达之理中，2025《淮阴师范日起30日年1月6日学院附属中内向建工支启动造价鉴学高中部迁付工程款定，2025年建施工项目63583536.7

2月28日出

建设工程施4元2、裁具鉴定报工合同》，决被申请人已申请强制告，争议项约定由贵集淮阴师范学执行，但一的鉴定金额巨潮资讯网团承建淮阴院附属中学直未收到执2025年04

6418.53否为公司2024

师范学院附向建工支付行款，正在月29日

6416195.7年度报告

属中学高中工程款违约向上级部门元，随后我部迁建施工金暂计反映。

司变更了仲项目。该项11533154.7裁请求金

目已于20226元3、裁额，由年1月4日决被申请人

57769089.6

通过竣工验淮阴师范学

0元变更为收，竣工结院附属中学

64185285.3

算审定已完向建工支付

0元，2025成。2024年缺陷期质保年4月7日

4月完成竣金利息暂计

仲裁委出具

工结算一审750814.09裁决书。

审定，审定元4、驳回

133浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

金额为我司其他仲

33496.06万裁请求5、元，累计已仲裁费用由收工程款为我司承担

27719.15万80577元，元，建设单由被申请人位累计欠付承担322307

贵集团工程元，鉴定费款为211639元由

5776.91万我司和被申元。为维护请人各自负权益，浙江担105819.5建工遂仲裁元追讨。

被告1发包一审判决：

的湖州恒大一、被告湖珺睿府主体州金碧置业及配套建设有限公司应工程施工合当向原告浙同由原告承江省建工集包施工，原团有限责任告与被告1公司支付工就工程施工程款签订有《湖256252912.州恒大珺睿87元及逾府主体及配期付款利息套建设工程93079685施工合元（暂计算同》。原告至2024年施工的已完12月31工程造价共日，次日起计至实际清偿

502739034.之日止以

2024年9月

38元，被告256252912.

4日收正式

1仅支付工87元为基2025年4月

立案通知巨潮资讯网程款数按年利率2日向法院2025年04

31295.02否书，2025年公司2024

230178254.10%计申请强制执月29日

2月21日收年度报告

39元（现金算），限于行。

一审判决收款本判决生效书。

148898418.之日起十日

8元，已兑内付清；

付商票已兑二、原告浙付商票金额江省建工集

81279835.5团有限责任

9元），欠公司在

付工程款256252912.

272560779.87元范围

99元。因被内对湖州恒

告1逾期支大珺睿府主

付工程款、体及配套建给付的商票设工程折价到期拒付等或拍卖的价原因，导致款享有优先工程进度严受偿权；

重滞后并在三、被告湖施工过程中州锦悦置业

反复停工、有限公司应窝工。因被当对被告湖

134浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

告1的原州金碧置业因，给原告有限公司的造成经济损上述债务承失达担连带清偿

14603455.8责任；四、

9元。为维驳回原告浙护权益，浙江省建工集江建工遂仲团有限责任裁追讨。公司的其他诉讼请求。

2018年11月27日，原告与被告签订《安徽商贸职业技术学院综合实习实训中心设计施工总承包2024年11

（EPC）项 月 19 日安

目设计施工徽收立案、总承包合缴费通知同》。经核书。一审巨潮资讯网算，原告施中，目前正2025年04

5254.57否//公司2024

工部分总造在启动造价月29日年度报告

价金额为鉴定工作，

159595458.鉴定机构已

89元，截至经确定，正

目前被告仅在进行鉴定支付中。

109473982.

79元，剩余

50121476.1

元至今未付。为维护权益，浙江建工遂诉讼追讨。

2020年1月

15日浙江建

工与上海益丰大药房医药有限公司签订《医药产品智能分被告已支付拣中心项目调解款2700施工合2024年9月万元，另又巨潮资讯网同》，20239日立案，2025年04

9375.02否调解结案支付分包款公司2024年7月612月收调解月29日

1082万元，年度报告日，案涉工书。

合计3782程竣工验收万元。

合格。经核算，案涉工程总造价为

225661560元。然截至起诉之日，被告仅支付

135浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

132950876.

43元，尚欠

付

92710683.5

7元。为维护权益，浙江建工遂起诉追讨。经协商调解，于2024年

11月25日

收到调解书。

2018年11一、杭州盛

月22日，建置业有限原告与被告公司于本判一双方签订决生效之日《建德恒大起十日内向御泉四季项浙江省建工

目 C2、D、 集团有限责

E、F、G 地 任公司支付块住宅部分工程款

剩余主体及220012671.配套建设工6元及其逾程施工合期付款违约同》现原金[以

告早已完成220012671.全部施工任6元为基数务，原告与自2024年8被告一已确月9日起至认的无争议实际付清之部分工程造日止按同期价金额为全国银行间

2024年8月

296467254.同业拆借中2025年1月

9日正式立

97元。截至心公布的贷20日申请强巨潮资讯网案。2024年2025年04目前被告一23408.9否款市场报价执。2025年公司2024

12月25日月29日

仅支付工程 利率(LPR) 2 月 12 日执 年度报告收一审判决

款金额为计算];二、行立案。

书。

75454583.7杭州盛建置

0元，尚欠业有限公司

无争议部分于本判决生工程款效之日起十

221012671.日内向浙江

27元。此省建工集团外，被告一有限责任公要求原告协司支付施工助办理相关证办证费用

施工证等手579596.6元续，原告与及其逾期付被告一双方款违约金签订有《协[以议》四份，579596.6元约定被告一为基数自应向原告支2024年8月付办证费用9日起至实

1159193.2际付清之日

元、591543止按同期全

元、532465国银行间同

136浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

元、924896业拆借中心元，前述共公布的贷款计金额市场报价利

3208097.2 率(LPR)计元；但被告算];三、浙一仅支付江省建工集

2628500.6团有限责任元，尚欠公司就建德

579596.6恒大御泉四元。为维护季项目会议权益，浙江中心西侧场建工遂起诉内道路施工追讨。工程、建德恒大御泉四季项目看房

通道挡墙、平台结构及部分道路施

工工程、建德恒大御泉

四季项目 F地块北侧红线外临时施工道路工

程、建德恒大御泉四季

项目 C2D、

E、F、G地块住宅部分剩余主体及配套建设工

程、建德恒大御泉四季项目临时展示区电气工程折价或拍卖的价款在

220012671.

6元范围内

享有优先受

偿权;四、恒大地产集团上海盛建置业有限公司就杭州盛建置业有限公司的上述

第一、二项付款义务承担连带责任。

原告与被告就工程施工2024年8月签订有《恒21日收立案巨潮资讯网

2025年04

大悦龙台主28896.57/受理通知//公司2024月29日

体及配套建书，一审年度报告设工程施工中。

合同》，

137浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

2021年8月

30日项目全面停工，原告施工的已完工程造价共计

501990061元，被告仅支付工程款

237505066.

7元（其中商票兑付

176969058.

82元，现金

转账

60536007.8

7元），欠

付工程款

264484994.

3元。为维护权益，浙江建工遂起诉追讨。

申请人与被2025年7月申请人一、24日由杭州二就翡翠城仲裁委作出

六期（续（2024）杭

建）项目分仲01裁字别签订《建第1362号设工程施工裁决书，裁合同》，其决蓝邦及汇中合同专用力公司向我条款第公司支付工

12.4.1条约2024年8月程款定：“关于14日变更仲100852244.付款周期的裁请求后提1元；利息

约定：按月交立案材损失

进度结算料，杭州仲3949205.79（施工过程裁委正式立元（以中的工程变案受理，并100852244.巨潮资讯网目前准备执2025年04更随月计量10353.9否送达缴费通1元为基公司2024行中月29日

进入当月结知书。2024数，按全国年度报告算）并付年9月18银行间同业款，按累计日收冻结裁拆借中心公已完形象进定；2025年布的一年期

度款的80%1月5日西贷款市场报支付，以此北收中止审价利率，自类推，每月理决定书。2024年5月向乙方支付28日起计算当月形象进至该工程款

度的80%，项付清日单体封顶后止，暂计算支付至该单至2025年8体工程进度月15日为

款的3949205.79

90%……”元；律师费

专用条款第损失50000

16.1.2元；仲裁费

138浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

（2）条：用431747“……次月元；合计

10日前付105283196.款，逾期未89元。

支付工程款，承包人停工……”专用条款第

20.4条：

“因合同及合同有关事项发生的争议，按下列

第（1）种

方式解决：

（1）向杭州仲裁委员会申请仲裁；”上述合同签订后，申请人按约施工，目前47、

48、80号楼

主体已经封顶，截止至目前被申请人审定的已完款项为

100852244.

1元，但是

经申请人多次催讨，被申请人至今分文未付。

另，申请人为实现本案债权，支出了律师费基本费3万元。对于风险费部分，申请人保留相应的权利，本案中暂不主张。

综上，被申请人拒不支付工程款的行为已经给申请人造成了巨大经济损失。为维护申请人的

合法权益，故向贵委提起仲裁，请求裁准申请

139浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文人所请。

2019年9月一、诸暨盛

6日，原告建置业有限

与被告1签公司于本判订《诸暨恒决生效之日大悦珑府二起十日内向期主体及配浙江省建工套建设工程集团有限责施工合同》任公司支付

（以下简称工程款“二期施工85812942.4合同”），1元并支付被告1将诸以

暨恒大悦珑50153438.2府二期主体5元为基数及配套工程自2024年项目发包给12月19原告。2019日起至该款年9月19付清日止按日，原告与日以被告1签订10%/365的《诸暨恒大标准计算的悦珑府二期利息损失，项目土石方支付以

工程施工合35659504.1同》，被告6元为基数2025年2月

2024年12

1将诸暨恒自2024年14日申请强

月16日正

大悦珑府二12月19制执行，式立案。

期项目土石日起至款付2025年6月巨潮资讯网

2025年1月2025年04

方工程发包9419.34否清日止按日24日立案执公司2024

21日收一审月29日给原告（以以同期全国行，案号：年度报告判决书。一下简称“二银行间同业(2025)浙审判决已生期土石方施拆借中心公0681执效。

工合布的一年期7365号同”）。贷款市场报

2020年12价利率/365月23日，的标准计算原告与被告的利息损1签订《诸失，款限本暨恒大悦珑判决生效之府项目四期日起十日内

主体及配套付清；二、建设工程施确认浙江省工合同》建工集团有

（以下简称限责任公司“四期施工在合同”），85812942.4被告1将诸1元工程款暨恒大悦珑范围内对其府项目四期承建的案涉主体及配套诸暨恒大悦

工程项目发珑府二期、包给原告。四期主体及上述施工合配套建设工

同对工程内程、二期土

容、承包范石方工程折

围、合同价或者拍卖

价、工程款的价款享有

140浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

支付方式等优先受偿权

内容作出了(在具备折明确约定。价或拍卖的在施工合同条件下)；

的履行过程三、诸暨盛中，原告与建置业有限被告1就案公司应支付涉项目又陆浙江省建工续签订了系集团有限责列补充协任公司工程议。2024年结算审核咨

7月16日，询费

浙江博策工524686

程项目管理元，款限本有限公司出判决生效之具《工程造日起十日内价咨询报告付清；四、书》，经结恒大地产集算审核，二团上海盛建期主体及配置业有限公套建设工程司对上述第

结算审定金一项、第三额为项债务承担

352598896连带清偿责元，其中复任。

工后的结算审核造价为

153021600元；二期项目土石方工程结算审定金额为

14764786元，其中复工后的结算审核造价为

4808206元；四期主体及配套建设工程结算审定金额为

157322140元，其中复工后的结算审核造价为

108838953元。复工后的工程结算审核造价共计

266668759元。在监管方诸暨市促进房地产市场持续健康发展协调小组的参与下，复工协

141浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

议及复工补充协议项下共计支付工程款

173000000元，其中二期主体及配套建设工程项下支付工程款

98277513.7

5元，二期

项目土石方工程项下支付工程款

600000元，

四期主体及配套建设工程项下支付工程款

74122486.2

5元。综上，被告1还应当支付原告复工后工程的剩余工程款

93668759元，其中二期主体及配套建设工程欠付复工后工程工程款

54744086.2

5元，二期

土石方工程欠付复工后工程工程款

4208206元，四期主体及配套建设工程欠付复工后工程工程款

34716466.7

5元。为维护权益，浙江建工遂起诉追讨。

2015年112025年3月判决支持建双方拟就判

月16日，5日收到一工建设期利决款履行事原、被告双审判决书。息、停窝工宜协商分期方经招投判决支持建损失、门窗付款，尚未巨潮资讯网

2025年04标，就台州6031.08否工建设期利壁厚增加工申请执行。公司2024月29日

市飞龙湖1息、停窝工程款共计2025年7年度报告

号小区工程损失、门窗45266760.7月，收履行

(BT 项目) 壁厚增加工 9元。目前 款 600 万签订《建设程款共计已生效。元。142浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

工程施工合45266760.7同》。合同9元。目前约定的工程已生效。

内容包括三个组团，第一组团为

B、CD、E、

F、H、K 七个区，由

212栋3层

住宅、1栋

幼儿园、4栋管理及活动用房和3栋配电房组

成:第二组

团为 G、J两个区，由

58栋3层

住宅、1栋配电房组

成:第三组

团为 A、L两个区，由

53栋3层住宅组成。

原告认为，案涉工程作

为 BT 项目，双方经过招投标后签订施工合同，合同合法有效，对双方均有约束力；原告投入巨额资金，在各种不利条件下施工至竣工验收，实属不易，已经履行了自己的合同义务；被告在施工过程中持续存在未移交施工场

地、已经移交的场地不完全具备施

工条件、未办理市政配套工程施工

许可证、未完成直接发包的山坡治理工程和截

143浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

洪沟工程、未完成第一组团的规划调整未确定验收方式等违约行为；

还存在样板房外墙样式确认的长时间延误，对原告提出的工期和费用索赔拒不办理签证或虽口头表示同意签证却至今未实际办理，对因被告原因严重延误工期之后应对后续工程内容进行重新组价拒不协商等

违约行为，给原告造成了巨大损失，而被告一直不愿意承担违约责任，被告的多头主管部门也导致其无力高效解决拆迁补偿等政策问题；被告作

为发包人，在进场时未全部完成征地等前期工作，在施工过程中未及时履行相关

配合义务，对许下的承诺亦屡屡不能兑现，导致工期延长，给原告造成了经济损失被告支付原告工期延误期间的融资利息

24035134.2

0元（以被告审定的各

144浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

期工程款的

80%为基数

自应计之日起按合同约定利率计至

2021年5月31日）、被告计入核定产值而未计入核定产值联系单所对应的融资利息

2725289.37

元（以联系单产值的

80%为基数

自应计之日起计算至

2022年9月28日），两项合计为

26760423.5

7元。2、判决被告支付原告因被告原因导致

工期延长、施工降效等而增加的施工费用

30497492.5

8元。3、判决被告支付原告因实际施工要求铝合金门窗壁厚大于招标清单中的壁厚要求因此而增加的费用

3052868

元.为维护权益，浙江建工遂起诉追讨。

2018年11杭州盛建置

月22日，业有限公司原告与被告于本判决生一双方签订2024年12效之日起十巨潮资讯网《建德恒大月25日收日内支付工2025年04

16565.55否执行中公司2024

御泉四季项一审判决程款月29日年度报告

目 C2、D、 书。 140771898.E、F、G 地 18 元及其逾块住宅部分期付款违约

主体及配套金，并支持

145浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

建设工程施了优先受偿工合同》一权。杭州盛份（合同编建置业有限号为恒沪工公司于本判合字决生效之日

18[0.37-起十日内支

77]079，以付停工损失

下简称补偿“079号1200000《施工合元。同》”）。

079号《施工合同》约定，由原告承建被告一发包的建德恒大御泉四

季项目 C2、

D、E、F、G地块住宅部分主体及配套建设工程。此后，原告与被告一就案涉工程施工又陆续签订数份补充协议。

上述合同签订后，原告筹集资金及

组织人工、

机械、购买材料，并根据被告一指令进场开始施工。在施工期间，因被告一指定分包单

位、调整施

工范围、设

计变更、指

令停工、逾期支付工程

款等原因，严重影响工程正常施工进度，导致工程多次停工，给原告造成了巨大的经济损失。现原告早已完成全部施工任务，原告与被告一已确

146浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

认的无争议部分工程造价金额为

208549184.

62元。截至

目前被告一仅支付工程款金额为

67726260.9

8元，尚欠

无争议部分工程款

140822923.

64元。根据

《民法典》及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释

（一）》等

相关规定，原告就案涉工程在欠付工程款范围内享有建设工程优先受偿权。此外，2020年11月6日，

原告还与被告一签订《建德恒大御泉四季项

目 C2、D、

E、F、G 地块住宅部分主体及配套建设工程施工合同》补充协议

（11）一份，约定因被告一原因导致工程停工，被告一同意向原告补偿

1200000元。为维护权益，浙江建工遂起诉追讨。

2018年112024年12杭州盛建置巨潮资讯网

2025年04月21日，11508.87否月25日收业有限公司执行中公司2024月29日原告与被告一审判决于本判决生年度报告

147浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文一双方签订书。效之日起十《建德恒大日内支付工御泉四季项程款

目 C2、D、G 111033080.地块公建部14元及其逾分主体及配期付款违约

套建设工程金，并支持施工合同》了优先受偿一份（合同权。编号为恒沪工合字

18[0.37-

77]078，以

下简称“078号《施工合同》”）。

078号《施工合同》约定，由原告承建被告一发包的御泉四季项目

C2、D、G地块公建部分主体及配套建设工程。

此后，原告与被告一就案涉工程施工又陆续签订数份补充协议与相关文件。上述合同签订后，原告筹集资金及组

织人工、机

械、购买材料，并根据被告一指令进场开始施工。在施工期间，因被告一指定

分包单位、调整施工范

围、设计变

更、指令停

工、逾期支付工程款等原因，严重影响工程正常施工进度，导致工程多次停工，给原告造成了巨

148浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

大的经济损失。现原告早已完成全部施工任务，原告与被告一已确认的无争议部分工程造价金额为

250137606.

39元。截至

目前被告一仅支付工程款金额为

138636773.

62元，尚欠

无争议部分工程款

111500832.

77元。根据

《民法典》及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释

（一）》等

相关规定，原告就案涉工程在欠付工程款范围内享有建设工程优先受偿权。为维护权益，浙江建工遂起诉追讨。

2018年5月

28日，原告

与被告一双方签订《建杭州盛建置德恒大御湖业有限公司庄园首期主于本判决生体及配套建效之日起十设工程施工

2024年12日内支付工合同》一份巨潮资讯网月25日收程款2025年04(合同编号12328.21否执行中公司2024

一审判决111188467.月29日为恒沪工合年度报告书。51元及其逾字18[0.37-期付款违约

77]028，以金，并支持下简称了优先受偿“028号权。

《施工合同》”)。

028号《施工合同》约

149浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文定，由原告承建被告一发包的建德恒大御湖庄园首期主体及配套建设工程。此后，原告与被告一就案涉工程施工又陆续签订数份补充协议与相关文件。上述合同签订后，原告筹集资金及组织人

工、机械、

购买材料，并根据被告指令进场开始施工。在施工期间，因被告一指定分包单

位、调整施

工范围、设

计变更、指

令停工、逾期支付工程

款等原因，严重影响工程正常施工进度，导致工程多次停工，给原告造成了巨大的经济损失。现原告早已完成全部施工任务，原告与被告一已确认的无争议部分工程造价金额为

450062879元。截至目前被告一仅支付工程款金额为

338313928.

01元，尚欠

无争议部分工程款

111748950.

99元。根据

《民法典》

150浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释

(一)》等相关规定，原告就案涉工程在欠付工程款范围内享有建设工程优先受偿权。为维护权益，浙江建工遂起诉追讨。

2019年12月18日，原告与被告一签署了《建设工程施工合同》一份，约定由原告承建被告一发包的海南澄迈棕榈康养谷项目一期工程。此后，原告与被告一就海南澄迈棕榈康养谷项目一期工程又签署多份补充协2024年11巨潮资讯网

议（下称：月11日收2025年04

12038.78//一审中公司2024

案涉合案件立案缴月29日年度报告同），最终费通知。

约定原告的施工范围包括案涉项目

的土建、安

装、装修、室外红线内小市政及道路工程，具体为1#、

2#、3#高层

住宅（含地下车库及机

房）、8#、

11#、12#、

15#、16#、

18#、19#、

20#、23#、

25#、26#、

151浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

29#、30#、

31#、35#、

36#、37#、

41#、42#、

43#、45#低层住宅，S1#、S2#商业；一期

5#、6#、7#

楼土建、安

装、装修工程；一期

9#、10#、

13#、17#、

21#、22#、

27#、28#、

32#、33#、

38#-40#、

46#-52#楼

土建、安

装、装修、室外红线内小市政及道路工程；以及一期营销中心及销售样板间土

建、安装工

程（下称“案涉工程”）。合同签订后，案涉工程于

2020年3月

11日开工建设，于2023年全部竣工，并依次完成竣备及交付使用。

其中，2#、

3#楼原告施

工完成后，因被告一对别墅区域进行规划以外

的改造(非

原告施工)导致竣工验收无法进行，经原告、当地主管部门多次

要求整改，被告一均拒不改正，以此达到拖延支付工程款

152浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文的目的。原告于2023年7月31日向被告一提交相关结算资料，被告一均以各种理由拖延结算。虽经原告多番催告，但始终无法解决，且被告一也未按照案涉合同约定支付工程进度款。被告一前述种种行为，已严重违反案涉合同约定，构成根本性违约。截止目前，原告施工过程中已上报完成的产值已达

304451276.

3元（最终结算金额，以司法鉴定意见为准）；被告一已付工程款

20416989

1.24元。因此，截至目前，根据原告上报产值计算，被告一欠付原告工程款

100281385

元（最终以司法鉴定意见为准），被告一除应当向原告支付欠付工程款外，还应当向原告支付逾期付款利息。

2019年，二6月30日一一审判决：

巨潮资讯网

建公司先后审判决，目一、宁波滕2025年04

9338.21否/公司2024

与宁波滕头前双方均已头置业投资月29日年度报告

置业投资有上诉，二审有限公司支

153浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

限公司签订中付工程款三份《滕头8792.9283村二号地块万元及相应项目施工合利息（以未同》。滕头付工程款村二号地块6770.09289项目已经于2万元为基

2022年10数，自起

月20日如2024年6月期全部竣工14日起至款验收合格。清日止按照案涉项目于同期全国银

2024年3月行间同业拆

8日完成结借中心公布算审定，并的一年期贷由二建公款市场报价

司、滕头公利率计算；

司、造价咨以质保金

询单位三方1940.88819盖章确认并2万元为基

出具工程审数，自2024定报告，根年10月21据双方确认日起至款清的结算审定日止按照同单，结算造期全国银行价金额合计间同业拆借

70668.8344中心公布的万元。项目一年期贷款结算审定市场报价利后，二建公率计算；以司多次催促质保金

滕头公司付81.947215款，但滕头万元为基公司以需要数，自2024内部审计为年11月17由，一直拖日起至款清延支付。由日止按照同于滕头置业期全国银行公司集团母间同业拆借公司近期资中心公布的金紧张，滕一年期贷款头公司存在市场报价利多次抽逃监率计算）；

管账户内资二、原告浙

金的情况，江省二建建根据目前了设集团有限

解的情况，公司在被告监管账户内宁波滕头置资金可能已业投资有限经不足以支公司拖欠的

付全部工程8792.9283款。故二建万元工程款公司起诉滕范围内对被头公司要求告宁波滕头支付工程款置业投资有

9338.21万限公司建设及利息。的萧王庙街道滕头村二

154浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

号地块项目出售所得价款享有优先受偿权；

三、被告宁波滕头控股有限公司对被告宁波滕头置业投资有限公司的上述债务承担连带清偿责任；四、被告宁波滕头置业投资

有限公司、被告宁波滕头控股有限公司于本判决生效之日起十五日内共同向原告浙江省二建建设集团有限公司支付保全申请费

5000元。

2019年12月，二建公司与丽景公司签订《宁波杭州湾新

区甬新 D-

44#-1地块一审中，鉴项目 II 标

定已完成，段总承包工根据鉴定报程合同》，告结果调整在施工过程了诉讼请中，项目部求。浙江二产生大量联建的请求包

系单、指令括工程款单及完工确巨潮资讯网

74782276.92025年04认单，项目8023.37否//公司2024

8元及逾期月29日

于2022年9年度报告利息，起诉月16日竣总金额调整工验收合为格。竣工验

8023.36669

收之后丽景2万元，

公司对此拒

2025年7月

绝确认和结

25日一审开算，并对预庭，待判。

转固时遗留争议问题置之不理，导致项目的结算无法推进，无法收回剩余工程

155浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文款。双方于

2022年1月

10日签订了《补充协议》。双方确认合同总价为

29097.5255万元，二建公司报送结算金额

32860.0259万元，签证调差金额为

3762.5004万元，业主已支付

23686.5583

02万元，因

本项目已完成竣工验收，保修金为结算价的

5%，诉讼过

程中第一期的保修金届期，因此欠付工程款为

8023.36669

2万元(包含

第一期的保修金）。

浙江工贸职业技术学院

（浙江第一

2024年3月

高级技工学起诉，诉讼校）扩建工标的合计程一标段

58762410.9

（施工总承

0元。鉴定包）；2017已经完成。

年2月28工期鉴定已日浙江工贸经完成，已职业技术学于2月19院与浙江省日开庭，争巨潮资讯网三建建设集2025年04

5878.69否议焦点逾期//公司2024

团有限公司月29日天数的划年度报告签订《建设分、竣工日工程施工合

期、被告的同》，工程损失确认。

名称浙江工双方目前对贸职业技术于调解未达

学院（浙江成共识，后

第一高级技续联系法院工学校）扩尽快出具一建工程一标审判决。

段，地点位于瓯江口新区一期区块

156浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

范围内 F-

02-07 和 F-

02-03地块，合同价为

271923678元，工程承包范围包括

土建、安装等。计划工期450天

（2017年3月6日至

2018年5月

30日），工

程实际开工日期为2017年6月2日，实际竣工日期为

2019年11月20日。

合同专用条

款第12.4条约定，工程和资料移交后工程款支付至合同

价的90%，完成竣工验收备案及结算后支付至

95%，剩余

5%作为质量保修金。通用条款约定被告逾期付款时，应按中国人民银行贷款报价利率的2倍支付违约金。合同专用条款第

20.4条约定，争议向合同签订地（温州）人民法院起诉。项目竣工后，原告向被告报送

结算资料，送审造价为

364021927元。被告收到结算资料后，委托杭

157浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

州信达投资咨询估价监理有限公司进行审核。

自2021年

11月12日至今，双方进行了超过

7次的核对，原告与信达公司进行了多次沟通，信达公司多次出具了造价审核报告书的征求意见稿。

2023年11月27日，被告向原告发函，函附《工程造价咨询报告书》（杭州信达投资咨询估价监理有限公司盖章），确认工程审定造价为

290462170

元（在被告单方扣除工期违约金

27192368元后）。2023年12月5日，原告书面回复被告，《工程造价咨询报告书》不应扣除工期违约金

27192368

元、应调增动态调差

6631565.28

元及税金，对其余无异议。《工程质量保修书》约定：

质量保证金在整体工程竣工验收合格满2年后

7个工作日

158浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

内退还结算

价的4%；5年后7个工作日内退还剩余的保修金。截至目前，被告已付工程款为

268900386.

5元。原告认为，被告及其委托的造价咨询单位审核认定的工程总造价不应扣除双方有争议的工期违约金27192368元，因此被告实际认可的结算总造价应为

290462170

元

+27192368元

=317654538元。原告对扣除工期违约金一直有异议，一方面认为工期是否存在违

约情形、是否需要扣除违约金不属于造价咨询机构的权限范围，在双方有争议的情况下，不应直接反映在造价结论中，至少应列为争议项，交由法院裁决，但被告和造价咨询单位无正当理由坚持要求在造

价中扣除，为此双方交涉了很长时间；另一方面，客观上工期延误主

159浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

要不是原告的原因和责任，监理单位已经专门出具工期延误分析报告，而竣工后被告亦从未要求提取履约保函。

本案中双方的主要争议点是工期延误是哪一方的原因和责

任？原告是否需要承担工期违约责

任？造价是否应在被告认可的

317654538

元基础上，再增加材料调差

6631565.28

元等？原告认为案涉工程的工期在

顺延之后，原告并不需要承担违约责任，故被告应在双方无争议的造价

317654538

元基础上，再增加材料调差

6631565.28元，案涉工程最终总造价应为

317654538

元

+6631565.2

8元

=324286103.3元。据此计算，被告欠付的工程

款为：

324286103.

3*95%-

268900386.

5=39171411.62元。被

160浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

告委托的造价咨询单位于2021年

11月12日

开始审核，按常规六个月审核期限计算，被告应自2022年5月12日起按中国人民银行贷款报价利率的2倍支付逾期付款违约金。保修期至2021年11月20日满两年，被告应退还等于结算价

4%的保修金，故欠付到期的质量保修金为

324286103.

3*4%=12971

444.13元，

被告应自

2021年11月20日起按中国人民银行贷款报价利率的2倍支付逾期退还保修金的违约金。

苍南恒大逸本案案号为

合城项目二（2024）浙

期74#地块03民初

主体及配套1518号，鉴建设工程；定已完成，

2018年3月根据鉴定报

30日，被告告结果和

温州国鹏置2.5%质保期业有限公司已经满两年与原告浙江可退的新情巨潮资讯网

2025年04

省三建建设66896.87否况调整了诉//公司2024月29日集团有限公讼请求。浙年度报告司签订《苍江三建的请南恒大逸合求包括工程城项目二期款

74#地块主555773536

体及配套建元、逾期付设工程施工款违约金合同》，约113195205定工程地点元（暂算至为温州市苍2023年6月

161浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

南县龙岗镇30日，要求新城东至春继续计至付晖路，南至清之日湖东路，西止。）、向至月湖路，浙江三建开北至滨海大具代扣款

道;合同暂439万的发

定总价为票、确认优

507445723先权、鉴定元，由总价费、保全费包干和非总等，起诉总价包干两部金额调整至

分金额组668968741.成。包干总39元。2025价=工程核年1月9日

算总价+市温州中院正

场风险核算式开庭，待包干费，工判。

程核算总价

=各类型建筑物单体工程施工图核算造价之

和;市场风险核算包干

费=工程核

算总价*工程开工至全部楼栋外立面计划完工

天数(含冬歇

期)*8%/365，对应工程内容为合同范围内主体楼栋工程

(除室外配套等室外零星工程外)。非总价包干部分，对应室外配套等室外零星工程，按合同约定的计价

方式计算，不计取市场风险包干费。总价包干部分的工

程进度款，同一批次核算的全部楼栋外立面实际完工并验收合格后30

162浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

天内按该批次核算工程包干总价

90%支付进度款。总价包干部分的工程进度款

=该批次核算工程包干

总价*90%-超领的甲供

材料、设备

款-其他应

扣款项(包括发包人代交的水电费等)。非总价包干的工

程进度款，按月申报，按通用条款执行支付。

第八条第十

一款约定:发包人违反合同约定延迟向承包人支付合同款项，以延迟付款额为基数，发包人自延迟之日

第2天起按日以

10%/365向

承包人偿付延迟付款的违约金，通用条款不再适用。2018年10月25日，双方签订《苍南恒大逸合城项

目二期74#地块主体及配套建设工程施工合同》补充协

议(2)，变更原合同相应条款，其中原合同市场风险包干

费由8%变更

为10%，核增金额暂定为

163浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

11065131.2

5元，原合

同暂定总价调整为

519260854.

25元。

2018年12月14日，双方签订《苍南恒大逸合城项目

二期74#地块主体及配套建设工程施工合同》补充协议

(3)，核减原合同中的

除8#、9#、

10#三栋高

层及其楼下地下室和红线外临时样板房以外的未施工部分，核减金额为

426658709.

97元，核减

后原合同暂定总价调整为

92602144.2

8元。

柯城区高级衢州仲裁委技工学校新于2024年9建项目：月26日立

2023年11案受理，案月4日，浙号（2024）江省三建建衢仲第307

设集团有限号，2025年公司向建设1月确定司单位衢州市法鉴定机

乡村振兴发构，2025年展有限公司2月21日已巨潮资讯网

提交项目工开庭，主要2025年04

10501.33否//公司2024

程结算资讨论了鉴定月29日年度报告料。经浙江范围事项。

三建结算，2025年3月该项目结算24日衢州仲价为裁委确定整

32240312体造价鉴

8元。建设定，并确定

单位在收到了鉴定机浙江三建提构。2025年交的竣工结4月11日衢

算文件后，州仲裁委组以送审金额织进行鉴定

164浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

超过原投标资料的提交

价的10%以并质证。

上审计局不予接收审计

为由退回，后浙江三建又于2024年1月7日通过邮政快递方式将全套结算资料邮寄给建设单位，建设单位已进行签收。2024年3月12日经建设单位自行委托的咨询单位

（衢州港盛投资咨询有限公司）出具初审意见稿，初审结算造价为

27228729

9元，争议

部分未列入。因衢州市财政项目要求，送审金额超过原投标金额

10%，必须

经区长办公室会议通过后才能送审，建设单位一直对该工程后续结算送审工作未进行落实。因此以送审价申请仲裁，要求建设单位支付欠付工程款。

涟水2024年起

2019JY15 地 诉，案号为

块项目总承（2024）苏包工程，原0826民初巨潮资讯网

告浙江省三9371号，已2025年04

7161.84否//公司2024

建建设集团保全被告银月29日年度报告

有限公司，行账户及案被告万郡房涉项目未销

地产（淮售房产，万安）有限公郡反诉并保

165浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

司、万郡房全的资金已地产有限公用银行保函

司、万郡房替换解封。

地产（包案件于2025头）有限公年2月20司，2020年日开庭，已

3月20日签通过庭外对订《涟水账累计确认

2019JY15 无争议造价

地块项目总1.989亿

承包工程施元，目前该工合同》，案正处于司项目于2020法鉴定阶年6月正式段。

开工，于

2023年5月

26日竣工验收，于2023年10月结算送审，金额为

23900.6674万元。因建设单位拖延审计，导致浙江三建迟迟无法回款，且建设单位资金状况一般，浙江三建提起诉讼并进行了财产保全。诉讼请求如下：

1、判决被

告一支付工程款

58507371.7

8元及逾期

支付工程款违约金

3643586.93

元（以欠付工程款为基数，按照一年期 LPR 2倍的标准自

2023年5月

27日起算，

暂算至2024年9月18日，实际应支付至付清之日止，其中竣工款和结算款分开计算，详见

166浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

附表1：逾期支付工程款违约金计

算表）；

2、判决确

认原告在前述工程款范围内对案涉工程享有建设工程价款优先受偿权；3、依法判决被告一赔偿原告工期延误损失及其它损失计

9467482.66

元（具体以鉴定为准）；（以上1-3项请求合计

71618441.3

7元）4、判

令被告二在未实缴注册资本2100万元范围内

对第1、2、

3项诉讼请

求中被告一的债务承担连带责任；

5、判令被

告三在未实缴注册资本

900万元范

围内对第

1、2、3项

诉讼请求中被告一的债务承担连带责任；6、本案诉讼

费、鉴定

费、保全

费、保全担保费用等费用全部由被告承担。项目于2023年5月26日竣工验收

（有五方主体盖章），实际工期

1072天，工

167浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

期延误372天。主要是甲供材料迟延及建设单位单独分包的施工单位

延误进度，其次是疫

情、政府指

令等影响，过程中浙江三建已及时发函并提出索赔要求。

2024年12月，万郡房地产（淮安）有限公司提出反

诉：一、请求依法判令反诉被告向反诉原告支付工期延误违约金29

910000元。二、请求依法判令反诉被告向反诉原告支付对购房者承担的违约金损失7

918798.

03元。三、请求依法判令反诉被告向反诉原告支付因总包工期延误导致销售损失共计

54567082.

53元。(以

上--至三项总计金

额:

92395880.5

6元)。

蠡县范蠡鑫第一次收到

城二期御龙案件材料，湾棚户区改案号为

造项目施工（2024）冀法院已于7巨潮资讯网

2025年04

总承包工7459.93否0635民初月2日下发/公司2024月29日程，2021年2195号，后撤诉裁定。年度报告

7月18日双建设单位撤

方签订案涉诉，同年9项目施工合月建设单位

168浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文同，2021年重新起诉，

7月19日、案号为

2022年7月（2025）冀

4日分别签0635民初

订两份补充64号，2025协议。因过年01月17程中原告蠡日，第一次县文彬房地庭审，主审产开发有限法官暂未组

公司拖欠浙织质证，建江省三建建议双方面对

设集团有限面沟通，争公司大量工取达成和程款，浙江解。后续沟三建先后两通时因双方次停工，第分歧较大，二次停工为目前尚未就

2022年8月和解方案达

21日至今。成一致意故原告以此见。浙江三为由请求判建已提交反令双方解除诉状和造价合同，并要鉴定申请。

求浙江三建双方在法院赔偿因工程调解下一致质量造成的同意先撤

损失暂计1诉，就已完万元。原告工造价问题同时申请了和质量修复质量鉴定。问题进行协商和解。

2016年2月

4日，被告

与原告签订《西藏自治区建设工程施工合同》，将拉2025年1月2025年1月萨市柳东大24日调解结24日，交建桥工程项目案，2025年收到拉萨城发包给原告1月24日支投支付第一承包。2020付2323.63笔款项年10月28万；2025年2323.62651日整个项目3月底前收6万元；巨潮资讯网本案调解结2025年04确定竣工验12868.9否到尾款2025年5月公司2024案。月29日收合格。8092.31万6日交建收年度报告

2022年4月及案件受理到拉萨城投

21日，被告费、保全第二笔款项

委托完成案费、保全保8176.36815

涉项目竣工险费、律师4万元，本价款结算。费等65.24案案款全部同年7月案万。收回。

涉项目送西藏自治区审

计厅审计，

2023年3月

30日，项目

最终审定金

169浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

额75971万元。截止诉前，拉萨城投未付款金额11993万元。

2018年11月，公司下属子公司浙江省建投交通基础建设集团有限公

司（下称“交建”）就申嘉湖高速公路项目与浙江吉宁高速公路有限公司（下称“吉宁高速”）签订《施工合同本案于2024协议书》。

年10月16

2021年12日由安吉县月该项目已2024年12人民法院受

通过交工验月6日，交理，并申请收，2024年建收到吉宁诉前保全，

1月项目审高速支付第

冻结吉宁高定。因吉宁一笔款项速5658.14

公司未及时3288.77979万元资金。

支付工程4万元；

2024年12双方达成和巨潮资讯网款，交建向2025年1月2025年04

5658.14否月4日交建解，原告撤公司2024

法院提起诉23日交建收月29日与吉宁高速诉结案。年度报告讼，请求判到吉宁高速达成和解协令吉宁高速支付第二笔议，12月9支付工程款款项日，交建向

3290.179792004.47279

法院申请撤

4万元；请2万元，本诉。12月求判令吉宁案案款全部

16日，法院

高速返还质收回。

作出民事裁量保证金定，准许原

2104.47279告撤诉。

2万元；请

求判令吉宁高速支付至付清工程款之日止的逾期付款违约金，暂计至

2024年6月

30日的逾期

付款违约金为

263.487611万元；以上

第一项、第

二项、第三项诉讼请求

170浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

金额暂合计

5658.14019

7万元；请

求判令交建

在第一项及

第二项诉讼请求范围内对吉宁高速发包的“申嘉湖高速公路安吉孝源至唐舍段”工程项目折价或拍卖的价款享有优先受偿权。

请求判令吉宁高速二股东在上述款项范围内承担连带支付责任；请求判令案件受

理费、保全

费、保全担保费等诉讼费用由吉宁高速及其股东承担。

2017年1月，建工与成都优品道置地集团有限公司签订《框架协议书》约定成都优品道公司发包天府沈阳路项

目、贵阳优

2025年2月

品城邦五

1日正式立

期、六期及案，2025年案涉成都城

8月5日一

北优品道项8000否//审判决驳回

目(下称原告全部诉“城北项请，现在上目”)四个诉期内。

项目，一并交由浙江建工施工总承包。成都优品道认为浙江建工在城北项目土石方工程招投标中故意提供超高报价，在未中

171浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

标且在其多

番确认下，拒绝执行中标价格及与中标单位签订合同，违反了《框架协议书》约定，为城北项目土石方工程制造障碍，系以其实际行动逃避垫资义务，拒绝按约垫资承包

城北项目，致使城北项目停滞至今逾5年，已严重违反《框架协议书》约定。

成都优品道为维护其合法权益，遂诉至法院，要求浙江建工应依约支付原告相应违约金并赔偿其遭受的其他损失。

2016年9月

10日，浙江

建工与发包人兰州永新房地产开发有限公司签订《建设工程施工合同》(以下简称“施工合同”)一份，约定由案件已一审浙江建工承9820.46/开庭，等待//接兰州市东判决。

瓯世贸广场项目的土

建、安装等全部工程；

施工合同暂定价5亿元，工期

266天。

2016年11月10日，浙江建工与

172浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

王前跃签订《工程项目内部承包合同》一份，约定由原告以自负盈亏的方式内部承包案涉项目的施工工作。承包合同签订后，案涉项目于2017年5月1日开工，2018年12月31日竣工验收合格。2021年5月12日，因发包人未付清全

部工程款，浙江建工向甘肃省兰州市中级人民法院提起诉讼，要求发包人支付工程款并承担相应的违约责任。2021年6月10日，兰州市中级人民法院作出民事调解书。案件调解后，发包人仍未履行，经被告申请强制执行。王前跃认为浙江建工已收回案涉项目的全部工程款

及保证金，此后告多次要求被告根据承包合同的约定对案涉项目进项

清算、支付承包盈余款项，但被告推诿至今，给其造成严重的经济损失。王前跃

173浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

为了维护自身的合法权益，向法院提起诉讼。

2018年10月19日，浙江建工与天阶云台

(修武)投资有限公司签订《云台山恒大养生谷项目首期二标段及东侧商业地块一区主体及配套建设工程施工合同》。后浙江建工将该工程全部转包给黄善标，并签订《工程内部承包(风险

承包)合同》。《工程内部承包

(风险承包)合同》签订后，黄善标2025.3.5收

7385.22否/一审中

依约进场施案件材料。

工，实际缴纳109万元履约保证金。过程中由于建设单

位的原因，

2021年7月

26日，浙江

建工和建设单位天阶云

台(修武)投资有限公司签订《云台山恒大养生谷项目首期二标段及东侧商业地块一区主体及配套建设工程施工合同补充协议九

(解除协议)》解除了施工合同。2022年

11月浙江建

174浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

工对建设单位提起诉讼该案判决确认工程造价为

25848.38万元。截止

2025年1月

15日，浙江

建工已支付涉案工程的

人工、材

料、机械等费用为

18313万元，尚欠黄善标工程款

6759.94万元。

被告怀化宏凌青城置业有限公司

(以下简称“宏凌公司”)与被告浙江建工签订《合同协议书》约定由浙江建工建设关2025年3月于位于怀化6日正式立

市鹤城区的案，2025年岳麓青城项4月蒋军案目。2018年延期审理，

7月1日，设备安装公

浙江建工与司提了管辖

被告浙江建异议，2025工设备安装年5月19有限公司的5018.39否日，一审裁//前身浙江中定不移送管

信设备安装辖，后设备有限公司签安装公司上订《机电安诉，2025年装工程专业7月24日二分包合审裁定维持同》将岳原裁定。现麓青城一期该案待一审二标段安装开庭。

工程交给中信公司实施。2018年

12月27日，原告蒋军与中信公司签订了两份关于岳麓青城一期一标段和二标

175浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

段的两个安装工程合同，合同名称都为《工程项目内部

承包(风险

承包)合同》(以下简称《内部合同》)将岳麓青城一期一标段的住宅安装工程施工相关的全部内容和二标段总包范围内万达广场机电及消防部分安装工程施工相关的全部内容交给蒋军实施，蒋军组织实施了案涉岳麓青城项目的住

宅、机电、消防安装工程的施工。

2019年11月12日，岳麓青城一

期10#楼商业部分经验收合格，

2019年12月12日，万达广场顺利开业。

2021年3月，岳麓青城一期1#、

2#、3#、

4#、5#、

6#、7#、

8#、9#楼验

收合格并竣工验收备案。2021年

4月，岳麓

青城一期全面交房。

2021年6月

8日，岳麓

青城一期

10#楼公寓

部分也验收

176浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文合格，建设单位、施工单位均已盖章确认。设备安装未支付其工程款，蒋军认为浙江建工

是转包人，设备安装公司是违法分包人，因此浙江建工应当对设备安装公司欠付的款项承担责任，故提起诉讼。

2017年3月

17日，浙江

建工与杭州临安滨湖新天地投资有限公司（简称“临安滨湖”）签订《建设工程施工合同》约定被告将临安滨湖天地北区住宅项目临政储出

【2014】

46、47地块

总承包工程2025年3月

(二标段)发12日收受理包给浙江建通知书和缴

10206.19///工施工，合费通知书，同对工程概目前尚在鉴

况、工期、定中。

工程款支付等进行约定。合同签订后，浙江建工按约组织积极施工，工程于

2020年5月

18日竣工验收合格，并于2020年6月16日完成备案，浙江建工按约提交竣工结

算资料后，由临安滨湖

177浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

公司委托的杭州建业造价工程师事务所有限公司进行审计，确认结算审定价为人民币

31785.66万元，根据合同约定，临安滨湖应于

2022年6月

16日支付至

结算价的

98%。但截

止至起诉之日，临安滨湖仅支付了

26652.79万元，临安滨湖拒不支付上述款项的行为已经给浙江建工造成了巨大经济损失。为维护合法权益，浙江建工向人民法院提起诉讼。

2016年5月

15日，浙江

建工与富通

集团(嘉善)通信技术有限公司（以下简称富通

集团）签订于2024年8《建设工程月16日向施工合法院提交起同》约定诉材料，初被告一将富次调解质证被告需支付

通嘉善全产完成，2025

25892.42否裁定结案12500.4745

业链项目成年4月9日万元。

品检测车间14:30开

厂房工程交庭，2025年由原告施4月28日调工，并对工解协议裁程概况、签定。

约合同价及合同价格形

式、付款周

期、违约责任等进行了约定。2016年11月10

178浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文日，浙江建工与富通集团签订《建设工程施工合同》约定富通集团将富通嘉善全产业链项目主体厂

房、配套厂房工程交由浙江建工施工，并对工程概况、签约合同价及合同价格形

式、付款周

期、违约责任等进行了约定。2018年10月15日，原告与被告一签订《建设工程施工合同》约定被告一将富通嘉善全产业链项目配套厂房工程交由浙江建工施工，并对工程概况、签约合同价及合同价格形

式、付款周

期、违约责任等进行了约定。2017年3月25日，浙江建工与富通集团签订《建设工程施工合同》约定富通集团将富通嘉善全产业链项

目 110KV 输变电工程交由原告施工，并对工程概况、签约合同价及合同价格形

式、付款周

期、违约责

179浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

任等进行了约定。2017年9月30日，原告与被告一签订《建设工程施工合同》约定被告一将富通嘉善全产业链项目光纤预制

棒、光纤厂房工程交由

原告施工，并对工程概

况、签约合同价及合同

价格形式、

付款周期、违约责任等进行了约定。后浙江建工按约施工完成，案涉工程于

2020年1月

21日投入使用。经结算，原告施工部分总造价金额为

90037.35万元，截至目前富通集团仅支付

67702.13万元，剩余

22335.22万元未付。富通集团曾系一人有限公司，在案涉施工合同履行期间，杭州富通光通信投资有限

公司、杭州富通通信技术股份有限公司曾前后担任富通集团的全资股东。浙江建工对被告的上述债权合法有效，被告拒不支付

180浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

工程款的行为已经严重损害了浙江建工的合法权益，故向人民法院起诉。

2018年3月

1日，浙江

建工与杭州旭都房地产开发有限公

司（以下简称“杭州旭都”）签署了《建设工程施工合同》，约定由浙江建工承建被告富政储出

【2016】9号地块项目建设工程2023年9月（“富政项21日收到诉目”），合调材料，同签约价为2023年10

1.9亿元。月9日收到

2018年3月保全裁定

2日，浙江书，已选定

建工与杭州鉴定机构，旭都就上述2025年3月项目又签署5904.51是7日收到正//了补充协议式立案通知一份，将合书，2025年同细节进行3月11日收

了进一步的到反诉状，补充确认。2025年7月根据双方约14日收到造定，本工程价鉴定报计价模式为告，目前一固定单价合审中。

同，付款方式为施工过程中按进度款支付；工程竣工验收完成取得相关资料后14天内付至预算总价的

85%；结算

资料交齐且确认不再增加其他资料

14天内付至

预算总价的

90%；结算

181浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

价款经双方确认后一个月内，支付至结算价款

的97%；尾

款3%留存作为质量保修金，质保期满2年退

70%，满5年退25%，满8年退

5%。合同及

补充协议签署后，原告按约完成了全部施工义务，该项目于2018年3月20日开工，2021年

1月29日完

成最终竣工验收。工程竣工后，浙江建工于

2021年12月编制了完整了结算报告向杭州旭都递交，但杭州旭都一直拖延结算，直至

2022年4月

7日才予以签收，至今仍未完成最终结算确认。经浙江建工核算，本工程结算价为

26820.62万元。截至目前，杭州旭都实际仅支付工程款

20812.56万元，按照应付97%的比例计算，尚欠浙江建工工程款

5203.44万元。此外，案涉项目于

2023年1月

182浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

29日质保期满2年，杭州旭都应当

返还70%的质保金

563.23万元。为此，浙江建工特依法提起诉讼。

2018年1月

15日，浙江

建工与常山县心安城市开发有限责任公司（以下简称“心安城市”）签订《常山县城市危旧住宅区治理棚改项目安置房建设工程设计采购施工总承包

（EPC）合同》（下称“总承包合2024年10同”），将月25日收常山县城市到诉前调解危旧住宅区受理通知

治理棚改项书，已选定目安置房建鉴定机构，设工程设计2025年3月

35027.38///

采购施工13日收到正

EPC 总承包 式立案通知

项目发包给书，2025年浙江建工施6月4日收工，内容范到反诉状，围共涉及四目前司法鉴个小区即桑定中。

园小区、定

阳小区、城

南小区、江滨小区。合同签订后，浙江建工积级组织人力物力，按约进场施工。

定阳小区和江滨小区竣工验收时间为2021年8月31日，城南小区竣工验收时间为2021年9

183浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文月6日，桑园小区竣工验收时间为

2021年9月

18日。涉案

项目通过完工验收后便投入使用。

但心安城市却一直未按约及时支付工程款，并故意拖延支付，截止起诉之时，心安城市仅支付了工程款人民币

73192.85万元。2023年1月10日，

浙江建工将涉案工程结算送审资料一并提交给

心安城市，但心安城市在收到浙江建工的结算送审资料后的14天内即未按合同约定审核完毕也未向浙江建工提出任何具体意见，原告认为根据双方

合同约定，被告一的行为已经视为认可原告送审的工程造价

106415.57万元。现两年质保期已届满，心安城市理应付清原告全部工程款，但截止起诉之时，被心安城市仅支付了工程款

73192.85万元，仍欠付心安城市工

184浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文程款。心安城市拒不支付工程款的行为已经严重损害了浙江建工的合法权益，给浙江建工造成了巨大的

资金压力，使浙江建工资金扭转困难，特向人民法院起诉。

2017年5月

5日，浙江

建工与浙江常山旅游发展投资运营有限公司

（以下简称“常山旅游”）签订常山县中国观赏石博览馆装饰布展项目及中国观赏石博览

园第二功能一期项目：

区工程 EPC 2024 年 7 月总承包项目3日收到诉《建设施工调立案通知合同》，常书，2025年山旅游将常3月19日收山县中国观到正式立案

赏石博览馆22764.42/通知书，目//装饰布展项前一审中。

目及中国观二期项目：

赏石博览园2025年7月

第二功能区14日收到正

工程 EPC 总 式立案通知

承包项目发书，目前一包给浙江建审中。

工实施。

2017年5月

15日，浙江

建工、常山

旅游、案外人兰德纵贯文化发展（北京）有限公司签订《补充协议》，各方就中国观赏

石博览馆1-

3层装饰布

185浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

展项目各方

关系、支付款项程序问

题、预付

款、结算费

用、税务发票等进行了补充约定。

2017年6月

12日，浙江

建工与常山旅游签订《补充协议一》，约定观赏石由被告自行采购，将原合同暂定价调整为26200万元。《补充协议一》约定由常山旅游向浙江建工融资

3800万元用

于观赏石采购，并约定被告自2019年8月30日开始还款，分四年归还，每次归还往来款及相关费用

的25%，直至付清。上述合同签订后，浙江建工按约履行合同义务。

其中：一期工程于2017年6月30日开工，

2017年8月

30日正式交

付被告使用。二期工程于2017年7月14日开工，由于被告原因，自2018年9月30日起停工至今。浙江建工依据《补充协议一》

186浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

向常山旅游提供观赏石采购款共计

1713.74万元。原告就涉案工程已经向被告送审，其中一期工程于

2020年12月送审，二期工程于

2022年7月

27日通过衢

州市信安公证处向常山旅游送审。

被告于2020年1月16日支付原告款项900万元，于2020年1月17日支付原告款项600万元，累计支付款项1500万元。涉案工程一期工程自2017年8月30日投入使用已经超过5年，二期工程因常山旅游原因自

2018年9月

30日起停工至今。常山旅游至今仍未完成结算审核，也未按合同约定向浙江建工支付工程款等合同款项，已经构成违约，严重损害了原告的合法权益，浙江建工维护自身

合法权益，向法院起诉。

2017年2月2024年12

25日，浙江9072.04是月20日提//

建工与安徽交起诉材

187浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

合肥包河经料，2025年济开发区管6月19日正

理委员会、式立案，目合肥包河城前一审调解市建设投资中。

有限公司签订《合肥市包河经济开发区沪上人家拆迁复建点工程施工合同》。合同签订后，浙江建工依约进行了施工。2021年7月21日，

案涉项目全部竣工验收合格。案涉项目全部竣

工验收后，双方就工程价款结算事宜一直无法达成一致意见，以致至今未能完成工程价款的结算。鉴于此，为维护原告合法权益，浙江建工向法院提起诉讼。

2011年1月

28日，浙江

建工与瑞安经济开发区发展总公司签署了《建设工程施工2025年3月合同》一19日瑞安法份，约定由院正式立浙江建工承案，4月15建瑞安总部日法院送达

经济大楼工6419.88/反诉状。原//程。合同价定于2025为1514.31年6月10万元，计价日的开庭取模式为固定消，目前仍单价、工程在鉴定中。

量按实结算。付款进度为按月支付已完成工程量的

85%，竣工

188浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

结算后支付至完工工程

量的95%，余款作为质保金，于一年保修期后支付至工程总价的

97%，二年

保修期后结清剩余尾款。同时，浙江建工向瑞安经济开发区发展总公司支付合

同价款10%的履约保证金，履约保证金在工程最后一幢结顶后退

40%，工程

预验收整改合格后退还剩余部分。

合同对双方其他权利义务均做了明确约定。根据合同约定，原告实际支付了被告履约保证

金1514.30万元。此后工程因工程所在地土地

纠纷、高压

线移除、设

计变更、材

料变更、工程量增加等

多种因素，原告一直无法正常施工。但原告仍客服重重困难，最终完成了全部

施工义务，该工程于

2019年8月

10日通过竣工验收。工程竣工后，浙江建工按约向瑞安经

189浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

济开发区发展总公司递交结算资料，但其以各种理由拒收，浙江建工无奈之下，于2020年9月17日通过公证送达的形式向被告方递送全部结算资料，被告于2020年9月18日签收，但至今仍未完成结算确认。截至浙江建工

起诉之日，瑞安经济开发区发展总公司实际仅支付原告工程款

12865.18万元。浙江建工已缴纳的履约保证金至今未全部退还。基于上述事由，浙江建工认为瑞安经济开发区发展总公司明显存在拖延结

算、拖延付款，以及拒不返还履约保证金的行为，应承担违约责任。

为此，浙江建工依法提起诉讼。

句容开润旅2022年8月游开发有限2日诉调立公司（以下案。保全情简称“句容况：已向法开润”）发院提交保全

包的句容恒7531.32否申请，未立/一审中大童世界童案。2023年话大街主体5月17日、及配套建设7月6日在

工程（以下句容法院审简称“工判长协调

190浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文程”）由浙下，仍无法江建工承包推进无争议施工，双方部分的结算就工程施工核对。经集签订有《句团恒大专班容恒大童世讨论，不申界童话大街请鉴定。因主体及配套不申请鉴

建设工程施定，诉请已工合同》等由要求支付相应合同文结算款变更件。施工合为进度款，同签订后，诉讼请求已浙江建工筹变更。2025集资金及组年3月26织人工、机日一审正式

械、购买材立案。2025料，并根据年5月20被告指令进日在句容法

场开始施院听证，资工。截至起料已补充，诉之日，案待开庭审涉工程57理。

个单体工程，现有42个单体（饮食街 2-1A、

B、C、D、

E、F、G、H，饮食街

3-2A、B、C、D，饮食街 4-5A、

B、C；饮食

街 4-6A、B，商业街

2-1A、B、C、D、E、

F、G、H，商业街 3A、

B、C、D；

商业街4-

2E、G，商

业街 4-3A、B、C，商业街 4-5A、

B、C、D，商业街4-

7A、B、C、D）总包合同范围内工作内容基本完成，8个单体（饮食街 1A、B、C，饮食街

4-6C，商业

街 1A、B、

191浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文C，商业街

4-2B）主体

结构及砌体粉刷工程已

基本完成，配套8个单

体（配套

1、2、3、

6、7、8、

9、10）主

体及砌体工程完成；另有7个单体

（商业街4-

2A、C、D、F，饮食街Y4-1A、B、

C）因句容开润原因未开工，配套

2个单体

（配套4、

5）因句容

开润原因未开工。因句容开润原因导致工程长期停工且被告欠付巨额工程款的行为，给浙江建工造成极其重大经济损失。截至起诉之日，浙江建工施工的已完工程造价共计

251321864.

42元，句容

开润仅支付工程款

17182.79万元，欠付工程款

7949.40万元。浙江建工作为负责任的施工企业，在工程施工期间兢

兢业业、克服各种困难推进工程建设，在句容开润欠付巨额工程款且给原告造成

192浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

重大经济损失的情况下，浙江建工为了维护社会稳定支付下游供应商款项及支付务工人员工资。虽然浙江建工付出了极其巨大的艰辛及努力，且又数次通过各种形式和途径向被告催讨工程款并催告被告履行自身合同义务，但被告仍未能解决欠付工程款等问题。

被告的行为已严重违背双方合同约定，属于根本性违约，并导致工程无法继续施

工、合同无法继续履行。浙江建工无奈通知被告终止履行双方签订的施工合同及相关合同文件，并通过诉讼途径要求被告支

付工程款、逾期付款利息及停工损失，同时请求法院确认原告对案涉工程享有建设工程价款优先受偿权。

2018年3月2022年7月一、长兴锦

21日，浙江17日向法院恒置业有限

建工与长兴申请立案。公司支付我锦恒置业有13183.9否诉前调解立司9652.06执行中限公司（以案，已出保万元，二、下简称“长全裁定，但支付浙江省兴锦恒”）未实际冻结建工集团有

193浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文签订《长兴到款项或资限责任公司恒大金陵悦产。已提撤逾期付款违府主体及配诉，重新起约金，以各套建设工程诉案件已立商业承兑汇施工合同》诉调案号。票的未付金（以下简称2025年3月额为基数，“施工合21日向长兴自各对应的同”），长县人民法院商业承兑汇兴锦恒将长重新提交起票到期日次兴恒大金陵诉状。2025日起至实际悦府主体及年3月24付清之日止配套工程项日法院受按日以

目发包给原理，案号为10%/365的告。施工合（2025）浙标准支付。

同中对工程0522民初三、浙江省

内容、承包2675号。于建工集团有范围、合同2025年4月限责任公司

价、工程款24日上午9在长兴锦恒支付方式等点第一次开置业有限公内容作出了庭。2025年司欠付的工明确约定。07月03日程款后在施工合收判决书，9652.06万同的履行过长兴锦恒置元范围内，程中，双方业有限公司就浙江省建就案涉项目支付我司工集团有限

的合同价调96520609.1责任公司施

整、赶工5元，支付工的长兴恒奖、工期调浙江省建工大金陵悦府

整、缓建补逾期付款违主体及配套

偿、周边居约金，以各建设工程、民安抚等事商业承兑汇长兴恒大金项共签订8票的未付金陵悦府剩余

份补充协额为基数，部分主体及议。2018年自各对应的配套建设工

10月23商业承兑汇程享有在折日，双方就票到期日次价或者拍卖案涉项目剩日起至实际的价款优先余部分主体付清之日止受偿权。

及配套建设按日以

工程施工达10%/365的成一致并签标准支付。

订《长兴恒2025年08大金陵悦府月07日网剩余部分主上申请强制体及配套建执行。

设工程施工合同》（以下简称“剩余部分施工合同”），并就总价包

干、合同工

期、赶工奖等事项签订

11份补充协议。案涉项目于2018年5月3日

194浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文开工，2021年8月18日竣工验收合格，2#、

6#、7#楼已

于2021年7月19日完成竣工验收备案。案涉工程结算送审总造价为

27436.37万元，目前被告仅支付原告工程款

10855.72万元，欠付原告的结算价款总计为

15492.15万元。浙江建工认为，长兴锦恒应当按照施工合同的约定履行项目结算和支付工程结算价款的义务，立即向浙江建工支付工程款并支付逾期

付款利息，浙江建工依法享有建设工程优先受偿权。为维护原告合法权益，向法院提起诉讼。

2020年6月

29日，浙江

一建与河北国源房地产开发有限公司就于底城中村改造回

迁区4#地一目前在鉴定目前在鉴定目前在鉴定

标段工程总9687.17否中，暂未开中，暂未开中，暂未开承包项目签庭庭。庭。

订《建设工程施工合同》。项目总建筑面积

144142.91平方米，其中地上面积

195浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

114964.82平方米，地下面积

29178.09平方米。项目于2020年7月开工，于2023年1月1日停工。2023年9月27日，浙江一建向国源公司送达了《解除合同通知书》，浙江一建已完工程产值

为16276.07万元，国源公司已支付工程款

8445.86万

元(包含被告扣除原告的水电费)，扣减

3%质量保证

金后国源公司仍欠付工程款

7341.93万元，同时因国源公司拖

欠工程款、工程停工等原因造成浙江一建进度款利息损

失、对供应商赔款损

失、工程停工损失等各项经济损失

2245.24万元，以及

100万履约

保证金未退还，以上合计9687.17万元。2024年3月11日浙江一建就欠付工程

款、优先受偿权及索赔等问题向新华区人民法

196浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

院提起诉讼，诉请标的9687.17万元，实际金额应以造价鉴定结果及最终法院判决数额为准。

2025年3月

5日，赵殿

俊诉浙江一建建设工程施工合同纠纷一案，案

号为(2025)皖0104民初12776号，赵殿俊将浙江省一建建设集团有限公司列为被告一；

浙江一建安徽分公司为被告二；吴

运东、合肥文旅博览有限公司分别

为被告三、四诉至合肥市蜀山区人民法预计2025该案暂未开该案暂未开院。8039.61否年9月17庭。庭。

日开庭。

197浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

根据赵殿俊案提供的证据显示，2019年2月26日，

浙江一建人才公寓项目经济责任承包人吴运东以项目部名义（甲方）与赵殿俊（乙方）签订劳务分包合同，并加盖项目部技术资料专用章。合同

2.3条分包

工程范围与内容为包括

A、B地块安装图纸设计

范围、清

单、招标答

疑、交更、补充说明的全部工程

(除智能

化、电梯)

包工、包

料、包安全

标化、包临

电临设、包扬尘治理水

电设施、包

安全、包质

量、包省级安全文明示

范工地、包所有单体琥

198浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

珀杯、包2栋单体黄山

杯:ABC 三个地块的室外消防水。C地块施工图纸及招标清

单、答疑、变更等所有安装工程施工现场技

术、安全管理均包括在合同之内。

合同3.1条

工程价款、税金及结算方式为甲方按照投标报

价 A地块安

装部分(不

含电梯、智

能化)总价

收取16%的管理费税金按照清单计价规范及税费部门由甲方在总价中另行扣除。乙方以A、B地块

（不含智能化、电梯）承包总价为

4230.35万元包干。发生经济签证以业主单位最终审计总

价 A、B地块结算价同比例扣除

16%的管理

费和税金

（按照清单计价规范及税费部门计算）。合同

15.1条约定

乙方向甲方提供履约保证金300万

元（银行转账至吴运东账号）。根据赵殿俊的诉求，合计

199浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

安装工程结算金额为

8575.28万元。扣除其已收到的工程款

1257.41万元，截至起诉前，各被告尚欠原告工程款

7317.87万

元及利息

539.27万元未支付，以及剩余履约保证金170万元未退回并要求支付

利息12.47万元，合计

8039.61万元。

2019年浙江

二建江西分公司中标由建设单位江西理工大学发包的江西理工大学新校区建设项

目第四标段工程，同年

7月15日开工，2021年

10月实际交付使用，

2023年7月

14日通过竣工验收。

2023年1210028.58否一审中//

月提交竣工结算送审资料，监理单位审定金额

为1.79亿。由于结算中含索赔金额约300万，业主对此存在异议，经多次谈判，双方未能达成一致意见，导致代建结算审核稿未能定案，无法

200浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

进入下一步结算审计审核阶段。且项目结算额预计超合同

额30%，业主内部后期结算存在阻力。

湖州中奥美泉宫三期

(弁山南坡

M、G地块项

目二标段)

工程、湖州中奥置业美

泉宫（弁山南坡 M+G 二

标段）三期

项目：湖州中奥置业有限公司系发包方，浙江三建总承包施工，内部责任人范渊。2025年

2月12日发

包方起诉浙江三建及范

2025年2月2025年8月

渊、陆铭，立案，案号6日收到一诉讼请求：

（2025）浙审法院判决

一、主位请

0591民初书，驳回了

求法院依法11792.11否/

628号，湖州中奥置

确认下列协

2025年4月业有限公司

议、合同中

8日开庭审的诉讼请

的结算条款理。求。

无效;备位请求或撤销原告湖州中奥置业有限公司与被告范渊签订的

下列协议、合同中的工程款结算条款内

容:(一)202

2年1月21日，原告与被告范渊双方签订的案涉《补充协议书》;(二)2

022年3月

4日，原告

与被告范渊

201浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

签订的案涉《协议书》;(三)2

022年3月

30日，原告

与被告范渊签订的案涉《结算协议书》;(四)2

023年4月

27日，原告

与被告范渊签订《以房抵付工程款结算协议书》二、请求法院依法委托具有相应资质的工程造价鉴定机构分别对涉案湖州中奥美泉宫

三期(弁山

南坡 M、G地块项目二

标段)工程按照《建设工程施工合同》(“土石方合同”工程施工造

价除外)约定的计价方式进行造价

鉴定、对“土石方合同”工程按“土石方合同”价格进行造价鉴定。并:依据鉴定价格确认原告与被告浙江省三建建设集团有限公

司、范渊关于案涉工程(“土石方合同”工程施工造价除

外)的结算

价格;依据鉴定价格确认原告与被

告陆铭、范渊关于“土

202浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文石方合同”工程施工造价。三、判令被告范

渊、陆铭返还超过鉴定结算金额相应价值的抵付工程款的商品房，并撤销相应价值商品房网

签手续(具体金额以鉴定结果为准，暂计人民币

11792111

4.43元。备

注:后期需根据鉴定结论金额计算超付对应金额的商品

房);四、请求法院判令被告浙江省三建建设集团有限公司对被告范

渊、陆铭上述返还责任承担连带责

任;五、请求法院判令三被告承担本案的工程造价鉴定费

用;六、请求法院判令三被告承担本案全部诉

讼费、保全费用。

内蒙古翁牛案号特旗美丽村

（2025）杭庄综合街巷仲01字第

硬化 PPP 项

375号，于

目浙江三

2025年7月

建于2016

17日开庭审

年4月中

9169.6否理，仲裁庭//

标政府实要求浙江三施单位为翁建提供财务牛特旗交通凭证或与张运输局，晓辉对账，SPV 公司为并延长了举翁牛特旗浙证期限。

三建建设管

203浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

理有限公司

（以下简称内蒙 SPV 公司），施工单位为浙江三建，具体实施单位为三建集团下属内蒙古分公司。项目由7个标段组成，道路全场

1332.25千米，合同造价39376.5万元。于

2016年4月

28日开工，

2016年10月至12月陆续完工，

2021年3月

项目完成决算审计，审定工程造价

35444.23万元。。张晓辉于2016年8月与浙江三建签订《内部承包（风险承包）》合同，由其对PPP 道路施工建设项目进行内部经济承包，按照工程建设含税施工结

算价的7.5%缴纳承包费，《内部承包（风险承包）》合同约定内蒙

SPV 公司的运营费也应计入项目成本，张晓辉实际对内蒙

SPV 公司和

PPP 道路项目施工运营维护均承担自负盈亏的经济责任。

204浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

张晓辉于

2025年3月

向杭州仲裁委员会申请

仲裁三建，主要诉求

为：要求公司支付其工

程款、履约

保证金、运营费等款项及利息，诉讼标的额

9169.6万元。

2011年9月，浙江三建与杭州市公安局就案涉项目签订《建设工程施工合同》一份，浙江三建总承包，实行固定单价，合

2024年9月

同工期为

10日，法院

980天，合

组织庭前会同总价暂定议；同时，为法院针对原

159745844

告的鉴定申元。2011年请以及项目

9月27日，

初审金额进金光炎与浙行了询问。

江三建签订

2025年4《工程项日月，三建申经营管理日7489.77否//请就案涉项标责任目进行全面书》，约定司法鉴定，案涉项目由并已于5月其进行内部选定司法鉴承包并负责定单位，开施工，双方始鉴定工同时就结算作。目前案比例、工件正在司法

期、质量、鉴定过程安全以及价中。

款支付等事宜进行了具体约定。

2011年11月8日，案涉项目正式进场施工。

2016年5月

26日，项目

通过业主、

设计、监理

205浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

及施工等多方主体的工程预验收工作，并交付业主。因本项目的工期

争议较大，

2023年，浙

江三建向杭州市公安局就项目造价

进行送审，送审价

212232156元，杭州市公安局初审金额为

167949681.

14元，对初审金额，金光炎、浙江

三建、杭州市公安局均有异议，未能达成最终一致的结算意见。2024年7月9日，金光炎以送审价

212232156

元为总工程款，扣掉已收工程款、

税金、管理费等费用后，起诉浙江三建及建设单位杭州

市公安局，要求浙江三建支付欠付工程款

66321681元，及自欠付之日起利息计至2019年8月19日为

8575986元

（计至2024年6月30日为

20868893.8

2元），要

求杭州市公安局承担连带责任，要

206浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

求浙江三建及杭州市公安局承担本案诉讼费及鉴定费。

温州市鹿城区牛山片区

G-07 地块建设项目由温州凯昇置业有限公司发包，三建承包。2020年1月16日，

双方签订《总包合同》，暂定合同价（含税）

453383271元。合同通用条款17.3条约定争议通过工程所法院组织庭在地法院诉前会议；同讼解决。

时，法院针

2021年9月

对三建的鉴

28日双方告

定申请以及签订《补充项目初审金协议一》，额进行了询约定新增实问。2025年体样板房金9470.69否//

8月三建申

额请就案涉项

255951.56

目进行争议元。总包合项司法鉴同暂定价定，目前案（含税）变件正在司法更为鉴定过程

453450111.中。

07元。后双

方告签订《补充协议二》，约定土方固定总价

12701448.1

5元。总包

合同暂定价（含税）变更为

466151559.

22元。2023年10月10日三建提交送审，送审金额（含争议项）

475909816.

207浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

72元，但温

州凯昇置业有限公司不

配合结算，至今未出审计结果。案涉工程于

2020年5月

15日开工，

于2023年6月28日竣工备案，于

2023年6月

28日完成整体交付，工期顺延按照合同约定得到了监理单位和温州凯昇置业有限公司确认。

截至起诉之日，三建共收到温州凯昇置业有限公司支付的工程款

382758666.

53元。温州

凯昇置业有限公司欠付三建工程款

（不含质保金）为

475909816.

72*95%-

382758666.

53=6935565

9.354元。

2024年9月

24日三建向

温州市鹿城区人民法院提交《变更诉讼请求申请书》变更后的诉讼请

求：1、请求判令被告支付原告工程款

93151150.1

9元（含质量保修金)；2、请求判令被告支付逾期付

款（进度

208浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

款）利息

1555780.3元，以欠付工程进度款为基数，自工程进度款应付之日起

按 LPR 计算至2024年9月9日，实际计算至履行之日止；

3、请求判

令被告支付逾期付款（结算款）利息，以欠付工程结算

款为基数，自起诉之日

起按 LPR 计算至实际支付之日止；

4、请求判

决确认原告在被告拖欠

的上述第1-

3项款项范

围内对案涉工程拍卖或折价价款享有优先受偿权；5、本案案件受理

费、财产保全费5000

元、保全保险费

14564.69元。等诉讼费用由被告承担。保全情况：1）查封27套

房（产保全金额以

69355659.3

5元为限）；2）冻结账户

（保全金额以

25365835.8

3元为限）；司法

鉴定：目前双方均已提交鉴定范围

209浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

并完成回复，其中无争议造价原告对于双方确定的合同金额

466151559.

22元、扣减

总包管理费金额

1642932元

以及暂定价款金额

9494824.55

元没有异议

（双方无争议）。2、争议造价

8069194.48元，目前已立案，处在司法鉴定中。

苍南恒大逸合城项目二

期：

29#2018年

12月6日，

被告与原告签订《苍南恒大逸合城本案案号为

项目 29#II

（2025）浙标段剩余主

0383民初

体及配套建

1538号，鉴

设工程施工定已完成开合同》，约庭前，浙江定工程地点三建已根据为温州市苍鉴定报告等南县龙岗镇新情况，申新城东至春请变更诉讼晖路，南至8037否//请求，诉请湖东路，西总金额变更

至月湖路，至8北至滨海大

0370006.道；合同暂

10元。2025

定总价为年6月111.97亿元，

日龙港市人由定额计价民法院正式方式和含税开庭，待综合单价包判。

干计价方式两部分金额组成；工程款的支付按通用条款第

20条执行，

根据合同

20:4.2条约

210浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文定，被告对当期实际完成工程量

（含签证及工程委托)

金额的80%支付；通用条款第

28.14条约

定发包人违反合同约定延迟向承包人支付合同款项超过30天仍不付款或未达成延迟付款协议的，以延迟付款额为基数，发包人

自第31天起按日以中国人民银行一年定期贷

款利率/365向承包人偿付延迟付款的违约金。

工程竣工验收合格并取得竣工验收备案表且结算后两个月内发包人累计付款至结算造价的

97%，余结

算造价的3%作为工程保修金，竣工验收合格满两年后返还

2.5%，其余

0.5%待五年

保修期满后付清。2020年10月29日，被告与原告签署《苍南恒大逸合城项目

29#!I 标段

剩余主体及配套建设工程施工合同》补充协议（1），约定在施工

211浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

期间原告施工进度达到被告设定的

目标进度，被告同意支

付赶工奖，具体赶工奖金额以被告核定为准；

第二条约定被告分阶段按实核定赶工奖，赶工奖列入当期应付的工程款一次性支付给原告。

2020年11月9日，双方签订《苍南恒大逸合城项目

29#II 标段

剩余主体及配套建设工程施工合同》补充协

议（3)，确认对于以完成精装修工作面移交的楼栋，交楼前在原合同支付条件上追加支付至已完工程造

价的90%，对于未完成精装修工作面移交的楼栋，交楼前须完成质量整改并完成精装修工作面移交后在原合同支付条件上追加支付至已完工程造价的

90%。根据

浙江科佳工程咨询有限公司2024年11月28日完成并提交法院的《工程造价司法鉴定意

212浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文见书》，原告所承建工程的造价组

成：一、确定性鉴定造价为

200925172元。二、选择性鉴定造价为

8350379.28元，分项如下：1、套内卫生间墙面防水为原告施工，造价为

234164.6元。2、奖励2019年4月，双方签订《苍南恒大逸合城项

目29#11标段剩余主体及配套建设工程进度奖励审核汇总表》，确认进度奖励金额为

658074.15元。2019年6月11日，

双方签订《苍南恒大逸合城项目

29#II 标段

剩余主体及配套建设工程施工合同》补充协议（S1），确认赶工奖励金额为

720000元。

2019年10月，双方签订《苍南恒大逸合城项

目 29#II 标段剩余主体及配套建设工程进度奖励审核汇总表》，确认进度奖励金额为

213浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

371053.04元。2019年

11月，双方签订《苍南恒大逸合城

项目 29#IⅡ标段剩余主体及配套建设工程进度奖励审核汇总表》，确认进度奖励金额为

350580.62元。2020年1月6日，

双方签订《苍南恒大逸合城项目

29#|1标段

剩余主体及配套建设工程施工合同》补充协议（S6），确认赶工奖励金额为

960000元。

2020年1月

21日，双方签订《苍南恒大逸合城

项目 29#I1标段剩余主体及配套建设工程施工合同》补充协议（JD01），该份协议为主体结构检测工程的费用支付协议。后双方签订《苍南恒大逸合城

29#地块 II

标段剩余主体及配套建设工程进度款审核表》一份，备注为结构检测费用，确认该部分检测费用为

1873760元。2020年

214浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

2月，双方签订《苍南恒大逸合城

项目 29#I标段剩余主体及配套建设工程进度奖励审核汇总表》，确认2020年1月-2月进度奖励金额为

187586.54元。2020年3月20日，

双方签订《苍南恒大逸合城项目

29#I1 标段

剩余主体及配套建设工程施工合同》补充协议（S7），确认赶工奖励金额为

240000元。

2020年3月

20日，双方签订《苍南恒大逸合城

项目 29#II标段剩余主体及配套建设工程施工合同》补充协议（S9），确认赶工奖励金额为

840000元。

2021年6月

21日，双方签订《苍南恒大逸合城

项目29#11标段剩余主体及配套建设工程施工合同》补充协议

（7），确认赶工奖励金额为

1168800元。3、电梯前室照明部分为原告

215浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文施工，造价为

385211.44元。4、户内给水部分预留至卫生器具用水点，实际为原告施工，造价为

361148.89元。截至

2022年12月29日，被告累计付款

12355820

9.16元。

2020年12月30日，原告已向被告移交由原告施工的全部工程，但因被告另行发包施工部分进度滞后等问题导致涉案工程无法按时竣工验收，但

2022年5月

31日，被告

已将涉案工程的房屋交付业主使用。2021年

8月，被告

曾与原告签订以房抵工

程款协议，约定以房屋和车位抵偿案涉工程款

19878119.4

5元，但因

被告原因至今未完成网签和过户手续，故原告在本案中暂不主张该部分欠款，即诉讼标的未包括该

19878119.4

5元欠款，

但原告保留

216浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

该

19878119.4

5元欠款本

息的债权和诉权，若被告最终未能办理过户手续，则另行处理。因此，原告在本案中实际已收到的工程款为

143，

436328.61

-

19878119.4

5=123558

20916元。

2025年6月

18日作了《诉讼请求变更申请书》1、请求判令被告支付原告工程款

72004013.15元（含质保金

6278266.

54元）。

2、请求判

令被告支付逾期付款违约金

7813415.52

元（按照全国银行同业拆借中心公布的贷款市场报价利率

LPR 为标准，以欠付工程款为本金基数自欠付之日2020年12月6日起分段暂计算至

2025年1月20日，请求判至被告付清之日止，详见附表）。3、请求判令被告向原告开

217浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

具金额为

923979.20

元（包括被告代付水电

费、罚款

等）的正规税务发票。

4、请求判

决确认原告对原告所完成的涉案工程的拍卖或折价款在被

告第一项欠付工程款范围内享有建设工程价款优先受偿权。5、本案案件受理

费、鉴定费

873521元等

诉讼费用由被告承担。

杭政储出鉴定机构海

（2013）标工程管理

29#地块商有限公司，

业商务用房2024年12及南侧绿化月6日鉴定

带地下公共初稿出具，停车库工初审价

程：2015年261135152

10月，浙江元，主要争

三建与建设议项包括合单位签订同内及工程《建设工程变更单中的施工合同》工程量少一份，浙江计、漏记、三建总承包错记，总承案涉项目，包服务费及合同为单价材料补差未

14260.87否//合同，工期按照招标文

1126天。工件及施工合

程于2015同约定计

年10月29算，土方单日开工，价调整、安

2019年5月全文明施工

10日竣工。费补贴金

浙江三建按额、创标化合同约定完工地增加费成施工工未考虑政策作，并于性因素及实

2021年6月际情况，争

24日向建设议金额暂计

单位委托造5548.25万价审核单元。后续在位-杭州信法院与鉴定达投资咨询机构的组织

218浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

估价监理有下，三建与限公司报送项目甲方就了竣工结算鉴定初稿的文件，但建争议项进行设单位至起逐项核对，诉时未出具截止2025

审核报告，年7月，各导致浙江三方已对上述建一直未结争议中的大算工程款。部分项目达

2024年1成共识，但月，浙江三仍存在工程建根据《建量、总承包设工程施工服务费需调合同》条款整、材料需的约定，起补差等争议诉项目建设事项，需进单位双冠控行再次核对股集团有限确认。

公司、财通证券股份有限公司及永安期货股份

有限公司，要求三被告支付欠付工

程款、利息

违约金、律师费共计

14260.8666万元，同时要求对承建工程享有优先受偿权。

苏宁华东电商产业园项

目标段一：

发包方系平湖苏宁易达本案案号供应链管理

（2025）浙

有限公司，

0482民初

浙江三建系

3053号，于

总承包施工

2025年4月方，2020年出具鉴定初

7月16日，稿，于2025双方签订了

26121.59否年7月出具//《建设工程鉴定终稿，施工合法院通知于同》，合同

2025年8月

约定总价为

12日预开

42877万庭，9月4元；计划开日正式开工日期2020庭。

年6月28日，计划竣工日期2022年6月28日；工程内

219浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

容为物流中

心、仓储物流；工程地点位于平湖市独山港。

2021年8月，因发包方资金链断裂，大额商票未承兑，项目停工。

浙江三建于

2022年2月

起诉发包方，诉讼请求如下：

1、请求判

决解除双方于2020年7月16日签订的《苏宁华东电商产业园项目标段一施工总承包合同》及2021年9月30日签订的《补充协议1》；

2、判决被

告支付原告工程款

201831479.

09元；3、判决确认原告在前述工程款范围内对案涉工程享有建设工程价款优先受偿权；

4、判决被

告支付逾期付款违约金

2923607.84元，自欠付之日2021年4月25日起以欠付金额为基数分段按贷款市场报价利

率3.85%暂计算至2022年3月8日，此后应以全部欠付工程款为基

220浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

数计算至实际付清之日止，详见标的计算表；

5、判决被

告赔偿原告损失

53720048元

（暂计算至

2021年12月25日，请求判至被告接收之日止）。6、判决被告支付原告维修费用

2740782.03元。7、本案诉讼费用由被告承担。本次合计诉讼标的

约为：

261215916.

96元。

金华市臣星建材有限公司等联合体为兰溪市云山街道陈家井矿区矿地综合开发利用项目工程总承包单位，与发包人浙建兰溪（矿业）有我方收到对限公司于方起诉材料

2022年1月后，于2025

19日签订合

年5月23同。在合同

8703.95否一审中日向法院提/

履行过程中出管辖权异发现矿区资议，目前尚源可开采量未确定管辖仅为出让资法院。

源量的

58%，且面

临生态修

复、非净矿出让等难题，导致项目推进困难。故金华市臣星建材有限公司起诉要求解除合同，返还

221浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

履约担保金

3000万元并

支付利息

1011.76027

4万元，赔

偿损失

3670.16406

5万元并支

付利息

1022.03008

4万元。

西湖区转塘街道社区卫生服务中心及西湖区妇幼保健计划生育中心项目仲裁杭州市西湖区转塘街道社区卫生服务中

心、杭州市西湖区妇女儿童健康服务中心一

案：案号

（2025）杭仲01字第2025年5月

1017号，申立案，案号

请人要求被（2025）杭申请人支付仲01字第

工程款1017号，将

4872.63万于8月15

元、逾期付5024.22否日开庭审//款违约金理案件受

151.59万理后甲方及元，合计标审计单位主的额动与浙江三

5024.22万建庭外对账元。案涉项结算。

目送审金额

为17344.69万元，累计已收工程款

12211.89万元，因长期未结算审定，申请人申请仲裁，拟通过司法鉴定确认工程造价，该案将于2025年8月15日开庭审理。

其他诉讼事项

222浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

□适用□不适用

九、处罚及整改情况

□适用□不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用□不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□适用□不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用□不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□适用□不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□适用□不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

□适用□不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□适用□不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

□适用□不适用公司报告期无其他重大关联交易。

223浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□适用□不适用公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□适用□不适用公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□适用□不适用公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

□适用□不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保额反担保担保物是否为担保对度相关担保额实际发实际担担保类情况是否履

（如担保期关联方象名称公告披度生日期保金额型（如行完毕有）担保露日期有）报告期内审批的对报告期内对外担保外担保额度合计114800实际发生额合计16900

（A1） （A2）报告期末已审批的报告期末实际对外

对外担保额度合计114800担保余额合计19463.98

（A3） （A4）公司对子公司的担保情况担保额反担保担保物是否为担保对度相关担保额实际发实际担担保类情况是否履

（如担保期关联方象名称公告披度生日期保金额型（如行完毕有）担保露日期有）新昌县浙建投2025年2018年

32447.连带责10年2

资管理04月296489512月26否否

27任担保个月

有限公日日司长兴建图建设2025年2019年连带责13年8投资管04月297128002月0122300否否任担保个月理有限日日公司浙江省2025年520002025年15000连带责12个月否否

224浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

建工集04月2901月10任担保团有限日日责任公司浙建

（兰2025年2022年

33719.连带责

溪）矿04月295430001月015年否否

48任担保

业有限日日公司浙建

（兰2025年2022年

37259.连带责

溪）矿04月296000001月015年否否

09任担保

业有限日日公司华营建2025年2023年连带责无固定筑有限04月2938383812月20383838否否任担保期限公司日日报告期内审批对子报告期内对子公司公司担保额度合计1600000担保实际发生额合300430

（B1） 计（B2）报告期末已审批的报告期末对子公司

对子公司担保额度1600000实际担保余额合计1056632.56

合计（B3） （B4）子公司对子公司的担保情况担保额反担保担保物是否为担保对度相关担保额实际发实际担担保类情况是否履

（如担保期关联方象名称公告披度生日期保金额型（如行完毕有）担保露日期有）华营建2025年2020年

38032.连带责无固定

筑有限04月2910920005月27否否

09任担保期限

公司日日报告期内审批对子报告期内对子公司公司担保额度合计425200担保实际发生额合33000

（C1） 计（C2）报告期末已审批的报告期末对子公司

对子公司担保额度425200实际担保余额合计187205.81

合计（C3） （C4）公司担保总额（即前三大项的合计）报告期内审批担保报告期内担保实际额度合计2140000发生额合计350330

（A1+B1+C1） （A2+B2+C2）报告期末已审批的报告期末实际担保

担保额度合计2140000余额合计1263302.35

（A3+B3+C3） （A4+B4+C4）实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资

133.17%

产的比例

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保

0

的余额（D）

直接或间接为资产负债率超过70%的被担

1157381.79

保对象提供的债务担保余额（E）

担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 788997.44

225浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

上述三项担保金额合计（D+E+F） 1946379.23采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托理财

□适用□不适用公司报告期不存在委托理财。

4、其他重大合同

□适用□不适用公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

□适用□不适用

1、公司拟通过发行股份的方式，购买国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）持有的浙

江省一建建设集团有限公司13.05%股权、浙江省二建建设集团有限公司24.73%股权、浙江省三建建设

集团有限公司24.78%股权，同时向浙江省国有资本运营有限公司发行股份募集配套资金，公司于2025年1月23日披露了《浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关文件。

2、公司收到深圳证券交易所出具的《关于对浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的问询函》（并购重组问询函〔2025〕第1号）。公司对有关问题进行了认真分析与核查，并逐项予以落实和回复，并就《问询函》相关事项进行回复。具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网披露的《浙江省建设投资集团股份有限公司关于深圳证券交易所〈关于对浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的问询函〉的回复》及其他相关文件。

3、公司于2025年7月9日收到深圳证券交易所出具的《关于浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130010号），具体内容详见公司于2025年8月6日在巨潮资讯网披露的《浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关公告。

4、公司于2025年5月8日召开第四届董事会第四十九次会议、第四届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目结项及终止并将节（结）余募集资金用于新增募投项目的议案》，公司发行可转换公司债券募集资金投资项目基于人工智能与工业协同的应急建筑快速建造关键技术研发与应用项目至目前已全部建设完毕，施工安全支护设备购置项目、“未来工地”建筑数智化管理平台研发与建设项目，以及钢构件长焊缝机器人焊接工作站系统研发与应用项目拟终止，公司拟将前述项目节（结）余部分募集资金共计30000万元人民币（具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准）用于新增募投项目，具体内容详见公司于2025年5月9日在巨潮资讯网披露的《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目结项及终止并将节（结）余募集资金用于新增募投项目的公告》（公告编号：2025-045）等相关公告。

226浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

十四、公司子公司重大事项

□适用□不适用

1、公司子公司华营建筑有限公司收到中标通知书，华营建筑成功中标工程项目—香港将军澳影业路公营房屋发展项目，中标价约20亿港元。公司于1月23日在巨潮资讯网披露了《关于子公司收到中标通知书的自愿信息披露公告》（公告编号：2025-013）。

2、公司子公司浙江一建收到中标通知书，成功中标核工业井巷建设集团有限公司新疆呼图壁县红三沟（东火区）煤田火区灭火工程项目部土方剥离及挖装运项目，中标价预计约10.08亿人民币。公司于1月27日在巨潮资讯网披露了《关于子公司收到中标通知书的自愿信息披露公告》（公告编号：2025-

015）。

3、公司子公司华营建筑有限公司收到中标通知书，华营建筑成功中标工程项目—香港石硖尾白田村第

十二期公营房屋重建项目，中标价约为21亿港元（约20亿人民币）。公司于2月12日在巨潮资讯网披露了《关于子公司收到中标通知书的自愿信息披露公告》（公告编号：2025-016）。

4、公司子公司华营建筑有限公司收到中标通知书，华营建筑成功中标工程项目—土瓜湾住宅重建项目框架工程，中标价约为12亿港元（约11亿元人民币）。公司于5月29日在巨潮资讯网披露了《关于子公司收到中标通知书的自愿信息披露公告》（公告编号：2025-059）。

227浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后公积金转数量比例发行新股送股其他小计数量比例股

一、有限

售条件股00.00%0000000.00%份

1、国

00.00%0000000.00%

家持股

2、国

有法人持00.00%0000000.00%股

3、其

他内资持00.00%0000000.00%股其

中：境内00.00%0000000.00%法人持股境内

自然人持00.00%0000000.00%股

4、外

00.00%0000000.00%

资持股其

中：境外00.00%0000000.00%法人持股境外

自然人持00.00%0000000.00%股

二、无限

108178108178

售条件股100.00%00014571457100.00%

29394396

份

1、人

108178108178

民币普通100.00%00014571457100.00%

29394396

股

2、境

内上市的00.00%0000000.00%外资股

3、境

外上市的00.00%0000000.00%外资股

4、其00.00%0000000.00%

228浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

他

三、股份108178108178

100.00%00014571457100.00%

总数29394396股份变动的原因

□适用□不适用

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕2124号”文予以注册，公司于2023年12月25日公开发行了1000万张可转债，每张面值100元，发行总额10亿元。经深交所同意，公司100000万元可转换公司债券于2024年1月16日起在深交所挂牌交易，债券简称“浙建转债”，债券代码“127102”。根据有关规定和公司《浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“浙建转债”自2024年7月1日起可转换为本公司股份。公司于2024年6月27日在巨潮资讯网披露了《关于浙建转债开始转股的提示性公告》（公告编号：2024-052）。2025年上半年，转股数量为1457股，“浙建转债”剩余张数为9951293.00张。

股份变动的批准情况

□适用□不适用

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕2124号”文予以注册，公司于2023年12月25日公开发行了1000万张可转债，每张面值100元，发行总额10亿元。经深交所同意，公司100000万元可转换公司债券于2024年1月16日起在深交所挂牌交易，债券简称“浙建转债”，债券代码“127102”。根据有关规定和公司《浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“浙建转债”自2024年7月1日起可转换为本公司股份。

股份变动的过户情况

□适用□不适用股份回购的实施进展情况

□适用□不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□适用□不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□适用□不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资

产等财务指标的影响，详见“第二节公司简介和主要财务指标之四、主要会计数据和财务指标”。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用□不适用

2、限售股份变动情况

□适用□不适用

二、证券发行与上市情况

□适用□不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

229浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

报告期末普通股股东总报告期末表决权恢复的优先股股东总

881860数数（如有）（参见注8）

持股5%以上的股东或前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

报告期内持有有限持有无限质押、标记或冻结情况报告期末股东名称股东性质持股比例增减变动售条件的售条件的持股数量情况股份数量股份数量股份状态数量浙江省国有资本运38822983882298

国有法人35.89%00不适用0营有限公8484司工银金融

78332467833246

资产投资国有法人7.24%00不适用0

88

有限公司浙江省财务开发有46975604697560

国有法人4.34%00不适用0限责任公99司中国信达资产管理37000003700000

国有法人3.42%00不适用0股份有限00公司鴻運建築32446913244691

境外法人3.00%00不适用0有限公司33香港中央

结算有限境外法人0.60%6484390-161782506484390不适用0公司招商银行股份有限

公司－南方中证

1000交易其他0.56%601210062380006012100不适用0

型开放式指数证券投资基金招商银行股份有限

公司－华夏中证

1000交易其他0.33%353400065950003534000不适用0

型开放式指数证券投资基金中国工商银行股份有限公司

－广发中

证1000交其他0.26%284510060800002845100不适用0易型开放式指数证券投资基金交通银行

股份有限其他0.24%2581639-71810002581639不适用0

公司－广

230浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名无

股东的情况（如有）（参见注3）上述股东关联关系或一无致行动的说明

上述股东涉及委托/受托

表决权、放弃表决权情无况的说明前10名股东中存在回购专户的特别说明（如无有）（参见注11）

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类数量浙江省国有资本运营有人民币普3882298

388229884

限公司通股84工银金融资产投资有限人民币普7833246

78332468

公司通股8浙江省财务开发有限责人民币普4697560

46975609

任公司通股9中国信达资产管理股份人民币普3700000

37000000

有限公司通股0人民币普3244691鴻運建築有限公司32446913通股3人民币普香港中央结算有限公司64843906484390通股招商银行股份有限公司

－南方中证1000交易型人民币普

60121006012100

开放式指数证券投通股资基金招商银行股份有限公司

－华夏中证1000交易型人民币普

35340003534000

开放式指数证券投通股资基金中国工商银行股份有限

公司－广发中证1000交人民币普

28451002845100

易型开放式指数证通股券投资基金交通银行股份有限公司

－广发中证基建工程交人民币普

25816392581639

易型开放式指数证券投通股资基金前10名无限售条件股东之间，以及前10名无限售条件股东和前10名股无东之间关联关系或一致行动的说明

231浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明无（如有）（参见注4）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是□否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用□不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2024年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况控股股东报告期内变更

□适用□不适用公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用□不适用公司报告期实际控制人未发生变更。

232浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

六、优先股相关情况

□适用□不适用报告期公司不存在优先股。

233浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

第七节债券相关情况

□适用□不适用

一、企业债券

□适用□不适用报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

□适用□不适用

1、公司债券基本信息

单位：万元还本付息债券名称债券简称债券代码发行日起息日到期日债券余额利率交易场所方式浙江省建设投资集团股份有限公司按年付

2024年2024年2024年2099年

24 浙建 524018.S 息，无固

面向专业11月1511月1911月19430002.88%深交所

Y1 Z 定到期期投资者公日日日限开发行可续期公司

债券(第

一期)浙江省建设投资集团股份有限公司按年付

2023年2023年2023年2025年

23 浙建 148474.S 息，无固

面向专业09月2509月2709月27370005.00%深交所

Y1 Z 定到期期投资者公日日日限开发行可续期公司

债券(第

一期)浙江省建

设投资集2023.6.2

团股份有0-利息每年

限公司2025.6.1支付一

2023年9票面利次，到期

2023年2023年2026年

面向专业 23 浙建 148337.S 率:3.70% 一次还

06月1606月2006月2050000深交所

投资者公 02 Z ;2025.6. 本，最后日日日

开发行公20-一期利息

司债券2026.6.1随本金一

(第一9票面利起支付

期)(品种率:2.15%

二)

234浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

“24 浙建 Y1”、“23 浙建 Y1”和“23 浙建 02” 三期债券仅面向专业机构投资者

投资者适当性安排（如有）发行

“24 浙建 Y1”、“23 浙建 Y1”和“23 浙建 02”均在深圳证券交易所上市，采取适用的交易机制

匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式

是否存在终止上市交易的风险 报告期内，“24 浙建 Y1”、“23 浙建 Y1”和“23 浙建 02”均不存在终止上市交（如有）和应对措施易的风险逾期未偿还债券

□适用□不适用

2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

□适用□不适用

报告期内，公司发行的“23浙建02”涉及行使票面利率调整权、投资者回售选择权事项，公司放弃行使赎回选择权。

1、利率调整：根据《浙江省建设投资集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定，公司作为“23浙建02”(债券代码：

148337.SZ)的发行人，有权决定在存续期的第 2年末调整本期债券存续期第 3个计息年度的票面利率。

本期债券后1年的票面利率下调155个基点，即“23浙建02”债券存续期后1年的票面利率从3.70%调整到2.15%。

2、投资者回售选择权：根据《浙江省建设投资集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)募集说明书》的约定，23浙建02的债券持有人在回售登记期内(2025年5月8日至2025年5月12日)选择将其所持有的23浙建02全部或部分回售给浙江省建设投资集团股份

有限公司(以下简称“公司’或“发行人”)，回售价格为100元/张(不含利息)，回售资金发放日为

2025年6月20日。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，23浙建02在回售

登记期内有效回售申报数量5000000张，回售金额500000000.00元，剩余未回售债券数量为0张。撤销回售数量为0张，撤销回售金额为0元；本次撤销回售后，未回售债券数量为0张。

除上述外，公司不涉及其他发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款触发情况。

3、报告期内信用评级结果调整情况

□适用□不适用

4、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的

影响

□适用□不适用

（1）担保情况

“24浙建 Y1”、“23浙建 Y1”和“23浙建 02”为无担保债券。报告期内，浙江省建设投资集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)、浙江省建设投资集团股份有限公

235浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)、浙江省建设投资集团股份有限公司

2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)的担保情况未发生变更。

（2）偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，浙江省建设投资集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)、浙江省建设投资集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)、浙

江省建设投资集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)偿债计划及偿债保障措施未发生变更。公司严格按照募集说明书约定的还本付息安排向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金。

（3）专项偿债账户

公司已于2023年6月20日，与债券受托管理人中国国际金融股份有限公司、存放募集资金的渤海银行萧山支行、杭州联合银行康桥支行、华夏银行杭州天目山路支行、民生银行杭州城西支行签订了《浙江省建设投资集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集资金三方监管协议》。

公司已于2023年9月25日，与债券受托管理人招商证券股份有限公司、存放募集资金的中信银行股份有限公司杭州分行、渤海银行股份有限公司杭州分行签订了《浙江省建设投资集团股份有限公司

2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集资金三方监管协议》。

公司已于2024年11月11日，与债券受托管理人招商证券股份有限公司、存放募集资金的浙商银行股份有限公司杭州分行签订了《浙江省建设投资集团股份有限公司、浙商银行股份有限公司杭州分行和招商证券股份有限公司之募集资金三方监管协议》。

“24浙建 Y1”、“23浙建 Y1”和“23浙建 02”募集资金扣除发行费用后，由主承销商直接将款项划转至公司募集资金专项账户，募集资金的接收在专项账户内进行。

三、非金融企业债务融资工具

□适用□不适用

1、非金融企业债务融资工具基本信息

单位：万元还本付息债券名称债券简称债券代码发行日起息日到期日债券余额利率交易场所方式浙江省建25浙江设投资集建投2025年2025年2099年到期一次

10258266银行间市

团股份有 MTN002 06 月 26 06 月 27 06 月 27 40000 2.20% 性还本付

7.IB 场限公司（科创日日日息

2025年债）

236浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

度第二期科技创新债券浙江省建设投资集团股份有25浙江2025年2025年2027年到期一次

10258197银行间市

限公司建投04月2804月2904月29600002.55%性还本付

0.IB 场

2025 年 MTN001 日 日 日 息

度第一期中期票据浙江省建设投资集团股份有

25浙江2025年2025年2026年到期一次

限公司01258106银行间市

建投04月2504月2801月14600001.86%性还本付

2025 年 1.IB 场

SCP001 日 日 日 息

度第一期超短期融资券浙江省建设投资集团股份有24浙江2024年2024年2027年到期一次

10248171银行间市

限公司建投04月2204月2404月241000002.85%性还本付

3.IB 场

2024 年 MTN001 日 日 日 息

度第一期中期票据浙江省建设投资集团股份有22浙建2022年2022年2025年到期一次

10228205银行间市

限公司投09月0209月0609月06900005.00%性还本付

4.IB 场

2022 年 MTN001 日 日 日 息

度第一期中期票据

投资者适当性安排（如有）无适用的交易机制无是否存在终止上市交易的风险无（如有）和应对措施逾期未偿还债券

□适用□不适用

2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

□适用□不适用

3、报告期内信用评级结果调整情况

□适用□不适用

4、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的

影响

□适用□不适用

237浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

四、可转换公司债券

□适用□不适用

1、可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕2124号”文予以注册，公司于2023年12月25日公开发行了1000万张可转债，每张面值100元，发行总额10亿元。经深交所同意，公司100000万元可转换公司债券于2024年1月16日起在深交所挂牌交易，债券简称“浙建转债”，债券代码“127102”。

根据有关规定和公司《浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“浙建转债”自2024年7月1日起可转换为本公司股份。公司于2024年6月

27日在巨潮资讯网披露了《关于浙建转债开始转股的提示性公告》（公告编号：2024-052）。

2、报告期转债担保人及前十名持有人情况

可转换公司债券名称浙建转债期末转债持有人数9665本公司转债的担保人本次发行的可转债未提供担保

担保人盈利能力、资产状况和信用状无重大变化况重大变化情况

前十名转债持有人情况如下：

可转债持有人名可转债持有人性报告期末持有可报告期末持有可报告期末持有可序号

称质转债数量（张）转债金额（元）转债占比瑞众人寿保险有

1限责任公司－分其他53365653365600.005.36%

红产品大家人寿保险股

2份有限公司－传其他49883149883100.005.01%

统产品中国工商银行股

份有限公司－中

3其他43678943678900.004.39%

欧可转债债券型证券投资基金招商银行股份有

限公司－博时中证可转债及可交

4其他43110743110700.004.33%

换债券交易型开放式指数证券投资基金西北投资管理（香港）有限公

5境外法人39999439999400.004.02%

司－西北飞龙基金有限公司招商银行股份有

限公司－华安可

6其他34671034671000.003.48%

转换债券债券型证券投资基金国信证券股份有

7国有法人34181534181500.003.43%

限公司基本养老保险基

8其他31306631306600.003.15%

金一零五组合

238浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

中国银行股份有

限公司－易方达

9其他23500523500500.002.36%

稳健收益债券型证券投资基金博时稳健增强固定收益型养老金

10其他20871620871600.002.10%

产品－招商银行股份有限公司

3、报告期转债变动情况

□适用□不适用

单位：元可转换公司债券本次变动增减本次变动前本次变动后名称转股赎回回售

浙建转债995145400.0015999.840.00100.16995129300.00

4、累计转股情况

□适用□不适用转股数量占转股开未转股金可转换公累计转股累计转股转股起止发行总量发行总金始日前公尚未转股额占发行司债券名金额数日期（张）额（元）司已发行金额(元)总金额的称（元）（股）股份总额比例的比例

2024年7月1日至1000000100000048705999951293

浙建转债4442980.04%99.51%

2029年120000.00.8400.00月24日

5、转股价格历次调整、修正情况

截至本报告期末可转换公司债券调整后转股价格转股价格调整说转股价格调整日披露时间最新转股价格名称（元）明

（元）

“浙建转债”初始转股价格为

11.01元/股，

2024年6月17日，公司召开

2023年度股东大

会审议通过了2024年08月092024年08月03《关于2023年度浙建转债10.9610.96日日利润分配预案的议案》，公司拟以2023年度权益分派方案未来实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金

239浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

股利人民币0.5元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。根据中国证监会关于可转换公司债券发行以及《募集说明书》的相关规定，“浙建转债”转股价格由

11.01元/股调整

为10.96元/股，调整后的转股价格自2024年8月9日（权益分派除权除息日）起生效

6、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

1、可转债报告期末资产负债率、利息保障倍数、贷款偿还率、利息偿付率等相关指标详见“第九节债券相关情况六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标”

2、根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》等有关规定，中诚信国际信用评级有限责任公司对公司向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“浙建转债”)进行了信用评级，于2025年6月24日出具了跟踪评级报告《2023年度浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2025年度跟踪评级报告》本次债项评级结

果等级为“AA+”，评级展望为“稳定”。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%

□适用□不适用

六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元项目本报告期末上年末本报告期末比上年末增减

流动比率0.93060.9396-0.96%

资产负债率91.24%92.13%-0.89%

速动比率0.43380.4455-2.63%本报告期上年同期本报告期比上年同期增减

扣除非经常性损益后净利润20992.328822.03-27.17%

EBITDA 全部债务比 0.90% 1.00% -0.10%

利息保障倍数2.44511.850032.17%

现金利息保障倍数-3.6500-1.3300-174.44%

EBITDA 利息保障倍数 3.0261 2.3000 31.57%

贷款偿还率100.00%100.00%0.00%

利息偿付率100.00%100.00%0.00%

240浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

第八节财务报告

一、审计报告半年度报告是否经过审计

□是□否公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江省建设投资集团股份有限公司

2025年06月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金9616268243.2910086827316.59结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据209308118.1034056135.46

应收账款25862842095.1126602529496.44

应收款项融资487441962.41365728752.04

预付款项1340535967.411044408863.03应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1637959614.001829354464.26

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1876405644.901144201608.85

其中：数据资源

合同资产47929798345.3548100428969.08持有待售资产

一年内到期的非流动资产3265286693.843327881841.06

其他流动资产1078980681.591105161920.62

流动资产合计93304827366.0093640579367.43

241浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款12483258443.3412990120565.86

长期股权投资2299214580.922117744710.57

其他权益工具投资724161261.50514601902.69其他非流动金融资产

投资性房地产287345174.31292448441.52

固定资产3325670893.883427075738.23

在建工程209137421.29130171500.25生产性生物资产油气资产

使用权资产79770168.2495622447.97

无形资产2263919959.742301141585.55

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉177557697.54181503360.46

长期待摊费用78462214.3171492680.57

递延所得税资产1787884548.521768217692.70

其他非流动资产3078726499.363351703843.08

非流动资产合计26795108862.9527241844469.45

资产总计120099936228.95120882423836.88

流动负债：

短期借款8496425484.335514434452.32向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据1168269255.851031512509.43

应付账款66878208019.5069790666451.53

预收款项12358730.3712124916.56

合同负债4504824560.103798511593.70卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬328432223.31516136617.75

应交税费295316459.96599577678.76

其他应付款9923358464.8710280032429.88

其中：应付利息

242浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

应付股利69545974.1413175393.70应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债2933642314.422049993643.67

其他流动负债5726435304.506063372895.80

流动负债合计100267270817.2199656363189.40

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款7044045708.007789700470.63

应付债券1962951224.052470681121.77

其中：优先股永续债

租赁负债62737397.4659476449.15

长期应付款107443179.171249259614.75长期应付职工薪酬

预计负债908501.091375223.53

递延收益122781984.52129954113.09

递延所得税负债12292580.4612215057.02其他非流动负债

非流动负债合计9313160574.7511712662049.94

负债合计109580431391.96111369025239.34

所有者权益：

股本1081784396.001081782939.00

其他权益工具2774228487.881774229700.68

其中：优先股

永续债2698816415.101698816415.10

资本公积908525641.78908510077.48

减：库存股

其他综合收益1627634.17-4287850.66

专项储备34435926.1721085143.72

盈余公积326919128.21326919128.21一般风险准备

未分配利润4358576984.534245576122.82

归属于母公司所有者权益合计9486098198.748353815261.25

少数股东权益1033406638.251159583336.29

所有者权益合计10519504836.999513398597.54

负债和所有者权益总计120099936228.95120882423836.88

法定代表人：陶关锋主管会计工作负责人：陈海燕（代行）会计机构负责人：楼启明

2、母公司资产负债表

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金2732311559.343055050590.39

243浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款2779873802.672420120653.49

应收款项融资4143889.61

预付款项113753082.5790069144.37

其他应收款6691189752.085689888484.81

其中：应收利息

应收股利6000000.00

存货6084093.837371626.88

其中：数据资源

合同资产874808827.23880717115.82持有待售资产

一年内到期的非流动资产328558313.64338232411.80

其他流动资产114931256.53101240248.36

流动资产合计13645654577.5012582690275.92

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款597512629.13881249167.56

长期股权投资9115033995.269103497744.03

其他权益工具投资16620000.0016620000.00其他非流动金融资产

投资性房地产112516267.69114441685.15

固定资产68647249.1669315153.25

在建工程6401180.822266972.39生产性生物资产油气资产

使用权资产691054.401135510.82

无形资产10550859.6612263797.40

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用28597206.8513709937.15

递延所得税资产59778003.3359082140.55

其他非流动资产5516065.57

非流动资产合计10016348446.3010279098173.87

资产总计23662003023.8022861788449.79

流动负债：

短期借款4412876041.672571850000.00交易性金融负债

244浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

衍生金融负债应付票据

应付账款1539756008.391842519799.35预收款项

合同负债696143031.86306617920.47

应付职工薪酬26464667.0431308979.02

应交税费14487257.2529372253.90

其他应付款6820076437.437253385240.52

其中：应付利息

应付股利54089219.40持有待售负债

一年内到期的非流动负债271644082.64304593255.96

其他流动负债853842716.521280929200.46

流动负债合计14635290242.8013620576649.68

非流动负债：

长期借款331310455.551098596636.11

应付债券1962951224.052470681121.77

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款855023040.92855023040.92长期应付职工薪酬预计负债

递延收益2427507.052228283.66递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计3151712227.574426529082.46

负债合计17787002470.3718047105732.14

所有者权益：

股本1081784396.001081782939.00

其他权益工具2774228487.881774229700.68

其中：优先股

永续债2698816415.101698816415.10

资本公积348254603.76348239039.46

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积326919128.21326919128.21

未分配利润1343813937.581283511910.30

所有者权益合计5875000553.434814682717.65

负债和所有者权益总计23662003023.8022861788449.79

3、合并利润表

单位：元项目2025年半年度2024年半年度

245浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

一、营业总收入40138369395.9439939720728.87

其中：营业收入40138369395.9439939720728.87利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本39297948567.3539317566640.00

其中：营业成本38192177694.3638109095852.88利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加100657097.24119080187.83

销售费用10169360.0511297581.20

管理费用752766520.39751430947.21

研发费用442439158.60475707242.91

财务费用-200261263.29-149045172.03

其中：利息费用324220982.90446067163.97

利息收入528798022.18607332744.62

加：其他收益29581886.1334311647.71投资收益（损失以“—”号填-17467323.10-6738662.79

列）

其中：对联营企业和合营

-17990927.22667712.25企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“—”号填列）净敞口套期收益（损失以“—”号填列）公允价值变动收益（损失以“—”号填列）信用减值损失（损失以“—”-358578435.46-123077953.49号填列）资产减值损失（损失以“—”-25523343.57-49226963.20号填列）资产处置收益（损失以“—”

13719334.7012384032.16号填列）三、营业利润（亏损以“—”号填

482152947.29489806189.26

列）

加：营业外收入11035833.9330693798.34

减：营业外支出24644850.81104360386.66四、利润总额（亏损总额以“—”号468543930.41416139600.94

246浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

填列）

减：所得税费用206347536.37161800182.30五、净利润（净亏损以“—”号填

262196394.04254339418.64

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

262196394.04254339418.64“—”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

167090081.11166550825.34（净亏损以“—”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“—

95106312.9387788593.30”号填列）

六、其他综合收益的税后净额6708620.453643632.36归属母公司所有者的其他综合收益

5915484.833643632.36

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

5915484.833643632.36

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额5915484.833643632.36

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

793135.62

税后净额

七、综合收益总额268905014.49257983051.00归属于母公司所有者的综合收益总

173005565.94170194457.70

额

归属于少数股东的综合收益总额95899448.5587788593.30

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.15450.1540

（二）稀释每股收益0.15450.1540

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：陶关锋主管会计工作负责人：陈海燕（代行）会计机构负责人：楼启明

4、母公司利润表

单位：元

247浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

项目2025年半年度2024年半年度

一、营业收入213966973.34656267390.10

减：营业成本175948969.33594195237.58

税金及附加2733571.224547319.15

销售费用17522.12

管理费用66091815.7376119596.44

研发费用9018928.726211592.71

财务费用33752603.4946262213.27

其中：利息费用126564488.11157362677.97

利息收入70824869.1295321785.63

加：其他收益645273.01463384.99投资收益（损失以“—”号填

201183611.12236568203.60

列）

其中：对联营企业和合营企

-483048.771531269.90业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列）净敞口套期收益（损失以“—”号填列）公允价值变动收益（损失以“—”号填列）信用减值损失（损失以“—”

646461.86-9765346.13号填列）资产减值损失（损失以“—”号填列）资产处置收益（损失以“—”-8456.58267069.18号填列）二、营业利润（亏损以“—”号填

128870452.14156464742.59

列）

加：营业外收入1242874.513107045.46

减：营业外支出783340.2898503588.91三、利润总额（亏损总额以“—”号

129329986.3761068199.14

填列）

减：所得税费用14938739.6910517280.12四、净利润（净亏损以“—”号填

114391246.6850550919.02

列）

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以

114391246.6850550919.02“—”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

114391246.6850550919.02

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

248浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额114391246.6850550919.02

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元项目2025年半年度2024年半年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金44011671752.9642204167339.05客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还13694998.1615127606.95

收到其他与经营活动有关的现金2949900692.712979708705.13

经营活动现金流入小计46975267443.8345199003651.13

购买商品、接受劳务支付的现金43092639172.3240318635138.41客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金1979478702.222094597737.81

支付的各项税费1128893098.891169494299.82

支付其他与经营活动有关的现金2537892575.293161462539.54

经营活动现金流出小计48738903548.7246744189715.58

经营活动产生的现金流量净额-1763636104.89-1545186064.45

二、投资活动产生的现金流量：

249浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

收回投资收到的现金1800.00

取得投资收益收到的现金15236858.743950420.34

处置固定资产、无形资产和其他长

127923177.2430652743.04

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

229308840.72

现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计372468876.7034604963.38

购建固定资产、无形资产和其他长

84079323.50170405893.33

期资产支付的现金

投资支付的现金413527517.7718692500.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计497606841.27189098393.33

投资活动产生的现金流量净额-125137964.57-154493429.95

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金3920000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收

3920000.00

到的现金

取得借款收到的现金9221421447.769877969194.41

收到其他与筹资活动有关的现金1600000000.002057288344.52

筹资活动现金流入小计10825341447.7611935257538.93

偿还债务支付的现金7877846545.009890326262.83

分配股利、利润或偿付利息支付的

343019151.46468401375.79

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

16139428.485377320.33

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1111735199.88795121715.23

筹资活动现金流出小计9332600896.3411153849353.85

筹资活动产生的现金流量净额1492740551.42781408185.08

四、汇率变动对现金及现金等价物的

915484.83185827.21

影响

五、现金及现金等价物净增加额-395118033.21-918085482.11

加：期初现金及现金等价物余额8716496292.248335607207.46

六、期末现金及现金等价物余额8321378259.037417521725.35

6、母公司现金流量表

单位：元项目2025年半年度2024年半年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金609039697.24726620484.64

收到的税费返还15137.82407585.06

收到其他与经营活动有关的现金3729227670.543951955706.41

经营活动现金流入小计4338282505.604678983776.11

购买商品、接受劳务支付的现金508517052.09948006213.95

支付给职工以及为职工支付的现金64618499.09113020345.13

支付的各项税费30699333.7239300273.61

支付其他与经营活动有关的现金955183494.32972139660.03

经营活动现金流出小计1559018379.222072466492.72

经营活动产生的现金流量净额2779264126.382606517283.39

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金15000000.00

250浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

取得投资收益收到的现金86937130.9067673194.62

处置固定资产、无形资产和其他长

280333.18

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

8996.19

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金903264177.93803645165.26

投资活动现金流入小计1005210305.02871598693.06

购建固定资产、无形资产和其他长

19301069.9919629807.16

期资产支付的现金

投资支付的现金35519300.00221670000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金1734225700.641345517600.00

投资活动现金流出小计1789046070.631586817407.16

投资活动产生的现金流量净额-783835765.61-715218714.10

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金5300774778.105130086298.66

收到其他与筹资活动有关的现金1924706500.002034938030.68

筹资活动现金流入小计7225481278.107165024329.34

偿还债务支付的现金4783211394.855313950000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

102964685.21125976667.95

现金

支付其他与筹资活动有关的现金4663022160.474371043701.39

筹资活动现金流出小计9549198240.539810970369.34

筹资活动产生的现金流量净额-2323716962.43-2645946040.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-328288601.66-754647470.71

加：期初现金及现金等价物余额2248410673.342627999663.96

六、期末现金及现金等价物余额1920122071.681873352193.25

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

2025年半年度

归属于母公司所有者权益所少其他权益工具其一有减未数

项目资他专盈般者：分股股优永本综项余风其小权其库配东本先续公合储公险他计益权他存利股债积收备积准合股润益益备计

101642831195

75908-21326

819845535913

413514208591

一、上年期782816576815583398

2800871491

末余额934112263359

5.577.8503.728.

9.05.12.81.26.27.5

848.66221

002594

加：会计政策变更前期差错更正

251浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

其他

101642831195

75908-21326

819845535913

413514208591

二、本年期782816576815583398

2800871491

初余额934112263359

5.577.8503.728.

9.05.12.81.26.27.5

848.66221

002594

三、本期增13113

00-593212606

减变动金额141535000

000121528217106

（减少以57.5647808

0012.484936623

“—”号填00.302.461.

0.080.837.498.9.4

列）571

09045

16717395268

59

090089990

（一）综合15

00554450

收益总额484

81.65.8.514..83

1194549

1010-

777

（二）所有141593

000120.001507

者投入和减57.56496

0012.08061

少资本00.3061.

0.0808.546.

91

0059

--

222222

1．所有者

0707

投入的普通

6161

股

46.46.

5959

1010

2．其他权1415

000120150.0

益工具持有57.564

0012.800

者投入资本00.30

0.0808.5

00

3．股份支

付计入所有0.0者权益的金0额

0.0

4．其他

0

---

545454

（三）利润089089089分配212121

9.49.49.4

000

1．提取盈

余公积

2．提取一

般风险准备

3．对所有---

者（或股545454东）的分配089089089

252浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

212121

9.49.49.4

000

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公

积转增资本（或股本）

2．盈余公

积转增资本（或股本）

3．盈余公

积弥补亏损

4．设定受

益计划变动额结转留存收益

5．其他综

合收益结转留存收益

6．其他

131313

350350350

（五）专项

787878

储备

2.42.42.4

555

574574100675

64643600

1．本期提

67671885

取

62.62.22.84.

37370441

----

561561100661

2．本期使29293665

用59591878

79.79.22.01.

92920496

0.0

（六）其他

0

102643941010

7590834326

819816588633519

4125243591

四、本期期7848162757609840650

07569291

末余额394163498196348

2.741.6.128.

6.05.1.174.58.78.236.

878721

0034599

上年金额

单位：元

2024年半年度

项目归属于母公司所有者权益少所股其他权益工具资减其专盈一未其小数有

253浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

本本：他项余般分他计股者优永公库综储公风配东权其先续积存合备积险利权益他股债股收准润益合益备计

1012-41782310

7590528308

816937871952171

7812888677

一、上年期34032586667820932353

26454087

末余额09841273470825

4.236.6.515.

8.09.01.40.79.56.365.

692046

06176793

加：会计政策变更前期差错更正其他

1012-41782310

7590528308

816937871952171

7812888677

二、本年期34032586667820932353

26454087

初余额09841273470825

4.236.6.515.

8.09.01.40.79.56.365.

692046

06176793

三、本期增-11210929139

36

减变动金额62488473658

43

（减少以7838891250

632

“—”号填50420.48.0.068..36

列）.544426329

16617087257

36

551978898

（一）综合43

08445930

收益总额632

25.57.3.351..36

3470000

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者

投入的普通股

2．其他权

益工具持有者投入资本

3．股份支

付计入所有者权益的金额

4．其他

---

-

545462

86

（三）利润067067718

51

分配000085

848

4.94.93.8.98

008

1．提取盈

254浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

余公积

2．提取一

般风险准备

---

-

545462

3．对所有86

067067718

者（或股51

000085

东）的分配848

4.94.93.8.98

008

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公

积转增资本（或股本）

2．盈余公

积转增资本（或股本）

3．盈余公

积弥补亏损

4．设定受

益计划变动额结转留存收益

5．其他综

合收益结转留存收益

6．其他

----

62622083

（五）专项

78782402

储备

504504428932.54.54.41.95

582582108691

73733811

1．本期提

63632791

取

65.65.52.18.

77773007

----

589589110699

2．本期使01014042

用48487120

70.70.80.51.

31317102

--

4747

376376

（六）其他

1919

5.85.8

88

101275905-2230843792310

四、本期期

8169781283460777002982311

末余额

3403252645222908716205805911

255浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

09844.236.481.915.55422076

8.09.06929.06461.27.86.434.

06512022

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

2025年半年度

其他权益工具所有

项目减：其他未分资本专项盈余者权股本优先永续库存综合配利其他其他公积储备公积益合股债股收益润计

1081169812834814

754134823269

一、上年期782816511682

328539031912

末余额939.0415.1910.3717.6.589.468.21

0005

加：会计政策变更前期差错更正其他

1081169812834814

754134823269

二、本年期782816511682

328539031912

初余额939.0415.1910.3717.6.589.468.21

0005

三、本期增

10001060

减变动金额-6030

14570001556317

（减少以12122027.00000.04.30835.7

“—”号填.80.28

08

列）

11431143

（一）综合

91249124

收益总额

6.686.68

10001000

（二）所有-

14570001556015

者投入和减1212.00000.04.30808.5

少资本.80

00

1．所有者

投入的普通0.00股

10001000

2．其他权-

14570001556015

益工具持有1212.00000.04.30808.5

者投入资本.80

00

3．股份支

付计入所有者权益的金额

4．其他

--

（三）利润

54085408

256浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

分配92199219.40.40

1．提取盈

余公积

--

2．对所有

54085408

者（或股

92199219

东）的分配.40.40

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公

积转增资本（或股本）

2．盈余公

积转增资本（或股本）

3．盈余公

积弥补亏损

4．设定受

益计划变动额结转留存收益

5．其他综

合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

13401340

1．本期提

656.656.

取

0000

--

2．本期使13401340

用656.656.

0000

（六）其他

1081269813435875

754134823269

四、本期期784816813000

207254601912

末余额396.0415.1937.5553.4.783.768.21

0083

上年金额

单位：元

2024年半年度

其他权益工具所有

项目减：其他未分资本专项盈余者权股本优先永续库存综合配利其他其他公积储备公积益合股债股收益润计

一、上年期10811269757834341093308712374317

末余额34032512646026130.7871815594

257浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

098.0849.0.264.33835.46301.1623.0

0604

加：会计政策变更前期差错更正其他

1081126912374317

7578343410933087

二、本年期340325815594

12646026130.7871

初余额098.0849.0301.1623.0.264.33835.46

0604

三、本期增

--减变动金额

309335163206

（减少以

52.46085.733.

“—”号填

8842

列）

50555055

（一）综合

09190919

收益总额.02.02

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者

投入的普通股

2．其他权

益工具持有者投入资本

3．股份支

付计入所有者权益的金额

4．其他

--

（三）利润54065406分配70047004.90.90

1．提取盈

余公积

--

2．对所有

54065406

者（或股

70047004

东）的分配.90.90

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公

积转增资本（或股本）

2．盈余公

积转增资本

258浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文（或股本）

3．盈余公

积弥补亏损

4．设定受

益计划变动额结转留存收益

5．其他综

合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项30933093

储备52.4652.46

1．本期提33283328

取10.0510.05

--

2．本期使

23452345

用

7.597.59

（六）其他

1081126912344314

7578343414023087

四、本期期340325299387

12646026483.7871

末余额098.0849.0215.2889.6.264.33295.46

0622

三、公司基本情况

浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）是由多喜爱集团股份有限公司通过重

大资产置换及吸收合并浙江省建设投资集团有限公司后成立的股份有限公司，总部位于浙江省杭州市。

公司现持有统一社会信用代码为 91430000796858896G 的营业执照，注册资本 1081340098.00 元，股份总数 1081782939 股（每股面值 1 元）。其中无限售条件的流通股份 A股 1081784396 股。公司股票已于2015年6月10日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属建筑业及工程相关其他行业。主要从事建筑工程、设备安装、建筑机械制造、设备租赁和建筑材料生产、销售。

本财务报表业经公司董事会于2025年8月27日批准对外报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

259浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、存货、固定资产折旧、在建工程、无形资产、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，境外子公司从事境外经营，选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

□适用□不适用项目重要性标准涉及重要性标准判断的披露事项重要性标准确定方法和选择依据

重要的单项计提坏账准备的应收账款单项金额超过资产总额0.3%

重要的应收账款坏账准备收回或转回单项金额超过资产总额0.3%

重要的核销应收账款单项金额超过资产总额0.3%

重要的账龄超过1年的预付款项单项金额超过资产总额0.3%

重要的单项计提坏账准备的其他应收款单项金额超过资产总额0.3%

重要的其他应收款坏账准备收回或转回单项金额超过资产总额0.3%

重要的核销其他应收款单项金额超过资产总额0.3%

260浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

重要的单项计提减值准备的合同资产单项金额超过资产总额0.3%

重要的合同资产减值准备收回或转回单项金额超过资产总额0.3%

重要的在建工程项目单项工程投资总额超过资产总额0.3%

重要的账龄超过1年的应付账款单项金额超过资产总额0.3%

重要的账龄超过1年或逾期的预收款项单项金额超过资产总额0.3%

重要的账龄超过1年的合同负债单项金额超过资产总额0.3%

重要的账龄超过1年的其他应付款单项金额超过资产总额0.3%

重要的投资活动现金流量单项金额超过资产总额0.3%

重要的子公司、非全资子公司子公司资产总额金额超过合并资产总额15%

重要的合营企业、联营企业、共同经营单项长期股权投资账面价值超过集团净资产的15%重要的或有事项单个案件标的金额超过或等于5000万元

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

1.控制的判断

拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其可变回报金额的，认定为控制。

2.合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1.合营安排分为共同经营和合营企业。

261浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

2.当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

(1)确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

(2)确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

(3)确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4)按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

(5)确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

9、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

10、外币业务和外币报表折算

1.外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2.外币财务报表折算资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

11、金融工具

1.金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其

变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；

(2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)不属于上述(1)

262浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以摊余成本计量的金融负债。

2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1)金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2)金融资产的后续计量方法

1)以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

263浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3)金融负债的后续计量方法

1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。

终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3)不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：*按照金融工具的减值规定确定的损

失准备金额；*初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4)以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4)金融资产和金融负债的终止确认

1)当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

*收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

*金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

264浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

2)当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3.金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2)保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2)因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和

金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观

察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场

数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

265浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

5.金融工具减值

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

266浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

6.金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1)公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2)公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

12、应收票据

1.按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

组合类别确定组合的依据计量预期信用损失的方法

参考历史信用损失经验，结合当银行承兑汇票组合前状况以及对未来经济状况的预

票据类型测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期商业承兑汇票组合信用损失

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预

应收账款——账龄组合账龄测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预

应收账款——合并范围内关联方往

公司合并范围内关联方测，通过违约风险敞口和整个存来组合

续期预期信用损失率，计算预期信用损失

其他应收款——账龄组合账龄参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预

其他应收款——履约保证金组合款项性质测，通过违约风险敞口和未来其他应收款——合并范围内关联方12个月内或整个存续期预期信公司合并范围内关联方

往来组合用损失率，计算预期信用损失。

一年内到期的非流动资产——PPP

参考历史信用损失经验，结合当项目投资款组合前状况以及对未来经济状况的预

长期应收款——PPP 项目投资款组

具有类似信用风险特征测，通过违约风险敞口和整个存合

续期预期信用损失率，计算预期其他非流动资产——PPP 项目投资信用损失。

款组合

2.账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

应收账款其他应收款账龄

预期信用损失率（%）预期信用损失率（%）

1年以内（含，下同）3.003.00

1-2年10.0010.00

267浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

2-3年15.0015.00

3-4年20.0020.00

4-5年50.0050.00

5年以上100.00100.00

应收账款、其他应收款的账龄自初始确认日起算。

3.按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。

13、应收账款

详见本节12.应收票据。

14、应收款项融资

详见本节12.应收票据。

15、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见本节12.应收票据。

16、合同资产

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

17、存货

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过

程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品、开发成本等。

2.发出存货的计价方法

268浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

(1)发出材料、设备采用月末一次加权平均法。

(2)项目开发时，开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。

(3)发出开发产品按建筑面积平均法核算。

(4)意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。

3.存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

4.低值易耗品和包装物的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

5.存货跌价准备

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资

产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

18、持有待售资产

1.持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1)根据类似交易中出售此

类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2)出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1)买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件

269浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

起一年内顺利化解延期因素；(2)因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2.持有待售的非流动资产或处置组的会计处理

(1)初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(2)资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。

已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

270浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

(3)不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动

资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1)划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2)可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

3.终止经营的确认标准

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经

营：

(1)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

(3)该组成部分是专为转售而取得的子公司。

4.终止经营的列报方法

公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中将原来作为终止经营损益列报的信息重新作为可比期间的持续经营损益列报。

本公司终止经营的情况详见本财务报表附注十五(五)之说明。

19、长期股权投资

1.共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2.投资成本的确定

(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性

证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值

271浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1)在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法

核算的初始投资成本。

2)在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一

项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；

以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3.后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

272浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

4.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1)是否属于“一揽子交易”的判断原则

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，公司结合分步交易的各个步骤的交易协议条款、分别取得的处置对价、出售股权的对象、处置方式、处置时点等信息来判断分步交易是否属

于“一揽子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于“一揽子交易”：

1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

4)一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2)不属于“一揽子交易”的会计处理

1)个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

2)合并财务报表

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日

273浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3)属于“一揽子交易”的会计处理

1)个别财务报表

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

2)合并财务报表

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法

1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2.投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资

产相同的方法计提折旧或进行摊销。

21、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

（2）折旧方法类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率

274浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

房屋及建筑物年限平均法20-703-51.36-4.85

通用设备年限平均法3-203-54.75-32.33

专用设备年限平均法3-153-205.33-32.33

运输工具年限平均法4-123-57.92-24.25

临时设施[注]年限平均法施工期

[注]临时设施按工程项目实际工期进行摊销，不留残值。

22、在建工程

1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资

产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未

办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

23、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2.借款费用资本化期间

(1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3.借款费用资本化率以及资本化金额

275浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

24、无形资产

（1）使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

无形资产包括土地使用权、软件、车位使用权、特许经营权、专利权、特许权、采矿权等，按成本进行初始计量。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体如下：

项目使用寿命及其确定依据摊销方法

土地使用权40-50直线法

软件2-10直线法车位使用权10直线法

特许经营权11-30直线法专利权10直线法

特许权[注1]工程项目预计施工年限直线法

采矿权[注2]采矿许可证有效期限产量法

[注1]系工程弃方统料采购权

[注2]采矿权采用产量法摊销

（2）研发支出的归集范围及相关会计处理方法

(1)人员人工费用

人员人工费用包括公司研发人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工

伤保险费、生育保险费和住房公积金，以及外聘研发人员的劳务费用。

276浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

研发人员同时服务于多个研究开发项目的，人工费用的确认依据公司管理部门提供的各研究开发项目研发人员的工时记录，在不同研究开发项目间按比例分配。

直接从事研发活动的人员、外聘研发人员同时从事非研发活动的，公司根据研发人员在不同岗位的工时记录，将其实际发生的人员人工费用，按实际工时占比等合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

(2)直接投入费用

直接投入费用是指公司为实施研究开发活动而实际发生的相关支出。包括：1)直接消耗的材料、燃料和动力费用；2)用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费，不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费，试制产品的检验费；3)用于研究开发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、检测、维修等费用。

(3)折旧费用与长期待摊费用

折旧费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。

用于研发活动的仪器、设备及在用建筑物，同时又用于非研发活动的，对该类仪器、设备、在用建筑物使用情况做必要记录，并将其实际发生的折旧费按实际工时和使用面积等因素，采用合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

长期待摊费用是指研发设施的改建、改装、装修和修理过程中发生的长期待摊费用，按实际支出进行归集，在规定的期限内分期平均摊销。

(4)委托外部研究开发费用委托外部研究开发费用是指公司委托境内外其他机构或个人进行研究开发活动所发生的费用（研究开发活动成果为公司所拥有，且与公司的主要经营业务紧密相关）。

(5)其他费用

其他费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用，包括技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费，研发成果的检索、论证、评审、鉴定、验收费用，知识产权的申请费、注册费、代理费，会议费、差旅费、通讯费等。

4.内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，

同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行

性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运

用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用

277浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该

无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

25、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿

命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

26、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

27、合同负债

详见本节16.合同资产。

28、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

1.职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2.短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

278浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

(1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2)设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤

字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利

息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

（3）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

279浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

29、预计负债

1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2.公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日

对预计负债的账面价值进行复核。

30、优先股、永续债等其他金融工具

根据金融工具相关准则和《永续债相关会计处理的规定》（财会〔2019〕2号），对发行的优先股/永续债（例如长期限含权中期票据）等金融工具，公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

在资产负债表日，对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配作为公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

31、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

1.收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制公司履约过程中在

建商品；(3)公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

280浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1)公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3)公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5)客户已接受该商品；(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2.收入计量原则

(1)公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服

务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2)合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包

含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3)合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应

付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

(4)合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单

独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3.收入确认的具体方法

(1)建筑施工业务

本公司提供建筑施工服务属于在某一时段内履行的履约义务，根据已发生成本占预计总成本的比例确定提供服务的履约进度，并按履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

(2)建材、塔吊、钢结构销售

公司建材、塔吊、钢结构销售业务属于在某一时点履行的履约义务，收入在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。

(3)PPP 项目收入

281浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

本公司作为社会资本方与政府方订立 PPP 项目合同，并提供建设、运营、维护等多项服务，本公司识别合同中的单项履约义务，将交易价格按照各项履约义务的单独售价的相对比例分摊至各项履约义务。

在提供建造服务或将项目发包给其他方时，确定本公司的身份是主要责任人还是代理人，对建造收入进行会计处理，确认合同资产。PPP 项目达到预定可使用状态后，本公司确认运营及维护服务相关收入。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“土木工程建筑业务”的披露要求

32、合同成本

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2.该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

3.该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余

对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

282浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

33、政府补助

1.政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1)公司能够满足政府补助所附的条件；(2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4.与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。

与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5.政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收

到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2)财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

283浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

34、递延所得税资产/递延所得税负债1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应

纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所

得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

5.同时满足下列条件时，公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：(1)拥有

以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；(2)递延所得税资产和递延所得税负债是与

同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

35、租赁

（1）作为承租方租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

284浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

(1)使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1)租赁负债的初始计量金额；2)在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3)承租人发生的初始直接费用；4)承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(2)租赁负债

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

(3)售后租回

公司按照《企业会计准则第14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

285浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

（2）作为出租方租赁的会计处理方法

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1)经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2)融资租赁在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(3)售后租回

公司按照《企业会计准则第14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第21号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

286浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

36、其他重要的会计政策和会计估计

（1）安全生产费

公司按照财政部、应急部发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）

的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

（2）分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

2）管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

3）能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

（3）资产证券化业务的会计处理方法和判断依据

公司按照财政部、应急部发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）

的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

（4）债务重组损益确认时点和会计处理方法

1)作为债务人记录债务重组义务

以资产清偿债务方式进行债务重组的，本公司在相关资产和所清偿债务符合终止确认条件时予以终止确认，所清偿债务账面价值与转让资产账面价值之间的差额计入当期损益。

将债务转为权益工具方式进行债务重组的，本公司在所清偿债务符合终止确认条件时予以终止确认。

本公司初始确认权益工具时按照权益工具的公允价值计量，权益工具的公允价值不能可靠计量的，按照所清偿债务的公允价值计量。所清偿债务账面价值与权益工具确认金额之间的差额，计入当期损益。

采用修改其他条款方式进行债务重组的，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》的规定，确认和计量重组债务。

287浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

以多项资产清偿债务或者组合方式进行债务重组的，本公司按照前述方法确认和计量权益工具和重组债务，所清偿债务的账面价值与转让资产的账面价值以及权益工具和重组债务的确认金额之和的差额，计入当期损益。

2)作为债权人记录债务重组义务

以资产清偿债务方式进行债务重组的，本公司初始确认受让的金融资产以外的资产时，以以资产清偿债务方式进行债务重组的，本公司在相关资产和所清偿债务符合终止确认条件时予以终止确认，所清偿债务账面价值与转让资产账面价值之间的差额计入当期损益。

将债务转为权益工具方式进行债务重组的，本公司在所清偿债务符合终止确认条件时予以终止确认。

本公司初始确认权益工具时按照权益工具的公允价值计量，权益工具的公允价值不能可靠计量的，按照所清偿债务的公允价值计量。所清偿债务账面价值与权益工具确认金额之间的差额，计入当期损益。

采用修改其他条款方式进行债务重组的，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》的规定，确认和计量重组债务。

以多项资产清偿债务或者组合方式进行债务重组的，本公司按照前述方法确认和计量权益工具和重组债务，所清偿债务的账面价值与转让资产的账面价值以及权益工具和重组债务的确认金额之和的差额，计入当期损益。

成本计量，其中存货的成本，包括放弃债权的公允价值和使该资产达到当前位置和状态所发生的可直接归属于该资产的税金、运输费、装卸费、保险费等其他成本。对联营企业或合营企业投资的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本。投资性房地产的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本。固定资产的成本，包括放弃债权的公允价值和使该资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的税金、运输费、装卸费、安装费、专业

人员服务费等其他成本。无形资产的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

将债务转为权益工具方式进行的债务重组导致本公司将债权转为对联营企业或合营企业的权益性投资的，本公司按照放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本计量其初始投资成本。

放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

采用修改其他条款方式进行债务重组的，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，确认和计量重组债权。

采用多项资产清偿债务或者组合方式进行债务重组的，首先按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定确认和计量受让的金融资产和重组债权，然后按照受让的金融资产以外的各项资产的公允价值比例，对放弃债权的公允价值扣除受让金融资产和重组债权确认金额后的净额进行分配，

288浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

并以此为基础按照前述方法分别确定各项资产的成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

六、税项

1、主要税种及税率

税种计税依据税率以按税法规定计算的销售货物和应税

劳务收入为基础计算销项税额，扣除增值税3%、5%、6%、9%、13%

当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税

城市维护建设税实际缴纳的流转税税额1%、5%、7%

企业所得税应纳税所得额15%、20%、25%等

有偿转让国有土地使用权及地上建筑按增值额与扣除项目金额的比率，实土地增值税物和其他附着物产权产生的增值额行四级超率累进税率（30%～60%)从价计征的，按房产原值一次减除房产税30%后余值的1.2%计缴；从租计征1.2%、12%的，按租金收入的12%计缴教育费附加实际缴纳的流转税税额1.5%、3%

地方教育附加实际缴纳的流转税税额1.5%、2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明纳税主体名称所得税税率

浙江省建材集团建筑产业化有限公司15%

浙江省建材集团浙西建筑产业化有限公司15%

苏州天地设计研究院有限公司15%

浙江建工绿智钢结构有限公司15%

浙江建工装饰材料有限公司15%

浙江建投环保工程有限公司15%

浙江省建设工程机械集团有限公司15%

浙江省工业设备安装集团有限公司15%

浙江建装工程技术研究有限公司15%

浙江省二建建设集团安装有限公司15%

浙江浙建九建工程建设有限公司15%

浙江建投创新科技有限公司15%

浙江武弘建筑设计有限公司15%

浙江交基工程技术有限公司15%

浙江建投数字科技有限公司15%

浙江省建设集团（香港）控股有限公司及其子公司16.5%

浙建集团（阿尔及利亚）有限责任公司23%ZCIGC（RWANDA)CO.LTD 30%中国浙江建设集团·日本株式会社30%

日中建设实业有限公司30%

浙江建设投资（尼）有限公司及其子公司30%

西藏大成交通工程建设有限责任公司9%遂昌大成交通投资有限公司三免三减半龙游大成交通建设有限公司三免三减半中卫卫民黄河大桥建设投资有限公司三免三减半江山大成交通投资有限公司三免三减半

宁波市奉化区建投基础设施建设有限公司20%

遂昌县峡北公路建设管理有限公司20%

浙江建工新材料有限公司20%

289浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

浙江德清天和新型建材有限公司20%

浙江天和建设运输有限公司20%

浙江亚克建筑门窗有限公司20%

浙江省二建钢结构有限公司20%

宁波市建设工程设计院有限公司20%

常山建投水务有限公司20%

长兴建投水务有限公司20%

浙江天台建投水务有限公司20%

浙江天台浙建环保科技有限公司20%

浙江建机科技研发有限公司20%

浙江武林建筑装饰有限公司20%

开化浙建美丽乡村建设投资有限公司20%

福建浙建建设工程有限公司20%

浙江浙建建筑设计有限公司20%

浙江建工建筑工程咨询有限公司20%

浙江浙建工程设计有限公司20%

除上述以外的其他纳税主体25%

2、税收优惠

1.增值税税收优惠

根据《关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2021年第40号）有关规定，纳税人从事《目录》2.15“污水处理厂出水、工业排水（矿井水）、生活污水、垃圾处理厂渗透（滤）液等”项目、5.1“垃圾处理、污泥处理处置劳务”、5.2“污水处理劳务”项目，可适用本公告“三”规定的增值税即征即退政策，也可选择适用免征增值税政策。孙公司长兴建投水务有限公司、长兴建投环保科技有限公司、浙江天台建投水务有限公司、常山建投水务有限公司享受上述政策。

2.企业所得税税收优惠

(1)高新技术企业税收优惠公司名称证书编号高新优惠期限

浙江省建材集团建筑产业化有限公司 GR202333003842 2023 年至 2025 年

浙江省建材集团浙西建筑产业化有限公司 GR202333004396 2023 年至 2025 年

苏州天地设计研究院有限公司 GR202432017364 2024 年至 2026 年

浙江建工绿智钢结构有限公司 GR202433004855 2024 年至 2026 年

浙江建工装饰材料有限公司 GR202233008574 2022 年至 2024 年

浙江建投环保工程有限公司 GR202433009851 2024 年至 2026 年

浙江省建设工程机械集团有限公司 GR202433001728 2024 年至 2026 年

浙江省工业设备安装集团有限公司 GR202333003963 2023 年至 2025 年

浙江建装工程技术研究有限公司 GR202333011982 2023 年至 2025 年

浙江省二建建设集团安装有限公司 GR202233101312 2022 年至 2024 年

浙江浙建九建工程建设有限公司 GR202233102079 2022 年至 2024 年

290浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

浙江建投创新科技有限公司 GR202333010862 2023 年至 2025 年

浙江武弘建筑设计有限公司 GR202333004384 2023 年至 2025 年

浙江交基工程技术有限公司 GR202433009331 2024 年至 2026 年

浙江建投数字技术有限公司 GR202433003120 2024 年至 2026 年

[注]2025年浙江建工装饰材料有限公司、浙江省二建建设集团安装有限公司、浙江浙建九建工程建

设有限公司高新技术企业认定正在申报中，2025年1-6月暂减按15%的税率计算企业所得税。

(2)西藏地区企业税收优惠

西藏大成交通工程建设有限责任公司系在西藏注册并经营的公司，根据西藏自治区人民政府下发的《西藏自治区企业所得税政策实施办法(暂行)》的通知（藏政发〔2022〕11号），对从事鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税，自2022年1月1日至2025年12月31日止，符合条件的免缴企业所得税中属于地方分享的部分。

(3)公共基础设施项目企业税收优惠

遂昌大成交通投资有限公司、龙游大成交通建设有限公司、中卫卫民黄河大桥建设投资有限公司、江山大成交通投资有限公司主营业务符合《财政部国家税务总局关于执行公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税〔2008〕46号）和《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》（国税发〔2009〕80号）的规定，项目投资经营所得自项目

取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。

(4)小微企业税收优惠

根据财政部、国家税务总局《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》

(财税〔2023〕12号)规定：对小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至2027年12月31日。

宁波市奉化区建投基础设施建设有限公司等19家子公司符合小型微利企业标准，2025年1-6月享受上述优惠政策。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

291浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

项目期末余额期初余额

库存现金2386338.32901368.04

银行存款9238757829.029708934983.56

其他货币资金375124075.95376990964.99

合计9616268243.2910086827316.59

其中：存放在境外的款项总额161755120.11336995759.55其他说明

2、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元项目期末余额期初余额

商业承兑票据209308118.1034056135.46

合计209308118.1034056135.46

（2）按坏账计提方法分类披露

单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面价账面价计提比计提比金额比例金额值金额比例金额值例例其

中：

按组合计提坏

21578164734209308351091053234056

账准备100.00%3.00%100.00%3.00%

565.0646.96118.10418.0082.54135.46

的应收票据其

中：

商业承21578164734209308351091053234056

100.00%3.00%100.00%3.00%

兑汇票565.0646.96118.10418.0082.54135.46

21578164734209308351091053234056

合计100.00%3.00%100.00%3.00%

565.0646.96118.10418.0082.54135.46

按组合计提坏账准备类别名称：商业承兑汇票组合

单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例

商业承兑汇票组合215781565.066473446.963.00%

合计215781565.066473446.96

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

□适用□不适用

292浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他按组合计提坏

1053282.545420164.426473446.96

账准备

合计1053282.545420164.426473446.96

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用□不适用

（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元项目期末终止确认金额期末未终止确认金额

商业承兑票据90318675.31

合计90318675.31

3、应收账款

（1）按账龄披露

单位：元账龄期末账面余额期初账面余额

1年以内（含1年）17020020004.0016814895294.78

1至2年3741847980.624355475986.40

2至3年3794692781.536097597712.48

3年以上7596287749.195369027631.40

3至4年3045700569.511922073711.31

4至5年2732784185.862416425060.84

5年以上1817802993.821030528859.25

合计32152848515.3432636996625.06

（2）按坏账计提方法分类披露

单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面价账面价计提比计提比金额比例金额值金额比例金额值例例按单项

665713664629924664123385432558

计提坏

12392.20.70%31706.55.05%80686.81805.20.35%65480.50.98%16325.

账准备

953263440935

的应收

293浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

账款其

中：

按组合计提坏254952625322870259952649023346

账准备73612279.30%74713.10.30%36140871481979.65%01648.10.19%713171

的应收.3991.48.6253.09账款其

中：

321526290025862326366034426602

合计848515100.00%06420.19.56%842095996625100.00%67128.18.49%529496.3423.11.0662.44

按单项计提坏账准备类别名称：

单位：元期初余额期末余额名称账面余额坏账准备账面余额坏账准备计提比例计提理由应收合并客户567829903252426598570182451320871606预计存在收回

56.28%

一9.153.758.401.62风险

567829903252426598570182451320871606

合计

9.153.758.401.62

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合

单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例

1年以内16873304778.63506199143.363.00%

1-2年3491265536.79349126553.7110.00%

2-3年2349012379.27352351856.8815.00%

3-4年1320918496.47264183699.3020.00%

4-5年615442941.14307721470.5750.00%

5年以上845791990.09845791990.09100.00%

合计25495736122.392625374713.91

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

□适用□不适用

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他

单项计提坏账338546548279166226.366463170

准备0.09236.32

--按组合计提坏264900164262537471

10838198.012788736.6

账准备8.533.91

20

合计603446712268328028.-629000642

294浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

8.622112788736.60.23

0

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元确定原坏账准备计提单位名称收回或转回金额转回原因收回方式比例的依据及其合理性

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元占应收账款和合应收账款坏账准应收账款期末余合同资产期末余应收账款和合同单位名称同资产期末余额备和合同资产减额额资产期末余额合计数的比例值准备期末余额

5701824518.46551499500.93718676311.0

应收合并客户一849674982.517.94%

018

应收合并客户二97534019.10539367295.80636901314.900.77%5128904.35

应收合并客户三5757114.38455372643.26461129757.640.56%240379.55

应收合并客户四427773654.88427773654.880.52%17301365.65

应收合并客户五46448937.50382427321.85428876259.350.52%1259413.67

6279338244.22226842243.48506180487.63742606374.3

合计10.31%

6280

4、合同资产

（1）合同资产情况

单位：元期末余额期初余额项目账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值

建造合同形成481064306541797166.475646334483199677521586460.477983812

的合同资产22.517555.7617.124156.71

未达收款条件241634373.241634373.194187953.194187953.的合同资产95950000

127635400.123530515.111195628.107859759.

应收质保金4104885.303335868.84

94642137

484757003545902052.479297983486253512524922329.481004289

合计

97.400545.3598.332569.08

（2）按坏账计提方法分类披露

单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面价账面价计提比计提比金额比例金额值金额比例金额值例例

103139771811046

按单项541797521586583052

66799321.28%5.25%70826.39217.2.27%47.22%

计提坏166.75460.41757.28.214669

295浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

账准备

其中：

按组合38162381574752047517

4104833358

计提坏03240478.72%0.01%92751871208097.73%0.01%376211

85.3068.84

账准备.19.89.64.80

其中：

48475479294862548100

545902524922

合计700397100.00%1.13%798345351298100.00%1.08%428969

052.05329.25.40.35.33.08

按单项计提坏账准备类别名称：

单位：元期初余额期末余额名称账面余额坏账准备账面余额坏账准备计提比例计提理由

合同资产合并853605225.488092007.849674982.509960249.预计存在收回

60.02%

客户一87985146风险

853605225.488092007.849674982.509960249.

合计

87985146

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例

应收质保金127635400.944104885.303.22%

建造合同形成的合同资产37792762629.30

未达收款条件的合同资产241634373.95

合计38162032404.194104885.30

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用□不适用

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目本期计提本期收回或转回本期转销/核销原因

单项计提减值准备20210706.34

按组合计提减值准备769016.46

合计20979722.80

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元确定原坏账准备计提单位名称收回或转回金额转回原因收回方式比例的依据及其合理性其他说明

5、应收款项融资

（1）应收款项融资分类列示

单位：元

296浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

项目期末余额期初余额

银行承兑汇票428917246.36261674239.33

融信 e信等债权凭证 58524716.05 104054512.71

合计487441962.41365728752.04

（2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元项目期末终止确认金额期末未终止确认金额

银行承兑汇票2267929228.15

融信 e信等债权凭证 75784395.80

合计2343713623.95

（3）其他说明

银行承兑汇票和融信 e信等债权凭证具有较高信用，其到期不获支付的可能性较低，故公司将已背书或贴现的该等票据予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据相关规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

6、其他应收款

单位：元项目期末余额期初余额

其他应收款1637959614.001829354464.26

合计1637959614.001829354464.26

（1）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额

履约保证金583814232.00582547152.89

押金保证金267087296.22263505066.38

应收暂付款1050584308.221166145166.10

拆借款193287683.71200077556.01

备用金7887813.291824623.63

其他341434004.97336560651.05

合计2444095338.412550660216.06

2）按账龄披露

单位：元账龄期末账面余额期初账面余额

1年以内（含1年）971817347.73776924824.38

1至2年301327583.86566513330.65

297浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

2至3年331971076.88265785859.53

3年以上838979329.94941436201.50

3至4年222446021.22157847201.57

4至5年87268027.80137298852.60

5年以上529265280.92646290147.33

合计2444095338.412550660216.06

3）按坏账计提方法分类披露

□适用□不适用

单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面价账面价计提比计提比金额比例金额值金额比例金额值例例按单项

4463643576138875139331431207081243

计提坏18.26%80.12%15.42%79.34%

997.52064.04933.48272.86356.83916.03

账准备

其中：

按组合19977154922157317481

448522409235

计提坏30340.81.74%22.45%07680.45943.84.58%18.97%10548.

660.37394.97

账准备89522023

其中：

141391574711655

账龄组448522965393409235

16108.57.85%31.72%98790.61.74%25.99%63395.

合660.37448.52394.97

893134

应收履

583814583814582547582547

约保证23.89%22.84%

232.00232.00152.89152.89

金组合

24440163792550618293

806135721305

合计95338.100.00%32.98%59614.60216.100.00%28.28%54464.

724.41751.80

41000626

按单项计提坏账准备类别名称：

单位：元期初余额期末余额名称账面余额坏账准备账面余额坏账准备计提比例计提理由

单项计提坏账393314272.312070356.446364997.357613064.

80.12%

准备86835204

393314272.312070356.446364997.357613064.

合计

86835204

按组合计提坏账准备类别名称：应收履约保证金组合

单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例

应收履约保证金组合583814232.00

合计583814232.00

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合

298浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例

其中：1年以内373047950.4611191434.533.00%

1-2年337861366.5833786136.6510.00%

2-3年131601167.2619740175.0715.00%

3-4年188603432.4337720686.4620.00%

4-5年73435929.0836717964.5850.00%

5年以上309366263.08309366263.08100.00%

合计1413916108.89448522660.37

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备整个存续期预期信用整个存续期预期信用未来12个月预期信用合计损失（未发生信用减损失（已发生信用减损失值）值）

2025年1月1日余额20387645.0129803582.48671114524.31721305751.80

2025年1月1日余额

在本期

——转入第二阶段-10135841.0010135841.00

——转入第三阶段-13160116.7313160116.73

本期计提93775762.8011473825.44-19136298.9086113289.34

本期转回1283046.511283046.51

其他变动270.22270.22

2025年6月30日余

104027566.8138253132.19663855025.41806135724.41

额各阶段划分依据和坏账准备计提比例损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用□不适用

4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元占其他应收款期坏账准备期末余单位名称款项的性质期末余额账龄末余额合计数的额比例其他应收合并客

履约保证金164765451.511年以内6.74%户一其他应收合并客

应收暂付款125520752.101年以内5.14%73836165.15户二其他应收合并客

应收暂付款105000000.001-2年4.30%10500000.00户三

其他应收合并客1年以内、1-2

履约保证金103776872.964.25%1548783.21

户四年、2-3年其他应收合并客

履约保证金100000000.001年以内4.09%户五

合计599063076.5724.52%85884948.36

299浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

7、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元期末余额期初余额账龄金额比例金额比例

1年以内1153901716.0686.08%911595294.2187.28%

1至2年116827070.688.71%87975952.898.43%

2至3年39152139.762.92%23296561.112.23%

3年以上30655040.912.29%21541054.822.06%

合计1340535967.411044408863.03

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况单位名称账面余额占预付款项余额

的比例（%）

预付合并供应商一119499443.748.91

预付合并供应商二66704838.434.98

预付合并供应商三58785933.694.39

预付合并供应商四44591896.833.33

预付合并供应商五32546611.862.43

小计322128724.5524.03

其他说明：

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否

（1）存货分类

单位：元期末余额期初余额项目存货跌价准备存货跌价准备账面余额或合同履约成账面价值账面余额或合同履约成账面价值本减值准备本减值准备

409794082.409794082.447458574.447458574.

原材料

22221313

189157341.189157341.193969526.193969526.

在产品

82824949

340559389.13492478.3327066910.207809587.13492478.3194317109.

库存商品

1897945906

300浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

71135069.271135069.240363384.140363384.1

周转材料

0022

827315752.827315752.200100174.200100174.

发出商品

82829090

23765218.023765218.0

委托加工物资6097232.516097232.51

11

45839255.545839255.544227622.144227622.1

开发成本

4444

18898981213492478.318764056411576940813492478.3114420160

合计

3.2994.907.2498.85

（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元本期增加金额本期减少金额项目期初余额期末余额计提其他转回或转销其他

13492478.313492478.3

库存商品

99

13492478.313492478.3

合计

99

相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值按组合计提存货跌价准备

单位：元期末期初组合名称跌价准备计提跌价准备计提期末余额跌价准备期初余额跌价准备比例比例按组合计提存货跌价准备的计提标准

9、一年内到期的非流动资产

单位：元项目期末余额期初余额

应收质保金412990523.90477511933.18

已完工 PPP 项目工程款 2031957935.56 2031550976.79

BT 等其他代垫项目款 820338234.38 818818931.09

合计3265286693.843327881841.06

10、其他流动资产

单位：元项目期末余额期初余额

待抵扣及待认证进项税1040189475.11946523097.79

预缴税金38791206.48158305946.12

预付保理费332876.71

合计1078980681.591105161920.62

其他说明：

301浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

11、其他权益工具投资

单位：元指定为以公允价值本期计入本期计入本期末累本期末累本期确认计量且其其他综合其他综合计计入其计计入其项目名称期初余额的股利收期末余额变动计入收益的利收益的损他综合收他综合收入其他综合得失益的利得益的损失收益的原因持有目的新昌县浙为收取固建如城产

46429606037360定回报，

业发展有

00.0000.00对其无控

限公司[注制或重大

1]

影响持有目的为收取固杭州水务

14700001520000定回报，

银湖制水

0.000.00对其无控

有限公司制或重大影响持有目的南水北调为收取固（开化）10200001020000定回报，水务有限0.000.00对其无控公司制或重大影响持有目的遂昌县交为收取固

投客运建10000001000000定回报，设投资有0.000.00对其无控限公司制或重大影响持有目的中电建华为收取固

明（新71240007124000定回报，

昌）投资.00.00对其无控发展有限制或重大公司影响持有目的为收取固

亚迪机械-

40319023455425定回报，

租赁有限576477.4.69.29对其无控公司0制或重大影响持有目的湘西自治为收取固

州首创环2200000定回报，保有限公.00对其无控司制或重大影响持有目的浙江省国为收取固资国企研20000002000000定回报，究院有限.00.00对其无控公司制或重大

302浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

影响持有目的为收取固浙江武辉定回报，建设有限50000.0018636.40对其无控公司制或重大影响持有目的武汉和庆为收取固

-

金属制品定回报，

999600.0

有限公司对其无控

0

[注2]制或重大影响苍南县浙创建设科7242719

技有限公9.81司

--

51460197241612

合计576477.4999600.0

02.6961.50

00

本期存在终止确认

单位：元项目名称转入留存收益的累计利得转入留存收益的累计损失终止确认的原因分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元指定为以公允其他综合收益价值计量且其其他综合收益确认的股利收项目名称累计利得累计损失转入留存收益变动计入其他转入留存收益入的金额综合收益的原的原因因

其他说明：

[注1]公司子公司浙建项目管理（杭州）有限公司持有新昌县浙建如城产业发展有限公司70%股权，持有目的为收取固定回报，对其无控制或重大影响，将其指定为以公允价值计量且其变动入其他综合收益的权益工具投资

[注2]本公司之孙公司建材集团持有武汉和庆金属制品有限公司42.00%股权，该公司系承包经营，建材集团收取固定回报，对其无控制或重大影响，将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。该公司营业执照已吊销，投资成本预计无法收回。

12、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位：元期末余额期初余额项目折现率区间账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值

303浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

分期收款提7464920674649206

供劳务.27.27

已完工 PPP 11141466 11141466 11087646 11087646

项目工程款056.59056.59924.98924.98

BT 等其他代 1273701 6558033. 1267143 1909031 6558033. 1902473

垫项目款213.4800180.48673.8800640.88

124898166558033.12483258129966786558033.12990120

合计

476.3400443.34598.8600565.86

（2）按坏账计提方法分类披露

单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面价账面价计提比计提比金额比例金额值金额比例金额值例例按单项

2109036558020434521090365580204345

计提坏1.69%3.11%1.62%3.11%

131.8033.00098.80131.8033.00098.80

账准备

其中：

按组合12278122781278512785

计提坏91334498.31%91334477546798.38%775467

账准备.54.54.06.06

其中：

12489124831299612990

6558065580

合计816476100.00%0.05%258443678598100.00%0.05%120565

33.0033.00.34.34.86.86

按单项计提坏账准备类别名称：

单位：元期初余额期末余额名称账面余额坏账准备账面余额坏账准备计提比例计提理由

单项计提坏账210903131.210903131.

6558033.006558033.003.11%

准备8080

按组合计提坏账准备类别名称：PPP 项目、BT 项目等款项组合

单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例

PPP 项目、BT 项目等款项组

12278913344.54

合

合计12278913344.54

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备整个存续期预期信用整个存续期预期信用未来12个月预期信用合计

损失(未发生信用减损失(已发生信用减损失

值)值)

2025年1月1日余额

在本期

304浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回转销或核销其他单项计提坏账

6558033.006558033.00

准备

合计6558033.006558033.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元确定原坏账准备计提单位名称收回或转回金额转回原因收回方式比例的依据及其合理性

其他说明：

13、长期股权投资

单位：元本期增减变动期初权益宣告期末减值减值被投余额余额准备法下其他发放

资单（账其他计提准备期初追加减少确认综合现金

（账期末位面价权益减值其他面价余额投资投资的投收益股利余额值）变动准备资损调整或利值）益润

一、合营企业浙江建投发展

39773979

房地1658

76794264

产开5.09.70.79发有限公司龙泉市浙建昊

13541354

天建

06900690

设发

6.966.96

展有限公司嘉兴浙建运河948747451423

1604

湾开236000003840

7.84

发建.31.008.15设有限公

305浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

司衢州市慧

-城酒62286197

3101

店管86448527

162.

理有1.869.27

59

限公司新昌县浙建如城产业发展有限公司浙江浙浦177528682062

建设8162619.6781

有限.4136.77公司金华浙武30013670

6694

建设056.540.

84.55

有限1166公司

913747459616

4695

小计026000002218

74.25

7.35.001.60

二、联营企业衢州滨江浙建物业40004000

管理00.0000.00服务有限公司丽水市振兴乡

21541900-2340

村建

8948000044354588

设发

5.47.0098.526.95

展有限公司浙江湖州

梓城4028-4026建设512916129001

开发9.4580.339.12有限公司浙江基建

087.3907012.

投资

725.2052

管理

306浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

有限公司浙江建投机械

665.4422383.

租赁

8982.4544

有限公司浙江财金未来

社区-

81207929

股权1903

24.6685.23

投资9.43有限责任公司杭州财金未来社区股权15841584

763.2

投资93369412

2

合伙5.098.31企业

（有限合

伙）

China

Zheji

ang-

Westf

ields -

2007

const 2007

20530.00

ructi 2053.91

onLim .91

itedJ

ointV

entur

e温州市浙建未

来社5367-5304

区建965.6317794.设发991.0396展有限公司五矿财富投资8000

959831019456

管理00.00.0441.60.44有限公司

新疆6494-6476兴业308717864462

307浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

新型.7625.06.70建材有限公司台州

东部-

19351542

建材3922

12659098

科技167..61.42有限19公司南昌

-城建11359453

1900

构件3049049.

000.

有限.0505

00

公司浙建联城

-

（浙57144245

1469

江）902.401.

501.

建设6617

49

有限公司浙江浙丽建设306531343379

发展8430597.3028

有限.7596.71责任公司浙江浙兰114027171412

建设6468014.3483

有限.9418.12公司浙建长三

角-

45544418

（嘉1357

02572264

善）993..75.38建设37有限公司金华网新科技产业

20002000

孵化

00.0000.00

园建设有限公司宁波奉化

228616592451

交投

0260040.9301

基础.7364.37建设工程

308浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

有限公司泰顺交投基础374635907339

1801

建设899279624965

0.43

工程.03.92.38有限公司浙江中衡工程

895845779416

设计

93.948.1372.07

咨询有限公司缙云县仙旭建203713582173

设管1429995.0424

理有.1374.87限公司苍南县建

投基1210-1199础建702610709964

设有.7061.74.96限公司宁波钢杰人力41123409

19648995

资源829.797.

87.6120.39

开发8608有限公司浙江国叶健康养老27992799

产业60.0060.00发展有限公司浙江浙景

525034785598

建设

1702476.0179

发展.0995.04有限公司

TIANT

AIECO

46074607

NOMIC

73557355

DEVEL.04.04

OPMEN

TZONE

309浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

WATER

OPERA

TIONC

OLTD浙建启真

（杭州）新兴

产业4000-3941股权000058366324

投资.0075.01.99合伙企业

（有限合

伙）丽水空港

11761176

电器

00000000

制造.00.00有限公司天台经济开发区水96509650

务运00.0000.00营有限公司

15371699

042200018465922000

小计1031520.

103.200.000501399.300.00

7.9639

2.472

20111699

744200017992142000

合计6031520.

710.500.000927580.900.00

7.9639

7.222

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用□不适用可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用□不适用前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因其他说明

14、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

□适用□不适用

单位：元

310浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计

一、账面原值

1.期初余额373023792.8243989006.83417012799.65

2.本期增加金额6348889.78188103.076536992.85

（1）外购

（2）存货\

固定资产\在建工程转6422059.36188103.076610162.43入

（3）企业合并增加

4)外币报表折算差额-73169.58-73169.58

3.本期减少金额

（1）处置

（2）其他转出

4.期末余额379372682.6044177109.90423549792.50

二、累计折旧和累计摊销

1.期初余额109819373.2214744984.91124564358.13

2.本期增加金额8937804.362702455.7011640260.06

（1）计提或

8730718.532642182.6811372901.21

摊销

2)存货\固定资产\在

245535.3060273.02305808.32

建工程转入

3)外币报表折算差额-38449.47-38449.47

3.本期减少金额

（1）处置

（2）其他转出

4.期末余额118757177.5817447440.61136204618.19

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额

（1）处置

（2）其他转出

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值260615505.0226729669.29287345174.31

2.期初账面价值263204419.6029244021.92292448441.52

311浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用□不适用可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用□不适用前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

15、固定资产

单位：元项目期末余额期初余额

固定资产3325631678.933426569095.24

固定资产清理39214.95506642.99

合计3325670893.883427075738.23

（1）固定资产情况

单位：元项目房屋及建筑物通用设备专用设备运输工具临时设施合计

一、账面原

值：

1.期初余271480026390598727.174600653134051751.186864802.517232208

额1.57839.6691193.16

2.本期增33490044.157739402.5

4379344.678552490.192603584.798713938.68

加金额70

（134097684.657819469.9

4287534.938495129.352225182.368713938.68

）购置35

（2）在建工程转入

（3）企业合并增加

4)外币报表折

91809.7457360.84-607640.46378402.43-80067.45

算差额

3.本期减12704523.428631855.457263401.8

9276391.87518423.076132208.04

少金额413

（111197334.328631855.455562326.6

9082505.84518423.076132208.04

）处置或报废016

2)处置子公司

减少

3)转入投资性

1507189.141507189.14

房地产

4)其他193886.03193886.03

4.期末余270647508389874826.175086472136136913.189446532.517279808

额2.80158.4263833.83

二、累计折旧

312浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

1.期初余602959330.150291904.746371759.99782656.8146347336.174575298

额6723366807.92

2.本期增48933232.911075834.662257652.414803776.5141253012.

4182515.80

加金额394440

（150555607.010911570.562840660.014803776.5142894430.

3782816.38

）计提674459

2)投资性房地

产转入

3)外币报表折--

164264.12-583007.60399699.42

算差额1622374.131641418.19

3.本期减23327180.239839595.4

1838126.228174325.151561367.824938595.98

少金额52

（123327180.239240694.0

1300298.268113251.771561367.824938595.98

）处置或报废58

2)转入投资性

537827.96537827.96

房地产

3)其他61073.3861073.38

4.期末余650054437.153193413.785302231.102403804.156212517.184716640

额38775584364.90

三、减值准备

1.期初余

额

2.本期增

加金额

（1）计提

3.本期减

少金额

（1）处置或报废

4.期末余

额

四、账面价值

1.期末账205642064236681412.965562496.33733108.733234015.4332563167

面价值5.423887978.93

2.期初账211184093240306823.999634780.34269095.040517465.3342656909

面价值0.906030595.24

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位：元项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注

房屋及建筑物357247436.9955505256.77301742180.22

运输工具9930868.558967091.70963776.85

小计367178305.5464472348.47302705957.07

313浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

（3）通过经营租赁租出的固定资产

单位：元项目期末账面价值

房屋及建筑物47774905.13

专用设备346113431.89

小计393888337.02

（4）未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元项目账面价值未办妥产权证书的原因

产业化厂房及二期堆场88535319.43尚在办理中

西溪诚品办公楼54460280.94尚在办理中

陈杨新界小区商业19套、车位290个50982841.30尚在办理中

固碳项目基地43910839.91尚在办理中

绍兴润樾山名邸和润园4-3-4064347435.24尚在办理中

其他房屋73010666.49尚在办理中

合计315247383.31其他说明

（5）固定资产清理

单位：元项目期末余额期初余额

通用设备38775.9539316.13

专用设备439.00467326.86

合计39214.95506642.99

其他说明：

16、在建工程

单位：元项目期末余额期初余额

在建工程209137421.29130171500.25

合计209137421.29130171500.25

（1）在建工程情况

单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

53523205.153523205.1

浙建科创园

44

一建总部大楼

28946933.728946933.728869339.428869339.4

及安置房补偿

8844

工程

年产10000套25478085.925478085.925378785.625378785.6大型工程机械3322

314浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

制造项目建设

（二期项目建设）年产10000台

19037245.019037245.018119818.018119818.0

套大型工程机

0000

械制造项目

工商业用户侧18093645.518093645.5储能项目77

生产线提升工10503947.910503947.915298297.215298297.2程4411

13951096.813951096.8

信息化建设5234219.525234219.52

88

48320138.448320138.428554163.128554163.1

其他工程

1100

209137421.209137421.130171500.130171500.

合计

29292525

（2）在建工程的减值测试情况

□适用□不适用

17、使用权资产

（1）使用权资产情况

单位：元项目房屋及建筑物机器设备运输工具土地合计

一、账面原值

1.期初余额148474252.173324596.782682713.9130048431.58184529994.44

2.本期增加

133370.101437057.351570427.45

金额

1)租入133370.101437057.351570427.45

3.本期减少

6359804.663324596.789684401.44

金额

1)租赁终止6359804.663324596.789684401.44

4.期末余额142247817.612682713.9131485488.93176416020.45

二、累计折旧

1.期初余额81986911.991116490.892654330.943149812.6588907546.47

2.本期增加

10688271.761571206.0828382.973798971.0416086831.85

金额

（1）计

10688271.761571206.0828382.973798971.0416086831.85

提

3.本期减少

5660829.142687696.978348526.11

金额

（1）处置

2)租赁终止5660829.142687696.978348526.11

4.期末余额87014354.612682713.916948783.6996645852.21

三、减值准备

315浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

1.期初余额

2.本期增加

金额

（1）计提

3.本期减少

金额

（1）处置

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面

55233463.0024536705.2479770168.24

价值

2.期初账面

66487340.182208105.8928382.9726898618.9395622447.97

价值

18、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元土地使用非专利技车位使用特许经营项目专利权软件采矿权特许权合计权术权权

一、账面原值

1.期660955306404.954563515714270869154262260909260146

初余额763.606831.732.86480.094003.7753.000079.73

2.本

461429.129059150366.190238

期增加金

220.26165.64

额

（129059129059

1）购置0.260.26

（

2）内部

研发

（

3）企业

合并增加

461429.150366.611795.

4)其他

221638

3.本

232068562557.713034308997

期减少金

73.89598.0079.48

额

（230187562557.713034307116

1）处置70.82598.0076.41

188103.188103.

2)其他

0707

4.期638210306404.961843515714271019154262189606257246

316浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

末余额318.936864.402.86846.254003.7705.002685.89

二、累计摊销

1.期158599192556.721300309773297242213015260909291964

初余额116.886829.307.7196.842.2753.00842.68

2.本

50462020217.4660158257857.744422193700

期增加金

6.4782.21144.4587.75

额

（50462020217.4660158257857.744422193700

1）计提6.4782.21144.4587.75

3.本

345903556469.713034111458

期减少金

8.43358.0055.78

额

（345903556469.713034111458

1）处置8.43358.0055.78

4.期160186212774.781751335559371685213015189606300189

末余额284.921642.164.8521.292.2705.00074.65

三、减值准备

1.期835365835365

初余额1.501.50

2.本

期增加金额

（

1）计提

3.本

期减少金额

（

1）处置

4.期835365835365

末余额1.501.50

四、账面价值

1.期

47802493630.5180092180154233851153214226391

末账面价0.00

034.01222.248.01324.960200.009959.74

值

2.期

502356113848.233263205940241145153214230114

初账面价0.00

646.720002.435.15183.250200.001585.55

值本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

317浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

项目账面价值未办妥产权证书的原因

土地因已被政府规划为生态带，不能宁波镇海区前范东路887号889号21626476.60按照工业用途补办

衢州街2号、衢州街4-1号513355.55权证办理中

小计22139832.15其他说明

（3）无形资产的减值测试情况

□适用□不适用可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用□不适用可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用□不适用

单位：元稳定期的关预测期的年预测期的关稳定期的关项目账面价值可收回金额减值金额键参数的确限键参数键参数定依据公司根据市场发展预计

销售收入、由于矿产储由于矿产储预计毛利率

15321401533996量有限，不量有限，不

采矿权4.75及其他相关

200.00400.00考虑稳定期考虑稳定期费用。折现的预测的预测率公司根据当前市场货币价值确定

15321401533996

合计

200.00400.00

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

19、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元被投资单位名本期增加本期减少称或形成商誉期初余额企业合并形成期末余额的事项处置其他的苏州天地设计

120820648.120820648.

研究院有限公

4646

司

华营建筑有限60652075.159787488.3

864586.82

公司64新疆塔建三五

34764135.634764135.6

九建工有限责

44

任公司

福建浙建建设13000000.013000000.0工程有限公司00

浙江建工五建9330000.009330000.00

318浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

建设有限公司浙江建工交通

工程建设有限3900000.003900000.00公司浙江建工水利

水电建设有限3548625.163548625.16公司浙江浙建基础

设施工程有限1012953.301012953.30公司宁波市建设工

程设计院有限640546.31640546.31公司太仓中茵建设

639706.33639706.33

投资有限公司江西天和建设

387207.49387207.49

有限公司浙江亚克建筑

132281.83132281.83

门窗有限公司

248828179.247963592.

合计864586.82

6886

（2）商誉减值准备

单位：元被投资单位名本期增加本期减少称或形成商誉期初余额期末余额的事项计提处置苏州天地设计

66165623.569246699.6

研究院有限公3081076.10

77

司浙江亚克建筑

132281.83132281.83

门窗有限公司太仓中茵建设

639706.33639706.33

投资有限公司江西天和建设

387207.49387207.49

有限公司

67324819.270405895.3

合计3081076.10

22

（3）商誉所在资产组或资产组组合的相关信息所属资产组或组合的构成及名称所属经营分部及依据是否与以前年度保持一致依据

所属经营分部：建筑施工业苏州天地设计研究院有限公苏州天地设计研究院有限公务分部。依据：生产经营产是司司的资产和负债品类型属于建筑施工业务

所属经营分部：建筑施工业华营建筑有限公司的资产和

华营建筑有限公司务分部。依据：生产经营产是负债品类型属于建筑施工业务

所属经营分部：建筑施工业新疆塔建三五九建工有限责新疆塔建三五九建工有限责务分部。依据：生产经营产是任公司任公司的长期资产品类型属于建筑施工业务

福建浙建建设工程有限公司所属经营分部：建筑施工业福建浙建建设工程有限公司是

的资产和负债务分部。依据：生产经营产

319浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

品类型属于建筑施工业务资产组或资产组组合发生变化名称变化前的构成变化后的构成导致变化的客观事实及依据其他说明资产组或资产组组合的构成未发生变化

（4）可收回金额的具体确定方法可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用□不适用可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用□不适用

单位：元稳定期的关预测期的年预测期的关稳定期的关项目账面价值可收回金额减值金额键参数的确限键参数键参数定依据公司根据历折现率

史经验及对11.90%；确稳定期的收

市场发展的定依据：公苏州天地设益状况保持

82920476798394003081076.预测确定预司根据当前

计研究院有4.5年在预测期最.10.0010计销售收市场货币时限公司后一年的水

入、预计毛间价值和相平不变。

利率及其他关资产组特相关费用。定风险确定公司根据历折现率史经验及对

10.00%；确

市场发展的稳定期的收

定依据：公预测确定预益状况保持华营建筑有8346545383701448司根据当前

5年计销售收在预测期最

限公司8.929.20市场货币时

入、预计毛后一年的水间价值和相

利率、生产平不变。

关资产组特成本及其他定风险确定相关费用。

公司根据历折现率史经验及对

9.79%；确

市场发展的稳定期的收

定依据：公新疆塔建三预测确定预益状况保持

1005435630001540司根据当前

五九建工有5年计销售收在预测期最

9.530.00市场货币时

限责任公司入、预计毛后一年的水间价值和相

利率、生产平不变。

关资产组特成本及其他定风险确定相关费用。

公司根据历折现率

史经验及对10.97%；确稳定期的收

市场发展的定依据：公福建浙建建益状况保持

1405282314704602预测确定预司根据当前

设工程有限5年在预测期最.56.12计销售收市场货币时公司后一年的水

入、预计毛间价值和相平不变。

利率及其他关资产组特相关费用。定风险确定

103217112315733081076.

合计

408.11891.3210

320浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

20、长期待摊费用

单位：元项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额

装修费57067554.2018878231.3610677561.5765268223.99

其他14425126.371501342.612732478.6613193990.32

合计71492680.5720379573.9713410040.2378462214.31其他说明

21、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产

资产减值准备6731110622.921617047985.386158273483.381501325336.70

可抵扣亏损577583819.30144245368.32836524403.05206749108.77

应付职工薪酬22419853.305604963.3322364183.275591045.82

预计负债908501.09227125.271375223.53343805.88

租赁负债62284276.4715285681.7145674045.4311135551.92

递延收益26735991.416683997.8527162186.306790546.58

未取得发票的成本45117030.4011279257.60156499889.3539124972.34

未实现内部交易损益51311777.5711090406.7851311777.5711090406.77

合计7517471872.461811464786.247299185191.881782150774.78

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元期末余额期初余额项目应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债固定资产账面价值与

59363585.6211113443.3315511196.533877799.13

计税基础差异使用权资产账面价值

61558373.9615088092.8753538836.5312599057.99

与计税基础差异未纳税的非货币性资

38685127.929671281.9838685127.929671281.98

产交换利得

合计159607087.5035872818.18107735160.9826148139.10

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元递延所得税资产和负抵销后递延所得税资递延所得税资产和负抵销后递延所得税资项目债期末互抵金额产或负债期末余额债期初互抵金额产或负债期初余额

递延所得税资产23580237.721787884548.5213933082.081768217692.70

321浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

递延所得税负债23580237.7212292580.4613933082.0812215057.02

（4）未确认递延所得税资产明细

单位：元项目期末余额期初余额

可抵扣暂时性差异1105981655.75737108121.42

可抵扣亏损1033174404.10698723182.39

合计2139156059.851435831303.81

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元年份期末金额期初金额备注

2025年27681800.0242114790.53

2026年61912563.7680958084.38

2027年138763175.80126885385.15

2028年233115888.35132267074.73

2029年257211022.69175588769.03

2030年105881508.8213227173.97

2031年38586462.1123855131.73

2032年60812406.5316765225.12

2033年27998615.6421486698.59

2034年81210960.3865574849.16

合计1033174404.10698723182.39其他说明

22、其他非流动资产

单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

19119744659114862.918528596017834786656318837.7172715983

合同资产

4.0981.119.8352.08

未完工 PPP 项 111765111 111765111 155044478 155044478

目工程款7.637.637.527.52

房产车位购置65710751.865710751.8款66

其他长期资产108215780.108215780.

8388471.628388471.62

购置款6262

31378413659114862.930787264934080226856318837.7335170384

合计

2.3489.360.8353.08

其他说明：

23、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元期末期初项目账面余额账面价值受限类型受限情况账面余额账面价值受限类型受限情况

322浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

保证金、

12948891294889冻结存13703311370331保证金、货币资金冻结冻结

984.26984.26款、司法024.35024.35冻结存款

冻结等

4639488384693358846235074855

固定资产抵押借款抵押抵押借款抵押

77.6517.6822.4112.68

13092031108899抵押、质借款抵质83479097074805抵押、质借款抵质

无形资产

31.4204.42押押6.424.72押押

应收账款应收账款

14724971417034保理、质23722702313632保理、质

应收账款保理、借保理、借

536.73344.08押362.13153.36押

款质押款质押

11109631110963抵押、质借款抵质11109631110963抵押、质借款抵质

合同资产

8.038.03押押8.038.03押押

一年内到

13533421353342抵押、质借款抵质10814961081496抵押、质借款抵质

期的非流

039.45039.45押押420.10420.10押押

动资产

长期应收85140448514044抵押、质借款抵质79928727992872抵押、质借款抵质

款124.39124.39押押311.02311.02押押

其他非流63193926319392抵押、质借款抵质99904999990499抵押、质借款抵质

动资产80.6680.66押押03.4303.43押押

1387269137179414499071434672

合计

1812.592632.971077.895017.69

其他说明：

24、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元项目期末余额期初余额

质押借款8750000.00

抵押借款65850000.008000000.00

保证借款1589636527.782327200000.00

信用借款6782487834.403162798210.80

信用证借款54000000.00

融信通、e 信通融资 2215295.07

应付利息4451122.155470946.45

合计8496425484.335514434452.32

短期借款分类的说明：

25、应付票据

单位：元种类期末余额期初余额

商业承兑汇票534117.87

银行承兑汇票805299255.85620978391.56

信用证362970000.00410000000.00

合计1168269255.851031512509.43

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元，到期未付的原因为。

323浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

26、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元项目期末余额期初余额

应付货款28098492187.9824299059095.32

购买长期资产款21612623.6432358084.76

应付工程款30588521969.5336994940364.83

应付劳务分包款8169581238.358464308906.62

合计66878208019.5069790666451.53

27、其他应付款

单位：元项目期末余额期初余额

应付股利69545974.1413175393.70

其他应付款9853812490.7310266857036.18

合计9923358464.8710280032429.88

（1）应付股利

单位：元项目期末余额期初余额

普通股股利54089219.40

应付子公司少数股东股利15456754.7413175393.70

合计69545974.1413175393.70

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

期末无账龄1年以上重要的应付股利。

（2）其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

单位：元项目期末余额期初余额

垫资款4247554586.414547145647.00

押金保证金3348599259.263814996393.25

应付暂收款1678665078.361282957250.96

其他578993566.70621757744.97

合计9853812490.7310266857036.18

28、预收款项

（1）预收款项列示

单位：元

324浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

项目期末余额期初余额

1年以内(含1年)997611.66544912.72

1年以上11361118.7111580003.84

合计12358730.3712124916.56

29、合同负债

单位：元项目期末余额期初余额

预收工程款3679981154.803278736474.93

预收货款818762122.14514957118.17

预收服务费4895320.224391343.47

预收设计费1185962.94426657.13

合计4504824560.103798511593.70账龄超过1年的重要合同负债

单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元变动金项目变动原因额

30、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额

一、短期薪酬483802594.521575651053.551760725975.33298727672.74

二、离职后福利-设定

32334023.23203419242.80206048715.4629704550.57

提存计划

三、辞退福利4018471.944018471.94

合计516136617.751783088768.291970793162.73328432223.31

（2）短期薪酬列示

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额

1、工资、奖金、津贴

444180098.451267925148.511448773889.46263331357.50

和补贴

2、职工福利费332634.9932013113.0631841707.08504040.97

3、社会保险费7587185.84113616427.36114036462.837167150.37

其中：医疗保险

4543383.1893135386.0293529586.534149182.67

费工伤保险

899612.0913596211.6413571189.72924634.01

费

325浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

生育保险

7834.25315558.73321634.171758.81

费

其他2136356.326569270.976614052.412091574.88

4、住房公积金10924572.55122762001.10125467758.128218815.53

5、工会经费和职工教

20104067.7321244939.5824396197.0416952810.27

育经费

8、人才工作专项经费571900.001209165.151758982.1522083.00

9、劳务派遣费用37317.968775275.918715846.3796747.50

10、其他短期薪酬64817.008104982.885735132.282434667.60

合计483802594.521575651053.551760725975.33298727672.74

（3）设定提存计划列示

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额

1、基本养老保险7326293.96169223608.41169741713.256808189.12

2、失业保险费281541.125941901.835981804.06241638.89

3、企业年金缴费24726188.1528253732.5630325198.1522654722.56

合计32334023.23203419242.80206048715.4629704550.57其他说明

31、应交税费

单位：元项目期末余额期初余额

增值税89473152.49172392752.29

企业所得税158964033.95348954861.54

个人所得税7485323.6816170863.17

城市维护建设税6241839.8012127103.71

房产税7977075.7617192507.26

土地使用税2589355.357287096.11

教育费附加3128938.816529067.91

地方教育附加1872958.993799998.50

地方水利建设基金1387882.851402422.04

印花税8193876.3810040716.91

其他8002021.903680289.32

合计295316459.96599577678.76其他说明

32、一年内到期的非流动负债

单位：元项目期末余额期初余额

一年内到期的长期借款1445458804.961657228986.99

一年内到期的应付债券271644082.64304593255.96

一年内到期的租赁负债23162460.0733077701.07

一年以内到期的股权回购款1192095890.41

326浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度报告全文

一年内到期的长期借款利息1281076.342292480.87

一年内到期的应付融资租赁款52801218.78

合计2933642314.422049993643.67

其他说明：

33、其他流动负债

单位：元项目期末余额期初余额

待转销项税额5034163629.195037437683.92

超短期融资券601953000.001014295000.00

已背书未到期商业承兑汇票90318675.3111640211.88

合计5726435304.506063372895.80

短期应付债券的增减变动：

单位：元按面溢折债券票面发行债券发行期初本期值计本期期末是否面值价摊名称利率日期期限金额余额发行提利偿还余额违约销息

24浙

2024

江建50005000508282865082年04270投00002.26%00008666666.8666否月10天