浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

浙江省建设投资集团股份有限公司

2026年半年度报告

【披露时间】

1浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陶关锋、主管会计工作负责人周瀛及会计机构负责人(会计

主管人员)庄培存声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司已在本报告中详细描述存在的宏观经济政策风险、应收账款回收风险、

易涉诉风险、市场竞争加剧风险、产业传导风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中关于公司面临的风险和应对措施部分的内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

目录

第一节重要提示、目录和释义.........................................2

第二节公司简介和主要财务指标........................................6

第三节管理层讨论与分析...........................................9

第四节公司治理、环境和社会........................................33

第五节重要事项..............................................36

第六节股份变动及股东情况........................................257

第七节债券相关情况...........................................265

第八节财务报告.............................................274

3浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

备查文件目录

一、经公司法定代表人签名、公司盖章的2026年半年度报告文本原件。

二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、其他有关资料。

五、备置地点：公司综合办公室（董事会办公室）。

4浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

释义释义项指释义内容

公司/集团/本公司/上市公司/浙江建投/浙建集团指浙江省建设投资集团股份有限公司

公司法指《中华人民共和国公司法》

证券法指《中华人民共和国证券法》现行有效的《浙江省建设投资集团股份有限公司公《公司章程》指司章程》

浙江省国资委、实际控制人指浙江省人民政府国有资产监督管理委员会

国资运营公司、控股股东指浙江省国有资本运营有限公司

国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合国新建源基金指

伙）工银投资指工银金融资产投资有限公司中国信达指中国信达资产管理股份有限公司鸿运建筑指鸿运建筑有限公司浙江财开指浙江省财开集团有限公司

浙江建工/建工集团指浙江省建工集团有限责任公司浙江一建指浙江省一建建设集团有限公司浙江二建指浙江省二建建设集团有限公司浙江三建指浙江省三建建设集团有限公司浙江交建指浙江省建投交通基础建设集团有限公司浙建环发指浙江建投环境发展集团有限公司浙江建机指浙江省建设工程机械集团有限公司装饰集团指浙江省建设装饰集团有限公司建材集团指浙江省建材集团有限公司二建安装指浙江省二建建设集团安装有限公司华营建筑指华营建筑有限公司中金公司指中国国际金融股份有限公司浙江建投向国新建源基金发行股份购买其持有的浙

江一建13.05%股权、浙江二建24.73%股权、浙江三

本次交易、本次重组指

建24.78%股权，同时向国资运营公司发行股份募集配套资金

中国证监会/证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所

元/万元指人民币元/人民币万元

报告期、本报告期、本期指2026年1月1日-2026年6月30日

上期指2025年1月1日-2025年6月30日股东会指浙江省建设投资集团股份有限公司股东会董事会指浙江省建设投资集团股份有限公司董事会

5浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司简介股票简称浙江建投股票代码002761股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称浙江省建设投资集团股份有限公司

公司的中文简称（如有）浙江建投

公司的外文名称（如有） Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd公司的外文名称缩写（如ZCIGC

有）公司的法定代表人陶关锋

二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名陈智涛张凯奇联系地址浙江省杭州市西湖区文三西路52号浙江省杭州市西湖区文三西路52号

电话0571-880571320571-88057132

传真0571-880521520571-88052152

电子信箱 zjjtzq@cnzgc.com zjjtzq@cnzgc.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

□适用不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2025年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□适用不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2025年年报。

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

□适用不适用

6浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

四、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减

营业收入（元）36284188937.7740138369395.94-9.60%归属于上市公司股东的净利

249408779.63167090081.1149.27%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润178556400.94112515394.9558.70%

（元）经营活动产生的现金流量净

-2292130124.91-1763636104.89-29.97%额（元）

基本每股收益（元/股）0.17140.154510.94%

稀释每股收益（元/股）0.17140.154510.94%

加权平均净资产收益率2.68%1.93%0.75%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）119690581237.73122990463884.97-2.68%归属于上市公司股东的净资

10481866666.599909543308.885.78%产（元）

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用□不适用

单位：元项目金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提主要系处置子公司股权投资、设备等

35820946.14资产减值准备的冲销部分）产生的收益计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

8850964.02主要系各类政府补助

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融主要系本期持有、处置股票产生的投

88193028.12

资产和金融负债产生的公允价值变动资收益及公允价值变动损益损益以及处置金融资产和金融负债产

7浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

生的损益单独进行减值测试的应收款项减值准主要系单项计提的应收款项本期收回

3244173.38

备转回而转回的坏账准备除上述各项之外的其他营业外收入和

-38726439.95主要系罚款支出支出

减：所得税影响额24147113.66

少数股东权益影响额（税后）2383179.36

合计70852378.69

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

8浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

第三节管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）行业发展情况

公司所属行业为建筑业，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754－2017），公司属于建筑业中的土木工程建筑业

（E48）。

根据国家统计局、商务部、中国建筑业协会公布的数据，2026年上半年，国内生产总值按不变价格计算同比增长

4.7%；全国建筑业增加值36043亿元，同比下降4.0%，行业增速显著低于国内生产总值增速，建筑业增加值占国内生产总值比重回落至5.20%。对外承包工程业务1-6月完成营业额6062.6亿元，同比增长8.0%；我国企业在共建“一带一路”国家承包工程完成营业额5207.1亿元、同比上涨11.8%，海外工程项目营收端保持稳健增长，新签合同额

7874.8亿元（人民币口径同比3.4%，美元口径小幅上涨0.7%）。1-6月全国房地产开发投资额同比下降18.0%，房地

产开发企业到位资金持续承压；6月份建筑业商务活动指数为53.1%，较5月小幅回升，行业景气边际回暖；其中土木工程建筑业商务活动指数维持高位，连续多月处在55.0%以上较高景气区间，土木基建板块韧性优于房屋建设板块。

上半年，中央持续落地各项基建扶持政策、缓释地方政府债务压力，但整体广义基建投资同比下滑2.4%，传统增量基建项目投资承压明显。2026年政府工作报告持续落实“建设好房子”发展导向，住房供给由规模扩张转向品质升级；本年度中央城市工作会议再次明确，国内城市发展正式告别大规模增量扩张，迈入存量提质增效的发展阶段。建筑业发展逻辑迎来结构性转型，行业重心脱离传统大规模新建工程，业务机会集中于城市更新、城区空间提质、老旧小区改造、市政基础设施升级、低碳绿色基建、新型基础设施建设等存量业务赛道，土木工程建筑业迎来结构转型的关键窗口期。

（二）主要业务

集团主要从事建筑施工、工程设计、建筑产业投资、建筑工业制造和专业运营服务五大板块，同时不断延伸开辟智能建造、新材料、高端装备、数字经济、城市投资运营等五大转型升级新赛道。集团核心主业为建筑业、工程设计及专业运营服务，培育主业为建筑工业制造。建筑施工业务是集团主要业务板块及收入来源，包括房屋建筑、市政路桥、轨道交通、水利水电、设备安装、装饰装修等施工业务。工程设计服务业务主要包括规划、设计和咨询以及设计引领的工程总承包业务。建筑产业投资作为集团建筑全产业链当中重要的一环，以投资带动施工，以投资来扩大产业格局，以投资带动建筑施工主业发展，提升整体竞争力。工业制造业务主要依托建筑施工业务，充分发挥了产业链协同效应，主要业务包括装配式、地铁管片、混凝土以及工程机械、电力施工机械、压力容器等的设计、制造、销售、租赁、安装、改造与维修等。专业运营服务依托于集团施工主业，以提供工程建设全过程服务和支撑能力为方向，包括工程商贸、工程金融、工程物业和工程租赁等专业服务业，同时向基础设施养护、老旧小区改造、节能环保、项目运营等领域延伸，进一步实现提质增效，全面推进集团产业一体化发展进程。

（三）经营模式

集团从事的建筑施工业务，主要包括单一型工程承包模式和投融资建造模式。单一型工程承包模式即公司以拥有的工程承包资质，向业主提供施工总承包服务或工程专业承包服务。投融资建造模式即集团利用自身投融资能力，将施工经营与资本经营相结合，采用 EPC 模式（设计-采购-施工）、EPC+F 模式（设计-采购-施工-融资）、BOT 模式（建造-运营-转让）和 PPP 模式（政府和社会资本合作模式）等，以投资带动总承包，向业主提供项目投融资服务和工程总承包服务。

（四）融资情况

集团融资途径主要为银行贷款、债券、银行承兑汇票及国内证等。截至2026年6月末，境内银行贷款(包含信用证贴现及政策性金融工具等)余额为147.62亿元，融资成本区间为1.65%--4.00%，融资期限为178天一20年;银行承兑汇票及国内证余额为6.34亿元，融资期限为158天一1年;债券(包含可续期公司债、永续中票及可转债等)余额为52.25亿元，融资成本区间为 0.60%-2.88%，融资期限为 3 年一 3+N 年。

（五）质量控制管理情况

9浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

集团按照政府监督、社会监理、企业自控、用户评价的质量管理模式，始终重视工程项目质量管理工作，根据GB/T19001《质量管理体系要求》、GB/T50430《工程建设施工企业质量管理规范》，编制《质量管理手册》、《质量管理程序文件》，要求各部门、子、分公司、事业部、SPV 公司、项目部严格执行，并通过 ISO9001 质量管理体系认证。

依据国务院《建设工程质量管理条例》的有关规定提供产品的售后服务。集团及子公司均已将售后服务、用户回访等工作落实到部门，并在人力、物力等各方面对积极解决质量纠纷进行充分准备。报告期内，集团工程施工及相关服务质量均不存在重大质量纠纷。集团成立至今已获得鲁班奖、国家级优质工程奖共计169项。

（六）安全生产管理情况

集团在安全生产方面遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，依照相关法律法规，在各级公司和项目部设

立独立安全生产管理机构，并配置专职安全生产管理人员，各级公司已按要求取得了安全生产许可证。浙建集团已制定《浙江省建设投资集团股份有限公司安全生产管理办法》《浙江省建设投资集团股份有限公司生产安全事故责任追究规定》《浙江省建设投资集团股份有限公司二级单位领导班子成员安全生产责任制实施细则》《浙江省建设投资集团股份有限公司安全生产问题突出单位挂牌督办管理办法》等一系列安全生产管理规章制度，对浙江建投安全生产管理的体系建设、安全生产专项费用保证、安全生产监督管理人员配置以及安全事故问责制等各方面作出了明确规定。

报告期内，集团全面落地“1+4+21+N”大安全监管机制，以“长效机制巩固年”为抓手，统筹建筑施工、数字科技、城市运营、设备制造、商贸物流、境外工程、校园后勤等多业态安全管控，扎实推进复工复产、防灾减灾、安全生产月、极端天气防控等一系列重点工作。深化“哈比丁”智慧工地平台应用，全面迭代班前“晨操3分钟+晨会5分钟”2.0模式，“安巡更”智能巡检系统在项目推广应用。严格执行集团《施工现场文明标化形象策划指导手册》，推动标化工地从“点上开花”向“面上提质”升级，定型化防护、工具化设施得到全面普及。高质量开展“安全生产月”活动，举办“万人应急演练”启动仪式。针对不同业态特点，集团实施差异化精准管控，推动专项安全管控标准编制，补齐新赛道监管空白。上半年安全生产形势总体平稳可控。

二、核心竞争力分析

（一）行业资质优势

浙江建投坚持建筑施工主业，主要从事建筑施工业务以及产业链相关的产业投资、工业制造、专业服务等业务，覆盖建筑产业上下游，包括设计采购、房建施工、设备安装、装饰装修、工业制造、运行维护等业务。集团拥有各类资质共计119类366项，涵盖了境内89类333项和境外30类33项。在建筑业领域，拥有32类243项资质，包括建筑工程施工总承包特级资质4项，公路工程施工总承包特级资质1项。设计资质8类20项，其中甲级设计资质14项，并拥有对外经营权和进出口权，已发展成为产业链完整、专业门类齐全、市场准入条件完备的大型建筑企业集团。近年来，浙江建投把握建筑行业发展趋势，持续推进投建营一体化等模式转换，大力推进建筑工业化，不断推进市场模式、业务模式和生产组织方式的改革创新。

（二）国企品牌优势

浙江建投是浙江省成立最早的国有建筑企业，也是浙江省经营规模最大、综合实力最强的大型建筑企业集团，始终走在全省乃至全国建筑企业前列。自成立以来，浙江建投坚持履行国有企业政治责任、社会责任和经济责任，高水平承建了杭州国家版本馆、之江实验室、之江文化中心、G20 峰会工程、杭州亚运会项目、杭州火车东站、浙江音乐学院、

杭州国际会议中心、西湖文化广场等省内一大批重点重大标志性工程，承担了对外经援、抗震抗台、抗疫援建、援川援藏援疆、共富帮扶等任务，为浙江乃至全国经济社会发展作出了积极的贡献，被各级政府和社会各界赞誉为“浙建铁军”，荣获“全国五一劳动奖状”、“全国文明单位”、“全国优秀施工企业”、“浙江新型城市化十大杰出贡献企业”等多项荣誉称号。

（三）规模布局优势

浙江建投聚焦聚力“1510”工作主线，深入开展3.0版大走访大对接，持续巩固扩大集团城市更新领域先发优势，深化2.0版“根据地行动”，积极推进新赛道业务发展。坚持立足浙江、辐射全国、拓展海外，业务覆盖全国33个省级行政区、38个国家和地区。实现浙江省内杭外10个设区市区域办事处、省内设区市区域一级资质城市公司两个全覆盖，并组建华中、华南、西南、西北、新疆、华东6大省外区域总部，持续拓宽市场版图。生产经营业务遍布全国32个省市

10浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

自治区以及香港、阿尔及利亚、日本、新加坡、马来西亚、柬埔寨、英国、白俄罗斯等全球30多个国家和地区，形成了国内八大区域市场和以阿尔及利亚为中心的北非市场、以香港为核心的东南亚市场，是浙江省建筑业“走出去”发展、走向世界参与国际建筑和贸易市场竞争的重要窗口。集团连续多年入选 ENR 全球 250 家最大国际承包商、中国承包商 80强，位居省级建工集团前列。

（四）体制机制优势

浙江建投坚持体制机制的改革和创新，始终沿着国有企业混合所有制改革脉络不断推进，切实把握时任浙江省委主要领导于2007年1月26日提出的“实施产权多元化、规范引入战略投资者、保障职工合法权益、加强国资监管和加强企业党建”等五个方面的省属企业改革要求，贯彻落实了中共中央、国务院关于推进供给侧结构性改革和市场化债转股工作的部署要求。浙江建投于1998年完成公司制改造，2009年完成产权多元化改革，2016年完成股份制改造，2019年11月，浙江建投实现重组上市。浙江建投设立了股东会、董事会和经理层，建立了高效运转、相互制衡的公司组织结构，

治理机制富有活力。2026年以来，集团认真落实省委省政府决策部署，扎实开展树立和践行正确政绩观学习教育，迭代深化“1510”工作主线，扎实推进“转型升级突破年”和“工作落实年”活动，在承压中蓄势、在攻坚中破局，经济运行质效总体得到进一步提升，在服务全省重大战略中进一步拓展发展空间，坚定推进创新转型，优结构提动能进一步加速深化体制机制改革，企业治理效能进一步提升。

（五）人才和技术优势

截至目前，集团管理人员约1.6万人，建筑工人约15万人，各类专业技术人才10665人，中高级职称人员7926人(含正高级职称225人，高级职称1965人)。拥有在职享受国务院特殊津贴5人，全国和省部级劳模138人，省级高层次人才1252人，高技能人才3500余人。获评国家级技能大师工作室1个，国家级劳模工匠创新工作室1个、省级技能大师工作室9个、省级高技能人才(劳模)创新工作室7个、省级女职工创新工作室1个。2026年上半年，集团新增1家省级技能大师工作室，自主认定高技能人才106人，人才结构不断优化。

公司拥有国家企业技术中心、院士工作站、博士后科研工作站、省级工程研究中心等43个省级及以上科技创新平台，16项国际领先、31项国际先进、500余项国内核心技术。2026年上半年，获批浙江省建设厅建筑工程科创中心6项（其中牵头2项、参与4项）；牵头或参与研发的成果获华夏建设科学技术奖一等奖1项、三等奖5项；入选浙江国企

2026年第一批开放场景清单1项、2026年浙江省国企“人工智能+”典型应用场景1项；牵头申报的“建筑工程现场人机材多模态实例分割与动态跟踪数据集”成功入选浙江省数据局“人工智能行业高质量数据集建设重点项目”清单，是全省房屋建筑领域唯一入选项目。

（六）创新转型优势

2026年上半年，集团坚定推进创新转型，优结构提动能进一步加速，围绕“主业做强、全链跃升、相关多元”转型战略，扎实推进“转型升级突破年”，深化“5+2”新赛道布局，提升发展动能。召开2026产业发展大会，深化政策引导、资源配置、技术创新；迭代推进产品线2.0版建设，明确重点产品线65条；新产业新赛道实现较快增长，出台扶持培育新产业新赛道发展有关意见，落实领导联系协调机制、定期调度机制；以投资促转型加速落地，在“5+2”转型升级新赛道新路径基础上，发布“五纵四横”产业投资与招商图谱，举办“2026产业投资项目路演活动”。

集团2026年半年度工作报告中明确要以转型升级突破年为主线，接续推进新旧动能转换，围绕“主业做强、全链跃升、相关多元”，在传统主业升级和新赛道培育上双向发力，推动产业结构持续优化和产业链转型。一是要加快建筑施工主业转型升级，不断完善产品线2.0体系；二是要推动非施工板块做大做强，推动各非施工板块聚焦发展定位，加快做大做强；三是要推动新赛道公司加速从“孵化培育”向“规模产出”转变；四是要加强有效投资促转型，完善投资管理机制，更大程度发挥促转型效用；五是要强化科技创新赋能，持续加大研发投入，发挥国家企业技术中心、省重点实验室等平台作用，在智能建造、绿色低碳、“好房子”建设等领域形成一批关键技术成果和标准。

三、主营业务分析概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

11浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

单位：元本报告期上年同期同比增减变动原因

营业收入36284188937.7740138369395.94-9.60%

营业成本34351273958.5238192177694.36-10.06%

销售费用11866363.7210169360.0516.69%

管理费用738589798.28752766520.39-1.88%

主要是 PPP 项目利息

财务费用-102031583.85-200261263.2949.05%收入减少

所得税费用205991268.90206347536.37-0.17%

研发投入444786651.00442439158.600.53%经营活动产生的现金主要是收入下降回款

-2292130124.91-1763636104.89-29.97%流量净额同步下降主要是上年同期云辰项目逐步退出投资流投资活动产生的现金

-477706808.35-125137964.57-281.74%入增加，本期增加对流量净额晶通新材料等公司投资，投资支出增加。

筹资活动产生的现金

1135560089.141492740551.42-23.93%

流量净额主要是经营活动现金

现金及现金等价物净流净流入减少、投资

-1631093647.28-395118033.21-312.81%

增加额支出增加、筹资活动现金流净额下降公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□适用不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元本报告期上年同期同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重

36284188937.40138369395.

营业收入合计100%100%-9.60%

7794

分行业

28601386161.29878127884.

建筑施工业务78.83%74.44%-4.27%

8554

工业制造业务516320283.681.42%693124076.071.73%-25.51%

工程相关其他业6317042523.78556170812.0

17.41%21.32%-26.17%

务53

1010946623.3

其他849439968.492.34%2.52%-15.98%

0

分产品

28601386161.29878127884.

建筑施工业务78.83%74.44%-4.27%

8554

工业制造业务516320283.681.42%693124076.071.73%-25.51%

工程相关其他业6317042523.78556170812.0

17.41%21.32%-26.17%

务53

1010946623.3

其他849439968.492.34%2.52%-15.98%

0

分地区

境内地区32564652157.89.75%36762219805.91.59%-11.42%

12浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

4103

3719536780.33376149590.9

境外地区10.25%8.41%10.17%

61

占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

适用□不适用

单位：元营业收入比上营业成本比上毛利率比上年营业收入营业成本毛利率年同期增减年同期增减同期增减分行业

286013861270241277

建筑施工业务5.51%-4.27%-5.21%0.93%

61.8524.05

工程相关其他631704252622007068

1.54%-26.17%-24.46%-2.23%

业务3.756.59分产品

286013861270241277

建筑施工业务5.51%-4.27%-5.21%0.93%

61.8524.05

工程相关其他631704252622007068

1.54%-26.17%-24.46%-2.23%

业务3.756.59分地区

325646521308071519

境内地区5.40%-11.42%-11.80%0.41%

57.4128.90

371953678354412202

境外地区4.72%10.17%8.63%1.35%

0.369.62

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用不适用

四、非主营业务分析

适用□不适用

单位：元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性处置长期股权投资产

生的投资收益、权益法核算的长期股权投

投资收益94197276.5019.89%资收益、银行承兑票否

据贴现损失、处置交易性金融资产的收益等主要系持有交易性金

公允价值变动损益10674013.622.25%融资产产生的公允价否值变动

合同资产减值损失、

质保金减值损失、商

资产减值-51227980.60-10.82%否

誉减值损失、无形资产减值损失

无需支付款项收入、

罚没及违约金收入、

营业外收入1901096.720.40%否

拆迁补偿收入、非流动资产毁损报废利得

罚款支出、税收滞纳

营业外支出40933756.928.64%否金等

13浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

主要系计提恒大项目

信用减值-304239074.17-64.25%信用减值损失以及按否账龄计提的信用减值主要系收到的各类政

其他收益10135480.092.14%否府补助

资产处置收益22103816.504.67%主要系拆迁补偿否

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元本报告期末上年末比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例

911264548108738142

货币资金7.61%8.84%-1.23%无重大变化

6.9207.72

232087516242033590

应收账款19.39%19.68%-0.29%无重大变化

37.7909.67

510915078530543982

合同资产42.69%43.14%-0.45%无重大变化

47.4561.36

127878549101964265

存货1.07%0.83%0.24%无重大变化

2.256.42

324123598.325284426.

投资性房地产0.27%0.26%0.01%无重大变化

2328

250693870234227264

长期股权投资2.09%1.90%0.19%无重大变化

7.716.67

333686105342934871

固定资产2.79%2.79%0.00%无重大变化

6.284.55

502196119.290444321.

在建工程0.42%0.24%0.18%无重大变化

9614

44339163.153389136.1

使用权资产0.04%0.04%0.00%无重大变化

01

751863892549364335

短期借款6.28%4.47%1.81%无重大变化

8.779.02

490607690448826112

合同负债4.10%3.65%0.45%无重大变化

7.195.35

630530097671980262

长期借款5.27%5.46%-0.19%无重大变化

6.369.74

27233628.726189635.2

租赁负债0.02%0.02%0.00%无重大变化

50

184277846101128967钢材集采预付

预付款项1.54%0.82%0.72%

1.323.04增加

324447124.521283298.

应付职工薪酬0.27%0.42%-0.15%应付工资减少

3359

329687524.488350732.应付所得税减

应交税费0.28%0.40%-0.12%

9166少

2、主要境外资产情况

□适用不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用□不适用

14浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

单位：元计入权益本期公允的累计公本期计提本期购买本期出售项目期初数价值变动其他变动期末数允价值变的减值金额金额损益动金融资产

1.交易性

金融资产

10674014123360984234477519013100318

（不含衍

3.625.798.234.505.68

生金融资

产）

4.其他权--

118089119500001190328

益工具投41642037800000

050.930.00530.69

资.31.00

5.其他非

19000001900000

流动金融

00.0000.00

资产

-金融资产118089110674012507336984234469719011411331

41642030.00

小计050.933.6205.798.234.50716.37.31应收款项313485821636105298469

融资92.3366.9659.29

-

149437610674012507336984234428608001941178

上述合计4164203

943.263.6205.798.2381.46675.66.31

金融负债0.000.00其他变动的内容

1.交易性金融资产中的其他变动为处置收益。

2.其他权益工具投资中的其他变动主要系公司增资取得被投资单位控制权并将其纳入合并范围，终止确认原有其他权益

工具投资并结转至长期股权投资形成。

3.应收款项融资中的其他变动系银行承兑汇票及融信 e信等债权凭证。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目期末账面余额（元）期末账面价值（元）受限类型受限原因

保证金、冻结存

货币资金1118075058.901118075058.90冻结

款、司法冻结等

应收账款1094758432.131057111182.11质押借款质押

合同资产28862047.8328862047.83质押借款质押

一年内到期的非流动资产1356040617.881356040617.88质押借款质押

长期应收款7337025142.777337025142.77质押借款质押

15浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

固定资产441886123.50343680176.63抵押借款抵押

无形资产117932835.4297266344.83抵押借款抵押

其他非流动资产368782499.50368782499.50质押借款质押

合计11863362757.9311706843070.45

六、投资状况分析

1、总体情况

适用□不适用

报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度

695456440.92819590240.56-15.15%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用□不适用

单位：元未达截至截止到计是否报告报告投资本报划进披露披露为固期末期末项目投资项目告期资金项目预计度和日期索引定资累计累计名称方式涉及投入来源进度收益预计（如（如产投实际实现行业金额收益有）有）资投入的收的原金额益因浙江师范大

1192资本

学行公134813901390

375金及100.0不适

知学其他否用事775211601160

187.6银行0%用

院迁业.860.000.00

9贷款

建工

程 PPP项目浙江师范大学行知学资本院拆公2000792553405340

金及100.0不适

迁安其他否用事736.273200000000

银行0%用

置、业110.33.00.00贷款教师宿舍

（一期）

PPP 项

16浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

目建德公资本公7492429549884988

用事金及100.0不适

其他否用事040.881127002700

业包银行0%用

业388.61.00.00

PPP 项 贷款目常山县“国际慢城”一期资本基1005390319961996

通景金及100.0不适

其他否础设465.975837003700

路、银行0%用

施835.24.00.00府前贷款

路、文教路道

路 PPP项目台资本

州市金、

1783

飞龙基1148股东48009607

85294.00不适

湖生其他否础设2977借00000861

183.7%用

态区施4.02款、0.00.10

5

PPP 项 银行目贷款天台县福溪资街道本金水南基15445916和银86514729“城100.0不适其他否础设724.7205行贷29111544

中0%用

施983.63款、.48.45村”股东改造借款二期

PPP 项目“美丽新昌”资小城本金镇环基13812341和银18019220

境综100.0不适

其他否础设722.0588行贷6379320.合整0%用

施239.89款、.8295治工股东

程（2借款标

段）

PPP 项目长资基2686997610114776

兴太本金100.0不适

其他否础设193.862712219208

湖图和银0%用

施621.370.00.91影山行贷

17浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

湖花款、园及股东公共借款设施

PPP 项目镇资本海区金和骆驼2771基6462银行70006650

街道474100.0不适

其他否础设208.贷00005216

棚户601.30%用

施32款、.00.85区改1股东

造 PPP借款项目浙江省资本宁波金和市宁公30675637银行30002825

波科100.0不适

其他否用事164.5853贷00003738

学中0%用

业528.29款、.00.63学基股东础设借款

施 PPP项目翠苑单元西溪商务城地区

FG04- 资

R21/C 基 6754 本金 4768 4216

100.0不适

2-02其他否础设2943及银16536949

0%用

地块施0.83行贷.08.03农转款非居民拆迁安置房

PPP 项目缙云县壶镇中

学、南顿资小本金

学、公4653和银40002884

7771100.0不适

体艺其他否用事2853行贷00004737

67.410%用

中心业7.02款、.00.20和中股东山街借款地下空间四个工程

PPP 项

18浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

目长兴县人民医院注册

改扩-公2410资本1191

建工100.05059不适

其他否用事7455金和400.程二0%094.用

业5.60银行45期住55贷款院综合楼

PPP 项目

G32

2（56省

道）文成资本基1000907449012792

樟台金及100.0不其他否础设9784913323794987

至龙银行0%适用

施.927.57.73.86川段贷款改建工程

PPP 项目河北怀安经济开资本基156691989198

发区9853金及100.0不

其他否础设9792907.907.基础66.65银行0%适用

施9.395656设施贷款建设

PPP 项目衢州绿色产业集聚区资本龙游基2149408840403923

金及100.0不

湖镇其他否础设246.266263300531

银行0%适用

至童施857.65.76.35贷款家公路一期工

程 PPP项目中卫南资本站黄基6057752068595010

金及100.0不

河大其他否础设284.316138118045

银行0%适用

桥工施069.62.31.12贷款

程 PPP项目兰基52665210资本41223958

100.0不

溪至其他否础设279.6259金及73698730

0%适用

江山施840.23银行.96.12

19浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

公路贷款江山清湖至凤林段公路工程

PPP 项目遂昌县大桥资本基3956430730691665

至洋金及100.0不

其他否础设288.094620154152

浩公银行0%适用

施097.95.11.09路工贷款

程 PPP项目丽水市区污资本基102458514184

水管8127金及100.0不

其他否础设2663317.242.网修47.18银行0%适用

施8.175212复工贷款

程 PPP项目

（文

成）

322国

道文

1037资本-

成西基13985570

279金及100.06924不

坑至其他否础设28863751

672.6银行0%286.适用

景宁施.63.29

0贷款05

交界段改建工

程 PPP项目楚门镇市政资本基386126862240

基础金及100.0不其他否础设939200007002

设施银行0%适用

施8.80.00.04建设贷款

PPP 项目资本苍金和山污基4080银行37409211

水处100.0不

其他否础设2320贷4600492.理厂0%适用

施.16款、.0003

PPP 项股东目借款长资兴湖基8269本金17791477

100.0不

滨路其他否础设3360和银40007162

0%适用

工程施2.24行贷0.001.85

等 PPP 款

20浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

项目新疆阿拉尔胡杨河整注治工册资公458189128836

程、本100.0不其他否用事108086109673

科技金、0%适用

业5.85.95.22馆博项目物馆贷款青少年宫

PPP 项目长兴县美丽资城镇基2752本金55132151

100.0不

（标其他否础设3678和银15414357

0%适用

段施4.35行贷.38.03

三）款

PPP 项目遂昌县小城镇环境综合整资治基18192316本金24432248

（王100.0不其他否础设189.4949和银26008979

村口0%适用

施286.58行贷.00.65

镇、款石练镇和大柘

镇）

PPP 项目衢江区资小城基5893本11217915

镇环100.0不

其他否础设7962金、89109644

境综0%适用

施3.21银行0.00.30合整贷款

治 PPP项目安吉县注册递铺资本

镇第金、公692178416235

三小项目100.0不其他否用事228842005300

学和贷0%适用

业3.79.00.00

昌硕款、文化股东中心借款二期

21浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

（图书

馆）

PPP 项目美注册丽新资本

昌小1621金、基12919623

城镇457项目100.0不其他否础设87504711

综合419.0贷0%适用

施0.00.66

整治5款、

PPP 项 股东目借款永注嘉县册资职业本

教育基9578金、68815996

100.0不

中心其他否础设4220项目00006971

0%适用

一期施4.30贷.00.70

工程款、

PPP 项 股东目借款绍兴新三江闸河道拓项目

浚、贷

文渊1880款、基568535612543

路南735注册100.0不

其他否础设905.35864292

延一536.0资本0%适用

施000.001.48

期、9金、越城股东区育借款才学校工

程 PPP项目衢宁铁路庆元站站前广场工资

程、基55905650本金11585728

连接100.0不

其他否础设698.3373和银60006387

线工0%适用

施213.58行贷0.00.56程及款岱根溪段综合治理工程

PPP 项目

绍基77171354项目100.038141331不其他否

兴市础设822.727贷0%65956262适用

22浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

马山施00778.2款、2.007.40闸强9注册排及资本

配套金、河道股东工借款

程、文渊路南延工程二期及配套工程等基础设施工

程 PPP项目苍山污水处资本基141647296185

理厂金、100.0不

其他否础设0.0038805900219.二期项目0%适用

施4.89.0052工程贷款

PPP 项目项目浙贷建

1849款、-

（兰2382采219注册20.003498停

溪）其他否7954

矿业854.9资本%2464工

矿业.80

0金、2.59

有限股东公司借款

273131371513

2425

6880714919

合计------9640----------

932.302.4059.5

3.79

8209

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

适用□不适用

单位：元计入本期权益最初会计期初公允的累本期本期报告期末会计证券证券证券资金投资计量账面价值计公购买出售期损账面核算品种代码简称来源成本模式价值变动允价金额金额益价值科目损益值变动境内群核4123公允10674123984277513100交易自有

00068

外股科技3605价值40133605344890143185性金资金

23浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

票.79计量.62.79.23.50.68融资产

412310674123984277513100

合计3605--0.0040130.003605344890143185----.79.62.79.23.50.68

（2）衍生品投资情况

□适用不适用公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用□不适用

（1）募集资金总体使用情况

适用□不适用

单位：万元报告期末报告累计已累募集累计尚未本期期内变更闲置计使资金变更尚未使用募集已使变更用途两年证券募集用募使用用途使用募集募集募集资金用募用途的募以上上市资金集资比例的募募集资金年份方式净额集资的募集资募集

日期总额金总（3）集资资金用途

（1）金总集资金总资金

额=金总总额及去额金总额比金额

（2）（2）额向额例

/

（1）用

途：

尚未使用的募集资金余额为向不5142

特定.67对象2024万

2023发行年01100099115600944695.31300030.275142元，

0年可转月16007.439.83%0%.67将按换公日计划司债投入券募集资金项目及新增募集资金项目；

去

24浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

向：

剩余募集资金存放于募集资金存款专户

5142.67万元。

向特

2026

定对已使

2026年014500449744974497100.0

象发000.00%0用完0年月2709.899.899.890%行股毕日票

145014405058139496.77300020.825142

合计----0--0

0096.890.3249.72%0%.67

募集资金总体使用情况说明：

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2124号），本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用网上资金申购定价发行方式，向不特定对象发行可转换公司债券1000万张，每张面值为人民币100元，期限为6年，共计募集资金100000.00万元，坐扣承销和保荐费用518.87万元后的募集资金为99481.13万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于2023年

12月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除其他与发行相关的费用364.13万元后，公司本次募集资金净额为

99117.00万元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（大华验字〔2023〕000579号）。截至2026年6月30日，公司对募集资金项目累计投入94469.83万元，其中：本年度使用募集资金5600.43万元。截至2026年6月30日，募集资金余额为人民币5142.67万元，其中存放于募集资金存款专户5142.67万元。

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2025]3026号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股63113604股，发行价格为人民币7.13元/股，募集资金总额为人民币449999996.52元，扣除发行费用及中介机构相关费用人民币201050.57元（不含税）后，募集资金净额为人民币449798945.95元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金的资金到位情况进行了审验，并于2026年1月15日出具了《验资报告》（天健验[2026]7号）。截至2026年6月30日，公司对募集资金项目累计投入44979.89万元，其中：本年度使用募集资金44979.89万元。截至2026年6月30日，募集资金余额为人民币0.00万元，其中存放于募集资金存款专户0.00万元。

（2）募集资金承诺项目情况

适用□不适用

单位：万元承诺是否截至截至项目截止项目募集调整本报投资已变本报期末期末达到报告是否可行融资证券资金后投告期项目项目更项告期累计投资预定期末达到性是项目上市承诺资总实现和超性质目投入投入进度可使累计预计否发名称日期投资额的效

募资(含金额金额(3)用状实现效益生重

总额(1)益

金投部分(2)＝态日的效大变

25浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

向变(2)/期益化

更)(1)承诺投资项目

2023年向1.不特施工

2024

定对安全269269年01生产485100.不适

象发支护是17.617.600是

月16建设0000%用行可设备44日转换购置公司项目债券

20232.

年向年产不特15万

20242025

定对方固

年01生产974974262.97099.6年12不适象发碳混否00否

月16建设55899.183%月31用行可凝土日日转换制品公司技改债券项目

20233.

年向建筑不特数字

2024

定对化、

年01研发117269269100.不适象发智能是00否

月16项目556.946.9400%用行可化研日转换发与公司建设债券项目

4.

浙江省智能船

2023

舶创年向新中不特

2024心设2026

定对150年01计-生产150229100.年11874.220不适

象发是00.8否

月16采建设008.1401%月01743.64用行可8日购-日转换施工公司

（EP债券

C）工程总承包

5.

2023638年向国道不特景宁

20242027

定对九龙101年01生产15030367.6年12不适

象发至红是45.100否

月16建设009.43%月01用行可星段9日日转换改建公司工程债券第

EPC0

26浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

1标

段

2023年向不特

2024

定对偿还

年01300300300100.不适象发银行还贷否00否

月1600000000%用行可贷款日转换公司债券浙江

2026

省全年发民健行股

2026身中

份购

年01心工生产150150150150100.191.787不适买资否否

月27程建设0000000000%135.36用产并

日（施募集工总配套承资金

包）

2026年发行股

2026

份购补充299299299年01300100.不适

买资流动补流否79.879.879.800否

月270000%用产并资金999日募集配套资金

144505139

145106100

承诺投资项目小计--339.80.3449.--------

0005.8779

47272

超募资金投向不适用

归还银行贷款（如有）--000----------

补充流动资金（如有）--0000----------

超募资金投向小计--0000--------

144505139

145106100

合计--339.80.3449.--------

0005.8779

47272

分项目说明未达到计划

进度、预计收益的情况和原因（含不适用“是否达到预计效益”选择“不适用”的原

因）2025年5月8日公司第四届董事会第四十九次会议审议通过了《关于部分可转换公司债券募集资金投项目可行性资项目结项及终止并将节（结）余募集资金用于新增募投项目的议案》，募集资金投资项目施工安全支发生重大变

护设备购置项目、“未来工地”建筑数智化管理平台研发与建设项目，以及钢构件长焊缝机器人焊接工化的情况说作站系统研发与应用项目终止。施工安全支护设备购置项目终止主要系施工安全支护设备租赁市场需求明量下降，支护设备租赁价格持续走低。公司施工安全支护设备购置项目已累计投入募集资金金额

27浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

26917.64万元，在目前行业环境下，公司持有的施工安全支护设备总量已基本满足现阶段业务需求，

而纯租赁业务利润极低甚至存在亏损风险。同时，受支护设备采购价格波动较大影响，施工安全支护设备还面临存货跌价风险。“未来工地”建筑数智化管理平台研发与建设项目终止主要系(1)因行业需求下降，公司施工项目数量出现一定程度的下滑，在建项目回款周期延长，企业资金链紧张，在此背景下，平台的潜在客户数字化预算大幅削减，平台商业化落地缺乏足够的市场容量支撑。(2)建筑业数字化程度较低，应用场景碎片化，缺乏统一的数据标准和平台。这种标准化的缺位，增加了数字化开发的难度和成本。此外，施工现场管理人员中具备独立操作数字化系统能力的占比较低，且一线工人对新技术接受度更低。建筑业数字化人才断层使得平台推广必须配备专职人员进行驻场长期培训，隐性成本远超预期。钢构件长焊缝机器人焊接工作站系统研发与应用项目终止主要系经过钢构件长焊缝机器人焊接工作站系统反复研发试验发现，目前长焊缝设备对于中厚板钢构件难以做到全熔透的多层多道焊接工艺规划，虽然项目研发建立了焊缝焊接工艺数据库，但是对于构件的焊接还是存在着夹渣、未熔透以及表面成型不美观等问题。研发初试产品合格率不及预期，机器人焊接后需要人工修补。若要达到全机器焊接作业，公司测算投入与人工焊接相比，成本较高，不适于目前市场需求。

超募资金的

金额、用途不适用及使用进展情况存在擅自变更募集资金

用途、违规不适用占用募集资金的情形募集资金投资项目实施不适用地点变更情况募集资金投资项目实施不适用方式调整情况适用1.2024年4月23日，公司第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金合计31763.01万元置换已预先募集资金投

投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。截至2026年6月30日，公司已置换预先投入的自筹资金资项目先期

31763.01万元。

投入及置换

2.2026年发行股份购买资产并募集配套资金:2026年1月20日，公司第四届董事会第五十九次会议审

情况

议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自有及自筹资金。截至2026年6月30日，公司已置换预先投入的自筹资金15000万元。

用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况项目实施出现募集资金不适用结余的金额及原因

尚未使用的用途：尚未使用的募集资金余额为5142.67万元，将按计划投入募集资金项目。

募集资金用

途及去向去向：剩余募集资金存放于募集资金存款专户5142.67万元.募集资金使用及披露中不适用存在的问题或其他情况

28浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

（3）募集资金变更项目情况

适用□不适用

单位：万元变更后变更后截至期截至期项目达项目拟本报告的项目对应的末实际末投资到预定本报告是否达融资项募集方变更后投入募期实际可行性原承诺累计投进度可使用期实现到预计目名称式的项目集资金投入金是否发

项目入金额(3)=(2状态日的效益效益总额额生重大

(2))/(1)期

(1)变化施工安

638国638国全支护

道景宁道景宁设备购向不特九龙至九龙至置项目定对象2027年红星段红星段及建筑3039.10145

发行可1500067.63%12月0不适用否

改建工改建工数字4.19转换公01日

程第程第化、智司债券

EPC01 EPC01 能化研标段标段发与建设项目浙江省浙江省施工安智能船智能船全支护舶创新舶创新设备购向不特中心设中心设置项目定对象2026年计-采计-采及建筑2298.15000100.01

发行可1500011月874.74不适用否

购-施购-施数字14.88%转换公01日

工工化、智司债券

(EPC) (EPC) 能化研工程总工程总发与建承包承包设项目

5337.25146

合计------30000----874.74----

54.07

变更原因：原募集资金投资项目施工安全支护设备购置项目、“未来工地”建筑数智化

管理平台研发与建设项目、以及钢构件长焊缝机器人焊接工作站系统研发与应用项目终止，原募集资金投资项目基于人工智能与工业协同的应急建筑快速建造关键技术研发与应用项目已全部建设完毕，上述项目节（结）余部分募集资金共计30000万元人民币（具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准），公司为提高募集资金使用效率并结合公司实际经营情况，将节（结）余部分募集资金用于新增募投项目638国道景宁变更原因、决策程序及信息

九龙至红星段改建工程第 EPC01 标段项目及浙江省智能船舶创新中心设计-采购-施工

披露情况说明(分具体项目)

(EPC)工程总承包项目。 决策程序：2025 年 5 月 8日公司召开第四届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目结项及终止并将节（结）余募集资金用于新增募投项目的议案》。该议案经2025年5月23日召开的“浙建转债”2025年第一次债券持有人会议审议通过。信息披露情况：公司于2025年5月9日发布《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目结项及终止并将节（结）余募集资金用于新增募投项目的公告》将变更情况对外公告。

未达到计划进度或预计收益不适用

的情况和原因(分具体项目)变更后的项目可行性发生重不适用大变化的情况说明

29浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用不适用公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□适用不适用

八、主要控股参股公司分析

适用□不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润浙江省一建建设集1150113751511823504434214510130537679986子公司建筑业

团有限公50150.002821.20799.36888.5446.679.88司浙江省二建建设集48120713943992275317465685615576421183679子公司建筑业

团有限公140.005645.65336.19674.0859.0358.16司浙江省三建建设集68039316898391453975404364677251495618424子公司建筑业

团有限公449.008247.44007.20265.740.468.37司浙江省工业设备安30028089317519388622322358061141015408965子公司建筑业

装集团有000.00589.0175.88166.706.202.55限公司浙江浙建建筑与工

4000042087412001141486568237909263154555

云采科技子公司程专业服

000.0012.1027.111.442.397.36

有限公司务浙江省建投交通基

1010065964248622244126247830622852830318

础建设集子公司建筑业

00000.00924.8610.27207.238.992.91

团有限公司浙江省建

--工集团有20000305201414980265778474子公司建筑业53360248189780

限责任公00000.001547.70117.20203.43

8.219.26

司

浙建（兰建筑与工--

40000015149655029749

溪）矿业子公司程专业服0.0066841546684154

000.00673.857.07

有限公司务1.901.90浙建项目

建筑与工---

管理（杭5000023645401956039子公司程专业服193517332562043256204

州）有限000.00756.822.51

务24.526.946.94公司报告期内取得和处置子公司的情况

30浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

适用□不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响

浙建产投（浙江）企业管理合伙企业新设无重大影响（有限合伙）

浙建产投创新（桐乡）企业管理咨询新设无重大影响

合伙企业（有限合伙）

浙建绿土（杭州）环保科技有限公司新设无重大影响浙江久石工研建材科技有限公司收购无重大影响浙江省建材集团防水科技有限公司

（曾用名：衢州金晟建设工程有限公收购无重大影响司）日中建设实业有限公司转让无重大影响

浙江建设投资集团·日本株式会社转让无重大影响衢州浙建慧城车路协同建设发展有限注销无重大影响公司主要控股参股公司情况说明

九、公司控制的结构化主体情况

□适用不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1.宏观经济政策风险

建筑行业正处于深度调整的关键时期，变化之深、变化之快前所未有，从过去的增量扩张，进入到了存量竞争甚至缩减的阶段。行业供给下降，基建投资放缓；央企竞争加剧，低价中标压低毛利率；市场下沉渗透，市场份额向头部集中等。公司将充分发挥集团体制优势、先发优势、集成优势，狠抓大政府市场、大行业系统、大企业集团“三大重点市场”，深化“大走访大对接3.0版”，以转型升级突破年为主线，接续推进新旧动能转换。

2.应收账款回收风险

公司部分建筑施工项目存货沉淀大量资金，结算流程复杂、回款周期长，资产变现能力弱，导致部分应收账款、合同资产及长期应收款余额较大，坏账计提压力持续存在。公司将以压降资产负债率为重点，探索不良资产集中处置新路径，推进止损治亏新办法，提升资金统筹和角度效率，统筹集团内外力量，加强结算责任落实，增强催收清欠，强化应收账款整体性管控。

3.易涉诉讼风险

因建筑行业复杂性特点，公司在生产经营过程中可能发生发包方资金支付不及时、结算争议、工程质量争议等各类纠纷，在协商不得情况下，易发生诉讼、仲裁风险。公司将坚持“控增量、去存量、打胜仗，打好重大诉讼案件处置攻坚战，发挥好集团法务共享中心作用，用好重大案件挂牌督办、“一案一策”专项处置、“A+B”法务协同办案等机制。

4.市场竞争加剧风险

31浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

建筑行业属于完全竞争性行业，市场规模庞大，行业集中度低，存在省内同业资源挤压、央企全国性降维竞争、民营建筑企业灵活分流等风险。为此公司将深入推进“根据地行动”2.0从广覆盖到深扎根，推动区域城市公司实质化运营。要关注招投标中标率，紧紧抓住项目报价等关键环节，牢牢掌握经营主动权和主导权。攻坚“两外”优势区域和战略区域。

5.产业链传导风险

房地产行业深度调整带来的产业链传导风险，包括行业整体营收扩张空间收窄，低价竞标压缩报价拉低公司毛利率，项目结算、变更签证管控难度上升等，为此公司将围绕“主业做强、全链跃升、相关多元”，在传统主业升级和新赛道培育上双向发力，推动新赛道公司加速从“孵化培育”向“规模产出”转变，加强有效投资促转型，强化科技创新赋能。

十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况公司是否制定了市值管理制度。

是□否公司是否披露了估值提升计划。

□是否

公司《市值管理制度》已经公司第四届董事会第五十六次会议审议通过，详见公司于2025年12月11日在巨潮资讯网披露的《市值管理制度》。

十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

□是否

32浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

第四节公司治理、环境和社会

一、公司董事、高级管理人员变动情况

适用□不适用姓名担任的职务类型日期原因叶秀昭副总经理聘任2026年01月08日工作调动戴楠董事被选举2026年02月05日工作调动陈伟华独立董事被选举2026年05月21日工作调动章磊董事离任2026年02月05日工作调动金盈董事离任2026年04月17日工作调动邢以群独立董事离任2026年05月21日个人原因刘建伟副总经理离任2026年01月15日工作调动

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□适用不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□适用不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

四、环境信息披露情况上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单

是□否

纳入环境信息依法披露企业名单中的企业数量（家）5序号企业名称环境信息依法披露报告的查询索引

浙江省生态环境厅-企业环境信息依法披露系统

1浙江省工业设备安装集团有限公司

https://mlzj.sthjt.zj.gov.cn/eps/

index/enterprise-search

浙江省生态环境厅-企业环境信息依法浙江省工业设备安装集团有限公司第披露系统

2

五分公司 https://mlzj.sthjt.zj.gov.cn/eps/

index/enterprise-search

浙江省生态环境厅-企业环境信息依法披露系统

3长兴建投环保科技有限公司

https://mlzj.sthjt.zj.gov.cn/eps/

index/enterprise-search

浙江省生态环境厅-企业环境信息依法披露系统

4浙江浙建九建工程建设有限公司

https://mlzj.sthjt.zj.gov.cn/eps/

index/enterprise-search

浙江省生态环境厅-企业环境信息依法披露系统

5浙江浙建钢结构有限公司

https://mlzj.sthjt.zj.gov.cn/eps/

index/enterprise-search

33浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

五、社会责任情况

一、社会公益责任

作为全省唯一一家以建筑施工为主业的整体上市省属国企，公司主动担当，积极服务我省高质量发展建设共同富裕示范区，深入贯彻省委省政府关于山海协作的重大战略部署，奋力打造山海协作新典范。公司与缙云县建立了涵盖推进城市建设、乡村振兴和生态环保、交通市政基础设施、产业合作、农产品推广和疗休养、人才创新等六大重点领域的合作体系。

在人才服务与创新方面，公司所属浙建设院以“建筑师+工程师”下沉为核心抓手，打造“浙小匠·青师下乡”省属企业青年志愿服务品牌，实现缙云县18个乡镇签约全覆盖，推动设计方案落地见效。上半年开展业务对接及志愿活动

20次，重点推进新建镇麻鸭产业及古民居活化利用。

在基础设施建设方面，公司所属浙江交建与缙云城投合资成立基建公司，深度参与当地建设。自2020年以来，累计新签合同额33.35亿元，创造产值24.71亿元。

此外，公司通过多措并举促进当地农民增收，包括依托平台助销农产品以及组织员工疗休养带动文旅消费。

二、安全责任

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述，严格落实国家及省委省政府安全生产部署，紧扣“十五五”开局及治本攻坚三年行动收官任务，深化“1+4+21+N”大安全监管机制。

公司扎实推进科技兴安、人员安全素养提升、多业态差异化管控、应急体系建设及境内外项目统筹管理。在数字化监管方面，大力推广“安巡更”系统及智能安防装备，迭代升级“哈比丁”智慧工地平台和“晨操3分钟+晨会5分钟”

2.0版本，覆盖一线人员128.9万人次，构建起全方位、多层次、数字化的安全治理体系。同时，公司扎实开展安全生

产月系列宣传教育活动，上半年承办区（县）级及以上观摩会59场，积极推广安全管理先进经验，提升集团社会知名度，为集团转型升级、全域稳健运营筑牢坚实安全根基。

三、环境责任

公司深入贯彻绿色发展理念，以“双碳”目标为引领，将绿色低碳转型列为企业核心赛道，通过数字化赋能、科技创新与资源循环利用，推动行业高质量发展。

在绿色低碳与能源转型方面。公司成立“双碳”工作领导小组及工作专班，以浙建环发为主体，聚焦零碳低碳园区创建及公共建筑节能降碳。2026年4月启动“春风行动”以来，已实现浙江省11个地市、90个县（市、区）业务全覆盖，累计开展市场对接超140场次，对接有效项目53个。在新能源领域，上半年新签用户侧储能项目19个，总规模71.93MWh；投运项目 15 个，总规模 56.32MWh，有效助力区域能源结构优化。此外，公司与缙云工投合作成立合资公司，

推进分布式光伏、储能及零碳园区建设，打造可复制的县域绿色模式。

在资源循环利用方面。公司旗下“咸渔台”平台作为浙江省首个剩余物资处置平台，集处置管理、竞价交易、统计分析、资料归集于一体。2026年3月，该平台纳入杭州市建筑业产业互联网（招采）平台体系，设置处置服务、二手交易、拆旧更新、资源再生四大板块。截至上半年，平台汇聚外部处置商超1500家，累计交易额突破1.5亿元，物资处置平均溢价率达16%，有效盘活存量资产，构建了“线上+线下”建筑循环经济新范式。

在科技创新与智能建造方面。公司围绕智能化、绿色化、数字化开展科研攻关，在研多项十四五国家重点研发计划及浙江省“尖兵”“领雁”项目。上半年，牵头入库浙江省住建厅建筑工程科创中心2项，参与入库4项，获批数量行业领先。相关成果荣获华夏建设科学技术奖一等奖、三等奖，并入选浙江省数据局“人工智能行业高质量数据集建设重点项目”清单。公司大力推广建筑机器人施工、绿色建材研发及数字孪生技术，全生命周期践行节能环保。

四、员工责任

公司坚持“以人为本”，持续开展“春送希望、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”和“送安全、送法律、送健康、送欢乐”进工地的双“四送”活动。2026年春送温暖覆盖96个项目，慰问10150人次，支付慰问金（品）145.4万元；

高温慰问活动截至2026年8月4日已慰问一线人员7.15万人次，覆盖项目（车间）425个，投入慰问资金360.1万元，切实提升员工的归属感与幸福感。

34浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

公司高度重视人才队伍建设，高质量抓好大学生招聘工作，落地实施“双百人”计划。以清单式、任务表一企一策落实2026年度人才目标，统筹抓好各类人才开发。上半年，新增认定入列省属企业高层次人才72人，获批1个省级技能大师工作室。集团发挥好职业技能等级自主认定资质优势，为64名建筑工人申报了高技能人才，新增省级特级技师3名。在培训培养方面，牵头落实所属单位通用类课程共享培训50余场，服务超5350人次；依托两级各条线开展各类专业内训377场次，涉及16632人次，全面提升员工专业素养。

五、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

2026年上半年，公司切实履行国有企业政治责任，坚持“输血”与“造血”并重，通过消费帮扶、产业扶持和民生

改善等多措并举，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。

深化消费与产业帮扶，增强内生发展动力。公司构建“线上+线下”立体化助农体系。线上依托“浙建商城”设立“缙云共富专区”及企业采购专属通道，推动缙云农产品纳入集团福利采购推荐目录，搭建“农户—企业内部食堂”直供平台，助销联新村及周边农特产品近500万元。线下积极开展各类消费帮扶展销活动11场次，在对口地区直接采购农副产品279.57万元、帮助销售农副产品47.41万元。同时，推进联新村竹笋加工项目二期建设，培育村集体经济增长点。

聚焦人才与民生帮扶，提升乡村治理温度。公司作为省级结对帮扶缙云团组牵头单位，坚持人才下沉，多次选派政治素质好、业务能力强的挂职干部赴一线驻点帮扶，目前仍在岗服务2人。公司所属浙江交建派驻驻村指导员深入联新村一线调研，聚焦群众急难愁盼问题精准发力。上半年，成功解决了白塘自然村饮用水安全及村里留守老人送餐等民生难题，有效改善了村民生活条件，以实际行动展现了国企的担当与作为。

35浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

第五节重要事项

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

□适用不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用不适用公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□适用不适用公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况半年度财务报告是否已经审计

□是否公司半年度报告未经审计。

五、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用不适用

七、破产重整相关事项

□适用不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项重大诉讼仲裁事项

适用□不适用

诉讼(仲裁)诉讼(仲裁)

诉讼(仲裁)涉案金额是否形成预诉讼(仲裁)审理结果及判决执行情披露日期披露索引

基本情况（万元）计负债进展影响况

36浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

2016年1月该案已由广于2022年3

22日，公司州市铁路运月30日向

下属子公司输中级法院法院申请强

浙江省建工立案受理，制执行，强集团有限责经建工申请制执行材料任公司（以财产保全，广州铁路法下简称建法院出具财院已签收并

工）就广州产保全裁审核通过，南沙商务机定，冻结南因几个原审场项目的前沙公司银行被告的二审期施工项存款判决书未签目，与广州58945833元收，需要公南沙商务机或保全等额告送达，因场有限公司的其他财此强制法院（以下简称产。本案将执行立案需南沙公司）于2020年6要等公告送签订《前期月30日上达以后。广工作合作协午9:30在州铁路运输议书》，双广州铁路运中级法院于方初步确定输中级法院2022年5月的项目前期第六法庭开6日正式立合作内容为庭。因南沙案，案号：

项目场地内机场向法院（2022）粤的三通一平提出管辖权执55号。

工作，待项异议，原定建工接法院目前期相关于6月30通知后，于设计文件完日的开庭取2022年6月成后，双方消，广州铁16日和7月巨潮资讯网

协商确定具路法院裁定二审判决，8日向法院2026年04

5894.58否公司2025

体的前期施驳回管辖权维持一审。寄出合计月29日年度报告

工范围；诚异议申请，954204.84信保证金6月19日收元收据，并

5000万元。到南沙机场于2022年7

协议签订向广东省高月21日收后，建工于院递交的管到该执行款

2016年1月辖权上诉项。后法院

29日向南沙状，8月10通知北京仁

公司缴纳了日收广东省和财富资产

5000万元诚高院驳回管管理中心信保证金。辖权异议裁（有限合此后，一直定。9月25伙）各合伙未能收到南日开庭，11人愿意履行沙公司的开月13日收1700万元付工通知。经一审判决款义务，故建工多方了书，判决确浙江建工分解，案涉项认案涉《前别开具420目已没有进期工作合作万、425行实施的可协议书》于万、405能。建工多2020年9月万、次向南沙公25日解除；442.669641司要求退还南沙机场向万元收据保证金，但建工返还诚（共均被以各种信保证金1692.66964理由推诿。5000万元及1万元，已因此，建工利息，新碧扣除于2019年航公司在7.330359万

12月向广州2000万元范元执行市铁路运输围内，仁和费），并于

37浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

中级法院起财富在17002022年12诉，要求南万元范围月15日收沙公司返还内，南沙航到法院诚信保证金空公司在1692.66964并赔偿利息1050万元范1万元转损失；并起围内承担补账。2023年诉其股东要充赔偿责2月9日，求承担相应任。2021年浙江建工向责任。1月8日收法院申请追到上诉材加北京开航料，广州南通航投资中沙商务机场心（有限合有限公司、伙）、广州广州市新碧市碧桂园地航产业投资产有限公

有限公司就司、佛山市本案已提起成就双享投上诉，目前资有限公司等待二审法为被执行院安排开人。4月25庭。二审法日，因未发院于2021现被执行人年12月21有其他可供

日、2022年执行的财

2月24日安产，广州铁

排两次开路运输中级庭，并于法院作出终

2022年3月结本次执行

28日向建工裁定书。

送达二审判2023年5月决书，驳回4日收到法上诉维持原院的裁定，判。建工于驳回了追加

2022年3月广州市新碧

30日向法院航产业投资

申请强制执管理有限责行。该案已任公司、广于2023年4州南沙航空月25日收产业投资管到法院作出理有限公司终结本次执股东为被执行裁定书。行人的申请。后浙江建工不服上述裁定，提起追加、变更被执行人异议之诉。

6月26日收

到广州铁路运输中级法院送达的两案传票及出

庭通知书，两案于8月

15日开庭。

2023年12月21日、

38浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

12月26日

分别收到

（2023）粤

71民初2

号、

（2023）粤

71民初3号

追加、变更被执行人异议之诉两案的一审判决，均被驳回诉讼请求。浙江建工已于2024年1月4日和8日针对两案提起上诉，广东省高级人民法院已于2月

1日正式立案受理，3月4日收追加北京开航通航投资中

心（有限合伙）为被执行人异议之诉

【（2023）粤民终494

号】开庭传票，定于3月7日开庭，目前等待判决结果。另案追加广州市碧桂园地产有限公司和佛山市成就双享投资有限公司为被执行人异议之诉

【（2023）粤民终485号】，目前等待执行异议二审判决。

2019年5月2019年12破产程序进2017年5月

22日，建工月30日，行中。一审8日申请执

巨潮资讯网

向余杭法院余杭法院裁判决：一、行。2017年2026年04

51716.55否公司2025

申请中友公定宣告中友确认浙江省5月22日收月29日年度报告司破产，余公司破产。建工集团有执行裁定杭法院于目前，中友限责任公司书。2019年

39浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

2019年6月公司相关资与浙江中友12月30日

14日受理，产均已在淘实业有限公余杭法院裁

并于同日指宝司法拍卖司于2012定宣告中友

定了破产管网成交，其年1月9日公司破产。

理人。建工中车辆2辆签订的《施截至目前，于2019年9成交金额分工总承包合中友自建期月25日完别为4.9万同》于2015建工的优先

成债权申元和11.8年3月2日债权金额报，申报金万元；红木解除;二、156626027.

额共计家具成交金浙江中友实25元，分配51716.5535额为36.32业有限公司比例100%，

98万元，第万元；摩托于本判决生已全额获得

一次根据法车1辆成交效之日起十分配；普通

院生效判决金额为17.5五日内支付债权金额

申报债权金万元；两块浙江省建工96384521.9

额为土地使用集团有限责0元，第一

25758.9133权、地上建任公司拖欠次分配比例

2万元，第筑物及办公工程款51.79%，分

二次针对项设备等成交139006893.配金额

目续建部分金额为45元;三、49917543.8

申报债权金184581.050浙江中友实9元，第二额为7万元。上业有限公司次分配比例

25957.6402述资产处置于本判决生5%，分配金

78万元。管金额合计效之日起十额

理人于2019184651.570五日内支付4819226.1年10月47万元。省浙江省建工元，均已获日向建工出建工债权包集团有限责得分配。续具债权审查括自建期债任公司拖欠建期债权中单，临时确权和续建期工程款的利的优先债权定建工的债债权两部息(其中从22852万元

权额为分：自建期2014年4月及普通债权

51716.5535债权合计14日起至12858820.996万元（其2.53亿元，2015年1月1元对应的中25957.65其中优先债9日经计算清偿款建工

万元为共益权1.57亿为6259011指定支付至

债权部分，元，普通债元。自2015杭州余杭乔该部分为余权0.96亿年1月10司国际商贸

杭区政府为元；续建期日起，以城建设发展复建工程投债权合计139006893.有限公司账

入的资金，2.53亿元，45元为基数户以归还垫以浙江建工其中优先债按月利率付款，此笔的名义申报权2.40亿0.7%计算至款中优先债债权，但最元，普通债实际付清之权部分已全终资金归属权0.13亿日);四、浙额获得分于余杭区政元。根据第江中友实业配，普通债府）。2019二次债权人有限公司于权部分已按年10月15会议表决通本判决生效56.79%的比日召开第一过的债权分之日起十五例获得分

次债权人会配方案，普日内支付浙配，共分配议，对债务通债权首次江省建工集金额人财产管理清偿比例为团有限责任235822524.及变价方51.79%，第公司损失赔39元。续建案、债权人二次清偿比偿款期质保金

会议组织及例为5%。浙1022830012036177元表决规则、江建工已收元;五、浙管理人已向债权人委员到自建期债江中友实业建工付清。

会组成方案权所有分配有限公司于综上，目前及议事规则款项2.114本判决生效合计回款

40浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文等进行表亿。2021年之日起十五459221498.决。后经审5月27日我日内支付浙63元（含建计，中友公司收到续建江省建工集工指定支付司明显资不期优先债权团有限责任款项），尚抵债。2019962.22万公司鉴定费余年12月30元。600000元;47204048.4日余杭法院六、浙江省3元未回款裁定宣告中建工集团有（其中应当友公司破限责任公司直接支付至产。就上述判决建工的清偿

第二项所涉款为

工程款在案41647751.9涉工程拍1元）。经卖、变卖所与管理人沟

得价款中享通，后续预有优先受偿计还会有第

权;若浙江三次分配，中友实业有但金额估计限公司未按较小。截至本判决指定2026年3月的期间履行管理人暂未给付金钱义启动第三次务，应当依分配程序。

照《中华人民共和国民事诉讼法》

第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。七、驳回浙江省建工集团有限责任公司的其他诉讼请求。案件受理费人民币1084460

元、保全费

5000元，合

计1089460元，由浙江省建工集团有限责任公司负担

152524元，

由浙江中友实业有限公司负担

936936元

(浙江省建工集团有限责任公司于本判决生效之日起十五日内至本院退费，浙江

41浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

中友实业有限公司于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳应负担部分诉讼费用)。

建工中标成2019年12成都市中级

都尚岭置业月中旬，建人民法院于有限公司工向法院提2022年3月（以下简称交了造价鉴4日对该案尚岭公司）定申请，现立案强制执的项目后，法院已通知行，并于双方签订于2020年1二审判决尚2022年3月《建设工程月16日选岭公司向建4日作出该施工合取鉴定机工支付工程案由四川省同》、《补构，由于建款3797.58邛崃市人民充协议》。工保全查封万元及利法院执行的后，建工与了尚领置业息，退还履裁定，目前尚岭公司、案涉项目约约保证金20该案正在执

重庆金阳房1100套房万元，赔偿行中。2022地产开发有产，购房人律师费损失年7月13限公司（以提出了执行25万元，支日，成都市下简称金阳异议，建工付鉴定费85武侯区人民开发公司）正在积极处万元；确认法院受理了签订《担保理中。经重建工在尚岭成都尚岭置协议书》，庆市南岸区公司欠付工业有限公司约定金阳开人民法院确程款的破产清

发公司对尚认，金阳开3797.58万算。2023年岭公司向建发公司破产元的范围内2月10日，工履行义务管理人已经享有建设工召开了第一巨潮资讯网

提供连带担确定，现进程价款优先次债权人会2026年04

6510.37否公司2025保责任。建入司法鉴定受偿权；确议。破产程月29日年度报告工依约进场阶段。2021认金阳开发序进行中。

施工，施工年3月15公司对尚岭2023年10期间，尚岭日建工收到公司不能清月8日召开公司未按照鉴定意见偿部分的损了第二次债合同约定支书。2021年失承担二分权人会议，付工程进度3月26日法之一的赔偿后建工对华款，致使工院进行了第责任；确认润渝康资产地缺乏建设二次复庭，在重庆银行管理有限公资金数次停重庆银行作抵押权未消司提起破产工。2015年为有独立请灭的情况债权确认之

7月9日，求权的第三下，其享有诉，2023年

建工与尚岭人参加了诉的抵押权顺12月28日

公司签订讼，主要是位优先于建成都市武侯《补充协议对鉴定结论工享有的建区人民法院

（二）》，等进行了质设工程价款已正式立案

对尚岭公司证，就建工优先受偿受理，2024欠付的垫资是否享有优权。已申请年1月29款、进度款先权，优先强制执行。日已开庭，及资金占用权的顺位、2024年7月费、违约金重庆银行能1日收到一

作了约定；否作为有独审判决书，

2016年8月立请求权的驳回建工诉

4日，双方第三人，金讼请求。建

又签订了阳公司的担工不服一审

42浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文《补充协议保责任是否判决，提起

（三）》，成立等争议上诉，2024对复工安焦点进行了年7月30排、已完成辩论。2021日收到二审的工程量及年4月23受理文书。

应付的工程日进行了第2025年4月进度款等作三次复庭。7日收到破了约定。之2021年5月产债权确认后，尚岭公6日收一审纠纷一案的司陆续支付判决书，判二审判决：

了建工拖欠决尚岭公司维持原判，工程进度向建工支付具体为：浙

款、停工损工程款江建工的债

失、资金占3797.58万权排在华润

用费、违约元及利息，渝康之后。

金及复工后退还履约保由于判决结至竣工期间证金20万果回避了涤

的工程进度元，赔偿律除抵押权的款。师费损失25判例，2025万元，支付年6月建工鉴定费109提出再审申万元；确认请，2025年建工在尚岭9月22日法公司欠付工院裁定驳回程款再审申请。

2590.58万

元的范围内享有建设工程价款优先受偿权；确认金阳开发公司对尚岭公司不能清偿部分的损失承担二分之一的赔偿责任；确认在重庆银行抵押权未消灭的情况下，其享有的抵押权顺位优先于建工享有的建设工程价款优先受偿权。建工对判决的资金利息计算基

数和标准，优先权的顺序及重庆银行的独立请求权的问题不服，已经于2021年5月14日向四川省高级

43浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

人民法院提起上诉。

2021年8月

9日二审法

院进行了第

一次开庭，庭审围绕欠付工程款的利息计算方式，索赔金额是否已支付，优先受偿权的范围是否包含索赔金额1207万元，重庆银行基于抵押的优先受偿权是否因同意销售抵押物而涤除，重庆银行是否就本案有独立的请求权，尚岭公司主张扣除20万元场租费是否有法律和

事实依据、鉴定费用的分担等问题进行了审理。四川省高级人民法院于2021年10月8日作出二审判决，成都市中级人民法院于2022年3月4日立案强制执行。

2018年5月立案后建工一、满洲里因乾有公司

8日，建工申请财产保乾有国际宝未履行生效

与满洲里乾全和造价鉴玉石交易有判决，浙江有国际宝玉定；2021年限公司于本建工于2023石交易有限6月10日开判决生效之年12月12公司签订了庭；2021年日起十五日日向呼伦贝巨潮资讯网

施工合同，7月9日法内向浙江省尔市中级人2026年04

6726.35否公司2025

约定由建工院摇号确定建工集团有民法院申请月29日年度报告承包国际宝鉴定机构为限责任公司强制执行。

玉石加工项呼伦贝尔筑支付欠付工呼伦贝尔市目。由于乾信工程项目程款中级人民法有公司一直管理有限公38771868.9院受理浙江未付进度司；2021年9元及逾期建工的执行款，导致自8月5日收付款违约申请后已经

44浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

2018年季节保全裁定金，以欠付于2024年2

性停工至书，法院保工程款月22日裁

2019年6全了乾有公37440571.4定冻结了乾月，工程一司名下土地4元为基有公司的银直处于停工使用权（价数，支付自行账户。现状态。2019值940.55582019年12由于乾有公年6月21万元）。现月25日起司除了案涉日满洲里市处于鉴定程至付清之日工程占用范人民政府向序中。2022止按照同期围内的土地建工发函，年1月10全国银行间使用权和在称乾有公司日收工程造同业拆借中建工程外，已呈报转让价鉴定报心公布的贷没有发现有

此项目的报告；2022年款市场报价其他财产，告，政府决1月18日收利率计算的土地使用权定由国有企新传票2月利息；以已经由法院业承接，为17日开庭；1331297.55查封。2024了不影响工受相关环境元停工损失年8月12程建设进影响向法院工程价款为日作出执行度，要求建提交延期开基数，支付终本。

工继续施庭申请和线自2021年3工。于是建上开庭申月29日起工于2019请；原告方至付清之日年6月25代理人目前止按照同期

日复工继续无法联系，全国银行间施工至2019法院无法送同业拆借中

年11月15达传票，开心公布的贷日冬季停庭时间取款市场报价工。后乾有消，再次向利率计算的公司未能实法院提交延利息；

现项目转期开庭申请二、原告浙让，资金链及线上开庭江省建工集断裂，未支申请。已与团有限责任付工程款，法院沟通尽公司对已完导致工程停快开庭。工部分的工工至今。建2022年5月程折价、拍工遂向呼伦23日收一审卖的价款享贝尔市中级判决书。我有优先受偿人民法院起司不服一审权。三、诉，请求判判决，于6驳回原告浙决解除施工月6日寄送江省建工集合同；支付上诉状。团有限责任已完工程款2022年7月公司其他诉

4000.52万13日收上诉讼请求。

元、逾期付费交纳通

款违约金知，已缴纳（暂计上诉费。1872.31万2023年1月

元）、停工5日电话查期间的损失询二审已立

144.23万案。2023年

元、合同解2月14日律除后的损失师收到法院

709.27万口头通知3

元、确认优月3日开先受偿权。庭；3月3诉讼标的合日已开庭，计6726.35本次开庭，万元。满洲里乾有

45浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

国际宝玉石交易有限公司法定代表人张林未到庭，也没有委托其他代

理人出庭，人民法院依法缺席审理。庭审主要围绕《建设工程施工合同》的效

力、逾期付款违约金的

起算时间、合同解除后的索赔是否应予支持三个争议焦点来进行。代理律师对合同解除后的索赔金额逐一向法庭说明，2023年

9月22日法

院作出二审判决。

浙江建工诉2021年8月2023年5月成都市南洋申请冻结了12日召开了置业有限公成都市南洋成都南洋置司案，浙江置业有限公业有限公司建工与成都司银行账户申请破产预南洋置业于以及房产重整一案听

2017年7月585套2021证会；2023

签订了有关年10月26年7月26被告开发建日进行了第日我司向破设的“领航一次开庭，产法院申报中心”总承开庭主要进了债权。

包项目的建行了质证和2024年3月设工程施工争议焦点归12日收到法

合同（以下纳，争议焦二审判决驳院终本告知巨潮资讯网

2026年04

简称合11196.02否点主要为：回上诉，维书。2024年公司2025月29日同），由浙实施合同及持一审判决3月19日收年度报告江建工承担系列补充协到成都市成该项目的施议是否无华区人民法

工总承包任效，工程款院受理成都务。截至实际付款金市南洋置业2021年6月额（对方主有限公司破

16日，浙江张1300多产重整的裁

建工已完成万的履约保定。破产程产值证金利息系序进行中，

17402.5893支付的工程浙江建工已万元，但南款），是否申报债权。

洋置业仅支达到合同应2025年2月付了付的节点，完成场地移

3068.75万应付进度款交，建工退

46浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文元。金额场。

等;2022年

1月26日进

行了第二次开庭，主要针对应付款

金额、是否到达支付节点，履约保证金是否已

支付利息、是否享有优先权等问题进行了调查和辩论。

2022年10月28日收一审判决书，支持了浙江建工工程款及利息共计

11265.1925

66万元，因

工程尚未竣工验收，法院暂未支持优先权的请求；对方上诉。2023年

6月16日收

二审判决书。

浙江建工诉浙江建工于一审法院判诉讼保全情

威海国盛润2022年3月决:一、国况：浙江建禾置业有限8日缴纳诉盛公司于判工申请保全公司案，浙讼费，尚未决生效后十威海国盛润江建工承建通知开庭日五日内支付禾置业有限施工。2016期。威海市浙建公司工公司年12月双中院于2022程款201941677.方签订建设年4月13135394288.77元的财

工程施工合日开庭审理08元及利息产，法院对同，暂定造此案，因双(以应查封了其价方证据较135394288.名下105处

372675558多，本次开08元为基不动产。执巨潮资讯网

2026年04元，建筑面20194.17否庭双方主要数，自2022行进展情公司2025月29日

积约19万为核实证年3月3日况：2023年年度报告平方。项目据，未实际起至实际付6月6日向于2017年3审理，尚未款之日止，法院申请强月开工，目确定下次开按每日万分制执行；

前 A座地上 庭时间。威 之一标准计 2023 年 12

27层主体结海市中院自算);二、月25日收

构已经验2022年4月浙建公司在执行终本裁收；内墙抹13日起，先上述工程款定。据分公灰完成；卫后三次开庭135394288.司了解，国生间、阳台审理此案，08元范围盛公司债方防水及保护因双方对部内，对其施较多，牵涉层完成至24分工程造价工的金海滩面较广，从

47浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文层；卫生间及窝工损失1号工程折维稳的角度

厨房给排水无法达成一价或者拍卖出发，目前管道安装完致意见，我的价款享有政府、法院成、4-6层方已提交鉴优先受偿正主导破产

消防支管完定申请。权;三、浙重整。为盘

成、喷淋主2023年3月建公司于判活项目，已管道1-166日收一审决生效后十引进较有实

层完成；外判决书，浙五日内按照力的重整墙保温、门江建工已上工程造价对方，并把其窗、地暖工诉。2023年应税率向国中的一栋楼程建设单位5月24日收盛公司开具由公寓性质已分包。B 二审判决 449206837. 变更为住座地上30书。2元工程款宅，促进后层：主体结发票;四、续开发建构完成至23驳回浙建公设。根据律层，裙房司其他诉讼师分析意主体结构全请求;五、见，现保全部完成；驳回国盛公资产价值可幕墙工程建司其他反诉以覆盖最终

设单位已经请求。如果判决金额，分包。C 座 未按判决指 判决结果支地上30定的期间履持浙江建工层，主体结行给付金钱优先受偿构已经验义务，应当权，对浙江收。内墙抹按照《中华建工有利。灰完成至完人民共和国目前处于预成；卫生民事诉讼重整阶段，间、阳台防法》第二百浙江建工已水及保护层六十条规申报债权。

完成至24定，加倍支2025年3月层；卫生间付迟延履行22日管理人厨房给排水期间的债务召开债权人

管道安装完利息。案件大会，对我成、6-7层受理费司确认优先消防主管完1051508债权为

成、喷淋支元，浙建公148870493.管道6层完司负担2元，受偿成，走廊桥346511元，金额架6-22层国盛公司负138691798.完成。；外担70499773元，优先墙保温、门元;保全费受偿比例为

窗、地暖工5000元，由93.16%，转程建设单位国盛公司负入普通债权

已分包；地担;鉴定费部分为

下工程21800000元10178694.4层，主体结浙建公司、7元。清偿构全部完国盛公司各方案三选成，二次结负担900000一：1、在构完成元;反诉费法院裁定批

70%；消防70900元，准重整计划

主管道完成浙建公司负之日起36

A 座负一 担 100 元， 个月内现金层。截止国盛公司负受偿，12个

2021年6担70800月对应日前月，原告实元。二审判支付20%，际完成工程决驳回上24个月对应

量所产生的诉，维持一日前支付工程款项共审。30%，36个

48浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

计人民币月对应日前

385361677.支付50%；

77元；截止2、在法院

2020年9裁定批准计月，被告累划之日全部计支付原告以房抵偿；

工程款项人3、方案1、民币2混合清

183420000偿。我司不元，尚欠人同意该重整民币方案，经表

201941677.决优先债权

77元未支组未通过、付。职工债权组通过、税款债权组通

过、普通债权组未通

过、出资人组通过，故预重整方案未通过。

2025年7月

10日，威海

国盛润禾置业有限公司以不能清偿

到期债务，并且资产不足以清偿全部债务为由，向威海高区法院申请进行破产清算，2025年8月1日，威海高区法院作出受理破产清算申请的裁定，

2025.10.15

召开第一次债权人大会，2026年

4月10日召

开第二次债权人大会。

威海高区法院定于2026年6月18日将金海滩项目在建工程及项下土地使用权作价

486530128.

87元挂网首

49浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文次拍卖，目前一、二拍流拍，三拍时间尚未公告。

浙江建工诉一审法院判

启东勤盛置决:被告启业有限公司东勤盛置业案，2017年有限公司于

5月27日，本判决生效

浙江建工与后十日内给启东勤盛置付原告浙江业有限公司省建工集团签订《恒大有限责任公海上威尼斯司工程款标段五（3-58123524.3

2地块）主9元。二、体及配套工被告启东勤程施工合浙江建工于盛置业有限同》（以下2022年4月公司于本判简称“施工24日网上立决生效后十合同”），案；2022年日内给付原启东勤盛置5月13日收告浙江省建业有限公司诉讼费缴费工集团有限将恒大海上通知；5月责任公司逾威尼斯标段19日完成诉期付款利息

五（3-2地讼费缴纳，9242048.11因两被告未

块）主体及目前处于法元，以及:履行生效判配套工程项院审查保全以决，浙江建目发包给原阶段。12月36443010.1工于2024告。施工合8日已开庭7元为基巨潮资讯网年6月242026年04同中对工程14814.82否（庭前会数，自2024公司2025日申请强制月29日内容、承包议），因双年3月12年度报告执行。2024范围、合同方未完成结日起至实际年11月22价、工程款算，进度资给付之日日，执行终支付方式等料无恒大盖止，按9%年本。

内容作出了章确认，变利率标准计明确约定。更诉请为以算的利息:后在施工合未兑付商票以5000000同的履行过诉讼。2024元为基数自程中，原被年4月252021年10告双方就案日一审开月19日起涉项目的维庭。2024年至实际给付保修、合同5月22日收之日止以

奖励、增加一审判决8619527.71

合同额、商元为基数自

票贴息、支2021年11付工程进度月12日起

款、项目设至实际给付

计施工采购之日止，以变更等事项1240000元共签订15为基数自份补充协2021年12议。上述施月27日起工合同签订至实际给付后，案涉项之日止，以目912#、3060986.68

913#、915#元为基数自

50浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

单位工程于2022年6月

2017年7月26日起至实

10日开工，际给付之日

2020年6月止，以

29日竣工验3760000元收。案涉项为基数自目909、2022年8月

910、916-28日起至实

921#单位工际给付之日

程于2017止，均按全年8月10国银行间同日开工，业拆借中心

2020年10公布的同期

月15日竣贷款市场报工验收。案价利率标准涉工程均已计算的利完成竣工验息。三、原收备案和移告浙江省建交手续。原工集团有限告已于2021责任公司对年9月28上述第一项日向被告提未付工程款

交工程结算58123524.3书及完整的9元范围内

结算资料，就恒大海上案涉工程结威尼斯标段

算送审总造五(3-2地

价为块)主体及

585303970.配套工程项

62元。截至目工程项下起诉日，被未出售房屋告欠付原告享有建设工的结算价款程价款优先总计为受偿权。

148148169.四、驳回原

68元。告浙江省建

工集团有限责任公司的其他诉讼请求。

浙江建工诉浙江建工于一审法院判

启东通誉置2022年4月决:一、被业有限公司24网上立告启东通誉于2024年9案，2017年案；2022年置业有限公月11日提

5月27日，6月22日收司于本判决

请强制执浙江建工与诉讼费缴纳生效之日起行，执行案启东通誉置通知及保全十日内向原

号：(2025)业有限公司费用缴纳通告浙江省建苏0681执巨潮资讯网签订《恒大知.6月23工集团有限2026年04

7596.64否265号已于公司2025

海上威尼斯日完成保全责任公司支月29日

2025年01年度报告标段五（6-费缴纳；6付工程款月08日立

1地块）主月28日完23168515.9案执行。

体及配套工成诉讼费缴6元及利息

2025年4月

程施工合纳；7月28(1.以

25日收终本同》（以下日收保全裁2252697.83裁定。

简称“施工定、传票，元为基数，合同”），8月30日上自2021年3被告将恒大午9点开月21日起

51浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文海上威尼斯庭。2023年至2021年8标段五（6-2月3日鉴月7日

1地块）主定费已缴，止:2.以

体及配套工鉴定中。68031097.83程项目发包月19日收元为基数，给原告。施一审判决自2021年8工合同中对书，我方已月8日起至工程内容、上诉，经二实际给付之承包范围、审法院审日止，1-2合同价、工查，2023年项均按年利程款支付方11月14日率9%计

式等内容作裁定发回重算;3.以出了明确约审。2024年2979100.93定。后在施7月24日收元为基数，工合同的履发回重审一自2021年行过程中，审判决。10月13日原被告双方起至2021就案涉项目年11月30的维保修、日止;4.以

合同奖励、4924560.93

增加合同元为基数，额、商票贴自2021年息、支付工12月1日起

程进度款、至2022年5项目设计施月26日

工采购变更止;5.以

等事项共签7251514.51

订14份补元为基数，充协议。上自2022年5述施工合同月27日起签订后，案至2022年5涉项目月31日

902、903、止;6.以

905、901单13087894.5

位工程于1元为基数

2017年7月自2022年6

10日开工，月1日起至

2020年6月2022年6月

29日竣工验16日止;7.收。案涉项以目906-908#15033354.5单位工程于1元为基

2017年8月数，自2022

10日开工，年6月17

2020年10日起至2023月15日竣年6月7日工验收。案止;8.以涉工程均已15137418.1完成竣工验3元为基

收备案和移数，自2023交手续。原年6月8日告已于2021起至实际给

年9月28付之日止，日向被告提以上3-8项交工程结算均按中国人书及完整的民银行公布

结算资料，的一年期存案涉工程结款利率/365

52浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

算送审总造天计算);

价为二、原告浙

366381094.江省建工集

40元。截至团有限责任起诉日，被公司就其承告欠付原告建的启东恒的结算价款大海上威尼总计为斯标段五

75966426.1(6-1地

6元。块)902#、

903#、

905#-

908#、901#

商业、地下室主体及配套工程在折价或者拍卖的价款在

23168515.9

6元范围内

优先受偿:

三、被告启东通誉置业有限公司于本判决生效之日起十日内向原告浙江省建工集团有限责任公司支付赶工奖

6120353.09

元及利息

(1.以

960000元为基数，自

2021年3月

26日起至

2021年3月

30日止;2.

以1320000

元为基数，自2021年3月31日起至2021年

4月10日

止:3.以

2573438.02

元为基数，自2021年4月11日起至2021年7月13日

止;4.以

3267422.13

元为基数，自2021年7月14日起

53浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

至2021年8月6日

止;6.以

5762860.98

元为基数，自2021年8月8日起至实际给付之日止，以上

1-6项均按

年利率9%计

算;7.以

357492.11

元为基数:自2021年

11月27日

起至实际给

付之日止，按中国人民银行公布的一年期存款

利率/365天

计算);四、驳回原告浙江省建工集团有限责任公司的其他诉讼请求。

浙江建工诉浙江建工于生效判决：

武汉巴登城2022年3月一、解除原投资有限公25日网上立告浙江省建

司（以下简案；4月20工集团有限称“被告日已向武汉责任公司与

1”）、广中院提交立武汉巴登城

东贸琪投资案并被受投资有限公有限公司理；4月21司签订的（以下简称日收缴费通《武汉恒大因两被告未“被告知，4月27旅游科技城履行生效判

2”）案，日完成诉讼首期项目住决，浙江建

2018年8月费缴纳。5宅6#地块、工于2024

10日，浙江月20日完公建2#地块年6月24

建工与被告成保全保险及5#地块公日线上申请巨潮资讯网1签订《武缴费；6月寓主体及配执行，法院2026年04

25340.95否公司2025

汉恒大旅游21日收法院套建设工程于2024年7月29日年度报告科技城首期保全缴费通施工合同》月3日执行

项目住宅6#知；7月14及补充协立案，目前地块、公建日反馈冻结议；二、被执行中。

2#地块及5#裁定，轮候告武汉巴登2024年12

地块公寓主冻结城投资有限月17日收

体及配套建4548.98万公司于本判终本裁定。

设工程施工元。2023年决生效之日合同》（以1月10日已起十日内向下简称“施开庭，待双原告浙江省工合方对账。建工集团有同”），被2023年10限责任公司告1将武汉月25日收支付工程款

恒大旅游科一审判决，240085882.技城首期项一审判决：2元及逾期

54浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

目住宅6#地一、解除原付款违约金块、公建2#告浙江省建（逾期付款地块及5#地工集团有限违约金以

块公寓主体责任公司与240085882.及配套建设武汉巴登城2元为基

工程项目发投资有限公数，自2022包给原告。司签订的年4月1施工合同中《武汉恒大日起，按照对工程内旅游科技城全国银行间

容、合同暂首期项目住同业拆借中

定总价、工宅6#地块、心公布的贷

程款支付方公建2#地块款市场报价

式等内容作及5#地块公利率计算至出了明确约寓主体及配实际付清之定。后浙江套建设工程日止）；

建工与武汉施工合同》三、原告浙巴登城投资及补充协江省建工集

有限公司就议；二、被团有限责任案涉武汉恒告武汉巴登公司在

大旅游科技城投资有限235199471.城首期项目公司于本判14元范围

住宅6#地决生效之日内对武汉恒

块、公建2#起十日内向大旅游科技

地块及5#地原告浙江省城首期项目

块公寓主体建工集团有住宅6#地

及配套建设限责任公司块、公建2#

工程的总价支付工程款地块及5#地

包干部分调240085882.块公寓主体

整、工期调2元及逾期及配套建设整等事项共付款违约金工程的折签订三份补（逾期付款价、拍卖款充协议。上违约金以享有优先受述施工合同240085882.偿权；四、签订后，案2元为基被告广东贸涉项目于数，自2022琪投资有限

2018年9月年4月1公司对上述

10日开工，日起，按照第一项被告

目前案涉项全国银行间武汉巴登城目原告方已同业拆借中投资有限公完工程产值心公布的贷司的付款义

283433553.款市场报价务承担连带

1元。被告利率计算至清偿责任；

1以电子商实际付清之五、驳回原业承兑汇票日止）；告浙江省建

的方式支付三、原告浙工集团有限原告的工程江省建工集责任公司的款团有限责任其他诉讼请

19936236.2公司在求。

4元，在电235199471.

子商业承兑14元范围汇票到期内对武汉恒后，被告1大旅游科技均拒绝兑城首期项目付。截至起住宅6#地诉日，被告块、公建2#

1仅现金支地块及5#地

付工程款块公寓主体

30024096及配套建设

55浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文元。被告1工程的折系被告2设价、拍卖款立的一人有享有优先受

限责任公偿权；四、司，根据被告广东贸《公司法》琪投资有限

第六十三条公司对上述

规定：第一项被告“一人有武汉巴登城限责任公司投资有限公的股东不能司的付款义证明公司财务承担连带产独立于股清偿责任；

东自己的财五、驳回原产的，应当告浙江省建对公司债务工集团有限承担连带责责任公司的任。”根据其他诉讼请法律规定，求。后武汉被告2应当巴登城公司

对被告1的提起上诉，付款义务承二审已由湖担连带责北省高级人任。民法院受理，2024年

4月2日收

二审开庭传票，将于4月11日开庭。2024年

5月17日收

二审判决书，驳回武汉巴登城公司的上诉请求，维持一审判决。

浙江建工诉2022年3月二审判决：

武汉巴登城24日向广州一、维持湖投资有限公中院提起网北省武汉市

司（以下简上立案；3中级人民法称“被告月25日转院(2022)鄂

1”）、广入诉调；401民初

东贸琪投资月21日向773号民事2025年2月有限公司武汉中院提判决第一21日申请强

（以下简称交立案并被项、第二执。2025年“被告受理；4月项、第三3月12日强巨潮资讯网

2026年04

2”）案，17442.86否24日收诉讼项、第四制执行已立公司2025月29日

2018年10费缴费通项;即:浙江案受理。年度报告

月18日浙知；4月29省建工集团2025年9月江建工与被日诉讼费已有限责任公3日收终本告1签订缴。10月司与武汉巴裁定。

《武汉恒大18日收保全登城投资有科技旅游城裁定书及银限公司签订首期（4#、行回执，法的《武汉恒

5#）公建地院裁定冻结大科技旅游

块主体及配217445488.城首期

套建设工程65元，实冻(4#、5#)公

56浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文施工合同》0元。11月建地块主体（以下简称17日收案件及配套建设“施工合受理通知工程施工合同”），被书、合议庭同》于告1将武汉组成通知2022年11恒大科技旅书、传票，月16日解游城首期定于12月9除;武汉巴

（4#、5#）日开庭前会登城投资有

公建主体及议，组织证限公司于本配套建设工据交换。1判决生效之程发包给浙月11日收日起十日内江建工。施传票定于2向浙江省建工合同中对月8日开工集团有限工程内容、庭。2月9责任公司支承包范围、日收到传票付工程款

合同价、工定于2月27140644403.程款支付方日开庭。288元及利式等内容作月22日就息(利息以

出了明确约争议部分提140644403.定。在施工交鉴定申88元为基期间，因被请。本案在数，从告1调整施武汉市中级2022年4月工范围、设人民法院立24日起按

计变更、指案后，已经全国银行同令停工、逾于2023年2业拆借中心期支付工程月8日和公布的贷款

款等原因，2023年2月利率计算至导致工程进27日进行过实际付清日

度严重滞两次庭前证止):浙江省后。其后因据交换，已建工集团有被告1继续就争议部分限责任公司大量欠付浙提交鉴定申在江建工工程请。9月7134832438.款，导致工日收鉴定意17元范围程无法正常见书。10月内，对案涉施工，并全25日收一审工程即武汉面停工。截判决书，判恒大科技旅至2020年3决支持了工游城首期

月20日，程款(4#、5#)公浙江建工施140644403.建主体及配工的已完工88元及利套建设工程程造价共计息。一审判享有建设工

285739300决遗漏了赶程价款优先元，被告1工奖部分，受偿权:广已支付工程11月8日建东贸琪投资款金额仅工提起上有限公司对

111310700诉。11月武汉巴登城元。根据17日收上诉投资有限公《公司法》费缴费通知司应付的工

第六十三条书，及对方程款规定：上诉状。二140644403.“一人有审已立案，88元及利限责任公司定于4月12息(利息以

的股东不能日开庭。140644403.证明公司财2025年2月88元为基

产独立于股12日收二审数，从东自己的财判决书。2022年4月产的，应当2025年2月24日起按

57浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

对公司债务21日申请强全国银行同承担连带责执。业拆借中心任。”被告公布的贷款

2应当对被利率计算至

告1的付款实际付清日

义务承担连止)承担连带责任。带清偿责任;二、撤销湖北省武汉市中级人民法院

(2022)鄂

01民初

773号民事

判决第五

项;三、武汉巴登城投资有限公司于本判决生效之日起十日内向浙江省建工集团有限责任公司支付赶工奖

18823144.5

1元，广东

贸琪投资有限公司承担连带清偿责

任:四、驳回浙江省建工集团有限责任公司的其他诉讼请求。

浙江建工诉2022年4月一、确认原扬中市恒瑞25日网上提告浙江省建

置业有限公交立案，法工集团有限司（以下简院反馈恒大责任公司与称“被告案件由广州被告扬中市

1”）、恒中院集中管恒瑞置业有2024年4月大健康产业辖。6月17限公司签订28日申请强集团有限公日律师前往的《扬中养制执行，6司（以下简 法院现场立 生谷花园 B 月 5日执行称“被告案，法院接区主体及配立案。2024巨潮资讯网

2”）案，收了立案材套建设工程年11月252026年04

22988.49否公司2025

2019年8月料；6月24施工合同》日执行终月29日

年度报告

29日浙江建日正式立于2022年4本，未收到工与被告1案。10月月26日解终本裁定。

签订《扬中12日收财产除；二、被2026年2月养生谷花园保全结果告告扬中市恒10日申请恢

B 区主体及 知书，实冻 瑞置业有限 复执行。

配套建设工1155.74公司应于本

程施工合元，轮候冻判决生效之同》（以下结日起十日内简称“施工132508.58给付原告浙合同”），元。10月江省建工集

58浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

被告1将扬31日收指定团有限责任

中养生谷花管辖裁定，公司工程进园 B区主体 江苏镇江中 度款、赶工及配套建设院指定扬中奖和已开票工程发包给法院管辖。部分桩基工浙江建工。2023年1月程结算款施工合同中13日收保全（不含质保对工程内裁定书。2金）合计容、承包范月15日收125804528.围、合同传票，定于87元、逾期价、工程款3月31日开付款违约金支付方式等庭。3月10（以内容作出了日收传票，125804528.明确约定。因为被告送87元为基在施工期达问题，开数，自间，因被告庭时间从32022年6月

1调整施工月31日更24日起至实

范围、设计改为4月24际付清之日变更、指令日。7月14止，按照年停工、逾期日再次开利率10%计支付工程款庭，主要对算）；三、等原因，导上次开庭后被告恒大健致工程进度补充的部分康产业集团严重滞后。证据质证以有限公司对其后因被告及选取鉴定上述第二项

1继续大量机构。经法债务承担连

欠付浙江建院摇号，确带清偿责工工程款，定首选鉴定任。

导致工程无机构是镇江法正常施智诚工程管工，并全面理有限公停工。截至司，备选鉴

2021年8定机构是江月，浙江建苏恒信建设工施工的已项目管理有

完工程造价限公司，已共计交鉴定费。

498403035.2024年1月

57元，被告31日收一审

1仅支付工判决书，一

程款审判决书支

268518127.持了工程进

55元。根据度款、赶工

《公司法》奖和已开票

第六十三条部分桩基工

规定：程结算款“一人有（不含质保限责任公司金）合计

的股东不能125804528.证明公司财87元及逾期产独立于股付款违约金东自己的财（以产的，应当125804528.对公司债务87元为基

承担连带责数，自2022任。”被告年6月24

2应当对被日起至实际

告1的付款付清之日

59浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

义务承担连止，按照年带责任。利率10%计算）。2024年2月26日收对方上诉状。对方未交上诉费，2024年

4月25日收

二审撤回上诉裁定，一审判决生效。强制执行材料2024年4月28日向法院申请立案，执行案号：

(2024)苏

1182执

1343号。法

院于2024年5月24日退回案件受理费

822682元。

2024年7月

29日向执行

法官书面提供可供执行

的幼儿园、会所等财产线索，2024年8月12日法官电话

回复：会所幼儿园因为保交楼的原因，即使拍卖，拍卖以后价款会交给政府。

2024年11月25日，根据代理律师与法官联系被告知终结本次执行程序，但因具体分配方案需政府确定，未收到终本裁定。

2024年9月

启动对项目内部承包人的追责程序，配合律

60浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

师提供起诉王前跃的资料，2024年

12月13日正式立案。

2025年6月

4日上午10点已开庭。

浙江建工诉2022年6月一、浙江省南京恒康置22日律师及建工集团有业有限公司项目部人员限责任公司

（以下简称前往南京中与南京恒康“被告院立案，6置业有限公

1”）、恒月29日收司签订的大健康产业立案受理通《南京六合集团有限公知书及诉讼养生谷项目

司（以下简费缴费通知首期一标段称“被告书；7月4主体及配套

2”）案，日收短信通建设工程施

2018年9月知，定于8工合同》及

6日浙江建月31日开补充协议于工与被告1庭。7月62022年5月签订《南京日缴纳诉讼6日解除；六合养生谷费。11月二、南京恒项目首期一22日收传康置业有限

标段主体及票，定于11公司于本判配套建设工月28日开决发生法律

程施工合庭，组织对效力之日起同》（以下鉴定资料的十五日内向简称“施工质证。11月浙江省建工合同”），24日向法院集团有限责2024年6月被告1将南寄出鉴定申任公司支付4日申请强巨潮资讯网京六合养生请书。1月工程款制执行。2026年04

11350.09否公司2025

谷项目首期17日律师收74590428.42025年2月月29日年度报告

一标段主体到短信通1元，并以28日收终本及配套建设知，鉴定机74590428.4裁定书。

工程发包给构选择结果1元为基浙江建工。已出，最终数，自2022施工合同中确定鉴定机年6月29对工程内构为江苏华日起，按照容、承包范信土地房地全国银行间

围、合同产评估造价同业拆借中

价、工程款咨询有限公心公布的贷

支付方式等司，2月9款市场报价内容作出了日收鉴定费利率明确约定。 缴费通知， （LPR）标在施工期3月3日收准向浙江省间，因被告传票，定于建工集团有

1调整施工3月16日开限责任公司范围、设计庭。开庭针支付逾期付变更、指令对案件各方款利息；

停工、逾期提交的已付三、恒大健

支付工程款款金额、商康产业集团等原因，导票等相关情有限公司对致工程进度况进行了询南京恒康置严重滞后。问和举证，业有限公司其后因被告同时对两次所负上述债

1继续大量补充提交的务承担连带

61浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

欠付浙江建鉴定资料开清偿责任；

工工程款，展质证工四、浙江省导致工程无作。8月14建工集团有法正常施日收鉴定初限责任公司工，并全面稿。2024年在工程款停工。现浙2月5日收74590428.4江建工施工鉴定报告。1元范围内的已完工程3月26日收对南京六合

造价共计一审判决：养生谷项目

227449401.一、施工合首期一标段

59元，被告同于2022主体及配套

1仅支付工年5月6日工程享有建程款解除。二、设工程价款

113948457.被告一向原优先受偿

39元。根据告支付工程权；

《公司法》款

第六十三条74590428.4

规定：1元，并自“一人有2022年6月限责任公司29日起按

的股东不能 LPR 计算的

证明公司财利息。三、产独立于股被告二对被东自己的财告一的债务产的，应当承担连带责对公司债务任。四、原承担连带责告就涉案项任。”被告目享有优先

2应当对被受偿权。

告1的付款2024年3月义务承担连27日公告，带责任。2024年4月

28日一审判决生效。

浙江建工起2022年7月一、诸暨盛诉诸暨盛建22日收立案建置业有限置业有限公缴费通知；公司应支付

司、恒大地8月8日收浙江省建工产集团上海开庭传票9集团有限责盛建置业有月15日上任公司工程

限公司案，午开庭；10款已申请强制

2019年9月月10日收173335678.执行，法院

6日，原告传票，20223元，于本

定于2024与被告1签年10月24判决生效之年4月29订《诸暨恒日9:30开日起30日日拍卖房巨潮资讯网

大悦珑府二庭，已开内付清;2026年04

26802.67否产。2024年公司2025

期主体及配庭；2023年二、诸暨盛月29日

7月26日收年度报告

套工程施工1月17日收建置业有限终本裁定。

合同》（以一审判决公司应支付

2025年6月下简称“施书；2023年浙江省建工

9日申请恢

工合2月2日收集团有限责复执行。

同”），被上诉状及补任公司逾期告1将诸暨正裁定。付款违约恒大悦珑府2023年6月金，其中二期主体及9日收二审2021年2配套工程项法院裁定月26日的

目发包给原书，恒大撤13574404.6告。施工合回上诉，一6元和

62浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

同中对工程审判决生2021年5内容、承包效。月31日范围、合同4870525.6

价、工程款元自对应的支付方式等商业承兑汇内容作出了票到期之日明确约定。后第31天施工合同第起至实际付十条明确约清之日止按定，发包人同期全国银违反合同约行间同业拆定延迟向承借中心公布包人支付合的贷款市场同款项，以报价利率延迟付款额 (LPR)( 一为基数，发年期)包人自延迟/365”支

之日第2天付，其余的起按日以以各商业承

10%/365向兑汇票未付

承包人偿付金额为基

延迟付款的数，自各对违约金。后应的商业承在施工合同兑汇票到期的履行过程日次日起至中，原告与实际付清之被告1就案日止按日以

涉项目签订10%/365支

11份补充协付;三、浙议。除上述江省建工集主体及配套团有限公司工程外，被有权就上述告1还将诸第一项款项暨恒大悦珑就相对应的府二期项目工程折价或土石方工者拍卖的价

程、诸暨恒款优先受

大悦珑府项偿，其中双目地下室顶方核对一致板档土墙工为支付四期程发包给原施工合同项告施工，并下的工程签订了相应款，建工集的施工合同团有权对诸和委托书。暨恒大悦珑案涉项目于府四期主体

2019年7月及配套建设

1日开工，工程享有在

经被告1确折价或者拍认，目前案卖的价款优涉项目下的先受偿权;已完工程产其余的建工值为集团有权对

281946879.诸暨恒大悦

8元。截至珑府二期主目前，被告体及配套建

1以现金方设工程享有

式支付原告在折价或者

63浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

工程款拍卖的价款

9592015.20优先受偿元；以电子权;四、恒商业承兑汇大地产集团票的方式支上海盛建置付原告工程业有限公司款对上述第一

4328116.48项第二项款元，其余的项承担连带电子商业承责任兑汇票被告

1均未兑付。被告1实际仅支付原告工程款

13920131.6

8元。截至起诉日，被告欠付原告的结算价款总计为

268026748.

12元

浙江建工起一、判决被诉儋州中润告儋州中润旅游开发有旅游开发有

限公司、海限公司于判南鼎昌投资决生效之日有限公司起十五日内案，2018年10月12日支付原告浙

3月14日，收立案材江省建工集

原告与被告料；已开团有限责任一签订《中庭；2023年公司工程款国海南海花2月23日其53913306.6

岛3#岛3-中三栋双方元及利息04-1地块结算已完（以

387-391#公成，还有两53913306.6

寓室内精装栋待补充材元为基数，修工程施工料。2024年按年利率已申请强制合同》，约1月2日收10%，自执行，2025巨潮资讯网

2026年04

定原告承建7076.64否一审判决2022年5月年1月16公司2025月29日“中国海南书，对方就31日起计算日收执行终年度报告海花岛3#岛利息部分上至实际付款本裁定。

3-04-1地块诉；2024年之日止）；

387-391#公3月13日收二、判决被

寓室内精装二审传票；告海南鼎昌修工程”。2024年4月投资有限公合同对工9日二审开司对上述第

期、质量、庭；2024年一项付款义

结算、价款5月6日收务承担连带支付等进行二审判决清偿责任；

了详细约书。三、判决原定。合同签告浙江省建订后，原告工集团有限组织人员根责任公司在据被告一提海花岛3号

供的施工图岛3-04-1

开始施工，地块上的

64浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

于2019年7387#-391#月陆续竣工住宅楼整体验收合格。折价、拍卖双方合同第时，对折八条明确约价、拍卖价定“本工程款在上述工采用总价包程款干方式”，53913306.6包干总价为元范围内享

12772.8004有优先受偿

49万元，而权；四、驳

被告一目前回原告浙江仅支付了省建工集团

5696.15737有限责任公

7万元，仍司的其他诉

欠付讼请求

7076.64307

2万元一直未支付。

浙江建工诉2022年8月一审生效判

句容恒毅旅29日正式立决：一、原

游开发有限案，收立案告浙江省建公司（以下通知书及诉工集团有限简称“被告讼费缴费通责任公司与

1”）、句知书；11月被告句容恒

容恒大童世3日收保全毅旅游开发界旅游开发情况告知有限公司于有限公司书；11月42018年2月（以下简称日收指定管8日签订的“被告辖裁定书，《句容恒大

2”）案，镇江中院指童世界首期

被告 1发包 定句容法院 D标段(A-

的句容恒大 管辖；11月 032、A-033

童世界首期14日收句容一标段)住D 标段（A- 法院立案通 宅主体及配 2025 年 3 月

032、A-033 知书及诉讼 套建设工程 29 日已申请一标段）住费缴费通知施工合同》强制执行，宅主体及配书；11月合同于2025年08巨潮资讯网

2026年04

套建设工程24700.48否17日收传2022年8月月13日执公司2025月29日

（以下简称票，定于1219日解除:行立案。年度报告“工程”）月19日开二、被告句2026年1月由浙江建工庭；2023年容恒毅旅游19日收终本

承包施工，1月13日收开发有限公裁定。

双方就工程保全裁定司于本判决施工签订有书。11月生效后十日《句容恒大29日收驳回内给付原告童世界首期起诉裁定。浙江省建工D 标段（A- 已上诉。12 集团有限责

032、A-033 月 29 日收 任公司工程一标段）住上诉费缴费款

宅主体及配通知书。218126763.套建设工程2024年1月22元及逾施工合同》16日收二审期利息(以

等相应合同立案通知218126763.文件。在施书。2月622元为基工期间，因日收二审裁数，自2022被告1前期定书，驳回年8月29报批手续不一审裁定，日起至实际

65浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

完备、逾期指定句容市支付之日

支付工程款人民法院审止，按中国等原因，导理。2025年人民银行授致工程进度2月11日收权全国银行

严重滞后，一审判决间同业拆借

1-3#楼于书。中心公布的

2018年12同期贷款市

月开始停工场报价利率至今。浙江计付);三、建工施工的被告句容恒已完工程造大童世界旅价共计游开发有限

353719460.公司对被告

42元，被告句容恒毅旅

1仅支付工游开发有限

程款公司上述债

106714619.务承担连带41元（现金清偿责任;收款四、原告浙

3413.34万江省建工集元，已兑付团有限责任商票公司对被告

72581219.4句容恒毅旅

1元），欠游开发有限

付工程款公司位于句

247004841.容市恒大童

01元。根据世界首期目

《公司法》标段住宅主

第六十三条体及配套建

规定：设工程折价“一人有或拍卖的价限责任公司格在

的股东不能218126763.证明公司财22元范围产独立于股内优先受

东自己的财偿;五、驳产的，应当回原告浙江对公司债务省建工集团承担连带责有限责任公任。”被告司的其他诉

2应当对被讼请求。

告1的付款义务承担连带责任。

浙江建工起2022年8月一审生效判

诉句容童世29日正式立决：一、确

界旅游发展案，收立案认原告浙江有限公司通知书及诉省建工集团

（以下简称讼费缴费通有限责任公2025年3月“被告知书；11月司与被告句21日已申请巨潮资讯网

1”）、句4日收指定容童世界旅强制执行，2026年04

16001.17否公司2025

容恒大童世管辖裁定游发展有限2025年12月29日年度报告

界旅游开发书，镇江中公司签订的月1日收终有限公司院指定句容《句容恒大本裁定。（以下简称法院管辖；童世界入口“被告11月14日主城堡、人

2”）案，收句容法院工湖主体及

被告1发包立案通知书配套建设工

66浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

的句容恒大及诉讼费缴程施工合童世界入口费通知书；同》于2022

主城堡、人11月17日年8月19工湖主体及收合议庭组日解除；

配套建设工成告知书。二、被告句

程（以下简2023年1月容童世界旅称“工13日收保全游发展有限程”）由浙裁定书；2公司于本判江建工承包月21日收决生效之日施工，双方传票定于3起十五日内就工程施工月24日开给付原告浙签订有《句庭；3月1江省建工集容恒大童世日提交鉴定团有限责任界入口主城申请。11月公司工程款堡、人工湖29日收驳回157281630.主体及配套起诉裁定后47元，并建设工程施上诉。2024支付利息工合同》等年1月16(以

相应合同文日收二审立157281630.件。案涉工案通知书。47为基数程入口主城2月6日收自2022年8堡主体结构二审裁定月29日起

施工完成，书，驳回一按照中国人地下室负一审裁定，指民银行授权层、负二层定句容市人全国银行间

砌体、二次民法院审同业拆借中结构及粉刷理。2025年心公布的同工程部分完2月11日收期贷款市场成，人工湖一审判决报价利率计工程已完成书。算至实际给竣工验收，付之日止);其余工程因三、被告句被告1原因容恒大童世未开工。浙界旅游开发江建工施工有限公司就的已完工程被告句容童造价共计世界旅游发

485216160.展有限公司

47元，被告上述债务承

1仅支付工担连带责

程款任;四、原

325204439.告浙江省建85元（现金工集团有限收款责任公司对

14187000被告句容童

元、保理世界旅游发

12000867.9展有限公司

9元、已兑位于句容恒

付商票大童世界入

299016571.口主城堡、

86元），欠人工湖主体

付工程款及配套建设

160011720.工程折价或

62元。根据拍卖的价款

《公司法》在

第六十三条157281630.

规定：47元范围优“一人有先受偿;

67浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

限责任公司五、驳回原的股东不能告浙江省建证明公司财工集团有限产独立于股责任公司的东自己的财其他诉讼请产的，应当求。

对公司债务承担连带责任。”被告

2应当对被

告1的付款义务承担连带责任。

浙江建工起一、确认原诉句容童世告浙江省建界旅游发展2022年8月工集团有限有限公司29日正式立责任公司与

（以下简称案，收立案被告句容童“被告通知书及诉世界旅游发

1”）、句讼费缴费通展有限公司容恒大童世知书；11月签订的《句界旅游开发4日收指定容恒大童世有限公司管辖裁定界主题乐园

（以下简称书，镇江中建设工程施“被告院指定句容工合同》于

2”）案，法院管辖；2022年7月

被告1发包11月14日18日解除；

的句容恒大收句容法院二、被告句童世界主题立案通知书容童世界旅乐园建设工及诉讼费缴游发展有限

程（以下简费通知书；公司于本判称“工2023年2月决生效之日程”）由浙22收传票定起十五日内江建工承包于3月17给付原告浙施工，双方日开庭；3江省建工集2025年9月巨潮资讯网

2026年04

就工程施工68002.52否月1日提交团有限责任26日申请强公司2025月29日签订有《句鉴定申请。公司工程款制执行。年度报告容恒大童世12月4日收514108684.界主题乐园驳回起诉裁6元，并支建设工程施定。已上付利息（以工合同》等诉。2024年514108684.相应合同文5月10日收6为基数，件。在施工二审裁定自2022年期间，因被书，驳回一8月29日起告1前期报审裁定，指按照中国人批手续不完定句容市人民银行授权

备、逾期支民法院审全国银行间付工程款等理。2025年同业拆借中原因，导致3月12日重心公布的同工程进度严审一审正式期贷款市场重滞后，其立案。2025报价利率计后根据被告年05月20算至实际给

1指令陆续日开庭。付之日全面停工。2025年8月止）；三、浙江建工施27日收一审被告句容恒工的已完工判决书。大童世界旅程造价共计游开发有限

1265759754公司就被告

68浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文.56元，被句容童世界告1仅支付旅游发展有工程款限公司上述

678664132.债务承担连

2元，欠付带责任；

工程款四、原告浙

587095622.江省建工集

36元。故浙团有限责任

江建工起诉公司对被告被告要求支句容童世界

付工程款、旅游发展有支付违约限公司位于

金、赔偿损句容恒大童失。根据世界主题乐《公司法》园建设工程

第六十三条折价或拍卖

规定：的价款在“一人有514108684.限责任公司6元范围优的股东不能先受偿；

证明公司财五、驳回原产独立于股告浙江省建东自己的财工集团有限产的，应当责任公司的对公司债务其他诉讼请承担连带责求。

任。”被告

2应当对被

告1的付款义务承担连带责任。

2017年3月2022年10

30日，浙江月31日收

建工与被告诉调通知

一湖州市乌书，定于11虹湖置业有月10日下限公司签订午诉调开《湖州恒大庭，庭上法悦珑湾一期院组织双方

2023年9月

主体及配套进行对账，一审判决支19日执行立建设工程施被告认可欠持：1、工案。暂未执工合同》款金额，但程款行到财产。

（以下简称认为有0.5%

50137328.62024年8月“《施工合质保金未到巨潮资讯网

4元及逾期13日收执行2026年04同》”），5220.05否期。11月公司2025利息；2、终本裁定。月29日约定由浙江28日收诉讼年度报告享有优先受被告已破建工承包涉费缴费通知偿权；3、产，已申请案工程。书；11月股东承担连债权，等待

2019年6月29日收传带责任。债权人会

30日涉案工票，定于12议。

程经竣工验月9日开收合格。庭，已开

2021年12庭，主要争

月20日浙议点涉及未

江建工同意到期0.5%质

定案造价，保金是否应经双方盖章支付，是否确认结算价应按《在建

69浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

为工程转让协

412639213.议书》履

66元。但累行，利息计

计已收工程算时间以及款仅为被告二是否

360438688.应承担连带

95元。被告责任，目前

一系一人有等待宣判限责任公中。2023年司，被告二9月4日收恒大地产集一审判决团上海盛建书。

置业有限公司系被告一的独资股东。被告一欠付工程款共计

52200524.7

1元，故建

工起诉被告支付欠付的工程款及相应利息。

浙江建工起一审判决：

诉西安恒宁一、判令解健康置业有除原告浙江

限公司、陕省建工集团西恒鹏健康有限公司与产业有限公浙江建工于被告西安恒司案，20177月25日收宁健康置业年7月24受理缴费通有限公司签日，原告与知书；已开订的《西安被告1签订庭，鉴定恒养生谷《西安恒大 中。2024 年 (CA06-29-养生谷5月10日收1)项目施工（CA06-29- 一审判决， 合同》及补

1）项目施2024年6月充协议；

工合同》5日支付上二、被告西

（以下简称诉费。2024安恒宁健康巨潮资讯网“施工合年11月8置业有限公2026年04

15383.65否/公司2025同”），被日二审开司于本判决月29日年度报告

告1将西安庭，2026年生效后十日恒大养生谷6月4日二内支付原告

（CA06-29- 审二次开 浙江省建工

1）项目发庭；2026年集团有限公包给原告。6月12日收司工程款施工合同中被告提供补127577896.对工程内充证据资64元及利容、承包范料。2026年息（利息自围、合同8月3日收2022年7价、工程款二审判决月4日支付方式等书。起，以内容作出了127577896.明确约定。64元为基后原告与被数，按全国告1就案涉银行间同业西安恒大养拆借中心公

70浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

生谷布的贷款市

（CA06-29- 场报价利率

1）工程共计算付清之签订五份补日止）；

充协议。施三、被告西工合同第三安恒宁健康十三条明确置业有限公约定，因发司于本判决包人原因，生效后十日延迟付款超内支付原告过30天不浙江省建工付款或未达集团有限公成延迟付款司损失协议，发包51666939.2

人自第310元；四、天起以延期浙江省建工付款额为基集团有限公数，按日以司在欠付工中国人民银程款

行公布的一127577896.年期贷款利64元内对案

率/365向承涉工程享有包人支付违建设工程优约金。上述先受偿权；

施工合同签五、被告陕订后，原告西恒鹏健康按约施工，产业有限公案涉项目原司对被告西告的送审结安恒宁健康算金额为置业有限公

263567405.司上述第二

5元。在项项、第三项

目施工过程付款义务承中，因发包担连带清偿人延迟开责任；六、

工、政府管驳回原告浙

控、发包人江省建工集原因导致停团有限公司

工、工期延其余诉讼请长等产生的求。二审判各项人工、决：一、维

材料、机持西安市中

械、商票贴级人民法院

息等各项损（2022）陕失达到01民初

28085468.72433号民事

6元。截至判决第一目前，被告项、第五

1以现金方项；二、撤

式支付原告销西安市中工程款级人民法院

24915427.1（2022）陕

2元；以电01民初

子商业承兑2433号民事汇票的方式判决第六

支付原告工项；三、变程款更西安市中

107666067.级人民法院

71浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

38元，其中（2022）陕

22850590.701民初

5元的电子2433号民事

商业承兑汇判决第二项

票被告1未为：西安恒予兑付。被宁健康置业告1实际仅有限公司于支付原告工本判决生效程款后十日内支

109730903.付原告浙江

75元。省建工集团

有限公司工程款

114863048.

02元及利息

（利息自

2022年7月

4日起，以

114863048.

02元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至付清之日止）；

四、变更西安市中级人民法院

（2022）陕

01民初

2433号民事

判决第三项

为：西安恒宁健康置业有限公司于本判决生效后十日内支付浙江省建工集团有限公司损失

10280859.8

5元；五、变更西安市中级人民法

院（2022）陕01民初

2433号民事

判决第四项

为：浙江省建工集团有限公司在欠付工程款

114863048.

02元内对案

涉工程享有建设工程优

72浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

先受偿权；

六、驳回浙江省建工集团有限公司其余诉讼请求。

浙江建工起被告儋州中诉儋州中润润旅游开发旅游开发有有限公司于

限公司、海本判决生效南鼎昌投资之日起十五有限公司日内向原告案，2015年浙江省建工

9月14日，集团有限责

原告与被告任公司支付

1（原名：欠付工程款儋州中润房2022年7月52666974.6地产开发有9日起诉儋8元及逾期限公司）签州中润旅游付款利息订《海南恒开发有限公(其中第一大海花岛3#司，于7月部分以岛首期一标27日提交立22469612.8段主体及配案；已开7元为基数套建设工程庭。法官要自2021年3施工合同》求庭后对账月27日开

（以下简称法院。于始计算至款“主体工程2022年12项实际付清施工合月14日受之日止;第同”），被理案件，二部分以告1将“海2023年5月15000000元南恒大海花19日收到法为基数自已申请强制巨潮资讯网

岛3#岛首期院一审判决2021年102026年04

5096.93否执行，未立公司2025

一标段主体书，判决被月30日开月29日案。年度报告及配套建设告向原告支始计算至款工程”发付工程款项实际付清

包给原告施52666974.6之日止;第工。主体工8元及逾期三部分以程施工合同付款利息。2109526.73中对工程概2023年8月元为基数，况、承包范24日收撤回自2021年围、合同上诉裁定。12月25日价、工程款我司于2023开始计算至的支付等内年9月20款项实际付

容作出了明日向法院申清之日止;确约定。主请强制执第四部分以体工程施工行，执行1200000元合同的履行中，未终为基数自过程中，原本。2022年1月告和被告127日开始计就涉案项目算至款项实

的材料、合际付清之日

同奖励、赶止;第五部

工奖、风险分以

包干费、增3747795.6

加工程量、元为基数，材料补偿、自2022年1追加支付工月28日开程款等事项始计算至款

73浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

共签订17项实际付清

份补充协之日止;第议。同时，六部分以被告1与原1539739.61告签订4份元为基数工程委托自2023年1书，被告1月16日开将涉案工程始计算至款部分零星增项实际付清

加的工程等之日止;第委托给原告七部分以施工。除上6600299.87述主体和配元为基数，套工程外，自2022年因本工程施12月14日工道路的临开始计算至时路灯需款项实际付要，被告1清之日止。

又将施工道上述利率均路临时路灯按同期全国工程发包给银行间同业

原告施工，拆借中心公双方签署了布的一年期《海南恒大贷款市场报海花岛3#岛价利率计

施工道路临算);二、被时路灯工程告海南鼎昌施工合同》投资有限公一份。此司对上述第外，项目施一项付款义工过程中，务承担连带因部分项目清偿责任;的整改，被三、驳回原告1又与原告浙江省建告签署了工集团有限《海南恒大责任公司的海花岛3#岛其他诉讼首期一标段请。

露台起鼓、露台卷材上

返、溢水口及过水坑整改工程施工合同》一份，由原告施工了该合同约定的整改工程。上述合同签订后，原告按约施工并已经全部完工。经结算，上述主体工程结算总金额为

308459025.

66元，目前

74浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

被告仅支付工程款

257489756.

22元，欠付

原告工程款

（含质保金）合计

50969269.4

4元。

浙江建工起被告湖州市诉湖州市乌乌虹湖置业虹湖置业有有限公司支

限公司、恒付原告浙江大地产集团省建工集团上海盛建置有限责任公业有限公司司工程款案，2017年61670954.3

8月21日，0元及逾期

原告与被告付款利息1签订《湖2280025.75州恒大悦珑元(以

湾项目二期61670954.3主体及配套0元为基

建设工程施数，自2021工合同》年4月13（以下简称日起按同期“施工合全国银行间同”），被同业拆借中告1将湖州心公布的贷恒大悦珑湾款市场报价浙江建工于项目二期主利率计算至

7月27日提

体及配套建2022年12已申请强制交立案；11

设工程发包月5日为执行，2024巨潮资讯网月10日已2026年04给原告。后6167.1否2280025.75年7月24公司2025开庭。待判月29日续双方就案元;自2022日收终本裁年度报告决。2023年涉项目的维年12月6定。

9月4日收

保修、合同日期，以一审判决。

金额调整、61670954.3材料价格补0元为基

偿、赶工奖数，按同期等内容共签全国银行间订10份补同业拆借中充协议。后心公布的贷在2018年款市场报价

10月23利率计算至日，原告与清偿之被告1签订日)，限于《湖州恒大本判决生效悦珑湾项目之日起十日

二期剩余主内付清;

体及配套建二、原告浙设工程施工江省建工集合同》（以团有限责任下简称“剩公司有权在余工程施工工程款合同”），61670954.3双方就案涉0元范围内项目的剩余就案涉工程

75浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

部分主体及折价或者拍配套工程施卖的价款优

工达成一先受偿;致，并就合三、被告恒同金额调大地产集团

整、赶工奖上海盛建置等内容共签业有限公司订7份补充对上述第一协议。上述项债务承担施工合同签连带清偿责订后，原告任:四、驳

按约施工，回原告浙江案涉项目省建工集团

20#-26#、有限责任公

1#-2#变电司的其他诉

所、地下室讼请求。

工程于2020年5月13日竣工验收，2020年

8月31日备案；27#-

34#楼、3#

变电所、4#变电所及开

关站、地下室工程于

2020年4月

29日竣工验收，于2020年5月11日备案。经原告与被告

1结算确认，案涉湖州恒大悦珑湾项目二期主体及配套工程的结算价为

222188475.

04元，湖州

恒大悦珑湾项目二期剩余部分主体及配套工程的结算价为

144262162.

10元。截至目前，被告

1仅支付原

告工程款

302947429.

65元，剩余

工程款及保修金一直未按约支付。

欠付款项暂

76浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

合计

61670954.3

0元

建工起诉都一、解除被诉讼保全情

匀市保利置告都匀市保况：查封了业有限公司利置业有限都匀市保利

（以下简称公司与原告置业有限公“都匀公浙江省建工司名下宗地司”）、深集团有限责编号为

圳市铜锣湾 任公司于 GP2018-53

商业管理有2016年11的土地(首限公司（以月7日签订查封)。执下简称“铜的《都行进展情锣湾公匀·三江堰况：2023年司”）案。文化旅游项10月19日

2016.11.7目一期一标收执行受理

建工与都匀段工程施工通知书。现公司签订了2022年8月合同补充协在正在积极中标合同5日收法院议一》；推进土地及《都匀·三立案通知二、被告都地上房屋的江堰文化旅书、缴费通匀市保利置评估、拍卖

游项目一期知书等材业有限公司工作，初步一标段建设料；2022年于本判决生预测查封土工程施工合8月16日收效之日起十地及地上建同补充协议保全费缴纳五日内向原筑资产价值一》，约定通知。2023告浙江省建约1.2亿元建工承建三年1月18工集团有限（浙江建工江堰文化旅日开庭；2责任公司给享有工程款游项目一月16日收付工程款优先权），期，并对项鉴定人员组52006454当前法院已巨潮资讯网

2026年04

目建设规5574.3否成、鉴定委.79元，并经就拟拍卖公司2025月29日

模、承包范托的复函、自2023年6的土地及地年度报告

围、承包方鉴送鉴证据月21日起上建筑物进

式、合同材料目录；以行公告，并价、工期及3月7日西52006454指定评估单

付款方式进南收保全结.79元为基位对土地及行了约定。果告知书；数按年利率地上建筑物协议签订2023年8月12%计付工价值进行评后，建工按22日收一审程款逾期付估，下一步约进场施判决书；9款损失至清将积极推动工。因被告月25日收偿时止；尽快拍卖变开发节奏放续保裁定。三、被告都现。另外：

缓、场地延一审判决书匀市保利置我司还查询迟交付等情已生效。业有限公司并统计了都况导致开工于本判决生匀市保利置量不足，工效之日起十业有限公司期延长，且五日内向原当前已经被长期拖延工告浙江省建执行的案程进度款。工集团有限件，并分别

2020年4月责任公司给向各个被执

项目被迫全付工程款进行案件的承面停工。截度款逾期利办法官递交止2020年4息损失参与分配优月，建工完11225288先受偿的申成产值.95元(以请书。浙江

102590177.27293035建工已向法

85元，都匀.34元为基院提交执转

公司仅支付数按12%年破申请书。

77浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

46847223利率自20202025年1月元。都匀公年1月163日，执行司为铜锣湾日计算至法院移送破公司独资成2023年6月产审查。

立的一人有20日止)；2025年12限公司。根四、被告都月16日法据《公司匀市西摩尔院裁定不予法》63条规置业有限公破产，现申定，铜锣湾司、深圳市请恢复执行公司对都匀铜锣湾商业中。

公司的债务管理有限公承担连带清司对本判决偿责任。第二、第三项债务承担连带支付责任；五、原告浙江省建工集团有限责任公司在

52006454.79元限额内，对其施工的“都匀·三江堰文化旅游项目一期一标段工程项目”折价或者拍卖获得的价款享有优先受偿权；六、驳回原告浙江省建工集团有限责任公司的其他诉讼请求。

浙建基础与2022年7月一、被告宁被告一宁波18日收诉讼波穗华置业穗华置业有费缴费通知有限公司应被告未按时

限公司签订书，8月3于本判决生履行付款义案涉工程施日收举证通效之日起十务，浙建基工合同，知书和组庭日内支付给础已申请强2021年11人员通知原告浙江浙制执行，月4日，案书，定于11建基础设施2023年7月涉工程验收月25日开工程有限公28日强制执合格。经双庭。目前已司工程款行立案；巨潮资讯网

2026年04方结算，案18090.78否开庭，开庭161403586.2023年9月公司2025月29日

涉工程总价情况：被告89元及自4日收执行年度报告

款金额为2未到庭也2022年4月裁定书，移

228147142.未提交材6日起以送宁波市奉

46元。但是料，被告1161403586.化区法院；

截至起诉之对逾期利息89元为基数2024年6月日，被告一起算点、优按照同期全7日法院裁仍有工程款先权、连带国银行间同定执行终

180907761.责任、律师业拆借中心本。

16元未付。费等进行答公布的一年被告二恒大辩。一审判期贷款市场

78浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

地产集团上决书已生报价利率至海盛建置业效。实际清偿之有限公司系日止的逾期被告一持股付款利息；

比例100%的二、被告恒股东。故浙大地产集团建基础起诉上海盛建置被告支付欠业有限公司付的工程款对本判决第及相应利一项确定的息。被告宁波穗华置业有限公司的债务承担连带责任；三、驳回原告浙江浙建基础设施工程有限公司的其他诉讼请求。

2018年，菏一、被告菏

泽嘉利置业泽嘉利置业有限公司将有限公司应嘉利学府支付原告浙

（又称李娥江省建工集嘉园）直接团有限责任发包与浙江公司工程款建工，双方为20344950签订的《施元，扣除被工合同》约告菏泽嘉利定了以下内置业有限公容。计价方该案件于司已向原告式：定额计2022年7月支付的1400被告大部分价。付款方15日正式立万元，剩余款项已按约式：按每个案，诉讼过6344950履行，剩余单体形象进程中，已保元，由被告80.33万元度节点付全嘉利置业菏泽嘉利置未付，我司款。发包方2300万银行业有限公司正催促被告巨潮资讯网逾期付款责存款及74于2023年履行。20262026年04

10026.57否公司2025

任：逾期付套房产。诉1月20日前年3月25月29日年度报告

款30天讼过程中，向原告浙江日建设单位内，按同期被告履行部省建工集团菏泽嘉利置贷款利率计分款项，故有限责任公业有限公司息。逾期付2022年12司支付通过以房抵款30天以月31日达5844950款方式履行上，按日万成民事调解元，2024年完毕。

分之五计书结案。12月30前息，且承包向原告浙江人有权停省建工集团工，发包人有限责任公赔偿承包人司支付50

因停工造成万元；二、的损失。逾原告浙江省期付款90建工集团有日以上，发限责任公司包人不再享在上述剩余有总价下浮未支付款项

8.5%的优范围内，对

79浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文惠。2022 年 李娥嘉园 A

1 月 15 日， 区及 D1#

承发包双方 楼、D2#楼对该标段达工程折价款成《结算报或拍卖款在告》，结算法律规定的价为2.149期限内享有亿元。按照建设工程价结算价，发款优先受偿包人应付至权。

结算价的

95%，截至

起诉之日实际付款仍不

足75%，拖欠结算款本金达

4835.38万元，造成了我方巨额财务损失及不可估量的经济损失。故浙江建工起诉被告支付欠付的工程

款、逾期付

款利息、补

偿金、质保

金、停工损失。

2019年9月2023年5月一、由被告2024年9月29日，浙江31日收立案（反诉原建工收台州建工与台州通知书、诉告）台州极极富房地产

极富房地产讼费、保全富房地产开开发有限公开发有限公费交纳通知发有限公司司破产告知

司（以下简书；2023年于本判决生函，并进行称“台州极7月20日收效之日起十第一次债权富公司”）冻结裁定，五日内支付申报；2025签订《台州实际冻结台给原告（反年10月就三门县城州极富3个诉被告）浙撤回的索赔

XB-05-18- 账户共计现 江省建工集 部分诉请进

01地块施工金1226.72团有限责任行第二次债

总承包工程万元及房公司工程款权申报；巨潮资讯网

2026年04合同》，将19305.03否产；2023年967583922026年3月公司2025月29日

位于三门县7月25日收元；二、原对诉请差额年度报告城西区的台台州极富公告（反诉被部分进行第州三门县城司反诉状。告）浙江省三次债权申XB-05-18- 2023 年 9 月 建工集团有 报。目前管

01地块施工7日，于三限责任公司理人正准备

总承包工程门县人民法就本判决第对极富名下发包给浙江院召开庭前一项确定的的部分房建工施工。会议，原被款额对本案产、商铺、合同对承包告双方对于讼争的台州车位进行评

范围、工本案是否应三门县城估。2026年期、合同价 启动鉴定、 XB-05-18- 6 月 4 日律

款、款项支工期延误责01地块施师收破产管

付、违约责任、逾期付工总承包工理人发送的

80浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

任等进行了款责任等争程折价或拍关于涉案项约定。2021议发表意卖的价款享目房产评估年11月24见。2023年有优先受偿函，其中房日，因工程11月23权；三、驳屋价值量增加，双日，选定浙回原告（反3756.5万方签订《补江财信工程诉被告）浙元，土地价充协议咨询有限公江省建工集值7120.3一》。上述司作为本案团有限责任万元，我司合同签订工程总造价公司的其他对此存在异后，浙江建的鉴定机诉讼请求议，异议书工按约施构。2024年四、驳回被已于2026工。现案涉1月5日，告（反诉原年6月8日工程已竣工各方于三门告）台州极寄出。

验收合格并县人民法院富房地产开完成备案。签署鉴定协发有限公司经核算，案商笔录。目的反诉请涉工程造价前正在鉴定求。

为过程中。

5740053132024年9月元，然截至9日收到法起诉之日，院告知函，虽经浙江建极富申请破

工多次催产，由台州讨，台州极中衡会计事富公司仅支务所接手管付理。2025年

3809550002月鉴定初元，尚欠付稿已出，定

193050313于2025年3元。综上，月25日开台州极富公庭。2025年司拒不付款3月25日庭的行为严重审过程中双损害了浙江方主要针对建工的合法鉴定发表意权益，故浙见、质证。

江建工向台2025年8月州市三门县29日收到一

人民法院提审判决书，起诉讼。双方均上诉。2026年

3月17日收二审判决。

2017年072023年6月2026年5月

月10日浙14日开庭，8日二审判江建工中标对方在庭上决兰轩公司

2026年5月

了由西安兰提交反诉，支付剩余工

19日申请强

轩置业有限2023年7月程款制执行，公司开发建28日收二次25523445.7

2026年6月

设的香榭御开庭短信通8元；支付巨潮资讯网

16日法院执2026年04

澄项目总承10271.85否知。2023年逾期付款违公司2025行立案，已月29日包施工工程10月26日约金，以年度报告划扣我公司

（第一标案件进入鉴17955015.1诉中保全的段），并在定程序，并3元为基数银行账户存

2018年4月于2023年自2020年7款。

16日签订香11月30号月18日起

榭御澄项目完成现场勘按照日万分

总承包施工探，2024年之三计算至

81浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

工程（第一2月28日鉴2021年9月标段）协议定意见书出17日，以书，合同价具。2025年16258024.5格4月9日本元为基数自

165725000案一审判2023年4月元。合同签决。现案件21日起按照订后，浙江双方均已上日万分之三建工按照合诉。2026年计算至实际同完成施3月26日再给付之日，工，工程于次开庭，以

2020年062026年5月9265421.29月08日完8日二审判为基数自成竣工验收决。2022年6月工作，在9日起按照

2020年07日万分之三

月17日竣计算至实际工备案通给付之日；

过。该项目支付劳保统经多次送筹费用差额审，业主均1467394.11以资料不元，并支付全、签字流逾期付款违程为理由拒约金（以绝签收送审1467394.11资料，最后元为基数，于2022年9自2020年7月9日签收月18日起浙江建工送按照一年期审材料，也贷款市场报已超过180价利率计算天的审核至实际给付期。浙江建之日）；支工已收工程付一审案件款受理费及保

159136085.全费

62元，业主313819.52

仍拖欠浙江元、二审案建工工程款件受理费

8118.00276203772.5

2万元。故元，以上两

浙江建工起项合计后扣诉被告支付减申请执行欠付的工程人需承担的款及相应利一审鉴定费

息、劳保统用274070筹费。元后为

243522.02元；

2018年102023年4月一审判决：2024年11月8日，浙24日正式立一、被告贵月28日西江建工与贵案；2023年阳品筑置业南公司收执阳品筑置业5月22日收有限公司于行立案通知巨潮资讯网有限公司品筑置业反本判决生效书；2025年2026年04

5670.17否公司2025

（以下简称诉状；2024之日起十五3月，优品月29日年度报告品筑置业）年4月25日内支付原五期正在做签订了《建日收到一审告浙江省建拍卖前的资设工程施工判决书，浙工集团有限产评估，因合同》，后江建工不服责任公司工房产量大，

82浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

相继签订贵一审判决，程款分给了三家阳优品新城提起上诉；42390413.5辅拍机构在

五期建安工2024年6月元；二、原进行评估，程施工补充21日收到二告浙江省建预估3月份合同》《贵审受理材工集团有限评估结果会阳优品新城料。2024年责任公司有出来，下一五期建安工9月14日西权在本判决步进一步加程施工补充南收二审判第一项金额强辅拍机构合同》《贵决书。范围内就被的沟通。阳优品新城告贵阳品筑2026年2月五期建安工置业有限公6日执行回程施工补充司开发建设款600万合同》补充的贵阳市白元。2026年协议云区云环路3月11日建

（二）。浙757号“优工与法院、江建工按约品新城被执行人、

进场施工，39、40、物管协商车施工过程41、50号楼位处理事中，承包范及地下室”宜。

围发生了工工程折价或程量的增加者拍卖的价等变更。款优先受偿

2021年6月权;三、被

20日取得了告贵阳优品

竣工验收报道投资发展告。2022年有限公司对

3月9日，本判决第一

浙江建工向项的履行承品筑置业报担连带责

送了最终结任；四、驳算。但品筑回原告浙江置业一直拖省建工集团延结算。浙有限责任公江建工与贵司的其余诉阳优品道投讼请求；

资发展有限五、驳回反公司签订了诉原告贵阳《框架协品筑置业有议》，约定限公司的反优品道对包诉请求。二括优品新城审判决：驳

五期在内的回上诉，维一系列优品持原判。

道项目的工程款支付义务提供连带担保责任。

为维护自身利益，浙江建工遂起诉。

浙江建工与浙江建工已一审生效判2023年12庆元香菇市于起诉前申决：一、被月25日收场有限公司请财产保告庆元香菇一审判决巨潮资讯网

2026年04

于2013年9839.63否全，后法院市场有限公书，2024年公司2025月29日

11月19日于2022年司应于本判1月25日收年度报告

签订了施工12月16日决生效之日破产清算受合同，约定作出裁定，起十五日内理裁定和破

83浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

由浙江建工查封相关房支付原告浙产债权申报承建庆元香产。该案件江省建工集材料，法院菇市场迁建于2023年1团有限责任已受理庆元与物流中心月13日由公司工程款香菇市场有项目，暂定庆元县人民44013500元限公司的破合同价为法院正式立及利息（利产清算申

552228400案受理；3息自2023请，并由破元。案涉工月1日收开年1月13产管理人送程分三期进庭传票，于日起至工程达债权申报行施工，目3月21日开款实际支付材料。浙江前案涉工程庭审理，庭之日止以工建工后续根已全部验收后法官组织程款据生效裁判合格并投入双方针对结44013500文书内容申使用，经审算争议部分元为基数按报债权，计一期工程进行沟通协同期全国银2024年3月结算总价为商。2023年行间同业拆19日召开第

24503660512月25日借中心公布一次债权人

元（此一期收一审判决的一年期贷会议。目前结算款尚不书。款市场报价等待破产管包含水电安利率计理人出具债装总包管理算）；二、权分配方费），二期原告浙江省案。

工程结算总建工集团有价为限责任公司

266952504在欠付工程元，三期工款44013500程结算总价元范围内对为庆元香菇市

276653255场迁建及物

元（此三期流中心工程结算款尚不的案涉工程

包含安装、项目中现仍

市政工程3%属于被告庆管理费及室元香菇市场内装修工程有限公司财

13%管理费产部分折价等款项），或拍卖、变上述三期工卖所得价款程结算总价享有优先受共计偿的权利；

788642364三、驳回原元。截止目告浙江省建前，庆元香工集团有限菇市场有限责任公司的公司实际支其他诉讼请付浙江建工求。

工程款共计

690246014.

01元，尚欠

工程款

98396349.9

9元未支付。浙江建工遂起诉维权。

诸暨盛建置2023年9月一审判决：2024年3月巨潮资讯网

2026年04

业有限公6977.89否4收正式立一、诸暨盛9日申请强公司2025月29日

司、恒大地案材料，11建置业有限制执行，年度报告

84浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

产集团上海月3日收诸公司应支付2025年12盛建置业有暨一审判决浙江省建工月19日执

限公司2017书，11月集团有限责行受理。

年8月2424日收恒大任公司工程2026年6月日，双方签上诉状，12款1日收执行订《诸暨恒月27日收64292250.1终本裁定。大悦珑府首恒大撤回上5元，支付期主体及配诉裁定。计算至2023套工程施工年8月29合同》（以日止的逾期下简称“施付款利息损工合失同”），诸3379278.12暨恒大悦珑元，并支付府首期主体以

及配套工程64292250.1项目发包给5元为基数浙江建工。自2023年8施工合同中月30日起对工程内至该款付清

容、承包范日止按同期

围、合同全国银行间

价、工程款同业拆借中支付方式等心公布的一内容作出了年期贷款市明确约定。场报价利率后在施工合标准计算的

同的履行过利息损失，程中，双方款限本判决就案涉项目生效之日起的增加合同十日内付

额、支付工清;二、确

程进度款、认浙江省建支付赶工奖工集团有限等事项共签责任公司在

订8份补充64292250.1协议。除上5元工程款述主体及配范围内对其

套工程外，承建的案涉恒大还将诸诸暨恒大悦暨恒大悦珑珑府首期主

府首期 A区 体及配套建地库抢工临设工程项目时道路及料折价或者拍

场工程、诸卖的价款享暨恒大悦珑有优先受偿

府售楼处卫权(在具备生间排风工折价或拍卖

程、诸暨恒的条件下):

大悦珑府售三、恒大地楼处临时展产集团上海示区综合网盛建置业有馆调整工限公司对上

程、诸暨恒述第一项债大悦珑府项务承担连带

目物业食堂清偿责任;

及餐厅工四、驳回浙

程、诸暨恒江省建工集

85浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

大悦珑府首团有限责任期临时售楼公司的其余处南侧室外诉讼请求。

排水主管改向工程发包给浙江建工施工，并签订了相应的施工合同和委托书。案涉项目于

2017年9月

27日开工，

2020年8月

27日竣工验

收并完成竣工验收备案。建工提交工程结算书及完整的

结算资料，案涉工程结算送审总造价为

294315979.

9元，目前

恒大仅支付原告工程款

239798176.

44元，欠付

原告的结算价款总计为

39802004.4

7元。故浙

江建工起诉被告支付欠付的工程款及相应利息。

2017年3月2023年11一审判决：

12日，被告月22日正第四十一条

成都中港置式立案；之规定，判业有限公司2024年4月决:一、中与原告浙江2日已开港置业于判建工签订两庭；目前在决生效后十份《建设工一审中，鉴日内，向浙程施工合定中。2025江建工支付2026年7月同》分别约年3月向鉴工程款16日成都市巨潮资讯网

2026年04

定原告承建22440.32否定机构补充146487728.中级人民法公司2025月29日成都市锦江提交了工程11元及违约院受理执年度报告

区外东五桂量相关证金(详见附行。

桥(E)(三 据，鉴定机 表);二、浙

期)新建商构法院进行江建工在

业用房及附审查，预计146487728.属设施项目2025年4月11元范围

一标段和二出鉴定意见内，对中港标段建安总初稿。2025置业开发承包工程。年12月5的、位于成

86浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

一标段暂定日收一审判都市锦江区

合同价为决，12月外东五桂桥

3018512225日收上诉的“中港广

5.00元；二状。2026年场”拍卖或

标段暂定合4月8日二者折价价款同价为审开庭。享有优先受

574333632026年6月偿权;三、

5.00元。25日收二审驳回浙江建

2017年6月判决。工的其他诉

6日，原被讼请求。一

告双方签订审案件受理《[中港广费1163835场]项目建元，由浙江安总承包工建工负担

程施工合349150.5同》，将两元，中港置份《建设工业负担程施工合814684.5同》的工程元;保全费

内容合并为5000元，由一个总承包中港置业负合同，该担。浙江建《总承包合工预付的鉴同》总价暂定费349491定为元，由中港

44479359置业负担5.40元。该244651元，

合同对工程由浙江建工款进度款支负担104840付、竣工验元。

收、工程款竣工结算及二审判

支付、质量决：一、维

保证金、违持四川省成约责任等作都市中级人了约定，为民法院原被告双方(2023)川01实际履行。民初1275后续原被告号民事判决

双方签订了第一项、第

五份补充协二项，即议。项目通“一、成都过被告组织中港置业有的竣工验限公司于本收，于2022判决生效后年5月23十日内，向日取得《建浙江省建工筑工程竣工集团有限责验收报任公司支付告》，于工程款

2022年6月146487728.

23日取得11元及违约《成都市建金(详见附设工程竣工表);二、浙验收备案江省建工集表》。施工团有限责任过程中，被公司在告没有按照146487728.

87浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

合同约定足11元范围

额支付原告内，对成都工程进度中港置业有款，原告克限公司开发服资金困难的、位于成坚持施工至都市锦江区项目竣工验外东五桂桥收合格。原的‘中港广告于2022场’拍卖或年11月29者折价价款日报送了最享有优先受终结算资偿权”;料，送审产二、撤销四值川省成都市

58206807中级人民法

1.56元(含院(2023)川

已完成结算01民初办理的样板1275号民事间金额判决第三

266163.00项，即元)，被告“三、驳回拖延至今未浙江建工集确认。原告团有限责任经核算向法公司的其他院起诉，向诉讼请求";被告主张欠三、成都中付工程款港置业有限

21476875公司于本判

2.98元及结决生效后十

算款逾期支日内，向浙付违约金。江建工集团有限责任公司支付补偿费用

22790271

元、样板间结余费用

261315.53

元;四、驳回浙江建工集团有限责任公司的其他诉讼请求。

2019年4月仲裁委裁决浙江建工已

2日，被申海南州云慧于2024年3

请人海南州大数据产业月12日向云慧大数据园管理有限法院申请强

产业园管理案件于2023公司应于制执行，法有限公司与年12月212024年3月院已于2024巨潮资讯网

申请人浙江日开庭，7日前支付年3月202026年04

6681.59否公司2025

建工、深圳2024年2月48534533.4日立案受月29日年度报告

市奇信建设27日仲裁委0元、违约理。双方在集团股份有作出裁决。金执行过程中限公司（以1674441.40达成执行和下简称“奇元、利息解，目前经信”）签订3348882.80第二次执行《建设工程元、并按照和解后已收

88浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

施工合48534533.43400余万同》，将青0元为基数元，业主分海省海南藏自2024年1期履行中。

族自治州大月27日起数据产业园按照全国银一期基础设行同业拆借施建设项目利率的支付发包给浙江违约金及自

建工、奇信2024年1月承包，各方27日起按照对工程范全国银行同

围、工期、业拆借利率

质量、价款的两倍支付及支付方利息。并承式、违约责担仲裁费

任等进行了287186、律约定。同师费日，浙江建50000、保工与奇信签全费5000、订《联合体保险费施工协议20044.78合书》，明确计双方各自与362230.78被申请人结元。在算并收取工48534533.4程款。申请0元范围内人按约进场对案涉工程施工。2020拍卖享有优年12月11先受偿权，日，案涉工前述裁决合程竣工验收计合格。202253920088.3年11月108元（不含日，被申请计算后的利人与申请人息）在上述施工合同的基础上，签订《建设工程建筑工程消防整改协议》，对新增的施工范

围、工期、工程价款等进行了约定。后消防部分亦竣工验收合格。

2022年11月，申请人与被申请人就申请人施工部分完成

最终结算，结算价为

125720009.

51元。2023

89浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

年1月4日，被申请人与申请人签订《青海省海南藏族自治州大数据产业园一期基础设施建设项目补充协议》，明确截至该协议签订之日，被申请人尚欠付工程款

48534533.4元；同时双方约定了上述欠款的付

款期限、逾期付款的违

约责任、管辖等内容。

然截至申请人申请仲裁之日，被申请人分文未付。此外，申请人为实现本案债权，支出律师费基本费5万元（风险费待实际发生后另行

主张）和保费。被申请人拖延付款，为维护权益，申请人遂申请仲裁。

被告武汉金2023年7月生效判决：2025年7月林房地产开25日收立案1.武汉金林17日收一审

发有限公司受理缴费通房地产开发判决，双方与浙江建工知书；2023有限公司于均未上诉。

于2017年4年8月28本判决生效2025年8月月5日就永日向法院提之日起十五25日申请强利村城中村交变更诉讼日内向我司制执行。

巨潮资讯网

改造 K2-A 请求申请 支付欠付的 2026 年 6 月 2026 年 04

11104.18否公司2025

地块11号书，诉请由工程款30日选定评月29日年度报告

楼、12号楼4900万元变15852591.8估机构为武

签订了合同更为2元；2.武汉永立至诚

编号为11104.18万汉金林房地房地资产评

YLK2-2017- 元。因诉请 产开发有限 估有限公

001号的标的增加，公司于本判司，7月21《湖北省建该案移送至决生效之日日收评估报设工程施工武汉市中级起十五日内告。

90浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文合同》，本人民法院管向我司支付（2026）鄂项目合同总辖，武汉中交易平台信01民终价为院于2024息服务费、7814号判决

944613576.年4月1日印花税、工书金林对建

10元。该项正式立案受伤保险费用工享有的债

目于2020理。2024年821630.17权与年8月106月28日第元；3.武汉（2024）鄂日顺利通过一次开庭。金林房地产01民初169竣工验收，2025年7月开发有限公号判决书中符合法律规17日收一审司于本判决建工对金林

定的交付使判决，双方生效之日起享有的部分用条件，完均未上诉，十五日内向债权经过双成了约定的判决已生我司支付工方律师在武全部合同义效。期延误索赔汉中院执行务，并向业费用笔录确认已主提交了项2954229.02抵消。

目结算资元；4.武汉料。按备案金林房地产合同约定经开发有限公过浙江建工司于本判决计算，业主生效之日起应付合同价十五日内向款总额为我司支付逾

26054.1761期付款利息54万元，已（以支付1495016674221.9万元，未付9元为基合同价款为数，按全国

11104.1761银行间同业

54万元。按拆借中心公

照框架协议布的一年期约定业主应贷款市场报向浙江建工价利率为标支付工程款准自2023

18976.2196年7月25

85万元，剩日起计算至

余应付工程款项付清之款约为4000日止）；5.万元。案涉湖北金太阳债务产生时投资集团有

间在湖北金限公司、武太阳投资集汉荣聚利景团有限公司置业发展有为武汉金林限公司对本

房地产开发判决第一、

有限公司的二、三、四唯一股东期项所确定的间，且2021义务承担连年6月2带责任；6.日，武汉金我司就本判林房地产开决第一项中发有限公司的

的股东由湖15852591.8北金太阳投2元工程款资集团有限对被告武汉公司变更为金林房地产武汉荣聚利开发有限公景置业发展司位于武汉

91浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

有限公司，市硚口区永根据公司法利城开发

第 63 条， K2-A 地块湖北金太阳11号楼、12投资集团有号楼及地下限公司和武室工程折价汉荣聚利景或拍卖的价置业发展有款享有优先

限公司应对受偿权；7.武汉金林房驳回浙江省地产开发有建工集团有限公司的债限责任公司务承担连带的其他诉讼责任。为维请求。

护自身权益，浙江建工遂起诉。

判决：一、被告台州卓舜房地产开发有限公司于判决发生法律效力之

2019年1日起十日内月，原告浙偿付给原告江建工承包浙江省建工被告台州卓集团有限公舜房地产开司工程款发有限公司

37813308.4

的章安街道2024年5月

4元及利息

章梓路以10日收到受

（以东、章安大理通知书，

10561546.1

道以南地块正式立案受

4元为基数已申请强制开发建设项理。浙江建从2022年执行，椒江目二标段工工申请了财

10月10日法院于2025程。工程于产保全。联开始计付，年1月8日

2022年9月系单、材料

以执行立案，巨潮资讯网

26日竣工验动态调差、2026年04

6086.92否25218359.52025年5月公司2025收，原告于索赔三项内月29日

1元为基数29日执行终年度报告

2022年10容经司法鉴

从2024年5本，已进入月9日向被定出具意见

月10日开破产程序，告送达结算书。2024年始计付，上暂未财产分书。原告认11月29日述利息均按配。

为被告长期收到一审判照同期全国拖延结算付决书。一审银行间同业款，起诉要判决已生拆借中心公求支付工程效。

布的贷款市余款场报价利率

60869238元

计算至实际及逾期付款履行之日利息，并主止）；二、张优先受偿原告浙江省权。

建工集团有限责任公司就章安街道章梓路以

东、章安大道以南地块

92浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

开发建设项目二标段工程的折价或者拍卖的价款享有优先受偿权。

2024年5月

20日收立案

受理通知

书、诉讼费缴费通知书等材料，7月5日收传票，定于7月22日开庭。7月13日，被告城博置业、宁恒大项目多波城市之光起主诉案件

及第三人上胜诉后未执海盛建共同

行到财产，提起管辖权浙江省建工异议，请求集团有限责裁定将本案任公司通过移送宁波市法人人格混中级人民法同，起诉杭院审理，7州穗华置业月15日浙

有限公司、江建工提交宁波城市之二审维持一管辖权异议

光置业有限审原判：驳答辩状。7公司、城博回原告浙江巨潮资讯网月18日收2026年04（宁波）置62714.21否省建工集团/公司2025一审驳回管月29日业有限公有限责任公年度报告辖权异议裁

司、恒大地司的全部诉定。7月25产集团上海讼请求。

日对方向浙盛建置业有江省高院提限公司（第起上诉。

三人），要

2024年8月

求三被告对

19日浙江高

第三人所负院裁定维持的债务承担原裁定，仍连带清偿责由杭州中院任，起诉标审理。2024的年8月27

627142064.日，杭州中

05元。

院就城市之光人格混同诉讼案件召开庭前会议，双方代理律师对案件进行陈

述、完成举证质证程序。原定于

9月19日进

行调解会

93浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文议，因宁波市专班、恒大方人员均不到场参加，仅有恒大代理律师出席，调解会议取消。

2025年2月

25日收重新

立案受理通知书，标的变更为

10.39亿元。2025年

11月一审判决，已上诉。2026年

5月29日收

二审判决书。

2021年10月28日，生效判决：

被告武汉中1武汉中央央商务区股商务区股份份有限公司有限公司于以中标通知判决生效之书形式将泛日起十日内海芸府项目2024年3月向我司支付施工总承包15日法院正工程款

工程发包给式立案受72416972.2

原告浙江建理，并送达元。2.武汉工，原告浙缴费通知中央商务区江建工与被书，2024年股份有限公告武汉中央7月9日法司于判决生商务区股份院组织开效之日十日有限公司于庭。2024年内向我司支

2022年3月8月2日选付逾期利息2025年9月

8日签订了定鉴定机41530031日收债权巨潮资讯网

2026年04《建设工程12476.18否构，目前处元，以及以重组通知，公司2025月29日

施工合于鉴定中。72416972.29月15日申年度报告同》，对工2024年3月元为基数按报债权。

程概况/范15日收到缴照全国银行

围、工期节费通知书；业同期拆借

点、合同总10月12日中心市场贷

价款收一审判决款利率，自（33480000书；10月2024年2月

0元）以及21日收上诉8日起计算工程款支付状。2025年至清偿之日标准、方式8月25日收止的利息。

等方面进行二审判决。3.我司在了约定。后72416972.2施工过程元范围内享中，因被告有优先受偿拖欠巨额工权。4.驳回程款致使原我司其他诉告无力再垫讼请求。

付农民工工

94浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

资、材料款等，故该项目工程已从

2022年9月

30日停工至今。截至目前被告仍尚欠

7241.69722

万元工程款未付，并持续造成了浙江建工停工人员人工

费、工程材

料费、机械

/设备窝工

费等停工、窝工损失已达5234万余元。为维护权益，浙江建工遂起诉追讨。

安吉恒大御2024年4月二审维持一

峰花园项目2日收立案审原判：

首期主体及受理通知书一、被告安配套建设工和诉讼费缴吉穗华置业程由浙江建费通知书。有限公司于工承建，案4月11日收本判决生效涉工程施工到传票，定之日起十日过程中，因于5月13内支付原告被告原因及日开庭。7浙江省建工被告指令反月16收到集团有限责

复停工窝传票，定于任公司工工，极大增8月9日开程款共计加了原告施庭。2025年106544385.

2025年9月

工等成本，3月28日收48元，并支

26日申请强

给原告造成一审判决，付逾期付款制执行。

极其重大经判决工程款利息

2025年12巨潮资讯网济损失，且106544385.22413140元2026年04

16217.72否月3日收执公司2025工程款未按48元，并享（截止到月29日行裁定。年度报告时支付。截有优先受偿2023年12

2026年5月

至起诉之权，逾期付月31日

9日收执行日，原告施款利息止，次日起终本裁定。

工已审定的22413140元至实际清偿工程款共计（截止到之日止以

334864672023年12106544385.7.44元（包月31日48元为基括总价包干止，次日起数按年利率部分至实际清偿10%计

17308075之日止以算）；二、

3.69元、赶106544385.原告浙江省

工奖励48元为基建工集团有

35594343数按年利率限责任公司.41元、非10%计在总价包干部算）。法律106544385.分意见书为不48元范围

95浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

12618958上诉，待一内对安吉恒

0.34元），审判决生大御峰花园

被告仅支付效，立刻申项目首期主工程款请强制执体及配套设

18822859行。2025年施建设工程9.10元（现5月14日被中其施工部金收款告上诉立分折价或拍

13207579案。2025年卖的价款享

9.23元，已6月11日上有优先受偿

兑付商票午9点二审权；三、驳

56152799开庭，待判回原告浙江.87元）。决。2025年省建工集团为维护权7月29日向有限责任公益，浙江建法院邮寄强司的其他诉工遂起诉追制执行、财讼请求。

讨。产保全材料。2025年

9月23日收

二审判决，维持一审原判。

绍兴恒大郦一、原告

湖湾（越浙江省建工城）项目主集团有限责体及配套建任公司与被设工程由浙告绍兴恒悦江建工于房地产开发

2018年8月有限公司签起陆续开始订的《绍兴施工，2019恒大郦湖湾年11月至(越城)项目

2020年12主体及配套月期间，主建设工程施体结构工程工合同》于陆续通过中2022年3月一审判决已间验收。在2024年2月23日解除；生效。2024施工期间，1日收案件二、被告年8月27因被告调整受理通知绍兴恒悦房日申请强制

施工范围、书、缴费通地产开发有执行，2024巨潮资讯网

2026年04

设计变更、46470.84否知书、举证限公司于本年9月3日公司2025月29日

指令停工、通知书。6判决生效之强制执行立年度报告逾期支付工月28日收日起三十日案，2024年程款等原一审判决内支付给原12月31日因，导致工书。告浙江省建收执行终本程进度严重工集团有限裁定。

滞后；就工责任公司工

期延期、停程款

工等事宜，377371245.原、被告双17元，并支方签订有相付该款自应补充协2022年5月议，约定被16日起至实告向原告补际清偿之日偿停工损止按同期全失，但该尚国银行间同远远不能弥业拆借中心补原告实际公布的一年损失。其后期贷款市场

96浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

因被告继续报价利率

大量欠付原1.3倍计算

告工程款，的逾期利导致工程无息；三、法正常施原告浙江省工，并再次建工集团有全面停工。限责任公司原告施工的在其施工的已完工程造绍兴恒大郦价共计湖湾项目主

581713964.体及配套建20元，被设工程（截告已付工程至2022年8款仅月18日

163285468.止）在具备

85元，欠付折价或拍卖

418428495.条件时，就

35元。为维折价或者拍护权益，浙卖的价款在江建工遂起工程价款诉追讨。377371245.

17元范围内

享有优先受偿权。

2019年11一、温州国

月18日，鹏置业有限浙江浙建基公司于本判础设施工程决生效后十有限公司与日内支付浙温州国鹏置江浙建基础业有限公司设施工程有签订《温州限公司工程恒大逸合城款

项目04#地61720735.5块灌注桩工4元及逾期程施工合付款利息同》，双方(以

2024年5月

约定国鹏置58874803.5

2024年1月13日提交强

业将温州恒4元为基数

17日收受理制执行申

大逸合城项从2023年通知书和缴请，法院反巨潮资讯网目04#地块12月21日2026年04

6172.07否费通知书；馈已立案；公司2025

灌注桩工程起至实际履月29日

4月12日收2024年11年度报告

发包给浙建行完毕之日一审判决月12日法基础施工。止，按同期书。院裁定执行双方对工程全国银行间终本。

概况，合同同业拆借中价，付款时心公布的贷间、条件及款市场报价付款方式等利率计

进行了约算)，同时定。后双方浙江浙建基又签订了补础设施工程充协议。上有限公司应述合同签订于本判决生后，浙建基效后十五日础按约进行内交付温州施工。但截国鹏置业有至起诉之限公司票面

97浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文日，虽经多金额为次催讨，国18680018.5鹏置业仍欠9元的增值付税专用发

61720735.5票:二、浙

4元。上海江浙建基础

鹏仓置业有设施工程有

限公司、上限公司就其海鹏力置业承建的温州有限公司为恒大逸合城

国鹏置业股项目04#地东。块灌注桩工程折价或者拍卖所得的价款在

61720735.5

4元范围内

优先受偿;

三、上海鹏仓置业有限

公司、上海鹏力置业有限公司就上

述第一项温州国鹏置业有限公司债务在各自未出资本息范围内对温州国鹏置业有限公司不能清偿的部分承担补充赔

偿责任:

四、温州国鹏置业有限公司于本判决生效后十日内支付浙江浙建基础设施工程有限公司鉴定费521309元。

2019年11一、温州国

月18日，鹏置业有限浙江浙建基公司于本判

2024年5月

础设施工程决生效后十

2024年1月13日提交强

有限公司与日内支付浙

17日收受理制执行申

温州国鹏置江浙建基础

通知书和缴请，法院反巨潮资讯网业有限公司设施工程有2026年04

5628.88否费通知书；馈已立案；公司2025签订《温州限公司工程月29日

4月12日收2024年11年度报告

恒大逸合城款一审判决月12日法

项目03#地51288832.2书。院裁定执行块灌注桩工4元及逾期终本。

程施工合付款利息同》，双方(以约定国鹏置49131045.7

98浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

业将温州恒5元为基数大逸合城项从2023年目04#地块12月30日灌注桩工程起至实际履发包给浙建行完毕之日基础施工。止，按同期双方对工程全国银行间概况，合同同业拆借中价，付款时心公布的贷间、条件及款市场报价

付款方式等利率计算)进行了约同时浙江浙定。后双方建基础设施又签订了补工程有限公充协议。上司应于本判述合同签订决生效后十后，浙建基五日内交付础按约进行温州国鹏置施工。但截业有限公司至起诉之票面金额为日，虽经多16616521.2次催讨，国9元的增值鹏置业仍欠税专用发

付票:二、浙

56288832.2江浙建基础

4元。上海设施工程有

鹏仓置业有限公司就其

限公司、上承建的温州海鹏力置业恒大逸合城

有限公司为项目03#地国鹏置业股块灌注桩工东。程折价或者拍卖所得的价款在

51288832.2

4元范围内

优先受偿;

三、上海鹏力置业有限

公司、上海鹏仓置业有限公司就上

述第一项温州国鹏置业有限公司债务在各自未出资本息范围内对温州国鹏置业有限公司不能清偿的部分承担补充赔

偿责任:

四、温州国鹏置业有限公司于本判决生效后十日内支付浙

99浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

江浙建基础设施工程有限公司鉴定费421300元。

2019年9月1、裁决被

30日，浙江申请人淮阴

建工与淮阴师范学院附师范学院附属中学于裁属中学签订决书送达之《淮阴师范日起30日学院附属中内向建工支学高中部迁付工程款

2024年12

建施工项目63583536.7月13日收

建设工程施4元；2、裁受理通知工合同》，决被申请人书，仲裁审约定由贵集淮阴师范学理中，2025团承建淮阴院附属中学年1月6日师范学院附向建工支付启动造价鉴属中学高中工程款违约定，2025年部迁建施工金暂计

2月28日出项目。该项11533154.7具鉴定报已申请强制

目已于20226元；3、裁告，争议项执行，但一年1月4日决被申请人的鉴定金额直未收到执巨潮资讯网通过竣工验淮阴师范学2026年04

6418.53否为行款。2026公司2025收，竣工结院附属中学月29日

6416195.7年4月1日年度报告

算审定已完向建工支付元，随后我收执行终本成。2024年缺陷期质保司变更了仲裁定。

4月完成竣金利息暂计

裁请求金

工结算一审750814.09额，由审定，审定元；4、驳

57769089.6

金额为回我司其他

0元变更为

33496.06万仲裁请求；

64185285.3元，累计已5、仲裁费

0元，2025

收工程款为用由我司承年4月7日

27719.15万担80577

仲裁委出具元，建设单元，由被申裁决书。

位累计欠付请人承担

贵集团工程322307元，款为鉴定费

5776.91万211639元由元。为维护我司和被申权益，浙江请人各自负建工遂仲裁担105819.5追讨。元。

被告1发包一审判决：

的湖州恒大一、被告湖珺睿府主体州金碧置业及配套建设2024年9月有限公司应

2025年4月

工程施工合4日收正式当向原告浙

2日向法院

同由原告承立案通知江省建工集巨潮资讯网申请强制执2026年04包施工，原31295.02否书，2025年团有限责任公司2025行。2025年月29日告与被告12月21日收公司支付工年度报告

12月3日执

就工程施工一审判决程款行立案。

签订有《湖书。256252912.州恒大珺睿87元及逾期府主体及配付款利息套建设工程93079685元

100浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文施工合（暂计算至同》。原告2024年12施工的已完月31日，工程造价共次日起至实计际清偿之日

502739034.止以

38元，被告256252912.

1仅支付工87元为基

程款数按年利率

230178254.10%计

39元（现金算），限于

收款本判决生效

148898418.之日起十日

8元，已兑内付清；

付商票金额二、原告浙

81279835.5江省建工集

9元），欠团有限责任

付工程款公司在

272560779.256252912.

99元。因被87元范围内

告1逾期支对湖州恒大

付工程款、珺睿府主体给付的商票及配套建设到期拒付等工程折价或原因，导致拍卖的价款工程进度严享有优先受

重滞后并在偿权；三、施工过程中被告湖州锦

反复停工、悦置业有限窝工。因被公司应当对告1的原被告湖州金因，给原告碧置业有限造成经济损公司的上述失达债务承担连

14603455.8带清偿责

9元。为维任；四、驳护权益，浙回原告浙江江建工遂仲省建工集团裁追讨。有限责任公司的其他诉讼请求。

2018年112024年11一审判决：

月27日，月19日安一、被告安

原告与被告徽收立案、徽商贸职业签订《安徽缴费通知技术学院于商贸职业技书。一审本判决生效术学院综合中，目前正之日起十日实习实训中在启动造价内支付原告

心设计施工鉴定工作，浙江省建工巨潮资讯网

2026年04

总承包5254.57否鉴定机构已集团有限责/公司2025月29日

（EPC）项 经确定，正 任公司设计 年度报告目设计施工在进行鉴定费

总承包合中；2026年248134.38同》。经核1月29日一元及利息算，原告施审判决，后(1.截至工部分总造双方均上2024年11价金额为诉；2026年月18日利

159595458.4月16日、息为

101浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

89元，截至5月25日二16624.55

目前被告仅审开庭，目元;2.自支付前二审暂未2024年11

109473982.判决；月19日起

79元，剩余以

50121476.1248134.38

元至今未元为基数按付。为维护同期一年期权益，浙江贷款市场报建工遂诉讼价利率标准追讨。计算利息至实际付清之

日止);二、被告安徽商贸职业技术学院于本判决生效之日起十日内支付原告浙江省建工集团有限责任公司工程款

8691837.92

元及以

8691837.92

元为基数自

2024年11月19日起按同期一年期贷款市场报价利率计算至实际清偿之日止的

利息;三、被告安徽商贸职业技术学院于本判决生效之日起十日内支付原告浙江省建工集团有限责任公司鉴定费

13314元;

四、驳回原告浙江省建工集团有限责任公司其他诉讼请求。五、驳回反诉原告安徽商贸职业技术学院的全部反诉请求。

2020年1月2024年9月一、原告浙被告已支付巨潮资讯网

2026年04

15日浙江建9375.02否9日立案，江省建工集调解款2700公司2025月29日

工与上海益12月收调解团有限责任万元，2025年度报告

102浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文丰大药房医书。公司、被告年4月又支药有限公司上海益丰大付签订《医药药房医药有14649861.6产品智能分限公司一致元，累计支拣中心项目确认被告上付

施工合海益丰大药41649861.6同》，2023房医药有限元，2026年年7月6公司应付未2月回款日，案涉工付工程款金520万元，程竣工验收额为剩余20万合格。经核47049861元质保金作算，案涉工.60元;第一为维修扣程总造价为笔应付款双款，业主已225661560方确定金额开具收据，元。然截至为款项已收起诉之日，7000000清。

被告仅支付元，该款由

132950876.被告于收到

43元，尚欠法院民事调

付解书、法院

92710683.5解除被告账

7元。为维户查封冻结护权益，浙后，先由原江建工遂起告于2024诉追讨。经年11月25协商调解，日前开具税于2024年率为9%的增

11月25日值税专用发

收到调解票给被告，书。被告收到上述发票后15日内，向原告支付第一笔应付款

7000，000

元;第二笔应付款双方确定为

34649861.60元，待原告配合被告办理完毕案涉项目竣

工备案后，原告向被告

开具第二笔应付款的增值税专用发

票(税率

9%)，被告

收到上述发票后15日内，向原告

支付第二笔应付款

34649861.60元，剩余款项

103浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

5400000

元作为原告自行施工部分工程预留

的保证金;

二、若原告浙江省建工集团有限责任公司在

2025年10月5日前，妥善配合被告上海益丰大药房医药有限公司完成专业工程

(甲指分包

项目)结算手续和付款

手续的(非原告原因导致的除外)，双方一致确认原告可在2025年10月5日到期后，向被告申请退还上述质保金

5400000

元且原告需提供等额的增值税专用

发票(税率

9%)，被告

在收到上述发票后15日内，按合同约定扣除因原告违反质保义务而导致的扣款项目后，将剩余的质保金一次性退

还;三、若被告上海益丰大药房医药有限公司逾期付款的，原告浙江省建工集团有限责任公司有权直接申请强制执行，并以应付款金额

104浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率

(LPR)标准计付逾期付

款违约金;若原告拒不配合被告要求履行本协议约定义务的，被告有权中止应向原告支付的任何款项。

如经被告催告后，原告仍拒绝配合，每逾期一日，被告有权按本协议约定的未付款金额为基数，要求原告按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率

(LPR)的标准承担逾期违约金。

2018年11一、杭州盛

月22日，建置业有限原告与被告公司于本判一双方签订决生效之日《建德恒大起十日内向御泉四季项浙江省建工

目 C2、D、 集团有限责

E、F、G 地 任公司支付

2025年1月

块住宅部分工程款

2024年8月20日申请强

剩余主体及220012671.

9日正式立执。2025年

配套建设工6元及其逾巨潮资讯网案。2024年2月12日执2026年04程施工合23408.9否期付款违约公司2025

12月25日行立案。月29日同》现原金[以年度报告收一审判决2025年9月告早已完成220012671.书。16日收执行全部施工任6元为基数终本裁定。

务，原告与自2024年8被告一已确月9日起至认的无争议实际付清之部分工程造日止按同期价金额为全国银行间

296467254.同业拆借中

97元。截至心公布的贷

目前被告一款市场报价

105浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

仅支付工程 利率(LPR)

款金额为计算];二、

75454583.7杭州盛建置

0元，尚欠业有限公司

无争议部分于本判决生工程款效之日起十

221012671.日内向浙江

27元。此省建工集团外，被告一有限责任公要求原告协司支付施工助办理相关证办证费用

施工证等手579596.6元续，原告与及其逾期付被告一双方款违约金签订有《协[以议》四份，579596.6元约定被告一为基数自应向原告支2024年8月付办证费用9日起至实

1159193.2际付清之日

元、591543止按同期全

元、532465国银行间同

元、924896业拆借中心元，前述共公布的贷款计金额市场报价利

3208097.2 率(LPR)计元；但被告算];三、浙一仅支付江省建工集

2628500.6团有限责任元，尚欠公司就建德

579596.6恒大御泉四元。为维护季项目会议权益，浙江中心西侧场建工遂起诉内道路施工追讨。工程、建德恒大御泉四季项目看房

通道挡墙、平台结构及部分道路施

工工程、建德恒大御泉

四季项目 F地块北侧红线外临时施工道路工

程、建德恒大御泉四季

项目 C2D、

E、F、G地块住宅部分剩余主体及配套建设工

程、建德恒大御泉四季项目临时展示区电气工程折价或拍

106浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

卖的价款在

220012671.

6元范围内

享有优先受

偿权;四、恒大地产集团上海盛建置业有限公司就杭州盛建置业有限公司的上述

第一、二项付款义务承担连带责任。

一、杭州丰涛置业有限公司于本判决生效之日起十日内支付浙江省建工集团有限原告与被告责任公司工就工程施工程款签订有《恒

183018263.

大悦龙台主

02元，支付

体及配套建截至2024设工程施工年5月6日合同》，的逾期付款

2021年8月

违约金

30日项目全

20203734.4面停工，原

4元，并支

告施工的已付以完工程造价

2024年8月179497965.

共计

21日收立案45元为基数

5019900612025年9月

受理通知自2024年巨潮资讯网元，被告仅17日向法院2026年04

28896.57/书。2025年5月7日起公司2025

支付工程款申请强制执月29日

8月22日收至实际履行年度报告

237505066.行。

一审判决之日止按年

7元（其中书。利率5%计算商票兑付的逾期付款

176969058.

违约金以及

82元，现金

以转账

3520297.57

60536007.8

元为基数自

7元），欠

2024年5月

付工程款

7日起至实

264484994.

际履行之日

3元。为维

止按同期全护权益，浙国银行间同江建工遂起业拆借中心诉追讨。

公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）计付的逾期付款违约金；

二、在《杭

107浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

州恒大悦龙台主体及配套建设工程施工合同》以及相应补充协议项下工程具备折价或拍卖条件时，浙江省建工集团有限责任公司对该工程折价或拍卖

所得价款，在工程款本金

179497965.

45元限额内

享有优先受偿权；三、驳回浙江省建工集团有限责任公司的其余诉讼请求。

申请人与被2025年7月申请人一、24日由杭州二就翡翠城2024年8月仲裁委作出

六期（续19日，我司（2024）杭建）项目分向杭州仲裁仲01裁字别签订《建委员会申请第1362号设工程施工仲裁，2024裁决书，裁合同》，其年12月25决蓝邦及汇中合同专用日宁夏汇力力公司向我条款第房地产开发公司支付工

12.4.1条约有限公司向程款定：“关于杭州市中级100852244.付款周期的人民法院提1元；利息

约定：按月起诉讼，请损失我司于2025

进度结算求人民法院3949205.79年申请强制（施工过程确认我公司元（以巨潮资讯网执行，20252026年04中的工程变10353.9否与蓝邦（宁100852244.公司2025年12月法月29日更随月计量夏）置业有1元为基年度报告院出具终本

进入当月结限公司签订数，按全国裁定。

算）并付的仲裁条款银行间同业款，按累计无效，后案拆借中心公已完形象进件经开庭后布的一年期

度款的80%被法院驳贷款市场报支付，以此回，案件于价利率，自类推，每月2025年5月2024年5月向乙方支付22日开庭完28日起计算当月形象进毕。2025年至该工程款度的80%，7月24日由项付清日单体封顶后杭州仲裁委止，暂计算支付至该单作出裁决至2025年8体工程进度书。月15日为款的3949205.79

90%……”元；律师费

108浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

专用条款第损失50000

16.1.2元；仲裁费

（2）条：用431747“……次月元；合计

10日前付105283196.款，逾期未89元。

支付工程款，承包人停工……”专用条款第

20.4条：

“因合同及合同有关事项发生的争议，按下列

第（1）种

方式解决：

（1）向杭州仲裁委员会申请仲裁；”上述合同签订后，申请人按约施工，目前47、

48、80号楼

主体已经封顶，截止至目前被申请人审定的已完款项为

100852244.

1元，但是

经申请人多次催讨，被申请人至今分文未付。

另，申请人为实现本案债权，支出了律师费基本费3万元。对于风险费部分，申请人保留相应的权利，本案中暂不主张。

综上，被申请人拒不支付工程款的行为已经给申请人造成了巨大经济损失。为维护申请人的

合法权益，故向贵委提

109浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文起仲裁，请求裁准申请人所请。

2019年9月一、诸暨盛

6日，原告建置业有限

与被告1签公司于本判订《诸暨恒决生效之日大悦珑府二起十日内向期主体及配浙江省建工套建设工程集团有限责施工合同》任公司支付

（以下简称工程款“二期施工85812942.4合同”），1元并支付被告1将诸以

暨恒大悦珑50153438.2府二期主体5元为基数及配套工程自2024年项目发包给12月19日原告。2019起至该款付年9月19清日止按日日，原告与以10%/365被告1签订的标准计算《诸暨恒大的利息损悦珑府二期失，支付以项目土石方35659504.1工程施工合6元为基数

2024年12同》，被告自2024年月16日正

1将诸暨恒12月19日正在与恒大式立案。

大悦珑府二起至款付清协商抵房事巨潮资讯网

2025年1月2026年04

期项目土石9419.34否日止按日以宜，暂不申公司2025

21日收一审月29日

方工程发包同期全国银请强制执年度报告判决书。一给原告（以行间同业拆行。审判决已生下简称“二借中心公布效。

期土石方施的一年期贷工合款市场报价同”）。利率/365的

2020年12标准计算的

月23日，利息损失，原告与被告款限本判决1签订《诸生效之日起暨恒大悦珑十日内付

府项目四期清；二、确主体及配套认浙江省建建设工程施工集团有限工合同》责任公司在

（以下简称85812942.4“四期施工1元工程款合同”），范围内对其被告1将诸承建的案涉暨恒大悦珑诸暨恒大悦

府项目四期珑府二期、主体及配套四期主体及工程项目发配套建设工包给原告。程、二期土上述施工合石方工程折同对工程内价或者拍卖

容、承包范的价款享有

110浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

围、合同优先受偿权

价、工程款(在具备折支付方式等价或拍卖的

内容作出了条件下)；

明确约定。三、诸暨盛在施工合同建置业有限的履行过程公司应支付中，原告与浙江省建工被告1就案集团有限责涉项目又陆任公司工程续签订了系结算审核咨列补充协询费524686议。2024年元，款限本

7月16日，判决生效之

浙江博策工日起十日内

程项目管理付清；四、有限公司出恒大地产集具《工程造团上海盛建价咨询报告置业有限公书》，经结司对上述第算审核，二一项、第三期主体及配项债务承担套建设工程连带清偿责结算审定金任。

额为

352598896元，其中复工后的结算审核造价为

153021600元；二期项目土石方工程结算审定金额为

14764786元，其中复工后的结算审核造价为

4808206元；四期主体及配套建设工程结算审定金额为

157322140元，其中复工后的结算审核造价为

108838953元。复工后的工程结算审核造价共计

266668759元。在监管方诸暨市促进房地产市场持续健康发展协调小

111浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

组的参与下，复工协议及复工补充协议项下共计支付工程款

173000000元，其中二期主体及配套建设工程项下支付工程款

98277513.7

5元，二期

项目土石方工程项下支付工程款

600000元，

四期主体及配套建设工程项下支付工程款

74122486.2

5元。综上，被告1还应当支付原告复工后工程的剩余工程款

93668759元，其中二期主体及配套建设工程欠付复工后工程款

54744086.2

5元，二期

土石方工程欠付复工后工程款

4208206元，四期主体及配套建设工程欠付复工后工程工程款

34716466.7

5元。为维护权益，浙江建工遂起诉追讨。

2018年11杭州盛建置2025年2月

月22日，业有限公司7日强制执

2024年12

原告与被告于本判决生行案件立案巨潮资讯网月25日收2026年04一双方签订16565.55否效之日起十受理。2025公司2025一审判决月29日《建德恒大日内支付工年9月16年度报告书。

御泉四季项程款日收执行终

目 C2、D、 140771898. 本裁定。

112浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

E、F、G 地 18 元及其逾块住宅部分期付款违约

主体及配套金，并支持建设工程施了优先受偿工合同》一权。杭州盛份（合同编建置业有限号为恒沪工公司于本判合字决生效之日

18[0.37-起十日内支

77]079，以付停工损失

下简称补偿“079号1200000《施工合元。同》”）。

079号《施工合同》约定，由原告承建被告一发包的建德恒大御泉四

季项目 C2、

D、E、F、G地块住宅部分主体及配套建设工程。此后，原告与被告一就案涉工程施工又陆续签订数份补充协议。

上述合同签订后，原告筹集资金及

组织人工、

机械、购买材料，并根据被告一指令进场开始施工。在施工期间，因被告一指定分包单

位、调整施

工范围、设

计变更、指

令停工、逾期支付工程

款等原因，严重影响工程正常施工进度，导致工程多次停工，给原告造成了巨大的经济损失。现原告早已完成全

113浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

部施工任务，原告与被告一已确认的无争议部分工程造价金额为

208549184.

62元。截至

目前被告一仅支付工程款金额为

67726260.9

8元，尚欠

无争议部分工程款

140822923.

64元。根据

《民法典》及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释

（一）》等

相关规定，原告就案涉工程在欠付工程款范围内享有建设工程优先受偿权。此外，2020年11月6日，

原告还与被告一签订《建德恒大御泉四季项

目 C2、D、

E、F、G 地块住宅部分主体及配套建设工程施工合同》补充协议

（11）一份，约定因被告一原因导致工程停工，被告一同意向原告补偿

1200000元。为维护权益，浙江建工遂起诉追讨。

114浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

2018年11月21日，原告与被告一双方签订《建德恒大御泉四季项

目 C2、D、G地块公建部分主体及配套建设工程施工合同》

一份（合同编号为恒沪工合字

18[0.37-

77]078，以

下简称“078号《施工合同》”）。

078号《施工合同》约定，由原告承建被告一杭州盛建置发包的御泉业有限公司四季项目于本判决生

2025年2月

C2、D、G地 效之日起十

7日强制执

块公建部分2024年12日内支付工行案件立案巨潮资讯网主体及配套月25日收程款2026年04

11508.87否受理。2025公司2025建设工程。一审判决111033080.月29日年9月16年度报告此后，原告书。14元及其逾日收执行终与被告一就期付款违约本裁定。

案涉工程施金，并支持工又陆续签了优先受偿订数份补充权。

协议与相关文件。上述合同签订后，原告筹集资金及组

织人工、机

械、购买材料，并根据被告一指令进场开始施工。在施工期间，因被告一指定

分包单位、调整施工范

围、设计变

更、指令停

工、逾期支付工程款等原因，严重影响工程正常施工进度，导致工

115浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

程多次停工，给原告造成了巨大的经济损失。现原告早已完成全部施工任务，原告与被告一已确认的无争议部分工程造价金额为

250137606.

39元。截至

目前被告一仅支付工程款金额为

138636773.

62元，尚欠

无争议部分工程款

111500832.

77元。根据

《民法典》及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释

（一）》等

相关规定，原告就案涉工程在欠付工程款范围内享有建设工程优先受偿权。为维护权益，浙江建工遂起诉追讨。

2018年5月

28日，原告

与被告一双杭州盛建置方签订《建业有限公司德恒大御湖于本判决生

2025年2月

庄园首期主效之日起十

7日强制执

体及配套建2024年12日内支付工行案件立案巨潮资讯网设工程施工月25日收程款2026年04

12328.21否受理。2025公司2025合同》一份一审判决111188467.月29日年9月16年度报告(合同编号书。51元及其逾日收执行终为恒沪工合期付款违约本裁定。

字18[0.37-金，并支持

77]028，以了优先受偿下简称权。

“028号《施工合

116浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文同》”)。

028号《施工合同》约定，由原告承建被告一发包的建德恒大御湖庄园首期主体及配套建设工程。此后，原告与被告一就案涉工程施工又陆续签订数份补充协议与相关文件。上述合同签订后，原告筹集资金及组织人

工、机械、

购买材料，并根据被告指令进场开始施工。在施工期间，因被告一指定分包单

位、调整施

工范围、设

计变更、指

令停工、逾期支付工程

款等原因，严重影响工程正常施工进度，导致工程多次停工，给原告造成了巨大的经济损失。现原告早已完成全部施工任务，原告与被告一已确认的无争议部分工程造价金额为

450062879元。截至目前被告一仅支付工程款金额为

338313928.

01元，尚欠

无争议部分工程款

117浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

111748950.

99元。根据

《民法典》及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释

(一)》等相关规定，原告就案涉工程在欠付工程款范围内享有建设工程优先受偿权。为维护权益，浙江建工遂起诉追讨。

2019年12月18日，原告与被告一签署了《建设工程施工合同》一份，约定由原告承建被告一发包的海南澄迈棕榈康养谷项目一期工程。此后，2024年11原告与被告月11日收一就海南澄案件立案缴迈棕榈康养费通知。

谷项目一期2024年12工程又签署月24日开巨潮资讯网

2026年04

多份补充协12038.78/庭。2025年/一审中公司2025月29日

议（下称：11月14日年度报告案涉合收鉴定初同），最终稿。2025年约定原告的11月18日施工范围包收鉴定征求括案涉项目意见稿。

的土建、安

装、装修、室外红线内小市政及道路工程，具体为1#、

2#、3#高层

住宅（含地下车库及机

房）、8#、

11#、12#、

15#、16#、

118浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

18#、19#、

20#、23#、

25#、26#、

29#、30#、

31#、35#、

36#、37#、

41#、42#、

43#、45#低层住宅，S1#、S2#商业；一期

5#、6#、7#

楼土建、安

装、装修工程；一期

9#、10#、

13#、17#、

21#、22#、

27#、28#、

32#、33#、

38#-40#、

46#-52#楼

土建、安

装、装修、室外红线内小市政及道路工程；以及一期营销中心及销售样板间土

建、安装工

程（下称“案涉工程”）。合同签订后，案涉工程于

2020年3月

11日开工建设，于2023年全部竣工，并依次完成竣备及交付使用。

其中，2#、

3#楼原告施

工完成后，因被告一对别墅区域进行规划以外

的改造(非

原告施工)导致竣工验收无法进行，经原告、当地主管部门多次

要求整改，被告一均拒

119浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文不改正，以此达到拖延支付工程款的目的。原告于2023年7月31日向被告一提交相关结算资料，被告一均以各种理由拖延结算。虽经原告多番催告，但始终无法解决，且被告一也未按照案涉合同约定支付工程进度款。被告一前述种种行为，已严重违反案涉合同约定，构成根本性违约。截止目前，原告施工过程中已上报完成的产值已达

304451276.

3元（最终结算金额，以司法鉴定意见为准）；被告一已付工程款

20416989

1.24元。因此，截至目前，根据原告上报产值计算，被告一欠付原告工程款

100281385

元（最终以司法鉴定意见为准），被告一除应当向原告支付欠付工程款外，还应当向原告支付逾期付款利息。

2016年9月9820.46/2024年11一审判决驳/2026年04巨潮资讯网

120浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

10日，浙江月25日王回王前跃全月29日公司2025

建工与发包前跃向西湖部诉讼请年度报告人兰州永新区人民法院求。

房地产开发起诉，要求有限公司签浙江建工支订《建设工付清算款，程施工合案件于2025同》(以下年12月22简称“施工日法院一审合同”)一判决驳回原份，约定由告诉讼请浙江建工承求，原告已接兰州市东上诉。2026瓯世贸广场年5月18项目的土日二审已开

建、安装等庭，等待判全部工程；决。

施工合同暂定价5亿元，工期

266天。

2016年11月10日，浙江建工与王前跃签订《工程项目内部承包合同》一份，约定由原告以自负盈亏的方式内部承包案涉项目的施工工作。承包合同签订后，案涉项目于2017年5月1日开工，2018年12月31日竣工验收合格。2021年5月12日，因发包人未付清全

部工程款，浙江建工向甘肃省兰州市中级人民法院提起诉讼，要求发包人支付工程款并承担相应的违约责任。2021年6月10日，兰州市中级人民法

121浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

院作出民事调解书。案件调解后，发包人仍未履行，经被告申请强制执行。王前跃认为浙江建工已收回案涉项目的全部工程款

及保证金，此后告多次要求被告根据承包合同的约定对案涉项目进行

清算、支付承包盈余款项，但被告推诿至今，给其造成严重的经济损失。王前跃为了维护自身的合法权益，向法院提起诉讼。

2018年10一、被告浙

月19日，江省建工集浙江建工与团有限责任天阶云台公司于本判

(修武)投资决生效之日有限公司签起十五日内订《云台山支付原告黄

2025.3.5收

恒大养生谷善标案件材料。

项目首期二33313335.6

2025年3月

标段及东侧元及利息，

13日进入鉴

商业地块一利息以定程序。

区主体及配33313335.6

2026年3月

套建设工程元为基数，

3日收一审

施工合自2025年3判决书。2026年7月巨潮资讯网同》。后浙月5日起按2026年04

7385.22否2026年3月7日已履行公司2025

江建工将该照年利率月29日

17日上诉。完毕。年度报告

工程内部承3.1%计算至

2026年4月

包给黄善款项支付完

17日二审开标，并签订毕之日止;庭，2026年《工程内部二、被告浙

6月22日收

承包(风险江省建工集

二审判决，承包)合团有限责任维持一审原同》。过程公司于本判判。

中由于建设决生效之日单位的原起十五日内因，2021年退还原告黄

7月26日，善标保证金

浙江建工和1090000元

建设单位天及利息，利阶云台(修息以

122浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

武)投资有1090000元

限公司签订为基数，自《云台山恒2025年3月大养生谷项5日起按照

目首期二标年利率3.1%段及东侧商计算至款项业地块一区支付完毕之

主体及配套日止;三、建设工程施驳回原告黄工合同补充善标其他诉

协议九(解讼请求。二除协议)》审判决，维解除了施工持一审原合同。2022判。

年11月浙江建工对建设单位提起诉讼该案判决确认工程造价为

25848.38万元。截止

2025年1月

15日，浙江

建工已支付涉案工程的

人工、材

料、机械等费用为

18313万元，尚欠黄善标工程款

6759.94万元。

2017年3月一审判决：

17日，浙江一、被告杭

建工与杭州州临安滨湖

2025年3月

临安滨湖新新天地投资

12日收受理

天地投资有有限公司应通知书和缴限公司（简于本判决生费通知书，称“临安滨效之日起十

2025月12湖”）签订日内支付原月25日收《建设工程告浙江省建开庭传票及施工合工集团有限工程造价鉴同》约定责任公司工定意见书；巨潮资讯网被告将临安程款2026年04

10206.19/2026年1月/公司2025

滨湖天地北1937668.34月29日

13日开庭。年度报告

区住宅项目元及相应逾

2026年4月

临政储出期付款违约

30日一审判【2014】金（以决。2026年

46、47地块1937668.34

5月14日提

总承包工程元为基数，起上诉，二

(二标段)发自2025年审将于2026包给浙江建12月23日年8月25工施工，合起按照年利日开庭。

同对工程概率3%标准

况、工期、计算至款项工程款支付付清之日

123浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文等进行约止）；二、定。合同签被告杭州临订后，浙江安滨湖新天建工按约组地投资有限织积极施公司应支付工，工程于原告浙江省

2020年5月建工集团有

18日竣工验限责任公司收合格，并工程款于2020年634325165.2月16日完8元，前述成备案，浙工程款在原江建工按约告浙江省建提交竣工结工集团有限

算资料后，责任公司向由临安滨湖被告杭州临公司委托的安滨湖新天杭州建业造地投资有限价工程师事公司交付对务所有限公应金额的工司进行审程款发票后计，确认结十日内付算审定价为清，即收到人民币多少金额工

31785.66万程款发票，元，根据合十日内支付同约定，临相应金额款安滨湖应于项（如在本

2022年6月判决作出后

16日支付至原告浙江省

结算价的建工集团有

98%。但截限责任公司

止至起诉之开具相应发日，临安滨票并交付被湖仅支付了告杭州临安

26652.79万滨湖新天地元，临安滨投资有限公湖拒不支付司的，则可上述款项的自本判决指行为已经给定的履行期浙江建工造限届满之日成了巨大经起按照一年济损失。为 期 LPR 标维护合法权准计取相应益，浙江建金额的逾期工向人民法付款利息损院提起诉失）；三、讼。原告浙江省建工集团有限责任公司有权就其承建施工的临安滨湖天

地·北区住宅项目临政储出

〔2014〕

46、47号地

124浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

块项目二标段工程折价或拍卖价款在工程款

36262833.6

2元范围内

享有优先受偿权；四、被告杭州临安滨湖新天地投资有限公司应于本判决生效之日起十日内支付原告浙江省建工集团有限责任公司鉴定费

811692.42元；五、驳回原告浙江省建工集团有限责任公司的其他诉讼请求。

2016年5月一、各方确

15日，浙江认:案涉工

建工与富通程结算总价

集团(嘉善)为通信技术有832912545限公司（以元，扣除已下简称富通付的工程款

集团）签订687281260《建设工程元，富通集施工合团(嘉善)通同》约定信技术有限于2024年8被告一将富公司欠付浙月16日向通嘉善全产江省建工集法院提交起业链项目成团有限责任被告需支付诉材料；初

品检测车间公司工程款12500.4745次调解质证

厂房工程交总金额为万元，被告巨潮资讯网完成；20252026年04由原告施25892.42否145631285已破产，已公司2025年4月9日月29日工，并对工元;二、款申请债权，年度报告

14:30开

程概况、签项支付:1.等待债权人庭；2025年约合同价及富通集团会议。

4月28日调

合同价格形(嘉善)通信解协议裁

式、付款周技术有限公定。

期、违约责司自2025任等进行了年7月1日约定。2016至2027年6年11月10月30日每日，浙江建月月底前支工与富通集付浙江省建团签订《建工集团有限设工程施工责任公司工合同》约程款150万

定富通集团元，自2027将富通嘉善年7月1日

125浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

全产业链项起每月月底目主体厂前支付浙江

房、配套厂省建工集团房工程交由有限责任公浙江建工施司工程款工，并对工200万元，程概况、签于2030年7约合同价及月31日前合同价格形付清所有尚

式、付款周欠浙江省建

期、违约责工集团有限任等进行了责任公司的约定。2018工程款年10月15145631285日，原告与元;2.浙江被告一签订省建工集团《建设工程有限责任公施工合司同意富通同》约定集团(嘉善)被告一通信技术有将富通嘉善限公司根据全产业链项情况可委托目配套厂房或指定第三

工程交由浙方付款，但江建工施需提前通知工，并对工浙江省建工程概况、签集团有限责

约合同价及任公司，第合同价格形三方代为支

式、付款周付款项视为

期、违约责富通集团

任等进行了(嘉善)通信约定。2017技术有限公年3月25司向浙江省日，浙江建建工集团有工与富通集限责任公司团签订《建履行本调解设工程施工协议约定的合同》约支付义务;

定富通集团三、富通集

将富通嘉善团(嘉善)通全产业链项信技术有限

目 110KV 输 公司如有任变电工程交何一期未按由原告施上述期限和工，并对工金额支付程概况、签的，则浙江约合同价及省建工集团合同价格形有限责任公

式、付款周司有权就剩

期、违约责余全部款项任等进行了向法院申请约定。2017强制执行，年9月30富通集团日，原告与(嘉善)通信被告一签订技术有限公《建设工程司须另行支施工合付浙江省建

126浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文同》约定工集团有限被告一将富责任公司违

通嘉善全产约金(违约业链项目金以被告未光纤预制付款为基

棒、光纤厂数，从逾期房工程交由付款日起至

原告施工，实际支付之并对工程概日止按照

况、签约合 LPR 计付);

同价及合同四、浙江省

价格形式、建工集团有

付款周期、限责任公司违约责任等与富通集团

进行了约(嘉善)通信定。后浙江技术有限公建工按约施司确认浙江工完成，案省建工集团涉工程于有限责任公

2020年1月司在本调解

21日投入使协议第一条用。经结的欠付金额算，原告施范围内对富工部分总造通集团(嘉

价金额为善)通信技

90037.35万术有限公司元，截至目发包的“富前富通集团通嘉善全产仅支付业链项目成

67702.13万品检测车间元，剩余厂房工程

22335.22万(14743208.元未付。富09元范围通集团曾系内)，主体一人有限公厂房、配套司，在案涉工厂工程施工合同履(90926882.行期间，杭62元范围州富通光通 内)，110kv信投资有限输变电工程

公司、杭州(2476558元

富通通信技范围内)，术股份有限光纤预制

公司曾前后棒、光纤厂担任富通集房工程

团的全资股(37484636.东。浙江建29元范围工对被告的内)”拍卖上述债权合或折价的价法有效，被款享有优先告拒不支付受偿权;

工程款的行五、浙江省为已经严重建工集团有损害了浙江限责任公司

建工的合法就(2025)浙权益，故向0421民初人民法院起1297号案涉诉。工程项目放

127浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

弃向杭州富通光通信投资有限公司和杭州富通通信技术股份有限公司的追索及主张权利，并撤回对杭州富通光通信投资有限公司和杭州富通通信技术股份有限公

司的起诉，于本调解协议达成之日当天向法院申请解除对杭州富通光通信投资有限公司和杭州富通通信技术股份有限公司的所有财产保全

措施;六、浙江省建工集团有限责任公司承诺依法追偿工程款，并同意在富通集

团(嘉善)通信技术有限公司对案涉工程办理验收办证过程中给予充分

协助;七、浙江省建工集团有限责任公司在富

通集团(嘉

善)通信技术有限公司付款前须向富通集团

(嘉善)通信技术有限公司开具相应金额的符合合同约定的工程款发

票;八、本案保全费由浙江省建工集团有限责

128浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

任公司承

担;九、本协议签署后且富通集团

(嘉善)通信技术有限公司向浙江省建工集团有限责任公司

支付第一笔工程款后的三天内浙江省建工集团有限责任公司同意向法院申请解除对富通集团

(嘉善)通信技术有限公司账户的财产保全措

施;十、浙江省建工集团有限责任公司自愿放弃其他诉讼请求，双方关于本案纠纷就此一次性全部解决。

2018年3月2023年9月一审判决：

1日，浙江21日收到诉一、杭州旭

建工与杭州调材料，都房地产开旭都房地产2023年10发有限公司开发有限公月9日收到于本案判决

司（以下简保全裁定生效之日起称“杭州旭书，已选定三十日内支都”）签署鉴定机构，付浙江省建了《建设工2025年3月工集团有限程施工合7日收到正责任公司鉴同》，约定式立案通知定费由浙江建工书，2025年1000000元承建被告富3月11日收二、驳回浙巨潮资讯网

2026年04

政储出5904.51/到反诉状，江建工集团/公司2025月29日

【2016】92025年7月有限责任公年度报告号地块项目14日收到造司的其他诉

建设工程价鉴定报讼请求;（“富政项告，2026年三、浙江省目”），合4月21日开建工集团有同签约价为庭。2026年限责任公司

1.9亿元。5月7日再于本判决生

2018年3月次开庭，效之日起三

2日，浙江2026年6月十日内支付

建工与杭州30日收到一杭州旭都房

旭都就上述审判决书，地产开发有项目又签署7月15日提限公司超付了补充协议交上诉材工程款

129浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文一份，将合料，7月162492499.13同细节进行日收到被告元及利息损了进一步的上诉状。失（以补充确认。2492499.13根据双方约元为基数，定，本工程自2021年2计价模式为月10日起固定单价合按同期全国同，付款方银行间拆借式为施工过中心公布的程中按进度一年期贷款款支付；工市场报价利程竣工验收率计算至款完成取得相项付清之日

关资料后14止，暂算至天内付至预2026年6月算总价的29日为

85%；结算462525.9资料交齐且元）；

确认不再增加其他资料

14天内付至

预算总价的

90%；结算

价款经双方确认后一个月内，支付至结算价款

的97%；尾

款3%留存作为质量保修金，质保期满2年退

70%，满5年退25%，满8年退

5%。合同及

补充协议签署后，原告按约完成了全部施工义务，该项目于2018年3月20日开工，2021年

1月29日完

成最终竣工验收。工程竣工后，浙江建工于

2021年12月编制了完整了结算报告向杭州旭都递交，但杭州旭都一直拖延结算，直至

130浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

2022年4月

7日才予以签收，至今仍未完成最终结算确认。经浙江建工核算，本工程结算价为

26820.62万元。截至目前，杭州旭都实际仅支付工程款

20812.56万元，按照应付97%的比例计算，尚欠浙江建工工程款

5203.44万元。此外，案涉项目于

2023年1月

29日质保期满2年，杭州旭都应当

返还70%的质保金

563.23万元。为此，浙江建工特依法提起诉讼。

2018年1月

15日，浙江

建工与常山2024年10县心安城市月25日收开发有限责到诉前调解任公司（以受理通知下简称“心书，已选定安城市”）鉴定机构，签订《常山2025年3月县城市危旧13日收到正住宅区治理式立案通知巨潮资讯网

棚改项目安书，2025年案件已撤2026年04

35027.38//公司2025

置房建设工6月4日收诉。月29日年度报告

程设计采购到反诉状，施工总承包目前司法鉴

（EPC）合 定中。2026同》（下称年6月8日“总承包合收到司法鉴同”），将定确定稿，常山县城市2026年7月危旧住宅区6日收撤诉治理棚改项裁定。

目安置房建设工程设计

131浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

采购施工

EPC 总承包项目发包给浙江建工施工，内容范围共涉及四个小区即桑

园小区、定

阳小区、城

南小区、江滨小区。合同签订后，浙江建工积级组织，按约进场施工。定阳小区和江滨小区竣工验收时间为2021年8月31日，城南小区竣工验收时间为2021年9月6日，桑园小区竣工验收时间为2021年9月18日。涉案项目通过完工验收后便投入使用。但心安城市却一直未按约及时支付工程款，并故意拖延支付，截止起诉之时，心安城市仅支付了工程款人民币

73192.85万元。2023年1月10日，

浙江建工将涉案工程结算送审资料一并提交给

心安城市，但心安城市在收到浙江建工的结算送审资料后的14天内即未按合同约定审核完毕也未向浙

132浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

江建工提出任何具体意见，原告认为根据双方

合同约定，被告一的行为已经视为认可原告送审的工程造价

106415.57万元。现两年质保期已届满，心安城市理应付清原告全部工程款，但截止起诉之时，被心安城市仅支付了工程款

73192.85万元，仍欠付心安城市工程款。心安城市拒不支付工程款的行为已经严重损害了浙江建工的合法权益，给浙江建工造成了巨大的

资金压力，使浙江建工资金周转困难，特向人民法院起诉。

2011年1月

28日，浙江

建工与瑞安

2025年3月

经济开发区

19日瑞安法

发展总公司院正式立签署了《建案，4月15设工程施工日法院送达合同》一反诉状。原份，约定由巨潮资讯网定于20252026年04浙江建工承6419.88///公司2025年6月10月29日建瑞安总部年度报告日的开庭取经济大楼工消，2024年程。合同价

6月7日进

为1514.31入鉴定程万元，计价序，目前仍模式为固定在鉴定中。

单价、工程量按实结算。付款进

133浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

度为按月支付已完成工程量的

85%，竣工

结算后支付至完工工程

量的95%，余款作为质保金，于一年保修期后支付至工程总价的

97%，二年

保修期后结清剩余尾款。同时，浙江建工向瑞安经济开发区发展总公司支付合

同价款10%的履约保证金，履约保证金在工程最后一幢结顶后退

40%，工程

预验收整改合格后退还剩余部分。

合同对双方其他权利义务均做了明确约定。根据合同约定，原告实际支付了被告履约保证

金1514.30万元。此后工程因工程所在地土地

纠纷、高压

线移除、设

计变更、材

料变更、工程量增加等

多种因素，原告一直无法正常施工。但原告仍克服重重困难，最终完成了全部

施工义务，该工程于

2019年8月

10日通过竣

134浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文工验收。工程竣工后，浙江建工按约向瑞安经济开发区发展总公司递交结算资料，但其以各种理由拒收，浙江建工无奈之下，于2020年9月17日通过公证送达的形式向被告方递送全部结算资料，被告于2020年9月18日签收，但至今仍未完成结算确认。截至浙江建工

起诉之日，瑞安经济开发区发展总公司实际仅支付原告工程款

12865.18万元。浙江建工已缴纳的履约保证金至今未全部退还。基于上述事由，浙江建工认为瑞安经济开发区发展总公司明显存在拖延结

算、拖延付款，以及拒不返还履约保证金的行为，应承担违约责任。

为此，浙江建工依法提起诉讼。

句容开润旅2022年8月一、确认原游开发有限2日诉调立告浙江省建

2025年10公司（以下案。保全情工集团有限巨潮资讯网月22日邮2026年04简称“句容7531.32否况：已向法责任公司与公司2025寄强制执行月29日开润”）发院提交保全被告句容开年度报告材料。

包的句容恒申请，未立润旅游开发大童世界童案。2023年有限公司签

135浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文话大街主体5月17日、订的《句容及配套建设7月6日在恒大童世界

工程（以下句容法院审童话大街主简称“工判长协调体及配套建程”）由浙下，仍无法设工程施工江建工承包推进无争议合同》及补施工，双方部分的结算充协议于就工程施工核对。经集2022年7月签订有《句团恒大专班28日解除；容恒大童世讨论，不申二、被告句界童话大街请鉴定。因容开润旅游主体及配套不申请鉴开发有限公

建设工程施定，诉请已司于本判决工合同》等由要求支付生效之日起相应合同文结算款变更十日内给付件。施工合为进度款，原告浙江省同签订后，诉讼请求已建工集团有浙江建工筹变更。2025限责任公司集资金及组年3月26工程款

织人工、机日一审正式59658520.1

械、购买材立案。20254元及逾期料，并根据年5月20利息（以被告指令进日在句容法59658520.1

场开始施院听证，资4元为基工。截至起料已补充，数，自2022诉之日，案待开庭审年8月1日涉工程57理。2025年起按照全国个单体工9月26日收银行间同业程，现有42一审判决。拆借中心公个单体（饮布的同期贷食街 2-1A、 款市场报价

B、C、D、 利率计算至

E、F、G、 实际给付之H，饮食街 日止）；

3-2A、B、 三、原告浙C、D，饮食 江省建工集街 4-5A、 团有限责任

B、C；饮食 公司对被告

街 4-6A、 句容开润旅B，商业街 游开发有限

2-1A、B、 公司位于句

C、D、E、 容恒大童世

F、G、H， 界童话大街商业街 3A、 主体及配套

B、C、D； 建设工程折

商业街4-价或拍卖的

2E、G，商 价款在

业街 4-3A、 59658520.1B、C，商业 4元范围优街 4-5A、 先受偿；

B、C、D， 四、驳回原

商业街4-告浙江省建

7A、B、C、 工集团有限

D）总包合 责任公司的同范围内工其他诉讼请作内容基本求。

完成，8个单体（饮食

136浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

街 1A、B、C，饮食街

4-6C，商业

街 1A、B、C，商业街

4-2B）主体

结构及砌体粉刷工程已

基本完成，配套8个单

体（配套

1、2、3、

6、7、8、

9、10）主

体及砌体工程完成；另有7个单体

（商业街4-

2A、C、D、F，饮食街Y4-1A、B、

C）因句容开润原因未开工，配套

2个单体

（配套4、

5）因句容

开润原因未开工。因句容开润原因导致工程长期停工且被告欠付巨额工程款的行为，给浙江建工造成极其重大经济损失。截至起诉之日，浙江建工施工的已完工程造价共计

251321864.

42元，句容

开润仅支付工程款

17182.79万元，欠付工程款

7949.40万元。浙江建工作为负责任的施工企业，在工程施工期间兢

兢业业、克服各种困难推进工程建

137浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文设，在句容开润欠付巨额工程款且给原告造成重大经济损失的情况下，浙江建工为了维护社会稳定支付下游供应商款项及支付务工人员工资。虽然浙江建工付出了极其巨大的艰辛及努力，且又数次通过各种形式和途径向被告催讨工程款并催告被告履行自身合同义务，但被告仍未能解决欠付工程款等问题。

被告的行为已严重违背双方合同约定，属于根本性违约，并导致工程无法继续施

工、合同无法继续履行。浙江建工无奈通知被告终止履行双方签订的施工合同及相关合同文件，并通过诉讼途径要求被告支

付工程款、逾期付款利息及停工损失，同时请求法院确认原告对案涉工程享有建设工程价款优先受偿权。

2018年3月2022年7月一、长兴锦2025年08巨潮资讯网

2026年04

21日，浙江13183.9否17日向法院恒置业有限月07日网公司2025月29日建工与长兴申请立案。公司支付我上申请强制年度报告

138浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

锦恒置业有诉前调解立司9652.06执行。

限公司（以案，已出保万元，二、下简称“长全裁定，但支付浙江省兴锦恒”）未实际冻结建工集团有签订《长兴到款项或资限责任公司恒大金陵悦产。已提撤逾期付款违府主体及配诉，重新起约金，以各套建设工程诉案件已立商业承兑汇施工合同》诉调案号。票的未付金（以下简称2025年3月额为基数，“施工合21日向长兴自各对应的同”），长县人民法院商业承兑汇兴锦恒将长重新提交起票到期日次兴恒大金陵诉状。2025日起至实际悦府主体及年3月24付清之日止配套工程项日法院受按日以

目发包给原理，案号为10%/365的告。施工合（2025）浙标准支付。

同中对工程0522民初三、浙江省

内容、承包2675号。于建工集团有范围、合同2025年4月限责任公司

价、工程款24日上午9在长兴锦恒支付方式等点第一次开置业有限公内容作出了庭。2025年司欠付的工明确约定。07月03日程款后在施工合收判决书，9652.06万同的履行过长兴锦恒置元范围内，程中，双方业有限公司就浙江省建就案涉项目支付我司工集团有限

的合同价调96520609.1责任公司施

整、赶工5元，支付工的长兴恒奖、工期调浙江省建工大金陵悦府

整、缓建补逾期付款违主体及配套

偿、周边居约金，以各建设工程、民安抚等事商业承兑汇长兴恒大金项共签订8票的未付金陵悦府剩余

份补充协额为基数，部分主体及议。2018年自各对应的配套建设工

10月23商业承兑汇程享有在折日，双方就票到期日次价或者拍卖案涉项目剩日起至实际的价款优先余部分主体付清之日止受偿权。

及配套建设按日以

工程施工达10%/365的成一致并签标准支付。

订《长兴恒大金陵悦府剩余部分主体及配套建设工程施工合同》（以下简称“剩余部分施工合同”），并就总价包

干、合同工

期、赶工奖等事项签订

139浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

11份补充协议。案涉项目于2018年5月3日开工，2021年8月18日竣工验收合格，2#、

6#、7#楼已

于2021年7月19日完成竣工验收备案。案涉工程结算送审总造价为

27436.37万元，目前被告仅支付原告工程款

10855.72万元，欠付原告的结算价款总计为

15492.15万元。浙江建工认为，长兴锦恒应当按照施工合同的约定履行项目结算和支付工程结算价款的义务，立即向浙江建工支付工程款并支付逾期

付款利息，浙江建工依法享有建设工程优先受偿权。为维护原告合法权益，向法院提起诉讼。

2017年9月

15日，浙江

建工与宁波市花园园林2025年7月建设有限公16日立案，司（以下简2025年9月巨潮资讯网

2026年04称“花园园6926.47/17日收传//公司2025月29日林”）签订票。目前处年度报告了《杭州市于鉴定程奥体中心网序。

球中心 T2-

T6 场馆、桥梁下空

140浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

间、配套及车廊室外平台项目景观园林绿化专业分包》标的是杭州市奥体中心网球

中心 T2-T6

场馆、桥梁

下空间、配套及车库室外平台项目网球中心

T2-T6 项目景观园林绿化工程。合同约定承包方式为“专业分包、包工包料”。

浙江建工按期施工，克服种种困难，并于

2018年11月中旬提前竣工，交付给被告。后花园园林接收该项目即投入使用。

施工过程，按政府和业主要求，增加和变更了

部分工程，而且因抢时间进度，加快了施工。

工程竣工后，花园园林除支付部分工程款外，剩余包括合同价内工程和增加工程共计

5350万元工

程款未支付。浙江建工多次催告花园园林未果。浙江建工为维护自身合法权益，特向人民法院提起

141浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文诉讼。

2016年1月

15日，浙江

建工与温州盛淇投资管理有限公司

（以下简称“温州盛淇”）签订《建设工程施工合同》温州盛淇将温州空港新区永兴北园安心公寓一期

(JC-01A-

50)PPP 项目

交由浙江建工施工。合同签订后，原告按约施工，案涉工程于2019年9月2日

2025年8月验收合格。

27日立案。

经结算，案

2025年12

涉项目总造月30日首价金额为巨潮资讯网次开庭，已2026年04

37599529113300.14///公司2025

于2026年6月29日元，温州盛年度报告月30日再淇仅支付工次开庭。目程款前仍在审理

299825536.中。

43元，剩余

工程款

76169754.5

7元至今未付。浙江光大普盛工程项目管理有限公司系温州盛淇的股东，且未足额缴纳到期注册资本。

浙江建工认为，其对两被告的上述债权合法有效，被告拒不支付工程款的行为已经严重损害了原告的合法权益，故向人民法院起诉。

142浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

2022年6月生效判决：

30日，浙江一、被告武

建工与武汉汉恺兴置业恺兴置业有有限公司于限公司（以本判决生效下简称“武之日起十五汉恺兴”）日内向原告签订《居浙江省建工住、商务、集团有限责防护绿地项任公司支付

目(恺德信工程款

达樾景臺)21388475.5总承包施工4元及违约合同》。金（以

2024年1221388475.5月5日，4元为基

5#～9#楼完数，自2025

成竣工验年4月1日

2025年8月收，1#～3#起按照全国6日立案，

楼、地下室银行间同业

2025年10

完工验拆借中心发月13日开收。2025年布的一年期庭审理。

5月8日，贷款市场报

2026年1月

浙江建工向价利率的标

30日做出一

武汉恺兴通准计算至实巨潮资讯网审判决，对已收到全部2026年04过 ems 邮政 5263.55 否 际清偿之日 公司 2025方上诉，工程款。月29日快递的方式止）；二、年度报告

2026年3月

报送了原告浙江省

16日收二审《居住、商建工集团有开庭传票。

务、防护绿限责任公司

2026年5月

地项目(恺在

25日收二审

德信达樾景21388475.5判决，二审臺)总承包4元范围内维持原判。

施工合同项对被告武汉目工程结算恺兴置业有汇总表》限公司恺德案涉工程最兴达樾景臺

终报送结算1#、2#、

金额为3#、5#、

255681696#、7#、

1.64元，8#、9#楼及

被告于 2025 地下室 A工年5月9日程折价或拍签收。但截卖的价款享止起诉之有优先受偿日，武汉恺权；三、驳兴仍未足额回原告浙江支付工程省建工集团款，故浙江有限责任公建工诉至法司的其他诉院。讼请求。

2017年8月2025年9月24日，诸暨5日立案，

盛建置业有2025年102026年6月巨潮资讯网

2026年04

限公司(以5524.69/月9日收驳17日收撤诉/公司2025月29日下简称“盛回管辖异议裁定。年度报告建置业”)裁定，2025与浙江建工年10月17

143浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文签订《诸暨日寄出管辖恒大悦珑府异议上诉

首期主体及状，2025年配套建设工11月24日程施工合管辖异议二同》，约定审裁定。

盛建置业将2026年6月诸暨恒大17日收撤诉悦珑府首期裁定。

主体及配套建设工程发包给浙江建工。浙江建工又将该工程内部承包

给楼可东，并签订了《工程内部承包(风险

承包)合同》。施工期间，增加了诸暨恒大悦珑府首期

A 区地库抢工临时道路及料场工

程、售楼处卫生间排风

工程、售楼处临时展示区综合网管

调整工程、项目物业食堂及餐厅工

程、售楼处南侧室外排水主管改向工程。案涉项目于2017年9月27日开工，

2020年8月

27日竣工验

收并完成验收备案。楼可东诉至法院要求浙江建工支付工程款。

2018年3月2025年9月份，淮安市15日立案，广瑞汽车服已向法院提巨潮资讯网务管理有限出鉴定申2026年04

5967.44///公司2025公司（以下请。2026年月29日年度报告简称“广瑞7月15日收汽车”）对到司法鉴定淮安市广瑞意见征求意

144浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

翔盛汽车文见稿。

化展示体验中心项目发布招标公告，招标范围为设计、

采购、施工

(EPC) 总承包，招标控制价为

32500万元。2018年5月21日，

浙江建工中标。2018年6月20日，

被告一与原告签订《淮安市广瑞翔盛汽车文化展示体验

中心 EPC 项目总承包合同》(下称“总承包合同”)将涉案项目发包给浙江建工施工。2021年7月1日，广瑞汽车公司开始投入使用涉案项目。

2022年6月

1日，涉案

项目经五方竣工验收合格。浙江建工已经尝试多次与广瑞汽车沟通要求支付工程款项，但始终得不到回应。广瑞汽车系淮安市清浦区国有资产经营有限公司的全

资子公司，故浙江建工将广瑞汽车及淮安市清浦区国有资产经营有限公司诉至法院。

145浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

2015年11月23日，浙江建工中标由温州医科大学附属

第二医院建设开发的温州医学院附

属第二医院瑶溪分院新建工程施工总承包工程。2015年

12月22日，单方红与浙江建工温州分公司签署《合作协议》约定案涉工程以内部承包形2025年9月式由单方红16日立案，施工。单方2025年11红于《合作月10日完协议》签署成第一次开巨潮资讯网

2026年04

当日缴纳保5743.01/庭，2025年//公司2025月29日证金，随即12月3日进年度报告组织进场施入鉴定程工。案涉工序，目前处程单方红于于鉴定程序

2020年10中。

月19日完工，于2021年6月29日整体竣工验收合格。

案涉工程完工后，积极推进结算工作。单方红认为浙江建

工、浙江建工温州分公

司、温州医科大学附属

第二医院未向其支付全

部工程款、退回保证金，故诉至法院。

2016年9月二审中，一审判决：

5日，兰溪2025年10一、被告兰

市建诚投资月20日立溪市教育局巨潮资讯网

2026年04

开发有限公12174.61/案，2025年于本判决生/公司2025月29日

司（以下简12月8日提效后十日内年度报告称“建交变更诉讼支付原告兰诚”）与兰请求申请溪市建诚投

146浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文溪教育局、书。2026年资开发有限浙江师范大4月17日收公司服务费

学行知学院到一审判决8023.2376及浙江建工书，被告需万元（费用签订了《浙支付我司计至2025江师范大学8023.2376年度）；

行知学院迁万元，其他二、驳回原

建工程 PPP 诉请被驳 告兰溪市建项目协回；2026年诚投资开发议》被告4月24日提有限公司的将浙江师范交上诉材其他诉讼请大学行知学料。2026年求。

院迁建工程6月1日二

PPP 项目交 审第一次开由浙江建工庭。

和建诚公司投资建设。

2019年12月16日，四方签署《补充协议二》对付款时间等条款进行补充。上述协议签订后，建诚公司已按约履行全部合同义务。2019年

10月29日，全部项目投入使用。2022年8月24日，

案涉项目完成结算，但兰溪教育局仍未向其支付全部工程款项，故建诚公司诉至法院。

2016年，兰二审中，一审判决：

溪市建兰投2025年10一、被告兰资开发有限月20日立溪市教育局公司（以下案。2026年于本判决生简称“建4月17日收效后十日内兰”）与兰到一审判决支付原告兰

溪教育局、书，被告需溪市建兰投巨潮资讯网

2026年04

浙江建工签17833.7/支付我司资开发有限/公司2025月29日订《浙江14235.9094公司服务费年度报告师范大学行万元，其他14235.9094知学院拆迁诉请被驳万元（费用安置、教师回；2026年计至2025

宿舍(一4月24日提年期)PPP 项 交上诉材 度）；

目协料。2026年二、驳回原

147浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文议》由5月27日二告兰溪市建

建兰公司、审第一次开兰投资开发浙江建工对庭。有限公司的该项目进行其他诉讼请投资、建求。

设、运营。

上述协议签订后，建兰公司已按约履行全部合同义务。

2020年11月20日，项目竣工验收合格并全部投入使用。截止起诉之日，兰溪教育局仍未向建兰公司支付全部工程款项。

2019年1月一审判决：

25日，浙江一、被告淮

建工与淮安安市融祥置市融祥置业业有限公司有限公司于本判决生

（以下简称效后十五日“融祥置内支付原告业”）签订浙江省建工了《淮国土集团有限责(浦)挂2017任公司工程

第15号地款

块房地产开8294086.3二审中，发总承包合元和设计费

2025年10同》，浙江756500月10日立

建工作为总元;二、案，2025年承包施工单被告淮安市

12月17日

位承接淮国融祥置业有开庭，2026巨潮资讯网土(浦)挂限公司于本2026年04

23076.2/年3月18/公司2025

2017第15判决生效后月29日

日再次开年度报告号地块房地十五日内支庭，4月10产开发项付原告浙江日一审判目，总包合省建工集团决，后我方同对工程范有限责任公上诉，目前围、质量、司进度款逾暂未开庭。

工期、结算期付款利息

与支付、违及设计费逾约责任等进期付款利息行了约定。(以

2024年118294086.3月1日，案元为基数，涉项目竣工自2025年验收合格，10月10日融祥置业委起按照全国

托第三方审银行间同业计机构出具拆借中心公意见。然截布的贷款市

148浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

止起诉之场报价利率日，融祥置计算至实际业仍未支付付清之日

全部工程款止;以项。淮安市756500元为清江浦城市基数，自资产经营有2024年12限公司、淮月30日起安市清江浦按照全国银城乡建设投行间同业拆资发展有限借中心公布公司为融祥的贷款市场置业的股报价利率计东，故将其算至实际付一并诉至法清之日止);院。三、原告浙江省建工集团有限责任公司在上述

第一项范围内，对案涉工程折价或拍卖的价款享有优先受

偿权;四、被告淮安市清江浦城市资产经营有限公司对被告淮安市融祥置业有限公司的上述债务承担连带清偿责

任;五、被告淮安市清江浦城乡建设投资发展有限公司对被告淮安市融祥置业有限公司的上述债务承担连带清偿责

任;六、驳回原告浙江省建工集团有限责任公司的其他诉讼请求。

中国人民解一审中，放军776802025年11部队（以下月7日收受巨潮资讯网

简称理通知书，2026年04

13878.58否//公司2025“77680部2026年3月月29日年度报告队”）与浙6日召开庭江建工于前会议。

2015年112026年3月

149浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

月26日签24日军事法订《建设工院初步确认程施工合同选取鉴定机

（0127工程构的方案。第四标段）》，该合同就案涉工程项目的施工内容及

规模、承包

范围、合同

价款、工程

款支付、违

约责任、发

包人、承包人权利义务等事项作了明确约定。

施工过程中，77680部队多次下令暂停施工，尽管履约条件艰难，浙江建工仍按照合同要求全面履行了自身义务，该项目于2021年6月10日竣工验收。其后浙江建工于

2021年11月29日提交结算审计材料，但

77680部队

迟迟不按照合同约定完成审计，在浙江建工的多次催促下，77680部队仍拒绝履行合同约定，为维护自身合法权益，浙江建工诉至法院。

2020年8月2025年10

24日，杭州月11日立

巨潮资讯网

翠祥房地产案，2026年2026年04

10211.25///公司2025

有限公司与2月27日庭月29日年度报告

浙江建工签审，对方提订《建设工出管辖权异

150浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文程施工总包议。2026年合同》将3月9日收富政储出管辖权异议

(2018)18号裁定，驳回地块商品住起诉。2026宅(设配套年3月17公建)项目日提交上诉施工总承包状。2026年工程发包给7月29日收浙江建工施杭州中院裁工，双方对定书，指定工程范围、由富阳法院

工期、质审理本案。

量、价款、结算与支

付、违约责任等进行了约定。后双方签订补充协议。合同签订后，浙江建工按约施工。2023年9月27日，案涉工程完成竣工验收备案。

经核算，案涉工程总造价为

493843581元。浙江建工多次催讨后被告仍长期无正当理由拒付工程款，故诉至法院。

楼可东以内部承包形式，从浙江建工处承包

2025年12

了由诸暨盛月29日立建置业有限案，2026年公司(以下

1月已申请简称“诸暨管辖异议，盛建”)发

2026年3月2026年6月巨潮资讯网

包的诸暨恒2026年04

8978.44/6日收管辖17日收撤诉/公司2025

大悦珑府二月29日权异议申请裁定。年度报告期及四期相不予审查告关工程项知书。2026目。相关工年6月17程已分别于日收撤诉裁

2023年底和定。

2024年6月

竣工验收合格。现楼可东主张认为

151浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

浙江建工尚欠其工程款，故将浙江建工诉至法院，并要求诸暨盛建在欠付工程款范围内承担清偿责任。

2019年4月

26日，骆满

昌因资金需求多次陆续向浙江建工借款，并签署相应的借款合同。直至2022年

11月，骆满

昌、周向琴向浙江建工出具《还款协议书》。

2023年12月，两被告与浙江建工签订借款合同，约定以“借新还旧”方式对2025年12上述债务进月2日收法行展期，周院立案通知巨潮资讯网

向琴承诺承书，2026年2026年04

8755.26否//公司2025

担连带保证1月8日收月29日年度报告责任。2024缴费通知，年11月，目前在一审骆满昌又与审理中。

浙江建工签订另一份借款合同，借款

376954.36

元用于支付工程相关款项，约定了相同的利率与违约金标准。上述借款到期后，骆满昌未按期还款。截至2025年9月23日，尚欠本金以

及利息、逾期违约金等，故浙江

152浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

建工诉至法院。

调解书签订后，被告拒不履行调解书约定的义务；一建遂向法院申请

强制执行，后一建得知，被告将

2012年54#、14#房月，公司下产出售小业属子公司浙主。因被告江省一建建无可供执行

设集团有限财产，2018公司（以下年5月，法简称一建）院裁定终结调解书确认与被告淮北执行本案。

被告拖欠一唯一置业有案涉项目于建工程款限公司就淮2019年由淮

12547.86万

北金汇花园北市政府接元；以金汇

项目签订建管，已经召花园4#、设工程施工开债权人沟

14#、19#房合同，合同浙江一建因通会并成立产折价

暂定价淮北金汇花工作组，由

15951.86万

21000万园项目的建政府工作组

元用于支付元，工期设工程施工牵头，要求一建工程

480天。合合同纠纷起一建将工程款；扣除欠巨潮资讯网

同签订后，诉淮北唯一未完部分做2026年04

14422.09否付的工程款公司2025

一建积极履置业有限公好，然后工月29日后，剩余年度报告行施工义司，涉案金作组会同被

3404.0039务，截止起额14422.09告相关人员万元用于支诉之日，一万元。2014偿还一建部付调解书签

建总计完成年8月，调分债务。

订后的工程工程造价解结案。2022年3款，多退少

25713.53万月，一建向补。如按调元，但被告淮北市政府解书约定履仅支付工程发送了情况行，一建放款13165.67报告，请求弃违约金和万元，无故协助办理19逾期付款利拖欠一建工号楼等不动息的主张。

程款产权登记等

12547.86万事宜，推动元，虽经一款项回收。

建催促，被2022年8告仍未付月，双方与款，故一建会，工作组起诉。要求一建继续完成项目剩余施工内容，关于19号楼不动产登记由一建提供相应内容于项目所在地街道办进行确权。

153浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

目前该项目的大证和初始登记已办理完毕，小证均未办理。一建于

2022年12月20日已向安徽省高级人民法院重新申请强制执行，法院反馈因申请人数较多，需等待确认整体申请人情况及申请执行金额后再行处置。2023年

8月与政府

工作组对接，经淮北市领导会议批示政府工作组，全力配合浙江一建处理好金汇广场后续工作，目前项目外电接入工程已基本完工，但供电局还未通电，政府工作组与供电局协商解决中，待通电完成后我方将进入调试阶段预计一个月完成，验收调试完毕后政府工作组将配合办理19号楼不动产登记。2023年11月，浙江一建向淮北市中级人民法院申请恢复执行金汇广场19号楼，因项目消防验收及土地抵押问题无法办

154浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

理19号楼分户产权证。2024年

1月金汇广

场经过消防初验存在部分电气元件

老化问题，为确保淮北金汇广场项目消防验收通过，已通过淮北工作组提报淮北市相山区职能部门，原消防分包单位安徽共济消防工程有限公司负责消防工程后续施工工作。目前因土地抵押问题还无法办理分户产权证，淮北工作组及淮北市人民法院与抵押权人合肥季忙企业管理有限公司正在协调中。

2019年8月法院判决：已对贵州聚

15日浙江一一、被告银投资置业

建与聚银公(反诉原有限公司、司就“遵义告)贵州贵州银之源奥特莱斯城聚银投资置置业有限公

市广场1#地浙江一建因业有限公司申请强制

块（商业综义奥特莱斯司、被告贵执行。目前合体）项城市广场项州银之源置业主已申请目”施工事目的建设工业有限公司破产，于宜签订了程施工合同于本判决生2024年3月《建设工程纠纷起诉贵效后十日内27日召开了巨潮资讯网施工合州聚银投资支付原告第一次债权2026年04

8343.36否公司2025同》，合同置业有限公(反诉被人会议。遵月29日年度报告

价50000万司，涉案金告)浙江义市汇川区元，建筑面额省一建建设人民法院积约40万8343.3633集团有限公2025年6月平方米。因万元。目前司尚欠工程27日发布公甲方资金问已判决结款4053826告，因业主题要求停案。元及逾期付股东陈建华工，同年12款违约金涉嫌非法吸月，浙江一(违约金以收公众存款建停止施尚欠工程款被侦查立工，因建设为基数从案。2025年单位长期未2022年106月13日法

155浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文付款，经协月7日起按院作出商，浙江一日利率万分(2023)黔建于2020之零点五计0303破9、年8月撤算至前述款10号之一民场。2020年项付清之日事裁定驳回

10月22日止):二、破产重整申

与贵州聚银被告(反请。

投资置业有诉原告)

限公司、贵贵州聚银投州银之源置资置业有限业有限公公司于本判

司、遵义市决生效后十汇川区推进日内支付原

奥特莱斯项告(反诉被

目建设领导告)浙江小组签订补省一建建设

充协议、补集团有限公

充协议二，司尚欠工程约定贵州聚款

银投资置业66810680.3有限公司前9元及逾期期按揭款按付款违约金2610万（未(违约金以扣除甲方至尚欠工程款今代付民工为基数从工资2022年10

3524030.5月7日起按

元）支付至日利率万分浙江一建公之零点五计司账户，其算至前述款他未付款以项付清之日

有效资产抵止)；

押方式支三、原告付，并约定(反诉被结算审定的告)浙江期限。2021省一建建设年5月24集团有限公日，浙江一司有权在被建代表与贵告(反诉

州聚银投资原告)贵置业有限公州聚银投资

司、贵州银置业有限公之源置业有司尚欠工程

限公司、遵款价款

义市汇川区70864506.3推进奥特莱9元范围内斯项目建设就其施工的领导小组及位于遵义市业主代表签汇川区奥特

订补充协议莱斯1#地三，约定4块(商业综个月内分期合体)项目

付清民工工1#楼、2#

资546万楼、3#楼、元。因该项4#楼及地下目施工前我室的土建工

方与建设单程、安装工

位就工程造程、给排水

156浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

价、工程结工程等(详算等已进行见《遵义奥充分沟通，特莱斯城市而我方在工广场1#抵

程停工前也扣(商业综

切实投入大合体)已量人力物力完工程结算保障工程施审查报告工的平稳运书》)折价行。故在我或者拍卖、方与各方单变卖的价款位积极协商享有优先受下，2022年偿权;四、

7月12日，被告(反诉

浙江一建与原告)贵聚银公司签州聚银投资署《已完工置业有限公程结算审核司于本判决定案表》，生效后十日就我方已完内支付原告

工程结算价(反诉被

最终确定为告)浙江

79642970.3省一建建设

5集团有限公元。司钢管、扣工程已于件等租赁及

2019年12损失费合计月停工，并298780.68于2020年8元；五、驳月撤场，至回原告(反今已近2诉被告)年，根据合浙江省一建同及协议约建设集团有定的付款条限公司其余件，业主向本诉诉讼请浙江一建支求；六、驳

付至结算金回被告(反

额100%的条诉原告)件早已成贵州聚银投就，至今业资置业有限主只代付民公司反诉诉工工资讼请求。

3524030.5元，浙江一建多次与业

主方联系，至今业主方仍未支付剩余工程款。

为维护公司

合法权益，欲起诉业主，请求其支付剩余工程款及质保金

76118939.8

5元、逾期

157浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

付款利息

7992592.96

元（暂计至

2022年8月

底）以及项目停工期间的损失

2178990元。

已于2022年10月12日向法院提

交起诉状，请求判令两被告支付原告欠付工程款及质保金

76118939.8

5元（不含停工损失）及逾期支付工程款的利息损失暂计

8304680.61元。并向法院提交了财产保全申请。

浙江一建与调解书明已对利辛县

利辛县莱弗确：一、被莱弗置业有置业有限公告利辛县莱限公司申请

司于2017弗置业有限强制执行，年11月12公司自愿于该公司经法

日签订利辛2023年6月院组织，做县莱弗广场15日前支付了一次预重

5#地块的施原告浙江省整程序，我工合同，合一建建设集方作为债权同约定建筑浙江一建因团有限公司人申报了相面积约为利辛县莱弗工程款应债权资

199483平方广场项目的46767600料。经过大米，造价为建设工程施元(其中工半年的时

33912万工合同纠纷程款间，临时管

巨潮资讯网元。合同签起诉辛县莱41767600理人告知预2026年04

5141.1否公司2025署后，浙江弗置业有限元，脚手重整程序失月29日年度报告

一建按时完公司，涉案架、人货电败。执行重成各项工程金额梯、塔吊超回执行庭，建设节点，5141.1006期等损失执行庭陈述利辛县莱弗万元。目前5000000因上海法院置业有限公已调解结案元)。二、就上海刑事司也开始预原告浙江省案件冻结的售房产。后一建建设集刑事追缴程利辛县莱弗团有限公司序没有剥离

置业有限公在工程款资产，执行司未按合同41767600元法院与上海约定节点向范围内对被法院协商未

浙江一建足告利辛县莱果，目前处额支付工程弗广场5#于执行中止款，从而造 地块 Z1-29 状态。

158浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

成浙江一建号楼及地下后续工程建室的在建工设无法正常程享有优先施工。在受偿权。

2018年6月三、原告浙

至9月期间江省一建建一度停工达设集团有限

2个月以公司放弃本上，双方于案中的其他

2018年10诉讼请求。

月14日，

11月16日

签署了两份

补充协议，协议约定案涉建设建筑面积调整到

10万平方米左右，合同造价调整到

1.8亿元左右。浙江一建又重新投

入人力、物

力、财力，增加施工成本后，将工程建设推进到2019年5月份，但利辛县莱弗置业有限公司的资产和公司账户却被上海司法机关冻结，因未按合同约定支付工程款，浙江一建于2019年上半年被迫停工，浙江一建已建设面积达到了9万余平方米。

利辛县莱弗置业有限公司于2020年春节前召开了开发

商、购房业

主、施工单位三方见面会，会上承诺会很快下

拨工程款，

159浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

启动工程建设，按期交房。后期利辛县莱弗置业有限公司仍然未按合同约定按时

按额付款，该工程停工至今，浙江一建还一直在维护该工程。2022年上半年双方核定了已完工程实体造价审定及被告违约造成

的脚手架、

塔吊、人货电梯的超期损失合计

114643406.

3元，被告

累计已付工程款

6323.24万元。故浙江一建提起诉讼，要求利辛县莱弗置业有限公司支付工程款及双方已确认的脚手

架、塔吊、人货电梯超期损失合计

51411006.3元，并保留对延迟付款

利息、总包配合服务

费、预期利

润损失、维护费等其他各项损失的追索权。

2020年6月浙江一建因

29日，浙江于底回迁房

一建与河北项目的建设国源房地产工程施工合

2026年6月2026年6月巨潮资讯网

开发有限公同纠纷起诉2026年04

9687.17否18日已开18日已开公司2025

司就于底城北国源房地月29日庭，待判决庭，待判决年度报告中村改造回产开发有限

迁区4#地一公司，涉案标段工程总金额

承包项目签9687.17万

160浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文订《建设工元。截至财程施工合务报告批准同》。项目报出日，此总建筑面积案于2026

144142.91年6月18平方米，其日开庭，待中地上面积判决

114964.82平方米，地下面积

29178.09平方米。项目于2020年7月开工，于2023年1月1日停工。2023年9月27日，浙江一建向国源公司送达了《解除合同通知书》，浙江一建已完工程产值

为16276.07万元，国源公司已支付工程款

8445.86万

元(包含被告扣除原告的水电费)，扣减

3%质量保证

金后国源公司仍欠付工程款

7341.93万元，同时因国源公司拖

欠工程款、工程停工等原因造成浙江一建进度款利息损

失、对供应商赔款损

失、工程停工损失等各项经济损失

2245.24万元，以及

100万履约

保证金未退还，以上合计9687.17万元。2024

161浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

年3月11日浙江一建就欠付工程

款、优先受偿权及索赔等问题向新华区人民法院提起诉讼，诉请标的9687.17万元，实际金额应以造价鉴定结果及最终法院判决数额为准。

2025年3月

5日，赵殿

俊诉浙江一建建设工程施工合同纠纷一案，案

号为(2025)皖0104民初12776号，赵殿俊将浙江省一建建设集团有限公司列为被告一；

浙江一建安浙江一建因浙江一建因浙江一建因徽分公司为合肥人才公合肥人才公合肥人才公被告二；吴寓项目的建寓项目的建寓项目的建

运东、合肥设工程施工设工程施工设工程施工文旅博览有合同纠纷被合同纠纷被合同纠纷被限公司分别诉案，涉案诉案，涉案诉案，涉案巨潮资讯网为被告三、2026年04

8039.61否金额金额金额公司2025

四诉至合肥月29日

8039.606万8039.606万8039.606万年度报告

市蜀山区人元。截至财元。截至财元。截至财民法院。根务报告批准务报告批准务报告批准据赵殿俊案报出日，此报出日，此报出日，此提供的证据案在一审审案在一审审案在一审审显示，2019理中。理中。理中。

年2月26日，浙江一建人才公寓项目经济责任承包人吴运东以项目部名义（甲方）与赵殿俊（乙方）签订劳务分包合同，并加盖项目部技术资料专用章。合同

2.3条分包

162浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

工程范围与内容为包括

A、B地块安装图纸设计

范围、清

单、招标答

疑、交更、补充说明的全部工程

(除智能

化、电梯)

包工、包

料、包安全

标化、包临

电临设、包扬尘治理水

电设施、包

安全、包质

量、包省级安全文明示

范工地、包所有单体琥

珀杯、包2栋单体黄山

杯:ABC 三个地块的室外消防水。C地块施工图纸及招标清

单、答疑、变更等所有安装工程施工现场技

术、安全管理均包括在合同之内。

合同3.1条

工程价款、税金及结算方式为甲方按照投标报

价 A地块安

装部分(不

含电梯、智

能化)总价

收取16%的管理费税金按照清单计价规范及税费部门由甲方在总价中另行扣除。乙方以A、B地块

（不含智能化、电梯）承包总价为

4230.35万

163浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文元包干。发生经济签证以业主单位最终审计总

价 A、B地块结算价同比例扣除

16%的管理

费和税金

（按照清单计价规范及税费部门计算）。合同

15.1条约定

乙方向甲方提供履约保证金300万

元（银行转账至吴运东账号）。根据赵殿俊的诉求，合计安装工程结算金额为

8575.28万元。扣除其已收到的工程款

1257.41万元，截至起诉前，各被告尚欠原告工程款

7317.87万

元及利息

539.27万元未支付，以及剩余履约保证金170万元未退回并要求支付

利息12.47万元，合计

8039.61万元。

2026年1月浙江一建因

6日杭州月25号地块项

隐天城投资目的建设工有限公司业程施工合同主单位向拱纠纷被诉

墅区人民法案，涉案金巨潮资讯网

2026年04

院提起诉7962.82否额一审中一审中公司2025月29日讼，要求我7962.8246年度报告司及浙江省万元。截至建筑设计研财务报告批

究院有限公准报出日，司支付工期此案在一审延误违约金审理中。

164浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

及赔偿延期交付产生的

租金损失，杭政储出

（2018）25号地块商业商务用房及周边配套项目根据《补充协议》约定2024年

12月31日

前完成竣工备案，25号地块实际于

2025年6月

27日完成竣工备案，推迟6个月27天，32号地块至今尚未完成竣工验收。业主单位要求我司按总承包合同约定承担工期违约责

任5万/天，合计

1665万。另

因项目推迟竣工导致延期交付，业主单位诉状中要求我司承担地上部分租金损失合计

6297.8246万。目前我司已针对业主单位延期支付进度款及未完整计量产值向法院提起反诉，反诉金额3393.09万元。

2020年浙江一审判决：1、2024年

二建与吉安一、被告10月9日，

市文华置业(反诉原告)吉安市中级有限公司签一审判决生吉安市文华人民法院正巨潮资讯网

2026年04订《吉安市11562.82否效，强制执置业有限公式立案受理公司2025月29日城南三水文行中司在本判决浙江省二建年度报告苑项目（二生效之日起建设集团有标段）建设十五日内向限公司对吉

工程施工合原告(反诉安市文华置

165浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文同》等一系被告)浙江业有限公司列文件材省二建建设建设工程施料，双方就集团有限公工合同纠纷工程概况、司支付工程案（2023）

工期、工程进度款赣08民初

质量、合同2919.562618号判决的

价格、违约万元以及逾强制执行申责任等进行期付款的利请了约定。浙息(以【（2024）江二建从开2919.5626赣08执409

工至今已经万元为基号】。执行基本完成合数，按年利过程中查封同约定的工率3.65%标了被申请人程量，达到准自2023名下的1152竣工验收条年2月25个车位。

件，经吉安日起计算至2、因为执市文华置业实际付清之行过程中地有限公司审日止)；方政府“保核完成工作二、驳回原交楼”专班

量27794.2告(反诉被的介入，以万元，按合告)浙江省案涉项目未同工程款支二建建设集售房产应当付比例约定团有限公司用于“保交吉安市文华的其他诉讼楼”配套资

置业有限公请求；三、金，不宜查

司应向浙江驳回被告封为由，要二建支付工(反诉原告)求法院不得

程款吉安市文华处置，导致

11562.8226置业有限公本案执行多万元。但经司的反诉请次约谈但毫过浙江二建求。如果未无进展。

长期协商并按本判决指2025年5月索取工程款定的期间履13日，吉安未果，为行给付金钱市中级人民此，浙江二义务，应当法院对本案建起诉吉安按照《中华执行作出终市文华置业人民共和国结本次执行有限公司要民事诉讼程序裁定。

求其支付工法》第二百随即浙江二程款六十四条之建对该裁定

11562.8226规定，加倍提出异议。

万元。支付迟延履3、为加快行期间的债案件执行进务利息。本展，敦促吉诉案件受理安中院保障

费62.5941施工企业合万元，由原法权益，浙告(反诉被江二建于

告)浙江省2025年5月二建建设集12日向江西

团有限公司省高院、项负担65941目部于同年元，被告6月16日向(反诉原告)中央巡视组吉安市文华反馈执行情

置业有限公况，希望各司负担56方能够介入万元。反诉本案推进执

166浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

案件受理费行，目前两

41204.5份反馈信均元，由被告转至吉安中(反诉原告)院处理。

吉安市文华4、2025年置业有限公7月15日，司负担。吉安市中级人民法院对浙江二建提出的执行异议作出裁定，对该院作出终结本次执行程序的裁定予以维持，首封了在建工程三水文苑项

目的15#、

17#号楼，

并对1152个车位进行解封。

2018年，康

山置业公司将湖州西凤

漾单元地块1、湖州海

的（A 组 王康山置业湖州海王康

团）项目和发展有限公山置业发展

（B 组团） 司应支付浙有限公司无项目发包给江省二建建可执行财浙江二建施设集团有限产，2025年工，后双方公司工程款

3月启动法

对案涉项目合计

拍（车结算发生重1647.11180位），一拍大争议，后7万元并支

10个车位流

康山公司起二审判决，付工程价款巨潮资讯网拍。2026年2026年04诉浙江二5248.74否破产申报债利息；2、公司2025

4月成功拍月29日建，主要涉权中浙江省二建年度报告卖部分车及工期索赔建设集团有位，回款和过程中委限公司对湖

38.3万元。

托第三方施州西凤漾单

2026年6工扣款。浙 元 XSS-03-月，湖州法江二建认为02-14地块院裁定康山

康山公司拖 A组团项目

公司破产，欠二建 A组 在上述工程现处于债权

团工程款，款范围内享申报中。

故反诉康山有优先受偿

公司 A组团 权。

工程款

2632.09895

1万元。

2020年，四1、二建公1、二建公

川凯立源房司解封凯立司按约定解巨潮资讯网地产开发有二审调解。公司的账户除对凯立公2026年04

12294.8否公司2025

限公司与浙强制执行中冻结；2、司的账户保月29日年度报告

江二建签订按前述约定全；2、目总承包合部分解封前凯立公司

167浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文同，约定二后凯立公申报的贷款建承建的凯司及时申办未完成，二立现代城二“白名单”建公司未收期项目，合贷款(拟申取款项，已同额为2.36请贷款额度向法院申请亿元。后因为≥1亿)，强制执行；

业主资金断所贷金额中3、2025年裂逾期支付的6000万9月项目完工程进度款元支付至二成结算审

11982.1515建公司账定，审定价

4万元，浙户。3、双25009.2万

江二建在业方于在2025元。

主久拖不决年4月26的情况下起日前完成项诉要求支付目整体的结工程款及违算。

约金（利息）1.38亿元，以及就上述款项针对现承建的凯立现代城二期项目享受优先受偿权。

2019年12月，二建公司与丽景公司签订《宁波杭州湾新

区甬新 D-

44#-1地块

项目 II 标段总承包工程合同》，在施工过程中，项目部2026年4月产生大量联8日，慈溪

2026年4月

系单、指令法院一审判

30日，丽景

单及完工确决被告支付公司将一审认单，项目一审判决生工程款巨潮资讯网判决款项2026年04于2022年98023.37否效，款项回4479.52064公司2025

4479.52064月29日

月16日竣收完毕6万元。扣年度报告

6万元足额

工验收合除了5%质保汇入。本案格。竣工验金，以及部决案收之后丽景分交叉索赔公司对此拒的金额绝确认和结算，并对预转固时遗留争议问题置之不理，导致项目的结算无法推进，无法收回剩余工程款。双方于

2022年1月

168浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

10日签订了《补充协议》。双方确认合同总价为

29097.5255万元，二建公司报送结算金额

32860.0259万元，签证调差金额为

3762.5004万元，业主已支付

23686.5583

02万元，因

本项目已完成竣工验收，保修金为结算价的

5%，诉讼过

程中第一期的保修金届期，因此欠付工程款为

8023.36669

2万元(包含

第一期的保修金）。

2019年浙江

二建江西分公司中标由建设单位江西理工大学发包的江西理工大学新校区建设项

目第四标段工程，同年2025年11

7月15日开月25日一工，2021年审判决：驳

10月实际交回二建公司因一二审均

巨潮资讯网付使用，的诉讼请求驳回二建公2026年04

10028.58否二审判决公司2025

2023年7月2026年5月司的诉请，月29日

年度报告

14日通过竣27日二审判本案决案。

工验收。决：驳回上

2023年12诉，维持原月提交竣工判。

结算送审资料，监理单位审定金额

为1.79亿。由于结算中含索赔金额约300万，业主对此存在异

169浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文议，经多次谈判，双方未能达成一致意见，导致代建结算审核稿未能定案，无法进入下一步结算审计审核阶段。且项目结算额预计超合同

额30%，业主内部后期结算存在阻力。

浙江二建承建的蒙能金山热电厂

2x66 万千瓦

扩建工程主机间冷系统土建施工项目，合同金额为21758万元，业主单位是内蒙古能源发电投资集团有限公司金山

第二热电分公司。截至目前，浙江二建收到该项目款项

18487万

巨潮资讯网元。本项目一审中，司2026年04

8402.87否//公司2025

于2020年9法鉴定中。月29日年度报告月25日开工，2023年

6月通过项

目竣工验收。项目竣工验收后，浙江二建上报的结算送

审价为2.61亿元。经业主单位委托

的第三方审计，一审审计金额为

2.03亿元，

二审审计金

额为1.91亿元，但浙江二建对这两次审计结

170浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

果均不予认可。因案涉项目还涉及工期延误的索赔，在结算无法达成一致意见的情况下，浙江二建故提起诉讼。

2011年5月2017年7月二审判决

23日，三建12日，根据后，已于

与被告二陕三建申请，2021年2月西林凯置业陕西省高级1日向陕西发展有限公人民法院出省高级人民

司签订陈扬具（2015）法院申请强世纪城小区陕民一初字制执行。

（陈扬新第00030号（诉讼中过界）工程民事裁定程中已财产《建筑工程书，裁定冻保全：已向施工合结两被告名陕西高院申一审判决凯同》，2012下14000万请冻结了凯创公司支付年10月16元的银行存创置业3个工程款日，被告二款，368套账户、林凯

13280.1068

向三建发送住宅房屋及置业1个账

44万元及利《债权债务土地。2019户，共冻结息，三建在转让通年12月27808万元，

13280.1068知》，2012日陕西省高查封凯创置

44万元工程

年11月15级人民法院业陈杨新界款范围内享日，三建与出具项目未出售有优先受偿

被告一咸阳（2015）陕房屋住宅和权，凯创公凯创置业有民一初字第商铺共394司返还履约限责任公司00030号民套及其对应保证金500巨潮资讯网签订《建筑事判决书。的土地）。2026年04

30640.23否万元及利公司2025

工程施工合双方均不服2021年6月月29日息。三建移年度报告同》，截至一审判决，2日执行回交工程资料

2014年12分别向最高款

和开具发月5日，两人民法院提8419850.38票。二审驳被告共计支起上诉。元。现对无回上诉，维付三建工程2020年5月争议的查封持原判。

款31035万11日最高院房产申请司

2021年6月元，代付款下达受理通法拍卖程

18日最高人

项675万知书，案号序。经法院民法院驳回元，尚欠工（2020）最调查确认咸阳凯创置

程款高法民终后，就无争业有限责任

23554.8021483号。议的290个

公司的再审万元。三建2020年12车位，19套申请。

多次与两被月30日，商铺，2套告协商未最高人民法住宅先行进果，遂于院作出民事行评估和拍

2015年7月判决，驳回卖，评估公

7日向陕西上诉，维持司查阅双方

省高级人民原判。2021提交相关资法院提起诉年3月18料及勘察现讼，要求两日咸阳凯创场后，对上被告支付剩置业有限责述财产的评余工程款及任公司向最估价为利息。后凯高人民法院61076400

171浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

创公司亦提提出再审申元。上述财起反诉。请，案号产于2022

2019年12（2021）最年11月28月27日陕高法民申日进行了一

西省高级人2950号。拍，起拍价民法院出具为评估价

（2015）陕61076400

民一初字第元，在一拍

00030号民期限内无人

事判决书，竞买；咸阳判决凯创公中院于2022司支付工程年12月24款日对上述财

13280.1068产进行了二

44万元及利拍，二拍价息，凯创公格为评估价司返还履约9折，即保证金50054968760

万元及利元，在规定息。期限内仍无人竞买。因上述财产二拍流拍，公司根据法律规定向法院申请以二拍价格以物抵债，咸阳市中级人民法院于2023年1月30日作出

（2022）陕

04恢85号

之二执行裁定书，裁定拍卖资产作价54968760元交付公司抵偿债务。

剩余工程款尚在执行当中。针对小区业主有异

议的房产，现处执行异议中。其中

11户业主在

缴纳购房尾款合计272万余元，该部分款项法院已向三建发放。同时三建亦向法院提起申请追加咸阳凯创置业有限

172浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

责任公司股东侯建忠为被执行人的执行异议之诉，一审已判决同意追加被执行人，二审维持原判。法院已对被执行人侯建忠名下的财产

进行查询，基于查询结果，三建于

2025年7月

31日将追究

侯建忠拒执的申请提交法院。另有一业主提出的执行异议已于2025年7月达成和解，业主已通过法院

将30.16万元款项打入三建账户。

目前案件处终本状态。

建设单位为一审判决：一审判决生

海盐恒悦置1、被告效后，向海业有限公（反诉原盐县人民法司，2018年告）海盐恒院申请了强

3月27日，悦置业有限制执行，于

建设单位海公司于本判2024年1月盐恒悦置业法院于2023决生效之日2日执行立

有限公司与年4月25起十日内支案，执行案这三建就案日对该案转付原告（反号（2024）涉工程签订为正式立诉被告）浙浙0424执

总包施工合案，并依法建三建工程18号。诉讼同，此后，适用普通程款（不含质过程中查封双方又陆续序，组成合保金）海盐恒悦置巨潮资讯网

2026年04

签订了剩余35668.3否议庭于2023294806252.业有限公司公司2025月29日

楼栋的合同年5月3090元及逾期名下房产，年度报告及多份补充日公开开庭付款违约损执行过程中协议。现，进行了审失申请司法拍案涉工程一理。于202317015262.4卖，评估价期于2020年10月253元（暂算格18365500年12月25日作出一审至2022年5元。上述财日竣工验判决。月9日，之产于2024收，二期于后损失以年7月5日

2022年4月250620768.进行了一

15日竣工验17元为基拍，起拍价收，但建设数，按年利为12855850单位未按合率4%付至款元，在一拍同约定付项实际结清期限内无人

173浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文款，恶意拖之日止；以竞买；海盐欠工程款，44185484.7县人民法院且存在大量3元为基于2024年7到期商票无础，从2023月25日对法兑付的情年8月1日上述财产进况。曾多次起算，按年行了二拍，与建设单位利率4%付至二拍价格为交涉，但交款项实际结一拍价格的涉无果，为清之日8折，即维护公司合止）；2、10284680法利益，故被告（反诉元，在规定原告浙江三原告）海盐期限内仍无建依法提起恒悦置业有人竞买；于诉讼。截至限公司于本2024年8月

2022年1月判决生效之14日至

4日，被告日十日内支2024年10海盐恒悦置付原告（反月13日对业有限公司诉被告）浙上述财产进累计支付工江三建工程行了公开拍程进度款质保金卖（变

56898919.94397158.44卖），在规

9元，2022元及逾期付定期限内无

年4月7日款违约损失人竞买，变支付100073727元卖保留价万元，2022（暂算至10284680年4月22023年5月元。海盐县日，被告与30日，之后人民法院于原告签订以损失以2025年1月房抵工程款4397158.4427日作出执协议，被告元为基数，行裁定将上以房屋和车按年利率4%述财产作价位抵计付至款项10284680元

13212531元实际付清之交付抵偿债（综合楼的日止）；务。另，海抵房价格双3、原告盐县人民法方发生争议（反诉被院于2024尚未办理抵告）浙江三年7月9日房手续）。建在被告裁定终结根据原告送（反诉原（2024）浙审价告）海盐恒0424执18

441200822.悦置业有限号案件执行

15元计算，公司欠付其程序。浙江

质量保修金工程款三建于2025

按造价的3%294806252.年7月30计算，为90元及质保日办理完毕

13236024.6金上述抵债资

6元，故被4397158.44产的过户及

告欠付原告元范围内，产证等相关工程款就本案建设手续。目前

347853346.工程折价或案件处终本

50元，质量拍卖所得的状态。

保修金将在价款优先受

到期后增加偿；4、驳诉讼请求或回原告（反另行主张，诉被告）浙同时诉请法江三建的其院确认原告余诉讼请

对前述工程求；5、驳

174浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文款享有优先回被告（反受偿权。诉原告）海盐恒悦置业有限公的全部反诉请求。

建设单位为一审判决：

内蒙古华洲1、本诉被药业有限公告（反诉原司，2020年告）内蒙古

4月13日三华洲药业有

建与华洲药限公司于判业公司签订决生效之日了《建设工起15日内程施工合给付本诉原同》一份，告（反诉被由三建承建告）浙江省该项目施三建建设集工，工程内团有限公司容包括:生工程款

产车间、仓41250483.7

储用房、办2元；2、本

公楼、宿舍诉被告(反

楼及场区硬诉原告)内

化、绿地蒙古华洲药等，合同价业有限公司

8000万元。于本判决生此外，安徽效之日起十法院于2025金泉生物科五日内给付年5月28技股份有限本诉原告日作出一审双方均已按

公司对上述(反诉被告)判决，三建照一二审判巨潮资讯网合同提供最浙江省三建2026年04

7134.66否提起上诉。决履行各自公司2025

高额为伍千建设集团有月29日

2026年6月的义务，案年度报告

万元的连带限公司工程

9日二审法件已决案。

担保。该项款逾期利息院作出二审

目实际于(以判决。

2020年4月42150483.7

28日开工。2元为基数

2021年3月从2022年

17日双方又12月15日

就上述项目开始按照全补充签订两国银行间同份《建设工业拆借中心程施工合公布的贷款同》，新增市场报价利“研发楼、率计算至实宿舍楼”以际付清之日及“车间止)；3、本十、罐区及诉原告(反

三废处理区诉被告)浙等厂区内所江省三建建属单体”施设集团有限工内容，新公司对案涉增合同价分内蒙古华洲别为1600药业19000万元以及吨医药化工

3600万元。中间体工程

在合同履行项目折价或

175浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文过程中，华拍卖的价款洲药业一直在欠付工程未按照合同款范围内享如期履行付有优先受偿款义务。权；4、本

2021年9诉原告(反月，由华洲诉被告)浙药业、三建江省三建建以及监理三设集团有限方共同签字公司于本判盖章的《工决生效之日程形象进度起十五日内报表》，确给付本诉被定了截止至告(反诉原

2021年9月告)内蒙古份，已经完华洲药业有成的工程产限公司质量值为人民币维修款

118304549.15668642.

2元。202149元；5、年10月，驳回本诉原华洲药业在告(反诉被

没有进行竣告)浙江省工验收的情三建建设集况下就已经团有限公司开始使用已其他诉讼请

经全部完工求；6、驳的部分。之回本诉被告前因建设单(反诉原告)位自己装设内蒙古华洲

设备安装，药业有限通水、通公.司其他

电、通路未诉讼请求。

完成，工期二审判决：

无法闭合。1、维持杭至2021年锦旗人民法

12月，三建院(2023)内

已经完成了0625民初

除办公楼、1416号民事

部分宿舍楼判决第一、

以及绿化以二、三、

外合同约定五、六项；

的其他施工2、变更杭内容，其中锦旗人民法宿舍楼及车院(2023)内间四车间0625民初

五、绿化等1416号民事因华洲药业判决第四项原因暂停施为“浙江省工，包括但三建建设集不限于厂区团有限公司内不能建宿于本判决生

舍楼、车间效之日起十四车间五的五日内给付资金不足等内蒙古华洲原因。截止药业有限公目前为止，司维修费华洲药业仅15602681.3

176浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

向三建支付1元价款共计人民币

60599062.28元，尚欠工程款

68905948.1

4元，浙江

三建遂向法院提起诉讼，要求被告华洲药业公司支付工程款及相应利息，同时请求法院确认浙江三建对前述工程款享有优先受偿权，并确认安徽金泉生物科技股份有限公司对华洲药业公司的上述债权在

5000万元的

范围内承担连带责任。

反诉原告华洲药业公司的诉讼请

求:1、依法判令反诉被告对其承包反诉原告的污水处理站工程拆除并重建或者承担重建费用15000000

元(最终重建价款以鉴

定为准)；

并赔偿因污水处理站重建造成污水处理站安装的环保装置

拆除、安装以及报废物件的重置费用

7000000元

(最终赔偿数额以鉴

定为准)；

2、依法判

177浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

令反诉被告对其承包反诉原告的基

建工程(新建生产车

间、仓储用

房、办公

楼、研发

楼、宿舍

楼、罐区、三废处理区

等)存在的质量问题的工程承担质量维修义务或者承担维修费用

2000000元

(具体维修范围和维修所需费用以鉴定结果

为准)；

3、依法判

令反诉被告向反诉原告支付因逾期交工和未按时办理竣工验收造成原告的直接经济损失

0000000元；4、本

案诉讼费、保全费全部由反诉被告承担。

浙江省三建法院于2024一审判决：二审判决生

建设集团有年5月6日一、恒大地效后，向嘉

限公司诉恒立案受理，产集团上海兴市中级人大地产集团案号盛建置业有民法院申请

上海盛建置（2024）浙限公司、深强制执行，业有限公01民初107圳恒大材料于2026年2司、中信银号，一审于设备有限公月11日执行股份有限2025年5月司、广州市行立案，案公司嘉兴海12日判决，恒合工程监号（2026）巨潮资讯网

盐支行、深法院认定理有限公司浙04执832026年04

24000否公司2025圳恒大材料“中信银行于本判决生号，已执行月29日年度报告设备有限公海盐支行已效之日起十回款507余

司、广州市尽到相应的五日内共同万元，且在恒合工程监监管义务赔偿浙江省执行过程中理有限公司“，并判三建建设集查封的上海侵权责任纠令：“恒大团有限公司盛建置业公纷案。2022地产集团上损失司对外持有年4月26海盛建置业240000000的11个不日，海盐县有限公司、元；二、驳同公司的股人民法院做深圳恒大材回浙江省三权。

178浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

出（2021）料设备有限建建设集团

浙0424刑公司、广州有限公司的初362号刑市恒合工程其他诉讼请事判决书监理有限公求。二审判法院认定被司共同赔偿决：驳回上

告恒大地产浙江三建损诉，维持原集团上海盛失判。

建置业有限240000000公司通过伪元。”2025造原告的印年5月25章、伪造日，深圳恒《工程款支大材料设备付证明》、有限公司、《付款说广州市恒合明》等请款工程监理有资料，提交限公司，均给被告中信提起上诉。

银行海盐支5月28日，行，先后多浙江三建提次将预售资起上诉。二金监管专户审于7月11中的资金日开庭审

2.4亿元转理。二审法

移至被告深院于2026圳恒大材料年1月9日设备有限公作出二审判司账户再决。

转移至被告恒大地产集团上海盛建置业有限公司账户用于他处并判处被告恒大地产集团上海盛建置业有限公司资金部员工吴春安和海盐恒悦员工方其济犯伪造公司印章罪。2022年6月7日，

三建向海盐县人民法院

提起诉讼，要求海盐恒悦置业有限公司支付工程款，诉讼标的总额

356683044.96元（经三次变更诉讼请求后）。

2022年9月

19日，三建

179浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

起诉被告中信银行股份有限公司嘉兴海盐支

行、深圳恒大材料设备

有限公司、广州市恒合工程监理有限公司，并追加被告恒大地产集团上海盛建置业有限公司侵权纠纷一案，嘉兴市中级人民法院开庭审理

后认为：三建与建设单位海盐恒悦置业有限公司之间的诉讼结果未定，无法确定三建的损失，故建议三建先行撤诉，待前案判决后再行起诉，如若坚持诉讼，或将承担不利后果。

2022年9月

30日，原告撤回起诉。

2023年10月25日，海盐县人民法院做出

（2023）浙

0424民初

1684号民事判决书，判决被告海盐恒悦置业有限公司支付三建工程款

294806252.

90元及逾期

付款违约损失

17015262.4

3元，同时

要求被告海盐恒悦置业有限公司支

180浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

付三建工程质保金

4397158.44

元及逾期付款违约损失

73727元，

并确认了三建的建设工程价款优先权。2024年1月2日，

海盐县人民法院立案执行，海盐恒悦的被执行标的为

332659423.

46元，其名

下除案涉工程10号楼会所外，无其它财产可供执行。综上，因被告恒大地产集团上海盛建置业有限公司伪造印

章、伪造请款资料，被告广州市恒合工程监理

有限公司、深圳恒大材料设备有限公司配合提供并使用虚假资料，通过被告中信银行海盐支行多次挪

用、转移预售款监管账户中的款项

至少2.4亿元。且，案涉楼盘已经

销售完毕，已无剩余资产，各被告的违法行为导致三建案涉工程无法

正常竣工、三建工程款无资金可支

付、无财产可执行，客

181浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

观上已经给三建造成损失。各被告均有违法行为，相互结合，明显具有过错，与三建的损失有因果关系，依法应共同承担赔偿责任，故提起诉讼，请求法院判令各被告共同赔偿三建

损失2.4亿元及判令各被告共同承担本案产生的受理费等全部费用。

浙江工贸职一审判决：

业技术学院一、被告浙

（浙江第一江工贸职业高级技工学技术学院支

校）扩建工付原告浙江程一标段省三建建设

2024年3月

（施工总承集团有限公起诉，诉讼包）；2017司工程款标的合计

年2月2848754151.5

58762410.9日浙江工贸元及利息损

0元。鉴定

职业技术学失(以已经完成。

院与浙江省48754151.5工期鉴定已

三建建设集元为基数，经完成，已团有限公司从2024年于2月19签订《建设12月30日日开庭，争工程施工合起按中国人议焦点逾期浙江工贸职同》，工程民银行公布天数的划业技术学院巨潮资讯网名称浙江工的同期同档2026年04

5878.69否分、竣工日7月份已履公司2025

贸职业技术次贷款基准月29日

期、被告的行4412万年度报告

学院（浙江利率计算至损失确认。元。

第一高级技实际履行完

2025年11工学校）扩毕之日月4日法院

建工程一标止)；二、出具一审判段，地点位被告浙江工决，浙江三于瓯江口新贸职业技术建提起上区一期区块学院支付原诉。二审法范围内 F- 告浙江省三院于2026

02-07 和 F- 建建设集团

年6月25

02-03地有限公司工

日作出二审块，合同价期顺延的材判决。

为料、人工调

271923678差款项元，工程承3451642包范围包括元；三、反

土建、安装诉被告浙江等。计划工省三建建设

182浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

期450天集团有限公

（2017年3司支付反诉月6日至原告浙江工

2018年5月贸职业技术

30日），工学院工期延

程实际开工误违约金日期为20178439440年6月2元；四、驳日，实际竣回原告浙江工日期为省三建建设

2019年11集团有限公月20日。司及反诉原合同专用条告浙江工贸

款第12.4职业技术学条约定，工院的其他诉程和资料移讼请求。上交后工程款述第一至三

支付至合同项合并后，价的90%，浙江工贸职完成竣工验业技术学院收备案及结仍需支付浙算后支付至江省三建建

95%，剩余设集团有限

5%作为质量公司保修金。通43766353.5用条款约定元及利息损

被告逾期付失(以款时，应按43766353.5中国人民银为基数，从行贷款报价2024年12利率的2倍月30日起支付违约按中国人民金。合同专银行公布的用条款第同期同档次

20.4条约贷款基准利定，争议向率计算至实合同签订地际履行完毕（温州）人之日止)，民法院起该款项限浙诉。项目竣江工贸职业工后，原告技术学院于向被告报送本判决生效

结算资料，之日起二十送审造价为日内履行完

364021927毕。二审判元。被告收决：驳回上到结算资料诉，维持原后，委托杭判。

州信达投资咨询估价监理有限公司进行审核。

自2021年

11月12日至今，双方进行了超过

7次的核对，原告与

183浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

信达公司进行了多次沟通，信达公司多次出具了造价审核报告书的征求意见稿。

2023年11月27日，被告向原告发函，函附《工程造价咨询报告书》（杭州信达投资咨询估价监理有限公司盖章），确认工程审定造价为

290462170

元（在被告单方扣除工期违约金

27192368元后）。2023年12月5日，原告书面回复被告，《工程造价咨询报告书》不应扣除工期违约金

27192368

元、应调增动态调差

6631565.28

元及税金，对其余无异议。《工程质量保修书》约定：

质量保证金在整体工程竣工验收合格满2年后

7个工作日

内退还结算

价的4%；5年后7个工作日内退还剩余的保修金。截至目前，被告已付工程款为

268900386.

5元。原告

184浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文认为，被告及其委托的造价咨询单位审核认定的工程总造价不应扣除双方有争议的工期违约金27192368元，因此被告实际认可的结算总造价应为

290462170

元

+27192368元

=317654538元。原告对扣除工期违约金一直有异议，一方面认为工期是否存在违

约情形、是否需要扣除违约金不属于造价咨询机构的权限范围，在双方有争议的情况下，不应直接反映在造价结论中，至少应列为争议项，交由法院裁决，但被告和造价咨询单位无正当理由坚持要求在造

价中扣除，为此双方交涉了很长时间；另一方面，客观上工期延误主要不是原告的原因和责任，监理单位已经专门出具工期延误分析报告，而竣工后被告亦从未要求提取履约保函。

185浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

本案中双方的主要争议点是工期延误是哪一方的原因和责

任？原告是否需要承担工期违约责

任？造价是否应在被告认可的

317654538

元基础上，再增加材料调差

6631565.28

元等？原告认为案涉工程的工期在

顺延之后，原告并不需要承担违约责任，故被告应在双方无争议的造价

317654538

元基础上，再增加材料调差

6631565.28元，案涉工程最终总造价应为

317654538

元

+6631565.2

8元

=324286103.3元。据此计算，被告欠付的工程

款为：

324286103.

3*95%-

268900386.

5=39171411.62元。被告委托的造价咨询单位于2021年

11月12日

开始审核，按常规六个月审核期限计算，被告应自2022年5月12

186浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

日起按中国人民银行贷款报价利率的2倍支付逾期付款违约金。保修期至2021年11月20日满两年，被告应退还等于结算价

4%的保修金，故欠付到期的质量保修金为

324286103.

3*4%=12971

444.13元，

被告应自

2021年11月20日起按中国人民银行贷款报价利率的2倍支付逾期退还保修金的违约金。

苍南恒大逸本案案号为一审判决：一审判决生

合城项目二（2024）浙一、温州国效后，向温

期74#地块03民初鹏置业有限州市中级人

主体及配套1518号，鉴公司于本判民法院申请建设工程；定已完成，决生效之日了强制执

2018年3月根据鉴定报起十日内支行，执行案

30日，被告告结果和付浙江省三号（2025）

温州国鹏置2.5%质保期建建设集团浙03执

业有限公司已经满两年有限公司工1763号，温与原告浙江可退的新情程款州市中级人

省三建建设况调整了诉542298656.民法院于

集团有限公讼请求。浙09元；二、2025年11司签订《苍江三建的请温州国鹏置月6日出具南恒大逸合求包括工程业有限公司执行决定书

城项目二期款于本判决生（2024）浙巨潮资讯网

2026年04

74#地块主66896.87否555773536效之日起十03民初公司2025月29日

体及配套建元、逾期付日内支付浙1518号民事年度报告设工程施工款违约金江省三建建判决由浙江合同》，约113195205设集团有限省龙港市人定工程地点元（暂算至公司逾期付民法院执为温州市苍2023年6月款违约金行，后龙港南县龙岗镇30日，要求(截至2022市人民法院新城东至春继续计至付年6月15执行立案，晖路，南至清之日日的逾期付执行案号湖东路，西止。）、向款违约金为（2025）浙至月湖路，浙江三建开9337271.920383执北至滨海大具代扣款元；以2257号。因道；合同暂439万的发526955401.无可供执行

定总价为票、确认优64元为基的财产，执

507445723先权、鉴定数，按年利行案件已终元，由总价费、保全费率7%自本。目前温

187浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

包干和非总等，起诉总2022年6月州国鹏置业价包干两部金额调整至16日起计算有限公司预

分金额组668968741.至实际履行重整，债权成。包干总39元。2025完毕之日申报均已提价=工程核年1月9日止；以交法院。

算总价+市温州中院正15343254.4

场风险核算式开庭，5元为基包干费，工2025年9月数，按年利程核算总价23日法院作率7%自

=各类型建出一审判2024年6月筑物单体工决，双方均15日起计算程施工图核未上诉。三至实际履行算造价之建于2025完毕之日和；市场风年11月向止)；三、险核算包干法院申请强温州国鹏置

费=工程核制执行。业有限公司算总价*工于本判决生程开工至全效之日起十部楼栋外立日内向浙江面计划完工省三建建设

天数(含冬集团有限公歇司开具

期)*8%/365714967.63，对应工程元的用水税内容为合同务发票和

范围内主体3552614.92楼栋工程元的用电税

(除室外配务发票；

套等室外零四、浙江省星工程三建建设集外)。非总团有限公司价包干部对案涉苍南分，对应室恒大逸合城外配套等室项目二期

外零星工74#地块工程，按合同程的拍卖或约定的计价折价款在工

方式计算，程款不计取市场542298656.风险包干09元范围内费。总价包享有建设工干部分的工程价款优先

程进度款，受偿权；

同一批次核五、驳回浙算的全部楼江省三建建栋外立面实设集团有限际完工并验公司的其他收合格后30诉讼请求。

天内按该批次核算工程包干总价

90%支付进度款。总价包干部分的工程进度款

=该批次核算工程包干

总价*90%-

188浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

超领的甲供

材料、设备

款-其他应

扣款项(包括发包人代交的水电费等)。非总价包干的工

程进度款，按月申报，按通用条款执行支付。

第八条第十

一款约定:发包人违反合同约定延迟向承包人支付合同款项，以延迟付款额为基数，发包人自延迟之日

第2天起按日以

10%/365向

承包人偿付延迟付款的违约金，通用条款不再适用。2018年10月25日，双方签订《苍南恒大逸合城项

目二期74#地块主体及配套建设工程施工合同》补充协

议(2)，变更原合同相应条款，其中原合同市场风险包干

费由8%变更

为10%，核增金额暂定为

11065131.2

5元，原合

同暂定总价调整为

519260854.

25元。

2018年12月14日，双方签订《苍南恒大

189浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

逸合城项目

二期74#地块主体及配套建设工程施工合同》补充协议

(3)，核减原合同中的

除8#、9#、

10#三栋高

层及其楼下地下室和红线外临时样板房以外的未施工部分，核减金额为

426658709.

97元，核减

后原合同暂定总价调整为

92602144.2

8元。

柯城区高级衢州仲裁委技工学校新于2024年9建项目：月26日立

2023年11案受理，案月4日，浙号（2024）江省三建建衢仲第307

设集团有限号，2025年公司向建设1月确定司单位衢州市法鉴定机

乡村振兴发构，2025年展有限公司2月21日已

提交项目工开庭，主要程结算资讨论了鉴定料。经浙江范围事项。

三建结算，2025年3月该项目结算24日衢州仲巨潮资讯网价为裁委确定整2026年04

9953.92否//公司2025

32240312体造价鉴月29日

年度报告

8元。建设定，并确定

单位在收到了鉴定机浙江三建提构。2025年交的竣工结4月11日衢

算文件后，州仲裁委组以送审金额织进行鉴定超过原投标资料的提交

价的10%以并质证。

上审计局不2025年12予接收审计月19日，为由退回，根据鉴定报后浙江三建告结果三建又于2024变更仲裁请年1月7日求仲裁金额通过邮政快调整至

递方式将全99539167.3

190浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

套结算资料58元。2026邮寄给建设年3月6日单位，建设衢州仲裁委单位已进行作出裁决。

签收。20242026年5月年3月1213日建设单日经建设单位衢州市乡位自行委托村振兴发展的咨询单位有限公司申

（衢州港盛请撤裁，衢投资咨询有州市中级人限公司）出民法院于具初审意见2026年7月稿，初审结7日裁定认算造价为为可以由仲

27228729裁庭重新仲

9元，争议裁，已通知

部分未列仲裁庭重新入。因衢州仲裁，并裁市财政项目定中止撤销要求，送审程序。

金额超过原投标金额

10%，必须

经区长办公室会议通过后才能送审，建设单位一直对该工程后续结算送审工作未进行落实。因此以送审价申请仲裁，要求建设单位支付欠付工程款。

涟水2024年起

2019JY15 地 诉，案号为

块项目总承（2024）苏包工程，原0826民初告浙江省三9371号，已建建设集团保全被告银

有限公司，行账户及案被告万郡房涉项目未销

地产（淮售房产，万巨潮资讯网

安）有限公郡反诉并保2026年04

7161.84否//公司2025

司、万郡房全的资金已月29日年度报告地产有限公用银行保函

司、万郡房替换解封。

地产（包案件于2025头）有限公年2月20司，2020年日开庭，已

3月20日签通过庭外对订《涟水账累计确认

2019JY15 无争议造价

地块项目总1.989亿

191浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

承包工程施元，目前该工合同》，案正处于司项目于2020法鉴定阶年6月正式段。

开工，于

2023年5月

26日竣工验收，于2023年10月结算送审，金额为

23900.6674万元。因建设单位拖延审计，导致浙江三建迟迟无法回款，且建设单位资金状况一般，浙江三建提起诉讼并进行了财产保全。诉讼请求如下：

1、判决被

告一支付工程款

58507371.7

8元及逾期

支付工程款违约金

3643586.93

元（以欠付工程款为基数，按照一年期 LPR 2倍的标准自

2023年5月

27日起算，

暂算至2024年9月18日，实际应支付至付清之日止，其中竣工款和结算款分开计算，详见附表1：逾期支付工程款违约金计

算表）；

2、判决确

认原告在前述工程款范围内对案涉工程享有建设工程价款

192浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

优先受偿权；3、依法判决被告一赔偿原告工期延误损失及其它损失计

9467482.66

元（具体以鉴定为准）；（以上1-3项请求合计

71618441.3

7元）4、判

令被告二在未实缴注册资本2100万元范围内

对第1、2、

3项诉讼请

求中被告一的债务承担连带责任；

5、判令被

告三在未实缴注册资本

900万元范

围内对第

1、2、3项

诉讼请求中被告一的债务承担连带责任；6、本案诉讼

费、鉴定

费、保全

费、保全担保费用等费用全部由被告承担。项目于2023年5月26日竣工验收

（有五方主体盖章），实际工期

1072天，工

期延误372天。主要是甲供材料迟延及建设单位单独分包的施工单位

延误进度，其次是疫

情、政府指

令等影响，

193浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

过程中浙江三建已及时发函并提出索赔要求。

2024年12月，万郡房地产（淮安）有限公司提出反

诉：一、请求依法判令反诉被告向反诉原告支付工期延误违约金29

910000元。二、请求依法判令反诉被告向反诉原告支付对购房者承担的违约金损失7

918798.

03元。三、请求依法判令反诉被告向反诉原告支付因总包工期延误导致销售损失共计

54567082.

53元。(以

上--至三项总计金

额:

92395880.5

6元)。

内蒙古翁牛案号

特旗美丽村（2025）杭庄综合街巷仲01字第

硬化 PPP 项 375 号，于目浙江三2025年7月建于201617日开庭审

年4月中理，仲裁庭标政府实要求浙江三施单位为翁建提供财务巨潮资讯网

2026年04

牛特旗交通9169.6否凭证或与张//公司2025月29日运输局，晓辉对账，年度报告SPV 公司为 并延长了举翁牛特旗浙证期限。三三建建设管建已根据仲理有限公司裁庭要求将

（以下简称案涉项目财内蒙 SPV 公 务凭证、借司），施工款协议等补单位为浙江充提交，财

194浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文三建，具体务对账基本实施单位为已结束，8三建集团下月7日将再属内蒙古分次开庭。

公司。项目由7个标段组成，道路全场

1332.25千米，合同造价39376.5万元。于

2016年4月

28日开工，

2016年10月至12月陆续完工，

2021年3月

项目完成决算审计，审定工程

35444.23万元。张晓辉于2016年8月与浙江三建签订《内部承包（风险承包）》合同，由其对 PPP 道路施工建设项目进行内部

经济承包，按照工程建设含税施工结算价的

7.5%缴纳承包费，《内部承包（风险承包）》合同约定内

蒙 SPV 公司的运营费也应计入项目成本，张晓辉实际对内

蒙 SPV 公司

和 PPP 道路项目施工运营维护均承担自负盈亏的经济责任。张晓辉于2025年3月向杭州仲裁委员会申请仲裁三建，主要诉

195浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

求为：要求公司支付其

工程款、履

约保证金、运营费等款

项及利息，诉讼标的额

9169.6万元。

2011年9月，浙江三建与杭州市公安局就案涉项目签订《建设工程施工合同》一份，浙江三建总承

2024年9月包，实行固

10日，法院定单价，合组织庭前会同工期为议；同时，

980天，合

法院针对原同总价暂定告的鉴定申为请以及项目

159745844

初审金额进元。2011年行了询问。

9月27日，

2025年4

金光炎与浙月，三建申江三建签订请就案涉项《工程项目目进行全面经营管理日

司法鉴定，标责任并已于5月书》，约定巨潮资讯网选定司法鉴2026年04案涉项目由7489.77否//公司2025定单位，开月29日其进行内部年度报告始鉴定工承包并负责作。2026年施工，双方

1月27日鉴

同时就结算定初稿已出

比例、工具；2月初

期、质量、对鉴定初稿安全以及价进行了争议款支付等事回复。2026宜进行了具年6月4体约定。

日，收到鉴

2011年11定终稿。

月8日，案

2026年8月

涉项目正式

18日，案件进场施工。

将再次开

2016年5月庭。

26日，项目

通过业主、

设计、监理及施工等多方主体的工程预验收工作，并交付业主。因本项目的工期

196浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

争议较大，

2023年，浙

江三建向杭州市公安局就项目造价

进行送审，送审价

212232156元，杭州市公安局初审金额为

167949681.

14元，对初审金额，金光炎、浙江

三建、杭州市公安局均有异议，未能达成最终一致的结算意见。2024年7月9日，金光炎以送审价

212232156

元为总工程款，扣掉已收工程款、

税金、管理费等费用后，起诉浙江三建及建设单位杭州

市公安局，要求浙江三建支付欠付工程款

66321681元，及自欠付之日起利息计至2019年8月19日为

8575986元

（计至2024年6月30日为

20868893.8

2元），要

求杭州市公安局承担连带责任，要求浙江三建及杭州市公安局承担本案诉讼费及鉴定费。

温州市鹿城9470.69否法院组织庭一审判决：/2026年04巨潮资讯网

197浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

区牛山片区前会议；同一、、被告月29日公司2025G-07 地块建 时，法院针 （反诉原 年度报告设项目由温对三建的鉴告）温州凯州凯昇置业定申请以及昇置业有限有限公司发项目初审金公司于本判包，三建承额进行了询决生效之日包。2020年问。2025年起十日内支1月16日，8月三建申付原告（反双方签订请就案涉项诉被告）浙《总包合目进行争议江省三建建同》，暂定项司法鉴设集团有限合同价（含定，2025年公司工程款税）12月25日84900743.8

453383271鉴定机构出5元及利息元。合同通具最终鉴定（利息以用条款17.3意见。202666005414.1条约定争议年3月314元为基数通过工程所日法院作出自2024年4在地法院诉一审判决，月26日讼解决。双方均提起起，以

2021年9月上诉。目前18895329.7

28日双方告二审已开1为基数自签订《补充庭，等待法2025年7月协议一》，院判决。29日起，均约定新增实按照全国银体样板房金行间同业拆额借中心公布

255951.56的一年期贷元。总包合款市场报价同暂定价利率计算至（含税）变实际履行完更为毕之日

453450111.止）；二、07元。后双原告（反诉方签订《补被告）浙江充协议省三建建设二》，约定集团有限公土方固定总司于本判决价生效之日起

12701448.1十日内支付5元。总包被告（反诉合同暂定价原告）温州（含税）变凯昇置业有更为限公司违约

466151559.金3823000

22元。2023元；三、上

年10月10述第一、二

日三建提交项相抵后，送审，送审被告（反诉金额（含争原告）温州

议项）凯昇置业有

475909816.限公司于本

72元，但温判决生效之

州凯昇置业日起十日内有限公司不支付原告配合结算，（反诉被至今未出审告）浙江省计结果。案三建建设集

198浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

涉工程于团有限公司

2020年5月工程款

15日开工，81077743.8

于2023年65元及利息月28日竣（利息以工备案，于62182414.1

2023年6月4元为基数

28日完成整自2024年4体交付，工月26日期顺延按照起，以合同约定得18895329.7到了监理单1元为基数位和温州凯自2025年7昇置业有限月29日公司确认。起，均按照截至起诉之全国银行间日，三建共同业拆借中收到温州凯心公布的一昇置业有限年期贷款市公司支付的场报价利率工程款计算至实际

382758666.履行完毕之

53元。温州日止）；

凯昇置业有四、原告限公司欠付（反诉被三建工程款告）浙江省

（不含质保三建建设集金）为团有限公司

475909816.就上述第三

72*95%-项债权本金

382758666.81077743.8

53=69355655元对其承

9.354元。建的案涉工

2024年9月程折价或拍

24日三建向卖所得价款

温州市鹿城享有优先受

区人民法院偿权；五、提交《变更驳回原告诉讼请求申（反诉被请书》变更告）浙江省后的诉讼请三建建设集

求：1、请团有限公司求判令被告的其他本诉

支付原告工请求；六、程款驳回被告93151150.1（反诉原

9元（含质告）温州凯

量保修昇置业有限金)；2、请公司的其他求判令被告反诉请求。

支付逾期付

款（进度款）利息

1555780.3元，以欠付工程进度款为基数，自工程进度款

199浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

应付之日起

按 LPR 计算至2024年9月9日，实际计算至履行之日止；

3、请求判

令被告支付逾期付款（结算款）利息，以欠付工程结算

款为基数，自起诉之日

起按 LPR 计算至实际支付之日止；

4、请求判

决确认原告在被告拖欠

的上述第1-

3项款项范

围内对案涉工程拍卖或折价价款享有优先受偿权；5、本案案件受理

费、财产保全费5000

元、保全保险费

14564.69元。等诉讼费用由被告承担。保全情况：1）查封27套

房（产保全金额以

69355659.3

5元为限）；2）冻结账户

（保全金额以

25365835.8

3元为限）；司法

鉴定：目前双方均已提交鉴定范围并完成回复，其中无争议造价原告对于双方确定的合同金额

200浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

466151559.

22元、扣减

总包管理费金额

1642932元

以及暂定价款金额

9494824.55

元没有异议

（双方无争议）。2、争议造价

8069194.48元，目前已立案，处在司法鉴定中。

苍南恒大逸一审判决：

合城项目二一、温州国

期：鹏置业有限

29#2018年公司于本判

12月6日，决生效后十

被告与原告日内支付浙签订《苍南江省三建建恒大逸合城设集团有限

项目 29#II 本案案号为 公司工程款

标段剩余主（2025）浙70957635.3体及配套建0383民初9元；浙江

设工程施工1538号，鉴省三建建设一审判决生合同》，约定已完成开集团有限公效后，向龙定工程地点庭前，浙江司在收款同港市人民法为温州市苍三建已根据时向温州国院申请了强南县龙岗镇鉴定报告等鹏置业有限制执行，执新城东至春新情况，申公司开具税行案号晖路，南至请变更诉讼率为3%的增

（2025）浙湖东路，西请求，诉请值税专用发

0383执

至月湖路，总金额变更票(发票金巨潮资讯网

2257号。因2026年04

北至滨海大8037否至8额以公司2025无可供执行月29日道；合同暂0370006.34434743.5年度报告的财产，执定总价为10元。20254元为限)；

行案件已终

1.97亿元，年8月19二、温州国本。目前温由定额计价日龙港市人鹏置业有限州国鹏置业方式和含税民法院作出公司于本判有限公司预

综合单价包一审判决，决生效后十重整，债权干计价方式双方均未上日内支付浙申报均已提两部分金额诉。三建于江省三建建交法院。

组成；工程2025年11设集团有限款的支付按月向法院申公司逾期付通用条款第请强制执款违约金

20条执行，行。(以

根据合同277079.50

20:4.2条约元为基数自定，被告对2021年4月当期实际完24日起，以成工程量300000元为

（含签证及基数自2021工程委托)年8月15金额的80%日起，以

201浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文支付；通用3100000元条款第为基数自

28.14条约2021年11

定发包人违月12日

反合同约定起，以延迟向承包5000000元人支付合同为基数自款项超过302021年11天仍不付款月28日

或未达成延起，以迟付款协议4098224.70的，以延迟元为基数自付款额为基2021年12数，发包人月30日

自第31天起，以起按日以中757194元为国人民银行基数自2022一年定期贷年1月15款利率/365日起，以向承包人偿9740000元付延迟付款为基数自的违约金。2022年2月工程竣工验6日起，以收合格并取1304221.10得竣工验收元为基数自备案表且结2021年11算后两个月月29日

内发包人累起，以计付款至结3912663.31算造价的元为基数自

97%，余结2022年6月

算造价的3%12日起，以作为工程保400000元为修金，竣工基数自2022验收合格满年8月2日

两年后返还起，以

2.5%，其余7633509.24

0.5%待五年元为基数自

保修期满后2022年8月付清。20201日起，均年10月29按同期全国日，被告与银行间同业原告签署拆借中心公《苍南恒大布的贷款市逸合城项目场报价利率

29#!I 标段 计算至实际

剩余主体及履行完毕之

配套建设工日止)；

程施工合三、温州国同》补充协鹏置业有限

议（1），公司于本判约定在施工决生效后十期间原告施日内向浙江工进度达到省三建建设被告设定的集团有限公

目标进度，司开具被告同意支521065.37

付赶工奖，元的用水发

202浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

具体赶工奖票和

金额以被告351913.83核定为准；元的用电发

第二条约定票；四、温被告分阶段州国鹏置业按实核定赶有限公司于工奖，赶工本判决生效奖列入当期后十日内支应付的工程付浙江省三款一次性支建建设集团付给原告。有限公司鉴

2020年11定费月9日，双436760.50方签订《苍元；五、浙南恒大逸合江省三建建城项目设集团有限

29#II 标段 公司就其施

剩余主体及工完成苍南配套建设工恒大逸合城

程施工合项目29#地同》补充协 块 I标段剩

议（3)，确余主体及配认对于已完套建设工程成精装修工的折价或者作面移交的拍卖的价款楼栋，交楼在工程价款前在原合同70957635.3支付条件上9元范围内追加支付至享有优先受

已完工程造偿权；六、

价的90%，驳回浙江省对于未完成三建建设集精装修工作团有限公司面移交的楼其他诉讼请栋，交楼前求。

须完成质量整改并完成精装修工作面移交后在原合同支付条件上追加支付至已完工程造价的

90%。根据

浙江科佳工程咨询有限公司2024年11月28日完成并提交法院的《工程造价司法鉴定意见书》，原告所承建工程的造价组

成：一、确定性鉴定造价为

203浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

200925172元。二、选择性鉴定造价为

8350379.28元，分项如下：1、套内卫生间墙面防水为原告施工，造价为

234164.6元。2、奖励2019年4月，双方签订《苍南恒大逸合城项

目29#11标段剩余主体及配套建设工程进度奖励审核汇总表》，确认进度奖励金额为

658074.15元。2019年6月11日，

双方签订《苍南恒大逸合城项目

29#II 标段

剩余主体及配套建设工程施工合同》补充协议（S1），确认赶工奖励金额为

720000元。

2019年10月，双方签订《苍南恒大逸合城项

目 29#II 标段剩余主体及配套建设工程进度奖励审核汇总表》，确认进度奖励金额为

371053.04元。2019年

11月，双方签订《苍南恒大逸合城

项目 29#IⅡ

204浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

标段剩余主体及配套建设工程进度奖励审核汇总表》，确认进度奖励金额为

350580.62元。2020年1月6日，

双方签订《苍南恒大逸合城项目

29#|1标段

剩余主体及配套建设工程施工合同》补充协议（S6），确认赶工奖励金额为

960000元。

2020年1月

21日，双方签订《苍南恒大逸合城

项目 29#I1标段剩余主体及配套建设工程施工合同》补充协议（JD01），该份协议为主体结构检测工程的费用支付协议。后双方签订《苍南恒大逸合城

29#地块 II

标段剩余主体及配套建设工程进度款审核表》一份，备注为结构检测费用，确认该部分检测费用为

1873760元。2020年

2月，双方签订《苍南恒大逸合城

项目 29#I标段剩余主体及配套建

205浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

设工程进度奖励审核汇总表》，确认2020年1月-2月进度奖励金额为

187586.54元。2020年3月20日，

双方签订《苍南恒大逸合城项目

29#I1 标段

剩余主体及配套建设工程施工合同》补充协议（S7），确认赶工奖励金额为

240000元。

2020年3月

20日，双方签订《苍南恒大逸合城

项目 29#II标段剩余主体及配套建设工程施工合同》补充协议（S9），确认赶工奖励金额为

840000元。

2021年6月

21日，双方签订《苍南恒大逸合城

项目29#11标段剩余主体及配套建设工程施工合同》补充协议

（7），确认赶工奖励金额为

1168800元。3、电梯前室照明部分为原告施工，造价为

385211.44元。4、户内给水部分预留至卫生

206浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

器具用水点，实际为原告施工，造价为

361148.89元。截至

2022年12月29日，被告累计付款

12355820

9.16元。

2020年12月30日，原告已向被告移交由原告施工的全部工程，但因被告另行发包施工部分进度滞后等问题导致涉案工程无法按时竣工验收，但

2022年5月

31日，被告

已将涉案工程的房屋交付业主使用。2021年

8月，被告

曾与原告签订以房抵工

程款协议，约定以房屋和车位抵偿案涉工程款

19878119.4

5元，但因

被告原因至今未完成网签和过户手续，故原告在本案中暂不主张该部分欠款，即诉讼标的未包括该

19878119.4

5元欠款，

但原告保留该

19878119.4

5元欠款本

息的债权和诉权，若被告最终未能

207浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

办理过户手续，则另行处理。因此，原告在本案中实际已收到的工程款为

143，

436328.61

-

19878119.4

5=123558

20916元。

2025年6月

18日作了《诉讼请求变更申请书》1、请求判令被告支付原告工程款

72004013.15元（含质保金

6278266.

54元）。

2、请求判

令被告支付逾期付款违约金

7813415.52

元（按照全国银行同业拆借中心公布的贷款市场报价利率

LPR 为标准，以欠付工程款为本金基数自欠付之日2020年12月6日起分段暂计算至

2025年1月20日，请求判至被告付清之日止，详见附表）。3、请求判令被告向原告开具金额为

923979.20

元（包括被告代付水电

费、罚款

等）的正规

208浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文税务发票。

4、请求判

决确认原告对原告所完成的涉案工程的拍卖或折价款在被

告第一项欠付工程款范围内享有建设工程价款优先受偿权。5、本案案件受理

费、鉴定费

873521元等

诉讼费用由被告承担。

杭政储出鉴定机构海

（2013）标工程管理

29#地块商有限公司，

业商务用房2024年12及南侧绿化月6日鉴定

带地下公共初稿出具，停车库工初审价

程：2015年261135152

10月，浙江元，主要争

三建与建设议项包括合单位签订同内及工程《建设工程变更单中的施工合同》工程量少一份，浙江计、漏记、三建总承包错记，总承案涉项目，包服务费及合同为单价材料补差未合同，工期按照招标文

1126天。工件及施工合法院已于

巨潮资讯网程于2015同约定计2026年4月2026年04

14260.87否/公司2025年10月29算，土方单27日裁定撤月29日年度报告日开工，价调整、安诉。

2019年5月全文明施工

10日竣工。费补贴金

浙江三建按额、创标化合同约定完工地增加费成施工工未考虑政策作，并于性因素及实

2021年6月际情况，争

24日向建设议金额暂计

单位委托造5548.25万价审核单元。后续在位-杭州信法院与鉴定达投资咨询机构的组织

估价监理有下，三建与限公司报送项目甲方就了竣工结算鉴定初稿的文件，但建争议项进行设单位至起逐项核对，诉时未出具截止2025

209浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

审核报告，年7月，各导致浙江三方已对上述建一直未结争议中的大算工程款。部分项目达

2024年1成共识，但月，浙江三仍存在工程建根据《建量、总承包设工程施工服务费需调合同》条款整、材料需的约定，起补差等争议诉项目建设事项，需进单位双冠控行再次核对股集团有限确认。2025公司、财通年12月鉴证券股份有定机构出具限公司及永最终鉴定意安期货股份见。2026年有限公司，4月27日，要求三被告三建提起撤

支付欠付工诉，法院裁程款、利息定准许撤违约金、律诉。

师费共计

14260.8666万元，同时要求对承建工程享有优先受偿权。

苏宁华东电一审判决：

商产业园项一、确认原

目标段一：告浙江省三发包方系平建建设集团本案案号湖苏宁易达有限公司与

（2025）浙供应链管理被告平湖苏

0482民初

有限公司，宁易达供应

3053号，于

浙江三建系链管理有限

2025年4月

总承包施工公司签订的出具鉴定初方，2020年《苏宁华东稿，于2025二审判决生

7月16日，电商产业园

年7月出具效后，向平双方签订了项目标段一

鉴定终稿，湖市人民法《建设工程施工总承包法院通知于院申请执施工合合同》《补

2025年8月行，法院于巨潮资讯网同》，合同充协议1》2026年04

26121.59否12日预开2026年7月公司2025

约定总价为于2022年4月29日庭，9月43日执行立年度报告

42877万月9日解

日正式开案，案号元；计划开除；二、被庭。2025年（2026）浙工日期2020告平湖苏宁

12月3日法0482执

年6月28易达供应链院作出一审2939号。

日，计划竣管理有限公判决，双方工日期2022司于本判决均提起上年6月28生效后十日诉。2026年日；工程内内支付原告

4月23日法

容为物流中工程款院作出二审

心、仓储物190697255.判决。

流；工程地74元及违约

点位于平湖金(按全国市独山港。银行间同业

2021年8拆借中心公

210浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文月，因发包布的贷款市方资金链断场报价利裂，大额商率，以票未承兑，18052239.0项目停工。1元为基浙江三建于数，自2021

2022年2月年5月26

起诉发包日起计算至方，诉讼请2022年3月求如下：8日止；以

1、请求判18701543.7

决解除双方0元为基

于2020年7数，自2021月16日签年6月26订的《苏宁日起计算至华东电商产2022年3月业园项目标8日止；以

段一施工总26052919.1承包合同》5元为基

及2021年9数，自2021月30日签年7月26订的《补充日起计算至协议1》；2022年3月

2、判决被8日止；以

告支付原告26399431.8工程款0元为基

201831479.数，自2021

09元；3、年8月26

判决确认原日起计算至告在前述工2022年3月程款范围内8日止；以

对案涉工程6718322.52

享有建设工元为基数，程价款优先自2021年受偿权；10月26日

4、判决被起计算至

告支付逾期2022年3月付款违约金8日止；以

2923607.8416559433.8元，自欠付7元为基之日2021数，自2021年4月25年11月25日起以欠付日起计算至金额为基数2022年3月分段按贷款8日止；以

市场报价利190697255.率3.85%暂74元为基

计算至2022数，自起诉年3月8之日即2022日，此后应年3月19以全部欠付日起计算至工程款为基实际付清之

数计算至实日止)；

际付清之日三、原告浙止，详见标江省三建建的计算表；设集团有限

5、判决被公司有权就

告赔偿原告工程款

211浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

损失190697255.

53720048元74元于本工

（暂计算至程折价或者

2021年12拍卖的价款

月25日，中优先受请求判至被偿；四、被告接收之日告平湖苏宁止）。6、易达供应链判决被告支管理有限公付原告维修司于本判决费用生效后十日

2740782.03内赔偿原告元。7、本浙江省三建案诉讼费用建设集团有由被告承限公司停工担。本次合损失费计诉讼标的15463144.9

约为：3元；五、

261215916.被告平湖苏

96元。宁易达供应

链管理有限公司于本判决生效后十日内支付原告浙江省三建建设集团有限公司无锡物流园维修费

2358386.83元；六、本案司法鉴定费1239968元，由原告浙江省三建建设集团有限公司负担

619984元，

由被告平湖苏宁易达供应链管理有限公司负担

619984元

(被告负担的鉴定费由其于本判决生效后十日内直接支付

给原告)；

七、驳回原告浙江省三建建设集团有限公司本案其他诉讼请求。二审判决：驳回上诉，维持原判。

212浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

西湖区转塘街道社区卫生服务中心及西湖区妇幼保健计划生育中心项目仲裁杭州市西湖区转塘街道社区卫生服务中

心、杭州市西湖区妇女儿童健康服务中心一2025年5月案：案号立案，案号

（2025）杭（2025）杭仲01字第仲01字第

1017号，申1017号，将

请人要求被于8月15申请人支付日开庭审工程款理案件受

4872.63万理后甲方及巨潮资讯网

2026年04

元、逾期付5024.22否审计单位主//公司2025月29日款违约金动与浙江三年度报告

151.59万建庭外对账元，合计标结算，于的额2025年10

5024.22万月份完成一元。案涉项审审计，金目送审金额额为

为17344.6914786.5677万元，累计万元。

已收工程款

12211.89万元，因长期未结算审定，申请人申请仲裁，拟通过司法鉴定确认工程造价，该案将于2025年8月15日开庭审理。

2017年9月2025年9月调解：一、

25日，三建立案，案号被申请人宿

与仓集镇人（2025）杭迁市洋河新调解金额民政府签订仲01字第区洋河镇人

13957.58万了《洋河新2162号，民政府向申元，宿迁市区仓集镇四2025年12请人浙江省巨潮资讯网洋河新区洋2026年04季花城项目18346.46否月18日开三建建设集公司2025河镇人民政月29日

一期二期三庭审理，由团有限公司年度报告府已按调解期农民拆迁于项目未最支付工程款协议履行

安置房工程终审定，仲13957576

3454万元。

总承包工程裁员建议双9.53元，按合同》和方加快审以下方式分《回购框架定，在审定期支付：第

213浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文协议》，合金额基础上一笔款项同约定暂定进行调解。34540000价1200002026年4月.00元已于万元。该项24日双方达2026年2月目内部承包成调解，仲14日支付；

人为谢燕裁委出具调第二笔款儿，担保人解书。25460000为曹建立。.00元于

2017年122026年12月20日月31日前始，该工程支付；剩余一期工程陆79575769

续分批开.53元，自工，二期、2027年1月三期工程至起至2028今未开工。年11月每一期工程从月底前（共

2019年12二十三期）

月开始陆续分别支付

通过竣工验3315657.收并交付使06元，于用，2024年2028年12

2月，全部月31日前

一期工程均支付

已通过竣工3315657.验收。其中15元。二、多层区块工若被申请人程已于2020宿迁市洋河年12月5新区洋河镇日完成结算人民政府未审核，审定按期足额支价为付上述任一

17695.2997期款项超过

6万元；小三个月的，

高层区块及则全部未付一期附属工款项提前到

程于2024期，被申请年8月12人宿迁市洋日提交送河新区洋河审，送审价镇人民政府为支付逾期付

34551.1603款违约金18万元，审（以未付款计单位虽出项为基数，具了自本协议签

31297.92万订之日起按

元的审核报全国银行间告，但未取同业拆借中得政府盖章心公布的一确认。施工年期贷款市合同约定一场报价利率期多层五层的四倍计算住宅工程具至实际付清备验收条件之日止），后一周内申请人浙江

(一期剩余省三建建设工程施工至集团有限公四层，按幢司有权就被

214浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

分别计)，申请人宿迁发包人支付市洋河新区已完工工程洋河镇人民总价的政府上述未

80%，交付付款项及违

后一周内或约金向人民完工2个月法院申请强

后一周内，制执行。

支付至已完三、截至本工工程总价协议签订之

的85%，决日，申请人算审定后一浙江省三建周内支付至建设集团有工程造价的限公司已开

97%，剩余具工程款发

3%作为保修票总额为金，满2年37354000一次性退0.00元还，同时约（352500定了逾期付000.00元

款的违约+2104000金。且前多0.00元）。

层区块按审自支付第二

定价笔款项起，

17695.2997申请人浙江

6万元计、省三建建设

小高层区块集团有限公按送审价司应于每次

34551.1603付款前七个

18万元计，工作日，向

故案涉项目被申请人宿工程总价款迁市洋河新暂计区洋河镇人

52246.4600民政府开具

78万元，仓等额合规的

集镇人民政工程款增值府至今仅支税发票。若付我司申请人浙江

33900万省三建建设元，尚欠集团有限公

18346.4600司未开具发

78万元。票，被申请

2017年12人宿迁市洋

月仓集镇被河新区洋河撤销，并入镇人民政府新的洋河的付款期限镇，故原仓相应顺延，集镇人民政顺延期间不府的债权债视为逾期付务应由洋河款。四、申镇人民政府请人浙江省继受。我司三建建设集已于2024团有限公司年12月上放弃其他仲

旬和下旬先裁请求，双后向洋河镇方确认自本人民政府先协议生效之

后发送催款日起，均按

215浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

函、律师本协议约定函，要求其履行，互不尽快支付拖追究对方在欠我司的工案涉工程合程款，但未同履行期间收到回复。的任何违约我司与承包责任（包括人也多次前但不限于逾往现场沟期付款违约通，并与上金、误期赔一级政府沟偿等），就通拖欠事本案再无其宜，但一方他争议。

面由于当地五、本案仲政府财政资裁费

金较为紧756064.00张，另一方元（申请人面，该项目已预交），未取得工程由申请人浙规划许可江省三建建证，该政府设集团有限前任负责人公司承担已涉刑，现378032.00无法在审计元，被申请报告上盖章人宿迁市洋确认，剩余河新区洋河工程款也无镇人民政府法支付，只承担有取得生效378032.00法律文书才元；被申请能付款，遂人宿迁市洋提起诉讼。河新区洋河镇人民政府

承担部分，于2028年

12月31日

前径直支付给申请人浙江省三建建设集团有限公司。

杭州恒创市政工程有限

公司（申请人）因建设工程分包合同纠纷，向杭州仲裁委本案案号员会申请仲巨潮资讯网

（2025）杭2026年04裁，被申请17695.2否//公司2025仲04字第月29日人包括浙江年度报告

228号。

省三建建设集团有限公

司（下称“三建公司”）、中国电建集团华东勘测设

216浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

计研究院有

限公司、杭州临平经济开发建设有限公司。

2023年7月，申请人被裁定破产清算，管理人履职时查明，三建公司将浙江理工大学时尚学院相关配套市政及室外附属景观工程分包给申请人，申请人2021年5月进场，2022年

5月30日工程竣工。申请人称工程款总计

281247309.

85元，已付

121905465.

5元，尚欠

159341844.

4元及相应利息，诉请三建公司支付，另两被申请人在应付三建公司工程款范围内承担责任，并要求三建公司等承担仲裁及鉴定费用。

2022年5月一、被告新

30日，公司疆席勒润泽已进入预重

与被告新疆房地产开发组阶段，完席勒润泽房有限公司向成债权申报地产开发有原告新疆塔全套资料梳

限公司双方建三五九建理，赴项目签订《新疆工有限责任现场与清算巨潮资讯网阿克苏润泽本案调解结公司支付工组对接磋2026年04

8931.46否公司2025苑小区建设案。程款17038商、实地核月29日年度报告

项目一航空万元，该款对工程量，大酒店、项分六期支为8月24附属商业、付，于2026日第一次债

10#、11#楼年6月30权人会议参

及地下车库日支付2150会做好充分

建设工程施万元，于准备工合同》2026年12

217浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

约定合同价月30日支款为付2150万

27902.6万元，于2027元。于2024年6月30年9月29日支付4250日向被告提万元，于交了竣工结2027年12算文件，但月30日支被告均以各付4250万

种理由推元，于2028诿。经核年6月30算，被告应日支付2150支付保交楼万元，于

9#、10#、2028年12

11#楼及8#-月30日支

9#楼商铺、付剩余2089

10#-11#楼万元；如被

商铺工程款告新疆席勒共计润泽房地产

10531.5万开发有限公元，被告司逾期付款仅支付该部上述任意一

分工程款期，原告新

1600万元，疆塔建三五

尚欠工程款九建工有限

8931.46万责任公司有元未支付。权就剩余未付款项及资金占用利息一并申请强制执行；

二、原告新疆塔建三五九建工有限责任公司对以上工程款就案涉其承建的阿克苏润泽园小区三号楼，八号楼、九号

楼、十号

楼、十一号楼及商业附

属、航空大酒店及酒店商业附属设施享有优先受偿权；

三、被告新疆席勒润泽房地产开发有限公司在调解书出具之日起向原告新疆塔建三五九建工有限责任公

218浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

司支付资金

占用利息，以工程款

17038万元

实际未支付部分为基数，按照日万分之一计算资金占用利息至工程款实际清偿之日止。

2022年5月一、被告新

30日，公司疆席勒润泽

与被告新疆房地产开发席勒润泽房有限公司向地产开发有原告新疆塔限公司双方建三五九建签订《新疆工有限责任阿克苏润泽公司支付工苑小区建设程款17038

项目一航空万元，该款大酒店、项分六期支

附属商业、付，于2026

10#、11#楼年6月30

及地下车库日支付2150

建设工程施万元，于工合同》2026年12合同价款为月30日支已进入预重

27902.6万付2150万组阶段，完元。合同签元，于2027成债权申报订后，原告年6月30全套资料梳依约向被告日支付4250理，赴项目提供施工服万元，于现场与清算巨潮资讯网务，于2024本案调解结2027年12组对接磋2026年04

8883.49否公司2025年11月15案。月30日支商、实地核月29日年度报告

日前完成结付4250万对工程量，算确认。经元，于2028为8月24原告核算，年6月30日第一次债被告应支付日支付2150权人会议参

航空大酒万元，于会做好充分店、附属商2028年12准备

业、3#楼及月30日支地下车库工付剩余2089程款共计万元；如被

12663.5万告新疆席勒元，被告润泽房地产仅支付该部开发有限公分工程款司逾期付款

3780万元上述任意一

(含甲供钢期，原告新材款及商混疆塔建三五款730万九建工有限元尚欠工责任公司有程款权就剩余未

8883.49万付款项及资

元未支金占用利息付。一并申请强

219浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

制执行；

二、原告新疆塔建三五九建工有限责任公司对以上工程款就案涉其承建的阿克苏润泽园小区三号楼，八号楼、九号

楼、十号

楼、十一号楼及商业附

属、航空大酒店及酒店商业附属设施享有优先受偿权；

三、被告新疆席勒润泽房地产开发有限公司在调解书出具之日起向原告新疆塔建三五九建工有限责任公司支付资金

占用利息，以工程款

17038万元

实际未支付部分为基数，按照日万分之一计算资金占用利息至工程款实际清偿之日止。

浙建集团阿2025年10尔及利亚分月6日法院公司在阿尔一审判决双及利亚承接方各自承担

的 Sidi 50%责任，Abdellah76 判令被告

0 套住房项 AADL 支付：

目，业主方1、28号工巨潮资讯网

为 AADL 阿 程进度款 2026 年 04

6866.84否二审中/公司2025

尔及尔东地95423120月29日年度报告区局。业主.52第纳方于2023尔；2、第年11月829号工程进日通过法院度款执达员将单57237442

方面解除合8.59第纳

同决定书送尔；3、延交我司。同迟利息

220浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

时业主方于21647.93

2023年12第纳尔；

月19日通4、02号调过法院执达价报表员将行政起94291255

诉书送交我.83第纳司，我司对尔；、5、业主发起的1000000诉讼积极应第纳尔作为对，并发起后续损害的反诉。赔偿。同时驳回其余请求，诉讼费用6000第纳尔由被告承担。目前一审判决并未正式送达

AADL，根据阿尔及利亚法律，任意一方可以在

2年内提起上诉。

浙建集团阿尔及利亚分公司在阿尔及利亚承接的

Meftah2500套住房项目，业主方为 AADL 阿尔及尔西地区局。业主方于2023年11月6日通过法院巨潮资讯网

2026年04

执达员将单24001.74否一审中//公司2025月29日方面解除合年度报告同决定书送交我司。同时业主方于

2023年12月07日通过法院执达员将行政起诉书送交我司，我司对业主发起的诉讼积极应对，并发起反诉。

浙建集团阿2024年4月尔及利亚分14日，一审巨潮资讯网

2026年04

公司在阿尔5460否一审判决法院判决将/公司2025月29日及利亚承接该案合并至年度报告的阿分公司主

221浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

Meftah2500 诉案件中一套住房项并审理。

目，业主方为住房发展与改善司

（AADL）阿尔及尔西地区局。业主方单方面强制解约本项目后以我司

延误工期、未履行合同义务及非法使用劳工为由，起诉我司，要求我司赔偿项目

重启费用、新合同差

额、解约损失。

浙建集团阿尔及利亚分公司在阿尔及利亚承接的斯基克达省1000套

（2008）住房项目，业主为斯基克达省房地产开发和管理局（OPGI）。

该项目在施2024年11工期间业主月4日一审多次下发停法院合议庭工令。该项经审理后决巨潮资讯网

目已于2017定，以程序2026年04

12124.34否一审结案/公司2025年进行验瑕疵为由月29日年度报告收，但最终（被告应为的结算报表住房部而非一直未签 OPGI）裁定订。2023年驳回起诉。

10月4日，

业主单方宣布撤销施工过程中已经下发并执行

的停工令，要求对我司进行工期罚款。我司起诉业主进行

赔偿：28号

工程报表、

28号工程报

222浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

表的延迟利

息、1号调

价报表、1号调价报表导致的滞纳

金、28号报表延迟支付造成的损

失、1号调价报表延迟支付造成的

损失、自项目交付以来的安保费

用、保函产生的银行费用和未释放

的保函、精神损失赔偿。

浙建集团阿尔及利亚分公司在阿尔及利亚承接的斯基克达省500套

（2005-

2009）住房项目，业主为斯基克达省房地产开发和管理局（OPGI）。

该项目在施工期间业主2024年11多次下发停月4日一审工令，项目法院合议庭已于2015经审理后决巨潮资讯网

年4月16定，以程序2026年04

12205.48否一审结案/公司2025日进行验瑕疵为由月29日年度报告收，但最终（被告应为的结算报表住房部而非一直未签 OPGI）裁定订。2023年驳回起诉。

10月4日，

业主单方宣布撤销施工过程中已经下发并执行

的停工令，要求对我司进行工期罚款。现我司起诉要求业主进行赔

偿：14号工

程报表、14号工程报表

223浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

的延迟利

息、2号调

价报表、2号调价报表

延迟利息、

14号工程报

表延迟支付导致的损

失、2号调价报表延迟支付导致的

损失、自项目交付以来的安保费

用、保函产生的银行费用和未释放

的保函、精神损失赔偿。

浙建集团阿尔及利亚分公司在阿尔及利亚承接的斯基克达省1000套

（2007）住房项目，业主为斯基克达省房地产开发和管理局（OPGI）。

案涉项目在施工期间业2024年11主多次下发月4日一审停工令，项法院合议庭目已于2017经审理后决巨潮资讯网

年进行验定，以程序2026年04

16924.35否一审结案/公司2025收，但最终瑕疵为由月29日年度报告的结算报表（被告应为一直未签住房部而非订。2023 年 OPGI）裁定

10月4日，驳回起诉。

业主单方宣布撤销施工过程中已经下发并执行

的停工令，要求对我司进行工期罚款。我司起诉要求业主

进行赔偿：

21号报表、

21号报表的

延迟利息、

2号调价报

224浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

表、2号调价报表延迟

利息、21号报表延迟支

付的损失、

2号调价报

表延迟支付

的损失、自项目交付以来的安保费

用、保函产生的银行费用和未释放

的保函、精神损失赔偿。

浙建集团阿尔及利亚分公司在阿尔及利亚承接的斯基克达省500套

（2011）住房项目，业主为斯基克达省房地产开发和管理局（OPGI）。

案涉项目在施工期间业主多次下发停工令，项2024年11目已于2017月4日一审年进行验法院合议庭收，但最终经审理后决巨潮资讯网

的结算报表定，以程序2026年04

7409.22否一审结案/公司2025

一直未签瑕疵为由月29日年度报告订。2023年（被告应为

10月4日，住房部而非业主单方宣 OPGI）裁定布撤销施工驳回起诉。

过程中已经下发并执行

的停工令，要求对我司进行工期罚款。我司起诉要求业主

进行赔偿：

5号工程报

表、5号工程报表延迟

利息、1号

调价报表、

1号调价报

表延迟利

息、5号报

225浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

表延迟支付导致的损

失、1号调价报表延迟支付导致的

损失、自项目交付以来的安保费

用、保函产生的费用和未释放的保

函、精神损失赔偿。

2025年12月4日收到一审法院于

2025年11月17日做浙建集团阿出的一审判尔及利亚分决，判令被公司在阿尔

告（以住及利亚承接

房、城市规的杜维拉四划和城市部万人体育部长为代场，业主为表，以 DEP阿尔及利亚为业主）向住房部及其

我方支付：

代表阿尔及

（1）尔省公共设

1404380

施局

365.80第纳（DEP），尔作为第因与我司就

77#、78#报

项目结算、表的应付工

合约、工期程款。

等问题存在

（2）巨潮资讯网一系列严重2026年04

120880否二审中6142049/公司2025争议。业主月29日

105.57第纳年度报告

方于2024尔作为补充年1月21合同与合同日登报单方外工程的应面解除合付工程款。

同，同时对

（3）我司发起诉

34626302讼。我司对

6第纳尔作

业主方发起为调价报表反诉。我司的应付工程以业主解约

款。（4）为滥用职上述判决金权，主张归额的33.5%还保函并赔作为可转汇偿解约损失部分。

229亿阿尔

（5）驳回及利亚第纳我方其余请尔。

求，同时判令原被告双方各承担诉讼及司法费

用50%，并

226浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

免除原告在专家鉴定后继续审理的诉讼中的诉讼费用。业主于2026年2月28日提起上诉。

浙建集团阿尔及利亚分公司在阿尔及利亚承接的杜维拉四万人体育场，业主为阿尔及利亚住房部及其代表阿尔及尔省公共设

2024年12

施局月23日法（DEP），院一审阶段因与我司就性判决指定

项目结算、巨潮资讯网专家进行鉴2026年04合约、工期52786否一审中/公司2025定，但由于月29日等问题存在年度报告业主方不作一系列严重为，目前鉴争议。业主定陷入停滞方于2024状态。

年1月21日登报单方面解除合同，同时对我司发起诉讼。以我司未良好履约为由，要求赔偿100亿阿尔及利亚第纳尔。

浙建集团阿尔及利亚分公司在阿尔及利亚承接的杜维拉四2024年12万人体育月23日法场，业主为院一审阶段阿尔及利亚性判决指定巨潮资讯网住房部及其专家进行鉴2026年04

52786否一审中/公司2025

代表阿尔及定，但由于月29日年度报告尔省公共设业主方不作施局为，目前鉴

（DEP）， 定陷入停滞因与我司就状态。

项目结算、

合约、工期等问题存在一系列严重

227浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文争议。业主方于2024年1月21日登报单方面解除合同，同时对我司发起诉讼。业主以解约损失为由，要求我司赔偿解约损失100亿阿尔及利亚第纳尔。

香港华营公司承接涉案项目，将项目中的幕墙工程分包于仲裁申请人喜而利幕墙工程有限公司，分包合同中约定分包工程应由

第三方

Secco 公司

制造、加工和供应。分包合同履行仲裁审理中，项目业中，但仲裁主更改了幕巨潮资讯网申请人已被2026年04墙材质，但6955.13否//公司2025清盘，并由月29日仲裁申请人年度报告公司资产清

及第三方理人接管。

Secco 公司无法供应业主要求的材质，导致合同目的落空，故我司终止了原幕墙分包合同。仲裁申请人不服，现申请仲裁要求按原幕墙分包合同支付相应的价款并赔偿损失。

华营建筑有限公司承接尖沙咀中间巨潮资讯网仲裁审理2026年04道11号海5268.02否//公司2025中。月29日员俱乐部重年度报告

建项目后，将案涉项目

228浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

的钢筋工程分包给仲裁被申请人皇石控股有限公司，分包在履行分包合同时延迟

工程进度，且未向我司提供所供货

钢筋的 Mill

Certificat

e（钢筋合格证书），故我司决定终止与皇石控股有限公司之间的分包合同，另同时追讨

MRC 及其他

３个项目相应已超付的工程款。

原告：浙江调解结果：

省建材集团一、中铁三

有限公司，局集团桥隧被告中铁三工程有限公

局集团桥隧司、中铁三工程有限公局集团有

司、中铁三限公司应支局集团有限付浙江省建调解结案公司，2020材集团有限后，支付年9月1公司货款本

500万元。

日，原告与金我公司于

被告1签订65761396.2

2023年9月《中铁三局4元，分期

25日申请执

集团桥隧工支付如下：

行立案，执程有限公司2023年1行案号：

杭州机场快月20日前

2023川巨潮资讯网

线土建施工支付2026年04

6608.14否调解结案0106执公司2025

SGJC-8 标工 20000000 月 29日

12977号，年度报告

程盾构管片元；2023年执行立案后买卖合4月30日前中铁三局支同》，买卖支付付货款4850合同约定桥6000000万元，截止隧公司向贵元；2023年

2026年6月

集团采购盾6月30日前

30日已累计构管片，合支付支付货款同总价为6000000

5350万元。

73275200元；2023年元。2022年8月30日前

6月10日，支付

就上述项9000000目，原告与元；2023年被告1就合10月30日同总价的增前支付加再行签订10000000

229浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文《中铁三局元；2023年集团桥隧工12月30日程有限公司前支付

杭州机场快14761396.2

线土建施工4元。二、

SGJC-8 标工 中铁三局集程盾构管片团桥隧工程

买卖合有限公司、同》，约定中铁三局集合同总价为团有限公

23222781.5司应支付浙

7元。上述江省建材集

两份合同统团有限公司称为买卖合逾期利息同。根截止160000

2021年10元，于

月25日，2023年1月经原被告确20日前支认案涉买卖付。三、合同下原告诉讼费已供货款总187543额为元，由中铁

89561396.2三局集团桥

4元，原告隧工程有限

已足额向被公司、中铁告2开具增三局集团有值税专用发限公司承担票，但截止并直接支付起诉日，两给成都市金被告仅支付牛区人民

原告货款法院，浙江

2380万元，省建材集团

欠付货款有限公司向

65761396.2成都市金牛

4元。区人民法院申请退费。

湖州吴兴农发牧业有限公司未履行

到期债务，浙建集团向杭州仲裁委裁决工程款已向杭州中

提起仲裁，及管理费院申请强制请求裁决湖4024.06717执行，2024州吴兴农发2万元，资年12月湖牧业有限公金占用费州吴兴农发巨潮资讯网

司立即支付1004.25720牧业有限公2026年04

5127.67否已裁决公司2025

工程款及管4万元，违司申请执行月29日年度报告理费约金转破产。截

4024.0671727.064734至2026年7

2万元，资万元，律师月底尚处于

金占用费费及仲裁费执行转破产

1004.29859用一并支持审查阶段。

3万元，违

约金

99.309138万元；杭州汉世伟食品

230浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

有限公司、天邦食品股份有限公司承担连带清偿责任。浙建集团就湖州吴兴农发牧业生猪养殖产业项目享有建设工程价款优先受偿权。

湖州吴兴农发牧业有限公司未履行

到期债务，浙建集团向杭州仲裁委

提起仲裁，请求裁决湖州吴兴农发裁决工程款牧业有限公及管理费司立即支付

17489.6883已向杭州中

工程款

24万元，资院申请强制

17489.6883

金占用费执行，2024

24万元，资

921.615495年12月湖

金占用费万元，违约州吴兴农发

1328.25326巨潮资讯网

金牧业有限公2026年04

6万元，违18909.48否已裁决公司2025

85.542343司申请执行月29日

约金年度报告万元，优先转破产。截

85.542343

权至2026年7万元；杭州

15698.7721月底尚处于

汉世伟食品

36万元，律执行转破产

有限公司、师费及仲裁审查阶段。

天邦食品股费用一并支份有限公司持承担连带清偿责任。浙建集团就湖州吴兴农发牧业生猪养殖产业项目享有建设工程价款优先受偿权。

湖州南浔农裁决工程款已向杭州中发牧业有限及管理费院申请强制

公司未履行23022.7679执行，2024到期债务，07万元，资年12月湖浙建集团向金占用费州南浔农发

杭州仲裁委1386.04736牧业有限公巨潮资讯网

2026年04

提起仲裁，24653.89否已裁决6万元，违司申请执行公司2025月29日请求裁决湖约金转破产。年度报告州南浔农发138.0431012026年6月牧业有限公万元，优先26日南浔法司立即支付权院出具

工程款18748.5861（2026）浙

23080.467133万元，律0503破申

231浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

53万元，资师费及仲裁25号决

金占用费费用一并支定，南浔农

1405.22929持发进入破产万元，违预重整程约金序。

162.193948万元；杭州汉世伟食品

有限公司、天邦食品股份有限公司承担连带清偿责任。浙建集团就湖州南浔农发牧业有限公司生猪养殖

基地（环境改造提升）项目享有建设工程价款优先受偿权。

建德农发牧业科技有限公司未履行

到期债务，浙建集团向杭州仲裁委提出仲裁申请，请求裁决建德农发已向杭州中牧业科技有裁决工程款院申请强制限公司立即及管理费执行，2024支付工程款27708.2156年12月建

27729.0638万元，资金

德农发牧业

57万元，资占用费

科技有限公

金占用费2079.63487司申请执行

2097.268782万元，违转破产。巨潮资讯网

1万元，违约金2026年04

30008.66否已裁决2026年6月公司2025

约金152.96026月29日

24日建德法年度报告

176.324463万元，优先

院出具万元；杭州权

（2026）浙

汉世伟食品21689.2652

0182破申

有限公司、01万元，律

45号决

天邦食品股师费及仲裁定，建德农份有限公司费用一并支发进入破产承担连带清持。

重整程序。

偿责任；浙建集团就建德大同生猪养殖生态循环农业产业项目享有建设工程价款优先受偿权。

杭州富阳农29586.68否已裁决裁决工程款2025年62026年04巨潮资讯网

232浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

发生态养殖及管理费月5日，月29日公司2025有限公司未27509.3278杭州市中级年度报告

履行到期债09万元，资人民法院作务，浙建集金占用费出（2025）团向杭州仲1823.39802浙01破申

裁委提起仲3万元，违56号决定裁，要求裁约金书，决定受决杭州富阳147.701069理杭州富阳

农发生态养万元，优先农发生态养殖有限公司权殖有限公司

立即支付工19134.6426的预重整申

程款62万元，律请，我方已

27519.3009师费及仲裁申报债权。

27万元，资费用一并支2025年12金占用费持。月29日，

1892.89477杭州中院裁万元，违约定富阳农发金进入正式重168.485985整程序（案万元；杭州号：2025浙

汉世伟食品（01）破申有限公司、56号），天邦食品股2026年2月份有限公司12日我司已承担连带清经向管理人偿责任。浙提交重整投建集团就富资草案并于阳农发桐坞2026年2月生猪养殖场28日完成第项目享有建一次债委会设工程价款表决。2026优先受偿年7月1日权。富阳农发一债会表决通过《富阳农发重整计划

（草案）》。杭州中院于

2026年7月15日裁定批准重整计划并终止杭州富阳农发生态养殖有限公司重整程序。

衢州一海农裁决工程款已向杭州中业发展有限及管理费院申请强制

公司未履行19365.2501执行，2024到期债务，万元，资金年12月衢浙建集团向占用费州一海农业巨潮资讯网

2026年04

杭州仲裁委21347.74否已裁决1802.90478发展有限公公司2025月29日

提起仲裁，4万元，违司申请执行年度报告请求裁决衢约金转破产。截州一海农业145.144015至2026年7发展有限公万元，优先月底尚处于司立即支付权执行转破产

233浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

工程款14563.2279审查阶段。

19365.618425万元，律

01万元，资师费及仲裁

金占用费费用一并支

1814.67634持。

8万元，违

约金

161.447107万元；杭州汉世伟食品

有限公司、天邦食品股份有限公司承担连带清偿责任。浙建集团就衢州一海农业发展有限公司生猪养殖基地项目享有建设工程价款优先受偿权。

金华市臣星建材有限公兰溪公司于司等联合体2025年5月为兰溪市云23日提出管

山街道陈家辖权异议，井矿区矿地6月20日兰综合开发利溪法院裁定用项目工程本案移送杭总承包单州市西湖区位，与发包人民法院处人浙建兰溪理。10月（矿业）有24日浙江高限公司于院裁定本案

2022年1月指定兰溪法

19日签订合院管辖。12同。在合同月31日，履行过程中本案第三人巨潮资讯网

2026年04

发现矿区资29910.65否中铁十九局//公司2025月29日源可开采量申请变更为年度报告仅为出让资原告并增加

源量的诉讼请求，

58%，且面案件标的增

临生态修加至2.99

复、非净矿亿元。2026出让等难年2月11题，导致项日，本案经目推进困兰溪法院裁难。故金华定移送金华市臣星建材中院审理。

有限公司起截至7月诉要求解除底，本案尚合同，返还未审结，仍履约担保金在一审审理

3000万元并进程中。

支付利息

234浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

1011.76027

4万元，赔

偿损失

3670.16406

5万元并支

付利息

1022.03008

4万元

2025年7月

21日杭州富

阳农发生态养殖有限公司以案涉工程存在质量

问题为由，向杭州市仲裁委提起仲

2026年7月裁，要求我

22日富阳农

方作为施工已经提交撤发向杭州仲总承包单巨潮资讯网诉申请，等裁委提交了2026年04位，对案涉8138.65否/公司2025待仲裁委回质量案件撤月29日工程承担质年度报告

复诉申请，截量责任。

止7月底仍

2025年8月

在撤诉程序

13日，杭州

仲裁委受理本案，涉案金额

8138.64780

2万元。案

号(2025)杭仲01字第

1739号

2025年7月

7日湖州吴

兴农发牧业有限公司以案涉工程存在质量问题为由，向杭

2026年5月

州市仲裁委

24日，吴兴

提起仲裁，农发向杭州要求我方作仲裁委提交为施工总承申请人已撤质量案件撤巨潮资讯网包单位，对诉，仲裁委2026年04

9423.24否诉申请，/公司2025

案涉工程承出具撤诉决月29日

2026年6月年度报告

担质量责定

3日杭州仲任。2025年裁委作出质

7月21日，

量诉讼案件杭州仲裁委撤诉决定书

受理本案，涉案金额

9423.23570

9万元，案

号(2025)杭仲01字第

1519号

2025年7月6323.85否申请人已撤2026年5月/2026年04巨潮资讯网

235浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

7日建德农诉，仲裁委24日，建德月29日公司2025

发牧业科技出具撤诉决农发向杭州年度报告有限公司以定仲裁委提交案涉工程存质量案件撤

在质量问题诉申请，为由，向杭2026年6月州市仲裁委3日杭州仲

提起仲裁，裁委作出质要求我方作量诉讼案件为施工总承撤诉决定书包单位，对案涉工程承担质量责任。2025年7月21日，

杭州仲裁委

受理本案，涉案金额

6323.8478万元。案号

（2025）杭仲01字第

1518号

2025年7月

7日衢州一

海农业发展有限公司以案涉工程存在质量问题为由，向杭

2026年5月

州市仲裁委

24日，衢州

提起仲裁，一海向杭州要求我方作仲裁委提交为施工总承申请人已撤质量案件撤巨潮资讯网包单位，对诉，仲裁委2026年04

6949.6否诉申请，/公司2025

案涉工程承出具撤诉决月29日

2026年6月年度报告

担质量责定

3日杭州仲任。2025年裁委作出质

7月21日，

量诉讼案件杭州仲裁委撤诉决定书

受理本案，涉案金额

6949.59748

4万元。案

号（2025）杭仲01字

第1517号

2025年7月2026年5月

7日湖州南24日，南浔

浔农发牧业农发向杭州有限公司以仲裁委提交申请人已撤案涉工程存质量案件撤巨潮资讯网诉，仲裁委2026年04在质量问题5473.48否诉申请，/公司2025出具撤诉决月29日为由，向杭2026年6月年度报告定州市仲裁委3日杭州仲

提起仲裁，裁委作出质要求我方作量诉讼案件为施工总承撤诉决定书

236浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文包单位，对案涉工程承担质量责任。，2025年7月21日，杭州仲裁委受理本案，涉案金额

5473.48426

7万元。案

号（2025）杭仲01字

第1516号

浙建(兰溪)矿业有限公司认为兰溪市自然资源和规划局在矿产资源

量、林地使用审批手

续、环评审批等方面存在履约瑕疵，导致《出让合同》及《补充协议》无一审驳回原法继续履2026年2月告浙建（兰行，合同目6日，法院溪）矿业有的无法实开庭审理本限公司的诉现。2025年案。2026年讼请求。案

7月25日浙7月，我方件受理费

巨潮资讯网

建兰溪公司收到本案一50元，由2026年04

188073.49否/公司2025

向浦江县人审判决，后原告浙建月29日年度报告

民法院提起我方上诉。（兰溪）矿行政诉讼，截至7月业有限公司请求解除底，本案尚负担。截止《浙江省采在二审程7月底，本矿权有偿出序。案尚在二审让合同》及程序相应的《浙江省采矿权有权出让合同补充协议》，并请求判令兰溪自规局返还

出让利益、赔偿交易费

损失、政策处理费等共计

188073.492

2万元。

2011年，浙2026年1月

11006.62是//

江建工与杭6日收到立

237浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

州市钱塘区案通知书，产城融合建定于3月30设发展中心日一审开签订合同承庭。7月27建案涉项日第二次开目，项目完庭，已递交工后被告拖司法鉴定材延决算审料。

计，至今未付清剩余工程款，故我司提起诉讼。

张忠良从浙江建工处转包承接该项目部分工2026年2月作，其认为12日收该案截至起诉之应诉材料，日，浙江建2026年7月

5402.57否//

工项目已与21日摇号选业主方完成定鉴定机结算，但未构，目前处及时向其支于鉴定中。

付工程款，故诉至法院。

2015年12月16日浙江建工与亳州古井置业发展有限责任公司签订施工总包合同，工程于

2018年11月30日竣工验收合格，2019年

2月28日取2026年2月得备案表。13日收立案古井置业于材料，4月

8154.13否//

2019年8月23日一审开

29日签收送庭，准备走审资料，经鉴定程序。

核算总造价

为36626.73万元。但截止起诉之日，仍未向浙江建工支付剩余工程款及履约保

证金、违约金及利息等，故诉至法院。

业主杭州临11499.18/2026年3月一审判决：/

238浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

安滨湖新天6日法院立一、被告浙地投资有限案；2026年江省建工集公司以浙江5月29日一团有限责任

建工逾期完审判决，公司应于本工、未及时2026年6月判决生效之整改等原因15日收上诉日起十日内

造成其各项状，目前处支付原告杭经济损失为于二审审理州临安滨湖由。将浙江阶段。新天地投资建工诉至法有限公司院。1900000元;二、驳回原告杭州临安滨湖新天地投资有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付

金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四

条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费616759元，由原告杭州临安滨湖新天地投资有限公司负担594859元，由被告浙江省建工集团有限责任公司负担

21900元。

2018年5月，浙江建2026年5月工与杭州盛12日收立案建置业有限材料；2026公司就建德年5月22恒大御湖庄日提管辖权

园项目签订异议，2026多份建设工年6月9日

28720.07///

程施工合收驳回管辖同。原告二异议裁定王印作为案书，2026年涉项目的承7月29日收包人与浙江驳回管辖异建工签署内议上诉裁定部承包合书。

同，原告一

239浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

王苗忠为原告二的连带担保人。现二原告认为其为实际施工人，且已完成全部施工，故将建工诉至法院。

2017年6月

浙江建工与成都中港置业有限公司签订中港广场总承包合同，后续签订两份补充

2026年6月

协议顺延工

1日立案；

期。现原告

2026年7月

主张案涉6560.35///

16日一审开

1#2#塔楼庭，尚在一及地下室通审中。

道逾期竣工，要求建工支付违约

金、超报结

算审核、质量损失及超领甲供材扣款。

浙江建工承接三亚公司发包的海南三亚恒大首

府、海南三亚恒大御府

2026年6月项目后，与

17日收案件

原告杨大民材料；2026签订《内部12355.24///年6月30承包合日提管辖权同》。现杨异议。

大民认为其为实际施工人，浙江建工欠付其工程款，故诉至法院。

浙江二建承接的浙石化煤焦制气一期项目，业主方为浙江一审中，司

5723.35否//

石油化工有法鉴定中。

限公司，项目已收工程

款1.46亿，2021年

240浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

送审价约

2.06亿，业

主未予确认结算且预期较低，现通过诉讼及司法鉴定的形式确定造价。

2020年11月18日，浙江二建承

接凯立·现代城二期商业房地产开发项目，业主方为四川洪贝商贸有限公司。项目于2024年12月16日完成竣工验收。2025年8月26日，双方结算金额总计为

250092007.16561.3否一审中。//

81元。目前，业主已支付款项

38200236.5

2元，法院

调解确认的

6000万元进

度款（尚未支付），未付工程款为

151891771.

29元，未付

补偿款为

800万元，

未付款项总计

159891771.

29元。

浙江二建承接的龙泉市鞋产业链回归工程（一期）7#、

8#、10#地一审中，司

12057.09否//

块标准厂房法鉴定中。

项目，业主方为龙泉塔石制鞋小微企业文化创业园有限公

241浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文司。原告仅收到工程款

30297541

1元，被告

仍欠付工程款

10064425

0.68元及未

返还的质保金

12483082.32元，两项合计

11312733

3元，并均

已产生逾期付款利息。

原告郑江明认为其系借

用第三人苏柏科技有限公司资质承揽案涉智能化工程的实

际施工人，

因第三人怠于向总包单位浙江省三建建设集团本案案号有限公司主

（2025）浙

张工程款债8057.11///

0113民初权，遂向法

22816号

院提起诉讼。诉请三建公司支付拖欠工程款

77101230.4

1元（以司法审计报告

为准）及相应利息，并要求三建公司承担诉讼费用。

中心城区2026年2月“棚户区”立案，案号大西门安置（2026）浙房项目全过0421民初程代建开发693号。我工程（以下司已申请司简称“本工法鉴定，确

17906.34否//程”）由嘉定鉴定单

善善建旧城位，5月底改造有限公法院已将案

司（以下简卷材料移交称“建设单司法鉴定机位”）发构，目前我包，采用模司正在整理

242浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

拟清单招鉴定所需材标，我司和料及鉴定费蓝城房产建用。

设管理集团有限公司

（以下简称“蓝城代建”）联合体形式中标。蓝城代建负责代建

管理（牵头单位），我司总包承建，本工程于2019年9月30日开工，于2022年9月29日竣工验收合格。因竣工结算争议较大，本工程暂无法审定，导致无法及时回款

支付外欠，进而导致下游被诉案件

不断激增，且因建设单位态度强硬，其他途径或已无法有效解决审定回款问题，遂通过司法途径解决工程争议事项。

2017年22026年2月月，缙云县立案，案号壶镇镇人民（2026）杭政府发布政仲01字第府采购招标398号。仲文件，并最裁立案后，终确定浙江甲方向丽水省三建建设中院起诉请集团有限公求确认案涉

10498.19否//

司为缙云县仲裁协议无

壶镇中学、效，我司提南顿小学、出管辖异

体艺中心和议，经审中山街地下理，丽水中空间四个工院未予支

程 PPP 项目 持，省高院社会投资人二审维持原的中标人。裁定。受前

243浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

2017年6月述仲裁协议

26日，浙江效力诉讼影

省三建建设响，仲裁案集团有限公件中止审司（乙方）理，待管辖与缙云县壶问题解决，镇镇人民政再进入实体府（甲方）审理程序。

签订了《缙云县壶镇中

学、南顿小

学、体艺中心和中山街地下空间四

个工程 PPP项目合同》。2017年7月25日，缙云县三建建设投资有限公司

（以下简称缙云三建）成立。2017年7月26日，缙云三建与浙江三

建、缙云县壶镇镇政府签订了《补充协议》，约定 PPP 合同的权利义务由缙云三建承继。

2019年9月

1日，壶镇

镇政府接收壶镇中学并

开始使用，

2019年12月12日，壶镇中学迁建工程通过竣工验收；

2020年7月

18日，南顿

小学项目通过竣工验收；2021年3月31日，

体艺中心项目通过竣工验收；2021年12月16日，中山街地下空间工程通过竣工

244浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文验收。2020年10月9日至2022年1月18日，缙云三建分批向壶镇镇政府报送结算资料。壶镇镇政府以项目超概算为由至今未完成结算审核并拖欠回购款。就欠款事宜，与缙云县政府和壶镇镇政府多次沟通催讨，并考虑到双方的友好合作关系，多次给予了宽限期，但县政府和镇政府至今一方面仍未完成概算调整，另一方面，拖欠的回购款金额越来越大，给我司造成了巨大的资金压力，遂提起仲裁。

浙江省三建建设集团有

限公司(下称“浙江三建”)与中国电建集团华东勘测设计研究院有

限公司(联2026年5月合体牵头立案，案号人，下称62366.36否（2026）浙//“华东01民初院”)作为1264号。

联合体，中标“浙江理工大学时尚学院建设工程设计采购

施工(EPC)工程总承包项目”。

245浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

2020年1月，浙江三建、华东院与杭州余杭经济开发建设有限公司

(后更名为杭州临平经济开发建设

有限公司，下称“甲方”)签订《工程总承包合同》，约定合同总价为

1275206

959元，其

中建筑安装工程费为

1261306

959元(下浮

率

11.08%)。

2021年9月，三方签订《补充合同》，新增装修、智能

化等工程，调整后合同总价为

1575235

394元。案

涉工程已于

2022年5月

30日竣工验

收并交付使用。浙江三建主张因疫情导致人

工、材料价格大幅上涨，合同约定的结算条款显失公平，要求变更结算方式并支付欠付工程款及质保金。甲方未完成预算及结算审核，至今未支付剩余款项。遂提起诉讼，华东院作为联合

246浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

体牵头人，未明确表态

同意起诉，只能将其列

为第三人参与诉讼。

2021年8月

3日，原告

与被告签订《建设工程施工合同》，约定：由原告承建被告开发的金

溪·澜庭一

期1#、2#、3#楼（以下本案已于简称“一2026年7月标”）建筑7日，7月安装工程项16日，7月目，合同价18日、7月款31日四次开

46208347.8庭。经多轮9元。合同庭审质证，

第12.4条双方对一二

还约定工程标、外墙保

竣工验收合温一体板、格后，工程铝合金门窗款支付至已及大区景观完工程量的审定价确认

80%，完成无误。现建

13066.19否一审进行中无

竣工结算审设单位申请核和资料备对三标段进案后，支付行造价鉴至经审计决定，待造价算且双方共鉴定完成后同认可的价即可对该案

款的97%，件进行结剩余3%作为案。前期已质量保证完成项目全金，待缺陷部未售住责任期满后宅、商铺资

14个工作日产查封及企

内一次性付业名下银行清，具体内账户冻结保容详见合同全工作。

约定。2021年8月10日，原告与被告签订《建设工程施工合同》，约定：由原告承建被告开发的阿克苏

金溪·澜庭

247浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

（一期）建设项目施工二标段（以下简称“二标”），合同价款

74335892.3

3元。合同

第12.4条还约定工程竣工验收合格后，工程款支付至已完工程量的

80%，完成

竣工结算审核和资料备案后，支付至经审计决算且双方共同认可的价

款的97%，剩余3%作为质量保证金，待缺陷责任期满后

14个工作日

内一次性付清，具体内容详见合同约定。2022年4月30日，原告与被告签订《建设工程施工合同》，约定：由原告承建被告开发的阿克苏

金溪·澜庭

（一期）建设项目施工三标段（以下简称“三标”），合同价款

75000000元。合同第

12.4条还约

定工程竣工验收合格后，工程款支付至已完工程量的

80%，完成

竣工结算审核和资料备

248浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文案后，支付至经审计决算且双方共同认可的价

款的97%，剩余3%作为质量保证金，待缺陷责任期满后

14个工作日

内一次性付清，具体内容详见合同约定。在原告施工过程中，被告因工程需要新

增一、二、三标段的外

墙一体板，铝合金门窗，三标段景观及管网工程，后因被告资金困难，原告为保证项目顺利开展，垫付了大量的资金及人工费，依约完成了上述项目工程施工并通过验收。后，原告与被告就案涉项目进行结算，一标段结算审定金额为

48403090.2

2元，二标

段审定价为

67368368.0

2元，三标

段送审价为

94263074.6

9元，外墙

一体板、铝

合金门窗、三标段景观及管网工程价款为

32192393元，共计

242226925.

9元。经原

告多次催款

249浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文工程，被告仅支付了部

分工程款，尚欠工程款

39270048.4

9元（含一标及外墙一

体板、铝合金门窗质保金3%）。在施工过程中，由于被告无力支付工程款和材料款等，为保证项目施工正常进行，原告为此垫付各项资金共计

63916025.7

7元，并商

定了垫付利息的计取等事项。

华营建筑有限公司承接香港铜锣湾告士打道

250-254号

伊利莎伯大

厦 G/F-7/F改建及加建主合约工程，由于业仲裁审理

主不按合约10815.88否//中。

条款支付粮款，故我司按合约条款终止合约。

最后业主方追讨我司工程期间延误及其他损失并启动仲裁程序。

华营建筑有限公司承接尖沙咀中间道11号海员俱乐部重

建项目后，仲裁审理

15153.23否//由于地盘火中。

灾我司向

保险公司-中国平安财产保险股份有限公司深

250浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

圳分公司申请索偿，但保险公司表示华营在火灾事件中违反了保单

条款 MR112拒绝赔偿我司最终向平安保险发出仲裁通知启动仲裁程序。

华营建筑有限公司承接跑马地乐活道6号比华利山改建及增设综合装仲裁审理

17528.2否//修主合约工中。

程，我司追讨其工程款及工期延误索赔而启动仲裁程序。

2026年6月

9日，我方

新昌县广利收到本案起石业发展有

诉状、合议限公司等公庭组成人员司诉称其已通知书等诉完成基础设讼文书。

施采购、施

2026年7月

工及运维等

29日，法院工程，但因召开庭审，项目停止施组织双方当工生产，造

26885.9否事人进行证//

成其各项经据交换，原济损失，故告当庭变更诉请解除合

诉讼请求，同、返还保诉讼标的金证金额变更至

449.7995万

26254.8417

元、赔偿损万元。截止失

7月底，本

26436.1002

案尚在一审万元。

审理过程中。

浙建集团认为城发集团

及雅阳镇、截止2026

筱村镇、泗年7月底，溪镇、彭溪仲裁已立

10725.34否//

镇、南浦溪案，本案尚镇、龟湖在仲裁审理

镇、西旸过程中。

镇、东溪乡等十七被申

251浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

请人在各项目工程已竣工验收并完成结算审定后，长期拖欠工程款共计约人民币

9104万元

（不含违约金），构成严重违约，导致《总包合同》及相应《分乡镇协议》项下付款义务无法按约履行。我方向各被申请人正式发函催告支付结算款，催告无果后于2026年向杭州仲裁委员会提起仲裁，请求裁决各被申请人支付拖欠工程款及相应违约金。

其他诉讼事项

□适用不适用

九、处罚及整改情况

□适用不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□适用不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

252浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□适用不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□适用不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

□适用不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□适用不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

□适用不适用公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□适用不适用公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□适用不适用公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□适用不适用

253浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用□不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保额反担保担保物是否为担保对度相关担保额实际发实际担担保类情况是否履

（如担保期关联方象名称公告披度生日期保金额型（如行完毕有）担保露日期有）报告期内审批的对报告期内对外担保外担保额度合计90850实际发生额合计27950

（A1） （A2）报告期末已审批的报告期末对外担保

对外担保额度合计9085066563.8

余额合计（A4）

（A3）公司对子公司的担保情况担保额反担保担保物是否为担保对度相关担保额实际发实际担担保类情况是否履

（如担保期关联方象名称公告披度生日期保金额型（如行完毕有）担保露日期有）新昌县浙建投2026年2018年

24985.连带责10年2

资管理04月296489512月26否否

29任担保个月

有限公日日司长兴建图建设2026年2019年连带责13年8投资管04月297128002月0113300否否任担保个月理有限日日公司浙江省建工集2026年2026年

47198.连带责

团有限04月295000001月1012个月否否

52任担保

责任公日日司报告期内审批对子报告期内对子公司

公司担保额度合计782770.99担保实际发生额合344453.08

（B1） 计（B2）报告期末已审批的报告期末对子公司

对子公司担保额度782770.99担保余额合计584443.7

合计（B3） （B4）子公司对子公司的担保情况担保额反担保担保物是否为担保对度相关担保额实际发实际担担保类情况是否履

（如担保期关联方象名称公告披度生日期保金额型（如行完毕有）担保露日期有）华营建2026年2020年

35121.连带责无固定

筑有限04月2910441205月27否否

5任担保期限

公司日日

报告期内审批对子358138.03报告期内对子公司41402

254浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

公司担保额度合计担保实际发生额合

（C1） 计（C2）报告期末已审批的报告期末对子公司

对子公司担保额度358138.03担保余额合计152680.31

合计（C3） （C4）公司担保总额（即前三大项的合计）报告期内审批担保报告期内担保实际

额度合计1231759.02发生额合计413805.08

（A1+B1+C1） （A2+B2+C2）报告期末已审批的报告期末全部担保

担保额度合计1231759.02余额合计803687.81

（A3+B3+C3） （A4+B4+C4）全部担保余额（即 A4+B4+C4）占公司净资

76.67%

产的比例

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保

0

的余额（D）

直接或间接为资产负债率超过70%的被担

617632.52

保对象提供的债务担保余额（E）

担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 200934

上述三项担保金额合计（D+E+F） 818566.52采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托理财

□适用不适用公司报告期不存在委托理财。

4、其他重大合同

□适用不适用公司报告期不存在其他重大合同。

十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用□不适用谈论的主要内调研的基本情接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象容及提供的资况索引料公司于2026全景网“投资年5月13日者关系互动平在巨潮资讯网

2026年5月网络平台线上与公司经营发台”个人、其他公司投资者披露的：

13日交流展相关内容

（https://ir 002761 浙江.p5w.net） 建投投资者关系管理信息

255浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

十四、其他重大事项的说明

适用□不适用1、公司于2025年12月31日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2025]3026号），同意公司向国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）发行179969185股股份购买相关资产的注册申请、同意公司向浙江省国有资本运营有限公司发行股份募集配套资金不超过45000万元的注册申请，具体内容详见公司于2026年1月5日在巨潮资讯网披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编号：2026-

001）等相关公告。

2、公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项新增股份经公司申请，中国结算、深交所审核无异，于2026年1月27日上市，本次新增股份243082789股（浙江省国有资本运营有限公司63113604股，国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）179969185股，均为有限售条件股份），上市后公司总股本由1081788421股增加至1324871210股。

十五、公司子公司重大事项

适用□不适用

1、公司子公司华营建筑有限公司收到中标通知书，华营建筑成功中标工程项目—葵涌冻仓储存及物流中心项目，中标价约36亿港元。公司于2026年3月10日在巨潮资讯网披露了《关于子公司收到中标通知书的自愿信息披露公告》（公告编号：2026-022）。

2、公司子公司华营建筑有限公司收到中标通知书，华营建筑成功中标工程项目—天华路第一期公营房屋发展项目，中标价约14亿港元。公司于2026年4月2日在巨潮资讯网披露了《关于子公司收到中标通知书的自愿信息披露公告》（公告编号：2026-025）。

3、公司子公司浙建国际（沙特）有限公司收到业主确认函，浙建国际（沙特）成功中标工程项目—穆罕默德本法赫德王子大学附属专科医院（PMFSH）项目，中标价约为人民币 18亿元。公司于 2026 年 6 月 16日在巨潮资讯网披露了《关于子公司收到业主确认函的自愿信息披露公告》（公告编号：2026-046）。

256浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后公积金转数量比例发行新股送股其他小计数量比例股

一、有限

243082243082243082

售条件股00.00%00018.35%

789789789

份

1、国

00.00%0000000.00%

家持股

2、国

631136631136631136

有法人持00.00%0004.76%

040404

股

3、其

179969179969179969

他内资持00.00%00013.58%

185185185

股其

179969179969179969

中：境内00.00%00013.58%

185185185

法人持股境内

自然人持00.00%0000000.00%股

4、外

00.00%0000000.00%

资持股其

中：境外00.00%0000000.00%法人持股境外

自然人持00.00%0000000.00%股

二、无限

108178108178

售条件股100.00%00059159181.65%

84219012

份

1、人

108178108178

民币普通100.00%00059159181.65%

84219012

股

2、境

内上市的00.00%0000000.00%外资股

3、境

外上市的00.00%0000000.00%外资股

4、其00.00%0000000.00%

257浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

他

三、股份108178243082243083132487

100.00%00591100.00%

总数84217893801801股份变动的原因

适用□不适用1、公司于2025年12月31日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2025]3026号），同意公司向国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）发行179969185股股份购买相关资产的注册申请、同意公司向浙江省国有资本运营有限公司发行股份募集配套资金不超过45000万元的注册申请，具体内容详见公司于2026年1月5日在巨潮资讯网披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编号：2026-

001）等相关公告。

2、公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项新增股份经公司申请，中国结算、深交所审核无异，于2026年1月27日上市，本次新增股份243082789股（浙江省国有资本运营有限公司63113604股，国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）179969185股，均为有限售条件股份），上市后公司总股本由1081788421股增加至1324871210股。

3、经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕2124号”文予以注册，公司于2023年12月25日公开发行了1000

万张可转债，每张面值100元，发行总额10亿元。经深交所同意，公司100000万元可转换公司债券于2024年1月16日起在深交所挂牌交易，债券简称“浙建转债”，债券代码“127102”。根据有关规定和公司《浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“浙建转债”自2024年7月1日起可转换为本公司股份。公司于2024年6月27日在巨潮资讯网披露了《关于浙建转债开始转股的提示性公告》（公告编号：2024-052）。2026年1-6月转股数量为591股，截至2026年6月30日，公司总股本为1324871801股，“浙建转债”剩余张数为9950792.00张。

股份变动的批准情况

适用□不适用

1、经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕2124号”文予以注册，公司于2023年12月25日公开发行了1000

万张可转债，每张面值100元，发行总额10亿元。经深交所同意，公司100000万元可转换公司债券于2024年1月16日起在深交所挂牌交易，债券简称“浙建转债”，债券代码“127102”。根据有关规定和公司《浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“浙建转债”自2024年7月1日起可转换为本公司股份。

2、公司于2025年12月31日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2025]3026号），同意公司向国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）发行179969185股股份购买相关资产的注册申请、同意公司向浙江省国有资本运营有限公司发行股份募集配套资金不超过45000万元的注册申请。

股份变动的过户情况

适用□不适用

公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项新增股份经公司申请，中国结算、深交所审核无异，于2026年1月27日上市，本次新增股份243082789股（浙江省国有资本运营有限公司63113604股，国新建源股权投资基金

258浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文（成都）合伙企业（有限合伙）179969185股，均为有限售条件股份），上市后公司总股本由1081788421股增加至

1324871210股。

股份回购的实施进展情况

□适用不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□适用不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用□不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等

财务指标的影响，详见“第二节公司简介和主要财务指标之四、主要会计数据和财务指标”。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用不适用

2、限售股份变动情况

适用□不适用

单位：股本期解除限售本期增加限售股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期股数股数公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项新增股份经公司申请，中国结算、深交所

审核无异，于

2026年1月

27日上市，本

自新增股份发次新增股份浙江省国有资行结束之日起

243082789

本运营有限公00631136046311360436个月内不以

股（浙江省国司任何方式进行有资本运营有转让限公司

63113604股，国新建源股权投资基金（成都）合伙

企业（有限合伙）

179969185股，均为有限售条件股份）公司发行股份购买资产并募自新增股份发国新建源股权集配套资金暨行结束之日起投资基金（成

00179969185179969185关联交易事项12个月内不以

都）合伙企业新增股份经公任何方式进行（有限合伙）司申请，中国转让结算、深交所

259浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

审核无异，于

2026年1月

27日上市，本

次新增股份

243082789

股（浙江省国有资本运营有限公司

63113604股，国新建源股权投资基金（成都）合伙

企业（有限合伙）

179969185股，均为有限售条件股份）

合计00243082789243082789----

二、证券发行与上市情况

适用□不适用股票及其发行价格获准上市交易终止衍生证券发行日期（或利发行数量上市日期披露索引披露日期交易数量日期名称率）股票类公司在巨潮资讯网

（http://www.cninf

o.com.cn

）披露的《浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨

2026年0124308272026年0124308272026年01

浙江建投7.13关联交易月27日89月27日89月24日实施情况暨新增股份上市公告书》《浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定

260浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

对象发行股份募集配套资金上市公告书》等相关公告

可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类其他衍生证券类报告期内证券发行情况的说明1、公司于2025年12月31日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2025]3026号），同意公司向国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）发行179969185股股份购买相关资产的注册申请、同意公司向浙江省国有资本运营有限公司发行股份募集配套资金不超过45000万元的注册申请，具体内容详见公司于2026年1月5日在巨潮资讯网披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编号：2026-

001）等相关公告。

2、公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项新增股份经公司申请，中国结算、深交所审核无异，于2026年1月27日上市，本次新增股份243082789股（浙江省国有资本运营有限公司63113604股，国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）179969185股，均为有限售条件股份），上市后公司总股本由1081788421股增加至1324871210股。

三、公司股东数量及持股情况

单位：股报告期末普通股股东总报告期末表决权恢复的优先股股东总

705920数数（如有）（参见注8）

持股5%以上的股东或前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

报告期内持有有限持有无限质押、标记或冻结情况报告期末股东名称股东性质持股比例增减变动售条件的售条件的持股数量情况股份数量股份数量股份状态数量浙江省国有资本运4513434631136063113603882298

国有法人34.07%不适用0营有限公884484司国新建源股权投资

基金（成境内非国179969117996911799691

13.58%0不适用0

都）合伙有法人858585

企业（有限合伙）工银金融

78332467833246

资产投资国有法人5.91%00不适用0

88

有限公司浙江省财

46975604697560

开集团有国有法人3.55%00不适用0

99

限公司鴻運建築32446913244691

境外法人2.45%00不适用0有限公司33中国信达24336102433610

国有法人1.84%00不适用0资产管理00

261浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

股份有限公司中泰证券股份有限

公司－华夏国证自

由现金流其他0.47%6203307222996206203307不适用0交易型开放式指数证券投资基金香港中央

结算有限境外法人0.36%48103855043404810385不适用0公司境内自然

袁昌莉0.30%401260020000004012600不适用0人境内自然

李荣耀0.22%2975657297565702975657不适用0人战略投资者或一般法人

国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）因公司发行股份购买资产并募集配套因配售新股成为前10名

资金暨关联交易事项于2026年1月27日新增股份179969185股，上述股份自新增股份发股东的情况（如有）行结束之日起12个月内不以任何方式进行转让。

（参见注3）上述股东关联关系或一无致行动的说明

上述股东涉及委托/受托

表决权、放弃表决权情无况的说明前10名股东中存在回购专户的特别说明（如无有）（参见注11）

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类数量浙江省国有资本运营有人民币普3882298

388229884

限公司通股84工银金融资产投资有限人民币普7833246

78332468

公司通股8浙江省财开集团有限公人民币普4697560

46975609

司通股9人民币普3244691鴻運建築有限公司32446913通股3中国信达资产管理股份人民币普2433610

24336100

有限公司通股0中泰证券股份有限公司

－华夏国证自由现金流人民币普

62033076203307

交易型开放式指数证券通股投资基金人民币普香港中央结算有限公司48103854810385通股人民币普袁昌莉40126004012600通股人民币普李荣耀29756572975657通股中信保诚人寿保险有限人民币普

27685002768500

公司通股

262浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

－盛世华彩投资账户前10名无限售条件股东之间，以及前10名无限售条件股东和前10名股无东之间关联关系或一致行动的说明前10名普通股股东参与

李荣耀通过普通证券账户持有0股，通过江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有融资融券业务情况说明

2975657股，实际合计持有2975657股。

（如有）（参见注4）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用不适用

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、董事和高级管理人员持股变动

□适用不适用

公司董事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2025年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

公司前期已披露实际控制人筹划控制权变更但尚未完成的，请说明控制权变更进展情况。

□适用不适用控股股东报告期内变更

□适用不适用公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用不适用公司报告期实际控制人未发生变更。

263浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

六、优先股相关情况

□适用不适用报告期公司不存在优先股。

264浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

第七节债券相关情况

适用□不适用

一、企业债券

□适用不适用报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

适用□不适用

1、公司债券基本信息

单位：万元还本付息债券名称债券简称债券代码发行日起息日到期日债券余额利率交易场所方式浙江省建设投资集团股份有在不行使限公司递延支付

2024年2024年2024年2026年利息权情

24 浙建 524018.S

面向专业11月1511月1911月19430002.88%况下，按深交所Y1 Z投资者公日日日年付息；

开发行可无固定到续期公司期期限

债券（第一期）浙江省建设投资集团股份有利息每年限公司支付一

2025年次，到期

2025年2025年2030年

面向专业 25 浙建 134643.S 一次还

11月2111月2511月25700002.38%深交所

投资者非 K1 Z 本，最后日日日公开发行一期利息科技创新随本金一公司债券起支付

（第一期）浙江省建设投资集利息每年团股份有支付一限公司次，到期

2026年2026年2026年2031年

26 浙建 134849.S 一次还

面向专业02月0202月0402月04300002.35%深交所

K1 Z 本，最后投资者非日日日一期利息公开发行随本金一科技创新起支付公司债券

（第一

265浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

期）

投资者适当性安排（如有） “24 浙建 Y1”、“25 浙建 K1”及“26 浙建 K1”债券仅面向合格机构投资者发行

“24 浙建 Y1”、“25 浙建 K1”及“26 浙建 K1”均在深圳证券交易所上市，采用适用的交易机制集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易的交易机制

是否存在终止上市交易的风险 报告期内，“24 浙建 Y1”、“25 浙建 K1”及“26 浙建 K1”不存在终止上市交易（如有）和应对措施的风险逾期未偿还债券

□适用不适用

2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用□不适用

报告期内，24 浙建 Y1 不涉及可续期债券续期情况、利率跳升情况、利息递延情况。

报告期内，发行人涉及强制付息事项，相关情况如下：

浙江省建设投资集团股份有限公司于2026年5月21日召开了2025年度股东会，审议并通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》（详见公司在深圳证券交易所网站上披露的相关公告）。前述事项属于向普通股股东分红的情形，相应触发了 24 浙建 Y1募集说明书中约定的强制付息事件，即“付息日前 12 个月内，发生以下事件的，发行人不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息:（1）向普通股股东分红（按规定上缴国有资本收益除外）;（2）减少注册资本。”报告期内，24 浙建 Y1 仍计入权益。

除上述外，公司不涉及其他发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款触发情况。

3、报告期内信用评级结果调整情况

适用□不适用

2026年5月7日，发行人披露《浙江省建设投资集团股份有限公司关于终止评级的公告》，因公司战略发展规划调整的需要，公司决定终止东方金诚对“24 浙建 Y1”后续的跟踪评级，已向东方金诚发送《关于终止主体及债项信用评级的函》，根据相关监管规定及东方金诚评级业务相关制度，东方金诚决定终止对浙江建投主体及“24 浙建 Y1”的评级，不再更新关于浙江建投主体及“24 浙建 Y1”债项的评级结果。

4、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的

影响

适用□不适用

（1）担保情况

“24 浙建 Y1”、“25 浙建 K1”及“26 浙建 K1”为无担保债券。报告期内，浙江省建设投资集团股份有限公司

2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）、浙江省建设投资集团股份有限公司2025年面向专业投资

266浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

者非公开发行科技创新公司债券（第一期）、浙江省建设投资集团股份有限公司2026年面向专业投资者非公开发行科技

创新公司债券（第一期）担保情况未发生变更。

（2）偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，浙江省建设投资集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）、浙江省建设投资集团股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（第一期）、浙江省建设投资集团股份

有限公司2026年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（第一期）偿债计划及偿债保障措施未发生变更。公司严格按照募集说明书约定的还本付息安排向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金。

（3）专项偿债账户

公司已于2024年11月11日，与债券受托管理人招商证券股份有限公司、存放募集资金的浙商银行股份有限公司杭州分行签订了《浙江省建设投资集团股份有限公司、浙商银行股份有限公司杭州分行和招商证券股份有限公司之募集资金三方监管协议》。

公司已于2025年11月25日，与债券受托管理人财通证券股份有限公司、存放募集资金的浙商银行股份有限公司杭州分行签订了《浙江省建设投资集团股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（第一期）募集资金专户监管协议》。

公司已于2026年2月4日，与债券受托管理人财通证券股份有限公司、存放募集资金的浙商银行股份有限公司杭州分行签订了《浙江省建设投资集团股份有限公司2026年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（第一期）募集资金专户监管协议》。

“24 浙建 Y1”、“25 浙建 K1”、“26 浙建 K1”募集资金扣除发行费用后，由主承销商直接将款项划转至公司募集资金专项账户，募集资金的接收在专项账户内进行。

三、非金融企业债务融资工具

适用□不适用

1、非金融企业债务融资工具基本信息

单位：万元还本付息债券名称债券简称债券代码发行日起息日到期日债券余额利率交易场所方式利息每年浙江省建支付一设投资集次，到期团股份有24浙江2024年2024年2027年

10248171一次还银行间市

限公司建投04月2204月2404月241000002.85%

3.IB 本，最后 场

2024 年 MTN001 日 日 日

一期利息

度第一期随本金一中期票据起支付浙江省建在不行使

25浙江2025年2025年2099年

设投资集10258197利息递延银行间市

建投04月2804月2904月29600002.55%

团股份有 0.IB 支付选择 场

MTN001 日 日 日限公司权情况

267浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

2025年下，按年

度第一期付息；无中期票据固定到期期限浙江省建在不行使设投资集利息递延

25浙江

团股份有支付选择建投2025年2025年2099年限公司10258266权情况银行间市

MTN002 06 月 26 06 月 27 06 月 27 40000 2.20%

2025 年 7.IB 下，按年 场

（科创日日日

度第二期付息；无

债）科技创新固定到期债券期限浙江省建在不行使设投资集利息递延

25浙江

团股份有支付选择建投2025年2025年2099年限公司10258339权情况银行间市

MTN003 08 月 11 08 月 12 08 月 12 50000 2.45%

2025 年 3.IB 下，按年 场

（科创日日日

度第三期付息；无

债）科技创新固定到期债券期限浙江省建设投资集团股份有

26浙江2026年2026年2027年到期一次

限公司01268185银行间市

建投07月2107月2204月18300001.68%性还本付

2026 年 8.IB 场

SCP001 日 日 日 息

度第一期超短期融资券

投资者适当性安排（如有）无适用的交易机制无是否存在终止上市交易的风险无（如有）和应对措施逾期未偿还债券

□适用不适用

2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用□不适用

报告期内，“25 浙江建投 MTN001”、“ 25 浙江建投 MTN002（科创债）”、“25 浙江建投 MTN003（科创债）”不涉及发行人行使赎回权、利息递延支付选择权的情况。

报告期内，发行人涉及强制付息事项，相关情况如下：

浙江省建设投资集团股份有限公司于2026年5月21日召开了2025年度股东会，审议并通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》（详见公司在深圳证券交易所网站上披露的相关公告）。前述事项属于向普通股股东分红的情形，相应触发了“25 浙江建投 MTN001”、“ 25 浙江建投 MTN002（科创债）”、“25 浙江建投 MTN003（科创债）”募集说明书中约定的强制付息事件，即“在本期永续票据付息日前12个月内，发生以下事件的，应当通过交易商协会认可的网站及时披露，明确该事件已触发强制付息条件，且发行人（母公司）不得递延支付当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息：1、向普通股股东分红（国有独资企业上缴利润除外）；2、减少注册资本。”

268浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

报告期内，“25 浙江建投 MTN001”、“ 25 浙江建投 MTN002（科创债）”、“25 浙江建投 MTN003（科创债）”仍计入权益。

除上述外，公司不涉及其他发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款触发情况。

3、报告期内信用评级结果调整情况

□适用不适用

4、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的

影响

□适用不适用

四、可转换公司债券

适用□不适用

1、可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕2124号”文予以注册，公司于2023年12月25日公开发行了1000万张可转债，每张面值100元，发行总额10亿元。

经深交所同意，公司100000万元可转换公司债券于2024年1月16日起在深交所挂牌交易，债券简称“浙建转债”，债券代码“127102”。

2、报告期转债担保人及前十名持有人情况

可转换公司债券名称浙建转债期末转债持有人数6163本公司转债的担保人无

担保人盈利能力、资产状况和信用状无况重大变化情况

前十名转债持有人情况如下：

可转债持有人名可转债持有人性报告期末持有可报告期末持有可报告期末持有可序号

称质转债数量（张）转债金额（元）转债占比招商银行股份有

限公司－博时中证可转债及可交

1其他92360992360900.009.28%

换债券交易型开放式指数证券投资基金北京风炎投资管

理有限公司－北

2京风炎鑫泓1号其他52922752922700.005.32%

私募证券投资基金西北投资管理

3境外法人49999049999000.005.02%（香港）有限公

269浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

司－西北飞龙基金有限公司太平人寿保险有

4国有法人34000034000000.003.42%

限公司国泰金色年华稳定类固定收益型

5养老金产品－中其他27265227265200.002.74%

国农业银行股份有限公司国泰多策略绝对收益混合型养老

6其他26631726631700.002.68%

金产品－中信银行股份有限公司国信证券股份有

7国有法人25012525012500.002.51%

限公司中国工商银行股

份有限公司－中

8其他21553321553300.002.17%

欧可转债债券型证券投资基金中国工商银行股

份有限公司－易

9方达安心回报债其他20439020439000.002.05%

券型证券投资基金招商银行股份有

限公司－华安可

10其他20000020000000.002.01%

转换债券债券型证券投资基金

3、报告期转债变动情况

适用□不适用

单位：元可转换公司债券本次变动增减本次变动前本次变动后名称转股赎回回售

浙建转债9950853.0061.000.000.009950792.00

4、累计转股情况

适用□不适用转股数量占转股开未转股金可转换公累计转股累计转股转股起止发行总量发行总金始日前公尚未转股额占发行司债券名金额数日期（张）额（元）司已发行金额(元)总金额的称（元）（股）股份总额比例的比例

2024年7月1日至1000000100000049208009950792

浙建转债4489140.04%99.51%

2029年120000.00.0000.00月24日

270浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

5、转股价格历次调整、修正情况

截至本报告期末可转换公司债券调整后转股价格转股价格调整说转股价格调整日披露时间最新转股价格名称（元）明

（元）

“浙建转债”初始转股价格为

11.01元/股，

2024年6月17日，公司召开

2023年度股东大

会审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，公司拟以2023年度权益分派方案未来实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金

2024年08月092024年08月03股利人民币0.5

浙建转债10.9610.22日日元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。根据中国证监会关于可转换公司债券发行以及《募集说明书》的相关规定，“浙建转债”转股价格由

11.01元/股调整

为10.96元/股，调整后的转股价格自2024年8月9日（权益分派除权除息日）起生效。

2025年5月19日，公司召开

2024年度股东大

会审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，公司拟以2024年度权益

2025年07月172025年07月11分派方案未来实

浙建转债10.9110.22日日施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金

股利人民币0.5元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。根据中国证

271浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

监会关于可转换公司债券发行以及《募集说明书》的相关规定，“浙建转债”转股价格由

10.96元/股调整

为10.91元/股，调整后的转股价格自2025年7月17日（权益分派除权除息日）起生效。

公司以发行股份的方式向国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）购买浙江省一建建设集团有限公

司13.05%股权、浙江省二建建设集团有限公司

24.73%股权、浙

江省三建建设集团有限公司

24.78%股权，并

向浙江省国有资本运营有限公司发行股份募集配套资金。本次交易中，向发行股

2026年01月272026年01月24份购买资产交易

浙建转债10.2210.22日日对方国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）发行179969185股，向募集配套资金认购方浙江省国有资本运营有限公司发行

63113604股。

根据《募集说明书》相关规定，“浙建转债”的转股价格将由原

来的10.91元/股

调整为10.22元/股，调整后的转股价格自2026年

1月27日起生效。

272浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

6、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

1.可转债报告期末资产负债率、利息保障倍数、贷款偿还率、利息偿付率等相关指标详见“第七节债券相关情况六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标”

2.根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》等有关规定，中诚信国际信用评级有限责任公司对公司向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“浙建转债”)进行了信用评级，于2026年6月26日出具了跟踪评级报告《2023年浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2026 年度跟踪评级报告》本次债项评级结果等级为“AA+”，评级展望为“稳定”。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%

□适用不适用

六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元项目本报告期末上年末本报告期末比上年末增减

流动比率0.93440.9462-1.25%

资产负债率90.36%91.18%-0.82%

速动比率0.40850.4183-2.34%本报告期上年同期本报告期比上年同期增减

扣除非经常性损益后净利润19430.720992.3-7.44%

EBITDA 全部债务比 0.90% 0.90% 0.00%

利息保障倍数2.572.454.90%

现金利息保障倍数-6.54-3.65-79.18%

EBITDA 利息保障倍数 3.22 3.03 6.27%

贷款偿还率100.00%100.00%0.00%

利息偿付率100.00%100.00%0.00%

273浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

第八节财务报告

一、审计报告半年度报告是否经过审计

□是否公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江省建设投资集团股份有限公司

2026年06月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金9112645486.9210873814207.72结算备付金拆出资金

交易性金融资产31003185.68衍生金融资产

应收票据5413516.19288958616.71

应收账款23208751637.7924203359009.67

应收款项融资529846959.29313485892.33

预付款项1842778461.321011289673.04应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1734892356.451821157777.63

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1278785492.251019642656.42

其中：数据资源

合同资产51091507847.4553054398261.36持有待售资产

一年内到期的非流动资产3128114271.693292798550.28

其他流动资产1078212456.981042868473.86

流动资产合计93041951672.0196921773119.02

274浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款11510768917.0111363831839.75

长期股权投资2506938707.712342272646.67

其他权益工具投资1190328530.691180891050.93

其他非流动金融资产190000000.00

投资性房地产324123598.23325284426.28

固定资产3336861056.283429348714.55

在建工程502196119.96290444321.14生产性生物资产油气资产

使用权资产44339163.1053389136.11

无形资产2250524792.362283680187.68

其中：数据资源242309.08292442.02开发支出

其中：数据资源

商誉198994523.12176611030.01

长期待摊费用92676076.8875551033.94

递延所得税资产1937977169.681950714270.08

其他非流动资产2562900910.702596672108.81

非流动资产合计26648629565.7226068690765.95

资产总计119690581237.73122990463884.97

流动负债：

短期借款7518638928.775493643359.02向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据856992240.42751325211.68

应付账款67754333597.0672461137932.83

预收款项12850543.2812390404.79

合同负债4906076907.194488261125.35卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬324447124.33521283298.59

应交税费329687524.91488350732.66

其他应付款9881750071.7110032427088.66

其中：应付利息

275浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

应付股利86903612.6119242293.70应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债2765631843.172144707140.75

其他流动负债5218806372.616038088021.81

流动负债合计99569215153.45102431614316.14

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款6305300976.366719802629.74

应付债券2000115034.152691894042.67

其中：优先股永续债

租赁负债27233628.7526189635.20

长期应付款101281169.76107965045.91长期应付职工薪酬

预计负债5749243.535802851.48

递延收益123821792.69131232404.53

递延所得税负债25238420.7031922463.00其他非流动负债

非流动负债合计8588740265.949714809072.53

负债合计108157955419.39112146423388.67

所有者权益：

股本1324871801.001261757606.00

其他权益工具1985088053.481985182855.47

其中：优先股

永续债1928625094.351928719433.96

资本公积2419720430.392033029217.32

减：库存股

其他综合收益-51051155.79-14818833.22

专项储备19863776.1520083886.68

盈余公积352133192.80352133192.80一般风险准备

未分配利润4431240568.564272175383.83

归属于母公司所有者权益合计10481866666.599909543308.88

少数股东权益1050759151.75934497187.42

所有者权益合计11532625818.3410844040496.30

负债和所有者权益总计119690581237.73122990463884.97

法定代表人：陶关锋主管会计工作负责人：周瀛会计机构负责人：庄培存

2、母公司资产负债表

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金1841150821.162704968229.90

276浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款2147964587.272258308247.11

应收款项融资3196057.873907388.91

预付款项120991812.7888525981.56

其他应收款6096808414.975857550374.11

其中：应收利息

应收股利320835717.04

存货5426363.546223918.52

其中：数据资源

合同资产864888757.51867473919.97持有待售资产

一年内到期的非流动资产374723665.89374723665.89

其他流动资产113650000.20106461582.01

流动资产合计11568800481.1912268143307.98

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款538813772.63464917707.82

长期股权投资10579812087.9310493119208.03

其他权益工具投资16620000.0016620000.00其他非流动金融资产

投资性房地产110057056.66110590850.23

固定资产64419094.2266763330.67

在建工程6411432.405185757.94生产性生物资产油气资产

使用权资产2039501.82317157.24

无形资产12177898.8914028140.25

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用27126150.7728283224.24

递延所得税资产86662578.2684244937.02其他非流动资产

非流动资产合计11444139573.5811284070313.44

资产总计23012940054.7723552213621.42

流动负债：

短期借款1951190555.561963060153.89交易性金融负债

277浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

衍生金融负债应付票据

应付账款1355813012.901378524379.31预收款项

合同负债392354477.17329699164.14

应付职工薪酬25229804.0229450626.40

应交税费10304631.0411460556.63

其他应付款7456962690.787910529704.46

其中：应付利息

应付股利66243594.90持有待售负债

一年内到期的非流动负债1006095833.38507829620.23

其他流动负债244392740.66855226211.27

流动负债合计12442343745.5112985780416.33

非流动负债：

长期借款614410888.89595913083.33

应付债券2000115034.152691894042.67

其中：优先股永续债

租赁负债1120122.84

长期应付款855023040.92855023040.92长期应付职工薪酬预计负债

递延收益4307845.073254985.55递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计3474976931.874146085152.47

负债合计15917320677.3817131865568.80

所有者权益：

股本1324871801.001261757606.00

其他权益工具1985088053.481985182855.47

其中：优先股

永续债1928625094.351928719433.96

资本公积1838809318.401440809126.15

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积352133192.80352133192.80

未分配利润1594717011.711380465272.20

所有者权益合计7095619377.396420348052.62

负债和所有者权益总计23012940054.7723552213621.42

3、合并利润表

单位：元项目2026年半年度2025年半年度

278浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

一、营业总收入36284188937.7740138369395.94

其中：营业收入36284188937.7740138369395.94利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本35553265986.1539297948567.35

其中：营业成本34351273958.5238192177694.36利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加108780798.48100657097.24

销售费用11866363.7210169360.05

管理费用738589798.28752766520.39

研发费用444786651.00442439158.60

财务费用-102031583.85-200261263.29

其中：利息费用302279285.55324220982.90

利息收入445519221.00528798022.18

加：其他收益10135480.0929581886.13投资收益（损失以“—”号填

94197276.50-17467323.10

列）

其中：对联营企业和合营

5368058.28-17990927.22

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“—”号填列）净敞口套期收益（损失以“—”号填列）公允价值变动收益（损失以

10674013.62“—”号填列）信用减值损失（损失以“—”-304239074.17-358578435.46号填列）资产减值损失（损失以“—”-51227980.60-25523343.57号填列）资产处置收益（损失以“—”

22103816.5013719334.70号填列）三、营业利润（亏损以“—”号填

512566483.56482152947.29

列）

加：营业外收入1901096.7211035833.93

减：营业外支出40933756.9224644850.81四、利润总额（亏损总额以“—”号473533823.36468543930.41

279浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

填列）

减：所得税费用205991268.90206347536.37五、净利润（净亏损以“—”号填

267542554.46262196394.04

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

267542554.46262196394.04“—”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

249408779.63167090081.11（净亏损以“—”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“—

18133774.8395106312.93”号填列）

六、其他综合收益的税后净额-41355946.746708620.45归属母公司所有者的其他综合收益

-36232322.575915484.83的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

-2262520.24综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

-2262520.24变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-33969802.335915484.83合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-33969802.335915484.83

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

-5123624.17793135.62税后净额

七、综合收益总额226186607.72268905014.49归属于母公司所有者的综合收益总

213176457.06173005565.94

额

归属于少数股东的综合收益总额13010150.6695899448.55

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.17140.1545

（二）稀释每股收益0.17140.1545

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陶关锋主管会计工作负责人：周瀛会计机构负责人：庄培存

4、母公司利润表

单位：元

280浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

项目2026年半年度2025年半年度

一、营业收入158838200.26213966973.34

减：营业成本142699429.03175948969.33

税金及附加1245444.322733571.22

销售费用81698.1217522.12

管理费用70931901.8566091815.73

研发费用8813858.589018928.72

财务费用28915748.8133752603.49

其中：利息费用90955069.60126564488.11

利息收入53785230.0670824869.12

加：其他收益743935.02645273.01投资收益（损失以“—”号填

406245117.38201183611.12

列）

其中：对联营企业和合营企

2900596.63-483048.77

业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列）净敞口套期收益（损失以“—”号填列）公允价值变动收益（损失以“—”号填列）信用减值损失（损失以“—”

2481419.27646461.86号填列）资产减值损失（损失以“—”号填列）资产处置收益（损失以“—”-1574.27-8456.58号填列）二、营业利润（亏损以“—”号填

315619016.95128870452.14

列）

加：营业外收入81634.511242874.51

减：营业外支出12238.34783340.28三、利润总额（亏损总额以“—”号

315688413.12129329986.37

填列）

减：所得税费用11093078.7114938739.69四、净利润（净亏损以“—”号填

304595334.41114391246.68

列）

（一）持续经营净利润（净亏损以

304595334.41114391246.68“—”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

281浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额304595334.41114391246.68

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元项目2026年半年度2025年半年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金39546656666.3844011671752.96客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还23877563.6013694998.16

收到其他与经营活动有关的现金2711310463.712949900692.71

经营活动现金流入小计42281844693.6946975267443.83

购买商品、接受劳务支付的现金39127717791.5343092639172.32客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金1916288392.031979478702.22

支付的各项税费1020509929.021128893098.89

支付其他与经营活动有关的现金2509458706.022537892575.29

经营活动现金流出小计44573974818.6048738903548.72

经营活动产生的现金流量净额-2292130124.91-1763636104.89

二、投资活动产生的现金流量：

282浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

收回投资收到的现金56711578.54

取得投资收益收到的现金87072808.1815236858.74

处置固定资产、无形资产和其他长

3035541.75127923177.24

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

229308840.72

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金462672.06

投资活动现金流入小计147282600.53372468876.70

购建固定资产、无形资产和其他长

172083769.1684079323.50

期资产支付的现金

投资支付的现金452860037.13413527517.77质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金45602.59

投资活动现金流出小计624989408.88497606841.27

投资活动产生的现金流量净额-477706808.35-125137964.57

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金537208487.093920000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收

87350000.003920000.00

到的现金

取得借款收到的现金8853840394.709221421447.76

收到其他与筹资活动有关的现金2400000.001600000000.00

筹资活动现金流入小计9393448881.7910825341447.76

偿还债务支付的现金7332885264.307877846545.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

284866358.36343019151.46

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

16139428.48

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金640137169.991111735199.88

筹资活动现金流出小计8257888792.659332600896.34

筹资活动产生的现金流量净额1135560089.141492740551.42

四、汇率变动对现金及现金等价物的

3183196.84915484.83

影响

五、现金及现金等价物净增加额-1631093647.28-395118033.21

加：期初现金及现金等价物余额9625664075.308716496292.24

六、期末现金及现金等价物余额7994570428.028321378259.03

6、母公司现金流量表

单位：元项目2026年半年度2025年半年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金373927652.91609039697.24

收到的税费返还10556.8115137.82

收到其他与经营活动有关的现金3837107257.213729227670.54

经营活动现金流入小计4211045466.934338282505.60

购买商品、接受劳务支付的现金390130050.91508517052.09

支付给职工以及为职工支付的现金56876310.9964618499.09

支付的各项税费29205854.7230699333.72

支付其他与经营活动有关的现金321746881.70955183494.32

经营活动现金流出小计797959098.321559018379.22

经营活动产生的现金流量净额3413086368.612779264126.38

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金28367528.7715000000.00

283浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

取得投资收益收到的现金7619167.1486937130.90

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

8996.19

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金1201992862.91903264177.93

投资活动现金流入小计1237979558.821005210305.02

购建固定资产、无形资产和其他长

1448228.7919301069.99

期资产支付的现金

投资支付的现金110000000.0035519300.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金963110093.981734225700.64

投资活动现金流出小计1074558322.771789046070.63

投资活动产生的现金流量净额163421236.05-783835765.61

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金449858487.09

取得借款收到的现金2260000000.005300774778.10

收到其他与筹资活动有关的现金1924706500.00

筹资活动现金流入小计2709858487.097225481278.10

偿还债务支付的现金2393300000.004783211394.85

分配股利、利润或偿付利息支付的

79915392.53102964685.21

现金

支付其他与筹资活动有关的现金4730810172.134663022160.47

筹资活动现金流出小计7204025564.669549198240.53

筹资活动产生的现金流量净额-4494167077.57-2323716962.43

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-917659472.91-328288601.66

加：期初现金及现金等价物余额2034053095.012248410673.34

六、期末现金及现金等价物余额1116393622.101920122071.68

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

2026年半年度

归属于母公司所有者权益所少其他权益工具其一有减未数

项目资他专盈般者：分股股优永本综项余风其小权库配东本其先续公合储公险他计益权他存利股债积收备积准合股润益益备计

121920-429910

5620352934

612833147209844

4630831349

一、上年期75771902981817554304

42883171

末余额60432183383004

1.56.692.87.

6.03.97.33.23.88.896.

188042

06223830

加：会计政策变更前期差错更正

284浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

其他

121920-429910

5620352934

612833147209844

4630831349

二、本年期75771902981817554304

42883171

初余额60432183383004

1.56.692.87.

6.03.97.33.23.88.896.

188042

06223830

-

三、本期增63386-159572116688

-36

减变动金额114-6922006322658

94232

（减少以19462121151331953

33932

“—”号填5.0.3813.0.584.57.64.22..612.5

列）007373713304

7

-

24921313226

36

401701018

（一）综合232

87641566

收益总额32

79.57.0.607.

2.5

6306672

7

63386449109559

-

（二）所有114-69715628

94

者投入和减1946212069501

339

少资本5.0.3813.06.37.43..61

007086876

63386449109559

1．所有者11368795636

投入的普通6053899584

股4.041.45.37.83.

095956863

---

2．其他权-58

591948888

益工具持有46271..00339339339

者投入资本.3812.61.87.87

3．股份支

付计入所有者权益的金额

4．其他

---

-

909096

63

（三）利润343343661

17

分配595931

724

4.94.98.9.01

001

1．提取盈

余公积

2．提取一

般风险准备

---

-

666672

3．对所有63

243243561

者（或股17

595931

东）的分配724

4.94.98.9.01

001

285浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

---

242424

100100100

4．其他

000000

0.00.00.0

000

（四）所有者权益内部结转

1．资本公

积转增资本（或股本）

2．盈余公

积转增资本（或股本）

3．盈余公

积弥补亏损

4．设定受

益计划变动额结转留存收益

5．其他综

合收益结转留存收益

6．其他

---

220220220

（五）专项

111111

储备

0.50.50.5

333

450450459

89

525242

1．本期提02

535382

取859

74.74.34..15

878702

---

-

450450459

89

2．本期使747464

02

用545483

859

85.85.44..15

404055

（六）其他

131924-44101011

5619352

242819513148150532

46286313

四、本期期8716257200512408675962

957731

末余额8009431556661558

9.16.192.

1.04.30.35.78.566.1.718.

3580

0599659534

上年金额

单位：元

2025年半年度

项目归属于母公司所有者权益少所

286浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

其他权益工具其一数有减未资他专盈般股者

：分股优永本综项余风其小东权其库配本先续公合储公险他计权益他存利股债积收备积准益合股润益备计

101642831195

75908-21326

819845535913

413514208591

一、上年期782816576815583398

2800871491

末余额934112263359

5.577.8503.728.

9.05.12.81.26.27.5

848.66221

002594

加：会计政策变更前期差错更正其他

101642831195

75908-21326

819845535913

413514208591

二、本年期782816576815583398

2800871491

初余额934112263359

5.577.8503.728.

9.05.12.81.26.27.5

848.66221

002594

三、本期增13113

00-593212606

减变动金额141535000

000121528217106

（减少以57.5647808

0012.484936623

“—”号填00.302.461.

0.080.837.498.9.4

列）571

09045

16717395268

59

090089990

（一）综合15

00554450

收益总额484

81.65.8.514..83

1194549

1010-

777

（二）所有141593

0001201507

者投入和减57.56496

0012.8061

少资本00.3061.

0.0808.546.

91

0059

--

222222

1．所有者

0707

投入的普通

6161

股

46.46.

5959

101010

2．其他权1415

00012015015

益工具持有57.564

0012.8080

者投入资本00.30

0.0808.58.5

000

3．股份支

付计入所有者权益的金

287浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

额

4．其他

---

545454

（三）利润089089089分配212121

9.49.49.4

000

1．提取盈

余公积

2．提取一

般风险准备

---

545454

3．对所有

089089089

者（或股

212121

东）的分配

9.49.49.4

000

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公

积转增资本（或股本）

2．盈余公

积转增资本（或股本）

3．盈余公

积弥补亏损

4．设定受

益计划变动额结转留存收益

5．其他综

合收益结转留存收益

6．其他

131313

350350350

（五）专项

787878

储备

2.42.42.4

555

574574100675

64643600

1．本期提

67671885

取

62.62.22.84.

37370441

----

561561100661

2．本期使

29293665

用

59591878

79.79.22.01.

288浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

92920496

（六）其他

102643941010

7590834326

819816588633519

4125243591

四、本期期7848162757609840650

07569291

末余额394163498196348

2.741.6.128.

6.05.1.174.58.78.236.

878721

0034599

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

2026年半年度

其他权益工具所有

项目减：其他未分资本专项盈余者权股本优先永续库存综合配利其他其他公积储备公积益合股债股收益润计

12611928144013806420

56463521

一、上年期757719809465348

34213319

末余额606.0433.9126.1272.2052.6.512.80

06502

加：会计政策变更前期差错更正其他

12611928144013806420

56463521

二、本年期757719809465348

34213319

初余额606.0433.9126.1272.2052.6.512.80

06502

三、本期增

减变动金额6311--398021426752

（减少以41959433462.3001951737132“—”号填.009.6182.259.514.77

列）

30453045

（一）综合

95339533

收益总额

4.414.41

（二）所有6311--39804610

者投入和减41959433462.300191958

少资本.009.6182.255.26

1．所有者631138664497

投入的普通360485349894

股.001.955.95

2．其他权---

591.05871

益工具持有9433462.38833

0.12

者投入资本9.6189.87

3．股份支

付计入所有者权益的金

289浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

额

11301130

4．其他89798979.18.18

--

（三）利润90349034分配35943594.90.90

1．提取盈

余公积

--

2．对所有

66246624

者（或股

35943594

东）的分配.90.90

--

24102410

3．其他

00000000.00.00

（四）所有者权益内部结转

1．资本公

积转增资本（或股本）

2．盈余公

积转增资本（或股本）

3．盈余公

积弥补亏损

4．设定受

益计划变动额结转留存收益

5．其他综

合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

15851585

1．本期提

000.000.

取

0000

--

2．本期使15851585

用000.000.

0000

（六）其他

13241928183815947095

56463521

四、本期期871625809717619

29593319

末余额801.0094.3318.4011.7377.3.132.80

05019

上年金额

单位：元

290浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

2025年半年度

其他权益工具所有

项目减：其他未分资本专项盈余者权股本优先永续库存综合配利其他其他公积储备公积益合股债股收益润计

1081169812834814

754134823269

一、上年期782816511682

328539031912

末余额939.0415.1910.3717.6.589.468.21

0005

加：会计政策变更前期差错更正其他

1081169812834814

754134823269

二、本年期782816511682

328539031912

初余额939.0415.1910.3717.6.589.468.21

0005

三、本期增

10001060

减变动金额-6030

14570001556317

（减少以12122027.00000.04.30835.7

“—”号填.80.28

08

列）

11431143

（一）综合

91249124

收益总额

6.686.68

10001000

（二）所有-

14570001556015

者投入和减1212.00000.04.30808.5

少资本.80

00

1．所有者

投入的普通股

10001000

2．其他权-

14570001556015

益工具持有1212.00000.04.30808.5

者投入资本.80

00

3．股份支

付计入所有者权益的金额

4．其他

--

（三）利润54085408分配92199219.40.40

1．提取盈

余公积

--

2．对所有

54085408

者（或股

92199219

东）的分配.40.40

3．其他

291浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

（四）所有者权益内部结转

1．资本公

积转增资本（或股本）

2．盈余公

积转增资本（或股本）

3．盈余公

积弥补亏损

4．设定受

益计划变动额结转留存收益

5．其他综

合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

13401340

1．本期提

656.656.

取

0000

--

2．本期使13401340

用656.656.

0000

（六）其他

1081269813435875

754134823269

四、本期期784816813000

207254601912

末余额396.0415.1937.5553.4.783.768.21

0083

三、公司基本情况

浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）是由多喜爱集团股份有

限公司通过重大资产置换及吸收合并浙江省建设投资集团有限公司后成立的股份有限公司，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为 91430000796858896G 的营业执照，注册资本1324871210.00元，股份总数1324871801.00股（每股面值1元）。

其中，有限售条件的流通股份 A 股 243082789 股，无限售条件的流通股份 A 股

1081789012股。公司股票已于2015年6月10日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属建筑业及工程相关其他行业。主要从事建筑工程、设备安装、建筑机械制造、设备租赁和建筑材料生产、销售。

本财务报表经公司董事会于2026年8月20日批准对外报出。

292浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、存货、固定资产折旧、在建工程、无形资产、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，境外子公司从事境外经营，选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

适用□不适用项目重要性标准

重要的单项计提坏账准备的应收账款单项金额超过资产总额0.3%

重要的应收账款坏账准备收回或转回单项金额超过资产总额0.3%

重要的核销应收账款单项金额超过资产总额0.3%

293浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

重要的账龄超过1年的预付款项单项金额超过资产总额0.3%

重要的单项计提坏账准备的其他应收款单项金额超过资产总额0.3%

重要的其他应收款坏账准备收回或转回单项金额超过资产总额0.3%

重要的核销其他应收款单项金额超过资产总额0.3%

重要的单项计提减值准备的合同资产单项金额超过资产总额0.3%

重要的合同资产减值准备收回或转回单项金额超过资产总额0.3%

重要的在建工程项目单项工程投资总额超过资产总额0.3%

重要的账龄超过1年的应付账款单项金额超过资产总额0.3%

重要的账龄超过1年或逾期的预收款项单项金额超过资产总额0.3%

重要的账龄超过1年的合同负债单项金额超过资产总额0.3%

重要的账龄超过1年的其他应付款单项金额超过资产总额0.3%

重要的投资活动现金流量单项金额超过资产总额0.3%

重要的子公司、非全资子公司子公司资产总额金额超过合并资产总额15%

重要的合营企业、联营企业、共同经营单项长期股权投资账面价值超过集团净资产的15%重要的或有事项单个案件标的金额超过或等于5000万元

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

1.控制的判断

拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其可变回报金额的，认定为控制。

2.合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

294浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1.合营安排分为共同经营和合营企业。

2.当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

(1)确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

(2)确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

(3)确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4)按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

(5)确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

9、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

10、外币业务和外币报表折算

1.外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2.外币财务报表折算资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

11、金融工具

1.金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其

变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

295浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；

(2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)不属于上述(1)

或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以摊余成本计量的金融负债。

2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1)金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2)金融资产的后续计量方法

1)以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

296浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

(3)金融负债的后续计量方法

1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。

终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3)不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：*按照金融工具的减值规定确定的

损失准备金额；*初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4)以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4)金融资产和金融负债的终止确认

1)当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

*收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

*金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2)当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3.金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确

297浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2)保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2)因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和

金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观

察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场

数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5.金融工具减值

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

298浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

6.金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1)公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2)公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

299浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

12、应收票据

1.按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

组合类别确定组合的依据计量预期信用损失的方法

参考历史信用损失经验，结合当银行承兑汇票组合前状况以及对未来经济状况的预

票据类型测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期商业承兑汇票组合信用损失。

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预

应收账款——账龄组合账龄测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预

应收账款——合并范围内关联方往

公司合并范围内关联方测，通过违约风险敞口和整个存来组合

续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

其他应收款——账龄组合账龄参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预

其他应收款——履约保证金组合款项性质测，通过违约风险敞口和未来其他应收款——合并范围内关联方12个月内或整个存续期预期信公司合并范围内关联方

往来组合用损失率，计算预期信用损失。

一年内到期的非流动资产——PPP

参考历史信用损失经验，结合当项目投资款组合前状况以及对未来经济状况的预

长期应收款——PPP 项目投资款组

具有类似信用风险特征测，通过违约风险敞口和整个存合

续期预期信用损失率，计算预期其他非流动资产——PPP 项目投资信用损失。

款组合

2.账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

应收账款其他应收款账龄

预期信用损失率（%）预期信用损失率（%）

1年以内（含，下同）3.003.00

1-2年10.0010.00

2-3年15.0015.00

3-4年20.0020.00

4-5年50.0050.00

5年以上100.00100.00

应收账款、其他应收款的账龄自初始确认日起算。

300浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

3.按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。

13、应收账款

详见本节应收票据。

14、应收款项融资

详见本节应收票据。

15、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节应收票据。

16、合同资产

详见本节合同负债。

17、存货

1.存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过

程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品、开发成本等。

2.发出存货的计价方法

(1)发出材料、设备采用月末一次加权平均法。

(2)项目开发时，开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。

(3)发出开发产品按建筑面积平均法核算。

(4)意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。

3.存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

4.低值易耗品和包装物的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

5.存货跌价准备

301浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资

产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

18、持有待售资产

1.持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1)根据类似交易中出售此

类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2)出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1)买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；(2)因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2.持有待售的非流动资产或处置组的会计处理

(1)初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得

302浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(2)资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。

已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3)不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动

资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1)划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2)可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

3.终止经营的确认标准

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经

营：

(1)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

(3)该组成部分是专为转售而取得的子公司。

4.终止经营的列报方法

303浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中将原来作为终止经营损益列报的信息重新作为可比期间的持续经营损益列报。

19、长期股权投资

1.共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2.投资成本的确定

(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性

证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1)在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法

核算的初始投资成本。

2)在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一

项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，

304浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；

以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3.后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1)是否属于“一揽子交易”的判断原则

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，公司结合分步交易的各个步骤的交易协议条款、分别取得的处置对价、出售股权的对象、处置方式、处置时点等信息来判断分步交易是否属

于“一揽子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于“一揽子交易”：

1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

4)一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2)不属于“一揽子交易”的会计处理

1)个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

305浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

2)合并财务报表

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3)属于“一揽子交易”的会计处理

1)个别财务报表

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

2)合并财务报表

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法

1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2.投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资

产相同的方法计提折旧或进行摊销。

21、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

306浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

（2）折旧方法类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率

房屋及建筑物年限平均法20-703-51.36-4.85

通用设备年限平均法3-203-54.75-32.33

专用设备年限平均法3-153-205.33-32.33

运输工具年限平均法4-123-57.92-24.25

临时设施[注]年限平均法施工期

[注]临时设施按工程项目实际工期进行摊销，不留残值。

22、在建工程

1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资

产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未

办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

23、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2.借款费用资本化期间

(1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3.借款费用资本化率以及资本化金额

307浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

24、无形资产

（1）使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

1.无形资产包括土地使用权、软件、车位使用权、特许经营权、专利权、特许权、采矿权、资质等，

按成本进行初始计量。

2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系

统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体如下：

项目使用寿命及其确定依据摊销方法

土地使用权40-50直线法

软件2-10直线法车位使用权10直线法

特许经营权11-30直线法专利权10直线法

特许权[注1]工程项目预计施工年限直线法

采矿权[注2]采矿许可证有效期限产量法

[注1]系工程弃方统料采购权；[注2]采矿权采用产量法摊销

3.无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确

定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

（2）研发支出的归集范围及相关会计处理方法

1.研发支出的归集范围

(1)人员人工费用

308浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

人员人工费用包括公司研发人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工

伤保险费、生育保险费和住房公积金，以及外聘研发人员的劳务费用。

研发人员同时服务于多个研究开发项目的，人工费用的确认依据公司管理部门提供的各研究开发项目研发人员的工时记录，在不同研究开发项目间按比例分配。

直接从事研发活动的人员、外聘研发人员同时从事非研发活动的，公司根据研发人员在不同岗位的工时记录，将其实际发生的人员人工费用，按实际工时占比等合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

(2)直接投入费用

直接投入费用是指公司为实施研究开发活动而实际发生的相关支出。包括：1)直接消耗的材料、燃料和动力费用；2)用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费，不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费，试制产品的检验费；3)用于研究开发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、检测、维修等费用。

(3)折旧费用与长期待摊费用

折旧费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。

用于研发活动的仪器、设备及在用建筑物，同时又用于非研发活动的，对该类仪器、设备、在用建筑物使用情况做必要记录，并将其实际发生的折旧费按实际工时和使用面积等因素，采用合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

长期待摊费用是指研发设施的改建、改装、装修和修理过程中发生的长期待摊费用，按实际支出进行归集，在规定的期限内分期平均摊销。

(4)委托外部研究开发费用委托外部研究开发费用是指公司委托境内外其他机构或个人进行研究开发活动所发生的费用（研究开发活动成果为公司所拥有，且与公司的主要经营业务紧密相关）。

(5)其他费用

其他费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用，包括技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费，研发成果的检索、论证、评审、鉴定、验收费用，知识产权的申请费、注册费、代理费，会议费、差旅费、通讯费等。

2.内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，

同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行

性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运

用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用

309浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该

无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

25、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿

命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

26、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

27、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

28、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

310浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

(1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等

作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2)设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的

赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的

利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

（3）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

311浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

29、预计负债

1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2.公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日

对预计负债的账面价值进行复核。

30、优先股、永续债等其他金融工具

根据金融工具相关准则和《永续债相关会计处理的规定》（财会〔2019〕2号），对发行的优先股/永续债（例如长期限含权中期票据）等金融工具，公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

在资产负债表日，对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配作为公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

31、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

1.收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制公司履约过程中在

建商品；(3)公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1)公司就该商品享有现时收款权利，即客户

312浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

就该商品负有现时付款义务；(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3)公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5)客户已接受该商品；(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2.收入计量原则

(1)公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服

务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2)合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包

含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3)合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应

付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

(4)合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单

独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

(1)建筑施工业务

本公司提供建筑施工服务属于在某一时段内履行的履约义务，根据已发生成本占预计总成本的比例确定提供服务的履约进度，并按履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

(2)建材、塔吊、钢结构销售

公司建材、塔吊、钢结构销售业务属于在某一时点履行的履约义务，收入在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。

(3)PPP 项目收入

本公司作为社会资本方与政府方订立 PPP 项目合同，并提供建设、运营、维护等多项服务，本公司识别合同中的单项履约义务，将交易价格按照各项履约义务的单独售价的相对比例分摊至各项履约义务。

在提供建造服务或将项目发包给其他方时，确定本公司的身份是主要责任人还是代理人，对建造收入进行会计处理，确认合同资产。PPP 项目达到预定可使用状态后，本公司确认运营及维护服务相关收入。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“土木工程建筑业务”的披露要求

313浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

32、合同成本

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2.该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

3.该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余

对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

33、政府补助

1.政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1)公司能够满足政府补助所附的条件；(2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

314浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

3.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4.与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。

与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5.政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收

到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2)财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

34、递延所得税资产/递延所得税负债1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应

纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所

得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

5.同时满足下列条件时，公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：(1)拥有

以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；(2)递延所得税资产和递延所得税负债是与

同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重

315浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

35、租赁

（1）作为承租方租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

(1)使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1)租赁负债的初始计量金额；2)在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3)承租人发生的初始直接费用；4)承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(2)租赁负债

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生

316浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

(3)售后回租

公司按照《企业会计准则第14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

（2）作为出租方租赁的会计处理方法

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1)经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2)融资租赁在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(3)售后回租

公司按照《企业会计准则第14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

317浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第21号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

36、其他重要的会计政策和会计估计

1.安全生产费

公司按照财政部、应急部发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）

的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

2.分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

（2）管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

（3）能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

3.资产证券化业务的会计处理方法和判断依据

本公司将部分应收款项证券化，一般将这些资产出售给特殊目的实体，然后再由该实体向投资者发行证券。证券化金融资产的权益以信用增级、次级债券或其他剩余权益（“保留权益”）的形式保留。

保留权益本公司的资产负债表中以公允价值入账。证券化过程中，终止确认的金融资产的账面价值与其对价之间（包括保留权益）的差额，确认为证券化的利得或损失，计入当期损益。

4.债务重组损益确认时点和会计处理方法

(1)作为债务人记录债务重组义务

以资产清偿债务方式进行债务重组的，本公司在相关资产和所清偿债务符合终止确认条件时予以终止确认，所清偿债务账面价值与转让资产账面价值之间的差额计入当期损益。

318浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

将债务转为权益工具方式进行债务重组的，本公司在所清偿债务符合终止确认条件时予以终止确认。

本公司初始确认权益工具时按照权益工具的公允价值计量，权益工具的公允价值不能可靠计量的，按照所清偿债务的公允价值计量。所清偿债务账面价值与权益工具确认金额之间的差额，计入当期损益。

采用修改其他条款方式进行债务重组的，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》的规定，确认和计量重组债务。

以多项资产清偿债务或者组合方式进行债务重组的，本公司按照前述方法确认和计量权益工具和重组债务，所清偿债务的账面价值与转让资产的账面价值以及权益工具和重组债务的确认金额之和的差额，计入当期损益。

(2)作为债权人记录债务重组义务

以资产清偿债务方式进行债务重组的，本公司初始确认受让的金融资产以外的资产时，以成本计量，其中存货的成本，包括放弃债权的公允价值和使该资产达到当前位置和状态所发生的可直接归属于该资产的税金、运输费、装卸费、保险费等其他成本。对联营企业或合营企业投资的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本。投资性房地产的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本。固定资产的成本，包括放弃债权的公允价值和使该资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的税金、运输费、装卸费、安装费、专业人员服务费等其他成本。无形资产的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

将债务转为权益工具方式进行的债务重组导致本公司将债权转为对联营企业或合营企业的权益性投资的，本公司按照放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本计量其初始投资成本。

放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

采用修改其他条款方式进行债务重组的，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，确认和计量重组债权。

采用多项资产清偿债务或者组合方式进行债务重组的，首先按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定确认和计量受让的金融资产和重组债权，然后按照受让的金融资产以外的各项资产的公允价值比例，对放弃债权的公允价值扣除受让金融资产和重组债权确认金额后的净额进行分配，并以此为基础按照前述方法分别确定各项资产的成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

319浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

37、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

□适用不适用

（2）重要会计估计变更

□适用不适用

（3）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用不适用

38、其他

(1)企业会计准则变化引起的会计政策变更

1)公司自2026年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第19号》“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

2)公司自2026年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第19号》“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3)公司自2026年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第19号》“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”规定。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日的累积影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

4)公司自2026年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第19号》“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”规定。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日的累积影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

5)公司自2026年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第19号》“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”规定。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

320浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

六、税项

1、主要税种及税率

税种计税依据税率以按税法规定计算的销售货物和应税

劳务收入为基础计算销项税额，扣除增值税3%、5%、6%、9%、13%

当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税

城市维护建设税实际缴纳的流转税税额1%、5%、7%

企业所得税应纳税所得额15%、20%、25%等

有偿转让国有土地使用权及地上建筑按增值额与扣除项目金额的比率，实土地增值税物和其他附着物产权产生的增值额行四级超率累进税率（30%～60%)从价计征的，按房产原值一次减除房产税30%后余值的1.2%计缴；从租计征1.2%、12%的，按租金收入的12%计缴教育费附加实际缴纳的流转税税额1.5%、3%

地方教育附加实际缴纳的流转税税额1.5%、2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明纳税主体名称所得税税率

浙江省建材集团建筑产业化有限公司15%

浙江省建材集团浙西建筑产业化有限公司15%

苏州天地设计研究院有限公司15%

浙江建工绿智钢结构有限公司15%

浙江建投环保工程有限公司15%

浙江省建设工程机械集团有限公司15%

浙江省工业设备安装集团有限公司15%

浙江建装工程技术研究有限公司15%

浙江浙建钢结构有限公司15%

浙江省二建建设集团安装有限公司15%

浙江浙建九建工程建设有限公司15%

浙建云采(龙游)科技有限责任公司15%

浙江建工新材料有限公司15%

浙江省建设集团（香港）控股有限公司及其子公司16.50%

浙建集团（阿尔及利亚）有限责任公司23%ZCIGC（RWANDA)CO.LTD 30%遂昌大成交通投资有限公司三免三减半中卫卫民黄河大桥建设投资有限公司三免三减半江山大成交通投资有限公司三免三减半浙江天台浙建环保科技有限公司三免三减半

浙江大成（柬）建设工程有限公司20%

宁波市奉化区建投基础设施建设有限公司20%

浙江德清天和新型建材有限公司20%

浙建钱涌（杭州）建设有限公司20%

常山建投水务有限公司20%

长兴建投水务有限公司20%

浙江天台建投水务有限公司20%

浙江建机科技研发有限公司20%

浙江武林建筑装饰有限公司20%

浙江浙建好房子装饰科技有限公司20%

浙江浙建建筑设计有限公司20%

浙江建工建筑工程咨询有限公司20%

浙江建投数字技术有限公司20%

浙江建投建筑资源循环有限公司20%

321浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

嘉兴市利隆新能源有限公司20%

天台县浙建再生资源有限公司20%

浙江云渔科技发展有限公司20%

浙江云起智能机械有限公司20%浙建（宁波）科创服务有限公司20%

浙建锐新（浦江）建筑科技有限公司20%

浙江建投银龄智城科技服务有限公司20%

浙江浙建资产运营有限公司20%

浙江浙建产投咨询管理有限公司20%

浙江天和建设运输有限公司20%

浙江建投智慧管网科技有限公司20%

浙江建机工程机械股份有限公司20%

浙江建投创新科技有限公司20%

除上述以外的其他纳税主体25%

2、税收优惠

1.增值税税收优惠

根据《关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2021年第40号）有关规定，纳税人从事《目录》2.15“污水处理厂出水、工业排水（矿井水）、生活污水、垃圾处理厂渗透（滤）液等”项目、5.1“垃圾处理、污泥处理处置劳务”、5.2“污水处理劳务”项目，可适用本公告“三”规定的增值税即征即退政策，也可选择适用免征增值税政策。孙公司长兴建投水务有限公司、浙江天台建投水务有限公司、常山建投水务有限公司享受上述政策。

2.企业所得税税收优惠

(1)高新技术企业税收优惠公司名称证书编号高新优惠期限

浙江省建材集团建筑产业化有限公司 GR202333003842 2023/12/08 至 2026/12/08

浙江省建材集团浙西建筑产业化有限公司 GR202333004396 2023/12/08 至 2026/12/08

苏州天地设计研究院有限公司 GR202432017364 2024/12/24 至 2027/12/24

浙江建工绿智钢结构有限公司 GR202433004855 2024/12/06 至 2027/12/06

浙江建投环保工程有限公司 GR202433009851 2024/12/06 至 2027/12/06

浙江省建设工程机械集团有限公司 GR202433001728 2024/12/06 至 2027/12/06

浙江省工业设备安装集团有限公司 GR202333003963 2023/12/08 至 2026/12/08

浙江建装工程技术研究有限公司 GR202333011982 2023/12/08 至 2026/12/08

浙江浙建钢结构有限公司 GR202533000823 2025/12/19 至 2028/12/19

浙江省二建建设集团安装有限公司 GR202533102318 2025/12/26 至 2028/12/26

浙江浙建九建工程建设有限公司 GR202533006761 2025/12/19 至 2028/12/19

浙建云采(龙游)科技有限责任公司 GR202533012204 2025/12/19 至 2028/12/19

浙江建工新材料有限公司 GR202433001581 2024/12/06 至 2027/12/06

浙江浙建好房子装饰科技有限公司 GR202333004384 2023/12/08 至 2026/12/08

浙江建投智慧管网科技有限公司 GR202433009331 2024/12/06 至 2027/12/05

浙江建投数字技术有限公司 GR202433003120 2024/12/06 至 2027/12/05

浙江建投创新科技有限公司 GR202333010862 2023/12/08 至 2026/12/08

322浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

(2)公共基础设施项目企业税收优惠

遂昌大成交通投资有限公司、中卫卫民黄河大桥建设投资有限公司、江山大成交通投资有限公司、浙江天台浙建环保科技有限公司主营业务符合《财政部国家税务总局关于执行公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税〔2008〕46号）和《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》（国税发〔2009〕80号）的规定，项目投资经营所得自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。

(3)小微企业税收优惠

根据财政部、国家税务总局《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》

(财税〔2023〕12号)规定：对小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至2027年12月31日。

宁波市奉化区建投基础设施建设有限公司和浙江德清天和新型建材有限公司等26家子公司符合小

型微利企业标准，2026年1-6月享受上述优惠政策。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元项目期末余额期初余额

库存现金5173612.263739088.24

银行存款8955645843.4410751579228.06

其他货币资金151826031.22118495891.42

合计9112645486.9210873814207.72

其中：存放在境外的款项总额314461289.73150042306.08其他说明

2、交易性金融资产

单位：元项目期末余额期初余额以公允价值计量且其变动计入当期损

31003185.68

益的金融资产

其中：

股票31003185.68

其中：

323浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

合计31003185.68其他说明

3、衍生金融资产

单位：元项目期末余额期初余额其他说明

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元项目期末余额期初余额

商业承兑票据5413516.19288958616.71

合计5413516.19288958616.71

（2）按坏账计提方法分类披露

单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面价账面价计提比计提比金额比例金额值金额比例金额值例例其

中：

按组合计提坏

558091674285413529789589368288958

账准备100.00%3.00%100.00%3.00%

44.53.3416.19481.1464.43616.71

的应收票据其

中：

商业承558091674285413529789589368288958

100.00%3.00%100.00%3.00%

兑汇票44.53.3416.19481.1464.43616.71

558091674285413529789589368288958

合计100.00%3.00%100.00%3.00%

44.53.3416.19481.1464.43616.71

按组合计提坏账准备类别名称：商业承兑汇票

单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例

商业承兑汇票5580944.53167428.343.00%

合计5580944.53167428.34

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

324浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

□适用不适用

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他

按组合计提坏-

8936864.43167428.34

账准备8769436.09

-

合计8936864.43167428.34

8769436.09

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用不适用

（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元项目期末终止确认金额期末未终止确认金额

商业承兑票据4020365.51

合计4020365.51

5、应收账款

（1）按账龄披露

单位：元账龄期末账面余额期初账面余额

1年以内（含1年）13772039319.0414161043501.70

1至2年4511273442.444803280567.43

2至3年2402466860.882622665591.95

3年以上9766446873.749586969936.75

3至4年5125816647.845063814085.45

4至5年1510343230.671524596886.83

5年以上3130286995.232998558964.47

合计30452226496.1031173959597.83

（2）按坏账计提方法分类披露

单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面价账面价计提比计提比金额比例金额值金额比例金额值例例按单项697974370026097691074061328493

22.92%62.61%22.17%58.77%

计提坏85337.49709.35628.63665.86416.77249.

325浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

账准备632538351718的应收账款其

中：

单项计697974370026097691074061328493

提坏账85337.22.92%49709.62.61%35628.63665.22.17%86416.58.77%77249.准备632538351718按组合计提坏234722873420599242632909221353

账准备44115877.08%25149.12.24%01600919593277.83%14171.11.99%981760

的应收.4706.41.4899.49账款其

中：

按组合234722873420599242632909221353

计提坏44115877.08%25149.12.24%01600919593277.83%14171.11.99%981760

账准备.4706.41.4899.49

304527243423208311736970624203

合计226496100.00%74858.23.79%751637959597100.00%00588.22.36%359009.1031.79.8316.67

按单项计提坏账准备类别名称：单项计提坏账准备

单位：元期初余额期末余额名称账面余额坏账准备账面余额坏账准备计提比例计提理由单项计提坏账691076366406138641697978533437004970预计存在收回

62.61%

准备5.356.177.639.25风险

691076366406138641697978533437004970

合计

5.356.177.639.25

按组合计提坏账准备类别名称：组合计提坏账准备

单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例

按组合计提坏账准备23472441158.472873425149.0612.24%

合计23472441158.472873425149.06

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

□适用不适用

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他

单项计提坏账406138641308780616.437004970

117323.81

准备6.17899.25

按组合计提坏290921417-227179.38287342514

326浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

账准备1.9936016202.39.06

1

697060058272764414.724347485

合计117323.81227179.38

8.16588.31

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元确定原坏账准备计提单位名称收回或转回金额转回原因收回方式比例的依据及其合理性

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元占应收账款和合应收账款坏账准应收账款期末余合同资产期末余应收账款和合同单位名称同资产期末余额备和合同资产减额额资产期末余额合计数的比例值准备期末余额

5684936707.76421602589.34044507406.3

应收合并客户一736665881.657.63%

054

应收合并客户二51644055.68721199333.67772843389.350.92%6925124.82

应收合并客户三134776702.56490825140.17625601842.730.74%21922051.10

应收合并客户四406242202.46178127242.49584369444.950.69%4054147.72

应收合并客户五61708798.28449317027.61511025825.890.61%7530442.21

6339308466.62576134625.58915443092.24084939172.1

合计10.59%

8979

6、合同资产

（1）合同资产情况

单位：元期末余额期初余额项目账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值

建造合同形成511505316478693746.506718378532380330491724425.527463086

的合同资产10.128863.2450.381725.21

未达收款条件189203824.189203824.68177870.068177870.0的合同资产363600

237593997.230466159.247331717.239911766.

应收质保金7127837.807419951.51

65856615

515773294485821584.510915078535535426499144376.530543982

合计

32.136847.4538.046861.36

（2）按坏账计提方法分类披露

单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面价账面价计提比计提比金额比例金额值金额比例金额值例例

按单项9216961.79%47869351.94%4430029828421.84%49172450.03%491118

327浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

计提坏267.75746.88520.87975.82425.17550.65账准备

其中：

单项计

921696478693443002982842491724491118

提减值1.79%51.94%1.84%50.03%

267.75746.88520.87975.82425.17550.65

准备按组合50655506485257052563

7127874199

计提坏63316498.21%0.01%50532669966298.16%0.01%279710

37.8051.51

账准备.38.58.22.71

其中：

按组合50655506485257052563

7127874199

计提减63316498.21%0.01%50532669966298.16%0.01%279710

37.8051.51

值准备.38.58.22.71

51577510915355353054

485821499144

合计329432100.00%0.94%507847542638100.00%0.93%398261

584.68376.68.13.45.04.36

按单项计提坏账准备类别名称：单项计提减值准备

单位：元期初余额期末余额名称账面余额坏账准备账面余额坏账准备计提比例计提理由

单项计提减值982842975.491724425.921696267.478693746.预计存在收回

51.94%

准备82177588风险

982842975.491724425.921696267.478693746.

合计

82177588

按组合计提坏账准备类别名称：按组合计提坏账准备

单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例

建造合同形成的合同资产50228835342.37

未达收款条件的合同资产189203824.36

应收质保金237593997.657127837.803.00%

合计50655633164.387127837.80

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用不适用

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目本期计提本期收回或转回本期转销/核销原因

单项计提减值准备-9903828.723126849.57

按组合计提减值准备-292113.71

合计-10195942.433126849.57

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元确定原坏账准备计提单位名称收回或转回金额转回原因收回方式比例的依据及其合理性其他说明

328浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

7、应收款项融资

（1）应收款项融资分类列示

单位：元项目期末余额期初余额

银行承兑汇票431727529.64222631681.62

融信 e信等债权凭证 98119429.65 90854210.71

合计529846959.29313485892.33

（2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元项目期末终止确认金额期末未终止确认金额

银行承兑汇票2649760768.94

融信 e信等债权凭证 496451454.44

合计3146212223.38

8、其他应收款

单位：元项目期末余额期初余额

其他应收款1734892356.451821157777.63

合计1734892356.451821157777.63

（1）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额

履约保证金535963019.86558799408.01

押金保证金302408381.33288467972.93

应收暂付款1136349422.401173683106.10

拆借款208533324.12205261493.11

备用金13802184.917201004.51

其他434876540.28445947221.99

合计2631932872.902679360206.65

2）按账龄披露

单位：元账龄期末账面余额期初账面余额

1年以内（含1年）894718740.811010199003.46

1至2年160925055.36183421838.42

2至3年368956806.61417970434.24

3年以上1207332270.121067768930.53

329浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

3至4年331776703.12235272239.84

4至5年137128780.65134699873.13

5年以上738426786.35697796817.56

合计2631932872.902679360206.65

3）按坏账计提方法分类披露

适用□不适用

单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面价账面价计提比计提比金额比例金额值金额比例金额值例例按单项

646133484862161270747547460419287128

计提坏24.55%75.04%27.90%61.59%

460.78898.89561.89919.68413.03506.65

账准备

其中：

单项计

646133484862161270747547460419287128

提坏账24.55%75.04%27.90%61.59%

460.78898.89561.89919.68413.03506.65

准备按组合19857157361931815340

412177397783

计提坏99412.75.45%20.76%21794.12286.72.10%20.59%29270.

617.56015.99

账准备12569798

其中：

144981037613730

账龄组412177397783975229

36392.55.09%28.43%58774.12878.51.24%28.97%

合617.56015.99862.97

267196

应

535963535963558799558799

收履约20.36%20.86%

019.86019.86408.01408.01

保证金组合

26319173482679318211

897040858202

合计32872.100.00%34.08%92356.60206.100.00%32.03%57777.

516.45429.02

90456563

按单项计提坏账准备类别名称：单项计提坏账准备

单位：元期初余额期末余额名称账面余额坏账准备账面余额坏账准备计提比例计提理由

单项计提坏账747547919.460419413.646133460.484862898.预计存在收回

75.04%

准备68037889风险

747547919.460419413.646133460.484862898.

合计

68037889

按组合计提坏账准备类别名称：按组合计提坏账准备

单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例

账龄组合1449836392.26412177617.5628.43%

应收履约保证金组合535963019.86

合计1985799412.12412177617.56

330浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备整个存续期预期信用整个存续期预期信用未来12个月预期信用合计损失（未发生信用减损失（已发生信用减损失值）值）

2026年1月1日余额17194324.8711560825.14829447279.01858202429.02

2026年1月1日余额

在本期

——转入第二阶段-4500989.004500989.00

——转入第三阶段-22118811.2422118811.24

本期计提5392157.9021060647.7313908613.8640361419.49

其他变动9456.15-353.92-1532434.29-1523332.06

2026年6月30日余

18094949.9215003296.71863942269.82897040516.45

额各阶段划分依据和坏账准备计提比例损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用不适用

4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元占其他应收款期坏账准备期末余单位名称款项的性质期末余额账龄末余额合计数的额比例

浙江建工劳务开应收暂付款、其1年以内、5年

146729647.835.57%6341889.43

发有限公司他以上

CHINA ZJ

CONSTRUCTION

GROUP (HK) LTD 1 年以内、2-3

应收暂付款134564061.905.11%130866893.63

AND WESTFIELDS 年

CONSTRUCTION

LTD JV衢州市慧城星展

履约保证金、应1年以内、1-4

房地产开发有限108766332.764.13%2827328.68

收暂付款、其他年公司江西省东部实业

应收暂付款105000000.002-3年3.99%15750000.00有限责任公司宁波浙建建福建

履约保证金、应1年以内、1-4

设开发有限责任99919171.543.80%641820.93收暂付款年公司

合计594979214.0322.60%156427932.67

9、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

331浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

期末余额期初余额账龄金额比例金额比例

1年以内1635568766.9988.76%833907878.5582.46%

1至2年129622949.187.03%112371477.9711.11%

2至3年42426638.372.30%34276646.943.39%

3年以上35160106.781.91%30733669.583.04%

合计1842778461.321011289673.04

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况占预付款项单位名称账面余额

余额的比例（%）

预付合并供应商一157265003.398.53%

预付合并供应商二130835133.187.10%

预付合并供应商三123027620.806.68%

预付合并供应商四69382748.383.77%

预付合并供应商五55846940.693.03%

小计536357446.4429.11%

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否

（1）存货分类

单位：元期末余额期初余额项目存货跌价准备存货跌价准备账面余额或合同履约成账面价值账面余额或合同履约成账面价值本减值准备本减值准备

296305140.296183983.266868587.266868587.

原材料121156.77

66894747

500204427.500077989.220777659.220651221.

库存商品126437.44126437.44

04601773

46673131.846673131.839216340.839216340.8

周转材料

2266

219182019.13366040.9205815978.244248527.13366040.9230882486.

发出商品

8659177582

自制半成本及181584772.181584772.211893786.211893786.在产品91919191

48449635.148449635.146607902.946607902.9

开发成本

2233

委托加工物资3522329.703522329.70

合计12923991213613635.112787854910331351313492478.3101964265

332浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

7.4162.254.8196.42

（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元本期增加金额本期减少金额项目期初余额期末余额计提其他转回或转销其他

原材料121156.77121156.77

库存商品126437.44126437.44

13366040.913366040.9

发出商品

55

13492478.313613635.1

合计121156.77

96

确定可变现净值转回存货跌价转销存货跌价项目的具体依据准备的原因准备的原因

库存商品、相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的以前期间计提了存货跌本期将已计提存货

发出商品、成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确价准备的存货可变现净跌价准备的存货耗

原材料定可变现净值值上升用/售出按组合计提存货跌价准备

单位：元期末期初组合名称跌价准备计提跌价准备计提期末余额跌价准备期初余额跌价准备比例比例按组合计提存货跌价准备的计提标准

11、一年内到期的非流动资产

单位：元项目期末余额期初余额

应收质保金364980108.80343990099.60

已完工 PPP 项目工程款 2040279503.21 2148856434.22

BT 等其他代垫项目款 722854659.68 799952016.46

合计3128114271.693292798550.28

12、其他流动资产

单位：元项目期末余额期初余额

待抵扣及待认证进项税1021513557.69938381376.12

预缴税金56698899.29104487097.74

合计1078212456.981042868473.86补偿性资产相关信息

其他说明：

333浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

13、其他权益工具投资

单位：元指定为以公允价值本期计入本期计入本期末累本期末累本期确认计量且其其他综合其他综合计计入其计计入其项目名称期初余额的股利收期末余额变动计入收益的利收益的损他综合收他综合收入其他综合得失益的利得益的损失收益的原因新昌县浙战略目建如城产60373606142360的而长期

业发展有00.0000.00持有限公司温州北站浙建站产战略目

45000004590000

城建设发的而长期

00.0000.00

展有限公持有司苍南县浙战略目创建设科7211221264273025305196946948的而长期

技有限公0.56.48.920.08持有司杭州水务战略目

14700001470000

银湖制水的而长期

0.000.00

有限公司持有南水北调战略目（开化）10200001020000的而长期

水务有限0.000.00持有公司遂昌县交战略目投客运建10000001000000的而长期

设投资有0.000.00持有限公司浙江久石工研建材7800000

科技有限.00

公司[注1]中电建华

明（新战略目

71240007124000

昌）投资的而长期.00.00发展有限持有公司亚迪机械战略目

3218840380210.216336833599050

租赁有限的而长期.374.39.61公司持有浙江省国战略目资国企研20000002000000的而长期

究院有限.00.00持有公司

1180891380210.2264273041642031190328

合计

050.934.48.31530.69

本期存在终止确认

单位：元项目名称转入留存收益的累计利得转入留存收益的累计损失终止确认的原因

334浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元指定为以公允其他综合收益价值计量且其其他综合收益确认的股利收项目名称累计利得累计损失转入留存收益变动计入其他转入留存收益入的金额综合收益的原的原因因

其他说明：

[注1]针对原分类为其他权益工具投资的浙江久石工研建材科技有限公司股权投资，公司于2026年4月完成增资，取得对被投资单位的实质控制权，自增资完成日起将其纳入合并报表范围。

14、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位：元期末余额期初余额项目折现率区间账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值

已完工 PPP 10189040 10189040 10146319 10146319

项目工程款826.53826.53819.17819.17

BT 等其他代 1328286 6558033. 1321728 1224070 6558033. 1217512

垫项目款123.4800090.48053.5800020.58

115173266558033.11510768113703896558033.11363831

合计

950.0100917.01872.7500839.75

（2）按坏账计提方法分类披露

单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面价账面价计提比计提比金额比例金额值金额比例金额值例例按单项

2109036558020434521090365580204345

计提坏1.83%3.11%1.85%3.11%

131.8033.00098.80131.8033.00098.80

账准备

其中：

单项计

2109036558020434521090365580204345

提坏账1.83%3.11%1.85%3.11%

131.8033.00098.80131.8033.00098.80

准备按组合11306113061115911159

计提坏42381898.17%42381848674098.15%486740

账准备.21.21.95.95

其中：

组合计11306113061115911159

提坏账42381898.17%42381848674098.15%486740

准备.21.21.95.95

11517115101137011363

6558065580

合计326950100.00%0.06%768917389872100.00%0.06%831839

33.0033.00.01.01.75.75

335浙江省建设投资集团股份有限公司2026年半年度报告全文

按单项计提坏账准备类别名称：单项计提坏账准备

单位：元期初余额期末余额名称账面余额坏账准备账面余额坏账准备计提比例计提理由

单项计提坏账210903131.210903131.预计存在收回

6558033.006558033.003.11%

准备8080风险