深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

2026年半年度报告

2026年8月28日

1深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人何申健、主管会计工作负责人古定文及会计机构负责人(会计

主管人员)秦素珍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述可能受宏观经济环境、市场环境

等因素的影响而存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”中描述了公司未来经营中可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意查阅。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

目录

第一节重要提示、目录和释义.........................................2

第二节公司简介和主要财务指标........................................6

第三节管理层讨论与分析...........................................9

第四节公司治理、环境和社会........................................21

第五节重要事项..............................................24

第六节股份变动及股东情况.........................................40

第七节债券相关情况............................................45

第八节财务报告..............................................46

3深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；

二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

三、载有公司法定代表人签名的2026年半年度报告文本原件；

四、其他有关资料。

4深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

释义释义项指释义内容中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所住建部指中华人民共和国住房和城乡建设部

美芝股份、美芝公司、公司、本公司指深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司美芝有限指深圳市美芝装饰设计工程有限公司

报告期、本报告期指2026年1月1日至2026年6月30日上年同期指2025年1月1日至2025年6月30日

元、万元指人民币元、人民币万元深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司股东会（股股东会（股东大会）指东大会）董事会指深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

《公司章程》指深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程金美幕墙指惠州市金美幕墙工程有限公司英聚建筑指广东英聚建筑工程有限公司劲鸿建设指广东劲鸿建设有限公司劲悦建设指广东劲悦建设工程有限公司劲捷建设指广东劲捷建设工程有限公司美恒芝科技指深圳市美恒芝科技有限公司美烜科技指深圳市美烜科技有限公司美筑天成指深圳美筑天成工程咨询有限公司万向维景指广东万向维景建设工程发展有限公司

南海国资、实际控制人指佛山市南海区国有资产监督管理局

广东怡建指广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）广东南海数字城市发展有限公司（曾用名：佛山市数字城发公司、南海城建投指南海城市建设投资有限公司）

中审亚太事务所指中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

保荐人、保荐机构、华创证券指华创证券有限责任公司上海天识指上海天识科技发展有限公司路裕投资指广东路裕工程投资有限公司

5深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称 *ST 美芝 股票代码 002856

变更前的股票简称（如有）美芝股份股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

公司的中文简称（如有）美芝股份

公司的外文名称（如有） Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd公司的外文名称缩写（如Magic Decoration Co.Ltd

有）公司的法定代表人何申健

二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名何申健叶文汉深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅秀深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅秀联系地址路2号深华科技园厂房1栋401路2号深华科技园厂房1栋401

电话0755-832628870755-83262887

传真0755-832274180755-83227418

电子信箱 king@szmeizhi.com king@szmeizhi.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

□适用□不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2025年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□适用□不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2025年年报。

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

□适用□不适用

6深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

四、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减

营业收入（元）117367405.27122774959.19-4.40%归属于上市公司股东的净利

-30044956.89-34761681.5513.57%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润-34880706.18-40737360.6914.38%

（元）经营活动产生的现金流量净

-20371437.03-24287311.6616.12%额（元）

基本每股收益（元/股）-0.2220-0.256913.59%

稀释每股收益（元/股）-0.2220-0.256913.59%

加权平均净资产收益率不适用-39.08%不适用本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）1138016748.471286551694.06-11.55%归属于上市公司股东的净资

-74285341.97-52466153.24-41.59%产（元）

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用□不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用□不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

□适用□不适用

单位：元项目金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提

91526.55资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

6221.32

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融-1173759.39资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产

7深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

生的损益单独进行减值测试的应收款项减值准

13254597.71

备转回

债务重组损益-5357311.35除上述各项之外的其他营业外收入和

-375918.49支出

减：所得税影响额1611339.09

少数股东权益影响额（税后）-1732.03

合计4835749.29

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

8深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

第三节管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）行业发展概况

2026年上半年，全国实现国内生产总值695704亿元，按不变价格计算，同比增长4.7%，其中建筑

业增加值 36043亿元，同比下降 4.0%，建筑业增加值占 GDP比重 5.18%，较上年同期回落 0.6个百分点，建筑板块整体增速显著低于国民经济整体增速。

1.企业经营持续承压

从宏观看，2026年上半年全国固定资产投资（不含农户）同比下降5.7%，其中建筑安装工程投资同比下降8.0%，下行幅度高于整体固投水平，装饰行业赖以生存的工程需求底盘收缩明显。全国建筑业总产值 119363.49亿元，同比下降 12.71%，建筑业增加值同比下降 4.0%，增速大幅低于 GDP增速，行业整体进入深度调整周期；房地产开发投资同比下滑18.0%，房屋竣工面积同比下降23.7%，新房精装修配套市场需求快速萎缩，传统房建装饰业务成为拖累行业经营的最主要因素。

从微观看，增量市场收缩背景下行业竞争格局持续恶化，同质化低价竞标现象普遍，项目报价下浮幅度加大，增收不增利是企业经营承压的普遍痛点；企业垫资规模居高不下，劳务、材料款项需要按期支付，但业主进度款拨付滞后，不少企业依靠自有资金维持项目运转，现金流紧张是企业经营承压的核心表现；城市更新、洁净厂房、新能源配套装饰等细分板块展现出一定韧性，但有限的体量以致短期还难以对冲传统房建装饰业务下滑带来的业绩缺口，赛道分化显著是企业经营承压的显著现状。

2.应收账款问题突出当下，行业应收账款回款滞后和存量规模高企已成为制约装饰行业健康运转最为突出的风险点，背后深层根源来自地方财政与地产开发两大宏观层面。财政端，上半年地方政府性基金收入同比下降21.6%，国有土地出让收入同比下降31.5%，土地财政收入下滑直接影响地方政府项目资金拨付能力，

叠加项目工程款结算周期拉长，完工项目审计流程缓慢，导致长期挂账的应收款项持续增加；地产端，房地产企业资金压力尚未完全出清，房企项目工程款逾期支付现象时有发生，质保金到期后退还延迟现象普遍，这进一步占用装饰企业流动资金。

行业内普遍高应收账款带来的连锁负面影响，一方面导致企业流动资金被大量占用，缺少资金承接新项目；另一方面导致融资成本上升，财务费用增加，进一步压缩盈利水平。行业整体风控趋于保守，因此不少装饰企业主动放弃回款风险较高的地产项目，优先选择现金流稳健的城市更新、学校医院改造类项目，以此控制应收款项新增规模。

9深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

3.新签合同下滑明显供给端，据中国建筑业协会发布《2026年上半年建筑业发展统计分析》，2026年上半年建筑业新签合同额11.98万亿元，同比下降14.13%，降幅显著高于合同总额5.59%的下滑幅度；需求端，据国家统计局网站，2026年上半年房地产开发投资、房屋新开工面积同比下降23.4%，直接带动住宅精装修配套订单大幅缩减，酒店、大型商业综合体新建装饰项目投放不足，传统公装赛道订单缺口较大。

从新签合同结构来看，城市更新、老旧小区改造、园区升级改造、保障性住房装修等政策性项目占比有所提升，但上半年基建投资同比下降2.4%，政策性工程整体增量有限，并且这类项目普遍存在单体体量偏小、回款周期偏长的特征，难以完全弥补传统大型装饰项目减少带来的缺口，预估后续1-2年行业产值增长将持续承压，行业整体下行周期还将延续。

（二）公司主要业务情况

公司是一家集建筑装饰、建筑幕墙、建筑机电、电子与智能化、机电设备安装、消防设施、环保工

程等专业化为一体的建筑装饰设计施工企业，从事的主要业务为建筑装饰工程的设计与施工，主要为交通运输机构、文化产业、金融地产、政府机构、大型总承包公司、高端星级酒店集团等大型客户，提供跨领域全方位的综合工程服务，所承接的项目类型主要有公共建筑装饰、住宅精装修和幕墙装饰。

报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

（三）公司经营模式

公司实施工程项目的主要业务模式为通过招投标与商务谈判两种方式承接项目，其中公共类项目多以招投标方式获取，商业及合作客户类项目以商务谈判方式取得，项目协议签订后由公司自主搭建专业管理团队，负责从设计构思到施工落地的全流程统筹管理。施工过程中，针对部分专业工程，公司会在合规前提下择优选择具备相应资质的专业分包商协作实施。该模式下存在的特有风险主要包括招投标市场竞争激烈导致盈利空间受压、商务谈判项目合同条款及变更结算存在不确定性、项目履约周期长带来

资金占用与回款风险、原材料及人工成本波动影响项目效益、分包商履约能力参差不齐可能引发工程质量及进度风险等。

报告期内，公司经营模式未发生重大变化。

（四）公司所处行业地位

美芝股份成立于1984年，总部位于深圳市福田区，是一家集建筑装饰、建筑幕墙、建筑机电、电子与智能化、机电设备安装、消防设施、环保工程等专业化为一体的建筑装饰设计施工企业。公司致力于推动城市美化建设，以“筑造精典工程、装饰美化生活”为企业使命。公司已在公共建筑装饰市场占据了一定优势，凭借着精湛的技术和卓越的服务，为交通运输机构、文化产业、金融地产、政府机构、

10深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

高端星级酒店集团等大型客户，提供跨领域全方位的综合工程服务。公司自成立以来始终注重品牌建设，在全国各地完成了多项不同领域的标志性工程，行业知名度较高。

2017年，美芝股份成功登陆深圳证券交易所，成为建筑装饰行业资本市场的重要一员。在行业地位方面，美芝股份表现卓越，是中国建筑装饰行业中具备强大市场综合竞争力的企业之一。公司凭借出色的实力，多次入选“中国建筑装饰行业百强企业”，在行业内树立了良好的品牌形象与市场口碑。

公司在项目打造上成绩斐然，承接了众多知名项目，涵盖了多个领域。其中包括中国资本学院、深圳证券交易所、深圳 T3航站楼、深圳市民中心等政府行政与交通枢纽项目；天津至秦皇岛专线唐山站、

南京至杭州客运专线湖州南高铁站、深圳北站、珠海站站房等铁路交通项目；三亚嘉佩乐、三亚洲际、

三亚福朋喜来登、三亚铂尔曼、重庆洲际、重庆丽思卡尔顿等高端星级酒店项目。这些项目不仅展现了美芝股份精湛的工艺，也进一步提升了公司的品牌知名度和行业影响力。

二、核心竞争力分析

（一）行业沉淀与标杆项目优势

公司成立于1984年，经过多年发展，构建了极为丰富多元的业务体系，是一家集建筑装饰、建筑幕墙、建筑机电、电子与智能化、机电设备安装、消防设施、环保工程等专业化为一体的建筑装饰设计施工企业。公司长期聚焦高端公装、交通枢纽、金融政务、高端文旅酒店、大型幕墙等高门槛、高附加值赛道，区别于普通中小装饰企业主打低端住宅刚需装修的定位，长期深耕精品工程赛道，积累了海量高规格项目操盘经验。历经数十年发展，公司落地了一大批具有全国示范意义的地标工程，代表性项目涵盖深圳宝安国际机场 T3航站楼、深圳北站综合交通枢纽、深圳证券交易所办公大楼、三亚高端度假

酒店集群、各地市级政务文体中心、大型商业综合体等标杆项目，项目品质、施工精度、交付效果均获得业主与行业主管部门高度认可。

（二）技术研发与施工创新优势

公司高度重视技术创新与工艺迭代，是国内建筑装饰行业百家优秀科技创新型企业，长期以技术赋能工程施工，摆脱行业传统“劳动密集、工艺粗放”的发展模式，持续推进施工精细化、绿色低碳化、装配智能化升级。截至目前，公司及控股子公司合计拥有22项国家专利、20项省级施工工法、7项建筑装饰行业科学技术奖和29项全国建筑科技创新成果奖，是行业百家优秀科技创新型企业之一。

（三）专业资质优势公司及控股子公司合计拥有各项施工资质22项，所承接的工程项目质量优良，屡次荣获“中国建设工程鲁班奖”“全国建筑工程装饰奖”“全国建筑装饰行业科技示范工程奖”等重要奖项，具有良好的市场信誉和品牌知名度。目前公司及控股子公司已具备建筑装修装饰工程专业承包一级、建筑机电安

11深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

装工程专业承包一级、电子与智能化工程专业承包一级、建筑幕墙工程专业承包一级、消防设施工程专

业承包一级、建筑幕墙工程设计专项甲级、建筑装饰工程设计专项甲级、公路工程施工总承包一级、公

路路基工程专业承包一级、公路路面工程专业承包一级等多项资质。相关资质可适配各类大型、复杂、跨领域工程项目的承接要求。

（四）品牌打造与发展潜力优势

公司自成立以来始终注重品牌建设，在全国各地完成了多项不同领域的标志性工程，行业知名度较高。公司致力于推动城市美化建设，以“筑造精典工程、装饰美化生活”为企业使命，是“中国建筑装饰行业百强企业”、“中国建筑幕墙行业百强企业”、“全国建筑装饰行业 AAA级信用企业”、“中国建筑装饰设计机构五十强企业”、“中国装饰 CBDA设计奖最有影响力机构”、“全国建筑装饰行业地铁类最佳专业化装饰企业”、“全国建筑装饰行业酒店类最佳专业化装饰企业”、“全国建筑装饰行业百家优秀科技创新型企业”、“全国建筑工程装饰奖明星企业”、“广东省工商部门认定的连续

23年守合同重信用企业”。公司所承接的工程项目屡获“中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）”、“全国建筑工程装饰奖”、“全国建筑装饰行业科技示范工程科技创新奖”、“全国建筑装饰行业科技创新成果”、“全国建筑装饰行业科技示范工程奖”等国家级、省级、市级工程奖项。

（五）跨地域业务拓展优势近年来，公司深耕深圳属地的同时，积极协同发挥控股股东在佛山及周边地区的资源优势，因应市场变化动态调整策略布局，统筹兼顾两地市场，业务实现双轮驱动。经过多年的发展和壮大，公司业务覆盖区域不断扩大，所承接的项目已遍布广东、北京、天津、上海、重庆、四川、海南、山东等多个地区，公司不仅在深圳设计建造了一批有影响力的标志性工程，同时还在全国各地完成了多个不同领域的标志性工程，具有较强的跨地域业务拓展能力。

（六）国资赋能与资源整合优势

公司当前实际控制人为佛山市南海区国有资产监督管理局，公司依托地方国资的区域资源优势、政企渠道与产业协同能力，公司深度绑定粤港澳大湾区城市更新、市政提质升级、产业园区改造、公共服务设施建设、交通基建配套、文旅项目升级等重点增量市场，持续通过公开招标等方式获取优质国有项目订单，业务辐射范围与项目质量大幅提升。

三、主营业务分析概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

12深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

本报告期上年同期同比增减变动原因

营业收入117367405.27122774959.19-4.40%

营业成本129603648.20162835440.46-20.41%主要系合并范围变

销售费用1821065.253429351.93-46.90%动、人员减少相应的薪酬等减少所致主要系合并范围变

管理费用19442520.3128472820.05-31.72%动、人员减少相应的薪酬等减少所致主要系合并范围变动

财务费用9940408.364678335.62112.48%及借款利息增加所致主要系本期未确认可抵扣暂时性差异及可

所得税费用172921.511063597.18-83.74%抵扣亏损的递延所得税资产较上期减少所致主要系本期销售商品经营活动产生的现金

-20371437.03-24287311.6616.12%收到的现金比购买商流量净额品支付的现金多所致主要系本期处置部分投资活动产生的现金

105000.00-299200.04135.09%固定资产收回现金所

流量净额致筹资活动产生的现金主要系本期偿还债务

-14188267.77714182.82-2086.64%流量净额所致主要系本期经营和筹现金及现金等价物净

-34454704.80-23872328.88-44.33%资活动净额较上年同增加额期减少所致公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□适用□不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元本报告期上年同期同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重

营业收入合计117367405.27100%122774959.19100%-4.40%分行业分产品

装饰装修52376957.9044.63%65500150.9853.35%-20.04%

工程技术服务301886.790.26%4622641.513.77%-93.47%

装饰设计1030357.530.88%174374.520.14%490.89%

材料及加工0.00%153435.350.12%-100.00%

建筑工程施工63658203.0554.24%52222521.9742.54%21.90%

出租0.00%101834.860.08%-100.00%分地区

华东地区-5100309.18-4.35%-18494400.40-15.06%72.42%

中南地区128607017.01109.58%122854245.29100.07%4.68%

华北地区179381.390.15%17439546.5614.20%-98.97%

西南地区1814.860.00%921174.340.75%-99.80%

西北地区-6320498.81-5.39%54393.400.04%-11719.97%

占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

□适用□不适用

13深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

单位：元营业收入比上营业成本比上毛利率比上年营业收入营业成本毛利率年同期增减年同期增减同期增减分行业分产品

52376957.967065208.5

装饰装修-28.04%-20.04%-30.97%20.29%

03

63658203.060845239.2

建筑工程施工4.42%21.90%-6.18%28.60%

59

分地区

128607017.127600036.

中南地区0.78%4.68%-10.71%17.11%

0116

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用□不适用

四、非主营业务分析

□适用□不适用

单位：元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性对联营单位万向维景部分具有可持续性按权益法确认的本期投资收益-7003954.8423.47%（如万向的收益影收益，以及其他债权响）债务重组收益对持有的海南机场股

公允价值变动损益-1173759.393.93%票按市值计提变动损否（期后已出售）益对合同资产科目形成

资产减值-292435.110.98%是的坏账计提

对外捐赠、社保补缴

营业外支出397800.371.33%产生的滞纳金、固定否资产报废处置

对应收、其他应收科

信用减值22917532.97-76.81%是目形成的坏账计提

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元本报告期末上年末比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例

40983804.482584030.0

货币资金3.60%6.42%-2.82%

20

521846178.623363676.

应收账款45.86%48.45%-2.59%

1664

208639818.212366219.

合同资产18.33%16.51%1.82%

3084

10259217.910701830.7

存货0.90%0.83%0.07%

24

14深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

73711429.073675364.0

投资性房地产6.48%5.73%0.75%

43

31373677.433020320.9

长期股权投资2.76%2.57%0.19%

21

固定资产9179092.740.81%9707132.590.75%0.06%

使用权资产3331793.000.29%4170209.540.32%-0.03%

短期借款459000.000.04%85085.710.01%0.03%

19141868.9

合同负债7804836.110.69%1.49%-0.80%

5

74246478.486646990.5

长期借款6.52%6.73%-0.21%

14

租赁负债1810154.610.16%2654172.210.21%-0.05%

2、主要境外资产情况

□适用□不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

□适用□不适用

单位：元计入权益本期公允的累计公本期计提本期购买本期出售项目期初数价值变动其他变动期末数允价值变的减值金额金额损益动金融资产

1.交易性

金融资产-

30545201880760

（不含衍0.0011737590.000.000.000.00.05.66

生金融资.39

产）

-金融资产30545201880760

0.0011737590.000.000.000.00

小计.05.66.39

-

30545201880760

上述合计0.0011737590.000.000.000.00.05.66.39

金融负债0.000.000.000.000.000.000.000.00其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是□否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目账面余额账面价值受限类型受限情况

货币资金26721543.1126721543.11冻结诉讼冻结资金

应收账款152301625.35112975268.26质押长期借款质押担保

合计179023168.46139696811.37

15深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

六、投资状况分析

1、总体情况

□适用□不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用□不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用□不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

□适用□不适用

单位：元计入本期权益最初会计期初公允的累本期本期报告期末会计证券证券证券资金投资计量账面价值计公购买出售期损账面核算品种代码简称来源成本模式价值变动允价金额金额益价值科目损益值变动

--交易

3054公允30541880

60051海南11731173性金工程

债券520.价值0.000.00520.0.00760.

5机场759.759.融资款抵

05计量0566

3939产

--

305430541880

11731173

合计520.--0.000.00520.0.00760.----

759.759.

050566

3939

（2）衍生品投资情况

□适用□不适用公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

□适用□不适用公司报告期无募集资金使用情况。

16深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用□不适用公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□适用□不适用

八、主要控股参股公司分析

□适用□不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润

生产：建

筑材料、五金塑胶

制品、金属门窗；

研发、设

惠州市金计、施

---

美幕墙工工、安10000007445747

子公司10894560.0015540061554006

程有限公装；建筑06.62

6.83.52.52

司幕墙、建筑门窗；

钢结构技术研发；

货物及技术进出口。

许可项

目：建设工程施广东劲鸿工；建筑

8000000133569724469796365820456594.4

建设有限子公司劳务分72887.35

038.568.573.059

公司包；特种设备安装改造修理等。

一般经营

项目：电子专用材料研发；

深圳市美软件开---

4142467

烜科技有子公司发；企业100000807493.60.00694543.2694543.2

0.56

限公司管理咨088询。（除依法须经批准的项目外，凭

17深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

营业执照依法自主开展经营

活动）许可经营项目：无。

。

一般经营

项目：信息技术咨询服务；

工程管理服务；工程造价咨询业务；

工程和技术研究和试验发展；信息咨询服务

（不含许可类信息咨询服务）。

（除依法须经批准深圳美筑的项目

天成工程外，凭营1007944子公司8000007914.630.007798.157792.01

咨询有限业执照依.79公司法自主开展经营活

动）许可经营项

目：建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为

准）报告期内取得和处置子公司的情况

□适用□不适用主要控股参股公司情况说明

九、公司控制的结构化主体情况

□适用□不适用

18深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

十、公司面临的风险和应对措施

1、公司股票存在终止上市（退市）风险

公司于2026年4月29日披露了《2025年年度报告》，公司2025年度经审计的期末归属于母公司净资产为-52466153.24元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条规定，公司股票交易被深圳证券交易所实施退市风险警示。同时，公司因最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且2025年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定，公司股票交易被叠加实施其他风险警示。公司董事会虽然已经制定了争取撤销退市风险警示、其他风险警示的具体措施，但最终能否实现受多种内外部因素影响，相关工作执行也存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

若公司2026年度出现《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条规定的情形之一，公司股票将被终止上市。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

2、庭外重组不及预期的风险

公司债权人佛山市南海区金盾电子工程有限公司于2026年5月15日向福田企业重组服务中心申请

对公司进行重组，重组中心就此事征询公司意见。公司同意进行庭外重组，并向重组中心推荐北京市金杜（深圳）律师事务所和深圳诚信会计师事务所（特殊普通合伙）联合体担任公司重组协调人。截至目前，重组中心已受理庭外重组并确定重组协调人，庭外重组事宜有序推进中。

根据《福田企业重组服务中心工作规程（试行）》相关规定，本次申请人向重组中心提出的重组申请属于庭外重组范畴，公司目前尚未进入司法预重整、重整等任何破产程序，后续公司能否与申请人等相关方达成庭外重组方案亦存在不确定性；本次庭外重组不代表公司必然进入司法预重整或重整程序。

3、宏观经济波动及景气度变化风险

建筑装饰业与宏观经济紧密相连。一旦宏观经济出现波动、景气度下滑，企业及政府部门可能削减建筑装饰项目预算。部分项目会推迟开工甚至停建，公司已承接的在建项目也会因业主资金紧张，导致款项支付进度滞后，进而影响公司经营业绩。公司将密切关注国内外宏观经济数据、政策走向，提前预测经济波动趋势。结合行业特点，分析经济变化对公司业务的潜在影响。增加对民生保障类、基础设施配套类建筑装饰项目的投入，这类项目受宏观经济波动影响相对较小。加大对学校、医院、保障性住房等项目的投标力度，降低商业地产等敏感性项目在业务中的占比，稳定公司业务规模。

4、市场竞争的风险

国内建筑装饰企业数量众多，市场集中度低。众多企业在施工能力、综合配套服务方面不断提升，竞争愈发激烈。部分大型企业通过行业内资源整合，形成了全产业链服务能力，在承接大型项目时优势

19深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文明显。在项目招投标过程中，竞争对手可能通过低价策略、关系营销等手段争夺项目，压缩公司的市场份额和利润空间，公司面临的市场竞争环境更加严峻。公司将加大设计创新投入，打造独具特色的设计团队，以个性化、高品质的设计方案吸引客户。专注于特定细分市场，形成专业领域优势，提升品牌辨识度和竞争力。积极寻求与上下游企业、同行企业的战略合作机会，实现资源共享、优势互补，共同提升市场竞争力。

5、应收账款回收风险

建筑装饰行业特性决定了公司应收账款比例较高。尽管公司承接项目多为重点工程，工程委托方信誉良好，但随着业务规模扩大，应收账款总额持续增加。若回款不及时，应收账款净额占总资产比例将居高不下。宏观经济波动时，委托方资金压力增大，可能进一步加大应收账款回收难度，导致公司资金周转不畅，增加财务风险。一旦部分应收账款形成坏账，将直接影响公司利润和资产质量。

公司逐步建立健全全过程、全方位的防控体系，加强对项目从承接、施工到结算各环节的资金风险管控，确保资金及时回流。从源头上把控项目质量，制定更为严格的工程项目承接预期目标，对项目的可行性、盈利能力、风险水平等进行全面评估。在项目承接过程中，充分考虑业主方的支付能力和信用状况，合理确定合同付款条款。针对存在无故拖延结算、逾期支付工程款项的业主，公司已建立常态化催收机制，先后通过商务对接、法务函告、协商谈判等方式推进回款；对协商无果、长期拖欠款项的项目，及时采取仲裁、诉讼等法律手段依法追偿，全力加快存量应收款项回收，维护公司合法经营性资金权益，缓解资金占用压力。

十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况公司是否制定了市值管理制度。

□是□否公司是否披露了估值提升计划。

□是□否

十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

□是□否

20深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

第四节公司治理、环境和社会

一、公司董事、高级管理人员变动情况

□适用□不适用姓名担任的职务类型日期原因

何伏信董事长、董事离任2026年06月23日工作调动

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□适用□不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□适用□不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

四、环境信息披露情况上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单

□是□否

五、社会责任情况

（一）投资者权益保护

完善的治理结构及制度保障全体股东合法权益。公司根据《公司法》《公司章程》和其他有关法律法规的规定，不断完善法人治理结构和公司治理制度。公司设立了股东会、董事会、经理层等多层次治理结构，并制定了相应的议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，确保决策、执行和监督的独立性，形成科学有效的职责分工和制衡机制。同时，董事会下设提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会均按照《委员会工作制度》的相关规定履行职责，进一步保障公司治理的专业性和有效性。此外，公司内部审计部配备专职人员对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督，确保公司规范运作。通过完善的公司治理结构及制度，充分保障公司高效运转和规范运作，有效保障公司全体股东的合法权益。

多元化沟通渠道建立和谐良好的投资者关系。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司严格按照相关法律法规和规章制度的规定，严格履行信息披露义务，保证公司披露的信息真实、准确、及时和完整。同时，公司充分尊重并重视投资者的合法权利，通过互动易平台、投资者热线、官方邮箱等多种渠道，加强公司与投资者的沟通，保障沟通的有效

21深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

性与常态化，保护投资者尤其是中小投资者的知情权。同时，公司合理安排股东会召开时间，采用网络投票等形式，为全体股东参与公司重大事项决策提供了直接、有效的平台。

（二）职工权益保护

公司坚持“以人为本”的核心价值观，保障员工各项权益，实现员工与企业共同成长。公司根据国家有关法律法规，严格进行劳动合同、社会保障制度的管理，与员工签订了劳动合同并缴纳五险一金。公司建立了合理的薪酬福利体系和科学完善的绩效考核体系，遵循同工同酬、按劳分配、多劳多得的原则，为全体员工创造公开、公平、公正的工作环境。同时，公司通过加强安保和劳动保护措施，提高员工工作环境的安全性；注重对员工的安全教育，持续开展员工职业技能培训、消防培训；重视优秀人才资源，为更好地激励和保障突出员工，公司主动为表现优异的人才申请人才配租房，并积极组织专业技术申报工作，鼓励和支持员工参加各类专业技术职称评定和职业资格认证，促进员工的价值实现和全面发展，实现员工与企业共同成长。

公司支持职工代表大会、工会组织依法行使职权，共同推进公司持续健康发展。公司设有工会、职工代表大会和党团支部，形成有效的职工权益保障体系。公司持续以工会为依托，为广大员工创造和谐的生活环境，公司倡导“效率工作，健康生活”的理念，通过举办丰富多彩的员工活动增加员工归属感，在促进员工与企业、员工与员工间感情交流的同时，也增强了公司的凝聚力。

（三）供应商和客户权益保护

公司秉承“以诚相待、以质取胜”经营理念，严把质量关，始终坚持为客户提供优质的产品和优秀的服务。公司以客户满意度作为衡量各项工作的重要标准，重视与供应商、客户的互惠共赢关系，充分尊重并保护供应商和客户的合法权益，与供应商、客户建立稳定的战略合作伙伴关系。

公司严格遵守质量、健康、安全、环保等相关法律规定，坚持安全第一、预防为主、遵守法规、关

注健康的安全管理方针。公司构建覆盖投标、设计、采购、施工、保修五大阶段的全过程管控体系，始终以工程质量为基础，对项目的每个环节严格把关，对施工质量进行全面有效的控制，以优质服务回馈客户，经过多年努力，标志性精品工程遍布全国各地。公司所承接的工程项目屡获“全国建筑工程装饰奖”等工程奖项。

公司不断完善采购流程与机制，建立公平、公正的评估体系，完善供应商优选评价制度，以三公原则贯彻落实阳光采购，杜绝暗箱操作、商业贿赂和不正当交易情形，为供应商创造良好的竞争环境，并严格遵守、履行合同约定，保证供应商的合法权益。

（四）公共关系、社会公益事业

22深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

公司在做好生产经营同时，也充分考虑公共利益，努力构建和谐、友善的公共关系。公司坚持可持续发展理念，在兼顾公司和股东利益情况下，积极关注并支持社会公益事业。公司主动接受并积极配合政府部门和监管机关的监督和检查，加强与相关政府机关工作联系，建立良好沟通关系。

23深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

第五节重要事项

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

□适用□不适用承诺承诺承诺承诺承诺事由承诺内容履行情况方类型时间期限不适股改承诺用

超期未履行完毕：

根据中审亚太出具的相关审计报告，公司原有业务2021年度、2022年度、2023年度的扣非归母净利润均未达到协议约定的

盈利状态，同时，截至2024年12月31日，李苏华持有公司股份比例为11.24%，低于其在协议中承诺的持股比例不低于

15%。因李苏华违反《股份转让协议》中有

关公司业绩对赌及最低持股承诺的约定，广东怡建已向广东省佛山市南海区人民法

院提起诉讼，法院对此案作出一审判决，诉讼请求金额合计超过42335.38万元。

佛山南海区法院于2024年10月10日对原告广东怡建与被告李苏华关于美芝公司股收购报告权转让纠纷一案作出判决。被告李苏华不李苏详见巨潮资讯网公告编号20202023

书或权益股权服广东省佛山市南海区人民法院（2024）

华、2020-092之双方签署的年12年12变动报告协议粤0605民初10234号民事判决，向广东省广东《股权转让协议》之业绩承月12月31书中所作转让佛山市中级人民法院提起上诉。佛山中级怡建诺、声明与保证等日日

承诺法院于2026年3月18日作出（2024）粤

06民终16420号裁定：“一、撤销广东省佛山市南海区人民法院（2024）粤0605民

初10234号民事判决；二、本案发回广东省佛山市南海区人民法院重审。”。截至本报告披露日，案件处于重审阶段。

在上述案件推进过程中，李苏华就同一份《股份转让协议》的有关约定起诉广东怡建，请求法院判令解除部分约定并要求广东怡建支付违约金及相关损失，诉讼请求金额合计超过10097.49万元，佛山中级法院于2025年8月13日作出（2024）粤

06民初73号裁定，驳回李苏华、孙程的全部诉讼请求。截至本报告披露日，案件处于二审阶段。

资产重组不适时所作承用诺首次公开发行或再不适融资时所用作承诺股权激励不适承诺用

24深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

其他对公司中小股不适东所作承用诺

超期未履行完毕：

前述为2019年时任控股股东关于公司对外

投资的相关承诺，根据万向维景的审计报若广东万向维景建设工程发告，万向维景的经营数据、三年内给公司展有限公司后续的经营不能的分包工程项目毛利未达到承诺目标，公达到预期或三年内给公司的司有权要求公司时任控股股东、实际控制公司分包工程项目毛利合计未超人李苏华以成本价即6000万元购买公司对外20192022

过6000万元，公司可以要所持万向维景30%的股权。因公司已要求李苏投资年12年12求李苏华先生以成本价购买李苏华积极履行相关承诺，但李苏华仍未华的相月04月3公司所持有的广东万向维景履行回购义务，公司于2024年3月向深圳关承日日

建设工程发展有限公司全部市南山区人民法院提起诉讼，深圳市南山诺股权。详见巨潮资讯网《关区人民法院于2025年11月3日作出于对外投资的公告》（公告（2024）粤0305民初26988号判决，判令编号：(2019-080)李苏华受让公司持有的万向维景30%股权，并支付股权转让款6000万元及逾期付款利息。截至本报告披露日，案件处于二审阶段。

超期未履行完毕：

1、朱涛承诺2022年-2024年英聚建筑各

其他承诺年度经审计的净利润分别不低于700万详见巨潮资讯网《关于购买元、1800万元及2500万元；2、朱涛承公司广东英聚建筑工程有限公司诺在2023年12月31日前以4980.30万

对外51%股权暨对外投资的公20222024元回购目标公司名下的位于武汉东湖的别投资 告》（公告编号 2022- 年 01 年 12 墅，该别墅位于武汉市华侨城原岸 S17 栋朱涛的相002）中股权转让协议的主月14月31的联排别墅，建成于2015年，建筑面积关承要内容第三条、第六条之乙日日562.44㎡，剪力墙结构，不动产权编号为诺方二的业绩承诺条款及声明鄂（2020）0000412号。因朱涛承诺的英与保证聚建筑利润目标未能实现及违反了回购别

墅的承诺，公司向佛山市南海区人民法院提起诉讼，目前一审判决已生效，双方签署和解协议。

部分承诺已履行完毕。

详见巨潮资讯网《关于购买广东公司路裕投资承诺2022年-2025年各年度经审

广东劲鸿建设有限公司51%

路裕对外20222025计的净利润分别不低于100万元、700万股权暨对外投资的公告》

工程投资年10年12元、1100万元及1400万元。路裕投资（公告编号2022-077）中

投资的相月18月312022年度、2024年度、2025年度业绩承股权转让协议的主要内容第

有限关承日日诺未实现，2022年度业绩补偿款已支付，三条、第七条之乙方的业绩公司诺2024年及2025年度业绩补偿款尚未支承诺条款及声明与保证付，公司已发函要求路裕投资履行承诺。

承诺是否否按时履行如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完超期未履行完毕的承诺详见上述承诺人对应的承诺履行情况。

成履行的具体原因及下一步的工作计划

25深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用□不适用公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□适用□不适用公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况半年度财务报告是否已经审计

□是□否公司半年度报告未经审计。

五、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用□不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用□不适用

公司聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计和内部控制审计机构，中审亚太事务所对公司2025年度财务报表及内部控制有效性进行了审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的财务审计报告和标准无保留意见的内部控制审计报告，具体事项如下：

中审亚太事务所：我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注2.2所述，美芝股份2025年发生净亏损人民币22840.25万元，截止2025年12月31日，美芝股份流动负债高于流动资产19602.11万元，归属于母公司股东权益-5246.62万元。如财务报表附注2.2所述，这些事项或情况，连同财务报表附注2.2所示的其他事项，表明存在可能导致对美芝股份持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

该事项不影响已发表的审计意见。

董事会认为，中审亚太事务所严格按照审慎性原则，为公司出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，符合公司实际情况，充分揭示了公司的潜在风险。公司董事会将积极采取有效措施，努力消除审计报告中所涉及事项对公司的影响，以促进公司持续健康的发展，切实有效维护公司和投资者的利益。同时提请广大投资者注意投资风险。

七、破产重整相关事项

□适用□不适用

26深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

公司债权人佛山市南海区金盾电子工程有限公司于2026年5月15日向福田企业重组服务中心申请

对公司进行重组，重组中心就此事征询公司意见。公司同意进行庭外重组，并向重组中心推荐北京市金杜（深圳）律师事务所和深圳诚信会计师事务所（特殊普通合伙）联合体担任公司重组协调人。截至目前，重组中心已受理庭外重组并确定重组协调人，庭外重组事宜有序推进中。

根据《福田企业重组服务中心工作规程（试行）》相关规定，本次申请人向重组中心提出的重组申请属于庭外重组范畴，公司目前尚未进入司法预重整、重整等任何破产程序，后续公司能否与申请人等相关方达成庭外重组方案亦存在不确定性；本次庭外重组不代表公司必然进入司法预重整或重整程序。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

分别于2026年5月28日披露的《关于庭外重组并推荐重组协调人的公告》（公告编号：2026-040）、

2026年6月13日披露的《关于被债权人申请庭外重组事项获得受理的公告》（公告编号：2026-044）、

2026年6月25日披露的《关于庭外重组债权申报的公告》（公告编号：2026-051）。

八、诉讼事项重大诉讼仲裁事项

□适用□不适用

是否诉讼(仲诉讼(仲涉案金

诉讼(仲裁)基形成裁)审理裁)判决披露日披露索

额（万诉讼(仲裁)进展本情况预计结果及执行情期引

元）负债影响况公司控股股东广东怡建股权佛山南海区法院于2024年10月10投资合伙企业巨潮资日对原告广东怡建与被告李苏华关于（有限合伙）讯网美芝公司股权转让纠纷一案作出判与李苏华股权 （www.c决。被告李苏华不服广东省佛山市南转让纠纷案： ninfo.c

海区人民法院（2024）粤0605民初因李苏华违反 om.cn）

10234号民事判决，向广东省佛山市《股份转让协《关于中级人民法院（以下简称“佛山中级2026年议》中有关公37303.重大诉否法院”）提起上诉。佛山中级法院于不适用不适用03月25司业绩对赌及49讼进展

2026年3月18日作出（2024）粤06日

最低持股承诺的公民终16420号裁定：“一、撤销广东的约定，广东告》省佛山市南海区人民法院（2024）粤怡建向广东省（公告

0605民初10234号民事判决；二、本

佛山市南海区编号：

案发回广东省佛山市南海区人民法院

人民法院提起2026-重审。”。截至本报告披露日，案件诉讼。公司为016）处于重审阶段。

本案的第三人。

公司与朱涛股2024年10月15日，公司收到佛山南巨潮资一审判权转让纠纷海区法院送达的《广东省佛山市南海讯网决生双方处案：2022 年 1 区人民法院民事判决书》【（2024） 2025 年 （www.c

5283.5效，双于执行

月 14 日，公司 否 粤 0605 民初 10902 号】，佛山南海 09 月 26 ninfo.c

7方签署和解阶与朱涛、滨州 区法院对该案作出判决，判决如下： 日 om.cn）和解协段。

景耀企业管理（一）朱涛应于本判决发生法律效力《关于议咨询合伙企业之日起十日内支付业绩补偿款重大诉

27深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

是否诉讼(仲诉讼(仲涉案金

诉讼(仲裁)基形成裁)审理裁)判决披露日披露索

额（万诉讼(仲裁)进展本情况预计结果及执行情期引

元）负债影响况（有限合伙）3032749.82元及以该款为本金自讼进展签署了《关于2024年3月19日起至实际清偿之日的公广东英聚建筑止按全国银行间同业拆借中心公布的告》工程有限公司贷款市场报价利率计算的利息予深圳（公告

51%股权之转让市美芝装饰设计工程股份有限公司；编号：

协议》，因朱（二）朱涛应于本判决发生法律效力2025-涛承诺的英聚之日起十日内支付款项49803000061）建筑2022年的元及以该款为本金自2024年1月1利润目标未能日起至实际清偿之日止按全国银行间实现且违反了同业拆借中心公布的贷款市场报价利回购别墅的承率计算的利息予广东英聚建筑工程有诺，在公司发限公司；（三）驳回深圳市美芝装饰布《告知函》设计工程股份有限公司的其他诉讼请后仍未履行相求。

关义务。公司被告人朱涛不服判决向广东省佛山市于2024年3月中级人民法院提出上诉，因上诉人未

19日向佛山市按通知要求预交诉讼费用，又未提出

南海区人民法司法求助申请，应视为对自己上诉权院提起诉讼。利的放弃。公司收到广东省佛山市中级人民法院送达的《广东省佛山市中级人民法院民事裁定书》【（2024）

粤06民终16589号】，裁定如下：

本案按上诉人朱涛自动撤回上诉处理。一审判决自本裁定书送达之日起发生法律效力。本裁定为终审裁定。

截至本报告披露日，一审判决已生效，双方签署和解协议。

公司与李苏华股权转让合同

纠纷案：因万向维景2020年至2023年累计处于亏损状态，经营未能巨潮资达到公司预期讯网且三年内分包 （www.c给公司的工程 ninfo.c深圳市南山区人民法院于2025年11项目毛利合计 om.cn）

月3日作出（2024）粤0305民初未超过6000《关于

26988号判决，判令李苏华受让公司2025年万元，公司有重大诉

6128.5否持有的万向维景30%股权，并支付股不适用不适用12月24

权要求李苏华讼进展权转让款6000万元及逾期付款利日以成本价即的公息。截至本报告披露日，案件处于二

6000万元购告》审阶段。

买公司所持万（公告向维景30%的编号：

股权，由于李2025-苏华至今仍未079）履行回购义务，公司于

2024年3月向

深圳市南山区人民法院提起诉讼。

28深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

是否诉讼(仲诉讼(仲涉案金

诉讼(仲裁)基形成裁)审理裁)判决披露日披露索

额（万诉讼(仲裁)进展本情况预计结果及执行情期引

元）负债影响况李苏华与公司控股股东广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）股权

转让纠纷案：

2020年12月

12日李苏华、巨潮资上海天识科技讯网发展有限公司

（www.c（现已注销，ninfo.c孙程为其原股om.cn）

东）与广东怡佛山中级法院于2025年8月13日作《关于建签署了有关出（2024）粤06民初73号裁定，驳2025年

10097.重大诉公司的《股份否回李苏华、孙程的全部诉讼请求。截不适用不适用08月20

49讼进展转让协议》，至本报告披露日，案件处于二审阶日的公

现李苏华、孙段。

告》程就《股份转（公告让协议》有关

编号：

约定起诉广东

2025-怡建，请求广

051）

东省佛山市中级人民法院判令解除部分约定并要求广东怡建支付违约金及相关损失。公司为本

案的第三人。

公司与被告达成调解，被告已按调解公司因新建成

书向公司支付款项5172673.19巨潮资蒲铁路站房及元，各方就履行《新建成都至蒲江铁讯网生产生活房屋路站房及生产生活房屋工程》《新建 （www.c工程 CPZF 标段

成都至蒲江铁路站房及生产生活房屋 ninfo.c建设工程施工外墙装修工程合同分劈确认书》《新 om.cn）合同纠纷对成本案双建成都至蒲江铁路站房及生产生活房《关于都市域铁路有方达成2026年

1760.8屋工程施工总价承包合同补充合同》重大诉

限责任公司、否调解，不适用03月133《新建成都至蒲江铁路站房及生产生讼进展中铁电气化局已回款日活房屋外墙装修工程补充合同分劈确的公集团有限公完结。

认书》的相关义务（成蒲线成都西告》司、中铁电气站、崇州站、西来站、朝阳湖站、羊（公告化局集团北京

马站、邛崃站6个站的工程款结算及编号：

建筑工程有限

给付）完成，相应债权债务关系消2026-公司提起诉灭，任何一方不得再向另一方主张任013）讼。

何权利。本案已履行完毕并结案。

公司因广清城巨潮资

际轨道交通项经法院主持调解，公司与被告达成和讯网本案双目 GQZH-3 标房 解，法院予以确认。被告已按和解协 （www.c方达成2026年建工程清远站 1843.4 议约定向公司支付款项 14500000 ninfo.c否调解，不适用03月13及清远综合体 1 元，原、被告双方就本案所涉买卖合 om.cn）已回款日玻璃幕墙等材同项下的权利义务关系终结，再无其《关于完结。

料买卖合同纠他争议。本案已履行完毕并结案。重大诉纷对中铁电气讼进展

29深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

是否诉讼(仲诉讼(仲涉案金

诉讼(仲裁)基形成裁)审理裁)判决披露日披露索

额（万诉讼(仲裁)进展本情况预计结果及执行情期引

元）负债影响况化局集团北京的公建筑工程有限告》公司、中铁电（公告气化局集团有编号：

限公司提起诉2026-讼。013）巨潮资讯网

（www.c公司因中国栾一审判

ninfo.c

川·伏牛山游决出具om.cn）

客中心室内安后，公《关于装、装饰工程河南省栾川县人民法院作出（2025）司未提2025年

1367.2重大诉

合同纠纷对河否豫0324民初2159号判决：驳回公司起上不适用12月12

3讼进展

南省老君山文诉讼请求。诉。一日的公化旅游集团有审判决告》限公司提起诉已生

（公告讼。效。

编号：

2025-

078）公司因《博鳌研究型医院项

目（一期）工程门窗幕墙及金属屋面专业分包合同》及巨潮资《博鳌研究型讯网医院项目（一 （www.c期）工程铝板 ninfo.c吊顶专业分包 om.cn）合同》纠纷，公司对中铁建设集团有限公司提出仲2025年《关于

1273.5

对海南博鳌乐否裁申请，截至本报告披露日，案件处不适用不适用12月09重大仲

4

城国际医疗旅于审理阶段。日裁的公游先行区的博告》鳌研究型医院（公告

项目（一）期编号：

工程的总包单2025-位中铁建设集076）团有限公司

（以下简称“被申请人”）提出仲裁申请。

公司因《新建公司和被申请人中铁建设集团有限公巨潮资赣深铁路广东司在同一工程的纠纷，除了已经提交讯网段站房工程 的通风空调专业之外，还有精装修专 （www.c（GSSG-15 标 业（35883737.73 元）、幕墙专业 ninfo.c

2026年

段）东源站、 1670.0 （4341327.24 元）、主体水电安装 om.cn）否不适用不适用05月08和平东站、龙6专业（84028977.56元）3个专《关于日

川西站站房通业，即争议内容合计4个专业。公司重大仲风空调专业分因诉讼策略调整，先后两次变更仲裁裁进展包工程合同》请求，截至目前，仲裁请求为：1.裁的公纠纷，对转包决被申请人向申请人支付新建赣深铁告》

30深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

是否诉讼(仲诉讼(仲涉案金

诉讼(仲裁)基形成裁)审理裁)判决披露日披露索

额（万诉讼(仲裁)进展本情况预计结果及执行情期引

元）负债影响况方中铁建设集 路广东段站房工程(GSSG-15 标段)东 （公告团有限公司源站、和平东站、龙川西站站房通风编号：

（以下简称空调专业工程款16700557.21元。2026-“被申请被申请人向申请人支付通风空调专业034）。人”）提出仲逾期付款利息(利息以16700557.21

裁申请元为基数，自本次变更请求受理之日起按全国银行间同业拆借中心公布的

一年期贷款市场报价利率(LPR)标准

计算至实际清偿之日止)。2.裁决被申请人向申请人支付新建赣深铁路广

东段站房工程(GSSG-15 标段)东源

站、和平东站、龙川西站站房幕墙专

业工程款4341327.24元。被申请人向申请人支付幕墙专业逾期付款利

息(利息以4341327.24元为基数，自本次变更请求受理之日起按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款

市场报价利率(LPR)标准计算至实际清偿之日止)。3.裁决被申请人向申请人支付新建赣深铁路广东段站房工

程(GSSG-15 标段)东源站、和平东

站、龙川西站站房主体水电安装专业

工程款84028977.56元。被申请人向申请人支付主体水电安装专业逾期

付款利息(利息以84028977.56元为基数，自本次变更请求受理之日起按全国银行间同业拆借中心公布的一

年期贷款市场报价利率(LPR)标准计

算至实际清偿之日止)。4.裁决被申请人承担申请人为本案支出的全部仲

裁费(包括仲裁受理费、仲裁处理

费、鉴定费等)。(至本次变更仲裁申请当日，以上金额暂计

105070862.01元)。

公司收到乌鲁木齐市头屯河区人民法

公司因亚欧贸院送达的（2026）新0106民初148

易中心项目外号民事调解书，经法院主持调解，当巨潮资

墙装饰工程、事人自愿达成协议，主要内容如下：

讯网

外立面玻璃幕甲方：深圳市美芝装饰设计工程股份

（www.c墙、石材幕有限公司乙方：新疆润联投资有限公

ninfo.c

墙、铝板幕墙司丙方：新疆天融房地产开发有限公om.cn）

实体墙墙体保司1.甲、乙双方确认，亚欧贸易中心《关于温施工等工程项目外墙装饰工程，甲乙双方签署了2026年

1518.1达成调重大诉（以下简称否《亚欧贸易中心项目外墙装饰工程施不适用06月24

4解协议讼进展“涉案工工合同》及《亚欧贸易中心建筑幕墙日的公程”）施工合工程施工补充协议》，以上合同所涉告》同纠纷，对被工程总结算金额为人民币（公告告新疆润联投24850050.38元。截至本协议签署编号：

资有限公司向之日，乙方已支付工程款人民币

2026-

乌鲁木齐市头9668677.26元，尚欠甲方工程款人

049）。

屯河区人民法民币15181373.12元。2.各方同院提起诉讼。意，上述欠付工程款本金

15181373.12元由以下两部分房产

31深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

是否诉讼(仲诉讼(仲涉案金

诉讼(仲裁)基形成裁)审理裁)判决披露日披露索

额（万诉讼(仲裁)进展本情况预计结果及执行情期引

元）负债影响况

折价抵债：(1)白鸟湖财富广场丙方以其开发的白鸟湖财富广场项下商品房，即乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）通达街176号白鸟湖财

富广场5#底商住宅楼商业101、201

室（建筑面积455.55平方米，单价人民币18000元/平方米，合计人民币819.99万元）及2#商业楼商业108室（建筑面积34.92平方米，单价人民币13000元/平方米，合计人民币45.396万元），以上总计人民币8653860元，以抵销（2026）新

0106民初148号案项下乙方应付给甲

方的8653860元工程款，该部分债务于抵偿房屋产权转移登记至甲方或甲方指定方名下时消灭。丙方承诺将严格、诚信地履行本协议，不得以任何理由恶意拖延、阻挠或拒绝履行，同意严格按照以下约定的内容履行各自义务，确保：*丙方应于2026年9月5日前无条件配合完成与甲方或甲方指定方签署《商品房买卖合同（现售）》并办理网签备案手续，不得设置任何不合理障碍或要求。*丙方应于网签备案后2个月内，即2026年

11月5日前无条件配合甲方将上述三

套商铺的不动产权属证书办理至甲方

或甲方指定方名下。*丙方应于2026年9月5日前将该抵债房屋交付给甲方并协助甲方办理变更租约手续（若有），由甲方收取抵债房屋的租金（101室的租金从2027年11月1日开始由甲方收取），甲方收取的租金无需抵扣工程款。*丙方于抵债房屋办理不动产权属证书前向甲方或甲方指定方开具相应金额的购房发票。契税及维修基金按照有关规定由甲方承担，除此以外，丙方开具不动产销售发票，由此产生的增值税及附加税由丙方承担。若有其他税费按法律规定各自承担（甲方承担买家税费，丙方承担卖家税费）。(2)乌鲁木齐市YOYO 环球港乙方以其开发的“YOYO环球港”项目项下四套商品房（乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）凤凰山街353号亚欧贸易中心2号商务综合楼商务办公301-304），总建筑面积431.41平方米，单价按每平方米15130.65元计算，合计人民币

6527513.12元，以抵销（2026）新

0106民初148号案项下乙方应付给甲

方的6527513.12元工程款，该部分债务于抵债房屋产权转移登记至甲

32深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

是否诉讼(仲诉讼(仲涉案金

诉讼(仲裁)基形成裁)审理裁)判决披露日披露索

额（万诉讼(仲裁)进展本情况预计结果及执行情期引

元）负债影响况方或甲方指定方名下时消灭。乙方应于2027年12月31日前完成以下全

部手续：*乙方需确保上述四套商业

用房处于可销售、无权利限制状态。

*乙方无条件配合完成与甲方或甲方

指定方签署《商品房买卖合同》并办

理网签备案，不得设置任何不合理障碍或要求。*乙方无条件配合甲方将不动产权属证书办理至甲方或甲方指定方名下。*乙方于抵债房屋办理不动产权属证书前向甲方或甲方指定方开具相应金额的购房发票。契税及维修基金按照有关规定由甲方承担，除此以外，乙方开具不动产销售发票，由此产生的增值税及附加税由乙方承担。若有其他税费按法律规定各自承担（甲方承担买家的税费，乙方承担卖家税费）。*乙方应于2026年9月5日前将该抵债房屋交付给甲方并协助甲方办理变更租约手续（若有），由甲方收取抵债房屋的租金（301、304室的租金从2027年7月

10日开始由甲方收取），甲方收取的

租金无需抵扣工程款。3.如乙、丙方任意一方未能按照本协议约定，如期履行完毕全部义务，甲方有权要求乙方立即支付本金15181373.12元、逾期付款违约金（以欠付本金为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率，自

2026年8月5日起计算至实际付清款项之日止）并向乌鲁木齐市头屯河区

人民法院申请强制执行，且甲方在未付款工程款范围内对亚欧贸易中心项目工程折价或拍卖的价款享有优先受偿权。如部分抵债房屋完成办证至甲方或甲方指定方名下，则该房屋对应的工程款视为已完成支付，应从乙方欠付工程款本金中予以扣减。4.如乙、丙方履行完毕本协议约定的全部义务，甲、乙方之间就（2026）新

0106民初148号案所涉建设工程合同

项下的权利义务关系终结，再无其他争议。

公司因龙岗坪巨潮资地高中园项目讯网装饰装修工程 （www.cIII 标段（以 2026 年 ninfo.c

6454.0公司对中建科工集团有限公司提出仲下简称“案涉 否 不适用 不适用 04 月 22 om.cn）

3裁申请。

工程”）施工日《关于合同纠纷，对重大仲中建科工集团裁的公有限公司（以告》

33深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

是否诉讼(仲诉讼(仲涉案金

诉讼(仲裁)基形成裁)审理裁)判决披露日披露索

额（万诉讼(仲裁)进展本情况预计结果及执行情期引

元）负债影响况下简称“被申（公告请人”）提出编号：

仲裁申请。2026-

020）。

巨潮资讯网公司因精装修

（www.c材料买卖合同

ninfo.c纠纷，对被告om.cn）中铁建工集团公司对被告中铁建工集团有限公司向2026年《关于有限公司向广1938.5广州铁路运输法院提起诉讼，广州中否不适用不适用05月07重大诉州铁路运输法6铁诺德置业有限公司为第三人。截至日讼的公

院提起诉讼，本报告披露日，案件处于审理阶段。

告》广州中铁诺德

（公告置业有限公司

编号：

为第三人。

2026-

033）。

巨潮资公司因海南文讯网化旅游职业学 （www.c

院（一期）装 ninfo.c饰等分包工程 om.cn）建设合同纠公司对被告东方新兴大健康教育产业2026年《关于

8359.2纷，对被告东否开发有限公司提起诉讼。截至本报告不适用不适用06月05重大诉

9

方新兴大健康披露日，案件处于审理阶段。日讼的公教育产业开发告》有限公司向东（公告方市人民法院编号：

提起诉讼。2026-

042）。

其他诉讼事项

□适用□不适用诉讼是否诉讼

(仲裁)

诉讼(仲裁)基本情涉案金额形成诉讼(仲裁)(仲裁)披露日审理结披露索引况（万元）预计进展判决执期果及影负债行情况响部分诉讼巨潮资讯网

截至本报告期末，（仲裁）还2026 （www.cninfo.com.cn）《关于累公司作为原告未达在审理阶48530.7年01计诉讼、仲裁情况的公告》（公告到重大诉讼（仲否段、部分诉不适用不适用8月23编号：2026-005）、《关于累计诉裁）披露标准的其讼（仲裁）日讼、仲裁情况的公告》（公告编他未决诉讼等待开庭号：2026-059）。

中。

截至本报告期末，是部分诉讼巨潮资讯网

公司作为被告未达（个（仲裁）还2026 （www.cninfo.com.cn）《关于累到重大诉讼（仲别诉在审理阶年07计诉讼、仲裁情况的公告》（公告裁）披露标准的其6973.01讼形段、部分诉不适用不适用月18编号：2026-005）、《关于累计诉他未决诉讼（不包成预讼（仲裁）日讼、仲裁情况的公告》（公告编括公司作为第三人计负等待开庭号：2026-059）。

案件）债）中。

34深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

九、处罚及整改情况

□适用□不适用名称结论类调查处披露日/姓原因（如披露索引型罚类型期

名有）

公司违反了《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》巨潮资讯（以下简称“《股票上市规则》”）第1.4条、第2.1.1条第网深圳一款、第 5.1.3 条第一款、第 5.1.9 条第二款、第 9.3.3 条第 （www.cni市美一款的规定。公司董事长何伏信、总经理何申健、财务总监古 nfo.com.c芝装定文未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了《股票上市规 被证券 n）《股票饰设给予公2026年其则》第1.4条、第2.1.2条第一款、第5.1.9条第二款的规交易所交易异常计工开谴责05月他定，对公司上述违规行为负有重要责任。深交所依据《股票上采取纪波动暨风程股的处分16日市规则》第13.2.1条、第13.2.3条规定，经深交所自律监管律处分险提示性份有纪律处分委员会审议通过，作出如下处分决定：“对深圳市美公告》限公芝装饰设计工程股份有限公司给予公开谴责的处分；对深圳市（公告编司

美芝装饰设计工程股份有限公司董事长何伏信、总经理何申号：2026-健、财务总监古定文给予公开谴责的处分。”036）公司违反了《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》巨潮资讯（以下简称“《股票上市规则》”）第1.4条、第2.1.1条第网一款、第 5.1.3 条第一款、第 5.1.9 条第二款、第 9.3.3 条第 （www.cni一款的规定。公司董事长何伏信、总经理何申健、财务总监古 nfo.com.c定文未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了《股票上市规 被证券 n）《股票给予公2026年何伏董则》第1.4条、第2.1.2条第一款、第5.1.9条第二款的规交易所交易异常开谴责05月信事定，对公司上述违规行为负有重要责任。深交所依据《股票上采取纪波动暨风的处分16日市规则》第13.2.1条、第13.2.3条规定，经深交所自律监管律处分险提示性纪律处分委员会审议通过，作出如下处分决定：“对深圳市美公告》芝装饰设计工程股份有限公司给予公开谴责的处分；对深圳市（公告编美芝装饰设计工程股份有限公司董事长何伏信、总经理何申号：2026-健、财务总监古定文给予公开谴责的处分。”036）公司违反了《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》巨潮资讯（以下简称“《股票上市规则》”）第1.4条、第2.1.1条第网一款、第 5.1.3 条第一款、第 5.1.9 条第二款、第 9.3.3 条第 （www.cni高 一款的规定。公司董事长何伏信、总经理何申健、财务总监古 nfo.com.c级 定文未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了《股票上市规 被证券 n）《股票给予公2026年何申管则》第1.4条、第2.1.2条第一款、第5.1.9条第二款的规交易所交易异常开谴责05月健理定，对公司上述违规行为负有重要责任。深交所依据《股票上采取纪波动暨风的处分16日人市规则》第13.2.1条、第13.2.3条规定，经深交所自律监管律处分险提示性员纪律处分委员会审议通过，作出如下处分决定：“对深圳市美公告》芝装饰设计工程股份有限公司给予公开谴责的处分；对深圳市（公告编美芝装饰设计工程股份有限公司董事长何伏信、总经理何申号：2026-健、财务总监古定文给予公开谴责的处分。”036）公司违反了《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》巨潮资讯（以下简称“《股票上市规则》”）第1.4条、第2.1.1条第网一款、第 5.1.3 条第一款、第 5.1.9 条第二款、第 9.3.3 条第 （www.cni高 一款的规定。公司董事长何伏信、总经理何申健、财务总监古 nfo.com.c级 定文未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了《股票上市规 被证券 n）《股票给予公2026年古定管则》第1.4条、第2.1.2条第一款、第5.1.9条第二款的规交易所交易异常开谴责05月文理定，对公司上述违规行为负有重要责任。深交所依据《股票上采取纪波动暨风的处分16日人市规则》第13.2.1条、第13.2.3条规定，经深交所自律监管律处分险提示性员纪律处分委员会审议通过，作出如下处分决定：“对深圳市美公告》芝装饰设计工程股份有限公司给予公开谴责的处分；对深圳市（公告编美芝装饰设计工程股份有限公司董事长何伏信、总经理何申号：2026-健、财务总监古定文给予公开谴责的处分。”036）

35深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用□不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□适用□不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用□不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□适用□不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□适用□不适用是否存在非经营性关联债权债务往来

□是□否公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

□适用□不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□适用□不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

□适用□不适用公司于2025年6月27日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于关联方对公司借款额度展期及利息豁免暨关联交易的议案》，公司与广东南海数字城市发展有限公司签署《借款展期及资金占用费豁免协议》，数字城发公司对美芝股份提供493858600元借款额度展期一年（具体期限为2025年7月8日至2026年7月7日），展期期间免息，美芝股份可结合实际情况提前还款。同时，豁免美芝股份截止2024年末的全部借款本金结欠利息21571708.51元，并

36深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

自2025年1月1日至2025年7月7日期间对美芝股份的全部借款停止计息。截至目前，数字城发公司实际向公司支付的借款金额为493373866.52元，剩余484733.48元借款额度暂未使用。根据协议约定，以上所有借款均于2026年7月7日到期。

公司于2026年7月7日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于关联方借款额度展期暨关联交易的议案》。受建筑装饰行业市场需求持续萎缩等因素的影响，美芝股份营业收入近年来有所下滑，且连年亏损，为减轻美芝股份债务压力、优化资产负债结构、提高美芝股份持续经营能力、助力美芝股份化解经营风险，数字城发公司同意对上述借款额度493858600元予以展期，借款的还款期限截止日由2026年7月7日延长至2027年1月7日，在本次展期期限内，公司无需就493858600元借款（包括目前的实际借款以及在剩余借款额度内的新增实际借款）支付资金占用费。

因本次借款额度展期事项为数字城发公司向公司提供资金，展期期间免息，且公司无相应担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司已向深圳证券交易所申请就上述关联交易事项豁免履行股东会审议程序。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称关于关联方借款额度展期暨关联交易

2026 年 07月 08 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的议案

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□适用□不适用公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□适用□不适用公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□适用□不适用公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

□适用□不适用公司报告期不存在重大担保情况。

37深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

3、委托理财

□适用□不适用公司报告期不存在委托理财。

4、其他重大合同

□适用□不适用公司报告期不存在其他重大合同。

十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□适用□不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

十四、其他重大事项的说明

□适用□不适用

（一）关于公司董事、高级管理人员变动事项

1、公司董事会于2026年6月23日收到公司董事长何伏信先生提交的书面辞职报告，何伏信先生

因工作变动原因，申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，同时一并辞去所担任的董事长职务、董事会战略委员会、提名委员会委员相应职务，辞职后不再担任公司任何职务。

2、公司于2026年7月7日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》，董事会同意选举何申健先生担任公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

3、公司于2026年7月27日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，同意补选徐嘉炜先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

（二）关于庭外重组的事项公司债权人佛山市南海区金盾电子工程有限公司于2026年5月15日向福田企业重组服务中心申请

对公司进行重组，重组中心就此事征询公司意见。公司同意进行庭外重组，并向重组中心推荐北京市金杜（深圳）律师事务所和深圳诚信会计师事务所（特殊普通合伙）联合体担任公司重组协调人。截至目前，重组中心已受理庭外重组并确定重组协调人，庭外重组事宜有序推进中。

根据《福田企业重组服务中心工作规程（试行）》相关规定，本次申请人向重组中心提出的重组申请属于庭外重组范畴，公司目前尚未进入司法预重整、重整等任何破产程序，后续公司能否与申请人等相关方达成庭外重组方案亦存在不确定性；本次庭外重组不代表公司必然进入司法预重整或重整程序。

38深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

分别于2026年5月28日披露的《关于庭外重组并推荐重组协调人的公告》（公告编号：2026-040）、

2026年6月13日披露的《关于被债权人申请庭外重组事项获得受理的公告》（公告编号：2026-044）、

2026年6月25日披露的《关于庭外重组债权申报的公告》（公告编号：2026-051）。

（三）公司股票存在终止上市（退市）风险

公司于2026年4月29日披露了《2025年年度报告》，公司2025年度经审计的期末归属于母公司净资产为-52466153.24元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条规定，公司股票交易被深圳证券交易所实施退市风险警示。同时，公司因最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且2025年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定，公司股票交易被叠加实施其他风险警示。公司董事会虽然已经制定了争取撤销退市风险警示、其他风险警示的具体措施，但最终能否实现受多种内外部因素影响，相关工作执行也存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

若公司2026年度出现《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条规定的情形之一，公司股票将被终止上市。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

十五、公司子公司重大事项

□适用□不适用

39深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后公积金转数量比例发行新股送股其他小计数量比例股

一、有限

114083114083

售条件股8.43%000008.43%

6565

份

1、国

00.00%0000000.00%

家持股

2、国

有法人持00.00%0000000.00%股

3、其

114083114083

他内资持8.43%000008.43%

6565

股其

中：境内00.00%0000000.00%法人持股境内

114083114083

自然人持8.43%000008.43%

6565

股

4、外

00.00%0000000.00%

资持股其

中：境外00.00%0000000.00%法人持股境外

自然人持00.00%0000000.00%股

二、无限

123904123904

售条件股91.57%0000091.57%

443443

份

1、人

123904123904

民币普通91.57%0000091.57%

443443

股

2、境

内上市的00.00%0000000.00%外资股

3、境

外上市的00.00%0000000.00%外资股

4、其00.00%0000000.00%

40深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

他

三、股份135312135312

100.00%00000100.00%

总数808808股份变动的原因

□适用□不适用股份变动的批准情况

□适用□不适用股份变动的过户情况

□适用□不适用股份回购的实施进展情况

□适用□不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□适用□不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□适用□不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用□不适用

截至2026年6月30日，公司第二大股东李苏华先生直接持有公司股份15211153股，占公司总股本的11.24%，其中累计被司法冻结股份数量为15211153股，占其所持股份比例为100%，占公司总股本比例为11.24%。

2、限售股份变动情况

□适用□不适用

二、证券发行与上市情况

□适用□不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股报告期末普通股股东总报告期末表决权恢复的优先股股东总

106790数数（如有）（参见注8）

持股5%以上的股东或前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

报告期内持有有限持有无限质押、标记或冻结情况报告期末股东名称股东性质持股比例增减变动售条件的售条件的持股数量情况股份数量股份数量股份状态数量广东怡建股权投资

40580304058030

合伙企业国有法人29.99%00不适用0

00

（有限合伙）境内自然152111511408361521115

李苏华11.24%03802788冻结人353

何文钜境内自然1.44%1950000-2000001950000不适用0

41深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

人

J. P.Morgan

Securitie 境外法人 1.20% 1625867 1304601 0 1625867 不适用 0

s PLC－自有资金

BARCLAYS

境外法人0.77%103783292043201037832不适用0

BANK PLC境内自然

殷磊0.50%682000666000682000不适用0人中国国际金融香港资产管理

有限公司境外法人0.47%6321485948040632148不适用0

－

CICCFT10

（Q）境内自然

陈彩萍0.46%6234006234000623400不适用0人境内自然

黎尚操0.44%5960005960000596000不适用0人境内自然

冯敏贤0.43%5756005756000575600不适用0人战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名不适用

股东的情况（如有）（参见注3）上述股东关联关系或一

公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

致行动的说明

2020年12月12日，李苏华、上海天识与广东怡建签署了《股份转让协议》、李苏华与广东

怡建签署了《表决权放弃协议》，李苏华、上海天识将其合计持有的公司股份40580300上述股东涉及委托/受托股（占公司总股本的29.99%）以18.4757元/股交易价格协议转让给广东怡建，转让价款合表决权、放弃表决权情计为749749448.71元。自上述股份过户至广东怡建名下之日起，李苏华不可撤销地放弃况的说明其持有公司27062562股股份对应的表决权，本次表决权放弃后李苏华仍持有公司

22357138股股份的表决权，占公司股份总数的16.52%。截至本报告披露日，李苏华持有

公司的股份比例为11.24%，其持有的15211153股公司股份均为有表决权的股份。

前10名股东中存在回购专户的特别说明（如不适用有）（参见注11）

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类数量广东怡建股权投资合伙人民币普4058030

40580300.00企业（有限合伙）通股0.00人民币普李苏华38027883802788通股人民币普1950000

何文钜1950000.00

通股.00

J. P. Morgan人民币普1625867

Securities PLC－自有 1625867.00

通股.00资金人民币普1037832

BARCLAYS BANK PLC 1037832.00

通股.00

人民币普682000.0

殷磊682000.00通股0

42深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

中国国际金融香港资产

人民币普632148.0

管理有限公司－632148.00通股0

CICCFT10（Q）

人民币普623400.0

陈彩萍623400.00通股0

人民币普596000.0黎尚操596000通股0

人民币普575600.0冯敏贤575600通股0前10名无限售条件股东之间，以及前10名无限公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之售条件股东和前10名股间是否存在关联关系也未知是否属于一致行动人。

东之间关联关系或一致行动的说明

股东黎尚操通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有596000股，实际合计持有前10名普通股股东参与

596000股；

融资融券业务情况说明

股东冯敏贤通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有575600股，实际合计持有（如有）（参见注4）

575600股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是□否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、董事和高级管理人员持股变动

□适用□不适用

公司董事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2025年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

公司前期已披露实际控制人筹划控制权变更但尚未完成的，请说明控制权变更进展情况。

□适用□不适用控股股东报告期内变更

□适用□不适用公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用□不适用公司报告期实际控制人未发生变更。

43深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

六、优先股相关情况

□适用□不适用报告期公司不存在优先股。

44深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

第七节债券相关情况

□适用□不适用

45深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

第八节财务报告

一、审计报告半年度报告是否经过审计

□是□否公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

2026年06月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金40983804.4282584030.00结算备付金拆出资金

交易性金融资产1880760.66衍生金融资产

应收票据2392962.891318744.46

应收账款521846178.16623363676.64应收款项融资

预付款项4517658.974482283.94应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款10100699.5410469051.50

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货10259217.9210701830.74

其中：数据资源

合同资产208639818.30212366219.84持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产60213211.7560042701.99

流动资产合计860834312.611005328539.11

46深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款321116.80578891.35

长期股权投资31373677.4233020320.91其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产73711429.0473675364.03

固定资产9179092.749707132.59在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产3331793.004170209.54

无形资产4040804.784328282.24

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉22560534.7022560534.70

长期待摊费用959550.691305067.53

递延所得税资产131704436.69131877352.06其他非流动资产

非流动资产合计277182435.86281223154.95

资产总计1138016748.471286551694.06

流动负债：

短期借款459000.0085085.71向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款446046577.35530456325.59预收款项

合同负债7804836.1119141868.95卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬7668044.5620024725.15

应交税费14697852.2116585478.41

其他应付款534379458.35536005961.27

其中：应付利息

47深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1656656.831858492.31

其他流动负债73818526.2277191724.11

流动负债合计1086530951.631201349661.50

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款74246478.4186646990.54应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1810154.612654172.21长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债5541343.674229575.73递延收益

递延所得税负债5509.185509.18其他非流动负债

非流动负债合计81603485.8793536247.66

负债合计1168134437.501294885909.16

所有者权益：

股本135312808.00135312808.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积516622202.75509181350.30

减：库存股其他综合收益

专项储备9055630.618270714.90

盈余公积29385820.1529385820.15一般风险准备

未分配利润-764661803.48-734616846.59

归属于母公司所有者权益合计-74285341.97-52466153.24

少数股东权益44167652.9444131938.14

所有者权益合计-30117689.03-8334215.10

负债和所有者权益总计1138016748.471286551694.06

法定代表人：何申健主管会计工作负责人：古定文会计机构负责人：秦素珍

2、母公司资产负债表

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金33555818.4253511978.04

48深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

交易性金融资产1880760.66衍生金融资产

应收票据2392962.891318744.46

应收账款437458806.39529992352.04应收款项融资

预付款项4375658.044266332.91

其他应收款123737042.80138189993.42

其中：应收利息应收股利

存货10241640.109213097.80

其中：数据资源

合同资产175628220.83169970343.17持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产58979647.6558066367.96

流动资产合计848250557.78964529209.80

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款298072.00555846.55

长期股权投资78756677.4280403320.91其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产32317766.7131587150.58

固定资产8717121.819079581.45在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产2954920.563754350.30无形资产

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用924091.411160001.90

递延所得税资产128768559.72128568702.28其他非流动资产

非流动资产合计252737209.63255108953.97

资产总计1100987767.411219638163.77

流动负债：

短期借款交易性金融负债

49深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

衍生金融负债应付票据

应付账款363949228.76431699004.48预收款项

合同负债6358300.1416373170.76

应付职工薪酬4167338.6415953039.74

应交税费11642852.6413129549.95

其他应付款621467881.73615482334.70

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债1585606.831596367.81

其他流动负债64429377.2366411692.74

流动负债合计1073600585.971160645160.18

非流动负债：

长期借款73616478.4186016990.54应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1479956.692289385.96长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债5541343.674229575.73递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计80637778.7792535952.23

负债合计1154238364.741253181112.41

所有者权益：

股本135312808.00135312808.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积492190183.68484749331.23

减：库存股其他综合收益

专项储备9161428.248468557.73

盈余公积29385820.1529385820.15

未分配利润-719300837.40-691459465.75

所有者权益合计-53250597.33-33542948.64

负债和所有者权益总计1100987767.411219638163.77

3、合并利润表

单位：元项目2026年半年度2025年半年度

50深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

一、营业总收入117367405.27122774959.19

其中：营业收入117367405.27122774959.19利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本161372938.86200178632.68

其中：营业成本129603648.20162835440.46利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加565296.74762684.62

销售费用1821065.253429351.93

管理费用19442520.3128472820.05研发费用

财务费用9940408.364678335.62

其中：利息费用10262132.314810839.47

利息收入343091.51185459.13

加：其他收益6221.325579.58投资收益（损失以“—”号填-7003954.84-1494327.29

列）

其中：对联营企业和合营

-1646643.49-1494327.29企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“—”号填列）净敞口套期收益（损失以“—”号填列）公允价值变动收益（损失以-1173759.39“—”号填列）信用减值损失（损失以“—”

22917532.978686962.21号填列）资产减值损失（损失以“—”-292435.1117384070.10号填列）资产处置收益（损失以“—”

113408.431109885.16号填列）三、营业利润（亏损以“—”号填-29438520.21-51711503.73

列）

加：营业外收入7050719.29

减：营业外支出397800.37212182.48四、利润总额（亏损总额以“—”号-29836320.58-44872966.92

51深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

填列）

减：所得税费用172921.511063597.18五、净利润（净亏损以“—”号填-30009242.09-45936564.10

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-30009242.09-45936564.10“—”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

-30044956.89-34761681.55（净亏损以“—”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“—

35714.80-11174882.55”号填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-30009242.09-45936564.10归属于母公司所有者的综合收益总

-30044956.89-34761681.55额

归属于少数股东的综合收益总额35714.80-11174882.55

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.2220-0.2569

（二）稀释每股收益-0.2220-0.2569

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：何申健主管会计工作负责人：古定文会计机构负责人：秦素珍

4、母公司利润表

单位：元

52深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

项目2026年半年度2025年半年度

一、营业收入53709202.2270450602.36

减：营业成本68746202.2998596298.24

税金及附加541608.44526493.38

销售费用1374150.492543880.98

管理费用15193644.9818912150.55研发费用

财务费用9917336.302691731.38

其中：利息费用10236986.662832578.86

利息收入329146.42172658.68

加：其他收益投资收益（损失以“—”号填-7016329.21-1494327.29

列）

其中：对联营企业和合营企

-1646643.49-1494327.29业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列）净敞口套期收益（损失以“—”号填列）公允价值变动收益（损失以-1173759.39“—”号填列）信用减值损失（损失以“—”

23272401.949206423.92号填列）资产减值损失（损失以“—”-786344.5416560824.36号填列）资产处置收益（损失以“—”

113408.431109885.16号填列）二、营业利润（亏损以“—”号填-27654363.05-27437146.02

列）

加：营业外收入7050719.29

减：营业外支出386866.04176823.04三、利润总额（亏损总额以“—”号-28041229.09-20563249.77

填列）

减：所得税费用-199857.44786875.41四、净利润（净亏损以“—”号填-27841371.65-21350125.18

列）

（一）持续经营净利润（净亏损以-27841371.65-21350125.18“—”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

53深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-27841371.65-21350125.18

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元项目2026年半年度2025年半年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金195637694.12259752918.71客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金23561915.0143049050.52

经营活动现金流入小计219199609.13302801969.23

购买商品、接受劳务支付的现金179585041.95257137226.06客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金25713295.2121123969.11

支付的各项税费3731620.495755383.61

支付其他与经营活动有关的现金30541088.5143072702.11

经营活动现金流出小计239571046.16327089280.89

经营活动产生的现金流量净额-20371437.03-24287311.66

二、投资活动产生的现金流量：

54深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

105000.0053185.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计105000.0053185.00

购建固定资产、无形资产和其他长

352385.04

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计352385.04

投资活动产生的现金流量净额105000.00-299200.04

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金374000.0021800000.00

收到其他与筹资活动有关的现金8102250.00

筹资活动现金流入小计374000.0029902250.00

偿还债务支付的现金12400512.1323231904.80

分配股利、利润或偿付利息支付的

1225255.603597247.58

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金936500.042358914.80

筹资活动现金流出小计14562267.7729188067.18

筹资活动产生的现金流量净额-14188267.77714182.82

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-34454704.80-23872328.88

加：期初现金及现金等价物余额48716966.1144068062.53

六、期末现金及现金等价物余额14262261.3120195733.65

6、母公司现金流量表

单位：元项目2026年半年度2025年半年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金96398646.84188454532.99收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金75530904.168897691.60

经营活动现金流入小计171929551.00197352224.59

购买商品、接受劳务支付的现金104084006.16195394820.36

支付给职工以及为职工支付的现金21948797.0612160399.13

支付的各项税费3159666.212456715.21

支付其他与经营活动有关的现金41420135.857751130.36

经营活动现金流出小计170612605.28217763065.06

经营活动产生的现金流量净额1316945.72-20410840.47

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

55深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

105000.0053185.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计105000.0053185.00

购建固定资产、无形资产和其他长

11761.00

期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计11761.00

投资活动产生的现金流量净额105000.0041424.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金2350000.00

筹资活动现金流入小计2350000.00

偿还债务支付的现金12400512.13

分配股利、利润或偿付利息支付的

1207856.4325125.00

现金

支付其他与筹资活动有关的现金894216.002048188.40

筹资活动现金流出小计14502584.562073313.40

筹资活动产生的现金流量净额-14502584.56276686.60

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-13080638.84-20092729.87

加：期初现金及现金等价物余额19914914.1522185465.51

六、期末现金及现金等价物余额6834275.312092735.64

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

2026年半年度

归属于母公司所有者权益所少其他权益工具其一有减未数

项目资他专盈般者：分股股优永本综项余风其小权库配东本其先续公合储公险他计益他存利权股债积收备积准合股润益益备计

--

1355092944-

8273452

311838513183

一、上年期7061466

2813829334

末余额7146815

08.50.0.18.1215.9046.3.2

003054.10

594

加：会计政策变更前期差错更正

56深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

其他

--

1355092944-

8273452

311838513183

二、本年期7061466

2813829334

初余额7146815

08.50.0.18.1215.9046.3.2

003054.10

594

---

三、本期增

74784302121

减变动金额35

4091044819783

（减少以714

8525.7951847

“—”号填.80.4516.88.73.9

列）

933

---

303030

35

（一）综合044044009

714

收益总额959524.80

6.86.82.0

999

747474

（二）所有

404040

者投入和减

852852852

少资本.45.45.45

1．所有者

投入的普通股

2．其他权

益工具持有者投入资本

3．股份支

付计入所有者权益的金额

747474

404040

4．其他

852852852.45.45.45

（三）利润分配

1．提取盈

余公积

2．提取一

般风险准备

3．对所有

者（或股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公

积转增资本（或股本）

57深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

2．盈余公

积转增资本（或股本）

3．盈余公

积弥补亏损

4．设定受

益计划变动额结转留存收益

5．其他综

合收益结转留存收益

6．其他

784784784

（五）专项919191

储备5.75.75.7

111

363636

1．本期提404040

取298298298.27.27.27

282828

2．本期使555555

用382382382.56.56.56

（六）其他

---

1355162944

907647430

3162385167

四、本期期5566285117

28228265

末余额630183468

08.02.0.12.9.6103.1.99.0

007554

4873

上年金额

单位：元

2025年半年度

归属于母公司所有者权益所少其他权益工具其一有减未数

项目资他专盈般者：分股股优永本综项余风其小权其库配东本先续公合储公险他计益他存利权股债积收备积准合股润益益备计

-

1354481429106110

52042

31490853852949

一、上年期9803

284332824474

末余额38013

08.86.3.10.165.78.

72..13

0062552437

68

加：会计政策变更前期差错更正

58深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

其他

-

1354481429106110

52042

31490853852949

二、本年期9803

284332824474

初余额38013

08.86.3.10.165.78.

72..13

0062552437

68

----

三、本期增21

33234121124

减变动金额571

82761857174032

（减少以70

7.568148802

“—”号填8.5

41.55.52.58.0

列）1

5055

----

34341145

（一）综合761761174936收益总额68688856

1.51.52.54.1

5550

212121

（二）所有571571571者投入和减707070

少资本8.58.58.5

111

1．所有者

投入的普通股

2．其他权

益工具持有者投入资本

3．股份支

付计入所有者权益的金额

212121

571571571

4．其他707070

8.58.58.5

111

（三）利润分配

1．提取盈

余公积

2．提取一

般风险准备

3．对所有

者（或股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公

59深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

积转增资本（或股本）

2．盈余公

积转增资本（或股本）

3．盈余公

积弥补亏损

4．设定受

益计划变动额结转留存收益

5．其他综

合收益结转留存收益

6．其他

332332332

（五）专项828282

储备7.57.57.5

444

404040

1．本期提040404

取635635635.87.87.87

363636

2．本期使717171

用808808808.33.33.33

（六）其他

-

135470142993-86

555

310641838543769465

四、本期期74

28601582317145

末余额55

08.95.0.60.19.78690.3

54.

0013954.422

23

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

2026年半年度

其他权益工具所有

项目减：其他未分资本专项盈余者权股本优先永续库存综合配利其他其他公积储备公积益合股债股收益润计

--

1353484784682938

一、上年期69143354

12804933557.5820

末余额59462948

8.001.2373.15

5.75.64

加：会计政策变更前期差错更正

60深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

其他

--

1353484784682938

二、本年期69143354

12804933557.5820

初余额59462948

8.001.2373.15

5.75.64

三、本期增

--减变动金额7440

692827841970

（减少以852.

70.5113717648

“—”号填45.65.69

列）

--

（一）综合27842784收益总额13711371.65.65

（二）所有74407440

者投入和减852.852.少资本4545

1．所有者

投入的普通股

2．其他权

益工具持有者投入资本

3．股份支

付计入所有者权益的金额

74407440

4．其他852.852.

4545

（三）利润分配

1．提取盈

余公积

2．对所有

者（或股东）的分配

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公

积转增资本（或股本）

2．盈余公

积转增资本（或股本）

3．盈余公

积弥补亏损

4．设定受

益计划变动

61深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

额结转留存收益

5．其他综

合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项69286928

储备70.5170.51

17491749

1．本期提

253.253.

取

3535

10561056

2．本期使

382.382.

用

8484

（六）其他

--

1353492191612938

四、本期期71935325

12809018428.5820

末余额00830597

8.003.6824.15

7.40.33

上年金额

单位：元

2025年半年度

其他权益工具所有

项目减：其他未分资本专项盈余者权股本优先永续库存综合配利其他其他公积储备公积益合股债股收益润计

-

13534484931529381766

一、上年期4458

12809438293.58205872

末余额4958

8.006.6287.158.27

0.37

加：会计政策变更前期差错更正其他

-

13534484931529381766

二、本年期4458

12809438293.58205872

初余额4958

8.006.6287.158.27

0.37

三、本期增

-减变动金额2157

280121355017

（减少以1708

60.68012544.01

“—”号填.51.18

列）

--

（一）综合21352135收益总额01250125.18.18

（二）所有21572157者投入和减17081708

少资本.51.51

62深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

1．所有者

投入的普通股

2．其他权

益工具持有者投入资本

3．股份支

付计入所有者权益的金额

21572157

4．其他17081708.51.51

（三）利润分配

1．提取盈

余公积

2．对所有

者（或股东）的分配

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公

积转增资本（或股本）

2．盈余公

积转增资本（或股本）

3．盈余公

积弥补亏损

4．设定受

益计划变动额结转留存收益

5．其他综

合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项28012801

储备60.6860.68

24822482

1．本期提

175.175.

取

2323

22022202

2．本期使

014.014.

用

5555

（六）其他

1353470095952938-1771

四、本期期

12806609454.582046716047

末余额

8.005.1355.1599702.28

63深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

5.55

三、公司基本情况

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称本公司或公司）系由深圳市美芝装饰设计工程有限公司整体变更而来。2017年2月，经中国证券监督管理委员会证监许可［2017］265号文《关于核准深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普

通股（A股）25340000股，2017年 3月，公司在深圳证券交易所上市。变更后的公司股本为 101340000股。

2018年5月18日，公司召开2017年年度股东大会审议通过了《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，以截至2017年12月31日公司总股本101340000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股，共计派发现金红利

15201000.00元，共计转增20268000股，本次转增后，公司总股本由101340000股增加至121608000股。

根据公司2018年年度股东大会以及2020年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]933号）的核准，公司于2020年7月向特定投资者发行人民币普通股股票13704808股，每股价格13.28元，募集资金总额181999850.24元，扣除不含税的发行费用人民币7745926.78元，实际募集资金净额为人民币174253923.46元，其中计入股本13704808元，计入资本公积160549115.46元。本次变更后，公司总股本由121608000股增加至135312808股。

统一社会信用代码：91440300192178451A；

法定代表人：何申健

公司所在地：深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅秀路2号深华科技园厂房1栋401。

经营范围：建筑装修装饰工程专业承包；建筑机电安装工程专业承包；电子与智能化工程专业承包；

建筑幕墙工程专业承包；消防设施工程专业承包；钢结构工程专业承包；建筑工程施工总承包；电力工

程施工总承包；环保工程专业承包；空调工程安装，空气净化系统工程的安装，实验室配套工程的装修；

室内外装饰设计、建筑幕墙设计、建筑机电与建筑智能化设计、工程技术与设计服务（上述范围需凭资质证经营）；园林绿化工程施工；计算机室的超静化技术开发（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；建筑装饰材料销售；物业管理；房屋租赁。第二类医疗器械经营；第三类医疗器械经营（不含体外诊断试剂）。

本财务报表业经本公司2026年8月26日召开的第五届董事会第二十九次会议批准报出。

64深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

四、财务报表的编制基础

1、编制基础本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2023年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

截止2026年6月30日，本公司累计亏损人民币76466.18万元，归属于母公司股东权益合计人民币-7428.53万元，2026年半年度发生净亏损人民币3004.50万元，且于2026年6月30日，美芝股份流动负债高于流动资产22569.66万元。上述事项或情况表明存在可能导致对本公司持续经营能力产生的重大不确定性。本公司董事会已审慎考虑本公司日后的流动资金、经营状况以及可用的融资来源，以评估本公司是否拥有足够的营运资金以及融资来源以确保本公司于本财务报表资产负债日后12个月内能够持续运营。为保证本公司持续稳定经营，减轻流动性风险和改善经营表现，本公司拟采取以下措施进行改善：

（1）公司将存量未结算项目清理列为重点工作统筹推进。全面梳理历史遗留未结算项目，加快推

动项目结算全面落地，切实解决项目结算滞后问题，有效防范因未结算项目大额补提减值准备对公司净利润造成不利影响。

（2）加强应收账款的催收工作。通过成立专项工作小组，本公司将加大现有应收账款和历史存量

应收账款的回收力度，减少账龄滚动的坏账计提，以获取足够的现金流。

（3）积极拓展优质业务，确保项目能够盈利和及时回款，增强公司盈利能力和现金流。

（4）加强公司内部控制，严格控制费用支出。公司将继续强化内部控制和财务管理，严格控制各

项费用支出，积极挖掘内部潜能，降低经营成本，提高盈利水平。

（5）本公司正在推进所持债权转让和房屋建筑物转让事项，该事项完成后将大幅改善本公司财务状况，大幅降低上述的公司持续经营能力产生疑虑的重大不确定性风险。

65深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

（6）公司债权人佛山市南海区金盾电子工程有限公司于2026年5月15日向福田企业重组服务中

心申请对公司进行重组，重组中心就此事征询公司意见。公司同意进行庭外重组，并向重组中心推荐北京市金杜（深圳）律师事务所和深圳诚信会计师事务所（特殊普通合伙）联合体担任公司重组协调人。

截至目前，重组中心已受理庭外重组并确定重组协调人，庭外重组事宜有序推进中。

因此，本公司董事会认为采用持续经营基础编制本公司财务报表是恰当的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定，未提及的业务均按企业会计准则中相关会计政策执行。

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期合并及公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2023年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制财务报表时所采用的货币为人民币。

66深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

5、重要性标准确定方法和选择依据

□适用□不适用项目重要性标准

重要的按单项计提坏账准备的应收款项计提金额≧1000万元

重要的按单项计提减值准备的合同资产计提金额≧1000万元

账龄超过1年的且重要的预付款项金额≧500万元

账龄超过1年且金额重要的应付款项金额≧1000万元

账龄超过1年且金额重要的其他应付款金额≧1000万元

非全资子公司净资产占集团净资产10%以上，或收入金额重要的非全资子公司

占集团总收入20%以上

对合营企业或联营企业的长期股权投资账面价值≧2000万重要的合营企业或联营企业元

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

6.1同一控制下企业合并

同一控制下的企业合并，指参与合并的公司在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的企业合并。

按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。如果被合并方在被合并以前，是最终控制方通过非同一控制下的企业合并所控制的，则合并方长期股权投资的初始投资成本还应包含相关的商誉金额。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，应当于发生时计入当期管理费用。与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，计入债务性工具的初始确认金额。

在合并财务报表中，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方处于同一最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

6.2非同一控制下企业合并

67深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会【2012】19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注3.7），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注“3.21长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其

68深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

7.1合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

7.2合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

同一控制下的吸收合并中，合并方在合并当期期末比较报表的编制应区别不同的情况，如果合并方在合并当期期末，仅需要编制个别财务报表、不需要编制合并财务报表的，合并方在编制前期比较报表时，无须对以前期间已经编制的比较报表进行调整；如果合并方在合并当期期末需要编制合并财务报表的，在编制前期比较合并财务报表时，应将吸收合并取得的被合并方前期有关财务状况、经营成果及现金流量等并入合并方前期合并财务报表。前期比较报表的具体编制原则比照同一控制下控股合并比较报表的编制。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损

益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，

69深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注“五、22、长期股权投资”或本附注“五、11、金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：*这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；*这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；*

一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；*一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、22）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；

但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注“五、22权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按

70深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

9、现金及现金等价物的确定标准本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

10、外币业务和外币报表折算

10.1外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

10.2外币财务报表的折算资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于

71深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

11、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

11.1金融资产的分类和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

11.1.1以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合以下条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

此类金融资产按照实际利率法以摊余成本进行后续计量，持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

11.1.2以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

11.1.2.1以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合以下条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标；该金融资产的合同

条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

11.1.2.2指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

72深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合

收益的金融资产，包括其他权益工具投资等，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

11.1.3以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将持有的未划分为上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合

收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益。

11.2金融工具的减值

本公司对分类为以摊余成本计量的金融工具、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的

金融工具（债务工具）、租赁应收款、合同资产、应收款项以及财务担保合同以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

（a）对于金融资产，信用损失应为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

（b）对于租赁应收款项，信用损失应为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

（c）对于财务担保合同，信用损失应为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值；

（d）对于未提用的贷款承诺，信用损失应为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，企业应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

（e）对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有

关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

73深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

本公司对由收入准则规范的交易形成的应收款项和合同资产（无论是否包含重大融资成分），对由租赁准则规范的交易形成的租赁应收款，具体预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见五.13应收账款、五.16合同资产、五.19长期应收款。

对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，作为减值损失或利得计入当期损益。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。具体预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见五.15其他应收款、五.19长期应收款。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

11.2.1信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

本公司判断信用风险显著增加的主要标准为逾期天数超过90日，或者以下一个或多个指标发生显著变化：债务人所处的经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果的显著变化、担保物价值或担保方信用评级的显著下降等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险的，则假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时间内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

11.2.2已发生信用减值的金融资产

当本公司预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：*发行方或债务人发

74深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

生重大财务困难；*债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；*债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；*债务人很可能破产或进行其他财务重组；*发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；*以大幅折扣购买或源

生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

11.3金融资产转移确认依据和计量

金融资产满足下列条件之一的，本公司予以终止对该项金融资产的确认：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间按照转移日各自相对的公允价值进行分摊，并将终止确认部分收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益或留存收益。

若本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

被转移金融资产以摊余成本计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本公司保留的权利（如果本公司因金融资产转移保留了相关权利）的摊余成本并加上本公司承担的义务（如果本公司因金融资产转移承担了相关义务）的摊余成本，相关负债不指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；

被转移金融资产以公允价值计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本公司保留的权利（如果本公司因金融资产转移保留了相关权利）的公允价值并加上本公司承担的义务（如果本公司因金融资产转移承担了相关义务）的公允价值，该权利和义务的公允价值应为按独立基础计量时的公允价值。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融负债。

对于继续涉入条件下的金融资产转移，本公司根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映本公司所保留的权利和承担的义务。

11.4金融负债的分类和计量

75深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。金融负债在初始确认时以公允价值计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

本公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

11.5金融负债的终止确认

本公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

11.6金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

12、应收票据

应收票据项目，反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等收到的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。

12.1预期信用损失的确定方法

本公司对由收入准则规范的交易形成的应收款项（无论是否包含重大融资成分），按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

本公司基于单项和组合评估应收款项的预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司对该应收款项在单项资产的基础上确定预期信用损失。对于划分为组合的应收款项，

76深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合1：银行承兑汇票

应收票据组合2：商业承兑汇票

12.2预期信用损失的会计处理方法

信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

13、应收账款

应收账款项目，反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等经营活动应收取的款项。

13.1预期信用损失的确定方法

本公司对由收入准则规范的交易形成的应收款项（无论是否包含重大融资成分），按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

本公司基于单项和组合评估应收款项的预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司对该应收款项在单项资产的基础上确定预期信用损失。对于划分为组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合1：应收合并范围内关联款项

应收账款组合2：已到期应收款

应收账款组合3：未到期应收款

13.2预期信用损失的会计处理方法

信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“装修装饰业务”的披露要求

14、应收款项融资

应收款项融资项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。

77深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

本公司视日常资金管理的需要，将部分银行承兑汇票进行贴现和背书，对部分应收账款进行保理业务，基于出售的频繁程度、金额以及内部管理情况，此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。

此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

15、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款项目，反映资产负债表日“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”。其中的“应收利息”仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息。

15.1预期信用损失的确定方法

本公司基于单项和组合评估其他应收款的预期信用损失。如果有客观证据表明某项其他应收款已经发生信用减值，则本公司对该其他应收款在单项资产的基础上确定预期信用损失。对于划分为组合的其他应收款，本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

其他应收款组合1：应收合并范围内关联方

其他应收款组合2：应收履约及其他保证金

其他应收款组合3：应收其他款项本公司在每个资产负债表日评估相关其他应收款的信用风险自初始确认后的变动情况。若该其他应收款的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该其他应收款整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该其他应收款的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该其他应收款未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。

15.2预期信用损失的会计处理方法

信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司在前一会计期间已经按照相当于其他应收款整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该其他应收款已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该其他应收款的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

78深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

16、合同资产

16.1合同资产的确认方法及标准

合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司已向客户转移商品而拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

16.2合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对由收入准则规范的交易形成的合同资产（无论是否包含重大融资成分），按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

本公司基于单项和组合评估合同资产的预期信用损失。如果有客观证据表明某项合同资产已经发生信用减值，则本公司对该合同资产在单项资产的基础上确定预期信用损失。对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

预期信用损失的会计处理方法，信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

17、存货

17.1存货的分类

存货主要包括原材料、周转材料、合同履约成本等。

17.2存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

17.3存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

79深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

17.4存货的盘存制度为永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

17.5低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

18、持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金

额；（2）可收回金额。

80深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

19、长期应收款

长期应收款项目，反映资产负债表日企业的长期应收款项，包括长期租赁保证金、融资租赁产生的应收款项、采用递延方式具有融资性质的销售商品和提供劳务等产生的应收款项等。

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

19.1预期信用损失的确定方法

本公司基于单项和组合评估长期应收款的预期信用损失。如果有客观证据表明某项长期应收款已经发生信用减值，则本公司对该长期应收款在单项资产的基础上确定预期信用损失。对于划分为组合的长期应收款，本公司在每个资产负债表日评估相关长期应收款的信用风险自初始确认后的变动情况。本公司对租赁应收款项，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；对于应收租赁款以外的其他长期应收款，若该长期应收款的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该长期应收款整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该长期应收款的信用风险自初始确认后并未

显著增加，本公司按照相当于该长期应收款未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。

19.2预期信用损失的会计处理方法

信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于应收租赁款以外的其他长期应收款，本公司在前一会计期间已经按照相当于长期应收款整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该长期应收款已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该长期应收款的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

20、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。

20.1投资成本的确定对于企业合并取得的长期股权投资，详见附注“五.6同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权

81深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

20.2后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

20.2.1成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

20.2.2权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。

对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

20.2.3处置长期股权投资

82深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股

权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注“五.7控制的判断标准和合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

83深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

21、投资性房地产

投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

21.1投资性房地产计量模式

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

21.2折旧或摊销方法

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“27.长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

22、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

84深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

（2）折旧方法类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率

房屋及建筑物年限平均法30-405.003.17-2.38

生产施工设备年限平均法8-145.0011.88-6.79

交通运输设备年限平均法5-85.0019.00-11.88

办公设备及其他年限平均法3-55.0031.67-19.00

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如上：

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

（3）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

详见附注“五.27长期资产减值”。

（4）其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

23、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“五.27长期资产减值”。

24、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

85深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出

加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状

态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

25、使用权资产

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

1）租赁负债的初始计量金额；

2）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

3）本公司发生的初始直接费用；

4）本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态

预计将发生的成本（不包括为生产存货而发生的成本）。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。

无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。

26、无形资产

（1）使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

86深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。

类别摊销年限(年)

计算机软件2-5年特许资质10年使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

（2）研发支出的归集范围及相关会计处理方法本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

*完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

*具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

*无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

*有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

*归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3)无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

详见附注“五.27长期资产减值”。

87深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

27、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、

合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

28、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括办公室装修工程。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

29、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

88深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

30、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

*职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

*职工福利费

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

*医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

*短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

*短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

A.企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务。

B.因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

（2）离职后福利的会计处理方法

*设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定提存计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

*设定受益计划

A．确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）

将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

B.确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

C.确定应计入资产成本或当期损益的金额

服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。

89深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。

D.确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

（a）精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少。

（b）计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

（c）资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益并且在后续会计期间

不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

*企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。

*企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞

退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

*符合设定提存计划条件的

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

*符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

A.服务成本。

B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。

C.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

31、租赁负债

本公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：*扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；*取决于指数或比率的可变租赁付款额；*在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买

90深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

选择权的行权价格；*在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；*根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

32、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

32.1亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

33、股份支付

33.1股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

*以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。

该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

91深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

*以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

33.2修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

34、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

34.1收入确认和计量所采用的会计政策

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；

合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

92深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有

不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

34.2具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

*商品销售合同

本公司与客户之间的销售商品合同，属于在某一时点履行履约义务。

内销产品收入确认需满足以下条件：本公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移；

外销产品收入确认需满足以下条件：本公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

*提供服务合同

本公司与客户之间的提供服务合同，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

*建造合同

本公司与客户之间的建造合同，由于客户能够控制本公司履约过程中在建的商品，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投

93深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

入法确定提供服务的履约进度。履约进度按已经完成的为履行合同实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。于资产负债表日，本公司对已完工或已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“装修装饰业务”的披露要求

35、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：*该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；*该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；*该成本预期能够收回。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”），采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：（1）因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；（2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

36、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补

助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。

94深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；

（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持

项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

37、递延所得税资产/递延所得税负债

37.1当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

37.2递延所得税资产及递延所得税负债

95深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资

产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。

除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

37.3所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他

综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

37.4所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

96深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

38、租赁

（1）作为承租方租赁的会计处理方法本公司租赁资产的类别主要为房屋建筑物。

*初始计量

在租赁期开始日，本公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

*后续计量本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见本附

注“第十节、五、22、固定资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁

资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

对于租赁负债，本公司按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

*短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产租赁，本公司采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

97深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

（2）作为出租方租赁的会计处理方法

本公司在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

*经营租赁本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

*融资租赁

于租赁期开始日，本公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行

初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

39、非货币性资产交易

对于非货币性资产交换，如果该交换具有商业实质且换入或换出资产的公允价值能够可靠计量，本公司以公允价值为基础进行计量：以换出资产的公允价值（除非换入资产的公允价值更加可靠）和应支

付的相关税费作为换入资产的初始计量成本，在换出资产终止确认时，将换出资产的公允价值与其账面价值之间的差额计入当期损益。如果不满足以公允价值为基础计量的条件（即，交换不具有商业实质，或者换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量），本公司以账面价值为基础计量：以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入资产的初始计量金额，在换出资产终止确认时不确认损益。

满足下列条件之一的非货币性资产交换具有商业实质：换入资产的未来现金流量在风险、时间分布或金额方面与换出资产显著不同；使用换入资产所产生的预计未来现金流量现值与继续使用换出资产不同，且其差额与换入资产和换出资产的公允价值相比是重大的。

40、债务重组

（1）本公司作为债权人的会计处理以资产清偿债务方式进行债务重组的，本公司作为债权人将初始受让的金融资产按照《企业会计准

则第22号——金融工具确认和计量》进行确认和计量（详见本附注“金融工具”），初始受让的金融资产

以外的其他资产，按照放弃债权的公允价值以及使该资产达到预定可使用状态前发生的及/或可直接归属于该资产的其他成本作为该受让资产的初始计量成本。在将债务转为权益工具进行债务重组时，本公司将债权转为对联营企业或合营企业的权益性投资的，按照放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产

98深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

的其他成本作为权益性投资的初始计量成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，本公司计入当期损益。采用修改其他条款方式进行债务重组的，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定确认和计量重组债权（详见本附注“五.11金融工具”）。

（2）本公司作为债务人的会计处理

以资产清偿债务方式进行债务重组的，本公司作为债务人在相关资产和所清偿债务符合终止确认条件时予以终止确认，所清偿债务账面价值与转让资产账面价值之间的差额计入当期损益。以将债务转为权益工具方式进行债务重组的，本公司在所清偿债务符合终止确认条件时予以终止确认，并按照确认时的公允价值计量权益工具，权益工具的公允价值不能可靠计量的，按照所清偿债务的公允价值计量。所清偿债务账面价值与权益工具确认金额之间的差额，计入当期损益。采用修改其他条款方式进行债务重组的，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》的规定，确认和计量重组债务（详见本附注“五.11金融工具”）。

41、安全生产费用

本公司根据财资〔2022〕136号的规定提取和使用安全生产费用。安全生产费提取时，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费用按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

42、其他重要的会计政策和会计估计

43、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

□适用□不适用

（2）重要会计估计变更

□适用□不适用

（3）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

99深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

44、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种计税依据税率

设计业务收入、建筑装饰收入、幕墙

增值税6%、3%、9%、13%

加工劳务、建筑材料销售收入

城市维护建设税应纳流转税额7%

企业所得税应纳税所得额25%

教育费附加应纳流转税额3%

地方教育费附加应纳流转税额2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明纳税主体名称所得税税率

惠州市金美幕墙工程有限公司20%

广东劲鸿建设有限公司25%

广东劲悦建设工程有限公司20%

广东劲捷建设工程有限公司25%

深圳市美恒芝科技有限公司20%

深圳市美烜科技有限公司20%

深圳美筑天成工程咨询有限公司20%

2、税收优惠根据《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告

2023年第12号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。广东劲悦建设工程有限公司、深圳市美恒芝科技有限公司、深圳市美烜科技有限公司、深圳美筑天成工程咨询有限公司属于小微企业，本报告期适用以上税收优惠政策，企业所得税税率为20%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元项目期末余额期初余额

银行存款40983804.4281370224.07

其他货币资金1213805.93

合计40983804.4282584030.00其他说明

注：期末银行存款中因诉讼冻结的金额为26721543.11元。

100深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

2、交易性金融资产

单位：元项目期末余额期初余额以公允价值计量且其变动计入当期损

1880760.660.00

益的金融资产

其中：

权益工具投资1880760.66

其中：

合计1880760.66其他说明

3、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元项目期末余额期初余额

商业承兑票据2392962.891318744.46

合计2392962.891318744.46

（2）按坏账计提方法分类披露

单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面价账面价计提比值计提比金额比例金额金额比例金额值例例按单项计提坏

10000200000800000

账准备29.41%20.00%

00.00.00.00

的应收票据其

中：

商业承10000200000800000

29.41%20.00%

兑汇票00.00.00.00按组合计提坏

33719979015239292400018812518744

账准备100.00%29.03%70.59%78.39%

78.20.3162.8900.0055.54.46

的应收票据其

中：

其中：

组合1-33719979015239292400018812518744

100.00%29.03%70.59%78.39%

账龄组78.20.3162.8900.0055.54.46合

合计33719100.00%97901529.03%2392934000100.00%2081261.21%13187

101深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

78.20.3162.8900.0055.5444.46

按单项计提坏账准备类别名称：

单位：元期初余额期末余额名称账面余额坏账准备账面余额坏账准备计提比例计提理由

商业承兑汇票1000000.00200000.00

合计1000000.00200000.00

按组合计提坏账准备类别名称：按账龄

单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例

一年以内2715250.45323929.3811.93%

5年以上656727.75655085.9399.75%

合计3371978.20979015.31

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

□适用□不适用

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他

商业承兑汇票2081255.54-902240.23200000.00979015.31

合计2081255.54-902240.23200000.00979015.31

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用□不适用

（4）期末公司已质押的应收票据

单位：元项目期末已质押金额

（5）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元项目期末终止确认金额期末未终止确认金额

商业承兑票据3371978.20

合计3371978.20

（6）本期实际核销的应收票据情况

单位：元

102深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

项目核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元款项是否由关联单位名称应收票据性质核销金额核销原因履行的核销程序交易产生

应收票据核销说明：

4、应收账款

（1）按账龄披露

单位：元账龄期末账面余额期初账面余额

1年以内（含1年）668067945.79764342212.33

未到期应收款490097372.53557769536.53

1年以内177970573.26206572675.80

1至2年28547335.6222145243.54

2至3年26570543.2638679053.14

3年以上256643040.91277958097.04

3至4年57900346.7042175604.19

4至5年22365401.6841198616.88

5年以上176377292.53194583875.97

合计979828865.581103124606.05

（2）按坏账计提方法分类披露

单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面价账面价计提比值计提比金额比例金额金额比例金额值例例按单项计提坏

470687324481146206500304330443169861

账准备48.04%68.94%45.35%66.05%

978.62430.47548.15764.52016.84747.68

的应收账款其

中：

按组合计提坏

509140133501375639602819149317453501

账准备51.96%26.22%54.65%24.77%

886.96256.95630.01841.53912.57928.96

的应收账款其

中：

组合1-

0.000.00%0.000.00%0.000.000.00%0.000.00%0.00

应收合

103深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

并范围内关联款项

组合2-

226752122063104688276721136288140433

已到期23.14%53.83%25.09%49.25%

181.98815.52366.46975.20341.02634.18

应收款

组合3-

2823881143727095132609713029313068

未到期28.82%4.05%29.56%4.00%

704.98441.43263.55866.33571.55294.78

应收款

11031

979828457982521846479760623363

合计100.00%46.74%24606.100.00%43.49%

865.58687.42178.16929.41676.64

05

按单项计提坏账准备类别名称：按单项计提坏账准备的应收账款

单位：元期初余额期末余额名称账面余额坏账准备账面余额坏账准备计提比例计提理由企业破产清

蚌埠天湖置业18737881.618737881.618737881.618737881.6

100.00%算，可供执行

有限公司0000的财产不足葛洲坝（上长期未回款，

10945596.7

海）房地产开8756477.4251963.6051963.60100.00%款项可能无法

7

发有限公司收回

海南鸿洲置业长期未回款，

17871154.217871154.217871154.217871154.2

集团股份有限100.00%款项可能无法

6666

公司收回

黄河勘测规划涉诉项目，款

10072866.610072866.610072866.610072866.6

设计研究院有100.00%项收回存在风

5555

限公司险企业破产重

南京建工集团18928656.317348567.818928656.317348567.8

91.65%整，部分债权

有限公司4444未被确认收到判决并已申请强制执深圳市恒明置

26118183.126118183.126494066.826494066.8行，业主可执

业发展有限公100.00%

2266行标的不足，

司款项收回的可能性较小收到终审判决并已申请强制深圳市华锦信

10472218.710472218.710472218.710472218.7执行，业主可

达城市更新有100.00%

5555执行标的不

限公司足，款项收回的可能性较小客户及其实控人已被法院执

深圳市嘉迪亚行限消令，部

19547123.219547123.219547123.219547123.2

酒店管理有限100.00%分资产被法院

4444

公司拍卖，款项收回的可能性较小企业破产重

天津海航建筑12564552.5

8871742.031784043.741784043.74100.00%整，部分应收

设计有限公司8抵股已过户

新疆润联投资21900377.021900377.017703979.217703979.2涉诉项目，款

100.00%

有限公司4433项收回存在风

104深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文险，本期已和解，抵房手续办理中

扬州中集宏宇已达成和解，

164401.48164401.480.000.00

置业有限公司款项已回齐

法院已判决，浙江台州登云

22717056.022717056.022717056.022717056.0企业破产重

国际旅游度假100.00%

0000整，无财产可

发展有限公司执行

中建三局第二涉诉项目，款

10534248.510534248.5

建设工程有限4213699.434213699.4340.00%项收回存在风

55

责任公司险中铁电气化局

项目停工，长集团北京建筑8834183.693533673.488834183.693533673.4840.00%期未回款工程有限公司

涉诉项目，款中铁建设集团21097121.121097121.1

8438848.438438848.4340.00%项收回存在风

有限公司00险佛山市南海华

65821553.213164310.665821553.219746465.9

南汽车城投资30.00%长期未结算

7578

发展有限公司

中建科工集团27423798.924307493.6

8227139.698227139.6933.85%长期未结算

有限公司82

南方医科大学25006637.725006637.7

5001327.545001327.5420.00%长期未结算

第七附属医院22

法院已判决，重庆晨兴商业15569544.315569544.315569544.315569544.3

100.00%客户无财产可

管理有限公司8888执行客户被列为失

南昌县旭正置12515755.312515755.312515755.3

6257877.70100.00%信被执行人

业有限公司999回款存在风险深圳市建筑工

10631531.010631531.0

务署教育工程2126306.212126306.2120.00%长期未结算

66

管理中心

涉诉、长期未

112830322.81332239.9111988899.82307748.1

其他73.50%回款，可能无

550577

法收回

500304764.330443016.470687978.324481430.

合计

52846247

按组合计提坏账准备类别名称：已到期应收款

单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例

1年以内88363620.5210004311.3711.32%

1至2年17250225.486186018.6035.86%

2至3年16329618.588338275.5951.06%

3至4年18361941.7413780637.2775.05%

4至5年17661098.7015140859.9285.73%

5年以上68785676.9668613712.7799.75%

合计226752181.98122063815.52

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备类别名称：未到期应收款

单位：元

105深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

期末余额名称账面余额坏账准备计提比例

未到期应收款282388704.9811437441.434.05%

合计282388704.9811437441.43

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

□适用□不适用

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他

应收账款坏账479760929.-13254597.7457982687.

7087698.29

准备411435945.99142

479760929.-13254597.7457982687.

合计7087698.29

411435945.99142

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元确定原坏账准备计提单位名称收回或转回金额转回原因收回方式比例的依据及其合理性

（4）本期实际核销的应收账款情况

单位：元项目核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元款项是否由关联单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序交易产生

应收账款核销说明：

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元占应收账款和合应收账款坏账准应收账款期末余合同资产期末余应收账款和合同单位名称同资产期末余额备和合同资产减额额资产期末余额合计数的比例值准备期末余额

第一名66234977.2714019290.4280254267.696.42%24262527.82

第二名71123079.0271123079.025.69%2695564.69

第三名41915673.2722546920.8164462594.085.15%20398513.82

第四名21097121.1023284689.5444381810.643.55%17752724.25

第五名21133318.7120148109.3541281428.063.30%2352364.98

106深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

合计221504169.3779999010.12301503179.4924.11%67461695.56

5、合同资产

（1）合同资产情况

单位：元期末余额期初余额项目账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值

尚未结算的装262325184.61774004.7200551179.254918038.61070691.5193847346.饰装修工程款4196222171

19248387.018518873.1

质保金8407274.38318635.708088638.68729513.87

03

270732458.62092640.4208639818.274166425.61800205.3212366219.

合计

7993022884

（2）报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

单位：元项目变动金额变动原因

（3）按坏账计提方法分类披露

单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面价账面价计提比计提比金额比例金额值金额比例金额值例例按单项

14701556983900311478125647191341

计提坏54.30%38.76%53.91%38.20%

215.52293.46922.06525.92403.00122.92

账准备

其中：

按组合

1237175109311860712635353288121025

计提坏45.70%4.13%46.09%4.22%

243.2747.03896.24899.3002.38096.92

账准备

其中：

组合1-业主尚未结算1153094790711051910710545992102506

42.59%4.15%39.07%4.29%

的装饰968.8911.33257.56512.3088.51223.79装修工程款项

组合2-84072318635808861924872951318518

3.11%3.79%7.02%3.79%

质保金74.38.7038.68387.00.87873.13

2707326209220863927416661800212366

合计100.00%22.94%100.00%22.54%

458.79640.49818.30425.22205.38219.84

按单项计提坏账准备类别名称：按单项计提坏账准备的合同资产

单位：元名称期初余额期末余额

107深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

账面余额坏账准备账面余额坏账准备计提比例计提理由南方医科大学

第七附属医院22546920.822546920.8

4509384.164509384.1620.00%长期未结算

和顺院区改造11提升项目新建赣州至深圳铁路客运专

16082214.116082214.1线（广东段）6432885.676432885.6740.00%涉诉

77

和平东站等站房及相关工程阳光国际酒店

4、5、6号楼14019290.414019290.4

2803858.084205787.1330.00%长期未结算

装修改造工程22施工合同珠海横琴华策

国际大厦室内13632883.513632883.513632883.513632883.5

100.00%涉诉

精装修及整改6666工程龙岗坪地高中园建设工程设

计施工总承包10835225.710835225.7

3250567.713250567.7130.00%涉诉

项目装饰装修00专业分包工程（Ⅲ标段）深汕特别合作区海洋产业研

发中心9301775.173720710.079301775.173720710.0740.00%涉诉

（EPC）幕墙

工程-Ⅰ标段新建赣深铁路广东段站房工

程（GSSG-15标段）东源

7202475.372880990.157202475.372880990.1540.00%涉诉

站、和平东

站、龙川西站站房通风空调专业分包工程

54191740.719240123.653394430.318350085.0

其他34.37%长期未结算

2021

147812525.56471403.0147015215.56983293.4

合计

920526

按组合计提坏账准备类别名称：业主尚未结算的装饰装修工程款项

单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例业主尚未结算的装饰装修工

115309968.894790711.334.15%

程款项

合计115309968.894790711.33

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备类别名称：质保金

单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例

质保金8407274.38318635.703.79%

108深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

合计8407274.38318635.70

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用□不适用

（4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目本期计提本期收回或转回本期转销/核销原因业主尚未结算的装饰

703313.28

装修工程款项

质保金-410878.17

合计292435.11

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元确定原坏账准备计提单位名称收回或转回金额转回原因收回方式比例的依据及其合理性其他说明

（5）本期实际核销的合同资产情况

单位：元项目核销金额其中重要的合同资产核销情况

单位：元款项是否由关联单位名称款项性质核销金额核销原因履行的核销程序交易产生

合同资产核销说明：

其他说明：

6、其他应收款

单位：元项目期末余额期初余额

其他应收款10100699.5410469051.50

合计10100699.5410469051.50

（1）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额

备用金1611442.771528689.55

保证金52225229.7452814918.27

109深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

往来款及其他12393681.5612292148.96

合计66230354.0766635756.78

2）按账龄披露

单位：元账龄期末账面余额期初账面余额

1年以内（含1年）8176185.208340022.18

1至2年2946371.562192627.80

2至3年370000.46696116.20

3年以上54737796.8555406990.60

3至4年571310.40689353.93

4至5年116889.9198194.33

5年以上54049596.5454619442.34

合计66230354.0766635756.78

3）按坏账计提方法分类披露

□适用□不适用

单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面价账面价计提比计提比金额比例金额值金额比例金额值例例按单项

573835409632867573835409632867

计提坏86.64%94.27%86.11%94.27%

224.66504.8519.81224.66504.8519.81

账准备

其中：

按组合

884712033168139925252070271823

计提坏13.36%22.98%13.89%22.37%

29.4149.6879.7332.1200.4331.69

账准备

其中：

组合1-合并范围内关联方

组合2-

25397275023226463955739557235601

押金及3.83%10.83%5.94%10.00%

19.61.2896.3325.33.5452.79

保证金

组合3-630741758145492529681674636221

9.52%27.87%7.95%31.62%

其他09.8026.4083.4006.7927.8978.90

662305612910100666355616610469

合计100.00%84.75%100.00%84.29%

354.07654.53699.54756.78705.28051.50

按单项计提坏账准备类别名称：按单项计提坏账准备的应收账款

单位：元期初余额期末余额名称账面余额坏账准备账面余额坏账准备计提比例计提理由

客户一30000000.030000000.030000000.030000000.0100.00%涉诉，账龄较

110深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

0000长，可能无法

全部收回涉诉，账龄较客户二8500000.008500000.008500000.008500000.00100.00%长，可能无法收回涉诉，账龄较客户三7000000.007000000.007000000.007000000.00100.00%长，可能无法收回涉诉，账龄较客户四3104000.003104000.003104000.003104000.00100.00%长，可能无法收回涉诉，账龄较其他合计8779224.665492504.858779224.665492504.8562.56%长，可能无法收回

57383224.654096504.857383224.654096504.8

合计

6565

按组合计提坏账准备类别名称：押金及保证金

单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例

押金及保证金2539719.61275023.2810.83%

合计2539719.61275023.28

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备类别名称：其他

单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例

其他6307409.801758126.4027.87%

合计6307409.801758126.40

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备整个存续期预期信用整个存续期预期信用未来12个月预期信用合计损失（未发生信用减损失（已发生信用减损失值）值）

2026年1月1日余额2070200.4354096504.8556166705.28

2026年1月1日余额

在本期

本期计提-37050.75-37050.75

2026年6月30日余

2033149.6854096504.8556129654.53

额各阶段划分依据和坏账准备计提比例损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用□不适用

4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

111深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回转销或核销其他

其他应收款坏56166705.256129654.5

-37050.75账准备83

56166705.256129654.5

合计-37050.75

83

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元确定原坏账准备计提单位名称收回或转回金额转回原因收回方式比例的依据及其合理性

5）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元项目核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元款项是否由关联单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序交易产生

其他应收款核销说明：

6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元占其他应收款期坏账准备期末余单位名称款项的性质期末余额账龄末余额合计数的额比例

第一名保证金30000000.005年以上45.30%30000000.00

第二名保证金8500000.005年以上12.83%8500000.00

第三名保证金7000000.005年以上10.57%7000000.00

第四名其他3104000.001年以内4.69%3104000.00

第五名其他2668169.765年以上4.03%800450.93

合计51272169.7677.42%49404450.93

7）因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

112深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

7、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元期末余额期初余额账龄金额比例金额比例

1年以内1517489.2433.59%1495991.6133.38%

1至2年44979.081.00%300235.106.70%

2至3年519085.5111.49%2231055.1449.77%

3年以上2436105.1453.92%455002.0910.15%

合计4517658.974482283.94

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称期末余额占预付账款期末余额的比例（%）

第一名747480.8116.55%

第二名669057.2414.81%

第三名580163.5412.84%

第四名259433.965.74%

第五名196242.324.34%

合计2452377.8754.28%

其他说明：

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求是

（1）存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“房地产业”的披露要求

按性质分类：

单位：元期末余额期初余额项目存货跌价准备存货跌价准备账面余额或合同履约成账面价值账面余额或合同履约成账面价值本减值准备本减值准备

16400336.915931608.7

合同履约成本7116692.609283644.367116692.608814916.19

69

原材料975573.56975573.561702050.601702050.60

周转材料0.00184863.95184863.95

17375910.510259217.917818523.310701830.7

合计7116692.607116692.60

2244

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

113深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

单位：元

本期其中：

本期转本期其利息资项目名开工时预计竣预计总期初余（开发期末余本期利资金来入开发他减少本化累称间工时间投资额成本）额息资本源产品金额计金额增加化金额

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

其中：本期利息资本化项目名称竣工时间期初余额本期增加本期减少期末余额利息资本化累计金额金额

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元项目名称期初余额本期增加本期减少期末余额

（2）确认为存货的数据资源

单位：元自行加工的数据资源其他方式取得的数据项目外购的数据资源存货合计存货资源存货

（3）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

单位：元本期增加金额本期减少金额项目期初余额期末余额备注计提其他转回或转销其他

合同履约成7116692.7116692.本6060

7116692.7116692.

合计

6060

按主要项目分类：

单位：元本期增加金额本期减少金额项目名称期初余额期末余额备注计提其他转回或转销其他

（4）存货期末余额中利息资本化率的情况

（5）存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位：元项目名称期初余额期末余额受限原因

114深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

9、其他流动资产

单位：元项目期末余额期初余额

待抵扣及待认证进项税额51746317.1446322970.52

预交增值税94896.15

增值税留抵税额2389216.672500033.53

预交企业所得税5982781.7911219697.94

合计60213211.7560042701.99补偿性资产相关信息

其他说明：

10、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位：元期末余额期初余额项目折现率区间账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值

融资租赁款321116.80321116.80578891.35578891.355.50%

合计321116.80321116.80578891.35578891.35

（2）按坏账计提方法分类披露

单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面价账面价计提比计提比金额比例金额值金额比例金额值例例

其中：

其中：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备整个存续期预期信用整个存续期预期信用未来12个月预期信用合计

损失(未发生信用减损失(已发生信用减损失

值)值)

2026年1月1日余额

在本期各阶段划分依据和坏账准备计提比例

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

115深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回转销或核销其他

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元确定原坏账准备计提单位名称收回或转回金额转回原因收回方式比例的依据及其合理性

其他说明：

（4）本期实际核销的长期应收款情况

单位：元项目核销金额

其中重要的长期应收款核销情况：

单位：元款项是否由关联单位名称款项性质核销金额核销原因履行的核销程序交易产生

长期应收款核销说明：

11、长期股权投资

单位：元本期增减变动期初权益宣告期末减值减值被投余额准备法下其他发放余额

资单（账其他计提准备期初追加减少确认综合现金

（账位面价权益减值其他期末余额投资投资的投收益股利面价变动准备余额值）资损调整或利值）益润

一、合营企业

二、联营企业广东万向

维景-

3302157331371573

建设1646

0320534736775347

工程643..91.95.42.95发展49有限公司

-

3302157331371573

1646

小计0320534736775347

643..91.95.42.95

49

-

3302157331371573

1646

合计0320534736775347

643..91.95.42.95

49

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

116深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

□适用□不适用可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用□不适用前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因其他说明

12、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

□适用□不适用

单位：元

项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计

一、账面原值

1.期初余额115233100.00115233100.00

2.本期增加金额1278254.011278254.01

（1）外购

（2）存货\

固定资产\在建工程转入

（3）企业合并增加

（4）债务重组取得1278254.011278254.01

3.本期减少金额

（1）处置

（2）其他转出

4.期末余额116511354.010.000.00116511354.01

二、累计折旧和累计摊销

1.期初余额8106190.988106190.98

2.本期增加金额1242189.001242189.00

（1）计提或

1242189.001242189.00

摊销

3.本期减少金额

（1）处置

（2）其他转出

4.期末余额9348379.989348379.98

三、减值准备

1.期初余额33451544.9933451544.99

2.本期增加金额

117深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

（1）计提

3.本期减少金额

（1）处置

（2）其他转出

4.期末余额33451544.9933451544.99

四、账面价值

1.期末账面价值73711429.0473711429.04

2.期初账面价值73675364.0373675364.03

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用□不适用可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用□不适用前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用□不适用

（3）转换为投资性房地产并采用公允价值计量

单位：元转换前核算科对其他综合收项目金额转换理由审批程序对损益的影响目益的影响

（4）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元项目账面价值未办妥产权证书原因

建信天宸花园2套房产、恒明智汇中

73711429.04正在办理中

心30套房产、海南万宁汽摩小镇1套其他说明

13、固定资产

单位：元项目期末余额期初余额

固定资产9179092.749707132.59

合计9179092.749707132.59

118深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

（1）固定资产情况

单位：元项目房屋及建筑物生产施工设备交通运输设备办公设备合计

一、账面原值：

1.期初余额14971693.31310710.477409350.386776135.2029467889.36

2.本期增加

31142.2631142.26

金额

（1）购

31142.2631142.26

置

（2）在建工程转入

（3）企业合并增加

3.本期减少

584157.31584157.31

金额

（1）处

584157.31584157.31

置或报废

4.期末余额14971693.31310710.476825193.076807277.4628914874.31

二、累计折旧

1.期初余额3467731.41247546.466701990.066002302.9316419570.86

2.本期增加

237061.7412206.62151681.58129024.31529974.25

金额

（1）计

237061.7412206.62151681.58129024.31529974.25

提

3.本期减少

554949.45554949.45

金额

（1）处

554949.45554949.45

置或报废

4.期末余额3704793.15259753.086298722.196131327.2416394595.66

三、减值准备

1.期初余额3341185.913341185.91

2.本期增加

金额

（1）计提

3.本期减少

金额

（1）处置或报废

4.期末余额3341185.913341185.91

四、账面价值

119深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

1.期末账面

7925714.2550957.39526470.88675950.229179092.74

价值

2.期初账面

8162775.9963164.01707360.32773832.279707132.59

价值

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位：元项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注

（3）通过经营租赁租出的固定资产

单位：元项目期末账面价值

（4）未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元项目账面价值未办妥产权证书的原因其他说明

（5）固定资产的减值测试情况

□适用□不适用

（6）固定资产清理

单位：元项目期末余额期初余额

其他说明：

14、使用权资产

（1）使用权资产情况

单位：元项目合计

一、账面原值

1.期初余额5264419.865264419.86

2.本期增加金额0.00

0.000.00

3.本期减少金额0.00

4.期末余额5264419.865264419.86

二、累计折旧

1.期初余额1094210.321094210.32

120深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

2.本期增加金额838416.54838416.54

（1）计提838416.54838416.54

0.000.00

3.本期减少金额0.00

（1）处置0.00

4.期末余额1932626.861932626.86

三、减值准备0.00

1.期初余额0.00

2.本期增加金额0.00

（1）计提0.00

0.00

3.本期减少金额0.00

（1）处置0.00

0.00

4.期末余额0.00

四、账面价值

1.期末账面价值3331793.003331793.00

2.期初账面价值4170209.544170209.54

（2）使用权资产的减值测试情况

□适用□不适用

其他说明：

15、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元项目土地使用权专利权非专利技术软件特许资质合计

一、账面原值

1.期初余13141624.8

27748.007364327.345749549.54

额8

2.本期增

加金额

（1）购置

（2）内部研发

（3）企业合并增加

3.本期减

少金额

（1

121深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

）处置

4.期末余13141624.8

27748.007364327.345749549.54

额8

二、累计摊销

1.期初余

11628.007364327.341437387.308813342.64

额

2.本期增

287477.46287477.46

加金额

（1

287477.46287477.46

）计提

3.本期减

少金额

（1）处置

4.期末余

11628.007364327.341724864.769100820.10

额

三、减值准备

1.期初余

额

2.本期增

加金额

（1）计提

3.本期减

少金额

（1）处置

4.期末余

额

四、账面价值

1.期末账

16120.000.004024684.784040804.78

面价值

2.期初账

16120.000.000.004312162.244328282.24

面价值本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例

（2）确认为无形资产的数据资源

单位：元外购的数据资源无形自行开发的数据资源其他方式取得的数据项目合计资产无形资产资源无形资产

122深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

（3）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元项目账面价值未办妥产权证书的原因其他说明

（4）无形资产的减值测试情况

□适用□不适用

16、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元被投资单位名本期增加本期减少称或形成商誉期初余额企业合并形成期末余额的事项处置的

广东劲鸿建设27734193.127734193.1有限公司22

27734193.127734193.1

合计

22

（2）商誉减值准备

单位：元被投资单位名本期增加本期减少称或形成商誉期初余额期末余额的事项计提处置广东劲鸿建设

5173658.425173658.42

有限公司

合计5173658.425173658.42

（3）商誉所在资产组或资产组组合的相关信息所属资产组或组合的构成及名称所属经营分部及依据是否与以前年度保持一致依据

构成：公司主营业务所涉及

广东劲鸿建设有限公司的相关资产和负债；依据：-是能独立产生现金流入资产组或资产组组合发生变化名称变化前的构成变化后的构成导致变化的客观事实及依据其他说明

（4）可收回金额的具体确定方法可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用□不适用

123深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用□不适用

单位：元稳定期的关预测期的年预测期的关稳定期的关项目账面价值可收回金额减值金额键参数的确限键参数键参数定依据宏观经济环

境、所处行

广东劲鸿建58125343496679008457443.收入增长收入增长业、所处地

5年

设有限公司.89.0089率、毛利率率、折现率域和管理层对市场发展的预期估计

58125343496679008457443.

合计.89.0089前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

（5）业绩承诺完成及对应商誉减值情况形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

□适用□不适用

单位：元业绩承诺完成情况商誉减值金额项目本期上期本期上期承诺业绩实际业绩完成率承诺业绩实际业绩完成率其他说明

17、长期待摊费用

单位：元项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额

装修工程1246659.41345662.19900997.22信息化建设服务

58408.1262264.1562118.8058553.47

费

合计1305067.5362264.15407780.99959550.69其他说明

18、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产

应收账款坏账准备426386182.40106596545.60427390191.65106847547.91

其他应收款坏账准备49654404.8012413601.2049647577.3612411894.34

存货跌价准备1240081.81310020.451240081.81310020.45

124深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

合同资产减值准备45812704.1611453176.0446306613.5711576653.39投资性房地产减值准

561616.04140404.01561616.04140404.01

备

固定资产减值准备2074995.03518748.762074995.03518748.76

预计负债4022706.101005676.534022706.101005676.53

租赁负债396849.4099212.35435836.25108959.06

合计530149539.74132537384.94531679617.81132919904.45

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元期末余额期初余额项目应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债非同一控制企业合并

22036.725509.1822036.725509.18

资产评估增值

使用权资产3331793.00832948.254170209.541042552.39

合计3353829.72838457.434192246.261048061.57

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元递延所得税资产和负抵销后递延所得税资递延所得税资产和负抵销后递延所得税资项目债期末互抵金额产或负债期末余额债期初互抵金额产或负债期初余额

递延所得税资产832948.25131704436.691042552.39131877352.06

递延所得税负债832948.255509.181042552.395509.18

（4）未确认递延所得税资产明细

单位：元项目期末余额期初余额

可抵扣暂时性差异64877761.57103747273.05

可抵扣亏损429523878.69399478921.80

合计494401640.26503226194.85

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元年份期末金额期初金额备注

2027年度3578905.863578905.86

2028年度92164653.4692164653.46

2029年度113736201.15113736201.15

2030年度189999161.33189999161.33

2031年度30044956.89

合计429523878.69399478921.80其他说明

125深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

19、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元期末期初项目账面余额账面价值受限类型受限情况账面余额账面价值受限类型受限情况诉讼冻结

26721542672154诉讼冻结33867063386706资金、其

货币资金冻结冻结

3.113.11资金3.893.89他货币资

金

15230161129752长期借款30381693038169长期借款

应收账款质押质押

25.3568.26质押担保43.3943.39质押担保

1790231139696833768403376840

合计

68.4611.3707.2807.28

其他说明：

注：期末银行存款中因诉讼冻结的金额为26721543.11元。

20、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元项目期末余额期初余额

信用借款459000.0085000.00

应付利息85.71

合计459000.0085085.71

短期借款分类的说明：

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元借款单位期末余额借款利率逾期时间逾期利率其他说明

贷款行借款余额借款期间担保方式担保人/质押物/抵押物

建设银行85000.002025/7/14-2026/7/14信用无

建设银行374000.002026/1/10-2027/1/10信用杨朝旭

合计459000.00

126深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

21、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元项目期末余额期初余额

材料款278714422.85323109363.68

工程及劳务款141843262.53185843129.67

其他25488891.9721503832.24

合计446046577.35530456325.59

（2）账龄超过1年或逾期的重要应付账款

单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因

供应商一22813853.41涉及分包结算，延缓支付供应商二18811015.40涉及分包结算，延缓支付项目回款慢，与供应商协调按项目回供应商三16964124.32款情况适当给付

供应商四12862899.28涉及分包结算，延缓支付供应商五11838824.65涉及分包结算，延缓支付合计83290717.06

其他说明：

22、其他应付款

单位：元项目期末余额期初余额

其他应付款534379458.35536005961.27

合计534379458.35536005961.27

（1）其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

单位：元项目期末余额期初余额

关联方借款及利息493373866.52496768879.22

保证金10535857.4312131030.28

往来款23051788.3814624412.42

特许资质转让款0.00

应付费用及其他7417946.0212481639.35

合计534379458.35536005961.27

2）账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因

第一名493373866.52借款展期

127深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

第二名7128156.23项目合作期限未到期

合计500502022.75其他说明

23、预收款项

（1）预收款项列示

单位：元项目期末余额期初余额

（2）账龄超过1年或逾期的重要预收款项

单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因

单位：元项目变动金额变动原因

其他说明：

24、合同负债

单位：元项目期末余额期初余额

工程合同相关的合同负债7804836.1119141868.95

合计7804836.1119141868.95账龄超过1年的重要合同负债

单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元变动金项目变动原因额

25、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额

一、短期薪酬15827039.6512366311.9920525307.087668044.56

二、离职后福利-设定

0.001507601.131507601.13

提存计划

三、辞退福利4197685.50969021.455166706.95

合计20024725.1514842934.5727199615.167668044.56

128深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

（2）短期薪酬列示

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额

1、工资、奖金、津贴

15822376.2511247955.3019464282.447606049.11

和补贴

2、职工福利费69806.5669806.56

3、社会保险费4663.40571647.83571647.834663.40

其中：医疗保险

4086.10456371.82456371.824086.10

费工伤保险

577.3079361.6279361.62577.30

费生育保险

35914.3935914.39

费

4、住房公积金476902.30419570.2557332.05

合计15827039.6512366311.9920525307.087668044.56

（3）设定提存计划列示

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额

1、基本养老保险1438623.701438623.70

2、失业保险费68977.4368977.43

合计0.001507601.131507601.13其他说明

26、应交税费

单位：元项目期末余额期初余额

增值税7335261.342835896.49

消费税0.00

企业所得税3016077.898856355.05

个人所得税217560.17812625.79

城市维护建设税2495209.202485071.04

教育费附加931571.60930514.49

地方教育费附加626716.64626011.90

房产税59579.7322162.64

土地使用税2682.5490.62

印花税9593.108325.96

环境保护税3600.008424.43

合计14697852.2116585478.41其他说明

27、一年内到期的非流动负债

单位：元

129深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

项目期末余额期初余额

一年内到期的长期借款256093.81

一年内到期的租赁负债1656656.831602398.50

合计1656656.831858492.31

其他说明：

28、其他流动负债

单位：元项目期末余额期初余额

待转销项税额70446548.0274191724.11

继续涉入负债-贴现及背书未终止确认

3371978.203000000.00

的部分

合计73818526.2277191724.11

短期应付债券的增减变动：

单位：元按面溢折债券票面发行债券发行期初本期值计本期期末是否面值价摊名称利率日期期限金额余额发行提利偿还余额违约销息合计

其他说明：

29、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元项目期末余额期初余额

质押借款73616478.4186016990.54

抵押借款630000.00630000.00

保证借款0.00190476.00

应付利息0.0065617.81

减：一年内到期的长期借款0.00-256093.81

合计74246478.4186646990.54

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

贷款行借款余额借款期间担保方式担保人/抵押物利率

73616478.412025/9/24-+保证人：广东南海数字城市发展有限公司；质押招商银行2027/9/23保证质押2.90%物：应收账款

630000.002025/8/27-建设银行2028/8/27保证+抵押抵质押品：房屋；担保人：何娟妮3.00%

合计74246478.41

130深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

30、租赁负债

单位：元项目期末余额期初余额

长期租赁负债3466811.444256570.71

减：一年内到期的租赁负债-1656656.83-1602398.50

合计1810154.612654172.21

其他说明：

31、预计负债

单位：元项目期末余额期初余额形成原因

未决诉讼5417655.514229575.73根据已判决案件预计

待执行的亏损合同123688.16根据预算毛利预计

合计5541343.674229575.73

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

32、股本

单位：元

本次变动增减（+、-）期初余额期末余额发行新股送股公积金转股其他小计

1353128013531280

股份总数

8.008.00

其他说明：

33、资本公积

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价（股本溢

508681350.307440852.45516122202.75

价）

其他资本公积500000.00500000.00

合计509181350.307440852.45516622202.75

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期公司控股股东广东南海数字城市发展有限公司对本公司对其的欠款利息豁免，计入资本公积7440852.45元；同时本年度向公司提供无息资金支持，公司按权益性交易处理原则，按一年期贷款市场报价利率确认财务费用，并计入资本公积7440852.45元。

34、专项储备

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额

131深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

安全生产费8270714.903640298.272855382.569055630.61

合计8270714.903640298.272855382.569055630.61

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

35、盈余公积

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额

法定盈余公积29385820.1529385820.15

合计29385820.1529385820.15

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

36、未分配利润

单位：元项目本期上期

调整前上期末未分配利润-734616846.59-520983872.68

调整后期初未分配利润-734616846.59-520983872.68

加：本期归属于母公司所有者的净利

-30044956.89-213632973.91润

期末未分配利润-764661803.48-734616846.59

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

使用资本公积弥补亏损详细情况说明：

37、营业收入和营业成本

单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

主营业务117367405.27129603648.20122673124.33162835440.46

其他业务0.000.00101834.860.00

合计117367405.27129603648.20122774959.19162835440.46

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元分部1分部2合计合同分类营业收入营业成本营业收入营业成本营业收入营业成本营业收入营业成本

1173674129603611736741296036

业务类型

05.2748.2005.2748.20

其中：

132深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

5237695670652052376956706520

装饰装修

7.908.537.908.53

工程技术301886.7524251.0301886.7524251.0服务9999

1030357997061.11030357997061.1

装饰设计.537.537

材料及加171888.1171888.1

0.000.00

工22建筑工程6365820608452363658206084523

施工3.059.293.059.29

出租0.000.000.000.00按经营地1173674129603611736741296036

区分类05.2748.2005.2748.20

其中：

--

484980.9484980.9

华东地区51003095100309

00.18.18

1286070127600012860701276000

中南地区

17.0136.1617.0136.16

179381.3716458.5179381.3716458.5

华北地区

9191

725216.5725216.5

西南地区1814.861814.86

22

--

西北地区632049876956.11632049876956.11.81.81市场或客户类型

其中：

合同类型

其中：

按商品转

1173674129603611736741296036

让的时间

05.2748.2005.2748.20

分类

其中：

在某一时171888.1171888.1

0.000.00

点22在某一时1173674129431711736741294317

间段05.2760.0805.2760.08按合同期限分类

其中：

按销售渠道分类

其中：

1173674129603611736741296036

合计

05.2748.2005.2748.20

与履约义务相关的信息：

133深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

公司承担的预公司提供的质履行履约义务重要的支付条公司承诺转让是否为主要责项目期将退还给客量保证类型及的时间款商品的性质任人户的款项相关义务其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为270800000.00元，其中，

145900000.00元预计将于2026年度确认收入，124900000.00元预计将于2027年度确认收入，0.00元预计将于

2028年度确认收入。

合同中可变对价相关信息：

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元项目会计处理方法对收入的影响金额其他说明

38、税金及附加

单位：元项目本期发生额上期发生额

城市维护建设税172820.98351405.28

教育费附加123443.52250913.82

房产税85367.3761270.28

土地使用税2773.161053.08

车船使用税1380.002340.00

印花税172311.7187484.35

其他7200.008217.81

合计565296.74762684.62

其他说明：

39、管理费用

单位：元项目本期发生额上期发生额

职工薪酬9475218.4512978103.29

中介服务费4659643.343532811.63

差旅费596054.04825863.91

租赁、物业及水电费1245804.20352118.12

折旧费2565441.513207620.54

业务招待费46130.781066070.30

办公费385266.35607072.31

无形资产和长期待摊费用摊销345662.195766056.22

独立董事费123300.00123300.00

其他-0.5513803.73

合计19442520.3128472820.05其他说明

134深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

40、销售费用

单位：元项目本期发生额上期发生额

职工薪酬1345929.362763968.92

业务招待费239112.99280513.71

折旧费32931.66256255.21

差旅费16497.5786750.81

办公费49830.2920219.32

售后服务费0.0014000.98

租赁费135463.387642.98

广告费0.000.00

其他1300.000.00

合计1821065.253429351.93

其他说明：

41、财务费用

单位：元项目本期发生额上期发生额

利息费用10262132.314833813.84

减：利息收入-343091.51-190362.68

手续费及其他21367.5634884.46

合计9940408.364678335.62其他说明

42、其他收益

单位：元产生其他收益的来源本期发生额上期发生额

个税手续费返还6221.325579.58

43、公允价值变动收益

单位：元产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额

交易性金融资产-1173759.39

其中：衍生金融工具产生的公允

-1173759.39价值变动收益

合计-1173759.39

其他说明：

44、投资收益

单位：元项目本期发生额上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益-1646643.49-1494327.29

债务重组收益-5357311.35

135深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

合计-7003954.84-1494327.29其他说明

45、信用减值损失

单位：元项目本期发生额上期发生额

应收票据坏账损失1102240.23

应收账款坏账损失21778241.989926787.76

其他应收款坏账损失37050.76-1239825.55

合计22917532.978686962.21其他说明

46、资产减值损失

单位：元项目本期发生额上期发生额

十一、合同资产减值损失-292435.1117384070.10

合计-292435.1117384070.10

其他说明：

47、资产处置收益

单位：元资产处置收益的来源本期发生额上期发生额

处置非流动资产的利得113408.431109885.16

48、营业外收入

单位：元计入当期非经常性损益的金项目本期发生额上期发生额额

核销长期挂账的应付账款7050719.29

合计7050719.29

其他说明：

49、营业外支出

单位：元计入当期非经常性损益的金项目本期发生额上期发生额额

对外捐赠10000.0020000.0010000.00

滞纳金及罚款365918.4922303.87365918.49

非流动资产毁损报废损失21881.88169878.6121881.88

合计397800.37212182.48397800.37

其他说明：

136深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

50、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元项目本期发生额上期发生额

当期所得税费用6.14237329.55

递延所得税费用172915.37826267.63

合计172921.511063597.18

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元项目本期发生额

利润总额-29836320.58

按法定/适用税率计算的所得税费用-7459080.14

调整以前期间所得税的影响6.14

不可抵扣的成本、费用和损失的影响7459080.14本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣

372772.81

亏损的影响前期已确认递延所得税资产本期转出可抵扣暂时性差异或

-199857.44可抵扣亏损的影响

所得税费用172921.51其他说明

51、其他综合收益

详见附注

52、现金流量表项目

（1）与经营活动有关的现金收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额

政府补助6221.325907.52

押金及保证金345165.3037414025.52

涉诉货币资金解冻7463882.05435925.77

利息收入343091.5144896.34

往来款及其他14903554.835148295.37

违约赔偿金500000.00

合计23561915.0143049050.52

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

137深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

项目本期发生额上期发生额

银行手续费33725.1447633.94

现金捐赠支出10000.0020000.00

诉讼冻结的资金318361.27762835.70

滞纳金及罚款365918.4921222.92

保证金及押金支出124935.10706923.46

往来款18555003.1532302546.98

应付费用及其他11133145.369211539.11

合计30541088.5143072702.11

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）与投资活动有关的现金收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额收到的重要的与投资活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（3）与筹资活动有关的现金收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额

关联方借款0.005752250.00

非金融公司借款2350000.00

合计8102250.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额

使用权资产租金936500.042358914.80

合计936500.042358914.80

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

138深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

□适用□不适用

单位：元本期增加本期减少项目期初余额期末余额现金变动非现金变动现金变动非现金变动

短期借款85085.71374000.0085.71459000.00长期借款（含

86903084.312656605.974246478.4

一年内到期的

541长期借款）租赁负债（含一年内到期的4256570.71789759.273466811.44租赁负债）

91244740.713446450.978172289.8

合计374000.00

725

（4）以净额列报现金流量的说明项目相关事实情况采用净额列报的依据财务影响

（5）不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

53、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元补充资料本期金额上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流

量：

净利润-30009242.09-45936564.10

加：资产减值准备292435.11-17384070.10

加：信用减值准备-22917532.97-8686962.21

固定资产折旧、油气资产折

1772163.251636632.31

耗、生产性生物资产折旧

使用权资产折旧838416.542453322.74

无形资产摊销287477.462434826.46

长期待摊费用摊销407780.995807105.80

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号-113408.43-1109885.16填列）固定资产报废损失（收益以

21881.88169878.61“－”号填列）公允价值变动损失（收益以

1173759.39“－”号填列）财务费用（收益以“－”号填

10262132.314678335.62

列）投资损失（收益以“－”号填

7003954.841494327.29

列）

139深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文递延所得税资产减少（增加以

172915.37826267.63“－”号填列）递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）存货的减少（增加以“－”号

442612.82-2693546.91

填列）经营性应收项目的减少（增加

124199089.47193839950.93以“－”号填列）经营性应付项目的增加（减少-114990788.68-162149758.11以“－”号填列）

其他784915.71332827.54

经营活动产生的现金流量净额-20371437.03-24287311.66

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资

活动：

债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额14262261.3120195733.65

减：现金的期初余额48716966.1144068062.53

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额-34454704.80-23872328.88

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元金额

其中：

其中：

其中：

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元金额

其中：

其中：

其中：

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

140深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

项目期末余额期初余额

一、现金14262261.3148716966.11

可随时用于支付的银行存款14262261.3148701904.38可随时用于支付的其他货币资

15061.73

金

三、期末现金及现金等价物余额14262261.3148716966.11

（5）使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元仍属于现金及现金等价物的项目本期金额上期金额理由

（6）不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元不属于现金及现金等价物的项目本期金额上期金额理由

银行存款26721543.1132668319.69诉讼冻结资金

其他货币资金1198744.20其他货币资金

合计26721543.1133867063.89

其他说明：

（7）其他重大活动说明

54、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

55、租赁

（1）本公司作为承租方

□适用□不适用未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

□适用□不适用简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

□适用□不适用涉及售后租回交易的情况

（2）本公司作为出租方作为出租人的经营租赁

□适用□不适用作为出租人的融资租赁

□适用□不适用

141深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

未来五年每年未折现租赁收款额

□适用□不适用未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

（3）作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

□适用□不适用

56、数据资源

57、其他

八、研发支出

单位：元项目本期发生额上期发生额

九、合并范围的变更

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

单位：元持股比例子公司名称注册资本主要经营地注册地业务性质取得方式直接间接惠州市金美

10000000

幕墙工程有惠州惠州工业生产100.00%设立.00限公司广东劲鸿建80000000非同一控制

佛山佛山建筑业51.00%

设有限公司.00下合并广东劲悦建

70000000

设工程有限佛山佛山建筑业51.00%其他.00公司广东劲捷建

10000000

设工程有限佛山佛山建筑业51.00%其他

0.00

公司深圳市美恒研究和试验

芝科技有限100000.00深圳深圳100.00%设立发展公司深圳市美烜研究和试验

科技有限公100000.00深圳深圳100.00%设立发展司深圳美筑天信息技术咨

成工程咨询800000.00深圳深圳100.00%设立询有限公司

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

142深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元本期归属于少数股东本期向少数股东宣告期末少数股东权益余子公司名称少数股东持股比例的损益分派的股利额广东劲鸿建设有限公

49.00%35714.8044167652.94

司

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元期末余额期初余额子公司名非流非流非流非流流动资产流动负债流动资产流动负债称动资动负动资动负资产合计负债合计资产合计负债合计产债产债广东劲鸿

1267678513351081109014617747153912861296

建设96019947

8402717.6973397499936131934.092409590437

有限97.9286.25

1.51058.562.079.990.03064.091.828.07

公司

单位：元本期发生额上期发生额子公司名称综合收益经营活动综合收益经营活动营业收入净利润营业收入净利润总额现金流量总额现金流量广东劲鸿

-建设有限63658206328816171023917102393235088

72887.3572887.35828541.9

公3.051.20.77.77.61

0

司

其他说明：

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

143深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价

--现金

--非现金资产的公允价值

购买成本/处置对价合计

减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额差额

其中：调整资本公积调整盈余公积调整未分配利润其他说明

3、在合营企业或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业持股比例对合营企业或合营企业或联联营企业投资主要经营地注册地业务性质营企业名称直接间接的会计处理方法广东万向维景

建设工程发展佛山市佛山市建筑业30.00%权益法有限公司

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位：元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额流动资产

其中：现金和现金等价物非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计

144深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

少数股东权益归属于母公司股东权益按持股比例计算的净资产份额调整事项

--商誉

--内部交易未实现利润

--其他对合营企业权益投资的账面价值存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值营业收入财务费用所得税费用净利润终止经营的净利润其他综合收益综合收益总额本年度收到的来自合营企业的股利其他说明

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位：元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额

流动资产13807348.8942481669.68

非流动资产12421783.5112749183.83

资产合计26229132.4055230853.51

流动负债10438893.2333824982.95

非流动负债235849.73362669.45

负债合计10674742.9634187652.40少数股东权益

归属于母公司股东权益15554389.4421043201.11按持股比例计算的净资产份额调整事项

--商誉

--内部交易未实现利润

--其他对联营企业权益投资的账面价值存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值

营业收入8208.293993952.57

145深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

净利润-5488811.67-4981090.96终止经营的净利润其他综合收益

综合收益总额-5488811.67-4981090.96本年度收到的来自联营企业的股利其他说明

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额

合营企业：

下列各项按持股比例计算的合计数

联营企业：

下列各项按持股比例计算的合计数其他说明

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元本期未确认的损失（或本期合营企业或联营企业名称累积未确认前期累计的损失本期末累积未确认的损失分享的净利润）其他说明

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

持股比例/享有的份额共同经营名称主要经营地注册地业务性质直接间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

146深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

6、其他

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

□适用□不适用未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

□适用□不适用

2、涉及政府补助的负债项目

□适用□不适用

3、计入当期损益的政府补助

□适用□不适用

单位：元会计科目本期发生额上期发生额

其他收益6221.325579.58

其他说明：

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

1.1风险管理目标和政策

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，主要风险包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制定由本公司管理层负责，管理层通过职能部门负责日常的风险管理。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

1.2信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

147深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

本公司主要面临与客户按约定结算周期结算而产生的信用风险，无因提供财务担保而面临信用风险。

在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。在监控客户的信用风险时，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，根据账龄情况充分计提坏账准备；对已有客户信用评级情况以及项目月度收支情况分析审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，详见本附注5.3和附注5.5的披露。

1.3流动风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司定期监控短期和长期的流动资金需求，确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券，同时与主要金融机构进行融资磋商，保持一定水平的备用授信额度以确保提供足够的备用资金，以此满足短期和较长期的流动资金需求。金融资产和金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下：

本公司金融负债到期期限如下：

期末余额项目

1年以内1-2年2-3年3年以上合计

短期借款459000.00459000.00

应付票据0.00

应付账款161169752.1989464873.3848536367.74146875584.04446046577.35

其他应付款116717910.89154219496.62133668030.52129774020.32534379458.35

其他流动负债73818526.2273818526.22

合计352165189.30243684370.00182204398.26276649604.361054703561.92续期初余额项目

1年以内1-2年2-3年3年以上合计

短期借款85085.71---85085.71

应付票据-----

应付账款212145128.27109984885.0268955661.34139370650.96530456325.59

其他应付款129504072.74219490111.0736703404.14150308373.32536005961.27

其他流动负债77191724.11---77191724.11

合计418926010.83329474996.09105659065.48289679024.281143739096.68

1.4市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

148深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

（1）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的外汇风险主要来源于以外币计价的金融资产和金融负债，截至2025年12月31日止，公司无外币金融资产和金融负债，无汇率风险。

（2）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司的生息资产主要为银行存款，计息负债主要为短期借款。长期借款以及关联方资金拆借。面临的利率风险较小。。

（3）其他价格风险本公司持有的分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的投资在资产负债表日以公允价值计量。

因此，本公司承担着证券市场变动的风险。于2026年6月30日，本公司持有的分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的投资金额合计为1880760.66元，面临的证券市场变动风险并不重大。

2、金融资产

（1）转移方式分类

□适用□不适用

（2）因转移而终止确认的金融资产

□适用□不适用

（3）继续涉入的资产转移金融资产

□适用□不适用其他说明

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元期末公允价值

项目第一层次公允价值计第二层次公允价值计第三层次公允价值计合计量量量

一、持续的公允价值

--------计量

（一）交易性金融资

1880760.661880760.66

产

149深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

1.以公允价值计量且

其变动计入当期损益1880760.661880760.66的金融资产

（2）权益工具投资1880760.661880760.66持续以公允价值计量

1880760.661880760.66

的资产总额

二、非持续的公允价

--------值计量

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司持有的以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产主要是在二级市场上的股票投资，期末公允价值按资产负债表日公开交易市场的收盘价确定。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司对本企业母公司对本企业母公司名称注册地业务性质注册资本的持股比例的表决权比例本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是佛山市南海区国有资产监督管理局，持有本公司29.99%的股权和表决权。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十、1在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注十、3在合营企业或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称与本企业关系

150深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

广东万向维景建设工程发展有限公司联营企业其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称其他关联方与本企业关系

广东路裕工程投资有限公司控股子公司劲鸿建设持股49%的少数股东佛山市南海纵横路桥建设投资有限公司受同一实际控制人控制的企业广东南海数字城市发展有限公司受同一实际控制人控制的企业广东瑞谷建设有限公司受同一实际控制人控制的企业佛山市南海威通建设投资有限公司受同一实际控制人控制的企业

李苏华持有本公司5%以上股份的股东

现任及离职未满一年的董事、监事、高级管理人员关键管理人员其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元是否超过交易额关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度上期发生额度

出售商品/提供劳务情况表

单位：元关联方关联交易内容本期发生额上期发生额广东万向维景建设工程发展

工程施工0.00-6425415.83有限公司

广东瑞谷建设有限公司工程施工9779842.670.00广东省构建工程建设有限公

工程施工23139380.300.00司

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

托管收益/承本期确认的托

委托方/出包受托方/承包受托/承包资受托/承包起受托/承包终

包收益定价依管收益/承包方名称方名称产类型始日止日据收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包受托方/承包委托/出包资委托/出包起委托/出包终托管费/出包本期确认的托

方名称方名称产类型始日止日费定价依据管费/出包费

关联管理/出包情况说明

151深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元简化处理的短期未纳入租赁负债租赁和低价值资计量的可变租赁承担的租赁负债增加的使用权资支付的租金出租方租赁资产租赁的租金费付款额（如适利息支出产名称产种类用（如适用）用）本期发上期发本期发上期发本期发上期发本期发上期发本期发上期发生额生额生额生额生额生额生额生额生额生额佛山市南海城

11432233.

市建设房屋0.000.000.000.000.000.000.000.00

698.8434

投资有限公司关联租赁情况说明

（4）关联担保情况本公司作为担保方

单位：元担保是否已经履行完被担保方担保金额担保起始日担保到期日毕本公司作为被担保方

单位：元担保是否已经履行完担保方担保金额担保起始日担保到期日毕广东南海数字城市发

150000000.002025年09月24日2027年09月23日否

展有限公司

何娟妮1307400.002025年07月21日2035年07月21日否关联担保情况说明

（5）关联方资金拆借

单位：元关联方拆借金额起始日到期日说明拆入广东南海数字城市发

64929400.002024年01月01日2027年01月07日

展有限公司广东南海数字城市发

90000000.002024年01月01日2027年01月07日

展有限公司广东南海数字城市发

53550000.002024年01月01日2027年01月07日

展有限公司

广东南海数字城市发10000000.002024年01月01日2027年01月07日

152深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

展有限公司广东南海数字城市发

10000000.002024年01月01日2027年01月07日

展有限公司广东南海数字城市发

35408333.332024年01月01日2027年01月07日

展有限公司广东南海数字城市发

5580186.652024年01月01日2027年01月07日

展有限公司广东南海数字城市发

1618936.692024年01月01日2027年01月07日

展有限公司广东南海数字城市发

1500000.002024年01月01日2027年01月07日

展有限公司广东南海数字城市发

3913194.222024年01月01日2027年01月07日

展有限公司广东南海数字城市发

328076.702024年01月01日2027年01月07日

展有限公司广东南海数字城市发

800000.002024年07月29日2027年01月07日

展有限公司广东南海数字城市发

20000000.002024年01月02日2027年01月07日

展有限公司广东南海数字城市发

13000000.002024年04月10日2027年01月07日

展有限公司广东南海数字城市发

7000000.002024年05月07日2027年01月07日

展有限公司广东南海数字城市发

2000000.002024年05月17日2027年01月07日

展有限公司广东南海数字城市发

3000000.002024年05月23日2027年01月07日

展有限公司广东南海数字城市发

7000000.002024年05月23日2027年01月07日

展有限公司广东南海数字城市发

7000000.002024年06月06日2027年01月07日

展有限公司广东南海数字城市发

8000000.002024年06月14日2027年01月07日

展有限公司广东南海数字城市发

30000000.002024年07月15日2027年01月07日

展有限公司广东南海数字城市发

18422277.092024年07月26日2027年01月07日

展有限公司广东南海数字城市发

25000000.002024年09月13日2027年01月07日

展有限公司广东南海数字城市发

2259166.002024年09月26日2027年01月07日

展有限公司广东南海数字城市发

24000000.002024年09月30日2027年01月07日

展有限公司广东南海数字城市发

4275000.002024年12月12日2027年01月07日

展有限公司广东南海数字城市发

2783600.002024年12月20日2027年01月07日

展有限公司广东南海数字城市发

1250000.002024年12月20日2027年01月07日

展有限公司广东南海数字城市发

15000000.002025年01月07日2027年01月07日

展有限公司广东南海数字城市发

10000000.002025年01月09日2027年01月07日

展有限公司广东南海数字城市发

588952.062025年01月27日2027年01月07日

展有限公司广东南海数字城市发

389739.642025年03月11日2027年01月07日

展有限公司

153深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

广东南海数字城市发

1275727.132025年03月18日2027年01月07日

展有限公司广东南海数字城市发

8513.872025年03月24日2027年01月07日

展有限公司广东南海数字城市发

90060.132025年04月15日2027年01月07日

展有限公司广东南海数字城市发

485446.462025年04月28日2027年01月07日

展有限公司广东南海数字城市发

1456339.922025年05月29日2027年01月07日

展有限公司广东南海数字城市发

551340.382025年06月25日2027年01月07日

展有限公司广东南海数字城市发

850000.002025年07月10日2027年01月07日

展有限公司广东南海数字城市发

309156.972025年07月04日2027年01月07日

展有限公司广东南海数字城市发

49000.002025年07月04日2027年01月07日

展有限公司广东南海数字城市发

722822.442025年07月09日2027年01月07日

展有限公司广东南海数字城市发

13199.812025年07月18日2027年01月07日

展有限公司广东南海数字城市发

417797.992025年08月13日2027年01月07日

展有限公司广东南海数字城市发

861325.242025年09月16日2027年01月07日

展有限公司广东南海数字城市发

278184.342025年09月19日2027年01月07日

展有限公司广东南海数字城市发

210387.122025年10月17日2027年01月07日

展有限公司广东南海数字城市发

1196157.232025年11月04日2027年01月07日

展有限公司广东南海数字城市发

329866.442025年11月07日2027年01月07日

展有限公司广东南海数字城市发

602638.902025年11月07日2027年01月07日

展有限公司广东南海数字城市发

2466940.342025年11月21日2027年01月07日

展有限公司广东南海数字城市发

570971.872025年11月26日2027年01月07日

展有限公司广东南海数字城市发

1161127.562025年12月08日2027年01月07日

展有限公司广东南海数字城市发

870000.002026年01月13日2027年01月07日

展有限公司

合计493373866.52拆出

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元关联方关联交易内容本期发生额上期发生额

（7）关键管理人员报酬

单位：元

154深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

项目本期发生额上期发生额

关键管理人员薪酬899100.021627100.04

（8）其他关联交易

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元期末余额期初余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备广东万向维景建

应收账款设工程发展有限1271897.94151737.421914905.37112787.93公司佛山市南海威通

建设投资有限公4022100.50152437.614022100.50152437.61司广东瑞谷建设有

3400830.31128891.4711306470.11880015.05

限公司

合计8694828.75433066.5017243475.981145240.59广东万向维景建

合同资产设工程发展有限557223.2621118.76941854.3635696.28公司佛山市南海威通

建设投资有限公662856.4525122.26662856.4525122.26司广东瑞谷建设有

4102577.91155487.703080518.59116751.65

限公司

合计5322657.62201728.724685229.40177570.19广东南海数字城

其他应收款0.000.0046868.104686.81市发展有限公司

合计0.000.0046868.104686.81广东南海数字城

长期应收款0.000.00257774.550.00市发展有限公司

合计0.000.00257774.550.00

（2）应付项目

单位：元项目名称关联方期末账面余额期初账面余额广东南海数字城市发展有限

应付账款0.001140806.21公司

合计0.001140806.21广东南海数字城市发展有限

其他应付款493373866.52492503866.52公司

广东路裕工程投资有限公司5741049.604265012.70

李苏华23362.6223362.62

广东瑞谷建设有限公司7128156.230.00

合计506266434.97496792241.84

155深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

7、关联方承诺

8、其他

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

□适用□不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用□不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用□不适用

4、本期股份支付费用

□适用□不适用

5、股份支付的修改、终止情况

6、其他

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2026年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

1、主要未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

（1）涂学明建设工程合同纠纷案

2024年1月10日，涂学明向深圳市光明区人民法院提起民事诉讼，请求：*判令被告向原告支付

实际施工人工资人民币716326.00元；*判令律师费人民币10000.00元由被告承担；*案件诉讼费用

由被告承担；以上合计为726326.00元。2024年10月29日，深圳市光明区人民法院作出（2024）粤

0311民初3231号民事判决书：*被告深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司、深圳市华祥建筑劳务分

156深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

包有限公司、廖汉楼于本判决生效之日起十日内共同向原告涂学明支付劳务款716326.00元；*驳回原

告涂学明的其他诉讼请求。本公司不服判决，于2024年11月25日向深圳市中级民法院提起上诉。深圳市中级人民法院作出（2025）粤03民终3456号二审判决：驳回上诉，维持原判。截至本报告签署日，该案件二审已判决。

（2）深圳市泰坤达建筑装饰劳务有限公司建设工程分包合同纠纷案

2024年12月12日，深圳市泰坤达建筑装饰劳务有限公司向深圳市宝安区人民法院提起民事诉讼

请求：*判令被告深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司向原告支付工程款10098997.76元；*判令被告深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司向原告支付利息718771.96元（以10098997.76元为基础利息以一年期 LPR3.1%自 2022年 9月 1日起计算至实际清偿之日）；* 判令被告中建科工集团有限公

司在欠付工程款范围内承担给付责任；*判令两被告承担本案诉讼费、鉴定费、保全费。以上合计

10817769.72元。2025年8月20日，深圳市宝安区人民法院作出（2025）粤0306民初4486号民事判

决书：驳回原告深圳市泰坤达建筑装饰劳务有限公司的全部诉讼请求。原告深圳市泰坤达建筑装饰劳务有限公司不服判决提起上诉，截至本报告签署日，该案件正在二审中。

（3）李碧君劳动纠纷案

A案：2024年 8月 12日李碧君向深圳市劳动人事争议仲裁委员会提起劳动仲裁申请书，仲裁请求：

*请求依法裁决被申请人支付申请人2023年6月1日至2024年1月31日期间正常工作时间的工资差

额304375.32元；*请求依法裁决被申请人支付申请人2024年2月1日至2024年7月16日期间正常

工作时间的工资248159.9元；*请求依法裁决被申请人支付申请人被迫解除劳动合同经济补偿金

523908.00元；*请求依法裁决被申请人支付2023年8月1日至2024年6月30日期间未签订劳动合同

的二倍工资差额481250.00元；*请求依法裁决被申请人支付申请人2021年7月16日至2024年7月

16日期间未休年休假工资120689.66元；*请求依法裁决被申请人支付律师费5000.00元。以上合计：

1683382.88元。2024年10月16日，深圳市劳动人事争议仲裁委员会作出深劳人仲案【2024】15340

号仲裁裁决书，裁决：*被申请人向申请人支付2023年6月1日至2024年1月31日期间正常工作时间工资差额人民币63449.32元；*被申请人向申请人支付2024年2月1日至2024年7月16日期间正

常工作时间工资人民币73905.24元；*被申请人向申请人支付被迫解除劳动合同经济补偿人民币

164760.00元；*被申请人向申请人支付2023年8月1日至2024年6月30日期间未签订劳动合同的二

倍工资差额人民币151030.00元；*被申请人向申请人支付2021年7月16日至2024年7月16日期间

未休年休假工资人民币37875.86元；*被申请人向申请人支付律师费5000.00元；*驳回申请人的其他仲裁请求。本公司不服裁决，于2024年10月25日向深圳市福田区人民法院提起上诉，诉讼请求：

*判令原告无需向被告支付2023年6月1日至2024年1月31日期间正常工作时间工资差额人民币

157深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

63449.32元；*判令原告无需向被告支付2024年2月1日至2024年7月16日期间正常工作时间工资

差额人民币73905.24元；*判令原告无需向被告支付解除劳动合同经济补偿164760.00元；*判令原告无需向被告支付2023年8月1日至2024年6月30日期间未签订劳动合同的二倍工资差额人民币

151030.00元；*判令原告无需向被告支付2021年7月16日至2024年7月16日未休年休假工资

37875.86元；*判令原告无需向被告支付律师费5000.00元；*本案诉讼费由被告承担。2026年2月

11日，深圳市福田区人民法院作出（2025）粤0304民初13948号判决书，判决：*深圳市美芝装饰设

计工程股份有限公司应于本判决生效之日起十日内向李碧君支付2023年6月1日至2024年1月31日

期间正常工作时间工资差额63449.32元；*深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司无须向李碧君支

付2024年2月1日至2024年7月16日期间正常工作时间工资差额73905.24元；*深圳市美芝装饰设

计工程股份有限公司应于本判决生效之日起十日内向李碧君支付被迫解除劳动合同经济补偿112128.38元；*深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司应于本判决生效之日起十日内向李碧君支付2023年8月

1日至2024年6月30日期间未签订劳动合同二倍工资差额88100.87元；*深圳市美芝装饰设计工程

股份有限公司应于本判决生效之日起十日内向李碧君支付2021年7月16日至2024年7月16日期间未

休年休假工资差额22094.26元；*深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司应于本判决生效之日起十日

内向李碧君支付律师费3405.34元；*驳回李碧君的其他诉讼请求；*驳回深圳市美芝装饰设计工程股

份有限公司的其他诉讼请求。原告李碧君不服判决提起上诉，截至本报告签署日，该案件正在二审中。

B案：2025年 7月 24日，李碧君向深圳市福田区人民法院提起民事诉讼请求：* 请求依法判决被告深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司支付原告李碧君2021年1月1日至2021年12月31日期间奖

金1541140.50元；*请求依法判决被告深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司支付原告李碧君2022年1月1日至2022年12月31日期间奖金2288941.30元；*请求依法判决被告深圳市美芝装饰设计工

程股份有限公司支付律师费5000.00元.以上合计：3835081.80元。深圳市福田区人民法院作出（2025）粤0304民初56693号一审判决：驳回原告李碧君的诉讼请求。截至本报告签署日，该案件一审已判决。

（4）福建南安市华屋建材有限公司买卖合同纠纷案

2024年10月12日，福建南安市华屋建材有限公司向深圳市福田区人民法院提请民事诉讼请求：

*判令被告美芝股份向原告福建南安市华屋建材有限公司支付货款833207.28元及逾期付款利息（利息以货款697045.28元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率加计50%的标准，自2020年11月21日起计算至2022年10月16日，为75259.41元；以货款833207.28元为基数按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率加计50%的标准，自2022年10月

17日起计算至实际付清货款之日止，暂计算至2024年10月12日为87380.57元）上述本息暂计至

2024年10月12日为995847.26元；*判令本案诉讼费、保全费由被告美芝股份承担。2025年10月11

158深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文日，深圳市福田区人民法院作出（2025）粤0304民初15528号判决书，判决：*被告深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司应在判决生效之日起十日内向原告福建南安市华屋建材有限公司支付货款833207.28元及逾期付款利息（自2025年2月26日起，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率1.5倍计算至实际付清货款之日止）；*驳回原告福建南安市华屋建材有限公司的其他诉讼请求。本公司不服判决提起上诉，深圳市中级人民法院作出（2026）粤03民终6707号二审判决：驳回上诉，维持原判。后福建南安市华屋建材有限公司向法院申请强制执行，截至本报告签署日，该案件执行完结。

（5）南安建明石业有限公司债权转让合同纠纷案

2025年1月19日，南安建明石业有限公司向深圳市福田区人民法院提请民事诉讼请求：*请求判令被告美芝股份支付欠付原告南安建明石业有限公司石材货款889090.56元及利息损失（利息自2023年 10月 1日起，按 LPR的 1.5倍（即年息 3. 4%*1. 5=5.1%）计至实际付清日止，暂自 2023. 10. 1.计至

2025.1.1，利息：102023.14元），暂总计991113.70元。*本案诉讼费、保全费全部由被告美芝股份承担。深圳市福田区人民法院于2025年11月26日作出（2025）粤0304民初30539号判决书，判决：

*被告深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司于本判决生效之日起十日内向原告南安建明石业有限公司支付货款595492.07元及利息损失（以595492.07元为基数，按年利率5.1%的标准，自2024年1月10日起计至实际清偿之日止）；*驳回原告南安建明石业有限公司的其他诉讼请求。本公司不服判决提起上诉，深圳市中级人民法院作出（2026）粤03民终15694号二审判决：驳回上诉，维持原判。截止本报告签署日，该案件二审已判决。

（6）云浮市信磊贸易有限公司买卖合同纠纷案

2025年3月12日，云浮市信磊贸易有限公司向深圳市福田区人民法院提请民事诉讼请求：*判令

被告深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司向原告云浮市信磊贸易有限公司支付货款590945.89元*

判令被告美芝股份向原告云浮市信磊贸易有限公司支付资金占用费142196.35元；*判令被告美芝股

份承担本案受理费。2025年8月15日，深圳市福田区人民法院于作出（2025）粤0304民初31945号判决书，判决：*被告深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司应在本判决生效之日起十日内向原告云浮市信磊贸易有限公司支付货款590943.49元及利息（利息以590943.49元为基数，自2023年1月15日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的1.5倍计算至所有款项付清之日止）；*驳回原

告云浮市信磊贸易有限公司的其他诉讼请求。本公司不服判决，于2025年9月19日向广东省深圳市中级人民法院提起上诉。2026年4月10日，广东省深圳市中级人民法院作出（2026）粤03民终611号判决书，判决：驳回上诉，维持原判。后云浮市信磊贸易有限公司向法院申请强制执行，截至本报告签署日，该案件正在执行中。

159深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

（7）上海晴兆建筑工程有限公司买卖合同纠纷案

2025年6月20日，上海晴兆建筑工程有限公司向深圳市福田区人民法院提请民事诉讼，请求：*

请求判令被告深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司向原告上海晴兆建筑工程有限公司支付拖欠的货款

人民币507502.87元；*请求判令被告美芝股份以人民币507502.87为基数，自2024年10月1日起至实际支付之日止按年化0.95%的标准向原告上海晴兆建筑工程有限公司支付逾期付款利息。*请求判令本案案件受理费、保全费由被告美芝股份承担。2025年11月20日，深圳市福田区人民法院作出

（2025）粤0304民初46863号判决书，判决：被告深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司应于本判决

生效之日起十日内向原告上海晴兆建筑工程有限公司支付货款506952.23元及逾期付款利息（以506952.23元为基数，自2025年7月4日起，按年利率0.95%计至实际清偿之日止）。本公司不服判决提起上诉，截至本报告签署日，该案件正在二审中。

（8）上海宏信设备工程有限公司买卖合同纠纷案

2025年9月9日上海宏信设备工程有限公司向深圳市福田区人民法院提起民事诉讼，请求：1.判令被告支付应付租金等计人民币226509.71元；2.判令被告支付逾期违约金人民币4489.24元（以人民币

226509.71元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）一年期一倍，暂计至2025年9月9日，实际违约金计算至全部欠款付清之日止）；3.判令被告支付律师代理费人民币

4000元；4.要求被告承担本案诉讼费、保全费、保全保单费、公告费等其他与诉讼相关的全部费用。

深圳市福田区人民法院作出（2026）粤0304民初8817号一审判决如下：一、被告深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告上海宏信设备工程有限公司支付租金226509.71元及违约金（违约金以剩余未付租金226509.71元为计算基数，自2026年3月19日起按照一年期贷款市场报价利率标准计算至实际清偿之日止）；二、驳回原告上海宏信设备工程有限公司的其他诉讼请求。本公司不服判决，于2026年5月11日向深圳市中级民法院提起上诉，截至本报告签署日，该案件正在二审中。

（9）贺祖青劳动争议案

2026年3月10日贺祖青向深圳市劳动人事争议仲裁委员会提起仲裁申请，请求：1.请求裁决被申

请人向申请人支付非本职岗位外额外劳动付出之工资差额，合计340870元(计算方式:(20000-(14600-

3500))*38.3=340870元;若裁庭裁决3500元补贴应计入工资基数，则计算方式(20000-

14600)*38.3=206820元，请求仲裁庭依法裁判。)2.请求裁决申请人的一级建造师及中高级职称补贴

3500元/月属于工资组成部分，应计入离职经济补偿计算基数3.请求裁决被申请人向申请人补发2020

年第一季度绩效工资，共计人民币2700元:4.请求裁决被申请人向申请人支付2021年至2025年期间未

发放的年终双薪，共计人民币 49500元(计算方式:9900元/月 x5年):5.请求裁决被申请人向申请人补发

160深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

2022年6月少发工资共计工资810元。6.请求裁决被申请人向申请人支付未体年体假工资46988.5元

(2023年15天，2024年5天2025年15天)7.请求裁决被申请人向申请人支付精神损害抚慰金1元8.请

求裁决被申请人向申请人公开赔礼道歉(方式:在公司内部 V6系统发布经法院/仲裁庭认可的道歉声明，留存不少于7日)。深圳市劳动人事争议仲裁委员会作出深劳人仲案【2026】3597号仲裁裁决如下：一、

被申请人支付申请人2023年1月1日至2024年12月31日期间未休年休假工资人民币25508.05元；

二、驳回申请人的其他仲裁请求。截至本报告签署日，该案件仲裁完结。

（10）佛山市时尚美建材有限公司承揽合同纠纷案

2026年2月9日佛山市时尚美建材有限公司向深圳市福田区人民法院提起民事诉讼，请求：一、判令被告向原告支付承揽款238951.91元以及资金占用利息(以228115.25元为基数，自2023年1月19日起，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率上浮30%计算至实际清偿完毕，利息暂计至2026年2月8为30380.3元;以10836.66元为基数，自起诉之日起，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率上浮30%计算至实际清偿完毕);二、判令被告承担本案的诉讼费用。以上暂

计:269332.21元。深圳市福田区人民法院作出（2026）粤0304民初19218号一审判决如下：被告深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告佛山市时尚美建材有限公司支付款项238951.91元及资金占用期间的利息损失（以228115.25元为基数，自2023年1月19日起，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率上浮30%计算至实际清偿之日；以10836.66元为基数，自2026年2月9日起，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率上浮30%计算至实际清偿之日）。本公司不服判决，于2026年7月9日向深圳市中级民法院提起上诉，截至本报告签署日，该案件正在二审中。

（11）四川君合律师事务所委托合同纠纷案

2025年3月四川君合律师事务所向深圳市福田区人民法院提起民事诉讼，请求：1、请求判令被告

支付所欠的律师费人民币1265000元;2、请求判令本案诉讼费、保全费、保全担保费由被告承担。深圳市福田区人民法院作出（2025）粤0304民初27100号一审判决如下：一、被告深圳市美芝装饰设计

工程股份有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告四川君合律师事务所支付律师费1265000元；二、

驳回原告四川君合律师事务所的其他诉讼请求。本公司不服判决，于2026年4月3日向深圳市中级民法院提起上诉，截至本报告签署日，该案件正在二审中。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。

161深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

3、其他

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元对财务状况和经营成果的影项目内容无法估计影响数的原因响数

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

4.1诉讼事项

截止报告披露日，本公司作为原告的期后诉讼事项如下：

（1）深圳市建筑工务署教育工程管理中心合同纠纷案

2026年7月8日，深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司向深圳市南山区人民法院提起民事诉讼，

请求：1、判令被告向原告支付欠付工程款人民币300000元，并自2025年7月3日起按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算至实际付清之日止，暂计算至2026年6月25日为8827.4元）。2、判令被告向原告支付广东省优秀建筑装饰工程奖奖励金600000元及逾期付款利息（以

600000元为基数，自2026年1月6日起，按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算至实际付清之日止，暂计算至2026年6月25日为8432.88元）；3、判令本案全部诉讼费用由被告承担。合计：917260.28元。截至本报告签署日，该案件正在立案中，尚未开庭审理。

（2）贺祖青劳动争议案

2026年7月15日，深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司向深圳市中级人民法院提起民事诉讼，

请求：1、依法撤销深圳市劳动人事争议仲裁委员会作出的深劳人仲案【2026】3597号裁决书；2、本

案申请撤销费用由被申请人承担。截至本报告签署日，该案件正在审理中。

截止报告披露日，本公司作为被告的期后重要诉讼事项如下：

序号原告案由涉诉金额

1深圳市光明区公明明毅木业装饰工艺厂、吴炎明买卖合同纠纷￥3203204.10

2上海享陆实业有限公司买卖合同纠纷￥434435.07

3青岛东软载波科技股份有限公司建设工程施工合同纠纷￥6648905.44

4北京海文轩商贸有限公司债权人代位权纠纷￥264001.00

162深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

5深圳市鹏葵建材实业有限公司承揽合同纠纷￥210740.98

6上海晴兆建筑工程有限公司分期付款买卖合同纠纷￥461948.10

7深圳市飞鹏害虫防治有限公司建设工程合同纠纷￥74190.33

8北京群力博艺工程技术有限公司买卖合同纠纷￥22714.00

9杭州鸿豪金属有限公司买卖合同纠纷￥84438.94

10武汉鑫达润经贸发展有限公司买卖合同纠纷￥372569.30

11王薛奎劳务合同纠纷￥42863.00

12郑运芳劳务合同纠纷￥42863.00

13深圳市宏达石业有限公司买卖合同纠纷￥647534.49

14霍曼(北京)贸易有限公司定作合同纠纷￥572476.5

15贾永明案外人执行异议之诉￥2425482

16佛山市变形钢金属制品有限公司买卖合同纠纷￥228428.23

十八、其他重要事项

1、其他

1.1对外投资本公司于2019年10月24日以100元对价购买广东万向维景建设工程发展有限公司（以下简称“万向维景”）15.00%的认缴股权，同时支付万向维景3000万元以完成实缴，其中1485万元作为万向维景实缴注册资本，1515万元作为万向维景资本公积。2019年12月3日公司董事会决议，以1.00元对价购买万向维景15%的认缴股权，同时支付万向维景3000万元以完成实缴，其中1485万元作为万向维景实缴注册资本1515万元为万向维景资本公积。交易完成后，公司持有万向维景股权比例为

30.00%，对被投资单位具有重大影响，账面上按权益法核算至长期股权投资。2019年12月4日，公司

对外公告，为了保证公司不存在实质性风险，公司原控股股东、实际控制人李苏华先生作出承诺：若万向维景后续的经营不能达到预期或三年内给公司的分包工程项目毛利合计未超过6000万元，公司可以要求李苏华先生以成本价购买公司所持有的万向维景全部股权。

2023年，本公司向深圳市福田区人民法院提起诉讼，请求：*判令被告李苏华回购本公司持有广

东万向维景建设工程发展有限公司30.00%的股权，并立即向本公司支付回购款6000万元及逾期支付的利息损失（逾期利息以6000万元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算，自2023年8月1日计至实际清偿之日止，暂计至2024年3月15日为1284986.30元）。*判令被告李苏华承担本案全部受理费、财产保全费、担保费、律师费等实现债权的费用。2025年11月3日，深圳市南山区人民法院作出（2024）粤0305民初26988号判决书，判决：*被告李苏华应于本判决生效之日起十日内受让原告深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司持有的广东万向维景建设工程发展有限公司

30%的股权，向原告深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司支付股权转让款6000万元及逾期付款利息

（逾期付款利息以6000万元为基数，自2024年8月1日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场

163深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文报价利率至实际清偿之日止）；*驳回原告深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司其他诉讼请求。截至本报告披露日，案件处于二审阶段。

1.2破产重整及诉讼事项

（1）蚌埠天湖置业有限公司破产重整

本公司与蚌埠天湖置业有限公司（以下简称“天湖置业”）装饰装修合同纠纷案，蚌埠市中级人民法院于2019年11月15年作出一审民事判决（（2019）皖03民初51号），判决双方合同解除，天湖置业返还公司履约保证金及投标保证金共计250000.00元，支付欠付工程款19713280.00元并以起诉时间为起点按照合同约定计算工程款利息及逾期付款违约金，本公司对所建工程享有优先受偿权。天湖置业不服一审判决向安徽省高级人民法院提起上诉，因未按法律规定缴纳上诉费，安徽省高级人民法院于2020年4月24日作出（2020）皖民终440号《民事裁定书》，裁定：本案按上诉人蚌埠天湖置业有限公司自动撤回上诉处理，一审判决自本裁定书送达之日起发生法律效力。本案申请法院强制执行过程中，2020年9月21日蚌埠市中级人民法院作出（2020）皖03破申9号《民事裁定书》，裁定受理对蚌埠天湖置业有限公司的破产清算申请。2020年10月10日，蚌埠市中级人民法院作出（2020）皖03执

203号之一《执行裁定书》，中止本案的执行。2021年1月15日清算组召开了第一次债权人会议。

2021年8月5日蚌埠天湖置业有限公司债权人中国华融资产管理股份有限公司上海市分公司以天湖置

业仍具有重整价值，且重整具有较强可行性为由，向蚌埠市中级人民法院申请对天湖置业进行破产重整。

2021年8月6日安徽省蚌埠市中级人民法院（2020）皖03破5号民事裁定书裁定自2021年8月6日起

对蚌埠天湖置业有限公司进行破产重整2022年12月，天湖置业重整计划草案两次表决均未通过，已发生人民法院裁定终止重整程序的情形。本公司基于谨慎性原则对本公司的债权全额计提坏账准备。2024年12月2日收到蚌埠天湖公司第二次清偿公告，2024年12月3日本公司向蚌埠天湖公司提交第二次债权清偿材料。2025年8月7日，本公司收到蚌埠天湖置业有限公司转让债权清偿款643398.40元，剩余债权金额清偿待办理抵房手续。截至本报告签署日，抵房手续正在办理中。

（2）海南海岛临空产业集团有限公司、天津海航建筑设计有限公司破产重整

海南省高级人民法院根据中国华融资产管理股份有限公司海南省分公司等申请人的申请，于2021年2月10日裁定受理“海南海岛临空产业集团有限公司、天津海航建筑设计有限公司”等21家公司破产重整案。根据海南海岛临空产业集团有限公司2021年4月10日的《通知书》，经海南高院许可，管理人同意海南海岛临空产业集团有限公司继续履行与本公司的工程施工合同。本公司法律顾问认为海南海岛临空产业集团有限公司与本公司就继续履行合同形成的债务属于共益债务，由债务人财产随时清偿。

本公司对天津海航建筑设计有限公司经确定的普通债权为10780508.84元，根据《海航基础设施投资集团股份有限公司及其二十家子公司重计划》，普通债权以海航基础转增股票抵债，抵债价格为15.56

164深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文元/股，截止2024年12月31日，抵债股票尚未交割。本公司以2025年12月31日抵债股票的市场价值为基础，对该债权单独进行减值测试，累计计提坏账准备8871742.03元。结算款已经回款，余质保金，债转股已于2026年2月办理完成。

（3）南京建工产业集团有限公司破产重整

2022年2月16日，南京建工产业集团有限公司《企业重整计划》经表决通过，截止2024年12月

31日，本公司对南京建工产业集团有限公司的债权为13661694.68元，重整方案确认的债权为

7480743.95元。由于该债权长期未回款，本公司基于谨慎性原则对该债权全额计提坏账准备

17348567.84元。2022年2月21日江苏省南京中级人民法院作出（2021）苏01破20号之三至44号之

三《民事裁定书》，确认美芝股份对南京建工产业集团有限公司享有无争议的债权金额为7480743.95元，本公司已向南京建工产业集团有限公司管理人发函并申报债权。于2025年1月23日，收到清澜半岛渔人码头公寓项目工程款200000.00元。

（4）本公司与泰安淘你欢购物广场有限公司（以下简称“淘你欢”）装饰装修合同纠纷案

本公司于2015年11月23与淘你欢签订《淘你欢购物广场项目外幕墙工程施工合同》，并于2015年12月3日针对增项工程签订《建筑装饰工程施工合同》和《淘你欢购物广场项目外立面亮化工程施工合同》，全部工程现均已交付淘你欢投入使用。但经本公司多次催要工程款，淘你欢以各种理由拒绝支付所欠款项。鉴于淘你欢一直不予付款，本公司于2020年2月14年日向泰安市泰安区人民法院提起诉讼，请求判令淘你欢向本公司支付工程欠款4434549.00元，按照人民银行同期贷款利率支付利息以及逾期付款的违约金1284860.00元。

2020年8月10日本公司与淘你欢达成《民事调解书》，被告泰安淘你欢购物广场有限公司自愿于

2021年12月31日前向本公司支付装修工程款3080000.00元。截止2021年12月31日，淘你欢公司

累计支付装修工程款金额为786022.00元，剩余2293978.00元装修工程款尚未支付。本公司于2021年4月9日向泰安市泰山区人民法院提交了《追加被执行人申请书》请求人民法院依法追加被申请人成

为本案被执行人，并要求被申请人韩智强在减资数额1682万元、马静在减资数额870万元、北京淘你欢投资顾问有限公司在减资数额348万元的范围内对被执行人泰安淘你欢购物广场有限公司债务未能清偿的部分向申请人承担连带补充赔偿责任。同时本公司于2021年8月6日向法院泰安市泰山区人民法院提起诉讼撤销泰山区人民法院作出的（2021）鲁0902执异120号执行裁定书，依法判决追加三被告为被执行人由追加被告在减资范围内对泰安淘你欢购物广场有限公司债务未能清偿的部分向申请人承

担连带补充赔偿责任。2021年11月10日，泰安市泰山区人民法院作出判决，判决截韩智强在减资数额1682万元、马静在减资数额870万元、北京淘你欢投资顾问有限公司在减资数额348万元的范围内

对被执行人泰安淘你欢购物广场有限公司债务未能清偿的部分向申请人承担连带补充赔偿责任，（2021）

165深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

鲁0902执异120号执行裁定书于本判决书生效时自动失效。2020年8月10日泰安市泰山区法院作出

（2020）鲁0902民初901号民事调解书，泰安淘你欢购物广场有限公司向美芝股份支付淘你欢购物广

场装修工程欠款308万元、案件受理费21138.00元、保全费5000.00元。本公司于2021年1月份已申请强制执行，并于同年4月份申请追加减资股东韩智强、马静、北京淘你欢投资顾问有限公司在减资范围内承担连带补充赔偿责任。法院已追加股东为被执行人，但实际控制人涉嫌刑事犯罪，无财产可供执行，目前已终结本执行。

（5）本公司与华嘉泰（上海）室内游乐有限公司（以下简称“华嘉泰”）装饰装修合同纠纷案

本公司于 2015年 8月 3日与华嘉泰签订《上海 JOYPOLIS精装工程装修项目工程建设施工合同》，并于 2015年 12月 1日针对增项工程签订《上海 JOYPOLISAT-01区域及 3FWF移设区域精装工程工程建设施工合同》，全部工程完工后，华嘉泰于2016年2月6日将工程投入使用。本公司于2016年8月份向华嘉泰提交了《工程竣工结算书》，经多次催促，华嘉泰以未完成工程量核算为由不办理结算。鉴于华嘉泰迟迟不与本公司进行结算，本公司于2019年12月向上海市普陀区人民法院提起诉讼，请求判令华嘉泰向本公司支付工程款人民币15475665.55元及其利息以及逾期付款的违约金。华嘉泰于2020年4月15日向上海市普陀区人民法院提起民事反诉，请求本公司交付涉案施工合同的竣工结算报告及逾期竣工违约金共计1019.20万元。2021年5月28日上海市普陀区人民法院作出一审判决（2020）沪0107民初517号《民事判决书》），判决被告华嘉泰（上海）室内游乐有限公司向本公司给付工程款

人民币6927041.49元并按照银行同期贷款利率支付利息。本公司对于一审判决关于工程款及利息金额存在异议，已向法院提交二审申请，2021年12月28日，上海市第二人民中级法院作出终审（（2021）沪02民终10052号）判决，判决驳回上诉维持原判。

2022年4月20日，华嘉泰（上海）室内游乐有限公司、吕更生向深圳市龙岗区人民法院提起诉讼，

要求本公司及邓景升返还借款本金865000.00元及逾期返还利息。2023年3月23日，深圳市龙岗区人民法院作出（2022）粤0307民初13931号民事判决书，裁定：*被告深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司于本判决发生法律效力之日起五日内返还原告华嘉泰（上海）室内游乐有限公司、吕更生865000.00元，并自2016年11月11日起支付逾期利息至履行完毕之日止（2016年11月11日至2020年8月19日期间的逾期利息，按年利率6%计算；自2020年8月20日开始的逾期利息，按年利率

3.7%计算）；*驳回原告其他诉讼请求。本公司不服，于2023年4月13日向深圳市中级人民法院提起上诉。2023年11月15日，深圳市中级人民法院作出（2023）粤03民终27495号民事判决书，驳回了本公司的请求，维持原判。

166深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

2023年12月1日，本公司向华嘉泰公司发出《债务抵消通知书》，将两案双方应付款项进行抵消。

截至本报告签署日，美芝股份与华嘉泰于2024年3月20日签订《执行和解协议》，签订协议后华嘉泰支付945833.36元，余款800000.00元约定于2027年3月19日前付清。

（6）本公司与江西龙升实业有限公司（以下简称“龙升实业”）装饰装修合同纠纷案本公司与龙升实业于2012年3月28日签订《井冈天园酒店沁园室内装饰工程合同》（以下简称合同）。上述工程在竣工验收移交后，本公司完成合同内工程和图纸外增项工程总价款为人民币

8920449.19元，龙升实业尚未支付本公司工程款金额为3955388.99元。

本公司于2016年9月8日向江西省井冈山市人民法院提起诉讼，请求判令龙生实业向本公司支付工程欠款3955388.99元及其利息560205.30元。2017年12月18日江西省高级人民法院作出判决：龙升实业于判决生效之日起十日内清偿本公司工程余款137295.67元及按照人民银行同期贷款利率支付利息。

江西龙升实业有限公司向江西省高级人民法院申请再审，2021年6月1日经江西省高级人民法院判决，本公司与龙升实业装饰装修合同纠纷案发回江西省井冈山市人民法院重审。

2021年12月20日，江西省井冈山市人民法院作出（2021）赣0881民初838号再审一审民事判决书，裁定：*江西龙升实业有限公司于本判决生效之日起十日内支付深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司工程款818578.52元，并支付逾期付款利息（以818578.52元为基数，按中国人民银行公布的同期同类贷款利率计算从2013年8月31日起计算到2019年8月19日止，从2019年8月20日起至实际给付之日止，按全国银行间同业拆借一年期贷款市场报价利率计算）；*驳回深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司的其他诉讼请求。

本公司不服，于2022年1月6日向江西省吉安市中级人民法院提起上诉，请求：*请求二审法院撤销一审判决第一项、第二项；*依法变更一审判决第一项为被上诉人向上诉人支付工程款人民币1287990.93元及其利息（利息从2013年8月31起按中国人民银行规定的同期同类银行贷款利率计算至实际给付之日止）。

2022年6月6日，江西省吉安市中级人民法院作出（2022）赣08民终574号再审二审民事判决书，

裁定：*维持江西省井冈山市人民法院（2021）赣0881民初838号民事判决第二项；*变更江西省井

冈山市人民法院（2021）赣0881民初838号民事判决第一项为：江西龙升实业有限公司于本判决生效

之日起十日内支付深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司工程款431405.40元，并支付逾期付款利息（以431405.40元为基数，按中国人民银行公布的同期同类贷款利率计算从2013年8月31日起计算到

2019年8月19日止，从2019年8月20日起至实际给付之日止，按全国银行间同业拆借一年期贷款市场报价利率计算）。

167深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

本公司不服，于2022年11月16日向江西省高级人民法院提起民事再审申请，请求：*撤销江西省吉安市中级人民法院于2022年6月6日作出的（2022）赣08民终574号错误判决，依法对本案提审；

*判令被申请人向再审申请人支付所欠工程款人民币1937664.73元并支付逾期付款利息（自2013年8月31日起至2019年8月19日止，按中国人民银行规定的同期银行贷款利率计算，从2019年8月20日起至付清日止，按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算）；*本案案件受理费、鉴定费均由被申请人承担。2024年3月7日，本公司向法院申请强制执行，截至本报告签署日，龙升实业已无财产可供执行，终止本次执行。

（7）本公司与北京汉斯京盛房地产开发有限公司（以下简称“汉斯京盛”）装饰装修合同纠纷案

2017年8月25日，本公司承包汉斯京盛位于北京市东城区东直门外小街18号装修改造工程，双

方签订了合同编号为 HSJS.GC2017-13的《东城区东直门外小街 18号装修改造工程 11标段合同》，合同固定总价为23414398.06元。工程完工后，于2018年12月30日经本公司、汉斯京盛及监理单位竣工验收合格，并移交汉斯京盛投入使用。2020年1月7日，本公司向汉斯京盛提交了竣工结算书等结算资料，但汉斯京盛收到结算书后至今未与本公司办理结算。经本公司结算，涉案工程造价为人民币

37435151.64元。截止起诉之日，汉斯京盛已支付本公司工程款人民币20684718.22元，尚欠本公司

工程款16750433.42元。2021年8月1日本公司向北京市东城区人民法院提起诉讼，请求人民法院依法判令汉斯京盛向本公司支付工程款人民币16750433.42元及其利息（利息从2020年1月7日起计算至实际给付之日止，按全国银行间同业拆借中心授权公布的贷款市场报价利率计算，暂计至2021年7月31日为人民币1036386.59元）。2023年6月12日，北京市东城区人民法院作出（2021）京0101民初17651号民事判决书，判决：*被告汉斯京盛于本判决生效后十五日内支付本公司工程款7882946.85元；*被告汉斯京盛应向本公司支付利息（自2021年8月23日起以7882946.85元为依据，按 LPR的标准支付利息，至全部工程款清偿时止）；* 驳回本公司的其他诉讼请求。汉斯京盛不服判决，于2023年7月6日向北京市第二中级人民法院提起上诉，请求撤销北京市东城区人民法院

（2021）京0101民初17651号《民事判决书》，依法改判：材料调差款1244008.14元依法不应支付；

*美芝公司报送结算金额高估冒算，依约应承担超报违约责任，违约金743910.09元应从结算金额中扣除；*未能完成结算的原因系美芝公司结算材料不完整，报送金额虚高，以及拒绝履行维修义务所致，上诉人无拖延结算的行为，依法不应支付工程款利息；*工程验收部分项目不合格，美芝公司未履行维修义务，应从结算金额中扣除3%的质保金；*全部诉讼费由被上诉人承担。2024年1月26日，北京

市第二中级人民法院作出（2023）京02民终16936号民事判决书，驳回上述，维持原判。2024年2月

18日，本公司向法院申请强制执行。截至本报告签署日，汉斯京盛已无财产可供执行，终止本次执行。

（8）本公司与圣悯（上海）医疗管理有限公司（以下简称“圣悯”）装饰装修合同纠纷案件

168深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

2018年7月10日，本公司与圣悯签订《建设工程施工合同》，圣悯将位于上海虹桥丽宝广场一层

L101号房屋的上海丽宝广场“圣悯”高端综合连锁门诊部装修工程发包给本公司施工。施工合同第一条工程概况约定：涉案工程承包方式为固定单价方式；本工程计划自2018年7月10日开工，计划于

2018年9月1日竣工，工期为52天；工程质量为合格；合同价款为暂定价5000000.00元。施工合同签订后，本公司于2018年7月2日组织工人进场施工，但因圣悯原因导致本公司直至2018年7月10日方得以开始施工。涉案工程于2018年10月10日完工并移交圣悯试营业。涉案工程门诊部在2019年2月18日通过上海市闵行区卫生和计划生育委员会验收后，圣悯于2019年3月7日向本公司签发《施工单位建筑工程竣工报告》，确认工程质量合格。2019年10月9日本公司向圣悯提交了竣工结算资料，工程结算价款为人民币5252932.03元。圣悯收到本公司结算资料后未依合同第八条约定完成审批也未提出任何异议，更未向本公司支付过任何工程款。2021年11月15日，本公司向深圳国际仲裁院提起仲裁申请，请求裁决圣悯（上海）医疗管理有限公司支付本公司工程款5252932.03元以及利息。经深圳国际仲裁院依法受理后，于2022年10月17日作出（2021）深国仲裁6318号《裁决书》。裁决：*被申请人向申请人支付工程款人民币5252932.03元；*被申请人向申请人支付逾期支付工程款的惩罚性违约金（其中以人民币2500000元为基数，按年利率4.25%的4倍的标准，从2019年3月11日起计算至2019年8月19日期间，共计人民币188630.14元；以人民币2500000元为基数，按照一年期LPR的 4倍的标准，从 2019年 8月 20日起计算至被申请人实际支付之日止；以人民币 2752932.03元为基数，按照一年期 LPR的 4倍的标准，从 2022年 2月 7日起计算至被申请人实际支付之日止）；*本案仲裁费人民币97754元，由被申请人承担。申请人已预交人民币97754元，抵作本案仲裁费不予退还，被申请人直接向申请人支付人民币97754元；*驳回申请人的其他仲裁请求。以上确定的各项应付款项，被申请人应在本裁决作出之日起10日内履行完毕。本裁决为终局裁决，自作出之日起发生法律效力。2022年11月16日，本公司向上海市第一中级人民法院提起强制执行申请。截至本报告签署日，因被执行人圣悯公司暂无财产可供执行，故无继续执行的条件，应终结本次执行程序。

（9）本公司与大理华可酒店有限公司（以下简称“华可酒店”）装饰装修合同纠纷案件2016年8月25日，本公司和华可酒店签订《云南大理璞庐玉洱银苍酒店建筑、钢结构、装修施工合同》，根据施工合同《协议书》约定：华可酒店将位于云南大理市大理古城玉洱路延伸的云南大理璞庐玉洱银苍酒店建筑、钢结构、装修工程发包给本公司施工，合同价款暂定合同价款为4456290.29元。

本公司按合同完成了全部的工程施工，华可酒店于2017年11月25日投入使用，但华可酒店并未按合同约定支付工程进度款。因华可酒店欠付工程进度款，双方于2018年5月22日签订《云南大理璞庐玉洱银苍酒店建筑、钢结构、装修施工合同补充协议》，双方在协议中确认，截止至2017年11月，本公司已完成合同项目产值4317701.34元，华可酒店按80%应付工程进度款为3454161.07元，欠付工程

169深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

进度款为1843435.29元，华可酒店同意补偿因停工给本公司造成的损失518227.00元，对合同范围内清单单价给予调增。2019年3月21日，本公司按照双方商定的调整价格原则提交《竣工结算书》经本公司结算，涉案工程的结算价为6119128.00元。扣除华可酒店已支付工程进度款共计2706336.41元，欠付工程款3412791.59元。2021年11月15日，本公司向云南省大理市人民法院提起诉讼，请求法院判决华可酒店向本公司支付工程款3412791.59元以及利息。2023年4月14日，云南省大理市人民法院作出（2021）云2901民初7759号民事判决书，裁定：*大理华可酒店有限公司于本判决生效之日起十日内，向深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司支付工程款及停工损失费合计1522189.55元，以及该款自2019年12月26日起至款项付清之日止，按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心发布的一年期贷款市场报价利率计算的利息；*大理华可酒店有限公司于本判决生效之日起十日内向深圳市美

芝装饰设计工程股份有限公司支付鉴定费25000.00元；驳回深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司的

其他诉讼请求；*驳回大理华可酒店有限公司的全部反诉请求。截止本报告签署日判决生效后无可供执行的财产，已终结本次执行。

（10）本公司与珠海市华策集团有限公司（以下简称“华策集团”）合作纠纷

2020年10月14日，本公司与华策集团签订《战略合作框架协议书》，被告承诺将珠海横琴华策

国际大厦项目装修工程、珠海华策海韵星湾项目总包及装修工程、惠州华策御水花园项目装修工程、深

圳华策中心里项目装修工程发包给原告施工，协议约定原告应向被告支付保证金人民币3000万元，并约定被告若违反任意约定的，应当于2020年11月15日前向原告返还3000万元并支付按照年利率

18%自逾期返还之日起至清偿之日止的资金占用费，同时被告应承担原告所支付的律师费、担保费等维权费用。

本公司依协议约定向华策集团支付了保证金人民币3000万元，但是《战略合作框架协议书》大部分未能施工，华策集团已严重违反协议约定，经本公司持续催款，华策集团仍未返还保证金及支付资金占用费。2022年10月26日，本公司向深圳市福田区人民法院起诉请求判决华策集团退还保证金3000万元及资金占用费。2023年5月17日，本公司与华策集团达成调解协议：*双方确认，华策集团需于

2023年12月31日前向本公司退还保证金3000万元；*如若华策集团未能按上述第一项约定按期足额支付款项，本公司有权要求华策集团一次性支付未付款项及相应的资金占用费（以未付款项为基数，自

2024年1月1日起按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的三倍标准计至实际清偿之日止）以及律师费2万元，并向法院申请强制执行；*本公司自愿放弃其他诉讼请求。2023年5月17日深圳市福田区人民法院作出（2023）粤0304民初3615号民事调解书，因对方未履行调解书内容，本公司根据生效判决申请执行。截止本报告签署日该案件正在执行中。

（11）本公司与深圳市安恒德式门窗系统有限公司（以下简称“安恒公司”）买卖合同纠纷案

170深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

2022年 4月 24日，本公司与安恒公司签订了《购销合同》，约定安恒公司向本公司承包的 vivo制

作中心 B 项目职员宿舍精装工程（二标段）工程项目进行平开窗及护栏供货，合同总价为人民币

594003.59元。合同约定安恒公司不按合同约定交货或其他原因导致合同解除的，原告可立即停止支付款项，同时安恒公司应向本公司偿付合同总价的30%的惩罚性违约金，且安恒公司已收货款应全额退回，同时应承担本公司所支付的律师费、担保费等维权成本。2022年5月18日，本公司依约向安恒公司支付了预付货款人民币118800.72元。2022年7月21日，因安恒公司原因导致合同无法继续履行，安恒公司及其法定代表人江俊豪遂向原告出具手写及打印《承诺书》各一份，承诺于2022年8月20日前全额退回已付预付款，逾期则按原合同承担相应违约责任。安恒公司逾期退还，本公司于2022年10月25日向深圳市福田区人民法院提起诉讼。

2023年5月9日，深圳市福田区人民法院作出（2023）粤0304民初13010号民事判决，判决：*

确认原告与被告于2022年4月24日签订的《购销合同》已解除；*被告应于本判决生效之日起十日内

向原告退还预付款118800.72元；*被告应于本判决生效之日起十日内向原告支付违约金11880.07元；

*被告应于本判决生效之日起十日内向原告支付律师费8000.00元；*驳回原告的其他诉讼请求。因判决生效后被执行人安恒公司无可供执行的财产，故终结本次执行。2025年，本公司通过执行异议程序成功追加安恒公司股东江俊豪（持股80%，认缴出资80万元）、江远洋（持股20%，认缴出资20万元）作为被执行人，恢复执行流程。截止本报告签署日判决生效后无可供执行的财产，已终结本次执行。

（12）本公司与深圳市中建华信投资有限公司（以下简称“华信投资”）、深圳市华锦信达城市更新有限公司（以下简称“华锦信达”）装修合同纠纷案2017年5月17日，华信投资与深圳市翠湖投资发展股份有限公司签订《翠湖社区富力区城市更新项目合作框架协议》，华信投资负责办理翠湖社区富力区城市更新项目的所有手续用地征转事宜，负责拆迁、开发建设工作，负责本项目全部资金投入。

2018年，本公司与华信投资签订《深圳市小型装饰装修工程施工合同（中建华信光明办公室改造装修工程）》，工程地点为翠湖社区富力区十二栋一号楼，作为华信投资实施城市更新项目的办公用房。

2020年6月24日，华信投资、华锦信达与深圳市翠湖投资发展股份有限公司签订《合作框架协议补充协议书三》，翠湖社区富力区城市更新项目变更为由华锦信达负责实施。

2021年8月，本公司与华锦信达签订《深圳市光明税务局办公用房室内设计合同》《深圳市光明税务局办公用房装修工程施工合同》，华锦信达将位于深圳市光明新区光明街道观光路3009号招商局光明科技园智慧城 B1栋 F、10F、11F、14FB2栋 2F的设计与施工交由本公司承担作为光明税务局的办公周转用房。

171深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

2018年6月1日，本公司与华信投资签署《中建华信光明办公室改造装修工程竣工结算书》，双

方确认华信投资实施城市更新项目的光明办公用房工程结算价款为人民币1332527.41元。

2022年5月20日，本公司与华锦信达签署《深圳市光明税务局办公用房装修工程竣工结算书》，

双方确认光明税务局周转办公用房工程结算总价为人民币16065781.68元。

2022年5月22日，本公司与华锦信达签署《工程结算付款协议》，双方确认：*光明税务局周转

办公用房项目，华锦信达已付工程款为人民币5797506.07元；*光明税务局周转办公用房项目设计费为人民币310000.00元；*华信投资欠付原告光明城市更新办公用房工程款人民币1362527.41元，华锦信达自愿承担支付责任。双方同时明确，华锦信达同意于2022年12月15日前向本公司支付前述款项。如未按时支付全部工程款，未支付部分则按年化15%利率计息，工程款计息时间由2022年6月1日起算。

因华信投资、华锦信达未按约定向本公司支付工程结算价款，本公司于2023年6月30日深圳市光明区人民法院提起诉讼。2023年11月9日，广东省深圳市光明区人民法院作出（2023）粤0311民初

6109号民事判决书，判决：*被告华信投资于判决生效之日起十日内支付本公司工程款1362527.41元；

*被告华锦信达就上述1362527.41元承担连带责任，并应支付本公司自2022年6月1日起按年利率

15%计算至实际清偿之日止的利息；*被告华锦信达于判决生效之日起十日内支付本公司工程欠款9786302.16元及利息（利息以9786302.16元为基数，自2022年6月1日起按年利率15%计算至实际清偿之日止）；*被告华锦信达于判决生效之日起十日内支付本公司设计款310000.00元及利息（利息以310000.00元为基数，自2022年6月1日起按年利率15%计算至实际清偿之日止）。

华锦信达不服一审判决，于2023年11月27日向深圳市中级人民法院提起上诉，请求：*撤销一审判决第三项、第四项，依法改判华锦信达应支付的工程款金额应扣除维修费人民币579734.90元，并按银行同期贷款利率计算逾期利息；*由被上诉人美芝股份承担二审诉讼费用。2024年10月10日深圳市光明区人民法院作出（2024）粤03民终6233号判决书，二审判决：驳回上诉，维持原判。本公司根据生效判决申请执行，截至本报告签署日，因被执行人华信投资、华锦信达无可供执行的财产，故终结本次执行。

（13）本公司与深圳市鑫凯盛投资有限公司（以下简称“鑫凯盛”）投标保证金纠纷案被告鑫凯盛公司于2020年1月1日发布《凤凰印象商场负一楼精装修工程招标文件》对凤凰印象

商场负一层精装修工程进行招标。本公司在取得上述招标文件后，于2020年1月13日将投标保证金

850万元支付至鑫凯盛建设银行账户。由于被告未按招标文件之规定向原告退还投标保证金，本公司于

2023年9月21日向深圳市罗湖区人民法院提起诉讼，请求：*判令鑫凯盛向原告退还投标保证金850万元及利息（利息以850万元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率为标

172深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文准，自2020年5月17日起，计算至实际付款之日止，暂计算至2023年9月21日止为1076926.39元）；*判令鑫凯盛之母公司雨地实业对上述债务承担连带清偿责任；*判令鑫凯盛及其母公司承担本

案的诉讼费财产保全费等费用。2024年12月4日深圳市罗湖区人民法院作出（2024）粤0303民初

2359号判决书，判决：*被告深圳市鑫凯盛投资有限公司应自本判决生效之日起十日内，向原告深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司退还保证金 850万并支付利息（以 850万为基数，按同期一年期 LPR自2020年5月17日起计至款项还清之日止）；*驳回原告深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司的其他诉讼请求。本公司根据生效判决申请执行，截止本报告签署日，因被执行人鑫凯盛无可供执行的财产，故终结本次执行。

（14）本公司与深圳市建信锋源实业有限公司（以下简称“建信锋源”）投标保证金纠纷案被告建信锋源于2020年1月1日发布《布吉沃尔玛商场改造工程招标文件》，对布吉沃尔玛商场改造工程进行招标。本公司在取得上述招标文件后，于2020年1月17日将投标保证金700万元支付至建信锋源农业银行账户。由于被告未按招标文件之规定向原告退还投标保证金，本公司于2023年9月

21日向深圳市龙岗区人民法院提起诉讼，请求：*判令建信锋源向本公司退还投标保证金700万元及

利息（利息以700万元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率为标准，自

2020年4月26日起，计算至实际付款之日止，暂计算至2023年9月21日止为902601.39元）；*判

令建信锋源之实际控制人庄陈石对上述债务承担连带清偿责任；*判令建信锋源及其实际控制人承担本

案的诉讼费财产保全费等费用。2024年8月27日深圳市福田区人民法院作出（2024）粤0304民初

30426号判决书，判决：*被告深圳市建信锋源实业有限公司向原告深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司退还投标保证金700万元及利息（以700万元为基数以全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率为标准，自2020年4月26日起计算至实际清偿之日止）；*被告庄陈石对被告深圳市建信锋源实业有限公司的上述债务承担连带责任。本公司根据生效判决申请执行，截至本报告签署日，因被执行人建信锋源无可供执行的财产，故终结本次执行。

（15）本公司与中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司（以下简称“中铁电气化局北京建筑公司”）建设工程分包合同纠纷案A案：2018年 6月 14日，本公司与中铁电气化局北京建筑公司签订《新建京沈客专京冀段站房一标承德南站外装、旅客平台、挡墙装修工程建设工程施工专业分包合同》，约定中铁电气化局北京建筑公司作为承包人，将承德南站外装、旅客平台、挡墙装修工程分包给本公司。前述工程已于2018年12月29日前完成竣工验收及实际交付。本公司于2021年11月18日将前述工程的竣工结算书及相关结算资料提交给了中铁电气化局北京建筑公司，本公司结算书载明装修工程的结算价款为25933331.63元，中铁电气化局北京建筑公司拖延办理结算，仅向本公司支付工程项目项下工程款14102430.00元。经

173深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

本公司多次催告，中铁电气化局北京建筑公司仍拖欠工程款本金、逾期付款损失拒不支付，且拒不退还本公司支付的履约保证金。本公司于2025年2月19日向河北省承德市双桥区人民法院提起民事诉讼请求：*判令被告向原告支付合同内工程款人民币2818717.56元及逾期付款损失784871.90元（以

2818717.56元为基数，自2019年3月1日至2019年8月19日按中国人民银行同期贷款基准利率计算

65989.31元，自2019年8月20日至付清之日止按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算，暂计至2025年1月22日为718882.59元:以上暂合计3603589.46元）；*判令被告向原告支付合同外工程款人民币6910288.69元及逾期付款损失1924169.89元（以6910288.69元为基数，自

2019年3月1日至2019年8月19日按中国人民银行同期贷款基准利率计算161777.54元，自2019年

8月20日至付清之日止按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算，暂计至2025年1月

22日为1762392.35元；以上暂合计8834458.58元）；*判令被告向原告退还履约保证金人民币100000.00元；*本案受理费费、保全费、保全保险费、鉴定费等费用由被告承担。（以上1至3项暂合计人民币12538048.04元。）截至本报告签署日，该案件正在审理中。

B案：2018年 6月 14日，本公司与中铁电气化局北京建筑公司签订《新建京沈客专京冀段站房一标平泉北站外装、旅客平台、一站台站台面装修工程建设工程专业分包合同》，约定中铁电气化局北京建筑公司作为承包人，将平泉北站外装、旅客平台、一站台站台后面装修工程分包给本公司。前述工程已于2018年12月29日前完成竣工验收及实际交付。本公司于2021年10月29日将前述工程的竣工结算书及相关结算资料提交给了中铁电气化局北京建筑公司，本公司结算书载明装修工程的结算价款为

15223529.87元，中铁电气化局北京建筑公司拖延办理结算，仅向本公司支付工程项目项下工程款

6630300.00元。经本公司多次催告，中铁电气化局北京建筑公司仍拖欠工程款本金、逾期付款损失拒不支付，且拒不退还本公司支付的履约保证金。本公司于2025年2月24日向河北省平泉市人民法院提起民事诉讼请求：*判令被告向原告支付合同内工程款人民币2805606.19元及逾期付款损失641614.86元（以2805606.19元为基数，自2019年3月1日至付清之日止按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算，暂计至2025年1月15日为641614.86元；以上暂合计3447221.05元）；*判令被告向原告支付合同外工程款人民币5123309.79元及逾期付款损失1171651.14元（以

5123309.79元为基数，自2019年3月1日至付清之日止按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算，暂计至2025年1月15日为1171651.14元；以上暂合计6294960.93元）；*判令被告向原告退还履约保证金人民币100000.00元；*判令被告承担本案受理费费、保全费、保全保险费、鉴

定费等费用（以上1至4项暂合计人民币9842181.98元）。截至本报告签署日，该案件正在审理中。

（16）本公司与中铁电气化局集团有限公司（以下简称“中铁电气化局”）、中国中铁股份有限公司（以下简称“中铁股份”）的装饰装修合同纠纷案

174深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文2011年3月5日，本公司与中铁电气化局湘潭站改扩建工程项目部签订《湘潭火车站改扩建外装饰装修工程专业分包合同》，合同约定，本公司承包湘潭站房外装饰工程，承包范围包括明框玻璃幕墙、石材干挂幕墙、铝板幕墙等，承包方式为固定总价包干，暂定为四百万元，开工日期2011年3月10日，竣工日期2011年11月30日。涉案工程于2012年12月30日实际完工验收，经双方结算，实际合同价款为7000608.00元，中铁电气化局已支付4000000.00元，剩余3000608.00元未支付，此后，本公司与中铁电气化局经多次磋商，要求支付欠付款项，但中铁电气化局至今未支付。中铁股份系中铁电气化局唯一股东，依据《中华人民共和国公司法》第二十三条第三款规定:“只有一个股东的公司，股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任”，如中铁股份与中铁电气化局财产并不独立，中铁股份应当承担连带责任。2025年7月2日，本公司向长沙铁路运输法院提起民事诉讼请求：*请求判令被告一中铁电气化局立即支付原告工程款人民币3000608.00元及逾期付款

利息（以3000608.00元为本金，自2013年1月1日起至2019年8月20日前按照人民银行同期贷款利率计算，自2019年8月20日后按照全国银行间同业拆借中心公布的市场报价利率五年期计算暂计至2025年7月1日为1882823.12元）至实际支付之日止，总合计金额为4883431.12元（大写：肆佰捌拾捌万叁仟肆佰叁拾壹元壹角贰分）；*请求判令被告二中铁股份对第一项诉讼请求承担连带责任；*

请求二被告承担本案全部诉讼费用、保函费等。法院驳回本公司的全部诉讼请求。截至本报告签署日，该案件完结。

（17）本公司与深圳市云丰投资有限公司（以下简称“云丰投资”）的建设工程合同纠纷案

2016年3月6日，本公司与云丰投资签订《建设工程施工合同》（合同编号:2016-019），约定由

本公司承包云丰投资开发的深圳市物资置地大厦22、23层办公室室内装饰工程，工程内容包括室内装饰、强电、弱电、给排水等。本公司依约完成工程施工，并于2016年6月15日通过竣工验收（验收结论为合格）。经深圳市造价管理站审核，工程最终结算价为6020207.00元，核减原报审金额

607841.02元。其中，合同外增加工程（液晶拼接屏、LCD控制系统、空调整改、消防整改及签证部分）

造价为1094300.00元，该部分经被告造价管理中心书面确认。截至起诉之日，云丰投资仅支付工程款

3000000.00元，尚拖欠3020207.00元（含合同外增加工程款）。本公司多次催讨，云丰投资均以各

种理由拖延支付，严重违反合同约定。2025年7月5日，本公司向深圳市罗湖区人民法院提起民事诉讼请求：*判令被告立即向原告支付拖欠的工程款人民币3020207.00元（含合同外增加工程款项）及逾期付款利息（以3020207.00元为本金，自2018年1月24日起至2019年8月19日按照人民银行同期贷款利率计算，自2019年8月20日起按照全国银行间同业拆借中心公布的市场报价利率五年期计算，暂计至2025年7月5日为1017910.45元），以上金额总计为4038117.45元（大写:肆佰零叁万捌仟壹佰壹拾柒元肆角伍分）；*判令被告承担本案全部诉讼费用。截至本报告签署日，该案件正在审理中。

175深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

（18）本公司与中国建筑第二工程局有限公司华南分公司（以下简称“中建二局华南分公司”）、深圳保达房地产开发有限公司（以下简称“保达公司”）、中国建筑第二工程局有限公司（以下简称“中建二局”）、中国建筑股份有限公司（以下简称“建筑股份”）的建设工程合同纠纷案

本公司参与保达誉都花园15地块铝合金门窗工程项目招投标，被选定为中标单位。本公司在建设单位、招标单位保达公司的指示下与中建二局华南分公司签订《保达誉都花园项目15地块铝合金门窗施工合同》，保达公司承认其为该合同主体，该合同约定中建二局华南分公司将保达誉都花园15地块铝合金门窗工程项目分包给本公司施工，合同总价（含税）16382167.64元。该工程于2022年5月30日竣工验收合格。本公司提交《工程竣工结算书》后，但中建二局华南分公司、保达公司无正当理由不审批结算。本公司送审结算价为19575144.48元，扣除中建二局华南分公司支付的工程款

11589011.65元，尚欠结算款7986132.83元。根据协议，本公司已经向中建二局华南分公司支付安全

押金10万元，协议约定中建二局华南分公司在收到保达公司支付的工程款之后应当向本公司及时支付。

本公司已完成约定案涉工程施工工作，且工程质量验收合格，中建二局华南分公司、保达公司应当依据合同约定向本公司结算付款，中建二局华南分公司、保达公司延审批、结算、付款的行为违反合同约定。

此外，中建二局是中建二局华南分公司的总公司，中建二局华南分公司对外进行民事活动所产生的民事责任由中建二局承担。建筑股份是中建二局的独资股东，建筑股份不能证明中建二局的财产独立于建筑股份自己的财产，应当对中建二局的债务承担连带责任。2025年6月30日，本公司向深圳市龙岗区人民法院提起民事诉讼请求：一、请求判令被告一中建二局华南分公司、被告二保达公司向原告支付工程款7862533.19元及逾期付款利息657310.56元（以7090702.35元为基数，从2022年7月2日起按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的标准计算至款项还清之日止，暂计算至2025年6月30日为729516.71元;以771830.84元为基数，从2023年2月19日起按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的标准计算至款项还清之日止，暂计算至2025年6月30日为61448.3元；*请求判令被告一、被告二返还安全押金100000.00元，并自起诉之日起按照全国银行间同业拆借中心公

布的贷款市场报价利率的标准计算至款项还清之日止；*请求判令被告一、被告二返还履约保证金

819108.38元，并自起诉之日起按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的标准计算至款

项还清之日止；*请求判令被告三中建二局、被告四建筑股份对上述款项承担连带清偿责任。截至本报告签署日，该案件正在审理中。

（19）本公司与东莞中集创新产业园发展有限公司（以下简称“中集创新”）的建设工程施工合同纠纷案本公司与中集创新分别于2018年5月和2018年8月签署《中集智谷八期（37-46、47#楼）门窗、幕墙工程承包合同》（合同编号:DG-SSH-C1-HT-048）（简称 048号合同）和《中集智谷八期（38-45、

176深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文48#楼）门窗、幕墙工程承包合同》（合同编号:DG-SSH-C1-HT-034）（简称 034号合同）两份合同，

约定本公司承包位于东莞市松山湖金多港地区（东莞市松山湖高新技术产业开发区）中集智谷八期相关

楼栋的门窗、幕墙工程。合同签订后，本公司依约履行了施工义务，涉案工程通过了竣工验收，顺利移交给东莞中集物业服务有限公司（以下简称中集物业公司），与中集创新进行了竣工造价结算确认，并向中集创新按工程结算价开具了全额增值税专用发票，此后中集物业公司确认质保期已于2025年1月

15日到期。本公司据此向中集创新申请退还质保金，其中048号合同质保金710389.13元，034号合同

质保金1793777.13元，合计质保金2504166.26元，中集创新接受了本公司的退还质保金申请且通过了内部审批流程，但告知本公司其资金紧张至今未退还本公司质保金。2025年9月15日，本公司向东

莞市第一人民法院提起民事诉讼请求：*判令被告向原告支付工程质量保证金人民币2504166.26元及逾期付款损失41110.06元（逾期付款损失以2504166.26元为基数，自2025年2月19日至付清之日止按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算，暂计至2025年8月31日为41110.06元【以上暂合计2545276.32元】；*本案受理费、保全费、保全保险费等费用由被告承担。

法院作出一审判决：一、被告东莞中集创新产业园发展有限公司自本判决发生法律效力之日起三日内向原告深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司支付工程质保金2293777.12元及逾期付款损失（逾期付款损失以2293777.12元为基数，自2025年2月19日起按全国银行间同业拆借中心公布的同期限贷款市场报价利率计算至实际清偿之日止）。二、确认原告深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司在工程

质保金499999.99元的范围内对其承建的中集智谷八期（37、46、47#楼）门窗、幕墙工程折价或拍卖的价款享有优先受偿权；在工程质保金1793777.13元的范围内对其承建的中集智谷八期（38-45、48#楼）门窗、幕墙工程折价或拍卖的价款享有优先受偿权。三、驳回原告深圳市美芝装饰设计工程股份有

限公司的其他诉讼请求。截至本报告签署日，该案件处于二审阶段。

（20）本公司与重庆金科中俊房地产开发有限公司（以下简称“金科中俊”）的装饰装修合同纠纷案

本公司与金科中俊于2020年3月23日签订了《批量精装修工程施工合同》，由本公司承包金科中俊“重庆金科照母山项目 B5-1/05地块酒店一标段”的批量精装修工程。合同签订后，本公司按照金科中俊及现场监理方的要求进行了施工，其中诸多增量、增项的项目也是在金科中俊、监理方的认可下进行了施工。本案所涉项目工程于2021年6月22日竣工验收，2021年10月19日本公司将本案所涉项目交付金科中俊使用。竣工后本公司向金科中俊申请办理结算，金科中俊于2022年12月30日同意办理。

本案所涉项目经重庆君恩工程造价咨询有限公司结算审核，本案所涉项目工程核定金额为6430848.05元。施工期间，金科中俊就本案所涉项目共计支付本公司工程款4853996.23元，目前尚欠本公司工程款1576851.82元。本公司多次向金科中俊催收，金科中俊至今拒不支付。2024年12月12日，本公司

177深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

向重庆市渝北区人民法院提起民事诉讼请求：*依法判决被告金科中俊向原告支付工程款1576851.82元及资金占用损失（资金占用损失以1576851.82为基数从2021年7月23日起按照全国银行同业拆借中心公布的贷款市场报价利率2倍计算至工程款付清之日止）；*本案的诉讼费由被告承担。2025年5月13日，重庆市渝北区人民法院作出（2025）渝0112民初6124号判决书，判决：*被告重庆金科中俊房地产开发有限公司在本判决生效之日起五日内支付原告深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司工程

款1576851.82元（其中的539322.27元，原告应在被告支付前提供相应金额的约定发票）；*被告重庆金科中俊房地产开发有限公司在本判决生效之日起五日内支付原告深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司资金占用损失（以1037529.55元为基数，自2025年2月14日起按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算至付清之日止）。2025年7月4日，本公司依据判决内容申请强制执行。截至本报告签署日，该案件正在执行中。

（21）本公司与中建三局第二建设工程有限责任公司（以下简称“中建三局二公司”）建设工程分包合同纠纷案A案：本公司与中建三局二公司于 2019年 1月 4日签订《建设工程幕墙工程分包合同》，将“幕墙工程-Ⅰ标段”工程分包给本公司施工。合同签订后，本公司依约进行案涉分包工程的施工，现案涉分包工程已于2021年9月29日完工且验收通过。验收通过后，本公司于于2022年12月21日发送“幕墙工程-Ⅰ标段”工程结算书给中建三局二公司审核。依据《建设工程幕墙工程分包合同》第6.1条的约定，被本公司应在办理完结算后180个工作日之内付款至结算价款的95%，并在保修期满后支付完全部工程款。如今前述分包工程保修期已届满，被本公司依约应支付案涉工程全部工程款

77932980.65元，但中建三局二公司仅支付“幕墙工程-Ⅰ标段”分包工程款53342820.57元，仍有

24590160.08元工程款未支付，经多次催告仍未支付，已构成严重违约。2025年1月9日，本公司向

武汉仲裁委员会提交仲裁申请书请求：*裁决被申请人向申请人支付工程款人民币24590160.08元并支付逾期付款利息（以20693511.05元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率标准，从2023年9月13日起计算至2023年9月29日利息为33713.18元；以24590160.08元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率标准，从2023年9月30日起计算至实际付清之日止，暂计至2024年12月31日利息为1058230.70元）。*裁决被申请人向申请人支付因维权而支出的律师费人民币46900.00元。*本案仲裁费、保全费及保全担保费全部由被申请人承担。以上第一项和第二项暂合计为：25729003.96元。截至本报告签署日该案件尚在仲裁中。

B案：本公司与中建三局二公司于 2019年 11月签订《建设工程幕墙（酒店）分包合同》，将“幕墙工程-酒店、连廊”工程分包给本公司施工。合同签订后，本公司依约进行案涉分包工程的施工，现案涉分包工程已于2022年4月29日完工且验收通过。验收通过后，本公司于2022年5月9日发送

178深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

“幕墙工程-酒店、连廊”工程结算书给中建三局二公司审核。依据《建设工程幕墙（酒店）分包合同》

第6.1条的约定，中建三局二公司应在办理完结算后180个工作日之内付款至结算价款的95%，并在保

修期满后支付完全部工程款。如今前述分包工程保修期已届满，中建三局二公司依约应支付案涉工程全部工程款24598811.09元，但中建三局二公司仅支付“幕墙工程-酒店、连廊”分包工程款

12960000.00元，仍有11638811.09元工程款未支付，经多次催告仍未支付，已构成严重违约。2025年1月9日，本公司向武汉仲裁委员会提交仲裁申请书请求：*裁决被申请人向申请人支付工程款人民币11638811.09元并支付逾期付款利息（以10408870.54元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率标准，从2023年1月30日起计算至2024年4月29日利息为464813.90元；

以11638811.09元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率标准，从2023年4月30日起计算至实际付清之日止，暂计至2024年12月31日利息为676829.20元）；*裁决被申请人向申请人支付因维权而支出的律师费人民币23100.00元。*本案仲裁费、保全费及保全担保费全部由被申请人承担以上第一项和第二项暂合计为：12803554.19元。截至本报告签署日该案件尚在仲裁中。

1.3公司股东股份质押及司法冻结情况

截至2026年6月30日止，公司第二大股东李苏华先生持有公司15211153.00股股票，其中累计被司法冻结股份数量为15211153.00股。

1.4公司原大股东李苏华业绩承诺事项

2020年12月12日，受让方广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广东怡建”）与

转让方李苏华、上海天识科技发展有限公司（以下简称“上海天识”）签订《股份转让协议》，李苏华、上海天识合计将其持有的公司股份40580300股（占公司总股本的29.99%）以18.4757元/股交易价格协议转让给广东怡建，转让价款合计为749749448.71元。同时，李苏华与广东怡建签署了《表决权放弃协议》，自上述股份过户至广东怡建名下之日起，李苏华不可撤销地放弃其持有公司27062562股股份对应的表决权（占公司总股本的20.00%）。

本次股权转让后，公司控制权发生变更，广东怡建直接持有公司股份数量合计为40580300股股份，占公司总股本的29.99%，在公司拥有表决权的股份数量合计为40580300股股份，占公司总股本的

29.99%，广东怡建成为公司控股股东，佛山市南海区国有资产监督管理局成为公司实际控制人。

转让方李苏华承诺：

（1）美芝股份原有业务2020年保持盈利，即2020年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（以下简称“扣非归母净利润”）大于0；美芝股份原有业务在2021年-2023年保持盈利，即美芝

179深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

股份原有业务2021年-2023年扣非归母净利润均大于0，且美芝股份原有业务三年累计扣非归母净利润不低于4000万元；美芝股份原有业务与新增业务独立进行核算。

（2）美芝股份原有业务在2021年-2023年新增中标合同金额合计不低于18亿元。

（3）李苏华同意，自协议签署之日起，积极协助美芝股份收回应收账款，并进行以下承诺：美芝股份截至2020年12月31日的应收账款净额80%（即扣除坏账准备后的余额，以下简称“承诺回收应收账款”）应在2025年12月31日前收回，李苏华有权要求美芝股份通过发函、谈判以及提起司法程序等收回该应收账款，若美芝股份逾期未能收回承诺回收应收账款，则李苏华应在2026年1月31日前，按照实际已收回的金额与承诺回收应收账款部分的差额（以下简称“差额部分”）以现金方式补偿支付给

美芝股份；若2027年12月31日前，美芝股份收回差额部分，则按照收回情况，上市公司将差额部分实际回收款返还给李苏华；若2027年12月31日后收回差额部分，则不再返还。

若未完成上述利润对赌承诺，李苏华将对美芝股份进行现金补偿，补偿金额=承诺净利润-实际完成净利润；若未完成上述新增中标合同金额对赌承诺，李苏华将对美芝股份进行现金补偿，补偿金额=（承诺新增中标合同金额-实际新增中标合同金额）/100。

协议确认，如果上述承诺未实现，广东怡建在目标公司业绩承诺期间相应年度的年度报告披露后，以书面方式通知李苏华履行补偿义务，李苏华必须自收到书面通知后的30个工作日内完成业绩补偿支付事项。在上述约定的业绩补偿行期限内，李苏华未对目标公司完成业绩补偿支付的甲方有权要求李苏华处置其所持有的目标公司股份及其他财产以获得同等现金对目标公司进行补偿。

本公司于2024年4月15日收到控股股东广东怡建函告，其于2020年12月12日与李苏华、上海天识科技发展有限公司签署了有关公司的《股份转让协议》。因李苏华违反《股份转让协议》中有关公司业绩对赌及最低持股承诺的约定，根据协议约定，李苏华需支付有关补偿款及违约金，广东怡建于近日向广东省佛山市南海区人民法院提起诉讼，诉讼请求金额合计超过42335.38万元。广东省佛山市南海区人民法院于2024年4月11日受理了本案，2024年10月10日，佛山市南海区人民法院作出（2024）粤

0605民初10234号民事判决书，判决：*李苏华应于本判决生效之日起十日内支付2021年度及2022年

度业绩补偿款共348378865.46元，并以该款为基数从起诉之日起即2024年4月11日起至实际清偿之日止按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算利息予深圳市美芝装饰设计工程股份

有限公司；*李苏华应于本判决生效之日起十日内支付违反最低持股比例承诺违约金22492483.46元予

广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）；*驳回广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）的其他诉讼请求。李苏华不服判决，于2024年12月17日向佛山市中级人民法院提起上诉。2026年3月23日，佛山市中级人民法院作出（2024）粵06民终16420号裁定书，裁定：*撤销广东省佛山市南海区人民法院

180深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

（2024）粤0605民初10234号民事判决；*本案发回广东省佛山市南海区人民法院重审。截至本报告签署日该案件正在重新审理中。

1.5公司控股子公司业绩承诺事项

（1）广东英聚建筑工程有限公司业绩承诺事项

2022年1月14日，本公司与朱涛、滨州景耀企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“滨州景耀”）签订《股权转让协议》，朱涛、滨州景耀同意将持有本公司51%的股权（对应本公司注册资本5100万元，实收资本1426.47万元）以2805万元的价格转让给本公司，本公司同意以此价格受让该股权。

作为本公司受让英聚建筑股权的重要条件之一，在保持英聚建筑原有核心管理团队与成员基本稳定情况下，朱涛愿意对英聚建筑2022年-2024年（即“对赌期”）的经营业绩作出以下承诺：

*2022年-2024年度期间，朱涛承诺英聚建筑三年累积新签订订单合计不少于21亿元，若未完成该等新签订订单金额，朱涛应对英聚建筑进行现金补偿，补偿金额=（承诺三年累积新签订订单金额-实际三年累积新签订订单金额）/1000，其中，承诺三年累积新签订订单金额数为21亿元。

*朱涛承诺2022年-2024年各年度经审计的净利润分别不低于700万元、1800万元及2500万元（以下简称“承诺净利润”，净利润以归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低为原则）为准），如任一年度实际经审计净利润（本协议项下的“实际经审计净利润"或“实际净利润"均指实际实现的归属于母公司股东的净利润（以扣除非常经性损益前后低为原则））低于当年度承诺净利润的，朱涛需对本公司进行现金补偿，朱涛应保证英聚建筑经审计净利润的真实性。

具体计算公式如下：

当年应补偿现金数=（目标公司截至当期期末累积承诺净利润-目标公司截至当期期末累积实际净利润）-目标公司对赌期期间内各年度的承诺净利润总和 x目标公司本次交易作价-已补偿现金数。

其中，目标公司对赌期期间内各年度的承诺净利润总和为5000万元，目标公司本次交易作价为

2805万元。

对赌期内的补偿遵循“逐年计算、逐年补偿”的原则，即在各年度计算的应补金额少于0时，按0取值，已经补偿的金额不冲回。

本公司在英聚建筑于对赌期各个年度审计报告出具后，以书面方式通知朱涛履行补偿义务，朱涛必须自收到书面通知后的10个工作日内向本公司完成业绩补偿支付事项。

朱涛同时承诺，在2023年12月31日前以4980.30万元回购英聚建筑名下的位于武汉东湖的别墅，该别墅位于武汉市华侨城原岸 S17栋的联排别墅，建成于 2015年，建筑面积 562.44㎡，剪力墙结构，不动产权编号为鄂（2020）0000412号。

181深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

因朱涛承诺的英聚建筑2022年的利润目标未能实现及违反了回购别墅的承诺，公司向佛山市南海区人民法院提起诉讼，请求：

*判令被告立即向原告支付2022年业绩补偿款合计303.27万元及逾期支付的利息损失（逾期利息以303.27万元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算，自2023年6月30日计至实际清偿之日止，暂计至2024年3月15日为7.44万元）。

*判令被告回购英聚建筑名下的别墅并立即向英聚建筑支付回购款4980.30万元及逾期支付的利息

损失（逾期利息以4980.30万元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算，自

2024年1月1日至实际清偿之日止，暂计至2024年3月15日为34.83万元）。

*判令被告承担本案全部受理费、财产保全费、担保费、律师费等实现债权的费用。

佛山市南海区人民法院于2024年4月17日受理了本案，2024年10月15日，公司收到佛山南海区法院送达的《广东省佛山市南海区人民法院民事判决书》【（2024）粤0605民初10902号】，佛山南海区法院对该案作出判决，判决如下：*朱涛应于本判决发生法律效力之日起十日内支付业绩补偿款

3032749.82元及以该款为本金自2024年3月19日起至实际清偿之日止按全国银行间同业拆借中心公布

的贷款市场报价利率计算的利息予深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司；*朱涛应于本判决发生法律

效力之日起十日内支付款项49803000.00元及以该款为本金自2024年1月1日起至实际清偿之日止按全

国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息予广东英聚建筑工程有限公司；*驳回深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司的其他诉讼请求。

被告人朱涛不服判决向广东省佛山市中级人民法院提出上诉，因上诉人未按通知要求预交，又未提出司法求助申请，应视为对自己上诉权利的放弃。公司收到广东省佛山市中级人民法院送达的《广东省佛山市中级人民法院民事裁定书》【（2024）粤06民终16589号】，裁定如下：本案按上诉人朱涛自动撤回上诉处理。一审判决自本裁定书送达之日起发生法律效力。本裁定为终审裁定。

美芝股份充分评估了被告人朱涛的财产状况，经审慎考量，认为该案件可能难以执行到位，不仅耗时费力，还可能产生额外成本却难以实现预期权益，因此，美芝股份和朱涛签署了和解协议，目前，美芝股份正在督促朱涛履行协议相关义务。

（2）广东劲鸿建设有限公司业绩承诺事项

2022年10月18日，本公司与广东路裕工程投资有限公司（以下简称“广东路裕”）及自然人翁奕

鸿、胡铁刚、杨旭签订《股权转让协议》，广东路裕同意将持有本公司51%的股权以2718.30万元的价格转让给本公司，本公司同意以此价格受让该股权。

作为本公司受让劲鸿建设股权的重要条件之一，广东路裕愿意对劲鸿建设（包括劲鸿建设、劲悦建设）2022年~2025年（即“对赌期”）的经营业绩作出以下承诺：

182深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文*2022年~2025年度期间，广东路裕承诺劲鸿建设四年累积新签订订单合计不少于16亿元（其中，在佛山市南海区范围内新签订订单不少于3亿元），若未完成该等新签订订单金额，广东路裕应对劲鸿建设进行现金补偿，补偿金额=（承诺四年累积新签订订单金额-实际四年累积新签订订单金额）/1000，其中，承诺四年累积新签订订单金额数为16亿元。

*广东路裕承诺劲鸿建设2022年~2025年各年度经审计的净利润分别不低于100万元、700万元、1100万元及1400万元（以下简称“承诺净利润”，净利润以归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低为原则）为准），如任一年度实际经审计净利润（本协议项下的“实际经审计净利润"或“实际净利润”均指实际实现的归属于母公司股东的净利润（以扣除非常经性损益前后孰低为原则）

为准）低于当年度承诺净利润的，广东路裕需对本公司进行现金补偿，广东路裕应保证目标公司经审计净利润的真实性。

具体计算公式如下：

当年应补偿现金数=（目标公司截至当期期末累积承诺净利润-目标公司截至当期期末累积实际净利润）÷目标公司对赌期期间内各年度的承诺净利润总和 x目标公司本次交易作价一已补偿现金数。

其中，目标公司对赌期期间内各年度的承诺净利润总和为3300万元，目标公司本次交易作价为

2718.30万元。

对赌期内的补偿遵循“逐年计算、逐年补偿"的原则，即在各年度计算的应补金额少于0时，按0取值，已经补偿的金额不冲回。

本公司在劲鸿建设于对赌期各个年度审计报告出具后，以书面方式通知广东路裕履行补偿义务，广东路裕必须自收到书面通知后的10个工作日内向本公司完成业绩补偿支付事项。

广东路裕已全额补偿2022年度业绩应补偿的金额，2023年度广东劲鸿建设有限公司完成对赌协议内约定的业绩指标，截至目前公司尚未收到广东路裕2024年、2025年度业绩补偿款。

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）按账龄披露

单位：元账龄期末账面余额期初账面余额

1年以内（含1年）579639136.96668105937.43

未到期应收款429361048.43502515046.93

1年以内150278088.53165590890.50

1至2年27808718.4718318463.38

183深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

2至3年24191995.2838560222.95

3年以上247855943.71269170999.84

3至4年57896906.9842172164.47

4至5年22365401.6832414959.40

5年以上167593635.05194583875.97

合计879495794.42994155623.60

（2）按坏账计提方法分类披露

单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面价账面价计提比计提比金额比例金额值金额比例金额值例例按单项计提坏

470687324481146206500304330443169861

账准备53.52%68.94%50.32%66.05%

978.62430.47548.15764.52016.84747.68

的应收账款其

中：

按组合计提坏

408807117555291252493850133720360130

账准备46.48%28.76%49.68%27.08%

815.80557.56258.24859.08254.72604.36

的应收账款其

中：

组合1-应收合

155627155627155627155627

并范围0.02%0.000.00%0.02%.20.20.20.20内关联款项

组合2-

1869991091547784422300712346199546

已到期21.26%58.37%22.43%55.36%

807.72932.33875.39482.35189.01293.34

应收款

组合3-

2216528400621325127068710259260428

未到期25.20%3.79%27.23%3.79%

380.8825.23755.65749.53065.71683.82

应收款

879495442036437458994155464163529992

合计100.00%50.26%100.00%46.69%

794.42988.03806.39623.60271.56352.04

按单项计提坏账准备类别名称：按单项计提坏账准备的应收账款

单位：元期初余额期末余额名称账面余额坏账准备账面余额坏账准备计提比例计提理由企业破产清

蚌埠天湖置业18737881.618737881.618737881.618737881.6

100.00%算，可供执行

有限公司0000的财产不足葛洲坝（上10945596.7长期未回款，

8756477.4251963.6051963.60100.00%

海）房地产开7款项可能无法

184深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

发有限公司收回

海南鸿洲置业长期未回款，

17871154.217871154.217871154.217871154.2

集团股份有限100.00%款项可能无法

6666

公司收回

黄河勘测规划涉诉项目，款

10072866.610072866.610072866.610072866.6

设计研究院有100.00%项收回存在风

5555

限公司险企业破产重

南京建工集团18928656.317348567.818928656.317348567.8

91.65%整，部分债权

有限公司4444未被确认收到判决并已申请强制执深圳市恒明置

26118183.126118183.126494066.826494066.8行，业主可执

业发展有限公100.00%

2266行标的不足，

司款项收回的可能性较小收到终审判决并已申请强制深圳市华锦信

10472218.710472218.710472218.710472218.7执行，业主可

达城市更新有100.00%

5555执行标的不

限公司足，款项收回的可能性较小客户及其实控人已被法院执

深圳市嘉迪亚行限消令，部

19547123.219547123.219547123.219547123.2

酒店管理有限100.00%分资产被法院

4444

公司拍卖，款项收回的可能性较小企业破产重

天津海航建筑12564552.5

8871742.031784043.741784043.74100.00%整，部分应收

设计有限公司8抵股已过户

涉诉项目，款项收回存在风

新疆润联投资21900377.021900377.017703979.217703979.2

100.00%险，本期已和

有限公司4433解，抵房手续办理中

扬州中集宏宇已达成和解，

164401.48164401.480.000.00

置业有限公司款项已回齐

法院已判决，浙江台州登云

22717056.022717056.022717056.022717056.0企业破产重

国际旅游度假100.00%

0000整，无财产可

发展有限公司执行

中建三局第二涉诉项目，款

10534248.510534248.5

建设工程有限4213699.434213699.4340.00%项收回存在风

55

责任公司险中铁电气化局

项目停工，长集团北京建筑8834183.693533673.488834183.693533673.4840.00%期未回款工程有限公司

涉诉项目，款中铁建设集团21097121.121097121.1

8438848.438438848.4340.00%项收回存在风

有限公司00险佛山市南海华

65821553.213164310.665821553.219746465.9

南汽车城投资30.00%长期未结算

7578

发展有限公司

中建科工集团27423798.924307493.6

8227139.698227139.6933.85%长期未结算

有限公司82

185深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

南方医科大学25006637.725006637.7

5001327.545001327.5420.00%长期未结算

第七附属医院22

法院已判决，重庆晨兴商业15569544.315569544.315569544.315569544.3

100.00%客户无财产可

管理有限公司8888执行客户被列为失

南昌县旭正置12515755.312515755.312515755.3

6257877.70100.00%信被执行人

业有限公司999回款存在风险深圳市建筑工

10631531.010631531.0

务署教育工程2126306.212126306.2120.00%长期未结算

66

管理中心

涉诉、长期未

112830322.81332239.9111988899.82307748.1

其他73.50%回款，可能无

550577

法收回

500304764.330443016.470687978.324481430.

合计

52846247

按组合计提坏账准备类别名称：应收合并范围内关联款项

单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例

应收合并范围内关联款项155627.200.000.00%

合计155627.200.00

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备类别名称：已到期应收款

单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例

1年以内60515508.597219500.1811.93%

1至2年16511608.336038295.1736.57%

2至3年13951070.607126206.8751.08%

3至4年18358502.0213778055.7675.05%

4至5年17661098.7015140859.9285.73%

5年以上60002019.4859852014.4399.75%

合计186999807.72109154932.33

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备类别名称：未到期应收款

单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例

未到期应收款221652380.888400625.233.79%

合计221652380.888400625.23

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

□适用□不适用

186深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他

应收账款坏账464163271.-13188646.2442036988.

7264038.87

准备561673598.40603

464163271.-13188646.2442036988.

合计7264038.87

561673598.40603

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元确定原坏账准备计提单位名称收回或转回金额转回原因收回方式比例的依据及其合理性

注：其他系债务重组减少的坏账准备。

（4）本期实际核销的应收账款情况

单位：元项目核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元款项是否由关联单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序交易产生

应收账款核销说明：

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元占应收账款和合应收账款坏账准应收账款期末余合同资产期末余应收账款和合同单位名称同资产期末余额备和合同资产减额额资产期末余额合计数的比例值准备期末余额

第一名66234977.2714019290.4280254267.697.20%24262527.82

第二名71123079.0271123079.026.38%2695564.69

第三名41915673.2722546920.8164462594.085.78%20398513.82

第四名21097121.1023284689.5444381810.643.98%17752724.25

第五名21133318.7120148109.3541281428.063.70%2352364.98

合计221504169.3779999010.12301503179.4927.04%67461695.56

2、其他应收款

单位：元项目期末余额期初余额

187深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

其他应收款123737042.80138189993.42

合计123737042.80138189993.42

（1）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额

备用金981442.771503689.55

保证金51512771.1651508039.61

往来款及其他11652846.9911785041.19

合并范围内关联方115505177.65129352297.02

合计179652238.57194149067.37

2）按账龄披露

单位：元账龄期末账面余额期初账面余额

1年以内（含1年）121808582.88136620659.55

1至2年2735858.381934301.02

2至3年370000.46687116.20

3年以上54737796.8554906990.60

3至4年571310.40189353.93

4至5年116889.9198194.33

5年以上54049596.5454619442.34

合计179652238.57194149067.37

3）按坏账计提方法分类披露

单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面价账面价计提比计提比金额比例金额值金额比例金额值例例按单项

573835409632867573835409632867

计提坏31.94%94.27%29.56%94.27%

224.66504.8519.81224.66504.8519.81

账准备其

中：

按组合

1222691818612045013676518625134903

计提坏68.06%1.49%70.44%1.36%

013.9190.91323.00842.7169.10273.61

账准备其

中：

组合1-115505115505129352129352

64.29%0.000.00%66.63%0.000.00%

合并范177.65177.65297.02297.02

188深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

围内关联方

组合2-

23292232920209622648826488423839

押金及1.30%10.00%1.36%10.00%

06.43.6485.7946.67.6762.00

保证金

组合3-443461585728488476461597631670

2.47%35.76%2.45%33.53%

其他29.8370.2759.5699.0284.4314.59

1796525591512373719414955959138189

合计100.00%31.12%100.00%28.82%

238.57195.76042.81067.37073.95993.42

按单项计提坏账准备类别名称：按单项计提坏账准备的应收账款

单位：元期初余额期末余额名称账面余额坏账准备账面余额坏账准备计提比例计提理由涉诉，账龄较

30000000.030000000.030000000.030000000.0

客户一100.00%长，可能无法

0000

全部收回涉诉，账龄较客户二8500000.008500000.008500000.008500000.00100.00%长，可能无法收回涉诉，账龄较客户三7000000.007000000.007000000.007000000.00100.00%长，可能无法收回涉诉，账龄较客户四3104000.003104000.003104000.003104000.00100.00%长，可能无法收回涉诉，账龄较其他合计8779224.665492504.858779224.665492504.8562.56%长，可能无法收回

57383224.654096504.857383224.654096504.8

合计

6565

按组合计提坏账准备类别名称：合并范围内关联方

单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例

合并范围内关联方115505177.650.000.00%

合计115505177.650.00

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备类别名称：押金及保证金

单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例

押金及保证金2329206.43232920.6410.00%

合计2329206.43232920.64

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备类别名称：其他

单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例

其他4434629.831585770.2735.76%

合计4434629.831585770.27

189深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备整个存续期预期信用整个存续期预期信用未来12个月预期信用合计损失（未发生信用减损失（已发生信用减损失值）值）

2026年1月1日余额1862569.1054096504.8555959073.95

2026年1月1日余额

在本期

本期计提-43878.19-43878.19

2026年6月30日余

1818690.9154096504.8555915195.76

额各阶段划分依据和坏账准备计提比例损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用□不适用

4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回转销或核销其他

其他应收款坏55959073.955915195.7

-43878.19账准备56

55959073.955915195.7

合计-43878.19

56

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元确定原坏账准备计提单位名称转回或收回金额转回原因收回方式比例的依据及其合理性

5）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元项目核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元款项是否由关联单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序交易产生

其他应收款核销说明：

190深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元占其他应收款期坏账准备期末余单位名称款项的性质期末余额账龄末余额合计数的额比例合并范围内关联

第一名73218983.331年以内40.76%0.00方合并范围内关联

第二名42201164.161年以内23.49%0.00方

第三名保证金30000000.005年以上16.70%30000000.00

第四名保证金8500000.005年以上4.73%8500000.00

第五名保证金7000000.005年以上3.90%7000000.00

合计160920147.4989.58%45500000.00

7）因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

47383000.047383000.047383000.047383000.0

对子公司投资

0000

对联营、合营47109025.315735347.931373677.448755668.815735347.933020320.9企业投资752651

94492025.315735347.978756677.496138668.815735347.980403320.9

合计

752651

（1）对子公司投资

单位：元期初余额本期增减变动期末余额被投资单减值准备减值准备（账面价（账面价位期初余额计提减值追加投资减少投资其他期末余额值）准备值）惠州市金美幕墙工10000001000000

程有限公0.000.00司广东劲鸿

37383003738300

建设有限

0.000.00

公司

47383004738300

合计

0.000.00

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

191深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

本期增减变动期初减值权益宣告期末减值余额投资准备法下其他发放余额其他计提准备（账单位期初追加减少确认综合现金

（账面价权益减值其他期末余额投资投资的投收益股利面价

值）变动准备余额资损调整或利值）益润

一、合营企业

二、联营企业广东万向

维景-

3302157331371573

建设1646

0320534736775347

工程643..91.95.42.95发展49有限公司

-

3302157331371573

1646

小计0320534736775347

643..91.95.42.95

49

-

3302157331371573

1646

合计0320534736775347

643..91.95.42.95

49

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用□不适用可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用□不适用前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

主营业务53709202.2268746202.2970450602.3698596298.24

其他业务0.000.000.000.00

合计53709202.2268746202.2970450602.3698596298.24

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元分部1分部2合计合同分类营业收入营业成本营业收入营业成本营业收入营业成本营业收入营业成本

5370920687462053709206874620

业务类型

2.222.292.222.29

其中：

192深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

5237695670652052376956706520

装饰装修

7.908.537.908.53

工程技术301886.7524251.0301886.7524251.0服务9999

1030357997061.11030357997061.1

装饰设计.537.537按经营地5370920687462053709206874620

区分类2.222.292.222.29

其中：

--

484980.9484980.9

华东地区51003095100309

00.18.18

6494881667425964948816674259

中南地区

3.960.253.960.25

179381.3716458.5179381.3716458.5

华北地区

9191

725216.5725216.5

西南地区1814.861814.86

22

--

西北地区632049876956.11632049876956.11.81.81市场或客户类型

其中：

合同类型

其中：

按商品转

5370920687462053709206874620

让的时间

2.222.292.222.29

分类

其中：

在某一时159681.5159681.5点00在某一时5370920685865253709206858652

间段2.220.792.220.79按合同期限分类

其中：

按销售渠道分类

其中：

5370920687462053709206874620

合计

2.222.292.222.29

与履约义务相关的信息：

公司承担的预公司提供的质履行履约义务重要的支付条公司承诺转让是否为主要责项目期将退还给客量保证类型及的时间款商品的性质任人户的款项相关义务

193深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为170000000.00元，其中，

126000000.00元预计将于2026年度确认收入，44000000.00元预计将于2027年度确认收入，0.00元预计将于2028年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元项目会计处理方法对收入的影响金额

其他说明：

5、投资收益

单位：元项目本期发生额上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益-1646643.49-1494327.29

债务重组产生的投资收益-5369685.72

合计-7016329.21-1494327.29

6、其他

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

□适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动性资产处置损益91526.55计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

6221.32

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动-1173759.39损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益单独进行减值测试的应收款项减值准

13254597.71

备转回

债务重组损益-5357311.35除上述各项之外的其他营业外收入和

-375918.49支出

减：所得税影响额1611339.09

少数股东权益影响额（税后）-1732.03

合计4835749.29--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

194深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2026年半年度报告全文

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

2、净资产收益率及每股收益

每股收益报告期利润加权平均净资产收益率

基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）归属于公司普通股股东的净

不适用-0.2220-0.2220利润扣除非经常性损益后归属于

不适用-0.2578-0.2578公司普通股股东的净利润

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用□不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用□不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

无

195